证券代码：002200             证券简称：云投生态        公告编号：2019－018



                   云南云投生态环境科技股份有限公司

         关于与关联方签订施工合同暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    1.云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）中标了老挝亚
洲象种源繁育保护及救助中心建设工程项目，经公司第六届董事会第二十七次会
议审议通过，公司计划与老挝中寮旅游投资开发有限公司（以下简称“中寮旅投”）
签订老挝亚洲象种源繁育保护及救助中心《建设工程施工总承包合同》，合同金
额 2,016.18 万元。
    2.老挝中寮旅游投资开发有限公司为公司控股股东云投集团的控股子公司
云南省旅游投资有限公司的全资子公司。本次签订的《建设工程施工总承包合同》
合同金额 2,016.18 万元，按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关
规定，本次关联交易已提交董事会审议，关联董事张清、申毅、谭仁力回避表决。
本次关联交易不需要提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本介绍
    老挝中寮旅游投资开发有限公司为云南省旅游投资有限公司在老挝投资建
设“老挝亚洲象种源繁育保护及救助中心”项目而设立的全资子公司，基本情况
如下：
    关联方名称：老挝中寮旅游投资开发有限公司；
    成立日期：2016 年 5 月 31 日；
    注册资本：200 万美元；
    注册地址：老挝人民民主共和国沙耶武里省
    经营范围：公司经营范围为经营旅游项目（旅游景点景区服务、旅行社、交
通客运服务、游船和码头、南虹河运输服务等）、经营促进旅游项目（亚洲象种
源繁育保护及救助、亚洲象科研保护、骑象服务和管理、大象表演服务、象舍、
其他动物养殖场所）、配套经营住宿及餐饮服务（餐饮饭店服务、休息处服务、
花园和旅游纪念品服务等）。
    中寮旅投为公司控股股东云投集团的控股子公司云南省旅游投资有限公司
的全资子公司，按照深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交
易。关联交易金额 2,016.18 万元。

    三、交易合同的主要内容

    （一）工程名称：老挝亚洲象种源繁育保护及救助中心建设工程施工总承
包项目。
    （二）工程地点：老挝沙耶武里省。
    （三）工程内容：亚洲象种源繁育与医疗救助相关设施设备与用房建设、
亚洲象科研场馆建设、园区人象车共用生态道路系统建设、参观游览封闭式栈步
道系统建设、电力与给排水工程、景区相关配套设施及用房建设。
    （四）合同金额：贰仟零壹拾陆万壹仟柒佰陆拾柒元肆分 ( 20161767.04
元)；
    （五）合同工期：45 天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天
数不一致的，以工期总日历天数为准。
    （六）本次项目工程款项支付方式：
    1.按甲方审核和工程造价咨询方复核的已完工程量进度的 80%支付工程进
度款；
    2.竣工验收合格并通过工程造价咨询方审核后，累计支付至竣工结算价的
85%；
    3.通过审计单位审计后，支付至工程审计决算价的 97%；
    4.剩余 3%作为保修金，工程竣工后 24 个月内若无质量问题则支付。
    （七）违约责任：
    发包人违约情形及责任：
    1.因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的；
    2.因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
    3.发包人违反合同变更的范围约定，自行实施被取消的工作或转由他人
实施的；
    4.发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，
或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
    5.因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
    6.发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工
的；
    7.发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
    8.发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
    发包人违约应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支
付承包人合理的利润。
    承包人违约的情形和责任：
    1.承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
    2.承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
    3.因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
    4.承包人违反材料与设备专用要求的约定，未经批准，私自将已按照合
同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
    5.承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误
的；
    6.承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修
复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
    7.承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
    8.承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
    发生承包人违约的，承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误
的工期。
    （八）争议解决：因合同及合同有关事项发生的争议，合同当事人可向有管
辖权的人民法院起诉。

    四、交易的定价政策及定价依据

    本次关联交易价格为 2,016.18 万元，交易价格以公开招投标确定的价格为
依据。
    五、关联交易目的及对上市公司的影响
    该项目金额共计 2,016.18 万元，占公司 2017 年度经审计营业收入的 3.02%，
项目的顺利实施有利于增加公司 2019 年度营业收入及净利润。

    六、2019 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2019 年年初至披露日，公司与老挝中寮旅游投资开发有限公司发生的各类
关联交易的总金额为 287.78 万元。

    七、风险提示
    本项目建设地位于老挝，在项目合同履行过程中，可能因各种因素的影响，
造成最终结算金额高于或低于合同金额，以及项目提前完工或延期，或是其他风
险。

    八、备查文件目录
    1．公司第六届董事会第二十七次会议决议；
    2．独立董事关于日常关联交易的独立意见；
    3.老挝亚洲象种源繁育保护及救助中心《建设工程施工总承包合同》。


    特此公告。


                                       云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                 董   事    会
                                              二零一九年三月十九日