广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
广东水电二局股份有限公司
2019 年半年度报告
2019 年 08 月
1
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人谢彦辉、主管会计工作负责人卢滟萍及会计机构负责人(会计主
管人员)吴雄飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告中所涉及未来经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划
性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，存在一定的不确定性，敬请投资
者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情
况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分的内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 57
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 61
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 62
第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 63
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 64
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 187
3
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司 指 广东水电二局股份有限公司
广东省建工集团 指 广东省建筑工程集团有限公司
广东省水电集团 指 广东省水电集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期/本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
4
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 粤水电 股票代码 002060
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东水电二局股份有限公司
公司的中文简称（如有） 二局股份
公司的外文名称（如有） Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company, Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）GHEC
公司的法定代表人 谢彦辉
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林广喜 林广喜
广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 广东省广州市增城区新塘镇广深大道西
联系地址
1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心
电话 （020）61776998 （020）61776998
传真 （020）82607092 （020）82607092
电子信箱 lgxi-0731@163.com lgxi-0731@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2018 年年报。
5
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 5,042,926,378.76 3,316,377,472.98 52.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 83,557,053.33 62,788,066.00 33.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
80,870,151.85 62,030,657.04 30.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 259,979,908.96 125,051,826.45 107.90%
基本每股收益（元/股） 0.0695 0.0522 33.14%
稀释每股收益（元/股） 0.0695 0.0522 33.14%
加权平均净资产收益率 2.71% 2.27% 0.44%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 22,645,813,888.63 20,250,553,704.73 11.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,084,192,763.64 3,044,832,834.20 1.29%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,175,040.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
280,772.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,173,617.89
6
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
减：所得税影响额 550,129.20
少数股东权益影响额（税后） 45,164.16
合计 2,686,901.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
7
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
公司是一家集设计、施工、建设、运营、管理全过程服务于一体的建筑行业国有控股上市公司，同时也是国家高新技术
企业、广东省水利水电工程技术研究中心。公司从事的主要业务是水利水电及轨道交通等工程建设，水力、风力、太阳能光
伏清洁能源发电业务以及风电塔筒装备制造业务。
在工程建设方面，公司具备水利水电工程施工总承包特级资质等多项工程建设资质，具有先进工程施工人才、技术及设
备，施工经验丰富，所承建的水利水电、轨道交通、市政等工程项目受到业主的好评，所承接的工程质量优良，多次获得“中
国建筑工程鲁班奖”、“中国土木工程詹天佑奖”、“中国水利工程优质（大禹）奖”等重要奖项，具有良好的市场信誉，
树立了粤水电品牌。报告期内，公司先后中标了珠江三角洲水资源配置、东莞市轨道交通1号线、潮州市潮安区中小河流综
合治理、广州市增城区石滩东西大道、广东（潭洲）国际会展中心、肇庆市高要区白土镇幕村垦造水田项目等一批重大工程
项目，进一步扩大公司工程建设业务规模，提高经营业绩。
在清洁能源发电业务方面，公司在清洁能源开发、建设、运营方面实力较强、经验丰富，清洁能源发电项目由公司自行
建设，并拥有一大批优质的清洁能源资源储备。山东省滨州市沾化滨海风电项目一期（85MW）于今年5月30日实现首批风机
（26MW）并网发电。经过方案优化、成本控制，节约建设成本；科学运营管理，提升清洁能源发电业务利润水平。市场竞争
力和品牌影响力不断提升。
在装备制造业务方面,公司在巩固原有陆上风电塔筒业务的基础上，紧跟海上风电政策和市场动向，积极发展海上风电
装备制造业务，研发海上风电塔筒、导管架及钢管桩的生产技术，大力拓展海上风电装备制造市场,着力拓展装备制造产业
链。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化。
固定资产 无重大变化。
无形资产 无重大变化。
在建工程 主要原因是本期项目投资投入增加。
货币资金 主要原因是本期预收的款项增加。
长期股权投资 主要原因是本期对联营企业的投资增加。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
8
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
报告期内，公司核心竞争力得到不断提升。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1.资质齐全
公司拥有水利水电工程施工总承包特级资质，建筑、公路、市政公用及机电四项工程施工总承包壹级资质，地基基础工
程及隧道工程两项专业承包壹级资质，水利行业设计资质和国外承包工程经营资格。
2.科技创新
公司具备先进的水利水电、轨道交通等工程施工技术，拥有省级技术研发平台7个，广州市企业研究开发机构2个，拥有
核心技术6大项、省部级工法43项、已获得发明专利38项、实用新型专利75项，编制行业、地方标准9部（已颁布实施），在
编4项，在施工中发挥了重要作用。凭借过硬的技术研发创新能力，公司先后通过省级企业技术中心认证、高新技术企业资
格、广东省水利水电工程技术研究中心、广东省水利新材料与结构工程技术研究中心（联合申报）、广东省水生态环境保护
与修复产业技术创新联盟（联合申报）、广东省水安全科技协同创新中心认证（联合申报）、广州市企业研究开发机构认证；
公司控股子公司广东粤水电勘测设计有限公司通过国家高新技术企业认证、广东省水生态文明建设产业技术创新联盟认定
（联合申报）；公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司通过国家高新技术企业认证、广东省盾构工程技术研究中心认
证、广州市企业研究开发机构认证；公司全资子公司广州市晋丰实业有限公司通过国家高新技术企业认证。同时公司拥有团
结高效的研发团队，专业的技术人才队伍，保障公司的自主研发和创新能力不断提升。
3.设备精良
公司施工设备精良，拥有水利水电、市政、轨道交通等施工设备3500台（套），其中国际知名品牌盾构机18台（套）。
4.人才优良
公司长期坚持以优秀的企业文化、以人为本的管理方式吸引并留住人才，打造了一支由优秀管理人才和专业化技术人才
所组成的经营团队。公司的管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰
富的管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司
长期业务推进和确保项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，
是公司持续发展的有力保障。
5.品牌卓越
公司具有丰富的工程建设经验，承建的水利水电、轨道交通、市政等工程项目受到业主的好评，所承接的工程质量优良，
多次获得“中国建筑工程鲁班奖”、“中国土木工程詹天佑奖”、“中国水利工程优质（大禹）奖”等国家省部级重要奖项，具有
良好的市场信誉，树立了粤水电品牌；同时，公司清洁能源开发、建设、运营实力雄厚、经验丰富，拥有一大批投产、在建
及储备的清洁能源发电项目。
9
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年上半年，在国内外形势比较复杂的情况下，我国经济增长保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，主要宏观经
济指标保持在合理区间，推动高质量发展的积极因素增多。当前我国经济发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大，
必须增强忧患意识，把握长期大势，在深入推进供给侧结构性改革的背景下，基础设施投资的回暖复苏，建筑业发展形势实
现了一定程度好转。清洁能源发电增速加快，清洁能源消纳取得一定成效，为公司发展带来契机。公司着力打造“一专多能”
的综合建设实力和“投、融、建、管、营”全产业链，努力成为具有核心竞争力的工程建设综合服务运营商。从更高的起点谋
划发展方向目标，理清发展思路，提升治理管理水平，推进体制机制改革创新，提升市场分析和拓展能力，提高科技创新和
核心竞争力，更加有力地推动公司提质增效和转型升级，实现高质量快速发展。2019上半年，公司继续做强做大工程建设主
业，稳妥有序推进清洁能源项目的开发建设。
报告期内，公司实现总资产22,645,813,888.63元，比上年度末增长11.83%；归属于上市公司股东的净资产3,084,192,763.64
元，比上年度末增长1.29%；营业总收入5,042,926,378.76元，同比增长52.06%；归属于上市公司股东的净利润83,557,053.33
元，同比增长33.08%。 公司主要经营情况如下：
（一）优化经营模式，做大做强工程建设主业。一是重点工程建设展新貌。强化管理，合规高效推进项目实施，展现公
司较强的施工实力和崭新的精神面貌。精心组织重点项目如练江整治项目、北江航道项目、广州地铁二十二号线、高陂项目、
半洋引水项目等的施工建设，加大人力物力投入，在确保质量、安全的基础上，高效推进完成项目建设，巩固公司省内行业
地位。二是市场开拓实现新业绩。积极抢抓垦造水田、广东加快粤东西北建设、城市扩容提质、水环境综合治理、振兴乡村
战略等市场机遇，充分发挥粤水电上市公司和自身资质实力优势，大力拓展水利、市政、公路等基础设施建设市场，承接了
珠江三角洲水资源配置，广州市增城区石滩东西大道，广东（潭洲）国际会展中心，肇庆市高要区白土镇幕村垦造水田项目
等一批重大工程项目。 三是工程投资取得新增量。坚持投融资带动工程施工经营思路，拓展工程建设PPP项目市场，加强
与地方政府、央企、省企和民企合作，积极跟踪、策划、参与PPP项目的竞标，上半年成功承接了东莞市轨道交通1号线、
潮州市潮安区中小河流综合治理工程等重大PPP项目，PPP业务逐步做强做大。
（二）把握政策动向，继续推进清洁能源投资发展。一是继续稳健有序推进清洁能源投资开发，积极参与东南沿海经济
发达、消纳情况好地区的清洁能源业务，投资建设广东韶关乳源大布风电项目二期，山东滨州沾化滨海风电项目一、二期等
项目。山东滨州沾化滨海风电项目一期（85MW）于今年5月30日实现首批风机 （26MW）并网发电。二是多途径解决电量
消纳，确保投资预期收益。积极寻找“扶贫电量”指标，持续关注“电力援疆”动态，继续跟进往后年度的政策变化，争取更多
政策红利，积极通过交易平台争取竞价上网电量，通过多种途径解决西北地区能源项目的消纳问题，减少弃风弃光，增加上
网电量，提高发电效益。三是多措并举，做强做大清洁能源板块。继续坚持抢占资源，择优启动投资建设的策略，加大能源
项目储备，以“优势资源优先开发，重点区域重点突破”的原则，适度加快投资力度。四是创新发展，探索“清洁能源发电+
售电+配网”一体化经营模式。注重宏观分析，行业发展信息收集研究，掌握能源投资发展趋势，做好中长期发展规划；推进
智慧集控系统建设，提升电站运管水平，降低运维成本，实现效益提升，促进清洁能源加快发展。截至本报告披露日，公司
累计已投产发电的清洁能源项目总装机1052.33MW，其中水力发电213MW，风力发电413MW，光伏发电426.33MW。
二、主营业务分析
概述
2019年上半年，公司实现营业总收入5,042,926,378.76元，同比增长52.06%,主要原因一是本期新增开工的施工项目收入
增加，二是本期处于施工高峰期的施工项目实现的收入增加，三是本期新增投产运营的清洁能源项目实现的售电收入增加；
营业总成本4,900,774,725.39元，同比增长52.46%,主要原因是本期施工项目增加，相应的成本投入增加；管理费用
108,478,459.01元，同比增长20.27%；财务费用234,814,217.08元，同比增长28.76%；研发投入129,064,714.53元，同比增长
10
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
63.00%，主要原因是承接重大工程项目增加，需开展的关键技术研究课题增加，导致科研经费投入增加；经营活动产生的
现金流量净额259,979,908.96元，同比增长107.90%,主要原因是本期经营性预收款项增加；投资活动现金流量净额
-778,351,081.03元，同比增长4.75；筹资活动产生的现金流量净额1,265,071,878.68元，同比增长305.63%，主要原因是本期银
行融资增加。
主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要原因一是本期新增开
工的施工项目收入增加；
二是本期处于施工高峰期
营业收入 5,042,926,378.76 3,316,377,472.98 52.06% 的施工项目实现的收入增
加；三是本期新增投产运
营的清洁能源项目实现的
售电收入增加。
主要原因是本期施工项目
营业成本 4,524,725,769.20 2,924,914,794.68 54.70% 增加，相应的成本投入增
加。
管理费用 108,478,459.01 90,192,271.81 20.27%
财务费用 234,814,217.08 182,370,651.85 28.76%
所得税费用 28,681,593.15 23,807,016.36 20.48%
主要原因是承接重大工程
项目增加，需开展的关键
研发投入 129,064,714.53 79,181,095.62 63.00%
技术研究课题增加，导致
科研经费投入增加。
经营活动产生的现金流 主要原因是本期经营性预
259,979,908.96 125,051,826.45 107.90%
量净额 收款项增加。
投资活动产生的现金流
-778,351,081.03 -817,180,419.85 4.75%
量净额
筹资活动产生的现金流 主要原因是本期银行融资
1,265,071,878.68 311,874,778.45 305.63%
量净额 增加。
主要原因是本期经营性预
现金及现金等价物净增
746,699,685.14 -380,367,720.28 296.31% 收款项及银行融资的增
加额
加。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：人民币元
本报告期 上年同期 同比增减
11
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 5,042,926,378.76 100% 3,316,377,472.98 100% 52.06%
分行业
工程施工 4,204,213,061.74 83.37% 2,731,414,904.15 82.36% 53.92%
产品销售 199,314,864.78 3.95% 180,601,154.29 5.45% 10.36%
发电 589,563,718.09 11.69% 374,666,601.86 11.30% 57.36%
勘测设计与咨询服
41,718,050.38 0.83% 25,410,252.10 0.77% 64.18%
务
其他 8,116,683.77 0.16% 4,284,560.58 0.13% 89.44%
分产品
水利水电 2,904,443,832.28 57.59% 1,655,139,520.00 49.91% 75.48%
市政工程 986,850,246.00 19.57% 551,212,574.11 16.62% 79.03%
其他工程 312,918,983.46 6.21% 525,062,810.04 15.83% -40.40%
产品销售 199,314,864.78 3.95% 180,601,154.29 5.45% 10.36%
水力发电 190,376,215.64 3.78% 125,538,200.15 3.79% 51.65%
风力发电 180,841,076.41 3.59% 130,896,090.22 3.95% 38.16%
太阳能发电 218,346,426.04 4.33% 118,232,311.49 3.57% 84.68%
勘测设计与咨询服
41,718,050.38 0.83% 25,410,252.10 0.77% 64.18%
务
其他 8,116,683.77 0.16% 4,284,560.58 0.13% 89.44%
分地区
广东地区 3,466,834,475.57 68.75% 1,999,708,856.94 60.30% 73.37%
湖南地区 423,935,522.32 8.41% 336,343,744.89 10.14% 26.04%
广西地区 122,487,321.63 2.43% 72,760,903.92 2.19% 68.34%
其他地区 1,029,669,059.24 20.42% 907,563,967.23 27.37% 13.45%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工程施工 4,204,213,061.74 4,057,043,138.76 3.50% 53.92% 59.23% -3.22%
发电 589,563,718.09 239,683,752.76 59.35% 57.36% 32.02% 7.80%
分产品
水利水电 2,904,443,832.28 2,803,095,636.51 3.49% 75.48% 83.05% -3.99%
12
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
市政工程 986,850,246.00 955,933,826.04 3.13% 79.03% 78.63% 0.22%
水力发电 190,376,215.64 64,929,696.90 65.89% 51.65% 37.04% 3.64%
风力发电 180,841,076.41 94,654,644.65 47.66% 38.16% 17.22% 9.35%
太阳能发电 218,346,426.04 80,099,411.21 63.32% 84.68% 49.95% 8.49%
分地区
广东地区 3,466,834,475.57 3,280,504,500.25 5.37% 73.37% 83.12% -5.04%
湖南地区 423,935,522.32 294,251,312.13 30.59% 26.04% 28.13% -1.13%
其他地区 1,029,669,059.24 832,029,133.33 19.19% 13.45% 0.07% 10.81%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
工程施工营业收入同比增长53.92%，主要原因是本期新增的施工项目及进入施工高峰期的在建施工项目实现的营业收
入增加。工程施工营业成本同比增长59.23%，主要是本期施工项目营业收入增加，相应的项目投入成本增加。发电业务营
业收入同比增长57.36%，主要原因是本期新投产清洁能源目营业收入增加；发电业务营业成本同比增长32.02%，主要是本
期新增清洁能源项目投产运营，相应地运营成本增加。勘测设计与咨询服务营业收入同比增长64.18%，主要原因是本期子
公司完成的垦造水田业务的设计业务量增加。其他业务收入同比增长89.44%，主要原因是本期设备租赁业务增加。水利水
电业务营业收入同比增长75.48%，主要原因一是本期新增开工的水利水电施工项目实现的营业收入增加,二是本期进入施工
高峰期的水利水电施工项目实现的营业收入增加；水利水电业务营业成本同比增长83.05%，主要是本期水利水电业务营业
收入的增长，相应地项目投入成本增加。市政工程营业收入同比增长79.03%，主要原因是在建项目广州市轨道交通十八和
二十二号线等项目进入施工高峰期，本期实现的营业收入增加；市政工程营业成本同比增长78.63%，主要原因是市政工程
营业收入增加，相应地项目投入增加。其他工程营业收入同比下降40.40%，主要原因是本期房屋建筑等其他工程业务减少。
水力发电业务营业收入同比增长51.65%，主要原因是本期湖南安江电站、桃江电站上游来水量较好导致发电量增加；水力
发电营业成本同比增长37.04%，主要原因是本期新增水资源费用等。风力发电业务营业收入同比增长38.16%，主要原因是
本期新疆木垒老君庙风电场一期项目投产运营，发电量增加。太阳能发电业务营业收入同比增长84.68%，主要原因是本期
甘肃金塔二期、新疆木垒华瑞太阳能发电一期项目投产运营，发电量增加；太阳能发电业务营业成本同比增长49.95%，主
要原因是本期新增投产运营项目，相应地折旧及运营成本增加。广东地区营业收入同比增长73.37%，主要原因是新增的汕
头市练江流域潮南区珑田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程项目本期实现的营业收入增加；广东地区营业成本同比增长
83.12%，主要是本期新增的汕头市练江流域潮南区珑田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程项目投入成本增加。广西地
区营业收入增长68.34%，主要是本期广西片区的大藤峡库区防护工程水利工程项目进入施工高峰期，项目实现的营业收入
增加。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
13
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
1,998,591,704.
货币资金 8.83% 845,901,320.60 4.65% 4.18%
66
2,545,437,188. 1,781,931,938.
应收账款 11.24% 9.79% 1.45%
44 05
3,106,811,105. 2,345,925,267.
存货 13.72% 12.89% 0.83%
28 11
298,500,000.0
长期股权投资 1.32% 218,180,055.90 1.20% 0.12%
0
7,911,155,895. 6,902,661,371.
固定资产 34.93% 37.93% -3.00%
04 14
1,047,772,342. 1,898,588,147.
在建工程 4.63% 10.43% -5.80%
69 93
3,724,496,665. 2,908,263,041.
短期借款 16.45% 15.98% 0.47%
00 72
7,005,378,341. 5,989,143,834.
长期借款 30.93% 32.91% -1.98%
61 20
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
公司以位于广东省广州市珠江新城华明路21、22层房产为全资子公司东南粤水电投资有限公司的全资子公司海南新丰源
实业有限公司与海南省财政厅签订的欧洲投资银行贷款2,500万欧元《再转贷协议》提供保证、抵押。该事项经公司第三届
董事会第十六次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过。详见2009年10月27日于巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股
份有限公司对外担保公告》。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
958,705,768.50 840,527,442.60 14.06%
14
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至
资产
被投资 负债 披露日
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计 本期投 是否涉 披露索引
公司名 合作方 表日 期（如
务 式 额 例 源 限 型 收益 资盈亏 诉 （如有）
称 的进 有）
展情
况
阳江市
临 2018-056-
交通投
关于投资建
阳江市 交通建 资集团 交通建
设省道 S540
粤水电 设工程 有限公 建设期 设工程 已完
2018 年 线阳江雅韶
交通建 投资、 70,000, 自有资 司、中 2 年， 投资、 成部
其他 98.99% 4,082.55 否 07 月 31 至白沙段扩
设投资 建设及 000.00 金 国公路 运营期 建设及 分投
日 建工程 PPP
有限公 运营维 工程咨 13 年 运营维 资
项目的公
司 护服务 询集团 护服务
告，巨潮资
有限公
讯网。
司
临
2018-124-关
中国建
于投资建设
中山翠 水利工 筑第八 水利工
广东省中山
亨新区 程、市 工程局 建设期 程、市 已完
2018 年 市翠亨新区
水利投 政工程 81,000, 自有资 有限公 3 年， 政工程 成部
新设 27.00% 0.00 否 12 月 27 滨河整治水
资建设 的投资 000.00 金 司、中 运营期 的投资 分投
日 利工程（北
有限公 及运营 山翠亨 15 年 及运营 资
部标段）PPP
司 管理 投资有 管理
项目的公
限公司
告，巨潮资
讯网。
151,00
合计 -- -- 0,000.0 -- -- -- -- -- -- 0.00 4,082.55 -- -- --
0
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
投资方 是否为 投资项 本报告 截至报 资金来 项目进 预计收 截止报 未达到 披露日 披露索引（如
项目名称
式 固定资 目涉及 期投入 告期末 源 度 益 告期末 计划进 期（如 有）
15
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
产投资 行业 金额 累计实 累计实 度和预 有）
际投入 现的收 计收益
金额 益 的原因
黑龙江牡
自有资
丹江宁安 2012 年 临 2012-005-重
清洁能 3,644,03 金和金
50 兆瓦光 自建 是 0.00 0.66% -878.17 不适用 02 月 25 大协议公告，巨
源 4.75 融机构
伏发电项 日 潮资讯网。
贷款
目
新疆骏晟
临 2014-030-关
能源装备 自有资
2014 年 于投资建设新
有限公司 钢结构 717,025. 70,200,2 金和金 -2,524,8
自建 是 35.83% 不适用 04 月 26 疆奇台专业钢
奇台厂区 制造 81 34.78 融机构 48.94
日 结构厂的公告，
建设一、二 贷款
巨潮资讯网。
期工程
临 2015-007-关
新疆布尔 自有资 于投资建设新
2015 年
津风力发 清洁能 16,123,4 金和金 疆布尔津风力
自建 是 0.00 3.74% 0.00 不适用 02 月 06
电项目三 源 17.12 融机构 发电项目三期
日
期 贷款 的公告，巨潮资
讯网。
2015 年 2 月 6
日，临 2015-008-
关于投资建设
新疆阿克苏阿
瓦提光伏发电
新疆阿克
自有资 项目一期的公
苏阿瓦提 2015 年
清洁能 44,884,0 423,389, 金和金 5,659,89 告；2016 年 1 月
光伏发电 自建 是 100.00% 不适用 02 月 06
源 74.73 474.73 融机构 8.56 7 日，临
项目一、二 日
贷款 2016-009-关于
期
投资建设新疆
阿克苏阿瓦提
光伏发电项目
二期的公告。巨
潮资讯网。
临 2015-031-关
新疆托里 -3,016,2 于投资建设新
自有资
县粤通能 09.20（政 2015 年 疆托里县粤通
清洁能 41,871,1 金和金 -1,631.1
源禾角克 自建 是 府退回 5.33% 不适用 05 月 28 能源禾角克风
源 38.52 融机构 3
风电项目 相关恢 日 电项目一、二期
贷款
一、二期 复费） 的公告，巨潮资
讯网。
新疆粤水 自建 是 清洁能 2,740,15 15,087,9 自有资 3.72% -22.53 不适用 2015 年 临 2015-051-关
16
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
电哈密十 源 7.46 50.90 金和金 08 月 11 于投资建设新
三间房风 融机构 日 疆粤水电哈密
电项目一 贷款 十三间房风电
期 项目一期的公
告，巨潮资讯
网。
临 2016-086-关
新疆布尔 自有资 于投资建设新
2016 年
津县清洁 清洁能 30,000.0 28,441,3 金和金 疆布尔津县清
自建 是 57.15% 0.00 不适用 10 月 12
供暖项目 源 0 93.99 融机构 洁供暖项目（一
日
（一期） 贷款 期）的公告，巨
潮资讯网。
2015 年 5 月 28
日，临 2015-032-
关于投资建设
广东韶关乳源
大布风电项目
广东韶关 自有资
2015 年 一期的公告；
乳源大布 清洁能 144,302, 702,996, 金和金 10,967,4
自建 是 47.28% 不适用 05 月 28 2016 年 1 月 07
风电项目 源 746.55 300.00 融机构 02.79
日 日，临 2016-006-
一期、二期 贷款
关于投资建设
广东韶关乳源
大布风电项目
二期的公告。巨
潮资讯网。
2016 年 1 月 7
日，临 2016-007-
关于投资建设
广东省徐闻县
鲤鱼潭光伏发
广东省徐
电项目一期的
闻县鲤鱼 自有资
2016 年 公告；2016 年
潭光伏发 清洁能 615,820. 606,283, 金和金 25,256,7
自建 是 84.01% 不适用 01 月 07 11 月 24 日，临
电项目一 源 34 620.34 融机构 03.89
日 2016-101-关于
期、二期、 贷款
投资建设广东
三期
省徐闻县鲤鱼
潭光伏发电项
目二、三期的公
告。巨潮资讯
网。
广东省韩 自有资 2016 年 临 2016-028-关
水利水 155,173, 1,304,38 -1,379.2
江高陂水 自建 否 金和金 66.69% 不适用 03 月 25 于投资建设广
电 374.70 8,590.66 3
利枢纽工 融机构 日 东省韩江高陂
17
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
程 PPP 项 贷款 水利枢纽工程
目 PPP 项目的公
告，巨潮资讯
网。
阳江风电
装备制造
项目一期
2016 年 12 月 20
（含购买
日，临 2016-118-
广东省阳
关于全资子公
江市高新
司竞得国有建
技术产业 风电装
自有资 设用地使用权
开发区港 备制造 2017 年
28,069,4 211,432, 金和金 883,650. 的公告；2017 年
口工业园 自建 是 （含土 72.84% 不适用 04 月 25
69.88 458.88 融机构 39 4 月 25 日，临
海港二横 地使用 日
贷款 2017-034-关于
路北边 权）
投资建设风电
LGZ-01-1
装备制造项目
5、
一期的公告。巨
LGZ-01-2
潮资讯网。
2 地块范
围内的土
地使用权）
临 2016-053-关
甘肃省金 自有资 于投资建设甘
2016 年
塔县光伏 清洁能 2,124,50 525,326, 金和金 6,540,15 肃省金塔县光
自建 是 67.75% 不适用 04 月 28
发电项目 源 0.00 724.84 融机构 4.93 伏发电项目二
日
二期 贷款 期的公告，巨潮
资讯网。
临 2016-088-关
湖南省平 于投资建设湖
自有资
江县伍市 2016 年 南省平江县伍
清洁能 15,453,2 141,670, 金和金 -2,083,5
镇农光互 自建 是 100.00% 不适用 10 月 12 市镇农光互补
源 99.65 809.40 融机构 30.39
补发电项 日 发电项目的公
贷款
目 告，巨潮资讯
网。
临 2016-124-关
于投资建设山
山东省滨 东省滨州市沾
自有资
州市沾化 2016 年 化滨海风电项
清洁能 154,301, 604,775, 金和金 748,129.
滨海风电 自建 是 55.22% 不适用 12 月 27 目一期的公告；
源 635.35 465.75 融机构 91
项目一、二 日 2018 年 3 月 28
贷款
期 日，临 2018-020-
关于投资建设
山东省滨州市
18
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
沾化滨海风电
项目二期的公
告， 巨潮资讯
网。
临 2017-054-关
于投资建设弥
弥勒市城 勒市城市轨道
自有资
市轨道交 2017 年 交通建设（一
轨道交 2,600,96 20,395,2 金和金 -4,078.3
通建设（一 自建 否 0.73% 不适用 08 月 09 期）PPP 项目暨
通 1.75 57.18 融机构 5
期）PPP 项 日 周边配套基础
贷款
目 设施建设项目
的公告，巨潮资
讯网。
临 2017-054-关
于投资建设弥
弥勒市轨 勒市城市轨道
自有资
道交通周 2017 年 交通建设（一
基础设 金和金
边配套基 自建 否 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 08 月 09 期）PPP 项目暨
施 融机构
础设施建 日 周边配套基础
贷款
设项目 设施建设项目
的公告，巨潮资
讯网。
临 2017-088-关
常德市西 于投资建设常
自有资
洞庭沙河 2017 年 德市西洞庭沙
水系治 8,476,76 101,447, 金和金 -4,105.7
水系综合 自建 否 32.83% 不适用 11 月 29 河水系综合治
理 7.87 388.32 融机构 4
治理工程 日 理工程 PPP 项目
贷款
PPP 项目 的公告，巨潮资
讯网。
临 2018-021-关
于收购四川西
能能源开发有
西藏腾能 限公司 60%股权
自有资
曲水 2018 年 并投资建设西
清洁能 168,378, 283,000, 金和金 8,817,30
40MWp 光 自建 是 68.24% 不适用 03 月 28 藏曲水 40MWp
源 004.89 000.00 融机构 1.77
伏发电项 日 光伏发电项目
贷款
目 及为项目融资
提供担保的公
告，巨潮资讯
网。
粤桂合作 自有资 2018 年 临 2018-055-关
污水处 23,633,2 26,068,1 -14,272.
特别试验 自建 否 金和金 45.34% 不适用 07 月 31 于投资建设粤
理 25.43 27.23 30
区平凤污 融机构 日 桂合作特别试
19
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
水处理厂 贷款 验区平凤污水
工程 PPP 处理厂工程 PPP
项目 项目的公告，巨
潮资讯网。
临 2018-056-关
省道 S540
于投资建设省
线阳江雅 自有资
2018 年 道 S540 线阳江
韶至白沙 公路施 51,093,4 51,136,6 金和金
自建 否 3.82% 4,082.55 不适用 07 月 31 雅韶至白沙段
段扩建工 工 13.29 67.34 融机构
日 扩建工程 PPP 项
程 PPP 项 贷款
目的公告，巨潮
目
资讯网。
韶关市翁 临 2019-005-关
源县东华 于投资建设韶
山风景区 关市翁源县东
自有资
和 X347 线 2019 年 华山风景区和
公路施 金和金
三华至周 自建 否 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 01 月 09 X347 线三华至
工 融机构
陂段旅游 日 周陂段旅游公
贷款
公路改建 路改建工程 PPP
工程 PPP 项目的公告，巨
项目 潮资讯网。
799,578, 5,177,67 54,242,5
合计 -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
268.50 9,054.73 78.01
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
20
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
8、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期末
本报告期投 披露日期（如
项目名称 计划投资总额 累计实际投入 项目进度 项目收益情况 披露索引（如有）
入金额 有）
金额
该项目正在做前
黑龙江牡丹江 期准备工作， 临 2012-005-重大
2012 年 02 月
宁安 50 兆瓦光 55,000 0 364.4 0.66% 2019 年 1-6 月实 协议公告，巨潮资
25 日
伏发电项目 现净利润-0.09 万 讯网。
元。
该项目正在做投 临 2015-007-关于
新疆布尔津风 资建设的前期准 投资建设新疆布
2015 年 02 月
力发电项目三 43,099.16 0 1,612.34 3.74% 备工作，2019 年 尔津风力发电项
06 日
期 1-6 月实现净利 目三期的公告，巨
润 0 元。 潮资讯网。
临 2015-008-关于
该项目已投产发 投资建设新疆阿
新疆阿克苏阿
电，2019 年 1-6 2015 年 02 月 克苏阿瓦提光伏
瓦提光伏发电 47,847.77 4,488.41 42,338.95 100.00%
月实现净利润 06 日 发电项目一期的
项目一、二期
565.99 万元。 公告，巨潮资讯
网。
临 2015-031-关于
该项目正在做投
新疆托里县粤 投资建设新疆托
-301.62（政府 资建设的前期准
通能源禾角克 2015 年 05 月 里县粤通能源禾
78,516.66 退回相关恢 4,187.11 5.33% 备工作，2019 年
风电项目一、 28 日 角克风电项目一、
复费） 1-6 月实现净利
二期 二期的公告，巨潮
润-0.16 万元。
资讯网。
临 2015-051-关于
该项目正在做投
投资建设新疆粤
新疆粤水电哈 资建设的前期准
2015 年 08 月 水电哈密十三间
密十三间房风 40,557.1 274.02 1,508.8 3.72% 备工作，2019 年
11 日 房风电项目一期
电项目一期 1-6 月实现净利
的公告，巨潮资讯
润 0 万元。
网。
该项目一期已全 2015 年 5 月 28
部投产发电，该 日，临 2015-032-
广东韶关乳源 项目二期正在建 关于投资建设广
2015 年 05 月
大布风电项目 148,673.55 14,430.27 70,299.63 47.28% 设当中；该项目 东韶关乳源大布
28 日
一期、二期 2019 年 1-6 月实 风电项目一期的
现净利润 公告；2016 年 1
1,096.74 万元。 月 7 日，临
21
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2016-006-关于投
资建设广东韶关
乳源大布风电项
目二期的公告。巨
潮资讯网。
2016 年 1 月 7 日，
临 2016-007-关于
投资建设广东省
徐闻县鲤鱼潭光
伏发电项目一期
广东省徐闻县 该项目一、二、
的公告；2016 年
鲤鱼潭光伏发 三期 2019 年 1-6 2016 年 01 月
72,167.12 61.58 60,628.36 84.01% 11 月 24 日，临
电项目一期、 月实现净利润 07 日
2016-101-关于投
二期、三期 2,525.67 万元。
资建设广东省徐
闻县鲤鱼潭光伏
发电项目二、三期
的公告。巨潮资讯
网。
临 2016-028-关于
该项目正处在施 投资建设广东省
广东省韩江高
工期内，2019 年 2016 年 03 月 韩江高陂水利枢
陂水利枢纽工 195,600 15,517.34 130,438.86 66.69%
1-6 月实现净利 25 日 纽工程 PPP 项目
程 PPP 项目
润-0.14 万元。 的公告，巨潮资讯
网。
阳江风电装备
2016 年 12 月 20
制造项目一期
日，临 2016-118-
（含购买广东
关于全资子公司
省阳江市高新
竞得国有建设用
技术产业开发 该项目已建成投
地使用权的公告；
区港口工业园 产，2019 年 1-6 2017 年 04 月
29,025.4 2,806.95 21,143.25 72.84% 2017 年 4 月 25
海港二横路北 月实现净利润 25 日
日，临 2017-034-
边 88.37 万元。
关于投资建设风
LGZ-01-15、
电装备制造项目
LGZ-01-22 地
一期的公告。巨潮
块范围内的土
资讯网。
地使用权）
临 2016-053-关于
该项目已投产发
甘肃省金塔县 投资建设甘肃省
电，2019 年 1-6 2016 年 04 月
光伏发电项目 77,536 212.45 52,532.67 67.75% 金塔县光伏发电
月实现净利润 28 日
二期 项目二期的公告，
654.02 万元。
巨潮资讯网。
山东省滨州市 该项目一期已投 2016 年 12 月 临 2016-124-关于
109,515 15,430.16 60,477.55 55.22%
沾化滨海风电 产发电 26MW， 27 日 投资建设山东省
22
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
项目一、二期 其余正在建设当 滨州市沾化滨海
中，2019 年 1-6 风电项目一期的
月实现净利润 公告； 2018 年 3
74.81 万元。 月 28 日，临
2018-020-关于投
资建设山东省滨
州市沾化滨海风
电项目二期的公
告，巨潮资讯网。
临 2017-054-关于
投资建设弥勒市
弥勒市城市轨 该项目正在建设 城市轨道交通建
道交通建设 当中，2019 年 1-6 2017 年 08 月 设（一期）PPP
280,625.81 260.1 2,039.53 0.73%
（一期）PPP 月实现净利润 09 日 项目暨周边配套
项目 -0.41 万元。 基础设施建设项
目的公告，巨潮资
讯网。
临 2017-054-关于
投资建设弥勒市
弥勒市轨道交 该项目正在建设 城市轨道交通建
通周边配套基 当中，2019 年 1-6 2017 年 08 月 设（一期）PPP
72,591.17 0 0 0.00%
础设施建设项 月实现净利润 0 09 日 项目暨周边配套
目 元。 基础设施建设项
目的公告，巨潮资
讯网。
临 2017-088-关于
常德市西洞庭 该项目正在建设 投资建设常德市
沙河水系综合 当中，2019 年 1-6 2017 年 11 月 西洞庭沙河水系
30,900 847.68 10,144.74 32.83%
治理工程 PPP 月实现净利润 29 日 综合治理工程
项目 -0.41 万元。 PPP 项目的公告，
巨潮资讯网。
临 2018-021-关于
收购四川西能能
源开发有限公司
该项目已投产发
西藏腾能曲水 60%股权并投资
电，2019 年 1-6 2018 年 03 月
40MWp 光伏 41,471 16,837.8 28,300 68.24% 建设西藏曲水
月实现净利润 28 日
发电项目 40MWp 光伏发电
881.73 万元。
项目及为项目融
资提供担保的公
告，巨潮资讯网。
省道 S540 线阳 该项目正在建设 临 2018-056-关于
2018 年 07 月
江雅韶至白沙 133,757.4 5,109.34 5,113.67 3.82% 当中，2019 年 1-6 投资建设省道
31 日
段扩建工程 月实现净利润 S540 线阳江雅韶
23
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
PPP 项目 0.41 万元。 至白沙段扩建工
程 PPP 项目的公
告，巨潮资讯网。
临 2019-005-关
韶关市翁源县 于投资建设韶关
东华山风景区 该项目正在建设 市翁源县东华山
和 X347 线三 当中，2019 年 1-6 2019 年 01 月 风景区和 X347 线
51,963.42 0 0 0.00%
华至周陂段旅 月实现净利润 0 09 日 三华至周陂段旅
游公路改建工 元。 游公路改建工程
程 PPP 项目 PPP 项目的公告，
巨潮资讯网。
合计 1,508,846.56 75,974.48 491,129.86 -- -- -- --
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
实业项目投
东南粤水电
资，能源投 3,420,343,73 608,090,838. 186,401,231. 55,088,497.0 48,296,645.5
投资有限公 子公司 50,000 万元
资开发，工 9.81 00 64 9 1
司
程建设等。
风力发电项
中南粤水电
目、太阳能 50,956.69 2,285,583,71 612,279,161. 216,391,263. 62,714,252.8 43,926,015.4
投资有限公 子公司
发电项目的 万元 2.57 91 25 5 7
司
投资等。
金属结构制
广州市晋丰
造;机电设备 1,245,947,25 168,185,212. 189,316,059. -8,966,613.1 -9,295,733.9
实业有限公 子公司 50,000 万元
安装服务 5.45 64 89 7 8
司
等。
24
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
韶关翁源县粤水电交通建设投资有限公
投资控股 扩大工程建设业务规模，提高经营利润。
司
主要控股参股公司情况说明
不适用。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司面临的风险和应对措施
公司面临的风险：
1.政策风险。国家对基础设施的政策调控的方向、力度等相关政策的变化以及国家对清洁能源发电相关政策的变化，
对公司的经营业务产生不确定影响。
2.市场竞争风险。我国建筑业市场化程度较高，建筑企业数量众多。建筑业大而不强，仍属于粗放式劳动密集型产业，
企业规模化程度低，同质化竞争现象严重。随着国家“一带一路”战略等政策驱动，建筑市场越来越开放，建筑业企业自主发
展的空间越来越大，市场竞争也会更加激烈，对公司的经营业务带来一定影响。
3.财务风险。PPP业务发展面临的政策环境、信用环境等仍在逐步完善建立中,公司承接的PPP项目及清洁能源发电项
目投资规模相对较大，资金需求量较大，资产负债率较高，存在一定的风险。
应对措施 :
1.密切关注国家政策及行业动态，及时把握市场动态和发展机遇，有效规避政策风险。
2.继续做强做大公司主业，持续扩大公司在技术创新、项目管理、工程质量及品牌形象等方面的竞争优势，积极把握
行业发展趋势，增强抗风险能力，提升市场竞争实力。
3.通过加强管理、降本增效，优化债务结构，探索创新融资方式，争取不断降低资产负债率。
25
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
临 2019-013-2019 年
2019 年第一次临时 第一次临时股东大
临时股东大会 36.66% 2019 年 01 月 24 日 2019 年 01 月 25 日
股东大会 会决议公告，巨潮资
讯网。
临 2019-029-2019 年
2019 年第二次临时 第二次临时股东大
临时股东大会 37.72% 2019 年 03 月 18 日 2019 年 03 月 19 日
股东大会 会决议公告，巨潮资
讯网。
临 2019-047-2018 年
2018 年年度股东大
年度股东大会 37.72% 2019 年 04 月 18 日 2019 年 04 月 19 日 年度股东大会决议
会
公告，巨潮资讯网。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限
时间 情况
股改承诺 不适用
2013
收购报告书或 广东省水
避免同业 年 11 正在
权益变动报告 电集团有 关于避免同业竞争的承诺 长期有效
竞争承诺 月 30 履行
书中所作承诺 限公司
日
26
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2013
广东省水
规范关联 年 11 正在
电集团有 关于关联交易的承诺 长期有效
交易承诺 月 30 履行
限公司
日
截至 2018 年 1 月 4 日，
广东省建筑工程集团有
广东省建 截至 2018 年 1 月 4 日，广东省建筑工程集团有限公 2018 限公司无在本次收购完
筑工程集 增持和减 司无在本次收购完成后的 12 个月内继续增持上市 年 01 成后的 12 个月内继续增 履行
团有限公 持承诺 公司股份的计划，也无在未来的 12 个月内出售或转 月 04 持上市公司股份的计划，完毕
司 让其已拥有权益股份的计划。 日 也无在未来的 12 个月内
出售或转让其已拥有权
益股份的计划。
（一）保证上市公司人员独立 1.保证上市公司的总
经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级
管理人员均专职在上市公司工作，不在本公司及本
公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其
他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中
领取薪酬。2.保证上市公司的财务人员独立，不在
本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报
酬。 3.保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及
薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的
其他企业之间完全独立。（二）保证上市公司资产独
立 1.保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司
的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公
司独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其
他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资
广东省建 关于保持 2018
金、资产。 2.保证不以上市公司的资产为本公司及
筑工程集 上市公司 年 06 控制粤水电期间持续有 正在
本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）
团有限公 独立性的 月 29 效 履行
保证上市公司财务独立 1.保证上市公司建立独立
司 承诺 日
的财务部门和独立的财务核算体系。 2.保证上市公
司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财
务管理制度。3.保证上市公司独立在银行开户，不
与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。
4.保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司
及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干
预上市公司的资金使用、调度。 5.保证上市公司依
法独立纳税。（四）保证上市公司机构独立 1.保证上
市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有
独立、完整的组织机构。2.保证上市公司的股东大
会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等
依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 3.保证
上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司及
本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
27
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（五）保证上市公司业务独立 1.保证上市公司拥有
独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具
有面向市场独立自主持续经营的能力。2.保证尽量
减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的
关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按
照"公开、公平、公正"的原则依法进行。（六）保证
上市公司在其他方面与本公司及本公司控制的其他
企业保持独立本公司保证严格履行本承诺函中各项
承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损
失的，本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺函在
本公司控制上市公司期间持续有效。
本公司及本公司控制的公司将尽可能避免和减少与
上市公司及其控制的公司的关联交易；就本公司及
本公司控制的其他公司与上市公司及其控制的公司
之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易
事项，本公司及本公司控制的其他公司将遵循市场
关于同业 交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理
广东省建 竞争、关 的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规 2018
筑工程集 联交易、 范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行 年 06 控制粤水电期间持续有 正在
团有限公 资金占用 信息披露义务。本公司保证本公司及本公司控制的 月 29 效 履行
司 方面的承 其他公司将不通过与上市公司及其控制的公司的关 日
诺 联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控
制的公司承担任何不正当的义务。本公司保证严格
履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并
因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的
赔偿责任。本承诺函在本公司控制上市公司期间持
续有效。
1.对于广东省建筑工程集团有限公司（以下简称"建
工集团"）及其控制的除粤水电（包括其控制的下属
企业）外的其他下属企业目前与粤水电重合的业务，
建工集团将于本次无偿划转工商变更登记完成后五
年内，结合有关企业实际情况，对符合资产注入条
件的以发行股份购买资产等方式注入上市公司，不
符合资产注入条件的通过剥离、处置或委托管理等
广东省建 2018
方式逐步减少双方的业务重合并最终消除同业竞
筑工程集 避免同业 年 09 对粤水电拥有控制权期 正在
争。因目前尚未制定出解决同业竞争的具体方案，
团有限公 竞争承诺 月 11 间持续有效 履行
建工集团在制定出可操作的具体方案后将及时按相
司 日
关法律法规要求履行公告义务。2.股权划转完成后，
建工集团及其控制的其他下属企业如发现任何与粤
水电主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系
的新业务机会，将促使该新业务机会按合理和公平
的条款及条件首先提供给粤水电。如粤水电放弃前
述新业务机会，建工集团控制的其他下属企业可以
自行经营有关新业务，但未来随着经营发展之需要，
28
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
粤水电在适用的法律法规及相关监管规则允许的前
提下，仍可自行决定何时享有下述权利（同时或择
一均可）：（1）一次性或多次向建工集团控制的其他
下属企业收购前述新业务中的资产及/或业务。（2）
选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方
式具体经营建工集团控制的其他下属企业经营的与
前述新业务相关的资产及/或业务。3.股权划转完成
后，建工集团保证不在新的业务领域与粤水电产生
同业竞争情形。4.建工集团保证严格遵守中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及《广
东水电二局股份有限公司章程》等粤水电内部管理
制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、
履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当利益，
不损害粤水电和其他股东的合法利益。5.上述承诺
于建工集团对粤水电拥有控制权期间持续有效。如
因建工集团未履行上述所作承诺而给粤水电造成损
失，建工集团将承担相应的赔偿责任。
资产重组时所
不适用
作承诺
2006
首次公开发行 广东省水 本公司控股股东在公司首次公开发行股票时做了避
避免同业 年 07 作为公司控股股东期间，正在
或再融资时所 电集团有 免同业竞争的承诺，并在 2008 年公开增发股票和
竞争承诺 月 31 承诺不可撤销 履行
作承诺 限公司 2011 年非公开发行股票时延续承诺。
日
股权激励承诺 不适用
保持上市
2008
广东省水 公司独立
保持上市公司独立性、避免同业竞争及不利用控股 年 08 正在
电集团有 性、避免 长期有效
股东地位损害公司及其他股东的利益等承诺。 月 14 履行
限公司 同业竞争
日
承诺
公司可以采用现金或者股票方式分配股利。"公司当
年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公 2012
广东水电
积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实 年 05 正在
其他对公司中 二局股份 分红承诺 长期有效
现的可供分配利润的 10%。公司最近三年以现金方 月 25 履行
小股东所作承 有限公司
式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分 日
诺
配利润的 30%。"
承诺在任职广东水电二局股份有限公司董事、监事、
高级管理人员期间，将严格遵守《中华人民共和国 2013
任职广东水电二局股份
禁止短线 证券法》第 47 条关于禁止短线交易的规定，自最后 年 05 正在
林康南 有限公司董事、监事、高
交易承诺 一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股 月 28 履行
级管理人员期间
票；自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买 日
入公司股票。
广东省水 股份增持 计划自 2018 年 11 月 14 日起 6 个月内（窗口期不增 2018 自 2018 年 11 月 14 日起 履行
29
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
电集团有 承诺 持）增持公司股份，拟增持股份占公司总股本比例 年 11 6 个月内 完毕
限公司 为不低于 1%，不高于 2%。 月 14
日
广东省水
电集团有
限公司及
2018
其一致行
承诺在广东省水电集团有限公司增持公司股份期间 年 11 本次增持期间及法定期 履行
动人广东 其他承诺
及法定期限内不减持其所持有的公司股份。 月 14 限内 完毕
省建筑科
日
学研究院
集团股份
有限公司
广东省水
电集团有
限公司及
2019
其一致行 增持完成后的法定期限
承诺在增持完成后的法定期限内及增持计划完成后 年 05 正在
动人广东 其他承诺 内及增持计划完成后 6
6 个月内不减持其所持有的公司股份。 月 14 履行
省建筑科 个月内
日
学研究院
集团股份
有限公司
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用。
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
30
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼 诉讼
是否 (仲裁) (仲
涉案金额 形成 审理 裁) 披露
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 披露索引
（万元） 预计 结果 判决 日期
负债 及影 执行
响 情况
本案于 2016 年 10 月 27 日进行开
2016 年 4 月 15 日，临 2016-051-
庭审理。2017 年 1 月 6 日，宛达
重大诉讼公告；2017 年 6 月 6
昕公司提起反诉，将其在诉公司、
日，临 2017-042-重大诉讼进展
中国建设银行增城支行一案中的
公告；2018 年 4 月 4 日，临
部分诉讼请求以反诉的形式在本
2018-028-关于收到河南省内乡
案中提出，反诉的金额约为
至邓州高速公路土建工程№2 合
149,538,411 元。后河南省高级人
同段建设工程施工合同纠纷案
民法院决定将公司诉宛达昕公
判决书的公告；2018 年 5 月 4
司、博源集团公司施工合同纠纷
日，临 2018-035-关于收到民事
公司承接南阳宛达昕高速 案和宛达昕公司诉公司、中国建
上诉状的公告；2018 年 5 月 8
公路建设有限公司（以下简 行增城支行施工合同纠纷案合并
日，临 2018-036-关于收到民事
称"宛达昕公司"）河南省内 审理，河南省高级人民法院于 2016
上诉状的公告；2018 年 7 月 26
乡至邓州高速公路工程土 2018 年 3 月 16 日作出一审判决， 年
日，临 2018-052-重大诉讼进展
建工程№2 合同段，公司按 公司胜诉。2018 年 5 月 2 日、2018 04
38,256.06 否 无 无 公告；2019 年 3 月 12 日，临
照合同约定已完成施工任 年 5 月 7 日公司分别收到河南省 月
2019-027-关于收到河南省内乡
务，因宛达昕公司拖欠公司 高级人民法院发来宛达昕公司和 15
至邓州高速公路土建工程 NO2
工程款，公司对宛达昕公司 博源集团公司的民事上诉状。公 日
合同段建设工程施工合同纠纷
及内蒙古博源控股集团有 司在 2016 年 5 月向河南省高级人
案民事裁定书的公告；2019 年 4
限公司提起诉讼。 民法院申请财产保全，已经查封
月 27 日，临 2019-051-关于河南
冻结宛达昕公司、博源集团公司
省内乡至邓州高速公路土建工
价值 1.5 亿元的财产，目前公司
程№2 合同段建设工程施工合同
已完成续冻申请。该案二审已于
纠纷案重审开庭的公告；2019
2018 年 10 月 30 日、10 月 31 日
年 5 月 16 日，临 2019-055-关于
在最高人民法院第四巡回法庭开
收到变更反诉请求申请书的公
庭审理。2019 年 3 月 11 日，公
告；2019 年 6 月 19 日，临
司收到中华人民共和国最高人民
2019-067-重大诉讼进展公告。巨
法院的民事裁定书（案号： 2018〕
潮资讯网。
最高法民终 879 号）, 裁定撤销
31
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
河南省高级人民法院〔2016〕豫
民初 14 号民事判决；该案发回河
南省高级人民法院重审。河南省
高级人民法院分别于 2019 年 5 月
14 日、2019 年 6 月 17 日、2019
年 8 月 20 日开庭审理。审理过程
中，宛达昕公司新增反诉请求。
在诉讼过程中，宛达昕公司提起
变更诉讼请求的申请，将其中部
分以反诉的方式在公司诉宛达昕
公司、内蒙古博源集团公司建设
工程施工合同纠纷案中提出，变
更后主张各项赔偿合计
152,426,597 元。河南省高级人民 2016 年 11 月 26 日，临 2016-107-
法院决定将公司诉宛达昕公司、 重大诉讼公告；2017 年 3 月 10
博源集团公司施工合同纠纷案和 日，临 2017-006-重大诉讼进展
宛达昕公司诉公司、中国建行增 公告；2017 年 11 月 21 日，临
城支行施工合同纠纷案合并审 2017-084-重大诉讼进展公告；
理，河南省高级人民法院于 2018 2018 年 4 月 4 日，临 2018-028-
年 3 月 16 日作出一审判决：驳回 关于收到河南省内乡至邓州高
宛达昕公司的诉讼请求。案件受 速公路土建工程№2 合同段建设
宛达昕公司以公司、中国建
理费 803,932 元，保全费 15,000 工程施工合同纠纷案判决书的
设银行股份有限公司广州 2016
元，合计 818,932 元，由宛达昕 公告；2018 年 5 月 4 日，临
增城支行（以下简称"中国 年
公司负担。宛达昕公司申请法院 2018-035-关于收到民事上诉状
建行增城支行"）为被告向 11
27,540.23 否 采取了保全措施，冻结粤水电银 无 无 的公告；2019 年 3 月 12 日，临
河南省高级人民法院提起 月
行账户存款人民币 10000 万元； 2019-027-关于收到河南省内乡
诉讼，要求公司返还超付工 26
已由中国银行广东省分行出具保 至邓州高速公路土建工程 NO2
程款、支付逾期交工违约金 日
函，2017 年 11 月 17 日解除银行 合同段建设工程施工合同纠纷
等共计 275,402,257.20 元。
存款冻结。该案二审已于 2018 年 案民事裁定书的公告；2019 年 4
10 月 30 日、10 月 31 日在最高人 月 27 日，临 2019-051-关于河南
民法院第四巡回法庭开庭审理。 省内乡至邓州高速公路土建工
2019 年 3 月 11 日，公司收到中 程№2 合同段建设工程施工合同
华人民共和国最高人民法院的民 纠纷案重审开庭的公告；2019
事裁定书（案号：〔2018〕最高法 年 5 月 22 日，临 2019-057-关于
民终 881 号），裁定撤销河南省高 收到《民事裁定书》的公告。巨
级人民法院〔2016〕豫民初 43 号 潮资讯网。
民事判决；该案发回河南省高级
人民法院重审。河南省高级人民
法院于 2019 年 5 月 14 日开庭时，
公司收到河南省高级人民法院民
事裁定书，裁定准许宛达昕公司
撤诉。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
32
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
占同类 获批的 可获得
关联交 是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交 关联交易 关联交 交易金 交易额 的同类 披露日
易金额 过获批 易结算 披露索引
易方 系 易类型 易内容 定价原则 易价格 额的比 度（万 交易市 期
（万元） 额度 方式
例 元） 价
临
2019-036
广东省 -关于
直接控 垦造水
兴粤水 2019 年 2019 年
股股东 工程施 田项目 11,521.6 现金结 11,521.6
利投资 市场价格 11,521.6 1.43% 11,521.6 否 03 月 29 度日常关
的子公 工 EPC 总 0 万元 算 0 万元
有限公 日 联交易预
司 承包
司 计公告，
巨潮资讯
网。
汕头市 潮水溪 临
间接控
安康建 疏浚工 2019 年 2019-036
股股东 接受劳 1,978.18 现金结 1,978.18
筑劳务 程与乌 市场价格 1,978.18 0.68% 1,978.18 否 03 月 29 -关于
的孙公 务 万元 算 万元
分包有 石拦河 日 2019 年
司
限公司 闸引水 度日常关
33
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
工程劳 联交易预
务工程 计公告，
巨潮资讯
网。
临
2019-071
中心城
-关于承
区珠江
接中心城
堤防栏
广东省 区珠江堤
杆及亲
水利电 2019 年 防栏杆及
董事关 工程施 水平台 10,184.2 10,184.2 10,184.2 现金结 10,184.2
力勘测 市场价格 1.26% 否 06 月 26 亲水平台
联公司 工 改造工 4 万元 4 4 算 4 万元
设计研 日 改造工程
程设计
究院 施工项目
施工总
关联交易
承包项
的公告，
目
巨潮资讯
网。
23,684.0 23,684.0
合计 -- -- -- -- -- -- -- --
2 2
大额销货退回的详细情况 不适用。
按类别对本期将发生的日常关联
报告期内公司与广东省水电集团及其关联企业发生的日常关联交易均未超出预计金额，均
交易进行总金额预计的，在报告
正在履行中。
期内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
不适用。
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
34
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
2018年10月29日，公司召开的第六届董事会第十九次会议和2018年11月14日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过
了《关于乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。为进一步盘活存量资产，筹
集经营发展所需的资金，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司同意全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤
水电”）的全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司（以下简称“乳源粤水电”）根据实际经营需要以广东韶关乳源大
布风电项目的风力发电设备等固定资产与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资额度不超过20,000万元
（含本数），期限不超过5年。为保证乳源粤水电融资租赁业务的顺利开展，公司同意为乳源粤水电与融资租赁公司开展融
资租赁业务提供担保。
2018年12月25日，乳源粤水电与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，乳源粤水电以广东韶关乳源大
布风电项目的风力发电机组（共19台）向平安国际租赁有限公司融资15,000万元，期限自起租日起算60个月。报告期内，此
项融资租赁正在履行当中。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
35
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
不适用
公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
2009 年 7 月
海南新丰源实业 2009 年 08 2009 年 07 月 28 连带责任保
10,500 4,500 28 日至 2024 否 是
有限公司 月 27 日 日 证
年 7 月 28 日
2009 年 9 月
海南新丰源实业 2009 年 08 2009 年 09 月 30 连带责任保
4,500 1,940 30 日至 2024 否 是
有限公司 月 27 日 日 证
年 9 月 30 日
保证期间为
自合同生效
之日起至最
后一期债务
履行期届满
之日后两年,
海南新丰源实业 2009 年 10 2009 年 11 月 16 连带责任保 抵押期限：
25,616 13,679.75 否 是
有限公司 月 27 日 日 证;抵押 自抵押生
效，至基于
最后一期债
权起算的诉
讼时效期间
届满之日
前。
自贷款合同
布尔津县粤水电 2012 年 06 2012 年 10 月 18 连带责任保
10,000 3,000 生效之日起 否 是
能源有限公司 月 21 日 日 证
10 年。
自贷款合同
布尔津县粤水电 2012 年 06 2012 年 10 月 26 连带责任保
28,000 15,990 生效之日起 否 是
能源有限公司 月 21 日 日 证
10 年。
自贷款合同
金塔县粤水电新 2013 年 05 2013 年 09 月 09 连带责任保
38,000 20,057.51 生效之日起 否 是
能源有限公司 月 22 日 日 证
15 年。
自贷款合同
金塔县粤水电新 2013 年 05 2014 年 01 月 23 连带责任保
7,000 3,790 生效之日起 否 是
能源有限公司 月 22 日 日 证
15 年。
自贷款合同
布尔津县粤水电 2013 年 11 2014 年 01 月 21 连带责任保
31,000 25,500 生效之日起 否 是
能源有限公司 月 23 日 日 证
14 年。
36
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
自贷款合同
木垒县东方民生 2014 年 06 2015 年 02 月 15 连带责任保 的债务履行
45,000 20,700 否 是
新能源有限公司 月 26 日 日 证 期届满之日
起两年。
布尔津县粤水电 2015 年 05 连带责任保
35,000 0 无 否 是
能源有限公司 月 28 日 证
自贷款合同
木垒县东方民生 2016 年 04 2016 年 05 月 20 连带责任保
27,800 22,350 生效之日起 否 是
新能源有限公司 月 13 日 日 证
10.5 年。
布尔津县粤水电 2016 年 12 连带责任保
4,000 0 无 否 是
能源有限公司 月 27 日 证
广东粤水电韩江 自贷款合同
2017 年 03 2017 年 05 月 27 连带责任保
水利开发有限公 95,100 50,000 生效之日起 否 是
月 31 日 日 证
司 66 个月。
自贷款合同
金塔县粤水电新 2017 年 03 2017 年 04 月 20 连带责任保
62,600 39,080.43 生效之日起 否 是
能源有限公司 月 31 日 日 证
15 年。
金塔县粤水电新 2017 年 03 连带责任保
3,400 0 无 否 是
能源有限公司 月 31 日 证
乳源瑶族自治县 自贷款合同
2017 年 03 2017 年 12 月 27 连带责任保
粤水电能源有限 84,000 24,155.69 生效之日起 否 是
月 31 日 日 证
公司 36 个月。
自借款合同
项下的每笔
债务借款期
限届满之次
日起两年；
债权人根据
徐闻县粤水电能 2017 年 03 2017 年 06 月 01 连带责任保 借款合同之
30,100 21,859.08 否 是
源有限公司 月 31 日 日 证 约定宣布借
款提前到期
的，则保证
期间为借款
提前到期之
次日起两
年。
自贷款合同
滨州粤水电能源 2017 年 03 2018 年 06 月 25 连带责任保
62,000 31,456 生效之日起 否 是
有限公司 月 31 日 日 证
36 个月。
广州利源太阳能 2017 年 03 2017 年 05 月 19 连带责任保 自贷款合同
6,000 5,504 否 是
有限公司 月 31 日 日 证 生效之日起
37
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
15 年。
2017 年 5 月
平江县粤水电能 2017 年 06 2017 年 05 月 04 连带责任保
12,700 12,636.50 4 日至 2032 否 是
源开发有限公司 月 14 日 日 证
年 5 月 4 日。
自借款合同
项下的每笔
债务借款期
限届满之次
日起两年；
债权人根据
新疆粤水电能源 2017 年 06 2017 年 06 月 30 连带责任保 借款合同之
6,000 0 是 是
有限公司 月 14 日 日 证 约定宣布借
款提前到期
的，则保证
期间为借款
提前到期之
次日起两
年。
2017 年 9 月
阿瓦提县粤水电 2017 年 08 2017 年 09 月 26 连带责任保
15,000 12,050 26 日至 2027 否 是
能源有限公司 月 09 日 日 证
年 9 月 25 日
自贷款合同
新疆粤水电能源 2018 年 03 2018 年 02 月 23 连带责任保
37,000 0 生效之日起 是 是
有限公司 月 28 日 日 证
1 年。
自贷款合同
滨州粤水电能源 2018 年 03 2019 年 06 月 10 连带责任保
20,340 6,280 生效之日起 否 是
有限公司 月 28 日 日 证
15 年。
广东粤水电新能 2018 年 03 连带责任保
16,000 0 无 否 是
源装备有限公司 月 28 日 证
自贷款合同
西藏腾能新能源 2018 年 03 2018 年 12 月 21 连带责任保
19,920 11,970 生效之日起 否 是
有限公司 月 28 日 日 证
15 年。
乳源瑶族自治县
2018 年 10 2018 年 12 月 25 连带责任保 自起租日起
粤水电能源有限 20,000 12,037.77 否 是
月 30 日 日 证 60 个月。
公司
西洞庭粤水电沙 2019 年 5 月
2019 年 03 2019 年 06 月 03 连带责任保
河投资运营有限 20,600.26 20,600.26 30 日至 2027 否 是
月 02 日 日 证
公司 年 5 月 30 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
20,600.26 63,375.55
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 777,176.26 报告期末对子公司实际担保 379,136.99
38
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
2015 年 9 月
阿瓦提县粤水电 2015 年 05 2015 年 09 月 01 连带责任保 21 日至 2030
21,000 17,633 否 是
能源有限公司 月 28 日 日 证 年 9 月 20
日。
自贷款合同
和布克赛尔蒙古
2016 年 01 2016 年 03 月 16 连带责任保 生效之日起
自治县粤水电能 13,000 11,900 否 是
月 07 日 日 证 14 年（含宽
源有限公司
限期 1 年）。
2016 年 9 月
柯坪县粤水电能 2016 年 08 2016 年 11 月 25 连带责任保
28,100 27,538 20 日至 2031 否 是
源有限公司 月 19 日 日 证
年 9 月 19 日
2018 年 6 月
滨州粤水电能源 2018 年 03 2018 年 06 月 25 连带责任保
43,200 31,456 25 日至 2033 否 是
有限公司 月 28 日 日 证
年 6 月 25 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
0 6,300.25
度合计（C1） 发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
105,300 88,527
保额度合计（C3） 余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
20,600.26 69,675.80
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
882,476.26 467,663.99
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 151.63%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
403,054.24
务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 313,454.35
上述三项担保金额合计（D+E+F） 716,508.59
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用。
采用复合方式担保的具体情况说明
39
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
公司全资子公司东南粤水电投资有限公司的控股子公司滨州粤水电能源有限公司向商业银行申请62,000万元贷款，公司
为该贷款提供建设期担保，审批担保金额62,000万元；东南粤水电投资有限公司为该贷款提供全程担保，审批担保金额43,200
万元，剩余金额由另一股东海南富兴通实业有限公司提供担保。报告期末，公司为该贷款实际担保金额为31,456万元；东南
粤水电投资有限公司为该贷款实际担保金额为 31,456万元。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
2019年上半年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，
深入贯彻习近平总书记脱贫攻坚工作论述、视察广东重要讲话精神，充分发挥政治优势和制度优势，坚持精准扶贫精准脱贫
基本方略，贯彻落实中央和省委打赢脱贫攻坚战三年行动的部署和要求，结合公司实际情况，以更加集中的支持、更加有力
的举措、更加精细的工作，深化精准帮扶，全面打赢打好脱贫攻坚战；切实把履行社会责任的要求融入到公司改革发展中，
努力把企业发展与经济、社会、环境发展融为一体，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。
（2）半年度精准扶贫概要
公司在经营发展过程中，始终牢记回报社会，履行社会责任的使命，通过积极参加社会公益，发挥公司的作用，为社会
创造价值，为推动地方经济发展贡献力量。
为响应甘肃省推进“1236”扶贫攻坚行动，大力实施精准扶贫战略，利用光伏发电产生扶贫资金，促进贫困群众增收，公
司由全资孙公司金塔县粤水电新能源有限公司在甘肃省金塔县红柳洼光电产业园区内投资建设金塔县5MWp光伏扶贫电站
项目，负责工程建设、运营和管理。工程总投资4,249.30万元。该工程的开发建设符合我国能源政策，可减少化石资源的消
耗，减少因化石燃料发电排放有害气体对环境的污染，有利于缓解环境保护压力，又可以提取部分发电收入作为扶贫资金，
实现经济与环境的协调发展，对于带动地方经济快速发展将起到积极作用。该项目已投产发电。报告期内该项目支付扶贫帮
扶资金24万元。
2019年上半年，公司及子公司积极响应国家精准扶贫、广东及新疆扶贫济困等系列扶贫公益工作，共捐赠扶贫济困款
40
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
33.40万元，切实履行了企业社会责任，塑造了良好的企业形象和品牌价值。
（3）精准扶贫成效
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
其中：1.资金 万元 57.40
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 —— 其他
1.2 产业发展脱贫项目个数 个 1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元 24
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育扶贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
8.3 扶贫公益基金投入金额 万元 33.40
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
（4）后续精准扶贫计划
针对公司扶贫项目的实际，在今后的帮扶工作中公司坚持以开发建设为重点、产业构建为核心、社会事业全面发展为保
障、民生改善为目标，继续抓好扶贫工作。把光伏扶贫等项目带动作为加快推进精准扶贫工作的支撑，增加贫困群众收入，
实现脱贫致富的目标；响应广东省委、省政府、省国资委及广东证监局的号召，积极参与扶贫济困活动，做精准扶贫的自觉
参与者，做精准扶贫的有力推动者。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
一、重大合同履行情况
（一）报告期内，新签经营重大合同
1.2019年1月24日，公司（联合体成员方）与中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头方）组成的联合体与中山翠亨
新区工程项目建设管理中心在广东省中山市签订《中山市翠亨新区滨河整治水利工程（北部标段）PPP 项目框架协议》；
联合体与政府方出资代表中山翠亨投资有限公司签订《关于设立中山翠亨新区水利投资建设有限公司之合资合同》。联合体
与政府方出资代表翠亨投资共同出资成立项目公司，负责该 PPP 项目特许经营期投资、建设、运营和维护。该 PPP 项目估
41
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
算总投资为 341,160.77 万元（按工程造价下浮 6.03%后的金额），其中工程直接费 227,370.86 万元（具体以实际签订的合
同为准）。合作期限为18 年（其中，建设期 3 年，运营期 15 年）。该项目正处在施工期内。
2.2019年1月30 日，公司与广东华隧建设集团股份有限公司（以下简称“华隧股份”）、中国铁建股份有限公司、中铁十
九局集团有限公司组成的联合体（华隧股份为联合体牵头方，其余公司为联合体成员方）与广州地铁集团有限公司在广东省
广州市签订《广州市轨道交通十四号线二期工程总承包项目合同》（合同编号：HT181756），该项目工程建设内容包括广
州市轨道交通十四号线二期土建、机电安装、公共区装修、通信、信号、供电、轨道、人防门、市政给排水接驳、相关交通
衔接等工程。签约合同价为 427,791.5598 万元。合同工期为1519日历天。该项目正处在施工期内。
3.2019年2月2日，公司的全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）与河北省阳原县发展改革局（以
下简称“阳原发改局”）签订《风电项目投资开发协议书》。阳原发改局同意东南粤水电在河北省张家口市阳原县境内投资建
设风力发电项目，项目总规模为 30 万千瓦，根据目前的市场价格，该项目预计总投资约 24 亿元。该项目正在做前期准备
工作。
4.2019年2月28日，公司（联合体牵头方）与广东省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“广东交通设计院”，
联合体成员方）组成的联合体与翁源县地方公路管理站（以下简称“翁源公路站”）在广东省韶关市翁源县签订《韶关市翁源
县东华山风景区旅游公路改建工程和 X347 线三华至周陂段旅游公路改建工程交通供给侧改革项目 PPP 项目合同》。该PPP
项目总投资估算金额为52,130.40万元，其中建安费为 36,109.40万元（该PPP项目总投资的最终确定以经翁源县财政局审核
的结算金额为准）。根据中标通知书，该 PPP 项目建安工程费下浮率 0.28%，项目勘察设计费下浮率 4.80%，下浮后该PPP
项目总投资估算金额为 51,963.42 万元，其中建安工程费36,008.29 万元（具体金额以实际签订合同为准）。）合作期限为
20 年（其中，建设期 2 年，运营期 18 年）。该 PPP项目采用DBFOT运作方式。公司将与广东交通设计院、政府出资方代
表共同出资设立项目公司，在合作期内由项目公司实施投资、融资、勘察设计、建设、运营、维护，期满移交项目。该项目
正在做前期准备工作。
5.2019年4月22日，公司（联合体牵头方）与中铁隧道局集团有限公司（以下简称“中铁隧道集团”，联合体成员方）组
成的联合体与广东粤海珠三角供水有限公司（以下简称“粤海供水”）签订《珠江三角洲水资源配置工程土建施工 B3 标合同》
（合同编号：CD88-GC-04-2019-0021），该项目为珠江三角洲水资源配置工程输水干线高新沙水库至沙溪高位水池的一部
分，主要工程内容包括φ8300 的单线输水隧洞、5 座工作井、渗漏排水管、检修排水管、检修道路等土建工程，预埋件（管）
的埋设及其他工作，水土保持及环境保护工程等。签约合同价为209,877.9977万元。隧洞内衬施工由公司承担，盾构工作井
和盾构隧洞掘进施工由中铁隧道集团承担。公司负责的工程内容合同金额约65,000 万元，具体金额以公司与中铁隧道集团
签订的合同金额为准。合同工期计划为60个月。该项目公司负责的部分暂未开工。
6.2019年5月8日，公司与广东粤海珠三角供水有限公司（以下简称“粤海供水”）在广东省广州市南沙区签订《珠江三角
洲水资 源 配 置 工 程 土 建 施 工 A2 标合同 》 （ 合 同 编 号 ：CD88-GC04-2019-0032），该工程为珠江三角洲水资
源配置工程输水干线鲤鱼洲取水口至高新沙水库段的一部分，主要工程内容包括 2 座盾构工作井、外径 6.0m 的盾构隧洞
及外径 6.7m 的交通隧洞、渗漏排水管、检修排水管、检修道路等土建工程，预埋件（管）的埋设及其他工作，水土保持及
环境保护工程等。签约合同价为 163,976.40 万元。合同工期计划为60个月。该项目正在做前期准备工作。
7.2019年5月23日，公司与智慧阳光在广东省惠州市惠阳区签订《惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP 项目坪
山河（白云路至龙海一路）综合整治工程施工合同》（合同编号：ZHYG-201902），合同金额暂定为 27,427.17 万元（最终
结算价以惠阳区财政审核为准）。合同工期为1200 个日历天。该项目正在做前期准备工作。
8.2019年6月3日，公司与智慧阳光在广东省惠州市惠阳区签订《惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP 项目仲
恺路（坪山河桥至人民路）建设工程施工合同》（合同编号：ZHYG-201901），合同金额暂定为 25,686.80 万元（最终结算
价以惠阳区财政审核为准）。合同工期为800 个日历天。该项目正在做前期准备工作。
9.2019年6月4日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司（以下简称“兴粤水利”）签订《2018 年度肇庆市高要区白土镇幕
村（等2 个）村垦造水田项目 EPC 总承包合同》（合同编号：2018KT-EPC-18），该项目主要建设内容为：土地平整、灌
溉与排水、田间道路、土壤改良、农田防护与生态环境保持和其它等工程。合同价暂定为 11,521.595142 万元，其中工程施
工费为 10,625.419241 万元。合同工期为2019年10月31日前完成初步验收，以项目验收确认通过日期作为实际竣工日。该项
目正处在施工期内。
10.2019年6月19日，公司与佛山市顺德区顺铁物业发展有限公司（以下简称“顺铁物业”）在广东省佛山市顺德区签订《广
42
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
东（潭洲）国际会展中心二期及配套项目Ⅲ包 B 标段建设工程施工合同》（合同编号：顺铁物业 sg-2019-018），该工程项
目包括僚莘路（科技厂房北侧道-吉庆南路段）、银桂路（上水河-佛山一环段）、科技厂房北路（僚莘路-莘村路段）3 条道
路，主要工程内容包括道路工程、软基处理工程、桥涵工程、排水工程等。签约合同价为 35,582.433945 万元。合同工期为
计划2020年6月30日前完成。该项目正在做前期准备工作。
（二）以前期间发生但延续到报告期的经营重大合同
1.2007年4月5日，公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通六号线[水荫路站～天平架站盾构区间]土建工程
承包合同》，该合同约定的合同价款为158,981,696.00元，工期自2007年4月6日至2009年4月6日，该项目已完工，结算已送
业主审核。
2.2008年5月22日，公司与广东广佛轨道交通有限公司签订《珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工13标
段[鹤洞站～沙涌站盾构区间]土建施工项目承包合同》，该合同约定的合同价款为113,668,968.00元，工期自2008年3月1日至
2010年10月31日，该项目工程已完工，正在办理结算（结算已报监理）。
3.2008年7月20日，公司与广东省茂名市茂港区袂花江堤围管理所签订《茂名市茂港区城区防洪二期工程（袂花江整治）
工程施工合同》，该合同约定的合同价款为115,014,500.00元，工程工期自2008年8月1日至2011年7月30日。该项目已完工，
正在办理结算（编制结算资料中）。
4.2009年1月14日，公司与广东省水利电力勘测设计研究院（主体单位）、中国安能建设总公司、广东省水利水电第三
工程局联合体联合中标的《湛江市雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工程总承包（EPC）招标项目[2008-3927]》，2009
年9月8日，公司与广东省水利电力勘测设计研究院（主体单位）签订《湛江市雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工程总
承包（EPC）项目西运河节水改造工程施工合同》，该合同约定的合同价款为88,000,000.00元，该项目主体已完工，由于工
程变更较多，待业主批复，部分工程处于施工期内。
5.2009年4月12日，公司与广东博澳鸿基投资集团有限公司联合体与湛江市鉴江供水枢纽工程建设管理处签订《湛江市
鉴江供水枢纽工程BT投资建设合同》，该合同约定的合同价款约人民币2,700,000,000.00元，工程工期3年，该项目主体已完
工，现处于附属工程施工阶段。
6.2009年6月3日，公司与广东省北江流域管理局签订《广东省乐昌峡水利枢纽拦河坝工程施工合同》，该合同约定的合
同价款为215,171,815.30元，工程工期自2009年6月至2011年12月，该项目已完工，正在办理结算（监理单位已经审核完毕，
待业主审核）。
7.2009年6月25日，公司与桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订《桂林市防洪及漓江补水枢纽工程川江水利
枢纽施工承包合同》，该合同约定的合同价款为188,075,063.00元，工程工期两年，该项目已完工，正在办理竣工结算验收。
8.2009年7月17日，公司与广东省揭阳市人民政府签订《揭阳市区市政工程项目BT投资建设协议书》，该项目投资规模
约为人民币1,000,000,000.00元，实际投资额的确认以揭阳市财政局审定的总造价为准，首期工程建设期计划18个月，自2009
年7月起至2010年12月止（以甲方提供具备开工条件之日起算），回购期为5年（工程竣工验收合格之日起至回购款支付完毕
止）。2011年9月20日，揭阳市住房和城乡建设局和公司签订《终止揭阳市进贤门大道东及环市东路道路工程承包合同协议
书》，终止“进贤门大道东及环市东路道路工程”的BT投资建设，该《BT协议书》的工程项目，除进贤门大道东及环市东路
道路工程合同终止外，其他均按协议正常履行。该BT项目2011年已有7条市政道路完工进入回购期，截至报告期末尚有临江
北路及临江北路西道路工程1条市政道路处于建设期，该道路工程于2012年因拆迁问题停工，于2016年年底复工，又因设计
变更导致工期拖延加长。于2019年1月主体工程已基本完工并通车。该项目已经完工，准备验收。
9.2009年8月5日，公司与汕头市澄海区莲阳桥闸管理处签订《汕头市澄海区莲阳桥闸重建工程土建及金属结构制作安装
合同》，该合同约定的合同价款为人民币214,292,798.33元，工程工期从2009年8月1日至2011年8月1日，共24个月。前期完
成的4个单位工程项目正在办理结算（监理单位已经审核完毕，业主审核中），管理处楼房项目业主重新报建审批。该项目
已经完工，竣工结算正在审核中。
10.2009年11月10日，公司与广东省东南城际轨道交通有限公司签订《穗莞深城际轨道交通项目工程SZH-2标施工总承包
合同》，该合同约定的合同价款为人民币1,208,218,928.00元，工程工期计划从2009年9月22日至2011年4月20日。由于该项目
投资计划的调整以及征地拆迁等原因，工期顺延，该项目正处在收尾阶段。
11.2009年11月25日，公司与中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司签订《广东清远抽水蓄能电站下水库大坝工
程合同》，该合同约定的合同价款为144,831,223.81元，工程工期46个月。由于工程变更，建设单位于2015年2月2日与公司
43
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
签订补充协议，金额为72,614,243.96元，将本工程总合同内金额调整为217,445,467.77元。本项目实际开工日期为2009年12
月3日，实际完工日期为2016年6月30日。该项目已完成完工结算书的编制且通过造价咨询公司的审核，目前已提交业主审核
中。
12. 2009年12月28日，公司与广州地铁（佛山南海）房地产开发有限公司签订《广州地铁佛山市南海区地铁金融城裙楼
和地下室工程施工合同》，该合同约定的合同价款为299,108,468.00元，工期为305日历天，该项目已完工，正在办理结算（咨
询单位审核中）。
13.2010年1月18日，公司与珠海市水务建设管理中心签订《珠海市小林联围加固达标工程应急项目木乃南堤段项目施工
合同》，该合同约定的合同价款为156,030,099.51元，工程工期1290日历天。该项目已完工，已验收，未结算。
14.2010年1月19日，公司（主体单位）与广东晨洲水利投资有限公司（公司全资子公司）联合体与广东省肇庆市怀集县
水利局签订《怀集县县城防洪工程BT项目施工合同》，该合同约定的合同价款约217,000,000.00元。由于业主征地原因，工
期顺延，该项目已完工验收，进入回购期。
15.2010年3月21日，公司与河南省南阳宛达昕高速公路建设有限公司签订《河南省内乡至邓州高速公路工程施工总承包
招标No2标段合同》，该合同约定的合同价款为647,736,582.00元，工程工期893日历天。该项目已完工，正在办理结算中（待
业主审核）。该项目涉及公司与业主的纠纷，正在诉讼中。
16.2010年4月14日，公司（主体单位）与广东晨洲水利投资有限公司（公司全资子公司）联合体与广东省兴宁市水利局
签订《兴宁市城市防洪排涝工程和合水水库加固扩建移民安置工程捆绑BT项目合同》，该合同约定工程部分价款约
119,113,497.89元，工程工期12个月，该项目已完工，正在结算（待业主审核），公司已收回全部投资款。
17.2010年6月9日，公司（主体单位）与全资子公司广东晨洲水利投资有限公司与广东省汕头市水务局签订《汕头大围
六个应急堤段达标加固工程BT项目投资建设与转让回购协议书》，该项目经广东省水利厅批复的初步设计概算总投资
1,304,000,000.00元，公司（主体单位）与全资子公司广东晨洲水利投资有限公司负责投融资总额约874,000,000.00元，该项
目施工金额589,360,000.00元，该项目已完成单位工程验收。2015年该BT项目进入回购期，正在回购。
18.2010年6月11日，公司（主体单位）与广东晨洲水利投资有限公司（公司全资子公司）联合体与广东省揭阳市人民政
府签订《揭阳市区水利市政工程BT项目投资建设与转让回购协议书》，该协议约定水利项目工程部分价款236,200,000.00元，
工程工期18个月。市政项目工程部分价款约人民币675,280,000.00元，工程工期15个月。2015年BT项目中水利项目已全部收
回投资，除望江北路截污干管工程(榕华大桥~莲花大道）、望江北路合流泵站及马山窖泵站工程因图纸变更原因导致工期顺
延仍在施工期外，其他单项已完工市政项目进入回购期，剩余未启动市政项目已经解除。
19.2010年6月28日，公司与内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗人民政府签订《内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗人民政府广东
水电二局股份有限公司风电开发及塔筒制造项目协议书》，该协议约定风场总装机100万KW，土地资源配置600平方公里，
并进行风力发电相关设备塔筒制造，该项目根据协议书相关条款，已自动终止。
20.2010年10月27日，公司与南昌轨道交通有限公司签订《南昌市轨道交通1号线一期工程土建施工项目九标段施工合
同》，该合同约定的合同价款为615,288,570.00元，工程工期943天。该项目已完工，正在结算（财政局审核）。
21.2010年11月10日，公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通十三号线首期工程（鱼珠至象颈岭段）施工
九标土建施工项目施工合同》，该合同约定的合同价款为人民币705,136,178.00元，工程工期为819日历天。由于设计变更的
原因，该项目正处在收尾阶段。
22.2010年12月28日，公司与全资子公司广东晨洲水利投资有限公司与广东省遂溪县人民政府签订《遂溪县城市防洪工
程BT及土地一级开发项目协议书》，遂溪县城市防洪工程BT及土地一级开发项目投融资总额约2,500,000,000.00元（暂定），
其中城市防洪工程BT项目投融资总额约400,000,000.00元，土地一级开发项目投融资总额约2,100,000,000.00元，上述两个项
目均以BT方式进行投资建设。2010年12月28日签订《遂溪县城市防洪工程BT项目施工合同》和《遂溪县城市防洪工程BT项
目投资建设与转让回购协议书》。该项目由于国家政策调整，无法融资，已暂停。
23.2011年2月16日，公司与东莞市轨道交通有限公司签订《东莞市城市快速轨道交通R2线（东莞火车站～东莞虎门站段）
[2310标：厚街中心站、厚街汽车站、陈屋站～厚街中心站区间、厚街中心站～厚街汽车站区间]土建工程施工项目土建工程
施工合同》，合同总价599,977,331.29元，工程工期833日历天，该项目已完工，正在结算（待东莞市财政局批复变更工程量）。
24.2011年2月25日，公司与深圳市交通公用设施建设中心签订《龙坪路市政工程第一合同段（K12+440-K14+352）施工
合同》，该合同约定的合同价款为122,093,744.17元，工程工期540日历天。由于大运会及深圳市市政规划的影响，工期顺延，
44
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
该项目正处在施工期内。
25.2011年6月9日，公司与桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局签订《广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程总干
干渠良马箱涵进口～总干渠末段（桩号Z9+195～Z30+354）工程（总干第五标段）施工承包合同》（该工程中标通知书名称
为《广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程总干干渠良马箱涵进口～总干渠末段（桩号Z9+195～Z30+354）工程II标段：
北丹明渠中段～总干渠末段（桩号Z20+185～Z30+354）》，由于业主对工程重新编排标段顺序，导致施工合同名称与中标
通知书名称不一致），合同价143,433,126.00元，工程工期1461日历天，由于工程变更、进度款不到位等原因，该项目正处
在施工期内。
26.2011年6月9日，公司与桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局签订《广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程总干
干渠上古岭隧洞出口～加旦良马隧洞进口段（桩号Z1+662～Z7+432）工程（总干第二标段）施工总承包施工合同》，合同
价141,872,918.00元，工程工期915日历天。由于征地拆迁、工程变更、进度款不到位等原因，工期顺延，目前已恢复施工。
27.2011年6月16日，公司与广州市萝岗区林业和水利管理中心签订《知识城流沙河整治工程施工合同》，合同价
208,862,214.70元，工程工期540日历天。该项目已完成工程总量的52.8%，由于业主征地原因，工期顺延，目前处于停工状
态。
28.2011年7月4日，公司与贵州省黔中水利枢纽工程建设管理局签订《黔中水利枢纽一期工程平寨电站发电引水系统及
发电厂房土建及金属结构制安工程施工合同》，合同价108,721,708.00元，工程工期932日历天。该项目已完工，正在结算。
29.2011年10月27日，公司与广东省海丰县水利建设管理中心签订《汕尾市海堤达标加固工程（海丰东关联安围海堤）
施工合同》，合同价105,158,240.00元，工程工期730天。由于业主征地原因，工期顺延，该项目正处在施工期内。
30.2011年11月9日，公司与黄河勘测规划设计有限公司签订《贵州省铜仁地区松桃苗族自治县盐井水利工程大坝工程施
工合同劳务分包合同》，业主为贵州省铜仁地区重点水源工程建设管理局，合同价112,117,000.00元，工程工期873日历天，
由于设计原因，暂停施工。2018年4月20日，公司与黄河勘测规划设计有限公司重新签订了劳务分包合同补充协议，目前已
复工。该项目正处在施工期内。
31.2011年12月30日，公司与南宁交通水利投资有限责任公司签订《广西郁江老口航运枢纽右岸主体工程（一、二期）
施工合同》，合同价648,083,554.85元，工程工期1277日历天，由于受超标洪水影响，工期延后，该项目主体已完工，正在
编制完工结算。
32.2012年2月22日，公司与黑龙江省牡丹江宁安市人民政府签订了《宁安市50MW光伏并网发电项目开发框架协议》，
公司将在宁安市投资建设50MW光伏并网发电项目，按照协议约定，该项目计划分期实施，其中，第一期开发10MW。由于
黑龙江省光伏发电产业政策发生变化，该项目已终止，目前正在进行注销项目公司程序。
33.2012年4月6日，公司与桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局签订了《广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程北
干干渠起点～屯武渡槽进口段（桩号B0+000～B29+444.732）（北干一标段）工程施工承包合同》，该合同约定的合同价款
为500,006,132.00元，工程工期1461日历天，由于业主征地拆迁滞后、工程设计变更等原因，工期顺延，该项目正处在施工
期内。
34.2012年9月16日，公司及杭州市市政工程集团有限公司与潮州市地方公路管理总站签订了《潮州市韩江东、西溪大桥
项目BT承包合同协议书》，投资规模约为人民币435,000,000元，其中工程施工金额309,985,678.00元，工期912日历天。2017
年，公司已收回全部投资本金。由于业主征地拆迁原因，工期顺延，该项目主体工程已完工，收尾工程正在施工。
35.2012年10月17日，公司与台山核电合营有限公司签订《台山核电北线道路K7+300～K14+320段工程施工总承包合同》，
该合同约定的合同价款为170,935,099.00元，合同工期至2014年5月31日。该项目已完工未结算，索赔变更费用审核中，待索
赔变更审批完毕后报竣工结算。
36.2012年12月5日，公司与深圳市水务工程建设管理中心签订《茅洲河流域水环境综合整治——中上游段干流综合整治
工程二标建设工程施工合同》，该项目约定价为人民币366,233,840.77元，工程工期852日历天，由于设计图纸设计滞后，工
期顺延。该项目已完工，正在结算（结算资料已报业主审核）。
37.2013年1月16日，公司与广东梅县东山中学签订《广东梅县东山中学体育场馆工程BT项目投（融资）建设——回购合
同》，工程建安费用（暂定）180,000,000.00元，工程工期1461日历天，该项目已完工，正在结算。
38.2013年3月7日，公司与福鼎市城南城市建设投资有限公司签订《福鼎市铁锵大道工程投资建设-移交（BT）项目》，
该合同约定的合同价款为270,000,000.00元，工程工期630日历天。由于设计及拆迁等原因，工期顺延，该项目已完工待验收。
45
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
公司已收回全部投资本金。
39.2013年4月2日，公司与西藏世成投资发展有限公司签订《西藏山南地区雅砻文化大观源项目建设工程施工合同》，
该合同约定的合同价款为1,126,150,000.00元，合同履约至2016年2月28日，该项目因业主原因暂未开工。
40.2013年9月10日，公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通八号线北延段工程（文化公园-白云湖）[施工6
标]土建工程承包合同》，合同金额262,000,597.00元，合同工期至2015年1月28日，该项目因受征地拆迁影响，业主未按时
移交施工场地，导致工期顺延，目前正处在施工期内。
41.2013年9月26日，公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通四号线南延段（金洲至南沙客运港）[施工4标]
土建工程承包合同》，合同金额294,016,803.00元，合同工期至2015年9月30日，该项目已完工，正在结算（办理工程量变更）。
42.2013年10月10日，公司与广东省韶关市乳源瑶族自治县人民政府签订《乳源县大桥镇、大布镇风电项目开发协议书》，
该项目计划开发总装机40～50万KW，根据市场价格，该项目预计总投资30～40亿元。其中，一期已并网发电，二期正在建
设当中。
43.2013年10月25日，中铁十二局集团有限公司（主体单位）与公司（成员单位）组成的联合体与广东珠三角城际轨道
交通有 限公司 签订 《广佛 环 线佛山 西站至 广州 南站段 站 前工程 施工总 价承 包 GFHFG-1标合同协 议书 》，合 同金 额
3,285,767,252.00元。公司工程施工金额1,212,232,731.00元。合同工期1156日历天，该项目因受征地拆迁影响，工期顺延，正
处在收尾阶段。
44.2013年11月8日，公司与中国核电工程有限公司、佛山市萃芳园园艺工程有限公司、广东恒广源投资有限公司（以下
简称“恒广源公司”）组成的联合体与佛山市顺德区乐从镇土地储备发展中心签订《乐从镇北围园区市政基础设施建设项目合
同书》。该合同书由建设协议书和工程施工承包合同两部分组成，建设协议书由联合体四方与佛山市顺德区乐从镇土地储备
发展中心签订，主要约定项目投融资情况；工程施工承包合同由除恒广源公司以外的联合体其他成员与佛山市顺德区乐从镇
土地储备发展中心签订。联合体成员中，公司负责市政和水利工程施工，恒广源公司负责投融资，中国核电工程有限公司负
责设计，佛山市萃芳园园艺工程有限公司负责园林绿化工程施工。合同金额697,673,826.00元，其中市政和水利工程建安费
用约为642,000,000.00元。建设期18个月（含设计），该项目已完工已结算。
45.2013年12月2日，公司与贵州省水利水电勘测设计研究院（以下简称“贵州省设计院”）签署《贵州省水城县观音岩水
库工程施工图阶段勘察设计、设备材料采购及施工总承包EPC联合体补充协议书（第01号）》，该协议为公司与贵州省设计
院签署的《联合体协议书》的补充协议。公司与贵州省设计院组成的联合体承接贵州省水城县观音岩水库工程施工图阶段勘
察设计、设备材料采购及施工总承包（EPC）项目，合同金额434,448,100.00元，其中，公司承担的施工部分金额为413,901,000.00
元，合同工期1279天。该项目因地质原因、设计图纸变更和供图时间滞后等因素影响，工期顺延，正处在施工期内。
46.2013年12月11日，公司与新疆维吾尔自治区阿勒泰市人民政府签订《阿勒泰市光伏太阳能发电项目协议书》。公司
计划在阿勒泰市分十个年度投资建设开发500MW光伏发电项目，项目投资总额约为55亿元，该项目正在做前期准备工作。
47.2013年12月16日，公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通十四号线支线工程[施工5标]土建工程承包合
同》，合同金额为674,792,821.00元，合同工期1096日历天，该项目因盾构掘进过程中遇到大量孤石，及附属出入口处管线
单位管线迁移进度缓慢，处理时间长，工期顺延。该项目已完工未结算。
48.2013年12月31日，公司与南昌轨道交通集团有限公司签订《世界银行贷款南昌轨道交通项目土建工程项目007标段施
工合同》，合同金额457,382,781.00元，合同工期960日历天，该项目因受征地拆迁、管线迁改及交通疏解的影响，工期顺延，
剩余两个出入口正在施工中，目前处于收尾阶段。
49.2014年2月12日，公司在湖南省沅江市与湖南省沅江市人民政府签署《沅江风电开发合同》，项目总投资约为30亿元，
该风电项目拟分3期开发，每期开发约10万KW，每期建设工期约为12个月，该项目正在做前期准备工作。
50.2014年3月25日，公司与新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县人民政府在奇台县签署《年产4万吨以上的专业钢
结构厂项目协议书》，该项目计划总投资200,000,000.00元，该项目一期生产车间建成已投入使用。
51.2014年3月26日，公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司与新疆维吾尔自治区阿勒泰青河县人民政府在青河县签订
《新疆阿勒泰青河县人民政府新疆粤水电能源有限公司项目投资开发合作协议》，由公司在青河县开发建设15万KW光伏发
电项目，该项目预计总投资15亿元，将分期进行开发建设，该项目正在做前期准备工作。
52.2014年3月28日，公司与肇庆高新技术产业开发区人居环境建设和管理局签订《肇庆高新区城市环境综合整治项目施
工合同》（合同编号：ZQ-ZCB01），合同金额为822,270,000.00元，合同工期为730日历天，由于受征地、拆迁、雨水天气
46
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
等因素影响，工期顺延，该项目正处在施工期内。
53.2014年3月28日，公司与控股股东广东省水电集团签订《新城东方丽园（三期）合同》，合同金额为390,600,000.00
元，合同工期总日历天数为882天。2015年9月7日，公司与广东省水电集团就新城东方丽园三期工程项目签订补充协议，合
同价款由原来390,600,000.00元增加至455,221,718.17元（暂定），共增加64,621,718.17元，其他条款不变。由于政府原因，
科环路和汤沙路尚未完工，业主已致函坪山新区城市建设局商请延期验收本项目三期工程，坪山新区城市建设局复函同意延
期验收，该项目已竣工验收，正在结算。
54.2014年4月1日，公司全资孙公司阿勒泰市粤水电能源有限公司与新疆维吾尔自治区阿勒泰市人民政府在阿勒泰市签
署《阿勒泰市风力发电项目协议书》，计划开发49.5MW风力发电项目，项目总投资约为4.4亿元，该项目正在做前期准备工
作。
55.2014年4月30日，公司与新疆阿勒泰地区富蕴县招商局签署《新疆阿勒泰地区富蕴县招商局广东水电二局股份有限公
司战略合作合同书》，进行风光互补发电项目开发建设，该项目总装机容量为1500MW，其中风电1000MW，光伏500MW，
项目总投资约为135亿元，将分期进行开发建设，该项目正在做前期准备工作。
56.2014年6月10日，公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通十四号线一期[施工4标]土建工程承包合同》（合
同编号HT140239），合同金额265,726,036.00元，合同工期852日历天，该项目正在施工期内；《新广从路快速化改造北段
工程[施工4标]土建工程承包合同》（合同编号HT140240），合同金额385,184,697.00元，合同工期852日历天，上述项目总
金额650,910,733.00元，该项目因受征地拆迁及管线迁改影响，工期顺延，正处在施工期内。
57.2014年8月16日，公司与辽宁省葫芦岛市南票区人民政府签署《葫芦岛市南票区风电项目开发协议书》。该风电项目
总装机容量为20万KW，根据市场价格，该风电项目总投资约为18亿元。该风电项目将分期进行开发建设。
由于原协议到期，为继续投资建设葫芦岛南票缸窑岭50MW一期项目，扩大公司清洁能源发电业务规模， 经友好协商，
公司由全资子公司东南粤水电投资有限公司与南票区人民政府于2019年1月21日续签该协议，项目总规模为 20 万千瓦，根
据目前的市场价格，该项目预计总投资约 16 亿元。
该项目正在做一期项目前期准备工作。
58.2014年10月27日，公司与广东粤政房地产开发有限公司签署《东莞鸿富国际酒店装饰工程施工合同》，合同金额
350,000,000.00元，合同工期暂定为12个月；《东莞市鸿富大酒店临街商铺土建工程施工合同》，合同金额150,000,000.00元，
合同工期暂定为6个月。该项目因业主原因暂未开工。
59.2015年6月10日，公司与广东省水利电力勘测设计研究院签订《广东省高州市中小河流治理重点县综合整治及水系连
通试点项目设计采购施工总承包第一标段施工合同》，合同金额暂定为97,356,610.00元，工程工期300日历天，该交易属关
联交易，经公司第五届董事会第十四次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过后生效。该项目已完工，正在结算。
60.2015年6月19日，公司与莽山水库开发建设有限公司签订《湖南省莽山水库工程施工总承包合同》，合同暂定总金额
为1,250,403,200.00元，其中枢纽工程549,017,900.00元，灌区骨干工程701,385,300.00元。合同工期：枢纽工程48个月，灌区
骨干工程40个月。
2017年6月20日，公司与莽山水库开发建设有限公司签订《湖南省莽山水库工程施工总承包合同补充协议》，根据湖南
省水利水电勘测设计研究总院出具的《湖南省宜章县莽山水库工程初步设计概算书（审定稿）》，审定莽山水库工程项目总
承包金额113,248.80万元，比原总承包合同金额125,040.32万元核减建安费等共11,791.52万元。根据分标方案，调减施工金额
部分的工程由深圳市金群园林实业发展有限公司等单位承接。核减后，合同暂定总金额为515,219,900元，其中枢纽工程
452,956,100元，灌区骨干工程62,263,800元，合同工期为：枢纽工程48个月，灌区骨干工程48个月。该项目正处在施工期内。
61.2015年6月30日，公司与广东省水利电力勘测设计研究院签订《广东省山区五市中小河流治理仁化县2015年治理项目
EPC总承包施工合同》，合同金额暂定为92,739,150.00元，工程工期210日历天，该交易属关联交易，经公司第五届董事会
第十四次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过后生效。该项目已完工，正在结算。
62.2015年7月1日，公司与广东省水利电力勘测设计研究院签订《连南县中小河流治理工程（同灌河及七拱河流域）设
计采购施工总承包施工合同》，合同金额暂定为218,504,000.00元，该交易属关联交易，经公司第五届董事会第十四次会议、
2015年第三次临时股东大会审议通过后生效。该项目已完工，正在结算。
63.2015年10月20日，公司与广东省水利电力勘测设计研究院签订《潮州市潮安区江东涝区整治工程设计采购施工总承
包施工合同》（合同编号：CAJD-EPC-01-SG），合同金额暂定为21,710,482.00元，合同工期15个月，该交易属关联交易，
47
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
经公司第五届董事会第二十次会议、2015年年度股东大会审议通过后生效。因天气原因，工期顺延，该项目正处在施工期内。
64.2015年10月20日，公司与广东省水利电力勘测设计研究院签订《潮州市潮安区江东西陇灌区配套改造工程设计采购
施工总承包施工合同》（合同编号：CAJD-EPC-02-SG），合同金额暂定为20,327,155.00元，合同工期15个月，该交易属关
联交易，经公司第五届董事会第二十次会议、2015年年度股东大会审议通过后生效。因天气原因，工期顺延，因业主原因，
该项目正处在施工期内。
65.2015年10月31日，公司与广东省水利电力勘测设计研究院签订《阳山县中小河流治理工程项目（七拱河流域等）设
计采购施工总承包施工合同》，合同金额暂定为229,894,269.40元。该交易属关联交易，经公司第五届董事会第十四次会议
及2015年第三次临时股东大会审议通过后生效。该项目已完工，正在结算。
66.2015年11月20日，公司与广东省水利电力勘测设计研究院签订《连山壮族瑶族自治县德建水库工程EPC总承包施工
合同》（合同编号：LSDJSK-EPC-01-SG），合同金额暂定为136,180,200.00元，合同工期为2年。该交易属关联交易，经公
司第五届董事会第二十次会议、2015年年度股东大会审议通过后生效。因征地问题、工程开挖难度大等因素影响施工进度，
工期顺延，该项目正处在施工期内。
67.2015年12月15日，公司与广东省北江航道开发投资有限公司签署《北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来
峡枢纽二、三线船闸段施工承包合同协议书》，合同金额暂按初步设计批复概算工程费用总金额为1,604,714,000.00元（含桥
梁工程，暂按200,000,000.00元计），合同工期暂定2017年12月完工。2016年4月22日，公司与北江航道投资开发有限公司签
署《北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程施工承包合同协议书》合同金额暂定781,550,000.00元，
合同工期暂定2017年12月完工。
2017年7月30日，公司与北江航道投资开发有限公司签署《北江航道扩能升级项目（合同段II）施工合同文件》（合同
编号：BJX-A-003，飞来峡枢纽二、三线船闸段），约定合同金额为1,581,226,526.00元，合同工期41个月。该项目正处在施
工期内。
2017年7月30日，公司与北江航道投资开发有限公司签署《北江航道扩能升级项目（合同段VI）施工合同文件》（合同
编号：BJS-A-001，孟洲坝枢纽二线船闸工程），约定合同金额为978,906,381.00元，合同工期41个月，该项目正处在施工期
内。
68.2015年12月21日，公司与梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处在广东省梅州市签署《广东省韩江高陂水利
枢纽工程PPP项目特许经营框架协议》，工程静态总投资为575,815万元，工程总投资591,866万元（不含送出工程）。该项
目中央及省级财政资金不足部分由公司及组建的项目公司负责投融资，投融资总额为195,600万元，其中投融资总额中公司
投入的资本金为100,500万元。该项目特许经营期为35个顺延年，自最后一台发电机组投入商业运行之日的次日起计算。
2016年12月9日，公司控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司与梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处签
署《广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目特许经营协议》，该项目总投资591,866万元（不含送出工程投资），资金来源为
政府资金和社会资金。该项目实体工程投资总价为288,190.53万元（实体工程承包总价为272,139.61万元，建设期利息16,050.92
万元），公司承担该项目投标文件约定的全部工程建设；投融资总额为195,600万元（含建设期利息），广东粤水电韩江水
利开发有限公司负责落实，其中资本金为100,500万元。该项目施工总工期66个月。
2017年3月28日，公司与梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处、广东粤水电韩江水利开发有限公司签署《广东
省韩江高陂水利枢纽工程采购施工总承包合同》（合同编号：GBSLSN-2016-001）。合同金额271,914.62万元，合同工期66
个月。该项目正处在施工期内。
69.2016年1月4日，公司与广东省水利电力勘测设计研究院（主体单位）签订《雷州青年运河灌区续建配套与节水改造
工程（运河部分）主河Ⅲ标及四联河Ⅰ、Ⅱ标收尾工程施工协议书》（合同编号：ZJLZQNYHGZ-EPC-SG-02-补01），协议
金额暂定为20,000,000.00元，工程工期12个月，该交易属关联交易，经公司第五届董事会第二十次会议、2015年年度股东大
会审议通过后生效。该项目已完工未结算。
70.2016年2月14日，公司与南昌轨道交通集团有限公司签署《南昌市轨道交通3号线工程土建施工01合同段合同》（合
同编号：JS-2006-3A-ZB-B-TJ-001），合同金额：680,250,380.00元，合同工期：1100日历天。该项目正处在施工期内。
71.2016年2月26日，公司全资子公司中南粤水电投资有限公司与湖北省公安县人民政府签署《公安县生物质能源综合项
目战略合作框架协议书》。公安县人民政府同意中南粤水电投资有限公司在公安县内投资建设包括3座1×30MW的生物质电
厂、能源林基地、有机农业基地、1座5万吨有机肥厂等系列节能、降耗、减排为主的生物质能源综合项目。根据市场价格，
48
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
该生物质能源综合项目预计总投资16亿元。该项目正在做前期准备工作。
72.2016年3月29日，公司全资子公司东南粤水电投资有限公司与山东省淄博市临淄区人民政府签署《临淄金山光伏发电
项目合作框架协议》。该光伏发电项目开发规模为10万千瓦，根据市场价格，预期总投资约10亿元。该项目由于失去指标，
土地，合作支持，定向消纳等基础条件，导致项目不能继续开发下去，目前项目公司已经被列入压减法人对象，正在通过诉
讼的方式注销公司。
73.2016年6月22日，公司全资子公司中南粤水电投资有限公司与河南省宁陵县人民政府签署《宁陵县生物质能源综合项
目战略合作框架协议书》。宁陵县人民政府同意中南投资公司在宁陵县内投资建设包括2座1×30MW的生物质电厂、2座5万
吨有机肥厂等系列节能、降耗、减排为主的生物质能源综合项目。根据市场价格，该生物质能源综合项目预计总投资10亿元，
一期投资一座1×30MW的生物质电站，投资约3亿元。该项目正在做前期准备工作。
74.2016年6月22日，公司与惠州市智慧阳光投资有限公司（以下简称“智慧阳光”）、中国市政工程中南设计研究总院有
限公司组成的联合体与惠州市惠阳区市政公用事业管理局签署《惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设PPP项目投资合作
协议》。根据初步投资估算，该项目投资估算总额约93,352.34万元（含建设期利息），其中，征地拆迁投入约7,487.99万元，
基础设施工程建设投入约77,438.22万元；运维期内的运营维护金额约140万元/年。该项目合作期限11年（其中总建设期不超
过5年，运维期6年）。
2017年9月13日，公司与智慧阳光在广东省惠州市签署《惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设PPP项目（东华大道
建设工程）工程施工合同》（合同编号：ZHYG-2017002），合同金额暂定为11,136万元，合同工期540个日历天。该项目已
竣工验收，正在结算。
2018年4月20日，公司与智慧阳光在广东省惠州市惠阳区签署《惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设PPP项目兴湖
路（白云路至龙海一路）建设工程施工合同》（合同编号：ZHYG-2018009），合同金额暂定为8,909.58万元，合同工期450
个日历天。该项目正处在施工期内。
2018年6月8日，公司与智慧阳光在广东省惠州市惠阳区签署《惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设PPP项目南湖路
（爱民西路至龙海一路）建设工程施工合同》（合同编号：ZHYG-201810）、《惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设
PPP项目石桥路（承修三路至仲恺路）建设工程施工合同》（合同编号：ZHYG-201811），合同金额分别暂定为5,595.60万
元、6,825.05万元。合同工期分别为360个日历天、420个日历天。该项目正在做前期准备工作。
2018年9月1日，公司与智慧阳光在广东省惠州市惠阳区签署《惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设PPP项目爱民西
路（兴湖路至大华三路）建设工程施工合同》（合同编号：ZHYG-201814），合同金额暂定为10,697.85万元（最终结算价
以惠阳区财政审核为准）。合作工期为540个日历天。该项目正在做前期准备工作。
75.2016年6月27日，公司全资子公司中南粤水电投资有限公司与黑龙江省兰西县人民政府签署《兰西县生物质热电联产
项目合作框架协议书》。兰西县人民政府同意中南投资公司在兰西县内投资建设3×30MW的生物质电厂等系列节能、降耗、
减排为主的生物质热电联产项目。根据市场价格，该生物质热电联产项目预计总投资9亿元。该项目正在做前期准备工作。
76.2016年9月2日，公司全资子公司东南粤水电投资有限公司和广州守仁电力有限公司与广东省湛江市遂溪县人民政府
签署《光伏扶贫开发合作协议》。遂溪县人民政府同意东南投资公司在遂溪县分期分区域建设光伏扶贫发电项目，总规模
500MW，根据市场价格，预计总投资约40亿元。东南投资公司负责项目的建设资金筹集、建设、运营和维护管理，守仁电
力公司为该项目开发提供综合协调和咨询，以及为项目提供设计、融资等支持和附加产品开发及增值管理。该项目正在做前
期准备工作。
77.2016年9月8日，公司全资子公司中南粤水电投资有限公司与安徽省淮南市采煤沉陷区综合治理办公室签署《淮南市
采煤沉陷区水面漂浮式光伏创新示范项目投资框架协议》。淮南综合治理办公室同意中南投资公司在淮南市采煤沉陷区投资
建设水面漂浮式光伏创新示范项目。根据市场价格，预计总投资约29.75亿元。该项目正在做前期准备工作。88.2016年11月1
日，公司全资子公司中南粤水电投资有限公司与安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会签署《淮南市毛集实验区
2×20MW光伏发电项目投资框架协议》。毛集管委会同意中南投资公司在淮南市毛集实验区梳草湾投资建设2×20MW光伏发
电项目。根据市场价格，该项目预计总投资约3.4亿元。该项目正在做前期准备工作。
78.2016年11月21日，公司全资子公司中南粤水电投资有限公司与辽宁省沈阳市辽中区人民政府签署《辽宁省沈阳市辽
中区生物质发电项目合作框架协议》。辽中区人民政府同意中南投资公司在辽宁省沈阳市辽中区投资建设1座30MW的生物
质电厂（实际规模根据生物质燃料调查情况确定）。根据市场价格，该项目预计总投资约3亿元。该项目正在做前期准备工
49
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
作。
79.2016年12月16日，公司与阳江高新技术产业开发区管理委员会签署《粤水电装备制造项目投资协议书》及《粤水电
装备制造项目补充协议》。高新区管委会同意公司（或公司指定的全资子公司）在广东省阳江高新技术产业开发区港口工业
园投资建设粤水电装备制造项目。根据市场价格，该项目总投资约5亿元，分期开发，首期计划投入约1~1.5亿元。该项目一
期已经投产。
80.2017年1月25日，公司与中国铁建股份有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁十九局
集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司组成的联合体与
广东珠三角城际轨道交通有限公司签署《珠三角城际轨道交通广佛环线广州南站至白云机场段施工总价承包GFHD-2标段合
同协议书》〔合同编号：珠三角（广佛环）（广机）（施）合（2017）14号〕，合同总价6,317,412,890元，公司工程施工金
额847,765,556元，合同工期56个月。该项目由于业主征地拆迁，无法提供施工场地，暂未正式开工。
81.2017年4月14日，公司与饶平县自来水公司在广东省潮州市签署《引韩济饶供水工程土建及安装施工承包合同》（合
同编号：YHJRGSGCSG）。合同金额710,722,698.66元，计划工期为1248个日历天。该项目正处在施工期内。
82.2017年5月9日，公司的全资子公司中南粤水电投资有限公司与辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民政府签署《辽宁省
鞍山市岫岩满族自治县生物质能源综合项目合作框架协议》。岫岩满族自治县人民政府同意中南粤水电投资有限公司在辽宁
省鞍山市岫岩满族自治县投资建设2座1×30MW的生物质能源综合电厂（实际规模根据生物质燃料调查情况确定），分两期
建设，每期30MW。根据市场价格，该项目预计总投资约7亿元，每期拟投资约3.5亿元。该项目正在做前期准备工作。
83.2017年7月27日，公司与云南凤庆龙浩城区供水有限公司签署《临沧市澜沧江小湾电站水资源综合利用—凤庆中心城
区供水工程施工总承包合同》（合同编号：FQGS-ZHB-A-SD-201707-001）。合同金额480,875,429.00元，合同工期48个月。
该项目正处在施工期内。
84.2017年7月28日，公司控股子公司弥勒市城市轨道交通有限公司（以下简称“弥勒城轨”）与云南省弥勒市发展和改革
局签订《弥勒市城市轨道交通建设项目（一期）政府和社会资本合作（PPP）合同》。该项目投资估算总额为280,625.81万
元，项目资金来源为项目资本金和债务融资资金。项目资本金为84,187.74万元，占总投资的30%，其中政府方出资38,100.00
万元，占比为45.26%；社会资本方出资46,087.74万元，占比为54.74%。项目债务融资资金为196,438.07万元。特许经营期30
年（其中，建设期2年，运营期28年）。
2017年11月15日，公司与弥勒城轨签订《弥勒市城市轨道交通PPP项目（一期）机电工程采购施工总承包框架协议》，
合同金额暂定为492,707,500元，合同工期720日历天，该项目正处在施工期内。2017年11月15日，公司全资子公司粤水电轨
道交通建设有限公司与弥勒城轨签订《弥勒市城市轨道交通PPP项目（一期）土建工程施工总承包框架协议》，合同金额暂
定为1,310,329,100元，合同工期720日历天。弥勒市人民政府于2019年6月8日第17期弥勒市人民政府专题会议纪要中对项目
实施提出要求：鉴于现阶段PPP项目和融资政策受限，项目建成后的收益不足以覆盖项目投资等实际情况，会议决定，弥勒
市城市轨道交通建设项目（一期）暂缓实施。
85.2017年9月7日，公司和广东昊晖实业投资有限公司、广东粤路勘察设计有限公司组成的联合体与广东省河源市龙川
县人民政府签署《广东省河源市国道G205线龙川县城段改线工程PPP合同》。该项目总投资约为13.35亿元，其中建设工程
施工总承包费用估算约为94,385.31万元。该项目PPP合作期10年，其中施工期3年。该项目正在做前期准备工作。
86.2017年10月2日，公司的全资子公司中南粤水电投资有限公司与湖南省常德市桃源县人民政府在桃源县漳江镇签署
《湖南省桃源县生物质能源综合项目投资意向协议书》。桃源县人民政府同意中南粤水电在湖南省常德市桃源县境内投资建
设1座生物质能源综合电厂，项目建设方案为2×15MW生物质直燃发电项目或3×6MW生物质气化多联产项目。根据市场价格，
该项目预计总投资约3.5亿元。该项目正在做前期准备工作。
87.2017年10月9日，公司的全资子公司中南粤水电投资有限公司与辽宁省沈阳市新民市人民政府签署《辽宁省新民市生
物质能源综合项目合作框架协议》。新民市人民政府同意中南粤水电在辽宁省新民市投资建设2座1×30MW的生物质能源综
合电厂，分两期建设，每期30MW。根据市场价格，该项目预计总投资约7亿元。该项目正在做前期准备工作。
88.2017年11月，公司与广东水电云南投资金平电力有限公司新寨水电厂签订《云南省金平县金水河三级水电站机电设
备安装、金属结构制作及安装工程合同文件》（合同编号：JSHSJ（三）-JD-2017-02）。该项目合同价2,896.967485万元，
工期13个月。该项目正处在施工期内。
89.2017年11月20日，公司和湖南泽通实业有限公司组成的联合体与常德市西洞庭管理区水利局签订《常德市西洞庭沙
50
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
河水系综合治理工程PPP项目合同》。该项目投资估算总额为62,164.34万元，其中工程费用47,323.26万元。合作期限15年（建
设期2年，运营期13年）。2018年4月，为防范化解政府性债务风险，湖南省财政厅发布了《关于压减投资项目切实做好甄别
核实政府债务有关工作的紧急通知》，要求湖南省各地按照“停、缓、调、撤”的原则压减投资项目。项目实施机构常德市西
洞庭管理区水利局决定调减项目投资。该项目总投资规模由62,164.34万元调整为30,900.00万元，其中，工程费用由47,323.26
万元调整为 20,549.72万元。公司2019年3月1日召开的第六届董事会第二十三次会议、2019年3月18日召开的2019年第二次临
时股东大会审议同意调减常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目投资。该项目正处在施工期内。
90.2017年11月27日，公司和上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司与东莞市东清水污染治理有限公司签署《东
莞市东城东部片区截污次支管网工程工程总承包合同》（合同编号：SSZWQC11708733）。合同金额暂定为59,717.90万元，
其中建安工程费为58,671.64万元；合同工期365日历天。由于现场部分路段需重新调整道路走向及施工方案的问题，工期顺
延。该项目正处在施工期内。
91.2017年12月5日，公司与中国铁建股份有限公司、中铁建华南建设有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司组成的
联合体（以下简称“联合体”，中国铁建为联合体牵头方，其余三家公司为联合体成员方）为与广州地铁集团有限公司签署《广
州市轨道交通十八号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目承包合同》（合同编号：HT171888）、《广州市轨道交
通二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目承包合同》（合同编号：HT171889），合同金额分别为2,983,211.5935
万元、1,378,337.7504万元。合同工期：1.十八号线万顷沙至冼村段977天，十八号线冼村至广州东站段1464天。2.二十二号
线番禺广场至陈头岗段977天，二十二号线陈头岗至白鹅潭段1464天。根据有关协议，公司不参与广州市轨道交通十八号线
工程施工，负责二十二号线广州南站（不含）-陈头岗站（含）-西三站（含）-东沙工业园站（不含）及陈头岗停车场出入场
线范围内除轨道、电力、通信、信号、自动售检票专业外，全部专业工程任务的施工和管理等。公司负责的工程内容金额为
273,401.3718万元。该项目首通段正处在施工期内，后通段正在做前期准备工作。
92.2018年1月18日，公司和南方电网调峰调频发电有限公司（为原“中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司”）在
广东省广州市签署《广东阳江抽水蓄能电站下水库土建工程施工合同》（合同编号：0238002018010309GC00001）,合同金
额为45,411.1217万元。合同工期为37个月。该项目正处在施工期内。
93.2018年1月24日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司签署2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC总承包（第
一批）合同（包含11项EPC总承包合同），合同总金额为39,939.370616万元。项目工期为140日历天。项目已完工未结算。
94.2018年2月13日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司签署2017年度河源、阳江等五市垦造水田项目EPC总承包（第
二批）合同（包含19项EPC总承包合同），合同总金额为33,770.078608万元。项目工期为150日历天。项目已完工未结算。
95.2018年2月27日，公司和中国华西工程设计建设有限公司与东莞市高埗镇人民政府住房规划建设局签署《东莞市高埗
镇2016-2018年截污次支管网工程设计施工总承包合同文件》（合同编号： SSFGBC11708729），合同金额暂定为21,015.7420
万元，其中建安费暂定为20,727.00万元（含安全防护文明施工措施费）。总工期为390日历天。该项目正处在施工期内。
96.2018年3月8日，公司与湖南毛俊水库工程建设有限责任公司签署《湖南省毛俊水库工程枢纽土建 工程和金属结构采
购、制造及安装工程合同协议书》（合同编号：MJ-建筑-3/2018-8/26），该工程合同金额为38,336.0371万元。合同工期为1249
天。该项目正处在施工期内。
97.2018年6月8日，公司（联合体成员方）和广东省水利电力勘测设计研究院（以下简称“广东水利设计院”，联合体主
办方）组成的联合体与广州市南沙区环保水务局（原发包人）、广州市南沙区水利工程管理所（现发包人）、广东河海工程
咨询有限公司（项目管理单位）在广东省广州市签署《明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程设计施工总承包
合同》（合同编号：NS-CJD-EPC-1），合同金额暂定为53,359.24684 万元，其中建安工程费暂定为51,218.69284万元。合同
工期为730日历天。
2018年7月9日，公司与广东水利设计院在广东省广州市签署《明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程设计
施工总承包联合体协议》（协议编号：MZWQHGCJD-EPC-LHT），对联合体各方的分工责任情况进行约定。公司协议签约
价暂定为47,633.38434万元。协议工期730日历天。该项目正处在施工期内。
98.2018年6月11日，公司和粤海投资有限公司（以下简称“粤海投资”）、荆门正源光华管业有限公司组成的联合体（粤
海投资为联合体牵头方，其他为联合体成员方）与恩施市住房和城乡建设局（在广东省深圳市签订《湖北省恩施州车坝河水
库引水工程PPP项目协议》;联合体方与恩施市自来水有限责任公司（以下简称“恩施自来水公司”）在广东省深圳市签订《湖
北省恩施州车坝河水库引水工程PPP项目合资合同》。联合体方与政府方出资代表恩施自来水公司共同出资成立项目公司，
51
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
由项目公司作为实施投资、建设、运营、管理、移交项目的主体。该PPP项目的估算总投资为103,990.78万元，其中工程施
工金额约为50,570万元（具体以实际签订的合同为准）。合作期限为34年（其中，建设期4年，运营期30年）。
2018年9月8日，公司与恩施粤海正源水务有限公司在湖北省恩施州签署《湖北省恩施州车坝河水库引水工程施工总承包
合同》，合同金额暂定为47,551.73万元。合同工期为4年。该项目正处在施工期内。
99.2018年6月22日，公司（联合体牵头方）和广东华隧建设集团股份有限公司（联合体成员方）组成的联合体与广东省
粤东三江连通建设有限公司签署《韩江鹿湖隧洞引水工程施工承包合同》（合同编号： YDSJ-LHSD-SG-01），合同金额为
69,980.0672万元。根据联合体协议及补充协议书，公司承担该工程合同额20%的施工任务，并履行总承包职责。公司施工金
额为13,996.0134万元。工期为854日历天。该项目正处在施工期内。
100.2018年7月6日，公司和广州市流溪河流域管理办公室（发包人）、广东广建项目管理有限公司（项目管理单位）签
署《广州市牛路水库建设工程——主体、水保、环评部分施工合同》（合同编号: LXHB-NLSK-ZTSG-2018）,合同金额为
36,300.4083万元。合同工期为1350日历天。该项目正处在施工期内。
101.2018年7月31日，公司（联合体主办方）与达濠市政建设有限公司（联合体成员方）、广东省水利电力勘测设计研
究院（联合体成员方）组成的联合体与汕头市河道堤防建设管理中心在广东省汕头市签订《汕头市海门湾桥闸和练江水闸重
建工程捆绑建设EPC项目合同协议书》、《汕头市海门湾桥闸重建工程EPC项目合同》、《汕头市练江水闸重建工程EPC项
目合同》。合同总金额为77,729.376287万元，其中，汕头市海门湾桥闸重建工程EPC项目合同金额为50,334.795801万元，汕
头市练江水闸重建工程EPC项目合同金额为27,394.580486万元。公司负责的工程施工金额为46,757.131190万元。两个项目的
施工工期均为24个月。该项目正处在施工期内。
102.2018年8月21日，公司(联合体成员方)与珠海九控建设工程有限公司（联合体主办方）组成的联合体与珠海高栏港经
济区管理委员会海洋和农业局签订《珠海高栏港经济区十五条河域整治PPP项目合同》。该PPP项目投资总额约为64,068.88
万元，资本金占20%，约为12,813.78万元。其中工程建安费用50,375.76万元。）合作期限为15年（其中，建设期2年，运营
期13年）。
2018年10月11日，公司与珠海九控环境建设工程有限公司签署《珠海高栏港经济区十五条河域整治PPP项目施工合同》，
合同金额暂定为47,398.5714万元。合同工期为2年。该项目正处在施工期内。
103.2018年8月29日，公司（联合体牵头方）与中国公路工程咨询集团有限公司（联合体成员方）组成的联合体与阳江
市交通运输局签订《省道S540线阳江雅韶至白沙段扩建工程PPP项目合同》。该PPP项目的总投资估算金额为136,665.00万元，
其中建安费为129,449.00万元（该PPP项目总投资的最终确定以经阳江市财政局审核的结算金额为准）。中标下浮后该PPP
项目总投资估算金额为133,757.40万元，建安费为86,760.58万元。合作期限为15年（其中，建设期2年，运营期13年）。该项
目正在做前期准备工作。
104.2018年8月31日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司签署《2018年度汕头市澄海区溪南镇银北（等4个）村垦造水
田项目EPC总承包合同》（合同编号：2018KT-EPC-01）。合同金额暂定为3,668.18万元，其中工程施工费为3,301.17万元。
工期为120日历天。该项目已完工未结算。
105.2018年8月31日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司签署《2018年度韶关市南雄市主田镇城门村垦造水田项目EPC
总承包合同》（合同编号：2018KT-EPC-02）。合同金额暂定为8,677.85万元，其中工程施工费为7,960.97万元。工期为120
日历天。该项目已完工未结算。
106.2018年9月5日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司签署《2018年度肇庆市高要区、四会市垦造水田项目EPC总承
包（第三批）EPC总承包合同》。合同总金额共12,500.17万元。工期均为120日历天。项目已完工未结算。
107.2018年9月10日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司签署《2018年度阳江市阳东区、江城区、高新区、阳春市垦
造水田项目EPC总承包（第二批）EPC总承包合同》。合同总金额共17,746.12万元。工期均为120日历天。项目已完工未结
算。
108. 2018年9月10日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司签署《2018年度韶关市南雄市湖口镇、黄坑镇垦造水田项目
EPC总承包（第四批）EPC总承包合同》。合同总金额共12,422.70万元。工期120日历天。项目已完工未结算。
109.2018年9月14日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司签署《2018年度河源市连平县隆街镇、田源镇河角坪垦造水
田项目EPC总承包合同》（合同编号：2018KT-EPC-05）。合同金额暂定为17,359.54万元，其中工程施工费为16,040.33万元。
工期为120日历天。因交地缓慢、规划设计退审、至今还未出财审预算稿等原因，该项目正处在施工期内。
52
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
110.2018年9月20日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司签署《2018年度汕头市潮阳区西胪镇竹林（等4个）村垦造水
田项目EPC总承包合同》（合同编号：2018KT-EPC-03）。合同金额暂定为5,482.03万元，其中工程施工费为4,911.57万元。
工期为120日历天。项目已完工未结算。
111.2018年9月27日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司签署《2018年度韶关市新丰县黄磜镇秋峒（等4个）村垦造水
田项目EPC总承包合同》（合同编号：2018KT-EPC-16）。合同金额暂定为22,386.14万元，其中工程施工费为20,726.85万元。
施工工期为2018年12月15日前完工并完成合同段验收，项目已完工未结算。
112.2018年9月28日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司签署《2018年度云浮市新兴县、郁南县垦造水田项目EPC总
承包（第五批）EPC总承包合同》。合同总金额共13,678.852482万元。工期均为120日历天。其中,新兴县六祖镇旧朗（等2
个）村垦造水田项目、新兴县东成镇都斛村垦造水田项目已完工未结算；郁南县都城镇富窝村垦造水田项目由于业主原因，
项目正处在施工期内。
113.2018年9月28日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司签署《2018年度阳江市阳东区北惯镇林屋村垦造水田项目EPC
总承包合同》（合同编号：2018KT-EPC-11）。合同金额暂定为1,449.701054万元，其中工程施工费为1,312.605791万元。该
项目已完工未结算。
114.2018年9月28日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司签署《2018年度韶关市曲江区、新丰县垦造水田项目EPC总
承包（第七批）EPC总承包合同》。合同总金额共9,315.76万元。施工工期为2018年12月15日前完工并完成合同段验收，项
目已完工未结算。
115.2018年9月28日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司签署《2018年度韶关市仁化县、乳源县垦造水田项目EPC总
承包（第八批）EPC总承包合同》。合同总金额共17,800.55万元。施工工期为2018年12月15日前完工并完成合同段验收，项
目已完工未结算。
116.2018年9月28日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司签署《2018年度韶关市翁源县周陂镇垦造水田项目EPC总承
包（第九批）EPC总承包合同》。合同总金额共27,170.48万元。施工工期为2018年12月15日前完工并完成合同段验收，项目
已完工未结算。
117.2018年9月28日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司签署《2018年度韶关市乐昌市、始兴县垦造水田项目EPC总
承包（第十批）EPC总承包合同》。合同总金额共40,177.61万元。施工工期为2018年12月15日前完工并完成合同段验收，项
目已完工未结算。
118. 2018年9月28日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司签署《2018年度韶关市翁源县、始兴县垦造水田项目EPC总
承包（第十一批）EPC总承包合同》。合同总金额共12,991.42万元。施工工期为2018年12月15日前完工并完成合同段验收，
项目已完工未结算。
119.2018年10月22日，公司（联合体主办方）与广东省水利电力勘测设计研究院（以下简称“设计院”，联合体成员方）、
广东省第二建筑工程有限公司（以下简称“广东二建”，联合体成员方）组成的联合体与广东省粤东三江连通建设有限公司签
署《潮水溪疏浚工程与乌石拦河闸引水工程设计施工总承包合同》（合同编号：SJLT-CW-SJSG-01），合同金额暂定为
59,081.1080万元，其中，勘察设计费为3,263.7882万元，建安工程费为55,817.3198万元。根据联合体协议，公司负责该项目
的水利水电工程施工总承包工作，并承担相应的责任。根据公司与广东二建签署的《潮水溪疏浚工程与乌石拦河闸引水工程
施工协议》，公司的工程施工费用为16,745.1959万元。施工工期为696日历天。
2019年5月10日，公司与汕头市安康建筑劳务分包有限公司（以下简称“安康劳务”）在广东省汕头市潮阳区桑田乡签订
《潮水溪疏浚工程与乌石拦河闸引水工程劳务分包合同》（合同编号：CSXEPC-LW-001）。公司通过询比价的方式确定安
康劳务为该工程的劳务分包方。劳务分包范围为乌石拦河闸及塭嘴水闸，提供分包劳务内容为乌石拦河闸建筑工程部分及塭
嘴水闸上下游段及闸室部分劳务工程，合同项下劳务价款为 1,978.178691 万元。
该项目正处在施工期内。
120.2018年12月4日，公司与中广核工程有限公司（以下简称“中广核工程”）、中国能源建设集团广东省电力设计研究
院有限公司（以下简称“设计院”）签订《中广核阳江南鹏岛海上风电项目塔筒（第二标段）供应合同》合同编号：GC-2018-180），
合同价32,118.61万元。该项目塔筒正在生产中。
121.2018年12月26日，公司（联合体主办方）与广东华隧建设集团股份有限公司、广州华隧威预制件有限公司（联合体
成员方）组成的联合体与广东省三江连通建设有限公司签订《韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程半洋隧洞引水工程（枫
53
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
江-半洋段）采购施工总承包合同》（合同编号：YDGQ-BYSD-CS-01），签约合同价暂定为52,700.047419万元。根据联合
体协议书：公司负责该项目采购施工总承包管理工作，并承担该项目合同额75%的施工任务。公司施工金额约为39,525.04
万元。总工期为36个月。该项目正处在施工期内。
122.2018年12月26日，公司与广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）、粤水电轨道交通建设有限公司（以
下简称“粤水电轨道公司”）、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院组成的联合体（建
工集团为联合体牵头方，其他公司为联合体成员方）与汕头市潮南粤海环保有限公司签订《汕头市练江流域潮南区陇田、陈
店、司马浦污水处理厂及管网工程勘察设计施工总承包合同》及《汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及
管网工程勘察设计施工总承包合同补充协议》（以下简称“补充协议”），合同金额暂定为386,501.136 万元，其中，建筑安
装工程费暂定为368,350.125万元。根据补充协议，陇田污水处理厂工程和配套管网工程由公司及公司的全资子公司粤水电轨
道公司共同负责。公司及粤水电轨道公司承包范围内建筑安装工程费共174,095.555万元。该项目须在2019年6月30日前通过
完工验收并具备通水条件（具体开工日期以发包人批复的开工 报告载明日期为准）。该项目正处在施工期内。
123.2018年12月26日，公司与中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）、中铁十六局集团有限公司、中铁二十二
局集团有限公司组成的联合体（中国铁建为联合体主办方，其他公司为联合体成员方）与广东珠三角城际轨道交通有限公司
在广东省广州市签订《珠三角城际轨道交通琶洲支线施工总价承包PZH-2标合同文件》（合同编号：珠三角（琶洲）（施）
合〔2018〕14号），签约合同价为207,897.1532万元，其中公司承担的工程施工任务金额为43,029.7540万元。总工期60个月，
其中施工工期57个月，联合体调试期及试运行3个月。该项目正在做前期准备工作。
124.2018年12月29日，公司与北控水务（中国）投资有限公司（以下简称“北控水务”）、北京市市政工程设计研究总院
有限公司组成的联合体（北控水务为联合体牵头方，其他公司为联合体成员方）与广州市增城区水务设施管理所在广州市增
城区签订《增城区东江北干流33条一级支流水环境治理工程勘察设计施工运营（EPCO)总承包合同》，合同价暂定为
51,148.01814万元，其中建安工程费为48,391.51302万元（含外水外电费）。工期为390日历天。该项目正处在施工期内。
二、其他重大事项的说明
1.募集资金销户和摘牌情况
（1）2011年非公开发行股票
公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，截至2018年6月30日，节余募集资金1,805.34万元。2018年7
月30日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议同意将节余募集资金永久补充流动资金。公司已将全部节余募集资金补充
流动资金。截至2019年3月21日，公司及子公司5个募集资金专户已全部注销完毕。详见2019年3月22日于巨潮资讯网披露的
《关于完成2011年非公开发行股票募集资金专项账户注销的公告》。
（2）发行公司债券
公司发行的第一期公司债券至2019年1月17日已期满6年。根据第一期公司债券的《公开发行公司债券募集说明书》和《公
司债券上市公告书》有关条款的规定，公司于2019年1月18日支付了第一期公司债券本金及2018年1月18日至2019年1月17日
期间的利息。该期债券于2019年1月16日摘牌。详见2019年1月11日于巨潮资讯网披露的《2012年公司债券（第一期）2019
年兑付兑息及摘牌公告》。
2.公司及全资子公司获得高新技术企业证书情况
（1）公司收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证
书编号：【GR201844005568】。根据相关规定，公司将连续3年（2018年1月1日至2020年12月31日）享受高新技术企业的所
得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
（2）公司全资子公司广州市晋丰实业有限公司收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联
合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：【GR201844007611】。根据相关规定，广州市晋丰实业有限公司将连续3年（2018
年1月1日至2020年12月31日）享受高新技术企业的所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
详见2019年5月11日于巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司获得高新技术企业证书的公告》。
3.直接控股股东广东省水电集团有限公司增持公司股份情况
2018年11月13日，公司收到直接控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）发来的《关于计划增持粤水
电股份的告知函》，水电集团计划自2018年11月14日起6个月内（窗口期不增持）增持公司股份，拟增持股份占公司总股本
比例为不低于1%，不高于2%。详见2018年11月14日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。
54
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2019年1月25日，公司收到水电集团发来的《关于增持粤水电股份达到1%的告知函》，水电集团通过深圳证券交易所交
易系统增持公司股份累计达12,022,679股，占粤水电总股本的1.00%。详见2019年1月26日于巨潮资讯网披露的《关于控股股
东增持公司股份达到1%的公告》。
2019年2月14日，公司收到水电集团发来的《关于增持粤水电股份进展的告知函》。截至2019年2月13日，本次股份增持
计划时间过半，期间水电集团以自有资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份累计达17,941,815股，占公司总股本的
1.4923%，金额为52,893,327.96元。详见2019年2月15日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份的进展公告》。
2019年5月15日，公司收到水电集团发来的《关于增持粤水电股份结果的告知函》。截至2019年5月13日，本次股份增持
计划期间届满且已实施完毕，期间水电集团以自有资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份累计达23,444,098股，占
公司总股本的1.95%，金额为70,611,694.39元；增持后共持有公司股份438,592,930股，占公司总股本的36.48%。详见2019年5
月16日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份实施结果的公告》。
4.间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司更换豁免要约收购持续督导财务顾问及主办人情况
2019年6月28日，公司接到控股股东广东省水电集团有限公司的通知，公司间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司
已聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为财务顾问，由中信证券承接平安证券股份有限公司的持续督导工作。
中信证券指派王玥、李威担任建工集团持续督导期内的财务顾问主办人。详见2019年6月29日于巨潮资讯网披露的《关于广
东省建筑工程集团有限公司更换豁免要约收购持续督导财务顾问及主办人的公告》。
5.共同对外投资的关联交易情况
公司于2019年6月25日召开的第六届董事会第二十六次会议和2019年7月17日召开的2019年第三次临时股东大会审议通
过《关于共同投资建设广东省潮州市潮安区中小河流综合治理工程PPP项目关联交易的议案》，同意公司与广东恒广源投资
有限公司（以下简称“恒广源”）、河南省豫北水利勘测设计院有限公司及政府出资方代表潮州市潮安区城市开发投资有限
公司共同出资设立项目公司，负责该 PPP 项目勘察设计、融资、建设、运营和移交。
因恒广源为公司控股股东广东省水电集团有限公司的控股子公司，公司与恒广源存在关联关系。公司与恒广源共同投资
建设该 PPP 项目和公司向其支付前期服务及投资补偿费构成关联交易。公司已履行相关决策程序。详见分别于2019年6月26
日、2019年7月18日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》、《关于共同投资建设广东省潮州市潮
安区中小河流综合治理工程PPP项目关联交易的公告》和《2019年第三次临时股东大会决议公告》。
6.清洁能源发电业务经营情况
（1）2019年5月31日，公司接到全资子公司东南粤水电投资有限公司的报告，东南粤水电投资有限公司的控股子公司滨
州粤水电能源有限公司投资建设的山东省滨州市沾化滨海风电项目一期（85MW）于2019年5月30日实现首批风机（26MW）
并网发电。
（2）公司清洁能源投产发电项目正常运营。截至本报告披露日，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机
1052.33MW。
投资建设的山东滨州沾化滨海风电项目一期（85MW）已投产发电26MW。投资建设的广东韶关乳源大布风电项目二期
（120MW），山东滨州沾化滨海风电项目二期（36MW）正在建设当中；新疆布尔津风力发电项目三期（49.5MW），新疆
托里县粤通能源禾角克风电项目一期（49.5MW）、二期（49.5MW），新疆哈密十三间房风电项目一期（50MW）等正在做
投资建设的前期准备工作。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1.为加快公司的全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南投资公司”）实施既定的发展战略，提高资本运营
能力，2016年4月12日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议同意东南投资公司与广州盈收投资管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“盈收投资”）共同出资设立广东粤能资产管理有限公司（暂定，以下简称“粤能管理公司”），上述出资
人对粤能管理公司投资总额为1,000万元，其中东南投资公司出资200万元，出资比例为20%；盈收投资出资800万元，出资
比例为80%。详见2016年4月13日于巨潮资讯网披露的临2016-046《关于全资子公司投资合作设立广东粤能资产管理有限公
司的公告》。因政策变化，粤能管理公司未能通过工商核准登记，未能注册成功，东南投资公司未实际缴纳出资，为优化公
55
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
司资源配置，降低管理成本，提高管理质量和效率，2019年4月23日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议同意取
消设立粤能管理公司。详见2019年4月24日于巨潮资讯网披露的《关于取消设立广东粤能资产管理有限公司的公告》。
2.公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司、粤水电建筑安装建设有限公司混合所有制
改革正按公司董事会、股东大会审议通过的方案进行中。
56
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 590,227 0.05% -50,025 -50,025 540,202 0.04%
1、其他内资持股 590,227 0.05% -50,025 -50,025 540,202 0.04%
境内自然人持股 590,227 0.05% -50,025 -50,025 540,202 0.04%
1,201,671, 1,201,721
二、无限售条件股份 99.95% 50,025 50,025 99.96%
831 ,856
1,201,671, 1,201,721
1、人民币普通股 99.95% 50,025 50,025 99.96%
831 ,856
1,202,262, 1,202,262
三、股份总数 100.00% 0 0 100.00%
058 ,058
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
董事、监事及高管任职、离职期间锁定所持股份，并按相关规定解除限售股份。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
57
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
高管任职期间锁
卢大鹏 48,000 12,000 36,000 高管锁定股 定，并按相关规
定解除限售。
离任，按相关规
朱丹 20,000 5,000 15,000 高管锁定股
定解除限售。
离任，按相关规
谢荣光 80,000 20,000 60,000 高管锁定股
定解除限售。
离任，按相关规
曾陈平 52,100 13,025 39,075 高管锁定股
定解除限售。
合计 200,100 50,025 150,075 -- --
3、证券发行与上市情况
不适用 。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 62,262 名 0
股东总数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 持有无限 质押或冻结情况
报告期末 报告期内
售条件的 售条件的
股东名称 股东性质 持股比例 持有的普 增减变动
普通股数 普通股数 股份状态 数量
通股数量 情况
量 量
广东省水电集 438,592,9 438,592,93
国有法人 36.48% 23,444,098
团有限公司 30 0
广东省建筑科
10,101,21
学研究院集团 国有法人 0.84% 0 10,101,210
0
股份有限公司
领航投资澳洲
有限公司－领
航新兴市场股 境外法人 0.50% 6,032,274 0 6,032,274
指基金（交易
所）
58
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
陈永勤 境内自然人 0.36% 4,350,000 0 4,350,000
广东省水利电
力勘测设计研 国有法人 0.35% 4,264,764 0 4,264,764
究院
黄若彤 境内自然人 0.27% 3,300,000 0 3,300,000
张建飞 境内自然人 0.26% 3,139,300 3,139,300 3,139,300
徐国新 境内自然人 0.24% 2,882,634 2,882,634 2,882,634
陈海华 境内自然人 0.22% 2,606,904 2,606,904 2,606,904
叶春明 境内自然人 0.21% 2,529,500 508,800 2,529,500
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名普通股股东的情况 不适用。
（如有）（参见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的 公司前 10 名股东之间广东省水电集团有限公司与广东省建筑科学研究院存在关联关系；
说明 未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
广东省水电集团有限公司 438,592,930 人民币普通股 438,592,930
广东省建筑科学研究院集团股份
10,101,210 人民币普通股 10,101,210
有限公司
领航投资澳洲有限公司－领航新
6,032,274 人民币普通股 6,032,274
兴市场股指基金（交易所）
陈永勤 4,350,000 人民币普通股 4,350,000
广东省水利电力勘测设计研究院 4,264,764 人民币普通股 4,264,764
黄若彤 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
张建飞 3,139,300 人民币普通股 3,139,300
徐国新 2,882,634 人民币普通股 2,882,634
陈海华 2,606,904 人民币普通股 2,606,904
叶春明 2,529,500 人民币普通股 2,529,500
前 10 名无限售条件普通股股东之 公司前 10 名无限售流通股股东之间广东省水电集团有限公司与广东省建筑科学研究院
间，以及前 10 名无限售条件普通 存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。未知前
股股东和前 10 名普通股股东之间 10 名无限售流通股其他股东和前 10 名股东其他股东之间是否存在关联关系，也未知是
关联关系或一致行动的说明 否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明（如有）（参见 不适用。
注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
59
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
60
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
61
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。
62
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
63
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广东水电二局股份有限公司
2019 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,998,591,704.66 1,220,176,050.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 70,172,627.66 34,857,148.20
应收账款 2,545,437,188.44 2,029,394,124.37
应收款项融资
预付款项 630,188,421.25 547,765,182.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,928,005,828.54 1,800,253,556.60
其中：应收利息 84,270,588.53 77,348,061.18
应收股利
64
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
买入返售金融资产
存货 3,106,811,105.28 2,714,388,155.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,658,423.54 117,036,152.92
流动资产合计 10,364,865,299.37 8,463,870,370.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 147,253,468.00 146,203,468.00
其他债权投资
持有至到期投资 163,829,074.06 163,829,074.06
长期应收款 418,656,273.43 331,929,982.10
长期股权投资 298,500,000.00 217,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,911,155,895.04 8,093,721,466.27
在建工程 1,047,772,342.69 724,961,128.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 269,223,642.08 274,161,490.21
开发支出
商誉 24,606,745.32 24,606,745.32
长期待摊费用 71,318,867.57 66,535,461.77
递延所得税资产 51,283,728.50 45,222,454.08
其他非流动资产 1,877,348,552.57 1,698,012,064.35
非流动资产合计 12,280,948,589.26 11,786,683,334.37
资产总计 22,645,813,888.63 20,250,553,704.73
流动负债：
短期借款 3,724,496,665.00 2,881,498,733.72
向中央银行借款
65
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 786,970,257.40 333,683,784.37
应付账款 2,210,025,622.46 2,351,497,101.25
预收款项 3,226,397,375.06 2,833,856,733.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,615,105.66 13,661,896.01
应交税费 35,602,078.55 53,956,523.39
其他应付款 727,485,272.06 705,985,109.11
其中：应付利息 17,209,196.39 48,309,768.70
应付股利 1,550,675.33 1,550,675.33
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 856,861,925.08 1,021,069,638.46
其他流动负债
流动负债合计 11,581,454,301.27 10,195,209,520.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,005,378,341.61 6,288,747,791.04
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 436,259,046.29 299,918,346.15
长期应付职工薪酬
预计负债
66
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
递延收益 365,026,349.25 263,345,094.28
递延所得税负债 9,248,529.78 9,411,174.55
其他非流动负债
非流动负债合计 7,815,912,266.93 6,861,422,406.02
负债合计 19,397,366,568.20 17,056,631,926.21
所有者权益：
股本 1,202,262,058.00 1,202,262,058.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 647,154,500.53 647,154,500.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备 34,618,651.53 36,736,603.39
盈余公积 153,620,017.19 153,620,017.19
一般风险准备
未分配利润 1,046,537,536.39 1,005,059,655.09
归属于母公司所有者权益合计 3,084,192,763.64 3,044,832,834.20
少数股东权益 164,254,556.79 149,088,944.32
所有者权益合计 3,248,447,320.43 3,193,921,778.52
负债和所有者权益总计 22,645,813,888.63 20,250,553,704.73
法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 831,726,878.06 345,165,571.70
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 57,670,700.00 17,385,233.31
应收账款 1,978,289,621.94 1,777,013,826.33
67
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
应收款项融资
预付款项 721,678,189.79 592,461,376.73
其他应收款 4,480,183,570.87 3,865,046,212.48
其中：应收利息 76,512,596.04 42,342,575.02
应收股利 199,075,876.44 224,075,876.44
存货 2,906,242,512.16 2,752,432,463.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,023,890.58 64,781,943.94
流动资产合计 10,989,815,363.40 9,414,286,627.63
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 147,253,468.00 146,203,468.00
其他债权投资
持有至到期投资 49,275,588.00 49,275,588.00
长期应收款 82,930,981.79 83,227,106.79
长期股权投资 3,603,945,373.22 3,445,867,873.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 502,628,615.49 503,011,412.54
在建工程 400,000.00 400,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,327,786.85 5,127,852.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,180,460.91 24,134,297.51
递延所得税资产 43,349,157.66 41,725,111.77
其他非流动资产 41,718,907.50 51,731,310.27
非流动资产合计 4,503,010,339.42 4,350,704,020.38
资产总计 15,492,825,702.82 13,764,990,648.01
68
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
流动负债：
短期借款 3,646,496,665.00 2,738,876,664.84
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 783,052,758.89 352,827,466.37
应付账款 2,121,697,345.21 2,141,906,703.48
预收款项 3,729,546,766.08 3,707,481,615.15
合同负债
应付职工薪酬 10,246,358.87 10,173,745.86
应交税费 4,141,423.90 34,838,236.57
其他应付款 1,023,201,852.71 705,371,377.43
其中：应付利息 14,781,197.00 42,342,575.02
应付股利 0.00 39,236,821.28
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 544,600,000.00 677,733,333.35
其他流动负债
流动负债合计 11,862,983,170.66 10,369,209,143.05
非流动负债：
长期借款 711,400,000.00 453,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,874,001.34 3,874,001.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 715,274,001.34 457,474,001.34
负债合计 12,578,257,172.00 10,826,683,144.39
所有者权益：
69
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
股本 1,202,262,058.00 1,202,262,058.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 658,699,448.29 658,699,448.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备 32,395,372.35 32,382,715.80
盈余公积 153,620,017.19 153,620,017.19
未分配利润 867,591,634.99 891,343,264.34
所有者权益合计 2,914,568,530.82 2,938,307,503.62
负债和所有者权益总计 15,492,825,702.82 13,764,990,648.01
3、合并利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业总收入 5,042,926,378.76 3,316,377,472.98
其中：营业收入 5,042,926,378.76 3,316,377,472.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,900,774,725.39 3,214,362,042.52
其中：营业成本 4,524,725,769.20 2,924,914,794.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 22,626,579.11 16,148,897.35
销售费用
管理费用 108,478,459.01 90,192,271.81
研发费用 10,129,700.99 735,426.83
70
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
财务费用 234,814,217.08 182,370,651.85
其中：利息费用 228,870,301.42 187,987,571.52
利息收入 5,181,286.47 6,107,081.95
加：其他收益 3,830,400.27 2,452,468.88
投资收益（损失以“－”号填
528,967.97 -945,500.83
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00 -7,879.27
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-32,008,185.24 -16,810,524.44
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
4,175,588.04 -4,117.35
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,678,424.41 86,707,756.72
加：营业外收入 459,245.56 978,072.96
减：营业外支出 1,633,411.02 939,280.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 117,504,258.95 86,746,549.53
减：所得税费用 28,681,593.15 23,807,016.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,822,665.80 62,939,533.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
88,822,665.80 62,939,533.17
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 83,557,053.33 62,788,066.00
2.少数股东损益 5,265,612.47 151,467.17
六、其他综合收益的税后净额
71
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 88,822,665.80 62,939,533.17
归属于母公司所有者的综合收益
83,557,053.33 62,788,066.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,265,612.47 151,467.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0695 0.0522
72
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（二）稀释每股收益 0.0695 0.0522
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞
4、母公司利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业收入 4,104,007,218.56 2,741,359,512.37
减：营业成本 3,959,350,219.15 2,566,327,945.23
税金及附加 11,555,965.24 10,432,984.29
销售费用
管理费用 42,637,893.83 35,258,846.46
研发费用 611,614.40 735,426.83
财务费用 61,235,016.63 71,536,938.99
其中：利息费用 56,870,013.45 73,717,253.73
利息收入 4,390,732.82 4,884,892.32
加：其他收益 6,385.75 0.00
投资收益（损失以“－”号填
2,041,625.50 507,413.56
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-10,826,972.56 -8,535,329.65
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
4,175,588.04 -4,117.35
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,013,136.04 49,035,337.13
加：营业外收入 61,100.03 218,742.73
73
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
减：营业外支出 1,133,543.00 593,682.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,940,693.07 48,660,397.69
列）
减：所得税费用 4,613,150.39 7,367,127.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,327,542.68 41,293,270.11
（一）持续经营净利润（净亏损
18,327,542.68 41,293,270.11
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
74
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
六、综合收益总额 18,327,542.68 41,293,270.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0152 0.0343
（二）稀释每股收益 0.0152 0.0343
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,492,584,585.49 3,492,718,898.85
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,894,357.91 1,451,911.85
收到其他与经营活动有关的现金 182,055,670.03 458,452,585.58
经营活动现金流入小计 4,678,534,613.43 3,952,623,396.28
购买商品、接受劳务支付的现金 3,603,950,549.42 2,861,352,118.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
75
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
297,313,334.44 278,287,023.44
金
支付的各项税费 116,826,325.76 159,889,803.04
支付其他与经营活动有关的现金 400,464,494.85 528,042,625.32
经营活动现金流出小计 4,418,554,704.47 3,827,571,569.83
经营活动产生的现金流量净额 259,979,908.96 125,051,826.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00 507,413.56
处置固定资产、无形资产和其他
5,613,452.98 347,111.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 3,372,576.60
投资活动现金流入小计 5,613,452.98 4,227,101.16
购建固定资产、无形资产和其他
647,754,110.12 780,795,594.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 136,210,423.89 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 561,926.04
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 40,050,000.00
投资活动现金流出小计 783,964,534.01 821,407,521.01
投资活动产生的现金流量净额 -778,351,081.03 -817,180,419.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,100,000.00 85,637,920.00
其中：子公司吸收少数股东投资
11,100,000.00 85,637,920.00
收到的现金
取得借款收到的现金 4,383,236,116.23 2,169,114,977.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 150,189,983.73 0.00
筹资活动现金流入小计 4,544,526,099.96 2,254,752,897.43
偿还债务支付的现金 2,957,815,347.76 1,481,612,423.34
分配股利、利润或偿付利息支付
304,544,310.20 266,465,701.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
76
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 17,094,563.32 194,799,993.87
筹资活动现金流出小计 3,279,454,221.28 1,942,878,118.98
筹资活动产生的现金流量净额 1,265,071,878.68 311,874,778.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,021.47 -113,905.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 746,699,685.14 -380,367,720.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,176,795,589.70 1,166,567,837.52
六、期末现金及现金等价物余额 1,923,495,274.84 786,200,117.24
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,135,997,477.97 3,081,142,994.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 493,590,681.78 422,659,223.23
经营活动现金流入小计 4,629,588,159.75 3,503,802,217.83
购买商品、接受劳务支付的现金 3,698,312,286.85 2,682,818,290.04
支付给职工以及为职工支付的现
207,455,677.94 184,762,547.13
金
支付的各项税费 60,788,893.36 92,327,662.96
支付其他与经营活动有关的现金 557,222,402.48 411,126,694.64
经营活动现金流出小计 4,523,779,260.63 3,371,035,194.77
经营活动产生的现金流量净额 105,808,899.12 132,767,023.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25,000,000.00 33,217,247.45
处置固定资产、无形资产和其他
5,613,452.98 347,111.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00 135,692,586.44
投资活动现金流入小计 160,613,452.98 169,256,944.89
购建固定资产、无形资产和其他 43,056,483.96 34,475,158.08
77
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 159,127,500.00 182,119,470.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 452,561,845.59 631,500,000.00
投资活动现金流出小计 654,745,829.55 848,094,628.08
投资活动产生的现金流量净额 -494,132,376.57 -678,837,683.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,667,620,000.00 2,010,099,999.84
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,667,620,000.00 2,010,099,999.84
偿还债务支付的现金 2,635,333,333.19 1,282,333,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付
156,332,436.61 170,905,954.25
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,791,665,769.80 1,453,239,287.58
筹资活动产生的现金流量净额 875,954,230.20 556,860,712.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-88.89 -48.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 487,630,663.86 10,790,003.53
加：期初现金及现金等价物余额 301,785,111.04 111,212,413.89
六、期末现金及现金等价物余额 789,415,774.90 122,002,417.42
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年度
归属于母公司所有者权益 所有
少数
项目 其他权益工具 者权
其他 一般 未分
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
权益
其他 公积 存股 储备 公积
计
股 债 收益 准备 润
1,202 647,15 36,736 153,62 1,005, 3,044, 149,08 3,193,
一、上年期末余
,262, 4,500. ,603.3 0,017. 059,65 832,83 8,944. 921,77
额
058.0 53 9 19 5.09 4.20 32 8.52
78
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
0
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
1,202
647,15 36,736 153,62 1,005, 3,044, 149,08 3,193,
二、本年期初余 ,262,
4,500. ,603.3 0,017. 059,65 832,83 8,944. 921,77
额 058.0
53 9 19 5.09 4.20 32 8.52
0
三、本期增减变 41,477 39,359 15,165 54,525
-2,117,
动金额（减少以 ,881.3 ,929.4 ,612.4 ,541.9
951.86
“－”号填列） 0 4 7 1
83,557 83,557 88,822
（一）综合收益 5,265,
,053.3 ,053.3 ,665.8
总额 612.47
3 3 0
11,100 11,100
（二）所有者投
,000.0 ,000.0
入和减少资本
0 0
11,100 11,100
1．所有者投入
,000.0 ,000.0
的普通股
0 0
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-42,07 -42,07 -43,27
-1,200,
（三）利润分配 9,172. 9,172. 9,172.
000.00
03 03 03
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
79
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
-42,07 -42,07 -43,27
3．对所有者（或 -1,200,
9,172. 9,172. 9,172.
股东）的分配 000.00
03 03 03
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
-2,117, -2,117, -2,117,
（五）专项储备
951.86 951.86 951.86
58,499 58,499 58,499
1．本期提取 ,068.1 ,068.1 ,068.1
2 2 2
60,617 60,617 60,617
2．本期使用 ,019.9 ,019.9 ,019.9
8 8 8
（六）其他
1,202
647,15 34,618 153,62 1,046, 3,084, 164,25 3,248,
四、本期期末余 ,262,
4,500. ,651.5 0,017. 537,53 192,76 4,556. 447,32
额 058.0
53 3 19 6.39 3.64 79 0.43
0
上期金额
单位：元
2018 年半年度
项目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者
股本 其他权益工具 资本 减：库 其他 专项 盈余 一般 未分 其他 小计 东权益 权益合
80
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
优先 永续 公积 存股 综合 储备 公积 风险 配利 计
其他
股 债 收益 准备 润
1,202
649,38 22,669 123,26 870,73 2,868, 2,921,2
一、上年期末 ,262, 52,953,
2,881. ,803.4 3,299. 5,668. 313,71 66,773.
余额 058.0 062.90
08 7 64 75 0.94 84
0
加：会计
政策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
1,202
649,38 22,669 123,26 870,73 2,868, 2,921,2
二、本年期初 ,262, 52,953,
2,881. ,803.4 3,299. 5,668. 313,71 66,773.
余额 058.0 062.90
08 7 64 75 0.94 84
0
三、本期增减
26,720 24,849
变动金额（减 -2,228, 357,90 87,854, 112,704
,204.2 ,724.7
少以“－”号填 380.55 1.04 575.71 ,300.46
6 5
列）
62,788 62,788
（一）综合收 151,467 62,939,
,066.0 ,066.0
益总额 .17 533.17
0 0
（二）所有者
86,015, 86,015,
投入和减少资
877.96 877.96
本
1．所有者投入 86,437, 86,437,
的普通股 920.00 920.00
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
-422,04 -422,04
4．其他
2.04 2.04
（三）利润分 -36,06 -36,06 1,687,2 -34,380
配 7,861. 7,861. 30.58 ,631.16
81
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
74 74
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者 -36,06 -36,06
-541,14 -36,609
（或股东）的 7,861. 7,861.
9.97 ,011.71
分配 74 74
2,228,3 2,228,3
4．其他
80.55 80.55
（四）所有者 -2,228, -2,228, -2,228,
权益内部结转 380.55 380.55 380.55
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
-2,228, -2,228, -2,228,
6．其他
380.55 380.55 380.55
（五）专项储 357,90 357,90 357,901
备 1.04 1.04 .04
45,994 45,994
45,994,
1．本期提取 ,080.2 ,080.2
080.26
6 6
45,636 45,636
45,636,
2．本期使用 ,179.2 ,179.2
179.22
2 2
（六）其他
1,202
四、本期期末 647,15 23,027 123,26 897,45 2,893, 140,807 3,033,9
,262,
余额 4,500. ,704.5 3,299. 5,873. 163,43 ,638.61 71,074.
058.0
82
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
0 53 1 64 01 5.69 30
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
1,202,2 891,34
一、上年期末余 658,699, 32,382,7 153,620, 2,938,307,
62,058. 3,264.3
额 448.29 15.80 017.19 503.62
00 4
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
1,202,2 891,34
二、本年期初余 658,699, 32,382,7 153,620, 2,938,307,
62,058. 3,264.3
额 448.29 15.80 017.19 503.62
00 4
三、本期增减变
12,656.5 -23,751 -23,738,97
动金额（减少以
5 ,629.35 2.80
“－”号填列）
（一）综合收益 18,327, 18,327,54
总额 542.68 2.68
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-42,079 -42,079,17
（三）利润分配
,172.03 2.03
1．提取盈余公
83
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
积
2．对所有者（或 -42,079 -42,079,17
股东）的分配 ,172.03 2.03
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
12,656.5
（五）专项储备 12,656.55
5
57,132,8 57,132,84
1．本期提取
46.87 6.87
57,120,1 57,120,19
2．本期使用
90.32 0.32
（六）其他
1,202,2 867,59
四、本期期末余 658,699, 32,395,3 153,620, 2,914,568,
62,058. 1,634.9
额 448.29 72.35 017.19 530.82
00 9
上期金额
单位：元
2018 年半年度
其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
1,202,
一、上年期末余 659,132 18,497,57 123,263 654,200,6 2,657,356,1
262,05
84
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
额 8.00 ,545.07 2.55 ,299.64 68.09 43.35
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
1,202,
二、本年期初余 659,132 18,497,57 123,263 654,200,6 2,657,356,1
262,05
额 ,545.07 2.55 ,299.64 68.09 43.35
8.00
三、本期增减变
285,204.9 5,225,408 5,510,613.3
动金额（减少以
5 .37 2
“－”号填列）
（一）综合收益 41,293,27 41,293,270.
总额 0.11 11
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-36,067,8 -36,067,861
（三）利润分配
61.74 .74
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或 -36,067,8 -36,067,861
股东）的分配 61.74 .74
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
85
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
285,204.9
（五）专项储备 285,204.95
5
43,449,55 43,449,559.
1．本期提取
9.51 51
43,164,35 43,164,354.
2．本期使用
4.56 56
（六）其他
1,202,
四、本期期末余 659,132 18,782,77 123,263 659,426,0 2,662,866,7
262,05
额 ,545.07 7.50 ,299.64 76.46 56.67
8.00
三、公司基本情况
广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2001年12月27日在广东省广州市注册成立，现总部位于广
东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层。2006年8月10日，公司股票在深圳证券交易所上市
交易，股票代码002060，股票简称“粤水电”。
本财务报表已经本公司董事会于2019年8月29日决议批准报出。
本公司及各子孙公司主要从事：水利水电设施、市政公用工程、公路工程、机电安装工程、地基与基础工程、房屋建筑
工程等工程施工业务；水力、风力、太阳能等发电业务。
主要经营范围包括：国内外、境内国际招标的建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工
总承包、工程总承包和项目管理业务；机电工程、电力工程施工总承包；隧道工程、地基基础工程、水工金属结构制作与安
装工程专业承包；房屋建筑工程、机电安装工程、城市轨道交通工程、园林绿化工程施工；境外工程所需的设备、材料出口；
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程技术研发及转化；水利水电工程设计；固定式、移动式启闭机等制造安装；
公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营管理；水力发电、风力发电、光伏发电、光热发电、
生物质发电等清洁能源开发；实业投资，对外投资；工程机械销售；起重机械制造、安装、维修；国内船舶管理业务；货物
进出口、技术进出口。
本公司2019年度纳入合并范围的子公司共22户，孙公司共43户（包括本期注销的公司），详见本附注九“在其他主体中
的权益”。本公司本报告期合并范围变更情况见本附注八“合并范围的变更”。
86
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为
计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰
低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及部分子公司主要从事建筑工程施工业务，本公司之部分子公司主要从事发电业务。本公司及各子公司根据实际
生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对建造合同完工百分比确定、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计
政策和会计估计，详见本附注五、29“收入”中的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，详见本附注五、
35“其他”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年1-6
月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，
即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周
期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。本公司及部分子公司主要从事建筑工程施工业务，正常营业周期超过一年。
本公司之其余部分子公司主要从事发电业务，正常营业周期为一年。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司
之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民
87
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并
和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同
一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，
是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面
价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合
并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实
际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负
债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时
计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认
金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一
步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允
价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以
及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期
损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12
个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济
利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况
以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕
19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），
判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、17“长期股权投资”进
行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初
始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与
被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划
净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值
与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益
应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设
定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
88
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活
动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指
被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起
停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；
当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金
流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增
加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合
并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表
中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数
股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数
股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值
进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控
制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划
净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——
长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、17“长期股
权投资”或本附注五、10“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各
项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常
表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交
易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，
但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下
部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、17、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公
司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对
应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的
损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，
将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营
89
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、17（2）② “权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策
处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资
产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产
生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资
产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会
计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认
该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个
月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）
折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金
额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资
本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套
期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项
目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差
额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外
币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价
值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差
额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇
率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用
交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按
折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差
额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外
币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现
金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初余额和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债
90
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分
相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，
与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计
量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金
融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金
融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、
行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，
本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参
照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集
中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工
具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不
能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可
以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险
管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进
行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与
该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入
当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或
支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产
或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用
损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折
价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应
收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
91
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入
当期损益。
④可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利
率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售
权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与
摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在
活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍
生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行
检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有
类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资
产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类
似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损
益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原
确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊
余成本。
②可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生
减值。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出
的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认
的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入
当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且
将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续
涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价
值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的
公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
92
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公
允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分
摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，
以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金
融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易
性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及
与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照
成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期
损益。
③财务担保合同及贷款承诺
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变
动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或
有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高
者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签
订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存
金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负
债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效
的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍
生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生
工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，
嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具
进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或
同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具
93
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售
或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
11、应收票据
不适用。
12、应收账款
应收款项包括应收账款、其他应收款等。
（1）坏账准备的确认标准
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款
项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或
逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
（2）坏账准备的计提方法
① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
A．单项金额重大的判断依据或金额标准
单项金额重大的应收账款确认标准为单笔金额达到人民币1,000万元及以上的款项、单项金额重大的其他应收款确认标
准为单笔金额达到人民币500万元及以上的款项。
B．单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的计提方法
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征
的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合
中进行减值测试。
本公司对单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按其未来现金
流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法
A．信用风险特征组合的确定依据及坏账准备计提方法
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资
产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现
金流量测算相关。
不同组合的确定依据及坏账准备计提方法：
组合名称 确认 回款条件 坏账准备计提方法
组合1：已完工 本公司按照合同规定的内容全部完成所承包的工 按照工程合同回款 账龄分析法
尚未最终结算的工 程，但尚未与发包单位办理工程竣工结算，本公司按照 期限收回款项
程款 发包方确认的工程进度确认尚未收到的工程款（不含质
保金）。
组合2：已竣工 本公司按照合同规定的内容全部完成所承包的工 按照工程合同回款 账龄分析法
结算的工程款 程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，与发包单 期限收回款项
位办理了工程竣工结算尚未收到的工程款（不含质保
金）。
组合3：销售商 本公司销售的商品（包括发电销售收入）。因其风 销售完成相应信用 账龄分析法
品的价款 险和报酬已转移给购买方，而确认的尚未收取的价款。期满后收回款项
依据销售结算单据确认尚未收取的价款。
94
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
组合4：尚未完 本公司按照发包方确认的工程进度确认目前尚未 工程定期结算后一 余额百分比法
工的在建项目工程 收到在建项的工程款（不含质保金）。 定期限收回相应工程进
款 度款
组合5：已竣工 按照工程施工承包合同，工程发包方暂扣的已竣工 工程质量合格且质 账龄分析法
结算工程的质保金 结算工程质量保证金，被工程发包方暂扣该款项时确认 保期满后收回款项
应收款项。
组合6：在建项 按照工程施工承包合同，工程发包方暂扣的在建工 工程质量合格且质 余额百分比法
目的工程质保金 程项目质量保证金，被工程发包方暂扣该款项时确认应 保期满后收回款项
收款项。
组合7：投标保 本公司作为投标方按照招标文件的要求向招标方 投标程序完成后收 余额百分比法
证金 缴纳的一定金额的投标责任担保金，在支付该款项时确 回款项
认应收款项。
组合8：履约保 本公司作为承包方向工程发包方缴付的履约担保 依据合同，完成相 余额百分比法
证金 金，担保本公司如在合同执行过程中违反合同规定或违 应履约义务后收回款项
约，而弥补给工程发包笔造成的经济损失，在支付该款
项时确认应收款项。
组合9：备用金 本公司经营管理过程中，工作人员为履行本公司职 根据公司备用金借 余额百分比法
务的临时借支，在支付该款项时确认应收款项。 支管理办法要求还款
组合10：应收子 公司应收的本公司之子公司的款项，按照不同的业 按照不同的业务模 余额百分比法
公司款项 务模式对照上述规定确认相应的应收款项。 式对照上述规定收回相
应款项
组合11：其他， 账龄分析法
除上述组合外的其
他应收款项
B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法
按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠
款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
a.组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的及坏账准备计提方法
应收账款
分类 已完工尚未最终结算 已竣工结算 销售商品的价款
1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
计提比例 5% 10% 15% 20% 10% 20% 30% 40% 5% 10% 15% 20%
其他应收款
分类 已竣工结算工程质保金 除工程质保金、投标保证金、履约保证金、备用金
等以外的其他应收款项
1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
计提比例 5% 10% 20% 30% 5% 10% 20% 30%
b.组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的计提方法
应收账款，尚未完工的在建项目的工程款，按其余额的5%计提坏账准备；应收子公司款项，不计提坏账准备。
其他应收款，在建工程质保金、投标保证金、履约保证金、备用金等，按其余额的5%计提坏账准备。
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由 明显特征表明全部或部分难以收回的款项
坏账准备的计提方法 按账面余额与可收回金额的差额计提坏账
95
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（3）坏账准备的转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计
入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见附注“五、重要会计政策及会计估计”12、应收账款。
14、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
（1）存货的分类
存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中
耗用的材料和物料等，本公司存货分为库存材料、周转材料、在产品、建造合同形成的资产等四类。
（2）发出存货的计价方法
库存材料发出采用先进先出法核算。
（3）存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。
存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈
旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低
于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格
与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度采用永续盘存制。
15、持有待售资产
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其
账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此
类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将
在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的
与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合
并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出
售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，
同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处
置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规
定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的
金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，
转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增
96
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产
减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予
以确认
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从
持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待
售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
16、长期应收款
不适用。
17、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资
单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产核算，其会计政策详见本附注五、10“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一
致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他
方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账
面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担
债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合
并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行
股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲
减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属
于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交
易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始
投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面
价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为
可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成
本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，
最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项
取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，
作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处
理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值
变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损
益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分
别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产
交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相
关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成
97
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上
新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报
表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际
支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金
股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整
长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期
损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他
综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长
期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投
资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公
允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本
公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企
业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的
部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，
不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投
出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。
本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联
营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易
相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投
资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并
日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资
相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本
附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益
部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收
益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益
法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行
会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
98
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单
位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的
剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在
丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核
算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外
的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合
收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他
所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量
准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核
算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部
转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一
项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股
权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
（3）长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法
长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、23“长期资产减值”。
18、投资性房地产
不适用
19、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅
在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因
素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 40-50 年 4% 2.40%-1.92%
施工机械 工作量法 4-10 年 4% 24.00%-9.60%
运输设备 年限平均法 8年 4% 12.00%
生产设备 年限平均法 4-11 年 4% 24.00%-8.73%
试验设备 年限平均法 5-7 年 4% 19.20%-13.71%
水利发电设备 年限平均法 18-50 年 4% 5.33%-1.92%
风力发电设备 年限平均法 18 年 4% 5.33%
99
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
太阳能发电设备 年限平均法 18 年 4% 5.33%
其他设备 年限平均法 4-10 年 4% 24.00%-9.60%
非生产用设备 年限平均法 4-10 年 4% 24.00%-9.60%
工作量法：本公司对施工机械中盾构机按工作量法计提折旧。即按照盾构机的预计工作总量平均计算折旧额。折旧方法
为：单位工作量折旧额=固定资产原值/（1-预计净残值率）/预计工作量。
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得
的扣除预计处置费用后的金额。
固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租
赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租
入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际
利率法在租赁期内分摊。
租赁资产折旧采用与本公司自有应折旧资产一致的折旧政策。对于可合理确定租赁届满时将会取得其所有权的租赁资
产，在其尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁届满时将会取得其所有权的租赁资产，在租赁期与租赁资产尚可使用
年限两者中较短的期间内计提折旧。
其他说明
固定资产的后续支出：
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产
成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、
报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处
理。
20、在建工程
（1）在建工程核算方法
在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发
生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折
价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期
财务费用。
（2）在建工程结转为固定资产的时点
在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚
未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，
并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计
提的折旧额。
（3）在建工程减值准备
本公司在建工程减值准备的计提方法见附注五、23“长期资产减值”。
100
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
21、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资
产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其
他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带
息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资
产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化金额的确定方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅
助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资
本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。
22、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，
则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分
别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理
分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内
采用直线法分期平均/产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对
使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估
计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。
101
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形
资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
23、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企
业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收
回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每
年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协
议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市
场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以
及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所
产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，
如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现
金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产
组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损
失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他
各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
24、长期待摊费用
长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内
平均摊销，其中：
（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
（3）融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚
可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
102
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
25、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会
经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，
相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单
方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰
早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，
按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内
退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收
益计划进行会计处理。
26、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义
务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最
佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且
确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
27、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分
为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直
103
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
线法计算计入相关成本或费用。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权
的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公
允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得
日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可
行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待
期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入
成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认
取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支
付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司
取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确
认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司
将其作为授予权益工具的取消处理。
（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外
的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的
股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业
的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处
理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处
理。
本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自
的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
28、优先股、永续债等其他金融工具
（1）永续债和优先股等的区分
本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同
义务；
②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身
权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金
融资产结算该金融工具。
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。
本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分
104
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占
总发行价款的比例进行分摊。
（2）永续债和优先股等的会计处理方法
归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的
利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、21“借款费用”）以外，均计入当期损益。
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处
理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。
本公司不确认权益工具的公允价值变动。
29、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
（1）销售商品收入
本公司对已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已
售出的商品实施控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，相关的已发生或将发生的成本能够
可靠地计量的商品销售确认收入。
（2）建造合同收入
①在建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。完工百分比是指根据合
同完工进度确认收入和费用的方法。根据这种方法，合同收入应与为达到完工进度而发生的合同成本相配比，以反映当期已
完工部分的合同收入、费用和毛利。
本公司选用下列方法之一确定合同完工进度：
累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；
已完合同工作的测量。采用该方法确定完工进度由专业人员现场进行科学测定。
本公司主要采用以上第一种方法确定合同完工进度，在无法根据第一种方法确定合同完工进度时，采用第二种方法。
按完工百分比法确认收入的两个计算步骤：
确定合同的完工进度，计算出完工百分比；
计算公式：完工百分比=累计实际发生的合同成本／合同预计总成本×100%
根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用。
计算公式：当期确认的合同收入=合同总收入×完工进度－以前会计期间累计已确认的收入
当期确认的合同成本=合同预计总成本×完工进度－以前会计期间累计已确认的成本
当期确认的合同毛利=当期确认的合同收入－当期确认的合同成本
②在建造合同的结果不能可靠估计时，区别以下情况处理：
A. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；
B. 合同成本不可能收回的，在发生时确认为费用，不确认收入。
如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用。
本公司对外分包工程根据外包方实际完成的工程量的情况，由本公司结算部门提供完工结算依据，计入当期的工程施工
成本。
在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同
累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已
发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。
对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本公司于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企
105
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号－收入》确认与后续
经营服务相关的收入和费用。
（3）发电收入
每月末，本公司根据购售电双方共同确认的上网电量和国家有关部门批准执行的上网电价确认电力产品销售收入。
（4）提供劳务收入
对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提
供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（5）让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；
利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定
的收费时间和方法计算确定。
30、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与
资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与
资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补
助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定
项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行
复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不
能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持
政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：
（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，
且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动
公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是
专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障
的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，
用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相
关费用和损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类
为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府
补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于
其他情况的，直接计入当期损益。
本公司因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补
偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对本公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、
停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益
相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。
106
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
31、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）
的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年税前会计利润作相应调整后计算
得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税
基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税
负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中
产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及
合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很
可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所
得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认
有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂
时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税
所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得
额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为
限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的
适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延
所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权
益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所
得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征
管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债
转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税
资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
32、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有
租金于实际发生时计入当期损益。
107
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本
化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期
损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将
最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，
可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年
内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保
余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣
除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
33、其他重要的会计政策和会计估计
（1）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部
分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地
区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注五、15“持有待售资产”相关描述。
（2）BT业务
BT业务经营方式为“建设-移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT项目公司签订市政工程项目BT投资建设回购
协议，并授权 BT 项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的
期限内支付回购资金（含投资回报）。本公司对BT业务采用以下方法进行会计核算：
在BT项目建设期BT项目公司将实际发生的工程成本以及资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款”科目。
工程完工并审价后，将“长期应收款”科目余额（实际总投资额）与回购总基数（含建设期资金利息）之间的差额，作为
BT项目建设期的投资回报一次性计入当期损益，同时结转“长期应收款”至“持有至到期投资”科目，并采用实际利率法计算
确认投资收益。
（3）安全生产费用
本公司按规定标准提取的安全生产费用计入“工程施工”科目，同时计入“专项储备”科目。本公司使用提取的安全生产费
时，属于费用性支出的，直接冲减“专项储备”。本公司使用提取的安全生产费形成资产的，通过“在建工程”科目归集所发生
的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成资产的成本冲减“专项储备”，并确认相同金额
的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
34、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
108
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
经本公司第六届董事会第二十八次会议
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关 于 2019 年 8 月 29 日决议通过，公司已
于修订印发 2019 年度一般企业财务报表 根据新的企业财务报表格式的要求编制
格式的通知》（财会【2019】6 号），对一 财务报表，财务报表的列报项目因此发
般企业财务报表格式进行了修订，拆分 生变更的，已按照（财会〔2019〕6 号）
部分资产负债表项目。 的相关规定，对可比期间的比较数据进
行调整。
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般
企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的
财务报表。
经本公司第六届董事会第二十八次会议于2019年8月29日决议通过，已根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，
财务报表的列报项目因此发生变更的，已按照（财会〔2019〕6号）的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
本公司执行财会【2019】6号文对报表的主要影响如下：
单位：元
项 目 合并资产负债表 母公司资产负债表
调整前 调整后 调整前 调整后
应收票据及应收账款 2,064,251,272.57 1,794,399,059.64
应收票据 34,857,148.20 17,385,233.31
应收账款 2,029,394,124.37 1,777,013,826.33
应付票据及应付账款 2,685,180,885.62 2,494,734,169.85
应付票据 333,683,784.37 352,827,466.37
应付账款 2,351,497,101.25 2,141,906,703.48
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
35、其他
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行
判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。
这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不
确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
109
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变
更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）收入确认——建造合同
在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本
附注五、29、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。
在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管
理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以
后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。
（2）租赁的归类
本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要
对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有
权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
（3）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收
账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账
款坏账准备的计提或转回。
（4）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌
价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且
考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计
被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（5）金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析
等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假
设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
（6）持有至到期投资
本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产
归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日
的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至
到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资
产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响
本公司的金融工具风险管理策略。
（7）持有至到期投资减值
本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务
困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程
中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。
（8）可供出售金融资产减值
本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减
值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象
的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
（9）长期资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资
产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表
110
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高
者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于
该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等
作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、
售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预
计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现
率确定未来现金流量的现值。
（10）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复
核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的
技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（11）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本
公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产
的金额。
（13）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支
需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的
当期所得税和递延所得税产生影响。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
1、建筑工程：应税收入按 10%、9%的
税率计算销项税，并按扣除当期允许抵
扣的进项税额后的差额计缴增值税。建
增值税 筑工程老项目征收率为 3%。2、发电销 10%、9%、3%、16%、13%
售：应税收入按 16%、13%的税率计算
销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项
税额后的差额计缴增值税。
按实际缴纳的流转税的 1%、5%、7%计
城市维护建设税 1%、5%、7%
缴
按应纳税所得额的 7.5%、12.5%、15%、
企业所得税 7.5%、12.5%、15%、25%
25%计缴。
教育费附加 按实际缴纳的流转税的 3%计缴。 3%
地方教育费附加 按实际缴纳的流转税的 2%计缴。 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
111
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
纳税主体名称 所得税税率
本公司 15%
粤水电轨道交通建设有限公司 15%
广东粤水电勘测设计有限公司 15%
广州市晋丰实业有限公司 15%
平江县粤水电能源开发有限公司 0
徐闻一期项目本年度适用税率为 12.5%，徐闻二、三期项目
徐闻县粤水电能源有限公司
本年度适用税率为 0。
金塔一期 50MW 项目本年度适用税率为 15%，金塔二期
金塔县粤水电新能源有限公司
80MW 项目和扶贫 5MW 项目本年度适用税率为 0。
乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 0
布尔津一期项目本年度适用税率为 15%，布尔津二期项目本
布尔津县粤水电能源有限公司
年度适用税率为 7.5%。
木垒县东方民生能源有限公司 7.5%
乌鲁木齐粤水电能源有限公司 7.5%
阿瓦提县粤水电能源有限公司 0
柯坪县粤水电能源有限公司 0
和布克赛尔蒙古自治县粤水电能源有限公司 7.5%
新疆华荣新能源有限公司 7.5%
新疆华瑞新能源有限公司 0
根据西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠
政策若干规定（试行）的通知（藏政发[2018]25 号），自 2018
年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，企业从事《西部地区鼓励
类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额 70%以上
的，执行西部大开发 15%的企业所得税税率，同时投资太阳
西藏腾能新能源有限公司
能、风能、地热等绿色新能源建设并经营的企业或项目；或
符合条件的节能服务公司实施的合同能源管理项目和符合国
家环境保护、节能减排要求的其他绿色产业或项目自 2018 年
1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，免征企业所得税地方分享部
分，本年度适用税率为 0。
广东粤水电工程建设有限公司 减半征收企业所得税
2、税收优惠
（1）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业
所得税”的规定，本公司于2018年11月28日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发
的高新技术企业证书。自证书取得年度起连续3年，即2018年1月1日至2020年12月31日享受高新技术企业的所得税优惠政策，
即按15%的税率缴纳企业所得税。本年度适用税率为15%。
（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业
112
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
所得税”的规定，本公司之子公司粤水电轨道交通建设有限公司于2017年11月9日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、
广东省国家税务局及广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，自证书取得年度起连续3年，即自2017年1月1日起至
2019年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。本年度适用税率为15%。
（3）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业
所得税”的规定，本公司之子公司广东粤水电勘测设计有限公司于2016年12月19日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、
广东省国家税务局及广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，自证书取得年度起连续3年，即自2016年1月1日起至
2018年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。本年度适用税率为15%。
（4）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业
所得税”的规定，本公司之子公司广州市晋丰实业有限公司于2018年11月28日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国
家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书。自证书取得年度起连续3年即自2018年1月1日至2020年12月31日享
受高新技术企业的所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本年度适用税率为15%。
（5）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（二）项规定及实施条例和财税（2008）116号、财税（2008）
46号、国税发（2009）80号文件规定，企业从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公
共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第
四年至第六年减半征收企业所得税。
本公司之孙公司平江县粤水电能源开发有限公司经营的项目符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中的规定
范围，已获得平江县国家税务局批准，自2017年1月1日起至2020年7月31日免征企业所得税，2020年8月1日起至2028年8月31
日减半征收企业所得税。本年度适用税率为0。
本公司之孙公司徐闻县粤水电能源有限公司经营的项目符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中的规定范围，
已获得徐闻县国家税务局批准，徐闻一期40MW项目自2016年1月1日起至2018年12月31日免征企业所得税，2019年1月1日起
至2021年12月31日减半征收企业所得税。本年度适用税率为12.5%。徐闻二、三期50MW项目自2017年1月1日起至2019年12
月31日免征企业所得税，2020年1月1日起至2022年12月31日减半征收企业所得税。本年度适用税率为0。
本公司之孙公司金塔县粤水电新能源有限公司经营的项目符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中电力—太
阳能发电项目，已获得甘肃省金塔县国家税务局批准，金塔一期50MW项目自2013年1月1日起至2015年12月31日免征企业所
得税，2016年1月1日起至2018年12月31日减半征收企业所得税。本年度适用税率为15%。金塔二期80MW项目和扶贫5MW项
目，自2017年1月1日起至2019年12月31日免征企业所得税，2020年1月1日起至2022年12月31日减半征收企业所得税，本年度
适用税率为0。
本公司之孙公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司经营的项目符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中的
规定范围，已获得乳源瑶族自治县国家税务局批准，自2017年1月1日起至2019年12月31日免征企业所得税，2020年1月1日起
至2022年12月31日减半征收企业所得税。本年度适用税率为0。
本公司之孙公司布尔津县粤水电能源有限公司经营风电项目投资业务符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》
中的规定范围，已获得新疆布尔津县国家税务局批准，一期项目自2013年1月1日起至2015年12月31日免征企业所得税，2016
年1月1日起至2018年12月31日减半征收企业所得税；二期项目自2015年1月1日起至2017年12月31日免征企业所得税，2018
年1月1日起至2020年12月31日减半征收企业所得税。本年度一期项目适用税率为15%。本年度二期项目适用税率为7.5%。
本公司之孙公司木垒县东方民生能源有限公司经营风电项目投资业务符合从事国家重点扶持的《公共基础设施项目企
业所得税优惠目录》中的规定范围，已经获得木垒县国家税务局备案通过，自2016年1月1日起至2018年12月31日免征企业所
得税，2019年1月1日起至2021年12月31日减半征收企业所得税。本年度适用税率为7.5%。
本公司之孙公司乌鲁木齐粤水电能源有限公司经营风电项目符合自2011年1月1日-2020年12月31日对设在西部地区鼓励
类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，公司经营风电项目投资业务符合从事国家重点扶持的《公共基础设施项目企业
所得税优惠目录》中规定范围自2016年1月1日起至2018年12月31日免征企业所得税，2019年1月1日起至2021年12月31日减半
征收企业所得税。本年度适用税率为7.5%。
本公司之孙公司阿瓦提县粤水电能源有限公司经营风电项目投资业务符合从事国家重点扶持的《公共基础设施项目企
业所得税优惠目录》中的规定范围，已经获得阿瓦提县国家税务局备案通过，自2017年1月1日起至2019年12月31日免征企业
所得税，2020年1月1日起至2022年12月31日减半征收企业所得税。本年度适用税率为0。
113
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
本公司之孙公司柯坪县粤水电能源有限公司经营的项目符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中电力—太阳
能发电项目，已获得柯坪县国家税务局备案通过，自2017年1月1日起至2019年12月31日免征企业所得税，2020年1月1日起至
2022年12月31日减半征收企业所得税。本年度适用税率为0。
本公司之孙公司和布克赛尔蒙古自治县粤水电能源有限公司经营的项目符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》
中电力—太阳能发电项目，已获得当地国家税务局备案通过，自2016年1月1日起至2018年12月31日免征企业所得税，2019
年1月1日起至2021年12月31日减半征收企业所得税。本年度适用税率为7.5%。
本公司之孙孙公司新疆华荣新能源有限公司经营的项目符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中电力—风力
发电项目，已获得当地国家税务局备案通过，自2016年1月1日起至2018年12月31日免征企业所得税，2019年1月1日起至2021
年12月31日减半征收企业所得税。本年度适用税率为7.5%。
本公司之孙孙公司新疆华瑞新能源有限公司经营的项目符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中电力—太阳
能发电项目，已获得当地国家税务局备案通过，自2017年1月1日起至2019年12月31日免征企业所得税，2020年1月1日起至2022
年12月31日减半征收企业所得税。本年度适用税率为0。
（6）根据西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知（藏政发[2018]25号），
自2018年1月1日至2020年12月31日，企业从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额70%以上的，
执行西部大开发15%的企业所得税税率，同时投资太阳能、风能、地热等绿色新能源建设并经营的企业或项目；或符合条件
的节能服务公司实施的合同能源管理项目和符合国家环境保护、节能减排要求的其他绿色产业或项目自2018年1月1日至2021
年12月31日，免征企业所得税地方分享部分，本公司之孙孙公司西藏腾能新能源有限公司符合以上规定。本年度适用税率为
0。
（7）根据财政部、海关总署、国家税务局关于深入实施西部大开发战略有关税收问题的通知。财税（2011）58号规定，
自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业减按15%税率征收企业所得税。本公司之孙公司布尔津县
粤水电能源有限公司、和布克赛尔蒙古自治县粤水电能源有限公司、金塔县粤水电能源有限公司、新疆华荣新能源有限公司、
木垒县东方民生能源有限公司、和布克赛尔蒙古自治县粤水电能源有限公司的主营项目符合《西部地区鼓励类产业目录》中
规定的产业项目，已经由当地主管税务机关备案通过，自2016年1月1日至2020年12月31日减按15%税率征收企业所得税。
（8）根据财政部、国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知财税（2015）74号，对纳税人销售自产的利用风力生
产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。本公司之孙公司海南新丰源实业有限公司、乳源瑶族自治县粤水电能源有
限、布尔津县粤水电能源有限公司、木垒县东方民生新能源有限公司、乌鲁木齐粤水电能源有限公司、新疆华荣新能源有限
公司已获当地主管税务机关备案通过。生产的电力产品享受增值税即征即退50%政策。
3、其他
1.增值税
本公司发生增值税应税销售行为，发电销售原适用16%和建筑工程业务原适用10%税率，根据《财政部、国家税务总局
关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税[2019]39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率分别调整为13%和9%。
本公司从事建筑施工业务，为一般纳税人。但本公司为建筑工程老项目提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计
税。征收率为3%。建筑工程老项目，是指：（1）《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在2016年4月30日前的建筑
工程项目；（2）未取得《建筑工程施工许可证》的，建筑工程承包合同注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目。
小规模纳税人提供建筑服务，以及一般纳税人选择简易计税方法的建筑服务。
2.企业所得税
（1）本公司所得税税率为15%。
（2）本公司之子公司广东粤水电工程建设有限公司为小型微利企业减半征收企业所得税。
（3）除“税收优惠及批文”披露的所得税税收优惠的公司执行披露的税率外，其他子孙公司2019年度所得税税率全部为
25%。
114
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 104,757.20 247,327.26
银行存款 1,945,635,517.44 1,197,208,262.44
其他货币资金 52,851,430.02 22,720,460.66
合计 1,998,591,704.66 1,220,176,050.36
其他说明
① 它货币资金为票据保证金和保函保证金存款。
②因诉讼冻结银行存款22,244,999.80元。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 23,373,773.25 29,857,148.20
商业承兑票据 46,798,854.41 5,000,000.00
合计 70,172,627.66 34,857,148.20
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 17,495,600.00
商业承兑票据 38,500,000.00
合计 55,995,600.00
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
115
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 2,180,00 2,180,00 2,180,000 2,180,000
0.08% 100.00% 0.00 0.10% 100.00% 0.00
备的应收账款 0.00 0.00 .00 .00
其中：
单项金额虽不重大
2,180,00 2,180,00 2,180,000 2,180,000
但单项计提坏账准 0.08% 100.00% 0.00 0.10% 100.00% 0.00
0.00 0.00 .00 .00
备的应收账款
按组合计提坏账准 2,723,87 178,441, 2,545,437 2,177,014 147,620,4 2,029,394,1
99.92% 6.55% 99.90% 6.78%
备的应收账款 8,783.01 594.57 ,188.44 ,595.00 70.63 24.37
其中：
已完工尚未最终结 370,379, 42,232,0 328,147,7 328,220,5 37,856,36 290,364,22
13.59% 11.40% 15.06% 11.53%
算的工程款 768.76 01.18 67.58 92.26 8.84 3.42
已竣工结算的工程 39,061,6 11,253,0 27,808,63 41,235,07 11,968,27 29,266,798.
1.43% 28.81% 1.89% 29.02%
款 90.15 50.50 9.65 3.66 5.34 32
1,004,21 59,445,4 944,769,4 697,838,8 42,309,82 655,528,99
销售商品的价款 36.84% 5.92% 32.02% 6.06%
4,902.56 21.82 80.74 16.50 4.38 2.12
尚未完工的在建项 1,310,22 65,511,1 1,244,711 1,109,720 55,486,00 1,054,234,1
48.06% 5.00% 50.93% 5.00%
目工程款 2,421.54 21.07 ,300.47 ,112.58 2.07 10.51
2,726,05 180,621, 2,545,437 2,179,194 149,800,4 2,029,394,1
合计 100.00% 6.63% 100.00% 6.87%
8,783.01 594.57 ,188.44 ,595.00 70.63 24.37
按单项计提坏账准备：2,180,000.00 元
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
应收珠海万山自来水厂 账龄较长，预计收回可
2,180,000.00 2,180,000.00 100.00%
工程款 能性极小
按组合计提坏账准备：178,441,594.57 元
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
已完工尚未最终结算的工程
370,379,768.76 42,232,001.18 11.40%
款
已竣工结算的工程款 39,061,690.15 11,253,050.50 28.81%
销售商品的价款 1,004,214,902.56 59,445,421.82 5.92%
116
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
尚未完工的在建项目工程款 1,310,222,421.54 65,511,121.07 5.00%
合计 2,723,878,783.01 178,441,594.57 --
确定该组合依据的说明：
不适用。
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 159,013,416.01 7,950,670.81 5.00
1-2 年 47,363,229.47 4,736,322.94 10.00
已完工尚未最终结
算 2-3 年 65,112,344.58 9,766,851.69 15.00
3 年以上 98,890,778.70 19,778,155.74 20.00
1 年以内 9,733,440.13 973,344.01 10.00
1-2 年 5,631,661.75 1,126,332.35 20.00
已竣工结算
2-3 年 3,252,611.72 975,783.52 30.00
3 年以上 20,443,976.55 8,177,590.62 40.00
1 年以内 849,607,322.00 42,480,366.11 5.00
1-2 年 138,578,712.49 13,857,871.25 10.00
销售商品的价款
2-3 年 1,971,783.09 295,767.46 15.00
3 年以上 14,057,084.98 2,811,417.00 20.00
合计 1,413,656,361.47 112,930,473.50 7.99
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
不适用。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
应收账款坏账准备 149,800,470.63 30,821,123.94 180,621,594.57
合计 149,800,470.63 30,821,123.94 180,621,594.57
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
不适用。
117
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（3）本期实际核销的应收账款情况
报告期内，本公司无实际核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司报告期内按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为735,152,297.57元，占应收账款期末余额合计数的
比例为26.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为38,363,414.81元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
报告期内，本公司未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 455,353,564.44 72.26% 333,558,281.22 60.89%
1至2年 53,072,933.97 8.42% 84,829,406.48 15.49%
2至3年 57,459,147.58 9.12% 46,321,919.10 8.46%
3 年以上 64,302,775.26 10.20% 83,055,575.29 15.16%
合计 630,188,421.25 -- 547,765,182.09 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄1年以上的预付账款主要系预付的建设周期较长的工程款。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为218,270,687.13元，占预付账款期末余额合计数的比例为
34.64%。
其他说明：
不适用。
5、其他应收款
单位： 元
118
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
应收利息 84,270,588.53 77,348,061.18
其他应收款 1,843,735,240.01 1,722,905,495.42
合计 1,928,005,828.54 1,800,253,556.60
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
BT 项目回购期利息及投资回报 84,270,588.53 77,348,061.18
合计 84,270,588.53 77,348,061.18
2）重要逾期利息
其他说明：
本公司对已进入回购期的BT项目，按完工审价确认的回购基数转作持有至到期投资；同时根据相关BT项目投资协议，
按甲方未付回购款（持有到期投资余额）和约定利率及投资回报率，计算应收甲方BT项目的回购期利息及回购期投资回报。
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的
13,175,440.43 13,175,440.43
其他应收款
2.按组合计提坏账准备的其他应收款 1,961,226,114.67 1,839,209,308.78
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准
0.00 0.00
备的其他应收款
合计 1,974,401,555.10 1,852,384,749.21
2）坏账准备计提情况
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
已竣工结算工程质 1 年以内 53,198,039.62 2,660,139.17 5.00
119
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
保金 1-2 年 52,535,709.05 5,253,096.55 10.00
2-3 年 32,579,674.77 6,515,934.95 20.00
3 年以上 2,548,985.33 764,695.60 30.00
1 年以内 159,338,077.72 7,966,903.89 5.00
1-2 年 23,364,484.20 2,336,448.42 10.00
其他
2-3 年 47,631,677.28 9,526,335.46 20.00
3 年以上 11,863,389.14 3,559,016.74 30.00
合计 383,060,037.11 38,582,570.78 10.07
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回
其他应收款坏账准备 129,479,253.79 1,187,061.30 130,666,315.09
合计 129,479,253.79 1,187,061.30 130,666,315.09
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
单位：元
其他应收款（按单位） 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
江苏华宝工程建设有限公司 13,175,440.43 13,175,440.43 100.00 诉讼结案预计无法收回
4）本期实际核销的其他应收款情况
报告期内，本公司无实际核销的其他应收款。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第1名 质保金 226,961,367.08 1-3 年 11.50% 14,877,060.60
第2名 质保金 119,656,362.00 1 年以内 6.06% 5,982,818.10
第3名 质保金 70,134,247.30 1 年以内 3.55% 3,506,712.37
第4名 质保金 65,329,526.00 1 年以内 3.31% 3,266,476.30
第5名 质保金 64,450,495.50 1 年以内 3.26% 3,222,524.78
合计 -- 546,531,997.88 -- 27.68% 30,855,592.15
6）涉及政府补助的应收款项
报告期内，无涉及政府补助的应收款项。
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
120
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
报告期内，本公司未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用。
其他说明：
其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
质保金 1,540,285,642.88 1,414,829,252.38
投标保证金 49,425,683.26 53,255,426.47
履约保证金 120,479,731.80 147,581,257.49
备用金 8,837,428.39 6,858,483.82
其他 255,373,068.77 229,860,329.05
合计 1,974,401,555.10 1,852,384,749.21
6、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 230,976,816.68 230,976,816.68 131,953,072.74 131,953,072.74
在产品 232,159,328.81 232,159,328.81 134,979,369.29 134,979,369.29
周转材料 46,570,749.24 46,570,749.24 47,175,262.35 47,175,262.35
建造合同形成的
已完工未结算资 2,643,618,104.79 46,513,894.24 2,597,104,210.55 2,446,794,345.68 46,513,894.24 2,400,280,451.44
产
合计 3,153,324,999.52 46,513,894.24 3,106,811,105.28 2,760,902,050.06 46,513,894.24 2,714,388,155.82
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
建造合同形成的 46,513,894.24 46,513,894.24
121
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
已完工未结算资
产
合计 46,513,894.24 46,513,894.24
不适用。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
存货期末余额中无借款费用资本化金额。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
累计已发生成本 28,690,271,902.00
累计已确认毛利 2,340,419,328.01
减：预计损失 46,513,894.24
已办理结算的金额 28,387,073,125.22
建造合同形成的已完工未结算资产 2,597,104,210.55
其他说明：
不适用。
7、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣的增值税进项税及预交税金 85,658,423.54 110,036,152.92
理财产品 0.00 7,000,000.00
合计 85,658,423.54 117,036,152.92
其他说明：
不适用。
8、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 折现率区间
122
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
BT 项目投资建设 187,470,981.7 187,470,981.7 187,767,106.7 187,767,106.7
期 9 9 9 9
金融资产模式下
231,185,291.6 231,185,291.6 144,162,875.3 144,162,875.3
PPP 项目投资建
4 4 1 1
设期
418,656,273.4 418,656,273.4 331,929,982.1 331,929,982.1
合计 --
3 3 0 0
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
不适用。
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用。
其他说明
不适用。
9、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
期初余额 期末余额
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
(账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
广东省北
江航道开 217,500,0 217,500,0
发投资有 00.00 00.00
限公司
中山翠亨
新区水利 81,000,00 81,000,00
投资建设 0.00 0.00
有限公司
217,500,0 81,000,00 298,500,0
小计
00.00 0.00 00.00
123
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
217,500,0 81,000,00 298,500,0
合计
00.00 0.00 00.00
其他说明
不适用。
10、固定资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 7,911,155,895.04 8,093,721,466.27
合计 7,911,155,895.04 8,093,721,466.27
（1）固定资产情况
单位： 元
房屋及建 水利发电 非生产用 风力发电 太阳能发
项目 施工机械 运输设备 生产设备 试验设备 其他设备 合计
筑物 设备 设备 设备 电设备
一、账面
原值：
1.期初 991,275,1 1,440,990 78,804,51 186,590,7 24,905,70 2,114,559 83,994,95 58,687,24 2,552,925 2,747,935 10,280,66
余额 64.17 ,061.74 5.12 32.77 9.24 ,504.54 6.41 9.96 ,435.13 ,316.08 8,645.16
2.本期 650,433.0 33,982,87 1,967,712 11,400,86 731,241.8 804,850.0 2,082,654 150,000,0 771,638.4 202,392,2
增加金额 9 7.90 .39 1.05 5 1 .63 00.00 5 69.37
（1） 33,982,87 1,967,712 11,400,86 731,241.8 802,044.5 2,082,654 150,000,0 200,967,3
购置 7.90 .39 1.05 5 4 .63 00.00 92.36
（2）
650,433.0 771,638.4 1,424,877
在建工程 2,805.47
9 5 .01
转入
（3）
企业合并
增加
3.本期 32,830,70 2,725,278 296,280.0 157,399,0 463,648.6 193,717,8
2,900.00
减少金额 3.14 .60 0 13.40 1 23.75
（1）
32,830,70 2,251,872 296,280.0 35,381,75
处置或报 2,900.00
3.14 .60 0 5.74
废
（2）其他 473,406.0 157,399,0 463,648.6 158,336,0
转出 0 13.40 1 68.01
124
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
4.期末 991,925,5 1,442,142 78,046,94 197,695,3 25,636,95 2,114,559 84,799,80 60,767,00 2,545,526 2,748,243 10,289,34
余额 97.26 ,236.50 8.91 13.82 1.09 ,504.54 6.42 4.59 ,421.73 ,305.92 3,090.78
二、累计
折旧
1.期初 106,117,0 736,059,5 55,063,86 58,773,27 16,353,82 414,384,9 12,807,38 27,820,19 554,419,6 204,879,0 2,186,678
余额 69.36 25.68 2.09 0.67 7.51 46.33 3.55 0.72 49.50 75.48 ,800.89
2.本期 13,921,69 50,438,42 2,434,781 6,046,781 1,096,812 25,429,60 2,209,278 3,271,644 71,338,66 60,975,68 237,163,3
增加金额 9.89 5.08 .03 .14 .28 8.80 .31 .08 4.12 2.13 76.86
（1） 13,921,69 50,438,42 2,434,781 6,046,781 1,096,812 25,429,60 2,209,278 3,271,644 71,338,66 60,975,68 237,163,3
计提 9.89 5.08 .03 .14 .28 8.80 .31 .08 4.12 2.13 76.86
（2）企业
合并增加
3.本期 31,514,97 2,412,891 284,428.8 11,708,27 45,923,36
2,784.00
减少金额 8.07 .60 1 7.53 0.01
（1）
31,514,97 2,412,891 284,428.8 34,215,08
处置或报 2,784.00
8.07 .60 1 2.48
废
（2）其他 11,708,27 11,708,27
转出 7.53 7.53
4.期末 120,038,7 754,982,9 55,085,75 64,535,62 17,450,63 439,814,5 15,016,66 31,089,05 614,050,0 265,854,7 2,377,918
余额 69.25 72.69 1.52 3.00 9.79 55.13 1.86 0.80 36.09 57.61 ,817.74
三、减值
准备
1.期初 127,897.2 268,378.0
66,278.50 74,202.26
余额 4 0
2.本期
增加金额
（1）
计提
3.本期
减少金额
（1）
处置或报
废
4.期末 127,897.2 268,378.0
66,278.50 74,202.26
余额 4 0
125
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
四、账面
价值
1.期末 871,886,8 687,092,9 22,961,19 133,031,7 8,186,311 1,674,744 69,708,94 29,677,95 1,931,476 2,482,388 7,911,155
账面价值 28.01 85.31 7.39 93.58 .30 ,949.41 2.30 3.79 ,385.64 ,548.31 ,895.04
2.期初 885,158,0 704,864,2 23,740,65 127,689,5 8,551,881 1,700,174 71,113,37 30,867,05 1,998,505 2,543,056 8,093,721
账面价值 94.81 57.56 3.03 64.86 .73 ,558.21 0.60 9.24 ,785.63 ,240.60 ,466.27
（2）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
风力发电设备 150,000,000.00 3,613,312.20 146,386,687.80
合计 150,000,000.00 3,613,312.20 146,386,687.80
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
广州市华普广场西座 22 层 6,550,938.59
施工机械-盾构机石川岛 6340 右线 19,499,018.60
施工机械-土压平衡式盾构机 21,710,262.16
合计 47,760,219.35
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
厂房、办公楼、宿舍 230,538,873.51 产权证正在办理中
其他说明
所有权受到限制的固定资产见附注七、49。
（5）固定资产清理
不适用。
11、在建工程
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
126
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
在建工程 1,047,772,342.69 724,961,128.21
合计 1,047,772,342.69 724,961,128.21
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
沾化区滨海风电
555,684,215.45 555,684,215.45 287,282,034.12 287,282,034.12
一、二期工程
乳源县大布镇风
193,160,311.57 193,160,311.57 139,178,995.69 139,178,995.69
电场一二期工程
阳江厂区建设工
89,305,995.31 89,305,995.31 72,384,161.29 72,384,161.29
程
阿瓦提县 220 千
伏光伏升压汇集 9,167,552.54 9,167,552.54 8,478,873.31 8,478,873.31
站项目
其他工程 200,454,267.82 200,454,267.82 217,637,063.80 217,637,063.80
合计 1,047,772,342.69 1,047,772,342.69 724,961,128.21 724,961,128.21
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
沾化区
滨海风 909,460, 287,282, 268,402, 555,684, 15,716,0 9,618,42
61.10% 5.19% 其他
电一、二 700.00 034.12 181.33 215.45 33.93 2.27
期工程
乳源县
大布镇
1,420,67 139,178, 62,217,8 8,236,52 193,160, 14,591,1 4,406,11
风电场 32.23% 4.90% 其他
3,300.00 995.69 38.54 2.66 311.57 69.74 4.68
一二期
工程
阳江厂
290,000, 72,384,1 16,921,8 89,305,9 1,340,27 625,000.
区建设 52.42% 2.50% 其他
000.00 61.29 34.02 95.31 7.78 00
工程
粤水电 94,860,0 8,478,87 688,679. 9,167,55 80.72% 其他
127
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
阿瓦提 00.00 3.31 23 2.54
县 220 千
伏光伏
升压汇
集站项
目
2,714,99 507,324, 348,230, 8,236,52 847,318, 31,647,4 14,649,5
合计 -- -- 12.59% --
4,000.00 064.41 533.12 2.66 074.87 81.45 36.95
（3）本期计提在建工程减值准备情况
截至报告期末，以上在建工程不存在减值的情形，故未计提在建工程减值准备。
（4）工程物资
不适用。
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 特许资质 合计
一、账面原值
1.期初余额 199,488,429.71 13,400,148.56 90,239,795.00 303,128,373.27
2.本期增加
163,275.00 821,515.85 984,790.85
金额
（1）购置 163,275.00 821,515.85 984,790.85
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 199,651,704.71 14,221,664.41 90,239,795.00 304,113,164.12
二、累计摊销
1.期初余额 20,879,615.34 7,577,948.16 509,319.56 28,966,883.06
128
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2.本期增加
2,488,332.86 642,239.62 2,792,066.50 5,922,638.98
金额
（1）计提 2,488,332.86 642,239.62 2,792,066.50 5,922,638.98
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额 23,367,948.20 8,220,187.78 3,301,386.06 34,889,522.04
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
176,283,756.51 6,001,476.63 86,938,408.94 269,223,642.08
价值
2.期初账面
178,608,814.37 5,822,200.40 89,730,475.44 274,161,490.21
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
海南风电场土地及房屋建筑占地 5,529,242.25 产权证正在办理中
乌鲁木齐粤水电风场土地使用权 2,554,193.65 产权证正在办理中
合计 8,083,435.90
其他说明：
报告期公司无所有权或使用权受限制的无形资产情况。
129
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
13、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置
项
收购广水安江水
电开发有限公司 823,134.05 823,134.05
股权所形成
收购广州市晋丰
实业有限公司股 1,028,665.35 1,028,665.35
权所形成
收购广东粤水电
勘测设计有限公 18,177,645.24 18,177,645.24
司股权所形成
收购中南粤水电
建设有限公司股 4,567,498.90 4,567,498.90
权所形成
收购广州利源太
阳能有限公司股 9,801.78 9,801.78
权所形成
合计 24,606,745.32 24,606,745.32
（2）商誉减值准备
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
截至报告期末，以上商誉不存在减值的情形，未计提减值准备。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
报告期，本公司评估了商誉的可收回金额，未发现商誉存在减值情况。
将商誉分摊到资产组
本公司以主营业务的类别作为确定报告分部的依据。为减值测试的目的，本公司将商誉分摊至4个资产组。截止2019年6
月30日，分配到这三个资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：
单位：元
项目 成本 减值准备 净额
发电资产组 832,935.83 - 832,935.83
产品销售资产组 1,028,665.35 - 1,028,665.35
设计服务资产组 18,177,645.24 - 18,177,645.24
建筑施工资产组 4,567,498.90 - 4,567,498.90
130
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
合计 24,606,745.32 - 24,606,745.32
计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：
A、设计服务资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2019年至2022年
的财务预算确定，并采用10.76%的折现率。资产组超过预测期5年的现金流量与2022年相等稳定预测。由于资产组的主要业
务受到工程设计等资质证书的保护，因此本公司管理层认为上述增长率是合理的。在预计未来现金流量时使用的其他关键假
设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变
化均不会导致资产组的账面价值合计超过其可收回金额。
B、建筑施工资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2019年至2022年
的财务预算确定，并采用12.52%的折现率。资产组超过预测期5年的现金流量与2022年相等稳定预测。由于资产组的主要业
务受到工程施工等资质证书的保护，因此本公司管理层认为上述增长率是合理的。在预计未来现金流量时使用的其他关键假
设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变
化均不会导致资产组的账面价值合计超过其可收回金额。
商誉减值测试的影响
不适用。
其他说明
不适用。
14、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
临时设施 31,421,397.97 5,031,430.98 7,543,058.76 28,909,770.19
装修费 13,543,051.36 2,027,622.54 2,925,248.89 12,645,425.01
1 年以上租赁费 8,489,317.87 2,521,842.51 2,179,754.59 8,831,405.79
汇集站摊销 12,545,405.98 0.00 411,324.78 12,134,081.20
其他 536,288.59 9,056,251.97 794,355.18 8,798,185.38
合计 66,535,461.77 18,637,148.00 13,853,742.20 71,318,867.57
其他说明
不适用。
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
可抵扣亏损 241,116.50 60,279.13 241,116.50 60,279.13
应收账款账面价值低于
166,278,516.07 24,713,286.73 122,434,249.18 18,905,519.86
其计税基础
131
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
其他应收款账面价值低
129,243,694.59 19,492,821.80 127,599,651.55 19,239,314.25
于其计税基础
存货账面价值低于计税
46,513,894.24 6,977,084.14 46,513,894.24 6,977,084.14
基础
固定资产账面价值低于
268,378.00 40,256.70 268,378.00 40,256.70
计税基础
合计 342,545,599.40 51,283,728.50 297,057,289.47 45,222,454.08
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
27,441,511.80 6,860,377.95 27,798,497.96 6,949,624.49
产评估增值
内部未实现利润抵消 15,921,012.20 2,388,151.83 16,410,333.73 2,461,550.06
合计 43,362,524.00 9,248,529.78 44,208,831.69 9,411,174.55
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 51,283,728.50 45,222,454.08
递延所得税负债 9,248,529.78 9,411,174.55
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 15,765,699.00 3,590,576.67
可抵扣亏损 192,719,748.06 198,751,324.10
合计 208,485,447.06 202,341,900.77
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2019 年 6,165,330.10 5,989,536.02
132
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2020 年 9,995,169.59 9,989,781.07
2021 年 37,920,299.29 38,665,604.89
2022 年 48,109,628.39 49,812,253.64
2023 年 90,529,320.69 94,294,148.48
合计 192,719,748.06 198,751,324.10 --
其他说明：
不适用。
16、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
售后租回交易所形成的递延损失*1 69,336,889.02 69,574,239.90
受限制的保证金*2 9,610,146.08 10,579,809.22
为购建固定资产等而预付的款项 104,239,553.70 122,281,179.79
无形资产模式下 PPP 项目建设期投资 1,304,332,030.54 1,146,790,366.89
一年以上的待抵扣进项税 389,829,933.23 348,786,468.55
合计 1,877,348,552.57 1,698,012,064.35
其他说明：
*1：本公司之孙公司广水桃江水电开发有限公司、本公司之孙公司布尔津县粤水电能源有限公司发生的售后租回交易中，
售价与账面价值的差额所形成的递延损失，本期已按租赁设备的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。
*2：受限制的保证金系受业主要求为保证工程施工中农民工工资按时发放而存放的保证金，由于期限超过一年，故本期
重分类至其他非流动资产。
17、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 0.00 66,000,000.00
信用借款 3,724,496,665.00 2,815,498,733.72
合计 3,724,496,665.00 2,881,498,733.72
短期借款分类的说明：
截至报告期末，本公司无已到期未偿还的短期借款。
133
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
不适用。
18、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 62,787,213.96 32,554,450.25
银行承兑汇票 724,183,043.44 301,129,334.12
合计 786,970,257.40 333,683,784.37
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
19、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 1,638,250,365.56 1,573,465,083.50
1至2年 234,939,305.46 345,616,304.05
2至3年 186,217,600.97 220,848,937.63
3 年以上 150,618,350.47 211,566,776.07
合计 2,210,025,622.46 2,351,497,101.25
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
应付外包工程款，因业主未结算，故暂
绵阳市九天建设工程有限公司 27,181,955.71
未与分包结算
应付外包工程款，因业主未结算，故暂
湖南省湘天建设工程有限公司 24,583,191.90
未与分包结算
应付外包工程款，因业主未结算，故暂
深圳市百裕劳务分包有限公司 16,225,152.70
未与分包结算
合计 67,990,300.31 --
其他说明：
不适用。
134
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
20、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
工程款 1,432,580,036.99 1,237,148,451.56
货款 104,140,330.27 13,515,173.50
已结算尚未完工工程 1,689,677,007.80 1,583,193,108.82
合计 3,226,397,375.06 2,833,856,733.88
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP 项目 308,149,767.26 工程在建，预收业主款
广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工
51,301,863.94 工程在建，预收业主款
程北干一标
北江航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线
19,825,175.86 工程在建，预收业主款
船闸工程
合计 379,276,807.06 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
累计已发生成本 16,186,390,654.78
累计已确认毛利 1,160,659,874.08
已办理结算的金额 19,036,727,536.66
建造合同形成的已结算未完工项目 -1,689,677,007.80
其他说明：
工程款按账龄列示
单位：元
账龄 期末余额 期初余额
1年以内 933,401,406.46 786,308,512.79
1至2年 126,655,680.34 115,995,312.15
135
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2至3年 196,923,878.28 245,703,771.39
3年以上 175,599,071.91 89,140,855.23
合计 1,432,580,036.99 1,237,148,451.56
21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 13,576,457.10 277,325,256.47 277,533,595.76 13,368,117.81
二、离职后福利-设定提
85,438.91 28,167,367.30 28,005,818.36 246,987.85
存计划
合计 13,661,896.01 305,492,623.77 305,539,414.12 13,615,105.66
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
7,670.00 236,754,801.09 236,743,801.09 18,670.00
补贴
2、职工福利费 0.00 8,893,219.92 8,893,219.92 0.00
3、社会保险费 9,653.46 11,266,250.03 11,237,929.74 37,973.75
其中：医疗保险费 2,902.61 10,031,640.86 10,008,392.89 26,150.58
工伤保险费 6,750.85 220,103.71 218,336.54 8,518.02
生育保险费 0.00 1,014,505.46 1,011,200.31 3,305.15
4、住房公积金 26,544.00 15,089,293.48 15,112,957.48 2,880.00
5、工会经费和职工教育
13,532,589.64 5,321,691.95 5,545,687.53 13,308,594.06
经费
合计 13,576,457.10 277,325,256.47 277,533,595.76 13,368,117.81
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 10,073.34 16,757,589.22 16,692,409.04 75,253.52
2、失业保险费 2,203.07 762,126.89 761,206.03 3,123.93
136
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
3、企业年金缴费 73,162.50 10,647,651.19 10,552,203.29 168,610.40
合计 85,438.91 28,167,367.30 28,005,818.36 246,987.85
其他说明：
不适用。
22、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 9,374,673.81 8,562,392.03
企业所得税 18,124,510.99 32,999,329.04
个人所得税 3,807,538.13 10,408,623.89
城市维护建设税 201,877.54 304,561.84
教育费附加 177,923.37 174,062.47
地方教育费附加 118,616.89 87,886.95
资源费 3,198,646.89 636,894.74
房产税 53,681.84 193,977.20
土地使用税 80,865.37 80,866.27
印花税 20,743.02 11,461.11
其他 443,000.70 496,467.85
合计 35,602,078.55 53,956,523.39
其他说明：
不适用。
23、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 17,209,196.39 48,309,768.70
应付股利 1,550,675.33 1,550,675.33
其他应付款 708,725,400.34 656,124,665.08
合计 727,485,272.06 705,985,109.11
（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
137
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
企业债券利息 0.00 25,825,000.00
银行借款利息 17,209,196.39 22,484,768.70
合计 17,209,196.39 48,309,768.70
重要的已逾期未支付的利息情况：
不适用。
（2）应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 1,550,675.33 1,550,675.33
合计 1,550,675.33 1,550,675.33
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用。
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
工程质保金 509,476,036.09 441,862,865.31
投标保证金 16,992,795.53 21,165,117.81
单位往来款 157,320,441.76 121,042,943.94
代垫社保 1,102,939.28 835,802.72
其他 23,833,187.68 71,217,935.30
合计 708,725,400.34 656,124,665.08
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
主要系应付的分包工程质量保证金，因
中国建筑第七工程局安装分公司 32,386,829.00
工程尚在质量保证期内，故未支付。
主要系应付的分包工程质量保证金，因
中节能太阳能科技（镇江）有限公司 21,088,267.20
工程尚在质量保证期内，故未支付。
主要系应付的分包工程质量保证金，因
布尔津县财政局 10,000,000.00
工程尚在质量保证期内，故未支付。
主要系应付的分包工程质量保证金，因
明阳智慧能源集团股份公司 9,855,518.20
工程尚在质量保证期内，故未支付。
138
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
主要系应付的分包工程质量保证金，因
宜春市宏安爆破工程有限公司 9,434,740.00
工程尚在质量保证期内，故未支付。
主要系应付的分包工程质量保证金，因
新疆金风科技股份有限公司 9,084,158.60
工程尚在质量保证期内，故未支付。
合计 91,849,513.00 --
其他说明
不适用。
24、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 856,861,925.08 551,069,638.46
一年内到期的应付债券 0.00 470,000,000.00
合计 856,861,925.08 1,021,069,638.46
其他说明：
一年内到期的长期借款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 12,840,000.00 43,390,000.00
保证借款 165,954,141.72 168,128,521.75
信用借款 557,370,000.00 223,853,333.35
质押加保证借款 105,313,168.00 100,313,168.00
质押、抵押加保证借款 15,384,615.36 15,384,615.36
合计 856,861,925.08 551,069,638.46
截至报告期末，无逾期借款获得展期形成的长期借款。
25、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款*注 1 1,518,928,051.84 1,128,499,776.16
保证借款*注 2 2,679,569,579.88 2,689,369,370.26
信用借款*注 3 1,829,590,000.00 1,247,693,333.35
抵押加保证借款*注 4 197,880,000.00 232,850,000.00
质押加保证借款*注 5 1,499,475,134.89 1,396,531,718.89
质押、抵押加保证借款*注 6 136,797,500.08 144,873,230.84
139
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
减：一年内到期的长期借款 -856,861,925.08 -551,069,638.46
合计 7,005,378,341.61 6,288,747,791.04
长期借款分类的说明：
注1：质押借款期末余额由以下部分组成：8,400,000.00元由本公司之子公司晨洲水利取得，由高要鸿图工业有限公司以
其持有的广东鸿图科技股份有限公司的930万股股权提供质押担保；222,856,826.16元由本公司之孙公司桃江水电以其电费收
费权质押取得；577,980,000.00元由本公司之孙公司安江水电取得，安江水电以其电费收费权提供质押。299,833,650.00元由
本公司之孙公司乌鲁木齐粤水电取得，乌鲁木齐粤水电以其电费收费权提供质押；206,160,403.31元由本公司之孙公司徐闻
粤水电取得，徐闻粤水电以其电费收费权提供质押；203,697,172.37元由本公司之孙公司乳源粤水电取得，乳源粤水电以其
电费收费权提供质押。
注2：保证借款期末余额由以下部分组成：55,040,000.00元由本公司之孙公司广州利源取得，本公司为其提供连带责任
保证；126,365,000.00元由本公司之孙公司平江粤水电取得，本公司为其提供连带责任保证；19,400,000.00元由本公司之孙公
司海南新丰源取得，本公司为其提供连带责任保证；471,700,000.00 元由本公司之孙公司滨州粤水电资取得，本公司及子公
司东南粤水电、孙公司滨州粤水电的少数股东海南富兴通实业有限公司为其提供连带责任保证，218,590,778.53元由本公司
之孙公司徐闻粤水电取得，本公司为其提供连带责任保证；428,704,262.04元由本公司之孙公司金塔粤水电取得，本公司为
其提供连带责任保证；241,556,939.31元由本公司之孙公司乳源粤水电源取得，本公司为其提供连带责任保证；30,000,000.00
元由本公司的之孙公司布尔津粤水电取得，本公司为其提供连带责任保证；430,500,000.00元由本公司之孙公司木垒东方民
生取得，本公司为其提供连带责任保证；176,330,000.00元由本公司之孙公司阿瓦提粤水电取得，本公司之子公司新疆粤水
电能源有限公司为其提供连带责任保证；275,380,000.00元由本公司之孙公司柯坪粤水电取得，本公司之子公司新疆粤水电
为其提供连带责任保证。206,002,600.00元由本公司之子公司西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司取得，本公司及子公司西
洞庭粤水电的少数股东湖南泽通实业有限公司为其提供连带责任保证。
注3：信用借款期末余额1,256,000,000.00元系由本公司取得；信用借款期末余额573,590,000.00元系由本公司之孙公司安
江水电取得。
注4：抵押加保证借款期末余额由以下部分组成：100,000,000.00元由本公司之子公司韩江水利取得，韩江水利以在建工
程“广东省大埔韩江高陂水利枢纽工程ppp项目”提供抵押并由本公司提供连带责任保证；97,880,000.00元系由本公司之子公
司晨洲水利取得，由汕头投资建设总公司以其持有的土地使用权提供最高额抵押担保并提供最高额连带责任保证。
注5：质押加保证借款期末余额由以下部分组成：400,000,000.00 元由本公司之子公司韩江水利以其依法可以出质的与
梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处签订的《广东省韩江高陂水利枢纽工程工程PPP项目特许经营协议》项下享有
的全部权益和收益质押，并由本公司提供连带责任保证取得；45,000,000.00元由本公司之孙公司海南新丰源取得，海南新丰
源以其电费收费权提供质押担保，并由本公司提供连带责任保证；200,575,134.89元由本公司之孙公司金塔粤水电以其光伏
发电项目的所有未来收益权质押，并由本公司提供连带责任保证取得；414,900,000.00元由本公司之孙公司布尔津粤水电取
得，布尔津粤水电以其电费收费权提供质押担保，并由本公司提供连带责任保证；119,000,000.00元由本公司之孙公司和布
克赛尔粤水电以应收账款收费权质押，并由本公司之子公司新疆粤水电提供连带责任保证取得；120,500,000.00元由本公司
之孙公司阿瓦提粤水电取得，阿瓦提粤水电以其电费收费权提供质押担保，并由本公司提供连带责任保证；199,500,000.00
元由本公司之孙孙公司西藏腾能取得，西藏腾能以其电费收费权提供质押担保，并由本公司和孙公司四川西能的少数股东西
藏腾飞建筑有限公司提供连带责任保证。
注6：质押、抵押加保证借款期末余额136,797,500.08元系本公司之孙公司海南新丰源取得，海南新丰源以其电费收费权
提供质押担保，并由本公司提供连带责任保证及房产抵押担保。
其他说明，包括利率区间：
不适用。
140
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
26、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
广东水电二局股份有限公司 2012 年公司
0.00 0.00
债券（第一期）
广东水电二局股份有限公司 2015 年度第
0.00 0.00
一期非公开定向债务融资工具
合计 0.00
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
广东水电
二局股份
有限公司
2013 -1 470,000,0 470,000,0 470,000,0
2012 年 100.00 6年 0.00
-18 00.00 00.00 00.00
公司债券
（第一
期）
470,000,0 470,000,0 470,000,0
合计 -- -- -- 0.00
00.00 00.00 00.00
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
不适用。
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
不适用。
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
不适用。
其他说明
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1598号文核准，本公司获准向社会公开发行总额不超过9.4亿元（含9.4亿
元）的公司债券，本次债券采取分期发行的方式。2013年1月18日，本公司发行第一期公司债券，发行规模为4.7亿元，票面
利率为5.50%。扣除发行费用人民币470万元后，实际募集资金净额为人民币46,530万元。由于受保荐机构因素的影响，导致
本公司未能根据实际发展需要实现公司债券第二期4.7亿的发行需求，2014年9月26日，本公司第三次临时股东大会表决通过
141
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
了关于终止公司债券发行工作的议案，决定不再发行第二期4.7亿的公司债券。
27、长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 436,259,046.29 299,918,346.15
合计 436,259,046.29 299,918,346.15
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
平安国际融资租赁有限公司 136,580,061.68 0.00
国开发展基金有限公司 249,943,439.88 250,058,727.62
阳江市恒财城市投资控股有限公司 49,735,544.73 49,859,618.53
减：一年内到期长期应付款
合计 436,259,046.29 299,918,346.15
其他说明：
A、长期应付款-平安国际融资租赁有限公司：系2018年12月25日，本公司之孙公司乳源粤水电与平安国际融资租赁有
限公司（以下简称“平安国际”）签订《售后回租赁合同》，融资租赁方式为售后租回，即乳源粤水电以风力发电设备资产转
让给平安国际，再由平安国际通过融资租赁的方式出租给乳源粤水电。
单位：元
项目 初始发生额 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
应付融资租赁款总额 170,945,633.20
170,945,633.20 17,094,563.32 153,851,069.88
减：未确认融资费用 20,945,633.20
20,945,633.20 3,674,625.00 17,271,008.20
应付融资租赁款现值 150,000,000.00
150,000,000.00 13,419,938.32 136,580,061.68
减：已重分类至一年内到
-
期的长期应付款
本项长期应付款账面价值 150,000,000.00 -
150,000,000.00 13,419,938.32 136,580,061.68
B、长期应付款-国开发展基金有限公司：系2015年12月30日，本公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）
就“广东省韩江高陂水利枢纽工程”签订投资合同，双方共同出资设立广东粤水电韩江水利开发有限公司（以下简称“韩江水
利”）。2017年韩江水利增加注册资本为人民币100,500.00万元，其中本公司认缴资本75,500.00万元，占注册资本75.12%，国
开基金认缴出资25,000.00万元，占注册资本24.88%。根据投资协议约定国开基金每年通过现金分红、回购溢价款等方式取
得的投资收益应按照1.20%/年的投资收益率计算。如果韩江水利未分红或国开基金每一年度实际自目标公司所获得的现金收
益低于投资协议规定的投资收益，则本公司应以可行且合法的方式（包括但不限于回购溢价等）补足，以确保国开基金实现
142
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
其预计的投资收益率目标。故国开基金对韩江水利的投资实为明股实债。
单位：元
项目 初始发生额 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期应付款总额 292,870,000.00
284,620,000.00 1,500,000.00 283,120,000.00
减：未确认融资费用 42,870,000.00
34,561,272.38 1,384,712.26 33,176,560.12
长期应付款现值 250,000,000.00
250,058,727.62 115,287.74 249,943,439.88
-
减：已重分类至一年内到期的 -
长期应付款
本项长期应付款账面价值 250,000,000.00
250,058,727.62 249,943,439.88
C、长期应付款-阳江市恒财城市投资控股有限公司：系2018年6月5日，本公司之孙公司广东粤水电能源装备有限公司
（以下简称“能源装备”）与阳江市恒财城市投资控股有限公司（以下简称“恒财城投”）签订投资协议，恒财城投对能源装备
公司增资5,000.00万元，持有能源装备29.94%股权。根据投资协议约定支付恒财城投每年预期投资收益，即以实际缴纳增资
款余额为基数按预期收益率2.50%/年计算的金额。如果能源装备未完成经营指标，本公司之子公司广州市晋丰实业有限公司
（即能源装备之母公司）应以现金方式向恒财城投无条件补足，以确保恒财城投实现其预计的投资收益率目标。故恒财城投
对能源装备的投资实为明股实债。
单位：元
项目 初始发生额 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期应付款总额 55,017,361.11
54,302,083.33 625,000.00 53,677,083.33
减：未确认融资费用 5,017,361.11
4,442,464.80 500,926.20 3,941,538.60
长期应付款现值 50,000,000.00
49,859,618.53 124,073.80 49,735,544.73
-
减：已重分类至一年内到期的 -
长期应付款
本项长期应付款账面价值 50,000,000.00
49,859,618.53 124,073.80 49,735,544.73
28、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 6,942,658.32 17,500,000.00 86,012.52 24,356,645.80
售后租回交易形成
3,874,001.34 4,309,264.13 108,130.00 8,075,135.47
的递延收益
韩江高陂水利枢纽 252,528,434.62 80,189,983.73 123,850.37 332,594,567.98
143
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
工程 PPP 项目政府
出资部分
合计 263,345,094.28 101,999,247.86 317,992.89 365,026,349.25 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
阳江高新技
术产业开发
区中小微企 17,500,000.0 24,356,645.8
6,942,658.32 86,012.52 与资产相关
业服务中心 0 0
扶持企业发
展专项资金
17,500,000.0 24,356,645.8
合计 6,942,658.32 86,012.52
0 0
其他说明：
不适用。
29、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
1,202,262,058. 1,202,262,058.
股份总数
00 00
其他说明：
不适用。
30、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 600,186,327.88 600,186,327.88
其他资本公积 46,968,172.65 46,968,172.65
合计 647,154,500.53 647,154,500.53
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用。
144
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
31、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 36,736,603.39 58,499,068.12 60,617,019.98 34,618,651.53
合计 36,736,603.39 58,499,068.12 60,617,019.98 34,618,651.53
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：专项储备本期增加系本公司按有关规定标准提取的安全生产费用，本期减少系支付用于安全措施项目的费用。
32、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 153,620,017.19 153,620,017.19
合计 153,620,017.19 153,620,017.19
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以
上的，可不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股
本。
33、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,005,059,655.09 870,735,668.75
调整后期初未分配利润 1,005,059,655.09 870,735,668.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润 83,557,053.33 62,788,066.00
应付普通股股利 42,079,172.03 36,067,861.74
期末未分配利润 1,046,537,536.39 897,455,873.01
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
145
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
34、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,034,809,694.99 4,517,278,153.15 3,312,092,912.40 2,921,930,597.12
其他业务 8,116,683.77 7,447,616.05 4,284,560.58 2,984,197.56
合计 5,042,926,378.76 4,524,725,769.20 3,316,377,472.98 2,924,914,794.68
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
不适用。
35、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 5,520,127.12 4,058,838.54
教育费附加 3,559,606.20 2,438,734.49
房产税 1,131,644.98 3,496,087.71
土地使用税 5,983,638.76 2,194,663.61
车船使用税 28,618.17 77,629.56
印花税 3,554,392.40 1,886,094.17
地方教育费附加 2,363,648.69 1,724,355.96
水利建设基金 125,084.71 89,125.06
其他 359,818.08 183,368.25
合计 22,626,579.11 16,148,897.35
其他说明：
各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
36、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 69,563,354.01 58,882,138.12
差旅费 2,618,232.56 2,795,649.20
咨询顾问审计费 3,217,654.87 1,816,192.96
146
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
办公费 10,761,726.69 6,098,908.84
折旧摊销费 15,007,941.20 11,127,355.98
招待费 4,658,247.87 5,348,891.67
其他费用 2,651,301.81 4,123,135.04
合计 108,478,459.01 90,192,271.81
其他说明：
不适用。
37、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,420,722.37 408,099.23
差旅费 233,455.69 30,079.90
试验材料 4,367,213.88 825.00
办公费 23,672.13 68,940.19
折旧摊销费 374,245.65 0.00
其他费用 710,391.27 227,482.51
合计 10,129,700.99 735,426.83
其他说明：
不适用。
38、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 228,870,301.42 187,987,571.52
减：利息收入 5,181,286.47 6,107,081.95
汇兑损益 -336,506.83 -2,428,780.33
金融机构手续费 11,461,708.96 2,918,942.61
其他
合计 234,814,217.08 182,370,651.85
其他说明：
不适用。
39、其他收益
单位： 元
147
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助：即征即退的增值税 3,549,628.01 1,429,736.23
其他政府补助收入 280,772.26 1,022,732.65
合计 3,830,400.27 2,452,468.88
40、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 0.00 -7,879.27
BT 项目产生的投资收益 241,625.50 507,413.56
子孙公司注销投资损益 0.00 -1,445,035.12
其他 287,342.47 0.00
合计 528,967.97 -945,500.83
其他说明：
不适用。
41、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -32,008,185.24 -16,810,524.44
合计 -32,008,185.24 -16,810,524.44
其他说明：
不适用。
42、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置 4,175,588.04 -4,117.35
合计 4,175,588.04 -4,117.35
43、营业外收入
单位： 元
148
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
罚款及赔偿收入 0.00 657,000.00
其他 459,245.56 321,072.96 459,245.56
合计 459,245.56 978,072.96 459,245.56
计入当期损益的政府补助：
不适用。
44、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 404,000.00 2,099.00 404,000.00
非流动资产毁损报废损失 547.57 58,273.49 547.57
罚款支出 904,386.33 488,930.44 904,386.33
其他 324,477.12 389,977.22 324,477.12
合计 1,633,411.02 939,280.15 1,633,411.02
其他说明：
不适用。
45、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 34,816,265.82 25,621,445.62
递延所得税费用 -6,134,672.67 -1,814,429.26
合计 28,681,593.15 23,807,016.36
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 117,504,258.95
按法定/适用税率计算的所得税费用 17,625,638.84
子公司适用不同税率的影响 -6,787,100.93
149
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
调整以前期间所得税的影响 915,118.70
非应税收入的影响 -270,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,721,516.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -2,722,311.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
16,749,127.30
损的影响
研发费加计扣除的影响 -550,396.26
所得税费用 28,681,593.15
其他说明
不适用。
46、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 5,181,286.47 6,106,805.20
往来款 176,874,383.56 452,345,780.38
合计 182,055,670.03 458,452,585.58
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
不适用。
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他往来 400,464,494.85 528,042,625.32
合计 400,464,494.85 528,042,625.32
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
不适用。
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
项目投资款收回 0.00 3,372,576.60
合计 0.00 3,372,576.60
150
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
不适用。
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
项目投资款支付 0.00 40,050,000.00
合计 0.00 40,050,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
不适用。
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
政府长效资金 189,983.73 0.00
融资租赁款 150,000,000.00 0.00
合计 150,189,983.73 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
不适用。
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁款 17,094,563.32 194,799,993.87
合计 17,094,563.32 194,799,993.87
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
不适用。
47、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 88,822,665.80 62,939,533.17
151
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
加：资产减值准备 32,008,185.24 16,810,524.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
236,643,538.61 237,730,153.55
物资产折旧
无形资产摊销 5,901,806.48 3,037,606.41
长期待摊费用摊销 13,853,742.20 6,340,873.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-4,175,588.04 4,117.35
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 547.57 8,455.13
财务费用（收益以“－”号填列） 228,183,528.31 187,987,571.52
投资损失（收益以“－”号填列） 449,297.95 945,500.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -6,061,274.42 -1,814,429.29
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -162,644.77 -186,682.63
存货的减少（增加以“－”号填列） -392,422,949.47 -314,010,210.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-749,983,326.01 -295,314,049.35
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
804,268,022.21 220,163,558.59
列）
其他 2,654,357.30 409,303.82
经营活动产生的现金流量净额 259,979,908.96 125,051,826.45
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 1,923,495,274.84 786,200,117.24
减：现金的期初余额 1,176,795,589.70 1,166,567,837.52
现金及现金等价物净增加额 746,699,685.14 -380,367,720.28
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
不适用。
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
不适用。
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
152
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
一、现金 1,923,495,274.84 1,176,795,589.70
其中：库存现金 104,757.20 247,327.26
可随时用于支付的银行存款 1,923,390,517.64 1,176,548,262.44
三、期末现金及现金等价物余额 1,923,495,274.84 1,176,795,589.70
其他说明：
截至报告期末，银行存款中因诉讼被冻结余额为22,244,999.80元、其他货币资金中保函保证金额及银行承兑汇票保证金
余额为52,851,430.02元，因流动性受限，不属于现金及现金等价物范畴。
48、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
不适用。
49、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 52,851,430.02 银行承兑汇票及保函保证金
货币资金 22,244,999.80 因诉讼被冻结的银行存款
本公司为子公司海南新丰源取得的银行
珠江新城华明路华普广场西座 20-22 层房
19,652,815.75 借款 136,797,500.08 元提供房产抵押担
产
保
固定资产 146,386,687.80 融资租入固定资产
其他非流动资产 9,610,146.08 农民工工资保证金
本公司之子公司韩江水利以“广东省大
其他非流动资产 1,304,332,030.54 埔韩江高陂水利枢纽工程 ppp 项目”提供
抵押取得借款 100,000,000.00 元
合计 1,555,078,109.99 --
其他说明：
收益权受限制情况
项目 受限情况及受限原因
电费收费权 本公司之孙公司桃江水电以其电费收费权质押取得借款222,856,826.16元
电费收费权 本公司之孙公司安江水电以其电费收费权质押取得借款577,980,000.00元
电费收益权 本公司之孙公司海南新丰源以其电费收费权质押取得借款181,797,500.08元
电费收益权 本公司之孙公司布尔津粤水电以其电费收费权质押取得借款414,900,000.00元
电费收益权 本公司之孙公司阿瓦提粤水电以其电费收费权质押取得借款120,500,000.00元
电费收益权 本公司之孙公司乌鲁木齐粤水电以其电费收费权质押取得借款299,833,650.00元
电费收益权 本公司之孙公司徐闻粤水电以其电费收费权质押取得借款206,160,403.31元
电费收益权 本公司之孙公司乳源粤水电以其电费收费权质押取得借款203,697,172.37元
153
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
电费收益权 本公司之孙孙公司西藏腾能以其电费收费权质押取得借款199,500,000.00元
本公司之孙公司金塔粤水电以光伏发电项目的所有未来收益权质押取得借款
光伏发电项目的所有未来收益权
200,575,134.89元
应收账款收益权 本公司之孙公司和布赛尔粤水电以其应收账款收益权质押取得借款119,000,000.00元
本公司之子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司以其依法可以出质的与梅州市大埔韩
合同权益和收益
江高陂水利枢纽工程建设管理处签订的《广东省韩江高陂水利枢纽工程工程PPP项目特许
经营协议》项下享有的全部权益和收益质押，并由本公司提供连带责任保证取得借款
400,000,000.00元
50、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元 685.34 6.8632 4,703.63
长期借款 -- --
其中：美元
欧元 17,500,000.00 7.8170 136,797,500.00
其他说明：
不适用。
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
51、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
增值税即增即退 3,549,628.01 其他收益 3,549,628.01
阳江高新技术产业开发区中
小微企业服务中心扶持企业 17,500,000.00 递延收益 86,012.52
发展专项资金
小微型企业招用应届高校毕
8,040.90 其他收益 8,040.90
业生社会保险补贴
154
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
稳岗补贴-2017 年稳岗补贴 10,993.33 其他收益 10,993.33
佛山市 2018 年百企争先销售
141,245.00 其他收益 141,245.00
龙头奖
计提增值税进项税加计抵减
16,794.76 其他收益 16,794.76
10%
个税返还 6,385.75 其他收益 6,385.75
就业监测补贴 1,300.00 其他收益 1,300.00
企业经费补贴 10,000.00 其他收益 10,000.00
合计 21,244,387.75 3,830,400.27
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
本报告期无退回的政府补助情况。
52、其他
（1）可供出售金融资产
①可供出售金融资产情况
单位：元
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具 147,253,468.00 - 147,253,468.00 146,203,468.00 - 146,203,468.00
其中：按成本计量的 147,253,468.00 - 147,253,468.00 146,203,468.00 - 146,203,468.00
合计 147,253,468.00 - 147,253,468.00 146,203,468.00 - 146,203,468.00
② 末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 140,000,000.00 140,000,000.00 - 140,000,000.00
莽山水库开发建设有限公司 2,998,800.00 2,998,800.00 - 2,998,800.00
珠海九控环境建设工程有限公司 874,668.00 874,668 - 874,668.00
恩施粤海正源水务有限公司 2,100,000.00 1050000 1,050,000.00 2,100,000.00
大埔粤海环保有限公司 1,280,000.00 1,280,000 - 1,280,000.00
合计 147,253,468.00 146,203,468.00 1,050,000.00 147,253,468.00
（续）
被投资单位 在被投资单 在被投资单位享 在被投资单位持股 减值准备 本期计提 本期现金
位持股比例 有表决权比例 比例与表决权比例 减值准备 红利
（%） （%） 不一致的说明
广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 7.00 7.00 - - - -
155
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
莽山水库开发建设有限公司 2.38 2.38 - - - -
珠海九控环境建设工程有限公司 1.00 1.00 - - - -
恩施粤海正源水务有限公司 1.00 1.00 - - - -
大埔粤海环保有限公司 1.00 1.00 - - - -
合计 - - -
注：根据《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》规定，本公司将持有的不具有控制、共同控制或重
大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的对以上投资在可供出售金融资产核算。
（2）持有至到期投资
①持有至到期投资情况
单位：元
项目 期末余额 期初余额
BT项目投资回购期 163,829,074.06 163,829,074.06
合计 163,829,074.06 163,829,074.06
②报告期内未发生出售但尚未到期的持有至到期投资的事项。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
本期未发生非同一控制下企业合并。
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
本期未发生同一控制下企业合并业务。
3、反向购买
本期未发生反向购买业务。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
156
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（1）本公司于2019年5月31日设立子公司韶关翁源县粤水电交通建设投资有限公司，注册资本104,260,800.00元，本公
司认缴注册资本比例90.23%。因此将其纳入合并财务报表范围，截至2019年6月30日，尚未实际缴纳注册资本。
（2）本公司之孙公司海南粤水电建设工程有限公司于2019年4月1日办理工商注销。
6、其他
不适用。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
牡丹江粤水电新
宁安市 宁安市 太阳能发电 100.00% 设立
能源有限公司
广东鑫瑞投资有 利用自有资金投
广州市 广州市 100.00% 设立
限公司 资
福鼎市福粤投资 利用自有资金投
福鼎市 福鼎市 100.00% 设立
有限公司 资
珠海丰粤水电工 水利水电工程、
珠海市 珠海市 100.00% 设立
程有限公司 房屋建筑工程
粤水电轨道交通
广州市 广州市 工程施工 100.00% 设立
建设有限公司
粤水电建筑安装
广州市 广州市 工程施工 100.00% 设立
建设有限公司
水利水电工程、
广东粤水电勘测 非同一控制合并
佛山市 佛山市 建筑工程勘测、 60.00%
设计有限公司 取得
规划、设计
广东粤水电工程
广州市 广州市 工程施工 100.00% 设立
建设有限公司
广东粤水电韩江
水利开发有限公 梅州市 梅州市 水力发电 75.12% 设立
司
广东致诚新能源
能源技术研究、
环保科技有限公 广州市 广州市 100.00% 设立
技术开发服务
司
广州利源太阳能 非同一控制合并
广州市 广州市 太阳能发电 100.00%
有限公司 取得
157
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
广东晨洲水利投
广州市 广州市 BT 项目投资 100.00% 设立
资有限公司
遂溪晨洲投资有
遂溪县 遂溪县 BT 项目投资 70.00% 设立
限公司
广州市晋丰实业 制造、加工、安 非同一控制合并
广州市 广州市 100.00%
有限公司 装等 取得
新疆骏晟能源装 风电塔架、金属
奇台县 奇台县 100.00% 设立
备有限公司 压力容器制造
广东粤水电新能 风电塔架、金属
阳江市 阳江市 70.06% 设立
源装备有限公司 压力容器制造
风力、太阳能发
中南粤水电投资
长沙市 长沙市 电、水资源、投 100.00% 设立
有限公司
资开发
广水桃江水电开 非同一控制合并
桃江县 桃江县 水力发电 100.00%
发有限公司 取得
广水安江水电开 非同一控制合并
洪江市 洪江市 水力发电 100.00%
发有限公司 取得
成都水工钢结构 钢结构制作、安
成都市 成都市 100.00% 设立
有限责任公司 装
中南粤水电建设 非同一控制合并
成都市 成都市 工程施工 100.00%
有限公司 取得
公安县粤水电能 可再生能源开
公安县 公安县 100.00% 设立
源开发有限公司 发、投资
平江县粤水电能 可再生能源开
平江县 平江县 100.00% 设立
源开发有限公司 发、投资
宁陵县粤水电能 可再生能源开
宁陵县 宁陵县 100.00% 设立
源开发有限公司 发、投资
扎鲁特旗粤水电
扎鲁特旗 扎鲁特旗 风力发电 100.00% 设立
能源有限公司
东南粤水电投资
海口市 海口市 能源投资开发 100.00% 设立
有限公司
海南新丰源实业
东方市 东方市 风力发电 100.00% 设立
有限公司
风力、太阳能发
滨州粤水电能源
滨州市 滨州市 电、新能源投资 80.00% 设立
有限公司
开发
风力、太阳能发
徐闻县粤水电能
徐闻市 徐闻市 电、新能源投资 100.00% 设立
源有限公司
开发
158
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
葫芦岛市南票区
可再生能源开
粤水电能源有限 葫芦岛市 葫芦岛市 100.00% 设立
发、投资
公司
金塔县粤水电新
酒泉市 酒泉市 太阳能发电 100.00% 设立
能源有限公司
新丰县新源水力 非同一控制合并
新丰县 新丰县 水力发电 80.00%
发电有限公司 取得
乳源瑶族自治县
可再生能源开
粤水电能源有限 乳源县 乳源县 100.00% 设立
发、投资
公司
淄博粤水电能源 风力、太阳能发
淄博 淄博 90.00% 设立
有限公司 电
乳源瑶族自治县
顺兴投资有限公 乳源县 乳源县 实业投资 100.00% 设立
司
遂溪县粤水电能 风力、太阳能发
遂溪县 遂溪县 100.00% 设立
源有限公司 电
风力发电、太阳
新疆粤水电能源
乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 能发电、水资源、 100.00% 设立
有限公司
投资开发
布尔津县粤水电
布尔津县 布尔津县 风电项目投资 100.00% 设立
能源有限公司
木垒县东方民生 可再生能源开
昌吉州 昌吉州 100.00% 设立
新能源有限公司 发、投资
富蕴县粤水电能 可再生能源开
富蕴县 富蕴县 100.00% 设立
源有限公司 发、投资
风力发电、太阳
乌鲁木齐粤水电
乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 能发电、水资源、 100.00% 设立
能源有限公司
投资开发
风力发电、太阳
阿瓦提县粤水电
阿瓦提县 阿瓦提县 能发电的投资开 100.00% 设立
能源有限公司
发与技术咨询
和布克赛尔蒙古 可再生能源投
自治县粤水电能 和布克赛尔县 和布克赛尔县 资、太阳能发电 100.00% 设立
源有限公司 的配件销售
风力发电、太阳
青河县粤水电能
阿勒泰地区 阿勒泰地区 能发电、水资源、 100.00% 设立
源有限公司
投资开发
阿勒泰市粤水电 其他能源的投
阿勒泰地区 阿勒泰地区 100.00% 设立
能源有限公司 资、开发、咨询
159
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
可再生能源投
吉木乃县粤水电
吉木乃县 吉木乃县 资、开发建设、 100.00% 设立
能源有限公司
经营和管理
可再生能源投
柯坪县粤水电能
柯坪县 柯坪县 资、开发建设、 100.00% 设立
源有限公司
经营和管理
可再生能源投
哈密粤水电能源
哈密市 哈密市 资、开发建设、 100.00% 设立
有限公司
经营和管理
可再生能源投
奇台县粤水电能
奇台县 奇台县 资、开发建设、 100.00% 设立
源有限公司
经营和管理
风力、太阳能发
托里县粤通能源
托里县 托里县 电；水资源投资 90.00% 设立
有限公司
开发
风力、太阳能光
伏发电；水资源
五家渠粤水电能
五家渠 五家渠 投资开发；矿业 100.00% 设立
源有限公司
投资；能源规划、
设计及咨询服务
风力、太阳能发
巴里坤粤水电能
巴里坤县 巴里坤县 电、水资源投资 100.00% 设立
源有限公司
开发
四川西能能源开 风力、太阳能发 非同一控制合并
成都市 成都市 60.00%
发有限公司 电 取得
西藏腾能新能源 风力、太阳能发 非同一控制合并
拉萨市 拉萨市 60.00%
有限公司 电 取得
新疆华润通川新
风力、太阳能发 非同一控制合并
能源科技有限公 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 100.00%
电 取得
司
新疆华荣新能源 非同一控制合并
木垒县 木垒县 风力发电 100.00%
有限公司 取得
新疆华瑞新能源 非同一控制合并
木垒县 木垒县 光伏发电 100.00%
有限公司 取得
城市轨道交通工
弥勒市城市轨道
弥勒市 弥勒市 程、轻轨客运服 52.00% 设立
交通有限公司
务
广州市瀚源建设
非同一控制合并
工程质量检测有 广州市 广州市 检验、检测服务 100.00%
取得
限公司
160
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
西洞庭粤水电沙
河投资运营有限 常德市 常德市 工程施工 80.00% 设立
公司
市政公用工程施
弥勒市粤水电市
弥勒市 弥勒市 工；市政公用设 90.00% 设立
政建设有限公司
施建设及管理
投资、建设、运
封开县粤水电环
封开县 封开县 营维护及移交业 99.00% 设立
保实业有限公司
务
阳江市粤水电交 市政公用工程施
通建设投资有限 阳江市 阳江市 工；市政公用设 98.99% 设立
公司 施建设及管理
交通建设工程投
韶关翁源县粤水 资、勘察设计、
电交通建设投资 韶关市 韶关市 建设、配套设施 90.23% 设立
有限公司 经营及运营维护
服务
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用。
其他说明：
持股比例：按占认缴注册资本比例计算。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
广东粤水电勘测设计有
40.00% 1,121,269.90 9,730,321.94
限公司
四川西能能源开发有限
40.00% 3,526,896.02 37,772,514.53
公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。
161
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
其他说明：
不适用。
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
广东粤
水电勘
20,450,3 9,991,82 30,442,1 6,176,25 6,176,25 27,556,9 10,315,4 37,872,4 13,349,7 13,349,7
测设计 0.00 0.00
53.67 7.10 80.77 2.92 2.92 39.31 72.70 12.01 81.90 81.90
有限公
司
四川西
能能源 37,882,9 288,836, 326,719, 32,788,2 199,500, 232,288, 131,627, 275,698, 407,325, 172,711, 149,000, 321,711,
开发有 02.94 658.01 560.95 74.62 000.00 274.62 167.75 433.69 601.44 555.16 000.00 555.16
限公司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
广东粤水电
25,205,590.2 16,595,887.7
勘测设计有 2,743,297.74 2,743,297.74 -69,004.97 1,535,959.59 1,535,959.59 -1,077,470.49
7 8
限公司
四川西能能
20,722,267.9
源开发有限 8,817,240.05 8,817,240.05 7,321,146.09 0.00 -51,445.81 -51,445.81 46.70
2
公司
其他说明：
不适用。
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
不适用。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
不适用。
其他说明：
不适用。
162
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
北江航道扩能升
级项目的筹划、
广东省北江航道 资金筹措、建设
开发投资有限公 清远市 清远市 实施、运营管理 5.00% 权益法
司 及资产管理，项
目沿线流域的服
务设施等的经营
翠亨新区滨河整
治水利工程项目
中山翠亨新区水
（北部标段）的
利投资建设有限 中山市 中山市 27.00% 权益法
设计优化、投融
公司
资、建设、运营
维护和移交工作
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
1：广东省北江航道开发投资有限公司系本公司与广东省航运集团有限公司、广东省建筑工程集团有限公司三位出资
人组成联合体中标“北江航道扩能升级项目投资建设主体”项目，三位出资人共同出资设立广东省北江航道开发投资有限公
司，负责北江航道扩能升级项目的建设和运营。本公司按协议投资258,750,000.00元，已实缴217,500,000.00元。该公司注册
资本5,175,000,000.00元，本公司按协议持股5%，在项目建设期间，享有25%的表决权。因此本公司对其不具有控制权，该
公司为本公司的联营企业。
2：中山翠亨新区水利投资建设有限公司系本公司与中国建筑第八工程局有限公司组成联合体中标“翠亨新区滨河整治
水利工程项目（北部标段）”后，本公司与中山翠亨投资有限公司、中国建筑第八工程局有限公司三位出资人共同出资成立
中山翠亨新区水利投资建设有限公司，负责翠亨新区滨河整治水利工程项目（北部标段）的设计优化、投融资、建设、运营
维护和移交工作。该公司注册资本682,466,781.00元，本公司按协议持股27%，需投资184,266,030.87元，目前实际投资
81,000,000元。因此本公司对其不具有控制权，该公司为本公司的联营企业。
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用。
（2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
163
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
投资账面价值合计 298,500,000.00 217,500,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
广东省北江航道开发投资有限公司的投资项目本年度处于建设初期，项目费用计入在建工程，无损益情况。
中山翠亨新区水利投资建设有限公司的投资项目本年度处于建设初期，项目费用计入在建工程，无损益情况。
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项
目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞
口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量
很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在
假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水
平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面
临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之
内。
1.市场风险
(1)外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与越南盾和欧元有关。除本公司下属子公司一笔长期
借款以欧元计价外，其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，本公司的资产及负债主要为人民币余额。外
币余额的资产和负债产生外汇风险，对本公司的经营业绩无重大影响。
(2)利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注七、17和25）有关。本公司
的政策是保持这些借款的浮动利率。
利率风险敏感性分析：
利率风险敏感性分析基于下述假设：
市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。
(3)其他价格风险
无。
2.信用风险
2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金
融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，
但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的
坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。
164
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
3.流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现
金流量波动的影响。
本公司将银行借款作为补充资金来源，本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
截至2019年6月30日，本公司持有的金融负债按未折现的合同义务的到期期限分析如下：
单位：元
项目 1年以内 1-5年 5年以上 合计
短期借款 3,724,496,665.00 - - 3,724,496,665.00
应付票据 786,970,257.40 786,970,257.4
应付账款 1,638,250,365.56 571,775,256.90 - 2,210,025,622.46
其他应付款 402,860,198.53 324,625,073.53 - 727,485,272.06
一年内到期的非流动负债 856,861,925.08 - - 856,861,925.08
长期借款 - 1,001,724,000.00 6,003,654,341.61 7,005,378,341.61
长期应付款 42,264,756.58 94,315,305.10 299,678,984.61 436,259,046.29
合计 7,451,704,168.15 1,992,439,635.53 6,303,333,326.22 15,747,477,129.90
（二）金融资产转移
1.已转移但未整体终止确认的金融资产
本报告期，本公司无已转移但未整体终止确认的金融资产。
2.已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产
本报告期，本公司无已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。
（三）金融资产与金融负债的抵销
本报告期，本公司无金融资产与金融负债的抵销情况。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
广州市天河区珠江
广东省水电集团有
新城华明路 9 号华 综合经营 520,000,000 元 36.48% 36.48%
限公司
普广场西座 22 层
广东省建筑工程集 广东省广州市荔湾
综合经营 9,375,905,000 元 37.32% 37.32%
团有限公司 区流花路 85 号
本企业的母公司情况的说明
直接控股股东：广东省水电集团有限公司；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：
广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西座22层；法定代表人：张育民；注册资本：52,000万元人民币；统一社会信用
代码：91440000190326633X；经营范围：水资源、风能项目投资；市政、道路基础设施投资建设；工程项目总承包、房地
产开发经营（在资质证书有效期内经营）；上述项目相关技术、咨询服务；销售建筑材料、电器机械及器材、砼建筑预制构
165
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
件；货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；
资产经营、管理。
间接控股股东：广东省建筑工程集团有限公司；公司类型：有限责任公司（国有独资）；注册地址：广东省广州市荔湾
区流花路85号；法定代表人：张育民；注册资本：937,590.50万元人民币；统一社会信用代码：91440000190330368U；经营
范围：经营省政府授权范围内的国有资产，对内进行资产重组和优化配置，对外进行抵押、转让、变现和投资等资本运作；
国内外建筑工程施工总承包，工业与民用建筑、市政公用工程、水利水电工程、路桥建设、机电设备安装、地基与基础工程、
建筑装饰工程、钢结构工程、机电工程、建筑幕墙工程、起重设备安装工程施工、土石方工程等施工、总承包；以上工程监
理、设计、勘察、规划、咨询、检测、鉴定等；以上各类工程投融资与经营；清洁能源项目投资、建设与运营，水电投资建
设与经营，水力电力生产和供应、建筑和水利机械生产销售；建筑相关科研、制造和工程专业技术服务，科技推广和应用服
务，建筑工程用机械及建筑材料生产专用机械制造与销售，建筑材料和非金属矿物制品科研、制造、销售和专业技术服务；
房地产投资、开发经营、物业管理及综合家居服务；商品房购置、租赁及销售；货物进出口、技术进出口；承包境外工程及
境内国际招标工程，境外工程所需设备、材料出口；对外劳务输出、咨询，技术及职业培训；住房租赁业务，医疗、健康与
养老业务的投资、建设与运营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
本企业最终控制方是广东省人民政府国有资产监督管理委员会。
其他说明：
不适用。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
广东省北江航道开发投资有限公司 本公司之联营企业
中山翠亨新区水利投资建设有限公司 本公司之联营企业
其他说明
不适用。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
红河广源水电开发有限公司 本公司直接控股股东控制的公司
红河广源马堵山水电开发有限公司 本公司直接控股股东控制的公司
广州翠岛水电度假村有限责任公司 本公司直接控股股东控制的公司
广东恒广源投资有限公司 本公司直接控股股东控制的公司
广州市欣茂物业管理有限公司 本公司直接控股股东控制的公司
广东水电云南投资有限公司 本公司直接控股股东控制的公司
166
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
云南广源建设有限公司 本公司直接控股股东控制的公司
红河广源售电有限公司 本公司直接控股股东控制的公司
广东广源售电有限公司 本公司直接控股股东控制的公司
广州稷生实业发展有限公司 本公司直接控股股东控制的公司
广东水电云南投资金平电力有限公司 本公司直接控股股东控制的公司
广东水电云南投资金平电力有限公司新寨水电厂 本公司直接控股股东控制的公司
广东省水电医院有限公司 本公司直接控股股东控制的公司
肇庆恒盈建设投资有限公司 本公司直接控股股东控制的公司
广东省兴粤水利投资有限公司 本公司直接控股股东控制的公司
广东岭南和众医药投资有限公司 本公司直接控股股东控制的公司
广州市凯基药业有限公司 本公司直接控股股东控制的公司
广东岭南健康产业集团有限公司 本公司直接控股股东控制的公司
广州鑫冠置业有限公司 本公司直接控股股东控制的公司
韶关富万家房地产开发有限公司 本公司直接控股股东控制的公司
广东省水利电力勘测设计研究院 关联方理事长为本公司现任董事
深圳市腾昌实业有限公司 本公司直接控股股东之联营公司
广东省水电集团投资管理中心（有限合伙） 本公司直接控股股东之联营公司
广东恒域投资发展有限公司 本公司直接控股股东之联营公司
广州市富祥房地产开发有限公司 本公司直接控股股东之联营公司
广州恒塬泰伍投资管理中心（有限合伙） 本公司直接控股股东之联营公司
广东恒塬泰投资管理中心（有限合伙） 本公司直接控股股东之联营公司
广州恒兆源投资管理中心 本公司直接控股股东之联营公司
广东爆破工程有限公司 本公司间接控股股东控制的公司
广东省建筑工程机械施工有限公司 本公司间接控股股东控制的公司
广东省建筑装饰工程有限公司 本公司间接控股股东控制的公司
广东省建筑装饰集团公司 本公司间接控股股东控制的公司
广州华隧威预制件有限公司 本公司间接控股股东控制的公司
阳江市大河水力发电有限公司 本公司间接控股股东控制的公司
广东江海机电工程有限公司 本公司间接控股股东控制的公司
东莞市源胜建设工程质量检测有限公司 本公司间接控股股东控制的公司
广东省源天工程有限公司 本公司间接控股股东控制的公司
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 本公司间接控股股东控制的公司
广东省建科建筑设计院有限公司 本公司间接控股股东控制的公司
广东省建筑工程监理有限公司 本公司间接控股股东控制的公司
167
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
广东建鑫投融资住房租赁有限公司 本公司间接控股股东控制的公司
广东省建筑构件工程有限公司 本公司间接控股股东控制的公司
广东省粤东三江连通建设有限公司 本公司间接控股股东控制的公司
其他说明
不适用。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
广州市欣茂物业管
物业管理费等 716,985.74 否 1,311,632.34
理有限公司
广东恒广源投资有
项目管理费 0.00 否 3,827,482.51
限公司
广东省水电医院有
体检费 961,600.00 否 113,794.00
限公司
广州翠岛水电度假 职工培训费、会议
11,238.00 否 198,236.00
村有限公司 费及住宿费
广东爆破工程有限
分包工程 2,765,193.86 否 17,856,996.22
公司
广东江海机电工程
分包工程 16,651,918.17 否 5,051,579.63
有限公司
广东省源天工程有
分包工程 198,267.79 否 0.00
限公司
广东水电云南投资
电费 333,926.91 否 0.00
金平电力有限公司
广东省建科建筑设
勘测设计费 794,877.12 否 0.00
计院有限公司
广东省建筑工程机
分包工程 7,426,012.37 否 0.00
械施工有限公司
广州鑫冠置业有限
咨询服务费 33,377.97 否 0.00
公司
广东省建筑工程集
分包工程 0.00 否 1,556.68
团有限公司
合计 29,893,397.93 28,361,277.38
出售商品/提供劳务情况表
168
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
广东省水电集团有限公司 新城东方丽园项目 1,103,835.26 1,113,398.48
广东省水利电力勘测设计研究
工程项目施工 103,121,543.84 115,220,840.77
院
红河广源水电开发有限公司 工程项目施工 0.00 2,533,915.00
广东水电云南投资金平电力有
金水河四级水电站工程 368,593.01 165,996.46
限公司
广东水电云南投资金平电力有
金水河三级水电站工程 56,214,766.66 61,411,526.19
限公司新寨水电厂
广东省兴粤水利投资有限公司 设计费 7,364,202.36 10,729,729.68
广东省兴粤水利投资有限公司 垦田项目 183,995,358.48 66,190,349.52
广东省北江航道开发投资有限 北江航道扩能升级工程飞来
216,361,343.69 290,084,779.80
公司 峡枢纽二、三线船闸工程
广东省北江航道开发投资有限 北江航道扩能升级工程孟洲
113,183,540.38 121,901,685.41
公司 坝枢纽二线船闸工程
广东省源天工程有限公司 检测费 113,510.68 0.00
广东省粤东三江连通建设有限
工程项目施工 76,450,906.06 0.00
公司
合计 758,277,600.42 669,352,221.31
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
不适用。
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
广州稷生实业发展有限公司 房屋租赁 0.00 479,670.84
广东省建筑构件工程有限公
房屋租赁 139,145.14 0.00
司
广东水电云南投资有限公司 房屋租赁 54,788.57 0.00
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
广东省水电集团有限公司 房屋租赁 709,357.16 0.00
红河广源马堵山水电开发有 汽车租赁 31,034.48 0.00
169
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
限公司
广东华隧建设集团有限公司 变压器租赁 12,000.00 0.00
关联租赁情况说明
不适用。
（3）关联担保情况
报告期本公司无关联担保情况。
（4）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,171,135.00 1,266,030.00
（5）其他关联交易
无。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款：
广东省水电集团有
应收账款 113,418,567.45 6,434,671.46 18,907,994.76 1,466,749.94
限公司
广东省水利电力勘
应收账款 4,862,586.38 243,129.32 12,826,521.29 641,326.06
测设计研究院
广东水电云南投资
应收账款 34,851,061.26 1,742,553.06
金平电力有限公司
红河广源水电开发
应收账款 95,323.78 19,064.68 95,323.78 19,064.68
有限公司
红河广源马堵山水
应收账款 3,886,873.07 777,374.61 3,886,873.07 777,374.61
电开发有限公司
广东省兴粤水利投
应收账款 198,736,595.51 9,936,829.77 127,464,848.51 6,373,242.43
资有限公司
应收账款 广东省北江航道开 25,692,834.26 1,284,641.71 25,692,834.26 1,284,641.71
170
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
发投资有限公司
广东省源天工程有
应收账款 147,071.83 58,828.73 147,071.83 7,353.59
限公司
小计 346,839,852.28 18,754,540.28 223,872,528.76 12,312,306.08
其他应收款：
广东省建筑工程集
其他应收款 666,500.00 33,325.00
团有限公司
广东省水利电力勘
其他应收款 45,284,801.55 2,264,240.08 45,623,732.60 2,281,186.63
测设计研究院
红河广源水电开发
其他应收款 1,105,984.31 55,299.22 2,155,492.69 107,774.63
有限公司
肇庆恒盈建设投资
其他应收款 44,055,377.56 2,202,768.88 57,805,377.56 2,890,268.88
有限公司
广东水电云南投资
其他应收款 8,812,522.03 440,626.10
金平电力有限公司
广东水电云南投资
其他应收款 金平电力有限公司 9,199,458.74 459,972.94 8,707,988.89 435,399.44
新寨水电厂
广东省兴粤水利投
其他应收款 64,450,495.50 3,222,524.78 45,232,644.24 2,261,632.21
资有限公司
广东省建筑装饰工
其他应收款 16,218.70 3,243.74
程有限公司
广东建鑫投融资住
其他应收款 200,000.00 10,000.00
房租赁有限公司
广东水电云南投资
其他应收款 219,431.74 10,971.59 44,808.86 2,240.44
有限公司
广东省北江航道开
其他应收款 119,656,362.00 5,982,818.10 86,913,692.97 4,345,684.65
发投资有限公司
广东省源天工程有
其他应收款 52,117.35 5,734.15
限公司
小计 284,638,411.40 14,231,920.59 255,564,595.89 12,783,790.87
预付账款：
广东省建筑工程机
预付账款 174,866.49
械施工有限公司
广东江海机电工程
预付账款 2,319,283.96 1,120,000.00
有限公司
广东省源天工程有
预付账款 4,504,668.33 1,671,567.91
限公司
171
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
广州市欣茂物业管
预付账款 2,250.00
理有限公司
小计 6,826,202.29 2,966,434.40
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款：
广东省水利电力勘测设计研
应付账款 82,500.00
究院
广东水电云南投资金平电力
应付账款 1,035,020.96
有限公司
应付账款 广东爆破工程有限公司 4,681,238.02 4,517,096.38
应付账款 广东省建筑装饰集团公司 292,264.43 311,918.11
应付账款 广东江海机电工程有限公司 18,106,908.46 13,270,402.98
应付账款 广东省源天工程有限公司 1,577,868.68 964,837.31
广州市欣茂物业管理有限公
应付账款 525,518.15
司
广东省源天工程有限公司贵
应付账款 682,399.00
阳分公司
应付账款 广州华隧威预制件有限公司 8,389,408.90 8,389,408.90
广东省建科建筑设计院有限
应付账款 1,662,962.54
公司
广东省建筑工程机械施工有
应付账款 7,251,145.88
限公司
小计 40,298,834.37 31,442,064.33
预收款项：
广东水电云南投资金平电力
预收款项 3,956,645.27
有限公司新寨水电厂
广东省水利电力勘测设计研
预收款项 178,200,964.56 109,742,447.82
究院
预收款项 广东省水电医院有限公司 973,033.80 973,033.80
广州翠岛水电度假村有限责
预收款项 490,000.00 490,000.00
任公司
广东省北江航道开发投资有
预收款项 67,192,219.86 228,743,963.07
限公司
172
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
广东省兴粤水利投资有限公
预收款项 22,120,321.50 160,034,042.94
司
阳江市大河水力发电有限公
预收款项 622,417.66 622,417.66
司
广东省粤东三江连通建设有
预收款项 32,700,000.00
限公司
小计 302,298,957.38 504,562,550.56
其他应付款：
广州市欣茂物业管理有限公
其他应付款 20,000.00
司
其他应付款 广东爆破工程有限公司 54,258.90 80,131.05
广东省建筑工程集团有限公
其他应付款 70,000.00
司
其他应付款 广东江海机电工程有限公司 20,000.00 20,000.00
其他应付款 广东省源天工程有限公司 204,111.18 270,114.34
小计 278,370.08 460,245.39
十二、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无。
5、其他
报告期内，本公司未发生涉及股份支付的业务。
173
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
十三、承诺及或有事项
1、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
本公司诉宛达昕高速公路建设有限公司、内蒙古博源控股集团有限公司建设工程施工合同纠纷案
2016年4月，本公司以宛达昕高速公路建设有限公司（以下简称“宛达昕公司”）、内蒙古博源控股集团有限公司（以下
简称“博源集团公司”）为被告向河南省高级人民法院提起诉讼（〔2016〕豫民初14号），要求宛达昕公司支付拖欠公司已完
成工程造价、人工和材料调差等工程款共计349,673,724.91元，河南省高级人民法院决定受理。2016年5月，公司向河南省高
级人民法院申请财产保全，请求查封冻结宛达昕公司、博源集团公司价值1.5亿元的银行存款、股权及车辆。在冻结的期限
届满前，公司向法院申请续冻，2018年7月25日，公司收到河南省高级人民法院通知，继续查封、冻结宛达昕公司、博源集
团公司名下价值1.5亿元的财产，具体执行情况如下：1.冻结银行存款。继续冻结博源集团公司中国建设银行鄂尔多斯鄂托克
西街支行账户（应冻结1.5亿元，实际冻结45,167.36元）；继续冻结博源集团公司中国银行南阳分行营业部账户（应冻结1.5
亿元，实际冻结21,742.49元）；继续冻结博源集团公司中国农业银行鄂尔多斯天骄支行账户（应冻结1.5亿元，实际冻结
303,256.69元）；继续冻结博源集团公司中国招商银行鄂尔多斯市支行账户（应冻结1.5亿元，实际冻结71,631.27元）；继续
冻结宛达昕公司上海浦东发展银行鄂尔多斯分行账户（应冻结1.5亿元，实际冻结352,703.79元）。实际冻结银行存款金额合
计794,501.60元，冻结期限为1年。2.冻结股权。继续冻结博源集团公司持有的鄂尔多斯市博源小额贷款有限责任公司70%的
股权（注册资本60,000万元人民币）即42,000万元（股权、其他投资权益的数额），冻结期限为3年；博源集团公司持有的鄂
尔多斯市博源酒店投资有限公司100%的股权（注册资本1,000万元人民币）即1,000万元（股权、其他投资权益的数额），冻
结期限为3年；博源集团公司持有的内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司49%的股权（注册资本160,000万元人民币）即78,400
万元（股权、其他投资权益的数额），冻结期限为1年。3.原查封车辆被强制报废。原查封博源集团公司小型汽车丰田陆地
巡洋舰一部，车牌号码：蒙K99373（档案编号：150600014934），由于逾期检验被强制报废。在冻结的期限届满前，公司
向河南高院申请继续续冻。2019年6月17日，公司收到河南高院的民事裁定书（〔2019〕豫民初34号），裁定按照〔2016〕
豫民初14号民事裁定书续行查封、冻结相关财产及权益。
此后，宛达昕公司向河南省高级人民法院提交《反诉状》、《增加反诉请求申请书》，要求增加以下反诉请求：1.请求
法院判决公司依据施工合同的约定、交通部《公路工程竣工验收办法》和河南省交通厅豫交办〔2003〕1045号文件关于下发
《<河南省公路工程竣工文件材料立卷归档整理细则>的通知》的有关规定向其移交与本案工程相关的工程资料；2.请求法院
判决公司承担违约金129,547,316.40元；3.请求法院判决公司承担质量缺陷修复费用13,428,344元（暂定金额，待相关鉴定意
见作出后再行调整）；4.请求法院判决公司支付工程计量借款的资金占用费6,562,751元。
（2）宛达昕高速公路建设有限公司诉本公司、中国建行增城支行建设工程施工合同纠纷案
2016年9月，宛达昕公司以本公司、中国建行增城支行为被告向河南省高级人民法院提起诉讼（〔2016〕豫民初43号），
要求本公司返还超付工程款、违约金等共计275,402,257.20元，并要求中国建行增城支行依据其出具的《质量保函》在其保
证范围内承担连带赔偿责任，河南省高级人民法院已决定受理本案。2016年11月8日，因宛达昕公司提出财产保全，要求法
院查封、冻结本公司名下价值1亿元的财产，法院已冻结本公司中国农业银行股份有限公司增城新塘支行的银行账户资金1
亿元，冻结期限为1年。后宛达昕公司向河南省高级人民法院提出变更诉讼请求申请，申请事项如下：1.请求确认本公司施
工的河南省内乡至邓州高速公路工程土建工程№2合同段建设工程质量存在缺陷；2.变更原诉讼请求中关于中国建行增城支
行的诉讼请求。请求判决确认中国建行增城支行出具的《质量保函》为独立保函，并由中国建行增城支行给予原告人民币
20,000,000元及利息（自2016年1月4日起至实际支付之日止，按年息6%的标准计算）；3.撤回“请求判决被告（公司）承担违
约金129,547,316.40元”和“请求判决被告（公司）承担质量缺陷修复费用13,428,344元”两项诉讼请求（以反诉的形式提出）。
宛达昕公司在〔2016〕豫民初43号案中的其他诉讼请求保持不变。为解除被冻结账户资金，本公司以中国银行股份有限公司
广东省分行提供1亿元诉讼财产保全担保的方式，向河南省高院申请解除冻结。2017年11月17日，本公司收到河南省高院发
来的《民事裁定书》（〔2016〕豫民初43号之三），裁定解除对本公司银行存款人民币1亿元的冻结并立即开始执行，当日，
中国农业银行股份有限公司增城新塘支行解除对公司银行账户的冻结，解除冻结金额为人民币1亿元整。2019年5月20日，公
174
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
司收到河南省高级人民法院的民事裁定书（〔2019〕豫民初33号），裁定准许原告宛达昕公司撤回对公司、建行增城支行施
工合同纠纷案的起诉。宛达昕公司在该案中要求确认双方签订的《河南省内乡至邓州高速公路工程土建工程NO.2合同段施
工合同》已解除的诉讼请求，由宛达昕公司在公司诉宛达昕公司、博源集团建设工程施工合同纠纷案（〔2019〕豫民初34
号）中以反诉的形式提出。
（3）并案审理进展情况：
〔2016〕豫民初14号案已于2016年10月27日进行开庭审理，各方进行了证据交换并质证。后法院决定将本案与〔2016〕
豫民初43号案合并审理，并分别于2017年4月7日、2017年7月26日继续组织各方进行证据交换。2017年8月15日法院正式开庭
审理。
A.〔2016〕豫民初14号案判决及上诉情况：河南省高级人民法院于2018年3月16日作出一审判决：1.宛达昕公司于本判
决生效后十五日内向公司支付工程款343,406,547.75元，并自2016年3月18日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计付利息
至付清之日止；2.宛达昕公司于本判决生效后十五日内向公司退还履约保证金32,386,829.00元并支付利息50万元；3.博源集
团公司就上述第一项、第二项债务向公司承担连带责任；4.驳回公司的其他诉讼请求；5.驳回宛达昕公司的反诉请求。
2018年5月2日，公司收到河南省高级人民法院发来的宛达昕公司上诉状：请求法院依法裁定撤销一审判决，发回重审或
改判：1.驳回粤水电一审中提出的全部诉讼请求；2.支持宛达昕公司一审中提出的第一、三、五项反诉请求；3.判令粤水电
承担本案一、二审全部诉讼费用。
2018年5月7日，公司收到河南省高级人民法院发来的博源集团公司上诉状：请求法院依法裁定撤销一审判决，发回重审
或将第三项判决内容改判为：驳回公司主张博源公司对宛达昕公司应承担的本案全部债务承担连带民事责任的诉讼请求。
B.〔2016〕豫民初43号案判决及上诉情况：河南省高级人民法院于2018年3月16日作出一审判决：驳回宛达昕公司的诉
讼请求。案件受理费803,932.00元，保全费15,000.00元，合计818,932.00元，由宛达昕公司负担。
2018年5月2日，公司收到河南省高级人民法院发来的宛达昕公司上诉状：1.请求法院依法裁定撤销一审判决，发回重审
或改判支持宛达昕公司在一审中提出的第一、二、三、四项诉讼请求；
C.该案二审已于2018年10月30日、10月31日在最高人民法院第四巡回法庭开庭审理。2019年3月11日，公司收到最高人
民法院的民事裁定书（案号：〔2018〕最高法民终879号、〔2018〕最高法民终881号），裁定情况如下：
1.民事裁定书（案号：〔2018〕最高法民终879号）
(1)撤销河南省高级人民法院〔2016〕豫民初14号民事判决；
(2)该案发回河南省高级人民法院重审。
2.民事裁定书（案号：〔2018〕最高法民终881号）
(1)撤销河南省高级人民法院〔2016〕豫民初43号民事判决；
(2)该案发回河南省高级人民法院重审。
D.2019年5月14日，河南省高级人民法院开庭审理河南省内乡至邓州高速公路土建工程№2合同段建设工程施工合同纠纷
案。庭审中，公司收到宛达昕公司提交的《变更反诉请求申请书》，申请事项具体如下：
（一）撤销两项反诉请求
1.撤销第二项反诉请求，即撤销“请求判决反诉被告（公司）支付违约金64,773,658.20元”的反诉请求；
2.撤销第四项反诉请求，即撤销“请求判决反诉被告（公司）支付工程计量借款的资金占用费6,562,751元”的反诉请求。
（二）变更一项反诉请求
将第五项反诉请求“请求判决反诉被告（公司）向反诉原告（宛达昕公司）移交与本案工程相关的工程资料”变更为“请
求判决反诉被告（公司）按照《工程资料清单说明》的具体要求向反诉原告（宛达昕公司）移交本案工程资料”。
（三）增加两项反诉请求
1.请求判决确认反诉原告（宛达昕公司）与反诉被告（公司）于2010年3月就河南省内乡县至邓州市高速公路第二标段
工程签订的《河南省内乡至邓州高速公路工程土建工程NO.2合同段施工合同》已解除。
2.请求判决反诉被告（公司）承担本案诉讼费用、鉴定费用以及其他因处理本案而产生的合理费用。
（四）变更后的反诉请求（重新调整各项反诉请求的顺序）
1.请求判决确认反诉原告（宛达昕公司）与反诉被告（公司）于2010年3月就河南省内乡县至邓州市高速公路第二标段
工程签订的《河南省内乡至邓州高速公路工程土建工程NO.2合同段施工合同》已解除；
175
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2.请求判决反诉被告（公司）承担逾期交工违约金64,773,658.20元。
3.请求判决反诉被告（公司）承担质量缺陷修复费用13,428,344元（该金额为暂定金额，待相关鉴定意见作出后再行调
整）；
4.请求判决反诉被告（公司）按照《工程资料明细》的内容向反诉原告（宛达昕公司）移交两套本案工程资料；
5.请求判决反诉被告（公司）承担本案诉讼费用、鉴定费用以及其他因处理本案而产生的合理费用。
十四、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般
企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的
财务报表。
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号），
2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）。根据衔接规定，
企业对2019年1月1日至上述准则施行日之间发生的非货币性资产交换及债务重组，应根据准则进行调整；企业对2019年1月1
日之前发生的非货币性资产交换及债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
根据财政部的上述规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。
以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：
（一）相关项目调整情况
1.资产负债表
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目。
（2）原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
2.利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”
3.现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的
其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4.所有者权益变动表
“其他综合收益结转留存收益”项目，主要反映：（1）企业指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益的非交易性权
益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；（2）企业指定
为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累
计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。该项目应根据“其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填
列。
（二）资产负债表有关数据调整情况
2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目有关数据调整如下：
单位：元
项 目 合并资产负债表 母公司资产负债表
调整前 调整后 调整前 调整后
应收票据及应收账款 2,064,251,272.57 1,794,399,059.64
应收票据 34,857,148.20 17,385,233.31
应收账款 2,029,394,124.37 1,777,013,826.33
应付票据及应付账款 2,685,180,885.62 2,494,734,169.85
176
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
应付票据 333,683,784.37 352,827,466.37
应付账款 2,351,497,101.25 2,141,906,703.48
公司本次对财务报表格式进行调整依据财政部文件执行，对2018年度资产总额、负债总额、净利润等无影响。
十五、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的经营业务活动，按照公司产品行业分类作为确定报告分部的标准。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
项目 分部间抵销 合计
（本期数） （本期数） （上年同期数） （上年同期数）
一、工程施工 4,204,213,061.74 4,057,043,138.76 2,731,414,904.15 2,547,982,310.59
1、水利水电 2,904,443,832.28 2,803,095,636.51 1,655,139,520.00 1,531,297,114.15
2、市政工程 986,850,246.00 955,933,826.04 551,212,574.11 535,152,928.39
3、其他工程 312,918,983.46 298,013,676.21 525,062,810.04 481,532,268.05
二、产品销售 199,314,864.78 195,967,701.37 180,601,154.29 176,532,094.83
三、发电 589,563,718.09 239,683,752.76 374,666,601.86 181,545,276.18
1、水力发电 190,376,215.64 64,929,696.90 125,538,200.15 47,381,548.46
2、风力发电 180,841,076.41 94,654,644.65 130,896,090.22 80,747,018.62
3、太阳能发电 218,346,426.04 80,099,411.21 118,232,311.49 53,416,709.10
四、勘测设计与
41,718,050.38 24,583,560.26 25,410,252.10 15,870,915.52
咨询服务
五、其他
合计 5,034,809,694.99 4,517,278,153.15 3,312,092,912.40 2,921,930,597.12
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
177
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
计提比
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 2,180,00 2,180,00 2,180,000 2,180,000
0.10% 100.00% 0.12% 100.00%
备的应收账款 0.00 0.00 .00 .00
其中：
单项金额虽不重大
2,180,00 2,180,00 2,180,000 2,180,000
但单项计提坏账准 0.10% 100.00% 0.12% 100.00%
0.00 0.00 .00 .00
备的应收账款
按组合计提坏账准 2,094,37 116,090, 1,978,289 1,880,327 103,314,1 1,777,013,8
99.90% 5.54% 99.88% 5.49%
备的应收账款 9,968.06 346.12 ,621.94 ,929.74 03.41 26.33
其中：
已完工尚未最终结 332,028, 39,503,0 292,525,3 302,544,6 35,921,58 266,623,05
15.84% 11.90% 16.07% 11.87%
算的工程款 373.79 51.27 22.52 36.26 1.43 4.83
已竣工结算的工程 39,061,6 11,253,0 27,808,63 41,235,07 11,968,27 29,266,797.
1.86% 28.81% 2.19% 29.02%
款 90.15 50.50 9.65 2.88 5.26 62
尚未完工的在建项 1,302,87 65,143,7 1,237,731 1,099,770 54,988,50 1,044,781,6
62.14% 5.00% 58.42% 5.00%
目工程款 5,005.12 50.25 ,254.87 ,111.46 5.57 05.89
1,904,94 190,494. 1,714,446 2,904,941 435,741.1 2,469,199.8
销售商品 0.09% 10.00% 0.15% 15.00%
1.00 10 .90 .00 5 5
418,509, 418,509,9 433,873,1 433,873,16
应收子公司款项 19.96% 23.05%
958.00 58.00 68.14 8.14
2,096,55 118,270, 1,978,289 1,882,507 105,494,1 1,777,013,8
合计 100.00% 5.64% 100.00% 5.60%
9,968.06 346.12 ,621.94 ,929.74 03.41 26.33
按单项计提坏账准备：2,180,000.00 元
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
应收珠海万山自来水厂 账龄较长，预计收回可
2,180,000.00 2,180,000.00 100.00%
工程款 能性极小
合计 2,180,000.00 2,180,000.00 -- --
按组合计提坏账准备：116,090,346.12 元
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
已完工尚未最终结算的工程
332,028,373.79 39,503,051.27 11.90%
款
已竣工结算的工程款 39,061,690.15 11,253,050.50 28.81%
178
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
尚未完工的在建项目工程款 1,302,875,005.12 65,143,750.25 5.00%
销售商品 1,904,941.00 190,494.10 10.00%
应收子公司款项 418,509,958.00 0.00%
合计 2,094,379,968.06 116,090,346.12 --
确定该组合依据的说明：
不适用。
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 6,782,683.87 5.00 5.00
1-2 年 3,318,759.67 10.00 10.00
已完工尚未最终
结算 2-3 年 9,707,436.69 15.00 15.00
3 年以上 19,694,171.04 20.00 20.00
1 年以内 973,344.01 10.00 10.00
1-2 年 1,126,332.35 20.00 20.00
已竣工结算
2-3 年 975,783.52 30.00 30.00
3 年以上 8,177,590.62 40.00 40.00
1 年以内 - - -
1-2 年 190,494.10 10.00 10.00
销售商品
2-3 年 - - -
3 年以上 - - -
合计 372,995,004.94 50,946,595.87 13.66
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
报告期内计提坏账准备金额12,776,242.71元；报告期内收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为535,147,538.42元，占应收账款期末余额合计数的比
例为25.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为27,521,220.49元。
（4）因金融资产转移而终止确认的应收账款
报告期内，本公司未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
179
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 76,512,596.04 42,342,575.02
应收股利 199,075,876.44 224,075,876.44
其他应收款 4,204,595,098.39 3,598,627,761.02
合计 4,480,183,570.87 3,865,046,212.48
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
BT 项目回购期利息及投资回报 24,710,627.59 23,695,800.47
借款利息 51,801,968.45 18,646,774.55
合计 76,512,596.04 42,342,575.02
2）重要逾期利息
其他说明：
本公司对已进入回购期的BT项目，按完工审价确认的回购基数转作持有至到期投资；同时根据相关BT项目投资协议，
按甲方未付回购款（持有到期投资余额）和约定利率及投资回报率，计算应收甲方BT项目的回购期利息及回购期投资回报。
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
应收子公司股利 199,075,876.44 224,075,876.44
合计 199,075,876.44 224,075,876.44
2）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
不适用。
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
180
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
质保金 1,459,482,059.33 1,404,355,491.55
投标保证金 48,951,877.29 50,786,872.50
履约保证金 116,548,846.83 133,069,607.14
备用金 4,910,635.01 3,490,146.69
其他 216,107,119.69 196,676,679.56
应收子公司款项 2,482,664,223.51 1,936,267,897.00
合计 4,328,664,761.66 3,724,646,694.44
2）坏账准备计提情况
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 50,708,775.80 2,535,438.79 5.00
1-2 年 51,812,204.25 5,181,220.43 10.00
已竣工结算工程
质保金 2-3 年 32,579,674.77 6,515,934.95 20.00
3 年以上 2,548,985.33 764,695.60 30.00
1 年以内 121,263,786.40 6,063,189.32 5.00
1-2 年 22,633,726.44 2,263,372.64 10.00
其他
2-3 年 47,520,677.28 9,504,135.46 20.00
3 年以上 11,513,489.14 3,454,046.74 30.00
合计 340,581,319.41 36,282,033.93 10.65
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本报告期计提坏账准备金额0.00元；本报告期收回或转回坏账准备金额1,949,270.15元。
4）本期实际核销的其他应收款情况
报告期内，本公司无实际核销的其他应收款情况。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第1名 合并范围内往来 955,202,278.89 22.07%
第2名 合并范围内往来 525,126,419.47 12.13%
第3名 合并范围内往来 337,774,682.07 7.80%
181
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第4名 合并范围内往来 251,234,876.70 5.80%
第5名 质保金 226,961,367.08 5.24% 12,054,066.80
合计 -- 2,296,299,624.21 -- 53.04% 12,054,066.80
6）涉及政府补助的应收款项
报告期内，无涉及政府补助的应收款项。
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
报告期内，本公司未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 3,305,445,373.22 3,305,445,373.22 3,228,367,873.22 3,228,367,873.22
对联营、合营企
298,500,000.00 298,500,000.00 217,500,000.00 217,500,000.00
业投资
合计 3,603,945,373.22 3,603,945,373.22 3,445,867,873.22 3,445,867,873.22
（1）对子公司投资
单位： 元
期初余额(账 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末
被投资单位
面价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值) 余额
广东晨洲水利 148,000,000.0
148,000,000.00
投资有限公司 0
牡丹江粤水电
新能源有限公 10,000,000.00 10,000,000.00
司
广州市晋丰实 200,000,000.0
200,000,000.00
业有限公司 0
广东鑫瑞投资
28,000,000.00 28,000,000.00
有限公司
珠海丰粤水电
6,000,000.00 6,000,000.00
工程有限公司
福鼎市福粤投
25,000,000.00 25,000,000.00
资有限公司
粤水电轨道交
500,000,000.0
通建设有限公 500,000,000.00
0
司
182
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
粤水电建筑安
150,000,000.0
装建设有限公 150,000,000.00
0
司
新疆粤水电能 500,000,000.0
500,000,000.00
源有限公司 0
东南粤水电投 500,000,000.0
500,000,000.00
资有限公司 0
中南粤水电投 509,566,903.2
509,566,903.22
资有限公司 2
广东致诚新能
源环保科技有 10,000,000.00 10,000,000.00
限公司
广东粤水电勘
测设计有限公 27,480,000.00 27,480,000.00
司
广东粤水电工
程建设有限公 20,000,000.00 20,000,000.00
司
广东粤水电韩
448,000,000.0
江水利开发有 448,000,000.00
0
限公司
弥勒市城市轨
道交通有限公 60,471,000.00 60,471,000.00
司
广州市瀚源建
设工程质量检 4,000,000.00 4,000,000.00
测有限公司
西洞庭粤水电
沙河投资运营 66,849,970.00 66,849,970.00
有限公司
封开县粤水电
环保实业有限 10,000,000.00 7,077,500.00 17,077,500.00
公司
阳江市粤水电
交通建设投资 5,000,000.00 70,000,000.00 75,000,000.00
有限公司
3,228,367,873. 3,305,445,373.
合计 77,077,500.00
22 22
183
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
期初余额 期末余额
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 (账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
广东省北
江航道开 217,500,0 217,500,0
发投资有 00.00 00.00
限公司
中山翠亨
新区水利 81,000,00 81,000,00
投资建设 0.00 0.00
有限公司
217,500,0 81,000,00 298,500,0
小计
00.00 0.00 00.00
217,500,0 81,000,00 298,500,0
合计
00.00 0.00 00.00
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 4,098,597,801.19 3,954,680,706.80 2,740,033,396.45 2,566,251,020.70
其他业务 5,409,417.37 4,669,512.35 1,326,115.92 76,924.53
合计 4,104,007,218.56 3,959,350,219.15 2,741,359,512.37 2,566,327,945.23
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
不适用。
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
184
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
成本法核算的长期股权投资收益 1,800,000.00
BT 项目产生的投资收益 241,625.50 507,413.56
合计 2,041,625.50 507,413.56
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 4,175,040.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 280,772.26
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,173,617.89
减：所得税影响额 550,129.20
少数股东权益影响额 45,164.16
合计 2,686,901.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 2.71% 0.0695 0.0695
扣除非经常性损益后归属于公司
2.63% 0.0673 0.0673
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
185
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
不适用。
4、其他
不适用。
186
广东水电二局股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第十一节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。
广东水电二局股份有限公司
法定代表人：谢彦辉
2019年8月29日
187