2024 年半年度报告
公司代码：600502 公司简称：安徽建工
安徽建工集团股份有限公司
2024 年半年度报告
1 / 240
2024 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人李有贵、主管会计工作负责人徐亮及会计机构负责人（会计主管人员）刘强声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中关于本公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。
本公司已在本报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体内容请参阅本报告“第三节：管理
层讨 论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
2 / 240
2024 年半年度报告
目录
第一节 释义......................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................. 7
第四节 公司治理............................................................................................................................... 17
第五节 环境与社会责任................................................................................................................... 18
第六节 重要事项............................................................................................................................... 21
第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................... 48
第八节 优先股相关情况................................................................................................................... 51
第九节 债券相关情况....................................................................................................................... 52
第十节 财务报告............................................................................................................................... 63
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并
盖章的财务报表。
备查文件目录 二、载有公司法定代表人签署的公司2024年半年度报告文本原件。
三、报告期内公司在指定的信息披露媒体上披露过的所有公司文件正
本及公告的原稿。
3 / 240
2024 年半年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公 司 、 本 公 指 安徽建工集团股份有限公司，原名“安徽水利开发股份有限公司”，原简称
司、安徽建 “安徽水利”
工
报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
本报告 指 安徽建工集团股份有限公司 2024 年半年度报告
上期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上交所 指 上海证券交易所
证 监 会 、 中 指 中国证券监督管理委员会
国证监会
安 徽 省 国 资 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人
委
建工控股 指 安徽建工集团控股有限公司
安 徽 水 利 有 指 安徽水利开发有限公司
限
建工三建 指 安徽建工三建集团有限公司
建工路桥 指 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司
建工建投 指 安徽建工建设投资集团有限公司
建工路港 指 安徽建工路港建设集团有限公司
建工交航 指 安徽建工交通航务集团有限公司
建工建材 指 安徽建工集团建材科技有限公司
建工商贸 指 安徽建工现代商贸物流集团有限公司
长城置业 指 安徽长城置业集团有限公司
建工工业化 指 安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司
安徽建科 指 安徽省建筑科学研究设计院
建工检测 指 安徽建工检测科技集团有限公司
建工机械 指 安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司
建 工 智 能 制 指 安徽建工智能制造集团有限公司
造
设备租赁 指 安徽建工集团设备租赁服务有限公司
酒店公司 指 安徽建工集团新时代酒店管理有限公司
物业公司 指 安徽建工集团新时代物业管理有限公司
路桥检测 指 安徽省路桥试验检测有限公司
环通检测 指 安徽环通工程试验检测有限公司
PPP 指 政府和社会合作模式（Public-PrivatePartnership），即社会资本方与政府进行
合作，参与公共基础设施建设的模式。
BOT 指 建设-经营-转让（Build-Operate-Transfer）,是社会资本方参与基础设施建设，
向社会提供公共服务的一种方式。
ABO 指 授权-建设-运营(Authorize-Build-Operate)，即由政府授权单位履行业主职责，
依约提供所需公共产品及服务，政府履行规则制定、绩效考核等职责，同时
支付授权运营费用。
KW 指 千瓦，电站装机功率
KWH 指 千瓦时，发电量单位
本 公 司 信 息 指 上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报
披露媒体
4 / 240
2024 年半年度报告
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 安徽建工集团股份有限公司
公司的中文简称 安徽建工
公司的外文名称 Anhui Construction Engineering Group
Corporation Limited
公司的外文名称缩写 ACEG
公司的法定代表人 李有贵
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐亮 储诚焰
联系地址 安徽省合肥市蜀山区黄山路459 安徽省合肥市蜀山区黄山路459
号安建国际大厦 号安建国际大厦
电话 055162865300 055162865300
传真 055162865010 055162865010
电子信箱 ahjgzqb@163.com ahjgzqb@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 安徽省蚌埠市东海大道5183号
公司注册地址的历史变更情况 公司1998年成立时注册地址为：安徽省蚌埠市交通路
143号；2002年2月变更为：安徽省蚌埠市黑虎山路21
号；2005年5月变更为：安徽省蚌埠市东海大道张公山
南侧；2019年8月变更为现址：安徽省蚌埠市东海大道
5183号。
公司办公地址 安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
公司办公地址的邮政编码 230031
公司网址 www.aceg.com.cn
电子信箱 ahjgzqb@163.com
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 安徽建工 600502 安徽水利
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
5 / 240
2024 年半年度报告
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
本报告期
主要会计数据 上年同期 年同期增减
（1－6月）
(%)
营业收入 33,461,264,979.92 37,472,553,525.08 -10.70
归属于上市公司股东的净利润 612,947,751.87 655,713,184.63 -6.52
归属于上市公司股东的扣除非经常
569,228,400.38 709,370,110.70 -19.76
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -3,819,800,829.44 1,692,895,158.77 -325.64
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 14,079,893,779.64 12,467,649,769.79 12.93
总资产 176,081,559,699.29 171,083,595,695.07 2.92
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.36 0.38 -5.26
稀释每股收益（元／股） 0.36 0.38 -5.26
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.33 0.41 -19.51
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 下降0.15个百分
4.80 4.95
点
扣除非经常性损益后的加权平均净
4.46 5.36 下降0.9个百分点
资产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 金额
用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
21,471,875.37
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
7,798,395.31
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 11,104,223.71
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 518,117.38
6 / 240
2024 年半年度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,756,122.24
减：所得税影响额 13,051,150.00
少数股东权益影响额（税后） 5,878,232.52
合计 43,719,351.49
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司所处行业情况
当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求不足，经济运行出现分化，重点领域
风险隐患仍然较多，新旧动能转换存在阵痛，但宏观经济延续回升向好态势，新动能新优势加快
培育，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定。受外部环境变化和国内有效需求不足影响，报
告期内建筑行业整体下行压力加大。根据中国建筑业协会数据，经初步核算，2024 年上半年建筑
业实现增加值 3.78 万亿元，同比增长 4.8%，增速低于国内生产总值增速 0.2 个百分点，建筑业
增加值占国内生产总值的比重为 6.12%，同比回落 0.12 个百分点。上半年全国建筑业企业完成建
筑业总产值 13.83 万亿元，同比增长 4.8%；完成竣工产值 4.82 万亿元，同比增长 1.9%，增速同
比降低 0.23 个百分点；签订合同总额 53.30 万亿元，同比增长 3.7%，增速同比降低 1.33 个百分
点，其中新签合同额 14.91 万亿元，同比降低 3.3%，增速同比降低 6.43 个百分点。总体上看，
建筑业整体基本面偏弱，业绩增速承压。当前市场环境下，建筑企业更加注重经营质效，持续巩
固提升传统业务，并积极探索延伸产业链，培育新兴业务，优化商业模式。随着“十四五”规划
的深入实施和稳增长政策的持续加码，国家围绕新基建、能源水利、重大交通、新型城镇化等领
域的投资将有序推进，建筑行业增长仍存在结构性机会。另一方面，市场竞争加剧，行业主体表
现将进一步分化，在市场拓展、经营效率、融资能力和风险管控等方面具备综合优势的建筑企业，
仍有望维持一定的发展韧性。
1.传统建筑业务仍有一定空间
根据国家统计局数据，上半年全国固定资产投资 24.54 万亿元，同比增长 3.9%，基础设施投
资同比增长 5.4%，增速比固定资产投资高 1.5 个百分点，但月累计增速持续下降。当前我国基础
设施建设在新基建、水利设施、重大交通、乡村振兴、新型城镇化等领域仍有一定的需求潜力，
下半年随着特别国债和专项债等资金面措施的落实，基础设施建设仍有一定发展空间。上半年，
房地产行业仍处于调整阶段，对建筑业需求端贡献进一步弱化。随着城市更新、制造业产业结构
调整、新型城镇化战略等政策的推进，有望一定程度改善房建工程业务基本面。
2.产业链新业务有望加速发展
近年来，建筑企业积极围绕产业链探索新业务领域，推动实现转型发展。部分头部建筑企业
依托品牌优势和技术积累，布局新业务领域，努力打造第二成长曲线。紧盯绿色低碳发展机遇，
在生态环保领域积极进取，积极参与新材料、装备制造、数字化建造等领域，涉足收费高速公路、
水电站、物业等运营周期长、现金流稳定的可运营类资产，通过工程换资源及产业链优势切入矿
产资源业务，积极布局光伏发电、抽水蓄能、新型储能等新能源产业。新业务的开展有利于打造
新利润增长点，提升价值创造能力，塑造建筑企业在相关领域的新优势。
（二）公司主要业务及经营模式说明
7 / 240
2024 年半年度报告
公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程等，近年来，公司围绕主责主业形成了
“建筑技术服务板块，投资业务板块，建筑施工板块，建材商贸板块，建筑工业化板块，房地产
板块，智能制造板块，新能源板块，社会服务业板块”等涵盖建筑业全产业链的业务格局。
1.投资业务
公司充分发挥投融建运全产业链一体化优势，围绕国家重大战略、重大工程、重点产业进行
投资布局，重点拓展城市更新、经济园区、乡村振兴等重大项目，提升公司“建设投资”功能定
位。公司基础设施投资业务覆盖高速公路 BOT、PPP、园区开发等领域，运营资产超百亿元。上半
年，公司在高速公路、经济园区等领域持续发力，相继中标 S20 长丰至固始高速公路霍邱至皖豫
界段特许经营项目（90 亿元）、新能源汽车配套项目（40 亿元）、S02 徐州至商丘高速公路宿州
段特许经营项目（109 亿元）等重大项目，业务拓展成效显著。公司新组建安徽建工集团投资发展
有限公司，作为公司投资业务实施平台，负责投资项目的投融资、建设、运营等，将进一步增强
公司主业投资功能。
2.建筑施工
建筑施工业务是公司的传统优势业务，公司及所属子公司拥有建筑、公路、市政、港航工程
等 9 项特级资质，具有研发、投资、设计、采购、建造和运营一体化工程服务能力。公司先后承
接了大批国家、省、市重点工程，荣获鲁班奖、詹天佑奖、大禹奖、李春奖等国家级、行业级和
省部级各类奖项 400 余项。公司所属安徽水利、建工三建、建工路桥、建工建投、建工路港等子
公司在水利、房建、公路、港航等建筑施工领域均具有突出的专业优势和较强的市场竞争力。
3.建筑技术服务
公司建筑技术服务涵盖工程勘察、规划、设计、咨询、检测、监理等业务，拥有设计行业甲
级资质 11 项，检测甲级资质 5 项，监理甲级资质 3 项。公司所属安徽建科在安徽省建筑设计行业
拥有较高知名度，致力于为省内外房建、市政、公路、水运、电力等领域提供包括科学研究、规
划设计咨询、项目管理、施工总承包、投资等于一体的全过程咨询服务。上半年，安徽建科新签
合同额 4.55 亿元（含公司内部合同），实现营业收入 2.04 亿元。
公司 2023 年完成内部检测业务企业整合，组建建工检测集团，检测业务覆盖房建、交通、水
利、市政、轨道交通、建筑机械设备等检测领域，是国家最高人民法院诉讼资产网入库机构。业
务范围实现省内地市布局全覆盖，并拓展至重庆、西藏、甘肃、广东等地区。上半年，建工检测
新签合同额 5.12 亿元（含公司内部合同），实现营业收入 2.60 亿元。
主要检测企业 服务类别 资质类别 备注
建工检测 房建工程 见证取样资质、检测参数全省领先 高新技术企业
路桥检测 交通工程 交通检测综合甲级资质 高新技术企业
环通检测 交通工程 交通检测综合甲级资质 高新技术企业
路港通检测 交通工程 公路工程综合乙级、水运工程材料乙级 高新技术企业
4.建材商贸
公司所属建工商贸与建工建材为该板块核心子公司。其中，建工商贸系建筑主材采购供应平
台，通过建立上下游供销渠道，服务公司内部主材集中采购，并持续拓展外部业务，努力从传统
贸易商向工贸一体集成供应商转型。业务范围覆盖安徽省各地市，并设立华东、华中、华南、华
北、西南五个省外办事处。上半年，建工商贸物流新签合同额 459.05 亿元（含公司内部合同），
实现营收 56.29 亿元。
公司所属建工建材主要产品为商品混凝土和沥青混凝土，在合肥、蚌埠、阜阳、铜陵等地投
产基地 9 个，在建基地 1 个。上半年，建工建材新签合同额 11.94 亿元（含公司内部合同），实
现营业收入 7.65 亿元。
5.建筑工业化
公司在安徽省内率先建成国家级装配式建筑产业基地，拥有国家级装配式建筑研究基地、绿
色建筑与装配式建造省级重点实验室，已实现合肥、蚌埠、铜陵等 5 个基地联动发展，产品品类
覆盖 PC 构件、轨道交通管片、管桩、模具等，打造集设计、生产、施工一体化的装配式建筑企业。
8 / 240
2024 年半年度报告
公司所属建工工业化集团经过数年运营，已建立与建筑工业化生产方式相适应的生产体系、管理
模式和营销能力，并具有突出的设计、检测等配套服务能力。上半年，建工工业化集团新签合同
额 6.31 亿元（含公司内部合同），实现营收 3.90 亿元，获评“合肥市智能建造试点企业”。
6.智能制造
公司所属建工钢构目前具有桥梁钢结构、建筑钢结构、伸缩缝和高速护栏、钢模板、临建设
施等五大产品模块，拥有钢结构专业承包一级、建筑工程施工总承包二级等资质，获“安徽省装
配式桥梁建筑与运维工程研究中心”、“安徽省优秀市政产品生产企业”、“安徽省装配式建筑
产业基地和省级数字化车间”等称号。上半年，建工钢构新签合同额 13.31 亿元（含公司内部合
同），实现营业收入 6.77 亿元。
7.房地产
房地产开发为公司传统主业，也是公司产业链条重要环节。房地产开发业务与建筑施工、工
程技术服务、装配式建筑、建材贸易、仓储物流、物业服务等关联业务相互促进、协同发展。
公司所属长城置业涉足安徽省内十余个地区及河南、江苏等省外城市，累计开发 80 余楼盘，
业务涵盖住宅开发、商业运营、代管代建、产业园投资建设运营等领域。上半年，长城置业实现
营业收入 10.93 亿元，销售金额 27.36 亿元，销售面积 29.48 万平方米，销售面积居全省第三。
8.新能源
公司积极响应国家低碳环保的号召，发展绿色清洁能源。公司控股运营水电站 7 座，分别位
于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。电站总装机容量 24.61 万 KW，权益装机容量
18.81 万 KW，年设计发电量约 10 亿 KWH，已全部建成发电。公司在水力发电领域深耕近 20 年，
具备投融建运一体化能力，培育了一批建设、投资和运营专业人才。上半年，公司水力发电业务
实现营收 0.95 亿元、利润总额 0.50 亿元。
近年来，公司利用自有厂房、项目等应用场景，投资建设分布式光伏电站，采用“自发自用、
余电上网”的模式并网发电，进一步壮大新能源业务规模。上半年，公司“自投自建”的长丰建
筑工业园光伏电站、肥东建筑工业园光伏电站实现并网发电，目前，公司已投入运营光伏电站三
个，装机容量合计 8.95MW。
光伏电站一览表
地点 权益比例 电站名称 运营时间 装机容量
安徽六安 100% 六安智能钢构基地光伏电站 2023 年 9 月 4.96MW
安徽长丰 100% 长丰建筑工业园光伏电站 2024 年 2 月 1.995MW
安徽肥东 100% 肥东建筑工业园光伏电站 2024 年 5 月 1.995MW
水电站一览表
地点 权益比例 电站名称 运营时间 装机容量
安徽金寨 51.01% 流波水电站 2006 年 6 月 2.5 万 KW
安徽霍山 100% 白莲崖水电站 2009 年 10 月 5 万 KW
丹珠河一级水电站 2014 年 5 月 8 万 KW
丹珠河二级水电站 2014 年 5 月 1.71 万 KW
云南怒江州
73.26% 丹珠河三级水电站 2016 年 11 月 3.2 万 KW
贡山县
东月各河一级水电站 2016 年 11 月 2.1 万 KW
东月各河二级水电站 2016 年 11 月 2.1 万 KW
9 / 240
2024 年半年度报告
9.社会服务业
公司所属物业公司业务涵盖居住物业、工业物业、商业综合体、写字楼、家政服务等多元化
业态，项目分布于合肥、芜湖、商丘、徐州等省内外多个城市。所属酒店公司拥有合肥、蚌埠、
六安三个高标准酒店，运营管理 20 余个团餐项目，主要服务于安徽省内政府、大型国企、学校、
医院等团体客户。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.资质优势显著，产业链条完善。公司拥有建筑、公路、市政、港航等四类特级资质 9 项，
各类施工和房地产开发一级资质 140 余项，设计行业甲级资质 11 项，检测甲级资质 5 项，监理甲
级资质 3 项，并拥有商务部批准对外援助成套项目施工任务实施企业资格，突出的资质优势进一
步提升了市场竞争力。公司业务覆盖建筑业上下游，产业链条完备。公司持续推进内部企业之间、
业务之间资源整合，不断提升全产业链一体化协同优势，形成了传统业务稳健发展、新型业务蓬
勃成长的业务格局。
2.智能建造提质，绿色发展加快。公司坚持新发展理念，着力推进高质量发展。应用绿色技
术，打造绿色工厂，培育绿色产业，将绿色行动融入到投资、设计、施工、运营和研发各个环节。
公司是省内较早涉足装配式建筑的企业之一，建成并投产运营基地 7 个，获批“国家级装配式建
筑产业基地”和“国家级装配式建筑研究基地”。持续发展绿色能源业务，投资的七座水电站运
营情况良好，新增三座光伏电站成功运营，积极为社会提供更多绿色能源。
3.研发体系完善，技术成果突出。公司组建高新技术研究院，深化与科研院校交流合作，推
进产学研用深度融合，实施建筑全产业链科技研发和技术攻关，培育发展新质生产力，持续提升
公司科技优势和核心竞争力。公司现拥有国家认定企业技术中心 1 个，国家级博士后科研工作站
1 个，省级博士后科研工作站 3 个，省认定企业技术中心 12 个，省工程（技术）研究中心 4 个，
高新技术企业 19 家，建立了较完善的科技创新体系。公司积极开展关键技术攻关、重大科研项目
申报等工作，参编国家和行业相关技术规范和标准，不断突破技术难题，积累了深厚的技术储备。
累计取得省部级科技进步奖 70 余项，主参编国家行业标准共 27 项、地方标准 170 余项，拥有发
明专利 340 余项，在房屋工程、建筑工业化、市政工程、道路桥梁、水利港航、绿色建筑等领域
具有较强的技术优势。
4.人才资源丰富，管理质效提升。公司注重各类人才的培育、引进和使用，拥有各类专业技
术人员 1.21 万余人，其中，高级职称 2,600 余人，拥有一级建造师、一级建筑师、注册结构工程
师、造价工程师等职/执业资格人员 6,000 余人，形成了专业齐全、层次分明、结构合理的专业技
术队伍。通过完善人才引育留用机制，有效激发各级员工干事创业热情。不断优化管理体系，通
过集中资金运营、集中建材采购、统一招标管理，不断强化统筹管控能力和资源配置能力。持续
强化项目管理，推进项目精细化、规范化、制度化管理，项目降本增效进一步显现。
5.文化底蕴深厚，品牌形象显现。企业文化是企业的价值理念,是品牌建设的核心与灵魂。经
过多年沉淀与融合，公司确立了“诚信为本、敬业至上”的企业核心价值观，塑造了“特别能吃
苦、特别能战斗”的企业作风，树立了“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神。在优秀文化和
企业价值观引领下，公司铸造了中国浙江海洋运动中心、京台高速公路安徽省方兴大道至马堰段
改扩建工程、芜湖长江二桥等大批精品工程。公司累计获得鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖
及行业级优质工程奖近 140 项,连续第 15 年入选 ENR 全球最大 250 家国际承包商，进一步提升了
“安徽建工”品牌形象。
三、经营情况的讨论与分析
（一）总体概况
报告期内，公司全面贯彻新发展理念，统筹实施抓改革、拓市场、强管理、增效益、防风险
等系列工作。在建筑行业整体下行压力加大的背景下，公司全面深化改革，全方位开拓市场，强
化项目管理，重视科技创新，防范化解风险，获评 AAA 主体信用等级，实现二季度各项经济指标
趋稳。上半年，营业收入、利润总额和归母净利润较去年同期虽然略有下降，但较一季度降幅明
显收窄。
10 / 240
2024 年半年度报告
1.积极应对发展挑战，经营业绩实现趋稳。公司 2024 年上半年实现营业收入 334.61 亿元，
同比下降 10.70%，实现归属于上市公司股东的净利润 6.13 亿元，同比下降 6.52%。营收和净利润
同比下降，主要系项目建设用地征迁、雨水天气较多、业主资金状况等因素影响施工项目预期进
度，以及房地产交付减少等所致。面对压力和挑战，公司执行落实提质增效稳增长措施，强化市
场拓展、债权清收、产值提升、挖潜增效等各项工作，努力完成序时进度。二季度营业收入同比
下降 6.49%、归母净利润同比下降 1.75%，实现二季度各项经济指标趋稳。报告期内，公司首次获
得 AAA 主体信用等级，为公司拓展融资渠道、降低融资成本创造了更加有利的条件。
2.推进重大战略布局，市场开拓卓有成效。全面实施全省、全国、全产业链三大战略布局，
公司在高速公路投资、重点基础设施建设、乡村振兴、经济园区等领域实现突破，中标 S20 长丰
至固始高速公路霍邱至皖豫界段特许经营项目、合肥新能源汽车配套项目、S02 徐州至商丘高速
公路宿州段特许经营项目、北京房山区灾后重建项目、铜陵义安乡村振兴建设一期项目等重大项
目，上半年，中标高速公路（BOT）项目合计 199.18 亿元。大力推进规划设计、工程检测、建筑
工业化、智能钢构、设备租赁、绿色建材、商贸物流等产业链业务在全省乃至全国的布局。
3.加大资源整合力度，转型发展成效明显。组建安徽建工集团投资发展有限公司，注册资本
60 亿元，作为投资业务实施平台，加大对具有固定收益来源、稳定现金流项目的投资，并负责投
资项目的投融资、建设、运营等。继续推进内部业务整合，组建建工建材，完成公司内部建材生
产业务整合，并启动光伏运营业务整合，进一步拓展“自发自用”的光伏应用模式，推动降本增
效。整合建工钢构和建工机械，完成设备租赁业务二次整合。通过整合，推动细分业务做专做精
做特做强，促进转型发展步伐加快。
4.强化项目管理举措，降本增效逐渐显现。全面推行项目标准化建设，落实加强项目全过程
管控的措施，持续强化制度建设，着力推进精细化、规范化、制度化管理。多措并举提升项目生
产质效。实施“重点项目提产、产业链扩量、商贸物流达产”三项重点计划，建立“包保督导、
定期报告、劳动竞赛、沟通协调、市场化结算”五大保障机制，强化生产调度，力促达产达标。
严格项目成本管控，启动企业定额编制工作，严控分包成本和支出，规范合同变更管理，加强亏
损项目监管审查。持续开展“流动红黄旗”综合评比，项目效益进一步提升。
5.加快科研成果转化，科技创新赋能发展。深化交流合作，进一步深化与中国科学技术大学、
同济大学、合肥工业大学等全方位科研合作，实施建筑全产业链科技研发和技术攻关。加快成果
转化，加快高新技术研究院的实体化运作，发布《预拌混凝土智慧化减碳生产关键技术与应用》
等 10 余项首批“产学研用”课题。推进智能化和信息化建设，大力建设数智管控平台、数字工厂、
数字车间、智慧工地，实施机器换人计划、设备更新计划，走高端化、智能化、绿色化发展之路。
6.筑牢资金安全保障，风险防范平稳可控。强化资金风险管控，持续推进债权清收工作，积
极回收存量债权。成功发行 15 亿元可续期公司债券、5 亿元超短期融资券，有效降低资金成本，
保障资金安全。制定投资管理补充规定，进一步加强投资项目管控，防范投资风险。强化法律纠
纷案件分析和调度，化解存量风险，提升合规管理水平。
2024 年下半年，公司坚持稳中求进、以进促稳的总基调，坚定不移推进改革创新，坚定不移
推进转型发展，以科技创新为引领，统筹发展和安全，扎实开展提质增效稳增长行动，努力实现
质的有效提升和量的合理增长。一是争市场。全力储备优质订单，优选市政项目等短平快类型项
目，发挥地市“链长”企业和区域中心作用，提升协同水平和市场占有率。二是抢生产。严格落
实稳增长方案要求，建立旬调度、月盘点、季总结制度，加强生产调度，倒排项目生产计划，压
实各层级包保责任。三是严管理。狠抓项目过程管理，对项目亏损严肃追责；落实项目经理分级
评定及结果运用，严格责任目标考核，加强项目经理队伍统筹任用；织牢织密安全生产防线，坚
决将各类事故隐患扼杀在萌芽状态。四是多创新。加快新型业务创新，积极投入和储备战新业务，
开拓光伏建筑、城市更新、城市运营等新领域；推动生产方式创新，推广智能建造，深入总结智
能建造设备应用经验，积极拓展智能装备覆盖面，逐步实现“机器换人”，提升劳动生产率。五
是防风险。进一步加强资金统筹，利用好“AAA”信用评级提升，全力拓展融资渠道；加大对外催
收力度，狠抓逾期债权清收和存量资产去化，全力降低流动性风险，为大型投资项目做好资金支
持。
（二）主要业务经营情况
11 / 240
2024 年半年度报告
报告期内，公司实现营业收入 334.61 亿元，同比下降 10.70%；实现利润总额 11.06 亿元，
较上年同期减少 8.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.13 亿元，较上年同期减少 6.52%。
其中主要业务分部情况如下：
1.建筑施工业务（含基建工程及投资和房建工程）
报告期内，公司建筑施工业务实现营业收入 248.24 亿元，同比下降 10.82%；实现毛利 24.91
亿元，同比增长 7.85%；毛利率 10.04%,同比增加 1.74 个百分点。建筑施工业务新签合同 262 项，
合同总金额 722.87 亿元，新签合同金额同比下降 3.38%。
单位:亿元币种：人民币
建筑施工 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 同比变动
营业收入 248.24 278.37 -10.82%
其中：基建工程和投资 136.71 159.94 -14.52%
房屋建筑工程 111.53 118.43 -5.83%
毛利 24.91 23.10 7.84%
其中：基建工程和投资 14.52 14.98 -3.10%
房屋建筑工程 10.40 8.12 28.05%
毛利率 10.04% 8.30% 上升 1.74 个百分点
其中：基建工程和投资 10.62% 9.37% 上升 1.25 个百分点
房屋建筑工程 9.32% 6.85% 上升 2.47 个百分点
新签合同额 722.87 748.13 -3.38%
基建工程和投资 529.18 533.81 -0.87%
其中：路桥工程 273.36 192.72 41.84%
市政工程 175.95 320.99 -45.19%
水利工程 78.59 12.10 549.50%
港航工程 1.28 8.00 -84.00%
房屋建筑工程 193.69 214.32 -9.63%
2.房地产开发业务
报告期，公司房地产业务实现营业收入 30.35 亿元，同比下降 16.00%，毛利 2.36 亿元，毛
利率 7.76%。实现签约销售面积 33.47 万平米，签约销售金额 29.15 亿元。新增土地储备面积约
17.1 亩，期末土地储备面积约 361.6 亩。
房地产开发 2024 年上半年 2023 年上半年 同比变动（%）
营业收入（亿元） 30.35 36.13 -16.00
毛利（亿元） 2.36 3.45 -31.59
毛利率（%） 7.76% 9.54% 下降 1.78 个百分点
2
销售面积（万 m ） 33.47 45.90 -27.08
销售金额（亿元） 29.15 44.19 -34.03
新增土地储备（亩） 17.1 207.5 -91.76
期末土地储备面积（亩） 361.6 361 0.17
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未
来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
12 / 240
2024 年半年度报告
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1. 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 33,461,264,979.92 37,472,553,525.08 -10.70
营业成本 29,199,744,180.57 33,145,850,414.99 -11.91
销售费用 135,003,365.93 121,263,252.69 11.33
管理费用 1,032,496,423.73 938,606,376.44 10.00
财务费用 970,428,040.01 1,060,855,316.94 -8.52
研发费用 719,840,041.62 631,434,859.59 14.00
经营活动产生的现金流量净额 -3,819,800,829.44 1,692,895,158.77 -325.64
投资活动产生的现金流量净额 -2,403,532,217.15 -1,363,380,417.91 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 4,201,184,466.22 2,779,044,329.03 51.17
营业收入变动原因说明：主要系建筑施工业、房地产收入减少所致
营业成本变动原因说明：主要系营业收入减少所致
销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬增加所致
管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬增加所致
财务费用变动原因说明：主要系利息净支出减少所致
研发费用变动原因说明：主要系高新技术企业研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系施工项目、PPP 项目净流出增加等所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资的高速公路建设支出增加等所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款净额增加所致
2. 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期
本期期末 上年期末 末金额
数占总资 数占总资 较上年
项目名称 本期期末数 上年期末数 情况说明
产的比例 产的比例 期末变
（%） （%） 动比例
（%）
货币资金 14,190,775,890.43 8.06 16,025,448,670.83 9.37 -11.45
应收款项 47,437,459,685.09 26.94 48,333,846,960.40 28.25 -1.85
存货 14,788,694,974.18 8.40 15,810,039,749.02 9.24 -6.46
合同资产 25,442,005,669.64 14.45 22,131,511,387.51 12.94 14.96
投资性房
461,337,027.79 0.26 465,727,279.43 0.27 -0.94
地产
长期股权 1,166,661,426.32 0.66 1,060,678,605.27 0.62 9.99
13 / 240
2024 年半年度报告
投资
固定资产 4,741,933,012.31 2.69 4,840,835,619.90 2.83 -2.04
主要系在建
在建工程 448,921,123.96 0.25 121,685,023.65 0.07 268.92 工程投入增
加影响所致
使用权资
121,555,089.33 0.07 125,299,104.56 0.07 -2.99
产
短期借款 16,693,698,805.36 9.48 12,946,688,967.23 7.57 28.94
合同负债 13,934,283,104.83 7.91 11,923,694,823.88 6.97 16.86
长期借款 38,162,834,822.43 21.67 35,587,252,084.18 20.80 7.24
租赁负债 87,004,852.51 0.05 92,011,125.06 0.05 -5.44
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产 1,067,944,324.08（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.61%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
本期对外股权投资总额 上年同期金额 变动金额 变动比例(%)
55,550.17 38,380.12 17,170.05 44.74%
股权投资具体如下：
投资金额
序号 被投资公司名称 主要业务
（万元）
1 安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司 2,000.00 制造业
2 嵊泗安建交通投资有限公司 2,670.00 租赁和商务服务业
3 安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司 2,000.00 制造业
4 安徽建工枞阳恒越建设投资有限公司 880.17 租赁和商务服务业
5 安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司 900.00 租赁和商务服务业
6 安徽建工州来建设投资有限公司 5,100.00 建筑业
7 安徽建工集团岳西建设投资有限公司 4,050.00 建筑业
8 安徽建工集团宿州高速公路有限公司 12,850.00 建筑业
9 安徽建工集团淮北高速公路有限公司 1,500.00 交通运输、仓储和邮政业
14 / 240
2024 年半年度报告
10 安徽建工集团泾县高速公路有限公司 15,000.00 建筑业
11 安徽建工智能钢构制造集团有限公司 6,000.00 建筑业
12 安徽建工集团安庆高速公路有限公司 500.00 项目投融资、建设、运营
13 安徽建工建材科技集团有限公司 2,000.00 制造业
14 安徽建工集团投资运营管理有限公司 100.00 租赁和商务服务业
合计 55,550.17
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
主要产品
子公司 子公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
和服务
安徽水利 工程建
控股子公司 工程施工 252,603.58 3,525,562.01 1,027,766.36 646,543.76 26,153.40
有限 设、投资
公路、桥
建工路桥 控股子公司 工程施工 梁、市 171,161.89 2,136,488.62 429,077.67 420,118.25 12,086.66
政、隧道
基础设施
建工建投 控股子公司 工程施工 建设、投 201,222.02 1,564,599.43 376,446.32 375,512.93 9,087.03
资
房屋建筑
建工三建 控股子公司 工程施工 132,000.00 2,271,288.09 150,616.27 507,112.86 1,107.91
工程
15 / 240
2024 年半年度报告
超过公司净利润 10%的子公司 主营业务收入 主营业务利润
安徽水利有限 643,844.86 54,077.68
建工路桥 413,880.05 34,425.88
建工建投 371,762.50 36,788.53
(七) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
2021 年度公司设立结构化主体“光信光祺开运 1 号集合资金信托计划”。本信托计划总
规模不超过 6 亿元，其中华夏银行认购份额 5 亿元，本公司认购份额 1 亿元，本公司和华夏银行
认购的份额不分优先和劣后。本公司和华夏银行共同组建信托计划的投资决策委员会，投资决策
委员会成员共 4 人，其中华夏银行委派 1 人，本公司委派 3 人，投资决策委员会设主任一人，由
本公司委派人员担任。本公司占有绝对控制权并纳入合并报表。投资决策委员会决策将信托计划
资金以信托贷款方式借给本公司。2024 年 1 月 25 日该信托计划已终止。
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.宏观经济风险。公司所从事的基础设施建设投资、建筑施工、房地产开发经营等主营业务，
与宏观经济的运行发展密切相关，受国家经济增长、固定资产投资、城镇化建设等多方面外部因
素的综合影响较大。若宏观经济出现周期波动，可能对公司业务发展带来不确定影响。
2.政策调控风险。建筑业及上下游产业与国家政策联系紧密，宏观产业政策、财政政策、货
币政策、环保政策，以及地方财政预算、市政建设规划等均会对公司的主营业务产生影响。若公
司未来不能积极适应国家基础设施建设、房地产等行业相关政策的变化，并制定合理的经营策略，
则有可能对经营业绩造成不利影响。
3.投资与资金风险。基建投资规模大、建设周期长、资金占用高，随着公司投资规模持续扩
大，公司周转资金需求增加，资金支付压力增大。受宏观环境影响，公司面临上游资金回收滞后
与下游分包采购资金刚性支付双重压力,需要防范现金流动性风险。
4.不可抗力风险。公司建筑施工主业涉及地域广泛、作业人员众多。暴雨、洪水、地震、台
风、火灾等各类自然灾害以及突发性公共卫生事件均可能会对作业人员和财产造成损害，影响项
目建设进度，增加公司运营成本。
5.法律诉讼风险。随着公司业务规模的不断扩大，以及建筑行业复杂性特点原因，生产经营
中可能因项目建设方资金支付不及时、结算拖延、材料及人工费争议等事项，易发生诉讼、仲裁
纠纷。近年来，公司诉讼案件数量有所增多，若出现胜诉案件执行困难或败诉的情况，将会给公
司带来一定损失。
6.环保安全质量风险。工程项目作业人数多、作业面广、环境复杂，与周边环境交互影响，
环保监管要求更趋严格，环保控制措施对公司业务运营的影响日趋显现。工程施工主要在露天和
高空进行，面临设备失灵、土方塌陷、工业意外、火灾和爆炸等安全风险，此外，由于技术和操
作原因，也可能导致人身伤害、业务中断、财产损失的出现。政府主管部门对质量监管日趋严格，
对质量问题的处罚愈加严厉，一旦发生工程质量事故，将对项目进度、成本等产生不利影响。
应对措施：一是加强宏观经济与政策研究。适时调整经营策略，深化企业改革，坚持转型发
展，降低宏观经济周期性波动及相关政策对公司经营的影响。二是健全完善全面风险管理和内控
体系建设。将风险管理作为经营能力建设的一项重要内容，完善风险管理的机构、制度、流程及
人才队伍建设，分类防控资金、投资、经营、诉讼、安全生产等各类风险，落实各级风险管理责
任，增强抵御风险能力。三是提高经营质量和盈利能力。加大市场拓展力度，充分发挥资金筹集、
项目建设与管理等优势，提高大型项目承接能力，拓展业务规模；积极拓展高速公路、经济园区、
新能源新技术等具有固定收益来源、稳定现金流的项目，增强公司盈利能力。四是强化项目过程
16 / 240
2024 年半年度报告
管控和成本管理。严格落实《关于加强项目全过程管控 堵塞漏洞 降低成本 提升项目盈利水平的
意见》，从选优配强项目经理、做好项目策划、严控分包控制价等十个方面，强调项目全过程管
控的要求；进一步加大项目策划、材料管理、变更管理等影响项目成本的关键环节管控力度，切
实堵塞漏洞。五是持续优化投资与资金管理。做好投资项目可研分析，严格执行项目论证和决策
流程，做好投资成本控制。坚持规范稳健经营，强化资金集中管理，合理控制债务规模，防范出
现流动性风险和债务违约。维护公司主体信用等级，提高公司抵御财务风险的能力。六是夯实安
全生产和质量管控。筑牢安全文化理念，落实安全生产责任制，加快安全科技成果转化，严格执
行安全生产制度，实现隐患排查、整改、治理有效贯通。制定《工程质量事故调查处理和责任追
究办法》，完善工程质量追责问责机制，不断强化质量意识；开展“质量月”活动和专项质量检
查，不断提升技术质量管理水平，有效防控质量风险，为企业发展保驾护航。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、股东大会情况简介
会议届 决议刊登的指定 决议刊登的
召开日期 会议决议
次 网站的查询索引 披露日期
审议批准了《2023 年度报告》全文及摘要、《2023
年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度公司财务决算及 2024 年度财务预算报
告》《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方
2023 年
案》《2023 年度独立董事述职报告》
年度股 2024-05-17 www.sse.com.cn 2024-05-18
《关于 2024 年度投资计划额度的议案》《关于 2024
东大会
年度综合授信额度的议案》《关于 2024 年度为子公
司提供担保额度的议案》《关于预计 2024 年度日常
关联交易的议案》《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
刘家静 副董事长 离任
杨广亮 董事 离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
报告期，副董事长刘家静先生、董事杨广亮先生因到龄退休辞去相应职务。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
17 / 240
2024 年半年度报告
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
√适用 □不适用
报告期内，本公司所属子公司共受到与环境问题相关的行政处罚 3 起，罚款合计 5 万元，相
关违规情形已完成整改。上述行政处罚不会对公司的生产经营产生重大不利影响。后续公司将持
续加强日常环保管理，改善施工现场对周边环境的干扰，避免此类违法违规行为的发生。
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
公司将环境保护作为应尽的社会责任，努力做好项目开发和项目施工的环保工作，针对污水、
扬尘、噪音、光污染、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施和资源保护等均制定了相应的管理制
度，并通过强化宣贯、示范引领、检查督导、考核评比等方式强化执行落实。公司致力于推广绿
色建筑、绿色施工技术，将绿色发展理念贯穿于规划、设计、施工、运维全生命周期。
18 / 240
2024 年半年度报告
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司积极贯彻落实国家环保及节能减排有关政策导向，围绕住建部提出的“绿色化、工业化、
数字化”不断推动业务绿色化转型，同时强化管理体系建设，落实制度导向，加强工艺迭代，助
力行业转型，力求在区域行业中形成先发和示范效应。
1.健全管理体系。为深入贯彻党中央、国务院关于推进生态文明建设、全面加强生态环境保
护的部署要求，公司成立了生态环保督查工作领导小组，加强对生态环保工作的组织领导。与此
同时，公司围绕污水、扬尘、噪声、光污染、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施和资源保护等
方面有着较为健全的管理制度体系，通过过程检查督导、考核评比等方式强化执行落实，着力强
化项目现场生产、生活、办公等场所的环境管理，确保污染防治、环境保护措施到位。
2.推动工艺迭代。公司致力于推广绿色建筑、绿色施工技术，将绿色施工贯穿于规划、设计、
施工、运维等全生命周期。同时严格按照国家标准控制施工噪声、施工现场粉尘、生产生活污水
及施工废料的排放，防止发生较大环境污染事故。
3.争创示范标杆。公司积极开展公路、水利等项目环评活动和建设工程安全生产、文明施工、
“绿色工地”“智慧工地”和“环保施工示范工地”创建活动，围绕重点项目争创文明工地，发
挥示范引领作用。上半年创安徽省建筑安全生产标准化工地 19 项。
4.发展绿色产业。公司始终践行绿色发展理念，推动业务结构调整和转型，进一步优化了产
业结构。在清洁能源领域，公司投资的七座水电站运营情况良好，正在积极投资分布式光伏发电
业务，为社会提供更多清洁能源。在传统建筑业转型方面，积极发展装配式建筑，积极推动智能
建造与建筑工业化协同发展，积极布局装配式建筑生产基地建设并投产，目前拥有五个装配式建
筑生产基地和多个新型建材加工厂，企业绿色高质量发展取得实效。积极参与新型绿色产品研发，
开展机制砂与机制混凝土应用技术研究，《机制砂应用技术规程》在公司多个工程项目进行规模
化应用。拓展生态修复业务，依托公司资质、设备和技术等优势，投资建设了一批矿山塌陷区治
理、城市水环境治理、航道治理修复等工程项目，为维护良好生态环境作出贡献。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
为落实国家“碳达峰、碳中和”重要战略部署，公司从技术和管理上下功夫，注重项目策划
实现源头减排，积极研发和使用绿色材料，使用清洁能源发电，开展低碳技术攻关，进一步提升
了能源利用效率，为实现国家“双碳”目标贡献力量。
1.做好项目策划实现源头减排。公司狠抓投资类项目规划设计评审及重点项目施工组织设计
和专项施工方案管理，上半年组织 20 余项规划设计方案、施工组织设计和专项施工方案评审，注
重从项目前期规划、布局选型、施工工艺、材料运输及机械选择等方面考虑减少碳排放。布局可
再生能源设施，优先选用高强度、高性能、高耐久、耐腐蚀、抗老化材料，延长建筑使用寿命，
降低部件更换频次，从长远角度降低原材料消耗，实现源头减排。
2.积极推广应用绿色建材及新能源。积极研发应用废水、废浆、机制砂、石屑等材料综合利
用技术，使用智能建造等技术，实现预拌混凝土和沥青混凝土绿色化生产。所属安徽建工新材料
科技有限公司积极研发和推广绿色建材，成功认定 2024 年度蚌埠市企业技术中心。探索混凝土循
环利用及其力学性能提升方法，授权《一种退回混凝土循环利用方法及其制备的低碳混凝土》等
发明专利，有效提升环境和经济效益。授权《混凝土废料砂石分离装置》等 3 项实用新型专利，
有效提升建材利用率。公司积极创建绿色小水电示范电站，提前储备“碳资产”。在安徽、云南
拥有七座水电站。上半年共计完成上网电量 3.84 亿度，节约标准煤近 15.87 万吨，减少碳排放
38.08 万吨。公司积极投资分布式光伏发电，上半年新增两座光伏电站实现并网发电。
19 / 240
2024 年半年度报告
3.建筑低碳节能技术攻关。与科研院所在绿色生态规划、碳通量监测技术、绿色施工关键技
术、绿色智能化生产等方面开展产学研合作研究，紧抓施工资源消耗和碳排放，参与编写发布安
徽省地方标准《绿色工地建设标准》。以智慧化改造为抓手，探索智能基础设施建设，形成一项
安徽省地方标准《智慧城市 城市运行指标体系 智能基础设施》，从城市整体规划方面促进节能
减排。围绕材料循环利用和碳排放监测，开展低碳节能研究，授权《一种低碳建筑施工用材料回
收利用装置》、《一种建筑工程建造碳排放监测设备》等发明专利。
4.大力发展绿色建筑和装配式建筑。围绕智能建造业务，把绿色发展理念融入工程建造的全
要素、全过程，严格施工过程扬尘管控，加强建筑材料循环利用，管理施工噪声，全面提升建筑
业绿色低碳发展水平。“大圩金葡萄家园二期项目 2-A 和 2-B 地块工程”等 33 个项目获批安徽省
“绿色工地”试点项目称号；“庐阳区清澜苑项目工程总承包-2 标段”等 24 个项目获批安徽省
“智慧工地”试点项目称号。大力推行装配式建筑技术和绿色施工技术，从近年开发的工法、专
利、合理化建议等技术成果中，评选多项装配式建筑技术或绿色施工技术入编第八批《安徽建工
集团新技术推广应用推荐名录》。继续发挥绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室功能，推动
智能建造与装配式建筑协同发展，加快建造方式转变。
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
2024 年以来，公司坚定不移地把做好乡村振兴工作作为重要政治任务，坚决扛起国企责任担
当，认真学习运用“千万工程”经验，深入发挥企业资源禀赋，定点帮扶安徽省宿松县趾凤村、
全椒县太平村，结对帮扶安徽省阜南县段郢乡，在促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕
富足上取得实质性成果，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果、扎实推进乡村振兴工作。
公司制定了巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作计划，计划实施多个帮扶项目，包括：
宿松县趾凤村扩建桃园，延伸桃产业链，打造现代农业观光采摘园和休闲园区，走“特色种植+观
光采摘”的农旅融合之路。全椒县太平村建设两座碧根果冷库、加强产业核桃油料加工生产、完
善村级基础设施及公共设施建设、建设“双大塘”除险加固项目；阜南县段郢乡村级帮扶车间建
设、和美乡村省级中心村建设、特殊困难群体帮扶等。纳入计划的项目，目前均在积极实施和推
进中。
20 / 240
2024 年半年度报告
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未
能及 如未
是
时履 能及
否
承 是否 行应 时履
有
承诺 承诺 承诺 承诺 承诺 诺 及时 说明 行应
履
背景 类型 方 内容 时间 期 严格 未完 说明
行
限 履行 成履 下一
期
行的 步计
限
具体 划
原因
关于减少及规范关联交易的承诺：（1）尽量避免或减少建工控股及所控制的其他
子公司、分公司、合营或联营公司与安徽水利及其子公司之间发生关联交易；
（2）不利用股东地位及影响谋求安徽水利及其子公司在业务合作等方面给予优于
市场第三方的权利；（3）不利用股东地位及影响谋求与安徽水利及其子公司达成
与重 解决 交易的优先权利；（4）将以市场公允价格与安徽水利及其子公司进行交易，不利
建工 长期
大资 关联 用该类交易从事任何损害安徽水利及其子公司利益的行为；（5）就建工控股及下 否 是 是 -
控股 有效
产重 交易 属公司与安徽水利及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行
组相 合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和安徽水利《公司章程》的
关的 相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原
承诺 则，采用公开招标或者市场定价等方式。若因不履行或不适当履行上述承诺，给安
徽水利及其相关股东造成损失的，建工控股将以现金方式全额承担该等损失。
关于保持上市公司独立性的承诺：一、保证安徽水利的人员独立。保证安徽水利的
建工 长期
其他 高级管理人员专职在安徽水利工作,并在安徽水利领取薪酬，不在承诺人及承诺人 否 是
控股 有效
控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在承诺人及承诺人控制的
21 / 240
2024 年半年度报告
其他企业领薪；保证安徽水利的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼
职；保证依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员，不干预安徽水利
人事任免决定。二、保证安徽水利的财务独立。1、保证安徽水利及控制的子公司
建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证安
徽水利及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预安徽水利的资金使用。
3、保证安徽水利及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共
用一个银行账户。4、保证安徽水利及控制的子公司依法独立纳税。三、保证安徽
水利的机构独立。1、保证安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立
和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；
安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关联企业之间在办公机
构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证安徽水利及其控制的子公司（包括但
不限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和
经营。四、保证安徽水利的资产独立、完整。1、保证安徽水利及其控制的子公司
具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用安徽水利的资金、资产及其他资源。
五、保证安徽水利的业务独立。1、保证安徽水利在本次交易完成后拥有独立开展
经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、
销等环节不依赖承诺人。2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与安徽水利及
控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项,尽量减少安徽水利及
控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝
非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、
公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照有关法律法规、《上海证券交易所
股票上市规则》和安徽水利的《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有
关报批程序，及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以
依法行使股东权利以外的任何方式，干预安徽水利的重大决策事项，影响公司资
产、人员、财务、机构、业务的独立性。
关于物业瑕疵的承诺：（1）积极解决目前存在的物业瑕疵问题，对于因手续不全
解决
造成瑕疵的物业，尽快补办相关手续，办理相关权属文件；对于无法通过补办手续
土地
建工 获得相关权属文件的物业，论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所，在 长期
等产 否 是 是 -
控股 稳健经营的同时，逐步更换目前使用的瑕疵物业。（2）如果第三方权利人提出合 有效
权瑕
法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，
疵
或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，建工集团及相关下属公司将立即搬移
22 / 240
2024 年半年度报告
至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对建工集团及
相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。（3）若因上述物业瑕疵
导致安徽水利及相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁
或强制拆迁费用、第三方索赔等），建工控股将在接到安徽水利及相关下属公司的
书面通知后 10 个工作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以
在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大。（4）针对因物
业瑕疵产生的经济支出或损失，建工控股将在确认安徽水利及各相关下属公司损失
后的 30 个工作日内，以现金或其他合理方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不
利影响。如违反上述保证和声明，建工集团及建工控股将承担个别和连带的法律责
任，并对因物业瑕疵导致的安徽水利损失承担全额的赔偿责任。
关于非生产性人员安置费用的承诺：（1）本次吸收合并涉及建工集团历史遗留的
非生产性人员共计 5,818 人，费用初步测算金额为 31,407.23 万元。（2）建工控
股承诺将全额承担上述非生产性人员费用，如因国资监管部门审核确定的费用总额
建工 超出初步测算金额的部分，亦由其承担。（3）未来若发生建工集团非生产性人员 长期
其他 否 是 是 -
控股 因本次重大资产重组出现其他费用或纠纷，而导致上市公司承担相应赔偿责任的， 有效
建工控股承诺补偿上市公司因前述事项而遭受的相关一切损失。（4）建工控股若
因不履行或不适当履行上述承诺，给安徽水利及其相关股东造成损失的，建工控股
将全额承担。
建工控股放弃与本公司进行同业竞争，保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争
与首
或可能构成竞争的业务或活动；保证在经营范围和投资方向上，避免与本公司相同
次公
解决 或相似；对本公司已建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资；在
开发 建工 长期
同业 生产、经营和市场竞争中，不与本公司发生任何利益冲突；以公平、公允的原则处 否 是 是 -
行相 控股 有效
竞争 理关联交易；不利用其控股地位对公司财务、人事和经营决策等方面进行控制，不
关的
利用其在股份公司中的控股地位转移利润或以其他行为损害股份公司及其他股东的
承诺
利益。
与再 关于规范关联交易的承诺：建工控股将尽量减少或避免与本公司的关联交易，在进
融资 解决 行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价
建工 长期
相关 关联 有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律、法规以及规范性文件的有 否 是 是 -
控股 有效
的承 交易 关规定履行交易程序及信息披露义务。(具体承诺内容详见本公司于 2015 年 2 月
诺 14 日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司控股股
23 / 240
2024 年半年度报告
东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承
诺的公告》)
解决 建工 关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺：建工控股承诺未来除因国有
同业 控股 企业改革或国有经济结构调整等政府原因外，建工控股不投资或经营与本公司相同
竞争 或相近的业务，避免同业竞争。按照法律、法规及中国证监会、证券交易所规范性
文件的要求，做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实
保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。如因建工控股违 长期
否 是 是 -
反承诺中所作出的承诺而导致本公司遭受损失的，建工控股将立即停止并纠正该违 有效
反承诺之行为，并赔偿本公司因此而遭受的全部经济损失。(具体承诺内容详见本
公司于 2015 年 2 月 14 日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股
份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持
上市公司独立性承诺的公告》)
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
24 / 240
2024 年半年度报告
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 查询索引
安徽建工建材科技集团有限公司诉江苏中南建设 2023 年 2 月 28 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
集团股份有限公司、江苏中南建筑产业集团有限 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
责任公司、南通中昱建材有限公司票据追索纠纷 仲裁的公告》（编号：2023-008）；2023 年 8 月 12 日本公司发布于
案，涉案金额 3000.00 万元，一审判决三被告支 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
付票据款 3000 万及相应利息，且三被告间互负连 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。
带清偿责任。本案一审判决生效，原告已申请强制
执行。
安徽三建工程有限公司诉安徽恒大新能源科技生 2023 年 2 月 28 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
活服务有限公司、恒大汽车产业园投资（深圳）集 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
团有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 仲裁的公告》（编号：2023-008）；2023 年 8 月 12 日本公司发布于
7876.52 万元，仲裁裁决被告安徽恒大新能源科技 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
生活服务有限公司支付工程进度款 6279.78 万元 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）；
及逾期付款利息。 2024 年 6 月 20 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁的公告》（编号：2024-035）。
安徽建工三建集团有限公司诉咸阳保荣实业有限 2023 年 8 月 12 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 4207.21 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
万元，本案一审审理中。 仲裁的公告》（编号：2023-046）。
安徽建工三建集团有限公司诉安徽万创北城产业 2023 年 8 月 12 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
投资有限公司、安徽万创控股集团有限公司、淮南 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
云创置业有限公司、淮南网云置业有限公司、宁波 仲裁的公告》（编号：2023-046）；2024 年 8 月 9 日本公司发布于上
鼎欣皓宏投资中心建设工程施工合同纠纷案，涉 交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建
案金额 3161.64 万元。一审判决被告安徽万创北 工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-041）。
城产业投资有限公司支付工程款 1,811.66 万元
25 / 240
2024 年半年度报告
及利息；原告享有优先受偿权；被告安徽万创北城
产业投资有限公司支付鉴定费 42.49 万元、保全
费 0.28 万元。判决已生效。
安徽建工三建集团有限公司诉枞阳梁宏置业有限 2023 年 8 月 12 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 4410.8 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
万元，本案一审判决被告支付工程款 3918.33 万 仲裁的公告》（编号：2023-046）；2024 年 2 月 9 日本公司发布于上
元及利息，支付鉴定费 20 万元及保全费 5000 元， 交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建
原告在欠付工程款范围内享有优先权。被告上诉， 工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-006）；
二审维持原判。原告已申请执行。 2024 年 3 月 27 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁的公告》（编号：2024-016）；2024 年 6 月 20 日本公司发布于
上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-035）；
2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁的公告》（编号：2024-041）。
安徽建工三建集团有限公司诉合肥瑞荣置业有限 2023 年 8 月 12 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 8456.95 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
万元，本案一审判决被告支付工程款 6332.52 万 仲裁的公告》（编号：2023-046）。2024 年 1 月 30 日本公司发布于
元及利息，原告享有优先受偿权。被告上诉，二审 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
判决被告支付工程款 5,977.13 万元及利息，原告 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-003）。
享有优先受偿权。原告已申请执行。 2024 年 2 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁的公告》（编号：2024-006）；2024 年 8 月 9 日本公司发布于上
交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建
工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-041）。
安徽建工三建集团有限公司诉淮南云创置业有限 2023 年 8 月 12 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司、安徽万创控股集团有限公司、安徽万原企业 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
管理有限公司、淮南网云置业有限公司建设工程 仲裁的公告》（编号：2023-046）；2024 年 4 月 26 日本公司发布于
施工合同纠纷案，涉案金额诉讼中变更为 7676.88 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
万元。一审判决被告淮南云创置业有限公司支付 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-025）；
工程款 6,803.33 万元及利息，被告安徽万创控股 2024 年 6 月 20 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
集团有限公司承担连带清偿责任。原告享有优先 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
受偿权。被告淮南云创置业有限公司上诉，未缴纳 仲裁的公告》（编号：2024-035）；2024 年 8 月 9 日本公司发布于上
上诉费，按撤回上诉处理。 交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建
工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-041）。
26 / 240
2024 年半年度报告
安徽建工三建集团有限公司诉咸阳桦洋里置业有 2023 年 8 月 12 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
10143.11 万元，本案一审审理中。 仲裁的公告》（编号：2023-046）。
本公司诉珲春市水生态投资开发有限公司、珲春 2023 年 8 月 12 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
水利局、珲春财政局、吉林珲春农村商业银行股份 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 仲裁的公告》（编号：2023-046）；2024 年 6 月 20 日本公司发布于
15054.13 万元。一审判决被告珲春市水生态投资 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
开发有限公司支付工程款 9,873.48 万元及利息、 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-035）。
支付垫付的保理费用 700 万元；退还质量保证金
620 万元及迟延给付利息。本公司已申请上诉。
安徽建工公路桥梁建设集团有限公司与泗县住房 2023 年 8 月 12 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
和城乡建设局建设工程施工合同纠纷申请仲裁， 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
涉案金额 13904.57 万元。仲裁裁决被申请人支付 仲裁的公告》（编号：2023-046）；2024 年 4 月 26 日本公司发布于
工程款 13,421.34 万元及利息。申请人已申请强 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
制执行。 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-025）；
2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁的公告》（编号：2024-041）。
本公司诉祥源控股集团有限责任公司、阜南县祥 2023 年 8 月 12 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
源生态文化旅游开发有限公司建设工程施工合同 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
纠纷案，涉案金额 8251.92 万元，一审审理中。 仲裁的公告》（编号：2023-046）
安徽建工三建集团有限公司诉力高（天津）地产有 2023 年 10 月 25 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
3646.41 万元，本案一审审理中。 仲裁的公告》（编号：2023-067）。
安徽建工三建集团有限公司诉力高（天津）地产有 2023 年 10 月 25 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
7627.3 万元，本案一审审理中。 仲裁的公告》（编号：2023-067）。
安徽建工三建集团有限公司诉山东力高凯力房地 2023 年 10 月 25 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
产有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
9681.38 万元，本案一审审理中。 仲裁的公告》（编号：2023-067）。
安徽建工三建集团有限公司诉南昌力投房地产开 2023 年 10 月 25 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
发有限公司、江西政力房地产开发有限公司建设 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
工程施工合同纠纷案，涉案金额 16242.5 万元， 仲裁的公告》（编号：2023-067）。
本案一审审理中。
27 / 240
2024 年半年度报告
安徽建工三建集团有限公司诉亳州城房置业有限 2023 年 10 月 25 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司、安徽城房房地产开发有限公司、合肥城房投 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北 仲裁的公告》（编号：2023-067）；2024 年 3 月 27 日本公司发布于
京城房企业管理有限公司建设工程施工合同纠纷 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
案，涉案金额 5,590.81 万元，追加被告及变更诉 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-016）；
讼请求，一审判决被告亳州城房置业有限公司支 2024 年 6 月 20 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
付工程款 2,827.12 万元及逾期付款违约金，原告 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
享有优先受偿权，被告合肥城房投资集团有限公 仲裁的公告》（编号：2024-035）；2024 年 8 月 9 日本公司发布于上
司承担连带清偿责任；被告亳州城房置业有限公 交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建
司支付鉴定费 10 万元。被告亳州城房置业有限公 工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-041）。
司上诉，二审审理中。
安徽建工三建集团有限公司诉亳州三巽金芙蓉置 2023 年 10 月 25 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
业有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
16016.71 万元，本案一审审理中。 仲裁的公告》（编号：2023-067）。
安徽建工三建集团有限公司诉宁波余姚晟明房地 2023 年 10 月 25 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
金额 5664.41 万元。一审判决被告支付工程款 仲裁的公告》（编号：2023-067）；2024 年 3 月 27 日本公司发布于
5320.02 万元及利息，支付商票贴息 460.27 万元； 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
原告在欠付工程款范围内享有优先权。被告上诉， 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-016）；
因被告未缴纳诉讼费，二审按撤诉处理。已申请执 2024 年 4 月 26 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
行。 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁的公告》（编号：2024-025）；2024 年 6 月 20 日本公司发布于
上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-035）。
安徽建工三建集团有限公司诉亳州市圣鸿文化旅 2023 年 10 月 25 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
游开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
金额 7,533.93 万元，原告变更诉讼请求。一审判 仲裁的公告》（编号：2023-067）；2024 年 6 月 20 日本公司发布于
决被告支付工程款 5,768.05 万元及利息，返还履 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
约保证金 5 万元及利息，支付鉴定费 150 万元， 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-035）；
原告享有优先受偿权。原告已申请执行。 2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁的公告》（编号：2024-041）。
安徽建工三建集团有限公司诉安徽三巽投资集团 2023 年 10 月 25 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
有限公司、滁州三巽苏滁置业有限公司、滁州三巽 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
置业有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金 仲裁的公告》（编号：2023-067）。
额 3930.81 万元，一审审理中。
28 / 240
2024 年半年度报告
安徽水利开发有限公司诉中衡设计集团股份有限 2023 年 10 月 25 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 4506.10 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
万元，一审审理中。 仲裁的公告》（编号：2023-067）。
安徽建工交通航务集团有限公司诉滁州城房苏滁 2023 年 10 月 25 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
置业有限公司、滁州城房置业有限公司、滁州市华 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
明房地产开发有限公司、合肥城房投资集团有限 仲裁的公告》（编号：2023-067）。
公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业
管理有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金
额 37431.54 万元，一审审理中。
安徽建工交通航务集团有限公司诉滁州城房苏滁 2023 年 10 月 25 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
置业有限公司、滁州城房置业有限公司、滁州市华 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
明房地产开发有限公司、合肥城房投资集团有限 仲裁的公告》（编号：2023-067）。
公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业
管理有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金
额 10400.75 万元，一审审理中。
安徽建工三建集团有限公司诉东至中旭发房地产 2023 年 2 月 28 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
开发有限公司建设工程施工合同纠纷，涉案金额 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
4431.84 东至县法院调解结案，被告应支付工程款 仲裁的公告》（编号：2023-008）。2023 年 8 月 12 日本公司发布于
1050 万元及利息。已回款 864 万元，剩余款项执 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
行中。 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。
2023 年 10 月 25 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁的公告》（编号：2023-067）。
安徽建工三建集团有限公司诉安徽皖辉置业有限 2023 年 12 月 23 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司、句容弘源房地产开发有限公司建设工程施 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
工合同纠纷案，涉案金额 5494.87 万元，本案一 仲裁的公告》（编号：2023-084）。
审审理中。
安徽建工三建集团有限公司诉河南和羽置业有限 2023 年 12 月 23 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司、郑州辉秀企业管理咨询有限公司建设工程 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
施工合同纠纷案，涉案金额 5738.49 万元，一审 仲裁的公告》（编号：2023-084）。
判决被告支付工程款 5730.02 万元及逾期付款利
息，原告在欠付工程款范围内享有优先权，被告郑
州辉秀企业管理咨询有限公司承担连带责任。本
案强制执行中。
安徽建工三建集团有限公司诉海口市新埠岛开发 2023 年 12 月 23 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
29 / 240
2024 年半年度报告
建设总公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
9137.44 万元，本案一审审理中。 仲裁的公告》（编号：2023-084）。
安徽水利开发有限公司诉新疆立众房地产开发有 2023 年 2 月 28 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
3100.00 万元，一审判决被告支付原告工程款 仲裁的公告》（编号：2023-008）。2023 年 8 月 12 日本公司发布于
2662.96 万元，利息 535.14 万元及后期利息，原 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
告对工程款享有优先受偿权。一审判决已生效，强 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。
制执行中，已回款 2,001.17 万。 2023 年 12 月 23 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁的公告》（编号：2023-084）；2024 年 6 月 20 日本公司发布于
上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-035）；
2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁的公告》（编号：2024-041）。
安徽水利开发有限公司诉阜阳城房京开置业有限 2023 年 12 月 23 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
集团有限公司、北京城房企业管理有限公司建设 仲裁的公告》（编号：2023-084）。
工程施工合同纠纷案，涉案金额 35141.70 万元，
一审审理中。
安徽建工三建集团有限公司诉合肥宝湾国际物流 2024 年 1 月 30 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
中心有限公司、中国南山开发（集团）股份有限公 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 3161.11 仲裁的公告》（编号：2024-003）。
万元，本案一审审理中。
安徽建工三建集团有限公司诉临泉亿启房地产开 2024 年 1 月 30 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
发有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
5131.88 万元，本案一审审理中。 仲裁的公告》（编号：2024-003）。
安徽安粮建设工程有限公司诉安徽水利开发有限 2024 年 1 月 30 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司建设工程施工合同纠纷，涉案金额 5552.3 万 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
元，一审审理中。 仲裁的公告》（编号：2024-003）。
安徽三建工程有限公司诉蚌埠荣盛伟业房地产开 2023 年 2 月 28 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
发有限公司、荣盛房地产发展股份有限公司、蚌埠 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
荣盛锦业房地产公司建设工程施工合同纠纷案， 仲裁的公告》（编号：2023-008）。2023 年 8 月 12 日本公司发布于
涉案金额 3128.31 万元，一审判决被告蚌埠荣盛 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
伟业公司支付工程款 2643.11 万元及逾期利息； 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。
被告荣盛房地产公司承担连带偿还责任；被告蚌 2023 年 10 月 25 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
30 / 240
2024 年半年度报告
埠荣盛锦业房地产公司对《工程款还款担保协议》 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
中被告蚌埠荣盛伟业公司未给付的 600 万元债务 仲裁的公告》（编号：2023-067）。2024 年 1 月 30 日本公司发布于
承担连带偿还责任；原告在工程款欠款内享有优 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
先受偿权。二审维持原判。本案强制执行中。已回 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-003）。
款 665.32 万元。
安徽水利开发有限公司诉蚌埠光睿房地产开发有 2023 年 2 月 28 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
限公司、安徽阳昇光城房地产有限公司建设工程 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
施工合同纠纷案，涉案金额 3171.07 万元，一审 仲裁的公告》（编号：2023-008）。2023 年 8 月 12 日本公司发布于
判决被告蚌埠光睿房地产开发有限公司支付工程 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
款 1345.13 万元及利息；被告安徽阳昇光城房地 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。
产有限公司承担连带责任；原告享有优先受偿权； 2024 年 1 月 30 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
原告向被告蚌埠光睿房地产开发有限公司支付违 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
约金 14 万元。被告蚌埠光睿房地产开发有限公司 仲裁的公告》（编号：2024-003）；2024 年 6 月 20 日本公司发布于
上诉，二审维持原判。原告已申请执行。 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-035）；
2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁的公告》（编号：2024-041）。
本公司与淮南恒皖旅游开发有限公司建设工程施 2023 年 2 月 28 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
工合同纠纷申请仲裁，涉案金额 13824.28 万元， 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁裁决被申请人支付申请人工程款及利息 仲裁的公告》（编号：2023-008）。2023 年 8 月 12 日本公司发布于
14197.47 万元，申请人享有优先受偿权。正在协 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
商履行抵偿方案，目前中止执行。 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。
2024 年 1 月 30 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁的公告》（编号：2024-003）。
马鞍山和顺置业发展有限公司与马鞍山市自然资 2023 年 10 月 25 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
源和规划局建设用地使用权出让合同纠纷申请仲 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
裁，涉案金额 9673.53 万元，仲裁裁决被申请人 仲裁的公告》（编号：2023-067）。2024 年 1 月 30 日本公司发布于
支付申请人损失总计 6433.75 万元。已签订还款 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
协议，已收到款项 3,200 万元。 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-003）。
2024 年 2 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁的公告》（编号：2024-006）；2024 年 3 月 27 日本公司发布于
上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-016）。
31 / 240
2024 年半年度报告
安徽建工三建集团有限公司诉安徽皖投同安投资 2024 年 2 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
管理有限责任公司建设工程施工合同纠纷，涉案 司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
金额 4888.67 万元，一审审理中。 仲裁的公告》（编号：2024-006）。
巢湖现代建设工程有限公司诉安徽水利开发有限 2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
公司、阜阳城房京开置业有限公司建设工程施工 司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
合同纠纷，涉案金额 7,415.17 万元一案，一审审 仲裁的公告》（编号：2024-041）。
理中
安徽建工三建集团有限公司诉合肥瑞荣置业有限 2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
公司建设工程施工合同纠纷一案，涉案金额 司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
5,355.01 万元，一审审理中 仲裁的公告》（编号：2024-041）。
陈华诉安徽建工集团股份有限公司建设工程施工 2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
合同纠纷一案，涉案金额 3,577.78 万元，一审审 司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
理中。 仲裁的公告》（编号：2024-041）。
安徽建工三建集团有限公司（反诉原告）诉安徽临 2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
晟投资发展集团有限公司（反诉被告）建设工程施 司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
工合同纠纷一案，涉案金额 13,247.77 万元，一 仲裁的公告》（编号：2024-041）。
审审理中。
安徽建工三建集团有限公司诉临泉县嘉润房地产 2023 年 8 月 12 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，涉案 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
金额 10,584.97 万元，一审判决被告支付工程款 仲裁的公告》（编号：2023-046）；2024 年 3 月 27 日本公司发布于
5,495.61 万元及利息，原告享有优先受偿权；被 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
告退还履约保证金 30 万元及利息，支付鉴定费 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-016）；
103.97 万元。原告上诉，二审裁定发回重审。重 2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
审一审中。 司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁的公告》（编号：2024-041）。
安徽建工三建集团有限公司诉天长市粤恒置业有 2023 年 2 月 28 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
限公司、恒大地产集团合肥有限公司建设工程施 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
工合同纠纷一案，涉诉金额 79,014.84 万元，一 仲裁的公告》（编号：2023-008）；2023 年 8 月 12 日本公司发布于
审判决双方签订的施工合同解除，被告天长市粤 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
恒置业有限公司支付工程款 58,933.31 万元及利 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）；
息，原告享有优先受偿权；被告天长市粤恒置业有 2024 年 2 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
限公司支付停工损失 964.82 万元，被告恒大地产 司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
集团合肥有限公司承担连带清偿责任。被告上诉， 仲裁的公告》（编号：2024-006）；2024 年 3 月 27 日本公司发布于
因被告未缴纳诉讼费，二审按撤诉处理。 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-016）；
32 / 240
2024 年半年度报告
2024 年 6 月 20 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁的公告》（编号：2024-035）；2024 年 8 月 9 日本公司发布于上
交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建
工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-041）。
安徽建工三建集团有限公司诉亳州三巽金芙蓉置 2024 年 6 月 20 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
业有限公司、亳州三巽公馆置业有限公司、滁州三 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
巽苏滁置业有限公司、滁州三巽城南置业有限公 仲裁的公告》（编号：2024-035）。
司、三巽控股集团有限公司、滁州三巽置业有限公
司、钱堃、安娟建设工程施工合同纠纷一案，涉案
金额 4,335.67 万元，仲裁审理中。
安徽建工公路桥梁建设集团有限公司诉阜阳交通 2024 年 6 月 20 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
能源投资有限公司、阜阳投资发展集团有限公司 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
建设工程施工合同纠纷一案，涉案金额 6,398.65 仲裁的公告》（编号：2024-035）；2024 年 8 月 9 日本公司发布于上
万元，被告阜阳交通能源投资有限公司反诉原告， 交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建
一审审理中。 工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-041）。
西安重阳路桥建设有限公司诉四川桓宇建筑工程 2024 年 6 月 20 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
有限责任公司、安徽建工集团股份有限公司、安徽 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
水利开发有限公司、西安涝河水系建设管理有限 仲裁的公告》（编号：2024-035）。
公司建设工程施工合同纠纷一案，涉案金额
9,236.99 万元，一审审理中。
安徽建工三建集团有限公司诉邯郸龙瑞房地产开 2024 年 4 月 26 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，涉案金 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
额 5,395.32 万元，一审审理中。 仲裁的公告》（编号：2024-025）。
安徽建工三建集团有限公司诉淮南仁爱天鹅湾置 2024 年 4 月 26 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
业有限公司建设工程施工合同纠纷，涉案金额 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
10,684.63 万元，一审审理中。 仲裁的公告》（编号：2024-025）。
安徽建工交通航务集团有限公司诉黄山市南山旅 2024 年 3 月 27 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
游产业发展有限公司、深圳市龙骏投资发展有限 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
公司、深圳龙骏健康管理咨询集团有限公司建设 仲裁的公告》（编号：2024-016）。
工程施工合同纠纷，涉案金额 11,667.48 万元，
一审审理中。
安徽建工交通航务集团有限公司诉重庆筑精建筑 2024 年 3 月 27 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
劳务有限公司、林朝贵、陈祥建设工程施工合同纠 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
纷一案，涉案金额 3,091.40 万元，一审审理中。 仲裁的公告》（编号：2024-016）。
33 / 240
2024 年半年度报告
安徽建工三建集团有限公司诉枣庄市好佳置业有 2024 年 3 月 27 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
限公司、上海谨潇企业管理咨询有限公司、上海融 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
创展晟房地产开发有限公司、上海融创房地产开 仲裁的公告》（编号：2024-016）。
发集团有限公司、融创房地产集团有限公司建设
工程施工合同纠纷一案，涉案金额 7,290.55 万
元，一审审理中。
安建建材科技（宁波）有限公司诉江苏雨花钢铁有 2024 年 3 月 27 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
限公司、周光明、姚周琦、薛炎买卖合同纠纷一 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
案，涉案金额 8,197.61 万元，一审审理中。 仲裁的公告》（编号：2024-016）。
安徽建工三建集团有限公司诉宜春顺奥置业有限 2023 年 12 月 23 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司、九江中奥顺航置业有限公司、江西中奥置业 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
有限公司建设工程施工合同纠纷一案，6,517.10 仲裁的公告》（编号：2023-084）；2024 年 3 月 27 日本公司发布于
万元，一审调解尚欠工程款 4,688.60 万元，原告 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
享有优先受偿权；已累计回款 1,500 万元。 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-016）。
安徽建工三建集团有限公司诉滁州城房置业有限 2023 年 10 月 25 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司、滁州市华明房地产开发有限公司建设工程 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
施工合同纠纷一案，涉案金额 3,283.58 万元，变 仲裁的公告》（编号：2023-067）；2024 年 3 月 27 日本公司发布于
更诉讼请求。一审判决被告滁州城房置业有限公 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
司支付工程款 2690.87 万元及利息，原告在欠付 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-016）；
工程款范围内享有优先权；被告滁州城房置业有 2024 年 4 月 26 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
限公司支付鉴定费 2.25 万元；被告滁州市华明房 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
地产开发有限公司对上述债务承担连带责任。二 仲裁的公告》（编号：2024-025）；2024 年 8 月 9 日本公司发布于上
审维持原判。 交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建
工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-041）。
安徽建工三建集团有限公司诉淮南云创置业有限 2023 年 8 月 12 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司、安徽万创控股集团有限公司、安徽万原企业 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
管理有限公司、淮南网云置业有限公司建设工程 仲裁的公告》（编号：2023-046）；2024 年 3 月 27 日本公司发布于
施工合同纠纷一案，涉案金额 4347.44 万元，原 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
告变更诉讼请求。一审判决被告淮南云创置业有 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-016）；
限公司支付工程款 3367.27 万元及利息 123.89 万 2024 年 6 月 20 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
元，返还质保金 342.23 万元及利息；被告安徽万 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
创控股集团有限公司承担连带清偿责任；原告享 仲裁的公告》（编号：2024-035）；2024 年 8 月 9 日本公司发布于上
有优先受偿权。被告淮南云创置业有限公司上诉， 交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建
未缴纳上诉费，按撤回上诉处理。 工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-041）。
安徽建工三建集团有限公司诉淮南云创置业有限 2023 年 8 月 12 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司、安徽万创控股集团有限公司、安徽万原企业 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
34 / 240
2024 年半年度报告
管理有限公司、淮南网云置业有限公司建设工程 仲裁的公告》（编号：2023-046）；2024 年 3 月 27 日本公司发布于
施工合同纠纷一案，涉案金额 7,439.91 万元，一 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
审判决被告淮南云创置业有限公司支付工程款 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-016）；
4,797.89 万元及利息，返还质保金 438.84 万元 2024 年 6 月 20 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
及利息；被告安徽万创控股集团有限公司对上述 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
欠款承担连带责任；原告享有优先受偿权。双方均 仲裁的公告》（编号：2024-035）；2024 年 8 月 9 日本公司发布于上
上诉，因被告未缴纳诉讼费及原告申请撤诉，二审 交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建
按撤诉处理。 工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-041）。
安徽四建控股集团有限公司诉安徽建工集团股份 2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
有限公司建设工程施工合同纠纷一案，涉案金额 司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
4,316.95 万元，一审裁定驳回原告起诉。原告上 仲裁的公告》（编号：2024-041）。
诉，二审裁定发回重审。重审一审判决驳回原告诉
讼请求。原告上诉，重审二审审理中。
安徽建工路港建设集团有限公司诉北川羌族自治 2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
县公路管理所建设工程施工合同纠纷一案，涉案 司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
金额 9,290.03，一审法院判决被告支付原告工程 仲裁的公告》（编号：2024-041）。
款 2763.97 万元，以及逾期付款利息。双方均已
上诉，二审法院维持原判的工程款本金金额，改判
了逾期利息计算方式。
安徽建工三建集团有限公司诉海南南海明珠房地 2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，涉 司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
案金额 8,293.58 万元，原告变更诉讼请求。一审 仲裁的公告》（编号：2024-041）。
判决被告支付工程款 6,909.27 万元及利息，原告
享有优先受偿权。被告上诉，二审维持原判。已回
款 1,460.25 万元。
安徽建工三建集团有限公司诉安徽省中海外投资 2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
建设有限公司建设工程施工合同纠纷一案，涉案 司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
金额 12,655.32 万元，原告变更诉讼请求。一审 仲裁的公告》（编号：2024-041）。
判决被告支付 10,305.16 万元及利息。被告上诉，
二审裁定发回重审。重审一审判决被告支付
6,166.91 万元及利息。已回款 2,657.96 万元。
安徽建工三建集团有限公司诉淮北粤诚置业有限 2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
公司、恒大地产集团合肥有限公司建设工程施工 司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
合同纠纷，涉案金额 6,586.29 万元，原告变更诉 仲裁的公告》（编号：2024-041）。
讼请求。一审判决被告淮北粤诚置业有限公司支
付工程款 3,116.34 万元及违约金；原告享有优先
35 / 240
2024 年半年度报告
受偿权；被告恒大地产集团合肥有限公司承担连
带责任。原告已申请执行。
安徽建工三建集团有限公司诉天长粤通置业有限 2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
公司建设工程施工合同纠纷，涉案金额 14,804.01 司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
万元。原告变更诉讼请求。一审判决确认双方签订 仲裁的公告》（编号：2024-041）。
的施工合同解除；被告支付工程款 14,115.06 万
元及利息；原告享有优先受偿权。被告上诉，二审
维持原判。
安徽建工三建集团有限公司诉阳西华盛房地产有 2023 年 2 月 28 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
限公司、荣盛房地产发展股份有限公司建设工程 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
施工合同纠纷，涉案金额 7,624.54 万元，一审判 仲裁的公告》（编号：2023-008）；2023 年 8 月 12 日本公司发布于
决被告阳西华盛公司支付工程款 6880.45 万元及 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
利息，原告享有优先受偿权。被告上诉。 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）；
2024 年 1 月 30 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁的公告》（编号：2024-003）；2024 年 3 月 27 日本公司发布于
上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-016）
安徽建工三建集团有限公司诉阳西华盛房地产有 2023 年 2 月 28 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
限公司建设工程施工合同纠纷，涉案金额 公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
4,742.33 万 元 ， 一 审 判 决 被 告 支 付 工 程 款 仲裁的公告》（编号：2023-008）；2023 年 8 月 12 日本公司发布于
4742.33 万元及利息，原告享有优先受偿权。被告 上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
上诉。 建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）；
2024 年 1 月 30 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本
公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁的公告》（编号：2024-003）；2024 年 3 月 27 日本公司发布于
上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽
建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-016）
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
报告期内：
诉讼
(仲
承担 诉讼(仲
诉讼 诉讼(仲 裁) 诉讼(仲裁)
起诉(申 应诉（被 连带 诉讼(仲裁)基 裁)判决
仲裁 裁)涉及金 是否 诉讼(仲裁)进展情况 审理结果及
请)方 申请）方 责任 本情况 执行情
类型 额 形成 影响
方 况
预计
负债
36 / 240
2024 年半年度报告
及金
额
安 徽 水 格尔木宁 无 仲裁 申 请 人 承 建 6,467.59 否 已审结、执行中 裁决被申请 截 止 目
利 开 发 靓置业有 被申请人项 人支付申请 前 收 回
有 限 公 限公司 目，被申请人 人 工 程 款工 程 款
司 未能按合同 1677.43 万 1735.5
约定付款 元，预留质 万元。
保金 645.68
万元，履约
保证金 203
万元。仲裁
费由申请人
承 担 23.63
万元，被申
请人承担
15.11 万元。
反请求仲裁
费 17.40 万
元，由被申
请人承担。
安 徽 建 蚌埠天湖 无 民事 原 告 承 建 被 9,964.10 否 一审未支持工程款优先受偿权，原告 2020 年 9 月 原 告 已
工 三 建 置业有限 诉讼 告项目，被告 上诉至安徽省高院，二审判决被告支 14 日 二 审 申 报 债
集 团 有 公司 拖欠支付工 付工程款 8,558.97 万元及利息，并支 审结，影响 权，已资
限公司 程款。 持原告工程款优先受偿权。被告已进 暂时无法判 产 抵 偿
入破产重组程序，原告已申报债权。 断 8313.91
万元。
安 徽 建 方国传、 无 民事 原 告 为 两 被 3,031.93 否 一 审 判 决 两 被 告 返 还 超 付 工 程 款 已审结，影 强 制 执
工 三 建 林文松 诉讼 告 垫 付 材 料 1,460.12 万元及利息，工期逾期损失 响暂时不能 行中
集团有 款、农民工工 67.4 万元。被告林文松上诉至安徽省高 判断
限公司 资、税款等， 级法院。因未缴纳上诉费，二审裁定按
诉请被告支 撤回上诉处理。
付代垫款项
安 徽 建 宁夏钰隆 无 民事 被 告 借 款 逾 4,652.05 否 一 审 判 决 钰 隆 公 司 返 还 借 款 本 金 2020 年 11 强 制 执
工 三 建 工程有限 诉讼 期不还借款， 2,577.79 万元及利息，支付被冻结资金 月 24 日二 行中
集 团 有 公司、蒋 原告起诉还 的利息 41.94 万元，蒋淑珍、武权承担 审审结，安
限公司 淑珍、武 款 连带责任。双方均上诉至安徽省高院，徽三建申请
权 二审维持原判。 执行中。影
响暂时不能
判断
安 徽 建 福建和烨 陈宝 民事 原 告 起 诉 要 7,997 是， 一审判决被告赔付 6,397.60 万元及利 二审审结， 终 本 执
工 路 港 建筑劳务 和、 诉讼 求 被 告 支 付 已全 息损失，被告陈宝和不服判决提起上 暂不能判断 行，后期
建 设 集 有限公司 陈良 赔偿款 额计 诉，二审维持一审判决。 最终结果 发 现 财
团有限 栋、 提坏 产线索
公司 林光 账 恢复执
明、 行。
卓秀
如
安 徽 建 悦康药业 无 民事 诉 请 被 告 支 7,176.41 否 一审判决被告支付工程款 814.34 万元 二审审结， 收 回 款
工 三 建 集团安徽 诉讼 付工程款、保 及利息，返还保证金 513.3 万元及利 原告已收回 项
集 团 有 美景房地 证金及相关 息；原告在被告欠付的 1,327.64 万元 全部款项。 1435.36
37 / 240
2024 年半年度报告
限公司 产公司 利息。 的范围内享有优先受偿权。原告上诉 万元
至安徽省高院，二审维持原判。
安 徽 建 合肥神力 无 民事 诉 请 被 告 一 5,788.9 否 一审判决被告支付工程款、保证金及 2021 年 8 月 强 制 执
工 三 建 健身器材 诉讼 支付工程款、 利息合计 5,504.6 万元；确认原告在欠 4 日二审审 行中
集 团 有 厂、朱习 保证金及相 付工程款范围内享有优先受偿权。被 结，原告已
限公司 庆 关利息，并判 告上诉至安徽省高院。二审维持原判。申请执行，
令原告对涉 影响暂时不
案工程享有 能判断。
优先受偿权，
请求被告二
承担连带清
偿责任。
安 徽 建 东至县汉 无 民事 诉 请 被 告 支 4,228.04 否 一审判决被告支付工程款 888.04 万元 2022 年 8 月 强 制 执
工 三 建 唐置业有 诉讼 付工程款、保 及利息，原告上诉至安徽省高院。二审 8 日再审审 行中
集 团 有 限公司 证金及相关 维持原判，原告向最高人民法院申请 结，原告已
限公司 利息，并判令 再审。再审判决：1、撤销原二审判决。申请执行，
原告享有优 维持一审判决第三项即被告返还履约 影响暂时不
先受偿权。 保证金 400 万元及利息，第四项即原 能判断。
告 配合 被告 完成 竣工 验收 及备 案手
续，并提交资料，第六项即驳回被告的
其他反诉请求；2、变更一审判决第一
项为被告支付工程款 3470.33 万元及
利息，变更第二项为原告在欠付的工
程款范围内享有优先受偿权。
安 徽 建 鲍萌霞 无 民事 诉 请 被 告 承 6,345.62 否 一审判决被告返还超付工程款、利息 二审审结， 强 制 执
工三建 诉讼 担 原 告 多 支 及相应损失合计 3,277.23 万元。被告 原告已申请 行中
集团有 付的工程款、 上诉至安徽省高院。二审因被告未缴 执行，影响
限公司 保证金、因诉 纳诉讼费，按撤回上诉处理。 暂时不能判
讼支付的相 断
关费用。
安 徽 建 南昌欣荣 无 民事 诉 请 被 告 支 5,010.88 否 一审判决被告支付工程款 4,148.89 万 二审审结， 强 制 执
工 三 建 房地产开 诉讼 付 工 程 款 及 元。原告上诉至江西省高院。二审判决 原告已申请 行中
集 团 有 发有限公 利息，且支持 撤销一审判决，改判原告向被告开具 执行，影响
限公司 司 原告享有工 发 票， 被告 收到 发票 后支 付工 程款 暂时不能判
程款优先受 4,855.27 万元。 断
偿权。
安 徽 水 淄博成易 无 民事 因 业 主 单 位 20,220.11 否 一审法院判决：解除原告与被告淄博 已审结，影 强 制 执
利 开 发 创业房地 诉讼 长 期 以 各 种 成易创业房地产开发有限公司、山东 响暂时不能 行中
有 限 公 产开发有 理由拒付工 点石建筑设计有限公司《合同书》中关 判断
司 限公司、 程款，造成合 于建设工程施工合同部分；被告淄博
淄博文昌 同无法继续 成易创业房地产开发有限公司向原告
湖公有资 履行，为维护 支付工程款 8,044.32 万元及欠款本金
产经营有 公司合法权 利息损失，返还原告履约保证金
限公司、 利而提起诉 8,584.50 万元及履约保证金利息损失，
大连鼎成 讼。 赔偿停工损失 185.87 万元；被告淄博
宇通工程 文昌湖公有资产经营有限公司对被告
担保有限 淄博成易创业房地产开发有限公司所
公司、山 欠原告工程款及利息、停工损失不能
东点石建 清偿部分承担二分之一的赔偿责任；
筑设计有 被告大连鼎成宇通工程担保有限公司
38 / 240
2024 年半年度报告
限公司、 在限额 8,584.50 万元范围内对被告淄
第三人： 博成易创业房地产开发有限公司向原
淄博文昌 告所负上述债务不能清偿部分承担一
湖省级旅 般保证责任；原告就案涉工程折价或
游度假区 者拍卖的价款在被告成易房地产公司
管理委员 欠付工程 8,044.32 元范围内享有优先
会 受偿权。原告及被告淄博文昌湖公有
资产经营有限公司上诉，二审维持原
判。
安 徽 建 淮南仁爱 无 民事 原 告 提 起 诉 10,805.04 否 一审判决被告支付工程进度款 3937.78 原告已申请 强 制 执
工 三 建 天鹅湾置 诉讼 讼，请求支付 万元及逾期付款违约金 33.64 万元。法 执行，影响 行中
集 团 有 业有限公 欠付款项并 院裁定查封被告 1.08 亿元财产。 暂时不能判
限公司 司 确认原告的 断
建设工程价
款优先受偿
权。
安 徽 建 安徽省阳 无 民事 原 告 提 起 诉 22,518.75 否 一审判决：被告支付工程款 18095.13 已审结，影 与 信 达
工 三 建 光半岛文 诉讼 讼，请求支付 万元，商业承兑汇票贴息 2498.2 万元，响暂时不能 公 司 债
集 团 有 化发展、 欠付款项并 支 付 逾 期 利 息 63.49 万 元 ， 合 计 判断 权清偿
限公司 恒大地产 确认原告的 20656.83 万元；恒大地产集团对商票贴 方案已
集团合肥 建设工程价 息 1792.31 万元承担共同付款责任；原 确定，已
有 限 公 款优先受偿 告在 20593.34 万元范围内享有优先受 签订债
司、恒大 权。 偿权。 权清偿
地产集团 协议。
有限公司
安 徽 建 黄山粤恒 无 民事 原 告 提 起 诉 10,598.7 否 一审判决被告支付工程款 7413.21 万 已审结，影 强 制 执
工 三 建 置业有限 诉讼 讼，请求支付 元及利息；原告在欠付工程款范围内 响暂时不能 行中
集 团 有 公司、恒 欠付款项并 享有优先受偿权；被告恒大地产集团 判断
限公司 大地产集 确认原告的 合肥公司承担连带责任。
团合肥公 建设工程价
司 款优先受偿
权。
安 徽 建 美丽之冠 无 民事 原 告 提 起 诉 15,408.24 否 一审判决被告支付工程款 8108.07 万 已审结，影 强 制 执
工 三 建 （黄山） 诉讼 讼，请求支付 元 及逾 期利 息； 被告 支付 停工 损失 响暂时不能 行中
集 团 有 文化旅游 欠付款项并 3739.43 万元；原告在 8108.07 万元范 判断
限公司 发展、恒 确认原告的 围内享有优先受偿权。
大地产集 建设工程价
团合肥有 款优先受偿
限公司、 权。
恒大地产
集团有限
公司
安 徽 建 肥东县重 无 仲裁 原 告 提 起 仲 9,110.62 否 仲裁裁决被申请人支付工程款 6918.68 已审结，影 强 制 执
工 三 建 点工程建 裁，请求支付 万元及利息。 响暂时不能 行中
集 团 有 设管理中 欠付款项。 判断
限公司 心
滁 州 市 安徽三建 无 民事 原 告 提 起 诉 6,161.76 否 一审判决原告支付工程款 4334.67 万 尚未审结， 尚 未 审
柏 城 房 （反诉原 诉讼 讼，请求支付 元及利息，退还履约保函；被告享有优 影响暂时不 结
地 产 开 告） 欠付款项。 先受偿权。原被告均提起上诉，二审发 能判断
发有限 回重审。
39 / 240
2024 年半年度报告
公司（反
诉被告）
本公司 中国建筑 无 仲裁 按 照 合 同 约 30,908.73 否 仲裁裁决被申请人向申请人支付工程 已裁决，影 强 制 执
集团有限 定提请仲裁， 款 985964157.55 第纳尔（依据中华人 响暂时不能 行中
公司 索要欠付工 民共和国外汇管理局发布的“各种货 判断
程款。 币对美元折算率（2024 年 2 月 29 日）”，
折算约等于 5204.55 万元人民币）及其
他内容。
安 徽 建 亳州城房 无 民事 原 告 提 起 诉 6,828.85 否 一审判决被告亳州城房置业有限公司 尚未审结， 尚 未 审
工 三 建 置业有限 诉讼 讼，请求支付 支付工程款 6152.82 万元及逾期付款 影响暂时不 结
集 团 有 公司、合 欠付款项。 违约金，亳州城房置业有限公司支付 能判断
限公司 肥城房投 门窗质保金 82.02 万元，合肥城房投
资集团有 资集团有限公司承担连带责任，建工
限公司、 三建享有优先权。被告亳州城房置业
北京城房 有限公司上诉，二审审理中。
科技集团
有 限 公
司、北京
城房企业
管理有限
公司
徐文焕 安徽省交 无 民事 原 告 提 起 诉 4465.63 否 一 审 判 决 被 告 向 原 告 支 付 工 程 款 已结案 已履行
通航务工 诉讼 讼，请求支付 1343.04 万元及逾期利息；被告上诉， 完毕
程有限公 欠付款项。 二审判决被告向原告支付 1605.84 万
司 元及逾期付款利息共计约 2008 万元。
被告向最高人民法院申请再审。最高
人民法院裁定驳回被告的再审申请。
安 徽 建 安徽京建 无 民事 原 告 提 起 诉 4160.15 否 追加被告及变更诉讼请求。一审判决 尚未审结， 尚 未 审
工 三 建 置业有限 诉讼 讼，请求支付 被告安徽京建置业有限公司支付工程 影响暂时不 结
集 团 有 公司、滁 欠付款项。 款 3615.48 万元及利息，支付鉴定费 能判断
限公司 州城房置 22.5 万元，原告享有优先权，被告滁
业有限公 州城房置业有限公司承担连带清偿责
司 任。被告安徽京建置业有限公司上诉，
二审审理中。
安 徽 建 北海亿博 无 民事 原 告 提 起 诉 4,223.28 否 一审判决被告支付工程款 3299.55 万 已审结，影 已 申 请
工 三 建 房地产开 诉讼 讼，请求支付 元，原告享有优先受偿权；被告支付违 响暂时不能 执行
集 团 有 发有限公 欠付款项。 约金，支付保全费 0.39 万元。被告上 判断
限公司 司 诉，二审维持原判。
安 徽 建 合肥银沣 无 民事 原 告 提 起 诉 7,302.32 否 一审判决被告支付工程款 4,606.22 万 尚未审结， 尚 未 审
工 三 建 房地产开 诉讼 讼，请求支付 元及利息，原告享有优先受偿权；被告 影响暂时不 结
集 团 有 发有限公 欠付款项。 返还保证金 20 万元及利息。原告上诉，能判断
限公司 司 二审审理中。
重 庆 筑 安徽建工 无 民事 原 告 提 起 诉 3,299.20 否 一审审理中 尚未审结， 尚 未 审
精 建 筑 交通航务 诉讼 讼，请求支付 影响暂时不 结
劳 务 有 集团有限 欠付款项。 能判断
限公司 公司、中
交第四航
务工程勘
察设计院
40 / 240
2024 年半年度报告
有 限 公
司、京农
（新疆）
农业产业
发展有限
公司
安徽水 兰 州 新 无 民事 原 告 提 起 诉 25512.72 否 一审待缴纳诉讼费 尚未审结， 尚 未 审
利开发 区 城 市 诉讼 讼，请求支付 影响暂时不 结
欠付款项。 能判断
有限公 投 资 发
司 展基金
合伙企
业（有限
合伙）、
兰州新
区金融
投资控
股集团
有限公
司、兰州
新区投
资控股
有限公
司、兰州
新区城
市发展
投资集
团有限
公司、兰
州瑞建
投资发
展有限
公司、兰
州新区
管理委
员会
安 徽 建 青阳县龙 无 民事 原 告 提 起 诉 6,229.00 否 一审判决双方签订的施工合同和补充 尚未审结， 未 申 请
工 交 通 骏家园养 诉讼 讼，请求支付 协议解除，被告青阳县龙骏家园养老 影响暂时不 执行
航 务 集 老产业发 欠付款项。 产 业 发 展 有 限 公 司 支 付 工 程 款 能判断
团 有 限 展有限公 4,601.43 万元及利息，被告深圳松柏
公司 司、深圳 健康产业发展有限公司承担连带清偿
松柏健康 责任，原告享有优先受偿权。
产业发展
有限公司
安 徽 建 菜篮子置 无 民事 原 告 提 起 诉 5,697.49 否 一审调解原告与被告菜篮子置业（德 尚未审结， 未 申 请
工 三 建 业（德州） 诉讼 讼，请求支付 州）有限公司签订的施工合同及补充 影响暂时不 执行
集团有有 限 公 欠付款项。 协议解除，被告被菜篮子置业（德州）能判断
41 / 240
2024 年半年度报告
限公司 司、北京 有限公司支付工程款 5,492.84 万元及
运泰农发 履约保证金 1,380 万元，被告北京运泰
农业科技 农发农业科技有限公司承担连带清偿
有限公司 责任，原告享有优先受偿权。履行期
中。
安 徽 建 赣州毅德 无 民事 原 告 提 起 诉 15,033.06 否 一审判决被告赣州毅德商贸物流园开 尚未审结， 未 申 请
工 三 建 商贸物流 诉讼 讼，请求支付 发 有限 公司 支付 工程 款及 保理 费用 影响暂时不 执行
集 团 有 园开发有 欠付款项。 12，073.05 万元及利息，被告深圳市毅 能判断
限公司 限公司、 德投资管理有限公司、深圳市毅德国
深圳市毅 际控股有限公司、深圳市景祚实业有
德投资管 限公司承担连带责任，原告享有优先
理有限公 受偿权。上诉期中。
司、深圳
市毅德国
际控股有
限公司、
深圳市景
祚实业有
限公司
安 徽 建 江苏雨花 无 民事 原 告 提 起 诉 10,146.74 否 一审判决原告与被告江苏雨花集团公 尚未审结， 未 申 请
工 现 代 集团公司 诉讼 讼，请求支付 司马鞍山分公司买卖合同关系解除， 影响暂时不 执行
商 贸 物 马鞍山分 欠付款项。 被 告江 苏雨 花集 团公 司马 鞍山 分公 能判断
流 集 团 公司、江 司、江苏雨花集团公司退还货款
有 限 公 苏雨花集 10,146.74 万元及支付利息损失。被告
司 团公司、 周光明、姚周琦、薛炎承担连带责任。
南京市建 原告已申请强制执行。
邺区人民
政府江心
洲 办 事
处、周光
明、姚周
琦、薛炎、
许建、周
雯嫣
(三) 其他说明
√适用 □不适用
报告期内公司下列诉讼、仲裁事项已结案：
事项概述及类型 查询索引
安徽建工三建集团有限公司诉六安茂政置业 2023 年 10 月 25 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及
5833.57 万元。一审法院部分判决双方解除施 诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。2024 年 4 月 26 日本公
工总承包合同关系，原告不服提起上诉，二审 司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的
经法院调解，被告先行支付原告 500 万元后， 公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编
双方办理相关现场移交手续，现已回款 500 万 号：2024-025）
元，本案结案。
42 / 240
2024 年半年度报告
安徽建工三建集团有限公司诉兰州琨宇房地 2023 年 10 月 25 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及
案金额 3147.13 万元，达成和解协议，原告撤 诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）；2024 年 8 月 9 日本公
诉。 司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的
公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编
号：2024-041）。
安徽三建工程有限公司与合肥碧城联合房地 2023 年 2 月 28 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
产开发有限公司建设工程施工合同纠纷申请 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及
仲裁，涉案金额 4200.35 万元，仲裁裁决被申 诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-008）。2023 年 8 月 12 日本公
请人支付工程款 1928.73 万元（现金支付不足 司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的
部分，被申请人可采取以房抵款的方式支付， 公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编
以房抵款的房源范围折抵金额以《和解协议附 号：2023-046）。2023 年 12 月 23 日本公司发布于上交所网站
件一《房源信息表》》确定的房源为准），建工 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告： 安徽建工关于
三建享有优先权。已全部回款。 公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-084）；2024
年 6 月 20 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公
司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉
讼、仲裁的公告》（编号：2024-035）。
安徽建工集团股份有限公司诉兰州瑞建投资 2024 年 2 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
发展有限公司、兰州新区金融投资控股集团有 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及
限公司、兰州新区城市发展投资集团有限公司 诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-006）；2024 年 3 月 27 日本公
建设工程施工合同纠纷，涉案金额 25,512.72 司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的
万元，一审以原告不是本案适格原告为由，裁 公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编
定驳回起诉。 号：2024-016）；2024 年 4 月 26 日本公司发布于上交所网站
www.sse.com.cn 及本公司信息披露媒体的公告： 安徽建工关于
公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-025）；2024
年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及本公司
信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、
仲裁的公告》（编号：2024-041）。
马鞍山安建建设投资有限公司、安徽建工集团 2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
股份有限公司诉马鞍山市采石河慈湖河综合 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及
开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷一 诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-041）。
案，涉案金额 4,887.87 万元，仲裁裁决被申请
人给付工程款 1,913.97 万元及利息 68.34 万
元，给付律师费 25 万元、仲裁费和鉴定费等
28.97 万元。已全部回款结案。
重庆民润建筑劳务有限责任公司诉安徽建工 2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
43 / 240
2024 年半年度报告
集团股份有限公司、贵州大龙汇源开发投资有 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及
限公司、安徽水利开发有限公司建设工程施工 诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-041）。
合同纠纷，涉案金额 4,098.20 万元，重审一审
判决被告安徽水利开发有限公司支付原告工
程款 792.39 万元及利息；被告大龙汇源开发
投资有限公司对欠付工程款承担支付责任；原
告向安徽水利开发有限公司支付 247.35 万元。
被告安徽水利开发有限公司上诉，二审维持原
判。被告安徽水利开发有限公司已履行完毕，
本案结案。
安徽建工三建集团有限公司诉合肥市包河区 2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
大圩镇人民政府建设工程施工合同纠纷，涉案 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及
金额 5,079.45 万元，仲裁裁决被申请人支付 诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-041）。
工程款 956.53 万元及利息。已全部回款结案。
安徽建工三建集团有限公司诉宣城中锐房地 2024 年 8 月 9 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
产开发有限公司建设工程施工合同纠纷，涉案 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及
金额 3,915.58 万元。原告变更诉讼请求。一审 诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-041）。
判决被告支付工程款 584.63 万元及利息；原
告享有优先受偿权。原告上诉，二审维持原判。
已全部回款结案。
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处
罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
经本公司第八届董事会第四十次会议审议通过，并经公司 2023 年年度股东大会审议批准，
本公司 2024 年计划与关联方发生日常关联交易金额总计 1,580,500.00 万元，具体内容详见本
公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上交所网站、上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报
的公告：《安徽建工关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（2024-013）。
44 / 240
2024 年半年度报告
2024 年上半年，实际发生日常关联交易金额 394,260.90 万元，其中接受关联人劳务
196,837.66 万元，向关联人提供劳务 26,983.21 万元，向关联人出售商品 8,868.45 万元，接
受关联方保理等融资服务 159,329.60 万元，向关联人提供租赁收入 2,241.98 万元。以上事项均
未超出 2023 年年度股东大会审议批准额度。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
为保障公司重点基础设施项目建设，本公司与安徽建工资本管理 2024 年 5 月 18 日披露于上海
有限公司、国元信托发起设立“安徽相元股权投资基金合伙企业 证 券 交 易 所 外 部 网 站
（有限合伙）”（暂定名），其中本公司作为有限合伙人（LP1） www.sse.com.cn 和《上海证券
认缴 56,000 万元（占比 49.955%），国元信托作为有限合伙人 报》《证券日报》《中国证券报》
（LP2）认缴 56,000 万元（占比 49.955%），安建资本作为普通 《证券时报》。
合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.09%）。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
45 / 240
2024 年半年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1、 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
46 / 240
2024 年半年度报告
2、 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 万元币种： 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方 担保发 担保是
担保物 是否为
与上市 被担保 生日期 担保 担保 主债务 否已经 担保是 担保逾期 反担保 关联
担保方 担保金额 担保类型 （如 关联方
公司的 方 (协议签 起始日 到期日 情况 履行完 否逾期 金额 情况 关系
有） 担保
关系 署日) 毕
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 959,614.10
报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,710,281.81
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 2,710,281.81
担保总额占公司净资产的比例(%) 107.62%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
2,628,591.36
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 1,451,108.67
上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,628,591.36
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
47 / 240
2024 年半年度报告
3、 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、募集资金使用进展说明
□适用 √不适用
十三、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
截至报告期末普通股股东总数(户) 71,336
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 或冻结情况
股东性质
（全称） 减 量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
安徽建工集团控股有限
0 551,638,784 32.14 0 无 国有法人
公司
48 / 240
2024 年半年度报告
凤台县永幸河灌区管理
0 36,192,922 2.11 0 无 国有法人
处
香港中央结算有限公司 -45,412,357 27,405,840 1.60 0 无 未知
中国建设银行股份有限
公司－华泰柏瑞中证红
18,497,000 26,549,260 1.55 0 无 未知
利低波动交易型开放式
指数证券投资基金
金寨水电开发有限责任
0 25,024,897 1.46 0 无 国有法人
公司
招商银行股份有限公司
－东方红远见价值混合 1,618,500 13,780,968 0.80 0 无 未知
型证券投资基金
招商银行股份有限公司
－创金合信中证红利低
4,718,004 11,790,366 0.69 0 无 未知
波动指数发起式证券投
资基金
唐凯 3,344,234 10,324,134 0.60 0 无 境内自然人
吴立莉 10,000,000 10,000,000 0.58 0 无 境内自然人
王嘉苓 10,000,000 10,000,000 0.58 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
人民币普
安徽建工集团控股有限公司 551,638,784 551,638,784
通股
人民币普
凤台县永幸河灌区管理处 36,192,922 36,192,922
通股
人民币普
香港中央结算有限公司 27,405,840 27,405,840
通股
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞
人民币普
中证红利低波动交易型开放式指数证券 26,549,260 26,549,260
通股
投资基金
人民币普
金寨水电开发有限责任公司 25,024,897 25,024,897
通股
招商银行股份有限公司－东方红远见价 人民币普
13,780,968 13,780,968
值混合型证券投资基金 通股
招商银行股份有限公司－创金合信中证 人民币普
11,790,366 11,790,366
红利低波动指数发起式证券投资基金 通股
人民币普
唐凯 10,324,134 10,324,134
通股
人民币普
吴立莉 10,000,000 10,000,000
通股
人民币普
王嘉苓 10,000,000 10,000,000
通股
前十名股东中回购专户情况说明 无
上述股东委托表决权、受托表决权、放
无
弃表决权的说明
本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一
上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动关系，本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是
否存在关联关系或一致行动。
49 / 240
2024 年半年度报告
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信 期初转融通出借股 期末普通账户、信 期末转融通出借股
用账户持股 份且尚未归还 用账户持股 份且尚未归还
股东名称（全
比例
称） 比例 比例 比例
数量合计 数量合计 数量合计 （% 数量合计
（%） （%） （%）
）
中国建设银行股
份有限公司－华
泰柏瑞中证红利
8,052,260 0.47 223,100 0.01 26,549,260 1.55 125,800 0.01
低波动交易型开
放式指数证券投
资基金
前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
√适用 □不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
50 / 240
2024 年半年度报告
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
51 / 240
2024 年半年度报告
第九节 债券相关情况
一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 公司债券（含企业债券）
√适用 □不适用
1. 公司债券基本情况
单位：亿元 币种：人民币
是否
受 投资者 存在
债 交 主
托 适当性 终止
简 发行 起息 2024 年 8 月 31 日 券 利率 易 承 交易机
债券名称 代码 到期日 还本付息方式 管 安排 上市
称 日 日 后的最近回售日 余 （%） 场 销 制
理 （如 交易
额 所 商
人 有） 的风
险
安徽建工集团股份 竞价、
22 中 中
有限公司 2022 年 上 仅限专 报价、
安 2022- 2022- 单利计息、按年 信 信
面向专业投资者公 185225 2025-01-10 2027-1-10 6 3.90 交 业投资 询价和 否
建 01-06 01-10 付息、一次还本 证 证
开发行公司债券 所 者 协议交
01 券 券
(第 一期) 易方式
52 / 240
2024 年半年度报告
本期债券基础期限为 2 年，
单利按年计息付
以每个基础期限为 1 个周
安徽建工集团股份 息，不计复利。 竞价、
24 期。在约定的基础期限期末 中 中
有限公司 2024 年 如有递延，则每 上 仅限专 报价、
安 2024- 2024- 及每一个周期期末，发行人 信 信
面向专业投资者公 241002 15 2.50 笔递延利息在递 交 业投资 询价和 否
建 06-06 06-11 有权行使续期选择权，按约 证 证
开发行可续期公司 延期间按当期票 所 者 协议交
Y1 定的基础期限延长 1 个周 券 券
债券(第一期) 面利率累计计 易方式
期；发行人不行使续期选择
息。
权则全额到期兑付。
本期债券基础期限为 3 年，
单利按年计息付
以每个基础期限为 1 个周
安徽建工集团股份 息，不计复利。 竞价、
24 期。在约定的基础期限期末 中 中
有限公司 2024 年 如有递延，则每 上 仅限专 报价、
安 2024- 2024- 及每一个周期期末，发行人 信 信
面向专业投资者公 241222 - 5 2.27 笔递延利息在递 交 业投资 询价和 否
建 07-24 07-26 有权行使续期选择权，按约 证 证
开发行可续期公司 延期间按当期票 所 者 协议交
Y2 定的基础期限延长 1 个周 券 券
债券(第二期) 面利率累计计 易方式
期；发行人不行使续期选择
息。
权则全额到期兑付
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
2. 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 √不适用
53 / 240
2024 年半年度报告
3. 信用评级结果调整情况
√适用 □不适用
信用评级机 信用评级 信用评级结果变化的原
债券名称 评级展望变动
构名称 级别 因
作为安徽省最大的省属
安徽建工 建筑施工企业，发行人收
集团股份 入和利润保持较快增长，
有限公司 经营净现金流增幅明显，
2022 年面 东方金诚国 2023 年建筑施工业务新
信用评级由 AA+上调至
向专业投 际信用评估 AAA 签合同额 1510.70 亿元，
AAA，评级展望为稳定
资者公开 有限公司 同比增长 13.81%；发行人
发行公司 重视研发与技术创新，新
债券(第一 组建了建筑工业化集团
期) 和智能钢构集团，为业务
发展提供良好支撑
4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响
□适用 √不适用
(二) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
1. 非金融企业债务融资工具基本情况
单位：亿元 币种：人民币
是否
投资
存在
者适
还本 终止
债券余 利率 交易 当性 交易
债券名称 简称 代码 发行日 起息日 到期日 付息 上市
额 （%） 场所 安排 机制
方式 交易
（如
的风
有）
险
按 竞
安徽建工 23 安 年付 价、
中国
集团股份 徽建 息到 报
银行
有限公司 工 期一 价、
间市 不适
2023 年度 MTN00 102383212 2023-11-27 2023-11-29 2026-11-29 6.00 3.80 次还 询价 否
场交 用
第一期中 1（科 本+最 和协
易商
期票据(科 创票 后一 议交
协会
创票据) 据） 年利 易方
息 式
竞
安徽建工
24 安 价、
集团股份 中国
徽建 到 报
有限公司 银行
工 期一 价、
2024 年度 间市 不适
SCP00 12481228 2024-04-08 2024-04-09 2024-09-30 5.00 2.40 次还 询价 否
第一期超 场交 用
1（科 本付 和协
短期融资 易商
创票 息 议交
券(科创票 协会
据） 易方
据)
式
54 / 240
2024 年半年度报告
竞
安徽建工
24 安 价、
集团股份 中国
徽建 报
有限公司 到期 银行
工 价、
2024 年度 一次 间市 不适
SCP00 12482062 2024-07-04 2024-07-05 2025-04-01 10.00 2.03 询价 否
第二期超 还本 场交 用
2（科 和协
短期融资 付息 易商
创票 议交
券(科创票 协会
据） 易方
据)
式
竞
按年
安徽水利 价、
付息 中国
开发有限 23 安 报
到期 银行
公司 2023 徽水 价、
一次 间市 不适
年度第一 利 32380625 2023-08-17 2023-08-21 2026-08-21 8.00 4.18 询价 否
还本+ 场交 用
期定向债 PPN00 和协
最后 易商
务融资工 1 议交
一年 协会
具 易方
利息
式
竞
按年
安徽水利 价、
付息 中国
开发有限 24 安 报
到期 银行
公司 2024 徽水 价、
一次 间市 不适
年度第一 利 32480712 2024-07-12 2024-07-16 2027-07-16 10.00 2.58 询价 否
还本+ 场交 用
期定向债 PPN00 和协
最后 易商
务融资工 1 议交
一年 协会
具 易方
利息
式
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
2. 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 √不适用
3. 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
□适用 √不适用
5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明
□适用 √不适用
55 / 240
2024 年半年度报告
(三) 公司债券募集资金情况
□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改
债券代码：241002 债券简称：24 安建 Y1
1.基本情况
单位：亿元 币种：人民币
债券全称 安徽建工集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券(第一期)
是否为专项品种债券 √是 □否
专项品种债券的具体类型 可续期公司债券
募集资金总额 15.00
报告期末募集资金余额 0.00
报告期末募集资金专项账户余额 0.00
2.募集资金用途变更调整
约定的募集资金用途（请全文列示） 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 10 亿
元用于发行人偿还公司债券本金，5 亿元用于偿
还有息债务。
是否变更调整募集资金用途 □是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程
不适用
序是否符合募集说明书的约定
变更调整募集资金用途的信息披露情况 不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规
不适用
性
3.募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）
单位：亿元 币种：人民币
报告期内募集资金实际使用金额 15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 5.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 按照募集说明书约定偿还到期的有息负债
3.2.1 偿还公司债券金额 10.00
3.2.2 偿还公司债券情况 偿还公司债券“22 安建 Y1”本金
3.3.1 补充流动资金金额 不适用
3.3.2 补充流动资金情况 不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额 不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况 不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 不适用
3.6.1 其他用途金额 不适用
3.6.2 其他用途具体情况 不适用
4.募集资金用于特定项目
4.1 募集资金是否用于固定资产
投资项目或者股权投资、债权投 □是 √否
资或者资产收购等其他特定项目
4.1.1 项目进展情况 不适用
4.1.2 项目运营效益 不适用
56 / 240
2024 年半年度报告
4.1.3 项目抵押或质押事项办理
不适用
情况（如有）
4.2 报告期内项目是否发生重大
变化，或可能影响募集资金投入 □是 √否
使用计划
4.2.1 项目变化情况 不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况 不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用
不适用
途的变更情况（如有）
4.3 报告期末项目净收益是否较
募集说明书等文件披露内容下降
50%以上，或者报告期内发生其 □是 √否
他可能影响项目实际运营情况的
重大不利事项
4.3.1 项目净收益变化情况 不适用
4.3.2 项目净收益变化对公司偿
债能力和投资者权益的影响、应 不适用
对措施等
4.4 其他项目建设需要披露的事
不适用
项
5.临时补流情况
单位：亿元 币种：人民币
报告期内募集资金是否用于临时
□是 √否
补充流动资金
临时补流金额 不适用
临时补流情况，包括但不限于临
时补流用途、开始和归还时间、 不适用
履行的程序
6.募集资金合规情况
截至报告期末募集资金实际用途 10 亿元用于发行人偿还公司债券本金，5 亿元用于偿还有
（包括实际使用和临时补流） 息债务，实际用途与募集说明书约定用途一致。
实际用途与约定用途（含募集说
明书约定用途和合规变更后的用 √是 □否
途）是否一致
报告期内募集资金账户管理和使
√是 □否
用是否合规
违规的具体情况（如有） 不适用
募集资金违规被处罚处分情况（
不适用
如有）
募集资金违规的，是否已完成整
不适用
改及整改情况（如有）
募集资金使用是否符合地方政府
√是 □否 □不适用
债务管理规定
募集资金使用违反地方政府债务
管理规定的情形及整改情况（如 不适用
有）
57 / 240
2024 年半年度报告
(四) 专项品种债券应当披露的其他事项
√适用 □不适用
1、 公司为可交换公司债券发行人
□适用 √不适用
2、 公司为绿色公司债券发行人
□适用 √不适用
3、 公司为可续期公司债券发行人
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
债券代码 241002
债券简称 24 安建 Y1
债券余额 15
续期情况 本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择
将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人应至少于续期选择权
行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告
。自发行至今发行人未行使续期选择权。
利率跳升情况 票面利率：2.50%，每个周期内采取固定利率形式，单利按年计息，不计
复利。在该品种债券首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。首个
周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整
为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票
面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导
致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前
一期基准利率。自发行至今，未触发利率跳升机制。
利息递延情况 本期债券附设发行人延期支付利息权。自发行至今，未发生利息递延情
况。
强制付息情况 未发生强制付息事件
是否仍计入权益及
计入权益
相关会计处理
其他事项 无
债券代码 241222
债券简称 24 安建 Y2
债券余额 5
续期情况 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择
将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人应至少于续期选择权
行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告
。自发行至今发行人未行使续期选择权。
利率跳升情况 票面利率：2.27%，每个周期内采取固定利率形式，单利按年计息，不计
复利。在该品种债券首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。首个
周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整
为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票
面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导
58 / 240
2024 年半年度报告
致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前
一期基准利率。自发行至今，未触发利率跳升机制。
利息递延情况 本期债券附设发行人延期支付利息权。自发行至今，未发生利息递延情
况。
强制付息情况 未发生强制付息事件
是否仍计入权益及
计入权益
相关会计处理
其他事项 无
4、 公司为扶贫公司债券发行人
□适用 √不适用
5、 公司为乡村振兴公司债券发行人
□适用 √不适用
6、 公司为一带一路公司债券发行人
□适用 √不适用
7、 公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人
□适用 √不适用
8、 公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人
□适用 √不适用
9、 公司为纾困公司债券发行人
□适用 √不适用
10、公司为中小微企业支持债券发行人
□适用 √不适用
11、其他专项品种公司债券事项
□适用 √不适用
(五) 报告期内公司债券相关重要事项
√适用 □不适用
1、 非经营性往来占款和资金拆借
(1). 非经营性往来占款和资金拆借余额
报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下
简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；
报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况
□是 √否
报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元
59 / 240
2024 年半年度报告
(2). 非经营性往来占款和资金拆借明细
报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%
是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否
(3). 以前报告期内披露的回款安排的执行情况
√完全执行 □未完全执行
2、 负债情况
(1). 有息债务及其变动情况
1.1 公司债务结构情况
报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为 36.00 亿元和
56.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 56.03%。
单位：亿元 币种：人民币
到期时间 金额占有息债
有息债务类别 6 个月以内（ 金额合计 务的占比（%
已逾期 6 个月以上
含） ）
公司信用类债
5.00 12.00 17.00 30.27
券
银行贷款 13.50 25.67 39.17 69.73
非银行金融机
构贷款
其他有息债务
合计 18.50 37.67 56.17 100
报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额 6 亿元，企业债券余额 0 亿元，非
金融企业债务融资工具余额 11 亿元，其中共有 5 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到
期或回售偿付。
1.2 公司合并口径有息债务结构情况
报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为 506.28 亿元和
561.60 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.93%。
单位：亿元 币种：人民币
到期时间 金额占有息债
有息债务类别 6 个月以内（ 金额合计 务的占比（%
已逾期 6 个月以上
含） ）
公司信用类债券 5.00 20.00 25.00 4.45
银行贷款 65.4 470.32 535.72 95.39
非银行金融机构
0.26 0.62 0.88 0.16
贷款
其他有息债务
合计 70.66 490.94 561.60 —
报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 6 亿元，企业债券余额
0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 19 亿元，且共有 5 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12
月内到期或回售偿付。
60 / 240
2024 年半年度报告
1.3 境外债券情况
截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至
12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。
(2). 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券
逾期情况
□适用 √不适用
(3). 主要负债情况及其变动原因
主要负债情况及其变动原因见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“资产、负债情况分析”。
(4). 可对抗第三人的优先偿付负债情况
截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：
□适用 √不适用
(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%
□适用 √不适用
(七) 主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
主要指标 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动原因
（%）
流动比率 1.07 1.07 -
速动比率 主要系存货减
0.94 0.92 2.17
少所致
资产负债率（%） 下降 0.25 个百 主要系发行永
85.70% 85.95%
分点 续债所致
本报告期 本报告期比上
上年同期 变动原因
（1-6 月） 年同期增减(%)
扣除非经常性损益后净利 主要系非经常
润 569,228,400.38 709,370,110.70 -19.76 性损益增加所
致
EBITDA 全部债务比 主要系利润减
1.72% 2.00% -0.28 少、负债增加
所致
利息保障倍数 主要系利润减
1.73 1.87 -14.28
少所致
现金利息保障倍数 主要系经营活
-1.57 2.83 -440.23 动现金净流量
减少所致
EBITDA 利息保障倍数 2.05 2.16 -10.92
贷款偿还率（%） 100 100 0.00
利息偿付率（%） 主要系未付利
97.54 100.93 -3.39
息增加所致
61 / 240
2024 年半年度报告
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
62 / 240
2024 年半年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2024 年 6 月 30 日
编制单位： 安徽建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 14,190,775,890.43 16,025,448,670.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 521,440,014.49 145,696,993.54
应收账款 46,725,648,238.57 48,094,265,256.07
应收款项融资 190,371,432.03 93,884,710.79
预付款项 1,750,966,501.14 1,235,917,243.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,530,296,727.03 4,585,239,252.90
其中：应收利息 4,398,888.83
应收股利
买入返售金融资产
存货 14,788,694,974.18 15,810,039,749.02
其中：数据资源
合同资产 25,442,005,669.64 22,131,511,387.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,878,130,589.88 2,822,863,466.33
其他流动资产 5,014,774,283.63 4,408,572,560.58
流动资产合计 117,033,104,321.02 115,353,439,290.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 36,612,804,269.73 36,278,951,400.99
长期股权投资 1,166,661,426.32 1,060,678,605.27
其他权益工具投资 378,679,597.52 245,390,077.77
其他非流动金融资产 18,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产 461,337,027.79 465,727,279.43
固定资产 4,741,933,012.31 4,840,835,619.90
在建工程 448,921,123.96 121,685,023.65
生产性生物资产
63 / 240
2024 年半年度报告
油气资产
使用权资产 121,555,089.33 125,299,104.56
无形资产 733,452,078.63 670,584,253.86
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 685,109.49 685,109.49
长期待摊费用
递延所得税资产 2,108,322,490.71 2,079,644,653.36
其他非流动资产 12,256,104,152.48 9,830,675,276.00
非流动资产合计 59,048,455,378.27 55,730,156,404.28
资产总计 176,081,559,699.29 171,083,595,695.07
流动负债：
短期借款 16,693,698,805.36 12,946,688,967.23
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,874,680,953.09 3,812,841,855.80
应付账款 48,719,675,648.16 53,619,439,539.36
预收款项 1,656,181.72 5,197,427.26
合同负债 13,934,283,104.83 11,923,694,823.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 306,047,163.25 434,670,850.63
应交税费 835,187,443.79 1,166,150,067.59
其他应付款 10,150,447,310.36 9,313,970,430.08
其中：应付利息
应付股利 240,669,681.29 77,430,646.19
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,676,560,009.26 7,033,829,879.65
其他流动负债 7,861,786,340.78 7,507,876,622.97
流动负债合计 109,054,022,960.60 107,764,360,464.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 38,162,834,822.43 35,587,252,084.18
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 87,004,852.51 92,011,125.06
长期应付款 77,995,823.37 94,593,633.84
长期应付职工薪酬
预计负债 284,644,546.13 247,901,727.03
递延收益 91,688,514.51 95,636,454.35
64 / 240
2024 年半年度报告
递延所得税负债 16,712,626.00 16,301,428.09
其他非流动负债 1,123,192,755.24 1,153,388,050.82
非流动负债合计 41,844,073,940.19 39,287,084,503.37
负债合计 150,898,096,900.79 147,051,444,967.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,716,533,938.00 1,716,533,938.00
其他权益工具 4,000,000,000.00 2,500,000,000.00
其中：优先股
永续债 4,000,000,000.00 2,500,000,000.00
资本公积 1,650,665,085.68 1,650,665,085.68
减：库存股
其他综合收益 -229,220,179.99 -235,104,488.65
专项储备 706,980,036.71 699,972,274.62
盈余公积 685,423,561.73 685,423,561.73
一般风险准备
未分配利润 5,549,511,337.51 5,450,159,398.41
归属于母公司所有者权益 14,079,893,779.64 12,467,649,769.79
（或股东权益）合计
少数股东权益 11,103,569,018.86 11,564,500,957.46
所有者权益（或股东权 25,183,462,798.50 24,032,150,727.25
益）合计
负债和所有者权益
176,081,559,699.29 171,083,595,695.07
（或股东权益）总计
公司负责人：李有贵 主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：刘强
母公司资产负债表
2024 年 6 月 30 日
编制单位：安徽建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,805,053,534.64 2,274,423,447.11
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 71,475,724.51 16,822,083.53
应收账款 5,219,391,284.32 5,315,651,654.61
应收款项融资 916,142.40 500,000.00
预付款项 409,207,434.75 284,752,824.26
其他应收款 9,346,630,612.12 7,050,399,335.91
其中：应收利息
应收股利 303,998,804.52 376,337,104.52
存货 44,847,663.91 49,222,145.94
其中：数据资源
合同资产 1,960,221,171.97 1,773,963,656.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
65 / 240
2024 年半年度报告
其他流动资产 166,623,966.62 212,600,422.97
流动资产合计 20,024,367,535.24 16,978,335,570.38
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 21,713,172,163.73 21,255,600,391.27
其他权益工具投资 362,500,597.52 229,211,077.77
其他非流动金融资产 15,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 29,039,916.96 31,694,587.46
在建工程 1,967,380.21 1,967,380.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,922,594.56 752,234.53
无形资产 8,564,074.76 8,962,483.92
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 290,073,119.95 284,201,725.97
其他非流动资产
非流动资产合计 22,423,239,847.69 21,822,389,881.13
资产总计 42,447,607,382.93 38,800,725,451.51
流动负债：
短期借款 2,586,200,818.59 1,251,448,472.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 750,000,000.00 689,843,716.51
应付账款 5,463,755,970.15 5,210,573,789.28
预收款项
合同负债 1,147,174,335.07 775,969,482.27
应付职工薪酬 11,784,527.09 60,753,464.86
应交税费 201,208,711.66 148,397,765.03
其他应付款 18,876,342,956.44 18,318,509,661.93
其中：应付利息
应付股利 191,169,233.16 21,112,827.10
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,140,407,561.83 1,212,936,844.25
其他流动负债 726,557,640.03 449,450,341.59
流动负债合计 30,903,432,520.86 28,117,883,537.94
非流动负债：
长期借款 810,700,000.00 994,150,000.00
应付债券 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,052,661.21 281,354.31
66 / 240
2024 年半年度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 17,650,000.00 12,850,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,030,402,661.21 2,207,281,354.31
负债合计 32,933,835,182.07 30,325,164,892.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,716,533,938.00 1,716,533,938.00
其他权益工具 4,000,000,000.00 2,500,000,000.00
其中：优先股
永续债 4,000,000,000.00 2,500,000,000.00
资本公积 2,263,816,208.87 2,263,816,208.87
减：库存股
其他综合收益 -163,532,974.47 -166,733,957.81
专项储备 74,060,791.78 74,040,751.96
盈余公积 581,605,132.17 581,605,132.17
未分配利润 1,041,289,104.51 1,506,298,486.07
所有者权益（或股东权
9,513,772,200.86 8,475,560,559.26
益）合计
负债和所有者权益
42,447,607,382.93 38,800,725,451.51
（或股东权益）总计
公司负责人：李有贵 主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：刘强
合并利润表
2024 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2024 年半年度 2023 年半年度
一、营业总收入 33,461,264,979.92 37,472,553,525.08
其中：营业收入 33,461,264,979.92 37,472,553,525.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,232,459,667.01 36,038,055,836.52
其中：营业成本 29,199,744,180.57 33,145,850,414.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 174,947,615.15 140,045,615.87
销售费用 135,003,365.93 121,263,252.69
67 / 240
2024 年半年度报告
管理费用 1,032,496,423.73 938,606,376.44
研发费用 719,840,041.62 631,434,859.59
财务费用 970,428,040.01 1,060,855,316.94
其中：利息费用 1,078,214,864.61 1,077,588,195.37
利息收入 282,201,528.09 133,535,503.83
加：其他收益 9,572,809.44 16,467,438.80
投资收益（损失以“－”号 18,483,089.52 -129,666,282.08
填列）
其中：对联营企业和合营企 7,199,821.05 24,741,477.81
业的投资收益
以摊余成本计量的金 -171,486,703.25
融资产终止确认收益（损失以
“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-203,344,885.96 -74,965,349.75
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
6,138,008.62 -58,596,839.15
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
21,846,153.84 13,391,737.02
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
1,081,500,488.37 1,201,128,393.40
列）
加：营业外收入 30,681,231.99 15,229,676.44
减：营业外支出 6,310,845.58 4,151,015.47
四、利润总额（亏损总额以“－”
1,105,870,874.78 1,212,207,054.37
号填列）
减：所得税费用 247,169,330.61 313,108,473.30
五、净利润（净亏损以“－”号填
858,701,544.17 899,098,581.07
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
858,701,544.17 899,098,581.07
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
612,947,751.87 655,713,184.63
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
245,753,792.30 243,385,396.44
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 5,884,308.66 -8,659,260.27
（一）归属母公司所有者的其他
5,884,308.66 -8,659,260.27
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综
合收益
68 / 240
2024 年半年度报告
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2.将重分类进损益的其他综合
5,884,308.66 -8,659,260.27
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 5,884,308.66 -8,659,260.27
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 864,585,852.83 890,439,320.80
（一）归属于母公司所有者的综
618,832,060.53 647,053,924.36
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收
245,753,792.30 243,385,396.44
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.36 0.38
（二）稀释每股收益(元/股) 0.36 0.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：李有贵 主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：刘强
母公司利润表
2024 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2024 年半年度 2023 年半年度
一、营业收入 2,219,358,011.96 2,845,529,382.90
减：营业成本 1,939,634,165.36 2,473,104,195.41
税金及附加 7,206,526.62 7,027,161.23
销售费用 180,718.93 1,214,506.63
管理费用 109,578,464.59 109,482,710.24
研发费用 31,479,303.53 1,935,895.81
财务费用 70,841,875.81 55,945,065.16
其中：利息费用 107,161,484.78 75,365,609.44
利息收入 55,662,430.39 34,025,365.25
加：其他收益 330,495.35 755,784.02
69 / 240
2024 年半年度报告
投资收益（损失以“－”号 8,868,146.66 698,572,431.90
填列）
其中：对联营企业和合营企 -2,929,927.54 -603,840.71
业的投资收益
以摊余成本计量的金 -15,847,934.35
融资产终止确认收益（损失以
“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-17,977,037.45 -40,640,029.59
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
537,245.88 -28,861,436.17
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
52,195,807.56 826,646,598.58
列）
加：营业外收入 2,556,415.47 506,146.12
减：营业外支出 327,919.55 98,643.97
三、利润总额（亏损总额以“－”
54,424,303.48 827,054,100.73
号填列）
减：所得税费用 5,837,872.27 52,392,200.14
四、净利润（净亏损以“－”号填
48,586,431.21 774,661,900.59
列）
（一）持续经营净利润（净亏损
48,586,431.21 774,661,900.59
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 3,200,983.34 -5,768,860.04
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综
3,200,983.34 -5,768,860.04
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
70 / 240
2024 年半年度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 3,200,983.34 -5,768,860.04
7.其他
六、综合收益总额 51,787,414.55 768,893,040.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李有贵 主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：刘强
合并现金流量表
2024 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2024年半年度 2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 34,549,950,390.57 42,875,256,248.05
现金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还 8,599,536.15 32,797,625.33
收到其他与经营活动有关的 531,382,149.89 1,085,544,313.86
现金
经营活动现金流入小计 35,089,932,076.61 43,993,598,187.24
购买商品、接受劳务支付的
32,744,813,000.74 36,690,336,722.52
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
71 / 240
2024 年半年度报告
支付给职工及为职工支付的
2,088,679,622.31 1,924,806,125.55
现金
支付的各项税费 1,731,635,336.94 1,542,240,555.44
支付其他与经营活动有关的 2,344,604,946.06 2,143,319,624.96
现金
经营活动现金流出小计 38,909,732,906.05 42,300,703,028.47
经营活动产生的现金流
-3,819,800,829.44 1,692,895,158.77
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,218,480.25 9,811,203.34
取得投资收益收到的现金 11,283,268.46 17,189,265.10
处置固定资产、无形资产和
33,321,611.59 14,059,127.65
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
- -
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
73,429,966.42 68,002,283.96
现金
投资活动现金流入小计 120,253,326.72 109,061,880.05
购建固定资产、无形资产和
2,289,494,543.87 1,238,192,297.96
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 234,291,000.00 134,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
- -
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
- 100,000,000.00
现金
投资活动现金流出小计 2,523,785,543.87 1,472,442,297.96
投资活动产生的现金流
-2,403,532,217.15 -1,363,380,417.91
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,572,000,000.00 1,378,538,045.00
其中：子公司吸收少数股东 72,000,000.00 878,538,045.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 16,693,793,026.88 12,480,049,978.31
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 18,265,793,026.88 13,858,588,023.31
偿还债务支付的现金 12,164,166,045.09 9,191,953,192.41
分配股利、利润或偿付利息
1,853,955,721.27 1,801,805,154.81
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
305,663,329.64 256,539,810.06
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
46,486,794.30 85,785,347.06
现金
筹资活动现金流出小计 14,064,608,560.66 11,079,543,694.28
筹资活动产生的现金流
4,201,184,466.22 2,779,044,329.03
量净额
四、汇率变动对现金及现金等 -995,309.77 1,183,376.90
价物的影响
72 / 240
2024 年半年度报告
五、现金及现金等价物净增加 -2,023,143,890.14 3,109,742,446.79
额
加：期初现金及现金等价物 13,902,060,196.12 12,730,673,639.64
余额
六、期末现金及现金等价物余 11,878,916,305.98 15,840,416,086.43
额
公司负责人：李有贵 主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：刘强
母公司现金流量表
2024 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2024年半年度 2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 2,654,234,591.72 3,663,482,158.43
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的 387,917,038.16 3,162,465,981.98
现金
经营活动现金流入小计 3,042,151,629.88 6,825,948,140.41
购买商品、接受劳务支付的 1,908,574,909.66 3,087,930,902.83
现金
支付给职工及为职工支付的 180,645,715.49 148,880,882.32
现金
支付的各项税费 277,543,902.69 116,437,819.49
支付其他与经营活动有关的 1,663,635,393.38 854,505,434.20
现金
经营活动现金流出小计 4,030,399,921.22 4,207,755,038.84
经营活动产生的现金流量净 -988,248,291.34 2,618,193,101.57
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 97,218,480.25 9,811,203.34
取得投资收益收到的现金 11,798,074.20 115,883,161.83
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 15,314,023.31 9,868,203.39
现金
投资活动现金流入小计 124,330,577.76 135,562,568.56
购建固定资产、无形资产和 7,493,401.95 5,143,284.13
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 689,901,700.00 1,487,012,478.49
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 - 100,000,000.00
现金
投资活动现金流出小计 697,395,101.95 1,592,155,762.62
73 / 240
2024 年半年度报告
投资活动产生的现金流 -573,064,524.19 -1,456,593,194.06
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000,000.00 500,000,000.00
取得借款收到的现金 4,906,616,827.40 1,750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的
-
现金
筹资活动现金流入小计 6,406,616,827.40 2,250,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,827,843,763.45 1,979,392,343.81
分配股利、利润或偿付利息
450,700,891.49 439,309,644.90
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的
50,031,061.94 75,794.65
现金
筹资活动现金流出小计 4,328,575,716.88 2,418,777,783.36
筹资活动产生的现金流
2,078,041,110.52 -168,777,783.36
量净额
四、汇率变动对现金及现金等
271,713.34 1,203,508.19
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
517,000,008.33 994,025,632.34
额
加：期初现金及现金等价物
2,161,281,147.11 2,570,111,191.93
余额
六、期末现金及现金等价物余
2,678,281,155.44 3,564,136,824.27
额
公司负责人：李有贵 主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：刘强
74 / 240
2024 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2024 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
2024 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 减
项目
： 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 (或股 优 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
本) 其
先 永续债 存
他
股 股
一、上年期末
1,716,533,938.00 2,500,000,000.00 1,650,665,085.68 -235,104,488.65 699,972,274.62 685,423,561.73 5,450,159,398.41 12,467,649,769.79 11,564,500,957.46 24,032,150,727.25
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
其他
二、本年期初 1,716,533,938.00 2,500,000,000.00 1,650,665,085.68 -235,104,488.65 699,972,274.62 685,423,561.73 5,450,159,398.41 12,467,649,769.79 11,564,500,957.46 24,032,150,727.25
余额
三、本期增减 1,500,000,000.00 5,884,308.66 7,007,762.09 99,351,939.10 1,612,244,009.85 -460,931,938.60 1,151,312,071.25
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）综合收
5,884,308.66 612,947,751.87 618,832,060.53 245,753,792.30 864,585,852.83
益总额
（二）所有者
投入和减少资 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 -398,448,372.53 1,101,551,627.47
本
1．所有者投
72,000,000.00 72,000,000.00
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
入资本
3．股份支付
计入所有者权
益的金额
4．其他 -470,448,372.53 -470,448,372.53
（三）利润分
-513,595,812.77 -513,595,812.77 -308,237,358.37 -821,833,171.14
配
75 / 240
2024 年半年度报告
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者 -446,298,823.88 -446,298,823.88 -308,237,358.37 -754,536,182.25
（或股东）的
分配
4．其他 -67,296,988.89 -67,296,988.89 -67,296,988.89
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结
转留存收益
5．其他综合
收益结转留存
收益
6．其他
（五）专项储 7,007,762.09 7,007,762.09 7,007,762.09
备
1．本期提取 493,832,899.83 493,832,899.83 493,832,899.83
2．本期使用 486,825,137.74 486,825,137.74 486,825,137.74
（六）其他
四、本期期末 1,716,533,938.00 4,000,000,000.00 1,650,665,085.68 -229,220,179.99 706,980,036.71 685,423,561.73 5,549,511,337.51 14,079,893,779.64 11,103,569,018.86 25,183,462,798.50
余额
76 / 240
2024 年半年度报告
2023 年半年度
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 少数股东权益 所有者权益合计
减：库
实收资本(或股本) 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
优先 存股
永续债 其他
股
一、上年期
1,716,533,938.00 4,120,000,000.00 1,650,665,085.68 -222,032,101.26 605,289,475.17 571,991,375.42 4,612,965,516.21 13,055,413,289.22 9,926,873,234.00 22,982,286,523.22
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
其他
二、本年期
1,716,533,938.00 4,120,000,000.00 1,650,665,085.68 -222,032,101.26 605,289,475.17 571,991,375.42 4,612,965,516.21 13,055,413,289.22 9,926,873,234.00 22,982,286,523.22
初余额
三、本期增 -560,000,000.00 -8,659,260.27 13,311,799.12 266,073,243.02 -289,274,218.13 836,667,969.74 547,393,751.61
减变动金额
（减少以
“－”号填
列）
（一）综合 -8,659,260.27 655,713,184.63 647,053,924.36 243,385,396.44 890,439,320.80
收益总额
（二）所有 -560,000,000.00 -560,000,000.00 863,109,489.55 303,109,489.55
者投入和减
少资本
1．所有者 873,538,045.00 873,538,045.00
投入的普通
股
2．其他权 -560,000,000.00 -560,000,000.00 -560,000,000.00
益工具持有
者投入资本
3．股份支
付计入所有
者权益的金
额
77 / 240
2024 年半年度报告
4．其他 -10,428,555.45 -10,428,555.45
（三）利润 -389,639,941.61 -389,639,941.61 -269,826,916.25 -659,466,857.86
分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有 -389,639,941.61 -389,639,941.61 -269,826,916.25 -659,466,857.86
者（或股
东）的分配
4．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项
13,311,799.12 13,311,799.12 13,311,799.12
储备
1．本期提
461,424,493.87 461,424,493.87 461,424,493.87
取
78 / 240
2024 年半年度报告
2．本期使
448,112,694.75 448,112,694.75 448,112,694.75
用
（六）其他
四、本期期
1,716,533,938.00 3,560,000,000.00 1,650,665,085.68 -230,691,361.53 618,601,274.29 571,991,375.42 4,879,038,759.23 12,766,139,071.09 10,763,541,203.74 23,529,680,274.83
末余额
公司负责人：李有贵 主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：刘强
母公司所有者权益变动表
2024 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
2024 年半年度
项目 实收资本 (或股 其他权益工具
资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 1,716,533,938.00 2,500,000,000.00 2,263,816,208.87 -166,733,957.81 74,040,751.96 581,605,132.17 1,506,298,486.07 8,475,560,559.26
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,716,533,938.00 2,500,000,000.00 2,263,816,208.87 -166,733,957.81 74,040,751.96 581,605,132.17 1,506,298,486.07 8,475,560,559.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,500,000,000.00 3,200,983.34 20,039.82 -465,009,381.56 1,038,211,641.60
（一）综合收益总额 3,200,983.34 48,586,431.21 51,787,414.55
（二）所有者投入和减少资本 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -513,595,812.77 -513,595,812.77
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -446,298,823.88 -446,298,823.88
3．其他 -67,296,988.89 -67,296,988.89
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备 20,039.82 20,039.82
79 / 240
2024 年半年度报告
1．本期提取 48,944,217.70 48,944,217.70
2．本期使用 48,924,177.88 48,924,177.88
（六）其他
四、本期期末余额 1,716,533,938.00 4,000,000,000.00 2,263,816,208.87 -163,532,974.47 74,060,791.78 581,605,132.17 1,041,289,104.51 9,513,772,200.86
2023 年半年度
项目 实收资本 (或股 其他权益工具 减：库存
资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 优先股 永续债 其他 股
一、上年期末余额 1,716,533,938.00 3,820,000,000.00 2,263,816,208.87 -166,555,100.07 84,616,680.60 468,172,945.86 1,072,180,894.39 9,258,765,567.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,716,533,938.00 3,820,000,000.00 2,263,816,208.87 -166,555,100.07 84,616,680.60 468,172,945.86 1,072,180,894.39 9,258,765,567.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -560,000,000.00 -5,768,860.04 9,735,248.67 394,071,958.98 -161,961,652.39
（一）综合收益总额 -5,768,860.04 774,661,900.59 768,893,040.55
（二）所有者投入和减少资本 -560,000,000.00 -560,000,000.00
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 -560,000,000.00 -560,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -380,589,941.61 -380,589,941.61
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -291,223,788.50 -291,223,788.50
3．其他 -89,366,153.11 -89,366,153.11
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备 9,735,248.67 9,735,248.67
1．本期提取 54,317,492.07 54,317,492.07
2．本期使用 44,582,243.40 44,582,243.40
（六）其他
四、本期期末余额 1,716,533,938.00 3,260,000,000.00 2,263,816,208.87 -172,323,960.11 94,351,929.27 468,172,945.86 1,466,252,853.37 9,096,803,915.26
公司负责人：李有贵 主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：刘强
80 / 240
2024 年半年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
安徽建工集团股份有限公司（以下简称本公司或公司），由安徽省水利建筑工程总公司、金
寨水电开发有限责任公司、凤台县永幸河灌区管理总站、蚌埠市建设投资有限公司、安徽省水利
水电勘测设计院等五家单位采用发起设立方式设立，经安徽省人民政府皖府股字[1998]第 20 号
文批准，于 1998 年 6 月 15 日在安徽省工商行政管理局登记注册，注册资本 1,100 万元，注册名
称为安徽水建建设股份有限公司。
2000 年 7 月，公司 2000 年度临时股东大会决定增资扩股，经安徽省人民政府皖府股字[2000]
第 40 号文批准，股本增至 6,200 万股，2000 年 11 月，经安徽省工商行政管理局核准，公司更名
为安徽水利开发股份有限公司。
2003 年 4 月 3 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]25 号文核准，公司通过向二
级市场投资者定价配售方式向社会公开发行了人民币普通股 5,800 万股。公司于 2003 年 4 月办
理了注册资本变更登记，变更后的注册资本为 12,000 万元。
2004 年 3 月，公司 2003 年度股东大会决定，以 2003 年末总股本 12,000 万股为基数，用资
本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，转增和送
红股共计 3,600 万股，公司总股本变更为 15,600 万股。
2006 年 6 月，根据公司召开的股权分置改革 A 股市场相关股东会议审议通过股权分置改革方
案，即公司非流通股股东向全体流通股股东每 10 股送 3.2 股普通股，公司总股本未发生变化。
2007 年 7 月，公司 2006 年度股东大会决定，以公司 2006 年末总股本 15,600 万股为基数，
用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，共计 1,560 万股，公司总股本变更为 17,160 万股。
2008 年 4 月，公司 2007 年度股东大会决定，以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 17,160 万股
为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 5,148 万股。变更后
公司总股本为 22,308 万股。
2011 年 4 月，公司 2010 年股东大会决定，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 22,308 万股为
基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每 10 股送 2 股、转增 3 股，共计增加了
11,154 万股。变更后公司总股本为 33,462 万股。
2013 年 5 月，公司 2012 年度股东大会决定，以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 33,462 万股
为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每 10 股送 2 股、转增 3 股，共计增加了
16,731 万股。变更后公司总股本为 50,193 万股。
2015 年 6 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行
股票的批复》证监许可[2015]1001 号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,998
万股。公司于 2015 年 9 月办理了注册资本变更登记，变更后的总股本为 53,191 万股。
2016 年 4 月，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于安徽水利开发股份有限公司国有股
东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权（2016）328 号），安徽省水利建筑工程总公司
持有本公司 85,473,813 股权无偿划转给安徽建工集团有限公司，变更后安徽建工集团有限公司
持有本公司 16.07%股权。
2016 年 4 月，公司 2015 年度股东大会决定，以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 53,191 万股
为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每 10 股送 2 股、转增 5 股，共计增加了
37,234 万股。变更后公司总股本为 90,425 万股。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并建工集团并募
集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191 号文），2017 年 5 月，公司向安徽省水利建筑总公司
发行人民币普通股 46,355 万股，每股人民币 1 元，购买资产每股发行价为人民币 6.54 元；同时
公司将安徽建工集团有限公司持有公司股本 14,531 万元予以注销。本次吸收合并新增注册资本
31,825 万元，变更完成后，公司的总股本为 122,249.60 万股；2017 年 8 月，本公司向 7 名投资
者非公开发行人民币普通股 211,804,276 股，募集资金 138,520 万元，扣除发行费用后实际募集
配套资金净额为人民币 135,658 万元（不含税净额为人民币 135,820 万元）。发行完成后，公司
总股本增至 1,434,300,227 股。
81 / 240
2024 年半年度报告
2018 年 4 月，公司 2017 年度股东大会决定，以方案实施前的公司总股本 1,434,300,227 股
为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），每股派送红股 0.2 股，共计派发现金红
利 71,715,011.35 元，派送红股 286,860,045 股，本次分配后总股本为 1,721,160,272 股。
2018 年 8 月，公司召开第六届董事会第六十九次会议及 2018 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于变更注册资本的议
案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据实际
情况需要变更公司名称、住所、注册资本、经营范围及修改公司章程部分条款。
2022 年 11 月，根据《补偿协议》、《补充协议》等生效法律文件，对于建工控股本次补偿的
股份 4,626,334 股，公司以总价 1.00 元的价格定向回购补偿股份并注销股份。业绩补偿完成后，
公司股本总额和建工控股持股比例发生变更，公司总股本变更为 1,716,533,938 股。
公司总部的经营地址：安徽省蚌埠市东海大道 5183 号。
法定代表人：李有贵。
公司主要的经营活动为：建筑工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、市政公用工程
施工、港口与航道工程施工、机电工程施工;公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、
城市园林绿化工程、河湖整治工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施
工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程;基础设施及环保项目投资、运营;水利水电资源开
发;房地产开发;对外工程承包、货物或技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技
术进出口除外);金属结构加工、制作、安装;工程勘察、规划、设计、咨询,建筑工程和交通工程
的研发、咨询、检测、监理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 8 月 29 日决议批准报出。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能
力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则
中相关会计政策执行。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司正常营业周期为一年。
82 / 240
2024 年半年度报告
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 重要性标准确定方法和选择依据
√适用 □不适用
项目 重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项 单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额
的 10%以上或金额大于 1 亿元
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要 单项收回或转回金额占各类应收款项总额的
的 10%以上或金额大于 1 亿元
本期重要的应收款项核销 单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额
的 10%以上或金额大于 1 亿元
重要的在建工程 单个项目预算金额 5000 万元（含 5000 万元）
以上
重要的非全资子公司 非全资子公司收入金额占集团总收入≥10%
重要的或有事项 金额超过 100 万元
6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报
表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于
重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。
本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整
资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次
冲减盈余公积和未分配利润。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。
其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政
策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合
并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合
并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及
在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于
取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发
生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券
或债务性证券的初始确认金额。
7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）控制的判断标准和合并范围的确定
控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并
且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥
有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投
资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控
制被投资方。
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权（或类似表决权）本
身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
83 / 240
2024 年半年度报告
子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构
化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计
的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。
（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定
如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入
合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。
当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：
①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入
合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部
分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。
当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变
日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买
的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。
（3）合并财务报表的编制方法
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、
计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现
金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减
值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
（4）报告期内增减子公司的处理
①增加子公司或业务
A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务
（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调
整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入
合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控
制时点起一直存在。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并
现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控
制时点起一直存在。
B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务
（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利
润表。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
②处置子公司或业务
A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
（5）合并抵销中的特殊考虑
①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合
并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
84 / 240
2024 年半年度报告
子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权
投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留
存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所
有者的份额予以恢复。
③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体
的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，
同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的
递延所得税除外。
④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者
的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公
司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之
间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属
于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，
其余额仍应当冲减少数股东权益。
（6）特殊交易的会计处理
①购买少数股东股权
本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期
股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取
得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资
产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲
减盈余公积和未分配利润。
②通过多次交易分步取得子公司控制权的
A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并
在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公
积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积
和未分配利润。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的
调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值
加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积
（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并
方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益
以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。
B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并
在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本
之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进
行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股
权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，
但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司
在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计
量产生的相关利得或损失的金额。
③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价
款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差
额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
85 / 240
2024 年半年度报告
④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
A.一次交易处置
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于
剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公
允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产
的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损
益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
B.多次交易分步处置
在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交
易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面
价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权
投资但未丧失控制权”的有关规定处理。
如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易
进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的
长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控
制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资
对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失
控制权当期的损益。
各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子
交易”进行会计处理：
（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例
子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在
合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该
份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公
积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同
经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计
处理：
①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
86 / 240
2024 年半年度报告
9. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币交易时折算汇率的确定方法
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交
易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。
（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法
在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即
期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以
历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外
币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位
币金额的差额，计入当期损益。
（3）外币报表折算方法
对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期
间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）
的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似
汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目
下单独列示“其他综合收益”。
处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的
外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负
债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公
司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照
修改后的条款确认一项新的金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按
照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承
诺买入或卖出金融资产的日期。
（2）金融资产的分类与计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产
分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，
87 / 240
2024 年半年度报告
在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重
分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销
售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按
照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
金融资产的后续计量取决于其分类：
①以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业
务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按
照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该
金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础
的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益
确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止
确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收
入计入当期损益。
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直
到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的
金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用
公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
（3）金融负债的分类与计量
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款
的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。
金融负债的后续计量取决于其分类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与
套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值
的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和
损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
②贷款承诺及财务担保合同负债
贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷
款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。
财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本
公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减
值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额
孰高进行后续计量。
③以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
88 / 240
2024 年半年度报告
①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务
符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和
条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公
司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方
扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，
该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益
工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数
量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地
基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的
价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。
公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当
期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产
分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期
损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入
衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作
为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法
单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负
债。
（5）金融工具减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、
合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
①预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是
指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量
之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资
产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的
预期信用损失。
未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于
12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期
预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融
工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用
损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第
二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已
经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显
著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的
账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减
值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按
照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
A.应收款项/合同资产
89 / 240
2024 年半年度报告
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、
应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值
准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产
及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风
险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若
干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合 1 商业承兑汇票
应收票据组合 2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况
的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1 合并范围内关联方
应收账款组合 2 其他客户应收账款
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况
的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1 应收利息
其他应收款组合 2 应收股利
其他应收款组合 3 合并范围内关联方
其他应收款组合 4 投标保证金、履约保证金
其他应收款组合 5 其他保证金及往来款
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损
失。
应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
合同资产确定组合的依据如下：
合同资产组合 1 已完工未结算资产
合同资产组合 2 未到期质保金
合同资产组合 3 处于建设期的 PPP 项目
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况
的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
长期应收款确定组合的依据如下：
长期应收款组合 1 未到回款期的长期应收款
长期应收款组合 2 逾期的长期应收款
对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损
失。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：
对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的
起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分
别计算账龄最终收回的时间。
B.债权投资、其他债权投资
对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，
通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
②具有较低的信用风险
90 / 240
2024 年半年度报告
如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便
较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的
能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
③信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确
定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估
金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即
可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变
化；
C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生
显著不利变化；
D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化
预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予
免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
H.合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。
以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如
逾期信息和信用风险评级。
通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无
需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，
但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
④已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多
项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包
括下列可观察信息：
发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人
出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消
失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
⑤预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用
损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以
摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，
不抵减该金融资产的账面价值。
⑥核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的
账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有
资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（6）金融资产转移
金融资产转移是指下列两种情形：
A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
91 / 240
2024 年半年度报告
B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收
取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方
能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制
的，则公司已放弃对该金融资产的控制。
本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.所转移金融资产的账面价值；
B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分
的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分
类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和
未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按
照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；
B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
②继续涉入所转移的金融资产
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制
的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
③继续确认所转移的金融资产
仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，
并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融
资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。
（7）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以
相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
（8）金融工具公允价值的确定方法
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、12。
12. 应收票据
□适用 √不适用
13. 应收账款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
92 / 240
2024 年半年度报告
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用 √不适用
14. 应收款项融资
□适用 √不适用
15. 其他应收款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
16. 存货
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产
过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、周转材料、开发成本、开发产品等。
（2）发出存货的计价方法
本公司材料和物料等发出时采用加权平均法计价，房地产开发存货主要包括库存材料、在建开发
产品、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。存货按实际成本进行初始计量。开
发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前
所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际
成本。
（3）存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
（4）周转材料的摊销方法
①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。
②钢管、扣件等出租的周转材料摊销方法：按 20 年平均摊销。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，
计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表
日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的
估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合
同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市
场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产
93 / 240
2024 年半年度报告
的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变
现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③房地产企业存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌
价准备，计入当期损益。
④存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
⑤资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已
计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
17. 合同资产
√适用 □不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。
本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因
素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为
合同负债。
合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列
示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额
为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的
合同资产和合同负债不能相互抵销。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用 √不适用
18. 持有待售的非流动资产或处置组
√适用 □不适用
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将
在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批
准。
本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规
定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得
日将其划分为持有待售类别。
本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留
部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报
94 / 240
2024 年半年度报告
表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分
为持有待售类别。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生
物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由
保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价
值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确
认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待
售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并
在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商
誉账面价值不得转回。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流
动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、
摊销或减值等进行调整后的金额；
②可收回金额。
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用 √不适用
终止经营的认定标准和列报方法
√适用 □不适用
（1）终止经营的认定标准
终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置
或划分为持有待售类别：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划
的一部分；
③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
（2）列报
本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的
资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售
的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列
示。
本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在
当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列
报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经
营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。
19. 长期股权投资
√适用 □不适用
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业
的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控
制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方
组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关
活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否
95 / 240
2024 年半年度报告
必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集
体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者
与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方
直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假
定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、
股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，
一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生
产经营决策，不形成重大影响。
（2）初始投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，
在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权
投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担
债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所
有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按
照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，
调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的
负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并
方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计
入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确
定其投资成本：
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括
与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资
产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的
公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则
按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等
其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长
期股权投资采用权益法核算。
①成本法
采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告
分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②权益法
按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不
调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收
益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润
或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
96 / 240
2024 年半年度报告
益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本
公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以
确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益
按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资
单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有
的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的
股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合
收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改
按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期
损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被
投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（4）持有待售的权益性投资
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、
18。
对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。
已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，
从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相
应调整。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、27。
20. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
（1）投资性房地产的分类
投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
①已出租的土地使用权。
②持有并准备增值后转让的土地使用权。
③已出租的建筑物。
（2）投资性房地产的计量模式
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注三、27。
本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类
别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：
类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-50 3-5 1.90-3.23
土地使用权 50-70 - 1.43-2.00
21. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较
高的有形资产。
固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
97 / 240
2024 年半年度报告
固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条
件的在发生时计入当期损益。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 30-50 3 3.23-1.94
机器设备 年限平均法 10-14 3 9.70-6.93
运输设备 年限平均法 6-12 3 16.17-8.08
实验仪器 年限平均法 7-12 3 13.86-8.08
其他设备 年限平均法 7-14 3 13.86-6.93
发电设备 年限平均法 20-25 3 4.85-3.88
输电配电线路 年限平均法 20-30 3 4.85-3.23
对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。
每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数
与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
22. 在建工程
√适用 □不适用
（1）在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价
值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以
及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的
借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建
造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，
根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折
旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整
原已计提的折旧额。
23. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件
时予以资本化计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，
暂停借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资
本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，
减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金
额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
98 / 240
2024 年半年度报告
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计
资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一
般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
24. 生物资产
□适用 √不适用
25. 油气资产
□适用 √不适用
26. 无形资产
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
（1）无形资产的计价方法
按取得时的实际成本入账。
（2）收费公路特许经营权使用寿命及摊销
收费公路特许经营权系政府授予本公司采用建设经营移交方式参与收费公路建设，并在建设完成
以后的一定期间负责提供后续经营服务并向公众收费的特许经营权。收费公路特许经营权按其入
账价值依照特许经营权期限采用年限平均法摊销。
（3）无形资产使用寿命及摊销
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项 目 预计使用寿命 依据
土地使用权 40 年、70 年 法定使用权
专利权及非专利技术 5-10 年 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
计算机软件 3年 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期
末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿
命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，
如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。
③无形资产的摊销
对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统
合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金
额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限
的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该
无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能
存在。
对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿
命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限
内系统合理摊销。
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
√适用 □不适用
（1）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶
段的支出在发生时计入当期损益。
99 / 240
2024 年半年度报告
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
（2）开发阶段支出资本化的具体条件
开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
27. 长期资产减值
√适用 □不适用
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地
产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产及商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资
性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其
可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达
到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进
行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产
生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，
减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方
法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资
产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本
公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的
资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉
的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面
价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
28. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项
费用，本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。
29. 合同负债
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。
本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因
素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为
合同负债。
100 / 240
2024 年半年度报告
30. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，
其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
②职工福利费
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福
利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育
经费
本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按
规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和
计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
④短期带薪缺勤
本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职
工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期
间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
⑤短期利润分享计划
利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
①设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。
根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴
存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配
的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额
计量应付职工薪酬。
②设定受益计划
A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本
根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做
出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现
率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司
债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现
值和当期服务成本。
B.确认设定受益计划净负债或净资产
设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益
计划净资产。
C.确定应计入资产成本或当期损益的金额
服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求
或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。
设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息
费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。
D.确定应计入其他综合收益的金额
101 / 240
2024 年半年度报告
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：
（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的
增加或减少；
（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;
（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。
上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益, 并且在后续会
计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当
期损益：
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负
债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益
率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
①符合设定提存计划条件的
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后
的金额计量应付职工薪酬。
②符合设定受益计划条件的
在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
A.服务成本；
B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
31. 预计负债
√适用 □不适用
（1）预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有
关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复
核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值
进行调整。
32. 股份支付
√适用 □不适用
（1）股份支付的种类
本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
102 / 240
2024 年半年度报告
①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条
款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多
情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价
模型估计所授予的期权的公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估
计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
（4）股份支付计划实施的会计处理
以现金结算的股份支付
①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关
成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计
量，将其变动计入损益。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内
的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将
当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
以权益结算的股份支付
①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值
计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支
付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具
授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
（5）股份支付计划修改的会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公
允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权
益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益
工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于
职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更
从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
（6）股份支付计划终止的会计处理
如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被
取消的除外），本公司：
①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；
②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工
具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权
益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。
33. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
（1）优先股、永续债等其他金融工具的分类依据
本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具划分为金融负债还是权益工具，根据相关合同或协
议中具体内容，按实质重于形式的原则进行判断。本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具
如果不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在其他潜在不利条件下与其他方交换金融资产
或金融负债的合同义务，则分类为权益工具。
（2）优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法
本公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归
类为权益工具的金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司
（发行企业）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工
具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回
购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
103 / 240
2024 年半年度报告
34. 收入
(1).按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
（1）一般原则
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总
流入。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控
制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服
务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交
易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的
款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可
变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转
回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时
即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用
实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资
成分。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至
今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进
度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度
不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收
入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户
是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主
要风险和报酬；
⑤客户已接受该商品。
销售退回条款
对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与
其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按
照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减
损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上
述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资
产和负债进行重新计量。
质保义务
根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向
客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——
或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服
务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单
独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收
104 / 240
2024 年半年度报告
入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本
公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。
主要责任人与代理人
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本
公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务
的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预
期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给
其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
应付客户对价
合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公
司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时
点冲减当期收入。
客户未行使的合同权利
本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时
再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司
预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将
上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上
述负债的相关余额转为收入。
合同变更
本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：
①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务
单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；
②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务
之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合
并为新合同进行会计处理；
③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务
之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的
对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。
（2）具体方法
本公司收入确认的具体方法如下：
①商品销售合同
本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。
销售产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商
品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和
报酬已转移，商品的法定所有权已转移。
②建造合同
本公司与客户之间的建造合同包含工程建设的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在
建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不
能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行
合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完工或已
完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。
③BOT 合同
建设、运营及移交合同项于建设阶段提供实际建造服务的，按照附注三、29（2）-②所述的会计
政策确认基础设施建设服务的收入和成本。基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计
量，并在确认收入的同时，确认合同资产或无形资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计
处理。
合同规定基础设施建成后的一定期间内，本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币
资金或其他金融资产的，于项目建造完成时，将合同资产转入金融资产核算。
合同规定本公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费
用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司在确认收入的同时
105 / 240
2024 年半年度报告
确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期
间采用年限平均法摊销。
于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。
④BT 合同
对于本公司提供基础设施建设服务的，于建设阶段，按照附注三、29（2）-②所述的会计政策确
认相关基础设施建设服务收入和成本，基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，
在确认收入的同时确认合同资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。待拥有无条件
收取对价权利时，转入“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，进行冲减。
⑤房地产销售合同
本公司房地产开发业务的收入于将物业的控制权转移给客户时确认。基于销售合同条款及适用于
合同的法律规定，物业的控制权可在某一时段内或在某一时点转移。仅当本公司在履约过程中所
产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收
取款项的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入，已完成履约义务
的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。否则，收入于
客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本公司已获得现时收款权并很可能收回对价时
确认。在确认合同交易价格时，若融资成分重大，本公司将根据合同的融资成分来调整合同承诺
对价。
(2).同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用 √不适用
35. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 （或类似
费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
③该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于
合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准
备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：
①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该
资产在转回日的账面价值。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”
项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中
列示。
确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流
动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”
项目中列示。
36. 政府补助
√适用 □不适用
（1）政府补助的确认
106 / 240
2024 年半年度报告
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
①本公司能够满足政府补助所附条件；
②本公司能够收到政府补助。
（2）政府补助的计量
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照
公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。
（3）政府补助的会计处理
①与资产相关的政府补助
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入
损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、
转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
②与收益相关的政府补助
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府
补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费
用或损失的期间，计入当期损益；
用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处
理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动
无关的政府补助，计入营业外收支。
③政策性优惠贷款贴息
财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实
际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
④政府补助退回
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况
的，直接计入当期损益。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用
资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延
所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
（1）递延所得税资产的确认
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额
按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能
取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所
得税的影响额不确认为递延所得税资产：
A.该项交易不是企业合并；
B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项
条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：
A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；
107 / 240
2024 年半年度报告
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂
时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在
很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）递延所得税负债的确认
本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该
影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：
①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
A.商誉的初始确认；
B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发
生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影
响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：
A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认
①与企业合并相关的递延所得税负债或资产
非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负
债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的
商誉。
②直接计入所有者权益的项目
与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。
暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形
成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述
法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权
益等。
③可弥补亏损和税款抵减
A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减
可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于
按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差
异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，
以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得
税费用。
B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损
在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产
确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情
况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的
递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，
确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
④合并抵销形成的暂时性差异
本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负
债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认
递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者
权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
⑤以权益结算的股份支付
如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期
间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂
时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额
108 / 240
2024 年半年度报告
超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所
有者权益。
（4）递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据
本公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：
本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关
或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回
的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
38. 租赁
√适用 □不适用
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
（1）租赁的识别
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期
间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定
合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获
得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别
资产的使用。
（2）单独租赁的识别
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处
理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单
独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存
在高度依赖或高度关联关系。
（3）本公司作为承租人的会计处理方法
在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租
赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转
租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额
计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使
用权资产和租赁负债。
①使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相
关金额；
3. 承租人发生的初始直接费用；
4. 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约
定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，
详见附注三、26。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。
使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产
所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；
对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命
两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。
②租赁负债
租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包
括以下五项内容:
5. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
109 / 240
2024 年半年度报告
6. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
7. 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
8. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
9. 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。
计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司
增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个
期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量
的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确
定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际
行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使
用权资产的账面价值。
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁
划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
①经营租赁
本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用
予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经
营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
②融资租赁
在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款
额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁
期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
39. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
本公司根据有关规定，提取安全生产费用。
安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。
提取的安全生产费规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产
的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为
固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定
资产在以后期间不再计提折旧。
40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
41. 其他
□适用 √不适用
110 / 240
2024 年半年度报告
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 销售过程或提供应税服务过程 13%、9%、6%、5%、3%
中的增值额
房产税 房屋及建筑物余值或租金收入 1.2%、12%
城市维护建设税 流转税额 7%、5%、1%
教育费附加 流转税额 3%
地方教育费 流转税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 15%
安徽建工路港建设集团有限公司 15%
安徽省建筑科学研究设计院 15%
安徽建工三建集团有限公司 15%
安徽建工建设投资集团有限公司 15%
安徽建工交通航务集团有限公司 15%
安徽建工检测科技集团有限公司 15%
安徽人防设备有限公司 15%
安徽省路桥试验检测有限公司 15%
安徽建工建筑工业有限公司 15%
安徽路港通工程试验检测有限公司 15%
安徽环通工程试验检测有限公司 15%
安徽建工生态科技股份有限公司 15%
安徽建工嘉和建筑工业有限公司 15%
安徽新鑫工程试验检测有限公司 15%
安徽建工北城工业有限公司 15%
安徽建工中仑智能制造有限公司 15%
安徽水利嘉和机电设备安装有限公司 15%
（1）子公司安徽建工路港建设集团有限公司为高新技术企业，自 2021 年至 2023 年企业所得税
按 15%的税率计缴，现在复评，报告期按 15%的税率计缴；子公司安徽建工三建集团有限公司、
安徽建工建设投资集团有限公司为高新技术企业，自 2022 年至 2024 年企业所得税按 15%的税率
计缴；子公司安徽建工公路桥梁建设集团有限公司、安徽省建筑科学研究设计院、安徽建工交通
航务集团有限公司为高新技术企业，自 2023 年至 2025 年企业所得税按 15%的税率计缴。
（2）子公司安徽环通工程试验检测有限公司为高新技术企业，自 2021 年至 2023 年企业所得税
按 15%的税率计缴，现在复评，报告期按 15%的税率计缴；子公司安徽路港通工程试验检测有限
公司、安徽建工嘉和建筑工业有限公司、安徽新鑫工程试验检测有限公司为高新技术企业，自
2022 年至 2024 年企业所得税按 15%的税率计缴；子公司安徽建工检测科技集团有限公司、安徽
人防设备有限公司、安徽省路桥试验检测有限公司、安徽建工建筑工业有限公司、安徽建工生态
科技股份有限公司、安徽建工北城工业有限公司、安徽建工中仑智能制造有限公司、安徽水利嘉
和机电设备安装有限公司为高新技术企业，自 2023 年至 2025 年企业所得税按 15%的税率计缴。
111 / 240
2024 年半年度报告
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）本公司在海外取得的分包项目相关税费由总包方代扣代缴相关税费。
（2）本公司在海外独立承揽的工程项目，执行工程项目所在国国家税收规定，由本公司统一缴
纳相关税费。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 9,457,988.02 13,360,563.14
银行存款 12,208,142,301.37 14,260,781,195.08
其他货币资金 1,973,175,601.04 1,751,306,912.61
存放财务公司存款
合计 14,190,775,890.43 16,025,448,670.83
其中：存放在境外
的款项总额
其他说明
（1）期末银行存款中，338,683,983.41 元系诉讼法院冻结资金；期末其他货币资金中
1,695,757,203.01 元系为开具银行承兑汇票存入的保证金、102,118,023.84 元系为开具工程保
函存入的保证金、41,087,566.16 元系为按揭贷款存入的保证金、32,779,000.00 元系为开具信
用证存入的保证金、12,060,042.79 元系建设工程质量保证金、89,373,765.24 元系土地复垦保
证金等。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风
险的款项。
（2）期末货币资金中外币资金项目见附注七、81 外币货币性项目。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据
商业承兑票据 521,440,014.49 145,696,993.54
合计 521,440,014.49 145,696,993.54
112 / 240
2024 年半年度报告
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末已质押金额
银行承兑票据
商业承兑票据 256,869,000.00
合计 256,869,000.00
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据
商业承兑票据 - 408,305,028.79
合计 - 408,305,028.79
(4). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
类别 提 账面 提 账面
比例 比例
金额 金额 比 价值 金额 金额 比 价值
(%) (%)
例 例
(%) (%)
按单项计
提坏账准
备
其中：
按组合计
提 坏 账 准 554,220,712.09 100.00 32,780,697.60 5.91 521,440,014.49 160,853,322.49 100.00 15,156,328.95 9.42 145,696,993.54
备
其中：
商业承兑
汇票 554,220,712.09 100.00 32,780,697.60 5.91 521,440,014.49 160,853,322.49 100.00 15,156,328.95 9.42 145,696,993.54
合计 554,220,712.09 100.00 32,780,697.60 5.91 521,440,014.49 160,853,322.49 100.00 15,156,328.95 9.42 145,696,993.54
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：商业承兑汇票
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收票据 坏账准备 计提比例（%）
113 / 240
2024 年半年度报告
商业承兑汇票 554,220,712.09 32,780,697.60 5.91
合计 554,220,712.09 32,780,697.60 5.91
按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 其他 期末余额
计提
回 销 变动
按单项计 - -
提坏账准
备
按组合计
提坏账准 15,156,328.95 17,624,368.65 32,780,697.60
备
合计 15,156,328.95 17,624,368.65 32,780,697.60
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内
114 / 240
2024 年半年度报告
其中：1 年以内分项
1 年以内 28,585,443,828.32 33,282,539,709.83
1 年以内小计 28,585,443,828.32 33,282,539,709.83
1至2年 14,238,623,692.74 11,762,765,133.34
2至3年 5,712,473,378.65 4,789,944,104.90
3至4年 2,262,327,453.30 2,274,304,266.61
4至5年 1,306,461,331.22 1,303,838,758.50
5 年以上 1,516,949,711.11 1,442,933,828.33
小计 53,622,279,395.34 54,856,325,801.51
减：坏账准备 6,896,631,156.77 6,762,060,545.44
合计 46,725,648,238.57 48,094,265,256.07
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
类
提 账面 提 账面
别 比例 比例
金额 金额 比 价值 金额 金额 比 价值
(%) (%)
例 例
(%) (%)
按
单
项
计
提 824,701,838.81 1.54 708,645,141.01 85.93 116,056,697.80 825,219,956.19 1.50 709,046,526.00 85.92 116,173,430.19
坏
账
准
备
其中：
按
组
合
计
提 52,797,577,556.53 98.46 6,187,986,015.76 11.72 46,609,591,540.77 54,031,105,845.32 98.50 6,053,014,019.44 11.20 47,978,091,825.88
坏
账
准
备
其中：
52,797,577,556.53 98.46 6,187,986,015.76 11.72 46,609,591,540.77 54,031,105,845.32 98.50 6,053,014,019.44 11.20 47,978,091,825.88
合
53,622,279,395.34 100.00 6,896,631,156.77 12.86 46,725,648,238.57 54,856,325,801.51 100.00 6,762,060,545.44 12.33 48,094,265,256.07
计
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
115 / 240
2024 年半年度报告
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
安徽省阳光半岛文 145,200,910.82 108,900,683.12 75 预计收回风险较
化发展有限公司 大
淄博成易创业房地 87,299,842.35 87,299,842.35 100 预计无法收回
产开发有限公司
Arabest 公司 77,748,594.91 77,748,594.91 100 预计无法收回
江苏省建筑工程集 74,306,914.01 55,730,185.51 75 预计收回风险较
团有限公司 大
黄山粤恒置业有限 72,832,918.28 54,624,688.71 75 预计收回风险较
公司 大
美丽之冠（黄山） 66,404,921.59 49,803,691.19 75 预计收回风险较
文化旅游发展有限 大
公司
成都润鼎置业有限 65,238,056.55 65,238,056.55 100 预计无法收回
公司
应收其他单位 235,669,680.30 209,299,398.67 88.81 预计收回风险较
大
合计 824,701,838.81 708,645,141.01 85.93 /
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
根据相关法律规定，建设工程价款优先受偿权优于抵押债权和其他债权，本公司期末对建设
工程应收账款进行评估，对于预计可回收金额低于账面价值的应收账款单项计提坏账准备。
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：应收账款
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 28,410,454,573.72 1,420,522,728.70 5.00
1-2 年 14,162,276,896.44 1,132,982,151.72 8.00
2-3 年 5,537,128,657.03 553,712,865.75 10.00
3-4 年 2,048,709,600.26 819,483,840.11 40.00
4-5 年 1,259,077,998.66 881,354,599.06 70.00
5 年以上 1,379,929,830.42 1,379,929,830.42 100.00
合计 52,797,577,556.53 6,187,986,015.76 11.72
按组合计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
本期坏账准备计提金额的依据：对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，
结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、13。
116 / 240
2024 年半年度报告
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
转
销
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 或 其他变动
核
销
按单项 709,046,526.00 401,384.99 708,645,141.01
计提坏
账准备
按组合 6,053,014,019.44 140,314,006.29 5,342,009.97 6,187,986,015.76
计提坏
账准备
合计 6,762,060,545.44 140,314,006.29 401,384.99 5,342,009.97 6,896,631,156.77
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占应
收账
款和
合同
资产
应收账款和合同资
单位名称 应收账款期末余额 合同资产期末余额 期末 坏账准备期末余额
产期末余额
余额
合计
数的
比例
（%）
合肥市重点 2,086,129,912.33 1,005,675,404.52 3,091,805,316.85 3.90 219,676,788.80
工程建设管
理局
117 / 240
2024 年半年度报告
恒大地产集 1,146,638,487.05 929,452,231.04 2,076,090,718.09 2.62 581,563,117.50
团有限公司
中国建筑股 1,804,643,071.23 69,704,087.86 1,874,347,159.09 2.36 250,548,578.01
份有限公司
安徽省金龙 1,326,376,262.87 546,635,868.91 1,873,012,131.78 2.36 94,622,724.23
国有投资控
股集团有限
公司
安徽省交通 747,166,447.68 1,124,188,968.25 1,871,355,415.93 2.36 107,073,844.28
控股集团有
限公司
合计 7,110,954,181.16 3,675,656,560.58 10,786,610,741.74 13.60 1,253,485,052.82
其他说明
应收账款用于质押、其他所有权受限的情况说明见附注七、31 所有权或使用权受到限制的资
产。
其他说明：
□适用 √不适用
6、 合同资产
(1).合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
已完工未结算
24,476,876,031.44 152,623,429.90 24,324,252,601.54 21,299,665,459.80 151,143,460.68 21,148,521,999.12
资产
未到期的质保
1,218,965,508.90 101,212,440.80 1,117,753,068.10 1,087,367,713.05 104,378,324.66 982,989,388.39
金
建设期PPP项目
11,824,450,439.28 21,733,618.39 11,802,716,820.89 9,603,856,090.67 23,152,921.54 9,580,703,169.13
长期应收款
小计 36,440,872,510.48 275,569,489.09 36,165,303,021.39 31,990,889,263.52 278,674,706.88 31,712,214,556.64
减：列示于其
他非流动资产 11,824,450,439.28 21,733,618.39 10,723,297,351.75 9,603,856,090.67 23,152,921.54 9,580,703,169.13
的合同资产
合计 25,695,841,540.34 253,835,870.70 25,442,005,669.64 22,387,033,172.85 255,521,785.34 22,131,511,387.51
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
118 / 240
2024 年半年度报告
计提 价值 计提 价值
比例 比例
金额 金额 比例 金额 金额 比例
(%) (%)
(%) (%)
按单
项计
提坏 27,229,826.18 0.11 21,256,778.42 78.06 5,942,558.38 56,139,856.82 0.25 50,197,298.44 89.41 5,942,558.38
账准
备
其中：
按组
合计
提坏 25,668,611,714.16 99.89 232,579,092.28 0.91 25,436,063,111.26 22,330,893,316.03 99.75 205,324,486.90 0.92 22,125,568,829.13
账准
备
其中：
组合
1：
已完
24,449,646,205.26 95.15 131,366,651.48 0.54 24,318,310,043.16 21,251,162,784.26 94.93 105,198,695.82 0.50 21,145,964,088.44
工未
结算
资产
组合
2：
未到 1,218,965,508.90 4.74 101,212,440.80 8.30 1,117,753,068.10 1,079,730,531.77 4.82 100,125,791.08 9.27 979,604,740.69
期质
保金
合计 25,695,841,540.34 100.00 253,835,870.70 0.99 25,442,005,669.64 22,387,033,172.85 100.00 255,521,785.34 1.14 22,131,511,387.51
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4).本期合同资产计提坏账准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期收回或转 本期转销/核销
项目 本期计提 原因
回
按单项计提减值准备 -28,940,520.02
按组合计提减值准备 27,254,605.38
合计 -1,685,914.64 /
119 / 240
2024 年半年度报告
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(5).本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 应收款项融资
(1).应收款项融资分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 190,371,432.03 93,884,710.79
合计 190,371,432.03 93,884,710.79
(2).期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 3,364,895,786.81 -
合计 3,364,895,786.81 -
(4).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
坏账准
账面余额 账面余额 坏账准备
备
账
计 计
类别 面 账面
比 提 比 提
金 价 金 价值
金额 例 比 金额 例 比
额 值 额
(%) 例 (%) 例
(%) (%)
按单项计提坏账
准备
其中：
120 / 240
2024 年半年度报告
按组合计提坏账
190,371,432.03 - - - 93,884,710.79 - - -
准备
其中：
银行承兑汇票 190,371,432.03 - - - 93,884,710.79 - - -
合计 190,371,432.03 - - - 93,884,710.79 - - -
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6).本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
(8).其他说明：
√适用 □不适用
按组合计提坏账准备：于 2024 年 6 月 30 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银
行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或
其他出票人违约而产生重大损失。
按组合计提减值准备的确认标准及说明见附注五、14。
期末应收款项融资账面价值较期初增加 102.77%，主要系公司期末持有银行承兑汇票增加所
致。
121 / 240
2024 年半年度报告
8、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,583,206,558.57 90.42 1,032,142,154.70 83.51
1至2年 125,331,018.30 7.16 179,174,804.56 14.50
2至3年 26,794,099.72 1.53 13,999,411.39 1.13
3 年以上 15,634,824.55 0.89 10,600,872.57 0.86
合计 1,750,966,501.14 100.00 1,235,917,243.22 100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
占预付款项期末余额合
单位名称 2024 年 6 月 30 日余额
计数的比例(%)
陕西钢铁集团有限公司 142,384,903.83 8.13
江苏雨花集团公司 130,889,402.15 7.48
安徽中擎建设发展有限公司 78,299,990.76 4.47
安徽长江钢铁股份有限公司 78,038,608.28 4.46
马鞍山钢铁股份有限公司 51,388,261.89 2.93
合计 481,001,166.91 27.47
其他说明
√适用 □不适用
期末预付款项账面价值较期初增长 41.67%，主要系预付材料采购款增加所致。
9、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 4,398,888.83 -
应收股利 - -
其他应收款 5,525,897,838.20 4,585,239,252.90
合计 5,530,296,727.03 4,585,239,252.90
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
122 / 240
2024 年半年度报告
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
123 / 240
2024 年半年度报告
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 3,291,524,349.84 2,699,469,799.46
1 年以内小计 3,291,524,349.84 2,699,469,799.46
1至2年 1,756,860,648.29 1,134,501,519.89
2至3年 360,018,005.24 529,897,514.36
3至4年 571,208,676.65 498,476,966.91
4至5年 265,092,425.06 351,192,212.40
5 年以上 411,621,001.62 476,144,557.46
小计 6,656,325,106.70 5,689,682,570.48
减：坏账准备 1,130,427,268.50 1,104,443,317.58
合计 5,525,897,838.20 4,585,239,252.90
124 / 240
2024 年半年度报告
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
投标保证金、履约保证金 881,704,241.91 751,917,520.24
其他保证金及往来款 5,774,620,864.79 4,937,765,050.24
小计 6,656,325,106.70 5,689,682,570.48
减：坏账准备 1,130,427,268.50 1,104,443,317.58
合计 5,525,897,838.20 4,585,239,252.90
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 未来12个月预期 合计
信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用损失
信用减值) 信用减值)
2024 年 1 月 1 日 800,484,496.29 33,708,623.05 270,250,198.24 1,104,443,317.58
余额
2024 年 1 月 1 日
余额在本期
-- 转 入 第 二 阶
段
-- 转 入 第 三 阶
段
-- 转 回 第 二 阶
段
-- 转 回 第 一 阶
段
本期计提 25,256,976.38 25,256,976.38
本期转回
本期转销
本期核销
726,974.54 726,974.54
其他变动
2024年6月30日 820,366,840.15 39,810,230.11 270,250,198.24 1,130,427,268.50
余额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
本期坏账准备计提金额的依据：对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经
验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续
期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
125 / 240
2024 年半年度报告
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
收 转
回 销
类别 期初余额 期末余额
计提 或 或 其他变动
转 核
回 销
按单项计提 270,250,198.24 - - - - 270,250,198.24
坏账准备
按组合计提 834,193,119.34 25,256,976.38 - - 726,974.54 860,177,070.26
坏账准备
合计 1,104,443,317.58 25,256,976.38 - - 726,974.54 1,130,427,268.50
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 期末余额 末余额合计数的 款项的性质 账龄
期末余额
比例(%)
中国保利集 与子公司合
团公司 486,162,000.50 7.30 作方股东的 1-2 年 37,239,660.03
往来款
武汉康景实 与子公司合
业投资有限 486,090,000.00 7.30 作方股东的 1-2 年 37,236,060.00
公司 往来款
陕西西咸新
区发展集团 385,936,515.28 5.80 其他保证金 1 年以内 19,296,825.76
有限公司
安徽省金龙 150,000,000.00 2.25 资金实力金 3-4 年 60,000,000.00
国有投资控
股集团有限 90,000,000.00 1.35 履约保证金 2-3 年
公司
汉中高航投
1 年以内、
资建设集团 141,535,000.00 2.13 其他保证金 10,526,750.00
1-2 年
有限公司
126 / 240
2024 年半年度报告
合计 1,739,723,515.78 26.14 164,299,295.79
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价准备/ 存货跌价准备/
项目
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
原
材 868,420,398.05 390,758.51 868,029,639.54 655,671,895.00 390,758.51 655,281,136.49
料
周
转
552,103,563.53 552,103,563.53 497,455,261.15 497,455,261.15
材
料
库
存
541,603,607.30 541,603,607.30 444,628,140.25 444,628,140.25
商
品
开发
1,831,978,002.06 219,420,235.12 1,612,557,766.94 3,087,990,760.01 219,420,235.12 2,868,570,524.89
产品
开发
11,232,951,437.41 40,563,454.96 11,192,387,982.45 11,379,832,457.09 51,912,096.96 11,327,920,360.13
成本
在产
品
（生 9,321,756.18 9,321,756.18 4,446,774.44 4,446,774.44
产成
本）
消
耗
性
生 12,690,658.24 12,690,658.24 11,737,551.67 11,737,551.67
物
资
产
合
15,049,069,422.77 260,374,448.59 14,788,694,974.18 16,081,762,839.61 271,723,090.59 15,810,039,749.02
计
(2). 确认为存货的数据资源
□适用 √不适用
127 / 240
2024 年半年度报告
(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 390,758.51 - - - - 390,758.51
开发产品 219,420,235.12 - - - - 219,420,235.12
开发成本 51,912,096.96 -3,032,790.83 - 8,315,851.17 - 40,563,454.96
合计 271,723,090.59 -3,032,790.83 - 8,315,851.17 - 260,374,448.59
本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
√适用 □不适用
截至 2024 年 6 月 30 日，存货余额中借款费用资本化金额 699,774,303.34 元，借款费用的计算
标准和依据见附注五、23。
(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
存货用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注五、23 所有权或使用权受到限制的资
产。
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期应收款 2,878,130,589.88 2,822,863,466.33
合计 2,878,130,589.88 2,822,863,466.33
一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
128 / 240
2024 年半年度报告
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待抵扣/认证进项税、预缴增值税 4,438,908,170.46 3,840,494,055.58
预缴其他税费 575,866,113.17 568,078,505.00
合计 5,014,774,283.63 4,408,572,560.58
14、 债权投资
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4).本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
129 / 240
2024 年半年度报告
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
(4).本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额 折
现
项目 率
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
区
间
融资租
赁款
其
中：未
实现融
资收益
分期收
款销售
商品
分期收
款提供
劳务
PPP 项
目长期 39,767,101,823.61 276,166,964.00 39,490,934,859.61 39,357,930,523.39 256,115,656.08 39,101,814,867.31
应收款
减：一
年内到
期的长 2,900,022,380.54 21,891,790.66 2,878,130,589.88 2,846,945,676.73 24,082,210.41 2,822,863,466.32
期应收
款
合计 36,867,079,443.07 254,275,173.34 36,612,804,269.73 36,510,984,846.66 232,033,445.67 36,278,951,400.99 /
(2) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
130 / 240
2024 年半年度报告
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
类
比 提 账面 比 提 账面
别
金额 例 金额 比 价值 金额 例 金额 比 价值
(%) 例 (%) 例
(%) (%)
按
单
项
计
提
坏
账
准
备
其中：
按
组
合
计
提 36,867,079,443.07 254,275,173.34 0.69 36,612,804,269.73 36,510,984,846.66 232,033,445.67 0.64 36,278,951,400.99
坏
账
准
备
其中：
组 36,867,079,443.07 254,275,173.34 0.69 36,612,804,269.73 36,510,984,846.66 232,033,445.67 0.64 36,278,951,400.99
合
1：
未
到
回
款
期
的
长
期
应
收
款
合
36,867,079,443.07 254,275,173.34 0.69 36,612,804,269.73 36,510,984,846.66 232,033,445.67 0.64 36,278,951,400.99
计
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
131 / 240
2024 年半年度报告
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预 合计
信用损失(未发生 信用损失(已发生
期信用损失
信用减值) 信用减值)
2024年1月1日余 232,033,445.67
232,033,445.67
额
2024年1月1日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 22,241,727.67 22,241,727.67
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024年6月30日 254,275,173.34
254,275,173.34
余额
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 其他变 期末余额
计提
转回 核销 动
按组合计提 232,033,445.67 22,241,727.67 - - - 254,275,173.34
坏账准备
合计 232,033,445.67 22,241,727.67 - - - 254,275,173.34
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4) 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
132 / 240
2024 年半年度报告
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
(1).长期股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
减
值
准
期末 备
本期增减变动
余额 期
末
余
额
宣
期初
被投资单位 告
余额 其
发
他 其 计
放
减 综 他 提
权益法下确 现
少 合 权 减 其
追加投资 认的投资损 金
投 收 益 值 他
益 股
资 益 变 准
利
调 动 备
或
整
利
润
一、合营企业
小计
二、联营企业
安徽建工-中
航国际联营体 1,333,014.13 - - - - - - - 1,333,014.13 -
公司
亳州建工有限
52,949,595.82 - 1,625,028.47 - - - - - 54,574,624.29 -
公司
利辛县安建新
润建设投资有 184,795,347.48 - 9,640,473.82 - - - - - 194,435,821.30 -
限公司
陕西秦汉汽车
产业园发展有 39,991,747.24 - 1,668,562.34 - - - - - 41,660,309.58 -
限公司
133 / 240
2024 年半年度报告
怀宁安建发展
19,610,743.43 - -993,298.32 - - - - - 18,617,445.11 -
有限公司
安徽省宣泾高
速公路有限责 158,887,397.40 50,175,000.00 - - - - - - 209,062,397.40 -
任公司
安徽建工舒城
建设发展有限 36,377,460.86 - -2,309,260.39 - - - - - 34,068,200.47 -
公司
安徽建工皖北
建设投资有限 6,618,471.30 - -109,194.06 - - - - - 6,509,277.24 -
公司
中能建安建工
（定远）建设 22,111,690.12 - -3,406,169.65 - - - - - 18,705,520.47 -
发展有限公司
肥西县安建产
融第肆建设工
4,000,000.00 - - - - - - - 4,000,000.00 -
程管理有限公
司
甘肃公航旅永
积高速公路项
33,334,736.44 - - - - - - - 33,334,736.44 -
目管理有限公
司
甘肃公航旅漳
三高速公路项
29,874,760.00 - - - - - - - 29,874,760.00 -
目管理有限公
司
安徽建工集团
（濉溪）建设 804,769.55 - -371,451.22 - - - - - 433,318.33 -
发展有限公司
安徽建工集团
宿徐建设有限 2,294,377.88 - -58,686.59 - - - - - 2,235,691.29 -
公司
安徽建元城市
发展股权投资
2,177,885.71 - 2,085,847.65 - - - - - 4,263,733.36 -
基金合伙企业
（有限合伙）
安徽皖能建工
智慧城市发展 3,501,816.94 - -88,064.73 - - - - - 3,413,752.21 -
有限公司
安庆交投股权
投资基金合伙
89,017,156.04 - - 476,400.70 - - - - - 89,493,556.74 -
企业（有限合
伙）
苍溪县苍旺公
路建设工程管 33,097,318.10 - - 31,540.13 - - - - - 33,128,858.23 -
理有限公司
肥西县徽盐置
业发展有限公 64,500,000.00 - - - - - - - 64,500,000.00 -
司
134 / 240
2024 年半年度报告
合肥星阔置业
79,831,761.95 - - -991,913.73 - - - - - 78,839,848.22 -
有限公司
濉溪富鑫通达
股权投资合伙
195,568,554.88 - - 6.63 - - - - - 195,568,561.51 -
企业（有限公
司）
安徽省泾宣高
速公路有限责 - 28,518,000.00 - - - - - - - 28,518,000.00 -
任公司
合肥海众新能
源科技发展有 - 20,090,000.00 - - - - - - - 20,090,000.00 -
限公司
小计 1,060,678,605.27 98,783,000.00 7,199,821.05 - - - - - 1,166,661,426.32 -
合计 1,060,678,605.27 98,783,000.00 7,199,821.05 - - - - - 1,166,661,426.32 -
(2).长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
135 / 240
2024 年半年度报告
18、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动 指定为
以公允
本期
累计计 累计计 价值计
计入
本期计入 本期确 入其他 入其他 量且其
期初 其他 期末
项目 减少 其他综合 认的股 综合收 综合收 变动计
余额 追加投资 综合 其他 余额
投资 收益的利 利收入 益的利 益的损 入其他
收益
得 得 失 综合收
的损
益的原
失
因
上市权 40,000.00
益工具 40,000.00
投资
非上市
权益工 245,350,077.77 133,289,519.75 378,639,597.52
具投资
合计 245,390,077.77 133,289,519.75 378,679,597.52 /
(2).本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
期末其他权益工具投资账面价值较期初增长 54.32%，主要系本期新增对外投资所致。
136 / 240
2024 年半年度报告
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
永续债信托保障基金 18,000,000.00 10,000,000.00
合计 18,000,000.00 10,000,000.00
其他说明：
期末其他非流动金融资产账面价值较期初增加 80%，主要系永续债信托保障基金增加所致。
20、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 593,837,559.60 1,393,126.88 595,230,686.48
2.本期增加金额 18,861,339.46 - 18,861,339.46
（1）外购
（2）存货\固定资产\
18,861,339.46 - 18,861,339.46
在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 12,577,534.12 - 12,577,534.12
（1）处置 11,375,636.21 - 11,375,636.21
（2）其他转出 1,201,897.91 - 1,201,897.91
4.期末余额 600,121,364.94 1,393,126.88 601,514,491.82
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 129,081,737.42 421,669.63 129,503,407.05
2.本期增加金额 10,762,437.03 22,628.60 10,785,065.63
（1）计提或摊销 10,762,437.03 22,628.60 10,785,065.63
3.本期减少金额 111,008.65 111008.65
（1）处置
（2）其他转出 111,008.65 - 111,008.65
4.期末余额 139,733,165.80 444,298.23 140,177,464.03
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 460,388,199.14 948,828.65 461,337,027.79
2.期初账面价值 464,755,822.18 971,457.25 465,727,279.43
137 / 240
2024 年半年度报告
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
本期无改变计量模式的投资性房地产。
期末投资性房产无可变现净值低于成本的情形，故未计提投资性房地产减值准备。
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 4,741,933,012.31 4,840,835,619.90
固定资产清理
合计 4,741,933,012.31 4,840,835,619.90
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 实验仪器 其他设备 发电设备 输电配电线路 合计
一、账面原值：
1.期初余
额 4,147,228,598.41 1,946,916,314.46 171,984,222.38 193,807,840.48 352,981,221.15 319,001,574.25 4,313,655.79 7,136,233,426.92
2.本期增
加金额
16,334,707.14 49,922,485.47 6,314,352.71 12,428,560.34 24,187,672.55 34,080.85 - 109,221,859.06
（1）购
置 15,452,474.68 49,922,485.47 6,314,352.71 12,428,560.34 22,256,312.03 34,080.85 - 106,408,266.08
（2）在
建工程转入
882,232.46 - - - 1,931,360.52 - - 2,813,592.98
（3）企
业合并增加
3.本期减
少金额
18,576,306.57 23,772,695.02 11,702,472.44 1,863,729.94 12,530,833.05 - - 68,446,037.02
（1）处
置或报废
18,576,306.57 23,772,695.02 11,702,472.44 1,863,729.94 12,530,833.05 - - 68,446,037.02
4.期末余
额 4,144,986,998.98 1,973,066,104.91 166,596,102.65 204,372,670.88 364,638,060.65 319,035,655.10 4,313,655.79 7,177,009,248.96
138 / 240
2024 年半年度报告
二、累计折旧
1.期初余
额 788,118,090.99 903,992,021.48 117,046,306.14 120,250,011.50 211,590,746.12 149,859,745.33 1,287,574.64 2,292,144,496.20
2.本期增
加金额
60,464,694.58 86,940,408.66 7,233,560.57 12,251,949.21 17,920,008.74 6,178,668.97 141,597.68 191,130,888.41
（1）计
提 60,464,694.58 86,940,408.66 7,233,560.57 12,251,949.21 17,920,008.74 6,178,668.97 141,597.68 191,130,888.41
3.本期减
少金额
8,260,867.72 19,166,674.55 10,934,929.63 1,597,477.97 11,492,508.91 - - 51,452,458.78
（1）处
置或报废
8,260,867.72 19,166,674.55 10,934,929.63 1,597,477.97 11,492,508.91 - - 51,452,458.78
4.期末余
额 840,321,917.85 971,765,755.59 113,344,937.08 130,904,482.74 218,018,245.95 156,038,414.30 1,429,172.32 2,431,822,925.83
三、减值准备
1.期初余
额 - 3,253,310.82 - - - - - 3,253,310.82
2.本期增
加金额
（1）计
提
3.本期减
少金额
（1）处
置或报废
4.期末余
额 - 3,253,310.82 - - - - - 3,253,310.82
四、账面价值
1.期末账
面价值
3,304,665,081.13 998,047,038.50 53,251,165.57 73,468,188.14 146,619,814.70 162,997,240.80 2,884,483.47 4,741,933,012.31
2.期初账
面价值
3,359,110,507.42 1,039,670,982.16 54,937,916.24 73,557,828.98 141,390,475.03 169,141,828.92 3,026,081.15 4,840,835,619.90
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
139 / 240
2024 年半年度报告
(5). 固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 448,921,123.96 121,685,023.65
工程物资
合计 448,921,123.96 121,685,023.65
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
安徽建工桥梁钢结构
16,281,849.77 - 16,281,849.77 11,763,847.94 - 11,763,847.94
智能制造产业化基地
顺宁工业园 47,463,267.11 - 47,463,267.11 23,580,961.57 - 23,580,961.57
安徽建工中心机房改
1,967,380.21 - 1,967,380.21 1,967,380.21 - 1,967,380.21
扩建项目
蜀山产业园 186,261,926.28 - 186,261,926.28 28,724,827.66 - 28,724,827.66
安徽建工（禹会）绿
29,023,368.17 - 29,023,368.17 28,096,097.39 - 28,096,097.39
色建材产业园项目
安徽建工交通智造基
53,206,028.13 - 53,206,028.13
地项目工程
安徽建工（芜湖）绿
色新材料智能制造产 43,355,587.10 - 43,355,587.10
业园项目
嘉和工业绿色建筑产
29,464,193.27 - 29,464,193.27
业园
其他 41,897,523.92 - 41,897,523.92 27,551,908.88 - 27,551,908.88
合计 448,921,123.96 - 448,921,123.96 121,685,023.65 - 121,685,023.65
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
140 / 240
2024 年半年度报告
单位：万元 币种：人民币
利 本
本
息 其 期
期 工程
资 中： 利
本期转 其 累计
本 本期 息
期初 本期增加 入固定 他 期末 投入 工程
项目名称 预算数 化 利息 资 资金来源
余额 金额 资产金 减 余额 占预 进度
累 资本 本
额 少 算比
计 化金 化
金 例(%)
金 额 率
额
额 (%)
蜀山产业园
61,473.74 2,872.48 15,753.71 - - 30.30 30.00 - 自有资金
18,626.19
安徽建工桥梁钢
结构智能制造产 29,157.50 1,176.38 543.84 92.04 - 1,628.18 5.58 6.00 - 自有资金
业化基地
安徽建工交通智
14,662.83 6.73 5313.87 5,320.60 36.29 33.00 - 自有资金
造基地项目工程
建工路桥沥青
砼、水泥砼商混 10,847.51 21.77 1,109.27 - - 1,131.04 10.43 12.00 - 自有资金
站建设项目
安徽建工（禹
会）绿色建材产 6,088.12 2,809.61 92.73 - - 2,902.34 47.67 48.00 - 自有资金
业园项目
顺宁工业园 5,480.00 2,358.10 2,388.23 - - 4,746.33 86.61 85.00 - 自有资金
安徽建工（芜
湖）绿色新材料
10,390.00 50.91 4,284.65 - - 4,335.56 41.73 42.00 - 自有资金
智能制造产业园
项目
嘉和工业绿色建
7,000.00 516.68 2,711.10 281.36 - 2,946.42 42.09 47.00 - 自有资金
筑产业园
合计 145,099.70 9,812.66 32,197.40 373.40 - 41,636.66 - - - / /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4). 在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
141 / 240
2024 年半年度报告
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
(1). 油气资产情况
□适用 √不适用
(2). 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
25、 使用权资产
(1). 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 运输工具 机器设备及其他 合计
一、账面原值
1.期初
185,349,437.03 8,891,348.68 641,414.26 194,882,199.97
余额
2.本期
10,766,831.93 - - 10,766,831.93
增加金额
3.本期
14,499,048.20 159,129.65 - 14,658,177.85
减少金额
4.期末
181,617,220.76 8,732,219.03 641,414.26 190,990,854.05
余额
二、累计折旧
1.期初
61,192,898.77 7,748,782.38 641,414.26 69,583,095.41
余额
2.本期
6,525,061.63 156,891.00 - 6,681,952.63
增加金额
(1)计
提
3.本期
6,670,153.67 159,129.65 - 6,829,283.32
减少金额
(1)处
置
4.期末
61,047,806.73 7,746,543.73 641,414.26 69,435,764.72
余额
三、减值准备
1.期初
余额
142 / 240
2024 年半年度报告
2.本期
增加金额
(1)计
提
3.本期
减少金额
(1)处
置
4.期末
余额
四、账面价值
1.期末 120,569,414.03 985,675.30 - 121,555,089.33
账面价值
2.期初 124,156,538.26 1,142,566.30 - 125,299,104.56
账面价值
(2). 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计
一、账面原值
1.期初余
768,101,109.37 28,908,134.17 5,804,080.08 802,813,323.62
额
2.本期增
73,001,515.89 4,177,840.00 - 77,179,355.89
加金额
(1)购
73,001,515.89 4,177,840.00 - 77,179,355.89
置
(2)内
-
部研发
(3)企
-
业合并增加
3.本期减
少金额
(1)处
置
4.期末余
841,102,625.26 33,085,974.17 5,804,080.08 879,992,679.51
额
二、累计摊销
1.期初余
107,500,508.40 18,964,630.96 5,763,930.40 132,229,069.76
额
2.本期增
12,666,608.06 1,616,257.12 28,665.94 14,311,531.12
加金额
（1）
12,666,608.06 1,616,257.12 28,665.94 14,311,531.12
计提
143 / 240
2024 年半年度报告
3.本期减
少金额
(1)处
置
4.期末余
120,167,116.46 20,580,888.08 5,792,596.34 146,540,600.88
额
三、减值准备
1.期初余
额
2.本期增
加金额
（1）
计提
3.本期减
少金额
(1)处
置
4.期末余
额
四、账面价值
1.期末账
720,935,508.80 12,505,086.09 11,483.74 733,452,078.63
面价值
2.期初账
660,600,600.97 9,943,503.21 40,149.68 670,584,253.86
面价值
(2). 确认为无形资产的数据资源
□适用 √不适用
(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
(4). 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形
期初余额 企业合并 期末余额
成商誉的事项 处置
形成的
路桥检测 685,109.49 - - - - 685,109.49
合计 685,109.49 - - - - 685,109.49
144 / 240
2024 年半年度报告
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
□适用 √不适用
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 递延所得税
可抵扣暂时性差异 可抵扣暂时性差异
资产 资产
资产减值损失/ 8,441,974,588.00 1,672,178,737.51 8,335,514,720.41 1,646,713,218.09
信用减值损失
内部交易未实 707,258,689.75 178,053,049.90 834,502,697.44 209,862,049.27
现利润
145 / 240
2024 年半年度报告
可抵扣亏损 833,323,893.82 186,321,970.51 675,592,344.64 152,344,779.72
预提费用 291,622,156.74 67,096,130.17 298,546,939.56 67,530,471.16
递延收益 35,080,804.87 5,317,897.33 35,617,857.02 5,457,097.80
租赁负债 123,883,284.73 21,775,769.15 113,417,489.21 19,263,600.90
合计 10,433,143,417.91 2,130,743,554.57 10,293,192,048.28 2,101,171,216.94
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税
异 负债 异 负债
非同一控制企业合并 15,315,095.16 2,632,893.83 3,248,469.00 812,117.24
资产评估增值
企业改制长期资产评 12,383,703.76 3,095,925.94 12,422,110.16 3,105,527.54
估增值
设备、器具一次性税 91,603,238.71 13,778,178.73 91,226,309.67 13,683,946.47
前扣除
使用权资产 111,368,944.12 19,626,691.36 113,767,780.35 20,226,400.42
合计 230,670,981.75 39,133,689.86 220,664,669.18 37,827,991.67
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
递延所得税资 抵销后递延所得税 递延所得税资 抵销后递延所得税
项目 产和负债期末 资产或负债期末余 产和负债期初 资产或负债期初余
互抵金额 额 互抵金额 额
递延所得税资产 22,421,063.86 2,108,322,490.71 21,526,563.58 2,079,644,653.36
递延所得税负债 22,421,063.86 16,712,626.00 21,526,563.58 16,301,428.09
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
处于建设期
11,824,450,439.28 9,603,856,090.67
的 PPP 项目
146 / 240
2024 年半年度报告
预付长期资
453,387,331.59 249,972,106.87
产款
小计 12,277,837,770.87 9,853,828,197.54
减：减值准
21,733,618.39 23,152,921.54
备
合计 12,256,104,152.48 9,830,675,276.00
31、 所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末 期初
账面余额 账面价值 受 受限 账面余额 账面价值 受 受限情况
项目 限 情况 限
类 类
型 型
货币 法院
资金 冻结
资 法院冻结资
冻 冻
2,311,859,584.45 2,311,859,584.45 金、 2,123,388,474.71 2,123,388,474.71 金、各类保证
结 结
各类 金
保证
金
应收 质押
质 质 质押取得借
票据 256,869,000.00 244,025,550.00 取得 51,122,349.36 48,551,957.60
押 押 款
借款
应收 质押
质 质 质押取得借
账款 2,862,899,112.93 2,532,722,467.27 取得 3,847,198,609.26 3,502,450,087.37
押 押 款
借款
开发
成 抵押
抵 抵 抵押取得借
本、 5,667,706,884.81 5,667,706,884.81 取得 927,719,000.00 927,719,000.00
押 押 款
开发 借款
产品
固定 抵押
抵 抵 抵押取得借
资产 1,359,995,710.04 1,042,671,925.46 取得 1,439,012,798.67 1,058,361,767.69
押 押 款
借款
无形 抵押
抵 抵 抵押取得借
资产 95,060,014.82 90,409,099.79 取得 109,164,006.66 105,138,123.19
押 押 款
借款
PPP
项目
之应
收账
款、 质押
质 质 质押取得借
长期 54,386,672,806.69 53,923,962,481.20 取得 50,176,287,078.76 49,663,283,152.51
押 押 款
应收 借款
款、
一年
内到
期的
147 / 240
2024 年半年度报告
非流
动资
产、
其他
非流
动资
产
合计 66,941,063,113.74 65,813,357,992.98 — — 58,673,892,317.42 57,428,892,563.07 — —
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 4,156,114,602.60 1,682,494,766.94
抵押借款 332,181,231.75 -
保证借款 6,224,900,000.00 4,269,000,000.00
信用借款 5,958,364,268.59 6,980,549,302.31
应计利息 22,138,702.42 14,644,897.98
合计 16,693,698,805.36 12,946,688,967.23
短期借款分类的说明：
期末无已到期未偿还的短期借款
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 3,740,516,792.76 3,275,730,166.29
商业承兑汇票 1,134,164,160.33 537,111,689.51
合计 4,874,680,953.09 3,812,841,855.80
148 / 240
2024 年半年度报告
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付采购款 47,561,527,262.77 52,824,896,926.12
其他 1,158,148,385.39 794,542,613.24
合计 48,719,675,648.16 53,619,439,539.36
(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收租金款 1,656,181.72 5,197,427.26
合计 1,656,181.72 5,197,427.26
主要系本期客户结算所致
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预售房产款 7,164,161,531.27 7,117,163,345.14
已结算未完工款 5,386,540,281.09 3,791,160,551.05
施工劳务款、材料款及其他 1,383,581,292.47 1,015,370,927.69
合计 13,934,283,104.83 11,923,694,823.88
(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债
□适用 √不适用
149 / 240
2024 年半年度报告
(3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 420,689,313.35 1,784,437,746.00 1,911,411,996.73 293,715,062.62
二、离职后福利-设定提存计
13,981,537.28 174,473,734.09 176,123,170.74 12,332,100.63
划
三、辞退福利 - 1,144,454.84 1,144,454.84 -
合计 434,670,850.63 1,960,055,934.93 2,088,679,622.31 306,047,163.25
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴
397,090,739.75 1,498,322,242.06 1,626,099,090.62 269,313,891.19
和补贴
二、职工福利费 - 56,882,237.26 56,882,237.26 -
三、社会保险费 704,870.87 55,424,791.24 55,686,810.18 442,851.93
其中：医疗保险费 520,074.82 49,836,354.31 50,103,570.74 252,858.39
工伤保险费 13,868.73 5,462,999.71 5,449,551.05 27,317.39
生育保险费 170,927.32 125,437.22 133,688.39 162,676.15
四、住房公积金 7,678,231.15 143,379,260.70 142,635,258.92 8,422,232.93
五、工会经费和职工教
15,215,471.58 30,429,214.74 30,108,599.75 15,536,086.57
育经费
合计 420,689,313.35 1,784,437,746.00 1,911,411,996.73 293,715,062.62
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 686,244.46 87,554,176.35 87,574,067.70 666,353.11
2、失业保险费 106,352.91 8,954,417.45 9,021,690.89 39,079.47
3、企业年金缴费 13,188,939.91 77,965,140.29 79,527,412.15 11,626,668.05
合计 13,981,537.28 174,473,734.09 176,123,170.74 12,332,100.63
其他说明：
□适用 √不适用
150 / 240
2024 年半年度报告
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 366,529,617.67 738,153,714.05
增值税 366,736,925.92 285,974,384.00
个人所得税 7,754,589.62 26,529,945.75
城市维护建设税 25,390,658.93 22,634,768.91
教育费附加 17,924,869.64 20,442,599.64
土地增值税 5,267,966.42 48,727,322.04
土地使用税 3,436,634.94 4,169,679.06
房产税 10,149,238.18 9,131,688.07
水利基金 4,463,240.47 3,953,180.69
其他 27,533,702.00 6,432,785.38
合计 835,187,443.79 1,166,150,067.59
41、 其他应付款
(1).项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 240,669,681.29 77,430,646.19
其他应付款 9,909,777,629.07 9,236,539,783.89
合计 10,150,447,310.36 9,313,970,430.08
(2).应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 170,253,381.29 59,616,890.63
划分为权益工具的优先股\永
70,416,300.00 17,813,755.56
续债股利
优先股\永续债股利 70,416,300.00 17,813,755.56
优先股\永续债股利
合计 240,669,681.29 77,430,646.19
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保证金 4,015,164,758.61 4,138,273,202.25
工程保修金 89,838,592.07 111,899,626.20
151 / 240
2024 年半年度报告
安全风险金 318,885,769.47 387,837,375.40
往来款及其他 5,485,888,508.92 4,598,529,580.04
合计 9,909,777,629.07 9,236,539,783.89
(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 5,529,982,371.98 6,923,054,463.18
1 年内到期的应付债券 54,460,000.04 35,754,222.24
1 年内到期的长期应付款 63,367,002.67 45,997,272.00
1 年内到期的租赁负债 28,750,634.57 29,023,922.23
合计 5,676,560,009.26 7,033,829,879.65
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 7,861,786,340.78 7,507,876,622.97
合计 7,861,786,340.78 7,507,876,622.97
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 33,409,252,886.45 29,876,026,889.81
抵押借款 3,077,137,785.30 4,244,278,746.62
保证借款 2,644,252,894.42 3,224,685,000.00
信用借款 4,496,707,603.86 5,104,767,380.85
应计利息 65,466,024.38 60,548,530.08
小计 43,692,817,194.41 42,510,306,547.36
152 / 240
2024 年半年度报告
减：一年内到期的长期借款及 5,529,982,371.98 6,923,054,463.18
应计利息
合计 38,162,834,822.43 35,587,252,084.18
其他说明
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
22 安建 01 600,000,000.00 600,000,000.00
23 安徽建工 MTN001 600,000,000.00 600,000,000.00
23 安徽水利 PPN001 800,000,000.00 800,000,000.00
应付利息 54,460,000.04 35,754,222.24
小计 2,054,460,000.04 2,035,754,222.24
减：一年内到期的应付债券 54,460,000.04 35,754,222.24
合计 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
(2).应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
票
面 溢
债 本 是
利 折
债券 面值 发行 券 发行 期初 期 按面值计 本期 期末 否
率 价
名称 (元) 日期 期 金额 余额 发 提利息 偿还 余额 违
（ 摊
限 行 约
% 销
）
22 安建 600,000,000.0 621,450,000 11,700,000. 21,450,000. 611,700,000.0
100.00 2022/1/7 5 年
0 .00
-
00 00 0
否
01
23 安徽建 600,000,000.0 601,950,000 11,550,000. 613,500,000.0
100.00 2023/11/30 3 年
0 .00
-
00
-
0
否
工 MTN001
23 安徽水 800,000,000.0 812,354,222 16,905,777. 829,260,000.0
100.00 2023/8/21 3 年 - - 否
利 PPN001 0 .24 80 4
合计 / / 2,000,000,000 2,035,754,2 40,155,777. 21,450,000. 2,054,460,000
— — - —
.00 22.24 80 00 .04
(3).可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
153 / 240
2024 年半年度报告
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 130,527,534.52 136,343,826.59
减：未确认融资费用 14,772,047.44 15,308,779.30
小计 115,755,487.08 121,035,047.29
减：一年内到期的租赁负债 28,750,634.57 29,023,922.23
合计 87,004,852.51 92,011,125.06
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 141,362,826.04 140,590,905.84
小计 141,362,826.04 140,590,905.84
减：一年内到期的长期应付款项 63,367,002.67 45,997,272.00
合计 77,995,823.37 94,593,633.84
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付融资租赁款 155,526,938.27 158,331,835.07
减：未确认融资费用 14,164,112.23 17,740,929.23
合计 141,362,826.04 140,590,905.84
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
154 / 240
2024 年半年度报告
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
产品质量保证 286,334.79 190,533.94
待执行的亏损合同 15,210,878.12 49,843,280.41
更新改造支出 232,404,514.12 234,610,731.78
合计 247,901,727.03 284,644,546.13 /
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 95,636,454.35 - 3,947,939.84 91,688,514.51
合计 95,636,454.35 - 3,947,939.84 91,688,514.51 /
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 1,123,192,755.24 1,153,388,050.82
合计 1,123,192,755.24 1,153,388,050.82
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 1,716,533,938.00 - - - - - 1,716,533,938.00
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
公司于 2022 年 6 月 29 日发行安徽建工集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）永续债 10.00 亿元。债券初始投资期限为 2 年，以每两个计息年度为
1 个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基
础期限延长 1 个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基
准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。
初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。
155 / 240
2024 年半年度报告
公司于 2023 年 9 月 22 日发行渤海国际信托股份有限公司永续债 10.00 亿元，并以信托项下
的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向本公司进行可续期债权式投资。初始投资期限为 2 年，
初始投资期内适用初始投资收益率，初始投资收益率为固定利率，为 5.5%每年。初始投资投期内
利率不变。初始投资期限届满后，每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起，
每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跳
升 300 个基点，重置后的投资收益率以最高的 10.5%每年为限。
公司于 2023 年 3 月 30 日发行江苏省国际信托有限责任公司永续债 5.00 亿元，并以信托项
下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向本公司进行可续期债权式投资。初始投资期限为 2
年，初始投资期内适用初始投资收益率，初始投资收益率为固定利率，为 5%每年。初始投资投期
内利率不变。初始投资期限届满后，每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起，
每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跳
升 300 个基点，每个递延周期内最多跳升 2 次，累计跳升不超过 600 基点且重置后的投资收益率
以最高的 10%每年为限。
公司于 2024 年 6 月 11 日发行安徽建工集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）永续债 15.00 亿元。债券初始投资期限为 2 年，以每两个计息年度为
1 个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基
础期限延长 1 个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基
准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。
初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。
本公司发行的永续债没有明确到期期限，永续债赎回的真实选择权属于发行人，不存在交付
现金或其他金融资产给其他方的合同义务，除非发生强制付息事件，中期票据的每个付息日，公
司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，
且不受到任何递延支付利息次数的限制，因此计入其他权益工具。
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期减
期初 本期增加 期末
少
发行在外的金融 账
工具 数 数 数 面 数
账面价值 账面价值 账面价值
量 量 量 价 量
值
22 安建 Y1 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00
渤海信托2023
1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00
恒庐 1 号
江苏信托永续债 500,000,000.00 - 500,000,000.00
24 安建 Y1 - 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
合计 2,500,000,000.00 1,500,000,000.00 4,000,000,000.00
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
期末其他权益工具余额较期初增加 60%，主要系发行永续债影响所致。
其他说明：
□适用 √不适用
156 / 240
2024 年半年度报告
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股
1,618,726,886.51 - - 1,618,726,886.51
本溢价）
其他资本公积 31,938,199.17 - - 31,938,199.17
合计 1,650,665,085.68 - - 1,650,665,085.68
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减：
减：
前期
前期
计入
计入 税后
其他 减：
期初 其他 归属 期末
项目 本期所得税前 综合 所得 税后归属于母
余额 综合 于少 余额
发生额 收益 税费 公司
收益 数股
当期 用
当期 东
转入
转入
留存
损益
收益
一、不能
重分类进
损益的其
他综合收
益
其中：重
新计量设
定受益计
划变动额
权益法
下不能转
损益的其
他综合收
益
其他权
益工具投
资公允价
值变动
企业自
身信用风
险公允价
值变动
157 / 240
2024 年半年度报告
二、将重
分类进损
-235,104,488.65 5,884,308.66 5,884,308.66 -229,220,179.99
益的其他
综合收益
其中：权
益法下可
转损益的
其他综合
收益
外币财
务报表折 -235,104,488.65 5,884,308.66 5,884,308.66 -229,220,179.99
算差额
其他综合
-235,104,488.65 5,884,308.66 5,884,308.66 -229,220,179.99
收益合计
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 699,972,274.62 493,832,899.83 486,825,137.74 706,980,036.71
合计 699,972,274.62 493,832,899.83 486,825,137.74 706,980,036.71
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 685,423,561.73 685,423,561.73
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 685,423,561.73 685,423,561.73
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 5,450,159,398.41 4,612,965,516.21
调整期初未分配利润合计数（调增
- -1,030,437.59
+，调减－）
调整后期初未分配利润 5,450,159,398.41 4,611,935,078.62
加：本期归属于母公司所有者的净
612,947,751.87 1,553,468,710.50
利润
减：提取法定盈余公积 - 113,422,305.62
应付普通股股利 446,298,823.88 429,133,484.50
应付权益类工具利息 67,296,988.89 172,688,600.59
期末未分配利润 5,549,511,337.51 5,450,159,398.41
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
158 / 240
2024 年半年度报告
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营
32,448,202,929.23 29,133,617,875.81 36,266,966,870.92 32,945,400,073.33
业务
其他
1,013,062,050.69 66,126,304.76 1,205,586,654.16 200,450,341.66
业务
合计 33,461,264,979.92 29,199,744,180.57 37,472,553,525.08 33,145,850,414.99
(2).营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合同 XXX-分部 合计
分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
按行 32,448,202,929.23 29,133,617,875.81 32,448,202,929.23 29,133,617,875.81
业分
类
建筑 24,824,223,027.71
22,332,880,796.41 24,824,223,027.71 22,332,880,796.41
施工
房地 3,034,523,997.15
2,798,959,192.92 3,034,523,997.15 2,798,959,192.92
产
其他 4,589,455,904.37 4,001,777,886.48 4,589,455,904.37 4,001,777,886.48
按经 32,448,202,929.23 29,133,617,875.81 32,448,202,929.23 29,133,617,875.81
营地
区分
类
安徽
28,172,074,065.37 25,103,751,045.80 28,172,074,065.37 25,103,751,045.80
省内
安徽
4,115,893,270.72 3,885,388,401.97 4,115,893,270.72 3,885,388,401.97
省外
国外 160,235,593.14 144,478,428.04 160,235,593.14 144,478,428.04
按产 32,448,202,929.23 29,133,617,875.81 32,448,202,929.23 29,133,617,875.81
品分
类
房屋
建筑
11,152,984,210.03 10,113,235,634.50 11,152,984,210.03 10,113,235,634.50
及安
装
基础
设施 13,671,238,817.68 12,219,645,161.91 13,671,238,817.68 12,219,645,161.91
建设
159 / 240
2024 年半年度报告
与投
资
商品
房销 3,034,523,997.15 2,798,959,192.92 3,034,523,997.15 2,798,959,192.92
售
其他 4,589,455,904.37 4,001,777,886.48 4,589,455,904.37 4,001,777,886.48
其他说明
□适用 √不适用
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5).重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 27,508,843.88 24,738,588.78
教育费附加 21,941,605.02 17,967,682.74
土地增值税 41,222,997.35 27,416,309.42
土地使用税 16,015,933.78 9,138,181.24
房产税 14,645,440.12 14,475,373.33
印花税 25,343,874.48 17,322,279.30
水利基金及其他 28,268,920.52 28,987,201.06
合计 174,947,615.15 140,045,615.87
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬费 39,213,069.96 33,865,138.83
广告及销售代理费 68,467,414.33 68,956,799.44
办公费 964,346.78 1,244,561.24
差旅费 1,190,105.44 860,349.89
业务招待费 1,383,058.92 1,084,702.09
其他 23,785,370.50 15,251,701.20
合计 135,003,365.93 121,263,252.69
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
160 / 240
2024 年半年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬费 713,153,906.20 625,280,464.79
办公费 18,317,852.16 19,773,553.50
折旧费 41,002,225.05 44,810,385.32
差旅费 15,916,170.80 13,509,694.16
业务招待费 12,023,674.32 12,894,479.02
车辆费 13,380,141.16 12,540,593.33
房租及水电费 35,135,485.07 42,360,541.82
无形资产摊销 6,286,905.06 5,771,784.48
其他 177,280,063.91 161,664,880.02
合计 1,032,496,423.73 938,606,376.44
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
装备调试及检测费 141,553,987.29 121,304,007.61
人工费 79,130,225.86 61,145,899.52
材料费 424,471,298.00 321,123,500.95
折旧与摊销 4,605,181.57 2,823,676.46
燃料动力及其他 70,079,348.90 125,037,775.05
合计 719,840,041.62 631,434,859.59
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,078,214,864.61 1,077,588,195.37
减：利息收入 282,201,528.09 133,535,503.83
利息净支出 796,013,336.52 944,052,691.54
汇兑净损失 -1,161,410.48 -827,463.45
银行手续费 39,685,205.21 22,797,965.30
其他 135,890,908.76 94,832,123.55
合计 970,428,040.01 1,060,855,316.94
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
按性质分类 本期发生额 上期发生额
与递延收益相关的政府补助 3,947,939.84 3,947,939.84
直接计入当期损益的政府补助 861,912.83 9,641,265.76
其他 4,762,956.77 2,878,233.20
合计 9,572,809.44 16,467,438.80
其他说明：
2024 年半年度其他收益发生额较 2023 年半年度减少 41.87%，主要系政府补助减少所致
161 / 240
2024 年半年度报告
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 7,199,821.05 24,741,477.81
处置长期股权投资产生的投资收益 - -
理财产品收益 11,104,223.71 17,078,943.36
其他 179,044.76 -171,486,703.25
合计 18,483,089.52 -129,666,282.08
其他说明：
2024年半年度投资收益发生额较2023年半年度增长较多，主要系同期ABS投资损失影响所致。
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 -17,624,368.65 3,633,737.14
应收款项坏账损失（含应收账款、 -160,463,540.93 -35,329,427.38
长期应收款、一年内到期的非流动
资产）
其他应收款坏账损失 -25,256,976.38 -43,269,659.51
合计 -203,344,885.96 -74,965,349.75
其他说明：
2024 年半年度信用减值损失发生额较 2023 年半年度增长 171.25%，主要系应收款项坏账损失计
提增加所致。
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、合同资产减值损失 3,105,217.79 15,090,463.18
二、存货跌价损失及合同履约成
3,032,790.83 -73,687,302.33
本减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
162 / 240
2024 年半年度报告
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计 6,138,008.62 -58,596,839.15
其他说明：
2024 年半年度资产减值损失发生额较 2023 年半年度变动较多，主要系存货跌价损失转回所致。
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
处置未划分为持有待售的固 21,846,153.84 13,391,737.02
定资产、在建工程、生产性生
物资产及无形资产的处置利
得或损失
合计 21,846,153.84 13,391,737.02
其他说明：
√适用 □不适用
2024 年半年度资产处置收益发生额较 2023 年半年度增长较多，主要系本期处置资产影响所致。
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
与企业日常活动无
2,988,542.64 7,194,106.15 2,988,542.64
关的政府补助
非流动资产毁损报
368,587.39 1,733,928.03 368,587.39
废利得
罚款、补偿等其他
27,324,101.96 6,301,642.26 27,324,101.96
收入
合计 30,681,231.99 15,229,676.44 30,681,231.99
其他说明：
√适用 □不适用
2024 年半年度营业外收入发生额较 2023 年半年度增长 101.46%，主要系本期马鞍山房地产开发
项目土地补偿款所致。
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置损
742,865.86 44,749.31 742,865.86
失合计
163 / 240
2024 年半年度报告
其中：固定资产处
置损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
罚款、赔偿等其他 5,567,979.72 4,106,266.16 5,567,979.72
支出
合计 6,310,845.58 4,151,015.47 6,310,845.58
其他说明：
2024 年度营业外支出发生额较 2023 年半年度增长 52.03%，主要系本期罚款、赔偿等支出增加所
致。
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 275,435,970.05 356,994,481.06
递延所得税费用 -28,266,639.44 -43,886,007.76
合计 247,169,330.61 313,108,473.30
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
78、 现金流量表项目
(1). 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
租赁收入 62,876,471.70 11,417,415.09
政府补助 3,850,455.47 24,768,861.95
货币资金使用受限资金净额 - 219,987,685.81
往来款及其他净额 432,568,163.99 819,516,015.36
其他 32,087,058.73 9,854,335.65
164 / 240
2024 年半年度报告
合计 531,382,149.89 1,085,544,313.86
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用及研发费用 908,158,021.61 830,209,025.46
往来款及其他 971,041,425.05 1,104,028,775.18
销售费用 95,790,295.97 87,345,469.31
财务费用 175,576,113.97 117,630,088.85
营业外支出 5,567,979.72 4,106,266.16
货币资金使用受限资金净额 188,471,109.74 -
合计 2,344,604,946.06 2,143,319,624.96
(2). 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 73,429,966.42 68,002,283.96
合计 73,429,966.42 68,002,283.96
支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
购买理财产品 - 100,000,000.00
合计 - 100,000,000.00
(3). 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
租赁本金及利息 15,443,597.97 85,785,347.06
融资费用及其他 31,043,196.33 -
合计 46,486,794.30 85,785,347.06
筹资活动产生的各项负债变动情况
165 / 240
2024 年半年度报告
□适用 √不适用
(4). 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财
务影响
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 858,701,544.17 899,098,581.07
加：资产减值准备 -6,138,008.62 58,596,839.15
信用减值损失 203,344,885.96 74,965,349.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生
201,915,954.04 181,788,940.14
产性生物资产折旧
使用权资产摊销、无形资产摊销 20,993,483.75 22,259,891.52
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（收益以“－”号填 -21,846,153.84 -13,391,737.02
列）
固定资产报废损失（收益以“－”
374,278.47 -1,689,178.72
号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”
- -
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,003,623,487.71 1,017,508,447.96
投资损失（收益以“－”号填列） -18,483,089.52 129,666,282.08
递延所得税资产减少（增加以
-28,677,837.35 -44,267,186.75
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
411,197.91 381,178.99
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填
1,032,693,416.84 662,206,981.68
列）
经营性应收项目的减少（增加以
-7,471,171,312.03 -2,883,113,409.71
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
580,036,362.06 1,584,231,639.78
“－”号填列）
其他 -175,579,038.99 4,652,538.85
经营活动产生的现金流量净额 -3,819,800,829.44 1,692,895,158.77
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
166 / 240
2024 年半年度报告
现金的期末余额 11,878,916,305.98 15,840,416,086.43
减：现金的期初余额 13,902,060,196.12 12,730,673,639.64
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -2,023,143,890.14 3,109,742,446.79
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 11,878,916,305.98 13,902,060,196.12
其中：库存现金 9,457,988.02 13,360,563.14
可随时用于支付的银行存款 11,869,458,317.96 13,888,699,632.98
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 11,878,916,305.98 13,902,060,196.12
(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用 √不适用
(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 946,370.88 7.12680 6,744,595.99
欧元 54,971.85 7.66170 421,177.84
167 / 240
2024 年半年度报告
越南盾 4,295,900.00 0.00028 1,217.09
塞拉利昂利昂 615,300.00 0.00031 190.74
西非法郎 1,397,637.69 0.01162 16,240.55
阿尔及利亚第纳尔 105,396,277.90 0.05290 5,575,463.10
基普 2,761,800.00 0.00035 978.05
泰铢 3,586.30 0.20739 743.75
宽扎 29,153,574.03 0.00824 240,225.45
巴基斯坦卢比 66,965,423.05 0.02560 1,713,980.00
奈拉 4,887,126.34 0.00467 22,822.88
应收账款
其中：奈拉 44,775,188.44 0.00467 209,100.13
阿尔及利亚第纳尔 3,559,138,140.90 0.05290 188,278,407.65
巴基斯坦卢比 426,390,761.51 0.02560 10,913,275.92
美元 8,658,831.93 7.12680 61,709,763.41
其他应收款
其中：阿尔及利亚第纳尔 1,396,130,378.20 0.05290 73,855,297.01
宽扎 9,593,524.27 0.00824 79,050.64
巴基斯坦卢比 9,352,030.04 0.02560 239,360.92
奈拉 4,381,430,599.57 0.00467 20,461,280.90
应付账款
其中：阿尔及利亚第纳尔 745,988,284.12 0.05290 39,462,780.23
奈拉 1,048,193,047.32 0.00467 4,895,061.53
巴基斯坦卢比 825,425.00 0.02560 21,126.37
其他应付款
其中：奈拉 42,444,539.61 0.00467 198,216.00
阿尔及利亚第纳尔 10,059,491,371.73 0.05290 532,147,093.56
宽扎 8,314,359,065.53 0.00824 68,510,318.70
巴基斯坦卢比 3,319,944,313.77 0.02560 84,972,451.55
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
168 / 240
2024 年半年度报告
82、 租赁
(1) 作为承租人
□适用 √不适用
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
□适用 √不适用
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
83、 数据资源
□适用 √不适用
84、 其他
□适用 √不适用
八、研发支出
(1).按费用性质列示
□适用 √不适用
(2).符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
(3).重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
169 / 240
2024 年半年度报告
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
170 / 240
2024 年半年度报告
4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
1.本报告期内新增子公司
本期公司新增 11 家子公司，具体情况见本附注十“在其他主体中的权益”。
2.本报告期内减少子公司
无
6、 其他
□适用 √不适用
171 / 240
2024 年半年度报告
十、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
注册 持股比例(%) 取得
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
资本 直接 间接 方式
安徽贝斯特实业发展有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 100.00 设立
安徽建工海外劳务有限责任公 安徽省内 安徽省合肥市 租赁和商务服务业 100.00 同一控制下
司 企业合并
安徽建工寿州建设投资有限公 安徽省淮南市 安徽省淮南市 建筑业 100.00 同一控制下
司 企业合并
芜湖安建投资建设有限公司 安徽省南陵县 安徽省芜湖市 建筑业 100.00 同一控制下
企业合并
马鞍山安建建设投资有限公司 安徽省马鞍山 安徽省马鞍山 建筑业 52.00 48.00 同一控制下
市 市 企业合并
亳州安建工程建设有限公司 安徽省亳州市 安徽省亳州市 制造业 100.00 同一控制下
企业合并
安徽建工集团舒城投资建设有 安徽省六安市 安徽省六安市 租赁和商务服务业 50.00 50.00 同一控制下
限公司 企业合并
彬州安建红岩河水库管理有限 陕西省彬州市 陕西省咸阳市 水利、环境和公共设 51.00 设立
责任公司 施管理业
安徽建工集团淮北中湖矿山地 安徽省淮北市 安徽省淮北市 水利、环境和公共设 70.00 10.00 同一控制下
质环境治理有限公司 施管理业 企业合并
郎溪县省道建设管理有限公司 安徽省郎溪县 安徽省宣城市 建筑业 80.00 设立
安徽建工集团太和投资有限公 安徽省太和县 安徽省阜阳市 租赁和商务服务业 90.00 同一控制下
司 企业合并
宣城安建工程有限公司 安徽省宣城市 安徽省宣城市 建筑业 100.00 同一控制下
企业合并
宿州市安水建设项目管理有限 安徽省宿州市 安徽省宿州市 建筑业 70.00 设立
公司
安徽建工集团舒城投资有限公 安徽省舒城县 安徽省六安市 建筑业 80.00 同一控制下
司 企业合并
耒阳市城市环线建设开发有限 湖南省耒阳市 湖南省衡阳市 建筑业 70.00 设立
责任公司
桐城市安建公路工程有限公司 安徽省桐城市 安徽省安庆市 水利、环境和公共设 80.00 设立
施管理业
安徽建工集团太湖投资有限公 安徽省太湖县 安徽省安庆市 金融业 80.00 设立
司
南平市延平水美城市建设管理 福建省南平市 福建省南平市 水利、环境和公共设 70.00 设立
有限公司 施管理业
安徽建工集团淮北交通建设有 安徽省淮北市 安徽省淮北市 金融业 60.00 20.00 设立
限公司
蚌埠市城市防涝工程建设有限 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 建筑业 100.00 设立
公司
蒙城县安水建设项目管理有限 安徽省蒙城县 安徽省亳州市 科学研究和技术服务 98.69 设立
公司 业
安徽建工集团灵璧投资有限公 安徽省宿州市 安徽省宿州市 租赁和商务服务业 70.00 20.00 设立
司
172 / 240
2024 年半年度报告
泾县安建基础设施投资有限公 安徽省泾县 安徽省宣城市 租赁和商务服务业 100.00 设立
司
阜阳安建建设管理有限公司 安徽省阜阳市 安徽省阜阳市 租赁和商务服务业 90.00 设立
泾县安建交通投资有限公司 安徽省泾县 安徽省宣城市 租赁和商务服务业 85.00 15.00 设立
萧县安水建设投资有限公司 安徽省萧县 安徽省宿州市 租赁和商务服务业 89.99 设立
阜阳安水建设项目管理有限公 安徽省阜阳市 安徽省阜阳市 租赁和商务服务业 95.00 设立
司
六安市裕新建设管理有限公司 安徽省六安市 安徽省六安市 科学研究和技术服务 57.00 设立
业
富平县安水市政建设项目管理 陕西省渭南市 陕西省渭南市 建筑业 80.00 设立
有限公司
漳浦安建建设投资有限公司 福建省漳州市 福建省漳州市 租赁和商务服务业 63.00 27.00 设立
图们市吉皖建设管理有限公司 吉林省延边州 吉林省延边朝 水利、环境和公共设 66.00 10.00 设立
图们市 鲜族自治州 施管理业
蚌埠安水项目管理有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 租赁和商务服务业 80.00 设立
来安县安水投资管理有限公司 安徽省滁州市 安徽省滁州市 水利、环境和公共设 90.00 设立
施管理业
安徽建工集团绩溪基础设施投 安徽省宣城市 安徽省宣城市 水利、环境和公共设 90.00 设立
资有限公司 施管理业
嵊泗安建交通投资有限公司 浙江省嵊泗县 浙江省舟山市 租赁和商务服务业 79.00 1.00 设立
临泉安建交通投资管理有限公 安徽省临泉县 安徽省阜阳市 建筑业 60.00 20.00 设立
司
安徽建工集团怀宁投资有限公 安徽省怀宁县 安徽省安庆市 租赁和商务服务业 80.00 设立
司
安徽建工舒城金龙建设投资有 安徽省六安市 安徽省六安市 建筑业 51.00 非同一控制
限公司 下企业合并
安徽建工集团铜陵投资有限公 安徽省铜陵市 安徽省铜陵市 租赁和商务服务业 80.00 设立
司
安徽建工集团（云南）有限公 云南省 云南省昆明市 建筑业 100.00 设立
司
安徽建工集团太湖交通投资有 安徽省太湖县 安徽省安庆市 建筑业 72.00 设立
限公司
安徽建工集团固镇投资有限公 安徽省固镇县 安徽省蚌埠市 建筑业 80.00 设立
司
安徽建工集团固镇房地产开发 安徽省固镇县 安徽省蚌埠市 房地产业 100.00 设立
有限公司
安徽建工长江建设投资有限公 安徽省铜陵市 安徽省铜陵市 租赁和商务服务业 60.00 设立
司
安徽建工集团潜山投资有限公 安徽省潜山市 安徽省安庆市 租赁和商务服务业 50.00 30.00 设立
司
安徽建工集团濉溪房地产开发 安徽省濉溪县 安徽省淮北市 房地产业 100.00 设立
有限公司
安徽建工集团宿州投资有限公 安徽省宿州市 安徽省宿州市 建筑业 60.00 设立
司
安徽建工皖东建设投资有限公 安徽省滁州市 安徽省滁州市 建筑业 65.00 设立
司
安徽建工淮河建设投资有限公 安徽省淮南市 安徽省淮南市 建筑业 51.00 设立
司
173 / 240
2024 年半年度报告
安徽建工新安江建设投资有限 安徽省宣城市 安徽省宣城市 租赁和商务服务业 51.00 设立
公司
安徽建工王家坝建设投资有限 安徽省阜阳市 安徽省阜阳市 建筑业 51.00 设立
公司
安徽建工枞阳恒越建设投资有 安徽省铜陵市 安徽省铜陵市 租赁和商务服务业 51.00 44.00 设立
限公司
安徽建工萧龙建设投资有限公 安徽省宿州市 安徽省宿州市 建筑业 40.00 20.00 设立
司
安徽建工集团滁州房地产开发 安徽省滁州市 安徽省滁州市 房地产业 100.00 设立
有限公司
安徽建工集团岳西基础设施投 安徽省安庆市 安徽省安庆市 租赁和商务服务业 60.00 30.00 设立
资有限公司
安徽建工江东建设投资有限公 安徽省马鞍山 安徽省马鞍山 租赁和商务服务业 55.00 设立
司 市
安徽建工（尼日利亚）有限公 尼日利亚 尼日利亚阿布 建筑业 70.00 30.00 同一控制下
司 雷市 企业合并
安徽建工（老挝）有限责任公 老挝 老挝万象市 建筑业 100.00 同一控制下
司 企业合并
安徽建工（安哥拉）有限责任 安哥拉 安哥拉罗安达 建筑业 100.00 同一控制下
公司 省 企业合并
安徽建工马来西亚公司 马来西亚 马来西亚吉隆 建筑业 100.00 同一控制下
坡市 企业合并
AnhuiConstructionEnginerrin 肯尼亚 肯尼亚内罗毕 建筑业 99.90 同一控制下
g(Kenya)CompanyLimited 市 企业合并
安徽水利开发有限公司 国内 安徽省蚌埠市 建筑业 79.18 设立
安徽人防设备有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 制造业 100.00 非同一控制
下企业合并
安徽水利城市环境建设工程有 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 房地产业 100.00 同一控制下
限公司 企业合并
安徽水利和顺酒店管理有限公 安徽省内 安徽省蚌埠市 住宿和餐饮业 100.00 设立
司
合肥沃尔特置业发展有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 房地产业 100.00 同一控制下
企业合并
安徽水利环境治理工程有限公 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 水利、环境和公共设 100.00 设立
司 施管理业
六安和顺实业发展有限公司 安徽省六安市 安徽省六安市 建筑业 100.00 设立
安徽白莲崖水库开发有限责任 安徽省六安市 安徽省六安市 电力、热力、燃气及 100.00 设立
公司 水生产和供应业
安徽水利嘉和机电设备安装有 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 制造业 100.00 设立
限公司
安徽金寨流波水力发电有限公 安徽省六安市 安徽省六安市 电力、热力、燃气及 51.01 设立
司 水生产和供应业
贡山县恒远水电开发有限公司 云南贡山县 云南省怒江傈 电力、热力、燃气及 73.26 非同一控制
僳族自治州 水生产和供应业 下企业合并
安徽普达建设工程有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 100.00 设立
陕西安建投资建设有限公司 陕西省咸阳市 陕西省咸阳市 租赁和商务服务业 100.00 设立
安徽水利淮水工程建设有限公 安徽省南陵县 安徽省蚌埠市 建筑业 100.00 设立
司
174 / 240
2024 年半年度报告
安徽水利顺安起重设备安装有 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 租赁和商务服务业 100.00 设立
限公司
安徽水利新川工程建设有限公 安徽省马鞍山 安徽省芜湖市 建筑业 100.00 设立
司 市
安徽和达工程检测有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 科学研究和技术服务 100.00 设立
业
广西安建建设投资有限公司 吉林省长春市 吉林省长春市 建筑业 100.00 设立
安徽水利嘉和建筑工程有限公 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 建筑业 100.00 设立
司
安徽水利铜江建设工程有限公 安徽省芜湖市 安徽省铜陵市 建筑业 100.00 设立
司
安徽建工生态科技股份有限公 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 建筑业 100.00 设立
司
安徽建工集团新时代物业管理 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 租赁和商务服务业 100.00 设立
有限公司
安徽建工嘉和建筑工业有限公 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 制造业 44.77 55.23 设立
司
五河安建嘉园建设有限公司 安徽省五河县 安徽省蚌埠市 房地产业 100.00 设立
安徽水利固镇建筑工程有限公 安徽省固镇县 安徽省蚌埠市 建筑业 100.00 设立
司
安徽水利郎川工程建设有限公 安徽省郎溪县 安徽省宣城市 建筑业 51.00 设立
司
望江安建基础工程建设管理有 安徽省望江县 安徽省安庆市 建筑业 80.00 设立
限公司
上海安建沪淮工程技术有限公 上海市 上海市 科学研究和技术服务 100.00 设立
司 业
汉中安建开发建设有限公司 陕西省汉中市 陕西省汉中市 房地产业 60.00 设立
安徽水利皖河建设工程有限公 安徽省安庆市 安徽省安庆市 建筑业 100.00 设立
司
重庆安建建设工程有限公司 重庆市 重庆市 建筑业 100.00 设立
安徽建工五水建设工程有限公 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 建筑业 51.00 设立
司
安徽建工中泉建设工程有限公 安徽省阜阳市 安徽省阜阳市 建筑业 51.00 设立
司
六安水利建设有限责任公司 安徽省六安市 安徽省六安市 建筑业 51.00 非同一控制
下企业合并
六安市水电建筑工程有限公司 安徽省六安市 安徽省六安市 建筑业 100.00 非同一控制
下企业合并
安徽鑫水工程建设监理咨询有 安徽省六安市 安徽省六安市 科学研究和技术服务 100.00 非同一控制
限公司 业 下企业合并
六安市利水工程质量检测有限 安徽省六安市 安徽省六安市 科学研究和技术服务 100.00 非同一控制
公司 业 下企业合并
安徽建工和顺地产集团有限公 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 房地产业 100.00 设立
司
南陵和顺实业发展有限公司 安徽省南陵县 安徽省芜湖市 水利、环境和公共设 100.00 设立
施管理业
滁州和顺实业有限公司 安徽省滁州市 安徽省滁州市 建筑业 100.00 设立
马鞍山市和顺置业发展有限公 安徽省马鞍山 安徽省马鞍山 房地产业 100.00 设立
司 市
175 / 240
2024 年半年度报告
安徽水利（蚌埠）和顺地产有 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 房地产业 100.00 设立
限公司
安徽水利（庐江）和顺地产有 安徽省庐江县 安徽省合肥市 房地产业 100.00 设立
限公司
安徽水利（合肥）和顺地产有 安徽省合肥市 安徽省合肥市 房地产业 100.00 设立
限公司
安徽水利（临泉）和顺地产有 安徽省临泉县 安徽省阜阳市 房地产业 100.00 设立
限公司
涡阳县和顺房地产有限公司 安徽省内 安徽省亳州市 金融业 100.00 设立
泗县和顺房地产有限公司 安徽省宿州市 安徽省宿州市 房地产业 100.00 设立
安徽水利淮上和顺地产有限公 安徽省内 安徽省蚌埠市 房地产业 100.00 设立
司
商丘和顺地产有限公司 河南省商丘市 河南省商丘市 房地产业 100.00 设立
固镇和顺地产有限公司 安徽省固镇县 安徽省蚌埠市 房地产业 100.00 设立
安徽水利（铜陵）和顺地产有 安徽省铜陵市 安徽省铜陵市 房地产业 100.00 设立
限公司
安徽建工公路桥梁建设集团有 安徽省内 安徽省合肥市 建筑业 65.18 5.73 同一控制下
限公司 企业合并
安徽路桥建设发展有限公司 安徽省内 安徽省淮南市 建筑业 100.00 同一控制下
企业合并
安徽环通工程试验检测有限公 安徽省内 安徽省合肥市 科学研究和技术服务 100.00 同一控制下
司 业 企业合并
安徽安路空港建设工程有限公 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 100.00 同一控制下
司 企业合并
宣城安路工程有限公司 安徽省泾县 安徽省宣城市 建筑业 100.00 同一控制下
企业合并
长丰县安建建设工程有限公司 西藏拉萨市 安徽省合肥市 建筑业 100.00 同一控制下
企业合并
宁国新途建设工程有限公司 安徽省宁国市 安徽省宣城市 建筑业 90.00 同一控制下
企业合并
陕西徽路工程建设有限公司 陕西省渭南市 陕西省渭南市 交通运输、仓储和邮 60.00 设立
政业
宣城新通达公路工程有限公司 安徽省宣城市 安徽省宣城市 建筑业 90.00 设立
芜湖安路交通投资有限公司 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 金融业 80.00 设立
蒙城安路蓝海交通投资有限公 安徽省蒙城县 安徽省亳州市 租赁和商务服务业 55.80 设立
司
凤阳安建交通投资管理有限公 安徽省凤阳县 安徽省滁州市 建筑业 90.00 设立
司
安徽新途建材有限责任公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 制造业 100.00 设立
安徽安建路桥工程有限公司 安徽省怀远县 安徽省合肥市 建筑业 100.00 设立
安徽建工中仑智能制造有限公 安徽省长丰县 安徽省合肥市 制造业 100.00 设立
司
安徽建工钢构智能制造有限公 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 制造业 100.00 设立
司
安徽路桥皋城工程投资建设有 安徽省六安市 安徽省六安市 建筑业 100.00 设立
限责任公司
安徽蓬程建设工程有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 100.00 设立
安徽建工三山建设有限公司 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 建筑业 65.00 设立
176 / 240
2024 年半年度报告
安徽长城置业集团有限公司 安徽省内 安徽省合肥市 房地产业 32.33 67.67 同一控制下
企业合并
安徽建工地产有限公司 安徽省内 安徽省合肥市 房地产业 100.00 同一控制下
企业合并
安徽兴业房地产开发有限责任 安徽省内 安徽省合肥市 房地产业 100.00 同一控制下
公司 企业合并
合肥同兴置业发展有限公司 安徽省内 安徽省合肥市 房地产业 100.00 同一控制下
企业合并
全椒兴业房地产开发有限责任 安徽省内 安徽省滁州市 房地产业 100.00 同一控制下
公司 企业合并
天长市兴邺房地产开发有限责 安徽省内 安徽省滁州市 房地产业 100.00 同一控制下
任公司 企业合并
安徽建工地产阜阳有限公司 安徽省内 安徽省阜阳市 房地产业 100.00 同一控制下
企业合并
安徽建工地产宿松有限公司 安徽省宿松县 安徽省安庆市 房地产业 100.00 同一控制下
企业合并
安徽建工地产淮北有限公司 安徽省淮北市 安徽省淮北市 房地产业 100.00 同一控制下
企业合并
安徽建工地产瑶海有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 房地产业 100.00 同一控制下
企业合并
安建房地产开发（沛县）有限 江苏省沛县 江苏省徐州市 房地产业 100.00 设立
公司
安徽建工地产固镇有限公司 安徽省固镇县 安徽省蚌埠市 房地产业 100.00 设立
淮北安建房地产开发有限公司 安徽省淮北市 安徽省淮北市 房地产业 100.00 设立
安徽建工地产阜南有限公司 安徽省阜南县 安徽省阜阳市 房地产业 100.00 设立
定远安建房地产开发有限公司 安徽省滁州市 安徽省滁州市 房地产业 100.00 设立
安徽建工三建集团有限公司 国内 安徽省合肥市 建筑业 73.36 同一控制下
企业合并
安徽三建工程科技有限公司 安徽省内 安徽省合肥市 制造业 100.00 同一控制下
企业合并
安徽广建架业有限责任公司 安徽省内 安徽省合肥市 租赁和商务服务业 100.00 同一控制下
企业合并
安徽三建润鑫铝塑门窗有限公 安徽省内 安徽省合肥市 制造业 100.00 同一控制下
司 企业合并
安徽新鑫工程试验检测有限公 安徽省内 安徽省合肥市 科学研究和技术服务 100.00 同一控制下
司 业 企业合并
安徽擎工建材有限公司 安徽省内 安徽省合肥市 批发和零售业 100.00 同一控制下
企业合并
安徽建工建筑工业有限公司 安徽省内 安徽省合肥市 建筑业 100.00 同一控制下
企业合并
蚌埠安建工程有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 建筑业 100.00 设立
安徽建工北城工业有限公司 安徽省内 安徽省合肥市 制造业 100.00 设立
安徽三建汉城工程有限公司 安徽省固镇县 安徽省蚌埠市 建筑业 100.00 设立
安徽三建皖西工程有限公司 安徽省六安市 安徽省六安市 建筑业 100.00 设立
安徽三建至诚工程有限公司 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 房地产业 100.00 设立
安徽三建寿州建筑工程有限公 安徽省寿县 安徽省淮南市 建筑业 100.00 设立
司
安徽三建胜泰工程有限公司 安徽省滁州市 安徽省滁州市 建筑业 100.00 设立
安徽三建庐西工程有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 100.00 设立
177 / 240
2024 年半年度报告
安徽三建建庐工程有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 100.00 设立
安徽建工建设投资集团有限公 安徽省内 安徽省合肥市 建筑业 70.16 同一控制下
司 企业合并
安徽省新源交通建设投资有限 安徽省内 安徽省合肥市 建筑业 100.00 同一控制下
公司 企业合并
安徽省路桥试验检测有限公司 安徽省内 安徽省合肥市 科学研究和技术服务 100.00 同一控制下
业 企业合并
安徽省城乡设计发展研究总院 安徽省内 安徽省合肥市 科学研究和技术服务 100.00 同一控制下
有限公司 业 企业合并
安徽省新阳交通建设投资有限 安徽省内 安徽省合肥市 租赁和商务服务业 100.00 同一控制下
责任公司 企业合并
西藏新瑞交通建设有限公司 西藏 西藏自治区拉 建筑业 100.00 同一控制下
萨市 企业合并
望江安建安九公路建设有限公 安徽省望江县 安徽省安庆市 建筑业 90.00 设立
司
望江安建交通建设管理有限公 安徽省望江县 安徽省安庆市 建筑业 80.00 设立
司
安徽建工交通建设有限公司 安徽省怀远县 安徽省合肥市 建筑业 100.00 设立
安徽建工舒城交通建设投资有 安徽省六安市 安徽省六安市 建筑业 51.00 设立
限公司
安徽建工谯城建设投资有限公 安徽省亳州市 安徽省亳州市 建筑业 51.00 设立
司
安徽建工繁昌建设有限公司 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 建筑业 51.00 设立
安徽建工无为建设投资有限公 安徽省无为市 安徽省芜湖市 租赁和商务服务业 51.00 设立
司
安徽省建筑科学研究设计院 安徽省内 安徽省合肥市 建筑业 100.00 同一控制下
企业合并
安徽省特种建筑技术承包有限 安徽省内 安徽省合肥市 建筑业 100.00 同一控制下
公司 企业合并
安徽省建科建设监理有限公司 安徽省内 安徽省合肥市 科学研究和技术服务 100.00 同一控制下
业 企业合并
安徽建工检测科技集团有限公 安徽省内 安徽省合肥市 科学研究和技术服务 100.00 同一控制下
司 业 企业合并
安徽建科施工图审查有限公司 安徽省内 安徽省合肥市 科学研究和技术服务 100.00 同一控制下
业 企业合并
安徽建筑杂志社 安徽省内 安徽省合肥市 文化、体育和娱乐业 100.00 同一控制下
企业合并
安徽建工建材科技集团有限公 安徽省内 安徽省合肥市 制造业 55.20 同一控制下
司 企业合并
安徽瑞特新型材料有限公司 安徽省内 安徽省合肥市 制造业 100.00 同一控制下
企业合并
安徽建工合肥建材有限公司 安徽省内 安徽省合肥市 批发和零售业 100.00 同一控制下
企业合并
安徽建工集团蚌埠建材有限公 安徽省内 安徽省蚌埠市 制造业 100.00 同一控制下
司 企业合并
安建建材科技（宁波）有限公 浙江省宁波市 浙江省宁波市 科学研究和技术服务 100.00 设立
司 业
安徽建工交通航务集团有限公 安徽省内 安徽省合肥市 建筑业 60.75 同一控制下
司 企业合并
178 / 240
2024 年半年度报告
蒙城交航建设投资管理有限公 安徽省蒙城县 安徽省亳州市 建筑业 90.59 设立
司
利辛县安建交通建设管理有限 安徽省利辛县 安徽省亳州市 租赁和商务服务业 90.00 设立
公司
亳州交航市政建设管理有限公 安徽省亳州市 安徽省亳州市 建筑业 51.00 设立
司
安徽安建品创检测技术有限公 安徽省内 安徽省合肥市 科学研究和技术服务 100.00 设立
司 业
安徽建工全椒建设投资有限公 安徽省滁州市 安徽省滁州市 建筑业 51.00 设立
司
安徽建工路港建设集团有限公 国内 安徽省合肥市 交通运输、仓储和邮 53.66 5.31 同一控制下
司 政业 企业合并
安徽省港新建设工程有限公司 安徽省内 安徽省合肥市 建筑业 100.00 同一控制下
企业合并
安徽路港通工程试验检测有限 安徽省内 安徽省合肥市 科学研究和技术服务 100.00 同一控制下
公司 业 企业合并
安徽安建路港交通建设有限公 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 建筑业 100.00 设立
司
安徽建工集团建筑机械智能制 安徽省内 安徽省合肥市 制造业 100.00 同一控制下
造有限公司 企业合并
安徽建工集团设备租赁服务有 安徽省内 安徽省合肥市 租赁和商务服务业 100.00 同一控制下
限公司 企业合并
安徽天筑建筑机械检测服务有 安徽省内 安徽省合肥市 科学研究和技术服务 100.00 同一控制下
限公司 业 企业合并
安徽建工建设安装集团有限公 安徽省内 安徽省合肥市 建筑业 100.00 同一控制下
司 企业合并
蚌埠安建经开设备安装有限公 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 建筑业 100.00 设立
司
安徽建工国际贸易（海南）有 海南省海口市 海南省海口市 批发和零售业 100.00 新设
限公司
安徽建工集团宿徐投资有限公 安徽省宿州市 安徽省宿州市 租赁和商务服务业 93.00 新设
司
安徽建工集团宿州高速公路有 安徽省宿州市 安徽省宿州市 建筑业 75.00 25.00 新设
限公司
安徽建工集团淮北高速公路有 安徽省淮北市 安徽省淮北市 交通运输、仓储和邮 70.00 30.00 新设
限公司 政业
安徽建工集团岳西建设投资有 安徽省安庆市 安徽省安庆市 建筑业 90.00 新设
限公司
天长和顺地产有限公司 安徽省天长市 安徽省滁州市 房地产业 100.00 新设
安徽水开庐西建设工程有限公 安徽省太和县 安徽省阜阳市 建筑业 100.00 新设
司
安徽水利新安建设有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 水利、环境和公共设 100.00 新设
施管理业
安徽建工集团霍邱基础设施投 安徽省六安市 安徽省六安市 金融业 60.00 30.00 新设
资有限公司
安徽建工交通智造有限责任公 安徽省六安市 安徽省六安市 制造业 100.00 新设
司
安徽建工集团宜秀投资有限公 安徽省安庆市 安徽省安庆市 金融业 60.00 20.00 新设
司
179 / 240
2024 年半年度报告
安徽三建萧城工程有限公司 安徽省宿州市 安徽省宿州市 建筑业 100.00 新设
安徽安建高新建设有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 100.00 新设
安徽三建庐州工程有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 100.00 新设
安徽建工三建城北建设投资有 江苏省徐州市 江苏省徐州市 建筑业 100.00 新设
限公司
安徽三建合瀚工程有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 100.00 新设
安徽省高速路桥建设工程有限 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 建筑业 100.00 新设
公司
芜湖安路建设有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 100.00 新设
山东安建煜霞建设工程有限公 山东省烟台市 山东省烟台市 建筑业 100.00 新设
司
安徽建工集团桐城投资有限公 安徽省安庆市 安徽省安庆市 金融业 70.00 新设
司
淮南安建路桥工程有限公司 安徽省淮南市 安徽省淮南市 建筑业 100.00 新设
青阳安建路桥工程有限公司 安徽省淮南市 安徽省淮南市 建筑业 100.00 新设
安徽安建空港建设工程有限公 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 建筑业 100.00 新设
司
霍邱县安建路桥工程有限公司 安徽省六安市 安徽省六安市 建筑业 100.00 新设
安徽瑶路建设工程有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 100.00 新设
安徽建工集团黟县投资有限公 安徽省黄山市 安徽省黄山市 金融业 50.00 30.00 新设
司
山东安建生态科技有限公司 山东省烟台市 山东省烟台市 科学研究和技术服务 80.00 新设
业
肥西县安建产融第叁建设工程 安徽省合肥市 安徽省合肥市 科学研究和技术服务 90.00 新设
管理有限公司 业
安徽建工集团灵璧城市建设有 安徽省宿州市 安徽省宿州市 水利、环境和公共设 90.00 新设
限公司 施管理业
安徽建工生态环境科技有限公 安徽省合肥市 安徽省合肥市 水利、环境和公共设 100.00 新设
司 施管理业
安徽安建合巢建设有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 水利、环境和公共设 100.00 新设
施管理业
安徽交航绿湾建设有限公司 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 建筑业 100.00 新设
安徽交航第一工程有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 100.00 新设
安徽建工淮海建设投资有限公 安徽省宿州市 安徽省宿州市 建筑业 60.00 新设
司
安徽建工长江建投建筑工业有 安徽省铜陵市 安徽省铜陵市 制造业 100.00 新设
限公司
安徽建工长江建投建材科技有 安徽省铜陵市 安徽省铜陵市 科学研究和技术服务 100.00 新设
限公司 业
安徽建工长丰建设工程有限公 安徽省长丰县 安徽省合肥市 建筑业 70.00 新设
司
安徽建工集团贺州交通投资有 广西壮族自治 广西壮族自治 建筑业 42.00 27.99 新设
限公司 区贺州市 区贺州市
安徽路港瑞江建设工程有限责 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 建筑业 100.00 新设
任公司
安徽建工港通新材料科技有限 安徽省合肥市 安徽省合肥市 批发和零售业 100.00 新设
公司
安徽路港颍洲建设工程有限公 安徽省阜阳市 安徽省阜阳市 建筑业 100.00 新设
司
180 / 240
2024 年半年度报告
安徽建工新材料科技有限公司 安徽省内 安徽省蚌埠市 科学研究和技术服务 100.00 新设
业
淅川县安建市政设施管理有限 河南省南阳市 河南省南阳市 水利、环境和公共设 90.00 新设
公司 施管理业
安徽建工皖江建设投资有限公 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 建筑业 51.00 新设
司
安徽建工皖新建设投资有限公 安徽省合肥市 安徽省合肥市 水利、环境和公共设 51.00 新设
司 施管理业
安徽建工集团合肥建设投资有 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 51.00 新设
限公司
安徽建工州来建设投资有限公 安徽省淮南市 安徽省淮南市 建筑业 51.00 新设
司
湖南安建建设开发有限公司 湖南省耒阳市 湖南省衡阳市 建筑业 100.00 新设
安徽建工禹投建设工程有限公 蚌埠市禹会区 安徽省蚌埠市 建筑业 51.00 新设
司
安徽建工六安建设有限公司 安徽省六安市 安徽省六安市 建筑业 55.00 新设
安徽安建虹城工程有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 建筑业 100.00 新设
安徽建工灵璧建设投资有限公 安徽省宿州市 安徽省宿州市 水利、环境和公共设 51.00 新设
司 施管理业
安徽建工来安建设投资有限公 安徽省滁州市 安徽省滁州市 建筑业 51.00 新设
司
安徽建工徽航建设发展有限公 安徽省黄山市 安徽省黄山市 建筑业 51.00 新设
司
安徽建工安桐建设工程有限公 安徽省安庆市 安徽省安庆市 建筑业 51.00 新设
司
安徽建工涡河建设投资有限公 安徽省亳州市 安徽省亳州市 建筑业 50.00 非同一控制
司 下企业合并
安徽建工农投建设发展有限公 安徽省亳州市 安徽省亳州市 建筑业 50.00 新设
司
安徽建工桃花源建设工程有限 安徽省黄山市 安徽省黄山市 建筑业 50.00 新设
公司
肥西县和粤置业发展有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 房地产业 34.00 新设
肥西和顺地产有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 房地产业 34.00 新设
安徽建工集团泾县高速公路有 安徽省宣城市 安徽省宣城市 建筑业 60.00 40.00 新设
限公司
安徽建工天长城控建设有限公 安徽省滁州市 安徽省滁州市 建筑业 新设
司
安徽建工集团泾县长三角一体 安徽省宣城市 安徽省宣城市 专业技术服务业 66.00 29.00 新设
化基础设施有限公司
安徽建工融城建设投资有限公 安徽省阜阳市 安徽省阜阳市 商务服务业 51.00 新设
司
安徽建工（舒城）乡村建设发 安徽省六安市 安徽省六安市 建筑装饰、装修和其 10.00 42.10 新设
展有限公司 他建筑业
安徽建工皖江新材料科技有限 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 批发和零售业 51.00 新设
公司
安徽建工集团电子商务有限公 安徽省合肥市 安徽省合肥市 批发和零售业 100.00 新设
司
安徽建工（芜湖）建设投资有 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 房地产业 100.00 新设
限公司
181 / 240
2024 年半年度报告
安徽建工集团（宣城）建设发 安徽省宣城市 安徽省宣城市 房地产业 75.00 新设
展有限公司
安徽省建筑工程质量第二监督 安徽省合肥市 安徽省合肥市 科学研究和技术服务 100.00 新设
检测站有限公司 业
安徽建工集团青阳工程咨询有 安徽省池州市 安徽省池州市 科学研究和技术服务 51.00 新设
限公司 业
安徽建工（池州）建设投资有 安徽省池州市 安徽省池州市 建筑业 100.00 新设
限公司
山南安建建设发展有限公司 西藏自治区山 西藏自治区山 建筑业 100.00 新设
南市 南市
安建（凤台）建设投资有限公 安徽省淮南市 安徽省淮南市 金融业 100.00 新设
司
怀远安建交通建设有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 建筑业 100.00 新设
通许县安路建设发展有限公司 河南省开封市 河南省开封市 建筑业 95.00 新设
博白博安建设投资有限公司 广西壮族自治 广西壮族自治 金融业 90.00 新设
区玉林市 区玉林市
安徽建工集团淮北交通投资有 安徽省淮北市 安徽省淮北市 房地产业 新设
限公司
安徽建工集团祁门建设投资有 安徽省黄山市 安徽省黄山市 建筑业 51.00 新设
限公司
安徽建工（淮北）建设投资有 安徽省淮北市 安徽省淮北市 金融业 60.00 新设
限公司
安徽建工集团宿松建设投资有 安徽省宿松县 安徽省宿松县 建筑业 46.00 新设
限公司
安徽建工（宣城）建设投资有 安徽省宣城市 安徽省宣城市 建筑业 100.00 新设
限公司
安徽水利安建建设工程有限公 安徽省安庆市 安徽省安庆市 水利、环境和公共设 100.00 新设
司 施管理业
安徽建工珠城项目管理有限公 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 科学研究和技术服务 100.00 新设
司 业
安徽建工濡兴城乡建设工程有 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 建筑业 51.00 新设
限公司
安徽建工兹元建设工程有限公 安徽省安庆市 安徽省安庆市 水利、环境和公共设 51.00 新设
司 施管理业
安徽建工江南水利开发建设有 安徽省宣城市 安徽省宣城市 水利、环境和公共设 50.00 新设
限公司 施管理业
安徽建工集团新时代酒店管理 安徽省合肥市 安徽省合肥市 住宿和餐饮业 100.00 新设
有限公司
安徽建工六安新能源投资建设 安徽省六安市 安徽省六安市 电力、热力、燃气及 100.00 新设
有限公司 水生产和供应业
安徽庐东新能源有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 电力、热力、燃气及 100.00 新设
水生产和供应业
安徽建工（阜阳）建设投资有 安徽省阜阳市 安徽省阜阳市 建筑业 100.00 新设
限公司
通许县安建市政设施管理有限 河南省开封市 河南省开封市 公共设施管理业 100.00 新设
公司
安徽建工（石台）建设投资有 安徽省池州市 安徽省池州市 建筑业 51.00 新设
限公司
182 / 240
2024 年半年度报告
安徽建工嘉航建设工程有限公 安徽省滁州市 安徽省滁州市 建筑业 51.00 新设
司
安徽建工集团（歙县）建设投 安徽省黄山市 安徽省黄山市 建筑业 40.00 新设
资有限公司
安徽长城产业园发展有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 100.00 新设
长丰县长城置业有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 房地产业 100.00 新设
建工长城置业（合肥市瑶海 安徽省合肥市 安徽省合肥市 房地产业 100.00 新设
区）有限公司
安徽长城高新产业投资有限公 安徽省合肥市 安徽省合肥市 房地产业 100.00 新设
司
合肥和城置业发展有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 房地产业 55.00 新设
安徽建工（亳州）建设投资有 安徽省亳州市 安徽省亳州市 金融业 100.00 新设
限公司
龙南市安建基础设施开发有限 江西省赣州市 江西省赣州市 建筑业 100.00 新设
公司
蚌埠安建路桥工程有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 建筑业 100.00 新设
芜湖安建公路工程有限公司 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 建筑业 100.00 新设
池州安建路桥工程有限公司 安徽省池州市 安徽省池州市 建筑业 100.00 新设
安徽安路合巢建设工程有限公 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 100.00 新设
司
安徽建工（马鞍山）建设投资 安徽省马鞍山 安徽省马鞍山 金融业 80.00 新设
有限公司 市 市
重庆安路建设工程有限公司 重庆市重庆市 重庆市重庆市 建筑业 51.00 新设
安徽建工智能钢构制造集团有 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 21.21 78.79 新设
限公司
安徽建工建筑工业化智能建造 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 20.32 79.68 新设
集团有限公司
安徽建工智能装备制造有限公 安徽省合肥市 安徽省合肥市 制造业 100.00 新设
司
安徽建工（六安）建设投资有 安徽省六安市 安徽省六安市 科学研究和技术服务 100.00 新设
限公司 业
安徽建工（黄山）建设投资有 安徽省黄山市 安徽省黄山市 建筑业 100.00 新设
限公司
安徽三建蜀弘工程有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 100.00 新设
陕西安建秦岭建设工程有限公 陕西省西安市 陕西省西安市 建筑业 100.00 新设
司
安徽建工（弋江）建设投资有 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 建筑业 10.00 41.00 新设
限公司
安徽三建轻扬建筑有限公司 安徽省淮北市 安徽省淮北市 建筑装饰、装修和其 100.00 新设
他建筑业
重庆皖建建设有限公司 重庆市 重庆市 建筑业 51.00 41.00 新设
安徽建工集团投资运营管理有 安徽省合肥市 安徽省合肥市 租赁和商务服务业 100.00 新设
限公司
安徽建工龙山建设投资有限公 安徽省安庆市 安徽省安庆市 金融业 51.00 新设
司
陕西安建西北建设发展有限公 陕西省咸阳市 陕西省咸阳市 建筑业 79.18 新设
司
安徽建工集团装饰工程有限公 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 73.36 新设
司
183 / 240
2024 年半年度报告
安徽路港建设投资有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市 建筑业 57.38 新设
安徽江湾工程有限公司 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 建筑业 40.08 非同一控制
下企业合并
安徽建工皖岳建设投资有限公 安徽省安庆市 安徽省安庆市 建筑业 50.00 非同一控制
司 下企业合并
陕西安建凤城建设工程有限公 陕西省西咸新 陕西省西咸新 建筑业 100.00 非同一控制
司 区 区 下企业合并
山东经安建设投资有限公司 山东省聊城市 山东省聊城市 建筑业 55.00 非同一控制
下企业合并
安建（郑州）交通工程有限公 河南省郑州市 河南省郑州市 建筑业 100 新设
司
淮北安建产业投资有限公司 淮北市濉溪县 淮北市杜集区 建筑业 80 新设
安徽建工智能电梯工程有限公 合肥市包河区 合肥市包河区 建筑业 100 新设
司
安徽长城产业投资有限公司 合肥市包河区 合肥市包河区 房地产业 100 新设
安徽建工集团智能绿色制造有 合肥市长丰县 合肥市长丰县 房地产业 100 新设
限公司
安徽建工（六安）建材科技有 六安市裕安区 六安市裕安区 批发和零售业 100 新设
限公司
合肥市庐阳区安建项目管理有 合肥市庐阳区 合肥市庐阳区 建筑业 90 新设
限公司
安徽建工和州建设投资有限公 马鞍山市和县 马鞍山市和县 建筑业 51 新设
司
安徽建工集团投资发展有限公 合肥市经开区 合肥市经开区 建筑业 100 新设
司
深圳徽建投资发展有限公司 深圳市罗湖区 深圳市罗湖区 建筑业 100 新设
安徽建工(淮南)建设投资有限 淮南市 淮南市经开区 建筑业 51 新设
公司
(2).重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
少数股东持股 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权益
子公司名称
比例（%） 股东的损益 宣告分派的股利 余额
建工建投 29.84 33,768,864.97 69,800,000.00 1,168,267,877.51
建工路桥 48.42 44,205,661.14 99,186,829.17 1,670,391,067.37
建工三建 26.64 3,044,550.10 - 433,152,455.05
安徽水利有限 20.82 55,714,259.11 94,000,000.00 1,642,675,648.20
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
184 / 240
2024 年半年度报告
子
期末余额 期初余额
公
司
非流动资 非流动负 非流动资 非流动负
名 流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 流动资产 资产合计 流动负债 负债合计
产 债 产 债
称
建
工
建
投
1,298,014.82 266,584.61 1,564,599.43 1,055,443.99 132,709.13 1,188,153.12 1,278,917.66 232,198.24 1,511,115.90 1,025,988.26 111,775.08 1,137,763.34
建
工
路
桥
1,543,931.35 592,557.27 2,136,488.62 1,403,519.48 303,891.47 1,707,410.95 1,698,791.28 576,021.20 2,274,812.48 1,555,121.44 293,036.31 1,848,157.75
建
工
三
建
2,056,046.06 215,242.03 2,271,288.09 2,044,110.37 76,561.45 2,120,671.82 2,101,631.17 220,645.56 2,322,276.73 2,105,922.31 66,811.64 2,172,733.95
安
徽
水
利
有 2,777,442.53 748,119.48 3,525,562.01 2,130,009.03 367,786.62 2,497,795.65 2,824,066.68 726,774.30 3,550,840.98 2,205,691.04 333,067.66 2,538,758.70
限
本期发生额 上期发生额
子公司名
综合收 经营活动 综合收 经营活动现
称 营业收入 净利润 营业收入 净利润
益总额 现金流量 益总额 金流量
建工建投 375,512.93 9,087.03 9,087.03 -
429,465.21 9,069.80 9,069.80 -61,206.42
126,083.51
建工路桥 420,118.25 12,086.66 12,086.66 -54,053.48 446,226.66 14,091.87 14,091.87 -42,686.49
建工三建 507,112.86 1,107.91 1,107.91 -29,860.60 675,242.96 4,045.29 4,045.29 16,344.86
安徽水利
646,543.76 26,153.40 26,153.40 -81,001.80 691,672.14 26,722.70 26,722.70 18,676.90
有限
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
185 / 240
2024 年半年度报告
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
联营企业：
安徽建工-中航国际联营体 1,333,014.13 1,333,014.13
公司
利辛县安建新润建设投资有 194,435,821.31 184,795,347.48
限公司
陕西秦汉汽车产业园发展有 41,660,309.58 39,991,747.24
限公司
怀宁安建发展有限公司 18,617,445.11 19,610,743.43
安徽省宣泾高速公路有限责 209,062,397.40 158,887,397.40
任公司
安徽建工舒城建设发展有限 34,068,200.47 36,377,460.86
公司
安徽建工皖北建设投资有限 6,509,277.24 6,618,471.30
公司
亳州建工有限公司 54,574,624.29 52,949,595.82
中能建安建工（定远）建设 18,705,520.47 22,111,690.12
发展有限公司
肥西县安建产融第肆建设工 4,000,000.00 4,000,000.00
程管理有限公司
甘肃公航旅永积高速公路项 33,334,736.44 33,334,736.44
目管理有限公司
甘肃公航旅漳三高速公路项 29,874,760.00 29,874,760.00
目管理有限公司
安徽建工集团宿徐建设有限 2,235,691.29 2,294,377.88
公司
安徽建元城市发展股权投资 4,263,733.36 2,177,885.71
基金合伙企业（有限合伙）
186 / 240
2024 年半年度报告
安徽建工集团（濉溪）建设 433,318.33 804,769.55
发展有限公司
安徽皖能建工智慧城市发展 3,413,752.21 3,501,816.94
有限公司
肥西县徽盐置业发展有限公 64,500,000.00 64,500,000.00
司
安庆交投股权投资基金合伙 89,493,556.74 89,017,156.04
企业（有限合伙）
濉溪富鑫通达股权投资合伙 195,568,561.51 195,568,554.88
企业（有限公司）
合肥星阔置业有限公司 78,839,848.22 79,831,761.95
苍溪县苍旺公路建设工程管 33,128,858.23 33,097,318.10
理有限公司
安徽省泾宣高速公路有限责 28,518,000.00 -
任公司
合肥海众新能源科技发展有 20,090,000.00 -
限公司
投资账面价值合计 1,166,661,426.33 1,060,678,605.27
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 7,199,821.05 13,163,984.99
--其他综合收益 - -
--综合收益总额 7,199,821.05 13,163,984.99
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
√适用 □不适用
纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益系依照本公司、华夏银行股份有限公司与光大兴陇
信托有限责任公司签署的《信托合同》，委托光大兴陇信托有限责任公司设立的集合资金信托计
划，即光信光祺开运 1 号集合资金信托计划。各期信托计划下本公司认购信托单位份额比例
187 / 240
2024 年半年度报告
为 16.67%，华夏银行股份有限公司认购信托单位份额比例为 83.33%，具体以实际交付的信托资
金金额为准。2024 年 1 月 25 日该信托计划已终止清算
十一、政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
2、 涉及政府补助的负债项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本
期 本期
新 计入
财务 本期
增 营业 本期转入其他 与资产/收
报表 期初余额 其他 期末余额
补 外收 收益 益相关
项目 变动
助 入金
金 额
额
递延 95,636,454.35 91,688,514.51 资产
3,947,939.84
收益
合计 95,636,454.35 3,947,939.84 91,688,514.51 /
3、 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
类型 本期发生额 上期发生额
与资产相关 3,947,939.84 3,947,939.84
与收益相关 861,912.83 9,641,265.76
其他 2,988,542.64 7,194,106.15
合计 7,798,395.31 20,783,311.75
十二、与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等，本公司的金融负
债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注
五相关项目。
本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风
险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政
策。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负
面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。
1. 信用风险
188 / 240
2024 年半年度报告
信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信
用风险主要来自应收客户款项。应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款及长期应收款
的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。
对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞
口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前
市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对
于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公
司的整体信用风险在可控的范围内。
（1）信用风险显著增加判断标准
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定
信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获
得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前
瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较
金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计
存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定
量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务
人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
（2）已发生信用减值资产的定义
为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理
目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。
本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困
难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经
济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他
财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一
项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（3）预期信用损失计量的参数
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月
或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约
损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类
别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
相关定义如下：
违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。
违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的
方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口
损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；
违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的
金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通
过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任
何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
2. 流动性风险
流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和
紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水
平的备用授信额度以降低流动性风险。
3. 市场风险
（1）外汇风险：因外汇市场变动引起汇率的变动，致使以外币计价的资产上涨或者下降的可能
性。公司目前承接了以外币结算的境外工程，汇率的变动使公司存在一定的外汇风险。
189 / 240
2024 年半年度报告
（2）利率风险：是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
公司为了承接项目，每年均会保持一定金额的有息负债，因此利率波动对公司有一定的影响。以
目前 4,562,735.12 万元的融资量估算，利率每波动 1.00%，对公司利润总额的影响金额为
45,627.35 万元
2、 套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用 √不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
190 / 240
2024 年半年度报告
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十四、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
母公司对本企 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例 的表决权比例
(%) (%)
安徽建工集 安徽省合 建设投资 391,063.25 32.14 32.14
团控股有限 肥市
公司
本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
附注十、在其他主体中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本公司关系
191 / 240
2024 年半年度报告
安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司 联营企业
安徽建工舒城建设发展有限公司 联营企业
安徽建工皖北建设投资有限公司 联营企业
安徽省宣泾高速公路有限责任公司 联营企业
亳州建工有限公司 联营企业
甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司 联营企业
甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司 联营企业
怀宁安建发展有限公司 联营企业
利辛县安建新润建设投资有限公司 联营企业
陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 联营企业
苍溪县苍旺公路建设工程管理有限公司 联营企业
中能建安建工（定远）建设发展有限公司 联营企业
安徽建工集团宿徐建设有限公司 联营企业
安徽建元城市发展股权投资基金合伙企业（有
联营企业
限合伙）
安徽建工-中航国际联营体公司 联营企业
安徽皖能建工智慧城市发展有限公司 联营企业
肥西县徽盐置业发展有限公司 联营企业
安庆交投股权投资基金合伙企业（有限合伙） 联营企业
濉溪富鑫通达股权投资合伙企业（有限公司） 联营企业
合肥星阔置业有限公司 联营企业
安徽省泾宣高速公路有限责任公司 联营企业
合肥海众新能源科技发展有限公司 联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
安徽建工服务中心有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工第一建设集团有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工第二建设集团有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽三建技术咨询服务有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽省装饰工程公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工技师学院 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽水建医院 同受安徽建工集团控股有限公司控制
192 / 240
2024 年半年度报告
安徽建工小额贷款有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安建商业保理有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工路桥工程有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工资本管理有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽华力劳务有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽振皖劳务有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽方圆建筑劳务有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽顺宁建筑工程有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽省众亿劳务有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工汉城建设投资有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽二建天诺建设工程有限责任公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽二建天逸建设工程有限责任公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽二建铜景建筑工程有限责任公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽二建浩方建筑工程有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽宜佳居置业有限责任公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工(安庆)公路工程有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工二建建设投资有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
新蔡县天宏建设有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽三建钢筋制品有限责任公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建欣物业管理有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽弘立工贸有限责任公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
蚌埠长城置业有限责任公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工集团有限公司职业技能培训中心 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽省机械施工公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽一建建设投资有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工(安庆)建设工程有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限 同受安徽建工集团控股有限公司控制、联营企
合伙） 业
舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合 同受安徽建工集团控股有限公司控制、联营企
伙） 业
肥西安建产业发展股权投资基金合伙企业（有限 同受安徽建工集团控股有限公司控制、联营企
合伙） 业
肥西安建城市发展股权投资基金合伙企 同受安徽建工集团控股有限公司控制、联营企
业（有限合伙） 业
亳州建工劳务有限公司 重要联营企业的子公司
建信金融资产投资有限公司 重要子公司的少数股东
193 / 240
2024 年半年度报告
安徽省中安金融资产管理股份有限公司 重要子公司的少数股东
工银金融资产投资有限公司 重要子公司的少数股东
安徽穗达荣耀股权投资基金合伙企业（有限合
重要子公司的少数股东
伙）
农银金融资产投资有限公司 重要子公司的少数股东
信达资产管理公司 重要子公司的少数股东
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
是否超过
关联交易 获批的交易额 交易额度
关联方 本期发生额 上期发生额
内容 度（如适用） （如适
用）
安徽华力劳务有
接受劳务 776,592,414.22 3,150,000,000 否 1,028,848,325.01
限公司
安徽顺宁建筑工
接受劳务 344,903,929.16 2,600,000,000 否 780,505,391.50
程有限公司
安徽振皖劳务有
接受劳务 333,286,258.70 1,800,000,000 否 541,230,896.92
限公司
安徽建工第二建
接受劳务 256,422,911.73 1,200,000,000 否 258,598,142.46
设集团有限公司
安徽建工第一建
接受劳务 251,643,547.74 1,150,000,000 否 144,557,322.26
设集团有限公司
安徽建工皖北建
接受劳务 16,141,382.40 否 32,839,864.52
设投资有限公司
安徽省众亿劳务
接受劳务 5,527,539.83 50,000,000 否 -
有限公司
亳州建工劳务有
接受劳务 25,685,053.68 否 -
限公司
亳州建工有限公
接受劳务 2,685,666.27 否 1,493,150.82
司
安徽建工路桥工
接受劳务 1,073,365.23 否 1,667,783.21
程有限公司
安徽建工（安
庆）公路工程有 接受劳务 58,339.58 否 -
限公司
安徽方圆建筑劳
接受劳务 1,173,925.85 否 -
务有限公司
安徽建工智能建
接受劳务 3,633,597.35 否 -
设投资有限公司
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
194 / 240
2024 年半年度报告
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
安徽建工舒城建设发展有限公司 提供劳务 115,002,070.21 -
安徽省宣泾高速公路有限责任公司 提供劳务 42,507,942.71 178,563,956.71
安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公 提供劳务 21,099,901.88 -
司
怀宁安建发展有限公司 提供劳务 25,808,109.33 -
中能建安建工（定远）建设发展有限公 提供劳务 3,564,891.79 -
司
安徽建工第一建设集团有限公司 提供劳务 246,590,436.01 15,594,891.18
安徽建工第二建设集团有限公司 提供劳务 23,241,636.49 -
安徽水建医院 提供劳务 347,864.73 -
安徽建工第一建设集团有限公司 销售商品 61,738,459.49 85,609,463.23
安徽建工第二建设集团有限公司 销售商品 25,464,739.31 290,906.93
安徽建工皖北建设投资有限公司 销售商品 - 2,116,230.24
安徽二建浩方建筑工程有限公司 销售商品 - 1,231,042.85
安徽二建天逸建设工程有限责任公司 销售商品 66,575.64 113,804.74
安徽建工汉城建设投资有限公司 销售商品 1,414,759.38 131,883.96
安徽顺宁建筑工程有限公司 销售商品 109,999.41 -
安徽一建宏固建筑工程有限公司 销售商品 440,407.29 -
安徽建工集团控股有限公司 销售商品 382.69 -
安建商业保理有限公司 销售商品 6,951.98 -
安徽建工小额贷款有限公司 销售商品 4,732.16 -
安徽建工服务中心 销售商品 313.02 -
利辛县安建新润建设投资有限公司 销售商品 279,424.27 32,800,000.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
安徽建工第一建设集团有限公司 租赁收入 4,363,581.39 -
安徽顺宁建筑工程有限公司 租赁收入 7,096,956.44 -
195 / 240
2024 年半年度报告
安徽建工第二建设集团有限公司 租赁收入 10,959,214.89 -
安建商业保理有限公司 租赁收入 341,837.16 325,549.50
安徽建工小额贷款有限公司 租赁收入 280,867.20 267,484.50
安徽建工集团控股有限公司 租赁收入 253,164.64 313,560.00
安徽建工资本管理有限公司 租赁收入 110,359.98 105,102.84
安徽一建宏固建筑工程有限公司 租赁收入 1,223,358.32 -
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
安徽建工集团控 490,000,000.00 2023/12/27 2026/12/26 否
股有限公司
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
安建商业保理有限公司 60,000,000.00 2024-2-8 2025-1-24
安建商业保理有限公司 20,000,000.00 2024-2-8 2025-1-24
安建商业保理有限公司 20,000,000.00 2024-2-8 2025-1-24
安建商业保理有限公司 75,000,000.00 2024-1-5 2024-12-27
安建商业保理有限公司 16,000,000.00 2024-1-2 2025-10-24
安建商业保理有限公司 15,000,000.00 2024-3-20 2024-7-4
安建商业保理有限公司 45,000,000.00 2024-2-8 2026-2-6
安建商业保理有限公司 50,000,000.00 2024-2-7 2026-2-6
安建商业保理有限公司 70,000,000.00 2024-2-7 2025-1-20
安建商业保理有限公司 12,000,000.00 2024-2-7 2025-2-6
安建商业保理有限公司 45,000,000.00 2024-2-7 2026-2-6
安建商业保理有限公司 4,000,000.00 2024-2-7 2025-2-6
安建商业保理有限公司 40,000,000.00 2024-2-7 2026-2-6
安建商业保理有限公司 10,000,000.00 2024-2-6 2026-2-5
安建商业保理有限公司 7,643,740.80 2024-2-4 2025-2-3
安建商业保理有限公司 1,043,146.47 2024-2-4 2025-2-3
196 / 240
2024 年半年度报告
安建商业保理有限公司 40,000,000.00 2024-2-4 2026-1-24
安建商业保理有限公司 90,000,000.00 2024-2-4 2025-2-3
安建商业保理有限公司 100,000,000.00 2024-2-4 2026-2-3
安建商业保理有限公司 6,000.00 2024-2-4 2025-2-2
安建商业保理有限公司 100,000,000.00 2024-2-4 2024-12-30
安建商业保理有限公司 50,000,000.00 2024-1-24 2025-1-22
安建商业保理有限公司 100,000,000.00 2024-1-19 2025-1-17
安建商业保理有限公司 60,000,000.00 2024-1-16 2027-1-15
安建商业保理有限公司 15,000,000.00 2024-1-10 2025-1-8
安建商业保理有限公司 15,000,000.00 2024-1-10 2025-1-9
安建商业保理有限公司 20,000,000.00 2024-1-10 2025-1-9
安建商业保理有限公司 30,000,000.00 2024-1-9 2026-1-8
安建商业保理有限公司 50,000,000.00 2024-1-5 2024-12-27
安建商业保理有限公司 30,000,000.00 2024-6-5 2026-5-26
安建商业保理有限公司 16,000,000.00 2024-6-4 2025-6-3
安建商业保理有限公司 6,400,000.00 2024-5-31 2025-5-30
安建商业保理有限公司 1,679,176.50 2024-5-31 2025-5-30
安建商业保理有限公司 12,313,961.04 2024-5-31 2025-5-30
安建商业保理有限公司 12,000,000.00 2024-6-26 2025-6-25
安建商业保理有限公司 20,000,000.00 2024-6-20 2026-6-19
安建商业保理有限公司 20,000,000.00 2024-5-6 2026-4-26
安建商业保理有限公司 70,000,000.00 2024-4-30 2026-4-28
安建商业保理有限公司 1,400,000.00 2024-4-30 2025-4-30
安建商业保理有限公司 27,000,000.00 2024-4-11 2026-4-10
安建商业保理有限公司 100,000,000.00 2024-4-7 2026-4-6
安建商业保理有限公司 20,000,000.00 2024-4-3 2026-4-2
安建商业保理有限公司 60,000,000.00 2024-4-15 2026-4-14
安建商业保理有限公司 8,000,000.00 2024-4-25 2025-4-21
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 247.57 431.45
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
关联交易内 2024 年半年度发生 2023 年半年度发生
关 联 方
容 额 额
安徽建工舒城建设发展有限公司 利息收入 7,609,716.35 -
安徽建工集团（濉溪）建设发展有限
利息收入 -
公司 2,770,428.46
安建商业保理有限公司 利息支出 26,200,266.25 19,428,048.28
197 / 240
2024 年半年度报告
安徽建工小额贷款有限公司 利息支出 1,609,725.92 -
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
安徽建工舒城
应收账款 建设发展有限 637,317,327.38 31,865,866.37 484,758,267.68 24,237,913.38
公司
安徽建工第一
应收账款 建设集团有限 207,628,122.97 10,542,715.98 262,288,421.69 13,359,224.72
公司
陕西秦汉汽车
应收账款 产业园发展有 154,551,972.03 20,317,862.86 164,551,972.03 12,894,118.03
限公司
利辛县安建新 56,642,984.16 9,686,851.27 85,876,011.69
应收账款 润建设投资有 19,686,897.33
限公司
甘肃公航旅漳 48,522,508.20 2,426,125.41 85,399,404.84 4,269,970.24
三高速公路项
应收账款
目管理有限公
司
安徽建工技师 28,874,081.70 1,443,704.09 44,620,598.02 2,231,029.90
应收账款
学院
怀宁安建发展 21,429,277.34 1,970,532.74 31,802,958.81 1,590,147.94
应收账款
有限公司
安徽建工第二 68,419,538.73 3,451,869.13 31,717,355.60 1,757,252.68
应收账款 建设集团有限
公司
安徽省宣泾高 147,000.00 7,350.00 24,680,188.67 1,234,009.43
应收账款 速公路有限责
任公司
甘肃公航旅永 22,793,110.00 1,139,655.50 22,793,110.00 1,139,655.50
积高速公路项
应收账款
目管理有限公
司
亳州建工有限 6,089,415.38 978,936.69 9,546,908.71 978,936.39
应收账款
公司
安徽建工皖北 3,335,227.14 375,685.62 7,605,535.10 485,817.03
应收账款 建设投资有限
公司
中能建安建工 6,936,909.78 346,845.49 6,550,378.56 327,518.93
应收账款 （定远）建设
发展有限公司
安徽顺宁建筑 13,022,581.91 651,129.10 6,331,840.10 316,592.01
应收账款
工程有限公司
198 / 240
2024 年半年度报告
安徽二建浩方 5,447,856.27 434,757.50 5,547,856.27 277,392.81
应收账款 建筑工程有限
公司
安徽二建天逸 5,005,590.18 250,279.51 5,068,417.27 253,420.86
应收账款 建设工程有限
责任公司
安徽建工汉城 4,905,078.49 350,594.23 3,306,400.39 270,660.32
应收账款 建设投资有限
公司
应收账款 安徽水建医院 - - 900,000.00 72,000.00
安徽建工集团 - - 600,000.00 30,000.00
应收账款 （濉溪）建设
发展有限公司
蚌埠长城置业 537,005.26 537,005.26 2,243,497.99 2,243,497.99
应收账款
有限责任公司
安徽省机械施 23,057.24 23,057.24 23,057.24 23,057.24
应收账款
工公司
安徽建工(安 15,963,627.32 798,181.37 - -
应收账款 庆)建设工程有
限公司
安徽一建宏固 3,192,258.44 159,612.92 - -
应收账款 建筑工程有限
公司
肥西县徽盐置 5,299,061.13 264,953.06 - -
应收账款 业发展有限公
司
安徽水建医院 2,162,591.71 2,171,784.12
长期应收款
432,518,341.57 434,356,823.69
安徽建工集团 87,082,966.56 4,354,148.33 5,000,000.00
其他应收款 （濉溪）建设 100,000,000.00
发展有限公司
合肥星阔置业 21,200,000.00 1,060,000.00 53,200,000.00 2,660,000.00
其他应收款
有限公司
肥西县徽盐置 87,866,100.00 7,777,305.00 4,512,000.00 225,600.00
其他应收款 业发展有限公
司
安徽建工舒城 26,204,154.75 1,310,207.74 689,494.85 34,474.74
其他应收款 建设发展有限
公司
安徽建工第一 470,842.50 36,167.40 570,842.50 41,167.40
其他应收款 建设集团有限
公司
中能建安建工 - - 561,600.00 28,080.00
其他应收款 （定远）建设
发展有限公司
亳州建工有限 - - 437,848.61 21,892.43
其他应收款
公司
安徽省宣泾高 231,512.35 - 231,512.35 -
其他应收款 速公路有限责
任公司
199 / 240
2024 年半年度报告
安徽建工技师 150,000.00 7,500.00 175,600.00 14,200.00
其他应收款
学院
其他应收款 安徽水建医院 62,500.00 - 62,500.00 -
安徽建工集团 9,600.00 - 9,600.00 480.00
其他应收款
控股有限公司
安徽华力劳务 50,935.00 2,546.75 - -
其他应收款
有限公司
安徽振皖劳务 2,401,887.00 120,094.35 - -
其他应收款
有限公司
安建商业保理 53,640,142.40 - 90,700,000.00 -
应收款项融资
有限公司
安徽建工第一 1,000,000.00 50,000.00 4,392,933.78 219,646.69
应收票据 建设集团有限
公司
安徽建工第二 1,700,000.00 85,000.00 950,000.00 47,500.00
应收票据 建设集团有限
公司
安建商业保理 20,000,000.00 1,000,000.00 100,000.00 -
应收票据
有限公司
陕西秦汉汽车 - - 500,000.00 -
应收款项融资 产业园发展有
限公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 安徽华力劳务有限公司 744,869,163.97 1,334,796,765.65
应付账款 安徽顺宁建筑工程有限公司 758,533,428.94 1,308,090,864.72
应付账款 安徽振皖劳务有限公司 421,587,308.90 715,506,664.51
安徽建工第一建设集团有限公 236,414,633.19 168,668,424.85
应付账款
司
安徽建工第二建设集团有限公 216,486,018.79 217,377,812.95
应付账款
司
应付账款 亳州建工有限公司 143,991,956.97 163,270,391.31
安徽建工皖北建设投资有限公 38,814,565.29 51,624,203.25
应付账款
司
应付账款 亳州建工劳务有限公司 28,732,949.64 30,418,507.34
应付账款 安徽省机械施工公司 17,039,423.78 17,037,923.78
应付账款 安徽省众亿劳务有限公司 10,804,398.60 15,629,257.70
应付账款 安徽建工路桥工程有限公司 6,731,932.10 7,358,566.87
安徽三建技术咨询服务有限公 2,331,699.41 2,331,699.41
应付账款
司
应付账款 安徽省装饰工程公司 299,964.23 299,964.23
应付账款 安徽水建医院 318,600.00 236,400.00
应付账款 安徽方圆建筑劳务有限公司 406,943.70 159,130.06
应付账款 安徽建工技师学院 113,540.12 83,145.66
应付票据 亳州建工有限公司 - 53,000,000.00
应付票据 安徽省众亿劳务有限公司 - 1,500,000.00
200 / 240
2024 年半年度报告
应付票据 安徽顺宁建筑工程有限公司 - 250,000.00
安建商业保理有限公司 3,173,922,593.63
其他应付款
4,226,160,489.52
其他应付款 安徽建工集团控股有限公司 243,110,741.21 236,760,301.21
其他应付款 亳州建工有限公司 73,998,331.67 84,931,711.67
安徽建工第二建设集团有限公 39,683,963.47 50,605,592.57
其他应付款
司
安徽建工第一建设集团有限公 51,846,685.34 44,157,123.29
其他应付款
司
其他应付款 安徽顺宁建筑工程有限公司 33,595,680.17 41,274,790.16
其他应付款 怀宁安建发展有限公司 - 36,181,790.80
其他应付款 安徽华力劳务有限公司 5,231,592.25 5,439,557.25
安徽三建技术咨询服务有限公 11,136,642.82 1,961,924.19
其他应付款
司
其他应付款 安徽建工路桥工程有限公司 - 750,000.00
其他应付款 安徽振皖劳务有限公司 366,462.37 54,040.00
安徽建工皖北建设投资有限公 34,000.00 6,000.00
其他应付款
司
其他应付款 安徽省装饰工程公司 1,000.00 1,000.00
其他应付款 安徽省众亿劳务有限公司 236,844.51 -
甘肃公航旅漳三高速公路项目 55,072,837.27 55,072,837.27
合同负债
管理有限公司
安徽建工集团（濉溪）建设发 35,304,604.96 35,304,604.96
合同负债
展有限公司
甘肃公航旅永积高速公路项目 22,793,110.00 27,522,935.78
合同负债
管理有限公司
安徽省宣泾高速公路有限责任 6,494,086.12 24,169,977.74
合同负债
公司
中能建安建工（定远）建设发 1,774,305.92 1,774,305.92
合同负债
展有限公司
合同负债 安徽建工小额贷款有限公司 46,811.20 327,678.40
合同负债 安建商业保理有限公司 166,762.70 267,445.57
合同负债 安徽建工资本管理有限公司 18,393.37 128,753.35
安徽三建技术咨询服务有限公 6,400.00 6,400.00
合同负债
司
合同负债 安徽建工集团控股有限公司 32,077.41 -
安徽建工第二建设集团有限公 134,533.00 1,330,420.00
合同负债
司
安徽建工第一建设集团有限公 1,192,148.80 497,023.60
合同负债
司
安徽一建宏固建筑工程有限公 125,224.00 -
合同负债
司
短期借款 安建商业保理有限公司 1,614,511,841.35 1,381,680,212.91
一年内到期的非流动 安建商业保理有限公司 365,010,228.47 800,010,228.47
负债
长期借款 安建商业保理有限公司 433,412,822.92 177,412,822.92
(3). 其他项目
□适用 √不适用
201 / 240
2024 年半年度报告
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十五、股份支付
1、 各项权益工具
□适用 √不适用
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 本期股份支付费用
□适用 √不适用
5、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十六、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司未决诉讼或仲裁形成的重大或有事项如下：
序号 原告 被告 案件简要情况
原告于 2023 年 6 月向安徽省怀宁县人民法院提起诉讼，诉称：2019
江西循翔建设
年 8 月 19 日，原告与被告一（江西循翔）签订《建设工程项目内部协
工程有限公
议书》，被告一将 S238 怀宁段公路改建工程二期三桥至平山段 PPP 项
1 骆方龙 司、本公司、
目路基工程 0i 标转包给原告施工。2021 年 9 月 25 日，原告施工的工
怀宁投资
程项目经交工验收合格。经结算该工程总价款 15,478,944.10 元，扣
除被告一已付工程款(含被告二代付款)，被告一尚欠原告工程款
202 / 240
2024 年半年度报告
2,943,806.90 元。履约保证金 792,320.85 元和外经证押金 5,000.00
元。
2023 年 11 月安徽省怀宁县人民法院驳回原告骆方龙的诉讼请求，原
告不服于 2023 年 12 月向安庆市中级人民法院提起上诉。目前案件正
在二审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已按照工程进度确认
相关成本和负债。
2018 年建工集团中标取得位于阜阳市颍州区祥源生态城欧苏商业广
场建筑项目工程施工总承包，建工集团将该工程劳务分包给被告庐江
县第四建筑安装有限公司施工，后庐江四建将该劳务工程分包给原告
实际施工。项目已经竣工决算，决算总价款为 18,206,850.53 元，已
支付 16,087,509.98 元，下欠款 2,119,340.55 元未付。原告张启友
庐江县第四建 于 2023 年 1 月向庐江县人民法院提起诉讼；2023 年 4 月庐江县人民
2 张启友 筑安装有限公 法院判决被告本公司在欠付被告庐江县第四建筑安装有限公司工程
司，本公司 款 2,119,340.55 元范围内对上述债务承担清偿责任。本公司不服判
决提起上诉，2023 年 8 月安徽省合肥市中级人民法院裁定：一、撤销
安徽省庐江县人民法院(2023)皖 0124 民初 3324 号民事判决;二、本
案发回安徽省庐江县人民法院重审。
目前重审一审庐江县法院裁定驳回起诉，暂未收到原告上诉，截至
2024 年 6 月 30 日，本公司已按照工程进度确认相关成本和负债。
2014 年起，甘肃羽林物资租赁有限公司（原告）开始向本公司（被告）
出租建筑设备。原告提起诉讼，请求判令被告支付原告租赁费
1,082,944.52 元、逾期利息 133,820.32 元，合计 1,216,764.84 元，
本公司、甘肃
并支付逾期利息；2023 年 6 月甘肃省兰州市七里河区人民法院一审判
甘肃羽林 华成建筑安装
决驳回原告甘肃羽林物资租赁有限公司诉讼请求，原告不服提起上
3 物资租赁 工程有限责任
诉，2023 年 12 月，甘肃省兰州市中级人民法院民事裁定撒销甘肃省
有限公司 公司（第三
兰州市七里河区人民法院民事判决并发回甘肃省兰州市七里河区人
人）
民法院重审。
目前本案正在一审重审中，现发回重审一审尚未开庭，截至 2024 年 6
月 30 日，本公司已按照工程进度确认相关成本和负债。
2022 年 8 月，原告向被告二祥源生态出具结算报告，工程款总计
303,246,192.84 元。两被告仅支付工程款 219,504,390.65 元，安徽
祥源控股集团 建工向阜南县人民法院提起诉讼，诉讼请求：一、依法判令两被告向
有限责任公 原告支付拖欠的工程款 63,117,115.99 元及利息 729,528.67 元，共
司、阜南县祥 计 63,846,644.66 元;二、依法判令两被告承担违约责任，赔偿原告经
4 本公司
源生态文化旅 济损失共计 18,672,610.45 元。
游开发有限公 目前案件在一审审理中，2024 年 6 月 18 日法院组织对委托鉴定材料
司 进行质证，法院已委托容诚工程咨询有限公司进行鉴定，尚在鉴定中。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已按预期信用损失情况计提坏账准
备。
2016 年 7 月 1 日，被申请人陈茂川需要资金周转向申请人借款 400 万
元。2023 年 9 月，申请人提起诉讼，请求裁决被申请人陈茂川向申请
陈茂川、安徽
人偿还借款 400 万元和暂计利息 583.13 万元;申请人追加本公司为被
建工集团控股
5 左宗德 申请人，并对安徽建工集团控股有限公司（陈茂川现未付款范围内）
有限公司、本
款项的债务承担连带清偿责任。
公司
案件正在仲裁裁决中，暂未开庭，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已
按照合同进度确认相关成本和负债。
安徽祥源公园 2018 年 6 月，我单位与被告双方签订《建设工程施工合同》，2021 年
城开发有限公 11 月，涉案工程已经竣工验收合格并交付给被告方，现已经投入使用，
6 本公司
司、祥源房地 且我单位与被告已于 2022 年完成最终决算，确定案涉工程造价为
产集团有限公 33,371,568.69 元，被告确认欠付我单位工程款合计 6,442,746.63 元
203 / 240
2024 年半年度报告
司、祥源控股 （含保修金 1,001,147.06）。根据双方质量保修书的约定“工程交付
集团有限责任 之日起两年期满支付质量保修金的 66.6%“，现 666,763.94 质量保修
公司 金已届满（剩余 334,383.12 元质量保修金至 2024 年 11 月 1 日届满）。
被告应立即支付欠付的工程款项及已到返还期限的质量保修金合计
6,108,363.51 元。原告提起诉讼，诉请判令被告向原告支付拖欠的工
程款 6,108,363.51 元及利息 324,899.96 元。
现一审已判决，判决被告支付支付拖欠的工程款 6,108,363.51 元及
利息 324,899.96 元，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已按预期信用
损失情况计提坏账准备。
原告诉称：被告因承建安顺市中华西路(旧城)棚户区改造项目 2、7、
8 号地块施工需要，与原告签订《混凝土购销合同》。截至 2023 年 8
月，被告尚需依约向原告支付混凝土货款 1,787,981.5 元。原告于
2023 年 8 月向贵州省安顺市西秀区人民法院提起诉讼，请求判令：
一、判令被告立即向原告支付混凝土货款 1,787,981.5 元;二、判令被
贵州江义 告一立即向原告支付违约金 192,376.88 元，并以 1,787,981.5 元为
7 建材有限 本公司 基数支付利息;
公司 2023 年 11 月贵州省安顺市西秀区人民法院做出判决：一、由被告在
本判决生效后十日内支付原告贵州江义建材有限公司货款人民币
1,787,981.5 元及逾期利息。
被告于 2023 年 12 月向安顺市中级人民法院提起上诉。
目前案件已二审判决，维持原判，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已
按照合同进度确认相关成本和负债。
被告拖欠大量农民工工资，原告为被告垫付了 14,882,255.36 元，远
超出最终结算金额 11,986,608.44 元，超出 3,086,178.07 元。原告
安徽继华建设 于 2023 年 2 月向安徽省合肥高新技木产业开发区人民法院提起诉讼，
工程有限公 诉讼请求：判决被告一偿还原告垫付的农民工工资 3,086,178.07 元
8 本公司
司、李慧、刘 及资金占用利息 5,950.96 元
继田 2024 年 3 月 14 日，一审判决被告支付我公司 2,842,804.41 元及利
息，现原告已上诉，二审尚未开庭，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司
已按预期信用损失情况计提坏账准备。
2015 年 12 月 31 日，被告与原告签订了《合同协议书》,约定由原告
承建北川羌族自治县曲山镇楼房坪村桥新建工程(楼房坪溜索改桥)
项目。该项目于 2019 年 7 月 19 日通过交工验收，认定合格。该项目
一审判决由被告在本判决生效后 30 日内支付原告建工路港工程款
北川羌族自治 27,639,743.51 元，并以未付工程款 27,639,743.51 元为基数计算利
9 建工路港
县公路管理所 息;二、被告北川羌族自治县公路管理所在本判决生效后 30 日内支付
原告建工路港工程造价鉴定费 67,000 元；
2024.5.22 收到二审判决，二审判决被告应支付路港公司工程款本金
2763.97 万元及相应利息，截至 2024 年 6 月 30 日，建工路港根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
建工路港与安徽滨江路桥公司签订《劳务分包合同》，原被告双方就
被告实际施工完成的工程量未能结算达成一致，但建工路港已经累计
安徽省滨 支付工程款及被迫代垫付农民工工资合计 4,869,000.00 元。原告诉
江路桥工 建工路港 至来安县人民法院，诉请被告支付工程款及损失合计 3,754,423.23
10
程有限公 元。该案已于 2024 年 3 月 4 日在来安县法院开庭审理，目前案件暂
司 未判决。
截至 2024 年 6 月 30 日，建工路港已按照工程进度确认相关成本和负
债。
建工路港 建工路港从安徽辉喜建材有限公司出采购石子等建筑材料，经结算支
11 周闻
付，建工路港欠付安徽辉喜建材公司人民币 512,698.46 元。2023 年，
204 / 240
2024 年半年度报告
周闻声称其通过债权转让的方式，取得了安徽辉喜建材公司对建工路
港享有的债权，将建工路港诉至合肥市高新区人民法院，诉请建工路
港支付货款 6,492,693.69 元、利息 129,353.4 元。
该案已于 2024 年 2 月 20 日开庭审理，经过两次庭审,该案目前尚未
判决。
截至 2024 年 6 月 30 日，建工路港已按照工程进度确认相关成本和负
债。
原告于 2022 年 10 月向泗县人民法院提起诉讼，诉称 2011 年 9 月，
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司与建工建投签订《徐明高速公路桁架
组合梁制作安装合同》，工程结束后，将该工程款项债权转让给原告
江苏新中 方，故起诉要求判令建工建投支付工程款及逾期利息共计
泰桥梁工 2,390,690.85 元。
12 建工建投
程有限公 2022 年 11 月，泗县人民法院一审判决驳回原告诉讼请求，原告不服
司 判决，提出上诉，安徽省宿州市人民法院裁定本案发回重审。
2023 年 11 月重审一审判决建工建投赔付原告 162.2 万元及利息未付;
截至 2024 年 6 月 30 日，建工建投已按照工程进度确认相关成本和负
债。
原告成都市志翔机械有限责任公司诉称，2020 年 6 月 12 日，我司与
志翔公司分别签订了《钢材买卖合同》《砂石料买卖合同》《其他买
卖合同》。2021 年 12 月 23 日案涉项目完工志翔公司向安徽建工
公司累计供货 22,127,136.89 元，已履行了全部供货义务，我司仅向
志翔公司支付了 17,645,258.37 元，截止起诉之日，我司仍未按约定
成都市志 支付剩余材料款 4,481,851.52 元，原告起诉至法院，请求赔付
翔机械有 4,481,851.52 元及利息；
13 建工建投
限责任公 2023 年 6 月 16 日一审判决我司自本判决生效之日起十日内向原告成
司 都市志翔机械有限责任公司支付货款 575,943.9 元及逾期付款利息；
2023 年 11 月 30 日一审重审后，二审判决我司自本判决生效之日起十
日内向原告成都市志翔机械有限责任公司支付货款 575,943.9 元及
逾期付款利息；
截至 2024 年 6 月 30 日，建工建投已按照工程进度确认相关成本和负
债。
原告提起诉讼，2016 年 8 月 8 日，被告北京道桥公司与建工建投签订
《项目经营合作协议》,北京道桥公司将该工程交由建工建投施工,建
工建投施工完毕后，被告未支付全部工程款，建工建投起诉至法院，
请求判令被告支付建工建投工程款 21,771,573.83 元及利息。
北京城建道桥 2023 年 9 月 5 日，安徽省铜陵市郊区人民法院已出具民事调解书，调
14 建工建投
公司 解书中双方已共同确认被告向原告分期支付 15,638,693.00 元。于
2023 年 9 月 30 日前支付 800 万，于 2024 年 6 月 30 日前支付 763.87
万元；
截至 2024 年 6 月 30 日，建工建投根据预期信用损失情况计提坏账准
备。
2023 年 4 月 27 日，原告安徽丰舜建设工程有限公司称 2020 年 4 月 1
日被告又与原告签订一份《凤台县凤凰湖新区十里沟东路及十里西路
道路建设工程项目劳务分包合同》。工程发包方对工程进行交工验收
安徽丰舜 确认并由其委托江苏天诚工程咨询事务所有限公司出具了竣工结算
15 建设工程 建工建投 审核报告，审定工程款金额为 5,238,115.66 元。原告已按约定将全部
有限公司 发票开给被告，但原告仅收到工程款 2,834,568.00 元，原告起诉建
工建投索赔期依法支付原告工程款 2,403,547.00 元及利息；
2023 年 10 月 19 日一审判决，被告于 2023 年 11 月 5 日前支付原告
2,028,810.00 元；于 2024 年 7 月 31 日支付 157,143.00 元；
205 / 240
2024 年半年度报告
截至 2024 年 6 月 30 日，建工建投已支付 2,028,810.00 元，剩余
157,143.00 元，建工建投已按照工程进度确认相关成本和负债。
2019 年 6 月，蚌埠建材（下称我方）与中铁建工集团有限公司（下称
对方）就太和县人民医院新院区建设（土建工程）施工总承包项目签
订了《钢材销售合同》。合同签订后，我方按约向对方供应钢材货值
73,187,918.79 元，对方共付款 73,180,000.00 元，尚欠款 7,918.79
元，同时依据双方的补充协议，我方以年利率 15%计算逾期利息，计
中铁建工集团
16 蚌埠建材 4,556,634.53 元，对方总计欠款 4,952,795.38 元（含承兑贴息费用
有限公司
388,242.06 元）。 现通过诉讼手段追索债权。2023 年 6 月 7 日二审
裁定撤销一审判决，发回天津市滨海新区人民法院重审。
目前本案正在发回重审中，重审一审已开庭，预计 8 月中旬将二次开
庭,截至 2024 年 6 月 30 日，公司已根据预期信用损失情况计提坏账
准备。
2020 年 5 月 18 日原被告双方签订《钢材销售合同》，合同签订后，
原告依照合同约定向被告方进行供货，截至 2022 年 7 月 13 日，原告
向被告供货金额为 7,696,175.37 元，但被告并未依照合同约定按期
北京市政建设 付款，尚欠货款 1,226,175.37 元，逾期欠款利息 441,532.02 元。合
17 建工建材 集团有限责任 肥中院 2023 年 11 月通知建议双方调解，已明确告知若 2024 年 6 月
公司 30 日前全额支付欠款及利息则接受调解，否则走二审程序。
目前本案由合肥市中级人民法院二审，于 2024 年 2 月 26 日作出维持
原判裁定，被告应支付原告货款 1218175.37 元及逾期付款违约金，本
案已全部回款完毕。
江苏省建筑工 2020 年至 2021 年期间，安徽建材科技向被告一供应钢材，由于被告
程集团供应链 开具的商业承兑汇票到期未兑付，安徽建材科技于 2022 年 7 月向南
管理有限公 京市建邺区人民法院提起诉讼，要求被告一支付汇票票面金额
司、江苏省建 14,939,949.98 元及相关利息 198,393.76 元，被告二承担连带支付责
筑工程集团有 任，被告三与被告四对其中部分金额承担连带支付责任。
18 建工建材 限公司、江苏 2022 年 9 月，南京市建邺区人民法院一审判决被告二支付本公司
宇昶供应链管 1,101,794.28 元及利息。安徽建材科技不服判决，提出上诉，2023 年
理有限公司、 9 月 1 日二审判决被告连带支付票据金额 12,520,253.12 元及利息；
江苏建泰供应 正在同江苏省建落实宁波房产抵房协议中。
链管理有限公 目前本案正在执行阶段，截至 2024 年 6 月 30 日，公司根据预期信用
司 损失情况计提坏账准备。
建工建材向安徽朋达建材有限公司、江苏宇昶供应链管理有限公司、
江苏省建筑工程集团有限公司(下称“江苏省建”)出售水泥、钢材等
建筑材料若干。合同签订后，上述采购方将其持有的 11 张电子商业承
江苏省建筑工 兑汇票背书转让给建工建材用于支付货款。该 11 张票据出票人和承
程集团有限公 兑人均为江苏省建，票据到期日分别在 2022 年 3 月至 7 月之间。 建
司、第三人： 工建材在合法持有上述票据后，将其中 5 张票据直接背书给本公司(下
19 建工建材 上海浦东发展 称“集团公司”)，将另 6 张票据买断式贴现背书给上海浦东发展银行
银行股份有限 股份有限公司合肥湖滨新区支行(下称“银行”)。 目前，上述 11 张
公司合肥湖滨 商票均到期未兑付，累计金额 858.93 万元。2023 年 5 月 26 日一审判
新区支行 决被告支付票面金额，并按一倍 LPR 支付利息，该案已申请强制执行、
失信限高。
目前本案正在执行阶段，截至 2024 年 6 月 30 日，公司根据预期信用
损失情况计提坏账准备。
江苏省建筑工 江苏省建筑工程集团有限公司、江苏省建筑工程集团供应链管理有限
程集团有限公 公司向建工建材采购相关工程材料，合同签订后，建工建材按约交付
20 建工建材
司、江苏省建 合同标的材料，但被江苏省建筑工程集团有限公司、江苏省建筑工程
筑工程集团供 集团供应链管理有限公司未能按约支付材料款。合计欠付材料款
206 / 240
2024 年半年度报告
应链管理有限 13,554,597.67 元；商业承兑汇票利息 1,030,694.90 元；已结算的
公司 逾期费用 1,481,776.09 元及相关的开票费用 170,469.84 元。2023
年 12 月一审判决江苏省建支付材料款 13,554,597.67 元及逾期费用、
商 业 承 兑 汇 票 利 息 1,030,694.9 元 、 已 结 算 的 逾 期 费 用
1,481,776.09 元。
目前本案正在执行阶段，截至 2024 年 6 月 30 日，公司根据预期信用
损失情况计提坏账准备。
2020 年至 2021 年期间，江苏建工供应链公司为江苏建工集团向我公
司采购钢材。此期间，江苏建工供应链公司为支付钢材货款向我公司
开具了 33 张电子商业承兑汇票，票面金额合计为 44,641,103.67 元。
2021 年 9 月 28 日至 2022 年 5 月 7 日期间，该等 33 张电子商业汇票
到期日陆续届至。江苏建工供应链公司告知我公司，其无力兑付该等
江苏省建筑工 汇票，并表示其愿意对该 33 张票据进行置换。为此，江苏建工供应链
程集团有限公 公司与我公司于 2021 年 11 月 29 日签署《结算协议》，协议约定：
司、江苏省建 1、江苏建工供应链公司将其持有的 28 张由江苏建工集团公司出具的
21 建工建材
筑工程集团供 合计面额为 44,640,566.63 元的电子商业承兑汇票背书转让给我公
应链管理有限 司，用于置换前述 33 张电子商业承兑汇票；2、置换商票面额之间差
公司 额 537.04 元由江苏建工供应链公司以现金形式支付给我公司。《结算
协议》签订后，我公司收到江苏建工供应链公司差额款 537.04 元。但
置换后的 28 张商票于 2022 年 5 月 26 日到期后，并未进行兑付。因
此，我公司提起票据追索。
目前本案正在执行阶段，截至 2024 年 6 月 30 日，公司根据预期信用
损失情况计提坏账准备。
我公司（原告）同中铁二十四局集团浙江工程有限公司（被告）就徐
州恒大潘安湖生态小镇中小学项目主体及配套建设工程签订《钢材采
购合同》及《钢材物资采购合同补充协议》。原、被告双方经对账，
出具《材料款逾期费用明细确认表》，确认截止 2022 年 4 月 26 日，
中铁二十四局 被告已支付货款本金 6,991,726.22 元。截止 2022 年 8 月 20 日，被
22 建工建材 集团浙江工程 告尚欠货款本金 10,813,067.21 元，逾期费用 2,292,126.44 元，上
有限公司 述两项合计 13,105,193.6 元。通过诉讼方式清收。本案由杭州市上城
区人民法院于 2023 年 6 月 20 日做出一审判决，判令被告向原告支付
货款本金 10,813,067. 21 元及逾期费用 2,001,380. 67 元。
目前本案正在执行阶段，截至 2024 年 6 月 30 日，公司根据预期信用
损失情况计提坏账准备。
2020 年 5 月 18 日，作为乙方的原告建工建材（合同签订时公司名为：
“安徽建工建筑材料有限公司”）与作为甲方的被告江西建工第一建
筑有限责任公司签订《钢材购销合同》一份，合同签订后，原告依约
向被告供应了货物，经双方确认累计供货金额为 51,673,873.43 元，
结算违约金为 794,409.75 元，共计 52,468,283.18 元，被告在原告
江西建工第一 履行供货义务过程中，陆续向原告支付货款 46,679,579.27 元，截止
23 建工建材 建筑有限责任 2023 年 2 月 28 日，被告尚欠货款 4,994,294.16 元，逾期违约金
公司 794,409.75 元。建工建投向南昌市青云谱区法院提起诉讼。南昌市青
云谱区人民法院于 2023 年 11 月 14 日作出一审判决，判令被告向原
告支付货款 4,994,294.16 元及逾期违约金 794,409.75 元。二审维
持原判。
目前本案正在执行阶段，截至 2024 年 6 月 30 日，公司根据预期信用
损失情况计提坏账准备。
江苏省建筑工 2018 年 4 月 11 日，安徽瑞特与江苏省建供应链公司签订了《物资采
24 安徽瑞特 程集团供应链 购合同》，截止至 2020 年 8 月 29 日，安徽瑞特累计供应钢材 7,466.502
管理有限公 吨，合计金额 33,371,291.36，江苏省建供应链公司的工作人员签字
207 / 240
2024 年半年度报告
司、江苏省建 认可并加盖结算专用章予以确认。在合同履行期间，江苏省建供应链
筑工程集团有 公司向安徽瑞特背书转让三张合计面额为 120.00 万元的电子商业承
限公司 兑汇票用于支付货款，但该商票到期后并未对付，向南京市建邺区人
民法院提起诉讼。
目前本案目前本案已全部回款完毕。
2021 年 3 月，蚌埠建材（下称我方）与江苏省建筑工程集团有限公司
（下称对方）就南京卓越六合 G104 项目签订了《钢材销售合同》。合
同签订后，我方按约向对方供应钢材货值 13,114,251.7 元，对方累计
江苏省建筑工
付款 4,955,500.80 元，尚欠 8,158,750.9 元，同时我方按照合同约
25 蚌埠建材 程集团有限公
定以年利率 12%计取对方逾期付款违约金，截止 2022 年 6 月 30 日，
司
计 448,173.00 元，对方总计欠款 8,606,923.90 元。
目前本案正在执行阶段，截至 2024 年 6 月 30 日，公司根据预期信用
损失情况计提坏账准备。
2019 年 11 月，蚌埠建材（下称我方）与江苏建总控股集团有限公司
（下称对方）就滁州罗马世纪城项目签订了《钢材销售合同》。合同
签订后，我方按约向对方供应钢材货值 18,718,853.40 元，对方付款
江苏建总控股 17,052,142.47 元，尚欠 1,666,710.93 元。按照合同约定我方以年利
26 蚌埠建材
集团有限公司 率 15%计取对方逾期付款违约金，截止 2023 年 2 月 10 日，计
1,124,547.00 元，对方总计欠款 2,791,257.93 元。
目前本案正在执行阶段，截至 2024 年 6 月 30 日，公司根据预期信用
损失情况计提坏账准备。
2021 年 3 月，蚌埠建材（下称我方）与合肥建工物资设备有限公司（下
称对方）就蚌埠荣盛华府二区玖珑院项目签订了《预拌商品砼采购合
合肥建工集团 同》。合同签订后，我方按约向对方供应商砼货值 7,155,437.58 元，
有限公司、合 对方付款 250.00 万元，尚欠 4,655,437.58 元。违约金方面，我方按
27 蚌埠建材
肥建工物资设 照买卖合同司法解释等相关法律规定计取对方逾期付款利息，截止
备有限公司 2023 年 3 月 1 日，计 139,476.00 元。
目前本案正在执行阶段，截至 2024 年 6 月 30 日，公司根据预期信用
损失情况计提坏账准备。
原告向天津海事法院提起诉讼，诉称其与被告王广良、第三人岳喜高
王广良、唐山 2014 年 7 月以建工交航名义承建唐山曹妃甸港区文丰杂货泊位项目
曹妃甸文丰码 二期疏浚工程，2016 年全面验收合格并交付使用，原告诉请要求扣除
头有限公司、 开支、材料费及已领取的金额外支付原告 170.84 万元。
28 郝春利
岳喜高、建工 一审已判决本公司不承担责任；被告王广良 2022 年 9 月向天津市高
交航（第三 级人民法院提起上诉。
人） 目前本案二审审理中。截至 2024 年 6 月 30 日，建工交航已按照工程
进度确认相关成本和负债。
安徽幕筱建设
原告向滁州市琅琊区人民法院提起诉讼，诉称其余被告安徽幕筱建设
工程有限公
工程有限公司签订的《老城区河流制管网改造（二期）EPC 项目管道
司、建工交
修复施工合同》，在指定路段的工程已验收完成并交付使用的情况下，
航、安徽华瓴
原告支付 29.00 万元工程款后怠于支付其余款项，诉请安徽幕筱建设
安徽诚算 建工集团有限
工程有限公司支付到期剩余工程款 1,573,397.50 元，其余被告在其
29 管道工程 公司、安徽省
欠付工程款范围内承担给付责任。
有限公司 城建设计研究
滁州市中级人民法院做出裁定，撤销滁州市琅琊区人民法院民事判
总院股份有限
决，并发回滁州市琅琊区人民法院重审。
公司、滁州市
目前案件正由滁州市琅琊区人民法院重审中，截至 2024 年 6 月 30 日，
市政设施管理
建工交航已按照合同进度确认相关成本和负债。
中心
深圳市柏 原告向合肥市瑶海区人民法院提起诉讼，诉称其与被告就合作内容及
30 建工交航
盟规划设 合同价款、双方权利义务等合同要素达成合意，合同金额为 400.00 万
208 / 240
2024 年半年度报告
计有限公 元。2022 年 2 月，原告向被告提交了本项目最终成果，且由被告认可
司 并提交建设单位以书面形式予以确认。2022 年 5 月，原告参加了被告
为案涉项目组织的招投标，支付了投标保证金 50,000.00 元，后成功
中标该项目。原告并未与被告签订书面合同，且拒绝支付应付的服务
费。2023 年 3 月 13 日，原告诉请被告支付定金之外的其余款项。
目前案件正在审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工交航已按照合同
进度确认相关成本和负债。
黄山市南山旅
2017 年 11 月，原告建工交航与被告一黄山市南山旅游产业发展有限
游产业发展有
公司签订《建设工程施工合同》。在合同范围内的工程竣工，并经由
限公司、深圳
被告验收合格后，被告未及时支付工程款。2023 年 6 月 15 日，本公
市龙骏投资发
31 建工交航 司向黄山市徽州区人民法院提起诉讼，诉请被告一及混用财产的另外
展有限公司、
两名被告共同支付其余欠款 105,741,838.12 元。
深圳龙骏健康
前期已正式立案，后法院要求先行鉴定，并变更为诉前调解程序。截
管理咨询集团
至 2024 年 6 月 30 日，建工交航已根据预期损失情况计提坏账准备。
有限公司
滁州城房苏滁 2019 年 3 月 9 日，城房苏滁公司与建工交航签订了《建设工程施工合
置业有限公 同》。工程竣工后，建工交航向城房苏滁公司申报决算金额合计
司、滁州城房 876,979,246.60 元，城房苏滁公司在滁州市北京城房时代樾府项目支
置业有限公 付工程款合计 501,656,483.70 元，应扣工程水电费合计 1,007,382.49
司、滁州市华 元。截至建工交航起诉之日，城房苏滁公司欠付工程款合计
明房地产开发 374,315,380.40 元。2023 年 3 月 23 日，建工交航与城房苏滁公司、
有限公司、合 合肥城房公司、滁州城房京开置业有限公司签订四方《办公楼转让框
32 建工交航
肥城房投资集 架协议》，约定城房苏滁公司和合肥城房公司拟以出售蓝鼎 F4-2 地块
团有限公司、 酒店项目的形式冲抵安徽建工交航在时代樾府、时代庄园、时代名墅
北京城房科技 三个项目总包合同项下应付工程款，但城房苏滁公司、合肥城房公司
集团有限公 未在《办公楼转让框架协议》约定的期限内将办公大楼产权办理至建
司、北京城房 工交航名下。针对六被告应清偿的债务，建工交航遂将该案诉至法院。
企业管理有限 该案件处于一审审理中；截至 2024 年 6 月 30 日，建工交航已按照预
公司 期损失计提坏账准备。
2020 年 3 月 1 日，原告建工交航与被告一苏滁置业公司签订了《建设
滁州城房苏滁 工程施工合同》，约定原告为被告一“北京城房时代庄园项目”的
置业有限公 施工总承包方。于 2023 年 8 月 29 日完成整体竣工验收，并已交付使
司、滁州城房 用。原告已完成工程量约 3.6 亿元，其中被告一正在审核确认的合格
置业有限公 工程量（一审暂定额）为 299,423,660.73 元，未审核工程量约为 6057
司、滁州市华 多万元。根据《建设工程施工合同》第 5.3 条约定的付款批次，原告
明房地产开发 有权要求被告一支付工程款至一审暂定额 299,423,660.73 元的 85%
有限公司、合 （即 254,510,111.62 元），被告一已支付 150,502,602.58 元，尚需
33 建工交航
肥城房投资集 支付工程款 104,007,509.04 元。2023 年 3 月 23 日，被告四（甲方）、
团有限公司、 原告（乙方）、被告一（丙方 1）和滁州城房京开置业有限公司（丙方
北京城房科技 2）四方签订《办公楼转让框架协议》，但被告一和被告四至今未按照
集团有限公 《办公楼转让框架协议》第三条的约定将办公大楼产权办理至城科公
司、北京城房 司名下。2023 年 10 月 7 日，建工交航诉至法院，要求被告承担相关
企业管理有限 责任，履行合同约定的义务。
公司 该案件处于一审审理中；截至 2024 年 6 月 30 日，建工交航已按照预
期损失计提坏账准备。
2021 年 2 月 3 日，原告建工交航与被告全资子公司四川燕园金秋教育
四川汉博睿管 科技有限公司就工程项目合作签订《邛崃高品质基础教育项目投资合
34 建工交航 理服务有限责 作框架协议》。协议签订后，原告于 2021 年 2 月 10 日依约向四川燕
任公司 园金秋教育科技有限公司银行账户转账 200 万元。因原告并未于 2021
年 3 月 20 日前中标，现诚意金偿还期限已届满。现被告全资子公司
209 / 240
2024 年半年度报告
四川燕园金秋教育科技有限公司已于 2023 年 6 月 26 日注销，遂将作
为四川燕园金秋教育科技有限公司唯一股东的被告诉至法院。一审合
肥市瑶海区人民法院做出裁定：驳回原告建工交航的起诉。后建工交
航向合肥市中级人民法院提起上诉,合肥市中级人民法院作出裁定，
指令合肥市瑶海区人民法院审理。
目前案件正由合肥市瑶海区人民法院重审中。截至 2024 年 6 月 30 日，
建工交航已按照预期损失计提坏账准备。
2018 年 8 月 25 日，原告建工交航与被告一青阳县龙骏家园养老产业
青阳县龙骏家 发展有限公司签订了《建设工程施工合同》，涉案工程早已于 2020 年
园养老产业发 10 月 15 日完工，但被告一为拖延支付工程价款，一直拒不验收，经
展有限公司、 原告多次催促未果。被告一系被告二深圳松柏健康产业发展有限公司
35 建工交航
深圳松柏健康 的全资子公司，根据《公司法》规定，被告二应对被告一前述债务承
产业发展有限 担连带清偿责任。2023 年 10 月 20 日，本公司向法院提起诉讼。
公司 目前本案在一审审理中。截至 2024 年 6 月 30 日，建工交航已按照预
期损失计提坏账准备。
原告诉称，2021 年 6 月至 11 月原告新疆创科新型材料有限公司为被
建工交航、中
告建工交航、中交第四航务工程勘察设计院有限公司承建的被告蓝田
交第四航务工
建邦(新疆)农业有限公司“十二师现代畜牧业千百万工程祖代场”工
新疆创科 程勘察设计院
地供应商品混凝土，经对账被告建工交航项目部出具对账函 15 份，欠
36 新型材料 有限公司、蓝
原告货款 17,544,810.00 元。
有限公司 田建邦（新
一审因客观原因未参加庭审，于 2023 年 12 月 26 日提起上诉。
疆）农业有限
截至 2024 年 6 月 30 日，建工交航已根据工程进展确认相关成本与负
公司
债。
原告诉称，被告建工交航因承建淮北市相山区金百合二期工程项目需
要，自 2022 年 3 月起，向原告淮北市鸿济新型建材有限责任公司采
淮北市鸿
购预拌干混砂浆共计 6,120.98 吨，总金额为 2,164,035.68 元。经原
济新型建
37 建工交航 告多次催要被告至今未能支付货款，为维护原告合法权益，遂于 2023
材有限责
年 12 月提起诉讼，要求被告支付货款 2164035.68 元及逾期付款利息。
任公司
目前该案件处于诉前调解阶段。截至 2024 年 6 月 30 日，建工交航已
依据工程进度确认相关成本与负债。
申请人与被申请人于 2020 年 11 月 18 日签订《亳州 PPP 项目绿化工
程(一期)Ⅱ标段专业分包合同》，申请人诉称，其支付了履约保证金
40.00 万元，并根据合同约定完成绿化工程共计 8,058,153.09 元，被
申请人仅支付部分工程款，余下 1,767,865.58 元工程款及 40.00 万
常州瑞鑫
元保证金至今未支付。2021 年 4 月 2 日，双方签订《亳州 PPP 项目绿
园林建设
38 建工交航 化工程(二期) I 标段专业分包合同》，申请人诉称，其支付了履约保
工程有限
证金 60.00 万元，并根据合同约定完成绿化工程共计 10,065,190.62
公司
元，被申请人仅支付部分工程款，余下 2,551,718.70 元工程款及 60.00
万保证金至今未支付。申请人于 2023 年 11 月提起仲裁。
目前仲裁未开庭。截至 2024 年 6 月 30 日，建工交航已依据工程进度
确认相关成本与负债。
双方于 2021 年 7 月 29 日签订《外墙保温专业分包合同》、于 2022 年
1 月 5 日签订《外墙保温专业分包合同》与《外墙油漆专业分包合同》，
安徽置润 建工交航、建
申请人诉称，被申请人与业主就已完成的工程量进行结算后，至今未
39 节能科技 工交航黄山分
向申请人支付工程款，申请人于 2023 年 12 月 18 日提起仲裁。
有限公司 公司
目前仲裁未开庭。截至 2024 年 6 月 30 日，建工交航已依据工程进度
确认相关成本与负债。
航天国轩（唐 被告航天国轩（唐山）锂电池有限公司将其位于唐山市路北区新兴产
40 建工安装 山）锂电池有 业园区内二期 3#厂房消防工程发包给原告施工,双方签订了该工程的
限公司（现更 《施工合同》。于 2020 年 5 月 28 日完成了合同项下工程的全部施工
210 / 240
2024 年半年度报告
名：唐山国轩 内容，被告一在工程完工后即投入使用。被告一仅支付工程款的
电池有限公 49.20%即 151.50 万元，下剩 156.50 万元未付。公司向唐山市路北区
司） 人民法院提起诉讼。目前 3 号厂房已判决，1 号、2 号厂房已申请鉴
定。
案件已判决，截至目前收回剩余工程款 142.50 万元,截至 2024 年 6
月 30 日，建工安装已根据预期损失计提坏账准备。
在与淮北恒基职业集团有限公司的合同中，淮北恒基置业有限公司少
算、漏算且拖欠工程款，故向法院提起诉讼。
淮北恒基置业 淮北市相山区人民法院分别于 2024 年 02 月 20 日、2024 年 03 月 13
41 建工安装
集团有限公司 日、2024 年 03 月 22 日开庭审理该案，现已经完成法庭调查、法庭辩
论，尚未进行裁决。截至 2024 年 6 月 30 日，建工安装已根据预期损
失计提坏账准备。
2015 年 12 月 1 日，原告建工安装中标被告安徽省白湖监狱管理分局
罪犯医院医疗综合楼项目（下称一期工程），中标价 29,159,635.84
安徽省白湖监 元；罪犯医院备勤楼等 9 个单体建筑工程（下称二期工程），工程合
42 建工安装
狱管理分局 同价款 31,759,299.87 元。因被告拖延竣工验收，公司提起诉讼。
目前处于鉴定造价回复阶段，截至 2024 年 6 月 30 日，建工安装已根
据预期损失计提坏账准备。
原告建工安装与被告宁夏金美生物科技有限公司在 2019 年 7 月 26 日
签订书面的《305 车间污水站设备管道及电气仪表安装工程合同》。
项目于 2020 年 7 月 8 日竣工验收合格。目前，对方已支付的工程价
款为 3,050,000.00 元，尚欠 1,530,000.00 元剩余工程款（含质保金）
宁夏金美生物
43 建工安装 未支付，公司提起诉讼。
科技有限公司
一审判决被告支付原告工程款工程款 1,375,079.22 元、质保金
137,400.00 元及对应利息，驳回原告其余诉求，被告不服提起上诉。
目前二审法院维持原判，2024 年 3 月向法院申请强制执行。截至 2024
年 6 月 30 日，建工安装已依据预期损失计提坏账准备。
被告一安徽省地矿置业有限责任公司将合肥市包河区星隆购物广场
的消防工程、中央空调系统末端工程及排油烟净化系统工程均交由原
安徽省地矿置
告承建，三工程质保期限均已届满，被告尚欠 1,850,250.68 元未付，
44 建工安装 业有限责任公
本公司于 2023 年 10 月 13 日向合肥市包河区人民法院提起诉讼。
司
目前未开庭，截至 2024 年 6 月 30 日，建工安装已依据预期损失计提
坏账准备。
2018 年 3 月 27 日，原告与被告签订《清远市印染行业综合整治搬
迁安置工程污水处理单元土建合同》。
2024 年 1 月 22 日公司已撤诉，在法院主持下达成民事调解,中喻同意
四川中喻环境
45 建工安装 于 2024 年 2 月 10 日前支付 5,000,000 元、于 2024 年 5 月 31 日前向
治理有限公司
安装支付 5,898,024.27 元。其中，中喻已于 2024 年 2 月 6 日向本公
司支付 5,000,000 元。
目前已全部收回款项。
原、被告 2017 年 7 月 19 日《工程劳务承包协议书》约定,被告将位
于淮北市杜集区石台镇和谐新家园工程土建二标段劳务分包原告施
工。原告进行了实际施工。经 2018 年 8 月 15 日结算,被告应付原告
芜湖诚勤 工程款 17,766,972.84 元(以鉴定为准),原告为被告开具工程款发票
46 劳动服务 建工安装 11,200,000.00 万元,被告仅付工程款 10,386,050.81 元,其余工程款
有限公司 7,380,922.03 元。
一审判决：被告建工安装于判决生效之日起十日内支付原告芜湖诚勤
劳动服务有限公司工程款 396,838.37 元及利息。被告不服提起上诉，
2024 年 1 月 31 日本案件已终审判决，驳回上诉，维持原判。
211 / 240
2024 年半年度报告
2024 年 3 月 12 日，建工安装公司履行法院生效判决，将 396838.37
元工程款及 13083.54 元利息付至芜湖诚勤公司。
2024 年 6 月 4 日，2024 年 6 月 4 日，安装公司收到安徽省高级人民
法院的再审通知，芜湖诚勤公司请求安徽省高级人民法院撤销一、二
审判决，改判支持芜湖诚勤公司 1273.2 万元诉讼金额。2024 年 6 月
7 日，公司向法院寄送答辩状。
截至 2024 年 6 月 30 日，建工安装已按照工程进度确认相关成本和负
债。
2016 年 6 月 17 日，安徽同发建筑劳务有限公司与本公司（原安徽水
利开发股份有限公司）签订了一份《建设工程施工劳务分包合同》，
合同约定由安徽同发建筑劳务有限公司负责施工主体结构 2 标段工作
内容。后安徽同发建筑劳务有限公司将合同工作内容交由原告黄德良
安徽同发建筑
组织实施。由于原告黄德良施工过程中的管理不善，导致发生亏损，
47 黄德良 劳务有限公
其以代为购买砂石料为由，索要材料款来弥补发生的亏损，将安徽建
司、本公司
工诉至界首市人民法院。 2023 年 12 月 6 日，界首市人民法院开庭审
理了此案。
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，水利有限已按照
工程进度确认相关成本和负债。
2017 年 7 月 26 日被申请人对蚌埠市禹会区人民医院综合楼项目（设
计、采购、施工）一体化总承包对外招标，2017 年 10 月 24 日申请人
蚌埠禹会建设 和中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司（下称‘中铁设计院’）
48 水利有限 投资有限责任 以联合体投标并中标取得上述项目。案涉工程目前进入审计结算阶
公司 段，双方发生争议，公司提起诉讼。
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，水利有限根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
2012 年 6 月 28 日，安徽水利开发股份有限公司合肥分公司（以下简
称：安徽水利合肥分公司，该分公司已于 2022 年 1 月 12 日注销）与
被告签订《工程施工劳务合作合同》，将前岭路、学林路道排工程交
由被告施工。2019 年 1 月 25 日，原告与被告对案涉工程进行决算，
安徽兴邦建筑 决算总价为 54,429,879.28 元，原告实际支付了工程款 55,427,813.16
49 本公司
工程有限公司 元，超付被告工程款 997,933.88 元。2019 年 1 月 4 日，被告向原告
发出《质量维修通知函》被告收到函件后拒不维修，原告与其他公司
签订维修合同，并结算维修工程 1,588,213.24 元。故原告提起上诉。
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司根据预期
信用损失情况计提坏账准备。
2016 年 6 月 16 日，珲春市人民政府授权珲春市水生态投资开发有限
珲春市水生态 公司与我公司就珲春河综合治理工程签订了 EPC 施工合同，工程于
投资开发有限 2018 年 11 月 21 日完工验收并交付投入使用。该工程审计决算金额为
公司、珲春水 256,734,800.00 元。经确认，截止 2022 年 11 月贵公司实际支付工程
利局、珲春财 款项共计 158,000,000.00 元，目前欠付到期工程款 98,734,815.00
50 本公司
政局、吉林珲 元、投资收益 15,096,007.00 元、履约保证金 6,200,000.00 元、保理
春农村商业银 费用 7,000,000.00 元。我单位起诉业主支付我单位工程款、投资利
行股份有限公 息、履约保证金及延迟给付利息共计 150,541,300.00 元。
司 目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司根据预期
信用损失情况计提坏账准备。
2019 年 7 月，原告与被告一签订了《王集镇鲤鱼山庄特色田园乡村项
目施工总包合同》，该工程于 2019 年 7 月开工，2020 年 12 月投入运
中衡设计集团
51 水利有限 营使用，被告一直拖延不予决算。原告根据施工过程工程量确认单、
股份有限公司
竣工图以及合同约定的计价方式对施工的过程进行组价，组价金额扣
除需要缴纳给被告一的管理费（9%）后，工程造价为 63,940,800.00
212 / 240
2024 年半年度报告
元。截至起诉之日，被告累计支付给原告工程款 24,729,600.00 元，
尚欠 39,211,200.00 元未付。故公司提起诉讼。
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，水利有限根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
原告诉称承包被告合肥光明之家项目二标段劳务，施工完成后被告与
安徽同发建筑劳务有限公司结算，而未与原告进行结算。原告认为与
同发公司结算金额扣除同发公司原施工量，剩余金额 26,100,802.76
52 张曙升 本公司 元应归属原告，故诉请法院判决被告支付原告工程款 26,100,802.76
万元及利息。
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已按照工
程进度确认相关成本和负债。
原告诉称 2021 年 7 月 19 日中标被告天长全民健身中心项目幕墙工程
并签订专业分包合同，被告拖延项目结算审计工作。根据合同 12.2 条，
工程竣工验收 3 个月付至 90%，按照原告项目送审价 89,929,507.96
合肥建工
元（可根据司法鉴定进行调整），减去已支付工程款 30,344,770.90
装饰工程
53 水利有限 元，被告应在 2023 年 3 月 8 日向原告支付 50,591,786.26 元，并支
有限责任
付利息 623,965.36 元，退还履约保证金 2,361,387.49 元，利息
公司
43,685.67 元，总计 62,704,500.00 元。故公司提起诉讼。
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，水利有限已按照
工程进度确认相关成本和负债。
2020 年 6 月 20 日，被告一阜阳城房京开置业有限公司（下称“阜阳
阜阳城房京开
城房”）与原告水利有限（下称“安徽水利”）签订《建设工程施工
置业有限公
合同》。阜阳城房有意拖延审核工程量和未及时支付进度款的行为，
司、合肥城房
已构成严重违约，原告行使不安抗辩权，要求立即支付工程尾款款
投资集团有限
351,417,010.71 元（待造价鉴定后以鉴定值为准）及逾期付款违约金
54 水利有限 公司、北京城
834,056.85 元（按日万分之二利率计算,具体见附件）、利息（以
房科技集团有
351,417,010.712 元为基数，按日万分之二利率计算,从 2023 年 10 月
限公司、北京
31 日起，款清息止）合计 352,251,067.60 元。
城房企业管理
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，水利有限根据预
有限公司
期信用损失情况计提坏账准备。
2019 年 1 月 8 日，水利有限(以下简称安徽水利有限公司)与成都润鼎
置业有限公司签订《成都润恒城工程施工总承包协议》，缴纳履约保
证金 60,000,000.00 元。经协商核算，成都亨弘置业有限公司与安徽
水利公司办理已完工程量结算并签订《协议》，双方确认建工建投已
成都润鼎置业
完 工 程 价 款 债 权 为 46,008,544.72 元 ， 履 行 保 证 金 债 权 为
有限公司、成
55 水利有限 60,000,000.00 元，因项目停工而造成建工建投的各项损失金额
都亨弘置业有
17,898,000.00 元，造成安徽水利公司履约保证金及未付工程款项资
限公司
金利息违约金 19,521,400.00 元。安徽水利已将上述债权向人民法院
进行债权申报。四川省崇州市人民法院指定的破产管理人正在对安徽
水利公司的申报债权审核。
截至 2024 年 6 月 30 日，水利有限已单项计提坏账准备。
原告为被告开发小区的供配电施工单位，2023 年 11 月 28 日，五洋电
力起诉被告地产阜阳公司，要求被告支付尾款。2023 年 12 月 26 日，
五洋电力 第一次开庭审理。2023 年 12 月 27 日，出具答辩意见并提供答辩证
56 建设股份 地产阜阳 据。根据地产阜阳的银行回单和开票信息，确认对五洋电力建设股份
有限公司 有限公司的尾款已全部结算。
目前本案在二审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，已按照进度确认成
本和负债
213 / 240
2024 年半年度报告
原告是被告开发的龙溪观邸小区景观园林施工单位，原告中标后违法
分包给实际施工人，小区交付后，原告一直未办理竣工结算，也未进
行质保，导致剩余工程款一直未支付。原告 2023 年 8 月 29 日，起诉
原被告要求支付拖欠工程款，安徽省安庆市中级人民法院 2023 年 10
淮南大地
月 23 日一审判决如下：判决原告支付实际施工人工程款，因未办理竣
57 建筑工程 地产宿松
工结算被告不承担支付义务。判决后原告起诉被告要求被告支付剩余
有限公司
工程款。2023 年 12 月 6 日，安徽省安庆市中级人民法院做出二审判
决，判决如下：维持一审判决结果，支付义务由淮南大地建筑工程有
限公司承担。
截至 2024 年 6 月 30 日，已按照进度确认成本和负债
被告为原告开发小区景观绿化工程施工单位，工程竣工后双方对工程
竣工结算价款无法达成一致，被告起诉原告支付工程价款，原告起诉
安徽新宇环保
被告支付工期违约和履行合同违约。2022 年 12 月 30 日，原告瑶海地
58 瑶海地产 科技股份有限
产向合肥市瑶海区人民法院提起上诉。
公司
目前本案在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，已按照进度确认成
本和负债。
被告安徽新宇中标瑶海公司翰林天筑小区景观工程施工，中标后安徽
安徽新宇环保 新宇将该工程违法分包给被告苏威公司施工，后苏威公司将部分工程
徐州腾之
科技股份有限 分包给原告腾之达公司施工，现双方发生纠纷，原告 2022 年 8 月 17
达钢结构
59 公司、安徽苏 日向合肥市瑶海区人民法院提起上诉。诉请发包方瑶海公司在欠付工
工程有限
威实业有限公 程款内承担连带责任。
公司
司、瑶海地产 目前本案在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，预计不需要确认预
计负债。
因原告怠于支付工程款，建工三建于 2021 年 7 月向广州市中级人民
法院提起诉讼，要求判令：判令被告向原告支付工程款
823,195,030.47 元及逾期付款利息；判令被告向原告支付因怠于支付
工程款造成停工索赔款 82,838,236.02 元；从广州中级法院撤回诉讼，
于 2023 年 1 月起诉至滁州市中级人民法院。2024 年 1 月 26 日，滁州
天长粤恒置业
市中院一审判决双方签订的施工合同解除，被告天长市粤恒置业有限
有限公司、恒
60 建工三建 公司支付工程款 58933.31 万元及利息，原告享有优先受偿权；被告天
大地产集团合
长市粤恒置业有限公司支付停工损失 964.82 万元，被告恒大地产集
肥有限公司
团合肥有限公司承担连带清偿责任。被告不服并上诉。2024 年 5 月 16
日，因被告天长市粤恒置业有限公司未缴纳上诉费，安徽省高级人民
法院二审裁定按天长市粤恒置业自动撤回上诉处理。
目前本案目前本案已结案，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
因被告怠于支付工程款，建工三建于 2021 年 4 月向广州市中级人民
法院提起诉讼，要求判令：被告向原告支付工程款 155,547,110.17 元
及逾期付款利息。从广州中级法院撤回诉讼，于 2023 年 12 月起诉至
天长市人民法院。2024 年 3 月 11 日，天长市人民法院一审判决：1.
确认双方签订的施工合同于 2024 年 1 月 26 日解除；2.被告天长市粤
天长粤通置业
61 建工三建 通置业有限公司支付工程款 141,150,573.55 元及利息；原告建工三
有限公司
建在湖山半岛首期（三标）工程款 36,200,212.80 元范围内，在童话
大街主题酒店工程款 104,950,360.75 元范围内享有优先权。被告不
服并上诉。2024 年 5 月 9 日，滁州中级人民法院二审维持原判。
目前本案本案已结案，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信
用损失情况计提坏账准备。
滁州市柏
建工三建（反 原告于 2022 年 4 月向滁州市琅琊区人民法院提起诉讼，要求判令解
62 城房地产
诉原告） 除与建工三建签订的《滁州市柏城 5#时代名邸项目总承包施工合同》
开发有限
214 / 240
2024 年半年度报告
公司（反 及《补充协议》。审理期间建工三建提出反诉，要求判令原告支付拖
诉被告） 欠工程款、逾期付款利息及停工损失共计 72,773,685.09 元。
2022 年 6 月，滁州市中级人民法院一审判决解除双方合同。建工三建
不服判决，提出上诉；本诉二审维持一审判决。
反诉 2023 年 9 月，滁州市琅琊区人民法院一审判决被告滁州柏城公
司支付工程款 43,346,690.95 元及利息，退还履约保函；建工三建享
有优先受偿权。建工三建上诉，二审发回重审。
目前本案正在二审重审中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
原告于 2020 年 12 月向扬州市广陵区人民法院提起诉讼，诉称其与建
工三建就涉案项目签订施工内部承包协议，建工三建欠付工程款，要
建工三建、明
求判令建工三建向原告支付工程款及赔偿原告损失 1,113.44 万元。
发集团扬州房
63 尤传仁 2022 年 12 月，扬州市广陵区人民法院一审判决：建工三建支付工程
地产开发有限
款 3,800,521.08 元及利息。建工三建上诉。二审发回重审。
公司
目前本案正重审一审中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建已按照工
程进度确认相关成本和负债。
原告于 2019 年 8 月向泉州市洛江区人民法院提起诉讼，诉称其承包
泉州江山丽园项目的模板分项制作、安装、拆除等相关工程，因被告
欠付工程款，要求判令被告一、三向其支付工程款 138.15 万元的利
建工三建、泉 息、赔偿工程款差价及损失 1,857.05 万元，并支付利息暂计 589.77
州宏益房地产 万元。
开发有限公 2020 年 9 月，福建省泉州市中级人民法院一审判决驳回原告诉讼请
64 林彬 司、张礼拥、 求。原告不服判决，提出上诉。2020 年 12 月，福建省高级人民法院
兴业银行股份 裁定撤销一审判决，发回重审。2022 年 6 月，福建省泉州市中级人民
有限公司厦门 法院重审一审判决建工三建支付给林彬以 1,361,540.00 元为基数的
分行 利息，赔偿林彬各项经济损失计 1,034,132.80 元。2024 年 3 月，二
审维持原判。
截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建已按照工程进度确认相关成本和负
债。
原告于 2021 年 1 月向兰州新区人民法院提起诉讼，诉称其与被告一
签订《安装工程分包合同》，因欠付工程款，要求判令被告连带支付
工程款 277.56 万元及逾期付款利息 25.97 万元，被告连带支付文明
甘肃兴隆建筑
施工费 40.34 万元及规费 47.64 万元。
劳务有限公
兰州云思 2021 年 5 月，兰州新区人民法院一审判决建工三建不需承担责任。原
司、建工三
65 信息技术 告不服判决提出上诉，2022 年 6 月，兰州市中级人民法院裁定撤销一
建、兰州新区
有限公司 审判决，发回重审。
房地产开发有
2023 年 9 月，兰州新区人民法院重审一审判决建工三建不需承担责
限公司
任。另两名被告提起上诉。2024 年 3 月 20 日，兰州市中级人民法院
重审二审判决维持判决建工三建不需承担责任。
截至 2024 年 6 月 30 日，本案已结案。
被告系淮北市凤凰城二区一期 C 标部分工程实际施工人，2019 年 4
月，建工三建向淮北市相山区人民法院提起诉讼，要求判令被告立即
返还原告垫付工程款 1,679,902.00 元及利息。
66 建工三建 王少兵 2021 年 5 月，淮北市相山区人民法院一审判决驳回建工三建诉讼请
求。建工三建不服判决提出上诉。
目前本案正在二审审理中。截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建已按照
工程进度确认相关成本和负债。
原告于 2021 年 5 月向扎赉诺尔区人民法院提起诉讼，诉称其承包二
杜绍森、建工
67 张云龙 被告发包的满洲里市扎赉诺尔区全民健身中心一期钢结构、玻璃幕墙
三建
制作安装工程，要求判令二被告给付工程款 1,402,808.00 元及逾期
215 / 240
2024 年半年度报告
付款利息。2023 年 7 月 12 日，呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民法院一审
判决杜绍森、建工三建支付工程款 560471.4 元，杜绍森给付损失以
560471.4 元为基数计算。原告上诉。
目前本案正在二审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建已按照
工程进度确认相关成本和负债。
原告于 2021 年 4 月向包河区人民法院提起诉讼，诉称其与建工三建
签订《钢管扣件租赁合同》约定出租钢管、扣件等物品，要求解除《钢
管扣件租赁合同》、返还租赁物并支付租赁费 1,301,155.17 元及逾期
付款利息。
合肥市包
2022 年 6 月，包河区人民法院一审判决解除双方签订的《钢管扣件租
河区盛东 建工三建、潘
68 赁合同》；建工三建支付租赁费 1,301,155.17 元；建工三建返还钢管
钢模租赁 军、吴卫平
85,924.20 米,扣件 17,294.00 只,十公分套管 2,356.00 只；二十公分
站
套管 3,269.00 只,三十公分套管 366.00 只。建工三建上诉。2024 年
5 月 23 日，合肥中院二审维持原判。
目前本案已结案，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建判断不需要确认
预计负债。
2020 年 8 月，建工三建与被告一签订《安徽寿县恒大未来城三期一标
段主体及配套建设工程施工合同》，被告一未按合同约定支付工程进
安徽恒大新能 度款。建工三建于 2022 年 8 月向淮南市寿县人民法院提起诉讼，要
源科技生活服 求:判决被告一向原告支付工程款、赔偿逾期付款、工期逾期等合计
务有限公司、 73,771,291.00 万元;
69 建工三建 恒大汽车产业 淮南市寿县人民法院裁定驳回起诉，建工三建于 2023 年 5 月向淮南
园投资（深 市仲裁委员会申请仲裁。2024 年 5 月 4 日，淮南市仲裁委员会仲裁裁
圳）集团有限 决被告安徽恒大新能源科技生活服务有限公司支付工程进度款
公司 62797787.62 元，支付截止 2022 年 12 月 16 日逾期付款利息。
目前本案已结案，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损
失情况计提坏账准备。
原告于 2022 年 12 月向济南市章丘区人民法院提起诉讼，诉称被告因
承建济南天桥区济齐路项目购买使用原告销售的混凝土，要求判令被
山东鲁筑
告支付拖欠货款 4,309,700.00 元。2024 年 2 月 25 日，济南市章丘区
70 建材有限 建工三建
人民法院一审调解：建工三建支付 4,319,500 元。
公司
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建已按照
工程进度确认相关成本和负债。
原被告双方签订《力高君逸花园项目施工总承包合同》及其他补充协
议，现工程已竣工验收，原告已完成工程量 220,091,780.11 元，被告
实 际 支 付 工 程 款 137,578,772.12 元 ， 当 前 被 告 差 欠 工 程 款
82,513,007.99 元。虽原告多次催讨，但被告始终未予支付，故诉讼。
合肥瑞荣置业 2024 年 1 月 3 日，肥东县法院一审判决合肥瑞荣公司支付工程款
71 建工三建
有限公司 63325246.3 元及利息，建工三建享有优先权，驳回瑞荣公司的反诉请
求。被告上诉。2024 年 6 月 19 日二审判决合肥瑞荣公司支付工程款
59771279.68 元及利息；建工三建享有优先权。
目前本案已结案，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损
失情况计提坏账准备。
2019 年 5 月原被告签订建设工程施工合同，由建工三建承建美科公馆
合肥金骏美合
项目二标段项目工程，2021 年 4 月项目工程竣工验收合格，2022 年
房地产开发有
11 月双方达成结算协议书确定合肥金骏美合房地产开发有限公司尚
限公司、合肥
72 建工三建 欠原告工程款 12,921,327.28 元未支付，现付款条件已成就，被告拖
金科百俊房地
延支付。
产开发有限公
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
司
期信用损失情况计提坏账准备。
216 / 240
2024 年半年度报告
2020 年 6 月 1 日原告与被告签订《广州公司（阳西）荣盛御海湾（项
目）总承包工程施工合同》，截止 2021 年 8 月工程项目经原告核算，
被告确认，双方已审核造价为 158,077,671.00 元，原告特向贵院提起
诉讼，暂时要求被告按照双方已确认无争议的 158,077,671.00 元造
阳西华盛房地
73 建工三建 价为基础，支付除 70%进度款之外的 30%尾款 47,423,301.30 元。2023
产有限公司
年 12 月 ， 阳 西 县 法 院 一 审 判 决 被 告 阳 西 华 盛 公 司 支 付 工 程 款
47,423,301.29 元及利息，建工三建享有优先权。被告上诉。
目前本案二审等待审理，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预期
信用损失情况计提坏账准备。
2020 年 6 月 1 日原告与被告签订《广州公司（阳西）荣盛御海湾（项
目）总承包工程施工合同》，截止 2021 年 8 月工程项目经原告核算，
阳西华盛房地 被告确认，双方已审核造价为 158,077,671.00 元，原告特向贵院提起
产有限公司、 诉讼，暂时要求被告按照双方已确认无争议的 158,077,671.00 元造
74 建工三建 荣盛房地产发 价为基础，支付除 70%进度款之外的 30%尾款 47,423,301.30 元。2023
展股份有限公 年 12 月 ， 阳 西 县 法 院 一 审 判 决 被 告 阳 西 华 盛 公 司 支 付 工 程 款
司 47,423,301.29 元及利息，建工三建享有优先权。被告上诉。
目前本案二审等待审理，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预期
信用损失情况计提坏账准备。
2019 年 2 月原被告签订《力高君御世家项目施工总承包合同》，2021
年 7 月项目竣工验收并投入使用，后双方达成《补充协议》，就欠付
咸阳桦洋里置 进度款的支付、工程收尾施工、结算等事项达成一揽子解决的协议，
75 建工三建
业有限公司 被告不按约定履行，公司对其起诉。
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
2018 年 8 月原被告签订施工总承包合同，原告施工完具备竣工验收，
咸阳保荣实业 原告多次函告验收、结算、付款，被告一直拖延，公司对其起诉。
76 建工三建
有限公司 目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
2020 年 3 月建工三建与淮南云创置业有限公司签订网云小镇一期二
标段总承包工程补充协议-，10 月 18 日案涉工程竣工验收，双方最终
淮南云创置业
结算总造价 171,115,710.29 元扣除应扣款项，保修款，剩余款项应支
有限公司、安
付，公司对其起诉。
徽万创控股集
2024 年 3 月 8 日，淮南市大通区法院一审判决被告淮南云创置业有限
团有限公司、
77 建工三建 公司支付工程款 33672725.58 元及利息 1238875.69 元，返还质保金
安徽万原企业
3422314.21 元及利息；被告安徽万创控股集团有限公司承担连带清偿
管理有限公
责任；建工三建就上述工程款及质保金享有优先权。被告淮南云创置
司、淮南网云
业有限公司上诉。
置业有限公司
目前本案正在二审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
2019 年 4 月建工三建与淮南云创置业有限公司签订网云小镇二期一
淮南云创置业 标段总承包工程补充协议-，11 月案涉工程竣工验收，原告报审金额
有限公司、安 为 222,512,853.59，被告按合同约定应支付至结算款的 97%，被告一
徽万创控股集 直拖延未支付，公司对其起诉。
团有限公司、 2024 年 3 月 28 日，淮南市大通区法院一审判决被告淮南云创置业有
78 建工三建
安徽万原企业 限公司支付工程款 68033277.84 元及利息，被告安徽万创控股集团有
管理有限公 限公司承担连带清偿责任。建工三建就欠款及利息享有优先权。被告
司、淮南网云 淮南云创置业有限公司上诉。
置业有限公司 目前本案正在二审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
217 / 240
2024 年半年度报告
2018 年 10 月建工三建与淮南云创置业有限公司签订网云小镇二期二
标段总承包工程补充协议-，案涉工程于 2021 年 9 月竣工验收备案，
原告报审金额为 247,232,760.93 元，被告拖延决算定案，按合同约定
淮南云创置业
应支付至结算款的 95%，淮南云创置业有限公司一直拖延未支付。淮
有限公司、安
南云创置业有限公司已丧失法人人格独立，三被告依法应承担连带清
徽万创控股集
楚责任，公司对其起诉。
团有限公司、
79 建工三建 2024 年 3 月 20 日，淮南市大通区法院一审判决被告淮南云创置业有
安徽万原企业
限公司支付工程款 47978893.79 元及利息，返还质保金 4388440.4 元
管理有限公
及利息；被告安徽万创控股集团有限公司对上述欠款承担连带责任；
司、淮南网云
建工三建对欠付工程款及质保金享有优先权。被告淮南云创置业有限
置业有限公司
公司上诉。
目前本案正在二审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
淮南网云置业 建工建投与淮南云创置业有限公司签订网云小镇一期二标段总承包
有限公司、安 工程补充协议-，2020 年 8 月 13 日原告承包的建设工程完成竣工验
徽万创控股集 收，后经双方结算，双方确认工程结算价为 62,598,392.93 元，扣除
团有限公司、 已付工程款 46,107,344.98 元和质量保证金 3,129,919.65 元，被告
淮南云创置业 网云置业差欠应付工程款 13,361,128.30 元，公司对其起诉。
80 建工三建 有限公司、安 2024 年 3 月 8 日，淮南市大通区法院一审判决被告淮南网云置业有限
徽万创北城产 公司支付工程款 13361128.3 元，利息 1130128.77 元；被告安徽万创
业投资有限公 控股集团有限公司承担连带清偿责任。被告淮南网云置业有限公司上
司、安徽万原 诉。
企业管理有限 目前本案正在二审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
公司 期信用损失情况计提坏账准备。
被告万创公司将科创北城（一期）项目三标段总承包工程发包给原告，
原告承包的建设工程于 2021 年 6 月 1 日完成竣工验收，并及时报送
安徽万创北城
结算材料，但被告万创公司一直拖延审核，不予办理结算手续。原告
产业投资有限
报送工程结算价为 83,000,000.00 元，截至目前被告万创公司仅支付
公司、安徽万
工程款 5,030.00 万元，扣除 3%质保金，被告万创公司差欠应付工程
创控股集团有
款 3,021.00 万元。原告虽多次催讨，万创公司均拒绝支付，公司对其
限公司、淮南
81 建工三建 起诉。
云创置业有限
2024 年 6 月 15 日，长丰县法院一审判决被告安徽万创北城产业投资
公司、淮南网
有限公司支付工程款 18116604.59 元及利息；建工三建在欠付工程款
云置业有限公
范围内享有优先权；被告安徽万创北城产业投资有限公司支付鉴定费
司、宁波鼎欣
424895 元，支付诉前财产保全申请费 2836 元。
皓宏投资中心
目前本案上诉期中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用
损失情况计提坏账准备。
2020 年 7 月，原被告双方签订《枞阳壹号院项目总承包合同》现工程
已竣工验收，原告已完成工程量 171,119,267.88 元，被告实际支付工
程 122,258,895.16 元，当前被告差欠工程 43,726,794.68 元。虽原告
多次催讨，但被告始终未予支付，故诉讼。2024 年 2 月，枞阳县法院
枞阳梁宏置业 一审判决被告枞阳梁宏置业有限公司支付工程款 39,183,373.75 元及
82 建工三建
有限公司 利息，支付鉴定费 20 万元及保全费 5,000.00 元，建工三建享有优先
权，被告不服提起上诉。2024 年 6 月 3 日，铜陵市中级人民法院二审
维持原判。
目前本案已结案，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损
失情况计提坏账准备。
临泉县嘉润房 2019 年，原被告双方签订《阜阳临泉项目一标段土建安装总承包工程
83 建工三建 地产开发有限 项目”》现工程已竣工验收，原告业主确认进度完成量 266,245,411.16
公司 元，已拨付工程款 206,806,833.97 元。建工三建上报竣工结算金额
218 / 240
2024 年半年度报告
327,888,893.6 元。虽原告多次催讨，但被告始终未予支付，故诉讼。
2023 年 12 月，临泉县法院一审判决被告临泉县嘉润房地产开发有限
公司支付工程款 54,956,064.39 元及利息，建工三建在欠付工程款本
金范围内享有优先权；被告临泉县嘉润房地产开发有限公司退还履约
保证金 30.00 万元及利息，支付鉴定费 1,039,722.00 元。建工三建
上诉。2024 年 6 月 28 日，阜阳市中级人民法院裁定发回重审。
目前本案发回重审，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用
损失情况计提坏账准备。
原告与被告签订琨宇书香名府三期及 2#地库工程合同，案涉项目于
2020 年 7 月 20 日竣工验收，2021 年 6 月 18 日前原被告双方决算定
兰州琨宇房地 案 金 额 为 174,156,556.00 元 。 截 止 目 前 被 告 仅 支 付 工 程 款
84 建工三建 产开发有限公 144,817,996.22 元，尚欠工程款 29,338,559.78 元，经原告多次催要
司 未果，公司对其起诉。建工三建已撤诉，抵房 43 套，价值 2900 万元。
目前本案已结案，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损
失情况计提坏账准备。
2018 年 2 月，原告与被告签订包河 S1075 地块项目总承包合同，2020
年 11 月 17 日 1#-5#楼竣工验收，2021 年 6 月 3 日完成 6#楼、配电房
安徽启辉置业
及地下室工程竣工验收，该项目已竣工备案并办理结算，截止起诉前，
有限公司、重
85 建工三建 被告已支付工程款 81,013,001.46 元，尚欠工程款 14,259,120.19 元。
庆金辉长江房
公司对其起诉
地产有限公司
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
2022 年初，原告与被告就六安市裕安区六出 2021-7 号地块住宅地块
总承包工程（力高君逸府）施工及有关事宜签订合同。2023 年 5 月 17
日，原告向被告提交了依据合同约定计价方式编制的项目决算资料，
同月 18 日被告签收相关资料。截至目前被告应付 83,191,741.79 元，
仅付工程款 24,856,050.34 元，尚欠 58,335,691.45 元，公司对其起
六安茂政置业
86 建工三建 诉。
有限公司
2023 年 9 月 11 日，六安市裕安区法院一审先行判决双方签订的合同
于 2023 年 7 月 20 日解除，三建移交项目资料。2024 年 3 月 9 日六安
市中级人民法院二审调解原被告双方签订的施工总承包合同于 2023
年 7 月 20 日解除，原告移交施工现场，被告支付 500 万元。截至 2024
年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
2019 年 8 月 30 日，原被告双方签订了施工合同，2022 年 5 月 26 日
项目竣工验收合格，2022 年 12 月 6 日原告向被告提交《滁州国誉学
府工程决算书》,总报送价 236,285,566.60 元，经计算，被告现应付
总工程款 97%即 229,196,999.60 元（以原告总报送价 236,285,566.60
元为基数计算），减去被申请人已付工程款 165,679,081.51 元，应支
付剩余工程款 63,517,918.09 元，被告拖延支付，故诉讼。2024 年 1
滁州城房置业 月，滁州市南谯区法院一审判决：被告滁州城房置业有限公司支付工
87 建工三建
有限公司 程款 26,908,663.13 元及利息；建工三建在欠付工程款范围内享有优
先权；被告滁州城房置业有限公司支付鉴定费 22,500.00 元；被告滁
州市华明房地产开发有限公司对上述债务承担连带责任。被告滁州城
房置业有限公司上诉，2024 年 6 月 28 日，滁州市中级人民法院二审
裁定维持原判。
目前本案已结案，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损
失情况计提坏账准备。
力高（天津） 原告承建涉案项目，合同约定价款 1,625.00 万元，合同形式固定单
88 建工三建
地产有限公司 价，后双方签订补充协议对价款和工期进行调整。案涉工程结算价
219 / 240
2024 年半年度报告
2,032.93 万元，被告已付 85.31 万元，原告诉请支付剩余工程款及利
息。
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
原告承建涉案项目，合同约定价款 3,411.00 万元，合同形式固定单
价。案涉工程总价 3,687.98 万元，被告已付 1,094.40 万元，原告诉
力高（天津） 请支付剩余工程款及利息。主张优先权。整案涉工程结算价 2,032.93
89 建工三建
地产有限公司 万元，被告已付 85.31 万元，原告诉请支付剩余工程款及利息。
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
原告承建涉案项目，合同约定价款 16,661.81 万元，合同形式固定单
价，后双方签订补充协议对价款和工期进行调整。案涉工程结算价
力高（天津） 20,976.09 万元，被告已付 14,429.41 万元，原告诉请支付剩余工程
90 建工三建
地产有限公司 款及利息。
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
原告承建涉案项目，合同约定价款 4,085.89 万元，合同形式固定单
价，后双方签订补充协议对价款和工期进行调整。案涉工程结算价
力高（天津） 4,899.78 万元，被告已付 1,282.41 万元，原告诉请支付剩余工程款
91 建工三建
地产有限公司 及利息。
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
原告承建被告开发的涉案项目时代樾府工程，根据合同约定，被告拒
不支付工程款等款项，故原告诉请支付工程款及违约金。 涉案工程的
造价为 287,069,844.90 元，原告已收工程款 240,026,102.24 元，扣
除甲供主材费用 4,990,442.48 元，合计 245,016,544.70 元。被告一
还应支付原告工程款 33,441,204.85 元及逾期支付工程款违约金
亳州城房置业 13,885,610.85 元；另 2022 年 7 月 19 日，被告二承诺，对被告一支
有限公司、安 付合同约定的第四批次工程款及产生的逾期费用承担连带责任担保。
92 建工三建
徽城房房地产 截至起诉之日该批次工程款尚有 3,296,982.66 元未支付，并产生逾
开发有限公司 期违约金 2,996,757.79 元。2024 年 5 月 22 日，亳州市谯城区法院一
审判决被告亳州城房置业有限公司支付工程款 28271157.34 元及逾期
付款违约金，合肥城房投资集团有限公司承担连带责任，亳州城房置
业有限公司支付鉴定费 10 万元，建工三建享有优先权。被告上诉。
目前本案正在二审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
原告承建被告开发的力高凤凰新天项目，但被告一经常拖欠工程价
南昌力投房地 款，于 2022 年 7 月全面停工，经原告多次催告，目前依然未能复工。
产开发有限公 因被告拒不支付工程款，原告诉请支付工程款、利息、违约金、工程
93 建工三建 司、江西政力 签证费、材料调差费、停工期间损失、商票贴息费用等费用，合计
房地产开发有 162,424,963.56 元。
限公司 目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
原告承建被告开发的赣州毅德商贸物流园项目，施工期间，被告赣州
毅德商贸物流园开发有限公司支付进度工程款 332,594,374.87 元（含
赣州毅德商贸 以商票方式支付 936.00 万元、以保理方式支付 6,260.00 万元）。后
94 建工三建 物流园开发有 因被告商票到期未兑付，未按期支付保理款，原告支付回购款，故原
限公司 告诉请被告支付工程款等费用。
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
220 / 240
2024 年半年度报告
2017 年 6 月，原告与被告签订了《建设工程施工合同》约定由原告承
建滁州国誉锦城小区项目总承包工程的施工。原告按照合同要求施
工，案涉项目单体陆续竣工验收合格，2020 年 12 月 31 日原告提交
安徽京建置业 《工程决算书》，双方无法达成一致意见。被告未按合同约定支付工
95 建工三建
有限公司 程款，原告诉至法院请求被告支付工程款及利息，并依法享有优先受
偿权，涉案金额为 14,196.47 万元。
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
2020 年原被告就承建力高未来城项目签订建设工程施工合同，由于被
告公司名下的资产所剩无几，严重丧失商业信誉，已经丧失财务支付
山东力高凯力 能力，对原告已完工程量不再具有履行债务清偿能力，故原告起诉至
96 建工三建 房地产有限公 法院要求被告支付工程款，并依法享有优先受偿权，涉案金额为
司 9,681.38 万元。
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
2018 年 8 月，原告承建被告开发的涉案项目京城华府工程，双方约定
合同价为原被告双方预算核对完成后共同确认的预算价（固定总价）；
合同结算价则是有合同价及变更签证增减金额、允许调差材料材差调
亳州城房置业
97 建工三建 整金额、各自奖罚款组成。因被告拒不支付工程款等款项，故原告诉
有限公司
请支付工程款及违约金，涉案金额为 10,290.98 万元。
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
宿州首创锦天 2021 年 4 月，原被告就承建案涉项目签订施工合同，因被告原因导致
房地产有限公 项目多次停工，且被告未按约定支付保理融资款，拒付工程款，原告
98 建工三建 司、安徽锦天 诉至法院，诉求支付工程款，涉案金额为 5,842.78 万元。
房地产有限公 目前本案正在诉前调解中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
司 期信用损失情况计提坏账准备。
合肥力高宏业 2015 年 7 月，原被告双方就案涉项目签订施工合同，2017 年 6 月，
地产开发有限 工程竣工验收合格，因被告拖欠支付工程款，原告诉至法院，诉求支
99 建工三建 公司、烟台力 付工程款，涉案金额为 1,148.76 万元。
高置业有限公 目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
司 期信用损失情况计提坏账准备。
枣庄市好佳置 2018 年 11 月，原被告签订山东枣庄融创御园项目总承包合同，2020
业有限公司、 年 5 月 27 日工程竣工验收合格。被告拖欠支付工程款。原告诉请支
100 建工三建 上海谨潇企业 付工程款并主张优先权，涉案金额为 7,290.55 万元。
管理咨询有限 目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
公司 期信用损失情况计提坏账准备。
2017 年 9 月，原告与被告亳州三巽公馆置业有限公司签订《建设工程
安徽三巽投资
施工合同》《三巽亳公馆项目总包建安工程合同附件》。案涉项目
集团有限公
工程于 2020 年 9 月 20 日通过竣工和验收，原告也向被告提交了案涉
司、亳州三巽
工程项目竣工决算资料。原告诉请支付工程款及延期开工违约造成工
101 建工三建 公馆置业有限
期延误损失、套项定额差价、返还投标保证金，并主张优先权，涉案
公司、滁州三
金额 2,456.41 万元。
巽置业有限公
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
司
期信用损失情况计提坏账准备。
安徽三巽投资
2017 年 10 月，原告与被告签订《建设工程施工合同》及《三巽.亳州
集团有限公
公园里项目总包建安工程总包合同附件》《亳州公园里项目补充协
102 建工三建 司、亳州三巽
议》。工程大多于 2020 年 9 月 15 日至 2022 年 11 月 11 日等陆续通
金芙蓉置业有
过竣工和验收，原告向被告提交了案涉工程项目竣工决算资料，并依
限公司
221 / 240
2024 年半年度报告
据合同约定的计价方式按实计算。原告诉请支付工程款及违约金、停
工损失，并主张优先权，涉案金额为 16,016.71 万元。
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
2019 年 8 月，原告与被告就亳州圣桦锦江天玺项目 2 号地块 A 标段总
承包工程签订了一份《建设工程施工合同》及《补充协议》。2023 年
2 月工程验收合格，后原告向被告送了案涉项目的竣工决算，对于被
告已核定的应付款迟迟不予支付，据此双方产生争议。原告诉请被告
亳州市圣鸿文 支付剩余工程款及履约保证金，并主张优先权，涉案金额为 8,022.07
103 建工三建 化旅游开发有 万元。2024 年 6 月 6 日，亳州市谯城区法院一审判决被告亳州市圣鸿
限公司 文化旅游开发有限公司支付工程款 57680501.99 元及利息，返还履约
保证金 5 万元及利息，支付鉴定费 150 万元，建工三建享有优先权。
被告上诉。
目前本案二审待审理，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信
用损失情况计提坏账准备。
安徽三巽投资 2016 年 10 月，原告与被告亳州三巽置业公司签订建设工程施工合同，
集团有限公 2019 年 7 月工程竣工验收，2022 年 6 月双方结算确认无争议工程款，
司、亳州三巽 因被告未能按约定支付合同价款，原告诉请支付工程款、损失、套项
104 建工三建
置业有限公 定额差价，并主张优先权，涉案金额为 2,537 万元。
司、滁州三巽 目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
置业有限公司 期信用损失情况计提坏账准备。
滁州三巽城南 2016 年 12 月 29 日，被告滁州三巽城南置业有限公司（发包人）与原
置业有限公 告签订《建设工程施工合同》及《滁州三巽琅琊府项目建安工程总包
司、安徽三巽 合同附件》。未能按约定支付工程款，不能按约定和正常施工，造成
105 建工三建 投资集团有限 工期延长。原告诉请支付套项定额差价、超额审计费用、工期延误损
公司、滁州三 失，并主张优先权，涉案金额为 2,558.3 万元。
巽置业有限公 目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
司 期信用损失情况计提坏账准备。
滁州三巽苏滁 2016 年 12 月 29 日，被告滁州三巽苏滁置业有限公司（发包人）与原
置业有限公 告签订《建设工程施工合同》及《滁州英伦华第建安工程总包合同附
司、安徽三巽 件》。未能按约定支付工程款，不能按约定和正常施工。原告诉请支
106 建工三建 投资集团有限 付套项定额差价、超额审计费用、工期延误损失，并主张优先权，涉
公司、滁州三 案金额为 3,930.81 万元。
巽置业有限公 目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
司 期信用损失情况计提坏账准备。
2018 年 9 月，原告与被告就案涉工程商住用房建设项目二标段签订
《施工总承包合同》，2021 年 6 月工程竣工验收。2019 年 8 月，双方
就商业承兑方式支付款项签订《补充协议》，工程结算审定且质保期
已届满，原告诉请被告支付剩余工程款及商票贴息，并主张优先权，
宁波余姚晟明
涉案金额为 5,664.41 万元。2024 年 3 月 16 日，余姚市法院一审判决
107 建工三建 房地产开发有
被告宁波余姚晟明房地产有限公司支付工程款 53200179.5 元及利息，
限公司
支付商票贴息 4602657.95 元；原告在欠付工程款范围内享有优先权。
被告上诉。因未缴纳上诉费，按撤回上诉处理。
目前本案已结案，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损
失情况计提坏账准备。
安徽皖辉置业 原告承建被告开发的涉案项目优步学府工程，工程已竣工验收合格交
有限公司、句 付使用，双方签署《无争议部分协议》，2023 年 11 月，双方对争议
108 建工三建
容弘源房地产 部分未协商一致，被告拖延给付工程款，原告诉请支付工程款并主张
开发有限公司 优先权，涉案金额 5,494.87 万元。
222 / 240
2024 年半年度报告
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
2018 年 8 月，原告与被告就涉案项目和风福湾工程签订了《建设工程
施工合同》，之后双方签订多份补充协议，截止至今被告并不配合原
告进行结算，原告于 2023 年 9 月向第三方中建鼎正项目管理有限公
海口市新埠岛
司申请对该项目进行审计。合同履行过程中被告向原告支付了部分工
109 建工三建 开发建设总公
程款，尚有工程款未支付。原告诉请被告支付工程款及利息，涉案金
司
额为 9,137.44 万元。
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
合肥宝湾国际 2018 年 1 月，原告与被告就涉案项目宝湾（合肥）国际物流中心工程
物流中心有限 签订建设工程施工合同，2019 年 11 月工程竣工验收合格。被告仅支
公司、中国南 付部分工程款，剩余工程款未支付，原告诉请被告支付工程款及利息，
110 建工三建
山开发（集 并主张优先受偿权，涉案金额为 3,161.11 万元。
团）股份有限 目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
公司 期信用损失情况计提坏账准备。
2016 年 5 月 28 日，原、被告签订《皖投天下名筑（安庆）项目 I 标
段建筑工程施工及总承包服务补充协议》，2018 年 11 月 23 日，I 标
安徽皖投同安
段工程竣工验收合格。被告支付部分工程款，原告诉请支付剩余工程
111 建工三建 投资管理有限
款及利息，并主张优先权，涉案金额为 4,888.67 万元。
责任公司
目前本案正在一审审理中，截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
2019 年 6 月 23 日，原告与安徽望湖建筑工业有限公司签订 pc 构件
供货合同，供货总额 6,049.51 万元，累计付款 2,385.62 万元，总
额尚欠 3,663.89 万元。截止至 2024 年 6 月 30 日，双方进行多次司
法程序沟通，目前安徽建工建筑工业有限公司与安徽望湖建筑工业有
安徽望湖建筑
112 建筑工业 限公司破产案件，已于 2023 年 5 月 16 日结束第一次拍卖。律师于
工业有限公司
2023 年 12 月 23 日给出的案件进展报告，清偿率约为 36.7%，清偿金
额约为 17,380,311.00 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，按照律师意见给出的清偿比例，对于可清偿
部分按照正常账龄计提坏账，预计不可清偿部分已全额单项计提。
原告于 2021 年 10 月首次向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，诉称与
两被告分别签订《盘扣脚手架租赁合同》及《盘扣式钢管租赁合同》。
2022 年 8 月，原告向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求被告支付
江苏良越 租金、维修费、逾期付款损失等共计 10,005,672.43 元并退还租赁物。
勤建筑机 一审结案，判决如下：一、安徽路桥皋城工程投资建设有限责任公司
安徽路桥、皋
113 械设备租 于本判决生效之日起十日内返还原告 JZ500 型基座等租赁物共计 600
城投建
赁有限公 吨；二、安徽路桥皋城工程投资建设有限责任公司于本判决生效之日
司 起十日内支付原告租金、打包费、运费、维修费 3,906,605.88 元及利
息。路桥不服提起上诉。
目前本案正在二审阶段，截至 2024 年 6 月 30 日，安徽路桥已按照工
程进度确认相关成本和负债。
原告诉称：2019 年 2 月开始向被告清镇职教城 20 号楼项目供应混凝
土，截至 2022 年 1 月，原告向被告供应混凝土货款 9,284,864 元，被
贵州城市
告已支付 6,944,050 元，尚欠原告 2340814 元。原告于 2024 年 5 月
森林混凝
114 本公司 向贵州省清镇市人民法院提起诉讼，请求判令：一、判令被告一次性
土有限公
向原告支付混凝土货款 2,340,814 元;二、判令被告以 2,340,814 元
司
为基数支付利息;三、被告承担诉讼费、保全费、保全保险费、律师费
等.
223 / 240
2024 年半年度报告
目前案件正在一审审理中,截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已按照合
同进度确认相关成本和负债。
2011 年 1 月 10 日，我单位与被告签订施工合同，约定将合肥禹洲华
侨城二期工程交由原告施工，合同价款暂定为 170,000,000 元。合同
对工程款支付节点做出了明确规定，该工程于 2012 年 12 月 17 日完
成竣工验收，我公司于 2014 年 11 月提出结算申请书，经被告审核确
合肥禹洲房地 认最终结算金额为人民币 171,541,846 元。保修期满五年后，原告按
115 本公司 产开发有限公 照合同约定向被告申请工程款尾款 2,535,239 元，被告却一直拖延不
司 予支付。现申请法院判令原告支付工程款 2,535,239 元及其利息合计
3,102,798.02 元，诉讼费用由被告承担。
一审判决已生效，判决被告支付 2,525,869 元，目前正在执行阶段。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已按预期信用损失情况计提坏账准
备。
原告诉称，原告与被告一、被告三签署“阜南杨庄棚户区二期”安置
房《EPS 线条订购合同》。合同约定 EPS 线条单价为 155 元/平方;
合同第五条约定按约定单价，实际发生的工程量计算;合同第七条结
算方式与期限约定“材料进场付材料款的 70%，经验收合格付 95%，5%
质保金一年内付清。合同需方单位名称为被告三安徽建工，案涉工程
系被告三安徽建工集团有限公司中标承包施工，被告一何宏余在合同
需方处签名。2015 年 1 月 9 日，被告三向原告出具“决算审计单”，
肥西县上 何宏余、汪先 审计单载明建设单位为被告三安徽建工，施工单位为原告肥西县上派
派兴发装 江、本公司、 兴发装饰建材厂,双方确认决算数量为 18470 平方，结合合同约定价
116 饰建材厂 安徽阜南经济 格计算价款为 2,862,850 元，被告单位预算员张凯迪及项目经理丁增
（普通合 开发区管理委 琪签名确认。被告二参与该项目施工并支付部分款项。截至起诉日，
伙） 员会 被告一、被告二、被告三欠付款 1,212,850 元。原告诉请，一、判令
被告一、被告二、被告三共同支付工程款 1,212,850 元并支付利息
395,280 元，本息合计 1,608,130 元;二、判令被告四在欠付工程款范
围内承担付款责任;三、判令四被告承担本案受理费、保全费、担保费
用等诉讼费用。
一目前审已开庭两次（2024 年 3 月 7 日及 6 月 6 日），现一审尚未判
决。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已按照合同进度确认相关成本和
负债。
原告诉称，2016 年 4 月 6 日，原告与被告签订《合作协议》，就实施
业主与被告签订的《建设工程施工合同》合作事项达成协议，签订后，
原告已全面履行了合同义务，2017 年 8 月 11 日，工程已通过竣工验
收并实际交付使用。案涉项目，被告直接支付给原告的工程款仅为
27448289 元，原告直接支付给案外第三方工资款、材料款和分项工程
安徽李氏
款等各项费用 30804606.79 万元，原告多次催促被告，就被告代付案
东阳建筑
117 本公司 涉工程相关款项进行对账结算并支付工程余款，被告无视，结合原告
劳务有限
出具给被告的委托支付手续，被告直接支付原告工程款和待付款项合
公司
计为 7501 万元，被告仍拖欠原告工程款余额 602 万元至今未付。原
告诉请，判令被告立即支付原告工程款 602 万元及利息。
2024 年 7 月 16 日，一审法院已判决，判决安徽建工支付 2890279.63
元，我公司正在上诉中。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已按照合同
进度确认相关成本和负债。
合肥聚圃 原告称其就与被告签订《材料购销合同》，为无岳高速供货。原告按
供应链管 约供货，但截止日前，被告仍欠付原告货款 3,103,829.66 元未付。目
118 建工路港
理有限公 前案件尚未开庭,截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已按照合同进度确
司 认相关成本和负债。
224 / 240
2024 年半年度报告
原告称路港公司与其签订了《销售合同》与《加工合同》，原告按约
销售、加工。截止日前，路港公司尚欠付原告四百余万。原告曾申请
滁州兴来
仲裁，但被确认仲裁协议无效，遂起诉。一审已判决 :1. 解 除 双 方
119 矿业有限 建工路港
签订的加工合同 2.被告向原告支付货款 1,176,636.38 元及逾期利息。
公司
3.被告退还原告加工费 860,268.31 元。截至 2024 年 6 月 30 日，本
公司已按照合同进度确认相关成本和负债。
2020 年 6 月建工安装公司与湖南格兰博智能科技有限责任公司签订
《格兰博年产 400 万台家用智能机器人项目 2#厂房施工施工总承包
湖南格兰博智 合同》。合同签订后，原告按合同约定组织、完成施工，工程竣工验
能科技有限责 收结果为合格。业主单位久拖未决，仅支付建工安装公司工程款
120 建工安装 任公司、湖南 17,528,562.11 元。2024 年 3 月建工安装公司向湖南省郴州市苏仙区
格兰博科技股 人民法院提起诉讼，诉请支付剩余工程款及利息，并主张优先权，诉
份有限公司 请金额为 6,630,534.71 元。
目前本案正在一审阶段，截至 2024 年 6 月 30 日，建工安装已按照工
程进度确认相关成本和负债。
2016 年 8 月建工安装与安徽开源路桥有限责任公司签订《福建省南平
联络线高速公路房建工程 F 合同段》。合同签订后，原告按合同约定
组织、完成施工，工程竣工验收结果为合格。质保金 2,907,508.05 元
安徽开源路桥 一直未予返还。2024 年 5 月建工安装公司向福建省南平市延平区人民
121 建工安装
有限责任公司 法院提起诉讼，请求支付剩余工程款及利息，诉请金额为
6,630,534.71 元。
目前本案正在一审阶段，截至 2024 年 6 月 30 日，建工安装已按照工
程进度确认相关成本和负债。
2020 年 8 月，原被告就案涉项目集美云璟签订建设工程施工合同及补
充协议，2022 年 10 月，工程竣工验收合格并交付，因被告对于原告
临泉亿启房地 提交结算及进度款支付均无故拖延，且争议较大，故原告向临泉县法
122 建工三建 产开发有限公 院提起诉讼，要求判令被告支付工程款 5084.17 万元及利息，返还履
司 约保证金 47.71 万元及利息，并主张优先权。
目前本案正在一审审理中。截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
2018 年 12 月原被告双方就案涉工程淮南恒大御府首期项目签订施工
合同，2023 年 5 月工程竣工验收，因被告未按合同支付工程款，原告
淮南仁爱天鹅
诉请被告支付工程款及利息，并主张优先权，同时主张支付工程保证
123 建工三建 湾置业有限公
金。涉案金额为 10421.73 万元。
司
目前本案正在一审审理中。截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
2021 年 6 月，原被告双方就案涉工程兰陵御府项目签订施工合同，工
程已竣工验收，原告编制决算报告报送至被告，但被告至今不予审定
蚌埠荣盛锦业
工程造价金额，故原告诉请被告支付工程款，并主张优先权。涉案金
124 建工三建 房地产开发有
额为 1799.04 万元。
限公司
目前本案正在一审审理中。截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
2023 年 3 月，原被告就案涉工程德州市菜篮子冷链物流产业园南区项
菜篮子置业 目签订施工合同及补充协议，因被告拖延支付大多数工程进度款，已
（德州）有限 导致项目无法继续施工。为保证合同履行，原告向被告支付了 2100 万
125 建工三建 公司、北京运 元履约保证金，按合同约定分批退还，但仍有 1380 万元未按约退还，
泰农发农业科 故原告诉请支付工程款及利息，保证金及利息，并主张优先权，被告
技有限公司 北京运泰农发农业科技有限公司承担连带责任。涉案金额为 5697.49
万元。
225 / 240
2024 年半年度报告
目前本案正在一审审理中。截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
2019 年 5 月 14 日，原被告就案涉项目邯郸美寓工程签订施工合同，
邯郸市龙瑞房 被告仅支付了部分工程款，剩余工程款至今未付，故向法院提起诉讼
126 建工三建 地产开发有限 诉请被告支付工程款。涉案金额为 5395.32 万元。
公司 目前本案正在一审审理中。截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
2017 年 10 月，原告与被告亳州三巽金芙蓉置业有限公司就承建案涉
亳州三巽金芙
项目亳州公园里工程签订建设工程施工合同，工程竣工验收后，经双
蓉置业有限公
方结算，案涉工程款计 210231919.43 元，被告亳州三巽金芙蓉置业有
司、亳州三巽
限公司还应付 129818768.03 元未付。2022 年 1 月，被告亳州三巽金
公馆置业有限
芙蓉置业有限公司就上述应付款与安建保理公司签订保理合同，合同
公司、滁州三
约定安建保理公司应收账款到期无法足额从金芙蓉公司收回，可以向
巽苏滁置业有
原告反转让应收账款，被告三巽控股集团有限公司、钱堃、安娟出具
限公司、滁州
127 建工三建 保证函，承诺对该保理款项承担无限连带责任担保。至期，金芙蓉公
三巽城南置业
司及保证人均为履行相关义务，原告不得不对保理融资款进行回购，
有限公司、三
成为全部未付应收款债权及其附属担保等权益唯一继受主体，依法独
巽控股集团有
立向债务人及担保人主张全部权益。被告的违约造成原告多项经济损
限公司、滁州
失，故诉请被告支付工程款及利息及违约金，并主张优先受偿权。涉
三巽置业有限
案金额为 4335.67 万元。
公司、钱堃、
目前本案正在一审审理中。截至 2024 年 6 月 30 日，建工三建根据预
安娟
期信用损失情况计提坏账准备。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十八、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
226 / 240
2024 年半年度报告
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动
中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其
配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等
有关会计信息。
公司目前主要分为三个分部，即：建筑施工（含传统的建筑施工和 PPP 项目投资）、房地
产及其他行业。
本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 建筑施工业 房地产业 其他 分部间抵销 合计
资产总额 15,287,953.15 2,009,768.03 1,181,263.90 -870,829.11 17,608,155.97
负债总额 12,368,303.57 1,707,338.58 1,065,386.95 -51,219.42 15,089,809.68
营业收入 3,117,602.38 303,452.40 620,858.14 -695,786.43 3,346,126.49
营业成本 2,772,785.43 279,895.92 575,885.79 -708,592.72 2,919,974.42
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
227 / 240
2024 年半年度报告
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 4,204,691,685.46 4,185,856,845.74
1 年以内小计 4,204,691,685.46 4,185,856,845.74
1至2年 628,173,602.66 661,433,958.09
2至3年 332,709,722.67 363,881,038.18
3至4年 195,159,754.62 272,516,942.89
4至5年 346,399,568.74 345,577,843.04
5 年以上 629,590,791.80 588,898,219.62
小计 6,336,725,125.95 6,418,164,847.56
减：坏账准备 1,117,333,841.63 1,102,513,192.95
合计 5,219,391,284.32 5,315,651,654.61
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按单项计提
坏账准备 113,004,214.98 1.78 113,004,214.98 100.00 - 113,004,214.98 1.76 113,004,214.98 100.00 -
其中：
按组合计提
6,223,720,910.97 98.22 1,004,329,626.65 16.14 5,219,391,284.32 6,305,160,632.58 98.24 989,508,977.97 15.69 5,315,651,654.61
坏账准备
其中：
按组合计提
6,223,720,910.97 98.22 1,004,329,626.65 16.14 5,219,391,284.32 6,305,160,632.58 98.24 989,508,977.97 15.69 5,315,651,654.61
坏账准备
228 / 240
2024 年半年度报告
合计 6,336,725,125.95 100.00 1,117,333,841.63 17.63 5,219,391,284.32 6,418,164,847.56 100.00 1,102,513,192.95 17.18 5,315,651,654.61
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
Arabest 公司 77,748,594.91 77,748,594.91 100.00 预计无法收回
灵璧县圣豪房地产 15,526,096.71 15,526,096.71 100.00 预计无法收回
有限公司
其他应收单位 19,729,523.36 19,729,523.36 100.00 预计无法收回
合计 113,004,214.98 113,004,214.98 100.00 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：应收账款
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 4,204,691,685.46 79,016,760.37 1.88
1-2 年 628,173,602.66 50,253,888.21 8.00
2-3 年 332,709,722.67 33,270,972.27 10.00
3-4 年 195,159,754.62 78,063,901.85 40.00
4-5 年 330,873,472.03 231,611,430.42 70.00
5 年以上 532,112,673.53 532,112,673.53 100.00
合计 6,223,720,910.97 1,004,329,626.65 16.14
按组合计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
本期坏账准备计提金额的依据：对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失。
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、13。
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收 转 期末余额
计提 其他变动
回 销
229 / 240
2024 年半年度报告
或 或
转 核
回 销
按单项 113,004,214.98 - - - - 113,004,214.98
计提坏
账准备
按组合 989,508,977.97 14,339,081.11 - - 481,567.57 1,004,329,626.65
计提坏
账准备
合计 1,102,513,192.95 14,339,081.11 - - 481,567.57 1,117,333,841.63
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占应收
账款和
合同资
合同资产期末余 应收账款和合同资 产期末 坏账准备期末
单位名称 应收账款期末余额
额 产期末余额 余额合 余额
计数的
比例
（%）
合肥北城建
设投资（集
396,174,835.42 7,947,199.91 404,122,035.33 4.86 20,211,698.13
团）有限公
司
枞阳恒越实
业投资有限 345,553,832.18 - 345,553,832.18 4.15 17,277,691.61
公司
淮南恒皖旅
游开发有限 166,991,154.32 74,409,974.93 241,401,129.25 2.90 11,671,831.79
公司
濉溪建设投
资控股集团 198,780,032.10 16,574,540.96 215,354,573.06 2.59 11,454,980.74
有限公司
阜南县中医
145,019,160.87 51,685,814.34 196,704,975.21 2.36 7,276,800.95
院
合计 1,252,519,014.89 150,617,530.14 1,403,136,545.03 16.86 67,893,003.21
230 / 240
2024 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 303,998,804.52 376,337,104.52
其他应收款 9,042,631,807.60 6,674,062,231.39
合计 9,346,630,612.12 7,050,399,335.91
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
231 / 240
2024 年半年度报告
(6).本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(7).应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
应收股利 303,998,804.52 376,337,104.52
合计 303,998,804.52 376,337,104.52
(8).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(9).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(11). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(12). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
232 / 240
2024 年半年度报告
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 8,955,680,293.24 6,572,786,454.09
1 年以内小计 8,955,680,293.24 6,572,786,454.09
1至2年 40,401,158.01 41,042,005.45
2至3年 10,909,506.48 20,171,340.80
3至4年 14,751,279.71 8,876,005.42
4至5年 7,468,960.31 13,712,625.88
5 年以上 262,571,153.98 262,253,114.66
小计 9,291,782,351.73 6,918,841,546.30
减：坏账准备 249,150,544.13 244,779,314.91
合计 9,042,631,807.60 6,674,062,231.39
(2).按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合并范围内关联方 8,658,641,620.56 6,243,457,347.83
投标保证金、履约保证金 66,810,192.72 113,560,377.48
其他保证金及往来款 566,330,538.45 561,823,820.99
小计 9,291,782,351.73 6,918,841,546.30
减：坏账准备 249,150,544.13 244,779,314.91
合计 9,042,631,807.60 6,674,062,231.39
(3).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期 合计
坏账准备 未来12个月预期
信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用损失
信用减值) 信用减值)
2024年1月1日余 182,560,582.71 62,218,732.20 244,779,314.91
额
2024年1月1日余
额在本期
233 / 240
2024 年半年度报告
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
3,637,956.34 3,637,956.34
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
733,272.88 733,272.88
其他变动
2024年6月30日 186,931,811.93 62,218,732.20 249,150,544.13
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
收回
类别 期初余额 转销或 期末余额
计提 或转 其他变动
核销
回
按单项 62,218,732.20 - - - - 62,218,732.20
计提坏
账准备
按组合 182,560,582.71 3,637,956.34 - - 733,272.88 186,931,811.93
计提坏
账准备
合计 244,779,314.91 3,637,956.34 - - 733,272.88 249,150,544.13
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
234 / 240
2024 年半年度报告
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 期末余额 末余额合计数的 款项的性质 账龄
期末余额
比例(%)
安徽长城置
业集团有限 1,978,000,137.49 21.29 往来款 1 年以内 -
公司
安徽建工建
材科技集团 1,662,852,766.56 17.90 往来款 1 年以内 -
有限公司
安徽建工三
建集团有限 1,455,062,948.39 15.66 往来款 1 年以内 -
公司
安徽建工集
团投资管理 1,081,748,554.98 11.64 往来款 1 年以内 -
公司
安徽建工交
通航务集团 590,588,995.08 6.36 往来款 1 年以内 -
有限公司
合计 6,768,253,402.50 72.84 / / -
(7).因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公
21,661,991,701.84 2,100,000.00 21,659,891,701.84 21,201,490,001.84 2,100,000.00 21,199,390,001.84
司投资
对联
营、合
53,280,461.89 - 53,280,461.89 56,210,389.43 - 56,210,389.43
营企业
投资
合计 21,715,272,163.73 2,100,000.00 21,713,172,163.73 21,257,700,391.27 2,100,000.00 21,255,600,391.27
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本
期
计 减值准备期末
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
提 余额
减
值
235 / 240
2024 年半年度报告
准
备
安徽贝斯特 28,000,000.00 - - 28,000,000.00 - -
红岩河水库 229,000,000.00 - - 229,000,000.00 - -
郎溪建设 160,000,000.00 - - 160,000,000.00 - -
宿州安水 202,000,000.00 - - 202,000,000.00 - -
耒阳建设 175,000,000.00 - - 175,000,000.00 - -
桐城安建 230,896,000.00 - - 230,896,000.00 - -
延平城建 142,340,000.00 - - 142,340,000.00 - -
城市防涝 78,720,948.00 - - 78,720,948.00 - -
安水建设 375,740,000.00 - - 375,740,000.00 - -
萧县安水 248,046,726.19 - - 248,046,726.19 - -
阜阳安水 231,047,790.00 - - 231,047,790.00 - -
富平安水 135,584,600.00 - - 135,584,600.00 - -
六安裕新 136,800,000.00 - - 136,800,000.00 - -
水利有限 5,858,239,685.62 - - 5,858,239,685.62 - -
图们吉皖 280,752,938.40 - - 280,752,938.40 - -
蚌埠安水 543,457,600.00 - - 543,457,600.00 - -
临泉安建 60,297,724.80 - - 60,297,724.80 - -
海外劳务 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 - -
寿州安建 105,000,000.00 - - 105,000,000.00 - -
芜湖安建 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 - -
马鞍山建投 80,000,000.00 - - 80,000,000.00 - -
宣城安建 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - -
舒城安建 134,600,000.00 - - 134,600,000.00 - -
太和县安建 189,000,000.00 - - 189,000,000.00 - -
淮北环境治 315,000,000.00 - - 315,000,000.00 - -
理
建工建投 2,038,363,409.89 - - 2,038,363,409.89 - -
建工路桥 1,069,867,879.16 - - 1,069,867,879.16 - -
建工路港 558,615,605.90 - - 558,615,605.90 - -
建工交航 636,394,900.00 - - 636,394,900.00 - -
建工三建 862,154,151.20 - - 862,154,151.20 - -
建工机械 117,604,800.00 20,000,000.00 137,604,800.00 - -
安徽建科 113,024,550.81 - - 113,024,550.81 - -
建工安装 227,961,496.75 - - 227,961,496.75 - -
老挝公司 3,400,000.00 - - 3,400,000.00 - 2,100,000.00
安哥拉公司 7,000,000.00 - - 7,000,000.00 - -
马来西亚公 1,293,084.00 - - 1,293,084.00 - -
司
建工建材 436,202,800.00 - - 436,202,800.00 - -
舒城建设 95,537,462.75 - - 95,537,462.75 - -
太湖投资 128,000,000.00 - - 128,000,000.00 - -
安建灵璧 233,800,000.00 - - 233,800,000.00 - -
安建淮北 102,000,000.00 - - 102,000,000.00 - -
泾县基础 175,000,000.00 - - 175,000,000.00 - -
泾县交投 158,500,000.00 - - 158,500,000.00 - -
阜阳安建 67,518,000.00 - - 67,518,000.00 - -
安建绩溪 98,271,500.00 - - 98,271,500.00 - -
236 / 240
2024 年半年度报告
嵊泗安建 218,495,000.00 26,700,000.00 245,195,000.00 - -
怀宁投资 120,898,200.46 - - 120,898,200.46 - -
安建铜陵 172,541,500.00 - - 172,541,500.00 - -
建工和顺 872,700,000.00 - - 872,700,000.00 - -
长江建投 60,000,000.00 - - 60,000,000.00 - -
太湖交通 253,198,600.00 - - 253,198,600.00 - -
固镇投资 95,566,400.00 - - 95,566,400.00 - -
安建潜山 141,219,400.00 - - 141,219,400.00 - -
工业化集团 170,872,089.64 20,000,000.00 - 190,872,089.64 - -
信托计划 95,000,000.00 - 95,000,000.00 - - -
固镇房地产 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - -
濉溪房地产 8,000,000.00 - - 8,000,000.00 - -
皖东建投 6,350,000.00 - - 6,350,000.00 - -
淮河建投 10,200,000.00 - - 10,200,000.00 - -
舒城金龙 43,561,000.00 - - 43,561,000.00 - -
新安江建投 2,550,000.00 - - 2,550,000.00 - -
王家坝建投 1,530,000.00 - - 1,530,000.00 - -
枞阳恒越 44,880,000.00 8,801,700.00 - 53,681,700.00 - -
滁州房地产 8,000,000.00 - - 8,000,000.00 - -
江东建投 8,250,000.00 - - 8,250,000.00 - -
建工云南 4,000,000.00 - - 4,000,000.00 - -
宿州投资 156,701,400.00 - - 156,701,400.00 - -
萧龙建投 8,000,000.00 - - 8,000,000.00 - -
岳西投资 54,340,000.00 9,000,000.00 - 63,340,000.00 - -
淮海建设 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 - -
皖江建设 2,550,000.00 - - 2,550,000.00 - -
州来建设 5,100,000.00 51,000,000.00 - 56,100,000.00 - -
合肥建设 5,100,000.00 - - 5,100,000.00 - -
涡河建设 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - -
岳西建设 142,600,000.00 40,500,000.00 - 183,100,000.00 - -
宿州高速 436,500,000.00 128,500,000.00 - 565,000,000.00 - -
淮北高速 370,000,000.00 15,000,000.00 - 385,000,000.00 - -
宿徐投资 9,300,000.00 - - 9,300,000.00 - -
黟县投资 60,000,000.00 - - 60,000,000.00 - -
桐城投资 70,000,000.00 - - 70,000,000.00 - -
宜秀投资 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 - -
泾县高速 180,000,000.00 150,000,000.00 - 330,000,000.00 - -
霍邱基础 49,344,750.00 - - 49,344,750.00 - -
国际贸易 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - -
融城建投 1,020,000.00 - - 1,020,000.00 - -
皖岳建投 500,000.00 - - 500,000.00 - -
设备租赁 74,588,008.27 - - 74,588,008.27 - -
电子商务 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 - -
新时代酒店 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - -
智能钢构 20,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00 - -
安庆高速 - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -
建材科技 - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - -
投资运营 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - -
合计 21,201,490,001.84 555,501,700.00 95,000,000.00 21,661,991,701.84 - 2,100,000.00
237 / 240
2024 年半年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
其
他 计
减值
追 减 综 宣告发 提
投资 期初 其他 期末 准备
加 少 权益法下确认的 合 放现金 减 其
单位 余额 权益 余额 期末
投 投 投资损益 收 股利或 值 他
变动 余额
资 资 益 利润 准
调 备
整
一、合营企业
小计
二、联营企业
安徽建工-中 1,333,014.13 - - -
航国际联营 - - - 1,333,014.13 -
体公司
怀宁安建发 19,610,743.43 - - -993,298.32
- - - 18,617,445.11 -
展有限公司
安徽建工皖 6,618,471.30 - - -109,194.06
北建设投资 - - - 6,509,277.24 -
有限公司
中能建安建 22,111,690.12 - - -3,406,169.65
工（定远）
- - - 18,705,520.47 -
建设发展有
限公司
安徽建工舒 1,259,437.30 - - -76,975.35
城建设发展 - - - 1,182,461.95 -
有限公司
安徽建工集 2,294,377.88 - - -58,686.59
团宿徐建设 - - - 2,235,691.29 -
有限公司
安徽建元城 2,177,885.71 - - 2,085,847.65
市发展股权
投资基金合 - - - 4,263,733.36 -
伙企业（有
限合伙）
安徽建工集 804,769.56 - - -371,451.22
团（濉溪）
- - - 433,318.34 -
建设发展有
限公司
小计 56,210,389.43 - - -2,929,927.54 - - - 53,280,461.89 -
合计 56,210,389.43 - - -2,929,927.54 - - - 53,280,461.89 -
(3). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
238 / 240
2024 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,205,988,008.42 1,933,180,311.56 2,826,926,071.88 2,464,678,328.23
其他业务 13,370,003.54 6,453,853.80 18,603,311.02 8,425,867.18
合计 2,219,358,011.96 1,939,634,165.36 2,845,529,382.90 2,473,104,195.41
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 - 697,863,866.61
权益法核算的长期股权投资收益 -2,929,927.54 -603,840.71
理财产品收益 11,104,223.71 17,078,943.36
其他 693,850.49 -15,766,537.36
合计 8,868,146.66 698,572,431.90
6、 其他
□适用 √不适用
二十、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
239 / 240
2024 年半年度报告
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 21,471,875.37
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 7,798,395.31
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 11,104,223.71
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 518,117.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,756,122.24
减：所得税影响额 13,051,150.00
少数股东权益影响额（税后） 5,878,232.52
合计 43,719,351.49
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
4.80% 0.36 /
利润
扣除非经常性损益后归属于
4.46% 0.33 /
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
法定代表人：李有贵
董事会批准报送日期：2024 年 8 月 29 日
修订信息
□适用 √不适用
240 / 240
