浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
浙江省建设投资集团股份有限公司
2024 年半年度报告
【披露时间】
1
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
公司负责人陶关锋、主管会计工作负责人陈海燕（代行）及会计机构负
责人(会计主管人员)金宏亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准
确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术提升风
险、知识产权风险、客户信用风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公
司面临的风险和应对措施部分的内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... ..2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... ..6
第三节 管理层讨论与分析 .......................................... ..9
第四节 公司治理 .................................................. .29
第五节 环境和社会责任 ............................................ .30
第六节 重要事项 .................................................. .34
第七节 股份变动及股东情况 ........................................ 143
第八节 优先股相关情况 ............................................ 149
第九节 债券相关情况 .............................................. 150
第十节 财务报告 .................................................. 15156
3
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
备查文件目录
一、经公司法定代表人签名、公司盖章的 2024 年半年度报告文本原件。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他有关资料。
五、备置地点：公司综合办公室（董事会办公室）。
4
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司/集团/本公司/上市公司/浙江建投/浙建集团 指 浙江省建设投资集团股份有限公司
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
现行有效的《浙江省建设投资集团股份有限公司公
《公司章程》 指
司章程》
浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
国资运营公司 指 浙江省国有资本运营有限公司
工银投资 指 工银金融资产投资有限公司
中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司
浙江建阳 指 浙江建阳投资股份有限公司
迪臣发展 指 迪臣发展国际集团投资有限公司
鸿运建筑 指 鸿运建筑有限公司
财务开发公司 指 浙江省财务开发公司
浙江建工/建工集团 指 浙江省建工集团有限责任公司
浙江一建 指 浙江省一建建设集团有限公司
浙江二建 指 浙江省二建建设集团有限公司
浙江三建 指 浙江省三建建设集团有限公司
浙江交建 指 浙江省建投交通基础建设集团有限公司
浙江建机 指 浙江省建设工程机械集团有限公司
浙建实业 指 浙江浙建实业发展有限公司
建材集团 指 浙江省建材集团有限公司
二建钢结构 指 浙江省二建钢结构有限公司
二建安装 指 浙江省二建建设集团安装有限公司
华营建筑 指 华营建筑有限公司
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元/万元 指 人民币元/人民币万元
报告期、本报告期、本期 指 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日
上期 指 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
控股股东 指 浙江省国有资本运营有限公司
实际控制人 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
股东大会 指 浙江省建设投资集团股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
监事会 指 浙江省建设投资集团股份有限公司监事会
5
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 浙江建投 股票代码 002761
变更前的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江省建设投资集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 浙江建投
公司的外文名称（如有） Zhejiang Construction Investment Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如
ZCIGC
有）
公司的法定代表人 陶关锋
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沈康明（代行） 张凯奇
联系地址 浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号 浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号
电话 0571-88057132 0571-88057132
传真 0571-88052152 0571-88052152
电子信箱 zjjtzq@cnzgc.com zjjtzq@cnzgc.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 不适用
6
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 39,939,720,728.87 47,988,379,008.66 -16.77%
归属于上市公司股东的净利
166,550,825.34 539,210,625.84 -69.11%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 205,258,052.48 506,859,764.00 -59.50%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-1,545,186,064.45 -273,662,948.09 -464.63%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1540 0.4496 -65.75%
稀释每股收益（元/股） 0.1540 0.4496 -65.75%
加权平均净资产收益率 2.55% 7.35% -4.80%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 119,711,663,401.06 121,650,452,738.90 -1.59%
归属于上市公司股东的净资
7,929,058,427.82 7,819,209,479.56 1.40%
产（元）
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
13,079,956.51 主要为房屋建筑物等资产处置损益
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 建筑业经济发展奖励、科技创新奖励
30,034,226.21
规定、按照确定的标准享有、对公司 等各类政府补助
损益产生持续影响的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准 以前年度单项计提减值准备的款项本
3,034,122.05
备转回 期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和
-74,310,672.51 境外项目保函损失等
支出
7
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
其他符合非经常性损益定义的损益项
1,397,810.13 个税手续费返还
目
减：所得税影响额 7,116,329.89
少数股东权益影响额（税后） 4,826,339.64
合计 -38,707,227.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
8
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业发展情况
公司所属行业为建筑业，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754－2017），公司属于建筑业中的
土木工程建筑业（E48）。
根据中国建筑业协会和国家统计局公布的数据，2024 年上半年，国内生产总值同比增长 5.0%，全
国建筑业增加值比上年同期增长 4.8%，增速低于国内生产总值增速 0.2 个百分点。建筑业增加值占国
内生产总值的比重 6.12%，建筑业作为国民经济支柱产业的地位稳固。建筑业企业新签合同额同比降低
3.3%，房屋建筑施工面积同比降低 6.2%，全国房地产开发投资同比下降 10.1%，房地产开发企业到位资
金同比下降 22.6%，6 月份全国房地产开发景气指数为 92.11。房地产市场仍处在调整和转型的过程中，
建筑业承受着一定压力，资质和融资能力相对较弱的建筑施工企业加速出清。同时，国家对房地产市场
调控政策延续宽松态势且宽松力度不断加大，对建筑业有一定提振作用。保障性住房建设、“平急两用”
公共基础设施建设、城中村改造“三大工程”建设持续推进。2023 年万亿国债增发以及从今年开始拟
连续几年发行超长期特别国债，将逐步释放基础设施建设投资潜力，后续将有较大增长空间。在国家
“一带一路”战略推动下，2024 年上半年我国对外承包工程新签合同额同比大幅增长。2024 年 5 月，
国务院办公厅发布《关于创新完善机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》，进一步推动建设公平
竞争的招标投标市场。随着国家对基础设施建设不断投入和城市化进程的加速，建筑业面临的宏观环境
及下游需求有望继续改善，为建筑业企业持续健康发展提供新动能。
（二）公司主要业务
集团专业门类齐全，产业链完整，高质量推进建筑施工、工程设计、产业投资、工业制造和专业
运营服务五大业务板块发展，产业链从规划设计到物业管理，覆盖建筑业产业上下游。建筑施工业务是
集团主要业务板块及收入来源，包括房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利水电、设备安装、装饰装修
等施工业务。工程设计服务业务主要包括规划、设计和咨询以及设计引领的工程总承包业务。建筑产业
投资作为集团建筑全产业链当中重要的一环，以投资带动施工，以投资来扩大产业格局，以投资带动建
筑施工主业发展，提升整体竞争力。工业制造业务主要依托建筑施工业务，充分发挥了产业链协同效应，
主要业务包括装配式、地铁管片、混凝土以及工程机械、电力施工机械、压力容器等的设计、制造、销
售、租赁、安装、改造与维修等。建筑专业运营服务依托于集团施工主业规模，以提供工程建设全过程
服务和支撑能力为方向，包括工程商贸、工程金融、工程物业和工程租赁等专业服务业，进一步实现提
质增效，全面推进集团产业一体化发展进程。
（三）公司经营模式
公司从事的建筑施工业务，主要包括单一型工程承包模式和投融资建造模式。单一型工程承包模
式即公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。投融资建造模式即
集团利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用 EPC 模式（设计-采购-施工）、EPC+F
9
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
模式（设计-采购-施工-融资）、BOT 模式（建造-运营-转让）和 PPP 模式（政府和社会资本合作模式）
等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。
（四）公司市场地位
公司是浙江省成立最早的国有建筑企业，是一家集投资、设计、建造、运营于一体的现代建筑服
务全产业链企业集团，是整体上市的浙江省属国有企业。综合经济技术指标保持全国同行领先，连续入
选 ENR 全球 250 家最大国际承包商、中国承包商 10 强、中国企业 500 强、浙江省百强企业，成立以来
共荣获中国建设工程鲁班奖 63 项、国家优质工程奖工程 98 项、詹天佑奖工程 8 项，连续 30 年蝉联浙
江省建设工程钱江杯桂冠。公司在改革创新中已发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完
备、品牌优势突出、技术实力较强的大型省属国有建筑企业集团，走在浙江省乃至全国建筑业企业前列。
二、核心竞争力分析
（一）行业资质优势
公司在主营业务领域获得了一系列行业最高等级资质。目前，公司拥有各类资质 99 类 305 项（境
内 75 类 278 项，境外 24 类 27 项），获得行业最高资质共计 56 类 127 项。建筑业企业资质 36 类 210
项，其中建筑工程施工总承包特级资质 4 项，公路工程施工总承包特级资质 1 项；设计资质 10 类 22 项，
其中甲级设计资质 14 项。
（二）国企品牌优势
公司传承红色基因，秉持部队作风，锻造浙建铁军，坚决服从服务省委省政府决策部署，勇担国
企政治、经济、社会三大责任。参与建设了北京人民大会堂、中国人民革命军事博物馆、北京火车站、
毛主席纪念堂等首都标志性工程；出色完成了杭钢、衢化、镇海炼化等浙江大部分老工业基地和城市基
础设施建设；落实承担了对外经援、抗震抗台、抗疫援建、援川援藏援疆等任务；高水平承建了杭州国
家版本馆、之江实验室、之江文化中心、G20 峰会工程、杭州亚运会项目、杭州火车东站、浙江音乐学
院、杭州国际会议中心、西湖文化广场等省内一大批重点重大标志性工程；高标准建设了省内第一条杭
甬高速公路及地铁轻轨项目。承建的华能玉环电厂系浙江省唯一入选的新中国成立 60 周年“百项经典
暨精品工程”；投资建设了一大批“美丽乡村”、未来社区项目，为浙江乃至全国经济社会发展作出了
积极的贡献。荣获“全国文明单位”“全国五一劳动奖状”“全国优秀施工企业”“浙江省十佳国际投
资企业”等多项荣誉称号。今年以来，集团各单位持续推进“信用浙建”建设，打造重合同重契约、讲
规则、讲信用的良好口碑，持续展现浙建铁军担当作为新风貌，收到属地政府、业主单位等发来的多封
感谢信和表扬信，进一步提升公司品牌形象和影响力。
（三）规模布局优势
公司积极推行政府市场、两外市场（省外及海外）及大业主市场的“三大市场”经营战略，响应
国家战略和省委省政府重大决策部署，结合整体宏观经济形势和行业走向，战略性地推进市场建设，有
质量地完成市场布局。目前，公司生产经营业务遍布全国 31 个省市自治区以及香港、泰国、马来西亚、
白俄罗斯、英国等全球多个国家和地区，是浙江省建筑业“走出去”发展、走向世界参与国际建筑和贸
易市场竞争的重要窗口。2024 年上半年，集团持续开展大走访大对接，与大业主大客户洽谈深化合作，
主动走访优秀项目经济责任人，凝聚优秀项目经理、优秀科技人才等骨干力量投身市场经营；加强区域
布局拓展，设立省内 10 个设区市办事处；抢抓长三角一体化发展机遇，设立上海区域总部。
（四）体制机制优势
10
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
公司坚持体制机制的改革创新，始终沿着国有企业改革发展脉络不断前进。公司于 1998 年完成公
司制改造，2009 年完成产权多元化改革，2016 年完成股份制改造，2019 年底实现整体上市。公司依法
设立股东会、董事会，监事会和经理层，建立了高效运转、相互制衡、权责明确的法人治理结构，内控
体系持续完善，管理体系持续优化。2024 年上半年，公司推行总部及事业部机构改革，推进二、三级
单位本部机构改革，落实国有企业改革深化提升行动各项工作要求。
（五）人才和技术优势
公司打好人才强企组合拳，擦亮“浙建优才”金名片，推进“三支队伍”建设。截至 2024 年 6 月
30 日，全集团在册员工约 2 万人，其中各类专业技术人才 1.2 万人，中高级职称人员 7620 人（含正高
级职称 228 人，高级职称 1988 人），国家注册建造师 3900 余人、注册造价师 700 余人。拥有省级高层
次人才 754 人、高技能人才 1562 人。上半年获评国家级技能大师工作室 1 个，实现“零”的突破，拥
有 6 个省级技能大师工作及 5 个省级创新工作室。拥有 1 家院士工作站、3 家博士后科研工作站、4
家省级企业研究院、5 家省级工程研究中心、11 家省级技术中心等科技创新平台。拥有 15 家国家高新
技术企业，11 家政府质量奖企业。拥有 11 项国际领先、17 项国际先进、400 余项国内核心技术。2024
年上半年，公司高标准策划建设“浙建未来建造中心”，打造“数智浙建”智能平台并投入应用，实
现一屏统览，促进提升精细化管理水平。
今年以来，公司认真学习贯彻总书记考察浙江重要讲话精神，贯彻落实省委省政府各项重要指示
精神，紧紧围绕“1510”高质量发展工作主线，深挖公司潜力优势，各项工作取得积极进展。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
报告期内建筑施工板
营业收入 39,939,720,728.87 47,988,379,008.66 -16.77%
块收入下降
营业成本 38,109,095,852.88 45,731,936,932.90 -16.67% 报告期内收入下降
销售费用 11,297,581.20 14,033,516.55 -19.50% 报告期内收入下降
管理费用 751,430,947.21 800,351,767.31 -6.11% 无重大变动
财务费用 -149,045,172.03 -145,889,169.46 -2.16% 无重大变动
所得税费用 161,800,182.30 249,541,541.24 -35.16% 报告期利润下降
报告期内加大研发投
研发投入 475,707,242.91 345,239,564.79 37.79%
入力度
报告期内营业收入下
经营活动产生的现金
-1,545,186,064.45 -273,662,948.09 -464.63% 降，收到的工程款减
流量净额
少
投资活动产生的现金 报告期内股权投资减
-154,493,429.95 -424,389,826.45 63.60%
流量净额 少
筹资活动产生的现金 报告期内归还银行借
781,408,185.08 2,163,345,622.60 -63.88%
流量净额 款增加
经营活动现金流量净
现金及现金等价物净 额、投资活动现金流
-918,085,482.11 1,470,185,247.37 -162.45%
增加额 量净额、筹资活动现
金流量净额变动影响
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
11
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
□适用 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
39,939,720,728. 47,988,379,008.
营业收入合计 100% 100% -16.77%
87 66
分行业
31,861,914,414. 38,730,214,111.
建筑施工 79.78% 80.71% -17.73%
42 64
1,077,243,886.9
工业制造 634,796,103.88 1.59% 2.24% -41.07%
5
6,578,503,515.0 7,016,604,341.7
工程相关其他 16.47% 14.62% -6.24%
4 6
1,164,316,668.3
其他 864,506,695.53 2.16% 2.43% -25.75%
1
分产品
31,861,914,414. 38,730,214,111.
建筑施工 79.78% 80.71% -17.73%
42 64
1,077,243,886.9
工业制造 634,796,103.88 1.59% 2.24% -41.07%
5
6,578,503,515.0 7,016,604,341.7
工程相关其他 16.47% 14.62% -6.24%
4 6
1,164,316,668.3
其他 864,506,695.53 2.16% 2.43% -25.75%
1
分地区
36,985,368,220. 44,927,716,031.
中国境内 92.60% 93.62% -17.68%
65 40
2,954,352,508.2 3,060,662,977.2
中国境外 7.40% 6.38% -3.47%
2 6
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
31,861,914,4 30,402,767,7
建筑施工 4.58% -17.73% -17.66% -0.08%
14.42 13.61
6,578,503,51 6,359,864,47
工程相关其他 3.32% -6.24% -7.82% 1.65%
5.04 5.06
分产品
31,861,914,4 30,402,767,7
建筑施工 4.58% -17.73% -17.66% -0.08%
14.42 13.61
6,578,503,51 6,359,864,47
工程相关其他 3.32% -6.24% -7.82% 1.65%
5.04 5.06
分地区
36,985,368,2 35,291,011,4
中国境内 4.58% -17.68% -17.54% -0.16%
20.65 91.90
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
12
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
参股企业投资收益、
投资收益 -6,738,662.79 -1.62% 否
应收账款处置损失等
公允价值变动损益 0.00 0.00% 否
主要系合同资产计提
资产减值 -49,226,963.20 -11.83% 否
减值
拆迁补偿、罚没收
营业外收入 30,693,798.34 7.38% 入、无需支付款项等 否
收入形成
境外保函损失、对外
营业外支出 104,360,386.66 25.08% 捐赠、水利建设基金 否
等
主要系应收账款计提
信用减值损失 -123,077,953.49 -29.58% 否
减值
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年末
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
8,155,486,76 9,153,318,33
货币资金 6.81% 7.52% -0.71%
9.78 0.67
25,052,865,9 26,152,295,7
应收账款 20.93% 21.50% -0.57%
34.31 09.03
45,002,030,4 44,870,768,7
合同资产 37.59% 36.88% 0.71%
70.90 82.23
4,510,704,41 4,240,280,98
存货 3.77% 3.49% 0.28%
6.71 6.99
332,266,272. 353,562,612.
投资性房地产 0.28% 0.29% -0.01%
22 63
1,991,156,74 1,980,402,05
长期股权投资 1.66% 1.63% 0.03%
6.16 9.38
3,120,444,55 3,205,614,84
固定资产 2.61% 2.64% -0.03%
6.72 7.61
183,395,566. 138,873,169.
在建工程 0.15% 0.11% 0.04%
05 14
178,913,653. 220,488,613.
使用权资产 0.15% 0.18% -0.03%
93 82
7,393,489,33 7,603,251,11
短期借款 6.18% 6.25% -0.07%
2.98 9.77
3,861,033,65 4,316,569,83
合同负债 3.23% 3.55% -0.32%
4.97 0.26
8,793,514,85 9,148,322,21
长期借款 7.35% 7.52% -0.17%
9.89 6.32
13
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
111,355,001. 138,063,938.
租赁负债 0.09% 0.11% -0.02%
93 27
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
单位：元
计入权益
本期公允
的累计公 本期计提 本期购买 本期出售
项目 期初数 价值变动 其他变动 期末数
允价值变 的减值 金额 金额
损益
动
金融资产
4.其他权
43,386,31 5,520,000 48,934,30
益工具投 1,800.00 29,784.98
6.55 .00 1.53
资
应收款项 368,255,9 166,366,3 534,622,3
融资 80.44 96.30 76.74
411,642,2 5,520,000 166,396,1 583,556,6
上述合计 1,800.00
96.99 .00 81.28 78.27
金融负债 0.00 0.00
其他变动的内容
系应收银行承兑汇票及融信 e 信等债权凭证。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 期末账面余额（元） 期末账面价值（元） 受限情况
定期存款、诉讼冻结、保证金、职工住房基
货币资金 737,965,044.43 737,965,044.43 金
应收账款 762,667,588.64 725,135,457.63 应收账款保理、借款质押
合同资产 11,109,638.03 11,109,638.03 借款抵质押
固定资产 340,807,317.06 340,807,317.06 借款抵质押
一年内到期的非流动资产 1,482,378,638.84 1,482,378,638.84 借款抵质押
长期应收款 8,143,368,088.70 8,143,368,088.70 借款抵质押
其他非流动资产 2,767,454,789.87 2,767,454,789.87 借款抵质押
在建工程 21,300,866.17 21,300,866.17 借款抵质押
合计 14,267,051,971.74 14,229,519,840.73
14
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
949,560,152.03 1,188,983,092.70 -20.14%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
单位：元
未达
截至 截止
到计
是否 报告 报告
投资 本报 划进 披露 披露
为固 期末 期末
项目 投资 项目 告期 资金 项目 预计 度和 日期 索引
定资 累计 累计
名称 方式 涉及 投入 来源 进度 收益 预计 （如 （如
产投 实际 实现
行业 金额 收益 有） 有）
资 投入 的收
的原
金额 益
因
浙江
师范
大学
1,151 资本
行知 6,550 120,0 99,58
公用 ,184, 金及 100.0 不适
学院 其他 否 ,361. 00,00 4,796
事业 436.8 银行 0% 用
迁建 74 0.00 .03
1 贷款
工程
PPP 项
目
浙西
资本
数据 93,11
公用 109,4 金及 100.0 200,0 294,6 不适
中心 其他 否 1,423
事业 88.24 银行 0% 00.00 68.27 用
PPP 项 .89
贷款
目
浙江
师范
大学
行知
学院
拆迁 资本
763,0 85,00 38,84
安 公用 16,78 金及 100.0 不适
其他 否 43,72 0,000 1,374
置、 事业 5.33 银行 0% 用
5.43 .00 .51
教师 贷款
宿舍
（一
期）
PPP 项
目
建德 其他 否 公用 212,5 389,1 资本 100.0 45,00 32,76 不适
15
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
公用 事业 87.91 25,54 金及 0% 0,000 9,105 用
事业 1.11 银行 .00 .17
包 PPP 贷款
项目
常山
县
“国
际慢
城”
一期 资本
379,0 10,00 12,11
通景 基础 5,662 金及 100.0 不适
其他 否 29,89 0,000 0,540
路、 设施 .51 银行 0% 用
3.23 .00 .92
府前 贷款
路、
文教
路道
路 PPP
项目
由于
前期
蒋村 地铁
单元 方介
D04、 入施
21 地 工后
块广 迫使
场、 资本 - 本项
116,9
社会 公用 663.1 金和 11,62 目的
其他 否 96,74
停车 事业 0 股东 1,674 施工
1.68
场及 借款 .35 方案
配套 发生
服务 变
设施 更，
PPP 项 造成
目 项目
暂
停。
资本
台州
金、
市飞 1,206
215,3 股东 590,0 50,99
龙湖 基础 ,510, 65.00 不适
其他 否 77,20 借 00,00 8,606
生态 设施 273.3 % 用
9.70 款、 0.00 .93
区 PPP 0
银行
项目
贷款
天台
县福
溪街
道水
南 资本
5,046 582,5 86,51 32,56
“城 基础 金和 100.0 不适
其他 否 ,564. 22,53 2,911 6,959
中 设施 银行 0% 用
61 5.64 .48 .01
村” 贷款
改造
二期
PPP 项
目
“美 1,815 227,2 资本 18,01 6,980
基础 100.0 不适
丽新 其他 否 ,911. 81,31 金和 6,379 ,948.
设施 0% 用
昌” 39 2.11 银行 .82 42
16
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
小城 贷款
镇环
境综
合整
治工
程（2
标
段）
PPP 项
目
长兴
太湖
图影
资本
山湖 7,360 977,5 101,1 28,80
基础 金和 100.0 不适
花园 其他 否 ,951. 62,48 12,21 4,247
设施 银行 0% 用
及公 31 8.89 0.00 .32
贷款
共设
施 PPP
项目
镇海
资本
区骆
金和
驼街 2,622
10,07 银行 54,44 58,62
道棚 基础 ,742, 100.0 不适
其他 否 9,505 贷 6,407 2,069
户区 设施 832.0 0% 用
.80 款、 .86 .00
改造 7
股东
PPP 项
借款
目
浙江
省宁
资本
波市
金和
宁波
10,31 576,0 银行 9,483 25,48
科学 公用 100.0 不适
其他 否 2,595 75,93 贷 ,843. 0,791
中学 事业 0% 用
.00 4.39 款、 12 .58
基础
股东
设施
借款
PPP 项
目
翠苑
单元
西溪
商务
城地
区
FG04-
资本
R21/C 653,6 47,68 27,76
基础 金和 100.0 不适
2-02 其他 否 0.00 79,43 1,653 1,444
设施 银行 0% 用
地块 8.55 .08 .94
贷款
农转
非居
民拆
迁安
置房
PPP 项
目
缙云 资本
2,902 449,6 40,00 24,10
县壶 公用 金和 100.0 不适
其他 否 ,918. 01,80 0,000 3,321
镇中 事业 银行 0% 用
92 8.08 .00 .72
学、 贷
17
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
南顿 款、
小 股东
学、 借款
体艺
中心
和中
山街
地下
空间
四个
工程
PPP 项
目
长兴
县人
民医
院改 注册
-
扩建 2,510 269,0 资金 1,191
公用 100.0 9,875 不适
工程 其他 否 ,126. 47,26 本和 ,400.
事业 0% ,858. 用
二期 25 9.22 银行 45
46
住院 贷款
综合
楼 PPP
项目
G322
（56
省
道）
文成 资本
12,90 857,7 42,87 14,45
樟台 基础 金及 100.0 不适
其他 否 6,398 58,87 9,173 6,967
至龙 设施 银行 0% 用
.06 3.75 .35 .90
川段 贷款
改建
工程
PPP 项
目
河北
怀安
经济
资本
开发 3,223 114,6 -
基础 金及 52.16 665,8
区基 其他 否 ,196. 41,45 70,58 停工
设施 银行 % 16.20
础设 04 1.91 4.73
贷款
施建
设 PPP
项目
衢州
绿色
产业
集聚
区龙
资本
游湖 4,842 399,5 46,82 27,88
基础 金及 100.0 不适
镇至 其他 否 ,233. 70,90 3,398 1,331
设施 银行 0% 用
童家 56 1.89 .20 .57
贷款
公路
一期
工程
PPP 项
目
18
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
中卫
南站
资本
黄河 15,66 716,8 90,96 36,30
基础 金及 100.0 不适
大桥 其他 否 3,015 52,37 0,655 1,944
设施 银行 0% 用
工程 .46 6.63 .31 .51
贷款
PPP 项
目
兰溪
至江
山公
路江
资本
山清 6,959 483,1 42,50 25,58
基础 金及 100.0 不适
湖至 其他 否 ,103. 17,54 2,711 5,038
设施 银行 0% 用
凤林 01 1.96 .41 .73
贷款
段公
路工
程 PPP
项目
遂昌
县大
桥至 资本
16,99 412,6 27,32 4,634
洋浩 基础 金及 100.0 不适
其他 否 6,403 67,32 5,032 ,299.
公路 设施 银行 0% 用
.79 0.71 .40 04
工程 贷款
PPP 项
目
丽水
市区
污水 资本
1,424 94,18 7,344 2,864
管网 基础 金及 100.0 不适
其他 否 ,564. 3,667 ,001. ,700.
修复 设施 银行 0% 用
32 .59 27 61
工程 贷款
PPP 项
目
（文
成）
322 国
道文
成西 资本 -
129,6 967,3 54,66
坑至 基础 金及 91.32 19,55 不适
其他 否 94,59 74,55 9,166
景宁 设施 银行 % 9,519 用
6.24 2.61 .02
交界 贷款 .00
段改
建工
程 PPP
项目
楚门
镇市
资本
政基 10,47 388,8 21,86 12,81
基础 金及 100.0 不适
础设 其他 否 4,137 05,82 0,000 9,151
设施 银行 0% 用
施建 .10 1.20 .00 .88
贷款
设 PPP
项目
苍山
资本
污水 40,80 37,79 4,324
基础 金、 100.0 不适
处理 其他 否 0.00 2,320 5,600 ,350.
设施 项目 0% 用
厂 PPP .16 .00 68
贷款
项目
19
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
长兴
湖滨 资本
3,273 787,4 115,9 88,29
路工 基础 金及 100.0 不适
其他 否 ,646. 17,16 29,60 5,419
程等 设施 银行 0% 用
05 6.54 8.24 .13
PPP 项 贷款
目
新疆
阿拉
尔胡
杨河
整治
工 资本
2,604 451,7 85,04 75,96
程、 公用 金及 100.0 不适
其他 否 ,341. 18,36 1,258 9,536
科技 事业 银行 0% 用
13 3.43 .22 .07
馆博 贷款
物馆
青少
年宫
PPP 项
目
长兴
县美
丽城
资本
镇 14,23 289,3 42,73 9,579
基础 金及 100.0 不适
（标 其他 否 8,999 55,78 4,819 ,970.
设施 银行 0% 用
段 .81 4.16 .69 62
贷款
三）
PPP 项
目
遂昌
县小
城镇
环境
综合
整治
资本
（王 2,208 223,8 19,47 16,61
基础 金和 100.0 不适
村口 其他 否 ,353. 96,92 7,500 2,917
设施 银行 0% 用
镇、 80 7.98 .00 .01
贷款
石练
镇和
大柘
镇）
PPP 项
目
衢江
区小
城镇 资本
74,50 619,4 70,00 37,32
环境 基础 金和 100.0 不适
其他 否 3,944 83,60 0,000 1,848
综合 设施 银行 0% 用
.16 9.47 .00 .72
整治 贷款
PPP 项
目
安吉
县递 资本
691,2 78,41 47,03
铺镇 公用 103,0 金和 100.0 不适
其他 否 80,59 4,200 8,642
第三 事业 47.00 银行 0% 用
4.88 .00 .64
小学 贷款
和昌
20
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
硕文
化中
心二
期
（图
书
馆）
PPP 项
目
注册
美丽
资本
新昌
1,621 金、
小城 26,75 129,1 42,93
基础 ,883, 项目 100.0 不适
镇综 其他 否 1,938 87,50 6,578
设施 804.4 贷 0% 用
合整 .43 0.00 .07
8 款、
治 PPP
股东
项目
借款
永嘉 注册
县职 资本
业教 金、
35,05 992,4 68,81 42,68
育中 基础 项目 100.0 不适
其他 否 2,708 01,07 0,000 3,613
心一 设施 贷 0% 用
.86 6.00 .00 .58
期工 款、
程 PPP 股东
项目 借款
绍兴
新三
江闸
河道
拓 项目
浚、 贷
文渊 1,833 款、
103,9 453,6 166,4
路南 基础 ,445, 注册 98.00 不适
其他 否 09,36 49,72 59,89
延一 设施 522.8 资本 % 用
5.87 6.88 3.74
期、 6 金、
越城 股东
区育 借款
才学
校工
程 PPP
项目
衢宁
铁路
庆元
站站
前广
场工
程、
连接 14,03 544,9 140,5 36,14
基础 项目 100.0 不适
线工 其他 否 2,436 91,74 25,20 5,355
设施 贷款 0% 用
程及 .00 8.30 0.00 .96
岱根
溪段
综合
治理
工程
PPP 项
目
21
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
绍兴
市马
山闸
强排
及配
套河
道工 项目
程、 贷
文渊 1,255 款、
178,0 408,6 97,03
路南 基础 ,689, 注册 96.00 不适
其他 否 95,58 59,45 4,044
延工 设施 479.5 资本 % 用
4.76 4.79 .85
程二 0 金、
期及 股东
配套 借款
工程
等基
础设
施工
程 PPP
项目
苍山
污水
资本
处理 4,842 121,3 63,06
基础 金、 99.00 不适
厂二 其他 否 ,714. 39,69 1,200 0.00
设施 项目 % 用
期工 62 8.67 .00
贷款
程 PPP
项目
项目
浙建 贷
（兰 1,748 款、 -
25,45
溪） 采矿 ,980, 注册 25.00 203,6
其他 否 8,092 在建
矿业 业 735.5 资本 % 94,00
.15
有限 9 金、 7.72
公司 股东
借款
26,11 3,256
949,5 983,0
5,174 ,960,
合计 -- -- -- 60,15 -- -- 42,83 -- -- --
,994. 827.7
2.03 4.87
67 9
4、金融资产投资
（1 ） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2 ） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
22
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
（1 ） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
单位：万元
报告期 累计变 累计变 尚未使
本期已 已累计 尚未使 闲置两
内变更 更用途 更用途 用募集
募集年 募集方 募集资 募集资 使用募 使用募 用募集 年以上
用途的 的募集 的募集 资金用
份 式 金总额 金净额 集资金 集资金 资金总 募集资
募集资 资金总 资金总 途及去
总额 总额 额 金金额
金总额 额 额比例 向
活期存
可转换 放于募
100,00 37,016 61,016 38,327
2023 年 公司债 99,117 0 0 0.00% 集资金 0
0 .96 .96 .17
券 专项账
户
100,00 37,016 61,016 38,327
合计 -- 99,117 0 0 0.00% -- 0
0 .96 .96 .17
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2023〕2124 号）的同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采
用网上资金申购定价发行的方式发行可转换公司债券 100,000 万元。发行数量为 1,000 万张，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，期限为 6 年。截至 2024 年 1 月 31 日，公司实际向不特定对象发行可转债募集资金总额共计人民币
1,000,000,000.00 元。扣除不含税承销费和保荐费 5,188,679.24 元后的募集资金为人民币 994,811,320.76 元，已由财
通证券股份有限公司于 2023 年 12 月 29 日存入公司开立在中国工商银行杭州市武林支行账号为 1202021219900404307
的人民币账户；减除其他不含税发行费用人民币 3,641,292.46 元后，计募集资金净额为人民币 991,170,028.30 元。上
述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000579 号”验资报告。公
司对募集资金采取了专户存储制度。
2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 610,169,580.76 元，其中：2023 年使用募集资金人民币
240,000,000.00 元；本年度使用募集资金 370,169,580.76 元。截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币
386,603,883.33 元。
（2 ） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
单位：万元
承诺投 截至期 项目达 项目可
是否已 募集资 截至期
资项目 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
变更项 金承诺 末累计
和超募 投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
目(含部 投资总 投入金
资金投 额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额 额(2)
向 (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、施工
安全支 2025 年
24,998. 24,998.
护设备 否 48,500 48,500 51.54% 12 月 31 0 不适用 否
69 69
购置项 日
目
2、年产
15 万方
2024 年
固碳混 4,201.7 4,201.7
否 9,745 9,745 43.12% 12 月 31 0 不适用 否
凝土制 1 1
日
品技改
项目
3、建筑 2,335.4 2,335.4
否 11,755 11,755 19.87% 0 不适用 否
数字 8 8
23
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
化、智
能化研
发与建
设项目
4、偿还 2024 年
5,481.0 29,481.
银行贷 否 30,000 30,000 98.27% 12 月 31 0 不适用 否
8 08
款 日
承诺投
37,016. 61,016.
资项目 -- 100,000 100,000 -- -- 0 -- --
96 96
小计
超募资金投向
不适用 否 不适用 否
归还银
行贷款
-- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- --
（如
有）
补充流
动资金
-- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- --
（如
有）
超募资
金投向 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- --
小计
37,016. 61,016.
合计 -- 100,000 100,000 -- -- 0 -- --
96 96
分项目
说明未
达到计
划进
2024 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关
度、预
于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目 1 施工安全支护设备购置项目达到预定可使用状态延期
计收益
至 2025 年 12 月、募投项目 2 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目达到预定可使用状态延期至 2024 年 12
的情况
月。
和原因
施工安全支护设备购置项目延期原因：受房地产行业调整影响，施工安全支护设备使用和租赁市场需求有所
（含
放缓，市场租赁价格和销售价格持续波动，且呈下降趋势。为加强物资周转效率、实现效益最大化，公司结
“是否
合内部、外部需求和价格变化，适当减缓采购进度。
达到预
年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目延期原因：近年来，行业及市场经济环境复杂多变，周边区域商品混
计效
凝土需求减缓，公司结合市场需求减缓了年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目建设进度，尚未达到预定投
益”选
产目标。
择“不
适用”
的原
因）
项目可
行性发
生重大
不适用
变化的
情况说
明
超募资
金的金
额、用
不适用
途及使
用进展
情况
募集资 不适用
24
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
金投资
项目实
施地点
变更情
况
募集资
金投资
项目实
不适用
施方式
调整情
况
募集资 适用
金投资
项目先 2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会二十四次会议审议通过了《关于以募
期投入 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计
及置换 31,763.01 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
情况
用闲置 适用
募集资
金暂时 2024 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于
补充流 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流
动资金 动资金。截至 2024 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为 0 元。
情况
项目实
施出现
募集资
不适用
金结余
的金额
及原因
尚未使
用的募
集资金 尚未使用的募集资金活期存放于募集资金专项账户 1202021219900404307
用途及
去向
募集资
金使用
及披露 截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集资金为 383,271,740.00 元，与尚未使用的募集资金账户
中存在 余额人民币 386,603,883.33 元的差异 3,332,143.33 元，差异原因：1、自开立募集资金账户累计利息收入
的问题 3,334,203.33 元；2、自开立募集资金账户累计发生账户管理费用 2,060 元。
或其他
情况
（3 ） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
25
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
浙江省建
- -
工集团有 2,000,000 36,880,59 2,045,821 7,351,106
子公司 建筑工程 146,213,3 128,442,5
限责任公 ,000.00 3,593.10 ,574.42 ,426.42
69.34 25.67
司
浙江省一
建建设集 1,150,150 12,167,62 1,664,818 4,766,587 48,693,05 40,875,37
子公司 建筑业
团有限公 ,150.00 6,209.94 ,846.11 ,013.98 8.74 5.59
司
浙江省二
建建设集 481,207,1 13,099,61 2,008,624 5,778,665 157,334,8 121,639,2
子公司 建筑工程
团有限公 40.00 9,100.33 ,418.37 ,074.38 51.00 10.32
司
浙江省三
建建设集 680,393,4 15,011,33 1,446,502 6,001,142 145,986,9 109,968,7
子公司 建筑工程
团有限公 49.00 1,006.84 ,699.76 ,688.61 12.36 18.31
司
新疆塔建
三五九建 235,734,6 3,661,165 367,507,5 848,602,6 25,525,20 19,331,23
子公司 工程施工
工有限责 47.00 ,244.18 99.15 30.53 9.18 0.93
任公司
浙江省工
业设备安 300,280,0 6,166,335 707,727,2 3,807,504 54,186,87 49,012,63
子公司 建筑安装
装集团有 00.00 ,999.47 37.61 ,514.65 6.40 9.65
限公司
浙江省建
投交通基 - -
1,010,000 6,412,592 800,403,6 692,596,0
础建设集 子公司 建筑工程 15,319,89 5,251,091
,000.00 ,928.77 12.62 23.03
团有限公 4.41 .73
司
浙江省建
设装饰集 200,000,0 3,644,892 459,039,7 1,298,947 36,465,54 26,753,38
子公司 建筑装饰
团有限公 00.00 ,870.46 77.32 ,343.72 7.37 6.75
司
浙江建设
300,000,0 1,659,585 513,211,6 6,247,686 47,507,94 37,775,45
商贸物流 子公司 建材贸易
00.00 ,293.20 30.22 ,999.73 7.70 1.56
有限公司
浙江省建
设集团
210000000 4,139,453 344,475,0 2,586,688 26,956,80 13,047,67
（香港） 子公司 建筑施工
港币 ,040.39 59.25 ,309.80 3.63 9.90
控股有限
公司
浙江浙建
40,000,00 280,897,6 159,517,9 304,456,8 53,222,60 39,908,38
云采贸易 子公司 建材贸易
0.00 78.65 30.79 94.84 3.29 0.07
有限公司
26
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
报告期内取得和处置子公司的情况
适用 □不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
安徽省争先建设工程有限公司 新设 对整体生产经营无重大影响
浙江浙建产投发展有限公司 新设 对整体生产经营无重大影响
浙江浙建工程设计有限公司 新设 对整体生产经营无重大影响
浙江省建设机械钢结构有限公司 注销 对整体生产经营无重大影响
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济政策风险
建筑行业与宏观经济运行情况及政策调整密切相关，公司主营业务业绩受国家宏观经济走势、产
业发展政策、行业调控政策、基础建设投资规模、房屋建筑投资、城市化进程等因素的影响重大。为此，
公司将对宏观经济走势及国家相关政策的变化进行合理预期并相应调整经营策略，控制外部风险，尽量
降低宏观经济周期性波动及相关政策对公司经营的影响。
2、应收账款回收风险
建筑施工项目工期较长，工程付款与完工进度通常不能实现匹配；部分工程发包方付款意愿及付
款能力不佳，导致公司应收账款回收不及时甚至发生坏账损失。为此，公司将继续密切关注应收账款的
增减变动情况，通过加强合同管理，加强结算责任落实，增强催收清欠，强化应收账款整体性管控。
3、易涉诉风险
因建筑行业复杂性特点，公司在生产经营过程中可能发生发包方资金支付不及时、结算争议、工
程质量争议等各类纠纷，在协商不得情况下，易发生诉讼、仲裁风险。为此，公司将通过信息化平台，
积极跟进已发诉讼、仲裁案件进展，实现大数据管理，同时加大普法力度，将法务管理下沉至项目部，
加强法务力量配备，不断完善法律风险管理体系。
4、市场竞争加剧的风险
建筑行业属于完全竞争性行业，市场规模庞大，行业集中度低，市场竞争激烈，导致市场份额争
取愈加不易。为此，公司将积极推进建筑数智化、工业化建设，优化建筑施工方案，加强建筑施工过程
管理，强化工程施工质量，同时坚持国企社会责任，提升市场品牌影响力，不断增强市场竞争优势。
5、履行业务合同过程中存在的价格风险
建筑工程施工合同按定价方式可分为可调价格合同和固定价格合同。可调价格合同依据实际工程
量及工程施工时正在执行的定额标准进行结算，固定价格合同以合同约定的固定价格进行结算。可调价
格合同可依据合同约定的方式进行调整，劳动力成本上升、通货膨胀等因素对可调价格合同影响较小。
由于固定价格合同的合同金额是以预估成本为基础确定，预估的过程涉及许多假设，包括对未来经济环
境、劳动力成本、材料价格、人工及原料的取得的假设等，若上述假设不正确，可能造成预估成本的偏
差。固定价格合同在执行过程中还可能受天气、技术问题等因素影响造成实际成本超过预估成本。此外，
27
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
若出现实际工作超过原定范围却无法获得客户相应补偿的情况，公司可能会面临项目成本增加、盈利减
少的风险。
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 否
28
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
巨潮资讯网公司
2023 年度股东大 2024 年 06 月 17 2024 年 06 月 18
年度股东大会 54.18% 第 2024-041 号公
会 日 日
告
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
适用 □不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
沈康明 董事会秘书（代行） 聘任 2024 年 05 月 07 日 新增
章磊 董事 被选举 2024 年 06 月 17 日 新增
赵珏 监事 被选举 2024 年 06 月 17 日 新增
叶秀昭 监事会主席 被选举 2024 年 06 月 17 日 新增
陈海燕 财务负责人（代行） 聘任 2024 年 06 月 27 日 新增
因工作调整申请辞去
潘建梦 董事会秘书 解聘 2024 年 05 月 07 日
董事会秘书职务
因控股股东内部工作
甄建敏 董事 离任 2024 年 06 月 17 日 调整不再担任公司董
事
因控股股东内部工作
江建军 监事 离任 2024 年 06 月 17 日 调整不再担任公司监
事
因达法定退休年龄，
方霞蓓 监事会主席 离任 2024 年 06 月 17 日 不再担任公司监事会
主席
因达法定退休年龄，
王志祥 财务负责人 解聘 2024 年 06 月 27 日 不再担任公司财务负
责人
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
29
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是 □否
环境保护相关政策和行业标准
公司严格执行各项行业标准和行业政策，所属城镇生活污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂
主要水污染物排放标准（DB33∕2169-2018），以确保化学需氧量、氮、磷、等污染物达标排放。
环境保护行政许可情况
公司下属单位均严格执行排污许可证制度，按规定领取并更换排污许可证。长兴建投环保科技有限
公司排污许可证发证日期为 2022 年 11 月 25 日，有效期限自 2022 年 12 月 01 日至 2027 年 11 月 30 日
止。
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
主要污 主要污
执行的
公司或 染物及 染物及 排放口 核定的
排放方 排放口 排放浓 污染物 排放总 超标排
子公司 特征污 特征污 分布情 排放总
式 数量 度/强度 排放标 量 放情况
名称 染物的 染物的 况 量
准
种类 名称
GB18918
-2002
《城镇
长兴建 COD ≤50
位于长 污水处
投环保 氨氮 直接排 ≤5 9890 吨 15000
废水 1 兴县小 理厂污 无
科技有 总磷 入河道 ≤0.5 /天 吨/天
浦港 染物排
限公司 总氮 ≤15
放标
准》一
级A
对污染物的处理
污水处理厂通过氧化沟生化处理后经二沉池沉淀，后经二级生化处理曝气生物滤池处理后进入高密
度沉淀池沉淀，经深度处理和消毒后达标排放；在厂区内工艺段的构筑物加盖设施以收集处理废气，防
止污染大气，运行正常。
突发环境事件应急预案
为了有效应对可能发生的突发环境事件，公司制定了全面的突发环境事件应急预案。预案不仅详细
规定了应对各类环境突发事件的流程、措施和责任分工，还明确了预警机制、应急响应级别及后续处置
方案。为确保预案的实用性和有效性，公司定期组织相关部门和人员进行预案的学习和解读，并严格按
照计划安排进行应急演练。通过模拟真实场景下的应急处置，提升团队的协同作战能力和快速响应水平，
以期在真实环境事件发生时能够迅速、有序地采取行动，最大限度地减少环境损害和社会影响。
环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
30
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
2024 年公司按要求及时足额缴纳环保税，无欠缴情况。
环境自行监测方案
按照环保部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发【2013】81）相关要求，
长兴建投环保科技有限公司委托第三方检测公司对煤山污水处理厂排放口水质每季度进行取样并检测污
染源相关指标的所有数据，同时按自行监测要求对厂内的噪声及废气情况进行检测并出具检测报告，并
及时在浙江省重点污染源监测数据管理系统上公开。
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名 对上市公司生产
处罚原因 违规情形 处罚结果 公司的整改措施
称 经营的影响
地下室垫层浇筑
施工工地未设置
施工时，未采取
浙江省建工集团 硬质围挡，未采 已整改，已缴纳
湿水作业，导致 罚款 1.5 万元 无
有限责任公司 取有效防尘降尘 罚款
车辆行驶时施工
措施
场地扬尘飞扬
未按规定利用和 渣土运输车辆未
浙江省建工集团 已整改，已缴纳
处置施工产生的 按至规定场所倾 罚款 30 万元 无
有限责任公司 罚款
固体废物 倒渣土
渣土运输车辆未
浙江省建工集团 处置超出核准范 已整改，已缴纳
办理相关处置手 罚款 15 万元 无
有限责任公司 围的建筑垃圾 罚款
续
浙江省建工集团 未经核准擅自处 未经核准擅自处 已整改，已缴纳
罚款 21 万元 无
有限责任公司 置建筑垃圾 置建筑垃圾 罚款
涉嫌生活垃圾分
类投放管理责任
浙江省一建建设 环境问题的行政 已整改，已缴纳
人未履行生活垃 罚款 5500 元 无
集团有限公司 处罚 罚款
圾分类投放管理
责任
浙江省一建建设 未编制建筑垃圾 环境问题的行政 已整改，已缴纳
罚款 10 万元 无
集团有限公司 处理方案报备案 处罚 罚款
浙江省一建建设 未经核准擅自处 环境问题的行政 已整改，已缴纳
罚款 3 万元 无
集团有限公司 置建筑垃圾 处罚 罚款
将建筑垃圾交由
浙江省一建建设 环境问题的行政 已整改，已缴纳
未取得核准的单 罚款 30 万元 无
集团有限公司 处罚 罚款
位或者个人处置
未按照规定取得
证明在噪声敏感
浙江省一建建设 建筑物集中区域 环境问题的行政 已整改，已缴纳
罚款 8.5 万元 无
集团有限公司 夜间进行产生噪 处罚 罚款
声的建筑施工作
业
将工程渣土运至
安徽省广德市一
浙江省三建建设 未经核准擅自处 已整改，已缴纳
废矿处倾倒，一 罚款 35 万元 无
集团有限公司 置建筑垃圾 罚款
共运输 520 吨工
程渣土
倾倒输建筑垃圾
未按规定利用或
浙江省三建建设 （渣土）180 已整改，已缴纳
处置施工产生的 罚款 30 万元 无
集团有限公司 方，占地面积 90 罚款
固体废物
平方米，高 3 米
其他应当公开的环境信息
无
31
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 不适用
其他环保相关信息
无
二、社会责任情况
一、社会公益责任
集团勇当浙江省共同富裕示范区建设排头兵，助力山区 26 县跨越式发展，高质量推进重大工程项
目建设，投身各类公益慈善事业，展现浙建铁军担当。
集团积极响应省委省政府对服务“中小微”的号召，充分利用浙建集团供应链金融平台，通过“浙
建 e 链”、“浙建保函”等金融服务助力产业链上下游超 650 家中小微企业解决融资难、融资贵问题，
积极探索出一条通过数字普惠金融助力共同富裕示范区建设的有效路径。集团成立了助力共富示范区建
设行动工作领导小组，制定专项方案，参与组建落地浙江未来社区股权投资基金。专班对接深化山区
26 县合作，与柯城、开化、天台、龙泉、景宁、莲都、苍南等 16 个山区县建立了战略合作关系，目前
在山区 26 县投资总量达 203 亿元。截至 2024 年 6 月底，浙建云采数字平台累计入驻供应商 124096 家
（山区 26 县供应商 6031 家）。今年新入驻供应商 9102 家，其中新入驻山区 26 县供应商 656 家。上半
年平台累计中标金额 303 亿元，其中山区 26 县供应商 19 亿元。由集团投资设计建设运营的浙建金星培
训中心落地开化县金星村 2024 年度 1-6 月份总营收 92.01 万元，客房出租率 21.73%，营收接待 8000
人次，非营收接待 6000 左右人次（参观、学习、考察），截止 6 月 30 日，酒店在编人员 17 人，其中
金星村及周边人员占 88.2%（15 人），解决村民就业的同时，增加了村民的收入。员工人均工资突破
28500 元/年（含社保、工会等福利），为村集体增收 10 万余元（包括场地租赁、会议室出租、参观讲
课费），带动周边民宿农家乐营收 5 万余元，实现了较好的社会效益。
2024 年 1-6 月，集团向省、市慈善总会等组织捐赠 220 余万元，进一步履行好社会责任，服务国
家大局，塑造责任国企形象，共同推进慈善事业发展。
二、安全责任
集团深入贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要论述精神，认真落实省委省政府工作部
署要求，牢固树立“两个至上”理念，切实把“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管
三必须”要求落实落细落到位，大力推行风险分色系、分级别、分类别综合管理，不断强化专项整治与
日常巡查工作，切实落实全员安全职责，有效防范化解重大安全风险。深入开展安全生产治本攻坚三年
行动，制定“1+4+N”实施方案，细化制定安全生产 19 项主要工作举措和 65 个具体任务清单。举办了
浙江省房屋市政工程全民安全素养提升行动现场观摩会暨“安全生产月”活动启动仪式、2024 年“万
人应急演练”启动仪式暨有限空间应急救援技能比武大赛。
三、环境责任
集团高度重视双碳工作，积极响应国家、省级地方政府以及国资委的相关工作要求，建立企业绿色
低碳循环高质量发展理念，坚持以科技创新为核心竞争力，持续推动节能减排工作，助力行业、浙江省
及国家绿色低碳转型，尽早实现双碳目标。集团实施“创新浙建”“数字浙建”科技创新发展战略，构
建完善的科技创新体系，搭建了剩余工程物资处置与交易平台“咸渔台”，加强对建筑废弃物的分类、
回收和利用，加快物资循环使用，从而减少巨大的资源浪费，降低废弃物对环境的污染，实现剩余工程
物资的全链管理应用场景，做大循环经济。从全产业链发展战略布局，统筹策划布局节能减排工作，构
建低能耗建设体系、发展绿色建筑和智能建造、降低碳排放等一系列政策措施。
32
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
集团在绿色建材、绿色施工、节能减排、废弃物管理、建筑工业化、智慧建造等领域加速发展；重
点加大建筑绿色节能环保技术的推广应用力度，大力发展资源节约型、高耐久性新材料、新设备、新工
艺、新产品，完善并推广建筑碳信息“一码通”动态碳标签管理系统，积极推进建造全过程资源能源节
约和综合循环利用，作为浙江省双碳实验室的发起单位之一，实施“低碳/零碳建筑关键技术及建筑高
精度碳监测与动态碳标签管理平台研究和规模化转化应用”、“CO2 捕集与资源化利用关键技术和装
备”、“污废水减污降碳协同处理及再生利用关键技术”等多项科研项目研究与示范，助力碳达峰碳中
和。
绿色施工作为建筑全寿命周期中的一个重要阶段，是实现建筑领域资源节约和节能减排的关键环节，
也是完成建筑双碳任务重要环节。通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源并减少对环境负面影
响的施工活动，加强实现节能、节地、节水、节材、节人和环境保护管理，积极创建省级绿色施工示范，
2024 年 1-6 月，集团已验收省级绿色施工示范工程 11 项，“十四五”期间已累计在建及验收省级绿
色施工示范工程 84 项。
四、员工责任
集团开展“春送希望、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”和“送安全、送法律、送健康、送欢乐”
进工地的双“四送”活动，2024 年元旦春节慰问 12234 人次，项目 129 个，共支付慰问金（品）
3057709.98 元。
高质量抓好大学生招聘工作。以清单式、任务表一企一策落实 2024 年度人才目标。统筹抓好各类
人才开发。新增认定入列省属企业高层次人才 135 人，1 个国家级技能大师工作室。集团发挥好职业技
能等级自主认定资质优势，为 45 名建筑工人申报了高技能人才，另新增省高技能领军人才 1 人、省高
技能青年人才 3 人、浙江工匠 6 人、新时代突出贡献浙派工匠 1 人。集团所属浙江安装获评新时代浙派
工匠培育突出贡献单位。牵头落实所属单位通用类课程共享培训 15 场次，涉及 2125 人次。依托两级各
条线开展各类专业内训 237 场次，涉及 14692 人次。
五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
2024 年上半年，集团作为山区 26 县结对帮扶团组 A 类成员单位，持续结对云和县元和街道，通过
“直接拨付专项资金”“助推雪梨产业发展”“抓好乡村环境整治”“开展雪梨文化节”“派驻农村指
导员”“驻村干部结对帮扶”等多种形式开展帮扶，助力村民村集体增收创富。2024 年上半年集团采
购帮扶产品 150 余万元，其中采购云和农副产品 13 万元，并制定年度资金帮扶方案，计划继续直接拨
付 120 万元。同时，抓好雪梨文化广场和交易市场、村民住房外立面、村庄道路及河道等提升改造，有
效改善了村容村貌，有效提振了村集体经济后劲。4 月 11 日，浙江日报以《云和两百棵百年老梨树开
出新花 赴一场与梨花的浪漫约会》为题对“春赏梨花、夏游梨园、秋品梨果、冬尝梨酒”的梨庄村
文化之旅进行了专栏介绍。2024 年上半年，集团荣获浙江省 2023 年度山区 26 县结对帮扶考评优秀荣
誉 1 项。
在省外，集团积极助力四川省巩固拓展脱贫攻坚成果，深入推进东西部协作工作，自 2021 年与凉
山州喜德县三个村分别签署“村企结对”帮扶协议后，坚持“一村一策”连续多年推动结对帮扶工作，
抓好“民主村阳光玫瑰（葡萄）种植”“伍合村产业基础设施（道路）建设”“洛发村饮用水池维修加
固”等帮扶项目实施和管理，在促进农产品种植销售、提升农旅产业升级、改善农村人居环境等方面取
得了实际成效。
33
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕
及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
适用 □不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自 2023 年 10
月 19 日起未
来 6 个月内不
以任何方式减
持所持有的公
司股份，且在
自愿承诺不减 上述承诺期间
工银金融资产 2023 年 10 月
持公司股份的 内因浙江建投 6 个月内有效 履行完毕
投资有限公司 19 日
承诺 送红股、转增
股本、配股等
原因而增加的
股份，对新增
股份亦遵守前
述不减持的承
诺。
其他承诺
自 2023 年 10
月 17 日起未
来 6 个月内不
以任何方式减
持所持有的公
司股份，且在
浙江省财务开 自愿承诺不减 上述承诺期间
2023 年 10 月
发有限责任公 持公司股份的 内因浙江建投 6 个月内有效 履行完毕
17 日
司 承诺 送红股、转增
股本、配股等
原因而增加的
股份，对新增
股份亦遵守前
述不减持的承
诺。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的 不适用
具体原因及下
一步的工作计
划
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
34
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
三、违规对外担保情况
□适用 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 不适用
七、破产重整相关事项
□适用 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
适用 □不适用
诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁) 涉案金额 是否形成预 诉讼(仲裁)
审理结果及 判决执行情 披露日期 披露索引
基本情况 （万元） 计负债 进展
影响 况
2016 年 1 月 该案已由广 于 2022 年 3
22 日，公司 州市铁路运 月 30 日向
下属子公司 输中级法院 法院申请强
浙江省建工 立案受理， 制执行，强
集团有限责 经建工申请 制执行材料
任公司（以 财产保全， 广州铁路法
下简称建 法院出具财 院已签收并
工）就广州 产保全裁 审核通过，
南沙商务机 定，冻结南 因几个原审 巨潮资讯网
二审判决， 2024 年 04
场项目的前 5,894.58 否 沙公司银行 被告的二审 公司 2023
维持一审。 月 25 日
期施工项 存款 判决书未签 年度报告
目，与广州 58945833 元 收，需要公
南沙商务机 或保全等额 告送达，因
场有限公司 的其他财 此强制法院
（以下简称 务。本案将 执行立案需
南沙公司） 于 2020 年 6 要等公告送
签订《前期 月 30 日上 达以后。广
工作合作协 午 9:30 在 州铁路运输
议书》，双 广州铁路运 中级法院于
35
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
方初步确定 输中级法院 2022 年 5 月
的项目前期 第六法庭开 6 日正式立
合作内容为 庭。因南沙 案，案号：
项目场地内 机场向法院 （2022）粤
的三通一平 提出管辖权 执 55 号。
工作，待项 异议，原定 建工接法院
目前期相关 于 6 月 30 通知后，于
设计文件完 日的开庭取 2022 年 6 月
成后，双方 消，广州铁 16 日和 7 月
协商确定具 路法院裁定 8 日向法院
体的前期施 驳回管辖权 寄出合计
工范围；诚 异议申请， 954204.84
信保证金 6 月 19 日收 元收据，并
5000 万元。 到南沙机场 于 2022 年 7
协议签订 向广东省高 月 21 日收
后，建工于 院递交的管 到该执行款
2016 年 1 月 辖权上诉 项。后法院
29 日向南沙 状，8 月 10 通知北京仁
公司缴纳了 日收广东省 和财富资产
5000 万元诚 高院驳回管 管理中心
信保证金。 辖权异议裁 （有限合
此后，一直 定。9 月 25 伙）各合伙
未能收到南 日开庭，11 人愿意履行
沙公司的开 月 13 日收 1700 万元付
工通知。经 一审判决 款义务，故
建工多方了 书，判决确 浙江建工分
解，案涉项 认案涉《前 别开具 420
目已没有进 期工作合作 万、425
行实施的可 协议书》于 万、405
能。建工多 2020 年 9 月 万、
次向南沙公 25 日解除； 442.669641
司要求退还 南沙机场向 万元收据
保证金，但 建工返还诚 （共
均被以各种 信保证金 1692.66964
理由推诿。 5000 万元及 1 万元，已
因此，建工 利息，新碧 扣除
于 2019 年 航公司在 7.330359 万
12 月向广州 2000 万元范 元执行
市铁路运输 围内，仁和 费），并于
中级法院起 财富在 1700 2022 年 12
诉，要求南 万元范围 月 15 日收
沙公司返还 内，南沙航 到法院
诚信保证金 空公司在 1692.66964
并赔偿利息 1050 万元范 1 万元转
损失；并起 围内承担补 账。2023 年
诉其股东要 充赔偿责 2 月 9 日，
求承担相应 任。2021 年 浙江建工向
责任。 1 月 8 日收 法院申请追
到上诉材 加北京开航
料，广州南 通航投资中
沙商务机场 心（有限合
有限公司、 伙）、广州
广州市新碧 市碧桂园地
航产业投资 产有限公
有限公司就 司、佛山市
本案已提起 成就双享投
上诉，目前 资有限公司
等待二审法 为被执行
36
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
院安排开 人。4 月 25
庭。二审法 日，因未发
院于 2021 现被执行人
年 12 月 21 有其他可供
日、2022 年 执行的财
2 月 24 日安 产，广州铁
排两次开 路运输中级
庭，并于 法院作出终
2022 年 3 月 结本次执行
28 日向建工 裁定书。
送达二审判 2023 年 5 月
决书，驳回 4 日收到法
上诉维持原 院的裁定，
判。建工于 驳回了追加
2022 年 3 月 广州市新碧
30 日向法院 航产业投资
申请强制执 管理有限责
行。该案已 任公司、广
于 2023 年 4 州南沙航空
月 25 日收 产业投资管
到法院作出 理有限公司
终结本次执 股东为被执
行裁定书。 行人的申
请。后浙江
建工不服上
述裁定，提
起追加、变
更被执行人
异议之诉。
6 月 26 日收
到广州铁路
运输中级法
院送达的两
案传票及出
庭通知书，
两案于 8 月
15 日开庭。
2023 年 12
月 21 日、
12 月 26 日
分别收到
（2023）粤
71 民初 2
号、
（2023）粤
71 民初 3 号
追加、变更
被执行人异
议之诉两案
的一审判
决，均被驳
回诉讼请
求。浙江建
工已于 2024
年1月4日
和 8 日针对
两案提起上
诉，广东省
37
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
高级人民法
院已于 2 月
1 日正式立
案受理，3
月 4 日收追
加北京开航
通航投资中
心（有限合
伙）为被执
行人异议之
诉
【（2023）
粤民终 494
号】开庭传
票，定于 3
月 7 日开
庭，目前等
待判决结
果。另案追
加广州市碧
桂园地产有
限公司和佛
山市成就双
享投资有限
公司为被执
行人异议之
诉
【（2023）
粤民终 485
号】案件目
前暂未收到
传票。
2019 年 5 月 2019 年 12 截至目前，
22 日，建工 月 30 日， 中友自建期
向余杭法院 余杭法院裁 建工的优先
申请中友公 定宣告中友 债权金额
司破产，余 公司破产。 156626027.
杭法院于 目前，中友 25 元，分配
2019 年 6 月 公司相关资 比例 100%，
14 日受理， 产均已在淘 已全额获得
并于同日指 宝司法拍卖 分配；普通
定了破产管 网成交，其 债权金额
理人。建工 中车辆 2 辆 96384521.9
于 2019 年 9 成交金额分 0 元，第一
巨潮资讯网
月 25 日完 别为 4.9 万 破产程序进 次分配比例 2024 年 04
51,716.55 否 公司 2023
成债权申 元和 11.8 行中 51.79%，分 月 25 日
年度报告
报，申报金 万元；红木 配金额
额共计 家具成交金 49917543.8
51716.5535 额为 36.32 9 元，第二
98 万元，第 万元；摩托 次分配比例
一次根据法 车 1 辆成交 5%，分配金
院生效判决 金额为 17.5 额
申报债权金 万元；两块 4819226.1
额为 土地使用 元，均已获
25758.9133 权、地上建 得分配。续
2 万元，第 筑物及办公 建期债权中
二次针对项 设备等成交 的优先债权
目续建部分 金额为 22852 万元
38
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
申报债权金 184581.050 及普通债权
额为 7 万元。上 12858820.9
25957.6402 述资产处置 1 元对应的
78 万元。管 金额合计 清偿款建工
理人于 2019 184651.570 指定支付至
年 10 月 4 7 万元。省 杭州余杭乔
日向建工出 建工债权包 司国际商贸
具债权审查 括自建期债 城建设发展
单，临时确 权和续建期 有限公司账
定建工的债 债权两部 户以归还垫
权额为 分：自建期 付款，此笔
51716.5535 债权合计 款中优先债
96 万元（其 2.53 亿元， 权部分已全
中 25957.65 其中优先债 额获得分
万元为共益 权 1.57 亿 配，普通债
债权部分， 元，普通债 权部分已按
该部分为余 权 0.96 亿 56.79%的比
杭区政府为 元；续建期 例获得分
复建工程投 债权合计 配，共分配
入的资金， 2.53 亿元， 金额
以浙江建工 其中优先债 235822524.
的名义申报 权 2.40 亿 39 元。续建
债权，但最 元，普通债 期质保金管
终资金归属 权 0.13 亿 理人已向建
于余杭区政 元。根据第 工支付
府）。2019 二次债权人 9622247.08
年 10 月 15 会议表决通 元，剩余质
日召开第一 过的债权分 保金
次债权人会 配方案，普 2413929.92
议，对债务 通债权首次 元已于 2024
人财产管理 清偿比例为 年 3 月 29
及变价方 51.79%。浙 日到期，建
案、债权人 江建工已收 工已向管理
会议组织及 到自建期债 人申请返
表决规则、 权所有分配 还，目前正
债权人委员 款项 2.065 在协商管理
会组成方案 亿。2021 年 人报酬，待
及议事规则 5 月 27 日我 金额确认后
等进行表 司收到续建 返还。综
决。后经审 期优先债权 上，目前合
计，中友公 962.22 万 计回款
司明显资不 元。 456807568.
抵债。2019 71 元（含建
年 12 月 30 工指定支付
日余杭法院 款项），尚
裁定宣告中 余
友公司破 49617978.3
产。 5 元未回款
（其中应当
直接支付至
建工的清偿
款为
44061681.8
3 元）。经
与管理人沟
通，后续预
计还会有第
三次分配，
39
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
但金额估计
较小。截至
2024 年 3 月
管理人称暂
时不会启动
第三次分配
程序。
建工中标成 2019 年 12 成都市中级
都尚岭置业 月中旬，建 人民法院于
有限公司 工向法院提 2022 年 3 月
（以下简称 交了造价鉴 4 日对该案
尚岭公司） 定申请，现 立案强制执
的项目后， 法院已通知 行，并于
双方签订 于 2020 年 1 二审判决判 2022 年 3 月
《建设工程 月 16 日选 决尚岭公司 4 日作出该
施工合 取鉴定机 向建工支付 案由四川省
同》、《补 构，由于建 工程款 邛崃市人民
充协议》。 工保全查封 3797.58 万 法院执行的
后，建工与 了尚领置业 元及利息， 裁定，目前
尚岭公司、 案涉项目约 退还履约保 该案正在执
重庆金阳房 1100 套房 证金 20 万 行中。2022
地产开发有 产，购房人 元，赔偿律 年 7 月 13
限公司（以 提出了执行 师费损失 25 日，成都市
下简称金阳 异议，建工 万元，支付 武侯区人民
开发公司） 正在积极处 鉴定费 85 法院受理了
签订《担保 理中。经重 万元；确认 成都尚岭置
协议书》， 庆市南岸区 建工在尚岭 业有限公司
约定金阳开 人民法院确 公司欠付工 的破产清
发公司对尚 认，金阳开 程款 算。2023 年
岭公司向建 发公司破产 3797.58 万 2 月 10 日，
工履行义务 管理人已经 元的范围内 召开了第一
提供连带担 确定，现进 享有建设工 次债权人会 巨潮资讯网
2024 年 04
保责任。建 6,510.37 否 入司法鉴定 程价款优先 议。破产程 公司 2023
月 25 日
工依约进场 阶段。2021 受偿权；确 序进行中。 年度报告
施工，施工 年 3 月 15 认金阳开发 2023 年 10
期间，尚岭 日建工收到 公司对尚岭 月 8 日召开
公司未按照 鉴定意见 公司不能清 了第二次债
合同约定支 书。2021 年 偿部分的损 权人会议，
付工程进度 3 月 26 日法 失承担二分 后建工对华
款，致使工 院进行了第 之一的赔偿 润渝康资产
地缺乏建设 二次复庭， 责任；确认 管理有限公
资金数次停 重庆银行作 在重庆银行 司提起破产
工。2015 年 为有独立请 抵押权未消 债权确认之
7 月 9 日， 求权的第三 灭的情况 诉，2023 年
建工与尚岭 人参加了诉 下，其享有 12 月 28 日
公司签订 讼，主要是 的抵押权顺 成都市武侯
《补充协议 对鉴定结论 位优先于建 区人民法院
（二）》， 等进行了质 工享有的建 已正式立案
对尚岭公司 证，就建工 设工程价款 受理，2024
欠付的垫资 是否享有优 优先受偿 年 1 月 29
款、进度款 先权，优先 权。已申请 日已开庭，
及资金占用 权的顺位、 强制执行 2024 年 7 月
费、违约金 重庆银行能 1 日收到一
作了约定； 否作为有独 审判决书，
2016 年 8 月 立请求权的 驳回建工诉
4 日，双方 第三人，金 讼请求。建
又签订了 阳公司的担 工不服一审
《补充协议 保责任是否 判决，提起
40
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
（三）》， 成立等争议 上诉，2024
对复工安 焦点进行了 年 7 月 30
排、已完成 辩论。2021 日收到二审
的工程量及 年 4 月 23 受理文书。
应付的工程 日进行了第
进度款等作 三次复庭。
了约定。之 2021 年 5 月
后，尚岭公 6 日收一审
司陆续支付 判决书，判
了建工拖欠 决尚岭公司
工程进度 向建工支付
款、停工损 工程款
失、资金占 3797.58 万
用费、违约 元及利息，
金及复工后 退还履约保
至竣工期间 证金 20 万
的工程进度 元，赔偿律
款。 师费损失 25
万元，支付
鉴定费 109
万元；确认
建工在尚岭
公司欠付工
程款
2590.58 万
元的范围内
享有建设工
程价款优先
受偿权；确
认金阳开发
公司对尚岭
公司不能清
偿部分的损
失承担二分
之一的赔偿
责任；确认
在重庆银行
抵押权未消
灭的情况
下，其享有
的抵押权顺
位优先于建
工享有的建
设工程价款
优先受偿
权。建工对
判决的资金
利息计算基
数和标准，
优先权的顺
序及重庆银
行的独立请
求权的问题
不服，已经
于 2021 年 5
月 14 日向
四川省高级
人民法院提
41
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
起上诉。
2021 年 8 月
9 日二审法
院进行了第
一次开庭，
庭审围绕欠
付工程款的
利息计算方
式，索赔金
额是否已支
付，优先受
偿权的范围
是否包含索
赔金额 1207
万元，重庆
银行基于抵
押的优先受
偿权是否因
同意销售抵
押物而涤
除，重庆银
行是否就本
案有独立的
请求权，尚
岭公司主张
扣除 20 万
元场租费是
否有法律和
事实依据、
鉴定费用的
分担等问题
进行了审
理。四川省
高级人民法
院于 2021
年 10 月 8
日作出二审
判决，成都
市中级人民
法院于 2022
年3月4日
立案强制执
行。
2018 年 5 月 立案后建工 一、满洲里 因乾有公司
8 日，建工 申请财产保 乾有国际宝 未履行生效
与满洲里乾 全和造价鉴 玉石交易有 判决，浙江
有国际宝玉 定； 限公司于本 建工于 2023
石交易有限 2021.6.10 判决生效之 年 12 月 12
公司签订了 开庭； 日起十五日 日向呼伦贝
施工合同， 2021.7.9 法 内向浙江省 尔市中级人 巨潮资讯网
2024 年 04
约定由建工 6,726.35 否 院摇号确定 建工集团有 民法院申请 公司 2023
月 25 日
承包国际宝 鉴定机构为 限责任公司 强制执行。 年度报告
玉石加工项 呼伦贝尔筑 支付欠付工 呼伦贝尔市
目。由于乾 信工程项目 程款 中级人民法
有公司一直 管理有限公 38771868. 院受理浙江
未付进度 司； 99 元及逾期 建工的执行
款，导致自 2021.8.5 收 付款违约 申请后已经
2018 年季节 保全裁定 金，以欠付 于 2024 年 2
42
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
性停工至 书，法院保 工程款 月 22 日裁
2019 年 6 全了乾有公 37440571. 定冻结了乾
月，工程一 司名下土地 44 元为基 有公司的银
直处于停工 使用权（价 数，支付自 行账户。现
状态。2019 值 940.5558 2019 年 12 由于乾有公
年 6 月 21 万元）。现 月 25 司除了案涉
日满洲里市 处于鉴定程 日起至付清 工程占用范
人民政府向 序中。 之日止按照 围内的土地
建工发函， 2022.1.10 同期全国银 使用权和在
称乾有公司 收工程造价 行间同业拆 建工程外，
已呈报转让 鉴定报告； 借中心公布 没有发现有
此项目的报 2022.1.18 的贷款市场 其他财产，
告，政府决 收新传票 报价利率计 土地使用权
定由国有企 2.17 开庭； 算的利息； 已经由法院
业承接，为 受相关环境 以 1331297. 查封。
了不影响工 影响向法院 55 元停工损
程建设进 提交延期开 失工程价款
度，要求建 庭申请和线 为基数，支
工继续施 上开庭申 付自 2021
工。于是建 请；原告方 年 3 月 29
工于 2019 代理人目前 日起至付清
年 6 月 25 无法联系， 之日止按照
日复工继续 法院无法送 同期全国银
施工至 2019 达传票，开 行间同业拆
年 11 月 15 庭时间取 借中心公布
日冬季停 消，再次向 的贷款市场
工。后乾有 法院提交延 报价利率计
公司未能实 期开庭申请 算的利息；
现项目转 及线上开庭 二、原告浙
让，资金链 申请。已与 江省建工集
断裂，未支 法院沟通尽 团有限责任
付工程款， 快开庭。 公司对巳完
导致工程停 2022.5.23 工部分的工
工至今。建 收一审判决 程折价、拍
工遂向呼伦 书。我司不 卖的价款享
贝尔市中级 服一审判 有优先受偿
人民法院起 决，于 6 月 权。 三、
诉，请求判 6 日寄送上 驳回原告浙
决解除施工 诉状。 江省建工集
合同；支付 2022.7.13 团有限责任
已完工程款 收上诉费交 公司其他诉
4000.52 万 纳通知，已 讼请求。
元、逾期付 缴纳上诉
款违约金 费。
（暂计 2023.1.5 电
1872.31 万 话查询二审
元）、停工 已立案。
期间的损失 2023.2.14
144.23 万 律师收到法
元、合同解 院口头通知
除后的损失 3.3 开庭；
709.27 万 3.3 已开
元、确认优 庭，本次开
先受偿权。 庭，满洲里
诉讼标的合 乾有国际宝
计 6726.35 玉石交易有
万元。 限公司法定
代表人张林
43
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
未到庭，也
没有委托其
他代理人出
庭，人民法
院依法缺席
审理。庭审
主要围绕
《建设工程
施工合同》
的效力、逾
期付款违约
金的起算时
间、合同解
除后的索赔
是否应予支
持三个争议
焦点来进
行。代理律
师对合同解
除后的索赔
金额逐一向
法庭说明，
2023 年 9 月
22 日法院作
出二审判
决。
浙江建工与 本案双方达 已对永新公
永新公司于 成调解结 司申请强制
2016 年 9 月 案，调解结 执行，目前
10 日签订 果：1、兰 浙江建工就
《建设工程 州永新公司 案涉工程一
施工合 支付建工工 层商铺已向
同》，约定 程欠款 法院申请评
由浙江建工 97973596.4 估及拍卖。
承建东瓯世 3 元、保证 2022 年 2
贸广场项目 金 5000000 月，建工收
（以下简称 元，上述两 到评估报
“案涉项 笔利息暂计 告，评估结
目”）。案 至 果明显高于
涉项目于 2021.6.10 资产实际价
2017 年 5 月 诉讼阶段已 日为 值，故建工
巨潮资讯网
1 日开工， 调解结案， 2838365.9 就评估结果 2024 年 04
10,978.21 否 公司 2023
2018 年 12 正在执行阶 元，上述共 提出异议申 月 25 日
年度报告
月 28 日永 段 计 请。2022 年
新公司出具 105811962. 3 月 10 日，
竣工报告同 3 元，永新 建工收到评
意该工程竣 公司于 2021 估公司的
工验收合 年 6 月 10 《异议答复
格，但至今 日前一次性 函》。目前
案涉项目未 付清；2、 执行法院还
办理竣工验 永新公司若 未就该异议
收备案手 不能按时付 作出书面回
续。2019 年 清，则承担 复。
1 月 8 日， 自 2021 年 6 因已查封的
案涉项目投 月 11 日至 一层商铺未
入实际使 完全清偿之 进行测绘，
用。2021 年 日止的利息 每间商铺无
1 月 16 日， 损失，利息 法单独估
44
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
浙江建工与 按年利率 6% 价，法院告
永新公司确 计算；3、 知无法分割
定结算价为 建工在未付 拍卖。出于
35800 万 工程款 中院年度结
元。2021 年 97973596.4 案率考虑，
2 月 7 日， 3 元范围 经与法院沟
浙江建工与 内，对承建 通决定对本
永新公司在 的东欧世贸 次执行采取
结算价的基 广场项目折 终结程序，
础上商定， 价或拍卖、 终本后法院
扣除水电、 变卖的价款 承诺我司可
甲供材、税 享有优先于 在掌握新的
金等费用， 抵押权和其 财产线索后
最终结算价 他债权的受 随时申请恢
为 偿权；4、 复执行，原
35301.1386 案件受理费 来的查封措
18 万元。目 由永新公司 施仍然有
前永新公司 承担。 效。目前经
已支付 专题会研
25503.7789 讨，拟引进
75 万元，剩 第三方资产
余工程款 公司对不良
9797.35964 资产进行处
3 万元未支 置，尚在磋
付及 500 万 商中。2023
元履约保证 年 8 月浙江
金未退还。 建工于 2023
由于目前永 年 10 月申
新公司资金 请恢复强制
紧张，浙江 执行程序，
建工起诉永 同时向法院
新公司，要 提交了评估
求其支付欠 及拍卖申
付工程款 请，目前处
9797.35964 于容积率评
3 万元、返 估阶段。
还 500 万元 2024 年 3 月
履约保证 13 日评估报
金，及相应 告已出具，
利息，并确 目前待异议
认浙江建工 期结束后申
对以上欠付 请拍卖。
工程款本金 2024 年 5
享有优先受 月，浙江建
偿权。 工对案涉房
产申请挂网
拍卖，后经
历两次流拍
后，鉴于被
执行人无其
他可供执行
的财产，
2024 年 7 月
23 日，法院
向浙江建工
送达执行裁
定书，裁定
书载明拍卖
45
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
的房产将以
二次拍卖保
留价
145657976.
8 元交付浙
江建工以抵
偿相应的债
权。
调解书签订
后，被告拒
不履行调解
书约定的义
务；一建遂
向法院申请
2012 年 5 强制执行，
月，公司下 后一建得
属子公司浙 知，被告将
江省一建建 4#、14#房
设集团有限 产出售小业
公司（以下 主。因被告
简称一建） 无可供执行
调解书确认
与被告淮北 财产，2018
被告拖欠一
唯一置业有 年 5 月，法
建工程款
限公司就淮 院裁定终结
12547.86 万
北金汇花园 执行本案。
元；以金汇
项目签订建 案涉项目于
花园 4#、
设工程施工 2019 年由淮
14#、19#房
合同，合同 北市政府接
产折价
暂定价 管，已经召
15951.86 万
21000 万 开债权人沟
元用于支付
元，工期 通会并成立
调解结案， 一建工程
480 天。合 工作组，由
2014 年 8 款；扣除欠 巨潮资讯网
同签订后， 政府工作组 2024 年 04
14,422.09 否 月，安徽省 付的工程款 公司 2023
一建积极履 牵头，要求 月 25 日
高级法院出 后，剩余 年度报告
行施工义 一建将工程
具调解书 3404.0039
务，截止起 未完部分做
万元用于支
诉之日，一 好，然后工
付调解书签
建总计完成 作组会同被
订后的工程
工程造价 告相关人员
款，多退少
25713.53 万 偿还一建部
补。如按调
元，但被告 分债务。
解书约定履
仅支付工程 2022 年 3
行，一建放
款 13165.67 月，一建向
弃违约金和
万元，无故 淮北市政府
逾期付款利
拖欠一建工 发送了情况
息的主张。
程款 报告，请求
12547.86 万 协助办理 19
元，虽经一 号楼等不动
建催促，被 产权登记等
告仍未付 事宜，推动
款，故一建 款项回收。
起诉。 2022 年 8
月，双方与
会，工作组
要求一建继
续完成项目
剩余施工内
容，关于 19
46
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
号楼不动产
登记由一建
提供相应内
容于项目所
在地街道办
进行确权。
目前该项目
的大证和初
始登记已办
理完毕，小
证均未办
理。一建于
2022 年 12
月 20 日已
向安徽省高
级人民法院
重新申请强
制执行，法
院反馈因申
请人数较
多，需等待
确认整体申
请人情况及
申请执行金
额后再行处
置。2023 年
8 月与政府
工作组对
接，经淮北
市领导会议
批示政府工
作组，全力
配合浙江一
建处理好金
汇广场后续
工作，目前
项目外电接
入工程已基
本完工，但
供电局还未
通电，政府
工作组与供
电局协商解
决中，待通
电完成后我
方将进入调
试阶段预计
一个月完
成，验收调
试完毕后政
府工作组将
配合办理 19
号楼不动产
登记。2023
年 11 月，
浙江一建向
淮北市中级
人民法院申
47
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
请恢复执行
金汇广场 19
号楼，目前
因项目消防
验收及土地
质押问题无
法办理 19
号楼分户产
权证。2024
年 1 月金汇
广场经过消
防初验存在
部分电气元
件老化问
题，为确保
淮北金汇广
场项目消防
验收通过，
已通过淮北
工作组提报
淮北市相山
区职能部
门，目前正
在协调更
换。
2011 年 5 月 2017 年 7 月 二审判决
23 日，三建 12 日，根据 后，已于
与被告二陕 三建申请， 2021 年 2 月
西林凯置业 陕西省高级 一审判决凯 1 日向陕西
发展有限公 人民法院出 创公司支付 省高级人民
司签订陈扬 具（2015） 工程款 法院申请强
世纪城小区 陕民一初字 13280.1068 制执行。
（陈扬新 第 00030 号 44 万元及利 （诉讼中过
界）工程 民事裁定 息，三建在 程中已财产
《建筑工程 书，裁定冻 13280.1068 保全：已向
施工合 结两被告名 44 万元工程 陕西高院申
同》，2012 下 14000 万 款范围内享 请冻结了凯
年 10 月 16 元的银行存 有优先受偿 创置业 3 个
日，被告二 款，368 套 权，凯创公 账户、林凯
向三建发送 住宅房屋及 司返还履约 置业 1 个账
《债权债务 土地。2019 保证金 500 户，共冻结 巨潮资讯网
2024 年 04
转让通 30,640.23 否 年 12 月 27 万元及利 808 万元， 公司 2023
月 25 日
知》，2012 日陕西省高 息。三建移 查封凯创置 年度报告
年 11 月 15 级人民法院 交工程资料 业陈杨新界
日，三建与 出具 和开具发 项目未出售
被告一咸阳 （2015）陕 票。二审驳 房屋住宅和
凯创置业有 民一初字第 回上诉，维 商铺共 394
限责任公司 00030 号民 持原判。 套及其对应
签订《建筑 事判决书。 2021 年 6 月 的土地）。
工程施工合 双方均不服 18 日最高人 2021 年 6 月
同》，截至 一审判决， 民法院驳回 2 日执行回
2014 年 12 分别向最高 咸阳凯创置 款
月 5 日，两 人民法院提 业有限责任 8419850.38
被告共计支 起上诉。 公司的再审 元。现对无
付三建工程 2020 年 5 月 申请。 争议的查封
款 31035 万 11 日最高院 房产申请司
元，代付款 下达受理通 法拍卖程
项 675 万 知书，案号 序。
48
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
元，尚欠工 （2020）最 经法院调查
程款 高法民终 确认后，就
23554.8021 483 号。 无争议的
万元。三建 2020 年 12 290 个车
多次与两被 月 30 日， 位，19 套商
告协商未 最高人民法 铺，2 套住
果，遂于 院作出民事 宅先行进行
2015 年 7 月 判决，驳回 评估和拍
7 日向陕西 上诉，维持 卖，评估公
省高级人民 原判。2021 司查阅双方
法院提起诉 年 3 月 18 提交相关资
讼，要求两 日咸阳凯创 料及勘察现
被告支付剩 置业有限责 场后，对上
余工程款及 任公司向最 述财产的评
利息。后凯 高人民法院 估价为
创公司亦提 提出再审申 61076400
起反诉。 请，案号 元。上述财
2019 年 12 （2021）最 产于 2022
月 27 日陕 高法民申 年 11 月 28
西省高级人 2950 号。 日进行了一
民法院出具 拍，起拍价
（2015）陕 为评估价
民一初字第 61076400
00030 号民 元，在一拍
事判决书， 期限内无人
判决凯创公 竞买；咸阳
司支付工程 中院于 2022
款 年 12 月 24
13280.1068 日对上述财
44 万元及利 产进行了二
息，凯创公 拍，二拍价
司返还履约 格为评估价
保证金 500 9 折，即
万元及利 54968760
息。 元，在规定
期限内仍无
人竞买。因
上述财产二
拍流拍，公
司根据法律
规定向法院
申请以二拍
价格以物抵
债，咸阳市
中级人民法
院于 2023
年 1 月 30
日作出
（2022）陕
04 恢 85 号
之二执行裁
定书，裁定
拍卖资产作
价 54968760
元交付公司
抵偿债务。
剩余工程款
尚在执行当
49
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
中。针对小
区业主有异
议的房产，
现处执行异
议中。其中
11 户业主在
缴纳购房尾
款合计 272
万余元，该
部分款项法
院已向我司
发放。同时
我司亦向法
院提起申请
追加咸阳凯
创置业有限
责任公司股
东侯建忠为
被执行人的
执行异议之
诉，一审已
判决同意追
加被执行
人，二审维
持原判。
2021 年 8 月
申请冻结了
浙江建工诉
成都市南洋
成都市南洋
置业有限公
置业有限公
司银行账户
司案，浙江
以及房产 2023 年 5 月
建工与成都
585 套,2021 12 日召开了
南洋置业于
年 10 月 26 成都南洋置
2017 年 7 月
日进行了第 业有限公司
签订了有关
一次开庭， 申请破产预
被告开发建
开庭主要进 重整一案听
设的“领航
行了质证和 证会；2023
中心”总承
争议焦点归 年 7 月 26
包项目的建
纳，争议焦 日我司向破
设工程施工
点主要为： 产法院申报
合同（以下
实施合同及 二审判决驳 了债权。 巨潮资讯网
简称合 2024 年 04
11,196.02 否 系列补充协 回上诉，维 2024 年 3 月 公司 2023
同），由浙 月 25 日
议是否无 持一审判决 19 日收到成 年度报告
江建工承担
效，工程款 都市成华区
该项目的施
实际付款金 人民法院受
工总承包任
额（对方主 理成都市南
务。截止
张 1300 多 洋置业有限
2021 年 6 月
万的履约保 公司破产重
16 日，浙江
证金利息系 整的裁定。
建工已完成
支付的工程 破产程序进
产值
款），是否 行中，浙江
17402.5893
达到合同应 建工已申报
万元，但南
付的节点， 债权。
洋置业仅支
应付进度款
付了
金额
3068.75 万
等;2022 月
元。
1 月 26 日进
行了第二次
50
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
开庭，主要
针对应付款
金额、是否
到达支付节
点，履约保
证金是否已
支付利息、
是否享有优
先权等问题
进行了调查
和辩论。
2022 年 10
月 28 日收
一审判决
书，支持了
浙江建工工
程款及利息
共计
11265.1925
66 万元，因
工程尚未竣
工验收，法
院暂未支持
优先权的请
求；对方上
诉。2023 年
6 月 16 日收
二审判决
书。
浙江建工诉 浙江建工于 一审法院判 诉讼保全情
威海国盛润 2022 年 3 月 决: 况：浙江建
禾置业有限 8 日缴纳诉 一、国盛公 工申请保全
公司案，浙 讼费，尚未 司于判决生 威海国盛润
江建工承建 通知开庭日 效后十五日 禾置业有限
施工。2016 期。威海市 内支付浙建 公司
年 12 月双 中院于 2022 公司工程款 201941677.
方签订建设 年 4 月 13 135394288. 77 元的财
工程施工合 日开庭审理 08 元及利 产，法院对
同，暂定造 此案，因双 息(以 应查封了其
价 方证据较 135394288. 名下 105 处
372675558 多，本次开 08 元为基 不动产。
元，建筑面 庭双方主要 数，自 执行进展情
积约 19 万 为核实证 2022 年 况：2023 年 巨潮资讯网
2024 年 04
平方。项目 20,194.17 否 据，未实际 3 月 3 日起 6 月 6 日向 公司 2023
月 25 日
于 2017 年 3 审理，尚未 至实际付款 法院申请强 年度报告
月开工，目 确定下次开 之日止，按 制执行；
前 A 座地上 庭时间。威 每日万分之 2023 年 12
27 层主体结 海市中院自 一标准计 月 25 日收
构已经验 2022 年 4 月 算 ); 二、 执行终本裁
收；内墙抹 13 日起，先 浙建公司在 定。据分公
灰完成至 25 后三次开庭 上述工程款 司了解，国
层；卫生 审理此案， 135394288. 盛公司债方
间、阳台防 因双方对部 08 元范围 较多，牵涉
水及保护层 分工程造价 内，对其施 面较广，从
完成至 24 及窝工损失 工的金海滩 维稳的角度
层；卫生间 无法达成一 1 号工程折 出发，目前
厨房给排水 致意见，我 价或者拍卖 政府、法院
管道安装完 方已提交鉴 的价款享有 正主导破产
51
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
成、4-6 层 定申请。 优先受偿 重整。为盘
消防支管完 2023 年 3 月 权; 三、浙 活项目，已
成、喷淋主 6 日收一审 建公司于判 引进较有实
管道 1-16 判决书，浙 决生效后十 力的重整
层完成；外 江建工已上 五日内按照 方，并把其
墙保温、门 诉。2023 年 工程造价对 中的一栋楼
窗、地暖工 5 月 24 日收 应税率向国 由公寓性质
程建设单位 二审判决 盛公司开具 变更为住
已分包。B 书。 449206837. 宅，促进后
座地上 30 2 续开发建
层：主体结 元工程款发 设。根据律
构完成至 23 票;四、驳 师分析意
层， 回浙建公司 见，现保全
裙房主体结 其他诉讼请 资产价值可
构全部完 求;五、驳 以覆盖最终
成 ；幕墙 回国盛公司 判决金额，
工程建设单 其他反诉请 判决结果支
位已经分 求。如果未 持浙江建工
包。C 座地 按判决指定 优先受偿
上 30 层， 的期间履行 权，对浙江
主体结构已 给付金钱义 建工有利。
经验收。内 务，应当按 目前处于预
墙抹灰完成 照《中华人 重整阶段，
至完成；卫 民共和国民 浙江建工已
生间、阳台 事诉讼法》 申报债权。
防水及保护 第二百六十
层完成至 24 条规定，加
层；卫生间 倍支付迟延
厨房给排水 履行期间的
管道安装完 债务利息。
成、6-7 层 案件受理费
消防主管完 1051508
成、喷淋支 元，浙建公
管道 6 层完 司负担
成，走廊桥 346511
架 6-22 层 元，国盛公
完成。；外 司负担
墙保温、门 704997 元;
窗、地暖工 保全费
程建设单位 5000 元，
已分包；地 由国盛公司
下工程 2 负担;鉴定
层，主体结 费 1800000
构全部完 元,浙建公
成，二次结 司、国盛公
构完成 司各负担
70%；消防 900000 元;
主管道完成 反诉费
A 座负一 70900 元，
层。截止 浙建公司负
2021 年 6 担 100
月，原告实 元，国盛公
际完成工程 司负担
量所产生的 70800 元。
工程款项共 二审判决驳
计人民币 回上诉，维
385361677. 持一审。
77 元；截止
52
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
2020 年 9
月，被告累
计支付原告
工程款项人
民币
183420000
元，尚欠人
民币
201941677.
77 元未支
付。
浙江建工诉 一审法院判
启东勤盛置 决: 被告启
业有限公司 东勤盛置业
案，2017 年 有限公司于
5 月 27 日， 本判决生效
浙江建工与 后十日内给
启东勤盛置 付原告浙江
业有限公司 省建工集团
签订《恒大 有限责任公
海上威尼斯 司工程款
标段五（3- 浙江建工于 58123524.3
2 地块）主 2022 年 4 月 9 元。
体及配套工 24 日网上立 二、被告启
程施工合 案；2022 年 东勤盛置业
同》（以下 5 月 13 日收 有限公司于
简称“施工 诉讼费缴费 本判决生效
合同”）， 通知；5 月 后十日内给
启东勤盛置 19 日完成诉 付原告浙江
业有限公司 讼费缴纳， 省建工集团
将恒大海上 目前处于法 有限责任公
威尼斯标段 院审查保全 司逾期付款 因两被告未
五（3-2 地 阶段。12 月 利息 履行生效判
块）主体及 8 日已开庭 9242048.11 决，浙江建 巨潮资讯网
2024 年 04
配套工程项 14,814.82 否 （庭前会 元，以及: 工于 2024 公司 2023
月 25 日
目发包给原 议），因双 以 年 6 月 24 年度报告
告。施工合 方未完成结 36443010.1 日申请强制
同中对工程 算，进度资 7 元为基 执行。
内容、承包 料无恒大盖 数，自 2024
范围、合同 章确认，变 年 3 月 12
价、工程款 更诉请为以 日起至实际
支付方式等 未兑付商票 给付之日
内容作出了 诉讼。2024 止，按 9%年
明确约定。 年 4 月 25 利率标准计
后在施工合 日一审开 算的利息:
同的履行过 庭。2024 年 以 5000000
程中，原被 5 月 22 日收 元为基数自
告双方就案 一审判决 2021 年 10
涉项目的维 月 19 日起
保修、合同 至实际给付
奖励、增加 之日止以
合同额、商 8619527.71
票贴息、支 元为基数自
付工程进度 2021 年 11
款、项目设 月 12 日起
计施工采购 至实际给付
变更等事项 之日止，以
共签订 15 1240000 元
53
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
份补充协 为基数自
议。 2021 年 12
上述施工合 月 27 日起
同签订后， 至实际给付
案涉项目 之日止，以
912#、 3060986.68
913#、915# 元为基数自
单位工程于 2022 年 6 月
2017 年 7 月 26 日起至实
10 日开工， 际给付之日
2020 年 6 月 止，以
29 日竣工验 3760000 元
收。案涉项 为基数自
目 909、 2022 年 8 月
910、916- 28 日起至实
921#单位工 际给付之日
程于 2017 止，均按全
年 8 月 10 国银行间同
日开工， 业拆借中心
2020 年 10 公布的同期
月 15 日竣 贷款市场报
工验收。案 价利率标准
涉工程均已 计算的利
完成竣工验 息。
收备案和移 三、原告浙
交手续。原 江省建工集
告已于 2021 团有限责任
年 9 月 28 公司对上述
日向被告提 第一项未付
交工程结算 工程款
书及完整的 58123524.3
结算资料， 9 元范围内
案涉工程结 就恒大海上
算送审总造 威尼斯标段
价为 五(3-2 地
585303970. 块)主体及
62 元。截至 配套工程项
起诉日，被 目工程项下
告欠付原告 未出售房屋
的结算价款 享有建设工
总计为 程价款优先
148148169. 受偿权。
68 元。 四、驳回原
告浙江省建
工集团有限
责任公司的
其他诉讼请
求。
浙江建工诉 浙江建工于 一审法院判
启东通誉置 2022 年 4 月 决:
仍在履行
业有限公司 24 网上立 一、被告启
期，待履行
案，2017 年 案；2022 年 东通誉置业
期满后如符 巨潮资讯网
5 月 27 日， 6 月 22 日收 有限公司于 2024 年 04
7,596.64 否 合条件，将 公司 2023
浙江建工与 诉讼费缴纳 本判决生效 月 25 日
向法院提交 年度报告
启东通誉置 通知及保全 之日起十日
强制执行申
业有限公司 费用缴纳通 内向原告浙
请。
签订《恒大 知.6 月 23 江省建工集
海上威尼斯 日完成保全 团有限责任
54
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
标段五（6- 费缴纳；6 公司支付工
1 地块）主 月 28 日完 程款
体及配套工 成诉讼费缴 23168515.9
程施工合 纳；7 月 28 6 元及利息
同》（以下 日收保全裁 (1.以
简称“施工 定、传票， 2252697.83
合同”）， 8 月 30 日上 元为基数，
被告将恒大 午 9 点开 自 2021 年 3
海上威尼斯 庭。2023 年 月 21 日起
标段五（6- 2 月 3 日鉴 至 2021 年 8
1 地块）主 定费已缴， 月7日
体及配套工 鉴定中。6 止:2.以
程项目发包 月 19 日收 8031097.83
给原告。施 一审判决 元为基数，
工合同中对 书，我方已 自 2021 年 8
工程内容、 上诉，经二 月 8 日起至
承包范围、 审法院审 实际给付之
合同价、工 查，2023 年 日止，1-2
程款支付方 11 月 14 日 项均按年利
式等内容作 裁定发回重 率 9%计
出了明确约 审。2024 年 算;3.以
定。后在施 7 月 24 日收 2979100.93
工合同的履 发回重审一 元为基数，
行过程中， 审判决。 自 2021 年
原被告双方 10 月 13 日
就案涉项目 起至 2021
的维保修、 年 11 月 30
合同奖励、 日止;4.以
增加合同 4924560.93
额、商票贴 元为基数，
息、支付工 自 2021 年
程进度款、 12 月 1 日起
项目设计施 至 2022 年 5
工采购变更 月 26
等事项共签 日止;5.以
订 14 份补 7251514.51
充协议。 元为基数，
上述施工合 自 2022
同签订后， 年 5 月 27
案涉项目 日起至 2022
902、903、 年 5 月 31
905、901 单 日止;6.以
位工程于 13087894.5
2017 年 7 月 1 元为基数,
10 日开工， 自 2022 年 6
2020 年 6 月 月 1 日起至
29 日竣工验 2022 年 6 月
收。案涉项 16 日止;7.
目 906-908# 以
单位工程于 15033354.5
2017 年 8 月 1 元为基
10 日开工， 数，自 2022
2020 年 10 年 6 月 17
月 15 日竣 日起至 2023
工验收。案 年6月7日
涉工程均已 止;8.以
完成竣工验 15137418.1
收备案和移 3 元为基
55
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
交手续。原 数，自 2023
告已于 2021 年6月8日
年 9 月 28 起至实际给
日向被告提 付之日止，
交工程结算 以上 3-8 项
书及完整的 均按中国人
结算资料， 民银行公布
案涉工程结 的一年期存
算送审总造 款利率/365
价为 天计算);
366381094. 二、原告浙
40 元。截至 江省建工集
起诉日，被 团有限责任
告欠付原告 公司就其承
的结算价款 建的启东恒
总计为 大海上威尼
75966426.1 斯标段五
6 元。 (6-1 地
块)902#、
903#、
905#-
908#、901#
商业、地下
室主体及配
套工程在折
价或者拍卖
的价款在
23168515.9
6
元范围内优
先受偿:
三、被告启
东通誉置业
有限公司于
本判决生效
之日起十日
内向原告浙
江省建工集
团有限责任
公司支付赶
工奖
6120353.09
元及利息
(1.以
960000 元
为基数，自
2021 年 3 月
26 日起至
2021 年 3 月
30 日止;2.
以 1320000
元为基数，
自 2021 年 3
月 31 日起
至
2021 年 4 月
10 日止:3.
以
56
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
2573438.02
元为基数，
自 2021 年
4 月 11
日起至 2021
年 7 月 13
日止;4.以
3267422.13
元为基数，
自 2021 年 7
月 14 日起
至 2021 年 8
月6日
止;6.以
5762860.98
元元为基
数，自 2021
年8月8日
起至实际给
付之日止，
以上
1-6 项均按
年利率 9%
计算;7.以
357492.11
元为基数:
自 2021 年
11 月 27
日起至实际
给付之日
止，按中国
人民银行公
布的一年期
存款利率
/365 天计
算);
四、驳回原
告浙江省建
工集团有限
责任公司的
其他诉讼请
求
浙江建工诉 浙江建工于 生效判决：
武汉巴登城 2022 年 3 月 一、解除原
投资有限公 25 日网上立 告浙江省建
因两被告未
司（以下简 案；4 月 20 工集团有限
履行生效判
称“被告 日已向武汉 责任公司与
决，浙江建
1”）、广 中院提交立 武汉巴登城
工于 2024
东贸琪投资 案并被受 投资有限公
年 6 月 24 巨潮资讯网
有限公司 理；4 月 21 司签订的 2024 年 04
25,340.95 否 日线上申请 公司 2023
（以下简称 日收缴费通 《武汉恒大 月 25 日
执行，法院 年度报告
“被告 知，4 月 27 旅游科技城
于 2024 年 7
2”）案， 日完成诉讼 首期项目住
月 3 日执行
2018 年 8 月 费缴纳。5 宅 6#地块、
立案，目前
10 日，浙江 月 20 日完 公建 2#地块
执行中。
建工与被告 成保全保险 及 5#地块公
1 签订《武 缴费；6 月 寓主体及配
汉恒大旅游 21 日收法院 套建设工程
57
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
科技城首期 保全缴费通 施工合同》
项目住宅 6# 知；7 月 14 及补充协
地块、公建 日反馈冻结 议；二、被
2#地块及 5# 裁定，轮候 告武汉巴登
地块公寓主 冻结 城投资有限
体及配套建 4548.98 万 公司于本判
设工程施工 元。2023 年 决生效之日
合同》（以 1 月 10 日已 起十日内向
下简称“施 开庭，待双 原告浙江省
工合 方对账。 建工集团有
同”），被 2023 年 10 限责任公司
告 1 将武汉 月 25 日收 支付工程款
恒大旅游科 一审判决， 240085882.
技城首期项 一审判决： 2 元及逾期
目住宅 6#地 一、解除原 付款违约金
块、公建 2# 告浙江省建 （逾期付款
地块及 5#地 工集团有限 违约金以
块公寓主体 责任公司与 240085882.
及配套建设 武汉巴登城 2
工程项目发 投资有限公 元为基数，
包给原告。 司签订的 自 2022 年
施工合同中 《武汉恒大 4 月1 日
对工程内 旅游科技城 起，按照全
容、合同暂 首期项目住 国银行间同
定总价、工 宅 6#地块、 业拆借中心
程款支付方 公建 2#地块 公布的贷款
式等内容作 及 5#地块公 市场报价利
出了明确约 寓主体及配 率计算至实
定。后浙江 套建设工程 际付清之日
建工与武汉 施工合同》 止）；三、
巴登城投资 及补充协 原告浙江省
有限公司就 议；二、被 建工集团有
案涉武汉恒 告武汉巴登 限责任公司
大旅游科技 城投资有限 在
城首期项目 公司于本判 235199471.
住宅 6#地 决生效之日 14
块、公建 2# 起十日内向 元范围内对
地块及 5#地 原告浙江省 武汉恒大旅
块公寓主体 建工集团有 游科技城首
及配套建设 限责任公司 期项目住宅
工程的总价 支付工程款 6#地块、公
包干部分调 240085882. 建 2#地块及
整、工期调 2 元及逾期 5#地块公寓
整等事项共 付款违约金 主体及配套
签订三份补 （逾期付款 建设工程的
充协议。 违约金以 折价、拍卖
上述施工合 240085882. 款享有优先
同签订后， 2 受偿权；
案涉项目于 元为基数， 四、被告广
2018 年 9 月 自 2022 年 东贸琪投资
10 日开工， 4 月1 有限公司对
目前案涉项 日起，按照 上述第一项
目原告方已 全国银行间 被告武汉巴
完工程产值 同业拆借中 登城投资有
283433553. 心公布的贷 限公司的付
1 元。被告 款市场报价 款义务承担
1 以电子商 利率计算至 连带清偿责
业承兑汇票 实际付清之 任；五、驳
58
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
的方式支付 日止）； 回原告浙江
原告的工程 三、原告浙 省建工集团
款 江省建工集 有限责任公
19936236.2 团有限责任 司的其他诉
4 元，在电 公司在 讼请求。
子商业承兑 235199471.
汇票到期 14
后，被告 1 元范围内对
均拒绝兑 武汉恒大旅
付。截至起 游科技城首
诉日，被告 期项目住宅
1 仅现金支 6#地块、公
付工程款 建 2#地块及
30024096 5#地块公寓
元。 主体及配套
被告 1 系被 建设工程的
告 2 设立的 折价、拍卖
一人有限责 款享有优先
任公司，根 受偿权；
据《公司 四、被告广
法》第六十 东贸琪投资
三条规定： 有限公司对
“ 一人有 上述第一项
限责任公司 被告武汉巴
的股东不能 登城投资有
证明公司财 限公司的付
产独立于股 款义务承担
东自己的财 连带清偿责
产的，应当 任；五、驳
对公司债务 回原告浙江
承担连带责 省建工集团
任。”根据 有限责任公
法律规定， 司的其他诉
被告 2 应当 讼请求。后
对被告 1 的 武汉巴登城
付款义务承 公司提起上
担连带责 诉，二审已
任。 由湖北省高
级人民法院
受理，2024
年4月2日
收二审开庭
传票，将于
4 月 11 日开
庭。2024 年
5 月 17 日收
二审判决
书，驳回武
汉巴登城公
司的上诉请
求，维持一
审判决。
浙江建工诉 2022 年 3 月
武汉巴登城 24 日向广州
巨潮资讯网
投资有限公 中院提起网 2024 年 04
17,442.86 否 / / 公司 2023
司（以下简 上立案；3 月 25 日
年度报告
称“被告 月 25 日转
1”）、广 入诉调；4
59
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
东贸琪投资 月 21 日向
有限公司 武汉中院提
（以下简称 交立案并被
“被告 受理；4 月
2”）案， 24 日收诉讼
2018 年 10 费缴费通
月 18 日浙 知；4 月 29
江建工与被 日诉讼费已
告 1 签订 缴。10 月
《武汉恒大 18 日收保全
科技旅游城 裁定书及银
首期（4#、 行回执，法
5#）公建地 院裁定冻结
块主体及配 217445488.
套建设工程 65 元，实冻
施工合同》 0 元。11 月
（以下简称 17 日收案件
“施工合 受理通知
同”），被 书、合议庭
告 1 将武汉 组成通知
恒大科技旅 书、传票，
游城首期 定于 12 月 9
（4#、5#） 日开庭前会
公建主体及 议，组织证
配套建设工 据交换。1
程发包给浙 月 11 日收
江建工。施 传票定于 2
工合同中对 月 8 日开
工程内容、 庭。2 月 9
承包范围、 日收到传票
合同价、工 定于 2 月 27
程款支付方 日开庭。2
式等内容作 月 22 日就
出了明确约 争议部分提
定。在施工 交鉴定申
期间，因被 请。本案在
告 1 调整施 武汉市中级
工范围、设 人民法院立
计变更、指 案后，已经
令停工、逾 于 2023 年 2
期支付工程 月 8 日和
款等原因， 2023 年 2 月
导致工程进 27 日进行过
度严重滞 两次庭前证
后。其后因 据交换，已
被告 1 继续 就争议部分
大量欠付浙 提交鉴定申
江建工工程 请。9 月 7
款，导致工 日收鉴定意
程无法正常 见书。10 月
施工，并全 25 日收一审
面停工。截 判决书，判
至 2020 年 3 决支持了工
月 20 日， 程款
浙江建工施 140644403.
工的已完工 88 元及利
程造价共计 息。一审判
285739300 决遗漏了赶
60
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
元，被告 1 工奖部分，
已支付工程 11 月 8 日建
款金额仅 工提起上
111310700 诉。11 月
元。根据 17 日收上诉
《公司法》 费缴费通知
第六十三条 书，及对方
规定：“ 上诉状。二
一人有限责 审已立案，
任公司的股 定于 4 月 12
东不能证明 日开庭。
公司财产独
立于股东自
己的财产
的，应当对
公司债务承
担连带责
任。”被告
2 应当对被
告 1 的付款
义务承担连
带责任。
浙江建工诉 2022 年 4 月 一、确认原
扬中市恒瑞 25 日网上提 告浙江省建
置业有限公 交立案，法 工集团有限
司（以下简 院反馈恒大 责任公司与
称“被告 案件由广州 被告扬中市
1”）、恒 中院集中管 恒瑞置业有
大健康产业 辖。6 月 17 限公司签订
集团有限公 日律师前往 的《扬中养
司（以下简 法院现场立 生谷花园
称“被告 案，法院接 B
2”）案， 收了立案材 区主体及配
2019 年 8 月 料；6 月 24 套建设工程
29 日浙江建 日正式立 施工合同》
工与被告 1 案。10 月 于 2022 年 4
签订《扬中 12 日收财产 月 26 日解
养生谷花园 保全结果告 除；二、被
2024 年 4 月
B 区主体及 知书，实冻 告扬中市恒
28 日申请强 巨潮资讯网
配套建设工 1155.74 瑞置业有限 2024 年 04
22,988.49 否 制执行，6 公司 2023
程施工合 元，轮候冻 公司应于本 月 25 日
月 5 日执行 年度报告
同》（以下 结 判决生效之
立案。
简称“施工 132508.58 日起十日内
合同”）， 元。10 月 给付原告浙
被告 1 将扬 31 日收指定 江省建工集
中养生谷花 管辖裁定， 团有限责任
园 B 区主体 江苏镇江中 公司工程进
及配套建设 院指定扬中 度款、赶工
工程发包给 法院管辖。 奖和已开票
浙江建工。 2023 年 1 月 部分桩基工
施工合同中 13 日收保全 程结算款
对工程内 裁定书。2 （不含质保
容、承包范 月 15 日收 金）合计
围、合同 传票，定于 125804528.
价、工程款 3 月 31 日开 87 元、逾期
支付方式等 庭。3 月 10 付款违约金
内容作出了 日收传票， （以
明确约定。 因为被告送 125804528.
61
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
在施工期 达问题，开 87 元为基
间，因被告 庭时间从 3 数，
1 调整施工 月 31 日更 自 2022 年 6
范围、设计 改为 4 月 24 月 24 日起
变更、指令 日。7 月 14 至实际付清
停工、逾期 日再次开 之日止，按
支付工程款 庭，主要对 照年利率
等原因，导 上次开庭后 10%计
致工程进度 补充的部分 算）；三、
严重滞后。 证据质证以 被告恒大健
其后因被告 及选取鉴定 康产业集团
1 继续大量 机构。经法 有限公司对
欠付浙江建 院摇号，确 上述第二项
工工程款， 定首选鉴定 债务承担连
导致工程无 机构是镇江 带清偿责
法正常施 智诚工程管 任。
工，并全面 理有限公
停工。截至 司，备选鉴
2021 年 8 定机构是江
月，浙江建 苏恒信建设
工施工的已 项目管理有
完工程造价 限公司，已
共计 交鉴定费。
498403035. 2024 年 1 月
57 元，被告 31 日收一审
1 仅支付工 判决书，一
程款 审判决书支
268518127. 持了工程进
55 元。根据 度款、赶工
《公司法》 奖和已开票
第六十三条 部分桩基工
规定：“ 程结算款
一人有限责 （不含质保
任公司的股 金）合计
东不能证明 125804528.
公司财产独 87 元及逾期
立于股东自 付款违约金
己的财产 （以
的，应当对 125804528.
公司债务承 87 元为基
担连带责 数，自 2022
任。”被告 年 6 月 24
2 应当对被 日起至实际
告 1 的付款 付清之日
义务承担连 止，按照年
带责任。 利率 10%计
算）。2024
年 2 月 26
日收对方上
诉状。对方
未交上诉
费，2024 年
4 月 25 日收
二审撤回上
诉裁定，一
审判决生
效。
浙江建工诉 11,350.09 否 2022 年 6 月 一、浙江省 2024 年 6 月 2024 年 04 巨潮资讯网
62
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
南京恒康置 22 日律师及 建工集团有 4 日申请强 月 25 日 公司 2023
业有限公司 项目部人员 限责任公司 制执行。 年度报告
（以下简称 前往南京中 与南京恒康
“被告 院立案，6 置业有限公
1”）、恒 月 29 日收 司签订的
大健康产业 立案受理通 《南京六合
集团有限公 知书及诉讼 养生谷项目
司（以下简 费缴费通知 首期一标段
称“被告 书；7 月 4 主体及配套
2”）案， 日收短信通 建设工程施
2018 年 9 月 知，定于 8 工合同》及
6 日浙江建 月 31 日开 补充协议于
工与被告 1 庭。7 月 6 2022 年 5 月
签订《南京 日缴纳诉讼 6 日解除；
六合养生谷 费。11 月 二、南京恒
项目首期一 22 日收传 康置业有限
标段主体及 票，定于 11 公司于本判
配套建设工 月 28 日开 决发生法律
程施工合 庭，组织对 效力之日起
同》（以下 鉴定资料的 十五日内向
简称“施工 质证。11 月 浙江省建工
合同”）， 24 日向法院 集团有限责
被告 1 将南 寄出鉴定申 任公司支付
京六合养生 请书。1 月 工程款
谷项目首期 17 日律师收 74590428.4
一标段主体 到短信通 1 元，并以
及配套建设 知，鉴定机 74590428.4
工程发包给 构选择结果 1 元为基
浙江建工。 已出，最终 数，自 2022
施工合同中 确定鉴定机 年 6 月 29
对工程内 构为江苏华 日起，按照
容、承包范 信土地房地 全国银行间
围、合同 产评估造价 同业拆借中
价、工程款 咨询有限公 心公布的贷
支付方式等 司，2 月 9 款市场报价
内容作出了 日收鉴定费 利率
明确约定。 缴费通知， （LPR）标
在施工期 3 月 3 日收 准向浙江省
间，因被告 传票，定于 建工集团有
1 调整施工 3 月 16 日开 限责任公司
范围、设计 庭。开庭针 支付逾期付
变更、指令 对案件各方 款利息；
停工、逾期 提交的已付 三、恒大健
支付工程款 款金额、商 康产业集团
等原因，导 票等相关情 有限公司对
致工程进度 况进行了询 南京恒康置
严重滞后。 问和举证， 业有限公司
其后因被告 同时对两次 所负上述债
1 继续大量 补充提交的 务承担连带
欠付浙江建 鉴定资料开 清偿责任；
工工程款， 展质证工 四、浙江省
导致工程无 作。8 月 14 建工集团有
法正常施 日收鉴定初 限责任公司
工，并全面 稿。2024 年 在工程款
停工。 2 月 5 日收 74590428.4
现浙江建工 鉴定报告。 1 元范围内
施工的已完 3 月 26 日收 对南京六合
工程造价共 一审判决： 养生谷项目
63
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
计 一、施工合 首期一标段
227449401. 同于 2022 主体及配套
59 元，被告 年5月6日 工程享有建
1 仅支付工 解除。二、 设工程价款
程款 被告一向原 优先受偿
113948457. 告支付工程 权；
39 元。根据 款
《公司法》 74590428.4
第六十三条 1 元，并自
规定：“ 2022 年 6 月
一人有限责 29 日起按
任公司的股 LPR 计算的
东不能证明 利息。三、
公司财产独 被告二对被
立于股东自 告一的债务
己的财产 承担连带责
的，应当对 任。四、原
公司债务承 告就涉案项
担连带责 目享有优先
任。”被告 受偿权。
2 应当对被 2024 年 3 月
告 1 的付款 27 日公告，
义务承担连 2024 年 4 月
带责任。 28 日一审判
决生效。
浙江建工起 一、诸暨盛
诉诸暨盛建 建置业有限
置业有限公 公司应支付
司、恒大地 浙江省建工
2022 年 7 月
产集团上海 集团有限责
22 日收立案
盛建置业有 任公司工程
缴费通知；
限公司案， 款
8 月 8 日收
2019 年 9 月 173335678.
开庭传票 9
6 日，原告 3 元，于本
月 15 日上
与被告 1 签 判决生效之
午开庭；10
订《诸暨恒 日起 30 日
月 10 日收
大悦珑府二 内付清;
传票，2022
期主体及配 二、诸暨盛 已申请强制
年 10 月 24
套工程施工 建置业有限 执行，法院
日 9:30 开
合同》（以 公司应支付 定于 2024
庭，已开
下简称“施 浙江省建工 年 4 月 29 巨潮资讯网
庭；2023 年 2024 年 04
工合 26,802.67 否 集团有限责 日拍卖房 公司 2023
1 月 17 日收 月 25 日
同”），被 任公司逾期 产。抵进房 年度报告
一审判决
告 1 将诸暨 付款违约 产 25 套估
书；2023 年
恒大悦珑府 金，其中 值 3757 万
2 月 2 日收
二期主体及 2021 年 2 元
上诉状及补
配套工程项 月 26 日的
正裁定。
目发包给原 13574404.6
2023 年 6 月
告。施工合 6 元和
9 日收二审
同中对工程 2021 年
法院裁定
内容、承包 5 月 31 日
书，恒大撤
范围、合同 4870525.6
回上诉，一
价、工程款 元自对应的
审判决生
支付方式等 商业承兑汇
效。
内容作出了 票到期之日
明确约定。 后第 31 天
施工合同第 起至实际付
十条明确约 清之日止按
64
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
定，发包人 同期全国银
违反合同约 行间同业拆
定延迟向承 借中心公布
包人支付合 的贷款市场
同款项，以 报价利率
延迟付款额 (LPR)( 一
为基数，发 年期 )
包人自延迟 /365”支
之日第 2 天 付，其余的
起按日以 以各商业承
10%/365 向 兑汇票未付
承包人偿付 金额为基
延迟付款的 数，自各对
违约金。后 应的商业承
在施工合同 兑汇票到期
的履行过程 日次日起至
中，原告与 实际付清之
被告 1 就案 日止按日以
涉项目签订 10%/365
11 份补充协 支付;
议。 三、浙江省
除上述主体 建工集团有
及配套工程 限公司有权
外，被告 1 就上述第一
还将诸暨恒 项款项就相
大悦珑府二 对应的工程
期项目土石 折价或者拍
方工程、诸 卖的价款优
暨恒大悦珑 先受偿，其
府项目地下 中双方核对
室顶板档土 一致为支付
墙工程发包 四期施工合
给原告施 同项下的工
工，并签订 程款，建工
了相应的施 集团有权对
工合同和委 诸暨恒大悦
托书。 珑府四期主
案涉项目于 体及配套建
2019 年 7 月 设工程享有
1 日开工， 在折价或者
经被告 1 确 拍卖的价款
认，目前案 优先受偿
涉项目下的 权;其余的
已完工程产 建工集团有
值为 权对诸暨恒
281946879. 大悦珑府二
8 元。 期主体及配
截至目前， 套建设工程
被告 1 以现 享有在折价
金方式支付 或者拍卖的
原告工程款 价款优先受
9592015.20 偿权;
元；以电子 四、恒大地
商业承兑汇 产集团上海
票的方式支 盛建置业有
付原告工程 限公司对上
款 述第一项第
4328116.48 二项款项承
65
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
元，其余的 担连带责任
电子商业承
兑汇票被告
1 均未兑
付。被告 1
实际仅支付
原告工程款
13920131.6
8 元。截至
起诉日，被
告欠付原告
的结算价款
总计为
268026748.
12 元
浙江建工起 一、判决被
诉儋州中润 告儋州中润
旅游开发有 旅游开发有
限公司、海 限公司于判
南鼎昌投资 决生效之日
有限公司 起十五日内
案，2018 年 支付原告浙
3 月 14 日， 江省建工集
原告与被告 团有限责任
一签订《中 公司工程款
国海南海花 53913306.6
10 月 12 日
岛 3#岛 3- 元及利息
收立案材
04-1 地块 （以
料；已开
387-391#公 53913306.6
庭；2023 年
寓室内精装 元为基数，
2 月 23 日其
修工程施工 按年利率
中三栋双方
合同》，约 10%，自
结算已完
定原告承建 2022 年 5 月
成，还有两
“中国海南 31 日起计算
栋待补充材
海花岛 3#岛 至实际付款
料。2024 年
3-04-1 地块 之日止）； 巨潮资讯网
1 月 2 日收 已申请强制 2024 年 04
387-391#公 7,076.64 否 二、判决被 公司 2023
一审判决 执行 月 25 日
寓室内精装 告海南鼎昌 年度报告
书，对方就
修工程”。 投资有限公
利息部分上
合同对工 司对上述第
诉；2024 年
期、质量、 一项付款义
3 月 13 日收
结算、价款 务承担连带
二审传票；
支付等进行 清偿责任；
2024 年 4 月
了详细约 三、判决原
9 日二审开
定。合同签 告浙江省建
庭；2024 年
订后，原告 工集团有限
5 月 6 日收
组织人员根 责任公司在
二审判决书
据被告一提 海花岛 3 号
供的施工图 岛 3-04-1
开始施工， 地块上的
于 2019 年 7 387#-391#
月陆续竣工 住宅楼整体
验收合格。 折价、拍卖
双方合同第 时，对折
八条明确约 价、拍卖价
定“本工程 款在上述工
采用总价包 程款
干方式”， 53913306.6
66
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
包干总价为 元范围内享
12772.8004 有优先受偿
49 万元，而 权；
被告一目前 四、驳回原
仅支付了 告浙江省建
5696.15737 工集团有限
7 万元，仍 责任公司的
欠付 其他诉讼请
7076.64307 求
2 万元一直
未支付。
浙江建工诉 2022 年 7 月 2023 年 9 月
郑州恒泽通 14 日收立案 5 日网上申
健康置业有 通知书及诉 请强制执
限公司（以 讼费缴费通 行，9 月 6
下简称“被 知书；诉讼 日执行立
告 1”）、 费已缴；已 案，执行案
河南恒鹏健 网上开庭。 号：(2023)
康产业有限 庭审中，在 豫 01 执
公司（以下 法官的主持 2707 号。经
简称“被告 下原、被告 调查，冻结
2”）案， 各方完成了 的资金已被
2018 年 1 月 首次证据交 荥阳法院强
11 日，浙江 换。11 月份 制划扣，计
建工与被告 确定鉴定机 划提异议，
1 签订《郑 构：河南联 要求法院出
州恒大养生 创工程造价 判决支持了 书面材料说
谷项目首期 管理有限公 工程款 明情况。12
二标段主体 司，已缴纳 21815.9866 月 11 日收
及配套建设 鉴定费。 01 万元、逾 终本裁定。
工程施工合 2023 年 2 月 期付款违约 2024 年 1 月
同》（以下 13 日收保全 金 29 日邮寄执
简称“施工 费缴费通知 1723.05572 行异议材
合同”）， （已缴 2 万元、停 料。2024 年 巨潮资讯网
2024 年 04
被告 1 将郑 19,382.99 否 纳），3 月 工损失 4 月 9 日收 公司 2023
月 25 日
州恒大养生 9 日收冻结 3951.81176 到执行异议 年度报告
谷项目首期 裁定书及协 8 万元、鉴 裁定，裁定
二标段主体 助执行通知 定费 92.67 书中认为已
及配套建设 书，实冻 万元，并支 穷尽财产调
工程项目发 49254274.6 持了优先受 查措施，未
包给原告。 6 元。3 月 偿权，被告 发现被执行
在项目施工 10 日收协助 二承担连带 人名下有可
过程中，因 执行通知书 责任。 供执行的财
政府管控、 2，实冻 产，法院裁
被告 1 等原 10776765.3 定终结本次
因等造成停 5 元。2023 执行程序并
工、工期延 年 6 月 28 无不当，驳
长等产生各 日收鉴定意 回建工的执
项人工、材 见征求意见 行异议。4
料、机械、 书，7 月 3 月 11 日寄
临设等各项 日提交异议 出复议申
损失。 和补充鉴定 请。4 月 16
浙江建工施 资料。7.19 日复议立
工的已完工 收鉴定报 案，案号
程产值为 告，安装部 (2024)豫执
344902446. 分造价 复 200 号。
33 元，被告 1486.79539 5 月 6 日河
1 仅实际支 5 万元，争 南高院通知
67
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
付工程款 议及损失部 5 月 8 号对
151072580. 分造价 执行异议复
43 元。根据 12796.4513 议进行网络
《公司法》 03 万元。7 听证。
第六十三条 月 18 日提 5 月 8 日法
规定：“ 交变更诉请 院组织了执
一人有限责 申请书。8 行异议复议
任公司的股 月 9 日收一 网络听证，
东不能证明 审判决书。 被执行人陈
公司财产独 述所有网签
立于股东自 在荥阳城投
己的财产 的房产均未
的，应当对 处置，后续
公司债务承 将进入破产
担连带责 重整。
任。”被告 5 月 26 日收
2 应当对被 执行复议裁
告 1 的付款 定书，河南
义务承担连 高院裁定驳
带责任。 回浙江建工
的执行复议
申请。
浙江建工诉 2022 年 8 月
句容恒毅旅 29 日正式立
游开发有限 案，收立案
公司（以下 通知书及诉
简称“被告 讼费缴费通
1”）、句 知书；11 月
容恒大童世 3 日收保全
界旅游开发 情况告知
有限公司 书；11 月 4
（以下简称 日收指定管
“被告 辖裁定书，
2”）案， 镇江中院指
被告 1 发包 定句容法院
的句容恒大 管辖；11 月
童世界首期 14 日收句容
D 标段（A- 法院立案通
032、A-033 知书及诉讼
巨潮资讯网
一标段）住 费缴费通知 2024 年 04
24,700.48 否 / / 公司 2023
宅主体及配 书；11 月 月 25 日
年度报告
套建设工程 17 日收传
（以下简称 票，定于 12
“工程”） 月 19 日开
由浙江建工 庭；2023 年
承包施工， 1 月 13 日收
双方就工程 保全裁定
施工签订有 书。11 月
《句容恒大 29 日收驳回
童世界首期 起诉裁定。
D 标段（A- 已上诉。12
032、A-033 月 29 日收
一标段）住 上诉费缴费
宅主体及配 通知书。
套建设工程 2024 年 1 月
施工合同》 16 日收二审
等相应合同 立案通知
文件。在施 书。2 月 6
68
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
工期间，因 日收二审裁
被告 1 前期 定书，驳回
报批手续不 一审裁定，
完备、逾期 指定句容市
支付工程款 人民法院审
等原因，导 理。
致工程进度
严重滞后，
1-3#楼于
2018 年 12
月开始停工
至今。
浙江建工施
工的已完工
程造价共计
353719460.
42 元，被告
1 仅支付工
程款
106714619.
41 元（现金
收款
3413.34 万
元，已兑付
商票
72581219.4
1 元），欠
付工程款
247004841.
01 元。根据
《公司法》
第六十三条
规定：“
一人有限责
任公司的股
东不能证明
公司财产独
立于股东自
己的财产
的，应当对
公司债务承
担连带责
任。”被告
2 应当对被
告 1 的付款
义务承担连
带责任。
浙江建工起 2022 年
诉句容童世 8.29 正式立
界旅游发展 案，收立案
有限公司 通知书及诉
（以下简称 讼费缴费通 巨潮资讯网
2024 年 04
“被告 16,001.17 否 知书；11 月 / / 公司 2023
月 25 日
1”）、句 4 日收指定 年度报告
容恒大童世 管辖裁定
界旅游开发 书，镇江中
有限公司 院指定句容
（以下简称 法院管辖；
69
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
“被告 11 月 14 日
2”）案， 收句容法院
被告 1 发包 立案通知书
的句容恒大 及诉讼费缴
童世界入口 费通知书；
主城堡、人 11 月 17 日
工湖主体及 收合议庭组
配套建设工 成告知书。
程（以下简 2023 年 1 月
称“工 13 日收保全
程”）由浙 裁定书；2
江建工承包 月 21 日收
施工，双方 传票定于 3
就工程施工 月 24 日开
签订有《句 庭；3 月 1
容恒大童世 日提交鉴定
界入口主城 申请。11 月
堡、人工湖 29 日收驳回
主体及配套 起诉裁定后
建设工程施 上诉。2024
工合同》等 年 1 月 16
相应合同文 日收二审立
件。案涉工 案通知书。
程入口主城 2 月 6 日收
堡主体结构 二审裁定
施工完成， 书，驳回一
地下室负一 审裁定，指
层、负二层 定句容市人
砌体、二次 民法院审
结构及粉刷 理。
工程部分完
成，人工湖
工程已完成
竣工验收，
其余工程因
被告 1 原因
未开。
浙江建工施
工的已完工
程造价共计
485216160.
47 元，被告
1 仅支付工
程款
325204439.
85 元（现金
收款
14187000
元、保理
12000867.9
9 元、已兑
付商票
299016571.
86 元），欠
付工程款
160011720.
62 元。根据
《公司法》
70
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
第六十三条
规定：“
一人有限责
任公司的股
东不能证明
公司财产独
立于股东自
己的财产
的，应当对
公司债务承
担连带责
任。”被告
2 应当对被
告 1 的付款
义务承担连
带责任。
浙江建工起
诉句容童世
界旅游发展
有限公司
（以下简称
2022 年 8 月
“被告
29 日正式立
1”）、句
案，收立案
容恒大童世
通知书及诉
界旅游开发
讼费缴费通
有限公司
知书；11 月
（以下简称
4 日收指定
“被告
管辖裁定
2”）案，
书，镇江中
被告 1 发包
院指定句容
的句容恒大
法院管辖；
童世界主题
11 月 14 日
乐园建设工
收句容法院
程（以下简
立案通知书
称“工
及诉讼费缴
程”）由浙
费通知书； 巨潮资讯网
江建工承包 2024 年 04
68,002.52 否 2023 年 2 月 / / 公司 2023
施工，双方 月 25 日
22 收传票定 年度报告
就工程施工
于 3 月 17
签订有《句
日开庭；3
容恒大童世
月 1 日提交
界主题乐园
鉴定申请。
建设工程施
12 月 4 日收
工合同》等
驳回起诉裁
相应合同文
定。已上
件。在施工
诉。2024 年
期间，因被
5 月 10 日收
告 1 前期报
二审裁定
批手续不完
书，驳回一
备、逾期支
审裁定，指
付工程款等
定句容市人
原因，导致
民法院审
工程进度严
理。
重滞后，其
后根据被告
1 指令陆续
全面停工。
浙江建工施
71
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
工的已完工
程造价共计
1265759754
.56 元，被
告 1 仅支付
工程款
678664132.
2 元，欠付
工程款
587095622.
36 元。故浙
江建工起诉
被告要求支
付工程款、
支付违约
金、赔偿损
失。
根据《公司
法》第六十
三条规定：
“
一人有限责
任公司的股
东不能证明
公司财产独
立于股东自
己的财产
的，应当对
公司债务承
担连带责
任。”被告
2 应当对被
告 1 的付款
义务承担连
带责任。
2017 年 3 月 2022 年 10
30 日，浙江 月 31 日收
建工与被告 诉调通知
一湖州市乌 书，定于 11
虹湖置业有 月 10 日下
限公司签订 午诉调开
《湖州恒大 庭，庭上法
一审判决支
悦珑湾一期 院组织双方
持：1、工
主体及配套 进行对账， 2023 年 9 月
程款
建设工程施 被告认可欠 19 日执行立
50137328.6
工合同》 款金额，但 案。暂未执 巨潮资讯网
4 元及逾期 2024 年 04
（以下简称 5,220.05 否 认为有 0.5% 行到财产。 公司 2023
利息；2、 月 25 日
“《施工合 质保金未到 2024 年 8 月 年度报告
享有优先受
同》”）， 期。11 月 13 日收执行
偿权；3、
约定由浙江 28 日收诉讼 终本裁定。
股东承担连
建工承包涉 费缴费通知
带责任。
案工程。 书；11 月
2019 年 6 月 29 日收传
30 日涉案工 票，定于 12
程经竣工验 月 9 日开
收合格。 庭，已开
2021 年 12 庭，主要争
月 20 日浙 议点涉及未
72
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
江建工同意 到期 0.5%质
定案造价， 保金是否应
经双方盖章 支付，是否
确认结算价 应按《在建
为 工程转让协
412639213. 议书》履
66 元。但累 行，利息计
计已收工程 算时间以及
款仅为 被告二是否
360438688. 应承担连带
95 元。被告 责任，目前
一系一人有 等待宣判
限责任公 中。2023 年
司，被告二 9 月 4 日收
恒大地产集 一审判决书
团上海盛建
置业有限公
司系被告一
的独资股
东。被告一
欠付工程款
共计
52200524.7
1 元，故建
工起诉被告
支付欠付的
工程款及相
应利息。
浙江建工起
诉西安恒宁
健康置业有
限公司、陕
西恒鹏健康
产业有限公
司案，2017
年 7 月 24
日，原告与
被告 1 签订
浙江建工于
《西安恒大
7 月 25 日收
养生谷
受理缴费通
（CA06-29-
知书；已开
1）项目施
庭，鉴定 巨潮资讯网
工合同》 2024 年 04
15,383.65 否 中。20204 / / 公司 2023
（以下简称 月 25 日
年 5 月 10 年度报告
“施工合
日收一审判
同”），被
决，浙江建
告 1 将西安
工已上诉，
恒大养生谷
二审中
（CA06-29-
1）项目发
包给原告。
施工合同中
对工程内
容、承包范
围、合同
价、工程款
支付方式等
内容作出了
73
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
明确约定。
后原告与被
告 1 就案涉
西安恒大养
生谷
（CA06-29-
1）工程共
签订五份补
充协议。施
工合同第三
十三条明确
约定，因发
包人原因，
延迟付款超
过 30 天不
付款或未达
成延迟付款
协议，发包
人自第 31
天起以延期
付款额为基
数，按日以
中国人民银
行公布的一
年期贷款利
率/365 向承
包人支付违
约金。
上述施工合
同签订后，
原告按约施
工，案涉项
目原告的送
审结算金额
为
263567405.
5 元。在项
目施工过程
中，因发包
人延迟开
工、政府管
控、发包人
原因导致停
工、工期延
长等产生的
各项人工、
材料、机
械、商票贴
息等各项损
失达到
28085468.7
6 元。
截至目前，
被告 1 以现
金方式支付
原告工程款
24915427.1
2 元；以电
74
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
子商业承兑
汇票的方式
支付原告工
程款
107666067.
38 元，其中
22850590.7
5 元的电子
商业承兑汇
票被告 1 未
予兑付。被
告 1 实际仅
支付原告工
程款
109730903.
75 元。
浙江建工起 被告儋州中
诉儋州中润 润旅游开发
旅游开发有 有限公司于
限公司、海 本判决生效
南鼎昌投资 之日起十五
有限公司 日内向原告
案，2015 年 浙江省建工
9 月 14 日， 集团有限责
原告与被告 任公司支付
1（原名： 欠付工程款
儋州中润房 52666974.6
地产开发有 8 元及逾期
限公司）签 付款利息
订《海南恒 (其中,第一
大海花岛 3# 部分以
岛首期一标 22469612.8
浙江建工于
段主体及配 7 元为基数,
7 月 27 日提
套建设工程 自 2021 年 3
交立案；已
施工合同》 月 27 日开
开庭。法官
（以下简称 始计算至款
要求庭后对 已申请强制 巨潮资讯网
“主体工程 项实际付清 2024 年 04
5,096.93 否 账。2023 年 执行，未立 公司 2023
施工合 之日止;第 月 25 日
5 月 25 日收 案 年度报告
同”），被 二部分以
一审判决，
告 1 将“海 15000000 元
2023 年 8 月
南恒大海花 为基数,自
24 日收撤回
岛 3#岛首期 2021 年 10
上诉裁定。
一标段主体 月 30 日开
及配套建设 始计算至款
工程” 项实际付清
发包给原告 之日止;第
施工。主体 三部分以
工程施工合 2109526.73
同中对工程 元为基数，
概况、承包 自 2021 年
范围、合同 12 月 25 日
价、工程款 开始计算至
的支付等内 款项实际付
容作出了明 清之日止;
确约定。主 第四部分以
体工程施工 1200000 元
合同的履行 为基数,自
过程中，原 2022 年 1 月
75
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
告和被告 1 27 日开始计
就涉案项目 算至款项实
的材料、合 际付清之日
同奖励、赶 止;第五部
工奖、风险 分以
包干费、增 3747795.6
加工程量、 元为基数，
材料补偿、 自 2022 年 1
追加支付工 月 28 日开
程款等事项 始计算至款
共签订 17 项实际付清
份补充协 之日止;第
议。同时， 六部分以
被告 1 与原 1539739.61
告签订 4 份 元为基数,
工程委托 自 2023 年 1
书，被告 1 月 16 日开
将涉案工程 始计算至款
部分零星增 项实际付清
加的工程等 之日止;第
委托给原告 七部分以
施工。 6600299.87
除上述主体 元为基数，
和配套工程 自 2022 年
外，因本工 12 月 14 日
程施工道路 开始计算至
的临时路灯 款项实际付
需要，被告 清之日止。
1 又将施工 上述利率均
道路临时路 按同期全国
灯工程发包 银行间同业
给原告施 拆借中心公
工，双方签 布的一年期
署了《海南 贷款市场报
恒大海花岛 价利率计
3#岛施工道 算);
路临时路灯 二、被告海
工程施工合 南鼎昌投资
同》一份。 有限公司对
此外，项目 上述第一项
施工过程 付款义务承
中，因部分 担连带清偿
项目的整 责任;
改，被告 1 三、驳回原
又与原告签 告浙江省建
署了《海南 工集团有限
恒大海花岛 责任公司的
3#岛首期一 其他诉讼请
标段露台起
鼓、露台卷
材上返、溢
水口及过水
坑整改工程
施工合同》
一份，由原
告施工了该
合同约定的
整改工程。
76
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
上述合同签
订后，原告
按约施工并
已经全部完
工。经结
算，上述主
体工程结算
总金额为
308459025.
66 元，目前
被告仅支付
工程款
257489756.
22 元，欠付
原告工程款
（含质保
金）合计
50969269.4
4 元。
浙江建工起 被告湖州市
诉湖州市乌 乌虹湖置业
虹湖置业有 有限公司支
限公司、恒 付原告浙江
大地产集团 省建工集团
上海盛建置 有限责任公
业有限公司 司工程款
案，2017 年 61670954.3
8 月 21 日， 0
原告与被告 元及逾期付
1 签订《湖 款利息
州恒大悦珑 2280025.75
湾项目二期 元(以
主体及配套 61670954.3
建设工程施 0 元为基
工合同》 数，自 2021
浙江建工于
（以下简称 年 4 月 13
7 月 27 日提
“施工合 日起按同期
交立案；11
同”），被 全国银行间 已申请强制 巨潮资讯网
月 10 日已 2024 年 04
告 1 将湖州 6,167.1 否 同业拆借中 执行，未立 公司 2023
开庭。待判 月 25 日
恒大悦珑湾 心公布的贷 案 年度报告
决。2023 年
项目二期主 款市场报价
9 月 4 日收
体及配套建 利率计算至
一审判决
设工程发包 2022 年 12
给原告。后 月 5 日为
续双方就案 2280025.75
涉项目的维 元;自 2022
保修、合同 年
金额调整、 12 月 6 日
材料价格补 期，以
偿、赶工奖 61670954.3
等内容共签 0 元为基
订 10 份补 数，按同期
充协议。 全国银行间
后在 2018 同业拆借中
年 10 月 23 心公布的贷
日，原告与 款市场报价
被告 1 签订 利率计算至
《湖州恒大 清偿之
77
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
悦珑湾项目 日)，限于
二期剩余主 本判决生效
体及配套建 之日起十日
设工程施工 内付清;
合同》（以 二、原告浙
下简称“剩 江省建工集
余工程施工 团有限责任
合同”）， 公司有权在
双方就案涉 工程款
项目的剩余 61670954.3
部分主体及 0 元范围内
配套工程施 就案涉工程
工达成一 折价或者拍
致，并就合 卖的价款优
同金额调 先受偿;
整、赶工奖 三、被告恒
等内容共签 大地产集团
订 7 份补充 上海盛建置
协议。上述 业有限公司
施工合同签 对上述第一
订后，原告 项债务承担
按约施工， 连带清偿责
案涉项目 任:
20#-26#、 四、驳回原
1#-2#变电 告浙江省建
所、地下室 工集团有限
工程于 2020 责任公司的
年 5 月 13 其他诉讼
日竣工验 请求。
收，2020 年
8 月 31 日备
案；27#-
34#楼、3#
变电所、4#
变电所及开
关站、地下
室工程于
2020 年 4 月
29 日竣工验
收，于 2020
年 5 月 11
日备案。经
原告与被告
1 结算确
认，案涉湖
州恒大悦珑
湾项目二期
主体及配套
工程的结算
价为
222188475.
04 元，湖州
恒大悦珑湾
项目二期剩
余部分主体
及配套工程
的结算价为
144262162.
78
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
10 元。
截至目前，
被告 1 仅支
付原告工程
款
302947429.
65 元，剩余
工程款及保
修金一直未
按约支付。
欠付款项暂
合计
61670954.3
0元
浙江建工起 一、被告海
诉海南金萃 南金萃房地
房地产开发 产开发有限
有限公司、 公司于本判
恒大地产集 决书生效后
团海南有限 三十日内支
公司案， 付原告浙江
2017 年 1 月 省建工集团
4 日，原告 有限责任公
与被告 1 签 司工程款
订《海南恒 40463017.8
大御海天下 0 元及逾期
浙江建工于
（C13、 付款利息
7 月 26 日已
D11、D09 地 (以
提交立案；
块）主体及 40463017.8
8 月 26 日收
配套建设工 0 元为本
受理缴费通
程施工合 金，以中国
知及传票，
同》（以下 人民银行授
已开庭。法
简称“施工 权全国银行
官要求庭后
合同”）， 间同业拆借 已申请强制
对账。变更
被告 1 将海 中心公布的 执行，未执
诉请为无争 巨潮资讯网
南恒大御海 一年期贷款 行到财产， 2024 年 04
4,046.3 否 议部分 公司 2023
天下 市场报价利 2024 年 5 月 月 25 日
4046.30178 年度报告
（C13、 率为利息标 30 日已终结
万元双方就
D11、D09 地 准，自 2022 本次执行。
争议部分决
块）主体及 年 8 月 19
定另行起
配套建设工 日起计算至
诉。10 月
程发包给原 欠付工程款
23 日收一审
告。后续， 付清之日
判决书，11
在 2017 年 1 止);
月 13 日收
月 19 日被 二、原告浙
修正后新一
告 1 与原告 江省建工集
审判决。
签订《海南 团有限责任
恒大御海天 公司在
下项目 40463017.8
D09、C11 地 0 元工程款
块临时施工 范围内对其
道路工程施 在海南恒大
工合同》、 御海天下承
在 2018 年 1 建的工程折
月 18 日被 价或者拍卖
告 1 与原告 的价款享有
签订《海南 优先受偿
恒大御海天 权;
79
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
下项目红线 三、被告恒
外木栈道土 大地产集团
石方工程施 海南公司对
工合同》， 被告金萃公
被告 1 将案 司的上述债
涉项目的临 务范围内承
时施工道路 担连带责
工程、红线 任。
外木栈道土
石方工程发
包给原告施
工。另外，
就案涉项目
下被告 1 还
将部分零星
工程委托原
告施工，并
签订 31 份
委托书。
2022 年 2 月
14 日，被告
1 与原告签
订《海南恒
大御海天下
（C13、
D11、D09）
地块主体工
程施工合同
解除协
议》，经双
方协商一致
解除了案涉
施工合同，
并明确原告
目前已完成
的各项工程
内容及范围
以双方现场
实际确认为
准，结算工
作依据原合
同约定的相
关条款进行
办理，双方
承诺互不追
究原合同在
签订、履
行、解除过
程中任何可
能存在的其
他违约、赔
偿及补偿等
法律责任。
经原告与被
告 1 结算确
认：案涉临
时施工道路
工程的结算
80
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
总价为
396172.03
元，被告 1
仅支付工程
款
376363.43
元；红线外
木栈道土石
方工程的结
算总价为
493680.96
元，被告 1
仅支付工程
款
454347.01
元。另外就
案涉御海天
下（C13、
D11、D09 地
块）主体及
配套建设工
程及零星委
托工程原告
的已完工程
造价为
539803233.
86 元，被告
1 仅支付工
程款
482948528.
42 元。欠付
款项暂合计
56913847.9
9元
建工起诉都 2022 年 8 月 一、解除被 诉讼保全情
匀市保利置 5 日收法院 告都匀市保 况：查封了
业有限公司 立案通知 利置业有限 都匀市保利
（以下简称 书、缴费通 公司与原告 置业有限公
“都匀公 知书等材 浙江省建工 司名下宗地
司”）、深 料；2022 年 集团有限责 编号为
圳市铜锣湾 8 月 16 日收 任公司于 GP2018-53
商业管理有 保全费缴纳 2016 年 11 的土地(首
限公司（以 通知。2023 月 7 日签订 查封)。
下简称“铜 年 1 月 18 的《都 执行进展情
锣湾公 日开庭；2 匀三江堰 况：2023 年
巨潮资讯网
司”）案。 月 16 日收 文化旅游项 10 月 19 日 2024 年 04
5,574.3 否 公司 2023
2016.11.7 鉴定人员组 目一期一标 收执行受理 月 25 日
年度报告
建工与都匀 成、鉴定委 段工程施工 通知书。现
公司签订了 托的复函、 合同补充协 在正在积极
中标合同 鉴送鉴证据 议一》； 推进土地及
《都匀三 材料目录； 二、被告都 地上房屋的
江堰文化旅 3 月 7 日西 匀市保利置 评估、拍卖
游项目一期 南收保全结 业有限公司 工作，初步
一标段建设 果告知书； 于本判决生 预测查封土
工程施工合 2023 年 8 月 效之日起十 地及地上建
同补充协议 22 日收一审 五日内向原 筑资产价值
一》，约定 判决书；9 告浙江省建 约 1.2 亿元
建工承建三 月 25 日收 工集团有限 （浙江建工
81
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
江堰文化旅 续保裁定。 责任公司给 享有工程款
游项目一 一审判决书 付工程款 优先权），
期，并对项 已生效。 52,006,454 当前法院已
目建设规 .79 元，并 经就拟拍卖
模、承包范 自 2023 年 6 的土地及地
围、承包方 月 21 日起 上建筑物进
式、合同 以 行公告，并
价、工期及 52,006,454 指定评估单
付款方式进 .79 元为基 位对土地及
行了约定。 数按年利率 地上建筑物
协议签订 12%计付工 价值进行评
后，建工按 程款逾期付 估，下一步
约进场施 款损至清偿 将积极推动
工。因被告 时止； 尽快拍卖变
开发节奏放 三、被告都 现。另外：
缓、场地延 匀市保利置 我司还查询
迟交付等情 业有限公司 并统计了都
况导致开工 于本判决生 匀市保利置
量不足，工 效之日起十 业有限公司
期延长，且 五日内向原 当前已经被
长期拖延工 告浙江省建 执行的案
程进度款。 工集团有限 件，并分别
2020.4 项目 责任公司给 向各个被执
被迫全面停 付工程款进 行案件的承
工。截止 度款逾期利 办法官递交
2020.4，建 息损失 参与分配优
工完成产值 11,225,288 先受偿的申
102590177. .95 元(以 请书。浙江
85 元，都匀 27,293,035 建工已向法
公司仅支付 .34 元为基 院提交执转
46847223 数按 12%年 破申请书。
元。都匀公 利率自 2020
司为铜锣湾 年 1 月 16
公司独资成 日计算至
立的一人有 2023 年 6 月
限公司。根 20 日止)；
据《公司 四、被告都
法》63 条规 匀市西摩尔
定，铜锣湾 置业有限公
公司对都匀 司、深圳市
公司的债务 铜锣湾商业
承担连带清 管理有限公
偿责任。 司对本判决
第二、第三
项债务承担
连带支付责
任；
五、原告浙
江省建工集
团有限责任
公司在
52,006,454
.79 元限额
内，对其施
工的“都
匀三江堰
文化旅游项
目一期一标
82
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
段工程项
目”折价或
者拍卖获得
的价款享有
优先受偿
权；
六、驳回原
告浙江省建
工集团有限
责任公司的
其他诉讼
请。
一、被告宁
波穗华置业
有限公司应
于本判决生
效之日起十
浙建基础与
日内支付给
被告一宁波
原告浙江浙
穗华置业有
建基础设施
限公司签订
工程有限公
案涉工程施
司工程款
工合同，
2022.7.18 161403586.
2021 年 11
收诉讼费缴 89 元及自
月 4 日，案
费通知书， 2022 年 4 月
涉工程验收
8.3 收举证 6 日起以
合格。经双
通知书和组 161403586.
方结算，案 被告未按时
庭人员通知 89 元为基数
涉工程总价 履行付款义
书，定于 11 按照同期全
款金额为 务，浙建基
月 25 日开 国银行间同
228147142. 础已申请强
庭。目前已 业拆借中心
46 元。但是 制执行，
开庭，开庭 公布的一年
截止至起诉 2023 年 7 月 巨潮资讯网
情况：被告 期贷款市场 2024 年 04
之日，被告 18,090.78 否 28 日强制执 公司 2023
2 未到庭也 报价利率至 月 25 日
一仍有工程 行立案； 年度报告
未提交材 实际清偿之
款 2023 年 9 月
料，被告 1 日止的逾期
180907761. 4 日收执行
对逾期利息 付款利息；
16 元未付。 裁定书，移
起算点、优 二、被告恒
被告二恒大 送宁波市奉
先权、连带 大地产集团
地产集团上 化区法院。
责任、律师 上海盛建置
海盛建置业
费等进行答 业有限公司
有限公司系
辩。一审判 对本判决第
被告一持股
决书已生 一项确定的
比例 100%的
效。 被告宁波穗
股东。故浙
华置业有限
建基础起诉
公司的债务
被告支付欠
承担连带责
付的工程款
任；
及相应利
三、驳回原
息。
告浙江浙建
基础设施工
程有限公司
的其他诉讼
请求。
2018 年，菏 该案件于 、被告菏泽 被告已按约
巨潮资讯网
泽嘉利置业 2022.7.15 嘉利置业有 履行，剩余 2024 年 04
10,026.57 否 公司 2023
有限公司将 正式立案， 限公司应支 50 万质保金 月 25 日
年度报告
嘉利学府 诉讼过程 付原告浙江 未到期
83
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
（又称李峨 中，已保全 省建工集团
嘉园）直接 嘉利置业 有限责任公
发包与浙江 2300 万银行 司工程款为
建工，双方 存款及 74 20 344 950
签订的《施 套房产。现 元，扣除被
工合同》约 处于司法调 告菏泽嘉利
定了以下内 解中。以房 置业有限公
容。计价方 抵款后，剩 司已向原告
式：定额计 余现金还款 支付的 1
价。付款方 部分 5 月 30 400 万元，
式：按每个 日收调解书 剩余 6 344
单体形象进 950 元，由
度节点付 被告菏泽嘉
款。发包方 利置业有限
逾期付款责 公司于
任：逾期付 2023 年 1
款 30 天 月 20 日前
内，按同期 向原告浙江
贷款利率计 省建工集团
息。逾期付 有限责任公
款 30 天以 司支付 5
上，按日万 844 950
分之五计 元，2024
息，且承包 年 12 月
人有权停 30
工，发包人 前向原告浙
赔偿承包人 江省建工集
因停工造成 团有限责任
的损失。逾 公司支付
期付款 90 50 万元
日以上，发 二、原告浙
包人不再享 江省建工集
有总价下浮 团有限责任
8.5%的优 公司在上述
惠。2022 年 剩余未支付
1 月 15 日， 款项范围
承发包双方 内，对李娥
对该标段达 嘉园 A 区
成《结算报 及 D1#楼、
告》，结算 D2#楼工程
价为 2.149 折价款或拍
亿元。按照 卖款在法律
结算价，发 规定的期限
包人应付至 内享有建设
结算价的 工程价款优
95%，截至 先受偿权。
起诉之日实
际付款仍不
足 75%，拖
欠结算款本
金达
4835.38 万
元，造成了
我方巨额财
务损失及不
可估量的经
济损失。故
浙江建工起
84
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
诉被告支付
欠付的工程
款、逾期付
款利息、补
偿金、质保
金、停工损
失。
浙江建工起 5 月 26 日网
诉台州恒熠 上提交立
房地产开发 案；6 月 2
有限公司 日诉调立
（以下简称 案；定于 6
“被告 月 28 日开
1”）、恒 庭，已开
大地产集团 庭；6 月 10
珠三角房地 日收保全费
产开发有限 缴费通知；
公司（以下 后缴纳保全
简称“被告 费，6 月 16
2”）案， 日保全立
被告 1 发包 案；6 月 20
的台州恒大 日收保全裁
御景半岛 定；7 月 12
（黄岩）项 日提交变更
目首期主体 诉请申请，
及配套建设 增加了预期
工程（以下 利益的诉
简称“工 请；12 月
程”）由浙 19 日收诉讼
江建工承包 费缴费通
施工，双方 知。2023 年 一审判决被
就工程施工 1 月 12 日收 告向原告支 2024 年 5 月 巨潮资讯网
2024 年 04
签订有《台 5,773.14 否 传票，定于 付停工损失 30 收执行终 公司 2023
月 25 日
州恒大御景 2 月 6 日开 16445207.0 本裁定 年度报告
半岛（黄 庭。2 月 6 4 元。
岩）项目首 日提交变更
期主体及配 诉请申请
套建设工程 书，撤回工
施工合同》 程款本金及
等相应合同 预期利益部
文件。在施 分，仅保留
工期间，因 了损失部
被告 1 前期 分，变更后
报批手续不 标的额为
完备、逾期 3200.7893
支付工程款 万元。已续
等原因，导 保。6 月 2
致工程进度 日收一审判
严重滞后并 决书，判决
于 2019 年 8 被告向原告
月 4 日开始 支付停工损
全面停工。 失
浙江建工施 16445207.0
工的已完工 4 元。6 月
程造价共计 12 日收对方
12264318.8 上诉状。二
0 元，被告 审已立案。
1 仅支付工 8.25 收撤回
85
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
程款 上诉裁定书
9811455.04
元（均为商
票兑付，另
贴息
1177374.6
元），欠付
工程款
2452863.76
元。故浙建
建工起诉被
告 1 支付欠
付的工程
款、赔偿损
失、支付逾
期利润。
根据《公司
法》第六十
三条规定：
“
一人有限责
任公司的股
东不能证明
公司财产独
立于股东自
己的财产
的，应当对
公司债务承
担连带责
任。”被告
2 应当对被
告 1 的付款
义务承担连
带责任。
2019 年 8 月 法院判决：
15 日浙江一 一、被告
建与聚银公 (反诉原告
司就“遵义 ) 贵州聚银
奥特莱斯城 投资置业有
市广场 1#地 限公司、被
已对贵州聚
块（商业综 告贵州银之
银投资置业
合体）项 源置业有限
有限公司、
目”施工事 公司于本判
经遵义市汇 贵州银之源
宜签订了 决生效后十
川区人民法 置业有限公
《建设工程 日内支付原
院受理， 司申请强制 巨潮资讯网
施工合 告 (反诉被 2024 年 04
8,343.36 否 2023 年 2 月 执行。目前 公司 2023
同》，合同 告 ) 浙江 月 25 日
9 日开庭， 业主已申请 年度报告
价 50000 万 省一建建设
现已判决结 破产，于
元，建筑面 集团有限公
案。 2024 年 3 月
积约 40 万 司尚欠工程
27 日召开了
平方米。因 款 4053826
第一次债权
甲方资金问 元及逾期付
人会议。
题要求停 款违约金
工，同年 12 (违约金以
月，浙江一 尚欠工程款
建停止施 为基数从
工，因建设 2022 年 10
单位长期未 月 7 日起按
86
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
付款，经协 日利率万分
商，浙江一 之零点五计
建于 2020 算至前述款
年 8 月撤 项付清之日
场。2020 年 止 ) :二、
10 月 22 日 被告 ( 反
与贵州聚银 诉原告
投资置业有 ) 贵州聚银
限公司、贵 投资置业有
州银之源置 限公司于本
业有限公 判决生效后
司、遵义市 十日内支付
汇川区推进 原告 (反诉
奥特莱斯项 被告 ) 浙
目建设领导 江省一建建
小组签订补 设集团有限
充协议、补 公司尚欠工
充协议二， 程款
约定贵州聚 66810680.3
银投资置业 9 元及逾期
有限公司前 付款违约金
期按揭款按 (违约金以
2610 万（未 尚欠工程款
扣除甲方至 为基数从
今代付民工 2022 年 10
工资 月 7 日起按
3524030.5 日利率万分
元）支付至 之零点五计
浙江一建公 算至前述款
司账户，其 项付清之日
他未付款以 止 ) ;
有效资产抵 三、原告
押方式支 (反诉被
付，并约定 告 ) 浙江
结算审定的 省一建建设
期限。2021 集团有限公
年 5 月 24 司有权在被
日，浙江一 告 ( 反诉
建代表与贵 原告 ) 贵
州聚银投资 州聚银投资
置业有限公 置业有限公
司、贵州银 司尚欠工程
之源置业有 款价款
限公司、遵 70864506.3
义市汇川区 9
推进奥特莱 元范围内就
斯项目建设 其施工的位
领导小组及 于遵义市汇
业主代表签 川区奥特莱
订补充协议 斯 1#地块
三，约定 4 (商业综合
个月内分期 体) 项目
付清民工工 1#楼、2#
资 546 万 楼、3#楼、
元。因该项 4#楼及地下
目施工前我 室的土建工
方与建设单 程、安装工
位就工程造 程、给排水
87
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
价、工程结 工程等
算等已进行 (详见《遵
充分沟通， 义奥特莱斯
而我方在工 城市广场
程停工前也 1#抵扣(商
切实投入大 业综合体 )
量人力物力 已完工程结
保障工程施 算审查报告
工的平稳运 书》)折价
行。故在我 或者拍卖、
方与各方单 变卖的价款
位积极协商 享有优先受
下，2022 年 偿权;
7 月 12 日， 四、被告
浙江一建与 (反诉原
聚银公司签 告 ) 贵州
署《已完工 聚银投资置
程结算审核 业有限公司
定案表》， 于本判决生
就我方已完 效后十日内
工程结算价 支付原告
最终确定为 (反诉被
79642970.3 告 ) 浙江
5 元。 省一建建设
集团有限公
工程已于 司钢管、扣
2019 年 12 件等租赁及
月停工，并 损失费合计
于 2020 年 8 298780.68
月撤场，至 元;
今已近 2 五、驳回原
年，根据合 告 (反诉被
同及协议约 告 ) 浙江
定的付款条 省一建建设
件，业主向 集团有限公
浙江一建支 司其余本诉
付至结算金 诉讼请求;
额 100%的条 六、驳回被
件早已成 告 (反诉原
就，至今业 告 ) 贵州
主只代付民 聚银投资置
工工资 业有限公司
3524030.5 反诉诉讼请
元，浙江一 求
建多次与业
主方联系，
至今业主方
仍未支付剩
余工程款。
为维护公司
合法权益，
欲起诉业
主，请求其
支付剩余工
程款及质保
金
76118939.8
5 元、逾期
88
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
付款利息
7992592.96
元（暂计至
2022 年 8 月
底）以及项
目停工期间
的损失
2178990
元。
已于 2022
年 10 月 12
日向法院提
交起诉状，
请求判令两
被告支付原
告欠付工程
款及质保金
76118939.8
5 元（不含
停工损失）
及逾期支付
工程款的利
息损失暂计
8304680.61
元。并向法
院提交了财
产保全申
请。
浙江一建与 调解书明
利辛县莱弗 确：
置业有限公 一、被告利
司于 2017 辛县莱弗置
年 11 月 12 业有限公司
日签订利辛 自愿于
县莱弗广场 2023 年 6
5#地块的施 月 15 日前
工合同，合 支付原告浙 已对利辛县
同约定建筑 江省一建建 莱弗置业有
面积约为 设集团有限 限公司申请
199483 平方 公司工程款 强制执行。
米，造价为 经安徽省利 46767600 目前业主已
33912 万 辛县人民法 元(其中工 进入破产重 巨潮资讯网
2024 年 04
元。合同签 5,141.1 否 院受理并开 程款 整程序， 公司 2023
月 25 日
署后，浙江 庭审理，已 41767600 2023 年 12 年度报告
一建按时完 调解结案。 元，脚手 月浙江一建
成各项工程 架、人货电 已向法院申
建设节点， 梯、塔吊超 报预重整债
利辛县莱弗 期等损失 权 9762.41
置业有限公 5000000 万元。
司也开始预 元)。
售房产。后 二、原告浙
利辛县莱弗 江省一建建
置业有限公 设集团有限
司未按合同 公司在工程
约定节点向 款
浙江一建足 41767600 元
额支付工程 范围内对被
89
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
款，从而造 告利辛县莱
成浙江一建 弗广场 5#
后续工程建 地块 Z1-29
设无法正常 号楼及地下
施工。在 室的在建工
2018 年 6 月 程享有优先
至 9 月期间 受偿权。
一度停工达 三、原告浙
2 个月以 江省一建建
上，双方于 设集团有限
2018 年 10 公司放弃本
月 14 日， 案中的其他
11 月 16 日 诉讼请求。
签署了两份
补充协议，
协议约定案
涉建设建筑
面积调整到
10 万平方米
左右，合同
造价调整到
1.8 亿元左
右。浙江一
建又重新投
入人力、物
力、财力，
增加施工成
本后，将工
程建设推进
到 2019 年 5
月份，但利
辛县莱弗置
业有限公司
的资产和公
司账户却被
上海司法机
关冻结，因
未按合同约
定支付工程
款，浙江一
建于 2019
年上半年被
迫停工，浙
江一建已建
设面积达到
了 9 万余平
方米。
利
辛县莱弗置
业有限公司
于 2020 年
春节前召开
了开发商、
购房业主、
施工单位三
方见面会，
会上承诺会
很快下拨工
90
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
程款，启动
工程建设，
按期交房。
后期利辛县
莱弗置业有
限公司仍然
未按合同约
定按时按额
付款，该工
程停工至
今，浙江一
建还一直在
维护该工
程。2022 年
上半年双方
核定了已完
工程实体造
价审定及被
告违约造成
的脚手架、
塔吊、人货
电梯的超期
损失合计
114643406.
3 元，被告
累计已付工
程款
6323.24 万
元。故浙江
一建提起诉
讼，要求利
辛县莱弗置
业有限公司
支付工程款
及双方已确
认的脚手
架、塔吊、
人货电梯超
期损失合计
51411006.3
元，并保留
对延迟付款
利息、总包
配合服务
费、预期利
润损失、维
护费等其他
各项损失的
追索权。
2018 年 10
月 12 日浙
江二建同浙
江巨科实业 一审中，正 巨潮资讯网
2024 年 04
有限公司 13,669.52 否 在司法鉴定 / / 公司 2023
月 25 日
（后更名为 中 年度报告
铭岛公司）
签订《巨科
二期建安项
91
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
目一标段施
工合同》一
份，合同造
价 3.5 亿
元，随后在
施工过程中
签订 3 份补
充协议，合
计总价为：
4.3 亿元。
目前已经支
付工程款
为：3.36
元。2021 年
1 月 26 日案
涉工程竣工
验收合格并
依法备案完
毕。2021 年
4 月 20 日二
建将案涉项
目的结算书
（送审价
4.7 亿元）
提交给铭岛
公司，铭岛
公司时隔一
年后出具初
稿审计总价
为 4.26 亿
元，且其反
馈还要再找
第二家审价
单位再次扣
减。为维护
合法权益，
二建公司起
诉铭岛公司
要求其支付
工程款 1.3
亿元。
原告：浙江 调解结果： 截止到 2023
省建材集团 一、中铁三 年 1 月 18
有限公司， 局集团桥隧 日，支付
被告中铁三 工程有限公 500 万元。
局集团桥隧 司、中铁三 我司于 2023
工程有限公 局集团有 年 9 月 25
司、中铁三 限公司应支 日申请执行
局集团有限 付浙江省建 立案，执行 巨潮资讯网
2024 年 04
公司，2020 6,608.14 否 调解结案 材集团有限 案号：2023 公司 2023
月 25 日
年9月1 公司货款本 川 0106 执 年度报告
日，原告与 金 12977 号，
被告 1 签订 65761396.2 立案后中铁
《中铁三局 4 元，分期 三局支付货
集团桥隧工 支付如下： 款 4850 万
程有限公司 2023 年 1 元，截止
杭州机场快 月 20 日前 2024 年 4 月
线土建施工 支付 11 日已累计
92
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
SGJC-8 标工 20000000 支付货款
程盾构管片 元；2023 年 5350 万元。
买卖合 4 月 30 日前
同》，买卖 支付
合同约定桥 6000000
隧公司向贵 元；2023 年
集团采购盾 6 月 30 日前
构管片，合 支付
同总价为 6000000
73275200 元；2023 年
元。2022 年 8 月 30 日前
6 月 10 日， 支付
就上述项 9000000
目，原告与 元；2023 年
被告 1 就合 10 月 30
同总价的增 日前支付
加再行签订 10000000
《中铁三局 元；2023 年
集团桥隧工 12 月 30 日
程有限公司 前支付
杭州机场快 14761396.2
线土建施工 4 元。二、
SGJC-8 标工 中铁三局集
程盾构管片 团桥隧工程
买卖合 有限公司、
同》，约定 中铁三局集
合同总价为 团有
23222781.5 限公司应支
7 元。上述 付浙江省建
两份合同统 材集团有限
称为买卖合 公司逾期利
同。根截止 息 160000
2021 年 10 元， 于
月 25 日， 2023 年 1 月
经原被告确 20 日前支
认案涉买卖 付。 三、
合同下原告 诉讼费
已供货款总 187543
额为 元，由中铁
89561396.2 三局集团桥
4 元，原告 隧工程有限
已足额向被 公司、中铁
告 2 开具增 三局集团有
值税专用发 限公司承担
票，但截止 并直接支付
起诉日，两 给成都市金
被告仅支付 牛 区人民
原告货款 法院，浙江
2380 万元， 省建材集团
欠付货款 有限公司向
65761396.2 成都市金牛
4 元。 区人民法院
申请退费。
2019 年 9 月 2023 年 5 月
29 日，浙江 31 日收立案 巨潮资讯网
2024 年 04
建工与台州 19,305.03 否 通知书、诉 / / 公司 2023
月 25 日
极富房地产 讼费、保全 年度报告
开发有限公 费交纳通知
93
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
司（以下简 书；2023 年
称“台州极 7 月 20 日收
富公司”） 冻结裁定，
签订《台州 实际冻结台
三门县城 州极富 3 个
XB-05-18- 账户共计现
01 地块施工 金 1226.72
总承包工程 万元及房
合同》，将 产；2023 年
位于三门县 7 月 25 日收
城西区的台 台州极富公
州三门县城 司反诉状。
XB-05-18- 2023 年 9 月
01 地块施工 7 日，于三
总承包工程 门县人民法
发包给浙江 院召开庭前
建工施工。 会议，原被
合同对承包 告双方对于
范围、工 本案是否应
期、合同价 启动鉴定、
款、款项支 工期延误责
付、违约责 任、逾期付
任等进行了 款责任等争
约定。2021 议发表意
年 11 月 24 见。2023 年
日，因工程 11 月 23
量增加，双 日，选定浙
方签订《补 江财信工程
充协议 咨询有限公
一》。上述 司作为本案
合同签订 工程总造价
后，浙江建 的鉴定机
工按约施 构。
工。现案涉 2024 年 1 月
工程已竣工 5 日，各方
验收合格并 于三门县人
完成备案。 民法院签署
经核算，案 鉴定协商笔
涉工程造价 录。
为 目前正在鉴
574005313 定过程中。
元，然截至
起诉之日，
虽经浙江建
工多次催
讨，台州极
富公司仅支
付
380955000
元，尚欠付
193050313
元。综上，
台州极富公
司拒不付款
的行为严重
损害了浙江
建工的合法
权益，故浙
94
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
江建工向台
州市三门县
人民法院提
起诉讼。
2017 年 07
月 10 日浙
江建工中标
了由西安兰
轩置业有限
公司开发建
设的香榭御
澄项目总承
包施工工程
（第一标
段），并在
2018 年 4 月
16 日签订香
榭御澄项目
总承包施工 本案已进行
工程（第一 财产保全；
标段）协议 被告提起反
书，合同价 诉；2023 年
格 7 月 28 日收
165725000 二次开庭短
元。合同签 信通知。
订后，浙江 2023 年 10
建工按照合 月 26 日案
同完成施 件进入鉴定
工，工程于 程序，并于
2020 年 06 2023 年 11
巨潮资讯网
月 08 日完 月 30 号完 2024 年 04
10,271.85 否 / / 公司 2023
成竣工验收 成现场勘 月 25 日
年度报告
工作，在 探，2024 年
2020 年 07 2 月 28 日鉴
月 17 日竣 定意见书出
工备案通 具，目前双
过。该项目 方处于鉴定
经多次送 异议阶段。
审，业主均 2024 年 8 月
以资料不 2 日法院组
全、签字流 织双方针对
程为理由拒 鉴定机构的
绝签收送审 异议回复进
资料，最后 行开庭。
于 2022 年 9
月 9 日签收
浙江建工送
审材料，也
已超过 180
天的审核
期。浙江建
工已收工程
款
159136085.
62 元，业主
仍拖欠浙江
建工工程款
8118.00276
95
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
2 元。故浙
江建工起诉
被告支付欠
付的工程款
及相应利
息、劳保统
筹费。
2018 年 10
月 8 日，浙
江建工与贵
阳品筑置业
有限公司
（以下简称
品筑置业）
签订了《建
设工程施工
合同》，后
相继签订贵
阳优品新城
五期建安工
程施工补充
合同》《贵
阳优品新城
五期建安工
程施工补充
2023 年 4 月
合同》《贵
24 日正式立
阳优品新城
案；2023 年
五期建安工
5 月 22 日收
程施工补充
品筑置业反
合同》补充
诉状；2024
协议
年 4 月 25
（二）。浙 巨潮资讯网
日收到一审 2024 年 04
江建工按约 5,670.17 否 / / 公司 2023
判决书，浙 月 25 日
进场施工， 年度报告
江建工不服
施工过程
一审判决，
中，承包范
提起上诉；
围发生了工
2024 年 6 月
程量的增加
21 日收到二
等变更。
审受理材
2021 年 6 月
料。
20 日取得了
竣工验收报
告。2022 年
3 月 9 日，
浙江建工向
品筑置业报
送了最终结
算。但品筑
置业一直拖
延结算。浙
江建工与贵
阳优品道投
资发展有限
公司签订了
《框架协
议》，约定
优品道对包
括优品新城
96
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
五期在内的
一系列优品
道项目的工
程款支付义
务提供连带
担保责任。
为维护自身
利益，浙江
建工遂起
诉。
浙江建工与 一审生效判
庆元香菇市 决：一、被
场有限公司 告庆元香菇
于 2013 年 市场有限公
11 月 19 日 司应于本判
签订了施工 决生效之日
合同，约定 起十五日内
由浙江建工 支付原告浙
承建庆元香 江省建工集
菇市场迁建 团有限责任
与物流中心 公司工程款
2023 年 12
项目，暂定 浙江建工已 44013500 元
月 25 日收
合同价为 于起诉前申 及
一审判决
552228400 请财产保 利息（利息
书，2024 年
元。案涉工 全，后法院 自 2023 年 1
1 月 25 日收
程分三期进 于 2022 年 月 13 日起
破产清算受
行施工，目 12 月 16 日 至工程款实
理裁定和破
前案涉工程 作出裁定， 际支付之日
产债权申报
已全部验收 查封相关房 止以工程款
材料，法院
合格并投入 产。该案件 44013500
已受理庆元
使用，经审 于 2023 年 1 元为基数按
香菇市场有
计一期工程 月 13 日由 同期全国银
限公司的破
结算总价为 庆元县人民 行间同业拆
产清算申 巨潮资讯网
245036605 法院正式立 借中心公布 2024 年 04
9,839.63 否 请，并由破 公司 2023
元（此一期 案受理；3 的一 月 25 日
产管理人送 年度报告
结算款尚不 月 1 日收开 年期贷款市
达债权申报
包含水电安 庭传票，于 场报价利率
材料。浙江
装总包管理 3 月 21 日开 计算）；
建工后续根
费），二期 庭审理，庭 二、原告浙
据生效裁判
工程结算总 后法官组织 江省建工集
文书内容申
价为 双方针对结 团有限责任
报债权，
266952504 算争议部分 公司在欠付
2024 年 3 月
元，三期工 进行沟通协 工程款
19 日召开第
程结算总价 商。2023 年 44013500
一次债权人
为 12 月 25 日 元范围内对
会议，破产
276653255 收一审判决 庆元香菇市
清算进行
元（此三期 书。 场迁建及物
中。
结算款尚不 流中心工程
包含安装、 的案涉工程
市政工程 3% 项目中现仍
管理费及室 属于被告庆
内装修工程 元香菇市场
13%管理费 有限公司财
等款项）， 产部分折价
上述三期工 或拍卖、变
程结算总价 卖所得价款
共计 享有优先受
788642364 偿的权利；
97
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
元。截止目 三、驳回原
前，庆元香 告浙江省建
菇市场有限 工集团有限
公司实际支 责任公司的
付浙江建工 其他诉讼请
工程款共计 求。
690246014.
01 元，尚欠
工程款
98396349.9
9 元未支
付。浙江建
工遂起诉维
权。
2020 年浙 一审判决：
江二建与吉 一、被告
安市文华置 (反诉原告)
业有限公司 吉安市文华
签订《吉安 置业有限公
市城南三水 司在本判决
文苑项目 生效之日起
（二标段） 十五日内向
建设工程施 原告(反诉
工合同》等 被告)浙江
一系列文件 省二建建设
材料，双方 集团有限公
就工程 司支付工程
概况、工 进度款
期、工程质 29195626 元
量、合同价 以及逾期付
格、违约责 款的利息
任等进行了 (以
约定。浙江 29195626 元
二建从开工 为基数，按
至今已经基 8 月 6 日收 年利率
巨潮资讯网
本完成合同 到一审判 3.65%标准 2024 年 04
11,562.82 否 / 公司 2023
约定的工程 决，已生 自 2023 年 2 月 25 日
年度报告
量，达到竣 效。 月 25 日起
工验收条 计算至实际
件，经吉安 付清之日
市文华置业 止);
有限公司审 二、驳回原
核完成工作 告(反诉被
量 27794.2 告)浙江省
万元，按合 二建建设集
同工程款支 团有限公司
付比例约定 的其他诉讼
吉安市文华 请求:
置业有限公 三、驳回被
司应向浙江 告(反诉原
二建支付工 告)吉安市
程款 文华置业有
11562.8226 限公司的反
万元。但经 诉请求。
过浙江二建 如果未按本
长期协商并 判决指定的
索取工程款 期间履行给
未果，为 付金钱义
98
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
此，浙江二 务，应当按
建起诉吉安 照《中华人
市文华置业 民共和国民
有限公司要 事诉讼法》
求其支付工 第二百六十
程款 四条之规
11562.8226 定，加倍支
万元。 付迟延履行
期间的债务
利息。
本诉案件受
理费 625941
元，由原告
(反诉被告)
浙江省二建
建设集团有
限公司负担
65941 元，
被告(反诉
原告)吉安
市文华置业
有限公司负
担 560000
元。反诉案
件受理费
41204.5
元，由被告
(反诉原告)
吉安市文华
置业有限公
司负担。
建设单位为 一审判决 一审判决生
海盐恒悦置 1、被告 效后，向海
业有限公 （反诉原 盐县人民法
司，2018 年 告）海盐恒 院申请了强
3 月 27 日， 悦置业有限 制执行，于
建设单位海 公司于本判 2024 年 1 月
盐恒悦置业 法院于 2023 决生效之日 2 日执行立
有限公司与 年 4 月 25 起十日内支 案，执行案
这三建就案 日对该案转 付原告（反 号（2024）
涉工程签订 为正式立 诉被告）浙 浙 0424 执
总包施工合 案，并依法 建三建工程 18 号。诉讼
同，此后， 适用普通程 款（不含质 过程中查封
双方又陆续 序，组成合 保金） 海盐恒悦置 巨潮资讯网
2024 年 04
签订了剩余 35,668.3 否 议庭于 2023 294806252. 业有限公司 公司 2023
月 25 日
楼栋的合同 年 5 月 30 90 元及逾期 名下房产， 年度报告
及多份补充 日公开开庭 付款违约损 执行过程中
协议。现， 进行了审 失 申请司法拍
案涉工程一 理。于 2023 17015262.4 卖，评估价
期于 2020 年 10 月 25 3 元（暂算 格 18365500
年 12 月 25 日作出一审 至 2022 年 5 元。上述财
日竣工验 判决。 月 9 日，之 产于 2024
收，二期于 后损失以 年7月5日
2022 年 4 月 250620768. 进行了一
15 日竣工验 17 元为基 拍，起拍价
收，但建设 数，按年利 为 12855850
单位未按合 率 4%付至款 元，在一拍
同约定付 项实际结清 期限内无人
99
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
款，恶意拖 之日止；以 竞买；海盐
欠工程款， 44185484.7 县人民法院
且存在大量 3 元为基 于 2024 年 7
到期商票无 础，从 2023 月 25 日对
法兑付的情 年8月1日 上述财产进
况。曾多次 起算，按年 行了二拍，
与建设单位 利率 4%付至 二拍价格为
交涉，但交 款项实际结 一拍价格的
涉无果，为 清之日 8 折，即
维护公司合 止）；2、 10284680
法利益，故 被告（反诉 元，在规定
原告浙江三 原告）海盐 期限内仍无
建依法提起 恒悦置业有 人竞买；后
诉讼。截至 限公司于本 续将于 2024
2022 年 1 月 判决生效之 年 8 月 14
4 日，被告 日十日内支 日 10 时至
海盐恒悦置 付原告（反 2024 年 10
业有限公司 诉被告）浙 月 13 日 10
累计支付工 江三建工程 时进行公开
程进度款 质保金 拍卖（变
56898919.9 4397158.44 卖）。海盐
9 元，2022 元及逾期付 县人民法院
年4月7日 款违约损失 于 2024 年 7
支付 1000 73727 元 月 9 日裁定
万元，2022 （暂算至 终结
年4月2 2023 年 5 月 （2024）浙
日，被告与 30 日，之后 0424 执 18
原告签订以 损失以 号案件执行
房抵工程款 4397158.44 程序。
协议，被告 元为基数，
以房屋和车 按年利率 4%
位抵 计付至款项
13212531 元 实际付清之
（综合楼的 日止）；
抵房价格双 3、原告
方发生争议 （反诉被
尚未办理抵 告）浙江三
房手续）。 建在被告
根据原告送 （反诉原
审价 告）海盐恒
441200822. 悦置业有限
15 元计算， 公司欠付其
质量保修金 工程款
按造价的 3% 294806252.
计算，为 90 元及质保
13236024.6 金
6 元，故被 4397158.44
告欠付原告 元范围内，
工程款 就本案建设
347853346. 工程折价或
50 元，质量 拍卖所得的
保修金将在 价款优先受
到期后增加 偿；4、驳
诉讼请求或 回原告（反
另行主张， 诉被告）浙
同时诉请法 江三建的其
院确认原告 余诉讼请
对前述工程 求；5、驳
100
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
款享有优先 回被告（反
受偿权。 诉原告）海
盐恒悦置业
有限公的全
部反诉请
求。
建设单位为
内蒙古华洲
药业有限公
司，2020 年
4 月 13 日三
建与华洲药
业公司签订
了《建设工
程施工合
同》一份，
由三建承建
该项目施
工，工程内
容包括:生
产车间、仓
储用房、办
公楼、宿舍
楼及场区硬
化、绿地
等，合同价
8000 万元。
此外，安徽 法院于 2023
金泉生物科 年7月4日
技股份有限 立案受理，
公司对上述 案件尚在审
巨潮资讯网
合同提供最 理阶段，造 2024 年 04
7,134.66 否 / / 公司 2023
高额为伍千 价、质量鉴 月 25 日
年度报告
万元的连带 定已出，目
担保。该项 前修复方案
目实际于 和修复费用
2020 年 4 月 尚在鉴定。
28 日开工。
2021 年 3 月
17 日双方又
就上述项目
补充签订两
份《建设工
程施工合
同》，新增
“研发楼、
宿舍楼”以
及“车间
十、罐区及
三废处理区
等厂区内所
属单体”施
工内容，新
增合同价分
别为 1600
万元以及
3600 万元。
在合同履行
101
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
过程中，华
洲药业一直
未按照合同
如期履行付
款义务。
2021 年 9
月，由华洲
药业、三建
以及监理三
方共同签字
盖章的《工
程形象进度
报表》，确
定了截止至
2021 年 9 月
份，已经完
成的工程产
值为人民币
118304549.
2 元。2021
年 10 月，
华洲药业在
没有进行竣
工验收的情
况下就已经
开始使用已
经全部完工
的部分。之
前因建设单
位自己装设
设备安装，
通水、通
电、通路未
完成，工期
无法闭合。
至 2021 年
12 月，三建
已经完成了
除办公楼、
部分宿舍楼
以及绿化以
外合同约定
的其他施工
内容，其中
宿舍楼及车
间四车间
五、绿化等
因华洲药业
原因暂停施
工，包括但
不限于厂区
内不能建宿
舍楼、车间
四车间五的
资金不足等
原因。截止
目前为止，
华洲药业仅
102
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
向三建支付
价款共计人
民币
60,599,062
.28 元，尚
欠工程款
68905948.1
4 元，浙江
三建遂向法
院提起诉
讼，要求被
告华洲药业
公司支付工
程款及相应
利息，同时
请求法院确
认浙江三建
对前述工程
款享有优先
受偿权，并
确认安徽金
泉生物科技
股份有限公
司对华洲药
业公司的上
述债权在
5000 万元的
范围内承担
连带责任。
香港华营公
司承接涉案
项目，将项
目中的幕墙
工程分包于
仲裁申请人
喜而利幕墙
工程有限公
司，分包合
同中约定分
包工程应由
第三方
Secco 公司
制造、加工 巨潮资讯网
2024 年 04
和供应。分 6,955.13 否 仲裁审理中 / / 公司 2023
月 25 日
包合同履行 年度报告
中，项目业
主更改了幕
墙材质，但
仲裁申请人
及第三方
Secco 公司
无法供应业
主要求的材
质，导致合
同目的落
空，故我司
终止了原幕
墙分包合
103
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
同。仲裁申
请人不服，
现申请仲裁
要求按原幕
墙分包合同
支付相应的
价款并赔偿
损失。
浙建集团阿
尔及利亚分
公司在阿尔
及利亚承接
的 Sidi
Abdellah76
0 套住房项
目，业主方
为 AADL 阿
尔及尔东地
区局。业主
方于 2023
年 11 月 8
日通过法院 巨潮资讯网
2024 年 04
执达员将单 6,866.84 否 一审中 / / 公司 2023
月 25 日
方面解除合 年度报告
同决定书送
交我司。同
时业主方于
2023 年 12
月 19 日通
过法院执达
员将行政起
诉书送交我
司，我司对
业主发起的
诉讼积极应
对，并发起
反诉。
浙建集团阿
尔及利亚分
公司在阿尔
及利亚承接
的
Meftah2500
套住房项
目，业主方
为 AADL 阿
尔及尔西地 巨潮资讯网
2024 年 04
区局。业主 24,001.74 否 一审中 / / 公司 2023
月 25 日
方于 2023 年度报告
年 11 月 6
日通过法院
执达员将单
方面解除合
同决定书送
交我司。同
时业主方于
2023 年 12
月 07 日通
104
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
过法院执达
员将行政起
诉书送交我
司，我司对
业主发起的
诉讼积极应
对，并发起
反诉。
浙建集团阿
尔及利亚分
公司在阿尔
及利亚承接
的
Meftah2500
套住房项
目，业主方
为住房发展
与改善司
（AADL）阿
尔及尔西地
区局。业主 巨潮资讯网
2024 年 04
方单方面强 5,460 否 一审中 / / 公司 2023
月 25 日
制解约本项 年度报告
目后以我司
延误工期、
未履行合同
义务及非法
使用劳工为
由，起诉我
司，要求我
司赔偿项目
重启费用、
新合同差
额、解约损
失。
杭州盛都置
业有限公
司、杭州荣
都企业管理
有限公司 2023 年 9 月
2018 年 1 月 26 日收保全
24 日中标大 费交纳通
江东储出 知；
【2017】5 2023 年 11
号地块工程 月 28 日收
项目。双方 冻结裁定、 巨潮资讯网
2024 年 04
就大江东储 6,840.25 否 11.29 收财 / / 公司 2023
月 25 日
出【2017】 产保全事项 年度报告
5 号地块工 告知书；
程签订《建 2023 年 12
设工程施工 月 25 日收
合同》，约 受理通知
定浙江建工 书，目前一
总承包工 审中
程，合同总
价为 1.9 亿
元，采固定
单价合同形
105
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
式。后双方
又签订《补
充协议》，
协议约定结
算价款经双
方确认后一
个月内，支
付至结算价
款的 97%，
尾款 3%作为
质量保证
金；质量保
修期满后结
清余款（满
2 年退还质
保金的
70%，满 5
年退还质保
金的 25%，
满 8 年退还
质保金的
5%），不计
息。
合同签订
后，浙江建
工依约履行
合同，案涉
工程于 2020
年 12 月 10
日竣工验收
合格。建工
于 2022 年 4
月 7 日将结
算资料备齐
送审，工程
送审造价为
227552663
元。然业主
以各种理由
拖延审定工
程量，多次
催促，至今
仍未果。根
据双方《建
设工程施工
合同》14.2
条约定，发
包人在收到
承包人提交
竣工结算申
请书后 28
天内未完成
审批且未提
出异议的，
视为发包人
认可承包人
提交的竣工
结算申请
106
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
单，并自发
包人收到承
包人提交的
竣工结算申
请单后第 29
天起视为已
签发竣工付
款证书。故
2020 年 5 月
6 日视为结
算完成，业
主应当在
2020 年 6 月
5 日前付至
送审造价的
97%。
截止起诉之
日，质保期
期已满 2
年，被告一
应当支付
225504689.
03 元（其中
包括 97%的
结算价款
220726083.
11 元及 70%
的质保金
4778605.92
元）。被告
一已支付工
程款
176689585.
66 元，尚欠
工程款
47855775.9
9 元（扣除
原告应付工
程施工电费
959327.38
元）。故浙
江建工起诉
被告支付欠
付的工程款
及相应利
息。
诸暨盛建置 一审判决：
2023 年 9 月
业有限公 一、诸暨盛
4 收正式立
司、恒大地 建置业有限
案材料，11
产集团上海 公司应支付
月 3 日收诸
盛建置业有 浙江省建工
暨一审判决 已申请强 巨潮资讯网
限公司 2017 集团有限责 2024 年 04
6,977.89 否 书，11 月 执，暂未立 公司 2023
年 8 月 24 任公司工程 月 25 日
24 日收恒大 案。 年度报告
日，双方签 款
上诉状，12
订《诸暨恒 64292250.1
月 27 日收
大悦珑府首 5
恒大撤回上
期主体及配 元，支付计
诉裁定
套工程施工 算至 2023
107
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
合同》（以 年 8 月 29
下简称“施 日止的逾期
工合 付款利息损
同”），诸 失
暨恒大悦珑 3379278.12
府首期主体 元，并支付
及配套工程 以
项目发包给 64292250.1
浙江建工。 5
施工合同中 元为基数自
对工程内 2023 年 8 月
容、承包范 30 日起至该
围、合同 款付清日止
价、工程款 按同期全国
支付方式等 银行间同业
内容作出了 拆借中心公
明确约定。 布的一年期
后在施工合 贷款市场报
同的履行过 价利率标准
程中，双方 计算的利息
就案涉项目 损失，款限
的增加合同 本判决生效
额、支付工 之日起十日
程进度款、 内付清;
支付赶工奖 二、确认浙
等事项共签 江省建工集
订 8 份补充 团有限责任
协议。 公司在
除上述主体 64292250.1
及配套工程 5 元工程款
外，恒大还 范围内对其
将诸暨恒大 承建的案涉
悦珑府首期 诸暨恒大悦
A 区地库抢 珑府首期主
工临时道路 体及配套建
及料场工 设工程项目
程、诸暨恒 折价或者拍
大悦珑府售 卖的价款享
楼处卫生间 有优先受偿
排风工程、 权(在具备
诸暨恒大悦 折价或拍卖
珑府售楼处 的条件下):
临时展示区 三、恒大地
综合网馆调 产集团上海
整工程、诸 盛建置业有
暨恒大悦珑 限公司对上
府项目物业 述第一项债
食堂及餐厅 务承担连带
工程、诸暨 清偿责任;
恒大悦珑府 四、驳回浙
首期临时售 江省建工集
楼处南侧室 团有限责任
外排水主管 公司的其余
改向工程发 诉讼请求。
包给浙江建
工施工，并
签订了相应
的施工合同
108
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
和委托书。
案涉项目于
2017 年 9 月
27 日开工，
2020 年 8 月
27 日竣工验
收并完成竣
工验收备
案。建工提
交工程结算
书及完整的
结算资料，
案涉工程结
算送审总造
价为
294315979.
9 元，目前
恒大仅支付
原告工程款
239798176.
44 元，欠付
原告的结算
价款总计为
39802004.4
7 元。故浙
江建工起诉
被告支付欠
付的工程款
及相应利
息。
建设单位为 一审判决
台州市茂信 1、被告台
置业有限公 州市茂信置
司，2020 年 业有限公司
9 月 4 日三 法院于 2023 于判决发生
建与台州市 年 12 月 19 法律效力之
茂信置业有 日立案受 日起十日内
限公司签订 理，于 2024 偿付原告浙
了《施工合 年 1 月 31 江省三建建
同》一份， 日公开审 设集团有限
由三建承建 理，2024 年 公司工程款
该项目施 4 月 12 日二 人民币
工，工程于 次开庭，后 53557909.7
巨潮资讯网
2020 年 10 于 2024 年 6 7 元、前期 2024 年 04
5,966.68 否 / 公司 2023
月 4 日开 月 11 日作 违约金 月 25 日
年度报告
工，2023 年 出一审判 1091251 元
4 月 23 日完 决。被告台 及以
成竣工验收 州市茂信置 53557909.7
并交付。由 业有限公司 7 元为基数
于前期赶工 于 2024 年 6 按年利率
补偿未谈 月 19 日提 3.45%自
妥、工期延 起上诉，目 2024 年 4 月
误处罚及较 前案件二审 29 日起至实
多的经济联 审理阶段。 际履行之日
系单未签复 止计算的违
等问题，项 约金。2、
目部、分公 原告浙江省
司多轮商谈 三建建设集
109
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
无果，后经 团有限公司
双方高层领 对其所承建
导谈判于 完成的位于
2023 年 4 月 台州市路桥
17 日签订协 区双水路以
议书，最终 北、中心大
结算包干总 道以西地块
价为 2.45 项目(一标
亿元，明确 段)涉案工
了付款比 程折价、拍
例、时间节 卖的价款在
点及双方义 被告台州市
务和责任， 茂信置业有
项目工期逾 限公司欠付
期和标化标 工程款
杆工地创评 53557909.7
等违约责任 7 元范围内
均已闭环， 享有优先受
双方互不追 偿权。3、
究。三建按 驳回原告浙
协议书约定 江省三建建
已全部履 设集团有限
约，按各时 公司的其他
间节点已完 诉讼请求。
成各项工作
并办理交接
手续，但建
设单位以相
关付款申请
资料均需扣
除相关款项
（分包单位
伤亡事故
265 万元、
第三方维修
扣款 35 万
元、甲供材
料超领 26
万元、水电
费扣款 35
万元，合计
361 万元）
要求三建认
可并要求三
建承诺临设
用地复垦完
成时间为由
拒绝签收及
付款。截至
目前，台州
市茂信置业
有限公司近
向三建支付
工程款
185521633
元，余款经
三建多次催
讨，均未能
110
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
支付，遂向
法院提起诉
讼，要求台
州市茂信置
业有限公司
支付工程款
及相应违约
金，同时请
求法院确认
三建对前述
工程款享有
优先受偿
权，因台州
喜大置业有
限公司是台
州市茂信置
业有限公司
的唯一股
东，要求确
认台州喜大
置业有限公
司就台州市
茂信置业有
限公司在上
述付款义务
承担连带清
偿责任。
2017 年 3 月
12 日，被告
成都中港置
业有限公司
与被告浙江
建工签订两
份《建设工
程施工合
同》分别约
定原告承建
成都市锦江
区外东五桂
2023 年 11
桥(E)(三
月 22 日正
期)新建商
式立案；
业用房及附 巨潮资讯网
2024 年 4 月 2024 年 04
属设施项目 22,440.32 否 / / 公司 2023
2 日已开 月 25 日
一标段和二 年度报告
庭；目前在
标段建安总
一审中，鉴
承包工程。
定中。
一标段暂定
合同价为
301,851,22
5.00 元；二
标段暂定合
同价为
574,333,63
5.00 元。
2017 年 6 月
6 日，原被
告双方签订
《[中港广
111
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
场]项目建
安总承包工
程施工合
同》，将两
份《建设工
程施工合
同》的工程
内容合并为
一个总承包
合同，该
《总承包合
同》总价暂
定为
444,793,59
5.40 元。该
合同对工程
款进度款支
付、竣工验
收、工程款
竣工结算及
支付、质量
保证金、违
约责任等作
了约定，为
原被告双方
实际履行。
后续原被告
双方签订了
五分补充协
议。项目通
过被告组织
的竣工验
收，于 2022
年 5 月 23
日取得《建
筑工程竣工
验收报
告》，于
2022 年 6 月
23 日取得
《成都市建
设工程竣工
验收备案
表》。
施工过程
中，被告没
有按照合同
约定足额支
付原告工程
进度款，原
告克服资金
困难坚持施
工至项目竣
工验收合
格。原告于
2022 年 11
月 29 日报
送了最终结
112
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
算资料，送
审产值
582,068,07
1.56 元(含
已完成结算
办理的样板
间金额
266,163.00
元)，被告
拖延至今未
确认。原告
经核算向法
院起诉，向
被告主张欠
付工程款
214,768,75
2.98 元及结
算款逾期支
付违约金。
2018 年，康
山置业公司
将湖州西凤
漾单元地块
的（A 组
团）项目和
（B 组团）
项目发包给
浙江二建施
工，后双方
对案涉项目
结算发生重
大争议，后
康山公司起 巨潮资讯网
2024 年 04
诉浙江二 5,248.74 否 一审中 / / 公司 2023
月 25 日
建，主要涉 年度报告
及工期索赔
和过程中委
托第三方施
工扣款。浙
江二建认为
康山公司拖
欠二建 A 组
团工程款，
故反诉康山
公司 A 组团
工程款
26320989.5
1 元。
2019 年 4 月 仲裁委裁决 浙江建工已
2 日，被申 海南州云慧 于 2024 年 3
请人海南州 案件于 2023 大数据产业 月 12 日向
云慧大数据 年 12 月 21 园管理有限 法院申请强
巨潮资讯网
产业园管理 日开庭， 公司应于 制执行，法 2024 年 04
6,681.59 否 公司 2023
有限公司与 2024 年 2 月 2024 年 3 月 院已于 2024 月 25 日
年度报告
申请人浙江 27 日仲裁委 7 日前支付 年 3 月 20
建工、深圳 作出裁决。 48534533.4 日立案受
市奇信建设 0 元、违约 理。双方在
集团股份有 金 执行过程中
113
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
限公司（以 1674441.40 达成执行和
下简称“奇 元、利息 解，但被申
信”）签订 3348882.80 请人未履行
《建设工程 元、并按照 付款义务，
施工合 48534533.4 目前仍在执
同》，将青 0 元为基数 行中。
海省海南藏 自 2024 年 1
族自治州大 月 27 日起
数据产业园 按照全国银
一期基础设 行同业拆借
施建设项目 利率的支付
发包给浙江 违约金及自
建工、奇信 2024 年 1 月
承包，各方 27 日起按照
对工程范 全国银行同
围、工期、 业拆借利率
质量、价款 的两倍支付
及支付方 利息。并承
式、违约责 担仲裁费
任等进行了 287186、律
约定。同 师费
日，浙江建 50000、保
工与奇信签 全费 5000、
订《联合体 保险费
施工协议 20044.78 合
书》，明确 计
双方各自与 362230.78
被申请人结 元。在
算并收取工 48534533.4
程款。申请 0 元范围内
人按约进场 对案涉工程
施工。2020 拍卖享有优
年 12 月 11 先受偿权，
日，案涉工 前述裁决合
程竣工验收 计
合格。2022 53920088.3
年 11 月 10 8 元（不含
日，被申请 计算后的利
人与申请人 息）
在上述施工
合同的基础
上，签订
《建设工程
建筑工程消
防整改协
议》，对新
增的施工范
围、工期、
工程价款等
进行了约
定。后消防
部分亦竣工
验收合格。
2022 年 11
月，申请人
与被申请人
就申请人施
工部分完成
114
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
最终结算，
结算价为
125720009.
51 元。2023
年1月4
日，被申请
人与申请人
签订《青海
省海南藏族
自治州大数
据产业园一
期基础设施
建设项目补
充协议》，
明确截至该
协议签订之
日，被申请
人尚欠付工
程款
48534533.4
元；同时双
方约定了上
述欠款的付
款期限、逾
期付款的违
约责任、管
辖等内容。
然截至申请
人申请仲裁
之日，被申
请人分文未
付。此外，
申请人为实
现本案债
权，支出律
师费基本费
5 万元（风
险费待实际
发生后另行
主张）和保
费。被申请
人拖延付
款，为维护
权益，申请
人遂申请仲
裁。
2020 年，四
川凯立源房
地产开发有
限公司与浙
江二建签订
巨潮资讯网
总承包合 2024 年 04
13,844.44 否 二审中 / / 公司 2023
同，约定二 月 25 日
年度报告
建承建的凯
立现代城二
期项目，合
同额为 2.36
亿元。后因
115
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
业主资金断
裂逾期支付
工程进度款
119821515.
4 元，浙江
二建在业主
久拖不决的
情况下起诉
要求支付工
程款及违约
金（利息）
1.38 亿元，
以及就上述
款项针对现
承建的凯立
现代城二期
项目享受优
先受偿权。
被告武汉金
林房地产开
发有限公司
与浙江建工
于 2017 年 4
月 5 日就永
利村城中村
改造 K2-A 2023 年 7 月
地块 11 号 25 日收立案
楼、12 号楼 受理缴费通
签订了合同 知书；2023
编号为 年 8 月 28
YLK2-2017- 日向法院提
001 号的 交变更诉讼
《湖北省建 请求申请
设工程施工 书，诉请由
合同》，本 4900 万元变
项目合同总 更为
价为 11104.18 万
巨潮资讯网
944613576. 元。因诉请 2024 年 04
11,104.18 否 / / 公司 2023
10 元。该项 标的增加， 月 25 日
年度报告
目于 2020 该案移送至
年 8 月 10 武汉市中级
日顺利通过 人民法院管
竣工验收， 辖，武汉中
符合法律规 院于 2024
定的交付使 年4月1日
用条件，完 正式立案受
成了约定的 理。2024 年
全部合同义 6 月 28 日第
务，并向业 一次开庭。
主提交了项 目前一审
目结算资 中。
料。按备案
合同约定经
过浙江建工
计算，业主
应付合同价
款总额为
26054.1761
116
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
54 万元，已
支付 14950
万元，未付
合同价款为
11104.1761
54 万元。按
照框架协议
约定业主应
向浙江建工
支付工程款
18976.2196
85 万元，剩
余应付工程
款约为 4000
万元。为维
护自身权
益，浙江建
工遂起诉。
华营建筑有
限公司承接
尖沙咀中间
道 11 号海
员俱乐部重
建项目后，
将案涉项目
的钢筋工程
分包给仲裁
被申请人皇
石控股有限
公司，分包
在履行分包
合同时延迟
工程进度， 巨潮资讯网
2024 年 04
且未向我司 5,268.02 否 仲裁审理中 / / 公司 2023
月 25 日
提供所供货 年度报告
钢筋的 Mill
Certificat
e（钢筋合
格证书），
故我司决定
终止与皇石
控股有限公
司之间的分
包合同，另
同时追讨
MRC 及其他
３个项目相
应已超付的
工程款。
2020 年 9 月 2023 年 7 月
8 日，原告 21 日收诉讼
浙江建工与 费交纳通
第三人拉萨 知、组庭通 巨潮资讯网
2024 年 04
市城市规划 8,199 否 知、传票； / / 公司 2023
月 25 日
设计院作为 2023 年 8 月 年度报告
联合体中标 19 日收被告
了由被告西 反诉材料；
藏天达房地 2023 年 9 月
117
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
产开发有限 4 日向提交
公司开发建 变更诉讼请
设的拉萨市 求申请书，
虎峰城市广 诉请由
场建设项目 4003.4874
EPC 总承包 万元变更为
工程项目， 8199 万元；
并于 2021 2023 年 11
年 1 月 13 月 7 日收鉴
日与被告就 定材料；目
该项目签订 前一审中
《建设项目
工程总承包
合同》。上
述总承包合
同签订后，
原告按约施
工。被告于
2022 年 6 月
25 日和
2022 年 8 月
8 日分别出
具两份《虎
峰广场项目
工程款支付
同意书》，
共计确认应
当支付给原
告的工程款
为 69363129
元。被告仅
支付原告工
程款
29328255
元，欠付原
告工程款
40034874
元。
2019 年 1
月，原告浙
江建工承包
2024 年 5 月
被告台州卓
10 日收到受
舜房地产开
理通知书，
发有限公司
正式立案受
的章安街道
理。浙江建
章梓路以
工申请了财
东、章安大
产保全。联
道以南地块
6,086.92 否 系单、材料 / /
开发建设项
动态调差、
目二标段工
索赔三项内
程。工程于
容经司法鉴
2022 年 9 月
定已出具意
26 日竣工验
见书。案件
收，原告于
目前处于一
2022 年 10
审阶段。
月 9 日向被
告送达结算
书。原告认
118
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
为被告长期
拖延结算付
款，起诉要
求支付工程
余款
60869238 元
及逾期付款
利息，并主
张优先受偿
权。
2024 年 5 月
20 日收立案
恒大项目多
受理通知
起主诉案件
书、诉讼费
胜诉后未执
缴费通知书
行到财产，
等材料，7
浙江省建工
月 5 日收传
集团有限责
票，定于 7
任公司通过
月 22 日开
法人人格混
庭。7 月 13
同，起诉杭
日，被告城
州穗华置业
博置业、宁
有限公司、
波城市之光
宁波城市之
及第三人上
光置业有限
海盛建共同
公司、城博
提起管辖权
（宁波）置 62,714.21 否 / /
异议，请求
业有限公
裁定将本案
司、恒大地
移送宁波市
产集团上海
中级人民法
盛建置业有
院审理，7
限公司（第
月 15 日浙
三人），要
江建工提交
求三被告对
管辖权异议
第三人所负
答辩状。7
的债务承担
月 18 日收
连带清偿责
一审驳回管
任，起诉标
辖权异议裁
的
定。7 月 25
627142064.
日对方向浙
05 元。
江省高院提
起上诉。
2021 年 10
月 28 日，
2024 年 3 月
原告浙江建
15 日法院正
工与被告武
式立案受
汉中央商务
理，并送达
区股份有限
缴费通知
公司于 2022
书，2024 年
年3月8日
12,476.18 否 7 月 9 日法 / /
签订了《建
院组织开
设工程施工
庭。2024 年
合同》，对
8 月 2 日选
工程概况/
定鉴定机
范围、工期
构，目前处
节点、合同
于鉴定中。
总价款
（33480000
119
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
0 元）以及
工程款支付
标准、方式
等方面进行
了约定。后
施工过程
中，因被告
拖欠巨额工
程款致使原
告无力再垫
付农民工工
资、材料款
等，故该项
目工程已从
2022 年 9 月
30 日停工至
今。截至目
前被告仍尚
欠
7241.69722
万元工程款
未付，并持
续造成了浙
江建工停工
人员人工
费、工程材
料费、机械
/设备窝工
费等停工、
窝工损失已
达 5234 万
余元。为维
护权益，浙
江建工遂起
诉追讨。
安吉恒大御
峰花园项目
首期主体及
配套建设工
程由浙江建
工承建，案 2024 年 4 月
涉工程施工 2 日收立案
过程中，因 受理通知书
被告原因及 和诉讼费缴
被告指令反 费通知书。
复停工窝 4 月 11 日收
工，极大增 16,217.72 否 到传票，定 / /
加了原告施 于 5 月 13
工等成本， 日开庭。7
给原告造成 月 16 收到
极其重大经 传票，定于
济损失，且 8 月 9 日开
工程款未按 庭。
时支付。截
至起诉之
日，原告施
工已审定的
工程款共计
120
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
334,864,67
7.44 元（包
括总价包干
部分
173,080,75
3.69 元、赶
工奖励
35,594,343
.41 元、非
总价包干部
分
126,189,58
0.34 元），
被告仅支付
工程款
188,228,59
9.10 元（现
金收款
132,075,79
9.23 元，已
兑付商票
56,152,799
.87 元）。
为维护权
益，浙江建
工遂起诉追
讨。
绍兴恒大郦 一、
湖湾（越 原告浙江省
城）项目主 建工集团有
体及配套建 限责任公司
设工程由浙 与被告绍兴
江建工于 恒悦房地产
2018 年 8 月 开发有限公
起陆续开始 司签订的
施工，2019 《绍兴恒大
年 11 月至 郦湖湾(越
2020 年 12 城)项目主
月期间，主 2024 年 2 月 体及配套建
体结构工程 1 日收案件 设工程施工
陆续通过中 受理通知 合同》 于
间验收。在 书、缴费通 2022 年 3 一审判决已
施工期间， 46,470.84 否 知书、举证 月 生效，待申
因被告调整 通知书。6 23 日解 请强制执行
施工范围、 月 28 日收 除；
设计变更、 一审判决 二、 被告
指令停工、 书。 绍兴恒悦房
逾期支付工 地产开发有
程款等原 限公司于本
因，导致工 判决生效之
程进度严重 日起三十日
滞后；就工 内支付给原
期延期、停 告浙江省建
工等事宜， 工集团有限
原、被告双 责任公司工
方签订有相 程款
应补充协 377371245.
议，约定被 17 元， 并
121
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
告向原告补 支付该款自
偿停工损 2022 年 5
失，但该尚 月 16 日起
远远不能弥 至实际清偿
补原告实际 之日止按同
损失。其后 期全国银行
因被告继续 间同业拆借
大量欠付原 中心公布的
告工程款， 一年期贷款
导致工程无 市场报价利
法正常施 率
工，并再次 1.3 倍计算
全面停工。 的逾期利
原告施工的 息；
已完工程造 三、 原告
价共计 浙江省建工
581713964. 集团有限责
20 任公司在其
元，被告已 施工的绍兴
付工程款仅 恒大郦湖湾
163285468. 项目主体及
85 元，欠付 配套建设工
418428495. 程（ 截至
35 元。为维 2022 年 8
护权益，浙 月 18 日
江建工遂起 止）
诉追讨。 在具备折价
或拍卖条件
时， 就折
价或者拍卖
的价款在工
程价款
377371245.
17 元范围
内享有优先
受偿权。
2019 年 11 一、温州国
月 18 日， 鹏置业有限
浙江浙建基 公司于本判
础设施工程 决生效后十
有限公司与 日内支付浙
温州国鹏置 江浙建基础
业有限公司 设施工程有
签订《温州 限公司工程
2024 年 1 月
恒大逸合城 款
17 日收受理 2024 年 5 月
项目 04#地 61720735.5
通知书和缴 13 日提交强
块灌注桩工 4 元及逾期
6,172.07 否 费通知书； 制执行申
程施工合 付款利息
4 月 12 日收 请，法院反
同》，双方 (以
一审判决 馈已立案
约定国鹏置 58874803.5
书。
业将温州恒 4
大逸合城项 元为基数从
目 04#地块 2023 年 12
灌注桩工程 月 21 日起
发包给浙建 至实际履行
基础施工。 完毕之日
双方对工程 止，按同期
概况，合同 全国银行间
122
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
价，付款时 同业拆借中
间、条件及 心公布的贷
付款方式等 款市场报价
进行了约 利率计
定。后双方 算)，同时
又签订了补 浙江浙建基
充协议。上 础设施工程
述合同签订 有限公司应
后，浙建基 于本判决生
础按约进行 效后十五日
施工。但截 内交付温州
至起诉之 国鹏置业有
日，虽经多 限公司票面
次催讨，国 金额为
鹏置业仍欠 18680018.5
付 9
61720735.5 元的增值税
4 元。上海 专用发票:
鹏仓置业有 二、浙江浙
限公司、上 建基础设施
海鹏力置业 工程有限公
有限公司为 司就其承建
国鹏置业股 的温州恒大
东。 逸合城项目
04#地块灌
注桩工程折
价或者拍卖
所得的价款
在
61720735.5
4
元范围内优
先受偿;
三、上海鹏
仓置业有限
公司、上海
鹏力置业有
限公司就上
述第一项温
州国鹏置业
有限公司债
务在各自未
出资本息范
围内对温州
国鹏置业有
限公司不能
清偿的部分
承担补充赔
偿责任:
四、温州国
鹏置业有限
公司于本判
决生效后十
日内支付浙
江浙建基础
设施工程有
限公司鉴定
费 521309
123
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
元。
一、温州国
鹏置业有限
公司于本判
决生效后十
日内支付浙
江浙建基础
2019 年 11
设施工程有
月 18 日，
限公司工程
浙江浙建基
款
础设施工程
51288832.2
有限公司与
4
温州国鹏置
元及逾期付
业有限公司
款利息(以
签订《温州
49131045.7
恒大逸合城
5 元为基数
项目 03#地
从 2023 年
块灌注桩工
12 月 30
程施工合
日起至实际
同》，双方
履行完毕之
约定国鹏置
日止，按同
业将温州恒
期全国银行
大逸合城项
间同业拆借
目 04#地块
中心公布的
灌注桩工程
贷款市场报
发包给浙建
价利率计
基础施工。
2024 年 1 月 算),同时浙
双方对工程
17 日收受理 江浙建基础 2024 年 5 月
概况，合同
通知书和缴 设施工程有 13 日提交强
价，付款时
5,628.88 否 费通知书； 限公司应于 制执行申
间、条件及
4 月 12 日收 本判决生效 请，法院反
付款方式等
一审判决 后十五日内 馈已立案
进行了约
书。 交付温州国
定。后双方
鹏置业有限
又签订了补
公司票面金
充协议。上
额为
述合同签订
16616521.2
后，浙建基
9
础按约进行
元的增值税
施工。但截
专用发票:
至起诉之
二、浙江浙
日，虽经多
建基础设施
次催讨，国
工程有限公
鹏置业仍欠
司就其承建
付
的温州恒大
56288832.2
逸合城项目
4 元。上海
03#地块灌
鹏仓置业有
注桩工程折
限公司、上
价或者拍卖
海鹏力置业
所得的价款
有限公司为
在
国鹏置业股
51288832.2
东。
4
元范围内优
先受偿;
三、上海鹏
力置业有限
公司、上海
124
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
鹏仓置业有
限公司就上
述第一项温
州国鹏置业
有限公司债
务在各自未
出资本息范
围内对温州
国鹏置业有
限公司不能
清偿的部分
承担补充赔
偿责任:
四、温州国
鹏置业有限
公司于本判
决生效后十
日内支付浙
江浙建基础
设施工程有
限公司鉴定
费 421300
元。
浙江省三建
建设集团有
限公司诉恒
大地产集团
上海盛建置
业有限公
司、中信银
行股份有限
公司嘉兴海
盐支行、深
圳恒大材料
设备有限公
司、广州市
恒合工程监
理有限公司
侵权责任纠 法院于 2024
纷案。 年5月6日
2022 年 4 月 24,000 否 立案受理， / /
26 日，海盐 案件尚在审
县人民法院 理阶段。
做出
（2021）浙
0424 刑初
362 号刑事
判决书,法
院认定被告
恒大地产集
团上海盛建
置业有限公
司通过伪造
原告的印
章、伪造
《工程款支
付证明》、
《付款说
125
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
明》等请款
资料，提交
给被告中信
银行海盐支
行，先后多
次将预售资
金监管专户
中的资金
2.4 亿元转
移至被告深
圳恒大材料
设备有限公
司账户,再
转移至被告
恒大地产集
团上海盛建
置业有限公
司账户用于
他处,并判
处被告恒大
地产集团上
海盛建置业
有限公司资
金部员工吴
春安和海盐
恒悦员工方
其济犯伪造
公司印章
罪。
2022 年 6 月
7 日，三建
向海盐县人
民法院提起
诉讼，要求
海盐恒悦置
业有限公司
支付工程
款，诉讼标
的总额
356683044.
96 元（经三
次变更诉讼
请求后）。
2022 年 9 月
19 日，三建
起诉被告中
信银行股份
有限公司嘉
兴海盐支
行、深圳恒
大材料设备
有限公司、
广州市恒合
工程监理有
限公司，并
追加被告恒
大地产集团
上海盛建置
126
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
业有限公司
侵权纠纷一
案，嘉兴市
中级人民法
院开庭审理
后认为：三
建与建设单
位海盐恒悦
置业有限公
司之间的诉
讼结果未
定，无法确
定三建的损
失，故建议
三建先行撤
诉，待前案
判决后再行
起诉，如若
坚持诉讼，
或将承担不
利后果。
2022 年 9 月
30 日，原告
撤回起诉。
2023 年 10
月 25 日，
海盐县人民
法院做出
（2023）浙
0424 民初
1684 号民事
判决书，判
决被告海盐
恒悦置业有
限公司支付
三建工程款
294806252.
90 元及逾期
付款违约损
失
17015262.4
3 元，同时
要求被告海
盐恒悦置业
有限公司支
付三建工程
质保金
4397158.44
元及逾期付
款违约损失
73727 元，
并确认了三
建的建设工
程价款优先
权。
2024 年 1 月
2 日，海盐
县人民法院
127
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
立案执行，
海盐恒悦的
被执行标的
为
332659423.
46 元，其名
下除案涉工
程 10 号楼
会所外，无
其它财产可
供执行。
综上，因被
告恒大地产
集团上海盛
建置业有限
公司伪造印
章、伪造请
款资料，被
告广州市恒
合工程监理
有限公司、
深圳恒大材
料设备有限
公司配合提
供并使用虚
假资料，通
过被告中信
银行海盐支
行多次挪
用、转移预
售款监管账
户中的款项
至少 2.4 亿
元。且，案
涉楼盘已经
销售完毕，
已无剩余资
产，各被告
的违法行为
导致三建案
涉工程无法
正常竣工、
三建工程款
无资金可支
付、无财产
可执行，客
观上已经给
三建造成损
失。各被告
均有违法行
为，相互结
合，明显具
有过错，与
三建的损失
有因果关
系，依法应
共同承担赔
偿责任，故
128
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
提起诉讼，
请求法院判
令各被告共
同赔偿三建
损失 2.4 亿
元及判令各
被告共同承
担本案产生
的受理费等
全部费用。
浙建集团阿
尔及利亚分
公司在阿尔
及利亚承接
的斯基克达
省 1000 套
（2008）住
房项目，业
主为斯基克
达省房地产
开发和管理
局
（OPGI）。
该项目在施
工期间业主
多次下发停
工令。该项
目已于 2017
年进行验
收，但最终
的结算报表
一直未签
订。2023 年
10 月 4 日，
12,124.34 否 一审中 / /
业主单方宣
布撤销施工
过程中已经
下发并执行
的停工令，
要求对我司
进行工期罚
款。我司起
诉业主进行
赔偿：28 号
工程报表、
28 号工程报
表的延迟利
息、1 号调
价报表、1
号调价报表
导致的滞纳
金、28 号报
表延迟支付
造成的损
失、1 号调
价报表延迟
支付造成的
损失、自项
129
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
目交付以来
的安保费
用、保函产
生的银行费
用和未释放
的保函、精
神损失赔
偿。
浙建集团阿
尔及利亚分
公司在阿尔
及利亚承接
的斯基克达
省 500 套
（2005-
2009）住房
项目，业主
为斯基克达
省房地产开
发和管理局
（OPGI）。
该项目在施
工期间业主
多次下发停
工令，项目
已于 2015
年 4 月 16
日进行验
收，但最终
的结算报表
一直未签
订。2023 年
10 月 4 日，
12,205.48 否 一审中 / /
业主单方宣
布撤销施工
过程中已经
下发并执行
的停工令，
要求对我司
进行工期罚
款。现我司
起诉要求业
主进行赔
偿：14 号工
程报表、14
号工程报表
的延迟利
息、2 号调
价报表、2
号调价报表
延迟利息、
14 号工程报
表延迟支付
导致的损
失、2 号调
价报表延迟
支付导致的
损失、自项
130
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
目交付以来
的安保费
用、保函产
生的银行费
用和未释放
的保函、精
神损失赔
偿。
浙建集团阿
尔及利亚分
公司在阿尔
及利亚承接
的斯基克达
省 1000 套
（2007）住
房项目，业
主为斯基克
达省房地产
开发和管理
局
（OPGI）。
案涉项目在
施工期间业
主多次下发
停工令，项
目已于 2017
年进行验
收，但最终
的结算报表
一直未签
订。2023 年
10 月 4 日，
业主单方宣
16,924.35 否 一审中 / /
布撤销施工
过程中已经
下发并执行
的停工令，
要求对我司
进行工期罚
款。我司起
诉要求业主
进行赔偿：
21 号报表、
21 号报表的
延迟利息、
2 号调价报
表、2 号调
价报表延迟
利息、21 号
报表延迟支
付的损失、
2 号调价报
表延迟支付
的损失、自
项目交付以
来的安保费
用、保函产
生的银行费
131
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
用和未释放
的保函、精
神损失赔
偿。
浙建集团阿
尔及利亚分
公司在阿尔
及利亚承接
的斯基克达
省 500 套
（2011）住
房项目，业
主为斯基克
达省房地产
开发和管理
局
（OPGI）。
案涉项目在
施工期间业
主多次下发
停工令，项
目已于 2017
年进行验
收，但最终
的结算报表
一直未签
订。2023 年
10 月 4 日，
业主单方宣
布撤销施工
过程中已经
7,409.22 否 一审中 / /
下发并执行
的停工令，
要求对我司
进行工期罚
款。我司起
诉要求业主
进行赔偿：
5 号工程报
表、5 号工
程报表延迟
利息、1 号
调价报表、
1 号调价报
表延迟利
息、5 号报
表延迟支付
导致的损
失、1 号调
价报表延迟
支付导致的
损失、自项
目交付以来
的安保费
用、保函产
生的费用和
未释放的保
函、精神损
132
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
失赔偿。
浙建集团阿
尔及利亚分
公司在阿尔
及利亚承接
的杜维拉四
万人体育
场，业主为
阿尔及利亚
住房部及其
代表阿尔及
尔省公共设
施局
（DEP），
因与我司就
项目结算、
合约、工期
等问题存在
一系列严重
120,880 否 一审中 / /
争议。业主
方于 2024
年 1 月 21
日登报单方
面解除合
同，同时对
我司发起诉
讼。我司对
业主方发起
反诉。我司
以业主解约
为滥用职
权，主张归
还保函并赔
偿解约损失
229 亿阿尔
及利亚第纳
尔。
浙建集团阿
尔及利亚分
公司在阿尔
及利亚承接
的杜维拉四
万人体育
场，业主为
阿尔及利亚
住房部及其
代表阿尔及
尔省公共设 52,786 否 一审中 / /
施局
（DEP），
因与我司就
项目结算、
合约、工期
等问题存在
一系列严重
争议。业主
方于 2024
年 1 月 21
133
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
日登报单方
面解除合
同，同时对
我司发起诉
讼。以我司
未良好履约
为由，要求
赔偿 100 亿
阿尔及利亚
第纳尔。
浙建集团阿
尔及利亚分
公司在阿尔
及利亚承接
的杜维拉四
万人体育
场，业主为
阿尔及利亚
住房部及其
代表阿尔及
尔省公共设
施局
（DEP），
因与我司就
项目结算、
合约、工期
52,786 否 一审中 / /
等问题存在
一系列严重
争议。业主
方于 2024
年 1 月 21
日登报单方
面解除合
同，同时对
我司发起诉
讼。业主以
解约损失为
由，要求我
司赔偿解约
损失 100 亿
阿尔及利亚
第纳尔。
湖州吴兴农
发牧业有限
公司未履行
到期债务，
浙建集团向
杭州仲裁委
提起仲裁，
请求裁决湖
5,127.67 否 仲裁审理中 / /
州吴兴农发
牧业有限公
司立即支付
工程款及管
理费
40,240,671
.72 元，资
金占用费
134
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
10,042,985
.93 元，违
约金
993,091.38
元；杭州汉
世伟食品有
限公司、天
邦食品股份
有限公司承
担连带清偿
责任。浙建
集团就湖州
吴兴农发牧
业生猪养殖
产业项目享
有建设工程
价款优先受
偿权。
湖州吴兴农
发牧业有限
公司未履行
到期债务，
浙建集团向
杭州仲裁委
提起仲裁，
请求裁决湖
州吴兴农发
牧业有限公
司立即支付 裁决工程款
工程款 及管理费
174,896,88 174896883.
3.24 元，资 24 元，资金
已向杭州中
金占用费 占用费
院申请强制
13,282,532 9216154.95
执行，目前
.66 元，违 18,909.48 否 已裁决 元，违约金
在执行和解
约金 855423.43
期，尚未正
855,423.43 元，优先权
式立案
元；杭州汉 156987721.
世伟食品有 36 元，律师
限公司、天 费及仲裁费
邦食品股份 用一并支持
有限公司承
担连带清偿
责任。浙建
集团就湖州
吴兴农发牧
业生猪养殖
产业项目享
有建设工程
价款优先受
偿权。
湖州南浔农 裁决工程款
已向杭州中
发牧业有限 及管理费
院申请强制
公司未履行 230227679.
执行，目前
到期债务， 24,653.89 否 已裁决 07 元，资金
在执行和解
浙建集团向 占用费
期，尚未正
杭州仲裁委 13860473.6
式立案
提起仲裁， 6 元，违约
135
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
请求裁决湖 金
州南浔农发 1380431.01
牧业有限公 元，优先权
司立即支付 187485861.
工程款 33 元，律师
230,804,67 费及仲裁费
1.53 元，资 用一并支持
金占用费
14,052,292
.90 元，违
约金
1,621,939.
48 元；杭州
汉世伟食品
有限公司、
天邦食品股
份有限公司
承担连带清
偿责任。浙
建集团就湖
州南浔农发
牧业有限公
司生猪养殖
基地（环境
改造提升）
项目享有建
设工程价款
优先受偿
权。
建德农发牧
业科技有限
公司未履行
到期债务，
浙建集团向
杭州仲裁委
提出仲裁申
请，请求裁
裁决工程款
决建德农发
及管理费
牧业科技有
277082156
限公司立即
元，资金占
支付工程款
用费 已向杭州中
277,290,63
20796348.7 院申请强制
8.57 元，资
2 元，违约 执行，目前
金占用费 30,008.66 否 已裁决
金 在执行和解
20,972,687
1529602.6 期，尚未正
.81 元，违
元，优先权 式立案
约金
216892652.
1,763,244.
01 元，律师
63 元；杭州
费及仲裁费
汉世伟食品
用一并支持
有限公司、
天邦食品股
份有限公司
承担连带清
偿责任；浙
建集团就建
德大同生猪
养殖生态循
136
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
环农业产业
项目享有建
设工程价款
优先受偿
权。
杭州富阳农
发生态养殖
有限公司未
履行到期债
务，浙建集
团向杭州仲
裁委提起仲
裁，要求裁
决杭州富阳
农发生态养
殖有限公司 裁决工程款
立即支付工 及管理费
程款 275093278.
275,193,00 09 元，资金
9.27 元，资 占用费 已向杭州中
金占用费 18233980.2 院申请强制
18,928,947 3 元，违约 执行，目前
29,586.68 否 已裁决
.70 元，违 金 在执行和解
约金 1477010.69 期，尚未正
1,684,859. 元，优先权 式立案
85 元；杭州 191346426.
汉世伟食品 62 元，律师
有限公司、 费及仲裁费
天邦食品股 用一并支持
份有限公司
承担连带清
偿责任。浙
建集团就富
阳农发桐坞
生猪养殖场
项目享有建
设工程价款
优先受偿
权。
衢州一海农
业发展有限
公司未履行
裁决工程款
到期债务，
及管理费
浙建集团向
193652501
杭州仲裁委
元，资金占
提起仲裁，
用费 已向杭州中
请求裁决衢
18029047.8 院申请强制
州一海农业
4 元，违约 执行，目前
发展有限公 21,347.74 否 已裁决
金 在执行和解
司立即支付
1451440.15 期，尚未正
工程款
元，优先权 式立案
193,656,18
145632279.
4.01 元，资
25 元，律师
金占用费
费及仲裁费
18,146,763
用一并支持
.48 元，违
约金
1,614,471.
137
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
07 元；杭州
汉世伟食品
有限公司、
天邦食品股
份有限公司
承担连带清
偿责任。浙
建集团就衢
州一海农业
发展有限公
司生猪养殖
基地项目享
有建设工程
价款优先受
偿权。
其他诉讼事项
□适用 不适用
九、处罚及整改情况
□适用 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
适用 □不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是 否
138
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1 ） 托管情况
□适用 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2 ） 承包情况
□适用 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3 ） 租赁情况
□适用 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
适用 □不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
报告期内审批的对 报告期内对外担保
46,200 0
外担保额度合计 实际发生额合计
139
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
（A1） （A2）
报告期末已审批的 报告期末实际对外
对外担保额度合计 46,200 担保余额合计 0
（A3） （A4）
公司对子公司的担保情况
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
新昌县
浙建投 2024 年 2018 年
42,993. 连带责 10 年 2
资管理 04 月 25 64,895 12 月 26 否 否
88 任担保 个月
有限公 日 日
司
长兴建
图建设 2024 年 2019 年
连带责 13 年 8
投资管 04 月 25 71,280 02 月 01 33,957 否 否
任担保 个月
理有限 日 日
公司
浙江省
建工集 2024 年 2023 年
连带责
团有限 04 月 25 90,000 01 月 09 54,868 24 个月 否 否
任担保
责任公 日 日
司
浙建
（兰 2024 年 2022 年
52,157. 连带责
溪）矿 04 月 25 54,300 01 月 01 5年 否 否
14 任担保
业有限 日 日
公司
浙建
（兰 2024 年 2022 年
57,142. 连带责
溪）矿 04 月 25 60,000 01 月 01 5年 否 否
86 任担保
业有限 日 日
公司
华营建 2024 年 2023 年
连带责 无固定
筑有限 04 月 25 383,838 12 月 20 383,838 否 否
任担保 期限
公司 日 日
报告期内审批对子 报告期内对子公司
公司担保额度合计 1,773,500 担保实际发生额合 175,850
（B1） 计（B2）
报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 1,773,500 实际担保余额合计 1,028,924.7
合计（B3） （B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
华营建 2024 年 2020 年
75,462. 连带责 无固定
筑有限 04 月 25 109,200 05 月 27 否 否
35 任担保 期限
公司 日 日
华营建 2024 年 2024 年
38,383. 连带责 无固定
筑有限 04 月 25 52,780 02 月 27 否 否
8 任担保 期限
公司 日 日
报告期内审批对子 400,700 报告期内对子公司 86,580
140
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
公司担保额度合计 担保实际发生额合
（C1） 计（C2）
报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 400,700 实际担保余额合计 192,638.24
合计（C3） （C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保 报告期内担保实际
额度合计 2,220,400 发生额合计 262,430
（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）
报告期末已审批的 报告期末实际担保
担保额度合计 2,220,400 余额合计 1,221,562.94
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资
154.06%
产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0
的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
1,067,409.01
保对象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 825,112.94
上述三项担保金额合计（D+E+F） 1,892,521.96
对未到期担保合同，报告期内发生担保责
任或有证据表明有可能承担连带清偿责任 无
的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如
无
有）
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托理财
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
适用 □不适用
1、公司因阿尔及利亚杜维拉四万人体育场项目施工总承包合同纠纷，涉及四个诉讼案件，其中被诉
金额约人民币 10 亿元，主诉金额约为人民币 13 亿元，公司已于 2024 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露了
《关于公司新增重大诉讼的公告》（公告编号：2024-013）。
2、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124 号”文予以注册，公司于 2023 年 12 月 25
日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。经深交所同意，公司 100,000
万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码
141
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
“127102”。根据有关规定和公司《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司该次发行的“浙建转债”自 2024 年 7 月 1 日起可转换为本公司股份。公
司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于浙建转债开始转股的提示性公告》（公告编号：
2024-052）。
十四、公司子公司重大事项
适用 □不适用
1、公司子公司浙江三建收到杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司发来的中标通知书，浙
江三建成功中标工程项目—大运河杭钢工业旧址综保项目 GS1303-07 地块文化设施二标段，中标价
11.79 亿元。公司于 1 月 5 日在巨潮资讯网披露了《关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告》
（公告编号：2024-001）。
2、公司子公司浙江一建收到杭州北星置业有限公司发来的中标通知书，浙江一建成功中标工程项目
—杭政储出[2022]64 号地块项目，中标价 10.20 亿元。公司于 2 月 1 日在巨潮资讯网披露了《关于子
公司收到中标通知书的自愿信息披露公告》（公告编号：2024-006）。
3、公司子公司浙江一建收到浙江中国小商品城集团股份有限公司发来的中标通知书，浙江一建成功
中标工程项目—春风大道与诚信大道交叉口东南侧地块（义乌全球数字自贸中心超高层工程），中标价
10.81 亿元。公司于 4 月 8 日在巨潮资讯网披露了《关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告》
（公告编号：2024-014）。
4、公司子公司浙江建工收到宁波市三坊十洲保护开发有限公司发来的中标通知书，浙江建工与浙江
华展研究设计院股份有限公司、浙江南方建筑设计有限公司成功中标工程项目—天一阁南馆及周边配套
设施项目工程总承包，中标价 10.19 亿元。公司于 4 月 9 日在巨潮资讯网披露了《关于子公司收到中标
通知书的自愿信息披露公告》（公告编号：2024-016）。
5、公司子公司华营建筑收到中标通知书，华营建筑成功中标工程项目—香港石硖尾白田村第十三期
公营房屋重建项目，中标价约为 22 亿港元。公司于 6 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于子公司收到中
标通知书的自愿信息披露公告》（公告编号：2024-051）。
142
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限
售条件股 3,700 0.00% 0 0 0 -925 -925 2,775 0.00%
份
1、国
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
家持股
2、国
有法人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
3、其
他内资持 3,700 0.00% 0 0 0 -925 -925 2,775 0.00%
股
其
中：境内 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
法人持股
境内
自然人持 3,700 0.00% 0 0 0 -925 -925 2,775 0.00%
股
4、外
0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%
资持股
其
中：境外 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
法人持股
境外
自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
二、无限
1,081,33 1,081,33
售条件股 100.00% 0 0 0 925 925 100.00%
6,398 7,323
份
1、人
1,081,33 1,081,33
民币普通 100.00% 0 0 0 925 925 100.00%
6,398 7,323
股
2、境
内上市的 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
外资股
3、境
外上市的 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
外资股
4、其 0 0.00% 0 0 0 0 0
143
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
他
三、股份 1,081,34 1,081,34
100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
总数 0,098 0,098
股份变动的原因
□适用 不适用
股份变动的批准情况
□适用 不适用
股份变动的过户情况
□适用 不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 不适用
2、限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
2024 年 7 月
王莲军 3,700 925 0 2,775 高管锁定股
15 日
合计 3,700 925 0 2,775 -- --
二、证券发行与上市情况
适用 □不适用
股票及其 发行价格
获准上市 交易终止
衍生证券 发行日期 （或利 发行数量 上市日期 披露索引 披露日期
交易数量 日期
名称 率）
股票类
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
具体内容
详见公司
在巨潮资
讯网
（http://
2023 年 12 10,000,00 2024 年 01 10,000,00 2029 年 12 2024 年 01
浙建转债 100 元/张 www.cninf
月 25 日 0 月 16 日 0 月 24 日 月 11 日
o.com.cn
）披露的
《浙江省
建设投资
集团股份
144
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
有限公司
向不特定
对象发行
可转换公
司债券上
市公告
书》
其他衍生证券类
报告期内证券发行情况的说明
经中国证监会“证监许可〔2023〕2124 号”文核准，公司于 2023 年 12 月 25 日向不特定
对象发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，
期限 6 年。经深交所同意，上述可转换公司债券于 2024 年 1 月 16 日起在深交所上市交易，
债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先股股东总
109,928 0
数 数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限 持有无限 质押、标记或冻结情况
报告期末 报告期内
售条件的 售条件的
股东名称 股东性质 持股比例 持有的普 增减变动
普通股数 普通股数 股份状态 数量
通股数量 情况
量 量
浙江省国
有资
388,229,8 388,229,8
本运营有 国有法人 35.90% 0 0 不适用 0
84 84
限公
司
工银金融
资产 78,332,46 78,332,46
国有法人 7.24% 0 0 不适用 0
投资有限 8 8
公司
浙江省财
务开
46,975,60 46,975,60
发有限责 国有法人 4.34% 0 0 不适用 0
9 9
任公
司
中国信达
资产
37,000,00 - 37,000,00
管理股份 国有法人 3.42% 0 不适用 0
0 3,850,000 0
有限
公司
鴻運建築
32,446,91 32,446,91
有限 境外法人 3.00% 0 0 不适用 0
3 3
公司
交通银行
股份
有限公司
其他 0.31% 3,336,139 -299,300 0 3,336,139 不适用 0
－广
发中证基
建工
145
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
程交易型
开放
式指数证
券投
资基金
香港中央
-
结算 境外法人 0.30% 3,256,881 0 3,256,881 不适用 0
5,101,625
有限公司
招商银行
股份有限
公司－南
方中证
1000 交易 其他 0.27% 2,878,600 2,878,600 0 2,878,600 不适用 0
型开放式
指数证券
投
资基金
境内自然
李博之 0.19% 2,041,900 1,879,400 0 2,041,900 不适用 0
人
招商银行
股份
有限公司
－华
夏中证 其他 0.15% 1,668,500 1,668,500 0 1,668,500 不适用 0
1000 交易
型开放式
指数证券
投资基金
战略投资者或一般法人
因配售新股成为前 10 名
不适用
普通股股东的情况（如
有）（参见注 3）
公司于 2019 年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联
交易事项。为顺利完成交易事项，2019 年 4 月 11 日，公司股东浙江省国有资本运营有限公
司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙
上述股东关联关系或一
江省财务开发有限责任公司共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于 2023 年 4
致行动的说明
月 22 日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议，上述各方一致行动关系于 2023 年
4 月 22 日解除。除上述情况外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托
表决权、放弃表决权情 无
况的说明
前 10 名股东中存在回购
专户的特别说明（如 无
有）（参见注 11）
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
浙江省国有资本运营有 人民币普 388,229,8
388,229,884
限公司 通股 84
工银金融资产投资有限 人民币普 78,332,46
78,332,468
公司 通股 8
浙江省财务开发有限责 人民币普 46,975,60
46,975,609
任公司 通股 9
中国信达资产管理股份 37,000,000 人民币普 37,000,00
146
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
有限公司 通股 0
人民币普 32,446,91
鴻運建築有限公司 32,446,913
通股 3
交通银行股份有限公司
－广发中证基建工程交 人民币普
3,336,139 3,336,139
易型开放式指数证券投 通股
资基金
人民币普
香港中央结算有限公司 3,256,881 3,256,881
通股
招商银行股份有限公司
－南方中证 1000 交易型 人民币普
2,878,600 2,878,600
开放式指数证券投资基 通股
金
人民币普
李博之 2,041,900 2,041,900
通股
招商银行股份有限公司
－华夏中证 1000 交易型 人民币普
1,668,500 1,668,500
开放式指数证券投资基 通股
金
公司于 2019 年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联
前 10 名无限售条件普通
交易事项。为顺利完成交易事项，2019 年 4 月 11 日，公司股东浙江省国有资本运营有限公
股股东之间，以及前 10
司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙
名无限售条件普通股股
江省财务开发有限责任公司共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于 2023 年 4
东和前 10 名普通股股东
月 22 日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议，上述各方一致行动关系于 2023 年
之间关联关系或一致行
4 月 22 日解除。除上述情况外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于
动的说明
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与
融资融券业务情况说明 前 10 名普通股股东未参与融资融券业务
（如有）（参见注 4）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 □不适用
单位：股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份且
股东名称 户持股 尚未归还 户持股 尚未归还
（全称） 占总股本 占总股本 占总股本 占总股本
数量合计 数量合计 数量合计 数量合计
的比例 的比例 的比例 的比例
招商银行
股份有限
公司－南
方中证
1000 交易 0 0.00% 0 0.00% 2,878,600 0.27% 70,500 0.01%
型开放式
指数证券
投
资基金
招商银行
股份有限
公司－华
夏中证
0 0.00% 0 0.00% 1,668,500 0.15% 4,700 0.00%
1000 交易
型开放式
指数证券
投
147
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
资基金
交通银行
股份有限
公司－广
发中证基
建工程交 3,635,439 0.34% 580,000 0.05% 3,336,139 0.31% 422,000 0.04%
易型开放
式指数证
券投资基
金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2023 年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
148
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
第八节 优先股相关情况
□适用 不适用
报告期公司不存在优先股。
149
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
第九节 债券相关情况
适用 □不适用
一、企业债券
□适用 不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
适用 □不适用
1、公司债券基本信息
单位：万元
还本付息
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率 交易场所
方式
浙江省建
设投资集
团股份有
限公司
按年付
2023 年 2023 年 2023 年 2099 年
23 浙建 148474.S 息，无固
面向专业 09 月 25 09 月 27 09 月 27 37,000 5.00% 深交所
Y1 Z 定到期期
投资者公 日 日 日
限
开发行可
续期公司
债券(第
一期)
浙江省建
设投资集
团股份有 利息每年
限公司 支付一
2023 年 次，到期
2023 年 2023 年 2026 年
面向专业 23 浙建 148337.S 一次还
06 月 16 06 月 20 06 月 20 50,000 3.70% 深交所
投资者公 02 Z 本，最后
日 日 日
开发行公 一期利息
司债券 随本金一
(第一 起支付
期)(品种
二)
浙江省建 2023 年 6
设投资集 月 20 日-
利息每年
团股份有 2024 年 6
支付一
限公司 月 19
次，到期
2023 年 2023 年 2023 年 2025 年 日，票面
23 浙建 148336.S 一次还
面向专业 06 月 16 06 月 20 06 月 20 30,000 利率： 深交所
01 Z 本，最后
投资者公 日 日 日 3.55%；
一期利息
开发行公 2024 年 6
随本金一
司债券 月 20 日-
起支付
(第一 2025 年 6
期)(品种 月 19
150
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
一) 日，票面
利率：
2.70%
“23 浙建 01”、“23 浙建 02”和“23 浙建 Y1”三期债券仅面向合格机构投资者
投资者适当性安排（如有）
发行
“23 浙建 01”、“23 浙建 02”和“23 浙建 Y1”均在深圳证券交易所上市，采用
适用的交易机制
集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的交易机制
是否存在终止上市交易的风险 报告期内，“23 浙建 01”、“23 浙建 02”和“23 浙建 Y1”不存在终止上市交易
（如有）和应对措施 的风险
逾期未偿还债券
□适用 不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 不适用
3、报告期内信用评级结果调整情况
□适用 不适用
4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的
影响
适用 □不适用
（1）担保情况
“23 浙建 01”、“23 浙建 02”和“23 浙建 Y1”为无担保债券。报告期内，浙江省建设投资集团股
份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、浙江省建设投资集团股份有
限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、浙江省建设投资集团股份有限公
司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)担保情况未发生变更。
（2）偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内，浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种
一)、浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、
浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)偿债计划
及偿债保障措施未发生变更。公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息
及兑付债券本金。
（3）专项偿债账户
公司已于 2023 年 6 月 20 日，与债券受托管理人中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的渤海银行
萧山支行、杭州联合银行康桥支行、华夏银行杭州天目山路支行、民生银行杭州城西支行签订了《浙江
省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金三方监管协
议》。
公司已于 2023 年 9 月 25 日，与债券受托管理人招商证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份
有限公司杭州分行、渤海银行股份有限公司杭州分行签订了《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023
年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集资金三方监管协议》。
“23 浙建 01”、“23 浙建 02”和“23 浙建 Y1”募集资金扣除发行费用后，由主承销商直接将款项
划转至公司募集资金专项账户，募集资金的接收在专项账户内进行。
151
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
三、非金融企业债务融资工具
适用 □不适用
1、非金融企业债务融资工具基本信息
单位：万元
还本付息
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率 交易场所
方式
浙江省建
设投资集
团股份有
24 浙江 2024 年 2024 年 2025 年
限公司 01248172 到期一次 银行间市
建投 06 月 03 06 月 04 03 月 01 50,000 2.06%
2024 年 5.IB 还本付息 场
SCP004 日 日 日
度第四期
超短期融
资券
浙江省建
设投资集
团股份有 24 浙江 2024 年 2024 年 2027 年
10248171 到期一次 银行间市
限公司 建投 04 月 22 04 月 24 04 月 24 100,000 2.85%
3.IB 还本付息 场
2024 年 MTN001 日 日 日
度第一期
中期票据
浙江省建
设投资集
团股份有
24 浙江 2024 年 2024 年 2025 年
限公司 01248125 到期一次 银行间市
建投 04 月 10 04 月 11 01 月 06 50,000 2.26%
2024 年 0.IB 还本付息 场
SCP003 日 日 日
度第三期
超短期融
资券
浙江省建
设投资集
团股份有
24 浙江 2024 年 2024 年 2024 年
限公司 01248086 到期一次 银行间市
建投 03 月 13 03 月 14 12 月 09 50,000 2.48%
2024 年 7.IB 还本付息 场
SCP002 日 日 日
度第二期
超短期融
资券
浙江省建
设投资集
团股份有 22 浙建 2022 年 2022 年 2099 年
10228205 到期一次 银行间市
限公司 投 09 月 02 09 月 06 09 月 06 90,000 5%
4.IB 还本付息 场
2022 年 MTN001 日 日 日
度第一期
中期票据
投资者适当性安排（如有） 无
适用的交易机制 无
是否存在终止上市交易的风险
无
（如有）和应对措施
逾期未偿还债券
□适用 不适用
152
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 不适用
3、报告期内信用评级结果调整情况
□适用 不适用
4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的
影响
□适用 不适用
四、可转换公司债券
适用 □不适用
1、转股价格历次调整、修正情况
报告期公司不存在可转换公司债券转股情况。
2、累计转股情况
□适用 不适用
3、前十名可转债持有人情况
可转债持有人名 可转债持有人性 报告期末持有可 报告期末持有可 报告期末持有可
序号
称 质 转债数量（张） 转债金额（元） 转债占比
浙江省国有资本
1 国有法人 3,589,962 358,996,200.00 35.90%
运营有限公司
西北投资管理
（香港）有限公
2 境外法人 399,994 39,999,400.00 4.00%
司－西北飞龙基
金有限公司
国信证券股份有
3 国有法人 273,690 27,369,000.00 2.74%
限公司
江苏省拾号职业
4 年金计划－建设 其他 199,749 19,974,900.00 2.00%
银行
中国工商银行股
份有限公司企业
5 年金计划－中国 其他 166,416 16,641,600.00 1.66%
建设银行股份有
限公司
中国农业银行股
份有限公司－富
6 其他 132,247 13,224,700.00 1.32%
国可转换债券证
券投资基金
招商银行股份有
7 限公司－中银转 其他 130,000 13,000,000.00 1.30%
债增强债券型证
153
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
券投资基金
瑞众人寿保险有
8 限责任公司－分 其他 129,993 12,999,300.00 1.30%
红产品
招商银行股份有
限公司－博时中
证可转债及可交
9 其他 128,362 12,836,200.00 1.28%
换债券交易型开
放式指数证券投
资基金
华夏人寿保险股
10 份有限公司－分 其他 122,992 12,299,200.00 1.23%
红保险产品
4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
□适用 不适用
5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排
1、可转债报告期末资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标详见“第九
节债券相关情况 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”
2、 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则》等有关规定，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司向不特定对象发行可转换公司债券
(以下简称“浙建转债”)进行信用评级，于 2024 年 6 月 24 日出具跟踪评级报告《2023 年度浙江省建
设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度跟踪评级报告》，评级结果等级
为“AA+”，评级展望为“稳定”。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%
□适用 不适用
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减
流动比率 0.9367 0.9336 0.33%
资产负债率 91.39% 91.64% -0.25%
速动比率 0.4231 0.4379 -3.38%
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润 28,822.03 61,765.83 -53.34%
EBITDA 全部债务比 1.00% 1.51% -0.51%
利息保障倍数 1.85 2.84 -34.86%
现金利息保障倍数 -1.33 1.67 -179.64%
EBITDA 利息保障倍数 2.30 3.27 -29.66%
贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%
154
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%
155
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司
2024 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 8,155,486,769.78 9,153,318,330.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,069,801.21 35,509,284.08
应收账款 25,052,865,934.31 26,152,295,709.03
应收款项融资 534,622,376.74 368,255,980.44
预付款项 1,354,166,517.06 1,455,923,188.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,742,208,279.29 1,862,738,940.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,510,704,416.71 4,240,280,986.99
其中：数据资源
合同资产 45,002,030,470.90 44,870,768,782.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,820,506,191.66 3,144,196,111.96
其他流动资产 1,114,354,990.54 1,210,454,212.20
流动资产合计 90,301,015,748.20 92,493,741,526.80
156
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 11,621,034,233.36 11,764,400,560.66
长期股权投资 1,991,156,746.16 1,980,402,059.38
其他权益工具投资 48,934,301.53 43,386,316.55
其他非流动金融资产
投资性房地产 332,266,272.22 353,562,612.63
固定资产 3,120,444,556.72 3,205,614,847.61
在建工程 183,395,566.05 138,873,169.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 178,913,653.93 220,488,613.82
无形资产 2,306,310,573.32 2,311,559,565.42
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 190,938,231.81 190,513,798.28
长期待摊费用 77,347,108.62 78,692,981.83
递延所得税资产 1,659,650,159.63 1,614,671,042.44
其他非流动资产 7,700,256,249.51 7,254,545,644.34
非流动资产合计 29,410,647,652.86 29,156,711,212.10
资产总计 119,711,663,401.06 121,650,452,738.90
流动负债：
短期借款 7,393,489,332.98 7,603,251,119.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 755,988,112.99 783,710,645.05
应付账款 65,334,114,617.99 67,915,173,508.84
预收款项 13,459,213.05 14,504,569.96
合同负债 3,861,033,654.97 4,316,569,830.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 279,855,653.45 470,368,753.27
应交税费 301,670,238.77 630,531,496.67
其他应付款 10,176,058,372.68 9,751,337,865.89
其中：应付利息
157
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
应付股利 72,944,598.37 13,321,953.70
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,873,825,190.81 2,503,977,600.69
其他流动负债 6,418,087,136.56 5,086,784,614.64
流动负债合计 96,407,581,524.25 99,076,210,005.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 8,793,514,859.89 9,148,322,216.32
应付债券 2,737,715,613.87 1,730,531,592.14
其中：优先股
永续债
租赁负债 111,355,001.93 138,063,938.27
长期应付款 1,136,297,536.34 1,184,107,914.05
长期应付职工薪酬
预计负债 4,865,503.29 6,201,078.29
递延收益 132,064,986.44 128,473,156.14
递延所得税负债 77,150,740.83 67,010,272.72
其他非流动负债
非流动负债合计 12,992,964,242.59 12,402,710,167.93
负债合计 109,400,545,766.84 111,478,920,172.97
所有者权益：
股本 1,081,340,098.00 1,081,340,098.00
其他权益工具 1,345,107,113.32 1,345,107,113.32
其中：优先股
永续债 1,269,325,849.06 1,269,325,849.06
资本公积 905,284,536.92 905,284,536.92
减：库存股
其他综合收益 -34,222,489.05 -37,866,121.41
专项储备 22,607,901.96 28,886,406.50
盈余公积 308,778,715.46 308,778,715.46
一般风险准备
未分配利润 4,300,162,551.21 4,187,678,730.77
归属于母公司所有者权益合计 7,929,058,427.82 7,819,209,479.56
少数股东权益 2,382,059,206.40 2,352,323,086.37
所有者权益合计 10,311,117,634.22 10,171,532,565.93
负债和所有者权益总计 119,711,663,401.06 121,650,452,738.90
法定代表人：陶关锋 主管会计工作负责人：陈海燕（代行） 会计机构负责人：金宏亮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,369,383,935.45 3,054,523,526.81
158
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,305,343,184.00 1,329,060,102.54
应收款项融资 420,000.00
预付款项 152,969,702.98 141,042,212.23
其他应收款 5,978,609,997.21 5,361,287,198.54
其中：应收利息
应收股利 22,847,895.00 2,000,000.00
存货 7,197,041.67 8,361,335.54
其中：数据资源
合同资产 957,648,542.95 771,370,629.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 716,259,793.34 716,259,793.34
其他流动资产 124,173,278.25 113,392,008.14
流动资产合计 11,612,005,475.85 11,495,296,806.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,725,735,296.89 1,821,988,213.14
长期股权投资 8,823,360,384.42 8,608,135,197.37
其他权益工具投资 15,820,000.00 10,300,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 69,734,803.14 69,552,550.16
固定资产 69,613,352.32 71,449,083.93
在建工程 5,182,296.36 2,435,315.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,460,248.51 1,885,359.19
无形资产 13,643,316.31 15,039,252.86
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 13,094,110.36 14,190,095.25
递延所得税资产 33,874,328.18 34,281,640.80
其他非流动资产 18,009,071.03 18,009,071.03
非流动资产合计 10,789,527,207.52 10,667,265,778.81
资产总计 22,401,532,683.37 22,162,562,585.68
流动负债：
短期借款 3,502,912,916.67 4,265,446,222.22
交易性金融负债
159
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,942,322,216.45 1,907,043,405.08
预收款项
合同负债 402,234,551.15 416,631,875.95
应付职工薪酬 22,101,368.75 44,888,383.65
应交税费 26,718,614.35 49,057,125.77
其他应付款 5,496,568,917.90 6,576,381,480.49
其中：应付利息
应付股利 54,067,004.90
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 162,254,512.50
其他流动负债 1,799,493,996.01 276,248,405.69
流动负债合计 13,192,352,581.28 13,697,951,411.35
非流动负债：
长期借款 1,300,933,194.44 1,561,334,384.02
应付债券 2,737,715,613.87 1,730,531,592.14
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 855,023,040.92 855,023,040.92
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,120,363.24 127,534.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,894,792,212.47 4,147,016,551.29
负债合计 18,087,144,793.75 17,844,967,962.64
所有者权益：
股本 1,081,340,098.00 1,081,340,098.00
其他权益工具 1,345,107,113.32 1,345,107,113.32
其中：优先股
永续债 1,269,325,849.06 1,269,325,849.06
资本公积 343,460,264.33 343,460,264.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,402,483.29 1,093,130.83
盈余公积 308,778,715.46 308,778,715.46
未分配利润 1,234,299,215.22 1,237,815,301.10
所有者权益合计 4,314,387,889.62 4,317,594,623.04
负债和所有者权益总计 22,401,532,683.37 22,162,562,585.68
3、合并利润表
单位：元
项目 2024 年半年度 2023 年半年度
160
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
一、营业总收入 39,939,720,728.87 47,988,379,008.66
其中：营业收入 39,939,720,728.87 47,988,379,008.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 39,317,566,640.00 46,863,235,298.59
其中：营业成本 38,109,095,852.88 45,731,936,932.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 119,080,187.83 117,562,686.50
销售费用 11,297,581.20 14,033,516.55
管理费用 751,430,947.21 800,351,767.31
研发费用 475,707,242.91 345,239,564.79
财务费用 -149,045,172.03 -145,889,169.46
其中：利息费用 446,067,163.97 480,709,915.72
利息收入 607,332,744.62 632,714,045.04
加：其他收益 34,311,647.71 18,936,867.32
投资收益（损失以“—”号填
-6,738,662.79 -37,592,893.68
列）
其中：对联营企业和合营
667,712.25 -18,562,048.43
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“—
”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”
-123,077,953.49 -181,228,018.95
号填列）
资产减值损失（损失以“—”
-49,226,963.20 -37,305,842.32
号填列）
资产处置收益（损失以“—”
12,384,032.16 6,011,682.83
号填列）
三、营业利润（亏损以“—”号填
489,806,189.26 893,965,505.27
列）
加：营业外收入 30,693,798.34 11,753,843.22
减：营业外支出 104,360,386.66 2,617,540.28
四、利润总额（亏损总额以“—”号 416,139,600.94 903,101,808.21
161
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
填列）
减：所得税费用 161,800,182.30 249,541,541.24
五、净利润（净亏损以“—”号填
254,339,418.64 653,560,266.97
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
254,339,418.64 653,560,266.97
“—”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“—”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
166,550,825.34 539,210,625.84
（净亏损以“—”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“—
87,788,593.30 114,349,641.13
”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 3,643,632.36 4,456,987.05
归属母公司所有者的其他综合收益
3,643,632.36 4,456,987.05
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
3,643,632.36 4,456,987.05
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 3,643,632.36 4,456,987.05
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 257,983,051.00 658,017,254.02
归属于母公司所有者的综合收益总
170,194,457.70 543,667,612.89
额
归属于少数股东的综合收益总额 87,788,593.30 114,349,641.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1540 0.4496
（二）稀释每股收益 0.1540 0.4496
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陶关锋 主管会计工作负责人：陈海燕（代行） 会计机构负责人：金宏亮
4、母公司利润表
单位：元
162
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
项目 2024 年半年度 2023 年半年度
一、营业收入 656,267,390.10 873,665,780.47
减：营业成本 594,195,237.58 813,582,313.40
税金及附加 4,547,319.15 7,457,755.89
销售费用
管理费用 76,119,596.44 83,594,614.21
研发费用 6,211,592.71 4,589,320.14
财务费用 46,262,213.27 16,991,391.77
其中：利息费用 157,362,677.97 122,743,555.07
利息收入 95,321,785.63 91,440,910.55
加：其他收益 463,384.99 392,122.51
投资收益（损失以“—”号填
236,568,203.60 131,973,153.40
列）
其中：对联营企业和合营企
1,531,269.90 4,173,228.35
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“—”
号填列）
净敞口套期收益（损失以“—
”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”
-9,765,346.13 5,486,531.08
号填列）
资产减值损失（损失以“—”
48,696.16
号填列）
资产处置收益（损失以“—”
267,069.18 67,540.13
号填列）
二、营业利润（亏损以“—”号填
156,464,742.59 85,418,428.34
列）
加：营业外收入 3,107,045.46 180,573.83
减：营业外支出 98,503,588.91 110,136.63
三、利润总额（亏损总额以“—”号
61,068,199.14 85,488,865.54
填列）
减：所得税费用 10,517,280.12 23,554,711.03
四、净利润（净亏损以“—”号填
50,550,919.02 61,934,154.51
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
“—”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
50,550,919.02 61,934,154.51
“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
163
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 50,550,919.02 61,934,154.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年半年度 2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,204,167,339.05 49,747,725,872.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 15,127,606.95 49,070,140.97
收到其他与经营活动有关的现金 2,979,708,705.13 2,254,969,919.69
经营活动现金流入小计 45,199,003,651.13 52,051,765,932.95
购买商品、接受劳务支付的现金 40,318,635,138.41 46,395,868,754.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,094,597,737.81 1,926,898,863.20
支付的各项税费 1,169,494,299.82 1,255,080,712.66
支付其他与经营活动有关的现金 3,161,462,539.54 2,747,580,551.16
经营活动现金流出小计 46,744,189,715.58 52,325,428,881.04
经营活动产生的现金流量净额 -1,545,186,064.45 -273,662,948.09
二、投资活动产生的现金流量：
164
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
收回投资收到的现金 1,800.00
取得投资收益收到的现金 3,950,420.34 5,441,375.60
处置固定资产、无形资产和其他长
30,652,743.04 245,447,808.49
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 34,604,963.38 250,889,184.09
购建固定资产、无形资产和其他长
170,405,893.33 268,623,372.95
期资产支付的现金
投资支付的现金 18,692,500.00 429,593,991.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
-49,688,354.15
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,750,000.00
投资活动现金流出小计 189,098,393.33 675,279,010.54
投资活动产生的现金流量净额 -154,493,429.95 -424,389,826.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,660,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
16,660,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 9,877,969,194.41 10,069,480,393.64
收到其他与筹资活动有关的现金 2,057,288,344.52 879,316,631.98
筹资活动现金流入小计 11,935,257,538.93 10,965,457,025.62
偿还债务支付的现金 9,890,326,262.83 5,783,401,818.67
分配股利、利润或偿付利息支付的
468,401,375.79 539,147,836.30
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
5,377,320.33 6,360,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 795,121,715.23 2,479,561,748.05
筹资活动现金流出小计 11,153,849,353.85 8,802,111,403.02
筹资活动产生的现金流量净额 781,408,185.08 2,163,345,622.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
185,827.21 4,892,399.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -918,085,482.11 1,470,185,247.37
加：期初现金及现金等价物余额 8,335,607,207.46 6,915,235,007.95
六、期末现金及现金等价物余额 7,417,521,725.35 8,385,420,255.32
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年半年度 2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 726,620,484.64 1,461,306,795.13
收到的税费返还 407,585.06 17,215,111.46
收到其他与经营活动有关的现金 3,951,955,706.41 4,971,524,047.09
经营活动现金流入小计 4,678,983,776.11 6,450,045,953.68
购买商品、接受劳务支付的现金 948,006,213.95 1,552,643,475.66
支付给职工以及为职工支付的现金 113,020,345.13 110,858,069.48
支付的各项税费 39,300,273.61 23,458,640.12
支付其他与经营活动有关的现金 972,139,660.03 1,158,874,915.01
经营活动现金流出小计 2,072,466,492.72 2,845,835,100.27
经营活动产生的现金流量净额 2,606,517,283.39 3,604,210,853.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,175,111.04
165
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
取得投资收益收到的现金 67,673,194.62 24,396,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
280,333.18 3,327,457.84
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 803,645,165.26 1,697,835,858.09
投资活动现金流入小计 871,598,693.06 1,735,734,426.97
购建固定资产、无形资产和其他长
19,629,807.16 42,404,170.13
期资产支付的现金
投资支付的现金 221,670,000.00 111,175,487.74
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,345,517,600.00 2,661,586,424.00
投资活动现金流出小计 1,586,817,407.16 2,815,166,081.87
投资活动产生的现金流量净额 -715,218,714.10 -1,079,431,654.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,130,086,298.66 6,219,415,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,034,938,030.68 499,887,500.00
筹资活动现金流入小计 7,165,024,329.34 6,719,302,500.00
偿还债务支付的现金 5,313,950,000.00 3,017,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
125,976,667.95 164,723,218.46
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,371,043,701.39 4,876,002,740.08
筹资活动现金流出小计 9,810,970,369.34 8,058,225,958.54
筹资活动产生的现金流量净额 -2,645,946,040.00 -1,338,923,458.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -754,647,470.71 1,185,855,739.97
加：期初现金及现金等价物余额 2,627,999,663.96 1,492,907,621.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,873,352,193.25 2,678,763,361.77
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2024 年半年度
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
其 库 配 东
本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益
存 利 权
他 积 收 备 积 准 合
股 债 股 润 益
益 备 计
1,0 1,2 - 4,1 7,8 2,3 10,
75, 905 28, 308
81, 69, 37, 87, 19, 52, 171
781 ,28 886 ,77
一、上年期 340 325 866 678 209 323 ,53
,26 4,5 ,40 8,7
末余额 ,09 ,84 ,12 ,73 ,47 ,08 2,5
4.2 36. 6.5 15.
8.0 9.0 1.4 0.7 9.5 6.3 65.
6 92 0 46
0 6 1 7 6 7 93
加：会
计政策变更
前
期差错更正
166
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
其
他
1,0 1,2 - 4,1 7,8 2,3 10,
75, 905 28, 308
81, 69, 37, 87, 19, 52, 171
781 ,28 886 ,77
二、本年期 340 325 866 678 209 323 ,53
,26 4,5 ,40 8,7
初余额 ,09 ,84 ,12 ,73 ,47 ,08 2,5
4.2 36. 6.5 15.
8.0 9.0 1.4 0.7 9.5 6.3 65.
6 92 0 46
0 6 1 7 6 7 93
三、本期增 - 112 109 29, 139
3,6
减变动金额 6,2 ,48 ,84 736 ,58
43,
（减少以 78, 3,8 8,9 ,12 5,0
632
“—”号填 504 20. 48. 0.0 68.
.36
列） .54 44 26 3 29
166 170 87, 257
3,6
,55 ,19 788 ,98
（一）综合 43,
0,8 4,4 ,59 3,0
收益总额 632
25. 57. 3.3 51.
.36
34 70 0 00
（二）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入的普通
股
2．其他权
益工具持有
者投入资本
3．股份支
付计入所有
者权益的金
额
4．其他
- - -
-
54, 54, 62,
8,6
（三）利润 067 067 718
51,
分配 ,00 ,00 ,85
848
4.9 4.9 3.8
.98
0 0 8
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
- - -
-
54, 54, 62,
3．对所有 8,6
067 067 718
者（或股 51,
,00 ,00 ,85
东）的分配 848
4.9 4.9 3.8
.98
0 0 8
4．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公
167
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
6．其他
- - - -
6,2 6,2 2,0 8,3
（五）专项
78, 78, 24, 02,
储备
504 504 428 932
.54 .54 .41 .95
582 582 108 691
,73 ,73 ,38 ,11
1．本期提
6,3 6,3 2,7 9,1
取
65. 65. 52. 18.
77 77 30 07
- - - -
589 589 110 699
2．本期使 ,01 ,01 ,40 ,42
用 4,8 4,8 7,1 2,0
70. 70. 80. 51.
31 31 71 02
- -
47, 47,
376 376
（六）其他
,19 ,19
5.8 5.8
8 8
1,0 1,2 - 4,3 7,9 2,3 10,
75, 905 22, 308
81, 69, 34, 00, 29, 82, 311
781 ,28 607 ,77
四、本期期 340 325 222 162 058 059 ,11
,26 4,5 ,90 8,7
末余额 ,09 ,84 ,48 ,55 ,42 ,20 7,6
4.2 36. 1.9 15.
8.0 9.0 9.0 1.2 7.8 6.4 34.
6 92 6 46
0 6 5 1 2 0 22
上年金额
单位：元
2023 年半年度
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
其 库 配 东
本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益
他 存 利 权
股 债 积 收 备 积 准 合
股 润 益
益 备 计
168
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
1,0 1,8 - 4,1 8,2 1,9 10,
916 22, 272
81, 98, 38, 45, 98, 42, 240
,59 359 ,41
一、上年期 340 224 574 978 339 180 ,51
5,4 ,37 5,0
末余额 ,09 ,90 ,33 ,48 ,08 ,11 9,1
84. 0.3 76.
8.0 5.6 4.0 5.9 6.9 2.3 99.
84 1 30
0 6 8 6 9 5 34
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
1,0 1,8 - 4,1 8,2 1,9 10,
916 22, 272
81, 98, 38, 45, 98, 42, 240
,59 359 ,41
二、本年期 340 224 574 978 339 180 ,51
5,4 ,37 5,0
初余额 ,09 ,90 ,33 ,48 ,08 ,11 9,1
84. 0.3 76.
8.0 5.6 4.0 5.9 6.9 2.3 99.
84 1 30
0 6 8 6 9 5 34
- - -
三、本期增 270 756 20,
998 12, 4,4 735
减变动金额 52, ,19 ,35 419
,58 057 56, ,93
（减少以 994 5,6 6,4 ,65
4,9 ,46 987 6,7
“—”号填 .45 30. 17. 9.6
05. 4.4 .05 57.
列） 62 60 3
66 3 97
539 543 114 658
4,4
,21 ,66 ,34 ,01
（一）综合 56,
0,6 7,6 9,6 7,2
收益总额 987
25. 12. 41. 54.
.05
84 89 13 02
-
- -
- 1,0 650
998 352
（二）所有 4,3 02, ,67
,58 ,24
者投入和减 31, 916 0,7
4,9 5,6
少资本 464 ,37 39.
05. 30.
.43 0.0 80
66 29
9
16, 16,
1．所有者 660 660
投入的普通 ,00 ,00
股 0.0 0.0
0 0
-
998
2．其他权
,58
益工具持有
4,9
者投入资本
05.
66
3．股份支
付计入所有
者权益的金
额
- - 634 629
4,3 4,3 ,01 ,67
4．其他 31, 31, 0,7 9,2
464 464 39. 75.
.43 .43 80 37
169
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
- - -
-
269 269 275
6,3
（三）利润 ,26 ,26 ,62
60,
分配 8,0 8,0 8,0
000
19. 19. 19.
.00
60 60 60
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
- - -
-
216 216 222
3．对所有 6,3
,26 ,26 ,62
者（或股 60,
8,0 8,0 8,0
东）的分配 000
19. 19. 19.
.00
60 60 60
- - -
53, 53, 53,
000 000 000
4．其他
,00 ,00 ,00
0.0 0.0 0.0
0 0 0
- - - -
253
（四）所有 7,7 7,4 2,1 9,6
,02
者权益内部 26, 72, 99, 72,
4.3
结转 000 975 527 502
8
.00 .62 .12 .74
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
- - - -
253
7,7 7,4 2,1 9,6
,02
6．其他 26, 72, 99, 72,
4.3
000 975 527 502
8
.00 .62 .12 .74
-
-
52, 52, 104
（五）专项 51,
994 994 ,43
储备 441
.45 .45 6.2
.76
1
733 733 119 852
1．本期提
,06 ,06 ,87 ,93
取
0,4 0,4 6,1 6,6
170
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
65. 65. 82. 48.
50 50 53 03
- - - -
733 733 119 852
2．本期使 ,00 ,00 ,98 ,98
用 7,4 7,4 0,6 8,0
71. 71. 18. 89.
05 05 74 79
（六）其他
1,0 - 4,4 7,5 2,6 10,
899 904 22, 272
81, 34, 16, 62, 98, 260
,64 ,53 412 ,41
四、本期期 340 117 174 402 536 ,93
0,0 8,0 ,36 5,0
末余额 ,09 ,34 ,11 ,32 ,52 8,8
00. 20. 4.7 76.
8.0 7.0 6.5 9.0 9.9 58.
00 41 6 30
0 3 8 2 5 97
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2024 年半年度
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
1,081 1,269 1,237 4,317
75,78 343,4 1,093 308,7
一、上年期 ,340, ,325, ,815, ,594,
1,264 60,26 ,130. 78,71
末余额 098.0 849.0 301.1 623.0
.26 4.33 83 5.46
0 6 0 4
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
1,081 1,269 1,237 4,317
75,78 343,4 1,093 308,7
二、本年期 ,340, ,325, ,815, ,594,
1,264 60,26 ,130. 78,71
初余额 098.0 849.0 301.1 623.0
.26 4.33 83 5.46
0 6 0 4
三、本期增
- -
减变动金额
309,3 3,516 3,206
（减少以
52.46 ,085. ,733.
“—”号填
88 42
列）
50,55 50,55
（一）综合
0,919 0,919
收益总额
.02 .02
（二）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入的普通
股
171
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
2．其他权
益工具持有
者投入资本
3．股份支
付计入所有
者权益的金
额
4．其他
- -
（三）利润 54,06 54,06
分配 7,004 7,004
.90 .90
1．提取盈
余公积
- -
2．对所有
54,06 54,06
者（或股
7,004 7,004
东）的分配
.90 .90
3．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项 309,3 309,3
储备 52.46 52.46
1．本期提 332,8 332,8
取 10.05 10.05
- -
2．本期使
23,45 23,45
用
7.59 7.59
（六）其他
1,081 1,269 1,234 4,314
75,78 343,4 1,402 308,7
四、本期期 ,340, ,325, ,299, ,387,
1,264 60,26 ,483. 78,71
末余额 098.0 849.0 215.2 889.6
.26 4.33 29 5.46
0 6 2 2
上年金额
172
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
单位：元
2023 年半年度
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
1,081 1,898 1,224 4,820
343,4 272,4
一、上年期 ,340, ,224, 195,6 ,810, ,446,
60,26 15,07
末余额 098.0 905.6 45.77 568.2 558.3
4.33 6.30
0 6 7 3
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
1,081 1,898 1,224 4,820
343,4 272,4
二、本年期 ,340, ,224, 195,6 ,810, ,446,
60,26 15,07
初余额 098.0 905.6 45.77 568.2 558.3
4.33 6.30
0 6 7 3
三、本期增 -
- -
减变动金额 1,205
998,5 470,3 207,3
（减少以 ,448,
84,90 06.25 33,86
“—”号填 464.5
5.66 5.09
列） 0
61,93 61,93
（一）综合
4,154 4,154
收益总额
.51 .51
- -
（二）所有
998,5 998,5
者投入和减
84,90 84,90
少资本
5.66 5.66
1．所有者
投入的普通
股
- -
2．其他权
998,5 998,5
益工具持有
84,90 84,90
者投入资本
5.66 5.66
3．股份支
付计入所有
者权益的金
额
4．其他
- -
（三）利润 269,2 269,2
分配 68,01 68,01
9.60 9.60
1．提取盈
余公积
2．对所有 - -
者（或股 216,2 216,2
东）的分配 68,01 68,01
173
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
9.60 9.60
- -
53,00 53,00
3．其他
0,000 0,000
.00 .00
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项 470,3 470,3
储备 06.25 06.25
1,626 1,626
1．本期提
,580. ,580.
取
54 54
- -
2．本期使 1,156 1,156
用 ,274. ,274.
29 29
（六）其他
1,081 1,017 3,614
899,6 343,4 272,4
四、本期期 ,340, 665,9 ,476, ,998,
40,00 60,26 15,07
末余额 098.0 52.02 703.1 093.8
0.00 4.33 6.30
0 8 3
三、公司基本情况
(一)公司注册地、组织形式和总部地址
浙江省建设投资集团股份有限公司（更名前为多喜爱集团股份有限公司，以下简称本公司或公司）
是由湖南多喜爱纺织科技有限公司（以下简称多喜爱纺织公司）整体变更而成立的股份有限公司。多喜
爱纺织公司原名湖南多喜爱保健科技有限公司，系由自然人陈军和黄娅妮共同出资组建的有限责任公司，
于 2006 年 12 月 21 日取得湖南省工商行政管理局核发的 4000020089070 号《企业法人营业执照》。
2015 年 6 月，本公司经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]960 号文》核准，首次向社会公开发
174
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
行 3,000 万股人民币普通股股票，并于 2015 年 6 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司于 2017 年
取得湖南省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91430000796858896G 的营业执照。
根据公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十二次会议、
第三届董事会第二十四次会议和 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关
于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可（2019）2858 号）
核准，本公司向浙江省建设投资集团有限公司（以下简称浙建集团）全体股东非公开发行人民币普通股
838,002,098 股（A 股）（每股面值 1 元，发行价为 8.69 元股），并对浙建集团进行吸收合并。鉴于浙
建集团于本次被吸收合并前持有的本公司 103,462,000 股股份将于本次吸收合并后应予以注销，本公司
本 次 吸 收 合 并 浙建 集 团 实 际 新增 股 份 数为 734,540,098 股 。 本 次 重组 完 成 后 公 司股 本 增 加至
1,081,340,098 股。
2019 年 12 月 26 日，本公司与浙建集团签署了《多喜爱集团股份有限公司与浙江省建设投资集团
有限公司之吸收合并资产交割确认书》。本次置出资产交割日为 2019 年 12 月 26 日，自交割日起，浙
建集团的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务将由本公司享有和承担。涉及需要办理权
属变更登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属变更登记手续的，相关资产所涉及的各项权利、义务、
风险及收益均自吸收合并交割日起概括转移至本公司，而不论该等资产是否已实际过户登记至本公司名
下。本次变更完成后，本公司持有浙建集团 100.00%股权，公司最终控制方相应地变更为浙江省国有资
本运营有限公司（以下简称浙江国资公司）与浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限
公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发公司构成的一致行动方。2020 年 4 月 23 日，与重组交易相
关的公司股份过户及公司新增股份登记手续全部完成。2021 年 6 月 25 日，公司完成对浙建集团母公司
的吸收合并，经浙江省市场监督管理局核准，浙建集团母公司完成注销。
浙建集团系根据浙江省人民政府《关于浙江省建筑工程集团总公司在企业改制中有关问题的批复》
浙政发[97]230 号文）组建而成的浙江省政府直属国有独资公司，于 1998 年 4 月 14 日在浙江省工商行
政管理局登记注册成立，取得注册号为 14291279-3 的企业法人营业执照。
2021 年 6 月 28 日，公司名称变更为浙江省建设投资集团股份有限公司，并取得浙江省市场监督管
理局企业登记信息文件。总部位于浙江省杭州市文三西路 52 号，公司现持有统一社会信用代码为
91430000796858896G 的营业执照，注册资本为 1,081,340,098.00 元。
经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计发行
股本总数 1,081,340,098 股，股票代码 002761。
175
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
母公司为浙江省国有资本运营有限公司，集团最终实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理
委员会。
（二）公司业务性质和主要经营活动
本公司及各子公司属建筑业及工程相关其他行业，主要从事建筑工程、设备安装、建筑机械制造、
设备租赁和建筑材料生产、销售。
（三）财务报表的批准报出
本财务报表经公司董事会于 2024 年 8 月 29 日批准报出。
本公司本期纳入合并范围的子公司共 159 户，子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持
有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据详见本附注十、在其他主体中的权益。本期纳入合并财
务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，减少 1 户合并范围变更主体的具体信息详见附注九、合并范
围的变更。主要包括：
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%）
浙江省建工集团有限责任公司 全资子公司 2 100.00 100.00
浙江省一建建设集团有限公司 控股子公司 2 86.95 86.95
浙江省二建建设集团有限公司 控股子公司 2 75.27 75.27
浙江省三建建设集团有限公司 控股子公司 2 75.22 75.22
新疆塔建三五九建工有限责任公司 控股子公司 2 66.00 66.00
新疆阿拉尔上游水利水电工程有限责任公司 控股子公司 2 54.28 54.28
浙江省工业设备安装集团有限公司 控股子公司 2 98.43 98.43
浙江省建投交通基础建设集团有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
浙江省建设工程机械集团有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
苏州浙建地产发展有限公司 控股子公司 2 85.00 85.00
浙江浙建实业发展有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
浙江建工建筑工程咨询有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
浙江浙建建筑设计有限公司 控股子公司 2 51.00 51.00
浙江建设商贸物流有限公司 控股子公司 2 94.25 94.25
太仓中茵建设投资有限公司 控股子公司 2 70.00 70.00
长兴浙建投资有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
阿拉尔浙建城市建设投资有限公司 控股子公司 2 60.00 60.00
安吉浙建投资有限公司 控股子公司 2 90.00 90.00
176
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
遂昌浙建投资有限公司 控股子公司 2 95.00 95.00
长兴浙永建设投资有限公司 控股子公司 2 90.00 90.00
玉环市浙建城镇建设投资有限公司 控股子公司 2 97.69 97.69
长兴浙建城镇建设有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
新昌县浙建投资管理有限公司 控股子公司 2 99.31 99.31
衢州市衢江区浙建投资管理有限公司 控股子公司 2 70.00 70.00
绍兴市越城区浙建投资有限公司 控股子公司 2 90.00 90.00
永嘉县浙建投资有限公司 控股子公司 2 95.00 95.00
庆元县浙建项目管理有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司 控股子公司 2 90.00 90.00
浙江浙建美丽乡村建设有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
浙江省建设装饰集团有限公司 控股子公司 2 93.18 93.18
浙建（兰溪）矿业有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
浙江省建设集团（香港）控股有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
浙江建设投资（尼）有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
日中建设实业有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
浙江建设投资集团-日本株式会社 全资子公司 2 100.00 100.00
浙建集团（阿尔及利亚）有限责任公司 全资子公司 2 100.00 100.00
ZCIGC（RWANDA)CO.,LTD 全资子公司 2 100.00 100.00
浙江浙建云采贸易有限公司 控股子公司 2 96.83 96.83
浙江建投创新科技有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
浙江建投数字技术有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
浙江建投工程物资设备有限公司 控股子公司 2 94.58 94.58
浙建项目管理（杭州）有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
浙江浙建产投发展有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
浙江浙建工程设计有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
177
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）
进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）》的规定，编制财务报表。
2、持续经营
本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事
项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法（附注五[17]）、
应收款项坏账准备计提的方法（附注五[13]）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五[24、27]）、投
资性房地产的计量模式（附注五[23）、收入确认的具体方法（附注五[34]）等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、
经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
3、营业周期
营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作
为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
178
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
5、重要性标准确定方法和选择依据
适用 □不适用
项目 重要性标准
账龄超过一年且金额重要的预付款项 金额>=200 万
账龄超过一年的重要应付账款 金额>=8000 万
账龄超过一年的重要预收款项 金额>=1000 万
账龄超过一年的重要其他应付款 金额>=3000 万
重要的在建工程 单个项目金额>=2000 万
重要的合营和联营企业 期末账面价值金额>=1000 万
重要的非全资子公司 资产总额>=合并资产总额 5%以上
重大诉讼 单个案件标的金额>=5000 万
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，
将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购
被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价
值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积
中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的
差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交
易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前
的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具
确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单
179
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中
除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投
资时转入当期损益。
（3）非同一控制下的企业合并
购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制
权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
1）企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
2）企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
3）已办理了必要的财产权转移手续。
4）本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
5）本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值
与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合
并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取
得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，
以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投
资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用
与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融
工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的
初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值
变动应全部转入合并日当期的投资收益。
（4）为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当
期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
180
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
（1）控制的判断标准
控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有
能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情
况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要
包括：
1）被投资方的设立目的。
2）被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
3）投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
4）投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。
5）投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
6）投资方与其他方的关系。
（2）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）
均纳入合并财务报表。
（3）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制
合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，
按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采
用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间
进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合
并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本
公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
181
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所
有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的
当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的
商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进
行调整
1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将
子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期
期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的
报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开
始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之
日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及
其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；
将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日
至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的
股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投
资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合
收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购
买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收
益除外。
182
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入
合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司
按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去
按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，
计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收
益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量
设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的
条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会
计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项
处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对
应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转
入丧失控制权当期的损益。
183
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不
丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置
子公司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或
合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资
本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中
的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，
将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合
营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如
合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
（2）共同经营会计处理方法
184
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行
会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第
三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符
合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确
认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8
号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，
仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
9、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期
限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四
个条件的投资，确定为现金等价物。
10、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
185
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购
建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计
入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账
本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币
金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综
合收益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配
利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的
即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报
表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经
营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属
于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经
营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期
间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面
余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条
款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损
失。
186
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加
上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣
除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三
类：
1. ） 以摊余成本计量的金融资产。
2. ） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
3. ）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据
未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类
别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受
影响的相关金融资产进行重分类。
1. ） 分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息
的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以
摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账
款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或
终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以
实际利率计算确定利息收入：
①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成
本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
187
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期
间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风
险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息
的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本
公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当
期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的
累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金
融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的
非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之
前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具
投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金
额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下
列报。
权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得
该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，
且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为
有效套期工具的衍生工具除外）。
188
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类
金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融
资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应
分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需
要分拆。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类
金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
（2）金融负债的分类、确认和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和
权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初
189
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套
期工具的衍生工具。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，
相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或
回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模
式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，
所有公允价值变动均计入当期损益。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
能够消除或显著减少会计错配。
②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资
产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值
变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的
公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自
身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
2）其他金融负债
190
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率
法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1）类情形的以低于市场利率贷款的
贷款承诺。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行
方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊
销额后的余额孰高进行计量。
（3）金融资产和金融负债的终止确认
1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：
收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。
2）金融负债终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负
债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确
认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负
债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体
公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对
价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
191
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情
形处理：
1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或
保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外
的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独
确认为资产或负债。
②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，
并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风
险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金
融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
1. ） 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确
认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价
值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的
一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
终止确认部分在终止确认日的账面价值。
192
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在
针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因
承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报
价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负
债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负
债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可
观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（6）金融工具减值
本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不
属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续
涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损
失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指
本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差
额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金
融资产经信用调整的实际利率折现。
193
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款以及由租赁准则规范的
交易形成的租赁应收款/应收融资租赁款/应收经营租赁款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预
期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金
额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始
确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产
负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失
准备、确认预期信用损失及其变动：
1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融
工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，
则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利
率计算利息收入。
3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融
工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，
不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，
但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当
期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成
的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
194
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
1. 信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风
险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财
务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始
确认日。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化
预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用
风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量
义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行
其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
2. 已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信
用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
发行方或债务人发生重大财务困难；
债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做
出的让步；
债务人很可能破产或进行其他财务重组；
发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
3. 预期信用损失的确定
195
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、
当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包
括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相
关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现
值。
②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的
现值。
③对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款
额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
④对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该
金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无
偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有
关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
4. 减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面
余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
（7）金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相
互抵销后的净额在资产负债表内列示：
196
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
12、应收票据
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10-(6).金融工具减值。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，
结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
应收银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，通过违约风险
票据类型
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
应收商业承兑汇票 预期信用损失
13、应收账款
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10-(6).金融工具减值。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上
计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
应收账款——账龄
账龄 状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用
组合
损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
范围内关联方往来 浙江建投合并范围内关联方 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
组合 损失率，计算预期信用损失
14、应收款项融资
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 11-(6).金融工具减值。
15、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10-(6).金融工具减值。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。
197
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，
结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约
其他应收款——履约保证金组合 款项性质 风险敞口和未来 12 个月内或整个存续
其他应收款——合并范围内关联方往来 期预期信用损失率，计算预 期信用损
浙江建投合并范围内关联方
组合 失。
16、合同资产
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确
认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独
列示。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 11（6）金融工具减值。
17、存货
（1）存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
1 存货类别
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或
提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成
品、产成品（库存商品）、发出商品、开发成本等。
2）存货发出计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。
① 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。
② 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
③ 发出开发产品按建筑面积平均法核算。
④意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
3）存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
4）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品采用一次转销法进行摊销；
2）包装物采用一次转销法进行摊销；
3）其他周转材料按预计使用次数或年限分次或分期进行摊销。
（2）存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存
商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营
198
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费
后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格
为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价
格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货
跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他
项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内
转回，转回的金额计入当期损益。
（3）开发用土地的核算方法
纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。
18、持有待售资产
（1）划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的
购买承诺，预计出售将在一年内完成。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间
和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
（2）持有待售核算方法
本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用
后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，
计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类
别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允
价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关
会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
19、债权投资
本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 11（6）金融工具减值。
20、其他债权投资
本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 11（6）金融工具减
值。
199
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
21、长期应收款
本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 11（6）金融工具减值。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，
结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
一年内到期的非流动资产——PPP 项目投资款组合 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，通过
长期应收款——PPP 项目投资款组合 具有类似信用风险特征
违约风险敞口和整个存续期预期信用
其他非流动资产——PPP 项目投资款组合 损失率，计算预期信用损失。
22、长期股权投资
（1 ）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注 6.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权
投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具
时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的
长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；
不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成
本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2 ）后续计量及损益确认
1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长
期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告
分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公
司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的
初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收
益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部
分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变
动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
200
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被
投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计
算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长
期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损
失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计
承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债
的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
（3 ）长期股权投资核算方法的转换
1 公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投
资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号—
—金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资
成本。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净
资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投
资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，
在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相
关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入
其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
3）权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准
则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当
期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或
负债相同的基础进行会计处理。
4）成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对
被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调
整。
5）成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对
被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会
计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（4 ）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在
处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进
行会计处理。
201
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交
易进行会计处理：
1 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报
表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够
对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行
调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自
购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存
收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对
价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差
额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时
转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失
控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认
为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其
他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（5 ）共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享
控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企
业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，
本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制
这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：1）
在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3）与被投资单位之
间发生重要交易；4）向被投资单位派出管理人员；5）向被投资单位提供关键技术资料。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用
权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空
202
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也
作为投资性房地产列报。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费
和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状
态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地
使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧（摊销）率（%）
土地使用权 40 2.5
房屋建筑物 27~50 3~5 1.9~3.59
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无
形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资
产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项
投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额
计入当期损益。
24、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在
同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2） 折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20~70 3~5 1.36~4.85
通用设备 年限平均法 3~20 3~5 4.75~32.33
专用设备 年限平均法 3~15 3~20 5.33~32.33
运输工具 年限平均法 4~12 3~5 7.92~24.25
临时设施 [注] 年限平均法 施工期
[注]临时设施按工程项目实际工期进行摊销，不留残值。
203
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
25、在建工程
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发
生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应
分摊的间接费用等。
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根
据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计
提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧
额。
26、借款费用
（1） 借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售
状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现
金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2） 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包
括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止
资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整
体完工时停止借款费用资本化。
（3） 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款
费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售
状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购
建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4） 借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投
资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，
予以资本化。
204
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定
一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利
息金额。
27、无形资产
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括包括土地使用权、
软件、车位使用权、特许经营权、专利权、特许权、采矿权等。
1. 无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的
其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本
以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将
重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货
币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入
资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相
关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同
一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开
发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到
预定用途前所发生的其他直接费用。
2. 无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
205
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
① 使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法/产量法摊销。使用寿命
有限的无形资产预计寿命及依据如下：
项目 预计使用寿命（年）
土地使用权 40~50
软件 2~10
车位使用权 10
特许经营权 11~30
专利权 10
特许权[注 1] 工程项目预计施工年限
采矿权[注 2] 采矿许可证有效期限
[注 1]系工程弃方统料采购权。
[注 2]采矿权采用产量法摊销。
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，
进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的
或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存
在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资
产；
206
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的
或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，
将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时
点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前
已经费用化计入损益的支出不再进行调整。
28、长期资产减值
本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、无
形资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值
迹象，则以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所
属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两
者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减
记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资
产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使
用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值
测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或
资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者
资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，
并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，
207
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，
如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
29、长期待摊费用
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。
长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
30、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
31、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪
酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，
并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种
形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失
业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
（3） 辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁
减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退
福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时
计入当期损益。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、
经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退
休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司
比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日
期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精
算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
208
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
32、预计负债
（1 ） 预计负债的确认标准
当与亏损合同等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的
金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。
（2 ） 预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影
响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值
即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或
有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可
能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，
确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
33、优先股、永续债等其他金融工具
本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济
实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分
类为金融负债或权益工具：
（1） 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：
1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量
的自身权益工具；
4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固
定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
（2） 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：
1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产
或金融负债的合同义务；
2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可
变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具
交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
（3） 会计处理方法
对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注
销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；
对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回
产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。
209
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
34、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
本公司的收入主要来源于如下业务类型：
（1）建筑施工业务
（2）建材、塔吊、钢结构销售
（3）PPP 项目收入
（1） 收入确认的一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务
的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相
关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务
是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，
本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所
带来的经济利益；2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；3)本公司履约过程中所产出的商品具
有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公
司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。
产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的
投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照
已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
（2） 收入确认的具体方法
1）建筑施工业务
本公司提供建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定
提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能
够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
2）建材、塔吊、钢结构销售
公司建材、塔吊、钢结构销售业务属于在某一时点履行的履约义务，收入在公司将产品运送至合同约定
交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
3）PPP 项目收入
本公司作为社会资本方与政府方订立 PPP 项目合同，并提供建设、运营、维护等多项服务，本公司识别
合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。在
提供建造服务或将项目发包给其他方时，确定本公司的身份是主要责任人还是代理人，对建造收入进行
会计处理，确认合同资产。PPP 项目达到预定可使用状态后，本公司确认运营及维护服务相关收入。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业
务”的披露要求
35、合同成本
（1 ） 合同履约成本
210
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约
成本确认为一项资产：
1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承
担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3）该成本预期能够收回。
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
（2 ） 合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合
同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
（3 ） 合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约
义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。
（4 ） 合同成本减值
上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商
品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产
减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
36、政府补助
（1） 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。政府补助分为与资产相关的政府补
助和与收益相关的政府补助。
根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收
金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计
量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，
直接计入当期损益。
（2） 会计处理方法
本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常
情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认
为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费
用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接
计入当期损益或冲减相关成本。
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计
入营业外收支。
211
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷
款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费
用
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递
延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计
入当期损益。
37、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债
表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
（1 ） 确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确
认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递
延所得税资产不予确认：1）该交易不是企业合并；2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏
损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预
见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2 ） 确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）
所形成的暂时性差异；
3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预
见的未来很可能不会转回。
38、租赁
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产
和租赁负债。
1）短期租赁和低价值资产租赁
短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资
产为全新资产时价值较低的租赁。
本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期
内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
212
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
1）租赁的分类
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有
关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以
外的其他租赁。
一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：
① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比
足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
③ 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
④ 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：
① 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
② 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。
2）对融资租赁的会计处理
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。
应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折
现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：
① 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
② 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
③ 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需
支付的款项；
⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净
额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
3）对经营租赁的会计处理
本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收
入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分
摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时
计入当期损益。
39、其他重要的会计政策和会计估计
（1 ） 终止经营
本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成
部分确认为终止经营组成部分：
1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一
部分。
213
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，
区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的
资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。本公司在利润表
中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原
来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待
售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计
期间的持续经营损益列报。
（2） 资产证券化业务
本公司将部分应收款项证券化，一般将这些资产出售给特殊目的实体，然后再由该实体向投资者发行证
券。证券化金融资产的权益以信用增级、次级债券或其他剩余权益（“保留权益”）的形式保留。保留
权益本公司的资产负债表中以公允价值入账。证券化过程中，终止确认的金融资产的账面价值与其对价
之间（包括保留权益）的差额，确认为证券化的利得或损失，计入当期损益。
（3） 安全生产费
本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。
使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”
科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定
资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
（4） 债务重组
1) 作为债务人记录债务重组义务
以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确
认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。
将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本
公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所
清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。
采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。
以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债
务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计
入当期损益。
2) 作为债权人记录债务重组义务
以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，以成本计量，其
中存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产
的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公
允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可
直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定
可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他
成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金
等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，
本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债
权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
214
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
的规定，确认和计量重组债权。
采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产
的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并
以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入
当期损益。
40、重要会计政策和会计估计变更
（1 ） 重要会计政策变更
适用 □不适用
单位：元
会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响金额
本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政
部 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会 不适用 0.00
计准则解释第 17 号》
执行企业会计准则解释第 17 号对本公司的影响
财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），其中
“关于流动负债与非流动负债的划分”，“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计
处理”内容自 2024 年 1 月 1 日起实施。本公司及其子公司于 2024 年 1 月 1 日执行解释 17 号的相关项
规定，采用该规定未对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。
（2 ） 重要会计估计变更
□适用 不适用
（3 ） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
提供有形动产租赁服务；
销售或进口货物（另有列举的除
外）；销售劳务；
增值税 13%、9%、6%、5%、3%
销售或者进口；
自来水、暖气、冷气、热水、石油液
化气、天然气、二甲醚、沼气、居民
215
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
用煤炭制品；
提供交通运输、邮政、基础电信、建
筑、不动产租赁服务，销售不动产，
转让土地使用权
其他应税销售服务行为；简易计税方
法
城市维护建设税 实缴流转税税额 1%、5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 详见下表
教育费附加 实缴流转税税额 1.5%、3%
地方教育附加 实缴流转税税额 1%、2%
从价计征的，按房产原值一次减除
房产税 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征 1.2%、12%
的，按租金收入的 12%计缴
有偿转让国有土地使用权及地上建筑 按增值额与扣除项目金额的比率，实
土地增值税
物和其他附着物产权产生的增值额 行四级超率累进税率（30%～60%)
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
浙江省建材集团建筑产业化有限公司 15%
浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司 15%
浙江建工绿智钢结构有限公司 15%
浙江建工装饰材料有限公司 15%
浙江建投环保工程有限公司 15%
浙江省建设工程机械集团有限公司 15%
浙江省工业设备安装集团有限公司 15%
浙江建装工程技术研究有限公司 15%
浙江省二建建设集团安装有限公司 15%
浙江省二建钢结构有限公司 15%
浙江省建设集团（香港）控股有限公司及其子公司 16.50%
ZCIGC（RWANDA)CO.,LTD 30%
中国浙江建设集团日本株式会社 30%
日中建设实业有限公司 30%
浙江建设投资（尼）有限公司及其子公司 30%
西藏大成交通工程建设有限责任公司系在西藏注册并经营
的公司，根据西藏自治区人民政府下发的《西藏自治区企
业所得税政策实施办法(暂行)》的通知（藏政发〔2022〕
西藏大成交通工程建设有限责任公司 11 号），对从事鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业
所得税，自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，符
合条件的免缴企业所得税中属于地方分享的部分。因此，
西藏大成本期按 9%的实际税率计缴企业所得税。
根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财
政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）有
关规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设
在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所
得税。主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共
基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财
中卫卫民黄河大桥建设投资有限公司
税〔2008〕46 号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶
持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国
税发〔2009〕80 号）的规定，项目投资经营所得自项目取
得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年
免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。
本年度处于减半征收期。
主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设
施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税
龙游大成交通建设有限公司
〔2008〕46 号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持
的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税
216
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
发〔2009〕80 号）的规定，项目投资经营所得自项目取得
第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免
征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本
年度处于减半征收期。
主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设
施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税
〔2008〕46 号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持
的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税
遂昌大成交通投资有限公司
发〔2009〕80 号）的规定，项目投资经营所得自项目取得
第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免
征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本
年度遂昌大成公司处于免税期。
主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设
施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税
〔2008〕46 号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持
的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税
江山大成交通投资有限公司
发〔2009〕80 号）的规定，项目投资经营所得自项目取得
第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免
征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本
年度处于减半征收期。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
浙江交基工程技术有限公司 超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
宁波市奉化区建投基础设施建设有限公司 教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
217
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
遂昌县峡北公路建设管理有限公司 超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
浙江建工新材料有限公司 超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
浙江德清天和新型建材有限公司
发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
218
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
浙江天和建设运输有限公司 超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
浙江亚克建筑门窗有限公司
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
219
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
浙江省二建建设集团装饰工程有限公司 超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
宁波市建设工程设计院有限公司 超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
常山建投水务有限公司 发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
220
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
长兴建投水务有限公司 超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
浙江天台建投水务有限公司 《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
221
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
浙江建机数智机械制造有限公司 超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
浙江建机科技研发有限公司 超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
浙江武林建筑装饰有限公司
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
222
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
开化浙建美丽乡村建设投资有限公司 超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
浙江建工建筑工程咨询有限公司
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
223
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
浙江建投数字技术有限公司 超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户
发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定：
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规
模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税
（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和
教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局
《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财
税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不
浙江建投创新科技有限公司 超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关
于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税
〔2023〕6 号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超
过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局《关于进
一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公
告》(财税〔2023〕12 号)规定：对小型微利企业减按 25%
计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，
延续执行至 2027 年 12 月 31 日。符合小型微利企业标准，
本期享受上述优惠政策。
除上述以外的其他纳税主体 25%
2、税收优惠
（1）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理
工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，浙江省建材集团建筑产业化有限公司、浙江省建材
224
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
集团浙西建筑产业化有限公司、浙江建工绿智钢结构有限公司、浙江建工装饰材料有限公司、浙江建投
环保工程有限公司、浙江省建设机械集团有限公司、浙江省工业设备安装集团有限公司、浙江建装工程
技术研究有限公司、浙江省二建建设集团安装有限公司、浙江省二建钢结构有限公司被认定为高新技术
企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本年减按 15%的税率征收企业所得税。
（2）根据《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 40 号）
有关规定，纳税人从事《目录》2.15“污水处理厂出水、工业排水（矿井水）、生活污水、垃圾处理厂
渗透（滤）液等”项目、5.1“垃圾处理、污泥处理处置劳务”、5.2“污水处理劳务”项目，可适用本
公告“三”规定的增值税即征即退政策，也可选择适用免征增值税政策。孙公司常山建投水务有限公司
享受上述政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 1,827,872.11 1,331,489.97
银行存款 7,995,570,815.07 9,005,369,887.15
其他货币资金 158,088,082.60 146,616,953.55
合计 8,155,486,769.78 9,153,318,330.67
其中：存放在境外的款项总额 465,010,554.27 463,080,433.46
其他说明
项 目 期末余额 期初余额
因诉讼而冻结的银行存款 628,381,538.76 684,196,776.14
银行承兑汇票保证金 2,477,275.74 17,803,983.46
保函保证金 4,864,103.31 16,209,522.36
担保保证金 24,372,357.96 22,527,704.79
民工工资保证金 22,446,798.19 21,301,638.38
复耕保证金 2,627,055.94 2,477,930.79
职工住房基金 50,683,984.13 49,780,300.92
其他 2,111,930.40 3,413,266.37
合 计 737,965,044.43 817,711,123.21
2、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
225
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
商业承兑票据 14,069,801.21 35,509,284.08
合计 14,069,801.21 35,509,284.08
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
按组合
计提坏
14,879, 809,969 14,069, 36,607, 1,098,2 35,509,
账准备 100.00% 5.44% 100.00% 3.00%
770.89 .68 801.21 509.36 25.28 284.08
的应收
票据
其
中：
商业承
14,879, 809,969 14,069, 36,607, 1,098,2 35,509,
兑汇票 100.00% 5.44% 100.00% 3.00%
770.89 .68 801.21 509.36 25.28 284.08
组合
14,879, 809,969 14,069, 36,607, 1,098,2 35,509,
合计 100.00% 5.44% 100.00% 3.00%
770.89 .68 801.21 509.36 25.28 284.08
按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
商业承兑汇票 14,879,770.89 809,969.68 5.44%
合计 14,879,770.89 809,969.68
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
商业承兑汇票
1,098,225.28 -288,255.60 809,969.68
组合
合计 1,098,225.28 -288,255.60 809,969.68
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 不适用
226
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
（4） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
项目 期末已质押金额
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
商业承兑票据 2,769,027.28
合计 2,769,027.28
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收票据核销说明：
3、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 15,187,006,324.86 15,906,067,644.07
1至2年 5,447,235,246.35 8,165,642,834.60
2至3年 3,065,563,277.16 3,148,318,005.61
3 年以上 6,711,774,055.97 4,171,132,226.05
3至4年 3,863,484,020.11 2,925,089,906.88
4至5年 1,692,739,651.97 488,985,148.73
5 年以上 1,155,550,383.89 757,057,170.44
合计 30,411,578,904.34 31,391,160,710.33
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
227
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
按单项
计提坏 6,632,3 3,049,6 3,582,7 6,621,6 2,910,7 3,710,9
账准备 10,934. 21.81% 06,305. 45.98% 04,628. 87,948. 21.09% 62,488. 43.96% 25,460.
的应收 07 10 97 79 69 10
账款
其
中：
按组合
计提坏 23,779, 2,309,1 21,470, 24,769, 2,328,1 22,441,
账准备 267,970 78.19% 06,664. 9.71% 161,305 472,761 78.91% 02,512. 9.40% 370,248
的应收 .27 93 .34 .54 61 .93
账款
其
中：
23,779, 2,309,1 21,470, 24,769, 2,328,1 22,441,
账龄组
267,970 78.19% 06,664. 9.71% 161,305 472,761 78.91% 02,512. 9.40% 370,248
合
.27 93 .34 .54 61 .93
30,411, 5,358,7 25,052, 31,391, 5,238,8 26,152,
合计 578,904 100.00% 12,970. 17.62% 865,934 160,710 100.00% 65,001. 16.69% 295,709
.34 03 .31 .33 30 .03
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
5,678,299,03 2,524,265,98 5,696,237,83 2,642,756,04 预计存在收回
中国恒大集团 46.39%
9.15 3.75 0.05 2.29 风险
芜湖中睿置业 55,259,621.0 16,684,019.4 49,896,374.0 16,684,019.4 预计存在收回
33.44%
有限公司 7 8 7 8 风险
西安国力置业 31,646,870.5 31,646,870.5 预计存在收回
8,544,655.06 8,544,655.06 27.00%
有限公司 9 9 风险
成都尚岭置业 33,907,718.8 10,172,315.6 33,907,718.8 10,172,315.6 预计存在收回
30.00%
有限公司 1 4 1 4 风险
成都市南洋置 92,742,784.7 27,822,835.4 98,340,796.0 27,822,835.4 预计存在收回
28.29%
业有限公司 0 1 0 1 风险
都匀市保利置 35,829,688.0 17,914,844.0 52,006,454.7 17,914,844.0 预计存在收回
34.45%
业有限公司 1 1 9 1 风险
咸阳凯创置业 71,695,859.0 55,641,226.8 71,695,859.0 55,641,226.8 预计存在收回
77.61%
有限责任公司 5 3 5 4 风险
温州恒腾房地
78,924,170.3 10,062,479.2 36,499,165.4 10,062,479.2 预计存在收回
产开发有限公 27.57%
7 6 8 6 风险
司
543,382,197. 239,654,129. 562,079,865. 260,007,887. 预计存在收回
其他单项汇总 46.26%
04 25 23 11 风险
6,621,687,94 2,910,762,48 6,632,310,93 3,049,606,30
合计
8.79 8.69 4.07 5.10
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
账龄组合 23,779,267,970.27 2,309,106,664.93 9.71%
合计 23,779,267,970.27 2,309,106,664.93
228
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提坏账
2,914,503,86 135,118,241. 3,049,606,30
准备的应收账 15,800.00
4.04 06 5.10
款
按组合计提坏 -
2,324,361,13 2,309,106,66
账准备的应收 15,254,472.3
7.26 4.93
账款 3
5,238,865,00 119,863,768. 5,358,712,97
合计 15,800.00
1.30 73 0.03
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
中国建筑第八工
249,484,516.11 249,484,516.11 0.33% 14,007,408.49
程局有限公司
新昌县住房和城
315,210,224.24 315,210,224.24 0.41% 17,487,742.84
乡建设局
杭州萧山瓜沥镇
城建投资开发有 362,443,619.14 362,443,619.14 0.48% 31,794,226.30
限公司
景宁畲族自治县
城市建设发展有 225,239,461.11 225,239,461.11 0.30% 13,895,909.98
限公司
5,696,237,830.0 6,688,851,369.0 3,209,424,035.5
中国恒大集团 992,613,538.98 8.80%
5 3 8
6,848,615,650.6 7,841,229,189.6 3,286,609,323.1
合计 992,613,538.98 10.32%
5 3 9
229
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
4、合同资产
（1） 合同资产情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
建造合同形成
45,376,584,4 579,715,765. 44,796,868,7 45,321,307,1 543,642,966. 44,777,664,1
的已完工未结
87.06 75 21.31 15.21 16 49.05
算资产
211,701,244. 205,161,749. 95,984,157.9 93,104,633.1
应收质保金 6,539,494.62 2,879,524.73
21 59 1 8
45,588,285,7 586,255,260. 45,002,030,4 45,417,291,2 546,522,490. 44,870,768,7
合计
31.27 37 70.90 73.12 89 82.23
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项 1,057,1 1,195,9
579,715 477,430 543,642 652,328
计提坏 45,832. 2.32% 54.84% 71,691. 2.63% 45.46%
,765.75 ,067.11 ,966.16 ,724.87
账准备 86 03
其中：
建造合
同形成 1,057,1 1,195,9
579,715 477,430 543,642 652,328
的已完 45,832. 2.32% 54.84% 71,691. 2.63% 45.46%
,765.75 ,067.11 ,966.16 ,724.87
工未结 86 03
算资产
按组合 44,531, 44,524, 44,221, 44,218,
6,539,4 2,879,5
计提坏 139,898 97.68% 0.01% 600,403 319,582 97.37% 440,057
94.62 24.73
账准备 .41 .79 .09 .36
其中：
建造合
同形成 44,319, 44,319, 44,125, 44,125,
的已完 438,654 97.22% 0.00% 438,654 335,424 97.16% 335,424
工未结 .20 .20 .18 .18
算资产
应收质 211,701 6,539,4 205,161 95,984, 2,879,5 93,104,
0.46% 3.09% 0.21% 3.00%
保金 ,244.21 94.62 ,749.59 157.91 24.73 633.18
45,588, 45,002, 45,417, 44,870,
586,255 546,522
合计 285,731 100.00% 1.29% 030,470 291,273 100.00% 1.20% 768,782
,260.37 ,490.89
.27 .90 .12 .23
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
建造合同形成 1,195,971,69 543,642,966. 1,057,145,83 579,715,765. 预计存在收回
54.84%
的已完工未结 1.03 16 2.86 75 风险
230
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
算资产
1,195,971,69 543,642,966. 1,057,145,83 579,715,765.
合计
1.03 16 2.86 75
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
建造合同形成的已完工未结
44,319,438,654.20
算资产
应收质保金 211,701,244.21 6,539,494.62 3.09%
合计 44,531,139,898.41 6,539,494.62
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
项目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因
单项计提 43,106,744.91 294,548.97 6,739,396.35
按组合计提 3,659,969.89
合计 46,766,714.80 294,548.97 6,739,396.35
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明
合同资产单项计提明细：
预计信用损
单位 账面余额 减值准备 计提理由
失率（%）
中国恒大集团 992,613,538.98 566,667,993.29 57.09 预计存在收回风险
武汉中大十里房地产开发有限公司 18,518,561.29 5,534,568.39 29.89 预计存在收回风险
淮北唯一置业有限公司 31,350,625.00 3,135,062.50 10.00 预计存在收回风险
其他零星项目 14,663,107.59 4,378,141.57 29.86 预计存在收回风险
合计 1,057,145,832.86 579,715,765.75 — —
5、应收款项融资
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收银行承兑汇票 491,037,323.38 318,975,920.33
融信 e 信等债权凭证 43,585,053.36 49,280,060.11
231
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
合计 534,622,376.74 368,255,980.44
（2） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 876,386,983.62
融信 e 信等债权凭证 3,602,810.61
合计 879,989,794.23
6、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 1,742,208,279.29 1,862,738,940.85
合计 1,742,208,279.29 1,862,738,940.85
（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
履约保证金 740,753,852.58 845,352,082.11
押金保证金 373,366,131.89 444,859,099.88
应收暂付款 961,969,980.68 865,151,969.21
拆借款 166,797,628.40 162,588,424.62
备用金 5,086,030.79 848,780.65
其他 116,493,200.00 162,629,861.14
合计 2,364,466,824.34 2,481,430,217.61
2） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 952,862,406.93 875,260,561.09
1至2年 341,632,345.55 400,406,105.52
2至3年 273,001,570.62 304,249,197.15
3 年以上 796,970,501.24 901,514,353.85
3至4年 135,652,896.17 175,326,111.95
4至5年 201,180,176.76 63,914,652.99
5 年以上 460,137,428.31 662,273,588.91
合计 2,364,466,824.34 2,481,430,217.61
3） 按坏账计提方法分类披露
适用 □不适用
232
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
268,667 250,386 18,280, 270,873 252,275 18,598,
计提坏 11.36% 93.20% 10.92% 93.13%
,232.34 ,270.28 962.06 ,672.92 ,264.84 408.08
账准备
其中：
按组合 2,095,7 1,723,9 2,210,5 1,844,1
371,872 366,416
计提坏 99,592. 88.64% 17.74% 27,317. 56,544. 89.08% 16.58% 40,532.
,274.77 ,011.92
账准备 00 23 69 77
其中：
1,355,0 1,365,2
账龄组 371,872 983,173 366,416 998,788
45,739. 57.31% 27.44% 04,462. 89.08% 16.58%
合 ,274.77 ,464.65 ,011.92 ,450.66
42 58
履约保
740,753 740,753 845,352 845,352
证金组 31.33% 34.06%
,852.58 ,852.58 ,082.11 ,082.11
合
2,364,4 1,742,2 2,481,4 1,862,7
622,258 618,691
合计 66,824. 100.00% 26.32% 08,279. 30,217. 100.00% 24.93% 38,940.
,545.05 ,276.76
34 29 61 85
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
270,873,672. 252,275,264. 268,667,232. 250,386,270.
单项计提 93.20% 存在信用风险
92 84 34 28
270,873,672. 252,275,264. 268,667,232. 250,386,270.
合计
92 84 34 28
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
账龄组合 1,355,045,739.42 371,872,274.77 27.44%
履约保证金组合 740,753,852.58
合计 2,095,799,592.00 371,872,274.77
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
损失
值） 值）
2024 年 1 月 1 日余额 17,446,712.09 15,377,655.17 585,866,909.50 618,691,276.76
2024 年 1 月 1 日余额
在本期
——转入第二阶段 -2,658,949.97 2,658,949.97
——转入第三阶段 -1,841,842.85 1,841,842.85
233
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
本期计提 1,707,170.25 -1,709,020.33 6,292,891.45 6,291,041.37
本期转回 2,723,773.08 2,723,773.08
2024 年 6 月 30 日余
16,494,932.37 14,485,741.96 591,277,870.72 622,258,545.05
额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
252,275,264. 250,386,270.
单项计提 834,778.52 2,723,773.08
84 28
366,416,011. 371,872,274.
账龄组合 5,456,262.85
92 77
618,691,276. 622,258,545.
合计 6,291,041.37 2,723,773.08
76 05
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
预计无法收回，全额
吴再均等 160 户 2,722,173.08 收回部分现金 收回现金
计提坏账
合计 2,722,173.08
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
江西省东部实业 履约保证金、应
105,000,000.00 1 年以内 4.44% 3,150,000.00
有限责任公司 收暂付款
宁波浙建建福建
履约保证金、应
设开发有限责任 102,358,144.30 1-2 年 4.33% 70,744.33
收暂付款
公司
衢州市慧城星展
履约保证金、应
房地产开发有限 98,266,884.08 1 年以内 4.16% 876,727.90
收暂付款
公司
新疆塔里木建筑
安装工程（集 拆借款、应收暂
87,345,287.27 1 年以上 3.69% 12,858,497.70
团）有限责任公 付款
司
234
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
西宁绿城青坤置
履约保证金 182,907,872.70 1 年以内 7.74%
业有限公司
合计 575,878,188.35 24.36% 16,955,969.93
7、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 1,211,152,967.66 89.44% 1,301,635,837.96 89.40%
1至2年 95,468,050.56 7.05% 107,757,417.14 7.40%
2至3年 31,582,711.18 2.33% 25,160,585.56 1.73%
3 年以上 15,962,787.66 1.18% 21,369,347.69 1.47%
合计 1,354,166,517.06 1,455,923,188.35
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位名称 期末余额 账龄 未及时结算原因
成都芯谷产业园发展有限公司 46,387,466.43
1-2 年 未达结算条件
中铁十七局集团有限公司 8,948,251.82
2-3 年 未达结算条件
浙江诸安建设集团有限公司 2,394,943.20
2-3 年 未达结算条件
COMPUTER SERVICES ＆ MANAGEMENT (HK) 2,409,015.80
1-2 年 未达结算条件
合计 60,139,677.25 — —
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款项总额
单位名称 期末余额 未结算原因
的比例(%)
浙江东冶物资有限公司 5 1 ,240,412.00 3.78% 未达结算条件
广州金博物流贸易集团有限公司 4 9 ,508,709.32 3.66% 未达结算条件
杭州热联集团股份有限公司 4 8 ,698,904.21 3.60% 未达结算条件
成都芯谷产业园发展有限公司 4 6 ,387,466.43 3.43% 未达结算条件
上海宝钢钢材贸易有限公司 3 8 ,320,649.79 2.83% 未达结算条件
合计 234,156,141.75 17.30%
其他说明：
8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
235
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备 存货跌价准备
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
494,803,886. 494,803,886. 488,900,283. 488,900,283.
原材料
79 79 09 09
392,980,278. 13,492,478.3 379,487,799. 210,158,075. 13,492,478.3 196,665,597.
库存商品
11 9 72 93 9 54
35,228,789.5 35,228,789.5 35,993,798.3 35,993,798.3
周转材料
3 3 1 1
251,465,064. 251,465,064. 205,416,343. 205,416,343.
发出商品
62 62 56 56
13,360,693.1 13,360,693.1
委托加工物资 8,254,665.90 8,254,665.90
2 2
3,072,074,81 3,072,074,81 3,067,455,07 3,067,455,07
开发成本
2.57 2.57 5.52 5.52
自制半成品及 269,389,397. 269,389,397. 232,489,195. 232,489,195.
在产品 58 58 85 85
4,524,196,89 13,492,478.3 4,510,704,41 4,253,773,46 13,492,478.3 4,240,280,98
合计
5.10 9 6.71 5.38 9 6.99
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
13,492,478.3 13,492,478.3
库存商品
9 9
13,492,478.3 13,492,478.3
合计
9 9
（3 ） 存货期末余额中利息资本化金额的情况及其计算标准和依据
本期减少 本期确认资本化
存货项目名称 期初余额 本期增加 期末余额 金额的资本化率
出售减少 其他减少 (%)
杭政储出
【2020】71 号
75,481,141.58 3,623,550.31 79,104,691.89 5.00
地块商业商务
用房项目
浙江大学舟山
校区（海洋学
22,382,891.47 22,382,891.47
院）教师住宅
项目
合计 97,864,033.05 3,623,550.31 101,487,583.36
按组合计提存货跌价准备
单位：元
236
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
期末 期初
组合名称 跌价准备计提 跌价准备计提
期末余额 跌价准备 期初余额 跌价准备
比例 比例
按组合计提存货跌价准备的计提标准
9、一年内到期的非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收质保金 446,336,398.96 579,685,117.48
已完工 PPP 项目工程款 1,678,883,720.83 1,858,120,300.85
BT 等其他代垫项目款 716,259,793.34 728,634,082.40
减值准备 -20,973,721.47 -22,243,388.77
合计 2,820,506,191.66 3,144,196,111.96
10、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣及待认证进项税 1,081,233,324.15 1,149,753,768.19
预缴税金 31,010,117.62 57,586,384.24
预付保理费 2,111,548.77 3,114,059.77
合计 1,114,354,990.54 1,210,454,212.20
其他说明：
11、其他权益工具投资
单位：元
指定为以
公允价值
本期计入 本期计入 本期末累 本期末累
本期确认 计量且其
其他综合 其他综合 计计入其 计计入其
项目名称 期初余额 的股利收 期末余额 变动计入
收益的利 收益的损 他综合收 他综合收
入 其他综合
得 失 益的利得 益的损失
收益的原
因
杭州水务
14,700,00 14,700,00
银湖制水
0.00 0.00
有限公司
湘西自治
州首创环 2,200,000 2,200,000
保有限公 .00 .00
司
浙江省国
资国企研 1,200,000 1,200,000
究院有限 .00 .00
公司
遂昌县交
投客运建 10,000,00 10,000,00
设投资有 0.00 0.00
限公司
中电建华 7,125,800 7,124,000
明（新 .00 .00
237
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
昌）投资
发展有限
公司
亚迪机械
3,430,516 3,460,301
租赁有限
.55 .53
公司
南水北调
（开化） 4,680,000 10,200,00
水务有限 .00 0.00
公司
浙江武辉
建设有限 50,000.00 50,000.00
公司
武汉和庆
金属制品
有限公司
[注 1]
海杰德發
展（香
港）有限
公司[注 2]
43,386,31 48,934,30
合计
6.55 1.53
本期存在终止确认
单位：元
项目名称 转入留存收益的累计利得 转入留存收益的累计损失 终止确认的原因
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允
其他综合收益 价值计量且其 其他综合收益
确认的股利收
项目名称 累计利得 累计损失 转入留存收益 变动计入其他 转入留存收益
入
的金额 综合收益的原 的原因
因
持有目的为收
杭州水务银湖 取固定回报，
制水有限公司 对其无控制或
重大影响
持有目的为收
湘西自治州首
取固定回报，
创环保有限公
对其无控制或
司
重大影响
持有目的为收
遂昌县交投客
取固定回报，
运建设投资有
对其无控制或
限公司
重大影响
持有目的为收
中电建华明
取固定回报，
（新昌）投资
对其无控制或
发展有限公司
重大影响
持有目的为收
亚迪机械租赁 取固定回报，
有限公司 对其无控制或
重大影响
南水北调（开 持有目的为收
238
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
化）水务有限 取固定回报，
公司 对其无控制或
重大影响
持有目的为收
浙江武辉建设 取固定回报，
有限公司 对其无控制或
重大影响
持有目的为收
武汉和庆金属 取固定回报，
-999,600.00
制品有限公司 对其无控制或
重大影响
持有目的为收
海杰德發展 -
取固定回报，
（香港）有限 19,043,655.3
对其无控制或
公司 4
重大影响
-
合计 20,043,255.3
4
其他说明：
注 1：本公司之孙公司建材集团持有武汉和庆金属制品有限公司 42.00%股权，该公司系承包经营，建材集团收取固定回
报，对其无控制或重大影响，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。该公司营业执照
已吊销，投资成本预计无法收回。
注 2：中国浙江建设国际集团有限公司（以下简称浙建国际）对海杰德發展（香港）有限公司投资成本 19,043,655.34
元，以前年度已计提减值准备 19,043,655.34 元。
12、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
分期收款提 87,157,985 87,157,985 87,157,985 87,157,985
供劳务 .97 .97 .97 .97
已完工 PPP 9,789,956, 9,789,956, 9,864,992, 9,864,992,
项目工程款 637.95 637.95 714.78 714.78
BT 等其他代 1,750,477, 6,558,033. 1,743,919, 1,818,807, 6,558,033. 1,812,249,
垫项目款 642.44 00 609.44 892.91 00 859.91
11,627,592 6,558,033. 11,621,034 11,770,958 6,558,033. 11,764,400
合计
,266.36 00 ,233.36 ,593.66 00 ,560.66
13、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
期初 期末
减值 权益 宣告 减值
被投 余额 其他 余额
准备 法下 其他 发放 计提 准备
资单 （账 追加 减少 综合 （账
期初 确认 权益 现金 减值 其他 期末
位 面价 投资 投资 收益 面价
余额 的投 变动 股利 准备 余额
值） 调整 值）
资损 或利
239
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
益 润
一、合营企业
浙江
建投
发展
38,72 - 38,48
房地
9,231 245,3 3,903
产开
.37 27.74 .63
发有
限公
司
新昌
县浙
建如
3,500 3,500
城产
,000. ,000.
业发
00 00
展有
限公
司
浙江
浙浦 5,275 3,717 8,993
建设 ,777. ,323. ,100.
有限 02 41 43
公司
衢州
市慧
- -
城酒 621,3 613,7
5,192 2,365
店管 19,16 60,83
,987. ,344.
理有 2.52 0.08
54 90
限公
司
嘉兴
浙建
运河
10,17 10,17
湾开
2,500 2,500
发建
.00 .00
设有
限公
司
金华
浙武 3,000 - 2,056
建设 ,000. 943,1 ,847.
有限 00 52.72 28
公司
龙泉
市浙
建昊 -
134,0 132,6
天建 1,451
80,73 29,11
设发 ,619.
5.13 5.59
展有 54
限公
司
- -
802,9 13,17 809,5
4,115 2,365
小计 04,90 2,500 96,29 0.00
,764. ,344.
6.04 .00 7.01
13 90
二、联营企业
五矿 50,70 - 46,81
240
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
财富 3,508 3,886 7,085
投资 .05 ,422. .25
管理 80
有限
公司
台州
东部
34,52 - 33,84
建材
1,106 672,6 8,468
科技
.46 37.56 .90
有限
公司
南昌
城建 15,77 - 15,71
构件 8,246 64,33 3,908
有限 .72 7.78 .94
公司
浙建
联城
-
（浙 3,694 1,850
1,843
江） ,045. ,989.
,056.
建设 81 14
67
有限
公司
浙建
长三
角 -
47,09 45,97
（嘉 1,127
9,344 1,567
善） ,777.
.57 .08
建设 49
有限
公司
宁波
钢杰
人力 4,524 - 4,106
480,0
资源 ,276. 898,1 ,160.
00.00
开发 11 15.63 48
有限
公司
浙江
浙景
49,07 49,72
建设 642,7
8,752 1,511
发展 59.15
.09 .24
有限
公司
浙江
浙丽
建设 28,23 1,106 29,34
发展 8,477 ,534. 5,012
有限 .18 95 .13
责任
公司
浙江
浙兰 8,988 2,539 11,52
建设 ,411. ,682. 8,094
有限 33 98 .31
公司
宁波 21,39 1,273 22,66
241
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
奉化 6,729 ,147. 9,876
交投 .06 91 .97
基础
建设
工程
有限
公司
泰顺
交投
基础 -
334,0
建设 334,0 0.00
65.99
工程 65.99
有限
公司
浙江
中衡
工程 1,359 - 1,200
设计 ,537. 159,0 ,518.
咨询 93 19.63 30
有限
公司
缙云
县仙
旭建 17,97 18,59
624,9
设管 1,821 6,769
48.20
理有 .27 .47
限公
司
金华
网新
科技
产业
200,0 200,0
孵化
00.00 00.00
园建
设有
限公
司
苍南
县建
投基 9,254 2,235 11,48
础建 ,211. ,508. 9,720
设有 57 63 .20
限公
司
衢州
滨江
浙建
物业 400,0 400,0
管理 00.00 00.00
服务
有限
公司
丽水
市振 216,0 - 215,9
兴乡 94,37 144,8 49,53
村建 0.24 37.15 3.09
设发
242
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
展有
限公
司
浙江
湖州
梓城 403,4 - 403,2
建设 26,73 163,0 63,64
开发 7.23 90.95 6.28
有限
公司
阿拉
尔市
浙建
61,82 2,735 64,56
新型
8,351 ,085. 3,436
建材
.38 27 .65
集团
有限
公司
浙江
基建
9,768 - 9,476
投资
,576. 291,8 ,676.
管理
19 99.97 22
有限
公司
浙江
建投
6,376 - 6,092
机械
,542. 284,2 ,297.
租赁
75 45.31 44
有限
公司
浙江
财金
未来
社区 -
658,2 405,2
股权 252,9
07.56 46.74
投资 60.82
有限
责任
公司
杭州
财金
未来
社区
-
股权 151,5 2,605 151,6
2,456
投资 16,71 ,703. 66,33
,082.
合伙 8.53 74 9.42
85
企业
（有
限合
伙）
China
Zheji
ang- 28,47 2,634 31,10
Westf 2,505 ,017. 6,523
ields .83 91 .74
const
ructi
243
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
on
Limit
ed
Joint
Ventu
re
温州
市浙
建未
来社 6,012 - 5,777
区建 ,609. 235,5 ,067.
设发 49 42.33 16
展有
限公
司
1,177 - 1,181
4,783 2,634
,497, 200,0 3,354 ,560, 200,0
小计 ,476. ,017.
153.3 00.00 ,198. 449.1 00.00
38 91
4 48 5
1,980 - - 1,991
13,17 2,634
,402, 200,0 667,7 3,354 2,365 ,156, 200,0
合计 2,500 ,017.
059.3 00.00 12.25 ,198. ,344. 746.1 00.00
.00 91
8 48 90 6
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明
14、投资性房地产
（1 ） 采用成本计量模式的投资性房地产
适用 □不适用
单位：元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 429,412,086.35 43,989,006.83 473,401,093.18
2.本期增加金额 35,974.65 35,974.65
（1）外购
（2）存货\
固定资产\在建工程转
入
（3）企业合
并增加
（4）汇率变动 35,974.65 35,974.65
3.本期减少金额 15,094,737.44 15,094,737.44
244
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
（1）处置
（2）其他转
15,094,737.44 15,094,737.44
出
4.期末余额 414,353,323.56 43,989,006.83 458,342,330.39
二、累计折旧和累计
摊销
1.期初余额 106,341,220.78 13,497,259.77 119,838,480.55
2.本期增加金额 5,487,788.79 1,544,072.01 7,031,860.80
（1）计提或
5,396,519.68 1,544,072.01 6,940,591.69
摊销
（2）汇率变动 91,269.11 91,269.11
3.本期减少金额 794,283.18 794,283.18
（1）处置
（2）其他转
794,283.18 794,283.18
出
4.期末余额 111,034,726.39 15,041,331.78 126,076,058.17
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转
出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 303,318,597.17 28,947,675.05 332,266,272.22
2.期初账面价值 323,070,865.57 30,491,747.06 353,562,612.63
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明：
15、固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 3,120,439,080.75 3,205,466,776.71
245
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
固定资产清理 5,475.97 148,070.90
合计 3,120,444,556.72 3,205,614,847.61
（1） 固定资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 临时设施 合计
一、账面原
值：
1.期初余 2,733,157,31 383,087,554. 1,407,493,02 136,263,671. 195,852,881. 4,855,854,45
额 3.74 52 9.61 64 98 1.49
2.本期增 65,629,794.2 45,780,409.8 135,047,243.
8,824,923.98 6,155,096.92 8,657,018.24
加金额 4 3 21
（1 42,598,395.3 71,946,339.5
6,163,713.96 8,394,360.62 6,132,851.31 8,657,018.24
）购置 9 2
（2
44,786,020.5 48,203,572.7
）在建工程转 410,472.57 3,007,079.65
0 2
入
（3
）企业合并增
加
（4）外币报
-414,677.66 20,090.79 174,934.79 22,245.61 -197,406.47
表折算差额
15,094,737.4 15,094,737.4
（5）其他
4 4
3.本期减 84,655,712.4 65,224,902.0 167,379,429.
5,175,179.72 4,803,194.35 7,520,440.95
少金额 0 8 50
（1 84,655,712.4 65,224,902.0 167,379,429.
5,175,179.72 4,803,194.35 7,520,440.95
）处置或报废 0 8 50
4.期末余 2,714,131,39 386,737,298. 1,388,048,53 137,615,574. 196,989,459. 4,823,522,26
额 5.58 78 7.36 21 27 5.20
二、累计折旧
1.期初余 548,749,797. 140,507,448. 717,382,736. 96,709,648.9 147,038,043. 1,650,387,67
额 43 85 29 8 23 4.78
2.本期增 42,457,966.7 10,752,657.9 57,072,774.7 17,622,382.0 135,712,921.
7,807,139.55
加金额 3 5 4 9 06
（1 41,854,410.8 10,696,044.9 56,939,375.4 17,622,382.0 134,919,619.
7,807,405.90
）计提 3 4 3 9 19
（2）企业合
并增加
（3）外币报
-190,727.28 56,613.01 133,399.31 -266.35 -981.31
表折算差额
（4）其他 794,283.18 794,283.18
3.本期减 61,368,770.4 83,017,411.3
5,623,279.12 4,050,332.53 4,418,014.68 7,557,014.61
少金额 5 9
（1 61,368,770.4 83,017,411.3
5,623,279.12 4,050,332.53 4,418,014.68 7,557,014.61
）处置或报废 5 9
（2）转入投
资性房地产
246
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
4.期末余 585,584,485. 147,209,774. 713,086,740. 100,098,773. 157,103,410. 1,703,083,18
额 04 27 58 85 71 4.45
三、减值准备
1.期初余
额
2.本期增
加金额
（1
）计提
3.本期减
少金额
（1
）处置或报废
4.期末余
额
四、账面价值
1.期末账 2,128,546,91 239,527,524. 674,961,796. 37,516,800.3 39,886,048.5 3,120,439,08
面价值 0.54 51 78 6 6 0.75
2.期初账 2,184,407,51 242,580,105. 690,110,293. 39,554,022.6 48,814,838.7 3,205,466,77
面价值 6.31 67 32 6 5 6.71
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
房屋及建筑物 262,200,646.50 20,419,281.06 241,781,365.44
（3） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
浙西产业化房屋 76,966,601.56 尚在办理中
西溪诚品办公楼 56,878,239.64 尚在办理中
固碳项目基地 58,526,358.66 尚在办理中
陈杨新界小区商业 19 套、车位 290 个 52,682,820.58 尚在办理中
建工装饰厂房 41,557,641.78 尚在办理中
新鹿园住宅 9 套、车位 27 个 3,595,292.23 尚在办理中
绍兴润樾山名邸和润园 4-3-406 4,433,849.28 尚在办理中
上海松江区三迪创富中心 4 幢 9 号
4,288,505.67 尚在办理中
754 室
其他房屋 55,735,842.56 尚在办理中
合计 354,665,151.96
其他说明
（4） 固定资产清理
单位：元
247
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
通用设备 5,475.97 12,371.24
房屋及建筑物 135,699.66
合计 5,475.97 148,070.90
其他说明：
16、在建工程
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 183,395,566.05 138,873,169.14
合计 183,395,566.05 138,873,169.14
（1） 在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
镇海新城 D2、
70,926,507.5 70,926,507.5
D4 商务楼地块
2 2
项目
建工装饰生产 38,946,006.1 38,946,006.1
厂房 9 9
总部大楼及安 28,869,339.4 28,869,339.4 28,869,339.4 28,869,339.4
置房补偿工程 4 4 4 4
年产 10000 套
大型工程机械
21,300,866.1 21,300,866.1 22,211,358.4 22,211,358.4
制造项目建设
7 7 3 3
（二期项目建
设）
生产线提升工 12,771,912.5 12,771,912.5 13,434,259.1 13,434,259.1
程 5 5 4 4
年产 10000 台
17,719,916.4 17,719,916.4 13,311,264.5 13,311,264.5
套大型工程机
4 4 5 5
械制造项目
17,709,987.0 17,709,987.0 12,167,787.1 12,167,787.1
信息化建设
5 5 9 9
浙西产业化 PC
构件龙游生产 4,420,098.27 4,420,098.27 4,321,408.25 4,321,408.25
基地二期项目
零星工程 9,052,130.01 9,052,130.01 4,963,647.51 4,963,647.51
固碳混凝土制
624,808.60 624,808.60 648,098.44 648,098.44
品技改项目
183,395,566. 183,395,566. 138,873,169. 138,873,169.
合计 0.00
05 05 14 14
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
本期 本期 本期 工程 利息 其 本期
项目 预算 期初 期末 工程 资金
增加 转入 其他 累计 资本 中： 利息
名称 数 余额 余额 进度 来源
金额 固定 减少 投入 化累 本期 资本
248
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
资产 金额 占预 计金 利息 化率
金额 算比 额 资本
例 化金
额
镇海
新城
D2、 74,00 70,92 70,92
95.85
D4 商 0,000 6,507 6,507 95.85 其他
%
务楼 .00 .52 .52
地块
项目
42,45 38,94 3,450 42,39
生产 91.74
1,100 6,006 ,737. 6,743 0.00 91.74 其他
厂房 %
.00 .19 79 .98
总部
大楼
178,4 28,86 28,86
及安 26.88
64,80 9,339 0.00 0.00 9,339 10.70 其他
置房 %
0.00 .44 .44
补偿
工程
年产
10000
套大
型工
程机
400,0 22,21 2,407 3,318 21,30 9,130
械制 71.42
00,00 1,358 ,908. ,400. 0,866 71.42 ,245. 其他
造项 %
0.00 .43 14 40 .17 47
目建
设
（二
期项
目)
694,9 90,02 76,78 45,71 121,0 9,130
合计 15,90 6,704 5,153 5,144 96,71 ,245.
0.00 .06 .45 .38 3.13 47
（3） 在建工程的减值测试情况
□适用 不适用
17、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑 机器设备 运输工具 合计
一、账面原值
1.期初余额 230,809,590.56 144,917,581.66 10,011,178.49 385,738,350.71
2.本期增加金额 3,826,997.25 4,800,627.48 8,627,624.73
租赁 3,826,997.25 4,800,627.48 8,627,624.73
3.本期减少金额 4,567,839.39 6,913,684.77 201,486.58 11,683,010.74
租赁到期 4,567,839.39 6,913,684.77 201,486.58 11,683,010.74
4.期末余额 230,068,748.42 142,804,524.37 9,809,691.91 382,682,964.70
249
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
二、累计折旧
1.期初余额 106,199,278.73 54,914,625.78 4,135,832.38 165,249,736.89
2.本期增加金额 28,095,219.12 17,858,815.34 1,048,213.04 47,002,247.50
（1）计提 28,095,219.12 17,858,815.34 1,048,213.04 47,002,247.50
3.本期减少金额 1,421,232.01 6,913,684.77 147,756.84 8,482,673.62
（1）处置 1,421,232.01 6,913,684.77 147,756.84 8,482,673.62
4.期末余额 132,873,265.84 65,859,756.35 5,036,288.58 203,769,310.77
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 97,195,482.58 76,944,768.02 4,773,403.33 178,913,653.93
2.期初账面价值 124,610,311.83 90,002,955.88 5,875,346.11 220,488,613.82
18、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
土地使 非专利 车位使 特许经
项目 专利权 软件 采矿权 特许权 合计
用权 技术 用权 营权
一、账
面原值
1. 1,542,6 2,583,8
674,167 301,091 88,059, 5,157,1 247,495 26,090,
期初余 24,003. 95,124.
,571.39 .48 042.56 42.86 ,319.34 953.00
额 77 40
2.
22,655, 5,313.2 3,613,9 8,829,5 35,104,
本期增
177.40 0 74.29 59.62 024.51
加金额
（23,680, 5,313.2 3,302,6 8,829,5 35,817,
1）购置 161.53 0 53.54 59.62 687.89
（
2）内部
研发
（
3）企业
合并增
加
（4）在 311,320 311,320
建工程/ .75 .75
250
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
投资性
房地产
转回
（5）外
- -
币报表
1,024,9 1,024,9
折算差
84.13 84.13
额
3.
23,035, 442,711 23,478,
本期减
508.32 .42 219.74
少金额
（23,035, 442,711 23,478,
1）处置 508.32 .42 219.74
4. 1,542,6 2,595,5
673,787 306,404 91,230, 5,157,1 256,324 26,090,
期末余 24,003. 20,929.
,240.47 .68 305.43 42.86 ,878.96 953.00
额 77 17
二、累
计摊销
1.
148,342 151,591 62,248, 2,540,1 22,477, 2,130,1 26,090, 263,981
期初余
,499.78 .32 856.67 18.69 735.75 52.27 953.00 ,907.48
额
2.
12,876, 20,133. 5,988,6 299,761 4,825,7 24,011,
本期增
771.56 36 21.34 .88 95.78 083.92
加金额
（12,876, 20,133. 5,988,6 299,761 4,825,7 24,011,
1）计提 771.56 36 21.34 .88 95.78 083.92
3.
6,948,4 187,882 7,136,2
本期减
04.26 .79 87.05
少金额
（6,948,4 187,882 7,136,2
1）处置 04.26 .79 87.05
4.
154,270 171,724 68,049, 2,839,8 27,303, 2,130,1 26,090, 280,856
期末余
,867.08 .68 595.22 80.57 531.53 52.27 953.00 ,704.35
额
三、减
值准备
1.
8,353,6 8,353,6
期初余
51.50 51.50
额
2.
本期增
加金额
（
1）计提
3.
本期减
少金额
（
1）处置
251
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
4.
8,353,6
期末余
51.50
额
四、账
面价值
1. 1,532,1 2,306,3
519,516 134,680 23,180, 2,317,2 229,021
期末账 40,200. 10,573.
,373.39 .00 710.21 62.29 ,347.43
面价值 00 32
2. 1,532,1 2,311,5
525,825 149,500 25,810, 2,617,0 225,017
期初账 40,200. 59,565.
,071.61 .16 185.89 24.17 ,583.59
面价值 00 42
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
19、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 企业合并形成 期末余额
的事项 其他 处置
的
苏州天地设计
120,820,648. 120,820,648.
研究院有限公
46 46
司
华营建筑有限 59,356,504.9 59,780,938.4
424,433.53
公司[注] 1 4
新疆塔建三五
34,764,135.6 34,764,135.6
九建工有限责
4 4
任公司
福建浙建建设 13,000,000.0 13,000,000.0
工程有限公司 0 0
浙江建工五建
9,330,000.00 9,330,000.00
建设有限公司
浙江建工交通
工程建设有限 3,900,000.00 3,900,000.00
公司
浙江建工水利
水电建设有限 3,548,625.16 3,548,625.16
公司
浙江浙建基础
设施工程有限 1,012,953.30 1,012,953.30
公司
宁波市建设工
程设计院有限 640,546.31 640,546.31
公司
太仓中茵建设
639,706.33 639,706.33
投资有限公司
江西天和建设
387,207.49 387,207.49
有限公司
浙江亚克建筑
132,281.83 132,281.83
门窗有限公司
252
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
247,532,609. 247,957,042.
合计 424,433.53
43 96
（2） 商誉减值准备
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 期末余额
的事项 计提 处置
苏州天地设计
56,246,822.9 56,246,822.9
研究院有限公
9 9
司
浙江亚克建筑
132,281.83 132,281.83
门窗有限公司
太仓中茵建设
639,706.33 639,706.33
投资有限公司
57,018,811.1 57,018,811.1
合计
5 5
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
所属资产组或组合的构成及
名称 所属经营分部及依据 是否与以前年度保持一致
依据
资产组或资产组组合发生变化
名称 变化前的构成 变化后的构成 导致变化的客观事实及依据
其他说明
①苏州天地设计研究院有限公司商誉
资产组或资产组组合的构成 苏州天地设计研究院有限公司的资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值 26,594,075.34 元
公司持有苏州天地设计研究院有限公司 100.00%股权，分摊至
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法
其资产组的商誉价值为 120,820,648.46 元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 147,414,723.80 元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测
是
试时所确定的资产组或资产组组合一致
②华营建筑有限公司商誉
资产组或资产组组合的构成 华营建筑有限公司的资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值 601,719,208.89 元
公司持有华营建筑有限公司 72.23%股权，分摊至其资产
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法
组的商誉价值为 82,764,693.95 元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 684,483,902.84 元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时
是
所确定的资产组或资产组组合一致
253
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
③新疆塔建三五九建工有限责任公司商誉
资产组或资产组组合的构成 新疆塔建三五九建工有限责任公司的长期资产
资产组或资产组组合的账面价值 28,931,294.51 元
公司持有塔建三五九 66.00%股权，分摊至其资产组的
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法
商誉价值为 52,672,932.79 元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 81,604,227.30 元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所
是
确定的资产组或资产组组合一致
④福建浙建建设工程有限公司商誉
资产组或资产组组合的构成 福建浙建建设工程有限公司的资产和负债
5,293,305.29 元
资产组或资产组组合的账面价值
公司持有福建浙建 100%股权，分摊至其资产组的商
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 誉价值为 13,000,000.00 元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 18,293,305.29 元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确
定的资产组或资产组组合一致 是
2）商誉减值测试的过程与方法、结论
①苏州天地设计研究院有限公司商誉
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期
（2024 年 7 月-2028 年 7 月）现金流量预测为基础，其现金流量预测使用的折现率为 9.50%，预测期以
后的收益状况保持在 2028 年的水平不变。
减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率及其他相关费用。公司根据历史
经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资
产组特定风险的税前利率。
根据公司采用收益法的评估结果，包含商誉的资产组可收回金额为 91,600,000.00 元，低于账面价
值 147,414,723.80 元，按公司持股比例 100.00%计算确认商誉减值准备 55,814,723.80 元，截至 2024
年 6 月 30 日，公司累计已确认商誉减值准备 56,246,822.99 元，故本期无需计提商誉减值准备
②华营建筑有限公司商誉
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期
（2024 年 7 月-2028 年 7 月）现金流量预测为基础，其现金流量预测使用的折现率 10.00%，预测期以
后的收益状况保持在 2028 年的水平不变。
减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率、生产成本及其他相关费用。公
司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价
值和相关资产组特定风险的税前利率。
华营建筑有限公司可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
③新疆塔建三五九建工有限责任公司商誉
254
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期
（2024 年 7 月-2028 年 7 月）现金流量预测为基础，其现金流量预测使用的折现率 9.79%，预测期以后
的收益状况保持在 2028 年的水平不变。
减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率、生产成本及其他相关费用。公
司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价
值和相关资产组特定风险的税前利率。
新疆塔建三五九建工有限责任公司可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
④福建浙建建设工程有限公司商誉
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据五年期（2024 年 7 月-
2028 年 7 月）现金流量预测为基础，其现金流量预测使用的折现率为 10.97%，预测期以后的收益状况
保持在 2028 年的水平不变。
减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率及其他相关费用。公司根据历史
经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资
产组特定风险的税前利率。
福建浙建建设工程有限公司可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
20、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 58,882,106.98 6,533,308.49 10,400,577.42 55,014,838.05
车位款 4,865,977.54 0.00 222,718.59 4,643,258.95
租赁费 7,535,709.63 7,467,320.09 3,816,307.97 11,186,721.75
长期资产改造费 7,307,897.13 94,932.46 1,449,126.01 5,953,703.58
其他 101,290.55 491,562.00 44,266.26 548,586.29
合计 78,692,981.83 14,587,123.04 15,932,996.25 77,347,108.62
其他说明
21、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 5,940,191,305.96 1,468,904,317.75 5,791,278,960.10 1,412,225,002.04
可抵扣亏损 456,237,392.71 114,059,348.17 388,941,456.46 97,235,364.11
应付职工薪酬 19,156,451.00 4,789,112.75 28,755,679.01 7,080,595.76
预计负债 4,865,503.29 1,216,375.82 5,999,015.69 1,499,753.92
租赁负债 170,172,306.90 36,139,515.77 193,617,946.93 40,206,749.50
递延收益 29,886,380.97 7,471,595.24 28,197,815.97 7,049,453.99
未取得发票的成本 43,058,723.64 10,764,680.91 139,389,843.31 34,847,460.82
未实现内部交易损益 73,094,560.98 16,305,213.22 65,980,357.30 14,526,662.30
合计 6,736,662,625.45 1,659,650,159.63 6,642,161,074.77 1,614,671,042.44
255
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
固定资产账面价值与
127,122,455.55 27,877,050.63 79,754,618.99 17,904,366.39
计税基础差异
使用权资产账面价值
153,528,993.16 38,359,669.22 174,948,317.97 38,381,588.55
与计税基础差异
未纳税的非货币性资
38,685,127.92 9,671,281.98 38,685,127.92 9,671,281.98
产交换利得
投资性房地产账面价
7,531,748.00 1,242,739.00 6,382,035.14 1,053,035.80
值与计税基础差异
合计 326,868,324.63 77,150,740.83 299,770,100.02 67,010,272.72
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 1,659,650,159.63 1,614,671,042.44
递延所得税负债 77,150,740.83 67,010,272.72
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 654,608,646.01 606,113,938.82
可抵扣亏损 412,047,169.71 575,415,173.09
合计 1,066,655,815.72 1,181,529,111.91
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
2024 年 31,364,600.85 36,102,626.00
2025 年 28,269,144.98 29,206,262.35
2026 年 63,550,327.87 64,794,552.62
2027 年 112,568,127.57 161,379,751.27
2028 年 84,290,726.66 160,532,866.02
2029 年 32,662,669.62 5,423,746.19
2030 年 14,984,897.79 23,139,507.23
2031 年 18,342,040.70 38,599,747.46
2032 年 9,919,204.90 29,171,750.83
2033 年 16,095,428.77 27,064,363.12
2034 年
合计 412,047,169.71 575,415,173.09
其他说明
256
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
22、其他非流动资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
1,900,023,15 60,642,795.5 1,839,380,35 1,794,055,68 56,618,330.8 1,737,437,35
合同资产
3.53 3 8.00 9.81 6 8.95
未完工 PPP 项 4,270,745,62 4,270,745,62 4,017,960,83 4,017,960,83
目工程款 3.16 3.16 1.86 1.86
房产车位购置 50,099,019.6 50,099,019.6 50,099,019.6 50,099,019.6
款 8 8 8 8
其他长期资产 10,753,670.6 10,753,670.6
2,842,896.92 2,842,896.92
购置款 7 7
BT 等其他代垫 1,537,188,35 1,537,188,35 1,438,294,76 1,438,294,76
项目款 1.75 1.75 3.18 3.18
7,760,899,04 60,642,795.5 7,700,256,24 7,311,163,97 56,618,330.8 7,254,545,64
合计
5.04 3 9.51 5.20 6 4.34
其他说明：
23、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
期末 期初
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
定期存 定期存 定期存 定期存
款、诉讼 款、诉讼 款、诉讼 款、诉讼
737,965,0 737,965,0 冻结、保 冻结、保 817,711,1 817,711,1 冻结、保 冻结、保
货币资金
44.43 44.43 证金、职 证金、职 23.21 23.21 证金、职 证金、职
工住房基 工住房基 工住房基 工住房基
金 金 金 金
340,807,3 340,807,3 借款抵质 借款抵质 23,815,71 23,815,71 借款抵质 借款抵质
固定资产
17.06 17.06 押 押 3.16 3.16 押 押
56,336,91 56,336,91 借款抵质 借款抵质
无形资产
9.44 9.44 押 押
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
762,667,5 725,135,4 776,117,4 749,503,6
应收账款 保理、借 保理、借 保理、借 保理、借
88.64 57.63 47.59 99.22
款质押 款质押 款质押 款质押
11,109,63 11,109,63 借款抵质 借款抵质 11,109,63 11,109,63 借款抵质 借款抵质
合同资产
8.03 8.03 押 押 8.03 8.03 押 押
长期应收 8,143,368 8,143,368 借款抵质 借款抵质 8,146,023 8,146,023 借款抵质 借款抵质
款 ,088.70 ,088.70 押 押 ,309.42 ,309.42 押 押
21,300,86 21,300,86 借款抵质 借款抵质 249,987,7 249,987,7 借款抵质 借款抵质
在建工程
6.17 6.17 押 押 85.14 85.14 押 押
一年内到
1,482,378 1,482,378 借款抵质 借款抵质 1,394,770 1,394,770 借款抵质 借款抵质
期非流动
,638.84 ,638.84 押 押 ,797.64 ,797.64 押 押
资产
其他非流 2,767,454 2,767,454 借款抵质 借款抵质 2,660,509 2,660,509 借款抵质 借款抵质
动资产 ,789.87 ,789.87 押 押 ,560.89 ,560.89 押 押
14,267,05 14,229,51 14,136,38 14,109,76
合计
1,971.74 9,840.73 2,294.52 8,546.15
其他说明：
257
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
24、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 128,000,000.00
抵押借款 7,700,000.00
保证借款 3,175,651,823.35 2,164,301,084.93
信用借款 4,051,494,122.89 5,169,200,852.40
融信通 97,128,844.00 75,832,087.14
信用证借款 59,521,055.03 58,749,656.93
应付利息 1,993,487.71 7,167,438.37
合计 7,393,489,332.98 7,603,251,119.77
短期借款分类的说明：
25、应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 2,721,233.02 6,814,952.28
银行承兑汇票 753,266,879.97 776,895,692.77
合计 755,988,112.99 783,710,645.05
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。
26、应付账款
（1 ） 应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付货款 19,464,498,846.34 19,858,446,971.49
购买长期资产款 1,753,012.51 2,111,003.00
应付工程款 37,919,267,452.62 40,311,062,158.02
应付劳务分包款 7,948,595,306.52 7,743,553,376.33
应付集团内部款项
合计 65,334,114,617.99 67,915,173,508.84
（2 ） 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
浙江雷霆建筑劳务有限公司 156,707,527.57 未结算
东阳市明德建筑劳务有限公司 149,387,915.67 未结算
杭州晟霆建筑劳务有限公司 105,010,427.27 未结算
浙江工匠建设劳务有限公司 98,429,601.11 未结算
海南国豪建设工程有限公司 95,495,365.32 未结算
浙江诸安建设集团有限公司 80,743,639.95 未结算
258
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
合计 685,774,476.89
其他说明：
27、其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付股利 72,944,598.37 13,321,953.70
其他应付款 10,103,113,774.31 9,738,015,912.19
合计 10,176,058,372.68 9,751,337,865.89
（1） 应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 70,879,432.57
应付子公司少数股东股利 2,065,165.80 13,321,953.70
合计 72,944,598.37 13,321,953.70
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（2） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
押金及保证金 2,465,041,880.86 2,809,472,239.63
垫资款 5,653,724,941.91 5,527,404,127.84
应付暂收款 1,569,995,229.61 1,087,291,494.72
其他 414,351,721.93 313,848,050.00
合计 10,103,113,774.31 9,738,015,912.19
2） 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
童列波 139,727,876.94 押金及垫资款未偿还
张贵福 136,475,720.00 押金及垫资款未偿还
高建伟 102,405,056.80 押金及垫资款未偿还
王卫中 68,053,116.01 押金及垫资款未偿还
郑昌云 58,729,485.72 押金及垫资款未偿还
项佳雅 51,897,830.99 押金及垫资款未偿还
王嘉婧 47,602,662.85 押金及垫资款未偿还
王苗忠 45,000,000.00 押金及垫资款未偿还
楼可东 39,548,507.30 押金及垫资款未偿还
陈培锋 34,255,112.00 押金及垫资款未偿还
杭州上塘城市建设发展有限公司 32,967,040.00 押金及垫资款未偿还
杨大民 32,030,365.26 押金及垫资款未偿还
259
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
合计 788,692,773.87
其他说明
28、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 1,001,821.50 588,258.77
1 年以上 12,457,391.55 13,916,311.19
合计 13,459,213.05 14,504,569.96
（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
预收租金 11,903,533.45 按租赁期结转
合计 11,903,533.45
单位：元
项目 变动金额 变动原因
其他说明：
29、合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收工程款 3,407,456,952.26 3,584,351,857.05
预收货款 427,444,694.37 725,225,274.00
预收服务费 4,546,038.08 6,784,189.77
预收设计款 21,585,970.26 208,509.44
合计 3,861,033,654.97 4,316,569,830.26
账龄超过 1 年的重要合同负债
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
变动金
项目 变动原因
额
30、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
260
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
一、短期薪酬 426,593,320.73 1,781,629,822.01 1,947,123,333.80 261,099,808.94
二、离职后福利-设定
43,775,432.54 226,894,776.05 251,939,364.08 18,730,844.51
提存计划
三、辞退福利 2,450,710.60 2,425,710.60 25,000.00
合计 470,368,753.27 2,010,975,308.66 2,201,488,408.48 279,855,653.45
（2） 短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
383,754,678.04 1,411,995,362.50 1,570,072,506.08 225,677,534.46
和补贴
2、职工福利费 33,673,342.59 33,663,542.59 9,800.00
3、社会保险费 10,893,460.99 134,063,479.23 137,916,678.35 7,040,261.87
其中：医疗保险
8,489,544.75 106,424,787.28 110,624,252.48 4,290,079.55
费
工伤保险
562,826.52 12,975,328.68 12,616,900.20 921,255.00
费
生育保险
11,350.73 432,609.03 432,609.03 11,350.73
费
补充医疗保险 2,139.46 2,139.46
其他 1,829,738.99 14,228,614.78 14,240,777.18 1,817,576.59
4、住房公积金 10,159,574.67 152,531,942.28 151,906,168.98 10,785,347.97
5、工会经费和职工教
21,034,339.16 24,444,650.78 30,552,147.73 14,926,842.21
育经费
8、人才工作专项经费 533,539.23 2,098,221.42 2,631,760.65
9、劳务派遣费用 93,794.10 6,658,946.13 6,654,533.12 98,207.11
10、其他短期薪酬 123,934.54 16,163,877.08 13,725,996.30 2,561,815.32
合计 426,593,320.73 1,781,629,822.01 1,947,123,333.80 261,099,808.94
（3） 设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 13,561,750.07 202,060,791.31 207,028,363.61 8,594,177.77
2、失业保险费 469,057.42 7,714,776.77 7,925,654.76 258,179.43
3、企业年金缴费 29,744,625.05 17,119,207.97 36,985,345.71 9,878,487.31
合计 43,775,432.54 226,894,776.05 251,939,364.08 18,730,844.51
其他说明
31、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 75,878,557.79 104,663,127.92
企业所得税 186,102,034.57 450,594,062.52
261
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
个人所得税 5,900,559.87 16,661,811.30
城市维护建设税 3,837,964.83 9,296,623.74
房产税 7,417,212.99 15,114,949.45
土地使用税 2,633,565.56 8,145,745.86
教育费附加 1,765,561.19 4,048,383.48
地方教育附加 1,023,350.84 2,773,962.86
地方水利建设基金 1,386,880.51 1,381,124.44
印花税 12,146,410.26 14,223,593.74
土地增值税 2,737,235.57 2,737,235.57
残疾人保障金 19,683.91
环境保护税 698,746.43 691,293.40
资源税 82,915.68
其他 142,158.36 96,982.80
合计 301,670,238.77 630,531,496.67
其他说明
32、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 1,524,725,263.02 2,037,315,901.89
一年内到期的租赁负债 71,927,523.77 90,960,868.83
一年内到期的长期借款利息 2,334,203.19 4,455,110.64
一年内到期的应付融资租赁款 274,838,200.83 371,245,719.33
合计 1,873,825,190.81 2,503,977,600.69
其他说明：
33、其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 4,908,343,109.28 5,077,584,614.64
已背书未到期商业承兑汇票 2,769,027.28 9,200,000.00
超短期融资券 1,506,975,000.00
合计 6,418,087,136.56 5,086,784,614.64
短期应付债券的增减变动：
单位：元
按面
溢折
债券 票面 发行 债券 发行 期初 本期 值计 本期 期末 是否
面值 价摊
名称 利率 日期 期限 金额 余额 发行 提利 偿还 余额 违约
销
息
24 浙
2024
江建 500,0 500,0 500,0 3,156 503,1
年 01 120
投 00,00 2.99% 00,00 0.00 00,00 ,111. 0.00 56,11 0.00 否
月 12 天
SCP00 0.00 0.00 0.00 11 1.11
日
1
24 浙 2024
500,0 500,0 500,0 3,720 503,7
江建 年 03 270
00,00 2.48% 00,00 0.00 00,00 ,000. 0.00 0.00 20,00 否
投 月 13 天
0.00 0.00 0.00 00 0.00
SCP00 日
262
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
2
24 浙
2024
江建 500,0 500,0 500,0 2,511 502,5
年 04 270
投 00,00 2.26% 00,00 0.00 00,00 ,111. 0.00 0.00 11,11 否
月 10 天
SCP00 0.00 0.00 0.00 11 1.11
日
3
24 浙
2024
江建 500,0 500,0 500,0 500,7
年 06 270 743,8
投 00,00 2.06% 00,00 0.00 00,00 0.00 0.00 43,88 否
月 03 天 88.89
SCP00 0.00 0.00 0.00 8.89
日
4
2,000 2,000 1,506
10,13 503,1
,000, ,000, ,975,
合计 0.00 1,111 56,11
000.0 000.0 000.0
.11 1.11
0 0 0
其他说明：
34、长期借款
（1 ） 长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 5,907,150,314.63 6,073,662,793.34
抵押借款 317,423,160.00 177,289,724.95
保证借款 877,619,806.35 872,326,022.51
信用借款 1,350,000,000.00 1,651,728,324.60
担保及质押借款 332,332,876.04 362,200,000.00
长期借款利息 8,988,702.87 11,115,350.92
合计 8,793,514,859.89 9,148,322,216.32
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
期末质押借款利率区间为 3.70%-5.04%，期末抵押借款利率区间为 3.99%-4.85%，期末保证借款利率区间为 3.00%-3.80%，
期末信用借款利率区间为 3.40%-3.65%，期末担保及质押借款利率区间为 4.20%。
35、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可转换公司债券 931,100,191.22 914,822,981.02
公司债[注 1] 1,806,615,422.65 815,708,611.12
合计 2,737,715,613.87 1,730,531,592.14
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
263
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
按面
溢折
债券 票面 发行 债券 发行 期初 本期 值计 本期 期末 是否
面值 价摊
名称 利率 日期 期限 金额 余额 发行 提利 偿还 余额 违约
销
息
2023
300,0 300,0 305,7 70,08 5,312 80,65 300,4
23 浙 年 06
00,00 3.55% 2年 00,00 39,16 7,700 ,166. 0,000 89,03 否
建 01 月 16
0.00 0.00 6.67 .41 66 .00 3.74
日
2023
500,0 500,0 509,9 9,352 18,50 500,8
23 浙 年 06
00,00 3.70% 3年 00,00 69,44 ,777. 0,000 22,22 否
建 02 月 16
0.00 0.00 4.45 79 .00 2.24
日
24 浙 1,000 2024 1,000 1,000 1,005
5,304
建投 ,000, 年 04 ,000, ,000, ,304,
2.85% 3年 ,166. 否
MTN00 000.0 月 22 000.0 000.0 166.6
67
1 0 日 0 0 7
1,800 1,070 1,806
815,7 19,96 99,15
,000, ,087, ,615,
合计 08,61 9,111 0,000
000.0 700.4 422.6
1.12 .12 .00
0 1 5
（3） 可转换公司债券的说明
经本公司 2022 年 12 月 26 日股东大会审议通过，并于 2023 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江
省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换债券注册的批复》（证监许可[2023]2124 号）批准，本公司于
2023 年 12 月 25 日公开发行票面金额为 10 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债存续期限 6 年，
即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日，本次发行可转债票面利率为第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，
第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。可转债持有人可在可转债发行结束之日(2023 年 12 月 29 日，T+4 日)满六
个月后的第一个交易日(2024 年 7 月 1 日)起至可转换公司债券到期日(2029 年 12 月 24 日)止的期间（如遇法定节假日或
休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息)（以下简称：“转股期”）内，按照当期转股价格行使本
次可转债转换本公司 A 股股票的权利。在本次发行的可转债期满后的五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票
面面值的 108%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
本公司已发行可转债的负债和权益成分分拆如下：
项目 负债成分 权益成分 合计
可转换公司债券发行金额 923,500,000.00 76,500,000.00 1,000,000,000.00
直接交易费用 -8,677,018.98 -718,735.74 -9,395,754.72
于发行日余额 914,822,981.02 75,781,264.26 990,604,245.28
年初累计摊销
年初累计转股金额
年初余额 914,822,981.02 75,781,264.26 990,604,245.28
本年摊销 16,277,210.20 16,277,210.20
本年转股金额
于 2024 年 6 月 30 日余额 931,100,191.22 75,781,264.26 1,006,881,455.48
264
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
在本次发行可转债的转股期内，如果本公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%(含 130%)。本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述
交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算。此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，本行有
权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。根据可转债募集说明书上的转股价格的计算方式，本次发行
可转债的初始转股价格为 11.01 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个
交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，及公司最近一期经审计的每股净资产，且不得向上修正。截至 2024 年 6
月 30 日，暂无可转债转股，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司暂未支付可转债利息。
36、租赁负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 76,691,263.22 98,239,266.38
1-2 年 65,803,541.68 83,304,386.12
2-3 年 45,221,969.50 57,992,630.52
3-4 年 583,980.58 2,958,237.98
4-5 年 1,918,291.65 753,929.69
5 年以上
减：未确认融资费用 -6,936,520.93 -14,223,643.59
减：一年内到期的租赁负债 -71,927,523.77 -90,960,868.83
合计 111,355,001.93 138,063,938.27
其他说明：
37、长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 1,118,928,703.89 1,166,562,606.38
专项应付款 17,368,832.45 17,545,307.67
合计 1,136,297,536.34 1,184,107,914.05
（1 ） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付融资租赁款 95,010,098.37
改制提留各项费用 4,416,152.00 4,416,152.00
企业改制核销挂账 893,007.24 893,007.24
提留退休人员医药费 106,888.92 106,888.92
股权回购款 1,113,512,655.73 1,066,136,459.85
合计 1,118,928,703.89 1,166,562,606.38
其他说明：
（2 ） 专项应付款
单位：元
265
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
旧城改造房屋拆
迁、子公司搬迁
拆迁补偿 16,911,858.32 49,990.64 16,861,867.68
和萧山厂房拆迁
补偿
财政扶持资金 483,361.45 483,361.45
民兵补助经费 82,711.00 82,711.00
人才项目资助费
27,376.90 3,773.58 23,603.32
用
科技局拨付研发
40,000.00 40,000.00
经费
合计 17,545,307.67 176,475.22 17,368,832.45
其他说明：
38、预计负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
待执行的亏损合同 4,865,503.29 6,201,078.29
合计 4,865,503.29 6,201,078.29
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
39、递延收益
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
与资产相关政府
101,907,004.26 2,277,048.80 1,896,322.48 102,287,730.58
补助
与收益相关政府
9,883,698.93 1,195,000.00 303,820.72 10,774,878.21
补助
未实现内部交易
16,682,452.95 2,319,924.70 19,002,377.65
损益
合计 128,473,156.14 5,791,973.50 2,200,143.20 132,064,986.44
其他说明：
40、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
1,081,340, 1,081,340,
股份总数
098.00 098.00
其他说明：
266
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
41、其他权益工具
（1 ） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
根据浙江省建设投资集团股份有限公司 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会授权，
向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 10 亿元的长期限含权中期票据。公司于
2022 年 6 月 7 日收到了《接受注册通知书》(中市协注[2022]MTN548 号)，获准注册的中期票据额度为
人民币 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日(即 2022 年 6 月 7 日)起 2 年内有效。根据公
司资金计划安排和银行间市场情况，2022 年 9 月 2 日，公司发行了 2022 年第一期中期票据，发行金额
为 9 亿元。
根据浙江省建设投资集团股份有限公司 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会授权，
公司已于 2023 年 3 月 24 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]656 号”文同意注册在中国
境内面向专业投资者公开发行面值不超过 10 亿元的可续期公司债券。2023 年 9 月 27 日，本期债券发
行工作结束，债券发行规模为 3.7 亿元，票面利率 5.00%。
根据浙江省建设投资集团股份有限公司 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第三次临时股东大会授权，
向不特定对象发行 100,000.00 万元可转换公司债券，经中国证券监督管理委员会批复（证监许可
[2023]2124 号）《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换债券注册的批
复》，详见应付债券披露。
（2 ） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
22 浙建投 9,000,000 899,640,0 9,000,000 899,640,0
MTN001 .00 00.00 .00 00.00
3,700,000 369,685,8 3,700,000 369,685,8
23 浙建 Y1
.00 49.06 .00 49.06
可转换债 10,000,00 75,781,26 10,000,00 75,781,26
券 0.00 4.26 0.00 4.26
22,700,00 1,345,107 22,700,00 1,345,107
合计
0.00 ,113.32 0.00 ,113.32
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
42、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢
255,487,397.65 255,487,397.65
价）
其他资本公积 649,797,139.27 649,797,139.27
合计 905,284,536.92 905,284,536.92
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
267
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
43、其他综合收益
单位：元
本期发生额
减：前期 减：前期
项目 期初余额 本期所得 计入其他 计入其他 税后归属 期末余额
减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 综合收益 于少数股
税费用 于母公司
额 当期转入 当期转入 东
损益 留存收益
一、不能
重分类进 - -
损益的其 2,500,677 2,500,677
他综合收 .13 .13
益
其他
- -
权益工具
2,500,677 2,500,677
投资公允
.13 .13
价值变动
二、将重
- -
分类进损 3,643,632
35,365,44 31,721,81
益的其他 .36
4.28 1.92
综合收益
外币 - -
3,643,632
财务报表 35,365,44 31,721,81
.36
折算差额 4.28 1.92
- -
其他综合 3,643,632
37,866,12 34,222,48
收益合计 .36
1.41 9.05
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
44、专项储备
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 28,886,406.50 582,736,365.77 589,014,870.31 22,607,901.96
合计 28,886,406.50 582,736,365.77 589,014,870.31 22,607,901.96
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定，以上一年度营业收入为依据，
按照规定标准计算提取安全生产费用以本年营业收入为依据，按照规定标准计算提取安全生产费用。
45、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 308,778,715.46 308,778,715.46
合计 308,778,715.46 308,778,715.46
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
268
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
46、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 4,187,678,730.77 4,146,600,257.53
调整后期初未分配利润 4,187,678,730.77 4,146,600,257.53
加：本期归属于母公司所有者的净利
166,550,825.34 391,710,132.00
润
减：提取法定盈余公积 36,363,639.16
应付普通股股利 54,067,004.90 216,268,019.60
其他减少 98,000,000.00
期末未分配利润 4,300,162,551.21 4,187,678,730.77
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
47、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 39,225,930,044.40 37,521,051,407.05 47,407,533,039.50 45,246,940,190.42
其他业务 713,790,684.47 588,044,445.83 580,845,969.16 484,996,742.48
合计 39,939,720,728.87 38,109,095,852.88 47,988,379,008.66 45,731,936,932.90
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
分部 1 分部 2 合计
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
业务类型
其中：
31,861,91 30,402,76 31,861,91 30,402,76
建筑施工
4,414.42 7,713.61 4,414.42 7,713.61
634,796,1 604,337,7 634,796,1 604,337,7
工业制造
03.88 79.55 03.88 79.55
工程相关 6,578,503 6,359,864 6,578,503 6,359,864
其他 ,515.04 ,475.06 ,515.04 ,475.06
864,506,6 742,125,8 864,506,6 742,125,8
其他
95.53 84.66 95.53 84.66
按经营地
区分类
其中：
36,985,36 35,291,01 36,985,36 35,291,01
中国境内
8,220.65 1,491.90 8,220.65 1,491.90
中国境外 2,954,352 2,818,084 2,954,352 2,818,084
269
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
,508.22 ,360.98 ,508.22 ,360.98
市场或客
户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转
让的时间
分类
其中：
按合同期
限分类
其中：
按销售渠
道分类
其中：
39,939,72 38,109,09 39,939,72 38,109,09
合计
0,728.87 5,852.88 0,728.87 5,852.88
与履约义务相关的信息：
公司承担的预 公司提供的质
履行履约义务 重要的支付条 公司承诺转让 是否为主要责
项目 期将退还给客 量保证类型及
的时间 款 商品的性质 任人
户的款项 相关义务
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为
105,750,085,728.47 元，其中，44,664,257,804.94 元预计将于 2025 年度确认收入，
15,199,032,344.29 元预计将于 2026 年度确认收入，7,946,986,121.15 元预计将于 2027 及以后年度确
认收入。
合同中可变对价相关信息：
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
项目 会计处理方法 对收入的影响金额
其他说明
48、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 36,901,324.41 36,359,305.42
教育费附加 17,145,383.21 17,036,819.62
房产税 13,128,154.45 13,527,512.55
270
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
土地使用税 3,417,205.44 1,180,126.20
车船使用税 61,952.43 82,420.22
印花税 24,165,445.58 28,966,499.22
地方教育附加 11,353,793.27 11,369,156.81
营业税 2,100,833.05 5,832,095.13
土地增值税 5,306,429.04 1,589,429.76
耕地占用税 370,389.00 673,197.00
环境保护税 4,963,865.56 107,972.88
其他 165,412.39 838,151.69
合计 119,080,187.83 117,562,686.50
其他说明：
49、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 584,905,602.52 632,858,717.39
折旧、摊销 65,965,640.77 64,144,451.10
办公费 22,416,068.97 22,573,603.60
租赁费 13,125,592.83 11,013,615.52
中介、咨询费 20,021,614.39 34,129,776.75
差旅费 14,047,353.77 7,789,582.49
业务招待费 3,366,510.54 3,977,836.67
诉讼费 4,196,669.45 1,531,685.87
其他 23,385,893.97 22,332,497.92
合计 751,430,947.21 800,351,767.31
其他说明
50、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 8,386,491.70 8,092,555.39
运输装卸费 88,865.89 625,130.23
差旅费 618,207.71 848,694.79
销售服务费 0.00 2,257,313.89
办公费 181,190.46 256,861.61
业务招待费 265,326.12 230,595.03
广告费 468,145.41 33,840.69
折旧费 34,556.72 46,615.56
其他 1,254,797.19 1,641,909.36
合计 11,297,581.20 14,033,516.55
其他说明：
51、研发费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 148,794,906.91 121,991,396.07
直接投入 303,937,595.91 214,566,280.32
271
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
委托开发费 6,068,373.25 962,567.41
折旧摊销费 4,049,367.71 3,498,535.47
其他 12,856,999.13 4,220,785.52
合计 475,707,242.91 345,239,564.79
其他说明
52、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 446,067,163.97 480,709,915.72
减：利息收入 607,332,744.62 632,714,045.04
手续费 13,380,197.36 13,244,981.35
汇兑损益 -2,447,227.47 -7,247,888.19
其他 1,287,438.73 117,866.70
合计 -149,045,172.03 -145,889,169.46
其他说明
53、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
与资产相关的政府补助 1,896,322.48 1,923,917.08
与收益相关的政府补助 31,017,515.10 15,704,750.47
代扣个人所得税手续费返还 1,397,810.13 1,308,199.77
合计 34,311,647.71 18,936,867.32
54、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 667,712.25 -18,562,048.43
处置长期股权投资产生的投资收益 210,916.54
其他权益工具投资在持有期间取得的
596,221.86
股利收入
应收账款处置收益(ABS) -3,753,320.49 -23,404,866.25
资金拆借利息收入 7,300,074.77
银行承兑票据贴现损失 -4,249,276.41 -3,136,970.31
合计 -6,738,662.79 -37,592,893.68
其他说明
55、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 288,255.60 -3,230,070.96
应收账款坏账损失 -119,847,968.73 -171,285,190.11
其他应收款坏账损失 -3,567,268.29 -6,667,629.62
272
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
预付账款坏账损失 49,027.93 -45,128.26
合计 -123,077,953.49 -181,228,018.95
其他说明
56、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减
4,285,155.38
值损失
十一、合同资产减值损失 -46,472,165.83 -48,117,176.97
十二、其他 -2,754,797.37 6,526,179.27
合计 -49,226,963.20 -37,305,842.32
其他说明：
57、资产处置收益
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 12,364,115.49 6,011,682.83
无形资产处置收益 19,916.67
合计 12,384,032.16 6,011,682.83
58、营业外收入
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 270,100.00 18,353.60 270,100.00
罚没及违约金收入 5,601,063.13 1,162,131.90 5,601,063.13
非流动资产损毁报废利得 1,074,845.82 200,986.24 1,074,845.82
无需支付款项 16,687,051.24 4,157,917.67 16,687,051.24
自然灾害保险赔偿收入 41,006.31 4,528,770.79 41,006.31
拆迁补偿收入 4,704,000.00 4,704,000.00
其他 2,315,731.84 1,685,683.02 2,315,731.84
合计 30,693,798.34 11,753,843.22 30,693,798.34
其他说明：
59、营业外支出
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 2,171,000.00 405,140.65 2,171,000.00
罚款支出、税收滞纳金 3,481,683.21 1,042,446.82 3,481,683.21
保函损失 96,973,743.90 96,973,743.90
非流动资产毁损报废损失 389,319.70 587,636.18 389,319.70
地方水利建设基金 285,242.82 286,904.20 285,242.82
273
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
其他 1,059,397.03 295,412.43 1,059,397.03
合计 104,360,386.66 2,617,540.28 104,360,386.66
其他说明：
60、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 196,638,831.38 294,319,693.48
递延所得税费用 -34,838,649.08 -44,778,152.24
合计 161,800,182.30 249,541,541.24
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 416,139,600.94
按法定/适用税率计算的所得税费用 104,034,900.24
子公司适用不同税率的影响 21,825,596.75
调整以前期间所得税的影响 5,967,700.79
非应税收入的影响 22,981.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -573,842.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -3,258,338.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
16,930,343.71
亏损的影响
研发费加计扣除的影响 -1,436,256.47
其他 18,287,096.89
所得税费用 161,800,182.30
其他说明
61、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到各类保证金 723,731,191.61 722,223,870.69
往来款 1,236,740,682.88 754,988,591.48
利息收入 128,061,808.23 174,313,824.71
ABS 回款 744,620,846.93 400,728,314.80
其他 146,554,175.48 202,715,318.01
合计 2,979,708,705.13 2,254,969,919.69
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
274
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 1,309,444,403.35 779,361,755.45
支付各类保证金 545,699,448.79 718,999,959.58
付现费用 342,627,847.20 423,769,301.43
其他 219,069,993.27 239,973,324.33
支付 ABS 资管计划回款 744,620,846.93 585,476,210.37
合计 3,161,462,539.54 2,747,580,551.16
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
拆借款及利息 26,750,000.00
合计 26,750,000.00
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到票据贴现款 38,025,844.52 90,000,000.00
收到拆借款 19,600,000.00
收到融资租赁款 250,000,000.00
收到超短融 1,999,662,500.00 499,887,500.00
收到融信贴现款 39,429,131.98
合计 2,057,288,344.52 879,316,631.98
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
275
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
支付保理业务款 179,823,747.50
支付信用证贴现款
支付票据贴现款 11,117,876.98 111,683,185.78
支付融资租赁款 249,373,694.41 128,151,145.02
支付拆借款及利息 7,155,274.52
支付租赁负债本金及利息 34,630,143.84 52,748,395.23
兑付可续债、永续债 1,000,000,000.00
兑付超短融 500,000,000.00 1,000,000,000.00
合计 795,121,715.23 2,479,561,748.05
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 不适用
62、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 254,339,418.64 653,560,266.97
加：资产减值准备 49,226,963.20 37,305,842.32
固定资产折旧、油气资产折
171,990,756.07 129,024,027.87
耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 47,002,247.50 50,296,796.34
无形资产摊销 25,555,155.93 19,723,323.11
长期待摊费用摊销 15,932,996.25 11,102,566.37
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号 -12,384,032.16 -6,011,682.83
填列）
固定资产报废损失（收益以
-685,526.12 -200,986.24
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
446,067,163.97 480,709,915.72
列）
投资损失（收益以“－”号填
-1,263,934.11 11,051,057.12
列）
递延所得税资产减少（增加以
-44,979,117.19 48,214,045.33
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
10,140,468.11 31,697,801.68
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
-270,423,429.72 -559,136,876.35
填列）
经营性应收项目的减少（增加
1,036,528,780.48 -1,830,712,088.98
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少 -3,395,311,928.79 468,485,024.53
276
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
以“－”号填列）
其他 123,077,953.49 181,228,018.95
经营活动产生的现金流量净额 -1,545,186,064.45 -273,662,948.09
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 7,417,521,725.35 8,385,420,255.32
减：现金的期初余额 8,335,607,207.46 6,915,235,007.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -918,085,482.11 1,470,185,247.37
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 7,417,521,725.35 8,335,607,207.46
其中：库存现金 1,827,872.11 1,331,489.97
可随时用于支付的银行存款 7,415,693,853.24 8,334,275,717.49
三、期末现金及现金等价物余额 7,417,521,725.35 8,335,607,207.46
（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
277
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
仍属于现金及现金等价物的
项目 本期金额 上期金额
理由
（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
不属于现金及现金等价物的
项目 本期金额 上期金额
理由
其他说明：
（7） 其他重大活动说明
63、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 3,239,770.77 7.1268 23,089,198.39
欧元 900,668.48 7.6618 6,900,741.76
港币 294,609,169.55 0.9127 268,889,789.05
新加坡元 13,092.14 5.2791 69,114.71
阿尔及利亚第纳尔 45,452,395,770.51 0.0529 2,404,431,736.26
日元 1,011,144.08 0.0447 45,198.14
卢旺达法郎 1,941,077.62 0.00554 10,753.57
英镑 2,047,955.26 9.0432 18,520,069.03
马来西亚林吉特 1,955,741.40 1.5095 2,952,191.65
澳门元 65,701.50 0.8860 58,211.53
澳大利亚元 6,294.48 4.7651 29,993.83
泰铢 33,553,366.79 0.1951 6,546,261.86
应收账款
其中：美元
欧元
港币 1,881,691,418.53 0.9127 1,717,419,757.69
阿尔及利亚第纳尔 624,157,622.68 0.0529 33,017,938.24
日元 5,555.93 0.0447 248.35
卢旺达法郎 352,182,287.00 0.00554 1,951,089.87
英镑 16,662,192.15 9.0432 150,679,536.08
马来西亚林吉特 196,271,464.39 1.5095 296,271,775.49
其他应收款
其中：港币 171,550,144.26 0.9127 156,573,816.67
阿尔及利亚第纳尔 2,644,359,245.74 0.0529 139,886,604.10
日元 43,577,838.03 0.0447 1,947,929.36
卢旺达法郎 465,783.39 0.00554 2,580.44
英镑 460,606.80 9.0432 4,165,359.41
马来西亚林吉特 1,197,683.27 1.5095 1,807,902.89
泰铢 20,541,587.60 0.1951 4,007,663.74
应付账款
278
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
其中：美元 14,627.46 7.1268 104,246.95
阿尔及利亚第纳尔 6,002,850,924.57 0.0529 317,550,813.91
日元 893,200.00 0.0447 39,926.04
卢旺达法郎 186,047,120.94 0.00554 1,030,701.05
港币 2,343,497,891.20 0.9127 2,138,910,525.30
泰铢 5,687,019.84 0.1951 1,109,537.57
马来西亚林吉特 58,019,862.29 1.5095 87,580,982.12
长期应付款
其中：日元 420,573,271.36 0.0447 18,799,625.23
合同资产
其中：阿尔及利亚第纳尔 4,711,624,624.95 0.0529 249,244,942.66
短期借款
其中：港币 464,987,730.05 0.9127 424,394,301.22
其他应付款
其中：阿尔及利亚第纳尔 3,353,915,622.50 0.0529 177,422,136.43
日元 226,537,091.05 0.0447 10,126,207.97
港币 699,788,449.88 0.9127 638,696,918.21
英镑 5,633,158.07 9.0432 50,941,775.04
泰铢 19,459,173.30 0.1951 3,796,484.71
马来西亚林吉特 952,529.12 1.5095 1,437,842.71
长期借款
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及
选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
适用 □不适用
记账本位币发生变
境外经营实体 主要经营地 记账本位币 选择依据
化的原因
企业主要的经营环境
浙建集团（阿尔及利亚）有限
阿尔及利亚 阿尔及利亚第纳尔 中所使用的货币
责任公司
是阿尔及利亚第纳尔
企业主要的经营环境
浙江建设投资（尼）有限公司 尼日利亚 尼日利亚奈拉 中所使用的货币是尼
日利亚奈拉
企业主要的经营环境
浙江建设投资集团日本株式
日本 日元 中所使用的货币是日
会社
元
企业主要的经营环境
日中建設実業有限会社 日本 日元 中所使用的货币是日
元
企业主要的经营环境
浙江省建设集团（香港）控股
中国香港 港币 中所使用的货币是港
有限公司
币
企业主要的经营环境
ZCIG (Thailand) CO., LTD 泰国 泰铢 中所使用的货币是泰
铢
CR SEA(Malaysia)Sdn.Bhd 马来西亚 马来西亚林吉特 企业主要的经营环境
279
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
中所使用的货币是马
币
企业主要的经营环境
CR Construction
英国 英镑 中所使用的货币是英
（U.K.)Company Limited
镑
企业主要的经营环境
华营建筑（楼宇）有限公司 澳门 澳门元 中所使用的货币是澳
门元
企业主要的经营环境
ZCIGC(RWANDA)CO.,LTD 卢旺达 卢旺达法郎 中所使用的货币是卢
旺达法郎
64、租赁
（1） 本公司作为承租方
适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
适用 □不适用
本公司使用权资产、租赁负债和与租赁相关的总现金流出情况详见注释 17、注释 36 和注释 62。本公司作为承租人，计
入损益情况如下：
项目 本期发生额 上期发生额
租赁负债的利息 2,850,635.08 4,586,407.32
本公司作为承租人其他信息如下：
1．租赁活动
本公司承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物、施工机械，房屋及建筑物租赁期限在 1 年至 20 年，施工机
械的租赁期限通常为 1 年至 5 年。
2．简化处理的短期租赁和低价值资产租赁情况
公司针对施工机械租赁（如推土机、挖掘机、吊塔等）、运输设备租赁，租赁期限不超过 1 年或租赁价格不超过 4 万元，
公司按照短期租赁和低价值资产租赁处理。
涉及售后租回交易的情况
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁
280
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
适用 □不适用
单位：元
其中：未计入租赁收款额的可变租赁
项目 租赁收入
付款额相关的收入
设备租赁 96,939,602.15
房屋租赁 26,885,579.71
合计 123,825,181.86
作为出租人的融资租赁
□适用 不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 不适用
八、研发支出
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 148,794,906.91 121,991,396.07
直接投入 303,937,595.91 214,566,280.32
委托开发费 6,068,373.25 962,567.41
折旧摊销费 4,049,367.71 3,498,535.47
其他 12,856,999.13 4,220,785.52
合计 475,707,242.91 345,239,564.79
其中：费用化研发支出 475,707,242.91 345,239,564.79
九、合并范围的变更
1、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 否
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1、合并范围的增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例（%）
安徽省争先建设工程有限公司 新设 2024 年 1 月 8 日 [注 1] 100.00
281
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
浙江浙建产投发展有限公司 新设 2024 年 6 月 28 日 [注 2] 100.00
浙江浙建工程设计有限公司 新设 2024 年 5 月 31 日 [注 3] 100.00
[注 1]本期，子公司浙江省三建建设集团有限公司投资设立安徽省争先建设工程有限公司，注册资
本 1000.00 万元，于 2024 年 1 月 8 日完成工商设立登记。截至 2024 年 6 月 30 日，子公司暂未出资。
[注 2]本期，本公司投资设立浙江浙建产投发展有限公司，注册资本 60,000.00 万元，于 2024 年 6
月 28 日完成工商设立登记。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已缴付出资 10,000.00 万元。
[注 3]本期，本公司投资设立浙江浙建工程设计有限公司，注册资本 5,000.00 万元，于 2024 年 5 月
31 日完成工商设立登记。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已缴付出资 5,000.00 万元。
2、合并范围的减少
截至 2024 年 6 月 30 日，已注销控股公司浙江省建设机械钢结构有限公司。
3、其他
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1 ） 企业集团的构成
单位：元
持股比例
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
浙江省建工
2,000,000,
集团有限责 杭州市 杭州市 工程施工 100.00% 投资设立
000.00
任公司
浙江省一建
1,150,150,
建设集团有 杭州市 杭州市 工程施工 86.95% 投资设立
150.00
限公司
浙江省二建
481,207,14
建设集团有 宁波市 宁波市 工程施工 75.27% 投资设立
0.00
限公司
浙江省三建
680,393,44
建设集团有 杭州市 杭州市 工程施工 75.22% 投资设立
9.00
限公司
新疆塔建三 非同一控制
235,734,64
五九建工有 杭州市 杭州市 工程施工 66.00% 下的企业合
7.00
限责任公司 并
新疆阿拉尔
非同一控制
上游水利水 28,149,780
阿拉尔市 阿拉尔市 工程施工 54.28% 下的企业合
电工程有限 .00
并
责任公司
浙江省工业
300,280,00
设备安装集 杭州市 杭州市 工程施工 98.43% 投资设立
0.00
团有限公司
浙江省建投 1,010,000,
杭州市 杭州市 工程施工 100.00% 投资设立
交通基础建 000.00
282
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
设集团有限
公司
浙江建投环
200,000,00
保工程有限 杭州市 杭州市 工程施工 100.00% 投资设立
0.00
公司
浙江省建设
101,880,00
工程机械集 杭州市 杭州市 机械制造 100.00% 投资设立
0.00
团有限公司
苏州浙建地
10,000,000 同一控制下
产发展有限 苏州市 苏州市 房产开发 85.00%
.00 的企业合并
公司
浙江浙建实
50,000,000
业发展有限 杭州市 杭州市 服务业 100.00% 投资设立
.00
公司
浙江省建材
350,000,00
集团有限公 杭州市 杭州市 建材销售 22.96% 77.04% 投资设立
0.00
司[注 1]
浙江建工建
租赁和商贸 同一控制下
筑工程咨询 500,000.00 杭州市 杭州市 100.00%
服务业 的企业合并
有限公司
浙江浙建建
5,000,000.
筑设计有限 武义县 武义县 建筑设计 51.00% 投资设立
00
公司
浙江建设商
300,000,00
贸物流有限 杭州市 杭州市 商品贸易 60.85% 33.40% 投资设立
0.00
公司[注 2]
太仓中茵建
10,000,000
设投资有限 太仓市 太仓市 工程施工 70.00% 投资设立
.00
公司
长兴浙建投 231,000,00
长兴县 长兴县 工程施工 100.00% 投资设立
资有限公司 0.00
阿拉尔浙建
120,000,00
城市建设投 阿拉尔市 阿拉尔市 工程施工 60.00% 投资设立
0.00
资有限公司
安吉浙建投 117,600,00
安吉县 安吉县 工程施工 90.00% 投资设立
资有限公司 0.00
遂昌浙建投 100,000,00
遂昌县 遂昌县 工程施工 95.00% 投资设立
资有限公司 0.00
长兴浙永建
75,600,000
设投资有限 长兴县 长兴县 工程施工 90.00% 投资设立
.00
公司
玉环市浙建
城镇建设投 138,060,00
玉环市 玉环市 工程施工 41.00% 56.69% 投资设立
资有限公司 0.00
[注 3]
长兴浙建城
74,700,000
镇建设有限 长兴县 长兴县 工程施工 100.00% 投资设立
.00
公司
新昌县浙建
投资管理有 360,000,00
新昌县 新昌县 工程施工 98.00% 1.31% 投资设立
限公司[注 0.00
4]
衢州市衢江
区浙建投资 180,420,00
衢州市 衢州市 工程施工 70.00% 投资设立
管理有限公 0.00
司
绍兴市越城 571,060,00 绍兴市 绍兴市 工程施工 90.00% 投资设立
283
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
区浙建投资 0.00
有限公司
永嘉县浙建
200,000,00
投资有限公 永嘉县 永嘉县 工程施工 76.00% 19.00% 投资设立
0.00
司[注 5]
庆元县浙建
项目管理有 120,000,00
庆元县 庆元县 工程施工 99.00% 1.00% 投资设立
限公司[注 0.00
6]
绍兴市越城
区浙建建设
346,710,00
项目管理有 绍兴市 绍兴市 工程施工 80.00% 10.00% 投资设立
0.00
限公司[注
7]
浙江浙建美
200,000,00
丽乡村建设 杭州市 杭州市 工程施工 100.00% 投资设立
0.00
有限公司
浙建（兰
400,000,00
溪）矿业有 兰溪市 兰溪市 工程施工 100.00% 投资设立
0.00
限公司
浙江省建设
集团（香 93,484,417
香港 香港 工程施工 100.00% 投资设立
港）控股有 .99
限公司
浙江建设投
资（尼）有 1,672,598.
尼日利亚 尼日利亚 工程施工 99.00% 1.00% 投资设立
限公司[注 41
8]
日中建设实
231,789.00 日本 日本 服务业 100.00% 投资设立
业有限公司
中国浙江建
设集团-日 644,680.00 日本 日本 房产租赁 100.00% 投资设立
本株式会社
浙建集团
（阿尔及利 3,213,194.
阿尔及利亚 阿尔及利亚 工程施工 100.00% 投资设立
亚）有限责 00
任公司
ZCIGC
（RWANDA)C 0.00 卢旺达 卢旺达 工程施工 100.00% 投资设立
O.,LTD
浙江浙建云
40,000,000
采贸易有限 杭州市 杭州市 批发业 67.50% 29.33% 投资设立
.00
公司[注 9]
浙江建投创
50,000,000
新科技有限 杭州市 杭州市 服务业 100.00% 投资设立
.00
公司
浙江建投工
程物资设备 200,000,00
杭州市 杭州市 批发业 70.00% 24.58% 投资设立
有限公司 0.00
[注 10]
浙建项目管
50,000,000
理（杭州） 杭州市 杭州市 服务业 100.00% 投资设立
.00
有限公司
浙江建投数
10,000,000
字技术有限 杭州市 杭州市 服务业 100.00% 投资设立
.00
公司
浙江省建设 200,000,00 杭州市 杭州市 建筑装修 70.00% 23.18% 投资设立
284
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
装饰集团有 0.00
限公司[注
11]
浙江浙建产
投发展有限 60,000.00 杭州市 杭州市 服务业 100.00% 投资设立
公司
浙江浙建工
程设计有限 5,000.00 杭州市 杭州市 服务业 100.00% 投资设立
公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
[注 1]本公司持有浙江省建材集团有限公司 22.96%的股权，子公司浙江省建工集团有限责任公司持
有浙江省建材集团有限公司 77.04%的股权，本公司直接间接合计持有浙江省建材集团有限公司 100.00%
的股权，拥有权益比例 100.00%。
[注 2]本公司持有浙江建设商贸物流有限公司 60.85%的股权，子公司浙江省建工集团有限责任公司
持有浙江建设商贸物流有限公司 15.18%的股权，浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团
有限公司和浙江省三建建设集团有限公司各持有商贸物流 7.99%的股权，本公司直接间接持有浙江建设
商贸物流有限公司 94.25%的股权，拥有权益比例 94.25%。
[注 3]本公司持有玉环市浙建城镇建设投资有限公司 41.00%的股权，子公司浙江省建设装饰集团有
限公司持有玉环市浙建城镇建设投资有限公司 59.00%的股权，本公司直接间接合计持有玉环市浙建城
镇建设投资有限公司 97.69%的股权，拥有权益比例 97.69%。
[注 4]本公司持有新昌县浙建投资管理有限公司 98.00%的股权，子公司浙江省一建建设集团有限公
司持有新昌县浙建投资管理有限公司 1.00%的股权，本公司直接间接合计持有新昌县浙建投资管理有限
公司 99.31%的股权，拥有权益比例 99.31%。
[注 5]本公司持有永嘉县浙建投资有限公司 76.00%的股权，子公司浙江省建工集团有限责任公司持
有永嘉县浙建投资有限公司 19.00%的股权，本公司直接间接合计持有永嘉县浙建投资有限公司 95.00%
的股权，拥有权益比例 95.00%。
[注 6]本公司持有庆元县浙建项目管理有限公司 99.00%的股权，子公司浙江省建投交通基础建设集
团有限公司持有庆元县浙建项目管理有限公司 1.00%的股权，本公司直接间接合计持有庆元县浙建项目
管理有限公司 100.00%的股权，拥有权益比例 100.00%。
[注 7]本公司持有绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司 80.00%的股权，子公司浙江省建工集团
有限责任公司持有绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司 9.00%的股权，浙江省建工集团有限责任公
司子公司浙江建工水利水电建设有限公司持有绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司 1.00%的股权，
本公司直接间接合计持有绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司 90.00%的股权，拥有权益比例
90.00%。
285
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
[注 8]本公司持有浙江建设投资（尼）有限公司 99.00%的股权，浙江省建设集团（香港）控股有限
公司控股子公司中国浙江建设国际集团有限公司（以下简称浙建国际）持有浙江建设投资（尼）有限公
司 1.00%的股权，本公司直接间接合计持有浙江建设投资（尼）有限公司 100.00%的股权，拥有权益比
例 100.00%。
[注 9]本公司持有浙江浙建云采贸易有限公司 67.50%的股权，子公司浙江省一建建设集团有限公司、
浙江省二建建设集团有限公司和浙江省三建建设集团有限公司各持有浙江浙建云采贸易有限公司 5.00%
的股权，浙江省工业设备安装集团有限公司、浙江省建投交通基础建设集团有限公司、浙江省建设工程
机械集团有限公司、浙江省建材集团有限公司、浙江浙建美丽乡村建设有限公司各持有浙江浙建云采贸
易有限公司 2.50%的股权，本公司直接间接合计持有浙江浙建云采贸易有限公司 96.83%的股权，拥有权
益比例 96.83%。
[注 10]本公司持有浙江建投工程物资设备有限公司 70.00%的股权，子公司浙江省一建建设集团有
限公司、浙江省二建建设集团有限公司和浙江省三建建设集团有限公司各持有浙江建投工程物资设备有
限公司 7.50%的股权，本公司直接间接合计持有浙江建投工程物资设备有限公司 94.58%的股权，拥有权
益比例 94.58%。
[注 11]本公司持有浙江省建设装饰集团有限公司 70.00%的股权，子公司浙江省一建建设集团有限
公司持有浙江省建设装饰集团有限公司 30.00%的股权，本公司直接间接合计持有浙江省建设装饰集团
有限公司 96.09%的股权，拥有权益比例 96.09%。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
持股比
享有表决 级 未纳入合并
序号 企业名称 例 注册资本 投资额
权（%） 次 范围原因
（%）
China Zhejiang-
英镑 529.70 英镑 285.60
1 Westfields construction 51.00 50.00 1 [注]
Limited Joint Venture 万元 万元
不能通过控
新昌县浙建如城产 人民币 人民币 350.00
2 70.00 70.00 1 制实现可变
业发展有限公司 45,000.00 万元 万元
回报
嘉兴浙建运河湾 不能通过控
人民币
3 开发建设有限公 65.00 65.00 10000 万元 1 制实现可变
1017.25 万元
司 回报
[注]根据 2018 年 4 月浙建国际与 Westfields Construction Limited 公司签订的联合体协议，
双方共同组成一个新的联合体，公司持股比例为 51.00%，但表决权比例为 50.00%，无法形成控制，故
作为权益法下核算的长期股权投资。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
286
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
（2 ） 重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余
子公司名称 少数股东持股比例
的损益 分派的股利 额
浙江省一建建设集团
22.74% 8,548,044.60 327,131,116.64
有限公司
浙江省二建建设集团
24.73% 29,988,580.08 474,776,519.00
有限公司
浙江省三建建设集团
24.78% 27,278,962.96 342,418,895.75
有限公司
浙江省工业设备安装
1.57% 769,498.44 377,320.33 10,702,826.69
集团有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
[注]：本公司对浙江一建、浙江二建、浙江三建的少数股东权益负有回购义务，本公司认为该回购义务
很可能发生，故在合并报表层面将不可避免要交付的现金的现值重分类为长期应付款。
（3 ） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
期末余额 期初余额
子公
司名 非流 非流 非流 非流
流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
称 动资 动负 动资 动负
资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 债 产 债
浙江
省一
10,16 2,002 12,16 9,955 10,50 9,855 1,953 11,80 9,637 10,18
建建 547,6 547,1
4,918 ,707, 7,626 ,140, 2,807 ,817, ,068, 8,886 ,794, 4,942
设集 66,79 48,50
,993. 216.1 ,209. 573.1 ,363. 576.0 681.3 ,257. 278.8 ,786.
团有 0.71 8.12
80 4 94 2 83 8 8 46 2 94
限公
司
浙江
省二
9,459 3,640 13,09 11,05 11,09 9,360 3,541 12,90 10,97 11,00
建建 33,03 34,60
,360, ,258, 9,619 7,961 0,994 ,546, ,776, 2,322 2,545 7,151
设集 3,643 5,699
970.0 130.2 ,100. ,038. ,681. 353.0 301.6 ,654. ,623. ,322.
团有 .86 .55
4 9 33 10 96 3 3 66 28 83
限公
司
浙江
省三
13,53 1,481 15,01 13,45 13,56 12,85 1,489 14,34 12,80 13,00
建建 111,1 198,2
0,326 ,004, 1,331 3,651 4,828 5,019 ,647, 4,666 9,858 8,132
设集 76,47 74,24
,316. 690.3 ,006. ,829. ,307. ,143. 396.5 ,540. ,316. ,558.
团有 7.23 2.03
48 6 84 85 08 65 1 16 68 71
限公
司
浙江
省工
5,945 6,166 5,458 5,458 5,819 6,050 5,367 5,367
业设 220,3 231,2
,936, ,335, ,608, ,608, ,031, ,300, ,005, 558,1 ,563,
备安 99,14 0.00 68,45
857.2 999.4 761.8 761.8 713.2 168.7 041.8 28.97 170.7
装集 2.21 5.55
6 7 6 6 0 5 2 9
团有
限公
287
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
司
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名
称 综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
浙江省一
-
建建设集 4,766,587 40,875,37 40,875,37 5,701,056 96,264,61 96,264,61 452,431,2
259,577,7
团有限公 ,013.98 5.59 5.59 ,667.13 3.72 3.72 62.54
15.42
司
浙江省二
建建设集 5,778,665 121,639,2 121,639,2 75,575,16 6,570,948 136,062,6 136,062,6 462,132,1
团有限公 ,074.38 10.32 10.32 3.12 ,816.57 00.04 00.04 74.77
司
浙江省三
建建设集 6,001,142 109,968,7 109,968,7 85,785,43 6,709,281 112,464,2 112,464,2 506,731,2
团有限公 ,688.61 18.31 18.31 9.00 ,533.00 11.45 11.45 68.27
司
浙江省工
- -
业设备安 3,807,504 49,012,63 49,012,63 3,531,839 54,017,56 54,017,56
117,972,5 132,361,5
装集团有 ,514.65 9.65 9.65 ,012.67 4.16 4.16
18.54 15.48
限公司
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或
合营企业或联 联营企业投资
主要经营地 注册地 业务性质
营企业名称 直接 间接 的会计处理方
法
浙江建投发展
房地产开发有 浙江省 浙江省 房地产业 50.00% 权益法核算
限公司
五矿财富投资
杭州市 杭州市 投资咨询 40.00% 权益法核算
管理有限公司
台州东部建材
台州市 台州市 建材销售 42.50% 权益法核算
科技有限公司
南昌城建构件
南昌市 南昌市 建材销售 40.00% 权益法核算
有限公司
浙江建投机械
杭州市 杭州市 设备租赁 20.00% 权益法核算
租赁有限公司
浙江基建投资 租赁和商务服
杭州市 杭州市 44.00% 权益法核算
管理有限公司 务业
ChinaZhejian
g–
Westfields
construction 英国 建筑施工 51.00% 权益法核算
Limited
Joint
Venture
宁波钢杰人力
租赁和商务服
资源开发有限 宁波市 宁波市 40.00% 权益法核算
务业
公司
288
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
浙江浙丽建设
土木工程建筑
发展有限责任 丽水市 丽水市 49.00% 权益法核算
业
公司
宁波奉化交投
土木工程建筑
基础建设工程 宁波市 宁波市 49.00% 权益法核算
业
有限公司
衢州市慧城酒
店管理有限公 衢州市 衢州市 酒店管理 50.00% 权益法核算
司
温州市浙建未
来社区建设发 温州市 温州市 房地产业 7.00% 权益法核算
展有限公司
丽水市振兴乡
村建设发展有 丽水市 丽水市 土地管理业 39.00% 权益法核算
限公司
龙泉市浙建昊
天建设发展有 龙泉市 龙泉市 建筑装饰 50.00% 权益法核算
限公司
浙江湖州梓城
建设开发有限 湖州市 湖州市 房地产业 49.00% 权益法核算
公司
泰顺交投基础
建设工程有限 温州市 温州市 公路建筑 49.00% 权益法核算
公司
浙江中衡工程
设计咨询有限 杭州市 杭州市 技术服务业 40.00% 权益法核算
公司
苍南县建投基
土木工程建筑
础建设有限公 温州市 温州市 40.00% 权益法核算
业
司
缙云县仙旭建
设管理有限公 丽水市 丽水市 工程管理服务 49.00% 权益法核算
司
浙江财金未来
投资与资产管
社区股权投资 杭州市 杭州市 20.00% 权益法核算
理
有限责任公司
杭州财金未来
社区股权投资 投资与资产管
杭州市 杭州市 33.30% 权益法核算
合伙企业（有 理
限合伙）
浙江浙浦建设
金华市 金华市 房屋建筑业 50.00% 权益法核算
有限公司
阿拉尔市浙建
新型建材集团 阿拉尔市 阿拉尔市 制造业 49.00% 权益法核算
有限公司
浙建长三角
（嘉善）建设 嘉兴市 嘉兴市 房屋建筑业 49.00% 权益法核算
有限公司
浙建联城（浙
江）建设有限 绍兴市 绍兴市 房屋建筑业 50.00% 权益法核算
公司
浙江浙景建设
丽水市 丽水市 房屋建筑业 49.00% 权益法核算
发展有限公司
浙江浙兰建设
金华市 金华市 房屋建筑业 50.00% 权益法核算
有限公司
衢州滨江浙建
衢州市 衢州市 房地产业 50.00% 权益法核算
物业管理服务
289
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
有限公司
金华网新科技
产业孵化园建 金华市 金华市 房屋建筑业 20.00% 权益法核算
设有限公司
金华浙武建设
金华市 金华市 房屋建筑业 50.00% 权益法核算
有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
浙江建投 衢州市慧 龙泉市浙 嘉兴浙建 浙江建投 衢州市慧 龙泉市浙 嘉兴浙建
发展房地 城酒店管 建昊天建 运河湾开 发展房地 城酒店管 建昊天建 运河湾开
产开发有 理有限公 设发展有 发建设有 产开发有 理有限公 设发展有 发建设有
限公司 司 限公司 限公司 限公司 司 限公司 限公司
248,952,3 2,492,646 377,796,8 15,216,66 261,918,5 2,293,770 48,866,86
流动资产
09.82 ,793.41 46.92 1.15 53.74 ,430.36 3.59
其中：现
115,595,9 6,870,694 4,424,166 37,538,81 24,896,73
金和现金 24,887.85 26,183.77
15.95 .59 .71 2.58 0.36
等价物
非流动资 19,168,66 109,161.5 356,917.7 19,219,32 273,853,2
42,377.63 42,852.65
产 2.37 6 0 2.52 34.11
248,994,6 2,511,815 377,906,0 15,573,57 261,961,4 2,312,989 322,720,0
资产合计
87.45 ,455.78 08.48 8.85 06.39 ,752.88 97.70
172,026,8 681,212,2 5,170,551 184,502,9 560,770,5 2,556,624
流动负债 6,250.00
80.20 35.12 .37 43.66 57.15 .74
非流动负 558,895,1 107,427,2 470,125,1 51,952,00
债 21.97 25.91 21.97 2.69
172,026,8 1,240,107 112,597,7 184,502,9 1,030,895 54,508,62
负债合计 6,250.00
80.20 ,357.09 77.28 43.66 ,679.12 7.43
少数股东
权益
归属于母
76,967,80 1,271,708 265,308,2 15,567,32 77,458,46 1,282,094 268,211,4
公司股东
7.25 ,098.69 31.20 8.85 2.73 ,073.76 70.27
权益
按持股比
例计算的 38,483,90 635,854,0 132,654,1 10,118,76 38,729,23 641,047,0 134,105,7
净资产份 3.63 49.35 15.60 3.75 1.37 36.88 35.13
额
- -
-
调整事项 22,093,21 53,736.25 19,727,87 25,000.00
25,000.01
9.27 4.36
--商誉
--内部交
易未实现
利润
--其他
对合营企
38,483,90 613,760,8 132,629,1 10,172,50 38,729,23 621,319,1 134,080,7
业权益投
3.63 30.08 15.59 0.00 1.37 62.52 35.13
资的账面
290
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
价值
存在公开
报价的合
营企业权
益投资的
公允价值
289,302.8 21,791,04
营业收入
1 8.51
- - - -
财务费用 1,793,821 156,921.8 -1,651.29 -1,226.40 6,545,469 785,530.7 -786.91
.85 8 .89 9
所得税费 9,166,475
用 .87
- - - - -
- 51,181,00
净利润 490,655.4 10,385,97 2,903,239 4,041,547 794,439.3
82,671.15 6.08
8 5.07 .07 .88 9
终止经营
的净利润
其他综合
收益
- - - - -
综合收益 - 51,181,00
490,655.4 10,385,97 2,903,239 4,041,547 794,439.3
总额 82,671.15 6.08
8 5.07 .07 .88 9
本年度收
到的来自
合营企业
的股利
其他说明
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
杭 C 杭 C
州 h 州 h
宁 阿 财 i 宁 阿 财 i
浙 丽 浙 丽
浙 波 浙 拉 金 n 浙 波 浙 拉 金 n
建 缙 苍 水 建 缙 苍 水
五 台 浙 江 奉 江 尔 未 a 五 台 浙 江 奉 江 尔 未 a
长 云 南 市 长 云 南 市
矿 州 南 江 浙 浙 化 湖 市 来 Z 矿 州 南 江 浙 浙 化 湖 市 来 Z
三 县 县 振 三 县 县 振
财 东 昌 浙 丽 江 交 州 浙 社 h 财 东 昌 浙 丽 江 交 州 浙 社 h
角 仙 建 兴 角 仙 建 兴
富 部 城 景 建 浙 投 梓 建 区 e 富 部 城 景 建 浙 投 梓 建 区 e
（ 旭 投 乡 （ 旭 投 乡
投 建 建 建 设 兰 基 城 新 股 j 投 建 建 建 设 兰 基 城 新 股 j
嘉 建 基 村 嘉 建 基 村
资 材 构 设 发 建 础 建 型 权 i 资 材 构 设 发 建 础 建 型 权 i
善 设 础 建 善 设 础 建
管 科 件 发 展 设 建 设 建 投 a 管 科 件 发 展 设 建 设 建 投 a
） 管 建 设 ） 管 建 设
理 技 有 展 有 有 设 开 材 资 n 理 技 有 展 有 有 设 开 材 资 n
建 理 设 发 建 理 设 发
有 有 限 有 限 限 工 发 集 合 g 有 有 限 有 限 限 工 发 集 合 g
设 有 有 展 设 有 有 展
限 限 公 限 责 公 程 有 团 伙 – 限 限 公 限 责 公 程 有 团 伙 –
有 限 限 有 有 限 限 有
公 公 司 公 任 司 有 限 有 企 W 公 公 司 公 任 司 有 限 有 企 W
限 公 公 限 限 公 公 限
司 司 司 公 限 公 限 业 e 司 司 司 公 限 公 限 业 e
公 司 司 公 公 司 司 公
司 公 司 公 （ s 司 公 司 公 （ s
司 司 司 司
司 司 有 t 司 司 有 t
限 f 限 f
合 i 合 i
291
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
伙 e 伙 e
） l ） l
d d
s s
c c
o o
n n
s s
t t
r r
u u
c c
t t
i i
o o
n n
L L
i i
m m
i i
t t
e e
d d
J J
o o
i i
n n
t t
V V
e e
n n
t t
u u
r r
e e
2 1
1 9 1 1 1 3 1 4 , 8 1 4 2 1 8 1 2 1 1 3 , 8 1 4 2
8 9 9 4 8
5 5 7 9 4 1 9 0 0 2 5 5 6 7 5 8 0 1 9 9 1 2 2 5 6
0 2 3 2 8
8 0 4 6 4 5 7 3 9 8 8 6 7 7 8 3 0 0 9 1 1 5 0 8 5
, , , , ,
, , , , , , , , 9 , , , , , , , , , , , 1 , , , ,
7 6 3 3 0
7 2 1 4 7 3 2 6 , 5 2 6 2 3 9 8 5 4 3 9 , 1 9 9 3
8 1 7 8 3
流 8 4 0 7 3 5 3 2 2 2 6 5 8 7 7 9 4 3 8 9 6 7 9 5 0
3 5 0 1 9
动 3 2 8 5 0 4 4 4 0 7 1 0 1 2 1 4 8 5 0 4 6 4 4 4 9
, , , , ,
资 , , , , , , , , 0 , , , , , , , , , , , 4 , , , ,
8 3 7 4 6
产 7 0 1 7 5 9 1 6 , 9 7 7 9 2 0 7 2 6 7 9 , 6 9 7 7
8 1 8 9 6
1 2 2 9 5 2 3 9 1 0 5 1 1 1 3 8 3 8 2 3 6 9 4 9 0
9 8 1 9 9
2 0 1 7 0 5 1 4 4 2 1 3 5 2 3 0 0 3 3 7 5 2 8 6 5
. . . . .
. . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . 5 . . . .
1 2 7 7 9
8 7 9 7 3 6 7 5 . 6 3 2 3 3 5 4 5 6 5 9 . 7 3 4 7
1 9 8 2 9
7 3 8 2 8 4 5 7 4 6 1 9 6 1 1 5 0 0 0 8 0 3 1 2 1
9 4
2 4 2 1 2 5 1 1 3 1 1 4 1 2 1 4 2 1 1 5 1 1 3 1 2 4 1 2
非 , 3 5 9 , 2 , , 5 , , 7 2 9 4 2 6 9 , 8 4 , 5 , , 1 2 9
0 0
流 9 6 , , 0 4 2 6 , 3 9 6 5 , , 2 , , 2 7 8 9 , 1 2 9 7 ,
. .
动 7 , 5 4 2 , 3 6 6 2 7 , , 6 1 , 5 9 0 , , 2 6 4 4 , , 4
0 0
资 8 6 7 1 0 8 9 9 1 3 2 3 6 5 7 6 3 1 8 6 8 7 4 3 8 1 1 3
0 0
产 , 7 3 3 , 3 , , 2 , , 0 3 2 9 7 3 4 , 5 6 , 6 , , 6 9 3
7 2 , , 2 3 6 7 , 1 2 2 4 . , 3 , , 6 9 2 1 , 5 6 7 6 .
292
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
7 , 5 7 9 . 5 7 8 2 1 . , 7 5 , 0 5 2 . . 4 2 0 3 . , 3
2 6 3 6 1 6 2 0 9 0 0 7 7 0 8 7 2 6 2 1 2 2 2 7 8 0 4 6
. 4 9 5 . 6 . . 0 . . 5 6 1 4 4 7 . 0 4 . 5 . . 2 1
6 0 . . 9 0 5 . 5 6 0 . 1 . . 2 4 . 7 1 5
1 . 1 2 2 3 6 2 6 9 . 4 . 5 0 0 9 2 7 9 .
9 6 7 1 6 1 1 0 3 5 0
0 4 4 6
1 2 1 1
1 , 1 1 1 1 3 1 1 4 , 8 2 4 2 1 , 2 1 2 1 2 1 3 , 8 2 4 2
4
6 3 9 0 9 4 1 9 2 0 1 2 8 5 6 9 2 1 1 0 1 0 2 9 1 2 4 5 6
2
1 8 9 0 8 5 6 8 8 4 0 9 3 6 7 1 8 0 3 1 1 1 3 3 1 5 8 8 5
,
, 6 , , , , , , , , 1 , , , , , 1 , , , , , , , 3 , , , ,
5
7 , 6 1 4 2 5 9 2 9 , 0 8 6 3 5 , 4 2 7 0 3 6 1 , 5 1 9 3
3
资 6 9 8 9 9 5 9 0 2 4 1 0 9 5 1 5 6 2 8 5 2 0 8 3 9 9 9 5 3
0
产 2 1 1 7 6 5 4 3 8 7 7 4 6 0 1 1 4 7 5 6 3 7 5 8 1 3 1 4 9
,
合 , 4 , , , , , , , , 2 , , , , , 4 , , , , , , , 3 , , , ,
3
计 4 , 6 6 0 3 5 9 2 8 , 2 5 7 5 7 , 8 3 8 3 8 8 4 , 8 3 7 1
6
8 6 6 5 8 8 7 0 0 1 3 0 1 1 6 9 7 0 4 5 4 6 9 4 2 5 6 9 3
1
5 6 1 4 9 4 7 2 8 5 5 5 1 3 8 3 7 4 8 2 2 5 5 5 9 9 3 6 9
.
. 1 . . . . . . . . 4 . . . . . 4 . . . . . . . 3 . . . .
9
4 . 1 3 6 0 6 3 5 1 . 4 9 2 0 7 . 9 8 7 7 9 2 7 . 7 3 4 0
6
8 6 4 8 4 4 7 1 0 3 1 1 5 9 6 2 6 5 1 0 0 9 4 5 2 5 7 2 7
3 8 5 3
7 1 1 2 1 3 1 2 7 1 1 1 3 1 2
4 9 9 5 1 9 2 8
6 6 6 2 9 5 3 6 5 0 1 6 0 5 6 2 2 2 0
2 6 0 4 7 5 4 7
7 0 , 6 3 2 7 8 , 7 8 2 7 1 7 9 8 , 6 , 7
, , , , , , , ,
, , 3 , , , , 9 2 , , , , , , , 4 2 , 7 ,
3 1 2 - 2 1 3 5 0
7 3 7 3 5 6 2 7 0 1 7 6 2 5 6 9 1 7 1 5 2
5 9 7 8 7 6 9 5 0
流 8 9 8 5 3 3 2 , 1 2 7 2 7 9 4 8 , 3 3 3 3
9 7 5 4 8 4 3 3 8
动 4 6 , 6 8 8 3 7 , 3 8 9 9 6 1 7 1 , 6 , 8
, , , 9 , , , , ,
负 , , 1 , , , , 7 3 , , , , , , , 9 9 , 2 ,
4 4 6 . 7 2 7 5 7
债 6 8 2 2 3 8 5 6 1 0 5 2 1 1 0 0 6 8 6 0 0
5 4 1 0 0 3 9 3 0
8 8 9 4 8 4 1 . 6 3 5 9 0 3 7 5 . 7 4 0 0
2 3 7 6 7 7 7 9 8
8 8 . 8 9 7 4 1 . 9 0 8 0 4 1 8 0 . 7 . 4
. . . . . . . .
. . 7 . . . . 2 4 . . . . . . . 2 8 . 1 .
8 5 7 8 4 4 2 9
0 7 2 2 0 2 6 5 9 6 1 1 1 9 5 5 7 9 2
8 2 5 0 4 4 9 8
7 9 9 5 7 3 1 5 1 9 5 9 0 9 3
1
5 , 4 5
1
2 4 5 9 5
0
, 9 4 7 9
,
3 , 6 , ,
5
6 5 , 8 0
非 1
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
流 4
, 3 . . . . . . . . 0 . . . . 4 . . . . . . . . 4 . . . .
动 ,
3 , 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0
负 3
1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
债 1
9 1 7 0 7
5
. 3 8 5 5
.
4 . 7 . .
8
7 2 . 5 5
0
2 4 9 3
5
4 1 1 6 9 1 2 1 9 3 1 6 1 - 2 6 1 1 1 1 9 2 1 8 3 5 2 1 2 2
负
4 , 6 , 6 2 9 5 0 3 , , 5 8 0 4 , 6 7 0 5 4 5 7 6 5 , 2 , 0
债
, 3 0 3 , 6 3 2 , 7 5 2 7 4 8 , 2 7 , 1 , , 7 , 9 9 2 6 7 7
合
7 1 , 7 1 , , , 2 , 4 0 , 9 , 7 1 , 1 , 3 5 , 0 , , 7 , 5 ,
计
1 7 3 8 9 3 5 6 7 2 7 1 1 . 7 9 0 2 6 5 9 5 6 0 9 8 3 1 3 2
293
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
9 , 9 , 7 5 3 3 5 2 , , 2 0 7 3 , 7 4 9 3 3 4 8 8 6 , 3 , 3
, 3 6 1 , 6 8 8 , 3 5 3 3 6 8 , 5 9 , 6 , , 1 , 7 5 9 6 2 8
7 0 , 2 4 , , , 6 , 0 1 , , 0 1 , 2 , 7 5 , 7 , , 8 , 0 ,
7 8 8 9 4 2 3 8 1 5 2 6 0 5 2 3 1 3 1 9 3 0 0 0 3 7 6 0 0
2 , 8 . 3 4 8 4 7 1 , . 3 5 3 , 0 7 3 7 9 7 8 5 7 . 4 . 0
. 6 8 7 . 8 9 7 . 4 5 4 9 0 . 5 0 . 4 . . 1 . 8 1 8 7 1 4
3 0 . 2 5 . . . 7 . 6 5 . . 6 0 . 4 . 4 2 . 9 . . 5 . 9 .
5 1 7 2 2 0 2 5 6 3 9 6 0 3 1 4 1 4 9 9 8 5 5 7 2
. 9 9 5 7 3 . 1 5 . 9 5 9 0 5 9 3
2 5 7
9 7 0
少
数
股
东
权
益
1 1 5 8 1 4 1 1 5 8 1 4
6 3 9 1 2 4 3 6 5 7 4 9 1 1 4 3 2 5
1 0 5 2 2 5 2 0 5 2 2 5
9 9 3 8 3 6 7 7 8 1 3 6 5 7 3 6 3 8
归 7 2 3 2 6 6 6 0 4 3 2 6
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
属 , , , , , , , , , , , ,
6 2 8 8 0 2 9 7 5 1 1 1 6 9 6 6 1 1
于 0 2 6 8 7 6 7 1 0 3 0 2
0 8 1 9 5 6 5 2 3 3 4 2 2 7 6 7 5 0
母 4 9 6 0 7 5 5 6 4 1 5 0
6 4 9 9 6 5 2 4 3 1 8 1 9 6 6 7 1 1
公 2 8 9 2 3 1 8 0 7 9 4 1
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
司 , , , , , , , , , , , ,
0 7 5 1 1 0 5 3 0 2 7 1 5 8 7 1 3 1
股 7 6 7 8 4 5 7 7 9 8 7 5
6 7 2 3 8 5 9 0 1 7 0 1 4 2 9 8 8 3
东 1 4 9 8 7 6 7 1 2 7 1 9
0 2 4 5 8 5 0 0 7 0 4 1 5 2 4 6 7 4
权 3 6 0 8 2 2 0 8 1 1 5 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
益 . . . . . . . . . . . .
3 3 6 7 6 0 7 5 4 9 7 3 2 6 0 2 2 8
1 1 6 9 0 3 1 5 6 9 5 2
4 5 6 5 2 4 5 0 1 5 6 7 6 7 0 6 5 4
3 2 1 6 4 5 2 5 8 0 8 3
2 4 1 2 4 1
按 4 2 1 4 5 1 2 1 2 6 2 5 3 1 4 4 2 1 5 2
9 1 0 5 7 8 9 1 0 5
持 6 9 5 5 0 1 2 8 7 2 9 0 4 5 7 9 1 7 9 9
, 0 3 1 , , , 6 3 1
股 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2 , , , 6 9 2 , , ,
比 8 5 7 9 1 5 6 5 0 1 8 7 5 7 0 0 3 9 8 6
6 3 1 8 5 8 5 0 4 7
例 1 8 1 7 2 2 6 9 8 1 5 0 2 7 9 7 9 7 1 3
0 9 7 6 8 8 4 9 2 1
计 7 2 3 1 6 8 9 6 9 9 1 3 1 8 9 8 6 1 0 1
, 4 3 2 , , , 4 6 3
算 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5 , , , 4 4 2 , , ,
的 0 5 9 5 3 0 8 7 7 0 8 5 1 2 3 7 7 8 8 5
7 5 4 6 7 1 1 3 7 0
净 8 7 0 6 3 9 7 6 2 0 3 0 0 4 4 5 2 2 7 7
6 2 1 7 7 1 1 7 3 3
资 5 5 8 7 6 4 6 9 0 1 8 8 6 6 4 2 9 1 3 8
. 0 5 3 . . . 0 7 4
产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 . . . 1 3 5 . . .
份 2 6 9 0 6 3 9 4 2 3 8 0 4 7 5 0 0 2 9 7
2 4 5 6 8 4 7 2 2 2
额 5 4 4 8 0 1 7 7 0 0 8 5 6 2 7 9 6 7 1 7
3 9 2 4 3 4
4 - 2 - 5 2 - 1 2 2 - -
, 4 0 1 , 9 , 1 , 0 , 1 1
2 0 , 5 5 0 4 9 2 , 0 9 ,
6 4 0 , 5 , 4 6 5 5 1 6 1
调
5 , 8 6 5 2 4 , 4 8 7 , 5
整
, 8 4 0 , 3 , 3 , 0 , 3 9
事
8 2 , 0 0 0 4 3 6 , 4 1 ,
项
9 5 4 , 1 . 3 4 8 0 7 5 0
3 . 3 0 2 6 5 . 4 0 7 . 7
. 3 5 0 . 9 . 2 . 0 . 7 2
2 6 . 0 6 3 0 8 . 4 1 .
294
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
6 6 . 6 5 6 0 7 9
1 0 0 4
0
-
-
商
誉
-
-
内
部
交
易
未
实
现
利
润
-
-
其
他
对 2 4 1 2 4 1
4 3 1 4 4 2 1 2 1 1 6 3 5 3 1 4 4 2 2 1 6 2
联 1 0 5 8 9 1 0 5
6 3 5 5 9 9 1 2 8 1 4 1 0 4 5 7 9 8 1 7 1 8
营 5 3 1 , , 6 3 1
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
企 , , , 9 2 , , ,
8 8 7 9 7 3 5 6 5 4 5 1 7 5 7 0 0 2 3 9 8 4
业 9 2 6 8 5 0 4 5
1 4 1 7 2 4 2 6 9 8 6 0 0 2 7 9 7 3 9 7 2 7
权 4 6 6 8 4 9 2 1
7 8 3 1 1 5 8 9 6 9 3 6 3 1 8 9 8 8 6 1 8 2
益 9 3 6 , , 4 6 6
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
投 , , , 4 2 , , ,
0 4 9 5 5 0 0 8 7 7 4 5 5 1 2 3 7 4 7 8 3 5
资 5 6 3 1 1 3 7 7
8 6 0 6 1 1 9 7 6 2 3 2 0 0 4 4 5 7 2 2 5 0
的 3 4 3 1 1 7 3 1
5 8 8 7 1 2 4 6 9 0 6 3 8 6 6 4 2 7 9 1 1 5
账 3 6 9 . . 0 7 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
面 . . . 3 5 . . .
2 9 9 0 2 1 3 9 4 2 6 7 0 4 7 5 0 1 0 2 3 8
价 0 2 4 4 7 2 2 5
5 0 4 8 4 3 1 7 7 0 5 4 5 6 2 7 9 8 6 7 8 3
值 9 8 2 4 3 3
存
在
公
开
报
价
的
联
营
企
业
权
益
投
资
的
公
允
价
值
295
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
3 1 5 1 2 6 1 2 1 1 5 1 -
3 2 9 6 3 7 6 4 1
4 1 5 4 5 9 6 0 0 0 3 2 1
6 0 6 8 8 1 4 3 3
0 1 0 5 1 4 0 2 7 6 7 4 4
, , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , ,
2 9 8 1 8 8 6 4 8
6 4 6 0 3 1 4 7 5 6 4 8 5
5 2 5 0 0 0 1 1 2
营 0 1 5 5 1 0 0 0 6 1 0 2 0 9 2 2 0 0 6 1
2 4 7 0 2 4 0 9 0
业 . 6 6 7 0 . . . 9 2 2 9 . 5 0 1 . . 4 6
, , , , , , , , ,
收 0 , , , , 0 0 0 , , , , 0 , , , 0 0 , ,
5 3 4 5 1 4 7 8 9
入 0 3 3 2 4 0 0 0 6 7 8 2 0 3 4 9 0 0 7 8
7 6 9 4 9 7 1 6 4
2 0 0 8 4 2 4 0 2 8 6 6 5
4 8 2 5 5 3 1 3 5
2 2 2 2 0 1 7 2 4 7 9 6 2
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
1 5 1 2 3 9 0 6 8
9 9 7 1 7 5 3 6 4 6 3 6 9
5 3 9 4 6 7 9 6 9
6 0 8 3 6 3 8 8 0 0 1 4 3
-
- - - - - - 1 - - 1
1 2 5 2 1 5 5 7 2 1 5 6 1 1 8 1
9 1 1 2 - - 2 2 3 1 1 1
, , , , , , , , , , , 2 , , , , 5
, , , , 3 3 , , , , , ,
3 2 0 5 1 0 5 6 0 6 5 5 3 2 6 0 ,
6 4 3 3 8 3 7 0 1 1 1 9
1 5 7 2 4 3 8 5 7 0 4 1 0 3 8 8 0
8 8 9 0 1 2 5 2 3 6 3 6
1 8 9 2 6 1 1 1 3 6 8 , 5 7 2 3 8
净 7 3 2 1 , , 6 3 5 5 3 6
, , , , , , , , , , , 4 , , , , 7
利 , , , , 1 8 , , , , , ,
7 2 3 3 1 8 8 1 9 0 0 9 4 0 8 6 ,
润 7 3 5 5 5 3 2 1 5 7 7 2
5 3 6 8 8 0 0 2 3 6 4 3 5 6 2 9 5
6 5 7 8 0 8 8 7 2 2 2 9
3 4 5 4 6 2 6 7 3 6 7 . 0 7 5 3 7
4 3 3 6 . . 3 7 8 3 8 0
. . . . . . . . . . . 5 . . . . 5
. . . . 4 2 . . . . . .
3 5 9 1 7 0 6 0 7 8 7 8 1 6 3 0 .
1 9 7 7 1 2 0 3 9 0 1 3
7 9 5 9 3 8 7 6 9 1 5 1 9 0 0 5
2 6 4 1 8 3 3 3 0 9
8
终
止
经
营
的
净
利
润
3
,
9
其 1
他 4
综 ,
合 5
收 3
益 7
.
8
3
- - - - 1 2 5 2 1 5 - - 5 7 2 1 5 - 2 6 - 1 1 1 - - 8 1 -
9 1 1 2 , , , , , , 3 3 , , , , , 2 5 , 2 , , 3 1 1 , 1 1
综
, , , , 3 2 0 5 1 0 8 3 5 6 0 6 5 , 1 3 , 2 6 , , , 0 , 1
合
6 4 3 3 1 5 7 2 4 3 1 2 8 5 7 0 4 7 , 0 0 3 8 1 1 1 8 9 ,
收
8 8 9 0 1 8 9 2 6 1 , , 1 1 3 6 8 5 4 5 2 7 2 3 6 3 3 6 1
益
7 3 2 1 , , , , , , 1 8 , , , , , 6 9 , 3 , , 5 5 3 , 6 7
总
, , , , 7 2 3 3 1 8 5 3 8 1 9 0 0 , 3 4 , 0 8 , , , 6 , 3
额
7 3 5 5 5 3 6 8 8 0 0 8 0 2 3 6 4 2 . 5 1 6 2 5 7 7 9 2 ,
6 5 7 8 3 4 5 4 6 2 . . 6 7 3 6 7 8 5 0 7 7 5 2 2 2 3 9 0
296
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
4 3 3 6 . . . . . . 4 2 . . . . . 3 8 . 7 . . 8 3 8 . 0 3
. . . . 3 5 9 1 7 0 1 2 6 0 7 8 7 . 1 . 6 3 . . . 0 . 7
1 9 7 7 7 9 5 9 3 8 7 6 9 1 5 0 1 3 9 0 9 0 1 0 3 .
2 6 4 1 8 3 3 3 0 9 7
5
本
年
2
度
,
收
4
到
5
的
6
来
,
自
0
联
8
营
2
企
.
业
8
的
5
股
利
其他说明
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计 14,549,947.71 8,775,777.02
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 6,270,250.97 275,777.02
--综合收益总额 6,270,250.97 275,777.02
联营企业：
投资账面价值合计 29,308,955.48 23,359,285.64
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -8,778,368.96 -8,975,468.97
--综合收益总额 -8,778,368.96 -8,975,468.97
其他说明
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 不适用
297
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
2、涉及政府补助的负债项目
适用 □不适用
单位：元
本期计入营
本期新增补 本期转入其 本期其他变 与资产/收
会计科目 期初余额 业外收入金 期末余额
助金额 他收益金额 动 益相关
额
土地补偿收 65,920,107 2,277,048. 67,303,483
893,673.04 与资产相关
益 .30 80 .06
拆迁补偿收 35,377,896 34,501,850
876,046.54 与资产相关
益 .96 .42
财政城镇保
障性住房专 609,000.00 126,602.90 482,397.10 与资产相关
用款
拆迁补偿收 7,376,066. 7,193,308.
182,757.97 与收益相关
益 72 75
西湖区院士 1,240,977. 1,228,485.
12,492.60 与收益相关
工作站 66 06
基于 BIM 和
机器人的 H
形钢智能自
动化生产线 117,162.24 117,162.24 与收益相关
关键技术研
究与应用-
省拨
基于 BIM 和
物联网的装
配式建筑建
3,977.27 3,977.27 与收益相关
造过程关键
技术研究与
示范-国拨
“十四五课
题”国家重
点研发计划
“智能机器
人”重点专
项“工业机
器人工艺应
343,988.38 10,556.28 333,432.10 与收益相关
用程序集成
开发平台”
项目“工业
机器人离线
编程虚拟仿
真平台”课
题（财政）
“十四五课
题”国家重
点研发计划
“智能机器
人”重点专
项“工业机 173,559.24 1,834.49 171,724.75 与收益相关
器人工艺应
用程序集成
开发平台”
项目“工业
机器人典型
298
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
工艺示范应
用”课题
（财政）
2023C01154
传统产业的
绿色智能制
造关键技术
和装备研发
100,433.21 150,000.00 3,027.16 247,406.05 与收益相关
一土建行业
的绿色智能
建造关键技
术和装备研
发（财政）
科研专项经 1,045,000. 1,120,363.
127,534.21 52,170.97 与收益相关
费 00 24
课题经费 400,000.00 37,003.98 362,996.02 与收益相关
111,790,70 3,472,048. 2,200,143. 113,062,60
合计
3.19 80 20 8.79
3、计入当期损益的政府补助
适用 □不适用
单位：元
会计科目 本期发生额 上期发生额
其他收益 32,913,837.58 17,628,667.55
营业外收入 270,100.00 18,353.60
合计 33,183,937.58 17,647,021.15
其他说明：
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降
至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策
略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各
种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
（一）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1． 信用风险管理实务
（1） 信用风险的评价方法
299
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用
风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依
据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融
工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的
风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或
法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
（2） 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信
用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出
的让步。
2． 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据
(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、
违约损失率及违约风险敞口模型。
3． 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措
施。
（1）货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
（2）应收款项
300
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的
且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
（二）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风
险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者
源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式
适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得
银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限
列示如下：
期末余额
项目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
非衍生金融负债
银行借款 17,714,063,659.08 19,623,378,966.23 9,232,862,697.72 5,273,497,055.38 5,117,019,213.13
应付票据 755,988,112.99 755,988,112.99 755,988,112.99 - -
应付账款 65,334,114,617.99 65,334,114,617.99 65,334,114,617.99 - -
其他应付款 10,103,113,774.31 10,103,113,774.31 10,103,113,774.31 - -
应付债券 2,737,715,613.87 2,857,249,135.66 355,548,944.46 1,570,600,000.00 931,100,191.20
长期应付款 274,838,200.83 278,689,511.63 278,689,511.63 - -
其他流动负债 1,509,744,027.28 1,521,199,582.84 1,521,199,582.84 - -
非衍生金融负债小计 98,429,578,006.35 100,473,733,701.65 87,581,517,241.94 6,844,097,055.38 6,048,119,404.33
合计 98,429,578,006.35 100,473,733,701.65 87,581,517,241.94 6,844,097,055.38 6,048,119,404.33
（续上表）
期初余额
项目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
非衍生金融负债
银行借款 18,793,344,348.62 20,682,913,347.74 9,853,804,586.42 5,566,212,305.09 5,262,896,456.23
应付票据 783,710,645.05 783,710,645.05 783,710,645.05 - -
应付账款 67,915,173,508.84 67,915,173,508.84 67,915,173,508.84 - -
其他应付款 9,738,015,912.19 9,738,015,912.19 9,738,015,912.19 - -
应付债券 1,730,531,592.14 2,087,962,713.43 32,554,420.38 981,841,646.84 1,073,566,646.21
长期应付款 466,255,817.70 482,528,834.63 387,164,497.24 95,364,337.39 -
其他流动负债 9,200,000.00 9,200,000.00 9,200,000.00 - -
非衍生金融负债小计 99,436,231,824.54 101,699,504,961.88 88,719,623,570.12 6,643,418,289.32 6,336,463,102.44
301
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
合计 99,436,231,824.54 101,699,504,961.88 88,719,623,570.12 6,643,418,289.32 6,336,463,102.44
注：银行借款包含短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债中长期借款部分；长期应付款包
含长期应付款及一年内到期的非流动负债中应付融资租赁款部分。
（三）市场风险
1．利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率
的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率
风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适
当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
2．外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司
面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期
的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七注释 63。
2、金融资产
（1 ） 转移方式分类
□适用 不适用
（2 ） 因转移而终止确认的金融资产
□适用 不适用
（3 ） 继续涉入的资产转移金融资产
□适用 不适用
其他说明
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
302
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计 第三层次公允价值计
合计
量 量 量
一、持续的公允价值
-- -- -- --
计量
应收款项融资 534,622,376.74 534,622,376.74
其他权益工具投资 48,934,301.53 48,934,301.53
资产合计 583,556,678.27 583,556,678.27
二、非持续的公允价
-- -- -- --
值计量
2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、债券投资、其他流动资产、其他权益工具投资和其他非流动金融资
产以初始成本为可观察值，按照可变现净值和成本孰低计算得出。
3、其他
本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具截止 2024 年 6 月 30 日的账面价
值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的
最低层次。三个层次的定义如下：
第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或
负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲
线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。
第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
浙江省国有资本
浙江杭州 资产管理 1,000,000.00 35.90% 35.90%
运营有限公司
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
其他说明：
303
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益（1）在子公司中的权益。。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益 2.、在合营安排或联营企业中的权益。。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
浙江建投发展房地产开发有限公司 本公司之合营企业
新昌县浙建如城产业发展有限公司 本公司之合营企业
浙江浙浦建设有限公司 本公司之合营企业
龙泉市浙建昊天建设发展有限公司 本公司之合营企业
衢州市慧城星展房地产开发有限公司 本公司合营企业之子公司
台州东部建材科技有限公司 本公司之联营企业
南昌城建构件有限公司 本公司之联营企业
南昌城建混凝土有限公司 本公司联营企业之子公司
浙江基建投资管理有限公司 本公司之联营企业
浙江建投机械租赁有限公司 本公司之联营企业
金华网新科技产业孵化园建设有限公司 本公司之联营企业
宁波钢杰人力资源开发有限公司 本公司之联营企业
浙江浙丽建设发展有限责任公司 本公司之联营企业
浙建长三角（嘉善）建设有限公司 本公司之联营企业
温州市浙建未来社区建设发展有限公司 本公司之联营企业
China Zhejiang-Westfields construction Limited
本公司之联营企业
Joint Venture
宁波奉化交投基础建设工程有限公司 本公司之联营企业
浙建联城（浙江）建设有限公司 本公司之联营企业
浙江浙景建设发展有限公司 本公司之联营企业
浙江浙兰建设有限公司 本公司之联营企业
浙江中衡工程设计咨询有限公司 本公司之联营企业
苍南县建投基础建设有限公司 本公司之联营企业
阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司 本公司之联营企业
嘉兴浙建运河湾开发建设有限公司 本公司之合营企业
金华浙武建设有限公司 本公司之合营企业
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
浙江富建投资管理有限公司 浙江国资公司下属公司
浙江省浙建房地产集团有限公司 浙江国资公司下属公司
太仓浙建地产发展有限公司 浙江国资公司下属公司
浙江富浙资产管理有限公司 浙江国资公司下属公司
杭州西子实验学校 浙江国资公司下属公司
浙江省富浙融资租赁有限公司 浙江国资公司下属公司
浙江省发展资产经营有限公司 浙江国资公司下属公司
浙江省明志贸易有限公司 浙江国资公司下属公司
杭州水务银湖制水有限公司 本公司子公司浙江建工之参股企业
遂昌县交投客运建设投资有限公司 本公司子公司浙江三建之参股企业
湘西自治州首创环保有限公司 本公司子公司浙江二建之参股企业
浙江省环境科技有限公司 浙江国资公司下属公司
宁波浙建建福建设开发有限责任公司 浙江国资公司下属公司
304
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
阿拉尔市西北兴业国有资本投资运营（集团）有限责任公
本公司子公司三五九之股东
司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 本公司子公司三五九之股东
浙江产权交易所有限公司 浙江国资公司下属公司
浙江省财务开发有限责任公司 本公司之少数股东
浙江建筑特种技术工程有限公司 国资控股
浙江工程建设管理有限公司 国资控股
浙江省建筑科学设计研究院有限公司 国资控股
浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司 国资控股
浙江省建科建筑设计院有限公司 国资控股
浙江广锐信息科技有限公司 国资控股
浙江省建设工程质量检验站有限公司 国资控股
浙江天正信息科技有限公司 国资控股
天台县交通工程建设有限公司 本公司孙公司之少数股东
其他说明
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
是否超过交易额
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 上期发生额
度
阿拉尔市浙建新
型建材集团有限 材料采购 39,898,082.76 39,898,082.76 否 40,939,764.33
公司
新疆青松建材化
工（集团）股份 材料采购 2,697,030.48 2,697,030.48 否 7,658,029.40
有限公司
宁波钢杰人力资
劳务服务 280,340,451.63 280,340,451.63 否 263,905,111.37
源开发有限公司
台州东部建材科
材料采购 16,973,827.87 16,973,827.87 否 1,373,393.93
技有限公司
浙建长三角（嘉
善）建设有限公 材料采购 18,102,110.12 18,102,110.12 否 69,316,438.55
司
浙江浙景建设发
工程施工 717,660.55 717,660.55 否
展有限公司
宁波浙建建福建
设开发有限责任 工程施工 515,321.90 515,321.90 否
公司
温州市浙建未来
社区建设发展有 工程施工 385,490.19 385,490.19 否
限公司
浙江中衡工程设
技术服务 240,566.04 240,566.04 否
计咨询有限公司
苍南县建投基础
工程施工 12,232,138.59 12,232,138.59 否 12,068,049.02
建设有限公司
浙江省建设工程
质量检验站有限 检测服务 25,679.03 25,679.03 否
公司
浙江广锐信息科
材料采购 否 122,566.37
技有限公司
305
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
浙江基建投资管
劳务服务 否 353,982.30
理有限公司
合计 372,128,359.16 否 395,737,335.27
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
阿拉尔市西北兴业国有资本
投资运营（集团）有限责任 工程施工 177,049,772.14
公司
阿拉尔市西北兴业国有资本
投资运营（集团）有限责任 工程设计 5,713,679.03
公司
阿拉尔市浙建新型建材集团
工程施工 9,947,015.34
有限公司
苍南县建投基础建设有限公
销售商品 23,298.15 89,841.43
司
苍南县建投基础建设有限公
工程施工 5,150,101.76
司
杭州水务银湖制水有限公司 工程施工 1,522,720.71 634,788.18
杭州水务银湖制水有限公司 物资批发 1,132.08
金华网新科技产业孵化园建
工程施工 273,317.76 4,386,115.50
设有限公司
龙泉市浙建昊天建设发展有
技术服务 50,943.40
限公司
宁波奉化交投基础建设工程
物资批发 249,533.32
有限公司
宁波钢杰人力资源开发有限
劳务服务 299,096.94
公司
宁波浙建建福建设开发有限
物资批发 3,056.75
责任公司
宁波浙建建福建设开发有限
技术服务 41,885.12
责任公司
衢州市慧城星展房地产开发
工程施工 86,963,214.78
有限公司
衢州市慧城星展房地产开发
建筑装饰 1,176,335.65
有限公司
衢州市慧城星展房地产开发
设计费 1,537,735.85
有限公司
台州东部建材科技有限公司 物资批发 7,486.71 797.34
台州东部建材科技有限公司 工程施工 7,772,883.52 1,925,281.79
温州市浙建未来社区建设发
设计费 2,802,131.84
展有限公司
温州市浙建未来社区建设发
工程施工 58,804,619.80 105,532,544.22
展有限公司
湘西自治州首创环保有限公
工程施工 801,179.28 1,173,744.09
司
新昌县浙建如城产业发展有
物资批发 16,243.43
限公司
新昌县浙建如城产业发展有
装饰工程 23,439.33
限公司
新昌县浙建如城产业发展有
管理服务 115,084.78
限公司
浙建联城（浙江）建设有限
工程施工 338,371.13
公司
浙建联城（浙江）建设有限 设计费 39,622.64
306
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
公司
浙江建投机械租赁有限公司 产品销售 43,038,654.97
浙江建投机械租赁有限公司 管理服务 30,663.72
浙江省明志贸易有限公司 物资批发 183.49
浙江省浙建房地产集团有限
物资批发 34,334.43 315.57
公司
浙江省浙建房地产集团有限
物业服务 97,607.40 207,948.95
公司
浙江浙景建设发展有限公司 技术服务 507,263.31
浙江浙景建设发展有限公司 建筑施工 28,609,083.83
浙江浙兰建设有限公司 材料销售 45,899,962.54
浙江浙兰建设有限公司 工程施工 167,501,403.24
浙江浙兰建设有限公司 编标费 101,118.86
浙江浙丽建设发展有限责任
物资批发 1,909,228.29 1,944,700.25
公司
浙江浙丽建设发展有限责任
工程施工 27,307,494.64 8,642,472.62
公司
浙江浙浦建设有限公司 设计服务 21,698.11
浙江浙浦建设有限公司 销售商品 5,763,270.08
浙江浙浦建设有限公司 物资批发 1,823,323.74
浙江浙浦建设有限公司 建筑装饰 12,421,780.33
浙江浙浦建设有限公司 工程施工 47,723,212.51
天台县交通工程建设有限公
工程施工 34,487,546.21
司
天台县交通工程建设有限公
管理服务 624,639.28
司
宁波奉化交投基础建设工程
管理服务 3,749,542.28
有限公司
宁波奉化交投基础建设工程
材料加工 1,294,135.32
有限公司
浙江富浙资产管理有限公司 物业管理 172,324.95 139,670.54
浙江建筑特种技术工程有限
物资批发 150,910.47
公司
泰顺交投基础建设工程有限
提供劳务 344,445.82
公司
浙江基建投资管理有限公司 管理服务费 4,637.30
杭州西子实验学校 工程施工 1,377,012.55
杭州西子实验学校 物资批发 9,424.78
浙江省富浙融资租赁有限公
工程施工 62,075.44
司
浙建长三角（嘉善）建设有
工程施工 939,836.70
限公司
浙建长三角（嘉善）建设有
物资批发 2,101.41
限公司
合计 784,016,989.22 127,069,803.44
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
浙江基建投资管理有限公司 房屋建筑物 12,150.49
浙江省浙建房地产集团有限 房屋建筑物 61,782.11 533,076.64
307
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
公司
浙江浙兰建设有限公司 设备租赁 264,502.28
浙江浙丽建设发展有限责任
设备租赁 2,560,117.72 290,749.00
公司
宁波奉化交投基础建设工程
机器设备 512,447.81 347,876.11
有限公司
浙江中衡工程设计咨询有限
房屋建筑物 69,477.20 13,211.01
公司
浙江产权交易所有限公司 房屋建筑物 9,087.62
合计 3,480,477.61 1,194,000.38
本公司作为承租方：
单位：元
简化处理的短期 未纳入租赁负债
租赁和低价值资 计量的可变租赁 承担的租赁负债 增加的使用权资
支付的租金
出租方 租赁资 产租赁的租金费 付款额（如适 利息支出 产
名称 产种类 用（如适用） 用）
本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发
生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额
浙江富
浙资产 房屋建 5,807,
管理有 筑物 318.88
限公司
浙江建
27,427
投机械 设备租 3,930,
,671.8
租赁有 赁 598.78
9
限公司
苍南县
建投基
设备租 623,45
础建设
赁 9.51
有限公
司
33,234
4,554,
合计 ,990.7
058.29
7
关联租赁情况说明
（3） 关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
截至 2024 年 6 月 30
浙江省富浙融资租赁
150,000,000.00 2023 年 01 月 17 日 2025 年 01 月 17 日 日，未归还本金
有限公司
56,250,000 元
截至 2024 年 6 月 30
浙江省富浙融资租赁
100,000,000.00 2023 年 04 月 13 日 2025 年 04 月 13 日 日，未归还本金
有限公司
50,000,000 元
截至 2024 年 6 月 30
天台县交通工程建设
19,600,000.00 2024 年 01 月 05 日 2024 年 12 月 04 日 日，未归还本金
有限公司
19,600,000 元
合计 269,600,000.00
拆出
温州市浙建未来社区 61,646,900.00 2022 年 07 月 29 日 2024 年 12 月 31 日 浙建项目管理（杭
308
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
建设发展有限公司 州）有限公司作为股
东方借予温州未来社
区公司的股东借款，
利率为 8%，用于温州
未来社区公司缴纳土
地出让金、项目建设
开发等费用。
（4） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（5） 关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 3,045,572.80 3,338,094.49
（6） 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
阿拉尔市西北兴
业国有资本投资
12,543,149.80 376,294.49 2,165,663.14 64,969.89
运营（集团）有
限责任公司
阿拉尔市浙建新
型建材集团有限 5,130,914.82 153,927.44 434,294.03 13,028.82
公司
苍南县建投基础
1,248,279.18 37,448.38 1,063,853.39 31,915.60
建设有限公司
杭州西子实验学
38,962,153.18 2,542,787.23 36,834,862.49 2,478,968.51
校
金华网新科技产
业孵化园建设有 76,227,878.71 12,480,468.86 76,227,878.71 12,480,468.86
限公司
宁波奉化交投基
础建设工程有限 12,585,436.92 377,563.11
公司
宁波浙建建福建
设开发有限责任 54,264,411.68 3,003,631.73 52,028,240.06 2,936,546.58
公司
衢州市慧城星展
房地产开发有限 16,600,181.42 498,005.44 14,172,895.66 425,186.87
公司
遂昌县交投客运 27,933,661.00 838,009.83 27,933,661.00 844,477.06
309
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
建设投资有限公
司
台州东部建材科
4,722,989.50 236,149.48 4,858,390.34 239,005.19
技有限公司
太仓浙建地产发
3,382,130.43 641,714.27 3,382,130.43 641,714.27
展有限公司
温州市浙建未来
社区建设发展有 2,970,259.75 89,107.79
限公司
芜湖中睿置业有
49,896,374.07 14,968,912.22 55,259,621.07 16,684,019.48
限公司
湘西自治州首创
20,465,750.48 613,972.51 20,453,779.85 613,613.40
环保有限公司
浙建长三角（嘉
善）建设有限公 2,639,986.97 79,199.61
司
浙江建投发展房
地产开发有限公 37,416,228.96 1,122,486.87 1,762,052.85 86,697.94
司
浙江建投机械租
143,650.48 4,309.51 77,076,939.80 5,058,256.81
赁有限公司
浙江建筑特种技
155,437.80 4,663.13 140,265.50 4,207.97
术工程有限公司
浙江省浙建房地
117,876.36 3,536.29 12,614.86 1,261.49
产集团有限公司
浙江浙景建设发
1,496,844.92 44,905.35 371,879.92 11,156.40
展有限公司
浙江浙兰建设有
7,965,896.42 238,976.89 8,175,910.92 245,277.33
限公司
浙江浙丽建设发
15,636,006.39 469,080.19 8,789,530.20 264,878.46
展有限责任公司
浙江浙浦建设有
71,005,811.09 2,130,174.33 11,351,718.57 340,551.56
限公司
浙建联城（浙
江）建设有限公 47,817.63 1,434.53
司
泰顺交投基础建
344,445.82 10,333.37
设工程有限公司
龙泉市浙建昊天
建设发展有限公 2,527,268.10 75,818.04
司
浙江省明志贸易
1,000.00 30.00
有限公司
浙江省盐业集团
嘉兴市盐业有限 834,179.52 25,025.39
公司
预付款项
宁波钢杰人力资
1,008,200.00 1,018,099.37
源开发有限公司
新疆青松建材化
工（集团）股份 5,967,239.04 472,226.61
有限公司
浙江富浙资产管
566,093.00 566,093.00
理有限公司
浙江建投机械租
18,288,191.50 32,648,732.32
赁有限公司
合同资产
310
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
阿拉尔市西北兴
业国有资本投资
238,748,249.00 147,567,905.49
运营（集团）有
限责任公司
阿拉尔市浙建新
型建材集团有限 11,137,660.91 4,906,905.97
公司
苍南县建投基础
9,369,409.29
建设有限公司
杭州水务银湖制
50,664,733.13 49,004,967.56
水有限公司
杭州西子实验学
13,118,463.70 13,118,463.70
校
衢州市慧城星展
房地产开发有限 265,596,031.55 236,959,917.65
公司
温州市浙建未来
社区建设发展有 73,952,744.51 108,638,143.93
限公司
浙建长三角（嘉
善）建设有限公 15,366.33 15,366.33
司
浙江建投发展房
地产开发有限公 30,998,020.60 30,998,020.60
司
浙江省盐业集团
嘉兴市盐业有限 834,179.52
公司
浙江浙丽建设发
2,988,258.73 732,272.14
展有限责任公司
浙江浙浦建设有
9,364,241.77 2,125,404.48
限公司
金华网新科技产
业孵化园建设有 5,742,929.18
限公司
长期应收款
杭州西子实验学
99,532,275.03 99,532,275.03
校
其他应收款
China Zhejiang-
Westfields
construction 123,645,141.02 6,404,337.34 123,899,641.99 3,716,989.26
Limited Joint
Venture
阿拉尔市西北兴
业国有资本投资
330,000.00 9,900.00 330,000.00 9,900.00
运营（集团）有
限责任公司
阿拉尔市浙建新
型建材集团有限 206,804.56 6,204.14 1,058,321.06 31,749.63
公司
龙泉市浙建昊天
建设发展有限公 142,971.64 4,289.15 645,741.66 6,558.25
司
南昌城建构件有
7,312,628.83 1,271,491.50 7,319,200.07 1,271,491.50
限公司
宁波奉化交投基 200,000.00 6,000.00
311
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
础建设工程有限
公司
宁波钢杰人力资
1,876,816.06 56,304.48
源开发有限公司
宁波浙建建福建
设开发有限责任 102,358,144.27 70,744.33 102,358,144.27 70,744.33
公司
衢州市慧城星展
房地产开发有限 98,653,577.31 876,727.90 136,702,715.08 802,552.87
公司
台州东部建材科
454,760.03 13,642.80 199,902.78 5,997.08
技有限公司
温州市浙建未来
社区建设发展有 83,624,697.26 5,352,182.76 79,478,651.90 5,227,801.40
限公司
新昌县浙建如城
产业发展有限公 541,855.43 16,255.66 251,905.03 7,557.15
司
浙江产权交易所
400,000.00 26,000.00 400,000.00 26,000.00
有限公司
浙江建投发展房
地产开发有限公 1,711,232.69 51,336.98 1,599,495.02 44,625.45
司
浙江建投机械租
193,857.36 5,815.72 1,327.79
赁有限公司
浙江浙浦建设有
3,528,969.45 105,869.08 1,262,797.00 37,883.91
限公司
宁夏交通建设股
1,823,000.00 54,690.00
份有限公司
南昌城建混凝土
50,000.00 1,500.00
有限公司
（2） 应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
阿拉尔市浙建新型建材集团
124,647,512.24 84,406,234.12
有限公司
苍南县建投基础建设有限公
10,067,171.91
司
宁波钢杰人力资源开发有限
197,169,987.03 179,363,682.35
公司
宁波浙建建福建设开发有限
578,225.11 515,321.90
责任公司
宁夏交通建设股份有限公司 7,552,228.90
遂昌县交投客运建设投资有
1,700,000.00
限公司
台州东部建材科技有限公司 13,242,581.93 3,068,708.88
新疆青松建材化工（集团）
10,220,079.52 2,581,065.85
股份有限公司
浙建长三角（嘉善）建设有
33,533,707.38 66,312,430.73
限公司
浙江富浙资产管理有限公司 292,735.49
浙江广锐信息科技有限公司 60,952.00 68,192.00
浙江基建投资管理有限公司 800,000.00 800,000.00
312
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
浙江建投机械租赁有限公司 27,356,752.52 18,323,221.18
浙江建筑特种技术工程有限
1,843,064.38 113,160.00
公司
浙江省建设工程质量检验站
3,000.00 3,000.00
有限公司
浙江省建筑科学设计研究院
257,169.81 210,000.00
有限公司
浙江省盐业集团嘉兴市盐业
15,673.43
有限公司
浙江天正信息科技有限公司 660,550.46
浙江浙景建设发展有限公司 1,363,555.04 1,148,256.88
浙江浙兰建设有限公司 169,359.04
合同负债
浙江省建筑科学设计研究院
2,487,030.41
有限公司
浙江浙浦建设有限公司 442,806.86
台州东部建材科技有限公司 412,117.13
其他应付款
苍南县建投基础建设有限公
4,345,125.83
司
杭州西子实验学校 388,450.00
龙泉市浙建昊天建设发展有
16,746.76 16,746.76
限公司
宁波奉化交投基础建设工程
9,800,000.00 9,800,000.00
有限公司
宁波钢杰人力资源开发有限
167,763.24 194,615.25
公司
衢州市慧城星展房地产开发
35,267.32 35,267.32
有限公司
遂昌县交投客运建设投资有
50,000.00 50,000.00
限公司
温州市浙建未来社区建设发
2,455.44 2,455.44
展有限公司
芜湖中睿置业有限公司 410,000.00
浙江产权交易所有限公司 932,880.43
浙江产权交易所有限公司 113,450.00
浙江产权交易所有限公司 198,300.00
浙江广锐信息科技有限公司 29,686.00
浙江建投发展房地产开发有
524,830.54
限公司
浙江建投机械租赁有限公司 70,000.00 70,000.00
浙江天正信息科技有限公司 500,000.00 500,000.00
宁夏交通建设股份有限公司 3,468,657.54
浙江建筑特种技术工程有限
60,000.00
公司
十五、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1、2019 年 4 月，本公司之子公司浙江省一建建设集团有限公司与杭州市拱墅区城市建设发展中心和杭
州上塘城市建设发展有限公司（以下简称甲方）签订了房屋土地征迁协议书，约定对公司位于上塘路
483 号的房产进行整体拆迁。协议约定，甲方对公司房产按照市场评估价值 4,296.48 万元采用产权调
313
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
换方式补偿，补偿公司建筑面积 2,000.00 ㎡办公用房和建筑面积 3,000.00 ㎡住宅用房，同时约定公司
一并购置另外建面约不少于 8,700.00 ㎡的办公用房和 90 个车位，购置总价款暂定 13,550.00 万元，公
司已支付 500.00 万元。公司已于 2019 年 6 月 20 日前腾空上述房屋土地并移交对应房屋所有权证和土
地使用证原件。2022 年收到塘河南村、七古登公寓共 53 套安置房，共计房屋建筑面积 3,018.11 平方
米。截至 2024 年 6 月 30 日，上述补偿房产土建工程尚未全面动工。
2、根据浙江省国土资源厅《关于浙江省开元安装集团有限公司改制中土地使用权处置的批复》（浙土
资函[2008]114 号）文件，工业安装位于杭州市、宁波市、衢州市、绍兴市、金华市和兰溪市的 10 宗
总面积 50,435.70 ㎡的国有作价入股土地采取补办出让方式予以处置，应补缴的出让金总额按评估价的
20%计算，约为 1,145.82 万元。工业安装已于 2010 年、2011 年累计缴纳了除宁波市以外的其他地区土
地出让金 11,387,706.09 元。截至 2024 年 6 月 30 日，除宁波市以外其他地区土地均已办妥土地使用权
证，宁波市 1 宗总面积 2,019.00 ㎡的土地因已被政府规划为生态带，不能按照工业用途补办出让。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
1、截至 2024 年 6 月 30 日，各单位重大未决诉讼事项说明：
（1 ）本公司主要诉讼及仲裁事项
1）阿尔及利亚住房部住房改善发展司(AADL)起诉浙建阿分公司，要求支付 2500 套项目重启费用，新
合同差额及解约损失等费用，共计人民币 5,459.89 万元，此案在一审审理中。
2）浙建阿分公司起诉阿尔及利亚住房部住房改善发展司(AADL)，要求支付 2500 套项目延期支付利息、
剩余报表差额及解约损失等费用，共计人民币 24,001.71 万元，此案在一审审理中。
3）浙建阿分公司起诉阿尔及利亚住房部住房改善发展司(AADL)，要求支付 760 套项目延期支付利息、
剩余报表差额及解约损失等费用，共计人民币 6,866.85 万元，此案在一审审理中。
4）浙建阿分公司起诉斯基克达省房地产开发和管理局（OPGI），要求支付 1000 套（2008）项目延期支
付利息、剩余报表差额及解约损失等费用，共计人民币 12,124.34 万元，此案在一审审理中。
5）浙建阿分公司起诉斯基克达省房地产开发和管理局（OPGI），要求支付 500 套（2005-2009）项目延
期支付利息、剩余报表差额及解约损失等费用，共计人民币 12,205.48 万元，此案在一审审理中。
6）浙建阿分公司起诉斯基克达省房地产开发和管理局（OPGI），要求支付 1000 套（2007）项目延期支
付利息、剩余报表差额及解约损失等费用，共计人民币 16,924.35 万元，此案在一审审理中。
7）浙建阿分公司起诉斯基克达省房地产开发和管理局（OPGI），要求支付 500 套（2001）项目延期支
付利息、剩余报表差额及解约损失等费用，共计人民币 7,409.22 万元，此案在一审审理中。
8）浙建阿分公司起诉阿尔及利亚住房部及其代表阿尔及尔省公共设施局（DEP），要求支付杜维拉四万
人体育场项目保函并赔偿解约损失，共计人民币 120,880.00 万元，此案在一审审理中。
9）阿尔及利亚住房部及其代表阿尔及尔省公共设施局（DEP）起诉浙建阿分公司，要求赔偿杜维拉四
万人体育场项目履约损失，共计人民币 52,786.00 万元，此案在一审审理中。
10）阿尔及利亚住房部及其代表阿尔及尔省公共设施局（DEP）起诉浙建阿分公司，要求赔偿杜维拉四
万人体育场项目解约损失，共计人民币 52,786.00 万元，此案在一审审理中。
11）因湖州吴兴农发牧业有限公司未履行到期债务，浙建集团向杭州仲裁委提起仲裁，请求裁决湖州吴
兴农发牧业有限公司立即支付工程款、资金占用费及违约金，涉案金额 5127.67 万元，此案仲裁审理中。
（2 ）浙江建工主要诉讼及仲裁事项：
1）浙江建工因建设工程施工合同纠纷起诉中国恒大集团及其子公司，截至 2024 年 6 月 30 日，共起诉
案件 138 起，涉案金额为 619741.18 万元。其中，判决结案的案件 89 起，涉案金额 234523.71 万元；
尚在审理中的案件 17 起，涉案金额 262117.18 万元。
314
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
2）浙江建工因杭大江东储出[2017]5 号地块建安（总包）工程的建设工程施工合同纠纷起诉杭州盛都
置业有限公司、杭州荣都企业管理有限公司，涉案金额为 6,840.25 万元，此案尚在审理中。
3）浙江建工因中港广场项目的建设工程施工合同纠纷起诉成都中港置业有限公司，涉案金额为
22,440.32 万元，此案在一审审理中。
4）浙江建工因台州市三门县 XB-05-18-01 地块工程的建设工程施工合同纠纷起诉台州极富房地产开发
有限公司，涉案金额为 19,305.03 万元，此案件尚在审理中。
5）浙江建工因西安香榭御澄项目施工总承包工程一标段的建设工程施工合同纠纷起诉西安兰轩置业有
限公司，涉案金额为 10,271.85 万元，此案件尚在审理中。
6）浙江建工因贵阳优品新城 39、40、41、50 号楼及地下室项目的建设工程施工合同纠纷起诉贵阳品
筑置业有限公司、贵阳优品道投资发展有限公司，涉案金额为 5,670.17 万元，此案件尚在审理中。
7）浙江建工因永利村城中村改造 K2-A 地块 11 号楼、12 号楼项目的建设工程施工合同纠纷起诉武汉金
林房地产开发有限公司，要求其支付工程款 11,104.18 万元，此案件尚在审理中。
8）浙江建工因拉萨市虎峰城市广场建设项目 EPC 总承包工程项目的建设工程施工合同纠纷起诉西藏天
达房地产开发有限公司，要求其支付工程款 8,199 万元，此案件尚在审理中。
9）浙江建工因章安街道章梓路以东、章安大道以南地块开发建设项目二标段工程施工合同纠纷起诉台
州卓舜房地产开发有限公司，要求支付工程余款及逾期付款利息，涉案金额 6,086.92 万元，此案件审
理中。
10）浙江建工因泛海芸府（宗地 24B）项目施工总承包工程施工合同纠纷起诉武汉中央商务区股份有
限公司，要求支付工程款，涉案金额 12,476.18 万元，此案件审理中。
（3 ）浙江二建主要诉讼及仲裁事项
1）湖州海王康山置业发展有限公司因湖州西凤漾单元地块的（A 组团）项目和（B 组团）项目工程施
工合同纠纷起诉浙江二建，要求支付违约金，涉案金额 5,248.74 万元，此案件一审中。
2）浙江二建因巨科二期项目一标段工程施工合同纠纷起诉浙江铭岛实业有限公司，要求支付工程款
及各类损失，涉案金额 13,669.52 万元，此案件一审中。
3）浙江二建因凯立现代城二期项目工程施工合同纠纷起诉四川凯立源房地产开发有限公司，要求支
付工程款及违约金，涉案金额 13,844.44 万元，此案件二审审理中。
4）浙江二建因吉安市城南三水文苑项目工程施工合同纠纷起诉吉安市文华置业有限公司，要求其支
付工程款，涉案金额 11,562.82 万元，此案件一审中。
（4 ）浙江三建主要诉讼及仲裁事项
1）因台州市茂信置业有限公司、台州喜大置业有限公司未按合同要求支付“台州市路桥区双水路以
北、中心大道以西地块项目总承包工程（一标段）项目”工程款，浙江三建向其提起诉讼，涉案金额
5,966.68 万元，此案尚在二审阶段。
2）因温州国鹏置业有限公司未按合同要求支付“苍南恒大逸合城项目 29#二标段剩余主体及配套建
设工程项目”工程款，浙江三建向其提起诉讼，涉案金额 8,019.03 万元，此案尚在诉前调解阶段。
3）因内蒙古华洲药业有限公司、安徽金泉生物科技股份有限公司未按合同要求支付“内蒙古华洲药
业 19000 顿医药化工中间体项目”工程款，浙江三建向其提起诉讼，涉案金额 7,134.66 万元，此案
件审理中。
4）因平湖苏宁易达供应链管理有限公司未按合同要求支付“苏宁华东电商产业园标段一项目”工程
款，浙江三建向其提起诉讼，涉案金额 26,121.59 万元，此案尚在诉前调解阶段。
5）因中信银行海盐支行、广州恒合监理公司未履行监管义务，配合恒大上海盛建公司通过深圳恒大
材料公司转移监管资金 2.4 亿元，浙江三建向其提起诉讼，涉案金额 2.4 亿元，此案尚在审理中。
315
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
（5 ）浙建香港主要诉讼及仲裁事项
1）华营建筑有限公司承接尖沙咀中间道 11 号海员俱乐部重建项目后，将案涉项目的钢筋工程分包给仲
裁被申请人皇石控股有限公司，分包在履行分包合同时延迟工程进度，且未向我司提供所供货钢筋的
Mill Certificate（钢筋合格证书），故华营建筑有限公司决定终止与皇石控股有限公司之间的分包合同，
另同时追讨 MRC 及其他 3 个项目相应已超付的工程款，涉案金额 5,268.17 万元，此案尚在仲裁审理中。
2．开出保函、信用证
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司及子公司申请开立的尚处在有效期内的保函余额为人民币
759,175.33 万元、22 万美元、188,725.60 万港币、894,023.97 万阿尔及利亚第纳尔；信用证余额为人
民币 3,263.00 万元。
3、其他
十六、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
拟分配每 10 股派息数（元） 0.5
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元） 0.5
以 2024 年 8 月 8 日（权益分派股权登记日）的总股本为基
利润分配方案
数，按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）
2、其他资产负债表日后事项说明
十七、其他重要事项
1、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
本公司各经营分部的会计政策与附注五、重要会计政策及会计估计所描述的会计政策相同。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
工程相关其他
项目 建筑施工业务 工业制造业务 其他 分部间抵销 合计
业务
-
33,239,409,5 1,160,454,84 6,919,197,77 975,844,953. 39,939,720,7
一.营业收入 2,355,186,37
37.25 3.07 3.07 73 28.87
8.25
其中：对外交 31,861,914,4 634,796,103. 6,578,503,51 864,506,695. 39,939,720,7
0.00
易收入 14.42 88 5.04 53 28.87
-
分部间交易收 1,377,495,12 525,658,739. 340,694,258. 111,338,258.
2,355,186,37 0.00
入 2.83 19 03 20
8.25
二. 折旧费和 111,074,210. 56,019,671.1 177,697,246.
1,170,051.22 9,433,313.68 0.00
摊销费 69 3 72
三.对联营和 18,602,420.1 879,385.99 0.00 1,075,785.42 - 667,712.25
316
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
合营企业的投 8 19,889,879.3
资收益 4
- - - -
四.信用减值 -
92,615,160.4 11,536,839.4 20,589,050.5 5,000,000.00 123,077,953.
损失 3,336,903.03
9 1 6 49
- -
五.资产减值 -
46,709,037.8 0.00 -197,843.76 0.00 49,226,963.2
损失 2,320,081.61
3 0
- - -
558,905,334. 284,086,379. 416,139,600.
六.利润总额 101,168,376. 75,658,285.7 250,025,450.
81 15 94
32 5 95
七.所得税费 100,791,630. - 69,113,739.6 - - 161,800,182.
用 93 1,500,189.31 6 4,826,448.06 1,778,550.92 30
- - -
458,113,703. 214,972,639. 254,339,418.
八.净利润 99,668,187.0 70,831,837.6 248,246,900.
87 49 64
1 8 03
-
116,754,946, 5,627,370,77 18,356,788,0 7,545,391,60 119,711,663,
九.资产总额 28,572,833,2
219.72 5.45 73.68 0.16 401.06
67.95
-
101,579,632, 4,556,085,19 11,418,140,5 5,283,351,47 109,400,545,
十.负债总额 13,436,664,2
862.27 8.44 01.36 7.92 766.84
73.15
2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
截至 2024 年 6 月 30 日，经统计（本公司对外签约并负责融资的并表项目，如有变化以最新统计数据为准），本公司
PPP 项目累计签订合同投资概算为 2,719,839.16 万元，累计完成投资金额为 2,238,503.15 万元，进入运营期项目 40 个。
收费期
序 项目公 按公司股比 建设期 /运营 本年新增
项目名称 总投资 预计建安 是否进入运营期 累计投资额
号 司名称 确认合同额 （年） 期 投资额
（年）
兰溪市
建诚投 浙师大行
1 资开发 知学院迁 98,404.46 98,404.46 98,404.46 是 1 10 - 98,404.46
有限公 建项目
司
浙江师范
兰溪市
大学行知
建兰投
学院拆迁
2 资开发 68,515.85 68,515.85 68,515.85 是 1.5 10 - 68,515.85
安置、教
有限公
师宿舍工
司
程
建德市
浙西数据
建恒投
中心建设
3 资管理 8,720.00 8,720.00 6,838.00 是 1 9 - 8,720.00
工程 PPP
有限公
项目
司
建德市
建福建 残疾人托
4 设有限 养中心建 1,375.01 1,375.01 1,027.90 是 1 9 - 1,375.01
责任公 设工程
司
建德市 建德市社
5 10,230.00 10,230.00 7,570.00 是 2 9 - 10,230.00
建福建 会福利中
317
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
设有限 心一期
责任公
司
建德市
建福建 新安江职
6 设有限 业学校迁 18,325.00 18,325.00 8,675.00 是 1 9 - 18,325.00
责任公 建工程
司
建德市
建福建 洋安小学
7 设有限 及幼儿园 10,993.00 10,993.00 5,926.00 是 1 9 - 10,993.00
责任公 建设工程
司
建德市
建福建 叶家小学
8 设有限 及幼儿园 7,104.00 7,104.00 3,890.00 是 1 9 - 7,104.00
责任公 建设工程
司
常山县
“国际慢
浙江常 城”一期
绿投资 通景路、
9 28,528.62 28,528.62 28,528.62 是 2 8 28,528.62
有限公 府前路、
司 文教路道
路 PPP 项
目
项目建
设期为
N 年（N
台州市
经二路 为自项
路桥飞
（内环南 目合作
龙湖建
路—路桥 协议生
10 盛置联 12,074.38 12,074.38 6,217.27 否 15 - 10,400.82
大道）市 效之日
投资发
政道路工 起至项
展有限
程 目建设
公司
期结束
之日
止）
项目建
设期为
N 年（N
台州市
为自项
路桥飞
台州飞龙 目合作
龙湖建
湖 4 号小 协议生
11 盛置联 41,186.95 41,186.95 24,900.43 否 15 4,835.38 40,494.86
区（一 效之日
投资发
期）工程 起至项
展有限
目建设
公司
期结束
之日
止）
台州市 项目建
路桥飞 台州市路 设期为
龙湖建 桥区桐屿 N 年（N
12 盛置联 街道共和 23,868.53 23,868.53 16,339.97 否 为自项 15 - 23,034.75
投资发 村安置小 目合作
展有限 区工程 协议生
公司 效之日
318
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
起至项
目建设
期结束
之日
止）
项目建
设期为
N 年（N
台州市
桐江大道 为自项
路桥飞
（白石关 目合作
龙湖建
隧道-104 协议生
13 盛置联 12,672.38 12,672.38 10,384.17 否 15 5,260.73 11,565.10
国道）市 效之日
投资发
政道路工 起至项
展有限
程 目建设
公司
期结束
之日
止）
项目建
设期为
N 年（N
台州市
余姚至温 为自项
路桥飞
岭公路黄 目合作
龙湖建
岩北城至 协议生
14 盛置联 60,813.61 60,813.61 32,518.72 否 15 5,468.11 32,442.78
温岭泽国 效之日
投资发
段公路工 起至项
展有限
程 目建设
公司
期结束
之日
止）
项目建
设期为
N 年（N
台州市
为自项
路桥飞
腾达路西 目合作
龙湖建
延（飞龙 协议生
15 盛置联 13,512.84 13,512.84 9,250.88 否 15 1,322.11 2,055.78
湖段）一 效之日
投资发
期工程 起至项
展有限
目建设
公司
期结束
之日
止）
项目建
设期为
N 年（N
台州市
双水路西 为自项
路桥飞
延 (经三 目合作
龙湖建
路-桐江 协议生
16 盛置联 28,979.98 28,979.98 17,264.36 否 15 1,257.77 3,847.56
大道) 工 效之日
投资发
程施工总 起至项
展有限
承包项目 目建设
公司
期结束
之日
止）
台州市 经三路 项目建
路桥飞 （内环路 设期为
17 7,963.77 7,963.77 4,642.03 否 15 718.03 1,163.71
龙湖建 -腾达 N 年（N
盛置联 路）工程 为自项
319
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
投资发 目合作
展有限 协议生
公司 效之日
起至项
目建设
期结束
之日
止）
项目建
设期为
N 年（N
台州市
为自项
路桥飞
桐屿大道 目合作
龙湖建
(内环路- 协议生
18 盛置联 14,942.76 14,942.76 9,304.22 15 1,017.62 1,017.62
路桥大 效之日
投资发
道) 工程 起至项
展有限
目建设
公司
期结束
之日
否 止）
长兴太湖
长兴建
图影山湖
图建设
花园二期
19 投资管 101,740.91 1,017.41 73,164.79 是 4 11 14,754.07 86,063.92
及公共设
理有限
施 PPP 项
公司
目
“美丽新
新昌县
昌”小城
一建基
镇环境综
20 础建设 18,638.00 18,638.00 17,441.03 是 2 10 1,833.88 19,926.29
合整治工
有限公
程（2 标
司
段）项目
天台县福
天台县
溪街道水
浙一建
南“城中
21 基投建 57,000.00 51,300.00 57,000.00 是 3 10 - 53,372.67
村”改造
设有限
二期 PPP
公司
项目
镇海区骆
驼街道棚
浙江亚
户区改造
22 盛投资 247,000.00 222,300.00 177,000.00 是 3 8 921.29 230,903.08
PPP 项目
公司
（一标
段）
浙江省
安吉甬 浙江自然
23 安建设 博物馆核 72,000.00 72,000.00 54,000.00 是 2 10 18,000.00 61,670.99
投资有 心管区
限公司
浙江省宁
浙江亚
波市宁波
湾投资
24 科学中学 50,242.85 50,242.85 41,496.78 是 3 10 1,031.85 52,643.56
有限公
基础设施
司
PPP 项目
浙江三 翠苑单元
25 60,000.00 42,000.00 66,102.99 是 3 7 67,604.70
建保亭 西溪商务
320
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
建设投 城地区
资有限 FG04-
公司 R21/C2-
02 地块
农转非居
民拆迁安
置房 PPP
项目
缙云县
三建建
壶镇中学
26 设投资 41,905.00 41,905.00 16,911.00 是 2 8 19,901.50
迁建工程
有限公
司
缙云县
三建建
南顿小学
27 设投资 5,680.00 5,680.00 5,400.00 是 2 8 5,840.07
迁建工程
有限公
司
缙云县
中山街地
三建建
下空间开
28 设投资 7,000.00 7,000.00 6,275.00 是 2 8 6,710.81
发利用工
有限公
程
司
缙云县
三建建 壶镇镇体
29 设投资 艺中心工 7,000.00 7,000.00 8,285.16 是 2 8 7,498.38
有限公 程
司
丽水大 丽水市区
成交通 污水管网
30 10,910.00 9,819.00 8,103.00 是 2 10 - 7,874.67
投资有 修复工程
限公司 PPP 项目
遂昌县 遂昌峡北
峡北公 线北界至
31 路建设 应村段改 33,216.20 19,929.72 23,107.82 项目未开始 3 12 - -
管理有 建工程
限公司 PPP 项目
（文成）
G322（56
浙江鹏
省道）文
成交通
32 成樟台至 125,824.00 125,824.00 76,954.00 是 3 12 - 71,337.51
投资有
龙川段改
限公司
建工程
PPP 项目
河北怀安
张家口
经济开发
大成投
33 区基础设 29,700.00 23,760.00 26,183.91 部分运营 5 10 - 10,808.47
资有限
施建设
公司
PPP 项目
龙游湖镇
龙游大
至童家公
成交通
34 路 PPP 项 40,925.00 40,925.00 27,788.00 是 2 10 - 34,425.23
投资有
目（一
限公司
期）
遂昌大 遂昌县大
35 35,340.00 35,340.00 34,362.23 是 3 10 1,101.93 35,432.26
成交通 桥至洋浩
321
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
投资有 公路工程
限公司 PPP 项目
中卫卫
民黄河 中卫南站
大桥建 黄河公路
36 64,864.99 48,648.74 57,278.05 是 3 12 396.48 60,303.76
设投资 大桥工程
有限公 PPP 项目
司
（江山）
兰溪至江
江山大
山公路江
成交通
37 山清湖至 47,242.00 47,242.00 41,851.00 是 3 10 - 42,285.89
投资有
凤林段公
限公司
路工程
PPP 项目
（文成）
322 国道
浙江旭
文成西坑
成交通
38 至景宁交 125,537.00 125,537.00 98,895.00 否 3 12 11,874.96 93,137.33
投资有
界段改建
限公司
工程 PPP
项目
长兴县美
长兴浙
丽城镇
建城镇
39 （标段 25,900.36 25,900.36 21,718.00 是 2 13 592.61 23,286.73
建设有
三）PPP
限公司
项目
阿拉尔市
胡杨河整
治工程、
阿拉尔 青少年宫
浙建城 科技馆博
40 市建设 物馆工程 53,097.47 31,858.48 33,548.55 是 2 8 - 33,548.55
投资有 项目政府
限公司 与社会资
本合作建
设(PPP)
项目
安吉县递
铺镇第三
安吉浙 小学和昌
建投资 硕文化中
41 58,800.00 52,920.00 45,419.58 是 2 10 10.30 63,540.36
有限公 心二期
司 （图书
馆）PPP
项目
遂昌县小
城镇环境
遂昌浙 综合整治
建投资 (王村口
42 20,007.84 19,007.45 13,910.09 是 3 10 - 20,007.84
有限公 镇、石练
司 镇、大柘
镇)PPP
项目
长兴浙 长兴县人
43 25,200.00 22,680.00 20,000.00 是 2.5 8 - 23,376.76
永建设 民医院改
322
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
投资有 扩建工程
限公司 二期住院
综合楼
PPP 项目
玉环市
楚门镇市
浙建城
政基础设
44 镇建设 46,020.00 18,868.20 33,020.00 否 3 10 38,266.35
施建设
投资有
PPP 项目
限公司
长兴浙
长兴县湖
建投资
45 滨路等 73,643.22 73,643.22 70,090.52 是 2 8 28.83 71,039.10
有限公
PPP 项目
司
“美丽新
昌”小城
镇环境综
新昌县 合整治工
浙建投 程 PPP 项
46 资管理 目和“美 141,337.60 139,924.22 128,348.82 是 2 10 117.36 130,295.15
有限公 丽乡
司 村”10
个村和 3
条景观带
建设项目
衢州市
衢江区小
衢江区
城镇环境
浙建投
47 综合整治 56,262.07 39,383.45 53,252.53 是 2 8 908.29 55,935.72
资管理
工程等
有限公
PPP 项目
司
新三江闸
河道拓
绍兴市
浚、文渊
越城区
路南延一
48 浙建投 218,175.42 196,357.87 57,345.00 部分运营 3 10 7,260.75 162,256.34
期、越城
资有限
区育才学
公司
校工程
PPP 项目
永嘉县职
永嘉县
业教育中
浙建投
49 心一期工 96,982.00 92,132.90 66,371.56 是 3 12 2,234.73 93,146.44
资有限
程等 PPP
公司
项目
庆元县 衢宁铁路
浙建项 庆元站站
50 目管理 前广场工 62,295.37 62,295.37 42,897.39 是 3 17 104.66 48,110.43
有限公 程等 PPP
司 项目
绍兴市
绍兴市马
越城区
山闸强排
浙建建
51 及配套河 173,356.00 156,020.40 112,717.00 部分运营 3 12 14,845.37 114,641.37
设项目
道工程等
管理有
PPP 项目
限公司
浙江天 苍山污水
52 14,743.99 11,795.19 11,934.48 否 1 24 858.93 11,004.43
台浙建 处理厂二
323
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
环保科 期工程项
技有限 目
公司
天台县苍
浙江天
山污水处
台建投
53 理厂（一 4,040.73 3,535.64 2,400.00 是 2 28 - 4,087.57
水务有
期）工程
限公司
项目
杭州溪
蒋村 D04
广建设
54 地块 ppp 否
发展有
项目
限公司
合计 2,719,839.16 2,410,642.61 1,990,771.16 0.00 102.00 601.00 96,756.04 2,238,503.15
3、其他
十八、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 602,998,310.94 831,769,056.74
1至2年 685,552,204.37 481,116,426.66
2至3年 75,480,377.29 63,852,762.52
3 年以上 57,325,219.09 59,312,053.68
3至4年 38,623,539.31 37,410,954.74
4至5年 4,649,213.21 4,937,744.07
5 年以上 14,052,466.57 16,963,354.87
合计 1,421,356,111.69 1,436,050,299.60
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏
5,250,6 5,250,6 5,250,6 5,250,6
账准备 0.37% 100.00% 0.37% 100.00%
93.70 93.70 93.70 93.70
的应收
账款
其
中：
324
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
按组合
计提坏 1,416,1 1,305,3 1,430,7 1,329,0
110,762 101,739
账准备 05,417. 1.00% 7.82% 43,184. 99,605. 99.63% 7.11% 60,102.
,233.99 ,503.36
的应收 99 00 90 54
账款
其
中：
1,294,1 1,183,4 1,404,7 1,303,0
账龄组 110,762 101,739
87,531. 91.05% 8.56% 25,297. 66,326. 97.82% 7.24% 26,823.
合 ,233.99 ,503.36
84 85 85 49
关联方 121,917 121,917 26,033, 26,033,
8.58% 1.81% 0.00%
组合 ,886.15 ,886.15 279.05 279.05
1,421,3 1,305,3 1,436,0 1,329,0
116,012 106,990
合计 56,111. 100.00% 8.16% 43,184. 50,299. 100.00% 7.45% 60,102.
,927.69 ,197.06
69 00 60 54
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
中国建筑总公
2,580,291.24 2,580,291.24 2,580,291.24 2,580,291.24 100.00% 预计无法收回
司
伊川县立奇置
397,421.33 397,421.33 397,421.33 397,421.33 100.00% 预计无法收回
业有限公司
奥利屋国际不
1,284,981.13 1,284,981.13 1,284,981.13 1,284,981.13 100.00% 预计无法收回
动产有限公司
西安腾特房地
产开发有限公 988,000.00 988,000.00 988,000.00 988,000.00 100.00% 预计无法收回
司
合计 5,250,693.70 5,250,693.70 5,250,693.70 5,250,693.70
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
账龄组合 1,294,187,531.84 110,762,233.99 8.56%
关联方组合 121,917,886.15
合计 1,416,105,417.99 110,762,233.99
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提预期
5,250,693.70 5,250,693.70
信用损失的应
325
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
收账款
按组合计提预
101,739,503. 110,762,233.
期信用损失的 9,022,730.63
36 99
应收账款
106,990,197. 116,012,927.
合计 9,022,730.63
06 69
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
杭州萧山瓜沥镇
城建投资开发有 362,443,619.14 362,443,619.14 15.24% 31,794,226.30
限公司
景宁畲族自治县
城市建设发展有 225,239,461.11 225,239,461.11 9.47% 13,895,909.98
限公司
杭州余杭市政公
92,728,302.30 92,728,302.30 3.90% 5,187,543.62
用建设有限公司
建德农发牧业科
56,333,491.69 56,333,491.69 2.37% 5,120,004.75
技有限公司
湖州吴兴农发牧
55,595,284.69 55,595,284.69 2.34% 5,097,858.54
业有限公司
合计 792,340,158.93 792,340,158.93 33.32% 61,095,543.19
2、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收股利 22,847,895.00 2,000,000.00
326
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
其他应收款 5,955,762,102.21 5,359,287,198.54
合计 5,978,609,997.21 5,361,287,198.54
（1 ） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
2） 重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
其他说明：
327
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
（2 ） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
浙江建设商贸物流有限公司 22,847,895.00
绍兴市越城区浙建建设项目管理有限
2,000,000.00
公司
合计 22,847,895.00 2,000,000.00
2） 重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
其他说明：
328
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
（3 ） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
履约保证金 4,061,575.37 4,056,975.37
押金保证金 2,651,587.10 2,963,430.90
应收暂付款 24,729,561.29 28,458,696.14
拆借款
备用金 3,235,608.12 316,922.05
关联方往来款 5,981,781,565.51 5,392,361,519.75
其他 15,999,852.09 7,084,686.11
合计 6,032,459,749.48 5,435,242,230.32
2） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 5,516,181,487.41 3,739,389,160.70
1至2年 296,395,122.10 1,468,535,150.05
2至3年 110,962,872.39 106,259,520.30
3 年以上 108,920,267.58 121,058,399.27
3至4年 11,640,796.66 2,772,592.37
4至5年 2,317,287.04 4,825,351.92
5 年以上 94,962,183.88 113,460,454.98
合计 6,032,459,749.48 5,435,242,230.32
3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
70,512, 70,512, 70,512, 70,512,
计提坏 1.17% 100.00% 1.30% 100.00%
158.48 158.48 158.48 158.48
账准备
其
中：
按组合 5,961,9 5,955,7 5,364,7 5,359,2
6,185,4 5,442,8
计提坏 47,591. 98.83% 0.10% 62,102. 30,071. 98.70% 0.10% 87,198.
88.79 73.30
账准备 00 21 84 54
其
中：
账龄组 26,366, 6,185,4 20,181, 18,573, 5,442,8 13,130,
0.44% 23.46% 0.34% 29.30%
合 608.60 88.79 119.81 735.20 73.30 861.90
关联方 5,931,5 98.33% 5,931,5 5,342,0 98.29% 5,342,0
329
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
组合 19,407. 19,407. 99,361. 99,361.
03 03 27 27
应收履
4,061,5 4,061,5 4,056,9 4,056,9
约保证 0.06% 0.07%
75.37 75.37 75.37 75.37
金组合
6,032,4 5,955,7 5,435,2 5,359,2
76,697, 75,955,
合计 59,749. 100.00% 1.27% 62,102. 42,230. 100.00% 1.40% 87,198.
647.27 031.78
48 21 32 54
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
浙江长建新型
20,250,000.0 20,250,000.0 20,250,000.0 20,250,000.0
墙体材料有限 100.00% 预计无法收回
0 0 0 0
公司
浙江建设投资
50,262,158.4 50,262,158.4 50,262,158.4 50,262,158.4
（尼）有限公 100.00% 预计无法收回
8 8 8 8
司
70,512,158.4 70,512,158.4 70,512,158.4 70,512,158.4
合计
8 8 8 8
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
账龄组合 26,366,608.60 6,185,488.79 23.46%
关联方组合 5,931,519,407.03
应收履约保证金组合 4,061,575.37
合计 5,961,947,591.00 6,185,488.79
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
损失
值） 值）
2024 年 1 月 1 日余额 235,512.71 246,113.94 75,473,405.13 75,955,031.78
2024 年 1 月 1 日余额
在本期
--转入第二阶段 -72,712.86 72,712.86
--转入第三阶段 -209,125.87 209,125.87
本期计提 310,060.24 132,675.27 299,879.98 742,615.49
2024 年 6 月 30 日余
472,860.09 242,376.20 75,982,410.98 76,697,647.27
额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
330
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
单项计提坏账
70,512,158.4 70,512,158.4
准备的其他应
8 8
收款项
按组合计提坏
账准备的其他 5,442,873.30 742,615.49 6,185,488.79
应收款项
75,955,031.7 76,697,647.2
合计 742,615.49
8 7
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 转回或收回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
浙建项目管理
3,170,724,962.7
（杭州）有限公 关联方款项 3 年以内 52.56%
1
司
浙江省建工集团
关联方款项 586,413,216.92 1 年以内 9.72%
有限责任公司
中国浙江建设国
关联方款项 481,393,370.37 1 年以内 7.98%
际集团有限公司
浙建（兰溪）矿
关联方款项 391,747,065.92 3 年以内 6.49%
业有限公司
浙江省建投交通
基础建设集团有 关联方款项 286,796,614.14 2-4 年 4.75%
限公司
合计 4,917,075,230.0 81.50%
331
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
6
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
8,625,077,14 8,617,235,92 8,408,927,14 8,401,085,92
对子公司投资 7,841,225.97 7,841,225.97
6.94 0.97 6.94 0.97
对联营、合营 206,124,463. 206,124,463. 207,049,276. 207,049,276.
企业投资 45 45 40 40
8,831,201,61 8,823,360,38 8,615,976,42 8,608,135,19
合计 7,841,225.97 7,841,225.97
0.39 4.42 3.34 7.37
（1） 对子公司投资
单位：元
期初余额 本期增减变动 期末余额
被投资单 减值准备 减值准备
（账面价 计提减值 （账面价
位 期初余额 追加投资 减少投资 其他 期末余额
值） 准备 值）
浙江省建
工集团有 2,004,930 2,004,930
限责任公 ,141.77 ,141.77
司
浙江省一
建建设集 548,921,0 548,921,0
团有限公 58.00 58.00
司
长兴建图
建设投资 175,925,9 175,925,9
管理有限 00.00 00.00
公司
浙江省二
建建设集 425,857,2 425,857,2
团有限公 89.32 89.32
司
浙江省三
建建设集 564,475,2 564,475,2
团有限公 00.00 00.00
司
浙江省工
业设备安 131,964,1 131,964,1
装集团有 39.00 39.00
限公司
浙江省建
投交通基
600,000,0 600,000,0
础建设集
00.00 00.00
团有限公
司
浙江省建
99,187,20 99,187,20
材集团有
0.00 0.00
限公司
浙江省建 128,020,0 128,020,0
设工程机 00.00 00.00
332
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
械集团有
限公司
浙江浙建
9,970,070 9,970,070
钢结构有
.63 .63
限公司
浙江省建
设装饰集 85,270,80 66,150,00 151,420,8
团有限公 7.64 0.00 07.64
司
浙江建工
建筑工程 500,000.0 500,000.0
咨询有限 0 0
公司
浙江浙建
20,000,00 20,000,00
实业发展
0.00 0.00
有限公司
苏州浙建
8,500,000 8,500,000
地产发展
.00 .00
有限公司
浙江建设
202,000,0 202,000,0
商贸物流
00.00 00.00
有限公司
阿拉尔浙
建城市建 72,000,00 72,000,00
设投资有 0.00 0.00
限公司
安吉浙建
105,840,0 105,840,0
投资有限
00.00 00.00
公司
长兴浙永
68,040,00 68,040,00
建设投资
0.00 0.00
有限公司
玉环市浙
建城镇建 52,500,00 52,500,00
设投资有 0.00 0.00
限公司
长兴浙建
231,000,0 231,000,0
投资有限
00.00 00.00
公司
新昌县浙
建投资管 352,800,0 352,800,0
理有限公 00.00 00.00
司
遂昌浙建
95,000,00 95,000,00
投资有限
0.00 0.00
公司
长兴浙建
63,060,00 63,060,00
城镇建设
0.00 0.00
有限公司
绍兴市越
城区浙建 513,950,0 513,950,0
投资有限 00.00 00.00
公司
衢州市衢
江区浙建 126,294,0 126,294,0
投资管理 00.00 00.00
有限公司
333
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
永嘉县浙
152,000,0 152,000,0
建投资有
00.00 00.00
限公司
庆元县浙
建项目管 118,800,0 118,800,0
理有限公 00.00 00.00
司
绍兴市越
城区浙建
277,360,0 277,360,0
建设项目
00.00 00.00
管理有限
公司
浙江建设
投资 1,672,598 1,672,598
（尼）有 .41 .41
限公司
浙江省建
设集团
233,476,7 233,476,7
（香港）
17.09 17.09
控股有限
公司
新疆塔建
三五九建 187,921,9 187,921,9
工有限责 10.00 10.00
任公司
新疆阿拉
尔上游水
15,279,30 15,279,30
利水电工
5.40 5.40
程有限责
任公司
浙建集团
（阿尔及
3,213,194 3,213,194
利亚）有
.00 .00
限责任公
司
太仓中茵
2,622,519 4,377,480 2,622,519 4,377,480
建设投资
.12 .88 .12 .88
有限公司
浙江浙建
1,530,000 1,530,000
建筑设计
.00 .00
有限公司
日中建设
231,789.0 231,789.0
实业有限
0 0
公司
中国浙江
建设集团- 644,680.0 644,680.0
日本株式 0 0
会社
泛亚贸易 1,791,146 1,791,146
有限公司 .68 .68
浙建（兰
400,000,0 400,000,0
溪）矿业
00.00 00.00
有限公司
浙江浙建
美丽乡村 90,000,00 90,000,00
建设有限 0.00 0.00
公司
334
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
浙江建投
5,000,000 5,000,000
创新科技
.00 .00
有限公司
浙江浙建
27,000,00 27,000,00
云采贸易
0.00 0.00
有限公司
浙江建投
工程物资 140,000,0 140,000,0
设备有限 00.00 00.00
公司
浙建项目
管理（杭 50,000,00 50,000,00
州）有限 0.00 0.00
公司
ZCIGC
（RWANDA)
CO.,LTD
浙江建投
10,000,00 10,000,00
数字技术
0.00 0.00
有限公司
浙江浙建
50,000,00 50,000,00
工程设计
0.00 0.00
有限公司
浙江浙建
100,000,0 100,000,0
产投发展
00.00 00.00
有限公司
8,401,085 7,841,225 216,150,0 8,617,235 7,841,225
合计
,920.97 .97 00.00 ,920.97 .97
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初 权益 宣告 期末
减值 减值
余额 法下 其他 发放 余额
投资 准备 其他 计提 准备
（账 追加 减少 确认 综合 现金 （账
单位 期初 权益 减值 其他 期末
面价 投资 投资 的投 收益 股利 面价
余额 变动 准备 余额
值） 资损 调整 或利 值）
益 润
一、合营企业
浙江
建投
发展
38,72 - 38,48
房地
9,231 245,3 3,903
产开
.37 27.74 .63
发有
限公
司
38,72 - 38,48
小计 9,231 245,3 3,903
.37 27.74 .63
二、联营企业
浙江 9,768 - 9,476
基建 ,576. 291,8 ,676.
投资 19 99.97 22
335
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
管理
有限
公司
浙江
财金
未来
社区 -
658,2 405,2
股权 252,9
07.56 46.74
投资 60.82
有限
责任
公司
杭州
财金
未来
社区
-
股权 151,5 2,605 151,6
2,456
投资 16,71 ,703. 66,33
,082.
合伙 8.53 74 9.42
85
企业
（有
限合
伙）
浙江
建投
6,376 - 6,092
机械
,542. 284,2 ,297.
租赁
75 45.31 44
有限
公司
-
168,3 1,776 167,6
2,456
小计 20,04 ,597. 40,55
,082.
5.03 64 9.82
85
-
207,0 1,531 206,1
2,456
合计 49,27 ,269. 24,46
,082.
6.40 90 3.45
85
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
4、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 614,980,582.25 587,466,916.84 843,351,870.75 800,271,908.09
其他业务 41,286,807.85 6,728,320.74 30,313,909.72 13,310,405.31
合计 656,267,390.10 594,195,237.58 873,665,780.47 813,582,313.40
336
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
分部 1 分部 2 合计
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
业务类型
其中：
建筑施工 578,230,8 559,223,3 578,230,8 559,223,3
业务 99.92 19.71 99.92 19.71
工程相关 36,749,68 28,243,59 36,749,68 28,243,59
其他业务 2.33 7.13 2.33 7.13
41,286,80 6,728,320 41,286,80 6,728,320
其他
7.85 .74 7.85 .74
按经营地
区分类
其中：
344,404,3 288,254,8 344,404,3 288,254,8
中国境内
33.62 55.96 33.62 55.96
311,863,0 305,940,3 311,863,0 305,940,3
中国境外
56.48 81.62 56.48 81.62
市场或客
户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转
让的时间
分类
其中：
按合同期
限分类
其中：
按销售渠
道分类
其中：
656,267,3 594,195,2 656,267,3 594,195,2
合计
90.10 37.58 90.10 37.58
与履约义务相关的信息：
公司承担的预 公司提供的质
履行履约义务 重要的支付条 公司承诺转让 是否为主要责
项目 期将退还给客 量保证类型及
的时间 款 商品的性质 任人
户的款项 相关义务
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
337
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,758,279,317.80 元，其中，
671,787,589.97 元预计将于 2025 年度确认收入，337,364,715.63 元预计将于 2026 年度确认收入，153,007,185.21 元
预计将于 2027 及以后年度确认收入。
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
项目 会计处理方法 对收入的影响金额
其他说明：
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 115,285,806.77 9,540,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 1,531,269.90 4,173,228.35
处置长期股权投资产生的投资收益 17,571,880.85
应收账款处置收益(ABS) 14,958,640.12 -618,398.20
资金拆借利息收入 104,792,486.81 101,306,442.40
合计 236,568,203.60 131,973,153.40
6、其他
十九、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益 13,079,956.51 主要为房屋建筑物等资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 建筑业经济发展奖励、科技创新奖励
30,034,226.21
规定、按照确定的标准享有、对公司 等各类政府补助
损益产生持续影响的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准 以前年度单项计提减值准备的款项本
3,034,122.05
备转回 期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和
-74,310,672.51 境外项目保函损失等
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
1,397,810.13 个税手续费返还
目
减：所得税影响额 7,116,329.89
少数股东权益影响额（税后） 4,826,339.64
合计 -38,707,227.14 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
338
浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
项目的情况说明
□适用 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净
2.55% 0.1540 0.1540
利润
扣除非经常性损益后归属于
3.14% 0.1898 0.1898
公司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
应注明该境外机构的名称
4、其他
339