深圳市桑达实业股份有限公司
2023 年年度报告
2024 年 04 月
1
2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内
容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人及总裁陈士刚、总会计师及董事会秘书李安东及会
计机构负责人（会计主管人员）邱恒声明：保证本年度报告中财务报告
的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司
对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。
公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中描述了公司可能
存在的风险，敬请投资者予以关注。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,137,959,234
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
2
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................... 11
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................... 55
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................................... 73
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................... 76
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................... 118
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................................... 124
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................................................... 125
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................... 126
3
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4
释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/深桑达 指 深圳市桑达实业股份有限公司
中国电子/集团公司 指 中国电子信息产业集团有限公司
中电信息/控股股东 指 中国中电国际信息服务有限公司
中电金投 指 中电金投控股有限公司
中电进出口 指 中国电子进出口有限公司
瑞达集团 指 中国瑞达投资发展集团有限公司
中电海河基金 指 中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）
中电财务 指 中国电子财务有限责任公司
中国系统 指 中国电子系统技术有限公司
中国电子云公司 指 中电云计算技术有限公司
中电二公司 指 中国电子系统工程第二建设有限公司
中电三公司 指 中国电子系统工程第三建设有限公司
中电四公司 指 中国电子系统工程第四建设有限公司
中电建设 指 中电系统建设工程有限公司
中电招远 指 招远中电智慧产业发展有限公司
中电智通 指 河北中电智通科技有限公司
中电洲际 指 中电洲际环保科技发展有限公司
河北煜泰 指 河北煜泰热能科技有限公司
中电武强 指 中电武强热力有限公司
中电万潍 指 潍坊中电万潍热电有限公司
中电淄博 指 中电（淄博）能源科技发展有限公司
中电京安 指 河北中电京安节能环保科技有限公司
中电行唐 指 中电行唐生物质能热电有限公司
桑达无线 指 深圳市桑达无线通讯技术有限公司
桑达设备 指 中电桑达电子设备（江苏）有限公司
中电桑飞 指 深圳中电桑飞智能照明科技有限公司
捷达国际 指 捷达国际运输有限公司
数字广东 指 数字广东网络建设有限公司
易捷思达 指 北京易捷思达科技发展有限公司
宏德嘉业 指 横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙）
宏图嘉业 指 横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙）
宏伟嘉业 指 横琴宏伟嘉业投资中心（有限合伙）
宏达嘉业 指 横琴宏达嘉业投资中心（有限合伙）
宏景嘉业 指 横琴宏景嘉业投资中心（有限合伙）
宏寰嘉业 指 珠海宏寰嘉业投资中心（有限合伙）
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
中央网信办 指 中共中央网络安全和信息化委员会办公室
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
5
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国信通院 指 中国信息通信研究院
International Data Corporation，简称 IDC，是全球著名的信息技
IDC 指
术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商
基础即服务，是 Infrastructure-as-a-Service 的缩写名称，用户通
IaaS 指 过 Internet 可以租用到完善的计算机基础设施，例如计算能力、存
储能力、网络能力等。
平台即服务，是 Platform-as-a-Service 的缩写名称，指将软件研发
的平台作为一种服务，以 SaaS 的模式提交给用户。在 PaaS 平台上，
PaaS 指
企业级用户可以快速开发应用，第三方软件提供商也可以快速开发出
适合企业的定制化应用。
软件即服务，是 Software-as-a-Service 的缩写名称，即通过网络提
SaaS 指
供软件服务。
人工智能，是 Artificial Intelligence 的缩写名称，是研究、开发
AI 指 用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一
门新的技术科学。
虚拟现实，是 Virtual Reality 的缩写，是虚拟和现实相互结合，是
VR 指 一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成
一种模拟环境，使用户沉浸到该环境中。
混合现实，是 Mixed Reality 的缩写名称，是虚拟现实技术的进一步
发展，该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现
MR 指
实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的
真实感。
扩展现实，是 Extended Reality 的缩写名称，是指通过计算机将真
XR 指 实与虚拟相结合，打造一个可人机交互的虚拟环境，也是 AR、VR、MR
等多种技术的统称。
验证性测试，是 Proof of Concept 的缩写名称，它是一种针对客户
POC 测试 指 具体应用的验证性测试，用于概念设计方案的评估和论证。POC 的评
价可能会引起设计方案和规格的调整。
PB 级 指 指 Petabytes 级别，它是较高级的存储单位，1PB=1024TB。
一种构建和运行应用程序的方法，是一套技术体系和方法论。云原生
包含了一组应用的模式，用于帮助企业快速、持续、可靠、规模化地
云原生 指
交付业务软件，云原生由微服务架构、DevOps 和以容器为代表的敏捷
基础架构组成。
云基础设施由两个或多个云（私有云、公有云等）组成，独立存在，
混合云 指 但是通过标准的或私有的技术绑定在一起，这些技术可促成数据和应
用的可移植性，满足低成本和数据安全的双重要求。
分布式存储是一种数据存储技术，通过网络使用企业中的每台机器上
分布式存储 指 的磁盘空间，并将这些分散的存储资源构成一个虚拟的存储设备，数
据分散地存储在企业的各个角落。
是指在保护数据本身不对外泄露的前提下实现数据分析计算的技术集
隐私计算 指 合，达到对数据“可用不可见”的目的，在充分保护数据和隐私安全
的前提下，实现数据价值的转化和释放。
将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排
除，并将室内的温度、湿度、洁净度、压力、气流速度与气流流向、
洁净室 指 噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的
空间。洁净室在电子信息、生物医药、精细化工、新能源等行业的使
用十分广泛，是重要的生产环境。
工程总承包，是 Engineering Procurement Construction 的缩写名
称，是指承包方受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、
EPC 指
采购、施工等实行全过程或若干阶段的总承包。并对其所承包工程的
质量、安全、费用和进度进行负责。
6
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 深桑达 A 股票代码 000032
变更前的股票简称（如有） -
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市桑达实业股份有限公司
公司的中文简称 -
公司的外文名称（如有） SHENZHEN SED INDUSTRY CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如
-
有）
公司的法定代表人 陈士刚
注册地址 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15－17 层
注册地址的邮政编码 518057
公司成立时注册地址为：深圳市福田区振华路 17 号 414 栋西半栋二楼；2000 年 8 月变更
公司注册地址历史变更情况 为：深圳市福田区振华路 78 号 414 栋西二楼；2008 年 5 月变更为：深圳市南山区科技园
桑达科技大厦 15－17 层；2008 年 7 月变更为现注册地址
办公地址 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15－17 层
办公地址的邮政编码 518057
公司网址 www.sedind.com
电子信箱 sed@sedind.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李安东 朱晨星
深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达
联系地址
科技大厦 15－17 层 科技大厦 15－17 层
电话 0755-86316073 0755-86316073
传真 0755-86316006 0755-86316006
电子信箱 sed@sedind.com sed@sedind.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》《中国证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
统一社会信用代码 914403001922517431
2015 年，公司完成重大资产重组，新增高速铁路移动通讯
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）
GSM-R 系统终端业务以及专业仓储物流业务；2018 年 3
7
月，公司现金收购桑达设备公司 51%股权，新增智慧安防
（含智能交通管控）、智慧公共设施管理等智慧产业业务；
2021 年，公司完成发行股份购买中国系统 96.7186%股权事
项，进一步贯彻中国电子打造网信事业核心战略科技力量
的战略目标，聚焦云计算及存储、数据创新、数字政府与
行业数字化服务、高科技产业工程服务等四大主责主业方
向，形成了数字与信息服务、产业服务两大业务布局。
历次控股股东的变更情况（如有） 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHO B 座 20 层
签字会计师姓名 申海洋、吴兴华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本年比上年增
2022 年 2021 年
2023 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 56,283,718,6 51,051,921,1 51,051,921,1 42,703,635,7 44,134,317,2
10.25%
（元） 41.15 42.62 42.62 85.50 83.88
归属于上市公 - -
329,641,229. 362,231,919. 385,577,568.
司股东的净利 162,254,738. 158,404,699. 308.10%
16 01 97
润（元） 90 08
归属于上市公
司股东的扣除 - -
68,582,960.4 339,705,037. 338,281,308.
非经常性损益 270,888,777. 267,038,737. 125.68%
8 47 09
的净利润 40 58
（元）
经营活动产生 - -
655,307,988. 94,010,748.6 285,850,365.
的现金流量净 246,859,123. 246,859,123. 365.46%
03 2 71
额（元） 02 02
基本每股收益
0.2897 -0.1425 -0.1391 308.27% 0.3651 0.3887
（元/股）
稀释每股收益
0.2897 -0.1425 -0.1391 308.27% 0.3651 0.3887
（元/股）
加权平均净资 5.29% -2.75% -2.69% 7.98% 7.98% 8.22%
8
产收益率
本年末比上年
2022 年末 2021 年末
2023 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
56,518,387,8 52,840,413,8 52,844,373,2 44,130,194,9 45,934,156,9
总资产（元） 6.95%
60.33 44.90 03.02 13.52 37.14
归属于上市公
6,488,818,04 5,569,832,45 5,573,195,22 6,033,764,76 6,197,718,61
司股东的净资 16.43%
8.97 7.85 1.75 1.54 8.61
产（元）
注：除本年度会计政策变更影响外，2021 年财务数据追溯调整原因包含 2022 年因同一控制下企业合并进行追
溯调整的影响，具体详见公司《2022 年年度报告》。
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
执行《企业会计准则解释第 16 号》。
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释第 16 号”），规定
了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，该部分内容自 2023
年 1 月 1 日起施行。公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该解释内容，根据该解释内容的衔接规定，对首次执行该
解释内容的累计影响数，调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，具体影响详见
会计附注三、重要会计政策和会计估计(三十五)重要会计政策、会计估计的变更。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营
能力存在不确定性
□是 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 12,926,328,439.38 13,793,353,138.26 11,951,674,414.24 17,612,362,649.27
归属于上市公司股东
-56,570,897.29 -92,262,629.49 -120,963,661.45 599,438,417.39
的净利润
归属于上市公司股东 -73,495,169.03 -109,746,560.00 -156,309,773.39 408,134,462.90
9
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金
-2,218,343,434.38 -479,327,451.97 2,754,185,445.31 598,793,429.07
流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否
九、非经常性损益项目及金额
适用 □不适用
单位：元
项目 2023 年金额 2022 年金额 2021 年金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
-5,020,373.97 -2,099,685.63 10,908,176.25
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照确
71,095,680.02 56,036,066.87 27,467,473.65
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
41,013,402.03 67,163,859.80 2,607,595.93
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,912,787.71 862,282.75 654,654.11
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
9,832,196.91 155,336,760.32
并日的当期净损益
债务重组损益 -14,454.62
受托经营取得的托管费收入 4,018,215.75 4,446,623.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 196,524,690.62 7,810,681.28 505,491.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,173,762.70 11,649,967.89 9,629,437.00
减：所得税影响额 39,034,322.17 25,885,079.12 14,403,647.99
少数股东权益影响额（税后） 26,607,358.26 20,754,468.00 149,841,848.67
合计 261,058,268.68 108,634,038.50 47,296,260.88 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
高新公寓拆迁过渡期间参照同类房屋市场租金取得
高新公寓拆迁过渡期临时安置费 8,268,105.67
的临时安置费。
报告期内公司收取的个税手续费返还收入，因其与
个税手续费返还 7,905,657.03 公司正常经营业务无直接关系，公司将其列为非经
常性损益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项
目界定为经常性损益的项目的情形。
10
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求
参见下文。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披
露要求
参见下文。
（一）宏观政策及发展形势
当今世界，百年未有之大变局加速演进，复杂的国际环境凸显“关键核心技术是买不来的”这一论断的现
实意义。中国共产党第二十次全国代表大会（简称“二十大”）胜利召开以来，党中央、国务院围绕推动高质
量发展、加强科技创新、加快发展新质生产力等做出重要战略部署，并在数字中国建设及数字经济发展、高水
平科技自立自强、现代化产业体系建设等关键领域进行布局，扎实推进中国式现代化。国家宏观政策为公司业
务发展提供了良好的外部发展环境，主要包括：
1、发展新质生产力提升至战略高度，各地加快布局新质生产力
推动经济高质量发展，习近平总书记首次提出新质生产力。2023 年 9 月，习近平总书记在黑龙江省召开新
时代推动东北全面振兴座谈会上讲话时首次提出“积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新
兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能。”新质生产力有别于依靠大量资源投入、
高度消耗资源能源的传统生产力，是依靠创新驱动的，具有高科技、高效能、高质量特征的，摆脱了传统增长
路径、符合新发展理念的生产力。新质生产力的提出为我国新时代加快科技创新、推动高质量发展提供了科学
指引，是持续驱动未来中国经济高质量发展的新动能。
以科技推动产业创新，加快发展新质生产力。2023 年 12 月，习近平总书记在中央经济工作会议上强调
“要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产
力”，并列为 2024 年我国经济高质量发展九大重点任务的首要一项。如何充分发挥新型举国体制优势、在关
键技术领域实现突破，大力发展战略新兴产业和未来产业，加速建设现代化产业体系、高标准市场体系、科技
驱动创新体系，助力全要素生产率大幅提升，加快形成新质生产力，是我国现阶段的重要任务与战略选择。
2、数字中国顶层规划出台，数字中国建设进入加速期
明确 “2522”整体框架，为数字中国推进指明方向。2023 年 2 月，中共中央、国务院印发了《数字中国
建设整体布局规划》（简称“规划”），强调建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑
国家竞争新优势的有力支撑，明确数字中国“2522”整体框架，从夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基
11
础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体
系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”，为全国各地数字经济的发展提供顶
层规划、指明了前进方向。同时，《规划》明确提出建立健全数字中国建设统筹协调机制，推动跨部门协同和
上下联动，将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，结合地区基础条件和优势特色，
全面加快推动、督促落实各地数字中国建设。
组建国家数据局，做好数字中国建设的组织保障。2023 年 10 月，国家数据局正式挂牌成立，负责协调推
进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建
设。国家数据局的成立，是我国强化国家数据资源建设顶层统筹和队伍建设、全面加强数字中国建设组织保障，
加快建设全国统一、辐射全球的数据大市场，集中发挥中国特色社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大
规模市场优势的重大举措。
3、加快发展战略新兴产业，积极开辟培育未来产业
持续聚焦八大新兴产业，前瞻布局九大未来产业。2023 年 8 月，工信部等四部门印发《新产业标准化领航
工程实施方案（2023—2035 年）》，聚焦“8+9”战略新兴产业与未来产业，提出“持续完善新兴产业标准体
系、前瞻布局未来产业标准研究，充分发挥标准的行业指导作用，系统提升标准的经济效益、社会效益、生态
效益，引领新产业高质量发展。”2023 年 12 月，习近平总书记在中央经济工作会议提出，“要大力推进新型
工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，
开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级”。在新一轮
科技革命和产业变革加速演进背景下，重大前沿技术、颠覆性技术持续涌现，科技创新和产业发展融合不断加
深，大力布局发展战略新兴产业与未来产业，既是我国引领科技进步、带动产业升级，加快形成发展新质生产
力的战略机遇，也是我国保障经济发展与国家安全，在关键领域实现自主可控、避免被“卡脖子”，实现中国
式现代化建设与高质量发展的关键挑战。
突破关键领域核心技术，推动未来产业创新发展。2024 年 1 月，工信部等七部门联合印发《关于推动未来
产业创新发展的实施意见》，通过全面部署布局未来产业、加快技术创新和产业化、打造标志性产品、壮大产
业主体、丰富应用场景、优化产业支撑体系六方面重点任务，聚焦推进未来制造、未来信息、未来材料、未来
能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展，在关键核心技术取得重大突破，一批新技术、新产品、新业态、
新模式得到普遍应用，形成可持续发展的长效机制，加快形成新质生产力。
虚实融合发展未来产业，构建先进元宇宙产业体系。2023 年 8 月，工信部等五部门印发《元宇宙产业创新
发展三年行动计划（2023—2025 年）》，强调元宇宙是集合人工智能、区块链、5G、物联网、虚拟现实等新一
代信息技术的未来产业，发展元宇宙产业将极大开辟数字经济的新场景、新应用、新生态，培育经济新动能。
12
特别是发展虚实融合互促的工业元宇宙，将进一步加速制造业高端化、智能化、绿色化升级，是新型工业化建
设的重要发力点之一，具有广阔空间和巨大潜力。
央企在推动高质量发展，提高核心竞争力等方面承担重要使命。2023 年 7 月，国务院国资委部署推进央企
产业焕新行动和未来产业启航行动，聚焦新一代移动通信、人工智能、生物技术、新材料等 15 个重点产业领
域方向，推动中央企业加快布局和发展战略性新兴产业和未来产业。2023 年 12 月召开的中央企业负责人会议
上，国务院国资委要求央企“加快建设现代化产业体系、实现高质量发展，更好发挥科技创新、产业控制、安
全支撑作用，为持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复
兴伟业作出新贡献”，并强调央企要“围绕增强核心功能、提高核心竞争力，突出重点、把握关键，更加注重
提升五个方面的价值”。央企在推动我国经济高质量发展方面被赋予更高使命。
（二）行业发展情况
习近平总书记指出，“科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素”。当
前，我国正处在从“科技大国”向“科技强国”迈进的关键跃升阶段，2023 年 12 月召开的中央经济工作会议
以及《2023 年国务院政府工作报告》（简称“《政府工作报告》”）均将加快建设现代化产业体系、强化科技
创新对产业发展的支撑列入重要工作任务，体现出党中央、国务院对推进高水平科技自立自强的高度重视。
公司主营业务聚焦于云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化、高科技产业工程服务等领域，在
前文所述各项政策支撑下，公司各项业务均具有广阔发展空间。
1、数字中国建设及数字经济发展带动算力、存储等数字基础设施需求扩张，专属云预计将保持持续增长
《数字中国建设整体布局规划》指出要“打通数字基础设施大动脉”，加快建设网络基础设施，系统优化
算力基础设施，整体提升应用基础设施水平。算力已成为数字经济时代的新型生产力。根据国家互联网信息办
公室发布的《数字中国发展报告（2022 年）》，截止 2022 年底，我国数据中心机架总规模已超过 650 万标准
机架，近 5 年年均增速超过 30%，在用数据中心算力总规模超 180EFLOPS，位居世界第二；我国存力总规模超
1000EB，数据存储量达 724.5EB，同比增长 21.1%，占全球数据总存储量的 14.4%。
伴随着数字中国建设及我国数字经济规模不断提升，以及人工智能、工业互联网、政企数字化转型不断深
入发展，数字经济与实体经济逐渐深度融合，算力、存储等数字基础设施需求还将继续扩张。《政府工作报告》
提出要“适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态”，第三方科技市场
分析机构 Canalys 最新报告显示，2023 年全年，中国云服务市场总体增长 16%，高于 2022 年的 10%。Canalys
预计，2024 年中国云基础设施服务支出的增速将进一步加快，达到 18%。与此同时，专属云已成为我国云计算
市场的增长主力。根据 IDC 发布的《中国专属云服务市场（2023 上半年）》报告，专属云服务贡献了整体市场
65.2%的营收，领跑整个云计算市场，成为市场增长的坚实动力。根据 IDC 预测，2027 年专属云服务市场规模
将突破 1000 亿元人民币。
13
随着我国对网络安全、数据安全的重视程度及建设水平不断提升，自主可信的云平台还将迎来持续增长。
国家发改委、国家数据局、中央网信办、工信部、国家能源局等部委联合发布的《关于深入实施“东数西算”
工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》（发改数据〔2023〕1779 号，简称“《实施意见》”）中，提出
“以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线，……打造中国式现代化的数字基座”。《实施意见》还指出，
要构建可信计算网络环境、完善算网安全保障体系，并强调“面向党政机关、关键信息基础设施服务的云平台
应当通过云计算服务安全评估”。以党政、关键行业央企国企、公共服务为代表的用户群体对自主安全计算、
自主安全存储的需求还将逐步提升，基于国产 CPU、操作系统的自主安全云平台受到高度重视，为专属云、存
储市场提供广阔市场空间。
2、数据资源体系加快建设，数据要素市场化改革加速发展
数据资源是数字中国建设的核心要素，近年来我国数据资源规模稳步提升，公共数据资源流通共享能力加
强，推动数据要素价值充分释放。根据 2024 年全国数据工作会议信息，经初步测算，2023 年我国数据生产总
量预计超 32ZB。这表明我国已是全球数据大国，让流动的数据创造更多价值是未来方向。
2022 年 12 月，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（“数据
二十条”），开启我国数据要素市场建设新篇章。“数据二十条”系统提出我国数据基础制度框架，从数据产
权、流通交易、收益分配、安全治理等四方面加快构建数据基础制度体系。其中，在数据资产登记确权方面，
财政部于 2023 年 8 月印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，加速推动企业数据资源化与资产化进程，
对于企业数据开发利用与流通共享具有重要意义；在数据资产流通交易方面，自“数据二十条”中明确提出
“推进实施公共数据确权授权机制”以来，全国各地公共数据授权运营探索不断深入，多地纷纷出台地方性公
共数据授权运营相关政策，建立授权运营工作机制，开展公共数据授权运营试点，大力推进公共数据授权运营，
并已取得可喜进展。各地加快探索推进数据交易机构建设，多地交易机构联合开展数据要素流通标准体系研究，
促进数据要素价值释放；在数据资产收益分配等方面，财政部于 2023 年 12 月印发《关于加强数据资产管理的
指导意见》，在明晰数据资产权责关系、健全数据资产价值评估体系、畅通数据资产收益分配机制等方面提出
重要指导意见。
同时，继 2023 年 10 月国家数据局成立以来，全国已有超过 20 个省级行政区挂牌成立地方数据主管部门，
各地数据要素市场发展明显提速，在地方数据要素制度体系、资源体系、市场体系、生态体系、保障体系建设
等方面取得突破性进展。国家数据局会同各部委于 2023 年 12 月发布了《“数据要素×”三年行动计划
（2024—2026 年）》，聚焦 12 个行业领域激活数据要素潜能，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长
新动力。
3、人工智能的加速发展带动算力需求进一步增长，“人工智能+”的快速落地将进一步推动我国数字经济
发展
14
2023 年是人工智能大模型的元年，人工智能发展取得重大突破，以 ChatGPT、Sora 为代表的各种大模型、
生成式 AI 应用层出不穷，重视通用人工智能（AGI）发展已成为行业共识。2023 年 5 月，中国科学技术信息研
究所、科技部新一代人工智能发展研究中心联合相关研究机构发布《中国人工智能大模型地图研究报告》，从
全球已发布的大模型分布来看，中国和美国大幅领先，超过全球总数的 80%，中国研发的大模型数量排名全球
第二，仅次于美国；在参数规模 10 亿以上的大模型中，美国已发布 100 个，中国已发布 79 个。根据信通院发
布的《2023 智能算力发展白皮书》，我国智能算力正处于高速增长阶段，截止到 2022 年底，我国智能算力规
模为 41EFLOPS，同比增速 41.4%，规模占比达 22.8%，超过全球整体智能算力增速（25.7%）。国家信息中心发
布的《智能计算中心创新发展指南》显示，随着“东数西算”工程、新型基础设施等国家政策规划出台，我国
智算中心掀起落地热潮，当前我国超过 30 个城市正在建设或提出建设智算中心。通过布局建设智算中心等人
工智能基础设施，撬动人工智能产业与生态聚集，探索构建地方经济高质量新增长极。
人工智能正在驱动千行百业加速裂变，与实体经济的融合不断深入。《政府工作报告》中提出“深化大数
据、人工智能等研发应用，开展人工智能+行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。人工智能技术的创
新迭代驱动了应用场景的进一步落地，同时各行各业对自身“数字化”“数智化”转型的积极推动又进一步催
生出对人工智能技术的多元化需求，为中国人工智能市场规模的长期增长奠定了基础。根据 IDC 预测数据，
2026 年中国人工智能市场将实现 264.4 亿美元市场规模，2021-2026 五年复合增长率将超过 20%。在五年预测
期内，人工智能领域的主要支出仍将来自于专业服务领域的行业用户，紧随其后的是政府和金融行业，三者合
计约占市场总量的一半以上。以政务领域为例，大模型凭借其超强的语言理解能力、超高的预测准确率等优势，
推动“互联网+政务服务”向“智能+政务服务”演进升级，在广泛的应用领域中发挥着重要作用，帮助政府机
构提升信息处理效率和服务质量，全面监测、分析和预测政务运行状况、决策影响因素、施政效果等，为政府
管理和服务提供智能化支持，为政府治理带来新机遇。AI 大模型已成数字政府建设标配，政务大模型已取得实
践落地。根据中国信通院发布的《数字时代治理现代化研究报告（2023 年）——大模型在政务领域应用的实践
及前景》，我国至少有 56 家大模型厂商在政务领域开展了布局，超过 15 家厂商的政务大模型产品通过备案，
在政务热线、智能客户、城市治理、教育、医疗等重点领域探索落地。
4、我国数字政府建设仍处重要窗口期，县域数字政务、政务云、一体化大数据体系等将成为建设重点
数字政府建设持续深化，全面进入县域治理时代。信通院研究数据显示，当前我国智慧城市的试点已超过
700 个，开展新型智慧城市顶层设计的省会城市及计划单列市、地级市分别达 94%和 71%，城镇数字化建设呈现
放缓趋势，市场有望进一步下沉至区县，全面进入县域治理时代。作为我国数字经济发展的基石，发展县域数
字政府，推动县域政府数字化转型是促进县域经济高质量发展的突破口。2022 年 5 月，中共中央、国务院印发
《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，明确提出推进县城数字化改造，建设新型基础设施，发
展智慧县城等要求。县域治理将成为未来数字政府建设市场全新驱动力。
15
政府信息基础设施持续云化，政务云潜力有待挖掘。2023 年 11 月，根据 IDC 发布的《中国数字政府整体
市场预测，2023-2028》，在“十四五”规划和数字政府政策的引导下，数字政府市场处在重要发展窗口期，
数字化转型意识的持续深入，数字化应用场景不断涌现，以及国家政务信息化重大工程接连启动，应急、医保、
水利、自然资源、生态环境、卫健等细分领域的数字化建设也在持续推进，政务云的应用场景在不断丰富创新，
政务云市场将进入新的发展机遇期。其中政务云相关投资为超 500 亿元人民币，占比达到 79%，当前基于云架
构部署的政府信息系统大概仅占 25%，传统 IT 架构占比仍然高达 75%，未来还有很大的上云潜力有待挖掘。
深入推进政务数据共享开放和平台建设。国务院办公厅于 2022 年 9 月发布了《全国一体化政务大数据体
系建设指南》，提出到“到 2025 年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数
据资源全部纳入目录管理。政务数据质量显著提升，……有效支撑数字政府建设”。在我国构建统一大市场、
推进全国数据资源体系建设的背景下，一体化政务大数据平台建设将进一步促进信息系统互联互通、数据按需
共享、业务高效协同，提升政府科学决策水平，持续推进治理体系及治理能力现代化。
5、我国加快自立自强的科技创新产业布局，为高科技产业工程带来增量市场空间
随着世界百年未有之大变局加速演进以及全球产业链供应链深刻调整，我国着力打造未来发展新优势，加
快构建新一代信息技术、人工智能、生物技术等一批新的增长引擎，推动制造业高端化、绿色化、智能化发展。
2022 年以来，我国战略性新兴产业增加值占 GDP 的比重超过 13%，“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提
出目标比重超过 17%。截至 2023 年 9 月，战略性新兴产业企业总数已突破 200 万家。其中，生物产业、相关服
务业和新一代信息技术产业企业占比最多，分别为 25%、19%和 17%。随着战略性新兴产业的持续快速发展，高
科技产业工程作为战略性新兴产业重要基础设施也具有较大增量市场空间。
集成电路方面，据国家统计局数据，2023 年我国集成电路产量 3514 亿块，同比增长 6.9%。据美国半导体
行业协会（SIA）最新预测，2024 年全球半导体销售额预估将增长 13.1%至 5884 亿美元。新材料方面，2023 年
前 9 个月，中国新材料产业总产值超过 5 万亿元，保持两位数增长。新材料产业结构逐渐向高端化、智能化、
绿色化转型。据相关机构预计，到 2025 年产业规模有望突破 11 万亿元。生物医药方面，受社会各界健康保障
意识增强等因素影响，我国生物医药行业迎来快速增长期，已成为仅次于美国的全球第二大市场，预计 2025
年我国制药行业市场规模将达 5.2 万亿元，生命科学行业总产值将达 13 万亿元。
战略性新兴产业在科技自立自强方面的发展要求，将带动集成电路、新能源、生物医药等战略性新兴产业
的固定资产投资的快速增长，进而带动高洁净度、复杂生产工序为核心的生产环境建设需求，最终形成在工艺
设计、咨询规划、生产设备、环保设施等全产业链上自主安全的增量需求，形成高科技产业工程发展的增量空
间。
16
二、报告期内公司从事的主要业务
中国电子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，顺应网信技
术发展趋势，聚焦服务国家战略和高质量发展，加快构建现代化产业体系，加快培育发展新质生产力，全力打
造国家网信事业核心战略科技力量，着力推动网信领域高水平科技自立自强。公司积极践行中国电子战略使命
以及重点业务布局，聚焦主责主业，构筑数字与信息服务、产业服务两大业务板块，推动产业创新升级。
（一）数字与信息服务板块
2023 年内，国家有关部门相继出台了《数字中国建设整体布局规划》《算力基础设施高质量发展行动计划》
《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》等一系列重要政策，我国数字经济发展进入新阶段，数字
基础设施及数据资源体系作为数字中国建设的基础组成部分，呈现快速增长趋势。公司是数字基础设施和数据
资源体系的建设者和运营商，旗下“中国电子云”依托中国电子自主计算体系，以市场需求为牵引，面向党政
军、能源、金融、教育、医疗、制造等领域提供数字化解决方案。
1、云计算及存储
“中国电子云”作为中国电子旗下唯一的云平台，经多年研发，形成专属云平台软件 CECSTACK、分布式存
储软件 CeaStor、服务器虚拟化软件 CeaSphere 等核心自研产品，为客户建设高安全算力基础设施，输出多元
异构算力、先进存力和高效运载力。
（1）自研产品进展情况
在专属云平台方面，报告期内迭代发布了面向智算中心、超算中心的 CECSTACK V5 一体化算力平台。
CECSTACK V5 具有以下特征：一是规模大、灵活弹性，单集群规模可达到 2 万台，支持“一池多芯”，可统一
管理传统 IT 基础资源，实现计算、存储、网络资源的统一云原生分布式调度与协同；二是具有支撑多元混合
异构算力的能力，支持全栈信创并兼容多体系、多架构芯片，现已兼容适配 6 款以上国产 GPU 芯片，可为政府
和行业客户提供通用计算、智能计算和高性能计算等一体化算力服务，满足用户混合算力和异构算力部署需求。
在存储产品方面，公司以自研的“磐石引擎”等核心技术为基础，研发了具有自主知识产权的分布式存储
CeaStor 产品，具备超大规模、高可靠、智能高效等先进特性，让用户数据跑得更快、存得更稳、管得更好。
报告期内，公司迭代发布了分布式通用存储产品 CeaStor 3.1.0 版本、分布式文件存储产品 CeaStor 5.0.0 版
本。公司分布式存储产品在全球存储性能委员会 SPC-1 的测试认证中取得了性能和性价比方面的优异成绩。
同时，报告期内公司还研发了服务器虚拟化软件 CeaSphere，对标业内领先厂商，支持虚拟机与容器实例，
实现国产替代。
报告期内，公司参与承担了工信部高质量发展专项之“分布式加速服务器项目”“面向工业互联网的高性
能可靠多方安全计算项目”等专题，参与国务院国资委未来产业专项之“自主算力底座项目”等四个专项，参
17
与国资央企信息化重大课题“国资央企自主可控应用适配云平台建设和标准规范体系研究”，发改委及科技部
国家重点研发计划“基于高性能图计算的生物医学信息增强智能技术及可信应用系统开发”“高性能安全云平
台项目”等若干国家级重大科技专项。“中国电子云”亦成为中国信通院首批“全栈信创云解决方案”产品。
（2）业务进展情况
公司以上述各项核心自研软件及服务参与城市及央国企算力基础设施建设，支撑数字政府、央国企在安全
可信算力底座上推进数字化转型。
报告期内，“中国电子云”在原有大理、遂宁等地政务云基础上，承建了温州信创云、上海黄浦区信创云、
北京互联网法院信创云等多个政务云建设项目，支撑了石家庄、武汉经开区、北京经开区等地智算中心建设。
面向关键行业央国企，在持续服务管网集团、某通信行业央企集团等原有客户基础上，报告期内公司为南方电
网、中石化、东风汽车等不同行业央国企建设信创云，并参与多个央企项目 POC 测试。同时，“中国电子云”
在北京顺义打造了高安全算力服务中心，为国资央企、政务和国家金融云提供核心算力基础设施。
在落地模式上，公司专属云平台主要有交付云和运营云两种。其中，交付型云模式是指公司直接交付云计
算软件产品，后期运营服务由业主方自主承担；运营型云模式是指公司自行投资或与第三方合作共同投资软硬
件、网络、带宽等资源及技术服务，并以云服务的形式提供给用户，按使用量或使用周期结算，通过持续运营
获取运营收益。截至 2023 年末，公司已建成使用或建设中的运营云项目共 24 个。
（3）所获认可情况
根据 IDC 发布的《IDC Technology Assessment：云基础架构技术能力评估，2023》报告显示，中国电子
云在算力、安全、云边等三项能力评估上达到满分，在存储、网络、灾备、运维等多个能力业界领先，具备高
安全、高可靠、高性能，拥有算力多元融合能力。
报告期内，“中国电子云”获评的其他主要认可包括：赛迪顾问《2022－2023 年中国政务云市场研究年度
报告》政务云领导厂商，IDC《MarketScape：中国政务云厂商评估，2023》政务云领导者厂商，IDC《中国专
属云服务市场（2022 上半年）跟踪》专属云关键服务商，IDC《云基础架构技术能力评估，2023》领先技术厂
商等。数字 CEC 项目入选“2023 IT 市场年会数字化创新实践案例”，中国华电燃机智慧云入选“第一批中央
企业行业领域公有云项目清单”。
2、数据创新
公司坚持“云数融合”理念，面向全国一体化政务大数据建设、数据资产登记入表、数据资产登记交易等
行业需求发展，自主研发形成了数据资源平台、数据资产登记平台、数据运营服务平台、数据交易平台等系列
自研产品，开始与若干地市探索公共数据授权运营，并为国资央企提供各类数据服务，产品及服务涵盖数据资
源体系建设及数据运营两端。
（1）自研产品进展情况
18
报告期内，公司在原有飞瞰数据中台等数据管理平台产品基础上，迭代推出若干自研软件。
数据资源平台产品助力大型政企数字化。报告期内，公司全面践行《全国一体化政务大数据建设指南》八
个一体化的建设要求，面向省级政府、部委及相关行业公司推出一体化公共大数据平台产品，可实现资源普查
登记、资源编目挂接、数据共享交换、体系数据治理、数据供需协同、数据运营评估等多项功能。公司还迭代
推出了数据中台 V4.0 版本，面向城市数字化治理、大型企业数据资产治理及混合数仓建设需求，可实现数仓
规划、数据探查、数据集成、数据开发、数据治理等综合功能。
数据资产登记产品助力数据资产化。基于数据资源入表、数据资产管理等相关政策，公司以“卡位政府数
据登记，布局企业数据入表”的打法，孵化数据资产登记平台、整合数据资产入表平台。
数据运营平台产品助力公共数据价值化。公司基于隐私计算、区块链、大数据等技术，自主研发推出了数
据运营服务平台 V1.0 版本，首家通过中国信通院公共数据授权运营平台基础能力专项测试。
数据交易平台产品支撑场内交易规模化。公司参与深圳数据交易所交易商业平台建设，集安全保障、标准
规范、业务运营、运行维护为一体。该交易平台由 4 大技术中心、4 大体系支撑、N 个数据要素服务工作站组
成，融合应用数据沙箱、区块链、隐私计算、可信数据空间、AI 大模型及智能推荐等技术，支撑深圳数据交易
所智能撮合、全域合规、产品图谱、估值定价的规模化发展要求。
（2）业务进展情况
公司向多层次客户提供数据创新服务。在公共数据领域，公司为深圳、湖南、四川、南阳、广州增城等全
国多个地方政府建设公共数据资源中心，实现“数据赋能、协同智治”数字政府模式，累计梳理超 100 万目录、
汇聚超 4000 亿条数据，助力地方政府服务企业主体超过 1000 万、服务个人主体超过 1 亿。在央国企客户领域，
公司以云原生大数据平台、数据中台产品，为中海油、中国化学、南京港、广东机场等大型央国企提供支持 PB
级海量数据、万级数据表、千级实时计算链路的全域数据治理服务，推动中海油智能油田上线、中国化学业财
一体化上线、南京港产业链协同、广东机场数据目录等。
同时，公司积极参与各地公共数据授权运营。国家数据局成立后，公司已与河北省、石家庄、大连、唐山、
沈阳、长春等地市签署数据运营合作协议，参与设计“蚝宝保”“婚信宝”等产品，实现公共数据资产价值发
掘及增值保值。
（3）所获认可情况
报告期内，公司参与中国信通院《公共数据授权运营成效评估标准》、国家工信安全发展中心《公共数据
授权运营平台技术标准》等标准编制，并协助各地发布地方公共数据运营管理办法等。同时，公司多款数据创
新产品和服务能力获得业内奖项：2023 年 5 月，中国电子云 CeaInsight 智能数据云荣获 DDIS 2023 数字驱动
创新峰会“2022-2023 数字化创新优秀产品”；2023 年 10 月，中国电子云飞瞰企业数据中台荣获 DAMA 中国数
据管理峰会评选的“数据治理优秀产品奖”。
19
公司数据创新业务位列 IDC《中国数据治理市场份额，2022》市场份额第二，IDC《中国数字政府数据治理
市场份额，2022》市场份额第二，IDC《中国数字政府一体化大数据管理平台市场份额，2022》市场份额第五，
IDC《MarketScape：中国数据安全管理平台 2023 年厂商评估》数据安全管理平台主要厂商。
3、人工智能
报告期内，公司制定了“1+N+M”的可信智算战略，即开发一套可信智算平台产品，建设 N 个可信智算中
心，基于行业场景开发 M 个行业模型，推动人工智能技术的产业落地。公司积极推动“1+N+M”战略，已取得
阶段性成果。
（1）打造人工智能在垂直行业中的应用
公司积极推动人工智能技术在不同行业的落地应用，开发了城市级大模型行业智能平台——星智 2.0，可
以提供强大的文本理解和生成能力以及深度多模态融合处理能力。
在政务领域，公司结合 70 个以上的城市数字化治理实践经验，打造了星智政务大模型，具备感知协同、
治理协同、服务协同等特点，可基于大模型的多模态理解能力、对最优解秒级推理能力以及城市资源融会贯通
能力，重塑城市感知能力、城市治理能力、城市服务能力，目前已在包括武汉在内的数个城市实现落地。
在公安、医疗、交通领域，与某省公安部门、武汉大学人民医院、湖北楚天高速等客户合作打造的垂直行
业的模型已经实现落地应用。
（2）构建智算生态联盟
为推动人工智能应用创新，公司积极开展产学研合作，联合智源研究院共建大模型国产算力云平台开放实
验室，与哈工大（深圳）共同成立人工智能创新应用联合实验室，与电子科技大学共同成立智能协同计算联合
实验室，围绕人工智能及应用技术展开前沿研究。此外，公司牵头发起成立中电云人工智能创新应用产业联盟，
整合产学研各界力量，共同推进人工智能场景应用创新，目前联盟成员已经超过 150 家。
4、产业元宇宙
公司深入探索产业元宇宙领域，以核心技术为基石，打磨自研产品。
（1）自研产品进展
在自研产品方面，公司充分利用云原生、大数据、AI 及 MR 技术，依托信创云平台和混合现实技术，成功
构建了包括云境 XR OS、云境云渲染平台、云境 XR 培训平台等在内的 MR 产品矩阵。
（2）拓展应用场景
在应用拓展方面，公司积极与行业伙伴合作，为教育、文旅、能源、医疗、制造等关键行业提供全面的 MR
解决方案，包括职业教育虚拟仿真实训、电网岗位技能智慧培评、矿山虚拟现实安全培训、文旅 VR 多人大空
间沉浸式剧场等，有效促进了各行业的技术创新和业务发展。其中，南方电网智慧培评基地项目成功解决了南
方电网全国各培评基地每年近百万人次的岗前培训、安全生产及培训评价问题，显著降低了培训相关成本。
20
5、数字政府及行业数字化
公司充分融合大数据、人工智能等新技术，迭代优化数字政府、央国企及行业数字化产品和解决方案，加
速推动数字化应用落地。
（1）自研产品进展
公司自研“一网统管”基础平台，充分激活数据要素潜能，赋能城市治理、社会治理、安全治理和经济治
理等四大业务域，强化长效监管与运营服务机制，构建数字城市发展新格局。公司围绕数字城市治理数百个细
分的融合创新场景，以数字资源为基础、事件协同联动为抓手、智能应用为支撑，面向省、市、区县三级政府，
打造“业数一体化”数字城市管理解决方案。报告期内，公司完成并发布繁星基础平台 V3.0、城市治理平台
V2.0、安全治理平台 V2.0 等相关产品，并通过了中国信通院城市大脑运营中心测评认证。
（2）业务进展情况
在行业数字化领域，中国电子云聚焦关键领域、重点行业核心客户，基于安全为先、全面上云、融入移动
三大原则推动“数字 CEC”顺利实施，并凭借丰富的央企信创云建设经验为某通信行业央企集团提供端到端的
数字化解决方案。
截至 2023 年末，公司一网统管产品已经在 20 多个省、自治区、直辖市，30 多个地市以及 50 多个区县进
行了落地应用，打造了德阳“一网统管”项目、安庆社会治理项目、常州安全治理项目、重庆江津区运管服项
目等一批标杆型项目。
在能源电力领域信息化转型中，中国电子云协助南方电网构建了南方电网调度云的异地灾备体系，为华电
燃机提供了智能运维平台，助力中海油建设了“标准统一、集中管理、服务共享”的勘探开发数据湖项目。中
国电子云基于 CECSTACK 全栈云产品，推进河北高速集团数字化业务的 31 个业务子系统完成信创适配及优化上
云工作，并参与河北高速集团智慧收费站研究及试点工程建设，为高速公路运营降本增效提供有力支撑。
（3）所获认可情况
公司获评一网统管市场主要技术厂商及最佳实践，IDC《中国数字政府 IT 解决方案市场份额，2022》核
心厂商。中国数字政府 IT 解决方案市场核心厂商（Top5）。行业数字化业务位列艾瑞咨询《2023 年中国金融
科技行业市场洞察报告》中国金融行业 Fintech 卓越者；IDC《中国智慧教育解决方案市场分析，2023》中国
教育行业基础设施主要技术商等。
德阳城市大脑项目入选 2023 年 IDC 中国智慧城市特别奖-数字城市领军者；西咸新区智慧城市共性平台
（一期）项目获 2023 年第二届中国云计算和大数据技术与应用大会年度优秀实践案例；天津市西青区大数据
中心项目、智慧河东项目、洛阳市智慧西工建设项目、眉县数字政府建设项目入选标准化支撑数字政府建设 50
强；数字魏县项目、泸州市“城市大脑”、广州市增城区“增智管”城市运行管理中枢获 2023 年第二届中国
云计算和大数据技术与应用大会年度优秀实践案例；数字 CEC、重庆江津区城市大脑荣获赛迪 2023 IT 市场年
21
会“数字化创新实践案例”；郴州市城市大脑入选 2023 年中国智慧城市年度优秀案例；“数字徐州”荣获
2023 年数字政府建设实践领航案例；“数字黄陵”入选城市（区域）数字经济高质量发展典型案例等等。
（二）产业服务业务
公司产业服务业务包括高科技产业工程服务、数字供热与新能源服务及其他业务。
1、高科技产业工程服务
公司是高科技产业工程服务领域的龙头企业，为半导体、平板显示、生物医药、新能源、新材料、高端装
备、数据中心、高端制造等产业客户，提供以洁净室工程咨询、设计、数字化交付及运维等各项产业服务。报
告期内，公司继续巩固在半导体、平板显示等优势行业中的龙头地位，全年实现营业收入 517.57 亿元，较上
年同期增长 131%。
报告期内，公司通过持续增加设计人员，提升咨询设计收入规模。截至 2023 年末，该板块设计人员共
3,198 人，较年初增加 216 人，占工程业务总人数 18.66%，较年初提高 1.8 个百分点。报告期内，公司累计实
现咨询设计业务收入 4.43 亿元，较上一年度增长 80.66%。公司设计能力的提升还体现在 EPC 业务收入增长。
2023 年 EPC 业务新签合同额超 160 亿元，较上一年度增长 60%。
在半导体领域，公司是国内集成电路、半导体设备、半导体材料工厂的主要建设者，服务客户涵盖 12 寸
芯片、8 寸芯片、化合物半导体、封装测试、半导体设备材料等领域国内外企业，主要客户包括中芯国际、长
江存储、比亚迪半导体、合肥长鑫集成、北京集成电路装备创新中心有限公司等行业内龙头企业。2023 年度公
司新承建重点项目包括成都比亚迪半导体厂房、滁州半导体外延片项目、中国蚌埠传感谷二期（器件孵化中试
厂房）EPC 项目、润鹏半导体 12 吋集成电路生产线项目工艺设备安装配套工程项目、芯恩（青岛）电子信息产
业园配套项目等。
在平板显示领域，公司是国内平板显示工厂的主力建设者，服务客户涵盖面板制造、显示模组、产品组装、
电子终端部件等领域国内外企业，主要客户包括京东方、华星光电、厦门天马、翌光科技、维信诺、闻泰科技
等。2023 年度新增承建了厦门天马第 8.6 代新型显示面板生产线等重点项目。
在生物医药领域，公司服务于国内外百强医药企业、疾控中心、知名三甲医院等，涵盖医疗卫生、生物制
药、生物安全实验室等领域，为中国生物、中国医院科学院医学生物学研究所、华熙生物等生物医药行业知名
企业和机构提供服务。
在新材料、新能源领域，公司服务涵盖锂电（锂电池、干法/湿法制膜、正负极材料、锂电组件车间）、
电子化学品、光刻胶、氟化工等细分产业核心生产车间建设，主要客户有宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、星源
新能源、胜华新材料、中创新航、中船重工（邯郸）派瑞特种气体有限公司等。2023 年度公司新承建重点项目
包括徐州弘元新材料光伏产业一体化制造基地项目、包头弘元新材料四期 20GW 拉单晶项目、东台晶澳太阳能
科技 F3 厂 10GW 项目、湾沚新能源协鑫能源 10GW 光伏电池项目等。
22
在航空航天设备制造、汽车制造、食品饮料等高端制造行业，公司同样积累了丰富经验，主要项目及客户
包括无锡惠山航空航天产业园、特斯拉（上海）有限公司、华晨宝马汽车有限公司、中简科技股份有限公司、
阿法拉伐（江阴）设备制造有限公司、佛山市海天调味食品股份有限公司、全味食品有限公司、蚌埠大成食品
有限公司等。
同时，随着近年来我国高端制造业企业向海外特别是“一带一路”沿线国家产业转移趋势，公司亦紧抓海
外市场尤其是东南亚市场快速增长机会，为高端制造业客户在东南亚地区新增产能提供建设咨询及洁净室建设
服务，扩大业务版图，提升盈利规模。报告期内，公司在越南、泰国等东南亚国家完成若干项目落地，新签合
同额超 10 亿元。
报告期内，公司高科技产业工程服务板块获得了众多认可。下属中电建设获批成为第五批国家级专精特新
“小巨人”企业，所获得的国家级协会重要奖项包括中电四公司承建的“特斯拉超级工厂”获评“中国钢结构
工程金奖”，中电四公司“PCB 工厂高效制冷机房项目实践与研究”、中电二公司的“电子厂房能源管理系统
应用平台开发研究”“防控应急设施设计与建设关键技术”荣获“2023 年中国安装协会科学技术进步奖”，中
电四公司承建的“卓朗新疆云计算数据中心项目”、中电二公司承建的普利项目等获评“2023 年中国安装之
星”，中电四公司承建的“京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目”“云南通威高纯晶硅有限公司水
电硅材高纯晶硅绿色能源项目”获评“2022-2023 年度国家优质工程奖”。
2、数字供热与新能源服务
数字供热服务。公司的数字供热业务以低碳、舒适、高效为目标，依托云计算、大数据、物联网等数字基
础设施，以“按需供热、精准供热”为导向，对“源、网、站、户”四个关键环节进行数字化改造，不断构建
和完善数字供热智能管控一体化平台，目前已具备了端到端的自动化、智能化控制能力，全面实现数字化转型，
不断聚焦主业，在为用户提供优质服务的同时，节能减排也取得明显成效，能耗水平在行业内处于领先地位。
公司在河北省邯郸市、石家庄市、衡水市以及山东潍坊市、淄博市等区域形成了稳定的业务布局。截至
2023 年末，供热面积已超过一亿平方米。公司基于现有的企业级供热管控平台，进一步加强了与产业链优势企
业的合作，加大高科技硬件设备及软件技术产品的研发与投入，利用自身的技术优势对现有供热项目进行数字
化、智能化改造升级，并在实际运行中持续优化智慧供热解决方案。2023 年热耗、水耗、电单耗较去年同期明
显下降，在节能降耗的同时进一步提升了供热服务品质。
供热业务通过数字技术切入到业务流，其中涉及财务、生产调度、资产、收费、客服等多个领域，实现生
产经营过程可度量、可追溯、可预测、可传承，从而构建质量、效率、成本的核心竞争力。同时，为推动供热
业务整体协同发展，公司建成并运行智慧供热集团级管控平台，实现了线上 6 家供热子公司的数据共享和联结，
进一步加强管理能力，推动重点任务的执行与落地。同时，完成了智慧供热调控平台和客服系统的数字化优化
升级。
23
新能源服务。公司在河北省石家庄市行唐县及衡水市安平县建设运营两座生物质热电联产示范项目，总装
机容量为 65MW。根据生物质业务“走出去”战略，打造数字化“产品研发-销售应用-产品研发”的良性循环，
完成了生物质电厂智控系统和智能燃料管控系统产品化，得到生物质发电行业认可，预计年内完成产品市场化
推广。在生产运营精益化控制、全成本管理方面继续保持行业领先，借助技术优势开展技术及管理咨询工作。
3、其他业务
精密物流服务。公司所属捷达国际提供以温控+减震为特色的精密物流服务。主营业务包括国际货运代理、
项目物流、国内精密及普货陆运、冷链物流、仓储及搬入等，业务主要集中在液晶、半导体、新能源、医疗器
械、航空航天等领域，可为客户定制一体化物流解决方案。多年来捷达国际在该行业领域不断拓展与深耕，发
展成为中国精密物流领域的一支生力军。
物业租赁。公司在深圳市华强北及科技园片区有部分物业用于对外租赁，能为公司带来较为稳定的收益。
根据国家有关部门关于非房地产主业中央企业退出房地产业务的要求，公司已退出商业房地产开发业务。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求
参见上文。
三、核心竞争力分析
1、紧跟中国电子战略，承担央企使命，具备战略布局优势
公司实际控制人中国电子是以网络安全和信息化为主业的中央企业，通过全方位超常规创新，中国电子闯
出了一条服务国家战略、顺应行业规律、符合自身实际的自主计算产业发展之路，成功突破高端通用芯片、操
作系统等关键核心技术，构建了兼容移动生态、比肩国际主流架构的中国自主计算技术体系和最具活力与朝气
的应用生态与产业共同体。
中国电子认真贯彻落实习近平总书记网络强国战略思想和统筹“两个大局”重要指示精神，聚焦党和国家
事业发展大局对网信工作的战略要求，主动承担国家使命，围绕“打造国家网信事业核心战略科技力量”的战
略定位，努力打造自主安全计算原创技术“策源地”和自主计算产业链“链长”，聚焦重构自主安全计算产业
体系。
公司作为中国电子重要二级企业，紧跟集团公司战略布局，坚持和加强党的领导，落实“两个一以贯之”，
彰显国资央企的使命感和责任感。公司在云计算及存储、数据创新两大业务领域，肩负“云数”领域中国化时
代化的战略使命，承担国家部委、中国电子集团等重要科技攻坚任务，助力各地政府、国资央企以安全数字底
座实现数字化转型，为国家在新时代实现高水平科技自立自强和数字经济高质量发展提供技术保障，具备战略
布局优势。
2、市场化体制机制优势
24
公司下属高科技产业工程板块各企业均已完成混改并实现员工持股，信息服务板块下中电云公司亦已完成
混改并引入核心骨干持股。通过实施混改及员工持股，在确保党的领导及中国电子控股的原则下，公司搭建市
场化体制机制，符合国资委关于国企改革的相关精神，充分调动广大员工的积极性，有效提升公司经营效益。
3、人力资源优势
公司数字与信息服务板块持续建设高水平人才高地。一是科技人才占比高、覆盖领域广，中国电子云公司
拥有科技人才 1557 人，占比 64.7%，其中青年科技人员占比 72%，广泛分布在云计算、云存储、数据业务等核
心板块。二是高精尖人才持续涌现，中国电子云累计拥有省部级科技人才 6 人，集团级科技人才 2 人，中国电
子云公司高级副总裁朱国平先生获选为中国电子首席科学家（计算体系）。2023 年成功申报中国电子科技人才
奖 1 项。
4、深耕高科技产业工程领域多年，具备多项核心优势。
公司是从事工业建筑及洁净室工程系统整体解决方案专业提供商和龙头企业，致力于为高科技产业领域企
业提供洁净室工程一站式服务，洁净室净化工程级别最高已达到国际领先标准，在电子信息、生物医药、新能
源、新基建等高科技行业的洁净室工程领域处于国内技术领先地位，并多次获得全国洁净工程行业“鲁班奖”
（同行业内首位获得者）、优秀施工企业、全国安装行业先进企业、中国电子百强三甲等多项荣誉，是中国工
程咨询协会成员单位及电子行业标准、规范的主要编写单位之一，先后参与几十项国家标准编制工作。公司先
后参与数百个高科技领域内中国本土及国际巨头重大项目建设，为多家国内知名企业的洁净室提供系统集成工
程服务，在行业内享有较高的声誉和市场影响力。此外，公司供热业务的数字化、智能化、自动化也取得了可
喜进展，并积极落实国家节能减排政策要求，能耗水平不断降低。供热业务的核心竞争力大幅提升。
5、产品体系具有安全基因，具备产品技术优势
公司旗下中国电子云品牌，作为中国电子旗下唯一云计算品牌，为国家重大工程、政府及关键行业提供数
据时代具备“可靠设备、可靠技术、可靠力量”的高安全数字基础设施，具有安全基因，并具有产品技术优势。
一是自主研发、全面领先的 CECSTACK V5 一体化算力平台，基于先进的云原生理念设计，实现超大规模多
元混合算力、异构算力的统一管理和调度，并在此基础上形成智算版本，可为政府和行业客户提供通用计算、
智能计算和高性能计算等类型的一体化算力服务。二是全栈优化、专精“政务”的星智政务垂直大模型，在超
过 70 个城市数字化治理实践的基础上，基于中国电子云自主研发的星智大模型行业智能平台构建，针对政务
垂直领域特点全栈优化打造而成。
6、布局数据要素全新赛道，取得先发优势
公司作为中国电子在数据创新业务的“排头兵”，已率先在数据工具、数据安全与数据要素化领域进行产
品和技术研发。报告期内，公司加快布局公共数据授权运营业务，并取得重要突破。一是具备完善的产品运营
体系，依靠充足的技术储备，迅速打造技术领先、功能丰富、安全可靠的数据全生命周期管理平台，逐步构建
25
“2+3+5+N”的一体化数据要素创新运营体系。二是具有丰富的实践案例，中标深圳数据交易所数据交易平台
项目，并与深圳数据交易所达成战略合作建设全国性数据交易平台。在杭州、德阳和大理开展数据运营共创共
建，在 6 个省级单位、30 多家地级市和 80 多个区县落地开花——通过公共数据资源中心，主动赋能数字政府，
实现一图观全数、看图管全数和数据全域一体化，加速数据价值转化。三是与广泛的生态伙伴对接合作，与数
据管理部门、专业咨询机构、数据服务商建立广泛联系，合作成果丰硕。在杭州联合承办各地数据主管部门负
责人参与的构建数据要素统一大市场地方数据局局长闭门会，在成都承办公共数据授权运营交流座谈会，联合
赛迪顾问发布《公共数据授权运营创新指南》。四是创新探索数据运营模式，建设公共数据授权运营平台、数
据交易商业平台，满足监管、集成、隐私计算、加工处理需求，实现公共数据资源流通与价值释放，探索公共
数据授权运营新模式。2024 年 1 月 16 日，与石家庄数据资源管理局就石家庄公共数据运营合作协议签约，打
造公共数据运营新标杆；2024 年 2 月 27 日，与河北省数据和政务服务局签署战略合作协议，其中包括探索公
共数据授权运营等。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求
参见上文。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司整体实现营业收入 562.84 亿元，同比增长 10.25%，实现利润总额 13.44 亿元，同比增长
13.40%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.30 亿元，同比增长 308.10%。主要业务详情参见第三节“管理层
讨论与分析”之“二、报告期内从事的主要业务”。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
2023 年 2022 年
占营业收入比 占营业收入比 同比增减
金额 金额
重 重
营业收入合计 56,283,718,641.15 100% 51,051,921,142.62 100% 10.25%
分行业
数字与信息服务 2,214,537,573.71 3.93% 2,644,366,078.72 5.18% -16.25%
产业服务 54,069,181,067.44 96.07% 48,407,555,063.90 94.82% 11.70%
分产品
数字与信息服务 2,214,537,573.71 3.93% 2,644,366,078.72 5.18% -16.25%
高科技产业工程
51,756,986,940.86 91.96% 45,762,282,495.08 89.64% 13.10%
服务
数字供热与新能
1,974,314,969.16 3.51% 1,992,003,525.63 3.90% -0.89%
源服务
其他产业服务 337,879,157.42 0.60% 653,269,043.19 1.28% -48.28%
26
分地区
境内 55,365,889,599.84 98.37% 50,608,915,167.10 99.13% 9.40%
境外 917,829,041.31 1.63% 443,005,975.52 0.87% 107.18%
分销售模式
直销 56,283,718,641.15 100.00% 51,051,921,142.62 100.00% 10.25%
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披
露要求
单位：元
2023 年度 2022 年度
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
12,926,32 13,793,35 11,951,67 17,612,36 11,029,35 10,601,13 11,511,17 17,910,25
营业收入
8,439.38 3,138.26 4,414.24 2,649.27 8,476.68 6,670.19 5,332.49 0,663.26
归属于上
- - - - - -
市公司股 599,438,4 388,474,5
56,570,89 92,262,62 120,963,6 128,333,7 203,607,5 214,937,9
东的净利 17.39 62.99
7.29 9.49 61.45 63.44 01.77 96.86
润
说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险
公司数字与信息服务业务主要服务于党政、关键行业央国企等客户，高科技产业工程服务业务主要服务于
战略新兴产业的规模企业，此类客户通常在年初制定项目预算及安排，并通过招投标等方式选取供应商，于下
半年完成交付实施、验收等工作。因此，根据会计准则及公司财务核算制度，总体上公司在第四季度确认的营
业收入及利润高于前三季度。
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求
单位：元
营业收入比 营业成本比
毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增 上年同期增
年同期增减
减 减
分行业
数字与信息服
2,214,537,573.71 1,513,963,723.84 31.64% -16.25% -21.36% 4.44%
务
产业服务 54,069,181,067.44 48,420,468,620.20 10.45% 11.70% 11.82% -0.10%
分产品
数字与信息服
2,214,537,573.71 1,513,963,723.84 31.64% -16.25% -21.36% 4.44%
务
高科技产业工
51,756,986,940.86 46,523,659,529.61 10.11% 13.10% 13.22% -0.10%
程服务
数字供热与新
1,974,314,969.16 1,671,849,960.71 15.32% -0.89% -1.22% 0.29%
能源服务
分地区
境内 55,365,889,599.84 49,062,931,705.96 11.38% 9.40% 9.50% -0.08%
分销售模式
直销 56,283,718,641.15 49,934,432,344.04 11.28% 10.25% 10.41% -0.13%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
27
□适用 √不适用
公司不同业务类型的情况
单位：元
业务类型 营业收入 营业成本 毛利率
设计咨询 487,492,815.63 317,260,478.15 34.92%
总承包 21,345,060,215.59 19,522,624,259.38 8.54%
专业承包 27,153,195,163.71 24,323,039,802.06 10.42%
洁净室系统产品及解决方案 1,557,642,712.99 1,305,240,661.81 16.20%
数字厂务运维及工业数字服务 1,003,000,766.68 871,077,700.10 13.15%
数字供热与新能源服务 1,974,314,969.16 1,671,849,960.71 15.32%
精密运输 253,051,292.85 213,659,996.35 15.57%
其他产业服务业务 295,423,130.83 195,715,761.64 33.75%
合计 54,069,181,067.44 48,420,468,620.20 10.45%
公司是否需通过互联网渠道开展业务
□是 √否
公司是否需开展境外项目
√是 □否
项目所在地 项目数量 业务类型 合同金额
泰国/越南 37 总承包、专业承包 1,788,513,861.73
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披
露要求
单位：元
营业收入比
营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增
年同期增减 同期增减
减
分客户所处行业
数字与信息服务 2,214,537,573.71 1,513,963,723.84 31.64% -16.25% -21.36% 4.44%
其中：政府 1,340,328,147.12 919,810,354.10 31.37% -15.85% -22.80% 6.18%
企事业单位 874,209,426.59 594,153,369.74 32.04% -16.87% -19.01% 1.80%
分产品
数字与信息服务 2,214,537,573.71 1,513,963,723.84 31.64% -16.25% -21.36% 4.44%
分地区
境内 2,214,537,573.71 1,513,963,723.84 31.64% -16.25% -21.36% 4.44%
分销售模式
直销 2,214,537,573.71 1,513,963,723.84 31.64% -16.25% -21.36% 4.44%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
28
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
适用 □不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
适用 □不适用
单位：万元
合同
本报 本期确 累计确
合同 合计已 是否 未正 应收账
对方当 告期 待履行 认的销 认的销
合同标的 总金 履行金 正常 常履 款回款
事人 履行 金额 售收入 售收入
额 额 履行 行的 情况
金额 金额 金额
说明
杭州吉海半
杭州吉
导体制造厂 282,646 118,7 130,990 108,970 272,839 273,958
海信息 413,6
房项目工程 是 -
科技有 37.52 .96 77.63 .56 .30 .63 .00
（EPC）总
限公司
承包
高新区智能 南昌鹏
制造产业园 勤置业 329,3 240,611 48,86 88,738. 44,834. 236,576 183,403
是 -
项目及续建 有限公 50.10 .62 9.74 48 62 .50 .00
项目 司
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求
单位：元
项目金额 累计确认产值 未完工部分金额
未完工项目 162,023,134,807.65 104,779,640,908.65 57,243,493,899.00
是否存在重大未完工项目
适用 □不适用
单位：元
履约 本期确认收 累计确认收 应收账款余
项目名称 项目金额 工期 回款情况
进度 入 入 额
杭州吉海半导体制造
4,416,370,00 1,089,703, 2,728,396, 2,739,580, 140,058,34
厂房项目工程 24 个月 62%
0 001.30 347.46 000.00 1.71
（EPC）总承包
高新区智能制造产业 3,157,638,78 448,346,19 2,365,765, 1,834,030,
42 个月 75% 0.00
园项目及续建项目 1.91 7.12 015.69 000.00
注:上表项目金额为项目整体预计总收入（不含税）金额，包含项目施工过程中发生的项目变更影响。
其他说明：
□适用 不适用
单位：元
已办理结算的金 已完工未结算的
累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失
额 余额
已完工未结算项 153,541,301,047 12,628,614,383. 150,450,871,973 15,624,401,998.
94,641,457.99
目 .03 44 .90 58
是否存在重大已完工未结算项目
□适用 不适用
29
其他说明：
适用 □不适用
公司于 2021 年 6 月 1 日披露了《关于项目中标的公告》（公告编号：2021-042），公司控股子公司中国系统
之下属公司中电四公司中标“广西中伟新能源科技有限公司南部产业基地一期工程建设项目”，项目中标暂估
总价为人民币 10 亿元。截至本公告出具日，中电四公司与招标单位湖南中伟新能源科技有限公司最终签署该
项目合同，金额 37,602.13 万元。广西中伟新能源科技有限公司南部产业基地一期工程建设项目已完工，正在
结算中。
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2023 年 2022 年
行业分类 项目 占营业成 占营业成本 同比增减
金额 金额
本比重 比重
数字与信息服 设备及分包成
1,079,705,854.16 2.16% 1,492,819,441.62 3.30% -27.67%
务 本
数字与信息服
人工成本 187,067,049.24 0.37% 181,734,199.62 0.40% 2.93%
务
数字与信息服 项目管理成本
247,190,820.44 0.50% 250,540,582.71 0.55% -1.34%
务 及其他
产业服务 设备及原材料 21,707,642,723.95 43.47% 19,476,022,646.35 43.06% 11.46%
产业服务 分包成本 20,778,380,581.71 41.62% 17,304,373,664.95 38.26% 20.08%
产业服务 人工成本 2,957,345,754.32 5.92% 2,772,705,436.42 6.13% 6.66%
产业服务 货运代理成本 213,659,996.35 0.43% 481,226,915.48 1.06% -55.60%
项目管理成本
产业服务 2,763,439,563.87 5.53% 3,268,405,213.30 7.23% -15.45%
及其他
合计 -- 49,934,432,344.04 100.00% 45,227,828,100.45 100.00% 10.41%
单位：元
2023 年 2022 年
产品分类 项目 占营业成 占营业成本 同比增减
金额 金额
本比重 比重
数字与信息服 设备及分包成
1,079,705,854.16 2.16% 1,492,819,441.62 3.30% -27.67%
务 本
数字与信息服
人工成本 187,067,049.24 0.37% 181,734,199.62 0.40% 2.93%
务
数字与信息服 项目管理成本
247,190,820.44 0.50% 250,540,582.71 0.55% -1.34%
务 及其他
数字与信息服
小 计 1,513,963,723.84 3.03% 1,925,094,223.95 4.25% -21.36%
务
高科技产业工
设备及原材料 20,510,042,153.25 41.07% 18,311,187,292.05 40.49% 12.01%
程服务
高科技产业工
分包成本 20,748,146,757.05 41.55% 17,240,471,289.43 38.12% 20.35%
程服务
高科技产业工
人工成本 2,813,750,567.77 5.63% 2,578,207,597.14 5.70% 9.14%
程服务
高科技产业工 项目管理成本
2,451,720,051.54 4.92% 2,960,989,446.48 6.55% -17.20%
程服务 及其他
高科技产业工
小 计 46,523,659,529.61 93.17% 41,090,855,625.10 90.86% 13.22%
程服务
数字供热与新
设备及原材料 1,196,313,872.47 2.40% 1,154,284,244.45 2.55% 3.64%
能源服务
30
数字供热与新
分包成本 30,233,824.66 0.06% 63,902,375.52 0.14% -52.69%
能源服务
数字供热与新
人工成本 143,595,186.55 0.29% 187,750,593.07 0.42% -23.52%
能源服务
数字供热与新 项目管理成本
301,707,077.03 0.60% 286,604,690.20 0.63% 5.27%
能源服务 及其他
数字供热与新
小 计 1,671,849,960.71 3.35% 1,692,541,903.24 3.74% -1.22%
能源服务
其他产业服务 设备及原材料 1,286,698.23 0.00% 10,551,109.85 0.02% -87.81%
其他产业服务 人工成本 0.00 0.00% 6,747,246.21 0.01% -100.00%
其他产业服务 货运代理成本 213,659,996.35 0.43% 481,226,915.48 1.06% -55.60%
项目管理成本
其他产业服务 10,012,435.30 0.02% 20,811,076.62 0.06% -51.89%
及其他
其他产业服务 小 计 224,959,129.88 0.45% 519,336,348.16 1.15% -56.68%
说明
无。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求
主营业务成本构成
参见上表。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披
露要求
主营业务成本构成
参见上表。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，本公司新设成立及收购的子公司纳入合并范围，本公司丧失控制权的子公司及注销子公司不再
纳入合并范围。（具体参见报表附注六-在其他主体中的权益）
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 8,281,080,558.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 2,687,027,275.45 4.77%
2 客户二 1,922,301,336.17 3.42%
31
3 客户三 1,308,170,629.81 2.32%
4 客户四 1,273,878,315.98 2.26%
5 杭州吉海信息科技有限公司 1,089,703,001.30 1.94%
合计 -- 8,281,080,558.71 14.71%
主要客户其他情况说明
□适用 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 3,667,372,381.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 6.15%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 1,309,385,174.37 2.20%
2 供应商二 996,237,524.48 1.67%
3 供应商三 413,323,936.21 0.68%
4 供应商四 563,553,390.93 0.95%
5 供应商五 384,872,355.51 0.65%
合计 -- 3,667,372,381.50 6.15%
主要供应商其他情况说明
□适用 不适用
3、费用
单位：元
2023 年 2022 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 965,180,673.74 915,694,171.91 5.40% 无重大变动
管理费用 1,736,330,913.69 1,819,811,117.20 -4.59% 无重大变动
财务费用 335,633,917.21 315,410,901.03 6.41% 无重大变动
主要由于公司“云数智”关键技
研发费用 1,835,613,474.50 1,527,299,104.17 20.19% 术领域及高科技工程产业服务领
域的研发投入大幅增加所致。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发 预计对公司未来发展的
项目目的 项目进展 拟达到的目标
项目名称 影响
发布基于云原生架构 CECSTACK 专属云平台是
为政府、企业数字化建设 的 CECSTACK V5 产 中国电子云在专属云领
CECSTACK 发布有市场竞争力的专
提供高安全算力基础设 品，支持多元混合异 域的核心产品，整合中
专属云平 属云产品，拓展专属运
施，提供通用计算、智 构算力部署，可提供 国电子的自主技术能力
台研发项 营云、私有云、智算中
算、超算和边缘计算一体 覆 盖 IaaS 、 PaaS 、 和网信产业资源优势，
目 心等市场。
化算力平台 DaaS、SECaaS 以及智 奠定公司在云计算行业
算、智能边缘等全栈 全栈信创专属云和智算
32
服务。 生态的领先地位。
中国电子云高安全数字平
台 以 CeaKE 为 容 器 底 座 ， 已发布高安全数字平
结合云原生容器底座，
高安全数 集成 PaaS，数据库服务， 台 5.0 版本，并在深 为企业和政府数字化建
使用自研高性能分布式
字平台研 大数据分析，AI，智能边 圳数据交易所等多个 设提供统一的高安全数
存储，打造业界领先的
发项目 缘服务及容器安全能力， 重要市场项目中部署 字平台
数字平台。
为企业和数字化建设提供 实施
统一的数字平台。
兼容 X86 和国 产信 创环 境 在政府、央国企、金 整合中国电子云的专属
融合部署，为客户提供安 已 发 布 CeaCube 5.1 融、医疗、教育等领域 云和自研分布式存储自
CeaCube 超
全、先进、绿色的超融合 版本，在医疗，交 提供数字化转型支持， 主技术能力和网信产业
融合研发
产品，助力政府、央国 通，政务等领域部署 与专属云平台一起形成 资源优势，奠定公司在
项目
企、金融、医疗、教育等 实施。 云、边、端整体解决方 云计算行业全栈信创超
客户数字化转型。 案。 融合生态的领先地位。
中国电子云计算虚拟化
传统的服务器虚拟化软 通过云原生虚拟化技 产 品 CeaSphere ， 通 过
CeaSphere 已 发 布 CeaSphere
件，以 VMware vSphere 为 术，国产信创环境的广 云原生虚拟化技术和国
虚拟化软 5.1 版 本 ， 在 多 领 域
代表，CeaSphere 基于云原 泛兼容，推进各领域的 产信创环境的广泛兼
件研发项 完成 VMWare 产品替换
生虚拟化技术，替代国内 VMWare 产品替代和国产 容，在重点领域作为
目 和业务迁移。
VMWare vSphere 产品。 化转换。 VMWare 产 品 国 产 化 替
代。
CeaStor 技 术 领 先 的 国
通用存储产品分布式
产自主可控高性能全闪
研发自主知识产权和业界 块存储和分布式对象 通用存储产品大规模商
和混闪分布式存储产
领先的分布式信创存储产 存储已商业交付，在 业交付，助力政府、医
CeaStor 分 品，为公司“存算一体”
品，为政府、央国企、金 政府、公安、医疗等 疗、央国企进行数字化
布式存储 “云数融合”的平台产
融、医疗、教育等行业客 行业部署实施；分布 转型；分布式信创存储
研发项目 品体系提供稳定可靠、
户的数字化转型提供高性 式信创存储已发布上 产品的技术规格达到业
性能领先的数据存储底
能数据存储底座。 市，持续推进商业交 界领先水平。
座，跻身国内主流存储
付中。
产品厂商系列。
将云原生技术延伸到边
缘，采用云边一体化架
提供高安全边缘算力基础
构，统一管理调度传 补齐分布式云战略在边
设施，实现多元异构边缘
统、虚机及容器应用， 缘侧的能力场景，将边
资源的统一管理和调度，
提供虚机、容器和进程 缘云技术和智算技术推
CeaEdge 边 为能源、交通、工业制
等多种边缘应用的部 进到包括能源、制造、
缘云平台 造、教育、医疗等多行业 推进研发中
署，为边缘计算、边缘 交通在内的多个行业，
研发项目 客户提供支撑通用边缘计
智算应用场景提供边缘 形成一整套能力方案，
算、边缘智算等类型应用
节点及设备，支持云边 打造业界领先的边缘云
的云边端一体化解决方
端资源协同、应用协 平台。
案。
同、数据系统和 AI 智能
协同。
CeaInsigh CeaInsight 大 数 据 平 台 基 持续研发迭代中。现 CeaInsight 大数据平台 CeaInsight 大数据平台
t 大数据平 于自研核心能力，支撑部 有产品已经在多个重 打造成拥有水平扩展架 聚焦政府、交通、医
33
台研发项 委、政府、央企的大规模 大关键数据平台项目 构，对海量数据提供大 疗、能源、制造，成为
目 海量数据分析处理。云原 中大规模交付 规模集群的分布式存 行业 ISV 国产化大数据
生架构，解决海量数据存 储，提供离线、实时、 平台的首选，成为行业
不起，查不出的情况。多 交互、检索多种计算引 国产大数据平台第一梯
模融合计算，一站式处 擎。 队，打造中国电子云的
理，简化客户/ISV 的数据 核心数据产品战略标
业务开发 签。
持续迭代优化中。已
依托云原生技术优势，
发 布 8 款 自 研
为数字基础设施和数据资 应对不断提升的数字安 构建弹性、智能、可靠
CECSTACK 云原生安全
源体系构筑数字安全屏 全风险，打造新一代云 的新一代高安全能力，
产和数据安全产品
云原生安 障，满足政企、金融、能 原生安全平台和数据安 支撑公司云数智产品的
5.0 版 本 ， 支 持 全 栈
全研发项 源、交通、医疗等关键行 全平台，保障数字基础 原生安全能力，提供高
安全防护，满足等保
目 业提供云原生安全平台， 设施。产品技术能力和 安全属性，并可独立输
3/4 级 和 攻 防 实 战 要
确保高等级对抗环境中云 攻防能力达到行业一 出防护多云、云原生容
求，并已在多个重点
环境安全和数据安全。 流。 器、数据业务等数字化
专属云项目和数据创
业务场景。
新项目中落地。
已构建包括数据中
一站式大数据开发、治
台、轻量级数据工
理、服务的运营化平 不断完善强化数据中台
布局大型政企的数据治理 坊、共享交换、数据
台，提供涵盖数据集 能力体系，扩展项目应
及数据运营市场，构建面 沙箱、知识图谱、AI
成、建模、标准、开 用，为公司带来丰厚经
向政府、部委、央企等客 中台等覆盖数据资产
发、标签、资产、服务 济效应的同时，也会带
数据中台 户数智融合的全栈数据治 化、资产智能化、数
的能力，帮助政企客户 来更强的品牌效应，助
研发项目 理工程能力套件，赋能中 据流动化全栈数据工
汇集分散数据，提炼高 力中国系统成为现代数
国系统现代数字城市业务 程能力体系，广泛应
质量数据资产，并通过 字城市头部企业，引领
拓展，为政企数字化转型 用在数字城市、能
多元数据服务支撑应用 并代表政务数据治理国
提供能力支撑。 源、医疗、央企等多
创新需要，释放数据价 家队实力
个领域，帮助客户实
值。
现数据治理工程化。
以一体化大数据体系建设 目 前 已 发 布 1.3 版
指南为政策指导，以云数 本，构建了包含普
融合，可信链路为技术革 查、填报、编目、供 项目已服务多个省/市级
支撑国家政策落地，以
一体化公 新手段，构建全域数据采 需、直通等一体化闭 政府客户，预期可持续
新兴的刚需项目为切入
共大数据 集、治理、存储、计算和 环支撑能力，积累了 助力公司在新的省/市级
口，进入客户服务商名
平台研发 共享的一体化智能服务平 配套制度规范，帮助 政府客户取得突破，并
单，为后续云、数产品
项目 台，促进数据资源可信交 客户高效响应数据目 为公司其他产品带来机
的进入打开入口。
换与流通，支撑政府客户 录和责任部门双清 会。
高效完成一体化数据路网 单，提升政府内部的
体系建设。 数据供需支撑能力。
为公共数据拥有方或运营 以平台建设赋能公共数 从数据治理红海转向数
公共数据
方提供一体化运营平台， 首批通过信通院评 据运营、社会数据运 据运营蓝海，紧跟国家
授权运营
让数据在全链安全的基础 测，当前在客户侧交 营、生态运营、场景运 数据基础设施建设步
平台研发
上实现公共数据的接入以 付。 营，开拓数据要素统一 伐，快速形成竞争力占
项目
及数据产品的开发、交 大市场，获得持续性运 领市场。
34
易、交付，确保公共数据 营收入。
流通赋能，释放数据价
值。
围绕国家数据要素政策 通过数据交易商业平台
数据要素市场化加速推进 发展，打造国内功能最 卡位数据要素市场，为
时代下，面向数据交易机 全、活跃度最高、上架 市场客户提供开箱即用
数据交易
构提供主体准入、业务运 数据产品最多的数据交 的数据交易平台及服
平台研发 持续推进研发中
营、数据交易、产品交 易商业平台。推广到全 务，快速占领新的蓝海
项目
付、过程监管等能力的交 国多个个城市，构建互 市场。构建年收入稳健
易流通的在线服务平台。 联互通数据要素大市 的运营增长新产品模
场。 式。
已初步完成城市运管 通过汇聚城市运行管理
服基础平台建设，基 服务相关数据资源，支
推动城市运行安全高效
本具备统筹协调、指 撑城市设施运行安全和
搭建城市运行管理服务平 健康、城市管理干净整
一网统管 挥调度、监测预警、 城市综合管理服务，实
台，推动实现城市运行管 洁有序、为民服务精准
城市治理 监督考核和综合评价 现业务统筹协调、指挥
理“一网统管”，系统性提 精细精致，引领科技赋
平台研发 等能力。目前正在逐 调度、监测预警和综合
升城市风险防控能力和精 能城市精细化管理，业
项目 步拓展、丰富应用场 评价，提升城市宜居环
细化管理水平。 数融合模式助推城市
景，进一步拓宽城市 境和优化城市市容市
“智”治新业态。
治理业务多跨融合的 貌，提高城市精细化管
广度和深度。 理和服务水平。
以国家相关政策要求为指
已成功构建了基础平
引，打造横向到边、纵向 打造一个集态势监测、
台的核心产品体系，
到底，大事全网联动、小 事件高效处置、应急指 以领先的理念和产品为
其中数字资源中心、
事格内解决的治理格局， 挥、城市体征、评价考 基础，持续参与标准制
智能预警、事件服务
一网统管 构建资源整合共享、信息 核等核心功能于一体的 定引领行业发展，提升
总线、联动指挥、应
基础平台 互联互通、工作协调联动 综合性基础平台。做到 公司在数字政府领域的
用中枢、城市体征等
研发项目 的治理体系，推进平安建 队伍整合、信息互通、 品牌影响力，让公司跻
模块均已完成稳定版
设、城市治理、民生服 资源共享、联动治理， 身数字政府一网统管建
本的研发，并在多个
务、生态环境等领域的发 打造一体化城市数字化 设领域第一梯队，
项目中得到了广泛应
展，推动国家治理体系和 治理新格局。
用与认可。
治理能力现代化。
遵循国家制定的 2035 年
持续提升基础平台产
以一体化平台和丰富的场 市域社会治理现代化的
一网统管 品标准化的程度，并
景为依托，融入大数据和 成为社会治理信息化领 大方向，以及政府对精
社会治理 在多个项目中交付。
AI 技术，助力政府客户提 域头部企业，推进国家 细化治理日益增长的需
一体化平 打造社会风险防范、
升社会治理现代化水平， 治理体系和治理能力现 求，不断丰富治理场
台研发项 矛盾纠纷调解、平安
打造共建共治共享的社会 代化。 景，助力中国电子云成
目 指数等亮点应用场景
治理数字化新格局。 长为社会治理行业的领
产品。
军企业。
基于政府营商需求，构建 已经完成标杆项目的 构建企业、政府、个人 数字政府、数字经济、
产业营商-
政府对外部企业服务综合 落地上线，福建易企 的全营商闭环体系。同 数字社会的关联纽带。
企业服务
服务体系。针对政府内部 办帮助福建省打造统 时针对企业高价值业务 数字政府经济、营商体
平台研发
所有对企服务进行统一归 一的涉企营商闭环体 和数据，进行企业服务 系的全面支撑。政府内
35
口和呈现。该产品以法人 系。 的运营，从而达到企业 高价值涉企数据的融合
为中心，通过数据价值转 服务全面“增值化”。 和运营创新。
化，实现业务创新赋能，
全面覆盖企业全生命周
期，塑造数字营商服务品
牌。
已发布“星智”政务
大模型，配套研发星 迭代升级“星智”政务
面向泛政府客户，构建高
智基础大模型、星 大模型底层技术架构和 落地人工智能在政务领
“星智” 可用、高安全、低成本的
智问政组件、星 场景应用能力，构建新 域的创新应用，构建公
政务大模 大模型智能产品，助力政
智看数组件、星 一代人工智能（大模 司在政务与行业应用智
型项目 务和行业传统产品与应用
智智能中心四大业 型）在泛政务领域的应 能化领域的领先地位。
场景的智能化升级。
务系统，并在多个项 用典范和商业闭环。
目中部署实施。
通过融合 Slam 技术、手势
眼动追踪、空间计算等技 已发布适配自有品牌
云 境 XR 操 打造国产化通用元宇宙
术，为各行业虚实融合场 云境 MIX ONE MR 设备 助力公司成为中国产业
作系统研 操作系统，支持各类
景提供沉浸的终端体验， 的操作系统，其他 XR 元宇宙引领者
发项目 MR/AR/VR 等元宇宙终端
致力于打造成为国产化通 设备持续适配优化中
用元宇宙操作系统
以 自 研 音 视 频 RTC 为 基
础， 通过 GPU 资源 统一 管 助力公司扩大专属云全
云境云渲 已发布并具备实时云 完成信创适配，打造全
理 ， 为 各 类 终 端 提 供 GPU 栈信创能力，扩大公司
染研发项 渲染平台通用能力， 栈信创的元宇宙基础设
算力支持和串流渲染服 在产业元宇宙行业影响
目 性能在持续优化中 施
务，满足元宇宙时代海量 力
终端云渲染需求
为用户提供一种更为沉浸 已构建基于“云境云
云 境 XR 教 式和互动性的 XR 教学培训 渲染系统”和“云境
成为国内职业教育虚拟 扩大在教育和能源等关
学培训与 体验，打造教育领域的 XR XR 专 属 培 训 操 作 系
仿真实训基地和能源等 键行业影响力，协同专
资源共享 课程资源共享与交易平 统”为底层技术支撑
重点行业培训核心服务 属云等产品共同打造教
平台研发 台，实现优质课程资源生 的教学培训管理平
商 育智能云解决方案
项目 产与交易闭环，促进教育 台，资源交易共享平
领域优质资源升级 台持续优化中
静电消除设备是半导体厂 进行中，目前已完成
半导体厂 房必不可少的风险防控设 对国内主流产品的性 研发成型具有自主知识
扩充公司所可提供的产
房静电离 备，目前仍以国外技术引 能参数进行分析；对 产权的国产设备，提升
品及服务类型，提高公
子棒设计 进为主，受技术垄断的限 不同产品进行实验测 公司在半导体厂房该系
司整体技术服务能力，
的研究和 制。通过本项目研发，意 试；后续将对数据进 统的技术能力，提高竞
降低成本、提高效益。
应用 图在国产静电消除设备领 行整理并完成对应模 争力
域取得突破。 型
电子厂房 通过对海绵城市的深度研 形成海绵城市设计指导 填补公司在海绵城市设
待验收，已完成相关
海绵城市 究，提高专项设计能力， 手册，补齐公司专项设 计的技术空白，补齐
技术成果，并授权两
设计的研 改变公司对外包的依赖， 计能力，形成内部统一 EPC 项目设计能力，提
项专利。
究和应用 全面提升公司专项设计水 的海绵城市设计标准化 升盈利规模、降低外包
36
平 文件 费用。
1、对公司的生物制药工
艺等技术，进行整体
1、建立生物制药工艺单元
性、系统性的深入研究
技术整体性的知识体系，
生物制药 提炼，促进公司在生物
提高项目实施人员的系统 完成课题材料编制及 有效提升公司制药行业
工艺的单 制药行业 EPC 总包工程
性认知水平； 验收工作，于 2023 年 技术品牌影响力；改变
元化设计 上更高水平、更深层次
2、实现关键工艺设备从无 4 季度完成答辩验 行业内对公司只做施工
研究与应 的发展。
到有的突破；为公司积累 收。 安装的刻板印象。
用 2、计划对关键的工艺设
单元化工艺设备产品研发
备进行梳理研究并研发
能力；
出一款高附加值的发酵
单元设备。
1、电子废水回用节能减
碳成套解决方案 1 套，
聚焦电子工业废水回用过 形成电子工业废水回用
实现减碳 26-31%；
电子工业 程的节能减排技术，通过 节能减碳成套解决方
2、开发膜回收、膜浓
废水回用 产学研合作技术攻关，解 进行中，目前完成节 案，申请碳排放核算团
缩、光催化、电催化设
过程节能 决电子工业废水再生回用 能减碳初步方案，后 标和技术指南，助力公
备；
减排关键 过程存在的高能耗、低效 续计划进行设备开 司成为水处理碳排放的
3、电子工业废水回用过
技术与设 率问题，减少碳排放量， 发。 先行者，开拓电子工业
程碳排放核算团体标
备研发 为电子行业发展与生态环 园区废水处理、再生水
准、技术指南各 1 份；
境保护带来显著效益。 回用等业务。
4、申请发明 6 项，发表
论文 5 篇。
将厂务运维系统和能源管
理系统的通讯方式及协议 开发一套集多数据源的 集成第三方系统的
基于系统 完成课题材料编制及
进行标准化，使用统一的 采集中间件，为智慧厂 SDK，为智慧运维服务提
运维平台 验收工作，于 2023 年
中间件进行数据的对接， 务运维、能源管理、Web 供安防等系统的支持；
的通用数 3 季度完成答辩验
可以提高部署效率，简化 组态、报表、生产制造 4、促进智慧运维产品的
据协议开 收，验收等级“良
运维成本。未来可助力于 执行系统提供数据支 业务附加值和用户粘
发与应用 好”。
生产系统的数据标准化采 撑。 性。
集。
实现 “ 基于 BIM 技术 的三
基 于 BIM 维可视化应用软件平台研 完成课题材料编制及
1、形成“基于 BIM 技术
技术的三 发”，在典型工业厂房及机 验收工作，于 2024 年
的数字孪生三维可视化 提升公司在 L-EPC 的核
维可视化 构中对设备、厂房、各 1 季度完成答辩验
应用平台”软件产品， 心竞争力。
应用软件 站、各子系统的运维可视 收，验收等级“良
形成相关软件著作权
平台研发 化管理与运行数据动态管 好”。
理
实现 参建 各方 基于 BIM 的 1、定制管理平台及形成 通过应用 BIM 正向设计
BIM 正向设 全过程信息协同、在线集 应用于设计与施工的 协同管理平台，提供高
计协同管 成浏览模型、基于模型问 《 BIM 管 理 平 台 操 作 手 质量设计项目管理服
待完成项目验证中。
理平台开 题沟通交流等市场需求； 册》，适用于公司管理的 务，同时与业主间提供
发与应用 同时 ，需 要在 BIM 技术 应 应用。 更便利的可视化、远
用的基础上建设统一的协 2、技术指标：首个三维 程、在线方案沟通演
37
作平台实现全过程数据管 与二维结合的管理平 示，有利于赢得更多客
理、分享、业务流程管 台；3、经济指标：项目 户 和 业 务 ； 此 外 ， BIM
控，用以实现及时沟通并 沟通成本降低约 10% 以 正向设计协同管理平台
追踪解决各方之间的问 上， 是公司未来数字化转型
题，实现项目管理的高效 4、预期成果可达到行业 的基础技术储备。
协作。 领先水平。未使用管理
平台的公司相比优势明
显。
电子行业
以电 子行 业 IPA 废液 为研 进行中，目前完成若
异 丙 醇 形成电子行业有机危废 电子行业 IPA 废液为案
究对 象， 系统 分析 IPA 废 干技术成果，后续将
（ IPA ） 废 制备生物脱氮复合碳源 例，建立电子行业有机
液成分以及其中潜在的生 继续以 IPA 复合碳源
液作生物 产品关键技术，实现电 危废制备技术规范，为
物抑制因子，通过中试实 为外加碳源的电子行
脱氮碳源 子企业 IPA 废液削减量 无锡市乃至全国电子行
验验证和数据采集开展绩 业含氮废水和城镇污
资源化利 大 于 95% ， 降 低 吨 水 碳 业有机废液资源化利用
效评估，建立电子行业有 水生物脱氮新工艺技
用关键技 源成本。 提供科技支撑。
机危废制备技术规范。 术开发
术研究
通过 DMS 平台 衍生 开发 ，
实现标准化、低误差、高 实现高科技工厂设计软
质量、批量绘图，以提高 件的国产替代，持续收 开发一个能够快速完成
设计环节生产效率，缩短 集并丰富数据库，成为 三维施工图纸的程序软
二 次 配 5D
前期设计工期，降低一定 持续推进研发中 数字化工程研究平台 件，提高出图质量与减
设计研究
的成本，为业主提供一套 （eLAB）的重要组成部 少项目时间和人工，达
较优质的解决方案，从而 分，逐步实现数字化孪 到降本增效的目的
提升企业在二次配工程上 生工厂建设愿景
一定的业务水平与竞争力
废旧磷酸 研究归纳磷酸铁锂电池回
铁锂电池 收全流程设计要点、及关 完成废旧磷酸铁锂电池 自研形成自有技术工艺
金属资源 键技术，为我司以后承接 结题阶段 金属资源回收利用全流 包，为项目竞争提供技
回收利用 此类型项目提供技术指 程工艺研究 术支持，推动项目落地
工艺研究 导。
公司研发人员情况
2023 年 2022 年 变动比例
研发人员数量（人） 4,544 2,797 62.46%
研发人员数量占比 18.07% 11.57% 6.50%
研发人员学历结构
本科 3,365 1,892 77.83%
硕士 1,013 735 37.86%
研发人员年龄构成
30 岁以下 1,040 820 26.82%
30~40 岁 2,809 1,521 84.69%
公司研发投入情况
2023 年 2022 年 变动比例
38
研发投入金额（元） 1,855,048,384.72 1,535,568,587.15 20.81%
研发投入占营业收入比例 3.30% 3.01% 0.29%
研发投入资本化的金额（元） 19,434,910.22 8,269,482.98 135.02%
资本化研发投入占研发投入的
1.05% 0.54% 0.51%
比例
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
适用 □不适用
研发人员占比较 2022 年增幅 6.5%，人员增长主要来源于高科技工程业务和数字化业务。其中高科技工程
企业加大对科技创新的投入，希望通过着眼于科技创新来寻找公司在未来竞争市场中新的利润增长点，保持健
康、可持续的发展，2023 年随着承接的科研项目数量较去年增加，支撑项目的研发人数增加。数字化业务重点
引进云计算、存储、大数据、人工智能、数据安全领域资深技术专家支撑数字化信息业务能力建设。公司将持
续提升科技创新的人才队伍素质和水平，推动科技创新成果转化。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披
露要求
单位：元
项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度
分布式混闪存储产品 研发自主知识产权和业界领先的分布式存储 已开发完成并转入无形资
13,315,247.72
CeaStor3.1.0 产品，混闪产品技术规格进入行业第一阵营 产，相关产品持续迭代中
注：上表研发资本化金额为该项目累计研发资本化金额。
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
（1）研究阶段：
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。主要包
括概念及计划阶段，研究阶段的支出全部予以费用化。研发项目完成计划决策评审后进入开发阶段。
（2）开发阶段：
在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性
改进的材
料、装置、产品等活动的阶段。
开发阶段的支出资本化的条件：
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损
益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存
在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资
产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
满足上述条件的开发阶段支出，自该项目到期验收且达到预定用途之日起转为无形资产。
39
5、现金流
单位：元
项目 2023 年 2022 年 同比增减
经营活动现金流入小计 56,599,681,197.40 48,045,590,971.83 17.80%
经营活动现金流出小计 55,944,373,209.37 48,292,450,094.85 15.84%
经营活动产生的现金流量净额 655,307,988.03 -246,859,123.02 365.46%
投资活动现金流入小计 474,042,010.95 65,438,965.45 624.40%
投资活动现金流出小计 899,823,765.19 1,520,505,956.28 -40.82%
投资活动产生的现金流量净额 -425,781,754.24 -1,455,066,990.83 70.74%
筹资活动现金流入小计 6,932,128,229.55 8,829,502,694.44 -21.49%
筹资活动现金流出小计 6,741,178,635.02 6,754,288,517.98 -0.19%
筹资活动产生的现金流量净额 190,949,594.53 2,075,214,176.46 -90.80%
现金及现金等价物净增加额 423,618,436.70 386,981,237.23 9.47%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
适用 □不适用
1. 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期转正且增幅 365.46%，主要由于本年度高科技产业工程服
务业务加大项目回款催收力度，项目回款增幅高于付款增幅所致。
2. 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流出 70.74%，主要由于本年度对长江云通有限公
司非等比例减资收回投资 1.79 亿元，以及上年度公司投资支付的现金及取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额较高所致。
3. 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 90.8%，主要由于本年度新增的有息负债较上年同期
减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
单位：元
是否具有可持续
金额 占利润总额比例 形成原因说明
性
主要是对联营企业和合营企业
投资收益 -17,764,171.79 -1.32% 的投资收益以及部分应收款项 不具有可持续性
终止确认损失。
主要是交易性金融资产公允价
公允价值变动损益 36,832,872.88 2.74% 不具有可持续性
值变动产生。
主要是公司计提的应收款项减
资产减值 -424,668,804.29 -31.60% 不具有可持续性
值损失及合同资产减值损失。
主要是高新公寓回迁交房换入
营业外收入 231,303,281.16 17.21% 价值高于换出价值，差额部分 不具有可持续性
确认营业外收入。
主要是预计诉讼损失、违约赔
营业外支出 34,402,464.84 2.56% 不具有可持续性
偿支出及罚款滞纳金支出等。
40
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2023 年末 2023 年初
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
货币资金 9,847,526,779.61 17.42% 9,140,861,744.72 17.30% 0.12% 无重大变动
应收账款 11,002,139,132.33 19.47% 10,177,995,278.58 19.26% 0.21% 无重大变动
合同资产 17,435,190,903.52 30.85% 17,556,786,236.97 33.22% -2.37% 无重大变动
存货 923,473,743.40 1.63% 1,123,907,417.13 2.13% -0.50% 无重大变动
投资性房地产 139,987,166.60 0.25% 129,718,429.96 0.25% 0.00% 无重大变动
长期股权投资 1,633,572,598.69 2.89% 1,778,491,080.61 3.37% -0.48% 无重大变动
固定资产 4,916,125,904.49 8.70% 4,385,020,329.42 8.30% 0.40% 无重大变动
在建工程 1,060,340,867.83 1.88% 950,575,722.36 1.80% 0.08% 无重大变动
使用权资产 241,136,916.64 0.43% 194,937,743.47 0.37% 0.06% 无重大变动
短期借款 1,374,676,561.59 2.43% 1,851,322,157.33 3.50% -1.07% 无重大变动
合同负债 4,777,666,533.84 8.45% 5,171,826,862.33 9.79% -1.34% 无重大变动
长期借款 5,980,810,334.34 10.58% 5,715,687,544.51 10.82% -0.24% 无重大变动
租赁负债 214,603,017.56 0.38% 187,964,075.98 0.36% 0.02% 无重大变动
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
单位：元
计入权益
本期公允
的累计公 本期计提 本期购买 本期出售
项目 期初数 价值变动 其他变动 期末数
允价值变 的减值 金额 金额
损益
动
金融资产
1.交易性
金融资产
476,050,8 36,832,87 207,177,2 305,706,4
（不含衍 0.00 0.00 0.00 0.00
50.59 2.88 40.19 83.28
生金融资
产）
4.其他权
115,298,4 41,865,59 30,000,00 145,035,9
益工具投 0.00 0.00 0.00
48.63 1.98 0.00 00.19
资
金融资产 591,349,2 36,832,87 41,865,59 30,000,00 207,177,2 450,742,3
0.00 0.00
小计 99.22 2.88 1.98 0.00 40.19 83.47
应收款项 266,410,3 3,217,355 3,067,959 415,805,9
0.00 0.00
融资 95.64 ,197.13 ,604.66 88.11
857,759,6 36,832,87 41,865,59 3,247,355 3,275,136 866,548,3
上述合计 0.00 0.00
94.86 2.88 1.98 ,197.13 ,844.85 71.58
41
-
2,649,167
金融负债 0.00 0.00 0.00 2,649,167 0.00
.86
.86
其他变动的内容
无。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 期末账面价值 受限原因
1,881,349,758 银行承兑汇票保证金、保函保证金、准备持
货币资金
.30 有至到期的定期存款等
167,526,640 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的
应收票据
.89 应收票据
1,001,203,87
应收账款 质押借款
1.97
148,020,545.
固定资产 抵押借款
74
55,171,197.1
无形资产 质押借款
5
3,253,272,014
合计 --
.05
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
1,013,137,841.85 1,190,130,229.16 -14.91%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
单位：元
截至
本
资产
主 投 投 持 资 预 期 是 披露 披露
被投资 负债
要 资 资 股 金 投资 产品 计 投 否 日期 索引
公司名 合作方 表日
业 方 金 比 来 期限 类型 收 资 涉 （如 （如
称 的进
务 式 额 例 源 益 盈 诉 有） 有）
展情
亏
况
云上陕 信 30, 联通数字科 594 2023 www.
未约 信息
西科技 息 收 000 6.0 自 技有限公 已完 ,00 年 04 cnin
定期 技术 - 否
运营有 技 购 ,00 0% 筹 司、长安汇 成 0.0 月 26 fo.c
限 服务
限公司 术 0.0 通投资管理 0 日 om
42
服 0 有限公司、
务 陕西广电网
络传媒（集
团）股份有
限公司、陕
西电子信息
集团有限公
司、中国移
动通信集团
陕西有限公
司、陕西广
电融媒体集
团有限公
司、中国电
信集团投资
有限公司
信
凉山绿 息 4,9 凉山州工投 2023 www.
未约 信息
科数字 技 新 00, 49. 自 集团实业开 已完 0.0 年 02 cnin
定期 技术 - 否
科技有 术 设 000 00% 筹 发有限责任 成 0 月 18 fo.c
限 服务
限公司 服 .00 公司 日 om
务
信
数字抚 息 3,5 869 2023 www.
抚州市数字 未约 信息
州网络 技 新 00, 35. 自 已完 ,63 年 02 cnin
经济投资集 定期 技术 - 否
科技有 术 设 000 00% 筹 成 7.2 月 18 fo.c
团有限公司 限 服务
限公司 服 .00 5 日 om
务
高
科
中国电
技 41,
子系统 2023 www.
产 320 未约
工程第 增 71. 自 工程 已完 年 04 cnin
业 ,00 - 定期 - - 否
三建设 资 00% 筹 服务 成 月 26 fo.c
工 0.0 限
有限公 日 om
程 0
司
服
务
信
四川圣 息 1,8 577 2023 www.
未约 信息
洁云创 技 新 60, 49. 自 已完 ,06 年 02 cnin
- 定期 技术 - 否
科技有 术 设 000 00% 筹 成 8.1 月 18 fo.c
限 服务
限公司 服 .00 0 日 om
务
81,
2,0
580
40,
合计 -- -- ,00 -- -- -- -- -- -- - -- -- --
705
0.0
.35
0
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
单位：元
投 是 投资 本报 截至报 资 截止 未达 披露 披露
项目进 预计
项目名称 资 否 项目 告期 告期末 金 报告 到计 日期 索引
度 收益
方 为 涉及 投入 累计实 来 期末 划进 （如 （如
43
式 固 行业 金额 际投入 源 累计 度和 有） 有）
定 金额 实现 预计
资 的收 收益
产 益 的原
投 因
资
数字
中国电子云研 135,4
自 与信 135,490 自
发基地一期项 是 90,00 29.45% - - - - -
建 息服 ,000.00 筹
目 0.00
务
深桑达购置中
数字
国电子华北总 47,50
收 与信 47,500, 自
部（一期）自 是 0,000 50.00% - - - - -
购 息服 000.00 筹
用研发办公场 .00
务
地
中电二公司中
39,03
电创新园区 8 自 工程 63,016, 自
是 4,668 70.02% - - - - -
号楼商务用房 建 服务 469.38 筹
.92
项目
中电洲际东热 67,45
自 智慧 166,764 自
西输热力管线 是 0,040 57.52% - - - - -
建 供热 ,094.00 筹
工程 .41
中电洲际东郊
282,4
电厂至邯郸热 自 智慧 415,215 自
是 97,25 100.00% - - - - -
电厂供热连接 建 供热 ,414.39 筹
9.66
线工程
571,9
827,985
合计 -- -- -- 71,96 -- -- - - -- -- --
,977.77
8.99
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
单位：元
计入
本期 权益
最初 会计 期初 公允 的累 本期 本期 报告 期末 会计
证券 证券 证券 资金
投资 计量 账面 价值 计公 购买 出售 期损 账面 核算
品种 代码 简称 来源
成本 模式 价值 变动 允价 金额 金额 益 价值 科目
损益 值变
动
其他
境内 44,59 公允 71,41 26,99 71,58
60071 天津 174,1 权益 自有
外股 1,035 价值 4,784 7,931 0.00 0.00 0.00 8,966
7 港 82.40 工具 资金
票 .21 计量 .00 .19 .40
投资
- 其他
境内 2,237 公允 15,58 11,21 13,44
43000 华环 2,134 权益 自有
外股 ,353. 价值 3,411 2,024 0.00 0.00 0.00 9,377
9 电子 ,034. 工具 资金
票 00 计量 .80 .70 .70
10 投资
其他
境内 2,175 公允 2,011 - - 1,981
83089 粤开 权益 自有
外股 ,400. 价值 ,500. 29,80 193,7 0.00 0.00 0.00 ,700.
9 证券 工具 资金
票 00 计量 00 0.00 00.00 00
投资
44
境内 100,0 成本 160,3 4,695 165,0 长期
30119 工大 自有
外股 00,00 法计 18,94 0.00 0.00 0.00 0.00 ,140. 14,08 股权
7 科雅 资金
票 0.00 量 4.97 00 4.97 投资
-
149,0 249,3 38,01 4,695 252,0
1,989
合计 03,78 -- 28,64 6,255 0.00 0.00 ,140. 34,12 -- --
,651.
8.21 0.77 .89 00 9.07
70
证券投资审批董事会公
-
告披露日期
证券投资审批股东公告
-
披露日期（如有）
注：天津港、华环电子、粤开证券由重组前中国系统投资持有。中国系统于重组前持有工大科雅部分股权，工
大科雅于 2022 年 8 月上市。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
单位：万元
报告期 累计变 累计变 尚未使
本期已 已累计 尚未使 闲置两
内变更 更用途 更用途 用募集
募集年 募集方 募集资 募集资 使用募 使用募 用募集 年以上
用途的 的募集 的募集 资金用
份 式 金总额 金净额 集资金 集资金 资金总 募集资
募集资 资金总 资金总 途及去
总额 总额 额 金金额
金总额 额 额比例 向
继续用
于本次
募投项
目实施
非公开 主体中
100,99 99,983 4,584. 83,777 16,205 16,205
2021 发行股 0 0 0.00% 国系统
9.99 .24 32 .43 .81 .81
票 的现代
数字城
市技术
研发项
目支出
100,99 99,983 4,584. 83,777 16,205 16,205
合计 -- 0 0 0.00% --
9.99 .24 32 .43 .81 .81
募集资金总体使用情况说明
2023 年度非公开发行股票募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1018 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）67,513,362
股，每股发行价格为人民币 14.96 元，募集资金总额为人民币 1,009,999,895.52 元。扣除发行费用（含增值税）以
及截至 2021 年 10 月 19 日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用后，实际募集资金净额为人民币 999,832,383.21
元。
45
由于公司本次非公开发行股份募集配套资金净额为 99,983.24 万元，低于拟募集的资金金额 200,000 万元，公司于
2021 年 12 月 7 日召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》（详见公告：
2021-109），对募集资金的投入顺序和金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
1 现代数字城市技术研发项目 70,031.33 70,000.00 70,000.00
2 偿还金融机构贷款 50,000.00 50,000.00 29,983.24
3 高科技工程服务项目 115,321.93 80,000.00 -
合计 235,353.26 200,000.00 99,983.24
注：调整后的拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息将根据实际划转日的金额分配至“偿
还金融机构贷款”项目。
因本次募投项目实施主体为公司控股子公司中国系统，上述董事会还审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司
提供借款以实施募投项目的议案》(详见公告：2021-110),同意使用募集资金专户余额及其孳息向中国系统提供有息借
款，用于后续募投项目使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入募投项目 837,774,301.06 元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目
自筹资金 381,026,491.76 元、偿还金融机构贷款 302,598,110.34 元），公司募集资金专户余额为 174,125,499.58 元
(包含扣除手续费的利息收入净额 12,067,417.43 元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
单位：万元
是否
已变
截至期 项目达 项目可
更项 募集资 截至期
承诺投资项 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
目 金承诺 末累计
目和超募资 投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
（含 投资总 投入金
金投向 额（1） 金额 ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
部分 额 额（2）
(2)/(1) 期 化
变
更）
承诺投资项目
现代数字城
4,124.5 53,517.
市技术研发 否 70,000 70,000 76.45% 不适用 不适用 不适用 否
1 62
项目
偿还金融机 29,983. 29,983. 30,259.
否 459.81 100.92% 不适用 不适用 不适用 否
构贷款 24 24 81
承诺投资项 99,983. 99,983. 4,584.3 83,777.
-- -- -- 不适用 -- --
目小计 24 24 2 43
超募资金投向
99,983. 99,983. 4,584.3 83,777.
合计 -- -- -- 不适用 -- --
24 24 2 43
分项目说明 1.中国系统基于业务规划，在城市大脑、城市数字中台、信创新型基础设施等方向，以数据中台、大数据
未达到计划 平台等产品为基础，为客户提供用于构建数据资源体系的数据工具及数据基础设施。结合数字城市、数字
进度、预计 政府的发展趋势，以及党政及关键行业客户需求变化，中国系统不断迭代、完善自身产品，保证相关产品
收益的情况 和技术能更好满足数字政府领域从电子政务向“数字政府 2.0”的提升，适应公司长期持续发展需要。因
和原因（含 此，本募投项目下各子研发项目均处于持续更新、迭代研发中，故未设定达到预定可使用状态的具体日
“是否达到 期。如后续需根据技术迭代需求调整募投项目，将按照规定履行审议披露程序。
46
预计效益” 2.现代数字城市技术研发项目是依据实施主体中国系统发展规划和战略部署，在现有研发体系基础上建设
选择“不适 专属的研发和测试环境，完善产品体系和技术研发创新探索，强化公司研发力量。本项目所形成的产品会
用”的原 通过中国系统及中国电子云公司承接的各类数字与信息服务项目共同对外销售，并交予党政及行业客户使
因） 用，一般不单独对外售卖或提供服务，因此未单独对本项目进行经济效益测算。
项目可行性
发生重大变
无
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途
不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
适用
以前年度发生
募集资金投 为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于 2022 年 8 月 23 日
资项目实施 召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，以及 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三
方式调整情 次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对
况 控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实
施方式，由向控股子公司中国系统提供借款的方式，变更为以部分借款资金 10 亿元向中国系统增资，其
他内容保持不变。
适用
截至 2021 年 11 月 30 日，本次募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入现代数字
募集资金投
城市技术研发项目金额为人民币 36,490.41 万元，公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币 6.75 万
资项目先期
元。
投入及置换
根据 2021 年 12 月 22 日公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募
情况
投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金 36,497.16 万元。
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
1.截至 2023 年 12 月 31 日，本公司剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将继续用于本次
募投项目实施主体中国系统的现代数字城市技术研发项目支出。
2.截止本报告期末，调整后的拟用于“偿还金融机构贷款”的募集资金额度为 29,983.24 万元（不含募
尚未使用的
集资金孳息），实际使用募集资金金额为 30,259.81 万元，超出部分金额为 276.57 万元系公司募集资金
募集资金用
存放期间产生的孳息，根据《募集资金四方监管协议》要求一并用于偿还金融机构贷款。鉴于公司用于偿
途及去向
还金融机构贷款的募集专户资金已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司于 2023 年 12 月办理了该募
集专户的销户手续。销户后，该募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四
方监管协议》随之终止（详见公告：2023-060）。
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
47
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：万元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
产业服务
控股子公 100,000.0 5,197,408 1,049,501 5,542,354 219,765.3 176,316.5
中国系统 与数字与
司 0 .83 .32 .82 8 0
信息服务
高科技产
其中：中 中国系统 1,695,213 346,496.5 2,425,484
业工程服 10,000.00 93,446.28 80,800.58
电二公司 之子公司 .30 6 .48
务
高科技产
中电 中国系统 1,421,897 347,287.5 2,100,868 101,583.3
业工程服 10,125.00 80,693.44
四公司 之子公司 .06 4 .55 3
务
中国电子 数字与信 333,333.3 264,972.2 107,374.7 109,665.5 - -
子公司
云公司 息服务 3 2 4 6 93,015.06 93,040.92
报告期内取得和处置子公司的情况
适用 □不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
该公司的收购在报告期内未对公司整
长江云通有限公司 非同一控制下企业合并
体生产经营和业绩产生重大影响。
该公司的收购在报告期内未对公司整
武汉云通商务有限公司 非同一控制下企业合并
体生产经营和业绩产生重大影响。
该公司的收购在报告期内未对公司整
武汉公交智通科技有限公司 非同一控制下企业合并
体生产经营和业绩产生重大影响。
该公司的收购在报告期内未对公司整
长江云通信息科技发展有限公司 非同一控制下企业合并
体生产经营和业绩产生重大影响。
该公司的收购在报告期内未对公司整
武汉通卡企业管理有限公司 非同一控制下企业合并
体生产经营和业绩产生重大影响。
临沧市大数据有限公司（曾用名:云端 该公司的收购在报告期内未对公司整
非同一控制下企业合并
武汉互联网产业投资发展有限公司） 体生产经营和业绩产生重大影响。
报告期内，该公司的处置未对公司整
中电智慧环境治理发展有限公司 清算注销
体生产经营和业绩产生重大影响。
报告期内，该公司的处置未对公司整
中电环保科技发展有限公司 吸收合并
体生产经营和业绩产生重大影响。
报告期内，该公司的处置未对公司整
湖北兴磷科技有限公司 股权被稀释，失去控股权
体生产经营和业绩产生重大影响。
48
主要控股参股公司情况说明
1.中国系统：该公司主要从事数字与信息服务和产业服务业务，本报告期实现营业收入 5,542,354.82 万
元，实现净利润 176,316.50 万元，较上年同期分别增长 11.12%、23.41%。主要是公司高科技产业工程服务收
入及利润规模保持稳步增长所致；其中：
（1）中电二公司：该公司是中国系统的重要控股子公司之一，主要从事工业建筑及洁净室工程服务，致
力于服务国家高科技产业，提供全方位工程服务。本报告期实现营业收入 2,425,484.48 万元，较上年同期增
长 21.96%，实现净利润 80,800.58 万元，较上年同期增长 4.32%。公司报告期内继续巩固在产业服务领域的优
势地位，持续服务高新电子、集成电路、生物医药、新能源、新基建等战略新兴产业客户，报告期内新签合同
较上年同期增长，项目施工进展顺利，整体业务规模稳步增长；
（2）中电四公司：该公司是中国系统的重要控股子公司之一，主要从事工业建筑及洁净室工程服务、设
计咨询、设施管理及装备制造业务，致力于服务国家高科技产业，提供全方位工程服务。本报告期实现营业收
入 2,100,868.55 万元，较上年同期增长 6.05%；实现净利润 80,693.44 万元，较上年同期增长 4.40%。公司报
告期内继续巩固在产业服务领域的优势地位，持续服务高新电子、集成电路、生物医药、新能源、新基建等战
略新兴产业客户，报告期内新签合同较上年同期增长，项目施工进展顺利，整体业务规模稳步增长；
2.中国电子云公司：该公司主要从事数字与信息服务业务，本报告期实现营业收入 109,665.56 万元，较
上年同期增长 262.17%；净利润-93,040.92 万元，较上年同期亏损增长 31.64%。公司报告期内积极拓展数字
与信息服务业务，收入大幅增加；与此同时，为提升公司在“云数智”关键技术领域的核心研发能力，公司持
续加大研发投入，因此亏损额存在暂时性增长；
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
公司以“践行国家发展战略，筑牢安全数字底座”为使命，致力于成为国内领先的数字基础设施及数据创
新服务商，以及世界领先的高科技产业工程服务商。公司围绕打造国内一流高价值科技型公司的战略目标，坚
持“国家战略、平台思维、爆款产品、合作共赢”的发展思路，加快提升数字与信息服务业务核心竞争力，聚
焦党政和关键行业，持续完善和迭代自研产品体系，参与国家重大科研攻关项目，构建面向产业数字化的系统
性解决方案；持续推动高科技产业服务业务升级提效，以咨询设计为核心提高传统工程业务发展质量，打造产
品制造、数字工厂等增长曲线，积极拓展海外市场；全面提升数字供热与新能源服务业务的数字化与精益管理
水平。
（二）2024 年公司主要经营计划
2024 年，公司将践行集团战略，进一步提升经营质量，聚焦科技创新，加强合规管理。
1、完成全年预算指标，实现高质量发展
公司将持续对标国内外、同行业领先企业，在市场开拓、降本控费、亏损治理、“两金”压降等方面狠下
功夫，持续改善关键财务指标，确保完成全年预算目标任务，进一步提升经营质量，以更好回馈广大投资者。
49
在数字与信息服务板块，公司将持续聚焦核心自研产品，加大在能源、金融、交通、医疗、教育、国防、
先进制造等关键行业的投入，突破一批灯塔项目，打造业务根据地、形成长期产粮区。同时，公司将积极开展
政企合作，依托政务云建设进一步拓展运营云，布局智算中心等先进算力网络，推进人工智能大模型建设。公
司还将积极推进数据资源体系建设及公共数据授权运营合作，打造商业闭环的数据运营服务标杆案例，加速数
据资源资产化、助力数据交易规模化、推动公共数据价值化。
在产业服务板块，公司将继续聚焦电子信息、生物医药、新能源、新基建等重点优势行业，在巩固原有市
场领先优势的同时积极拓展国防军工、科学大装置、民航、新材料等新领域。同时，公司还将基于现有客户资
源，选取重点优势客户，以公司“云”“数”业务能力为依托，为客户提供数字化转型、智能制造、智慧运维
管理等服务，丰富业务收入类型。对于现有数字供热及新能源服务项目，公司将积极践行国家“双碳”战略，
创新发展路径，稳步推进生物质能、地热能等低碳能源，对现有燃煤热源进行低碳、低成本替代，同时积极参
与碳交易工作，提升企业综合价值。
2、强化科技创新，全面向科技型公司转型
公司将制定科技创新规划，健全科技管理体系，提升科研成果质量（国家级平台、省部级以上奖项），争
取成为集团公司科技水平领先的企业，提升对集团打造国家网信事业核心战略科技力量的贡献。
在数字与信息服务板块，公司将聚焦关键技术“卡脖子”领域，服务国家战略，积极承担一批国家重大科
技项目。公司将坚持推进“云数智”一体的整体产品布局，持续完善自有产品体系，并建立市场导向的研发管
理体系，提升研发投入产出比，提高自有产品丰富度和竞争力，并通过加强产学研合作、联合实验室建设和落
地、补充外部科研力量等，形成一批产业化的创新成果。公司还将深入研究国家政策，广泛开展生态合作，整
合内外部资源，布局战新产业和未来产业，并通过投资、整合、并购等方式，补齐技术短板，布局产业新赛道。
在产业服务板块，公司将持续加大高水平工艺设计领军人才引进力度，培养工艺设计骨干人员和团队，充
实设计与建造一体化的人才体系。同时积极构建第二增长曲线，通过设立关键工艺研究所和实验室，加强技术
研发投入，打造一批核心自主知识产权和技术标准，并拓展纯废水处理系统等关键生产设备的国产化替代、工
业制造领域环境工程国产化解决方案。公司还将构建数字工厂服务能力，提升运维业务数字化水平。
3、积极开拓境外市场，全面推动海外业务布局
中资企业近年来纷纷加大业务出海探索。在此背景下，公司立足现有业务布局，系统性布局高科技产业工
程和数字化业务海外市场，“借船出海”和“造船出海”并重，将公司具备竞争优势的高科技产业工程服务、
“中国电子云”系列产品、铁路通信领域终端产品、精密物流运输服务等产品及服务，全面推向境外市场，抢
抓制造业产业转移机遇，推动海外业务布局。
4、全面提升数字化管理水平
50
公司将进一步完善数字化总体规划，加强“管理驾驶舱”建设，完善业财一体化平台建设，组织跨板块推
广应用，特别是推动工程板块以项目为中心的数字化管理平台建设及落地应用。公司将全面推广终端安全，建
立常态化安全运营机制，推动数据安全试点落地。公司将制定数字化能力评价指标体系，加强数字化规范体系
建设，不断提升投资企业及员工数字化能力和意识，并谋划对外输出数字化管理服务。
5、加强队伍建设，构筑人才发展高地
公司将持续引进应届毕业生及行业内专家等优秀人才，持续优化人才结构，深化干部队伍领导力培养，分
层次开展人才管理。同时，公司将持续规范职业经理人管控，加强职业经理人绩效管理的刚性约束，规范工作
行为、提升政治素养。按照任期制契约化要求，严格经理层任期管理和目标考核，确保收益与价值贡献挂钩。
公司还将进一步完善企业文化体系。开展企业文化氛围塑造的序列项目，有效促进目标认同、身份认同、文化
认同。
6、加强合规管理，完善风险防控体系
根据国资委和中国电子要求，公司深入完善“五位一体”风控体系，宣贯全面风险管理理念，建立公司合
规文化，着力防范化解合规风险、廉洁自律风险、安全风险等，保障企业合法合规经营。公司将制定《2024 年
合规管理体系建设方案》，深入推进公司及投资企业合规管理体系建设，继续推进内控体系建设工作，继续加
强法律案件管理，完善案件管理制度机制并将案件管控指标纳入投资企业经营业绩考核指标。同时，公司还将
落实审计与内控评价全覆盖。实现经济责任审计全覆盖，完工项目采购、结算审计全覆盖，海外项目审计全覆
盖，内控评价全覆盖，并落实审计整改动态化监控，加强对审计发现问题的督促整改。
7、加强安全风险管控
公司将加强安全风险管控，对标世界一流企业安全管理，完善安全管理体系标准，通过强化安全生产检查，
实现重点工程项目、合资公司和数字化业务重点在施项目安全检查全覆盖。公司将持续开展安全培训，确保全
年安全生产零死亡、零重大损失。公司还将全面加强网络安全、数据安全管理，确保不发生重大信息安全事故。
以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应理解经营
计划与业绩承诺之间的差异。
（三）风险和应对措施
1、宏观政策风险
在数字与信息服务领域，公司从事的“云数智”业务均属于建设数字基础设施、构建数据资源体系所需要
的产品和技术；在产业服务领域，公司业务聚焦的电子信息、大健康、新基建、新能源等行业均属于“十四五”
规划、二十大报告中重点强调的现代产业体系及战略新兴产业。如果国家政策和政府投资方向或力度有所调整，
未来经济增速放缓或出现衰退，客户或投资减少，将可能对公司的经营业绩产生一定的影响。
51
针对宏观政策风险，公司一方面将加强发展环境分析与发展趋势研判，紧密围绕政策变化积极调整业务重
点，另一方面积极开拓新的业务领域。
2、“云数智”研发投入影响公司整体经营业绩的风险
公司所从事的“云数智”业务是数字经济时代的新型基础设施，具有战略意义，符合行业发展趋势。但考
虑到行业竞争压力大、技术更新迭代快、高端人才相对稀缺的特点，公司还需持续加大研发投入以满足客户需
求，确保公司在行业中的竞争地位，这可能会影响到公司的整体经营业绩。
对此，公司一是继续以销售自研产品和自有解决方案为核心，进一步提高公司数字与信息服务业务的总体
利润率水平；二是通过全国性销售布局和重点行业推广，进一步提升公司业务规模、市场占有率和收入水平；
三是通过创新联合体项目、创新实验室建设、生态合作等方式开展协同创新、联合研发，节约研发费用，提升
研发水平。
3、财务风险
（1）应收账款无法按期收回的风险。公司客户多为政府机关、国有企业、上市公司等，资信良好、实力
雄厚，应收账款回收可能性较大，但若客户延迟付款，可能会导致公司生产经营活动资金紧张，增加发生坏账
损失的风险。
公司高度重视应收账款管理，成立应收账款清收专班，拟订年度应收账款压降目标，按项目每月跟进应收
账款回收进展。明确每个项目应收账款回收责任人，并对每一个责任人制订明确的奖惩措施，将应收账款清收
与业绩考核挂钩。对应收账款异常项目，建立商务、财务、法务联合管控小组，加快应收账款的回收。
（2）资产负债率较高的风险。公司下属高科技产业工程服务业务因行业特点，资产负债率相对较高。如
果公司流动资金紧张，或客户拖欠款项时间较长，则可能影响公司的财务状况和项目的正常运转，会对公司偿
债能力造成不利影响。
公司将通过以下举措，持续降低资产负债率：设置资产负债率警戒线和管控线，强化考核约束及责任追究
机制；贯彻落实降本增效攻坚工程，提高公司盈利质量，增加公司经营积累；加强资金流动性管理，合理控制
有息负债规模；拓展多渠道资本补充机制，优化公司资产负债结构。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待 谈论的主要 调研的基
接待时
接待地点 接待方式 对象 接待对象 内容及提供 本情况索
间
类型 的资料 引
云南省大理 中信建投，兴业证券，国盛证券，东吴证 详见 000032 巨潮资讯
2023 年
白族自治州 券，银河证券，申万宏源，东方证券，南 深桑达Ａ调 网
03 月 17 实地调研 机构
大理市裕龙 方基金，国新投资，诺安基金，国寿安 研活动信息 （http:/
日
大道大理创 保，嘉实基金，万家基金 20230317 /www.cni
52
业园数字大 nfo.com.
理建设运营 cn）
有限公司
现场参会：中信证券、中信建投、中金公
司、招商证券、国泰君安、民生证券、广
发证券、安信证券、东吴证券、长城证
巨潮资讯
深圳市福田 券、浙商证券、光大证券、西南证券、东 详见 000032
网
2023 年 区深业上城 北证券、华创证券、财通证券、万联证 深桑达Ａ业
网络平台 （http:/
05 月 12 B 座 18 楼全 券、华安证券、开源证券、太平洋证券、 绩说明会、
线上交流 /www.cni
日 景网及线上 银淞资本、前海开源基金、中国人保资 路演活动信
nfo.com.
直播 管、生命保险资管、前海无忧基金、中国 息 20230515
cn）
新闻社、证券时报、中国证券报、经济日
报、证券日报、南方日报、21 世纪经济报
道、财联社等线上直播：面向所有投资者
江苏省无锡 巨潮资讯
市新吴区具 详见 000032 网
2023 年 中信证券、长江证券、德邦证券等券商行
区路 88 号中 深桑达Ａ调 （http:/
06 月 19 实地调研 机构 业分析师，以及百年保险资管、贝莱德基
国电子系统 研活动信息 /www.cni
日 金等投资机构代表共 19 人
工程第二建 20230620 nfo.com.
设有限公司 cn）
中金公司、中信建投、国信证券、华泰证
券、平安证券、兴业证券、国金证券、招
商证券、长城证券、东吴证券、安信证 巨潮资讯
券、天风证券、银河证券、广发证券、光 详见 000032 网
2023 年
大证券、国联证券、国海证券、华西证 深桑达Ａ调 （http:/
08 月 27 电话会议 电话沟通 机构
券、西南证券、开源证券、东北证券、德 研活动信息 /www.cni
日
邦证券等券商行业分析师，以及国新投 20230828 nfo.com.
资、博时基金、嘉实基金、广发基金、中 cn）
国人民保险、诺安基金、银华基金等投资
机构代表共 382 人
中信建投、中金公司、中信证券、招商证 巨潮资讯
券、国盛证券、东吴证券、财通证券、国 详见 000032 网
2023 年
信证券、海通证券、浙商证券、开源证 深桑达Ａ调 （http:/
10 月 27 电话会议 电话沟通 机构
券、德邦证券、华鑫证券等券商行业分析 研活动信息 /www.cni
日
师，以及国新投资、招商基金、银华基金 20231027 nfo.com.
等投资机构代表共 154 人 cn）
巨潮资讯
上海市浦东
详见 000032 网
2023 年 新区太平金 东方证券，招银理财，人保资产，国泰基
深桑达Ａ调 （http:/
11 月 01 融大厦 23 楼 实地调研 机构 金，农银汇理，富国基金，鹏华基金，财
研活动信息 /www.cni
日 会议室及电 通资管，天治基金，宁银理财
20231101 nfo.com.
话会议
cn）
1. 谈 论 的
主要内容：
2023 年 公司报告期
1 月 1 内经营情况
日 电话 和定增项目
电话沟通 个人 个人 -
-2023 沟通 情况
年 12 月 2. 提 供 的
31 日 资料：公司
定期报告和
定增预案等
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
53
□是 否
54
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》以及上市公司规范性文件要求，持续提升公司治理水平，不断完善内控管理
体系，提高规范运作水平。公司进一步建立健全公司的规章制度；股东大会、董事会、监事会、管理层等尽职
尽责，形成良好的公司治理结构。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要
求不存在重大差异，与公司建立的各项制度要求不存在重大差异。公司在报告期内未收到监管部门采取行政监
管措施的有关文件。公司根据国资委、财政部有关财务快报、合并报表、预算管理及工信部制定的电子信息产
业统计制度等相关规定，存在向控股股东中电信息、实际控制人中国电子报送年度预算报告、月度财务报表、
经营计划月度跟踪指标表等未公开信息。报告期内，公司向大股东、实际控制人报送未公开信息严格按照内幕
信息内部流转和审批程序进行。
内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
1、公司高度重视内幕信息的管理，并按照《公司内幕信息登记管理制度》等规定，认真做好内幕信息知
情人的登记工作。公司严格遵照内幕信息内部流转和审批程序推进各项工作。
2、报告期内，公司持续加强内幕交易防控工作，以各种形式强化全体董事、监事、高级管理人员及关键
岗位人员的内幕交易防控意识。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务
等方面的独立情况
公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经
营能力。
（一）公司与控股股东及实际控制人在业务方面独立。公司具有独立的业务部门和管理体系，市场和产品
不同于控股股东及实际控制人，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司业务运营不受控股股东等股东单位、
实际控制人及关联方的控制和影响。
（二）公司与控股股东及实际控制人在人员方面独立。公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公
司高级管理人员在公司领取薪酬，未在股东单位兼任除董事外的其他任何职务。公司拥有独立的劳动用工权力，
不存在受股东干涉的情形。
（三）公司与控股股东及实际控制人在资产方面独立。公司资产独立完整，与控股股东及实际控制人之间
资产关系明晰、产权清晰。不存在控股股东及实际控制人无偿占有占用而损害公司利益的情形。
（四）公司与控股股东及实际控制人在机构方面独立。公司建立了完善的法人治理结构，设有股东大会、
董事会及其下设的战略委员会、审计与风险管理委员会、提名、薪酬与考核委员会、信息披露委员会四个专业
委员会、监事会、公司经营管理层及相关经营管理部门，依法在各自职责范围内行使职权。公司拥有独立的办
公场所和组织机构。
（五）公司与控股股东及实际控制人在财务方面独立。公司设置独立的财务部门，并建立了独立的会计核
算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
55
三、同业竞争情况
□适用 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者参
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 会议决议
与比例
《2023 年第一次临时股东
2023 年第一次临
临时股东大会 36.67% 2023 年 01 月 17 日 2023 年 01 月 18 日 大会决议公告》（公告编
时股东大会
号：2023-001）
《2022 年度股东大会决议
2022 年度股东大
年度股东大会 36.45% 2023 年 05 月 17 日 2023 年 05 月 18 日 公告》（公告编号：2023-
会
021）
《2023 年第二次临时股东
2023 年第二次临
临时股东大会 36.64% 2023 年 06 月 14 日 2023 年 06 月 15 日 大会决议公告》（公告编
时股东大会
号：2023-025）
《2023 年第三次临时股东
2023 年第三次临
临时股东大会 39.12% 2023 年 09 月 13 日 2023 年 09 月 14 日 大会决议公告》（公告编
时股东大会
号：2023-045）
《2023 年第四次临时股东
2023 年第四次临
临时股东大会 37.09% 2023 年 12 月 08 日 2023 年 12 月 09 日 大会决议公告》（公告编
时股东大会
号：2023-059）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期 本期
期初 其他 期末 股份
增持 减持
任期 任期 持股 增减 持股 增减
任职 股份 股份
姓名 性别 年龄 职务 起始 终止 数 变动 数 变动
状态 数量 数量
日期 日期 （股 （股 （股 的原
（股 （股
） ） ） 因
） ）
2023 2024
年 06 年 12
司云聪 男 59 董事长 现任 0 0 0 0 0 0
月 14 月 21
日 日
2020 2023
原董事 年 04 年 05
刘桂林 男 52 离任 0 0 0 0 0 -
长 月 20 月 26
日 日
2021 2024
副董事 年 12 年 12 48,59 48,59
男 58 现任 0 0 0 -
陈士刚 长 月 22 月 21 5,470 5,470
日 日
男 58 总裁 现任 2021 2024 48,59 0 0 0 48,59 -
56
年 05 年 12 5,470 5,470
月 24 月 21
日 日
2020 2024
独立董 年 09 年 12
周浪波 男 52 现任 0 0 0 0 0 -
事 月 21 月 21
日 日
2021 2024
独立董 年 12 年 12
赵磊 男 47 现任 0 0 0 0 0 -
事 月 22 月 21
日 日
2021 2024
独立董 年 12 年 12
孔繁敏 男 60 现任 0 0 0 0 0 -
事 月 22 月 21
日 日
2020 2024
年 04 年 12
谢庆华 男 57 董事 现任 0 0 0 0 0 -
月 20 月 21
日 日
2021 2024
年 12 年 12
姜军成 男 48 董事 现任 0 0 0 0 0 -
月 22 月 21
日 日
2021 2024
年 12 年 12
张向宏 男 59 董事 现任 0 0 0 0 0 -
月 22 月 21
日 日
2023 2024
年 09 年 12
穆国强 男 60 董事 现任 0 0 0 0 0 -
月 13 月 21
日 日
2021 2023
年 12 年 06
郑曦 男 49 原董事 离任 0 0 0 0 0 -
月 22 月 13
日 日
2021 2024
监事会 年 12 年 12
崔辉 男 62 现任 0 0 0 0 0 -
主席 月 22 月 21
日 日
2021 2024
年 12 年 12
陈扬 男 40 监事 现任 0 0 0 0 0 -
月 22 月 21
日 日
2021 2024
职工监 年 12 年 12
钞金屏 女 54 现任 0 0 0 0 0 -
事 月 22 月 21
日 日
高级副 2021 2024
总裁、 年 12 年 12
王晓亮 男 45 现任 0 0 0 0 0 -
总法律 月 22 月 21
顾问 日 日
2021 2024
高级副 年 12 年 12
李知谕 女 45 现任 0 0 0 0 0 -
总裁 月 22 月 21
日 日
总会计 2021 2024
李安东 男 50 现任 0 0 0 0 0 -
师 年 12 年 12
57
月 22 月 21
日 日
2022 2024
董事会 年 08 年 12
李安东 男 50 现任 0 0 0 0 0 -
秘书 月 05 月 21
日 日
48,59 48,59
合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 --
5,470 5,470
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
是 □否
1、原董事长刘桂林先生因工作变动原因于 2023 年 05 月 26 日辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事
会战略委员会主任委员、信息披露委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司其他职务；
2、原董事郑曦先生因工作变动原因于 2023 年 06 月 13 日辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会
委员、审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务；
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
适用 □不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
刘桂林 董事长 离任 2023 年 05 月 26 日 工作变动
郑曦 董事 离任 2023 年 06 月 13 日 工作变动
司云聪 董事长 被选举 2023 年 06 月 14 日 被选举
穆国强 董事 被选举 2023 年 09 月 13 日 被选举
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
司云聪 男，1964 年 10 月出生，博士学位，高级工程师。历任华东电子管厂生产安全部部长、总经理助理、
副厂长，南京华东电子集团股份有限公司副总经理、党委委员，南京华东电子信息科技股份有限公司董事、总
经理，南京华东电子集团有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，彩虹集团公司副总经理，彩虹集团有限
公司总经理，彩虹集团有限公司党委书记、董事长，咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事长，彩虹显示器件股
份有限公司副董事长，彩虹集团新能源股份有限公司董事长。现任中远海运控股股份有限公司独立监事，本公
司党委书记、董事长。
陈士刚 男，1966 年 3 月出生，硕士学位，高级工程师。历任中国电子系统工程第四建设有限公司总经理、
董事长，中国电子系统技术有限公司党委副书记、总经理、董事，现任中国电子系统技术有限公司执行董事、
数字广东网络建设有限公司董事，本公司副董事长、总裁。
周浪波 男，1971 年 10 月出生，副教授，硕士生导师，会计学硕士、管理科学与工程博士，注册会计师。
主要研究方向为公司财务。现任中南大学商学院会计与财务系副教授、高层管理教育（EDP）中心执行主任，
湖南邵东农村商业银行股份有限公司独立董事，财信证券股份有限公司独立董事，湖南郴电国际发展股份有限
公司独立董事，本公司独立董事。
赵 磊 男，1977 年 3 月出生，英国杜伦大学法学院国际商法硕士，最近五年一直在北京市君泽君律师事
务所工作。现任北京市君泽君律师事务所合伙人，北京京运通科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
孔繁敏 男，1963 年 6 月出生。美国明尼苏达大学博士（PhD in HRIR）。历任北京大学经济学院讲师；法
国巴黎第一大学(索邦)访问学者；美国明尼苏达大学助教、研究员、访问教授；韩国庆熙大学访问教授；北京
大学光华管理学院副教授、博士生导师，企业文化研究所所长，本硕博项目执行主任；北京大学汇丰商学院副
教授、博士生导师、院长助理兼 MBA 项目主任；深圳市人力资源管理协会副会长、常务理事、学术委员会主席。
现任延安大学乡村发展研究院副院长、硕士生导师；北京师范大学（珠海）湾区国际商学院访问教授、深圳市
政协特区研究会研究员；华帝股份有限公司独立董事，玉山银行（中国）有限公司独立董事，本公司独立董事。
58
谢庆华，男，1967 年 4 月出生，中共党员，博士学位，工程师。历任中国兵器工业集团(总)公司干部，吉
通通信有限公司部门经理，航天四创科技有限公司总经理助理，深圳市长城宽带网络服务有限公司总经理，中
国长城计算机集团公司战略规划部总经理，中国电子信息产业集团有限公司对外合作部负责人，中国电子科技
开发有限公司总经理，中国电子北海产业园发展有限公司董事长、中电（泸州）产业园发展有限公司董事长，
中国电子集团控股有限公司董事总经理、中电光谷联合控股有限公司管理委员会副主任、中电光谷联合有限公
司 CEO。现任中国电子科技开发有限公司董事长，海南生态软件园集团有限公司董事长，云南省中电科技产业
发展有限公司董事长，中电(三亚)信息港发展有限公司董事长，中电基金管理有限公司董事长，中电创智(上
海)科技有限公司董事长，中电新能源科技(杭州)有限公司董事长，深圳市中电科技产业集成创新服务有限公
司董事长，中电科技产城发展（杭州）有限公司执行董事，中电盐城信息港发展有限公司董事，海宁江南总部
基地实业有限公司董事，广东星北产业发展有限公司董事长，中电信创（盐城）产业园运营有限公司董事长，
四川中电成渝科技发展有限公司任董事长，本公司董事。
姜军成 男，1975 年 12 月出生，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任北京中电
华大电子设计有限责任公司财务总监、副总经理，华大半导体有限公司总会计师，中电金投控股有限公司副总
经理（主持工作）、总经理，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任，宁波麒飞网安科技有限公司
执行董事兼总经理。现任中国电子信息产业集团有限公司产业规划部副主任，奇安信科技集团股份有限公司董
事，中电智慧基金管理有限公司董事长，北京市经济和信息化局副局长（挂职），本公司董事。
张向宏 男，1964 年 12 月出生，博士学位。历任中国电子信息产业发展研究院中国计算机报社副总编，
赛迪顾问股份有限公司高级副总裁，中国软件评测中心常务副主任，中国电子信息产业发展研究院副院长，中
国信息安全研究院有限公司副院长。现任中国电子信息产业集团有限公司专职董事、科技委委员，北京可信华
泰信息技术有限公司董事、本公司董事。
穆国强 男，1964 年 1 月出生，硕士学位，高级工程师。历任中国电子物资总公司副总经理、中国电子器
材总公司总经理、中国中电国际信息服务有限公司副总经理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司纪委书记。
现任中国瑞达投资发展集团有限公司董事，本公司董事。
崔 辉 男，1962 年 4 月出生，经济学博士。曾任中国软件与技术服务股份有限公司党委书记、董事,中
软信息服务有限公司董事长,中软科技创业投资有限公司董事长，中国计算机软件与技术服务总公司副总裁，
中国软件国际有限公司董事长等职。现任中国中电国际信息服务有限公司、中国瑞达投资发展集团有限公司监
事会主席，本公司监事会主席。
陈 扬 男，1983 年 7 月出生，美国密西西比学院工商管理硕士，注册管理会计师，审计师。历任美国洛
杉矶市史维克会计师事务所审计员，安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，中国电子信息产业集团有限
公司审计部治理审计处及管理审计处业务主管，深圳长城开发科技股份有限公司监事，中国电子信息产业集团
有限公司审计部治理审计处副处长。现任中国电子信息产业集团有限公司审计与法律部经济责任审计处处长、
电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司监事，本公司监事。
钞金屏 女，1969 年 10 月出生，硕士学位，高级工程师。历任中国电子系统技术有限公司党委委员，工
会主席，党群部主任。现任本公司纪检部主任、职工监事。
王晓亮 男，1978 年 8 月出生，博士学位，教授级高级工程师。历任中国铁通集团天津分公司总经理、党
委副书记，共青团天津市委副书记、党组成员，天津市红桥区委常委、常务副区长、区政府党组副书记，中国
电子系统技术有限公司高级副总裁、总法律顾问。现任本公司高级副总裁、总法律顾问。
李知谕 女，1978 年 9 月出生，工学硕士学位。历任万科集团本部人力资源部组织发展中心负责人，北京
万科企业有限公司总经理办公室负责人、人力资源部负责人兼计划运营负责人，砂之船集团副总裁，乐享汁味
（北京）餐饮管理有限公司联合创始人，趣店集团（金融科技）副总裁，中国电子系统技术有限公司副总裁、
高级副总裁。现任本公司高级副总裁。
李安东 男，1974 年 3 月出生，博士学位。历任财政部预算司收入处副处长、收入处正处级一级调研员、
中国电子系统技术有限公司高级副总裁、总会计师。现任本公司总会计师、董事会秘书。
在股东单位任职情况
59
适用 □不适用
在股东单位
在股东单位担任的职
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报
务
酬津贴
姜军成 中国电子 产业规划部副主任 2022 年 12 月 23 日 是
中国电子 专职董事 2021 年 11 月 01 日 是
张向宏
中国电子 科技委委员 2023 年 05 月 15 日 否
穆国强 瑞达集团 董事 2023 年 06 月 05 日 否
中电信息 监事会主席 2019 年 01 月 22 日 是
崔辉
瑞达集团 监事会主席 2022 年 02 月 10 日 否
审计部治理审计处副
中国电子 2019 年 03 月 11 日 2023 年 02 月 26 日 是
处长
陈扬
审计与法律部经济责
中国电子 2023 年 02 月 26 日 是
任审计处处长
在股东单位任职
无
情况的说明
在其他单位任职情况
适用 □不适用
在其他单位
任职人员 在其他单位担任
其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报
姓名 的职务
酬津贴
司云聪 中远海运控股股份有限公司 独立监事 2023 年 11 月 16 日 是
副教授、高层管
中南大学商学院 理教育（EDP） 1998 年 09 月 01 日 是
中心执行主任
湖南邵东农村商业银行股份
周浪波 独立董事 2020 年 08 月 01 日 是
有限公司
财信证券股份有限公司 独立董事 2022 年 03 月 31 日 是
湖南郴电国际发展股份有限
独立董事 2023 年 09 月 30 日 是
公司
北京市君泽君律师事务所 合伙人 2017 年 03 月 13 日 是
赵磊 北京京运通科技股份有限公
独立董事 2021 年 05 月 26 日 是
司
北京大学汇丰商学院 副教授 2014 年 08 月 14 日 2023 年 07 月 01 日 是
华帝股份有限公司 独立董事 2019 年 05 月 21 日 是
玉山银行（中国）有限公司 独立董事 2019 年 04 月 15 日 是
北京师范大学（珠海）湾区
孔繁敏 访问教授 2023 年 07 月 01 日 是
国际商学院
深圳市政协特区研究会 研究员 2021 年 11 月 22 日 否
副院长、硕士生
延安大学乡村发展研究院 2019 年 09 月 15 日 否
导师
海南生态软件园集团有限公
董事长 2008 年 11 月 01 日 否
司
中国电子科技开发有限公司 董事长 2012 年 07 月 30 日 是
管理委员会副主
中电光谷联合控股有限公司 2021 年 09 月 08 日 2023 年 11 月 06 日 是
任
中电光谷联合有限公司 CEO 2016 年 11 月 16 日 2023 年 11 月 15 日 否
谢庆华 中电盐城信息港发展有限公
董事 2018 年 03 月 01 日 否
司
深圳市中电科技产业集成创
董事长 2018 年 09 月 01 日 否
新服务有限公司
中电科技产城发展（杭州）
执行董事 2019 年 03 月 01 日 否
有限公司
云南省中电科技产业发展有 董事长 2019 年 06 月 01 日 否
60
限公司
中电创智（上海）科技有限
董事长 2019 年 11 月 01 日 否
公司
中电基金管理有限公司 董事长 2020 年 01 月 01 日 否
中电（三亚）信息港发展有
董事长 2019 年 12 月 19 日 否
限公司
海宁江南总部基地实业有限
董事 2018 年 03 月 22 日 否
公司
上海浦东软件园股份有限公
董事长 2020 年 04 月 28 日 否
司
中电（泸州）产业园发展有
董事长 2020 年 12 月 30 日 2024 年 02 月 06 日 否
限公司
广东星北产业发展有限公司 董事长 2021 年 02 月 19 日 否
中电信创（盐城）产业园运
董事长 2021 年 03 月 31 日 否
营有限公司
中电新能源科技（杭州）有
董事长 2023 年 03 月 22 日 否
限公司
四川中电成渝科技发展有限
董事长 2021 年 11 月 04 日 否
公司
中国电子科技开发有限公司
负责人 2017 年 05 月 24 日 否
深圳分公司
执行董事、总经
宁波麒飞网安科技有限公司 2019 年 04 月 18 日 2024 年 01 月 17 日 否
理
奇安信科技集团股份有限公
姜军成 董事 2019 年 05 月 30 日 否
司
中电智慧基金管理有限公司 董事长 2020 年 06 月 17 日 否
北京市经济和信息化局 副局长（挂职） 2023 年 11 月 30 日 否
北京可信华泰信息技术有限
张向宏 董事 2023 年 03 月 30 日 否
公司
崔辉 北京华利计算机有限公司 执行董事兼经理 2018 年 01 月 31 日 否
电子元器件和集成电路国际
陈扬 监事 2022 年 12 月 08 日 否
交易中心股份有限公司
北京易捷思达科技发展有限
董事 2019 年 12 月 15 日 2022 年 07 月 28 日 否
公司
陈士刚
宏德嘉业 执行事务合伙人 2016 年 05 月 18 日 否
宏图嘉业 执行事务合伙人 2016 年 05 月 13 日 否
李知谕 宏德嘉业 有限合伙人 2016 年 05 月 18 日 否
钞金屏 宏德嘉业 有限合伙人 2016 年 05 月 18 日 否
在其他单
位任职情 无
况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理 公司董事、监事的报酬由股东大会决定，公司高级管理人员的报酬由董事会根据年度经
人员报酬的决策程序 营目标的完成情况决定。
公司董事会年初对公司高级管理人员下达各项指标，年末进行指标考核，监事会对其工
董事、监事、高级管理
作情况进行监督。公司董事会根据《公司企业经营业绩考核与薪酬管理办法》针对每年
人员报酬确定依据
考核目标及完成情况，确定其薪酬标准。
董事、监事和高级管理 公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。
61
人员报酬的实际支付情
况
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 是否在公司关
姓名 性别 年龄 职务 任职状态
税前报酬总额 联方获取报酬
司云聪 男 59 董事长 现任 25.94 否
刘桂林 男 52 原董事长 离任 0 是
副董事长
陈士刚 男 58 现任 144.18 否
总裁
周浪波 男 52 独立董事 现任 15 否
赵磊 男 47 独立董事 现任 15 否
孔繁敏 男 60 独立董事 现任 15 否
谢庆华 男 57 董事 现任 0 是
姜军成 男 48 董事 现任 0 是
张向宏 男 59 董事 现任 0 是
穆国强 男 60 董事 现任 0 是
郑曦 男 49 原董事 离任 0 是
崔辉 男 62 监事会主席 现任 0 是
陈扬 男 40 监事 现任 0 是
钞金屏 女 54 职工监事 现任 69.62 否
王晓亮 男 45 高级副总裁、总法律顾问 现任 243.07 否
李知谕 女 45 高级副总裁 现任 251.11 否
李安东 男 50 总会计师 现任 229.49 否
合计 -- -- -- -- 1,008.41 --
其他情况说明
□适用 不适用
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
《第九届董事会第十四次会议决议公告》
第九届董事会第十四次会议 2023 年 02 月 17 日 2023 年 02 月 18 日
（公告编号：2023-004）
《第九届董事会第十五次会议决议公告》
第九届董事会第十五次会议 2023 年 04 月 04 日 2023 年 04 月 06 日
（公告编号：2023-007）
《第九届董事会第十六次会议决议公告》
第九届董事会第十六次会议 2023 年 04 月 24 日 2023 年 04 月 26 日
（公告编号：2023-009）
《董事长辞职暨第九届董事会第十七次会
第九届董事会第十七次会议 2023 年 05 月 28 日 2023 年 05 月 29 日
议决议公告》（公告编号：2023-022）
《第九届董事会第十八次会议决议公告》
第九届董事会第十八次会议 2023 年 06 月 14 日 2023 年 06 月 15 日
（公告编号：2023-027）
《第九届董事会第十九次会议决议公告》
第九届董事会第十九次会议 2023 年 08 月 22 日 2023 年 08 月 24 日
（公告编号：2023-030）
《第九届董事会第二十次会议决议公告》
第九届董事会第二十次会议 2023 年 09 月 03 日 2023 年 09 月 04 日
（公告编号：2023-039）
《第九届董事会第二十一次会议决议公
第九届董事会第二十一次会议 2023 年 10 月 26 日 2023 年 10 月 27 日
告》（公告编号：2023-046）
62
《第九届董事会第二十二次会议决议公
第九届董事会第二十二次会议 2023 年 11 月 21 日 2023 年 11 月 23 日
告》（公告编号：2023-052）
《第九届董事会第二十三次会议决议公
第九届董事会第二十三次会议 2023 年 12 月 29 日 2023 年 12 月 30 日
告》（公告编号：2023-062）
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 以通讯方式 是否连续两次
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东
董事姓名 参加董事会 参加董事会 未亲自参加董
事会次数 事会次数 次数 大会次数
次数 次数 事会会议
刘桂林 3 2 0 1 0 否 2
司云聪 6 5 1 0 0 否 1
陈士刚 10 6 2 2 0 否 3
周浪波 10 8 2 0 0 否 5
赵磊 10 8 2 0 0 否 5
孔繁敏 10 8 2 0 0 否 5
谢庆华 10 4 2 4 0 是 3
姜军成 10 6 2 2 0 否 5
张向宏 10 7 2 1 0 否 4
郑曦 4 1 1 2 0 否 1
穆国强 3 3 0 0 0 否 2
连续两次未亲自出席董事会的说明
报告期内，公司分别于 2023 年 11 月 21 日和 2023 年 12 月 29 日组织召开第九届董事会第二十二次会议和
第九届董事会第二十三次会议，公司董事谢庆华先生因公务原因连续两次未亲自出席董事会。谢庆华先生会前
认真研阅董事会议案材料，并提出明确表决意见，授权委托其他董事代为出席并代为表决。
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
是 □否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事严格按照相关制度规定，继续秉持客观、独立、公正的立场，勤勉尽责地履行董事职
责和义务，积极的出席了董事会下属专门委员会会议，并充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会
审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
其他 异议
委员 召开 履行 事项
成员情 召开
会名 会议 会议内容 提出的重要意见和建议 职责 具体
况 日期
称 次数 的情 情况
况 （如
63
有）
审计与风险管理委员会严格按照
《公司法》、中国证监会及深圳证
审计 券交易所相关监管法规规则以及
周浪 2023
与风 会计师事务所向独董（审计 《公司章程》《董事会审计与风险
波、赵 年 01
险管 委员会）介绍 2022 年年报 管理委员会实施细则》《审计与风 无 无
磊、郑 月 17
理委 审计安排及预审问题 险管理委员会年度报告工作规程》
曦 日
员会 相关规定勤勉尽责开展工作，结合
公司的实际情况提出了相关意见和
工作要求。
审计与风险管理委员会严格按照
《公司法》、中国证监会及深圳证
审计
周浪 2023 券交易所相关监管法规规则以及
与风 关于继续为中国电子云提供
波、赵 年 04 《公司章程》《董事会审计与风险
险管 担保并调整已有担保额度的 无 无
磊、郑 月 04 管理委员会实施细则》相关规定勤
理委 议案
曦 日 勉尽责开展工作，根据公司的实际
员会
情况，提出了相关的意见。经讨
论，一致通过所有议案。
审计与风险管理委员会严格按照
《公司法》、中国证监会及深圳证
审计 券交易所相关监管法规规则以及
周浪 2023
与风 2022 年度财务决算审计与治 《公司章程》《董事会审计与风险
波、赵 年 04
险管 理层的沟通、公司经理层向 管理委员会实施细则》《审计与风 无 无
磊、郑 月 18
理委 独立董事汇报工作 险管理委员会年度报告工作规程》
曦 日
员会 相关规定勤勉尽责开展工作，结合
公司的实际情况提出了相关意见和
工作要求。
1.公司 2022 年度利润分配
4 预案
2.公司 2022 年度依法治企
工作报告
3.公司 2022 年度风险管理
和内部控制工作报告
4.关于公司计提信用、资产
减值准备及核销资产减值准
备的议案
5.关于因同一控制下企业合
并对已披露财务数据进行追
溯调整的议案 审计与风险管理委员会严格按照
（2022.12.31） 《公司法》、中国证监会及深圳证
审计
周浪 2023 6.《中电财务公司风险评估 券交易所相关监管法规规则以及
与风
波、赵 年 04 报告》（2022.12.31） 《公司章程》《董事会审计与风险
险管 无 无
磊、郑 月 18 7.关于中国系统承诺盈利实 管理委员会实施细则》相关规定勤
理委
曦 日 现情况的专项说明 勉尽责开展工作，根据公司的实际
员会
8.关于 2022 年募集资金存 情况，提出了相关的意见。经讨
放和使用情况的专项报告 论，一致通过所有议案。
9.公司 2022 年度内部控制
评价报告
10.公司 2022 年度重大关联
交易
11.公司 2022 年度财务报告
12.关于对《中兴华会计师
事务所从事公司 2022 年度
财务报告审计工作的总结报
告》进行审议的提案
13.关于公司 2023 年为控股
子公司提供财务资助的提案
64
14.关于公司 2023 年为控股
子公司提供担保的议案
15.关于因同一控制下企业
合并对已披露财务数据进行
追溯调整的议案
（2023.03.31）
16.《中电财务公司风险评
估报告》（2023.03.31）
17.公司 2023 年第一季度财
务报告
18.关于公司 2023 年一季度
计提及转回信用及资产减值
准备的议案
19.听取公司 2022 年度内部
审计工作总结
20.听取公司 2023 年度内部
审计工作计划
21.听取公司 2023 年一季度
内部审计工作总结 22.听取
公司 2022 年度风险清单 23.
听取公司 2023 年一季度风
险清单
1.关于公司 2023 年上半年
财务报告的议案 2.关于因同
一控制下企业合并对已披露
财务数据进行追溯调整的议
案（2023.06.30）3.关于计
提信用及资产减值准备的议
审计与风险管理委员会严格按照
案 4.关于对中国电子财务有
《公司法》、中国证监会及深圳证
审计 限责任公司风险评估报告进
2023 券交易所相关监管法规规则以及
与风 周浪 行审议的议案
年 08 《公司章程》《董事会审计与风险
险管 波、赵 (2023.6.30)5.关于 2023 年 无 无
月 16 管理委员会实施细则》相关规定勤
理委 磊 半年度募集资金存放与使用
日 勉尽责开展工作，根据公司的实际
员会 情况的专项报告 6.关于公司
情况，提出了相关的意见。经讨
前次募集资金使用情况报告
论，一致通过所有议案。
的议案 7.关于为控股子公司
提供财务资助的议案 8.听取
2023 年第二季度公司内部审
计工作报告 9.听取 2023 年
第二季度公司重大重要风险
3
事项报告
1.关于公司 2023 年三季度
财务报告的议案 2.关于公司
审计与风险管理委员会严格按照
计提信用及资产减值准备的
《公司法》、中国证监会及深圳证
审计 议案 3.关于因同一控制下企
2023 券交易所相关监管法规规则以及
与风 周浪 业合并及会计政策变更对已
年 10 《公司章程》《董事会审计与风险
险管 波、赵 披露财务报表进行追溯调整 无 无
月 21 管理委员会实施细则》相关规定勤
理委 磊 的议案（2023.09.30）4.听
日 勉尽责开展工作，根据公司的实际
员会 取 2023 年第三季度公司重
情况，提出了相关的意见。经讨
大重要风险事项报告 5.听取
论，一致通过所有议案。
2023 年第三季度公司内部审
计工作报告
审计与风险管理委员会严格按照
审计
2023 《公司法》、中国证监会及深圳证
与风 周浪
年 11 关于续聘 2023 年度会计师 券交易所相关监管法规规则以及
险管 波、赵 无 无
月 21 事务所的议案 《公司章程》《董事会审计与风险
理委 磊
日 管理委员会实施细则》相关规定勤
员会
勉尽责开展工作，根据公司的实际
65
情况，提出了相关的意见。经讨
论，一致通过所有议案。
审计与风险管理委员会严格按照
《公司法》、中国证监会及深圳证
审计
周浪 2023 券交易所相关监管法规规则以及
与风 关于与中国电子财务有限责
波、赵 年 12 《公司章程》《董事会审计与风险
险管 1 任公司签订《全面金融合作 无 无
磊、孔 月 29 管理委员会实施细则》相关规定勤
理委 协议》暨关联交易的议案
繁敏 日 勉尽责开展工作，根据公司的实际
员会
情况，提出了相关的意见。经讨
论，一致通过所有议案。
刘桂
林、陈
士刚、 战略委员会严格按照《公司法》、
1.关于参与投资设立凉山合
孔繁 2023 中国证监会监管规则以及《公司章
战略 资公司的议案 2.关于参与投
敏、谢 年 02 程》《董事会战略委员会实施细
委员 资设立甘孜合资公司的议案 无 无
庆华、 月 17 则》相关规定开展工作，勤勉尽
会 3.关于参与投资设立抚州合
姜军 日 责，根据公司的实际情况，一致通
资公司的议案
成、张 过所有议案。
向宏、
郑曦
刘桂
林、陈
士刚、 战略委员会严格按照《公司法》、
孔繁 2023 中国证监会监管规则以及《公司章
战略 1.关于中国系统增资中电三
敏、谢 年 03 程》《董事会战略委员会实施细
委员 公司的议案 2.关于中国电子 无 无
庆华、 月 27 则》相关规定开展工作，勤勉尽
会 云投资云上陕西公司的议案
姜军 日 责，根据公司的实际情况，一致通
成、张 过所有议案。
向宏、
郑曦
刘桂
林、陈
士刚、 战略委员会严格按照《公司法》、
孔繁 5 2023 中国证监会监管规则以及《公司章
战略
敏、谢 年 04 程》《董事会战略委员会实施细
委员 1.公司 2023 年度经营计划 无 无
庆华、 月 24 则》相关规定开展工作，勤勉尽
会
姜军 日 责，根据公司的实际情况，一致通
成、张 过所有议案。
向宏、
郑曦
刘桂
林、陈
士刚、 战略委员会严格按照《公司法》、
孔繁 2023 1.关于与信达资产共同合作 中国证监会监管规则以及《公司章
战略
敏、谢 年 11 设立资产盘活平台推进“两 程》《董事会战略委员会实施细
委员 无 无
庆华、 月 21 非”企业出清及亏损企业治 则》相关规定开展工作，勤勉尽
会
姜军 日 理的议案 责，根据公司的实际情况，一致通
成、张 过所有议案。
向宏、
郑曦
刘桂
战略委员会严格按照《公司法》、
林、陈
2023 1.关于中电三公司投资设立 中国证监会监管规则以及《公司章
战略 士刚、
年 12 越南子公司的议案 2.关于调 程》《董事会战略委员会实施细
委员 孔繁 无 无
月 29 整《公司“十四五”发展规 则》相关规定开展工作，勤勉尽
会 敏、谢
日 划》的议案 责，根据公司的实际情况，一致通
庆华、
过所有议案。
姜军
66
成、张
向宏、
郑曦
提 提名、薪酬与考核委员会严格按照
名、 孔繁 2023 《公司法》、中国证监会监管规则
1.核实公司 2022 年度报告
薪酬 敏、谢 年 04 以及《公司章程》《董事会提名、
中董事、监事、高级管理人 无 无
与考 庆华、 月 24 薪酬与考核委员会实施细则》相关
员薪酬披露情况
核委 赵磊 日 规定勤勉尽责开展工作。经讨论，
员会 一致通过所有议案。
提 提名、薪酬与考核委员会严格按照
名、 孔繁 2023 《公司法》、中国证监会监管规则
1.关于提名司云聪先生为公
薪酬 敏、谢 年 05 以及《公司章程》《董事会提名、
司第九届董事会非独立董事 无 无
与考 庆华、 月 28 薪酬与考核委员会实施细则》相关
候选人的议案
核委 赵磊 日 规定勤勉尽责开展工作。经讨论，
员会 一致通过所有议案。
4
提 提名、薪酬与考核委员会严格按照
名、 孔繁 2023 《公司法》、中国证监会监管规则
1.关于提名穆国强先生为公
薪酬 敏、谢 年 06 以及《公司章程》《董事会提名、
司第九届董事会非独立董事 无 无
与考 庆华、 月 14 薪酬与考核委员会实施细则》相关
候选人的议案
核委 赵磊 日 规定勤勉尽责开展工作。经讨论，
员会 一致通过所有议案。
提 提名、薪酬与考核委员会严格按照
名、 孔繁 2023 《公司法》、中国证监会监管规则
薪酬 敏、谢 年 12 1.关于签订经理层成员 2023 以及《公司章程》《董事会提名、
无 无
与考 庆华、 月 29 年度经营业绩责任书的议案 薪酬与考核委员会实施细则》相关
核委 赵磊 日 规定勤勉尽责开展工作。经讨论，
员会 一致通过所有议案。
刘桂
信息披露委员会严格按照《公司
林、陈 1.公司 2022 年度内部控制
信息 2023 法》、中国证监会监管规则以及
士刚、 评价报告 2.公司 2022 年度
披露 年 04 《公司章程》《董事会信息披露委
周浪 报告及报告摘要 3.公司 无 无
委员 月 24 员会实施细则》相关规定勤勉尽责
波、姜 2022 年度环境、社会责任和
会 日 开展工作。经讨论，一致通过所有
军成、 公司治理报告
议案。
李安东
2
刘桂
信息披露委员会严格按照《公司
林、陈
信息 2023 法》、中国证监会监管规则以及
士刚、
披露 年 08 1.公司 2023 年半年度报告 《公司章程》《董事会信息披露委
周浪 无 无
委员 月 22 及报告摘要 员会实施细则》相关规定勤勉尽责
波、姜
会 日 开展工作。经讨论，一致通过所有
军成、
议案。
李安东
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
监事会对公司重大事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、行政法规，认真履行职责，出席了五次股东大会、列席了历次
董事会会议。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高
级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规规范运作，严格执行股东
67
大会的各项决议，公司决策程序合法，公司各项管理制度健全并得到了有效的执行，内部控制制度完善。在监
事会的职权范围内，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益
的行为。
2、检查公司财务报表情况
监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查。监事会认为，公司财务制度
健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、计提资产减值准备情况
监事会对公司 2023 年度计提资产减值准备进行了审核。监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定
计提了资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，
没有损害公司及中小股东利益。
4、募集资金投资情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：2023 年度，公司募集资金的使
用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有
违反法律法规及损害股东利益的行为。
5、再融资
报告期内，公司启动了向特定对象发行股票募集资金事项，监事会认为，公司 2023 年 8 月 22 日召开的第
九届董事会第十九次会议审议的《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、2023 年 11 月 21 日召开的
第九届董事会第二十二次会议审议的《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案，
符合法律、法规和公司章程的规定，通过的表决结果合法、合规，没有违法法律法规及损害中小股东的利益。
6、关联交易情况
监事会认为，报告期内公司与关联公司的关联交易公平，未发现有损害公司利益的情况。相关提案表决时，
关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
7、公司内部控制评价报告情况
监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完善的内部控制制度，各项活动的控
制目标基本实现。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司已根据有关法律法规建立了《公
司内幕信息登记管理制度》，经公司监事会审核，公司按照制度规定，定期登记《上市公司向大股东、实际控
制人提供未公开信息情况表》，其中包括未公开信息的知情人员名单及相关情况，该项制度执行有效。报告期
内，公司没有发生内幕交易的情况。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人） 154
报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 23,201
报告期末在职员工的数量合计（人） 23,355
当期领取薪酬员工总人数（人） 23,355
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 1,169
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 3,266
销售人员 2,244
68
技术人员 16,082
财务人员 272
行政人员 1,491
合计 23,355
教育程度
教育程度类别 数量（人）
博士学历 31
硕士学历 2,363
本科学历 15,289
本科以下 5,672
合计 23,355
2、薪酬政策
为了实现公司战略发展目标，公司致力于建立一个规范化、系统化的薪酬管理体系。坚持薪酬激励与公司
经营状况、重点工作以及个人绩效完成情况相结合，通过薪酬与绩效管理改革，深化全员绩效管理理念，确保
薪酬体系的外部竞争性和内部公平性，实现企业与员工的共同发展。公司重视对科技创新人才的培养工作，探
索新的人才培养模式，提升关键岗位能力，加速科技创新人才成长，发挥科技创新人才在企业中的价值。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披
露要求
职工薪酬总额（计入成本部分）及占公司成本总额的比重详见“第三节 管理层讨论与分析 四、主营业务
分析 2、收入与成本（5）营业成本构成”。
3、培训计划
公司围绕“以客为尊、服务领先”经营理念和“求实、诚信、和谐、勤奋”企业文化核心价值观，继续加
强中高管企业经营与核心文化价值观教育，优化员工职业发展路径，建设支撑公司战略发展的人才培养体系，
加速关键岗位人才和青年骨干人才培养；沿着 LTC 业务流程，开展铁三角培训认证，不断规范和优化铁三角作
战阵型和作战方式，助力公司组织能力提升；训战结合，加快赋能信息服务领域成熟产品的复制推广和创新产
品的孵化成长，加快赋能产业服务领域成员企业的数字化转型； 持续提升后端职能、专业支撑平台的服务意
识、工作效率、风险管控能力。
公司基于中国电子云学习平台，建立健全训、战、评、用一体化的新数字化赋能体系，不断提升员工培训
效率和学习体验，高标准满足不同人群的学习需求，让学习和运动成为员工的一种生活方式。
4、劳务外包情况
□适用 不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策。公司 2023 年度权益分派预案为：以 2023 年
12 月 31 日公司总股本 1,137,959,234 股为基数，每 10 股派发现金 1.10 元（含税），2023 年度不进行公积金
转增股本。该预案已经 2024 年 4 月 16 日召开的董事会审议通过，将在股东大会审议通过后实施。
69
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投
不适用
资者回报水平拟采取的举措：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到
是
了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
适用 □不适用
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 1.1
分配预案的股本基数（股） 1,137,959,234.00
现金分红金额（元）（含税） 125,175,515.74
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总额（含其他方式）（元） 125,175,515.74
可分配利润（元） 513,575,330.32
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100%
本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，按母公司口径，2023 年度本公司实现净利润 116,475,338.55 元，提取
10%的法定盈余公积金计 11,647,533.85 元；扣除进行 2022 年度利润分配 91,036,738.72 元，加以前年度未分配利润
499,784,264.34 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 合 计 513,575,330.32 元 。 公 司 拟 以 2023 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
1,137,959,234 股为基数，每 10 股派发现金 1.10 元（含税），计 125,175,515.74 元，余 388,399,814.58 元结转以后
年度。公司 2023 年度不进行公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
2023 年公司持续完善优化公司内控体系。组织完成重点控股企业中电建设、中电三公司内控体系建设，截
止目前已完成中国系统、四家高科技工程板块企业及七家智慧供热板块企业内控体系建设，基本完成全系统企
业内控体系建设全覆盖，同时针对部分企业的业务规模及发展阶段开展重点领域、关键环节内控体系建设。
70
公司高度重视内控风险管理人才培训，组织开展为期两天的内控管理人才专题培训班，邀请专业学者、律
所合伙人、大型央企内控合规负责人等行业专家和资深从业者进行授课，主要内容包括内部控制管理实务、内
控监管部门要求、公司内控体系建设项目案例、风险管理、合规管理实务及合规体系建设案例等。公司重视内
控合规管理培训，通过党委中心组专题学习、法务体系工作汇报会、纪检工作交流会、内控体系建设启动会及
项目巡察等各种机会宣贯合规风险，培养合规意识。
公司高度重视内控缺陷整改见效、落地有效，扎实开展内控体系建设“后半篇文章”，加强内控体系建设
发现缺陷整改工作，深挖缺陷背后反映的管理问题。2023 年共对三家重点企业进行缺陷整改现场检查并开展内
控知识培训，加强内控执行的监督和检查，形成闭环机制。
公司着力加强以制度和流程为核心的内控体系建设，完善风险、合规、内控人才体系建设工作；逐步构建
重点领域合规管理指引体系，完成《合规管理制度》《全面风险管理制度》《工程领域采购工作专项合规指引》
《合规管理手册》的制定。公司总部制度流程经过一年多的梳理和修订已基本趋于完善，下属企业的制度和流
程也更加完善，基本能和内部控制目标想契合。公司内控体系框架基本形成，风控理念逐步深入人心、融入业
务，内控环境得到改善。
公司将内控工作成果风险控制矩阵（业务流程关键控制点、风险清单）实现信息化，确保内控检查和内控
自评工作线上流转、工作全程留痕、控制实时跟进，完成公司 70 多家二、三级企业内控自评线上化。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
整合中遇到的 已采取的解决
公司名称 整合计划 整合进展 解决进展 后续解决计划
问题 措施
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2024 年 04 月 18 日
内部控制评价报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合
99.79%
并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合
100.00%
并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
详见公司同日披露的《公司 2023 年度 详见公司同日披露的《公司 2023 年度
定性标准
内控评价报告》 内控评价报告》
详见公司同日披露的《公司 2023 年度 详见公司同日披露的《公司 2023 年度
定量标准
内控评价报告》 内控评价报告》
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
71
2、内部控制审计报告
适用 □不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2024 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
是 □否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区
上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的要求，并结
合公司实际，公司于 2021 年第一季度对 2018 至 2020 三年的公司治理情况进行了全面梳理。经过自查，公司
认为本公司治理情况符合《公司法》《证券法》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，公司建立
了较为完善的治理体系，运作情况较为规范。需整改事项已于 2021 年内完成整改，具体情况如下：
1、董事会到期未换届情况
公司第八届董事会及监事会任期原应于 2020 年 12 月 26 日届满，鉴于公司推进重大资产重组事项，为保证
重组工作的顺利推进，并保持董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届（详
见《关于董事会及监事会延期换届的公告》，公告编号：2020-084）。2021 年 12 月 22 日，公司召开 2021 年
第四次临时股东大会，审议通过了关于选举第九届董、监事相关议案，完成换届工作（详见《2021 年第四次临
时股东大会决议公告》，公告编号：2021-117）。
2、独立董事超期任职（连续任超过六年）情况
如上文所述，为顺利推进重大资产重组，公司原独立董事亦超期任职。公司已于 2021 年 12 月 22 日召开
2021 年第四次临时股东大会选举出第九届董事会独立董事。
3、未建立相应的制度、流程、沟通和报告机制确定并及时更新关联方名单
对此，公司制定了《关联人管理工作细则》，明确关联人识别流程和机制，并及时更新关联人名单，确保
关联人名单真实、准确、完整。公司已于 2021 年 9 月完成此项整改工作。
72
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是 □否
环境保护相关政策和行业标准
公司重点排污子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污
染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国
环境噪声污染防治法》《排污许可管理条例》《河北省大气污染防治条例》《河北省扬尘污染防治办法》《火
力发电厂烟气污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》和《河北省燃煤电厂大气污染物排放标准》等环
境保护相关法律法规及行业标准。
环境保护行政许可情况
公司重点排污子公司根据《排污许可证申请与核发技术规范》申领排污许可证，做到持证排污、合法合规
排污。所有排污单位的许可证的申领时间及有效期如下表：
重点排污单位公司名称 许可文件名称 申领时间 有效期限
中电武强热力有限公司 排污许可证 2023 年 10 月 20 日 2028 年 10 月 19 日
河北煜泰热能科技有限公司 排污许可证 2021 年 8 月 11 日 2026 年 8 月 10 日
河北中电京安节能环保科技有限公司 排污许可证 2020 年 10 月 15 日 2025 年 10 月 30 日
中电行唐生物质能热电有限公司 排污许可证 2021 年 5 月 28 日 2026 年 5 月 27 日
潍坊中电万潍热电有限公司 排污许可证 2021 年 9 月 2 日 2026 年 9 月 1 日
中电洲际环保科技发展有限公司邱县分公司 排污许可证 2023 年 12 月 21 日 2028 年 12 月 20 日
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
主要
污染 主要污
执行的
物及 染物及 排放 排放 核定的
公司或子公司 排放方 排放口分 污染物 排放总 超标排
特征 特征污 口数 浓度/ 排放总
名称 式 布情况 排放标 量 放情况
污染 染物的 量 强度 量
准
物的 名称
种类
有组织 锅炉烟气
废气 烟尘 1 0.45 10 0.18 无 无
排放 排放口
中电武强热力 二氧化 有组织 锅炉烟气
废气 1 2.44 35 1.19 33.20 无
有限公司 硫 排放 排放口
氮氧化 有组织 锅炉烟气
废气 1 28.74 50 10.282 33.20 无
物 排放 排放口
有组织 锅炉烟气
废气 烟尘 3 2.22 10 1.08 33.676 无
排放 排放口
河北煜泰热能 二氧化 有组织 锅炉烟气
废气 3 5.35 35 3.29 87.266 无
科技有限公司 硫 排放 排放口
氮氧化 有组织 锅炉烟气
废气 3 27.08 50 14.789 168.38 无
物 排放 排放口
河北中电京安 废气 烟尘 有组织 1 锅炉烟气 9.22 20 6.24 21.03 无
73
节能环保科技 排放 排气筒
有限公司 二氧化 有组织 锅炉烟气
废气 1 15.19 50 20.49 46.01 无
硫 排放 排气筒
氮氧化 有组织 锅炉烟气
废气 1 70.95 100 85.16 92.02 无
物 排放 排气筒
有组织 生产厂区
废气 烟尘 1 0.96 20 1.137 30.69 无
排放 锅炉烟囱
中电行唐生物
二氧化 有组织 生产厂区
质能热电有限 废气 1 20.79 50 23.25 72.30 无
硫 排放 锅炉烟囱
公司
氮氧化 有组织 生产厂区
废气 1 66.53 100 71.94 144.25 无
物 排放 锅炉烟囱
有组织 锅炉烟气
废气 烟尘 2 2.75 10 0.44 3.33 无
排放 排放口
潍坊中电万潍 二氧化 有组织 锅炉烟气
废气 2 19.80 50 4.61 26.19 无
热电有限公司 硫 排放 排放口
氮氧化 有组织 锅炉烟气
废气 2 55.80 100 12.90 38.09 无
物 排放 排放口
有组织 热源厂院
废气 烟尘 3 3.50 10 0.52 4.03 无
中电洲际环保 排放 内
科技发展有限 二氧化 有组织 热源厂院
废气 1 2.50 35 0.12 26.89 无
公司邱县分公 硫 排放 内
司 氮氧化 有组织 热源厂院
废气 1 30.0 50 2.81 26.89 无
物 排放 内
对污染物的处理
公司积极开展污染物源头削减及污染防治设施升级改造等工作，通过源头削减、过程管控及末端治理相结
合的方式减少污染物排放。公司加大了环保设备升级提标工作和节能减碳项目的投入，烟气污染物排放总量同
比降低 8.7%，减碳量显著。以河北煜泰公司为例，公司完成#1 炉电除尘器升级改造为电袋复合除尘器的工作，
大大降低烟尘排放浓度；开展锅炉生物质掺烧改造工作，减少了二氧化硫和二氧化碳的排放量；公司下属中电
行唐和中电京安生物质热电公司实施完成了生物质电厂智能控制平台、智能燃料管控平台、烟气余热回收利用、
超低温深度脱硝等重点节能减排项目。报告期内，除了中电洲际环保科技有限公司铁西第一热源厂、第二热源
厂、东部热源处于长期停产状态并未运行以外，其他涉及污染物排放的下属企业防治污染设施正常运行，未出
现超标排放情况。
突发环境事件应急预案
公司依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》等相关法律、法规的要求，
结合公司实际情况，编制了各项突发环境事件应急预案，并上报当地环保部门进行备案。
环境自行监测方案
公司按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，编制环境自行监测方案并在环保部门进行备案，邀请第
三方检测机构定期对污染物进行监测，按时如实公开企业排污情况，接受社会公众的监督和指导。自行监测指
标主要为锅炉烟气的烟尘、二氧化硫和氮氧化物，监测频次为每季度一次。
环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
公司倡导和践行环境可持续发展理念，持续加强环境治理和保护的投入，通过不断改进生产运营各环节对
环境的保护手段，达到公司正常生产经营活动对环境产生的影响最小化。向环境排放应税污染物的子公司严格
按照《中华人民共和国环境保护税法》及属地政府要求，缴纳环境保护税。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
适用 □不适用
公司主动践行国家“双碳”战略，创新发展路径，稳步推进热源的低碳能源替代。发挥各企业地域和资源
的比较优势，实施“一厂一策”的精准治理方案，开展生物质能、地热能、工业余热等低碳能源，对现有燃煤
74
热源进行低碳替代，减碳效果显著；运营的两个生物质热电公司，以农林生物质作为原料，不仅可以有效解决
农林废弃物露天焚烧导致的环境污染问题，而且生物质作为零碳能源，年度减碳量达到 42 万吨。完成了河北
省减碳 157 万吨的核定认证工作。
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名 对上市公司生产
处罚原因 违规情形 处罚结果 公司的整改措施
称 经营的影响
无 无 无 无 无 无
其他应当公开的环境信息
无。
其他环保相关信息
无。
二、社会责任情况
详见与本报告同日披露的《公司 2023 年度可持续发展报告》。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
详见与本报告同日披露的《公司 2023 年度可持续发展报告》。
75
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截
至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
适用 □不适用
承诺类 承诺时
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
型 间
深桑达、深桑达的董事、
监事及高级管理人员、桑
2014 年
达无线自然人股东、深圳 关于所提供信息真实性、
其他 11 月 13 长期有效 持续履行中
神彩物流有限公司自然人 准确性和完整性的承诺
日
股东、中电信息、中电进
出口
关于同 2014 年
中国电子、中电信息、中
业竞争 关于避免同业竞争的承诺 11 月 13 长期有效 持续履行中
电进出口
的承诺 日
关于关 2014 年
中国电子、中电信息、中 关于减少和规范关联交易
联交易 11 月 13 长期有效 持续履行中
电进出口 的承诺
的承诺 日
2014 年
中国电子、中电信息、中
其他 对上市公司独立性的承诺 11 月 13 长期有效 持续履行中
电进出口
日
2014 年
关于无线通讯瑕疵租赁的
中电信息 其他 11 月 13 长期有效 持续履行中
说明和承诺
日
中国电子、中电信息、中
电进出口、陈士刚、宏德
关于同 2020 年
资产重组 嘉业、宏图嘉业、宏伟嘉
业竞争 关于避免同业竞争的承诺 01 月 20 长期有效 持续履行中
时所作承 业、宏达嘉业、宏景嘉
的承诺 日
诺 业、宏寰嘉业、中电金
投、瑞达集团
中国电子、中电信息、中
电进出口、陈士刚、宏德
嘉业、宏图嘉业、宏伟嘉 关于关 2020 年
业、宏达嘉业、宏景嘉 联交易 关于规范关联交易的承诺 07 月 31 长期有效 持续履行中
业、宏寰嘉业、中电金 的承诺 日
投、中电海河基金、瑞达
集团
根据审计结
果，中国系
中国电子、陈士刚、宏德
统已完成
嘉业、宏图嘉业、宏伟嘉 业绩承 2021 年
2024 年 12 2021、
业、宏达嘉业、宏景嘉 诺及补 关于盈利预测补偿的承诺 01 月 28
月 31 日 2022、2023
业、宏寰嘉业、中电金 偿安排 日
年业绩承
投、瑞达集团
诺。该承诺
持续履行中
中国电子、陈士刚、宏德 在(i)在本
2021 年
嘉业、宏图嘉业、宏伟嘉 股份限 次交易中
关于股份锁定的承诺 05 月 17 持续履行中
业、宏达嘉业、宏景嘉 售承诺 以资产认
日
业、宏寰嘉业、中电金 购取得的
76
投、瑞达集团 深桑达非
公开发行
的股份发
行结束之
日起 36 个
月内及
(ii)中国
电子系统
技术有限
公司实现
《盈利预
测补偿协
议》及其
补充协议
项下承诺
净利润或
本企业履
行完毕盈
利补偿及
期末减值
补偿义务
前（以孰
晚为准）
为避免将来出现同业竞争
现象，深圳桑达电子总公
司（现中电信息）已出具
了《不竞争承诺函》，就
有关不竞争事项承诺如
下：不直接或间接从事或
经营与股份公司主营业务
有竞争或可能构成竞争的
关于同 2002 年
业务；在今后的经营和投
首次公开 控股股东：中电信息 业竞争 10 月 02 长期有效 持续履行中
资项目安排上，避免同业
发行或再 的承诺 日
竞争；如因国家政策原
融资时所
因，致使经营或投资项目
作承诺
不可避免构成或可能构成
竞争时，在同等条件下，
深圳市桑达实业股份有限
公司享有优先选择权，或
由总公司与股份公司共同
投资经营。
中国电子、中电有限、中 关于同 2023 年
电信息、中电金投、中电 业竞争 关于规范同业竞争的承诺 12 月 31 长期有效 持续履行中
进出口、瑞达集团 的承诺 日
1、关于防止资金占用的
承诺：公司实际控制人中
国电子、中电财务承诺不
会发生占用上市公司资金
的现象和可能。2、关于
其他对公
风险控制措施的承诺：中 2024 年
司中小股
中国电子、中电财务 其他 国电子承诺：当中电财务 1 月 17 三年 持续履行中
东所作承
出现支付困难的紧急情况 日
诺
时，按照解决支付困难的
实际需要，增加相应的资
本金。该承诺已经中国银
保监会核准列入中电财务
公司章程第四十八条。
77
其他对公
关于同 2018 年
司中小股
中国电子、中电信息 业竞争 关于避免同业竞争的承诺 03 月 06 长期有效 持续履行中
东所作承
的承诺 日
诺
其他对公
关于关 2018 年
司中小股 关于减少和规范关联交易
中国电子、中电信息 联交易 03 月 06 长期有效 持续履行中
东所作承 的承诺
的承诺 日
诺
公司在《未来三年股东回
报规划（2022-2024）》中
其他对公 明确了分红的方式、条
2023 年
司中小股 分红承 件、比例等，详见公司 2023-2025
本公司 08 月 22 持续履行中
东所作承 诺 2022 年 9 月 10 日刊载于 年
日
诺 巨潮资讯网上的《未来三
年股东回报规划（2022-
2024）》
鉴于国资委等监管部门关
其他对公 于非房地产主业中央企业
2021 年
司中小股 退出房地产业务的相关要
本公司 其他 01 月 24 长期有效 持续履行中
东所作承 求，公司未来不再从事房
日
诺 地产业务，现有物业将用
于自用或对外租赁
承诺是否
是
按时履行
如承诺超
期未履行
完毕的，
应当详细
说明未完
-
成履行的
具体原因
及下一步
的工作计
划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原
盈利预测及其原因做出说明
适用 □不适用
未达预测
盈利预测资 当期预测
预测起始时 预测终止时 当期实际业 的原因 原预测披露
产或项目名 业绩（万 原预测披露索引
间 间 绩（万元） （如适 日期
称 元）
用）
巨潮资讯网，《发
发行股份购
行股份购买资产并
买中国系统 2021 年 01 2024 年 12 2021 年 01
80,000 90,269.16 不适用 募集配套资金暨关
96.7186%股 月 01 日 月 31 日 月 29 日
联交易报告书（草
权
案）》
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
适用 □不适用
发行股份购买中国系统股权相关业绩承诺
2021 年 4 月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据《上市公司重大资产重组
管理办法》和中国证监会相关规定，并经交易各方协商，本次重大资产重组由包含中国电子及其下属公司、陈
78
士刚、中国系统核心骨干持股平台在内的 10 名交易对方作为业绩承诺补偿义务人，就中国系统于承诺期内实
际实现的净利润作出承诺和补偿安排。公司已与业绩承诺补偿义务人签署了《盈利预测补偿协议》及相关补充
协议，对本次重组业绩承诺及补偿方式进行了如下安排：本次交易项下中国系统的业绩承诺期为 2021 年度、
2022 年度、2023 年度及 2024 年度四个完整会计年度。业绩承诺补偿义务人承诺，中国系统在 2021 年度、
2022 年度、2023 年度及 2024 年度的净利润应分别不低于 52,000 万元、64,000 万元、80,000 万元
及 87,000 万元（业绩承诺期各年度预测净利润数额以下简称承诺净利润）。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市桑达实业股份有限公司 2021 年度审计报告》（信
会师报字[2022]第 ZG11106 号）和《关于深圳市桑达实业股份有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的审核报
告》（信会师报字[2022]第 ZG11111 号），中国系统 2021 年度扣除非经常性损益后净利润实现数为 53,378.86
万元, 超过 2021 年度承诺净利润 52,000 万元，净利润数完成率达到承诺净利润的 102.65%.公司收购中国系统，
为同一控制下企业合并，未形成商誉。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市桑达实业股份有限公司 2022 年度审计报告》
（中兴华审字[2023]第 012630 号）和深圳市桑达实业股份有限公司《关于中国系统 2022 年度业绩承诺完成情
况的审核报告》（中兴华核字[2023]第 010741 号），中国系统 2022 年度扣除非经常性损益后净利润实现数为
65,475.19 万元,超过 2022 年度承诺净利润 64,000 万元，净利润数完成率达到承诺净利润的 102.3%.公司收购
中国系统，为同一控制下企业合并，未形成商誉。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度审计报告》
（中兴华审字（2024）第 012329 号）和深圳市桑达实业股份有限公司《关于中国系统 2023 年度业绩承诺完成
情况的审核报告》（中兴华核字（2024）第 010776 号），中国系统 2023 年度扣除非经常性损益后净利润实现
数为 90,269.16 万元,超过 2023 年度承诺净利润 80,000 万元，净利润数完成率达到承诺净利润的 112.84%.公
司收购中国系统，为同一控制下企业合并，未形成商誉。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报
告”的说明
□适用 不适用
79
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况
说明
适用 □不适用
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释第 16 号”），规定
了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，该部分内容自 2023
年 1 月 1 日起施行。公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该解释内容，根据该解释内容的衔接规定，对首次执行该
解释内容的累计影响数，调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，具体影响详见
会计附注三、重要会计政策和会计估计(三十五)重要会计政策、会计估计的变更。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
适用 □不适用
报告期内，本公司新设成立及收购的子公司纳入合并范围，本公司丧失控制权的子公司及注销子公司不再
纳入合并范围。（具体参见财务报表附注六-在其他主体中的权益）
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 205
境内会计师事务所审计服务的连续年限 2
境内会计师事务所注册会计师姓名 申海洋、吴兴华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2
当期是否改聘会计师事务所
□是 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
适用 □不适用
经审计委员会调查后提议、董事会审议，并经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司聘任
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，聘任期为一年，内部控制审计总
费用不超过人民币 80 万元。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 不适用
十、破产重整相关事项
□适用 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用 不适用
80
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
既往披露重大诉讼、仲裁事项进展：
是否 诉讼
涉案金
诉讼(仲裁) 形成 诉讼(仲裁)审理结果 (仲裁)
额（万 诉讼(仲裁)进展 披露日期 披露索引
基本情况 预计 及影响 判决执
元）
负债 行情况
一审判决：（1）解除
中电四公司与乌海城
投于 2017 年 7 月 29
日 、 2018 年 1 月 9
日分别签订的《乌海
市海勃湾工业园厂房
（一期）项目进场协
议》、《<乌海市海勃
湾工业园厂房（一
期）项目进场协议>
补充协议》；（2）被
告乌海城投、京运通
2017 年 7 月 29 日，中电
于 本 判 决 生 效 后 15
四公司与乌海市海勃湾区
日内共同向中电四公
城市建设投融资有限责任
司 支 付 工 程 款
公司（以下简称：乌海城
23,560.6 万元；（3）
投）签订《乌海市海勃湾
乌海城投、京运通于
工业园厂房建设（一期）
本判决生效后 15 日
项目进场协议》，乌海市
内共同向中电四公司
京运通新材料科技有限公
支付工程款建设期利
司（以下简称：京运通）
息 670.54 万 元 及 以
中电四公司 实际占有该项目，后因乌
工程款 23,560.6 万元 中电四
诉乌海市海 海城投、京运通未按约定
为基数，自 2019 年 公司对
勃湾区城市 支付工程款，中电四公司 《发行股
9 月 2 日起至实际付 二审判
建设投融资 遂 于 2019 年 8 月 7 日 向 份购买资
清之日止按照同期全 决 不
有限责任公 乌海市中级人民法院（以 2021 年 产并募集
国银行间同业拆借中 服，已
司、乌海市 22,000 否 下简称：乌海中院）起 02 月 08 配套资金
心 公 布 的 LPR 计 算 向最高
京运通新材 诉。2021 年 1 月 5 日，中 日 暨关联交
的利息；（4）中电四 院申请
料科技有限 电四公司收到乌海中院的 易 报 告
公司对其承建的案涉 再审。
公司建设工 通知，本案件进入了造价 书》
工程部分就工程折价 暂未申
程施工合同 鉴定程序。2021 年 6 月，
或者拍卖的价款在 请执行
纠纷 鉴定造价机构出具初稿意
23,560.6 万元范围内
见，针对意见中的部分内
享有优先受偿权。
容，中电四公司提交了异
二审判决：（1）维持
议书及资料。2022 年 4 月
一审判决第四项；
2 日，中电四公司收到乌
（2）撤销一审判决
海中院的一审判决书。
第一、二、三、五
2023 年 7 月 26 日，收到
项；（3）乌海城投于
二审判决，判决结果如右
本判决生效后 15 日
表所示。二审判决已生
内向中电四公司支付
效。
工 程 款 23,560.6 万
元；（4）乌海城投于
本判决生效后 15 日
内向中电四公司支付
工程款建设期利息
670.54 万元及以工程
款 23,560.6 万元为基
数，自 2019 年 9 月
2 日起至实际付清之
日止按照同期全国银
行间同业拆借中心公
布 的 LPR 计 算 的 利
81
息；（5）驳回中电四
公司的其他诉讼请
求。
2018 年 8 月底，中电二公
司通过招投标与中国建筑
第八工程局有限公司（以
下简称：中建八局）签订
信利（仁寿）高端显示科
技 有 限 公 司 第 5 代 TFT-
LCD 高端显示器项目系列
施工合同, 中建八局作为
项目的总承包人将该项目
中电二公司 洁净 A 包、废气系统 A
与中国建筑 包及废气系统 B 包分包给 本案已
双方达成调解，约定
第八工程局 中电二公司。中电二公司 收回款 2022 年 《关于重
24,379.3 中建八局分期向中电
有限公司建 否 依约定完成所有分包义 项 01 月 29 大仲裁事
6 二公司支付工程款
设工程施工 务，但中电二公司申报的 55,094, 日 项公告》
164,464,774.13 元。
合同仲裁纠 工程量签证（大部分为根 518 元
纷 据中建八局指令增加工程
量而申报）中建八局均未
确认，更没有随月进度款
支付。2021 年 6 月上述工
程完成最终竣工验收,但中
建八局至今未支付欠付工
程款。为此，中电二公司
向济南仲裁委员会申请仲
裁。目前，双方达成调
解。
其他诉讼事项：
诉讼(仲
是否形
诉讼(仲裁) 涉案金额 诉讼(仲裁)审理结 裁)判决 披露日
成预计 诉讼(仲裁)进展 披露索引
基本情况 （万元） 果及影响 执行情 期
负债
况
马士基航运 2019 年 1 月，广东捷达接受中山天贸电池 2022 年 2 月 21
公司 有限公司（简称“中山天贸”）委托代理开 日，广州海事法院
(MaerskA/S 展海运出口订舱业务，向马士基航运公司 就案件 1 一审判决
广东捷
)诉广东捷 (MaerskA/S)（简称“马士基”）订舱配载 2 驳回原告马士基诉
达已完
达国际运输 个集装箱的货物，集装箱船发生爆炸造成 讼请求；就案件 2
全履行
有限公司、 货损(包括广东捷达订舱的 1 个集装箱)， 一审判决驳回原告
判决，
中山天贸电 船舶停靠新加坡港进行事故调查后，马士 中 山 天 贸 诉 讼 请
向马士
池有限公司 基认为是中山天贸所托运的货物引发此次 求。
基支付 2020
(案件 1)与 爆炸。经中山天贸请求后，马士基仍未将 2023 年 6 月 27 日 2020 年半
1,371.9 否 赔偿款 年 8 月
中山天贸电 另一个未受损集装箱运往目的地，导致货 广东高院对案件 2 年度报告
及利息 29 日
池有限公司 物滞留。 作出二审判决：驳
共计人
诉广东捷达 案件 1：广州海事法院于 2020 年 1 月 19 回 上 诉 ， 维 持 原
民币
国际运输有 日立案，马士基诉请判令广东捷达、中山 判。
6,947,34
限公司、马 天贸连带赔偿人民币 827.1 万元并申请了 2023 年 11 月 17
3.39
士基航运公 财产保全。受案法院通知该(2020)粤 72 民 日广东高院对案件
元。
司(案件 2) 初 145 号海上货物运输合同纠纷案于 2020 1 作出二审判决：
海上货物运 年 3 月 31 日开庭(不可抗力影响未开庭)， 判令广东捷达向马
输合同纠纷 并裁 定保 全广 东捷 达、中 山天 贸名 下财 士 基 赔 偿 约 591.6
82
案 产，冻结了广东捷达的基本账户 794.6 万 万 元 人 民 币 及 利
元，广东捷达申请复议后被受案法院于 2 息。
月 28 日裁定驳回复议请求。
案件 2：广州海事法院于 2020 年 5 月 25
日立案，中山天贸诉请判令广东捷达、马
士基继续履行海上货物运输合同，将另一
个未受货损的集装箱货物运往目的地，如
不能交付货物则赔偿经济损失人民币 544.8
万元及其利息损失。受案法院通知该
(2020)粤 72 民初 531 号海上货物运输合同
纠纷案于 7 月 16 日开庭(不可抗力影响未
开庭)。
2020 年 7 月 14 日，受案法院通知将“案
件 1”与“案件 2”合并审理，并于 2021
年 1 月 13、14 日开庭审理。
2022 年 2 月 21 日，广州海事法院就案件 1
和案件 2 作出判决。
2023 年 6 月 27 日，广东高院对案件 2 作
出二审判决；2023 年 11 月 17 日，广东高
院对案件 1 作出二审判决。
目前捷达运输已履行完毕判决，本案已终
结。
一审裁定中电二
公司诉讼请求表
述不具体，驳回 《发行
中电二公
2014 年 9 月 22 日，中电二公司与融基 中电二公司起 股份购
司诉融基
（烟台）旅游开发有限公司签订《建设 诉，中电二公司 买资产
（烟台） 2021
工程施工合同》，双方在合同履行过程中 已上诉。最终影 并募集
旅游开发 年 2
1,181.86 否 产生争议，中电二公司遂起诉。2021 年 响金额需待审理 - 配套资
有限公司 月 8
5 月 25 日，一审法院裁定驳回中电二公 终结后方能确 金暨关
建设工程 日
司起诉。 定，公司将依据 联交易
施工合同
目前，中电二公司已上诉。 最终裁决结果， 报 告
纠纷案
按照企业会计准 书》
则的规定进行相
应会计处理。
2018 年 6 月 4 日，中电二公司与浙江遨 一审法院判令浙 被 告 《发行
中电二公
优动力系统有限公司（以下简称：浙江 江遨优返还中电 破 产 股份购
司起诉浙
遨优）签订《工程合同书》，因浙江遨优 二公司履约保证 清 买资产
江遨优动 2021
未支付工程款且发生重大经营风险，中 金 132.5 万 元 ， 算 ， 并募集
力系统有 年 2
2,811.08 否 电二公司遂起诉。2020 年 7 月 22 日， 并支付工程款 中 电 配套资
限公司建 月 8
湖州市吴兴区人民法院作出一审判决。 2,138.8 万 元 。 二 公 金暨关
设工程施 日
浙江遨优上诉后，2020 年 10 月 29 日， 二审法院判决驳 司 作 联交易
工合同纠
湖州市中级人民法院作出二审判决。 回浙江遨优上 为 债 报 告
纷
目前，浙江遨优破产清算，中电二公司 诉，维持原判。 权 人 书》
83
已收到分配款，案件终结。 收 到
分 配
款
4,247,
625.74
元。
履 行
双方就山东晶泰 执 行
星向中电二公司 和 解
分期支付工程款 协 议
达成调解协议， 中 ，
约定山东晶泰星 已 回
分 5 期 、 于 款 893
2021 年 9 月 之 万
前向中电二公司 元 ；
2015 年-2016 年期间，中电二公司与山 《发行
中电二公 支付欠付工程款 山 东
东晶泰星光电科技有限公司（以下简 股份购
司诉山东 1,314 余 万 及 利 晶 泰
称：山东晶泰星）签订系列《施工合 买资产
晶泰星光 息；调解协议履 星 未 2021
同》，因山东晶泰星未按约定支付工程 并募集
电科技有 行过程中山东晶 严 格 年 2
1,343.06 否 款，中电二公司遂起诉。 配套资
限公司建 泰星未如约履 按 执 月 8
双方达成调解协议，履行调解协议过程 金暨关
设工程施 行，中电二公司 行 和 日
中中电二公司申请执行，执行过程中双 联交易
工合同纠 遂申请强制执行 解 协
方又达成执行和解，现对方正履行执行 报 告
纷 调解协议，执行 议 履
和解协议。 书》
过程中双方另行 行 ，
达成执行和解， 现 中
约定山东晶泰星 电 二
分 18 期 、 于 公 司
2022 年 7 月 31 又 申
日之前向中电二 请 了
公司支付工程款 恢 复
及利息。 执
行。
被 告
2019 年 5 月 22 日，中电二公司与华夏
破 产
易能（南京）新能源有限公司（以下简 一审判令南京华 《发行
中电二公 清
称：南京华夏易能）签订《洁净机电总 夏易能向中电二 股份购
司诉华夏 算 ，
承包工程施工合同》，因南京华夏易能未 公 司 支 付 买资产
易能（南 中 电 2021
按约定支付工程款，中电二公司遂起 4,516.9 万 元 及 并募集
京）新能 二 公 年 2
4,516.95 否 诉。2021 年 3 月 15 日，法院作出一审 利息，二审确认 配套资
源有限公 司 作 月 8
判决。后南京华夏易能于 2021 年 4 月 2 中电二公司对南 金暨关
司建设工 为 债 日
日上诉。2021 年 11 月 8 日，法院作出 京华夏易能享有 联交易
程施工合 权 人
二审判决，维持原判。 4,516.95 万 元 及 报 告
同纠纷 收 到
目前，被告破产清算，中电二公司已收 利息的债权。 书》
分 配
到分配款，本案终结。
款
84
21,979
,489.1
元。
中电二公司曾与山东润中药业有限公司
（以下简称：山东润中）签订《乳膏剂
车间及质量部净化工程施工合同》、《制
剂/提取车间净化安装工程施工合同》、
《制剂/提取车间机电设备安装工程合
同》以及一份补充协议，截止 2019 年 6
月 4 日山东润中尚欠中电二公司工程款 中 电 《发行
中电二公
1,376 万元。后山东润中进入破产重整程 二 公 股份购
司诉山东
序，指定烟台瑞成资产清算有限公司 司 已 买资产
润中药业 2021
（以下简称：管理人）担任被告的管理 一审法院驳回中 收 到 并募集
有限公司 年 2
1,360.06 否 人，中电二公司按时向管理人申报了债 电二公司诉讼请 分 配 配套资
建设工程 月 8
权。后在管理人公布的第三批债权中， 求。 款 金暨关
价款优先 日
确认中电二公司享有债权金额 1,360 万 1,075, 联交易
受偿权纠
元，中电二公司对确认金额无异议，但 571.48 报 告
纷
对该本应享有优先受偿权的债权被确认 元。 书》
为普通债权存在异议，遂起诉。2020 年
6 月 12 日，烟台市莱山区人民法院作出
一审判决，中电二公司未上诉，一审判
决已生效。
目前，被告已宣告破产，中电二公司已
收到分配款，本案终结。
被 告
破
产 ，
中 电
二 公
司 已
2011 年 3 月、2015 年 4 月，中电二公司 《发行
中电二公 完 成
与广东汉能薄膜太阳能有限公司（以下 股份购
司诉广东 一审判令广东汉 债 权
简称：广东汉能）签订 2 份施工合同， 买资产
汉能薄膜 能向中电二公司 申 2021
因广东汉能未按约定支付工程款，中电 并募集
太阳能有 支付 2,171.64 万 报 ， 年 2
2,171.64 否 二公司遂起诉。 配套资
限公司建 元及利息，广东 已 确 月 8
2020 年 11 月，法院作出一审判决，广 金暨关
设工程施 汉能未上诉。一 认 优 日
东汉能未上诉，一审判决已生效。 联交易
工合同纠 审判决已生效。 先 债
目前，被告破产清算中，中电二公司等 报 告
纷 权
待分配方案。 书》
2,171
万
元 ，
普通
债权
131 万
85
元。
已 回
2017 年 11 月 28 日，中电二公司与江苏 《发行
中电二公 款 243
时代芯存半导体有限公司（以下简称： 股份购
司诉江苏 万
江苏时代芯存）签订施工合同，因江苏 裁令江苏时代芯 买资产
时代芯存 元 ， 2021
时代芯存未按约定支付工程款，中电二 存向中电二公司 并募集
半导体有 10,900.4 剩 余 年 2
否 公司遂申请仲裁。2020 年 12 月 3 日， 支 付 工 程 款 配套资
限公司建 8 款 项 月 8
仲裁庭作出裁决。 11,672.3 万 元 及 金暨关
设工程施 等 待 日
目前本案被告进入破产重整程序，中电 利息。 联交易
工合同纠 管 理
二公司作为债权人已申报债权，等待管 报 告
纷案 人 分
理人分配财产。 书》
配。
2017 年 11 月 28 日，中电二公司与江苏
已 回
中电二公 时代全芯存储科技股份有限公司（以下 《发行
款 487
司诉江苏 简称：江苏时代全芯）签订施工合同， 股份购
万
时代全芯 因江苏时代全芯未按约定支付工程款， 裁令江苏时代全 买资产
元 ， 2021
存储科技 中电二公司遂申请仲裁。2020 年 12 月 3 芯向中电二公司 并募集
剩 余 年 2
股份有限 1,956.76 否 日，仲裁庭作出裁决。 支 付 工 程 款 配套资
款 项 月 8
公司建设 2021 年 5 月，双方就裁决达成执行和解 1,180.8 万 元 及 金暨关
等 待 日
工程施工 协议。 利息。 联交易
管 理
合同纠纷 目前本案被告进入破产重整程序，中电 报 告
人 分
案 二公司作为债权人已申报债权，等待管 书》
配。
理人分配财产。
被 告
重 整
中 ，
被 告
管 理
人 确
2018 年 2 月，中电二公司与张家港康得
定 中
新光电材料有限公司（以下简称：张家 《发行
中电二公 电 二
港康得新）签订《先进高分子膜材料项 股份购
司诉张家 公 司
目纳米层层叠膜-多层保护膜厂房洁净工 买资产
港康得新 一审判令张家港 的 债 2021
程施工合同》，因张家港康得新未按约定 并募集
光电材料 康得新向中电二 权 年 2
2,971.18 否 支付工程款，2019 年 7 月中电二公司起 配套资
有限公司 公 司 支 付 2,420 为 ： 月 8
诉。2020 年 8 月 17 日，法院作出一审 金暨关
建设工程 万元及利息。 普 通 日
判决，张家港康得新未上诉，一审判决 联交易
施工合同 债 权
已生效。 报 告
纠纷 286,16
目前，本案正在强制执行，被告重整 书》
万
中，债权已确认，等待分配。
元 ，
有 财
产 担
保 债
权
（ 或
86
其 他
优 先
债
权）
2,420
万
元 。
暂 未
执 行
回
款。
《发行
中电四公 2018 年，中电四公司与江西益丰泰光电
股份购
司诉江西 技术有限公司（以下简称：江西益丰
买资产
益丰泰光 泰）签订系列施工合同，因江西益丰泰 判令江西益丰泰 2021
并募集
电技术有 未按约定支付工程款，2020 年 5 月 19 向中电四公司支 执 行 年 2
4,052.32 否 配套资
限公司建 日，中电四公司向法院提起诉讼。2020 付 3,440.4 万 元 中。 月 8
金暨关
设工程施 年 12 月 17 日，法院作出一审判决，江 及利息。 日
联交易
工合同纠 西益丰泰未上诉，一审判决已生效。
报 告
纷案 目前，正在强制执行中。
书》
上海莎鸥建筑劳务有限公司（以下简
《发行
上海莎鸥 称：上海莎鸥）与中电四公司于 2018 年
2023 年 7 月 11 中 电 股份购
建筑劳务 8 月 20 日签订《临桂溢达新建特纺厂项
日收到裁决书， 四 公 买资产
有限公司 目土建 1 标段工程劳务合同》，因结算分 2021
裁决中电四公司 司 已 并募集
诉中电四 歧大，2020 年 9 月 18 日，上海莎鸥向 年 2
1,249.07 否 支 付 质 保 金 履 行 配套资
公司劳务 北京仲裁委提起仲裁申请。 月 8
171,88.99 元 并 完 毕 金暨关
合同纠纷 2023 年 7 月 11 日收到裁决书，裁决中 日
赔偿窝工损失等 裁 联交易
案 电四公司支付质保金 171,88.99 元并赔偿
500,000 元。 决。 报 告
窝工损失等 500,000。中电四公司已履行
书》
裁决，本案终结。
因河北润实月亮湾小区需接入城市集中
供热系统，中电洲际与河北润实房地产
《发行
中电洲际 开发有限公司（以下简称：河北润实） 一审判决河北润
股份购
诉河北润 于 2017 年 12 月 1 日签订《供热入网合 实向中电洲际支
买资产
实房地产 同》。河北润实未按约定支付工程款，中 付城市集中供热 2021
并募集
开发有限 电洲际遂起诉。 管网工程建设费 执 行 年 2
1,077.3 否 配套资
公司建设 2020 年 7 月 7 日，法院作出一审判决。 1,014.2 万 元 及 中。 月 8
金暨关
工程施工 2020 年 8 月 27 日 ， 河 北 润 实 提 出 上 利息。二审法院 日
联交易
合同纠纷 诉。 判决驳回上诉，
报 告
案 2020 年 12 月 25 日 ， 法 院 作 出 二 审 判 维持原判。
书》
决。
目前，本案正在强制执行中。
中电四公 2017 年 9 月 18 日、2018 年 5 月 23 日， 2021 年 10 月 8 已 回 2021 公告编
2,833 否
司诉安徽 中电四公司与二被告分别签订 2 份《施 日，一审判决被 款 55 年 6 号 :2021
87
中跃电动 工合同》，中电四公司已按约定进行施 告向原告支付 万 月 -048
车有限公 工，因约定支付期限已届满，但安徽中 2,833 万 元 及 利 元 ； 24
司、安庆 跃电动车有限公司（以下简称：安徽中 息，未支持优先 再 审 日
市土地收 跃）、安庆市土地收购储备中心仍有部分 受 偿 权 。 2022 中。
购储备中 款项未支付，中电四公司起诉请求判令 年 3 月 15 日 ，
心建设工 安徽中跃支付工程款 2,833 万元，安庆 二审判决驳回上
程施工合 市土地收购储备中心对上述工程款承担 诉，维持原判。
同纠纷 连带责任。
安庆市中级人民法院于 2021 年 4 月 28
日受理本案。2021 年 10 月 8 日，法院
作出一审判决，中电四公司已上诉。
2022 年 3 月 15 日 ， 法 院 作 出 二 审 判
决。
目前，本案正在执行中，同步中电四公
司提交了再审申请。
2017 年 6 月 20 日，中国系统与江苏时
代芯存半导体有限公司（以下简称：时
代芯存）签订《建设工程施工合同》。
2019 年 11 月 27 日，中国系统与时代芯
存以及中电二公司、江苏时代全芯存储 被 告
中国系统
科技股份有限公司签订《工程款支付协 裁令时代芯存向 破 产
诉江苏时 2021
议书》，约定由时代芯存分两次向中国系 中国系统支付 重 整 《 2021
代芯存半 年 8
统支付工程款，但时代芯存未按约履行 9,433.7 万 元 并 中 ， 年半年
导体有限 9,433.7 否 月
付款义务，中国系统遂向无锡仲裁委员 确认中国系统对 等 待 度 报
公司建设 31
会提起仲裁，请求裁令时代芯存支付工 讼争工程享有优 分 配 告》
工程施工 日
程款 9,433.7 万元。 先受偿权。 财
合同纠纷
2020 年 12 月 3 日，无锡仲裁委员会作 产。
出裁决。
目前本案被告进入破产重整程序，中国
系统作为债权人已申报债权，等待管理
人分配财产。
2015 年，中国系统与宁波时代全芯科技
中国系统 有限公司（以下简称：宁波时代）签订
诉江苏时 《工程总承包合同》，中国系统依约履行 裁令宁波时代向
被 告
代芯存半 合同，但宁波时代未按约支付工程款。 中国系统支付
破 产
导体有限 2019 年 11 月 27 日，中国系统与江苏时 2592.4 万元，时 2021
重 整 《 2021
公司、宁 代芯存半导体有限公司（以下简称：时 代芯存对该工程 年 8
中 ， 年半年
波时代全 2,631.4 否 代芯存）、宁波时代签订《工程款支付协 款支付承担连带 月
等 待 度 报
芯科技有 议书》，约定由时代芯存代宁波时代支付 责任，并确认中 31
分 配 告》
限公司建 工程款，但时代芯存未按约履行付款义 国系统对讼争工 日
财
设工程施 务，中国系统遂向无锡仲裁委员会提起 程享有优先受偿
产。
工合同纠 仲裁，请求裁令时代芯存、宁波时代支 权。
纷 付工程款 2,631.4 万元。
2020 年 12 月 3 日，无锡仲裁委员会作
88
出裁决。
目前本案被告进入破产重整程序，中国
系统作为债权人已申报债权，等待管理
人分配财产。
2017 年 12 月 20 日，盛隆电气集团电力
中 电
工程有限公司与中电二公司签订《工程
二 公
分包合同》，因其施工原因导致重大质量
司 已
中电二公 问题，造成中电二公司经济损失。中电 一审判决驳回中
履 行
司诉盛隆 二公司起诉请求判令被告赔偿中电二公 电二公司诉讼请
判 2021
电气集团 本 诉 司经济损失 2,710 万元。被告于 2021 年 求，中电二公司 《 2021
决 ， 年 8
电力工程 2,710/ 6 月 11 日提起反诉，请求判令中电二公 须向盛隆电气支 年半年
否 向 盛 月
有限公司 反 诉 司支付工程欠款 314 万元及利息。 付 工 程 款 度 报
隆 电 31
建设工程 314 2022 年 8 月 29 日收到一审判决，判决 2,733,718.18 告》
气 支 日
分包合同 驳回中电二公司诉讼请求，中电二公司 元。二审判决维
付
纠纷 须 向 盛 隆 电 气 支 付 工 程 款 2,733,718.18 持原判。
2,733,
元。双方均提起上诉。
718.18
2023 年 11 月 收 到 二 审 判 决 ， 维 持 原
元。
判。中电二公司已付款，案件终结。
2017 年 9 月，华夏易能（广东）新能源
科技有限公司与中电二公司签订《施工
中电二公
合同》，2019 年 11 月双方就案涉工程进 一审判决判令被 被 告
司诉华夏
行结算，但被告未依约支付工程款。中 告向中电二公司 破 产
易能（广 2021
电二公司起诉请求判令被告支付 3,114 支 付 3,114 万 元 重 整 《 2021
东）新能 年 8
万元工程款并确认其对诉争工程享有优 并确认案涉工程 中 ， 年半年
源科技有 3,114 否 月
先受偿权。 折价或拍卖价款 等 待 度 报
限公司建 31
2021 年 9 月 一 审判 令 被 告支 付 工 程 款 在 3,114 万 元 内 分 配 告》
设工程施 日
27,802,009.94 元及利息，并确认中电二 中电二公司享有 财
工合同纠
公司享有优先受偿权。执行阶段暂未回 优先受偿权。 产。
纷
款，中电二公司申请对被告进行破产清
算。
2018 年 2 月 28 日，中电二公司与泸州 2023 年 4 月 10
金能移动能源科技有限公司（以下简 日收到一审判
称：泸州金能）签订《机电安装工程施 决，判决双方签
中电二公 工合同》。施工过程中，泸州金能无法按 订的施工合同解
司诉泸州 照约定支付工程进度款项，故中电二公 除；被告于判决
2021
金能移动 司诉请法院判令泸州金能支付欠付工程 生 效 后 15 日 内 《 2021
年 8
能源科技 款 3,714.2 万元、解除讼争合同并确认其 支 付 欠 款 执 行 年半年
3,714.2 否 月
有限公司 对讼争工程享有优先受偿权。 18,527,146.38 元 中。 度 报
31
建设工程 本案于 2021 年 7 月 29 日在泸州市中级 及利息；被告于 告》
日
施工合同 人民法院立案。 判 决 生 效 后 15
纠纷 2023 年 4 月 10 日收到一审判决，部分 日内支付工期延
支持中电二公司诉讼请求。双方均提起 误 损 失
上诉。2023 年 9 月 19 日收到二审判决 33,960.52 元 ；
书。目前中电二公司已申请强制执行。 中电二公司享有
89
优先受偿权；案
件受理费被告承
担 117,790 元 ，
中电二公司承担
114721 元 ； 鉴
定费由中电二公
司 负 担 。 2023
年 9 月 19 日 收
到二审判决书，
改判被告支付中
电二公司工程款
18,579,779.89
元、工期延误损
失 33,960.52
元，鉴定费由中
电二公司负担
493,861.12 元 、
被 告 负 担
740,790 元。
2016 年至 2019 年间，中电四公司与金
宇保灵生物药品有限公司（以下简称：
最终影响金额需
中电四公 金宇保灵）签订系列《建设工程施工合
待审理终结后方
司诉金宇 同》，因金宇保灵未按约定支付工程款， 2021
能确定，公司将 《 2021
保灵生物 中电四公司起诉诉请判令金宇保灵支付 年 8
依据最终审判结 年半年
药品有限 5,902.7 否 工程款且返还履约保证金共计 5,902.7 万 - 月
果，按照企业会 度 报
公司建设 元及利息，并确认其对讼争工程享有优 31
计准则的规定进 告》
工程施工 先受偿权。 日
行相应会计处
合同纠纷 呼和浩特市中级人民法院于 2021 年 7 月
理。
29 日受理本案。
目前，本案处于一审造价鉴定阶段。
2023 年 6 月 30
2019 年 7 月 1 日，中电四公司与罗莱生 日，法院出具一
活科技股份有限公司（以下简称：罗莱 审判决支持中电
生活）签署《建设工程施工合同》，中电 四 公 司
中电四公
四公司承建罗莱生活“罗莱家纺智能仓 14,307,753.83 元
司诉罗莱
储建设项目施工总承包工程”，因罗莱生 的主张。对方上 2021 《关于
生活科技
活未按约定支付工程款，中电四公司起 诉，一审判决尚 年 9 累计诉
股份有限 2,556.97 否 -
诉诉请判令罗莱生活支付工程款及利息 未生效。目前本 月 2 讼的公
公司建设
共计 2,556.97 万元及利息，并确认其对 案在二审中。 日 告》
工程施工
讼争工程享有优先受偿权。 最终影响金额需
合同纠纷
2023 年 6 月 30 日收到一审判决。2023 待审理终结后方
年 7 月 25 日对方提起上诉，目前，本案 能确定，公司将
二审中。 依据最终裁决结
果，按照企业会
90
计准则的规定进
行相应会计处
理。
2018 年 1 月，中电二公司与远东电池江
中 电
苏有限公司（以下简称：远东电池）签
二 公
订《远东福斯特新能源江苏有限公司中
2023 年 9 月 ， 司 与
试 线 净 化 总 包 工 程 》 合 同 。 2018 年 6
中电二公司与被 被 告
中电二公 月，中电二公司与远东电池签订《远东
告及被告所属集 及 被
司诉远东 福斯特新能源江苏有限公司一期项目动 2021
团远东电缆公司 告 所 《关于
电池江苏 力站机电工程》合同，因远东电池未按 年 9
达成和解：约定 属 集 累计诉
有限公司 2,159.46 否 约定支付工程款，中电二公司起诉诉请 月
中电二公司欠付 团 远 讼的公
建设工程 判令远东电池支付工程款及利息共计 24
远东电缆公司的 东 电 告》
施工合同 2,159.46 万元及利息，并确认解除《远 日
债务与本案被告 缆 达
纠纷 东福斯特新能源江苏有限公司一期项目
欠付中电二公司 成 债
动力站机电工程》合同。
债务相抵消。 务 抵
2023 年 9 月，中电二公司与被告及被告
消 协
所属集团远东电缆达成和解（债务抵
议。
消）结案，本案已终结。
2019 年 6 月，中电四公司与江苏锦柏签
2022 年 12 月 9
订《建设工程施工合同》，合同约定由原告
日，法院出具一审
中电四公司 承建徐州经济开发区凤凰湾电子信息产业
判决，支持四公司
诉江苏锦柏 园高标准厂房（二期）建设项目 A-7 厂房
55,993,006.12 元的
建设工程有 机电设备安装及洁净室装修工程，因被告
主张。对方上诉，
限公司、徐 未按约定支付工程款，金龙湖城投作为案
一审判决未生效。 2021 《关于累
州经济技术 涉项目发包人，应当在欠付江苏锦柏工程
9,780.69 否 最终影响金额需待 - 年 9 月 计诉讼的
开发区金龙 款范围内对原告承担连带付款责任。故原
审理终结后方能确 24 日 公告》
湖城市投资 告起诉诉请判令被告支付工程款及利息共
定，公司将依据最
有限公司建 计 9,780.69 万元及利息，并确认其对讼争
终裁决结果，按照
设工程施工 工程享有优先受偿权。
企业会计准则的规
合同纠纷 2022 年 12 月 9 日，法院出具一审判决，
定进行相应会计处
支持中电四公司 55,993,006.12 元的主张；
理。
对方上诉，目前案件二审中。
2008 年 6 月，中国系统与福建省广播电视
2021 年 5 月 31 日
中心工程办公室（以下简称：福建广电）
一审判决中国系统
签订《福建广播电视中心建筑智能化工程
胜诉并驳回福建省 终 结 执
中国系统诉 施工项目施工合同》，因福建广电未支付剩
广播电视中心工程 行 。 如
福建省广播 本 诉 ： 余工程款，中国系统起诉诉请判令被告支 2021
办公室反诉请求。 有 财 产 《关于累
电视中心工 627.51； 付工程款及利息共计 627.51 万元及利息。 年 12
否 2022 年 9 月 23 线 索 ， 计诉讼的
程办公室建 反 诉 ： 2021 年 10 月 11 日，被告提起反诉诉请判 月 21
日，二审判决驳回 将 申 请 公告》
设工程施工 1,311.65 令中国系统支付 1,311.65 万元。 日
福建广电上诉。 恢复执
合同纠纷 2021 年 5 月 31 日，法院作出一审判决。
2023 年 4 月 ， 法 行。
2022 年 6 月 27 日福建广电上诉。2022 年
院作出终结本次执
9 月 23 日，法院作出二审判决。后中国系
行裁定。
统申请强制执行。
91
香山红叶建设有限公司（以下简称：香山
2023 年 4 月 12
红叶）与河北煜泰于 2019 年签订《河北
日，收到一审判
煜泰热能科技有限公司项目 1#2#循环流化
决，判令河北煜泰 河 北 煜
床锅炉深度减排、烟羽脱白及余热回收改
香山红叶建 向香山红叶支付工 泰 已 履
造项目总承包》，2022 年 1 月，香山红叶
设有限公司 程 款 及 违 约 金 ； 行 完 毕 2022 《关于重
起诉诉请判令河北煜泰支付 1,069.5 万元。
诉河北煜泰 1,069.5 否 2023 年 8 月 8 判 决 ， 年 1 月 大 仲 裁 事
2023 年 4 月 12 日，收到一审判决，判令
建设工程施 日 ， 法 院 二 审 判 并 提 起 29 日 项公告》
河北 煜泰 向香 山红 叶支付 工程 款及 违约
工合同 决，驳回上诉维持 再 审 申
金；2023 年 4 月 23 日，河北煜泰针对违
原判。河北煜泰已 请。
约金提起上诉；2023 年 8 月 8 日，法院二
履行完毕判决，本
审判 决， 驳回 上诉 ，维持 原判 。本 案终
案终结。
结。
中电四公司承建恒大新能源汽车（天津）
有限公司（以下简称：恒大汽车）国能新
能源汽车制造项目工程，并签订系列施工
合同，其中三个合同一个已经结算，两个
未结算，被告均未按约定支付工程款，原
告就此三个合同起诉至广州黄埔区人民法
中电四公司 院诉 请判 令被 告支 付工程 款及 利息 共计
2023 年 4 月 14 日
诉恒大新能 4,122.79 万元及利息。
收到一审判决，支
源汽车（天 一审庭前会议中法院提出三个合同不应在 2022 《关于重
持中电四公司主张 执 行
津）有限公 4,122.79 否 同一案件中处理，经与法院协商确定保留 年 1 月 大仲裁事
的工程款与赶工奖 中。
司建设工程 已结算合同的相关诉请（同步提交变更诉 29 日 项公告》
合计 约 96 万元 人
施工合同纠 请 申 请 书 ， 诉 讼 请 求 变 更 为 187.72 万
民币。
纷 元）；另外两个施工合同未办理结算，考虑
到要走鉴定程序，由中电四公司另行在天
津滨海新区法院起诉。
目前，标的额 187.72 万元保留在广州黄埔
区法院审理，2023 年 4 月 14 日收到一审
判决，目前一审判决已生效，中电四公司
申请强制执行，案件处于执行中。
2017 年 4 月，中电四公司与儋州长宇旅游
开发有限公司（以下简称：儋州长宇）签
订《恒大海花岛海洋世界（极地世界区及
最终影响金额需待
中电四公司 热带世界区）维生系统设备采购及安装工
审理终结后方能确
诉儋州长宇 程施工合同，因儋州长宇未按约定支付工
定，公司将依据最 2022 《2021 年
旅游开发有 程款，中电四公司起诉诉请判令儋州长宇
2,960.96 否 终裁决结果，按照 - 年4月年 度 报
限公司建设 支付工程款及利息共计 2,960.96 万元及利
企业会计准则的规 22 日 告》
工程施工合 息， 并确 认其 对讼 争工程 享有 优先 受偿
定进行相应会计处
同纠纷 权。
理。
目前在一审中。由于审限问题，经与法院
沟通 ，中 电四 公司 已向法 院提 起撤 诉申
请，后续会重新立案。
中电四公司 2,298.25 否 2019 年 10 月 29 日，中电四公司与中建八 2022 年 10 月 28 - 2022 《2022 年
92
诉中建八局 局第 一建 设有 限公 司（以 下简 称中 建八 日一审判决，判令 年 8 月 半年度报
第一建设有 局）签订《建设工程施工分包合同》（M1 中建八局向中电四 25 日 告》
限公司建设 洁净室工程），并依约完成施工，中建八局 公司支付工程进度
工程施工合 拖欠中电四公司工程款及利息未付。中电 款 183 万及利息；
同纠纷 四公司遂起诉，诉请判令中建八局支付欠 中电四公司向中建
付工程款及利息 2,298.25 万元。 八局支付水电费
2022 年 10 月 28 日收到一审判决。2022 年 32 万 、 房 租 15.8
12 月 23 日，收到二审判决。中电四公司 万 、 违 约 金 11.3
申请再审。2023 年 10 月收到再审裁定， 万。2022 年 12 月
发回一审法院重审。目前重审一审中。 23 日 二 审 判 决 驳
回上诉，维持原
判。2023 年 10 月
收到再审裁定，发
回一审法院重审。
2023 年 7 月 21 日
收到一审判决，支
持中电四公司诉求
工程款及利息、赶
中电四公司与扬州恒大新能源科技发展有 工奖及利息、复工
中电四公司 限公司（以下简称恒大新能源）就扬州恒 索赔、担保费、鉴
诉扬州恒大 大新能源科技项目年产 12GWH 先进三元 定 费 共
新能源科技 软包动力锂电首期机电安装及室内精装修 82,736,211.34 元、
发展有限公 工程签署《施工合同》、系列补充协议及委 优先受偿权、恒大
司、恒大集 托书。中电四公司按约履行合同，但恒大 集团承担汇票未兑
2022 《2022 年
团 有限 公 新能源未按约支付工程款。另外，恒大集 付连带责任、恒大
10,003.78 否 - 年 8 月 半年度报
司、恒大新 团有限公司、恒大新能源科技集团有限公 新能源对案件确认
25 日 告》
能源科技集 司对恒大新能源欠付工程款提供连带责任 债 务 承 担 连 带 责
团有限公司 保证。因被告未按约支付工程款，中电四 任。对方上诉，一
建设工程施 公司遂起诉。 审判决尚未生效。
工合同纠纷 2023 年 7 月 21 日收到一审判决。2023 年 最终影响金额需待
案 9 月 8 日收到上诉状，目前案件处于二审 审理终结后方能确
中。 定，公司将依据最
终裁决结果，按照
企业会计准则的规
定进行相应会计处
理。
河北大昌建 2021 年 6 月 4 日，河北大昌检材租赁有限
材租赁有限 公司（以下简称“河北大昌”）与安徽麟智
公司诉安徽 建筑 工程 有限 公司 （以下 简称“ 安徽 麟
一审判决已生效， 不 涉 及 2022 《2022 年
麟智建筑工 智”）签订《周转材料租赁合同》。项目实
1,003.58 否 中电二公司不承担 履 行 或 年 8 月 半 年 度 报
程 有限 公 施过程中，由四川好医生攀西药业有限责
责任。 执行。 25 日 告》
司、四川好 任公司、中电二公司、四川长虹新能源科
医生攀西药 技股份有限公司、四川格润中天环保科技
业有限责任 有限公司实际使用租赁物。河北大昌提供
93
公司、中电 租赁 物后 ，安 徽麟 智未按 约定 支付 租赁
二公司、四 费，河北大昌遂起诉要求安徽麟智支付租
川长虹新能 赁费，并要求租赁物实际使用方承担连带
源科技股份 责任。
有限公司、 收到一审判决，中电二公司不承担责任，
四川格润中 一审判决已生效，本案终结。
天环保科技
有限公司、
四川佳能达
投资有限公
司、黄科、
黄有爽建筑
设备租赁合
同纠纷案
中电四公司承建内蒙古必威安泰生物科技
有限公司（以下简称“必威安泰”）发包的
中电四公司
检验用动物房及实验室的扩建工程机电项 已回款
诉内蒙古必 2022 年 8 月 23
目、GMP 生产车间的改建工程机电安装项 530
威安泰生物 日，双方达成调 2022 《2022 年
目，双方先后签署了两份《建设工程施工 万，剩
科技有限公 2,254.37 否 解，对方分期支付 年 8 月 半年度报
合同》。因上述项目均已竣工验收合格并交 余款项
司建设工程 中电四公司应付款 25 日 告》
付必威安泰使用，但必威安泰未按约支付 持续回
施工合同纠 项。
工程款，中电四公司遂起诉。 款中。
纷案
2022 年 8 月 23 日，双方达成调解。目前
对方履行调解协议中。
2018 年 7 月 13 日，辛集市东方纺织印染
有限公司（以下简称：东方印染）与河北
煜泰签订《供用热合同》，使用蒸汽用于生 一审判决支持河北
河北煜泰诉
产，自 2018 年 12 月起东方印染未按合同 煜 泰 诉 讼 请 求 。
辛集东方纺 2022 《2022 年
要求 缴纳 汽费 ，期 间虽经 历多 方沟 通协 2023 年 4 月 24
织印染有限 1,028.96 否 - 年 8 月 半年度报
调，始终未能如期交纳费用，河北煜泰遂 日，二审法院出具
公司供用热 25 日 告》
起诉。 裁定，撤销一审判
力合同纠纷
一审法院出具判决后，对方上诉，2023 年 决，发回重审。
4 月 24 日，二审法院出具裁定，撤销一审
判决，发回重审。目前在重审一审中。
中电二公司 2017 年 9 月，中电二公司与被申请人签订
最终影响金额需待
申 请仲 裁 了一份《货物采购合同》，约定中电二公司
审理终结后方能确
PT.BIOTIS 承接其位于印度尼西亚的“1#生产厂房、
定，公司将依据最 2022 《关于累
PRIMA 2#综合楼（3-4 层）、3#动物实验楼项目”，
5,019.26 否 终裁决结果，按照 - 年 11 计 诉 讼 的
AGRISIND 后中电二公司收回 77,674,925 元，现提起
企业会计准则的规 月 5 日 公告》
O 建设工程 仲裁，要求被申请人支付尚欠货款、违约
定进行相应会计处
施工合同纠 金及律师费。
理。
纷案 目前案件正在仲裁庭审中。
中电三公司 本案案由为建设工程施工合同纠纷，2018 2023 年 8 月 达 成 已 回 款 2022 《关于累
1,328.16 否
诉成都拓维 年 8 月 1 日，原告中电三公司与被告成都 调 解 ： 被 告 支 付 765 万年 11 计 诉 讼 的
94
高科光电科 拓维公司签订了《成都拓维高科光电科技 765 万元。 元 ， 回 月 5 日 公告》
技有限公司 有限公司有机发光半导体（OLED）制造 款 完
建设工程施 装置膜剥离、精密再生及热喷涂项目机电 毕。
工合同纠纷 及洁净&非洁净工程包承包合同》。签订
案 后，拓维公司严重迟延向中电三公司交付
工作界面，导致中电三公司产生了大量停
工、窝工损失。中电三公司进场施工后，
拓维公司又多次支付进度款迟延，经中电
三公司多次催告后，仍未按约支付，最终
导致案涉工程停工。因此引发纠纷。
2023 年 8 月调解结案，2023 年 9 月收回案
款，本案终结。
本案案由为建设工程施工合同纠纷，原被
告 双 方 分 别 于 2014 年 9 月 、 2014 年 10
月、2015 年 6 月、2017 年 9 月签订了《青
海汉能 300MW 铜铟镓硒（CIGS）薄膜太
阳能电池生产基地项目洁净室安装工程合 2020 年 1 月 双 方
同 》、《 青 海 汉 能 300MW 铜 铟 镓 硒 达 成 调 解 ， 约 定
中电三公司 （CIGS）薄膜太阳能电池生产基地项目柔 2020 年 5 月 31 日
诉青海首能 性封装区洁净室安装合同》、《青海汉能 前由被告向原告支 2022 《关于累
执 行
公司建设工 1,908.31 否 300MW 铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电 付 1836.7 万 元 。 年 11 计 诉 讼 的
中。
程施工合同 池生产基地项目辅助用房施工工程合同》、后被告未履行调解 月 5 日 公告》
纠纷案 《辅助用房补充协议》、《洁净室安装工程 协议，原告遂向法
合 同 补 充 协 议 》。 目 前 案 涉 工 程 项 目 自 院申请执行。目前
2015 年以来已停工两次，时间跨度四年之 案件在执行阶段。
久，原告因此多承担了机械、劳务、管理
等费用，被告拒不向原告支付合同款项，
构成违约，因此引发纠纷。
目前案件在执行阶段。
本案案由为票据追索权纠纷，2021 年 5 月
中电三公司 20 日，被告聚创公司开具给被告深圳建业
诉昆山聚创 公司一张电子商业承兑汇票，票据金额为
新能源科技 人 民 币 1,500 万 元 ， 承 兑 汇 票 到 期 被 拒
一审判决生效，判
有限公司、 付，因此引发纠纷。 2022 《关于累
令二被告向原告中 执 行
深圳建业工 1,500 否 2022 年 5 月，法院出具一审判决。2022 年 年 11 计 诉 讼 的
电三公司支付人民 中。
程集团股份 8 月 20 日，中电三公司申请强制执行。 月 5 日 公告》
币 1,500 万元。
有限公司票 2023 年 2 月 28 日，法院出具执行终本裁
据追索权纠 定 。 2023 年 6 月 30 日 发 现 新 的 财 产 线
纷 索，重新启动执行程序，目前仍处于执行
中。
中电三公司 本案案由为建设工程施工合同纠纷，2019 一审判决被告深圳
2022 《关于累
诉深圳建业 年 9 月 9 日， 原告 与被 告签 订《试 验工 建 业 支 付 款 项
8,650.29 否 - 年 11 计 诉 讼 的
工程集团股 厂、试制验证车间、动力站 A、安全实验 5,500 万 元 及 逾 期
月 5 日 公告》
份 有限 公 车间、危废品库、非机动车车棚 A---机电 利息，案件受理费
95
司、深圳市 安装承包工程合同》，于 2019 年 11 月 25 由被告承担，其余
建 业（ 集 日签订《试验工厂、试制验证车间、动力 诉讼请求驳回。目
团）股份有 站 A、安全实验车间、危废品库、非机动 前处于二审阶段。
限公司、深 车车棚 A---装饰装修承包工程合同》，2021 最终影响金额需待
圳博腾投资 年 8 月 27 日多方签署会议纪要，因建设单 审理终结后方能确
有限公司、 位资金问题案涉项目停工，并将已完工程 定，公司将依据最
昆山聚创新 进行移交撤场。至今被告迟迟未与原告进 终裁决结果，按照
能源科技有 行结算，仅支付了部分货款，剩余尾款一 企业会计准则的规
限公司建设 直未支付，因此引发纠纷。 定进行相应会计处
工程承包合 收到一审判决，深圳建业工程集团股份有 理。
同纠纷案 限公司提起上诉。目前处于二审阶段。
本案案由为建设工程施工合同纠纷，2016
年 11 月原告与被告签订《兰州新区佛慈制
中电三公司 药科技工业园（一期）项目净化安装工程
诉兰州佛慈 二标段施工合同》，中电三公司按约定完成 2022 《关于累
双方达成调解，对 对 方 履
制药有限公 1,802.91 否 施工，验收合格，2022 年 1 月 29 日完成 年 11 计 诉 讼 的
方分期支付。 行中。
司工程承包 结算二审工作，施工合同结算金额为 月 5 日 公告》
合同纠纷案 51,214,170.48 元，但仅支付了部分款项，
剩余尾款一直未支付，因此引发纠纷。
调解结案，对方履行中。
原告与第三人因买卖合同纠纷曾于 2020 年
8 月 24 日向北京仲裁委进行仲裁；北京仲
裁委于 2021 年 4 月 19 日作出（2021）京
仲字第 1132 号裁决书，裁定由第三人支付
原告合同款 22,274,546.5 元及违约金、诉
2023 年 6 月 28 日
讼保全费 25,000 元、律师费 100,000 元、
收到一审判决，支
中电建设诉 仲 裁 费 208,151.42 元 共 计 24,067,027.02
持 中 电 建 设
石家庄市轨 元；被告为原告向第三人供货的货物使用
2,120,600.65 元 主 对 方 已 2022 《关于累
道交通集团 方，曾与第三人、案外人中铁公司签订采
2,406.70 否 张。 完成付年 11 计 诉 讼 的
有限责任公 购合同，根据合同约定被告应该向第三人
2023 年 11 月 8 款。 月 5 日 公告》
司债权人代 支付合同款项。然由于第三人怠于向被告
日，二审判决驳回
位权纠纷案 提起支付申请，原告为维护合法权益，遂
对方上诉，维持原
根据民法典第五百三十五条之规定，提起
判。
诉讼。
2023 年 6 月 28 日收到一审判决。2023 年
7 月 18 日对方提起上诉。2023 年 11 月 8
日，收到二审判决。对方已完成付款，本
案已终结。
中电建设申 本案 案由 为股 东侵 害债权 人利 益责 任纠 2022 年 11 月 11
请追加北京 纷，由于天乐泰力的债权人较多，中电建 日，收到法院驳回
2022 《关于累
天乐泰力科 设与北京天乐泰力科技发展有限公司的执 中电建设追加申请
2,260.77 否 - 年 11 计 诉 讼 的
技发展有限 行案件已终本，未执行到回款。通过查询 的 裁 定 ； 2022 年
月 5 日 公告》
公司股东刘 天乐泰力的银行流水及工商档案，发现天 11 月 23 日，提起
春梅为被执 乐泰力的股东存在出资不实、抽逃出资的 执行异议之诉。
96
行人异议之 行为，于是提起股东损害公司债权人利益 2023 年 5 月 ， 执
诉 之诉。 行异议之诉收到一
后股东损害公司债权人利益之诉撤诉，转 审判决，驳回中电
为继续向执行法院北京一中院申请追加天 建 设 全 部 诉 讼 请
乐泰力股东未被执行人，被裁定驳回追加 求。中电建设提起
申请后，另行提起执行异议之诉。 上诉。
目前本执行异议之诉于 2023 年 5 月收到一 最终影响金额需待
审判决，驳回中电建设全部诉讼请求。中 审理终结后方能确
电建设于 2023 年 6 月 6 日提起上诉，目前 定，公司将依据最
二审中。 终裁决结果，按照
企业会计准则的规
定进行相应会计处
理。
原告与第三人因买卖合同纠纷曾于 2020 年
8 月 24 日向北京仲裁委进行仲裁；北京仲
裁委于 2021 年 4 月 19 日作出（2021）京
仲字第 1132 号裁决书，裁定由第三人支付
原告合同款 22,274,546.5 元及违约金、诉 2023 年 7 月 14 日
中电建设诉
讼保全费 25,000 元、律师费 100,000 元、 收到一审判决，支
呼和浩特市
仲 裁 费 208,151.42 元 共 计 24,067,027.02 持 中 电 建 设 约
地铁二号线 已 申 请 2022 《关于累
元； 第三 人曾 与被 告签订 《采 购安 装合 2,145 万元主张。
建设管理有 2,417.84 否 强制执年 11 计 诉 讼 的
同》，按照合同约定竣工验收后应付款到签 2023 年 11 月 3 日
限公司债权 行。 月 5 日 公告》
约合同价的 90%。然由于第三人怠于向被 收到二审判决，驳
人代位权纠
告提起支付申请，原告为维护合法权益， 回对方上诉，维持
纷
遂根据民法典第五百三十五条之规定，提 原判。
起诉讼。
2023 年 7 月 14 日收到一审判决。对方上
诉。2023 年 11 月 3 日收到二审判决。已
申请强制执行。
一审判决支持中电
中国电子系 二公司部分诉讼请
2020 年 3 月 24 日，原告与被告就“汤河
统工程第二 求，与预期差距较
子产业园基础设施项目-净化工程”签订了
建设有限公 大
一份建设工程施工合同，约定中电二公司
司诉锦州汤 最终影响金额需待 2023 《关于累
承接 该项 目， 后被 告迟迟 不予 结算 及付
钛开发建设 4,206.63 否 审理终结后方能确 - 年 3 月 计诉讼的
款，中电二公司遂起诉。
管理有限公 定，公司将依据最 3日 公告》
一审判决支持中电二公司部分诉讼请求，
司建设工程 终裁决结果，按照
但与 预期 差距 较大 。中电 二公 司提 起上
施工合同纠 企业会计准则的规
诉，目前处于二审中。
纷案 定进行相应会计处
理。
中国电子系 2018 年 4 月，双方签订施工合同，中电二 一审判决：1、案
2023 《关于累
统工程第二 公司依约进场施工，后因被告原因项目中 涉合同解除；2、
1,471.49 否 - 年 3 月 计诉讼的
建设有限公 止，被告欠付工程款未给付，遂起诉。 被告于判决生效后
3日 公告》
司诉江苏中 2024 年 1 月 31 日收到一审判决书。一审 30 日 内 支 付 工 程
97
芯联电子有 判决已生效。 款 8,481,365.37 元
限公司建设 及利息；3、原告
工程施工合 在 8,192,725.21 元
同纠纷案 范围内享有建设工
程价款优先受偿
权。一审判决已生
效，等待对方履
行。
最终影响金额需待
审理终结后方能确
定，公司将依据最
终裁决结果，按照
企业会计准则的规
定进行相应会计处
理。
中国电子系
统工程第二 最终影响金额需待
2020 年 11 月，中电二公司与被告签订一
建设有限公 审理终结后方能确
份建设工程施工合同，约定中电二公司承
司诉上海碧 定，公司将依据最 2023 《关于累
接其生物药大规模 CDMO 综合平台 EPC
博生物医药 10,100.48 否 终裁决结果，按照 - 年 3 月 计诉讼的
总承包工程项目，后被告迟迟拖延结算及
科技有限公 企业会计准则的规 3日 公告》
付款，中电二公司遂起诉。
司建设工程 定进行相应会计处
目前案件处于一审中。
施工合同纠 理。
纷案
中国电子系 明通公司与中电三公司就厦门天马废水项
最终影响金额需待
统工程第三 目签订管道及电气分包合同，至今两合同
审理终结后方能确
建设有限公 未完成结算，明通公司上报结算金额
定，公司将依据最 2023 《关于累
司诉明通装 30,292,979.81 元（含管道和电气），项目部
2,816.66 否 终裁决结果，按照 - 年 3 月 计诉讼的
备科技集团 初步确定产值为 7,385,522.62 元，已付款
企业会计准则的规 3日 公告》
股份有限公 6,013,787.09 元。双方结算争议较大，故明
定进行相应会计处
司追偿权纠 通公司提起诉讼。
理。
纷案 目前案件处于一审阶段。
一审判决：（1）确
认中国系统与中鸿
本案案由为建设工程施工合同纠纷，2013
公 司 于 2013 年 2
年 2 月双 方签 订《 建设 工程施 工施 工合 被告破
中国系统诉 月 5 日签订的《中
同》，施工过程中，原告按约定对工程进行 产中，
佛山市中鸿 鸿华美达酒店式公 2023
了施工，但是被告未依约向原告支付工程 已申报 《2022 年
酒店投资有 寓项目通风、空调 年 04
1,731.64 否 款，导致原告中途停工。为维护原告的合 债权， 年 度 报
限公司建设 采暖系统分包工程 月 26
法权益，遂起诉。 等待分 告》
工程施工合 合 同 》 于 2017 年 日
目前案件一审判决已经生效；被告破产， 配 财
同纠纷案 4 月 4 日解除；
现在在破产程序，已经申报债权，等待管 产。
（2）中鸿公司于
理人分配财产。
本判决生效之日起
十日内向中国系统
98
支 付 工 程 款
1,633.3 万 元 ；
（3）中鸿公司向
中国系统支付利息
（ 以 1,143.32 万
元 为 基 数 ， 自
2017 年 4 月 5 日
起至实际付清之日
止，按照中国人民
银行同期同类贷款
利率计算的利息；
以 489.99 万 元 为
基 数 ， 自 2018 年
5 月 14 日 起 至 实
际付清之日止，按
照中国人民银行同
期同类贷款利率计
算的利息）；（4）
中鸿公司于本判决
生效之日起十日内
向中国系统支付材
料款43.32 万元及
利息（以43.32 万
元 为 基 数 ， 自
2017 年 4 月 4 日
起至实际付清之日
止，按照中国人民
银行同期同类贷款
利率计算的利息）；
（5）案件诉讼费
17.93 万元、财产
保全费0.5 万元，
共计18.43 万元，
我 公 司 负 担 0.38
万元，中鸿公司负
担18.05 万元。
中电四公司
本案为建设工程施工合同纠纷，被告屡次 最终影响金额需待
诉远东电池
拖延 进度 款， 多次 催款无 果， 遂提 起诉 审理终结后方能确
江苏有限公 2023
讼。 定，公司将依据最 《2022 年
司、远东智 年 04
3,885.5 否 由于 审限 问题 ，法 院协调 中电 四公 司撤 终裁决结果，按照 - 年 度 报
慧能源股份 月 26
诉 ， 2023 年 6 月 19 日 收 到 撤 诉 裁 定 ； 企业会计准则的规 告》
有限公司建 日
2023 年 6 月 30 日重新立案，目前仍处于 定进行相应会计处
设工程施工
一审中。 理。
合同纠纷案
99
2023 年 10 月 31
日，收到一审判
决，支持中电二公
司 39,849,466.13
本案案由为建设工程施工合同纠纷，中电
中电四公司 元诉求及利息、优
四公 司承 建恒 大新 能源汽 车上 海项 目工
诉恒大恒驰 先受偿权。对方上
程，中电四公司依约完成工程建设，被告 2023
新能源汽车 诉，一审判决尚未 《2022 年
仍欠付中电四公司工程款、赶工奖，遂提 年 04
（上海）有 4,000.42 否 生效。 - 年 度 报
起诉讼。 月 26
限公司建设 最终影响金额需待 告》
2023 年 10 月 31 日，收到一审判决。2023 日
工程施工合 审理终结后方能确
年 11 月 13 日，收到对方上诉状，目前处
同纠纷案 定，公司将依据最
于二审中。
终裁决结果，按照
企业会计准则的规
定进行相应会计处
理。
中电四公司
诉二连浩特
最终影响金额需待
北控宏晖能 本案案由为建设工程施工合同纠纷，中电
审理终结后方能确
源 有限 公 四公司与二连浩特公司签订施工合同，并 2023
定，公司将依据最 《2022 年
司、天宏阳 依约完成全部施工内容，二连浩特公司欠 年 04
1,5750.07 否 终裁决结果，按照 - 年 度 报
光新能源股 付中电四公司工程款，索要未果，因此引 月 26
企业会计准则的规 告》
份有限公司 发纠纷。 日
定进行相应会计处
建设工程施 目前案件处于仲裁中。
理。
工合同纠纷
仲裁案
2023 年 3 月 3
日，收到一审判
决 ， 支 持
26,911,566.43 元工
中电四公司 本案案由为建设工程施工合同纠纷，中电
程 款 及
诉恒大新能 四公 司承 建国 能新 能源汽 车总 装车 间项
1,957,676.45 元 赶 2023
源汽车（天 目，并依约完成工程建设，被告仍欠付中 《2022 年
工奖，驳回其他诉 执 行年 04
津）有限公 3,241.44 否 电四公司工程款。 年 度 报
讼请求。 中。 月 26
司建设工程 2023 年 3 月 3 日，收到一审判决。中电四 告》
2023 年 7 月 收 到 日
施工合同纠 公司提起上诉。2023 年 7 月收到二审判
二审判决，改判中
纷案 决。目前处于执行中。
电四对欠付工程款
本金享有优先受偿
权，其他判决维
持。
中国电子系 原被告双方于 2016 年 7 月签订 3 份施工合 双方达成调解，约
被 告 履 2023
统工程第二 同，2017 年 12 月工程竣工验收，2022 年 定被告分期向中电 《关于累
行调解年 08
建设有限公 1,860.71 否 12 月完成工程决算，其依旧拖延工程款支 二公司支付工程款 计诉讼的
协 议月 05
司起诉山东 付，遂起诉。 15,472,139.66 元。 公告》
中。 日
鲁抗医药股 双方达成调解，对方履行调解协议中。
100
份有限公司
施工合同纠
纷案
中国电子系
统工程第二
建设有限公
司申请仲裁 2019 年，中电二公司承接案涉项目，后施
2023
安庆市重点 工完成，被申请人迟迟不予审计及付款， 不涉及 《关于累
双方达成调解结 年 08
工 程 建 设 1,175.61 否 中电二公司遂提起仲裁。 履行或 计诉讼的
案。 月 05
处、安庆第 双方就项目结算达成一致，中电二公司撤 执行。 公告》
日
一人民医院 回仲裁申请，本案终结。
建设工程施
工合同纠纷
案
河北省第四 一审判决福维支付
建筑工程有 原 告 9,350,297.16
限公司诉福 元工程款及利息。
维工程科技 一审判决尚未生
有限公司、 申请人主张其为消防实际施工人，主张福 效。 2023
《关于累
内蒙古恒光 维公司欠付工程款，遂提起诉讼。 最终影响金额需待 年 08
1,055.46 否 - 计诉讼的
大药业股份 收到一审判决，内蒙古恒光大药业上诉， 审理终结后方能确 月 05
公告》
有限公司、 目前处于二审中。 定，公司将依据最 日
邵航燕、郭 终裁决结果，按照
蔚冰建设工 企业会计准则的规
程施工合同 定进行相应会计处
纠纷案 理。
一审判决支持福维
福维工程科
10,025,032.76 元诉
技有限公司
求，目前一审判决
诉内蒙古恒 内蒙古恒光大为业主，欠付福维公司工程
尚未生效。
光大药业股 款。邵航燕、郭蔚冰为夫妻关系且为恒光 2023
最终影响金额需待 《关于累
份 有限 公 大实际控制人，遂提起诉讼要求其承担连 年 08
1,221.46 否 审理终结后方能确 - 计诉讼的
司 、邵 航 带责任。 月 05
定，公司将依据最 公告》
燕、郭蔚冰 一审判决支持福维 10,025,032.76 元诉求， 日
终裁决结果，按照
建设工程施 目前一审判决尚未生效。
企业会计准则的规
工合同纠纷
定进行相应会计处
案
理。
江苏易安联
网络技术有 2020 年，原被告签订《销售合同》，原告
2023
限公司诉武 向被告支付了约 1,500 万货款，但被告未 不涉及 《2023 年
2023 年 10 月，原 年 08
汉益士天慧 2,050.83 否 履行合同义务，诉请要求被告返还货款， 履行或 度半年度
告撤诉。 月 24
科技有限公 将中国系统列为第三人。 执行。 报告》
日
司，第三人 2023 年 10 月，原告撤诉，本案终结。
中国电子系
101
统技术有限
公司合同纠
纷案
中国电子系
统工程第二 被申请人系中电二公司业主，双方于 2021
中电二
建设有限公 年 1 月签订施工合同，后案涉工程完工，
公 司 收 2023
司申请仲裁 但被申请人不予办理竣工验收及决算并投 《2023 年
和解结案，原告撤 回 年 08
常州顺风太 3,055.04 否 入使用，其欠付中电二公司高额工程款， 度半年度
诉。 10,767,3 月 24
阳能科技有 遂申请仲裁。 报告》
25.71 日
限公司建设 双方达成和解，中电二公司撤诉，本案终
元。
工程施工合 结。
同纠纷案
CESE2(Thai
land)CO.,LT 最终影响金额需待
2020 年 9 月、2021 年 5 月，中电二泰国公
D.申请仲裁 审理终结后方能确
司与被申请人签订三份合同，约定中电二 2023
Talesun 定，公司将依据最 《2023 年
泰国承建被申请人位于泰国的工程项目， 年 08
Technologie 1,857.09 否 终裁决结果，按照 - 度半年度
但被申请人未按照约定支付工程款，遂申 月 24
s(Thailand) 企业会计准则的规 报告》
请仲裁。 日
Co.,Ltd. 建 定进行相应会计处
目前案件处于仲裁庭审阶段。
设工程施工 理。
合同纠纷案
廖勇、杜江
诉中国电子
系统工程第
二建设有限
公司、四川
好医生攀西 被告 二四 川好 医生 公司系 中电 二公 司业
药业有限责 主，中电二公司承接其案涉项目，后将部 2023
不涉及 《2023 年
任公司、四 分土建工程分包给第三人，原告自称系借 原告撤诉，本案终 年 08
2,192.63 否 履行或 度半年度
川佳能达投 用第三人名义施工的实际施工人，现向案 结。 月 24
执行。 报告》
资 有限 公 涉项目各主体主张工程款支付责任。 日
司、第三人 原告撤诉，本案终结。
四川省欧荣
岩土工程有
限公司建设
工程施工合
同纠纷案
中国电子系 2023 年 3 月 29 日
统工程第四 本案案由为建设工程施工合同纠纷，被告 法 院 作 出 一 审 判
2023
建设有限公 欠付中电四公司工程款，遂起诉。 决，支持中电四公 《2023 年
执 行年 08
司诉舒城鼎 2,293.48 否 2023 年 3 月 29 日，法院作出一审判决。 司主张的商票贴息 度半年度
中。 月 24
兴园区建设 一审判决生效。中电四公司已申请强制执 部分金额及建设工 报告》
日
发展有限公 行，目前案件处于执行程序中。 程价款优先受偿
司建设工程 权；确认结算金额
102
施工合同纠 22,934,846.26 元，
纷案 判令被告向中电四
公司给付上述款
项。
中国电子系
已回款
统工程第四
10,751,6
建设有限公 2023
本案案由为建设工程施工合同纠纷，中电 11.41 《2023 年
司诉上海维 年 08
1,829.51 否 四公司为上海维科项目总承包，依约完成 双方和解结案。 元,剩余 度半年度
科电子有限 月 24
施工后，业主欠付工程款，遂起诉。 款项持 报告》
公司建设工 日
双方和解结案，对方履行中。 续回款
程施工合同
中。
纠纷案
中电系统建
设工程有限
对方履
公司诉苏州 2019 年 9 月 25 日，原告与被告签订《建 2023
达成调解，对方分 行 中 ， 《2023 年
爱康能源集 设施工合同》，原告完工并验收合格后，被 年 08
5,278.99 否 期 支 付 5,863 万 已 收 回 度半年度
团股份有限 告未按约定支付款项；遂起诉。 月 24
元。 3,763 万 报告》
公司建设工 双方调解，被告履行调解协议中。 日
元。
程施工合同
纠纷案
江苏淳佑建
中电建设与江苏淳佑就钢筋、混凝土买卖
筑劳务有限 法院一审裁定驳回
事宜分别订立采购合同，现江苏淳佑认为 2023
公司与中电 原告起诉。原告上 不 涉 及 《2023 年
中电建设未足额支付款项，故引发诉讼。 年 08
系统建设工 4,092.32 否 诉。法院二审裁定 履 行 或 度半年度
法院一审裁定驳回原告起诉。原告上诉。 月 24
程有限公司 驳回上诉，维持原 执行。 报告》
法院二审裁定驳回上诉，维持原判。本案 日
买卖合同纠 判
终结。
纷案
一审判决被告支付
中电建设工程款
中电系统建
34,181,365.70 元及
设工程有限
利息，确认中电建
公司诉贵州
设对案涉项目在原
遵铁物流开
告欠付工程款内享
发投资有限 2018 年 12 月 6 日，原告与被告签订《建 2023
有优先受偿权。一 《2023 年
公司、遵义 设施工合同》，原告完工并验收合格后，被 年 08
5,441.36 否 审判决尚未生效。 - 度半年度
市铁路建设 告未按约定支付款项，遂起诉。 月 24
最终影响金额需待 报告》
投 资（ 集 一审判决尚未生效。 日
审理终结后方能确
团）股份有
定，公司将依据最
限公司建设
终裁决结果，按照
工程施工合
企业会计准则的规
同纠纷案
定进行相应会计处
理。
天津丰盈科 2019 年 4 月 30 日，天津丰盈科技集团有 不 涉 及 2023 《2023 年
1,185.42 否 原告撤诉。
技集团有限 限公司（下称“丰盈公司”）与天津滕锐科 履行或年 08 度 半 年 度
103
公司诉天津 技发展有限公司（下称“腾锐公司”）签订 执行。 月 24 报告》
滕锐科技发 《借款协议书》，约定腾锐公司向丰盈公司 日
展 有限 公 申请借款 1,000 万元整，后经丰盈公司核
司、中电系 查，腾锐公司通过天津市瑞邦数码科技有
统建设工程 限公司将借款交由中电建设使用，引发纠
有限公司民 纷。
间借贷纠纷 2023 年 11 月，原告撤诉，本案终结。
案
中电洲际环
最终影响金额需待
保科技发展
审理终结后方能确
有限公司诉 被告和原告签订的供热合同纠纷，被告欠 2023
定，公司将依据最 《2023 年
邯郸市勒泰 原告供热工程建设费，故原告于 2023 年 5 年 08
1,582.82 否 终裁决结果，按照 - 度半年度
城投房地产 月 6 日向邯郸仲裁委提起仲裁。 月 24
企业会计准则的规 报告》
开发有限公 目前案件处于仲裁中。 日
定进行相应会计处
司建设工程
理。
合同纠纷案
2023 年 12 月，一
审判决中电洲际支
河钢股份有
付 716 万余元。
限公司邯郸 被告 和原 告签 订的 邯钢余 热利 用协 议纠
最终影响金额需待 2023
分公司诉中 纷，被告欠原告供热力费，故原告于 2023 《2023 年
审理终结后方能确 年 08
电洲际、中 1,016.5 否 年 5 月 11 日向复兴区人民法院起诉。 - 度半年度
定，公司将依据最 月 24
电惠特、热 2023 年 12 月，收到一审判决。中电洲际 报告》
终裁决结果，按照 日
力公司合同 提起上诉，目前处于二审中。
企业会计准则的规
纠纷案
定进行相应会计处
理。
邯钢集团邯
宝钢铁有限
最终影响金额需待
公司诉北京
审理终结后方能确
亿玮坤节能 被告 和原 告签 订的 邯钢余 热利 用协 议纠 2023
定，公司将依据最 《2023 年
科技有限公 纷，被告欠原告供热力费，故原告于 2023 年 08
1,998.88 否 终裁决结果，按照 - 度半年度
司、中电惠 年 5 月 11 日向复兴区人民法院起诉。 月 24
企业会计准则的规 报告》
特热力设计 目前案件处于一审阶段。 日
定进行相应会计处
技术服务邯
理。
郸有限公司
合同纠纷案
中国电子系 2016 年 11 月，中电二公司与襄城县汉达
统工程第二 新能源发展有限公司签订一份施工合同约 2023 年 12 月 4 日
建设有限公 定中电二公司承接案涉项目施工，2017 年 双方达成调解，约 2024
已申请 《关于累
司诉襄城县 案涉工程竣工，2022 年完成第三方审计， 定 被 告 于 2023 年 年 02
1,122.42 否 强制执 计诉讼的
汉达新能源 但被告迟迟不予付款，遂起诉。 12 月 31 日前支付 月 08
行。 公告》
发展有限公 2023 年 10 月 7 日立案；2023 年 11 月 30 工 程 款 日
司、襄城县 日开庭；2023 年 12 月 4 日调解结案。 9,256,489.98 元。
裕达开发投 目前对方未履行调解协议，中电二公司已
104
资有限公司 申请强制执行。
建设工程施
工合同纠纷
案
中国电子系 2021 年 5 月 7 日，原被告双方签订《工程
统工程第二 施工合同》，约定由原告承接被告动物生物 最终影响金额需待
建设有限公 制剂生产基地及配套建设项目（一期二标 审理终结后方能确
2024
司诉华宇生 段）实验动物房机电工程项目，工程总价 定，公司将依据最 《关于累
年 02
物科技（腾 2,334.16 否 款 为 70,500,000 元 ， 2022 年 7 月 完 工 ， 终裁决结果，按照 - 计诉讼的
月 08
冲）有限公 2023 年 7 月，中电二公司向被告递交结算 企业会计准则的规 公告》
日
司建设工程 申请，截止日前，被告应支付至合同价款 定进行相应会计处
施工合同纠 的 80%，仅支付至 53%，遂起诉。 理。
纷案 目前案件处于一审中。
中国南海工
最终影响金额需待
程有限公司
审理终结后方能确
诉中国电子 中电四公司为案涉项目总承包方，原告为 2024
定，公司将依据最 《关于累
系统工程第 钢结构专业分包，主张中电四公司欠付工 年 02
1,994.99 否 终裁决结果，按照 - 计诉讼的
四建设有限 程款，遂提起仲裁。 月 08
企业会计准则的规 公告》
公司建设工 目前案件处于仲裁中。 日
定进行相应会计处
程分包合同
理。
纠纷仲裁案
中电四公司承接宏晖公司项目，天宏阳光
中国电子系 公司为宏晖公司实际控制人，三方签订了
最终影响金额需待
统工程第四 《保证金支付协议》。后保证金支付协议约
审理终结后方能确
建设有限公 定的期限届满，宏晖公司及天宏阳光公司 2024
定，公司将依据最 《关于累
司诉天宏阳 皆未按照约定返还工程建设工程保证金， 年 02
8,396.08 否 终裁决结果，按照 - 计诉讼的
光新能源股 中电 四公 司此 前已 向北京 仲裁 委提 起仲 月 08
企业会计准则的规 公告》
份有限公司 裁，因天宏阳光公司认为中电四公司与其 日
定进行相应会计处
保证合同纠 没有仲裁协议，无法一并仲裁处理，特另
理。
纷案 行提起诉讼。
目前案件处于一审中。
北京神州数
码有限公司
诉四川网讯
最终影响金额需待
盛世信息技
审理终结后方能确
术 有限 公 原告起诉后，追加中电四公司为第三人。 2024
定，公司将依据最 《关于累
司、北京网 一审判决已出，中电四公司不承担责任。 年 02
3,054.03 否 终裁决结果，按照 - 计诉讼的
讯基业科技 原审原告、被告二上诉，与中电四公司无 月 08
企业会计准则的规 公告》
有限公司、 实质关联。目前案件处于二审中。 日
定进行相应会计处
白银市、王
理。
利梅、白银
山买卖合同
纠纷案
芜湖长信科 2,132.90 否 中电四公司承包原告项目，后原告委托第 最终影响金额需待 - 2024 《关于累
105
技股份有限 三方审计后主张中电四公司有部分未按合 审理终结后方能确 年 02 计 诉 讼 的
公司诉中国 同施工拒绝支付工程款，中电四公司遂起 定，公司将依据最 月 08 公告》
电子系统工 诉索要款项。 终裁决结果，按照 日
程第四建设 目前案件处于一审中。 企业会计准则的规
有限公司建 定进行相应会计处
设工程施工 理。
合同纠纷案
中国二十二
申请人和被申请人于 2018 年就案涉项目签
冶集团有限 中电洲
订《施工合同》，案涉项目已施工完毕，因 2024
公司诉中电 际付款 《关于累
最终结算价格产生分歧，故申请人申请仲 申请人撤回仲裁请 年 02
洲际环保科 1,857.99 否 后申请 计诉讼的
裁。 求，本案结案。 月 08
技发展有限 人撤回 公告》
2023 年 11 月 22 日申请人撤回仲裁申请， 日
公司合同纠 申请。
案件终结。
纷案
一审判决：（1）被
告淄博辉晟热电有
限公司于本判决生
效之日起十日内退
还原告中电（淄
博）能源科技发展
有 限 公 司 热 费
11,201,804.00 元，
原告与被告于 2022 年 12 月 19 日签订《山
并赔偿资金占用损
东省淄博市周村区集中供热供用热合同》，
失 （ 以
合 同 签 订 后 原 告 即 按 照 合 同 7.1 条 的 约
11,201,804.00 元为
定，在 2022 年 12 月 21 日向被告支付了
中 电（ 淄 基数，按照一年期
4,200 万元的热费预付款，因此原告已按约
博）能源科 全国银行间同业拆
履行完毕供用热合同的相关义务。按照供
技发展有限 借中心公布的贷款 2024
用热合同 7.1 条的约定被告应退还原告热 暂未履 《关于累
公司诉淄博 市场报价利率标 年 02
1,123.22 否 费 1,123.22 万元。原告就退热费事项已与 行或执 计诉讼的
辉晟热电有 准 ， 自 2023 年 6 月 08
被告多次沟通，但被告至今未按合同约定 行。 公告》
限公司供用 月 12 日起 计算 至 日
将相关款项退回原告。遂起诉。
热力合同纠 款项实际付清之日
一审判决支持原告诉讼请求。淄博辉晟热
纷 止）；（2）被告淄
电有 限公 司提 起上 诉。二 审判 决驳 回上
博辉晟热电有限公
诉，维持原判。
司于本判决生效之
中电淄博申请强制执行，目前处于执行阶
日起十日内支付原
段。
告中电（淄博）能
源科技发展有限公
司 律 师 费
212,322.00 元 ；
（3）驳回原告中
电（淄博）能源科
技发展有限公司的
其他诉讼请求。
106
二审判决驳回辉晟
公司上诉，维持原
判。
目前处于执行阶
段。
其他诉讼合
102,679.7
计：766 否 其中 574 件已结，尚余 192 件未结。 - - - -
6
件。
十二、处罚及整改情况
□适用 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
适用 □不适用
获批
关联 占同 可获
关联 的交 是否 关联
关联 关联 关联 关联 交易 类交 得的
关联 交易 易额 超过 交易 披露 披露
交易 交易 交易 交易 金额 易金 同类
关系 定价 度 获批 结算 日期 索引
方 类型 内容 价格 （万 额的 交易
原则 （万 额度 方式
元） 比例 市价
元）
受同
中国
一最 向关
长城 公告
终控 联人 采购 2022
科技 银行 编
制方 采购 软硬 市场 市场 4,452. 15,00 市场 年 12
集团 3.10% 否 存款/ 号：
控制 原材 件设 定价 定价 96 0 价格 月 31
股份 票据 2022-
的其 料、 备 日
有限 102
他企 商品
公司
业
受同
一最 向关
中电 公告
终控 联人 采购 2022
数据 银行 编
制方 采购 软硬 市场 市场 1,930. 市场 年 12
产业 1.34% 是 存款/ 号：
控制 原材 件设 定价 定价 49 价格 月 31
有限 票据 2022-
的其 料、 备 日
公司 102
他企 商品
业
中国 向关
公告
中电 联人 采购 2022
银行 编
国际 控股 采购 软硬 市场 市场 1,332. 市场 年 12
0.03% 1,000 是 存款/ 号：
信息 股东 原材 件设 定价 定价 13 价格 月 31
票据 2022-
服务 料、 备 日
102
有限 商品
107
公司
受同
冠捷
一最 向关
电子 公告
终控 联人 采购 2022
科技 银行 编
制方 采购 软硬 市场 市场 621.3 市场 年 12
（四 0.43% 是 存款/ 号：
控制 原材 件设 定价 定价 3 价格 月 31
川） 票据 2022-
的其 料、 备 日
有限 102
他企 商品
公司
业
受同
北京 一最 向关
公告
中电 终控 联人 2022
银行 编
瑞达 制方 采购 水电 市场 市场 605.3 市场 年 12
0.42% 600 是 存款/ 号：
物业 控制 原材 费 定价 定价 7 价格 月 31
票据 2022-
有限 的其 料、 日
102
公司 他企 商品
业
受同
迈普 一最 向关
公告
通信 终控 联人 采购 2022
银行 编
技术 制方 采购 软硬 市场 市场 252.2 市场 年 12
0.18% 5,000 否 存款/ 号：
股份 控制 原材 件设 定价 定价 4 价格 月 31
票据 2022-
有限 的其 料、 备 日
102
公司 他企 商品
业
受同
一最 向关 向关
中电 公告
终控 联人 联人 2022
数据 银行 编
制方 提供 提供 市场 市场 7,997. 市场 年 12
产业 3.74% 是 存款/ 号：
控制 劳 研究 定价 定价 71 价格 月 31
有限 票据 2022-
的其 务、 技术 日
公司 102
他企 服务 服务
业
受同
中国 一最 向关
向关 公告
振华 终控 联人 2022
联人 银行 编
电子 制方 提供 市场 市场 3,653. 市场 年 12
提供 0.07% 6,000 否 存款/ 号：
集团 控制 劳 定价 定价 43 价格 月 31
工程 票据 2022-
有限 的其 务、 日
服务 102
公司 他企 服务
业
受同
深圳
一最 向关
长城 向关 公告
终控 联人 2022
开发 联人 银行 编
制方 提供 市场 市场 3,039. 市场 年 12
科技 提供 0.06% 是 存款/ 号：
控制 劳 定价 定价 93 价格 月 31
股份 工程 票据 2022-
的其 务、 日
有限 服务 102
他企 服务
公司
业
受同
中国
一最 向关
长城 向关 公告
终控 联人 2022
科技 联人 银行 编
制方 提供 市场 市场 2,050. 市场 年 12
集团 提供 0.04% 是 存款/ 号：
控制 劳 定价 定价 21 价格 月 31
股份 工程 票据 2022-
的其 务、 日
有限 服务 102
他企 服务
公司
业
108
受同
一最 向关
公告
中国 终控 联人 2022
提供 银行 编
电子 制方 提供 市场 市场 1,585. 市场 年 12
云服 0.74% 是 存款/ 号：
有限 控制 劳 定价 定价 70 价格 月 31
务 票据 2022-
公司 的其 务、 日
102
他企 服务
业
受同
数字 一最 向关 向关
公告
广东 终控 联人 联人 2022
银行 编
网络 制方 提供 提供 市场 市场 1,608. 市场 年 12
0.75% 是 存款/ 号：
建设 控制 劳 劳 定价 定价 24 价格 月 31
票据 2022-
有限 的其 务、 务、 日
102
公司 他企 服务 服务
业
中国
向关
中电 向关 公告
联人 2022
国际 联人 银行 编
控股 提供 市场 市场 1,277. 市场 年 12
信息 提供 0.02% 1,500 否 存款/ 号：
股东 劳 定价 定价 57 价格 月 31
服务 工程 票据 2022-
务、 日
有限 服务 102
服务
公司
受同 向关
一最 向关 联人
公告
彩虹 终控 联人 提供 2022
银行 编
集团 制方 提供 工 市场 市场 1,013. 市场 年 12
3.00% 1,500 否 存款/ 号：
有限 控制 劳 程、 定价 定价 57 价格 月 31
票据 2022-
公司 的其 务、 货运 日
102
他企 服务 代理
业 服务
中国 受同
软件 一最 向关
公告
与技 终控 联人 2022
提供 银行 编
术服 制方 提供 市场 市场 727.6 市场 年 12
云服 0.34% 是 存款/ 号：
务股 控制 劳 定价 定价 1 价格 月 31
务 票据 2022-
份有 的其 务、 日
102
限公 他企 服务
司 业
受同
中国 一最 向关
向关 公告
电子 终控 联人 2022
联人 银行 编
进出 制方 提供 市场 市场 812.9 市场 年 12
提供 0.02% 4,000 否 存款/ 号：
口有 控制 劳 定价 定价 4 价格 月 31
工程 票据 2022-
限公 的其 务、 日
服务 102
司 他企 服务
业
中国
向关
电子 向关 公告
联人 2022
信息 实际 联人 银行 编
提供 市场 市场 415.1 市场 年 12
产业 控制 提供 0.01% 8,000 否 存款/ 号：
劳 定价 定价 6 价格 月 31
集团 人 工程 票据 2022-
务、 日
有限 服务 102
服务
公司
南京 受同 向关 向关 银行 2022 公告
市场 市场 市场
中电 一最 联人 联人 317.3 0.15% 1,000 否 存款/ 年 12 编
定价 定价 价格
熊猫 终控 销售 销售 4 票据 月 31 号：
109
信息 制方 产 产 日 2022-
产业 控制 品、 品、 102
集团 的其 商品 商品
有限 他企
公司 业
中国 接受 接受
中电 关联 关联 公告
2022
国际 人提 人提 银行 编
控股 市场 市场 669.9 市场 年 12
信息 供的 供的 2.98% 700 否 存款/ 号：
股东 定价 定价 1 价格 月 31
服务 劳 劳 票据 2022-
日
有限 务、 务、 102
公司 服务 服务
受同
接受 接受
东莞 一最
关联 关联 公告
长城 终控 2022
人提 人提 银行 编
开发 制方 市场 市场 市场 年 12
供的 供的 333.3 0.23% 600 否 存款/ 号：
科技 控制 定价 定价 价格 月 31
劳 劳 9 票据 2022-
有限 的其 日
务、 务、 102
公司 他企
服务 服务
业
受同
接受 接受
南京 一最
关联 关联 公告
中电 终控 2022
人提 人提 银行 编
熊猫 制方 市场 市场 市场 年 12
供的 供的 120 0.08% 400 否 存款/ 号：
照明 控制 定价 定价 价格 月 31
劳 劳 票据 2022-
有限 的其 日
务、 务、 102
公司 他企
服务 服务
业
中国
中电 公告
租用 租用 2022
国际 银行 编
控股 关联 关联 市场 市场 528.6 市场 年 12
信息 0.32% 600 否 存款/ 号：
股东 人物 人物 定价 定价 5 价格 月 31
服务 票据 2022-
业 业 日
有限 102
公司
受同
中国
一最
信息 公告
终控 租用 租用 2022
安全 银行 编
制方 关联 关联 市场 市场 327.7 市场 年 12
研究 0.23% 400 否 存款/ 号：
控制 人物 人物 定价 定价 7 价格 月 31
院有 票据 2022-
的其 业 业 日
限公 102
他企
司
业
中国
电子 公告
租用 租用 2022
信息 实际 银行 编
关联 关联 市场 市场 231.7 市场 年 12
产业 控制 0.15% 是 存款/ 号：
人物 人物 定价 定价 3 价格 月 31
集团 人 票据 2022-
业 业 日
有限 102
公司
受同
华大 一最 公告
向关 向关 2022
半导 终控 银行 编
联人 联人 市场 市场 177.2 市场 年 12
体有 制方 0.52% 400 否 存款/ 号：
出租 出租 定价 定价 1 价格 月 31
限公 控制 票据 2022-
物业 物业 日
司 的其 102
他企
110
业
受同
冠捷
一最
视听 公告
终控 向关 向关 2022
科技 银行 编
制方 联人 联人 市场 市场 市场 年 12
（深 121.5 0.36% 400 否 存款/ 号：
控制 出租 出租 定价 定价 价格 月 31
圳） 票据 2022-
的其 物业 物业 日
有限 102
他企
公司
业
36,20 47,10
合计 -- -- -- -- -- -- -- --
4.09 0
大额销货退回的详细情况 无。
（1）经 2022 年 12 月 31 日公司第九届董事会第十三次会议、2023 年 1 月 17 日公司
2023 年第一次临时股东大会审议，通过公司 2023 年度预计日常关联交易事宜。鉴于
公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计 2023 年将涉及向关联方采购商品/
接受服务、销售商品/提供服务等（具体内容详见公司公告 2022-102 号）。采购商品/
按类别对本期将发生的日常关联
接受服务类日常关联交易全年预计 34,000 万元，报告期实发金额 11,602.12 万元；
交易进行总金额预计的，在报告
销 售 商 品 / 提 供 服 务 类 日 常 关 联 交 易 全 年 预 计 31,000 万 元 ， 报 告 期 实 发 金 额
期内的实际履行情况（如有）
26,319.73 万元；上述所发生的日常关联交易均在公司预计 2023 年度各类日常关联
交易预计总金额内进行，未超全年预计总金额。（2）上表列示的为报告期内累计金额
较大的日常关联交易事项，关于其他关联交易的情况详见财务报表附注中“关联方及
关联交易”。
交易价格与市场参考价格差异较
不适用
大的原因（如适用）
公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，受市场行业需求波动、产业链供求变化
等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。公司在计划年度关联交易预计
公司董事会对日常关联交易实际
前，业务部门基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行
发生情况与预计存在较大差异的
了充分的评估和测算，预计应当是合理的；主要误差出现在联合参与项目投标、公司
说明
作为备选供应商充分参与市场竞争等不可把控的情形；公司将一如既往地严控关联交
易，保证公平、公正，价格公允。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
适用 □不适用
转让资 转让资
关联
关联 产的账 产的评 转让价 关联交 交易损
关联关 关联交易内 交易 披露日 披露索
关联方 交易 面价值 估价值 格（万 易结算 益（万
系 容 定价 期 引
类型 （万 （万 元） 方式 元）
原则
元） 元）
公告编
2022 年
中电信 控股股 资产 市场 号 ：
收购房产 969.92 836.76 836.76 现金 - 12 月
息 东 收购 定价 2022-
30 日
100
中电河 受同一 深桑达购置
公告编
北房地 最终控 中国电子华 2023 年
资产 市场 9,502. 号 ：
产开发 制方控 北总部（一 - 9,500 现金 - 10 月
收购 定价 5 2023-
有限公 制的其 期）自用研 27 日
049
司 他企业 发办公场地
转让价格与账面价值或评估价值差异较
不适用
大的原因（如有）
对公司经营成果与财务状况的影响情况 无重大影响
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内
不适用
的业绩实现情况
111
3、共同对外投资的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
适用 □不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
适用 □不适用
存款业务
本期发生额
每日最高存
存款利率范 期初余额 本期合计存 本期合计取 期末余额
关联方 关联关系 款限额（万
围 （万元） 入金额（万 出金额（万 （万元）
元）
元） 元）
受同一实际
中国电子财 0.35%~2.75 6,283,246. 6,257,736.
控制人控制 800,000 612,885.76 638,395.90
务有限公司 % 41 27
的其他主体
贷款业务
本期发生额
贷款额度 贷款利率范 期初余额 本期合计贷 本期合计还 期末余额
关联方 关联关系
（万元） 围 （万元） 款金额（万 款金额（万 （万元）
元） 元）
受同一实际 (LPR-
中国电子财
控制人控制 1,000,000 25BP)~(LPR 121,984.72 128,900.00 160,876.72 90,008.00
务有限公司
的其他主体 +50BP)
授信或其他金融业务
关联方 关联关系 业务类型 总额（万元） 实际发生额（万元）
中国电子财务有限公司 受同一实际控制人控制的其他主体 授信 719,000 202,851.43
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
112
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
适用 □不适用
租赁情况说明
公司部分物业用于对外出租，根据市场价格收取租金。公司之下属公司同时因业务发展需要租赁部分物业
（详见财务报告附注五（六十七）租赁；关联方租赁情况详见财务报告附注九（五）2.关联交易情况）。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□适用 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
适用 □不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
公司对子公司的担保情况
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
中电(武
汉)数字 2023 年 2023 年
连带责 300 个
经济技 04 月 26 45,000 10 月 07 3,243 无 无 否 否
任保证 月
术有限 日 日
公司
2023 年
中国电
4 月 26 150,000 - - - - - - - -
子云
日
报告期内审批对子 报告期内对子公司
45,000 3,243
公司担保额度合计 担保实际发生额合
113
（B1） 计（B2）
报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 195,000 实际担保余额合计 3,243
合计（B3） （B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
2023 年 2021 年
中电武 连带责 120 个
04 月 26 8,000 01 月 26 5,725 无 无 否 否
强 任保证 月
日 日
2023 年 2017 年
中电智 连带责 120 个
04 月 26 17,800 12 月 10 4,822 无 无 否 否
通 任保证 月
日 日
2023 年 2019 年
中电招 连带责 168 个
04 月 26 35,000 10 月 28 19,040 无 无 否 否
远 任保证 月
日 日
2023 年 2021 年
河北煜 连带责
04 月 26 7,000 08 月 26 1,400 无 无 60 个月 否 否
泰 任保证
日 日
2023 年 2022 年
中国电 连带责
04 月 26 50,000 06 月 20 50,000 无 无 60 个月 否 否
子云 任保证
日 日
中国电
子系统
工程第 2023 年 2023 年
连带责
二建设 04 月 26 15,000 10 月 19 2,504 无 无 8 个月 否 否
任保证
（泰 日 日
国）有
限公司
桑达
2023 年 2023 年
（香 3,982.6 连带责
04 月 26 8,000 04 月 03 无 无 23 个月 否 否
港）有 4 任保证
日 日
限公司
中国电
子系统
工程第 2023 年
二建设 04 月 26 15,000 - - -
（越 日
南）有
限公司
中电智
维（上 2023 年
海）科 04 月 26 3,000 - - -
技有限 日
公司
报告期内审批对子 报告期内对子公司
公司担保额度合计 21,000 担保实际发生额合 6,486.64
（C1） 计（C2）
报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 158,800 实际担保余额合计 87,474.64
合计（C3） （C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保 66,000 报告期内担保实际 9,729.64
114
额度合计 发生额合计
（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）
报告期末已审批的 报告期末实际担保
担保额度合计 353,800 余额合计 90,717.64
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资
13.98%
产的比例
其中：
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
32,091.00
保对象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 20,313.08
上述三项担保金额合计（D+E+F） 35,104.61
对未到期担保合同，报告期内发生担保责
任或有证据表明有可能承担连带清偿责任 无
的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如
无
有）
采用复合方式担保的具体情况说明
报告期内，公司为中电(武汉)数字经济技术有限公司固定资产投资贷款提供担保，发生额 3,243.00 万元，
期末余额 3,243.00 万元；中国系统为中电武强固定资产投资贷款提供担保，发生额 0.00 万元，期末余额
5,725.00 万元；为中电智通固定资产投资贷款提供担保，发生额 0.00 万元，期末余额 4,822.00 万元；为中电
招远固定资产投资贷款提供担保，发生额 0.00 万元，期末余额 19,040.00 万元；为河北煜泰提供流动资金贷
款担保，发生额 0.00 万元，期末余额 1,400.00 万元。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用 不适用
1、公司于 2023 年 8 月 22 日、9 月 13 日分别召开第九届董事会第十九次会议、2023 年第三次临时股东大会，
审议通过了《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案。为保证本
次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司实际情况，公司于 2023 年 11 月 21 日召开第九届董事会第二十
115
二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<深圳市桑达实业股份有
限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，对募集资金金额和募投项目进行
了调整。调整后，本次向特定对象发行募集资金总额不超过 25 亿元，用于投资运营型云项目、分布式存储研
发、中国电子云研发基地等项目。2024 年 4 月 3 日，公司收到了深交所出具的《关于受理深圳市桑达实业股份
有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。截至本报告出具日，该事项正在积极推进中。本次向特定对
象发行 A 股相关事项尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册，敬请投资者注意风险。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求
报告期内，公司下属中国电子云公司新取得 CMMI3 级、ITSS 运行维护三级、ITSS 云服务三级（IaaS 私有
云）等认证，增加 IDC 增值电信业务许可证覆盖区域，还获得企业 3A 信用等级证书、全国重合同守信用企业
等荣誉。
公司持续开展安全生产对标管理活动，学习国际一流企业安全管理经验和标准，履行企业安全主体责任，
落实全员安全生产责任制，强化安全风险防控和隐患排查治理，夯实双重预防体系建设，持续推进安全标准化
和安全管理强化年活动，为员工提供良好的安全与健康环境。2023 年，公司未发生因工伤亡、职业健康损害及
重大设备停运和非计划停运事件，预期完成了年度安全目标和工作计划，有效保障公司安全运营稳定发展。
十七、公司子公司重大事项
适用 不适用
1、公司于 2018 年 11 月 7 日、11 月 23 日分别召开第八届董事会第十一次会议、2018 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案》，深圳市中级人民法院已
裁定终结该破产案件，现管理人正推进深圳桑达国际电源科技有限公司的工商登记注销工作。
2、公司于 2023 年 2 月 17 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立凉山合资公司的议
案》《关于投资设立甘孜合资公司的议案》《关于投资设立抚州合资公司的议案》，为了全面推动公司在凉山
州、甘孜州、抚州数字政府及行业数字化业务拓展，同意中国系统（凉山合资公司、甘孜合资公司）、中国电
子云公司（抚州合资公司）分别与地方国资平台共同投资设立上述三个合资公司。截至本公告出具日，数字抚
州网络科技有限公司、四川圣洁云创科技有限公司及凉山绿科数字科技有限公司已完成工商注册登记。
3、公司于 2023 年 4 月 4 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于中国系统增资中电三公司的议
案》。截至本公告出具日，中电三公司已完成增资工商变更登记手续，注册资本已由 8,000 万元增至 10,000
万元，其中中国系统持股比例仍保持 71%不变。
4、公司于 2023 年 4 月 4 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于中国电子云公司投资云上陕西
的议案》。为深度参与陕西省数字政府建设及运营、持续扩大公司在陕西省内影响力，董事会同意中国电子云
公司合计出资 3,000 万元，受让由陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司持有的云上陕西科技运营有限公
司 6%股权及完成剩余实缴出资义务。截至本公告出具日，已完成上述交易的股权过户及工商变更登记手续。
5、公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于购置自用研发办公场地
暨关联交易的议案》。为着力提升公司控股子公司中国系统在华北地区的数字城市业务市场拓展及研发支撑能
力，同意中国系统在石家庄市购置由中电河北房地产开发有限公司开发的中电智慧广场房产，作为自用研发办
公场地，购置面积约为 7,269 平方米，投资金额最高不超过 1 亿元。截至本公告出具日，公司已按照约定分期
缴纳部分款项，尚待该房产完工及交付。
6、公司于 2023 年 11 月 21 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与信达资产共同合作设立
资产盘活平台推进“两非”企业出清及亏损企业治理的议案》。公司控股子公司中国系统计划出资 32,000 万
元，联合中国信达资产管理股份有限公司及信达资本管理有限公司设立合伙企业作为资产盘活平台，服务两非
企业股权出清及亏损企业治理目的。本次计划列入股权出清的标的股权包括：中国系统持有的汾阳市中能生态
116
修复有限公司 100%股权、河北中电云城科技有限公司 49%股权、中电易水环境投资有限公司 51%股权。截至本
公告出具日，河北中电云城科技有限公司 49%股权出清事项正在办理工商变更手续。
7、公司于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于中电三公司投资设立越南
子公司的议案》。为推动共建“一带一路”高质量发展，同意中电三公司在越南河内设立子公司。截至本公告
出具日，该事项现正办理境外投资备案手续。
8、北京市住房和城乡建设委员会于 2024 年 2 月 8 日对公司子公司中电建设出具了《行政处罚决定书》（京建
法罚（市）字[2024]第 010010 号），主要内容为：中电建设是徐州经济技术开发区金霖新材料（徐州）有限
公司建设工地的总承包施工单位，2022 年 12 月 2 日，该工地发生一起较大生产安全责任事故，中电建设对事
故的发生负有责任，责令中电建设 30 日内改正违法行为，并处暂扣安全生产许可证 60 日的行政处罚。中电建
设安全生产许可证已于 2024 年 4 月 9 日凌晨 0:00 恢复正常。
117
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
公积
行 送 其 小
数量 比例 金转 数量 比例
新 股 他 计
股
股
一、有限售条件股份 493,195,423 43.34% 0 0 0 0 0 493,195,423 43.34%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 296,432,367 26.05% 0 0 0 0 0 296,432,367 26.05%
3、其他内资持股 196,763,056 17.29% 0 0 0 0 0 196,763,056 17.29%
其中：境内法人持股 148,167,586 13.02% 0 0 0 0 0 148,167,586 13.02%
境内自然人持股 48,595,470 4.27% 0 0 0 0 0 48,595,470 4.27%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 644,763,811 56.66% 0 0 0 0 0 644,763,811 56.66%
1、人民币普通股 644,763,811 56.66% 0 0 0 0 0 644,763,811 56.66%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 1,137,959,234 100.00% 0 0 0 0 0 1,137,959,234 100.00%
股份变动的原因
□适用 不适用
股份变动的批准情况
□适用 不适用
股份变动的过户情况
□适用 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指
标的影响
□适用 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 不适用
2、限售股份变动情况
□适用 不适用
118
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用 不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报
报告期末表
告披露
决权恢复的
报告期末普 日前上 年度报告披露日前上一月末表
优先股股东
通股股东总 75,018 一月末 65,576 0 决权恢复的优先股股东总数 0
总数（如有）
数 普通股 （如有）（参见注 8）
（参见注
股东总
8）
数
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结
持有有限售 持有无限售 情况
股东性 持股比 报告期末持 报告期内增
股东名称 条件的股份 条件的股份
质 例 股数量 减变动情况 数
数量 数量 股份状态
量
国有法
中电信息 17.81% 202,650,154 0 0 202,650,154 无质押或冻结 0
人
国有法
中国电子 17.51% 199,241,427 0 199,241,427 0 无质押或冻结 0
人
国有法
中电金投 6.83% 77,752,752 -4,110,888 77,752,752 0 无质押或冻结 0
人
境内自
陈士刚 4.27% 48,595,470 0 48,595,470 0 无质押或冻结 0
然人
国有法
中电进出口 3.37% 38,391,238 0 0 38,391,238 无质押或冻结 0
人
宏图嘉业 其他 3.13% 35,581,603 0 35,581,603 0 无质押或冻结 0
宏德嘉业 其他 3.13% 35,581,603 0 35,581,603 0 无质押或冻结 0
宏达嘉业 其他 2.70% 30,697,758 0 30,697,758 0 无质押或冻结 0
宏伟嘉业 其他 2.45% 27,903,518 0 27,903,518 0 无质押或冻结 0
国有法
瑞达集团 1.71% 19,438,188 0 19,438,188 0 无质押或冻结 0
人
战略投资者或一般法人
因配售新股成为前 10
无
名股东的情况（如有）
（参见注 3）
119
上述股东关联关系或一 中国电子、中电信息、中电金投、中电进出口、瑞达集团存在关联关系，陈士刚与宏图嘉业、
致行动的说明 宏德嘉业系一致行动人。
上述股东涉及委托/受
托表决权、放弃表决权 无
情况的说明
前 10 名股东中存在回
购专户的特别说明（如 无
有）（参见注 10）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中电信息 202,650,154 人民币普通股 202,650,154
中电进出口 38,391,238 人民币普通股 38,391,238
香港中央结算有限公司 14,652,785 人民币普通股 14,652,785
国新投资有限公司 14,080,035 人民币普通股 14,080,035
申万宏源证券有限公司 11,367,529 人民币普通股 11,367,529
吴安 8,540,000 人民币普通股 8,540,000
全国社保基金五零三组
5,500,000 人民币普通股 5,500,000
合
中国民生银行股份有限
公司－光大保德信信用
3,889,737 人民币普通股 3,889,737
添益债券型证券投资基
金
中国人寿保险股份有限
公司－传统－普通保险 3,055,800 人民币普通股 3,055,800
产品－005L－CT001 沪
王新 2,809,172 人民币普通股 2,809,172
前 10 名无限售流通股
股东之间，以及前 10
中电信息和中电进出口存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
名无限售流通股股东和
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东之间关联
关系或一致行动的说明
前 10 名普通股股东参
与融资融券业务情况说 王新通过信用交易账户持有公司股票 2,804,172 股、本报告期增加 2,804,172 股，通过普通账
明（如有）（参见注 户持有公司股票 5,000 股、本报告期减少 328,700 股。
4）
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：中央国有控股
控股股东类型：法人
法定代表人/
控股股东名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
单位负责人
120
一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申
报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专
控、专卖商品）；经营网络信息产品、软件、通
信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电
子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自
有物业租赁；物业管理（凭主管部门的资质证
书经营）；酒店管理；进出口业务（凭进出口资
中国中电国际信 1985 年 05 月 9144030019217 格证经营）；信息技术服务（不含国家限制项
郭昭平
息服务有限公司 24 日 4995A 目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开
发经营、研发和技术服务、咨询服务；建筑工
程承包、设计与施工（凭资质证书经营）。（法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营
项 目 是： 生 产 网 络信 息 产 品 、软 件 、 通 信产
品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元
器件及其他电子产品。
控股股东报告期内控 序号 股票名称 股票代码 持股比例(%)
股和参股的其他境内 1 中电光谷 00798HK 33.67%
外上市公司的股权情 2 中电港 001287 31.34%
况 3 云天励飞 688343 1.62%
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：中央国资管理机构
实际控制人类型：法人
法定代表人/
实际控制人名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
单位负责人
电子原材料、电子元器件、电子仪器仪
表、电子整机产品、电子应用产品与应
用系统、电子专用设备、配套产品、软
件的科研、开发、设计、制造、产品配
套销售；电子应用系统工程、建筑工
中国电子信息产 1989 年 05 月 91110000100010249W 程、通讯工程、水处理工程的总承包与
曾毅
业集团有限公司 26 日 （统一社会信用代码） 组织管理；环保和节能技术的开发、推
广、应用；房地产开发、经营；汽车、
汽车零配件、五金交电、照像器材、建
筑材料、装饰材料、服装的销售；承办
展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术
服务及转让；家用电器的维修和销售。
截至 2023 年 12 月 31 日，实际控制人中国电子直接持股，及通过一致行动人持股：
序号 股票名称 股票代码 持股比例(%)
1 深科技 000021 34.51%
实际控制人报告 2 上海贝岭 600171 25.03%
期内控制的其他 3 中国长城 000066 40.32%
境内外上市公司 4 中国软件 600536 35.77%
的股权情况 5 冠捷科技 000727 28.13%
6 南京熊猫 600775/00553HK 29.98%
7 振华科技 000733 30.71%
8 彩虹股份 600707 21.06%
9 中电华大科技 00085HK 59.42%
121
10 彩虹新能源 00438HK 74.91%
11 中电光谷 00798HK 33.67%
12 晶门半导体 02878HK 28.29%
13 振华新材 688707 36.07%
14 奇安信 688561 18.10%
15 澜起科技 688008 7.24%
16 振华风光 688439 43.04%
17 华大九天 301269 34.06%
18 安路科技 688561 29.11%
19 盛科通信 688702 28.68%
20 中电港 001287 35.65%
21 云天励飞 688343 3.24%
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到 80%
□适用 不适用
5、其他持股在 10%以上的法人股东
□适用 不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 不适用
122
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 不适用
123
第八节 优先股相关情况
□适用 不适用
报告期公司不存在优先股。
124
第九节 债券相关情况
□适用 不适用
125
第十节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2024 年 04 月 16 日
审计机构名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号 中兴华审字（2024）第 012329 号
注册会计师姓名 申海洋、吴兴华
二、财务报表（附后）
三、财务报表附注（附后）
126
深圳市桑达实业股份有限公司
2023 年度合并及母公司财务报表
审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
127
目 录
一、审计报告 1-5
二、审计报告附送
1. 合并资产负债表 1-2
2. 母公司资产负债表 3-4
3. 合并利润表 5
4. 母公司利润表 6
5. 合并现金流量表 7
6. 母公司现金流量表 8
7. 合并股东权益变动表 9-10
8. 母公司股东权益变动表 11-12
9. 财务报表附注 13-173
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
1
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
审 计 报 告
中兴华审字（2024）第 012329 号
深圳市桑达实业股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达”）的财务报表，包括
2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
深桑达公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成
果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于深桑达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些
事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表
意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
-1-
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）高科技产业工程服务收入的确认
1、事项描述
关于收入的会计政策详见附注三、（二十七），关于收入的披露详见附注五、（四十
八）。
深桑达营业收入主要来源于高科技产业工程服务收入，本年度高科技产业工程服务收入
为 517.57 亿元，占深桑达营业收入比重为 92%。
深桑达对所提供的高科技产业工程服务，根据履约进度在一段时间内确认收入。履约进
度主要根据项目的性质，以投入法为计算方法，按照履行合同实际发生的成本占合同预计总
成本的比例确定。管理层需要在项目初始阶段对合同预计总收入和总成本作出合理估计，并
于合同执行过程中持续评估，当初始估计条件发生变化时，对合同预计总收入和预计总成本
进行修订，并根据修订后的合同预计总收入和合同预计总成本调整履约进度和确认收入的金
额。
由于高科技产业工程服务收入是深桑达关键财务指标之一，存在管理层为了达到特定目
的或期望而操纵收入确认的固有风险；此外高科技产业工程服务收入还涉及管理层的重大会
计估计和判断，因此我们将高科技产业工程服务收入的确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对高科技产业工程服务收入确认执行的审计程序主要有：
（1）了解和评价管理层与工程承包合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制的设计
和运行的有效性；
（2）选取高科技产业工程服务项目承包合同样本，对合同进行识别，确认合同具有权利
和义务的法律约束力，具有商业实质。识别合同后，根据合同订立的商业目的和履约情况，
通过合同合并、合同变更，来识别合同中的单项履约义务的构成；
（3）选取高科技产业工程服务项目工程承包合同样本，检查预计总收入、预计总成本所
依据的工程承包合同和成本预算资料，评估管理层对预计总收入和预计总成本的估计依据是
否充分；
（4）对预计总收入、预计总成本或毛利率发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复
核等相关程序，检查工程项目是否异常，并对异常执行进一步检查程序；
（5）选取高科技产业工程服务项目工程承包合同样本，对本年度发生的合同履约成本进
行测试；执行重新计算程序，复核工程承包合同履约进度的准确性；
-1-
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（6）向客户函证与高科技产业工程服务收入相关的事项，如项目名称、合同金额、项目
实施进度及项目结算情况等；
（7）选取高科技产业工程服务项目工程承包合同样本，对工程形象进度进行现场查看，
与工程管理部门讨论确认工程完工进度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的
检查程序；
（8）检查与高科技产业工程服务项目工程承包合同收入相关的信息是否已在财务报表中
作出恰当列报。
（二）应收账款与合同资产的预期信用损失
1、事项描述
关于应收账款和合同资产减值的会计政策详见附注三、（十）；关于应收账款的披露详
见附注五、（四）；合同资产的披露详见附注五、（九）。
截至 2023 年 12 月 31 日，深桑达应收账款账面余额为 124.14 亿元，坏账准备余额为 14.12
亿元，应收账款账面价值为 110.02 亿元；合同资产账面余额为 177.20 亿元，减值准备余额为
2.84 亿元，合同资产账面价值为 174.35 亿元。
深桑达管理层对应收账款与合同资产按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量
其损失准备。对于单项计提且已发生信用损失的应收账款与合同资产，深桑达管理层基于已
发生信用损失的客观证据，通过估计预期收取的现金流量单独确定信用损失。除单独确定信
用损失之外的应收账款与合同资产，管理层基于共同信用风险特征以及考虑前瞻性信息，采
用账龄分析法或其他方法确定预期信用损失。
应收账款与合同资产预期信用损失的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断，且其对
于财务报表整体具有重要性。基于上述原因，我们将应收账款与合同资产的预期信用损失识
别为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对应收账款与合同资产的预期信用损失执行的审计程序主要有：
（1）了解和评价管理层与应收账款及合同资产预期信用损失相关的关键内部控制的设计
和运行有效性；
（2）复核以前年度应收账款与合同资产坏账计提后转回或实际发生损失的情况，判断管
理层对历史数据预期的准确性；
（3）对于单项计提单独确定信用损失的应收账款与合同资产选取样本，复核管理层对预
-2-
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
计未来可获得的现金流量所作评估的依据及假设的合理性；
（4）对于以共同信用风险特征为依据采用组合计提的方法确定信用损失的应收账款与合
同资产，抽样检查组合分类重点是账龄分类的适当性，同时，结合历史发生的损失率和前瞻
性信息，评价管理层确定的预期信用损失率的合理性；
（5）检查与应收账款及合同资产预期信用损失相关的信息是否已在财务报表中作出恰当
列报。
四、其他信息
深桑达公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括深桑达公司
2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
深桑达公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估深桑达的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选
择。
治理层负责监督深桑达的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，
并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期
错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错
-3-
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对深桑达公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深桑达公司不能
持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
（六）就深桑达公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财
务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，
或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
-4-
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国北京 中国注册会计师：
2024 年 4 月 16 日
-5-
合并资产负债表
2023 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 五、（一） 9,847,526,779.61 9,140,861,744.72
交易性金融资产 五、（二） 305,706,483.28 476,050,850.59
衍生金融资产
应收票据 五、（三） 238,454,480.92 437,156,193.80
应收账款 五、（四） 11,002,139,132.33 10,177,995,278.58
应收款项融资 五、（五） 415,805,988.11 266,410,395.64
预付款项 五、（六） 2,973,958,936.25 1,747,095,445.89
其他应收款 五、（七） 740,545,118.81 637,117,588.94
存货 五、（八） 923,473,743.40 1,123,907,417.13
合同资产 五、（九） 17,435,190,903.52 17,556,786,236.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五、（十） 1,079,933,729.74 745,928,088.86
流动资产合计 44,962,735,295.97 42,309,309,241.12
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 五、（十一） 1,124,175,598.23 817,199,038.84
长期股权投资 五、（十二） 1,633,572,598.69 1,778,491,080.61
其他权益工具投资 五、（十三） 145,035,900.19 115,298,448.63
其他非流动金融资产
投资性房地产 五、（十四） 139,987,166.60 129,718,429.96
固定资产 五、（十五） 4,916,125,904.49 4,385,020,329.42
在建工程 五、（十六） 1,060,340,867.83 950,575,722.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 五、（十七） 241,136,916.64 194,937,743.47
无形资产 五、（十八） 1,101,524,329.16 1,074,365,480.30
开发支出 五、（十九） 6,409,337.36 8,269,482.98
商誉 五、（二十） 140,730,523.57 91,231,137.53
长期待摊费用 五、（二十一） 198,478,071.32 134,657,542.10
递延所得税资产 五、（二十二） 343,289,100.51 294,249,103.71
其他非流动资产 五、（二十三） 504,846,249.77 561,050,421.99
非流动资产合计 11,555,652,564.36 10,535,063,961.90
资产总计 56,518,387,860.33 52,844,373,203.02
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）
公司法定代表人：陈士刚 主管会计工作的公司负责人：李安东 公司会计机构负责人：邱
恒
1
合并资产负债表（续）
2023 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 五、（二十四） 1,374,676,561.59 1,851,322,157.33
交易性金融负债 五、（二十五） 2,649,167.86
衍生金融负债
应付票据 五、（二十六） 6,226,481,956.62 5,557,125,852.28
应付账款 五、（二十七） 19,296,205,077.49 18,033,345,604.32
预收款项 五、（二十八） 481,499.11 28,912.40
合同负债 五、（二十九） 4,777,666,533.84 5,171,826,862.33
应付职工薪酬 五、（三十） 946,942,637.33 860,877,838.63
应交税费 五、（三十一） 369,614,584.16 344,749,486.16
其他应付款 五、（三十二） 1,100,111,291.97 636,282,883.10
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 五、（三十三） 1,978,396,076.94 1,651,749,087.00
其他流动负债 五、（三十四） 597,080,543.46 1,030,124,498.02
流动负债合计 36,667,656,762.51 35,140,082,349.43
非流动负债：
长期借款 五、（三十五） 5,980,810,334.34 5,715,687,544.51
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 五、（三十六） 214,603,017.56 187,964,075.98
长期应付款 五、（三十七） 239,369,305.36 412,204,554.00
长期应付职工薪酬 五、（三十八） 100,450,000.00 92,260,000.00
预计负债 五、（三十九） 114,553,271.60 76,745,853.58
递延收益 五、（四十） 156,255,795.71 149,908,937.25
递延所得税负债 五、（二十二） 108,586,338.12 90,029,637.91
其他非流动负债 五、（四十一） 1,061,128,996.98 850,228,523.59
非流动负债合计 7,975,757,059.67 7,575,029,126.82
负债合计 44,643,413,822.18 42,715,111,476.25
股东权益：
股本 五、（四十二） 1,137,959,234.00 1,137,959,234.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 五、（四十三） 3,566,176,152.17 2,928,043,121.08
减：库存股
其他综合收益 五、（四十四） -16,295,198.78 -15,752,667.83
专项储备 五、（四十五） 100,750,899.96 61,323,063.32
盈余公积 五、（四十六） 304,676,060.53 293,028,526.68
未分配利润 五、（四十七） 1,395,550,901.09 1,168,593,944.50
归属于母公司股东权益合计 6,488,818,048.97 5,573,195,221.75
少数股东权益 5,386,155,989.18 4,556,066,505.02
股东权益合计 11,874,974,038.15 10,129,261,726.77
负债和股东权益总计 56,518,387,860.33 52,844,373,203.02
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）
公司法定代表人：陈士刚 主管会计工作的公司负责人：李安东 公司会计机构负责人：邱恒
2
母公司资产负债表
2023 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 135,264,376.49 465,504,239.40
交易性金融资产 305,706,483.28 265,752,630.40
衍生金融资产
应收票据
应收账款 十三、（一） 28,187,016.87 27,669,113.34
应收款项融资
预付款项 474,973.13 2,210,772.34
其他应收款 十三、（二） 350,295,555.29 162,660,930.99
存货 4,702,381.25 5,229,047.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,326,125.55 11,064,395.49
流动资产合计 835,956,911.86 940,091,129.91
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 137,291,729.20
长期股权投资 十三、（三） 8,908,322,917.40 8,828,322,917.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 81,492,837.11 87,902,439.66
固定资产 13,738,239.85 13,245,771.49
在建工程 227,971,210.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,281,917.07 31,689,085.33
使用权资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,166,183.59 5,833,114.96
递延所得税资产 10,029,311.74 9,494,569.22
其他非流动资产 302,853,062.03 478,242,841.32
非流动资产合计 9,718,147,408.89 9,454,730,739.38
资产总计 10,554,104,320.75 10,394,821,869.29
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）
公司法定代表人：陈士刚 主管会计工作的公司负责人：李安东 公司会计机构负责人：邱恒
3
母公司资产负债表（续）
2023 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 300,277,902.77 697,790,313.87
交易性金融负债 2,649,167.86
衍生金融负债
应付票据
应付账款 318,734,869.66 349,917,325.42
预收款项
合同负债 2,906,362.54 10,811,645.74
应付职工薪酬 10,211,337.99 3,115,662.46
应交税费 7,922,902.76 1,412,124.32
其他应付款 263,685,676.47 625,511,145.97
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 61,066,950.90 3,075,625.00
其他流动负债 1,949,147.73 2,257,939.94
流动负债合计 966,755,150.82 1,696,540,950.58
非流动负债：
长期借款 1,492,380,000.00 655,176,969.43
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 234,873.91 234,873.91
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 475,000.00 475,000.00
递延所得税负债 26,426,620.82
其他非流动负债
非流动负债合计 1,519,516,494.73 655,886,843.34
负债合计 2,486,271,645.55 2,352,427,793.92
股东权益：
股本 1,137,959,234.00 1,137,959,234.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,134,835,368.68 6,134,835,368.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 281,462,742.20 269,815,208.35
未分配利润 513,575,330.32 499,784,264.34
股东权益合计 8,067,832,675.20 8,042,394,075.37
负债和股东权益总计 10,554,104,320.75 10,394,821,869.29
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）
公司法定代表人：陈士刚 主管会计工作的公司负责人：李安东 公司会计机构负责人：邱恒
4
合并利润表
2023 年度
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2023 年度 2022 年度
一、营业收入 五、（四十八） 56,283,718,641.15 51,051,921,142.62
减：营业成本 五、（四十八） 49,934,432,344.04 45,227,828,100.45
税金及附加 五、（四十九） 133,785,905.39 94,478,180.73
销售费用 五、（五十） 965,180,673.74 915,694,171.91
管理费用 五、（五十一） 1,736,330,913.69 1,819,811,117.20
研发费用 五、（五十二） 1,835,613,474.50 1,527,299,104.17
财务费用 五、（五十三） 335,633,917.21 315,410,901.03
其中：利息费用 484,837,041.61 406,472,925.69
利息收入 195,929,687.63 125,156,503.47
加：其他收益 五、（五十四） 211,445,845.07 237,882,276.49
投资收益(损失以“-”号填列） 五、（五十五） -17,764,171.79 15,631,812.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,996,308.60 16,061,826.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-
-20,632,532.47
”号填列）
净敞口套期收益(损失以“-”号填列）
公允价值变动收益(损失以“-”号填列） 五、（五十六） 36,832,872.88 65,143,624.49
信用减值损失(损失以“-”号填列） 五、（五十七） -255,914,871.10 -195,651,964.39
资产减值损失(损失以“-”号填列） 五、（五十八） -168,753,933.19 -84,601,267.53
资产处置收益(损失以“-”号填列） 五、（五十九） -1,662,152.77 -6,126,883.83
二、营业利润(亏损以“-”号填列） 1,146,925,001.68 1,183,677,165.11
加：营业外收入 五、（六十） 231,303,281.16 20,109,875.60
减：营业外支出 五、（六十一） 34,402,464.84 18,732,208.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） 1,343,825,818.00 1,185,054,832.09
减：所得税费用 五、（六十二） 469,393,750.28 467,378,313.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列） 874,432,067.72 717,676,518.61
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 874,432,067.72 717,676,518.61
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中： 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
329,641,229.16 -158,404,699.08
填列）
少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 544,790,838.56 876,081,217.69
五、其他综合收益的税后净额 11,262.63 13,261,425.94
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 -542,530.95 7,050,572.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -886,915.63 7,186,211.87
1、重新计量设定受益计划变动额 -530,017.93 1,092,630.02
2、权益法下不能转损益的其他综合收益
3、其他权益工具投资公允价值变动 -356,897.70 6,093,581.85
（二）将重分类进损益的其他综合收益 344,384.68 -135,639.34
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、外币财务报表折算差额 344,384.68 -135,639.34
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 553,793.58 6,210,853.41
六、综合收益总额 874,443,330.35 730,937,944.55
归属于母公司股东的综合收益总额 329,098,698.21 -151,354,126.55
归属于少数股东的综合收益总额 545,344,632.14 882,292,071.10
七、每股收益
（一）基本每股收益 十四、（二） 0.2897 -0.1391
（二）稀释每股收益 十四、（二） 0.2897 -0.1391
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）
公司法定代表人：陈士刚 主管会计工作的公司负责人：李安东 公司会计机构负责人：邱恒
母公司利润表
5
2023 年度
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2023 年度 2022 年度
一、营业收入 十三、（四） 87,015,214.03 205,627,848.73
减：营业成本 十三、（四） 27,866,065.83 135,853,328.01
税金及附加 3,185,434.95 2,563,313.09
销售费用 1,867,242.93 5,901,824.44
管理费用 117,820,027.43 164,774,142.77
研发费用
财务费用 51,941,486.91 -7,286,961.54
其中：利息费用 64,268,447.63 34,436,936.60
利息收入 12,883,669.94 43,430,554.18
加：其他收益 655,803.56 910,662.10
投资收益(损失以“-”号填列） 十三、（五） 10,179,614.50 229,890,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益(损失以“-”号填列）
公允价值变动收益(损失以“-”号填列） 39,953,852.88 62,752,630.40
信用减值损失(损失以“-”号填列） 6,109,058.01 -534,368.71
资产减值损失(损失以“-”号填列） -3,254,292.35
资产处置收益(损失以“-”号填列）
二、营业利润(亏损以“-”号填列） -62,021,007.42 196,841,125.75
加：营业外收入 211,430,394.02 4,266,432.88
减：营业外支出 1,491,823.81 1,692,755.33
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） 147,917,562.79 199,414,803.30
减：所得税费用 31,442,224.24 -4,630,913.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列） 116,475,338.55 204,045,716.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 116,475,338.55 204,045,716.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 116,475,338.55 204,045,716.71
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）
公司法定代表人：陈士刚 主管会计工作的公司负责人：李安东 公司会计机构负责人：邱恒
合并现金流量表
2023 年度
6
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2023 年度 2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 54,263,589,007.04 45,917,437,617.19
收到的税费返还 181,154,243.99 195,236,026.22
收到其他与经营活动有关的现金 五、（六十三） 2,154,937,946.37 1,932,917,328.42
经营活动现金流入小计 56,599,681,197.40 48,045,590,971.83
购买商品、接受劳务支付的现金 45,737,330,927.93 39,563,800,550.07
支付给职工以及为职工支付的现金 6,368,056,184.50 5,815,234,255.93
支付的各项税费 1,449,817,877.31 1,150,202,502.38
支付其他与经营活动有关的现金 五、（六十三） 2,389,168,219.63 1,763,212,786.47
经营活动现金流出小计 55,944,373,209.37 48,292,450,094.85
经营活动产生的现金流量净额 655,307,988.03 -246,859,123.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 281,512,362.10 32,423,930.00
取得投资收益收到的现金 7,176,638.69 1,880,235.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
5,454,175.31 770,990.64
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 五、（六十四） 1,975.45
收到其他与投资活动有关的现金 五、（六十三） 179,898,834.85 30,361,834.05
投资活动现金流入小计 474,042,010.95 65,438,965.45
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 655,380,969.12 640,758,043.06
投资支付的现金 65,446,967.07 388,036,270.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 五、（六十四） 420,641,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 五、（六十三） 178,995,829.00 71,070,642.99
投资活动现金流出小计 899,823,765.19 1,520,505,956.28
投资活动产生的现金流量净额 -425,781,754.24 -1,455,066,990.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,111,679,000.00 322,957,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,111,679,000.00 322,957,300.00
取得借款收到的现金 5,820,449,229.55 8,408,265,999.99
收到其他与筹资活动有关的现金 五、（六十三） 98,279,394.45
筹资活动现金流入小计 6,932,128,229.55 8,829,502,694.44
偿还债务支付的现金 5,782,718,468.95 6,018,632,113.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 825,119,546.48 680,990,817.00
其中：子公司支付少数股东的股利、利润 302,973,620.45 176,388,522.25
支付其他与筹资活动有关的现金 五、（六十三） 133,340,619.59 54,665,587.78
筹资活动现金流出小计 6,741,178,635.02 6,754,288,517.98
筹资活动产生的现金流量净额 190,949,594.53 2,075,214,176.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,142,608.38 13,693,174.62
五、现金及现金等价物净增加额 423,618,436.70 386,981,237.23
加：期初现金及现金等价物余额 五、（六十四） 7,542,558,584.61 7,155,577,347.38
六、期末现金及现金等价物余额 五、（六十四） 7,966,177,021.31 7,542,558,584.61
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）
公司法定代表人：陈士刚 主管会计工作的公司负责人：李安东 公司会计机构负责人：邱恒
母公司现金流量表
2023 年度
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 单位：人民币元
7
项 目 附注 2023 年度 2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,171,416.61 177,509,798.59
收到的税费返还 6,178,254.76 32,848,034.07
收到其他与经营活动有关的现金 212,808,835.98 679,534,000.79
经营活动现金流入小计 376,158,507.35 889,891,833.45
购买商品、接受劳务支付的现金 83,535,213.16 106,891,765.00
支付给职工以及为职工支付的现金 32,907,930.24 97,937,475.85
支付的各项税费 10,559,907.62 5,872,704.75
支付其他与经营活动有关的现金 640,919,370.97 681,933,891.93
经营活动现金流出小计 767,922,421.99 892,635,837.53
经营活动产生的现金流量净额 -391,763,914.64 -2,744,004.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,179,614.50 242,130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 68,000,000.00 30,361,834.05
投资活动现金流入小计 78,179,614.50 272,506,834.05
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,412,756.13 354,515.68
投资支付的现金 80,000,000.00 635,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 264,200,000.00 518,000,000.00
投资活动现金流出小计 368,612,756.13 1,153,394,515.68
投资活动产生的现金流量净额 -290,433,141.63 -880,887,681.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,207,000,000.00 1,566,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,207,000,000.00 1,566,000,000.00
偿还债务支付的现金 709,440,000.00 211,501,406.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145,617,233.94 133,760,212.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 855,057,233.94 345,261,618.55
筹资活动产生的现金流量净额 351,942,766.06 1,220,738,381.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,427.30 -227,009.91
五、现金及现金等价物净增加额 -330,239,862.91 336,879,685.83
加：期初现金及现金等价物余额 465,504,239.40 128,624,553.57
六、期末现金及现金等价物余额 135,264,376.49 465,504,239.40
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）
公司法定代表人：陈士刚 主管会计工作的公司负责人：李安东 公司会计机构负责人：邱恒
8
合并股东权益变动表
2023 年度
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 单位：人民币元
本期金额
归属于母公司股东权益
项目 减： 一般 少数股东 股东权益
股本 资本公积 库存 其他综合收益 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 小计 权益 合计
股 准备
一、上年年末余额 1,137,959,234.00 2,928,043,121.08 -15,752,667.83 61,323,063.32 293,028,526.68 1,168,593,944.50 5,573,195,221.75 4,556,066,505.02 10,129,261,726.77
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 1,137,959,234.00 2,928,043,121.08 -15,752,667.83 61,323,063.32 293,028,526.68 1,168,593,944.50 5,573,195,221.75 4,556,066,505.02 10,129,261,726.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”
638,133,031.09 -542,530.95 39,427,836.64 11,647,533.85 226,956,956.59 915,622,827.22 830,089,484.16 1,745,712,311.38
号填列）
（一）综合收益总额 -542,530.95 329,641,229.16 329,098,698.21 545,344,632.14 874,443,330.35
（二）股东投入和减少资本 638,133,031.09 638,133,031.09 517,568,269.61 1,155,701,300.70
1．股东投入的普通股 1,111,679,000.00 1,111,679,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他 638,133,031.09 638,133,031.09 -594,110,730.39 44,022,300.70
（三）利润分配 11,647,533.85 -102,684,272.57 -91,036,738.72 -269,972,507.42 -361,009,246.14
1．提取盈余公积 11,647,533.85 -11,647,533.85
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配 -91,036,738.72 -91,036,738.72 -269,972,507.42 -361,009,246.14
4．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备 39,427,836.64 39,427,836.64 37,149,089.83 76,576,926.47
1．本期提取 184,563,473.12 184,563,473.12 151,256,694.56 335,820,167.68
2．本期使用 -145,135,636.48 -145,135,636.48 -114,107,604.73 -259,243,241.21
（六）其他
四、本年年末余额 1,137,959,234.00 3,566,176,152.17 -16,295,198.78 100,750,899.96 304,676,060.53 1,395,550,901.09 6,488,818,048.97 5,386,155,989.18 11,874,974,038.15
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）
公司法定代表人：陈士刚 主管会计工作的公司负责人：李安东 公司会计机构负责人：邱恒
9
合并股东权益变动表（续）
2023 年度
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 单位：人民币元
上期金额
归属于母公司股东权益
项目 减： 一般 少数股东 股东权益
股本 资本公积 库存 其他综合收益 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 小计 权益 合计
股 准备
一、上年年末余额 1,138,744,840.00 3,317,450,996.06 -16,713,722.89 30,502,929.25 272,624,557.79 1,455,596,294.32 6,198,205,894.53 3,519,568,034.48 9,717,773,929.01
加：会计政策变更 -487,275.92 -487,275.92 -376,995.04 -864,270.96
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 1,138,744,840.00 3,317,450,996.06 -16,713,722.89 30,502,929.25 272,624,557.79 1,455,109,018.40 6,197,718,618.61 3,519,191,039.44 9,716,909,658.05
三、本年增减变动金额（减少以“-
-785,606.00 -389,407,874.98 961,055.06 30,820,134.07 20,403,968.89 -286,515,073.90 -624,523,396.86 1,036,875,465.58 412,352,068.72
”号填列）
（一）综合收益总额 7,050,572.53 -158,404,699.08 -151,354,126.55 882,292,071.10 730,937,944.55
（二）股东投入和减少资本 -785,606.00 -389,407,874.98 -390,193,480.98 420,738,050.90 30,544,569.92
1．股东投入的普通股 442,957,300.00 442,957,300.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他 -785,606.00 -389,407,874.98 -390,193,480.98 -22,219,249.10 -412,412,730.08
（三）利润分配 20,403,968.89 -134,199,892.29 -113,795,923.40 -290,074,776.25 -403,870,699.65
1．提取盈余公积 20,403,968.89 -20,403,968.89
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配 -113,795,923.40 -113,795,923.40 -290,074,776.25 -403,870,699.65
4．其他
（四）股东权益内部结转 -6,089,517.47 6,089,517.47 -6,255,812.53 -6,255,812.53
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收
益
5．其他综合收益结转留存收益 -6,089,517.47 6,089,517.47 -6,255,812.53 -6,255,812.53
6．其他
（五）专项储备 30,820,134.07 30,820,134.07 30,175,932.36 60,996,066.43
1．本期提取 48,043,272.99 48,043,272.99 51,619,536.45 99,662,809.44
2．本期使用 -17,223,138.92 -17,223,138.92 -21,443,604.09 -38,666,743.01
（六）其他
四、本年年末余额 1,137,959,234.00 2,928,043,121.08 -15,752,667.83 61,323,063.32 293,028,526.68 1,168,593,944.50 5,573,195,221.75 4,556,066,505.02 10,129,261,726.77
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）
公司法定代表人：陈士刚 主管会计工作的公司负责人：李安东 公司会计机构负责人：邱恒
10
母公司股东权益变动表
2023 年度
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 单位：人民币元
本期金额
项 目
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 1,137,959,234.00 6,134,835,368.68 269,815,208.35 499,784,264.34 8,042,394,075.37
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,137,959,234.00 6,134,835,368.68 269,815,208.35 499,784,264.34 8,042,394,075.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 11,647,533.85 13,791,065.98 25,438,599.83
（一）综合收益总额 116,475,338.55 116,475,338.55
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
（三）利润分配 11,647,533.85 -102,684,272.57 -91,036,738.72
1．提取盈余公积 11,647,533.85 -11,647,533.85
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配 -91,036,738.72 -91,036,738.72
4．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年年末余额 1,137,959,234.00 6,134,835,368.68 281,462,742.20 513,575,330.32 8,067,832,675.20
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）
公司法定代表人：陈士刚 主管会计工作的公司负责人：李安东 公司会计机构负责人：邱恒
11
母公司股东权益变动表（续）
2023 年度
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 单位：人民币元
上期金额
项 目
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 1,138,744,840.00 6,162,050,770.66 249,411,239.46 429,938,439.92 7,980,145,290.04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,138,744,840.00 6,162,050,770.66 249,411,239.46 429,938,439.92 7,980,145,290.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -785,606.00 -27,215,401.98 20,403,968.89 69,845,824.42 62,248,785.33
（一）综合收益总额 204,045,716.71 204,045,716.71
（二）股东投入和减少资本 -785,606.00 -27,215,401.98 -28,001,007.98
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他 -785,606.00 -27,215,401.98 -28,001,007.98
（三）利润分配 20,403,968.89 -134,199,892.29 -113,795,923.40
1．提取盈余公积 20,403,968.89 -20,403,968.89
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配 -113,795,923.40 -113,795,923.40
4．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年年末余额 1,137,959,234.00 6,134,835,368.68 269,815,208.35 499,784,264.34 8,042,394,075.37
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）
公司法定代表人：陈士刚 主管会计工作的公司负责人：李安东 公司会计机构负责人：邱恒
12
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
一、企业的基本情况
(一)公司概况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经深圳市人民政府
办公厅深府办复[1993]52 号文批准，于 1993 年 12 月 4 日由中国中电国际信息服务有限公司
（以下简称“中电信息”）、深圳市鑫德莱实业有限公司（原名：龙岗区工业发展总公司）、
无锡市尧龙无线电变压器有限公司（原名：无锡市无线电变压器厂）三方共同发起成立的股
份有限公司，并以募集方式分别向公司内部职工发行 250 万股 A 股股票及向社会公众发行
2,500 万股 A 股股票，总股本为 13,081.20 万元。根据本公司 2002 年 5 月 10 日股东大会决议，
并经中国证券监督管理委员会 2002 年 8 月 28 日证监发行字（2022）93 号文核准，本公司于
2002 年 10 月向社会公开增加发行 1,846.00 万股股票。
根据本公司 2003 年 5 月 20 日召开的 2002 年年度股东大会决议和修改后的公司章程的规
定，本公司以 2002 年 12 月 31 日的总股本为基准，用资本公积金转增股本，转增比例为每 10
股转增 3 股。转增股本合计人民币 4,478.16 万元，实施转增后总股本变更为人民币 19,405.36
万元。
本公司股权分置改革方案于 2006 年 1 月 23 日获股东大会审议通过，流通股股东按流通
股数每 10 股获得 3.2 股的对价；2006 年 2 月 6 日为方案实施股份变更登记日，方案实施后本
公司的股份总数不变，为 19,405.36 万股。
根据本公司 2008 年 6 月 10 日通过的 2007 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，
本公司用资本公积金转增股本，转增比例为每 10 股转增 2 股。转增股份总数为 38,810,720 股，
每股面值 1 元，转增 股本合计人民币 38,810,720.00 元，实施 转增后总股本变 更为人民 币
232,864,320.00 元。
根据本公司 2014 年 11 月 13 日第七届董事会第二次会议决议、2015 年 5 月 14 日第七届
董事会第四次会议决议、2015 年 6 月 16 日 2015 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关
于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》以及经中国证券监督管理委员会《关
于深圳市桑达实业股份有限公司向中国中电国际信息服务有限公司等发行股份购买资产的批
复》（证监许可【2015】2763 号）核准，本公司向中电信息及何兵等 26 名自然人股东发行
- 13 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
78,838,028 股股份，购买其合计持有的深圳市桑达无线通讯技术有限公司 100%股权；向中电
信息及郎建国等 28 名自然人股东发行 8,183,399 股股份，购买其合计持有的深圳神彩物流有
限公司（以下简称“神彩物流”）100%股权；向中国电子进出口有限公司（原中国电子进出
口总公司，以下简称“中电进出口”）发行 31,992,698 股股份，购买其持有的捷达国际运输
有 限 公 司 100%股 权 。 本 次 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 351,878,445.00 元 ， 股 本 为 人 民 币
351,878,445.00 元。
根据本公司 2016 年 5 月 16 日通过的 2015 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，
本公司用资本公积金转增股本，转增比例为每 10 股转增 2 股。转增股份总数为 70,375,689 股，
每股面值 1 元，转增 股本合计人民币 70,375,689.00 元，实施 转增后总股本变 更为人民 币
422,254,134.00 元。
因神彩物流未能完成业绩承诺，2018 年 4 月 24 日，本公司第八届董事会第五次会议审议
通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的提案》和《关
于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的提案》等本次回购方案的相
关提案，对神彩物流原 29 名股东所持有的股份进行回购及注销。2018 年 6 月 26 日，本公司
2017 年度股东大会审议通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现
金返还的公告》等本次回购方案的相关提案。由于未能与神彩物流原股东文超先生取得联系，
本公司将分两批办理回购注销事宜。本公司以 0.92 元总价回购了除文超先生以外的 28 名神
彩物流原股东所持有的 9,034,473 股股份，并完成了注销。本次回购的股票于 2018 年 8 月 22
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，本公司股份总数由
422,254,134 股减少至 413,219,661 股。为尽快完成回购注销、维护公司及全体股东的利益，
2019 年 11 月 1 日，公司向深圳市南山区人民法院（以下简称“南山法院”）提起诉讼，请求
以 0.08 元回购文超先生所持公司 785,606 股股份，并要求返还分红收益及支付逾期利息。南
山法院于 2021 年 7 月 15 日作出（2019）粤 0305 民初 27319 号民事判决，支持了公司的诉讼
请求。2021 年 11 月 11 日，公司向南山法院申请强制执行。
根据本公司 2020 年第三次临时股东大会决议，公司与标的资产“中国电子系统技术有限
公司”的 15 名股东签订的《发行股份购买资产协议》及补充协议，以及中国证券监督管理委
员会证监许可[2021]1018 号文《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集
团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意公司以发行股份方式购买中
国电子信息产业集团有限公司等持有中国电子系统技术有限公司共计 96.7186%的股权。本次
非公开发行 658,011,817.00 股股票，发行面值 1 元，发行价格 11.29 元/股，用于支付 96.7186%
股权的购买价款。截至 2021 年 4 月 15 日，本公司已取得各交易对方用以认缴新增注册资本
- 14 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
的资产。本次变更后的注册资本为人民币 1,071,231,478.00 元，股本为人民币 1,071,231,478.00
元。
2021 年 10 月 19 日，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）67,513,362 股，发行价格为
14.96 元/股，共募集资金人民币 1,009,999,895.52 元，扣除承销费、本次发行股权登记等发行费
用共计 9,591,992.75 元（不含税），本次募集资金净额为人民币 1,000,407,902.77 元，其中注册
资本（股本）人民币 67,513,362.00 元，资本溢价 932,894,540.77 元，计入“资本公积”。
2022 年 7 月 14 日，公司通过深圳市南山区人民法院强制执行，以 0.08 元回购了神彩物
流原股东文超先生所持有的公司 785,606 股股份，经公司申请并经中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司审核确认，该等股份已于 2022 年 8 月 11 日予以注销。
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 总 股 本 为 1,137,959,234 股 ， 其 中 有 限 售 条 件 股 份
493,195,423 股，占总股本的 43.34%；无限售条件股份 644,763,811 股，占总股本的 56.66%。
本 公 司 企 业 法 人 统 一 社 会 信 用 代 码 为 914403001922517431 ， 注 册 资 本 为 人 民 币
1,137,959,234 元，公司注册地址、办公地址：深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦
15－17 层。本公司股票代码为 000032；公司法定代表人：陈士刚。
本公司属装修装饰业和软件信息服务业，经营范围主要为：研发、生产、销售通信设备、
交通通讯设备（生产场地营业执照另行办理）、计算机及软件、办公自动化设备、机械、光
机电一体化设备、电子检测设备、税控设备、税控收款机（不含限制项目）、半导体照明产
品；电子信息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规划、设计、
安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防监控系统
产品的技术开发、生产制造、调试、销售；软件及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技
术咨询；监控系统项目的设计、开发、咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专
控商品）；进出口业务按深贸管审证字第 523 号外贸企业审定证书规定办理；在合法取得使
用权的土地上从事房地产开发经营，物业管理及自有物业租赁；兴办实业（具体项目另行申
报）；仓储服务、国内外货物运输及代理服务（需许可经营项目另行办理申请）。
本公司之控股股东为中国中电国际信息服务有限公司，本公司最终控制人为中国电子信
息产业集团有限公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、
利润分配等重大事项决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；管理层
负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。
本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 16 日批准报出。
(二)合并财务报表范围
本报告期合并范围变化情况及子公司的相关信息详见本附注“六、在其他主体中的权
- 15 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
益”。
二、财务报表的编制基础
(一)编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布
的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）
的规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具
外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费
用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，
则按照相关规定计提相应的减值准备。
(二)持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。
三、重要会计政策和会计估计
(一) 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司
现金流量等有关信息。
(二) 会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。
本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
(三) 营业周期
本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
(四) 记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
本公司下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，其中中国电子
系统工程第二建设（越南）有限公司的记账本位币为越南盾，中国电子系统工程第二建设
- 16 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
（泰国）有限公司的记账本位币为泰铢，本财务报表以人民币列示。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企
业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
1.同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，
为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制
权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合
并方控制权的日期。
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制
方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产
账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股
本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
2.非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企
业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买
方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的
日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权
而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审
计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为
合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始
确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出
现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购
买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大
于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成
本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
- 17 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件
而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已
经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关
的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情
况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分
前面各段描述及本附注三、（十四）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”
的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投
资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综
合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益
计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公
允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的
被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处
置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计
量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投
资收益）。
(六) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
1．控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权
力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响
该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以
下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；
根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事
会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。
2．合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并
范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成
- 18 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调
整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果
及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期
初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期
期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并
且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本
公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并
取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及
少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于
少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股
东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少
数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之
和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的
差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧
失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在
该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投
资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企
业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、
（十四）“长期股权投资”或本附注三、（十）“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公
司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为
一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这
些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发
生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交
易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长
- 19 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原
则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将
各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前
每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认
为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安
排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公
司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安
排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、（十四）2、（2） “权益法
核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及
按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出
份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独
所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自
共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中
归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》
等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确
认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
(八) 现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期
限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动
风险很小的投资。
(九) 外币业务及外币财务报表折算
1.外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布
- 20 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉
及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
2.对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑
差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借
款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变
动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项
目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损
益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币
金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折
算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，
计入当期损益或确认为其他综合收益。
3.外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项
目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置
境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项
目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项
目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇
率折算。上年年末未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后
的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差
额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产
负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该
境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作
为调节项目，在现金流量表中单独列报。
上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对
境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母
- 21 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控
制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当
期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报
表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
(十) 金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1.金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分
为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入
初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款
或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（1）以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此
类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅
为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利
率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，
且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公
允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计
算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计
入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从
其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
- 22 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此
外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后
续计量，公允价值变动计入当期损益。
2.金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他
金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入
当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融
负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套
期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用
风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益
的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当
期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损
益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的
影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财
务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，
终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权
利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该
金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认
- 23 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水
平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到
的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未
终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止
确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计
入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进
行会计处理。
4.金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部
分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融
负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确
认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终
止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的
非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
5.金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当
前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融
资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债
在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转
移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定
其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构
- 24 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市
场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金
流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产
或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无
法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
(十一) 金融资产减值
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应
收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部
分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
1.减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一
般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预
期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发
生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风
险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相
当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增
加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期
信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认
后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认
时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况
外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的
合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
- 25 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据
证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
1） 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
2） 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
3） 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，
这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
4） 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
5） 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融
工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期
内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利
变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
3.以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及
诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同
的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、
逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等，在组合的基础上评估信用风险。
4.金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值
准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额
确认为减值利得。
5.各类金融资产信用损失的确定方法
（1）应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于
应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票 以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
应收票据
商业承兑汇票 以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征
（2）应收账款及合同资产
- 26 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预
期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
账龄组合 测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计
算预期信用损失
应收账款
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
应收国补电价组合 测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预
期信用损失率为 0
其他应收款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
履约保证金、投标保证 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的
预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组
金、意向金组合 合预期信用损失率为 0
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的
其他应收款 押金、备用金组合 预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组
合预期信用损失率为 0
代垫往来款、其他保证 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的
预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照
金及其他应收款项组合 表，计算预期信用损失
其中：上述组合中，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：
账龄 应收账款预期信用损失率(%) 其他应收款项预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年） 0-10 0-10
1－2 年 10-30 10-30
2－3 年 20-50 20-50
3－4 年 30-100 30-100
4－5 年 50-100 50-100
5 年以上 100.00 100.00
按照单项认定单项计提的坏账准备的判断标准：
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成
为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
① 发行方或债务人发生重大财务困难；
② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 27 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况
下都不会做出的让步；
④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据
对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可
计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、
担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；；
⑦其他表明金融资产发生减值的客观证据。
（3）对于预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值
低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十二) 存货
1.存货的分类和成本
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、
在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
本公司存货按实际成本计价。原材料和库存商品发出时采用加权平均法计价，工程承包
及设计服务原材料领用和发出按个别计价法计价。
3.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
4.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。
5.存货跌价准备的确认标准和计提方法
存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为
基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，
提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程
- 28 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需
要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行
销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的
数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现
净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期
损益。
(十三) 持有待售和终止经营
1.持有待售的非流动资产和处置组
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用
一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时
满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在
当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出
售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置
的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资
产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处
置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，
其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费
用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值
准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减
该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》
（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表
日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，
并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金
额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的
各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适
用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转
回。
- 29 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组
中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为
持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）
划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、
摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
2.终止经营的认定标准和列报方法
终止经营是指满足下列条件之一、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或
划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个独立的主营经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关
计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。
(十四) 长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的
长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公
司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核
算，其会计政策详见附注三、（十）“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动
必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的
财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的
制定。
1.投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在
最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权
投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，
调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期
股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本
与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
- 30 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分
别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控
制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者
权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长
期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份
新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股
权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益
性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的
企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交
易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买
方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始
投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关
管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长
期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益
性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允
价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直
接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实
施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
2.后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用
权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投
资。
（1）成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权
投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利
- 31 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
（2）权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投
资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的
份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资
单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对
于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股
权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资
时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期
间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与
联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损
益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司
与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公
司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控
制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投
出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成
业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营
企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，
全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构
成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额
外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期
间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，
如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
（3）收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算
- 32 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处
置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、（六）、2“合并财务报
表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，
计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将
原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负
债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所
有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被
投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收
益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当
期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分
配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处
置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对
该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位
实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，
其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投
资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收
益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行
会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润
分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后
的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余
股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结
转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩
- 33 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与
账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，
在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所
有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一
揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，
在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，
先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
(十五) 投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的
土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司
持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用
于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有
关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，
在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权
一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十）“长期资产减
值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前
的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产
或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产
或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，
以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，
以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终
止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价
- 34 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
值和相关税费后计入当期损益。
(十六) 固定资产
1. 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会
计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可
靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
2.各类固定资产的折旧方法
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各
类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-50 3-10 1.80-4.85
机器设备 5-20 3-10 4.50-19.40
运输设备 4-10 3-10 9.00-24.50
电子设备 3-10 3-10 9.00-32.33
办公设备 3-10 3-10 9.00-32.33
管网资产 20.00 5.00 4.75
其他 3-10 3-10 9.00-32.33
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本
公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
3. 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十）“长期资产减值”。
4. 其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能
可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后
续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定
资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计
入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发
生改变则作为会计估计变更处理。
(十七) 在建工程
- 35 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定
可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资
产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，
并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能
够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固
定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状
态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调
整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十）“长期资产减
值”。
(十八) 借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发
生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已
经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可
销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入
或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专
门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本
化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计
入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超
过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可
使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
- 36 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
(十九) 无形资产
1.无形资产
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流
入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发
生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使
用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，
则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处
理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准
备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予
摊销。
有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：
项目 预计使用寿命（年） 摊销方法
软件 3-10 年限平均法
土地使用权 20-70 年限平均法
专利权 5-10 年限平均法
特许权 3-20 年限平均法
客户关系 5-8 年限平均法
非专利技术 10.00 年限平均法
其他 3-20 年限平均法
注：其他包含锅炉燃煤指标、软件著作权等。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为
会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证
据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿
命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
2.研究与开发支出
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
本公司研发支出归集范围包括研发领用的材料、人工及劳务成本、研发设备摊销、在开
发过程中使用的其他无形资产及固定资产的摊销、水电等费用。
- 37 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动
的阶段；开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或
设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段
的支出计入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场
或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使
用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
3.无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十）“长期资产减值”。
(二十) 长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的
投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公
司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行
减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否
存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入
减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协
议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活
跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有
关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预
计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流
量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计
- 38 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产
组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企
业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或
资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分
摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的
其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
(二十一) 长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费
用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
(二十二) 合同资产和合同负债
1.合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负
债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝
之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供
服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、
无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、（十一）4 金融资
产减值的测试方法及会计处理方法。
3.合同负债的确认方法及标准
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司
向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司
在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同
一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
(二十三) 职工薪酬
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。
- 39 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、
工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本
公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资
产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提
存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成
本或当期损益。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精
算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确
定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，
并将当期服务成本计入当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给
予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利
时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的
职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支
付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务
日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认
条件时，计入当期损益（辞退福利）。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行
会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
(二十四) 预计负债
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公
司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠
的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资
产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够
收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
- 40 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
(二十五) 股份支付
1.股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础
确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允
价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，
在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/
在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息
做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，
并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，
按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权
益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关
成本或费用，相应增加股东权益。
（2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的
公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以
对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务
计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变
动计入当期损益。
2.修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权
益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的
权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其
他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本
公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速
- 41 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其
他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取
消处理。
3.涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其
一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规
定进行会计处理：
（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处
理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的
公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负
债。
（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支
付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非
其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一
企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，
比照上述原则处理。
(二十六) 优先股、永续债等其他金融工具
1. 永续债和优先股等的区分
本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
（1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他
方交换金融资产或金融负债的合同义务；
（2）如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工
具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司
只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为
金融负债。
本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，
按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合
- 42 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分
摊。
2.永续债和优先股等的会计处理方法
归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或
损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注
三、（十八）“借款费用”）以外，均计入当期损益。
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注
销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有
方的分配作为利润分配处理。
本公司不确认权益工具的公允价值变动。
(二十七) 收入
本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：
合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳
务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即
履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品
而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履
约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了
可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内
按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即
取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本
公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至
今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法确定，当履约进
度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额
确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项
履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：
企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法
定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，
- 43 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户
已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控
制权的迹象。
按照公司业务板块区分具体的收入确认政策：
（1）数字与信息服务业务
数字与信息服务业务主要包括云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务收
入。收入确认主要根据合同条款判断是某一时点履行的履约义务还是某一时段内履行的履约
义务。对于某一时点履行的履约义务在验收环节确认收入。对于在某一时段内履行的履约义
务，按照投入法确定的履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生
的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入。合同成本不能收回的，在
发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则
形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。
（2）产业服务业务
产业服务板块收入主要包括高科技产业工程服务业务、数字供热与新能源服务及其他业
务，具体如下：
a.高科技产业工程服务
由于客户能够控制本公司履约过程中的在建商品，本公司将其作为某一时段内履行的履
约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入。本公司履约进度按照投入法确定。具体为根
据累计实际发成的合同成本占合同预计总成本的比例确定。对于履约进度不能合理确定时，
本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入。合同成本
不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过
合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。
b.数字供热与新能源服务
数字供热与新能源服务收入主要是供热和生物质发电收入。数字供热与新能源服务收入
确认在供热季开始到结束的时间段内，按照收取的供热费用，平均分摊到每月确认收入。生
物质发电收入在月末根据与电网公司结算单上载明的发电量和发电单价确认收入。
c.其他业务
其他业务主要包括电子商贸业务收入、电子物流业务收入、自有产品销售收入和房屋租
赁收入等：
- 44 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
①电子商贸收入：国内贸易，根据合同约定客户取得相关商品控制权时确认收入；国外
贸易，在已经办理完毕货物出口报关手续且取得货运提单后确认收入；
②电子物流收入：公司根据合同约定完成相应的物流服务，与客户完成对账且取得结算
单后确认收入；
③自有产品销售收入：根据客户的订单需求，完成产品出库，取得客户确认的签收单后
确认销售收入；
④房屋租赁收入：根据合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。
(二十八) 合同成本
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项
资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费
用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
（3）该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；
但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计
提减值准备，并确认为资产减值损失：
（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备
情况下该资产在转回日的账面价值。
(二十九) 政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者
身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相
- 45 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
关的政府补助。
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的
政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，
则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府
文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计
入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必
要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益
相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货
币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名
义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有
确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收
的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已
经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理
测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照
《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管
理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制
定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算
作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统
的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损
失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经
发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处
理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成
本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，
超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
(三十) 递延所得税资产和递延所得税负债
- 46 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按
照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该
资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资
产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时
性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。
在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情
况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，
本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
(三十一) 租赁
1 .本公司作为承租人
本公司租赁资产的类别主要为房屋及建筑物、机器设备等。
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和
租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计
入当期费用。
（1）使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权
资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日
或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发
生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产
恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取
得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期
届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计
提折旧。
- 47 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已
发生减值并进行会计处理。
（2）租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包
括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②
取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④
购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需
支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公
司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期
间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按
变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资
产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变
租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，
并相应调整使用权资产的账面价值。
（3）短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产（价值低于
2000 元）租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各
个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
2.本公司作为出租人
（1） 经营租赁
本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营
租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁
于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租
赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率
折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。
本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
- 48 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
(三十二) 安全生产费用
本公司根据财政部、应急部《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通
知》（财资(2022）136号）的有关规定，按建筑安装工程造价提取安全生产费用。
安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。
提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固
定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态
时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计
折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
(三十三) 分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动
中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向
其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流
量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可
合并为一个经营分部。
(三十四) 重要性标准确定方法和选择依据
项 目 重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项 单项金额超过1000万元的应收账款认定为重要应收账款
单项金额超过500万元的应收账款认定为重要的应收账款坏账
重要的应收账款坏账准备收回或转回
准备收回或转回
重要的核销应收账款 单项金额超过500万元的应收账款认定为重要的核销应收账款
合同资产、合同负债账面价值发生重大 单项金额超过资产总额 0.5%认定为合同资产、合同负债账面
变动 价值发生重大变动
重要的在建工程 单项金额或当期发生额超过1000万元认定为重要的在建工程
重要的非全资子公司 资产总额占比超过4%的子公司认定为重要的非全资子公司
重要的一年以上应付账款/其他应付款/预 单项金额超过1000万元的一年以上应付账款/其他应付款/预付
付款项 款项认定为重要的一年以上应付账款/其他应付款/预付款项
重要的资本化开发项目 累计资本化金额超过1000万元的资本化开发项目
(三十五) 重要会计政策、会计估计的变更
1.会计政策变更
（1）会计政策变更及依据
- 49 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（“解释16号”）。
本公司于2023年1月1日起执行解释16号中与单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不
适用初始确认豁免的会计处理相关规定，对会计政策相关内容进行调整。
根据规定，对于租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易而产生的
等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司相应确认为递延所得税负债和递延所得
税资产。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其
他相关项目金额，并追溯调整可比期间信息。
（2）会计政策变更的影响
本公司执行解释16号中与单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认
豁免的会计处理相关规定对公司资产负债表各项目的影响汇总如下：
变更前 2022 年 12 月 31 变更后 2023 年
公司资产负债表项目 影响金额
日余额 1 月 1 日余额
资产： 52,840,413,844.90 3,959,358.12 52,844,373,203.02
递延所得税资产 290,289,745.59 3,959,358.12 294,249,103.71
负债： 42,714,405,782.62 705,693.63 42,715,111,476.25
递延所得税负债 89,323,944.28 705,693.63 90,029,637.91
股东权益： 10,126,008,062.28 3,253,664.49 10,129,261,726.77
未分配利润 1,165,231,180.60 3,362,763.90 1,168,593,944.50
少数股东权益 4,556,175,604.43 -109,099.41 4,556,066,505.02
上述会计政策变更对2022年度公司利润表各项目的影响汇总如下：
公司利润表
变更前 影响金额 变更后
项目
所得税费用 471,496,248.93 -4,117,935.45 467,378,313.48
净利润 713,558,583.16 4,117,935.45 717,676,518.61
归 属于 母公 司 所有 者的
-162,254,738.90 3,850,039.82 -158,404,699.08
净利润
少数股东损益 875,813,322.06 267,895.63 876,081,217.69
2.会计估计变更
本公司报告期内未发生会计估计变更。
四、税项
(一) 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额， 0% 、 1% 、 5% 、
增值税 在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 6%、9%、13%
本公司亦有业务按简易方式征收增值税，不抵扣进项税额 3%
- 50 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
税种 计税依据 税率
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 5%、7%
8.25% 、 15% 、
企业所得税 按应纳税所得额计缴
16.5%、20%、25%
土地增值税 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴 2%
教育费附加 按所取得的增值额和规定的税率计缴 1.5%、2%、3%
房产税 房产原值的 70%为计税依据 1.2%
存在不同企业所得税税率纳税
主体的，披露情况说明：
纳税主体名称 所得税税率
本公司 25%
中电桑达电子设备（江苏）有限公司 15%
深圳市桑达无线通讯技术有限公司 15%
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司 15%
深圳中联电子有限公司 25%
深圳市中电联合置业有限公司 25%
捷达国际运输有限公司 25%
天津捷达国际运输有限公司 20%
广东捷达国际运输有限公司 25%
上海捷达国际运输有限公司 20%
中电云计算技术有限公司 15%
中国电子系统技术有限公司 25%
中国电子系统工程第二建设有限公司 15%
中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司 20%
北京中瑞高科技产业服务有限公司 25%
江苏中电创新环境科技有限公司 15%
江苏中电安达工程技术有限公司 25%
江苏中电创达建设装备科技有限公司 25%
中电诚达医药工程设计（河北）有限公司 15%
中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司 20%
中电智维（上海）科技有限公司 25%
江苏中电创新科技发展有限公司 25%
中电系统建设工程有限公司 15%
中电（天津）信息技术研究院有限公司 20%
中电慧峰邯郸网络科技有限公司 25%
- 51 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
纳税主体名称 所得税税率
河北中电智通科技有限公司 25%
招远中电智慧产业发展有限公司 25%
中国电子系统工程第四建设有限公司 25%
福维工程科技有限公司 25%
昆山协多利洁净系统股份有限公司 15%
协多利洁净系统（常州）有限公司 25%
中电科工环境技术（武汉）有限公司 25%
北京中电凯尔设施管理有限公司 15%
中电洲际环保科技发展有限公司 25%
中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司 25%
邯郸市新兴供热设备有限公司 25%
山东中电富伦新能源投资有限公司 25%
潍坊中电万潍热电有限公司 25%
河北煜泰热能科技有限公司 25%
中电辛集热力有限公司 25%
中电武强热力有限公司 25%
中电行唐生物质能热电有限公司 25%
河北中电京安节能环保科技有限公司 25%
中电京安安平热力有限公司 25%
汾阳市中能生态修复有限公司 25%
中系建筑科技（安徽）有限公司 25%
中电易水环境投资有限公司 25%
中电（淄博）能源科技发展有限公司 25%
中电通途（北京）科技有限公司 15%
中电（浙江）数字产业有限公司 25%
中电（武汉）数字科技有限公司 25%
中电数字城市（江西）科技有限公司 20%
中电（山东）数字城市科技有限公司 20%
中电（陕西）数字产业发展有限公司 25%
遂宁数字城市科技有限公司 25%
中电国泰（江苏）数字技术有限公司 25%
中电（天津）大数据有限公司 20%
中电数创（北京）科技有限公司 25%
鼎智中电（邵阳）智慧城市科技有限公司 20%
- 52 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
纳税主体名称 所得税税率
安徽中电数字城市科技有限公司 20%
湖南中电现代数字城市信息科技有限公司 20%
中电智广系统技术有限公司 20%
中电（武汉）数字经济技术有限公司 25%
桑达（香港）有限公司 8.25%、16.5%
中国电子系统工程第三建设有限公司 15%
中电智慧环境（四川）有限公司 25%
上海金瑞铂智能科技有限公司 25%
中电（重庆）数字技术有限公司 25%
中电浦智数字技术（上海）有限公司 25%
中系数字科技(湖北)有限公司 5%
中电万维(合肥)科技有限公司 5%
长江云通有限公司 25%
长江云通信息科技发展有限公司 5%
武汉公交智通科技有限公司 5%
武汉通卡企业管理有限公司 15%
云端武汉互联网产业投资发展有限公司 5%
武汉云通商务有限公司 5%
(二) 税收优惠及批文
- 53 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
公司在报告期间的增值税优惠政策：
1. 本公司之子公司深圳市桑达无线通讯技术有限公司、中电通途（北京）科技有限公司、
中国电子系统技术有限公司根据财税[2011]100 号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税
政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13%税率征收
增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
2.供热企业中电武强热力有限公司、中电京安安平热力有限公司、中电洲际环保科技发
展有限公司、潍坊中电万潍热电有限公司、中电（淄博）能源科技发展有限公司向居民个人
供热而取得的采暖费收入免征增值税。根据《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执
行期限的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 6 号）第二条，对供热企业向居民个人供热
取得的采暖费收入免征增值税，《财政部国家税务总局关于延续供热企业增值税房产税城镇
土地使用税优惠政策的通知》（财税[2019]38 号）文件税收优惠政策，执行期限延长至 2023
年供暖期结束。
3.根据财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通
知（财税〔2021〕40 号）第一条，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用
劳务，可享受增值税即征即退政策。河北中电京安节能环保科技有限公司、中电行唐生物质
能热电有限公司满足税收优惠政策，对满足条件销售自产的资源综合利用产品，增值税享受
即征即退政策。
4. 北京中电凯尔设施管理有限公司及北京中瑞高科技产业服务有限公司，根据财政部、
税务总局发布《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》的规定，自 2023 年
1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵
减应纳税额，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。纳
税人适用加计抵减政策的其他有关事项，按照《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改
革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号)、《财政部税务总局关于
明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告 2019 年第 87 号)等有关
规定执行。
5. 根据财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知（财税[2008]
第 156 号文）规定，江苏中电创达建设装备科技有限公司生产的金属面岩棉夹芯板的享受增
值税即征即退 50%的优惠政策。
公司在报告期间的所得税优惠政策：
1.下列子公司获得高新技术企业认定资格，企业所得税税率为 15%，具体如下：
- 54 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
公司名称 证书编号 获得年份 有效期
中电桑达电子设备（江苏）有限公司 GR202144201145 2021 年 2021 年至 2023 年
深圳市桑达无线通讯技术有限公司 GR202144202659 2021 年 2021 年至 2023 年
中国电子系统工程第二建设有限公司 GR202132000918 2021 年 2021 年至 2023 年
中电诚达医药工程设计（河北）有限公司 GR202113002265 2021 年 2021 年至 2023 年
北京中电凯尔设施管理有限公司 GR202111003042 2021 年 2021 年至 2023 年
中国电子系统工程第三建设有限公司 GR202151000632 2021 年 2021 年至 2023 年
昆山协多利洁净系统股份有限公司 GR202232009292 2022 年 2022 年至 2024 年
中电系统建设工程有限公司 GR202211001401 2022 年 2022 年至 2024 年
中电通途（北京）科技有限公司 GR202211002214 2022 年 2022 年至 2024 年
江苏中电创新环境科技有限公司 GR202332003782 2023 年 2023 年至 2026 年
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司 GR202244206774 2022 年 2022 年至 2024 年
中电云计算技术有限公司 GR202342009759 2023 年 2023 年至 2026 年
注：1.本公司之子公司深圳中电桑飞智能照明科技有限公司，其实施节能效益分享型合
同能源管理项目，若实行查账征收并符合企业所得税法，此项目可享受财税[2010]110 号规定
的企业所得税“三免三减半”优惠政策；若分享型合同约定的效益分享期短于 6 年的，按实
际分享期享受优惠。
2.桑达（香港）有限公司，根据香港最新税收优惠政策，利润在 200 万港元以内的部分，
按照 8.25%的税率进行征收，超过 200 万港元部分的利润，按照 16.5%的税率全额征收。
3.河北中电京安节能环保科技有限公司、中电行唐生物质能热电有限公司根据《中华人
民共和国企业所得税法》第三十三条：企业生产属于环境保护、节能节水项目，符合国家产
业政策规定的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入；及《中华人民共和
国企业所得税法实施条例》第九十九条：企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定
的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收
入，减按 90%计入收入总额；在财政部国家税务总局国家发展改革委生态环境部关于公布
《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021 年版)》以及《资源综合利用企业所得
税优惠目录(2021 年版)》的规定范围内，相关收入减按 90%计入应纳税所得额。
4.汾阳市中能生态修复有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》符合条
件的环境保护、节能节水项目-公共垃圾处理项目，适用所得税“三免三减半”优惠政策，本
报告期所得税减半征收。
5.根据《财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的
公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）对小型微利企业（从事国家非限制和禁止行
- 55 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超
过 5000 万元等三个条件的企业）减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税
政策。公告执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。
6.天津捷达国际运输有限公司、上海捷达国际运输有限公司、中电（天津）信息技术研
究院有限公司、中电数字城市（江西）科技有限公司、中电（山东）数字城市科技有限公司、
湖南中电现代数字城市信息科技有限公司、安徽中电数字城市科技有限公司、鼎智中电（邵
阳）智慧城市科技有限公司、中电（天津）大数据有限公司、中电智广系统技术有限公司等
适用小型微利企业的税收优惠政策。
五、合并财务报表重要项目注释
(一) 货币资金
项目 期末余额 期初余额
库存现金 31,293.77 57,112.40
银行存款 7,771,214,158.10 7,716,077,087.98
其中：存放财务公司款项 6,383,958,968.53 6,128,857,594.75
其他货币资金 2,076,281,327.74 1,424,727,544.34
合计 9,847,526,779.61 9,140,861,744.72
其中：存放在境外的款项总额 94,562,757.19 110,231,822.69
受限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 689,365,078.31 483,581,071.12
农民工工资保证金 427,800,274.86 580,642,314.01
保函保证金 277,338,735.45 131,665,998.62
准备持有至到期的定期存款及应计利息 191,245,329.17 158,627,006.00
银行冻结资金 147,880,266.99 92,495,430.87
三方监管资金 120,000,000.00 120,000,000.00
履约及其他保证金 27,720,073.52 31,291,339.49
合计 1,881,349,758.30 1,598,303,160.11
(二) 交易性金融资产
项目 期末公允价值 期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益
305,706,483.28 476,050,850.59
的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资 305,706,483.28 476,050,850.59
合计 305,706,483.28 476,050,850.59
- 56 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
(三) 应收票据
1.应收票据分类
期末数 期初数
种类 坏 账 坏账
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
银行承兑汇票 236,506,880.92 236,506,880.92 419,242,076.41 419,242,076.41
商业承兑汇票 1,947,600.00 1,947,600.00 17,914,117.39 17,914,117.39
合计 238,454,480.92 238,454,480.92 437,156,193.80 437,156,193.80
2.应收票据坏账准备
期末数
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 预期信用损失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 238,454,480.92 100.00 238,454,480.92
其中：
银行承兑汇票 236,506,880.92 99.18 236,506,880.92
商业承兑汇票 1,947,600.00 0.82 1,947,600.00
合计 238,454,480.92 100.00 / 238,454,480.92
（续上表）
期初数
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 预期信用损失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 437,156,193.80 100.00 437,156,193.80
其中：
银行承兑汇票 419,242,076.41 95.90 419,242,076.41
商业承兑汇票 17,914,117.39 4.10 17,914,117.39
合计 437,156,193.80 100.00 / 437,156,193.80
3.期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
种类 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 167,526,640.89
合计 167,526,640.89
4.期末因出票人未履约而转为应收账款的票据
- 57 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
无
(四) 应收账款
1.按账龄披露应收账款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 8,290,307,006.26 7,411,158,669.39
1至2年 1,942,902,523.63 2,055,885,528.15
2至3年 955,782,592.30 1,082,428,422.49
3至4年 621,694,891.50 611,277,316.65
4至5年 387,544,294.04 125,410,749.02
5 年以上 215,434,275.57 159,698,677.33
小计 12,413,665,583.30 11,445,859,363.03
减：坏账准备 1,411,526,450.97 1,267,864,084.45
合计 11,002,139,132.33 10,177,995,278.58
2.按坏账准备计提方法分类披露应收账款
期末数
种类 账面余额 坏账准备
预期信用损失率 账面价值
金额 比例(%) 金额
/计提比例(%)
按单项计提坏账准备
741,880,538.89 5.98 430,028,575.45 57.96 311,851,963.44
的应收账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 11,671,785,044.41 94.02 981,497,875.52 8.41 10,690,287,168.89
账款
其中：账龄组合 10,730,240,180.19 86.44 981,497,875.52 9.15 9,748,742,304.67
应收国补电价
941,544,864.22 7.58 941,544,864.22
组合
合计 12,413,665,583.30 100.00 1,411,526,450.97 / 11,002,139,132.33
（续上表）
期初数
种类 账面余额 坏账准备
预期信用损失率/ 账面价值
金额 比例(%) 金额
计提比例(%)
按单项计提坏账准备的
494,824,060.14 4.32 238,148,150.07 48.13 256,675,910.07
应收账款
按信用风险特征组合计
10,951,035,302.89 95.68 1,029,715,934.38 9.40 9,921,319,368.51
提坏账准备的应收账款
其中：账龄组合 10,183,412,448.48 88.97 1,029,715,934.38 10.11 9,153,696,514.10
应收国补电价组
767,622,854.41 6.71 767,622,854.41
合
合计 11,445,859,363.03 100.00 1,267,864,084.45 / 10,177,995,278.58
- 58 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
名称 计提比
账面余额 坏账准备 例 计提理由
（%）
江苏时代芯存半导体有限公司 230,326,476.91 69,097,943.08 30 信用风险显著提高
深圳建业工程集团股份有限公司 71,894,513.21 35,947,256.61 50 信用风险显著提高
江苏锦柏建设工程有限公司 55,993,006.12 27,996,503.06 50 信用风险显著提高
恒大新能源汽车（天津）有限公司 35,692,905.05 17,846,452.53 50 信用风险显著提高
宁波时代全芯科技有限公司 30,924,214.00 9,277,264.20 30 信用风险显著提高
安徽中跃电动车有限公司 27,291,194.62 13,645,597.31 50 信用风险显著提高
华夏易能（广东）新能源科技有限公司 27,247,724.56 27,247,724.56 100 预计无法收回
张家港康得新光电材料有限公司 22,759,174.31 22,759,174.31 100 预计无法收回
儋州长宇旅游开发有限公司 22,723,951.12 12,955,053.52 57.01 信用风险显著提高
广东河嘉新能源科技有限公司 22,333,486.39 22,333,486.39 100 预计无法收回
泸州金能移动能源科技有限公司 19,269,705.77 19,269,705.77 100 预计无法收回
扬州恒大新能源科技发展有限公司 16,088,778.00 8,044,389.00 50 信用风险显著提高
前途汽车（苏州）有限公司 10,082,926.40 10,082,926.40 100 预计无法收回
恒大国能新能源汽车（上海）有限公司 10,008,379.52 5,004,189.76 50 信用风险显著提高
龙能科技（宁夏）有限责任公司 8,438,500.00 8,438,500.00 100 预计无法收回
华夏易能（海南）新能源科技有限公司 8,251,282.56 8,251,282.56 100 预计无法收回
深圳柔宇显示技术有限公司 8,138,530.22 8,138,530.22 100 预计无法收回
天津赞普科技股份有限公司 8,031,423.67 8,031,423.67 100 预计无法收回
湖南五夷芯视界（怀化高新区）电子科
7,845,337.83 7,845,337.83 100 预计无法收回
技有限公司
邯郸市宏达房地产开发有限公司 7,709,022.00 7,709,022.00 100 预计无法收回
桂林融创城投资有限公司 7,550,575.12 3,775,287.56 50 信用风险显著提高
国网河北省电力有限公司 7,402,332.00 5,871,985.84 79.33 信用风险显著提高
江苏新一亭建设有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 100 预计无法收回
华夏易能投资（浙江）有限公司 6,503,138.74 6,503,138.74 100 预计无法收回
国能新能源汽车有限责任公司 5,680,699.24 2,840,349.62 50 信用风险显著提高
湖南时变通讯科技有限公司 5,412,421.11 5,412,421.11 100 预计无法收回
罕王微电子（辽宁）有限公司 5,030,524.79 5,030,524.79 100 预计无法收回
舒城鼎兴园区建设发展有限公司 4,950,700.04 2,475,350.02 50 信用风险显著提高
浙江遨优动力系统有限公司 4,800,510.20 4,800,510.20 100 预计无法收回
邯郸市恒隆房地产开发有限公司 4,596,176.50 4,596,176.50 100 预计无法收回
- 59 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末余额
名称 计提比
账面余额 坏账准备 例 计提理由
（%）
广东正德新能源科技有限公司 4,530,790.73 4,530,790.73 100 预计无法收回
邯郸市复兴区西苑街道办事处前郝村社
3,548,343.70 3,548,343.70 100 预计无法收回
区居民委员会
西安天星生物药业股份有限公司 3,172,978.14 3,172,978.14 100 预计无法收回
扬州荣德新能源科技有限公司 3,040,606.05 3,040,606.05 100 预计无法收回
邱县民和房地产开发有限公司 2,912,385.88 2,912,385.88 100 预计无法收回
合肥彩虹蓝光科技有限公司 2,448,327.42 2,448,327.42 100 预计无法收回
迈科锂电（江苏）有限公司 2,116,513.76 2,116,513.76 100 预计无法收回
广东辰采能源科技有限公司 2,082,916.83 2,082,916.83 100 预计无法收回
大庆科维建筑安装工程有限公司 1,523,300.97 1,523,300.97 100 预计无法收回
四川裕健药业有限公司 895,678.58 895,678.58 100 预计无法收回
邯郸市新业房地产开发集团有限公司 793,750.00 793,750.00 100 预计无法收回
龙能科技（苏州）有限责任公司 769,600.38 769,600.38 100 预计无法收回
长沙桑达科技发展实业有限公司 599,000.00 599,000.00 100 预计无法收回
四川省长江国际贸易有限公司 513,372.27 513,372.27 100 预计无法收回
新纶光电材料（常州）有限公司 505,689.43 505,689.43 100 预计无法收回
河北海诺房地产开发集团有限公司 270,994.80 270,994.80 100 预计无法收回
中远海运科技股份有限公司 265,200.00 265,200.00 100 预计无法收回
陕西大洋立恒装饰有限公司 262,578.17 262,578.17 100 预计无法收回
无锡吉成芯半导体科技有限公司 210,000.00 210,000.00 100 预计无法收回
西安国美安迅网络科技有限公司 209,861.70 209,861.70 100 预计无法收回
海南恒乾材料设备有限公司 203,721.21 101,860.61 50 信用风险显著提高
HOMINGSYSTEMSLLC 178,198.65 178,198.65 100 预计无法收回
南京电子设备研究所 173,742.23 173,742.23 100 预计无法收回
福建晶安光电有限公司 100,000.00 100,000.00 100 预计无法收回
深圳市爱尔发智能设备有限公司 91,000.00 91,000.00 100 预计无法收回
邱县交通运输局 90,039.75 90,039.75 100 预计无法收回
邯郸市丛台区四季青街道办事处窦庄社
90,024.00 90,024.00 100 预计无法收回
区居民委员会
潘显东 64,195.00 64,195.00 100 预计无法收回
广东飞达交通工程有限公司 62,154.51 62,154.51 100 预计无法收回
山西华远交通光电技术工程有限公司 50,000.00 50,000.00 100 预计无法收回
无锡市银仁房屋开发有限责任公司 50,000.00 50,000.00 100 预计无法收回
- 60 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末余额
名称 计提比
账面余额 坏账准备 例 计提理由
（%）
武汉烽火信息集成技术有限公司 42,420.00 42,420.00 100 预计无法收回
井冈山风景名胜区管理局 30,370.00 30,370.00 100 预计无法收回
广西卡耐新能源有限公司 5,174.72 5,174.72 100 预计无法收回
广州市重点公共建设项目管理办公室 0.01 0.01 100 预计无法收回
合计 741,880,538.89 430,028,575.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
（1）账龄组合
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内（含 1
7,793,826,124.45 72.63 102,165,701.07 7,031,775,300.95 69.04 125,959,631.06
年）
1至2年 1,558,030,625.76 14.52 225,867,587.44 1,698,963,897.40 16.68 261,347,383.38
2至3年 716,795,558.02 6.68 214,837,908.88 844,851,807.66 8.30 250,528,800.37
3至4年 358,068,140.39 3.34 173,633,603.95 365,177,468.36 3.59 173,687,810.47
4至5年 157,666,586.93 1.47 119,139,929.54 115,701,850.67 1.14 91,409,538.24
5 年以上 145,853,144.64 1.36 145,853,144.64 126,942,123.44 1.25 126,782,770.86
合计 10,730,240,180.19 100.00 981,497,875.52 10,183,412,448.48 100.00 1,029,715,934.38
（2）其他组合
期末数 期初数
组合名称
账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备
应收国补电价组合 941,544,864.22 767,622,854.41
合计 941,544,864.22 767,622,854.41
3.本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 收购子公司 其他变动
按单项
计提坏 238,148,150.07 216,282,029.95 1,113,473.88 23,288,130.69 430,028,575.45
账准备
按组合
计提坏 1,029,715,934.38 -14,103,413.21 32,902,320.80 5,091,122.51 -6,303,447.36 981,497,875.52
账准备
合计 1,267,864,084.45 202,178,616.74 1,113,473.88 56,190,451.49 5,091,122.51 -6,303,447.36 1,411,526,450.97
- 61 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
注：其他变动系本年应收账款重分类至长期应收款所致。
其中本期坏账准备收回或转回金额：
转回或收回金 确定原坏账准备的依 转回或收
单位名称 收回方式
额 据及其合理性 回原因
深圳桑达国际电源科技有限公司 1,010,010.87 信用状况明显下降 收回款项 银行转账
邯郸市丛台区四季青街道办事处窦庄社区
62,897.00 信用状况明显下降 收回款项 银行转账
居民委员会
恒大新能源汽车（天津）有限公司 40,566.01 信用状况明显下降 收回款项 银行转账
合计 1,113,473.88
4.本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 56,190,451.49
本报告期实际核销的应收账款明细情况：
款项是否因
应收账款性 履行的核销
单位名称 核销金额 核销原因 关联交易产
质 程序
生
张家港康得新光电材料有限
工程款 11,604,814.49 执行终本 董事会审批 否
公司
邯郸市华宸房地产开发有限 无法收回且诉讼
应收入网费 10,592,460.00 董事会审批 否
公司 强制执行终止
邯郸市锦江房地产开发有限 无法收回且诉讼
应收入网费 10,202,539.00 董事会审批 否
公司 强制执行终止
三圣埃塞（重庆）实业有限
工程款 8,000,000.46 执行终本 董事会审批 否
公司
邯郸市宁都房地产开发有限 无法收回且诉讼
应收入网费 4,324,697.00 董事会审批 否
公司 强制执行终止
江西益丰泰光电技术有限公
应收工程款 1,920,000.00 对方破产 董事会决议 否
司
米亚索乐装备集成（福建）
工程款 1,509,600.00 无法收回 董事会决议 否
有限公司
成都纽瑞特医疗科技有限公
应收工程款 1,385,475.80 无法收回 董事会决议 否
司
浙江昱辉阳光能源有限公司 应收工程款 1,278,697.66 对方破产 董事会决议 否
商丘新浩纸业有限公司 应收工程款 840,000.00 对方破产 董事会决议 否
道中道（山东）生物科技工
应收工程款 801,569.94 诉讼调解失败 董事会决议 否
程有限公司
商丘新荣纸业有限公司 应收工程款 637,268.32 对方破产 董事会决议 否
张家港保税区康得菲尔实业
工程款 589,618.00 执行终本 董事会审批 否
有限公司
上海华力微电子有限公司 工程款 552,426.05 无法收回 董事会决议 否
昆明北方红外光电子有限公
工程款 498,758.93 无法收回 董事会决议 否
司
深圳柔宇显示技术有限公司 工程款 443,116.74 执行终本 董事会审批 否
- 62 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
款项是否因
应收账款性 履行的核销
单位名称 核销金额 核销原因 关联交易产
质 程序
生
重庆市音乐一号科技有限公
应收房租 273,443.59 执行终本 董事会审批 否
司
邯郸博特制药有限公司 应收服务费 210,000.00 无法收回 董事会决议 否
智联华通讯技术（深圳）有
应收房租 194,155.16 对方注销 董事会审批 否
限公司
长沙市第一医院 应收服务费 90,000.00 无法收回 董事会决议 否
河北海德生物科技有限公司 应收服务费 70,000.00 无法收回 董事会决议 否
河北九派实业集团有限公司 应收服务费 67,388.35 无法收回 董事会决议 否
博尔达医药科技有限公司 应收服务费 60,000.00 无法收回 董事会审批 否
山东润中药业有限公司 应收工程款 24,422.00 对方破产 董事会决议 否
武汉天惠生物工程有限公司 应收服务费 10,000.00 无法收回 董事会决议 否
四川制药股份有限公司 应收服务费 10,000.00 无法收回 董事会审批 否
合计 56,190,451.49
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款 应收账款坏账
应收账款和合
应收账款期末 合同资产期 和合同资产 准备和合同资
单位名称 同资产期末余
余额 末余额 期末余额合 产减值准备期
额
计数的比例 末余额
国网 河北省电 力有限公
952,628,692.76 952,628,692.76 3.16% 5,871,985.84
司
信息 产业电子 第十一设
计研 究院科技 工程股份 275,076,280.87 315,450,860.45 590,527,141.32 1.96% 49,594,398.24
有限公司
中国 建筑第四 工程局有
306,413,574.60 208,505,189.27 514,918,763.87 1.71% 22,975,408.43
限公司盐城分公司
中创 新航科技 （武汉）
58,217,021.98 309,399,757.37 367,616,779.35 1.22% 3,369,575.92
有限公司
杭州 吉海信息 科技有限
140,058,341.71 151,714,557.06 291,772,898.77 0.97% 1,638,517.22
公司
合计 1,732,393,911.92 985,070,364.15 2,717,464,276.07 9.02% 83,449,885.65
6. 由金融资产转移而终止确认的应收账款
与终止确认相关的利得和损
项目 金融资产转移的方式 终止确认金额
失（损失以“-”填列）
应收账款 无追索权保理 595,930,000.00 -20,632,532.47
合计 595,930,000.00 -20,632,532.47
(五) 应收款项融资
1. 应收款项融资情况
项目 期末余额 期初余额
应收票据 415,805,988.11 266,410,395.64
- 63 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目 期末余额 期初余额
应收账款
合计 415,805,988.11 266,410,395.64
2.应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
累计在其他综
其他
项目 期初余额 本期新增 本期终止确认 期末余额 合收益中确认
变动
的损失准备
应收票据 266,410,395.64 3,217,355,197.13 3,067,959,604.66 415,805,988.11
应收账款
合计 266,410,395.64 3,217,355,197.13 3,067,959,604.66 415,805,988.11
3.期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
项 目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 4,640,409,798.50
合 计 4,640,409,798.50
(六) 预付款项
1.预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 2,514,591,406.88 84.56 1,531,700,397.62 87.67
1至2年 352,772,007.04 11.86 192,498,241.13 11.02
2至3年 87,256,707.19 2.93 17,823,763.82 1.02
3 年以上 19,338,815.14 0.65 5,073,043.32 0.29
合计 2,973,958,936.25 100.00 1,747,095,445.89 100.00
2.账龄超过 1 年的大额预付款项情况
债务单位 期末余额 账龄 未结算的原因
AGRU Plastics (Hong Kong) Limited 116,486,112.47 1-2 年 合同在执行中
苏州弘亿创塑胶科技有限公司 38,650,941.05 1-2 年、2-3 年 合同在执行中
西门子中压开关技术（无锡）有限公司 22,869,070.70 1-2 年 合同在执行中
江西中鹏建设有限责任公司 21,642,791.55 1-2 年 服务未履行完毕
中垠物产有限公司 21,626,329.62 1-2 年 服务未履行完毕
合肥阿雷斯提汽车配件有限公司 14,084,256.46 1-2 年 未到结算期
厦门奇莱科技有限公司 11,744,375.21 1-2 年 未到结算期
247,103,877.06 —— ——
- 64 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
3.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况
占预付款项期末余额合计数
预付对象 期末余额
的比例(%)
AGRUPlastics(HongKong)Limited 116,486,112.47 3.92
南京华易泰电子科技有限公司 57,140,982.91 1.92
镇江西门子母线有限公司 47,101,709.93 1.58
天津世通新能供应链管理有限公司 40,730,228.92 1.37
国能河北邯郸热电股份有限公司 40,157,584.84 1.35
合计 301,616,619.07 10.14
(七) 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 740,545,118.81 637,117,588.94
合计 740,545,118.81 637,117,588.94
1.其他应收款项
（1）按账龄披露其他应收款项
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 328,779,656.94 366,012,958.69
1至2年 252,253,395.79 118,522,709.21
2至3年 113,750,756.81 89,042,495.93
3至4年 93,602,210.04 48,693,331.30
4至5年 24,686,355.49 27,367,053.09
5 年以上 55,411,051.13 56,849,927.93
小计 868,483,426.20 706,488,476.15
减：坏账准备 127,938,307.39 69,370,887.21
合计 740,545,118.81 637,117,588.94
（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项
期末数
种类 账面余额 坏账准备
预期信用损失率 账面价值
比例
金额 金额
(%) /计提比例（%）
单项计提坏账准备的其他应收款
97,976,850.06 11.28 79,208,850.06 80.84 18,768,000.00
项
- 65 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末数
种类 账面余额 坏账准备
预期信用损失率 账面价值
比例
金额 金额
(%) /计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准
770,506,576.14 88.72 48,729,457.33 6.32 721,777,118.81
备的其他应收款项
其中：履约保证金、投标保
334,352,912.48 38.50 334,352,912.48
证金、意向金组合
押金、备用金组合 82,910,454.27 9.55 82,910,454.27
代垫往来款、其他保证
353,243,209.39 40.67 48,729,457.33 13.79 304,513,752.06
金及其他应收款项组合
合计 868,483,426.20 100.00 127,938,307.39 / 740,545,118.81
（续上表）
期初数
种类 账面余额 坏账准备
预期信用损失率/ 账面价值
比例
金额 金额
(%) 计提比例（%）
单项计提坏账准备的其他应收款
40,300,020.30 5.70 40,300,020.30 100.00
项
按信用风险特征组合计提坏账准
666,188,455.85 94.30 29,070,866.91 4.36 637,117,588.94
备的其他应收款项
其中：履约保证金、投标保证
434,261,691.99 61.47 434,261,691.99
金、意向金组合
押金、备用金组合 81,567,086.02 11.55 81,567,086.02
代垫往来款、其他保证金
150,359,677.84 21.28 29,070,866.91 19.33 121,288,810.93
及其他应收款项组合
合计 706,488,476.15 100.00 69,370,887.21 / 637,117,588.94
期末单项计提坏账准备的其他应收款项
期末余额
名称 计 提 比 例
账面余额 坏账准备 计提理由
（%）
二连浩特北控宏晖能源有限公司 62,560,000.00 43,792,000.00 70.00 信用风险显著提高
深圳桑达国际电源科技有限公司 24,032,365.87 24,032,365.87 100.00 预计无法收回
山西鑫能物贸有限公司 3,303,274.14 3,303,274.14 100.00 预计无法收回
上海紫恒投资发展有限公司 1,600,000.00 1,600,000.00 100.00 预计无法收回
浙江遨优动力系统有限公司 1,325,000.00 1,325,000.00 100.00 预计无法收回
北京联合创誉教育科技有限公司 800,000.00 800,000.00 100.00 预计无法收回
北京易水投资管理有限公司 770,000.00 770,000.00 100.00 预计无法收回
东营恒力威管件有限公司 754,700.00 754,700.00 100.00 预计无法收回
上海集越制冷设备有限公司 741,724.00 741,724.00 100.00 预计无法收回
江苏时代芯存半导体有限公司 631,000.00 631,000.00 100.00 预计无法收回
李宝光 295,000.00 295,000.00 100.00 预计无法收回
- 66 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末余额
名称 计 提 比 例
账面余额 坏账准备 计提理由
（%）
山东潍坊烟草有限公司 241,362.50 241,362.50 100.00 预计无法收回
航天智能科技（武汉）有限公司 229,617.83 229,617.83 100.00 预计无法收回
敖汉旗中电惠德新能源有限公司 178,333.33 178,333.33 100.00 预计无法收回
山东省发展集团商务总公司 124,656.63 124,656.63 100.00 预计无法收回
代扣代缴社保公积金及水电等 97,563.58 97,563.58 100.00 预计无法收回
潍坊捷锦创新环保科技有限公司 96,740.00 96,740.00 100.00 预计无法收回
肖云生 77,864.49 77,864.49 100.00 预计无法收回
潍坊诗琴轩建筑有限公司 57,647.69 57,647.69 100.00 预计无法收回
王廷新 50,000.00 50,000.00 100.00 预计无法收回
四川南玻节能玻璃有限公司 10,000.00 10,000.00 100.00 预计无法收回
合计 97,976,850.06 79,208,850.06 /
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
（1）代垫往来款、其他保证金及其他应收款项（按账龄划分）
期末数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
1 年以内（含 1 年） 223,439,096.49 63.25 1,821,785.84
1至2年 65,846,767.33 18.64 9,837,627.51
2至3年 12,998,409.43 3.68 3,889,161.31
3至4年 32,625,161.91 9.24 16,229,517.93
4至5年 6,912,047.41 1.96 5,529,637.92
5 年以上 11,421,726.82 3.23 11,421,726.82
合计 353,243,209.39 100.00 48,729,457.33
（续上表）
期初数
名称 账面余额
坏账准备
金额 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 76,294,035.66 50.73 965,473.85
1-2 年 30,237,328.20 20.11 4,234,050.47
2-3 年 15,933,766.01 10.60 4,656,859.28
3-4 年 12,473,853.22 8.30 6,104,307.27
4-5 年 5,348,001.51 3.56 3,937,482.81
5 年以上 10,072,693.24 6.70 9,172,693.23
- 67 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期初数
名称 账面余额
坏账准备
金额 计提比例(%)
合计 150,359,677.84 100.00 29,070,866.91
（2）其他组合
期末数
组合名称
账面余额 计提比例(%) 坏账准备
履约保证金、投标保证金、意向金组合 334,352,912.48
押金、备用金组合 82,910,454.27
合计 417,263,366.75
（续上表）
期初数
组合名称
账面余额 计提比例(%) 坏账准备
履约保证金、投标保证金、意向金组合 434,261,691.99
押金、备用金组合 81,567,086.02
合计 515,828,778.01
（3）其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预 合计
未来 12 个月预
期信用损失(未 期信用损失(已
期信用损失
发生信用减值) 发生信用减值)
期初余额 29,070,866.91 40,300,020.30 69,370,887.21
期初余额在本期 29,070,866.91 40,300,020.30 69,370,887.21
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 12,998,849.64 47,650,192.43 60,649,042.07
本期转回 5,799,313.83 5,799,313.83
本期转销
本期核销 3,350,000.00 3,350,000.00
其他变动 6,659,740.78 407,951.16 7,067,691.94
期末余额 48,729,457.33 79,208,850.06 127,938,307.39
- 68 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
其他应收款项账面余额变动如下
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 整个存续期预 整个存续期预 合计
未来 12 个月预
期信用损失(未 期信用损失(已
期信用损失
发生信用减值) 发生信用减值)
期初余额 666,188,455.85 40,300,020.30 706,488,476.15
期初余额在本期 666,188,455.85 40,300,020.30 706,488,476.15
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 4,353,508,889.17 58,160,617.90 4,411,669,507.07
本期终止确认 4,322,879,101.95 662,121.47 4,323,541,223.42
其他变动 73,688,333.07 178,333.33 73,866,666.40
期末余额 770,506,576.14 97,976,850.06 868,483,426.20
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提
40,300,020.30 44,478,525.76 5,799,313.83 229,617.83 79,208,850.06
坏账准备
按组合计提
29,070,866.91 16,170,516.31 3,350,000.00 6,838,074.11 48,729,457.33
坏账准备
合计 69,370,887.21 60,649,042.07 5,799,313.83 3,350,000.00 7,067,691.94 127,938,307.39
注：其他变动系公司合并范围变动影响所致。
（5）本期实际核销的其他应收款项情况
项目 核销金额
实际核销的其他应收款项 3,350,000.00
其中重要的其他应收款项核销情况：
其他应收款 履行的核 款项是否因关
单位名称 核销金额 核销原因
项性质 销程序 联交易产生
江西益丰泰光电技术有限 董事会决
投标保证金 1,850,000.00 预计无法收回 否
公司 议
苏州龙泉建设工程有限公 董事会决
投标保证金 1,000,000.00 预计无法收回 否
司 议
三圣埃塞（重庆）实业有 无法收回且诉讼 董事会审
保证金 500,000.00 否
限公司 强制执行终止 批
合计 3,350,000.00
- 69 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
履约保证金、意向金 223,715,657.24 257,921,970.91
其他保证金（质量保证金、安全保证金、
67,205,603.68 79,488,932.02
农民工工资保证金等）
投标保证金 123,017,437.83 136,298,289.58
其他单位往来 349,711,726.34 114,768,254.02
押金、备用金 82,910,454.27 66,466,498.73
代扣代缴 21,922,546.84 51,544,530.89
合计 868,483,426.20 706,488,476.15
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款
坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 项期末余额合
末余额
计数的比例(%)
二连浩特北控宏晖能源有限
履约保证金 62,560,000.00 3-4 年 7.20 43,792,000.00
公司
浙江煜博建设集团有限公司 往来款 56,064,408.06 1 年以内 6.46
武汉光谷智能科技有限公司 往来款 38,554,879.23 1-3 年 4.44 6,365,873.93
辛集市住房和城乡建设局 政府补助 28,346,000.00 1 年以内 3.26
深圳桑达国际电源科技有限
往来款 24,032,365.87 5 年以上 2.77 24,032,365.87
公司
合计 209,557,653.16 24.13 74,190,239.80
（8）涉及政府补助的应收款项
政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据
报告日前已收回 1830 万元，剩余款项将于
供暖补贴款 50,919,181.43 1 年以内,1-2 年 一年内收回。
增值税退税 3,609,522.65 1 年以内 报告日前已收回
54,528,704.08
(八) 存货
1.存货的分类
期末余额
项目 存货跌价准备/合同履
账面余额 账面价值
约成本减值准备
原材料 183,216,430.69 3,616,709.99 179,599,720.70
周转材料 12,414,341.96 12,414,341.96
委托加工物资 46,334.16 46,334.16
库存商品 141,695,296.02 4,638,961.46 137,056,334.56
- 70 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末余额
项目 存货跌价准备/合同履
账面余额 账面价值
约成本减值准备
合同履约成本 482,465,380.06 15,401,579.58 467,063,800.48
发出商品 127,293,211.54 127,293,211.54
合计 947,130,994.43 23,657,251.03 923,473,743.40
（续上表）
期初余额
项目 存货跌价准备/合同履
账面余额 账面价值
约成本减值准备
原材料 240,024,832.17 2,780,036.71 237,244,795.46
周转材料 12,557,656.33 12,557,656.33
委托加工物资 158,635.90 158,635.90
在产品 10,612.83 10,612.83
库存商品 63,156,841.43 2,668,800.24 60,488,041.19
合同履约成本 658,616,011.47 8,520,603.20 650,095,408.27
发出商品 163,352,267.15 163,352,267.15
合计 1,137,876,857.28 13,969,440.15 1,123,907,417.13
2.存货跌价准备及合同履约成本减值准备
期初 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
项目
余额 计提 其他 转回或转销 其他
原材料 2,780,036.71 1,616,604.12 779,930.84 3,616,709.99
库存商品 2,668,800.24 1,995,545.65 25,384.43 4,638,961.46
合同履约成本 8,520,603.20 6,880,976.38 15,401,579.58
合计 13,969,440.15 10,493,126.15 805,315.27 23,657,251.03
(九) 合同资产
1.合同资产情况
期末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值
高科技产业工程服务 15,736,137,993.26 257,778,368.54 15,478,359,624.72
数字与信息服务 1,983,487,042.97 26,655,764.17 1,956,831,278.80
合计 17,719,625,036.23 284,434,132.71 17,435,190,903.52
（续上表）
期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值
- 71 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值
高科技产业工程服务 15,467,161,379.08 122,627,921.52 15,344,533,457.56
数字与信息服务 2,210,194,786.12 11,293,158.47 2,198,901,627.65
数字供热与新能源服务 13,351,151.76 13,351,151.76
合计 17,690,707,316.96 133,921,079.99 17,556,786,236.97
2. 合同资产按减值计提方法分类披露
期末数
种类 账面余额 坏账准备
预期信用损失率 账面价值
金额 比例(%) 金额
/计提比例(%)
按单项计提坏账准备
121,885,213.97 0.69 94,378,542.63 77.43 27,506,671.34
的应收账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 17,597,739,822.26 99.31 190,055,590.08 1.08 17,407,684,232.18
账款
合计 17,719,625,036.23 100.00 284,434,132.71 / 17,435,190,903.52
（续上表）
期初数
种类 账面余额 坏账准备
预期信用损失率/ 账面价值
金额 比例(%) 金额
计提比例(%)
按单项计提坏账准备的
76,429,883.66 0.43 40,921,152.38 53.54 35,508,731.28
应收账款
按信用风险特征组合计
17,614,277,433.30 99.57 92,999,927.61 0.53 17,521,277,505.69
提坏账准备的应收账款
合计 17,690,707,316.96 100.00 133,921,079.99 / 17,556,786,236.97
按单项计提减值准备：
期末余额
名称 计提比例
账面余额 减值准备 计提理由
（%）
二连浩特北控宏晖能源有限公司 39,999,999.99 27,999,999.99 70.00 信用风险显著提高
德科码（南京）半导体有限公司 25,311,444.57 25,311,444.57 100.00 预计无法收回
恒大国能新能源汽车（上海）有限公
15,043,653.34 7,521,826.67 50.00 信用风险显著提高
司
江苏中芯联电子有限公司 9,719,253.82 9,719,253.82 100.00 预计无法收回
儋州长宇旅游开发有限公司 8,777,087.10 4,388,543.55 50.00 信用风险显著提高
深圳柔宇显示技术有限公司 4,536,769.00 4,536,769.00 100.00 预计无法收回
深圳建业工程集团股份有限公司 4,120,179.59 2,060,089.80 50.00 信用风险显著提高
龙能科技（宁夏）有限责任公司 3,937,007.61 3,937,007.61 100.00 预计无法收回
- 72 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末余额
名称 计提比例
账面余额 减值准备 计提理由
（%）
河北省邯郸市峰峰矿区应急监测预警
3,646,751.08 3,646,751.08 100.00 预计无法收回
平台组委会
恒大新能源汽车（天津）有限公司 2,865,764.46 1,432,882.24 50.00 信用风险显著提高
广州市第八人民医院 2,076,146.66 2,076,146.66 100.00 预计无法收回
商丘市梁园产业集聚区管理委员会 1,644,498.52 1,644,498.52 100.00 预计无法收回
舒城鼎兴园区建设发展有限公司 206,658.23 103,329.12 50.00 信用风险显著提高
合计 121,885,213.97 94,378,542.63 /
按组合计提减值准备：
期末余额
名称
合同资产 减值准备 计提比例（%）
高科技产业工程服务 15,619,544,028.89 168,691,075.51 1.08
数字与信息服务 1,978,195,793.37 21,364,514.57 1.08
合计 17,597,739,822.26 190,055,590.08 /
（续上表）
期初余额
名称
合同资产 减值准备 计提比例（%）
高科技产业工程服务 15,390,731,495.42 81,706,769.14 0.53
数字与信息服务 2,201,656,498.00 11,218,585.58 0.51
数字供热与新能源服务 13,351,151.76
其他产业服务 8,538,288.12 74,572.89 0.87
合计 17,614,277,433.3 92,999,927.61 /
3.本期合同资产计提减值准备情况
本期转
项目 本期计提 本期转回 其他 原因
销/核销
按单项计提减值 本公司结合款项可收回情况，对
53,457,390.25
准备 其全部或部分计提信用损失准备
按组合计提减值 本公司结合款项可收回情况，对
101,212,251.12 4,176,362.75 19,774.10
准备 其全部或部分计提信用损失准备
合计 154,669,641.37 4,176,362.75 19,774.10
注：其他变动系因公司合并范围变动所致。
(十) 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 116,393,413.54 241,549,259.15
- 73 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目 期末余额 期初余额
预缴税金 867,952,746.96 485,038,517.94
代垫理赔款及其他 95,587,569.24 19,340,311.77
合计 1,079,933,729.74 745,928,088.86
(十一) 长期应收款
1.长期应收款明细
期末余额 期末折现率
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 区间(%)
分期收款销售商品 317,293,771.46 317,293,771.46 3.03-6
分期收款提供劳务 813,185,274.13 6,303,447.36 806,881,826.77 4.2-4.99
合计 1,130,479,045.59 6,303,447.36 1,124,175,598.23 /
（续上表）
期初余额 期末折现率
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 区间(%)
分期收款销售商品 84,449,942.20 84,449,942.20 4-6
分期收款提供劳务 732,749,096.64 732,749,096.64 5.2
合计 817,199,038.84 817,199,038.84 /
2.长期应收款坏账准备变动
本期变动金额
期初余
类别 期末余额
额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
分期收款提供劳务 6,303,447.36 6,303,447.36
合计 6,303,447.36 6,303,447.36
注：其他变动系本年应收账款重分类至长期应收款所致。
- 74 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
(十二) 长期股权投资
本期增减变动
宣告发放现 减值准备期末余
被投资单位 投资成本 期初余额 权益法下确认的 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 金股利或利 其他 额
投资损益 收益调整 变动 准备
润
1．合营企业
中电智开系统技术有限公司 35,700,000.00 37,094,251.61 4,477,816.06 41,572,067.67
德州数字城市建设运营有限公司 5,635,000.00 6,557,822.26 775,836.60 7,333,658.86
数字大理建设运营有限公司 24,500,000.00 8,593,687.44 -7,431,601.65 1,162,085.79
中电（济南）数字科技有限公司 4,900,000.00 4,162,310.87 -2,176,956.81 1,985,354.06
商丘市慧城数据服务有限公司 49,000,000.00 49,801,772.78 292,289.68 50,094,062.46
湖北东楚通科技有限公司 20,580,000.00 19,834,078.43 807,820.86 20,641,899.29
西部（重庆）科学城数字科技有限
400,000.00 400,201.33 400,201.33
公司
中电（江苏）数字产业有限公司 3,350,000.00 5,076,420.43 -899,617.42 4,176,803.01
山东智城云享大数据信息技术有限
768,075.00 775,105.65 -775,105.65
公司
泸州市数字创新科技有限公司 3,600,000.00 4,247,385.62 1,320,345.04 5,567,730.66
中电（天津）智慧城市运营服务有
6,120,000.00 6,221,803.82 573,509.56 6,795,313.38
限公司
凉山绿科数字科技有限公司 4,900,000.00 4,900,000.00 4,900,000.00
河北中电云城科技有限公司 36,745,317.00 73,791,190.62 11,062,978.22 84,854,168.84
中电黄陵数字产业发展有限公司 400,000.00 400,000.00 400,000.00
T.E.CO CLEAM ROOM SA 18,583,493.09 5,533,900.05 16,636.07 16,636.07 5,533,900.05 13,885,971.56
四川圣洁云创科技有限公司 4,900,000.00 4,900,000.00 577,068.10 5,477,068.10
西咸新区数字城市科技有限公司 1,960,000.00 1,960,000.00 83,109.39 2,043,109.39
数字抚州网络科技有限公司 4,550,000.00 4,550,000.00 869,637.25 5,419,637.25
小计 226,591,885.09 213,496,243.47 16,710,000.00 400,201.33 25,599,054.39 16,636.07 -7,431,601.65 247,956,858.81 13,885,971.56
2．联营企业
北京易捷思达科技发展有限公司 351,000,000.00 274,604,952.93 -4,509,979.54 270,094,973.39
中电（海南）数字科技产业集团有
22,050,000.00 17,502,502.91 -2,239,688.67 15,262,814.24
限公司
石家庄市智慧产业有限公司 32,000,000.00 17,738,871.19 -1,423,698.30 16,315,172.89
- 75 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
本期增减变动
宣告发放现 减值准备期末余
被投资单位 投资成本 期初余额 权益法下确认的 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 金股利或利 其他 额
投资损益 收益调整 变动 准备
润
德阳数字城市科技有限公司 2,940,000.00 9,198,848.91 48,012.16 9,246,861.07
河北工大科雅能源科技股份有限公
100,000,000.00 160,318,944.97 5,965,640.00 -1,270,500.00 165,014,084.97
司
长江云通有限公司 281,980,909.23 284,223,159.17 153,159,149.28 179,113,629.67 -22,483,822.48 -235,784,856.30
安徽中电数城科技有限公司 1,176,000.00 1,015,036.86 735,000.00 1,312,494.76 3,062,531.62
武汉城市一卡通有限公司 100,151,005.77 100,404,044.33 54,070,057.98 -7,172,785.91 147,301,316.40
常州仁晟生物能源科技有限公司 22,000,000.00 17,335,316.47 -318,760.38 17,016,556.09
北京中泰嘉华环保科技有限合伙企
998,678.85 1,756,570.57 540,416.56 2,296,987.13
业（有限合伙）
湖北兴磷科技有限公司 13,995,829.00 -226,784.15 13,995,829.00 13,769,044.85
潍坊创源富新能源科技有限公司 14,000,000.00 10,866,223.74 2,321,770.01 13,187,993.75 139,874.51
上海晶宇环境工程股份有限公司 13,392,000.00 27,576,933.11 5,567,440.87 -1,541,370.51 31,603,003.47 7,394,741.61
北京北控工业环保科技有限公司 12,500,000.00 18,903,299.02 -9,573,158.11 9,330,140.91 1,817,677.84
武汉光谷智能科技有限公司 50,682,280.00 176,712.06 9,896,086.07 10,072,798.13 9,511,255.04
长江云通智慧城市科技有限公司 15,300,000.00 -5,591,013.36 19,628,825.98 14,037,812.62
楚客云行智能科技(湖北)有限公司 2,104,311.00 73,131.88 1,312,751.02 1,385,882.90
武汉碳普惠管理有限公司 7,500,000.00 97,335.59 7,500,000.00 7,597,335.59
数字广东网络建设有限公司 363,550,000.00 384,692,743.88 22,491,141.48 407,183,885.36
蓝信移动（北京）科技有限公司 250,897,195.23 238,857,389.08 -8,657,150.26 1,636,305.68 231,836,544.50
小计 1,658,218,209.08 1,564,994,837.14 207,964,207.26 179,113,629.67 -23,602,745.79 1,636,305.68 -2,811,870.51 -183,451,364.23 1,385,615,739.88 18,863,549.00
合计 1,884,810,094.17 1,778,491,080.61 224,674,207.26 179,513,831.00 1,996,308.60 1,636,305.68 -2,811,870.51 16,636.07 -190,882,965.88 1,633,572,598.69 32,749,520.56
注：1、控股子公司中国系统于 2023 年 9 月对联营企业长江云通非等比例减资，中国系统公司持股比例由 38.88%提升至 80%，中国系统公司将长江云通纳入合并范围；武汉光谷智能
科技有限公司、长江云通智慧城市科技有限公司、楚客云行智能科技(湖北)有限公司、武汉碳普惠管理有限公司为长江云通的联营企业；
2、公司原下属公司湖北兴磷科技有限公司因其他股东增资，导致公司对其丧失控制权，转为权益法核算，详见附注六（三）处置子公司；
3、重要的合营企业、联营企业或不重要合营企业和联营企业相关财务信息见本附注六、在其他主体中的权益。
- 76 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
(十三) 其他权益工具投资
1.其他权益工具投资情况
项目 期末余额 期初余额
股票投资 87,020,044.10 89,009,695.80
其中：北京华环电子股份有限公司 13,449,377.70 15,583,411.80
天津港股份有限公司 71,588,966.40 71,414,784.00
粤开证券股份有限公司 1,981,700.00 2,011,500.00
非上市公司股权投资 58,015,856.09 26,288,752.83
其中：嘉兴中电艾伽投资合伙企业（有限合伙） 5,386,020.58 3,683,681.18
内蒙古中天环境科技有限公司 18,213,552.33 18,213,552.33
喜利得（邯郸）制造有限公司 2,640,000.00 3,224,393.01
中电智慧基金管理有限公司 1,182,283.18 1,167,126.31
云上陕西科技运营有限公司 30,594,000.00
合计 145,035,900.19 115,298,448.63
2.非交易性权益工具投资的情况
指定为以公允
其他综合 其他综合
价值计量且其
本期确认的股 收益转入 收益转入
项目 累计利得 累计损失 变动计入其他
利收入 留存收益 留存收益
综合收益的原
的金额 的原因
因
股票投资 1,341,204.48 174,182.40 2,163,834.10
其中：北京华环电子股份有限
2,134,034.10
公司
天津港股份有限公司 1,341,204.48 174,182.40
计划长期持有
粤开证券股份有限公司 29,800.00
并非用于交易
非上市公司股权投资 215,649.68 2,311,496.27 584,393.01
其中：嘉兴中电艾伽投资合伙 目的而持有的
15,649.68 1,702,339.40
企业（有限合伙）
投资
喜利得（邯郸）制造有限公司 584,393.01
中电智慧基金管理有限公司 200,000.00 15,156.87
云上陕西科技运营有限公司 594,000.00
合计 1,556,854.16 2,485,678.67 2,748,227.11
(十四) 投资性房地产
1.采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
- 77 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
1．账面原值
（1）期初余额 254,608,257.70 12,645,152.10 267,253,409.80
（2）本期增加金额 18,549,727.40 18,549,727.40
—固定资产转入 18,549,727.40 18,549,727.40
（3）本期减少金额 2,026,142.33 2,026,142.33
—转入固定资产 2,026,142.33 2,026,142.33
（4）期末余额 271,131,842.77 12,645,152.10 283,776,994.87
2．累计折旧和累计摊销
（1）期初余额 135,444,950.00 2,090,029.84 137,534,979.84
（2）本期增加金额 8,028,087.76 252,903.00 8,280,990.76
—计提或摊销 5,802,682.88 252,903.00 6,055,585.88
—固定资产转入 2,225,404.88 2,225,404.88
（3）本期减少金额 2,026,142.33 2,026,142.33
—转入固定资产 2,026,142.33 2,026,142.33
（4）期末余额 141,446,895.43 2,342,932.84 143,789,828.27
3．减值准备
（1）期初余额
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 129,684,947.34 10,302,219.26 139,987,166.60
（2）期初账面价值 119,163,307.70 10,555,122.26 129,718,429.96
2.未办妥产权证书的投资性房地产情况
项目 期末账面价值 未办妥产权证书原因
414 栋一层二层 290,069.50 该房产证在中电信息名下，因政策原因，无法办理变更
415 栋五层 184,932.00 该房产证在中电信息名下，因政策原因，无法办理变更
415 栋三层东侧 99,578.40 该房产证在中电信息名下，因政策原因，无法办理变更
415 栋厂房西三层 85,353.60 该房产证在中电信息名下，因政策原因，无法办理变更
桑达新村裙楼 188,650.00 因历史原因，不满足办理房产证的条件，未办妥产权证
合计 848,583.50
(十五) 固定资产
项目 期末账面价值 期初账面价值
固定资产 4,916,125,904.49 4,385,020,329.42
固定资产清理
合计 4,916,125,904.49 4,385,020,329.42
- 78 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
1.固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 办公设备 管网资产 其他 合计
1．账面原值
（1）期初余额 1,320,877,757.11 1,683,539,304.84 161,142,599.78 456,236,105.30 68,112,397.42 2,607,556,479.93 29,499,123.26 6,326,963,767.64
（2）本期增加金额 35,598,680.14 44,902,606.51 17,779,404.48 190,014,339.76 17,520,365.89 811,201,830.78 12,630,217.31 1,129,647,444.87
—购置 13,070,900.86 23,208,284.33 16,911,940.41 170,664,665.78 15,613,083.91 12,630,217.31 252,099,092.60
—在建工程转入 20,501,636.95 21,694,322.18 18,266,945.02 25,346.53 678,899,874.00 739,388,124.68
—投资性房地产转入 2,026,142.33 2,026,142.33
—重分类 93,166.79 132,301,956.78 132,395,123.57
—企业合并增加 867,464.07 989,562.17 1,881,935.45 3,738,961.69
（3）本期减少金额 24,125,226.86 134,509,709.13 4,283,039.23 19,033,702.30 2,243,136.45 879,343.42 185,074,157.39
—处置或报废 5,575,499.46 2,342,263.30 4,197,456.26 19,033,702.30 2,190,481.91 789,903.19 34,129,306.42
—转入投资性房地产 18,549,727.40 18,549,727.40
—重分类 132,167,445.83 85,582.97 52,654.54 89,440.23 132,395,123.57
—处置子公司
（4）期末余额 1,332,351,210.39 1,593,932,202.22 174,638,965.03 627,216,742.76 83,389,626.86 3,418,758,310.71 41,249,997.15 7,271,537,055.12
2．累计折旧
（1）期初余额 332,130,499.16 524,153,378.70 93,427,065.17 129,979,366.82 38,459,631.55 644,388,703.39 12,179,689.94 1,774,718,334.73
（2）本期增加金额 48,136,702.84 76,968,835.55 11,346,204.39 114,819,179.24 16,735,053.03 174,333,428.44 3,785,003.47 446,124,406.96
—计提 46,110,560.51 76,968,835.55 10,747,575.50 114,001,160.28 15,529,786.72 158,198,328.41 3,785,003.47 425,341,250.44
- 79 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 办公设备 管网资产 其他 合计
—重分类 304,009.63 16,135,100.03 16,439,109.66
—投资性房地产转入 2,026,142.33 2,026,142.33
—企业合并增加 598,628.89 818,018.96 901,256.68 2,317,904.53
（3）本期减少金额 2,805,773.08 17,442,260.55 4,468,229.36 5,890,969.26 1,761,484.89 287,977.41 32,656,694.55
—处置或报废 580,368.20 2,048,924.62 4,043,314.53 5,292,394.78 1,761,484.89 265,692.99 13,992,180.01
—重分类 15,393,335.93 424,914.83 598,574.48 22,284.42 16,439,109.66
—转入投资性房地产 2,225,404.88 2,225,404.88
（4）期末余额 377,461,428.92 583,679,953.70 100,305,040.20 238,907,576.80 53,433,199.69 818,722,131.83 15,676,716.00 2,188,186,047.14
3．减值准备
（1）期初余额 7,001,942.82 142,966,491.18 150,063.38 52,837.31 25,396.36 17,028,372.44 167,225,103.49
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）期末余额 7,001,942.82 142,966,491.18 150,063.38 52,837.31 25,396.36 17,028,372.44 167,225,103.49
4．账面价值
（1）期末账面价值 947,887,838.65 867,285,757.34 74,183,861.45 388,256,328.65 29,931,030.81 2,583,007,806.44 25,573,281.15 4,916,125,904.49
（2）期初账面价值 981,745,315.13 1,016,419,434.96 67,565,471.23 326,203,901.17 29,627,369.51 1,946,139,404.10 17,319,433.32 4,385,020,329.42
- 80 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
2.通过经营租赁租出的固定资产
项目 期末账面价值
房屋及建筑物 74,867,357.95
合计 74,867,357.95
3.未办妥产权证书的固定资产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
该房产登记在原子公司深圳环球电
振华路 402 栋第 4 层 749,018.11 容器有限公司名下，但该子公司已
注销，无法办理产权过户手续
邱县分公司锅炉主厂房 9,646,134.12 正在办理中
集控附跨间、上料配电室、汽机主厂房，
13,144,261.35 正在办理中
综合水泵房及配电室
合计 23,539,413.58
(十六) 在建工程
1.在建工程及工程物资
项目 期末余额 期初余额
在建工程 1,060,272,250.05 950,507,104.58
工程物资 68,617.78 68,617.78
合计 1,060,340,867.83 950,575,722.36
2.在建工程情况
期末余额 期初余额
项目
减值
账面余额 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
准备
中电洲际邯郸市主城区集中供热
297,504,592.16 297,504,592.16 285,326,315.76 285,326,315.76
管网配改项目
桑达高新公寓装修项目 225,958,727.75 225,958,727.75
中电洲际东热西输热力管线工程 166,764,094.00 166,764,094.00 99,314,053.59 99,314,053.59
中电万潍西部热源 71,579,310.08 71,579,310.08 92,591,537.06 92,591,537.06
中电洲际热力管网工程汇总 64,077,164.38 64,077,164.38 33,702,513.06 33,702,513.06
中电洲际供热管网技术改造升级
1,954,470.94 1,954,470.94 36,555,213.86 36,555,213.86
工程
中电二公司中电创新园区 8 号楼
63,016,469.38 63,016,469.38 23,981,800.46 23,981,800.46
商务用房项目
中电武汉电子云研发基地项目 61,705,144.42 61,705,144.42 5,328,495.13 5,328,495.13
中电洲际新城东大街供热工程 43,987,312.76 43,987,312.76 119,685,577.35 119,685,577.35
中电万潍热力管道 18,794,561.49 18,794,561.49 16,169,847.71 16,169,847.71
- 81 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末余额 期初余额
项目
减值
账面余额 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
准备
云计算金电金融云 14,518,646.37 14,518,646.37
中电行唐中电柏乡县环保科技有
11,697,339.36 11,697,339.36 11,697,339.36 11,697,339.36
限公司
安徽中电安徽视界瑶海项目装修 5,658,295.88 5,658,295.88
中电浦智上海市黄浦区信创云项
5,595,243.69 5,595,243.69
目（系统--浦智）
中电万潍高温水管网 4,766,236.45 4,766,236.45 2,826,352.04 2,826,352.04
小额工程项目汇总 4,470,041.80 4,470,041.80 11,941,410.70 11,941,410.70
中电洲际新区纬五路供热工程 3,952,216.89 3,952,216.89 15,659,738.77 15,659,738.77
中电二公司党建数字化展馆 2,818,106.44 2,818,106.44
桑达科技大厦入口改造项目 2,012,483.15 2,012,483.15
中国电子 2021 年信息部信息化专
1,597,728.49 1,597,728.49
项
云计算江西省抚州市信创云项目 517,597.57 517,597.57
中电万潍换热站改造 259,816.50 259,816.50 259,816.50 259,816.50
中电二公司项目管理系统集成开
181,132.08 181,132.08 4,613,021.02 4,613,021.02
发
云计算易派客专属云项目 102,427.24 102,427.24
云计算吉林省长春市政务云项目 78,158.63 78,158.63
中电洲际东郊电厂至邯郸热电厂
132,718,154.73 132,718,154.73
供热连接线工程
中电万潍汽改水工程 17,572,150.19 17,572,150.19
中电洲际太极路热力管线工程 17,855,094.58 17,855,094.58
中电洲际电厂街、北环路、丛台
7,788,423.46 7,788,423.46
东路过新开河和军亓沟工程
中电洲际分布式供能项目工程 7,263,641.14 7,263,641.14
中电洲际果园路管线顶管过滏阳
5,948,085.16 5,948,085.16
河工程
中电二公司财务一体化平台购买
4,501,132.08 4,501,132.08
及实施
中电洲际东环路南延（支漳河北
3,108,959.62 3,108,959.62
岸—邯大路）供热工程
中电京安生物质热电联产项目 1,817,704.37 1,817,704.37
中电洲际电厂街（北环路—果园
1,279,869.90 1,279,869.90
北路）供热工程
中电洲际学院北路（陵西街-浴新
674,601.04 674,601.04
街）供热工程
中电云展厅专项装修工程 425,866.81 425,866.81
合计 1,071,969,589.41 11,697,339.36 1,060,272,250.05 962,204,443.94 11,697,339.36 950,507,104.58
- 82 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
3.重要在建工程项目本期变动情况
工程累计投 本期利
本期转入固定 本期其他减 工程进 利息资本化累 其中：本期利
项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额 期末余额 入占预算比 息资本 资金来源
资产金额 少金额 度(%) 计金额 息资本化金额
例(%) 化率(%)
中电洲际邯郸市主城区集中供热
380,000,000.00 285,326,315.76 12,178,276.40 297,504,592.16 78.29 80.00 24,373,999.67 6,700,795.82 4.20 银行贷款
管网配改项目
桑达高新公寓装修项目 237,958,727.75 225,958,727.75 225,958,727.75 94.96 95.00 自有资金
中电洲际东热西输热力管线工程 289,937,300.00 99,314,053.59 67,450,040.41 166,764,094.00 57.52 57.00 2,305,604.50 2,305,604.50 4.10 银行贷款
中电万潍西部热源 241,220,000.00 92,591,537.06 14,879,304.16 35,891,531.14 71,579,310.08 44.55 45.00 自有资金
中电二公司中电创新园区 8 号楼
90,000,000.00 23,981,800.46 39,034,668.92 63,016,469.38 70.02 70.00 自有资金
商务用房项目
自有资金、
中电武汉电子云研发基地项目 459,000,000.00 5,328,495.13 56,376,649.29 61,705,144.42 13.44 12.00 104,979.17 104,979.17 3.00
银行贷款
中电洲际新城东大街供热工程 176,682,500.00 119,685,577.35 7,487,033.97 83,185,298.56 43,987,312.76 71.98 72.00 自有资金
中电万潍热力管道 36,762,200.00 16,169,847.71 7,878,174.29 5,253,460.51 18,794,561.49 65.42 65.00 自有资金
云计算金电金融云 171,654,395.20 14,518,646.37 14,518,646.37 8.46 10.00 自有资金
中电洲际新区纬五路供热工程 40,920,000.00 15,659,738.77 7,272,489.54 18,980,011.42 3,952,216.89 56.04 56.00 自有资金
中电洲际供热管网技术改造升级
63,625,400.00 36,555,213.86 964,803.97 28,301,905.75 7,263,641.14 1,954,470.94 58.97 60.00 自有资金
工程
中电洲际太极路热力管线工程 37,655,700.00 17,855,094.58 14,216,950.35 32,072,044.93 100.00 100.00 自有资金
中电万潍汽改水工程 103,000,000.00 17,572,150.19 6,704,875.70 24,277,025.89 100.00 100.00 自有资金
中电洲际东郊电厂至邯郸热电厂
451,053,200.00 132,718,154.73 282,497,259.66 415,215,414.39 100.00 100.00 6,260,694.74 6,260,694.74 4.10 银行贷款
供热连接线工程
二公司项目管理系统集成开发等 20,902,886.40 12,341,316.68 10,342,592.74 - 22,117,683.01 566,226.41 自有资金
合计 2,800,372,309.35 875,099,295.87 767,760,493.52 643,176,692.59 29,381,324.15 970,301,772.65 33,045,278.08 15,372,074.23
- 83 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
4.工程物资
期末余额 期初余额
项目
工程物资减 工程物资减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
值准备 准备
专用材料 68,617.78 68,617.78 68,617.78 68,617.78
合计 68,617.78 68,617.78 68,617.78 68,617.78
(十七) 使用权资产
电子及办
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 土地 合计
公设备
1．账面原值
（1）年初余额 339,340,205.35 5,206,600.48 116,876.46 52,102.39 1,875,203.20 346,590,987.88
（2）本期增加金额 117,709,501.65 295,486.64 4,692,303.68 122,697,291.97
—新增租赁 117,709,501.65 295,486.64 4,692,303.68 122,697,291.97
（3）本期减少金额 110,472,954.41 3,218,329.20 116,876.46 52,102.39 113,860,262.46
—合同终止确认转出 110,472,954.41 3,218,329.20 116,876.46 52,102.39 113,860,262.46
（4）期末余额 346,576,752.59 1,988,271.28 295,486.64 4,692,303.68 1,875,203.20 355,428,017.39
2．累计折旧
（1）年初余额 147,309,666.28 3,710,684.43 97,397.05 46,313.21 489,183.44 151,653,244.41
（2）本期增加金额 59,570,455.27 142,019.40 50,259.26 1,661,896.36 244,591.72 61,669,222.01
—计提 59,570,455.27 142,019.40 50,259.26 1,661,896.36 244,591.72 61,669,222.01
（3）本期减少金额 95,644,057.62 3,218,329.20 116,876.46 52,102.39 99,031,365.67
—合同终止确认转出 95,644,057.62 3,218,329.20 116,876.46 52,102.39 99,031,365.67
（4）期末余额 111,236,063.93 634,374.63 30,779.85 1,656,107.18 733,775.16 114,291,100.75
3．减值准备
（1）年初余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 235,340,688.66 1,353,896.65 264,706.79 3,036,196.50 1,141,428.04 241,136,916.64
（2）年初账面价值 192,030,539.07 1,495,916.05 19,479.41 5,789.18 1,386,019.76 194,937,743.47
- 84 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
(十八) 无形资产
项目 软件 土地使用权 专利权 非专利技术 商标权 著作权 特许权 客户关系 其他 合计
1．账面原值
（1）期初余额 98,194,352.55 1,089,119,103.49 23,543,959.97 20,541,833.42 324,582,277.38 25,900,000.00 8,836,725.27 1,590,718,252.08
（2）本期增加金额 99,181,345.76 19,399,244.97 118,580,590.73
—购置 39,291,936.05 19,399,244.97 58,691,181.02
—在建工程转入 23,116,076.62 23,116,076.62
—企业合并增加 282,401.13 282,401.13
—开发支出转入 36,174,624.61 36,174,624.61
—重分类 316,307.35 316,307.35
（3）本期减少金额 794,817.07 23,541,865.95 316,307.35 24,652,990.37
—处置 794,817.07 23,541,865.95 24,336,683.02
—重分类 316,307.35 316,307.35
（4）期末余额 196,580,881.24 1,065,577,237.54 23,543,959.97 20,541,833.42 343,981,522.35 25,900,000.00 8,520,417.92 1,684,645,852.44
2．累计摊销 -
（1）期初余额 40,833,721.18 233,272,514.90 23,249,793.12 19,546,113.59 136,122,972.24 25,809,374.17 6,788,952.89 485,623,442.09
（2）本期增加金额 25,001,529.30 27,608,519.97 8,000.00 52,637.16 37,547,763.82 90,625.83 79,488.60 90,388,564.68
—企业合并增加 50,304.85 50,304.85
—计提 24,886,524.45 27,608,519.97 8,000.00 52,637.16 37,547,763.82 90,625.83 79,488.60 90,273,559.83
- 85 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目 软件 土地使用权 专利权 非专利技术 商标权 著作权 特许权 客户关系 其他 合计
—重分类 64,700.00 64,700.00
（3）本期减少金额 13,247.23 23,541,865.95 64,700.00 23,619,813.18
—处置 13,247.23 23,541,865.95 23,555,113.18
—重分类 64,700.00 64,700.00
（4）期末余额 65,822,003.25 237,339,168.92 23,257,793.12 19,598,750.75 173,670,736.06 25,900,000.00 6,803,741.49 552,392,193.59
3．减值准备 -
（1）期初余额 9,296,859.00 21,432,470.69 30,729,329.69
（2）本期增加金额 -
—计提 -
（3）本期减少金额 -
—处置 -
（4）期末余额 9,296,859.00 21,432,470.69 30,729,329.69
4．账面价值 -
（1）期末账面价值 130,758,877.99 818,941,209.62 286,166.85 943,082.67 148,878,315.60 1,716,676.43 1,101,524,329.16
（2）期初账面价值 57,360,631.37 846,549,729.59 294,166.85 995,719.83 167,026,834.45 90,625.83 2,047,772.38 1,074,365,480.30
(十九) 开发支出
本公司开发支出情况详见附注五、（六十九）研发支出。
- 86 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
(二十) 商誉
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
账面原值
福维工程科技有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
昆山协多利洁净系统股份有限公司 146,830.13 146,830.13
中电易水环境投资有限公司 12,354,067.00 12,354,067.00
河北煜泰热能科技有限责任公司 3,668,050.61 3,668,050.61
中电惠特热力设计技术服务邯郸有限
723,289.56 723,289.56
公司
邯郸市新兴供热设备有限公司 2,365,619.91 2,365,619.91
中电洲际环保科技发展有限公司 34,296,473.56 34,296,473.56
山东中电富伦新能源投资有限公司 52,246,826.59 52,246,826.59
中电通途（北京）科技有限公司 16,514,328.37 16,514,328.37
中电诚达医药工程设计（河北）有限
6,160,133.53 6,160,133.53
公司
长江云通有限公司 53,995,986.04 53,995,986.04
小计 133,475,619.26 53,995,986.04 187,471,605.3
减值准备
福维工程科技有限公司 4,496,600.00 4,496,600.00
中电易水环境投资有限公司 12,354,067.00 12,354,067.00
河北煜泰热能科技有限责任公司 3,668,050.61 3,668,050.61
中电洲际环保科技发展有限公司 26,222,364.12 26,222,364.12
小计 42,244,481.73 4,496,600.00 46,741,081.73
账面价值 91,231,137.53 140,730,523.57
注 1：公司商誉的形成：
（1）子公司中国电子系统技术有限公司于 2017 年收购中电易水环境投资有限公司 51%
股权，收购价为 51,000,000.00 元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为 12,354,067.00 元。
（2）子公司中国电子系统技术有限公司于 2017 年收购河北煜泰热能科技有限公司 70%
股权，收购价为 185,300,000.00 元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为 3,668,050.61 元。
（3）下属公司中电洲际环保科技发展有限公司于 2018 年 4 月收购邱县新源供热有限公
司 100% 股 权 ， 收 购 价 为 54,860,400.00 元 ， 按 照 被 收 购 资 产 公 允 价 值 计 算 的 商 誉 为
26,222,364.12 元 ； 收 购 中 电 惠 特 热 力 设 计 技 术 服 务 邯 郸 有 限 公 司 100% 股 权 ， 收 购 价 为
4,588,800.00 元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为 723,289.56 元；收购邯郸市新兴供热
- 87 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
设备有限公司 100%股权，收购价为 3,978,900.00 元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为
2,365,619.91 元；购买邯郸市热力公司资产构成业务合并，合并对价与被购买方可辨认净资产
公允价值之间的差额确认商誉为 8,074,109.44 元。2022 年度，中电洲际完成对邱县新源供热有
限公司的吸收合并，其收购邱县新源供热有限公司股权所形成的商誉及减值准备金额调整至
中电洲际。
（4）子公司中国电子系统技术有限公司于 2018 年收购山东中电富伦新能源投资有限公
司 80% 股 权 ， 收 购 价 为 200,000,000.00 元 ， 按 照 被 收 购 资 产 公 允 价 值 计 算 的 商 誉 为
52,246,826.59 元。
（5）子公司中国电子系统技术有限公司于 2020 年 2 月收购中电通途（北京）科技有限
公 司 58.14% 股 权 ， 收 购 价 为 50,000,000.00 元 ， 按 照 被 收 购 资 产 公 允 价 值 计 算 的 商 誉 为
16,514,328.37 元。
（6）下属公司中国电子系统工程第二建设有限公司于 2020 年 5 月收购中电诚达医药工
程设计（河北）有限公司 100%股权，收购价为 12,462,150.00 元，按照被收购资产公允价值计
算的商誉为 6,160,133.53 元。
（7）子公司中国电子系统技术有限公司于 2023 年 9 月对联营企业长江云通非等比例减
资，中国电子系统技术有限公司对其持股比例由 38.88%提升至 80%，按照购买日公允价值计
算的商誉为 53,995,986.04 元。
注 2：企业合并取得的商誉已分配至相关资产组进行商誉减值测试。各资产组的可收回
金额基于管理层的经营计划和调整后的折现率计算。在预测期之后的现金流按照稳定的增长
率和终值推算。
（1）下属公司福维工程科技有限公司（原名为福斯特惠勒（河北）工程设计有限公司）
所处建设工程施工行业，因公司战略规划及工程资质变动导致未来现金流量无法可靠预测，
故本次含商誉资产组的减值测试采用公允价值减处置费用后的净额作为可收回金额，并根据
减值测试结果计提商誉减值 449.66 万元。
（2）下属公司邯郸市新兴供热设备有限公司所处管道和设备安装行业，在 2023 年度及
预测期采用的税前折现率为 13.98%，稳定期采用的税前折现率为 13.98%。预测期内收入增长
率平均 3%，稳定期增长率为 0.00%。
（6）下属公司中电洲际环保科技发展有限公司所处热力生产和供应行业，在 2023 年度
及预测期采用的税前折现率为 9.40%，稳定期采用的税前折现率为 9.40%。预测期内收入增长
率平均 8%，稳定期增长率为 0.00%。
（7）下属公司山东中电富伦新能源投资有限公司所处热力生产和供应行业，在 2023 年
- 88 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
度及预测期采用的税前折现率为 8.40%，稳定期采用的税前折现率为 8.40%。预测期内收入增
长率平均 5%，稳定期增长率为 0.00%。
（8）下属公司中电通途（北京）科技有限公司所处科技推广和应用服务业，在 2023 年
度及预测期采用的税前折现率为 13.90%，稳定期采用的税前折现率为 13.90%。预测期内收入
增长率区间为 3%~20%，稳定期增长率为 0.00%。
（9）下属公司中电诚达（河北）医药设计有限公司所处医药设计行业，在 2023 度及预
测期采用的税前折现率为 10.29%，稳定期采用的税前折现率为 10.29%。预测期内收入增长率
平均 2.4%，稳定期增长率为 0.00%。
（10）下属公司中电易水环境投资有限公司、邱县新源供热有限公司和河北煜泰热能科
技有限公司已在以前年度全额计提减值。
计算各公司的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的
减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：
增长率—确定基础是在历史经营成果的平均增长率及对市场发展的预期基础上制定。
折现率—所采用的折现率是反映各公司特定风险的税前折现率。
分配至上述资产组的关键假设的金额与公司历史经验及外部信息一致。
管理层本年度根据上述假设分析各资产组的可收回金额进行减值测试，除福维工程科技
有限公司商誉计提减值 449.66 万元外，其他公司商誉无需计提减值准备。
(二十一) 长期待摊费用
本期增加金 本期摊销金 其他减少金
项目 期初余额 期末余额
额 额 额
装修改造费 127,565,644.30 108,055,144.77 56,681,723.31 178,939,065.76
租赁费 2,829,880.84 4,954,948.29 25,811.24 7,759,017.89
项目运营费 7,775,560.65 284,062.14 7,491,498.51
构筑物及临时设施 1,213,570.51 378,194.68 159,565.69 1,432,199.50
信息化及展厅建设支
897,491.24 409,256.58 488,234.66
出
检修费 497,311.73 17,104.36 136,528.07 377,888.02
排污权 22,446.33 79,921.52 31,326.49 71,041.36
其他 2,528,688.39 1,696,697.51 2,306,260.28 1,919,125.62
合计 134,657,542.10 123,855,063.02 60,034,533.80 198,478,071.32
(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债
1.未经抵销的递延所得税资产
- 89 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税资产 应纳税暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 1,603,377,932.01 303,917,812.17 1,394,163,344.74 261,825,747.60
递延收益 1,259,531.58 288,941.91 1,528,605.43 345,626.82
交易性金融负债 2,649,167.86 662,291.97
租赁负债 270,253,590.35 61,320,015.69 232,449,410.89 48,731,866.33
应付职工薪酬 14,380,000.00 3,595,000.00 39,768,527.62 7,231,279.14
预计负债 102,661,997.59 18,924,800.11 71,779,277.13 13,230,062.49
内部交易未实现利润 28,839,860.44 5,629,936.68 27,978,950.28 6,994,737.57
未实现融资收益 45,832,597.55 6,874,889.63
合计 2,066,605,509.52 400,551,396.19 1,770,317,283.95 339,021,611.92
2. 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 241,136,916.64 57,535,997.32 199,961,669.62 45,478,201.84
交易性金融工具、衍
105,706,483.28 26,426,620.82
生金融工具的估值
非同一控制企业合并
189,954,787.18 46,880,796.30 199,314,347.16 50,742,630.14
资产评估增值
拟出售联营企业投资
4,979,706.31 746,955.95 4,833,131.25 724,969.69
收益
改制评估增值 94,226,051.03 23,556,512.75 108,243,498.69 27,088,956.68
其他权益工具投资公
42,807,002.68 10,701,750.67 43,069,551.06 10,767,387.77
允价值变动
合计 678,810,947.12 165,848,633.81 555,422,197.78 134,802,146.12
3. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税资产 应纳税暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 1,603,377,932.01 303,917,812.17 1,394,163,344.74 261,825,747.60
递延收益 1,259,531.58 288,941.91 1,528,605.43 345,626.82
交易性金融负债 2,649,167.86 662,291.97
租赁负债 16,533,822.19 4,057,720.01 16,209,363.92 3,959,358.12
应付职工薪酬 14,380,000.00 3,595,000.00 39,768,527.62 7,231,279.14
预计负债 102,661,997.59 18,924,800.11 71,779,277.13 13,230,062.49
内部交易未实现利润 28,839,860.44 5,629,936.68 27,978,950.28 6,994,737.57
未实现融资收益 45,832,597.55 6,874,889.63
合计 1,812,885,741.36 343,289,100.51 1,554,077,236.98 294,249,103.71
- 90 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
交易性金融工具、衍
105,706,483.28 26,426,620.82
生金融工具的估值
使用权资产 1,319,276.36 273,701.63 3,939,615.43 705,693.63
非同一控制企业合并
189,954,787.18 46,880,796.30 199,314,347.16 50,742,630.14
资产评估增值
拟出售联营企业投资
4,979,706.31 746,955.95 4,833,131.25 724,969.69
收益
改制评估增值 94,226,051.03 23,556,512.75 108,243,498.69 27,088,956.68
其他权益工具投资公
42,807,002.68 10,701,750.67 43,069,551.06 10,767,387.77
允价值变动
合计 438,993,306.84 108,586,338.12 359,400,143.59 90,029,637.91
4.递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
项目 期末余额
使用权资产/租赁负债 57,262,295.68
合计 57,262,295.68
5.未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 482,251,271.34 373,607,678.84
可抵扣亏损 3,009,863,972.44 2,289,575,353.15
合计 3,492,115,243.78 2,663,183,031.99
6.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年度 期末余额 期初余额 备注
2023 年度 177,780,829.49
2024 年度 124,499,558.29 125,990,288.43
2025 年度 505,406,737.58 508,784,699.18
2026 年度 246,247,016.00 249,840,300.10
2027 年度 1,219,344,489.83 1,227,179,235.95
2028 年度及以后年度 914,366,170.74
合计 3,009,863,972.44 2,289,575,353.15
(二十三) 其他非流动资产
项目 期末余额 期初余额
- 91 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目 期末余额 期初余额
已完工未结算工程款 409,242,100.46 533,302,382.07
预付长期资产购置款 94,620,602.20 20,352,556.88
龙港化工热源站工程拆迁费用 983,547.11 983,547.11
高新公寓拆迁转出 6,411,935.93
合计 504,846,249.77 561,050,421.99
(二十四) 短期借款
1.短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押借款 85,548,987.00 206,952,541.90
抵押借款 73,570,000.00 74,068,400.00
保证借款 3,016,041.67
信用借款 1,215,557,574.59 1,567,285,173.76
合计 1,374,676,561.59 1,851,322,157.33
注 1：质押借款
（1）中电桑达电子设备（江苏）有限公司与中电惠融商业保理（深圳）有限公司在
2023 年 5 月 30 日和 2023 年 6 月 14 日分别签署了合同编号为中电惠融[2023]线下保理第 (004) 、
中电惠融[2023]线下保理第 (005)号，截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 4,000.00 万元
（2）2023 年 2 月 20 日，潍坊中电万潍热电有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司
潍坊市分行签订了合同编号为 37000090100220020003 小企业流动资金借款合同，该笔合同由
中电万潍持有的供热收费权提供质押保证，截止 2023 年 12 月 31 日借款期末金额 3,000.00 万
元。
（3）2023 年度子公司中电行唐生物质能热电有限公司与交通银行股份有限公司河北省
支行分别签订了编号为：Z2304LN15678440、Z2303LN15640424、Z2201LN15645583 的三笔流动资
金借款合同。该三笔交易由中电行唐持有的国网河北省电力有限公司电费收费权提供质押，
2023 年共取得借款 1,586.61 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，借款期末金额 1,554.90 万元。
注 2：抵押借款
（1）2023 年 11 月 6 日，潍坊中电万潍热电有限公司与潍坊银行凤凰山支行签订了编号
为 2023 年 1106 第 103 号的流动资金借款合同及编号为 2023 年 1106 第 103 号的抵押合同，取
得借款 1,000.00 万元，抵押物为新华路等区域的管网资产，截至 2023 年 12 月 31 日，借款期
末金额为 1,000.00 万元。
- 92 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
（2）2023 年 11 月 6 日，潍坊中电万潍热电有限公司与潍坊银行凤凰山支行签订了编号
为 2023 年 1106 第 102 号的流动资金借款合同及编号为 2023 年 1106 第 102 号的抵押合同，取
得借款 1,900.00 万元，抵押物为马少野等区域的高温水资产，截至 2023 年 12 月 31 日，借款
期末金额为 1,900.00 万元。
（3）2023 年 11 月 9 日，潍坊中电万潍热电有限公司与潍坊银行凤凰山支行签订了编号
为 2023 年 1109 第 90 号的流动资金借款合同及编号为 2023 年 1119 第 71 号的抵押合同，取得
借款 450.00 万元，抵押物为第三方土地，截至 2023 年 12 月 31 日，借款期末金额为 450.00 万
元。
（4）2023 年 12 月 21 日潍坊中电万潍热电有限公司与中国工商银行股份有限公司潍城支
行签了编号为 0160700021-2023 年（潍城）字 001756 号借款合同取得借款 1000 万元，该笔借
款以编号为 0160700021-2023 年潍城（抵）字 00116 号抵押合同项下的健康街（白浪和桥西-安
顺路）高温水管道、青年路胶济铁路高温水管道、和平路（健康街-民生街）高温水管道以及
编号为 0160700021-2023 年潍城（质）字 00116 号质押合同项下的西湖御景小区供热收益权为
质押抵押物，截止 2023 年 12 月 31 日该笔借款余额为 1000.00 万元。
（5）2022 年 2 月河北煜泰热能科技有限公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订了
编号为 C220222MG1318006 的抵押合同。以不动产作为抵押物，截止 2023 年 12 月 31 日，短期
借款期末余额为 3,007.00 万元。
(二十五) 交易性金融负债
项目 期末余额 期初余额
对桑达设备少数股东超额奖励 2,649,167.86
合计 2,649,167.86
(二十六) 应付票据
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 5,962,687,265.14 5,411,553,136.10
商业承兑汇票 263,794,691.48 145,572,716.18
合计 6,226,481,956.62 5,557,125,852.28
(二十七) 应付账款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 15,471,302,376.24 15,003,223,568.11
1 至 2 年（含 2 年） 2,110,924,195.55 1,551,358,088.73
- 93 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
账龄 期末余额 期初余额
2 至 3 年（含 3 年） 692,389,629.58 924,699,382.77
3 年以上 1,021,588,876.12 554,064,564.71
合计 19,296,205,077.49 18,033,345,604.32
账龄超过 1 年的重要应付账款：
债权单位名称 期末余额 未偿还原因
上海商汤智能科技有限公司 37,993,518.53 尚未结算
江西恒普实业有限公司 37,559,510.89 尚未结算
福建南威软件有限公司 33,713,890.80 尚未结算
中软国际科技服务有限公司 31,550,355.53 尚未结算
上海亮嘉环保工程设备有限公司 23,948,619.46 尚未结算
河北容达劳务有限公司 21,173,188.74 尚未结算
上海野村水处理工程有限公司 21,121,222.76 尚未结算
杭萧钢构股份有限公司 19,812,671.93 尚未结算
大唐融合通信股份有限公司重庆分公司 18,596,665.94 尚未结算
江苏地基工程有限公司 18,554,886.33 尚未结算
国泰新点软件股份有限公司 14,567,934.40 尚未结算
江西省中邦建设有限公司 13,197,711.65 尚未结算
无锡奥特维科技股份有限公司 12,209,823.07 尚未结算
深圳市正源环境科技有限公司 12,046,133.42 尚未结算
双杨信息科技（上海）有限公司 11,814,521.36 尚未结算
中国联合网络通信有限公司赤城县分公司 11,502,849.35 尚未结算
栗田工业（苏州）水处理有限公司 10,522,387.41 尚未结算
德州安防科技有限公司 10,477,524.37 尚未结算
中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司 10,360,674.25 尚未结算
中国联合网络通信有限公司莆田市分公司 10,301,674.53 尚未结算
中航技国际经贸发展有限公司深圳分公司 10,233,600.00 尚未结算
中电科安科技股份有限公司 10,031,316.65 尚未结算
合计 401,290,681.37
(二十八) 预收款项
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 481,499.11 28,912.40
1 年以上
- 94 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
账龄 期末余额 期初余额
合计 481,499.11 28,912.40
(二十九) 合同负债
1.合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
高科技产业工程服务 3,665,927,555.00 3,428,672,055.32
数字与信息服务 219,288,162.02 765,231,710.00
数字供热与新能源服务 889,342,977.23 953,669,000.26
其他产业服务 3,107,839.59 24,254,096.75
合计 4,777,666,533.84 5,171,826,862.33
2.报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
项目 变动金额 变动原因
收到合同预付款及在合同负债年初账面价
高科技产业工程服务 237,255,499.68
值中的金额所确认的收入
收到合同预付款及在合同负债年初账面价
数字与信息服务 -545,943,547.98
值中的金额所确认的收入
收到合同预付款及在合同负债年初账面价
数字供热与新能源服务 -64,326,023.03
值中的金额所确认的收入
收到合同预付款及在合同负债年初账面价
其他产业服务 -21,146,257.16
值中的金额所确认的收入
合计 -394,160,328.49
(三十) 应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 856,562,621.87 5,893,242,490.71 5,812,607,429.95 937,197,682.63
二、离职后福利-设定提存计划 4,315,216.76 484,877,069.33 479,936,773.34 9,255,512.75
三、辞退福利 46,951,087.01 46,461,645.06 489,441.95
四、一年内到期的其他福利
五、其他
合计 860,877,838.63 6,425,070,647.05 6,339,005,848.35 946,942,637.33
2.短期职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 782,316,706.02 4,952,338,458.52 4,870,514,959.07 864,140,205.47
- 95 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
二、职工福利费 1,797,209.87 46,199,746.19 47,882,854.31 114,101.75
三、社会保险费 3,257,392.78 257,469,079.87 255,065,933.61 5,660,539.04
其中：医疗及生育保险费 3,030,326.78 235,098,075.26 232,831,117.98 5,297,284.06
工伤保险费 225,200.20 22,297,365.83 22,159,311.05 363,254.98
其他 1,865.80 73,638.78 75,504.58 -
四、住房公积金 1,450,639.99 355,548,604.38 352,088,651.89 4,910,592.48
五、工会经费和职工教育经费 67,428,335.44 49,396,201.86 55,177,576.71 61,646,960.59
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬 312,337.77 232,290,399.89 231,877,454.36 725,283.30
合计 856,562,621.87 5,893,242,490.71 5,812,607,429.95 937,197,682.63
3.设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、基本养老保险 3,741,802.83 463,730,739.56 458,964,329.37 8,508,213.02
二、失业保险费 566,648.95 15,612,340.52 15,431,689.74 747,299.73
三、企业年金缴费 6,764.98 5,533,989.25 5,540,754.23
合计 4,315,216.76 484,877,069.33 479,936,773.34 9,255,512.75
(三十一) 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 186,410,272.40 95,317,244.07
企业所得税 154,547,994.16 218,917,596.56
城市维护建设税 3,045,958.21 652,548.63
房产税 351,714.53 781,391.09
土地使用税 168,982.60 168,962.35
个人所得税 22,036,950.41 27,378,146.86
教育费附加（含地方教育费附加） 2,233,585.93 574,291.56
其他税费 819,125.92 959,305.04
合计 369,614,584.16 344,749,486.16
(三十二) 其他应付款
- 96 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 107,534,486.97 140,535,600.00
其他应付款项 992,576,805.00 495,747,283.10
合计 1,100,111,291.97 636,282,883.10
1.应付股利情况
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 107,534,486.97 140,535,600.00
合计 107,534,486.97 140,535,600.00
2.其他应付款项
（1）按款项性质列示其他应付款项
项目 期末余额 期初余额
应付往来款 688,514,117.39 213,945,992.47
应付保证金及押金 141,883,615.25 211,525,437.34
代垫社保及公积金 48,873,480.07 28,270,879.70
其他 113,305,592.29 42,004,973.59
合计 992,576,805.00 495,747,283.10
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款项
公司期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款项。
(三十三) 一年内到期的非流动负债
类别 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 1,861,498,423.10 1,581,482,035.68
一年内到期的长期应付款 61,247,081.05 25,293,574.38
一年内到期的其他长期负债 488,142.03
一年内到期的租赁负债 55,650,572.79 44,485,334.91
合计 1,978,396,076.94 1,651,749,087.00
(三十四) 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 416,850,409.73 666,836,682.19
已背书或贴现且在资产负债表日尚未到
3,992,901.81
期的商业承兑汇票
已背书或贴现且在资产负债表日尚未到
167,526,640.89 355,626,787.31
期的银行承兑汇票
- 97 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目 期末余额 期初余额
长期借款应计利息 101,589.58
未到期已转让供应链账单 12,703,492.84 3,566,537.13
合计 597,080,543.46 1,030,124,498.02
(三十五) 长期借款
项目 期末余额 期初余额
质押借款 259,201,900.00 346,857,517.32
抵押借款 429,115,584.13 505,605,266.31
保证借款 - 1,225,000,000.00
信用借款 7,153,991,273.31 5,219,706,796.56
小计 7,842,308,757.44 7,297,169,580.19
减：一年内到期的长期借款 1,861,498,423.10 1,581,482,035.68
合计 5,980,810,334.34 5,715,687,544.51
注 1：质押借款
（1）2022 年，子公司河北中电京安节能环保科技有限公司与中国建设银行股份有限公
司安平支行签订了编号为 HTZ130717700GDZC2022N002 的长期借款合同，借款额度为 23,785 万
元，实际借款额为 23,783.19 万元。上述借款合同由本公司持有的从 2017 年 5 月 10 日至 2030
年 8 月 18 日止，因售电给国网河北省电力有限公司(付款人)而产生的“可再生能源电价附加
补贴部分”的应收账款收款权质押保证。截止到 2023 年 12 月 31 日，长期借款余额为
21,098.19 万元，其中 2,300.00 万元已划分至一年内到期的非流动负债。
（2）2017 年，子公司河北中电智通科技有限公司与中国银行股份有限公司沧州分行签
订固定资产借款合同，合同编号为：冀-09-2017-122（借），以《任丘市智能交通系统工程 PPP
项目合同》项下的应收账款提供抵押担保并签订冀-09-2017-122（质）号的《最高额抵押合同》，
向中国银行股份有限公司取得 10.5 年期长期借款 12,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，该
笔长期借款余额为 4,822.00 万元，其中一年内到期的非流动负债为 1,334.00 万元。
注 2：抵押借款
（1）2020 年度，子公司中电行唐生物质能热电有限公司与交通银行股份有限公司河北
省支行签订了石贷字 202001001 号的长期借款合同及石质字 202001001 号的质押合同，该笔合
同由子公司中电行唐生物质能热电有限公司冀（2020）行唐县不动产权证第 0000969 号抵押
- 98 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
担保以及公司应收账款的收款权为质押担保，用于置换光大银行固定资产贷款和支付项目建
设未支付合同款 21,346.74 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，该笔长期借款期末余额 9,979.04
万元。其中 4,985.14 万元已划分至一年内到期的非流动负债。
（2）2019 年 10 月 28 日，招远中电智慧产业发展有限公司与中国建设银行股份有限公司
招远支行签订固定资产贷款合同，编号为：HTZ370666200GDZC201900003，取得 14 年期长期
借款 20,000.00 万元，利率为 LPR+5 基点。截至 2023 年 12 月 31 日，该笔长期借款余额为
16,500.00 万元，其中 1,200.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债。
2021 年 6 月 30 日，招远中电智慧产业发展有限公司与中国建设银行股份有限公司招远支
行签订固定资产贷款合同，合同编号为：HTZ370666200GDZC202100003，取得 12.25 年期长期
借款 12,000.00 万元，利率为 LPR+98.5 基点。截至 2023 年 12 月 31 日，该笔长期借款余额为
10,700.00 万元，其中 600.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债。
（3）2021 年，子公司中电武强热力有限公司与中国农业发展银行武强县支行签订借款
以及质押合同，以固定资产质押取得借款 8,000 万元，中国电子系统技术有限公司与中国农
业发展银行武强县支行签订担保合同，截至 2023 年 12 月 31 日，该笔借款期末余额为
5,732.52 万元，其中 1,057.52 万元重分类至一年内到期的非流动负债。
(三十六) 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 360,545,954.14 287,320,959.71
减：未确认的融资费用 90,292,363.79 54,871,548.82
重分类至一年内到期的非流动负债 55,650,572.79 44,485,334.91
租赁负债净额 214,603,017.56 187,964,075.98
(三十七) 长期应付款
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期应付款项 315,122,715.95 1,152,994.61 119,053,014.82 197,222,695.74
专项应付款 97,081,838.05 1,354,102.94 56,289,331.37 42,146,609.62
合计 412,204,554.00 2,507,097.55 175,342,346.19 239,369,305.36
1.长期应付款项期末余额
项目 期末余额 期初余额
应付融资租赁款 175,635,946.07 268,281,733.32
- 99 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目 期末余额 期初余额
其中：未实现融资费用 -20,854,786.44 -34,404,060.15
BOT 项目长期应付款 18,029,237.86 18,029,237.86
其他长期应付款 85,659,379.30 88,509,379.30
减：一年内到期的长期应付款 61,247,081.05 25,293,574.38
合计 197,222,695.74 315,122,715.95
2.专项应付款期末余额
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
三供一业补助资金 2,739,401.19 2,739,401.19
职工安置费 54,342,436.86 64,002.94 14,999,231.37 39,407,208.43
中国电子云 CCOS 科研项目 20,000,000.00 20,000,000.00
数据治理工程项目 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 97,081,838.05 64,002.94 54,999,231.37 42,146,609.62
注：职工安置费，是子公司中国电子系统工程第四建设有限公司及中电洲际环保科技发
展有限公司在企业改制过程中形成，其中：
（1）中国电子系统工程第四建设有限公司（改制前为中国电子系统工程第四建设公司），
于 2003 年经中国电子批准改制为有限责任公司（中电资[2003]89 号），根据相关政策于 2003
年将中国电子系统工程第四建设公司的净资产提留 1,124.27 万元用于安置职工。截至 2023 年
12 月 31 日，剩余 541.86 万元尚未支付完毕。
（2）中电洲际环保科技发展有限公司，是公司与邯郸市热力公司于 2017 年 9 月共同设
立的公司。2018 年，根据邯郸市政府批准的事业单位改制方案，邯郸市热力公司由事业单位
转企改制，将其机器设备、管网等资产以 131,856.85 万元出售给中电洲际环保科技发展有限
公司，并根据《市热力公司转企改制职工安置方案》将上述资产转让款中的 18,894.60 万元转
给中电洲际环保科技发展有限公司用于职工安置。截至 2023 年 12 月 31 日，剩余 3,398.86 万
元尚未支付完毕。
(三十八) 长期应付职工薪酬
1.长期应付职工薪酬明细表
项目 期末余额 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债 74,440,000.00 75,060,000.00
二、辞退福利 26,010,000.00 17,200,000.00
三、其他长期福利
- 100 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目 期末余额 期初余额
合计 100,450,000.00 92,260,000.00
2.设定受益计划变动情况
项目 本期金额 上期金额
1．期初余额 75,060,000.00 77,800,000.00
2．计入当期损益的设定受益成本 2,760,000.00 2,860,000.00
（1）当期服务成本 570,000.00 610,000.00
（2）过去服务成本
（3）结算利得（损失以"－"表示）
（4）利息净额 2,190,000.00 2,250,000.00
3．计入其他综合收益的设定受益成本 -490,000.00 1,170,000.00
（1）精算利得（损失以“－”表示） -490,000.00 1,170,000.00
4．其他变动 -3,870,000.00 -4,430,000.00
（1）结算时支付的对价 -320,000.00
（2）已支付的福利 -3,910,000.00 -4,460,000.00
（3）处置子公司
（4）新增人员的影响 360,000.00 30,000.00
5．期末余额 74,440,000.00 75,060,000.00
(三十九) 预计负债
项目 期末余额 期初余额
未决诉讼 10,739,806.39 3,846,317.52
产品质量保证 5,232,007.22 4,936,952.91
待执行的亏损合同 94,641,457.99 64,272,583.15
其他 3,940,000.00 3,690,000.00
合计 114,553,271.60 76,745,853.58
注 1、未决诉讼见附注十一、承诺及或有事项的披露。
2、其他：（1）子公司中电洲际环保科技发展有限公司 2016 年度因责任事故导致人身伤
害预计的赔偿款，2018 年度中电洲际环保科技发展有限公司纳入合并范围，购买日尚未支付
的预计赔偿款余额为 1,612.47 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，预计赔偿款余额 194.00 万元；
（2）子公司中电建设因徐州金霖项目现场发生意外事故，对可能产生的政府处罚进行预提负
债 200.00 万元。
- 101 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
(四十) 递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
政府补助 149,908,937.25 25,151,026.00 18,804,167.54 156,255,795.71
合计 149,908,937.25 25,151,026.00 18,804,167.54 156,255,795.71
- 102 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
与政府补助相关的递延收益
本公司政府补助详见附注五、（七十）政府补助 1.涉及政府补助的负债项目。
(四十一) 其他非流动负债
项目 期末余额 期初余额
管网建设费 987,871,632.51 776,873,132.55
待转销项税 73,257,364.47 62,123,789.55
联营企业内部未实现的交易损益 7,431,601.65
递延收益 3,799,999.84
合计 1,061,128,996.98 850,228,523.59
(四十二) 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总额 1,137,959,234.00 1,137,959,234.00
(四十三) 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、资本（或股本）溢价 1,566,425,857.42 637,151,247.68 2,203,577,105.10
二、其他资本公积 1,361,617,263.66 981,783.41 1,362,599,047.07
合计 2,928,043,121.08 638,133,031.09 3,566,176,152.17
注：1.公司子公司中电云计算技术有限公司混合所有制改革引入少数股东投资 14.38 亿元，
根据持股比例计算公司应享有的资本溢价部分确认资本公积（股本溢价）6.37 亿元。
2.公司子公司中电云计算技术有限公司之联营企业蓝信移动（北京）科技有限公司
本年度资本公积变动，确认其他资本公积变动 98.18 万元。
- 103 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
(四十四) 其他综合收益
本期金额
项目 期初余额 减：前期计入 减：前期计入其 减：所得 期末余额
本期所得 税后归属于 税后归属于
其他综合收益 他综合收益当期 税
税前发生额 母公司 少数股东
当期转入损益 转入留存收益 费用
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -16,357,882.90 -752,548.44 -65,637.10 -886,915.63 200,004.29 -17,244,798.53
其中：重新计量设定受益计划变动额 -626,231.06 -490,000.00 -530,017.93 40,017.93 -1,156,248.99
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动 -15,731,651.84 -262,548.44 -65,637.10 -356,897.70 159,986.36 -16,088,549.54
企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 605,215.07 698,173.97 344,384.68 353,789.29 949,599.75
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额 605,215.07 698,173.97 344,384.68 353,789.29 949,599.75
其他综合收益合计 -15,752,667.83 -54,374.47 -65,637.10 -542,530.95 553,793.58 -16,295,198.78
- 104 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
(四十五) 专项储备
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注
安全生产费 61,323,063.32 184,563,473.12 145,135,636.48 100,750,899.96
合计 61,323,063.32 184,563,473.12 145,135,636.48 100,750,899.96
(四十六) 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 145,399,220.66 11,647,533.85 157,046,754.51
任意盈余公积 147,629,306.02 147,629,306.02
合计 293,028,526.68 11,647,533.85 304,676,060.53
(四十七) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 1,168,593,944.50 1,455,596,294.32
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） -487,275.92
调整后年初未分配利润 1,168,593,944.50 1,455,109,018.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润 329,641,229.16 -158,404,699.08
其他综合收益结转留存收益 6,089,517.47
减：提取法定盈余公积 11,647,533.85 20,403,968.89
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 91,036,738.72 113,795,923.40
期末未分配利润 1,395,550,901.09 1,168,593,944.50
注： 根据《企业会计准则第 16 号解释》，对 2022 年年初未分配利润进行追溯调整-
487,275.92 元，详见“附注三、（三十五）重要会计政策、会计估计的变更”。
(四十八) 营业收入、营业成本
1.营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 56,017,805,921.09 49,711,812,035.73 50,710,103,470.25 45,032,838,385.16
其他业务 265,912,720.06 222,620,308.31 341,817,672.37 194,989,715.29
合计 56,283,718,641.15 49,934,432,344.04 51,051,921,142.62 45,227,828,100.45
2.营业收入明细
- 105 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目 本期金额 上期金额
高科技产业工程服务 51,756,986,940.86 45,762,282,495.08
数字与信息服务 2,214,537,573.71 2,644,366,078.72
数字供热与新能源服务 1,974,314,969.16 1,992,003,525.63
其他产业服务 337,879,157.42 653,269,043.19
合计 56,283,718,641.15 51,051,921,142.62
(四十九) 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 45,191,255.34 27,218,302.99
教育费附加（含地方教育费附加） 34,632,965.96 20,610,600.81
印花税 29,534,877.84 24,823,514.84
房产税 15,690,848.26 14,069,795.95
土地使用税 3,423,432.97 2,996,536.39
环境保护税 1,997,021.62 1,917,123.85
车船税 234,211.45 239,133.42
其他 3,081,291.95 2,603,172.48
合计 133,785,905.39 94,478,180.73
(五十) 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 711,497,263.46 694,304,335.53
差旅费 78,136,526.74 49,288,169.92
业务招待费 47,537,259.38 42,897,814.89
广告费 14,379,418.88 21,404,785.55
招投标费用 22,012,126.84 18,254,699.61
租赁及物业费 17,876,936.13 19,735,158.67
服务费 22,828,679.44 30,512,869.46
折旧费 8,019,834.67 12,691,248.98
摊销费 5,305,425.16 9,952,367.51
办公费 5,637,258.96 3,833,602.10
修理费 4,113,701.51 3,421,535.88
代理费 2,085,418.15 994,572.04
其他 25,750,824.42 8,403,011.77
合计 965,180,673.74 915,694,171.91
(五十一) 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
- 106 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,203,196,120.92 1,319,252,010.59
折旧费 65,691,620.86 61,488,061.18
差旅费 56,903,006.02 46,170,207.73
租赁及物业费 96,600,971.99 93,896,027.32
无形资产摊销 40,021,804.54 31,253,688.87
咨询费 7,354,814.62 24,503,594.04
业务招待费 41,083,958.14 31,593,472.60
中介机构费 51,230,378.98 30,729,561.35
办公费 28,679,398.17 32,716,849.69
长期待摊费用摊销 19,161,994.16 18,064,965.69
修理费 3,070,895.81 6,138,525.15
会议费 11,419,677.65 7,177,611.97
能源费 5,422,490.02 7,013,540.67
车辆使用费 5,807,579.78 5,949,893.27
劳动保护费 10,943,089.28 5,559,606.58
通讯费 5,854,232.72 5,620,158.62
诉讼费 2,018,797.77 803,272.34
其他 81,870,082.26 91,880,069.54
合计 1,736,330,913.69 1,819,811,117.20
(五十二) 研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,037,388,658.32 827,616,806.92
材料费 670,189,291.14 638,562,642.00
委托外部研究开发费用 11,316,034.15 10,289,337.22
折旧与摊销 41,172,508.56 16,009,551.45
其他 75,546,982.33 34,820,766.58
合计 1,835,613,474.50 1,527,299,104.17
(五十三) 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 484,837,041.61 406,472,925.69
减：利息收入 195,929,687.63 125,156,503.47
汇兑损失 3,193,275.39 1,171,540.39
减：汇兑收益 3,373,144.16 8,355,454.68
手续费支出 27,012,855.52 28,082,466.25
其他支出 19,893,576.48 13,195,926.85
合计 335,633,917.21 315,410,901.03
- 107 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
(五十四) 其他收益
1.其他收益明细情况
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 199,372,314.99 224,629,565.87
进项税加计抵减 4,167,873.05 9,477,129.09
代扣个人所得税手续费 7,905,657.03 3,775,581.53
合计 211,445,845.07 237,882,276.49
2.入其他收益的政府补助
本公司政府补助详见附注五、
（七十）政府补助 2.计入当期损益的政府补助。
(五十五) 投资收益
1.投资收益明细情况
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 1,996,308.60 16,061,826.12
处置长期股权投资产生的投资收益 -3,734,346.90 10,460,171.88
交易性金融资产持有期间的投资收益 3,791,811.98
处置交易性金融资产取得的投资收益 478.87
其他权益工具投资持有期间的投资收益 1,556,854.16 2,020,235.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -20,632,532.47
其他 -742,746.03 -12,910,420.56
合计 -17,764,171.79 15,631,812.75
(五十六) 公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 36,832,872.88 65,143,624.49
合计 36,832,872.88 65,143,624.49
(五十七) 信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -201,065,142.86 -209,425,374.31
其他应收款坏账损失 -54,849,728.24 13,773,409.92
合计 -255,914,871.10 -195,651,964.39
(五十八) 资产减值损失
- 108 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失 -10,493,126.15 -7,340,968.38
合同资产减值损失 -150,493,278.62 -52,328,847.76
长期股权投资减值损失 -16,636.07 -129,938.99
固定资产减值损失 -56,638.57
在建工程减值损失 -11,697,339.36
无形资产减值损失 -13,047,534.47
商誉减值损失 -4,496,600.00
其他非流动资产（一年以上的合同资产）减值损失 -3,254,292.35
合计 -168,753,933.19 -84,601,267.53
(五十九) 资产处置收益
计入当年非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得或损失 -1,662,152.77 -6,126,883.83 -1,662,152.77
合计 -1,662,152.77 -6,126,883.83 -1,662,152.77
(六十) 营业外收入
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产毁损报废利得 690,527.33 73,996.70 690,527.33
与企业日常活动无关的政府补助 15,264.90
违约金及理赔款收入 2,136,490.62 7,521,086.12 2,136,490.62
罚款收入 339,100.56 550,798.36 339,100.56
无法支付的应付款项 22,086,241.35 8,746,286.47 22,086,241.35
高新公寓回迁房屋确认收益 202,812,144.07 202,812,144.07
其他 3,238,777.23 3,202,443.05 3,238,777.23
合计 231,303,281.16 20,109,875.60 231,303,281.16
与企业日常活动无关的政府补助明细
项目 本期发生额 上期发生额
高新区财政局吸纳应届毕业生就业补贴 12,764.90
信用报告补贴 2,500.00
合计 15,264.90
(六十一) 营业外支出
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产毁损报废损失 314,401.63 6,506,970.38 314,401.63
- 109 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
对外捐赠支出 1,897,760.00 2,197,825.83 1,897,760.00
罚款滞纳金支出 3,846,931.00 1,011,064.37 3,846,931.00
预计诉讼损失 10,654,076.98 10,654,076.98
违约赔偿支出 8,116,534.17 1,483,753.69 8,116,534.17
事故赔偿支出 5,156,865.21 5,156,865.21
其他 4,415,895.85 7,532,594.35 4,415,895.85
合计 34,402,464.84 18,732,208.62 34,402,464.84
(六十二) 所得税费用
1.所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 498,407,991.46 518,798,365.25
递延所得税调整 -29,014,241.18 -51,420,051.77
其他 -
合计 469,393,750.28 467,378,313.48
2.会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期金额
利润总额 1,343,825,818.00
按法定[或适用]税率计算的所得税费用 335,956,454.50
子公司适用不同税率的影响 25,386,488.35
调整以前期间所得税的影响 -1,092,642.95
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 9,773,445.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -28,522,171.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 199,606,625.35
环保节能项目减免及研发费用加计扣除的影响 -71,714,448.74
其他
所得税费用 469,393,750.28
(六十三) 现金流量表项目
1.收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
- 110 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 195,929,687.63 125,818,199.05
收到的政府补助 214,968,173.45 176,368,057.70
收回保证金押金等 480,051,891.34 521,732,581.77
其他 1,263,988,193.95 1,108,998,489.90
合计 2,154,937,946.37 1,932,917,328.42
2.支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
付现费用 736,134,352.30 633,608,714.56
支付的押金、保证金 621,646,828.06 450,945,147.93
往来款 1,031,387,039.27 678,658,923.98
合计 2,389,168,219.63 1,763,212,786.47
3.收到的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
取得子公司支付现金流重分类 15,096,828.85
收到的定期存款及利息 164,802,006.00 30,361,834.05
合计 179,898,834.85 30,361,834.05
4.支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
准备持有到期的定期存款 165,000,000.00 53,062,335.71
处置子公司收到的现金净额重分类 13,995,829.00 12,008,307.28
支付业绩承诺款项 6,000,000.00
合计 178,995,829.00 71,070,642.99
5.收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁款项 98,279,394.45
合计 98,279,394.45
6.支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁还款及手续费 83,409,622.35 33,219,184.53
支付银行承兑汇票保证金 40,416,997.24 13,655,403.25
担保费支出 9,514,000.00 7,791,000.00
合计 133,340,619.59 54,665,587.78
- 111 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
(六十四) 现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量： —— ——
净利润 874,432,067.72 717,676,518.61
加：资产减值损失 168,753,933.19 84,601,267.53
信用减值损失 255,914,871.10 195,651,964.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 455,845,830.79 308,108,598.99
使用权资产折旧 61,669,222.01 88,183,925.73
无形资产摊销 90,260,312.60 77,568,987.39
长期待摊费用摊销 60,034,533.80 38,085,627.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
1,662,152.77 6,126,883.83
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -376,125.70 6,432,973.68
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -36,832,872.88 -65,143,624.49
财务费用（收益以“－”号填列） 450,758,309.80 403,861,120.90
投资损失（收益以“－”号填列） 17,764,171.79 -15,631,812.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -49,039,996.80 -43,899,132.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 18,556,700.21 -7,520,919.33
存货的减少（增加以“－”号填列） 190,745,862.85 -70,035,822.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -3,034,939,114.66 -4,142,875,478.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,130,098,129.44 2,171,949,798.25
其他
经营活动产生的现金流量净额 655,307,988.03 -246,859,123.02
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 7,966,177,021.31 7,542,558,584.61
减：现金的期初余额 7,542,558,584.61 7,155,577,347.38
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 423,618,436.70 386,981,237.23
2.本期支付的取得子公司的现金净额
- 112 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项 目 金 额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中：长江云通有限公司
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 15,096,828.85
其中：长江云通有限公司 15,096,828.85
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中：长江云通有限公司
取得子公司支付的现金净额 -15,096,828.85
3.本期收到的处置子公司的现金净额
项 目 金 额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
其中：湖北兴磷科技有限公司
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 13,995,829.00
其中：湖北兴磷科技有限公司 13,995,829.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
其中：湖北兴磷科技有限公司
处置子公司收到的现金净额 -13,995,829.00
4.现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 7,966,177,021.31 7,542,558,584.61
其中：库存现金 31,293.77 57,112.40
可随时用于支付的银行存款 7,623,206,202.86 7,374,482,202.37
可随时用于支付的其他货币资金 342,939,524.68 168,019,269.84
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 7,966,177,021.31 7,542,558,584.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价
物
(六十五) 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 —— —— 145,104,675.20
其中：美元 12,000,541.11 7.0827 84,996,232.52
- 113 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
港币 811,062.91 0.9062 734,985.21
泰铢 201,368,326.91 0.2074 41,763,791.00
越南盾 58,685,633,000.00 0.0003 17,605,689.90
日元 5,051.00 0.0502 253.56
台币 16,103.00 0.2312 3,723.01
应收账款 —— —— 22,192,161.64
其中：美元 2,961,287.44 7.0827 20,973,910.55
欧元 144,055.64 7.8592 1,132,162.09
港币 95,000.00 0.9062 86,089.00
(六十六) 所有权和使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
银行承兑汇票保证金、保函保证金、准备
货币资金 1,881,349,758.30
持有至到期的定期存款等
应收票据 167,526,640.89 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期
应收账款 1,001,203,871.97 质押借款
固定资产 148,020,545.74 抵押借款
无形资产 55,171,197.15 抵押借款
合计 3,253,272,014.05
(六十七) 租赁
1.作为承租人
项目 本期金额
租赁负债的利息费用 5,872,839.79
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 93,107,511.76
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短
期租赁费用除外）
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
其中：售后租回交易产生部分
转租使用权资产取得的收入
与租赁相关的总现金流出 122,891,863.80
售后租回交易产生的相关损益
售后租回交易现金流入
售后租回交易现金流出
其他
- 114 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：
剩余租赁期 未折现租赁付款额
1 年以内 52,770,322.59
1至2年 41,020,397.06
2至3年 16,576,116.02
3 年以上 250,179,118.47
合计 360,545,954.14
2.作为出租人
（1）经营租赁
项目 本期金额
经营租赁收入 103,452,112.70
于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：
剩余租赁期 未折现租赁收款额
第1年 92,570,580.41
第2年 58,396,681.11
第3年 24,305,809.57
合计 175.273.071.09
(六十八) PPP 项目合同
2017 年 12 月 15 日，由于本公司子公司招远中电智慧产业发展有限公司（简称招远公司）
还未成立，招远市财政局暂与本公司子公司中国电子系统技术有限公司签订项目编号为
“XYCG-ZY2017-003”的《山东省招远市“智慧金都”PPP 项目合同》。
合同规定合作期限为 20 年，包括总建设期 3 年和运营期 17 年。项目计划建设内容包括 6
个领域 32 个子项目，估计总投资 11.98 亿元，项目资本金暂定为总投资的 20%,约 23,960.00 万
元。根据《招远市“智慧金都”顶层规划》把项目初步划分为：数据资源体系、融合窗口和
共性平台、惠民服务、城市管理、产业服务和基础设施。
年度折现率为 5.88%，运营合理利润率为 5.9%。
非经营性项目：
1、采用“政府付费”的回报方式，运营期第 n 年政府付费额计算公式为：
An=P1*(1+i)^n/财政运营补贴周期（17）+年度运营成本*(1+r)-运维绩效罚款
说明：
- 115 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
(1)P1 为非经营性项目的全部建设成本=项目建设费用(包含工程费、软硬件设:备费、系统
集成费)+项目建设其他费+建设期利息-建设期绩效考核罚款；
(2)项目政府补贴周期为运营期 17 年，n=1、.....16..117；
(3)i 为年度折现率，以乙方中标折现率计取，并根据调价机制调整；
(4)r 为运营合理利润率，以乙方中标利润率计取；
(5)年度运营成本以政府方审计结果为准(其中硬件设备更新和软件系统升级的外购费用单
独据实核算，不计算合理利润率)；
(6)后期项目运营过程中，若非经营性项目产生其他使用者付费收入，则该收入全部用于
冲抵政府付费数额。
2、回报机制：准经营性项目采用“可行性缺口补助”的回报方式。运营期内第 n 年政府可
行性缺口补助额计算公式为：
Bn=P2*(1+i)^n/财政运营补贴周期（17）+年度运营成本*（1+r)-当年使用者付费数额-运维绩
效罚款
说明:
（1）P2 为准经营性项目的全部建设成本=项目建设费用(包含工程费、软硬件设，备费、
系统集成费)+项目建设其他费+建设期利息一建设期绩效考核罚款。
（2）项目政府补贴周期为运营期 17 年，n=1、.....16..17.
（3）i 为年度折现率，以方中标折现率计取，根据调价机制调整。
（4）r 为运营合理利润率，以乙方中标利润率计取。
（5）年度运营成本以政府方审计结果为准(其中硬件设备更新和软件系统升级的外购费
用单独据实核算，不计算合理利润率)。
（6）当年使用者付费数额最终以政府方审计结果为准。
（7）若运营期内某一年度核算 Bn 为负值时，政府方当年不再向项目公司支付可行性缺
口补助，该金额的绝对值可用于冲抵非经营性项目的政府付费金额。
3.激励与超额收益分配机制
对于准经营性项目，根据运营期内核算出的运营净收益情况，采用不同的激励与超额收
益分配机制，各子项目单独核算。
运营期第 n 年运营净收益=当年运营成本-当年使用者付费数额
= （运营期第年运营净收益/（ + ）^n
运营期第 n 年运营净收益累计净现值
=
- 116 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
（1）运营期第 n 年运营净收益累计净现值+经审计的项目建设投资额≤1 时，按用上述
“可行性缺口补助”的计算方式向项目公司支付运营补贴。
（2）运营期第 n 年运营净收益累计净现值+经审计的项目建设投资额>1 时，从电期第
n+1 年起，政府方将不再向项目公司支付可行性缺口补助费用，并在剩余运百年对项目公司
每年子以一定奖励，具体奖励机制如下:
①剩余运营年政府按照上述回报机制中核算出的当年应付建设投资补贴额(不含运营成本)
的 30%支付给本公司作为奖励。
②剩余运营年运营净收益政府方和本公司按照 60%:40%的比例进行分成。
③若由于设备更新重置或软件升级等原因导致某一年度项目运营净收益小于 0,则政府方
向本公司支付相应运营补贴。
经营性项目：
1.经营性项目采用“使用者付费”的回报方式，由本公司承担项目的建设投资并对项目进行
市场化运营，通过使用者付费获取项目投资收益。
如运营期内某年度实际的使用者付费额小于“项目年均建设成本(折算成各年度现值)+项目
运营成本*(1+运营合理利润率 r)”之和时，该部分金额计入亏损资金池，亏损资金池未弥补的
部分，按照年度折现率 i 复利计息，通过以后年度使用者付费额进行弥补，直至亏损资金池
全部得到弥补。
如运营期结束时，亏损资金池累计余额依然大于 0,则政府方不再为亏损资金池额外向本
公司支付任何补贴。
说明:
（1）年度折现率 i 以乙方中标折现率计取。
（2）运营合理利润率 r 以乙方中标利润率计取。
（3）项目年均建设成本(折算成各年度现值)=审定的项目建设投资/运营期年限(17)*（1+i）
^n
（4）年度运营成本以政府方审计结果为准(其中硬件设备更新和软件系统升级的外购费
用单独据实核算，不计算合理利润率)。
（5）当年使用者付费数额最终以政府方审计结果为准。
2.超额收益分配机制
运营期内各年度使用者付费额优先用于弥补项目年均建设成本(按年度折现率 i 折算成各
年度现值)、项目运营成本(考虑合理利润率 r)以及以前年度经营性项目的亏损资金池，若弥补
完成后仍有剩余(Q)，则剩余的使用者付费额(Q)按照如下原则进行分配:
- 117 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
（1）若运营期第 n 年剩余的使用者付费额(Q)满足条件:
Q/(年均建设成本*(1+i)^n+项目运营成本*(1+r))≤10%时，则运营期第 n 年剩余的使用者付费
额付惯额(Q)全部归本公司所有；
（2）若运营期第 n 年剩余的使用者付费额(Q)满足条件：
10%40%时，则运营期第 n 年超出 40%部分的使用者付费额(Q3)的 20%归本公司所有，80%归
政府方所有。10%至 20%的部分按照本条第(2)款分配。20%至 40%的部分按照本条第(3)款分配。
本项目采用 DBFOT（设计-建设-融资-运营-移交）的方式运作。合作期内，政府方负责项
目的方案设计、初步设计、施工图设计等设计文件的审批，项目建设运营相关手续的协调，
以及项目建设运营的监管、绩效考核、公共产品及服务定价和质量的监管、财政补贴费用的
拨付、相关优惠政策的落实等工作。本公司负责项目的设计、投融资、建设、运营维护和移
交全生命周期工作。建设期内本公司负责本项目的方案设计、初步设计、施工图设计、投融
资、建设，后续项目建设手续的办理，硬件设备购置及安装，相关软件系统的开发、购置等。
运营期内本公司负责项目的整体运营和管理，包括项目设施及数据库的维护、设备更新重置、
软件系统的更新等，保证项目设施的正常使用和运行:在满足国家、地方政策法规及政府安全、
保密要求的前提下，经过政府方许可，对可经营项目进行市场化运营，并通过数据开发和提
供增值服务等获取部分运营收益。合作期满，本公司将项目设施和运营权全部无偿移交给政
府方:运营期内项目公司自主开发经营形成的无形资产由政府方和项目公司另行协商处理。
本公司子公司招远公司享有本项目经营权并获取利益，有权要求招远市财政局按照约定
支付可行性缺口补助费用。在本合同提前终止可根据合同约定获得赔偿。合同期满后如招远
市财政局继续选择社会资本参与项目经营本公司享有在同等条件下的优选权。
待招远公司 2018 年 01 月 30 日成立后，于 2018 年 04 月 18 日签订了《山东省招远市“智
慧金都”PPP 项目合同补充协议》（简称“补充协议（一）”），由招远公司承继 PPP 项目合同
项下中选社会资本方的各项权利义务，负责项目投融资、建设、运营维护和移交等全部工作。
2019 年 08 月 09 日，出于双方合作细节角度考虑，在“补充协议（一）”的基础上变更部
- 118 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
分条款，签订《山东省招远市“智慧金都”PPP 项目合同补充协议（二）》。
2022 年 10 月 08 日，招远市财政局、招远公司、招远市大数据服务中心签订了《山东省
招远市“智慧金都”PPP 项目合同补充协议(三)》。根据协议：本项目建设结束日期为 2022 年
12 月 31 日，自 2023 年 1 月 1 日起项目整体正式进入运营期，运营期限 17 年。完工项目 24
个，项目决算审定金额 59,880 万元，其中：工程款 54,828 万元、项目建设其他费用 5,052 万
元。
本年度，中电招远根据补充协议规定，重新调整结算金额并确认长期应收款。截止到
2023 年 12 月 31 日累计收到政府回款 2,641 万元，其中项目建设回款 2,341 万元、已完工项目
运维收入回款 300 万元。
(六十九) 研发支出
1.研发支出本期发生额情况
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,056,589,221.54 835,881,928.84
材料费 670,189,291.14 638,562,642.00
委托外部研究开发费用 11,316,034.15 10,289,337.22
折旧与摊销 41,172,508.56 16,009,551.45
其他 75,781,329.33 34,825,127.64
合计 1,855,048,384.72 1,535,568,587.15
其中：费用化研发支出 1,835,613,474.50 1,527,299,104.17
资本化研发支出 19,434,910.22 8,269,482.98
2.资本化开发项目情况
本期增加金额 本期减少金额
期初余额 内部开发支 企业合并增 确认为无形 转入当 期末余额
项目
出 加 资产 期损益
智能化生产管理系统 220,694.34 1,228,478.91 1,449,173.25
智能化燃料管控系统 896,226.42 1,178,382.79 2,074,609.21
厂区智能巡检系统 4,361.06 4,361.06
高速公路云控平台 1,192,597.22 400,833.94 1,593,431.16
智慧公路养护系统 631,947.80 218,235.90 850,183.70
物联网平台 1,074,023.22 369,858.35 1,443,881.57
数字交通底座产品 839,452.00 839,452.00
智慧公路产品 1,791,039.00 1,791,039.00
出行一体化平台项目 2,505,362.28 2,505,362.28
机场快线项目 5,168,081.59 5,168,081.59
低代码开发平台（含移动
663,589.76 663,589.76
端）
- 119 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
本期增加金额 本期减少金额
期初余额 内部开发支 企业合并增 确认为无形 转入当 期末余额
项目
出 加 资产 期损益
数字化防疫一体化服务平台
1,882,847.61 1,882,847.61
项目
青创贷 2.0 2,017,702.48 2,592,730.51 4,610,432.99
潜江市商保一站式服务平台 1,502,339.14 1,502,339.14
双活数据中台 564,617.88 564,617.88
以安全为核心的医疗数字金
库暨与武汉大学人民医院成 488,162.63 488,162.63
立联合实验室
人工智能模型服务平台产品 1,382,133.63 1,382,133.63
人工智能应用平台产品 455,015.79 455,015.79
分 布 式 混 闪 存 储 产 品
4,249,632.92 9,065,614.80 13,315,247.72
CeaStor3.1.0
合计 8,269,482.98 19,434,910.22 14,879,568.77 36,174,624.61 6,409,337.36
（1）重要的资本化开发项目情况
预计经济利益产生
项 目 研发进度 预计完成时间 开始资本化的时点 具体依据
方式
分布式混闪存储产 完成技术评审，
品 CeaStor3.1.0 已完成 2023 年 05 月 31 日 自研产品销售收入 2023 年 09 月 01 日 进入开发阶段
（2）开发支出减值准备变动情况以及减值测试情况
无
3.重要外购在研项目情况
无
(七十) 政府补助
1.涉及政府补助的负债项目
本期新增补 本期计入当 本期返 其他 与资产相关/与
项目 期初余额 期末余额
助金额 期损益金额 还金额 变动 收益相关
石家庄市行唐县农作物秸秆
38,396,579.83 894,805.28 37,501,774.55 与资产相关
综合利用专项资金
无锡市高新区产业升级培育
34,239,049.40 1,384,251.22 32,854,798.18 与资产相关
资金
潍坊市燃煤锅炉关停补贴 18,050,000.00 18,050,000.00 与资产相关
南通适配中心装修项目收入 18,700,462.27 5,342,989.20 13,357,473.07 与资产相关
无锡市城市非住宅房屋拆迁
7,403,487.23 7,403,487.23 与资产相关
补偿
共建中国-南通信息技术应用
11,000,000.00 3,666,666.68 7,333,333.32 与资产相关
创新产业园合作项目
保障性安居工程补助 6,597,499.95 390,000.00 6,207,499.95 与资产相关
数字经济创新中心 5,000,000.00 5,000,000.00 与资产相关
衡水市安平县集中供热设备
5,337,499.81 350,000.04 4,987,499.77 与资产相关
补贴资金
- 120 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
本期新增补 本期计入当 本期返 其他 与资产相关/与
项目 期初余额 期末余额
助金额 期损益金额 还金额 变动 收益相关
中电浙江宁波网安创新基地
5,666,666.67 2,000,000.00 3,666,666.67 与资产相关
项目
衡水市安平县支持优势产业
发展专项“热电联产项目” 3,687,500.21 249,999.96 3,437,500.25 与资产相关
资金
面向工业互联网的高性能可
3,150,000.00 3,150,000.00 与收益相关
靠多方安全计算和产品项目
工信部软件开发测试工具项
2,250,000.00 2,250,000.00 与资产相关
目分包 1 软件开发集成系统
工信部恶意代码分析项目的
2,996,000.00 898,800.00 2,097,200.00 与资产相关
国拨资金
23 年绿色建筑专项资金 2,000,000.00 2,000,000.00 与资产相关
燃煤锅炉改造补贴 1,966,500.00 248,400.00 1,718,100.00 与资产相关
河北省传统基础设施领域
PPP 项目“供热前期工作” 1,143,333.48 69,999.96 1,073,333.52 与资产相关
补贴资金
西咸新区适配中心项目补贴 1,275,000.00 450,000.00 825,000.00 与资产相关
2021 溧阳市先进制造专项资
751,026.00 68,844.05 682,181.95 与资产相关
金项目补贴
武汉市科技局专项资金 1,000,000.00 350,000.00 650,000.00 与收益相关
信息化重点项目资金 475,000.00 475,000.00 与资产相关
秸秆倒料机补贴摊销、秸秆
454,333.42 57,999.96 396,333.46 与资产相关
收储补贴款
2019 溧阳市先进制造专项资
363,360.00 45,420.00 317,940.00 与资产相关
金项目补贴
河北省农作物秸秆还田利用
试点项目“装载机”补贴资 377,502.20 75,500.04 302,002.16 与资产相关
金
研发设备购置补助 365,245.43 105,835.80 259,409.63 与资产相关
河北省农作物秸秆还田利用
试点项目“自卸车、皮带 218,214.80 43,638.24 174,576.56 与资产相关
机”补贴资金
衡水市安平县 2018 年农作物
秸秆综合利用试点项目“秸 510,702.55 426,017.11 84,685.44 与资产相关
秆能源化”补贴资金
国家重点研发计划关键技术
800,000.00 800,000.00 与资产相关
研究补助
优势产业专项资金 885,000.00 885,000.00 与资产相关
合计 149,908,937.25 25,151,026.00 18,804,167.54 156,255,795.71
2.计入当期损益的政府补助
补助类型 本期金额 上期金额 与资产相关/与收益相关
供热运营补贴 82,742,877.74 138,207,182.12 与收益相关
增值税即征即退 45,533,757.23 31,400,716.11 与收益相关
研发经费补贴 23,150,364.05 8,345,420.00 与收益相关
研发设备补贴 1,889,635.80 105,835.80 与资产相关
- 121 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
稳岗就业补贴 8,544,016.00 9,848,745.80 与收益相关
税收补贴 7,440,500.00 15,811,619.00 与收益相关
产业园区补贴 11,459,655.88 6,824,734.80 与资产相关/与收益相关
人才补贴 4,087,507.03 375,836.81 与收益相关
生产设备补贴 4,095,960.59 1,828,401.53 与资产相关
产业扶持资金补贴 3,319,950.89 3,025,042.85 与收益相关
产业基金补贴 1,384,251.22 1,384,251.18 与资产相关
政府奖励补贴 3,199,749.26 3,514,264.44 与收益相关
其他补贴 2,524,089.30 3,957,515.43 与资产相关/与收益相关
合计 199,372,314.99 224,629,565.87
六、 在其他主体中的权益
(一) 企业集团的构成
1.在子公司中的权益
持股比例(%)
主要经
子公司名称 注册地 业务性质 取得方式
营地
直接 间接
深圳市桑达无线通讯技术有限 同一控制下企
深圳市 深圳市 电子产品生产 100.00
公司 业合并
深圳中联电子有限公司 深圳市 深圳市 房屋租赁 72.00 投资设立
深圳中电桑飞智能照明科技有 智慧照明系统
深圳市 深圳市 70.00 投资设立
限公司 集成
同一控制下企
捷达国际运输有限公司 北京市 北京市 物流服务 100.00
业合并
中电桑达电子设备（江苏）有 其他电子设备 同一控制下企
江苏省 南京市 51.00
限公司 制造 业合并
建筑装饰、装
同一控制下企
中国电子系统技术有限公司 北京市 北京市 修和其他建筑 96.72
业合并
业
科技推广和应
中电云计算技术有限公司 湖北省 武汉市 59.36 投资设立
用服务业
中电数创（北京）科技有限公 其他技术推广
北京市 北京市 100.00 投资设立
司 服务
中电（武汉）数字经济技术有 软件和信息技 同一控制下企
湖北省 武汉市 100.00
限公司 术服务业 业合并
软件和信息技 同一控制下企
中电智广系统技术有限公司 河北省 石家庄市 100.00
术服务业 业合并
2.重要的非全资子公司
少数股东 本期归属于少数 本期向少数股东宣
子公司名称 期末少数股东权益余额
持股比例 股东的损益 告分派的股利
中国电子系统技术有限公司 3.2814% 906,823,021.43 269,972,507.42 4,709,879,019.18
中电云计算技术有限公司 40.6434% -342,964,098.87 459,358,029.54
3.重要非全资子公司的主要财务信息
- 122 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
中国电子系统
43,072,930,607.99 8,901,157,642.91 51,974,088,250.90 35,781,579,139.75 5,697,495,903.42 41,479,075,043.17
技术有限公司
中电云计算技
1,615,455,614.76 1,034,266,631.80 2,649,722,246.56 1,063,325,878.93 512,648,978.33 1,575,974,857.26
术有限公司
（续上表）
期初余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
中国电子系统
40,076,713,288.73 8,515,454,672.42 48,592,167,961.15 33,485,199,034.74 6,249,318,987.85 39,734,518,022.59
技术有限公司
中电云计算技
1,389,014,184.02 828,641,954.89 2,217,656,138.91 763,521,347.13 540,000,000.00 1,303,521,347.13
术有限公司
（续上表）
本期金额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
中国电子系统技术有限公司 55,423,548,239.24 1,763,165,047.78 1,762,730,810.41 2,282,493,581.73
中电云计算技术有限公司 1,096,655,641.98 -930,409,162.72 -929,963,662.72 -942,093,544.88
（续上表）
上期金额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
中国电子系统技术有限公司 49,878,575,781.95 1,428,728,515.02 1,441,989,940.96 874,936,645.13
中电云计算技术有限公司 302,797,581.90 -706,791,217.76 -706,791,217.76 -1,084,384,905.60
(二) 非同一控制下企业合并
2023 年 9 月，公司控股子公司中国系统之原联营公司长江云通有限公司进行非等比例减
资，中国系统持股比例由 38.88%提升至 80%，中国系统取得长江云通有限公司的控制权，构
成非同一控制下企业合并。具体如下：
1.本期发生的非同一控制下企业合并
股权取得 股权取得比 股权取得方
被购买方名称 股权取得成本 购买日 购买日的确定依据
时点 例（%） 式
长江云通有限 2023 年 9 非等比例减 2023 年 9 月 实际取得被购买方控
233,446,378.84 80%
公司 月 30 日 资 30 日 制权
（续上表）
购买日至期末被购买方 购买日至期末被购买方的净 购买日至期末被购买方
被购买方名称
的收入 利润 的现金流量
- 123 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
长江云通有限公司 35,055,688.55 837,618.17 10,592,976.41
2.本期发生的非同一控制下企业合并
项目 长江云通有限公司
合并成本
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 233,446,378.84
合并成本合计 233,446,378.84
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 179,450,392.80
商誉 53,995,986.04
3.被购买方于购买日可辨认资产、负债
长江云通有限公司
项目 购买日 购买日
公允价值 账面价值
资产：
货币资金 53,927,164.40 53,927,164.40
交易性金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00
应收款项 110,238,353.77 110,238,353.77
预付款项 10,743,479.74 10,743,479.74
其他应收款 43,188,452.90 43,188,452.90
存货 9,212,710.68 9,212,710.68
其他流动资产 6,029,446.15 6,029,446.15
长期应收款 22,826,153.92 22,826,153.92
长期股权投资 38,337,663.07 38,337,663.07
开发支出 14,889,568.77 14,889,568.77
其他非流动资产 7,407,163.55 7,407,163.55
负债：
应付款项 191,184,587.80 191,184,587.80
其他非流动负债 1,302,578.15 1,302,578.15
净资产 224,312,991.00 224,312,991.00
减：少数股东权益 44,862,598.20 44,862,598.20
取得的净资产 179,450,392.80 179,450,392.80
(三) 处置子公司
单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
处置价款与处置投资对应
股权处 股权处置比 股权处置 丧失控制权 丧失控制权时
子公司名称 的合并报表层面享有该子
置价款 例（%） 方式 的时点 点的确定依据
公司净资产份额的差额
湖北兴磷科技有限公司 / 51.73 被动稀释 2023 年 7 月 工商变更日 /
（续）
- 124 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
丧失控制权 丧失控制权 丧失控制权 按照公允价值 丧失控制权之日 与原子公司股权
之日剩余股 之日剩余股 之日剩余股 重新计量剩余 剩余股权公允价 投资相关的其他
子公司名称
权的比例 权的账面价 权的公允价 股权产生的利 值的确定方法及 综合收益转入投
（%） 值 值 得或损失 主要假设 资损益的金额
湖北兴磷科技有限公司 48.27 13,995,829.00 13,995,829.00 / / /
(四) 其他原因的合并范围变动
1.本报告期注销子公司中电智慧环境治理发展有限公司，于 2023 年 1 月 18 日完成注销登
记；
2.本报告期注销子公司中电环保科技发展有限公司，于 2023 年 10 月 27 日完成注销登记。
(五) 在合营安排或联营企业中的权益
1.重要的合营企业或联营企业
持股比例(%) 对合营企业或
对本公司活
合营企业或联营 主要经 联营企业投资
注册地 业务性质 动是否具有
企业名称 营地 直接 间接 的会计处理方
战略性
法
北京易捷思达科
北京市 北京市 软件开发 26.00 权益法 是
技发展有限公司
数字广东网络建
广东省 广州市 软件开发 29.92 权益法 是
设有限公司
2.重要联营企业的主要财务信息
期末余额/本期金额
项目 北京易捷思达科技发展有限
数字广东网络建设有限公司
公司
流动资产 166,123,054.34 4,192,287,466.05
非流动资产 22,816,563.88 219,821,988.77
资产合计 188,939,618.22 4,412,109,454.82
流动负债 89,473,298.47 3,697,917,956.13
非流动负债 9,913,523.08 43,805,633.80
负债合计 99,386,821.55 3,741,723,589.93
净资产 89,552,796.67 670,385,864.89
按持股比例计算的净资产份额 23,283,727.13 200,591,517.72
调整事项 246,811,246.26 206,592,367.64
其中：商誉 250,474,587.75 21,404,324.71
其他 -3,663,341.49 185,188,042.93
对联营企业权益投资的账面价值 270,094,973.39 407,183,885.36
存在公开报价的权益投资的公允价值
营业收入 161,007,847.17 3,717,013,938.04
财务费用
- 125 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末余额/本期金额
项目 北京易捷思达科技发展有限
数字广东网络建设有限公司
公司
所得税费用
净利润 -17,346,075.17 76,053,285.76
其他综合收益
综合收益总额 -17,346,075.17 76,053,285.76
（续上表）
期初余额/上期金额
项目 北京易捷思达科技发展有 数字广东网络建
长江云通有限公司
限公司 设有限公司
流动资产 197,027,823.68 1,006,367,364.48 3,662,048,301.39
非流动资产 22,456,854.14 399,443,693.02 243,941,905.31
资产合计 219,484,677.82 1,405,811,057.50 3,905,990,206.70
流动负债 111,671,700.63 290,138,124.02 3,284,437,060.53
非流动负债 12,531,000.36 8,873,809.93 28,968,917.43
负债合计 124,202,700.99 299,011,933.95 3,313,405,977.96
少数股东权益 18,635,637.64
归属于母公司股东权益 95,281,976.83 1,088,163,485.91 592,584,228.74
按持股比例计算的净资产
24,773,313.98 273,999,565.75 177,301,201.24
份额
调整事项 249,831,638.95 10,973,111.72 207,391,542.64
—商誉 250,474,587.75 21,404,324.71
—其他 -642,948.80 10,973,111.72 185,987,217.93
对联营企业权益投资的账
274,604,952.93 284,972,677.47 384,692,743.88
面价值
存在公开报价的权益投资
的公允价值
营业收入 134,701,788.84 340,680,045.10 3,811,069,330.94
净利润 -82,971,973.54 15,418,015.74 70,622,412.92
其他综合收益 279,134.75
综合收益总额 -82,692,838.79 15,418,015.74 70,622,412.92
注：控股子公司中国系统于 2023 年 9 月对联营企业长江云通非等比例减资，中国系统公司持股比例由
38.88%提升至 80%，中国系统公司将长江云通纳入合并范围；
3.不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
项目 期末余额/本期金额 期初余额/上期金额
合营企业：
投资账面价值合计 247,956,858.81 213,496,243.47
下列各项按持股比例计算的合计数
- 126 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目 期末余额/本期金额 期初余额/上期金额
—净利润 25,599,054.39 15,430,875.82
—其他综合收益
—综合收益总额 25,599,054.39 15,430,875.82
联营企业：
投资账面价值合计 708,336,881.13 620,724,462.86
下列各项按持股比例计算的合计数
—净利润 -41,583,907.73 -338,887.07
—其他综合收益
—综合收益总额 -41,583,907.73 -338,887.07
七、 与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、短期借款、长期借款、应收款项、应付款
项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司
为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和
监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
(一) 各类风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营
业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理
目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险
承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之
内。
1.市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波
动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
2.利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务，主要为人民币的浮动利率借款合同。
3. 汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
- 127 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。
此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及
上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、泰铢计价的金融资产和金融负债，外币金融
资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
期末余额
项目
美元 港币 泰铢 其他外币 合计
货币资金 84,996,232.52 734,985.21 41,763,791.00 17,609,666.47 145,104,675.20
应收账款 20,973,910.55 86,089.00 1,132,162.09 22,192,161.64
合计 105,970,143.07 821,074.21 41,763,791.00 18,741,828.56 167,296,836.84
（续上表）
期初余额
项目
美元 港币 泰铢 其他外币 合计
货币资金 77,883,462.76 106,122.83 87,933,557.21 569,254.48 166,492,397.28
应收账款 14,711,228.75 724,468.09 15,435,696.84
合计 92,594,691.51 830,590.92 87,933,557.21 569,254.48 181,928,094.12
4.信用风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应
收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，
不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产和长期应收款等，本
集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因
素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于
信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本
集团的整体信用风险在可控的范围内。
5.流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短
缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门
集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量
- 128 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公
司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和
长期的资金需求。
本公司持有的金融资产及各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
期末余额
项目 即时
1 年以内 1-2 年 2-5 年 5 年以上 合计
偿还
金融资产
货币资金 9,847,526,779.61 9,847,526,779.61
交易性金融资产 305,706,483.28 305,706,483.28
应收票据 238,454,480.92 238,454,480.92
应收账款 11,002,139,132.33 11,002,139,132.33
应收款项融资 415,805,988.11 415,805,988.11
其他应收款 740,545,118.81 740,545,118.81
金融负债
短期借款 1,374,676,561.59 1,374,676,561.59
交易性金融负债
应付票据 6,226,481,956.62 6,226,481,956.62
应付账款 19,296,205,077.49 19,296,205,077.49
其他应付款 1,100,111,291.97 1,100,111,291.97
一年内到期的非
1,978,396,076.94 1,978,396,076.94
流动负债
长期借款 2,718,446,641.79 2,629,866,506.63 632,497,185.92 5,980,810,334.34
（续上表）
期初余额
项目 即时
1 年以内 1-2 年 2-5 年 5 年以上 合计
偿还
金融资产
货币资金 9,140,861,744.72 9,140,861,744.72
交易性金融资产 476,050,850.59 476,050,850.59
应收票据 437,156,193.80 437,156,193.80
应收账款 10,177,995,278.58 10,177,995,278.58
应收款项融资 266,410,395.64 266,410,395.64
其他应收款 637,117,588.94 637,117,588.94
金融负债
- 129 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期初余额
项目 即时
1 年以内 1-2 年 2-5 年 5 年以上 合计
偿还
短期借款 1,851,322,157.33 1,851,322,157.33
交易性金融负债 2,649,167.86 2,649,167.86
应付票据 5,557,125,852.28 5,557,125,852.28
应付账款 18,033,345,604.32 18,033,345,604.32
其他应付款 636,282,883.10 636,282,883.10
一年内到期的非流动
1,651,749,087.00 1,651,749,087.00
负债
长期借款 3,567,645,280.51 758,441,430.00 1,077,118,934.00 312,481,900.00 5,715,687,544.51
(二) 金融资产转移
1.本公司发生的金融资产转移情况
已转移金融资产性 已转移金融资产金
转移方式 终止确认情况 终止确认情况的判断依据
质 额
向保理公司进行的无追索
应收账款保理 应收账款 595,930,000.00 终止确认
应收账款保理
保留了几乎所有的风险和
背书 应收票据 162,526,640.89 未终止确认
报酬
转移了几乎所有的风险和
背书 应收款项融资 4,022,116,970.08 终止确认
报酬
转移了几乎所有的风险和
贴现 应收款项融资 618,292,828.42 终止确认
报酬
2.本公司发生的因转移而终止确认的金融资产
项目 终止确认的金融资产 与终止确认相关的利得
金融资产转移方式
金额 或损失
应收账款 应收账款保理 595,930,000.00 -20,632,532.47
应收款项融资 贴现 618,292,828.42 -249,506.95
应收款项融资 背书 4,022,116,970.08
八、 公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定。
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 130 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末公允价值
项目 第一层次公允 第二层次公允 第三层次公允价值
合计
价值计量 价值计量 计量
一、持续的公允价值计量
◆交易性金融资产 305,706,483.28 305,706,483.28
1.以公允价值计量且其变动计入当
305,706,483.28 305,706,483.28
期损益的金融资产
权益工具投资 305,706,483.28 305,706,483.28
◆应收款项融资 415,805,988.11 415,805,988.11
◆其他权益工具投资 71,588,966.40 15,431,077.70 58,015,856.09 145,035,900.19
持续以公允价值计量的资产总额 71,588,966.40 15,431,077.70 779,528,327.48 866,548,371.58
◆交易性金融负债
1.交易性金融负债
其他
持续以公允价值计量的负债总额
(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司将输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价的
金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第一层次公允价值计量项目。
(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定
量信息
本公司将输入值是除第一层次输入值外直接或间接可观察的金融资产、金融负债及衍生
金融工具作为第二层次公允价值计量项目。目前将新三板股票作为第二层次公允价值计量项
目。
(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定
量信息
本公司将输入值是不可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第三层次公允价
值计量项目。本公司持有第三层次公允价值计量的交易性金融资产为股权投资，股权投资参
考截止资产负债表日的净资产基础法确定公允价值；本公司持有第三层次公允价值计量的应
收款项融资为应收票据，持有意图为背书或者贴现，且其剩余期限较短，账面价值等同于公
允价值；本公司持有第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为持有的非上市公司股权，
以截止资产负债表日的净资产基础法确定公允价值。
- 131 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，上年年末与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
1. 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息
当期利得或损失总额 购买、发行、出售和结算 对于在报告期末
转入第 转出第 持有的资产，计
项目 期初余额 期末余额
三层次 三层次 计入其他综 入损益的当期未
计入损益 购买 发行 出售 结算
合收益 实现利得或变动
◆交易性金融资产 476,050,850.59 36,832,872.88 207,177,240.19 305,706,483.28
以公允价值计量且其变动
476,050,850.59 36,832,872.88 207,177,240.19 305,706,483.28
计入当期损益的金融资产
—权益工具投资 476,050,850.59 36,832,872.88 207,177,240.19 305,706,483.28
—其他
◆应收款项融资 266,410,395.64 3,217,355,197.13 3,067,959,604.66 415,805,988.11
◆其他权益工具投资 26,288,752.83 1,727,103.26 30,000,000.00 58,015,856.09
合计 768,749,999.06 36,832,872.88 1,727,103.26 3,247,355,197.13 3,275,136,844.85 779,528,327.48
其中：与金融资产有关的
36,832,872.88
损益
◆交易性金融负债 2,649,167.86 2,649,167.86
- 132 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
九、关联方关系及其交易
(一) 本企业的母公司
母公司对本 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 公司的持股 公司的表决
比例(%) 权比例(%)
生产、开发、
中国中电国际信息服务有限公司 深圳 364,000.00 17.81 17.81
销售
本公司最终控制方是：中国电子信息产业集团有限公司。
(二) 本企业的子公司
本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。
(三) 本企业的合营和联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“六、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或
联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本公司关系
河北工大科雅能源科技股份有限公司 联营企业
蓝信移动（北京）科技有限公司 联营企业
中电智开系统技术有限公司 合营企业
中电（天津）智慧城市运营服务有限公司 合营企业
德阳数字城市科技有限公司 联营企业
德州数字城市建设运营有限公司 合营企业
中电（江苏）数字产业有限公司 合营企业
武汉城市一卡通有限公司 联营企业
石家庄市智慧产业有限公司 联营企业
四川圣洁云创科技有限公司 合营企业
湖北东楚通科技有限公司 合营企业
泸州市数字创新科技有限公司 合营企业
数字广东网络建设有限公司 联营企业
中电（济南）数字科技有限公司 合营企业
河北中电云城科技有限公司 合营企业
数字大理建设运营有限公司 合营企业
北京易捷思达科技发展有限公司 联营企业
中电黄陵数字产业发展有限公司 合营企业
- 133 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
合营或联营企业名称 与本公司关系
安徽中电数城科技有限公司 联营企业
山东智城云享大数据信息技术有限公司 合营企业
(四) 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
东莞长城开发科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
海南长城科技发展有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
河南长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
迈普通信技术股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京中电熊猫照明有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
麒麟软件有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳桑达物业发展有限公司 受控股股东控制的其他企业
深圳市中电物业管理有限公司 受控股股东控制的其他企业
中国电子进出口有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国信息安全研究院有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国长城科技集团股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳市中电电力技术股份有限公司 受控股股东控制的其他企业
云南长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
长城超云（北京）科技有限公司 所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业
中电长城科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电智能科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳南方信息企业有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
湖南长城科技信息有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
新长城科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
辽宁长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电金信软件有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
北京中电瑞达物业有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
山西长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电工业互联网有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
武汉中原电子信息有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中标软件有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电长城网际系统应用有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
浙江长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
冠捷电子科技（四川）有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
- 134 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
中国软件与技术服务股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 受同一实际控制人控制的其他企业
成都文思海辉智科科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
中电金信（南京）信息技术有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
陕西长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
广东长城科技发展有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳桑达科技发展有限公司 控股股东之联营企业
深圳中电前海仓储运营有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
湖北长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
天津长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电数据产业有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国通广电子有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
彩虹（延安）新能源有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
冠捷视听科技（深圳）有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
广东中电富嘉工贸有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
桂林长海发展有限责任公司 受同一实际控制人控制的其他企业
华大半导体有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京科瑞达电子装备有限责任公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京三乐集团有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京熊猫汉达科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
浙江确安科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电华大科技（深圳）有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电基础产品装备有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子产业工程有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国振华集团云科电子有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中软信息系统工程有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
北京创思慧达国际经贸有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
北京长城系统科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
广州中软信息技术有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
山东长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
上海积塔半导体有限公司 所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业
深圳振华富电子有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
- 135 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
深圳中电蓝海控股有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
小华半导体有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电河北房地产开发有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电惠融商业保理（深圳）有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电商务（北京）有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子信息产业集团有限公司 最终控制方
合肥沛顿存储科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
贵州振华风光半导体股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
咸阳彩虹光电科技有限公司 所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业
中电泰日升马鞍山科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
彩虹集团有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
江西彩虹光伏有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
长城电源技术有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳中电港技术股份有限公司 受控股股东控制的其他企业
中电（海南）联合创新研究院有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国瑞达投资发展集团有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
北京中电华大电子设计有限责任公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国振华电子集团有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电凯杰科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
江苏长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京中电熊猫信息产业集团有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
上海浦东软件园股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电惠融科技（海南）有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
湖南计算机厂有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳中软信息系统技术有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
北京中软万维网络技术有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子东莞产业园有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电长城圣非凡信息系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
甘肃长风电子科技有限责任公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电九天智能科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
成都华微电子科技股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
重庆长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
- 136 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
上海贝岭股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
成都中电锦江信息产业有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三
受同一实际控制人控制的其他企业
厂)
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂） 受同一实际控制人控制的其他企业
珠海南方软件园发展有限公司 受控股股东控制的其他企业
武汉中元通信股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电智能技术南京有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中软信息服务有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七
受同一实际控制人控制的其他企业
七一厂）
中国电子物资东北有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
长沙湘计海盾科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电金投控股有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电数科（北京）科技产业发展有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电科创智联（武汉）有限责任公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子器材有限公司 受控股股东控制的其他企业
中电长城（长沙）信息技术有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京中电熊猫晶体科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
高怡达科技（深圳）有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
东莞中电熊猫科技发展有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
吉林长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
贵州振华华联电子有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国
受同一实际控制人控制的其他企业
营第四三二六厂)
深圳长城开发科技股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
武汉中电通信有限责任公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电会展与信息传播有限公司 受控股股东控制的其他企业
北京确安科技股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
武汉中原长江科技发展有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京长江电子信息产业集团有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京华东电子集团有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京中电熊猫置业有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京熊猫电子股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京熊猫信息产业有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳市振华微电子有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
- 137 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电六所智能系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
东莞市振华新能源科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
江苏南极星新能源技术股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国振华（集团）科技股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子财务有限责任公司 受同一实际控制人控制的其他企业
上海浦东软件园创业投资管理有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京中电熊猫磁电科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
武汉长光电源有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
北京中泽林萃置业有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电金信软件（上海）有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
安徽长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
东莞市中电爱华电子有限公司 受控股股东控制的其他企业
广东艾矽易信息科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
广东亿安仓供应链科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
贵州振华电子信息产业技术研究有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
湖南弈安云信息技术有限公司 受控股股东控制的其他企业
湖南长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
湖南中电星河电子有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
湖南中软信息系统有限公司 受控股股东控制的其他企业
南京华睿川电子科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
南京微盟电子有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京熊猫智成科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
南京中软软件与技术服务有限公司 受控股股东控制的其他企业
上海中软计算机系统工程有限公司 受控股股东控制的其他企业
深圳市锐能微科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
深圳市思尼克技术有限公司 受控股股东控制的其他企业
深圳思尔泰技术有限公司 受控股股东控制的其他企业
深圳亿安仓供应链科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
深圳中电投资有限公司 受控股股东控制的其他企业
深圳中电智方舟运营有限公司 受控股股东控制的其他企业
四川长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
天津中软信息系统有限公司 受控股股东控制的其他企业
西藏长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
- 138 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
亿安仓(香港)有限公司 受控股股东控制的其他企业
银河麒麟软件（长沙）有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
长城科技产业发展有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
长城信息股份有限公司 受控股股东控制的其他企业
长沙亿安仓供应链科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
中电防务科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电鹏程智能装备有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电数科科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电星原科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
中电智能卡有限责任公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子产业开发有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子进出口珠海有限公司 受控股股东控制的其他企业
中国电子器材国际有限公司 受控股股东控制的其他企业
中国电子物资西北有限公司 受控股股东控制的其他企业
中国电子物资有限公司 受控股股东控制的其他企业
中国长城桂林软件技术有限责任公司 受控股股东控制的其他企业
中国中电浙江国际经贸有限公司 受控股股东控制的其他企业
合肥彩虹蓝光科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
上海先进半导体制造有限公司 所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业
彩虹（佛山）平板显示有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
彩虹（合肥）光伏有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
长城计算机软件与系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳桑达国际电源科技有限公司 本公司之子公司现进入破产清算
咸阳彩虹光伏玻璃有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电（泸州）产业园发展有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳中电长城信息安全系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
长沙智能制造研究总院有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
河北长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
江西长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电鹰硕（深圳）智慧互联有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电和瑞科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
(五) 关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- 139 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
（1）采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
北京易捷思达科技发展有限公司 采购商品/接受劳务 13,419,121.68 29,707,511.66
东莞长城开发科技有限公司 采购商品/接受劳务 3,333,929.79 6,183,775.39
海南长城科技发展有限公司 采购商品/接受劳务 485,044.25
河南长城计算机系统有限公司 采购商品/接受劳务 234,690.27 239,823.01
迈普通信技术股份有限公司 采购商品/接受劳务 2,522,397.15 10,376,888.53
南京中电熊猫照明有限公司 采购商品/接受劳务 1,200,000.00 2,046,400.00
麒麟软件有限公司 采购商品/接受劳务 229,203.54 2,165,457.24
深圳桑达物业发展有限公司 采购商品/接受劳务 176,992.78 5,846,610.04
深圳市中电物业管理有限公司 采购商品/接受劳务 6,487,369.12 227,032.39
中国电子进出口有限公司 采购商品/接受劳务 98,334.71
中国信息安全研究院有限公司 采购商品/接受劳务 3,277,705.51 5,381,651.52
中国长城科技集团股份有限公司 采购商品/接受劳务 8,993,848.67 48,003,289.46
河北工大科雅能源科技股份有限公司 采购商品/接受劳务 11,977,406.34
蓝信移动（北京）科技有限公司 采购商品/接受劳务 2,209,196.37 23,997,360.87
深圳市中电电力技术股份有限公司 采购商品/接受劳务 13,321,322.53 2,278,576.00
深圳中电投资有限公司 采购商品/接受劳务 487,162.00 711,383.40
云南长城计算机系统有限公司 采购商品/接受劳务 5,701,916.66 176,987.03
长城超云（北京）科技有限公司 采购商品/接受劳务 33,074,031.54 28,706,015.85
中电长城科技有限公司 采购商品/接受劳务 27,553,915.18 52,001,506.79
中电智能科技有限公司 采购商品/接受劳务 2,315,177.83
中国中电国际信息服务有限公司 采购商品/接受劳务 4,802,033.32 4,241,966.96
深圳南方信息企业有限公司 采购商品/接受劳务 175,887.07
中电金信（南京）信息技术有限公司 采购商品/接受劳务 128,773.58 488,490.57
湖南长城科技信息有限公司 采购商品/接受劳务 2,371,681.42
新长城科技有限公司 采购商品/接受劳务 247,760.00 371,640.00
辽宁长城计算机系统有限公司 采购商品/接受劳务 81,796.46
中电金信软件有限公司 采购商品/接受劳务 348,962.27 7,907,580.56
北京中电瑞达物业有限公司 采购商品/接受劳务 6,053,663.18 5,245,989.90
山西长城计算机系统有限公司 采购商品/接受劳务 2,034,264.00
中电工业互联网有限公司 采购商品/接受劳务 4,344,635.56
武汉中原电子信息有限公司 采购商品/接受劳务 12,699.10 51,044.25
中标软件有限公司 采购商品/接受劳务 426,265.49
中电长城网际系统应用有限公司 采购商品/接受劳务 357,964.60
中电智开系统技术有限公司 采购商品/接受劳务 461,792.45
中电（天津）智慧城市运营服务有限公司 采购商品/接受劳务 1,366,037.74
- 140 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
长江云通有限公司 采购商品/接受劳务 1,981,132.08
成都文思海辉智科科技有限公司 采购商品/接受劳务 434,209.43
德阳数字城市科技有限公司 采购商品/接受劳务 10,897,583.96
冠捷电子科技（四川）有限公司 采购商品/接受劳务 6,213,286.22
广东长城科技发展有限公司 采购商品/接受劳务 246,902.65
湖北长城计算机系统有限公司 采购商品/接受劳务 100,663.72
陕西长城计算机系统有限公司 采购商品/接受劳务 1,629,711.50
深圳桑达科技发展有限公司 采购商品/接受劳务 2,587,694.38
深圳中电前海仓储运营有限公司 采购商品/接受劳务 34,788.68
天津长城计算机系统有限公司 采购商品/接受劳务 0.01
浙江长城计算机系统有限公司 采购商品/接受劳务 55,221.24
中电金信（南京）信息技术有限公司 采购商品/接受劳务 128,773.58
中电数据产业有限公司 采购商品/接受劳务 19,057,179.83
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 采购商品/接受劳务 322,641.51
中国软件与技术服务股份有限公司 采购商品/接受劳务 106,194.69
中国通广电子有限公司 采购商品/接受劳务 259,967.69
泸州市数字创新科技有限公司 采购商品/接受劳务 16,449,704.87
安徽中电数城科技有限公司 采购商品/接受劳务 220,754.72
（2）出售商品/提供劳务情况
表
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
彩虹（延安）新能源有限公司 出售商品/提供劳务 5,898,483.09 5,289,132.64
成都京东方显示科技有限公司 出售商品/提供劳务 1,467,800.65
冠捷视听科技（深圳）有限公司 出售商品/提供劳务 1,296,581.43 2,142,351.00
广东中电富嘉工贸有限公司 出售商品/提供劳务 139,393.00
桂林长海发展有限责任公司 出售商品/提供劳务 209,337.52 148,271.84
华大半导体有限公司 出售商品/提供劳务 308,849.91 328,257.00
南京科瑞达电子装备有限责任公司 出售商品/提供劳务 28,301.89 10,849.06
南京三乐集团有限公司 出售商品/提供劳务 66,037.74 36,792.46
南京熊猫汉达科技有限公司 出售商品/提供劳务 240,849.06
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 出售商品/提供劳务 2,350.00 167,221.66
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 出售商品/提供劳务 337,264.15 1,083,494.02
南京中电熊猫照明有限公司 出售商品/提供劳务 4,067,854.71 2,220,454.82
深圳桑达科技发展有限公司 出售商品/提供劳务 534,520.73 356,035.16
深圳桑达物业发展有限公司 出售商品/提供劳务 203,773.60
浙江确安科技有限公司 出售商品/提供劳务 2,092,088.74
- 141 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
中电华大科技（深圳）有限公司 出售商品/提供劳务 1,507,771.15 1,519,267.38
中电基础产品装备有限公司 出售商品/提供劳务 36,633.50 49,064.72
中国电子产业工程有限公司 出售商品/提供劳务 1,931,766.57 1,657,647.51
中国电子进出口有限公司 出售商品/提供劳务 7,920,096.43 1,768,818.03
中国振华集团云科电子有限公司 出售商品/提供劳务 1,153,216.01 4,848,133.92
中软信息系统工程有限公司 出售商品/提供劳务 98,944.65 103,441.88
北京创思慧达国际经贸有限公司 出售商品/提供劳务 132,011.40
北京长城系统科技有限公司 出售商品/提供劳务 58,639.05
广东长城科技发展有限公司 出售商品/提供劳务 19,335.84 27,166.87
广州中软信息技术有限公司 出售商品/提供劳务 189,476.74 82,676.40
河南长城计算机系统有限公司 出售商品/提供劳务 35,196.24 60,933.73
湖北长城计算机系统有限公司 出售商品/提供劳务 24,600.00 230,627.52
麒麟软件有限公司 出售商品/提供劳务 2,329,201.98 2,033,367.27
山东长城计算机系统有限公司 出售商品/提供劳务 34,630.19 49,342.00
上海积塔半导体有限公司 出售商品/提供劳务 22,003,526.37 15,876,820.53
深圳振华富电子有限公司 出售商品/提供劳务 47,641.51
深圳中电蓝海控股有限公司 出售商品/提供劳务 4,037,851.18 10,926,114.23
天津长城计算机系统有限公司 出售商品/提供劳务 48,781.10 65,041.07
小华半导体有限公司 出售商品/提供劳务 684,548.69 481,912.12
云南长城计算机系统有限公司 出售商品/提供劳务 19,335.84 29,275.12
浙江长城计算机系统有限公司 出售商品/提供劳务 49,347.14 99,026.94
中标软件有限公司 出售商品/提供劳务 86,768.64 332,149.68
中电河北房地产开发有限公司 出售商品/提供劳务 243,896.39 533,617.67
中电惠融商业保理（深圳）有限公司 出售商品/提供劳务 61,479.53 67,851.32
中电金信软件有限公司 出售商品/提供劳务 272,311.48 355,119.40
中电商务（北京）有限公司 出售商品/提供劳务 77,534.25 165,580.24
中电智能科技有限公司 出售商品/提供劳务 64,440.57 58,101.26
中国电子信息产业集团有限公司 出售商品/提供劳务 4,151,552.21 880,023.12
中国信息安全研究院有限公司 出售商品/提供劳务 232,845.74 165,050.85
数字大理建设运营有限公司 出售商品/提供劳务 12,916,271.71 24,358,693.80
合肥沛顿存储科技有限公司 出售商品/提供劳务 30,187,072.54 95,000,965.00
贵州振华风光半导体股份有限公司 出售商品/提供劳务 14,452,819.64 49,571,911.69
中国电子有限公司 出售商品/提供劳务 15,856,984.13 21,791,648.49
新长城科技有限公司 出售商品/提供劳务 450,655.25 8,918,981.02
咸阳彩虹光电科技有限公司 出售商品/提供劳务 271,576.04 8,815,209.65
中电泰日升马鞍山科技有限公司 出售商品/提供劳务 11,353,682.44 7,117,105.16
- 142 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
彩虹集团有限公司 出售商品/提供劳务 525,747.25 3,015,696.41
中国软件与技术服务股份有限公司 出售商品/提供劳务 3,334,583.54 2,903,948.33
中国电子信息产业集团有限公司第六研究
出售商品/提供劳务 474,685.14 2,204,679.41
所
中国长城科技集团股份有限公司 出售商品/提供劳务 2,863,998.31 2,067,175.94
江西彩虹光伏有限公司 出售商品/提供劳务 3,511,906.76 1,590,576.00
长城电源技术有限公司 出售商品/提供劳务 486,951.45 505,412.11
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司 出售商品/提供劳务 380,000.00
深圳中电港技术股份有限公司 出售商品/提供劳务 221,354.14 339,055.65
中电（海南）联合创新研究院有限公司 出售商品/提供劳务 334,051.43 278,002.08
中国瑞达投资发展集团有限公司 出售商品/提供劳务 168,441.31 220,076.63
北京中电华大电子设计有限责任公司 出售商品/提供劳务 148,471.68 213,498.50
北京中电瑞达物业有限公司 出售商品/提供劳务 184,665.38 211,377.25
深圳中电投资有限公司 出售商品/提供劳务 21,500.00 199,729.92
中国振华电子集团有限公司 出售商品/提供劳务 20,792,791.00 188,869.34
山西长城计算机系统有限公司 出售商品/提供劳务 136,449.02 168,969.41
中电凯杰科技有限公司 出售商品/提供劳务 113,966.04 152,524.55
江苏长城计算机系统有限公司 出售商品/提供劳务 77,218.90 110,773.04
南京中电熊猫信息产业集团有限公司 出售商品/提供劳务 78,124.55 112,491.66
上海浦东软件园股份有限公司 出售商品/提供劳务 124,284.61 106,703.86
中电长城网际系统应用有限公司 出售商品/提供劳务 73,990.19 103,175.21
中电惠融科技（海南）有限公司 出售商品/提供劳务 590,534.90 120,826.71
湖南计算机厂有限公司 出售商品/提供劳务 35,804.73 98,950.72
深圳中软信息系统技术有限公司 出售商品/提供劳务 34,630.19 94,341.50
北京中软万维网络技术有限公司 出售商品/提供劳务 92,148.11 84,788.02
中国电子东莞产业园有限公司 出售商品/提供劳务 78,524.03 74,952.77
中电长城圣非凡信息系统有限公司 出售商品/提供劳务 80,547.14 88,208.87
甘肃长风电子科技有限责任公司 出售商品/提供劳务 19,439.61 89,864.04
中电九天智能科技有限公司 出售商品/提供劳务 22,155.85 65,159.21
成都华微电子科技股份有限公司 出售商品/提供劳务 80,188.68 64,150.94
重庆长城计算机系统有限公司 出售商品/提供劳务 34,630.20 59,798.71
上海贝岭股份有限公司 出售商品/提供劳务 293,777.63 62,119.18
成都中电锦江信息产业有限公司 出售商品/提供劳务 56,045.28 101,496.11
中国振华集团永光电子有限公司（国营第
出售商品/提供劳务 53,773.59
八七三厂）
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九
出售商品/提供劳务 53,773.59
一厂）
珠海南方软件园发展有限公司 出售商品/提供劳务 50,331.06 54,080.32
- 143 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
武汉中元通信股份有限公司 出售商品/提供劳务 134,240.32 89,330.54
中电智能技术南京有限公司 出售商品/提供劳务 9,083.77 45,922.64
中软信息服务有限公司 出售商品/提供劳务 49,205.66 45,478.02
中国振华电子集团宇光电工有限公司（国
出售商品/提供劳务 21,886.80 45,283.02
营第七七一厂）
中国电子物资东北有限公司 出售商品/提供劳务 43,874.43
长沙湘计海盾科技有限公司 出售商品/提供劳务 19,335.84 70,514.76
中电金投控股有限公司 出售商品/提供劳务 77,350.57 38,604.71
中电数科（北京）科技产业发展有限公司 出售商品/提供劳务 65,735.82 37,411.35
中电科创智联（武汉）有限责任公司 出售商品/提供劳务 27,996.24 34,869.30
中国电子器材有限公司 出售商品/提供劳务 34,170.46 34,104.72
深圳南方信息企业有限公司 出售商品/提供劳务 20,055.23 33,451.03
中电长城（长沙）信息技术有限公司 出售商品/提供劳务 32,075.48
南京中电熊猫晶体科技有限公司 出售商品/提供劳务 89,813.25 35,457.10
高怡达科技（深圳）有限公司 出售商品/提供劳务 24,383.88 27,670.92
东莞中电熊猫科技发展有限公司 出售商品/提供劳务 79,805.68 27,484.00
吉林长城计算机系统有限公司 出售商品/提供劳务 27,467.92
深圳市中电物业管理有限公司 出售商品/提供劳务 144,053.77 27,054.72
贵州振华华联电子有限公司 出售商品/提供劳务 25,471.70
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公
出售商品/提供劳务 25,471.70
司(国营第四三二六厂)
深圳长城开发科技股份有限公司 出售商品/提供劳务 212,184.91 41,018.86
武汉中电通信有限责任公司 出售商品/提供劳务 16,630.20 22,240.66
中电会展与信息传播有限公司 出售商品/提供劳务 16,630.45 21,243.73
北京确安科技股份有限公司 出售商品/提供劳务 41,216.32 19,874.53
武汉中原长江科技发展有限公司 出售商品/提供劳务 63,955.16 35,169.84
南京长江电子信息产业集团有限公司 出售商品/提供劳务 28,301.89 16,037.73
南京华东电子集团有限公司 出售商品/提供劳务 49,618.81 24,327.20
南京中电熊猫置业有限公司 出售商品/提供劳务 40,573.56 15,910.62
南京熊猫电子股份有限公司 出售商品/提供劳务 50,479.22 14,848.47
南京熊猫信息产业有限公司 出售商品/提供劳务 2,876,940.74
中电工业互联网有限公司 出售商品/提供劳务 173,858.47 12,053.00
中国中电国际信息服务有限公司 出售商品/提供劳务 600,127.51 4,034,514.03
深圳市振华微电子有限公司 出售商品/提供劳务 28,301.89 11,792.45
艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司 出售商品/提供劳务 38,836.13 10,548.00
深圳市中电电力技术股份有限公司 出售商品/提供劳务 22,213.41 10,248.00
中电六所智能系统有限公司 出售商品/提供劳务 43,732.48 17,382.36
东莞市振华新能源科技有限公司 出售商品/提供劳务 8,490.57
- 144 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
江苏南极星新能源技术股份有限公司 出售商品/提供劳务 19,335.84 7,481.04
中国通广电子有限公司 出售商品/提供劳务 803,851.35
中国振华（集团）科技股份有限公司 出售商品/提供劳务 4,492.08 4,245.28
中国电子财务有限责任公司 出售商品/提供劳务 287,988.68 4,150.95
上海浦东软件园创业投资管理有限公司 出售商品/提供劳务 3,113.16 2,594.34
南京中电熊猫磁电科技有限公司 出售商品/提供劳务 2,358.49
武汉长光电源有限公司 出售商品/提供劳务 30,421.17 715.54
北京中泽林萃置业有限公司 出售商品/提供劳务 109,767.01
中电金信软件（上海）有限公司 出售商品/提供劳务 279,202.52 256,753.77
长江云通有限公司 出售商品/提供劳务 - 8,520,321.33
长城超云（北京）科技有限公司 出售商品/提供劳务 314,415.08 45,283.02
中电智开系统技术有限公司 出售商品/提供劳务 75,010,300.58 93,957,999.61
德州数字城市建设运营有限公司 出售商品/提供劳务 3,688,103.35 6,656,144.15
中电（江苏）数字产业有限公司 出售商品/提供劳务 9,943,396.23
上海先进半导体制造有限公司 出售商品/提供劳务 6,965,041.37 797,441.34
蓝信移动（北京）科技有限公司 出售商品/提供劳务 2,830,188.68
中电长城科技有限公司 出售商品/提供劳务 12,799,375.58
武汉中原电子信息有限公司 出售商品/提供劳务 111,675.25
中电（天津）智慧城市运营服务有限公司 出售商品/提供劳务 3,096,460.18
中电数据产业有限公司 出售商品/提供劳务 79,526,446.18
中国电子产业工程有限公司 出售商品/提供劳务 965,418.74
安徽长城计算机系统有限公司 出售商品/提供劳务 2,276,677.49
东莞市中电爱华电子有限公司 出售商品/提供劳务 97,982.77
广东艾矽易信息科技有限公司 出售商品/提供劳务 6,862.25
广东亿安仓供应链科技有限公司 出售商品/提供劳务 4,402.51
贵州振华电子信息产业技术研究有限公司 出售商品/提供劳务 599.53
湖北东楚通科技有限公司 出售商品/提供劳务 5,573,136.38
湖南弈安云信息技术有限公司 出售商品/提供劳务 3,577.07
湖南长城计算机系统有限公司 出售商品/提供劳务 169,782.96
湖南中电星河电子有限公司 出售商品/提供劳务 8,377.36
湖南中软信息系统有限公司 出售商品/提供劳务 50,659.60
泸州市数字创新科技有限公司 出售商品/提供劳务 3,635,216.26
南京华睿川电子科技有限公司 出售商品/提供劳务 62,917.61
南京微盟电子有限公司 出售商品/提供劳务 119,467.92
南京熊猫智成科技有限公司 出售商品/提供劳务 25,743.37
南京中软软件与技术服务有限公司 出售商品/提供劳务 28,729.02
- 145 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
上海中软计算机系统工程有限公司 出售商品/提供劳务 844,313.19
深圳市锐能微科技有限公司 出售商品/提供劳务 42,822.30
深圳市思尼克技术有限公司 出售商品/提供劳务 2,530.20
深圳思尔泰技术有限公司 出售商品/提供劳务 1,100.61
深圳亿安仓供应链科技有限公司 出售商品/提供劳务 1,926.12
深圳中电投资有限公司 出售商品/提供劳务 144,515.74
深圳中电智方舟运营有限公司 出售商品/提供劳务 1,726.55
数字广东网络建设有限公司 出售商品/提供劳务 16,082,365.31
四川长城计算机系统有限公司 出售商品/提供劳务 183,008.75
天津中软信息系统有限公司 出售商品/提供劳务 90,814.21
西藏长城计算机系统有限公司 出售商品/提供劳务 18,046.79
亿安仓(香港)有限公司 出售商品/提供劳务 825.44
银河麒麟软件（长沙）有限公司 出售商品/提供劳务 7,837.74
长城科技产业发展有限公司 出售商品/提供劳务 4,228.30
长城信息股份有限公司 出售商品/提供劳务 711,295.14
长沙亿安仓供应链科技有限公司 出售商品/提供劳务 275.17
中电防务科技有限公司 出售商品/提供劳务 246,088.21
中电鹏程智能装备有限公司 出售商品/提供劳务 44,536.91
中电数科科技有限公司 出售商品/提供劳务 119,954.75
中电星原科技有限公司 出售商品/提供劳务 46,520.39
中电智能卡有限责任公司 出售商品/提供劳务 74,504.74
中国电子产业开发有限公司 出售商品/提供劳务 124,083.02
中国电子进出口珠海有限公司 出售商品/提供劳务 45,060.84
中国电子器材国际有限公司 出售商品/提供劳务 825.44
中国电子物资西北有限公司 出售商品/提供劳务 25,210.62
中国电子物资有限公司 出售商品/提供劳务 32,103.00
中国长城桂林软件技术有限责任公司 出售商品/提供劳务 21,478.90
中国中电浙江国际经贸有限公司 出售商品/提供劳务 2,936.32
咸阳彩虹光伏玻璃有限公司 出售商品/提供劳务 199,611.69
德阳数字城市科技有限公司 出售商品/提供劳务 6,363,958.97
安徽中电数城科技有限公司 出售商品/提供劳务 4,482,200.72
2.关联租赁情况
（1）本公司作为出租方：
租赁资产种 本年度确认的
对方单位名称 租赁起始日 租赁终止日
类 租赁收入/支出
- 146 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
小华半导体有限公司 房屋 2023/4/1 2026/3/31 407,245.68
中电华大科技（深圳）有限公司 房屋 2023/1/1 2023/12/31 1,364,852.52
深圳桑达科技发展有限公司 房屋 2023/1/1 2025/12/31 474,095.04
冠捷视听科技（深圳）有限公司 房屋 2022/1/1 2023/12/31 1,215,035.22
深圳市中电物业管理有限公司 房屋 2023/1/1 2023/12/31 113,207.55
中电河北房地产开发有限公司 房屋 2023/1/1 2023/12/31 205,112.16
- 147 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
（2）本公司作为承租方：
简化处理的短期租赁和低价
未纳入租赁负债计量的可变
租赁资 值资产租赁的租金费用（如 支付的租金 承担的租赁负债利息支出 增加的使用权资产
出租方名称 租赁付款额（如适用）
产种类 适用）
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
中国电子信息产
房屋 2,317,303.24 1,217,802.00
业集团有限公司
中国中电国际信
房屋 4,063,454.31 787,691.74 85,558.34 548,351.05 14,221,754.31
息服务有限公司
中国电子进出口
房屋 98,334.71
有限公司
深圳中电投资有
房屋 487,162.00 711,383.40 487,162.00
限公司
中国信息安全研
房屋 3,277,705.51 5,381,651.52
究院有限公司
- 148 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
3.关联担保情况
本公司作为担保方：
担保是否
担保起始 担保到期
担保方 被担保方 担保金额 已经履行 备注
日 日
完毕
深圳市桑达实业股 中电（武汉）数字经
32,430,000.00 2023/10/7 2048/12/12 否
份有限公司 济技术有限公司
深圳市桑达实业股 深圳市桑达无线通讯
23,000.00 2021/10/18 2023/10/19 是
份有限公司 技术有限公司
中国电子系统技术 中电云计算技术有限
500,000,000.00 2022/6/20 2027/6/20 否
有限公司 公司
中国电子系统技术 河北中电智通科技有
48,220,000.00 2017/12/10 2027/12/10 否
有限公司 限公司
中国电子系统技术 招远中电智慧产业发
190,400,000.00 2019/10/28 2033/10/28 否
有限公司 展有限公司
中国电子系统技术 中电武强热力有限公
57,250,000.00 2021/1/26 2031/1/26 否
有限公司 司
中国电子系统技术 河北煜泰热能科技有
14,000,000.00 2021/8/26 2026/8/26 否
有限公司 限公司
中国电子系统工程第
中国电子系统工程
二建设（泰国）有限 25,040,000.00 2023/10/19 2024/7/2 否
第二建设有限公司
公司
中国电子系统工程 桑达（香港）有限公
39,826,379.42 2023/4/3 2025/3/15 否
第四建设有限公司 司
4.关联方资产转让、债务重组情况
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
中国中电国际信息服务 购买房产 8,367,600.00
中电河北房地产开发有限公
购买房产 47,500,000.00
司
5.关键管理人员薪酬
项目 本期金额（万元） 上期金额（万元）
关键管理人员薪酬 1,008.41 2,539.69
(六) 关联方应收应付款项
1.应收项目
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
货币资金
中国电子财务有限责任公司 6,383,958,968.53 6,128,857,594.75
应收账款
艾弗世（苏州）专用设备股份有
21,096.00 10,548.00
限公司
- 149 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
北京中电华大电子设计有限责任
102,000.00 102,000.00 13,500.16
公司
彩虹（佛山）平板显示有限公司 1,624,684.18 812,342.09 1,624,684.18 487,405.25
彩虹（合肥）光伏有限公司 307,855.00
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限
388,290.00 1,149.00 746,556.82 19,000.00
公司
彩虹集团有限公司 4,509,194.38 2,600,779.08 4,836,479.08 2,075,583.26
成都京东方显示科技有限公司 4,532,756.66 226,003.93
东莞中电熊猫科技发展有限公司 27,484.00
合肥彩虹蓝光科技有限公司 5,101,247.49 5,101,247.49 6,805,497.49 5,456,420.07
河南长城计算机系统有限公司 60,933.73
湖北长城计算机系统有限公司 33,681.50 33,681.50 1,684.08
湖南长城计算机系统有限公司 196,946.00
华大半导体有限公司 17,296.00 864.80 175,614.86 52,684.46
泸州市数字创新科技有限公司 10,251,717.02 326,652.00 10,430,200.00
南京华东电子集团有限公司 27,960.00
南京熊猫信息产业有限公司 3,724,963.20
南京中电熊猫液晶材料科技有限
13,880.00
公司
南京中电熊猫液晶显示科技有限
165,121.60 154,729.27 386,734.60 152,502.34
公司
南京中电熊猫照明有限公司 3,209,491.94 160,474.60 5,308,778.79 420,263.22
麒麟软件有限公司 317,068.00
山东长城计算机系统有限公司 49,342.00
山西长城计算机系统有限公司 178,384.40 8,919.22
上海贝岭股份有限公司 97,438.50
上海积塔半导体有限公司 19,569,583.02 5,912,919.04 17,975,066.12 2,820,842.90
深圳市中电电力技术股份有限公
10,248.00 1,537.20 10,248.00 512.40
司
深圳长城开发科技股份有限公司 87,252.00
深圳中电港技术股份有限公司 2,750.00 412.50 2,750.00
深圳中电蓝海控股有限公司 750,670.70 666.40
深圳中电投资有限公司 199,730.00
深圳中软信息系统技术有限公司 99,357.06
- 150 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
武汉中电通信有限责任公司 25,859.12 25,859.12 1,292.96
武汉中元通信股份有限公司 15,000.00
武汉中原长江科技发展有限公司 20,317.95
咸阳彩虹光电科技有限公司 8,003,483.35 913,838.17 2,273,261.64 548,379.73
小华半导体有限公司 155,037.50
新长城科技有限公司 7,098,049.31 1,028,764.70 7,156,349.31
浙江确安科技有限公司 3,948,513.09 190,218.21 1,743,289.43
中标软件有限公司 202,486.86
中电会展与信息传播有限公司 21,244.00
中电基础产品装备有限公司 600.00 180.00 600.00 90.00
中电九天智能科技有限公司 138,323.89 10,231.08 68,207.23
中电科创智联（武汉）有限责任
29,676.00 34,869.30
公司
中电商务（北京）有限公司 181,130.00 181,130.00 9,056.50
中电泰日升马鞍山科技有限公司 8,968,195.50
中电长城网际系统应用有限公司 108,930.00 108,930.00
中电智能技术南京有限公司 14,443.20 14,443.20
中电智能科技有限公司 140,163.43 12,774.51 57,663.43
中国电子进出口有限公司 13,846,478.32 6,764,154.50 13,834,866.74 3,542,262.64
中国电子信息产业集团有限公司 641,532.01 59,700.00 398,000.00 19,900.00
中国软件与技术服务股份有限公
544,168.00 639,220.41
司
中国信息安全研究院有限公司 5,026.83 754.02
中国长城科技集团股份有限公司 670,137.60 33,506.88 3,627,716.94 302,332.18
中国振华电子集团有限公司 210,708.00
中国中电国际信息服务有限公司 23,980.00 3,597.00 23,980.00
深圳桑达国际电源科技有限公司 1,010,010.87 1,010,010.87
湖北东楚通科技有限公司 4,900,000.00 84,800.00
德阳数字城市科技有限公司 13,265,900.00 11,061,800.00 718,720.00
中电（江苏）数字产业有限公司 7,103,897.80 744,339.78 13,498,729.40
石家庄市智慧产业有限公司 1,844.00 178,829.00 26,824.35
中电智开系统技术有限公司 65,692,074.62 9,256,963.65 153,198,589.32 3,371,636.27
- 151 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
数字大理建设运营有限公司 44,811,468.63 1,040,849.69 6,992,818.94
安徽长城计算机系统有限公司 67,710.00 3,385.50
彩虹（延安）新能源有限公司 5,200,213.81 260,010.69
德州数字城市建设运营有限公司 8,891,492.60 74,000.00
广东艾矽易信息科技有限公司 1,750.00 87.50
广东亿安仓供应链科技有限公司 8,000.00 400.00
广东长城科技发展有限公司 49,190.40
江西彩虹光伏有限公司 2,385,863.98 19,882.20
南京微盟电子有限公司 36,480.00 1,824.00
深圳市锐能微科技有限公司 12,290.00 614.50
深圳市思尼克技术有限公司 6,932.00 346.60
深圳市中电物业管理有限公司 20,916.00
深圳思尔泰技术有限公司 2,000.00 100.00
深圳中电投资有限公司 0.08 0.01
深圳中电智方舟运营有限公司 3,137.40 156.87
数字广东网络建设有限公司 13,381,597.29
四川圣洁云创科技有限公司 12,568,078.65
咸阳彩虹光伏玻璃有限公司 137,576.74 6,878.84
银河麒麟软件（长沙）有限公司 8,308.00 415.40
云南长城计算机系统有限公司 20,496.00
长城超云（北京）科技有限公司 381,280.00 11,864.00
长城电源技术有限公司 49,302.00
长城科技产业发展有限公司 8,964.00 448.20
长城信息股份有限公司 663,972.82
中电（海南）联合创新研究院有
1,925.00 96.25
限公司
中电（济南）数字科技有限公司 23,613,360.00 3,542,004.00
中电（泸州）产业园发展有限公
100.00 15.00
司
中电（天津）智慧城市运营服务
2,695,887.00 1,010.60
有限公司
中电工业互联网有限公司 35,856.00 1,792.80
中电惠融科技（海南）有限公司 319,306.48 13,166.32
- 152 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
中电数据产业有限公司 71,757,500.00
中电数科（北京）科技产业发展
23,517.50 1,175.88
有限公司
中国电子财务有限责任公司 109,932.00
中国电子产业工程有限公司 554,831.60 137,848.28
中国电子进出口珠海有限公司 14,300.00 715.00
中国电子器材国际有限公司 1,500.00 75.00
中国电子信息产业集团有限公司
1,037,068.00 48,387.50
第六研究所
中国电子有限公司 6,838,102.70 5,000.00
中国瑞达投资发展集团有限公司 40,120.00 2,006.00
中国振华集团云科电子有限公司 750,110.12 37,505.51
重庆长城计算机系统有限公司 36,708.00
上海先进半导体制造有限公司 165,856.71 4,366.71
南京熊猫信息产业有限公司 1,923,283.20
中电泰日升马鞍山科技有限公司 68,195.50
彩虹（合肥）光伏有限公司 307,855.00
山东智城云享大数据信息技术有
1,285,223.00
限公司
安徽中电数城科技有限公司 2,630,600.00
预付款项
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限
5,000.00
公司
深圳中电长城信息安全系统有限
91,000.00 91,000.00
公司
中电（海南）联合创新研究院有
3,148.00 3,148.00
限公司
中电商务（北京）有限公司 10,000.00 120,000.00
中电长城科技有限公司 11,000.00
中国电子进出口有限公司 144,300.00 140,000.00
中国软件与技术服务股份有限公
128,773.58 128,773.58
司
中国信息安全研究院有限公司 15,540.00 15,540.00
中国长城科技集团股份有限公司 137,486.74 137,486.74
安徽长城计算机系统有限公司 0.01
长沙智能制造研究总院有限公司 0.03
- 153 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
河北长城计算机系统有限公司 0.01
武汉中原电子信息有限公司 0.01
北京中电瑞达物业有限公司 1,675,354.73
深圳中电前海仓储运营有限公司 2,736.00
中电河北房地产开发有限公司 47,500,000.00
北京长城系统科技有限公司 0.01
海南长城科技发展有限公司 17,143.40
陕西长城计算机系统有限公司 54,247.79
浙江长城计算机系统有限公司 109,292.03
云南长城计算机系统有限公司 177,283.86
成都文思海辉智科科技有限公司 242,391.41
四川长城计算机系统有限公司 243,350.98
中国电子信息产业集团有限公司
725,000.00
第六研究所
应收款项融
资
南京中电熊猫照明有限公司 2,507,024.00
其他应收款
深圳桑达国际电源科技有限公司 24,032,365.87 24,032,365.87 29,169,558.23 29,169,558.23
彩虹（合肥）光伏有限公司 50,000.00 50,000.00
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限
7,500.00 7,500.00
公司
中电河北房地产开发有限公司 4,000.00 2,000.00
中电惠融商业保理（深圳）有限
233,739.00 11,686.95
公司
中电商务（北京）有限公司 335,000.00 830,000.00
中电长城圣非凡信息系统有限公
318,962.00 318,962.00 318,962.00 318,962.00
司
中国电子产业开发有限公司 214,499.65 214,499.65 214,499.65 214,499.65
中国电子进出口有限公司 820,255.32 2,940.00
中国电子信息产业集团有限公司 386,217.20 627,913.40
中国瑞达投资发展集团有限公司 129,751.00 129,751.00
中国信息安全研究院有限公司 210,519.00 210,519.00
中国振华电子集团有限公司 150,000.00 150,000.00
- 154 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
德州数字城市建设运营有限公司 962,148.02 37,173.55 261,373.79
数字大理建设运营有限公司 1,197,500.00 1,197,500.00
中电（江苏）数字产业有限公司 3,404.36 348,011.23
中电（天津）智慧城市运营服务
1,231,055.49
有限公司
泸州市数字创新科技有限公司 7,400.00 370.00
中国长城科技集团股份有限公司 1,000.00
彩虹（延安）新能源有限公司 200,000.00
河北中电云城科技有限公司 662,264.15
中电智开系统技术有限公司 45,867.15
中电（济南）数字科技有限公司 73,263.84
华大半导体有限公司 64,568.23
北京中电瑞达物业有限公司 30,510.00
合同资产
中国中电国际信息服务有限公司 24,495,350.49 24,480,384.12
2.应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
深圳南方信息企业有限公司 359,221.07
东莞长城开发科技有限公司 1,333,648.56
中电长城科技有限公司 7,934,932.25 956,989.00
江西长城计算机系统有限公司 18,560,199.25 18,560,199.25
深圳市中电电力技术股份有限公司 985,625.30 782,209.00
中国长城科技集团股份有限公司 0.03 47,965,930.97
北京中电瑞达物业有限公司 9,756,372.77 6,795,313.26
河南长城计算机系统有限公司 0.04 259,495.61
湖北长城计算机系统有限公司 23,628.33 23,628.33
湖南长城科技信息有限公司 265,486.73 265,486.73
迈普通信技术股份有限公司 4,468,996.52 3,050,898.69
中电金信（南京）信息技术有限公司 671,103.77
南京中电熊猫照明有限公司 1,020,333.35 5,253,251.81
- 155 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
麒麟软件有限公司 259,315.19 1,264,940.50
陕西长城计算机系统有限公司 8.87
四川长城计算机系统有限公司 722,711.01
云南长城计算机系统有限公司 313,358.30
中电金信软件有限公司 3,300,541.49 4,857,004.49
中电九天智能科技有限公司 838,650.00 838,650.00
中电智能科技有限公司 2,134,723.65 3,433,138.88
中国信息安全研究院有限公司 1,888,250.03 1,186,203.95
中软信息系统工程有限公司 73,394.50 73,394.50
河北工大科雅能源科技股份有限公司 10,769,551.54 5,161,345.12
北京易捷思达科技发展有限公司 8,936,227.59 29,302,532.81
蓝信移动（北京）科技有限公司 3,143,906.46 3,022,069.99
中电工业互联网有限公司 4,344,635.56 4,344,635.56
中电长城网际系统应用有限公司 190,000.00 190,000.00
成都文思海辉智科科技有限公司 276,139.38
德阳数字城市科技有限公司 11,069,568.41
冠捷电子科技（四川）有限公司 241,942.04
山西长城计算机系统有限公司 2,034,264.00
新长城科技有限公司 247,760.00
长城超云（北京）科技有限公司 8,883,286.02
中电金信（南京）信息技术有限公司 195,339.62
中电商洛数字产业发展有限公司 283,018.87
中电数据产业有限公司 19,057,179.83
中国电子产业开发有限公司 1,654,185.18
中国电子信息产业集团有限公司第六研
83,207.55
究所
中电鹰硕（深圳）智慧互联有限公司 5,524,252.41
中国软件与技术服务股份有限公司 106,194.69
泸州市数字创新科技有限公司 12,638,897.35
安徽中电数城科技有限公司 220,754.72
其他应付款
冠捷视听科技（深圳）有限公司 460.00 468,705.57
- 156 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
深圳桑达科技发展有限公司 93,618.20 93,618.20
中国电子器材有限公司 100.00 100.00
华大半导体有限公司 77,048.00 77,048.00
中电华大科技（深圳）有限公司 256,647.20 256,647.20
深圳桑达物业发展有限公司 486,635.31
中国电子财务有限责任公司 238,333.33 772,226.53
深圳桑达国际电源科技有限公司 5,114,900.00 5,114,900.00
中电长城圣非凡信息系统有限公司 66,995.21 256,750.96
中国软件与技术服务股份有限公司 500,000.00
中国电子信息产业集团有限公司 43,670,000.00 7,761,000.00
中国中电国际信息服务有限公司 6,404,924.34 4,937,626.87
中国电子信息产业集团有限公司第六研
499,000.00
究所
深圳中电智方舟运营有限公司 200,000.00
德阳数字城市科技有限公司 48,190.00
中国电子进出口有限公司 4,452.84
湖北东楚通科技有限公司 6,602.20
德州数字城市建设运营有限公司 50,835.21
泸州市数字创新科技有限公司 139,139.08
数字广东网络建设有限公司 299,375.46
小华半导体有限公司 77,048.00
深圳市中电物业管理有限公司 427,673.07
应付股利
中国中电国际信息服务有限公司 9,750,000.00
合同负债
中电和瑞科技有限公司 20,000.00 20,000.00
中国振华集团云科电子有限公司 420,365.80
中国振华电子集团有限公司 7,200,030.00
中电数据产业有限公司 40,260.00
中国中电国际信息服务有限公司 415,009.24
中国信息安全研究院有限公司 129,720.00
麒麟软件有限公司 1,645,753.96
- 157 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
湖南中软信息系统有限公司 28,602.00
上海贝岭股份有限公司 7,636.00
湖南计算机厂有限公司 1,245.00
中国电子东莞产业园有限公司 141,231.60
中国电子进出口珠海有限公司 21,096.00
中电金信软件有限公司 233,465.49
深圳中电港技术股份有限公司 119,210.40
长期应付款
中国电子信息产业集团有限公司 40,000,000.00
(七) 资金集中管理
1.本公司归集至集团的资金
本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金
期末余额 期初余额
项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
货币资金 6,383,958,968.53 6,128,857,594.75
合计 6,383,958,968.53 6,128,857,594.75
其中：因资金集中管理支取受限的
资金
本公司从集团母公司或成员单位拆借的资金
拆入公司名称 期末余额 期初余额
深圳市桑达实业股份有限公司 300,000,000.00 647,000,000.00
中电桑达电子设备（江苏）有限公司 169,000,000.00 211,767,152.27
北京中电凯尔设施管理有限公司 30,000,000.00
中国电子系统技术有限公司 400,000,000.00 300,000,000.00
深圳中联电子有限公司 31,080,000.00 31,080,000.00
合计 900,080,000.00 1,219,847,152.27
2.向关联方收取的利息
关联方 本期金额 上期金额
中国电子财务有限责任公司 39,606,878.04 23,560,663.38
3.向关联方支付的利息
- 158 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
关联方 本期金额 上期金额
中国电子财务有限责任公司 41,044,269.04 46,296,381.14
中国中电国际信息服务有限公司 1,484,199.50 1,484,199.50
十、承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
1.资产负债表日存在的重要承诺
无。
(二) 或有事项
1.重要的诉讼及仲裁事项
是否形
诉讼(仲裁)基 涉案金额
成预计 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果
本情况 （万元）
负债
一审判决：（1）解除中电
四公司与乌海城投于 2017
年 7 月 29 日 、 2018 年 1
月 9 日分别签订的《乌海
市海勃湾工业园厂房（一
期）项目进场协议》、《<
乌海市海勃湾工业园厂房
（一期）项目进场协议>
补充协议》；（2）被告乌
海城投、京运通于本判决
2017 年 7 月 29 日，中电四公司与乌海市海勃湾 生 效后 15 日 内共 同 向中
区城市建设投融资有限责任公司（以下简称： 电四公司支付工程款
中电四公司 乌海城投）签订《乌海市海勃湾工业园厂房建 23,560.6 万 元 ；（ 3 ） 乌 海
诉乌海市海 设（一期）项目进场协议》，乌海市京运通新材 城投、京运通于本判决生
勃湾区城市 料科技有限公司（以下简称：京运通）实际占 效 后 15 日 内共 同 向中 电
建设投融资 有该项目，后因乌海城投、京运通未按约定支 四公司支付工程款建设期
有限责任公 付工程款，中电四公司遂于 2019 年 8 月 7 日向 利息 670.54 万元及以工程
司、乌海市 22,000.00 否 乌海市中级人民法院（以下简称：乌海中院） 款 23,560.6 万元为基数，
京运通新材 起诉。2021 年 1 月 5 日，中电四公司收到乌海 自 2019 年 9 月 2 日起至实
料科技有限 中院的通知，本案件进入了造价鉴定程序。2021 际付清之日止按照同期全
公司建设工 年 6 月，鉴定造价机构出具初稿意见，针对意见 国银行间同业拆借中心公
程施工合同 中的部分内容，中电四公司提交了异议书及资 布 的 LPR 计 算 的 利 息 ；
纠纷 料。2022 年 4 月 2 日，中电四公司收到乌海中 （4）中电四公司对其承
院的一审判决书。2023 年 7 月 26 日，收到二审 建的案涉工程部分就工程
判决。 折价或者拍卖的价款在
23,560.6 万 元 范 围 内 享 有
优先受偿权。
二审判决：（1）维持一审
判决第四项；（2）撤销一
审判决第一、二、三、五
项；（3）乌海城投于本判
决 生效 后 15 日 内向 中 电
四 公 司 支 付 工 程 款
23,560.6 万 元 ；（ 4 ） 乌 海
城 投 于 本 判 决 生 效 后 15
- 159 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
是否形
诉讼(仲裁)基 涉案金额
成预计 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果
本情况 （万元）
负债
日内向中电四公司支付工
程款建设期利息 670.54 万
元及以工程款 23,560.6 万
元为基数，自 2019 年 9 月
2 日起至实际付清之日止
按照同期全国银行间同业
拆借中心公布的 LPR 计算
的利息；（5）驳回中电四
公司的其他诉讼请求。
中电四公司已向最高院申
请再审。
2018 年 8 月底，中电二公司通过招投标与中国
建筑第八工程局有限公司（以下简称：中建八
局）签订信利（仁寿）高端显示科技有限公司
第 5 代 TFT-LCD 高端显示器项目系列施工合同,
中电二公司
中建八局作为项目的总承包人将该项目洁净 A
与中国建筑
包、废气系统 A 包及废气系统 B 包分包给中电 双方已签订合同解协议，
第八工程局
二公司。中电二公司依约定完成所有分包义 约定对方分期向我司支付
有限公司建 24,379.36 否
务，但中电二公司申报的工程量签证（大部分 工 程 款 16,446.48 万 元 , 现
设工程施工
为根据中建八局指令增加工程量而申报）中建 已收回 6,775.47 万元。
合同仲裁纠
八局均未确认，更没有随月进度款支付。2021
纷
年 6 月上述工程完成最终竣工验收,但中建八局
至今未支付欠付工程款。为此，中电二公司向
济南仲裁委员会申请仲裁。目前，双方达成调
解。
2017 年 11 月 28 日，中电二公司与江苏时代芯存 裁令江苏时代芯存向中电
中电二公司
半导体有限公司（以下简称：江苏时代芯存） 二 公 司 支 付 工 程 款
诉江苏时代
签订施工合同，因江苏时代芯存未按约定支付 1,1672.3 万 元 及 利 息 ， 就
芯存半导体
10,900.49 否 工程款，中电二公司遂申请仲裁。2020 年 12 月 案涉工程折价或者拍卖的
有限公司建
3 日，仲裁庭作出裁决。目前本案被告进入破产 价款享有优先受偿权。已
设工程施工
重整程序，中电二公司作为债权人已申报债 回款 243 万元，剩余款项
合同纠纷案
权，等待管理人分配财产。 等待管理人分配。
中电二公司 2017 年 11 月 28 日，中电二公司与江苏时代全芯
诉江苏时代 存储科技股份有限公司（以下简称：江苏时代 裁令江苏时代全芯向中电
全芯存储科 全芯）签订施工合同，因江苏时代全芯未按约 二公司支付工程款 1,180.8
技股份有限 1,956.76 否 定支付工程款，中电二公司遂申请仲裁。2020 万元及利息。已回款 487
公司建设工 年 12 月 3 日，仲裁庭作出裁决。目前本案被告 万元，剩余款项等待管理
程施工合同 进入破产重整程序，中电二公司作为债权人已 人分配。
纠纷案 申报债权，等待管理人分配财产。
2018 年 2 月，中电二公司与张家港康得新光电 一审判令张家港康得新向
材料有限公司（以下简称：张家港康得新）签 中电 二公司 支付 2,420 万
中电二公司
订《先进高分子膜材料项目纳米层层叠膜-多层 元及利息。被告重整中，
诉张家港康
保护膜厂房洁净工程施工合同》，因张家港康得 被告管理人确定中电二公
得新光电材
2,971.18 否 新未按约定支付工程款，中电二公司遂起诉。 司的债权为：普通债权
料有限公司
2020 年 8 月 17 日，法院作出一审判决，张家港 286,16 万元，有财产担保
建设工程施
康得新未上诉，一审判决已生效。目前，本案 债权（或其他优先债权）
工合同纠纷
正在强制执行，被告重整中，债权已确认，等 2,420 万 元 。 暂 未 执 行 回
待分配。。 款。
中国系统诉 2015 年，本公司与宁波时代全芯科技有限公司
裁令宁波时代向本公司支
江苏时代芯 （以下简称：宁波时代）签订《工程总承包合
付 2,592.42 万元，时代芯
存半导体有 同》，本公司依约履行合同，但宁波时代未按约
存对该工程款支付承担连
限公司、宁 支付工程款。2019 年 11 月 27 日，本公司与江苏
2,631.42 否 带责任，并确认本公司对
波时代全芯 时代芯存半导体有限公司（以下简称：时代芯
讼争工程享有优先受偿
科技有限公 存）、宁波时代签订《工程款支付协议书》，约
权。被告破产重整中，等
司建设工程 定由时代芯存代宁波时代支付工程款，但时代
待分配财产。
施工合同纠 芯存未按约履行付款义务，本公司遂向无锡仲
- 160 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
是否形
诉讼(仲裁)基 涉案金额
成预计 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果
本情况 （万元）
负债
纷 裁委员会提起仲裁，请求裁令时代芯存、宁波
时 代支 付 工 程款 2,631.4 万 元。 2020 年 12 月 3
日，无锡仲裁委员会作出裁决。目前本案被告
进入破产重整程序，中国系统作为债权人已申
报债权，等待管理人分配财产。
2017 年 6 月 20 日，本公司与江苏时代芯存半导
体有限公司（以下简称：时代芯存）签订《建
设工程施工合同》。2019 年 11 月 27 日，本公司
中国系统诉 与时代芯存以及中电二公司、江苏时代全芯存
裁令时代芯存向本公司支
江苏时代芯 储科技股份有限公司签订《工程款支付协议
付 9,433.79 万元并确认本
存半导体有 书》，约定由时代芯存分两次向本公司支付工程
9,433.79 否 公司对讼争工程享有优先
限公司建设 款，但时代芯存未按约履行付款义务，本公司
受偿权。被告破产重整
工程施工合 遂向无锡仲裁委员会提起仲裁，请求裁令时代
中，等待分配财产。
同纠纷 芯 存支 付 工 程款 9,433.7 万 元。 2020 年 12 月 3
日，无锡仲裁委员会作出裁决。目前本案被告
进入破产重整程序，中国系统作为债权人已申
报债权，等待管理人分配财产。
中电四公司
诉二连浩特
北控宏晖能
本案案由为建设工程施工合同纠纷，中电四公
源 有 限 公
司与二连浩特公司签订施工合同，并依约完成
司、天宏阳 最终影响金额需待审理终
15,750.07 否 全部施工内容，二连浩特公司欠付中电四公司
光新能源股 结后方能确定。
工程款，索要未果，因此引发纠纷，目前案件
份有限公司
处于仲裁中。
建设工程施
工合同纠纷
仲裁案
中电二公司
2020 年 11 月，中电二公司与被告签订一份建设
诉上海碧博
工程施工合同，约定中电二公司承接其生物药
生物医药科 最终影响金额需待审理终
10,100.48 否 大规模 CDMO 综合平台 EPC 总承包工程项目，
技有限公司 结后方能确定。
后被告迟迟拖延结算及付款，中电二公司遂起
建设工程施
诉。目前案件处于一审中。
工合同纠纷
中国电子系
2023 年 7 月 21 日 收 到 一
统工程第四 中电四公司与扬州恒大新能源科技发展有限公
审判决，支持中电四公司
建设有限公 司（以下简称恒大新能源）就扬州恒大新能源
诉求工程款及利息、赶工
司诉扬州恒 科技项目年产 12GWH 先进三元软包动力锂电首
奖及利息、复工索赔、担
大新能源科 期机电安装及室内精装修工程签署《施工合
保 费 、 鉴 定 费 共 8,273.62
技发展有限 同》、系列补充协议及委托书。中电四公司按约
万元元、优先受偿权、恒
公司、恒大 履行合同，但恒大新能源未按约支付工程款。
10,003.78 否 大集团承担汇票未兑付连
集团有限公 另外，恒大集团有限公司、恒大新能源科技集
带责任、恒大新能源对案
司、恒大新 团有限公司对恒大新能源欠付工程款提供连带
件确认债务承担连带责
能源科技集 责任保证。因被告未按约支付工程款，中电四
任。对方上诉，一审判决
团有限公司 公司遂起诉。2023 年 7 月 21 日收到一审判决。
尚未生效。最终影响金额
建设工程施 2023 年 9 月 8 日收到上诉状，目前案件处于二
需待审理终结后方能确
工合同纠纷 审中。
定。
案
本案案由为建设工程施工合同纠纷，2019 年 9
中国电子系
月 9 日，原告与被告签订《试验工厂、试制验证 一审判决被告深圳建业支
统工程第三
车间、动力站 A、安全实验车间、危废品库、非 付款 项 5,500 万元 及逾期
建设有限公
机 动车 车 棚 A--- 机 电安 装 承 包工 程 合 同》， 于 利息，案件受理费由被告
司诉深圳建
8,650.29 否 2019 年 11 月 25 日签订《试验工厂、试制验证车 承担，其余诉讼请求驳
业工程集团
间、动力站 A、安全实验车间、危废品库、非机 回。目前处于二审阶段。
股份有限公
动车车棚 A---装饰装修承包工程合同》，2021 年 8 最终影响金额需待审理终
司工程承包
月 27 日多方签署会议纪要，因建设单位资金问 结后方能确定。
合同纠纷案
题案涉项目停工，并将已完工程进行移交撤
- 161 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
是否形
诉讼(仲裁)基 涉案金额
成预计 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果
本情况 （万元）
负债
场。至今被告迟迟未与原告进行结算，仅支付
了部分货款，剩余尾款一直未支付，因此引发
纠纷。收到一审判决，深圳建业工程集团股份
有限公司提起上诉。目前处于二审阶段。
中国电子系 中电四公司承接宏晖公司项目，天宏阳光公司
统工程第四 为宏晖公司实际控制人，三方签订了《保证金
建设有限公 支付协议》。后保证金支付协议约定的期限届
等待开庭，最终影响金额
司诉天宏阳 满，宏晖公司及天宏阳光公司皆未按照约定返
8,396.08 否 需待审理终结后方能确
光新能源股 还工程建设工程保证金，中电四公司此前已向
定。
份有限公司 北京仲裁委提起仲裁，因天宏阳光公司认为中
保证合同纠 电四公司与其没有仲裁协议，无法一并仲裁处
纷案 理，特另行提起诉讼。目前案件处于一审中。
中电系统建
设工程有限
公司诉贵州 一审判决被告支付中电建
遵铁物流开 设工程款 3,418.14 万元及
发投资有限 利息，确认中电建设对案
2018 年 12 月 6 日，原告与被告签订《建设施工
公司、遵义 涉项目在原告欠付工程款
5,441.36 否 合同》，原告完工并验收合格后，被告未按约定
市铁路建设 内享有优先受偿权。一审
支付款项，遂起诉，一审判决尚未生效。
投 资 （ 集 判决尚未生效，最终影响
团）股份有 金额需待审理终结后方能
限公司建设 确定。
工程施工合
同纠纷
中电四公司 2023 年 10 月 31 日，收到
本案案由为建设工程施工合同纠纷，中电四公
诉恒大恒驰 一审判决，支持中电四公
司承建恒大新能源汽车上海项目工程，中电四
新能源汽车 司 3,984.95 万元诉求及利
公司依约完成工程建设，被告仍欠付中电四公
（上海）有 4,000.42 否 息、优先受偿权。对方上
司工程款、赶工奖，遂提起诉讼。2023 年 10 月
限公司建设 诉，一审判决尚未生效。
31 日，收到一审判决。2023 年 11 月 13 日，收
工程施工合 最终影响金额需待审理终
到对方上诉状，目前处于二审中。
同纠纷案 结后方能确定。
2023 年 3 月 3 日，收到一
中电四公司
本案案由为建设工程施工合同纠纷，中电四公 审判决，支持 2,691.16 万
诉恒大新能
司承建国能新能源汽车总装车间项目，并依约 元工程款及 195.77 万元赶
源汽车（天
完成工程建设，被告仍欠付中电四公司工程 工奖，驳回其他诉讼请
津）有限公 3,241.44 否
款。2023 年 3 月 3 日，收到一审判决。中电四 求。2023 年 7 月收到二审
司建设工程
公司提起上诉。2023 年 7 月收到二审判决。目 判决，改判中电四对欠付
施工合同纠
前处于执行中。 工程款本金享有优先受偿
纷案
权，其他判决维持。
2017 年 4 月，中电四公司与儋州长宇旅游开发
有限公司（以下简称：儋州长宇）签订《恒大
中电四公司 海花岛海洋世界（极地世界区及热带世界区）
诉儋州长宇 维生系统设备采购及安装工程施工合同，因儋
旅游开发有 州长宇未按约定支付工程款，中电四公司起诉 最终影响金额需待审理终
2,960.96 否
限公司建设 诉 请 判 令 儋 州 长 宇 支 付 工 程 款 及 利 息 共 计 结后方能确定。
工程施工合 2,960.96 万元及利息，并确认其对讼争工程享有
同纠纷 优先受偿权。目前在一审中。由于审限问题，
经与法院沟通，中电四公司已向法院提起撤诉
申请，后续会重新立案。
明通装备科 明通公司与中电三公司就厦门天马废水项目签
技集团股份 订管道及电气分包合同，至今两合同未完成结
有限公司诉 算，明通公司上报结算金额 3,029.30 万元（含管 最终影响金额需待审理终
2,816.66 否
中国电子系 道和电气），项目部初步确定产值为 738.55 万 结后方能确定。
统工程第三 元，已付款 601.38 万元。双方结算争议较大，
建设有限公 故明通公司提起诉讼。目前案件处于一审阶
- 162 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
是否形
诉讼(仲裁)基 涉案金额
成预计 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果
本情况 （万元）
负债
司工程分包 段。
合同纠纷案
2016 年至 2019 年间，中电四公司与金宇保灵生
物药品有限公司（以下简称：金宇保灵）签订
中电四公司
系列《建设工程施工合同》，因金宇保灵未按约
诉金宇保灵
定支付工程款，中电四公司起诉诉请判令金宇
生物药品有 最终影响金额需待审理终
5,902.70 否 保灵支付工程款且返还履约保证金共计 5,902.7
限公司建设 结后方能确定。
万元及利息，并确认其对讼争工程享有优先受
工程施工合
偿权。呼和浩特市中级人民法院于 2021 年 7 月
同纠纷
29 日受理本案。目前，本案处于一审造价鉴定
阶段。
中电二公司 2017 年 9 月，中电二公司与被申请人签订了一
申 请 仲 裁 份《货物采购合同》，约定中电二公司承接其位
PT.BIOTISPRI 于印度尼西亚的“1#生产厂房、2# 综合楼（3-4
最终影响金额需待审理终
MAAGRISIND 5,019.26 否 层）、3#动物实验楼项目”，后中电二公司收回
O 建设工程 结后方能确定。
77,674,925 元，现提起仲裁，要求被申请人支付
施工合同纠 尚欠货款、违约金及律师费。目前案件正在仲
纷案 裁庭审中。
2019 年 6 月，中电四公司与江苏锦柏签订《建
中电四公司 设工程施工合同》，合同约定由原告承建徐州经
诉江苏锦柏 济开发区凤凰湾电子信息产业园高标准厂房
建设工程有 （二期）建设项目 A-7 厂房机电设备安装及洁净 2022 年 12 月 9 日 ， 法 院
限公司、徐 室装修工程，因被告未按约定支付工程款，金 出具一审判决，支持四公
州经济技术 龙湖城投作为案涉项目发包人，应当在欠付江 司 5,599.30 万元的主张。
9,780.69 否
开发区金龙 苏锦柏工程款范围内对原告承担连带付款责 对方上诉，一审判决未生
湖城市投资 任。故原告起诉诉请判令被告支付工程款及利 效。最终影响金额需待审
有限公司建 息共计 9,780.69 万元及利息，并确认其对讼争工 理终结后方能确定。
设工程施工 程享有优先受偿权。2022 年 12 月 9 日，法院出
合同纠纷 具一审判决，支持中电四公司 5,599.30 万元的主
张；对方上诉，目前案件二审中。
十一、资产负债表日后事项
1.向特定对象发行 A 股股票进展情况
公司于 2023 年 8 月 22 日、9 月 13 日分别召开第九届董事会第十九次会议、2023 年第三
次临时股东大会，审议通过了《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案》等相关议案。为保证本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司实际情况，
公司于 2023 年 11 月 21 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，对募集资金金额和募投项目进行了调整。
调整后，本次向特定对象发行募集资金总额不超过 25 亿元，用于投资运营型云项目、分布式
存储研发、中国电子云研发基地等项目。2024 年 4 月 3 日，公司收到了深交所出具的《关于
受理深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。截至本报告出具
日，该事项正在积极推进中。
- 163 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
2.利润分配情况
本公司母公司 2023 年度实现净利润 116,475,338.55 元，提取 10%的法定盈余公积金计
11,647,533.85 元，2023 年度实际分配 2022 年股利 91,036,738.72 元，加以前年度未分配利润
499,784,264.34 元，可供股东分配的利润合计 513,575,330.32 元。经综合考虑公司经营业绩及股
东利益等因素，公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股数 1,137,959,234 股为基数，每 10 股派发
现金 1.10 元（含税），计 125,175,515.74 元，余 388,399,814.58 元结转以后年度。
十二、其他重要事项
(一) 分部信息
1.报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的业务板块确定了四个报告分部，分别为：高科技产业工程服务、数字与信
息服务、数字供热与新能源服务及其他产业服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，
本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，
以决定向其分配资源及评价其业绩。
分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例
在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的
经营进行分配。
2.报告分部的财务信息
- 164 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
产业服务
项目 数字与信息服务 分部间抵销 合计
高科技产业工程服务 数字供热与新能源服务 其他产业服务
一、营业收入 2,323,215,739.64 51,767,590,093.34 1,976,186,176.76 341,720,465.00 -124,993,833.59 56,283,718,641.15
其中：对外交易收入 2,214,537,573.71 51,756,986,940.86 1,974,314,969.16 337,879,157.42 56,283,718,641.15
分部间交易收入 108,678,165.93 10,603,152.48 1,871,207.60 3,841,308 -124,993,833.59
二、对联营和合营企业的投资收益 -9,696,483.52 11,508.10 -1,683,947.23 13,365,231.25 1,996,308.60
三、信用减值损失 -70,944,551.94 -182,415,791.74 -7,022,120.72 4,467,593.30 -255,914,871.10
四、资产减值损失 -29,966,693.97 -138,787,239.22 0.00 - -168,753,933.19
五、折旧费和摊销费 204,794,081.37 111,989,502.94 310,114,813.78 28,314,770.97 655,213,169.06
六、利润总额（亏损总额） -987,146,775.68 2,170,163,551.55 225,816,038.69 43,963,255.83 -108,970,252.39 1,343,825,818.00
七、所得税费用 11,824,455.05 373,589,931.70 51,990,466.66 546,672.63 31,442,224.24 469,393,750.28
八、净利润（净亏损） -998,971,230.73 1,796,573,619.85 173,825,572.03 43,416,583.20 -140,412,476.63 874,432,067.72
九、资产总额 10,233,572,791.97 36,585,809,904.02 7,911,934,871.93 1,787,070,292.41 56,518,387,860.33
十、负债总额 8,949,786,800.91 28,753,855,925.81 5,017,681,125.40 1,922,089,970.06 44,643,413,822.18
- 165 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
(二) 其他对投资者决策有影响的重要事项
无。
十三、母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1.按账龄披露应收账款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 28,658,910.25 27,381,671.86
1至2年 601,369.68
2至3年 251,462.65
3至4年 916,618.59
4至5年 250,000.00 844,004.87
5 年以上 1,204,339.51 1,548,800.67
小计 30,364,712.41 31,292,465.67
减：坏账准备 2,177,695.54 3,623,352.33
合计 28,187,016.87 27,669,113.34
2.按坏账准备计提方法分类披露应收账款
期末数
账面余额 坏账准备
种类
预期信用损失 账面价值
金额 比例(%) 金额
率/计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应
1,382,538.16 4.55 1,382,538.16 100.00
收账款
按信用风险特征组合计提
28,982,174.25 95.45 795,157.38 2.74 28,187,016.87
坏账准备的应收账款
其中：账龄组合 28,982,174.25 95.45 795,157.38 2.74 28,187,016.87
合并内关联方金额
合计 30,364,712.41 100.00 2,177,695.54 28,187,016.87
（续上表）
期初数
账面余额 坏账准备
种类
预期信用损失 账面价值
金额 比例(%) 金额
率/计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应
2,392,549.03 7.65 2,392,549.03 100.00
收账款
按信用风险特征组合计提
28,899,916.64 92.35 1,230,803.30 4.26 27,669,113.34
坏账准备的应收账款
其中：账龄组合 28,598,523.72 91.39 1,230,803.30 4.30 27,367,720.42
合并内关联方金额 301,392.92 0.96 301,392.92
合计 31,292,465.67 100.00 3,623,352.33 27,669,113.34
- 166 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末单项计提坏账准备的应收账款
预期信用损失率
债务人名称 账面余额 坏账准备 计提理由
（%）
长沙桑达科技发展实业有限公司 599,000.00 599,000.00 100.00 预计无法收回
中远海运科技股份有限公司 265,200.00 265,200.00 100.00 预计无法收回
深圳市爱尔发智能设备有限公司 91,000.00 91,000.00 100.00 预计无法收回
潘显东 64,195.00 64,195.00 100.00 预计无法收回
广东飞达交通工程有限公司 62,154.51 62,154.51 100.00 预计无法收回
山西华远交通光电技术工程有限公司 50,000.00 50,000.00 100.00 预计无法收回
武汉烽火信息集成技术有限公司 42,420.00 42,420.00 100.00 预计无法收回
井冈山风景名胜区管理局 30,370.00 30,370.00 100.00 预计无法收回
HOMINGSYSTEMSLLC 178,198.65 178,198.65 100.00 预计无法收回
合计 1,382,538.16 1,382,538.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
（1）账龄组合
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内（含 1
28,658,910.25 98.89 573,178.18 27,051,951.97 94.59 541,039.04
年）
1至2年 451,498.00 1.58 45,149.80
2至3年 73,264.00 0.25 21,979.20
3至4年 900,918.59 3.15 450,459.30
4至5年 250,000.00 0.86 200,000.00
5 年以上 194,155.16 0.68 194,155.16
合计 28,982,174.25 100.00 795,157.38 28,598,523.72 100.00 1,230,803.30
3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款合计的
债务人名称 账面余额 坏账准备
比例（%）
盐城市公安局亭湖分局 26,452,000.00 87.11 529,040.00
ZHONGMUNICHBUSINESS(EUROPE)GMBH 1,118,408.49 3.68 22,368.17
长沙桑达科技发展实业有限公司 599,000.00 1.97 599,000.00
深圳市泰兴隆实业有限公司宜宾海鲜酒家 399,426.72 1.32 7,988.53
中远海运科技股份有限公司 265,200.00 0.87 265,200.00
- 167 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
占应收账款合计的
债务人名称 账面余额 坏账准备
比例（%）
合计 28,834,035.21 94.95 1,423,596.70
(二) 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 350,295,555.29 162,660,930.99
合计 350,295,555.29 162,660,930.99
1.其他应收款项
（1）按账龄披露其他应收款项
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 270,732,850.11 61,496,809.31
1至2年 46,376.10 21,194,554.87
2至3年 5,143,628.66 4,059,854.41
3至4年 459,854.41 625,192.53
4至5年 625,192.53 1,348,916.04
5 年以上 97,401,822.10 103,180,772.42
小计 374,409,723.91 191,906,099.58
减：坏账准备 24,114,168.62 29,245,168.59
合计 350,295,555.29 162,660,930.99
（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项
期末数
种类 账面余额 坏账准备
预期信用损失率/ 账面价值
金额 比例(%) 金额
计提比例（%）
单项计提坏账准备的其他应收
24,032,365.87 6.42 24,032,365.87 100.00
款项
按信用风险特征组合计提坏账
350,377,358.04 93.58 81,802.75 0.02 350,295,555.29
准备的其他应收款项
其中：履约保证金、投标
49,390.00 0.01 49,390.00
保证金、意向金组合
押金、备用金组合 2,237,928.34 0.60 2,237,928.34
关联方组合 347,978,984.42 92.94 347,978,984.42
代 垫往 来款 、 其他 保
111,055.28 0.03 81,802.75 73.66 29,252.53
证金及其他应收款项组合
- 168 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末数
种类 账面余额 坏账准备
预期信用损失率/ 账面价值
金额 比例(%) 金额
计提比例（%）
合计 374,409,723.91 100.00 24,114,168.62 350,295,555.29
（续上表）
期初数
账面余额 坏账准备
种类
预期信用损失 账面价值
金额 比例(%) 金额 率/计提比例
（%）
单项计提坏账准备的其他应
29,169,558.23 15.20 29,169,558.23 100.00
收款项
按信用风险特征组合计提坏
162,736,541.35 84.80 75,610.36 0.05 162,660,930.99
账准备的其他应收款项
其中：押金、备用金组合 2,840,823.74 1.48 2,840,823.74
关联方组合 159,798,785.64 83.27 159,798,785.64
代垫往来款、其他保
96,931.97 0.05 75,610.36 78.00 21,321.61
证金及其他应收款项组合
合计 191,906,099.58 100.00 29,245,168.59 162,660,930.99
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
（1）代垫往来款、其他保证金及其他应收款项（按账龄划分）
期末数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
1 年以内（含 1 年） 15,028.92 13.53 300.58
1至2年 16,137.99 14.53 1,613.80
5 年以上 79,888.37 71.94 79,888.37
合计 111,055.28 100.00 81,802.75
（续上表）
期初数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
1 年以内（含 1 年） 17,043.60 17.58 340.87
4至5年 23,094.39 23.83 18,475.51
5 年以上 56,793.98 58.59 56,793.98
合计 96,931.97 100.00 75,610.36
（2）其他组合
- 169 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
期末数
组合名称
账面余额 计提比例(%) 坏账准备
履约保证金、投标保证金、
49,390.00
意向金组合
押金、备用金 2,237,928.34
关联方组合 347,978,984.42
合计 350,266,302.76
（续上表）
期初数
组合名称
账面余额 计提比例(%) 坏账准备
履约保证金、投标保证金、
意向金组合
押金、备用金 2,840,823.74
关联方组合 159,798,785.64
合计 162,639,609.38
（3）其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
期初余额 75,610.36 29,169,558.23 29,245,168.59
期初余额在本期 75,610.36 29,169,558.23 29,245,168.59
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 6,192.39 6,192.39
本期转回 5,137,192.36 5,137,192.36
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 81,802.75 24,032,365.87 24,114,168.62
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 期末余额
计提 收回或转回 其他变动
核销
按单项计提 29,169,558.23 5,137,192.36 24,032,365.87
- 170 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 期末余额
计提 收回或转回 其他变动
核销
坏账
按账龄计提
75,610.36 6,192.39 81,802.75
坏账
合计 29,245,168.59 6,192.39 5,137,192.36 24,114,168.62
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收
款项期末余 坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
额合计数的 余额
比例(%)
中电桑达电子设备（江苏）
往来款 204,473,610.56 1 年以内 54.61
有限公司
深圳中联电子有限公司 往来款 80,039,658.00 1-5 年 21.38
中电数创（北京）科技有限
往来款 61,231,100.11 1 年以内 16.35
公司
深圳桑达国际电源科技有限
往来款 24,032,365.87 2-5 年 6.42 24,032,365.8700
公司
深圳中电桑飞智能照明科技
往来款 1,542,380.75 2-3 年 0.41
有限公司
合计 371,319,115.29 99.17 24,032,365.87
(三) 长期股权投资
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
对子公司投资 8,838,834,484.09 80,000,000.00 8,918,834,484.09
对合营企业投资
对联营企业投资
小计 8,838,834,484.09 80,000,000.00 8,918,834,484.09
减：长期股权投资减值准备 10,511,566.69 10,511,566.69
合计 8,828,322,917.40 80,000,000.00 8,908,322,917.40
- 171 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
1. 对子公司投资
本期增减变动
期初 减值准备
被投资单位 权益法下确 其他综 其他 宣告发放 计提 期末余额
余额 减少 期末余额
追加投资 认的投资损 合收益 权益 现金股利 减值 其他
投资
益 调整 变动 或利润 准备
深圳中电桑飞智能照明科技
70,000,000.00 70,000,000.00
有限公司
深圳市桑达无线通讯技术有
284,703,584.75 284,703,584.75
限公司
捷达国际运输有限公司 188,954,149.72 188,954,149.72
深圳中联电子有限公司 165,316,455.86 165,316,455.86
深圳桑达电子设备有限公司 161,087,171.89 161,087,171.89
中国电子系统技术有限公司 6,451,222,563.08 6,451,222,563.08
中电云计算技术有限公司 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00
中电数创（北京）科技有限
50,000,000.00 50,000,000.00
公司
中电（武汉）数字经济产业
57,038,992.10 75,000,000.00 132,038,992.10
园发展有限公司
深圳桑达国际电源科技有限
10,511,566.69
公司
中电智广系统技术有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 8,828,322,917.40 80,000,000.00 8,908,322,917.40 10,511,566.69
- 172 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
(四) 营业收入、营业成本
1.营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 87,015,214.03 27,866,065.83 205,627,848.73 135,853,328.01
其他业务
合计 87,015,214.03 27,866,065.83 205,627,848.73 135,853,328.01
2.营业收入和营业成本明细：
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
数字与信息服务 7,781,888.08 7,203,167.53 38,433,460.01 37,523,156.10
其他产业服务 79,233,325.95 20,662,898.30 167,194,388.72 98,330,171.91
合计 87,015,214.03 27,866,065.83 205,627,848.73 135,853,328.01
(五) 投资收益
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 7,555,939.51 229,890,000.00
交易性金融资产持有期间的投资收益 2,623,674.99
合计 10,179,614.50 229,890,000.00
十四、补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； -5,020,373.97
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家
政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 71,095,680.02
外；
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 41,013,402.03
生的损益；
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；
5、委托他人投资或管理资产的损益；
6、对外委托贷款取得的损益
7、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失；
- 173 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
项目 金额 说明
8、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回； 6,912,787.71
9、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
10、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；
11、非货币性资产交换损益；
12、债务重组损益；
13、企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出
等；
14、因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响；
15、因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费；
16、对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值
变动产生的损益；
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损
益；
18、交易价格显失公允的交易产生的收益；
19、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；
20、受托经营取得的托管费收入；
21、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。 196,524,690.62
22、其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,173,762.70
扣除所得税前非经常性损益合计 326,699,949.11
减：所得税影响金额 39,034,322.17
扣除所得税后非经常性损益合计 287,665,626.94
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） 26,607,358.26
归属于母公司所有者的非经常性损益净利润额 261,058,268.68
注：其他符合非经常性损益定义的损益项目
项目 涉及金额 原因
高新公寓拆迁过渡期间参照同类房屋市场租金
高新公寓拆迁过渡期临时安置费 8,268,105.67
取得的临时安置费。
个税手续费返还 7,905,657.03
合计 16,173,762.70
- 174 -
深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年年度报告全文
(二) 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益（元）
报告期利润 收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.29 0.2897 0.2897
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1.10 0.0603 0.0603
深圳市桑达实业股份有限公司
二〇二四年四月十六日
175