天津广宇发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-039
天津广宇发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
1
天津广宇发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周悦刚、主管会计工作负责人张建义及会计机构负责人(会计主
管人员)李军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
天津广宇发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 4,431,675,088.64 170,154,458.28 1,882,612,551.59 135.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 933,622,858.83 -70,305,272.87 135,340,930.30 589.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
928,983,205.99 -70,338,378.49 -79,197,091.47 1,273.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -403,111,494.38 910,219,684.55 1,424,247,295.78 -128.30%
基本每股收益（元/股） 0.50 -0.14 0.08 525.00%
稀释每股收益（元/股） 0.50 -0.14 0.08 525.00%
加权平均净资产收益率 9.22% -3.11% 2.01% 7.21%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
19,131,024,809.5 72,601,542,581.8
总资产（元） 73,290,210,808.51 0.95%
7 8
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,592,277,191.04 2,227,293,474.19 9,658,654,332.21 9.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,627,850.11
减：所得税影响额 -11,802.73
合计 4,639,652.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
天津广宇发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 34,249 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
鲁能集团有限公
国有法人 76.13% 1,417,909,637 1,417,909,637
司
乌鲁木齐世纪恒
美股权投资有限 境内非国有法人 2.08% 38,665,269 38,665,269
公司
全国社保基金一
其他 0.54% 9,999,970 0
零八组合
中国工商银行股
份有限公司－东
方红产业升级灵 其他 0.53% 9,927,700 0
活配置混合型证
券投资基金
招商银行股份有
限公司－中欧恒
利三年定期开放 其他 0.48% 8,999,906 0
混合型证券投资
基金
中国人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产 其他 0.41% 7,697,765 0
品-005L-CT001
深
汪向东 境内自然人 0.41% 7,689,900 0
罗瑞云 境内自然人 0.40% 7,400,506 0
戈德集团有限公
国有法人 0.39% 7,352,300 0
司
全国社保基金六 其他 0.37% 6,910,146 0
4
天津广宇发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
零二组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
全国社保基金一零八组合 9,999,970 人民币普通股 9,999,970
中国工商银行股份有限公司－东
方红产业升级灵活配置混合型证 9,927,700 人民币普通股 9,927,700
券投资基金
招商银行股份有限公司－中欧恒
利三年定期开放混合型证券投资 8,999,906 人民币普通股 8,999,906
基金
中国人寿保险股份有限公司－传
7,697,765 人民币普通股 7,697,765
统－普通保险产品-005L-CT001 深
汪向东 7,689,900 人民币普通股 7,689,900
罗瑞云 7,400,506 人民币普通股 7,400,506
戈德集团有限公司 7,352,300 人民币普通股 7,352,300
全国社保基金六零二组合 6,910,146 人民币普通股 6,910,146
王春艳 6,898,475 人民币普通股 6,898,475
中国平安财产保险股份有限公司
6,679,714 人民币普通股 6,679,714
－传统－普通保险产品
上述股东关联关系或一致行动的 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变
说明 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
汪向东普通账户持有本公司股票 0 股，信用账户持有本公司股票 7689900 股；罗瑞云普
前 10 名普通股股东参与融资融券
通账户持有本公司股票 2600000 股，信用账户持有本公司股票 4800506 股；王春艳普通
业务情况说明（如有）
账户持有本公司股票 169300 股，信用账户持有本公司股票 6729175 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
天津广宇发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1.预付账款期末31,438.73万元，较年初增加132.98%，主要原因是本期按进度支付工程款。
2.固定资产期末194,869.56万元，较年初增加32.99%，主要原因是济南A3综合体竣工决算。
3.应付利息期末16,209.44万元,较年初增加401.44%，主要原因是按季度计提尚未支付的贷
款利息。
（二）利润表、现金流量表项目
1.报告期营业收入443,167.51万元、较上年同期增加135.40%，营业成本287,880.64万元、
较上年同期增加107.97%，主要原因是本期商品房交付项目的数量、面积较上年同期增加，导
致售房收入及成本相应增加。
2.报告期税金及附加40,590.32万元，较上年同期增加202.56%，主要原因是交付确认收入
增加相应计提的土地增值税增加。
3.报告期销售费用6,842.61万元，较上年同期减少69.96%，主要原因是本期按进度结算的
销售推广、广告费、活动费等营销费用减少。
4.报告期公司财务费用2,166.36万元，较上年同期增加227.12%，主要原因是费用化贷款
利息增加。
5.报告期营业外收入480.85万元，较上年同期增加63.59%，主要原因是本期收到的违约金
收入增加。
6.报告期营业外支出18.06万元，较上年同期减少52.53%，主要原因是本期支付的赔偿金
减少。
7.报告期所得税费用6,898.38万元，较上年同期增加99.86%，主要原因是本期盈利子公司
计提所得税。
8.报告期收到其他与经营活动有关的现金58,561.05万元，较上年同期减少73.81%，主要
原因是上年有收回竞拍保证金大额流入。
9.报告期购买商品、接受劳务支付的现金414,585.80万元，较上年同期增加57.38%，主要
原因是开发投入增加。
10.报告期支付给职工以及为职工支付的现金9,816.69万元，较上年同期增加35.87%，主
要原因是公司项目增加新增人员，导致人工成本增加。
11.报告期支付其他与经营活动有关的现金89,776.80万元，较上年同期减少75.51%，主要
原因是较上年偿付往来款、支付竞拍保证金、营销费用支出减少。
12.报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,388.56万元，较上年同
期增加153.40%，主要原因是本期结算工程款。
13.报告期取得借款收到的现金66,670.47万元，较上年同期减少81.97%，主要原因是新增
借款同比降低。
14.报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,572.25万元，较上年同期减少69.02%，
6
天津广宇发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
主要原因是上年偿还贷款较多导致本年支付的利息减少及应付未付利息增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）收购湖州东信实业投资有限公司相关事项
2018年2月6日，湖州东信实业投资有限公司（以下简称“标的公司”或“湖州公司”）100%
股权在天津产权交易中心挂牌转让，牌转让底价17,086.55万元。根据挂牌资料显示，标的公
司注册成立于2012年11月28日，注册资本1亿元人民币，其中普天东方通信集团有限公司（国
资委直属企业中国普天信息产业集团的下属公司，以下简称“普天东信”）持股63.25%，杭州
东方通信城有限公司（以下简称“东方通信”）持股36.75%。经营范围为实业投资、房地产开
发经营、物业管理。
公司于2018年3月7日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参与收购湖
州东信实业投资有限公司100%股权的议案》，同意公司参与收购湖州东信实业投资有限公司
100%股权。
经天津产权交易中心审核确认，公司于2018年3月16日收到受让资格确认通知书，受让价
格为挂牌底价17,086.55万元，公司于当日按要求将竞拍保证金5,000万元交付至天津产权交易
中心结算账户。2018年3月19日，公司代理机构北京国融鼎盛投资有限公司收到天津产权交易
中心市场二部和转让方代理机构浙江产权交易所有限公司发来的《组织签约通知书》，确认
公司为湖州公司100%股权的受让方。
截至本报告期末，该收购事项正在推进中。
（二）避免同业竞争承诺履行情况
1.现金收购鲁能集团持有的福州鲁能100%股权、都城伟业集团持有的天津鲁能泰山100%
股权
2018年3月28日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟现金收购
鲁能集团持有的福州鲁能100%股权、都城伟业集团持有的天津鲁能泰山100%股权暨关联交
易的议案》。按照鲁能集团有限公司和都城伟业集团有限公司出具的与上市公司避免同业竞
争相关承诺，结合项目公司销售进度情况以及盈利预期，同意公司现金收购鲁能集团有限公
司持有的福州鲁能地产有限公司100%股权、都城伟业集团有限公司持有的天津鲁能泰山房地
产开发有限公司100%股权暨关联交易的事项。公司将在后续进展公告中详细披露该现金收购
事项的详细情况及内容等。
该现金收购事项为避免同业竞争相关承诺的正常履行，不涉及相关承诺事项变更。
鉴于该现金收购事项涉及的标的资产评估等工作尚未完成，且评估结果未经国资监管机
构备案，公司董事会决定暂不召开公司临时股东大会会议，待资产评估相关工作完成后，公
司将再次召开董事会会议，并由董事会召集临时股东大会审议相关事项。
2.放弃优先受让苏州鲁能置业有限公司100%股权
2018年3月28日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司放弃优
先受让苏州鲁能置业有限公司100%股权的议案》。受房地产政策调控等不可控因素影响，苏
州鲁能置业有限公司未来销售前景存在较大不确定性，目前置入上市公司会占用上市公司大
量资金且不利于改善上市公司持续盈利能力，不利于保障上市公司和全体股东的利益。为履
行相关承诺，更好的保护公司及公司股东的利益，公司放弃优先受让苏州鲁能置业有限公司
100%股权。同时，在鲁能集团有限公司将苏州鲁能置业有限公司出售给与其无关联的第三方
前，由公司对苏州鲁能置业有限公司进行托管。
7
天津广宇发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
公司放弃优先受让苏州鲁能置业有限公司100%股权为避免同业竞争相关承诺的正常履
行，不涉及相关承诺事项变更。
3.控股股东部分变更同业竞争承诺
2018年3月28日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股股东部
分变更同业竞争承诺的议案》。同意控股股东鲁能集团有限公司变更关于南京方山置业有限
公司和郑州鲁能置业有限公司的同业竞争承诺。
（三）报告期新增土地储备情况
报告期，公司全资子公司山东鲁能朱家峪开发有限公司取得编号为“2018-2”号地块国有
建设用地使用权，并于2018年2月9日与济南市章丘区国土资源局签订《挂牌成交确认书》。
该地块位于济南市章丘区石河街以东，章丘鲁能公馆以北，土地出让总面积30,187平方米，
土地出让价格29,432万元。2018年2月26日，山东鲁能朱家峪开发有限公司与济南市章丘区国
土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
（四）报告期公司子公司未决诉讼、仲裁事项
1.2010年6月，重庆鲁能英大置业有限公司与中城建第六工程局集团有限公司（以下简称
“中城建公司”）签订《鲁能领秀城3#地块别墅一期Ⅱ标段（C、D、E、F区）建安工程施工合
同》，约定中城建公司承包鲁能领秀城3#地块别墅一期Ⅱ标段（C、D、E、F区）工程，后因
合同履行双方发生纠纷。2013年9月，中城建公司起诉重庆鲁能英大置业有限公司，要求判付
其变更和新增工程款3,242.40734万元，延期利息997万元，合计4,239.40734万元。2014年8月
中城建公司向重庆市第五中级人民法院提交了变更诉讼请求申请书，请求将起诉状中第1项诉
讼请求变更为：支付原告工程款10,713.2122万元及延期支付工程款利息。2015年4月，中城建
公司向重庆市第五中级人民法院提交了增加诉讼请求申请书，中城建公司增加水电安装工程
款8,130,773.99元及按同期限贷款利率四倍计算的利息请求。2014年7月17日，重庆鲁能英大
置业有限公司向中城建公司提起了反诉，请求中城建公司向重庆鲁能英大置业有限公司支付
违约金共计699.79万元，并判决中城建公司承担全部的诉讼费用。
由于诉讼标的额较大，该案件直接移送至重庆市高级人民法院。2015年8月4日至5日，重
庆高院开庭审理此案，法庭开展调查，双方进行了举证和质证，并发表了辩论意见。由于中
城建公司提出鉴定申请，法庭已经抽签认定鉴定机构为重庆海特工程造价咨询有限公司，鉴
定机构已开始鉴定，并提出补充资料清单。我方已经在承办律师的指导提交了补充证据，并
且召开案件工作组会议讨论。鉴定机构于2018年3月5日出具鉴定报告初稿，我方在组织承办
律师和造价咨询单位沟通讨论后，针对鉴定报告初稿形成书面意见反馈至重庆高院。
截至本报告期末，鉴定机构尚未出具正式鉴定报告，该事项正在审理过程中。
2.房景文诉北京顺义新城建设开发有限公司、北京市顺义区马坡镇人民政府、北京城建
道桥建设集团有限公司、张任峰物权保护纠纷案：原告房景文自2001年承租董喜顺在顺义区
马坡镇的房屋和土地经营鸡场，后来该鸡场纳入北京顺义新城建设开发有限公司土地一级开
发范围，北京顺义新城建设开发有限公司委托北京市顺义区马坡镇人民政府负责土地一级开
发范围内的拆迁，原告占地2,600平方米的部分鸡场土地和房屋被纳入政府拆迁范围。原告因
不满拆迁及相关拆迁补偿于2015年向北京市顺义区人民法院提起诉讼，要求北京顺义新城建
设开发有限公司、北京市顺义区马坡镇人民政府、北京城建道桥建设集团有限公司、张任峰
四被告向其支付拆迁补偿款、种山鸡损失（种山鸡厂的农村房地承包租赁经营权损失等相关
费用共计约1,760万元，四被告承担连带赔偿责任。北京市顺义区人民法院已经受理该诉讼案
件。
2015年7月7日，北京市顺义区人民法院已开庭审理此案，2016年2月25日，北京市顺义区
人民法院对该案进行第二次开庭，法庭开展调查，双方进行了举证和质证，并发表了辩论意
8
天津广宇发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
见。2016年8月，原告房景文向法院申请撤诉，并以北京房景文养殖场的名义起诉北京顺义新
城建设开发有限公司、北京市顺义区马坡镇人民政府、北京城建道桥建设集团有限公司、张
任峰，请求北京顺义新城建设开发有限公司、北京市顺义区马坡镇人民政府共同连带向原告
支付拆迁补偿款260万元及自2015年10月18日至实际支付之日止的同期同类银行贷款利息，其
他被告承担连带赔偿责任，请求四位被告向原告赔偿山鸡损失1,500万元。
北京市顺义区人民法院于2017年2月20日进行了第一次开庭审理。2017年11月27日，
（2016）京0113民初12882号做出一审判决。城建道桥公司于判决生效之日起十日内赔偿原告
北京房景文养殖场经济损失57.66万元；驳回北京房景文养殖场的其他诉讼请求。
该案一审判决后，上诉人（原审被告）城建道桥公司不服一审判决，提起上诉，北京市
第三中级人民法院于2018年1月17日正式受理城建道桥公司的上诉，本案进入二审程序。二审
庭审中，城建道桥公司认为一审判决认定张任峰是城建道桥公司的工程负责人并判由城建道
桥公司承担赔偿责任是错误的，应予以改正。二审法院认为一审判决事实清楚、适用法律正
确，北京市第三中级人民法院于2018年1月27日作出（2018）京03民终1408号二审终审判决，
驳回上诉、维持原判。
截至本报告期末，终审判决已生效，该案已审理终结。
3.2006年2月20日，山东鲁能亘富开发有限公司与中铁十局集团有限公司签订《建设工程
施工合同》，双方就鲁能领秀城项目D地块一标段建设工程施工事项达成协议。2006年2月5
日，中铁十局济铁工程建筑安装分公司和济南市历城区第一建筑安装工程公司昌业分公司签
订《建筑工程施工合同书》，双方就鲁能领秀城项目D1地块6号楼及车库西区项目施工事项
达成协议。
2016年10月14日，济南市历城区第一建筑安装工程公司向山东省济南市市中区人民法院
提起诉讼，请求中铁十局集团第一工程有限公司、中铁十局集团有限公司、山东鲁能亘富开
发有限公司向原告支付工程款5,958,454.77元及逾期付款利息损失，并承担诉讼费用。2016年
10月21日，山东鲁能亘富开发有限公司收到山东省济南市市中区人民法院送达的起诉状、举
证通知书等文件。本案已于2017年12月11日进行一审第一次开庭审理。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十
六条规定，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包
人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
由于山东鲁能亘富开发有限公司已向中铁十局集团有限公司支付全部的工程价款，该诉
讼对公司不构成重大影响。2018年1月18日一审二次开庭。2018年2月9日一审三次开庭，法院
裁定驳回起诉。
截至本报告期末，该案已审理终结。
4.2011年7月1日，山东鲁能亘富开发有限公司与济南金芙蓉健身俱乐部有限公司（以下
简称“金芙蓉”）签订《鲁能领秀城C2区活动中心租赁合同》，约定金芙蓉承租山东鲁能亘富
开发有限公司所有的鲁能领秀城C2商业中心的活动中心。2014年12月31日，山东鲁能亘富开
发有限公司向济南市市中区人民法院提起诉讼，因金芙蓉严重违反合同义务，请求解除双方
签订的租赁协议 并将房屋返还，请求金芙蓉支付拖欠的水电费、物业服务费、保底租金及拖
欠的违约金等共计9,629,875.92元。2015年7月7日，济南市市中区人民法院作出（2014）市民
初字第3915号《民事判决书》，判决金芙蓉向山东鲁能亘富开发有限公司支付保底租金
3,105,530.63元，销售提成4,953,156.70元，电费78,943.51元，违约金1,244,337.89元，共计
9,381,968.73元。目前判决已经生效，由于金芙蓉暂无可供执行的财产，案件暂不具备执行条
件，法院已裁定执行程序终结执行，申请执行人可在被执行人具备执行条件时向法院申请恢
复执行。
9
天津广宇发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
5.2016年12月，原告济南园林开发建设集团有限公司与被告山东山东鲁能亘富开发有限
公司开发有限公司签订《鲁能领秀城二十四区》（N1）景观工程施工合同。2017年8月21日，
原告起诉至济南市市中区人民法院，主张因被告原因致使工期拖延，原告要求退场并对完工
工程进行结算，但被告未办理清算事宜，故请求判令被告支付原告工程款及停工损失
6,534,212.25元及该款自原告起诉至本案判决生效之日的银行同期贷款利息。
2017年11月9日一审开庭。2017年11月18日，被告以原告拖延工期、擅自退场严重违约为
由，提出反诉请求，要求被反诉人赔偿自2017年5月4日至涉案工程竣工之日，按合同总价款
千分之五的工期逾期违约金，请求被反诉人支付违约金3,260,802.09元，工程整改损失
1,176,230.89元，及反诉诉讼费。
截至本报告期末，该事项正在审理过程中。
6.原告山东齐鲁风景园林有限公司2018年3月21日向济南市市中区人民法院诉称，
2015-2016年，原告承揽山东鲁能亘富开发有限公司领秀城部分园林及其他建筑施工工程，项
目竣工验收合格后，被告现场签字确认工程总价款为9,124,486.66元，但在向被告索要工程款
时，被告以没有工程造价且未经审计为由拒不支付工程款，遂诉至法院请求：（1）判令被告
支付工程款9,124,486.66元及利息；（2）判令被告承担本案的诉讼费。3月30日，被告山东鲁
能亘富开发有限公司提出《管辖权异议申请书》，请求将本案移送至济南市仲裁委员会审理。
截至本报告期末，该事项正在审理过程中。
7.2017年6月5日，宜宾鲁能开发（集团）有限公司收到《宜宾市翠屏区人民法院传票》
（案号：（2017）川1502民初3250号、（2017）川1502民初3251号、（2017）川1502民初3252
号、（2017）川1502民初3253号和（2017）川1502民初3254号）。传票主要内容为：宜宾市
翠屏区人民法院已受理陈康、何朝琴（原告）诉宜宾鲁能开发（集团）有限公司开发（集团）
有限公司（被告）商品房销售合同纠纷一案，原告请求判定被告赔偿其违约行为给原告造成
的损失65,920.00元。
2017年6月13日，宜宾鲁能开发（集团）有限公司收到《宜宾市翠屏区人民法院传票》（案
号：（2017）川1502民初817号）。传票主要内容为：宜宾市翠屏区人民法院已受理陈长学（原
告）诉四川省宜宾市世兴建设工程有限公司（第一被告）、宜宾鲁能开发（集团）有限公司
开发（集团）有限公司（第二被告）建设工程分包合同纠纷一案，原告请求判定第一被告支
付原告鲁能B-05地块边坡支护基坑滑桩工程款2,070,122.00元，第二被告对第一被告未向原告
支付的工程款承担连带清偿责任。
截至本报告期末，该事项正在审理过程中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 2018 年 02 月 03 日
losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
390031?announceTime=2018-02-03
详见巨潮资讯网：
关于预计 2018 年度控股股东向公司及公
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
司控股子公司提供财务资助暨关联交易 2018 年 02 月 03 日
losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
的公告
390032?announceTime=2018-02-03
详见巨潮资讯网：
关于控股股东向公司全资子公司提供财
2018 年 02 月 03 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
务资助暨关联交易的公告
losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
10
天津广宇发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
390033?announceTime=2018-02-03
详见巨潮资讯网：
关于控股股东向公司全资子公司提供财 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2018 年 03 月 09 日
务资助暨关联交易的公告 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
463808?announceTime=2018-03-09
详见巨潮资讯网：
关于 2018 年度预计对控股子公司担保额 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2018 年 03 月 21 日
度的公告 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
495268?announceTime=2018-03-21
详见巨潮资讯网：
关于参与收购湖州东信实业投资有限公 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2018 年 03 月 21 日
司 100%股权的公告 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
495266?announceTime=2018-03-21
详见巨潮资讯网：
关于参与收购湖州东信实业投资有限公 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2018 年 03 月 21 日
司 100%股权进展的公告 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
495265?announceTime=2018-03-21
详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于同一控制下企业合并追溯调整前期
2018 年 03 月 30 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
财务数据的公告
551778?announceTime=2018-03-30%2011
:46
详见巨潮资讯网：
关于拟现金收购鲁能集团持有的福州鲁
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
能 100%股权、都城伟业集团持有的天津
2018 年 03 月 30 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
鲁能 100%股权暨关联交易的提示性公
551777?announceTime=2018-03-30%2011
告
:46
详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于公司放弃优先受让苏州鲁能置业有
2018 年 03 月 30 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
限公司 100%股权的公告
551779?announceTime=2018-03-30%2011
:46
详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于控股股东部分变更同业竞争承诺的
2018 年 03 月 30 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
公告
551780?announceTime=2018-03-30%2011
:46
详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于 2017 年度利润分配预案的公告 2018 年 03 月 21 日
losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
495238?announceTime=2018-03-21
11
天津广宇发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
12
