证券代码:000687 证券简称:*ST 华讯 公告编号:2021-001 华讯方舟股份有限公司 关于公司各类诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 31 日收到公司 控股股东华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)发来的天津市第三中级 人民法院《民事调解书》(2020)津 03 民初 688 号、深圳市中级人民法院《受 理案件通知书》(2020)粤 03 民特 1451 号;公司于 2020 年 12 月 25 日收到深 圳市中级人民法院送达的深圳市中级人民法院《受理案件通知书》(2020)粤 03 民特 1421 号。根据天津市第三中级人民法院《民事调解书》(2020)津 03 民初 688 号,民生金融租赁股份有限公司(以下简称“民生金租”)与华讯科技、 深圳市华讯方舟投资有限公司(以下简称“华讯投资”)、深圳市楚轩实业有限公 司(以下简称“楚轩实业”)、湖北麟和贸易有限公司(以下简称“麟和贸易”)、 吴光胜、沈姝利融资租赁合同纠纷一案已经天津市第三中级人民法院调解达成和 解(天津市第三中级人民法院此前已裁定准许民生金租撤回对公司的起诉,详见 公司 2020 年 12 月 18 日公告《关于重大诉讼的公告》《关于公司新增违规对外 担保的公告》)。根据深圳市中级人民法院《受理案件通知书》(2020)粤 03 民特 1421 号、《受理案件通知书》(2020)粤 03 民特 1451 号,公司、华讯科 技针对深圳国际仲裁院关于华讯科技与天浩投资有限公司(以下简称“天浩投资”) 合同纠纷案的《裁决书》(2019)深国仲涉外裁 7319 号申请撤销裁决已获得深 圳市中级人民法院受理。其他诉讼进展情况详见本公告第二部分“其他已披露的 诉讼、仲裁事项进展情况”。现将情况公告如下: 证券代码:000687 证券简称:*ST 华讯 公告编号:2021-001 一、民生金租与华讯科技、华讯投资、楚轩实业、麟和贸易、吴光胜、沈 姝利融资租赁合同纠纷案 (一)基本情况 公司于 2020 年 12 月 17 日收到公司控股股东华讯科技发来的天津市第三中 级人民法院《应诉通知书》(2020)津 03 民初 688 号及《民事裁定书》(2020) 津 03 民初 688 号之一。民生金租因与华讯科技、华讯投资、公司、楚轩实业、 麟和贸易、吴光胜、沈姝利融资租赁合同纠纷一案对华讯科技、华讯投资、公司 等提起诉讼。根据《民事裁定书》(2020)津 03 民初 688 号之一,天津市第三 中级人民法院已裁定准许民生金租撤回对公司的起诉。 相关内容详见公司于 2020 年 12 月 18 日披露的《关于重大诉讼的公告》(公 告编号:2020-157)《关于公司新增违规对外担保的公告》(公告编号:2020-156)。 (二)本诉讼案件的进展情况 根据天津市第三中级人民法院《民事调解书》(2020)津 03 民初 688 号, 经天津市第三中级人民法院主持调解,当事人自愿达成如下协议: 一、各方共同确认:截至 2020 年 5 月 6 日,华讯方舟科技有限公司欠付民 生金融租赁股份有限公司编号 MSFL-2016-1013-S-HZ《融资租赁合同》及其补充 协议项下已到期租金共计 43,937,263.26 元,逾期付款违约金 5,553,077.53 元,未 到期租金 870,744,553.64 元; 二、民生金融租赁股份有限公司同意华讯方舟科技有限公司按以下方式向民 生金融租赁股份有限公司偿还租金: 日期 款项(元〉 2022-02-15 230,403,645.42 2022-05-15 227,805,989.17 2022-08-15 225,208,332.93 2022-11-15 61,155,894.90 证券代码:000687 证券简称:*ST 华讯 公告编号:2021-001 2023-02-15 60,487,926.15 2023-05-15 59,819,957.40 2023-08-15 59,151,988.65 2023-11-15 58,484,019.90 上述第一条所述违约金部分,华讯方舟科技有限公司同意于 2023 年 11 月 15 日向民生金融租赁股份有限公司支付;华讯方舟科技有限公司于 2020 年 12 月 31 日向民生金融租赁股份有限公司支付 77,500,000 元风险金; 三、本案的案件受理费减半收取 2,321,487 元、保全费人民币 5,000 元、民 生金融租赁股份有限公司为本案诉讼所支出的律师费 100,000 元,均由华讯方舟 科技有限公司负担并于 2023 年 11 月 15 日一次性支付; 四、华讯方舟科技有限公司、深圳市楚轩实业有限公司、湖北麟和贸易有限 公司及吴光胜以其各自持有的质押股权(华讯方舟科技有限公司持有的华讯方舟 股份有限公司壹千万股股权〈股票代码:000687>、华讯方舟科技有限公司持有 的吉林华讯轨道移动通信有限公司 80%的股权、深圳市楚轩实业有限公司持有的 华讯方舟科技有限公司 1.7847%的股权、湖北麟和贸易有限公司持有的华讯方舟 科技有限公司 5.7737%的股权、吴光胜持有的华讯方舟科技有限公司 16%的股权 以及前述所有股权因实施分配方案送股、配股、公积金转增、拆分股份等派生的 股权及孳息)为华讯方舟科技有限公司在上述第一条、第二条、第三条项下欠付 的全部债务承担质押担保责任,如华讯方舟科技有限公司未按协议约定付款,民 生金融租赁股份有限公司有权就上述质押物折价或者拍卖、变卖后的价款优先受 偿; 五、深圳市华讯方舟投资有限公司、华讯方舟科技(湖北)有限公司、河北 华讯方舟太赫兹技术有限公司、吉林华讯轨道移动通信有限公司、吴光胜及沈姝 利对上述第一条、第二条、第三条项下欠付的全部债务向民生金融租赁股份有限 公司承担连带保证责任; 证券代码:000687 证券简称:*ST 华讯 公告编号:2021-001 六、若华讯方舟科技有限公司未能按期足额履行上述任一期租金给付义务, 民生金融租赁股份有限公司有权要求华讯方舟科技有限公司支付相应违约金(以 逾期未付租金为基数,自逾期之日起至实际清偿之日止,按年利率 15.4%计算); 若华讯方舟科技有限公司未能按期足额履行上述第一条、第二条、第三条约定的 任一项付款义务(包括上述已到期租金、未到期租金、风险金、违约金、律师费、 案件受理费、保全费等),民生金融租赁股份有限公司有权向法院申请强制执行 尚欠全部款项,要求华讯方舟科技有限公司立即一次性支付剩余全部未付款项, 同时要求上述全部担保人承担相应的担保责任; 七、在华讯方舟科技有限公司及深圳市华讯方舟投资有限公司、深圳市楚轩 实业有限公司、湖北麟和贸易有限公司、华讯方舟科技(湖北)有限公司、河北 华讯方舟太赫兹技术有限公司、吉林华讯轨道移动通信有限公司、吴光胜、沈姝 利履行完毕本协议所约定的全部给付义务前,编号 MSFL-2016-1013-S-HZ 的《融 资租赁合同》及其补充协议项下的租赁物归民生金融租赁股份有限公司所有; 八、各方就本案别无其他争议。 上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。本调解书经各方当事人签收后, 即具有法律效力。 根据《民事裁定书》(2020)津 03 民初 688 号之一,天津市第三中级人民 法院已裁定准许民生金租撤回对公司的起诉。公司控股股东及实际控制人吴光胜 先生正积极与民生金租协商,进一步取得民生金租关于无条件免除公司担保责任 及因该事项导致的任何民事责任的文件。 二、天浩投资与华讯科技合同纠纷案 (一)基本情况 证券代码:000687 证券简称:*ST 华讯 公告编号:2021-001 公司于 2020 年 3 月 16 日收到深圳国际仲裁院发出的《仲裁通知》((2019) 深国仲涉外受 7319 号-5),申请人天浩投资有限公司 (DINHORINVESTMENTLIMITED)(以下简称“天浩投资”)于 2019 年 12 月 3 日提交了关于公司控股股东华讯科技与天浩投资之间买卖合同纠纷案的仲裁申 请。 2020 年 5 月 29 日,公司收到天浩投资有限公司发来的告知函:“本公司就 贵公司为朗奇通讯科技有限公司向我公司提供担保一事,我公司豁免贵司的担保 责任,承诺不再追究贵公司的担保责任。同时,我公司将在 7 日内撤回(2019) 深国仲涉外受 7319 号仲裁一案中对贵公司的仲裁申请。” 2020 年 11 月 30 日,公司收到华讯科技通知,其已收到与天浩投资有限公 司之间合同纠纷仲裁案的裁决书及相关的执行通知书。根据《深圳国际仲裁院裁 决书》(2019)深国仲涉外裁 7319 号,天浩投资有限公司与朗奇通讯科技有限 公司、华讯方舟科技有限公司、华讯方舟股份有限公司等之间合同纠纷仲裁案已 经深圳国际仲裁院仲裁庭终局裁决。上述《裁决书》作出后,天浩投资母公司深 圳航天工业技术研究院有限公司控制的深圳航天广宇工业有限公司向深圳市中 级人民法院申请执行该《裁决书》。根据《广东省深圳市中级人民法院执行通知 书》(2020)粤 03 执 6801 号、《广东省深圳市中级人民法院报告财产令》(2020) 粤 03 执 6801 号,上述仲裁案件已进入强制执行阶段。 2020 年 12 月 7 日收到公司华讯科技发来的通知,其已收到广东省深圳市中 级人民法院出具的关于与天浩投资有限公司之间合同纠纷仲裁案的《执行裁定书》 (2020)粤 03 执 6801 号。根据上述裁定书,深圳市中级人民法院对申请执行人 深圳航天广宇工业有限公司申请强制执行已作出裁定。 相关内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日披露的《关于重大诉讼的公告》(公 告编号:2020-028)、《关于公司涉及违规对外担保的公告》(公告编号:2020-029); 证券代码:000687 证券简称:*ST 华讯 公告编号:2021-001 于 2020 年 5 月 30 日披露的《关于解除违规担保事项的公告》公告编号:2020-069); 于 2020 年 12 月 2 日披露的《关于公司重大诉讼进展的公告》公告编号:2020-150); 于 2020 年 12 月 9 日披露的《关于公司重大诉讼进展的公告》公告编号:2020-152)。 (二)本诉讼案件的进展情况 根据深圳市中级人民法院《受理案件通知书》(2020)粤 03 民特 1421 号、 《受理案件通知书》(2020)粤 03 民特 1451 号,公司、华讯科技针对深圳国际 仲裁院关于华讯科技与天浩投资有限公司(以下简称“天浩投资”)合同纠纷案的 《裁决书》(2019)深国仲涉外裁 7319 号申请撤销裁决已分别于 2020 年 12 月 23 日、12 月 28 日获得深圳市中级人民法院受理。 三、其他已披露的诉讼、仲裁事项进展情况 对于已披露的诉讼、仲裁,近期已收到判决或裁决的诉讼进展公告如下: 证券代码:000687 证券简称:*ST 华讯 公告编号:2021-001 诉讼(仲 序 诉讼标的或仲裁 诉讼(仲裁)进 原告 被告 案由 诉讼(仲裁)审理结果 裁)判决执 公告情况 号 金额(元) 展 行情况 华讯方舟股份 2020 年 6 月 17 日公告 1 陆建国 合同纠纷 2,085,900.00 一审判决结案 判决驳回原告诉求 —— 有限公司 2020-085 一审判决公司返还借款本金 30434890.90 华讯方舟股份 元,并支付利息。判决华讯科技、吴光胜 2020 年 6 月 17 日公告 南京永贸商务信 有限公司、华讯 民间借贷纠 2 35,053,970.00 二审未决 承担连带责任。公司、华讯科技、吴光胜 —— 2020-085、2020 年 9 月 26 息服务有限公司 方舟科技有限 纷 承担诉讼费 98788 元。公司已提起上诉, 日 2020-131 公司、吴光胜 二审尚未开庭。 邯郸市肥乡区宗 华讯方舟股份 建设工程合 一审判决结案; 一审判决驳回原告诉求,诉讼费由原告承 2020 年 8 月 13 日公告 3 133,125.00 —— 阳通讯营销中心 有限公司 同纠纷 对方上诉中 担。对方已上诉。 2020-115 深圳市飞鹤航空 仲裁裁定:1、支付机票款 160000 元及利 服务有限公司、 华讯方舟股份 商旅服务协 2020 年 8 月 28 日公告 4 190,825.62 仲裁裁定结案 息 7995.62 元;2、律师费 8000 元;3、仲 执行中 深圳市如飞国际 有限公司 议纠纷 2020-120 裁费 14830 元。 旅行社有限公司 仲裁裁定:1、支付欠款 120913.3 元;2、 深圳泛嘉国际旅 按年利率 6%支付逾期付款利息;3、支付 游发展有限公 华讯方舟股份 服务合同纠 2020 年 11 月 3 日公告 5 149,655.40 仲裁裁定结案 律师费 13000 元;4、支付财产保全的担保 执行中 司、深圳泛嘉行 有限公司 纷 2020-142 费 700 元;5、支付财产保全费 1225.1 元; 科技有限公司 6、支付仲裁费 13817 元。 证券代码:000687 证券简称:*ST 华讯 公告编号:2021-001 一审判决,成都华讯天谷支付剩余款 5258854.06 元及延期付款利息 432880.69 二审维持原判。 元。2020 年 5 月 6 日二审维持原判。成都 2020 年 3 月 19 日公告 中科同昌信息技 成都华讯天谷 建设工程合 对方申请 6 5,995,187.39 双发已达成和解 天谷与中科同昌于 2020 年 12 月 16 日签署 2020-028,2020 年 9 月 26 术集团有限公司 科技有限公司 同纠纷 强制执行 协议 和解协议:成都天谷于 2020 年 12 月 31 日 日公告 2020-131 前、2021 年 1 月 31 日前分两期支付相关 款项。 调解达成协议:1、成都天谷 2021 年 1 月 2020 年 3 月 19 日公告 成都真实大自然 成都华讯天谷 装饰装修合 7 2,355,280.70 二审调解结案 31 日前支付 2300480.70 元;2、案件受理 执行中 2020-028、2020 年 9 月 26 建筑装饰公司 科技有限公司 同纠纷 费、保全费 54800 元由成都天谷承担。 日公告 2020-131 调解达成协议:1、12 月 31 日前支付 50% 款项,2021 年 2 月 11 日前支付剩余尾款、 计算机软件 湖南兴天电子科 国蓉科技有限 诉讼费及公证费、保全费;2、按期支付, 2020 年 3 月 19 日公告 8 开发合同纠 677,559.50 一审调解结案 执行中 技有限公司 公司 则原告放弃其他诉求;3、逾期支付,另须 2020-028 纷 承担违约金 196900 元;4、案件受理费由 原告承担。 一审判决:1、国蓉科技支付货款、退还质 绵阳力神动力电 国蓉科技有限 买卖合同纠 上诉撤诉,一审 2020 年 3 月 19 日公告 9 433,350.07 保金共计 421527.41 元,并支付违约金;2、 执行中 池系统有限公司 公司 纷 判决生效 2020-028 承担案件受理费、保全费 国蓉科技有限公 福建猛狮新能 买卖合同纠 2020 年 6 月 17 日公告 10 23,564,400.00 已撤诉 裁定国蓉科技撤诉 —— 司、第三人成都 源科技有限公 纷 2020-085 证券代码:000687 证券简称:*ST 华讯 公告编号:2021-001 华讯天谷科技有 司 限公司 成都华讯天谷 判决:成都天谷、国蓉科技支付 2898000 科技有限公司、 2020 年 8 月 13 日公告 福建猛狮新能源 买卖合同纠 成都天谷、国蓉 元及利息;公司承担连带责任;诉讼费 2 11 国蓉科技有限 2,918,000.00 —— 2020-115、2020 年 9 月 26 科技有限公司 纷 科技上诉中 万元;另驳回反诉请求。2020 年 10 月 9 公司、华讯方舟 日公告 2020-131 日提出上诉 股份有限公司 成都华讯天谷 调解结案:1、被告于 2020 年 12 月 25 日、 北京市金星卓宏 2020 年 7 月 21 日公告 科技有限公司、 建设工程施 2021 年 4 月 25 日、2021 年 9 月 25 日分三 12 幕墙工程有限公 498,113.00 一审调解结案 执行中 2020-097;2020 年 8 月 28 国蓉科技有限 工合同纠纷 次支付所有款项;2、逾期支付将承担逾期 司四川分公司 日公告 2020-120 公司 利息;3、承担案件受理费及保全费。 成都华讯天谷 调解结案:1、被告于 2020 年 12 月 25 日、 北京市金星卓宏 2020 年 7 月 21 日公告 科技有限公司、 建设工程施 2021 年 4 月 25 日、2021 年 9 月 25 日分三 13 幕墙工程有限公 7,743,527.25 一审调解结案 执行中 2020-097;2020 年 8 月 28 国蓉科技有限 工合同纠纷 次支付所有款项;2、逾期支付将承担逾期 司四川分公司 日公告 2020-120 公司 利息;3、承担案件受理费及保全费。 调解结案:于 2021 年 1 月 31 日前、6 月 浙江省建工集团 成都华讯天谷 建设工程合 2020 年 9 月 26 日公告 14 20,874,925.73 一审调解结案 30 日前、8 月 30 日前分三期支付相关款项 执行中 有限责任公司 科技有限公司 同纠纷 2020-131 及补偿利息 四川飞达电力建 成都华讯天谷 建设工程合 一审判决:1、支付工程款 282000 元及资 2020 年 11 月 3 日公告 15 282,000.00 一审判决结案 执行中 设集团有限公司 科技有限公司 同纠纷 金利息损失费;2、案件受理费 5530 元 2020-142 16 成都德宏自然建 成都华讯天谷 建设工程合 4,206,148.20 双方达成和解协 2020 年 12 月 24 日达成双方和解协议,成 执行中 2020 年 12 月 2 日公告 证券代码:000687 证券简称:*ST 华讯 公告编号:2021-001 筑工程公司 科技有限公司 同纠纷 议 都天谷于 2021 年 1 月 31 日前、2021 年 5 2020-150 月 20 日前分两期支付相关款项 2020 年 12 月 24 日达成双方和解协议,成 成都德宏自然建 成都华讯天谷 建设工程合 双方达成和解协 2020 年 12 月 2 日公告 17 1,945,905.65 都天谷于 2021 年 1 月 31 日前、2021 年 5 执行中 筑工程公司 科技有限公司 同纠纷 议 2020-150 月 20 日前分两期支付相关款项 南京华讯方舟 二审判决:1、南京华讯支付合同款 江苏微图信息科 技术服务合 2019 年 8 月 16 日公告 18 通信设备有限 120,440.91 二审判决结案 117784.91 元;2、驳回其他诉求;3、案件 执行中 技有限公司 同纠纷 2019-051 公司 受理费 2656 元。 一审判决:1、被告宏图三胞高科技术有限 宏图三胞高科 公司自判决生效之日起 10 日内支付货款、 技术有限公司、 南京华讯方舟通 买卖合同纠 一审判决后,被 违约金共计 10418362.5 元给南京华讯;2、 2020 年 3 月 19 日公告 19 江苏宏图高科 10,499,618.25 —— 信设备有限公司 纷 告上诉中 江苏宏图高科技股份有限公司承担连带清 2020-028 技股份有限公 偿责任。3、案件受理费 81255.75 元由被 司 告共同负担。 南京华讯方舟 山西丰华方舟科 买卖合同纠 2020 年 4 月 22 日公告 20 通信设备有限 2,296,000.00 裁决结案 执行完毕 执行完毕 技有限公司 纷 2020-048 公司 南京华讯方舟 2020 年 6 月 17 日公告 上海慧东电子技 买卖合同纠 21 通信设备有限 93,000.00 一审判决结案 执行完毕 执行完毕 2020-085、2020 年 9 月 26 术有限公司 纷 公司 日 2020-131 22 南京新索奇科技 南京华讯方舟 买卖合同纠 649,253.00 一审调解结案 执行完毕 执行完毕 2020 年 6 月 17 日公告 证券代码:000687 证券简称:*ST 华讯 公告编号:2021-001 有限公司 通信设备有限 纷 2020-085、2020 年 9 月 26 公司 日 2020-131 南京华讯方舟 2020 年 7 月 21 日公告 北京城市网络股 技术委托开 23 通信设备有限 643,362.20 一审判决结案 执行完毕 执行完毕 2020-096、2020 年 9 月 26 份有限公司 发合同纠纷 公司 日 2020-131 一审裁定:1、自送达之日起 15 日内支付 软通动力信息技 南京华讯方舟 技术委托开 450000 元;2、以 225000 元为基数支付银 2020 年 7 月 21 日公告 24 术(集团)有限 通信设备有限 450,000.00 一审裁定结案 执行中 发合同纠纷 行同期利息;3、仲裁费 12594 元;4、驳 2020-096 公司 公司 回其他诉求。终局裁决。 南京华讯方舟 通信设备有限 上海浦东发展银 公司、华讯方舟 一审判决后,华 判决南京华讯支付 3500 万元及利息,律师 2020 年 8 月 13 日公告 金融借款合 25 行股份有限公司 股份有限公司、 35,115,289.50 讯科技已于 9 月 费 25 万元;案件受理费等 115289.5 元; —— 2020-115、2020 年 9 月 26 同纠纷 南京分行 华讯方舟科技 30 号提出上诉 华讯科技等承担连带责任 日公告 2020-131 有限公司、吴光 胜 林婧婧、华讯方 舟股份有限公 委托合同纠 2020 年 8 月 13 日公告 26 任丹 司、南京华讯方 345,503.00 一审判决结案 驳回原告所有诉讼请求。 —— 纷 2020-115 舟通信设备有 限公司 证券代码:000687 证券简称:*ST 华讯 公告编号:2021-001 林婧婧、华讯方 舟股份有限公 委托合同纠 2020 年 8 月 13 日公告 27 周清 司、南京华讯方 300,042.00 一审判决结案 驳回原告所有诉讼请求。 —— 纷 2020-115 舟通信设备有 限公司 林婧婧、华讯方 舟股份有限公 委托合同纠 2020 年 8 月 13 日公告 28 蓝江凤 司、南京华讯方 272,766.00 一审判决结案 驳回原告所有诉讼请求。 —— 纷 2020-115 舟通信设备有 限公司 南京华讯方舟 2020 年 8 月 28 日公告 南京万吉佳电子 建设工程施 29 通信设备有限 113,198.36 一审判决结案 执行完毕 执行完毕 2020-120、2020 年 9 月 26 科技有限公司 工合同纠纷 公司 日公告 2020-131 南京华讯方舟 一审判决:1、支付工程款 202084.9 元及 江苏天目建设集 建设工程施 2020 年 12 月 2 日公告 30 通信设备有限 202,084.90 一审判决结案 逾期利息;2、驳回其他诉求;3、案件受 执行中 团有限公司 工合同纠纷 2020-150 公司 理费、保全费共计 4300 元 2020 年 11 月 30 日 9 点 30 分开庭(45 庭); 南京华讯方舟 苏州腾派姆精密 定作合同纠 2020 年 12 月 4 日收到判决书:1、支付货 2020 年 12 月 2 日公告 31 通信设备有限 116,159.84 一审判决结案 执行中 机械有限公司 纷 款 116159.84 元;2、案件受理费、保全费 2020-150 公司 共计 2416.5 元。 32 南京春源科技有 南京华讯方舟 买卖合同纠 135,565.48 一审判决结案 1、支付货款 135565.48 元及利息;2、案 执行中 2020 年 12 月 2 日公告 证券代码:000687 证券简称:*ST 华讯 公告编号:2021-001 限公司 通信设备有限 纷 件受理费 1205.5 元 2020-150 公司 南京兴瑞泰智能 南京华讯方舟 买卖合同纠 1、支付货款 273517 元及违约金;2、案件 2020 年 12 月 2 日公告 33 化系统工程有限 通信设备有限 273,517.00 一审判决结案 执行中 纷 受理费 2701.5 元 2020-150 公司 公司 河北建设局集团 河北华讯方舟 建设工程施 财产保全 2020 年 11 月 11 日公告 34 天辰建筑工程有 装备技术有限 3,731,671.27 一审判决结案 驳回原告诉求 工合同纠纷 未解除 2020-143 限公司 公司 一审判决:1、支付工程款 171611.63 元及 深圳市华讯方 深圳市顾家设计 装饰装修合 利息;2、驳回其他诉求;3、案件受理费 2020 年 8 月 13 日公告 35 舟雷达技术装 196,099.99 一审判决结案 执行中 装饰有限公司 同纠纷 2111 元,原告负担 264 元,被告负担 1847 2020-115 备有限公司 元。 南京华讯方舟 南京新汇通计算 买卖合同纠 一审判决:1、支付货款 1172709 元及利息; 2020 年 12 月 2 日公告 36 通信设备有限 1,218,580.91 一审判决结案 执行中 机科技有限公司 纷 2、案件受理费及保全费共计 12884 元 2020-150 公司 说明:上表中诉讼标的或仲裁金额不包含判决或裁决结果中未明确金额的利息或违约金。 证券代码:000687 证券简称:*ST 华讯 公告编号:2021-001 四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告日,除公司此前已披露的诉讼、仲裁事项外,未收到其他法律文 书,不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 五、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或后期利润的可能影响 对于上述诉讼存在尚未审结的以及已形成生效判决文书的,公司将依据有关 会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。 公司正在积极与债权人协商解决方案,争取尽快与债权人就债务解决方案达 成一致意见,同时通过加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措偿债资金。 六、风险提示 民生金租因与华讯科技、华讯投资、公司、楚轩实业、麟和贸易、吴光胜、 沈姝利融资租赁合同纠纷一案,根据《民事裁定书》(2020)津 03 民初 688 号 之一,天津市第三中级人民法院已裁定准许民生金租撤回对公司的起诉,根据天 津市第三中级人民法院《民事调解书》(2020)津 03 民初 688 号,华讯科技等 与民生金租已达成和解,但后续的执行情况尚存在不确定性。公司控股股东及实 际控制人吴光胜先生正积极与民生金租协商,进一步取得民生金租关于无条件免 除公司担保责任及因该事项导致的任何民事责任的文件。公司将根据后续进展及 时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 七、备查文件 1、天津市第三中级人民法院《民事调解书》(2020)津 03 民初 688 号; 2、深圳市中级人民法院《受理案件通知书》(2020)粤 03 民特 1451 号; 3、深圳市中级人民法院《受理案件通知书》(2020)粤 03 民特 1421 号。 特此公告。 华讯方舟股份有限公司 董事会 2021 年 1 月 6 日