长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
长江医药控股股份有限公司
2023 年年度报告
2024-015
2024 年 4 月 30 日
1
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人罗明、主管会计工作负责人杨英环及会计机构负责人(会计主
管人员)杨英环声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段和
持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会
对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
（一）公司存在资金占用、违规担保暨公司股票可能被实施其他风险警示
的风险提示：
1、公司 2023 年度财务报告审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司出具的带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审
计报告（中审亚太审字(2024)004933 号）。长江医药控股股份有限公司（以下
简称“公司”、“长药控股”、“上市公司”）自查中发现，罗明及其实际控
制的湖北长江大药房连锁有限公司（以下简称“长江大药房”）因资金占用导
致公司下属子公司、长江星及其下属子公司与相关往来单位账实不符。截至报
告期末，公司存在资金占用 179,662,019.54 元，占公司最近一期经审计归母
净资产的 92.08%。公司将通过关联方债权债务转让方式全部清偿关联方占用的
2
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
资金。上述债权债务转让方案已通过公司董事会审批，尚未完成股东大会审批
程序，将于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度股东大会审议，通过后完成
整改。
2、公司控股孙公司存在为关联方借款 809.20 万元提供连带责任保证担保
和抵押担保，但未事前履行公司董事会、股东大会审议决策程序，公司存在违
规对外提供担保的情形。截至报告期末，公司存在违规担保余额合计 809.20
万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 4.15%。目前担保责任没有解除。
目前公司及董事会已敦促人湖北茉莉大药房连锁有限公司（以下简称“茉莉大
药房”）采取处置资产、合法贷款等有效措施解除违规担保的情形。公司预计
可在一个月内解决前述违规担保问题。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4 条第（五）项“公司
向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重
的”以及 9.5 条项规定“本规则第 9.4 条第五项所述“向控股股东或者其关联
人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重”，是指上市公司存在
下列情形之一且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内
解决的”和 9.5 条第（一）项“上市公司向控股股东或者其关联人提供资金的
余额在 1000 万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的 5%以上”，
预计无法在一个月内解决的，公司股票交易将被实施其他风险警示。
如若公司不能在 2024 年 5 月 30 日前（含 5 月 30 日）解决上述资金占用
事项，公司股票交易将被实施其他风险警示。
3
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
（二）本年度审计报告中强调事项与持续经营相关的重大不确定性的风险
提示
1、强调事项
截止本报告期末，湖北长江大药房连锁有限公司占用本公司所属子公司大
额资金 179,662,019.54 元；截止 2024 年 4 月 28 日，已签订《债权债务转让
及资金占用清偿协议》解决资金占用问题，该协议已经本公司董事会审议通
过，尚需股东大会审议通过。
2、与持续经营相关的重大不确定性
公司合并财务报表归属于母公司的净资产 195,121,069.28 元，未分配利
润-961,745,688.98 元，2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润-
605,653,315.00 元，公司经营净现金流量连续 2 年负数，公司累计亏损数额巨
大。这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确
定性。
（三）2023 年公司业绩大幅下滑，主要原因如下：
1、为促进应收账款加速回款，公司医药板块根据市场客观情况及产品的
实际销售情况，适当控制发货，降低渠道库存，同时由于国内中药饮片加工能
力高于市场有效需求，市场竞争激烈，导致公司营业收入、毛利率下滑明显，
同比下降幅度较大。
2、本年度公司计提资产减值损失、信用减值损失 7.56 亿元。其中，商誉
减值损失预计 4.39 亿元，固定资产减值损失 0.96 亿元，应收账款坏账准备
4
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
1.94 亿元。
（1）公司于 2020 年 12 月完成对湖北长江星医药股份有限公司（以下简
称“长江星”）52.7535%股权的收购，确认商誉 7.02 亿元。公司每年根据会
计准则要求对该商誉进行减值测试，判断商誉的相关资产组或资产组组合的可
收回金额是否低于其账面价值，对商誉减值测试的方法和会计计量确认前后各
期均保持一致。2020 年至 2022 年，经商誉减值测试，商誉减值金额为
2,630.53 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，商誉余额为 67,542.97 万元。2023
年，经公司聘请的评估机构测试，商誉减值损失 4.39 亿元，商誉余额在减值后
为 2.37 亿元。
（2）子公司长江星固定资产中药健康产业园虽主体工程项目已完成，但
因生产车间根据相关产品的市场需求等情况进行相应调整，暂未投入使用。按
照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司根据
减值测算结果对存在减值迹象的固定资产计提减值准备金额 0.96 亿元。
（3）因本报告期货款回收较差，计提应收账款坏账准备金额 1.94 亿元，
同比增幅较大。
以上三项减值影响归属于上市公司股东的净利润-7.29 亿元。
3、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额为 2,667.26 万元，
主要系子公司长江星的业绩承诺补偿从公司未支付的股权收购款中扣除，上年
同期非经常性损益金额为 5,312.15 万元。
5
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、
预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展
望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关
注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
6
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 11
第三节 管理层讨论与分析 15
第四节 公司治理 33
第五节 环境和社会责任 48
第六节 重要事项 50
第七节 股份变动及股东情况 128
第八节 优先股相关情况 135
第九节 债券相关情况 136
第十节 财务报告 137
7
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
备查文件目录
一、载有公司负责人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
8
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、长药控股 指 长江医药控股股份有限公司
长药控股现金收购长江星 52.7535%股
本次重大资产重组 指
权的交易行为
河北羿珩科技有限责任公司，本公司
羿珩科技 指
之全资子公司
江苏启澜激光科技有限公司，羿珩科
启澜激光 指
技之全资子公司
江苏启澜进出口贸易有限公司，羿珩
启澜进出口 指
科技之全资子公司
Konway 指 Konway Technology LLC
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规
《上市规则》 指
则》
股东大会 指 长江医药控股股份有限公司股东大会
董事会 指 长江医药控股股份有限公司董事会
监事会 指 长江医药控股股份有限公司监事会
报告期 指 2022 年年度
指吉瓦,太阳能电池片的功率单位，1
GW 指
吉瓦＝1,000 兆瓦
指兆瓦,太阳能电池片的功率单位，1
MW 指
兆瓦＝1,000 千瓦
湖北长江星医药股份有限公司，本公
长江星 指
司之控股子公司
长兴盛世丰华商务有限公司，本公司
盛世丰华 指
控股股东
深圳前海盛世铸金投资企业（有限合
盛世铸金 指
伙）
盛世景 指 盛世景资产管理集团股份有限公司
湖北长江星医药胶囊有限公司，长江
长江有限 指
星前身
湖北长江源制药有限公司，长江星之
长江源 指
全资子公司
湖北长江丰医药有限公司，长江星之
长江丰 指
全资子公司
湖北健泽大药房有限公司，长江星之
健泽大药房 指
全资子公司
湖北新峰制药有限公司，长江星之全
新峰制药 指
资子公司
湖北永瑞元医药有限公司，长江星之
永瑞元 指
全资子公司
湖北花源健康产业有限公司，长江星
花源健康 指
之全资子公司
湖北明月和医药科技有限公司，长江
明月和 指
星之全资子公司
长江星胶囊 指 湖北长江星胶囊科技有限公司，长江
9
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
星之全资子公司
湖北舒惠涛药业有限公司，长江星之
舒惠涛 指
全资子公司
湖北长江伟创中药城有限公司，长江
长江伟创 指
源之全资子公司
湖北安博制药有限公司，本公司之全
安博制药 指
资子公司
宁夏长药良生制药有限公司，本公司
长药良生 指
之全资子公司
宁夏长药江南医药全产业链有限公
长药江南 指
司，本公司之全资子公司
香港羿珩 指 香港羿珩科技有限公司
上海图蕴 指 上海图蕴医药科技发展有限公司
10
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 长药控股 股票代码 300391
公司的中文名称 长江医药控股股份有限公司
公司的中文简称 长药控股
公司的外文名称（如有） Changjiang Pharmaceutical Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如
Changyao Group
有）
公司的法定代表人 罗明
注册地址 湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道特 69 号
注册地址的邮政编码 442500
经公司 2023 年第四次临时股东大会批准，2023 年 10 月 15 日公司注册地址变更为“湖北
公司注册地址历史变更情况
省十堰市郧阳经济开发区天马大道特 69 号”。
办公地址 湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道特 69 号
办公地址的邮政编码 442500
公司网址 http://www.chinakangyue.com
电子信箱 cjyy_db@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宁潞宏 张峰
湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大 湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大
联系地址
道特 69 号 道特 69 号
电话 0719-7231777 0719-7231777
传真 0719-7231777 0719-7231777
电子信箱 cjyy_db@163.com zhangfeng@kykj339.wecom.work
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn）
中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资
公司披露年度报告的媒体名称及网址
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名 庄盛旺、臧其冠
11
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年
营业收入（元） 1,197,562,401.16 1,615,322,934.59 -25.86% 2,361,946,450.06
归属于上市公司股东
-605,653,315.00 -23,273,315.49 -2,502.35% 49,104,524.78
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -632,325,941.80 -76,394,797.07 -727.71% 50,752,598.07
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-147,425,871.69 -66,075,132.38 -123.12% 230,987,890.32
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-1.7288 -0.0664 -2,503.61% 0.1402
股）
稀释每股收益（元/
-1.7288 -0.0664 -2,503.61% 0.1402
股）
加权平均净资产收益
-121.65% -2.52% -119.13% 0.00%
率
2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增减 2021 年末
资产总额（元） 3,445,757,061.65 3,578,587,920.62 -3.71% 4,214,473,787.82
归属于上市公司股东
195,121,069.29 800,672,725.91 -75.63% 826,282,705.59
的净资产（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不
确定性
□是 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
是 □否
项目 2023 年 2022 年 备注
正常经营之外的其他业务收
营业收入（元） 1,197,562,401.16 1,615,322,934.59
入
正常经营之外的其他业务收
营业收入扣除金额（元） 8,153,193.64 5,539,952.45
入
正常经营之外的其他业务收
营业收入扣除后金额（元） 1,189,409,207.52 1,609,782,982.14
入
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 136,792,880.94 339,220,599.85 545,854,075.77 175,694,844.60
12
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
归属于上市公司股东
-22,958,141.64 -1,256,919.82 -91,637,332.76 -489,800,920.78
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -23,101,518.52 -76,258,470.27 -91,457,611.31 -441,508,341.70
的净利润
经营活动产生的现金
24,341,147.26 -12,299,572.42 17,792,794.77 -177,260,241.30
流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
适用 □不适用
单位：元
项目 2023 年金额 2022 年金额 2021 年金额 说明
非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
78,554.78 55,235,837.41 2,011,900.80
减值准备的冲销部
分）
计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
2,210,108.67 5,297,465.50 9,321,751.61
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外）
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
67,630,273.95 1,009.73
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益
除上述各项之外的其
-11,300,751.60 -8,120,124.98 -18,456,278.98
他营业外收入和支出
13
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
减：所得税影响额 -423,398.92 4,371,608.51
少数股东权益影
31,945,559.00 -284,904.73 -9,845,152.06
响额（税后）
合计 26,672,626.80 53,121,481.58 -1,648,073.29 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
14
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司主营业务包含医药制造业、新能源业，形成以医药制造业务为主，光伏设备业务并进发展的格局。
1、医药制造业务
（1）行业发展情况
公司主要从事中药饮片、药用胶囊生产销售，以及药品、保健品和医疗器械批发等业务，构筑了从中药饮片生产、空
心胶囊生产和医药物流网络为一体化的医药产业链布局。
中药饮片是传统中药产业的三大支柱之一，上承中药材，下接中成药、提取物、保健品和中医临床，处于整个中药产
业链的核心位置。中药饮片产业的健康、可持续发展，不仅影响中药产业的整体发展质量与效益，更对中医药事业的长期
发展具有关键性的影响。近年来，中医药行业利好政策频发，包括《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》、
《“十四五”中医药发展规划》等一系列政策陆续出台，从人才培养、医保支付、审评审批、鼓励创新等方面着手，为中
医药高质量发展保驾护航。2022 年 10 月，党的二十大报告再次强调促进中医药传承创新发展，对中医药发展提出了新的要
求和更高期望。2023 年 1 月，国家药监局发布《关于进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展的若干措施》，从加
强中药材质量管理，强化中药饮片、中药配方颗粒监管，优化医疗机构中药制剂管理，完善中药审评审批机制，重视中药
上市后管理，提升中药标准管理水平，加大中药安全监管力度，推进中药监管全球化合作等 9 方面提出了 35 条具体措施，
推进中药产业发展。2023 年 2 月 10 日，国务院办公厅发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》，指出“着力改善中医药
发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展”。中医药支持政策已较为
完善，中医药将逐渐步入改革成效显现阶段。2023 年 3 月，国家药典委公布《中国药典》2020 年版（英文版）纸质版和网
络版正式出版发行，将有助于各国药品监管机构、制药行业、药品科研、生产、注册机构了解中国药品标准发展现状和质
量控制要求，促进医药产品国际贸易，增进我国与各国间药品标准交流与合作，推动我国与国际标准的协调，积极参与国
际药品标准制定，提高《中国药典》的国际影响力，提升我国医药产品国际竞争力。2023 年 4 月，国家中医药管理局等八
部门联合印发《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》，提出包括提炼中医药文化精神标识、加强中医药文化时代阐
释、打造中医药文化传播平台、加大中医药文化活动和产品供给、促进中医药文化海外交流等在内的一系列重点任务，进
一步加大中医药文化保护传承和传播推广力度。2023 年 6 月，国家药监局核查中心发布《中药材 GAP 实施技术指导原则》
和《中药材 GAP 检查指南》，促进中药材规范化发展，推进中药材 GAP 有序实施，强化中药材质量控制，从源头提升中
药质量。2023 年 7 月，国家药监局制定并发布了《中药饮片标签管理规定》。进一步规范中药饮片标签管理，鼓励对中药
饮片标签采用新的科技手段，提升中药饮片的溯源管理水平，便于关键质量信息的查询。2023 年 8 月，国务院发布了《医
药工业高质量发展行动计划(2023-2025 年)》、《医疗装备产业高质量发展行动计划(2023-2025 年)》，强调医药工业和医疗
装备产业是卫生健康事业的重要基础，事关人民群众生命健康和高质量发展全局。
中药饮片经过长期的稳定发展，已经成为了我国中药产业的第二大市场。同时，2023 年相继出台了多项政策加强对中
药行业的监管力度，为我国中医药行业的发展带来了机遇与挑战。随着监管力度的加深，中药饮片行业势必会从粗放式扩
张转向精细化发展。法规调控、行业自律以及市场竞争机制下，势必会淘汰一批质量不佳、口碑不佳的中药制造企业，中
药饮片行业趋于健康型、长久化发展，为企业提供了良好的生产经营环境。
未来几十年，中国将是全球人口老龄化程度最严重的国家之一，预计 2030 年中国 65 岁以上老人约 2.5 亿，占人口的比
重达 16.9%，这意味着未来医药市场将有较大的增长。同时，随着居民消费水平的提高，越来越多的人开始关注养生保健，
由于部分中药具有药食同源特性，这推动了中药产业需求增长。城市化进程的加快，以及现代生活节奏的加快，“亚健康”
人口的比率越来越大。亚健康人群的养生保健需求对中药产业的发展也起到了推动作用。
医药行业作为需求刚性特征最为明显的行业之一，总体上不存在明显的周期性和区域性特征。公司的中药饮片涉及中
药材采购，由于药材品种不同，适合其生长的环境、生长周期和存储周期差别较大，因此中药饮片部分品种呈现一定的区
域性和季节性特征。
（2）公司所处的行业地位
15
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司控股子公司长江星、全资子公司长药良生拥有完善的中药饮片生产线，并按照不同的中药饮片炮制要求，根据可
能影响产品质量的各种变量因素，包括生产环境、生产设备、生产流程、生产工艺等，结合 GMP 的管理要求和国家标准，
制定了规范化的中药饮片生产工艺规程、检验操作规程、岗位操作规程等。
长江星作为国内主要的药用胶囊生产企业之一，是诸多大型制药企业的胶囊供应商，并实现稳定供货。依托于长江星
先进的空心胶囊制造工艺，多年积累的中药材采购、拣选及质量把控能力，以及稳定和高质量的中药材供应货源，制药企
业客户及长江星之间逐渐形成了一个良性、相互信任的战略合作关系，即制药企业作为公司的客户，向长江星采购空心胶
囊，向长江源及新峰制药采购净药材等中药饮片，并将部分自产中成药销售给公司，借用公司多年来经营批发流通业务所
积累的强大渠道对外销售。
2、光伏设备业务
（1）行业发展情况
2023 年，光伏行业整体处于高景气周期，但部分环节已出现产能过剩的情况。迈入“十四五”之后，在碳达峰碳中和
目标的支撑下，新能源迎来全速发展的新周期，国家政策、地方规划密集出台，部分国有企业强势加入，直接推动光伏电
站投资进入白热化。在超额利润的驱动下，资本疯狂涌入光伏行业，进而带来了巨量的扩产产能。随着行业原有企业大规
模扩产的落地以及新进入企业逐步投产，光伏产业链各环节将很快进入产能绝对过剩阶段，这是光伏行业进入全新发展阶
段的重要特征，同时也是光伏电力跻身主力电源的必然要求。据统计，2023 年底硅料、硅片、电池、组件的有效产能分别
超过 500 万吨、700GW、600GW、700GW，国内光伏产业的产能达到新量级，随之而来的是产能落地之后激烈的市场竞争。
同时，光伏行业持续进行技术创新与工艺迭代，不仅有利于刺激新的扩产需求，还有望加速原有设备的更新替换。目
前最重要的技术变化则是高效电池扩产带来的产业链技术革新，涉及硅片、电池片、组件等各个环节。技术革新不仅有利
于刺激新的扩产需求，还有望加速实现原有产能中设备的更新替换，带来相应的光伏设备需求。
组件生产是将电池片和其他原材料组装成光伏组件的过程。电池片经过划片工序预分片后通过串焊与互联条焊接形成
电池串，再用汇流带将电池串连接形成组件串，然后将组件串、玻璃、切割好的 EVA 和背板进行层叠铺设，经过层压、削
边、装框、安装接线盒、硅胶固化、表面清洁、安规/EL/测试、外观检验、包装等工序形成组件。其中串焊和层压工序为
组件生产过程中较为关键的环节，对应的设备分别为串焊机和层压机。
（2）公司所处的行业地位
公司全资子公司羿珩科技是专业的太阳能光伏组件装备生产企业，致力于太阳能光伏组件装备的研发与制造。拥有二
十余年的行业深耕经验、对行业竞争状况及产品发展趋势深度了解，拥有技术过硬具有创新研发能力的技术队伍，有专业
高效的市场营销队伍，立足市场前沿，积极为客户提供定制化、全方位的产品服务。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“药品、生物制品业务”的披
露要求
（一）中药饮片、药用胶囊的研发、生产和销售以及医药批发业务
1、经营模式和业绩驱动因素
公司的医药业务可分为自产产品及医药批发业务两大类，其中自产产品包括中药饮片和空心胶囊；医药批发业务系标
的公司向医药物流企业或制药企业采购药品、保健品及医疗器械等，并将采购的产品销售给客户以赚取利润。
控股子公司长江星自成立以来，依托完善的中药饮片炮制工艺技术、全自动化胶囊生产技术、优化的辅料配方、先进
的检测技术等，生产满足客户需求的高品质产品；借助在医药领域上下游的业务资源，逐步建立起连接制药企业、医药物
流企业和零售终端的医药物流网络。同时，长江星已经建立起中药材种植、精细化炮制加工、销售的完整中药饮片生产链，
依托自身优势，将持续扩大道地药材种植品种和面积，相应提升生产加工能力，不断提高行业影响力和竞争优势，借助我
国中医药振兴战略不断快速发展。
全资子公司长药良生依托宁夏优质的天然中药材资源，定位从事传统中药、高科技新型中成药、中药饮片、冻干饮片
及代用茶、调味茶、压片糖果的精细化种植加工销售。长药良生已经通过 GMP 认证，并对不同饮片产品建立了炮制规范体
系，饮片质量有保障，产品具备显著的性价比优势。长药良生获得食品生产许可，大力开发生产药食同源产品，包括道地
枸杞、黄芪为配方养肝茶、祛湿茶、八宝茶、压片糖果等药食同源品种。
16
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
2、主营产品
主要从事中药饮片、药用胶囊生产销售，以及药品、保健品和医疗器械批发等业务。
（1）长江源、新峰制药、长药良生生产的中药饮片品种繁多，涉及根茎类、果实种子类、全草花叶类、树皮类、藤木
树脂类、动物类、菌藻类等数百种品类。根据处理方式的不同，将饮片产品分为普通饮片、毒性饮片、直服饮片以及高档
精致药食同源饮片产品等。
（2）长江星生产的空心胶囊根据外观的不同可分为透明、半透明、不透明三种，广泛应用于医药和保健品领域。空心
胶囊具有良好的掩味作用、很好的生物利用度、更高的患者偏好，同时其定制的颜色和印字设计使药物更具辨识度，结合
药企进行品牌宣传，成为制药企业和保健品公司的优先选择。
（3）长江丰、舒惠涛和永瑞元医药批发业务主要包括药品、保健品及医疗器械等的批发销售。医药批发行业是连接上
游医药生产企业和下游零售终端承上启下的重要环节。公司从其他流通企业或上游医药生产企业处采购药品、保健食品及
医疗器械，然后再批发给下游的流通企业、药店、诊所等，通过交易差价获取利润。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披
露要求：
（二）层压机、叠焊机等光伏设备业务
1、经营模式和业绩驱动因素
公司全资子公司羿珩科技是专业的太阳能光伏组件装备生产企业，具备较强的新产品开发、制造能力。拥有二十余年
的行业深耕经验、对行业竞争状况及产品发展趋势深度了解，拥有技术过硬具有创新研发能力的技术队伍，立足市场前沿，
积极为客户提供定制化、全方位的产品服务，属于“设计+生产+销售”型经营模式。
2、主营产品
公司致力于太阳能光伏组件装备的研发与制造，主要产品为全自动层压机以及全自动汇流条焊接机，均为光伏组件生
产线的核心设备。其中，全自动层压机以双层三腔全自动层压机为主要产品，适应市场需求加热模式分为油加热和电加热
可选，叠焊机以市场主流电磁焊叠焊机为主。
3、关键技术指标
节能环保的电加热层压机逐步成为主流组件厂商的优选产品。大功率组件已成为市场上主力产品，会导致绝大多数客
户原有设备无法兼容，设备端需要逐步淘汰更新，从而必须购买新型设备重新规划产能，我司需加速技术升级改造，以抓
住市场契机。
三、核心竞争力分析
（一）医药制造业务
公司始终坚持致力于以发展和支持中医药为核心要义、大健康产业为规划蓝图的医药事业。报告期内，核心子公司长
江星、长药良生整体业务发展得益于旗下的核心技术优势。
1、生产技术优势
（1）完善的中药饮片炮制工艺和技术
1）炮制工艺和技术
公司拥有完善的中药饮片生产线，并按照不同的中药饮片炮制要求，根据可能影响产品质量的各种变量因素，包括生
产环境、生产设备、生产流程、生产工艺等，结合 GMP 的管理要求和国家标准，制定了规范化的中药饮片生产工艺规
程、检验操作规程、岗位操作规程等；公司聘用了具有中药饮片生产经验的资深员工，再结合现代化的生产设备，经过严
格培训，现已成为公司的技术骨干，在生产中一直严格按照国家和地方的相关法规和制定的工艺规程的要求组织生产，长
江源制药中药饮片生产车间已通过了 GMP 认证并始终严格执行相关标准。
2）产品质量管控
空心胶囊产品作为基础药用辅料之一，公司一直将产品的标准化、规范化、安全性作为空心胶囊生产的根本标准。自
成立以来，产品质量控制体系的建立和规范一直是公司发展的基础。
17
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
针对中药饮片产品，公司始终坚持保障品质、安全有效、品规齐全的经营理念，树立质量为先、品牌至上的发展原
则，对每一片饮片都精炮细选，造就高品质饮片。除了对生产端严格执行 GMP 标准，公司更是从上游原材料采购环节就
开始严格质量把控：在采购环节，公司的采购专员均具备多年中药材鉴别经验，采购人员一方面须对主要供应商的中药材
种植、采收情况定期进行询问和实地考察，以掌握中药材的生长周期和供应质量情况。另一方面，鉴于原药材是否为道地
药材或非道地药材，野生的或是种植的，或是药材品质的优劣，在外形、色泽、质地和气味等性状方面存在细微差异，通
过采购专员自身丰富的中药材鉴别经验能够初步加以区分。在实际入库前，由公司质量部门对每批中药材的性状、含量、
显微等方面进行严格检验，同时检测每批中药材的农药残留、重金属含量、黄曲霉毒素等限度是否符合国家、地方或企业
标准。鉴于中药饮片对于中药材原料的依赖度非常高，因此原材料的质量严格管控不仅能确保终端产品的质量，也能减少
产品生产环节中多余的去除杂质、清洗等方面工序，降低整体的生产成本。公司及公司子公司相关生产线已通过新版《药
品生产质量管理规范》（GMP）认证，并获得《药品 GMP 证书》。公司产品历次无重大质量事故发生，在市场上享有良
好声誉。
（2）优化的辅料配方
胶囊的配方决定了许多特性，胶囊配方是生产高品质胶囊的至关重要的基础。在胶囊上机过程以及贮存过程中，不良
的配方会导致外观缺陷、上机不好、胶囊变形、容易脆碎，尤其是与填充的药物发生反应降低药效。长江星根据客户需
要，开发出一系列配方，主要包括抗中药胶囊脆碎配方、低交联反应配方、促药物溶出配方、适合粘性药物配方等。
（3）先进的生产线
截止目前，长江星拥有全自动生产线 8 条，半自动生产线 20 条，整体产能超过 170 亿粒。全自动生产线生产的胶囊产
品比半自动生产线具有较高的质量稳定性和胶囊填充上机率，对于制药企业而言具有更高的产品价值。同时，对于胶囊产
品而言，更高的良品率亦意味着更低的成本，有望帮助公司持续降低产品的单位成本。
2、“医药工业+医药物流”联动的集团化运作
公司依托完善的中药饮片炮制工艺技术、全自动化胶囊生产技术生产满足客户需求的高品质中药饮片及空心胶囊产
品；同时，借助在医药领域上下游的业务资源，逐步建立起连接制药企业、医药物流企业和零售终端的医药物流网络。依
托于长江星先进的空心胶囊制造工艺，多年积累的中药材采购、拣选及质量把控能力，以及稳定和高质量的中药材供应货
源，制药企业客户及公司之间逐渐形成了一个良性、相互信任的战略合作关系，即制药企业作为公司的客户，向长江星采
购空心胶囊，向公司采购净药材等中药饮片，并将部分自产中成药销售给公司，借用公司多年来经营批发流通业务所积累
的强大渠道力对外销售。
上述“以医药物流板块的拓展与大型制药企业建立合作关系，再以医药工业板块的优质产品推动销售”的集团化运作
模式能够帮助长江星持续加强与客户之间的信任与合作关系，并最终转化为自身较强的经营壁垒和产业链优势。
3、覆盖全国的采购网络
公司在多种药材的主要种植区域均建立了稳定的采购渠道、与大规模中药材种植户、经纪人建立了良好的信任与合作
关系。目前，长江星已经建立了覆盖全国的中药原料采购网络，能够根据客户需求及时采购到质量合格的道地中药材，满
足客户的需求。
在医药流通领域，公司与多家大型药品生产和大量批发企业建立了业务往来关系，多家主要供应商均有较多年限的合
作，保证了公司在产品价格及质量方面的竞争优势。同时，公司通过质量信息平台等多项质量管理措施，严格遵守国家
GSP 标准执行商品采购、物流及销售的全过程，持续保证采购商品质量的稳定。
4、营销口碑优势
公司具有完善的营销管理机制，始终坚持以客户为中心，为客户创造价值，不断创新营销理念，在产品高度标准化前
提下，大力推行定制化营销服务模式。通过长期培育，目前已建立了一支经验丰富、市场开拓能力突出的一流销售队伍，
将专业化的技术支持、技术服务有机地融合于系统的营销中，长期以来，凭借优良的产品品质与严格的质量管理体系，公
司产品获得了众多制药企业的认可，并与多家大型制药企业建立了稳固的合作伙伴关系，通过与大型制药企业的合作，公
司不断提高自身的行业知名度，及时充分地掌握行业的需求和动态，从而为公司客户规模和销售网络的不断完善提供有力
保障。
5、品牌优势
18
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司的核心子公司长江星商标为中国驰名商标和湖北省著名商标，先后荣获“全国实施用户满意工程先进单位”、
“湖北省文明诚信私营企业”等荣誉称号。
（二）光伏设备业务
1、羿珩科技是国内第一家专业研发、生产太阳能电池组件设备的高新企业，公司于 2000 年成立以来，始终定位于高
端装备的智能制造领域，凭借二十余年深耕行业、扎身行业的态度，积极为客户提供定制化、全方位的产品服务，现已成
为国内组件企业最可靠的设备供货商之一。多年来与晶科能源、天合光能、阿特斯、晶澳太阳能等主流光伏组件厂商保持
长期稳定的合作关系，并积极开发新客户，保持业务稳定增长以及持续发展。
2、羿珩科技是一家高新技术企业，与诸多高校或科研机构建立了长期合作研发关系，多次进行新项目技术路径分析和
成果推广领域的研究。于 2004 年通过了 ISO9001 质量管理体系认证、CE 认证。2006 年被认定为国家级高新技术企业。公
司相继通过了 TUV 质量体系认证，北美 NRTL 认证等国家化认证。
3、羿珩科技依靠多年的技术积累和经验，可根据用户特殊需求提供高响应速度的研发设计服务；相较于国外竞争对
手，又可根据国内各大组件厂商现场工况，一方面提供更适合国内生产流程的智能化制造全流程成套装备，另一方面还能
提供便于现场维修的技术，用户体验较好，具有较强的竞争优势。
4、目前国内组件层压机采取的加热方式也有所不同，大部分厂家采用电加热为主，油加热正在逐渐被电加热方式替
代。羿珩电加热层压机具有升温速度快，温均匀性高，以及安全性好等优点。同时羿珩新研发的多层层压机更是引领行业
领先技术，具有同等占地面积产能大等优势。
四、主营业务分析
1、概述
2023 年度，长药控股全体员工紧紧围绕“成为亚洲最有影响力的道地药材全产业链供应商”战略目标，积极推动战略
转型，加快布局从种苗繁育、种植、加工、仓储、制剂等中药材全产业链南北布局，报告期内公司度实现营业收入
119,756.24 万元，同比下降 25.86%；实现营业利润-66,970.94 万元，同比下降 937.70%。
1、突出主业，专注发展健康产业
报告期内，公司积极把握国家支持中医药发展的重要机遇，加大对健康产业的投资力度，促进医药业务持续稳步发
展。医药业务占比已近 90%，全年实现营业收入 107,071.18 万元；实现营业利润-20,948.14 万元。
随着消费者对药品品质和安全性的日益重视，经有机产品认证的“道地”中药材为原料炮制的中药饮片将受到市场青
睐。公司与各农户及高校深度合作，进行有关中药材种植、提取、加工等方面的科研项目合作，同时，公司收购或承包山
林地进行中药材种植基地建设，并且积极组织农户成立中药材种植合作社，进行规模化、科学化种植，不仅带动了种植药
材的农户脱贫，且有效保障了药材原料的安全性、有效性及采购成本的控制。建立了中药材种植、精细化炮制加工、销售
的完整中药饮片产业链，依托自身优势，不断提高行业影响力和竞争优势。
报告期内，公司全资子公司宁夏长药良生制药有限公司已经通过 GMP 认证，建成高标准 GMP 中药饮片生产车间 4120
㎡，GMP 标准化中药材仓库 4740 ㎡，食品标准的中药花茶、中药糖果等生产车间 4120 ㎡；改造建设国家级中药检测研发
中心 2409.52 ㎡，包括中药材科普展示中心、理化实验中心、质检中心、微生物实验中心和学术报告厅。同时对不同饮片
产品建立了炮制规范体系，饮片质量有保障。长药良生所在地宁夏固原市拥有国药种业生产及种苗培育中心 5500 ㎡，包括
中药种子生产基地、中药材育苗大棚（观光农业展示基地），固原市新建 GAP 中药材种植基地 5000 亩，可以为长药良生
提供高品质中药材来源。目前长药良生已取得认证、可生产销售的品种包含黄芪、炙甘草等 768 种，2023 年 8 月取得食品
生产许可，以道地枸杞、黄芪为配方养肝茶 15 种；祛湿茶 20 种；八宝茶 9 种；压片糖果等药食同源品种。
2、降本增效，提升管理效率
报告期内，公司在精细化管理理念指导下，在物料采购、技术改造、质量管理等方面开展降本增效工作。公司努力推
动实现集中采购，通过考察供应商、重点立项、竞标等方式，实现大幅降本。公司以销售为源头，实现产供销一体有序衔
接，着力优化供应链管理，充分整合物流、仓储基地资源，建设现代医药物流配送体系，盘活优化库存，提高运转和配送
效率。
3、扎根当地，发挥资源优势
19
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
报告期内，公司已经迁址湖北省十堰市，扎根当地积极拓展业务类型，拓展高毛利产品。一方面，公司充分开发利用
武当山地区的特色道地药材资源优势，拓展道医道药等特色中药饮片业务，成为本土最具竞争力的全产业链道地药材供应
商；另一方面，公司利用在当地的影响力，在巩固维护现有市场的基础上，积极拓展新市场，加强湖北省内区域深耕，大
力开发公立、私立医院等优质高毛利客户，并向基层医疗机构和 OTC 终端拓展，从中药饮片生产销售与医药物流配送两方
面提升公司业务水平，促进业务协同，提高公司业绩。
4、优化内部治理，加强子公司监管
公司严格遵守上市公司治理相关法律法规，规范公司运作，完善法人治理结构，结合公司的实际具体情况，建立健全
公司治理专项制度，规范信息披露。公司强化内控制度建设与落实，加强子公司监管管理工作。公司建立内部审计管理制
度，并向子公司外派董事、高级管理人员，规范对子公司的管理、监督与支持，促进子公司规范运作和健康发展，提高子
公司整体运作效率和抗风险能力。公司要求受到委派的各子公司董事、高级管理人员要勤勉尽责，积极主动履行董事职
责，参与所在子公司的管理工作。对个人的履职情况，委派董事、高级管理人员应当定期或不定期提交履职报告，全面汇
报履行职责的详细情况。同时，公司为加强对子公司规范使用资金的管理工作，要求上市公司财务总监兼任长江星等各子
公司联席财务总监，各子公司所有账表信息的权限对联席财务总监全部开放，各子公司所有资金进出由子公司财务负责人
和联席财务总监共同双签审批。上市公司董事会定期对各子公司财务管理工作和财务报表进行审查，必要时由审计委员会
组织内审部门进行专项审计工作。
5、建设企业文化，助力战略落地
因为向往大海，所以汇入长江。公司坚守企业使命，不断发掘和推广中医药文化资源，不断创新发展模式，与工业旅
游、研学旅游相结合，持续打造具有鲜明中医药文化特色的研学平台，推动扩大中医药非遗影响力，传承中医药文化。通
过建设丰富的内部文化平台，丰富公众号、内刊内容，组织讲师团走访各子公司宣贯核心价值观，制作优秀员工视频案
例、编撰优秀案例等形式，持续宣贯核心价值观。
公司坚持“以人为本”的经营理念，给予员工关怀和关爱，积极组织员工活动，提升公司全体员工的凝聚力、认同感
和归属感。公司注重对员工多种能力的挖掘和培养，落实人才培养年计划，选派优秀骨干外出市场锻炼、进行逻辑思维课
程培训，打造复合型人才，使员工既有专业化能力，又有综合管理素质。公司坚持“多途径、多维度发现人才、考评人
才、选拔人才”的总体方针，对崭露头角的优秀人才破格提拔，在合适的土壤中使其百炼成钢，助力公司战略落地。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披
露要求：
营业收入整体情况
单位：元
2023 年 2022 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
1,197,562,401.1 1,615,322,934.5
营业收入合计 100% 100% -25.86%
6 9
分行业
内燃机零部件 0.00% 190,527,216.42 11.79%
光伏行业 126,850,557.20 10.59% 154,451,555.13 9.56% -17.87%
1,070,711,843.9 1,268,718,910.9
医药行业 89.41% 78.54% -15.61%
6 1
其他 0.00% 1,625,252.13 0.10%
分产品
涡轮增压器 187,350,681.22 11.60%
光伏设备 84,819,452.88 7.08% 104,844,529.49 6.49% -19.10%
20
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
光伏组件 34,890,898.49 2.91% 49,607,025.64 3.07% -29.67%
医药批发 108,775,812.72 9.08% 169,397,946.29 10.49% -35.79%
空心胶囊 33,902,287.57 2.83% 66,628,371.77 4.12% -49.12%
1,030,604,659.6
中药饮片 926,904,454.98 77.40% 63.80% -10.06%
1
其他业务 8,269,494.52 0.69% 6,889,720.57 0.43% 20.03%
分地区
1,165,978,854.0 1,552,048,187.4
国 内 97.36% 96.08% -24.87%
9 3
国 外 31,583,547.07 2.64% 63,274,747.16 3.92% -50.09%
不同技术类别产销情况
单位：元
技术类别 销售量 销售收入 毛利率 产能 产量 在建产能 计划产能
84,819,452
光伏设备 61 台 3.43% 40,000 万元 66 台
.88
对主要收入来源国的销售情况
单位：元
当地光伏行业政策或贸易政
策发生的重大不利变化及其
主要收入来源国 销售量 销售收入
对公司当期和未来经营业绩
的影响情况
中国 57 台 78,275,391.30
光伏电站的相关情况
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
126,850,557. 121,128,920.
光伏行业 4.51% -17.87% -18.36% 0.58%
20 09
1,070,711,84 880,426,899.
医药行业 17.77% -15.61% -9.38% -5.65%
3.96 90
分产品
84,819,452.8 81,911,410.6
光伏设备 3.43% -19.10% -18.00% -1.30%
8 4
34,890,898.4 36,338,478.5
光伏组件 -4.15% -29.67% -25.06% -6.41%
9 9
108,775,812. 106,985,070.
医药批发 1.65% -35.79% -23.90% -15.36%
72 95
33,902,287.5 25,516,210.6
空心胶囊 24.74% -49.12% -40.91% -10.45%
7 3
926,904,454. 747,654,217.
中药饮片 19.34% -10.06% -4.70% -4.53%
98 55
其他业务 8,269,494.52 3,150,431.63 61.90% 20.03% -46.29% 47.04%
分地区
1,165,978,85 972,681,728.
国 内 16.58% -24.87% -19.63% -5.44%
4.09 27
21
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
31,583,547.0 28,874,091.7
国 外 8.58% -50.09% -50.40% 0.59%
7 2
分销售模式
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位 2023 年 2022 年 同比增减
销售量 台 61.00 52.00 17.31%
光伏行业（光伏 生产量 台 66.00 53.00 24.53%
设备） 库存量 台 16.00 11.00 45.45%
销售量 万粒 351,893.88 656,310.27 -46.38%
生产量 万粒 357,534.40 630,531.50 -43.30%
空心胶囊
库存量 万粒 14,057.90 8,417.38 67.01%
销售量 T 17,704.50 12,610.30 40.40%
生产量 T 17,702.19 11,472.67 54.30%
中药饮片
库存量 T 65.48 67.79 -3.40%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
单位：元
2023 年 2022 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
121,128,920. 148,378,237.
光伏行业 光伏产品 12.09% 11.70% 0.40%
09 12
880,426,899. 971,552,813.
医药行业 医药产品 87.91% 76.59% 11.32%
90 29
单位：元
2023 年 2022 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
光伏设备 直接材料 68,075,779.3 6.80% 84,031,649.3 6.62% 0.18%
22
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
1 9
光伏设备 直接人工 5,625,081.16 0.56% 7,176,511.10 0.57% -0.01%
光伏设备 制造费用 8,210,550.17 0.82% 8,682,329.81 0.68% 0.14%
106,985,070. 140,588,705.
医药批发 直接材料 10.68% 11.08% -0.40%
95 98
19,143,916.6 32,012,648.9
空心胶囊 直接材料 1.91% 2.52% -0.61%
9 9
空心胶囊 直接人工 2,425,984.64 0.24% 5,177,255.89 0.41% -0.17%
空心胶囊 制造费用 3,946,309.30 0.39% 5,991,114.31 0.47% -0.08%
741,186,000. 776,400,394.
中药饮片 直接材料 74.00% 61.20% 12.80%
75 52
中药饮片 直接人工 2,925,780.68 0.29% 2,274,690.35 0.18% 0.11%
中药饮片 制造费用 3,542,436.13 0.35% 5,892,391.22 0.46% -0.11%
说明
不适用
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司本年度纳入合并范围的子公司共 21 户，详见本附注“十、在其他主体中的权益”。本公司本期
合并范围比上期增加 1 户，详见本附注“九、合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 487,729,297.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 149,706,260.00 12.50%
2 客户二 102,474,062.38 8.56%
3 客户三 87,946,223.86 7.34%
4 客户四 75,804,218.95 6.33%
5 客户五 71,798,532.05 6.00%
合计 -- 487,729,297.24 40.73%
主要客户其他情况说明
□适用 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 635,579,445.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 65.02%
23
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 231,875,789.73 23.72%
2 供应商二 197,116,768.77 20.17%
3 供应商三 135,589,522.53 13.87%
4 供应商四 44,661,081.45 4.57%
5 供应商五 26,336,283.19 2.69%
合计 -- 635,579,445.67 65.02%
主要供应商其他情况说明
□适用 不适用
3、费用
单位：元
2023 年 2022 年 同比增减 重大变动说明
去年同期包含内燃机
销售费用 23,589,465.74 33,242,357.96 -29.04%
板块所致
去年同期包含内燃机
管理费用 84,113,854.50 103,081,927.54 -18.40%
板块所致
本期贷款利息增加所
财务费用 60,967,952.60 50,742,270.58 20.15%
致
去年同期包含内燃机
研发费用 7,660,845.44 25,758,873.45 -70.26%
板块所致
4、研发投入
适用 □不适用
预计对公司未来发展
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标
的影响
项目研究目的为获得
葛厚石苓方药品文
号。本项目是按照中
医药理论，在前期研
究基础上开发的 1.1
类中药复方制剂，且
1、项目拟开发治疗病
该方已按照要求开展 本项目获得产品药品
截至 2023 年 12 月 31 毒性肺炎和病毒性感
了应急临床研究，总 文号后，可有效预
日项目已完成：处方 冒的中成药；2、项目
有效率 95%以上，所 防、治疗病毒性肺炎
药味及药材资源评 将按照国家药监局注
用药味均为安全无毒 和病毒性感冒，能够
研究治疗病毒性肺炎 估、饮片炮制、制备 册标准进行临床研
的常用中药，可行简 产生良好的社会、经
和病毒性感冒中成药 工艺、成品质量、稳 究；3、项目预期获得
化的临床研究和动物 济效益。保持社会的
定性。目前所处阶 药品文号；4、项目获
安全性评价研究，体 稳定性，带动湖北省
段：即将完成药理毒 批后可有效预防、治
现了中医药“简便廉 中药材种植，带动药
理试验。 疗病毒性肺炎和病毒
验”特征，在疫病防 材种植户脱贫致富。
性感冒。
治、外感性疾病防治
中疗效显著，本产品
将有良好的临床应用
前景，可有效预防、
治疗病毒性肺炎和病
毒性感冒。
24
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
透明及半透明明胶空
心胶囊在生产过程
中，存在胶囊囊体套
入碎片的质量问题。
由于该碎片为透明
的，自动胶囊检测机
截至 2023 年 12 月 31
不易检出，流入客户
日项目已进展完毕，
后会给客户带来重大 此项研究提高了明胶
生产工艺进行调了 优化生产工艺使透明
质量风险。采取制造 空心胶囊的优级品
整，优化了胶囊自动 及半透明明胶空心胶
工艺上的改进及控制 率，同时明显降低了
透明及半透明明胶空 生产线各烘干段的温 囊没有产生内套碎
程序上的优化，解决 质量风险。整体提升
心胶囊防止内套碎 度和模具推送速度， 片，下线胶囊的水分
此类问题。明胶空心 明胶空心胶囊产品综
片、下线胶囊的干燥 使胶囊干燥成型过程 控制也更加稳定，没
胶囊自动线产品下线 合品质，让客户获得
工艺优化的研究 更加稳定，透明及半 有变形胶囊的产生，
后，需要进行低温干 更优质的使用体验，
透明明胶空心胶囊不 提高了胶囊综合质
燥，确保胶囊成品水 塑造了良好的品牌形
会产生胶囊内套情 量。
分控制范围符合标 象。
况，水分控制范围内
准，同时，干燥要求
更稳定。
匀速、干燥一致、胶
囊无变形。需要对下
线胶囊的干燥工艺进
行进一步优化，确保
符合最优设计，提高
胶囊综合品质。
公司研发人员情况
2023 年 2022 年 变动比例
研发人员数量（人） 58 54 7.41%
研发人员数量占比 9.73% 0.09% 9.64%
研发人员学历
本科 18 15 20.00%
硕士 0 1 -100.00%
其他 40 38 5.26%
研发人员年龄构成
30 岁以下 8 9 -11.11%
30~40 岁 31 25 24.00%
其他 19 20 -5.00%
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2023 年 2022 年 2021 年
研发投入金额（元） 7,660,845.44 25,758,873.45 39,363,616.29
研发投入占营业收入比例 0.64% 1.59% 1.67%
研发支出资本化的金额
0.00 0.00 0.00
（元）
资本化研发支出占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
0.00% 0.00% 0.00%
润的比重
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
适用 □不适用
25
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
2023 年研发投入占营业收入的比重为 0.64%，较上年同期的 1.59%减少 0.59%，主要原因为去年同期包含内燃机板块，内燃
机板块研发投入占比较高。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2023 年 2022 年 同比增减
经营活动现金流入小计 938,271,821.73 1,523,710,436.22 -38.42%
经营活动现金流出小计 1,085,697,693.42 1,589,785,568.60 -31.71%
经营活动产生的现金流量净
-147,425,871.69 -66,075,132.38 -123.12%
额
投资活动现金流入小计 171,578,554.78 38,855,539.21 341.58%
投资活动现金流出小计 107,124,870.45 101,277,018.19 5.77%
投资活动产生的现金流量净
64,453,684.33 -62,421,478.98 203.26%
额
筹资活动现金流入小计 424,977,698.56 563,165,264.05 -24.54%
筹资活动现金流出小计 347,244,979.90 505,588,970.95 -31.32%
筹资活动产生的现金流量净
77,732,718.66 57,576,293.10 35.01%
额
现金及现金等价物净增加额 -5,239,468.70 -70,925,926.48 92.61%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
适用 □不适用
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
经营活动现金流入小计 938,271,821.73 1,523,710,436.22 -38.42% 去年同期包含内燃机板块所致
经营活动现金流出小计 1,085,697,693.42 1,589,785,568.60 -31.71% 去年同期包含内燃机板块所致
经营活动产生的现金流量净额 -147,425,871.69 -66,075,132.38 -123.12% 去年同期包含内燃机板块所致
投资活动现金流入小计 171,578,554.78 38,855,539.21 341.58% 本期收到的工程保证金增加所致
投资活动现金流出小计 107,124,870.45 101,277,018.19 5.77%
投资活动产生的现金流量净额 64,453,684.33 -62,421,478.98 203.26% 本期收到的工程保证金增加所致
筹资活动现金流入小计 424,977,698.56 563,165,264.05 -24.54%
筹资活动现金流出小计 347,244,979.90 505,588,970.95 -31.32%
筹资活动产生的现金流量净额 77,732,718.66 57,576,293.10 35.01%
现金及现金等价物净增加额 -5,239,468.70 -70,925,926.48 92.61% 经营活动产生的现金流量净额减少所致
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
适用 □不适用
主要原因为本年度计提大额商誉减值、固定资产资产减值 53,522.30 万元。
26
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
五、非主营业务情况
适用 □不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 否
重大资产重组未完成
公允价值变动损益 67,630,273.95 -9.93% 否
承诺补偿
商誉、固定资产、应
资产减值 -737,599,281.84 110.95% 否
收账款减值
营业外收入 764,071.75 -0.11% 否
营业外支出 12,064,823.35 -1.77% 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2023 年末 2023 年初
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
15,203,300.5 17,474,790.7
货币资金 0.44% 0.49% -0.05%
6 9
1,639,156,94 1,428,970,53 本期货款回收
应收账款 47.57% 39.93% 7.64%
9.32 4.49 减少
18,280,216.5
合同资产 6,919,139.43 0.20% 0.51% -0.31%
4
51,858,189.1 59,473,798.2
存货 1.50% 1.66% -0.16%
5 0
763,856,572. 882,472,265.
固定资产 22.17% 24.66% -2.49%
40 43
184,817,733. 177,935,861.
在建工程 5.36% 4.97% 0.39%
21 85
11,766,478.1 15,394,220.9
使用权资产 0.34% 0.43% -0.09%
4 6
2.6 亿元短期
205,116,230. 538,495,081.
短期借款 5.95% 15.05% -9.10% 借款转长期借
23 76
款
16,951,633.8 14,479,100.6
合同负债 0.49% 0.40% 0.09%
6 6
2.6 亿元短期
518,885,578. 335,294,750.
长期借款 15.06% 9.37% 5.69% 借款转长期借
72 00
款
租赁负债 5,453,980.79 0.16% 5,972,479.51 0.17% -0.01%
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
27
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 8,902,188.72 保证金和资金冻结
固定资产 771,426,364.45 银行借款抵押
无形资产 27,159,123.44 银行借款抵押
合计
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
31,440,927.96 389,709,462.64 -72.67%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
单位：元
未达
截至 截止
到计
是否 报告 报告
投资 本报 划进 披露 披露
为固 期末 期末
项目 投资 项目 告期 资金 项目 预计 度和 日期 索引
定资 累计 累计
名称 方式 涉及 投入 来源 进度 收益 预计 （如 （如
产投 实际 实现
行业 金额 收益 有） 有）
资 投入 的收
的原
金额 益
因
巨潮
政府 资讯
药用
出资 2022 网，
辅料
及公 不适 年 06 公告
新材 自建 是 医药 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
司自 用 月 07 编
料项
筹资 日 号：
目
金 20220
49
合计 -- -- -- 0.00 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
28
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
生产、销
- -
售中药饮 195,419,6 3,347,999 1,732,477 1,035,840
长江星 子公司 200,518,7 212,894,3
片、空心 94.00 ,978.24 ,033.19 ,927.54
34.89 92.48
胶囊等
报告期内取得和处置子公司的情况
适用 □不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
长药（寿光）健康产业有限公司 新设 影响较小
苏州瑞光电子科技股份有限公司 受让股权 影响较小
主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
公司核心子公司长江星、长药良生主营业务涵盖了医药制造、药用辅料生产和医药、保健品及医疗器材批发，构筑了
从中药饮片生产、空心胶囊生产和医药物流网络为一体化的医药产业链布局。公司今后发展战略将以医药制造业为主，充
29
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
分发挥本土资源优势，进一步巩固提升医药健康行业的核心地位，深耕中药材市场，将公司打造成为亚洲最有影响力的道
地药材全产业链供应商。同时，公司将研究布局中药饮片小包装、集中代煎、集中配送、智慧药房、药食同源等业务领
域，与现有医药产业协同互补，推动公司产业升级，形成公司具有较强的市场竞争力和一定行业地位的大健康产业集群。
根据目前行业发展趋势，公司预计到 2025 年中医药市场可能就会突破 4 万亿元，未来 20 到 30 年中医药市场将会持续
裂变式增长，潜力巨大。中药材的核心竞争是源头竞争，掌握了高品质的标准化源头基地，包括种植与生产加工过程，就
可以在激烈的市场竞争中脱颖而出。公司已在宁夏和湖北建成产业基地，南北呼应，支持公司做好中医药上游的品质源
头，同时加强与下游高品质客户的合作，为实现亚洲最有影响力的道地药材全产业链供应商的战略目标奠定坚实基础。
未来经营思路
公司将紧紧围绕战略目标，继续立足主业，不断巩固和扩大市场份额，争取规模优势；同时，围绕主业延伸和拓展产
业链条，积极研究布局现代化智慧中药房等新兴领域投资，以内生式增长和外延式发展相结合的方式，助力公司经营业绩
提升；进一步完善治理结构，提升公司治理水平，加强内部控制体系建设，提高抗风险能力和核心竞争力。
1、重点发展医药制造行业
（1）做强中医药核心基业
医药制造业未来主要是立足于长江星、长药良生在中药材加工和中药饮片生产上的经验，进一步扩大中药材 GAP 种
植、加工和中药饮片制造方面的规模优势，通过医药大健康产业园这种区域综合发展平台模式，立足于道地药材资源产
地，多业态并举，在湖北荆州、十堰和宁夏固原的南北三大中药材生产基地借助于当地的政策扶持，以点带面，拉动当地
的中医药产业发展，并且形成辐射周边省市的区域性中药材大型交易市场，并在适当时机实现“走出去”的新突破，推动
产业的国际化发展进程。未来，公司将形成以中药产业为核心基业，辅以医用胶囊、植物功能性饮料、医药现代智能物流
等领域齐驱并进的科学发展新格局。
（2）加大销售力度，积极开拓新市场。
以市场为导向，充分发挥公司“医药工业+医药物流”联动的集团化运作模式，提高客户服务水平，开发新市场新客
户。报告期内公司已经迁址十堰市，未来将在巩固维护现有市场的基础上，持续加大开发湖北公立、私立医院等优质高毛
利客户，从中药饮片生产销售与医药物流配送两方面提升公司业务水平，提高公司业绩。同时，充分开发利用武当山地区
的特色道地药材资源优势，拓展道医道药等特色中药饮片业务，深耕中药材市场，成为本土最具竞争力的全产业链道地药
材供应商。
2、产业链拓展
公司对医药制造业业务的战略定位是打造成为国内领先的医药大健康产业平台。以中药产业为核心基业，以中药材
GAP 种植及中成药、中药新特药、中药颗粒剂、高档中药饮片、中药保健品、药食同源产品的生产为基础，并辅以医用胶
囊和医药现代智能物流产业，形成完整的中医药大健康产业链。
3、积极研究布局新业务
公司将认真研究现代化智慧中药房业务，运用互联网技术、现代物流技术、传统中药制剂配制技术、中医人工智能、
工业智造改造传统就医用药流程，以中药自动调剂、智能煎药为基础，建立一种创新煎药服务新模式，对煎药工艺流程
（包括处方管理、调剂、复核、加水浸泡、物料传输、煎药、包装、物流配送）、终端客户、设备、人员及工艺质量等环
节进行全过程控制与管理。现代化智慧中药房一方面通过线上直接连接医院系统实现患者处方的实时流转和采集，另一方
面通过线下为患者提供中药饮片和中西成药审方、调剂、中药煎煮、膏方等传统制剂个性化加工、送药上门、药事咨询
等，打造智慧中药制剂配制中心，从而切入患者就医用药的全流程，构筑以患者为中心，以疗效为保障的智慧医疗商业模
式。
4、子公司管控
首先，进一步完善母子公司管理体制与机制，切实加强对子公司的管理监控与考核，严格实行子公司重大项目及投
资、对外担保、资金调用、资产处置、关联交易、诉讼仲裁等重大事项决策审批、报告或备案制度，加强对子公司的财务
监管及预算执行考核力度。其次，推动子公司长账龄回款专项整治，将强化经营回款作为重点任务，抓好资金平衡，通过
增收节支、精细化资金管理和拓展融资渠道，持续优化资本结构，降低负债率水平。再次，持续加强内控、合规体系建
30
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
设，健全完善公司规章制度，确保经营管理有章可循、有规可依，同时强化培训，提升全员合规意识，进一步提升公司合
规管理和风险控制水平。
5、加强人力资源管理，推动战略目标达成
公司以战略目标为导向，以客户为中心，不断优化组织架构，进一步建立健全组织绩效管理体系，推进企业战略目标
与年度各项经营目标的顺利实现；提升人力资源规划管理，完善人才引进与招聘管理机制，为公司战略升级及模式创新提
供支持保障；通过完善员工发展通道的资格标准，根据业务发展所需开展人才培训、培养工作，不断牵引员工终生学习，
促使公司成为学习型组织；持续推动干部选拔任用机制建设，优化完善干部考核评价机制，加强专业技术人才队伍建设，
推动子公司工资总额、子公司经营班子薪酬改革。
（四）可能面对的风险
1、产业政策的风险
公司销售的光伏设备、药品制造业受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响较大。国家宏观经济出现周期波动
或者国家产业政策和投资政策发生变化，将影响市场对公司产品的需求量与需求趋势，进而对本公司的生产经营和未来发
展产生直接影响。行业整体不景气时，可能会导致行业信心不足，使订单减少。同时，部分下游客户开工率较低或处于停
产状态，资金状况恶化，可能会推迟货款的支付，使得公司无法按照合同约定在正常期限内回收货款。
对此，公司对内加强基础管理和现场管理，挖潜增效、降低成本，对外加大市场和下游客户的开发力度，加大新市场
的开发投入，通过技术创新，提高产品性能，增强产品竞争力，提升产品的盈利能力。
2、应收账款风险
公司应收账款占流动资产的比例较高，影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压
力。公司客户账款信用期较长，导致应收账款占用资金额度大。
对此，公司加强应收账款的管理，已经组织回款专班负责应收账款的核查催收工作，建立了销售回款考核机制，努力
控制应收账款的规模，保证应收账款的回收。
3、业务拓展及整合风险
公司通过重大资产重组新增中药饮片、空心胶囊及医药批发等医药相关产业。鉴于医药产业在客户群体、经营模式、
盈利要素和风险属性等方面与上市公司原有业务有较大差异，若上市公司的管理能力和管理水平不能有效满足标的资产相
关业务的发展需要，将可能对公司医药业务的发展产生不利影响，从而影响上市公司的盈利水平。
对此，公司与子公司加强管理互助，结合各自管理优势，互动推介学习，逐步形成集团管理思维。尊重各并购企业多
年形成的企业核心文化，对各自文化精髓鼓励吸收利用，对落后于现代企业管理要求的文化现状提出改善建议。
4、商誉减值风险
目前上市公司商誉金额较大，相关子公司经营状况未达预期，商誉发生减值，对上市公司经营业绩产生不利影响。
对此，母公司紧密关注子公司的经营状况，防止因重大决策失误导致公司经营不善，努力提高子公司经营管理水平，
降低商誉减值风险。
5、原材料价格波动的风险
原材料成本占公司营业成本的比例较高，原材料价格的波动将对公司营业成本产生重大影响。公司产品的价格会根据
原材料价格的波动进行相应调整，但这种调整具有滞后性，且调整幅度受限于市场供求状况和公司的议价能力，如原材料
价格出现较大波动，公司的产品销售价格不能及时作出同步调整，将给公司的盈利水平带来较大的压力。
对此，公司适时调整采购策略，优化工艺流程，提高原材料使用效率，严格管控生产成本。
6、担保逾期风险
目前公司及控股子公司累计对外担保总额较高，超过了公司最近一期经审计净资产。被担保人受回款不及时等影响，
资金紧张，存在逾期担保和债权人的起诉行为，部分子公司相关资产及权益被冻结或被强制执行，将可能在一定程度上对
公司的生产经营产生影响。
对此，公司将督促被担保人与债权人协商合理的债务偿还计划，履行偿债义务，化解现有担保风险；同时严格控制新
增担保，谨慎评估被担保人财务状况和偿还债务能力，防范担保风险积累。
7、项目投资的风险
31
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
为了确保技术产能领先，公司在项目建设方面大额投资，可能存在因融资及资金安排等导致无法按计划出资的情况，
影响项目实施。另外，项目投资运作可能会受到宏观经济、行业周期、工程建设、市场竞争等其他多种因素影响，导致项
目能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性。
对此，公司将科学控制投资规模和节奏，防止过度投资，同时积极探索多渠道融资；另外，通过对公司资金强管控，
实现收支两条线管理，并通过精细优化财务管理，降低财务成本，提高盈利能力，合理控制投资风险。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
谈论的主要内
调研的基本情
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资
况索引
料
巨潮资讯网，
《300391 长药
控股 2022 年
2023 年 05 月 网络平台线上 2022 年年度业 度网上业绩说
公司 机构 机构
16 日 交流 绩说明 明会
20230516》，
公告日期 2023
年 5 月 17 日
2023 年 08 月 2023 年上半年
公司 电话沟通 个人 个人 不适用
21 日 经营情况
2023 年 12 月 公司计提资产
公司 电话沟通 个人 个人 不适用
20 日 减值情况
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是 否
32
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际
情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，提高公司治理水平。
1、关于股东与股东大会
公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》、《股
东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。
2、关于公司与控股股东
公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事
会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行
使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不
存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
3、关于董事和董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要
求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有
关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相
关信息披露及时、准确、充分。
4、关于监事和监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要
求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责
的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独
立意见，维护公司及股东的合法权益。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任
公开、透明，符合相关法律、法规的规定。
6、关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流， 实现社会、股
东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。
7、关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指
定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信
息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。
8、关于内幕信息管理
公司设有内幕信息知情人登记管理制度，加强对内幕信息知情人的管理，落实信息披露的归口管理责任，完善信息流
程和控制机制，严格执行信息外报流程的审批程序，所有信息必须经公司董事会秘书批准后方可对外报送，要求接收人员
填写保密承诺，证券部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。公司积极做好投资者来访调研、媒体采访的接待安
排和保密工作，进行直接沟通前，要求对方签署承诺书。同时，公司对内幕信息管理制度的建设情况和执行情况进行了自
33
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
查，公司未出现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也不存在受到
监管部门查处和整改的情况。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面
的独立情况
公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开，公司具有独立完整的生产经营能力。在业务方面，公
司主要从事医药业务和光伏设备业务，控股股东主要业务为项目策划与公关服务；企业形象策划。公司控股股东、实际控
制人与公司不存在同业竞争，并出具避免同业竞争承诺函。在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套
设施；工业产权、商标、专利技术等无形资产由公司拥有；公司独立拥有采购和销售系统。在人员方面，公司在劳动、人
事及工资管理等方面独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。在机构方面，公司设有股东大会、董事
会、监事会、董事会秘书和经营管理层，各机构有明确的职责分工，办公机构和生产经营场所与控股股东分开。在财务方
面，公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
三、同业竞争情况
□适用 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
2023 年第一次临 2023 年 02 月 23 2023 年 02 月 23 2023 年第一次临
临时股东大会 15.46%
时股东大会 日 日 时股东大会决议
2023 年第二次临 2023 年 05 月 05 2023 年 05 月 05 2023 年第二次临
临时股东大会 15.05%
时股东大会 日 日 时股东大会决议
2022 年年度股东 2023 年 05 月 24 2023 年 05 月 24 2022 年年度股东
年度股东大会 15.05%
大会 日 日 大会决议
2023 年第三次临 2023 年 07 月 27 2023 年 07 月 27 2023 年第三次临
临时股东大会 16.16%
时股东大会 日 日 时股东大会决议
2023 年第四次临 2023 年 09 月 08 2023 年 09 月 08 2023 年第四次临
临时股东大会 16.11%
时股东大会 日 日 时股东大会决议
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用 不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用 不适用
34
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期 本期
期初 其他 期末 股份
增持 减持
任期 任期 持股 增减 持股 增减
任职 股份 股份
姓名 性别 年龄 职务 起始 终止 数 变动 数 变动
状态 数量 数量
日期 日期 （股 （股 （股 的原
（股 （股
） ） ） 因
） ）
2022 2025
年 07 年 07
董事 现任
月 11 月 11
韩庆 日 日
男 42 0 0 0 0 0
凯 2024 2025
代董 年 03 年 07
现任
事长 月 15 月 11
日 日
2020 2025
年 03 年 07
李萱 女 48 董事 现任 0 0 0 0 0
月 06 月 11
日 日
2022 2025
年 07 年 07
张兰 女 41 董事 现任 0 0 0 0 0
月 11 月 11
日 日
董
事、
2022 2025
董事
宁潞 年 07 年 07
男 53 会秘 现任 0 0 0 0 0
宏 月 11 月 11
书、
日 日
副总
经理
2022 2025
独立 年 07 年 07
兰霞 女 46 现任 0 0 0 0 0
董事 月 11 月 11
日 日
2022 2025
邓远 独立 年 07 年 07
男 61 现任 0 0 0 0 0
军 董事 月 11 月 11
日 日
2022 2025
吴康 独立 年 07 年 07
男 47 现任 0 0 0 0 0
兵 董事 月 11 月 11
日 日
2022 2025
王昱 年 07 年 07
男 38 监事 现任 0 0 0 0 0
力 月 11 月 11
日 日
2022 2025
监事
年 07 年 07
李娴 女 40 会主 现任 0 0 0 0 0
月 11 月 11
席
日 日
2022 2025
职工
徐勇 男 45 现任 年 07 年 07 0 0 0 0 0
监事
月 11 月 11
35
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
日 日
2016 2025
杨月 副总 年 08 年 07
男 44 现任 0 0 0 0 0
晓 经理 月 30 月 11
日 日
2023 2025
杨英 财务 年 08 年 07
女 40 现任 0 0 0 0 0
环 总监 月 14 月 11
日 日
2022 2024
李金 董事 年 09 年 03
女 51 离任 0 0 0 0 0
凤 长 月 15 月 15
日 日
2022 2024
年 07 年 01
董事 离任
月 11 月 05
日 日
罗明 男 47 0 0 0 0 0
2022 2024
总经 年 04 年 01
离任
理 月 27 月 05
日 日
2022 2023
胡正 财务 年 07 年 08
男 40 离任 0 0 0 0 0
盈 总监 月 11 月 10
日 日
合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 --
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
是 □否
李金凤、罗明、胡正盈因个人原因申请辞职。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
适用 □不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
李金凤 董事长、董事 离任 2024 年 03 月 15 日 个人原因主动离职
罗明 董事、总经理 离任 2024 年 01 月 05 日 个人原因主动离职
胡正盈 财务总监 离任 2023 年 08 月 10 日 个人原因主动离职
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、韩庆凯：男，1982 年生，硕士研究生学历。曾任中国科学院广州生物医药与健康研究院助理研究
员、天相投资顾问有限公司证券分析师。现任公司董事、代董事长，盛世景资产管理集团股份有限公司
投资研究部总经理等职。
2、李萱：女，1976 年生，本科学历。曾任世纪证券总裁秘书、CI 管理部主任、总裁办公室副总经
理，硅谷天堂资产管理集团股份有限公司基金产品管理部负责人。现任公司董事、盛世景资产管理集团
股份有限公司董事兼常务副总裁。
36
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
3、张兰：女，1983 年生，本科学历，中共党员。曾任湖北长江星医药股份有限公司副总经理。现任
公司董事、湖北长江星医药股份有限公司副总经理兼董事长助理，并在公司下属子公司任董事等职务。
4、宁潞宏：男，1971 年生，中国国籍，本科学历。曾任山西振东制药股份有限公司大区经理、副总
经理、董事会秘书；2022 年曾任职于深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司。现任公司董事、副总经理、
董事会秘书。
5、邓远军：男，1963 年生，博士研究生学历，正高级研究员，注册会计师。曾在湖南商业职业技术
学院与国家税务总局北京市税务局任职。现任公司独立董事、北京大数据协会财税大数据专委会副会长、
中国社会科学院大学兼职教授。
6、兰霞：女，1978 年生，中共党员，西北政法大学本科，执业律师。曾任青岛市经济技术开发区法
院书记员、北京市共和律师事务所律师、北京高文律师事务所合伙人、北京市安理律师事务所合伙人。
现任本公司独立董事、北京植德律师事务所合伙人、河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事。
7、吴康兵：男，1977 年生，博士研究生学历。曾任农工党湖北省委员会委员、农工党华中科技大学
委员会副主委。现任公司独立董事，华中科技大学三级教授、博士生导师。
8、李娴：女，1984 年生，硕士研究生学历。曾在普华永道中天会计师事务所北京分所、中信证券股
份有限公司任职，曾任北京怡生安康生物科技有限公司投资总监、漯河泰煜安康投资管理中心（有限合
伙）合规风控负责人。现任公司监事会主席、盛世景资产管理集团股份有限公司股权投资决策委员会秘
书处副秘书长。
9、王昱力：男，1986 年生，硕士研究生学历。曾在华安财产保险资产管理中心权益投资部工作。现
任公司监事，盛世景资产管理集团股份有限公司监事、投资决策委员会联席秘书长。
10、徐勇：男，1979 年生，大专学历，中共党员。曾在中国人民解放军某部服役。曾任湖北长江源
制药有限公司人事专员。现任公司监事，湖北长江星医药股份有限公司人事行政经理、监事。
11、杨月晓：男，1980 年生，本科学历，经济师，具有证券从业资格。曾任山东新华制药股份有限
公司董事会秘书助理，公司证券事务代表、董事会秘书。现任公司副总经理，并在公司下属子公司任董
事等职务。
12、杨英环：女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任淄博光正实
业有限责任公司财务部出纳员，青岛光盈光电技术有限责任公司财务部财务会计，寿光海鑫无纺布有限
公司财务部主管会计，2013 年 3 月进入长江医药控股股份有限公司任会计、财务部处长、增压器事业部
财务部部长职务。现任公司财务总监。
在股东单位任职情况
□适用 不适用
37
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
在其他单位任职情况
适用 □不适用
在其他单位担任 在其他单位是否
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
的职务 领取报酬津贴
盛世景资产管理
2011 年 07 月 01
李萱 集团股份有限公 副总裁 是
日
司
盛世景资产管理
2015 年 09 月 24
李萱 集团股份有限公 董事 是
日
司
盛世景资产管理
投资研究部总经 2013 年 09 月 09
韩庆凯 集团股份有限公 是
理 日
司
财税大数据专委 2021 年 11 月 01
邓远军 北京大数据协会 是
会副会长 日
中国社会科学院 2012 年 09 月 01
邓远军 兼职教授 是
大学 日
北京植德律师事 2023 年 04 月 01
兰霞 合伙人律师 是
务所 日
河北衡水老白干
2020 年 05 月 15
兰霞 酒业股份有限公 独立董事 是
日
司
盛世景资产管理 股权投资决策委
2017 年 11 月 01
李娴 集团股份有限公 员会秘书处副秘 是
日
司 书长
盛世景资产管理
2022 年 09 月 28
王昱力 集团股份有限公 监事 是
日
司
盛世景资产管理
投资决策委员会 2024 年 02 月 04
王昱力 集团股份有限公 是
联席秘书长 日
司
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
适用 □不适用
1、2023 年 9 月 12 日，中国证券监督管理委员会山东监管局出具了《关于对长江医药控股股份有限
公司及李金凤、罗明、宁潞宏采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕72 号）。
2、2023 年 10 月 12 日，深圳证券交易所出具了《关于对长江医药控股股份有限公司及相关当事人给
予通报批评处分的决定》（深证上〔2023〕956 号），对长江医药控股股份有限公司、李金凤、罗明、宁
潞宏给予通报批评的处分。
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事薪酬制度由股东大会审议批准，高级管理人员薪酬
制度由董事会批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司高级管理人员业绩考核与激励制度
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 业绩考核后，对高级管理人员按应得薪酬支付；董事、监事的津贴
按津贴标准发放
38
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 是否在公司关
姓名 性别 年龄 职务 任职状态
税前报酬总额 联方获取报酬
董事、代董事
韩庆凯 男 42 现任 0 是
长
李萱 女 48 董事 现任 0 是
张兰 女 41 董事 现任 10.5 否
董事、董事会
宁潞宏 男 53 秘书、副总经 现任 60 否
理
兰霞 女 46 独立董事 现任 12 否
邓远军 男 61 独立董事 现任 12 否
吴康兵 男 47 独立董事 现任 12 否
李娴 女 40 监事会主席 现任 0 是
王昱力 男 38 监事 现任 0 是
徐勇 男 45 职工监事 现任 5.68 否
杨月晓 男 44 副总经理 现任 48 否
杨英环 女 40 财务总监 现任 31.75 否
李金凤 女 51 董事长 离任 0 否
罗明 男 47 董事、总经理 离任 0 否
胡正盈 男 40 财务总监 离任 37.17 否
合计 -- -- -- -- 229.1 --
其他情况说明
适用 □不适用
李金凤承诺放弃从公司获得的报酬。
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第五届董事会第六次会议决
第五届董事会第六次会议 2023 年 02 月 06 日 2023 年 02 月 07 日
议
第五届董事会第七次会议决
第五届董事会第七次会议 2023 年 04 月 14 日 2023 年 04 月 15 日
议
第五届董事会第八次会议决
第五届董事会第八次会议 2023 年 04 月 27 日 2023 年 04 月 28 日
议
第五届董事会第九次会议决
第五届董事会第九次会议 2023 年 07 月 10 日 2023 年 07 月 12 日
议
第五届董事会第十次会议决
第五届董事会第十次会议 2023 年 08 月 14 日 2023 年 08 月 14 日
议
第五届董事会第十一次会议
第五届董事会第十一次会议 2023 年 08 月 22 日 2023 年 08 月 23 日
决议
第五届董事会第十二次会议
第五届董事会第十二次会议 2023 年 10 月 24 日 2023 年 10 月 25 日
决议
第五届董事会第十三次会议
第五届董事会第十三次会议 2023 年 11 月 29 日 2023 年 11 月 30 日
决议
39
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
董事姓名 参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
次数 次数
议
李金凤 8 0 8 0 0 否 4
李萱 8 0 8 0 0 否 5
罗明 8 0 8 0 0 否 4
张兰 8 0 8 0 0 否 5
韩庆凯 8 0 8 0 0 否 5
宁潞宏 8 3 5 0 0 否 5
邓远军 8 0 8 0 0 否 5
兰霞 8 0 8 0 0 否 5
吴康兵 8 0 8 0 0 否 5
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
是 □否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
独立董事邓远军提议健全公司内审机构，充实内审人员，对公司为关联方提供担保执行情况开展审计。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
异议事项具
召开会议次 提出的重要 其他履行职
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容 体情况（如
数 意见和建议 责的情况
有）
审议提名杨
英环女士为 经充分沟通
兰霞、吴康 2023 年 08
提名委员会 1 公司财务总 和讨论，一
兵 月 09 日
监候选人的 致通过。
议案
1、听取了
公司财务总
邓远军、吴 经充分沟通
2023 年 01 监胡正盈先
审计委员会 康兵、韩庆 5 和讨论，一
月 06 日 生关于公司
凯 致通过。
2022 年度财
务状况、年
40
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
度报告审计
工作的时间
安排的汇
报，并与中
审亚太会计
师事务所
（特殊普通
合伙）就审
计工作安排
进行沟通；
2、听取了
公司审计部
负责人关于
公司 2022
内部审计工
作的报告，
并通过了公
司 2023 年
内部审计计
划。
1、审议公
司 2022 年
度财务报
告；
2、审议公
司 2022 年
度内部控制
的自我评价
报告；
3、审议公
司 2022 年
度计提资产
经充分沟通
2023 年 04 减值准备的
和讨论，一
月 27 日 议案；
致通过。
4、审议公
司 2023 年
第一季度财
务报告；
5、提议续
聘中审亚太
会计师事务
所（特殊普
通合伙）为
公司 2023
年度审计机
构。
1、审议关
于健全内审
机构并充实
内审人员的
议案；
经充分沟通
2023 年 07 2、审议关
和讨论，一
月 26 日 于对控股孙
致通过。
公司为关联
方提供担保
执行情况开
展审计的议
案。
41
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
1、审议公
司 2023 年
半年度财务
报告；
2、审议公
司 2023 年
半年度计提 经充分沟通
2023 年 08
资产减值准 和讨论，一
月 14 日
备及核销应 致通过。
收账款的议
案；3、审
议公司审计
部 2023 年
半年度工作
报告。
1、审议公
司 2023 年
第三季度财
务报告；
2、审议关
于 2023 年
前三季度计
经充分沟通
2023 年 10 提资产减值
和讨论，一
月 14 日 准备及核销
致通过。
应收账款的
议案；
3、审议公
司审计部
2023 年第三
季度工作报
告。
1、审议关
于公司 2022
年度董事与
高管人员薪
酬与考核的
吴康兵、邓 经充分沟通
薪酬与考核 2023 年 04 议案；
远军、韩庆 1 和讨论，一
委员会 月 17 日 2、审议长
凯 致通过。
江医药控股
股份有限公
司董事、监
事薪酬（津
贴）方案。
十、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
42
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人） 5
报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 591
报告期末在职员工的数量合计（人） 596
当期领取薪酬员工总人数（人） 596
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 235
销售人员 46
技术人员 77
财务人员 38
行政人员 200
合计 596
教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士以上 4
本科 90
大专 124
高中及以下 378
合计 596
2、薪酬政策
以市场为导向，以效益为依托，逐步建立起适应公司发展战略要求的多模式、多层次的对外竞争力强、对内激励充分的薪
酬体系。以岗位设置为基础，按各类人员对公司经营发展的作用、贡献不同，分层次确定薪酬分配侧重点，形成“凝聚核心、
稳定骨干、激励全体”的薪酬激励机制。
3、培训计划
公司一直注重员工培训工作，在公司范围内多层面开展人才培训，全年在考虑企业发展战略基础上，主要围绕提升产品质
量、降低生产成本的工作重点制定培训计划，同时兼顾员工能力提升要求，制定内部培训与外出培训相结合的培训计划。
同时公司有健全的培训管理制度及内训讲师队伍，营造良好学习氛围的同时，从管理制度、师资力量上确保培训的有效性。
4、劳务外包情况
□适用 不适用
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用 不适用
43
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
是 □否 □不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
分配预案的股本基数（股） 350,336,112
现金分红金额（元）（含税） 0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总额（含其他方式）（元） 0
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 0.00%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合内外部环境、内部机构及管理要求的改变对内部控制
体系进行适时的更新和完善，全面梳理、修订公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，建立一套设计科
学、简洁适用、运行有效的内部控制体系。公司在审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作，对公司内部经营管理状
况和内部控制制度执行情况进行督查，发现经营管理、内控制度中存在的问题、提出整改建议并监督执行，促进公司经营
管理的规范化。
公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险
领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在
重大遗漏。
公司根据通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
是 □否
缺陷发生的时 缺陷的具体描 缺陷对财务报 已实施或拟实
整改时间 整改责任人 整改效果
间 述 告的潜在影响 施的整改措施
公司将通过关
关联方非经营 联方债权债务
2019 年 01 月 性资金占用 转让方式全部 2024 年 05 月
无 罗明 整改中
01 日 179,662,019. 清偿关联方占 21 日
54 元 用的资金。上
述债权债务转
44
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
让方案已通过
公司董事会审
批，尚未完成
股东大会审批
程序，将于
2024 年 5 月
21 日召开公司
2023 年度股东
大会审议，通
过后完成整
改。
公司针对各子
公司相关人员
进行《对外担
保制度》、
《子公司管理
制度》、《信
子公司存在内
息披露管理制
部重大信息报
度》等相关制
告不及时导致
度规则的专门
公司信息披露
2023 年 09 月 培训，让相关 2023 年 09 月
违规被山东证 无 罗明 已整改
12 日 人员熟知重大 12 日
监局出具警示
事项的审批流
函和深圳证券
程、重大信息
交易所通报批
上报的处理流
评
程及信息披露
的及时性等要
求。对于违规
人员，公司将
严肃追究相关
个人责任。
公司针对各子
公司相关人员
进行《对外担
保制度》、
《子公司管理
制度》、《信
息披露管理制
公司控股孙公 度》等相关制
司湖北舒惠涛 度规则的专门
2023 年 07 月 药业有限公司 培训，让相关 2024 年 05 月
无 罗明 整改中
07 日 违规为关联方 人员熟知重大 30 日
提供担保 事项的审批流
809.2 万元 程、重大信息
上报的处理流
程及信息披露
的及时性等要
求。对于违规
人员，公司将
严肃追究相关
个人责任。
公司董事会审
公司审计部未 计委员会对公
配备专职的工 司审计部的工
2023 年 07 月 2024 年 06 月
作人员导致内 无 作情况非常重 韩庆凯 整改中
01 日 30 日
部审计力量薄 视，公司将根
弱 据年度内部审
计工作的需
45
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
要，尽快为审
计部配备不少
于 2 名专职工
作人员，加强
公司内部审计
力量，保障公
司董事会审计
委员会和公司
审计部工作职
能的有效落
实。
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况
整合中遇到的 已采取的解决
公司名称 整合计划 整合进展 解决进展 后续解决计划
问题 措施
不适用 无 无 无 无 无 无
十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2024 年 04 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网,2023 年度内部控制自我评价报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合
100.00%
并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合
100.00%
并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重
大缺陷：①公司缺乏民主决策程序；
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重 ②公司决策程序导致重大失误；③公
大缺陷：①董事、监事和高级管理人 司违反国家法律法规并受到 50000 元
员舞弊；②对已经公告的财务报告出 以上的处罚；④公司中高级管理人员
现的重大差错进行错报更正；③当期 和高级技术人员流失严重；⑤媒体频
财务报告存在重大错报，而内部控制 现负面新闻，涉及面广且负面影响一
在运行过程中未能发现该错报；④审 直未能消除；⑥公司重要业务缺乏制
计委员会以及内部审计部门对财务报 度控制或制度体系失效；⑦公司内部
告内部控制监督无效。（2）具有以下 控制重大或重要缺陷未得到整改；⑧
特征的缺陷，认定为重要缺陷：①未 公司遭受证监会处罚或证券交易所警
定性标准 依照企业会计准则选择和应用会计政 告。（2）具有以下特征的缺陷，认定
策；②未建立反舞弊程序和控制措 为重要缺陷：①公司民主决策程序存
施；③对于非常规或特殊交易的账务 在但不够完善；②公司决策程序导致
处理没有建立相应的控制机制或没有 出现一般失误；③公司违反企业内部
实施且没有相应的补偿性控制；④对 规章；④公司关键岗位业务人员流失
于期末财务报告过程的控制存在一项 严重；⑤媒体出现负面新闻，波及局
或多项缺陷且不能合理保证编制的财 部区域；⑥公司重要业务制度或系统
务报表达到真实、准确的目标。（3） 存在缺陷；⑦公司内部控制重要或一
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要 般缺陷未得到整改。（3）具有以下特
缺陷之外的其他控制缺陷。 征的缺陷，认定为一般缺陷：①公司
决策程序效率不高；②公司违反内部
规章，但未形成损失；③公司一般岗
46
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
位业务人员流失严重；④媒体出现负
面新闻，但影响不大；⑤公司一般业
务制度或系统存在缺陷；⑥公司一般
缺陷未得到整改；⑦公司存在其他缺
陷。
公司本着是否直接影响财务报告的原
则，确定的财务报表错报重要程度可
参考的定量标准如下：错报＜利润总
额的 5%：一般缺陷，利润总额的 5%≤
错报＜利润总额的 10%：重要缺陷，
错报≥利润总额的 10%：重大缺陷；
定量标准主要根据缺陷可能造成直接
错报＜资产总额的 0.6%：一般缺陷，
财产损失的绝对金额确定。直接财产
资产总额的 0.6%≤错报＜资产总额的
损失：损失＜利润总额的 5%：一般缺
定量标准 1%：重要缺陷，错报≥资产总额的
陷，利润总额的 5%≤损失＜利润总额
1%：重大缺陷；错报＜经营收入的
的 10%：重要缺陷，损失≥利润总额
2%：一般缺陷，经营收入的 2%≤错报
的 10%：重大缺陷。
＜经营收入的 5%：重要缺陷，错报≥
经营收入的 5%：重大缺陷；错报＜所
有者权益的 2%：一般缺陷，所有者权
益的 2%≤错报＜所有者权益的 5%：重
要缺陷，错报≥所有者权益的 5%：重
大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个） 1
非财务报告重大缺陷数量（个） 1
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 2
2、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、
《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，认真从法律法规培训、股票交易管理、信息披露
等几个方面进行了自查，认真梳理填报。通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》及《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题。
未来，公司将按照相关法律法规相关要求，持续加强内部监督和管理，不断优化治理制度与体系，督促各部门及相关人员
不断学习，切实提高公司规范运作水平及公司治理有效性，以确保维护广大投资者的利益。
47
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名 对上市公司生产
处罚原因 违规情形 处罚结果 公司的整改措施
称 经营的影响
不适用 无 无 无 无 无
参照重点排污单位披露的其他环境信息
报告期内，公司及子公司在日常生产经营中认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法律法规，严格控制环境污染，保
护生态环境。
公司通过了 GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015 环境管理体系认证，在环境因素识别与评价、环境监测与测量管理、
环境不符合项纠正与预防、应急准备和响应等方面建立了一系列程序文件，明确了环境管理体系下的公司环保机构制度及
职责。该体系认证的通过及公司相关配套制度的建立，表明公司已经在环境保护方面实现了制度化和可操作性的安排。公
司及控股子公司的生产经营活动符合国家有关环境保护的要求，不存在因违反环境保护方面法律法规而受到行政处罚。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 不适用
未披露其他环境信息的原因
不适用
二、社会责任情况
报告期内，公司积极履行企业社会责任，响应政府号召，遵守法律和规定，保护自然环境，为国家和社会创造财富、
提供就业岗位、缴纳税收。主要表现为：
1、规范公司治理
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运
作；真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司经营情况、财务状况及重大事项的进
展情况。
2、股东回报
报告期内公司严格遵守各项法律法规，持续完善治理结构，不断健全内控制度，形成了以股东大会、董事会、监事会
及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司召开了 5 次股东大
会，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定，确保股东对公司重大事项的知情
权、参与权和表决权。在利润分配方面，公司根据现实情况与长远发展要求，充分考虑广大股东的利益诉求，制定利润分
配方案。在追求股东利益最大化的同时，公司兼顾债权人的利益，实施稳健的财务政策，保障公司资产、资金的安全。
3、投资者关系管理
公司通过深交所互动易平台、投资者专线电话等多种渠道开展与投资者的交流，回答投资者咨询，促进投资者对公司
的了解。
48
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
4、加强安全生产
公司设立安全环保部，全面落实各级安全责任。公司制定并严格贯彻落实各项安全生产管理制度，强化安全教育，组
织新员工入职安全教育和老员工安全再教育，提高全体员工安全生产意识。重视安全隐患检查与整改，重视消防管理，组
织消防应急疏散演练，完善厂区内消防控制系统，提高了应急管理能力。
5、公司控股子公司长江星作为医药企业，为社会发展奉献了自己的力量。报告期内积极响应上级号召，员工主动报名
参加社会相关活动。同时，长江星还做好帮扶、救助工作：针对当地贫困人员，公司开展暖冬行动，消费帮扶等活动。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，公司将积极响应国家号召，适时进行乡村振兴工作。
49
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
适用 □不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
《避免同业竞
争承诺》1、
本企业/本人
及本企业/本
人控制的其他
企业目前不存
在经营与本次
重组拟注入资
产湖北长江星
医药股份有限
公司及其下属
子公司相同业
务的情形，双
方之间不存在
潜在同业竞
争；2、本次
重组完成后，
本企业/本人
及本企业/本
人控制的其他
长兴盛世丰华 关于同业竞 企业不会直接 承诺人严格信
资产重组时所 商务有限公 争、关联交 或间接从事任 2020 年 09 月 守承诺，未出
9999-12-31
作承诺 司;宁新江;吴 易、资金占用 何与上市公司 10 日 现违反承诺的
敏文 方面的承诺 及其下属公司 情况
主要经营业务
构成同业竞争
或潜在同业竞
争关系的生产
与经营，亦不
会投资或新设
任何与上市公
司及其下属公
司主要经营业
务构成同业竞
争或潜在同业
竞争关系的其
他企业；3、
如本企业/本
人或本企业/
本人控制的其
他企业获得的
商业机会与上
市公司及其下
属公司主营业
50
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
务发生同业竞
争或可能发生
同业竞争的，
本企业/本人
将立即通知上
市公司，并尽
力将该商业机
会给予上市公
司，以避免与
上市公司及下
属公司形成同
业竞争或潜在
同业竞争，以
确保上市公司
及上市公司其
他股东利益不
受损害；4、
本企业/本人
违反上述承诺
给上市公司造
成损失的，本
企业/本人将
赔偿上市公司
由此遭受的损
失；5、上述
承诺在本企业
/本人作为上
市公司控股股
东/实际控制
人期间持续有
效。
《关于减少与
规范关联交易
的承诺》1、
本公司/本人
或本公司/本
人控制的企业
将尽量减少与
上市公司及其
子公司之间发
生关联交易。
2、对于无法
避免或有合理
长兴盛世丰华 关于同业竞 承诺人严格信
理由存在的关
商务有限公 争、关联交 2020 年 09 月 守承诺，未出
联交易，将在 9999-12-31
司;宁新江;吴 易、资金占用 10 日 现违反承诺的
平等、自愿的
敏文 方面的承诺 情况
基础上，按照
公平、公允和
等价有偿的原
则进行。本公
司/本人或本
公司/本人控
制的企业将与
上市公司或其
子公司依法签
订规范的关联
交易协议，交
易价格将按照
51
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
市场公认的合
理价格确定，
保证关联交易
价格具有公允
性；并按照有
关法律、法
规、规章、其
他规范性文件
和上市公司或
其子公司的公
司章程的规
定，履行关联
交易决策、回
避表决等公允
程序，及时进
行信息披露，
保证不通过关
联交易损害上
市公司或其子
公司及上市公
司其他股东的
合法权益。
3、保证不要
求或不接受上
市公司或其子
公司在任何一
项市场公平交
易中给予本公
司/本人或本
公司/本人控
制的企业优于
给予第三者的
条件。4、保
证将依照上市
公司及其子公
司的公司章程
行使相应权
利，承担相应
义务，不利用
股东的身份谋
取不正当利
益，不利用关
联交易非法转
移上市公司或
其子公司的资
金、利润，保
证不损害上市
公司其他股东
的合法权益。
5、如违反上
述承诺，愿意
承担由此产生
的全部责任，
充分赔偿或补
偿由此给上市
公司造成的所
有直接或间接
损失。6、上
52
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
述承诺在本公
司/本人对上
市公司拥有直
接或间接的股
权关系，对上
市公司存在重
大影响期间持
续有效，且不
可变更或撤
销。
《关于减少与
规范关联交易
的承诺》1、
本承诺人及本
承诺人控制的
企业将尽量减
少与上市公司
及其控股子公
司之间发生非
必要关联交
易。2、对于
无法避免或有
合理理由存在
的关联交易，
将在平等、自
愿的基础上，
按照公平、公
允和等价有偿
的原则进行。
本承诺人及本
承诺人控制的
企业将与上市
关于同业竞 公司及其控股 承诺人严格信
湖北长江大药
争、关联交 子公司依法签 2020 年 09 月 守承诺，未出
房连锁有限公 9999-12-31
易、资金占用 订规范的关联 10 日 现违反承诺的
司;罗明;张莉
方面的承诺 交易协议，交 情况
易价格将按照
市场公认的合
理价格确定，
保证关联交易
价格具有公允
性；并按照有
关法律、法
规、规章、其
他规范性文件
的规定，履行
关联交易决
策、回避表决
等公允程序，
及时进行信息
披露，保证不
通过关联交易
损害上市公司
及其中小股东
的合法权益。
3、保证不要
求或不接受上
市公司及其股
53
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
东在任何一项
市场公平交易
中给予本承诺
人及本承诺人
控制的企业优
于给予第三者
的条件。4、
本公司保证严
格按照有关法
律法规、中国
证券监督管理
委员会颁布的
规章和规范性
文件、深圳证
券交易所颁布
的业务规则及
上市公司《公
司章程》等制
度的规定，依
法行使股东权
利、履行股东
义务，不利用
对上市公司及
其控股子公司
的持股关系谋
取不当的利
益，不损害上
市公司及其中
小股东的合法
权益。5、本
公司如违反上
述承诺，愿意
承担由此产生
的全部责任，
充分赔偿或补
偿由此给上市
公司及其控股
子公司以及中
小股东造成的
所有直接或间
接损失。
《关于股份回
购的承诺函》
对于长江星于
2018 年 2 月申
请股票在全国
中小企业转让
系统挂牌期间
承诺人正与相
湖北长江大药 通过做市转让
2020 年 09 月 关股东就股份
房连锁有限公 其他承诺 买入长江星股 9999-12-31
10 日 回购事宜进行
司;罗明;张莉 份的股东，并
沟通处理。
要求长江星控
股股东、实际
控制人对所持
股份进行回购
的，长江连
锁、罗明、张
莉承诺将按照
54
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
上述股东购买
长江星全部股
份的成本价格
进行股份回
购。若因此给
长江星造成的
一切损失，长
江连锁、罗
明、张莉愿意
承担由此产生
的全部责任，
充分赔偿或补
偿由此给长江
星造成的所有
直接或间接损
失。
《承诺函》本
公司/本人承
诺：如长江星
及其子公司因
上述延期缴纳
税款事项产生
滞纳金、罚
款，将承担长
江星及其子公
承诺人严格信
湖北长江大药 司因此遭受的
2020 年 09 月 守承诺，未出
房连锁有限公 其他承诺 全部损失以及 9999-12-31
10 日 现违反承诺的
司;罗明;张莉 产生的其他全
情况
部费用，本公
司/本人在承
担全部责任后
不向长江星或
其子公司追
偿，保证长江
星或其子公司
不会因此遭受
任何损失。
《承诺函》本
公司/本人承
诺：除与宁波
梅山保税港区
永铭股权投资
合伙企业（有
限合伙）、宿
迁檀实龙核投
资管理合伙企
承诺人严格信
湖北长江大药 业（有限合
2020 年 09 月 守承诺，未出
房连锁有限公 其他承诺 伙）签订的协 9999-12-31
10 日 现违反承诺的
司;罗明;张莉 议中存在湖北
情况
长江星医药股
份有限公司需
要承担履约责
任外，长江星
不存在承担相
关履约责任的
情形，如违反
上述承诺或存
在上述情况
55
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
的，本公司/
本人愿意承担
由此产生的全
部责任，充分
赔偿或补偿由
此给长江星造
成的所有直接
或间接损失。
《承诺函》本
公司承诺：在
上市公司完成
对湖北长江星
医药股份有限
公司（以下简
称“长江
星”）的现金
收购事宜后，
如本公司与嘉
兴骏鹰仓实投
资合伙企业
（有限合伙）
（以下简称
“嘉兴骏
鹰”）在 2020
年 12 月 31 日
前未就剩余
220 万股回购
事项达成一
致，嘉兴骏鹰
有权自 2021 承诺人正与相
湖北长江大药
年 1 月 1 日后 2020 年 09 月 关股东就股份
房连锁有限公 其他承诺 9999-12-31
要求本公司回 10 日 回购事宜进行
司
购该 220 万股 沟通处理。
股份。本公司
按照下述条件
收购嘉兴骏鹰
的股份：1、
收购的价格不
低于《补充协
议》约定的收
购价格；2、
方式为现金收
购；3、嘉兴
骏鹰可选择全
部或部分出售
股份，本公司
按嘉兴骏鹰要
求收购；4、
嘉兴骏鹰发出
书面的收购通
知后，本公司
在三个月内完
成现金的支
付。
《承诺函》本 承诺人严格信
湖北长江大药
公司承诺：在 2020 年 09 月 守承诺，未出
房连锁有限公 其他承诺 9999-12-31
上市公司完成 10 日 现违反承诺的
司
对长江星的现 情况
56
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
金收购事宜
后，本公司按
照下述条件收
购东莞中科中
广创业投资有
限公司的股
份：1、收购
的价格不低于
上市公司的收
购价格；2、
方式为现金收
购；3、东莞
中科中广创业
投资有限公司
可选择全部或
部分出售股
份，本公司按
东莞中科中广
创业投资有限
公司要求收
购；4、东莞
中科中广创业
投资有限公司
发出书面的收
购通知后，本
公司在一个月
内完成现金的
支付。
《承诺函》本
公司承诺：在
上市公司完成
对长江星的现
金收购事宜
后，如本公司
与苏艺强在
2020 年 12 月
31 日前未就苏
艺强持有的长
江星股份安排
达成一致，自
2021 年 1 月 1
日起苏艺强有 承诺人正与相
湖北长江大药
权要求本公司 2020 年 09 月 关股东就股份
房连锁有限公 其他承诺 9999-12-31
回购其持有的 10 日 回购事宜进行
司
长江星股份。 沟通处理。
本公司按照下
述条件收购苏
艺强持有的长
江星股份：
1、收购价格
不低于双方此
前签署的投资
协议约定的回
购价格；2、
方式为现金收
购；3、苏艺
强可选择全部
或部分出售股
57
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
份，本公司按
苏艺强要求收
购；4、苏艺
强发出书面的
收购通知后，
本公司在三个
月内完成现金
的支付。
《承诺函》本
公司承诺：在
上市公司完成
对长江星的现
金收购事宜
后，如本公司
与幸三生在
2020 年 12 月
31 日前未就幸
三生持有的长
江星股份安排
达成一致，自
2021 年 1 月 1
日起幸三生有
权要求本公司
回购其持有的
长江星股份。
本公司按照下 承诺人正与相
湖北长江大药
述条件收购幸 2020 年 09 月 关股东就股份
房连锁有限公 其他承诺 9999-12-31
三生持有的长 10 日 回购事宜进行
司
江星股份： 沟通处理。
1、收购价格
不低于双方此
前签署的投资
协议约定的回
购价格；2、
方式为现金收
购；3、幸三
生可选择全部
或部分出售股
份，本公司按
幸三生要求收
购；4、幸三
生发出书面的
收购通知后，
本公司在三个
月内完成现金
的支付。
《承诺函》本
公司/本人承
诺：如长江星
股东由于对协
议条款的理解 承诺人严格信
湖北长江大药
不一致等因素 2020 年 09 月 守承诺，未出
房连锁有限公 其他承诺 9999-12-31
产生分歧、本 10 日 现违反承诺的
司;罗明;张莉
公司后续未能 情况
履行与协议股
东签署的回购
协议或回购承
诺、未能按照
58
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
民事调解书约
定向宁波梅山
保税港区永铭
股权投资合伙
企业（有限合
伙）支付回购
款项或未能与
宿迁檀实龙核
投资管理合伙
企业（有限合
伙）就回购事
宜签订协议，
由此造成的损
失，本公司/
本人承担连带
赔偿责任。
《承诺函》本
公司/本人承
诺：除已披露
和承诺外，本
公司/本人与
相关方通过定
增或受让本公
司所持股权方
式进入长江星
的股东，以及
通过二级市场
进入长江星的
股东之间不存
在任何形式的
对赌协议、估 承诺人严格信
湖北长江大药
值调整协议以 2020 年 09 月 守承诺，未出
房连锁有限公 其他承诺 9999-12-31
及任何可能损 10 日 现违反承诺的
司;罗明;张莉
害长江星股权 情况
稳定性及股东
权益的特殊协
议或利益输送
安排，如违反
上述承诺或存
在上述情况
的，本公司/
本人愿意承担
由此产生的全
部责任，充分
赔偿或补偿由
此给长江星造
成的所有直接
或间接损失。
《承诺函》对
于长江星于股
票在全国中小
企业转让系统 承诺人正与相
湖北长江大药
挂牌期间通过 2020 年 09 月 关股东就股份
房连锁有限公 其他承诺 9999-12-31
做市转让买入 10 日 回购事宜进行
司;罗明;张莉
长江星股份的 沟通处理。
股东，并要求
长江星控股股
东、实际控制
59
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
人对所持股份
进行回购的，
长江连锁、罗
明、张莉承诺
将按照上述股
东购买长江星
全部股份的成
本价格进行股
份回购。若因
此给长江星造
成的一切损
失，长江连
锁、罗明、张
莉愿意承担由
此产生的全部
责任，充分赔
偿或补偿由此
给长江星造成
的所有直接或
间接损失。
《关于提供材
料真实性、准
确性和完整性
的承诺函》本
公司保证在本
次重组过程中
所提供的信息
均为真实、准
确和完整，不
存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大遗
漏；1、本公
司保证向参与
本次重组的各
中介机构所提
供的资料均为
湖北长江大药
真实、准确、 承诺人严格信
房连锁有限公
完整的原始书 2020 年 09 月 守承诺，未出
司;湖北长江 其他承诺 9999-12-31
面资料或副本 10 日 现违反承诺的
星医药股份有
资料，资料副 情况
限公司
本或复印件与
原始资料或原
件一致；所有
文件的签名、
印章均是真实
的，该等文件
的签署人业经
合法授权并有
效签署该文
件，不存在任
何虚假记载、
误导性陈述或
重大遗漏；
2、本公司保
证已履行了法
定的披露和报
告义务，不存
60
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
在应当披露而
未披露的合
同、协议、安
排或其他事
项；本公司负
责人、主管会
计工作的负责
人和会计机构
负责人保证重
组报告书及其
摘要所引用的
相关数据的真
实、准确、完
整；3、本公
司保证本次重
组的信息披露
和申请文件的
内容均真实、
准确、完整，
不存在任何虚
假记载、误导
性陈述或者重
大遗漏，并对
本次重组的信
息披露和申请
文件中的虚假
记载、误导性
陈述或者重大
遗漏承担个别
及连带的法律
责任。如违反
上述承诺，本
公司愿意就此
承担全部法律
责任。
《关于提供材
料真实性、准
确性和完整性
的承诺函》本
人保证在本次
重组过程中所
提供的信息均
为真实、准确
和完整，不存
解园园;罗飞; 在虚假记载、
承诺人严格信
罗敏;罗明;骆 误导性陈述或
2020 年 09 月 守承诺，未出
旭;徐勇;曾 其他承诺 者重大遗漏； 9999-12-31
10 日 现违反承诺的
娟;张兰;张 1、本人保证
情况
莉;赵雪 向参与本次重
组的各中介机
构所提供的资
料均为真实、
准确、完整的
原始书面资料
或副本资料，
资料副本或复
印件与原始资
料或原件一
61
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
致；所有文件
的签名、印章
均是真实的，
该等文件的签
署人业经合法
授权并有效签
署该文件，不
存在任何虚假
记载、误导性
陈述或重大遗
漏；2、本人
保证已履行了
法定的披露和
报告义务，不
存在应当披露
而未披露的合
同、协议、安
排或其他事
项；本人负责
人、主管会计
工作的负责人
和会计机构负
责人保证重组
报告书及其摘
要所引用的相
关数据的真
实、准确、完
整；3、本人
保证本次重组
的信息披露和
申请文件的内
容均真实、准
确、完整，不
存在任何虚假
记载、误导性
陈述或者重大
遗漏，并对本
次重组的信息
披露和申请文
件中的虚假记
载、误导性陈
述或者重大遗
漏承担个别及
连带的法律责
任。如违反上
述承诺，本人
愿意就此承担
全部法律责
任。
《关于提供材
料真实性、准
湖北长江大药 确性和完整性
承诺人严格信
房连锁有限公 的承诺函》
2020 年 09 月 守承诺，未出
司;王冬香;浙 其他承诺 1、本企业/本 9999-12-31
10 日 现违反承诺的
江财通资本投 公司/本人将
情况
资有限公司 及时向上市公
司提供本次重
组相关信息，
62
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
并保证所提供
的信息真实、
准确和完整，
不存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大遗
漏，如因提供
的信息存在虚
假记载、误导
性陈述或者重
大遗漏，给上
市公司或者投
资者造成损失
的，将依法承
担包括赔偿责
任在内的全部
法律责任；
2、本企业/本
公司/本人保
证所提供的资
料均为真实、
准确、完整的
原始书面资料
或副本资料，
资料副本或复
印件与原始资
料或原件一
致；所有文件
的签名、印章
均是真实的，
该等文件的签
署人业经合法
授权并有效签
署该文件，不
存在任何虚假
记载、误导性
陈述或重大遗
漏；保证已履
行了法定的披
露和报告义
务，不存在应
当披露而未披
露的合同、协
议、安排或其
他事项；如违
反上述保证，
本企业/本公
司/本人将依
法承担全部法
律责任；3、
如本次重组中
本企业/本公
司/本人所提
供或披露的信
息涉嫌虚假记
载、误导性陈
述或者重大遗
漏，被司法机
63
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
关立案侦查或
者被中国证券
监督管理委员
会立案调查
的，在形成调
查结论以前，
本企业/本公
司/本人将不
转让届时在上
市公司拥有权
益的股份，并
于收到立案稽
查通知的两个
交易日内将暂
停转让的书面
申请和股票账
户相关信息提
交上市公司董
事会，由上市
公司董事会代
本企业/本公
司/本人向证
券交易所和登
记结算公司申
请锁定；如本
企业/本公司/
本人未在两个
交易日内向上
市公司董事会
提交暂停转让
的书面申请，
本企业/本公
司/本人同意
授权上市公司
董事会在核实
后直接向证券
交易所和登记
结算公司报送
本企业/本公
司/本人的身
份信息和账户
信息并申请锁
定；如上市公
司董事会未能
向证券交易所
和登记结算公
司报送本企业
/本公司/本人
的身份信息和
账户信息的，
本企业/本公
司/本人同意
授权证券交易
所和登记结算
公司直接锁定
相关股份。如
调查结论发现
存在违法违规
64
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
情节，本企业
/本公司/本人
承诺自愿锁定
股份用于相关
投资者赔偿安
排。
《不存在关联
关系的承诺
函》1、本企
业及本企业的
合伙人和最终
出资人/本公
司及本公司的
股东/本人与
参与上市公司
本次重组的中
介机构不存在
关联关系；
2、本企业/本
公司/本人不
存在向上市公
司推荐董事或
湖北长江大药 者高级管理人
承诺人严格信
房连锁有限公 员的情况；
2020 年 09 月 守承诺，未出
司;王冬香;浙 其他承诺 3、除已披露 9999-12-31
10 日 现违反承诺的
江财通资本投 外，本企业及
情况
资有限公司 本企业的合伙
人和最终出资
人/本公司及
本公司的股东
/本人与上市
公司本次重组
的其他交易对
方不存在关联
关系；4、本
企业/本公司/
本人不存在泄
露本次重组的
相关内幕信息
及利用本次重
组相关内幕信
息进行内幕交
易的情形。
《关于拟出售
资产权属状况
的承诺函》
1、本人/本公
司/本企业合
湖北长江大药 法持有标的股
承诺人严格信
房连锁有限公 权，具备作为
2020 年 09 月 守承诺，未出
司;王冬香;浙 其他承诺 本次重组的交 9999-12-31
10 日 现违反承诺的
江财通资本投 易对方的资
情况
资有限公司 格。2、本人/
本公司/本企
业已经依法履
行对标的公司
的出资义务，
不存在任何虚
65
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
假出资、抽逃
出资等违反本
公司作为股东
应承担的义务
和责任的行
为，不存在其
他可能影响标
的公司合法存
续的情况。
3、本人/本公
司/本企业对
持有的拟用于
本次出售的目
标公司股权享
有完整的所有
权，该等股权
不存在信托、
委托持股或者
其他任何类似
的安排，不存
在质押等任何
担保权益，不
存在冻结、查
封或者其他任
何被采取强制
保全措施的情
形，亦不存在
任何可能导致
该等股权被有
关司法机关或
行政机关查
封、冻结、征
用或限制转让
的未决或潜在
的诉讼、仲裁
以及任何其他
行政或司法程
序，并保证前
述状态持续至
本次交易的标
的资产交割之
日。4、本人/
本公司/本企
业确认不存在
尚未了结或可
预见的可能影
响本公司持有
的标的股权权
属发生变动或
妨碍标的股权
转让给上市公
司的重大诉
讼、仲裁及纠
纷。本人/本
公司/本企业
保证自本承诺
出具之日至本
次重组完成
66
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
前，不会就标
的股权新增质
押或设置其他
可能妨碍标的
股权转让给上
市公司的限制
性权利。若本
人/本公司/本
企业违反本承
诺函之承诺
的，本人/本
公司/本企业
愿意赔偿上市
公司因此而遭
受的全部损
失。
《关于主体资
格的确认函》
1、本企业/本
公司系依据中
华人民共和国
法律依法设立
并有效存续的
合伙企业/有
限责任公司。
截至本确认函
签署之日，本
企业/本公司
不存在根据相
关法律法规或
合伙协议/公
司章程的规定
需要终止的情
形；本企业/
本公司具有相
湖北长江大药
关法律、法 承诺人严格信
房连锁有限公
规、规章及规 2020 年 09 月 守承诺，未出
司;王冬香;浙 其他承诺 9999-12-31
范性文件规定 10 日 现违反承诺的
江财通资本投
的签署与本次 情况
资有限公司
重组相关的各
项承诺、协议
并享有、履行
相应权利、义
务的合法主体
资格。2、本
企业/本公司
持有股权的标
的公司从事的
业务经营活动
符合国家法律
和行政法规的
规定。本企业
/本公司在本
确认函中所述
情况均客观真
实，不存在虚
假记载、误导
性陈述和重大
67
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
遗漏，并对其
真实性、准确
性和完整性承
担法律责任。
《关于守法及
诚信情况的承
诺函》1、本
人/本公司及
本公司现任董
事、监事、高
级管理人员/
本企业及本企
业的主要管理
人员最近五年
不存在受到行
政处罚（与证
券市场明显无
关的除外）、
刑事处罚或者
涉及与经济纠
纷有关的重大
民事诉讼或仲
裁的情况，也
不存在涉嫌重
大违法违规行
为的情形。
2、本公司及
本公司现任董
事、监事、高
湖北长江大药
级管理人员/ 承诺人严格信
房连锁有限公
本企业及本企 2020 年 09 月 守承诺，未出
司;王冬香;浙 其他承诺 9999-12-31
业的主要管理 10 日 现违反承诺的
江财通资本投
人员在最近五 情况
资有限公司
年内不存在违
反诚信的情
况，包括但不
限于未按期偿
还大额债务、
未履行承诺、
被中国证券监
督管理委员会
采取行政监管
措施或受到证
券交易所纪律
处分的情况
等。3、截至
本承诺函签署
日，本公司及
本公司现任董
事、监事、高
级管理人员/
本企业及本企
业的主要管理
人员均不存在
因涉嫌犯罪被
司法机关立案
侦查或者涉嫌
违法违规被中
68
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
国证券监督管
理委员会立案
调查的情形。
《关于不存在
不得参与任何
上市公司重大
资产重组情形
的承诺》截至
承诺函签署之
日，本公司/
企业不存在
《中国证券监
督管理委员会
关于加强与上
市公司重大资
产重组相关股
票异常交易监
管的暂行规
定》（中国证
券监督管理委
员会公告
[2016]16 号）
第十三条规定
的情形，即
湖北长江大药
“因涉嫌本次 承诺人严格信
房连锁有限公
重大资产重组 2020 年 09 月 守承诺，未出
司;王冬香;浙 其他承诺 9999-12-31
相关的内幕交 10 日 现违反承诺的
江财通资本投
易被立案调查 情况
资有限公司
或者立案侦查
的，自立案之
日起至责任认
定前不得参与
任何上市公司
的重大资产重
组。中国证监
会作出行政处
罚或者司法机
关依法追究刑
事责任的，上
述主体自中国
证监会作出行
政处罚决定或
者司法机关作
出相关裁判生
效之日起至少
36 个月内不得
参与任何上市
公司的重大资
产重组”。
《无内幕交易
承诺》1、本
湖北长江大药 公司/本人/本
承诺人严格信
房连锁有限公 企业不存在泄
2020 年 09 月 守承诺，未出
司;王冬香;浙 其他承诺 露本次交易的 9999-12-31
10 日 现违反承诺的
江财通资本投 相关内幕信息
情况
资有限公司 及利用本次交
易相关内幕信
息进行内幕交
69
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
易的情形。
2、本公司/本
人/本企业保
证采取必要措
施对本次交易
事宜所涉及的
资料和信息严
格保密。3、
如违反上述声
明和承诺，给
上市公司或者
投资者造成损
失的，本公司
/本人/本企业
愿意承担相应
的法律责任。
《最近五年处
罚、诉讼、仲
裁及诚信情况
的声明与承诺
函》1、本人
系具有完全民
事行为能力的
自然人，具备
《中华人民共
和国公司
法》、《上市
公司重大资产
重组管理办
法》和《上市
公司收购管理
办法》等相关
法律、法规和
规章规定的主
体资格。2、
陈益君;陈智
本人最近五年 承诺人严格信
敏;胡翠;罗
内不存在因涉 2020 年 09 月 守承诺，未出
明;沈晓军;王 其他承诺 9999-12-31
嫌犯罪被司法 10 日 现违反承诺的
冬香;张莉;张
机关立案侦查 情况
宇;诸慧芳
或因涉嫌违法
违规被中国证
券监督管理委
员会立案调查
的情形，亦不
存在被中国证
券监督管理委
员会采取行政
监管措施或受
到证券交易所
纪律处分的情
形。3、本人
最近五年内未
受到任何刑事
处罚或与证券
市场有关的任
何行政处罚，
不涉及与经济
纠纷有关的重
70
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
大民事诉讼或
者仲裁。4、
本人最近五年
内诚信状况良
好，不存在负
有数额较大债
务、到期未清
偿且处于持续
状态的情形、
不存在未履行
的承诺，亦不
存在或涉嫌存
在其他重大违
法行为。5、
本人不存在损
害投资者合法
权益和社会公
共利益的重大
违法行为，最
近五年内没有
证券市场失信
行为。6、如
违反上述声明
和承诺，本人
愿意承担相应
的法律责任。
《关于提供信
息真实性、准
确性和完整性
的承诺函》本
公司保证在本
次重组过程中
所提供的信息
均为真实、准
确和完整，不
存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大遗
漏。1、本公
司保证向参与
本次重组的各 承诺人严格信
长江医药控股 中介机构所提 2020 年 09 月 守承诺，未出
其他承诺 9999-12-31
股份有限公司 供的资料均为 10 日 现违反承诺的
真实、准确、 情况
完整的原始书
面资料或副本
资料，资料副
本或复印件与
原始资料或原
件一致；所有
文件的签名、
印章均是真实
的，该等文件
的签署人业经
合法授权并有
效签署该文
件，不存在任
何虚假记载、
71
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
误导性陈述或
重大遗漏；
2、本公司保
证已履行了法
定的披露和报
告义务，不存
在应当披露而
未披露的合
同、协议、安
排或其他事
项；3、本公
司保证本次重
组的信息披露
和申请文件的
内容均真实、
准确、完整，
不存在任何虚
假记载、误导
性陈述或者重
大遗漏，并对
本次重组的信
息披露和申请
文件中的虚假
记载、误导性
陈述或者重大
遗漏承担个别
及连带的法律
责任。如违反
上述承诺，本
公司愿意就此
承担全部法律
责任。
《关于提供信
息真实性、准
确性和完整性
的承诺函》
1、本人保证
本次重组的全
部信息披露和
申请文件的内
陈慧勇;郭伦 容均真实、准
海;郭伟;郭锡 确、完整，不
平;郭晓伟;郭 存在虚假记
宗利;李国祥; 载、误导性陈 承诺人严格信
李萱;刘功利; 述或者重大遗 2020 年 09 月 守承诺，未出
其他承诺 9999-12-31
孙金辉;唐玉 漏，并承诺就 09 日 现违反承诺的
春;杨月晓;张 此承担个别及 情况
涛;张扬军;赵 连带的法律责
国娟;郑树峰; 任；2、本人
宗军 保证向参与本
次重组的各中
介机构所提供
的资料均为真
实、准确、完
整的原始书面
资料或副本资
料，资料副本
或复印件与原
72
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
始资料或原件
一致；所有文
件的签名、印
章均是真实
的，该等文件
的签署人业经
合法授权并有
效签署该文
件，不存在任
何虚假记载、
误导性陈述或
重大遗漏；
3、本人保证
已履行了法定
的披露和报告
义务，不存在
应当披露而未
披露的合同、
协议、安排或
其他事项；
4、如本次重
组因所提供或
者披露的信息
涉嫌虚假记
载、误导性陈
述或者重大遗
漏，被司法机
关立案侦查或
者被中国证券
监督管理委员
会立案调查
的，在形成调
查结论以前，
本人将暂停转
让在公司拥有
权益的股份，
并于收到立案
稽查通知的两
个交易日内将
暂停转让的书
面申请和股票
账户提交公司
董事会，由公
司董事会代向
证券交易所和
登记结算公司
申请锁定；如
本人未在两个
交易日内提交
锁定申请的，
本人同意授权
公司董事会在
核实后直接向
证券交易所和
登记结算公司
报送本人的身
份信息和账户
信息并申请锁
73
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
定；如公司董
事会未向证券
交易所和登记
结算公司报送
本人的身份信
息和账户信息
的，本人同意
授权证券交易
所和登记结算
公司直接锁定
相关股份。如
调查结论发现
存在违法违规
情节，本人承
诺自愿锁定股
份用于相关投
资者赔偿安
排。
《关于保持上
市公司独立性
的承诺函》本
次交易完成
后，本公司/
本人将严格遵
守《公司
法》、《证券
法》、中国证
监会、深圳证
券交易所的相
关规定及公司
章程等，平等
行使股东权
利、履行股东
义务，不利用
股东地位谋取
长兴盛世丰华 不当利益，保
商务有限公 证上市公司在 承诺人严格信
司;长江医药 人员、资产、 2020 年 09 月 守承诺，未出
其他承诺 9999-12-31
控股股份有限 财务、机构及 10 日 现违反承诺的
公司;宁新江; 业务方面继续 情况
吴敏文 与本公司/本
人及本公司/
本人控制或施
加重大影响的
其他企业完全
分开，保持上
市公司在人
员、资产、财
务、机构及业
务方面的独
立。特别地，
本次交易完成
后，本公司/
本人将遵守
《关于规范上
市公司与关联
方资金往来及
上市公司对外
74
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
担保若干问题
的通知》（证
监发（2003）
56 号）及《中
国证券监督管
理委员会、中
国银行业监督
管理委员会关
于规范上市公
司对外担保行
为的通知》
（证监发
[2005]120
号）的规定，
规范上市公司
及其子公司的
对外担保行
为，不违规占
用上市公司及
其子公司的资
金。本公司/
本人保证严格
履行上述承
诺，如出现因
本公司/本人
或本公司/本
人控制或施加
重大影响的其
他企业违反上
述承诺而导致
上市公司的权
益受到损害的
情况，本公司
/本人将依法
承担相应的赔
偿责任。
《关于守法及
诚信情况的承
诺函》1、本
公司及本公司
的董事、监
事、高级管理
人员具备和遵
守《中华人民
共和国公司
法》等法律、 承诺人严格信
长江医药控股 法规、规范性 2020 年 09 月 守承诺，未出
其他承诺 9999-12-31
股份有限公司 文件和公司章 10 日 现违反承诺的
程规定的任职 情况
资格和义务，
其任职均经合
法程序产生，
不存在有关法
律、法规、规
范性文件和公
司章程及有关
监管部门、兼
职单位（如
75
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
有）所禁止的
兼职情形；
2、本公司的
董事、监事、
高级管理人员
不存在违反
《中华人民共
和国公司法》
第一百四十七
条、第一百四
十八条、第一
百四十九条规
定的行为，最
近五年内不存
在受到中国证
券监督管理委
员会的行政处
罚的情形，最
近十二个月内
不存在受到证
券交易所的公
开谴责的情
形，不存在因
涉嫌犯罪被司
法机关立案侦
查或者涉嫌违
法违规被中国
证监会立案调
查的情形；最
近五年内不存
在与经济纠纷
有关的尚未了
结的或可预见
的重大诉讼、
仲裁案件情
形；3、本公
司以及本公司
控制的子公司
不存在最近五
年内因违反法
律、行政法
规、规章受到
行政处罚且情
节严重，或者
受到刑事处
罚，或者因违
反证券法律、
行政法规、规
章受到中国证
监会的行政处
罚的情形；不
存在最近十二
个月内受到证
券交易所的公
开谴责的情
形，或其他重
大失信行为；
不存在因涉嫌
76
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
犯罪被司法机
关立案侦查或
者涉嫌违法违
规被中国证监
会立案调查的
情形；不存在
最近十二个月
内未履行向投
资者所作出的
公开承诺的情
形；最近五年
内不存在尚未
了结的或可预
见的重大诉
讼、仲裁案件
情形；4、本
公司最近五年
内诚信情况良
好，不存在重
大失信情况，
不存在未按期
偿还大额债
务、未履行承
诺及受到深交
所公开谴责等
失信情况；
5、本公司最
近十二个月内
不存在违规对
外提供担保或
者资金被本公
司实际控制人
及其控制的其
他企业以借
款、代偿债
务、代垫款项
或者其他方式
占用的情形；
6、本公司不
存在严重损害
投资者的合法
权益和社会公
共利益的重大
违法行为。本
公司在本承诺
函中所述情况
均客观真实，
不存在虚假记
载、误导性陈
述和重大遗
漏，并对其真
实性、准确性
和完整性承担
法律责任。
陈慧勇;郭伦 《关于守法及 承诺人严格信
海;郭伟;郭锡 诚信情况的承 2020 年 09 月 守承诺，未出
其他承诺 9999-12-31
平;郭晓伟;郭 诺函》1、本 10 日 现违反承诺的
宗利;李国祥; 人具备和遵守 情况
77
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
李萱;刘功利; 《中华人民共
孙金辉;唐玉 和国公司法》
春;杨月晓;张 等法律、法
涛;张扬军;赵 规、规范性文
国娟;郑树峰; 件和公司章程
宗军 规定的任职资
格和义务，本
人任职均经合
法程序产生，
不存在有关法
律、法规、规
范性文件和公
司章程及有关
监管部门、兼
职单位（如
有）所禁止的
兼职情形；
2、本人不存
在违反《中华
人民共和国公
司法》第一百
四十七条、第
一百四十八
条、第一百四
十九条规定的
行为，最近五
年内不存在受
到中国证券监
督管理委员会
（以下简称
“证监会”）
的行政处罚的
情形，最近十
二个月内不存
在受到证券交
易所的公开谴
责的情形，不
存在因涉嫌犯
罪被司法机关
立案侦查或者
涉嫌违法违规
被中国证监会
立案调查的情
形；3、截至
承诺函签署之
日，本人不存
在受到行政处
罚、刑事处
罚、或者涉及
与经济纠纷有
关的重大民事
诉讼或者仲裁
的情形，亦不
存在涉嫌重大
违法违规行为
的情形；4、
截至承诺函签
署之日，本人
78
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
不存在证监会
及其派出机
构、证券交易
所采取监管措
施、纪律处分
或者行政处罚
的情形。本人
在承诺函中所
述情况均客观
真实，不存在
虚假记载、误
导性陈述和重
大遗漏，并对
其真实性、准
确性和完整性
承担法律责
任。
《关于无内幕
交易行为的承
诺函》一、本
公司/本人不
存在泄露本次
长兴盛世丰华 交易的相关内
商务有限公 幕信息及利用
司;陈慧勇;郭 本次交易相关
伦海;郭伟;郭 内幕信息进行
锡平;郭晓伟; 内幕交易的情
郭宗利;长江 形。二、本公
承诺人严格信
医药控股股份 司/本人保证
2020 年 09 月 守承诺，未出
有限公司;李 其他承诺 采取必要措施 9999-12-31
10 日 现违反承诺的
国祥;李萱;刘 对本次交易事
情况
功利;宁新江; 宜所涉及的资
孙金辉;唐玉 料和信息严格
春;吴敏文;杨 保密。三、如
月晓;张涛;张 违反上述声明
扬军;赵国娟; 和承诺，给上
郑树峰;宗军 市公司或者投
资者造成损失
的，本公司/
本人愿意承担
相应的法律责
任。
关于避免同业
竞争的承诺函
1、截至本承
诺函出具日，
承诺人未控制
长兴盛世丰华
任何与长药控
商务有限公
关于同业竞 股及其控制的 承诺人严格信
司;宁新江;深
争、关联交 子公司存在相 2020 年 01 月 守承诺，未出
圳前海盛世铸 9999-12-31
易、资金占用 同或类似业务 07 日 现违反承诺的
金投资企业
方面的承诺 的公司、企业 情况
（有限合
或其他经营实
伙）;吴敏文
体，承诺人与
长药控股及其
控制的子公司
之间不存在同
业竞争。2、
79
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
自本承诺函出
具日起，承诺
人保证自身不
开展对与长药
控股及其控制
的子公司生
产、经营有相
同或类似业务
的投入，并促
使本承诺人控
制的企业（如
有，不包含长
药控股及其控
制的企业，下
同）不从事对
长药控股及其
控制的企业构
成直接或间接
竞争的生产业
务或活动。
3、承诺人将
不利用对长药
控股的控制关
系或其它关系
进行损害长药
控股及其股东
利益的经营活
动。4、承诺
人及承诺人控
制的其他子企
业高级管理人
员将不兼任长
药控股之高级
管理人员。
5、无论是由
承诺人或承诺
人控制的其他
子企业自身研
究开发的、或
从国外引进的
或与他人合作
开发的与长药
控股生产、经
营有关的新技
术、新产品、
新项目，长药
控股有优先受
让、生产和经
营的权利。
6、承诺人或
承诺人其他子
企业如拟出售
与长药控股生
产、经营具有
直接竞争关系
的相关的任何
资产、业务或
权益，在同等
80
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
条件下，长药
控股均有优先
购买的权利；
承诺人保证承
诺人自身、并
保证将促使承
诺人控制的其
他子企业在出
售或转让有关
资产或业务
时，在长药控
股亦有意参与
且具备该等投
资机会的运营
能力的情况
下，给予长药
控股的条件不
逊于向任何独
立第三方提供
的条件。7、
若发生本承诺
函第五、六项
所述情况，承
诺人自身、并
将促使承诺人
控制的其他子
企业尽快将有
关新技术、新
产品、新项
目、欲出售或
转让的资产或
业务的情况以
书面形式通知
长药控股，并
尽快提供长药
控股合理要求
的资料。长药
控股应在接到
承诺人或承诺
人控制的其他
子企业通知后
二十天内决定
是否行使有关
优先生产经营
或购买权。
8、承诺人确
认本承诺函旨
在保障长药控
股全体股东之
权益而作出。
9、承诺人确
认本承诺函所
载的每一项承
诺均为可独立
执行之承诺。
任何一项承诺
若被视为无效
或终止将不影
81
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
响其他各项承
诺的有效性。
10、承诺人保
证，上述各项
承诺在承诺人
作为长药控股
控股股东期间
及转让承诺人
持有的长药控
股全部股份之
日止持续有
效。
真实性、准确
性和完整性的
承诺书本人
（以及本人所
代表的深圳市
盛世丰华企业
管理有限公
司）承诺本次
承诺人严格信
长兴盛世丰华 收购的详式权
2020 年 01 月 守承诺，未出
商务有限公 其他承诺 益变动报告书 9999-12-31
07 日 现违反承诺的
司;宁新江 及其摘要不存
情况
在虚假记载、
误导性陈述或
重大遗漏，并
对其真实性、
准确性、完整
性承担个别和
连带的法律责
任。
保持上市公司
独立性的承诺
本次权益变动
对上市公司的
资产独立、人
员独立、财务
独立、机构独
立及业务独立
将不会产生影
长兴盛世丰华
响。本次权益
商务有限公
变动完成后， 承诺人严格信
司;宁新江;深
公司将严格遵 2020 年 01 月 守承诺，未出
圳前海盛世铸 其他承诺 9999-12-31
守有关证券监 07 日 现违反承诺的
金投资企业
管法规，依法 情况
（有限合
通过上市公司
伙）;吴敏文
股东大会、董
事会及监事会
行使相关股东
权利，采取有
效措施保证上
市公司在资
产、人员、财
务、经营等方
面的独立性。
曹山河;陈慧 关于同业竞 关于同业竞 承诺人严格信
2016 年 06 月
勇;郭伦海;郭 争、关联交 争：1、承诺 9999-12-31 守承诺，未出
24 日
伟;郭锡禄;郭 易、资金占用 人及承诺人控 现违反承诺的
82
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
锡平;郭晓伟; 方面的承诺 制的企业将不 情况
郭宗利;路江 会直接或间接
涌;秦学昌;寿 以任何方式
光市康跃投资 （包括但不限
有限公司;孙 于独资、合
金辉;唐玉春; 资、合作和联
王航;闫超;杨 营）参与或进
金玉;杨月晓; 行任何与长药
张扬军;郑树 控股及其子公
峰;宗军 司构成竞争或
可能构成竞争
的业务或活
动。2、承诺
人及将来成立
之承诺人控制
的企业将不会
直接或间接以
任何方式（包
括但不限于独
资、合资、合
作和联营）参
与或进行与长
药控股及其子
公司构成竞争
或可能构成竞
争的业务或活
动。3、若承
诺人及承诺人
控制的公司从
任何第三者获
得的任何商业
机会与长药控
股及其子公司
之业务构成或
可能构成实质
性竞争的，承
诺人将立即通
知长药控股，
并尽力将该等
商业机会让与
长药控股及其
子公司。4、
若长药控股认
定承诺人现在
或将来成立的
承诺人控制的
企业正在或将
要从事的业务
与长药控股及
其子公司存在
实质性竞争及
潜在同业竞
争，则承诺人
将在长药控股
提出异议后及
时转让或终止
上述业务；长
药控股具有按
83
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
照专业中介机
构（具有证券
从业资格）经
审计或评估的
公允价格受让
上述业务或资
产的优先权。
5、承诺人及
承诺人控制的
公司承诺将不
向与长药控股
及其子公司之
业务构成竞争
的其他公司、
企业、组织或
个人提供商业
秘密。6、上
述承诺在承诺
人为长药控股
股东期间持续
有效且不可撤
销。如上述承
诺被证明为不
真实或未被遵
守，承诺人将
向长药控股赔
偿一切直接和
间接损失。关
于关联交易：
1、不利用本
人/本公司作
为长药控股实
际控制人/控
股股东/董事/
监事/高级管
理人员/股东
的地位及影响
谋求长药控股
在业务合作等
方面给予优于
市场第三方的
权利；2、不
利用本人/本
公司作为长药
控股实际控制
人/控股股东/
董事/监事/高
级管理人员/
股东的地位及
影响谋求与长
药控股达成交
易的优先权
利；3、不以
与市场价格相
比显失公允的
条件与长药控
股进行交易，
亦不利用该类
84
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
交易从事任何
损害长药控股
利益的行为。
同时，本人/
本公司将保证
长药控股在对
待将来可能产
生的与本人/
本公司及本人
/本公司控制
企业的关联交
易方面，长药
控股将采取如
下措施规范可
能发生的关联
交易：1、严
格遵守《中华
人民共和国公
司法》、《深
圳证券交易所
创业板股票上
市规则》、长
药控股章程、
股东大会议事
规则及长药控
股关联交易决
策制度等规
定，履行关联
交易决策、回
避表决等公允
决策程序，及
时详细进行信
息披露；2、
依照市场经济
原则、采取市
场定价确定交
易价格。
关于同业竞
争：1、在本
次重大资产重
组完成后，承
诺人及承诺人
控制的企业将
段云际;冯军
不会直接或间
智;侯振武;解
接以任何方式
怡;李萍;李硕
（包括但不限
鹏;罗新红;彭 关于同业竞 承诺人严格信
于独资、合
宣启;隋庆华; 争、关联交 2016 年 06 月 守承诺，未出
资、合作和联 9999-12-31
汪建文;吴建 易、资金占用 24 日 现违反承诺的
营）参与或进
钊;熊邦海;张 方面的承诺 情况
行任何与长药
桂梅;张洁;张
控股及其子公
俊昌;张卫星;
司构成竞争或
赵际勤
可能构成竞争
的业务或活
动。2、在本
次重大资产重
组完成后，承
诺人及将来成
85
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
立之承诺人控
制的企业将不
会直接或间接
以任何方式
（包括但不限
于独资、合
资、合作和联
营）参与或进
行与长药控股
及其子公司构
成竞争或可能
构成竞争的业
务或活动。
3、在本次重
大资产重组完
成后，若承诺
人及承诺人控
制的公司从任
何第三者获得
的任何商业机
会与长药控股
及其子公司之
业务构成或可
能构成实质性
竞争的，承诺
人将立即通知
长药控股，并
尽力将该等商
业机会让与长
药控股及其子
公司。4、在
本次重大资产
重组完成后，
若长药控股认
定承诺人现在
或将来成立的
承诺人控制的
企业正在或将
要从事的业务
与长药控股及
其子公司存在
实质性竞争及
潜在同业竞
争，则承诺人
将在长药控股
提出异议后及
时转让或终止
上述业务；长
药控股具有按
照专业中介机
构（具有证券
从业资格）经
审计或评估的
公允价格受让
上述业务或资
产的优先权。
5、承诺人及
承诺人控制的
86
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司承诺将不
向与长药控股
及其子公司之
业务构成竞争
的其他公司、
企业、组织或
个人提供商业
秘密。6、上
述承诺在本次
重大资产重组
完成后且承诺
人为长药控股
股东期间持续
有效且不可撤
销。如上述承
诺被证明为不
真实或未被遵
守，承诺人将
向长药控股赔
偿一切直接和
间接损失。关
于关联交易：
1、不利用本
人/本公司作
为长药控股实
际控制人/控
股股东/董事/
监事/高级管
理人员/股东
的地位及影响
谋求长药控股
在业务合作等
方面给予优于
市场第三方的
权利；2、不
利用本人/本
公司作为长药
控股实际控制
人/控股股东/
董事/监事/高
级管理人员/
股东的地位及
影响谋求与长
药控股达成交
易的优先权
利；3、不以
与市场价格相
比显失公允的
条件与长药控
股进行交易，
亦不利用该类
交易从事任何
损害长药控股
利益的行为。
同时，本人/
本公司将保证
长药控股在对
待将来可能产
87
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
生的与本人/
本公司及本人
/本公司控制
企业的关联交
易方面，长药
控股将采取如
下措施规范可
能发生的关联
交易：1、严
格遵守《中华
人民共和国公
司法》、《深
圳证券交易所
创业板股票上
市规则》、长
药控股章程、
股东大会议事
规则及长药控
股关联交易决
策制度等规
定，履行关联
交易决策、回
避表决等公允
决策程序，及
时详细进行信
息披露；2、
依照市场经济
原则、采取市
场定价确定交
易价格。
关于所提供信
息真实性、准
确性和完整性
的承诺保证长
药控股本次重
大资产重组的
信息披露和申
请文件不存在
虚假记载、误
曹山河;陈慧 导性陈述或者
勇;郭伦海;郭 重大遗漏，并
伟;郭锡平;郭 对其真实性、
晓伟;郭宗利; 准确性、完整 承诺人严格信
路江涌;秦学 性承担个别及 2016 年 06 月 守承诺，未出
其他承诺
昌;孙金辉;唐 连带的法律责 24 日 现违反承诺的
玉春;王航;闫 任。如本次交 情况
超;杨金玉;杨 易所提供或披
月晓;张扬军; 露的信息涉嫌
郑树峰;宗军 虚假记载、误
导性陈述或者
重大遗漏，被
司法机关立案
侦查或者被证
监会立案调查
的，在形成调
查结论以前，
不转让在上市
公司拥有权益
88
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
的股份。
关于所提供信
息真实性、准
确性和完整性
的承诺 1、将
及时向上市公
司提供本次重
大资产重组所
需的相关信
息，并承诺在
本次重大资产
重组过程中提
供的信息真
实、准确和完
整，保证不存
在任何虚假记
载、误导性陈
述或者重大遗
漏，并对所提
供信息的真实
性、准确性和
陈建阳;程庆
完整性承担法
文;段云际;冯
律责任。2、
军智;何昕;侯
保证所提供的
振武;解怡;李
资料均为真
萍;李硕鹏;李
实、准确、完
卫国;刘飞飞;
整的原始书面
罗新红;彭宣 承诺人严格信
资料或副本资
启;钱祥丰;隋 2016 年 06 月 守承诺，未出
其他承诺 料，资料副本
庆华;孙松;汪 24 日 现违反承诺的
或复印件与其
建文;王楠;吴 情况
原始资料或原
建钊;熊邦海;
件一致；所有
余运波;张桂
文件的签名、
梅;张洁;张俊
印章均是真实
昌;张平;张卫
的，不存在任
星;赵际勤;赵
何虚假记载、
耀
误导性陈述或
者重大遗漏。
3、如本次重
大资产重组因
涉嫌所提供或
披露的信息存
在虚假记载、
误导性陈述或
者重大遗漏，
被司法机关立
案侦查或者被
中国证券监督
管理委员会立
案调查的，在
案件调查结论
明确之前，承
诺人将暂停转
让在上市公司
拥有权益的股
份。
深圳市老鹰投 关于所提供信 2016 年 06 月 承诺人严格信
其他承诺
资管理有限公 息真实性、准 24 日 守承诺，未出
89
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
司-老鹰新三 确性和完整性 现违反承诺的
板投资基金 1 的承诺 1、将 情况
号;北京兴源 及时向上市公
投资管理有限 司提供本次重
责任公司;北 大资产重组所
京盈谷信晔投 需的相关信
资有限公司; 息，并承诺在
深圳红树湾资 本次重大资产
产管理有限公 重组过程中提
司-红树湾科 供的信息真
技产业升级投 实、准确和完
资基金;深圳 整，保证不存
市前海瑞旗资 在任何虚假记
产管理有限公 载、误导性陈
司-瑞通新三 述或者重大遗
板投资 1 号基 漏，并对所提
金;深圳市泰 供信息的真实
诺丰华投资合 性、准确性和
伙企业（有限 完整性承担法
合伙） 律责任。2、
保证所提供的
资料均为真
实、准确、完
整的原始书面
资料或副本资
料，资料副本
或复印件与其
原始资料或原
件一致；所有
文件的签名、
印章均是真实
的，不存在任
何虚假记载、
误导性陈述或
者重大遗漏。
3、如本次重
大资产重组因
涉嫌所提供或
披露的信息存
在虚假记载、
误导性陈述或
者重大遗漏，
被司法机关立
案侦查或者被
中国证券监督
管理委员会立
案调查的，在
案件调查结论
明确之前，承
诺人将暂停转
让在上市公司
拥有权益的股
份。
关于所提供信
承诺人严格信
息真实性、准
河北羿珩科技 2016 年 06 月 守承诺，未出
其他承诺 确性和完整性
有限责任公司 24 日 现违反承诺的
的承诺承诺在
情况
本次重大资产
90
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
重组过程中提
供的信息真
实、准确和完
整，保证不存
在任何虚假记
载、误导性陈
述或者重大遗
漏，并对所提
供信息的真实
性、准确性和
完整性承担法
律责任。
竞业禁止：在
其于羿珩科技
任职期限内及
离职后 2 年
内：不得自
营、与他人合
作经营或以任
何其他方式经
营与上市公
司、羿珩科技
及其子公司相
竞争的业务；
除在上市公
司、羿珩科技
段云际;冯军
及其子公司任
智;侯振武;李
职以外，不得
硕鹏;罗新红; 承诺人严格信
在其他与上市
彭宣启;汪建 2017 年 04 月 守承诺，未出
其他承诺 公司及其子公
文;吴建钊;熊 17 日 现违反承诺的
司构成竞争关
邦海;张洁;张 情况
系的任何实体
俊昌;张卫星;
任职、兼职或
赵际勤
担任任何形式
的顾问，从而
避免与上市公
司、羿珩科技
及其子公司的
同业竞争。如
承诺人违反上
述而给上市公
司、羿珩科技
或其子公司造
成任何损失，
承诺人将给予
上市公司相应
的赔偿。
曹山河;陈慧 关于不存在内
勇;段云际;冯 幕交易的承诺
军智;郭伦海; 本公司/本人
郭伟;郭锡平; 不存在泄露本
承诺人严格信
郭晓伟;郭宗 次交易内幕信
2016 年 06 月 守承诺，未出
利;侯振武;解 其他承诺 息以及利用本
24 日 现违反承诺的
怡;长江医药 次重大资产重
情况
控股股份有限 组信息进行内
公司;李萍;李 幕交易的情
硕鹏;路江涌; 形，不存在因
秦学昌;隋庆 涉及本次交易
91
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
华;孙金辉;唐 相关的内幕交
玉春;王航;吴 易被证监会立
建钊;闫超;杨 案调查（或者
金玉;杨月晓; 被司法机关立
张洁;张俊昌; 案侦查）的情
张扬军;赵际 形，最近三年
勤;郑树峰;宗 不存在被证监
军 会作出行政处
罚或者被司法
机关依法追究
刑事责任的情
形。
深圳市老鹰投
资管理有限公
司-老鹰新三
板投资基金 1
号;北京兴源 关于不存在内
投资管理有限 幕交易的承诺
责任公司;北 本公司/本人
京盈谷信晔投 不存在泄露本
资有限公司; 次交易内幕信
陈建阳;程庆 息以及利用本
文;何昕;李卫 次重大资产重
国;刘飞飞;罗 组信息进行内
新红;彭宣启; 幕交易的情
钱祥丰;深圳 形，不存在因
承诺人严格信
红树湾资产管 涉及本次交易
2016 年 06 月 守承诺，未出
理有限公司- 其他承诺 相关的内幕交
24 日 现违反承诺的
红树湾科技产 易被证监会立
情况
业升级投资基 案调查（或者
金;深圳市前 被司法机关立
海瑞旗资产管 案侦查）的情
理有限公司- 形，最近三年
瑞通新三板投 不存在被证监
资 1 号基金; 会作出行政处
深圳市泰诺丰 罚或者被司法
华投资合伙企 机关依法追究
业（有限合 刑事责任的情
伙）;孙松;汪 形。
建文;王楠;熊
邦海;余运波;
张桂梅;张平;
张卫星;赵耀
承诺是否按时
是
履行
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□适用 不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
适用 □不适用
单位：万元
92
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
占最 占最
报告 近一 近一 截至 预计
股东 报告
关联 期新 期经 期经 年报 预计 预计 偿还
或关 占用 发生 期初 期偿 期末
关系 增占 审计 审计 披露 偿还 偿还 时间
联人 时间 原因 数 还总 数
类型 用金 净资 净资 日余 方式 金额 （月
名称 金额
额 产的 产的 额 份）
比例 比例
罗明
及其
实际
关联
控制
方非
的湖 2019 2024
经营 17,96 92.08 17,96 92.08 17,96 17,96
北长 其他 年至 0 0 其他 年4
性资 6.2 % 6.2 % 6.2 6.2
江大 今 月 28
金占
药房
用
连锁
有限
公司
17,96 92.08 17,96 92.08 17,96 17,96
合计 0 0
6.2 % 6.2 % 6.2 6.2
相关决策程序 2024 年 4 月 28 日经董事会审议通过，将提交 2023 年年度股东大会审议。
当期新增控股股东及其他关联方
关联方非经营性资金占用，由罗明及其实际控制的湖北长江大药房连锁有限公司承担
非经营性资金占用情况的原因、
责任。罗明及其实际控制的湖北长江大药房连锁有限公司将通过关联方债权债务转让
责任人追究及董事会拟定采取措
的方式清偿占用资金。
施的情况说明
未能按计划清偿非经营性资金占
用的原因、责任追究情况及董事 不适用
会拟定采取的措施说明
公司年度报告披露的控股股东及
其他关联方非经营性占用金情况 不适用
与专项审核意见不一致的原因
三、违规对外担保情况
适用 □不适用
单位：万元
占最 占最
已采 截至
近一 近一 预计
与上 取的 报告
担保 违规 期经 期经 后续 预计 解决
市公 违规 解决 担保 担保 期末
对象 担保 审计 审计 解决 解除 时间
司的 原因 措施 类型 期 违规
名称 金额 净资 净资 措施 金额 （月
关系 及进 担保
产的 产的 份）
展 余额
比例 比例
2023 公司 目前
年7 审计 公司
上市
湖北 月 10 部在 连带 及董
公司
茉莉 日上 公司 责任 事会
董事 2023. 2024
大药 市公 董事 保证 已敦
的配 7.12- 年5
房连 司董 会审 809.2 4.27% 担 809.2 4.27% 促人 0
偶实 2026. 月 30
锁有 事会 计委 保、 湖北
际控 7.11 日
限公 审议 员会 抵押 茉莉
制的
司 通过 的指 担保 大药
企业
了 导下 房连
《关 对违 锁有
93
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
于控 规事 限公
股孙 项进 司
公司 行了 （以
为关 专项 下简
联方 审 称
提供 计， “茉
担保 公司 莉大
的议 对相 药
案》 关违 房”
， 规人 ）采
2023 员予 取处
年7 以内 置资
月 27 部处 产、
日公 分。 合法
司 公司 贷款
2023 针对 等有
年第 各子 效措
三次 公司 施解
临时 相关 除违
股东 人员 规担
大会 进行 保的
批准 《对 情
该事 外担 形。
项。 保制 公司
在上 度》 预计
市公 、 可在
司不 《子 一个
知情 公司 月内
的情 管理 解决
况 制 前述
下， 度》 违规
2023 、 担保
年7 《信 问
月7 息披 题。
日舒 露管
惠涛 理制
签署 度》
了向 等相
茉莉 关制
大药 度规
房提 则的
供关 专门
联担 培
保的 训，
合 让相
同， 关人
2023 员熟
年7 知重
月 11 大事
日舒 项的
惠涛 审批
向中 流
国邮 程、
政储 重大
蓄银 信息
行提 上报
供抵 的处
押担 理流
94
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
保。 程及
信息
披露
的及
时性
等要
求。
合计 809.2 4.27% -- -- 809.2 4.27% -- -- --
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的
说明
适用 □不适用
董事会对中审亚太出具的与持续经营相关的重大不确定性、强调事项段的无保留意见的
审计报告表示理解和认可，并提请投资者注意投资风险。上述事项主要是对持续经营相关事
项、关联方资金占用事项提醒财务报表使用者关注。公司董事会和管理层将积极采取措施消
除上述事项对公司的影响，维护好公司及全体投资者的合法权益。
公司监事会认为中审亚太出具的与持续经营相关的重大不确定性、强调事项段的无保留
意见审计报告，真实客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营情况，揭示了公司存在
的持续经营风险，公司监事会同意《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。监事
会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施 消除影响，维
护公司和全体股东的合法权益。
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□适用 不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 160
境内会计师事务所审计服务的连续年限 4
95
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
境内会计师事务所注册会计师姓名 庄盛旺、臧其冠
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 4
是否改聘会计师事务所
□是 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用 不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 不适用
十、破产重整相关事项
□适用 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
适用 □不适用
诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁) 涉案金额 是否形成预 诉讼(仲裁)
审理结果及 判决执行情 披露日期 披露索引
基本情况 （万元） 计负债 进展
影响 况
1、达成调
解后，长江
大药房、长 巨潮资讯
中铁一局集 江伟创、长 网，《关于
团有限公司 江星已向中 深圳证券交
与长江大药 铁一局集团 易所年报问
房、长江伟 有限公司支 询函回复的
创、长江星 付现金 100 公告》、
中铁一局集 于 2022 年 万元，出具 《关于深圳
团有限公司 10 月 31 日 商业承兑汇 证券交易所
诉湖北长江 达成调解： 票 3000 万 年报问询函
大药房连锁 长江大药 元。2、公 回复的补充
有限公司、 房、长江伟 司于 2023 说明》、
湖北长江伟 创、长江星 年 8 月 21 《关于子公
创中药城有 已调解，执 于 2023 年 日收到中铁 2023 年 06 司重大诉讼
9,590 否
限公司、湖 行中。 12 月 31 日 一局集团有 月 01 日 的进展公
北长江星医 前还清全部 限公司强制 告》、《关
药股份有限 本金 9590 执行申请书 于深圳证券
公司、罗明 万元；长江 后，中铁一 交易所半年
建设工程施 大药房、长 局集团有限 报问询函回
工合同纠纷 江伟创、长 公司和长江 复的公
案 江星于 2024 大药房、长 告》，公告
年 2 月 28 江伟创、长 编号：
日前支付完 江星签署了 2023041、
毕履约保证 执行和解协 2023045、
金产生的利 议，目前长 2023073、
息。 江大药房、 2023079、
长江伟创、 2024011
长江星已向
中铁一局集
96
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
团有限公司
支付现金
3200 万元，
其中 3000
万元用于兑
付长江星向
中铁一局集
团有限公司
出具的 3000
万元商业承
兑汇票。
武汉农村商
业银行股份
有限公司武
昌支行诉湖
北长江星医
药股份有限
公司、湖北
长江丰医药
有限公司、 原告与被告
湖北长江源 于 2023 年
巨潮资讯
制药有限公 11 月 29 日
网，《重大
司、石首市 达成调解：
诉讼公
国际大酒店 2023 年 12
告》、《重
有限公司、 月 20 日前
2023 年 09 大诉讼的进
湖北长江大 19,854.22 否 已调解。 结清欠付的 按约履行中
月 22 日 展公告》，
药房连锁有 全部利息
公告编号：
限公司、湖 后，2027 年
2023082、
北舒惠涛药 1 月 12 日前
2023095、
业有限公 分期偿还全
2023097
司、湖北长 部贷款本金
江大药房连 及利息。
锁武汉有限
公司、长江
医药控股股
份有限公
司、罗明、
张莉、田良
辉金融借款
合同纠纷案
巨潮资讯
网，《2021
年年度报
告》、《关
于深圳证券
交易所年报
上海蓝湖照 问询函回复
明科技有限 的公告》、
法院已判决
公司因合同 法院已出判 2022 年 04 《关于深圳
29.8 否 启澜激光还 执行中
纠纷诉江苏 决 月 28 日 证券交易所
款
启澜激光科 年报问询函
技有限公司 回复的补充
说明》、
《关于深圳
证券交易所
半年报问询
函回复的公
告》，公告
97
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
编号：
2022020、
2023041、
2023045、
2023079
巨潮资讯
网，《2021
年年度报
告》、《关
于深圳证券
交易所年报
2023 年 7 月 问询函回复
13 日签署和 的公告》、
解协议，约 《关于深圳
武汉普力锐
定启澜激光 证券交易所
科技有限公
法院已出判 法院已判决 向武汉普力 年报问询函
司因合同纠 2022 年 04
33.2 否 决，已执行 启澜激光还 锐科技有限 回复的补充
纷诉江苏启 月 28 日
完毕。 款 公司支付 说明》、
澜激光科技
13.9 万元； 《关于深圳
有限公司
同日，启澜 证券交易所
激光已全部 半年报问询
支付。 函回复的公
告》，公告
编号：
2022020、
2023041、
2023045、
2023079
巨潮资讯
网，《2021
年年度报
告》、《关
于深圳证券
交易所年报
问询函回复
的公告》、
《关于深圳
湖北创为金
因无可执行 证券交易所
属制品有限
法院已判决 的财产线索 年报问询函
公司因合同 法院已出判 2022 年 04
11.6 否 启澜激光还 而终止执 回复的补充
纠纷诉江苏 决。 月 28 日
款 行，启澜激 说明》、
启澜激光科
光未还款。 《关于深圳
技有限公司
证券交易所
半年报问询
函回复的公
告》，公告
编号：
2022020、
2023041、
2023045、
2023079
巨潮资讯
罗新红因劳 网，《2021
动纠纷诉江 法院已判决 年年度报
法院已出判 2022 年 04
苏启澜激光 43.16 否 启澜激光还 执行中 告》、《关
决。 月 28 日
科技有限公 款 于深圳证券
司 交易所年报
问询函回复
98
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
的公告》、
《关于深圳
证券交易所
年报问询函
回复的补充
说明》、
《关于深圳
证券交易所
半年报问询
函回复的公
告》，公告
编号：
2022020、
2023041、
2023045、
2023079
巨潮资讯
网，《2021
年年度报
告》、《关
于深圳证券
交易所年报
问询函回复
的公告》、
《关于深圳
张末因买卖 证券交易所
合同纠纷诉 法院已判决 年报问询函
法院已出判 2022 年 04
江苏启澜激 5.34 否 启澜激光还 执行中 回复的补充
决。 月 28 日
光科技有限 款 说明》、
公司 《关于深圳
证券交易所
半年报问询
函回复的公
告》，公告
编号：
2022020、
2023041、
2023045、
2023079
巨潮资讯
网，《2021
年年度报
告》、《关
于深圳证券
武汉正泰华
交易所年报
源建筑工程
问询函回复
有限公司因
的公告》、
民间借贷纠
法院已判决 《关于深圳
纷诉江苏启 法院已出判 2022 年 04
50 否 启澜激光还 执行中 证券交易所
澜激光科技 决。 月 28 日
款 年报问询函
有限公司、
回复的补充
河北羿珩科
说明》、
技有限责任
《关于深圳
公司
证券交易所
半年报问询
函回复的公
告》，公告
编号：
99
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
2022020、
2023041、
2023045、
2023079
巨潮资讯
网，《2021
年年度报
告》、《关
于深圳证券
交易所年报
问询函回复
的公告》、
《关于深圳
武汉新特光
证券交易所
电技术有限
法院已判决 年报问询函
公司因合同 法院已出判 2022 年 04
13.65 否 启澜激光还 执行中 回复的补充
纠纷诉江苏 决。 月 28 日
款 说明》、
启澜激光科
《关于深圳
技有限公司
证券交易所
半年报问询
函回复的公
告》，公告
编号：
2022020、
2023041、
2023045、
2023079
巨潮资讯
网，《关于
深圳证券交
易所年报问
询函回复的
公告》、
《关于深圳
江苏启澜激 证券交易所
光科技有限 年报问询函
公司诉彭宣 未进入执行 2023 年 06 回复的补充
187.81 否 已开庭 未判决
启、郭远华 程序 月 01 日 说明》、
返还不当得 《关于深圳
利 证券交易所
半年报问询
函回复的公
告》，公告
编号：
2023041、
2023045、
2023079
巨潮资讯
网，《2022
羿珩科技结 年年度报
周明诉被告 欠周明的货 告》、《关
河北羿珩科 款按 400 万 于深圳证券
2023 年 04
技有限责任 400 是 已调解 元结算，羿 按约履行中 交易所年报
月 28 日
公司买卖合 珩科技分 7 问询函回复
同纠纷 期将款项付 的公告》、
清 《关于深圳
证券交易所
年报问询函
100
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
回复的补充
说明》、
《关于深圳
证券交易所
半年报问询
函回复的公
告》，公告
编号：
2023025、
2023041、
2023045、
2023079
裁决公司需
长江医药控
返还设备， 巨潮资讯
股股份有限
且设备需达 网，《2022
公司与苏州 全部履行完
仲裁委已出 到一定标 2022 年 08 年半年度报
普茨迈精密 24 否 毕，已结
具仲裁 准，否则公 月 29 日 告》，公告
航空设备有 案。
司需支付对 编号：
限公司合同
方设备全 2022089
纠纷仲裁
款。
巨潮资讯
网，《关于
深圳证券交
易所年报问
法院于 2020 询函回复的
年 5 月 12 公告》、
湖北长江星 日作出判 广西久辉制 《关于深圳
医药股份有 决：广西久 药有限公司 证券交易所
限公司诉广 辉制药有限 已破产，长 2023 年 06 年报问询函
25.87 否 已结案
西久辉制药 公司在判决 江星申报债 月 01 日 回复的补充
有限公司买 书生效后十 权后收到 说明》、
卖合同纠纷 日内偿付长 58066 元。 《2022 年半
江星货款 年度报
258733 元。 告》，公告
编号：
2023041、
2023045、
2023069
巨潮资讯
网，《关于
深圳证券交
易所年报问
湖北长江星
询函回复的
医药股份有
公告》、
限公司诉四
未进入执行 2023 年 06 《关于深圳
川禾邦阳光 9.98 否 已撤诉 未判决
程序 月 01 日 证券交易所
制药股份有
年报问询函
限公司买卖
回复的补充
合同纠纷
说明》，公
告编号：
2023041、
2023045
湖北长江星 判决结果： 巨潮资讯
医药股份有 四川禾泰药 网，《关于
限公司诉四 业有限公司 2023 年 06 深圳证券交
68.91 否 已判决 正在履行中
川禾泰药业 向湖北长江 月 01 日 易所年报问
有限公司买 星医药股份 询函回复的
卖合同纠纷 有限公司支 公告》、
101
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
付货款 《关于深圳
689105 元及 证券交易所
逾期付款违 年报问询函
约金；驳回 回复的补充
湖北长江星 说明》、
医药股份有 《关于深圳
限公司的其 证券交易所
他诉讼请 半年报问询
求。本案案 函回复的公
件受理费 告》，公告
7117 元，由 编号：
湖北长江星 2023041、
医药股份有 2023045、
限公司负担 2023079
1928 元，由
四川禾泰药
业有限公司
负担 5189
元。
二审判决结
果：撤销湖
北省公安县
人民法院
(2022)鄂
1022 民初
1822 号民事
判决；长江
源制药有限 巨潮资讯
公司向中交 网，《2022
三航局第三 年半年度报
工程有限公 告》、《关
司偿还保证 于深圳证券
中交三航局
金 交易所年报
第三工程有
16,800,000 问询函回复
限公司与湖
元，并支付 的公告》、
北长江源制
资金占用利 正在履行还 《关于深圳
药有限公
息及律师 款义务； 证券交易所
司、湖北长
费、保全担 2023 年 8 月 年报问询函
江星医药股 2022 年 08
1,680 是 二审已判决 保费，湖北 9 日法院对 回复的补充
份有限公 月 29 日
长江星医药 长江伟创出 说明》、
司、湖北长
股份有限公 具限制消费 《关于深圳
江伟创中药
司对上述款 令。 证券交易所
城有限公司
项承担连带 半年报问询
相关建设工
清偿责任； 函回复的公
程施工合同
湖北长江伟 告》，公告
纠纷
创中药城有 编号：
限公司对上 2022089、
述 2023041、
16,800,000 2023045、
元本息承担 2023079
一般保证责
任；驳回中
交三航局第
三工程有限
公司的其他
诉讼请求。
如未按期间
履行给付金
102
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
钱义务，加
倍支付迟延
履行期间的
债务利息。
一审案件受
理费
148,754
元、保全费
5000 元由长
江源制药有
限公司、湖
北长江星医
药股份有限
公司负担；
二审案件受
理费
35,846.4
元，其中
4840 元由湖
北长江星医
药股份有限
公司负担，
31,006.4 元
由长江源制
药有限公
司、湖北长
江星医药股
份有限公司
共同负担。
巨潮资讯
网，《2022
年半年度报
告》、《关
周灏辉与湖
于深圳证券
北新峰制药
调解结果： 交易所年报
有限公司、
长江源、新 问询函回复
湖北长江源
峰制药、长 的公告》、
制药有限公 已履行付款 2022 年 08
150.73 否 已结案 江星分期共 《关于深圳
司、湖北长 义务。 月 29 日
同偿还至周 证券交易所
江星医药股
灏辉货款及 年报问询函
份有限公司
利息。 回复的补充
相关买卖合
说明》，公
同纠纷
告编号：
2022089、
2023041、
2023045
大上公司、 巨潮资讯
十堰市郧胥 长江星、罗 网，《2022
法院判决湖
工贸有限公 明、张莉与 年年度报
北大上制药
司与湖北大 郧胥工贸进 告》、《关
有限公司向
上制药有限 行协商，并 于深圳证券
郧胥工贸还
公司、湖北 签署执行和 2023 年 04 交易所年报
4,026 否 执行阶段 款，长江
长江星医药 解协议，约 月 28 日 问询函回复
星、罗明、
股份有限公 定对于判决 的公告》、
张莉承担连
司、罗明、 的欠款本金 《关于深圳
带清偿责
张莉借款合 及利息由大 证券交易所
任。
同纠纷 上公司与罗 年报问询函
明承担，与 回复的补充
103
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
长江星无 说明》、
关。2024 年 《关于深圳
1 月 9 日法 证券交易所
院冻结长江 半年报问询
星在长药控 函回复的公
股的应收款 告》，公告
5730 万元， 编号：
冻结期限三 2023025、
年；2024 年 2023041、
2 月 18 日恢 2023045、
复执行。 2023079
2024 年 3 月
29 日长江星
巨潮资讯
与天恩集团
网，《2022
（宜昌）建
年年度报
长江星、湖 设公司签署
告》、《关
北长江伟创 《执行和解
于深圳证券
与天恩集团 协议》，长 2023 年 04
1,163 否 执行阶段 执行中 交易所半年
（宜昌）建 江星分 19 月 28 日
报问询函回
设公司建设 个月向天恩
复的公告》
合同纠纷 集团（宜
公告编号：
昌）建设公
2023025、
司支付本金
2023079
及利息合计
1163 万元。
巨潮资讯
网，《关于
深圳证券交
易所年报问
询函回复的
湖北汇鑫建 公告》、
设集团有限 《关于深圳
公司与被申 证券交易所
请人湖北长 年报问询函
江伟创中药 2023 年 06 回复的补充
718 否 执行阶段 已调解 执行中
城有限公 月 01 日 说明》、
司、罗飞建 《关于深圳
设工程施工 证券交易所
合同纠纷仲 半年报问询
裁 函回复的公
告》，公告
编号：
2023041、
2023045、
2023079
巨潮资讯
网，《2022
年年度报
告》、《关
于深圳证券
湖北长江源
交易所年报
与公安县财 2023 年 04
1,923.94 否 执行阶段 已调解 执行中 问询函回复
政局借款纠 月 28 日
的公告》、
纷
《关于深圳
证券交易所
年报问询函
回复的补充
说明》、
104
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
《关于深圳
证券交易所
半年报问询
函回复的公
告》，公告
编号：
2023025、
2023041、
2023045、
2023079
巨潮资讯
网，《关于
深圳证券交
易所年报问
询函回复的
广东昱升个 公告》、
人护理用品 法院判决湖 《关于深圳
股份有限公 北长江大药 证券交易所
司起诉湖北 房连锁有限 年报问询函
长江大药房 公司向广东 2023 年 06 回复的补充
1,979.91 否 执行阶段 执行中
连锁有限公 昱升个人护 月 01 日 说明》、
司、湖北长 理用品股份 《关于深圳
江源制药有 有限公司还 证券交易所
限公司民间 款 半年报问询
借贷纠纷 函回复的公
告》，公告
编号：
2023041、
2023045、
2023079
调解结果：
宜昌国宏建
筑工程有限
公司与湖北
坤旭建设工 巨潮资讯
程有限公司 网，《关于
签订的《湖 深圳证券交
北长江源制 易所年报问
药中药健康 询函回复的
原告宜昌国
产业园项目 公告》、
宏建筑工程
外墙施工合 《关于深圳
有限公司诉
同》于调解 证券交易所
被告湖北坤
协议签订之 年报问询函
旭建设工程
日解除；湖 正在履行还 2023 年 06 回复的补充
有限公司、 598.83 否 已调解
北坤旭建设 款义务 月 01 日 说明》、
湖北长江源
工程有限公 《关于深圳
制药有限公
司、湖北长 证券交易所
司建设工程
江源制药有 半年报问询
施工合同纠
限公司尚欠 函回复的公
纷
宜昌国宏建 告》，公告
筑工程有限 编号：
公司工程款 2023041、
270 万元， 2023045、
于 2024 年 1 2023079
月 20 日前
分六期付
清；湖北长
江源制药有
105
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
限公司应返
还保证金 50
万元；原告
放弃利息、
停工损失等
诉讼请求，
被告自行处
理外墙质量
问题，工程
款支付完毕
后双方的纠
纷了结；若
协议约定的
任何一期工
程款没有按
时支付，视
为全部债权
到期，原告
有权就全部
债权申请人
民法院强制
执行；本案
诉讼费
26859 元，
由被告在
2024 年 1 月
20 日前支付
给原告。
巨潮资讯
网，《2022
年年度报
告》、《关
于深圳证券
交易所年报
问询函回复
的公告》、
宁夏长药良 《关于深圳
生制药有限 证券交易所
公司与固原 年报问询函
2023 年 04
市九龙城市 2,085.48 否 执行阶段 已调解 执行中 回复的补充
月 28 日
建设集团有 说明》、
限公司房屋 《关于深圳
租赁纠纷 证券交易所
半年报问询
函回复的公
告》，公告
编号：
2023025、
2023041、
2023045、
2023079
武汉闻众文 巨潮资讯
舒惠涛分期
化传播有限 2023 年 12 网，《关于
向武汉闻众
公司诉被告 月 13 日立 深圳证券交
文化传播有 2023 年 06
湖北舒惠涛 116.69 否 已结案 案执行，已 易所年报问
限公司支付 月 01 日
药业有限公 履行付款义 询函回复的
1166858
司装饰装修 务并结案。 公告》、
元。
合同纠纷 《关于深圳
106
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
证券交易所
年报问询函
回复的补充
说明》、
《关于深圳
证券交易所
半年报问询
函回复的公
告》，公告
编号：
2023041、
2023045、
2023079
巨潮资讯
网，《关于
深圳证券交
易所年报问
询函回复的
公告》、
《关于深圳
四川百利天
证券交易所
恒药业股份
年报问询函
有限公司诉
2023 年 06 回复的补充
被告湖北舒 10 否 执行阶段 已调解 履行中
月 01 日 说明》、
惠涛药业有
《关于深圳
限公司买卖
证券交易所
合同纠纷
半年报问询
函回复的公
告》，公告
编号：
2023041、
2023045、
2023079
调解结果：
湖北舒惠涛
药业有限公
巨潮资讯
司于 2023
网，《关于
年 8 月 31
深圳证券交
日前向金日
易所年报问
制药（中
询函回复的
国）有限公
公告》、
司支付货款
《关于深圳
金日制药 94462.75
证券交易所
（中国）有 元，如未按
正在履行还 年报问询函
限公司诉被 期如数付
款义务，尚 2023 年 06 回复的补充
告湖北舒惠 9.45 否 已调解 款，则金日
未进入执行 月 01 日 说明》、
涛药业有限 制药(中国)
程序。 《关于深圳
公司买卖合 有限公司有
证券交易所
同纠纷 权就尚欠货
半年报问询
款及违约金
函回复的公
向人民法院
告》，公告
申请强制执
编号：
行。本案案
2023041、
件受理费
2023045、
1080.78 元
2023079
由湖北舒惠
涛药业有限
公司负担。
107
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
巨潮资讯
网，《关于
深圳证券交
易所年报问
询函回复的
公告》、
《关于深圳
证券交易所
殷红起诉湖 年报问询函
北新峰制药 已全部履行 2023 年 06 回复的补充
31.18 否 执行阶段 已判决
有限公司买 完毕 月 01 日 说明》、
卖合同纠纷 《关于深圳
证券交易所
半年报问询
函回复的公
告》，公告
编号：
2023041、
2023045、
2023079
巨潮资讯
网，《关于
深圳证券交
易所年报问
询函回复的
公告》、
《关于深圳
证券交易所
徐泽锋起诉
年报问询函
湖北新峰制
已全部履行 2023 年 06 回复的补充
药有限公司 53.53 否 执行阶段 已判决
完毕 月 01 日 说明》、
买卖合同纠
《关于深圳
纷
证券交易所
半年报问询
函回复的公
告》，公告
编号：
2023041、
2023045、
2023079
巨潮资讯
网，《关于
深圳证券交
易所年报问
湖北新峰制 询函回复的
药有限公司 公告》、
诉被告四川 2023 年 06 《关于深圳
93.44 否 已开庭 尚未判决 执行中
字库山制药 月 01 日 证券交易所
有限公司买 年报问询函
卖合同纠纷 回复的补充
说明》，公
告编号：
2023041、
2023045
湖北新峰制 判决结果： 巨潮资讯
药有限公司 四川禾泰药 2023 年 06 网，《关于
132.74 否 已判决 执行中
诉被告四川 业有限公司 月 01 日 深圳证券交
禾泰药业有 向原告湖北 易所年报问
108
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
限公司买卖 新峰制药有 询函回复的
合同纠纷 限公司支付 公告》、
货款 《关于深圳
1297405.34 证券交易所
元，并支付 年报问询函
逾期付款违 回复的补充
约金(以 说明》、
1297405.34 《关于深圳
元为基数， 证券交易所
按照日万分 半年报问询
之四的利 函回复的公
率，自 2020 告》，公告
年 9 月 26 编号：
日起支付至 2023041、
实际付清之 2023045、
日止)。本 2023079
案案件受理
费 10469
元，由四川
禾泰药业有
限公司负
担。
巨潮资讯
网，《2023
年半年度报
原告中国农
告》、《关
业发展银行
于子公司重
公安县支行
大诉讼的进
与被告湖北 2023 年 9 月
展公告》、
长江源制药 22 日，长江
《关于深圳
有限公司、 源向中国农
2023 年 10 证券交易所
长江医药控 业发展银行
月 8 日公安 2023 年 08 半年报问询
股股份有限 1,231.47 否 已撤诉 公安县支行
农发行撤 月 23 日 函回复的公
公司、罗 归还了本案
诉。 告》、《关
明、张莉、 涉及贷款的
于子公司诉
湖北长江大 全部本金和
讼的进展公
药房连锁有 利息。
告》，公告
限公司金融
编号：
借款合同纠
2023069、
纷
2023073、
2023079、
2023083
调解结果： 巨潮资讯
长江丰于 网，《2023
原告汉口银
2023 年 7 月 年半年度报
行股份有限
31 日支付截 告》、《关
公司荆门分
至 2023 年 6 于子公司重
行因金融借
月 21 日的 大诉讼的进
款合同纠纷
罚息 正在履行还 展公告》、
起诉公司及
160361.94 款义务，尚 2023 年 08 《关于深圳
子公司湖北 1,085.65 否 已调解
元；2024 年 未进入执行 月 23 日 证券交易所
长江丰医药
6 月 21 日前 程序。 半年报问询
有限公司、
逐月分期偿 函回复的公
湖北长江星
还本金 告》，公告
医药股份有
10696129.1 编号：
限公司、罗
元，并按年 2023069、
明、张莉。
利率 13.5% 2023073、
逐月支付罚 2023079
109
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
息。湖北长
江丰医药有
限公司以其
与湖北长江
大药房连锁
有限公司产
生的应收账
款继续提供
最高额质押
担保；湖北
长江星医药
股份有限公
司以其 32
条胶囊自动
生产线动产
继续提供最
高额抵押担
保；湖北长
江星医药股
份有限公
司、长江医
药控股股份
有限公司、
罗明、张莉
继续承担连
带责任保证
责任。
巨潮资讯
网，《2023
年半年度报
袁训业与长
告》、《关
江医药控股 裁决结果：
2023 年 08 于子公司重
股份有限公 53.08 否 已裁决 驳回申请人 已结案
月 23 日 大诉讼的进
司劳动人事 的仲裁请求
展公告》，
争议仲裁。
公告编号：
2023069、
2023073
巨潮资讯
原告四川瑞 网，《2023
长江星支付
宝生物科技 年半年度报
四川瑞宝生
股份有限公 已履行付款 告》、《关
物科技股份
司与被告湖 义务，并于 2023 年 08 于子公司重
31.42 否 已结案 有限公司货
北长江星医 2023 年 8 月 月 23 日 大诉讼的进
款
药股份有限 29 日结案。 展公告》，
314217.39
公司买卖合 公告编号：
元。
同纠纷。 2023069、
2023073
原告宁夏鸿 一审判决结
巨潮资讯
锦亿智能安 果：山东宁
网，《2023
全防范科技 东消防技术
年半年度报
有限公司与 有限公司内
山东宁东消 告》、《关
被告山东宁 向宁夏鸿锦
防技术有限 2023 年 08 于子公司重
东消防技术 31.91 否 已结案 亿智能安全
公司已履行 月 23 日 大诉讼的进
有限公司、 防范科技有
付款义务。 展公告》，
山东宁东消 限公司支付
公告编号：
防技术有限 工程款
2023069、
公司固原分 21.46 万
2023073
公司、董瑞 元；宁夏长
110
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
贞、宁夏长 药良生制药
药良生制药 有限公司对
有限公司、 21.46 万元
广东钜宏科 在其欠付工
技股份有限 程款范围内
公司建设工 对宁夏鸿锦
程分包合同 亿智能安全
纠纷。 防范科技有
限公司承担
付款责任；
驳回其他诉
讼请求。二
审判决结
果：维持原
判。
巨潮资讯
网，《2023
调解结果：
年半年度报
启澜激光于
告》、《关
2024 年 4 月
原告彭宣启 于子公司重
30 日前一次
与被告江苏 大诉讼的进
性支付彭宣
启澜激光科 展公告》、
启
技有限公 2023 年 08 《关于深圳
94.11 否 已调解 356933.07 按约履行中
司、河北羿 月 23 日 证券交易所
元；羿珩科
珩科技有限 半年报问询
技于 2024
责任公司劳 函回复的公
年 1 月 30
动争议。 告》，公告
日前一次性
编号：
支付彭宣启
2023069、
180000 元。
2023073、
2023079
巨潮资讯
网，《2023
申请人中甄 调解结果： 年半年度报
住工建设科 安博制药于 告》、《关
技（湖北） 2024 年 3 月 于子公司重
有限公司与 30 日前分期 大诉讼的进
被申请人湖 向中甄住工 展公告》、
按约履行
北安博制药 建设科技 2023 年 08 《关于深圳
3,161.38 是 已调解 中，未进入
有限公司、 （湖北）有 月 23 日 证券交易所
执行程序
罗明、通号 限公司支付 半年报问询
建设集团有 各类款项合 函回复的公
限公司湖北 计 告》，公告
分公司工程 34,482,100 编号：
合同纠纷。 元。 2023069、
2023073、
2023079
原告深圳市
生命力生物
巨潮资讯
保健科技有
网，《关于
限公司诉被
深圳证券交
告湖北舒惠
未进入执行 2023 年 09 易所半年报
涛药业有限 49.02 否 已开庭 未判决
程序。 月 14 日 问询函回复
公司、湖北
的公告》，
长江星医药
公告编号：
股份有限公
2023079
司合同纠
纷。
111
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
2024 年 3 月
28 日长江
原告武汉世
星、长江
纪白马系统
源、新峰制
工程有限公
药与武汉世
司诉被告湖 调解结果： 巨潮资讯
纪白马系统
北长江源制 长江星、长 网，《关于
工程有限公
药有限公 江源、新峰 深圳证券交
司签署《执
司、湖北长 制药向武汉 2023 年 09 易所半年报
747 否 已调解 行和解协
江星医药股 世纪白马系 月 14 日 问询函回复
议》，约定
份有限公 统工程有限 的公告》，
2025 年 1 月
司、湖北新 公司支付 公告编号：
30 日前分期
峰制药有限 747 万元。 2023079
向武汉世纪
公司建设工
白马系统工
程施工合同
程有限公司
纠纷。
支付 747 万
元。
判决结果：
原告九州通
舒惠涛向原
医药集团股
告九州通医 巨潮资讯
份有限公司
药集团股份 网，《关于
诉被告湖北
有限公司支 深圳证券交
舒惠涛药业
付货款 2023 年 09 易所半年报
有限公司、 92.64 否 已判决 执行中
926404.80 月 14 日 问询函回复
罗明、湖北
元及相应利 的公告》，
长江星医药
息；罗明、 公告编号：
股份有限公
长江星承担 2023079
司买卖合同
连带清偿责
纠纷。
任。
调解结果：
原告九州通 舒惠涛于
医药集团股 2023 年 11
巨潮资讯
份有限公司 月 25 日前
网，《关于
与被告湖北 分期向九州
深圳证券交
舒惠涛药业 通医药集团
2023 年 09 易所半年报
有限公司、 1,567.82 否 已调解 股份有限公 履行中
月 14 日 问询函回复
罗明、湖北 司付清货款
的公告》，
长江星医药 15678164
公告编号：
股份有限公 元，长江
2023079
司买卖合同 星、罗明承
纠纷。 担连带清偿
责任。
调解结果：
长江丰于 巨潮资讯
原告武汉市
2023 年 9 月 网，《关于
南方药品有
8 日之前一 深圳证券交
限公司诉被
次性向武汉 2023 年 09 易所半年报
告湖北长江 7.91 否 已调解 履行中
市南方药品 月 14 日 问询函回复
丰医药有限
有限公司支 的公告》，
公司买卖合
付货款及利 公告编号：
同纠纷。
息共 79112 2023079
元。
原告重庆北 判决结果： 巨潮资讯
新融建建设 安博制药向 网，《重大
工程有限公 原告重庆北 2023 年 12 诉讼的进展
3,000 是 已判决 执行中
司与被告湖 新融建建设 月 01 日 公告》，公
北安博制药 工程有限公 告编号：
有限公司、 司退还履约 2023095
112
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
浙江光信工 保证金 3000
程担保集团 万元并支付
有限公司的 逾期付款违
施工合同纠 约金（以本
纷。 金 3000 万
元为基数，
按年利率
7.1%自 2023
年 7 月 19
日计算至实
际清偿之日
止）；案件
受理费减半
收取
96833.7
元、保全费
5000 元，由
被告湖北安
博制药有限
公司负担。
原告东台市
璐璐佳钢材
贸易有限公
司与被告湖
北长江星医
药股份有限
公司、中铁
一局集团有 巨潮资讯
限公司、中 网，《重大
铁一局集团 未进入执行 2023 年 12 诉讼的进展
500 是 已开庭 未判决
有限公司第 程序。 月 01 日 公告》，公
三工程分三 告编号：
分公司、江 2023095
苏双巨钢材
贸易有限公
司、长江医
药控股股份
有限公司的
票据追索权
纠纷。
调解结果：
长药良生于
原告武汉天
2023 年 12
创众鑫模型 巨潮资讯
月 30 日之
设计有限公 网，《重大
前向武汉天
司与被告宁 2023 年 12 诉讼的进展
14.4 否 已调解 创众鑫模型 履行中
夏长药良生 月 01 日 公告》，公
设计有限公
制药有限公 告编号：
司支付合同
司承揽合同 2023095
尾款
纠纷。
144,000
元。
原告安徽涡 判决结果： 巨潮资讯
河建工集团 安博制药退 网，《关于
有限公司与 还安徽涡河 子公司重大
2024 年 04
被告湖北安 3,058.8 是 已判决 履约保证金 执行中 诉讼的进展
月 16 日
博制药有限 3000 万元并 公告》，公
公司、中化 支付逾期付 告编号：
学建筑工程 款违约金， 2024011
113
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
有限公司、 向安徽涡河
长药控股的 支付诉讼财
合同纠纷。 产保全保险
费用 24800
元、律师费
280000 元及
差旅费
7325.02
元，长药控
股承担连带
保证责任；
中化学建筑
工程有限公
司对履约保
证金及逾期
付款违约金
在安博制药
财产依法强
制执行后仍
不能履行的
部分承担保
证责任；案
件受理费
191800 元及
保全费 5000
元由安博制
药、长药控
股负担。
原告刘冠麟
与被告湖北 判决结果：
坤旭建设工 坤旭公司、
程有限公 长江大药 巨潮资讯
司、湖北长 房、俞海 网，《关于
江大药房连 军、罗明、 子公司重大
已履行付款 2024 年 04
锁有限公 360.19 否 已结案 伟创公司偿 诉讼的进展
义务。 月 16 日
司、俞海 还刘冠麟借 公告》，公
军、罗明、 款本金及利 告编号：
湖北长江伟 息共 2024011
创中药城有 1082938.25
限公司的合 元。
同纠纷。
判决结果：
新峰制药内
向中小微融
原告湖北省 资公司偿还
中小微企业 代偿款
融资担保有 4000000 巨潮资讯
限公司与被 元，向中小 网，《关于
告湖北新峰 微融资公司 子公司重大
2024 年 04
制药有限公 400 否 已判决 支付资金占 执行中 诉讼的进展
月 16 日
司、湖北长 用利息（以 公告》，公
江星医药股 4000000 元 告编号：
份有限公司 为基数，自 2024011
的追偿权纠 2023 年 6 月
纷。 15 日起，按
全国银行间
同业拆借中
心公布的一
114
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
年期贷款市
场报价利率
标准，分段
计算至清偿
之日止）；
长江星承担
连带偿还责
任。
原告武汉生
乐科贸有限
巨潮资讯
公司与被告
网，《关于
湖北永瑞元
子公司重大
医药有限公 2024 年 4 月 未进入执行 2024 年 04
7.1 是 未判决 诉讼的进展
司、湖北长 16 日开庭 程序。 月 16 日
公告》，公
江星医药股
告编号：
份有限公司
2024011
的买卖合同
纠纷。
调解结果：
长药良生向
固原市原州
区汇泉厨具
销售中心支
付 280883.6
元，如逾期
未支付，则
原告固原市 长药良生向
原州区汇泉 固原市原州
巨潮资讯
厨具销售中 区汇泉厨具
网，《关于
心与被告宁 销售中心支
子公司重大
夏长药良生 付厨房设备 2024 年 04
48.09 是 已调解 履行中 诉讼的进展
例药有限公 款 280883.6 月 16 日
公告》，公
司、长江医 元、违约金
告编号：
药控股股份 200000 元，
2024011
有限公司的 共计
合同纠纷。 480883.6
元；案件受
理费减半收
取 4257
元、保全费
2924 元、保
险费 961.77
元由长药良
生负担。
调解结果：
长江源于
2023 年 10
月 30 日前
巨潮资讯
分期支付
原告关振敏 网，《关于
3000000
与被告湖北 子公司重大
元，本案诉 2024 年 04
长江源制药 300 否 已调解 履行中 诉讼的进展
讼费 30800 月 16 日
有限公司的 公告》，公
元、律师费
合同纠纷。 告编号：
30000 元、
2024011
案件受理费
15400 元，
由长江源负
担。
115
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
调解结果：
罗明、湖北
新峰制药有
限公司向李
原告李勇刚
勇刚支付
与被告罗 巨潮资讯
5294277.98
明、湖北新 网，《关于
元；案件受
峰制药有限 子公司重大
理费减半收 2024 年 04
公司、湖北 736.54 否 已调解 履行中 诉讼的进展
取 31679 月 16 日
长江源制药 公告》，公
元，财产保
有限公司买 告编号：
全费 5000
卖合同纠 2024011
元均由被告
纷。
罗明、湖北
新峰制药有
限公司承
担。
原告湖北药
商通药业有
限公司与被
告湖北长江
丰医药有限
公司、湖北
长江星医药
股份有限公
司买卖合同
纠纷。原告
湖北药商通
药业有限公
司与被告一
长江丰于
2022 年 3 月
1 日签订购
销合同，约
定货款每月
实销实结。
2022 年 4 月
到 9 月，原 2024 年 4 月
27.74 否 未判决 未判决
告累计向被 22 日开庭。
告一供应药
品价值
285498.4 元
并开具发
票。2023 年
12 月 23 日
将未销售完
的 11186.80
元药品退还
给原告，尚
欠原告
274311.60
元未付。诉
讼请求：
1、判令被
告一支付货
款人民币
274311.60
元；2、判
令被告一支
116
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
付逾期利息
暂计算为
3111.37 元
（以
274311.60
元为基数，
按照同期
LPR3.45%为
基础加计
50%后，从
2023 年 12
月 23 日起
暂计算至
2024 年 3 月
12 日，实际
计算至本息
清偿完毕之
日止）；
3、判令被
告二对以上
被告一应付
的货款及逾
期利息承担
连带责任；
4、判令两
被告承担本
案全部诉讼
费用。
十二、处罚及整改情况
适用 □不适用
名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引
巨潮资讯网，
《关于收到山
2022 年至 中国证监会采
2023 年 09 月 东证监局警示
李金凤 董事 2023 年信息披 取行政监管措 出具警示函
14 日 函的公告》，
露违规 施
公告编号：
2023080
巨潮资讯网，
《关于收到山
2022 年至 中国证监会采
2023 年 09 月 东证监局警示
罗明 高级管理人员 2023 年信息披 取行政监管措 出具警示函
14 日 函的公告》，
露违规 施
公告编号：
2023080
巨潮资讯网，
《关于收到山
2022 年至 中国证监会采
2023 年 09 月 东证监局警示
宁潞宏 高级管理人员 2023 年信息披 取行政监管措 出具警示函
14 日 函的公告》，
露违规 施
公告编号：
2023080
巨潮资讯网，
2022 年至 中国证监会采 《关于收到山
长江医药控股 2023 年 09 月
其他 2023 年信息披 取行政监管措 出具警示函 东证监局警示
股份有限公司 14 日
露违规 施 函的公告》，
公告编号：
117
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
2023080
深圳证券交易
所网站，网址
https://www.
szse.cn/,
《关于对长江
2022 年至
被证券交易所 给予通报批评 2023 年 10 月 医药控股股份
李金凤 董事 2023 年信息披
采取纪律处分 的处分 12 日 有限公司及相
露违规
关当事人给予
通报批评处分
的决定》，深
证上〔2023〕
956 号
深圳证券交易
所网站，网址
https://www.
szse.cn/,
《关于对长江
2022 年至
被证券交易所 给予通报批评 2023 年 10 月 医药控股股份
罗明 高级管理人员 2023 年信息披
采取纪律处分 的处分 12 日 有限公司及相
露违规
关当事人给予
通报批评处分
的决定》，深
证上〔2023〕
956 号
深圳证券交易
所网站，网址
https://www.
szse.cn/,
《关于对长江
2022 年至
被证券交易所 给予通报批评 2023 年 10 月 医药控股股份
宁潞宏 高级管理人员 2023 年信息披
采取纪律处分 的处分 12 日 有限公司及相
露违规
关当事人给予
通报批评处分
的决定》，深
证上〔2023〕
956 号
深圳证券交易
所网站，网址
https://www.
szse.cn/,
《关于对长江
2022 年至
长江医药控股 被证券交易所 给予通报批评 2023 年 10 月 医药控股股份
其他 2023 年信息披
股份有限公司 采取纪律处分 的处分 12 日 有限公司及相
露违规
关当事人给予
通报批评处分
的决定》，深
证上〔2023〕
956 号
董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况
□适用 不适用
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
适用 □不适用
118
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
1、报告期内，公司存在未履行的法院生效判决，详见本报告“第六节 重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”部
分。
2、报告期内，公司存在债务到期未清偿等情况，具体如下：
担保实
序 被担保 实际担保金 担保 被担保债务 逾期 逾期债务余
际发生 担保物 债权人
号 人 额（万元） 类型 逾期日期 原因 额（万元）
日期
宁夏长 宁夏六盘
2022 年
药良生 连带责任保 山交通集 2022 年 2 未按时偿还
1 1 月 24 1,500 无 1,753.85
制药有 证担保 团有限公 月 23 日 借款
日
限公司 司
湖北安
2022 年 安徽涡河
博制药 连带责任保 2023 年 3 未按时退还
2 9 月 13 3,108 无 建工集团 2,888
有限公 证担保 月 26 日 工程保证金
日 有限公司
司
湖北长江星医
湖北长 药股份有限公 汉口银行
2022 年 连带责任保
江丰医 司动产、湖北 股份有限 2023 年 5 未按时偿还
3 5月7 1,320 证担保、抵 137.43
药有限 长江丰医药有 公司荆门 月7日 银行借款
日 押质押担保
公司 限公司应收账 分行
款
湖北长 湖北公安
2022 年
江丰医 连带责任保 农村商业 2024 年 4 未按时偿还
4 3月1 1,840 无 1,840
药有限 证担保 银行股份 月 10 日 银行借款
日
公司 有限公司
湖北长 公安县产
2022 年
江源制 连带责任保 城发展集 2023 年 11 未按时偿还
5 12 月 19 3,331.44 无 3,624.97
药有限 证担保 团有限公 月 30 日 借款
日
公司 司
未按时向债
湖北长 公安县产
2023 年 连带责任保 权人偿还其
江源制 城发展集 2023 年 12
6 7 月 26 1,912.92 证担保、抵 无 为长江源承 120.61
药有限 团有限公 月 31 日
日 押担保 担的连带保
公司 司
证责任款项
湖北长 湖北公安
2022 年
江源制 连带责任保 农村商业 2024 年 4 未按时偿还
7 3月1 1,310 无 1,310
药有限 证担保 银行股份 月 10 日 银行借款
日
公司 有限公司
合计 14,322.36 11,674.86
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
适用 □不适用
关联 占同 获批 可获
关联 是否 关联
关联 关联 关联 关联 交易 类交 的交 得的
关联 交易 超过 交易 披露 披露
交易 交易 交易 交易 金额 易金 易额 同类
关系 定价 获批 结算 日期 索引
方 类型 内容 价格 （万 额的 度 交易
原则 额度 方式
元） 比例 （万 市价
119
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
元）
上市
公司
的关
与同
湖北 联自 向关
类交
金缔 然人 联人 银行
产品 市场 市场 易市
药业 直接 采购 41.35 0.31% 3,000 否 转账
采购 定价 价格 价相
有限 或者 原材 结算
差不
公司 间接 料
大
控制
的法
人
上市
公司
的关
向关 与同
湖北 联自
联人 类交
金缔 然人 银行
销售 产品 市场 市场 10,00 易市
药业 直接 3.08 0.02% 否 转账
产 销售 定价 价格 0 价相
有限 或者 结算
品、 差不
公司 间接
商品 大
控制
的法
人
上市
公司
湖北 的关
向关 与同
茉莉 联自
联人 类交
大药 然人 银行
销售 产品 市场 市场 易市
房连 直接 0 0.00% 1,500 否 转账
产 销售 定价 价格 价相
锁有 或者 结算
品、 差不
限公 间接
商品 大
司 控制
的法
人
上市
公司
湖北 的关
向关 与同
长江 联自
联人 类交
大药 然人 银行
销售 产品 市场 市场 易市
房连 直接 8.06 0.06% 1,000 否 转账
产 销售 定价 价格 价相
锁有 或者 结算
品、 差不
限公 间接
商品 大
司 控制
的法
人
上市
公司
湖北
的关
长江 向关 与同
联自
大药 联人 类交
然人 银行
房连 销售 产品 市场 市场 169.3 易市
直接 1.31% 500 否 转账
锁武 产 销售 定价 价格 3 价相
或者 结算
汉有 品、 差不
间接
限公 商品 大
控制
司
的法
人
湖北 上市 向关 产品 市场 市场 2,205 17.01 7,000 否 银行 与同
120
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
舒惠 公司 联人 销售 定价 价格 .12 % 转账 类交
涛社 的关 销售 结算 易市
区药 联自 产 价相
房连 然人 品、 差不
锁有 直接 商品 大
限公 或者
司及 间接
其关 控制
联方 的法
人
2,426 23,00
合计 -- -- -- -- -- -- -- --
.94 0
大额销货退回的详细情况 无
实际发生额与预计金额存在较大差异，原因如下：湖北金缔药业有限公司迁址后，日
按类别对本期将发生的日常关联
常经营活动受到影响，导致产品采购和销售减少；湖北长江大药房连锁有限公司、湖
交易进行总金额预计的，在报告
北长江大药房连锁武汉有限公司、湖北好药师舒惠涛社区药房连锁有限公司、湖北茉
期内的实际履行情况（如有）
莉大药房连锁有限公司受市场情况影响经营不佳，关闭部分门店。
交易价格与市场参考价格差异较
不适用
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
适用 □不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
是 □否
应收关联方债权
是否存在 本期新增 本期收回
期初余额 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 非经营性 金额（万 金额（万 利率
（万元） （万元） （万元）
资金占用 元） 元）
湖北长江 公司原董
大药房连 事总经理
资金占用 是 0 17,966.2 0 0.00% 0 17,966.2
锁有限公 实际控制
司 的企业
关联债权对公司经营
公司已通过董事会审议，已提交股东大会审议，审议通过后生效，预计一个月内解决。资金占
成果及财务状况的影
用给公司造成的损失由资金占用方承担，没有给公司造成损失。
响
应付关联方债务
期初余额 本期新增 本期归还 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 利率
（万元） 金额（万 金额（万 （万元） （万元）
121
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
元） 元）
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
适用 □不适用
1、根据公司控股孙公司湖北舒惠涛药业有限公司（以下简称“舒惠涛”）实际经营情况，公司关联法人湖北茉莉大药
房连锁有限公司（以下简称“茉莉大药房”）向舒惠涛提供财务资助，资助金额 8,108,240.19 元。该项财务资助为无偿借
款，用于归还舒惠涛的银行借款。
2、公司关联法人茉莉大药房向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市江夏区支行（以下简称“邮储银行”）申请借款
额度 809.20 万元，借款额度存续期 96 月，单笔借款期限（自单笔借款提款日起至约定的还款日止）最长为 36 个月。茉莉
大药房股东王浩先生、公司董事张兰女士为上述借款提供连带责任保证担保。公司控股孙公司舒惠涛为上述借款提供连带
责任保证担保和抵押担保。茉莉大药房就本次关联担保事项向舒惠涛提供反担保。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
关于关联方为控股孙公司提供财务资
2023 年 07 月 12 日 巨潮资讯网，公告编号：2023050
助的公告
关于控股孙公司为关联方提供担保的
2023 年 07 月 12 日 巨潮资讯网，公告编号：2023051
公告
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 不适用
122
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
适用 □不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
湖北茉
湖北茉
莉大药 2023.7.
莉大药 2023 年 2023 年
舒惠涛 房连锁 12-
房连锁 07 月 12 809.2 07 月 07 809.2 抵押 否 是
不动产 有限公 2026.7.
有限公 日 日
司提供 11
司
反担保
长江
2023.11
2023 年 2023 年 源、湖
长药控 .28-
11 月 30 30,000 11 月 28 30,000 质押 北新峰 否 否
股 2025.11
日 日 的应收
.26
账款
报告期内审批的对 报告期内对外担保
外担保额度合计 30,809.2 实际发生额合计 16,252.93
（A1） （A2）
报告期末已审批的 报告期末实际对外
对外担保额度合计 30,809.2 担保余额合计 16,252.93
（A3） （A4）
公司对子公司的担保情况
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
湖北长 2022.12
2022 年 2022 年
江源制 连带责 .19-
04 月 28 20,000 12 月 19 800 否 否
药有限 任保证 2023.11
日 日
公司 .30
湖北长 2022.12
2022 年 2022 年
江源制 2,531.4 连带责 .19-
04 月 28 20,000 12 月 19 否 否
药有限 4 任保证 2023.11
日 日
公司 .30
湖北长 2023.7.
2023 年 2023 年 长江源
江源制 1,912.9 连带责 26-
04 月 28 20,000 07 月 26 提供反 否 否
药有限 2 任保证 2024.11
日 日 担保
公司 .30
湖北长 2023.9.
2023 年 2023 年 长江源
江源制 连带责 25-
04 月 28 20,000 09 月 25 473.9 提供反 否 否
药有限 任保证 2028.9.
日 日 担保
公司 25
湖北长
2022.1.
江星医 2021 年 2022 年
连带责 26-
药股份 04 月 28 15,000 01 月 26 9,600 是 否
任保证 2023.1.
有限公 日 日
25
司
123
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
湖北长
2022.1.
江星医 2022 年 2022 年
连带责 13-
药股份 04 月 28 45,000 05 月 30 18,950 否 否
任保证 2023.1.
有限公 日 日
22
司
湖北长
2022.5.
江星医 2022 年 2022 年
连带责 30-
药股份 04 月 28 45,000 05 月 30 760 是 否
任保证 2023.5.
有限公 日 日
30
司
湖北长
2023.1.
江星医 2022 年 2023 年
连带责 25-
药股份 04 月 28 45,000 01 月 20 9,600 是 否
任保证 2023.12
有限公 日 日
.24
司
湖北长
2023.4.
江星医 2022 年 2023 年 长江星
连带责 6-
药股份 04 月 28 45,000 04 月 06 3,000 提供反 是 否
任保证 2023.8.
有限公 日 日 担保
20
司
湖北长
2023.9.
江星医 2023 年 2023 年 长江星
连带责 20-
药股份 04 月 28 35,000 09 月 20 1,300 提供反 否 否
任保证 2024.9.
有限公 日 日 担保
19
司
湖北长
2023.12
江星医 2023 年 2023 年 长江星
连带责 .18-
药股份 04 月 28 35,000 12 月 18 9,600 提供反 否 否
任保证 2024.12
有限公 日 日 担保
.17
司
湖北安 2022.9.
2022 年 2022 年
博制药 连带责 13-
04 月 28 3,108 09 月 13 3,108 否 否
有限公 任保证 2023.3.
日 日
司 12
湖北安 2023.8.
2023 年 2023 年 安博制
博制药 1,526.6 连带责 14-
04 月 28 50,000 08 月 14 药提供 是 否
有限公 3 任保证 2024.2.
日 日 反担保
司 13
湖北长 2021.11
2021 年 2021 年 长江丰
江丰医 连带责 .19-
10 月 29 10,000 11 月 19 9,800 提供反 否 否
药有限 任保证 2026.11
日 日 担保
公司 .19
湖北长 2022.5.
2022 年 2022 年
江丰医 连带责 7-
04 月 28 10,000 05 月 07 1,320 否 否
药有限 任保证 2023.5.
日 日
公司 7
宁夏长 2022/1/
2021 年 2022 年
药良生 连带责 24-
04 月 28 20,000 01 月 24 1,500 否 否
制药有 任保证 2022/2/
日 日
限公司 23
宁夏长 2022.1.
2021 年 2022 年
药良生 连带责 27-
04 月 28 20,000 01 月 24 7,000 否 否
制药有 任保证 2027.1.
日 日
限公司 26
宁夏长 2022 年 2022 年 2022.6.
连带责
药良生 04 月 28 20,000 06 月 23 500 23- 是 否
任保证
制药有 日 日 2023.12
124
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
限公司 .20
宁夏长 2023.12
2023 年 2023 年
药良生 连带责 .13-
04 月 28 20,000 12 月 13 12,000 否 否
制药有 任保证 2024.12
日 日
限公司 .12
宁夏长 2023.12
2023 年 2023 年
药良生 连带责 .29-
04 月 28 30,000 12 月 29 500 否 否
制药有 任保证 2024.12
日 日
限公司 .28
宁夏长
药良生 2023.8.
2023 年 2023 年
制药有 连带责 31-
04 月 28 10,000 08 月 31 750 是 否
限公 任保证 2023.11
日 日
司、罗 .30
明
报告期内审批对子 报告期内对子公司
公司担保额度合计 157,000 担保实际发生额合 60,963
（B1） 计（B2）
报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 157,000 实际担保余额合计 80,796
合计（B3） （B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
湖北长 长江源 2019.8.
2019 年 抵押、
江源制 长江星 不动产 26-
35,000 08 月 26 35,000 连带责 否 否
药有限 不动产 抵押反 2029.8.
日 任保证
公司 担保 25
湖北长 2022.3.
2022 年 长江源
江源制 连带责 10-
1,310 03 月 01 1,310 提供反 否 否
药有限 任保证 2024.4.
日 担保
公司 10
长江星
湖北长 2022.5.
2021 年 动产、
江丰医 抵押、 7-
1,320 11 月 22 1,320 长江丰 无 否 否
药有限 质押 2023.5.
日 应收账
公司 7
款
湖北长 2022.3.
2022 年 长江丰
江丰医 连带责 10-
1,840 03 月 01 1,840 提供反 否 否
药有限 任保证 2024.4.
日 担保
公司 10
湖北长 2021.11
2021 年 长江丰
江丰医 长江源 .19-
9,800 11 月 19 9,800 抵押 提供反 否 否
药有限 不动产 2026.11
日 担保
公司 .19
宁夏长 2022.1.
2022 年
药良生 连带责 27-
7,000 01 月 24 7,000 否 否
制药有 任保证 2027.1.
日
限公司 27
湖北长 长江丰
2022.1.
江星医 2022 年 不动
13-
药股份 18,950 01 月 13 18,950 抵押 产、长 无 否 否
2023.1.
有限公 日 江源不
22
司 动产
125
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
报告期内审批对子 报告期内对子公司
公司担保额度合计 80,000 担保实际发生额合 6,831.58
（C1） 计（C2）
报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 80,000 实际担保余额合计 39,681.18
合计（C3） （C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保 报告期内担保实际
额度合计 267,809.2 发生额合计 84,047.51
（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）
报告期末已审批的 报告期末实际担保
担保额度合计 267,809.2 余额合计 136,730.11
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资
700.74%
产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
809.2
的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
37,068
保对象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 37,877.2
对未到期担保合同，报告期内发生担保责
报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的担保金额
任或有证据表明有可能承担连带清偿责任
为 33,272.36 万元。
的情况说明（如有）
2023 年 7 月 7 日舒惠涛签署了向茉莉大药房提供关联担保的合同，2023 年
违反规定程序对外提供担保的说明（如 7 月 11 日舒惠涛向中国邮政储蓄银行抵押了房产和土地用于向茉莉大药房
有） 提供抵押担保。2023 年 7 月 27 日，公司 2023 年第三次临时股东大会批准
该事项。
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
126
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
十六、其他重大事项的说明
□适用 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
适用 □不适用
1、公司与江陵县人民政府授权的投资主体江陵县享发实业有限公司（以下简称“享发实业”）在湖北江陵经济开发区
开展药用辅料新材料项目（以下简称“项目”或“本项目”）建设，计划总投资为 16 亿元人民币。2022 年 6 月 22 日，本
项目获得公司 2022 年第一次临时股东大会批准。2022 年 8 月 9 日，公司设立全资子公司湖北安博制药有限公司（以下简
称“安博制药”）作为本项目的项目公司。2023 年 5 月 5 日，公司 2023 年第二次临时股东大会授权公司经营管理层具体
办理本项目的相关事项。本报告期内，公司将安博制药 31.25%的股份无偿转让给享发实业，并已完成工商变更登记。同
时，享发实业将 233,172.97 平方米工业用地通过转移登记方式变更到安博制药名下，初步约定上述土地使用权作价
60,035,115.88 元。截至本公告披露日，公司向安博制药实缴出资 6,259 万元。
详情参见公司分别于 2022 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 22 日、2022 年 8 月 10 日、2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 6 日
披露于巨潮资讯网的《关于公司投资建设项目的公告》（公告编号：2022-049）、《2022 年第一次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2022-065）、《关于全资子公司取得营业执照暨投资建设项目进展的公告》（公告编号：2022-080）、
《关于提请股东大会授权办理药用辅料新材料项目相关事项的公告》（公告编号：2023-018）、《2023 年第二次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2023-037）、《关于投资建设药用辅料新材料项目进展的公告》（公告编号：2023-038）。
2、2023 年 7 月 11 日，长药控股与杨崇民、龚坚康、郑旭初、王右福签署《关于苏州瑞光电子科技股份有限公司股份
转让合同》，以 1 元/股的价格收购苏州瑞光 150 万股股份，占苏州瑞光总股本的 30%。
127
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限 - -
4,170,85
售条件股 1.19% 4,170,85 4,170,85 0 0.00%
4
份 4 4
1、国
家持股
2、国
有法人持
股
3、其 - -
4,170,85
他内资持 1.19% 4,170,85 4,170,85 0 0.00%
4
股 4 4
其
中：境内
法人持股
境内 - -
4,170,85
自然人持 1.19% 4,170,85 4,170,85 0 0.00%
4
股 4 4
4、外
资持股
其
中：境外
法人持股
境外
自然人持
股
二、无限
346,165, 4,170,85 4,170,85 350,336,
售条件股 98.81% 100.00%
258 4 4 112
份
1、人
346,165, 4,170,85 4,170,85 350,336,
民币普通 98.81% 100.00%
258 4 4 112
股
2、境
内上市的
外资股
3、境
外上市的
外资股
4、其
128
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
他
三、股份 350,336, 350,336,
100.00% 0 0 100.00%
总数 112 112
股份变动的原因
适用 □不适用
报告期内高管锁定股减少 4,170,854 股。
股份变动的批准情况
□适用 不适用
股份变动的过户情况
□适用 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 不适用
2、限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期增加限售 本期解除限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
高管锁定股变
李延昭 1,125 1,125 0 0 无
动
高管锁定股变
冯军智 4,169,654 4,169,654 0 0 无
动
高管锁定股变
唐玉春 75 75 0 0 无
动
合计 4,170,854 4,170,854 0 0 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用 不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用 不适用
129
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报
报告期 告披露
末表决 日前上
年度报 持有特
权恢复 一月末
告披露 别表决
报告期 的优先 表决权
日前上 权股份
末普通 股股东 恢复的
15,390 一月末 17,974 0 0 的股东 0
股股东 总数 优先股
普通股 总数
总数 （如 股东总
股东总 （如
有） 数（如
数 有）
（参见 有）
注 9） （参见
注 9）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
报告期 持有有 持有无 质押、标记或冻结情况
报告期
股东名 股东性 持股比 内增减 限售条 限售条
末持股
称 质 例 变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
长兴盛
境内非 -
世丰华 35,423, 35,423,
国有法 10.11% 21,710, 0 质押 16,101,700
商务有 600.00 600.00
人 000
限公司
上海驭
聪资产
管理有
限公司
21,000, 21,000, 21,000,
－驭聪 其他 5.99% 0 不适用 0
000.00 000 000.00
天顺贰
号私募
证券投
资基金
境内自 17,681, 17,681,
刘丽丽 5.05% 0 0 不适用 0
然人 253.00 253.00
寿光市 质押 4,000,000
境内非
康跃投 13,516, 13,516,
国有法 3.86% 0 0
资有限 747.00 747.00 冻结 9,500,000
人
公司
中信证
券股份 国有法 4,402,6 4,159,8 4,402,6
1.26% 0 不适用 0
有限公 人 47.00 17 47.00
司
西藏博
恩资产
管理有
限公司
3,613,8 - 3,613,8
－博恩 其他 1.03% 0 不适用 0
25.00 100,000 25.00
添富 7
号私募
证券投
资基金
李臣林 境内自 0.67% 2,331,4 776,550 0 2,331,4 不适用 0
130
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
然人 50.00 50.00
境内自 2,225,5 2,225,5
李玉芳 0.64% 34,500 0 不适用 0
然人 05.00 05.00
青岛三
境内非
和泰投 2,180,0 2,180,0
国有法 0.62% 630,000 0 不适用 0
资有限 00.00 00.00
人
公司
境内自 1,998,3 1,998,3 1,998,3
陈应军 0.57% 0 不适用 0
然人 00.00 00 00.00
战略投资者或一般
法人因配售新股成
为前 10 名股东的情 不适用
况（如有）（参见
注 4）
除长兴盛世丰华企业商务有限公司报告期内为公司控股股东，长兴盛世丰华企业商务有限公司与
上述股东关联关系 上海驭聪资产管理有限公司－驭聪天顺贰号私募证券投资基金为一致行动人，刘丽丽为公司持股
或一致行动的说明 5%以上的股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/
受托表决权、放弃 不适用
表决权情况的说明
前 10 名股东中存在
回购专户的特别说
不适用
明（如有）（参见
注 10）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
长兴盛世丰华商务
35,423,600 人民币普通股 35,423,600
有限公司
上海驭聪资产管理
有限公司－驭聪天
21,000,000 人民币普通股 21,000,000
顺贰号私募证券投
资基金
刘丽丽 17,681,253 人民币普通股 17,681,253
寿光市康跃投资有
13,516,747 人民币普通股 13,516,747
限公司
中信证券股份有限
4,402,647 人民币普通股 4,402,647
公司
西藏博恩资产管理
有限公司－博恩添
3,613,825 人民币普通股 3,613,825
富 7 号私募证券投
资基金
李臣林 2,331,450 人民币普通股 2,331,450
李玉芳 2,225,505 人民币普通股 2,225,505
青岛三和泰投资有
2,180,000 人民币普通股 2,180,000
限公司
陈应军 1,998,300 人民币普通股 1,998,300
前 10 名无限售流通
股股东之间，以及 除长兴盛世丰华企业商务有限公司报告期内为公司控股股东，长兴盛世丰华企业商务有限公司与
前 10 名无限售流通 上海驭聪资产管理有限公司－驭聪天顺贰号私募证券投资基金为一致行动人，刘丽丽为公司持股
股股东和前 10 名股 5%以上的股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管
东之间关联关系或 理办法》规定的一致行动人。
一致行动的说明
参与融资融券业务 股东西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富 7 号私募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客
131
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
股东情况说明（如 户信用交易担保证券账户持有 3,613,825 股。股东李臣林除通过普通证券账户持有 1,197,150 股
有）（参见注 5） 外，还通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,134,300 股，合计持有
2,331,450 股。
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前十名股东较上期发生变化
适用 □不适用
单位：股
前十名股东较上期末发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及
股东名称（全 本报告期新增/退 期末转融通出借股份且尚未归还数量 转融通出借股份且尚未归还的股份数
称） 出 量
数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例
上海驭聪资产管
理有限公司－驭
新增 0 0.00% 21,000,000 5.99%
聪天顺贰号私募
证券投资基金
中信证券股份有
新增 0 0.00% 4,402,647 1.26%
限公司
青岛三和泰投资
新增 0 0.00% 2,180,000 0.62%
有限公司
陈应军 新增 0 0.00% 1,998,300 0.57%
芜湖远澈泉历投
资中心（有限合 退出 0 0.00% 0 0.00%
伙）
冯军智 退出 0 0.00% 0 0.00%
黄少雄 退出 0 0.00% 0 0.00%
武瑞生 退出 0 0.00% 0 0.00%
公司是否具有表决权差异安排
□适用 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
法定代表人/单位负责
控股股东名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
人
长兴盛世丰华商务有 项目策划与公关服
宁新江 2019 年 12 月 27 日 91440300MA5G159C5L
限公司 务；企业形象策划。
控股股东报告期内控
股和参股的其他境内
除本公司外，无控股和参股其他境内外上市公司。
外上市公司的股权情
况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
132
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
是否取得其他国家或地区居
实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍
留权
吴敏文 本人 中国 否
宁新江 本人 中国 否
吴敏文现任盛世景资产管理集团股份有限公司董事长、法定代表人宁新江现任盛世景资
主要职业及职务 产管理集团股份有限公司董事、财务负责人，长兴盛世丰华企业商务有限公司执行董
事、总经理、法定代表人。
过去 10 年曾控股的境内外
除本公司外，无控股其他境内外上市公司。
上市公司情况
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%
□适用 不适用
133
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
5、其他持股在 10%以上的法人股东
□适用 不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 不适用
134
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
第八节 优先股相关情况
□适用 不适用
报告期公司不存在优先股。
135
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
第九节 债券相关情况
□适用 不适用
136
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
带强调事项段的无保留意见、带持续经营重大不确定性段
审计意见类型
落的无保留意见
审计报告签署日期 2024 年 04 月 28 日
审计机构名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 中审亚太审字(2024)004933 号
注册会计师姓名 庄盛旺、臧其冠
审计报告正文
审计报告
中审亚太审字(2024)004933 号
长江医药控股股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了长江医药控股股份有限公司（以下简称“长药控股”）财务报表，包括
2023 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金
流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
长药控股 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果
和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于长药控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注，长药控股公司合并财务报表归属于母公司的净资产
195,121,069.28 元，未分配利润-961,745,688.98 元，2023 年度合并报表归属于母公司股东
的净利润-605,653,315.00 元，公司经营净现金流量连续 2 年负数，公司累计亏损数额巨大。
这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
针对这些情况，公司已采取如附注 2.2 中已披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计
意见。
四、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“10.关联方及关联交易”所述，湖北
长江大药房连锁有限公司占用本公司所属子公司大额资金 179,662,019.54 元；截止 2024 年
137
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
4 月 28 日，已签订《债权债务转让及资金占用清偿协议》解决资金占用问题，该协议已经本
公司董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。本段内容不影响已发表的审计意见。
五、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意
见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）营业收入的确认
1、事项描述
长药控股公司本年度实现收入为 11.98 亿元，较上年 16.15 亿元下降 25.86%左右。营
业收入为长药控股公司关键业绩指标之一，长药控股公司管理层（以下简称“管理层”）可
能存在通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此我们将营业收入的确
认认定为关键审计事项。
2、审计应对
针对上述关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：
（1）了解销售与收款相关的内部控制并执行内部控制测试，评价内部控制制度设计的
合理性以及执行的有效性；
（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当，复核相
关会计政策是否一贯运用；
（3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，分析毛利率波
动的原因；
（4）选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、发货单、运
输单、客户签收单或客户确认的结算单等，进一步确认营业收入的真实性。
（5）结合应收账款函证程序，以抽样方式向主要客户函证本期销售交易额；
（6）对主要客户进行实地走访，了解双方交易背景、交易流程、货款结算等，分析商
业活动的合理性；
（7）以抽样方式对资产负债表日前后确认的收入交易，核对发货单、客户签收单、或
客户确认的结算单等支持性文件，评价营业收入是否记录于恰当的会计期间；
（8）获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确
认条件的情况；
（9）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
（二）应收账款的可收回性
1、事项描述
截至 2023 年 12 月 31 日，长药控股公司应收账款账面余额 202,221.17 万元，坏账准备
金额 38,305.48 万元，账面价值较高。由于管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运
用重要会计估计和判断，且影响金额重大，因此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事
项。
2、审计应对
针对上述关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：
（1）了解与应收账款减值相关的内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执
行，测试相关内部控制的运行有效性；
（2）对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取
现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部
证据进行核对；
138
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
（3）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划
分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价
管理层编制的应收账款账龄与应收账款坏账准备计提比例的合理性；测试管理层使用数据的
准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
（4）对重要的应收账款，与管理层讨论其可收回性，实施独立函证程序、及检查应收
账款的期后回款情况程序，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
（5）查看同行业公司应收账款坏账计提比例，分析公司应收账款坏账比例计提是否合
理；同时与公司上期计提的坏账比例进行比较，检查是否存在重大差异；如存在，对差异原
因进行分析；
（6）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
（三）商誉减值
1、事项描述
截至 2023 年 12 月 31 日，长药控股商誉账面原值 1,157,699,965.96 元，商誉减值准备
921,630,069.56 元，管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调
整商誉的账面价值。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，需要高度的判断，减值评估涉
及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售
增长率和毛利率等。因为商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，我们将商誉减值列为关
键审计事项。
2、审计应对
（1）对长药控股商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试；
（2）评价了由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；
（3）利用专家工作，复核了管理层聘请的外部评估机构对商誉所属资产组的认定、商
誉减值测试采用的主要假设、方法及关键参数的合理性；
（4）复核了管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表；
（5）比较了商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减
值情况及财务报表列报的恰当性。
六、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的
审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
七、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估长药控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长药控股公司、终止运营
或别无其他现实的选择。
长药控股公司治理层（以下简称“治理层”）负责监督长药控股公司的财务报告过程。
八、注册会计师对财务报表审计的责任
139
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，
并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期
错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错
报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对长药控股公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长药控股公司
不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
（六）就长药控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对
合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部
责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，
或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合 中国注册会计师：庄盛旺
伙） （项目合伙人）
（盖章） （签名并盖章）
140
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
中国注册会计师：臧其冠
（签名并盖章）
中国北京 二〇二四年四月二十八日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：长江医药控股股份有限公司
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 15,203,300.56 17,474,790.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 1,639,156,949.32 1,428,970,534.49
应收款项融资 238,105.60 180,000.00
预付款项 120,759,307.99 128,598,582.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 243,940,881.13 31,424,376.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 51,858,189.15 59,473,798.20
合同资产 6,919,139.43 18,280,216.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,449,066.30 57,249,350.47
流动资产合计 2,128,624,939.48 1,741,651,648.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
141
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 763,856,572.40 882,472,265.43
在建工程 184,817,733.21 177,935,861.85
生产性生物资产 1,948,213.07 2,105,409.86
油气资产
使用权资产 11,766,478.14 15,394,220.96
无形资产 99,183,728.74 41,744,128.99
开发支出
商誉 236,069,896.40 675,429,707.61
长期待摊费用 360,287.86
递延所得税资产 16,466,500.21 39,800,970.77
其他非流动资产 3,023,000.00 1,693,418.40
非流动资产合计 1,317,132,122.17 1,836,936,271.73
资产总计 3,445,757,061.65 3,578,587,920.62
流动负债：
短期借款 205,116,230.23 538,495,081.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,464,523.17 2,943,824.34
应付账款 341,043,466.65 196,606,190.60
预收款项
合同负债 16,951,633.86 14,479,100.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,519,841.36 20,775,352.55
应交税费 127,464,069.50 132,203,775.55
其他应付款 1,044,108,076.35 567,449,422.45
其中：应付利息 20,436,885.95
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 108,032,341.15 70,512,221.20
其他流动负债 1,723,441.47 1,586,131.42
142
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
流动负债合计 1,880,423,623.74 1,545,051,100.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 518,885,578.72 335,294,750.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,453,980.79 5,972,479.51
长期应付款 538,326.53
长期应付职工薪酬
预计负债 676,450.50 4,025,293.00
递延收益 15,242,066.45 15,902,599.85
递延所得税负债 7,103,618.38 7,103,618.37
其他非流动负债 650,313.53 78,933.53
非流动负债合计 548,012,008.37 368,916,000.79
负债合计 2,428,435,632.11 1,913,967,101.32
所有者权益：
股本 350,336,112.00 350,336,112.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 788,172,222.03 788,070,563.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,358,424.24 18,358,424.24
一般风险准备
未分配利润 -961,745,688.98 -356,092,373.98
归属于母公司所有者权益合计 195,121,069.29 800,672,725.91
少数股东权益 822,200,360.25 863,948,093.39
所有者权益合计 1,017,321,429.54 1,664,620,819.30
负债和所有者权益总计 3,445,757,061.65 3,578,587,920.62
法定代表人：罗明 主管会计工作负责人：杨英环 会计机构负责人：杨英环
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 507,381.93 251,615.58
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 446,195.95 470,984.62
应收款项融资
预付款项
其他应收款 6,958,200.00 24,196,727.14
143
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,476,750.55 1,533,105.01
流动资产合计 10,388,528.43 26,452,432.35
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,528,793,302.53 1,606,388,479.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 13,956.16 7,222.89
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,528,807,258.69 1,606,395,702.51
资产总计 1,539,195,787.12 1,632,848,134.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 974,773.28
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 1,570,748.83 402,632.89
应交税费 59,664.51 25,301.96
其他应付款 957,167,307.54 1,029,353,048.29
其中：应付利息
应付股利
144
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 958,797,720.88 1,030,755,756.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 958,797,720.88 1,030,755,756.42
所有者权益：
股本 350,336,112.00 350,336,112.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 788,070,563.65 788,070,563.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,358,424.24 18,358,424.24
未分配利润 -576,367,033.65 -554,672,721.45
所有者权益合计 580,398,066.24 602,092,378.44
负债和所有者权益总计 1,539,195,787.12 1,632,848,134.86
3、合并利润表
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度
一、营业总收入 1,197,562,401.16 1,615,322,934.59
其中：营业收入 1,197,562,401.16 1,615,322,934.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,181,599,101.70 1,488,403,209.16
其中：营业成本 1,001,555,819.99 1,268,545,027.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
145
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,711,163.43 7,032,752.42
销售费用 23,589,465.74 33,242,357.96
管理费用 84,113,854.50 103,081,927.54
研发费用 7,660,845.44 25,758,873.45
财务费用 60,967,952.60 50,742,270.58
其中：利息费用 61,314,836.15 56,030,666.18
利息收入 97,148.46 377,459.08
加：其他收益 2,210,108.67 6,330,665.50
投资收益（损失以“－”号填
55,186,332.95
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
67,630,273.95
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-195,895,254.67 -56,929,377.11
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-559,696,362.87 -51,611,029.90
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
78,554.78 49,504.46
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-669,709,380.68 79,945,821.33
列）
加：营业外收入 764,071.75 9,888,633.17
减：营业外支出 12,064,823.35 18,008,758.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-681,010,132.28 71,825,696.35
填列）
减：所得税费用 26,324,373.35 27,253,562.62
五、净利润（净亏损以“－”号填
-707,334,505.63 44,572,133.73
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-707,334,505.63 44,572,133.73
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -605,653,315.00 -23,273,315.49
2.少数股东损益 -101,681,190.63 67,845,449.22
146
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -707,334,505.63 44,572,133.73
归属于母公司所有者的综合收益总
-605,653,315.00 -23,273,315.49
额
归属于少数股东的综合收益总额 -101,681,190.63 67,845,449.22
八、每股收益
（一）基本每股收益 -1.7288 -0.0664
（二）稀释每股收益 -1.7288 -0.0664
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：罗明 主管会计工作负责人：杨英环 会计机构负责人：杨英环
4、母公司利润表
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度
一、营业收入 62,591.08 3,386,450.32
减：营业成本 62,591.08 3,498,951.42
税金及附加 28,736.38 1,015.93
销售费用 1,001.22
管理费用 9,506,333.33 4,891,775.71
研发费用
财务费用 3,382,397.94 5,777,103.15
其中：利息费用 3,377,835.52 5,778,838.60
利息收入 994.87 2,589.35
加：其他收益 8,436.29 1,515,511.82
投资收益（损失以“－”号填 -30,042,213.80
147
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
67,630,273.95
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,195,239.07 863,298.18
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-77,595,177.09
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-21,678,695.43 -38,446,800.91
列）
加：营业外收入 7,690,004.31
减：营业外支出 15,616.77 200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-21,694,312.20 -30,956,796.60
填列）
减：所得税费用 12,902,327.61
四、净利润（净亏损以“－”号填
-21,694,312.20 -43,859,124.21
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
-21,694,312.20 -43,859,124.21
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -21,694,312.20 -43,859,124.21
148
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 931,177,326.60 1,498,173,453.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,023,166.25 8,890,720.48
收到其他与经营活动有关的现金 3,071,328.88 16,646,262.21
经营活动现金流入小计 938,271,821.73 1,523,710,436.22
购买商品、接受劳务支付的现金 945,737,342.70 1,380,097,321.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,852,823.50 66,287,015.71
支付的各项税费 16,921,184.31 13,728,504.73
支付其他与经营活动有关的现金 62,186,342.91 129,672,726.64
经营活动现金流出小计 1,085,697,693.42 1,589,785,568.60
经营活动产生的现金流量净额 -147,425,871.69 -66,075,132.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
78,554.78
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 171,500,000.00 38,855,539.21
投资活动现金流入小计 171,578,554.78 38,855,539.21
购建固定资产、无形资产和其他长
6,790,870.45 51,474,719.81
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,334,000.00 49,802,298.38
投资活动现金流出小计 107,124,870.45 101,277,018.19
149
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 64,453,684.33 -62,421,478.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 139,385,000.00 517,436,832.95
收到其他与筹资活动有关的现金 285,592,698.56 45,728,431.10
筹资活动现金流入小计 424,977,698.56 563,165,264.05
偿还债务支付的现金 255,548,312.45 449,558,304.77
分配股利、利润或偿付利息支付的
62,035,069.71 56,030,666.18
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 29,661,597.74
筹资活动现金流出小计 347,244,979.90 505,588,970.95
筹资活动产生的现金流量净额 77,732,718.66 57,576,293.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,608.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,239,468.70 -70,925,926.48
加：期初现金及现金等价物余额 11,540,580.54 82,466,507.02
六、期末现金及现金等价物余额 6,301,111.84 11,540,580.54
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,930.71 942,362.91
收到的税费返还 8,436.29 6,937.75
收到其他与经营活动有关的现金 1,105.87 1,825,607.31
经营活动现金流入小计 26,472.87 2,774,907.97
购买商品、接受劳务支付的现金 9,831.00
支付给职工以及为职工支付的现金 2,542,987.34 3,041,958.00
支付的各项税费 683,675.03 3,860.35
支付其他与经营活动有关的现金 4,051,131.22 3,172,007.04
经营活动现金流出小计 7,277,793.59 6,227,656.39
经营活动产生的现金流量净额 -7,251,320.72 -3,452,748.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
9,930.12
期资产支付的现金
投资支付的现金 40,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,930.12 40,050,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -9,930.12 -40,050,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
150
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 208,550,000.00 88,101,114.00
筹资活动现金流入小计 208,550,000.00 88,101,114.00
偿还债务支付的现金 49,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
717,749.97
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 201,032,982.84
筹资活动现金流出小计 201,032,982.84 50,217,749.97
筹资活动产生的现金流量净额 7,517,017.16 37,883,364.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.03 5,608.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 255,766.35 -5,613,776.17
加：期初现金及现金等价物余额 251,615.58 5,865,391.75
六、期末现金及现金等价物余额 507,381.93 251,615.58
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023 年度
归属于母公司所有者权益 所有
项目 少数
其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权
资本 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合
其他 公积 储备 公积 权益
股 债 股 收益 准备 润 计
-
一、 350, 788, 18,3 800, 863, 1,66
356,
上年 336, 070, 58,4 672, 948, 4,62
092,
期末 112. 563. 24.2 725. 093. 0,81
373.
余额 00 65 4 91 39 9.30
98
加
：会
计政
策变
更
前
期差
错更
正
其
他
-
二、 350, 788, 18,3 800, 863, 1,66
356,
本年 336, 070, 58,4 672, 948, 4,62
092,
期初 112. 563. 24.2 725. 093. 0,81
373.
余额 00 65 4 91 39 9.30
98
三、
本期 - - - -
增减 101, 605, 605, 41,7 647,
变动 658. 653, 551, 47,7 299,
金额 38 315. 656. 33.1 389.
（减 00 62 4 76
少以
151
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
“－
”号
填
列）
（一 - - - -
）综 605, 605, 101, 707,
合收 653, 653, 681, 334,
益总 315. 315. 190. 505.
额 00 00 63 63
（二
）所
有者 101, 101, 101,
投入 658. 658. 658.
和减 38 38 38
少资
本
1．
所有
101, 101, 101,
者投
658. 658. 658.
入的
38 38 38
普通
股
2．
其他
权益
工具
持有
者投
入资
本
3．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
4．
其他
（三
）利
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3．
152
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
对所
有者
（或
股
东）
的分
配
4．
其他
（四
）所 59,9 59,9
有者 33,4 33,4
权益 57.4 57.4
内部 9 9
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股
本）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股
本）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
设定
受益
计划
变动
额结
转留
存收
益
5．
其他
综合
收益
结转
留存
收益
59,9 59,9
6．
33,4 33,4
其他
57.5 57.5
153
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
0 0
（五
）专
项储
备
1．
本期
提取
2．
本期
使用
（六
）其
他
-
四、 350, 788, 18,3 195, 822, 1,01
961,
本期 336, 172, 58,4 121, 200, 7,32
745,
期末 112. 222. 24.2 069. 360. 1,42
688.
余额 00 03 4 29 25 9.54
98
上期金额
单位：元
2022 年度
归属于母公司所有者权益 所有
项目 少数
其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权
资本 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合
其他 公积 储备 公积 权益
股 债 股 收益 准备 润 计
-
一、 350, 790, - 18,3 826, 783, 1,60
507, 332,
上年 336, 048, 149, 58,4 282, 012, 9,29
732. 819,
期末 112. 764. 268. 24.2 705. 431. 5,13
01 058.
余额 00 09 26 4 59 49 7.08
49
加
：会
计政
策变
更
前
期差
错更
正
其
他
-
二、 350, 790, - 18,3 826, 783, 1,60
507, 332,
本年 336, 048, 149, 58,4 282, 012, 9,29
732. 819,
期初 112. 764. 268. 24.2 705. 431. 5,13
01 058.
余额 00 09 26 4 59 49 7.08
49
三、 - -
- - 80,9 55,3
本期 149, 23,2 25,6
1,97 507, 35,6 25,6
增减 268. 73,3 09,9
8,20 732. 61.9 82.2
变动 26 15.4 79.6
0.44 01 0 2
金额 9 8
154
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
（减
少以
“－
”号
填
列）
（一 - -
67,8 44,5
）综 23,2 23,2
45,4 72,1
合收 73,3 73,3
49.2 33.7
益总 15.4 15.4
2 3
额 9 9
（二
）所
- - -
有者
1,97 1,97 1,97
投入
8,20 8,20 8,20
和减
0.44 0.44 0.44
少资
本
1．
所有
者投
入的
普通
股
2．
其他
权益
工具
持有
者投
入资
本
3．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
- - -
4． 1,97 1,97 1,97
其他 8,20 8,20 8,20
0.44 0.44 0.44
（三
）利
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
155
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
风险
准备
3．
对所
有者
（或
股
东）
的分
配
4．
其他
（四
）所 13,0 13,2
149, 149,
有者 90,2 39,4
268. 268.
权益 12.6 80.9
26 26
内部 8 4
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股
本）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股
本）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
设定
受益
计划
变动
额结
转留
存收
益
5．
其他
综合
收益
结转
留存
收益
156
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
13,0 13,2
149, 149,
6． 90,2 39,4
268. 268.
其他 12.6 80.9
26 26
8 4
（五 - - -
）专 507, 507, 507,
项储 732. 732. 732.
备 01 01 01
1．
本期
提取
2． 507, 507, 507,
本期 732. 732. 732.
使用 01 01 01
（六
）其
他
-
四、 350, 788, 18,3 800, 863, 1,66
356,
本期 336, 070, 58,4 672, 948, 4,62
092,
期末 112. 563. 24.2 725. 093. 0,81
373.
余额 00 65 4 91 39 9.30
98
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023 年度
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
一、 -
350,3 788,0 18,35 602,0
上年 554,6
36,11 70,56 8,424 92,37
期末 72,72
2.00 3.65 .24 8.44
余额 1.45
加
：会
计政
策变
更
前
期差
错更
正
其
他
二、 -
350,3 788,0 18,35 602,0
本年 554,6
36,11 70,56 8,424 92,37
期初 72,72
2.00 3.65 .24 8.44
余额 1.45
三、 - -
157
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
本期 21,69 21,69
增减 4,312 4,312
变动 .20 .20
金额
（减
少以
“－
”号
填
列）
（一
- -
）综
21,69 21,69
合收
4,312 4,312
益总
.20 .20
额
（二
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．所
有者
投入
的普
通股
2．其
他权
益工
具持
有者
投入
资本
3．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
4．其
他
（三
）利
润分
配
1．提
取盈
余公
积
2．对
所有
158
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
者
（或
股
东）
的分
配
3．其
他
（四
）所
有者
权益
内部
结转
1．资
本公
积转
增资
本
（或
股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本
（或
股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．设
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
5．其
他综
合收
益结
转留
存收
益
6．其
他
（五
）专
159
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
项储
备
1．本
期提
取
2．本
期使
用
（六
）其
他
四、 -
350,3 788,0 18,35 580,3
本期 576,3
36,11 70,56 8,424 98,06
期末 67,03
2.00 3.65 .24 6.24
余额 3.65
上期金额
单位：元
2022 年度
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
一、 -
350,3 788,0 18,35 645,9
上年 510,8
36,11 70,56 8,424 51,50
期末 13,59
2.00 3.65 .24 2.65
余额 7.24
加
：会
计政
策变
更
前
期差
错更
正
其
他
二、 -
350,3 788,0 18,35 645,9
本年 510,8
36,11 70,56 8,424 51,50
期初 13,59
2.00 3.65 .24 2.65
余额 7.24
三、
本期
增减
变动
- -
金额
43,85 43,85
（减
9,124 9,124
少以
.21 .21
“－
”号
填
列）
160
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
（一
- -
）综
43,85 43,85
合收
9,124 9,124
益总
.21 .21
额
（二
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．所
有者
投入
的普
通股
2．其
他权
益工
具持
有者
投入
资本
3．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
4．其
他
（三
）利
润分
配
1．提
取盈
余公
积
2．对
所有
者
（或
股
东）
的分
配
3．其
他
（四
）所
161
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
有者
权益
内部
结转
1．资
本公
积转
增资
本
（或
股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本
（或
股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．设
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
5．其
他综
合收
益结
转留
存收
益
6．其
他
（五
）专
项储
备
1．本
期提
取
2．本
期使
用
（六
）其
162
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
他
四、 -
350,3 788,0 18,35 602,0
本期 554,6
36,11 70,56 8,424 92,37
期末 72,72
2.00 3.65 .24 8.44
余额 1.45
三、公司基本情况
1.1 公司概况
长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在寿光市康跃增压器有限公司基
础上整体变更设立的股份有限公司。公司于 2010 年 8 月 26 日取得变更后的《企业法人营业执照》，统一
社会信用代码：913707007392666598，法定代表人：罗明，注册资本：35,033.6112 万元，注册地：寿光市开
发区(原北洛镇政府驻地)，现总部位于十堰市郧阳经济开发区天马大道特 69 号。
（一）公司经营范围为：药品零售；药品生产；药品批发；保健食品生产；医疗服务；医疗美容服
务；消毒器械销售；食品互联网销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租
赁；检验检测服务；保税仓库经营；出口监管仓库经营；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服
务；药品进出口；医用口罩生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；中医
诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；养生保健服务（非医疗）；医用包装材料制
造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；医护人
员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包
装）销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售；日用百货销售；
农副产品销售；食用农产品零售；生物基材料制造；生物基材料销售；中草药种植；医学研究和试验发
展；仓储设备租赁服务；进出口代理；会议及展览服务；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）公司业务性质和主要经营活动
公司及其子公司主要从事医药生产流通业务和光伏设备业务，主要经营活动如下：：（1）中药饮片
和空心胶囊的生产、销售以及医药流通业务；（2）层压机、叠焊机等光伏设备的生产销售业务。
本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 4 月 28 日决议批准报出。
1.2 合并财务报表范围及其变化情况
公司本年度纳入合并范围的子公司共 21 户，详见本附注“十、在其他主体中的权益”。本公司本期
合并范围比上期增加 1 户，详见本附注“九、合并范围变更”。
163
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计
准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和
修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企
业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财
务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报
表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
截至 2023 年 12 月 31 日，长药控股公司合并财务报表归属于母公司的净资产 195,121,069.28 元，未分配
利润-961,745,688.98 元，2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润-605,653,315.00 元，公司经营净现金
流量连续 2 年负数，公司累计亏损数额巨大。这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑
虑的重大不确定性。
本公司管理层拟实施的进一步改善措施包括：
1、聚焦核心主业推动业务发展。长江星的中药业务具有长期发展价值，上市公司将继续大力发展长
江星中药饮片业务和中成药延伸业务，利用上市公司的品牌优势，用好湖北省丰富的道地中药材优势，
为业务发展嫁接资源，扩大长江星的业务优势，将公司打造成为亚洲最有影响力的道地药材全产业链供
应商。同时，公司将研究布局中药饮片小包装、集中代煎、集中配送、智慧药房、药食同源等业务领域，
与现有医药产业协同互补，推动公司产业升级，形成公司具有较强的市场竞争力和一定行业地位的大健
康产业集群，推动公司持续经营发展。
2、存量融资稳定周转。公司维持存量融资稳定周转态势，拓展新的融资渠道,稳定现有业务。
3、建立应收款项催收制度，着重催收账龄较长的客户欠款，增强资金流动性，减提坏账。筛选市场
潜力足、资金规模大且抗风险能力强的合作伙伴；对于长期拖欠且无合作关系客户，通过律师函、诉讼、
仲裁等形式，提高逾期应收款的回收率；强化应收账款的整体管控，由财务部、法务部、业务部等责任
部门、责任人共同组成应收管理团队，协同合作有效增强回款催收力度。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
164
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状
况、经营成果、现金流量等有关信息。此外，公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委
员会 2023 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务
报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度
采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3、营业周期
正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以 12 个月作
为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，公司及境内子公司以人民币为记账
本位币。公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
适用 □不适用
项目 重要性标准
公司将单项应收款项金额超过 500 万（含 500 万）的应收
重要的单项计提坏账准备的应收账款
款项认定为重要应收款项。
公司将单项在建工程金额超过 500 万（含 500 万）的在建
重要的在建工程
工程认定为重要在建工程。
公司将单项应付账款金额超过 500 万（含 500 万）的应付
重要的账龄超过 1 年的应付账款
账款认定为重要应付账款。
公司将单项合同负债金额超过 500 万（含 500 万）的合同
重要的账龄超过 1 年的合同负债
负债认定为重要合同负债。
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为
同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
6.1 同一控制下企业合并
165
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
同一控制下的企业合并，指参与合并的公司在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制
并非暂时性的企业合并。
按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资
产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非
同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公
司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。
公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、
法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费
用，冲减资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。
在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向
处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应
分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
6.2 非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非
同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企
业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资
产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨
询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务
性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的
公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或
有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允
价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认
的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方
166
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，
商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产
的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的
通知》（财会【2012】19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”
的判断标准（参见本附注 3.7.2），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，
参考本部分前面各段描述及本附注“3.18 长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分
个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，
作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投
资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，
除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，
其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行
重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其
他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行
会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中
的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
7.1 合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参
与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围
包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
7.2 合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧
失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当
地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同
一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合
167
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自
合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且
同时调整合并财务报表的对比数。
同一控制下的吸收合并中，合并方在合并当期期末比较报表的编制应区别不同的情况，如果合并方
在合并当期期末，仅需要编制个别财务报表、不需要编制合并财务报表的，合并方在编制前期比较报表
时，无须对以前期间已经编制的比较报表进行调整；如果合并方在合并当期期末需要编制合并财务报表
的，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现
金流量等并入合并方前期合并财务报表。前期比较报表的具体编制原则比照同一控制下控股合并比较报
表的编制。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计
政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买
日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损
益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，
在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数
股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失
控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例
计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资
收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致
的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长
期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注
“3.18 长期股权投资”或本附注“3.11 金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资
直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及
经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些
交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③
一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并
168
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下
部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注 3.18）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原
有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，
在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表
中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的
权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产
且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“3.18 权益法核算的长期股权投资”中所述的
会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份
额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按
本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额
确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购
买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参
与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由
本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的
情况，本公司按承担的份额确认该损失。
9、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般
为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10、外币业务和外币报表折算
10.1 外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
169
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购
建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计
入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账
本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币
金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他
综合收益。
10.2 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配
利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的
即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表
折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营
权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于
少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营
相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融
工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
11.1 金融资产的分类和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余
成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。
11.1.1 以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业
务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为
对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
170
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按
公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司
决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入
当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减
值产生的利得或损失，均计入当期损益。
11.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
11.1.2.1 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本
公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同
条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允
价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值
变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
11.1.2.2 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产，包括其他权益工具投资等，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他
综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，
计入留存收益。
11.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。包括交易
性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当
期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值
与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。
11.2 金融工具的减值
本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融工具（债务工具）、租赁应收款、合同资产、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确
认损失准备。
171
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
（a）对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的
现值；
（b）对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差
额的现值；
（c）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计
付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
（d）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取
的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
（e）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为
该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无
偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有
关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面
余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项和合同资产（无论是否包含重大融资成分），对由
租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见 3.12 应收票
据、3.13 应收账款、3.17 合同资产及 3.27 合同负债。
对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评
估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增
加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的
信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，
且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，
详见 3.15 其他应收款。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，
但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当
172
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的
损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
11.2.1 信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风
险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
本公司判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著
变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保
方信用评级的显著下降等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险
自初始确认后并未显著增加。如果金融工具违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的
能力很强，并且即使较长时间内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现
金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
11.2.2 已发生信用减值的金融资产
当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已
发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：①发行方或债务人发
生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③债权人出于与债务人财务困
难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进
行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；⑥以大幅折扣购买或源
生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
当一项金融工具逾期超过（含）90 日，本公司推定该金融工具已发生违约。
11.3 金融资产转移确认依据和计量
金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：收取该金融资产现金流量
的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认
部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与
原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认
日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。
173
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产
的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值
减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的
义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债；
被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值
减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的
义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立
基础计量时的公允价值。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一
项金融负债。
对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。
11.4 金融负债的分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余
成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生
工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公
允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债
权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条
款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资
产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
11.5 金融负债的终止确认
本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债
权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条
款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
174
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资
产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
11.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销
后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行
的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资
产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
12、应收票据
应收票据项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇
票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法
12.1 预期信用损失的确定方法
本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个
存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生
信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，
本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合名称 组合内容
应收票据[组合 1] 银行承兑汇票
应收票据[组合 2] 商业承兑汇票
12.2 预期信用损失的会计处理方法
信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
13、应收账款
应收账款项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收
取的款项。
应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
13.1 预期信用损失的确定方法
175
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个
存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生
信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，
本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合名称 组合内容
应收账款[组合 1] 应收第三方款项
应收账款[组合 2] 应收合并范围内关联方款项
13.2 预期信用损失的会计处理方法
信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
14、应收款项融资
应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应
收账款等。
本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，基于出售的频繁程度、金额
以及内部管理情况，此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。
此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照
实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
15、其他应收款
其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应
收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15.1 预期信用损失的确定方法
本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经
发生信用减值，则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其
他应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存
续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
176
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
组合名称 组合内容
其他应收款[组合 1] 应收第三方款项
其他应收款[组合 2] 应收合并范围内关联方款项
本公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应
收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失
的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该
其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
15.2 预期信用损失的会计处理方法
信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司在前一会计期间已经按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，
但在当期资产负债表日，该其他应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在
当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该其他应收款的损失准备，由此形
成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
16、合同资产
16.1 合同资产的确认方法及标准
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的
其他因素。本公司已向客户转移商品而拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作
为应收款项列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不
予抵销。
16.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理
本公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个
存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
本公司基于单项和组合评估合同资产的预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生
信用减值，则本公司对该合同资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，
本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合名称 组合内容
合同资产[组合 1] 销售合同相关
177
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
预期信用损失的会计处理方法，信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
17、存货
17.1 存货的分类
存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品、委托加工物资、发出商品等。
17.2 存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加
权平均法计价。
17.3 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货
的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌
价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价
较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类
似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后， 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其
账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
17.4 存货的盘存制度
公司的存货盘存制度为永续盘存制。
17.5 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
178
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投
资。
22.1 投资成本的确定
对于企业合并取得的长期股权投资，详见附注“3.6 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理
方法”。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资
取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投
资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权
投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投
资成本。
22.2 后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
22.2.1 成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收
益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
22.2.2 权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别
确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或
179
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合
收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应
享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被
投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本
公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。
对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易
损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资
单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资
单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预
计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分
享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与
该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
22.2.3 处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款
与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股
权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“3.7 合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处
理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期
损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东
权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计
处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，
按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的
控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位
直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认
的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期
损益。
180
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余
股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得
时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，
改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间
的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和
计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合
收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后
的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金
融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按
金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计
入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被
投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利
润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，
将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次
处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控
制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
24、固定资产
（1） 确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产
仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费
用因素的影响进行初始计量。
181
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
（2） 折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-40 2 2.50-4.90
机器设备 年限平均法 3-15 2-5 6.30-32.70
运输设备 年限平均法 5 2-5 19.00-19.60
电子设备 年限平均法 5 2-5 19.00-19.60
其他设备 年限平均法 5-10 2-5 9.50-19.60
25、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态
前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五.30 长期资产减值”。
26、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直
接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、
为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生
产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生
当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时
性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出
加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率
计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状
态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，
暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27、生物资产
27.1 消耗性生物资产
182
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、
蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖
或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获、出售或入库前发生的可直接归属于该资产的必要支
出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获、出售或入库后发生的管护、饲养费用等
后续支出，计入当期损益。
消耗性生物资产在收获或出售时，按账面价值结转成本。
资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致
的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢
复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。
如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值
确定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》
规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。
27.2 生产性生物资产
生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭
林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，
为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借
款费用。
生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生
物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：
使 年
预计净残值率
类别 用寿命 折旧率
（%）
（年） （%）
5.00-
植物性生物资产 2-20 0.00
50.00
本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改
变则作为会计估计变更处理。
生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期
损益。
本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在
减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可
183
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金
额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价
值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号――资产减值》
规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。
28、油气资产
29、无形资产
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且
其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和
建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地
使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。
类别 摊销年限（年）
土地使用权 50
专利权 20
软件 5
使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估
计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产
为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策
进行摊销。
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
184
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入
当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、
合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹
象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚
未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值
按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资
产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售
状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产
生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产
为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组
的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协
同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金
额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉
的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵
减其他各项资产的账面价值。
185
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司
的长期待摊费用主要包括租赁的房屋装修及改造。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
32、合同负债
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品
之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期
应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额
列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住
房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将
实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值
计量。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采
用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3） 辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建
议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退
休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益
（辞退福利）。
186
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，
除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
34、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义
务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现
时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资
产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
35、股份支付
36、优先股、永续债等其他金融工具
37、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
37.1 收入确认和计量所采用的会计政策
本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方
已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金
流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承
诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在
的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进
度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约
所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有
不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据
187
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计
能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的
交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现
时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已
拥有该商品的法定所有权；业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品
所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受
该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
37.2 收入确认具体方法
本公司的业务收入主要来源于以下业务类型：销售商品，收入确认的具体方法如下：
本公司与客户销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为产品发出并经客户验收，本公司按
照产品运抵客户且客户签收的时点确认销售收入，以收货回执或签收单做为销售收入确认的依据。
本公司与客户签署的销售合同中约定产品的控制权转移时点为产品交付并经验收，按照客户验收产
品的时点确认销售收入，以客户的验收单作为收入确认依据。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
38、合同成本
39、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有
相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司
将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补
助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与
收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该
特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需
在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特
定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府
补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名
义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表
明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收
188
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者
可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）
所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及
其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专
门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财
政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情
况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期
计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，
并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接
计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区
分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与
日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分
计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
40、递延所得税资产/递延所得税负债
40.1 当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预
期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规
定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
40.2 递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法
规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表
债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可
抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得
税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制
189
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所
得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资
产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、
联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，
或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。
除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵
扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的
未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或
清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税
所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳
税所得额时，减记的金额予以转回。
40.3 所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他
综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延
所得税费用或收益计入当期损益。
40.4 所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税
负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来
每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资
产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列
报。
190
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
41、租赁
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对
价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。
（1）本公司作为承租人
本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物。
① 初始计量
在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租
赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公
司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
②后续计量
本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注
3.19“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿
命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩
余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益
或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成
本。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁
付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生
变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。
③ 短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方
法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付
款额计入相关资产成本或当期损益。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
（2） 本公司作为出租人
191
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转
移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
① 经营租赁
本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的
未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
② 融资租赁
于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资
净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始
计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量
的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
42、其他重要的会计政策和会计估计
42.1 公允价值计量
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债
所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者
在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债
的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最
有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相
等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术
主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可
观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二
层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃
市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输
入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，
或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，
假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场
192
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与
者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、
承担相应的义务。
42.2 终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表
时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部
分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再
出售而取得的子公司。
42.3 分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报
告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发
生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分
部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
43、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
适用 □不适用
单位：元
会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响金额
本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政
部 2022 年发布的《企业会计准则解释
第 16 号》“关于单项交易产生的资产 递延所得税资产 0.00
和负债相关的递延所得税不适用初始
确认豁免的会计处理”。
（2） 重要会计估计变更
□适用 不适用
（3） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
193
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
44、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
应纳税增值额（应纳税额按应纳税销
增值税 售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣 3%、6%、9%、13%
进项税额后的余额计算）
城市维护建设税 应缴纳的流转税 5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、20%、25%
教育费附加 应缴纳的流转税 3%
地方教育附加 应缴纳的流转税 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
长江医药控股股份有限公司 25%
湖北长江星医药股份有限公司 15%
湖北长江源制药有限公司 15%
湖北长江丰医药有限公司 25%
湖北新峰制药有限公司 15%
湖北花源健康产业有限公司 20%
湖北永瑞元医药有限公司 25%
湖北舒惠涛药业有限公司 25%
湖北长江伟创中药城有限公司 25%
湖北明月和医药科技有限公司 20%
湖北健泽大药房有限公司 20%
河北羿珩科技有限责任公司 15%
苏州羿优智能自动化装备有限公司 20%
江苏启澜激光科技有限公司 20%
江苏启澜进出口贸易有限公司 20%
宁夏长药良生制药有限公司 25%
湖北安博制药有限公司 25%
湖北安亿企业管理有限公司 20%
恩施明群健康医药产业科技有限公司 20%
2、税收优惠
（1）河北羿珩科技有限责任公司通过高新技术企业认定，自 2023 年至 2025 年享受 15%的所得税优惠
税率。
经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准，湖北长江星医药股份
有限公司于 2022 年 11 月 29 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202242005591，有效期三年，享受
15%的所得税优惠政策。
经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准，湖北长江源制药有限
公司于 2021 年 12 月 17 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202142006007，有效期三年，享受 15%
的所得税优惠政策。
194
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准，湖北新峰制药有限公
司于 2021 年 11 月 15 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202142001423，有效期三年，享受 15%的
所得税优惠政策。
（2）根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公
告 2022 年第 13 号）文件有关规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所
得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
（3）根据 2022 年 3 月 1 日颁布的《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政
部税务总局公告 2022 年第 10 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人、小型
微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用
税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
（4）根据财政部和国家税务总局关于所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知（财税
【2008】 149 号），子公司湖北长江源制药有限公司、湖北新峰制药有限公司向主管税务机关提出税收优
惠事项申请，申请从事农林牧渔业免征所得税，已获得主管税务机关受理登记备案。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 42,177.30 41,971.33
银行存款 9,696,600.09 14,488,995.12
其他货币资金 5,464,523.17 2,943,824.34
合计 15,203,300.56 17,474,790.79
其他说明：
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 期初余额
银行存款 3,437,665.55 2,990,350.88
保证金 5,464,523.17 2,943,824.34
合计 8,902,188.72 5,934,175.22
本年度截止资产负债表日共有 8,902,188.72 元资金存在使用限制，其中银行保证金账户使用限制共
5,464,523.17 元，因账户 1 年内未发生收付业务，账户余额使用限制不收不付冻结资金共 424.35 元，因涉及
诉讼等，冻结资金 3,437,241.20 元。
195
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
2、交易性金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 100,000.00
合计 100,000.00
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
其
中：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 不适用
196
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
（4） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
项目 期末已质押金额
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 45,793,906.93
合计 45,793,906.93
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 1,011,332,232.35 1,110,824,768.25
1至2年 592,832,066.09 315,809,307.99
2至3年 258,568,605.27 125,693,996.38
3 年以上 159,478,819.18 66,453,335.11
3至4年 98,306,098.11 23,674,772.05
4至5年 21,566,321.76 11,164,597.53
5 年以上 39,606,399.31 31,613,965.53
合计 2,022,211,722.89 1,618,781,407.73
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
197
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
按单项
计提坏
66,667, 66,667, 18,282, 18,282,
账准备 3.30% 100.00% 1.13% 100.00%
036.42 036.42 120.99 120.99
的应收
账款
其中：
其中：
单项金
额重大
并单项 15,101, 15,101,
0.75% 100.00%
计提坏 244.10 244.10
账准备
的应收
账款
其中：
单项金
额不重
大但单 51,565, 51,565, 18,282, 18,282,
2.55% 100.00% 1.13% 100.00%
项计提 792.32 792.32 120.99 120.99
坏账准
备的应
收账款
按组合
计提坏 1,955,5 1,639,1 1,600,4 1,428,9
316,387 171,528
账准备 44,686. 96.70% 16.18% 56,949. 99,286. 98.87% 10.72% 70,534.
,737.15 ,752.25
的应收 47 32 74 49
账款
其中：
1,955,5 1,639,1 1,600,4 1,428,9
账龄组 316,387 171,528
44,686. 96.70% 16.18% 56,949. 99,286. 98.87% 10.72% 70,534.
合 ,737.15 ,752.25
47 32 74 49
2,022,2 1,639,1 1,618,7 1,428,9
383,054 189,810
合计 11,722. 100.00% 18.94% 56,949. 81,407. 100.00% 11.73% 70,534.
,773.57 ,873.24
89 32 73 49
按单项计提坏账准备：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
苏州费米光电
4,956,054.90 4,956,054.90 100.00% 预计无法收回
有限公司
昆明铂阳远通
光伏设备有限 2,921,887.22 2,921,887.22 100.00% 预计无法收回
公司
赤城正智乐叶
1,533,000.00 1,533,000.00 100.00% 预计无法收回
科技有限公司
MECENHONGKON
GELECTRONICT 1,484,280.00 1,484,280.00 100.00% 预计无法收回
ECH
香港伟恒国际
1,384,437.20 1,384,437.20 100.00% 预计无法收回
商贸有限公司
上海久商国际
1,185,826.00 1,185,826.00 100.00% 预计无法收回
贸易有限公司
江苏晶科天晟
990,000.00 990,000.00 100.00% 预计无法收回
能源有限公司
江西共晶光伏 772,000.00 772,000.00 100.00% 预计无法收回
198
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
科技股份有限
公司
YABANGSOLARE
NERGYHONGKON 708,845.62 708,845.62 100.00% 预计无法收回
GCO.,LIMITED
韩国 SAMSAN
621,715.42 621,715.42 100.00% 预计无法收回
公司
珈伟太阳能
(武汉)有限公 476,000.00 476,000.00 100.00% 预计无法收回
司
内蒙古科盛太
阳能科技有限 441,000.00 441,000.00 100.00% 预计无法收回
责任公司
江苏福克斯机
408,000.00 408,000.00 100.00% 预计无法收回
械有限公司
福建铂阳精工
371,950.00 371,950.00 100.00% 预计无法收回
设备有限公司
浙江日普新能
源股份有限公 365,696.46 365,696.46 100.00% 预计无法收回
司
常州市汇晶光
伏科技有限公 295,000.00 295,000.00 100.00% 预计无法收回
司
江苏容纳光伏
292,800.00 292,800.00 100.00% 预计无法收回
科技有限公司
浙江晶德光伏
287,000.00 287,000.00 100.00% 预计无法收回
科技有限公司
常州市天顺能
源科技有限公 270,000.00 270,000.00 100.00% 预计无法收回
司
商洛比亚迪实
267,499.99 267,499.99 100.00% 预计无法收回
业有限公司
江苏聚能硅业
260,000.00 260,000.00 100.00% 预计无法收回
有限公司
安徽圣科新能
源科技有限公 260,000.00 260,000.00 100.00% 预计无法收回
司
绥化中晶新能
252,000.00 252,000.00 100.00% 预计无法收回
源有限公司
张家港永能光
247,524.00 247,524.00 100.00% 预计无法收回
电有限公司
旺能光电（吴
239,009.96 239,009.96 100.00% 预计无法收回
江）有限公司
河南明德电子
238,000.00 238,000.00 100.00% 预计无法收回
材料有限公司
安徽三电光伏
科技股份有限 200,000.00 200,000.00 100.00% 预计无法收回
公司
山东康诚新能
源科技有限公 851,309.24 851,309.24 100.00% 预计无法收回
司
HONGKONGWEIH
ENGINTERNATI
360,061.26 360,061.26 100.00% 预计无法收回
ONALTRADECO.
,LIMITED
SUNSPARK 6,587,244.10 6,587,244.10 100.00% 预计无法收回
Hongkongweih 4,887,174.98 4,887,174.98 100.00% 预计无法收回
199
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
enginternati
onaltradingc
o.,ltd
KonwayTechno
1,442,245.53 1,442,245.53 100.00% 预计无法收回
logyLLC
MATERIALDEPO
671,574.39 671,574.39 100.00% 预计无法收回
TCORPORATION
安徽恩力德建
筑工程有限公 425,120.66 425,120.66 100.00% 预计无法收回
司
淄博磊旭太阳
225,782.25 225,782.25 100.00% 预计无法收回
能有限公司
锦州锦懋光伏
350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 100.00% 预计无法收回
科技有限公司
上海超日太阳
能科技股份有 350,179.80 350,179.80 350,179.80 350,179.80 100.00% 预计无法收回
限公司
上海沪南对外
358,738.10 358,738.10 358,738.10 358,738.10 100.00% 预计无法收回
经济有限公司
江苏飞达光伏
1,320,000.00 1,320,000.00 1,320,000.00 1,320,000.00 100.00% 预计无法收回
有限公司
无锡先导智能
装备股份有限 1,430,000.00 1,430,000.00 649,975.00 649,975.00 100.00% 预计无法收回
公司
常州嘉阳新能
源科技有限公 8,514,000.00 8,514,000.00 8,514,000.00 8,514,000.00 100.00% 预计无法收回
司
杭州弗力敦进
936,000.00 936,000.00 100.00% 预计无法收回
出口有限公司
江西赛维 BEST
太阳能高科技 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00% 预计无法收回
有限公司
CARYAIRE
EQUIPMENTS
101,857.28 101,857.28 100.00% 预计无法收回
INDIA PVT
LTD
北京四方创能
光电科技有限 194,400.00 194,400.00 100.00% 预计无法收回
公司
山东拜科通新
材料科技有限 108,000.00 108,000.00 100.00% 预计无法收回
公司
常州亚玛顿股
92,000.00 92,000.00 100.00% 预计无法收回
份有限公司
天津爱德信科
89,586.83 89,586.83 100.00% 预计无法收回
技有限公司
南京铭雕数控
49,990.00 49,990.00 100.00% 预计无法收回
科技有限公司
秦皇岛高晟光
电设备有限公 40,000.00 40,000.00 100.00% 预计无法收回
司
武汉林轩激光
17,500.00 17,500.00 100.00% 预计无法收回
有限公司
苏州高润新能
源科技有限公 17,100.00 17,100.00 100.00% 预计无法收回
司
浙江广旭数控 15,000.00 15,000.00 100.00% 预计无法收回
200
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
设备有限公司
江苏晟祥新能
源科技有限公 13,961.92 13,961.92 100.00% 预计无法收回
司
东方日升（常
州）新能源有 13,500.00 13,500.00 100.00% 预计无法收回
限公司
济南赛文特仪
器设备有限公 12,000.00 12,000.00 100.00% 预计无法收回
司
四川禾泰药业
689,105.00 689,105.00 689,105.00 689,105.00 100.00% 预计无法收回
有限公司
百花医药集团
76,700.00 76,700.00 100.00% 预计无法收回
股份有限公司
上海中瀚投资
集团宁国国安
533,397.00 533,397.00 100.00% 预计无法收回
邦宁药业有限
公司
河北奥星集团
231,495.50 231,495.50 231,495.50 231,495.50 100.00% 预计无法收回
医药有限公司
威海诺达药业
200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100.00% 预计无法收回
集团有限公司
湖北轩岐灵大
药房连锁有限 24,845.48 24,845.48 100.00% 预计无法收回
公司
钟祥市永康医
2,392.20 2,392.20 100.00% 预计无法收回
药有限公司
京山县新市镇
371.88 371.88 100.00% 预计无法收回
春风大药房
宁夏泉水药业
4,016,700.00 4,016,700.00 100.00% 预计无法收回
有限公司
十堰市郧阳区
梅铺中心卫生 905,779.22 905,779.22 100.00% 预计无法收回
院
固原市医药有
595,019.90 595,019.90 100.00% 预计无法收回
限责任公司
本期单笔计提
低于 10 万元 8,806,004.72 8,806,004.72 100.00% 预计无法收回
的共计 142 笔
18,282,120.9 18,282,120.9 66,667,036.4 66,667,036.4
合计
9 9 2 2
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 1,008,330,833.94 31,072,925.78 3.08%
1-2 年 590,471,254.35 59,047,125.44 10.00%
2-3 年 255,304,801.64 125,276,987.07 49.07%
3-4 年 90,603,168.80 90,322,703.30 99.69%
4-5 年 10,168,642.23 10,002,010.05 98.36%
5 年以上 665,985.51 665,985.51 100.00%
合计 1,955,544,686.47 316,387,737.15
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
201
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
□适用 不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
189,810,873. 194,046,064. 383,054,773.
应收账款 802,164.32
24 65 57
189,810,873. 194,046,064. 383,054,773.
合计 802,164.32
24 65 57
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 802,164.32
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
客户一 272,463,516.76 272,463,516.76 13.41% 15,823,764.04
客户二 147,396,760.00 147,396,760.00 7.25% 14,039,151.00
客户三 134,859,844.00 134,859,844.00 6.64% 6,775,687.52
客户四 100,057,240.15 100,057,240.15 4.92% 25,227,438.08
客户五 83,617,120.00 83,617,120.00 4.12% 4,170,455.00
合计 738,394,480.91 738,394,480.91 36.34% 66,036,495.64
202
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
6、合同资产
（1） 合同资产情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
未到期的质保 19,242,333.2 18,280,216.5
9,738,304.66 609,665.23 9,128,639.43 962,116.66
金 0 4
减：列示于其
- -
他非流动资产 -245,500.00
2,455,000.00 2,209,500.00
的合同资产
19,242,333.2 18,280,216.5
合计 7,283,304.66 364,165.23 6,919,139.43 962,116.66
0 4
（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
按组合
9,738,3 609,665 9,128,6 19,242, 962,116 18,280,
计提坏 100.00% 6.26% 100.00% 5.00%
04.66 .23 39.43 333.20 .66 216.54
账准备
其中：
账龄组 9,738,3 609,665 9,128,6 19,242, 962,116 18,280,
100.00% 6.26% 100.00% 5.00%
合 04.66 .23 39.43 333.20 .66 216.54
9,738,3 609,665 9,128,6 19,242, 962,116 18,280,
合计 100.00% 6.26% 100.00% 5.00%
04.66 .23 39.43 333.20 .66 216.54
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 7,283,304.66 364,165.23 5.00%
1至2年 2,455,000.00 245,500.00 10.00%
合计 9,738,304.66 609,665.23
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 不适用
203
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
项目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因
合同资产 352,451.43
合计 352,451.43 ——
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
（5） 本期实际核销的合同资产情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的合同资产核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
合同资产核销说明：
其他说明：
7、应收款项融资
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 238,105.60 180,000.00
合计 238,105.60 180,000.00
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
其中：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
204
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
整个存续期预期信用 整个存续期预期信用
未来 12 个月预期信用
损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
损失
值） 值）
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
本公司视日常资金管理的需要较为频繁地将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将账面剩余的银行
承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。于 2023 年 12 月 31 日，本公司
按照整个存续期预期信用损失计量以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据的坏账准备。
本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大 损失，因此
未计提坏账准备。
（4） 期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
项目 期末已质押金额
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 39,830,141.26
合计 39,830,141.26
（6） 本期实际核销的应收款项融资情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收款项融资核销情况
单位：元
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联
205
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
交易产生
核销说明：
（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
（8） 其他说明
8、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 243,940,881.13 31,424,376.38
合计 243,940,881.13 31,424,376.38
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
2） 重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
206
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2） 重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
207
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 70,335,283.00 8,807,043.23
往来款 201,189,604.57 48,615,628.01
备用金 3,090,780.49 3,948,333.83
代扣代缴款项 355,060.77 744,028.99
借款 1,510,000.00
合计 276,480,728.83 62,115,034.06
2） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 248,649,234.59 35,730,370.30
1至2年 4,708,443.45 967,282.75
2至3年 438,048.11 4,883,539.23
3 年以上 22,685,002.68 20,533,841.78
3至4年 4,625,948.65 623,584.58
4至5年 497,360.00 4,127,005.43
5 年以上 17,561,694.03 15,783,251.77
合计 276,480,728.83 62,115,034.06
3） 按坏账计提方法分类披露
适用 □不适用
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
27,142, 27,142, 28,379, 28,379,
计提坏 9.82% 100.00% 45.69% 100.00%
519.76 519.76 428.89 428.89
账准备
其中：
其中：
单项金 20,921, 20,921,
7.57% 100.00%
额重大 280.00 280.00
并单项
208
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
计提坏
账准备
的应收
账款
其中：
单项金
额不重
大但单 6,221,2 6,221,2 28,379, 28,379,
2.25% 100.00% 45.69% 100.00%
项计提 39.76 39.76 428.89 428.89
坏账准
备的应
收账款
按组合
249,338 5,397,3 241,848 33,735, 2,311,2 31,424,
计提坏 90.18% 2.16% 54.31% 6.85%
,209.07 27.94 ,433.26 605.17 28.79 376.38
账准备
其中：
关联方 179,662 177,569
64.98%
组合 ,019.54 ,571.67
账龄组 69,676, 5,397,3 64,278, 33,735, 2,311,2 31,424,
25.20% 7.75% 54.31% 6.85%
合 189.53 27.94 861.59 605.17 28.79 376.38
276,480 32,539, 241,848 62,115, 30,690, 31,424,
合计 100.00% 11.86% 100.00% 49.41%
,728.83 847.70 ,433.26 034.06 657.68 376.38
按单项计提坏账准备：单项计提
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
20,658,728.0 20,658,728.0 20,921,280.0 20,921,280.0
单位一 100.00% 预计无法收回
0 0 0 0
单位二 1,840,188.42 1,840,188.42 100.00% 预计无法收回
单位三 1,749,276.74 1,749,276.74 100.00% 预计无法收回
单位四 1,521,147.73 1,521,147.73 1,521,147.73 1,521,147.73 100.00% 预计无法收回
单位五 810,993.00 810,993.00 100.00% 预计无法收回
单位六 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100.00% 预计无法收回
单位七 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100.00% 预计无法收回
单位八 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100.00% 预计无法收回
单位九 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100.00% 预计无法收回
单位十 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 100.00% 预计无法收回
单位十一 200,000.00 200,000.00 100.00% 预计无法收回
单位十二 82,000.00 82,000.00 82,000.00 82,000.00 100.00% 预计无法收回
单位十三 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 预计无法收回
单位十四 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 预计无法收回
单位十五 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 预计无法收回
单位十六 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 预计无法收回
单位十七 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 预计无法收回
单位十八 4,495.00 4,495.00 4,495.00 4,495.00 100.00% 预计无法收回
单位十九 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 100.00% 预计无法收回
单位二十 400,000.00 400,000.00 100.00% 预计无法收回
单位二十一 400,000.00 400,000.00 100.00% 预计无法收回
单位二十二 200,000.00 200,000.00 100.00% 预计无法收回
单位二十三 200,000.00 200,000.00 100.00% 预计无法收回
单位二十四 200,000.00 200,000.00 100.00% 预计无法收回
单位二十五 100,000.00 100,000.00 100.00% 预计无法收回
单位二十六 80,000.00 80,000.00 100.00% 预计无法收回
单位二十七 50,000.00 50,000.00 100.00% 预计无法收回
单位二十八 50,000.00 50,000.00 100.00% 预计无法收回
209
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
单位二十九 1,000.00 1,000.00 100.00% 预计无法收回
单位三十 1,000.00 1,000.00 100.00% 预计无法收回
单位三十一 500.00 500.00 100.00% 预计无法收回
单位三十二 400.00 400.00 100.00% 预计无法收回
单位三十三 918,097.03 918,097.03 100.00% 预计无法收回
单位三十四 500,000.00 500,000.00 100.00%
28,379,428.8 28,379,428.8 27,142,519.7 27,142,519.7
合计
9 9 6 6
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 66,250,935.05 2,047,357.97 3.09%
1-2 年 38,662.45 3,866.25 10.00%
2-3 年 80,976.63 40,488.32 50.00%
3-4 年 240,465.40 240,465.40 100.00%
4-5 年 880.00 880.00 100.00%
5 年以上 3,064,270.00 3,064,270.00 100.00%
合计 69,676,189.53 5,397,327.94
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2023 年 1 月 1 日余额 2,311,228.79 28,379,428.89 30,690,657.68
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
本期计提 3,086,099.15 3,086,099.15
本期转回 1,236,909.13 1,236,909.13
2023 年 12 月 31 日余
5,397,327.94 27,142,519.76 32,539,847.70
额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
其他应收款坏 30,690,657.6 32,539,847.7
3,086,099.15 1,236,909.13
账准备 8 0
30,690,657.6 32,539,847.7
合计 3,086,099.15 1,236,909.13
8 0
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
210
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
湖北长江大药
往来款 179,662,019.54 一年之内 64.98%
房连锁有限公司
湖北凉雾山生
态农业开发有限 定金 62,804,000.00 一年之内 22.72% 1,884,120.00
公司
一年之内、1-2
香港羿珩科技
往来款 20,921,280.00 年、2-3 年、4-5 7.57% 20,921,280.00
有限公司
年、5 年以上
十堰市汉江星
建设发展有限公 保证金 3,000,000.00 5 年以上 1.09% 3,000,000.00
司
彭宣启 保证金 1,521,147.73 5 年以上 0.55% 1,521,147.73
合计 267,908,447.27 96.90% 27,326,547.73
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元
其他说明：
9、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 113,394,285.12 93.90% 114,476,683.17 89.02%
211
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
1至2年 1,609,228.79 1.33% 9,056,001.00 7.04%
2至3年 5,292,203.90 4.38% 3,928,349.17 3.05%
3 年以上 463,590.18 0.38% 1,137,548.68 0.89%
合计 120,759,307.99 128,598,582.02
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付账款
单位名称 期末余额 期末余额的
比例（%）
单位一 83,383,384.80 61.01
单位二 19,549,638.00 14.30
单位三 4,641,296.65 3.40
单位四 4,284,394.74 3.13
单位五 2,690,093.36 1.97
合计 114,548,807.55 83.81
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备 存货跌价准备
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
19,151,149.0 11,812,127.7 18,379,792.9 16,051,779.7
原材料 7,339,021.30 2,328,013.20
1 1 1 1
14,475,298.5 10,536,181.5 12,442,948.3 10,656,339.7
在产品 3,939,116.96 1,786,608.64
0 4 7 3
45,352,922.7 35,427,332.2 30,004,202.0 26,778,014.4
库存商品 9,925,590.52 3,226,187.57
2 0 5 8
周转材料 679,612.28 679,612.28 172,376.55 172,376.55
发出商品 7,071,597.05 1,256,309.32 5,815,287.73
79,658,982.5 27,800,793.3 51,858,189.1 68,070,916.9 59,473,798.2
合计 8,597,118.73
1 6 5 3 0
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
212
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
原材料 2,328,013.20 6,273,104.98 1,262,096.88 7,339,021.30
10,578,612.9 10,536,181.5
在产品 1,786,608.64 1,829,040.06
6 4
库存商品 3,226,187.57 7,414,303.28 714,900.33 9,925,590.52
发出商品 1,256,309.32 1,256,309.32
24,266,021.2 27,800,793.3
合计 8,597,118.73 5,062,346.59
2 6
按组合计提存货跌价准备
单位：元
期末 期初
组合名称 跌价准备计提 跌价准备计提
期末余额 跌价准备 期初余额 跌价准备
比例 比例
按组合计提存货跌价准备的计提标准
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
11、持有待售资产
单位：元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（1） 一年内到期的债权投资
□适用 不适用
（2） 一年内到期的其他债权投资
□适用 不适用
13、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 10,399,816.39 3,099,811.30
待认证进项税 40,034,234.49 54,149,539.17
预缴费用 15,015.42
合计 50,449,066.30 57,249,350.47
其他说明：
213
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
14、债权投资
（1） 债权投资的情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（2） 期末重要的债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项
目 票面利 实际利 逾期本 票面利 实际利 逾期本
面值 到期日 面值 到期日
率 率 金 率 率 金
（3） 减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的债权投资情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的债权投资核销情况
债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
（1） 其他债权投资的情况
单位：元
214
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
累计在其
他综合收
本期公允 累计公允
项目 期初余额 应计利息 利息调整 期末余额 成本 益中确认 备注
价值变动 价值变动
的减值准
备
其他债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（2） 期末重要的其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
其他债
权项目 票面利 实际利 逾期本 票面利 实际利 逾期本
面值 到期日 面值 到期日
率 率 金 率 率 金
（3） 减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的其他债权投资情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他债权投资核销情况
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
其他说明：
16、其他权益工具投资
单位：元
指定为以
公允价值
本期计入 本期计入 本期末累 本期末累
本期确认 计量且其
其他综合 其他综合 计计入其 计计入其
项目名称 期末余额 期初余额 的股利收 变动计入
收益的利 收益的损 他综合收 他综合收
入 其他综合
得 失 益的利得 益的损失
收益的原
因
215
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
本期存在终止确认
单位：元
项目名称 转入留存收益的累计利得 转入留存收益的累计损失 终止确认的原因
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允
其他综合收益 价值计量且其 其他综合收益
确认的股利收
项目名称 累计利得 累计损失 转入留存收益 变动计入其他 转入留存收益
入
的金额 综合收益的原 的原因
因
其他说明：
17、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
其中：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
216
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
（4） 本期实际核销的长期应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的长期应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
长期应收款核销说明：
18、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
期初 权益 宣告 期末
减值 减值
被投 余额 法下 其他 发放 余额
准备 其他 计提 准备
资单 （账 追加 减少 确认 综合 现金 （账
期初 权益 减值 其他 期末
位 面价 投资 投资 的投 收益 股利 面价
余额 变动 准备 余额
值） 资损 调整 或利 值）
益 润
一、合营企业
二、联营企业
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
217
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 不适用
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 不适用
（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量
单位：元
转换前核算科 对其他综合收
项目 金额 转换理由 审批程序 对损益的影响
目 益的影响
（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明：
21、固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 763,856,572.40 882,472,265.43
合计 763,856,572.40 882,472,265.43
（1） 固定资产情况
单位：元
电子设备及
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 合计
其他
一、账面原值：
1,084,632,608.1
1.期初余额 990,616,940.80 65,685,832.04 10,620,658.44 17,709,176.89
7
2.本期增加
401,399.27 9,861,782.58 1,630,616.04 264,430.07 12,158,227.96
金额
（1）购
401,399.27 33,466.46 1,630,616.04 264,430.07 2,329,911.84
置
（2）在
建工程转入
（3）企
业合并增加
（4）存货转入 8,117,990.79 8,117,990.79
3.本期减少
4,100,511.37 76,190.61 4,176,701.98
金额
218
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
（1）处
4,100,511.37 76,190.61 4,176,701.98
置或报废
1,092,614,134.1
4.期末余额 991,018,340.07 75,547,614.62 8,150,763.11 17,897,416.35
5
二、累计折旧
1.期初余额 132,211,646.81 46,466,139.40 7,508,138.36 15,738,977.14 201,924,901.71
2.本期增加
20,740,716.60 11,542,686.28 523,857.58 985,538.51 33,792,798.97
金额
（1）计
20,740,716.60 11,542,686.28 523,857.58 985,538.51 33,792,798.97
提
3.本期减少
2,986,425.22 72,381.08 3,058,806.30
金额
（1）处
2,986,425.22 72,381.08 3,058,806.30
置或报废
4.期末余额 152,952,363.41 58,008,825.68 5,045,570.72 16,652,134.57 232,658,894.38
三、减值准备
1.期初余额 235,441.03 235,441.03
2.本期增加
95,863,226.34 95,863,226.34
金额
（1）计
95,863,226.34 95,863,226.34
提
3.本期减少
金额
（1）处
置或报废
4.期末余额 95,863,226.34 235,441.03 96,098,667.37
四、账面价值
1.期末账面
742,202,750.32 17,303,347.91 3,105,192.39 1,245,281.78 763,856,572.40
价值
2.期初账面
858,405,293.99 18,984,251.61 3,112,520.08 1,970,199.75 882,472,265.43
价值
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
项目 期末账面价值
房屋建筑物 11,541,106.69
219
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
中药健康产业园 465,550,800.73 正在办理中
其他说明：
（5） 固定资产的减值测试情况
适用 □不适用
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
适用 □不适用
单位：元
公允价值和处
关键参数的确
项目 账面价值 可收回金额 减值金额 置费用的确定 关键参数
定依据
方式
公允价值=重 重置价=造价+
置价×综合成 前期及其他费
新率×（1-变 用+资金成本
561,815,426. 465,952,200. 95,863,226.3 重置价
青吉工业园 现折扣率） 综合成新率=
34 00 4 成新率
处置费用=产 勘察成新率×
权交易服务费 权重+理论成
+相关税费 新率×权重
561,815,426. 465,952,200. 95,863,226.3
合计
34 00 4
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明：
（6） 固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
22、在建工程
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 184,817,733.21 177,935,861.85
合计 184,817,733.21 177,935,861.85
（1） 在建工程情况
单位：元
220
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
提取及饮片车
8,462,382.53 8,462,382.53 8,462,382.53 8,462,382.53
间
固定制剂车间 8,582,789.78 8,582,789.78 8,582,789.78 8,582,789.78
176,689,082. 176,689,082. 173,616,124. 173,616,124.
大健康产业园
43 43 30 30
其他工程项目 8,128,650.78 8,128,650.78 1,260,680.95 1,260,680.95
中药城交易中
3,059,056.60 3,059,056.60
心
201,862,905. 17,045,172.3 184,817,733. 194,981,034. 17,045,172.3 177,935,861.
合计
52 1 21 16 1 85
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
其
工程
本期 利息 中：
本期 累计 本期
本期 转入 资本 本期
项目 预算 期初 其他 期末 投入 工程 利息 资金
增加 固定 化累 利息
名称 数 余额 减少 余额 占预 进度 资本 来源
金额 资产 计金 资本
金额 算比 化率
金额 额 化金
例
额
中药 1,200
3,059 3,059
城交 ,000,
,056. ,056. 0.50% 其他
易中 000.0
60 60
心 0
提取
35,90 8,462 8,462
及饮 23.00
1,700 ,382. ,382. 23.00 其他
片车 %
.00 53 53
间
固定 40,31 8,582 8,582
23.00
制剂 2,000 ,789. ,789. 23.00 其他
%
车间 .00 78 78
长江
医药
大健
康产
业园
181,6 173,6 3,072 176,6 5,097 金融
(宁 97.00
47,30 16,12 ,958. 89,08 97.00 ,707. 机构
夏)建 %
0.00 4.30 13 2.43 61 贷款
设项
目大
健康
产业
园
其他 1,260 6,867 8,128
工程 ,680. ,969. ,650. 其他
项目 95 83 78
1,457
194,9 9,940 3,059 201,8 5,097
,861,
合计 81,03 ,927. ,056. 62,90 ,707.
000.0
4.16 96 60 5.52 61
0
221
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提原因
其他说明：
（4） 在建工程的减值测试情况
□适用 不适用
（5） 工程物资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
适用 □不适用
单位：元
种植业 畜牧养殖业 林业 水产业
项目 合计
中草药
一、账面原值：
1.期初余额 2,468,718.92 2,468,718.92
2.本期增加
43,677.21 43,677.21
金额
（1）外购 43,677.21 43,677.21
（2）自行
培育
3.本期减少
金额
（1）处置
（2）其他
4.期末余额 2,512,396.13 2,512,396.13
二、累计折旧
1.期初余额 363,309.06 363,309.06
2.本期增加
200,874.00 200,874.00
金额
（1）计提 200,874.00 200,874.00
3.本期减少
222
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
金额
（1）处置
（2）其他
4.期末余额 564,183.06 564,183.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
（2）其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
1,948,213.07 1,948,213.07
价值
2.期初账面
2,105,409.86 2,105,409.86
价值
（2） 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 不适用
（3） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 不适用
24、油气资产
□适用 不适用
25、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑物 土地 合计
一、账面原值
1.期初余额 28,832,342.89 895,116.11 29,727,459.00
2.本期增加金额 6,694,409.63 6,694,409.63
（1）租入 6,694,409.63 6,694,409.63
3.本期减少金额 4,187,240.72 4,187,240.72
（1）终止 4,187,240.72 4,187,240.72
223
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
4.期末余额 31,339,511.80 895,116.11 32,234,627.91
二、累计折旧
1.期初余额 14,116,525.77 216,712.27 14,333,238.04
2.本期增加金额 9,749,545.37 113,067.24 9,862,612.61
（1）计提 9,749,545.37 113,067.24 9,862,612.61
3.本期减少金额 3,727,700.88 3,727,700.88
（1）处置 3,727,700.88 3,727,700.88
4.期末余额 20,138,370.26 329,779.51 20,468,149.77
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 11,201,141.54 565,336.60 11,766,478.14
2.期初账面价值 14,715,817.12 678,403.84 15,394,220.96
（2） 使用权资产的减值测试情况
□适用 不适用
其他说明：
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 50,106,499.34 38,834.95 32,540,673.79 3,844,446.38 86,530,454.46
2.本期增加
60,035,115.88 9,702.97 60,044,818.85
金额
（1）购
9,702.97 9,702.97
置
（2）内
部研发
（3）企
业合并增加
其他 60,035,115.88 60,035,115.88
3.本期减少
224
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
金额
（1）处
置
4.期末余额 110,141,615.22 48,537.92 32,540,673.79 3,844,446.38 146,575,273.31
二、累计摊销
1.期初余额 9,690,497.63 9,753.15 31,541,282.28 3,544,792.41 44,786,325.47
2.本期增加
1,767,524.41 22,693.95 806,634.55 8,366.19 2,605,219.10
金额
（1）计
1,767,524.41 22,693.95 806,634.55 8,366.19 2,605,219.10
提
3.本期减少
金额
（1）处
置
4.期末余额 11,458,022.04 32,447.10 32,347,916.83 3,553,158.60 47,391,544.57
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计
提
3.本期减少
金额
（1）处
置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
98,683,593.18 16,090.82 192,756.96 291,287.78 99,183,728.74
价值
2.期初账面
40,416,001.71 29,081.80 999,391.51 299,653.97 41,744,128.99
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
（3） 无形资产的减值测试情况
□适用 不适用
225
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
27、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 企业合并形成 期末余额
的事项 处置
的
并购羿珩科技 455,964,968. 455,964,968.
形成 31 31
并购长江星形 701,734,997. 701,734,997.
成 65 65
1,157,699,96 1,157,699,96
合计
5.96 5.96
（2） 商誉减值准备
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 期末余额
的事项 计提 处置
并购羿珩科技 455,964,968. 455,964,968.
形成 31 31
并购长江星形 26,305,290.0 439,359,811. 465,665,101.
成 4 21 25
482,270,258. 439,359,811. 921,630,069.
合计
35 21 56
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
所属资产组或组合的构成及
名称 所属经营分部及依据 是否与以前年度保持一致
依据
公司生产及销售光伏设备、
高铁设备、
资产组组合 A 是
环保设备分配至资产组组合
A
公司智能激光装备的研发、
资产组组合 B 生产及销售 是
分配至资产组组合 B
公司中药饮片生产、空心胶
资产组组合 D 囊生产和医 是
药物流分配至资产组组合 D
资产组或资产组组合发生变化
名称 变化前的构成 变化后的构成 导致变化的客观事实及依据
其他说明
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 不适用
226
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
适用 □不适用
单位：元
稳定期的关
预测期的年 预测期的关 稳定期的关
项目 账面价值 可收回金额 减值金额 键参数的确
限 键参数 键参数
定依据
收入增长
率：
收入增长
0.17%~9.75
率：0%
%
资产组组合 1,565,854, 733,000,00 832,854,33 2024-2028 毛利率： 2028 年盈
毛利率：
D 334.23 0.00 4.23 年 21.83% 利预测
21.28~21.8
折现率：
3%
13.725%
折现率：
13.725%
1,565,854, 733,000,00 832,854,33
合计
334.23 0.00 4.23
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
适用 □不适用
单位：元
业绩承诺完成情况 商誉减值金额
项目 本期 上期
本期 上期
承诺业绩 实际业绩 完成率 承诺业绩 实际业绩 完成率
并购长江 439,359,8 26,305,29
星形成 11.21 0.04
其他说明：
28、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
仓库防水工程 117,526.24 117,526.24
公仓库装修 242,761.62 242,761.62
合计 360,287.86 360,287.86
其他说明：
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
227
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 53,686,612.03 9,618,453.80 148,846,984.68 23,892,509.71
可抵扣亏损 34,759,110.53 6,848,046.41 90,536,581.87 15,214,667.11
预计负债 4,025,293.00 603,793.95
递延收益 600,000.00 90,000.00
合计 88,445,722.56 16,466,500.21 244,008,859.55 39,800,970.77
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并
33,133,679.92 7,054,315.00 33,133,679.92 7,054,315.00
资产评估增值
固定资产加速折旧 328,689.18 49,303.38 328,689.18 49,303.37
合计 33,462,369.10 7,103,618.38 33,462,369.10 7,103,618.37
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 16,466,500.21 39,800,970.77
递延所得税负债 7,103,618.38 7,103,618.37
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 804,547,858.70
可抵扣亏损 235,031,235.67 70,581,930.11
合计 1,039,579,094.37 70,581,930.11
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
2023 年 7,545,212.62 7,545,212.62
2024 年 820,414.41 820,414.41
2025 年 1,106.58 1,106.58
2026 年 3,964,127.24 3,964,127.24
2031 年 30,858,903.63 30,858,903.63
2032 年 27,392,165.63 27,392,165.63
2033 年 164,449,305.56
合计 235,031,235.67 70,581,930.11
其他说明：
228
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
30、其他非流动资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产 2,455,000.00 245,500.00 2,209,500.00
预付设备工程
813,500.00 813,500.00 1,693,418.40 1,693,418.40
款
合计 3,268,500.00 245,500.00 3,023,000.00 1,693,418.40 1,693,418.40
其他说明：
31、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
期末 期初
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
8,902,188 8,902,188 保证金和 5,934,175 5,934,175 保证金和
货币资金
.72 .72 资金冻结 .22 .22 资金冻结
914,505,9 771,426,3 银行借款 959,386,9 838,192,0 银行借款
固定资产
33.00 64.45 抵押 22.01 77.68 抵押
31,282,14 27,159,12 银行借款 43,814,56 36,891,72 银行借款
无形资产
4.42 3.44 抵押 0.42 5.16 抵押
50,799,45 47,689,91
应收账款 借款质押
0.00 7.50
1,005,489 855,177,5 1,009,135 881,017,9
合计
,716.14 94.11 ,657.65 78.06
其他说明：
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 7,650,000.00
抵押借款 108,000,000.00
保证借款 39,500,000.00 201,901,687.41
信用借款 28,223,958.26 3,750,000.00
保证抵押借款 135,650,000.00 27,351,840.45
保证质押抵押借款 1,365,974.19 188,039,203.14
短期借款利息 376,297.78 1,802,350.76
合计 205,116,230.23 538,495,081.76
短期借款分类的说明：
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 29,589,932.45 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
229
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
湖北银行股份有限公
20,556,490.00 2020 年 06 月 25 日
司石首小微企业支行
汉口银行股份有限公
1,365,974.19 9.00% 2023 年 05 月 07 日
司荆门分行
湖北银行股份有限公
7,667,468.26 6.50% 2020 年 04 月 23 日
司公安支行
合计 29,589,932.45 -- -- --
其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
35、应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 12,000,000.00
银行承兑汇票 5,464,523.17 2,943,824.34
合计 17,464,523.17 2,943,824.34
本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
货款 302,864,739.34 166,710,635.67
运输费 11,680,171.16 5,015,383.68
工程设备款 25,962,934.57 20,138,756.10
其他 535,621.58 4,741,415.15
合计 341,043,466.65 196,606,190.60
（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
单位：元
230
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
37、其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 20,436,885.95
其他应付款 1,023,671,190.40 567,449,422.45
合计 1,044,108,076.35 567,449,422.45
（1） 应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
逾期未偿还的款项产生的利息 20,436,885.95
合计 20,436,885.95
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
单位一 10,631,318.19 保证金逾期产生的利息
单位二 3,829,756.40 保证金逾期产生的利息
单位三 2,874,000.00 保证金逾期产生的利息
单位四 2,023,829.87 保证金逾期产生的利息
合计 19,358,904.46
其他说明：
（2） 应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
股权转让款 154,890,260.10 222,520,491.20
融资借款 382,188,437.60 68,874,648.10
保证金及押金 379,320,756.86 189,207,580.00
费用 12,015,542.08 4,407,544.91
应付股东款 81,568,629.72 70,218,002.47
往来款 7,911,438.54 8,216,585.70
代扣代缴款 509,818.56 179,113.47
违约金 3,475,794.57 3,475,794.57
231
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
赔偿款 1,583,675.30
其他 206,837.07 349,662.03
合计 1,023,671,190.40 567,449,422.45
2） 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
3） 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况
其他说明：
38、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
39、合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
销售合同相关的合同负债 16,951,633.86 14,479,100.66
合计 16,951,633.86 14,479,100.66
账龄超过 1 年的重要合同负债
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
40、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 19,375,944.94 54,109,680.96 55,086,368.39 18,399,257.51
232
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
二、离职后福利-设定
1,399,407.61 4,276,074.58 5,554,898.34 120,583.85
提存计划
合计 20,775,352.55 58,385,755.54 60,641,266.73 18,519,841.36
（2） 短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
18,426,302.30 48,962,273.33 49,815,129.02 17,573,446.61
和补贴
2、职工福利费 3,000.00 1,417,819.62 1,420,819.62
3、社会保险费 258,705.69 2,640,103.35 2,811,279.09 87,529.95
其中：医疗保险
237,367.84 2,391,057.93 2,554,644.88 73,780.89
费
工伤保险
21,337.85 226,240.58 233,829.37 13,749.06
费
生育保险
22,804.84 22,804.84
费
4、住房公积金 80,744.00 1,004,540.66 951,644.66 133,640.00
5、工会经费和职工教
607,192.95 84,944.00 87,496.00 604,640.95
育经费
合计 19,375,944.94 54,109,680.96 55,086,368.39 18,399,257.51
（3） 设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,354,073.41 4,104,943.43 5,343,454.75 115,562.09
2、失业保险费 45,334.20 171,131.15 211,443.59 5,021.76
合计 1,399,407.61 4,276,074.58 5,554,898.34 120,583.85
其他说明：
41、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 77,299,816.67 80,534,588.13
企业所得税 40,209,995.88 40,238,552.87
个人所得税 147,402.81 358,959.58
城市维护建设税 4,189,796.08 89,004.49
教育费附加 3,832,304.48 4,694,101.11
房产税 870,839.84 4,208,705.99
土地使用税 149,290.27 1,117,051.13
印花税 682,021.71 291,070.45
环境保持税 5,089.38 591,311.83
其他 77,512.38 80,429.97
合计 127,464,069.50 132,203,775.55
233
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
其他说明：
42、持有待售负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 78,000,000.00 45,000,000.00
一年内到期的租赁负债 30,032,341.15 24,015,017.22
1 年内到期分期还本付息的借款 1,401,680.78
1 年内到期的非流动负债 95,523.20
合计 108,032,341.15 70,512,221.20
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 1,723,441.47 1,586,131.42
合计 1,723,441.47 1,586,131.42
短期应付债券的增减变动：
单位：元
按面
溢折
债券 票面 发行 债券 发行 期初 本期 值计 本期 期末 是否
面值 价摊
名称 利率 日期 期限 金额 余额 发行 提利 偿还 余额 违约
销
息
合计
其他说明：
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 58,385,000.00 70,000,000.00
抵押保证借款 349,500,000.00 310,000,000.00
保证抵押质押借款 188,000,000.00
长期借款利息 1,000,578.72 294,750.00
减：1 年内到期的长期借款（附注
-78,000,000.00 -45,000,000.00
5.26）
234
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
合计 518,885,578.72 335,294,750.00
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
按面
溢折
债券 票面 发行 债券 发行 期初 本期 值计 本期 期末 是否
面值 价摊
名称 利率 日期 期限 金额 余额 发行 提利 偿还 余额 违约
销
息
合计 —— ——
（3） 可转换公司债券的说明
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明：
47、租赁负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
尚未支付的租赁付款额 35,486,321.94 29,987,496.73
减：一年内到期的租赁负债（附注
-30,032,341.15 -24,015,017.22
5.26）
合计 5,453,980.79 5,972,479.51
其他说明：
48、长期应付款
单位：元
235
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 538,326.53
合计 538,326.53
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
（2） 专项应付款
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
未决诉讼 676,450.50 4,025,293.00
合计 676,450.50 4,025,293.00
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
236
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
51、递延收益
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 15,902,599.85 660,533.40 15,242,066.45
合计 15,902,599.85 660,533.40 15,242,066.45
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 78,933.53
账龄超过一年的合同负债 650,313.53
合计 650,313.53 78,933.53
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
350,336,11 350,336,11
股份总数
2.00 2.00
其他说明：
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢
788,070,563.65 101,658.38 788,172,222.03
价）
合计 788,070,563.65 101,658.38 788,172,222.03
237
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处
置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整
资本公积。
56、库存股
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
本期发生额
减：前期 减：前期
项目 期初余额 本期所得 计入其他 计入其他 税后归属 期末余额
减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 综合收益 于少数股
税费用 于母公司
额 当期转入 当期转入 东
损益 留存收益
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 18,358,424.24 18,358,424.24
合计 18,358,424.24 18,358,424.24
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -356,092,373.98 -332,819,058.49
调整后期初未分配利润 -356,092,373.98 -332,819,058.49
加：本期归属于母公司所有者的净利
-605,653,315.00 -23,273,315.49
润
期末未分配利润 -961,745,688.98 -356,092,373.98
238
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
调整期初未分配利润明细：
1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5）、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,189,409,207.52 998,614,198.05 1,609,782,982.14 1,265,884,083.81
其他业务 8,153,193.64 2,941,621.94 5,539,952.45 2,660,943.40
合计 1,197,562,401.16 1,001,555,819.99 1,615,322,934.59 1,268,545,027.21
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
是 □否
单位：元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
正常经营之外的其他 正常经营之外的其他
营业收入金额 1,197,562,401.16 1,615,322,934.59
业务收入 业务收入
营业收入扣除项目合 正常经营之外的其他 正常经营之外的其他
8,153,193.64 5,539,952.45
计金额 业务收入 业务收入
营业收入扣除项目合
计金额占营业收入的 0.68% 0.34%
比重
一、与主营业务无关
的业务收入
1．正常经营之外的其
他业务收入。如出租
固定资产、无形资
产、包装物，销售材
料，用材料进行非货
正常经营之外的其他 正常经营之外的其他
币性资产交换，经营 8,153,193.64 5,539,952.45
业务收入 业务收入
受托管理业务等实现
的收入，以及虽计入
主营业务收入，但属
于上市公司正常经营
之外的收入。
与主营业务无关的业 正常经营之外的其他 正常经营之外的其他
8,153,193.64 5,539,952.45
务收入小计 业务收入 业务收入
二、不具备商业实质
的收入
不具备商业实质的收
0.00 无 0.00 无
入小计
正常经营之外的其他 正常经营之外的其他
营业收入扣除后金额 1,189,409,207.52 1,609,782,982.14
业务收入 业务收入
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
239
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
分部 1 分部 2 合计
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
业务类型
其中：
按经营地
区分类
其中：
市场或客
户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转
让的时间
分类
其中：
按合同期
限分类
其中：
按销售渠
道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
公司承担的预 公司提供的质
履行履约义务 重要的支付条 公司承诺转让 是否为主要责
项目 期将退还给客 量保证类型及
的时间 款 商品的性质 任人
户的款项 相关义务
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认
收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
合同中可变对价相关信息：
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
项目 会计处理方法 对收入的影响金额
其他说明：
240
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
62、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 603,075.80 2,124,765.92
教育费附加 546,506.36 1,790,139.08
资源税 19,085.10 27,465.00
房产税 1,174,972.65 1,849,332.40
土地使用税 606,581.32 675,830.48
车船使用税 14,557.62 25,501.65
印花税 710,250.43 525,317.59
环境保护税 14,366.10 14,289.42
水利建设基金 21,768.05 110.88
合计 3,711,163.43 7,032,752.42
其他说明：
63、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 26,825,604.46 38,526,247.91
咨询服务费 7,729,763.55 7,277,999.78
业务招待费 9,570,355.89 10,292,285.80
折旧及摊销 26,683,799.25 32,271,416.82
办公费 4,017,813.88 3,043,103.75
租赁费 498,053.27 317,325.75
交通差旅费 2,558,117.38 2,668,648.23
车辆使用费 866,636.92 1,213,378.05
修理费 545,863.71 1,472,377.46
取暖费 324,480.46 371,982.07
物料消耗 181,198.37 160,304.10
燃料动力 207,772.00 853,395.26
运杂费 77,830.00 50,478.66
存货报损 1,112,188.53 1,254,597.33
劳务费 289,334.34 1,858,831.83
诉讼费 839,026.78
残疾人就业保证金 181,076.65 203,110.24
其他费用 1,604,939.06 1,246,444.50
合计 84,113,854.50 103,081,927.54
其他说明：
64、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
三包服务费 1,712,128.14 7,688,950.28
职工薪酬 8,917,007.65 15,764,907.58
市场服务费 3,294,285.25 3,298,682.62
业务招待费 3,925,524.28 2,890,680.74
差旅费 1,124,938.26 1,098,229.06
241
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
业务宣传费 892,622.92 93,461.60
办公费 397,990.80 531,076.66
检测费 7,924.53 31,861.76
物料消耗 38,062.68 100,364.49
折旧及摊销 2,462,290.36 308,267.10
其他费用 764,185.35 1,353,416.87
水电费 18,771.52 29,506.43
车辆使用费 33,734.00 52,952.77
合计 23,589,465.74 33,242,357.96
其他说明：
65、研发费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,362,233.48 10,984,369.19
材料费 1,049,361.61 7,470,684.66
折旧及摊销 1,748,620.72 5,218,341.31
动力费用 471,487.48 136,074.26
其他费用 29,142.15 1,949,404.03
合计 7,660,845.44 25,758,873.45
其他说明：
66、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 61,314,836.15 56,030,666.18
减：利息收入 97,148.46 -377,459.08
汇兑损失 3,256,902.84 418,997.87
减：汇兑收益 3,684,677.59 -6,130,707.89
手续费 178,039.66 800,773.50
合计 60,967,952.60 50,742,270.58
其他说明：
67、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
与日常活动相关的政府补助 2,192,104.60 6,108,482.42
个税手续费返还 18,004.07 222,183.08
合计 2,210,108.67 6,330,665.50
68、净敞口套期收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
242
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
69、公允价值变动收益
单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
重大资产重组未完成承诺补偿 67,630,273.95
合计 67,630,273.95
其他说明：
70、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益 55,186,332.95
合计 55,186,332.95
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -194,046,064.65 -77,937,456.45
其他应收款坏账损失 -1,849,190.02 21,008,079.34
合计 -195,895,254.67 -56,929,377.11
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减
-22,551,818.78 -18,000,619.82
值损失
四、固定资产减值损失 -95,863,226.34
六、在建工程减值损失 -46,621.65
十、商誉减值损失 -439,359,811.21 -26,305,290.04
十一、合同资产减值损失 352,451.43 -401,846.66
十二、其他 -2,273,957.97 -6,856,651.73
合计 -559,696,362.87 -51,611,029.90
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
处置非流动资产利得 78,554.78 49,504.46
其中：处置固定资产利得 78,554.78 49,504.46
243
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
74、营业外收入
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
无需支付的款项 673,169.10 557,638.05 673,169.10
处置非流动资产收益 1,310.00 1,310.00
罚款收入 60,265.72 60,265.72
重大资产重组未完成承诺补
7,669,047.62
偿
其他 29,326.93 1,661,947.50 29,326.93
合计 764,071.75 9,888,633.17 764,071.75
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 15,250.00 440,000.00 15,250.00
非流动资产报废损失 9,443,099.10 8,640,412.71 9,443,099.10
非常损失 3,625,794.57
滞纳金及罚款支出 415,009.41 463,001.49 415,009.41
赔偿支出 2,095,554.25 4,000,000.00 2,095,554.25
存货报废损失 378,496.81
其他 95,910.59 461,052.57 95,910.59
诉讼损失
合计 12,064,823.35 18,008,758.15
其他说明：
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 2,989,902.79 5,634,629.42
递延所得税费用 23,334,470.56 21,618,933.20
合计 26,324,373.35 27,253,562.62
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 -681,010,132.28
按法定/适用税率计算的所得税费用 -170,252,533.07
子公司适用不同税率的影响 27,458,806.64
调整以前期间所得税的影响 2,981,984.97
244
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
非应税收入的影响 -18,956,764.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 95,962,999.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -13,726,138.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
104,005,145.51
亏损的影响
研发费加计扣除的影响 -1,153,735.43
所得税费用 26,324,373.35
其他说明：
77、其他综合收益
详见附注七.57。
78、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 2,210,108.67 16,268,803.13
利息收入 97,148.46 377,459.08
往来款项和其他 764,071.75
合计 3,071,328.88 16,646,262.21
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
付现的期间费用 46,093,237.95 108,386,061.48
银行手续费 178,039.66 800,773.50
往来款项和其他 15,915,065.30 20,485,891.66
合计 62,186,342.91 129,672,726.64
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
保证金 171,500,000.00 38,855,539.21
合计 171,500,000.00 38,855,539.21
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
245
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
工程保证金 100,334,000.00 49,802,298.38
合计 100,334,000.00 49,802,298.38
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到其他单位借款 285,592,698.56 45,728,431.10
合计 285,592,698.56 45,728,431.10
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
归还其他单位借款 27,575,982.84
支付的租金 2,085,614.90
合计 29,661,597.74
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况
适用 □不适用
单位：元
本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
538,590,604. 136,000,000. 210,048,312. 259,660,006. 205,116,230.
短期借款 233,944.03
96 00 45 31 23
91,174,648.1 285,592,698. 27,575,982.8 349,267,117.
其他应付款 75,753.42
0 56 4 24
长期借款（含
380,294,750. 259,000,578. 45,500,000.0 596,885,578.
一年内到期部 3,385,000.00 294,750.00
00 72 0 72
分）
租赁负债（含
29,987,496.7 10,081,177.1 35,486,321.9
一年内到期部 2,085,614.90 2,496,737.03
3 3 3
分）
1,040,047,49 424,977,698. 269,391,453. 285,209,910. 262,451,493. 1,186,755,24
合计
9.79 56 30 19 34 8.12
（4） 以净额列报现金流量的说明
项目 相关事实情况 采用净额列报的依据 财务影响
246
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影
响
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -707,334,505.63 44,572,133.73
加：资产减值准备 755,591,617.54 108,540,407.01
固定资产折旧、油气资产折
33,993,672.97 38,296,287.10
耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 9,862,612.61 11,272,953.66
无形资产摊销 2,605,219.10 65,713,884.47
长期待摊费用摊销 360,287.86 16,378,587.07
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号 -78,554.78
填列）
固定资产报废损失（收益以
60,261.63
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
-67,630,273.95
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
61,314,836.15 56,036,274.40
列）
投资损失（收益以“－”号填
-55,186,332.95
列）
递延所得税资产减少（增加以
23,334,470.56 26,416,065.87
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
812,352.97
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
-4,713,460.24 135,873,679.93
填列）
经营性应收项目的减少（增加
-510,543,470.12 113,983,849.17
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
255,751,414.61 -628,785,274.81
以“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -147,425,871.69 -66,075,132.38
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 6,301,111.84 11,540,580.54
247
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
减：现金的期初余额 11,540,580.54 82,466,507.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,239,468.70 -70,925,926.48
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 6,301,111.84 11,540,580.54
其中：库存现金 42,177.30 41,971.33
可随时用于支付的银行存款 6,258,934.54 11,498,609.21
三、期末现金及现金等价物余额 6,301,111.84 11,540,580.54
（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
仍属于现金及现金等价物的
项目 本期金额 上期金额
理由
（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
不属于现金及现金等价物的
项目 本期金额 上期金额
理由
其他说明：
248
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
（7） 其他重大活动说明
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 1,617.02 7.0827 11,452.86
欧元
港币
应收账款
其中：美元 3,323,237.97 7.0827 23,537,497.58
欧元
港币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
其他应收款
其中：美元 2,960,000.00 7.0827 20,964,792.00
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选
择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 不适用
82、租赁
（1） 本公司作为承租方
适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
适用 □不适用
249
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
项目 本期数 上期数
短期租赁费用 1,704,491.53 933,811.38
合计 1,704,491.53 933,811.38
涉及售后租回交易的情况
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁
□适用 不适用
作为出租人的融资租赁
□适用 不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 不适用
83、其他
八、研发支出
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,362,233.48 10,984,369.19
材料费 1,049,361.61 7,470,684.66
折旧及摊销 1,748,620.72 5,218,341.31
动力费用 471,487.48 136,074.26
差旅费 2,585.79 122,887.15
其他费用 26,556.36 1,826,516.88
合计 7,660,845.44 25,758,873.45
其中：费用化研发支出 7,660,845.44 25,758,873.45
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发 确认为无 转入当期 期末余额
其他
支出 形资产 损益
合计
重要的资本化研发项目
预计经济利益产 开始资本化的时 开始资本化的具
项目 研发进度 预计完成时间
生方式 点 体依据
250
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
开发支出减值准备
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值测试情况
2、重要外购在研项目
资本化或费用化的判断标准和具体依
项目名称 预期产生经济利益的方式
据
其他说明：
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
购买日至 购买日至 购买日至
被购买方 股权取得 股权取得 股权取得 股权取得 购买日的 期末被购 期末被购 期末被购
购买日
名称 时点 成本 比例 方式 确定依据 买方的收 买方的净 买方的现
入 利润 金流
其他说明：
（2） 合并成本及商誉
单位：元
合并成本
--现金
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计
减：取得的可辨认净资产公允价值份额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
额
合并成本公允价值的确定方法：
或有对价及其变动的说明
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
251
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
购买日公允价值 购买日账面价值
资产：
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产
负债：
借款
应付款项
递延所得税负债
净资产
减：少数股东权益
取得的净资产
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6） 其他说明
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
合并当期 合并当期
构成同一
企业合并 期初至合 期初至合 比较期间 比较期间
被合并方 控制下企 合并日的
中取得的 合并日 并日被合 并日被合 被合并方 被合并方
名称 业合并的 确定依据
权益比例 并方的收 并方的净 的收入 的净利润
依据
入 利润
其他说明：
（2） 合并成本
单位：元
合并成本
252
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
--现金
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
合并日 上期期末
资产：
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产
负债：
借款
应付款项
净资产
减：少数股东权益
取得的净资产
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权
益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
253
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
5.1 新设主体
新纳入合并范围的时
名称 期末净资产 合并日至期末净利润
间
长药（寿光）健康产
2023-9-4 0.00 0.00
业有限公司
6、其他
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
持股比例
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
河北羿珩科
124,512,87 河北省秦皇 河北省秦皇 非同一控制
技有限责任 制造业 100.00%
0.00 岛市 岛市 下企业合并
公司
江苏启澜激
26,250,000 江苏省常熟 江苏省常熟 非同一控制
光科技有限 制造业 100.00%
.00 市 市 下企业合并
公司
江苏启澜进
10,000,000 江苏省常熟 江苏省常熟 非同一控制
出口贸易有 商业 100.00%
.00 市 市 下企业合并
限公司
湖北长江星
195,419,69 湖北省十堰 湖北省十堰 非同一控制
医药股份有 空心胶囊 52.75%
4.00 市 市 下合并
限公司
湖北长江源
200,000,00 湖北省公安 湖北省公安 非同一控制
制药有限公 中药饮片 100.00%
0.00 县 县 下合并
司
湖北长江丰
16,000,000 湖北省公安 湖北省公安 非同一控制
医药有限公 医药贸易 100.00%
.00 县 县 下合并
司
湖北新峰制 30,000,000 湖北省十堰 湖北省十堰 非同一控制
中药饮片 100.00%
药有限公司 .00 市 市 下合并
湖北花源健
30,000,000 湖北省十堰 湖北省十堰 非同一控制
康产业有限 医药贸易 100.00%
.00 市 市 下合并
公司
湖北永瑞元
20,000,000 湖北省十堰 湖北省十堰 非同一控制
医药有限公 医药贸易 100.00%
.00 市 市 下合并
司
湖北明月和
40,000,000 湖北省武汉 湖北省武汉 医药技术研 非同一控制
医药科技有 100.00%
.00 市 市 发 下合并
限公司
湖北舒惠涛
20,000,000 湖北省武汉 湖北省武汉 非同一控制
药业有限公 医药贸易 100.00%
.00 市 市 下合并
司
湖北长江伟
200,000,00 湖北省公安 湖北省公安 非同一控制
创中药城有 医药贸易 100.00%
0.00 县 县 下合并
限公司
湖北健泽大 30,000,000 湖北省公安 湖北省公安 医药贸易 100.00% 非同一控制
254
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
药房有限公 .00 县 县 下合并
司
湖北长江星
100,000,00 湖北省石首 湖北省石首 非同一控制
胶囊科技有 空心胶囊 100.00%
0.00 市 市 下合并
限公司
宁夏长药良
50,000,000
生制药有限 宁夏固原市 宁夏固原市 中药饮片 100.00% 设立
.00
公司
湖北安博制 200,000,00 湖北省荆州 湖北省荆州
中药饮片 68.75% 设立
药有限公司 0.00 市 市
恩施明群健
康医药产业 100,000,00 湖北省恩施 湖北省恩施 医学技术研
100.00% 设立
科技有限公 0.00 市 市 发
司
苏州羿优智
2,000,000. 江苏省常熟 江苏省常熟 电力热力生
能自动化装 100.00% 设立
00 市 市 产和供应业
备有限公司
湖北安亿企
20,000,000 湖北省荆州 湖北省荆州 企业管理服
业管理有限 100.00% 设立
.00 市 市 务业
公司
宁夏长药江
南医药全产 50,000,000 医药仓储物
宁夏固原市 宁夏固原市 100.00% 设立
业链有限公 .00 流
司
长药（寿
20,000,000 山东省潍坊 山东省潍坊
光）健康产 批发业 100.00% 设立
.00 市 市
业有限公司
单位：元
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余
子公司名称 少数股东持股比例
的损益 分派的股利 额
湖北长江星医药股份
47.25% -71,323,686.94 762,527,095.67
有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
期末余额 期初余额
子公
司名 非流 非流 非流 非流
流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
称 动资 动负 动资 动负
资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 债 产 债
255
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
湖北
长江
2,470 3,234 1,114 1,620 2,241 3,133 1,002 1,304
星医 763,4 505,5 891,4 302,5
,929, ,370, ,864, ,436, ,715, ,205, ,066, ,608,
药股 40,29 71,68 90,13 42,10
760.7 058.1 863.6 548.4 798.9 934.2 806.3 909.2
份有 7.41 4.82 5.24 2.94
4 5 0 2 7 1 4 8
限公
司
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名
称 综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
湖北长江
- - - -
星医药股 1,035,840 1,268,718 154,071,0 154,071,0
214,663,5 214,663,5 68,036,73 472,077,3
份有限公 ,927.54 ,910.91 36.90 36.90
15.20 15.20 8.32 70.69
司
其他说明：
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额
差额
其中：调整资本公积
调整盈余公积
调整未分配利润
其他说明：
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
合营企业或联 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或
256
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
营企业名称 联营企业投资
直接 间接 的会计处理方
法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产
其中：现金和现金等价物
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的
公允价值
营业收入
财务费用
所得税费用
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明：
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产
257
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的联营企业权益投资的
公允价值
营业收入
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明：
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数
联营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数
其他说明：
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
本期未确认的损失（或本期
合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期末累积未确认的损失
分享的净利润）
其他说明：
258
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明：
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 不适用
2、涉及政府补助的负债项目
□适用 不适用
3、计入当期损益的政府补助
□适用 不适用
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注 5
相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
259
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。
由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金
额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1.1 风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面
影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管
理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及
时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1.2 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式
进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重
大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，
否则本公司不提供信用交易条件。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，
最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注 6 的披露。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行以及信用等级较高的外国银行，本公司
认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。
本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。
预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同
的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违
约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物
类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历
史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注七.5 附注七.8
的披露。
1.3 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率
风险、利率风险和其他价格风险。
260
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
1.3.1 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金
流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决
定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2023 年 12 月 31 日，本公司的带息债务主要以人民币计价的固
定利率。
1.4 流动风险
流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快
以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无
法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司从商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和
资本开支。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司
经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款
协议。
2、套期
（1） 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 不适用
（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
已确认的被套期项目
与被套期项目以及套 账面价值中所包含的 套期有效性和套期无 套期会计对公司的财
项目
期工具相关账面价值 被套期项目累计公允 效部分来源 务报表相关影响
价值套期调整
套期风险类型
套期类别
其他说明
（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 不适用
261
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
3、金融资产
（1） 转移方式分类
□适用 不适用
（2） 因转移而终止确认的金融资产
□适用 不适用
（3） 继续涉入的资产转移金融资产
□适用 不适用
其他说明
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计 第三层次公允价值计
合计
量 量 量
一、持续的公允价值
-- -- -- --
计量
（一）交易性金融资
67,630,273.95 67,630,273.95
产
1.以公允价值计量且
其变动计入当期损益 67,630,273.95 67,630,273.95
的金融资产
应收账款融资 238,105.60 238,105.60
持续以公允价值计量
67,868,379.55 67,868,379.55
的资产总额
二、非持续的公允价
-- -- -- --
值计量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司第三层次公允价值计量项目应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。
262
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
浙江省湖州市长
兴县开发区明珠
长兴盛世丰华商
路 1278 号长兴世 企业投资 40,000.00 10.11% 10.11%
务有限工商
贸大厦 A 座 13 层
1314-36 室
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是吴敏文、宁新江。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“十.1 在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明：
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
湖北长江大药房连锁有限公司 公司董事、总经理罗明控制的企业
湖北长江大药房连锁武汉有限公司 公司董事、总经理罗明控制的企业
湖北舒惠涛社区药房连锁有限公司 公司董事、总经理罗明控制的企业
湖北金缔药业有限公司 公司董事、总经理罗明控制的企业
湖北茉莉大药房连锁有限公司 公司董事张兰的配偶王浩控制的企业
其他说明：
本公司关联方还包括：公司实际控制人吴敏文、宁新江及其控制或担任董事、高级管理人员的其他
企业，公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员，持有公司 5%以上股份的股东刘丽丽及其控制或担
263
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
任董事、高级管理人员的企业，公司董事、监事、高级管理人员及其控制或担任董事、高级管理人员的
其他企业，上述关联自然人的关系亲密的家庭成员。因数量较多且 2023 年未与本公司发生关联交易，在
此不逐项披露。本公司董事、监事、高级管理人员及其任职公司情况参见本报告“第四节 公司治理”之
“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分。
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
是否超过交易额
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 上期发生额
度
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包起 受托/承包终
包收益定价依 管收益/承包
方名称 方名称 产类型 始日 止日
据 收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
委托方/出包 受托方/承包 委托/出包资 委托/出包起 委托/出包终 托管费/出包 本期确认的托
方名称 方名称 产类型 始日 止日 费定价依据 管费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
湖北长江大药房连锁有限公
房屋租赁 259,266.00 259,266.00
司
湖北茉莉大药房连锁有限公
房屋租赁 259,266.06
司
本公司作为承租方：
单位：元
出租方 租赁资 简化处理的短期 未纳入租赁负债 支付的租金 承担的租赁负债 增加的使用权资
264
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
名称 产种类 租赁和低价值资 计量的可变租赁 利息支出 产
产租赁的租金费 付款额（如适
用（如适用） 用）
本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发
生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额
关联租赁情况说明
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
湖北茉莉大药房连锁
809.20 2023 年 07 月 12 日 2024 年 07 月 11 日 否
有限公司
本公司作为被担保方
单位：元
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
罗明 1,320.00 2022 年 05 月 07 日 2026 年 05 月 07 日 否
罗明、张莉 9,800.00 2021 年 11 月 19 日 2026 年 11 月 19 日 否
罗明、张莉、田良辉 18,950.00 2022 年 01 月 12 日 2026 年 01 月 24 日 否
罗明 760.00 2022 年 05 月 30 日 2026 年 05 月 30 日 否
罗明、张莉、湖北长
江大药房连锁有限公
司、 9,600.00 2022 年 02 月 25 日 2026 年 01 月 25 日 否
湖北长江大药房连锁
武汉有限公司
荆州市津奉药业发展
1,662.31 2019 年 09 月 03 日 2029 年 08 月 25 日 否
有限公司
罗明、张莉 3,000.00 2022 年 01 月 18 日 2026 年 01 月 16 日 否
张兰 900.00 2022 年 03 月 25 日 2023 年 03 月 24 日 是
罗明、张兰 809.20 2022 年 07 月 08 日 2023 年 07 月 07 日 是
罗明、张莉、罗飞、
湖北长江大药房连锁 800.00 2022 年 01 月 21 日 2024 年 01 月 20 日 否
有限公司
罗明、罗飞、湖北长
江大药房连锁有限公
司、 700.00 2023 年 05 月 29 日 2024 年 05 月 29 日 否
石首市兴业融资担保
有限公司
公安县民生融资担保
1,840.00 2022 年 03 月 10 日 2024 年 04 月 10 日 否
有限公司
公安县民生融资担保
1,310.00 2022 年 03 月 10 日 2024 年 04 月 10 日 否
有限公司
罗明、张莉 473.90 2023 年 09 月 25 日 2026 年 09 月 25 日 否
康跃科技（山东）有
2,500.00 2023 年 09 月 01 日 2024 年 08 月 29 日 否
限公司
刘功利 300.00 2023 年 09 月 26 日 2024 年 09 月 25 日 否
罗明 500.00 2023 年 12 月 29 日 2024 年 12 月 28 日 否
罗明 7,000.00 2022 年 01 月 27 日 2027 年 01 月 27 日 否
关联担保情况说明
265
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
（5） 关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 2,291,017.39 4,916,461.88
（8） 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
湖北长江大药房
应收账款 700,648.80 41,055.59
连锁有限公司
湖北长江大药房
应收账款 连锁武汉有限公 6,327,928.26 2,091,106.75 6,572,584.46 477,216.89
司
湖北好药师舒惠
应收账款 涛社区药房连锁 7,036,882.82 2,723,506.68 5,730,064.17 1,152,444.29
有限公司
湖北金缔药业有
应收账款 556,918.00 95,728.40 526,118.00 23,167.25
限公司
湖北茉莉大药房
应收账款 17,339,419.80 520,182.59 16,944,599.91 508,338.00
连锁有限公司
湖北长江大药房
其他应收款 179,662,019.54
连锁有限公司
（2） 应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 湖北金缔药业有限公司 506,450.00 92,910.00
湖北长江大药房连锁有限公
合同负债 212,666.14 258,584.15
司
合同负债 湖北舒惠涛社区药房连锁有 32.92 32.92
266
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
限公司
7、关联方承诺
8、其他
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 不适用
4、本期股份支付费用
□适用 不适用
5、股份支付的修改、终止情况
6、其他
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
（1）原告武汉生乐科贸有限公司与被告湖北永瑞元医药有限公司、湖北长江星医药股份有限公司的
买卖合同纠纷。2021 年，原告武汉生乐科贸有限公司与被告湖北永瑞元医药有限公司签订了采购全自动
血液流变测试仪的合同，合同履行中发生纠纷。该案于 2024 年 3 月 12 日在十堰市郧阳区人民法院受理
立案，涉案金额 7.1 万元，将于 2024 年 4 月 16 日开庭审理。
（2）原告深圳市生命力生物保健科技有限公司诉被告湖北舒惠涛药业有限公司、湖北长江星医药股
份有限公司合同纠纷案。原告与被告一湖北舒惠涛药业有限公司于 2021 年 9 月 1 日签订《经销合同》，
约定原告授权被告一为生命力牌营业保健食品系列的经销商并由原告向被告一供货。经被告一确认，被
告一尚欠原告货款共计 490,158.40 元。被告二湖北长江星医药股份有限公司为被告一唯一股东。诉讼请
267
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
求：判令被告支付原告账款 490,158.40 元，判令被告支付律师费 50,000.00 元，判令被告承担本案诉讼
费用。2023 年 3 月 3 日，法院开庭审理了本案，法院尚未判决。
（3）原告重庆北新融建建设工程有限公司与被告湖北安博制药有限公司、浙江光信工程担保集团有
限公司的施工合同纠纷。该案已在湖北省江陵县人民法院立案，并于 2023 年 11 月 20 日开庭审理，截至
2023 年 12 月 31 日，法院尚未判决。
（4）原告东台市璐璐佳钢材贸易有限公司与被告湖北长江星医药股份有限公司、中铁一局集团有限
公司、中铁一局集团有限公司第三工程分三分公司、江苏双巨钢材贸易有限公司、长江医药控股股份有
限公司的票据追索权纠纷。该案已在江苏省东台市人民法院立案，并于 2023 年 11 月 15 日开庭审理，法
院尚未判决。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
截止资产负债表日，本公司因司法案件涉及诉讼共冻结银行账户 51 个，冻结金额为人民币
3,236,161.14 元。截止本财务报告批准报出日，本公司共解封账户 11 个，剩余冻结账户 40 个，冻结金
额为 人民币 2,791,961.34 元。
湖北长江大药房连锁有限公司占用本公司所属子公司资金 179,662,019.54 元，截止 2024 年 4 月 28
日，已签订《债权债务转让及资金占用清偿协议》解决资金占用问题，该协议已经本公司董事会审议通
过，尚需股东大会审议通过。
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
268
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2） 未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
归属于母公司
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止
经营利润
其他说明：
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
项目 分部间抵销 合计
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4） 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
（1）申请人罗新红与被申请人江苏启澜激光科技有限公司、江苏启澜激光科技有限公司武汉分公司
劳动争议纠纷仲裁案。武汉市劳动人事争议仲裁委员会经审理后作出如下裁决：一、申请人与第二被申
请人于 2011 年 4 月 1 日至 2021 年 2 月 1 日期间存在劳动关系。二、第二被申请人自本裁决书生效之日
269
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
起七日内支付申请人 2017 年 5 月至 2020 年 12 月期间的工资 286988.70 元。三、第二被申请人自裁决书
生效之日起七日内支付申请人解除劳动合同经济补偿金 144573.40 元。
（2）原告上海蓝湖照明科技有限公司诉被告江苏启澜激光科技有限公司买卖合同纠纷案。案件经过
审理后常熟市人民法院于 2021 年 9 月 24 日作出判决：启澜激光于判决生效之日起十日内返还原告货款
298,000.00 元；启澜激光于判决生效之日起十日内赔偿原告损失（以 298,000.00 元为基数自 2020 年 11
月 10 日起至实际给付之日，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的 1.95 倍计算；江苏
启澜自判决生效之日起十日内日自行至原告处取回已交付的晶圆激光划片机 1 台）。
（3）原告张末诉被告江苏启澜激光科技有限公司买卖合同纠纷案，武汉东湖新技术开发区人民法院
经审理后于 2021 年 7 月 20 日判决：启澜激光于判决书生效之日起十日内向张末支付 53420.00 元。
（4）原告武汉正泰华源建筑工程有限公司诉被告江苏启澜激光科技有限公司、河北羿珩科技有限责
任公司民间借贷纠纷案。武汉东湖新技术开发区人民法院经审理后于 2022 年 3 月 9 日作出判决：启澜激
光于判决书生效之日起十日内向武汉正泰华源建筑工程有限公司偿还借款本金 500,000.00 元及违约金，
违约金以 500,000 为基数，自 2020 年 2 月 18 日起按照年利率 16.6%标准计算至款项实际付清之日止；启
澜激光于判决书生效之日起十日内向武汉正泰华源建筑工程有限公司支付律师费 30000 元。
（5）原告武汉新特光电技术有限公司诉被告江苏启澜激光科技有限公司、河北羿珩科技有限责任公
司买卖合同纠纷案。经武汉东湖新技术开发区人民法院审理后于 2022 年 9 月 12 日判决：启澜激光于判
决生效之日起十日内向武汉新特光电技术有限公司支付货款 136,500.00 元；启澜激光于判决书生效之日
起十日内向武汉新特光电技术有限公司支付利息（以 136,500.00 元为基数，自 2021 年 1 月 1 日起按照
同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准支付至实际清偿之日止）。
（6）十堰市郧胥工贸有限公司起诉湖北大上制药有限公司、湖北长江星医药股份有限公司、罗明、
张莉借款合同纠纷案。法院经审理后判决如下：一、大上公司于本判决生效之日起十日内向郧胥工贸偿
还借款本金 40,000,000.00 元、利息及违约金（其中：2020 年 11 月 19 日至 2021 年 1 月 18 日期间，以
4,000 万 40,000,000.00 元为本金，按年利率 9%计付；自 2021 年 1 月 19 日起至清偿之日止，以
40,000,000.00 元为本金，按年利率 15.4%计付；大上公司已偿还的 1,200,000.00 元应予从中扣减）；
二、长江星、罗明、张莉对本判决第一项确定的给付义务承担连带清偿责任；三、驳回郧胥工贸的其他
诉讼请求。大上公司、长江星、罗明、张莉与郧胥工贸进行协商，目前已签署执行和解协议，对于上述
判决的欠款本金及利息由大上公司与罗明承担，与长江星、张莉无关，和解协议签订后大上公司已在逐
步履行，郧胥工贸已向法院撤回执行申请。
（7）原告湖北创为金属制品有限公司诉被告江苏启澜激光科技有限公司买卖合同纠纷案。鄂州市华
容区人民法院于 2022 年 1 月 14 日作出判决：启澜激光于判决生效之日起十日内向原告支付货款
89,200.00 元，并支付违约金 26,760.00 元。
（8）申请人湖北汇鑫建设集团有限公司与被申请人湖北长江伟创中药城有限公司、罗飞建设工程施
工合同纠纷仲裁案。湖北汇鑫建设集团有限公司于长江伟创达成调解：截至 2022 年 3 月 3 日长江伟创尚
欠湖北汇鑫建设集团有限公司保证金本金 6,300,000.00 元和利息 880,000.00 元。长江伟创应分三次将
前述款项付清。截至 2023 年 12 月 31 日，启澜激光尚未返还原告保证金本金 6,300,000.00 元，尚未支
付利息 880,000.00 元，尚未支付诉讼费 38,282.00 元，合计 856,277.33 元。
270
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
（9）公安县财政局起诉湖北长江源制药有限公司借款合同纠纷案。经法院主持调解后调解结果为：
一、长江源下欠公安县财政局借款本金 9,788,000.00 元和县域经济调度资金 9,451,373.29 元，合计：
19,239,373.29 元；还款方式为长江源于 2022 年 6 月起至 2024 年 5 月，每月 28 日前向原告公安县财政
局偿还本金 800,000.00 元（最后一期偿还金额为 839,373.29 元）；二、如长江源未按上述任一还款期
限履行还款义务，则公安县财政局有权对全部未还借款本金申请强制执行；三、本案逾期付款利息待长
江源将本金偿还完毕后，双方再自行协商；四、本案案件受理费 68,618.00 元，由长江源承担。
（10）原告中交三航局第三工程有限公司诉被告湖北长江源制药有限公司、湖北长江星医药股份有
限公司、湖北长江伟创中药城有限公司建设工程施工合同纠纷案。湖北省荆州市中级人民法院于 2023 年
5 月 9 日作出二审判决：一、撤销湖北省公安县人民法院(2022)鄂 1022 民初 1822 号民事判决；二、被上
诉人长江源制药有限公司于本判决生效后十日内向上诉人中交三航局第三工程有限公司偿还保证金
16,800,000.00 元，并支付资金占用利息(以 1,000,000.00 元为基数，自 2021 年 1 月 28 日起至 2022 年
1 月 21 日按日万分之三计算为 107,700 元；以 1,000,000.00 元为基数，自 2021 年 1 月 28 日起至 2022
年 3 月 31 日。按日万分之三计算为 128,400.00 元；以 1,200,000.00 元为基数，自 2021 年 1 月 28 日至
2022 年 4 月 29 日按日万分之三计算为 164,520.00 元；以 16,800,000.00 元为基数，自 2021 年 1 月 28
日起按日万分之三计算至实际归还之日止)及律师费 500,000.00 元、保全担保费 17,600.00 元，上诉人
湖北长江星医药股份有限公司对上述款项承担连带清偿责任；三、原审被告湖北长江伟创中药城有限公
司对被上诉人长江源制药有限公司下欠上诉人中交三航局第三工程有限公司 16,800,000.00 元本息承担
一般保证责任；四、驳回上诉人中交三航局第三工程有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期
间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行
期间的债务利息。一审案件受理费 148,754.00 元,保全费 5000.00 元,两项合计 153,754.00 元，由被告
长江源制药有限公司、湖北长江星医药股份有限公司负担;二审案件受理费 35,846.40 元，其中 4840.00
元由上诉人湖北长江星医药股份有限公司负担，31,006.40 元由被上诉人长江源制药有限公司、上诉人湖
北长江星医药股份有限公司共同负担。
（11）原告周明诉被告河北羿珩科技有限责任公司买卖合同纠纷案。河北羿珩原与江苏科强新材料
股份有限公司系长期合作单位，后因货款事宜产生纠纷，产生债权。周明因与江苏科强新材料股份有限
公司享有债权，在与江苏科强新材料股份有限公司协商后，江苏科强新材料股份有限公司将对河北羿珩
享有的债权转让给周明，后因还款产生纠纷，周明遂诉至法院。周明与羿珩科技于 2022 年 1 月 13 日达
成调解：双方一致同意羿珩科技结欠周明的货款按 4,000,000.00 元结算，羿珩科技分 7 期将款项付清。
（12）原告李勇刚与被告罗明、湖北新峰制药有限公司、湖北长江源制药有 限公司买卖合同纠纷
2022 年 8 月 31 日罗明签署《承诺书》，截止到 2022 年 8 月 24 日，三被告应支付 原告欠款本息合计
6,565,429.52 元，2022 年 8 月 31 日归还。后发生还款纠纷。该案 于 2022 年 12 月 1 日在济南市市中区
人民法院受理立案，涉案金额 736.54 万元。本 案在审理过程中，双方当事人自愿达成协议，主要内容
如下：被告罗明、湖北新 峰制药有限公司向李勇刚支付 5,294,277.98 元；案件受理费减半收取
31,679.00 元，财 产保全费 5.000.00 元均由被告罗明、湖北新峰制药有限公司承担。 该案是罗明个人
行为，公司未对其进行担保，不会对公司损益产生影响。
（13）原告武汉世纪白马系统工程有限公司诉被告湖北长江源制药有限公司、湖北长江星医药股份
有限公司、湖北新峰制药有限公司。经法院主持调解，武汉世纪白马系统工程有限公司与湖北长江源制
药有限公司、湖北长江星医药股份有限公司、湖北新峰制药有限公司于 2023 年 6 月 16 日达成调解协议
如下：一、原告武汉世纪白马系统工程有限公司与被告湖北长江星医药股份有限公司、湖北长江源制药
有限公司、湖北新峰制药有限公司共同确认截止到 2023 年 6 月 16 日，被告湖北长江星医药股份有限公
司、湖北长江源制药有限公司、湖北新峰制药有限公司尚欠武汉世纪白马系统工程有限公司工程款
271
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
7,470,000.00 元；双方约定分期付款，分五次付清，三被告于 2023 年 8 月 1 日前支付 1,494,000.00
元、2023 年 10 月 1 日前支付 1,494,000.00 元、2023 年 12 月 1 日前支付 1,494,000.00 元、2024 年 2 月
1 日支付 1,494,000.00 元、2024 年 4 月 1 日支付 1494000 元；二、若被告湖北长江星医药股份有限公
司、湖北长江源制药有限公司、湖北新峰制药有限公司有任意一期未按期履行，原告武汉世纪白马系统
工程有限公司可就剩余全部未付金额申请强制执行；三、诉讼费减半收取计 38,345.00 元、保全费
5,000.00 元，由原告武汉世纪白马系统工程有限公司自愿负担；四、原告武汉世纪白马系统工程有限公
司自愿放弃其他诉讼请求，双方无其他争议。
（14）原告九州通医药集团股份有限公司诉被告湖北舒惠涛药业有限公司、罗明、湖北长江星医药
股份有限公司买卖合同纠纷案。湖北省武汉市汉阳区人民法院于 2023 年 4 月 14 日判决如下：一、被告
湖北舒惠涛药业有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告九州通医药集团股份有限公司支
付货款 926,404.80 元；二、被告湖北舒惠涛药业有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告
九州通医药集团股份有限公司支付违约金：以货款 926,404.80 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心
公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的 1.5 倍标准，自 2023 年 1 月 21 日起计算至实际付清之日止；
三、被告罗明、湖北长江星医药股份有限公司对被告湖北舒惠涛药业有限公司的上述第一、二项债务承
担连带清偿责任。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼
法》第二百六十条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费 7,919.00 元，由被告湖北
舒惠涛药业有限公司负担。保全费 5,000.00 元，由被告湖北舒惠涛药业有限公司负担，被告湖北舒惠涛
药业有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告九州通医药集团股份有限公司支付保全费
5,000.00 元。被告罗明、湖北长江星医药股份有限公司对上述受理费、保全费承担连带支付义务。
（15）2019 年，关振敏向湖北长江源制药有限公司（以下称为“长江源”）转帐 12,000,000.00 元
工程保证金，后因退还保证金发生纠纷。该案于 2023 年 3 月 28 日在湖南省常 德市武陵区人民法院受理
立案，涉案金额 3,000,000.00 元。本案在审理过程中，双方当 事人自愿达成协议，主要内容如下：长
江源向关振敏支付 3,000,000.00 元；本案诉讼费 减半收取 15,400.00 元，律师费 30,000.00 元由长江
源承担。
（16）原告宜昌国宏建筑工程有限公司诉湖北坤旭建设工程有限公司、湖北长江源制药有限公司建
设工程施工合同纠纷案。案件由公安县人民法院受理，案号为（2023）鄂 1022 民初 1557 号。后经法院
主持调解，调解结果：宜昌国宏建筑工程有限公司与湖北坤旭建设工程有限公司签订的《湖北长江源制
药中药健康产业园项目外墙施工合同》于调解协议签订之日解除；湖北坤旭建设工程有限公司、湖北长
江源制药有限公司尚欠宜昌国宏建筑工程有限公司工程款 2,700,000.00 元，于 2024 年 1 月 20 日前分六
期付清；湖北长江源制药有限公司应返还保证金 500,000.00 元；原告放弃利息、停工损失等诉讼请求，
被告自行处理外墙质量问题，工程款支付完毕后双方的纠纷了结；若协议约定的任何一期工程款没有按
时支付，视为全部债权到期，原告有权就全部债权申请人民法院强制执行；本案诉讼费 26,859.00 元，
由被告在 2024 年 1 月 20 日前支付给原告。
（17）原告九州通医药集团股份有限公司与被告湖北舒惠涛药业有限公司、罗明、湖北长江星医药
股份有限公司，第三人湖北神农源药业有限公司买卖合同纠纷案。湖北省武汉市汉阳区人民法院于 2023
年 5 月 6 日立案，案号为（2023）鄂 0105 民初 5601 号。后经法院主持调解，调解结果：一、截至 2023
年 5 月 18 日，被告湖北舒惠涛药业有限公司尚欠原告九州通医药集团股份有限公司货款 15,678,164.00
元，被告湖北舒惠涛药业有限公司于 2023 年 11 月 25 日前分六期向原告九州通医药集团股份有限公司
付清：2023 年 6 月 30 日前支付 1,500,000.00 元、2023 年 7 月 30 日前支付 2,000,000.00 元、2023 年 8
月 30 日前支付 2,500,000.00 元、2023 年 9 月 30 日前支付 3,000,000.00 元、2023 年 10 月 30 日前支付
3,000,000.00 元、2023 年 11 月 30 日前支付 3,678,164.00 元；二、若被告湖北舒惠涛药业有限公司有
272
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
任意一期未按照上述协议约定的时间支付款项，则剩余全部未付款项自动到期，原告九州通医药集团股
份有限公司有权就剩余全部款项申请强制执行；三、被告湖北长江星医药股份有限公司、罗明对上述第
一项被告湖北舒惠涛药业有限公司的付款义务承担连带清偿责任；四、案件受理费 57,934.00 元，保全
费 5,000.00 元，合计 62,934.00 元由被告湖北舒惠涛药业有限公司承担，被告湖北舒惠涛药业有限公司
于 2023 年 5 月 30 日前将 62,934.00 元支付给原告九州通医药集团股份有限公司。
（18）原告彭宣启与被告江苏启澜激光科技有限公司、河北羿珩科技有限责任公司劳动争议案。江
苏省常熟市人民法院于 2023 年 5 月 15 日立案，案号为(2023)苏 0581 民初 7441 号。经法院主持调解，
双方自愿达成协议。启澜激光于 2024 年 4 月 30 日前一次性支付彭宣启拖欠工资、垫付款 356,933.07
元。羿珩科技于 2024 年 1 月 30 日前一次性支付彭宣启违法解除劳动合同赔偿金 180,000.00 元。一审案
件受理费 5 元由羿珩科技、启澜激光负担，二审案件受理费 5 元由羿珩科技负担。
（19）申请人中甄住工建设科技（湖北）有限公司与被申请人湖北安博制药有限公司、罗明、通号
建设集团有限公司湖北分公司工程合同纠纷案。武汉仲裁委员会(武汉国际仲裁中心)于 2023 年 5 月 15
日受理了本案，案号为(2023)武仲受字第 000001772 号，2023 年 7 月 13 日组成仲裁庭。2023 年 7 月 7
日江陵县人民法院冻结安博制药的 3 个银行账户，冻结金额 3111 万元。2023 年 8 月 30 日，申请人与第
一被申请人安博制药、第二被申请人罗明就签订的《工程合作协议书》《解除协议》项下的争议达成如
下调解协议：(一)各方当事人协商一致同意由仲裁庭依据本调解协议制作《调解书》结案。(二)第一被
申请人应当向申请人返还诚意金 30,000,000 元及前期资金使用费 500,000 元，共计 30,500,000.00 元。
(三)第一被申请人应向申请人支付利息 3,483,722 元。(四)第一被申请人应向申请人支付本案仲裁费
262,268 元、律师费 200,000 元、保全费 5,000 元、保函费 31,113.83 元，合计 498,381.83 元。(五)申
请人，第一被申请人、第二被申请人一致确认并同意：上述第(二)(三)(四)款载明的第一被申请人应向
申请人支付的各类款项合计 34,482,100 元，由第一被申请人在 2023 年 9 月 30 日起至 2024 年 3 月 30 日
期间分七期偿还。(六)第一被申请人向申请人支付上述第(五)款约定的首期款项 5,000,000 元后三日
内，申请人申请法院解除对第一被申请人账户采取的保全措施。(七)如第一被申请人未按本协议第(五)
款约定按期足额支付任一款项，则第一被申请人须以 30,00,000 元为基数按照每日万分之五的标准，从
2023 年 4 月 29 日起向申请人支付滞纳金直至第一被申请人实际支付本协议项下的全部款项之日止,且申
请人有权就全部剩余欠款(包含未到期款项)及滞纳金向法院申请强制执行。(八)申请人、第一被申请
人、第二被申请人一致确认：第二被申请人对本协议项下第一被申请人向申请人履行的各类还款义务承
担不可撤销的连带保证责任。(九)申请人放弃其他仲裁请求。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未支付诚
意金 29,800,000 元及前期资金使用费 500,000 元，公司尚未支付承担的利息、赔偿、诉讼费等
8,159,719.61 元。
（20）原告汉口银行股份有限公司荆门分行与被告湖北长江丰医药有限公司、湖北长江星医药股份
有限公司、长江医药控股股份有限公司、罗明、张莉金融借款合同纠纷案。湖北省荆门市东宝区人民法
院于 2023 年 7 月 11 日立案，案号为（2023）鄂 0802 民初 2639 号。后经法院主持调解，2023 年 7 月 27
日达成调解：长江丰于 2023 年 7 月 31 日支付截至 2023 年 6 月 21 日的罚息 160361.94 元；2024 年 6 月
21 日前逐月分期偿还本金 10696129.1 元，并按年利率 13.5%逐月支付罚息。湖北长江丰医药有限公司以
其与湖北长江大药房连锁有限公司产生的应收账款继续提供最高额质押担保；湖北长江星医药股份有限
公司以其 32 条胶囊自动生产线动产继续提供最高额抵押担保；湖北长江星医药股份有限公司、长江医药
控股股份有限公司、罗明、张莉继续承担连带责任保证责任。截至 2023 年 12 月 31 日，该案正在履行
中。
（21）原告武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行与被告湖北长江星医药股份有限公司、湖北长
江丰医药有限公司、湖北长江源制药有限公司、石首市国际大酒店有限公司、湖北长江大药房连锁有限
273
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司、湖北舒惠涛药业有限公司、湖北长江大药房连锁武汉有限公司、长江医药控股股份有限公司、罗
明、张莉、田良辉金融借款合同纠纷一案，2023 年 11 月 29 日，原告与被告签署和解协议，各方共同请
求湖北省武汉市中级人民法院根据和解协议内容制作民事调解书。2023 年 11 月 30 日，湖北长江星医药
股份有限公司向武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行支付了 16,278,621.41 元，其中，借款本金
39,183.84 元，截止 2023 年 11 月 29 日的利息 15,571,750.72 元，诉讼费 517,255.5 元，律师费
150,431.35 元。截至 2023 年 12 月 31 日，该案正在履行中。
（22）原告武汉天创众鑫模型设计有限公司与被告宁夏长药良生制药有限公司承揽合同纠纷。2023
年 11 月 27 日经法院主持庭前调解，双方达成调解协议，具体如下：（1）被告宁夏长药良生制药有限公
司向原告武汉天创众鑫模型设计有限公司支付合同尾款 144,000 元，此款于 2023 年 12 月 30 日之前付
清；（2）如被告宁夏长药良生制药有限公司未按期支付合同尾款，则被告宁夏长药良生制药有限公司还
需向原告武汉天创众鑫模型设计有限公司支付违约金 14400 元、诉讼费 1751 元、保全费 1320 元,原告武
汉天创众鑫模型设计有限公司有权就上述全部款项向法院申请强制执行；（3）原告武汉天创众鑫模型设
计有限公司自愿放弃其他诉讼请求，双方就本案再无其他纠纷。（4）案件受理费减半收取计 1751 元、
保全费 1320 元，由原告武汉天创众鑫模型设计有限公司负担。截至 2023 年 12 月 31 日，该案履行完
毕。
（23）原告湖北省中小微企业融资担保有限公司与被告湖北新峰制药有限公司、湖北长江星医药股
份有限公司的追偿权纠纷。2022 年 3 月 20 日，新峰制药与中小微融资公司签订合同，约定中小微融资公
司为新峰制药代偿借款后有权向新峰制药追偿。中小微融资公司于 2023 年 6 月 15 日代偿借款
4,000,000.00 元。该案于 2023 年 11 月 21 日在湖北省武汉市江汉区人民法院受理立案，涉案金额
4,000,000.00 元。2024 年 1 月 29 日判决如下：新峰制药向中小微融资公司偿还代偿款 4,000,000.00 元
并支付资金占用利息；长江星承担连带偿还责任。
（24）原告安徽涡河建工集团有限公司与被告湖北安博制药有限公司、中化学建筑工程有限公司、
长药控股的合同纠纷。2022 年 9 月 13 日，安徽涡河建工集团有限公司（以下简称“安徽涡河”）与湖北
安博制药有限公司（以下简称“安博制药”）、中化学建筑工程有限公司分别签订协议，安徽涡河按照
协议约定向安博制药支付保证金 3000 万元，长药控股为安博制药退款提供担保，后续发生退款纠纷。该
案于 2023 年 12 月 13 日在湖北省江陵县人民法院受理立案，涉案金额 3058.8 万元。2024 年 4 月 11 日判
决安博制药退还安徽涡河履约保证金 3000 万元并支付逾期付款违约金，向安徽涡河支付诉讼财产保全保
险费用 24,800.00 元、律师费 280,000.00 元及差旅费 7,325.02 元，长药控股承担连带保证责任；中化
学建筑工程有限公司对履约保证金及逾期付款违约金在安博制药财产依法强制执行后仍不能履行的部分
承担保证责任；案件受理费 191,800.00 元及保全费 5,000.00 元由安博制药、长药控股负担。
（25）原告固原市原州区汇泉厨具销售中心与被告宁夏长药良生例药有限公司、长江医药控股股份
有限公司的合同纠纷。2021 年，原告固原市原州区汇泉厨具销售中心与宁夏长药良生例药有限公司签订
了采购厨房设备的合同，合同履行中发生纠纷。该案于 2024 年 3 月 7 日在固原市原州区人民法院受理立
案，涉案金额 48.09 万元。2024 年 4 月 8 日双方达成调解，调解协议主要内容：宁夏长药良生制药有限
公司于 2024 年 7 月 3 日前向固原市原州区汇泉厨具销售中心支付 280883.6 元，如逾期未支付，则宁夏
长药良生制药有限公司向固原市原州区汇泉厨具销售中心支付厨房设备款 280883.6 元、违约金 200000
元，共计 480883.6 元；案件受理费减半收取 4257 元、保全费 2924 元、保险费 961.77 元由宁夏长药良
生制药有限公司负担。
（26） 原告天恩集团(宜昌)建设有限公司与被告湖北长江伟创中药城有限公司、被告湖北长江星医
药股份有限公司建设工程施工合同纠纷案。经法院主持调解后，双方当事人自愿达成协议如下：一、原
274
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
告天恩集团(宜昌)建设有限公司与被告湖北长江星医药股份有限公司在 2021 年 4 月 2 日签订的工程施工
合同于 2021 年 12 月 8 日解除，被告湖北长江星医药股份有限公司向原告天恩集团(宜昌)建设有限公司
履行合同解除补偿款 2,000,000.00 元；二、被告湖北长江星医药股份有限公司返还原告天恩集团(宜昌)
建设有限公司原合同履约保证金 15,000,000.00 元，上述一、二项合计金额 17,000,000.00 元，按月息
1.2%从 2021 年 12 月 1 日开始计算利息直至清偿完毕，该款由被告湖北长江星医药股份有限公司于 2022
年 1 月 15 日还款 2,000,000.00 元及同期利息，从 2022 年 2 月 15 日开始逐月还款 2,000,000.00 元及同
期利息，最后一期还款金额为 300,000.00 元及同期利息；三、被告湖北长江星医药股份有限公司履行上
述还款义务后，原告天恩集团(宜昌)建设有限公司自愿放弃其他诉讼请求，双方之间的权利义务关系归
于终止。案件受理费 130,476.00 元，减半收取 65,238.00 元，由原告天恩集团(宜昌)建设有限公司负
担，被告湖北长江星医药股份有限公司未按期履行还款义务，则由被告湖北长江星医药股份有限公司负
担案件受理费。2024 年 3 月 29 日，湖北长江星医药股份有限公司与原告天恩集团(宜昌)建设有限公司签
署执行和解协议，长江星分 19 个月向原告天恩集团(宜昌)建设有限公司支付本金及利息合计
11,630,000.00 元。
（27）原告刘冠麟与被告湖北坤旭建设工程有限公司、湖北长江大药房连锁有限公司、俞海军、罗
明、湖北长江伟创中药城有限公司的合同纠纷。2020 年，刘冠麟向湖北长江伟创中药城有限公司（以下
简称“伟创公司”）支付履约保证金 1100 万元，后续发生退款纠纷。该案于 2023 年 10 月 20 日在湖北
省公安县人民法院受理立案，涉案金额 360.19 万元。2023 年 12 月 8 日判决被告坤旭公司、长江大药
房、俞海军、罗明、伟创公司偿还原告刘冠麟人民币共 1082938.25 元。由伟创公司负担案件受理费
5342.23 元及诉讼保全费 5000 元。五被告已于 2024 年 2 月 5 日履行完判决所确定的义务，目前该案已经
结案。
（28）原告中铁一局集团有限公司诉被告湖北长江大药房连锁有限公司、湖北长江伟创中药城有限
公司、湖北长江星医药股份有限公司、罗明建设工程施工合同纠纷案。中铁一局集团有限公司与长江大
药房、长江伟创、长江星建设施工合同纠纷一案，2022 年 10 月 31 日，荆州市中级人民法院作出(2022)
鄂 10 民终 235 号《民事调解书》。 因乙方未按判决履行义务，甲方依法向荆州市中级人民法院申请强
制执行，截止 2023 年 11 月 28 日乙方一、二、三应偿还工程保证金 9490 万元，截止 2022 年 7 月 13 日
上述保证金产生的利息为 3,043,367.5 元，应支付诉讼费 275867 元、保全费、担 保费 76390 元，合
计：98,295,624.5 元。现经四方自愿协商，达成和解协议，主要 内容如下： 1、乙方于 2024 年 12 月
30 日前分期付清全部应偿还的工程保证金。 2、乙方于 2022 年 7 月 13 日后支付上述工程履约保证金产
生的利息，以该笔资 金实际占用的时间为准（自 2022 年 7 月 13 日起至实际还款日止），利率按年化
5.5% 计算；如不能按本协议约定时间支付上述保证金，则利率以中国人民银行同期 LPR 的 2 倍计算；于
2024 年 12 月 30 日前付清。 3、本和解协议签订后，迟延履行金不再计算。 4、如乙方未按照本和解协
议约定按时、足额支付款项，甲方有权依据原判 决向人民法院申请恢复执行。 5、本协议书经四方法定
代表人或授权代表签字确认并加盖公章或合同专用 章及甲方收到第一笔款(1500 万元)之日起生效。 目
前，已经向中铁一局集团有限公司支付 32,000,000.00 元，其中 30,000,000.00 元用于兑付 长江星向中
铁一局集团有限公司出具的 30,000,000.00 元商业承兑汇票。
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
275
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 495,773.28
1至2年 495,773.28
合计 495,773.28 495,773.28
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
按组合
计提坏
495,773 49,577. 446,195 495,773 24,788. 470,984
账准备 100.00% 10.00% 100.00% 5.00%
.28 33 .95 .28 66 .62
的应收
账款
其
中：
495,773 49,577. 446,195 495,773 24,788. 470,984
组合 1 100.00% 10.00% 100.00% 5.00%
.28 33 .95 .28 66 .62
495,773 49,577. 446,195 495,773 24,788. 470,984
合计 100.00% 10.00% 100.00% 5.00%
.28 33 .95 .28 66 .62
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1-2 年 495,773.28 49,577.33 10.00%
合计 495,773.28 49,577.33
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按组合计提预
期信用损失的 24,788.66 24,788.67 49,577.33
应收账款
合计 24,788.66 24,788.67 49,577.33
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 确定原坏账准备计提
276
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
比例的依据及其合理
性
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
客户一 495,773.28 495,773.28 100.00% 49,577.33
合计 495,773.28 495,773.28 100.00% 49,577.33
2、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 6,958,200.00 24,196,727.14
合计 6,958,200.00 24,196,727.14
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
2） 重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 不适用
277
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2） 重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
278
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方往来款 6,951,000.00 25,409,554.88
保证金及押金 8,000.00 8,000.00
合计 6,959,000.00 25,417,554.88
2） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 6,950,000.00 24,417,554.88
1至2年 9,000.00 1,000,000.00
合计 6,959,000.00 25,417,554.88
3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
按组合
6,959,0 6,958,2 25,417, 1,220,8 24,196,
计提坏 100.00% 800.00 11.50% 100.00% 4.80%
00.00 00.00 554.88 27.74 727.14
账准备
其中：
279
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
6,959,0 6,958,2 25,417, 1,220,8
组合 1 100.00% 800.00 11.50% 100.00% 4.80%
00.00 00.00 554.88 27.74
6,959,0 6,958,2 25,417, 1,220,8 24,196,
合计 100.00% 800.00 11.50% 100.00% 4.80%
00.00 00.00 554.88 27.74 727.14
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
其他应收款坏账准备--第一
6,959,000.00 800.00
阶段
合计 6,959,000.00 800.00
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2023 年 1 月 1 日余额 1,220,827.74 1,220,827.74
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
本期转回 1,220,027.74 1,220,027.74
2023 年 12 月 31 日余
800.00 800.00
额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
其他应收款坏
账准备--第一 1,220,827.74 1,220,027.74 800.00
阶段
合计 1,220,827.74 1,220,027.74 800.00
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
280
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
单位一 往来款 6,950,000.00 1 年以内 99.88%
单位二 往来款 1,000.00 1-2 年 0.01%
单位三 押金 8,000.00 1-2 年 0.11% 800.00
合计 6,959,000.00 100.00% 800.00
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
2,140,390,40 611,597,100. 1,528,793,30 2,140,390,40 534,001,922. 1,606,388,47
对子公司投资
2.53 00 2.53 2.53 91 9.62
2,140,390,40 611,597,100. 1,528,793,30 2,140,390,40 534,001,922. 1,606,388,47
合计
2.53 00 2.53 2.53 91 9.62
（1） 对子公司投资
单位：元
期初余额 本期增减变动 期末余额
被投资单 减值准备 减值准备
（账面价 计提减值 （账面价
位 期初余额 追加投资 减少投资 其他 期末余额
值） 准备 值）
河北羿珩
142,595,1 534,001,9 77,595,17 65,000,00 611,597,1
科技有限
77.09 22.91 7.09 0.00 00.00
责任公司
湖北长江
1,413,793 1,413,793
星医药股
,302.53 ,302.53
份有限公
281
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
司
宁夏长药
50,000,00 50,000,00
良生制药
0.00 0.00
有限公司
1,606,388 534,001,9 77,595,17 1,528,793 611,597,1
合计
,479.62 22.91 7.09 ,302.53 00.00
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初 权益 宣告 期末
减值 减值
被投 余额 法下 其他 发放 余额
准备 其他 计提 准备
资单 （账 追加 减少 确认 综合 现金 （账
期初 权益 减值 其他 期末
位 面价 投资 投资 的投 收益 股利 面价
余额 变动 准备 余额
值） 资损 调整 或利 值）
益 润
一、合营企业
二、联营企业
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,511,276.94 1,511,276.87
其他业务 62,591.08 62,591.08 1,875,173.38 1,987,674.55
合计 62,591.08 62,591.08 3,386,450.32 3,498,951.42
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
分部 1 分部 2 合计
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
业务类型
其中：
按经营地
区分类
其中：
282
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
市场或客
户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转
让的时间
分类
其中：
按合同期
限分类
其中：
按销售渠
道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
公司承担的预 公司提供的质
履行履约义务 重要的支付条 公司承诺转让 是否为主要责
项目 期将退还给客 量保证类型及
的时间 款 商品的性质 任人
户的款项 相关义务
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认
收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
项目 会计处理方法 对收入的影响金额
其他说明：
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益 -30,042,213.80
合计 -30,042,213.80
283
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
6、其他
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益 78,554.78
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
2,210,108.67
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 67,630,273.95
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-11,300,751.60
支出
少数股东权益影响额（税后） 31,945,559.00
合计 26,672,626.80 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净
-121.65% -1.7288 -1.7288
利润
扣除非经常性损益后归属于
-127.01% -1.8049 -1.8049
公司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
284
长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应
注明该境外机构的名称
□适用 不适用
4、其他
285