福建省闽发铝业股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称:福建省闽发铝业股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:闽发铝业 股票代码:002578 收购人:上饶市城市建设投资开发集团有限公司 住所地:江西省上饶市信州区茶圣中路 169 号茶圣花园(与紫阳大道交汇处) 通讯地址:江西省上饶市信州区茶圣中路 169 号茶圣花园(与紫阳大道交汇处) 股份变动性质:股份被动增加 签署日期:2023 年 2 月 收购人声明 一、《福建省闽发铝业股份有限公司收购报告书摘要》系依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、 法规和规范性文件编写。 二、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定,收 购报告书摘要已全面披露收购人在闽发铝业拥有权益的股份。截至收购报告书摘要 签署日,除收购报告书摘要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在闽 发铝业拥有权益。 三、收购人签署收购报告书摘要已获得必要的内部授权和批准,其履行亦不 违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 四、本次收购是因闽发铝业回购注销 2019 年回购公司部分社会公众股份导致 收购人上饶市城市建设投资开发集团有限公司持有闽发铝业的股权比例由 29.99% 被动增加至 31.57%,本次收购未导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更。 本次股份回购注销事项已经闽发铝业 2022 年第二次临时股东大会审议通过,符 合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(二)项规定的免于发出要约 的情形。 五、本次收购是根据收购报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和收购 人所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在收购报告书摘要中 列载的信息和对收购报告书摘要做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺收购报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 第 1 页 /共 24 页 目录 第一节 释义……………………………………………………………………… 3 第二节 收购人介绍……………………………………………………………… 4 一、收购人基本情况………………………………………………………………4 二、收购人控股股东、实际控制人的基本情况及股权控制关系………………4 三、收购人及其控股股东控制的核心企业和核心业务及主营业务的情况……6 四、收购人主要业务及最近三年财务状况的简要说明 ………………………12 五、收购人最近 5 年内受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、 或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况 ……………………13 六、收购人董事、监事、高级管理人员情况 …………………………………14 七、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该 公司已发行股份 5%的情况 ………………………………………………………15 八、收购人及其控股股东持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机 构 5%以上股份的情况 ……………………………………………………………15 第三节 本次收购决定及收购目的 ………………………………………………18 一、本次收购目的及未来变动计划 ……………………………………………18 二、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 ……………………………18 第四节 收购方式 …………………………………………………………………19 一、收购人持有上市公司股份情况………………………………………………19 二、收购方式………………………………………………………………………19 三、收购人拥有权益的上市公司股份的权利限制情况 ………………………19 第五节 免于发出要约的情况 ……………………………………………………20 一、免于发出要约的事项及理由…………………………………………………20 二、本次收购前后上市公司股权结构……………………………………………20 三、本次收购涉及股份的权利限制情况…………………………………………20 四、本次免于发出要约事项的法律意见…………………………………………21 第六节 其他重大事项 ……………………………………………………………22 收购人声明 ………………………………………………………………………23 第 2 页 /共 24 页 第一节 释义 在本报告书摘要中,除非上下文另有规定,下列简称或词汇具有以下含义: 收购报告书摘要、本 指 《福建省闽发铝业股份有限公司收购报告书摘要》 报告书 上市公司、闽发铝业 指 福建省闽发铝业股份有限公司 因闽发铝业回购注销 2019 年回购公司部分社会公 众股份导致上饶市城市建设投资开发集团有限公 本次收购 指 司持有闽发铝业的股份占闽发铝业已发行股份的 比例被动增至 30%以上 闽发铝业根据相关规定,于2023 年 2 月 1 日完成 2019 本次回购注销 指 年回购公司部分社会公众股份的回购注销事项 收购人、上饶城投 指 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 上饶投资集团 指 上饶投资控股集团有限公司 上饶城控集团 指 上饶市城市运营(控股)集团有限公司 江西省行政资产集团 指 江西省行政事业资产集团有限公司 上饶市国资委 指 上饶市国有资产监督管理委员会 江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式指引 《准则第 16 号》 指 准则第 16 号》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本次收购完成之日 指 2023 年 2 月 1 日 第 3 页 /共 24 页 第二节 收购人介绍 一、收购人基本情况 公司名称 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 企业类型 其他有限责任公司 江西省上饶市信州区茶圣中路169号茶圣花园(与紫阳大道交汇 注册地址 处) 江西省上饶市信州区茶圣中路169号茶圣花园(与紫阳大道交汇 通讯地址 处) 法定代表人 许晟 成立日期 2002年06月18日 统一社会信用代码 913611007391724174 经营期限 至2052年06月17日 注册资本 300,000万元人民币 上饶市城市运营(控股)集团有限公司持有上饶城投96.6667%股 份,为上饶城投的控股股东;江西省行政事业资产集团有限公司 持有上饶城投3.3333%股份,为上饶城投的非控股股东。上饶投资 股权结构 控股集团有限公司持有上饶市城市运营(控股)集团有限公司100% 股份,上饶市国资委持有上饶投资控股集团有限公司97.71%股份, 为上饶城投的实际控制人。 基础设施项目建设;土地开发;房地产开发;房屋租赁;公路建 设运营;公务用车服务及社会化运营;普通道路货物运输;仓储 服务;建材销售;对医疗产业、养老产业、能源产业、电力产业、 经营范围 公共交通产业、水务产业、环保产业投资;以下项目限分支机构 经营:餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可 开展经营活动)* 二、收购人控股股东、实际控制人的基本情况及股权控制关系 (一)收购人之间的产权控制关系 截至本报告书摘要签署日,收购人之间的产权控制关系如下: 第 4 页 /共 24 页 截至本报告书摘要签署日,上饶城控集团持有收购人 96.6667%股权,为收购人 的控股股东,上饶市国资委为收购人的实际控制人。 (二)收购人控股股东的基本情况 截至本报告书摘要签署日,上饶城控集团持有收购人 96.6667%股权,为上饶城 投的控股股东,其基本情况如下: 公司名称 上饶市城市运营(控股)集团有限公司 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址 江西省上饶市信州区茶圣中路169号茶圣花园9号楼 通讯地址 江西省上饶市信州区茶圣中路169号茶圣花园9号楼 法定代表人 江宇 成立日期 2020-03-19 统一社会信用代码 91361100MA395Y3C8L 注册资本 500,000万元人民币 许可项目:建设工程施工,建设工程设计,房地产开发经营,港口经 营,道路货物运输(不含危险货物),公路管理与养护,路基路面养护 经营范围 作业,发电业务、输电业务、供(配)电业务,非煤矿山矿产资源开采, 城市公共交通(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有 第 5 页 /共 24 页 效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批 准文件或许可证件为准) 一般项目:工程管理服务,市政设施管理, 土地整治服务,建筑材料销售,新材料技术推广服务,太阳能发电技 术服务,资源再生利用技术研发,生态恢复及生态保护服务,选矿 (除稀土、放射性矿产、钨),非金属矿物制品制造,小微型客车租赁 经营服务,租赁服务(不含许可类租赁服务),停车场服务,住房租 赁,物业管理,集贸市场管理服务,广告制作,供应链管理服务(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 (三)收购人控股股东的控股股东基本情况 截至本报告书摘要签署日,上饶投资集团持有收购人控股股东 100%股权,为上 饶城控集团的控股股东,其基本情况如下: 公司名称 上饶投资控股集团有限公司 企业类型 其他有限责任公司 注册地址 江西省上饶市信州区凤凰中大道667号广信大厦 通讯地址 江西省上饶市信州区凤凰中大道667号广信大厦 法定代表人 高磊 成立日期 2015年6月29日 统一社会信用代码 91361100343338310R 经营期限 2015-06-29至2035-06-28 注册资本 1,045,900 万元 通过多种途径盘活存量资金,以实现国有资产保值增值;接受市政府委 托,对市本级及下辖县(区)企业进行资金投放;直接或通过子公司对城 建、公路、交通、旅游、金融、汽车、新能源、农业产业化、中小企业, 经营范围 以及基础设施和公共服务实施投资;通过参股、控股子公司,按照市场方 式和商业原则对子公司运作实施管理,矿产资源(非煤矿山)开采,矿产资 源勘查,非金属矿及制品销售,非金属矿物制品制造,采矿行业高效节能 技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 三、收购人及其控股股东控制的核心企业和核心业务及主营业务的情况 (一)收购人控制的核心企业情况 截至本报告书摘要签署日,收购人控制的核心企业基本情况如下: 序 成立 注册资本 持股 公司名称 主营业务 号 日期 (万元) 比例 许可项目:河道采砂,水路普通货物运输, 上饶市饶信 2022. 建设工程施工(除核电站建设经营、民用 1 建材有限公 100,000 100% 4.21 机场建设),港口经营(依法须经批准的 司 项目,经相关部门批准后方可开展经营活 第 6 页 /共 24 页 序 成立 注册资本 持股 公司名称 主营业务 号 日期 (万元) 比例 动)一般项目:建筑材料销售,装卸搬运, 土石方工程施工,租赁服务(不含许可类 租赁服务),物业管理,港口货物装卸搬 运活动(除许可业务外,可自主依法经营 法律法规非禁止或限制的项目) 市政公用工程、房屋建筑工程、电力工程、 通信工程、机电工程、地基基础工程、公 路工程、起重设备安装工程、电子智能化 工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、 钢结构工程、模板脚手架工程、建筑装饰 装修工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、 城市及道路照明工程、环保工程、特种工 上饶市赣饶 2018. 程、园林绿化工程、隧道工程、桥梁工程、 2 市政建设集 205,000 100% 12.29 地下管廊工程、房屋修缮工程、房屋拆除 团有限公司 工程、土石方工程总承包;人防工程、综 合管廊建设工程、运营维护、维护、咨询 及管理;房地产开发;土地开发整理;机械 设备、钢管、模板租赁;建筑材料、机械 设备、五金制品、钢材批发、零售。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)* 酒店管理;国内旅游业务;会务会展服务; 蔬菜、果树种植;家禽、家畜养殖;净菜 加工;食材配送;伴手礼、酒店用餐具、 上饶市龙潭 2018. 床上用品销售;酒店信息咨询;企业形象 3 湖酒店集团 100,000 100% 12.27 策划;物业管理;家政服务;婚纱摄影; 有限公司 婚庆服务;停车场服务。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)* 许可项目:建设工程施工(依法须经批准 上饶市城投 的项目,经相关部门批准后在许可有效期 2018. 4 建工集团有 260,000 100% 内方可开展经营活动,具体经营项目和许 12.18 限公司 可期限以相关部门批准文件或许可证件 为准) 工程项目投资开发、经营;自然生态系统 保护管理;城市垃圾清运服务;水土保持 上饶生态环 技术咨询服务;工程项目管理;环保工程 2019. 5 境工程投资 30,000 100% 施工;生态恢复及生态保护服务;土地整 05.23 有限公司 理;砂石开采、砂石销售等。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)* 许可项目:城市公共交通,道路旅客运输 上饶市公共 2010. 经营,房地产开发经营,道路旅客运输站 6 交通集团有 20,000 100% 02.05 经营(依法须经批准的项目,经相关部门 限公司 批准后在许可有效期内方可开展经营活 第 7 页 /共 24 页 序 成立 注册资本 持股 公司名称 主营业务 号 日期 (万元) 比例 动,具体经营项目和许可期限以相关部门 批准文件或许可证件为准) 一般项目:新能源汽车电附件销售,机动 车修理和维护,市场营销策划,广告发布, 广告设计、代理,广告制作,物业管理,机 动车驾驶员培训,机动车充电销售,小微 型客车租赁经营服务,汽车零配件零售, 商务代理代办服务,住房租赁,电动汽车 充电基础设施运营,非居住房地产租赁, 停车场服务,技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 汽车拖车、求援、清障服务(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动) 房地产开发、经营、管理;房屋建筑工程 上饶市天佑 施工;城市基础设施建设;地下停车场的 房地产开发 2018. 7 10,000 100% 开发、建设;土地整理;房地产项目投资。 集团有限公 12.29 (依法须经批准的项目,经相关部门批准 司 后方可开展经营活动)* 许可项目:房地产开发经营,特种设备安 装改造修理(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动)一般项 目:非居住房地产租赁,以自有资金从事 投资活动,自有资金投资的资产管理服 上饶市天弘 2018. 务,贸易经纪,信息咨询服务(不含许可类 8 置业集团有 10,000 100% 12.27 信息咨询服务),物业管理,互联网数据服 限公司 务,大数据服务,建筑材料销售,软件开 发,特种设备销售,工程技术服务(规划管 理、勘察、设计、监理除外),停车场服务 (除许可业务外,可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项目) 上饶市港口 投资与资产管理;国内贸易。(以上项目 2011. 9 投资有限责 10,000 100% 国家有专项规定的凭许可证或资质证经 07.06 任公司 营)* 光伏电站的设计、施工、运行、维护;光 上饶市城投 伏发电领域内的技术开发、技术咨询、技 2017. 10 光伏发电有 2,000 100% 术服务;电力设备的销售、维修;电力销 11.27 限公司 售。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)* 公路运营服务;公路养护服务;通讯设备、 上饶市上武 监控设备、交通配套设施的生产、加工、 高速公路经 2017. 安装、销售;交通工程信息咨询服务;软 11 2,000 100% 营管理有限 06.22 件开发;苗木种植;园林绿化工程、道路 责任公司 工程施工;汽车维修服务;建筑材料加工、 销售;设计、制作、发布、代理国内外各 第 8 页 /共 24 页 序 成立 注册资本 持股 公司名称 主营业务 号 日期 (万元) 比例 类广告。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)* 大坳水库的取水、输水、供水经营管理; 上饶市大坳 大坳引水工程沿线的建筑物、构筑物、设 2017. 12 引水运营发 2,000 100% 备隧道的维护、管理;水力发电及维护。 04.01 展有限公司 (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)* 公务用车服务;汽车代驾;汽车租赁;设 上饶市公务 计、制作、发布、代理国内外各类广告; 2016. 13 用车服务有 2,000 100% 软件开发;汽车维修、保养;车辆电子设备 03.03 限公司 销售、安装。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动)* 汽车租赁;汽车代驾;设计、制作、发布、 上饶市顺通 代理国内外各类广告;软件开发;汽车维 2016. 14 汽车租赁服 1,000 100% 修、保养;车辆电子设备销售、安装。(依 03.03 务有限公司 法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) 上饶市生活 污水处理服务。* 2013. 15 污水处理有 1,000 100% 10.10 限公司 上饶市中心 城市基础设施项目建设、土地开发、房地 区投资建设 2007. 产开发(以上项目国家有专项规定凭许可 16 1,000 100% 发展有限公 06.27 证或资质证经营)* 司 上饶市城投 土地开发、平整服务;基础设施投资(以上 2008. 99.00 17 土地开发有 500 项目国家有专项规定的凭许可证或资质 07.16 % 限公司 证经营)* 上饶市信州 对外投资、投资管理与咨询服务。(依法 区城东发展 须经批准的项目,经相关部门批准后方可 2016. 80.00 18 一号投资管 100,001 开展经营活动)* 11.16 % 理中心(有 限合伙) 建材生产、销售;基础设施项目投、融资; 上饶市城投 城市基础设施项目建设;土地开发;公路 2009. 68.57 19 实业有限公 52,500 建设;机械设备、工程设备租赁、经营。(依 02.05 % 司 法须经批准的项目,经相关部门审批后方 可开展经营活动)* 上饶市宏富 以自有资金对企业进行投资(金融、证券、 光伏产业中 2017. 60.00 期货除外)。(依法须经批准的项目,经相 20 250,010 心(有限合 03.03 % 关部门批准后方可开展经营活动)* 伙) 不良资产的收购、管理和处置;追偿债务; 江西兴饶资 2017. 51.00 对所收购的不良资产进行整合、重组和经 21 产管理有限 20,000 11.27 % 营;对所管理的不良资产进行必要投资; 公司 债权转股权、并对企业阶段性持股;对外 第 9 页 /共 24 页 序 成立 注册资本 持股 公司名称 主营业务 号 日期 (万元) 比例 投资和财务性投融资;财务、投资、法律 及风险管理等咨询和顾问业务;资产及项 目评估;接受地方政府、金融企业、类金 融企业及其他企业委托管理和处置不良 资产。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)* (二)收购人的控股股东控制的核心企业情况 截至本报告书摘要签署日,除上饶城投外,收购人的控股股东控制其他企业的 情况如下: 注册资 序 被投资企 成立日 投资比 本(万 经营范围 号 业名称 期 例 元) 水资源管理;污水处理及再生利用;垃圾发 电、光伏发电、水力发电项目的投资与开 上饶市城 发;新能源、环保科技领域内的技术开发、 投能源集 2018.12 1 20,000 100% 技术咨询及技术服务;可再生资源的回收 团有限公 .28 机利用;噪音、工业废水、废气、固体废物 司 的治理。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)* 旅游、文化、娱乐、游乐产业投资;野生动 物园建设、经营与管理;酒店管理;住宿、 餐饮服务;基础设施开发建设、工程建设与 管理;房地产开发经营;土地开发;建材销 上饶市绿 售;医疗养老、新能源、电子信息、电子商 色产业投 2016.10 2 100,000 90.00% 务、仓储物流、生物科技、食品、环保产 资集团有 .13 业投资开发;农业、林业项目的投资、经营、 限公司 管理;农林产品生产、加工、销售;园林绿 化工程施工;苗木基地建设。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)* (三)收购人的控股股东的控股股东控制的核心企业情况 截至本报告书摘要签署日,除上饶城控集团外,收购人的控股股东的控股股东 控制其他企业的情况如下: 序 被投资企 成立日 注册资 投资比 经营范围 号 业名称 期 本 例 计算机软件开发;高新技术产业信息咨询; 上饶市之 从事创业投资与管理、资产管理、资本运 道高新技 2018.02 300,000 1 100% 作、盘活存量资产的相关业务;直接或通 术有限公 .02 万元 过子公司对公路、交通、工业、媒体、通 司 信、旅游、金融、汽车、新技术、新能源、 第 10 页 /共 24 页 序 被投资企 成立日 注册资 投资比 经营范围 号 业名称 期 本 例 新材料、农业产业化、基础设施、公共服 务实施投资;股权投资;资产管理;资本 运营;企业资产重组、并购;国内贸易。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)* 金融投资及咨询服务;对银行、证券、保险、 信托、基金、租赁、担保等行业的投资;对 非公开交易的股权进行投资及相关咨询服 务;受托管理股权投资企业,从事投资管理 上饶市数 及相关咨询服务;投融资及金融研究,企业 字和金融 重组、并购咨询等经营业务;资本运作及资 2016.07 300,000 2 产业投资 100% 产管理;投资咨询服务;大数据产业投资; .22 万元 集团有限 城市智慧式管理和运作;大数据产业园开 公司 发、建设运营、管理;房地产开发、城市基 础设施建设;对其他行业的投资及管理;供 应链管理及相关配套服务。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)* 从事实业投资;对新技术、新能源、新材料、 工业、农业、矿业、媒体、航空、通信、 上饶市上 消费、交通、旅游、医疗业、养老产业、 投实业发 2016.11 200,000 3 100% 文化产业、体育产业、酒店业、房地产业 展集团有 .23 万元 实施投资;国内贸易;从事货物及技术的进 限公司 出口业务。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)* 直接或通过子公司对文化旅游相关产业、 基础设施和公共服务实施投资和经营;房 上饶市农 地产开发经营;棚户区改造;设计、制作、 文旅发展 2015.07 100,000 4 100% 发布、代理国内外各类广告;按照市场方式 集团有限 .30 万元 和商业原则对子公司运作实施管理。(依法 公司 须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)* 一般项目:以自有资金从事投资活动,自 有资金投资的资产管理服务,非金属矿及 上饶市上 2020.11 100,000 制品销售,建筑材料销售,新材料技术研 5 投矿业有 100% .30 万元 发,新型陶瓷材料销售,矿物洗选加工, 限公司 选矿(除许可业务外,可自主依法经营法 律法规非禁止或限制的项目) 轨道交通及相关产业的投融资、建设、运 营、管理;轻轨客运服务;普通道路货物运 上饶市国 输;房屋租赁;仓储服务;会展服务;房地产 有资产发 2017.09 50,000 6 100% 开发;医疗、养老、旅游、文化、体育健身、 展集团有 .04 万元 生态农业、交通建设项目相关产业的投资 限公司 开发及经营;设施建设及资产运营管理;对 下属企业进行资金投放;通过多种途径盘 第 11 页 /共 24 页 序 被投资企 成立日 注册资 投资比 经营范围 号 业名称 期 本 例 活存量资金实现国有资产保值增值;设计、 制作、发布、代理国内外各类广告;实业投 资;酒店管理;餐饮管理;国内贸易;从事货 物及技术的进出口业务。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)* 重大基础设施项目投资;土地开发;国省道 服务区的建设与管理;建设工程施工;工程 管理服务;工程勘察设计;普通货物道路运 输;港口建设;航道疏浚批准业务;国内贸 上饶市交 易;建筑材料、商品混凝土、沥青混凝土、 通建设投 2016.04 162,000 沥青材料及其制品的加工;机械设备租赁; 95.06% 资集团有 .26 万元 对集团内企业进行资金投放;矿产资源(非 7 限公司 煤矿山)开采、加工;矿产资源勘查;生态环 境治理;非金属矿及制品销售;非金属矿物 制品制造;节能技术研发。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)* 教育软件开发;会展服务;教育项目投资及 资产运营、管理和服务;人力资源咨询与服 务;组织文化艺术交流服务;房地产开发; 对医疗产业、养老产业、旅游产业、文化 产业、体育健身产业、生态农业产业、交 上饶市上 通建设项目相关产业的投资开发及经营; 投教育发 2018.01 70,000 设施建设及资产运营管理;对下属企业进 8 90.00% 展集团有 .26 万元 行资金投放;通过多种途径盘活存量资金 限公司 实现国有资产保值增值;房屋租赁;设计、 制作、发布、代理国内外各类广告;酒店管 理;餐饮及超市管理;国内贸易;从事货物 及技术的进出口业务。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)* 参与城市供排水、污水及水环境综合治理; 水业工程设计;水业施工及技术咨询服务; 上饶市水 以全资、控股、参股等方式参与本市其他 业集团有 2015.08 12,100 9 82.64% 领域的供排水资本运作和集约化经营;从 限责任公 .28 万元 事水业投融资建设等。(依法须经批准的 司 项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)* 四、收购人主要业务及最近三年财务状况的简要说明 (一)主营业务情况 收购人上饶城投的经营范围为:基础设施项目建设;土地开发;房地产开发; 第 12 页 /共 24 页 房屋租赁;公路建设运营;公务用车服务及社会化运营;普通道路货物运输;仓储 服务;建材销售;对医疗产业、养老产业、能源产业、电力产业、公共交通产业、 水务产业、环保产业投资;以下项目限分支机构经营:餐饮服务。(依法须经批准的 项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)* (二)收购人的财务状况 收购人最近三年财务数据如下: 单位:万元 项目 2021 年 2020 年 2019 年 总资产 11,498,676.86 10,092,035.24 9,079,464.39 总负债 7,319,703.44 6,514,811.13 5,512,360.13 所有者权益 4,178,973.42 3,577,224.11 3,567,104.26 营业收入 502,634.32 491,157.33 507,913.66 主营业务收入 486,553.68 477,343.70 495,262.99 净利润 34,972.41 32,297.94 36,868.70 资产负债率 63.66% 64.55% 60.71% 净资产收益率 0.84% 0.90% 1.03% 五、收购人最近 5 年内受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事 处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况 截至本报告书摘要签署日,收购人最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明 显无关的除外)、刑事处罚。 收购人最近五年内涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁有一起,为 “上饶市城市建设投资开发集团有限公司与江西深国投京东商用地产有限公司的施 工合同纠纷诉讼”,具体情况如下(重大民事诉讼或仲裁的认定标准为诉讼标的额 1000 万元以上的诉讼或仲裁):2018 年 1 月 15 日江西省高级人民法院出具了(2017) 赣民初 91 号《民事判决书》,判决如下: (1)被告上饶市城市建设投资开发集团有限公司在本判决生效之日起十日内向 原告江西深国投京东商用地产有限公司支付工程款人民币 177,421,792.14 元(按照 上饶市老火车站棚户区综合改造项目工程每月实际完成工程量的 70%计算,算至 2017 年 9 月 30 日被告拖欠未付的工程款数额。上述款项不包含被告 2017 年 11 月 15 日 第 13 页 /共 24 页 向原告支付的 7,202,952.80 元); (2)被告上饶市城市建设投资开发集团有限公司自 2017 年 10 月起按照上饶市 老火车站棚户区综合改造项目工程每月实际完成工程量的 70%向原告按月支付工程 款; (3)被告上饶市城市建设投资开发集团有限公司在本判决生效之日起十日内向 原告江西深国投京东商用地产有限公司支付逾期支付工程款的利息 8,191,996.64 元 (算至 2017 年 10 月 25 日,之后利息以实际未付款项为基数、按人民银行一年期同 期贷款利率计付); (4)被告上饶市城市建设投资开发集团有限公司在本判决生效之日起十日内向 原告江西深国投京东商用地产有限公司支付上饶市老火车站棚户区综合改造项目工 程逾期开工违约金 480 万元; (5)确认被告上饶市城市建设投资开发集团有限公司应按《上饶市老火车站棚 户区综合改造项目投资建设协议》第十一条约定的“结算定额依据”与原告江西深 国投京东商用地产有限公司结算工程价款; (6)确认《上饶市老火车站棚户区综合改造项目投资建设协议》第十一条约定 的工程价款结算数额之差额部分归原告江西深国投京东商用地产有限公司所有; (7)驳回原告江西深国投京东商用地产有限公司的其他诉讼请求。 2018 年 1 月 31 日,江西深国投京东商用地产有限公司与上饶城投等各方达成和 解协议书,目前该诉讼已完结。 除上述涉及经济纠纷的重大民事诉讼或仲裁外,本公司无其他涉及经济纠纷的 重大民事诉讼或仲裁。本公司不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况,不 存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。 六、收购人董事、监事、高级管理人员情况 截至本报告书摘要签署日,收购人的董事、监事、高级管理人员的基本情况如 下: 序号 姓名 公司职务 国籍 长期居住地 是否取得境 外居留权 1 许晟 董事长 中国 江西上饶 否 2 江宇 董事(总经理) 中国 江西上饶 否 第 14 页 /共 24 页 序号 姓名 公司职务 国籍 长期居住地 是否取得境 外居留权 3 王汉祥 董事(副总经理) 中国 江西上饶 否 4 占峰 董事(副总经理) 中国 江西上饶 否 5 陈水生 董事 中国 江西上饶 否 6 邵秋 监事会主席 中国 江西上饶 否 7 胡斌 副总经理 中国 江西上饶 否 8 李仁庆 副总经理 中国 江西上饶 否 9 汪世清 副总经理 中国 江西上饶 否 10 郑东 监事 中国 江西上饶 否 11 汪娇秀 监事 中国 江西上饶 否 12 陈艳 监事 中国 江西上饶 否 13 蔡萍 监事 中国 江西上饶 否 截至本报告书摘要签署日,上述人员最近五年未受过行政处罚(与证券市场明 显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 七、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超 过该公司已发行股份 5%的情况 截至本报告书摘要签署日,收购人上饶城投及其控股股东上饶城控集团不存在 在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。 截至本报告书摘要签署日,收购人控股股东的控股股东上饶投资集团持有上饶 市数字和金融产业投资集团有限公司(以下简称 “上饶数金投”)100%股权,上饶 数金投持有深交所上市公司江西天利科技股份有限公司(300399.SZ,证券简称:天 利科技)30%股份,因此上饶投资集团间接持有上市公司天利科技 30%股权。 除上述持股情况外,收购人控股股东的控股股东上饶投资集团无其他持有境内 外上市公司股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。 八、收购人及其控股股东持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金 融机构 5%以上股份的情况 截至本报告书摘要签署日,收购人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司 及其他金融机构 5%以上股份的情况如下: 第 15 页 /共 24 页 序 注册资本 持股 公司名称 成立日期 经营范围 号 (万元) 比例 经上饶市人民政府金融办批 准:为正常经营的中小微企 业、个人经营性贷款客户提 供转贷服务;债权转股权、并 对企业阶段性持股;对外投 上饶市金控 资和财务性投融资;资产管 1 金融服务有 2015.08.11 30,000 33.33% 理及其他行业的投资及管 限公司 理;提供金融资产转让配套 服务;财务、投资、法律及风 险管理的金融服务咨询和顾 问业务。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)* 不良资产的收购、管理和处 置;追偿债务;对所收购的不 良资产进行整合、重组和经 营;对所管理的不良资产进 行必要投资;债权转股权、并 对企业阶段性持股;对外投 江西兴饶资 资和财务性投融资;财务、投 2 产管理有限 2017.11.27 20,000 51.00% 资、法律及风险管理等咨询 公司 和顾问业务;资产及项目评 估;接受地方政府、金融企 业、类金融企业及其他企业 委托管理和处置不良资产。 (依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营 活动)* 上饶市上投 投资管理及咨询服务;资产 一号基金管 管理。(依法须经批准的项 3 2015.09.23 260,100 23.07% 理中心(有限 目,经相关部门批准后方可 合伙) 开展经营活动)* 上饶市城投 基金投资管理、资产管理、 一号城镇发 实业投资。(依法须经批准的 4 2017.03.17 250,200 19.98% 展基金中心 项目,经相关部门批准后方 (有限合伙) 可开展经营活动)* 截至本报告书摘要签署日,收购人的控股股东上饶城控集团未持有银行、信托 公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5%以上股份的情况。 截至本报告书摘要签署日,收购人控股股东的控股股东上饶投资集团持有银行、 信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的情况如下: 序 注册资本 持股比 公司名称 成立日期 经营范围 号 (万元) 例 第 16 页 /共 24 页 序 注册资本 持股比 公司名称 成立日期 经营范围 号 (万元) 例 金融投资及咨询服务;对银行、 证券、保险、信托、基金、租 赁、担保等行业的投资;对非公 开交易的股权进行投资及相关 咨询服务;受托管理股权投资 企业,从事投资管理及相关咨 询服务;投融资及金融研究,企 上饶市数字和金融 业重组、并购咨询等经营业务; 2016.07.2 1 产业投资集团有限 300,000 100% 资本运作及资产管理;投资咨 2 公司 询服务;大数据产业投资;城市 智慧式管理和运作;大数据产 业园开发、建设运营、管理;房 地产开发、城市基础设施建设; 对其他行业的投资及管理;供 应链管理及相关配套服务。(依 法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)* 吸收公众存款;发放短期、中期 和长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现;代理发 行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券;从事同业拆借; 办理银行卡业务;提供信用证 上饶银行股份有限 319,264. 2 2007.6.15 14.76% 服务及担保;代理收付款业务 公司 9374 和代理保险业务;办理委托存、 贷款业务;提供保管箱服务;证 券投资基金销售;经中国银行 业监督管理机构批准的其他业 务(以上项目国家有专项规定 凭许可证或资质证经营)* 江西振兴发展上投 实业投资与投资管理。(依法 2015.11.2 3 二号投资中心(有 165,050 9.09% 须经批准的项目,经相关部门 6 限合伙) 批准后方可开展经营活动)* 第 17 页 /共 24 页 第三节 本 次 收购决定及收购目的 一、本次收购目的及未来变动计划 (一)本次收购目的 本次收购是因闽发铝业回购注销 2019 年回购公司部分社会公众股份导致收 购人上饶城投持有闽发铝业的股权比例由 29.99%被动增加至 31.57%。本次收购 完成后,上饶城投仍为闽发铝业控股股东,实际控制人仍为上饶市国资委。 (二)未来 12 个月内增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的计划 截至本次收购完成之日,收购人在未来12个月内无增持上市公司股份或者处 置其已拥有权益的计划,若收购人在未来 12个月内发生增持或处置闽发铝业的股 份情形,将按有关规定履行相关程序和信息披露义务。 二、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 (一)上市公司已履行的相关程序 1.2022 年 11 月 18 日,上市公司召开第五届董事会 2022 年第一次临时会议、 第五届监事会 2022 年第一次临时会议,审议通过了《关于注销公司回购专用证券 账户股份暨修订<公司章程>》的议案,并于 2022 年 11 月 19 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公 司章程>》的公告》(公告编号:2022-033)。 2.2022 年 12 月 6 日,上市公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>》的议案,并履行了通知债 权人关于减少公司注册资本的义务。 3.2023 年 2 月 1 日,上市公司在中国证券登记结算有限责任公司深分公司完 成回购注销手续。上市公司本次回购注销的股票共计 49,463,113 股,本次回购注 销完成后,上市公司总股本由 988,093,296 股减少至 938,630,183 股。 (二)收购人已履行的相关程序 本次收购是因闽发铝业回购注销 2019 年回购公司部分社会公众股份导致收购人 持有闽发铝业的股份比例被动增至 30%以上,因此不涉及收购人本次收购决定需履 行的相关程序。 第 18 页 /共 24 页 第四节 收购方式 一、收购人持有上市公司股份情况 本次收购前,收购人持有上市公司 296,329,179 股普通股,占上市公司全部已 发行股份的比例为 29.99%。本次收购后,收购人持有上市公司 296,329,179 股普通 股,占上市公司全部已发行股份的比例被动调增至 31.57%。 二、收购方式 本次收购系因上市公司股份总数减少后,收购人持有的上市公司股份比例被动 发生调增,不涉及收购人在上市公司拥有权益的股份数量及种类的变更。 三、收购人拥有权益的上市公司股份的权利限制情况 是否为控 股股东或 第一大股 占其所持 占公司总 收购 持股比例 是否为 质押起 质押到 质押用 东及其 一 持股数量(股) 质押数量(股)股份比例 股本比例 质权人 人 (%) 限售股 始日 期日 途 致行 动人 (%) (%) 中国工商 办理解 2020 年 银行股份 上饶 除质押 银行抵 是 296,329,179 31.57 148,164,589 50 15.79 10 月 13 有限公司 城投 否 登记手 押贷款 日 上饶信州 续之日 支行 第 19 页 /共 24 页 第五节 免于发出要约的情况 一、免于发出要约的事项及理由 本次股份回购注销前,上饶城投持有上市公司 296,329,179 股股份,占本 次股份回购注销前上市公司股份总数的 29.99%。 1.2022 年 11 月 18 日,上市公司召开第五届董事会 2022 年第一次临时会议、 第五届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户 股份暨修订<公司章程>的议案》,并于 2022 年 11 月 19 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司 章程>》的公告》(公告编号:2022-033)。 2.2022 年 12 月 6 日,上市公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>》的议案,并履行了通知债权 人关于减少公司注册资本的义务。 3.2023 年 2 月 1 日,上市公司在中国证券登记结算有限责任公司深分公司完成 回购注销手续。上市公司本次回购注销的股票共计 49,463,113 股,本次回购注销完 成后,上市公司总股本由 988,093,296 股减少至 938,630,183 股,收购人上饶城投 持有上市公司的股份数量未发生变化,持股比例由 29.99%变更为 31.57%; 《收购管理办法》第六十三条第一款第(二)项规定:“因上市公司按照股 东大会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本,导致投资者在该公司中 拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%的投资者可以免于发出要约。” 基于上述规定,本次收购属于《收购管理办法》第六十三条第一款第(二) 项规定的免于发出要约的情形,收购人上饶城投可以免于发出要约。 二、本次收购前后上市公司股权结构 收购人本次收购前后持有上市公司的股份占上市公司全部已发行股份的比例 的变化如下: 收购前(回购注销前) 收购后(回购注销后) 股东名称 股份数量 持股比例 股份数量 持股比例 上饶城投 296,329,179 股 29.99% 296,329,179 股 31.57% 三、本次收购涉及股份的权利限制情况 第 20 页 /共 24 页 本次收购系因上市公司回购并注销股份导致股本总数减少,收购人持有上市公 司股份比例被动增至30%以上,不涉及股份受让,因此不涉及受让的股份是否存在 质押、担保等限制转让的情形。 四、本次免于发出要约事项的法律意见 收购人已聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书,该法律意见 书就本次免于发出要约事项发表结论性意见,详见《上海段和段(厦门)律师事务所 关于上饶市城市建设投资开发集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》。 第 21 页 /共 24 页 第六节 其他重大事项 截至收购报告书摘要签署日,收购人已按照有关规定对本次交易的有关信息 进行了如实披露,不存在与本次收购相关的其他应当披露重大事项,也不存在中国 证监会或者证券交易所依法要求收购人提供的其他信息。 第 22 页 /共 24 页 收购人声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 上饶市城市建设投资开发集团有限公司(盖章) 法定代表人(签字): 许晟 年 月 日 第 23 页 /共 24 页