浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
浙江省建设投资集团股份有限公司
2023 年半年度报告
【披露时间】
1
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
公司负责人沈德法、主管会计工作负责人王志祥及会计机构负责人(会计
主管人员)金宏亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术提升
风险、知识产权风险、客户信用风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中
关于公司面临的风险和应对措施部分的内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .............................. 7
第三节 管理层讨论与分析 ................................... 10
第四节 公司治理 .......................................... 31
第五节 环境和社会责任 ..................................... 32
第六节 重要事项 .......................................... 36
第七节 股份变动及股东情况 ................................. 96
第八节 优先股相关情况 ..................................... 102
第九节 债券相关情况 ....................................... 103
第十节 财务报告 .......................................... 106
3
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
备查文件目录
一、经公司法定代表人签名、公司盖章的 2023 年半年度报告文本原件。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他有关资料。
五、备置地点：公司董事会办公室。
4
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司/集团/本公司/上市公司/浙江建
指 浙江省建设投资集团股份有限公司
投/浙建集团
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
现行有效的《浙江省建设投资集团股
《公司章程》 指
份有限公司公司章程》
浙江省人民政府国有资产监督管理委
浙江省国资委 指
员会
国资运营公司 指 浙江省国有资本运营有限公司
工银投资 指 工银金融资产投资有限公司
中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司
浙江建阳 指 浙江建阳投资股份有限公司
迪臣发展 指 迪臣发展国际集团投资有限公司
鸿运建筑 指 鸿运建筑有限公司
财务开发公司 指 浙江省财务开发有限责任公司
浙江建工/建工集团 指 浙江省建工集团有限责任公司
浙江一建 指 浙江省一建建设集团有限公司
浙江二建 指 浙江省二建建设集团有限公司
浙江三建 指 浙江省三建建设集团有限公司
浙江省建投交通基础建设集团有限公
浙江交建 指
司
浙建环保 指 浙江建投环保工程有限公司
浙江建机 指 浙江省建设工程机械集团有限公司
浙建实业 指 浙江浙建实业发展有限公司
武林建筑 指 浙江省武林建筑装饰集团有限公司
浙江省建工集团有限责任公司第五建
建工五建 指
设公司
建材集团 指 浙江省建材集团有限公司
二建钢结构 指 浙江省二建钢结构有限公司
二建安装 指 浙江省二建建设集团安装有限公司
华营建筑 指 华营建筑有限公司
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元/万元 指 人民币元/人民币万元
报告期、本报告期、本期 指 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
上期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
控股股东 指 浙江省国有资本运营有限公司
浙江省人民政府国有资产监督管理委
实际控制人 指
员会
浙江省建设投资集团股份有限公司股
股东大会 指
东大会
董事会 指 浙江省建设投资集团股份有限公司董
5
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
事会
浙江省建设投资集团股份有限公司监
监事会 指
事会
6
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 浙江建投 股票代码 002761
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江省建设投资集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 浙江建投
公司的外文名称（如有） Zhejiang Construction Investment Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如
ZCIGC
有）
公司的法定代表人 沈德法
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘建梦 张凯奇
联系地址 浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号 浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号
电话 0571-88057132 0571-88057132
传真 0571-88052152 0571-88052152
电子信箱 zjjtzq@cnzgc.com zjjtzq@cnzgc.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 不适用
7
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更、同一控制下企业合并
本报告期比上年同期
上年同期
本报告期 增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 47,988,379,008.66 46,973,987,509.34 46,973,987,509.34 2.16%
归属于上市公司股东
539,210,625.84 673,413,755.08 672,323,699.27 -19.80%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 506,859,764.00 630,331,303.35 629,241,247.54 -19.45%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-273,662,948.09 -2,022,754,382.94 -2,021,534,487.00 86.46%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.45 0.57 0.57 -21.05%
股）
稀释每股收益（元/
0.45 0.57 0.57 -21.05%
股）
加权平均净资产收益
7.35% 10.36% 10.36% -3.01%
率
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 116,932,104,763.31 111,119,836,600.81 111,281,001,386.59 5.08%
归属于上市公司股东
7,562,402,329.02 8,290,944,360.04 8,298,339,086.99 -8.87%
的净资产（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
由于本年执行企业会计准则解释第 16 号，公司调整了相关数据
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
8
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
六、非经常性损益项目及金额
适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资
5,811,641.88 主要是房产等资产处置损益
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 建筑业发展奖励、政府质量奖等各类
18,565,043.50
规定、按照一定标准定额或定量持续 政府补助
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的
7,300,074.77 资金拆借利息收入
资金占用费
单独进行减值测试的应收款项减值准 以前年度单项计提减值准备的款项本
1,167,931.63
备转回 期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和
9,815,811.03 拆迁补偿、罚没收入等
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
1,308,199.77 个税手续费返还等
目
减：所得税影响额 8,066,725.07
少数股东权益影响额（税后） 3,551,115.67
合计 32,350,861.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
9
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业基本情况
1、行业主管部门及监管体制
我国建筑业实行综合与专业相结合的监管体制，主要监管内容包括市场主体资格和资质的管理、建设工程项目的全
过程管理以及对建设工程项目的经济技术标准管理等。行业主要监管部门和体系包括：
主管部门名称 相关行业管理内容
负责对本行业市场主体资格和资质的管理，包括各类建筑企业进入
住房和城乡建设部及地方各级建设主管部门 市场的资格审批、查验和资质的认可、确定，行业标准的建立等职
能
负责管理公路、水路的建设市场，在公路、水路工程建设项目上，
交通运输部地方及各级交通主管部门
实行统一领导、分级管理等职能
国家发改委及地方各级发改委 负责固定资产投资建设工程的规划、核准审批等职能
负责对施工企业的对外承包工程资格的核发和管理，负责对外承包
商务部及地方商务厅
公司的监督管理
水利部及地方水利厅（局） 负责管理全国及地方水利建设工程
2、市场竞争格局和竞争特点
建筑业是我国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多，市场化程度较高。我国建筑业的企业
规模分布呈现“金字塔”状，即极少量大型企业、少量中型企业和众多小型微型企业并存。从企业性质和竞争能力角度，
中国建筑市场拥有较强竞争力的建筑公司主要有如下三类：一是特大型央企和地方大型国有（或控股）建筑公司。特大
型央企主要是国有超大规模的特级资质企业；地方国有（或控股）建筑公司主要是各省市具有总承包特级资质的大型建
筑企业；二是大型的国企改制或新兴民营建筑公司。这些企业多数完成了民营化改制，实现了经营者、管理和技术骨干
的持股，企业机制灵活，在完全开放、竞争充分的环境中迅速发展；三是跨国建筑公司。随着中国对外开放程度越来越
大，跨国经营的国际知名建筑公司纷纷进入中国，并在勘察和设计等高端建筑市场领域拥有很强竞争力。跨国公司凭借
资本、技术、信息、装备等方面的优势，通过融投资与承建的联动，参与部分大型项目的竞争，抢占高端市场份额。
目前中国建筑业的市场竞争格局呈现以下三个特点：一是中国建筑业市场竞争完全，但产能结构不平衡；二是建筑
市场地区发展不均衡，市场集中度比较低；三是竞争同质化明显、专业化分工不足。
3、市场需求情况
随着城市化和人口增长的加速，住宅、商业和公共设施的需求也在不断增加。建筑业与其他行业相辅相成，"一带
一路"、"新农村建设"、巩固"脱贫攻坚"、"先农村后城市"、"大力发展农村新能源"、"公共建筑"、"新城镇建设"等概念的
提出和推动实施，孕育着广阔的市场前景。
（二）公司市场地位
浙建集团是浙江省成立最早的国有建筑企业，主要从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的业务。集团已
连续多年入选 ENR“250 家全球最大国际承包商”中国承包商 10 强、中国企业 500 强、浙江省百强企业，综合经济技术
指标在全国同行中始终保持前列。目前，集团已发展成为一家集投资、设计、建造、运维于一体的现代建筑服务全产业
链企业集团，是整体上市的浙江省属国有企业。“十四五”期间，集团将坚持在改革创新中发展成为产业链完整、专业
门类齐全、市场准入条件完备、品牌优势突出、技术实力较强的大型省属国有建筑企业集团，走在浙江省乃至全国建筑
业企业前列。
（三）主要业务
10
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
浙建集团主要从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工程设计、建筑产业投资业务、建筑工业制造业务
及建筑专业服务五大板块。建筑施工业务是集团主要业务板块及收入来源，包括房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利
水电、设备安装、装饰装修、工程设计等施工业务。工程设计服务业务主要包括集团相关单位的规划、设计和咨询等业
务。建筑产业投资作为集团建筑全产业链当中重要的一环，以投资带动施工，以投资来扩大产业格局，以投资带动建筑
施工主业发展，提升整体竞争力。工业制造业务主要依托建筑施工业务充分发挥了产业链协同效应，主要业务包括建设
工程机械、电力施工机械、环保机械、金属结构件以及起重机智能监控系统的设计、制造、销售、租赁、安装、改造与
维修等。建筑专业服务依托于集团施工主业规模，以提供工程建设全过程服务和支撑能力为方向，做大工程商贸、工程
金融、工程物业和工程租赁等工程服务业，进一步实现提质增效，全面推进集团产业一体化发展进程。
（四）经营模式
集团从事的建筑施工业务，主要包括单一型工程承包模式和投融资建造模式。 单一工程承包模式即集团以拥有的工
程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。投融资建造模式即集团利用自身投融资能力，将施工经
营与资本经营相结合，采用 EPC 模式（设计-采购-施工）、EPC+F 模式（设计-采购-施工-融资）、BOT 模式（建造-运营
-转让）和 PPP 模式（政府和社会资本合作模式）等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。
（五）主要财务数据
报告期内，公司实现营业收入 479.88 亿元，同比增长 2.16 %，主要系投资和 EPC 等新模式经营引领作用显著、区
域城市公司经营成果落地以及工程相关业务等成效的体现；经营活动现金流量净额较上一年度增长 86.46%，主要是公司
加大了对项目工程款及货款的催收力度以及上半年预收工程款增加等原因；实现归属上市公司股东的净利润 5.39 亿元，
同比下降 19.80%，主要系本年净利润较上年同比下降。
11
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
二、核心竞争力分析
（一）行业资质优势
浙江建投坚持建筑施工主业，主要从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设
施投资运营等业务，覆盖建筑产业上下游，包括设计采购、房建施工、设备安装、装饰装修、工业制造、运行维护等业
务。公司拥有各类企业资质一百余项，其中建筑工程施工总承包特级资质 4 项，公路工程施工总承包特级资质 1 项，市
政公用工程施工总承包一级资质 3 项，石油化工工程施工总承包资质 1 项，工程设计各类甲级资质共 14 项，并拥有对外
经营权和进出口权，已发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备的大型建筑企业集团。近年来，浙江建
投把握建筑行业发展趋势，持续推进 EPC、投融建一体化等新模式转换，大力推进建筑工业化，不断推进市场模式、业
务模式和生产组织方式的改革创新。
（二）国企品牌优势
浙江建投是浙江省成立最早的国有建筑企业，也是浙江省经营规模最大、综合实力最强的大型建筑企业集团，始终
走在全省乃至全国建筑企业前列。自成立以来，浙江建投坚持履行国有企业政治责任、社会责任和经济责任，承建了国
内外一大批具有代表性、标志性的精品力作，近年来浙江建投紧跟国家宏观政策导向，依托国企品牌资源优势，积极参
与新型城镇化、重大基础设施、保障性安居工程、“五水共治”、特色小镇、乡村振兴、美丽乡村、绿色建筑、建筑工
业化、支援新疆西藏等建设工作，承担建设了 G20 峰会工程、桐乡乌镇国际互联网大会永久会址、浙江音乐学院、杭州
火车东站、之江实验室等重点重大项目，为浙江乃至全国经济社会发展作出了积极的贡献，被各级政府和社会各界赞誉
为“浙建铁军”，荣获“全国五一劳动奖状”、“全国文明单位”、“全国优秀施工企业”、“浙江新型城市化十大杰
出贡献企业” 等多项荣誉称号。
（三）规模布局优势
浙江建投坚持“基地化、规模化、本土化”方针，推动政府市场、大业主市场和两外市场的“三大市场”经营战略，
优化经营布局，生产经营业务遍布全国 31 个省市自治区以及阿尔及利亚、香港、日本、新加坡、马来西亚、柬埔寨、英
国等全球 10 多个国家和地区，形成了国内 8 大区域市场和以阿尔及利亚为中心的北非市场、以香港为核心的东南亚市场，
是浙江省建筑业“走出去”发展、走向世界参与国际建筑和贸易市场竞争的重要窗口。浙江建投已连续 22 年入选 ENR
“250 家全球最大国际承包商”，位居省级建工集团第一位。
（四）体制机制优势
浙江建投坚持体制机制的改革和创新，始终沿着国有企业混合所有制改革脉络不断推进，切实把握时任浙江省委主
要领导于 2007 年 1 月 26 日提出的“实施产权多元化、规范引入战略投资者、保障职工合法权益、加强国资监管和加强
企业党建”等五个方面的省属企业改革要求，贯彻落实了中共中央、国务院关于推进供给侧结构性改革和市场化债转股
工作的部署要求。浙江建投于 1998 年完成公司制改造，2009 年完成产权多元化改革，2016 年完成股份制改造，2017 年
实施市场化债转股，成为了由央企、外资企业和经营团队参股的混合所有制省属国有企业。2019 年 11 月，浙江建投借
壳多喜爱实现整体上市。浙江建投设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，建立了高效运转、相互制衡的公司组织
结构，治理机制富有活力。
（五）管理团队和人才优势
12
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
浙江建投人才基础扎实，技术实力较强。截至 2023 年 6 月底，公司管理人员 2 万余人，其中各类专业技术人员 1.7
万人，中高级职称人员 7386 人（含正高级职称 212 人，高级职称 1944 人），国家注册建造师 3720 人。浙江建投拥有 3
个博士后科研工作站、1 家院士工作站、4 家省级企业研究院、8 家省级企业技术中心、2 家国家级装配式产业基地、11
家国家级高新技术企业、5 家省级工程研究中心，荣获国家发明专利、实用新型专利、国家级工法、全国建筑业新技术
应用示范工程等技术成果千余项，创造了多项领先及先进技术，拥有多项国家及地方标准。近年来，浙江建投加快推进
信息化建设，实行数字化改革、培育智慧工地、数字化工厂，努力打造成数据驱动的数字型企业。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 47,988,379,008.66 46,973,987,509.34 2.16% 无重大变动
营业成本 45,731,936,932.90 44,823,751,962.83 2.03% 无重大变动
销售费用 14,033,516.55 14,385,458.70 -2.45% 无重大变动
管理费用 800,351,767.31 740,636,690.80 8.06% 无重大变动
因利率下降利息支出
财务费用 -145,889,169.46 -72,576,502.42 -101.38%
减少
所得税费用 249,541,541.24 266,095,598.51 -6.22% 无重大变动
本年加大研发投入，
研发投入 345,239,564.79 232,797,603.39 48.30% 新增较多科研立项项
目
经营活动产生的现金 主要系销售商品提供
-273,662,948.09 -2,021,534,487.00 83.74%
流量净额 劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金 较去年重大的股权投
-424,389,826.45 -785,781,208.89 49.12%
流量净额 资减少
筹资活动产生的现金
2,163,345,622.60 2,278,876,906.24 -5.07% 无重大变动
流量净额
经营活动现金流量净
现金及现金等价物净 额、投资活动现金流
1,470,185,247.37 -517,238,556.53 384.78%
增加额 量净额、筹资活动现
金流量净额变动影响
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
占营业收 占营业收入比 同比增减
金额 金额
入比重 重
营业收入合计 47,988,379,008.66 100% 46,973,987,509.34 100% 2.16%
分行业
建筑施工业务 38,730,214,111.64 80.71% 40,361,978,601.99 85.92% -4.04%
工业制造业务 1,077,243,886.95 2.24% 1,450,926,521.30 3.09% -25.75%
13
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
工程相关其他业务 7,016,604,341.76 14.62% 4,621,406,768.17 9.84% 51.83%
其他 1,164,316,668.31 2.43% 539,675,617.88 1.15% 115.74%
分产品
建筑施工业务 38,730,214,111.64 80.71% 40,361,978,601.99 85.92% -4.04%
工业制造业务 1,077,243,886.95 2.24% 1,450,926,521.30 3.09% -25.75%
工程相关其他业务 7,016,604,341.76 14.62% 4,621,406,768.17 9.84% 51.83%
其他 1,164,316,668.31 2.43% 539,675,617.88 1.15% 115.74%
分地区
中国境内 44,927,716,031.40 93.62% 44,248,301,317.74 94.20% 1.54%
中国境外 3,060,662,977.26 6.38% 2,725,686,191.60 5.80% 12.29%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比
毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增 上年同期增
年同期增减
减 减
分行业
建筑施工业务 38,730,214,111.64 36,924,641,405.54 4.66% -4.04% -4.56% 0.52%
工程相关其他业务 7,016,604,341.76 6,899,693,707.57 1.67% 51.83% 54.20% -1.51%
分产品
建筑施工业务 38,730,214,111.64 36,924,641,405.54 4.66% -4.04% -4.56% 0.52%
工程相关其他业务 7,016,604,341.76 6,899,693,707.57 1.67% 51.83% 54.20% -1.51%
分地区
中国境内 44,927,716,031.40 42,796,203,939.43 4.74% 1.54% 1.39% 0.14%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
权益投资损失、应收
投资收益 -37,592,893.68 -4.16% 否
账款处置损失等
公允价值变动损益 0.00 0.00%
主要系合同资产计提
资产减值 -37,305,842.32 -4.13% 否
减值
拆迁补偿、罚没收
营业外收入 11,753,843.22 1.30% 入、无需支付款项等 否
收入形成
对外捐赠、水利建设
营业外支出 2,617,540.28 0.29% 否
基金、罚款支出等
主要系应收账款计提
信用减值 -181,228,018.95 -20.07% 否
减值
14
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年末
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
货币资金 8,992,740,317.05 7.69% 7,616,522,026.73 6.84% 0.85%
应收账款 26,654,928,621.91 22.80% 29,158,858,955.08 26.20% -3.40%
合同资产 40,259,312,980.90 34.43% 36,260,351,200.34 32.58% 1.85%
存货 3,624,865,372.19 3.10% 1,180,600,758.62 1.06% 2.04%
投资性房地产 399,637,203.11 0.34% 392,930,664.66 0.35% -0.01%
长期股权投资 1,196,937,270.07 1.02% 1,423,512,185.65 1.28% -0.26%
固定资产 2,970,384,697.68 2.54% 2,679,913,476.41 2.41% 0.13%
在建工程 112,299,228.15 0.10% 179,866,559.46 0.16% -0.06%
使用权资产 249,225,621.32 0.21% 243,870,387.51 0.22% -0.01%
短期借款 8,758,989,652.72 7.49% 5,997,100,058.06 5.39% 2.10%
合同负债 5,817,150,229.71 4.97% 5,119,810,070.46 4.60% 0.37%
长期借款 9,809,083,547.99 8.39% 9,462,660,610.84 8.50% -0.11%
租赁负债 142,329,170.01 0.12% 156,670,009.13 0.14% -0.02%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累 本期计
允价值 本期购 本期出
项目 期初数 计公允 提的减 其他变动 期末数
变动损 买金额 售金额
价值变 值
益
动
金融资产
4.其他权
益工具投 43,421,427.55 155,898.88 43,577,326.43
资
金融资产
43,421,427.55 155,898.88 43,577,326.43
小计
应收款项
504,558,208.77 -88,743,262.82 415,814,945.95
融资
上述合计 547,979,636.32 -88,587,363.94 459,392,272.38
金融负债 0.00 0.00
其他变动的内容
15
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
其他权益工具投资系汇率变动影响，应收账款融资系银行承兑汇票的减少。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 期末账面价值（单位：元） 受限原因
货币资金 607,320,061.73 保证金、冻结存款
固定资产 330,127,922.75 借款抵质押
无形资产 56,974,695.92 借款抵质押
应收账款 379,541,082.83 借款抵质押
长期应收款 10,587,012,673.09 借款抵质押
在建工程 78,009,577.38 借款抵质押
一年内到期非流动资产 1,514,021,377.10 借款抵质押
其他非流动资产 2,622,024,002.42 借款抵质押
合计 16,175,031,393.22
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
1,188,983,092.70 1,872,766,025.50 -36.51%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
单位：元
截
至
资
披 披
产
露 露
负
被投 主 投 持 资 投 产 是 日 索
债
资公 要 资 股 金 资 品 本期投资 否 期 引
投资金额 合作方 表 预计收益
司名 业 方 比 来 期 类 盈亏 涉 （ （
日
称 务 式 例 源 限 型 诉 如 如
的
有 有
进
） ）
展
情
况
浙江 房 自 景宁畲 股 正
-
浙景 屋 新 49. 有 族自治 长 权 常
49,000,000.00 237,813.8 否
建设 建 设 00% 资 县城市 期 投 运
0
发展 设 金 建设投 资 营
16
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
有限 资集团 中
公司 有限公
司
浦江
浙江 正
房 自 县城市 股
浙浦 常
屋 新 50. 有 建设投 长 权
建设 5,000,000.00 运 否
建 设 00% 资 资集团 期 投
有限 营
筑 金 有限公 资
公司 中
司
浙建
绍兴
联城 正
房 自 市城市 股
(浙 常
屋 新 50. 有 建设投 长 权
江) 5,000,000.00 运 否
建 设 00% 资 资集团 期 投
建设 营
筑 金 有限公 资
有限 中
司
公司
浙江 兰溪市 正
工 自 股
浙兰 城市投 常
程 新 50. 有 长 权
建设 10,000,000.00 资集团 运 2,321.91 否
施 设 00% 资 期 投
有限 有限公 营
工 金 资
公司 司 中
龙泉
市浙
龙泉市
建昊 自 股
房 昊天建 32 筹 -
天建 增 50. 有 权
地 135,200,000.00 设开发 个 建 4,947,650.00 504,168.9 否
设发 资 00% 资 投
产 有限公 月 期 4
展有 金 资
司
限公
司
丽水市
莲都区
富民乐
丽水
居建设
市振
发展有
兴乡 自 股
房 限公 筹
村建 增 39. 有 8 权 14,228,200.0 -
地 15,060,240.00 司、浙 建 否
设发 资 00% 资 年 投 0 36,920.90
产 江省振 期
展有 金 资
兴乡村
限公
建设投
司
资发展
集团有
限公司
湖州市
浙江
城投资
湖州
自 产管理 股
梓城 房 筹 -
增 49. 有 有限公 1 权
建设 地 209,158,264.00 建 880,000.00 226,158.1 否
资 00% 资 司、湖 年 投
开发 产 期 8
金 州雀跃 资
有限
置业有
公司
限公司
2
杭州西
杭州 0
自 湖城市 股
云辰 房 筹 2
收 51. 有 建设投 6 权 489,600,000.
置业 地 0.00 建 0.00 否 3
购 00% 资 资集团 年 投 00
有限 产 期 年
金 有限公 资
公司 0
司
5
17
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
月
2
6
日
-
- - 509,655,850. - - -
合计 428,418,504.00 -- -- -- -- -- -- 1,002,739
- - 00 - - -
.91
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
单位：元
未
达
到
是 计
披 披
否 划
露 露
为 进
投 投资 资 项 日 索
固 截至报告期末 截止报告期末 度
项目 资 项目 本报告期投入 金 目 期 引
定 累计实际投入 预计收益 累计实现的收 和
名称 方 涉及 金额 来 进 （ （
资 金额 益 预
式 行业 源 度 如 如
产 计
有 有
投 收
） ）
资 益
的
原
因
浙江
资
师范
本
大学
金 10
行知 不
其 公用 1,145,042,149 及 0. 110,000,000.0 77,575,281.9
学院 否 1,682,001.42 适
他 事业 .67 银 00 0 6
迁建 用
行 %
工程
贷
PPP
款
项目
资
本
浙西
金 10
数据 不
其 公用 及 0.
中心 否 510,090.19 90,884,528.36 7,000,000.00 8,369,102.81 适
他 事业 银 00
PPP 用
行 %
项目
贷
款
浙江
师范
大学 资
行知 本
学院 金 10
不
拆迁 其 公用 763,112,748.1 及 0. 100,000,000.0 27,315,477.5
否 127,361.03 适
安 他 事业 6 银 00 0 8
用
置、 行 %
教师 贷
宿舍 款
（一
期）
18
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
PPP
项目
资
建德 本
公用 金 10
不
事业 其 公用 390,418,002.2 及 0. 20,706,838.5
否 1,513,342.65 50,000,000.00 适
包 他 事业 5 银 00 1
用
PPP 行 %
项目 贷
款
常山
县
“国
际慢
资
城”
本
一期
金 10
通景 不
其 基础 379,174,128.1 及 0.
路、 否 149,897.43 12,000,000.00 9,702,797.79 适
他 设施 5 银 00
府前 用
行 %
路、
贷
文教
款
路道
路
PPP
项目
蒋村
单元
D04
、21
资
地块
本
广
金
场、 85 不
其 公用 116,997,366.5 和 -
社会 否 1,288.00 .0 18,815,200.00 适
他 事业 8 股 8,852,560.21
停车 0% 用
东
场及
借
配套
款
服务
设施
PPP
项目
资
本
金
台州 、
市飞 股
龙湖 东 30 不
其 基础 166,497,263. 759,437,482.9 257,820,000.0 31,879,676.6
生态 否 借 .9 适
他 设施 59 9 0 1
区 款 9% 用
PPP 、
项目 银
行
贷
款
天台 资
10
县福 本 不
其 基础 576,990,272.8 0. 25,643,952.2
溪街 否 5,174,145.30 金 51,639,150.00 适
他 设施 8 00 0
道水 和 用
%
南 银
19
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
“城 行
中 贷
村” 款
改造
二期
PPP
项目
“美
丽新
昌”
小城 资
镇环 本
境综 金 10
不
合整 其 基础 228,004,806.2 和 0.
否 2,539,405.56 17,257,500.00 5,410,773.23 适
治工 他 设施 8 银 00
用
程 行 %
（2 贷
标 款
段）
PPP
项目
长兴
太湖 资
图影 本
山湖 金 10
不
花园 其 基础 952,099,143.5 和 0. 19,691,126.8
否 9,322,745.84 88,685,550.00 适
及公 他 设施 4 银 00 0
用
共设 行 %
施 贷
PPP 款
项目
镇海 资
区骆 本
驼街 金 10
不
道棚 其 基础 15,774,544.1 2,571,137,715 和 0. 41,203,364.5
否 54,446,407.86 适
户区 他 设施 6 .64 银 00 2
用
改造 行 %
PPP 贷
项目 款
浙江
省宁 资
波市 本
宁波 金 10
不
科学 其 公用 12,673,784.5 533,486,282.3 和 0.
否 9,483,843.12 9,037,093.14 适
中学 他 事业 4 9 银 00
用
基础 行 %
设施 贷
PPP 款
项目
翁牛
资
特旗
本
美丽
金 10
村庄 不
其 基础 449,722,841.1 和 0.
综合 否 1,123,115.29 1,123,115.29 适
他 设施 0 银 00
整治 用
行 %
街巷
贷
硬化
款
PPP
20
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
项目
翠苑
单元
西溪
商务
城地
区
资
FG04
本
-
金 10
R21/ 不
其 基础 11,924,968.4 638,666,763.4 和 0.
C2- 否 37,852,500.00 9,070,528.19 适
他 设施 4 2 银 00
02 地 用
行 %
块农
贷
转非
款
居民
拆迁
安置
房
PPP
项目
缙云
县壶
镇中
学、
南顿
资
小
本
学、
金 10
体艺 不
其 公用 15,119,289.3 439,361,799.0 和 0. 21,180,083.4
中心 否 40,000,000.00 适
他 事业 8 8 银 00 1
和中 用
行 %
山街
贷
地下
款
空间
四个
工程
PPP
项目
长兴
县人
民医 资
院改 本
扩建 金 10
不
工程 其 公用 263,467,230.3 和 0. -
否 4,201,901.02 1,191,400.45 适
二期 他 事业 7 银 00 6,220,195.60
用
住院 行 %
综合 贷
楼 款
PPP
项目
G322
资
（56
本
省
金 10
道） 不
其 基础 48,661,952.1 836,090,224.0 及 0.
文成 否 15,160,348.79 8,655,711.39 适
他 设施 1 4 银 00
樟台 用
行 %
至龙
贷
川段
款
改建
21
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
工程
PPP
项目
河北
怀安 资
经济 本
开发 金
39 不
区基 其 基础 101,263,332.0 及
否 462,073.63 .7 665,816.20 807,480.76 适
础设 他 设施 3 银
8% 用
施建 行
设 贷
PPP 款
项目
衢州
绿色
产业
资
集聚
本
区龙
金 10
游湖 不
其 基础 391,569,077.6 及 0. 23,446,254.5
镇至 否 4,628,695.47 38,365,205.25 适
他 设施 6 银 00 1
童家 用
行 %
公路
贷
一期
款
工程
PPP
项目
资
中卫
本
南站
金 10
黄河 不
其 基础 697,941,520.0 及 0. 28,583,705.6
大桥 否 9,182,318.16 91,234,318.84 适
他 设施 2 银 00 0
工程 用
行 %
PPP
贷
项目
款
兰溪
至江
山公 资
路江 本
山清 金 10
不
湖至 其 基础 10,832,918.0 469,319,011.6 及 0. 18,590,076.9
否 34,585,460.93 适
凤林 他 设施 7 9 银 00 1
用
段公 行 %
路工 贷
程 款
PPP
项目
遂昌 资
县大 本
桥至 金 10
不
洋浩 其 基础 389,658,267.4 及 0.
否 6,910,824.86 23,781,307.86 -254,907.15 适
公路 他 设施 3 银 00
用
工程 行 %
PPP 贷
项目 款
丽水 资 10
不
市区 其 基础 本 0.
否 1,470,610.77 97,306,070.22 7,396,703.25 2,362,308.73 适
污水 他 设施 金 00
用
管网 及 %
22
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
修复 银
工程 行
PPP 贷
项目 款
（文
成）
322
资
国道
本
文成
金
西坑 70 - 不
其 基础 165,786,458. 682,637,379.6 及 113,614,688.2
至景 否 .3 14,671,205.5 适
他 设施 09 2 银 9
宁交 1% 4 用
行
界段
贷
改建
款
工程
PPP
项目
楚门 资
镇市 本
政基 金
98 不
础设 其 基础 313,689,091.0 及
否 4,932,404.95 .7 21,860,000.00 7,010,846.83 适
施建 他 设施 4 银
9% 用
设 行
PPP 贷
项目 款
注
册
资
苍山
金
污水 10
、 不
处理 收 基础 0.
否 395,024.02 40,802,320.16 P 37,795,600.00 1,883,251.53 适
厂一 购 设施 00
P 用
期工 %
P
程
项
目
贷
资
长兴
本
湖滨 10
金 不
路工 其 基础 758,112,584.7 0. 102,118,959.6 63,082,674.4
否 6,043,870.08 及 适
程等 他 设施 8 00 7 3
项 用
PPP %
目
项目
贷
新疆
阿拉
尔胡
杨河
资
整治
本
工 10
金 不
程、 其 公用 445,761,977.4 0. 144,138,007.8 65,706,445.6
否 3,556,888.55 及 适
科技 他 事业 8 00 7 7
项 用
馆博 %
目
物馆
贷
青少
年宫
PPP
项目
长兴 其 否 基础 9,825,882.84 261,912,595.1 资 10 55,131,541.38 8,897,511.22 不
23
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
县美 他 设施 6 本 0. 适
丽城 金 00 用
镇 及 %
（标 项
段 目
三） 贷
PPP
项目
遂昌
县小
城镇
环境
综合 资
整治 本
10
（王 金 不
其 基础 219,264,308.4 0. 13,045,236.8
村口 否 2,492,775.18 及 19,477,500.00 适
他 设施 2 00 8
镇、 项 用
%
石练 目
镇和 贷
大柘
镇）
PPP
项目
衢江
资
区小
本
城镇 10
金 不
环境 其 基础 535,446,224.0 0. 24,611,403.0
否 6,466,111.26 及 70,000,000.00 适
综合 他 设施 5 00 8
项 用
整治 %
目
PPP
贷
项目
安吉
县递
铺镇
第三
小学 资
和昌 本
10
硕文 金 不
其 公用 691,995,222.7 0. 10,913,317.3
化中 否 5,775,614.66 及 33,990,000.00 适
他 事业 9 00 2
心二 项 用
%
期 目
（图 贷
书
馆）
PPP
项目
资
本
美丽 金
新昌 、
小城 项 10
不
镇综 其 基础 15,380,506.7 1,578,641,770 目 0. 129,187,500.0 33,102,178.0
否 适
合整 他 设施 7 .76 贷 00 0 5
用
治 、 %
PPP 股
项目 东
借
款
24
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
永嘉
县职 资
业教 本
10
育中 金 不
其 基础 37,427,516.5 959,430,812.0 0. 31,796,671.8
心一 否 及 56,040,000.00 适
他 设施 4 0 00 8
期工 项 用
%
程 目
PPP 贷
项目
绍兴
新三 项
江闸 目
河道 贷
拓 款
浚、 、
文渊 注
路南 册 78 不
其 基础 44,228,499.5 1,645,220,185 428,709,576.0 134,370,634.
延一 否 资 .5 适
他 设施 6 .28 0 78
期、 本 0% 用
越城 金
区育 、
才学 股
校工 东
程 借
PPP 款
项目
衢宁
铁路
庆元
站站
前广
场工 资
程、 本
10
连接 金 不
其 基础 40,929,765.7 557,056,516.0 0. 115,860,000.0 20,365,576.5
线工 否 及 适
他 设施 4 7 00 0 0
程及 项 用
%
岱根 目
溪段 贷
综合
治理
工程
PPP
项目
绍兴
市马
山闸
项
强排
目
及配
贷
套河
款
道工 84 不
其 基础 45,688,746.0 977,440,915.2 、 486,635,171.2 78,744,975.1
程、 否 .7 适
他 设施 5 3 注 5 3
文渊 0% 用
册
路南
资
延工
本
程二
金
期及
配套
工程
25
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
等基
础设
施工
程
PPP
项目
注
册
资
苍山
金
污水
、 68 不
处理 其 基础 12,554,760.5
否 54,130,360.54 P .6 63,061,200.00 0.00 适
厂二 他 设施 4
P 3% 用
期工
P
程
项
目
贷
项
浙江 目
省兰 贷
溪市 款
云山 、
街道 注
陈家 册 18 - 不
其 采矿 29,718,342.2 1,681,633,346 184,717,700.0
井矿 否 资 .6 139,516,780. 适
他 业 5 .29 0
区矿 本 5% 52 用
地综 金
合开 、
发利 股
用项 东
目 借
款
- 760,564,588. 24,684,326,37 - 3,130,841,272 714,369,824. -
合计 -- -- -- -- --
- 70 3.62 - .30 22 -
4、金融资产投资
（1 ） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2 ） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
26
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公 主
公司 司 要
注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
名称 类 业
型 务
浙江
省建
建
工集 子
筑 2,000,000,00 39,341,655,0 2,511,014,27 12,129,521,8 55,596,599.1 42,373,090.2
团有 公
工 0 24.84 3.99 73.61 9 4
限责 司
程
任公
司
浙江
省一
建建 子 建
1,150,150,15 12,356,715,5 1,635,866,06 5,701,056,66 124,485,043. 96,264,613.7
设集 公 筑
0 99.55 1.51 7.13 15 2
团有 司 业
限公
司
浙江
省二
建
建建 子
筑 12,904,329,0 1,770,295,43 6,570,948,81 176,607,450. 136,062,600.
设集 公 481,207,140
工 06.83 6.99 6.57 41 04
团有 司
程
限公
司
浙江
省三
建
建建 子
筑 13,797,549,7 1,369,524,36 6,709,281,53 143,766,430. 112,464,211.
设集 公 680,393,449
工 14.58 4.38 3.00 67 45
团有 司
程
限公
司
新疆
建
塔建 子
筑 3,161,873,85 345,034,997. 1,078,623,94 33,537,967.5 24,090,821.9
三五 公 235,734,647
工 6.26 97 0.60 0 3
九建 司
程
工有
27
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
限责
任公
司
浙江
省工
业设 建
子
备安 筑 5,095,249,00 655,888,501. 3,531,839,01 65,240,087.6 54,017,564.1
公 300,280,000
装集 安 9.21 62 2.67 4 6
司
团有 装
限公
司
浙江
省建
投交
建
通基 子
筑 1,010,000,00 6,744,151,33 903,741,494. 746,463,424. 14,042,662.8 12,423,118.0
础建 公
工 0 8.43 61 34 2 9
设集 司
程
团有
限公
司
浙江
省建 建
设工 筑
子
程机 机 2,809,416,69 774,945,843. 752,940,815. 35,641,674.3 33,085,246.4
公 51,880,000
械集 械 7.11 92 60 9 4
司
团有 制
限公 造
司
砼
浙江
结
省建
子 构
材集 2,467,717,11 418,506,206. 640,963,381.
公 构 350,000,000 1,100,479.50 -232,157.52
团有 8.92 93 25
司 件
限公
制
司
造
浙江
浙建
建
美丽 子
筑 3,023,667,68 300,456,062. 1,155,285,25 26,135,919.5 18,806,832.3
乡村 公 200,000,000
装 4.09 70 5.19 2 6
建设 司
饰
有限
公司
浙江
建设 建
子
商贸 材 1,623,719,50 393,867,761. 6,822,693,95 45,118,030.6 33,282,719.0
公 200,000,000
物流 贸 1.69 52 8.36 8 6
司
有限 易
公司
浙江 工
建投 程
工程 子 物
528,890,201. 235,767,480. 164,215,245. 12,146,171.4
物资 公 资 200,000,000 8,985,642.07
86 59 04 6
设备 司 销
有限 售
公司 与
28
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
租
赁
浙江
销
浙建
子 售
实业 175,101,695. 42,867,439.2 112,907,559.
公 及 50,000,000 3,736,986.06 1,873,525.75
发展 94 9 24
司 服
有限
务
公司
浙江
省建
设集
建
团 子
筑 3,999,111,30 303,547,858. 2,720,513,61 44,807,542.4 34,621,185.6
（香 公 188,151,400
施 6.35 42 3.21 3 9
港） 司
工
控股
有限
公司
报告期内取得和处置子公司的情况
适用 □不适用
报告期内取得和处置子公
公司名称 对整体生产经营和业绩的影响
司方式
浙建云采（龙游）科技有限责任公司 新设 对整体生产经营无重大影响
浙江建优云采贸易有限公司 新设 对整体生产经营无重大影响
衢州市慧城酒店管理有限公司 其他 对整体生产经营无重大影响
舟山市一海置业有限公司 收购 对整体生产经营无重大影响
嘉兴固碳混凝土有限公司 收购 对整体生产经营无重大影响
翁牛特旗浙三建建设管理有限公司 注销 对整体生产经营无重大影响
浙江建投交通构件制造有限公司 注销 对整体生产经营无重大影响
嘉善建投交通基础建设工程有限公司 注销 对整体生产经营无重大影响
澳利屋国际不动产有限公司 注销 对整体生产经营无重大影响
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）宏观经济政策风险
建筑行业与宏观经济运行情况及政策调整密切相关，公司主营业务业绩受国家宏观经济走势、产业发展政策、行业
调控政策、基础建设投资规模、城市化进程等因素的影响重大。为此，公司将对宏观经济走势及国家相关政策的变化进
行合理预期并相应调整经营策略，控制外部风险，尽量降低宏观经济周期性波动及相关政策对公司经营的影响。
（二）应收账款回收风险
建筑施工项目工期较长，工程付款与完工进度通常不能实现匹配；部分工程发包方付款意愿及付款能力不佳，导致
公司应收账款回收不及时甚至发生坏账损失。为此，公司将继续密切关注应收账款的增减变动情况，通过加强合同管理，
加强结算责任落实，增强催收清欠，强化应收账款整体性管控。
29
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
（三）易涉诉风险
因建筑行业复杂性特点，公司在生产经营过程中可能发生发包方资金支付不及时、结算争议、工程质量争议等各类
纠纷，在协商不得情况下，易发生诉讼、仲裁风险。为此，公司将通过信息化平台，积极跟进已发诉讼、仲裁案件进展，
实现“大数据”管理，同时加大普法力度，将法务管理下沉至项目部，加强法务力量配备，不断完善法律风险管理体系。
（四）市场竞争加剧的风险
建筑行业属于完全竞争性行业，市场竞争激烈，且国内建筑市场尚存在较多违法、违规的不良竞争现象，导致市场
份额争取愈加不易。为此，公司将积极推进建筑信息化、工业化建设，优化建筑施工方案，加强建筑施工过程管理，强
化工程施工质量，同时坚持国企社会责任，提升市场品牌影响力，不断增强市场竞争优势。
（五）履行业务合同过程中存在的价格风险
建筑工程施工合同按定价方式可分为可调价格合同和固定价格合同。可调价格合同依据实际工程量及工程施工时正
在执行的定额标准进行结算，固定价格合同以合同约定的固定价格进行结算。可调价格合同可依据合同约定的方式进行
调整，劳动力成本上升、通货膨胀等因素对可调价格合同影响较小。由于固定价格合同的合同金额是以预估成本为基础
确定，预估的过程涉及许多假设，包括对未来经济环境、劳动力成本、材料价格、人工及原料的取得的假设等，若上述
假设不正确，可能造成预估成本的偏差。固定价格合同在执行过程中还可能受天气、技术问题等因素影响造成实际成本
超过预估成本。此外，若出现实际工作超过原定范围却无法获得客户相应补偿的情况， 公司可能会面临项目成本增加、
盈利减少的风险。
30
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
巨潮资讯网公司
2023 年第一次临 2023 年 03 月 16 2023 年 03 月 17
临时股东大会 77.13% 第 2023-019 号公
时股东大会 日 日
告
巨潮资讯网公司
2022 年度股东大 2023 年 06 月 16 2023 年 06 月 17
年度股东大会 67.98% 第 2023-054 号公
会 日 日
告
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
适用 □不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
吴飞 副总经理 解聘 2023 年 01 月 10 日 达法定退休年龄退休
经公司第四届董事会
第二十六次会议审议
管满宇 副总经理 聘任 2023 年 06 月 13 日
通过，聘任管满宇先
生为公司副总经理
王莲军 董事会秘书 解聘 2023 年 07 月 06 日 因个人原因辞职
经公司第四届董事会
第二十七次会议审议
潘建梦 董事会秘书 聘任 2023 年 07 月 06 日
通过，聘任潘建梦先
生为公司董事会秘书
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
31
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是 □否
环境保护相关政策和行业标准
公司严格执行各项行业标准和行业政策，所属城镇生活污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标
准》（DB33∕2169-2018），农村生活污水项目出水水质执行《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33
∕973-2021），以确保化学需氧量、氮、磷、悬浮物等污染物达标排放。
环境保护行政许可情况
公司下属单位均严格执行排污许可证制度，按规定领取并更换排污许可证。报告期公司按要求及时足额缴纳环保税，无
欠缴情况。
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
主要污 主要污
执行的
公司或 染物及 染物及 排放口 核定的
排放方 排放口 排放浓 污染物 排放总 超标排
子公司 特征污 特征污 分布情 排放总
式 数量 度/强度 排放标 量 放情况
名称 染物的 染物的 况 量
准
种类 名称
GB18918
-2002
《城镇
长兴建 COD 1 ≤50
位于长 污水处
投环保 氨氮 直接排 1 ≤5 11000 15000
废水 兴县小 理厂污 无
科技有 总磷 入河道 1 ≤0.5 吨/天 吨/天
浦港 染物排
限公司 总氮 1 ≤15
放标
准》一
级A
对污染物的处理
污水处理厂通过氧化沟生化处理后经二沉池沉淀，后经二级生化处理曝气生物滤池处理后进入高密度沉淀池沉，经深度
处理和消毒后达标排放；在厂区内工艺段的构筑物加盖设施以收集处理废气，防止污染大气，运行正常。
突发环境事件应急预案
具备。2022 年 8 月编制并发布煤山污水处理厂突发环境事件应急预案
环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
无
环境自行监测方案
按照环保部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发【2013】81）相关要求，长兴建投环保科技
有限公司公司已委托第三方检测浙江鸿博环境检测有限公司对煤山污水处理厂排放口水质每季度进行取样并检测污染源
相关指标的所有数据，同时按自行监测要求对厂内的噪声及废气情况进行检测并出具检测报告，并及时在浙江省重点污
染源监测数据管理系统上公开。
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名 对上市公司生产
处罚原因 违规情形 处罚结果 公司的整改措施
称 经营的影响
32
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
违反了《城市建
筑垃圾管理规
定》第七条第一
款“处置建筑垃
存在未办理建筑 圾的单位，应当
浙江省建工集团 已缴纳罚款，已
垃圾处置证擅自 向城市人民政府
有限责任公司第 罚款 5.5 万元 无 整改，已开具非
处置建筑垃圾行 市容环境卫生主
一工程公司 重大证明
为 管部门提出申
请，获得城市建
筑垃圾处置核准
后，方可处置”
的规定。
违反了《安徽省
大气污染防治条
例》第六十四条
第三款“建筑土
施工场地内堆存
方、工程渣土、
浙江建工安徽公 的工程渣土未采 已缴纳罚款，已
建筑垃圾应当及 罚款 2 万元 无
司 取有效覆盖措 整改
时运输到指定场
施，露天堆放
所进行处置；在
场地内堆存的，
应当有效覆盖”
的规定。
其他应当公开的环境信息
无
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 不适用
其他环保相关信息
无
二、社会责任情况
集团认真履行国有企业政治、经济和社会三大责任，发挥专业优势，聚焦高质量建设发展共同富裕示范区，积极服
务浙江省委省政府重大决策部署。
一、社会公益责任
集团勇当浙江省共同富裕示范区建设排头兵，助力山区 26 县跨越式发展，高质量推进重大工程项目建设，投身各
类公益慈善事业，展现浙建铁军担当。
集团成立了助力共富示范区建设行动工作领导小组，制定专项方案，参与组建落地浙江未来社区股权投资基金、浙
江省文旅融合发展共富母基金、浙江省高质量发展基金，谋划与浙江金控等筹建“新材料基金”，专班对接深化山区 26
县合作，2022 年在柯城、开化、天台、龙泉、景宁、莲都等山区县确定项目建设投资 83.3 亿元，目前在山区 26 县投资
总量达 202.94 亿元。推广运用浙建云商平台，优先与山区 26 县合作，带动 4081 家山区县企业入驻，达成合作金额
72.68 亿元。由集团投资设计建设运营的浙建金星培训中心落地开化县金星村。集团案例入选浙江国资国企服务共同富
裕最佳实践名单。
截止 2023 年 6 月，集团定向捐赠、“慈善一日捐”对口帮扶捐赠共计 10 万元，被中华慈善总会授予“全国慈善会爱心
企业”称号，是我省唯一入选的省属企业。
33
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
二、安全责任
集团紧紧围绕“遏较大、控一般、保安全”目标，坚持“人民至上、生命至上”理念，用系统观念、守正创新为根
本方法，抓好企业本质安全，提高安全保障能力，着力完善责任体系、组织体系、防控体系，注重风险管控精准治理、
科学整治、源头治本，强化安全监管关口前移、重心下移、数字赋能，突出防范化解重大安全风险。认真组织开展重大
事故隐患专项排查整治 2023 行动、重大事故隐患大排查大整治专项行动、“平安护航亚运”安全生产综合整治行动。
举办“万人应急演练”启动仪式暨防火灾、防中毒、防触电应急救援演练“云”直播观摩活动、班组安全“晨会”总决
赛“云”直播活动。
三、环境责任
集团以“加快推进高质量发展，全面提高资源利用效率”作为节能减排重要内容，建立企业绿色低碳循环高质量发展
理念，坚持以科技创新为核心竞争力，持续推进集团节能减排工作迈向新的高度。从全产业链发展战略布局，统筹策划
布局节能减排工作，构建低能耗建设体系、发展绿色建筑和智能建造、降低碳排放等一系列政策措施，节能减排考核获
2022 年度省属企业第一。
在建筑工业化、智慧建造、新型绿色建材，零能耗建筑等领域加速发展；重点加大建筑绿色节能环保技术的推广应
用力度，大力发展资源节约型、高耐久性新材料、新设备、新工艺、新产品，完善并推广建筑碳信息“一码通”动态碳
标签管理系统，积极推进建造全过程资源能源节约和综合循环利用，作为浙江省双碳实验室的发起单位之一，实施“低碳
/零碳建筑关键技术”、“施工过程碳排放量化体系构建”、“基于 3D 打印技术的建筑垃圾循环再利用”等 28 项科研项目研
究与示范，助力碳达峰碳中和。
致力于推广建筑全寿命周期的绿色建造技术，推进建筑行业的绿色智能化建造转型，加强节能、节地、节水、节材
管理，积极创建省级绿色施工示范， 2023 年 1-6 月，集团已验收省级绿色施工示范工程 14 项，在建省级绿色示范工程
30 项，“十四五”期间已累计在建及验收省级绿色施工示范工程 73 项。
四、员工责任
高质量抓好大学生招聘工作。以清单式、任务表一企一策落实 2023 年度人才目标。统筹抓好各类人才开发。新增
认定入列省属企业高层次人才 132 人，1 个省级博士后工作站，2 个“十四五”省级大学生校外实践教育基地。集团入选省
属职业技能等级认定社会评价组织目录，新增钳工、建筑信息模型技术员、装配式建筑施工员三个工种自主认定资格。
引进现代贸易、设计、基础设施、金融等紧缺人才 12 人，高级及以上职称 16 人。牵头落实所属单位通用类课程共享培
训 15 场次，涉及 2472 人次。依托两级各条线开展各类专业内训 621 场次，涉及 18525 人次。
集团开展“春送希望、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”和“送安全、送法律、送健康、送欢乐”进工地的双“四
送”活动，2023 年元旦春节共慰问 20285 人次，项目 206 个，共支付慰问金（品）2464646.74 元。 2023 年高温慰问共
133053 人次，项目（车间）875 个，共支付慰问金（品）5249679.21 元。
五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
2023 年上半年，浙建集团作为山区 26 县结对帮扶团组 A 类成员单位，持续结对云和县元和街道，以多种形式开展
帮扶，助力村民村集体增收创富，荣获“2022 年度山区 26 县结对帮扶考评优秀单位”称号。一是资金帮扶，上半年协
调争取各类资金 2520 万元；其中集团直接拨付 20 万元；争取到省级专项资金、县级专项资金 2500 万元。二是消费帮扶，
上半年采购云和农副产品 40 余万元，采购当地建筑原材料 1000 余万元；新增浙建商城销售平台，建立云和馆，除农副
产品外将云和木玩、云和华宏钢铁等列入消费帮扶清单中，进入浙建采购合格供应商目录。三是“造血”能力帮扶；小
徐工业园区厂房屋顶光伏项目（一期）正式启用，上半年实现收益 22 万元，达到预期投资收益；目前正在谋划二期。四
是产业帮扶，持续推进云和雪梨产业在结对村扩面提质，发放政策性补贴，组织“齐种雪梨树、奔向共富路”活动，免
费发放梨苗鼓励村户家家种雪梨，人人有收入。五是促成浙江工商大学暑期社会实践到访结对村，帮助其规划创建革命
老区。六是集团金星党建培训中心顺利承办云和“美丽乡村、共同富裕”乡村振兴能力提升培训班。在省人社厅和集团
总部党委的指导下，培训中心精心组织，邀请浙江大学资深教授严力蛟，中共十八大党代表郑初一专程授课，同时走访
了金星村、华民村、下峪村等乡村示范点现场教学。既有理论教学又有现场实践，学员们纷纷表示此次培训让他们收货
34
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
丰盛，很多亮点值得学习。培训班圆满完成既定任务，培训效果良好，得到学员一致好评。七是自 2021 年起为街道强村
公司提供劳务投资项目，累计为街道强村公司直接增收 96 万元。
在省外，浙建集团积极助力四川省巩固拓展脱贫攻坚成果，深入推进东西部协作工作，自 2021 年与凉山州喜德县三
个村分别签署“村企结对”帮扶协议后，连续多年不断共同推动结对帮扶工作，抓好帮扶项目实施和管理，在促进农产
品种植销售、提升农旅产业升级、改善农村人居环境等方面取得了实际成效。
35
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕
及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
适用 □不适用
履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
1、承诺人基于本次交易而认购的上市
公司新增股份自在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成登记之日起
36 个月内不以任何方式进行转让或上市
交易。本次交易完成后六个月内，如多
喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低
于发行价，或者交易完成后 6 个月期末
收盘价低于发行价的，承诺人在本次交
易中认购的上市公司股票的锁定期自动
延长 6 个月。2、承诺人在本次交易中
自上市公司原控股股东陈军、黄娅妮处
受让的多喜爱股份，自该等股份在中国
浙江省
证券登记结算有限责任公司深圳分公司
国有资
股份限售承 登记至承诺人名下之日起 36 个月内不 2019 年 06 月 2023 年 4 履行
本运营
诺 得转让。3、前述股份在锁定期内由于 05 日 月 24 日 完毕
有限公
多喜爱送红股、转增股本等原因增持的
司
上市公司股份，亦按照前述承诺执行，
自股份登记之日起锁定，并与上述股份
同时解锁。4、上述锁定期届满后，承
诺人持有的上市公司股份按照中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的有
关规定执行。5、上述股份锁定安排不
资产重组
影响本次交易利润补偿的实施，即承诺
时所作承
人需要进行利润补偿时，上市公司有权
诺
提前解除对承诺人相应数额股份的锁
定，用以进行利润补偿。6、承诺人若
违反上述承诺，导致上市公司权益受到
损害的，将依法承担赔偿责任。
1、承诺人基于本次交易而认购的上市
公司新增股份自在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成登记之日起
迪臣发 36 个月内不以任何方式进行转让或上市
展国际 交易。本次交易完成后六个月内，如多
集团投 喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低
资有限 于发行价，或者交易完成后 6 个月期末
公司;鸿 收盘价低于发行价的，承诺人在本次交
运建筑 股份限售承 易中认购的上市公司股票的锁定期自动 2019 年 06 月 2023 年 4 履行
有限公 诺 延长 6 个月。2、前述股份在锁定期内 05 日 月 24 日 完毕
司;浙江 由于多喜爱送红股、转增股本等原因增
建阳投 持的上市公司股份，亦按照前述承诺执
资股份 行，自股份登记之日起锁定，并与上述
有限公 股份同时解锁。3、上述锁定期届满
司 后，承诺人持有的上市公司股份按照中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的有关规定执行。4、上述股份锁定
安排不影响本次交易利润补偿的实施，
36
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
即承诺人需要进行利润补偿时，上市公
司有权提前解除对承诺人相应数额股份
的锁定，用以进行利润补偿。5、承诺
人若违反上述承诺，导致上市公司权益
受到损害的，将依法承担赔偿责任。
1、承诺人基于本次交易而认购的上市
公司新增股份自在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成登记之日起
36 个月内不以任何方式进行转让或上市
交易。本次交易完成后六个月内，如多
喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低
于发行价，或者交易完成后 6 个月期末
收盘价低于发行价的，承诺人在本次交
浙江省 易中认购的上市公司股票的锁定期自动
股份限售承 2019 年 06 月 2023 年 4 履行
财务开 延长 6 个月。2、前述股份在锁定期内
诺 05 日 月 24 日 完毕
发公司 由于多喜爱送红股、转增股本等原因增
持的上市公司股份，亦按照前述承诺执
行，自股份登记之日起锁定，并与上述
股份同时解锁。3、上述锁定期届满
后，承诺人持有的上市公司股份按照中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的有关规定执行。4、承诺人若违反
上述承诺，导致上市公司权益受到损害
的，将依法承担赔偿责任。
承诺是否
是
按时履行
如承诺超
期未履行
完毕的，
应当详细
说明未完
不适用
成履行的
具体原因
及下一步
的工作计
划
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 否
公司半年度报告未经审计。
37
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 不适用
七、破产重整相关事项
□适用 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
适用 □不适用
是
否
形 披
诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额 成 诉讼(仲裁)判决执行情 披露 露
诉讼(仲裁)进展 审理结果及
况 （万元） 预 况 日期 索
影响
计 引
负
债
2016 年 1 月 22 该案已由广州市铁路运 于 2022 年 3 月 30 日向
日，公司下属子公 输中级法院立案受理， 法院申请强制执行，强
司浙江省建工集团 经建工申请财产保全， 制执行材料广州铁路法
有限责任公司（以 法院出具财产保全裁 院已签收并审核通过，
下简称建工）就广 定，冻结南沙公司银行 因几个原审被告的二审
州南沙商务机场项 存款 58945833 元或保 判决书未签收，需要公
目的前期施工项 全等额的其他财务。本 告送达，因此强制法院
目，与广州南沙商 案将于 2020 年 6 月 30 执行立案需要等公告送
巨
务机场有限公司 日上午 9:30 在广州铁 达以后。广州铁路运输
潮
（以下简称南沙公 路运输中级法院第六法 中级法院于 2022 年 5 月
资
司）签订《前期工 庭开庭。因南沙机场向 6 日正式立案，案号：
讯
作合作协议书》， 法院提出管辖权异议， （2022）粤执 55 号。建
网
双方初步确定的项 原定于 6 月 30 日的开 工接法院通知后，于 2023
二审判决判 公
目前期合作内容为 庭取消，广州铁路法院 2022 年 6 月 16 日和 7 年 04
5,894.58 否 决，维持一 司
项目场地内的三通 裁定驳回管辖权异议申 月 8 日向法院寄出合计 月 29
审。 20
一平工作，待项目 请，6 月 19 日收到南 954204.84 元收据，并 日
22
前期相关设计文件 沙机场向广东省高院递 于 2022 年 7 月 21 日收
年
完成后，双方协商 交的管辖权上诉状，8 到该执行款项。后法院
度
确定具体的前期施 月 10 日收广东省高院 通知北京仁和财富资产
报
工范围；诚信保证 驳回管辖权异议裁定。 管理中心（有限合伙）
告
金 5000 万元。协 9 月 25 日开庭，11 月 各合伙人愿意履行 1700
议签订后，建工于 13 日收一审判决书， 万元付款义务，故浙江
2016 年 1 月 29 日 判决确认案涉《前期工 建工分别开具 420 万、
向南沙公司缴纳了 作合作协议书》于 425 万、405 万、
5000 万元诚信保 2020 年 9 月 25 日解 442.669641 万元收据
证金。此后，一直 除；南沙机场向建工返 （共 1692.669641 万
未能收到南沙公司 还诚信保证金 5000 万 元，已扣除 7.330359 万
的开工通知。经建 元及利息，新碧航公司 元执行费），并于 2022
38
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
工多方了解，案涉 在 2000 万元范围内， 年 12 月 15 日收到法院
项目已没有进行实 仁和财富在 1700 万元 1692.669641 万元转
施的可能。建工多 范围内，南沙航空公司 账。2023 年 2 月 9 日，
次向南沙公司要求 在 1050 万元范围内承 浙江建工向法院申请追
退还保证金，但均 担补充赔偿责任。2021 加北京开航通航投资中
被以各种理由推 年 1 月 8 日收到上诉材 心（有限合伙）、广州市
诿。因此，建工于 料，广州南沙商务机场 碧桂园地产有限公司、
2019 年 12 月向广 有限公司、广州市新碧 佛山市成就双享投资有
州市铁路运输中级 航产业投资有限公司就 限公司为被执行人。
法院起诉，要求南 本案已提起上诉，目前 2023 年 5 月 4 日收到法
沙公司返还诚信保 等待二审法院安排开 院的裁定，驳回了追加
证金并赔偿利息损 庭。二审法院于 2021 广州市新碧航产业投资
失；并起诉其股东 年 12 月 21 日、2022 管理有限责任公司、广
要求承担相应责 年 2 月 24 日安排两次 州南沙航空产业投资管
任。 开庭，并于 2022 年 3 理有限公司股东为被执
月 28 日向建工送达二 行人的申请。后浙江建
审判决书，驳回上诉维 工不服上述裁定，提起
持原判。建工于 2022 追加、变更被执行人异
年 3 月 30 日向法院申 议之诉。6 月 26 日收到
请强制执行。 广州铁路运输中级法院
送达的两案传票及出庭
通知书，两案于 8 月 15
日开庭。
2019 年 5 月 22 2019 年 12 月 30 日， 截至目前，中友自建期
日，建工向余杭法 余杭法院裁定宣告中友 建工的优先债权金额
院申请中友公司破 公司破产。目前，中友 156626027.25 元，分配
产，余杭法院于 公司相关资产均已在淘 比例 100%，已全额获得
2019 年 6 月 14 日 宝司法拍卖网成交，其 分配；普通债权金额
受理，并于同日指 中车辆 2 辆成交金额分 96384521.90 元，第一
定了破产管理人。 别为 4.9 万元和 11.8 次分配比例 51.79%，分
建工于 2019 年 9 万元；红木家具成交金 配金额 49917543.89
月 25 日完成债权 额为 36.32 万元；摩托 元，第二次分配比例
申报，申报金额共 车 1 辆成交金额为 5%，分配金额
计 51716.553598 17.5 万元；两块土地 4819226.1 元，均已获
万元，第一次根据 使用权、地上建筑物及 得分配。续建期债权中 巨
法院生效判决申报 办公设备等成交金额为 的优先债权 22852 万元 潮
债权金额为 184581.0507 万元。上 及普通债权 资
25758.91332 万 述资产处置金额合计 12858820.91 元对应的 讯
元，第二次针对项 184651.5707 万元。省 清偿款建工指定支付至 网
2023
目续建部分申报债 建工债权包括自建期债 杭州余杭乔司国际商贸 公
51,716.5 破产程序进 年 04
权金额为 否 权和续建期债权两部 城建设发展有限公司账 司
5 行中 月 29
25957.640278 万 分：自建期债权合计 户以归还垫付款，此笔 20
日
元。管理人于 2.53 亿元，其中优先 款中优先债权部分已全 22
2019 年 10 月 4 日 债权 1.57 亿元，普通 额获得分配，普通债权 年
向建工出具债权审 债权 0.96 亿元；续建 部分已按 56.79%的比例 度
查单，临时确定建 期债权合计 2.53 亿 获得分配，共分配金额 报
工的债权额为 元，其中优先债权 235822524.39 元。续建 告
51716.553596 万 2.40 亿元，普通债权 期质保金 9622247.08 元
元（其中 0.13 亿元。根据第二 管理人已向建工支付，
25957.65 万元为 次债权人会议表决通过 余质保金 2413929.92 元
共益债权部分，该 的债权分配方案，普通 尚未到期。综上，目前
部分为余杭区政府 债权首次清偿比例为 合计回款 456807568.71
为复建工程投入的 51.79%。浙江建工已收 元（含建工指定支付款
资金，以浙江建工 到自建期债权所有分配 项），尚余 49617978.35
的名义申报债权， 款项 2.065 亿。2021 元未回款（其中应当直
但最终资金归属于 年 5 月 27 日我司收到 接支付至建工的清偿款
余杭区政府）。 续建期优先债权 为 44061681.83 元）。经
2019 年 10 月 15 962.22 万元。 与管理人沟通，后续预
39
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
日召开第一次债权 计还会有第三次分配，
人会议，对债务人 但金额估计较小。
财产管理及变价方
案、债权人会议组
织及表决规则、债
权人委员会组成方
案及议事规则等进
行表决。后经审
计，中友公司明显
资不抵债。2019
年 12 月 30 日余杭
法院裁定宣告中友
公司破产。
2019 年 12 月中旬，建
建工中标成都尚岭 工向法院提交了造价鉴
置业有限公司（以 定申请，现法院已通知
下简称尚岭公司） 于 2020 年 1 月 16 日选 二审判决判
的项目后，双方签 取鉴定机构，由于建工 决尚岭公司
订《建设工程施工 保全查封了尚领置业案 向建工支付
合同》、《补充协 涉项目约 1100 套房 工程款
议》。后，建工与 产，购房人提出了执行 3797.58 万
尚岭公司、重庆金 异议，建工正在积极处 元及利息，
阳房地产开发有限 理中。经重庆市南岸区 退还履约保
公司（以下简称金 人民法院确认，金阳开 证金 20 万
阳开发公司）签订 发公司破产管理人已经 元，赔偿律
《担保协议书》， 确定，现进入司法鉴定 师费损失
约定金阳开发公司 阶段。2021 年 3 月 15 25 万元，
对尚岭公司向建工 日建工收到鉴定意见 支付鉴定费
履行义务提供连带 书。2021 年 3 月 26 日 85 万元；
成都市中级人民法院于
担保责任。建工依 法院进行了第二次复 确认建工在 巨
2022 年 3 月 4 日对该案
约进场施工，施工 庭，重庆银行作为有独 尚岭公司欠 潮
立案强制执行，并于
期间，尚岭公司未 立请求权的第三人参加 付工程款 资
2022 年 3 月 4 日作出该
按照合同约定支付 了诉讼，主要是对鉴定 3797.58 万 讯
案由四川省邛崃市人民
工程进度款，致使 结论等进行了质证，就 元的范围内 网
法院执行的裁定，目前 2023
工地缺乏建设资金 建工是否享有优先权， 享有建设工 公
该案正在执行中。2022 年 04
数次停工。2015 6,510.37 否 优先权的顺位、重庆银 程价款优先 司
年 7 月 13 日，成都市武 月 29
年 7 月 9 日，建工 行能否作为有独立请求 受偿权；确 20
侯区人民法院受理了成 日
与尚岭公司签订 权的第三人，金阳公司 认金阳开发 22
都尚岭置业有限公司的
《补充协议 的担保责任是否成立等 公司对尚岭 年
破产清算。2023 年 2 月
（二）》，对尚岭公 争议焦点进行了辩论。 公司不能清 度
10 日，召开了第一次债
司欠付的垫资款、 2021 年 4 月 23 日进行 偿部分的损 报
权人会议。破产程序进
进度款及资金占用 了第三次复庭。2021 失承担二分 告
行中。
费、违约金作了约 年 5 月 6 日收一审判决 之一的赔偿
定；2016 年 8 月 4 书，判决尚岭公司向建 责任；确认
日，双方又签订了 工支付工程款 3797.58 在重庆银行
《补充协议 万元及利息，退还履约 抵押权未消
（三）》，对复工安 保证金 20 万元，赔偿 灭的情况
排、已完成的工程 律师费损失 25 万元， 下，其享有
量及应付的工程进 支付鉴定费 109 万元； 的抵押权顺
度款等作了约定。 确认建工在尚岭公司欠 位优先于建
之后，尚岭公司陆 付工程款 2590.58 万元 工享有的建
续支付了建工拖欠 的范围内享有建设工程 设工程价款
工程进度款、停工 价款优先受偿权；确认 优先受偿
损失、资金占用 金阳开发公司对尚岭公 权。已申请
费、违约金及复工 司不能清偿部分的损失 强制执行
后至竣工期间的工 承担二分之一的赔偿责
程进度款。 任；确认在重庆银行抵
押权未消灭的情况下，
40
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
其享有的抵押权顺位优
先于建工享有的建设工
程价款优先受偿权。建
工对判决的资金利息计
算基数和标准，优先权
的顺序及重庆银行的独
立请求权的问题不服，
已经于 2021 年 5 月 14
日向四川省高级人民法
院提起上诉。2021 年 8
月 9 日二审法院进行了
第一次开庭，庭审围绕
欠付工程款的利息计算
方式，索赔金额是否已
支付，优先受偿权的范
围是否包含索赔金额
1207 万元，重庆银行
基于抵押的优先受偿权
是否因同意销售抵押物
而涤除，重庆银行是否
就本案有独立的请求
权，尚岭公司主张扣除
20 万元场租费是否有
法律和事实依据、鉴定
费用的分担等问题进行
了审理。四川省高级人
民法院于 2021 年 10 月
8 日作出二审判决，成
都市中级人民法院于
2022 年 3 月 4 日立案
强制执行。
2018 年 5 月 8 立案后建工申请财产保
日，建工与满洲里 全和造价鉴定；
乾有国际宝玉石交 2021.6.10 开庭；
易有限公司签订了 2021.7.9 法院摇号确
施工合同，约定由 定鉴定机构为呼伦贝尔
建工承包国际宝玉 筑信工程项目管理有限
石加工项目。由于 公司；2021.8.5 收保
乾有公司一直未付 全裁定书，法院保全了 巨
进度款，导致自 乾有公司名下土地使用 潮
2018 年季节性停 权（价值 940.5558 万 资
工至 2019 年 6 元）。现处于鉴定程序 讯
月，工程一直处于 中。2022.1.10 收工程 网
2023
停工状态。2019 造价鉴定报告； 公
年 04
年 6 月 21 日满洲 6,726.35 否 2022.1.18 收新传票 / / 司
月 29
里市人民政府向建 2.17 开庭；受相关环 20
日
工发函，称乾有公 境影响向法院提交延期 22
司已呈报转让此项 开庭申请和线上开庭申 年
目的报告，政府决 请；原告方代理人目前 度
定由国有企业承 无法联系，法院无法送 报
接，为了不影响工 达传票，开庭时间取 告
程建设进度，要求 消，再次向法院提交延
建工继续施工。于 期开庭申请及线上开庭
是建工于 2019 年 申请。已与法院沟通尽
6 月 25 日复工继 快开庭。2022.5.23 收
续施工至 2019 年 一审判决书。我司不服
11 月 15 日冬季停 一审判决，于 6 月 6 日
工。后乾有公司未 寄送上诉状。
41
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
能实现项目转让， 2022.7.13 收上诉费交
资金链断裂，未支 纳通知，已缴纳上诉
付工程款，导致工 费。2023.1.5 电话查
程停工至今。建工 询二审已立案。
遂向呼伦贝尔市中 2023.2.14 律师收到法
级人民法院起诉， 院口头通知 3.3 开庭；
请求判决解除施工 3.3 已开庭，本次开
合同；支付已完工 庭，满洲里乾有国际宝
程款 4000.52 万 玉石交易有限公司法定
元、逾期付款违约 代表人张林未到庭，也
金（暂计 1872.31 没有委托其他代理人出
万元）、停工期间 庭，人民法院依法缺席
的损失 144.23 万 审理。庭审主要围绕
元、合同解除后的 《建设工程施工合同》
损失 709.27 万 的效力、逾期付款违约
元、确认优先受偿 金的起算时间、合同解
权。诉讼标的合计 除后的索赔是否应予支
6726.35 万元。 持三个争议焦点来进
行。代理律师对合同解
除后的索赔金额逐一向
法庭说明。目前等待法
院的判决结果。
浙江建工与永新公 本案双方达
司于 2016 年 9 月 成调解结
10 日签订《建设 案，调解结
工程施工合同》， 果：1、兰
约定由浙江建工承 州永新公司 已对永新公司申请强制
建东瓯世贸广场项 支付建工工 执行，目前浙江建工就
目（以下简称“案 程欠款 案涉工程一层商铺已向
涉项目”）。案涉 97973596.4 法院申请评估及拍卖。
项目于 2017 年 5 3 元、保证 2022 年 2 月，建工收到
月 1 日开工，2018 金 5000000 评估报告，评估结果明
年 12 月 28 日永新 元，上述两 显高于资产实际价值，
公司出具竣工报告 笔利息暂计 故建工就评估结果提出
巨
同意该工程竣工验 至 异议申请。2022 年 3 月
潮
收合格，但至今案 2021.6.10 10 日，建工收到评估公
资
涉项目未办理竣工 日为 司的《异议答复函》。目
讯
验收备案手续。 2838365.9 前执行法院还未就该异
网
2019 年 1 月 8 元，上述共 议作出书面回复。 2023
公
日，案涉项目投入 10,978.2 诉讼阶段已调解结案， 计 因已查封的一层商铺未 年 04
否 司
实际使用。2021 1 正在执行阶段 105811962. 进行测绘，每间商铺无 月 29
20
年 1 月 16 日，浙 3 元，永新 法单独估价，法院告知 日
22
江建工与永新公司 公司于 无法分割拍卖。出于中
年
确定结算价为 2021 年 6 院年度结案率考虑，经
度
35800 万元。2021 月 10 日前 与法院沟通决定对本次
报
年 2 月 7 日，浙江 一次性付 执行采取终结程序，终
告
建工与永新公司在 清；2、永 本后法院承诺我司可在
结算价的基础上商 新公司若不 掌握新的财产线索后随
定，扣除水电、甲 能按时付 时申请恢复执行，原来
供材、税金等费 清，则承担 的查封措施仍然有效。
用，最终结算价为 自 2021 年 目前经专题会研讨，拟
35301.138618 万 6 月 11 日 引进第三方资产公司对
元。目前永新公司 至完全清偿 不良资产进行处置，尚
已支付 之日止的利 在磋商中。
25503.778975 万 息损失，利
元，剩余工程款 息按年利率
9797.359643 万元 6%计算；
未支付及 500 万元 3、建工在
42
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
履约保证金未退 未付工程款
还。由于目前永新 97973596.4
公司资金紧张，浙 3 元范围
江建工起诉永新公 内，对承建
司，要求其支付欠 的东欧世贸
付工程款 广场项目折
9797.359643 万 价或拍卖、
元、返还 500 万元 变卖的价款
履约保证金，及相 享有优先于
应利息，并确认浙 抵押权和其
江建工对以上欠付 他债权的受
工程款本金享有优 偿权；4、
先受偿权。 案件受理费
由永新公司
承担。
调解书签订后，被告拒
不履行调解书约定的义
务；一建遂向法院申请
强制执行，后一建得
知，被告将 4#、14#房
产出售小业主。因被告
无可供执行财产，2018
年 5 月，法院裁定终结
执行本案。案涉项目于
调解书确认
2019 年由淮北市政府接
被告拖欠一
2012 年 5 月，公 管，已经召开债权人沟
建工程款
司下属子公司浙江 通会并成立工作组，由
12547.86
省一建建设集团有 政府工作组牵头，要求
万元；以金
限公司（以下简称 一建将工程未完部分做
汇花园
一建）与被告淮北 好，然后工作组会同被
4#、14#、
唯一置业有限公司 告相关人员偿还一建部 巨
19#房产折
就淮北金汇花园项 分债务。2022 年 3 月， 潮
价
目签订建设工程施 一建向淮北市政府发送 资
15951.86
工合同，合同暂定 了情况报告，请求协助 讯
万元用于支
价 21000 万元，工 办理 19 号楼等不动产权 网
付一建工程 2023
期 480 天。合同签 调解结案，2014 年 8 登记等事宜，推动款项 公
14,422.0 款；扣除欠 年 04
订后，一建积极履 否 月，安徽省高级法院出 回收。2022 年 8 月，双 司
9 付的工程款 月 29
行施工义务，截止 具调解书 方与会，工作组要求一 20
后，剩余 日
起诉之日，一建总 建继续完成项目剩余施 22
3404.0039
计完成工程造价 工内容，关于 19 号楼不 年
万元用于支
25713.53 万元， 动产登记由一建提供相 度
付调解书签
但被告仅支付工程 应内容于项目所在地街 报
订后的工程
款 13165.67 万 道办进行确权。目前该 告
款，多退少
元，无故拖欠一建 项目的大证和初始登记
补。如按调
工程款 12547.86 已办理完毕，小证均未
解书约定履
万元，虽经一建催 办理。一建于 2022 年
行，一建放
促，被告仍未付 12 月 20 日已向安徽省
弃违约金和
款，故一建起诉。 高级人民法院重新申请
逾期付款利
强制执行，法院反馈因
息的主张。
申请人数较多，需等待
确认整体申请人情况及
申请执行金额后再行处
置。2023 年 8 月与政府
工作组对接，经淮北市
领导会议批示政府工作
组，全力配合浙江一建
处理好金汇广场后续工
作，目前项目外电接入
43
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
工程已基本完工，但供
电局还未通电，政府工
作组与供电局协商解决
中，待通电完成后我方
将进入调试阶段预计一
个月完成，验收调试完
毕后政府工作组将配合
办理 19 号楼不动产登
记。
调解书明
确：被告于
2017 年 12
2010 年 8 月，一 月 31 日前
建与被告淮北首府 支付工程款
房地产开发有限公 1000 万
司就淮北首府小区 元，双方在
项目签订建设工程 2017 年 12
施工合同（共三 月 31 日前 巨
期）。合同签订 完成一期、 潮
该项目实际结算进度较
后，一建积极履行 二期、一期 资
《调解书》的约定滞
施工义务；截止到 二标项目的 讯
后；2020 年 10 月确定
起诉之日，一建总 决算及确 网
案涉工程审定价为 2023
计已完成工程造价 调解结案 2017 年 12 认。并由被 公
16,451.4 48004.78 万元，目前正 年 04
5.48 亿工程款， 否 月，安徽省高级法院出 告按照合同 司
8 在处理中。因甲供材料 月 29
被告仅支付 具调解书 约定支付工 20
金额与甲方存在争议， 日
38369.3 万元工程 程款，2018 22
双方未最终确认，目前
款，被告尚欠一建 年 3 月前完 年
在协调尽快进行对账，
16438.48 万元工 成三期高层 度
争取尽快收回余款。
程款，虽经一建催 及别墅的决 报
促，被告仍无法付 算及确认， 告
款，故一建起诉被 并由被告于
告，要求其支付工 2018 年 4
程款及逾期利息、 月底及
诉前保全保险费 2018 年 8
13 万元等。 月底之前分
别支付 50%
的工程决算
款等。
2011 年 5 月 23 2017 年 7 月 12 日，根 一审判决凯 二审判决后，已于 2021
日，三建与被告二 据三建申请，陕西省高 创公司支付 年 2 月 1 日向陕西省高
陕西林凯置业发展 级人民法院出具 工程款 级人民法院申请强制执
有限公司签订陈扬 （2015）陕民一初字第 13280.1068 行。（诉讼中过程中已财
巨
世纪城小区（陈扬 00030 号民事裁定书， 44 万元及 产保全：已向陕西高院
潮
新界）工程《建筑 裁定冻结两被告名下 利息，三建 申请冻结了凯创置业 3
资
工程施工合同》， 14000 万元的银行存 在 个账户、林凯置业 1 个
讯
2012 年 10 月 16 款，368 套住宅房屋及 13280.1068 账户，共冻结 808 万
网
日，被告二向三建 土地。2019 年 12 月 27 44 万元工 元，查封凯创置业陈杨 2023
公
发送《债权债务转 30,640.2 日陕西省高级人民法院 程款范围内 新界项目未出售房屋住 年 04
否 司
让通知》，2012 年 3 出具（2015）陕民一初 享有优先受 宅和商铺共 394 套及其 月 29
20
11 月 15 日，三建 字第 00030 号民事判决 偿权，凯创 对应的土地）。2021 年 6 日
22
与被告一咸阳凯创 书。双方均不服一审判 公司返还履 月 2 日执行回款
年
置业有限责任公司 决，分别向最高人民法 约保证金 8419850.38 元。现对无
度
签订《建筑工程施 院提起上诉。2020 年 5 500 万元及 争议的查封房产申请司
报
工合同》，截至 月 11 日最高院下达受 利息。三建 法拍卖程序。
告
2014 年 12 月 5 理通知书，案号 移交工程资 经法院调查确认后，就
日，两被告共计支 （2020）最高法民终 料和开具发 无争议的 290 个车位，
付三建工程款 483 号。2020 年 12 月 票。二审驳 19 套商铺，2 套住宅先
31035 万元，代付 30 日，最高人民法院 回上诉，维 行进行评估和拍卖，评
44
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
款项 675 万元，尚 作出民事判决，驳回上 持原判。 估公司查阅双方提交相
欠工程款 诉，维持原判。2021 2021 年 6 关资料及勘察现场后，
23554.8021 万 年 3 月 18 日咸阳凯创 月 18 日最 对上述财产的评估价为
元。三建多次与两 置业有限责任公司向最 高人民法院 61076400 元。上述财产
被告协商未果，遂 高人民法院提出再审申 驳回咸阳凯 于 2022 年 11 月 28 日进
于 2015 年 7 月 7 请，案号（2021）最高 创置业有限 行了一拍，起拍价为评
日向陕西省高级人 法民申 2950 号。 责任公司的 估价 61076400 元，在一
民法院提起诉讼， 再审申请。 拍期限内无人竞买；咸
要求两被告支付剩 阳中院于 2022 年 12 月
余工程款及利息。 24 日对上述财产进行了
后凯创公司亦提起 二拍，二拍价格为评估
反诉。2019 年 12 价 9 折，即 54968760
月 27 日陕西省高 元，在规定期限内仍无
级人民法院出具 人竞买。因上述财产二
（2015）陕民一初 拍流拍，公司根据法律
字第 00030 号民事 规定向法院申请以二拍
判决书，判决凯创 价格以物抵债，咸阳市
公司支付工程款 中级人民法院于 2023 年
13280.106844 万 1 月 30 日作出（2022）
元及利息，凯创公 陕 04 恢 85 号之二执行
司返还履约保证金 裁定书，裁定拍卖资产
500 万元及利息。 作价 54968760 元交付公
司抵偿债务。剩余工程
款尚在执行当中。针对
小区业主有异议的房
产，现处执行异议中。
2021 年 8 月申请冻结
了成都市南洋置业有限
公司银行账户以及房产
585 套,2021 年 10 月
26 日进行了第一次开
庭，开庭主要进行了质
浙江建工诉成都市 证和争议焦点归纳，争
南洋置业有限公司 议焦点主要为：实施合
案，浙江建工与成 同及系列补充协议是否
都南洋置业于 无效，工程款实际付款 巨
2017 年 7 月签订 金额（对方主张 1300 潮
了有关被告开发建 多万的履约保证金利息 资
设的“领航中心” 系支付的工程款），是 2023 年 5 月 12 日召开 讯
总承包项目的建设 否达到合同应付的节 了成都南洋置业有限公 网
2023
工程施工合同（以 点，应付进度款金额 二审判决驳 司申请破产预重整一案 公
11,196.0 年 04
下简称合同），由 否 等;2022 月 1 月 26 日 回上诉，维 听证会；2023 年 7 月 26 司
2 月 29
浙江建工承担该项 进行了第二次开庭，主 持一审判决 日我司向破产法院申报 20
日
目的施工总承包任 要针对应付款金额、是 了债权。破产程序进行 22
务。截止 2021 年 否到达支付节点，履约 中。 年
6 月 16 日，浙江 保证金是否已支付利 度
建工已完成产值 息、是否享有优先权等 报
17402.5893 万 问题进行了调查和辩 告
元，但南洋置业仅 论。2022 年 10 月 28
支付了 3068.75 万 日收一审判决书，支持
元。 了浙江建工工程款及利
息共计 11265.192566
万元，因工程尚未竣工
验收，法院暂未支持优
先权的请求；对方上
诉。2023 年 6 月 16 日
收二审判决书。
2009 年 10 月 23 5,095.29 否 经舟山仲裁委受理， 仲裁裁决： 已回款 665.6467 万元。 2023 巨
45
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
日，浙江一建公司 2023 年 3 月 21 日开 一、被申请 年 04 潮
中标普陀大剧院建 庭，仲裁庭已出具仲裁 人自本裁决 月 29 资
设工程项目，并于 裁决。 书送达之日 日 讯
2009 年 11 月与普 起十日内向 网
陀文广局签订《建 申请人支付 公
设工程施工合同 工程款人民 司
（普陀大剧院工 币 20
程）》。2015 年 05 6,656,467. 22
月 26 日，一建公 45 元。 年
司编制完毕《普陀 二、被申请 度
大剧院工程结算 人自 2018 报
书》并向普陀文广 年 3 月 13 告
局递交，《结算 日起至
书》中总工程造价 2019 年 8
为 12763.5466 万 月 19 日以
元。普陀文广局未 9,829,747.
依约于 2015 年 08 45 元为基
月 27 日对《结算 准，按中国
书》给予确认或提 人民银行公
出修改意见，应视 布的同期贷
为其已认可并应按 款基准利率
送审价向申请人一 的两倍支付
建公司支付工程 逾期付款违
款。截止至今，被 约金;自
申请人普陀文广局 2019 年 8
陆续共支付工程款 月 20 日起
10396.2874 万 至 2020 年
元，仍欠付剩余工 5 月 30 日
程款 2367.2591 万 以
元。故一建提起仲 9,829,747.
裁申请要求支付工 45 元为基
程款及拖延支付产 准，按全国
生的损失暂计 银行间同业
2728.0267 万元。 借拆中心公
布的贷款市
场报价利率
(LPR)的两
倍支付逾期
付款违约
金;自 2020
年 5 月 31
日至实际付
清之日以
6,656,467.
45 元为基
准，按全国
银行间同业
借拆中心公
布的贷款市
场报价利率
(LPR)的两
倍支付逾期
付款违约金
三、对申请
人浙江省一
建建设集团
有限公司的
其他仲裁请
46
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
求不予支
持。
浙江建工诉威海国 一审法院判
盛润禾置业有限公 决: 一、国
司案，浙江建工承 盛公司于判
建施工。2016 年 决生效后十
12 月双方签订建 五日内支付
设工程施工合同， 浙建公司工
暂定造价 程款
372675558 元，建 135394288.
筑面积约 19 万平 08 元及利
方。项目于 2017 息(以
年 3 月开工，目前 135394288.
A 座地上 27 层主 08 元为基
体结构已经验收； 数，自
内墙抹灰完成至 2022 年 3
25 层；卫生间、 月 3 日起至
阳台防水及保护层 实际付款之
完成至 24 层；卫 日止，按每
生间厨房给排水管 日万分之一
道安装完成、4-6 浙江建工于 2022 年 3 标准计
层消防支管完成、 月 8 日缴纳诉讼费，尚 算 ); 二、
喷淋主管道 1-16 未通知开庭日期。威海 浙建公司在
层完成；外墙保 市中院于 2022 年 4 月 上述工程款
巨
温、门窗、地暖工 13 日开庭审理此案， 135394288.
潮
程建设单位已分 因双方证据较多，本次 08 元范围
资
包。B 座地上 30 开庭双方主要为核实证 内，对其施
讯
层：主体结构完成 据，未实际审理，尚未 工的金海滩
网
至 23 层， 裙房主 确定下次开庭时间。威 1 号工程折 2023
2023 年 6 月 6 日向法院 公
体结构全部完 20,194.1 海市中院自 2022 年 4 价或者拍卖 年 04
否 申请强制执行，未有回 司
成 ；幕墙工程建 7 月 13 日起，先后三次 的价款享有 月 29
款 20
设单位已经分包。 开庭审理此案，因双方 优先受偿 日
22
C 座地上 30 层， 对部分工程造价及窝工 权; 三、浙
年
主体结构已经验 损失无法达成一致意 建公司于判
度
收。内墙抹灰完成 见，我方已提交鉴定申 决生效后十
报
至完成；卫生间、 请。2023 年 3 月 6 日 五日内按照
告
阳台防水及保护层 收一审判决书，浙江建 工程造价对
完成至 24 层；卫 工已上诉。2023 年 5 应税率向国
生间厨房给排水管 月 24 日收二审判决 盛公司开具
道安装完成、6-7 书。 449206837.
层消防主管完成、 2 元工程款
喷淋支管道 6 层完 发票;四、
成，走廊桥架 6- 驳回浙建公
22 层完成。；外墙 司其他诉讼
保温、门窗、地暖 请求;五、
工程建设单位已分 驳回国盛公
包；地下工程 2 司其他反诉
层，主体结构全部 请求。如果
完成，二次结构完 未按判决指
成 70%；消防主管 定的期间履
道完成 A 座负一 行给付金钱
层。截止 2021 年 义务，应当
6 月，原告实际完 按照《中华
成工程量所产生的 人民共和国
工程款项共计人民 民事诉讼
币 385361677.77 法》第二百
元；截止 2020 年 六十条规
9 月，被告累计支 定，加倍支
47
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
付原告工程款项人 付迟延履行
民币 183420000 期间的债务
元，尚欠人民币 利息。案件
201941677.77 元 受理费
未支付。 1051508
元，浙建公
司负担
346511
元，国盛公
司负担
704997 元;
保全费
5000 元，
由国盛公司
负担;鉴定
费 1800000
元,浙建公
司、国盛公
司各负担
900000 元;
反诉费
70900 元，
浙建公司负
担 100
元，国盛公
司负担
70800 元。
二审判决驳
回上诉，维
持一审。
浙江建工诉启东勤
盛置业有限公司
案，2017 年 5 月
27 日，浙江建工
与启东勤盛置业有
限公司签订《恒大
海上威尼斯标段五
（3-2 地块）主体
巨
及配套工程施工合
潮
同》（以下简称
浙江建工于 2022 年 4 资
“施工合同”），
月 24 日网上立案； 讯
启东勤盛置业有限
2022 年 5 月 13 日收诉 网
公司将恒大海上威 2023
讼费缴费通知；5 月 19 公
尼斯标段五（3-2 14,814.8 年 04
否 日完成诉讼费缴纳，目 / / 司
地块）主体及配套 2 月 29
前处于法院审查保全阶 20
工程项目发包给原 日
段。12 月 8 日已开庭 22
告。施工合同中对
（庭前会议），后续仍 年
工程内容、承包范
需开庭，对账中。 度
围、合同价、工程
报
款支付方式等内容
告
作出了明确约定。
后在施工合同的履
行过程中，原被告
双方就案涉项目的
维保修、合同奖
励、增加合同额、
商票贴息、支付工
程进度款、项目设
48
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
计施工采购变更等
事项共签订 15 份
补充协议。
上述施工合同签订
后，案涉项目
912#、913#、915#
单位工程于 2017
年 7 月 10 日开
工，2020 年 6 月
29 日竣工验收。
案涉项目 909、
910、916-921#单
位工程于 2017 年
8 月 10 日开工，
2020 年 10 月 15
日竣工验收。案涉
工程均已完成竣工
验收备案和移交手
续。原告已于
2021 年 9 月 28 日
向被告提交工程结
算书及完整的结算
资料，案涉工程结
算送审总造价为
585303970.62
元。截至起诉日，
被告欠付原告的结
算价款总计为
148148169.68
元。
浙江建工诉启东通
誉置业有限公司
案，2017 年 5 月
27 日，浙江建工
与启东通誉置业有
限公司签订《恒大
海上威尼斯标段五
（6-1 地块）主体
浙江建工于 2022 年 4 巨
及配套工程施工合
月 24 网上立案；2022 潮
同》（以下简称
年 6 月 22 日收诉讼费 资
“施工合同”），
缴纳通知及保全费用缴 讯
被告将恒大海上威
纳通知.6 月 23 日完成 网
尼斯标段五（6-1 2023
保全费缴纳；6 月 28 公
地块）主体及配套 年 04
7,596.64 否 日完成诉讼费缴纳；7 / / 司
工程项目发包给原 月 29
月 28 日收保全裁定、 20
告。施工合同中对 日
传票，8 月 30 日上午 9 22
工程内容、承包范
点开庭。2023 年 2 月 3 年
围、合同价、工程
日鉴定费已缴，鉴定 度
款支付方式等内容
中。6 月 19 日收一审 报
作出了明确约定。
判决书，我方已上诉 告
后在施工合同的履
行过程中，原被告
双方就案涉项目的
维保修、合同奖
励、增加合同额、
商票贴息、支付工
程进度款、项目设
计施工采购变更等
49
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
事项共签订 14 份
补充协议。
上述施工合同签订
后，案涉项目
902、903、905、
901 单位工程于
2017 年 7 月 10 日
开工，2020 年 6
月 29 日竣工验
收。案涉项目
906-908#单位工程
于 2017 年 8 月 10
日开工，2020 年
10 月 15 日竣工验
收。案涉工程均已
完成竣工验收备案
和移交手续。原告
已于 2021 年 9 月
28 日向被告提交
工程结算书及完整
的结算资料，案涉
工程结算送审总造
价为
366381094.40
元。截至起诉日，
被告欠付原告的结
算价款总计为
75966426.16 元。
浙江建工诉武汉巴
登城投资有限公司
（以下简称“被告
1”）、广东贸琪投
资有限公司（以下
简称“被告 2”）
案，2018 年 8 月
10 日，浙江建工
与被告 1 签订《武 浙江建工于 2022 年 3
巨
汉恒大旅游科技城 月 25 日网上立案；4
潮
首期项目住宅 6# 月 20 日已向武汉中院
资
地块、公建 2#地 提交立案并被受理；4
讯
块及 5#地块公寓 月 21 日收缴费通知，4
网
主体及配套建设工 月 27 日完成诉讼费缴 2023
公
程施工合同》（以 25,340.9 纳。5 月 20 日完成保 年 04
否 / / 司
下简称“施工合 5 全保险缴费；6 月 21 月 29
20
同”），被告 1 将 日收法院保全缴费通 日
22
武汉恒大旅游科技 知；7 月 14 日反馈冻
年
城首期项目住宅 结裁定，轮候冻结
度
6#地块、公建 2# 4548.98 万元。2023 年
报
地块及 5#地块公 1 月 10 日已开庭，待
告
寓主体及配套建设 双方对账
工程项目发包给原
告。施工合同中对
工程内容、合同暂
定总价、工程款支
付方式等内容作出
了明确约定。后浙
江建工与武汉巴登
城投资有限公司就
50
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
案涉武汉恒大旅游
科技城首期项目住
宅 6#地块、公建
2#地块及 5#地块
公寓主体及配套建
设工程的总价包干
部分调整、工期调
整等事项共签订三
份补充协议。
上述施工合同签订
后，案涉项目于
2018 年 9 月 10 日
开工，目前案涉项
目原告方已完工程
产值 283433553.1
元。被告 1 以电子
商业承兑汇票的方
式支付原告的工程
款 19936236.24
元，在电子商业承
兑汇票到期后，被
告 1 均拒绝兑付。
截至起诉日，被告
1 仅现金支付工程
款 30024096 元。
被告 1 系被告 2 设
立的一人有限责任
公司，根据《公司
法》第六十三条规
定：“ 一人有限
责任公司的股东不
能证明公司财产独
立于股东自己的财
产的，应当对公司
债务承担连带责
任。”根据法律规
定，被告 2 应当对
被告 1 的付款义务
承担连带责任。
浙江建工诉武汉巴 2022 年 3 月 24 日向广
登城投资有限公司 州中院提起网上立案；
（以下简称“被告 3 月 25 日转入诉调；4
1”）、广东贸琪投 月 21 日向武汉中院提 巨
资有限公司（以下 交立案并被受理；4 月 潮
简称“被告 2”） 24 日收诉讼费缴费通 资
案，2018 年 10 月 知；4 月 29 日诉讼费 讯
18 日浙江建工与 已缴。10 月 18 日收保 网
2023
被告 1 签订《武汉 全裁定书及银行回执， 公
17,442.8 年 04
恒大科技旅游城首 否 法院裁定冻结 一审程序中 / 司
6 月 29
期（4#、5#）公建 217445488.65 元，实 20
日
地块主体及配套建 冻 0 元。11 月 17 日收 22
设工程施工合同》 案件受理通知书、合议 年
（以下简称“施工 庭组成通知书、传票， 度
合同”），被告 1 定于 12 月 9 日开庭前 报
将武汉恒大科技旅 会议，组织证据交换。 告
游城首期（4#、 1 月 11 日收传票定于 2
5#）公建主体及配 月 8 日开庭。2 月 9 日
套建设工程发包给 收到传票定于 2 月 27
51
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
浙江建工。施工合 日开庭。2 月 22 日就
同中对工程内容、 争议部分提交鉴定申
承包范围、合同 请。本案在武汉市中级
价、工程款支付方 人民法院立案后，已经
式等内容作出了明 于 2023 年 2 月 8 日和
确约定。在施工期 2023 年 2 月 27 日进行
间，因被告 1 调整 过两次庭前证据交换，
施工范围、设计变 已就争议部分提交鉴定
更、指令停工、逾 申请。
期支付工程款等原
因，导致工程进度
严重滞后。其后因
被告 1 继续大量欠
付浙江建工工程
款，导致工程无法
正常施工，并全面
停工。截至 2020
年 3 月 20 日，浙
江建工施工的已完
工程造价共计
285739300 元，被
告 1 已支付工程款
金额仅 111310700
元。根据《公司
法》第六十三条规
定：“ 一人有限
责任公司的股东不
能证明公司财产独
立于股东自己的财
产的，应当对公司
债务承担连带责
任。”被告 2 应当
对被告 1 的付款义
务承担连带责任。
浙江建工诉扬中市 2022 年 4 月 25 日网上
恒瑞置业有限公司 提交立案，法院反馈恒
（以下简称“被告 大案件由广州中院集中
1”）、恒大健康产 管辖。6 月 17 日律师
业集团有限公司 前往法院现场立案，法
（以下简称“被告 院接收了立案材料；6
巨
2”）案，2019 年 月 24 日正式立案。10
潮
8 月 29 日浙江建 月 12 日收财产保全结
资
工与被告 1 签订 果告知书，实冻
讯
《扬中养生谷花园 1155.74 元，轮候冻结
网
B 区主体及配套建 132508.58 元。10 月 2023
公
设工程施工合同》 22,988.4 31 日收指定管辖裁 年 04
否 / / 司
（以下简称“施工 9 定，江苏镇江中院指定 月 29
20
合同”），被告 1 扬中法院管辖。2023 日
22
将扬中养生谷花园 年 1 月 13 日收保全裁
年
B 区主体及配套建 定书。2 月 15 日收传
度
设工程发包给浙江 票，定于 3 月 31 日开
报
建工。施工合同中 庭。3 月 10 日收传
告
对工程内容、承包 票，因为被告送达问
范围、合同价、工 题，开庭时间从 3 月
程款支付方式等内 31 日更改为 4 月 24
容作出了明确约 日。7 月 14 日再次开
定。在施工期间， 庭，主要对上次开庭后
因被告 1 调整施工 补充的部分证据质证以
52
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
范围、设计变更、 及选取鉴定机构。经法
指令停工、逾期支 院摇号，确定首选鉴定
付工程款等原因， 机构是镇江智诚工程管
导致工程进度严重 理有限公司，备选鉴定
滞后。其后因被告 机构是江苏恒信建设项
1 继续大量欠付浙 目管理有限公司，已交
江建工工程款，导 鉴定费。
致工程无法正常施
工，并全面停工。
截至 2021 年 8
月，浙江建工施工
的已完工程造价共
计 498403035.57
元，被告 1 仅支付
工程款
268518127.55
元。根据《公司
法》第六十三条规
定：“ 一人有限
责任公司的股东不
能证明公司财产独
立于股东自己的财
产的，应当对公司
债务承担连带责
任。”被告 2 应当
对被告 1 的付款义
务承担连带责任。
浙江建工诉南京恒
康置业有限公司
2022 年 6 月 22 日律师
（以下简称“被告
及项目部人员前往南京
1”）、恒大健康产
中院立案，6 月 29 日
业集团有限公司
收立案受理通知书及诉
（以下简称“被告
讼费缴费通知书；7 月
2”）案，2018 年
4 日收短信通知，定于
9 月 6 日浙江建工
8 月 31 日开庭。7 月 6
与被告 1 签订《南
日缴纳诉讼费。11 月
京六合养生谷项目 巨
22 日收传票，定于 11
首期一标段主体及 潮
月 28 日开庭，组织对
配套建设工程施工 资
鉴定资料的质证。11
合同》（以下简称 讯
月 24 日向法院寄出鉴
“施工合同”）， 网
定申请书。1 月 17 日 2023
被告 1 将南京六合 公
11,350.0 律师收到短信通知，鉴 年 04
养生谷项目首期一 否 / / 司
9 定机构选择结果已出， 月 29
标段主体及配套建 20
最终确定鉴定机构为江 日
设工程发包给浙江 22
苏华信土地房地产评估
建工。施工合同中 年
造价咨询有限公司，2
对工程内容、承包 度
月 9 日收鉴定费缴费通
范围、合同价、工 报
知，3 月 3 日收传票，
程款支付方式等内 告
定于 3 月 16 日开庭。
容作出了明确约
开庭针对案件各方提交
定。在施工期间，
的已付款金额、商票等
因被告 1 调整施工
相关情况进行了询问和
范围、设计变更、
举证，同时对两次补充
指令停工、逾期支
提交的鉴定资料开展质
付工程款等原因，
证工作。8 月 14 日收
导致工程进度严重
鉴定初稿。
滞后。其后因被告
1 继续大量欠付浙
53
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
江建工工程款，导
致工程无法正常施
工，并全面停工。
现浙江建工施工的
已完工程造价共计
227449401.59
元，被告 1 仅支付
工程款
113948457.39
元。根据《公司
法》第六十三条规
定：“ 一人有限
责任公司的股东不
能证明公司财产独
立于股东自己的财
产的，应当对公司
债务承担连带责
任。”被告 2 应当
对被告 1 的付款义
务承担连带责任。
建设单位为绍兴苏 一审判决
宁易达物流投资有 1、被告绍
限公司，工程实际 兴苏宁易达
于 2019 年 7 月开 物流投资有
工，并于 2020 年 限公司于判
12 月停工根据合 决生效之日
同约定，建设单位 起三十日内
应在竣工后 30 日 支付给原告
内付至已完工程量 浙江省三建
的 85%，完成结算 建设集团有
审核后付至审定价 法院于 2022 年 6 月 22 限公司工程
的 97%，质保金在 日立案受理，案号 款人民币 二审判决后，向绍兴市
竣工满两年后返还 （2022）浙 0602 民初 22735010.7 越城区人民法院申请了
巨
60%，满五年后全 5736 号，将于 2022 年 7 元及按全 强制执行，于 2022 年
潮
部返还。2022 年 4 7 月 18 日开庭审理。 国银行间同 12 月 23 日执行立案，
资
月，该项目已完成 绍兴市越城区人民法院 业拆借中心 执行案号（2022）浙
讯
二审决算，金额为 于 2022 年 9 月 21 日作 公布的同期 0602 执 5947 号。执行
网
311750000 元。截 出一审判决，被告绍兴 贷款市场报 过程中，于 2023 年 1 月 2023
公
至目前，建设单位 苏宁易达物流投资有限 价利率计算 11 日、2023 年 1 月 19 年 04
5,714.97 否 司
仅支付工程款 公司于 2022 年 9 月 29 的违约金 日、2023 年 3 月 29 日 月 29
20
246986647 元（建 日向绍兴市中级人民法 （其中 共计执行回款 日
22
设单位最后一笔工 院提起上诉。绍兴市中 22267852.7 14366387.28 元。现就
年
程款付款为 2021 级人民法院于 2022 年 7 元，从 剩余未收工程款向法院
度
年 2 月 3 日，金额 10 月 17 日立案审理 2021 年 2 申请拍卖绍兴苏宁易达
报
19866634.92 （2022）浙 06 民终 月 1 日起至 物流投资有限公司名下
告
元），拖欠浙江三 3921 号，并于 2022 年 实际履行之 查封的房产，处拍卖流
建工程款 11 月 21 日作出二审判 日止；另 程中。
55410852.77 元。 决。 467158
现需采取诉讼手段 元，从
维护浙江三建合法 2022 年 4
权益，请求向绍兴 月 12 日起
市越城区人民法院 至实际履行
提起诉讼，要求建 之日止）；
设单位支付工程款 2、被告绍
及相应利息，同时 兴苏宁易达
请求法院确认浙江 物流投资有
三建对前述工程款 限公司应于
享有优先受偿权。 原告浙江省
54
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
三建建设集
团有限公司
开具等额合
法有效的发
票后三十日
内支付给原
告浙江省三
建建设集团
有限公司工
程款
32675842
元；3、原
告浙江省三
建建设集团
有限公司就
其城建的浙
江地区电子
商务运营中
心（三期）
工程折价或
者拍卖的价
款在被告绍
兴苏宁易达
物流投资有
限公司应支
付的工程款
55410852.7
7 元范围内
享有优先受
偿权；4、
驳回原告浙
江省三建建
设集团有限
公司的其他
诉讼请求。
二审驳回上
诉，维持原
判。
建设单位为太仓苏
宁易购电子商务有
限公司，工程实际
于 2020 年 9 月开
巨
工，并于 2021 年
潮
12 月停工，总包
法院于 2022 年 7 月 14 资
合同约定工程款支
日立案受理，案号 讯
付为 40%现金、
（2022）苏 05 民初 案件审理过程中原告浙 网
60%商票。截至目 2023
761 号，已于 2023 年 4 江三建与被告达成协 公
前建设单位累计确 16,888.0 年 04
否 月 6 日开庭审理。2023 撤诉结案。 议，已足额收回工程 司
认产值为 5 月 29
年 6 月 20 日原告浙江 款，遂向法院申请撤回 20
19542.7437 万 日
三建向法院提交撤诉申 起诉。 22
元，进度款比例为
请，法院作出撤诉裁 年
70%，应收工程款
定。 度
13679.9206 万
报
元，实际已收工程
告
款 12789.6116 万
元（其中现金
5671.2682 万元，
商票 7118.3434 万
55
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
元，建设单位最后
一笔工程款付款为
2021 年 12 月 28
日，金额
175.7392 万元）。
建设单位拖欠工程
进度款 890.3089
万元，已收的
7118.3434 万元商
票已全部到期，未
承兑金额为
3555.79 万元。该
项目于 2021 年 12
月停工，至今未复
工。故需采取诉讼
手段维护浙江三建
合法权益，请求向
苏州市中级人民法
院提起诉讼，要求
建设单位支付工程
款及相应利息，同
时请求法院确认浙
江三建对前述工程
款享有优先受偿
权。
浙江建工起诉三亚
哈达农副产品交易
有限公司、恒大地
产集团海南有限公
司案，2016 年 10
月 20 日，原告
（作为承包方）与
被告 1（作为发包
方） 签订《海南
三亚恒大首府项目
浙江建工于 2022 年 2
首期主体及配套建 巨
月 26 日网上立案；6
设工程施工合同》 潮
月 15 日收保全裁定，
（以 下简称《施 资
实际冻结 1964.63 万
工合同》），2016 讯
元；7 月 13 日提交海
年 11 月 1 日， 网
口市琼山区人民法院网 2023
原告组织工人进场 公
上立案；8 月 4 日收传 年 04
施工。2019 年 11 7,699.77 否 / / 司
票 9 月 23 日下午 月 29
月 30 日， 5＃～ 20
15:00 开庭，已开庭； 日
12＃楼工程竣工验 22
将部分单独增加委托项
收合格。2019 年 年
目费用增加至诉请中；
12 月 16 日，2 度
2023 年 2 月 16 日收一
＃～4＃楼工 程竣 报
审判决。8 月 16 日收
工验收合格。2020 告
二审开庭传票
年 4 月 23 日，
商业及影城工程竣
工验收合格。
2020 年 7 月 3
日，1＃楼工程竣
工验收合格。2020
年 8 月 27 日，
原告与被告 1 就
案涉工程完成结
算，结算金 额为
56
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
392576771.83
元。截止原告起诉
之日，被告 1 共
计向原告通过 现
金 方 式 支 付
83547257.27 元
及 电 子 商 业
承 兑 汇 票 方
式 支 付
287387638.55 元
（其中
55338293.74 元未
兑付）。 另，原告
完成了被告 1 另
行增加委托的 41
个项目，增加项目
费 用共计
5773656.78 元。
截至原告起诉之
日，被告 1 共计
向原告支付 了增
加委托项目的费用
3793250.30 元，
尚欠付
1980406.48 元。
截至起诉日，被告
欠付原告的结算价
款总计为
76997692.36 元。
浙江建工起诉诸暨 一、诸暨盛
盛建置业有限公 建置业有限
司、恒大地产集团 公司应支付
上海盛建置业有限 浙江省建工
公司案，2019 年 9 集团有限责
月 6 日，原告与被 任公司工程
告 1 签订《诸暨恒 款
大悦珑府二期主体 173335678.
及配套工程施工合 2022 年 7 月 22 日收立 3 元，于本 巨
同》（以下简称 案缴费通知；8 月 8 日 判决生效之 潮
“施工合同”）， 收开庭传票 9 月 15 日 日起 30 日 资
被告 1 将诸暨恒大 上午开庭；10 月 10 日 内付清; 讯
悦珑府二期主体及 收传票，2022 年 10 月 二、诸暨盛 网
2023
配套工程项目发包 24 日 9:30 开庭，已开 建置业有限 公
26,802.6 年 04
给原告。施工合同 否 庭；2023.1.17 收一审 公司应支付 已申请强制执行 司
7 月 29
中对工程内容、承 判决书；2023.2.2 收 浙江省建工 20
日
包范围、合同价、 上诉状及补正裁定。 集团有限责 22
工程款支付方式等 2023 年 6 月 9 日收二 任公司逾期 年
内容作出了明确约 审法院裁定书，恒大撤 付款违约 度
定。施工合同第十 回上诉，一审判决生 金，其中 报
条明确约定，发包 效。 2021 年 2 告
人违反合同约定延 月 26 日的
迟向承包人支付合 13574404.6
同款项，以延迟付 6 元和
款额为基数，发包 2021 年 5
人自延迟之日第 2 月 31 日
天起按日以 4870525.6
10%/365 向承包人 元自对应的
偿付延迟付款的违 商业承兑汇
57
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
约金。后在施工合 票到期之日
同的履行过程中， 后第 31 天
原告与被告 1 就案 起至实际付
涉项目签订 11 份 清之日止按
补充协议。 同期全国银
除上述主体及配套 行间同业拆
工程外，被告 1 还 借中心公布
将诸暨恒大悦珑府 的贷款市场
二期项目土石方工 报价利率
程、诸暨恒大悦珑 (LPR)( 一
府项目地下室顶板 年期 )
档土墙工程发包给 /365”支
原告施工，并签订 付，其余的
了相应的施工合同 以各商业承
和委托书。 兑汇票未付
案涉项目于 2019 金额为基
年 7 月 1 日开工， 数，自各对
经被告 1 确认，目 应的商业承
前案涉项目下的已 兑汇票到期
完工程产值为 日次日起至
281946879.8 元。 实际付清之
截至目前，被告 1 日止按日以
以现金方式支付原 10%/365 支
告工程款 付;
9592015.20 元； 三、浙江省
以电子商业承兑汇 建工集团有
票的方式支付原告 限公司有权
工程款 就上述第一
4328116.48 元， 项款项就相
其余的电子商业承 对应的工程
兑汇票被告 1 均未 折价或者拍
兑付。被告 1 实际 卖的价款优
仅支付原告工程款 先受偿，其
13920131.68 元。 中双方核对
截至起诉日，被告 一致为支付
欠付原告的结算价 四期施工合
款总计为 同项下的工
268026748.12 元 程款，建工
集团有权对
诸暨恒大悦
珑府四期主
体及配套建
设工程享有
在折价或者
拍卖的价款
优先受偿
权;其余的
建工集团有
权对诸暨恒
大悦珑府二
期主体及配
套建设工程
享有在折价
或者拍卖的
价款优先受
偿权;
四、恒大地
产集团上海
58
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
盛建置业有
限公司对上
述第一项第
二项款项承
担连带责任
浙江建工起诉儋州
中润旅游开发有限
公司、海南鼎昌投
资有限公司案，
2018 年 3 月 14
日，原告与被告一
签订《中国海南海
花岛 3#岛 3-04-1
地块 387-391#公
寓室内精装修工程
施工合同》，约定
原告承建“中国海 巨
南海花岛 3#岛 3- 潮
04-1 地块 387- 资
391#公寓室内精装 讯
修工程”。合同对 10 月 12 日收立案材 网
2023
工期、质量、结 料；已开庭；2023 年 2 公
年 04
算、价款支付等进 7,076.64 否 月 23 日其中三栋双方 / / 司
月 29
行了详细约定。合 结算已完成，还有两栋 20
日
同签订后，原告组 待补充材料。 22
织人员根据被告一 年
提供的施工图开始 度
施工，于 2019 年 报
7 月陆续竣工验收 告
合格。双方合同第
八条明确约定“本
工程采用总价包干
方式”，包干总价
为 12772.800449
万元，而被告一目
前仅支付了
5696.157377 万
元，仍欠付
7076.643072 万元
一直未支付。
浙江建工诉郑州恒 2022 年 7 月 14 日收立
泽通健康置业有限 案通知书及诉讼费缴费
公司（以下简称 通知书；诉讼费已缴；
巨
“被告 1”）、河 已网上开庭。庭审中，
潮
南恒鹏健康产业有 在法官的主持下原、被
资
限公司（以下简称 告各方完成了首次证据
讯
“被告 2”）案， 交换。11 月份确定鉴
网
2018 年 1 月 11 定机构：河南联创工程 2023
公
日，浙江建工与被 19,382.9 造价管理有限公司，已 年 04
否 / / 司
告 1 签订《郑州恒 9 缴纳鉴定费。2023 年 2 月 29
20
大养生谷项目首期 月 13 日收保全费缴费 日
22
二标段主体及配套 通知（已缴纳），3 月 9
年
建设工程施工合 日收冻结裁定书及协助
度
同》（以下简称 执行通知书，实冻
报
“施工合同”）， 49254274.66 元。3 月
告
被告 1 将郑州恒大 10 日收协助执行通知
养生谷项目首期二 书 2，实冻
标段主体及配套建 10776765.35 元。2023
59
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
设工程项目发包给 年 6 月 28 日收鉴定意
原告。在项目施工 见征求意见书，7 月 3
过程中，因政府管 日提交异议和补充鉴定
控等原因被告原因 资料。7.19 收鉴定报
等造成停工、工期 告，安装部分造价
延长等产生各项人 1486.795395 万元，争
工、材料、机械、 议及损失部分造价
临设等各项损失。 12796.451303 万元。7
浙江建工施工的已 月 18 日提交变更诉请
完工程产值为 申请书。8 月 9 日收一
344902446.33 审判决书，判决支持了
元，被告 1 仅实际 工程款 21815.986601
支付工程款 万元、逾期付款违约金
151072580.43 1723.055722 万元、停
元。根据《公司 工损失 3951.811768 万
法》第六十三条规 元、鉴定费 92.67 万
定：“ 一人有限 元，并支持了优先受偿
责任公司的股东不 权，被告二承担连带责
能证明公司财产独 任。
立于股东自己的财
产的，应当对公司
债务承担连带责
任。”被告 2 应当
对被告 1 的付款义
务承担连带责任。
浙江建工诉句容恒
毅旅游开发有限公
司（以下简称“被
告 1”）、句容恒
大童世界旅游开发
有限公司（以下简
称“被告 2”）
案，被告 1 发包的
句容恒大童世界首
期 D 标段（A-
032、A-033 一标 2022 年 8 月 29 日正式 巨
段）住宅主体及配 立案，收立案通知书及 潮
套建设工程（以下 诉讼费缴费通知书；11 资
简称“工程”）由 月 3 日收保全情况告知 讯
浙江建工承包施 书；11 月 4 日收指定 网
2023
工，双方就工程施 管辖裁定书，镇江中院 公
24,700.4 年 04
工签订有《句容恒 否 指定句容法院管辖；11 / / 司
8 月 29
大童世界首期 D 标 月 14 日收句容法院立 20
日
段（A-032、A-033 案通知书及诉讼费缴费 22
一标段）住宅主体 通知书；11 月 17 日收 年
及配套建设工程施 传票，定于 12 月 19 日 度
工合同》等相应合 开庭；2023 年 1 月 13 报
同文件。在施工期 日收保全裁定书 告
间，因被告 1 前期
报批手续不完备、
逾期支付工程款等
原因，导致工程进
度严重滞后，1-3#
楼于 2018 年 12 月
开始停工至今。
浙江建工施工的已
完工程造价共计
353719460.42
60
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
元，被告 1 仅支付
工程款
106714619.41 元
（现金收款
3413.34 万元，已
兑付商票
72581219.41
元），欠付工程款
247004841.01
元。根据《公司
法》第六十三条规
定：“ 一人有限
责任公司的股东不
能证明公司财产独
立于股东自己的财
产的，应当对公司
债务承担连带责
任。”被告 2 应当
对被告 1 的付款义
务承担连带责任。
浙江建工起诉句容
童世界旅游发展有
限公司（以下简称
“被告 1”）、句
容恒大童世界旅游
开发有限公司（以
下简称“被告
2”）案，被告 1
发包的句容恒大童
世界入口主城堡、
人工湖主体及配套
建设工程（以下简
称“工程”）由浙 2022 年 8.29 正式立
巨
江建工承包施工， 案，收立案通知书及诉
潮
双方就工程施工签 讼费缴费通知书；11
资
订有《句容恒大童 月 4 日收指定管辖裁定
讯
世界入口主城堡、 书，镇江中院指定句容
网
人工湖主体及配套 法院管辖；11 月 14 日 2023
公
建设工程施工合 16,001.1 收句容法院立案通知书 年 04
否 / / 司
同》等相应合同文 7 及诉讼费缴费通知书； 月 29
20
件。案涉工程入口 11 月 17 日收合议庭组 日
22
主城堡主体结构施 成告知书。2023 年 1
年
工完成，地下室负 月 13 日收保全裁定
度
一层、负二层砌 书；2 月 21 日收传票
报
体、二次结构及粉 定于 3 月 24 日开庭；3
告
刷工程部分完成， 月 1 日提交鉴定申请。
人工湖工程已完成
竣工验收，其余工
程因被告 1 原因未
开。
浙江建工施工的已
完工程造价共计
485216160.47
元，被告 1 仅支付
工程款
325204439.85 元
（现金收款
14187000 元、保
61
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
理 12000867.99
元、已兑付商票
299016571.86
元），欠付工程款
160011720.62
元。根据《公司
法》第六十三条规
定：“ 一人有限
责任公司的股东不
能证明公司财产独
立于股东自己的财
产的，应当对公司
债务承担连带责
任。”被告 2 应当
对被告 1 的付款义
务承担连带责任。
浙江建工起诉句容
童世界旅游发展有
限公司（以下简称
“被告 1”）、句
容恒大童世界旅游
开发有限公司（以
下简称“被告
2”）案，被告 1
发包的句容恒大童
世界主题乐园建设
工程（以下简称
“工程”）由浙江
建工承包施工，双
方就工程施工签订
有《句容恒大童世
巨
界主题乐园建设工
2022 年 8 月 29 日正式 潮
程施工合同》等相
立案，收立案通知书及 资
应合同文件。在施
诉讼费缴费通知书；11 讯
工期间，因被告 1
月 4 日收指定管辖裁定 网
前期报批手续不完 2023
书，镇江中院指定句容 公
备、逾期支付工程 68,002.5 年 04
否 法院管辖；11 月 14 日 / / 司
款等原因，导致工 2 月 29
收句容法院立案通知书 20
程进度严重滞后， 日
及诉讼费缴费通知书； 22
其后根据被告 1 指
2023 年 2 月 22 收传票 年
令陆续全面停工。
定于 3 月 17 日开庭；3 度
浙江建工施工的已
月 1 日提交鉴定申请。 报
完工程造价共计
告
1265759754.56
元，被告 1 仅支付
工程款
678664132.2 元，
欠付工程款
587095622.36
元。故浙江建工起
诉被告要求支付工
程款、支付违约
金、赔偿损失。
根据《公司法》第
六十三条规定：
“ 一人有限责任
公司的股东不能证
明公司财产独立于
62
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
股东自己的财产
的，应当对公司债
务承担连带责
任。”被告 2 应当
对被告 1 的付款义
务承担连带责任。
一、被告天
阶云台(修
武)投资有
限公司于判
决生效之日
起三十日内
支付原告浙
江省建工集
团有限责任
浙江建工起诉天阶
公司工程款
云台（修武）投资
90562493.5
有限公司案，被告
8 元及逾期
发包的云台山恒大
付款利息
养生谷项目首期二
(逾期付款
标段及东侧商业地
利息截止
块二区主体及配套 2022 年 11 月 10 日收
2023 年 3
建设工程（以下简 立案受理及缴费通知
月 10 日为
称“工程”）由浙 书；收传票，定于
2648883.47
江建工承包施工， 2023 年 2 月 27 日开
元，自
双方就工程施工签 庭。2023 年 2 月 22 日
2023 年 3
订有《云台山恒大 寄出变更诉请申请书 巨
月 11 日
养生谷项目首期二 （结算基本达成一致， 潮
起，以未付
标段及东侧商业地 增加诉请）、财产保全 资
工程
块二区主体及配套 申请书。3 月 7 日收传 讯
款为基数，
建设工程施工合 票，定于 3 月 10 日开 网
按逾期付款 2023
同》等相应合同文 庭。开庭主要是对案件 被告未按时履行付款义 公
时一年期贷 年 04
件。因被告导致工 8,566.94 否 各方提交的已付款金 务，建工已申请强制执 司
款市场报价 月 29
程长期停工窝工且 额、等相关情况进行了 行，7 月 25 日立案。 20
利率计算至 日
被告欠付巨额工程 询问和举证，同时对变 22
实际支付之
款的行为，给浙江 更的诉讼请求资料开展 年
日止);
建工造成极其重大 质证工作。4 月 26 日 度
二、原告浙
经济损失。 收一审判决书，判决支 报
江省建工集
浙江建工施工的已 持工程款 90562493.58 告
团有限责任
完工程造价共计 元及逾期利息，并支持
公司对上述
245836211.91 了优先受偿权。相对于
工程价款
元，被告仅支付工 起诉金额，判决扣除了
90562493.5
程款 3%的质保金，认为未到
8 元就云台
160166839.47 元 期。已申请强制执行。
山恒大养生
（现金收款
谷项目首期
4390000 元，已兑
二标段及东
付商票
侧商业地块
155776839.47
一区主体及
元），欠付工程款
配套建设工
85669372.44 元。
程承建部分
折价或拍卖
的价款享有
优先受偿
权；
三、驳回原
告浙江省建
工集团有限
责任公司其
63
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
他诉讼请
求。
2017 年 3 月 30
日，浙江建工与被
告一湖州市乌虹湖
置业有限公司签订
《湖州恒大悦珑湾
一期主体及配套建
设工程施工合同》
（以下简称“《施 2022 年 10 月 31 日收
工合同》”），约 诉调通知书，定于 11
定由浙江建工承包 月 10 日下午诉调开
巨
涉案工程。2019 庭，庭上法院组织双方
潮
年 6 月 30 日涉案 进行对账，被告认可欠
资
工程经竣工验收合 款金额，但认为有
讯
格。2021 年 12 月 0.5%质保金未到期。11
网
20 日浙江建工同 月 28 日收诉讼费缴费 2023
公
意定案造价，经双 通知书；11 月 29 日收 年 04
5,220.05 否 / / 司
方盖章确认结算价 传票，定于 12 月 9 日 月 29
20
为 412639213.66 开庭，已开庭，主要争 日
22
元。但累计已收工 议点涉及未到期 0.5%
年
程款仅为 质保金是否应支付，是
度
360438688.95 否应按《在建工程转让
报
元。被告一系一人 协议书》履行，利息计
告
有限责任公司，被 算时间以及被告二是否
告二恒大地产集团 应承担连带责任，目前
上海盛建置业有限 等待宣判中。
公司系被告一的独
资股东。被告一欠
付工程款共计
52200524.71 元，
故建工起诉被告支
付欠付的工程款及
相应利息。
浙江建工起诉西安
恒宁健康置业有限
公司、陕西恒鹏健
康产业有限公司
案，2017 年 7 月
24 日，原告与被
巨
告 1 签订《西安恒
潮
大养生谷（CA06-
资
29-1）项目施工合
讯
同》（以下简称
网
“施工合同”）， 2023
浙江建工于 7 月 25 日 公
被告 1 将西安恒大 15,383.6 年 04
否 收受理缴费通知书；已 / / 司
养生谷（CA06-29- 5 月 29
开庭，鉴定中。 20
1）项目发包给原 日
22
告。施工合同中对
年
工程内容、承包范
度
围、合同价、工程
报
款支付方式等内容
告
作出了明确约定。
后原告与被告 1 就
案涉西安恒大养生
谷（CA06-29-1）
工程共签订五份补
充协议。施工合同
64
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
第三十三条明确约
定，因发包人原
因，延迟付款超过
30 天不付款或未
达成延迟付款协
议，发包人自第
31 天起以延期付
款额为基数，按日
以中国人民银行公
布的一年期贷款利
率/365 向承包人
支付违约金。
上述施工合同签订
后，原告按约施
工，案涉项目原告
的送审结算金额为
263567405.5 元。
在项目施工过程
中，因发包人延迟
开工、政府管控、
发包人原因导致停
工、工期延长等产
生的各项人工、材
料、机械、商票贴
息等各项损失达到
28085468.76 元。
截至目前，被告 1
以现金方式支付原
告工程款
24915427.12 元；
以电子商业承兑汇
票的方式支付原告
工程款
107666067.38
元，其中
22850590.75 元的
电子商业承兑汇票
被告 1 未予兑付。
被告 1 实际仅支付
原告工程款
109730903.75
元。
浙江建工起诉揭阳
市恒大置业有限公
巨
司案，2017 年 9
潮
月 28 日，原告与
资
被告签订《揭阳恒
浙江建工于 7 月 26 日 讯
大绿洲 C1 地块
提交立案；8 月 22 日 网
（21#-32#情景洋 2023
收受理通知；2023 年 1 公
房、商业及周边地 年 04
6,350.14 否 月 18 日收传票 2 月 16 / / 司
下室）主体及配套 月 29
日开庭，已开庭。庭后 20
建设工程施工合 日
提交鉴定申请，鉴定 22
同》（以下简称
中。 年
“施工合同”），
度
被告将揭阳恒大绿
报
洲 C1 地块（21#-
告
32#情景洋房、商
业及周边地下室）
65
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
主体及配套工程项
目发包给原告。施
工合同中对工程内
容、承包范围、合
同价、工程款支付
方式等内容作出了
明确约定。后在施
工合同的履行过程
中，原被告双方就
案涉项目的合同奖
励、增加合同额、
赶工奖、支付工程
进度款、材料补偿
等事项共签订 8 份
补充协议。
在案涉项目的施工
过程中，被告还将
揭阳恒大绿洲影城
供水设备工程、揭
阳恒大绿洲临时供
水、空调保养维修
等零星工程、揭阳
恒大绿洲营销中
心、滨江公园供水
主管及项目部应急
照明零星安装工
程、揭阳恒大绿洲
营销中心水箱增加
水泵、综合楼供水
主管修复、滨江公
园养护供水水泵更
换等零星安装工程
发包给原告施工，
并签订了相应的工
程委托书。
根据施工合同通用
条款 20.5.2.6 条
的约定，工程竣工
验收合格并取得竣
工验收备案表且结
算后两个月内发包
人累计付款至结算
造价的 95%，余结
算造价的 5%作为
工程保修金。
案涉项目于 2017
年 7 月 11 日开
工，2020 年 8 月
28 日竣工验收合
格，并于 2020 年
10 月 10 日完成竣
工验收备案。案涉
工程结算送审总造
价为
172058551.79
元，目前被告仅支
付原告工程款
108557151.09
66
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
元，欠付原告的结
算价款总计为
63501400.70 元。
浙江建工起诉儋州
信恒旅游开发有限
公司、海南名鸿投
资有限公司案，
2018 年 9 月 13
日，原告与被告 1
签订了《中国海南
海花岛 2#岛三
（六）期 2-14-1
（一标段）主体及
配套建设工程施工
合同》一份（以下
简称“施工合
同”），被告 1 将
“海花岛 2#岛三
（六）期 2-14-1
（一标段）主体及
配套建设工程”发
包给原告施工。工
程地点为：海南省
儋州市白马井镇。
施工合同对工程概 巨
况、承包范围、合 潮
同价、工程款的支 资
付等内容作出了明 讯
确约定。上述合同 浙江建工于 2022 年 7 网
2023
签订后，原告按约 月 26 日已提交立案；9 公
20,707.5 年 04
进场施工。施工合 否 月 29 日收缴费通知； / / 司
1 月 29
同的履行过程中， 2023 年 3 月 6 日收传 20
日
原告和被告 1 就涉 票 4 月 19 日开庭。 22
案项目的材料、付 年
款等事项共签订 4 度
份补充协议。 报
2020 年 5 月 17 告
日，被告 1 通过监
理向原告下发工作
联系单，要求原告
暂停施工，并陆续
撤出人员和大型设
备。2020 年 5 月
12 日，被告 1 再
次向原告发出工作
联系单，明确项目
全面停工，并通知
原告全面撤场。目
前该项目仍处于停
工状态。
原告撤场后，就已
施工部分向被告 1
递交了结算资料。
经结算，已完工部
分的工程款结算总
金额为
386270516.22
元，目前被告 1 仅
67
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
支付工程款
179,195,409.23
元，欠付原告工程
款合计
207,075,106.99
元。
浙江建工起诉儋州
信恒旅游开发有限
公司、海南名鸿投
资有限公司案，
2015 年 12 月，原
告与被告 1（原
名：儋州信恒房地
产开发有限公司）
签订《海南恒大海
花岛 2#岛首期第
四标段主体及配套
建设工程施工合
同》（以下简称
“主体工程施工合
同”），被告 1 将
“恒大海花岛 2#
岛首期第四标段主
体及配套建设工程
施工合同” 发包
给原告施工。主体
巨
工程施工合同中对
潮
工程概况、承包范
资
围、合同价、工程
讯
款的支付等内容作
浙江建工于 7 月 27 日 网
出了明确约定。施 2023
提交立案；9 月 29 日 公
工合同的履行过程 15,710.6 年 04
否 收缴费通知；2023 年 3 / / 司
中，原告和被告 1 2 月 29
月 6 日收传票 4 月 19 20
就涉案项目的材 日
日开庭。 22
料、付款、合同奖
年
励、赶工等事项共
度
签订 25 份补充协
报
议。
告
除上述主体和配套
工程外，2016 年
12 月 31 日，被告
1 又将该项目中的
展示中心等候区及
签约区剩余主体部
分工程工程发包给
原告施工，双方签
署了《恒大海花岛
展示中心等候区及
签约区剩余主体部
分工程（不含钢结
构）施工合同》。
此外，原告还实际
实施了展示中心样
板房其他零星工
程。
上述合同签订后，
原告已按约完成了
全部施工义务。经
68
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
结算，上述主体工
程施工合同的结算
造价为
632554638.77
元，被告 1 实付工
程款
475665183.96
元，尚欠
156889454.81
元；展示中心等候
区及签约区剩余主
体部分工程（不含
钢结构）的结算造
价为 4041532.33
元，被告 1 实付工
程款 3883048.21
元，尚欠原告工程
款 158484.12 元。
其他零星工程合计
造价 1763270.02
元，被告 1 尚欠原
告该部分工程款
58276.85 元。以
上合计被告 1 应付
原告工程款
157106215.78
元。
浙江建工起诉儋州
中润旅游开发有限
公司、海南鼎昌投
资有限公司案，
2016 年 4 月 27
日，原告与被告 1
（原名：儋州中润
房地产开发有限公
司）签订《恒大海
花岛 3#岛二期 巨
（3-04-01 地块） 潮
主体及配套建设工 资
程施工合同》（以 讯
下简称“施工合 浙江建工于 7 月 27 日 网
2023
同”），被告 1 将 提交立案；9 月 29 日 公
20,998.4 年 04
“恒大海花岛 3# 否 收缴费通知；2023 年 3 / / 司
4 月 29
岛二期（3-04-01 月 6 日收传票 4 月 19 20
日
地块）主体及配套 日开庭。 22
建设工程”发包给 年
原告施工。工程地 度
点为：海南省儋州 报
市白马井镇。施工 告
合同对工程概况、
承包范围、合同
价、工程款的支付
等内容作出了明确
约定。施工过程
中，原告和被告 1
针对项目的实际情
况，又先后签署了
14 份补充协议，
69
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
内容涉及工程款的
支付、施工内容调
整、材料等调整。
上述合同签订后，
原告按约施工并全
部完成竣工验收。
经结算，上述工程
的结算总金额为
776304701.85
元，目前被告仅支
付工程款
566320344.79
元，欠付原告工程
款合计
209984357.06
元。
浙江建工起诉儋州
中润旅游开发有限
公司、海南鼎昌投
资有限公司案，
2015 年 9 月 14
日，原告与被告 1
（原名：儋州中润
房地产开发有限公
司）签订《海南恒
大海花岛 3#岛首
期一标段主体及配
套建设工程施工合
同》（以下简称
“主体工程施工合
同”），被告 1 将
巨
“海南恒大海花岛
潮
3#岛首期一标段主
资
体及配套建设工
讯
程” 发包给原告
网
施工。主体工程施 浙江建工于 7 月 27 日 2023
公
工合同中对工程概 提交立案；已开庭。法 年 04
5,096.93 否 / / 司
况、承包范围、合 官要求庭后对账，对账 月 29
20
同价、工程款的支 中。 日
22
付等内容作出了明
年
确约定。主体工程
度
施工合同的履行过
报
程中，原告和被告
告
1 就涉案项目的材
料、合同奖励、赶
工奖、风险包干
费、增加工程量、
材料补偿、追加支
付工程款等事项共
签订 17 份补充协
议。同时，被告 1
与原告签订 4 份工
程委托书，被告 1
将涉案工程部分零
星增加的工程等委
托给原告施工。
除上述主体和配套
工程外，因本工程
70
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
施工道路的临时路
灯需要，被告 1 又
将施工道路临时路
灯工程发包给原告
施工，双方签署了
《海南恒大海花岛
3#岛施工道路临时
路灯工程施工合
同》一份。此外，
项目施工过程中，
因部分项目的整
改，被告 1 又与原
告签署了《海南恒
大海花岛 3#岛首
期一标段露台起
鼓、露台卷材上
返、溢水口及过水
坑整改工程施工合
同》一份，由原告
施工了该合同约定
的整改工程。
上述合同签订后，
原告按约施工并已
经全部完工。经结
算，上述主体工程
结算总金额为
308459025.66
元，目前被告仅支
付工程款
257489756.22
元，欠付原告工程
款（含质保金）合
计 50969269.44
元。
浙江建工起诉湖州
市乌虹湖置业有限
公司、恒大地产集
团上海盛建置业有
限公司案，2017
年 8 月 21 日，原
巨
告与被告 1 签订
潮
《湖州恒大悦珑湾
资
项目二期主体及配
讯
套建设工程施工合
网
同》（以下简称 2023
浙江建工于 7 月 27 日 公
“施工合同”）， 年 04
6,167.1 否 提交立案；11 月 10 日 / / 司
被告 1 将湖州恒大 月 29
已开庭。待判决。 20
悦珑湾项目二期主 日
22
体及配套建设工程
年
发包给原告。后续
度
双方就案涉项目的
报
维保修、合同金额
告
调整、材料价格补
偿、赶工奖等内容
共签订 10 份补充
协议。
后在 2018 年 10 月
23 日，原告与被
71
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
告 1 签订《湖州恒
大悦珑湾项目二期
剩余主体及配套建
设工程施工合同》
（以下简称“剩余
工程施工合
同”），双方就案
涉项目的剩余部分
主体及配套工程施
工达成一致，并就
合同金额调整、赶
工奖等内容共签订
7 份补充协议。上
述施工合同签订
后，原告按约施
工，案涉项目
20#-26#、1#-2#变
电所、地下室工程
于 2020 年 5 月 13
日竣工验收，2020
年 8 月 31 日备
案；27#-34#楼、
3#变电所、4#变电
所及开关站、地下
室工程于 2020 年
4 月 29 日竣工验
收，于 2020 年 5
月 11 日备案。经
原告与被告 1 结算
确认，案涉湖州恒
大悦珑湾项目二期
主体及配套工程的
结算价为
222188475.04
元，湖州恒大悦珑
湾项目二期剩余部
分主体及配套工程
的结算价为
144262162.10
元。
截至目前，被告 1
仅支付原告工程款
302947429.65
元，剩余工程款及
保修金一直未按约
支付。欠付款项暂
合计 61670954.30
元
浙江建工起诉海南 巨
金萃房地产开发有 潮
限公司、恒大地产 资
浙江建工于 7 月 26 日
集团海南有限公司 2023 讯
已提交立案；8 月 26
案，2017 年 1 月 4 年 04 网
5,691.38 否 日收受理缴费通知及传 / /
日，原告与被告 1 月 29 公
票，已开庭。法官要求
签订《海南恒大御 日 司
庭后对账，对账中。
海天下（C13、 20
D11、D09 地块） 22
主体及配套建设工 年
72
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
程施工合同》（以 度
下简称“施工合 报
同”），被告 1 将 告
海南恒大御海天下
（C13、D11、D09
地块）主体及配套
建设工程发包给原
告。后续，在
2017 年 1 月 19 日
被告 1 与原告签订
《海南恒大御海天
下项目 D09、C11
地块临时施工道路
工程施工合同》、
在 2018 年 1 月 18
日被告 1 与原告签
订《海南恒大御海
天下项目红线外木
栈道土石方工程施
工合同》，被告 1
将案涉项目的临时
施工道路工程、红
线外木栈道土石方
工程发包给原告施
工。另外，就案涉
项目下被告 1 还将
部分零星工程委托
原告施工，并签订
31 份委托书。
2022 年 2 月 14
日，被告 1 与原告
签订《海南恒大御
海天下（C13、
D11、D09）地块主
体工程施工合同解
除协议》，经双方
协商一致解除了案
涉施工合同，并明
确原告目前已完成
的各项工程内容及
范围以双方现场实
际确认为准，结算
工作依据原合同约
定的相关条款进行
办理，双方承诺互
不追究原合同在签
订、履行、解除过
程中任何可能存在
的其他违约、赔偿
及补偿等法律责
任。
经原告与被告 1 结
算确认：案涉临时
施工道路工程的结
算总价为
396172.03 元，被
告 1 仅支付工程款
376363.43 元；红
73
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
线外木栈道土石方
工程的结算总价为
493680.96 元，被
告 1 仅支付工程款
454347.01 元。另
外就案涉御海天下
（C13、D11、D09
地块）主体及配套
建设工程及零星委
托工程原告的已完
工程造价为
539803233.86
元，被告 1 仅支付
工程款
482948528.42
元。欠付款项暂合
计 56913847.99 元
浙江建工起诉万宁
华宇房地产开发有
限公司、恒大地产
集团海南有限公司
案，2018 年 10 月
31 日，原告与被
告 1 签订《海南万
宁恒大双海湾住宅
项目（E1-04 地
块）主体及配套建
设工程施工合同》
（以下简称“施工
合同”），被告 1
将海南万宁恒大双
海湾住宅项目 巨
（E1-04 地块）主 潮
体及配套建设工程 资
发包给原告，施工 讯
合同中对工程内 网
浙江建工于 7 月 27 日 2023
容、承包范围、合 公
提交立案；12 月 19 日 年 04
同价、工程款支付 8,675.3 否 / / 司
已开庭。法官要求庭后 月 29
方式等内容作出了 20
进行对账，对账中。 日
明确约定。后在施 22
工合同的履行过程 年
中，原被告双方就 度
案涉项目的合同奖 报
励、赶工奖、合同 告
总价调整等共签订
20 份补充协议。
另外，就案涉项目
下被告 1 还将部分
零星工程委托原告
施工，并签订 8 份
工程委托书。
根据施工合同的约
定，结算款可按各
施工许可证的施工
范围分批结算及分
批支付，工程竣工
验收合格并取得竣
工验收备案表且结
74
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
算后两个月内发包
人累计付款至结算
造价的 97%，余结
算造价的 3%作为
工程保修金。
案涉恒大双海湾住
宅项目于 2019 年
1 月 30 日开工，
经核算原告的已完
工程造价为
212234899.30
元，被告 1 仅支付
原告工程款
125481857.44
元。欠付款项暂合
计 86753041.86 元
建工起诉都匀市保
利置业有限公司
（以下简称“都匀
公司”）、深圳市
铜锣湾商业管理有
限公司（以下简称
“铜锣湾公司”）
案。2016.11.7 建
工与都匀公司签订
了中标合同《都
匀三江堰文化旅
游项目一期一标段
建设工程施工合同
补充协议一》，约
定建工承建三江堰
巨
文化旅游项目一
2022 年 8 月 5 日收法 潮
期，并对项目建设
院立案通知书、缴费通 资
规模、承包范围、
知书等材料；2022 年 8 讯
承包方式、合同
月 16 日收保全费缴纳 网
价、工期及付款方 2023
通知。2023 年 1 月 18 公
式进行了约定。协 年 04
5,574.3 否 日开庭；2 月 16 日收 / / 司
议签订后，建工按 月 29
鉴定人员组成、鉴定委 20
约进场施工。因被 日
托的复函、鉴送鉴证据 22
告开发节奏放缓、
材料目录；3 月 7 日西 年
场地延迟交付等情
南收保全结果告知书； 度
况导致开工量不
目前，等待判决。 报
足，工期延长，且
告
长期拖延工程进度
款。2020.4 项目
被迫全面停工。截
止 2020.4，建工
完成产值
102590177.85
元，都匀公司仅支
付 46847223 元。
都匀公司为铜锣湾
公司独资成立的一
人有限公司。根据
《公司法》63 条
规定，铜锣湾公司
对都匀公司的债务
承担连带清偿责
75
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
任。
一、被告宁
波穗华置业
有限公司应
于本判决生
效之日起十
日内支付给
原告浙江浙
建基础设施
工程有限公
司工程款
161403586.
浙建基础与被告一 89 元及自
宁波穗华置业有限 2022 年 4
公司签订案涉工程 月 6 日起以
施工合同，2021 161403586.
年 11 月 4 日，案 89 元为基 巨
涉工程验收合格。 2022.7.18 收诉讼费缴 数按照同期 潮
经双方结算，案涉 费通知书，8.3 收举证 全国银行间 资
工程总价款金额为 通知书和组庭人员通知 同业拆借中 讯
228147142.46 书，定于 11 月 25 日开 心公布的一 网
被告未按时履行付款义 2023
元。但是截止至起 庭。目前已开庭，开庭 年期贷款市 公
18,090.7 务，浙建基础已申请强 年 04
诉之日，被告一仍 否 情况：被告 2 未到庭也 场报价利率 司
8 制执行，2023 年 7 月 28 月 29
有工程款 未提交材料，被告 1 对 至实际清偿 20
日强制执行立案。 日
180907761.16 元 逾期利息起算点、优先 之日止的逾 22
未付。被告二恒大 权、连带责任、律师费 期付款利 年
地产集团上海盛建 等进行答辩。一审判决 息； 度
置业有限公司系被 书已生效。 二、被告恒 报
告一持股比例 大地产集团 告
100%的股东。故浙 上海盛建置
建基础起诉被告支 业有限公司
付欠付的工程款及 对本判决第
相应利息。 一项确定的
被告宁波穗
华置业有限
公司的债务
承担连带责
任；
三、驳回原
告浙江浙建
基础设施工
程有限公司
的其他诉讼
请求。
2019 年 12 月 6 一、 温州
巨
日，浙建基础与被 国鹏置业有
2022 年 7 月 29 日已提 潮
告一诉温州国鹏置 限公司于本
交网上立案，目前已开 资
业有限公司签订案 判决生效后
庭，争议焦点为质保金 讯
涉工程施工合同， 十五日内支
因为没有竣工可能不支 网
2021 年 9 月 15 付浙江浙建 被告未按时履行付款义 2023
持，赶工奖没有主张的 公
日，双方就 50#地 基础设施工 务，浙建基础已申请强 年 04
5,622.01 否 依据，关于优先权部分 司
块工程签订解除协 程有限公司 制执行，2023 年 5 月 26 月 29
对方有异议，律师费部 20
议；2021 年 10 月 工程款 日强制执行立案。 日
分对方不认可，利息计 22
8 日，双方就 45# 53557333.9
算时间对方有异议，等 年
地块工程签订解除 5 元及逾期
待判决中。一审判决书 度
协议。经双方结 付款利息
已生效。 报
算，被告共计欠付 （其中以
告
工程款 19192972.7
76
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
5622.01381 元。 9 元为基数
被告二上海鹏仓置 从 2022 年
业有限公司、被告 2 月 16 日
三上海鹏力置业有 起；以
限公司系被告一股 34364361.1
东，注册资本认缴 6 元为基数
期限届满后，未按 从 2022 年
期缴纳。故浙建基 2 月 23 日
础起诉被告支付欠 起；均按同
付的工程款及相应 期全国银行
利息。 间同业拆借
中心公布的
贷款市场报
价利率计算
至实际履行
完毕之日
止）；
二、 浙江
浙建基础设
施工程有限
公司对温州
恒大逸合城
项目 45#地
块灌注桩工
程的拍卖或
折价的价款
在
34364361.1
6 元范围内
享有优先受
偿权；对温
州恒大逸合
城项目 50#
地块灌注桩
工程的拍卖
或折价的价
款在
19192972.7
9 元范围内
享有优先受
偿权；如果
未按本判决
指定的期间
履行给付金
钱义务，应
当按照《中
华人民共和
国民事诉讼
法》 第二
百六十条之
规定，加倍
支付迟延履
行期间的债
务利息。
三、驳回浙
江浙建基础
设施工程有
限公司的其
77
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
他诉讼请
求。
、被告菏泽
嘉利置业有
限公司应支
2018 年，菏泽嘉 付原告浙江
利置业有限公司将 省建工集团
嘉利学府（又称李 有限责任公
峨嘉园）直接发包 司工程款为
与浙江建工，双方 20 344 950
签订的《施工合 元，扣除被
同》约定了以下内 告菏泽嘉利
容。计价方式：定 置业有限公
额计价。付款方 司已向原告
式：按每个单体形 支付的 1
象进度节点付款。 400 万元，
发包方逾期付款责 剩余 6 344
任：逾期付款 30 950 元，由
天内，按同期贷款 被告菏泽嘉
利率计息。逾期付 利置业有限
款 30 天以上，按 公司于 巨
日万分之五计息， 2023 年 1 潮
且承包人有权停 月 20 日前 资
该案件于 2022.7.15 正
工，发包人赔偿承 向原告浙江 讯
式立案，诉讼过程中，
包人因停工造成的 省建工集团 网
已保全嘉利置业 2300 2023
损失。逾期付款 有限责任公 公
10,026.5 万银行存款及 74 套房 被告已按约履行，剩余 年 04
90 日以上，发包 否 司支付 5 司
7 产。现处于司法调解 50 万质保金未到期 月 29
人不再享有总价下 844 950 20
中。以房抵款后，剩余 日
浮 8.5%的优惠。 元，2024 22
现金还款部分 5 月 30
2022 年 1 月 15 年 12 月 年
日收调解书
日，承发包双方对 30 前向原 度
该标段达成《结算 告浙江省建 报
报告》，结算价为 工集团有限 告
2.149 亿元。按照 责任公司支
结算价，发包人应 付 50 万元
付至结算价的 二、原告浙
95%，截至起诉之 江省建工集
日实际付款仍不足 团有限责任
75%，拖欠结算款 公司在上述
本金达 4835.38 万 剩余未支付
元，造成了我方巨 款项范围
额财务损失及不可 内，对李娥
估量的经济损失。 嘉园 A 区
故浙江建工起诉被 及 D1#楼、
告支付欠付的工程 D2#楼工程
款、逾期付款利 折价款或拍
息、补偿金、质保 卖款在法律
金、停工损失。 规定的期限
内享有建设
工程价款优
先受偿权。
浙江建工起诉台州 5 月 26 日网上提交立 巨
恒熠房地产开发有 案；6 月 2 日诉调立 潮
2023
限公司（以下简称 案；定于 6 月 28 日开 资
年 04
“被告 1”）、恒 5,773.14 否 庭，已开庭；6 月 10 / / 讯
月 29
大地产集团珠三角 日收保全费缴费通知； 网
日
房地产开发有限公 后缴纳保全费，6 月 16 公
司（以下简称“被 日保全立案；6 月 20 司
78
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
告 2”）案，被告 日收保全裁定；7 月 12 20
1 发包的台州恒大 日提交变更诉请申请， 22
御景半岛（黄岩） 增加了预期利益的诉 年
项目首期主体及配 请；12 月 19 日收诉讼 度
套建设工程（以下 费缴费通知。2023 年 1 报
简称“工程”）由 月 12 日收传票，定于 告
浙江建工承包施 2 月 6 日开庭。2 月 6
工，双方就工程施 日提交变更诉请申请
工签订有《台州恒 书，撤回工程款本金及
大御景半岛（黄 预期利益部分，仅保留
岩）项目首期主体 了损失部分，变更后标
及配套建设工程施 的额为 3200.7893 万
工合同》等相应合 元。已续保。6 月 2 日
同文件。在施工期 收一审判决书，判决被
间，因被告 1 前期 告向原告支付停工损失
报批手续不完备、 16445207.04 元。6 月
逾期支付工程款等 12 日收对方上诉状。
原因，导致工程进 二审已立案。
度严重滞后并于
2019 年 8 月 4 日
开始全面停工。
浙江建工施工的已
完工程造价共计
12264318.80 元，
被告 1 仅支付工程
款 9811455.04 元
（均为商票兑付，
另贴息 1177374.6
元），欠付工程款
2452863.76 元。
故浙建建工起诉被
告 1 支付欠付的工
程款、赔偿损失、
支付逾期利润。
根据《公司法》第
六十三条规定：
“ 一人有限责任
公司的股东不能证
明公司财产独立于
股东自己的财产
的，应当对公司债
务承担连带责
任。”被告 2 应当
对被告 1 的付款义
务承担连带责任。
2019 年 8 月 15 法院判决： 巨
日浙江一建与聚银 一、被告 潮
公司就“遵义奥特 (反诉原 资
莱斯城市广场 1# 告 ) 贵州 讯
地块（商业综合 聚银投资置 网
经遵义市汇川区人民法 已对贵州聚银投资置业 2023
体）项目”施工事 业有限公 公
院受理，2023 年 2 月 9 有限公司、贵州银之源 年 04
宜签订了《建设工 8,343.36 否 司、被告贵 司
日开庭，现已判决结 置业有限公司申请强制 月 29
程施工合同》，合 州银之源置 20
案。 执行。 日
同价 50000 万元， 业有限公司 22
建筑面积约 40 万 于本判决生 年
平方米。因甲方资 效后十日内 度
金问题要求停工， 支付原告 报
同年 12 月，浙江 (反诉被 告
79
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
一建停止施工，因 告 ) 浙江
建设单位长期未付 省一建建设
款，经协商，浙江 集团有限公
一建于 2020 年 8 司尚欠工程
月撤场。2020 年 款 4053826
10 月 22 日与贵州 元及逾期付
聚银投资置业有限 款违约金
公司、贵州银之源 (违约金以
置业有限公司、遵 尚欠工程款
义市汇川区推进奥 为基数从
特莱斯项目建设领 2022 年 10
导小组签订补充协 月 7 日起
议、补充协议二， 按日利率万
约定贵州聚银投资 分之零点五
置业有限公司前期 计算至前述
按揭款按 2610 万 款项付清之
（未扣除甲方至今 日止 ) :
代付民工工资 二、被告
3524030.5 元）支 ( 反诉原
付至浙江一建公司 告 ) 贵州
账户，其他未付款 聚银投资置
以有效资产抵押方 业有限公司
式支付，并约定结 于本判决生
算审定的期限。 效后十日内
2021 年 5 月 24 支付原告
日，浙江一建代表 (反诉被
与贵州聚银投资置 告 ) 浙江
业有限公司、贵州 省一建建设
银之源置业有限公 集团有限公
司、遵义市汇川区 司尚欠工程
推进奥特莱斯项目 款
建设领导小组及业 66810680.3
主代表签订补充协 9 元及逾期
议三，约定 4 个月 付款违约金
内分期付清民工工 (违约金以
资 546 万元。因该 尚欠工程款
项目施工前我方与 为基数从
建设单位就工程造 2022 年 10
价、工程结算等已 月 7 日起
进行充分沟通，而 按日利率万
我方在工程停工前 分之零点五
也切实投入大量人 计算至前述
力物力保障工程施 款项付清之
工的平稳运行。故 日止 ) ;
在我方与各方单位 三、原告
积极协商下，2022 (反诉被
年 7 月 12 日，浙 告 ) 浙江
江一建与聚银公司 省一建建设
签署《已完工程结 集团有限公
算审核定案表》， 司有权在被
就我方已完工程结 告 ( 反诉
算价最终确定为 原告 ) 贵
79642970.35 元。 州聚银投资
工程已于 置业有限公
2019 年 12 月停 司尚欠工程
工，并于 2020 年 款价款
8 月撤场，至今已 70864506.3
近 2 年，根据合同 9 元范围内
80
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
及协议约定的付款 就其施工的
条件，业主向浙江 位于遵义市
一建支付至结算金 汇川区奥特
额 100%的条件早 莱斯 1#地
已成就，至今业主 块(商业综
只代付民工工资 合体) 项目
3524030.5 元，浙 1#楼、2#
江一建多次与业主 楼、3#楼、
方联系，至今业主 4#楼及地下
方仍未支付剩余工 室的土建工
程款。为维护公司 程、安装工
合法权益，欲起诉 程、给排水
业主，请求其支付 工程等 (详
剩余工程款及质保 见《遵义奥
金 76118939.85 特莱斯城市
元、逾期付款利息 广场 1#抵
7992592.96 元 扣(商业综
（暂计至 2022 年 合体 ) 已
8 月底）以及项目 完工程结算
停工期间的损失 审查报告
2178990 元。 书》)折价
已于 2022 年 或者拍卖、
10 月 12 日向法院 变卖的价款
提交起诉状，请求 享有优先受
判令两被告支付原 偿权;
告欠付工程款及质 四、被告
保金 76118939.85 (反诉原
元（不含停工损 告 ) 贵州
失）及逾期支付工 聚银投资置
程款的利息损失暂 业有限公司
计 8304680.61 于本判决生
元。并向法院提交 效后十日内
了财产保全申请。 支付原告
(反诉被
告 ) 浙江
省一建建设
集团有限公
司钢管、扣
件等租赁及
损失费合计
298780.68
元;
五、驳回原
告 (反诉被
告 ) 浙江
省一建建设
集团有限公
司其余本诉
诉讼请求;
六、驳回被
告 (反诉原
告 ) 贵州
聚银投资置
业有限公司
反诉诉讼请
求
浙江一建与利 经安徽省利辛县人民法 调解书明 已对利辛县莱弗置业有 2023 巨
5,141.1 否
辛县莱弗置业有限 院受理并开庭审理，已 确： 限公司申请强制执行。 年 04 潮
81
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
公司于 2017 年 11 调解结案。 一、被告利 月 29 资
月 12 日签订利辛 辛县莱弗置 日 讯
县莱弗广场 5#地 业有限公司 网
块的施工合同，合 自愿于 公
同约定建筑面积约 2023 年 6 司
为 199483 平方 月 15 日前 20
米，造价为 33912 支付原告浙 22
万元。合同签署 江省一建建 年
后，浙江一建按时 设集团有限 度
完成各项工程建设 公司工程款 报
节点，利辛县莱弗 46767600 告
置业有限公司也开 元(其中工
始预售房产。后利 程款
辛县莱弗置业有限 41767600
公司未按合同约定 元，脚手
节点向浙江一建足 架、人货电
额支付工程款，从 梯、塔吊超
而造成浙江一建后 期等损失
续工程建设无法正 5000000
常施工。在 2018 元)。
年 6 月至 9 月期间 二、原告浙
一度停工达 2 个月 江省一建建
以上，双方于 设集团有限
2018 年 10 月 14 公司在工程
日，11 月 16 日签 款
署了两份补充协 41767600
议，协议约定案涉 元范围内对
建设建筑面积调整 被告利辛县
到 10 万平方米左 莱弗广场
右，合同造价调整 5#地块 Z1-
到 1.8 亿元左右。 29 号楼及
浙江一建又重新投 地下室的在
入人力、物力、财 建工程享有
力，增加施工成本 优先受偿
后，将工程建设推 权。
进到 2019 年 5 月 三、原告浙
份，但利辛县莱弗 江省一建建
置业有限公司的资 设集团有限
产和公司账户却被 公司放弃本
上海司法机关冻 案中的其他
结，因未按合同约 诉讼请求。
定支付工程款，浙
江一建于 2019 年
上半年被迫停工，
浙江一建已建设面
积达到了 9 万余平
方米。
利辛县莱弗置
业有限公司于
2020 年春节前召
开了开发商、购房
业主、施工单位三
方见面会，会上承
诺会很快下拨工程
款，启动工程建
设，按期交房。后
期利辛县莱弗置业
有限公司仍然未按
82
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
合同约定按时按额
付款，该工程停工
至今，浙江一建还
一直在维护该工
程。2022 年上半
年双方核定了已完
工程实体造价审定
及被告违约造成的
脚手架、塔吊、人
货电梯的超期损失
合计 114643406.3
元，被告累计已付
工程款 6323.24 万
元。故浙江一建提
起诉讼，要求利辛
县莱弗置业有限公
司支付工程款及双
方已确认的脚手
架、塔吊、人货电
梯超期损失合计
51411006.3 元，
并保留对延迟付款
利息、总包配合服
务费、预期利润损
失、维护费等其他
各项损失的追索
权。
2018 年 10 月 12
日浙江二建同浙江
巨科实业有限公司
（后更名为铭岛公
司）签订《巨科二
期建安项目一标段
施工合同》一份，
合同造价 3.5 亿
元，随后在施工过
程中签订 3 份补充 巨
协议，合计总价 潮
为：4.3 亿元。目 资
前已经支付工程款 讯
为：3.36 元。 网
2023
2021 年 1 月 26 日 公
13,669.5 年 04
案涉工程竣工验收 否 一审中 / / 司
2 月 29
合格并依法备案完 20
日
毕。2021 年 4 月 22
20 日二建将案涉 年
项目的结算书（送 度
审价 4.7 亿元）提 报
交给铭岛公司，铭 告
岛公司时隔一年后
出具初稿审计总价
为 4.26 亿元，且
其反馈还要再找第
二家审价单位再次
扣减。为维护合法
权益，二建公司起
诉铭岛公司要求其
支付工程款 1.3 亿
83
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
元。
调解结果：
一、中铁三
局集团桥隧
工程有限公
司、中铁三
局集团有
限公司应支
原告：浙江省建材
付浙江省建
集团有限公司，被
材集团有限
告中铁三局集团桥
公司货款本
隧工程有限公司、
金
中铁三局集团有限
65761396.2
公司，2020 年 9
4 元，分期
月 1 日，原告与被
支付如下：
告 1 签订《中铁三
2023 年 1
局集团桥隧工程有
月 20 日前
限公司杭州机场快
支付
线土建施工 SGJC-
20000000
8 标工程盾构管片
元；2023
买卖合同》，买卖
年 4 月 30
合同约定桥隧公司
日前支付
向贵集团采购盾构
6000000
管片，合同总价为
元；2023 巨
73275200 元。
年 6 月 30 潮
2022 年 6 月 10
日前支付 资
日，就上述项目，
6000000 讯
原告与被告 1 就合
元；2023 网
同总价的增加再行 2023
年 8 月 30 公
签订《中铁三局集 2023 年 1 月 18 日中铁 年 04
6,608.14 否 调解结案 日前支付 司
团桥隧工程有限公 三局已支付 500 万元。 月 29
9000000 20
司杭州机场快线土 日
元；2023 22
建施工 SGJC-8 标
年 10 月 30 年
工程盾构管片买卖
日前支付 度
合同》，约定合同
10000000 报
总价为
元；2023 告
23222781.57 元。
年 12 月 30
上述两份合同统称
日前支付
为买卖合同。根截
14761396.2
止 2021 年 10 月
4 元。二、
25 日，经原被告
中铁三局集
确认案涉买卖合同
团桥隧工程
下原告已供货款总
有限公司、
额为 89561396.24
中铁三局集
元，原告已足额向
团有 限公
被告 2 开具增值税
司应支付浙
专用发票，但截止
江省建材集
起诉日，两被告仅
团有限公司
支付原告货款
逾期利息
2380 万元，欠付
160000
货款 65761396.24
元， 于
元。
2023 年 1
月 20 日前
支付。
三、诉讼费
187543
元，由中铁
三局集团桥
84
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
隧工程有限
公司、中铁
三局集团有
限公司承担
并直接支付
给成都市金
牛 区人民
法院，浙江
省建材集团
有限公司向
成都市金牛
区人民法院
申请退费。
原告徐阿通起诉被
告上海新峰投资有
限公司，浙江建工
作为第三人。2006
年 11 月 11 日浙江
建工与被告签订了
《新峰厂房施工总
承包合同》，合同
巨
总价 1 亿元。原告
潮
为浙江建工内部承
资
包人，但双方之间
2022 年 7 月 6 日收诉 讯
无劳动合同。2010
讼材料，浙江建工为第 网
年 10 月 10 日项目 2023
三人；2022 年 11 月 23 公
竣工验收合格， 年 04
10,000 否 日参与法院主持下的线 / / 司
2012 年 12 月 28 月 29
上证据交换；2023 年 3 20
日向被告送结算资 日
月 23 日参加鉴定会 22
料，决算价为
议，目前鉴定中。 年
180216523.65
度
元，但被告不予认
报
可，双方未达成最
告
终决算。现原告起
诉，要求被告支付
工程款及相应利息
共计 1 亿元。我公
司作为案件第三
人，被告未要求我
公司承担付款责
任。
2019 年 9 月 29
日，浙江建工与台
州极富房地产开发
有限公司（以下简 2023 年 5 月 31 日收立
称“台州极富公 案通知书、诉讼费、保
司”）签订《台州 全费交纳通知书；2023
三门县城 XB-05- 年 7 月 20 日收冻结裁
18-01 地块施工总 定，实际冻结台州极富
19,305.0
承包工程合同》， 否 3 个账户共计现金 / /
3
将位于三门县城西 1226.72 万元及房产；
区的台州三门县城 2023 年 7 月 25 日收台
XB-05-18-01 地块 州极富公司反诉状；目
施工总承包工程发 前等待法院重新安排开
包给浙江建工施 庭时间。
工。合同对承包范
围、工期、合同价
款、款项支付、违
85
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
约责任等进行了约
定。2021 年 11 月
24 日，因工程量
增加，双方签订
《补充协议一》。
上述合同签订后，
浙江建工按约施
工。现案涉工程已
竣工验收合格并完
成备案。经核算，
案涉工程造价为
574005313 元，然
截至起诉之日，虽
经浙江建工多次催
讨，台州极富公司
仅支付 380955000
元，尚欠付
193050313 元。综
上，台州极富公司
拒不付款的行为严
重损害了浙江建工
的合法权益，故浙
江建工向台州市三
门县人民法院提起
诉讼。
2017 年 07 月 10
日浙江建工中标了
由西安兰轩置业有
限公司开发建设的
香榭御澄项目总承
包施工工程（第一
标段），并在 2018
年 4 月 16 日签订
香榭御澄项目总承
包施工工程（第一
标段）协议书，合
同价格 165725000
元。合同签订后，
浙江建工按照合同
完成施工，工程于
本案已进行财产保全；
2020 年 06 月 08
10,271.8 被告提起反诉；2023
日完成竣工验收工 否 / /
5 年 7 月 28 日收二次开
作，在 2020 年 07
庭短信通知。
月 17 日竣工备案
通过。该项目经多
次送审，业主均以
资料不全、签字流
程为理由拒绝签收
送审资料，最后于
2022 年 9 月 9 日
签收浙江建工送审
材料，也已超过
180 天的审核期。
浙江建工已收工程
款 159136085.62
元，业主仍拖欠浙
江建工工程款
8118.002762 元。
86
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
故浙江建工起诉被
告支付欠付的工程
款及相应利息、劳
保统筹费。
2018 年 10 月 8
日，浙江建工与贵
阳品筑置业有限公
司（以下简称品筑
置业）签订了《建
设工程施工合
同》，后相继签订
贵阳优品新城五期
建安工程施工补充
合同》《贵阳优品
新城五期建安工程
施工补充合同》
《贵阳优品新城五
期建安工程施工补
充合同》补充协议
（二）。浙江建工
按约进场施工，施
2023 年 4 月 24 日正式
工过程中，承包范
立案；2023 年 5 月 22
围发生了工程量的
5,670.17 否 日收品筑置业反诉状； / /
增加等变更。2021
目前等待法院重新安排
年 6 月 20 日取得
开庭时间
了竣工验收报告。
2022 年 3 月 9
日，浙江建工向品
筑置业报送了最终
结算。但品筑置业
一直拖延结算。浙
江建工与贵阳优品
道投资发展有限公
司签订了《框架协
议》，约定优品道
对包括优品新城五
期在内的一系列优
品道项目的工程款
支付义务提供连带
担保责任。为维护
自身利益，浙江建
工遂起诉。
浙江建工与庆元香
菇市场有限公司于
浙江建工已于起诉前申
2013 年 11 月 19
请财产保全，后法院于
日签订了施工合
2022 年 12 月 16 日作
同，约定由浙江建
出裁定，查封相关房
工承建庆元香菇市
产。该案件于 2023 年
场迁建与物流中心
1 月 13 日由庆元县人
项目，暂定合同价
9,839.63 否 民法院正式立案受理； / /
为 552228400 元。
3 月 1 日收开庭传票，
案涉工程分三期进
于 3 月 21 日开庭审
行施工，目前案涉
理，庭后法官组织双方
工程已全部验收合
针对结算争议部分进行
格并投入使用，经
沟通协商，现正在协商
审计一期工程结算
中。
总价为 245036605
元（此一期结算款
87
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
尚不包含水电安装
总包管理费），二
期工程结算总价为
266952504 元，三
期工程结算总价为
276653255 元（此
三期结算款尚不包
含安装、市政工程
3%管理费及室内装
修工程 13%管理费
等款项），上述三
期工程结算总价共
计 788642364 元。
截止目前，庆元香
菇市场有限公司实
际支付浙江建工工
程款共计
690246014.01
元，尚欠工程款
98396349.99 元未
支付。浙江建工遂
起诉维权。
2020 年浙江二建
与吉安市文华置业
有限公司签订《吉
安市城南三水文苑
项目（二标段）建
设工程施工合同》
等一系列文件材
料，双方就工程
概况、工期、工程
质量、合同价格、
违约责任等进行了
约定。浙江二建从
开工至今已经基本
完成合同约定的工
程量，达到竣工验
收条件，经吉安市
11,562.8
文华置业有限公司 否 一审中 / /
2
审核完成工作量
27794.2 万元，按
合同工程款支付比
例约定吉安市文华
置业有限公司应向
浙江二建支付工程
款 11562.8226 万
元。但经过浙江二
建长期协商并索取
工程款未果，为
此，浙江二建起诉
吉安市文华置业有
限公司要求其支付
工程款
11562.8226 万
元。
建设单位为海盐恒 经过三次开庭，目前庭
37,027.1
悦置业有限公司， 否 审调查、辩论等开庭程 / /
5
2018 年 3 月 27 序已经全部完成，等法
88
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
日，建设单位海盐 院作出一审判决。
恒悦置业有限公司
与这三建就案涉工
程签订总包施工合
同，此后，双方又
陆续签订了剩余楼
栋的合同及多份补
充协议。现，案涉
工程一期于 2020
年 12 月 25 日竣工
验收，二期于
2022 年 4 月 15 日
竣工验收，但建设
单位未按合同约定
付款，恶意拖欠工
程款，且存在大量
到期商票无法兑付
的情况。曾多次与
建设单位交涉，但
交涉无果，为维护
公司合法利益，故
原告浙江三建依法
提起诉讼。截至
2022 年 1 月 4
日，被告海盐恒悦
置业有限公司累计
支付工程进度款
56898919.99 元，
2022 年 4 月 7 日
支付 1000 万元，
2022 年 4 月 2
日，被告与原告签
订以房抵工程款协
议，被告以房屋和
车位抵 13212531
元（综合楼的抵房
价格双方发生争议
尚未办理抵房手
续）。根据原告送
审价
441200822.15 元
计算，质量保修金
按造价的 3%计
算，为
13236024.66 元，
故被告欠付原告工
程款
347853346.50
元，质量保修金将
在到期后增加诉讼
请求或另行主张，
同时诉请法院确认
原告对前述工程款
享有优先受偿权。
建设单位为内蒙古
法院于 2023 年 7 月 4
华洲药业有限公
7,134.66 否 日立案受理，案件尚在 / /
司，2020 年 4 月
审理阶段。
13 日三建与华洲
89
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
药业公司签订了
《建设工程施工合
同》一份，由三建
承建该项目施工，
工程内容包括:生
产车间、仓储用
房、办公楼、宿舍
楼及场区硬化、绿
地等，合同价
8000 万元。此
外，安徽金泉生物
科技股份有限公司
对上述合同提供最
高额为伍千万元的
连带担保。该项目
实际于 2020 年 4
月 28 日开工。
2021 年 3 月 17 日
双方又就上述项目
补充签订两份《建
设工程施工合
同》，新增“研发
楼、宿舍楼”以及
“车间十、罐区及
三废处理区等厂区
内所属单体”施工
内容，新增合同价
分别为 1600 万元
以及 3600 万元。
在合同履行过程
中，华洲药业一直
未按照合同如期履
行付款义务。2021
年 9 月，由华洲药
业、三建以及监理
三方共同签字盖章
的《工程形象进度
报表》，确定了截
止至 2021 年 9 月
份，已经完成的工
程产值为人民币
118304549.2 元。
2021 年 10 月，华
洲药业在没有进行
竣工验收的情况下
就已经开始使用已
经全部完工的部
分。之前因建设单
位自己装设设备安
装，通水、通电、
通路未完成，工期
无法闭合。至
2021 年 12 月，三
建已经完成了除办
公楼、部分宿舍楼
以及绿化以外合同
约定的其他施工内
容，其中宿舍楼及
90
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
车间四车间五、绿
化等因华洲药业原
因暂停施工，包括
但不限于厂区内不
能建宿舍楼、车间
四车间五的资金不
足等原因。截止目
前为止，华洲药业
仅向三建支付价款
共计人民币
60,599,062.28
元，尚欠工程款
68905948.14 元，
浙江三建遂向法院
提起诉讼，要求被
告华洲药业公司支
付工程款及相应利
息，同时请求法院
确认浙江三建对前
述工程款享有优先
受偿权，并确认安
徽金泉生物科技股
份有限公司对华洲
药业公司的上述债
权在 5000 万元的
范围内承担连带责
任。
香港华营公司承接
涉案项目，将项目
中的幕墙工程分包
于仲裁申请人喜而
利幕墙工程有限公
司，分包合同中约
定分包工程应由第
三方 Secco 公司制
造、加工和供应。
分包合同履行中，
项目业主更改了幕
墙材质，但仲裁申 6,955.13 否 仲裁审理中 / /
请人及第三方
Secco 公司无法供
应业主要求的材
质，导致合同目的
落空，故我司终止
了原幕墙分包合
同。仲裁申请人不
服，现申请仲裁要
求按原幕墙分包合
同支付相应的价款
并赔偿损失。
其他诉讼事项
□适用 不适用
九、处罚及整改情况
□适用 不适用
91
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
92
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1 ） 托管情况
□适用 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2 ） 承包情况
□适用 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3 ） 租赁情况
□适用 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
适用 □不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保
额度 反担保
担保物 是否为
担保对象 相关 实际发 实际担保 担保 情况 是否履
担保额度 （如 担保期 关联方
名称 公告 生日期 金额 类型 （如 行完毕
有） 担保
披露 有）
日期
报告期内审批的对 报告期内对外担保
外担保额度合计 41,300 实际发生额合计 0
（A1） （A2）
报告期末已审批的 报告期末实际对外
对外担保额度合计 41,300 担保余额合计 0
（A3） （A4）
公司对子公司的担保情况
担保
额度 反担保
担保物 是否为
担保对象 相关 实际发 实际担保 担保 情况 是否履
担保额度 （如 担保期 关联方
名称 公告 生日期 金额 类型 （如 行完毕
有） 担保
披露 有）
日期
新昌县浙 2023 2018
连带
建投资管 年 04 年 12 10 年 2
64,895 49,612.6 责任 否 是
理有限公 月 29 月 26 个月
担保
司 日 日
长兴建图 2023 2019 连带
13 年 8
建设投资 年 04 71,280 年 02 39,897 责任 否 是
个月
管理有限 月 29 月 01 担保
93
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
公司 日 日
浙江省建 2023 2021
连带
工集团有 年 04 年 09
50,000 20,399.03 责任 24 个月 否 是
限责任公 月 29 月 01
担保
司 日 日
浙江省建 2023 2022
连带
工集团有 年 04 年 09
60,000 50,819.15 责任 12 个月 否 是
限责任公 月 29 月 26
担保
司 日 日
浙江省建 2023 2023
连带
工集团有 年 04 年 01
90,000 43,268.86 责任 24 个月 否 是
限责任公 月 29 月 09
担保
司 日 日
2023 2022
浙建（兰 连带
年 04 年 01
溪）矿业 54,300 54,300 责任 5年 否 是
月 29 月 01
有限公司 担保
日 日
2023 2022
浙建（兰 连带
年 04 年 01
溪）矿业 60,000 60,000 责任 5年 否 是
月 29 月 01
有限公司 担保
日 日
报告期内审批对子 报告期内对子公司
公司担保额度合计 1,508,100 担保实际发生额合 282,549
（B1） 计（B2）
报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 1,508,100 实际担保余额合计 733,049.63
合计（B3） （B4）
子公司对子公司的担保情况
担保
额度 反担保
担保物 是否为
担保对象 相关 实际发 实际担保 担保 情况 是否履
担保额度 （如 担保期 关联方
名称 公告 生日期 金额 类型 （如 行完毕
有） 担保
披露 有）
日期
2020
连带
华营建筑 年 05 无固定
71,807.1 84,077.18 责任 否 是
有限公司 月 27 期限
担保
日
报告期内审批对子 报告期内对子公司
公司担保额度合计 491,900 担保实际发生额合 115,505.5
（C1） 计（C2）
报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 491,900 实际担保余额合计 229,899.14
合计（C3） （C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保 报告期内担保实际
额度合计 2,041,300 发生额合计 398,054.5
（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）
报告期末已审批的 报告期末实际担保
担保额度合计 2,041,300 余额合计 962,948.77
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资
127.33%
产的比例
其中：
94
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0
的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
829,230.86
保对象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 584,828.77
上述三项担保金额合计（D+E+F） 1,414,059.63
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托理财
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
适用 □不适用
1、中国证监会于 2023 年 1 月 30 日对公司提交的关于公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该
申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2023 年上半年公司多次对深圳证券交易所关于此次可
转债问询函进行回复，并对可转债募集说明书哦等相关文件进行多次更新。2023 年 7 月 21 日，深圳证券交易所上市审
核委员会召开 2023 年第 56 次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。
根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、公司于 2019 年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项。为顺利完成交
易事项，2019 年 4 月 11 日，公司股东国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开共同签署了《一致行动协
议》，《一致行动协议》 于 2023 年 4 月 22 日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议。上述各方共同出具了
《关于一致行动协议终止不再续签的声明》，具体请见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于股东一致行
动协议到期不再续签的提示性公告》（公告编号：2023-027）、上述各方出具的《简式权益变动报告书》。
3、公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-028）。
该次解除限售的股东为国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开，解禁的限售股份数量合计为
588,743,762 股，占公司股本总额的 54.4458%，上市流通日期为 2023 年 4 月 24 日。
十四、公司子公司重大事项
□适用 不适用
95
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 公积金转
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 股
一、有限
0.00
售条件股 588,743,762 54.45% 0 0 0 -588,743,762 -588,743,762 0
%
份
1、国 0.00
0 0.00% 0 0 0 0 0 0
家持股 %
2、国
0.00
有法人持 387,419,723 35.83% 0 0 0 -387,419,723 -387,419,723 0
%
股
3、其
0.00
他内资持 67,108,013 6.21% 0 0 0 -67,108,013 -67,108,013 0
%
股
其
0.00
中：境内 67,108,013 6.21% 0 0 0 -67,108,013 -67,108,013 0
%
法人持股
境内
0.00
自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
%
股
4、外 0.00
134,216,026 12.41% 0 0 0 -134,216,026 -134,216,026 0
资持股 %
其
0.00
中：境外 134,216,026 12.41% 0 0 0 -134,216,026 -134,216,026 0
%
法人持股
境外
0.00
自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
%
股
二、无限 1,081
100.
售条件股 492,596,336 45.55% 0 0 0 588,743,762 588,743,762 ,340,
00%
份 098
1、人 1,081
100.
民币普通 492,596,336 45.55% 0 0 0 588,743,762 588,743,762 ,340,
00%
股 098
2、境
0.00
内上市的 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
%
外资股
3、境
0.00
外上市的 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
%
外资股
0.00
4、其 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
%
96
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
他
1,081
三、股份 1,081,340,09 100.
100.00% 0 0 0 0 0 ,340,
总数 8 00%
098
股份变动的原因
适用 □不适用
公司于 2019 年 12 月 24 日收到中国证监会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请
的批复》（证监许可[2019]2858 号），公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易
事项（以下简 称“本次交易”）获得中国证监会核准。
根据本次交易方案，公司向浙江省国有资本运营有限公司发行 340,444,114 股股份、向中国信达资产管理股份有限公
司发行 124,629,168 股股份、向工银金融资产投资有限公司发行 124,629,168 股股份、向浙江建阳投资股份有限公司发
行 67,108,013 股股份、向迪臣发展国际集团投资有限公司发行 67,108,013 股股份、向鸿运建筑有限公司发行
67,108,013 股股份、向浙江省财务开发有限责任公司发行 46,975,609 股股份吸收合并浙建集团。同时，浙建集团持有
的公司 103,462,000 股股份予以注销。上述所涉及的新增股份已于 2020 年 4 月 24 日上市，该次发行新增股份均为有限
售条件流通股。
浙江省国有资本运营有限公司作出相关股份锁定承诺：1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六
个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺
人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。2、承诺人在本次交易中自上市公司原控股股东陈军、
黄娅妮处受让的多喜爱股份，自该等股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至承诺人名下之日起 36 个月
内不得转让。3、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，
自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。4、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。5、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即承诺人需要进
行利润补偿时，上市公司有权提前解除对承诺人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。6、承诺人若违反上述承诺，
导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。
浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司作出相关股份锁定承诺：1、承诺
人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 36 个月内不
以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者
交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。2、前
述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起
锁定，并与上述股份同时解锁。3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的有关规定执行。4、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即承诺人需要进行利润补偿时，上
市公司有权提前解除对承诺人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。5、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益
受到损害的，将依法承担赔偿责任。
浙江省财务开发有限责任公司作出相关股份锁定承诺：1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六
个月内，如多喜爱股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺
人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等
原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。3、上述锁定期届满
97
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。4、承诺人若违反上述
承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。
本次解除限售的股东为浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、
鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发有限责任公司，报告期内限售股份变动数量合计为 588,743,762 股，占公司股本总
额的 54.45%。
股份变动的批准情况
适用 □不适用
报告期内有限售条件股份合计变动股数为 588,743,762 股，上述股份变动已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司以及深圳证券交易所批准解除限售。
股份变动的过户情况
□适用 不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
适用 □不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影
响，详见“第二节 公司简介和主要财务指标之四、主要会计数据和财务指标”。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 不适用
2、限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
浙江省国有资 重大资产重组
2023 年 4 月
本运营有限公 340,444,114 340,444,114 0 0 限售股份到期
24 日
司 解除限售
重大资产重组
浙江建阳投资 2023 年 4 月
67,108,013 67,108,013 0 0 限售股份到期
股份有限公司 24 日
解除限售
迪臣发展国际 重大资产重组
2023 年 4 月
集团投资有限 67,108,013 67,108,013 0 0 限售股份到期
24 日
公司 解除限售
重大资产重组
鸿运建筑有限 2023 年 4 月
67,108,013 67,108,013 0 0 限售股份到期
公司 24 日
解除限售
浙江省财务开 重大资产重组 2023 年 4 月
46,975,609 46,975,609 0 0
发有限责任公 限售股份到期 24 日
98
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
司 解除限售
合计 588,743,762 588,743,762 0 0 -- --
二、证券发行与上市情况
□适用 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
117,030 0
数 （如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 质押、标记或冻结
报告期末持 持有无限售 情况
股东性 报告期内增 售条件的
股东名称 持股比例 有的普通股 条件的普通
质 减变动情况 普通股数 股份状
数量 股数量 数量
量 态
浙江省国有资
国有法 388,229,88
本运营有限公 35.90% 388,229,884 -21,626,200 0
人 4
司
工银金融资产 国有法
7.58% 82,005,868 -18,613,300 0 82,005,868
投资有限公司 人
鴻運建築有限 境外法
5.00% 54,066,913 -13,041,100 0 54,066,913
公司 人
中国信达资产
国有法
管理股份有限 5.00% 54,060,000 -38,190,068 0 54,060,000
人
公司
境内非
浙江建阳投资
国有法 4.82% 52,066,913 -15,041,100 0 52,066,913
股份有限公司
人
浙江省财务开
国有法
发有限责任公 4.34% 46,975,609 0 0 46,975,609
人
司
迪臣發展國際
境外法
集團投資有限 4.21% 45,486,913 -21,621,100 0 45,486,913
人
公司
交通银行股份
有限公司－广
发中证基建工
其他 0.36% 3,942,751 -228,652 0 3,942,751
程交易型开放
式指数证券投
资基金
中国农业银行
股份有限公司
－中证 500
其他 0.20% 2,195,900 2,195,900 0 2,195,900
交易型开放式
指数证券投资
基金
中信建投证券 国有法
0.15% 1,579,672 1,579,672 0 1,579,672
股份有限公司 人
战略投资者或一般法人
因配售新股成为前 10 名 无
普通股股东的情况（如
99
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
有）（参见注 3）
公司于 2019 年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联
交易事项。为顺利完成交易事项，2019 年 4 月 11 日，公司股东浙江省国有资本运营有限公
司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙
上述股东关联关系或一
江省财务开发有限责任公司共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于 2023 年 4 月
致行动的说明
22 日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议，上述各方一致行动关系于 2023 年 4
月 22 日解除。除上述情况外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于
《上市公司收购管理办法 》中规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托
表决权、放弃表决权情 无
况的说明
前 10 名股东中存在回购
专户的特别说明（如有） 无
（参见注 11）
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种
数量
类
浙江省国有资本运营有 人民币 388,229,8
388,229,884
限公司 普通股 84
工银金融资产投资有限 人民币 82,005,86
82,005,868
公司 普通股 8
人民币 54,066,91
鴻運建築有限公司 54,066,913
普通股 3
中国信达资产管理股份 人民币 54,060,00
54,060,000
有限公司 普通股 0
浙江建阳投资股份有限 人民币 52,066,91
52,066,913
公司 普通股 3
浙江省财务开发有限责 人民币 46,975,60
46,975,609
任公司 普通股 9
迪臣發展國際集團投資 人民币 45,486,91
45,486,913
有限公司 普通股 3
交通银行股份有限公司
－广发中证基建工程交 人民币
3,942,751 3,942,751
易型开放式指数证券投 普通股
资基金
中国农业银行股份有限
公司－中证 500 交易型 人民币
2,195,900 2,195,900
开放式指数证券投资基 普通股
金
中信建投证券股份有限 人民币
1,579,672 1,579,672
公司 普通股
公司于 2019 年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联
前 10 名无限售条件普通
交易事项。为顺利完成交易事项，2019 年 4 月 11 日，公司股东浙江省国有资本运营有限公
股股东之间，以及前 10
司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙
名无限售条件普通股股
江省财务开发有限责任公司共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于 2023 年 4 月
东和前 10 名普通股股东
22 日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议，上述各方一致行动关系于 2023 年 4
之间关联关系或一致行
月 22 日解除。除上述情况外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于
动的说明
《上市公司收购管理办法 》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与
融资融券业务情况说明 无
（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 否
100
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
101
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
第八节 优先股相关情况
□适用 不适用
报告期公司不存在优先股。
102
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
第九节 债券相关情况
适用 □不适用
一、企业债券
□适用 不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
适用 □不适用
1、公司债券基本信息
单位：万元
还本付息
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率 交易场所
方式
浙江省建
设投资集
团股份有 利息每年
限公司 支付一
2023 年 次，到期
2023 年 2023 年 2025 年
面向专业 23 浙建 148336.S 一次还
06 月 16 06 月 20 06 月 20 30,000 3.55% 深交所
投资者公 01 Z 本，最后
日 日 日
开发行公 一期利息
司债券 随本金一
（第一 起支付
期）（品
种一）
浙江省建
设投资集
团股份有 利息每年
限公司 支付一
2023 年 次，到期
2023 年 2023 年 2026 年
面向专业 23 浙建 148337.S 一次还
06 月 16 06 月 20 06 月 20 50,000 3.70% 深交所
投资者公 02 Z 本，最后
日 日 日
开发行公 一期利息
司债券 随本金一
（第一 起支付
期）（品
种二）
投资者适当性安排（如有） “23 浙建 01”、“23 浙建 02”两期债券仅面向合格机构投资者发行
“23 浙建 01”、“23 浙建 02”均在深圳证券交易所上市，采用集中竞价系统和综
适用的交易机制
合协议交易平台同时交易的交易机制
是否存在终止上市交易的风险
报告期内，“23 浙建 01”、“23 浙建 02”不存在终止上市交易的风险
（如有）和应对措施
逾期未偿还债券
□适用 不适用
103
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 不适用
3、报告期内信用评级结果调整情况
□适用 不适用
4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的
影响
适用 □不适用
（1）担保情况
“23 浙建 01”、“23 浙建 02”为无担保债券。报告期内，浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）（品种一）、浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（品种二）担保情况未发生变更。
（2）偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内，浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、浙
江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）偿债计划及偿债保障措
施未发生变更。公司将严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。
三、非金融企业债务融资工具
适用 □不适用
1、非金融企业债务融资工具基本信息
单位：万元
还本付息
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率 交易场所
方式
浙江省建
设投资集
团有限公 23 浙江 2023 年 2023 年 2023 年
到期还本 银行间市
司 2023 建投 12381058 03 月 16 03 月 17 12 月 12 50,000 2.95%
付息 场
年度第一 SCP001 日 日 日
期超短期
融资券
浙江省建
设投资集
团有限公 22 浙建 2022 年 2022 年 2099 年
10228205 到期还本 银行间市
司 2022 投 09 月 02 09 月 06 12 月 31 90,000 5.00%
4 付息 场
年度第一 MTN001 日 日 日
期中期票
据
投资者适当性安排（如有） 无
适用的交易机制 无
是否存在终止上市交易的风险
无
（如有）和应对措施
逾期未偿还债券
104
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
□适用 不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 不适用
3、报告期内信用评级结果调整情况
□适用 不适用
4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的
影响
□适用 不适用
四、可转换公司债券
□适用 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%
□适用 不适用
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减
流动比率 0.9257 0.9122 1.48%
资产负债率 91.22% 90.80% 0.42%
速动比率 0.5395 0.5003 7.84%
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润 61,765.83 73,345.22 -15.79%
EBITDA 全部债务比 1.51% 1.91% -0.40%
利息保障倍数 2.84 2.93 -3.07%
现金利息保障倍数 1.67 -1.87 189.30%
EBITDA 利息保障倍数 3.27 3.37 -2.97%
贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%
利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%
105
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司
2023 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 8,992,740,317.05 7,616,522,026.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 412,771,656.91 307,372,446.98
应收账款 26,654,928,621.91 29,158,858,955.08
应收款项融资 415,814,945.95 504,558,208.77
预付款项 1,516,154,178.80 1,040,961,644.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,303,804,770.45 2,585,697,829.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,624,865,372.19 1,180,600,758.62
合同资产 40,259,312,980.90 36,260,351,200.34
持有待售资产 42,723,517.42
一年内到期的非流动资产 2,846,360,196.19 3,103,217,063.96
其他流动资产 1,186,632,621.02 1,108,724,624.19
流动资产合计 88,213,385,661.37 82,909,588,275.30
非流动资产：
106
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 12,599,821,178.22 12,719,065,676.08
长期股权投资 1,196,937,270.07 1,423,512,185.65
其他权益工具投资 43,577,326.43 43,421,427.55
其他非流动金融资产
投资性房地产 399,637,203.11 392,930,664.66
固定资产 2,970,384,697.68 2,679,913,476.41
在建工程 112,299,228.15 179,866,559.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 249,225,621.32 243,870,387.51
无形资产 2,283,973,586.96 2,262,150,895.31
开发支出
商誉 178,547,372.52 176,665,586.22
长期待摊费用 68,539,343.04 57,024,997.36
递延所得税资产 1,340,153,398.07 1,291,939,352.74
其他非流动资产 7,275,622,876.37 6,901,051,902.34
非流动资产合计 28,718,719,101.94 28,371,413,111.29
资产总计 116,932,104,763.31 111,281,001,386.59
流动负债：
短期借款 8,758,989,652.72 5,997,100,058.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 675,143,075.13 582,233,843.00
应付账款 61,735,724,686.61 60,976,933,431.14
预收款项 16,005,302.16 22,511,601.53
合同负债 5,817,150,229.71 5,119,810,070.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 267,308,194.83 445,682,710.49
应交税费 375,345,249.54 796,945,614.54
其他应付款 10,546,422,616.17 9,591,873,983.15
其中：应付利息
应付股利 230,029,039.56 15,956,665.36
应付手续费及佣金
应付分保账款
107
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,978,817,501.31 1,931,915,336.41
其他流动负债 5,121,863,016.43 5,425,261,283.61
流动负债合计 95,292,769,524.61 90,890,267,932.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 9,809,083,547.99 9,462,660,610.84
应付债券 800,809,722.22
其中：优先股
永续债
租赁负债 142,329,170.01 156,670,009.13
长期应付款 267,446,014.29 336,240,192.99
长期应付职工薪酬
预计负债 22,366,362.62 29,240,271.19
递延收益 246,263,643.97 107,003,053.76
递延所得税负债 90,097,918.63 58,400,116.95
其他非流动负债
非流动负债合计 11,378,396,379.73 10,150,214,254.86
负债合计 106,671,165,904.34 101,040,482,187.25
所有者权益：
股本 1,081,340,098.00 1,081,340,098.00
其他权益工具 899,640,000.00 1,898,224,905.66
其中：优先股
永续债 899,640,000.00 1,898,224,905.66
资本公积 904,538,020.41 916,595,484.84
减：库存股
其他综合收益 -34,117,347.03 -38,574,334.08
专项储备 22,412,364.76 22,359,370.31
盈余公积 272,415,076.30 272,415,076.30
一般风险准备
未分配利润 4,416,174,116.58 4,145,978,485.96
归属于母公司所有者权益合计 7,562,402,329.02 8,298,339,086.99
少数股东权益 2,698,536,529.95 1,942,180,112.35
所有者权益合计 10,260,938,858.97 10,240,519,199.34
负债和所有者权益总计 116,932,104,763.31 111,281,001,386.59
法定代表人：沈德法 主管会计工作负责人：王志祥 会计机构负责人：金宏亮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 2,980,137,256.55 1,817,350,476.01
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
108
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
应收账款 1,000,647,237.43 936,467,520.88
应收款项融资 4,200,000.00 1,000,000.00
预付款项 162,470,109.21 151,260,531.78
其他应收款 4,230,368,448.00 3,028,267,672.37
其中：应收利息
应收股利 43,500,000.00 54,000,000.00
存货 9,390,083.09 9,139,182.76
合同资产 828,618,379.14 1,025,803,096.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 597,869,098.70 597,869,098.70
其他流动资产 116,643,723.54 94,723,171.55
流动资产合计 9,930,344,335.66 7,661,880,750.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,331,586,320.28 1,174,004,924.13
长期股权投资 8,027,855,718.38 8,105,402,297.53
其他权益工具投资 9,100,000.00 9,100,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 70,727,474.93 25,279,953.95
固定资产 72,210,573.67 73,963,324.24
在建工程 7,814,914.04 3,186,323.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,310,469.81 409,243.80
无形资产 10,615,146.46 11,668,563.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,737,821.49 8,132,194.25
递延所得税资产 21,622,325.88 27,703,735.63
其他非流动资产 682,341,807.12 648,303,874.21
非流动资产合计 10,243,922,572.06 10,087,154,434.70
资产总计 20,174,266,907.72 17,749,035,185.43
流动负债：
短期借款 4,560,368,500.00 2,756,258,458.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,000,000.00
应付账款 1,835,766,825.16 2,138,674,116.22
预收款项 3,622.53
合同负债 474,413,757.08 294,254,844.68
应付职工薪酬 20,773,141.23 48,381,040.87
109
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
应交税费 30,281,613.63 28,606,905.98
其他应付款 6,627,001,523.90 5,529,859,389.32
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 739,286,638.63 1,235,432,720.05
流动负债合计 14,287,891,999.63 12,056,471,097.98
非流动负债：
长期借款 600,600,000.00
应付债券 800,809,722.22
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 855,023,040.92 855,023,040.92
长期应付职工薪酬
预计负债 13,906,221.06 17,094,488.20
递延收益 1,037,830.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,271,376,814.26 872,117,529.12
负债合计 16,559,268,813.89 12,928,588,627.10
所有者权益：
股本 1,081,340,098.00 1,081,340,098.00
其他权益工具 899,640,000.00 1,898,224,905.66
其中：优先股
永续债 899,640,000.00 1,898,224,905.66
资本公积 343,460,264.33 343,460,264.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备 665,952.02 195,645.77
盈余公积 272,415,076.30 272,415,076.30
未分配利润 1,017,476,703.18 1,224,810,568.27
所有者权益合计 3,614,998,093.83 4,820,446,558.33
负债和所有者权益总计 20,174,266,907.72 17,749,035,185.43
3、合并利润表
单位：元
项目 2023 年半年度 2022 年半年度
一、营业总收入 47,988,379,008.66 46,973,987,509.34
其中：营业收入 47,988,379,008.66 46,973,987,509.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 46,863,235,298.59 45,851,003,262.04
110
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
其中：营业成本 45,731,936,932.90 44,823,751,962.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 117,562,686.50 112,008,048.74
销售费用 14,033,516.55 14,385,458.70
管理费用 800,351,767.31 740,636,690.80
研发费用 345,239,564.79 232,797,603.39
财务费用 -145,889,169.46 -72,576,502.42
其中：利息费用 480,709,915.72 543,826,478.68
利息收入 632,714,045.04 638,628,496.45
加：其他收益 18,936,867.32 29,785,013.82
投资收益（损失以“－”号填
-37,592,893.68 -4,950,291.16
列）
其中：对联营企业和合营
-18,562,048.43 -1,547,405.62
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-181,228,018.95 -131,872,883.70
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-37,305,842.32 6,707,528.36
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
6,011,682.83 9,459,270.85
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
893,965,505.27 1,032,112,885.47
列）
加：营业外收入 11,753,843.22 25,253,693.42
减：营业外支出 2,617,540.28 9,966,343.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号
903,101,808.21 1,047,400,234.94
填列）
减：所得税费用 249,541,541.24 266,095,598.51
五、净利润（净亏损以“－”号填
653,560,266.97 781,304,636.43
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
653,560,266.97 781,304,636.43
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
111
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
539,210,625.84 672,323,699.27
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
114,349,641.13 108,980,937.16
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 4,456,987.05 -2,599,719.77
归属母公司所有者的其他综合收益
4,456,987.05 -1,800,621.96
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
4,456,987.05 -1,800,621.96
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 4,456,987.05 -1,800,621.96
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 -799,097.81
税后净额
七、综合收益总额 658,017,254.02 778,704,916.66
归属于母公司所有者的综合收益总
543,667,612.89 670,523,077.31
额
归属于少数股东的综合收益总额 114,349,641.13 108,181,839.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.45 0.57
（二）稀释每股收益 0.45 0.57
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：
61,382.09 元。
法定代表人：沈德法 主管会计工作负责人：王志祥 会计机构负责人：金宏亮
4、母公司利润表
单位：元
项目 2023 年半年度 2022 年半年度
一、营业收入 873,665,780.47 1,177,867,622.12
减：营业成本 813,582,313.40 1,113,815,596.87
税金及附加 7,457,755.89 6,114,765.48
销售费用
管理费用 83,594,614.21 73,128,750.37
112
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
研发费用 4,589,320.14 1,708,378.68
财务费用 16,991,391.77 -35,344,470.96
其中：利息费用 122,743,555.07 114,069,801.96
利息收入 91,440,910.55 149,192,188.22
加：其他收益 392,122.51 223,767.79
投资收益（损失以“－”号填
131,973,153.40 40,078,948.04
列）
其中：对联营企业和合营企
4,173,228.35 -36,310.92
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
5,486,531.08 -6,153,306.15
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
48,696.16
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
67,540.13 44,541.48
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
85,418,428.34 52,638,552.84
列）
加：营业外收入 180,573.83 4,501,933.58
减：营业外支出 110,136.63 1,004,559.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号
85,488,865.54 56,135,927.03
填列）
减：所得税费用 23,554,711.03 16,126,660.16
四、净利润（净亏损以“－”号填
61,934,154.51 40,009,266.87
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
61,934,154.51 40,009,266.87
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
113
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 61,934,154.51 40,009,266.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年半年度 2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,747,725,872.29 44,114,348,697.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 49,070,140.97 161,630,247.21
收到其他与经营活动有关的现金 2,254,969,919.69 2,702,581,261.29
经营活动现金流入小计 52,051,765,932.95 46,978,560,205.65
购买商品、接受劳务支付的现金 46,395,868,754.02 43,253,220,065.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,926,898,863.20 1,868,556,714.34
支付的各项税费 1,255,080,712.66 1,054,396,289.25
支付其他与经营活动有关的现金 2,747,580,551.16 2,823,921,623.88
经营活动现金流出小计 52,325,428,881.04 49,000,094,692.65
经营活动产生的现金流量净额 -273,662,948.09 -2,021,534,487.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 23,700,000.00
取得投资收益收到的现金 5,441,375.60 3,825,104.25
处置固定资产、无形资产和其他长
245,447,808.49 19,348,274.69
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 250,889,184.09 46,873,378.94
114
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长
268,623,372.95 109,042,219.14
期资产支付的现金
投资支付的现金 429,593,991.74 697,679,482.17
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
-49,688,354.15 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,750,000.00 25,932,886.52
投资活动现金流出小计 675,279,010.54 832,654,587.83
投资活动产生的现金流量净额 -424,389,826.45 -785,781,208.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,660,000.00 8,830,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
16,660,000.00 8,830,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 10,069,480,393.64 7,946,641,975.93
收到其他与筹资活动有关的现金 879,316,631.98 829,899,099.34
筹资活动现金流入小计 10,965,457,025.62 8,785,371,075.27
偿还债务支付的现金 5,783,401,818.67 4,649,953,948.42
分配股利、利润或偿付利息支付的
539,147,836.30 583,349,436.44
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
6,360,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,479,561,748.05 1,273,190,784.17
筹资活动现金流出小计 8,802,111,403.02 6,506,494,169.03
筹资活动产生的现金流量净额 2,163,345,622.60 2,278,876,906.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,892,399.31 11,200,233.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,470,185,247.37 -517,238,556.53
加：期初现金及现金等价物余额 6,915,235,007.95 6,778,421,692.48
六、期末现金及现金等价物余额 8,385,420,255.32 6,261,183,135.95
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年半年度 2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,461,306,795.13 1,077,119,495.96
收到的税费返还 17,215,111.46 828,474.32
收到其他与经营活动有关的现金 4,971,524,047.09 3,263,143,766.97
经营活动现金流入小计 6,450,045,953.68 4,341,091,737.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,552,643,475.66 1,264,026,885.40
支付给职工以及为职工支付的现金 110,858,069.48 138,660,161.10
支付的各项税费 23,458,640.12 15,674,164.45
支付其他与经营活动有关的现金 1,158,874,915.01 585,705,920.78
经营活动现金流出小计 2,845,835,100.27 2,004,067,131.73
经营活动产生的现金流量净额 3,604,210,853.41 2,337,024,605.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,175,111.04
取得投资收益收到的现金 24,396,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
3,327,457.84 1,431,543.34
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,697,835,858.09 72,870,897.26
投资活动现金流入小计 1,735,734,426.97 74,302,440.60
购建固定资产、无形资产和其他长 42,404,170.13 2,083,145.19
115
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
期资产支付的现金
投资支付的现金 111,175,487.74 152,820,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,661,586,424.00 1,287,505,000.00
投资活动现金流出小计 2,815,166,081.87 1,442,408,145.19
投资活动产生的现金流量净额 -1,079,431,654.90 -1,368,105,704.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,219,415,000.00 3,380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 499,887,500.00 1,276,253,839.97
筹资活动现金流入小计 6,719,302,500.00 4,656,253,839.97
偿还债务支付的现金 3,017,500,000.00 1,788,104,122.70
分配股利、利润或偿付利息支付的
164,723,218.46 148,663,597.92
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,876,002,740.08 2,916,440,000.00
筹资活动现金流出小计 8,058,225,958.54 4,853,207,720.62
筹资活动产生的现金流量净额 -1,338,923,458.54 -196,953,880.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,185,855,739.97 771,965,020.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,492,907,621.80 1,149,979,809.49
六、期末现金及现金等价物余额 2,678,763,361.77 1,921,944,829.77
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023 年半年度
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
库 配 东
本 其 公 合 储 公 险 他 计 益
先 续 存 利 权
他 积 收 备 积 准 合
股 债 股 润 益
益 备 计
1,0 1,8 - 4,1 8,2 1,9 10,
916 22, 272
81, 98, 38, 45, 98, 42, 240
,59 359 ,41
一、上年期 340 224 574 978 339 180 ,51
5,4 ,37 5,0
末余额 ,09 ,90 ,33 ,48 ,08 ,11 9,1
84. 0.3 76.
8.0 5.6 4.0 5.9 6.9 2.3 99.
84 1 30
0 6 8 6 9 5 34
加：会
计政策变更
前
期差错更正
同
一控制下企
业合并
其
他
二、本年期 1,0 1,8 916 - 22, 272 4,1 8,2 1,9 10,
初余额 81, 98, ,59 38, 359 ,41 45, 98, 42, 240
116
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
340 224 5,4 574 ,37 5,0 978 339 180 ,51
,09 ,90 84. ,33 0.3 76. ,48 ,08 ,11 9,1
8.0 5.6 84 4.0 1 30 5.9 6.9 2.3 99.
0 6 8 6 9 5 34
- - -
三、本期增 270 756 20,
998 12, 4,4 735
减变动金额 52, ,19 ,35 419
,58 057 56, ,93
（减少以 994 5,6 6,4 ,65
4,9 ,46 987 6,7
“－”号填 .45 30. 17. 9.6
05. 4.4 .05 57.
列） 62 60 3
66 3 97
539 543 114 658
4,4
,21 ,66 ,34 ,01
（一）综合 56,
0,6 7,6 9,6 7,2
收益总额 987
25. 12. 41. 54.
.05
84 89 13 02
-
- -
- 1,0 650
998 352
（二）所有 4,3 02, ,67
,58 ,24
者投入和减 31, 916 0,7
4,9 5,6
少资本 464 ,37 39.
05. 30.
.43 0.0 80
66 29
9
16, 16,
1．所有者 660 660
投入的普通 ,00 ,00
股 0.0 0.0
0 0
-
998
2．其他权
,58
益工具持有
4,9
者投入资本
05.
66
3．股份支
付计入所有
者权益的金
额
- - 634 629
4,3 4,3 ,01 ,67
4．其他 31, 31, 0,7 9,2
464 464 39. 75.
.43 .43 80 37
- - -
-
269 269 275
6,3
（三）利润 ,26 ,26 ,62
60,
分配 8,0 8,0 8,0
000
19. 19. 19.
.00
60 60 60
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
- - - -
3．对所有
216 216 6,3 222
者（或股
,26 ,26 60, ,62
东）的分配
8,0 8,0 000 8,0
117
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
19. 19. .00 19.
60 60 60
- - -
53, 53, 53,
000 000 000
4．其他
,00 ,00 ,00
0.0 0.0 0.0
0 0 0
- - - -
253
（四）所有 7,7 7,4 2,1 9,6
,02
者权益内部 26, 72, 99, 72,
4.3
结转 000 975 527 502
8
.00 .62 .12 .74
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
- - - -
253
7,7 7,4 2,1 9,6
,02
6．其他 26, 72, 99, 72,
4.3
000 975 527 502
8
.00 .62 .12 .74
-
-
52, 52, 104
（五）专项 51,
994 994 ,43
储备 441
.45 .45 6.2
.76
1
733 733 119 852
,06 ,06 ,87 ,93
1．本期提
0,4 0,4 6,1 6,6
取
65. 65. 82. 48.
50 50 53 03
- - - -
733 733 119 852
2．本期使 ,00 ,00 ,98 ,98
用 7,4 7,4 0,6 8,0
71. 71. 18. 89.
05 05 74 79
（六）其他
1,0 899 904 - 22, 272 4,4 7,5 2,6 10,
81, ,64 ,53 34, 412 ,41 16, 62, 98, 260
四、本期期
340 0,0 8,0 117 ,36 5,0 174 402 536 ,93
末余额
,09 00. 20. ,34 4.7 76. ,11 ,32 ,52 8,8
8.0 00 41 7.0 6 30 6.5 9.0 9.9 58.
118
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
0 3 8 2 5 97
上年金额
单位：元
2022 年半年度
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
其 库 配 东
本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益
他 存 利 权
股 债 积 收 备 积 准 合
股 润 益
益 备 计
1,0 - 3,4 6,6 1,7 8,4
998 906 18, 234
81, 23, 79, 95, 16, 12,
,58 ,56 626 ,63
一、上年期 340 968 997 775 960 735
4,9 1,9 ,52 2,7
末余额 ,09 ,47 ,55 ,33 ,42 ,76
05. 82. 0.4 54.
8.0 3.8 1.6 8.4 2.7 1.1
66 17 4 33
0 1 1 0 0 0
2,2 2,2 335 2,6
加：会 97, 97, ,83 33,
计政策变更 841 841 8.0 679
.73 .73 9 .82
前
期差错更正
-
7,7 7,4 2,1 9,6
同 300
26, 25, 85, 10,
一控制下企 ,98
000 016 411 427
业合并 3.6
.00 .36 .24 .60
4
其
他
1,0 - 3,4 6,7 1,7 8,4
998 914 18, 234
81, 23, 81, 05, 19, 24,
,58 ,28 626 ,63
二、本年期 340 968 994 498 481 979
4,9 7,9 ,52 2,7
初余额 ,09 ,47 ,40 ,19 ,67 ,86
05. 82. 0.4 54.
8.0 3.8 9.7 6.4 2.0 8.5
66 17 4 33
0 1 0 9 3 2
三、本期增 - 403 405 112 517
2,1 1,6
减变动金额 1,8 ,05 ,02 ,71 ,74
54, 15,
（减少以 00, 5,6 5,7 9,6 5,4
750 918
“－”号填 621 79. 26. 87. 13.
.23 .20
列） .96 67 14 76 90
- 672 670 108 778
1,8 ,32 ,52 ,18 ,70
（一）综合
00, 3,6 3,0 1,8 4,9
收益总额
621 99. 77. 39. 16.
.96 27 31 35 66
2,1 2,1 6,6 8,8
（二）所有
54, 54, 75, 30,
者投入和减
750 750 249 000
少资本
.23 .23 .77 .00
8,8 8,8
1．所有者
30, 30,
投入的普通
000 000
股
.00 .00
119
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
2．其他权
益工具持有
者投入资本
3．股份支
付计入所有
者权益的金
额
-
2,1 2,1
2,1
54, 54,
4．其他 54,
750 750
750
.23 .23
.23
- - -
-
269 269 271
2,1
（三）利润 ,26 ,26 ,40
37,
分配 8,0 8,0 5,4
401
19. 19. 20.
.36
60 60 96
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
- - -
-
216 216 218
3．对所有 2,1
,26 ,26 ,40
者（或股 37,
8,0 8,0 5,4
东）的分配 401
19. 19. 20.
.36
60 60 96
- - -
53, 53, 53,
000 000 000
4．其他
,00 ,00 ,00
0.0 0.0 0.0
0 0 0
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
6．其他
120
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
1,6 1,6 1,6
（五）专项 15, 15, 15,
储备 918 918 918
.20 .20 .20
544 544 544
,60 ,60 ,60
1．本期提
3,7 3,7 3,7
取
48. 48. 48.
09 09 09
- - -
542 542 542
2．本期使 ,98 ,98 ,98
用 7,8 7,8 7,8
29. 29. 29.
89 89 89
（六）其他
1,0 - 3,8 7,1 1,8 8,9
998 916 20, 234
81, 25, 85, 10, 32, 42,
,58 ,44 242 ,63
四、本期期 340 769 050 523 201 725
4,9 2,7 ,43 2,7
末余额 ,09 ,09 ,08 ,92 ,35 ,28
05. 32. 8.6 54.
8.0 5.7 9.3 2.6 9.7 2.4
66 40 4 33
0 7 7 3 9 2
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023 年半年度
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
1,081 1,898 1,224 4,820
343,4 272,4
一、上年期 ,340, ,224, 195,6 ,810, ,446,
60,26 15,07
末余额 098.0 905.6 45.77 568.2 558.3
4.33 6.30
0 6 7 3
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
1,081 1,898 1,224 4,820
343,4 272,4
二、本年期 ,340, ,224, 195,6 ,810, ,446,
60,26 15,07
初余额 098.0 905.6 45.77 568.2 558.3
4.33 6.30
0 6 7 3
三、本期增 -
- -
减变动金额 1,205
998,5 470,3 207,3
（减少以 ,448,
84,90 06.25 33,86
“－”号填 464.5
5.66 5.09
列） 0
（一）综合 61,93 61,93
收益总额 4,154 4,154
121
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
.51 .51
- -
（二）所有
998,5 998,5
者投入和减
84,90 84,90
少资本
5.66 5.66
1．所有者
投入的普通
股
- -
2．其他权
998,5 998,5
益工具持有
84,90 84,90
者投入资本
5.66 5.66
3．股份支
付计入所有
者权益的金
额
4．其他
- -
（三）利润 269,2 269,2
分配 68,01 68,01
9.60 9.60
1．提取盈
余公积
- -
2．对所有
216,2 216,2
者（或股
68,01 68,01
东）的分配
9.60 9.60
- -
53,00 53,00
3．其他
0,000 0,000
.00 .00
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项 470,3 470,3
储备 06.25 06.25
1．本期提 1,626 1,626
122
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
取 ,580. ,580.
54 54
- -
2．本期使 1,156 1,156
用 ,274. ,274.
29 29
（六）其他
1,081 1,017 3,614
899,6 343,4 272,4
四、本期期 ,340, 665,9 ,476, ,998,
40,00 60,26 15,07
末余额 098.0 52.02 703.1 093.8
0.00 4.33 6.30
0 8 3
上年金额
单位：元
2022 年半年度
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
1,081 1,154 3,812
998,5 343,4 234,6
一、上年期 ,340, ,037, ,055,
84,90 60,26 32,75
末余额 098.0 690.1 712.4
5.66 4.33 4.33
0 7 9
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
1,081 1,154 3,812
998,5 343,4 234,6
二、本年期 ,340, ,037, ,055,
84,90 60,26 32,75
初余额 098.0 690.1 712.4
5.66 4.33 4.33
0 7 9
三、本期增
- -
减变动金额
229,2 229,2
（减少以
58,75 58,75
“－”号填
2.73 2.73
列）
40,00 40,00
（一）综合
9,266 9,266
收益总额
.87 .87
（二）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入的普通
股
2．其他权
益工具持有
者投入资本
3．股份支
付计入所有
者权益的金
123
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
额
4．其他
- -
（三）利润 269,2 269,2
分配 68,01 68,01
9.60 9.60
1．提取盈
余公积
- -
2．对所有
216,2 216,2
者（或股
68,01 68,01
东）的分配
9.60 9.60
- -
53,00 53,00
3．其他
0,000 0,000
.00 .00
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项
储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
1,081 3,582
998,5 343,4 234,6 924,7
四、本期期 ,340, ,796,
84,90 60,26 32,75 78,93
末余额 098.0 959.7
5.66 4.33 4.33 7.44
0 6
三、公司基本情况
（一）公司注册地、组织形式和总部地址
124
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
浙江省建设投资集团股份有限公司（更名前为多喜爱集团股份有限公司，以下简称本公司或公司）是由湖南多喜爱
纺织科技有限公司（以下简称多喜爱纺织公司）整体变更而成立的股份有限公司。多喜爱纺织公司原名湖南多喜爱保健
科技有限公司，系由自然人陈军和黄娅妮共同出资组建的有限责任公司，于 2006 年 12 月 21 日取得湖南省工商行政管理
局核发的 4000020089070 号《企业法人营业执照》。2015 年 6 月，本公司经中国证券监督管理委员会《证监许可
[2015]960 号文》核准，首次向社会公开发行 3,000 万股人民币普通股股票，并于 2015 年 6 月 10 日在深圳证券交易所
挂牌交易。公司于 2017 年取得湖南省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91430000796858896G 的营业执照。
根据公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会
第二十四次会议和 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准多喜爱集团股份有限公司
重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可（2019）2858 号）核准，本公司向浙江省建设投资集团有限公司（以
下简称浙建集团）全体股东非公开发行人民币普通股 838.002,098 股（A 股）（每股面值 1 元，发行价为 8.69 元股），
并对浙建集团进行吸收合并。鉴于浙建集团于本次被吸收合并前持有的本公司 103,462,00 股股份将于本次吸收合并后应
予以注 销， 本公司 本次 吸收 合并浙 建集 团实际 新增 股份 数为 734,540,098 股。本次重组 完成 后公 司股本 增加至
1,081,340,098 股。
2019 年 12 月 26 日，本公司与浙建集团签署了《多喜爱集团股份有限公司与浙江省建设投资集团有限公司之吸收
合并资产交割确认书》。本次置出资产交割日为 2019 年 12 月 26 日，自交割日起，浙建集团的全部资产、负债、业务、
合同及其他一切权利和义务将由本公司享有和承担。涉及需要办理权属变更登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属
变更登记手续的，相关资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益均自吸收合并交割日起概括转移至本公司，而不论该
等资产是否已实际过户登记至本公司名下。本次变更完成后，本公司持有浙建集团 100.00%股权，公司最终控制方相应
地变更为浙江省国有资本运营有限公司（以下简称国资运营公司）与浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投
资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发公司构成的一致行动方。2020 年 4 月 23 日，与重组交易相关的公司
股份过户及公司新增股份登记手续全部完成。2021 年 6 月 25 日，公司完成对浙建集团母公司的吸收合并，经浙江省市
场监督管理局核准，浙建集团母公司完成注销。
浙建集团系根据浙江省人民政府《关于浙江省建筑工程集团总公司在企业改制中有关问题的批复》浙政发[97]230
号文）组建而成的浙江省政府直属国有独资公司，于 1998 年 4 月 14 日在浙江省工商行政管理局登记注册成立，取得注
册号为 14291279-3 的企业法人营业执照。
2021 年 6 月 28 日，公司名称变更为浙江省建设投资集团股份有限公司，并取得浙江省市场监督管理局企业登记信
息文件。总部位于浙江省杭州市文三西路 52 号，公司现持有统一社会信用代码为 91430000796858896G 的营业执照，注
册资本为 1,081,340,098.00 元。
经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2023 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数
1,081,340,098 股，股票代码 002761。
母公司为浙江省国有资本运营有限公司，集团最终实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）公司业务性质和主要经营活动
本公司属建筑施工行业，主要产品和服务为：建设工程总承包；建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的
设计、施工、咨询；路桥工程、机场跑道、机械施工、设备安装；城乡规划编制服务；工程技术开发；建筑机械制造及
设备租赁；建筑构配件生产、销售；机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险化学品及监控
品）、计算机及办公自动化设备的批发及进出口业务；工程技术培训及咨询业务（不含营利性职业资格及职业技能培
训）；国际工程承包、劳务输出及所需设备、材料的出口；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
（三）财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 28 日批准报出。
125
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
本公司本期纳入合并范围的子公司共 154 户，子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表
决权但仍控制被投资单位的依据说详见本附注九、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，
增加 6 户，减少 4 户合并范围变更主体的具体信息详见附注八、合并范围的变更。主要包括：
单位名称 子公司类型 级次 持股比例(%) 表决权比例(%)
浙江省建工集团有限责任公司 全资子公司 2 100.00% 100.00%
浙江省一建建设集团有限公司 控股子公司 2 86.95% 86.95%
浙江省二建建设集团有限公司 控股子公司 2 75.27% 75.27%
浙江省三建建设集团有限公司 控股子公司 2 75.22% 75.22%
新疆塔建三五九建工有限责任公司 控股子公司 2 66.00% 66.00%
新疆阿拉尔上游水利水电工程有限责任公司 控股子公司 2 54.28% 54.28%
浙江建投工程物资设备有限公司 全资子公司 2 95.31% 95.31%
浙江省工业设备安装集团有限公司 控股子公司 2 98.43% 98.43%
浙江省建投交通基础建设集团有限公司 全资子公司 2 100.00% 100.00%
浙江省建设工程机械集团有限公司 全资子公司 2 100.00% 100.00%
苏州浙建地产发展有限公司 控股子公司 2 85.00% 85.00%
浙江浙建实业发展有限公司 全资子公司 2 100.00% 100.00%
浙江浙建美丽乡村建设有限公司 全资子公司 2 100.00% 100.00%
浙江省建设装饰集团有限公司 控股子公司 2 96.09% 96.09%
浙江建工建筑工程咨询有限公司 全资子公司 2 100.00% 100.00%
浙江浙建建筑设计有限公司 控股子公司 2 51.00% 51.00%
浙江建设商贸物流有限公司 控股子公司 2 93.74% 93.74%
太仓中茵建设投资有限公司 控股子公司 2 70.00% 70.00%
长兴浙建城镇建设有限公司 全资子公司 2 100.00% 100.00%
阿拉尔浙建城市建设投资有限公司 控股子公司 2 60.00% 60.00%
安吉浙建投资有限公司 控股子公司 2 90.00% 90.00%
遂昌浙建投资有限公司 控股子公司 2 95.00% 95.00%
长兴浙永建设投资有限公司 控股子公司 2 90.00% 90.00%
玉环市浙建城镇建设投资有限公司 控股子公司 2 97.69% 97.69%
浙江省建设集团（香港）控股有限公司 全资子公司 2 100.00% 100.00%
浙江建设投资（尼）有限公司 全资子公司 2 100.00% 100.00%
日中建设实业有限会社 全资子公司 2 100.00% 100.00%
浙江建设投资集团·日本株式会社 全资子公司 2 100.00% 100.00%
长兴浙建投资有限公司 全资子公司 2 100.00% 100.00%
新昌县浙建投资管理有限公司 控股子公司 2 99.31% 99.31%
衢州市衢江区浙建投资管理有限公司 控股子公司 2 70.00% 70.00%
绍兴市越城区浙建投资有限公司 控股子公司 2 90.00% 90.00%
126
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
永嘉县浙建投资有限公司 控股子公司 2 95.00% 95.00%
庆元县浙建项目管理有限公司 全资子公司 2 100.00% 100.00%
绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司 控股子公司 2 90.00% 90.00%
浙建（兰溪）矿业有限公司 全资子公司 2 100.00% 100.00%
ZCIGC(RWANDA)CO.,LTD 全资子公司 2 100.00% 100.00%
浙建集团（阿尔及利亚）有限责任公司 全资子公司 2 100.00% 100.00%
浙江浙建云采贸易有限公司 控股子公司 2 93.67% 93.67%
浙江建投创新科技有限公司 全资子公司 2 100.00% 100.00%
浙江建投数字技术有限公司 全资子公司 2 100.00% 100.00%
浙建项目管理（杭州）有限公司 全资子公司 2 100.00% 100.00%
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业
会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，
结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修
订）的规定，编制财务报表。
2、持续经营
本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，
本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法（附注五[十五]）、应收款项坏账
准备计提的方法（附注五[十二]）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五[二十三、二十七]）、投资性房地产的计量模
式（附注五[二十二]）、收入的确认时点（附注五[三十五]）等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量
等有关信息。
2、会计期间
自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
3、营业周期
营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并
127
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项
作为一揽子交易进行会计处理
1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2 ）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成
的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值
（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本
公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；
不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并
日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并
日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，
直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的
被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该
项投资时转入当期损益。
（3 ）非同一控制下的企业合并
购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司
的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
1）企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
2）企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
3）已办理了必要的财产权转移手续。
4）本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
5）本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的
差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并
中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易
进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股
权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益
法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
128
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本
之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允
价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
（4 ）为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合
并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
6、合并财务报表的编制方法
（1 ）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务
报表。
（2 ）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，
将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企
业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、
会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并
现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一
交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、
合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公
司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控
制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整
1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合
并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入
合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目
前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同
一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初
留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业
务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并
现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按
照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购
买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，
与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净
负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）处置子公司或业务
①一般处理方法
129
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该
子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控
制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子
公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公
司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转
为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及
经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧
失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的
差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情
况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处
理。
3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持
续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，
调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子
公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本
公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1 ）合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为
共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确
凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合
营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
（2 ）共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
130
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确
认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资
产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生
的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产
减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述
原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购
买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1 ）外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条
件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计 入当期损益。以历史成本计量的
外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本
位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2 ）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，
其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产
生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综
合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控
制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为
联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损
益。
10 、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负
债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权
或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际
利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金
融资产)。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
131
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
1）以摊余成本计量的金融资产。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资
成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相
关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融
资产进行重分类。
1）分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理
该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公
司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改
产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整
的实际利率计算确定其利息收入。
②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该
金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用
减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理
该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余
公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益
中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其
他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以
内的其他债权投资列报为其他流动资产。
3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合
收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的
权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损
益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。
权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目
的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存
在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。
4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
132
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的
股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷
款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的
股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
（2）金融负债的分类、确认和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，
在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用
直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中
管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指
定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），
按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债：
①能够消除或显著减少会计错配。
②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组
合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综
合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益
会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
2）其他金融负债
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成
本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第①类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
133
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的
合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在
初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
（3）金融资产和金融负债的终止确认
1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。
2）金融负债终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实
质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新
金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，
对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担
的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：
1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义
务单独确认为资产或负债。
2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条 1）、2）之外的其他情形），则根
据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负
债。
②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关
负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分
为金融资产整体转移和部分转移。
1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额
（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认
部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自
的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分在终止确认日的账面价值。
②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移
的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的
限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场
上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、
行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
134
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用
并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债
特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，
使用不可观察输入值。
（6）金融工具减值
本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、
合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合
同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实
际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其
中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款以及由租赁准则规范的交易形成的租赁
应收款/应收融资租赁款/应收经营租赁款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累
计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期
损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金
额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相
关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变
动：
1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月
内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该
金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期
内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面
价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产
负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未
来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损
益。
1）信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认
日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融
工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
135
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人
按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长
时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视
为具有较低的信用风险。
2）已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资
产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
①发行方或债务人发生重大财务困难；
②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
3）预期信用损失的确定
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及
未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类
型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组
合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
③对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司
预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
④对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余
额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均
金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来
经济状况预测的合理且有依据的信息。
4）减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记
构成相关金融资产的终止确认。
（7）金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额
在资产负债表内列示：
1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
136
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
11 、应收票据
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10-(6).金融工具减值。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组
合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
应收银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，通过违约风险
票据类型
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
应收商业承兑汇票 预期信用损失
12 、应收账款
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10-(6).金融工具减值。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组
合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
应收账款——账龄
账龄 状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用
组合
损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
范围内关联方往来 浙江建投合并范围内关联方 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
组合 损失率，计算预期信用损失
13 、应收款项融资
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10-(6).金融工具减值。
14 、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10-(6).金融工具减值。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定
组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约
其他应收款——履约保证金组合 款项性质 风险敞口和未来 12 个月内或整个存续
其他应收款——合并范围内关联方往来 期预期信用损失率，计算预 期信用损
浙江建投合并范围内关联方
组合 失。
137
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
15 、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过
程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、
发出商品等。
（2）存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。
1）发出材料、设备采用月末一次加权平均法。
2）项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
3）发出开发产品按建筑面积平均法核算。
4）意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有
关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公
共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于
出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费
后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合
同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货
的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合
并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回
的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品采用一次转销法进行摊销；
2）包装物采用一次转销法进行摊销；
3）钢模板、木模板、脚手架等周转材料按预计使用次数或年限分次或分期进行摊销，具体摊销年限如下：
资产类别 摊销年限（年） 残值率% 年摊销率
钢管及扣件 5-15 5、10、20 5.33-19
盘扣 5-15 5、10、20 5.33-19
钢质支架及钢板 5-10 5、10、20 8-19
临设一体化设施等 3-10 3、5 9.7-31.67
16 、合同资产
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。
本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
138
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10-(6).金融工具减值。
17 、合同成本
（1）合同履约成本
本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同
履约成本确认为一项资产：
1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由
客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3）该成本预期能够收回。
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
（2）合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取
得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
（3）合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照
履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。
（4）合同成本减值
上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相
关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的
资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价
值。
18 、持有待售资产
（1）划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉
的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
（2）持有待售核算方法
本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，
应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持
有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的
初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出
售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、
由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
19 、其他债权投资
本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10-(6).金融工具减值。
139
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
20 、长期应收款
本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10-(6).金融工具减值。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定
组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
一年内到期的其他非流动资产——PPP 项目投资款组 参考历史信用损失经验，结合当前
合 状况以及对未来经济状况的预测，
长期应收款——PPP 项目投资款组合 具有类似信用风险特征 通过违约风险敞口和整个存续期预
期信用 损失 率， 计算预 期信 用损
其他非流动资产——PPP 项目投资款组合 失。
21 、长期股权投资
（1）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注 5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方
法。
2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期
股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益
工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换
入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可
靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投
资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调
整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位
宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信
托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投
资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投
资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有
的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其
他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，
对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比
例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
140
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，
长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资
损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预
计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计
负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收
益。
（3）长期股权投资核算方法的转换
1) 公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益
性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始
投资成本。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨
认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益
性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控
制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投
资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处
置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，
原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
3）权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会
计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计
入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资
产或负债相同的基础进行会计处理。
4）成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能
够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进
行调整。
5）成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不
能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进
行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，
在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分
进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
141
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
5)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财
务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股
权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核
算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子
公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调
整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取
得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之
间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控
制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并
丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，
确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确
认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（5）共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过
分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合
营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经
营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同
控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影
响：1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3）与被投资
单位之间发生重要交易；4）向被投资单位派出管理人员；5）向被投资单位提供关键技术资料。
22 、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增
值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，
明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于
该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧
或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
142
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧（摊销）率（%）
土地使用权 40 2.5
房屋建筑物 27~50 3~5 1.86~3.52
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房
地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转
换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
23 、固定资产
（1 ） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资
产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2 ） 折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20—70 3%—5% 1.36%—4.85%
通用设备 年限平均法 3—20 3%—5% 4.75%—32.33%
专用设备 年限平均法 3—15 3%—20% 5.33%—32.33%
运输工具 年限平均法 4—12 3%—5% 7.92%—24.25%
临时设施 [注] 其他
[注]临时设施按工程项目实际工期进行摊销，不留残值。
（3 ） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资：
(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司‘
(2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开
始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75%以上。
(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低
租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
在租赁开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租赁资产的入账价值。
融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。
24 、在建工程
（1 ）在建工程初始计量
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构
成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。
（2 ）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工
程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际
成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实
际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
143
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
25 、借款费用
（1 ）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；
其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定
资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者
承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2 ）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停
止借款费用资本化。
（3 ）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资
本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费
用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资
本化。
（4 ）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及
其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应
予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
26 、使用权资产
本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
（1）租赁负债的初始计量金额；
（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
（3）本公司发生的初始直接费用；
（4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的
成本（不包括为生产存货而发生的成本）。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期
届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减
值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。
27 、无形资产
（1 ） 计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件、车位使用权、特许
经营权、专利权、特许权，采矿权等。
144
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
1）无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买
无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面
价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换
入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满
足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业
吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的
其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费
用。
2）无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
①使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命
及依据如下：
项目 预计使用寿命
土地使用权 40~50
软件 2~10
车位使用权 10
特许经营权 11~30
专利权 10
特许权[注 1] 工程项目预计施工年限
采矿权[注 2] 采矿许可证有效期限
[注 1]系工程弃方统料采购权。
[注 2]采矿权采用产量法摊销。
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调
整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质
性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
4）开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无
形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
145
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质
性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确
认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
（2 ） 内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
28 、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为
基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回
金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确
定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，
减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计
期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统
地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在
对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先
对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损
失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分
摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉
的减值损失。
29 、长期待摊费用
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受
益期内按直线法分期摊销。
30 、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
31 、职工薪酬
（1 ） 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后
福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益
对象计入相关资产成本和费用。
（2 ） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福
利，短期薪酬和辞退福利除外。
146
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职
工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
（3 ） 辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的
补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两
者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批
准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常
退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关
确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，
一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
（4 ） 其他长期职工福利的会计处理方法
32 、租赁负债
本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本
公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：
1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
33 、预计负债
（1 ）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
（2 ）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价
值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中
间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，
如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各
种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确
认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
147
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
34 、优先股、永续债等其他金融工具
本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅
以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：
（1 ）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：
1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益
工具；
4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现
金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
（2 ）同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：
1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债
的合同义务；
2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自
身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他
金融资产结算该金融工具。
（3 ）会计处理方法
对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权
益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；
对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得
或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。
35 、收入
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求
本公司的收入主要来源于如下业务类型：
（1）建筑施工业务
（2）建材、塔吊、钢结构销售
（3）PPP 项目收入
（1 ）收入确认的一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格
确认收入。
履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。
取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时
段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在
一段时间内确认收入：1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制本公司
履约过程中在建的商品；3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计
至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。产出法是根
据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履
约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度
能够合理确定为止。
（2 ）收入确认的具体方法
148
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
1)建筑施工业务
公司提供建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履
约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生
的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
2)建材、塔吊、钢结构销售
公司建材、塔吊、钢结构销售业务属于在某一时点履行的履约义务，收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并
由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
3）PPP 项目收入
详见本附注五-（41）PPP 项目合同。
36 、政府补助
（1 ）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补
助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府
补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（2 ）政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政
府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价
值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（3 ）会计处理方法
本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本
公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益
的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的
期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成
本。
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收
支。
收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实
际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额
的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
37 、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产
负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
（1 ）确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，
确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的
递延所得税资产不予确认：1）该交易不是企业合并；2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣
亏损。
149
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在
可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2 ）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣
亏损）所形成的暂时性差异；
3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异
在可预见的未来很可能不会转回。
38 、租赁
（1 ） 经营租赁的会计处理方法
本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与
经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得
的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
（2 ） 融资租赁的会计处理方法
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。
应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之
和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：
1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3）合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
4）租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款
项；
5）由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可
变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
39 、其他重要的会计政策和会计估计
（1 ）终止经营
本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为
终止经营组成部分：
1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
（2 ）资产证券化业务
本公司将部分应收款项证券化，一般将这些资产出售给发行方，然后再由其向投资者发行证券。本公司根据在被转
让金融资产中保留的风险和收益程度，部分或整体终止确认该类金融资产。
在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对
该实体行使控制权的程度；
1）当本公司已经转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；
2）当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；
150
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
3）如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。
如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负
债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。
（3 ）安全生产费
本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取
的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，
待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金
额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
40 、重要会计政策和会计估计变更
（1 ） 重要会计政策变更
适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财
政部 2022 年发布的《企业会计准则解
释第 16 号》 “关于发行方分类为权
益工具的金融工具相关股利的所得税 依据国家政策进行的变更
影响的会计处理”及“关于企业将以
现金结算的股份支付修改为以权益结
算的股份支付的会计处理”。
执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响
2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解
释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”
自 2023 年 1 月 1 日起施行，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号，对于财务报表列报最早期间(2022 年度)的期
初(2022 年 1 月 1)至本解释施行日(2023 年 1 月 1 日)之间发生的“承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用
权资产的租赁交易”以及“确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产”产生的应纳税和暂时性差异，已按照本解
释的规定进行调整。对于财务报表列报最早期间(2022 年度)的期初已经存在但尚未完成的交易，已将累积影响数调整
2022 年 1 月 1 日的留存收益及相关报表项目。
累积影响金额
项目 2022 年 12 月 31 日 重分 2023 年 1 月 1 日
重新计量 小计
类
递延所得
1,243,483,169.10 48,456,183.64 48,456,183.64 1,291,939,352.74
税资产
资产合计 111,119,836,600.81 48,456,183.64 48,456,183.64 111,168,292,784.45
递延所得
9,847,743.90 48,552,373.05 48,552,373.05 58,400,116.95
税负债
负债合计 100,888,893,714.80 48,552,373.05 48,552,373.05 100,937,446,087.85
未分配利
4,146,309,759.01 -78,248.67 -78,248.67 4,146,231,510.34
润
少数股东
1,939,998,525.97 -17,940.74 -17,940.74 1,939,980,585.23
权益
所有者权
111,119,836,600.81 -96,189.41 -96,189.41 10,230,846,696.60
益合计
累积影响金额 追溯调整后
2022.1.1-2022.6.30
项目 2022.1.1-
原列报金额 重分类 重新计量 小计 2022.6.30 列报金
151
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
额
所得税费用 264,905,227.52 1,190,370.99 1,190,370.99 266,095,598.51
少数股东损益 109,019,870.25 -52,891.38 -52,891.38 108,966,978.87
（2 ） 重要会计估计变更
□适用 不适用
（3 ） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
41 、其他
（1 ）PPP 项目合同
PPP 项目合同，是指社会资本方与政府方依法依规就 PPP 项目合作所订立的合同，该合同应当同时符合下列特征
（以下简称“双特征”）：1）社会资本方在合同约定的运营期间内代表政府方使用 PPP 项目资产提供公共产品和服务；
2）社会资本方在合同约定的期间内就其提供的公共产品和服务获得补偿。
同时符合下列条件（以下简称“双控制”）：1）政府方控制或管制社会资本方使用 PPP 项目资产必须提供的公共
产品和服务的类型、对象和价格；2）PPP 项目合同终止时，政府方通过所有权、收益权或其他形式控制 PPP 项目资产的
重大剩余权益。
PPP 合同项下通常包括建设、运营及移交活动。根据 PPP 项目合同约定，本公司提供多项服务（如既提供 PPP 项目
资产建造服务又提供建成后的运营服务、维护服务）的，按照《企业会计准则第 14 号----收入》的规定，识别合同中的
单项履约义务，将交易价格按照各自履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。
在建设阶段，本公司提供建造服务（含建设和改扩建，下同）或发包给其他方等，按照《企业会计准则第 14 号---
-收入》确定本公司身份是主要责任人还是代理人，并进行会计处理，确认合同资产。若本公司为主要责任人，建造服务
收入按照收取或有权收取的对价计量，并在确认收入的同时，确认合同资产。
在运营阶段，本公司分别以下情况进行相应的会计处理：
1）根据 PPP 项目合同的约定，在项目运营期间，本公司满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件
的，在本公司拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时，在确认收入的同时确认应收款项，并按照
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相
关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认
为无形资产。
152
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
2）根据 PPP 项目合同的约定，在项目运营期间，本公司有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额
不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的
对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定进行会计处理。
在 PPP 项目资产达到预定可使用状态后，本公司按照《企业会计准则第 14 号----收入》确认与运营服务相关的收
入。发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。
在 PPP 项目资产的建造过程中发生的借款费用，本公司按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定进行会
计处理。对于确认为无形资产的部分，本公司在相关借款费用满足资本化条件时，将其予以资本化，并在 PPP 项目资产
达到预定可使用状态时，结转至无形资产。除上述情形以外的其他借款费用，本公司均应予以费用化。
合同规定本公司为使有关基础设施保持一定服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生
的支出中本公司承担的现时义务部分确认为一项预计负债。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
提供有形动产租赁服务：销售或进口
货物（另有列举的除外）；销售劳务；
销售或者进口；
自来水、暖气、冷气、热水、石油液
增值税 13%、9%、6%、5%、3%
化气、天然气、二甲醚、沼气、居民
用煤炭制品；提供交通运输、邮政、
基础电信、建筑、不动产租赁服务，
销售不动产，转让土地使用权；其他
应税销售服务行为；简易计税方法
城市维护建设税 实缴流转税税额 1%、5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 详见下表
教育费附加 实缴流转税税额 1.5%、3%
地方教育费附加 实缴流转税税额 1.5%、2%
从价计征的，按房产原值一次减除
房产税 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征 1.2%、12%
的，按租金收入的 12%计缴
有偿转让国有土地使用权及地上建筑 按增值额与扣除项目金额的比率，实
土地增值税
物和其他附着物产权产生的增值额 行四级超率累进税率（30%～60%)
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
浙江省建材集团建筑产业化有限公司 0.15
浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司 0.15
浙江建工绿智钢结构有限公司 0.15
浙江建投环保工程有限公司 0.15
苏州天地设计研究院有限公司 0.15
浙江省建设工程机械集团有限公司 0.15
浙江建装工程技术研究有限公司 核定征收
153
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
浙江省建设集团（香港）控股有限公司及其子公司 0.165
ZCIGC（RWANDA)CO.,LTD 0.3
中国浙江建设集团日本株式会社 0.3
日中建设实业有限公司 0.3
浙江建设投资（尼)有限公司及其子公司 0.3
西藏大成交通工程建设有限责任公司系在西藏注册并经营
的公司，根据西藏自治区人民政府下发的《西藏自治区企
业所得税政策实施办法(暂行)》的通知（藏政发〔2022〕
西藏大成交通工程建设有限责任公司 11 号），对从事鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所
得税，自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，符合
条件的免缴企业所得税中属于地方分享的部分。因此，西
藏大成 2022 年度按 9%的实际税率计缴企业所得税。
公司主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基
础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税
〔2008〕46 号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持
的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发
浙江鹏成交通投资有限公司
〔2009〕80 号）的规定，自项目取得第一笔生产经营收入
所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四
年至第六年减半征收企业所得税。本年度，公司处于免税
期。
公司主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基
础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税
〔2008〕46 号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持
的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发
龙游大成交通投资有限公司
〔2009〕80 号）的规定，自项目取得第一笔生产经营收入
所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四
年至第六年减半征收企业所得税。本年度，公司处于免税
期。
公司主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基
础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税
〔2008〕46 号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持
的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发
中卫卫民黄河大桥建设投资有限公司
〔2009〕80 号）的规定，自项目取得第一笔生产经营收入
所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四
年至第六年减半征收企业所得税。本年度，公司处于免税
期。
公司主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基
础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税
〔2008〕46 号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持
的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发
江山大成交通投资有限公司
〔2009〕80 号）的规定，自项目取得第一笔生产经营收入
所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四
年至第六年减半征收企业所得税。本年度，公司处于免税
期。
公司主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基
础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税
〔2008〕46 号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持
的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发
浙江旭成交通投资有限公司
〔2009〕80 号）的规定，自项目取得第一笔生产经营收入
所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四
年至第六年减半征收企业所得税。本年度，公司处于免税
期。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
浙江建投交通构件制造有限公司 实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
154
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
策。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
浙江交基工程技术有限公司
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
策。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
宁波市奉化区建投基础设施建设有限公司
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
策。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
遂昌县峡北公路建设管理有限公司
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
策。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
天台县建投基础建设有限公司 〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
155
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
策。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
浙江德清天和新型建材有限公司
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
策。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
浙江天和建设运输有限公司
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
策。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
浙江建工装饰材料有限公司
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
策。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
浙江省二建建设集团装饰工程有限公司 31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
156
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
策。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
浙江省二建建设集团材料设备有限公司
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
策。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
宁波市建设工程设计院有限公司
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
策。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
常山建投水务有限公司
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
策。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
长兴建投水务有限公司 况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
157
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
策。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
浙江省建设机械钢结构有限公司
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
策。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
浙江建机科技研发有限公司
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
策。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
浙江建工建筑工程咨询有限公司
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
策。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
浙江武弘建筑设计有限公司 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
158
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
策。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
浙江浙建美丽乡村建设有限公司
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
策。
公司符合小型微利企业标准，根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税
〔2022〕10 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情
况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%
的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城
浙江建宇物业管理有限公司
镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用
税和教育费附加、地方教育附加。根据财政部、税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税
〔2022〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100
万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得
额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期享受上述优惠政
策。
除上述以外的其他纳税主体 25%
2、税收优惠
1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科
发火〔2016〕195 号）有关规定，浙江省建材集团建筑产业化有限公司、浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司、浙
江建工绿智钢结构有限公司、苏州天地设计研究院有限公司、浙江建投环保工程有限公司、浙江省建设机械集团有限公
司、浙江建工装饰材料公司、浙江省二建建设集团安装有限公司、浙江省二建钢结构有限公司被认定为高新技术企业。
根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本年减按 15%的税率征收企业所得税。
2、根据财政部、税务总局《关于明确对增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告
2023 年第 1 号)等相关公告及管理办法：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率
的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税，减按 1%预征率预缴增值税。浙江浙建建筑
设计有限公司、长兴建投水务有限公司为小规模纳税人，符合上述优惠政策。
3、根据《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》财政部 税务总局公告 2021 年第 40 号，纳税人从事《目录》
2.15“污水处理厂出水、工业排水（矿井水）、生活污水、垃圾处理厂渗透（滤）液等”项目、5.1“垃圾处理、污泥处
理处置劳务”、5.2“污水处理劳务”项目，可适用本公告“三”规定的增值税即征即退政策，也可选择适用免征增值税
政策。子公司常山建投水务有限公司享受上述政策。
3、其他
159
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 1,389,877.82 1,217,881.14
银行存款 8,760,841,049.33 7,397,466,524.17
其他货币资金 230,509,389.90 217,837,621.42
合计 8,992,740,317.05 7,616,522,026.73
其中：存放在境外的款项总额 389,955,169.08 372,515,381.91
因抵押、质押或冻结等对
607,320,061.73 701,287,018.78
使用有限制的款项总额
其他说明
冻结资金
项目 期末余额 期初余额
因诉讼而冻结的银行存款 410,509,668.84 506,874,438.44
担保保证金 48,738,852.29 62,005,400.00
保函保证金 18,991,240.26 21,227,933.42
银行承兑汇票保证金 34,517,455.88 36,644,641.37
民工工资保证金 41,334,909.77 21,928,020.53
复耕保证金 1,443,354.81 1,333,190.58
职工住房基金 49,556,491.99 49,291,073.76
其他 2,228,087.89 1,982,320.68
合计 607,320,061.73 701,287,018.78
2、应收票据
（1 ） 应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
商业承兑票据 412,771,656.91 307,372,446.98
合计 412,771,656.91 307,372,446.98
单位：元
类别 期末余额 期初余额
160
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
按组合
计提坏
425,871 13,099, 412,771 317,242 9,869,6 307,372
账准备 100.00% 3.08% 100.00% 3.11%
,416.88 759.97 ,656.91 ,135.99 89.01 ,446.98
的应收
票据
其
中：
商业承
425,871 13,099, 412,771 317,242 9,869,6 307,372
兑汇票 100.00% 3.08% 100.00% 3.11%
,416.88 759.97 ,656.91 ,135.99 89.01 ,446.98
组合
425,871 13,099, 412,771 317,242 9,869,6 307,372
合计 100.00% 3.08% 100.00% 3.11%
,416.88 759.97 ,656.91 ,135.99 89.01 ,446.98
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：13,099,759.97
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
商业承兑汇票组合 425,871,416.88 13,099,759.97 3.08%
合计 425,871,416.88 13,099,759.97
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 不适用
（2 ） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
商业承兑汇票 13,099,759.9
9,869,689.01 3,674,397.35 -444,326.39
组合 7
13,099,759.9
合计 9,869,689.01 3,674,397.35 -444,326.39
7
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 不适用
161
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
（3 ） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
商业承兑票据 43,458,085.83 50,815,751.83
合计 43,458,085.83 50,815,751.83
（4 ） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
项目 期末转应收账款金额
商业承兑票据 3,063,381.94
合计 3,063,381.94
其他说明：
3、应收账款
（1 ） 应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏 6,530,8 2,499,9 4,030,8 6,564,5 2,352,2 4,212,2
账准备 32,190. 20.94% 89,498. 38.28% 42,691. 60,731. 19.59% 90,120. 35.83% 70,610.
的应收 05 70 35 09 23 86
账款
其
中：
按组合
计提坏 24,651, 2,027,9 22,624, 26,950, 2,004,3 24,946,
账准备 993,494 79.06% 07,564. 8.23% 085,930 910,096 80.41% 21,752. 7.44% 588,344
的应收 .66 10 .56 .68 46 .22
账款
其
中：
采用账 24,651, 2,027,9 22,624, 26,950, 2,004,3 24,946,
龄分析 993,494 79.06% 07,564. 8.23% 085,930 910,096 80.41% 21,752. 7.44% 588,344
法 .66 10 .56 .68 46 .22
31,182, 4,527,8 26,654, 33,515, 4,356,6 29,158,
合计 825,684 100.00% 97,062. 14.52% 928,621 470,827 100.00% 11,872. 13.00% 858,955
.71 80 .91 .77 69 .08
按单项计提坏账准备：2027907564.10
单位：元
162
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
中国恒大集团 5,660,822,768.00 2,151,618,227.93 38.01% 预计存在收回风险
咸阳凯创置业有限责
129,381,218.06 55,641,226.84 43.01% 预计存在收回风险
任公司
温州恒腾房地产开发
99,505,576.51 7,091,940.58 7.13% 预计存在收回风险
有限公司
成都市南洋置业有限
92,742,784.70 27,822,835.41 30.00% 预计存在收回风险
公司
芜湖中睿置业有限公
63,309,594.24 19,209,006.07 30.34% 预计存在收回风险
司
其他 485,070,248.54 238,606,261.87 49.19% 预计存在收回风险
合计 6,530,832,190.05 2,499,989,498.70
按组合计提坏账准备：2,027,317,978.65
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
采用账龄分析法 24,651,993,494.66 2,027,907,564.10 8.23%
合计 24,651,993,494.66 2,027,907,564.10
确定该组合依据的说明：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 17,632,622,847.64 528,516,019.06 3.00%
1－2 年 3,915,044,342.96 391,504,435.75 10.00%
2－3 年 1,486,522,208.28 222,982,094.29 15.00%
3－4 年 738,832,744.47 147,766,548.91 20.00%
4－5 年 283,665,770.31 141,832,885.09 50.00%
5 年以上 595,305,581.00 595,305,581.00 100.00%
合计 24,651,993,494.66 2,027,907,564.10
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 18,388,451,551.23
1至2年 6,396,957,776.82
163
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
2至3年 3,817,742,999.68
3 年以上 2,579,673,356.98
3至4年 1,478,887,384.98
4至5年 392,772,014.97
5 年以上 708,013,957.03
合计 31,182,825,684.71
（2 ） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提坏账
2,352,290,12 148,867,310. 2,499,989,49
准备的应收账 1,167,931.63
0.23 10 8.70
款
按组合计提坏
2,004,321,75 23,141,485.2 2,027,907,56
账准备的应收 444,326.39
2.46 5 4.10
账款
4,356,611,87 172,008,795. 4,527,897,06
合计 1,167,931.63 0.00 444,326.39
2.69 35 2.80
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
永业建工集团有限公司 192,458.10 现金收回
常州河畔置业有限公司 270,000.00 现金收回
菏泽嘉利置业有限公司 620,722.77 现金收回
启迪设计集团股份有限公司 18,000.00 现金收回
天津市顺宏成机械设备租赁有限公司 30,000.00 现金收回
温州飞利建设有限公司 27,750.76 现金收回
傅翔 9,000.00 现金收回
合计 1,167,931.63
（3 ） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
中国恒大集团 5,660,822,768.00 18.15% 2,151,618,227.93
浙江大学创新创业研究院有
366,860,887.47 1.18% 11,005,826.62
限公司
杭州南湖小镇投资开发有限
319,246,937.34 1.02% 9,577,408.12
公司
杭州萧山瓜沥镇城建投资开
279,870,253.21 0.90% 8,396,107.60
发有限公司
浙江省建筑设计研究院 236,939,342.00 0.76% 7,108,180.26
合计 6,863,740,188.02 22.01%
164
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
4、应收款项融资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收银行承兑汇票 401,485,600.39 460,391,742.38
融信 e 信等债权凭证 14,329,345.56 44,166,466.39
合计 415,814,945.95 504,558,208.77
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 不适用
其他说明：
期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额
银行承兑汇票 239,889,849.79
5、预付款项
（1 ） 预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 1,368,467,084.03 90.26% 949,172,735.89 91.18%
1至2年 115,932,933.58 7.65% 55,449,898.17 5.33%
2至3年 16,293,625.18 1.07% 19,882,134.01 1.91%
3 年以上 15,460,536.01 1.02% 16,456,875.95 1.58%
合计 1,516,154,178.80 1,040,961,644.02
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位名称 期末余额 账龄 未及时结算原因
南通云峰建筑安装工程有限公司 14,702,386.24 1-2 年 项目未结算
杭州元祥建筑劳务分包有限公司 7,737,863.49 1-2 年 项目未结算
中铁十七局集团有限公司 6,054,519.70 1-2 年 项目未结算
杭州市上城区人民法院 5,904,406.66 1-2 年 项目未结算
ECO TECHNOLOGY ENGINEERING CO_HKS04798 4,587,941.15 1-2 年 项目未结算
合计 38,987,117.24 — —
165
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
（2 ） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 未结算原因
杭州热联集团股份有限公司 54,273,985.57 3.58% 项目未结束
物产中大金属集团有限公司 46,768,496.69 3.08% 项目未结束
河钢集团北京国际贸易有限公司 39,070,000.00 2.58% 项目未结束
杭州元祥建筑劳务分包有限公司 37,065,509.22 2.44% 项目未结束
浙江众汇工品科技有限公司 32,184,317.10 2.12% 项目未结束
合计 209,362,308.58 13.80%
其他说明：
6、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 2,303,804,770.45 2,585,697,829.19
合计 2,303,804,770.45 2,585,697,829.19
（1 ） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
履约保证金 960,352,229.12 1,141,935,474.39
押金保证金 502,613,233.31 471,317,098.07
应收暂付款 1,024,780,288.59 815,981,039.21
拆借款 311,053,244.43 274,013,970.23
备用金 5,545,143.59 431,051.19
拆迁补偿款 353,305,745.56
其他 106,785,686.95 129,370,876.46
合计 2,911,129,825.99 3,186,355,255.11
2） 坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信用 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
损失 损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
166
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
值) 值)
2023 年 1 月 1 日余额 31,778,854.57 26,938,147.14 541,940,424.21 600,657,425.92
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
--转入第二阶段 -5,781,236.98 5,781,236.98 0.00 0.00
--转入第三阶段 0.00 -17,694,797.73 17,694,797.73 0.00
--转回第二阶段 0.00
--转回第一阶段 0.00
本期计提 1,171,965.06 12,595,865.09 -7,100,200.53 6,667,629.62
本期转回 0.00
本期转销 0.00
本期核销 0.00
其他变动 0.00
2023 年 6 月 30 日余
27,169,582.65 27,620,451.48 552,535,021.41 607,325,055.54
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 1,410,783,386.20
1至2年 426,938,228.71
2至3年 295,453,482.18
3 年以上 777,954,728.90
3至4年 103,613,460.06
4至5年 248,889,611.40
5 年以上 425,451,657.44
合计 2,911,129,825.99
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
348,424,876. 354,928,116.
账龄组合 6,503,240.69
28 97
252,232,549. 252,396,938.
单项计提组合 164,388.93
64 57
600,657,425. 607,325,055.
合计 6,667,629.62
92 54
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
167
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
温州市浙建未来
社区建设发展有 股东借款本息 218,603,858.23 1 年内 7.51% 6,558,115.75
限公司
中国浙江建设集
团（香港）有限
公司-
往来款及拆借款 112,831,788.15 1 年内 3.88% 3,384,953.64
WestfieldsConst
ructionLimited
联营
阿拉尔市西北兴
业国有资本投资
往来款 98,828,476.48 1 年以内 3.39% 3,216,897.07
运营（集团）有
限责任公司
新疆塔里木建筑
安装工程（集
往来款 83,737,069.93 2-3 年 2.88% 12,095,322.81
团）有限责任公
司
西藏交通建设投
履约保证金 60,347,931.54 4-5 年 2.07%
资有限公司
合计 574,349,124.33 19.73% 25,255,289.27
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1 ） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
存货跌价准 存货跌价准
项目 备或合同履 备或合同履
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
约成本减值 约成本减值
准备 准备
504,954,543.8 504,954,543.
原材料 485,885,269.29 485,885,269.29
6 86
13,376,872 188,378,816.4 17,662,027 170,716,788.
库存商品 292,821,267.09 279,444,394.89
.20 7 .58 89
42,008,267.9
周转材料 57,587,920.86 57,587,920.86 42,008,267.97
7
168
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
154,369,201.2 154,369,201.
发出商品 375,889,753.96 375,889,753.96
1 21
210,867,950.8 210,867,950.
生产成本 181,693,036.10 181,693,036.10
6 86
委托加工物资 4,317,252.88 4,317,252.88 22,891.15 22,891.15
2,240,047,744. 2,240,047,744. 97,661,114.6
开发成本 97,661,114.68
21 21 8
3,638,242,244. 13,376,872 3,624,865,372. 1,198,262,786 17,662,027 1,180,600,75
合计
39 .20 19 .20 .58 8.62
（2 ） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
17,662,027.5 13,376,872.2
库存商品 4,285,155.38
8 0
17,662,027.5 13,376,872.2
合计 4,285,155.38
8 0
（3 ） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
项目名称 金额
99,940,465.17
浙江大学舟山校区（海洋学院）教师住宅二期工程
112,405,729.54
衢州客厅项目
合计 212,346,194.71
主要项目及其利息资本化情况：
本 本
期 期
项 开 转 其 资
其中：本期
目 工 入 他 本期（开发成 利息资本化 金
预计竣工时间 预计总投资 期初余额 期末余额 利息资本化
名 时 开 减 本）增加 累计金额 来
金额
称 间 发 少 源
产 金
品 额
衢 202 自
州 2 筹
2025 年 2 月 27 911,370,000.0 115,654,402.7 115,654,402.7
客 年 1,649,367.69 165,550.57 资
日 0 2 2
厅 10 金
项 月 +
169
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
目 27 银
GT- 日 行
01- 贷
01a 款
酒
店
工
程
衢
州
客
厅
项
目
GT-
01- 自
01c 202 筹
会 2 资
展 年 金
2025 年 2 月 27 355,680,000.0
中 10 94,149,015.23 94,149,015.23 3,380,185.64 339,276.48 +
日 0
心 月 银
及 27 行
GT- 日 贷
01- 款
01a
零
售
商
业
工
程
衢
自
州
202 筹
客
2 资
厅
年 金
项 2025 年 4 月 27 2,468,700,000. 1,923,629,759. 1,923,629,759. 86,873,276.4 10,082,561.
10 +
目 日 00 09 09 8 61
月 银
住
27 行
宅 日 贷
工
款
程
衢
州
客
厅 自
项 202 筹
目 2 资
GT- 年 金
2025 年 2 月 27
01- 10 18,000,000.00 6,674,102.00 6,674,102.00 +
日
01e 月 银
配 27 行
建 日 贷
道 款
路
工
程
浙 202 2 289,238,600.0 97,661,114. 20,502,899.7 自
2,279,350.49 99,940,465.17
江 3 026 年 3 月 31 0 68 3 筹
170
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
大 年 日 资
学 11 金
舟 月1 +
山 日 银
校 行
区 贷
（ 款
海
洋
学
院
）
教
师
住
宅
二
期
工
程
合 4,042,988,600. 97,661,114. 0.0 0.0 2,142,386,629. 2,240,047,744. 112,405,729. 10,587,388.
计 00 68 0 0 53 21 54 66
（4 ） 合同履约成本本期摊销金额的说明
8、合同资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
建造合同形成
40,617,071,0 477,460,548. 40,139,610,5 36,546,812,6 436,139,520. 36,110,673,1
的已完工未结
75.61 94 26.67 26.65 52 06.13
算资产
123,404,592. 119,702,454. 154,300,200. 149,678,094.
应收质保金 3,702,137.77 4,622,106.00
00 23 21 21
40,740,475,6 481,162,686. 40,259,312,9 36,701,112,8 440,761,626. 36,260,351,2
合计
67.61 71 80.90 26.86 52 00.34
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
项目 变动金额 变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 不适用
本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
单项计提 49,037,145.20 7,716,116.78
171
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
按组合计提 -919,968.23
合计 48,117,176.97 7,716,116.78
其他说明
合同资产单项计提明细：
9、一年内到期的非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
合同资产（质保金） 737,646,915.00 726,727,092.41
已完工 PPP 项目工程款 1,528,045,212.02 1,788,999,878.17
BT 等其他代垫项目款 602,797,476.62 609,288,906.08
减值准备 -22,129,407.45 -21,798,812.70
合计 2,846,360,196.19 3,103,217,063.96
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
其他说明：
10 、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣及待认证进项税 1,152,704,926.59 1,070,416,922.85
预缴税金 29,301,650.58 37,513,251.34
其他 4,626,043.85 794,450.00
合计 1,186,632,621.02 1,108,724,624.19
其他说明：
172
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
11 、长期应收款
（1 ） 长期应收款情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
分期收款提 99,599,520 99,599,520 99,599,520 99,599,520
供劳务 .35 .35 .35 .35
已完工 PPP 11,227,928 11,227,928 11,482,677 11,482,677
项目工程款 ,578.04 ,578.04 ,137.49 ,137.49
BT 等其他代 1,272,293, 1,272,293, 1,136,789, 1,136,789,
垫项目款 079.83 079.83 018.24 018.24
12,599,821 12,599,821 12,719,065 12,719,065
合计
,178.22 ,178.22 ,676.08 ,676.08
坏账准备减值情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
12 、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
期初余 期末余
权益法 宣告发 减值准
被投资 额（账 其他综 额（账
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
单位 面价 合收益 其他 面价
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
值） 调整 值）
损益 利润
一、合营企业
浙江建
工装饰 24,814 - 24,357
集成科 ,678.4 457,34 ,330.6
技有限 3 7.76 7
公司
浙江建
投发展 13,138 17,370
4,232,
房地产 ,728.3 ,861.9
133.58
开发有 3 1
限公司
衢州市 643,04 - -
173
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
慧城酒 3,124. 5,439, 637,60
店管理 78 893.85 3,230.
有限公 93
司[注
1]
龙泉市
浙建昊 135,20 - 134,84
151,16
天建设 0,000. 504,16 6,991.
0.59
发展有 00 8.94 65
限公司
浙江浙
浦建设 5,000, 5,000,
有限公 000.00 000.00
司
浙建联
城（浙
5,000, 5,000,
江）建
000.00 000.00
设有限
公司
浙江浙
10,000 10,002
兰建设 2,321.
,000.0 ,321.9
有限公 91
0 1
司
-
681,14 155,20 - 196,57
637,60
小计 7,692. 0,000. 0.00 2,166, 0.00 0.00 0.00 0.00 7,506. 0.00
3,230.
13 00 955.06 14
93
二、联营企业
五矿财 -
49,873 32,376
富投资 17,497
,934.5 ,053.2
管理有 ,881.2
3 8
限公司 5
台州东
34,031 - 30,103
部建材
,268.1 3,928, ,026.7
科技有
5 241.41 4
限公司
南昌城
15,041 16,459
建构件 1,418,
,200.4 ,292.2
有限公 091.77
9 6
司
浙建长
三角
48,449 - 47,905
（嘉
,923.2 544,19 ,727.0
善）建
8 6.24 4
设有限
公司
金华网
新科技
产业孵 200,00
化园建 0.00
设有限
公司
宁波钢
杰人力 -
4,611, 477,39 4,003,
资源开 1,085,
745.45 1.31 761.16
发有限 375.60
公司
174
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
浙江浙
丽建设 25,130 26,556
1,425,
发展有 ,511.6 ,477.4
965.81
限责任 6 7
公司
宁波奉
化交投
20,790 21,745
基础建 954,53
,565.8 ,102.0
设工程 6.20
9 9
有限公
司
泰顺交
投基础 -
290,35 271,89
建设工 18,460
6.52 5.98
程有限 .54
公司
浙江中
衡工程 -
1,704, 1,512,
设计咨 191,37
076.82 701.65
询有限 5.17
公司
缙云县
仙旭建 17,147 - 17,120
设管理 ,245.6 26,922 ,322.8
有限公 9 .86 3
司
丽水市
振兴乡 201,48 15,060 - 216,50
村建设 3,892. ,240.0 36,920 7,211.
发展有 87 0 .90 97
限公司
浙江湖
州梓城 194,82 209,15 - 403,75
建设开 4,000. 8,264. 226,15 6,105.
发有限 00 00 8.18 82
公司
温州市
浙建未
-
来社区 6,954, 6,663,
291,42
建设发 991.21 570.02
1.19
展有限
公司
阿拉尔
市浙建
57,863 60,250
新型建 2,387,
,278.5 ,496.8
材集团 218.31
2 3
有限公
司[注]
China
Zhejia
ng-
Westfi 29,494 34,931
5,437,
elds ,026.2 ,773.9
747.64
constr 8 2
uction
Limite
d
175
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
Joint
Ventur
e
浙江基
14,196 -
建投资 75,275 9,915,
,016.4 4,356,
管理有 .98 292.41
3 000.00
限公司
浙江建
-
投机械 6,209, 6,139,
69,445
租赁有 326.21 880.93
.28
限公司
浙江财
金未来
-
社区股 1,643.
1,643.
权投资 38
38
有限责
任公司
杭州财
金未来
社区股
14,268 - 15,378
权投资 1,173,
,133.5 63,092 ,885.3
合伙企 844.36
2 .55 3
业（有
限合
伙）
浙江浙
49,000 - 48,762
景建设
,000.0 237,81 ,186.2
发展有
0 3.80 0
限公司
-
742,36 274,39 - 1,000,
16,395 5,437, 200,00
小计 4,493. 3,991. 0.00 0.00 5,441, 0.00 0.00 359,76
,093.3 747.64 0.00
52 74 375.60 3.93
7
- -
1,423, 429,59 - 1,196,
18,562 5,437, 639,87 200,00
合计 512,18 3,991. 5,441, 937,27
,048.4 747.64 3,423. 0.00
5.65 74 375.60 0.07
3 41
其他说明
注 1：本年取得衢州市慧城酒店管理有限公司控制权，衢州市慧城酒店管理有限公司纳入合并范围。
13 、其他权益工具投资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
杭州水务银湖制水有限公司 14,700,000.00 14,700,000.00
湘西自治州首创环保有限公司 2,200,000.00 2,200,000.00
遂昌县交投客运建设投资有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
中电建华明（新昌）投资发展有限公
7,125,800.00 7,125,800.00
司
亚迪机械租赁有限公司 4,821,526.43 4,665,627.55
南水北调（开化）水务有限公司 4,680,000.00 4,680,000.00
浙江武辉建设有限公司 50,000.00 50,000.00
武汉和庆金属制品有限公司[注 1]
海杰德發展（香港）有限公司[注 2]
176
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
合计 43,577,326.43 43,421,427.55
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允
其他综合收益 价值计量且其 其他综合收益
确认的股利收
项目名称 累计利得 累计损失 转入留存收益 变动计入其他 转入留存收益
入
的金额 综合收益的原 的原因
因
其他说明：
注 1：本公司之子公司建材集团持有武汉和庆金属制品有限公司 42.00%股权，该公司系承包经营，建材集团收取固定回
报，对其无控制或重大影响，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。该公司营业执照
已吊销，投资成本预计无法收回。
注 2：中国浙江建设集团（香港）有限公司（以下简称浙建香港)对海杰德發展（香港）有限公司投资成本
19,043,655.34 元，以前年度已计提减值准备 19,043,655.34 元。
14 、投资性房地产
（1 ） 采用成本计量模式的投资性房地产
适用 □不适用
单位：元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 449,732,479.26 44,725,002.92 494,457,482.18
2.本期增加金额 44,229,078.20 44,229,078.20
（1）外购 21,054,858.03 21,054,858.03
（2）存货\
固定资产\在建工程转 23,014,965.47 23,014,965.47
入
（3）企业合
并增加
（4）汇率变动 159,254.70 159,254.70
3.本期减少金额 31,076,419.30 5,356,076.73 36,432,496.03
（1）处置 20,356,703.57 5,356,076.73 25,712,780.30
（2）其他转
10,719,715.73 10,719,715.73
出
4.期末余额 462,885,138.16 39,368,926.19 502,254,064.35
二、累计折旧和累计
摊销
1.期初余额 87,838,199.07 13,688,618.45 101,526,817.52
177
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
2.本期增加金额 11,178,001.96 400,545.90 11,578,547.86
（1）计提或
6,588,792.92 400,545.90 6,989,338.82
摊销
（2）存货\固定资产\
4,514,762.74 4,514,762.74
在建工程转入
（3）汇率变动 74,446.30 74,446.30
3.本期减少金额 8,967,039.12 1,521,465.02 10,488,504.14
（1）处置 2,900,930.46 1,521,465.02 4,422,395.48
（2）其他转
6,066,108.66 6,066,108.66
出
4.期末余额 90,049,161.91 12,567,699.33 102,616,861.24
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转
出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 372,835,976.25 26,801,226.86 399,637,203.11
2.期初账面价值 361,894,280.19 31,036,384.47 392,930,664.66
（2 ） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 不适用
（3 ） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
佳利商城四期 2,894,508.96 正在办理中
塘河南村 57（共 34 套） 19,460,926.46 拆迁补偿房屋权证未办妥
合计 22,355,435.42
其他说明
15 、固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 2,969,635,973.82 2,679,101,051.41
固定资产清理 748,723.86 812,425.00
178
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
合计 2,970,384,697.68 2,679,913,476.41
（1 ） 固定资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 临时设施 合计
一、账面原
值：
1.期初余 2,458,892,16 376,051,244. 1,033,996,53 133,343,244. 186,886,957. 4,189,170,15
额 5.26 94 9.52 98 73 2.43
2.本期增 127,274,913. 13,393,835.5 284,212,776. 11,024,225.5 13,915,666.5 449,821,417.
加金额 75 1 47 4 4 81
（1 81,371,226.4 11,857,632.3 220,657,122. 10,828,672.9 13,915,666.5 338,630,320.
）购置 7 1 34 7 4 63
（2
34,946,385.2 62,742,583.9 97,688,969.1
）在建工程转
5 0 5
入
（3
）企业合并增
加
（4）投资性 10,719,715.7 10,719,715.7
房地产转入 3 3
（5）汇率变
237,586.30 1,536,203.20 813,070.23 195,552.57 2,782,412.30
动
3.本期减 29,709,545.0 12,544,925.2 56,222,578.9
3,740,608.21 5,367,498.88 4,860,001.54
少金额 5 8 6
（1 12,544,925.2 33,154,269.8
6,641,235.97 3,740,608.21 5,367,498.88 4,860,001.54
）处置或报废 8 8
（2 ) 转出投 23,068,309.0 23,068,309.0
资性房地产 8 8
4.期末余 2,556,457,53 385,704,472. 1,305,664,39 138,999,971. 195,942,622. 4,582,768,99
额 3.96 24 0.71 64 73 1.28
二、累计折旧
1.期初余 478,964,582. 131,268,382. 667,048,496. 96,960,069.4 135,827,569. 1,510,069,10
额 69 32 96 0 65 1.02
2.本期增 43,748,903.1 12,059,537.4 48,347,351.2 20,138,694.2 130,517,868.
6,223,382.16
加金额 5 7 5 5 28
（1 37,576,424.2 10,932,278.6 47,744,380.8 20,138,694.2 122,435,234.
6,043,456.95
）计提 7 7 1 5 95
（2 ) 投资性
6,066,108.66 6,066,108.66
房地产转入
（3）汇率变
106,370.22 1,127,258.80 602,970.44 179,925.21 2,016,524.67
动
3.本期减 27,453,951.8
5,608,588.90 3,489,745.30 8,943,600.80 4,662,567.06 4,749,449.78
少金额 4
（1 22,657,810.8
812,447.88 3,489,745.30 8,943,600.80 4,662,567.06 4,749,449.78
）处置或报废 2
（2 ) 转出投
4,796,141.02 4,796,141.02
资性房地产
517,104,896. 139,838,174. 706,452,247. 98,520,884.5 151,216,814. 1,613,133,01
4.期末余
94 49 41 0 12 7.46
179
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
额
三、减值准备
1.期初余
额
2.本期增
加金额
（1
）计提
3.本期减
少金额
（1
）处置或报废
4.期末余
额
四、账面价值
1.期末账 2,039,352,63 245,866,297. 599,212,143. 40,479,087.1 44,725,808.6 2,969,635,97
面价值 7.02 75 30 4 1 3.82
2.期初账 1,979,927,58 244,782,862. 366,948,042. 36,383,175.5 51,059,388.0 2,679,101,05
面价值 2.57 62 56 8 8 1.41
（2 ） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
杭州新天地商务
中心 5 幢东楼 63,060,855.76 8,182,101.55 54,878,754.21
12、13 层
日照原海印象小
290,246.92 11,488.00 278,758.92
区
新昌县东方润园
2,828,527.15 194,076.48 2,634,450.67
301 室、302 室
满洲里部分房屋 68,086,577.01 10,359,034.22 57,727,542.79
遵义房屋 37,349,406.76 689,955.49 36,659,451.27
合计 171,615,613.60 19,436,655.74 152,178,957.86
（3 ） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
产权转让方未按照合同约定办理房屋
西溪诚品办公楼 59,296,251.28
产权证书转移
浙西产业化房屋 78,970,065.31 整体验收未完成，期末未办理产权证
塘河南村 19 套房屋 11,520,177.62 拆迁未办妥
贵州部分房产 15,003,652.24 尚在办理中
和润园 4 幢三单元 406 室 4,520,263.32 尚在办理中
上海松江区三迪创富中心 4 幢 9 号
4,374,748.35 尚在办理中
754 室
其他房屋建筑 30,746,209.10 尚在办理中
合计 204,431,367.22
180
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
其他说明
（4 ） 固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
通用设备 11,289.64 6,785.29
房屋及建筑物 737,434.22 739,792.71
专用设备 65,847.00
合计 748,723.86 812,425.00
其他说明：
16 、在建工程
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 112,299,228.15 179,866,559.46
合计 112,299,228.15 179,866,559.46
（1 ） 在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
年产 10000 套
大型工程机械
21,472,044.7 21,472,044.7 78,009,577.3 78,009,577.3
制造项目建设
4 4 8 8
（二期项目建
设）
浙西产业化 PC
构件龙游生产 4,248,445.80 4,248,445.80 4,160,635.49 4,160,635.49
基地二期项目
年产一万吨建
筑工业化专用 12,918,495.1 12,918,495.1 12,918,495.1 12,918,495.1
砂浆母料生产 4 4 4 4
项目
固碳混凝土制 33,246,214.5 33,246,214.5 19,121,233.4 19,121,233.4
品技改项目 9 9 9 9
总部大楼及安 16,340,825.0 16,340,825.0 16,340,825.0 16,340,825.0
置房补偿工程 1 1 1 1
华埠镇金星村 34,561,436.5 34,561,436.5
740,000.00 740,000.00
党建服务中心 4 4
西南基地装饰
4,159,731.38 4,159,731.38
工程
龙游新建新型
水性涂料生产 1,003,685.55 1,003,685.55
线项目
湖州天心天思
1,144,444.44 1,144,444.44
ERP 项目
181
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
13,448,086.7 13,448,086.7 12,052,954.2 12,052,954.2
信息化建设
9 9 6 6
零星工程 3,577,254.71 3,577,254.71 2,701,402.15 2,701,402.15
112,299,228. 112,299,228. 179,866,559. 179,866,559.
合计
15 15 46 46
（2 ） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
其
工程
本期 利息 中：
本期 累计 本期
本期 转入 资本 本期
项目 预算 期初 其他 期末 投入 工程 利息 资金
增加 固定 化累 利息
名称 数 余额 减少 余额 占预 进度 资本 来源
金额 资产 计金 资本
金额 算比 化率
金额 额 化金
例
额
年产
一万
吨建
筑工
13,50 12,91 12,91
业化 95.69
0,000 8,495 8,495 90.00 其他
专用 %
.00 .14 .14
砂浆
母料
生产
项目
浙西
产业
化 PC
构件 20,00 4,160 4,248
87,81 89.24
龙游 0,000 ,635. ,445. 89.24 其他
0.31 %
生产 .00 49 80
基地
二期
项目
总部
大楼
178,4 16,34 16,34
及安 26.99
64,80 0,825 0,825 26.99 其他
置房 %
0.00 .01 .01
补偿
工程
年产
10000
台套
大型 400,0 78,00 1,817 58,35 21,47 9,130
75.78 345,2
工程 00,00 9,577 ,067. 4,600 2,044 75.78 ,245. 其他
% 38.74
机械 0.00 .38 36 .00 .74 46
制造
项目
建设
华埠
镇金
55,00 34,56 1,124 34,94
星村 740,0 100.0 100.0
0,000 1,436 ,948. 6,385 其他
党建 00.00 0% 0
.00 .54 71 .25
服务
中心
182
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
固碳
混凝
80,00 19,12 14,12 33,24 金融
土制 41.56
0,000 1,233 4,981 6,214 80.00 机构
品技 %
.00 .49 .10 .59 贷款
改项
目
746,9 165,1 17,15 93,30 88,96 9,130
345,2
合计 64,80 12,20 4,807 0,985 6,025 ,245.
38.74
0.00 3.05 .48 .25 .28 46
17 、使用权资产
单位：元
项目 房屋及建筑物 机器设备 土地 运输工具 合计
一、账面原值
1.期初余额 325,264,777.93 87,884,729.95 107,839.98 10,120,648.69 423,377,996.55
2.本期增加
54,458,511.79 7,555,429.66 -0.02 62,013,941.43
金额
（1）租赁 52,134,817.11 7,555,429.66 -0.02 59,690,246.75
（2）汇率变动 1,849,402.06 1,849,402.06
（3）合并范围变
474,292.62 474,292.62
动
3.本期减少
7,657,326.61 1,074,645.14 107,839.98 8,839,811.73
金额
（1）租赁到期 7,657,326.61 1,074,645.14 107,839.98 8,839,811.73
4.期末余额 372,065,963.11 94,365,514.47 10,120,648.67 476,552,126.25
二、累计折旧
1.期初余额 123,225,037.92 54,107,182.75 89,866.63 2,085,521.74 179,507,609.04
2.本期增加
38,493,215.46 11,708,008.21 17,973.35 1,098,135.45 51,317,332.47
金额
（1）计
37,472,679.33 11,708,008.21 17,973.35 1,098,135.45 50,296,796.34
提
（2）汇率变动 748,616.94 748,616.94
（3）合并范围变
271,919.19 271,919.19
动
3.本期减少
2,315,951.46 1,074,645.14 107,839.98 3,498,436.58
金额
（1）处
置
（2）租赁到期 2,315,951.46 1,074,645.14 107,839.98 3,498,436.58
4.期末余额 159,402,301.92 64,740,545.82 3,183,657.19 227,326,504.93
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计
提
3.本期减少
金额
183
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
（1）处
置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
212,663,661.19 29,624,968.65 6,936,991.48 249,225,621.32
价值
2.期初账面
202,039,740.01 33,777,547.20 17,973.35 8,035,126.95 243,870,387.51
价值
其他说明：
18 、无形资产
（1 ） 无形资产情况
单位：元
土地使用 非专利技 车位使用 特许经营
项目 专利权 软件 采矿权 特许权 合计
权 术 权 权
一、账
面原值
1.
659,778,4 301,674. 81,134,1 4,528,57 1,542,62 174,806, 26,090,9 2,489,26
期初余
03.83 00 96.31 1.43 4,003.77 265.64 53.00 4,067.98
额
2.
9,420,375 3,090,95 628,571. 29,510,0 42,649,9
本期增
.00 0.99 43 05.24 02.66
加金额
（
4,492,927 2,993,93 628,571. 29,510,0 37,625,4
1）购
.99 9.80 43 05.24 44.46
置
（
2）内
部研发
（
3）企
业合并
增加
（4） 5,356,076 97,011.1 5,453,08
转入 .73 9 7.92
（5） - -
汇率变 428,629.7 428,629.
动 2 72
3.
98,080.1 98,080.1
本期减
1 1
少金额
（
98,080.1 98,080.1
1）处
1 1
置
4. 669,198,7 301,674. 84,127,0 5,157,14 1,542,62 204,316, 26,090,9 2,531,81
184
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
期末余 78.83 00 67.19 2.86 4,003.77 270.88 53.00 5,890.53
额
二、累
计摊销
1.
132,363,4 119,014. 51,483,2 2,087,26 14,969,2 26,090,9 227,113,
期初余
88.70 33 14.91 1.61 40.12 53.00 172.67
额
2.
10,951,45 18,856.7 5,884,25 226,428. 3,763,23 20,844,2
本期增
9.46 2 7.54 54 9.97 42.23
加金额
（
9,429,994 18,856.7 5,884,25 226,428. 3,763,23 19,322,7
1）计
.44 2 7.54 54 9.97 77.21
提
（2） 1,521,465 1,521,46
转入 .02 5.02
3.
115,111. 115,111.
本期减
33 33
少金额
（
115,111. 115,111.
1）处
33 33
置
4.
143,314,9 137,871. 57,252,3 2,313,69 18,732,4 26,090,9 247,842,
期末余
48.16 05 61.12 0.15 80.09 53.00 303.57
额
三、减
值准备
1.
期初余
额
2.
本期增
加金额
（
1）计
提
3.
本期减
少金额
（
1）处
置
4.
期末余
额
四、账
面价值
1.
525,883,8 163,802. 26,874,7 2,843,45 1,542,62 185,583, 2,283,97
期末账
30.67 95 06.07 2.71 4,003.77 790.79 3,586.96
面价值
185
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
2.
527,414,9 182,659. 29,650,9 2,441,30 1,542,62 159,837, 2,262,15
期初账
15.13 67 81.40 9.82 4,003.77 025.52 0,895.31
面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%
（2 ） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
镇海域关后海塘 6,438,344.25 尚在办理中
小 计 6,438,344.25
其他说明
19 、商誉
（1 ） 商誉账面原值
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 企业合并形成 期末余额
的事项 其他 处置
的
苏州天地设计
120,820,648. 120,820,648.
研究院有限公
46 46
司
华营建筑有限 58,508,292.8 60,390,079.1
1,881,786.30
公司 5 5
新疆塔建三五
34,764,135.6 34,764,135.6
九建工有限责
4 4
任公司
浙江建工五建
9,330,000.00 9,330,000.00
建设有限公司
浙江建工交通
工程建设有限 3,900,000.00 3,900,000.00
公司
浙江建工水利
水电建设有限 3,548,625.16 3,548,625.16
公司
浙江浙建基础
设施工程有限 1,012,953.30 1,012,953.30
公司
宁波市建设工
程设计院有限 640,546.31 640,546.31
公司
太仓中茵建设
639,706.33 639,706.33
投资有限公司
江西天和建设
387,207.49 387,207.49
有限公司
浙江亚克建筑
132,281.83 132,281.83
门窗有限公司
233,684,397. 235,566,183.
合计 0.00 1,881,786.30
37 67
186
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
（2 ） 商誉减值准备
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 期末余额
的事项 计提 处置
苏州天地设计
56,246,822.9 56,246,822.9
研究院有限公
9 9
司
浙江亚克建筑
132,281.83 132,281.83
门窗有限公司
太仓中茵建设
639,706.33 639,706.33
投资有限公司
57,018,811.1 57,018,811.1
合计
5 5
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
1、苏州天地设计研究院有限公司的商誉
资产组或资产组组合的构成 苏州天地设计研究院有限公司的资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值 34,960,015.12 元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方 公司持有苏州天地设计研究院有限公司 100.00%股权，分摊至其
法 资产组的商誉价值为 120,820,648.46 元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 155,780,663.58 元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值
是
测试时所确定的资产组或资产组组合一致
2、华营建筑有限公司的商誉
资产组或资产组组合的构成 华营建筑有限公司的资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值 632,712,764.34 元
公司持有华营建筑有限公司 72.23%股权，分摊至其资产组的
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法
商誉价值为 83,608,028.73 元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 716,320,793.07 元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试
是
时所确定的资产组或资产组组合一致
3、新疆塔建三五九建工有限责任公司的商誉
资产组或资产组组合的构成 新疆塔建三五九建工有限责任公司的长期资产
资产组或资产组组合的账面价值 32,008,639.09 元
187
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
公司持有塔建三五九 66.00%股权，分摊至其资产组的商誉
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法
价值为 52,672,932.79 元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 84,681,571.88 元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时
是
所确定的资产组或资产组组合一致
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预
测期等）及商誉减值损失的确认方法：
1、苏州天地设计研究院有限公司商誉
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期（2023 年 7 月-2028 年）
现金流量预测为基础，其现金流量预测用用的折现率为 10.51%，预测期以后的收益状况保持在 2028 年的水平不变。减
值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预
测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。根据公司采
用收益法的评估结果，包含商誉的资产组可收回金额为 100,250,000.00 元，低于账面价值 155,780,663.58 元，按公司
持股比例 100.00%计算确认商誉减值准备 55,530,663.58 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已确认商誉减值准备
56,246,822.99 元，故本期无需计提商誉减值准备。
2、华营建筑有限公司商誉
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期（2023 年 7 月-2028 年）
现金流量预测为基础，其现金流量预测使用的折现率 10.00%，预测期以后的收益状况保持在 2028 年的水平不变。减值
测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场
发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。华
营建筑有限公司可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
3、新疆塔建三五九建工有限责任公司商誉
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期（2023 年 7 月-2028 年）
现金流量预测为基础，其现金流量预测使用的折现率 9.79%，预测期以后的收益状况保持在 2028 年的水平不变。
减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对
市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
新疆塔建三五九建工有限责任公司可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
商誉减值测试的影响
其他说明
20 、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 42,850,791.03 10,775,111.16 9,552,976.81 44,072,925.38
租赁费 8,496,889.92 583,966.13 898,546.64 8,182,309.41
车位款 5,039,076.98 90,865.38 4,948,211.60
长期资产改造费 616,021.28 11,257,834.76 558,070.70 11,315,785.34
188
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
其他 22,218.15 2,106.84 20,111.31
合计 57,024,997.36 22,616,912.05 11,102,566.37 68,539,343.04
其他说明
21 、递延所得税资产/递延所得税负债
（1 ） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 5,039,618,844.28 1,243,381,620.77 4,808,584,076.85 1,188,281,836.02
内部交易未实现利润 20,622,042.39 3,093,306.36 20,622,042.39 3,093,306.36
可抵扣亏损 72,582,021.22 10,568,003.78 61,236,199.09 15,309,049.78
预计负债 22,147,719.72 18,107,621.26 28,339,587.40 7,084,896.85
递延收益 23,841,220.96 5,536,929.93 23,841,220.97 5,960,305.24
应付职工薪酬 17,659,750.68 5,960,305.24 32,647,069.66 8,161,767.41
未取得发票的成本 42,272,015.12 4,414,937.67 62,368,029.80 15,592,007.44
租赁负债 196,362,692.24 49,090,673.06 197,412,589.93 48,456,183.64
合计 5,435,106,306.61 1,340,153,398.07 5,235,050,816.09 1,291,939,352.74
（2 ） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
未纳税的非货币性资
38,685,127.92 9,671,281.98 38,685,127.92 9,671,281.98
产交换利得
投资性房地产账面价
728,549.64 182,137.41 1,069,466.18 176,461.92
值与计税基础差异
固定资产净值及税务
113,024,932.40 28,256,233.10
的资产净值的差异
使用权资产 211,802,446.95 51,988,266.14 197,804,469.76 48,552,373.05
合计 364,241,056.91 90,097,918.63 237,559,063.86 58,400,116.95
（3 ） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 1,340,153,398.07 1,291,939,352.74
递延所得税负债 90,097,918.63 58,400,116.95
（4 ） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
189
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
可抵扣暂时性差异 1,041,552,547.13 616,836,123.68
可抵扣亏损 387,078,272.63 420,007,217.61
合计 1,428,630,819.76 1,036,843,341.29
（5 ） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
2022 年
2023 年 35,363,223.23 43,917,022.65
2024 年 38,948,898.13 41,129,271.22
2025 年 27,210,526.14 27,359,333.89
2026 年 61,340,423.48 65,757,668.69
2027 年 118,461,555.37 143,977,136.51
2028 年 41,331,755.05 1,601,778.27
2029 年 2,930,138.42 5,929,521.27
2030 年 14,984,897.79 23,724,299.87
2031 年 18,622,017.71 38,599,747.46
2032 年 16,519,843.49 28,011,437.78
2033 年 11,364,993.82
合计 387,078,272.63 420,007,217.61
其他说明
22 、其他非流动资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产（质 1,854,361,83 55,708,793.1 1,798,653,04 2,085,518,90 62,565,567.1 2,022,953,33
保金） 7.97 4 4.83 5.08 6 7.92
未完工 PPP 项 3,612,358,98 3,612,358,98 3,105,356,56 3,105,356,56
目工程款 9.00 9.00 9.01 9.01
房产车位购置 50,099,019.6 50,099,019.6 50,099,019.6 50,099,019.6
款 8 8 8 8
其他长期资产 11,721,918.9 11,721,918.9
3,488,995.20 3,488,995.20
购置款 8 8
BT 等其他代垫 1,811,022,82 1,811,022,82 1,710,921,05 1,710,921,05
项目款 7.66 7.66 6.75 6.75
7,331,331,66 55,708,793.1 7,275,622,87 6,963,617,46 62,565,567.1 6,901,051,90
合计
9.51 4 6.37 9.50 6 2.34
其他说明：
23 、短期借款
（1 ） 短期借款分类
单位：元
190
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
质押借款 31,980,000.00 3,980,000.00
抵押借款 49,482,789.08
保证借款 2,950,723,457.08 2,142,633,375.07
信用借款 5,628,140,000.00 2,918,116,833.33
信用证借款 300,541,711.00
融信通、E 信通融资 112,094,960.03 560,398,366.78
银行承兑汇票融资 30,000,000.00 20,000,000.00
应付利息 6,051,235.61 1,946,982.80
合计 8,758,989,652.72 5,997,100,058.06
短期借款分类的说明：
（2 ） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明
注：抵消调整数列报融信通、E 信通融资
24 、应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 671,244,902.73 578,207,052.87
银行承兑汇票 3,898,172.40 4,026,790.13
合计 675,143,075.13 582,233,843.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
25 、应付账款
（1 ） 应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付货款 28,798,539,739.22 18,028,171,611.35
购买长期资产款 151,415,142.74 5,284,329.54
应付工程款 26,208,184,995.04 34,528,067,313.11
应付劳务分包款 6,577,584,809.61 8,415,410,177.14
合计 61,735,724,686.61 60,976,933,431.14
（2 ） 账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
191
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
浙江上安建设有限公司 122,966,442.95 尚未结算
那曲鸣德建材有限公司 92,767,216.46 尚未结算
阿克苏润禾商贸有限公司 54,618,549.20 尚未结算
山东省显通安装有限公司 50,960,016.64 尚未结算
嘉兴中正实业有限公司 44,238,579.79 尚未结算
浙江合屹建设有限公司 42,833,638.89 尚未结算
绍兴中亚工贸园有限公司 37,369,394.63 尚未结算
福建省传禧建设工程有限公司 37,077,167.88 尚未结算
西藏继坤商贸有限公司 33,708,626.00 尚未结算
山东富泰建设工程有限公司 33,444,782.50 尚未结算
合计 549,984,414.94
其他说明：
26、预收款项
（1 ） 预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 3,132,495.87 8,958,278.59
1 年以上 12,872,806.29 13,553,322.94
合计 16,005,302.16 22,511,601.53
（2 ） 账龄超过 1 年的重要预收款项
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
预收租金 12,872,806.29 按租赁期结转
合计 12,872,806.29
其他说明：
27 、合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收工程款 4,838,388,365.55 4,659,578,288.79
预收货款 976,610,185.00 458,694,266.74
预收物业费 2,151,679.16 570,684.93
预收设计款 966,830.00
合计 5,817,150,229.71 5,119,810,070.46
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
变动金
项目 变动原因
额
192
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
28 、应付职工薪酬
（1 ） 应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 390,189,007.93 1,768,017,067.21 1,920,441,130.59 237,764,944.55
二、离职后福利-设定
55,493,702.56 207,208,109.75 233,158,562.03 29,543,250.28
提存计划
三、辞退福利 351,101.44 351,101.44 0.00
合计 445,682,710.49 1,975,576,278.40 2,153,950,794.06 267,308,194.83
（2 ） 短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
351,271,984.19 1,399,125,634.48 1,557,141,543.71 193,256,074.96
和补贴
2、职工福利费 39,990,877.60 39,942,477.60 48,400.00
3、社会保险费 7,041,657.91 122,749,525.26 118,830,901.51 10,960,281.66
其中：医疗保险
4,638,116.45 103,041,149.92 103,920,304.88 3,758,961.49
费
工伤保险
545,627.74 8,334,990.40 8,570,317.27 310,300.87
费
生育保险
12,016.58 207,570.85 207,584.39 12,003.04
费
补充医疗保险 99,275.87 69,837.94 29,437.93
其他 1,845,897.14 11,066,538.22 6,062,857.03 6,849,578.33
4、住房公积金 9,023,592.15 143,370,300.08 143,289,084.03 9,104,808.20
5、工会经费和职工教
21,534,206.72 24,983,264.16 31,040,970.29 15,476,500.59
育经费
6、短期带薪缺勤 0.00
劳动保护费 1,690,955.91 1,683,039.24 7,916.67
劳务派遣费用 843,477.76 4,735,475.86 5,532,453.62 46,500.00
商业保险费 0.00
其他短期薪酬 474,089.20 31,371,033.86 22,980,660.59 8,864,462.47
合计 390,189,007.93 1,768,017,067.21 1,920,441,130.59 237,764,944.55
（3 ） 设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 5,809,693.77 163,897,823.70 164,030,181.71 5,677,335.76
2、失业保险费 221,366.97 6,468,737.98 6,470,539.44 219,565.51
3、企业年金缴费 49,462,641.82 36,841,548.07 62,657,840.88 23,646,349.01
合计 55,493,702.56 207,208,109.75 233,158,562.03 29,543,250.28
其他说明
193
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
29 、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 72,686,686.64 158,117,593.19
企业所得税 262,987,281.00 562,399,069.48
个人所得税 5,692,484.97 15,832,550.34
城市维护建设税 5,997,455.17 12,345,348.63
房产税 4,816,312.29 11,987,113.60
土地使用税 2,094,075.97 7,661,357.97
教育费附加 3,360,395.20 5,873,695.49
地方教育附加 2,053,609.34 3,874,617.26
地方水利建设基金 1,160,001.88 1,159,763.32
印花税 11,708,154.22 14,901,369.84
土地增值税 2,737,235.57 2,737,235.57
残保金 3,134.88
环境保护税 5,151.19 6,358.87
其他 46,406.10 46,406.10
合计 375,345,249.54 796,945,614.54
其他说明
30 、其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付股利 230,029,039.56 15,956,665.36
其他应付款 10,316,393,576.61 9,575,917,317.79
合计 10,546,422,616.17 9,591,873,983.15
（1 ） 应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2 ） 应付股利
单位：元
194
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 216,268,019.60
应付子公司少数股东股利 13,761,019.96 15,956,665.36
合计 230,029,039.56 15,956,665.36
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3 ） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
押金保证金 3,254,671,463.45 2,507,425,962.02
拆借款 251,512,431.75 93,276,677.59
垫资款 4,917,832,686.60 5,475,369,795.76
应付暂收款 1,482,689,504.11 951,175,461.44
应付 ABS 回款 224,567,683.55
其他 409,687,490.70 324,101,737.43
合计 10,316,393,576.61 9,575,917,317.79
2） 账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
张贵福 153,075,720.00 押金及垫资款未到偿还节点
高建伟 141,931,554.69 押金及垫资款未到偿还节点
童列波 139,730,190.12 押金及垫资款未到偿还节点
杨大民 91,115,650.98 押金及垫资款未到偿还节点
王卫中 80,720,774.63 押金及垫资款未到偿还节点
王嘉婧 67,864,327.76 押金及垫资款未到偿还节点
项佳雅 54,898,630.99 押金及垫资款未到偿还节点
王苗忠 45,000,000.00 押金及垫资款未到偿还节点
陈可达 44,740,000.00 押金及垫资款未到偿还节点
金华市臣星建材有限公司 30,000,000.00 履约保证金未到偿还节点
合计 849,076,849.17
其他说明
31 、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 1,499,331,851.20 1,646,633,122.53
一年内到期的租赁负债 99,131,450.60 91,269,339.00
一年内到期的长期借款利息 4,596,542.67 4,456,608.63
一年内到期的应付融资租赁款 375,757,656.84 189,556,266.25
合计 1,978,817,501.31 1,931,915,336.41
195
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
其他说明：
32 、其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 4,574,102,847.27 4,355,312,032.25
超短期融资券 504,302,083.33 1,009,135,972.22
已背书未到期商业承兑汇票 43,458,085.83 60,813,279.14
合计 5,121,863,016.43 5,425,261,283.61
短期应付债券的增减变动：
单位：元
按面值
债券名 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 溢折价 本期偿 期末余
面值 计提利
称 期 限 额 额 行 摊销 还 额
息
浙江省
建设投
资集团
股份有 500,00 2022 年 500,00 505,34 505,34
限公司 0,000. 07 月 174 日 0,000. 4,305. 4,305. 0.00
2022 年 00 21 日 00 55 55
第一期
超短期
融资券
浙江省
建设投
资集团
股份有 500,00 2022 年 500,00 503,79 503,79
限公司 0,000. 08 月 180 日 0,000. 1,666. 1,666. 0.00
2022 年 00 19 日 00 67 67
第二期
超短期
融资券
浙江省
建设投
资集团
股份有 500,00 2023 年 500,00 500,00 504,30
4,302,
限公司 0,000. 03 月 270 日 0,000. 0,000. 2,083.
083.33
2023 年 00 16 日 00 00 33
第一期
超短期
融资券
1,500, 1,009, 500,00 1,009, 504,30
4,302,
合计 000,00 135,97 0,000. 0.00 135,97 2,083.
083.33
0.00 2.22 00 2.22 33
其他说明：
196
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
33 、长期借款
（1 ） 长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 6,952,273,795.69 7,502,823,206.05
抵押借款 547,278,329.30 248,002,544.09
保证借款 1,135,196,946.72 1,110,038,400.00
信用借款 697,000,000.00 87,500,000.00
担保及质押借款 398,100,000.00 432,360,000.00
抵押及保证借款 66,463,467.78 66,500,000.00
长期借款利息 12,771,008.50 15,436,460.70
合计 9,809,083,547.99 9,462,660,610.84
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
期末质押借款利率区间为 3.60%-8.36%，期末信用借款利率区间为 3.60%-3.65%，期末保证借款利率区间为 3.00%-4.90%，
期末抵押借款利率区间为 3.99%-4.90%，期末担保及质押借款利率区间为 4.90%，期末抵押及保证借款利率区间为 4.63%。
34 、应付债券
（1 ） 应付债券
单位：元
项目 期末余额 期初余额
公司债 800,809,722.22 0.00
合计 800,809,722.22
（2 ） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
按面值
债券名 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 溢折价 本期偿 期末余
面值 计提利
称 期 限 额 额 行 摊销 还 额
息
500,00 2023 年 500,00 500,00 500,51
23 浙建 513,88
0,000. 06 月 3年 0,000. 0,000. 3,888.
02 8.89
00 16 日 00 00 89
300,00 2023 年 300,00 300,00 300,29
23 浙建 295,83
0,000. 06 月 2年 0,000. 0,000. 5,833.
01 3.33
00 16 日 00 00 33
800,00 800,00 800,80
809,72
合计 0,000. 0,000. 9,722.
2.22
00 00 22
197
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
（3 ） 应付债券具体情况
2023 年 3 月 24 日，公司获准公开发行面值不超过 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券,本期债券分为两个品种发行，两个品
种最终发行规模不超过人民币 8 亿元。品种一债券期限为 2 年，附第 1 年末发行人票面利率调整选择权、赎回选择权及
投资者回售选择权，债券简称为 23 浙建 01，债券代码 148336.SZ。品种二债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人票面利
率调整选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，债券简称为 23 浙建 02，债券代码 148337.SZ。本期债券引入品种间回
拨选择权，两个品种之间可以双向回拨，发行人和主承销商将根据第一次债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行
人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
（4 ） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（5 ） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
35 、租赁负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 104,658,271.46 95,502,857.83
1-2 年 60,495,598.14 74,077,305.13
2-3 年 48,967,009.53 54,446,341.85
3-4 年 35,288,762.33 35,025,739.31
4-5 年 2,225,700.95 2,458,237.98
5 年以上 753,929.72 753,929.72
减：未确认融资费用 -10,928,651.52 -14,325,063.69
减：一年内到期的租赁负债 -99,131,450.60 -91,269,339.00
合计 142,329,170.01 156,670,009.13
其他说明：
本期确认租赁负债利息费用 4,586,407.32 元。
198
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
36 、长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 236,666,048.16 301,023,131.53
专项应付款 30,779,966.13 35,217,061.46
合计 267,446,014.29 336,240,192.99
（1 ） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付融资租赁款 231,250,000.00 295,607,083.37
改制提留各项费用 4,416,152.00 4,416,152.00
企业改制核销挂账 893,007.24 893,007.24
提留退休人员医药费 106,888.92 106,888.92
合计 236,666,048.16 301,023,131.53
其他说明：
（2 ） 专项应付款
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
旧城改造房屋拆
迁、子公司搬迁
拆迁补偿 16,040,088.26 929,062.00 32,832.00 16,936,318.26
和萧山厂房拆迁
补偿
财政扶持资金 483,361.45 0.00 0.00 483,361.45
PPP 项目专项补
0.00 0.00 0.00 0.00
助
非住宅房屋征收
0.00 0.00 0.00 0.00
补偿
民兵补助经费 181,495.33 146,400.00 0.00 327,895.33
杭州市城市建设
集团发展有限公
司根据工程项目
需要，对本公司
拥有的拱墅区半
山路 281 号、291
号房屋、土地、
工程专项资金 18,512,116.42 0.00 5,479,725.33 13,032,391.09 装修、附属物、
设施设备进行收
购，相关钱款由
杭州财政局支
付，因为涉及面
广，企业根据处
置进度确认相关
损益
合计 35,217,061.46 1,075,462.00 5,512,557.33 30,779,966.13
其他说明：
199
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
37 、预计负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
未决诉讼 386,041.93
待执行的亏损合同 22,366,362.62 28,854,229.26
合计 22,366,362.62 29,240,271.19
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
注 1：本公司之分公司浙江省建设投资集团股份有限公司驻阿尔及利亚分公司于 2009 年 12 月 28 日与 Direction des
equipements de la wilaya d'Alger（阿尔及利亚省公共设施局）签订了工程承包合同，工程项目名称为 REALISATION
EN TCE DE UN STADE OMNISPORTS DE UNE CAPACITE DE 40000 PLACES A LACOMMUNE DE DOUERA（阿尔及利亚杜维拉四万
人体育场项目)，2023 年 6 月 30 日预计该工程的预计总收入为 23,497,150,340.72 第纳尔，预计总成本为
24,209,809,519.17 第纳尔，预计亏损 712,659,178.45 第纳尔，至 2023 年 6 月 30 日，该工程的完工百分比为 63.39%，
还需计提预计负债 260,902,957.06 第纳尔,折合人民币 13,906,221.07 元（汇率人民币兑第纳尔 1:18.7616，汇率比值
换算来源于国家外汇管理局网站)。
注 2：本公司之子公司浙江省建工集团有限责任公司于 2018 年 9 月 26 日与杭州钱运置业有限公司签订了工程承包合同，
工程项目名称为杭政储出【2017】25 号地块商业综合用房工程，2023 年预计该工程的预计总收入为 510,005,443.07 元，
预计总成本为 513,185,876.30 元，预计亏损 3,180,433.23 元，至 2023 年 6 月 30 日，该工程的完工百分比为 98.77%，
还需计提预计负债 39,110.56 元
注 3：本公司之子公司 ZCIGC（RWANDA)CO.,LTD 于 2019 年 12 月与总包方 AFRIPRECAST LTD 签订卢旺达学校项目
（NTARE School）合同，2023 年 6 月 30 日预计该工程的预计总收入为 2,878,499,218.35 卢郎，预计总成本
4,066,334,485.12 卢郎元，预计亏损 1,187,835,266.77 卢郎。截止 2023 年 6 月 30 日，该工程完工百分比为 96.36%，
还需要计提预计负债 43,185,028.55 卢郎，折合人民币 268,999.54 元（汇率 0.006229，汇率来源为卢旺达国家银行）
注 4：本公司之子公司浙江省二建建设集团有限公司于 2018 年 8 月 2 日与松阳县大丰文体发展有限公司签订了工程承包
合同，工程项目名称为松阳县全民健身中心工程 PPP 项目，2023 年预计该工程的预计总收入为 31,8051,339.28 元，预
计总成本为 342,766,347.53 元，预计亏损 24,715,008.25 元，至 2023 年 6 月 30 日，该工程的完工百分比为 76.93%，
还需计提预计负债 5,702,424.39 元。
注 5：本公司之子公司浙江省二建建设集团有限公司于 2020 年 10 月 19 日与中国联合工程有限公司组成联合体与海城市
中科环保科技有限公司签订了工程承包合同，工程项目名称为海城市生活垃圾焚烧发电项目 EPC 总承包项目，其中浙江
二建负责土建工程，2023 年预计该土建工程的预计总收入为 78,899,082.57 元，预计总成本为 87,498,100.53 元，预计
亏损 8,599,017.96 元，至 2023 年 6 月 30 日，该工程的完工百分比为 98.47%，还需计提预计负债 131,642.74 元。
注 6：本公司之子公司浙江省二建建设集团有限公司于 2020 年 6 月与龙泉市宝龙文化发展有限公司签订了工程承包合同，
工程项目名称为龙泉市宝剑小镇一期宝剑风情街项目(1#~10#和 21~25#)、小镇客厅项目、文创商业项目，2023 年预计该
工程的预计总收入为 68,807,339.45 元，预计总成本为 82,403,669.72 元，预计亏损 13,596,330.27 元，至 2023 年 6 月
30 日，该工程的完工百分比为 93.12%，还需计提预计负债 934,923.05 元。
200
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
注 7：本公司之子公司浙江省二建建设集团有限公司于 2020 年 6 月与龙泉塔石制鞋小微企业文化创业园有限公司签订了
工程承包合同，工程项目名称为龙泉市鞋产业链回归工程(一期) 7#、 8#、10#地块标准厂房项目，2023 年预计该工程
的预计总收入为 408,256,880.73 元，预计总成本为 415,053,837.4 元，预计亏损 6,796,956.67 元，至 2023 年 6 月 30
日，该工程的完工百分比为 90.76%，还需计提预计负债 627,780.51 元。
注 8：浙江省二建建设集团有限公司于 2019 年 6 月 5 日与江西理工大学订了工程承包合同，工程项目名称为江西理工大
学新校区建设项目第四标段工程，2023 年预计该工程的预计总收入为 137,442,198.35 元，预计总成本为
145,890,305.29 元，预计亏损 8,448,106.94 元，至 2023 年 6 月 30 日，该工程的完工百分比为 91.06%，还需计提预计
负债 755,260.76 元。
38 、递延收益
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 107,003,053.76 141,670,000.00 2,409,409.79 246,263,643.97
合计 107,003,053.76 141,670,000.00 2,409,409.79 246,263,643.97
涉及政府补助的项目：
单位：元
本期计入 本期计入 本期冲减 与资产相
本期新增
负债项目 期初余额 营业外收 其他收益 成本费用 其他变动 期末余额 关/与收益
补助金额
入金额 金额 金额 相关
衢州市高
铁新城 GT- 140,000,0 140,000,0 与资产相
01-01 地块 00.00 00.00 关
项目补助
土地补偿 61,454,21 1,047,870 60,406,34 与资产相
收益 4.24 .54 3.70 关
拆迁补偿 37,129,99 876,046.5 36,253,94 与资产相
收益 0.04 4 3.50 关
拆迁补偿 4,824,896 4,824,896 与收益相
收益 .40 .40 关
浙西新型
工业化建
筑产业园 1,620,000 1,620,000 与资产相
基础设施 .00 .00 关
建设补助
金
省重点
（择优）
520,000.0 520,000.0 与收益相
2021C0302
0 0 关
1 项目补助
收入
2022C0113
0 基于人工
智能与工
业协同的
676,197.8 450,177.2 226,020.5 与收益相
应急建筑
3 9 4 关
快速建造
关键技术
研究（财
政）
201
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
基于 BIM
和物联网
的装配式
建筑建造 与收益相
3,977.27 3,977.27
过程关键 关
技术研究
与示范-国
拨
基于 BIM
和机器人
的 H 形钢
智能自动 117,162.2 117,162.2 与收益相
化生产线 4 4 关
关键技术
研究与应
用-省拨
西湖区院 1,176,615 1,153,470 与收益相
23,145.48
士工作站 .74 .26 关
科技创新 1,050,000 1,037,830 与收益相
12,169.94
补助 .00 .06 关
“十四五
课题”国
家重点研
发计划
“智能机
器人”重
点专项
“工业机
器人工艺 100,000.0 100,000.0 与收益相
应用程序 0 0 关
集成开发
平台”项
目“工业
机器人离
线编程虚
拟仿真平
台”课题
（财政
107,003,0 141,670,0 2,409,409 246,263,6
合计 0.00 0.00 0.00
53.76 00.00 .79 43.97
其他说明：
39 、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
1,081,340, 1,081,340,
股份总数
098.00 098.00
其他说明：
202
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
40 、其他权益工具
（1 ） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
根据浙江省建设投资集团股份有限公司 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会授权,向中国银行间市
场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 10 亿元的长期限含权中期票据。公司于 2022 年 6 月 7 日收到了《接受注
册通知书》(中市协注[2022]MTN548 号),获准注册的中期票据额度为人民币 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落
款之日(即 2022 年 6 月 7 日)起 2 年内有效。根据公司资金计划安排和银行间市场情况, 2022 年 9 月 2 日，公司发行了
2022 年第一期中期票据，发行金额为 9 亿元。
（2 ） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
可续期债
998,584,9 998,584,9
（20 浙建 0.00 0.00
05.66 05.66
Y1）
22 浙建投 899,640,0 899,640,0
MTN001 00.00 00.00
1,898,224 998,584,9 899,640,0
合计
,905.66 05.66 00.00
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
41 、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢
255,487,397.65 255,487,397.65
价）
其他资本公积 661,108,087.19 0.00 12,057,464.43 649,050,622.76
合计 916,595,484.84 0.00 12,057,464.43 904,538,020.41
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）期初资本公积变动说明
资本公积期初数增加 7726000 元系本期子公司浙江省一建建设集团有限公司从同一集团内子公司浙江富建投资管理有限
公司购买舟山市一海置业有限公司 100%股权，构成同一控制下企业合并，在编制合并当期的比较报表时，视同参与合并
各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，对比较报表进行调整，调增期初资本公积 7726000 元。
（2）本期资本公积变动说明
1）浙江一建购买股权支付的股权转让价款与合并日取得舟山一海所有者权益账面价值的份额的差额冲减资本公积
203
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
3851286.92 元；
2）本公司下属子公司少数股东股权比例变化造成的资本公积减少 480177.51 元。
42 、其他综合收益
单位：元
本期发生额
减：前期 减：前期
项目 期初余额 本期所得 计入其他 计入其他 税后归属 期末余额
减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 综合收益 于少数股
税费用 于母公司
额 当期转入 当期转入 东
损益 留存收益
一、不能
重分类进 - -
损益的其 1,265,566 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,265,566
他综合收 .13 .13
益
其他
- -
权益工具
1,265,566 1,265,566
投资公允
.13 .13
价值变动
二、将重
- -
分类进损 4,456,987 4,456,987
37,308,76 0.00 0.00 0.00 0.00 32,851,78
益的其他 .05 .05
7.95 0.90
综合收益
外币 - -
4,456,987 4,456,987
财务报表 37,308,76 32,851,78
.05 .05
折算差额 7.95 0.90
- -
其他综合 4,456,987 4,456,987
38,574,33 0.00 0.00 0.00 0.00 34,117,34
收益合计 .05 .05
4.08 7.03
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
43 、专项储备
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 22,359,370.31 733,060,465.50 733,007,471.05 22,412,364.76
合计 22,359,370.31 733,060,465.50 733,007,471.05 22,412,364.76
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
44 、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 272,415,076.30 272,415,076.30
204
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
合计 272,415,076.30 272,415,076.30
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
45 、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 4,145,978,485.96 3,479,997,551.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，
1,996,858.09
调减-）
调整后期初未分配利润 4,145,978,485.96 3,481,994,409.70
加：本期归属于母公司所有者的净利
539,210,625.84 966,751,775.91
润
减：提取法定盈余公积 37,782,321.97
应付普通股股利 216,268,019.60 216,268,019.60
其他减少 53,000,000.00 53,000,000.00
其他增加 253,024.38 4,282,641.92
期末未分配利润 4,416,174,116.58 4,145,978,485.96
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-78,248.67 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-253,024.38 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
46 、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 47,407,533,039.50 45,246,940,190.42 46,584,375,879.61 44,543,001,535.43
其他业务 580,845,969.16 484,996,742.48 389,611,629.73 280,750,427.40
合计 47,988,379,008.66 45,731,936,932.90 46,973,987,509.34 44,823,751,962.83
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型 47,988,379,008.66 47,988,379,008.66
其中：
建筑施工业务 38,730,214,111.64 38,730,214,111.64
工业制造业务 1,077,243,886.95 1,077,243,886.95
工程相关其他业务 7,016,604,341.76 7,016,604,341.76
其他 1,164,316,668.31 1,164,316,668.31
按经营地区分类 47,988,379,008.66 47,988,379,008.66
其中：
205
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
中国境内 44,927,716,031.40 44,927,716,031.40
中国境外 3,060,662,977.26 3,060,662,977.26
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分
类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计 47,988,379,008.66 0.00 0.00 47,988,379,008.66
与履约义务相关的信息：
公司以施工业务为主业，施工工程总承包项目一般在取得施工许可证后开始施工，按合同约定工期完成施工，工程质量
验收按国家验收标准执行。每月经发包方审核确认，按单位工程形象进度的 70%—80%付款；竣工结算后付至 95%—
97%，剩余工程质量保金在质保期到期后支付。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 136,207,970,057.82 元，其中，
53,178,931,103.17 元预计将于 2024 年度确认收入，21,635,395,462.78 元预计将于 2025 年度确认收入，
12,391,766,627.45 元预计将于 2026 及以后年度确认收入。
其他说明
47 、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 36,359,305.42 35,481,251.36
教育费附加 17,036,819.62 15,909,809.28
房产税 13,527,512.55 6,925,056.76
土地使用税 1,180,126.20 3,142,341.39
车船使用税 82,420.22 79,728.90
印花税 28,966,499.22 34,087,132.30
地方教育附加 11,369,156.81 10,554,196.59
土地增值税 1,589,429.76 531,626.57
营业税 5,832,095.13 3,924,981.78
耕地占用税 673,197.00 971,593.00
环境保护税 107,972.88
其他 838,151.69 400,330.81
206
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
合计 117,562,686.50 112,008,048.74
其他说明：
48 、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 8,092,555.39 7,775,177.56
运输装卸费 625,130.23 732,332.78
差旅费 848,694.79 692,354.93
销售服务费 2,257,313.89 3,466,206.16
办公费 256,861.61 229,107.87
业务招待费 230,595.03 207,833.22
广告费 33,840.69 125,708.65
折旧费 46,615.56 46,615.56
其他 1,641,909.36 1,110,121.97
合计 14,033,516.55 14,385,458.70
其他说明：
49 、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 632,858,717.39 586,356,746.26
折旧、摊销 64,144,451.10 58,388,511.52
办公费 22,573,603.60 19,255,521.60
租赁费 11,013,615.52 15,348,549.81
中介、咨询费 34,129,776.75 25,395,002.91
差旅费 7,789,582.49 9,647,028.38
业务招待费 3,977,836.67 3,337,393.26
诉讼费 1,531,685.87 1,636,251.05
其他 22,332,497.92 21,271,686.01
合计 800,351,767.31 740,636,690.80
其他说明
50 、研发费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 121,991,396.07 99,851,188.74
直接投入 214,566,280.32 121,278,097.73
委托开发费 962,567.41 2,787,299.99
折旧摊销费 3,498,535.47 2,889,121.65
其他 4,220,785.52 5,991,895.28
合计 345,239,564.79 232,797,603.39
207
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
其他说明
51 、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 480,709,915.72 543,826,478.68
减：利息收入 632,714,045.04 638,628,496.45
手续费 13,244,981.35 8,379,671.66
汇兑损益 -7,247,888.19 13,407,859.19
其他 117,866.70 437,984.50
合计 -145,889,169.46 -72,576,502.42
其他说明
52 、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
与资产相关的政府补助 1,923,917.08 1,889,460.68
与收益相关的政府补助 15,704,750.47 26,634,568.45
代扣个人所得税手续费返还 1,308,199.77 1,260,984.69
合计 18,936,867.32 29,785,013.82
53 、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -18,562,048.43 -1,547,405.62
处置长期股权投资产生的投资收益 210,916.54
应收账款处置收益(ABS) -23,404,866.25
资金拆借利息收入 7,300,074.77 8,179.51
银行承兑票据贴现损失 -3,136,970.31 -3,411,065.05
合计 -37,592,893.68 -4,950,291.16
其他说明
54 、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -6,667,629.62 12,213,522.76
应收账款坏账损失 -171,285,190.11 1,745,089.35
应收票据坏账损失 -3,230,070.96 -145,777,700.85
预付账款坏账损失 -45,128.26 -53,794.96
208
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
合计 -181,228,018.95 -131,872,883.70
其他说明
55 、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减
4,285,155.38 2,458,877.63
值损失
十二、合同资产减值损失 -48,117,176.97 12,316,524.27
十三、其他 6,526,179.27 -8,067,873.54
合计 -37,305,842.32 6,707,528.36
其他说明：
56 、资产处置收益
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 6,011,682.83 9,459,270.85
无形资产处置收益
合计 6,011,682.83 9,459,270.85
57 、营业外收入
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
拆迁补偿收入 0.00 4,923,353.84 0.00
罚没及违约金收入 1,162,131.90 8,136,068.08 1,162,131.90
非流动资产毁损报废利得 200,986.24 2,108,764.29 200,986.24
无需支付款项 4,157,917.67 5,953,523.63 4,157,917.67
与企业日常活动无关的政府
18,353.60 175,710.55 18,353.60
补助
自然灾害保险赔偿收入 4,528,770.79 0.00 4,528,770.79
其他 1,685,683.02 3,956,273.03 1,685,683.02
合计 11,753,843.22 25,253,693.42 11,753,843.22
计入当期损益的政府补助：
单位：元
补贴是否 与资产相
是否特殊 本期发生 上期发生
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 关/与收益
补贴 金额 金额
盈亏 相关
因符合地
兰溪市人
方政府招
税收贡献 民政府上 与收益相
奖励 商引资等 否 否 10,000.00
奖 华街道办 关
地方性扶
事处
持政策而
209
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
获得的补
助
因符合地
方政府招
杭州市拱
商引资等
知识产权 墅区市场 与收益相
补助 地方性扶 否 否 1,725.00
费用 监督管理 关
持政策而
局
获得的补
助
因承担国
家为保障
某种公用
淮安市清
事业或社
江浦区财 与收益相
补助 补助 会必要产 否 否 6,628.60
政支付中 关
品供应或
心
价格控制
职能而获
得的补助
其他说明：
58 、营业外支出
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 405,140.65 1,385,236.03 405,140.65
罚款支出、税收滞纳金 1,042,446.82 2,136,746.76 1,042,446.82
赔偿金、违约金 0.00 2,938,621.14 0.00
非流动资产毁损报废损失 587,636.18 652,072.34 587,636.18
地方水利建设基金 286,904.20 545,319.21 286,904.20
其他 295,412.43 2,308,348.47 295,412.43
合计 2,617,540.28 9,966,343.95 2,617,540.28
其他说明：
59 、所得税费用
（1 ） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 294,319,693.48 277,118,254.50
递延所得税费用 -44,778,152.24 -11,022,655.99
合计 249,541,541.24 266,095,598.51
（2 ） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
210
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
项目 本期发生额
利润总额 903,101,808.21
按法定/适用税率计算的所得税费用 225,775,452.05
子公司适用不同税率的影响 -2,448,435.36
调整以前期间所得税的影响 17,479,282.86
非应税收入的影响 2,452,247.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,261,032.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,511,137.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
6,348,696.29
亏损的影响
研发费加计扣除的影响 -14,351,858.55
其他 14,536,261.76
所得税费用 249,541,541.24
其他说明
60 、其他综合收益
详见附注
61 、现金流量表项目
（1 ） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到各类保证金 722,223,870.69 851,999,243.34
往来款 754,988,591.48 1,558,224,779.10
利息收入 174,313,824.71 111,667,844.96
ABS 回款 400,728,314.80
其他 202,715,318.01 180,689,393.89
合计 2,254,969,919.69 2,702,581,261.29
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2 ） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 779,361,755.45 1,297,239,952.56
支付各类保证金 718,999,959.58 966,743,263.07
付现费用 423,769,301.43 372,870,182.30
其他 239,973,324.33 187,068,225.95
支付 ABS 资管计划回款 585,476,210.37
合计 2,747,580,551.16 2,823,921,623.88
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
211
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
（3 ） 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4 ） 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付融资租赁项目款项
支付 PPP、BT 等项目投资款
拆借款及利息 26,750,000.00
其他 25,932,886.52
合计 26,750,000.00 25,932,886.52
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5 ） 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到保理业务款 550,002,116.34
收到票据贴现款 90,000,000.00 160,616,983.00
收到信用证贴现款 40,000,000.00
收到拆借款 79,280,000.00
收到融资租赁款 250,000,000.00
收到超短融 499,887,500.00
收到融信贴现款 39,429,131.98
合计 879,316,631.98 829,899,099.34
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6 ） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付保理业务款 179,823,747.50 613,153,168.81
支付信用证贴现款 112,900,980.00
支付票据贴现款 111,683,185.78 352,055,098.48
支付融资租赁款 128,151,145.02 144,037,448.25
支付拆借款及利息 7,155,274.52 30,649,793.88
支付租赁负债本金及利息 52,748,395.23 20,394,294.75
兑付可续债、永续债 1,000,000,000.00
兑付超短融 1,000,000,000.00
212
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
合计 2,479,561,748.05 1,273,190,784.17
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
62 、现金流量表补充资料
（1 ） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 653,560,266.97 781,304,636.43
加：资产减值准备 37,305,842.32 -6,767,528.36
固定资产折旧、油气资产折
129,024,027.87 141,941,123.87
耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 50,296,796.34 70,928,251.01
无形资产摊销 19,723,323.11 16,673,597.29
长期待摊费用摊销 11,102,566.37 13,320,325.85
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号 -6,011,682.83 -9,459,270.85
填列）
固定资产报废损失（收益以
-200,986.24 -1,456,691.95
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
480,709,915.72 628,377,740.12
列）
投资损失（收益以“－”号填
11,051,057.12 4,950,291.16
列）
递延所得税资产减少（增加以
48,214,045.33 -11,587,063.74
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
31,697,801.68 0.00
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
-559,136,876.35 85,486,021.06
填列）
经营性应收项目的减少（增加
-1,830,712,088.98 -5,778,769,331.00
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
468,485,024.53 2,175,396,295.81
以“－”号填列）
其他 181,228,018.95 -131,872,883.70
经营活动产生的现金流量净额 -273,662,948.09 -2,021,534,487.00
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
213
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 8,385,420,255.32 6,261,183,135.95
减：现金的期初余额 6,915,235,007.95 6,778,421,692.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,470,185,247.37 -517,238,556.53
（2 ） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 14,657,600.00
其中：
舟山一海置业有限公司 14,657,600.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 64,345,954.15
其中：
衢州市慧城酒店管理有限公司 64,345,954.15
其中：
取得子公司支付的现金净额 -49,688,354.15
其他说明：
（3 ） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：
（4 ） 现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 8,385,420,255.32 6,915,235,007.95
其中：库存现金 1,389,877.82 1,217,881.14
可随时用于支付的银行存款 8,384,010,017.50 6,914,009,126.81
可随时用于支付的其他货币资
20,360.00 8,000.00
金
三、期末现金及现金等价物余额 8,385,420,255.32 6,915,235,007.95
其他说明：
214
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
63 、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 607,320,061.73 保证金、冻结存款
固定资产 330,127,922.75 借款抵质押
无形资产 56,974,695.92 借款抵质押
应收账款 379,541,082.83 借款抵质押
长期应收款 10,587,012,673.09 借款抵质押
在建工程 78,009,577.38 借款抵质押
一年内到期非流动资产 1,514,021,377.10 借款抵质押
其他非流动资产 2,622,024,002.42 借款抵质押
合计 16,175,031,393.22
其他说明：
64 、外币货币性项目
（1 ） 外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 478,270,516.84
其中：美元 4,229,686.04 7.2258 30,562,865.32
欧元 8,106,479.51 7.8771 63,855,549.74
港币 168,909,993.48 0.92198 155,731,635.79
新加坡元 1,071.28 5.3442 5,725.11
阿尔及利亚第纳尔 3,611,865,595.13 0.0533 192,512,436.22
日元 7,368,109.78 0.0501 369,142.30
卢旺达法郎 2,195,215.93 0.006229 13,674.00
英镑 2,957,945.36 9.1432 27,045,086.05
马来西亚林吉特 1,562,876.32 1.5512 2,424,333.74
澳门元 136,380.35 0.8951 122,074.05
澳大利亚元 6,303.88 4.7992 30,253.60
泰铢 27,520,850.15 0.2034 5,597,740.92
应收账款 2,044,090,856.36
其中：美元
欧元
港币 1,735,349,810.85 0.92198 1,599,957,818.61
阿尔及利亚第纳尔 1,494,219,340.71 0.0533 79,641,890.86
日元 1,347,480.04 0.0501 67,508.75
卢旺达法郎 215,769,532.83 0.006229 1,344,028.42
英镑 7,783,353.80 9.1432 71,164,760.45
马来西亚林吉特 188,186,468.07 1.5512 291,914,849.27
长期借款
其中：美元
215
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
欧元
港币
其他应收款 179,177,201.44
其中：阿尔及利亚第纳尔 383,261,806.20 0.0533 20,427,854.27
日元 224,260.08 0.0501 11,235.43
卢旺达法郎 465,530.58 0.006229 2,899.79
尼日利亚奈拉 425,268,742.55 0.0094 3,997,526.18
港币 164,724,047.19 0.92198 151,872,277.03
英镑 24,750.49 9.1432 226,298.70
马来西亚林吉特 1,213,100.33 1.5512 1,881,761.23
泰铢 3,723,445.48 0.2034 757,348.81
应付账款 1,989,725,454.72
其中：阿尔及利亚第纳尔 4,710,754,756.10 0.0533 251,083,228.50
卢旺达法郎 239,971,138.22 0.006229 1,494,780.22
港币 1,737,548,890.58 0.92198 1,601,985,326.14
英镑 6,203,380.18 9.1432 56,718,745.70
马来西亚林吉特 50,569,477.93 1.5512 78,443,374.16
合同资产 217,611,836.48
其中：阿尔及利亚第纳尔 4,074,321,337.53 0.0533 217,161,327.29
卢旺达法郎 72,324,480.66 0.006229 450,509.19
短期借款 871,290,000.00
其中：港币 945,020,499.36 0.92198 871,290,000.00
其他应付款 569,771,240.63
其中：阿尔及利亚第纳尔 219,600,126.58 0.05072 11,138,118.42
日元 10,017,434.92 0.0524 524,913.59
港币 604,854,615.41 0.89327 540,298,482.31
英镑 2,115,015.48 8.3941 17,753,651.41
马来西亚林吉特 35,553.45 1.5772 56,074.90
其他说明：
（2 ） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本
位币发生变化的还应披露原因。
适用 □不适用
境外经营实体 主要经营地 记账本位币 选择依据 记账本位币发生变化的原因
企业主要的经营环境中所使用的
浙建集团（阿尔及利亚）有限责 阿尔及利亚第
阿尔及利亚 货币
任公司 纳尔
是阿尔及利亚第纳尔
企业主要的经营环境中所使用的
浙江建设投资（尼）有限公司 尼日利亚 尼日利亚奈拉
货币是尼日利亚奈拉
216
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
浙江建设投资集团日本株式会 企业主要的经营环境中所使用的
日本 日元
社 货币是日元
企业主要的经营环境中所使用的
日中建設実業有限会社 日本 日元
货币是日元
浙江省建设集团（香港）控股有 企业主要的经营环境中所使用的
中国香港 港币
限公司 货币是港币
企业主要的经营环境中所使用的
ZCIG (Thailand) CO., LTD 泰国 泰铢
货币是泰铢
马来西亚林吉 企业主要的经营环境中所使用的
CR SEA(Malaysia)Sdn.Bhd 马来西亚
特 货币是马币
CR Construction（U.K.)Company 企业主要的经营环境中所使用的
英国 英镑
Limited 货币是英镑
企业主要的经营环境中所使用的
华营建筑（楼宇）有限公司 澳门 澳门元
货币是澳门元
企业主要的经营环境中所使用的
ZCIGC(RWANDA)CO.,LTD 卢旺达 卢旺达法郎
货币是卢旺达法郎
65 、政府补助
（1 ） 政府补助基本情况
单位：元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助 141,670,000.00 递延收益 2,409,409.79
217
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
计入其他收益的政府补助 15,219,257.76 其他收益 15,219,257.76
计入营业外收入的政府补助 18,353.60 营业外收入 18,353.60
减：退回的政府补助 0.00
合计 156,907,611.36 17,647,021.15
（2 ） 政府补助退回情况
□适用 不适用
其他说明：
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1 ） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
购买日至 购买日至
被购买方 股权取得 股权取得 股权取得 股权取得 购买日的 期末被购 期末被购
购买日
名称 时点 成本 比例 方式 确定依据 买方的收 买方的净
入 利润
衢州市慧
城酒店管 2023 年 06 2023 年 06 工商变更
50.00% 其他
理有限公 月 29 日 月 29 日 登记
司
嘉兴固碳
2023 年 03 52,682,97 1,031,928
混凝土有 100.00% 收购 收购合同
月 30 日 4.45 .26
限公司
其他说明：
说明 1：根据衢州市慧城酒店管理有限公司最新章程，我方提名董事过半数，能够实现实际控制，本期纳入合并。
说明 2：嘉兴固碳混凝土有限公司于 2022 年 7 月 7 日完成工商设立登记，注册资本 2500 万元，实收资本 0 元。本期
子公司浙江省建材集团有限公司于 2023 年 3 月 30 日对嘉兴固碳混凝土有限公司进行并购，股权并购费用 0 元，并购后
已缴足注册资本 2500 万元。
（2 ） 合并成本及商誉
单位：元
合并成本
--现金
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
218
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
合并成本合计
减：取得的可辨认净资产公允价值份额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3 ） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
衢州市慧城酒店管理有限公司 嘉兴固碳混凝土有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
资产： 2,217,784,506.99 2,217,784,506.99
货币资金 64,345,954.15 64,345,954.15
应收款项
存货 1,880,842,581.84 1,880,842,581.84
固定资产 443,679.32 443,679.32
无形资产
负债： 942,528,632.99 942,528,632.99
借款 265,280,000.00 265,280,000.00
应付款项 4,292,590.35 4,292,590.35
递延所得税负债
净资产 1,275,255,874.00 1,275,255,874.00
减：少数股东权益
取得的净资产 1,275,255,874.00 1,275,255,874.00
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4 ） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 否
219
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
（5 ） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6 ） 其他说明
2、同一控制下企业合并
（1 ） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
合并当期 合并当期
构成同一
企业合并 期初至合 期初至合 比较期间 比较期间
被合并方 控制下企 合并日的
中取得的 合并日 并日被合 并日被合 被合并方 被合并方
名称 业合并的 确定依据
权益比例 并方的收 并方的净 的收入 的净利润
依据
入 利润
最终控制
舟山市一
方均为浙 2023 年 01
海置业有 100.00% 合同 43,759.11 61,382.09
江国资运 月 01 日
限公司
营公司
其他说明：
（2 ） 合并成本
单位：元
合并成本 舟山市一海置业有限公司
--现金 14,657,600.00
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3 ） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
合并日 上期期末
资产： 112,708,602.14 112,708,602.14
货币资金 187,295.72 187,295.72
220
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
应收款项
存货 97,661,114.68 97,661,114.68
固定资产 94,635.90 94,635.90
无形资产
负债： 103,036,099.40 103,036,099.40
借款
应付款项 13,332,678.71 13,332,678.71
净资产 9,672,502.74 9,672,502.74
减：少数股东权益
取得的净资产 9,672,502.74 9,672,502.74
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照
权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期，新设浙建云采（龙游）贸易有限责任公司，注册资本 300. 00 万元，浙江浙建云采贸易有限公司认缴注册资本
的 100. 00%，浙建云采（龙游）贸易有限责任公司于 2023 年 1 月 12 日完成工商设立登记，于 2023 年 4 月 24 日更名为
浙建云采（龙游）科技有限责任公司。截至 2023 年 6 月 30 日，浙江浙建云采贸易有限公司已完成全部出资。
本期，新设浙江建优云采贸易有限公司，注册资本 20,00.00 万元，浙江浙建云采贸易有限公司认缴注册资本的
100.00%，浙江建优云采贸易有限公司于 2023 年 5 月 30 日完成工商设立登记。截至 2023 年 6 月 30 日，浙江浙建云采贸
易有限公司已缴付出资 500.00 万元。
本期，下属子公司注销控股控股公司翁牛特旗浙三建建设管理有限公司、浙江建投交通构件制造有限公司、嘉善建投
交通基础建设工程有限公司、澳利屋国际不动产有限公司，截止至报告日，上述公司已经完成工商和税务注销程序。
221
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1 ） 企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
浙江省建工集
团有限责任公 杭州市 杭州市 工程施工 100.00% 投资设立
司
浙江省一建建
设集团有限公 杭州市 杭州市 工程施工 86.95% 投资设立
司
浙江省二建建
设集团有限公 宁波市 宁波市 工程施工 75.27% 投资设立
司
浙江省三建建
设集团有限公 杭州市 杭州市 工程施工 75.22% 投资设立
司
新疆塔建三五
非同一控制下
九建工有限责 杭州市 杭州市 工程施工 66.00%
的企业合并
任公司
新疆阿拉尔上
游水利水电工 非同一控制下
阿拉尔市 阿拉尔市 工程施工 54.28%
程有限责任公 的企业合并
司
浙江省工业设
备安装集团有 杭州市 杭州市 工程施工 98.43% 投资设立
限公司
浙江省建投交
通基础建设集 杭州市 杭州市 工程施工 100.00% 投资设立
团有限公司
浙江省建设工
程机械集团有 杭州市 杭州市 机械制造 100.00% 投资设立
限公司
苏州浙建地产
苏州市 苏州市 房产开发 85.00% 投资设立
发展有限公司
浙江浙建实业
杭州市 杭州市 服务业 100.00% 投资设立
发展有限公司
浙江省建材集
团有限公司 杭州市 杭州市 建材销售 22.96% 77.04% 投资设立
[注 1]
浙江建工建筑
租赁和商贸服 同一控制下的
工程咨询有限 杭州市 杭州市 100.00%
务业 企业合并
公司
浙江浙建建筑
武义县 武义县 建筑设计 51.00% 投资设立
设计有限公司
222
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
浙江建设商贸
物流有限公司 杭州市 杭州市 商品贸易 51.00% 42.74% 投资设立
[注 2]
太仓中茵建设
太仓市 太仓市 工程施工 70.00% 投资设立
投资有限公司
长兴浙建投资
长兴县 长兴县 工程施工 100.00% 投资设立
有限公司
阿拉尔浙建城
市建设投资有 阿拉尔市 阿拉尔市 工程施工 60.00% 投资设立
限公司
安吉浙建投资
安吉县 安吉县 工程施工 90.00% 投资设立
有限公司
遂昌浙建投资
遂昌县 遂昌县 工程施工 95.00% 投资设立
有限公司
长兴浙永建设
长兴县 长兴县 工程施工 90.00% 投资设立
投资有限公司
玉环市浙建城
镇建设投资有 玉环市 玉环市 工程施工 41.00% 56.69% 投资设立
限公司[注 3]
长兴浙建城镇
长兴县 长兴县 工程施工 100.00% 投资设立
建设有限公司
新昌县浙建投
资管理有限公 新昌县 新昌县 工程施工 98.00% 1.31% 投资设立
司[注 4]
衢州市衢江区
浙建投资管理 衢州市 衢州市 工程施工 70.00% 投资设立
有限公司
绍兴市越城区
浙建投资有限 绍兴市 绍兴市 工程施工 90.00% 投资设立
公司
永嘉县浙建投
资有限公司 永嘉县 永嘉县 工程施工 76.00% 19.00% 投资设立
[注 5]
庆元县浙建项
目管理有限公 庆元县 庆元县 工程施工 99.00% 1.00% 投资设立
司[注 6]
绍兴市越城区
浙建建设项目
绍兴市 绍兴市 工程施工 80.00% 10.00% 投资设立
管理有限公司
[注 7]
浙江浙建美丽
乡村建设有限 杭州市 杭州市 工程施工 100.00% 投资设立
公司
浙建（兰溪）
兰溪市 兰溪市 工程施工 100.00% 投资设立
矿业有限公司
浙江省建设集
团（香港）控 香港 香港 工程施工 100.00% 投资设立
股有限公司
浙江建设投资
（尼）有限公 尼日利亚 尼日利亚 工程施工 99.00% 1.00% 投资设立
司[注 8]
日中建设实业
日本 日本 服务业 100.00% 投资设立
有限公司
中国浙江建设
集团-日本株 日本 日本 房产租赁 100.00% 投资设立
式会社
浙建集团（阿 阿尔及利亚 阿尔及利亚 工程施工 100.00% 投资设立
223
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
尔及利亚）有
限责任公司
ZCIGC
（RWANDA)CO. 卢旺达 卢旺达 工程施工 100.00% 投资设立
,LTD
浙江浙建云采
贸易有限公司 杭州市 杭州市 批发业 67.50% 29.33% 投资设立
[注 9]
浙江建投创新
杭州市 杭州市 服务业 100.00% 投资设立
科技有限公司
浙江建投工程
物资设备有限 杭州市 杭州市 批发业 70.00% 25.31% 投资设立
公司[注 10]
浙建项目管理
（杭州）有限 杭州市 杭州市 服务业 100.00% 投资设立
公司
浙江建投数字
杭州市 杭州市 服务业 100.00% 投资设立
技术有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
[注 1]本公司持有浙江省建材集团有限公司 22.96%的股权，子公司浙江省建工集团有限责任公司持有浙江省建材集
团有限公司 77.04%的股权，本公司直接间接合计持有浙江省建材集团有限公司 100.00%的股权，拥有权益比例 100.00%。
[注 2]本公司持有浙江建设商贸物流有限公司 51.00%的股权，子公司浙江省建工集团有限责任公司持有浙江建设商
贸物流有限公司 19.00%的股权，浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司和浙江省三建建设集团有
限公司各持有商贸物流 10.00%的股权，本公司直接间接持有浙江建设商贸物流有限公司 93.74%的股权，拥有权益比例
93.74%。
[注 3]本公司持有玉环市浙建城镇建设投资有限公司 41.00%的股权，子公司浙江省建设装饰集团有限公司持有玉环
市浙建城镇建设投资有限公司 59.00%的股权，本公司直接间接合计持有玉环市浙建城镇建设投资有限公司 97.69%的股权，
拥有权益比例 97.69%。
[注 4]本公司持有新昌县浙建投资管理有限公司 98.00%的股权，子公司浙江省一建建设集团有限公司持有新昌县浙
建投资管理有限公司 1.00%的股权，本公司直接间接合计持有新昌县浙建投资管理有限公司 99.31%的股权，拥有权益比
例 99.31%。
[注 5]本公司持有永嘉县浙建投资有限公司 76.00%的股权，子公司浙江省建工集团有限责任公司持有永嘉县浙建投
资有限公司 19.00%的股权，本公司直接间接合计持有永嘉县浙建投资有限公司 95.00%的股权，拥有权益比例 95.00%。
[注 6]本公司持有庆元县浙建项目管理有限公司 99.00%的股权，子公司浙江省建投交通基础建设集团有限公司持有
庆元县浙建项目管理有限公司 1.00%的股权，本公司直接间接合计持有庆元县浙建项目管理有限公司 100.00%的股权，拥
有权益比例 100.00%。
[注 7]本公司持有绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司 80.00%的股权，子公司浙江省建工集团有限责任公司持
有越城浙建 9.00%的股权，浙江省建工集团有限责任公司子公司浙江建工水利水电建设有限公司持有绍兴市越城区浙建
224
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
建设项目管理有限公司 1.00%的股权，本公司直接间接合计持有绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司 90.00%的股权，
拥有权益比例 90.00%。
[注 8]本公司持有浙江建设投资（尼）有限公司 99.00%的股权，浙江省建设集团（香港）控股有限公司控股子公司
中国浙江建设集团（香港）有限公司（以下简称浙建香港)持有浙江建设投资（尼）有限公司 1.00%的股权，本公司直接
间接合计持有浙江建设投资（尼）有限公司 100.00%的股权，拥有权益比例 100.00%。
[注 9]本公司持有浙江浙建云采贸易有限公司 67.50%的股权，子公司浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建
设集团有限公司和浙江省三建建设集团有限公司各持有浙江浙建云采贸易有限公司 5.00%的股权，浙江省工业设备安装
集团有限公司、浙江省建投交通基础建设集团有限公司、浙江省建设工程机械集团有限公司、浙江省建材集团有限公司、
浙江浙建美丽乡村建设有限公司各持有浙江浙建云采贸易有限公司 2.50%的股权，本公司直接间接合计持有浙江浙建云
采贸易有限公司 96.83%的股权，拥有权益比例 96.83%。
[注 10]本公司持有浙江建投工程物资设备有限公司 70.00%的股权，子公司浙江省建工集团有限责任公司、浙江省
一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司和浙江省三建建设集团有限公司各持有商贸物流 7.50%的股权，
本公司直接间接持有浙江建设商贸物流有限公司 95.31%的股权，拥有权益比例 95.31%。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
1、持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据
享有
持股
序 表决 注册资本 投资额 级 未纳入合并范
企业名称 比例
号 权 （英镑) （英镑) 次 围原因
（%)
（%)
ChinaZhejiang-
1 51.00 50.00 5,297,000.00 2,856,000.00 1 [注]
WestfieldsconstructionLimitedJointVenture
[注]根据 2018 年 4 月浙建香港与 WestfieldsConstructionLimited 公司签订的联合体协议，双方共同组成一个新
的联合体，公司持股比例为 51.00%，但表决权比例为 50.00%，无法形成控制，故作为权益法下核算的长期股权投资。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2 ） 重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余
子公司名称 少数股东持股比例
的损益 分派的股利 额
浙江省一建建设集团 13.05% 20,711,786.08 323,308,100.83
225
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
有限公司
浙江省二建建设集团
24.73% 33,402,787.32 423,480,657.26
有限公司
浙江省三建建设集团
24.78% 27,867,178.00 323,508,937.49
有限公司
浙江省工业设备安装
1.57% 848,075.76 9,888,544.72
集团有限公司
新疆塔建三五九建工
34.00% 8,190,879.46 117,311,899.32
有限责任公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3 ） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
期末余额 期初余额
子公
司名 非流 非流 非流 非流
流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
称 动资 动负 动资 动负
资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 债 产 债
浙江
省一
10,29 2,059 12,35 10,03 10,72 9,325 2,017 11,34 9,116 9,803
建建 687,4 686,9
7,137 ,578, 6,715 3,387 0,849 ,908, ,253, 3,161 ,892, ,817,
设集 61,92 24,65
,277. 322.2 ,599. ,611. ,538. 008.1 303.2 ,311. 731.9 382.5
团有 6.32 0.55
34 1 55 72 04 9 0 39 7 2
限公
司
浙江
省二
9,196 3,708 12,90 10,62 11,13 8,607 3,547 12,15 9,890 10,52
建建 504,2 629,8
,215, ,113, 4,329 9,829 4,033 ,726, ,324, 5,050 ,306, 0,158
设集 04,48 52,56
937.8 069.0 ,006. ,084. ,569. 565.8 040.5 ,606. 100.6 ,667.
团有 5.78 6.53
0 3 83 06 84 3 9 42 0 13
限公
司
浙江
省三
12,19 1,600 13,79 12,22 12,42 11,67 1,559 13,23 11,65 11,98
建建 198,1 324,0
6,856 ,692, 7,549 9,866 8,025 2,499 ,465, 1,965 9,650 3,711
设集 59,09 61,05
,926. 788.3 ,714. ,251. ,350. ,435. 872.5 ,307. ,225. ,284.
团有 8.89 9.00
20 8 58 31 20 27 8 85 48 48
限公
司
新疆
塔建
三五 3,027 3,161 2,816 2,816 2,910 3,043 2,722 2,722
134,5 133,2
九建 ,281, ,873, ,510, 327,8 ,838, ,545, ,766, ,640, 181,4 ,822,
92,42 20,43
工有 433.1 856.2 962.9 95.33 858.2 940.4 377.3 705.9 95.33 201.2
3.07 6.86
限责 9 6 6 9 4 0 3 6
任公
司
浙江 4,826 5,095 4,425 4,439 4,974 5,239 4,594 4,636
268,3 13,61 265,6 41,95
省工 ,891, ,249, ,746, ,360, ,027, ,694, ,556, ,509,
57,76 4,292 66,82 2,652
业设 246.8 009.2 214.9 507.5 421.6 251.3 438.4 091.3
2.37 .66 9.67 .89
备安 4 1 3 9 5 2 8 7
226
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
装集
团有
限公
司
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名
称 综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
浙江省一
-
建建设集 5,701,056 96,264,61 96,264,61 452,431,2 5,523,491 97,868,89 97,868,89
199,608,7
团有限公 ,667.13 3.72 3.72 62.54 ,223.11 8.92 8.92
04.63
司
浙江省二
建建设集 6,570,948 136,062,6 136,062,6 462,132,1 6,519,013 106,784,4 106,784,4 234,970,1
团有限公 ,816.57 00.04 00.04 74.77 ,244.98 31.00 31.00 04.49
司
浙江省三
-
建建设集 6,709,281 112,464,2 112,464,2 506,731,2 7,178,626 114,996,6 114,996,6
296,370,9
团有限公 ,533.00 11.45 11.45 68.27 ,290.91 46.10 46.10
84.59
司
新疆塔建
-
三五九建 1,078,623 24,090,82 24,090,82 1,606,849 37,680,30 37,680,30 167,753,3
241,012,6
工有限责 ,940.60 1.93 1.93 ,630.87 2.80 2.80 37.04
80.77
任公司
浙江省工
-
业设备安 3,531,839 54,017,56 54,017,56 3,508,095 46,634,16 46,634,16 176,990,1
132,361,5
装集团有 ,012.67 4.16 4.16 ,749.85 7.03 7.03 31.98
15.48
限公司
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1 ） 重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或
合营企业或联 联营企业投资
主要经营地 注册地 业务性质
营企业名称 直接 间接 的会计处理方
法
浙江建投发展
房地产开发有 浙江省 浙江省 房地产业 50.00% 权益法核算
限公司
浙江建工装饰
集成科技有限 龙游县 龙游县 工程施工 50.00% 权益法核算
公司
五矿财富投资
杭州市 杭州市 投资咨询 40.00% 权益法核算
管理有限公司
台州东部建材
台州市 台州市 建材销售 42.50% 权益法核算
科技有限公司
南昌城建构件
南昌市 南昌市 建材销售 40.00% 权益法核算
有限公司
浙江建投机械
杭州市 杭州市 设备租赁 20.00% 权益法核算
租赁有限公司
227
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
浙江基建投资 租赁和商务服
杭州市 杭州市 44.00% 权益法核算
管理有限公司 务业
ChinaZhejian
g–
Westfields
construction 英国 建筑施工 51.00% 权益法核算
Limited
Joint
Venture
宁波钢杰人力
租赁和商务服
资源开发有限 宁波市 宁波市 40.00% 权益法核算
务业
公司
浙江浙丽建设
土木工程建筑
发展有限责任 丽水市 丽水市 49.00% 权益法核算
业
公司
宁波奉化交投
土木工程建筑
基础建设工程 宁波市 宁波市 49.00% 权益法核算
业
有限公司
温州市浙建未
来社区建设发 温州市 温州市 房地产业 7.00% 权益法核算
展有限公司
丽水市振兴乡
村建设发展有 丽水市 丽水市 土地管理业 39.00% 权益法核算
限公司
龙泉市浙建昊
天建设发展有 龙泉市 龙泉市 建筑装饰 50.00% 权益法核算
限公司
浙江湖州梓城
建设开发有限 湖州市 湖州市 房地产业 49.00% 权益法核算
公司
泰顺交投基础
建设工程有限 温州市 温州市 公路建筑 49.00% 权益法核算
公司
浙江中衡工程
设计咨询有限 杭州市 杭州市 技术服务业 40.00% 权益法核算
公司
苍南县建投基
土木工程建筑
础建设有限公 温州市 温州市 40.00% 权益法核算
业
司
缙云县仙旭建
设管理有限公 丽水市 丽水市 工程管理服务 49.00% 权益法核算
司
青田县城投市
政建设有限公 丽水市 丽水市 管道工程建筑 49.00% 权益法核算
司
浙江财金未来
投资与资产管
社区股权投资 杭州市 杭州市 20.00% 权益法核算
理
有限责任公司
杭州财金未来
社区股权投资 投资与资产管
杭州市 杭州市 33.30% 权益法核算
合伙企业（有 理
限合伙）
浙江浙浦建设 工程施工、市
金华市 金华市 50.00% 权益法核算
有限公司 政
浙建联城（浙
江）建设有限 绍兴市 绍兴市 工程施工 50.00% 权益法核算
公司
228
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
浙江浙景建设
丽水市 丽水市 房屋建筑 49.00% 权益法核算
发展有限公司
浙江浙兰建设
金华市 金华市 工程施工 50.00% 权益法核算
有限公司
浙建长三角
（嘉善）建设 嘉兴市 嘉兴市 工程施工 49.00% 权益法核算
有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2 ） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
浙江 龙泉 浙江 龙泉
浙江 浙建 浙江 浙建
建投 市浙 建投 市浙
建工 浙江 联城 浙江 建工 浙江 联城 浙江
发展 建昊 发展 建昊
装饰 浙浦 （浙 浙兰 装饰 浙浦 （浙 浙兰
房地 天建 房地 天建
集成 建设 江） 建设 集成 建设 江） 建设
产开 设发 产开 设发
科技 有限 建设 有限 科技 有限 建设 有限
发有 展有 发有 展有
有限 公司 有限 公司 有限 公司 有限 公司
限公 限公 限公 限公
公司 公司 公司 公司
司 司 司 司
14,69 274,7 9,371 10,00 20,00 16,13 274,3
流动 335,1 182,1
9,999 78,16 ,444. 0,000 4,643 4,309 67,05
资产 31.31 65.42
.76 1.08 54 .00 .81 .31 6.72
其
中：
261,2 9,396 10,00 19,91 242,7
现金 792,9 315,3 295,8 154,7
50,05 ,580. 0,000 8,557 17,46
和现 33.11 72.21 67.55 17.19
1.92 80 .00 .18 4.50
金等
价物
非流 69,06 270,0 52,96 134,9
52,00 134,6 58,93
动资 0,925 28,77 4,058 30,00
3.17 89.64 7.66
产 .75 5.71 .90 0.00
83,76 274,8 270,3 9,506 10,00 20,00 69,09 274,4 135,1
资产
0,925 30,16 63,90 ,134. 0,000 4,643 8,368 25,99 12,16
合计
.51 4.25 7.02 18 .00 .81 .21 4.38 5.42
31,11 240,0 - 15,83 248,1 65,50
流动 669,9
0,802 88,44 18,83 1,747 96,76 9,844
负债 23.71
.08 0.44 9.11 .87 1.26 .23
非流 4,622 4,670
动负 ,222. ,707.
债 18 04
35,73 240,0 - 20,50 248,1 65,50
负债 669,9
3,024 88,44 18,83 2,454 96,76 9,844
合计 23.71
.26 0.44 9.11 .91 1.26 .23
少数
股东
权益
48,02 34,74 269,6 9,524 10,00 20,00 48,59 26,22 69,60
归属
7,901 1,723 93,98 ,973. 0,000 4,643 5,913 9,233 2,321
229
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
于母 .25 .81 3.31 29 .00 .81 .30 .12 .19
公司
股东
权益
按持
股比
例计 24,01 17,37 134,8 4,762 5,000 10,00 24,29 13,11 34,80
算的 3,950 0,861 46,99 ,486. ,000. 2,321 7,956 4,616 1,160
净资 .63 .91 1.65 64 00 .91 .65 .56 .60
产份
额
-
调整 343,3 237,5 516,7 24,11 34,65
事项 80.04 13.36 21.78 1.77 0,000
.01
--商
誉
--内
部交
易未
实现
利润
-
--其 343,3 237,5 516,7 24,11 34,65
他 80.04 13.36 21.78 1.77 0,000
.01
对合
营企
业权 24,35 17,37 134,8 5,000 5,000 10,00 24,81 13,13
151,1
益投 7,330 0,861 46,99 ,000. ,000. 2,321 4,678 8,728
60.59
资的 .67 .91 1.65 00 00 .91 .43 .33
账面
价值
存在
公开
报价
的合
营企
业权
益投
资的
公允
价值
6,195 22,25 8,002 3,455
营业
,259. 6,711 ,978. ,238.
收入
82 .89 41 10
- -
- - -
财务 7,261 3,071 2,590
283.7 29,75 6,695
费用 .07 ,562. ,055.
6 4.85 .13
38 11
所得 -
税费 304,9
用 00.85
净利 - 8,464 - - 4,643 829,2 -
润 914,6 ,267. 1,008 475,0 .81 55.69 11,04
230
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
95.52 16 ,337. 26.71 3.86
88
终止
经营
的净
利润
其他
综合
收益
-
综合 - 8,464 - -
1,008 4,643 829,2
收益 914,6 ,267. 475,0 11,04
,337. .81 55.69
总额 95.52 16 26.71 3.86
88
本年
度收
到的
来自
合营
企业
的股
利
其他说明
（3 ） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
C C
h h
杭 杭
i i
州 州
n n
财 财
a a
宁 阿 金 宁 阿 金
浙 丽 Z 浙 丽 Z
浙 波 浙 拉 未 浙 波 浙 拉 未
建 缙 水 h 建 缙 水 h
五 台 江 奉 江 尔 浙 来 浙 五 台 江 奉 江 尔 浙 来 浙
长 云 市 e 长 云 市 e
矿 州 南 浙 化 湖 市 江 社 江 矿 州 南 浙 化 湖 市 江 社 江
三 县 振 j 三 县 振 j
财 东 昌 丽 交 州 浙 基 区 浙 财 东 昌 丽 交 州 浙 基 区 浙
角 仙 兴 i 角 仙 兴 i
富 部 城 建 投 梓 建 建 股 景 富 部 城 建 投 梓 建 建 股 景
（ 旭 乡 a （ 旭 乡 a
投 建 建 设 基 城 新 投 权 建 投 建 建 设 基 城 新 投 权 建
嘉 建 村 n 嘉 建 村 n
资 材 构 发 础 建 型 资 投 设 资 材 构 发 础 建 型 资 投 设
善 设 建 g 善 设 建 g
管 科 件 展 建 设 建 管 资 发 管 科 件 展 建 设 建 管 资 发
） 管 设 - ） 管 设 -
理 技 有 有 设 开 材 理 合 展 理 技 有 有 设 开 材 理 合 展
建 理 发 W 建 理 发 W
有 有 限 限 工 发 集 有 伙 有 有 有 限 限 工 发 集 有 伙 有
设 有 展 e 设 有 展 e
限 限 公 责 程 有 团 限 企 限 限 限 公 责 程 有 团 限 企 限
有 限 有 s 有 限 有 s
公 公 司 任 有 限 有 公 业 公 公 公 司 任 有 限 有 公 业 公
限 公 限 t 限 公 限 t
司 司 公 限 公 限 司 （ 司 司 司 公 限 公 限 司 （ 司
公 司 公 f 公 司 公 f
司 公 司 公 有 司 公 司 公 有
司 司 i 司 司 i
司 司 限 司 司 限
e e
合 合
l l
伙 伙
d d
） ）
s s
c c
231
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
o o
n n
s s
t t
r r
u u
c c
t t
i i
o o
n n
L L
i i
m m
i i
t t
e e
d d
J J
o o
i i
n n
t t
V V
e e
n n
t t
u u
r r
e e
1 7 1 1 5 8 1 2 3 5 2 1 5 7 1 2
9 7 2 4 9 7 6 2 4
3 4 8 7 5 2 1 8 1 2 1 5 3 9 1 6
3 7 2 6 9 9 5 6 3
1 1 1 0 1 4 4 5 5 0 1 0 2 2 3 5 0 4
, , , , , , , , ,
, , , , 4 , , , , , , , , 0 , , , ,
5 7 6 5 4 6 6 5 0
1 1 9 0 7 7 3 1 5 4 1 9 5 4 2 8 7 0
2 2 3 0 7 1 1 5 2
流 9 6 2 6 , 0 2 4 9 3 1 4 9 , 4 2 6 8
9 0 0 8 8 0 5 2 1
动 0 0 6 2 5 6 2 7 0 0 9 6 7 3 4 8 7 3
, , , , , , , , ,
资 , , , , 4 , , , , , , , , 7 , , , ,
0 1 6 8 0 7 7 4 5
产 7 2 3 5 1 9 2 5 7 6 1 2 1 8 9 8 3 3
4 0 0 8 1 4 2 4 0
1 2 9 0 . 9 8 6 0 5 7 9 9 . 2 2 5 2
6 5 4 0 8 3 6 9 0
4 5 7 1 6 8 5 7 3 9 7 0 7 9 9 0 9 3
. . . . . . . . .
. . . . 9 . . . . . . . . 6 . . . .
1 8 5 0 9 7 3 5 0
8 7 2 3 0 6 4 2 3 1 6 8 7 2 8 5
2 7 8 6 9 1 7 1 0
2 9 1 6 6 2 2 1 2 7 1 2 3 9 5 5
4 1 4 1
2 2 1 3 3 2 1 3
2 2 2 0 3 0 5
1 7 9 4 0 9 9 4
7 4 , , 9 5 5 3 7 4 6 ,
, , , , 2 5 3 , , , , 7
, 3 1 1 , 0 , 7 6 2 , 9
2 8 6 8 2 4 6 2 1 2 8 7
9 4 1 0 2 8 4 5 4 1 7 0
非 6 0 7 0 , , , 6 8 4 0 ,
6 , 6 9 2 , 6 , , , 0 0
流 2 3 2 0 1 8 6 3 0 6 0 8
3 7 , , 9 5 9 0 4 8 1 ,
动 , , , , 3 5 4 , , , , 1
, 4 6 0 , 6 , 6 3 3 , 0
资 7 9 9 0 5 6 6 0 5 7 0 0
8 1 1 8 8 6 4 6 0 1 7 0
产 5 1 5 0 . . . 4 7 5 0 .
8 . 5 1 4 . 1 . . . 3 0
2 1 0 0 4 2 7 4 7 1 0 9
9 8 . . 4 0 6 9 9 6 9 .
. . . . 0 3 3 . . . . 6
. 5 4 6 . 9 . 9 5 9 . 0
1 4 2 0 9 7 7 0
9 8 0 2 6 9 0
6 3 6 0 3 7 9 0
3 5 1 1
232
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
1
1 , 2 1 1 5 8 2 2 3 9 2 1 5 7 2 2
7 3 2 4 9 9 6 3 3 4
5 1 0 1 7 5 2 2 8 4 5 4 5 3 9 1 6
8 4 3 6 9 8 5 5 2 3
2 6 9 3 2 6 4 4 5 0 6 0 3 3 5 7 4
, , , , , , , , , ,
, 9 , , , , , , , , , , , , , , ,
1 9 1 5 5 8 9 0 4 0
4 , 7 2 1 8 3 3 6 6 5 1 3 6 8 4 1
5 4 3 0 1 5 9 0 5 2
资 5 1 3 0 7 1 4 7 4 9 8 2 6 6 2 6 6
4 7 9 8 4 7 0 4 2 1
产 3 2 0 1 9 6 4 7 5 3 8 6 1 6 8 9 1
, , , , , , , , , ,
合 , 4 , , , , , , , , , , , , , , ,
8 5 1 8 6 4 7 3 4 5
计 4 , 3 9 1 0 4 4 5 7 5 8 6 7 8 0 1
4 4 7 8 6 9 9 7 4 0
6 1 0 9 1 7 2 1 5 0 9 6 2 6 2 9 3
7 1 0 0 5 5 3 8 9 0
6 1 8 6 6 9 1 1 9 4 3 8 8 1 0 9 4
. . . . . . . . . .
. 5 . . . . . . . . . . . . . . .
7 6 6 0 7 5 3 9 5 0
9 . 6 3 8 6 0 6 4 2 7 3 7 4 2 7 5
2 9 7 6 2 0 6 6 1 0
8 7 4 8 4 6 2 7 4 5 8 8 7 2 9 6 1
2
5 1 1 1 2 2 5 1 4 1 2
6 1 6 5 1
5 6 2 0 1 0 8 1 0 0 0
4 5 4 6 5
8 5 7 4 3 5 9 2 2 2 9 - 0 3 3 3 9
, , , , 1 , -
, , , 8 3 5 , , 0 6 , , 1 , , , , 6
0 4 0 7 0 4 7
7 0 8 , 6 2 4 3 3 4 4 7 9 9 0 4 3 9
7 3 5 2 , 8 ,
流 4 1 0 1 , , 9 7 , , 0 6 , 3 0 5 2 ,
4 5 5 5 0 9 8
动 1 1 1 0 2 3 1 6 1 5 1 4 8 1 0 5 2 9
, , , , 0 , 6
负 , , , 7 4 6 , , 0 7 , , 9 , , , , 4
5 2 1 1 0 6 7
债 5 7 3 . 9 8 9 4 6 2 5 7 8 9 0 4 9 1
9 0 9 2 . 5 .
5 3 5 3 . . 3 5 . . 3 4 . 0 2 9 5 .
8 6 3 0 0 3 9
4 9 7 4 4 3 3 9 4 3 9 7 9 2 0 5 7 2
. . . . 0 . 2
. . . 9 2 . . 2 1 . . 5 . . . . 4
6 5 9 5 8
7 0 4 0 0 7 5 4 2 2 9
9 0 3 6 7
8 3 7 5 8 8 2 6 9 2 0
5 2 1
1
7 5 1 9 9
3
, 0 , 4 7 8
,
4 , 2 0 , ,
6
3 1 4 1 0 9
非 0
8 0 5 , 7 5
流 7
, 0 , 3 5 0
动 ,
7 , 4 0 , ,
负 3
3 2 8 8 0 5
债 2
5 7 2 . 0 1
8
. 7 . 7 0 6
.
0 . 8 9 . .
1
9 7 8 0 6
4
7 0 7
1 1 1 1 2 2 8 1 1 4 1 2
7 1 6 5 1
, 6 2 1 0 1 1 8 9 1 0 0 0
1 5 4 6 5
1 5 7 , 3 5 9 6 2 6 6 8 - 0 3 3 3 9
, , , , 1 , -
0 , , 8 6 5 , , 0 6 , , , 1 , , , , 6
5 4 0 7 0 4 7
8 0 8 , 8 2 4 3 4 4 0 8 9 9 9 0 4 3 9
1 3 2 2 , 8 ,
负 , 1 0 1 1 , 9 7 , , 0 3 5 , 3 0 5 2 ,
3 5 6 5 0 9 8
债 8 1 1 0 , 3 1 6 4 5 8 9 0 8 1 0 5 2 9
, , , , 0 , 6
合 4 , , 7 7 6 , , 1 7 , , , 9 , , , , 4
3 2 8 1 0 6 7
计 1 7 3 . 3 8 9 4 5 2 8 7 5 8 9 0 4 9 1
3 0 0 2 . 5 .
, 3 5 3 2 . 3 5 . . 6 4 1 . 0 2 9 5 .
3 6 9 0 0 3 9
8 9 7 4 . 3 3 9 2 3 7 7 6 9 2 0 5 7 2
. . . . 0 . 2
3 . . 3 2 . . 1 1 . . . 5 . . . . 4
7 5 7 5 8
2 0 4 7 0 0 9 5 6 4 2 2 9
8 0 9 6 7
. 3 7 5 8 2 2 7 6 9 2 0
233
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
5
5
3
,
5
少 7
数 0
股 ,
东 3
权 3
益 8
.
9
5
5 8 1 1 5 3 1
8 6 3 9 1 4 3 6 2 4 9 6 3 9 4 3 6 3 4
5 2 1 2 9 1 9 1
0 0 7 7 4 4 4 6 2 6 9 9 7 8 2 4 0 1 3
归 5 3 8 4 , 8 2 4
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
属 , , , , 2 , , ,
9 2 4 7 1 3 9 2 5 2 5 7 5 8 4 9 8 4 0
于 1 9 8 6 6 1 8 0
4 8 8 6 2 7 3 6 3 4 1 4 1 7 2 9 3 8 2
母 3 9 8 8 5 7 2 1
0 2 9 6 8 7 9 9 4 4 4 8 0 7 9 4 8 2 9
公 4 2 5 4 , 7 8 3
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
司 , , , , 6 , , ,
1 2 5 7 0 7 4 1 7 3 6 8 4 3 7 3 1 5 3
股 3 0 4 8 7 1 8 6
3 8 8 8 3 5 3 0 5 0 6 4 7 9 2 7 7 0 6
东 4 5 7 3 2 0 0 0
3 3 0 9 7 9 4 0 5 7 5 6 0 4 6 8 6 8 7
权 7 2 8 6 . 7 0 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
益 . . . . 8 . . .
2 1 3 8 9 3 3 3 4 7 7 2 7 4 3 9 6 2 9
2 7 6 3 0 5 0 5
0 7 1 8 3 7 5 6 6 5 0 6 3 5 1 6 1 7 2
9 0 2 3 5 0 4
2 4 2 1
按 3 2 1 4 2 1 5 3 1 4 4 2 1 4 2 1 5 3 1 1
6 1 0 9 4 0 9
持 2 5 6 7 1 7 8 3 5 8 9 9 5 8 0 7 5 1 3 4
, 6 3 , , 2 2
股 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
9 , , 9 5 , ,
比 3 6 4 9 7 1 2 7 3 7 8 6 0 4 7 1 8 0 8 3
0 5 7 1 4 0 4
例 7 1 5 0 4 2 5 9 7 6 7 4 4 4 9 4 6 2 5 0
8 0 5 5 0 8 8
计 6 9 9 5 5 0 3 7 8 2 3 3 1 9 0 7 6 7 2 9
, 7 6 , , 9 6
算 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
8 , , 2 1 , ,
的 0 9 2 7 1 3 8 2 8 1 9 2 2 9 5 2 6 4 3 7
3 2 1 9 7 0 1
净 5 7 9 2 0 2 8 4 6 8 3 5 0 2 6 4 6 7 0 1
0 1 0 2 9 7 1
资 3 0 2 7 2 2 4 1 8 6 4 9 0 3 5 5 6 0 3 7
. 1 5 . . 1 2
产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . . 4 6 . .
份 2 3 2 0 0 8 5 1 2 2 5 6 4 2 8 6 2 0 6 5
6 9 8 1 7 9 0
额 8 5 6 4 9 3 2 8 5 0 3 6 9 8 9 9 2 7 4 1
7 2 4 0
-
4 1 1 4 2 1
- 1
, , , , , , 3 -
6 ,
4 9 1 3 3 9 4 4
0 5
8 9 3 8 3 9 3 1
5 3
调 3 6 4 8 7 6 , ,
, 3
整 , , , , , , 7 5
1 ,
事 0 6 5 0 8 6 1 8
7 4
项 5 1 3 0 8 1 2 3
9 4
6 2 2 8 8 2 . .
. 3
. . . . . . 7 9
0 .
3 3 7 4 0 3 9 9
7 7
9 0 4 9 0 0
9
-
234
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
-
商
誉
-
-
内
部
交
易
未
实
现
利
润
2 2 -
4 1 1 4 2 1
0 0 - 1
, , , , , , 3 -
, , 6 ,
4 9 1 3 3 9 4 4
5 5 0 5
8 9 3 8 3 9 3 1
8 8 5 3
- 3 6 4 8 7 6 , ,
0 0 , 3
- , , , , , , 7 5
, , 1 ,
其 0 6 5 0 8 6 1 8
0 0 7 4
他 5 1 3 0 8 1 2 3
0 0 9 4
6 2 2 8 8 2 . .
0 0 . 3
. . . . . . 7 9
. . 0 .
3 3 7 4 0 3 9 9
0 0 7 7
9 0 4 9 0 0
0 0 9
对 2 4 2 1
3 3 1 4 2 2 1 6 3 1 4 4 3 1 4 2 2 1 5 2 1 1
联 1 0 9 0 9
2 0 6 7 6 1 7 0 4 5 8 9 4 5 8 5 0 7 7 9 4 4
营 6 3 , 1 4
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
企 , , 9 , ,
3 1 4 9 5 7 1 2 9 3 7 8 0 0 4 1 7 1 8 4 1 2
业 5 7 1 4 8
7 0 5 0 5 4 2 5 3 7 6 7 3 4 4 3 9 4 6 9 9 6
权 0 5 5 8 2
6 3 9 5 6 5 0 0 1 8 2 3 1 1 9 0 0 7 3 4 6 8
益 7 6 , 3 4
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
投 , , 2 , ,
0 0 2 7 4 1 3 4 7 8 1 9 2 2 9 5 5 2 2 0 0 1
资 2 1 9 8 0
5 2 9 2 7 0 2 9 7 8 8 3 6 0 2 1 6 4 7 2 1 3
的 1 0 2 9 0
3 6 2 7 7 2 2 6 3 5 6 4 8 0 3 1 5 5 8 6 6 3
账 1 5 . 2 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
面 . . 4 . .
2 7 2 0 4 0 8 8 9 3 2 5 1 4 2 6 8 6 5 2 4 5
价 9 8 1 8 0
8 4 6 4 7 9 3 2 2 3 0 3 5 9 8 6 9 9 2 8 3 2
值 7 2 7 0
存
在
公
开
报
价
的
联
营
企
业
权
益
投
资
的
235
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
公
允
价
值
2 2 2
7 2 6 6 5 5 2 4
5 9 2 8
6 9 6 6 2 1 1 9
4 2 7 5 0 , 4
, , , , , , , ,
, 4 2 , , 8 8
0 3 1 2 3 8 1 1
0 9 2 3 0 2 9
3 0 3 3 9 7 8 2
营 6 , , 4 2 2 ,
7 0 6 7 9 3 2 4
业 6 9 5 2 8 , 8
, , , , , , , ,
收 , 1 2 , , 6 2
1 7 1 6 3 9 7 3
入 1 6 0 4 9 1 2
5 4 0 6 8 3 1 2
5 . . 3 6 7 .
1 3 2 0 1 7 1 1
7 4 4 7 7 . 2
. . . . . . . .
. 0 4 . . 5 3
6 5 4 2 4 2 6 2
9 3 3 4
8 1 8 2 1 1 1 4
0 9 4
-
- - - -
4 3 2 1 4 7 7
9 1 - - - 4 7 - - -
3 , , , - - , - , ,
, , 4 1 4 , , 1 2 2
, 4 9 9 5 7 8 1 5 2
2 1 6 8 8 4 0 9 9 5
7 5 1 5 4 9 7 0 1 3
4 1 1 9 5 2 2 7 3 4
4 9 0 4 , , 1 , 0 7
净 2 0 , , , 3 4 , , ,
4 , , , 9 2 , 4 , ,
利 , , 5 7 3 , , 2 9 6
, 2 1 5 2 9 8 0 4 2
润 9 6 4 6 3 2 1 0 7 1
7 6 3 9 6 7 7 5 2 1
2 0 7 6 4 1 5 7 0 3
0 2 4 5 . . 4 . 7 3
0 4 . . . 2 3 . . .
3 . . . 6 4 . 6 . .
. . 3 9 2 . . 5 7 5
. 2 3 6 1 2 0 7 1 6
9 5 0 8 8 0 4 7 2 3
1 5 1 0 8 7 6
7 7 9 9
3
终
止
经
营
的
净
利
润
其
他
综
合
收
益
- - 3 - 2 1 - 4 - 7 - - - - 7 -
- - -
4 9 , 1 , , 4 , 4 , 4 7 1 2 , 2
5 7 1
3 , 4 , 9 9 6 8 8 5 , , 9 9 2 5
综 4 9 0
, 2 5 1 1 5 1 7 5 1 4 0 7 3 3 4
合 , , ,
7 4 9 1 0 4 , 1 , 0 2 2 , , 7 ,
收 9 2 4
4 2 , 0 , , 5 , 3 , 3 4 2 9 , 6
益 2 9 0
4 , 2 , 1 5 4 8 3 4 , , 0 7 2 1
总 6 7 5
, 9 6 6 3 9 7 7 4 2 2 1 7 0 1 3
额 . . .
7 2 2 0 4 5 . 4 . 7 1 5 . . 3 .
6 4 6
0 0 . 4 . . 3 . 2 . 2 3 5 7 . 5
1 2 7
3 . 2 . 3 6 0 0 8 1 . . 7 2 6 3
236
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
. 9 5 5 1 0 8 7 0 4 6
1 7 7 9 9
3
本
年
4
度
,
收
3
到
5
的
6
来
,
自
0
联
0
营
0
企
.
业
0
的
0
股
利
其他说明
（4 ） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数
联营企业：
投资账面价值合计 18,591,809.74 19,770,496.21
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -94,954.25 561,240.96
--综合收益总额 -94,954.25 561,241.96
其他说明
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使
股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各
种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议
并批准管理这些风险的政策，概括如下。
（一）信用风险
237
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认
后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的
定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合
为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续
期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并
将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一
致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评
级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客
户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
238
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
（二）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险
可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于
无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化
融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需
求和资本开支。
截止 2023 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：
期末余额
项目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
非衍生金融负
债
20,072,001,594. 23,391,752,656.92 11,438,219,229.73 5,038,682,415.29 6,914,851,011
银行借款
58 .90
675,143,075.13
应付票据 675,143,075.13 675,143,075.13 - -
61,735,724,686. 61,735,724,686.61 61,735,724,686.61
应付账款 - -
61
10,546,422,616. 10,546,422,616.17 10,546,422,616.17
其他应付款 - -
17
800,809,722.22
应付债券 875,990,277.78 29,150,000.00 846,840,277.78 -
607,007,656.84
长期应付款 634,234,842.13 396,239,503.59 237,995,338.54 -
其他流动负 547,760,169.16
550,218,502.50 550,218,502.50 - -
债
非衍生金融负 94,984,869,520. 98,409,486,657.24 85,371,117,613.73 6,123,518,031.61 6,914,851,011
债小计 71 .90
94,984,869,520. 98,409,486,657.24 85,371,117,613.73 6,123,518,031.61 6,914,851,011
合计
71 .90
上年年末数
项目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
非衍生金融负债
银行借款 17,110,850,400.06 19,399,918,545.77 7,825,886,272.86 3,927,242,482.50 7,646,789,790.41
应付票据 582,233,843.00 582,233,843.00 582,233,843.00
应付账款 60,976,933,431.14 60,976,933,431.14 60,976,933,431.14
其他应付款 9,575,917,317.79 9,575,917,317.79 9,575,917,317.79
应付债券
长期应付款 485,163,349.62 520,607,518.13 214,128,821.29 306,478,696.84
239
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
其他流动负债 1,069,949,251.36 1,071,839,112.47 1,071,839,112.47
非衍生金融负债小计 89,801,047,592.97 92,127,449,768.30 80,246,938,798.55 4,233,721,179.34 7,646,789,790.41
合计 89,801,047,592.97 92,127,449,768.30 80,246,938,798.55 4,233,721,179.34 7,646,789,790.41
注：银行借款包含短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债中长期借款部分；长期应付款包含长期应付款及
一年内到期的非流动负债中应付融资租赁款部分。
（三）市场风险
1 . 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具
使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决
定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率
风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
2 . 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的
风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按
市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五注释 65。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计 第三层次公允价值计
合计
量 量 量
一、持续的公允价值
-- -- -- --
计量
应收款项融资 415,814,945.95 415,814,945.95
（三）其他权益工具
43,577,326.43 43,577,326.43
投资
二、非持续的公允价
-- -- -- --
值计量
240
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、债券投资、其他流动资产、其他权益工具投资和其他非流动金融资
产以初始成本为可观察值，按照可变现净值和成本孰低计算得出。
3、其他
本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2023 年 6 月 30 日的账面价值。公允价值整体
归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：
第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）
除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）
市场验证的输入值等。
第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
浙江省国有资本
浙江杭州 资产管理 1000000 万元 35.90% 35.90%
运营有限公司
本企业的母公司情况的说明
浙江省国有资本运营有限公司持有公司 35.90%的股份，系公司控股股东。
本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九-1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九-2。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
浙江建工装饰集成科技有限公司 本公司之合营企业
浙江建投发展房地产开发有限公司 本公司之合营企业
241
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
龙泉市浙建昊天建设发展有限公司 本公司之合营企业
台州东部建材科技有限公司 本公司之联营企业
南昌城建构件有限公司 本公司之联营企业
浙江基建投资管理有限公司 本公司之联营企业
浙江建投机械租赁有限公司 本公司之联营企业
金华网新科技产业孵化园建设有限公司 本公司之联营企业
宁波钢杰人力资源开发有限公司 本公司之联营企业
浙江浙丽建设发展有限责任公司 本公司之联营企业
浙建长三角（嘉善）建设有限公司 本公司之联营企业
温州市浙建未来社区建设发展有限公司 本公司之联营企业
浙江中衡工程设计咨询有限公司 本公司之联营企业
China Zhejiang-Westfields construction Limited
本公司之联营企业
Joint Venture
阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司 本公司之联营企业
苍南县建投基础建设有限公司 本公司之联营企业
宁波奉化交投基础建设工程有限公司 本公司之联营企业
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
浙江富建投资管理有限公司 浙江国资公司下属公司
浙江省浙建房地产集团有限公司 浙江国资公司下属公司
太仓浙建地产发展有限公司 浙江国资公司下属公司
浙江富浙资产管理有限公司 浙江国资公司下属公司
杭州西子实验学校 浙江国资公司下属公司
浙江省富浙融资租赁有限公司 浙江国资公司下属公司
浙江省发展资产经营有限公司 浙江国资公司下属公司
满洲里绿园房地产开发有限公司 浙江国资公司下属公司
浙江省明志贸易有限公司 浙江国资公司下属公司
浙江产权交易所有限公司 浙江国资公司下属公司
浙江广锐信息科技有限公司 浙江国资公司下属公司
浙江省环境科技有限公司 浙江国资公司下属公司
宁波浙建建福建设开发有限责任公司 浙江国资公司下属公司
杭州水务银湖制水有限公司 本公司子公司建工集团之参股企业
湘西自治州首创环保有限公司 本公司子公司二建建设之参股企业
遂昌县交投客运建设投资有限公司 本公司子公司三建建设之参股企业
芜湖中睿置业有限公司 浙江国资公司下属联营企业
阿拉尔市西北兴业国有资本投资运营（集团）有限责任公
本公司子公司三五九之股东
司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 本公司子公司三五九之股东
衢州市慧城产业发展集团有限公司 本公司子公司衢州市慧城酒店管理有限公司之股东
浙江建工绿园置业有限公司 原浙江国资公司下属公司
其他说明
5、关联交易情况
（1 ） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
242
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
单位：元
是否超过交易额
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 上期发生额
度
宁波钢杰人力资
劳务服务 263,905,111.37 否 249,522,562.40
源开发有限公司
新疆青松建材化
工（集团）股份 材料采购 7,658,029.40 否 20,572,194.35
有限公司
浙江建工装饰集
材料采购 否 20,409,639.00
成科技有限公司
台州东部建材科
材料采购 1,373,393.93 否 1,839,519.60
技有限公司
阿拉尔市浙建新
型建材集团有限 材料采购 40,939,764.33 否
公司
浙建长三角（嘉
善）建设有限公 材料采购 69,316,438.55 否
司
浙江广锐信息科
材料采购 122,566.37 否
技有限公司
浙江基建投资管
劳务服务 353,982.30 否
理有限公司
苍南县建投基础
劳务服务 12,068,049.02 否
建设有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
杭州水务银湖制水有限公司 工程施工 634,788.18 43,266,422.53
杭州水务银湖制水有限公司 物资批发 1,132.08
浙江建工装饰集成科技有限
工程施工 8,892,422.74
公司
金华网新科技产业孵化园建
工程施工 4,386,115.50 7,020,009.64
设有限公司
台州东部建材科技有限公司 建筑材料 1,544,680.55 1,317,175.17
台州东部建材科技有限公司 工程施工 380,601.24
台州东部建材科技有限公司 物资批发 797.34
浙江省浙建房地产集团有限
物资批发 19,343.78
公司
浙江建工绿园置业有限公司 物资批发 939.93
杭州西子实验学校 工程施工 1,377,012.55
杭州西子实验学校 物资批发 9,424.78
浙江省富浙融资租赁有限公
工程施工 62,075.44
司
浙江浙丽建设发展有限责任
工程施工 8,642,472.62
公司
苍南县建投基础建设有限公
物资批发 89,841.43
司
温州市浙建未来社区建设发
工程施工 105,532,544.22
展有限公司
湘西自治州首创环保有限公
工程施工 1,173,744.09
司
浙建长三角（嘉善）建设有
工程施工 939,836.70
限公司
浙建长三角（嘉善）建设有 物资批发 2,101.41
243
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
限公司
浙江富浙资产管理有限公司 物业管理 139,670.54
浙江省浙建房地产集团有限
物业管理 207,948.95
公司
浙江省浙建房地产集团有限
物资批发 315.57
公司
浙江浙丽建设发展有限责任
材料销售 985,186.80
公司
浙江浙丽建设发展有限责任
工程施工 8,642,472.62
公司
浙江浙丽建设发展有限责任
物资批发 1,944,700.25
公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2 ） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
浙江基建投资管理有限公司 房屋建筑物 10,125.40
浙江浙丽建设发展有限责任
机器设备 290,749.00
公司
浙江产权交易所有限公司 房屋及建筑物 9,087.62
宁波奉化交投基础建设工程
机器设备 347,876.11
有限公司
浙江建工绿园置业有限公司 房屋建筑物 11,371.58
浙江建工装饰集成科技有限
房屋建筑物 127,442.57
公司
浙江省浙建房地产集团有限
房屋建筑物 533,076.64
公司
浙江中衡工程设计咨询有限
房屋建筑物 13,211.01
公司
本公司作为承租方：
单位：元
简化处理的短期 未纳入租赁负债
租赁和低价值资 计量的可变租赁 承担的租赁负债 增加的使用权资
支付的租金
出租方 租赁资 产租赁的租金费 付款额（如适 利息支出 产
名称 产种类 用（如适用） 用）
本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发
生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额
浙江建
投机械 专用设 3,930, 3,807,
租赁有 备 598.78 324.76
限公司
苍南县
建投基
专用设 623,45
础建设
备 9.51
有限公
司
浙江富 房屋建 3,442, 3,065, 393,72 506,27
浙资产 筑物 090.00 903.66 1.00 5.68
244
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
管理有
限公司
关联租赁情况说明
（3 ） 关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
衢州市慧城产业发展
84,005,000.00 2022 年 10 月 28 日 2023 年 10 月 27 日
集团有限公司
拆出
浙建项目管理（杭
州）有限公司作为股
东方借予温州未来社
温州市浙建未来社区 区公司的股东借款，
172,250,000.00 2022 年 07 月 29 日 2024 年 12 月 31 日
建设发展有限公司 利率为 8%，用于温州
未来社区公司缴纳土
地出让金、项目建设
开发等费用。
浙建项目管理（杭
州）有限公司作为股
东方借予温州未来社
温州市浙建未来社区 区公司的股东借款，
500,000.00 2022 年 09 月 01 日 2024 年 12 月 31 日
建设发展有限公司 利率为 8%，用于温州
未来社区公司缴纳土
地出让金、项目建设
开发等费用。
浙建项目管理（杭
州）有限公司作为股
东方借予温州未来社
温州市浙建未来社区 区公司的股东借款，
4,720,000.00 2022 年 11 月 25 日 2024 年 12 月 31 日
建设发展有限公司 利率为 8%，用于温州
未来社区公司缴纳土
地出让金、项目建设
开发等费用。
浙建项目管理（杭
州）有限公司作为股
东方借予温州未来社
温州市浙建未来社区 区公司的股东借款，
5,000,000.00 2023 年 02 月 06 日 2024 年 12 月 31 日
建设发展有限公司 利率为 8%，用于温州
未来社区公司缴纳土
地出让金、项目建设
开发等费用。
浙建项目管理（杭
州）有限公司作为股
东方借予温州未来社
温州市浙建未来社区 区公司的股东借款，
10,000,000.00 2023 年 04 月 10 日 2024 年 12 月 31 日
建设发展有限公司 利率为 8%，用于温州
未来社区公司缴纳土
地出让金、项目建设
开发等费用。
温州市浙建未来社区 9,250,000.00 2023 年 05 月 18 日 2024 年 12 月 31 日 浙建项目管理（杭
245
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
建设发展有限公司 州）有限公司作为股
东方借予温州未来社
区公司的股东借款，
利率为 8%，用于温州
未来社区公司缴纳土
地出让金、项目建设
开发等费用。
浙建项目管理（杭
州）有限公司作为股
东方借予温州未来社
温州市浙建未来社区 区公司的股东借款，
2,500,000.00 2023 年 06 月 25 日 2024 年 12 月 31 日
建设发展有限公司 利率为 8%，用于温州
未来社区公司缴纳土
地出让金、项目建设
开发等费用。
中国浙江建设集团
（香港）有限公司作
China Zhejiang- 为股东方借予 China
Westfields Zhejiang-Westfields
construction 8,576,492.13 2022 年 01 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 construction
Limited Joint Limited Joint
Venture Venture 借款，利率
为 3.5%，用于项目建
设等费用。
（4 ） 关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
从本公司取得报酬 3,338,094.49 2,746,073.00
（5 ） 其他关联交易
关联方 关联交易内容 本期数 上期同期数
浙江基建投资管理有限公司 支付咨询费 1,132,075.44
浙江基建投资管理有限公司 收取物业管理费 30,303.81
浙江省浙建房地产集团有限公司 收取物业管理费 207,948.95 131,866.98
苍南县建投基础建设有限公司 收取管理服务费 2,710,965.31
龙泉市浙建昊天建设发展有限公司 收取技术服务费 59,433.96
宁波奉化交投基础建设工程有限公司 收取管理服务费 1,911,118.86
温州市浙建未来社区建设发展有限公司 收取技术服务费 59,433.96
宁波钢杰人力资源开发有限公司 收取技术服务费 104,215.94
浙江富浙资产管理有限公司 收取物业管理费 139,670.54
浙江省环境科技有限公司 收取设计服务费 45,283.02
浙江省浙建房地产集团有限公司 收取代理服务费 772,641.51
246
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
浙江中衡工程设计咨询有限公司 收取技术服务费 1,415.09
浙江中衡工程设计咨询有限公司 收取物业管理费 1,509.43
温州市浙建未来社区建设发展有限公司 收取设计服务费 5,105,063.73
浙江建工装饰集成科技有限公司 收取设计服务费 331,160.17
6、关联方应收应付款项
（1 ） 应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
芜湖中睿置业有
63,309,594.24 19,209,006.07 63,309,594.24 19,209,006.07
限公司
金华网新科技产
业孵化园建设有 76,227,878.71 8,516,038.71 76,227,878.71 8,516,038.71
限公司
太仓浙建地产发
4,331,008.31 439,781.05 4,331,008.31 439,781.05
展有限公司
浙江建投机械租
18,056,287.26 2,301,260.57 21,490,878.72 2,096,449.29
赁有限公司
杭州西子实验学
34,355,068.01 1,138,492.56 32,556,454.94 1,084,693.64
校
浙江建投发展房
地产开发有限公 69,403,017.56 12,315,963.70 69,601,197.56 12,321,899.60
司
浙江省富浙融资
0.00 0.00 21,585.00 647.55
租赁有限公司
遂昌县交投客运
建设投资有限公 23,091,059.33 699,199.01
司
浙江建工装饰集
796,599.40 32,249.40 613,785.80 26,764.99
成科技有限公司
满洲里绿园房地
71,600.00 14,320.00 71,600.00 14,320.00
产开发有限公司
台州东部建材科
1,338,459.96 47,081.14 1,710,656.70 78,696.32
技有限公司
阿拉尔市浙建新
型建材集团有限 10,434,294.03 313,028.82 1,331,767.86 440,401.86
公司
浙江省浙建房地
1,474,313.91 44,229.42 12,614.86 378.45
产集团有限公司
浙江基建投资管
0.00 0.00 1,009.00 30.27
理有限公司
宁波浙建建福建
设开发有限责任 37,763,795.31 1,132,913.86 19,652,848.25 589,585.45
公司
浙江浙丽建设发
9,805,400.76 270,908.86 163,398.00 4,901.94
展有限责任公司
浙江中衡工程设 1,600.00 48.00
247
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
计咨询有限公司
苍南县建投基础
19,988.00 599.64
建设有限公司
台州东部建材科
7,200.00 216.00
技有限公司
龙泉市浙建昊天
建设发展有限公 63,000.00 1,890.00
司
宁波奉化交投基
础建设工程有限 3,171,118.86 95,133.57
公司
阿拉尔市西北兴
业国有资本投资
55,408,274.72 2,363,599.74
运营（集团）有
限责任公司
预付款项
宁波钢杰人力资
1,018,099.37 4,217,915.51
源开发有限公司
浙江富浙资产管
566,093.00 566,093.00
理有限公司
浙江省富浙融资
3,698,630.14
租赁有限公司
新疆青松建材化
工（集团）股份 3,855,355.52
有限公司
合同资产
杭州水务银湖制
57,676,832.97 66,726,820.85
水有限公司
杭州西子实验学
1,668,785.67
校
浙江建工装饰集
5,022,210.33
成科技有限公司
长期应收款
杭州西子实验学
99,599,520.35 99,599,520.35
校
一年内到期的非
流动资产
遂昌县交投客运
建设投资有限公 5,420,639.73
司
杭州西子实验学
12,374,289.06
校
其他应收款
China Zhejiang-
Westfields
construction 112,831,788.15 3,384,953.64 118,014,322.82 3,540,429.68
Limited Joint
Venture
浙江建工绿园置
11,138,327.95 2,234,152.55 10,504,190.50
业有限公司
南昌城建构件有
7,205,584.67 929,500.54 7,122,973.67 896,902.47
限公司
浙江建工装饰集
765,787.04 107,687.31 757,116.76 107,427.20
成科技有限公司
浙江建投发展房
1,257,117.39 146,334.12 855,336.31 134,280.69
地产开发有限公
248
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
司
浙江建投机械租
185,378.31 5,561.35 545,537.02 401,886.54
赁有限公司
台州东部建材科
199,945.08 5,182.35 251,345.44 7,540.36
技有限公司
宁波钢杰人力资
100,000.00 100,000.00
源开发有限公司
温州市浙建未来
社区建设发展有 218,603,858.23 6,558,115.75 183,493,697.78 5,504,810.93
限公司
阿拉尔市浙建新
型建材集团有限 67,604.01 2,028.12 378,559.23
公司
宁波浙建建福建
设开发有限责任 100,155,923.15 4,677.69 100,000,000.00
公司
阿拉尔市西北兴
业国有资本投资
98,828,476.48 3,216,897.07 4,180,000.00 418,000.00
运营（集团）有
限责任公司
龙泉市浙建昊天
建设发展有限公 214,700.25 6,441.01
司
浙江富建投资管
14,642,594.09
理有限公司
（2 ） 应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
宁波钢杰人力资源开发有限
28,199,301.54 35,024,601.18
公司
浙江建投机械租赁有限公司 3,503,691.01 11,189,347.28
台州东部建材科技有限公司 1,393,772.77 3,264.72
浙江建工绿园置业有限公司 78,204.00 78,204.00
浙江建工装饰集成科技有限
9,848,466.72 20,544,145.27
公司
浙江省发展资产经营有限公
7,280.94 7,280.94
司
阿拉尔市浙建新型建材集团
66,069,660.15 1,708,722.19
有限公司
浙江基建投资管理有限公司 800,000.00 400,000.00
新疆青松建材化工（集团）
2,010,588.42 3,536,974.32
股份有限公司
苍南县建投基础建设有限公
12,691,508.53
司
浙建长三角（嘉善）建设有
75,336,976.34
限公司
浙江广锐信息科技有限公司 138,500.00
合同负债
阿拉尔市西北兴业国有资本
投资运营（集团）有限责任 64,889,982.84 53,570,000.00
公司
249
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
其他应付款
浙江基建投资管理有限公司 3,600,000.00
浙江建工绿园置业有限公司 617,350.84
宁波钢杰人力资源开发有限
227,654.40 391,520.00
公司
杭州西子实验学校 388,450.00 388,450.00
遂昌县交投客运建设投资有
50,000.00 50,000.00
限公司
浙江建投发展房地产开发有
524,830.54 481,260.84
限公司
浙江省国有资本运营有限公
492,927.32 471,798.91
司
浙江建投机械租赁有限公司 70,000.00 70,000.00
宁波奉化交投基础建设工程
9,801,681.00 9,800,000.00
有限公司
芜湖中睿置业有限公司 410,000.00 1,409,879.00
浙江产权交易所有限公司 3,278,122.39 54,550.00
衢州市慧城产业发展集团有
261,835,754.16
限公司
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）截至 2023 年 6 月 30 日，本公司及子公司申请开立的尚处在有效期内的保函、信用证余额为人民币 797163.53 万元
（其中信用证：8684.44 万元；保函：788479.09 万元），203470.79 万港币，1538400.00 万阿尔及利亚第纳尔。
（2）根据本公司与国新建信基金签订的《浙江省一建建设集团有限公司增资协议》，同意国新建信基金对子公司浙江一
建增资 300,000,000.00 元，增资款全部进入监管账户封闭运作，专项用于偿还公司的特定债务，同时承诺本公司在国新
建信基金持股期间本公司各期末经审计的资产负债率不得高 86.5%，2020 年-2024 年各年度经审计的归母净利润分别不
低于 0.91 亿元、1.04 亿元、1.20 亿元、1.38 亿元以及 1.59 亿元。
（3）根据本公司与国新建源基金签订的《浙江省二建建设集团有限公司增资协议》，同意国新建源基金对子公司浙江二
建增资 350,000,000.00 元，增资款全部进入监管账户封闭运作，专项用于偿还公司的特定债务，同时承诺本公司在国新
建源基金持股期间本公司各期末经审计的资产负债率不得高 89.5%，2020 年-2024 年各年度经审计的归母净利润分别不
低于 1.21 亿元、1.39 亿元、1.60 亿元、1.84 亿元以及 2.11 亿元。
（4）根据本公司与国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国新建信基金”）签订的《浙江
省三建建设集团有限公司增资协议》，同意国新建信基金对浙江三建增资 3.5 亿元，增资款全部进入监管账户封闭运作，
专项用于偿还本公司的特定债务，同时承诺本公司在国新建信基金持股期间各期末经审计的资产负债率不得高于 92.5%，
2020 年-2024 年各年度经审计的归母净利润分别不低于 0.95 亿元、1.10 亿元、1.26 亿元、1.45 亿元以及 1.67 亿元。
（5）根据浙江省国土资源厅《关于浙江省开元安装集团有限公司改制中土地使用权处置的批复》（浙土资函[2008]114
号）文件，工业安装位于杭州市、宁波市、衢州市、绍兴市、金华市和兰溪市的 10 宗总面积 50,435.70 ㎡的国有作价入
股土地采取补办出让方式予以处置，应补缴的出让金总额按评估价的 20%计算，约为 1,145.82 万元。工业安装已于 2010
年、2011 年累计缴纳了除宁波市以外的其他地区土地出让金 11,387,706.09 元。截至 2023 年 6 月 30 日，除宁波市以外
250
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
其他地区土地均已办妥土地使用权证，宁波市 1 宗总面积 2,019.00 ㎡的土地因已被政府规划为生态带，不能按照工业用
途补办出让。
（6）2019 年 4 月，本公司之子公司浙江省一建建设集团有限公司与杭州市拱墅区城市建设发展中心和杭州上塘城市建
设发展有限公司（以下简称甲方）签订了房屋土地征迁协议书，约定对公司位于上塘路 483 号的房产进行整体拆迁。协
议约定，甲方对公司房产按照市场评估价值 4,296.48 万元采用产权调换方式补偿，补偿公司建筑面积 2,000.00 ㎡办公
用房和建筑面积 3,000.00 ㎡住宅用房，同时约定公司一并购置另外建面约不少于 8,700.00 ㎡的办公用房和 90 个车位，
购置总价款暂定 13,550.00 万元，公司已支付 500.00 万元。公司已于 2019 年 6 月 20 日前腾空上述房屋土地并移交对应
房屋所有权证和土地使用证原件。截至 2023 年 6 月 30 日，上述房产土建工程尚未全面动工，本期收到塘河南村、七古
登公寓共 53 套安置房，共计房屋建筑面积 3,018.11 ㎡。
2、或有事项
（1 ） 资产负债表日存在的重要或有事项
截至 2023 年 6 月 30 日，各单位重大未决诉讼事项说明：
(1)建工集团主要诉讼及仲裁事项
1）因满洲里乾有国际宝玉石交易有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，涉案金额 6726.35 万元，
此案尚在审理中。
2）因启东勤盛置业有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，涉案金额 14814.82 万元，此案尚在审
理中。
3）因启东通誉置业有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，涉案金额 7596.64 万元，一审已判决，
建工上诉中。
4）因武汉巴登城投资有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，涉案金额 25340.95 万元，此案尚在
审理中。
5）因武汉巴登城投资有限公司、广东贸琪投资有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，涉案金额
17442.86 万元，此案尚在一审程序中。
6）因扬中市恒瑞置业有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，涉案金额 22988.49 万元，此案尚在
审理中。
7）因南京恒康置业有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，涉案金额 11350.09 万元，此案尚在审
理中。
8）因三亚哈达农副产品交易有限公司、恒大地产集团海南有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，
涉案金额 7699.76 万元，此案尚在审理中。
9）因儋州中润旅游开发有限公司、海南鼎昌投资有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，涉案金额
7076.64 万元，此案尚在审理中。
251
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
10）因郑州恒泽通健康置业有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，涉案金额 19382.98 万元，此案
尚在审理中。
11）因句容恒毅旅游开发有限公司、句容恒大童世界旅游开发有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉
讼，涉案金额 24700.48 万元，此案尚在审理中。
12）因句容童世界旅游发展有限公司、句容恒大童世界旅游开发有限公司未按合同要求支付工程款，涉及 2 个合同，建
工集团向其提起诉讼，涉案金额 84003.69 万元，此案尚在审理中。
13）因一湖州市乌虹湖置业有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，涉案金额 5220.05 万元，此案
尚在审理中。
14）因西安恒宁健康置业有限公司、陕西恒鹏健康产业有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，涉
案金额 15383.65 万元，此案尚在审理中。
15）因揭阳市恒大置业有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，涉案金额 6350.14 万元，此案尚在
审理中。
16）因儋州信恒旅游开发有限公司、海南名鸿投资有限公司未按合同要求支付工程款，涉及 2 个合同，建工集团向其提
起诉讼，涉案金额 36418.13 万元，此案尚在审理中。
17）因儋州中润旅游开发有限公司、海南鼎昌投资有限公司未按合同要求支付工程款，涉及 2 个合同，建工集团向其提
起诉讼，涉案金额 26095.37 万元，此案尚在审理中。
18）因湖州市乌虹湖置业有限公司、恒大地产集团上海盛建置业有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起
诉讼，涉案金额 6167.1 万元，此案尚在审理中。
19）因海南金萃房地产开发有限公司、恒大地产集团海南有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，
涉案金额 5691.38 万元，此案尚在审理中。
20）因万宁华宇房地产开发有限公司、恒大地产集团海南有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，
涉案金额 8675.3 万元，此案尚在审理中。
21）因都匀市保利置业有限公司、深圳市铜锣湾商业管理有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，
涉案金额 5574.3 万元，此案尚在审理中。
22）因台州极富房地产开发有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，涉案金额 19305.03 万元，此案
尚在审理中。
23）因西安兰轩置业有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，涉案金额 10271.85 万元，此案尚在审
理中。
24）因贵阳品筑置业有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，涉案金额 5670.17 万元，此案尚在审
理中。
252
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
25）因庆元香菇市场有限公司未按合同要求支付工程款，建工集团向其提起诉讼，涉案金额 9839.63 万元，此案尚在审
理中。
(2)二建集团主要诉讼及仲裁事项
1）因浙江巨科实业有限公司（后更名为铭岛公司）未按合同要求支付工程款，二建集团向其提起诉讼，涉案金额
13669.52 万元，此案尚在审理中。
2）因吉安市文华置业有限公司未按合同要求支付工程款，二建集团向其提起诉讼，涉案金额 11562.82 万元，此案尚在
审理中。
（3）三建集团主要诉讼及仲裁事项
1）因海盐恒悦置业有限公司未按合同要求支付工程款，三建集团向其提起诉讼，涉案金额 37027.15 万元，此案尚在审
理中。
2）因内蒙古华洲药业有限公司未按合同要求支付工程款，三建集团向其提起诉讼，涉案金额 7134.66 万元，此案尚在审
理中。
（4）香港公司主要诉讼及仲裁事项
1）香港华营公司承接涉案项目，将项目中的幕墙工程分包于仲裁申请人喜而利幕墙工程有限公司，分包合同中约定分包
工程应由第三方 Secco 公司制造、加工和供应。分包合同履行中，项目业主更改了幕墙材质，但仲裁申请人及第三方
Secco 公司无法供应业主要求的材质，导致合同目的落空，故我司终止了原幕墙分包合同。仲裁申请人不服，现申请仲
裁要求按原幕墙分包合同支付相应的价款并赔偿损失共计 6955.13 万元。
（2 ） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2023 年 8 月 4 日，公司按
照 2022 年度权益分派方案
分配现金股利 216,268,019.60
分派现金股利
216,268,019.60 元。
253
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
十五、其他重要事项
1、分部信息
（1 ） 报告分部的确定依据与会计政策
本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。
（2 ） 报告分部的财务信息
单位：元
建筑施工业 工业制造业 工程相关其
项目 采矿业务 其他 分部间抵销 合计
务 务 他业务
一. -
39,220,456 1,319,995, 7,421,426, 1,327,840, 47,988,379
营业 0.00 1,301,339,
,609.10 191.81 010.29 413.53 ,008.66
收入 216.07
-
其中：对外 38,856,148 1,145,729, 7,252,199, 1,165,540, 47,988,379
0.00 431,238,88
交易收入 ,605.60 759.87 107.91 420.73 ,008.66
5.45
-
分部间交易 364,308,00 174,265,43 169,226,90 162,299,99
0.00 870,100,33 0.00
收入 3.50 1.94 2.38 2.80
0.62
二.
115,317,32 68,743,067 6,651,974. 8,251,475. 199,044,14
折旧 80,306.11 0.00
3.20 .95 87 19 7.32
费和摊销费
三.
对联 - - -
营和合营企 12,274,401 0.00 6,287,646. 0.00 0.00 18,562,048
业的投资收 .91 52 .43
益
四. - - - -
10,852,341
信用 168,915,81 20,420,660 573,646.67 3,317,526. 181,228,01
.12
减值损失 9.88 .33 53 8.95
五. - -
- 3,985,721.
资产 40,776,329 0.00 -8,181.51 37,305,842
507,053.35 64
减值损失 .10 .32
六. - - -
613,140,56 24,946,381 327,257,47 903,101,80
利润 30,289,432 25,873,422 6,079,755.
5.83 .19 2.25 8.21
总额 .57 .93 56
七.
163,910,63 5,217,980. 71,077,978 9,334,949. 249,541,54
所得 0.00
3.01 25 .63 35 1.24
税费用
八. - - -
449,229,93 19,728,400 256,179,49 653,560,26
净利 30,289,432 35,208,372 6,079,755.
2.82 .94 3.62 6.97
润 .57 .28 56
九. -
112,716,27 5,616,872, 18,323,114 1,561,321, 4,873,945, 116,932,10
资产 26,159,427
8,101.01 204.92 ,059.41 596.41 910.71 4,763.31
总额 ,109.15
十. -
99,561,097 4,504,083, 11,444,699 1,300,838, 3,453,329, 106,671,16
负债 13,592,882
,782.30 909.00 ,122.22 376.93 512.42 5,904.34
总额 ,798.53
254
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1 ） 应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏
13,425, 7,425,2 6,000,0 13,425, 7,425,2 6,000,0
账准备 1.27% 55.31% 1.35% 55.31%
219.80 19.80 00.00 219.80 19.80 00.00
的应收
账款
其
中：
按组合
计提坏 1,041,8
47,225, 994,647 983,240 52,772, 930,467
账准备 72,533. 98.73% 4.53% 98.65% 5.37%
295.72 ,237.43 ,046.12 525.24 ,520.88
的应收 15
账款
其
中：
采用账
999,528 47,225, 952,303 965,018 52,772, 912,246
龄分析 94.72% 4.72% 96.82% 5.47%
,520.38 295.72 ,224.66 ,609.30 525.24 ,084.06
法
关联方 42,344, 42,344, 18,221, 18,221,
4.01% 0.00 1.83%
组合 012.77 012.77 436.82 436.82
1,055,2 1,000,6
54,650, 996,665 60,197, 936,467
合计 97,752. 100.00% 5.18% 47,237. 100.00% 6.04%
515.52 ,265.92 745.04 ,520.88
95 43
按单项计提坏账准备：7,425,219.80
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
泰州万泰置业有限公
8,174,526.10 2,174,526.10 26.60% 预计存在收回风险
司
中国建筑集团有限公
2,580,291.24 2,580,291.24 100.00% 预计无法收回
司
奥利屋国际不动产有
1,284,981.13 1,284,981.13 100.00% 预计无法收回
限公司
西安腾特房地产开发
988,000.00 988,000.00 100.00% 预计无法收回
有限公司
伊川县立奇置业有限
397,421.33 397,421.33 100.00% 预计无法收回
公司
合计 13,425,219.80 7,425,219.80
按组合计提坏账准备：47,225,295.72
单位：元
255
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
采用账龄组合 999,528,520.38 47,225,295.72 4.72%
合计 999,528,520.38 47,225,295.72
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：0
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
关联方组合 42,344,012.77
合计 42,344,012.77
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 913,705,906.94
1至2年 70,932,304.26
2至3年 46,442,163.00
3 年以上 24,217,378.75
3至4年 5,518,049.39
4至5年 5,223,020.32
5 年以上 13,476,309.04
合计 1,055,297,752.95
（2 ） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提预期
信用损失的应 7,425,219.80 0.00 7,425,219.80
收账款
按组合计提预
52,772,525.2 - 47,225,295.7
期信用损失的
4 5,547,229.52 2
应收账款
60,197,745.0 - 54,650,515.5
合计 0.00 0.00 0.00
4 5,547,229.52 2
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
256
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3 ） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
杭州萧山瓜沥镇城建投资开
304,870,253.21 28.89% 9,146,107.60
发有限公司
桐庐滨江建设有限公司江南
139,694,624.66 13.24% 4,190,838.74
镇分公司
新疆西北兴业置业有限公司 114,000,000.00 10.80% 3,420,000.00
景宁畲族自治县城市建设发
101,981,802.15 9.66% 3,059,454.06
展有限公司
泰州万泰置业有限公司 8,174,526.10 0.77% 2,174,526.10
合计 668,721,206.12 63.36%
2、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收股利 43,500,000.00 54,000,000.00
其他应收款 4,186,868,448.00 2,974,267,672.37
合计 4,230,368,448.00 3,028,267,672.37
（1 ） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
绍兴市越城区浙建投资有限公司 31,500,000.00 31,500,000.00
衢州市衢江区浙建投资管理有限公司 10,500,000.00
绍兴市越城区浙建建设项目管理有限
12,000,000.00 12,000,000.00
公司
合计 43,500,000.00 54,000,000.00
2） 重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
257
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
3） 坏账准备计提情况
□适用 不适用
其他说明：
（2 ） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
履约保证金 4,893,225.14 4,911,928.51
押金保证金 8,461,850.83 5,793,362.95
应收暂付款 25,887,035.73 32,233,079.53
拆借款 423,933.90 423,933.90
关联方 4,214,488,647.87 3,001,909,122.06
其他 10,781,533.64 7,003,326.10
合计 4,264,936,227.11 3,052,274,753.05
2） 坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2023 年 1 月 1 日余额 448,281.46 211,184.81 77,347,614.41 78,007,080.68
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
--转入第二阶段 -75,228.84 75,228.84
--转入第三阶段 -142,334.45 142,334.45
本期计提 33,348.90 106,683.62 -1,211,292.45 -1,071,259.93
本期转回 -1,131,958.36 -1,131,958.36
2023 年 6 月 30 日余
406,401.52 250,762.82 77,410,614.77 78,067,779.11
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 3,080,280,120.62
1至2年 417,582,699.89
2至3年 150,190,045.85
3 年以上 616,883,360.75
3至4年 33,238,713.97
258
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
4至5年 516,443,724.50
5 年以上 67,200,922.28
合计 4,264,936,227.11
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提坏账
73,365,672.4 - - 72,233,713.2
准备的其他应
9 2,263,917.57 1,131,958.36 8
收款项
按组合计提坏
账准备的其他 4,641,408.19 1,192,657.64 5,834,065.83
应收款项
78,007,080.6 - - 78,067,779.1
合计 0.00 0.00
8 1,071,259.93 1,131,958.36 1
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
澳利屋国际不动产有限公司 1,131,958.36 现金收回
合计 1,131,958.36
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
浙建项目管理
1,623,076,027.1
（杭州）有限公 拆借款 1-2 年 38.06%
1
司
浙江省建工集团
拆借款 884,431,134.03 1 年以内 20.74%
有限责任公司
浙江省建投交通
基础建设集团有 拆借款 286,796,614.14 1-4 年 6.72%
限公司
中国浙江建设集
团(香港)有限公 拆借款 278,230,029.59 3-5 年 6.52%
司
新昌县浙建投资
拆借款 156,524,614.98 2-4 年 3.67%
管理有限公司
3,229,058,419.8
合计 75.71% 0.00
5
259
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
7,985,706,72 7,979,050,79 8,064,246,01 8,057,590,09
对子公司投资 6,655,923.81 6,655,923.81
1.61 7.80 6.85 3.04
对联营、合营 48,804,920.5 48,804,920.5 47,812,204.4 47,812,204.4
企业投资 8 8 9 9
8,034,511,64 8,027,855,71 8,112,058,22 8,105,402,29
合计 6,655,923.81 6,655,923.81
2.19 8.38 1.34 7.53
（1 ） 对子公司投资
单位：元
本期增减变动
计
期初余额（账面价 追 提 期末余额（账面价 减值准备期末
被投资单位 加 减
值） 减少投资 其他 值） 余额
投 值
资 准
备
浙江省建工集
团有限责任公 2,004,930,141.77 2,004,930,141.77
司
浙江省一建建
设集团有限公 548,921,058.00 548,921,058.00
司
长兴建图建设
投资管理有限 175,925,900.00 175,925,900.00
公司
浙江省二建建
设集团有限公 425,857,289.32 425,857,289.32
司
浙江省三建建
设集团有限公 564,475,200.00 564,475,200.00
司
浙江省工业设
备安装集团有 131,964,139.00 131,964,139.00
限公司
浙江省建投交
通基础建设集 600,000,000.00 600,000,000.00
团有限公司
浙江省建材集
99,187,200.00 99,187,200.00
团有限公司
浙江省建设工
程机械集团有 78,020,000.00 78,020,000.00
限公司
浙江浙建钢结
9,970,070.63 9,970,070.63
构有限公司
浙江省建设装
饰集团有限公 0.00
司
浙江建工建筑 500,000.00 500,000.00
260
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
工程咨询有限
公司
浙江浙建实业
20,000,000.00 20,000,000.00
发展有限公司
苏州浙建地产
8,500,000.00 8,500,000.00
发展有限公司
浙江建投环保
178,539,295.24 178,539,295.24 0.00
工程有限公司
浙江建设商贸
102,000,000.00 102,000,000.00
物流有限公司
阿拉尔浙建城
市建设投资有 72,000,000.00 72,000,000.00
限公司
安吉浙建投资
105,840,000.00 105,840,000.00
有限公司
长兴浙永建设
68,040,000.00 68,040,000.00
投资有限公司
玉环市浙建城
镇建设投资有 52,500,000.00 52,500,000.00
限公司
长兴浙建投资
231,000,000.00 231,000,000.00
有限公司
新昌县浙建投
资管理有限公 352,800,000.00 352,800,000.00
司
遂昌浙建投资
95,000,000.00 95,000,000.00
有限公司
长兴浙建城镇
63,060,000.00 63,060,000.00
建设有限公司
绍兴市越城区
浙建投资有限 513,950,000.00 513,950,000.00
公司
衢州市衢江区
浙建投资管理 126,294,000.00 126,294,000.00
有限公司
永嘉县浙建投
152,000,000.00 152,000,000.00
资有限公司
庆元县浙建项
目管理有限公 118,800,000.00 118,800,000.00
司
绍兴市越城区
浙建建设项目 277,360,000.00 277,360,000.00
管理有限公司
浙江建设投资
（尼）有限公 1,672,598.41
司
浙江省建设集
团（香港）控 45,527,550.00 45,527,550.00
股有限公司
新疆塔建三五
九建工有限责 187,921,910.00 187,921,910.00
任公司
新疆阿拉尔上
游水利水电工
15,278,854.80 15,278,854.80
程有限责任公
司
浙建集团（阿 3,213,194.00 3,213,194.00
261
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
尔及利亚）有
限责任公司
太仓中茵建设
3,807,821.28 3,807,821.28 3,192,178.72
投资有限公司
浙江浙建建筑
1,530,000.00 1,530,000.00
设计有限公司
日中建设实业
231,789.00 231,789.00
有限公司
中国浙江建设
集团-日本株 644,680.00 644,680.00
式会社
泛亚贸易有限
1,791,146.68
公司
浙建（兰溪）
400,000,000.00 400,000,000.00
矿业有限公司
浙江浙建美丽
乡村建设有限 100,000,000.00 10,000,000.00 90,000,000.00
公司
浙江建投创新
5,000,000.00 5,000,000.00
科技有限公司
浙江浙建云采
27,000,000.00 27,000,000.00
贸易有限公司
浙江建投工程
物资设备有限 40,000,000.00 40,000,000.00
公司
100
浙建项目管理 ,00
（杭州）有限 50,000,000.00 0,0 150,000,000.00
公司 00.
00
10,
000
浙江建投数字
,00 10,000,000.00
技术有限公司
0.0
0
110
,00
0.
合计 8,057,590,093.04 0,0 188,539,295.24 0.00 7,979,050,797.80 6,655,923.81
00
00.
00
（2 ） 对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初余 期末余
权益法 宣告发 减值准
投资单 额（账 其他综 额（账
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
位 面价 合收益 其他 面价
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
值） 调整 值）
损益 利润
一、合营企业
浙江建
投发展 13,138 17,370
4,232,
房地产 ,728.3 ,861.9
133.58
开发有 3 1
限公司
262
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
13,138 17,370
4,232,
小计 ,728.3 ,861.9
133.58
3 1
二、联营企业
浙江基
14,196 -
建投资 75,275 9,915,
,016.4 4,356,
管理有 .98 292.41
3 000.00
限公司
浙江建
-
投机械 6,209, 6,139,
69,445
租赁有 326.21 880.93
.28
限公司
杭州财
金未来
社区股
14,268 - 15,378
权投资 1,173,
,133.5 63,092 ,885.3
合伙企 844.36
2 .55 3
业（有
限合
伙）
浙江财
金未来
-
社区股 1,643.
1,643. 0.00
权投资 38
38
有限责
任公司
34,673 - - 31,434
1,175,
小计 ,476.1 58,905 4,356, ,058.6
487.74
6 .23 000.00 7
47,812 - 48,804
1,175, 4,173,
合计 ,204.4 0.00 0.00 0.00 4,356, 0.00 0.00 ,920.5
487.74 228.35
9 000.00 8
（3 ） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 843,351,870.75 800,271,908.09 1,171,321,095.34 1,105,050,209.10
其他业务 30,313,909.72 13,310,405.31 6,546,526.78 8,765,387.77
合计 873,665,780.47 813,582,313.40 1,177,867,622.12 1,113,815,596.87
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型
其中：
建筑施工业务 810,676,066.43 810,676,066.43
工程相关其他业务 32,675,804.32 32,675,804.32
263
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
其他 30,313,909.72 30,313,909.72
按经营地区分类
其中：
中国境内 483,865,573.87 483,865,573.87
中国境外 389,800,206.60 389,800,206.60
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分
类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
公司以施工业务为主业，施工工程总承包项目一般在取得施工许可证后开始施工，按合同约定工期完成施工，工程质量
验收按国家验收标准执行。每月经发包方审核确认，按单位工程形象进度的 70%—80%付款；竣工结算后付至 95%—
97%，剩余工程质量保金在质保期到期后支付。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,187,065,422.43 元，其中，
1,096,336,122.14 元预计将于 2024 年度确认收入，676,366,066.92 元预计将于 2025 年度确认收入，226,728,930.65
元预计将于 2026 及以后年度确认收入。
其他说明：
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 9,540,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 4,173,228.35 -36,310.92
处置长期股权投资产生的投资收益 17,571,880.85
资金拆借利息收入 101,306,442.40 40,115,258.96
应收账款处置收益（ABS 转让） -618,398.20
合计 131,973,153.40 40,078,948.04
264
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
6、其他
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资
5,811,641.88 主要是房产等资产处置损益
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 建筑业发展奖励、政府质量奖等各类
18,565,043.50
规定、按照一定标准定额或定量持续 政府补助
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的
7,300,074.77 资金拆借利息收入
资金占用费
单独进行减值测试的应收款项减值准 以前年度单项计提减值准备的款项本
1,167,931.63
备转回 期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和
9,815,811.03 拆迁补偿、罚没收入等
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
1,308,199.77 个税手续费返还等
目
减：所得税影响额 8,066,725.07
少数股东权益影响额 3,551,115.67
合计 32,350,861.84 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净
7.35% 0.45 0.45
利润
扣除非经常性损益后归属于
6.86% 0.42 0.42
公司普通股股东的净利润
265
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1 ） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
（2 ） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
266