证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-035
长江医药控股股份有限公司
关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”、“长药控股”或“本公司”）
于 2024 年 5 月 6 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的关于公司 2023
年年报有关事项的问询函（创业板年报问询函〔2024〕第 59 号），公司就问询
事项进行了认真的自查，现将相关问询事项回复如下：
风险提示：
一、截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表归属于母公司的净资产
195,121,069.28 元，未分配利润-961,745,688.98 元，2023 年度合并报表归属
于母公司股东的净利润-605,653,315.00 元，公司经营净现金流量连续 2 年负数，
公司累计亏损数额巨大。因此，年审会计师在公司 2023 年度审计报告（中审亚
太审字(2024)004933 号）中认为公司存在可能导致对公司持续经营能力产生重
大疑虑的重大不确定性。公司将聚焦子公司核心主业推动业务发展，稳定资金周
转，增强回款催收力度，采取措施进一步改善公司持续经营情况。如进一步改善
公司持续经营情况的措施在具体实施过程中没有真正落地，公司经营情况可能会
持续得不到改善。敬请广大投资者注意投资风险。
二、根据公司 2023 年度审计报告（中审亚太审字(2024)004933 号），公司
涉及关联方资金占用 179,662,019.54 元。2024 年 5 月 21 日，经公司股东大会
审议通过，公司已通过债权债务转让方式解决资金占用问题。通过上述债权债务
转让方式清偿占用资金后，公司将不再需要向昊炜生物偿还 179,662,019.54 元
1
借款，转由罗明和长江大药房向昊炜生物偿还。长江大药房有大额负债、对外担
保和股权质押担保，2024 年 4 月 15 日起暂停药品经营活动，属于失信被执行人，
偿债能力较差，存在无法偿还其对外债务的风险。罗明有大额对外担保，属于失
信被执行人，偿债能力较差，存在无法偿还其对外债务的风险。敬请广大投资者
注意投资风险。
三、2023 年度，公司控股孙公司为关联方茉莉大药房借款 809.20 万元提供
担保，虽然借款全部用于茉莉大药房向舒惠涛提供财务资助，但未事前履行公司
董事会、股东大会审议决策程序，公司存在违规对外提供担保的情形。截至本公
告披露日，公司存在违规担保余额合计 809.20 万元，占公司最近一期经审计归
母净资产的 4.15%，担保责任没有解除。公司将督促湖北茉莉大药房连锁有限公
司归还担保相关的借款，解决前述违规担保问题。敬请广大投资者注意投资风险。
四、目前公司的控股孙公司舒惠涛、长江丰、长江源销售发票开具受限，经
多次与税务主管部门沟通仍然无法正常开具发票，导致客户将订单取消、业务流
失。由于部分客户根据已开具的发票回款，因此相关公司的回款工作将受到不利
影响。敬请广大投资者注意投资风险。
五、公司及子公司当前所涉诉讼、仲裁 52 起，涉案金额合计 644,998,391.09
元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 330.56%。前述
诉讼中，10 起诉讼未及时披露，其余诉讼均在相应年度的半年度报告、年度报
告、问询函回复公告、重大诉讼公告、重大诉讼的进展公告中予以披露。未进行
披露原因系目前公司及子公司案件数量较多，进度不一，前期因诉讼、宏观环境
等多因素综合影响，法院文书派送及接收时效较差，针对上述诉讼事项，公司聘
请了外部律师专门负责公司债权债务相关的法律事务，但是对于上市公司信息披
露规则及要求不了解，与公司部门人员之间沟通协调尚未顺畅尚需磨合，故出现
了个别诉讼案件未及时通报和披露的情况。
鉴于此，公司在发现问题后组织相关人员针对信息披露事项进行培训，强调
2
信息披露的重要性，将所有涉及的诉讼、仲裁案件进行实时共享，并提醒财务部
和董秘办相关责任人员及时处理。公司对上述未及时进行信息披露的情形给投资
者带来的不便深表歉意，公司将在今后的工作中，进一步强化信披事项管理，加
大相关人员培训力度，更加严格规范履行信息披露义务，保证公司信息披露真实、
准确、及时、完整。
目前公司及下属子公司资金紧张，存在大额逾期债务和逾期担保，债权人的
起诉行为使部分子公司相关资产及权益被冻结或被强制执行，将可能在一定程度
上对公司的生产经营产生影响。对此，公司将积极债权人协商合理的债务偿还计
划，履行偿债义务，化解现有债务，降低诉讼风险。敬请广大投资者注意投资风
险。
六、目前公司存在大额有息负债 80,062 万元，其中逾期有息债务 6,109 万
元，且回款情况不及预期，导致公司融资渠道和能力受到不利影响，偿债能力下
降。随着有息负债的逐渐到期，未来可能会发生更多逾期债务。敬请广大投资者
注意投资风险。
七、目前公司及下属子公司被冻结账户的账户余额合计 3,371,874.93 元，
占公司最近一期经审计的货币资金的比例为 22.18%；公司及下属子公司已开立
银行账户总数为 133 个，被冻结的银行账户数占已开立银行账户总数的比例为
42.86%。公司将持续跟进银行账户被冻结的后续进展情况，客观评估其对生产经
营活动影响，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
八、长兴盛世丰华商务有限公司将与驭聪投资积极协商协议延期事宜，但不
排除存在无法延期的可能。如果届时未延期，也不影响盛世丰华的控股股东地位，
公司实控权不会发生改变。控股股东盛世丰华持股比例较低，未来可能会影响上
市公司控制权的稳定性。敬请广大投资者注意投资风险。
九、截止 2023 年 12 月 31 日，公司控股子公司长江星存在未按时缴纳的欠
税 1.23 亿元，主要系长药控股与长江星重组过程中，将长江星及其子公司从开
3
始经营以来所有的未开票收入进行了补充申报。长江星及其子公司未按时申报税
款或已申报但未按时缴纳的行为不符合《税法》和《税收征收管理法》有关税务
申报与缴纳的相关规定，但税务主管机关暂未对其进行行政处罚。长江星及其子
公司未来可能存在因资金周转等导致无法在税务机关要求的期限内按时完成缴
纳税款，并被主管税务机关施以罚款等行政处罚的风险。敬请广大投资者注意投
资风险。
问题 1：报告期末，你公司关联方湖北长江大药房连锁有限公司（以下简称
“长江大药房”）和罗明对你公司非经营性资金占用本息余额 1.80 亿元，占公
司最近一期经审计归母净资产的 92.08%，上述事项为年审会计师出具带强调事
项段的无保留意见的审计报告的主要原因。
相关公告显示，2024 年 4 月 28 日，你公司、长江大药房、罗明及十堰市昊
炜生物科技发展有限公司（以下简称“昊炜生物”）签署了《债权债务转让及
资金占用清偿协议》，协议约定，昊炜生物将对公司享有的 1.80 亿元债权转让
给罗明和长江大药房，同时公司将公司对湖北长江星医药股份有限公司（以下
简称“长江星”）享有的 1.80 亿元债权转让给罗明和长江大药房，罗明和长江
大药房以其受让的债权用以解决其对上市公司及长江星的占用资金事宜。抵消
完成后，公司将不需要向昊炜生物偿还 1.80 亿元借款，转由罗明和长江大药房
向昊炜生物偿还。同时，你公司、长江大药房、罗明及昊炜生物又签署了《债
权转让协议》，昊炜生物将对公司享有的 1.80 亿元债权转让给罗明和长江大药
房，转让价款由罗明和长江大药房以现金、股权或其他货币性资产作为对价向
昊炜生物支付。上述签署协议已通过公司董事会审批，但尚未完成股东大会审
批程序。
目前，罗明被为失信被执行人，长江大药房被法院列为失信公司、限制高
消费企业。自 2024 年 4 月 15 日，长江大药房已暂停药品经营活动。
4
（1）以表格逐笔列示资金占用的具体情况，包括但不仅限于占用对象、占
用对象与你公司具体的关联关系、形成时间、占用方式、占用金额、日最高余
额、占上市公司最近一期经审计净资产的比例、还款金额、还款方、偿还方式、
还款时间等。
（2）全面自查除上述资金占用事项外，至本问询函回函日，是否存在其他
未予披露的资金占用事项，如是，请参照上述要求予以说明并补充披露。
（3）结合资金占用事项形成过程及原因、内部控制及财务报告重大缺陷情
况，说明资金占用事项对你公司财务报表是否具有广泛性影响，是否需要对财
务数据进行差错更正。
（4）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计
意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》第六条的规定，补充说明消除非标
审计意见涉及相关事项及其影响的具体措施及措施可行性、预期消除影响的可
能性及时间，并充分提示可能被实施其他风险警示的风险。
（5）补充披露《债权债务转让及资金占用清偿协议》《债权转让协议》的
主要内容及条款，并说明你公司、长江大药房、罗明及昊炜生物四方债权债务
抵消的详细过程及方式，长江大药房和昊炜生物是否已履行了相应的审议程序。
（6）详细说明罗明和长江大药房通过签署《债权债务转让及资金占用清偿
协议》直接享有了昊炜生物对你公司、你公司对长江星的两笔债权所需支付的
对价，若涉及以非现金资产等方式支付的，并补充披露相关资产的抵押、担保
等具体情况及作价依据。
（7）说明你公司与昊炜生物发生借款的具体情况，包括但不仅限于借款金
额、借款时间、借款条件、还款金额、还款时间等。
（8）说明长江大药房及罗明被法院强制执行、限制高消费所涉及的具体案
件情况、涉及标的及金额、案件当事人的基本情况、判决结果，长江大药房和
5
罗明未按执行通知书履行义务的原因，及长江大药房自 2024 年 4 月 15 日暂停
药品经营活动的原因及影响。
（9）结合问题（8）的回复、长江大药房和罗明的负债、对外担保、资产抵
押担保情况等，说明长江大药房和罗明是否具备偿还昊炜生物债务的能力，若
长江大药房和罗明无法偿还，昊炜生物是否仍享有对你公司享有追偿权，签署
的上述相关协议是否不可撤销、不可变更、不附加任何条件，是否存在其他利
益安排或协议，上述债权债务抵消能否完全解决资金占用事项。
请年审会计师详细说明就资金占用相关事项已执行的审计程序及替代程序、
已获得的审计证据并就上述问题核查并发表明确意见。
一、以表格逐笔列示资金占用的具体情况，包括但不仅限于占用对象、占用
对象与你公司具体的关联关系、形成时间、占用方式、占用金额、日最高余额、
占上市公司最近一期经审计净资产的比例、还款金额、还款方、偿还方式、还
款时间等。
1、资金占用的具体情况：
单位：人民币、万元
日最高占用金额占上
日最高占用
序号 发生时间 占用对象 占用金额 占用方式 市公司最近一期经审
金额
计净资产的比例
1 2018-8-1 长江连锁 875.99 875.99 A 占用承兑汇票 4.49%
2 2019-6-3 长江连锁 100.00 975.99 A 占用承兑汇票 5.00%
3 2020-3-31 长江连锁 767.20 1,743.19 C 并购长江星之前的或有负债 8.93%
4 2020-3-31 长江连锁 1,683.94 3,427.13 C 并购长江星之前的或有负债 17.56%
5 2020-10-9 长江连锁 20.00 3,447.13 A 占用承兑汇票 17.67%
6 2020-10-27 长江连锁 30.00 3,477.13 A 占用承兑汇票 17.82%
7 2020-10-31 长江连锁 300.00 3,777.13 A 占用承兑汇票 19.36%
8 2020-11-2 长江连锁 40.00 3,817.13 A 占用承兑汇票 19.56%
9 2020-11-30 长江连锁 600.00 4,417.13 A 占用承兑汇票 22.64%
10 2020-12-3 长江连锁 600.00 5,017.13 A 占用承兑汇票 25.71%
11 2020-12-31 长江连锁 300.00 5,317.13 A 占用承兑汇票 27.25%
12 2021-5-16 长江连锁 61.26 5,378.39 A 占用承兑汇票 27.56%
6
日最高占用金额占上
日最高占用
序号 发生时间 占用对象 占用金额 占用方式 市公司最近一期经审
金额
计净资产的比例
13 2021-5-18 长江连锁 160.00 5,538.39 A 占用承兑汇票 28.38%
14 2021-5-20 长江连锁 150.00 5,688.39 A 占用承兑汇票 29.15%
15 2021-5-22 长江连锁 430.00 6,118.39 A 占用承兑汇票 31.36%
16 2021-5-24 长江连锁 15.00 6,133.39 A 占用承兑汇票 31.43%
17 2021-5-24 长江连锁 60.00 6,193.39 A 占用承兑汇票 31.74%
18 2021-5-26 长江连锁 500.00 6,693.39 A 占用承兑汇票 34.30%
19 2021-5-28 长江连锁 500.00 7,193.39 A 占用承兑汇票 36.87%
20 2021-6-14 长江连锁 280.00 7,473.39 A 占用承兑汇票 38.30%
21 2021-6-15 长江连锁 300.00 7,773.39 A 占用承兑汇票 39.84%
22 2021-6-16 长江连锁 400.00 8,173.39 A 占用承兑汇票 41.89%
23 2021-6-21 长江连锁 150.00 8,323.39 A 占用承兑汇票 42.66%
24 2021-6-22 长江连锁 225.00 8,548.39 A 占用承兑汇票 43.81%
25 2021-6-23 长江连锁 235.00 8,783.39 A 占用承兑汇票 45.02%
26 2021-10-12 长江连锁 90.00 8,873.39 A 占用承兑汇票 45.48%
27 2021-10-14 长江连锁 100.00 8,973.39 A 占用承兑汇票 45.99%
28 2021-10-20 长江连锁 200.00 9,173.39 A 占用承兑汇票 47.01%
29 2021-10-20 长江连锁 400.00 9,573.39 A 占用承兑汇票 49.06%
30 2021-10-21 长江连锁 200.00 9,773.39 A 占用承兑汇票 50.09%
31 2021-10-22 长江连锁 300.00 10,073.39 A 占用承兑汇票 51.63%
32 2021-11-5 长江连锁 140.00 10,213.39 A 占用承兑汇票 52.34%
33 2021-11-10 长江连锁 100.00 10,313.39 A 占用承兑汇票 52.86%
34 2021-11-11 长江连锁 200.00 10,513.39 A 占用承兑汇票 53.88%
35 2021-11-12 长江连锁 240.00 10,753.39 A 占用承兑汇票 55.11%
36 2021-11-18 长江连锁 50.00 10,803.39 A 占用承兑汇票 55.37%
37 2021-11-18 长江连锁 5.00 10,808.39 A 占用承兑汇票 55.39%
38 2022-1-31 长江连锁 1,100.00 11,908.39 A 占用承兑汇票 61.03%
39 2022-2-9 长江连锁 130.00 12,038.39 A 占用承兑汇票 61.70%
40 2022-2-10 长江连锁 150.00 12,188.39 A 占用承兑汇票 62.47%
41 2022-2-11 长江连锁 140.00 12,328.39 A 占用承兑汇票 63.18%
42 2022-2-16 长江连锁 250.00 12,578.39 A 占用承兑汇票 64.46%
43 2022-2-17 长江连锁 400.00 12,978.39 A 占用承兑汇票 66.51%
44 2022-2-18 长江连锁 300.00 13,278.39 A 占用承兑汇票 68.05%
45 2022-2-23 长江连锁 300.00 13,578.39 A 占用承兑汇票 69.59%
46 2022-2-24 长江连锁 300.00 13,878.39 A 占用承兑汇票 71.13%
47 2022-2-25 长江连锁 300.00 14,178.39 A 占用承兑汇票 72.66%
48 2023-12-31 长江连锁 105.89 14,284.28 B 资金占用产生的利息、诉讼费等 73.21%
49 2023-12-31 长江连锁 815.97 15,100.25 B 资金占用产生的利息、诉讼费等 77.39%
50 2023-12-31 长江连锁 309.96 15,410.21 B 资金占用产生的利息、诉讼费等 78.98%
7
日最高占用金额占上
日最高占用
序号 发生时间 占用对象 占用金额 占用方式 市公司最近一期经审
金额
计净资产的比例
51 2023-12-31 长江连锁 1,098.36 16,508.57 B 资金占用产生的利息、诉讼费等 84.61%
52 2023-12-31 长江连锁 608.49 17,117.06 B 资金占用产生的利息、诉讼费等 87.73%
53 2023-12-31 长江连锁 39.25 17,156.31 B 资金占用产生的利息、诉讼费等 87.93%
54 2023-12-31 长江连锁 202.38 17,358.69 B 资金占用产生的利息、诉讼费等 88.96%
55 2023-12-31 长江连锁 119.22 17,477.91 B 资金占用产生的利息、诉讼费等 89.57%
56 2023-12-31 长江连锁 298.54 17,776.45 B 资金占用产生的利息、诉讼费等 91.10%
57 2023-12-31 长江连锁 6.86 17,783.31 B 资金占用产生的利息、诉讼费等 91.14%
58 2023-12-31 长江连锁 182.89 17,966.20 B 资金占用产生的利息、诉讼费等 92.08%
合计 17,966.20
1、占用对象：湖北长江大药房连锁有限公司（以下简称“长江连锁”）
2、关联关系：公司法定代表人、原董事总经理罗明先生为长江连锁的控股
股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条、
第 7.2.6 条规定，长江连锁为公司关联法人，罗明先生为公司关联自然人。
3、占用方式：
A：公司退回工程保证金时，通过纸质银行承兑汇票的方式支付给公司往来
单位，实际往来单位并未收到银行承兑汇票，而是将该承兑汇票转入长江连锁或
其指定账户。
B： 公司收取保证金、借款产生的利息、违约金、诉讼费等由罗明承担。
根据长江连锁及罗明出具的承诺函，罗明通过实际控制长药控股下属企业，
在未经上市公司及其下属企业内部审批流程的情况下，以各下属企业开展工程建
设的名义收取各方保证金或者工程借款及其他款项，造成的损失全部由罗明承担，
长江连锁自愿且无条件对罗明所负损失赔偿义务承担无限连带责任。
C：序号 3、4 两笔借款属于并购长江星之前的借款。具体情况如下：
（1）序号 3 的借款发生于 2017 年 5 月 17 日，长江星与十堰城北投资开发
有限公司（后更名为十堰聚鑫高新产业投资开发有限公司，以下简称“聚鑫产投”）
签订借款合同，后长江星收到 1,518.16 万元的借款，借款期限 2 年。因财务部
门工作人员疏忽，将该借款作为政府补贴计入了损益。
借款到期后归还了 750.96 万元。截至目前，长江星尚有 767.20 万元款项未
8
归还。
（2）序号 4 的借款发生于 2013 年 12 月 11 日至 2014 年 4 月 29 日，长江源
共计收到公安县财政局借款 3000 万元。因该借款由公安县财政局通过国库集中
收付中心汇入长江源的银行账户中，财务部门工作人员疏忽，将该借款作为政府
补贴计入了损益。
借款到期后归还了 1,316.06 万元。截至目前，长江星尚有 1,682.13 万元款
项未归还。
（3）并购长江星之前，上述两笔借款作为政府补贴计入了损益，在并购之
后发现前期账务处理有误，应当计入负债。
根据 2020 年 9 月签订的《康跃科技股份有限公司与湖北长江大药房连锁有
限公司、浙江财通资本投资有限公司、王冬香之现金购买资产协议》（上市公司
更名前名称：康跃科技股份有限公司）第八条或有负债条款：
8.1 本协议项下或有负债系指评估基准日（即：2020 年 3 月 31 日）之前的
原因使标的公司（即：长江星）在评估基准日之后遭受的负债，而该等负债未列
明于标的公司法定账目中也未经各方确认，以及虽在标的公司财务报表中列明，
但负债的数额大于列明数额的部分。
8.2 如交割日（即：2020 年 12 月 1 日）后标的公司遭受或有负债，乙方一
（长江连锁）承诺向标的公司履行赔偿义务，且丙方（罗明）对此承担连带责任。
序号 3、4 两笔借款发生于并购长江星评估基准日之前，属于上述协议条款
约定的因评估基准日之前的原因使标的公司在评估基准日之后遭受的负债，应当
由长江连锁履行赔偿义务，且罗明对此承担连带责任。因此，序号 3、4 两笔借
款及其产生的利息由长江连锁承担。
2、还款金额、还款方、偿还方式、还款时间等
十堰市昊炜生物科技发展有限公司（以下简称“甲方”、“昊炜生物”）与
长药控股（以下简称“乙方”）双方于 2023 年 11 月 28 日签订《循环借款合同》，
合同约定甲方向乙方提供人民币叁亿元整（即30,000 万元整）的借款额度。截
至 2024 年 4 月 19 日，甲方已累计向乙方发放借款合计人民币 231,100,000.00
元。乙方收到甲方的上述借款后与湖北长江星医药股份有限公司（以下简称“丁
方”）签订了《借款协议》，将上述部分借款转借给了丁方，截止目前，乙方已
9
累计向丁方出借资金合计人民币 199,048,554.26 元。
长江连锁（以下简称“丙方 1”）系罗明（以下简称“丙方 2”）及其配偶
出资并实际控制的企业，截至目前，丙方持有丁方 21,521,462 股股份，持股比
例为 11.0129%。
依据《中华人民共和国民法典》，经各方协商一致，就甲方将其对乙方的部
分债权 179,662,019.54 元、乙方将其对丁方的部分债权 179,662,019.54 元转让
给丙方 1、丙方 2，丙方以其受让的债权解决丙方对乙方及丁方占用资金事宜。
债权转让协议签订后，公司减少对甲方的债务，同时减少对丙方 1 的债权，
公司将不再需要向昊炜生物偿还 179,662,019.54 元借款，转由罗明和长江大药
房向昊炜生物偿还。相关账务处理如下：
借：其他应付款——昊炜生物 179,662,019.54 元
贷：其他应收款——长江连锁 179,662,019.54 元
公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于关联方债权债务转让及资金占用清偿的议案》，关联董事张兰回避表决。本议
案经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
公司 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，并审议通过了《关于
关联方债权债务转让及资金占用清偿的议案》。
二、全面自查除上述资金占用事项外，至本问询函回函日，是否存在其他未
予披露的资金占用事项，如是，请参照上述要求予以说明并补充披露。
经自查，除上述资金占用事项外，至本问询函回函日，公司未发现存在其他
未予披露的资金占用事项。
三、结合资金占用事项形成过程及原因、内部控制及财务报告重大缺陷情况，
说明资金占用事项对你公司财务报表是否具有广泛性影响，是否需要对财务数
据进行差错更正。
公司控股子公司长江星及其下属子公司从 2018 年开始存在不规范使用资金
和票据的习惯。收购长江星后，公司在业绩承诺期内对长江星管控不够严格，对
10
部分资金和票据的使用没有核实到位，长江星延续了以往不规范使用资金和票据
的习惯，没有严格执行上市公司的内部管理制度，最终形成 179,662,019.54 元
资金占用。2022 年 7 月，公司董事会、监事会换届并聘任了新一届高级管理人
员后，公司逐步规范各子公司的资金和票据使用，加大对子公司财务工作的核查
管理力度，发现子公司存在违规行为后及时督导整改。
截止 2022 年 12 月 31 日，累计资金占用金额为 14,178.39 万元,具体明细如
下：
单位：人民币、万元
序号 截止日期 累计占用金额 是否影响以前年度财务数据
1 2020.11.30（并购前） 4,417.13 否
2 2020.12.31（并购后） 900.00 否
3 2021.12.31 6,391.26 否
4 2022.12.31 9,761.26 否
5 2023.12.31 13,549.07
合计 17,966.20
注：序号 1 的累计占用资金属于并购前的或有事项，不属于真正的资金占用；序号 2-5
的累计占用金额未包含序号 1 的金额。
公司在收购长江星股权时，已充分考虑民营企业管理可能存在的缺陷，收购
尽职调查仍然可能存在未识别出的负债，及业绩承诺完成的不确定性等因素，收
购协议约定股权收购款分期支付，收购前形成的负债由原股东承担（协议内容详
见上述问题 1（一））：
1、序号 1 发生于并购长江星评估基准日之前，属于协议条款约定的因评估
基准日之前的原因使标的公司在评估基准日之后遭受的负债，应当由长江连锁履
行赔偿义务，且罗明对此承担连带责任。该负债由长江连锁承担赔偿义务不影响
公司净资产，因此调整增加公司对公安县财政局等的债务，减少公司对长江连锁
并购长江星的股权转让款，调整分录为：
借：其他应付款-长江连锁 4,417.13 万元
11
贷：其他应付款-公安县财政局等 4,417.13 万元
2、序号 2-4 是长江连锁利用票据承兑方式实现资金占用，公司在票据承兑
背书支付款项时冲减了其他公司的债务。根据长江星并购协议，股权收购款应从
2020 年 11 月 25 日开始分五期支付（详见问题 5（三）），因股权收购款未在约
定期限内支付给长江连锁，所以长江连锁通过上述方式将资金占用。
（1）票据承兑背书时会计处理如下：
借：其他应付款-中铁一局等 9,761.26 万元
贷：应收票据 9,761.26 万元
（2）整改分录是其他应付款的二级明细科目之间的调整，不影响其他应付
款会计报表科目的列报。因此调整增加公司对中铁一局等的债务，减少公司对长
江连锁并购长江星的股权转让款，调整分录如下：
借：其他应付款-长江连锁 9,761.26 万元
贷：其他应付款-中铁一局等 9,761.26 万元
3、通常，对财务报表的影响具有广泛性的情形主要包括：
（1）不限于对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响；
（2）影响的财务报表要素、账户或项目可能是财务报表的主要组成部分；
（3）影响对财务报表使用者理解财务报表至关重要的披露等情形。
综上所述，上述序号 1 是并购长江星股权交割日之前发生的业务，属于并购
协议中约定的或有负债事项，应由长江星原股东承担，账务处理在调整增加其他
公司应付款的同时，调整减少应付股权转让款；序号 2-4 的调整是其他应付款的
二级明细科目之间的调整，不影响其他应付款会计报表科目的列报。因后期收到
多笔法院对应付长江连锁股权转让款的冻结通知，为不影响法院冻结所欠长江连
锁债务余额，2023 年公司将上述自查发现的资金占用余额全部调整分类到其他
应收款列报。因此前述资金占用调整事项只影响以前年度其他应付款明细科目之
12
间的分类，不影响财务报表的列报，对以前年度公司财务报表不具有广泛性影响，
现三方抵债协议已经公司 2023 年年报股东大会审议通过，即完成整改，不需进
行会计差错更正。
四、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计
意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》第六条的规定，补充说明消除非标
审计意见涉及相关事项及其影响的具体措施及措施可行性、预期消除影响的可
能性及时间，并充分提示可能被实施其他风险警示的风险。
公司 2023 年度财务报告审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司出具的带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报
告（中审亚太审字(2024)004933 号），涉及事项如下：
（一）关联方资金占用事项
1、公司自查中发现，罗明及其实际控制的长江大药房因资金占用导致公司
下属子公司、长江星及其下属子公司与相关往来单位账实不符。截至报告期末，
公司存在资金占用 179,662,019.54 元，占公司最近一期经审计归母净资产的
92.08%。为解决罗明、长江大药房因资金占用导致公司的经济损失，经协商一致，
十堰市昊炜生物科技发展有限公司（以下简称“昊炜生物”）将对公司享有的部
分债权转让给罗明和长江大药房，同时公司将公司对长江星享有的部分债权转让
给罗明和长江大药房，罗明和长江大药房以其受让的债权用以解决其对上市公司
及长江星的占用资金事宜。通过上述债权债务转让方式清偿占用资金后，公司将
不再需要向昊炜生物偿还 179,662,019.54 元借款，转由罗明和长江大药房向昊
炜生物偿还。上述债权债务转让方案已于 2024 年 5 月 21 日由公司 2023 年度股
东大会审议通过，目前已解决资金占用问题，消除影响。
2、罗明和长江大药房利用纸质银行承兑汇票书面背书方式的管理漏洞实现
了资金占用的目的。本次资金占用事项暴露了公司在资金及票据管理、关联交易、
信息披露等内部控制方面的不足。针对上述事项，公司采取以下具体整改措施消
除上述事项及其影响，并杜绝此类事件再次发生：
13
（1）公司将全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度，完善资金及票
据管理、关联交易、信息披露等相关内控制度。在制度中针对大额预付，特别是
长期预付的供应商，增加定期核对对账机制；严格执行资金及票据支付审批制度，
对于不符合要求的情况坚决不予审核审批；要求公司及公司董事、监事、高级管
理人员忠实、勤勉的履行职责，维护上市公司与全体股东利益，全面做好公司内
控制度等工作，进一步加强公司治理和规范运作，杜绝出现任何形式的关联方资
金占用的情况，切实维护上市公司与全体股东利益。
（2）公司内审部门将密切关注和跟踪公司大额资金及票据往来的情况，对
相关业务部门大额资金及票据使用进行动态跟踪，对疑似关联方资金往来事项及
时向董事会审计委员会汇报，督促公司严格履行相关审批程序。
（3）财务部门每月对公司及下属子公司进行检查，上报与关联方非经营性
资金及票据往来的审查情况，杜绝关联方的非经营性占用资金的情况发生。
（4）公司董事、监事及高级管理人员时刻关注公司是否存在被关联方挪用
资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事定期查阅公司与关联方之间的
资金及票据往来情况，了解公司是否存在被关联方占用、转移公司资金、票据、
资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
（5）公司定期对董监高、实控人等组织合规培训。组织实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及相关财务人员学习《公司法》《证券法》《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司信息披露
管理办法》等有关法律法规及规范性文件，强化实际控制人、董事、监事、高级
管理人员行为规范，提高规范运作意识，防止再次发生此类情况。
（二）持续经营相关事项
1、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报表使用者关注，长
药控股公司合并财务报表归属于母公司的净资产 195,121,069.28 元，未分配利
润 -961,745,688.98 元 ， 2023 年 度 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
-605,653,315.00 元，公司经营净现金流量连续 2 年负数，公司累计亏损数额巨
大。这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定
性。该事项不影响已发表的审计意见。
2、公司将采取以下措施进一步改善公司持续经营情况：
14
（1）聚焦核心主业推动业务发展。长江星的中药业务具有长期发展价值，
上市公司将继续大力发展长江星中药饮片业务和中成药延伸业务，利用上市公司
的品牌优势，用好湖北省丰富的道地中药材优势，为业务发展嫁接资源，扩大长
江星的业务优势，将公司打造成为亚洲最有影响力的道地药材全产业链供应商。
同时，公司将研究布局中药饮片小包装、集中代煎、集中配送、智慧药房、药食
同源等业务领域，与现有医药产业协同互补，推动公司产业升级，形成公司具有
较强的市场竞争力和一定行业地位的大健康产业集群，推动公司持续经营发展。
（2）存量融资稳定周转。公司维持存量融资稳定周转态势，拓展新的融资
渠道,稳定现有业务。
（3）建立应收款项催收制度，着重催收账龄较长的客户欠款，增强资金流
动性，减提坏账。筛选市场潜力足、资金规模大且抗风险能力强的合作伙伴；对
于长期拖欠且无合作关系客户，通过律师函、诉讼、仲裁等形式，提高逾期应收
款的回收率；强化应收账款的整体管控，由财务部、法务部、业务部等责任部门、
责任人共同组成应收管理团队，协同合作有效增强回款催收力度。
在采取以上措施后，预计 2024 年度公司持续经营情况可能会得到改善，消
除非标审计意见涉及的持续经营相关事项的影响。如以上措施在具体实施过程中
没有真正落地，公司经营情况可能会持续得不到改善。请投资者注意风险。
五、补充披露《债权债务转让及资金占用清偿协议》《债权转让协议》的主
要内容及条款，并说明你公司、长江大药房、罗明及昊炜生物四方债权债务抵
消的详细过程及方式，长江大药房和昊炜生物是否已履行了相应的审议程序。
（一）债权债务转让及资金占用清偿协议
甲方：十堰市昊炜生物科技发展有限公司
乙方：长江医药控股股份有限公司
丙方 1：湖北长江大药房连锁有限公司
丙方 2：罗明
丁方：湖北长江星医药股份有限公司
鉴于：
1、甲、乙双方于 2023 年 11 月 28 日签订《循环借款合同》，合同约定甲方
15
向乙方提供人民币叁亿元整（即30,000 万元整）的借款额度。截至本协议签署
之日，甲方已累计向乙方发放借款合计人民币 231,100,000.00 元。
乙方收到甲方的上述借款后与丁方签订了《借款协议》，将上述部分借款转
借给了丁方，截止本协议签署之日，乙方已累计向丁方出借资金合计人民币
195,878,703.89 元。
2、丙方 1 系丙方 2 出资并实际控制的企业，截至本协议签署之日，丙方 1
持有丁方 21,521,462 股股份，持股比例为 11.0129%。
3、截止 2023 年 12 月 31 日，丙方因资金占用，导致乙方下属子公司、丁方
及下属子公司与相关往来单位账实不符，金额合计为人民币 179,662,019.54 元。
资金占用形成原因具体以审计结论为准。
为解决丙方 1、丙方 2 因资金占用事项，依据《中华人民共和国民法典》，
经各方协商一致，就甲方将其对乙方的部分债权、乙方将其对丁方的部分债权转
让给丙方 1、丙方 2，丙方以其受让的债权用以解决丙方对乙方及丁方占用资金
事宜达成本协议如下：
第一条 定义
就本协议而言，除非上下文另有要求，下列词语应具有如下规定的含义:
1.1“债权”，系指《循环借款合同》项下甲方对乙方享有的债权、《借款
合同》项下乙方对丁方享有的债权，包括但不限于主债权、甲方、乙方在相应的
债权文件项下享有的所有其他权利，以及由该等权利转化而成的相关权益。
1.2“债权文件”，系指与债权有关的任何现存的或者曾经存在的协议、合
同、凭证等文件资料，包括但不限于:(1)债权合同、担保合同、放款凭证、还款
凭证、担保权益文件、财产权益凭证等;(2)与上述文件有关的任何修改或补充文
件等;(3)其他与债权相关的文件资料。
1.3“转让方”系指甲方、乙方。
1.4“受让方/付款义务人”系指丙方 1、丙方 2。
1.5“丙方”系指丙方 1、丙方 2 的合称。
1.6“各方”系对甲方、乙方、丙方、丁方的共同称谓。
1.7“转让日”系指本协议生效之日。自该日起，与债权对应金额有关的全
部权利自甲方转移至丙方及乙方转移至丙方，丙方由此共同替代甲方享有该部分
债权并承担与受让债权有关的付款义务。
16
1.8“担保人”系指在债权转让前和/或转让后为债权提供抵押、质押、保证
等担保的自然人、法人或其他组织。
1.9“标的债权”系指“标的债权一”与“标的债权二”的合称。
第二条 债权的转让
2.1 债权金额
截至本协议签署之日，甲方对乙方的债权金额为人民币贰亿叁仟壹佰壹拾万
元整(小写:231,100,000.00 元)，乙方对丁方的债权金额为人民币壹亿玖仟伍佰
捌拾柒万捌仟柒佰零叁元捌角玖分（小写 195,878,703.89 元）。
2.2 转让债权
（1）各方同意，甲方将其对乙方享有的人民币壹亿柒仟玖佰陆拾陆万贰仟
零壹拾玖元伍角肆分（小写：179,662,019.54 元）债权（以下简称“标的债权
一”）转让给丙方，乙方将其对丁方享有的人民币壹亿柒仟玖佰陆拾陆万贰仟零
壹拾玖元伍角肆分（小写：179,662,019.54 元）债权（以下简称“标的债权二”）
转让给丙方，转让对价均为人民币壹亿柒仟玖佰陆拾陆万贰仟零壹拾玖元伍角肆
分（小写：179,662,019.54 元），前述标的债权转让给丙方后，甲方对乙方、
乙方对丁方的债权金额相应调减。
（2）自转让日起，与标的债权有关的全部权利自转让方转移至受让方，受
让方由此替代转让方享有标的债权。
2.3 债权转让相关事宜
甲方将其对乙方的债权转让给丙方及乙方将其对丁方的债权转让给丙方的
《债权转让协议》，由各方另行签订。
第三条 资金占用的清偿
3.1 丙方取得前述标的债权后，丙方即享有对乙方的债权人民币壹亿柒仟玖
佰陆拾陆万贰仟零壹拾玖元伍角肆分（小写：179,662,019.54 元）；同时丙方
享有对丁方的债权人民币壹亿柒仟玖佰陆拾陆万贰仟零壹拾玖元伍角肆分（小写：
179,662,019.54 元）。
3.2 乙方同意丙方以其受让的标的债权一，冲抵丙方因受让标的债权二所应
向乙方支付的债权转让对价，冲抵后，丙方对乙方不再享有标的债权一，丙方亦
无需再向乙方支付因其受让标的债权二所应向乙方支付的转让对价；丙方以其受
让的标的债权二冲抵丙方对乙方下属子公司、丁方及下属子公司资金 占用
17
179,662,019.54 元，冲抵后，丙方即已还清丙方对乙方下属子公司、丁方及下
属子公司的前述资金占用。
第四条 陈述和保证
4.1 共同的陈述和保证
各方有权签订、交付和履行本协议。代表各方在本协议上签字的人已得到合
法授权签订本协议。
4.2 甲方的陈述和保证
(1)甲方完全有权转让本协议项下的债权，且该债权可以由受让方及其承继
人进一步转让。在本协议签署前，甲方未以标的债权一设定任何质权或其他权利
负担，从未放弃标的债权一项下的任何权利或减免任何义务，且不存在任何第三
方的权利、权益或有效的主张。
(2)甲方所转让债权已真实发生，且甲方向丙方出具的所有与债权有关的文
件均是真实的，债权金额准确无误。
(3)甲方基于债权所享有的附属权益一并转让至丙方。
(4)丙方受让标的债权后，为向资金占用问题的实际债务人追诉相关合法权
益而需乙方、丁方提供相应基础材料的，甲方、乙方、丁方同意予以配合。
(5)乙方下属子公司、丁方及下属子公司与相关往来单位账实不符之金额在
未来年度内经审计发生调整的，若少于本协议标的债权之金额，在丙方足额支付
甲方全部债权转让价款前提下，丙方有权要求甲方予以退还，具体退还方式由各
方协商签订补充协议确定。
4.3 丙方的陈述和保证
（1）丙方承诺按照与甲方的约定，按时、足额的向甲方支付债权转让价款。
（2）丙方 1、丙方 2 承诺对债权转让价款的支付互负连带责任保证义务。
4.4 乙方、丁方的陈述和保证
(1)乙方所转让债权真实存在，债权金额准确无误，丁方亦按照《借款协议》
的约定合法地使用资金；且本协议的签订视为转让方已经履行债权转让通知义务，
乙方、丁方均已经知悉转让方将债权转让给受让方的事实，在债权转让后按照受
让方的要求履行相应义务。
(2)丁方放弃债权项下任何已有的及可能的进行追索、抵销、抗辩及解除的
权利。
18
第五条 违约责任
（1）任何一方违反本协议的约定，即构成违约，应承担由此产生的法律责
任;因此造成其他各方损失的，应承担赔偿责任。
（2）债权转让后，因丙方不履行配合或合作义务而影响甲方行使权利或给
甲方造成损失的，甲方有权要求丙方赔偿损失。
（二）债权转让协议
甲方：十堰市昊炜生物科技发展有限公司
乙方：长江医药控股股份有限公司
丙方 1：湖北长江大药房连锁有限公司
丙方 2：罗明
丁方：湖北长江星医药股份有限公司
（甲方、乙方、丙方、丁方共同合称“各方”，丙方 1、丙方 2 合称“丙方”）
本协议各方为达到转让债权之目的，经友好协商，依据《中华人民共和国
民法典》之规定，达成约定如下：
1、债权转让
1.1 各方确认，截至本协议签署之日，甲方对乙方的债权金额为人民币【贰
亿叁仟壹佰壹拾万元】元(小写:【231,100,000.00】元)，乙方对丁方的债权金额
为人民币【壹亿玖仟伍佰捌拾柒万捌仟柒佰零叁元捌角玖分】元（小写
【195,878,703.89】元）。
1.2 各方同意，甲方将其对乙方享有的人民币壹亿柒仟玖佰陆拾陆万贰仟
零壹拾玖元伍角肆分（小写：179,662,019.54 元）债权（以下简称“标的债权
一”），乙方将其对丁方享有的人民币壹亿柒仟玖佰陆拾陆万贰仟零壹拾玖元伍
角肆分（小写：179,662,019.54 元）债权（以下简称“标的债权二”）转让给
丙方，转让对价均为人民币壹亿柒仟玖佰陆拾陆万贰仟零壹拾玖元伍角肆分（小
写：179,662,019.54 元），前述标的债权一、标的债权二（以下合称“标的债
权”）转让给丙方后，甲方对乙方、乙方对丁方的债权金额相应调减。
2、债权转让价款、支付方式
2.1 甲方及丙方一致同意，本协议项下标的债权一的转让价款为人民币壹亿
柒仟玖佰陆拾陆万贰仟零壹拾玖元伍角肆分（小写：179,662,019.54 元）。
2.2 各方一致同意，转让价款由丙方以现金、股权或其他非货币资产作价向
19
甲方支付。具体而言，支付对价的股权或其他非货币资产包括但不限于石首市国
际大酒店有限公司（以下简称“石首大酒店”）的 100%股权、荆州市津奉药业发
展有限公司（以下简称“津奉药业”） 的股权或丙方持有的其他公司股权进行支
付（具体由双方另行签订协议约定）。
2.3 各方同意，本协议签署后甲方与丙方各自委托律所、会所、评估等中介
机构对石首大酒店、津奉药业或丙方提供的其他公司股权资产开展法律尽职调查、
财务审计及评估工作，丙方按照甲方的指令提供与资产审计、评估有关的工作配
合，最终以双方对评估结果协商一致确认的金额为准。甲方接受丙方以石首大酒
店、津奉药业的股权作为支付部分转让价款的前提条件包括但不限于：
2.3.1 石首大酒店、津奉药业的股权及丙方其他资产不存在冻结、查封、质
押（为乙方、丁方或乙方的控股公司提供的质押除外）等重大法律风险，股权及
资产过户不存在实质性障碍；
2.3.2 在满足 2.3 条的全部条件且确定了石首大酒店、津奉药业的股权及丙方
其他资产的价值后，双方签订具体的资产转让协议，丙方配合办理资产过户手续。
2.3.3 石首大酒店、津奉药业之资产不足以支付本协议全部对价的，丙方提
供其他资产予以补足，转让对价在本协议签订后两年内支付完毕。
2.3.4 丙方所提供的资产若为乙方、丁方融资提供抵押、质押等担保的，若
丙方资产承担相应担保责任，可向乙方、丁方进行合法追偿。
2.4 各方确认，自本协议生效之日起，标的债权即从转让方转移至受让方，
标的债权的风险及附随权利、义务等一并转移。
2.5 各方应当依照有关法律、法规规定，各自承担与本协议项下债权转让有
关的任何税费。
3、关于回购事项
在丙方付清全部债权转让对价款给甲方且在石首大酒店、津奉药业的股权或
其他作价非货币资产转让过户给甲方之日起三年内（熟晚执行），经甲方、丙方
协商一致，丙方可向甲方回购石首大酒店、津奉药业的股权或其他作价非货币资
产，回购价格由甲方、丙方届时另行商议并按相关程序办理。。
4、陈述、保证和承诺
4.1 甲方承诺并保证其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转
让并能够独立承担民事责任。其转让的债权系合法、有效的债权。
20
4.2 丙方承诺并保证：其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权
并能独立承担民事责任；其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构
的授权或批准。丙方自愿按照本协议的约定向甲方及时、足额支付债权转让价款。
5、违约责任
5.1 除本协议另有约定外，任何一方不得擅自解除本协议，否则，违约方应
向守约方按照转让价款的 8%作为违约金。
5.2 丙方迟延履行转让价款支付义务的，每逾期一日，须以应付金额为基数
按照每日万分之二的标准向甲方支付违约金。逾期超过 15 天的，甲方有权解除
本协议。
5.3 若任一方违反本合同作出的陈述、保证及承诺，给另一方造成损失的，
违约方须赔偿给守约方造成的全部损失。
6、争议解决
双方就本协议的解释和履行发生的任何争议，应通过友好协商解决。未能通
过友好协商解决的争议，双方选择向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
7、其他
7.1 本协议中部分条款根据相关法律法规等的规定成为无效，或部分无效时，
该等无效不影响本协议项下其他条款的效力，双方仍应继续履行其在本协议项下
义务。
7.2 协议各方就本次债权转让未尽事宜可进一步签订书面补充协议， 该等补
充协议与本协议具有同等法律效力，本协议项下的附件和补充协议构成本协议不
可分割的一部分。
7.3 本协议自协议甲乙双方签字盖章之日起生效。
7.4 本协议一式捌份，各方各持贰份，均具有同等法律效力。
（三）放弃债权追索承诺函
2024 年 4 月 29 日，十堰市昊炜生物科技发展有限公司承诺放弃上述《债权
转让协议》第 2 条 2.3.4 之追偿权。
（四）长江大药房、罗明及昊炜生物四方债权债务抵消的详细过程及方式
公司与十堰市昊炜生物科技发展有限公司（以下简称“昊炜生物”）于 2023
年 11 月 28 日签订《循环借款合同》，合同约定昊炜生物向公司提供人民币 30,000
万元的借款额度。目前，已累计发放借款合计人民币 231,100,000.00 元。
21
公司收到昊炜生物的上述借款后，与控股子公司湖北长江星医药股份有限公
司（以下简称“长江星”）签订了《借款协议》，将上述部分借款转借给了长江
星。目前，已累计向长江星出借资金合计人民币 195,878,703.89 元。
昊炜生物将对公司享有的部分债权转让给罗明和长江大药房，同时公司将公
司对长江星享有的部分债权转让给罗明和长江大药房。罗明和长江大药房以其受
让的债权用以解决其对上市公司及长江星的占用资金事宜。通过上述债权债务转
让方式清偿占用资金后，公司将不再需要向昊炜生物偿还 179,662,019.54 元借
款，转由罗明和长江大药房向昊炜生物偿还。
（五）长江大药房和昊炜生物已履行的审议程序
1、2024 年 4 月 22 日，长江大药房召开股东会议，同意《债权债务转让及
资金占用清偿协议》和《债权转让协议》中的约定。
2、2024 年 4 月 28 日，昊炜生物的唯一股东十堰市郧阳区财政局作出股东决
定，同意昊炜生物将《循环借款合同》项下对长药控股的 179，662，019.54 元
债权转让给罗明和长江大药房，对价为 179,662,019.54 元，由罗明和长江大药
房以现金、股权或其他非货币资产作价向昊炜生物支付，授权昊炜生物董事会具
体办理上述债权转让有关的一切事宜，包括但不限于：
（1）与相关主体签署债权转让相关协议及所需的必要文件；
（2）聘请第三方法律、财务等机构对受让方拟以非货币财产进行支付的资
产开展尽职调查、评估等工作；
（3）其他与处理本次债权转让相关的事宜。
上述债权债务转让相关信息未公示。
六、详细说明罗明和长江大药房通过签署《债权债务转让及资金占用清偿协
议》直接享有了昊炜生物对你公司、你公司对长江星的两笔债权所需支付的对
价，若涉及以非现金资产等方式支付的，并补充披露相关资产的抵押、担保等
具体情况及作价依据。
1、上述两笔债权转让所需支付的对价
22
根据《债权债务转让及资金占用清偿协议》《债权转让协议》的约定，昊炜
生物将对公司享有的人民币 179,662,019.54 元债权转让给罗明和长江大药房，
罗明和长江大药房需要向昊炜生物支付转让价款人民币 179,662,019.54 元。转
让价款由罗明和长江大药房以现金、股权或其他非货币资产作价向昊炜生物支付。
具体而言，支付对价的股权或其他非货币资产包括但不限于石首市国际大酒店有
限公司（以下简称“石首大酒店”）的 100%股权、荆州市津奉药业发展有限公
司（以下简称“津奉药业”）的股权或罗明和长江大药房持有的其他公司股权进
行支付。昊炜生物与罗明、长江大药房各自委托律所、会所、评估等中介机构对
石首大酒店、津奉药业或罗明、长江大药房提供的其他公司股权资产开展法律尽
职调查、财务审计及评估工作，罗明、长江大药房按照昊炜生物的指令提供与资
产审计、评估有关的工作配合，最终以双方对评估结果协商一致确认的金额为准。
昊炜生物接受罗明、长江大药房以石首大酒店、津奉药业的股权作为支付部分转
让价款需要满足协议约定的前提条件。
公司将其对长江星享有的人民币 179,662,019.54 元债权转让给罗明和长江
大药房，罗明和长江大药房需要向公司支付转让价款人民币 179,662,019.54 元。
由于罗明和长江大药房受让了昊炜生物对公司享有的人民币 179,662,019.54 元
债权，因此，罗明和长江大药房用该受让所得的债权抵消其应支付给公司的转让
价款。
长江星用罗明和长江大药房资金占用的 179,662,019.54 元款项抵消罗明和
长江大药房从公司受让所得的对长江星享有的人民币 179,662,019.54 元债权。
2、非现金资产的抵押、担保等具体情况
罗明和长江大药房将以现金、股权或其他非货币资产作价向昊炜生物支付上
述转让价款人民币 179,662,019.54 元，目前以非现金资产等方式支付涉及的相
关资产没有最终确定。 债权转让协议》约定的上述非现金资产包括石首大酒店、
23
津奉药业的股权，该资产目前没有完成审计评估等作价准备工作，暂无作价依据。
因石首大酒店、津奉药业存在抵押担保情况，昊炜生物对石首大酒店、津奉药业
已抵押的资产没有优先受偿的权利。石首大酒店、津奉药业的抵押、担保情况如
下：
抵押担保
序 土地/房产使用 抵押担保
权证证号 土地位置 面积（㎡） 被担保人 余额（万
号 权人 银行
元）
石首市国际大酒 石土国用 2008 第 石首市笔
1 1352.43
店有限公司 020410010-1 号 架建设路
武汉农村
石首市国际大酒 石土国用 2008 第 石首市笔 湖北长江
2 1439.69 商业银行
店有限公司 020410010-2 号 架建设路 星医药股
股份有限 18,500
石首市国际大酒 石土国用 2008 第 石首市笔 份有限公
3 2459.96 公司武昌
店有限公司 020410010-3 号 架建设路 司
支行
石首市国际大酒 石首房权证笔字 笔架办事
4 7040.82
店有限公司 第 20072663 号 处建设路
石土国用（2008）
石首市国际大酒 石首市笔
5 字第 6858.65
店有限公司 架建设路 湖北长江
020410010-4 号 石嘴山银
星医药股
石首市国际大酒 石首房权证笔字 石首市笔 行银川分 9,600
6 10714.52 份有限公
店有限公司 第 20090070 号 架建设路 行
司
石首市国际大酒 石首房权证笔字 石首市笔
7 4739.48
店有限公司 第 20090069 号 架建设路
石首市国际大酒 石首房权证笔字 石首市笔
8 656.74 湖北银行
店有限公司 第 20103326 号 架建设路 湖北金缔
股份有限
石土国用（2008） 药业有限 3,500
石首市国际大酒 石首市笔 公司荆州
9 字第 1531.93 公司
店有限公司 架建设路 楚都支行
020410010-5 号
荆州市沙
荆州市津奉药业 荆州房权证玉字
10 岑路北 1、2 8599.11 湖北长江
发展有限公司 第 201401996 号 公安农发
栋 源制药有 28，000
行
荆州市津奉药业 荆州国用（2004） 荆州市沙 限公司
11 21008.49
发展有限公司 第 10610078 号 岑路北路
目前石首大酒店、津奉药业不存在被查封、拍卖等强制执行的情形。
七、说明你公司与昊炜生物发生借款的具体情况，包括但不仅限于借款金额、
借款时间、借款条件、还款金额、还款时间等。
1、截止目前，公司与昊炜生物发生借款的具体情况如下：
24
单位：人民币、万元
日期 摘要 收到借款 归还借款 余额
2023-11-29 收昊炜生物借款 4,000.00 4,000.00
2023-11-30 收昊炜生物借款 4,000.00 8,000.00
2023-12-5 收昊炜生物借款 3,500.00 11,500.00
2023-12-14 归还昊炜生物借款 1,080.00 10,420.00
2023-12-20 收昊炜生物借款 2,600.00 13,020.00
2023-12-27 收昊炜生物借款 4,500.00 17,520.00
2024-1-24 收昊炜生物借款 200.00 17,720.00
2024-1-26 收昊炜生物借款 500.00 18,220.00
2024-2-4 收昊炜生物借款 300.00 18,520.00
2024-2-22 收昊炜生物借款 180.00 18,700.00
2024-2-23 收昊炜生物借款 80.00 18,780.00
2024-2-27 收昊炜生物借款 1,000.00 19,780.00
2024-3-21 收昊炜生物借款 1,150.00 20,930.00
2024-3-22 收昊炜生物借款 350.00 21,280.00
2024-3-22 归还昊炜生物借款 80.00 21,200.00
2024-3-27 收昊炜生物借款 150.00 21,350.00
2024-3-28 收昊炜生物借款 1,050.00 22,400.00
2024-4-12 收昊炜生物借款 320.00 22,720.00
2024-4-18 收昊炜生物借款 240.00 22,960.00
2024-4-19 收昊炜生物借款 150.00 23,110.00
2024-4-20 收昊炜生物借款 260.00 23,370.00
2024-4-28 收昊炜生物借款 100.00 23,470.00
合计 24,630.00 1,160.00 23,470.00
2、借款条件
在借款额度 3 亿元有效期间内，公司对借款额度可以循环使用。只要公司未
偿还的借款本金余额不超过借款额度，公司可以连续申请借款，不论借款的次数
和每次的金额，但公司所申请的借款金额与公司未偿还的借款本金余额之和不得
超过借款额度。
25
八、说明长江大药房及罗明被法院强制执行、限制高消费所涉及的具体案件
情况、涉及标的及金额、案件当事人的基本情况、判决结果，长江大药房和罗
明未按执行通知书履行义务的原因，及长江大药房自 2024 年 4 月 15 日暂停药
品经营活动的原因及影响。
（一）长江大药房及罗明被法院强制执行、限制高消费所涉及的具体案件情
况如下：
受理法 具体案件情 未按执行通
序 原告/ 被告/被 执行金额 法院执行
案由 案号 院/仲 况及判决/裁 知书履行义
号 申请人 申请人 （元） 受理日期
裁机构 决/调解结果 务的原因
湖北大
上制药 （ 2021 ）
有限公 鄂 03 民初 湖北省
十堰市
借款 司、湖北 248 号 十堰市
郧胥工 40,260,00 2023 年 2 被告资金紧
1 合同 长江星 中级人 详见附注
贸有限 0.00 月 20 日 张无力支付
纠纷 医药股 （ 2023 ） 民法院
公司
份有限 鄂 03 执
公司、罗 153 号
明、张莉
（ 2022 ）
粤 0605 民 广东省
湖北长
初 4621 号 佛山市
广东昱 江大药
南海区 长江大药房
升个人 房连锁
民间 （ 2022 ） 人民法 未如期收到
护理用 有限公 19,799,13 2022 年 10
2 借贷 粤 06 民终 院 详见附注 上市公司的
品股份 司、湖北 0.00 月 26 日
纠纷 9357 号 广东省 后续股权转
有限公 长江源
佛山市 让款
司 制药有
（ 2022 ） 中级人
限公司
粤 0605 执 民法院
27624 号
26
（ 2021 ）
宁 0106 民
初 18074
银川盛
湖北长 号 宁夏回
通正茂 长江大药房
江大药 族自治
民间 投资管 未如期收到
房连锁 （ 2022 ） 区银川 37,738,00 2023 年 1
3 借贷 理合伙 详见附注 上市公司的
有限公 宁 0106 执 市金凤 0.00 月9日
纠纷 企 业 后续股权转
司、罗 3783 号 区人民
（有限 让款
明、张莉 法院
合伙）
（ 2023 ）
宁 0106 执
恢 29 号
（ 2022 ）
湖北长 沪 0109 民 长江大药房
上海财 上海市
其他 江大药 初 6148 号 未如期收到
通资产 虹口区 56,257,92 2023 年 3
4 合同 房连锁 详见附注 上市公司的
管理有 人民法 0.00 月3日
纠纷 有限公 （ 2023 ） 后续股权转
限公司 院
司、罗明 沪 0109 执 让款
1243 号
（ 2022 ）
杭州轩
湖北长 浙 0106 民 浙江省 长江大药房
晟投资
江大药 初 6807 号 杭州市 未如期收到
合同 合伙企 19,739,44 2023 年 3
5 房连锁 西湖区 详见附注 上市公司的
纠纷 业（有 0.00 月 27 日
有限公 （ 2023 ） 人民法 后续股权转
限 合
司、罗明 浙 0106 执 院 让款
伙）
1440 号
中国国
[2023] 中
际经济
嘉兴骏 国贸仲京
湖北长 贸易仲 长江大药房
股权 鹰仓实 裁 字 第
江大药 裁委员 未如期收到
转让 投资合 0672 号 150,812,7 2023 年 4
6 房连锁 会 详见附注 上市公司的
合同 伙企业 52.00 月 18 日
有限公 湖北省 后续股权转
纠纷 （有限 （ 2023 ）
司、罗明 荆州市 让款
合伙） 鄂 10 执
中级人
537 号
民法院
湖北长
广东省 长江大药房
江大药 （ 2022 ）
民间 广州市 未如期收到
房连锁 粤 0104 民 3,000,000. 2022 年 10
7 借贷 陈烨 越秀区 详见附注 上市公司的
有限公 初 11343 00 月8日
纠纷 人民法 后续股权转
司、罗 号
院 让款
明、张莉
27
（2022）宁
湖北长 宁夏回
0106 民初 长江大药房
股 票 江大药 族自治
12200 号 未如期收到
回 购 房连锁 区银川 43,613,3 2023 年 7
8 李军国 详见附注 上市公司的
合 同 有限公 市金凤 33.00 月 21 日
[2023] 宁 后续股权转
纠纷 司、罗 区人民
0106 民初 让款
明、张莉 法院
6166 号
湖北长
（ 2023 ） 宁夏回
江大药
宁 01 民终 族自治 长江大药房
房连锁
借款 829 号 区银川 未如期收到
有限公 12,386,5 2023 年 8
9 合同 姚秀云 市中级 详见附注 上市公司的
司、湖北 19.18 月 17 日
纠纷 [2023] 宁 人民法 后续股权转
金缔药
0106 执 院 让款
业有限
6142 号
公司
附注：表格中案件的具体情况、判决/裁决/调解结果及执行情况如下：
1、十堰市郧胥工贸有限公司起诉湖北大上制药有限公司、湖北长江星医药
股份有限公司、罗明、张莉借款合同纠纷案
大上公司因所借十堰聚鑫高新产业投资开发有限公司借款到期急需清偿而
周转资金困难，于 2020 年 11 月 19 日向郧胥工贸借款 4,000 万元，约定借款期
限为两个月，借款利率为每年 9%，按月结息，另有约定逾期还款时按照每日万
分之五计违约金。长江星、罗明、张莉系本次借款保证人。2021 年 1 月 18 日借
款期限届满后，大上公司未履行还款义务。故郧胥工贸起诉至湖北省十堰市中级
人民法院，其诉讼请求为：1、判令大上公司于限期内支付借款本息，其中本金
为人民币 40,000,000 元，利息以本金为基数，自停止给付利息之日（2021 年 3
月 19 日）起，至实际清偿全部本息之日止，按照年息百分之九计算（截至 2021
年 8 月 30 日，利息暂计 1,617,534 元；2、判令大上公司前述期限内一并支付违
约金，违约金计算方式为以本金为基数，自借款期限届满之日（2021 年 1 月 19
日）起，至实际清偿全部本息之日止，按照日息万分之五计算（截至 2021 年 8
月 30 日，违约金暂计人民币 4,460,000 元）；3、判令长江星、罗明、张莉就前
述还款承担连带责任；4、诉讼费由大上公司、长江星、罗明、张莉共同承担。
法院经审理后判决如下：一、大上公司于本判决生效之日起十日内向郧胥工
贸偿还借款本金 4,000 万元、利息及违约金（其中：2020 年 11 月 19 日至 2021
年 1 月 18 日期间，以 4,000 万为本金，按年利率 9%计付；自 2021 年 1 月 19 日
28
起至清偿之日止，以 4,000 万元为本金，按年利率 15.4%计付；大上公司已偿还
的 120 万元应予从中扣减）；二、长江星、罗明、张莉对本判决第一项确定的给
付义务承担连带清偿责任；三、驳回郧胥工贸的其他诉讼请求。
法院判决生效后，大上公司未按判决履行，郧胥工贸于 2023 年 2 月 20 日向
十堰市中级人民法院申请执行大上公司，长江星、罗明、张莉承担连带责任，收
到法院执行通知书后，大上公司、长江星、罗明、张莉与郧胥工贸进签署执行和
解协议，对于上述判决的欠款本金及利息由大上公司与罗明承担，与长江星、张
莉无关，和解协议签订后大上公司已在逐步履行，郧胥工贸已向法院撤回执行申
请。2024 年 1 月 9 日法院冻结长江星在长药控股的应收款 5730 万元，冻结期限
三年。2024 年 2 月 18 日恢复执行。
2024 年 5 月 21 日，长药控股收到湖北省十堰市中级人民法院履行到期债务
通知书（2024）鄂 03 执恢 20 号。法院要求长药控股自收到通知书后的十五日内
向十堰市郧胥工贸有限公司履行对长江星到期债务 5730 万元，不得向长江星清
偿。如有异议，应当自收到通知后的十五日内向法院提出；若擅自向长江星履行，
造成财产不能追回的，除在已履行的财产范围内与长江星承担连带清偿责任外，
法院将依法追究妨害执行的法律责任。逾期不履行又不提出异议的，法院将强制
执行。
2、广东昱升个人护理用品股份有限公司起诉湖北长江大药房连锁有限公司、
湖北长江源制药有限公司民间借贷纠纷案
2020 年 4 月 28 日，昱升公司向长江源转账支付人民币 2,175 万元，用于购
买熔喷布（口罩生产原料），后因市场货物原因长江源无法供货，双方协商由长
江源原路退还全部款项。2021 年 10 月 28 日，昱升公司与长江大药房协商一致，
确认将昱升公司支付给长江源的 2,175 万元货款转为借给长江大药房的借款。昱
升公司与长江大药房签订了一份《货款转借款协议》，双方达成借款合意，长江
大药房向原告借款 2,175 万元，借款期限自 2020 年 4 月 28 日至 2021 年 11 月 28
日止，借款利息按同期银行贷款利率计算。根据上述协议约定，长江大药房应履
行偿还借款本金及利息的义务，无其他利益安排。故昱升公司起诉至广东省佛山
市南海区人民法院，其诉讼请求为：1、长江源、长江大药房向原告偿还借款本
金 2,175 万元及利息 1,445,332.19 元（以 2,175 万元为本金按全国银行间同业拆
29
借中心公布的贷款市场报价年利率 3.85%自 2020 年 4 月 28 日暂计至 2022 年 1
月 17 日，计至实际清偿之日止)；2、两被告承担本案受理费和财产保全费。
法院经审理后判决如下：一、长江大药房应于本判决发生法律效力之日起十
日内向昱升公司归还借款本金 19,575,736.95 元及利息 84,658.36 元，并应以
19,575,736.95 元为基数按年利率 3.85%自 2022 年 1 月 18 日至实际清偿之日计付
利息给原告，息随本清；二、驳回昱升公司的其他诉讼请求，案件受理费
157,776.66 元、财产保全费 5,000 元，合共 162,776.66 元，由昱升公司负担受理
费 24,041.66 元，长江大药房负担受理费 133,735 元及财产保全费 5,000 元。
法院判决生效后，因长江大药房未如期收到上市公司的后续股权转让款，故
未按判决及时履行，昱升公司于 2022 年 10 月 26 日向佛山市南海区人民法院申
请执行，收到法院执行通知书后，长江大药房与昱升公司进行协商，待收到股权
转让款后及时履行，目前已签署执行和解协议，长江大药房已支付部分款项。
根据和解协议，该案件中货款已转为长江大药房的借款，跟公司无关。
3、银川盛通正茂投资管理合伙企业（有限合伙）起诉湖北长江大药房连锁
有限公司、罗明、张莉民间借贷纠纷案
2017 年 4 月 20 日，罗明、张莉向盛通正茂借款 3,000 万元并出具承诺函，
盛通正茂随后分期出借借款并汇入指定账户，2020 年，罗明及张莉又向盛通正
茂出具借款确认书，确认按年利率 20%计息，并由长江大药房提供连带责任保证
担保。2021 年 5 月 4 日，罗明出具还款承诺书，承诺分期还款，但未按约履行
偿付义务，故盛通正茂起诉至宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院，诉讼请求
为：1、判令罗明、张莉偿还借款本金 3,000 万元，利息 8,824,333.3 元，合计
38,824,333.3 元（截至 2022 年 1 月 19 日），并按年利率 14.8%承担自 2022 年 1
月 20 日起继续发生的利息直至偿付全部本息时止；2、判令长江大药房承担连带
清偿责任；3、本案诉讼费用由罗明、张莉、长江大药房承担。
本案立案后，各方积极协商，经法院主持调解后调解结果为：一、罗明、张
莉共计欠付盛通正茂借款本金 3,000 万元、利息 8,738,000 元（截至 2022 年 1 月
19 日），罗明、张莉按照先本后息的方式进行偿还，于 2022 年 4 月至 6 月，每
月 25 日前偿还 100 万元；2022 年 7 月至 12 月，每月 25 日前偿还 150 万元；2023
30
年 1 月至 11 月，每月 25 日前偿还 200 万元；2023 年 12 月 31 日前偿还下欠全
部借款本息：并自 2022 年 1 月 20 日起至本金请偿完毕之日止以未还本金为基数，
按照一年期 LPR 的 4 倍为标准支付利息；如有一笔逾期支付，则盛通正茂有权
就剩会未履行款项申请强制执行；二、长江大药房对上述款项承担连带请偿责任；
三、案件受理费 117961 元，保全费 5000 元，由盛通正茂负担。
法院调解书出具后，因长江大药房未如期收到上市公司的后续股权转让款故
未按照调解协议的约定及时付款，盛通正茂于 2023 年 1 月 9 日向宁夏回族自治
区银川市金凤区人民法院申请执行长江大药房，并要求罗明、张莉承担连带责任，
长江大药房、罗明、张莉与盛通正茂进行协商，待收到股权转让款后及时履行。
该案件为银川盛通正茂公司与长江大药房、罗明、张莉的民间借贷纠纷案，
与公司无关。
4、上海财通资产管理有限公司起诉湖北长江大药房连锁有限公司、罗明其
他合同纠纷
2016 年 3 月，财通公司代表财通资产-天堂财通新三板 1 号资产管理计划与
长江大药房、罗明等签署《关于湖北长江星医药股份有限公司之投资协议》（以
下简称《投资协议》）、《补充协议》，由财通公司向案外人长江星投资 20,000,006
元，认购长江星 1,538,462 股，股权比例为 1.8182%。2016 年 3 月 15 日，财通公
司向长江星支付增资款 20,000.006 元，履行了全部出资义务。2017 年 6 月 27 日，
长江星通过“10 股转增 10 股”分红方案，转增后长江星总股本为 195,419,694
股，财通公司现持 3,076,924 股，持股比例为 1.5745%。根据各方签署的《补充
协议》的约定，触发部分条件且经书面通知，财通公司有权要求长江大药房、罗
明按约定的价格分别回购其因本轮增资所持有的长江星全部或部分股权。后，因
前述约定的回购情形触发，财通公司于 2019 年 6 月 21 日向长江大药房及罗明发
送《告知函》，要求其按协议约定履行回购义务，但长江大药房及罗明未履行。
2020 年，案外人康跃科技拟收购长江星不少于 51％的股权，长江大药房于 2020
年 9 月 8 日就股权回购款项支付事宜向财通公司出具了《承诺函》，并干 2020
年 9 月 9 日与财通公司、罗明、长江星签署《补充协议二》，约定收购事项经康
跃科技股东大会审议通过及中国证监会、其他证券监管部门或深圳证券交易所对
收购事项审核通过等后（最迟均不得晚于 2020 年 12 月 31 日），长江大药房向
31
财通公司按约定的两种计算方式孰高的价格回购财通公司所持有长江星股份。
《补充协议二》还约定，回购价款分三期支付，最后一期为长江大药房在将其持
有的剩余长江星股份签署股权转让协议起 5 个工作日内和 2021 年 9 月 30 日中两
者孰早日期前支付剩余回购款项；若长江大药房未按照协议约定按时足额支付任
一期回购款，则构成违约，应就未付的该期回购款项按日向财通公司支付万分之
五的逾期违约金，同时仍应继续履行足额回购支付的义务；罗明承担连带回购义
务。根据《补充协议二》的约定，违约金暂至原告提起诉讼时的计算方式为：
21,520,266 元＊（2021 年 1 月 1 日至 2022 年 5 月 5 日共计 490 天）＊0.05%／日、
10,549.150 元＊（2021 年 7 月 1 日至 2022 年 5 月 5 日共计 309 天）＊0.05%／日、
10,127,184 元＊（2021 年 10 月 1 日至 2022 年 5 月 5 日共计 217 天）＊0.05%／
日，共计 8,001,108.31 元。2020 年 12 月 1 日，长江大药房持有的长江星 50.1776％
的股份已过户给康跃科技。因此，回购条件早已成就，长江大药房及罗明告应按
约履行回购义务。2021 年 7 月 16 日，财通公司委托律师向长江大药房及罗明发
送律师函，督促其履行回购义务，支付回购款。但长江大药房及罗明均未依约履
行其义务，故财通公司诉至法院，诉讼请求为：1、长江大药房及罗明共同向财
通公司支付股权回购款 42,196,600 元；2、长江大药房及罗明共同向财通公司支
付至 2022 年 5 月 5 日的逾期违约金 8,001,108.31 元，以及以股权回购款 42,196,600
元为基数，自 2022 年 5 月 6 日起至实际清偿之日止按照每日万分之五计算的逾
期违约金；3、长江大药房及罗明共同向财通公司赔偿律师费损失 10 万元、保全
保险费损失 20,119.08 元；4、如果罗明承担回购义务不成立，要求罗明对上述三
项义务承担连带保证责任。
法院经审理后判决如下：一、长江大药房于判决生效之日起十日内向财通公
司支付股权回购款 42,196,600 元；二、长江大药房于判决生效之日起十日内向财
通公司支付至 2022 年 5 月 5 日的违约金 8,001,108.31 元，以及以 42,196,600 元
为基数自 2022 年 5 月 6 日起按照每日万分之五计算至实际清偿之日止的违约金；
三、罗明对上述第一、二项义务承担连带保证责任，罗明履行保证义务后有权在
承担的保证责任范围内向长江大药房进行追偿；四、驳回财通公司其他诉讼请求。
法院判决生效后，因长江大药房未如期收到上市公司的后续股权转让款，故
未按判决及时履行，财通过公司于 2023 年 3 月 3 日向上海市虹口区人民法院申
32
请执行长江大药房，并要求罗明承担连带责任。
该案件为财通公司与长江大药房、罗明的股权纠纷案，与公司无关。
5、杭州轩晟投资合伙企业（有限合伙）起诉湖北长江大药房连锁有限公司、
罗明合同纠纷案
2017 年 3 月 9 日，轩晟投资与长江星签订了《股票认购协议》，约定由轩
晟投资认购长江星发行的股票 840,000 股，认购价格为 2,268 万元，认购后，轩
晟投资持有长江星股份为 0.86%。2017 年 3 月 22 日，轩晟投资向长江星支付了
上述约定的全部股票认购款。另轩晟投资与长江大药房、罗明及张莉（系被告罗
明妻子）签订了五份补充协议。其中轩晟投资与长江大药房及罗明于 2020 年 8
月签订的《股票认购协议之补充协议（四）》第二条约定：深圳证券交易所对上
市公司以现金方式收购长江星控股权事项审核通过后（最迟不得超过 2020 年 12
月 31 日），长江大药房受让轩晟投资持有的长江星 0.86%股权中的 51%，即
0.4386%。股权受让款为以下两种计算方式孰高的价格：A．（股权投资款＋收
益）×51%。其中股权投资款为 2,268 万元，收益自 2017 年 3 月 22 日起计算，
按股权投资款的年化 12%收益计算至股权受让款支付完毕之日止，1 年按 360 天
计。B．上市公司收购长江星股权时对长江星的估值×0.86%×51%。第三条约定
长江大药房应当自收到上市公司支付的长江星股权转让款之日起 5 个工作日内，
向轩晟投资一次性支付第二条所述的受让款。第四条约定罗明对长江大药房的付
款义务承担连带担保责任。2021 年 11 月 9 日，深圳证券交易所上市公司康跃科
技发布《康跃科技股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过
户的公告》。根据该公告，2020 年 12 月 1 日，长江大药房持有的长江星 50.1776%
股份（对应股份数 98,057,000 股）完成过户，康跃科技取得了武汉股权托管交易
中心签发的《股权证持有卡》，成为长江星的控股股东。截至 2021 年 11 月 9 日，
康跃公司已向长江大药房支付交易价款 83,862.13 万元。根据上述《补充协议四》
的约定和公告情况，长江大药房在 2021 年 11 月 9 日前已经收到上市公司支付的
长江医药股权转让款，已满足向轩晟投资支付受让款的条件。根据《补充协议四》
第二条，如按照该条 A 方式计算，股权受让款＝（2,268 万元＋2,268 万元×12%
×5 元×12%×5 年）×51%＝1850.688 万元。根据《康跃科技股份有限公司重
大资产购买暨关联交易实施情况报告书》，康跃科技收购长江星股权时对长江星
33
的估值为 268,560.42 万元。如按照 B 方式计算，股权受让款＝268,560.42 万×0.86%
×51%=117＝1,177.906 万元。因此，应按照 A 方案计算受让款金额，故轩晟投
资诉至法院。诉讼请求为：1、长江大药房向轩晟投资支付股权受让款，金额为
11,566,800 元加收益，收益自 2017 年 3 月 22 日起按照年收益率 12%计算，暂计
至起诉日 2022 年 3 月 30 日，上述金额合计为 18,506,880 元；2、罗明对长江大
药房上述股权受让款的支付义务承担连带责任；3、本案诉讼费由长江大药房及
罗明承担。
法院经审理后判决如下：一、长江大药房于本判决生效后十日内支付轩晟投
资股权受让款，金额为 11,566,800 元加收益 6,940,080 元（暂计至 2022 年 3 月
30 日，2022 年 4 月 1 日至 11,566,800 元付清止的收益以未付 11,566,800 元为基
数，按年利率 12%计付）；二、罗明对长江大药房的上述第一项付款义务承担连
带保证责任。
法院判决生效后，因长江大药房未如期收到上市公司的后续股权转让款，故
未按判决及时履行，轩晟投资于 2023 年 3 月 27 日向浙江省杭州市西湖区人民法
院申请执行长江大药房，并要求罗明承担连带责任。
该案件为轩晟投资与长江大药房、罗明的股权纠纷案，与公司无关。
6、嘉兴骏鹰仓实投资合伙企业（有限合伙）对湖北长江大药房连锁有限公
司、罗明股权转让合同纠纷提起仲裁
2017 年 3 月，骏鹰仓实作为受让方与作为转让方的长江大药房和目标公司
长江星签订了《湖北长江大药房连锁有限公司与嘉兴骏鹰仓实投资合伙企业（有
限合伙）股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定由长江大药
房将其持有的长江星 260 万股股份转让给骏鹰仓实，转让价格为每般 23 元（指
人民币，下同），转让价款合计为 59,800,000 元。2017 年 3 月，骏鹰仓实与长
江大药房、长江星、罗明和张莉签订了《股份转让协议》的《补充协议》（以下
简称“《补充协议》”），其中约定了业绩承诺和补偿以及回购条款；罗明和张
莉作为担保方，为长江大药房履行补偿和回购义务承担连带保证责任。2020 年 1
月 20 日，骏鹰仓实与长江大药房和罗明签订了《嘉兴骏鹰仓实投资合伙企业（有
限合伙）股份回购协议书》（以下简称“《股份回购协议》”），就长江大药房
回购骏鹰仓实持有的目标公司 520 万股股份（其中包括骏鹰仓实在《股份转让协
34
议》项下从长江大药房处受让的 260 万股以及后续增发的 260 万股）的相关事宜
作出了约定；同时约定，罗明为长江大药房履行全部义务承担连带保证责任。2020
年 7 月 13 日，骏鹰仓实与长江大药房和罗明签订了《股份回购协议之补充协议》，
约定《补充协议》和《股份回购协议》中关于回购权利的约定等对赌条款在一定
条件满足后终止且不再具有约束力；同时约定，将由长江大药房回购骏鹰仓实持
有的长江星 300 万股股份，股份回购价格以每股 23 元或者康跃科技收购长江星
股份的价格中高者为准；同时还约定，罗明为长江大药房履行全部义务承担连带
保证责任。2020 年 7 月 13 日，骏鹰仓实与长江大药房和罗明签订了《股份回购
协议之补充协议（二）》，约定如果上市公司截止 2021 年 5 月 30 日仍未就收购
长江星剩余股份事宜召开董事会，则骏鹰仓实有权要求长江大药房按照《股份回
购协议之补充协议》中约定的回购款所对应的每股价格回购骏鹰仓实持有的长江
星剩余股份；同时还约定，罗明为长江大药房履行全部义务承担连带保证责任。
2021 年 4 月 30 日，骏鹰仓实与长江大药房和罗明签订了《股份回购协议之补充
协议回购款支付安排》（以下简称“《回购款支付安排》”），其中确认，长江
大药房应不晚于 2020 年 12 月 31 日向骏鹰仓实支付 69,000,000 元以回购长江星
300 万股的股份，但是由于长江大药房未按照约定向骏鹰仓实支付股份回购款，
故将《股份回购协议之补充协议》中约定的回购股份数额由 300 万股调整为 270
万股，回购总价仍为 69,000,000 元，并进一步确认《股份回购协议之补充协议（二）》
中约定的骏鹰仓实持有的目标公司剩余般份由 220 万段变更为 250 万股；同时还
约定，长江大药房应分九期向骏鹰仓实支付回购款 69,000,000 元（即 2021 年 4
月 30 日前支付 2,000,000 元；2021 年 5 月 31 日前支付 3,000,000 元；2021 年 6
月 30 日前支付 4,000,000 元；2021 年 7 月 31 日前支付 15,000,000 元：2021 年 8
月 31 日前支付 9,000,000 元；2021 年 9 月 30 日前支付 9,000,000 元；2021 年 10
月 31 日前支付 9,000,000 元；2021 年 11 月 30 日前支付 9,000,000 元；2021 年
12 月 31 日前支付 9,000,000 元）；如果长江大药房在规定日期前未能按期付款，
则每逾期一日，长江大药房应按照该笔应付款项金额的万分之五支付是约金：如
果逾期超过 15 日，则每逾期一日，长江大药房应按照应付款项金额的千分之一
点五向骏鹰仓实支付违约金。此外还约定，罗明为长江大药房履行合同义务承担
连带保证责任。长江大药房于 2021 年 5 月 8 日向骏鹰仓实支付了第一期款项
35
2,000,000 元，并分别于 2021 年 6 月 1 日和 2021 年 6 月 11 日向骏鹰仓实支付了
第二期款项合计 3,000,000 元（其中于 2021 年 6 月 1 日支付了 2,000,000 元、于
2021 年 6 月 11 日支付了 1,000,000 元）。此后，长江大药房未再向骏鹰仓实支
付任何款项。2022 年 2 月 15 日，骏鹰仓实向长江大药房和罗明发送了《声明函》，
告知其未按照《回购款支付安排》中的约定支付股份回购款的行为已经构成违约，
并要求其履行付款义务并支付违约金。2022 年 4 月 1 日，骏鹰仓实向长江大药
房和罗明发送了《回购通知》，要求其回购骏鹰仓实持有的长江星 250 万股剩余
股份，并在收到通知之日起 10 个工作日内支付回购款 63,888,888.89 元。但是，
长江大药房和罗明至今仍未支付股份回购款，故骏鹰仓实向中国国际经济贸易仲
裁委员会申请仲裁，仲裁请求为：1、长江大药房向骏鹰仓实支付其应向骏鹰仓
实回购的骏鹰仓实持有的长江星 270 万股股份的回购款余额 64,000,000 元；2、
长江大药房向骏鹰仓实支付股份回购款 5,000,000 元对应的自应付款之日起至实
际支付之日止按照每日万分之五的利率计算的违约金合计 14,500.00 元；3、长江
大药房向骏鹰仓实支付股份回购款余额 64,000,000 元对应的自应付款之日起至
实际支付之日止的违约金（其中应付款之日后 15 日内按照每日万分之五的利率
计算违约金、自应付款之日后第 16 日起至实际支付之日止按照每日千分之一点
五的利率计算违约金），暂计至 2022 年 4 月 20 日止的违约金为 18,277,500 元；
4、长江大药房向骏鹰仓实支付其应向骏鹰仓实回购的骏鹰仓实持有的长江星
250 万股股份的回购款 63,888,888.89 元及其自 2022 年 4 月 19 日起至实际支付之
日止按照每日万分之五计算的违约金，暂计至 2022 年 4 月 20 日止的违约金为
31,944.44 元；5、罗明对于长江大药房在前述各项仲裁请求项下应向骏鹰仓实支
付的款项承担连带付款责任；6、长江大药房和罗明连带承担骏鹰仓实因本案支
出的保全费 5,000 元以及因办理本案财产保全而支出的保险费 73,406 元；7、长
江大药房和罗明连带承担骏鹰仓实因本案支出的律师费 600,000 元；8、长江大
药房和罗明承担本案的全部仲裁费用。
仲裁委经审理后裁决如下：一、长江大药房向骏鹰仓实支付其应向骏鹰仓实
回购的骏鹰仓实持有的长江星 270 万股股份的回购款余额人民币 64,000,000 元；
二、长江大药房向骏鹰仓实支付股份回购款人民币 5,000,000 元对应的自应付款
之日起至实际支付之日止按照每日万分之五的利率计算的违约金合计人民币
36
14,500 元；三、长江大药房应向骏鹰仓实支付股份回购款余额人民币 64,000,000
元对应的自应付款之日起至实际支付之日止按日万分之五的标准计算的违约金
（其中：暂计至 2022 年 4 月 20 日的违约金为人民币 6,412,500 元，2022 年 4 月
21 日之后的违约金以人民币 64,000,000 元为基数，按日万分之五的标准，自 2022
年 4 月 21 日起计算至实际支付之日止）；四、长江大药房向骏鹰仓实支付其应
向 骏 鹰 仓 实回 购 的 骏鹰 仓 实 持 有的 长 江 星 250 万 股 股份 的回 购 款 人 民 币
57,500,000 元，并向骏鹰仓实支付自 2022 年 4 月 19 日起至实际支付之日止以人
民币 57,500,000 元为基数按照每日万分之五计算的违约金，暂计至 2022 年 4 月
20 日止的违约金为人民币 28,750 元；五、罗明对本裁决第一项、第二项、第三
项、第四项长江大药房应向骏鹰仓实支付的款项承担连带付款责任；六、长江大
药房和罗明连带承担骏鹰仓实因本案支出的保全费人民币 5,000 元以及因办理本
案财产保全而支出的保险费人民币 73,406 元；七、长江大药房和罗明连带承担
骏鹰仓实因本案支出的律师费人民币 600,000 元；八、本案本请求仲裁费人民币
855,348 元，全部由长江大药房和罗明共同承担。该笔费用已与骏鹰仓实预缴的
等额仲裁预付金相冲抵，故长江大药房和罗明应向骏鹰仓实支付人民币 855,348
元，以补偿骏鹰仓实代其垫付的仲裁费。
仲裁裁决生效后，因长江大药房未如期收到上市公司的后续股权转让款，故
未按裁决及时履行，骏鹰仓实于 2023 年 4 月 18 日向湖北省荆州市中级人民法院
申请执行长江大药房，并要求罗明承担连带责任。
该案件为骏鹰仓实与长江大药房、罗明的股权纠纷案，与公司无关。
7、陈烨起诉湖北长江大药房连锁有限公司、罗明、张莉民间借贷纠纷案
2021 年 01 月 11 日，罗明向陈烨出具了手写的《借条》，该《借条》约定
陈烨向罗明出借人民币 300 万元，借款期限为 3 个月内，即自 2021 年 01 月 11
日起至 2021 年 04 月 10 日，借款利息按照年利率 12%计算，罗明在借条上要求
将该借款汇入长江大药房的银行账户。2021 年 1 月 11 日，陈烨将该笔 300 万元
借款分三笔汇入长江大药房工商银行账户。罗明于 2021 年 1 月 11 日出具《借条》
后迄今，经陈烨多次催促，罗明仍一直未能偿还拖欠的借款本金及利息，损害了
陈烨的合法权益，同时罗明与张莉为夫妻关系，且罗明持有长江大药房 70%的股
权，张莉持有长江大药房 30%的股权，本案借款直接汇入长江大药房的银行账户，
37
用于长江大药房的经营，因此，该债务应该属于夫妻共同债务。基于上述事实，
陈烨起诉至广东省广州市越秀区人民法院，诉讼请求为：1、请求法院判令罗明
向陈烨偿还借款本金 300 万元及至全部借款清偿之日止的利息 43.89 万元（借款
利息从 2021 年 1 月 11 日起，以借款本金 300 万元为计算基数，按年利率 12%
标准计算，暂计算至 2022 年 3 月 31 日止）；2、请求法院判令罗明承担本案诉
讼费、财产保全费、财产保全担保费等全部诉讼费用；3、请求法院判令长江大
药房、张莉对前述全部债务承担共同还款责任。
本案经立案后，各方积极协商，经法院主持调解，各方当事人自愿达成如下
协议：一、陈烨与罗明、长江大药房一致确认：截至 2022 年 7 月 19 日，罗明、
长江大药房应支付陈烨借款本金 300 万元及以借款本金 300 万元为基数按年利率
12%的标准从 2021 年 1 月 11 日起计至全部借款清偿之日止的利息。二、罗明、
长江大药房应分 4 期向陈烨支付本协议第一条确定的借款本金 300 万元，具体如
下：2022 年 7 月 30 前支付 30 万元、2022 年 8 月 30 日前支付 100 万元、2022
年 9 月 30 日前支付 100 万元、2022 年 10 月 30 日前支付 70 万元。三、罗明、
长江大药房应于 2022 年 11 月 30 日前向陈烨一次性支付本协议第一条确定的借
款利息（以未偿还借款本金为基数，自 2021 年 1 月 11 日起按年利率 12%的标准
计算至全部借款本金清偿之日止）。四、案件受理费 17,155.5 元，保全费 5,000
元，由罗明、长江大药房负担，罗明、长江大药房于 2022 年 11 月 30 日前向陈
烨迳付上述受理费 17,155.5 元、保全费 5,000 元。五、如罗明、长江大药房有任
何一期未按本协议第二条、第三条、第四条约定按时足额履行，陈烨有权立即就
本协议项下全部未履行款项向法院申请强制执行。六、如果罗明、长江大药房按
时足额履行本协议第二条、第三条、第四条约定的付款义务，陈烨应当在收到最
后一期款项后的 3 个工作日内向法院提交解除本案全部财产保全措施的申请。七、
本案其余之诉，各方不再争议。
调解生效后，因长江大药房未如期收到上市公司的后续股权转让款，故未按
调解书及时履行，陈烨向广东省广州市越秀区人民法院申请执行，长江大药房、
罗明积极与陈烨协商，目前已签署执行和解协议，长江大药房、罗明分 8 期履行
付款义务，2023 年 6 月 30 日还款 30 万元，2023 年 7 月 30 日还款 30 万元，2023
年 8 月 30 日还款 30 万元，2023 年 9 月 30 日还款 30 万元，2023 年 10 月 30 日
38
还款 30 万元，2023 年 11 月 30 日还款 30 万元，2023 年 12 月 30 日还款 30 万元，
2024 年 1 月 30 日还款 20.503 万元，诉讼费及保全费于 2023 年 7 月 30 日前支付。
陈烨已向法院撤回执行申请。
该案件为陈烨与长江大药房、罗明、张莉的民间借贷纠纷案，与公司无关。
8、李军国起诉湖北长江大药房连锁有限公司、罗明、张莉股票回购合同纠
纷案
2017 年 5 月 27 日，原告李军国和被告湖北长江大药房连锁有限公司（以下
简称“长江大药房”）及担保方罗明、张莉签订协议。协议约定，长江大药房将
持有的湖北长江星医药股份有限公司（以下简称“长江星”）的非限制流通股
60 万股，以每股 16 元的价格转让给李军国，李军国在六个月内将股份转让款打
入甲方指定账户。长江大药房对转让股份负有回购义务，即在长江星在沪深交易
所主板上市后股价未达到 32 元，或长江星在 2019 年 6 月 1 日前没有在沪深交易
所挂牌上市，则按照每股股价 32 元回购该转让股份。罗明和张莉对原告的合法
权益不受侵害承担连带责任保证。
贮 2017 年 6 月 20 日，原告将股份转让款 900 万元转入长江大药房账户。6
月 27 日，长江星股东大会通过《关于 2016 年度权益分配预案》，7 月 11 日在
全国中小企业股份转让系统披露平台披露《关于 2016 年度权益分配实施公告》，
以长江星现有总股本 97709847 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
10 股，转增后长江星总股本增至 195419694 股。原告委托代持的股份因转增股
份变为 120 万股。
2018 年 4 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限公司发布股转系统公告
【2018】326 号关于长江星股票终止挂牌的公告，决定自 2018 年 4 月 16 日终止
其股票挂牌。2019 年 6 月 1 日，湖北长江星医药股份有限公司未能在沪深主版
上市。原告要求被告按协议约定履行支付股份回购款的义务。
诉讼请求：1、湖北长江大药房连锁有限公司向原告支付长江星 120 万股股
份回购款 38400000 元，并以 38400000 元为基数、按年利率 4.25%支付自 2019
年 6 月 2 日至实际付清股份回购款之日的延迟利息，其中截止起诉日为 5213333
39
元（2019 年 6 月 2 日至 2022 年 7 月 2 日，利息 38400000 元×0.0425/360 天×1150
天=5213333 元）；2、罗明、张莉对上述债务承担连带清偿责任；3、本案诉讼
费用由被告承担。
宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院于 2022 年 7 月 29 日立案。李军国于
2022 年 8 月 1 日申请诉讼保全，要求冻结被告湖北长江大药房连锁有限公司在
案外人长药控股处的待支付股份转让款 43613333 元，法院作出（2022）宁 0106
民初 12200 号民事裁定予以准许。2023 年 1 月 9 日，法院判决如下：1、被告湖
北长江大药房连锁有限公司于本判决生效后十日内向原告李军国支付股权回购
款 19200000 元及利息损失 174378.08 元，合计 19374378.08 元；2019 年 8 月 20
日起，以 19200000 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的报价利率（LPR）
标准，继续向原告李军国支付利息损失至本判决确定的给付之日；2、被告罗明、
张莉对上述款项本息承担连带责任；承担责任后，可向被告湖北长江大药房连锁
有限公司追偿。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。案件受理费 129933 元（已减半收取），诉讼保全费 5000
元，由被告湖北长江大药房连锁有限公司、罗明、张莉共同负担。
2023 年 7 月 21 日，宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院作出（2023）宁
0106 执 6166 号执行裁定书，裁定如下：续冻结被执行人湖北长江大药房连锁有
限公司在案外人长药控股处待支付股份转让对价款 43613333 元，续冻期限为一
年。
该案件为李军国与长江大药房、罗明、张莉的股票回购合同案，与公司无关。
9、姚秀云起诉湖北长江大药房连锁有限公司、湖北金缔药业有限公司借款
合同纠纷案
2019 年 12 月 12 日，原告姚秀云（委托人、甲方）与被告金缔药业（借款
人、乙方）、石嘴山银行股份有限公司银川分行（受托人）（以下简称石嘴山银
行银川分行）签订《委托借款合同》一份，合同约定，姚秀云将自有资金人民币
16900000 元，委托受托人石嘴山银行银川分行按委托贷款程序代委托人向指定
的借款人金缔药业发放短期委托贷款，借款用途为购药品；贷款期限自 2019 年
12 月 12 日至 2020 年 12 月 11 日，共计 12 个月；贷款实行固定利率，年利率为
40
15%。合同约定乙方未按照合同约定的实际还款期限偿还本金及利息的，自逾期
之日起支付罚息，罚息利率按照合同约定利率的 1.5 倍计算，罚息为每日万分之
6.25。约定按月结息，结息日固定为每月的第后，于 2020 年 6 月 10 日至 2020
年 12 月 10 日分期归还本金。合同签订当日，受托人石嘴山银行银川分行将借款
发放至金缔药业账户。2020 年 12 月 8 日，石嘴山银行银川分行（贷款人、甲方）
与金缔药业（借款人、乙方）签订《展期协议书》。借款合同项下未归还的贷款
本金人民币 1690 万元展期期限自 2020 年 12 月 11 日起至 2021 年 3 月 10 日止，
共计 3 个月。展期后的贷款执行的年利率为 15%，自展期期满次日起按照年利率
22.5%开始计收罚息，对展期内拖欠的利息按照上述罚息利率支付复利。2021 年
3 月 10 日，姚秀云、金缔药业、石嘴山银行银川分行签订《委托贷款补充协议》
的事实，协议约定三方将 2019 年 12 月 12 日已签订生效的《委托借款合同》及
2020 年 12 月 8 日签订生效的《展期协议书》中的借款期限条款调整如下，原合
同、《展期协议》项下贷款到期日为 2021 年 3 月 10 日止，调整为 2021 年 11 月
10 日止。三方已签署生效的各类原合同及展期协议中其他条款不变。2021 年 11
月 10 日，原告姚秀云（委托人、甲方）与被告金缔药业（借款人、乙方）、石
嘴山银行银川分行签订《委托贷款借款合同》一份，合同约定，姚秀云将自有资
金人民币 13900000 元，委托受托人石嘴山银行银川分行按委托贷款程序代委托
人向指定的借款人金缔药业发放短期委托贷款，借款用途为续贷；贷款期限自
2021 年 11 月 10 日至 2022 年 1 月 30 日，共计 3 个月；贷款实行固定利率，年
利率为 15%。合同约定乙方未按照合同约定的实际还款期限偿还本金及利息的，
自逾期之日起支付罚息，罚息利率按照合同约定利率的 1.5 倍计算，罚息为每日
万分之 6.25。约定按月结息，结息日固定为每月的第 20 日；借款人还款的资金
来源为经营收入。借款人偿还本金的方式为 2021 年 11 月 12 日至 2022 年 1 月
30 日分期还款。借款合同到期后，金缔药业未按照合同约定向姚秀云偿还借款
本金及利息。
诉讼请求：1.判令被告湖北金缔药业 有限公司偿还借款本金 1190 万元，
并承担按照年利率 22.5%标准支付 2022 年 2 月 1 日至实际还清之日期间的利息，
其中截止起诉日利息为 638460.09 元，合计 12538460.09 元；2.判令被告湖北长
江大药房连锁有限公司对湖北金缔药业有限公司偿还借款本息的债务承担连带
41
清偿责任；3.被告承担本案的诉讼、保全费用和保全担保费用。
2022 年 11 月 17 日，宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院判决如下：1、
被告湖北金缔药业有限公司于本判决生效之日起十五日内偿还原告姚秀云借款
11856541.23 元，支付利息 257365.95 元（截日之后的利息继续按年利率 14.8%
计至判决确定的给付之日；2、驳回原告姚秀云的其他诉讼请求。如果未按本判
决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理
费 97030 元，保全费 5000 元，合计 102030 元，由原告姚秀云负担 6155 元，由
被告湖北金缔药业有限公司负担 95875 元。
判决后，姚秀云向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提起上诉，法院于
2023 年 2 月 15 日立案。2023 年 5 月 6 日，法院判决如下：1、维持宁夏回族自
治区银川市金凤区人民法院（2022）宁 0106 民初 11728 号民事判决第一项，即：
“1、被告湖北金缔药业有限公司于本判决生效之日起十五日内偿还原告姚秀云借
款 11856541.23 元，支付利息 257365.95 元（截至 2022 年 7 月 21 日），合计
12113907.18 元；2022 年 7 月 22 日之后的利息继续按年利率 14.8%计至判决确定
的给付之日；”2、撤销宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院（2022）宁 0106
民初 11728 号民事判决第二项，即：“2、驳回原告姚秀云的其他诉讼请求；”3、
湖北长江大药房连锁有限公司对上述欠款及利息承担连带清偿责任。如未按本判
决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件
受理费 97030 元，保全费 5000 元，合计 102030 元；由姚秀云负担 6155 元，由
湖北金缔药业有限公司、湖北长江大药房连锁有限公司负担 95875 元；二审案件
受理费 97030 元，由湖北金缔药业有限公司、湖北长江大药房连锁有限公司负担。
2023 年 8 月 17 日，宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院作出[2023]宁 0106
执 6142 号执行裁定书，裁定如下：冻结被执行人湖北长江大药房连锁有限公司
在案外人长药控股处待支付股份转让对价款 12386519.18 元；冻结期限为三年。
该案件为姚秀云与湖北长江大药房连锁有限公司、湖北金缔药业有限公司借
款合同纠纷案，与公司无关。
（二）长江大药房暂停药品经营活动的原因及影响
42
长江大药房自 2024 年 4 月 15 日暂停药品经营活动系长江大药房自主申报行
为，因其现有管理团队固有的管理模式已不适应目前的市场变化，造成企业 2023
年严重亏损，传统的经营模式已不能满足现在市场的需求，为更好推动企业健康
长远发展，拟对其规划和经营模式进行重大调整，目前已对核心管理团队进行了
调整，且对各门店重新选址、人员配备、经营品种、经营模式等方面进行全面梳
理，就现在的市场行情后续经营战略规划也将进行重大调整，故长江大药房管理
层决定暂停经营，待上述事项调整完毕后再全面恢复营业。
长江大药房暂停药品经营活动未对长药控股产生重大影响。
九、结合问题（8）的回复、长江大药房和罗明的负债、对外担保、资产抵
押担保情况等，说明长江大药房和罗明是否具备偿还昊炜生物债务的能力，若
长江大药房和罗明无法偿还，昊炜生物是否仍享有对你公司享有追偿权，签署
的上述相关协议是否不可撤销、不可变更、不附加任何条件，是否存在其他利
益安排或协议，上述债权债务抵消能否完全解决资金占用事项。
（一）长江大药房相关情况
1、负债情况
序号 贷款银行 金额（元） 贷款日期 到期日 是否逾期
1 湖北银行公安支行 50,000,000.00 2019/1/14 2020/7/14 是
2 湖北银行公安支行 19,791,567.55 2019/3/29 2020/3/29 是
3 湖北银行公安支行 10,000,000.00 2019/4/1 2020/3/29 是
4 公安农商行 4,200,000.00 2022/3/3 2024/3/3 是
5 石嘴山银行银川分行 120,000,000.00 2023/2/15 2024/2/14 是
合计 203,991,567.55
2、担保情况
单位：万元
被担保人名称 债权人 担保金额 债务余额 担保期限 是否逾期 担保方式
湖北长江大药房连锁武汉有限 石嘴山银行股 连带责任
10,000.00 10,000.00 2022.1.24-2025.1.23 否
公司 份有限公司 担保
石嘴山银行股 连带责任
湖北金缔药业有限公司 21,000.00 21,000.00 2022.1.26-2025.1.25 否
份有限公司 担保
43
石嘴山银行股 连带责任
湖北长江星医药股份有限公司 9,600.00 9,600.00 2023.12.18-2024.12.17 否
份有限公司 担保
连带责任
担保、股
湖北长江星医药股份有限公司 武汉农商行 18,950.00 18,500.00 2022.1.13-2023.1.22 是
权质押担
保
湖北石首农村
连带责任
湖北长江星医药股份有限公司 商业银行股份 700 665 2023/5/29-2024/5/29 否
担保
有限公司
公安县产城发
连带责任
湖北长江源制药有限公司 展集团有限公 3,331.44 3,331.44 2022.12.19-2023.11.30 是
担保
司
小计 63,581.44 63,096.44
3、长江大药房主要财务指标
单位：万元
期间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2023 年 12 月 31 日 166,995.03 93,429.44 73,565.59 58.98 -7,987.91 -7,998.16
2024 年 3 月 33 日 166,967.25 93,425.79 73,541.47 7.93 -24.12 -24.12
长江大药房有大额负债、对外担保和股权质押担保，2024 年 4 月 15 日起暂
停药品经营活动，属于失信被执行人，偿债能力较差，存在无法偿还其对外债务
的风险。请投资者注意风险。
（二）罗明相关情况
1、负债情况
目前未获得罗明的最新负债情况。根据 2024 年 1 月 29 日的个人信用报告，
罗明的信用卡账户已用额度为 286,433 元。
2、担保情况
单位：万元
被担保人名称/业务 债权人名称/ 是否 担保
担保金额 债务余额 担保期限
类型 类型 逾期 方式
湖北长江大药房连 石嘴山银行股 连带责
12,000 12,000 2017.8.18-2022.2.6 是
锁有限公司 份有限公司 任担保
湖北长江大药房连 石嘴山银行股 2022.1.29-2023.12. 连带责
10,000 10,000 是
锁武汉有限公司 份有限公司 24 任担保
44
湖北金缔药业有限 石嘴山银行股 2022.2.9-2023.12.2 连带责
21,000 21,000 是
公司 份有限公司 4 任担保
湖北金缔药业有限 湖北银行股份 2021.11.4-2023.11. 连带责
4200 3500 是
公司 有限公司 4 任担保
湖北银行股份
湖北长江源制药有 2023.9.25-2028.9.2 连带责
有限公司公安 473.90 338.50 否
限公司 5 任担保
支行
湖北长江丰医药有 湖北银行股份 2021.11.19-2023.11 连带责
9,800 6,950 是
限公司 有限公司 .19 任担保
湖北长江丰医药有 汉口银行股份 连带责
1,320 136.60 2022.5.7-2023.5.7 是
限公司 有限公司 任担保
宁夏六盘山交
宁夏长药良生制药 2022.1.24-2022.2.2 连带责
通集团有限公 1,500 1,500 是
有限公司 3 任担保
司
宁夏长药良生制药 中国银行股份 2022.1.27-2027.1.2 连带责
7,000 4,500 否
有限公司 有限公司 7 任担保
隆德六盘山村
宁夏长药良生制药 2023.12.29-2024.12 连带责
镇银行股份有 500 500 否
有限公司 .28 任担保
限公司
湖北长江星医药股 2022.1.13-2023.1.2 连带责
武汉农商行 18,950.00 18,500.00 是
份有限公司 2 任担保
湖北石首农村
湖北长江星医药股 2023.5.29-2024.5.2 连带责
商业银行股份 700 665 否
份有限公司 9 任担保
有限公司
银川掌政石银
2021.3.30-2022.3.2 连带责
阳鹏 村镇银行股份 530 530 是
8 任担保
有限公司
银川掌政石银
2021.3.30-2022.3.2 连带责
熊小桃 村镇银行股份 480 480 是
8 任担保
有限公司
银川掌政石银
2021.3.30-2022.3.2 连带责
罗腾 村镇银行股份 450 450 是
8 任担保
有限公司
银川掌政石银
2021.3.30-2022.3.2 连带责
杨娟娟 村镇银行股份 470 470 是
8 任担保
有限公司
银川掌政石银
2021.3.30-2022.3.2 连带责
黄平 村镇银行股份 550 550 是
8 任担保
有限公司
银川掌政石银
2021.3.30-2022.3.2 连带责
杨正辉 村镇银行股份 520 520 是
8 任担保
有限公司
银川掌政石银 2021.3.30-2022.3.2 连带责
王亮金 460 460 是
村镇银行股份 8 任担保
45
有限公司
2023.6.27-2024.6.2 连带责
个人经营性贷款 湖北银行 700 500 否
7 任担保
2021.3.30-2022.3.2 连带责
个人经营性贷款 村镇银行 540 540 是
8 任担保
2022.2.14-2025.1.2 连带责
贷款 商业银行 21,000 21,000 否
5 任担保
2021.11.4-2026.11. 连带责
贷款 湖北银行 4,200 3,498 否
4 任担保
2023.9.26-2026.9.2 连带责
贷款 湖北银行 473.9 338.5 否
6 任担保
2021.11.19-2026.11 连带责
贷款 湖北银行 9,800 6,950 否
.19 任担保
2023.3.31-2025.1.1 连带责
贷款 商业银行 12,000 12,000 否
3 任担保
2022.1.26-2027.1.1 连带责
贷款 商业银行 420 419 否
2 任担保
连带责
贷款 商业银行 18,000 5,440.42 2017.8.18-2022.2.6 是
任担保
2023.12.29-2024.12 连带责
贷款 村镇银行 180 180 否
.28 任担保
2023.12.29-2024.12 连带责
贷款 村镇银行 500 500 否
.28 任担保
2018.12.13-2019.11 连带责
贷款 湖北银行 2,400 2,055.649 是
.29 任担保
2023.5.30-2024.5.2 连带责
贷款 商业银行 700 665 否
9 任担保
2022.5.31-2027.1.2 连带责
贷款 商业银行 7,000 1,389.88 否
7 任担保
2022.1.29-2025.1.2 连带责
贷款 商业银行 10,000 10,000 否
3 任担保
2022.1.13-2027.1.1 连带责
贷款 商业银行 2,500 2,353.25 否
2 任担保
150,879.8
小计 181,317.80
0
罗明有大额对外担保，属于失信被执行人，偿债能力较差，存在无法偿还其
对外债务的风险。请投资者注意风险。
（三）昊炜生物是否仍享有对你公司享有追偿权，签署的上述相关协议是
否不可撤销、不可变更、不附加任何条件，是否存在其他利益安排或协议，上
46
述债权债务抵消能否完全解决资金占用事项。
《债权债务转让及资金占用清偿协议》及《债权转让协议》于 2024 年 5 月
21 日经长药控股股东大会审议通过后生效。昊炜生物对上市公司的债权自协议
生效起即转让给了长江大药房和罗明，未附加任何条件。债权转让后，吴炜生物
对上市公司不享有追偿权，非因法定事由，任何一方均不得随意撤销、变更。前
述债权转让不存在其他利益安排或协议，上市公司与长江大药房和罗明之间的债
权债务抵消、长江大药房和罗明与长江星之间的债权债务抵消能够完全解决资金
占用事项。
十、会计师回复
（一）执行的审计程序
1、通过了解、评估并测试与货币资金收支相关的内部控制设计的有效性，
并对执行情况进行了控制测试；
2、获取并检查公司编制的关联方及关联方交易清单，询问治理层和关键管
理人员是否存在未披露但实际上与控股股东、实际控制人及其他关联方存在关联
关系的关联方或关联方交易:
3、亲往银行获取公司的开户信息清单、信用报告，核实银行账户的完整性，
检查信用报告中列示的关联方，检查公司的担保情况；
4、亲往银行获取了公司所有账户银行对账单，从银行对账单中选取交易的
样本与公司银行日记账记录进行核对；从公司银行存款日记账上选取样本，核对
至银行对账单，特别关注与关联方的资金往来。
5、结合所有银行回函，检查借款余额、对外担保及其他等信息，核查是否
与关联方存在资金占用或担保等情况；
6、检查公司与关联方之间的资金往来,以及相关的交易合同和审批文件,检
查有无被控股股东及关联企业占用资金的情况；
47
7、取得并检查公司提供的实际控制人及其关联方资金占用明细表，逐笔检
查发生资金占用的银行收付款单据，对大额资金的占用执行函证程序，查验资金
占用余额的真实性；
8、访谈公司管理层了解非经营性资金占用的具体情况、资金占用事项形成
过程及原因、资金占用的偿还方式并形成访谈记录；
9、对长江连锁实施访谈程序，了解前述股权转让款的支付方式，操作方式、
款项用途等；
10、长江连锁实施函证程序，要求对方回函确认股转转让款发生额及余额:
11、抽查部分 2020 年度-2023 年度的大额银行存款，核实收款单位与账面
核算是否相符:
12、获取并查阅公司与昊炜生物的《借款合同》，向昊炜生物独立函证，确
认向昊炜生物 2023 借款的余额是否准确；逐笔检查收到、偿还借款的原始凭证
核查借款收到、偿还的真实性；
13、获取并查阅《债权债务转让及资金占用清偿协议》《债权转让协议》，
并访谈公司管理层了解公司、长江大药房、罗明及昊炜生物四方债权债务抵消的
详细过程及方式，并形成访谈记录，验证昊炜生物对公司是否享有追偿权以及债
权债务抵消能否完全解决资金占用事项；
14、向公司取得罗明和长江大药房涉及诉讼的资料，与律师沟通，了解相关
案件进展以及对案件判决的初步判断；
15、访谈公司管理层了解长江大药房和罗明未按执行通知书履行义务的原因、
长江大药房自 2024 年 4 月 15 日暂停药品经营活动的原因，并形成访谈记录；
16、获取关联方罗明个人信用报告以及长江大药房企业征信报告，且通过公
开网络信息查询，核实罗明和长江大药房是否均属于失信被执行人，偿债能力较
差，是否存在无法偿还其对外债务的风险。
48
（二）核查意见
基于已实施的审计程序，我们认为：
1、公司上述回复与我们执行公司财务报表审计以及核查中了解的情况没有
重大不一致。
2、公司已披露的关联方款项形成了资金占用；除上述资金占用事项外，至
本问询函回函日，未发现其他未予披露的资金占用事项；因资金占用产生的利息、
诉讼费等由长江连锁承担，所以资金占用事项对公司财务报表不具有广泛性影响，
不需要对财务数据进行差错更正；
3、《债权债务转让及资金占用清偿协议》及《债权转让协议》通过长药控
股股东大会审议通过生效后，昊炜生物对上市公司不享有追偿权，公司可以完全
解决资金占用事项。
问题 2：报告期末，你公司存在违规担保余额 809.20 万元，占公司最近一
期经审计归母净资产的 4.15%，主要系你公司控股孙公司为关联方借款 809.20
万元提供连带责任保证担保和抵押担保，但未事前履行董事会、股东大会审议
决策程序。请你公司：
（1）列示担保金额、担保期限、是否有担保物或反担保措施、出借人、被
担保方财务状况、被担保方资金用途及款项的具体去向。
（2）目前上述违规担保的解决进展、后续追责措施，并全面自查是否存在
其他尚未披露的违规担保事项等。
请年审会计师详细说明就违规担保相关事项已执行的审计程序及替代程序、
已获得的审计证据并就上述问题核查并发表明确意见。
一、列示担保金额、担保期限、是否有担保物或反担保措施、出借人、被担
保方财务状况、被担保方资金用途及款项的具体去向。
本次违规担保金额 809.20 万元，担保期限 2023 年 7 月 12 日至 2026 年 7 月
49
11 日。2023 年 7 月 11 日公司控股孙公司舒惠涛向中国邮政储蓄银行抵押了房产
和土地用于向湖北茉莉大药房连锁有限公司（以下简称“茉莉大药房”）提供抵
押担保。2023 年 7 月 12 茉莉大药房在中国邮政储蓄银行获得借款 809.20 万元，
同日茉莉大药房将借款用于归还代替舒惠涛还款时所借的过桥资金。茉莉大药房
主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日
资产总额 6,310.03
净资产 -969.85
项目 2023 年 1-12 月
营业收入 2,126.14
净利润 -1,474.22
二、目前上述违规担保的解决进展、后续追责措施，并全面自查是否存在其
他尚未披露的违规担保事项等。
1、公司控股孙公司为关联方借款 809.20 万元提供担保，虽然借款全部用于
茉莉大药房向舒惠涛提供财务资助，但未事前履行公司董事会、股东大会审议决
策程序，公司存在违规对外提供担保的情形。截至报告期末，公司存在违规担保
余额合计 809.20 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 4.15%。目前担保
责任没有解除。公司将督促湖北茉莉大药房连锁有限公司于 2024 年 5 月 30 日前
全部归还担保相关的借款，解决前述违规担保问题。
2、公司已对违规担保相关责任人进行专门培训和惩戒。
3、经全面自查，目前公司未发现存在其他尚未披露的违规担保事项等。
三、会计师回复
（一）执行的审计程序
50
1、通过了解、评估并测试与对外担保相关的内部控制设计的有效性，并对
执行情况进行了控制测试；
2、查询了公司及主要子公司的银行征信报告，重点关注公司及主要子公司
的对外担保事项；
3、向企业的律师询问有关担保情况，分析是否因担保而形成担保损失；
4、取得并检查管理层提供的企业担保情况明细表和相关担保合同；
5、取得并检查被审计单位的总经理办公会、董事会、股东(大)会等会议记
录和决议，关注其中对担保事项的审批情况；
6、向公司治理层、管理层询问是否知晓公司未披露的违规担保事项，并获
取公司关于不存在其他的未披露违规担保事项的书面确认;
7、在对固定资产、无形资产审计过程中，关注该类资产的权属证明，是否
以其为抵押物或质押物对外提供担保；
8、向茉莉大药房执行函证程序，确认公司控股孙公司舒惠涛向茉莉大药房
借款的余额；并抽查收款原始凭证核查款项用途及去向；，
9、与公司管理层就违规担保事项的具体情况、解决进展、后续追责措施的
合理性进行沟通；
（二）核查意见
基于已实施的审计程序，我们认为：
根据上述实施的审计程序及获取的审计证据，截至本回复函出具日，除已公
开披露的违规担保、资金占用情形外，我们认为公司不存在其他应披露未披露的
违规担保、资金占用等情形。
问题 3：报告期末，你公司合并财务报表归属于母公司的净资产 1.95 亿元，
未分配利润-9.62 亿元；2023 年，合并报表归属于母公司股东的净利润为亏损
6.06 亿元，你公司经营净现金流量连续 2 年负数，且累计亏损数额巨大。据此，
51
年审会计师认为你公司持续经营能力存在重大不确定性。请你公司结合主营业
务开展情况、行业环境、公司市场竞争能力、同行业可比公司情况等，说明公
司持续经营存在重大不确定性的具体表现和原因，你公司管理层是否对公司持
续经营能力进行了审慎评估，以及针对你公司持续经营能力存在不确定性已采
取或拟采取的应对措施，并补充说明你公司在持续经营能力存在重大不确定性
的情况下，采用持续经营假设为基础编制财务报表的具体依据及合理性。
请年审会计师核查并发表意见。
一、公司持续经营存在重大不确定性的具体表现和原因
公司 2023 年因受下属公司舒惠涛、长江丰、长江源开具发票受限等多方面
影响导致公司诉讼较多、银行账户受限、应收账款回款不理想，因此公司控制了
发货，主营业务收入下降。与同行业可比 2023 年应收账款周转率平均值为 5.06
次，长药控股为 0.78 次，与同行业可比公司相对比较低；与同行业 7 家可比公
司中有 6 家营业收入出现增长，长药控股则为负增长，2023 年年度收入增长率
为-25.86%，因此年审会计师认为公司持续经营能力存在不确定性。如进一步改
善公司持续经营情况的措施在具体实施过程中没有真正落地，公司经营情况可能
会持续得不到改善。请投资者注意风险。
1、与同行业可比公司应收账款周转率对比如下表：
金额单位：亿元
2023 年期初 2023 年年度 2023 年度应
2023 年年
证券简称 上市板块 主营业务 应收账款余 期末应收账 收账款周转
度营业收入
额 款余额 率（年化）
国药一致 主板 传统中药 137.65 181.60 754.77 4.73
南新制药 主板 医药生产 7.28 5.44 7.45 1.17
九州通 主板 医药生产 275.76 247.20 1,501.40 5.74
翰宇药业 创业板 医药生产 3.11 1.42 4.31 1.90
云南中药 三板 中药饮片 90.90 99.66 391.11 4.10
天马国药 三板 中药饮片 2.30 3.90 7.11 2.29
52
2023 年期初 2023 年年度 2023 年度应
2023 年年
证券简称 上市板块 主营业务 应收账款余 期末应收账 收账款周转
度营业收入
额 款余额 率（年化）
丰原药业 主板 医药生产 6.92 7.92 42.75 5.76
平均值 74.85 78.16 386.99 5.06
长药控股 创业板 中药饮片 14.29 16.39 11.98 0.78
注：长药控股以上数据为经审计的 2023 年合并报表数据
2、与同行业可比公司收入增长率对比如下表：
金额单位：亿元
上市板 2022 年营业 2023 年年度 2023 年年度增长率
证券简称 主营业务
块 收入 营业收入 （年化）
国药一致 主板 传统中药 734.43 754.77 2.77%
南新制药 主板 医药生产 6.99 7.45 6.55%
九州通 主板 医药生产 1,404.24 1,501.40 6.92%
翰宇药业 创业板 医药生产 7.04 4.31 -38.75%
云南中药 三板 中药饮片 364.88 391.11 7.19%
天马国药 三板 中药饮片 2.63 7.11 170.16%
丰原药业 主板 中药饮片 40.04 42.75 6.78%
平均值 365.75 386.99 5.81%
长药控股 创业板 中药饮片 16.15 11.98 -25.86%
注：长药控股以上数据为经审计的 2023 年合并报表数据
二、对持续经营能力的评估及改善措施
公司管理层对公司持续经营能力进行了审慎评估，公司目前存在可能导致对
公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司将采取以下措施进一步改
善公司持续经营情况：
1、聚焦核心主业推动业务发展。长江星的中药业务具有长期发展价值，上
市公司将继续大力发展长江星中药饮片业务和中成药延伸业务，利用上市公司的
品牌优势，用好湖北省丰富的道地中药材优势，为业务发展嫁接资源，扩大长江
星的业务优势，将公司打造成为亚洲最有影响力的道地药材全产业链供应商。同
时，公司将研究布局中药饮片小包装、集中代煎、集中配送、智慧药房、药食同
源等业务领域，与现有医药产业协同互补，推动公司产业升级，形成公司具有较
53
强的市场竞争力和一定行业地位的大健康产业集群，推动公司持续经营发展。
2、存量融资稳定周转。公司维持存量融资稳定周转态势，拓展新的融资渠
道,稳定现有业务。
3、建立应收款项催收制度，着重催收账龄较长的客户欠款，增强资金流动
性，减提坏账。筛选市场潜力足、资金规模大且抗风险能力强的合作伙伴；对于
长期拖欠且无合作关系客户，通过律师函、诉讼、仲裁等形式，提高逾期应收款
的回收率；强化应收账款的整体管控，由财务部、法务部、业务部等责任部门、
责任人共同组成应收管理团队，协同合作有效增强回款催收力度。
通过以上措施，公司的持续经营能力有望得到显著提高，满足采用持续经营
假设为基础编制财务报表的要求。
三、会计师回复
（一）执行的核查程序
1、获取公司关于持续性经营的管理层声明书，评价管理层对公司持续经营
能力作出的评估评估持续经营能力涵盖的期间是否涵盖自财务报表日起的十二
个月；
2、询问管理层、治理层是否知悉超出评估期间(未来十二个月)的、可能导
致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况;
3、考虑管理层作出评估后是否存在其他可获得的事实或信息;；
4、对公司管理层进行访谈，了解公司经营能力、盈利能力较弱的原因，并
分析公司拟采取的应对措施的有效性；
5、关注管理层改善经营措施的落实情况，通过与公司高管的访谈，进一步
分析管理层提供的整改措施的可行性；
6、检查期后事项，了解截止报告日公司经营情况；
7、通过与同行业可比公司公开披露的财务数据对比分析，进一步了解和分
54
析公司持续经营存在重大不确定性的原因；
8、检查公司长短期借款的借入和偿还情况，了解借款银行是否存在抽贷、
断贷的情况;
9、向相关人员了解日常经营周转资金需求、未来资金支出计划与长短期债
务偿还安排、公司融资渠道和能力等情况，评估存量融资是否可以稳定周转；
（二） 核查意见
经核查，我们认为:
公司上述回复事项与我们在审计过程中了解到的相关情况在所有重大方面
一致，公司持续经营假设是恰当的。
问题 4：报告期内，你公司重要子公司长江星实现营业收入 10.36 亿元，同
比下降 18.36%；净利润亏损 2.15 亿元，同比下降 239.33%；主要产品“中药饮
片”“医药批发”“空心胶囊”毛利率同比分别下滑 4.53%、15.36%和 10.45%。
公司并购长江星形成的商誉余额为 7.02 亿元，本期计提减值准备 4.39 亿元。
请你公司：
（1）结合长江星所处行业发展情况、竞争格局、所处市场地位、人均营业
收入水平、同行业可比公司相关情况、产品单价及采购情况等，说明报告期内
长江星业绩考核期后业绩持续下滑的原因及合理性。
（2）结合长江星最近三年的主要财务数据，前次评估使用的主要参数及假
设、前次商誉减值测试主要参数及假设、业绩承诺及相关事项具体情况、期后
业绩情况等，对比说明长江星实际经营情况是否与前期参数及假设相匹配，并
购形成的商誉减值准备在本期及以往年度的计提是否充分、准确。
（3）补充列示长江星各类业务报告期内前二十大客户的具体情况，包括客
户名称、历史合作情况、合同签订时间、销售内容、发货时间、收入确认金额、
时间及依据、应收账款余额、期后回款情况等，是否存在销售退回情形，相关
55
客户与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高人员，长江星原实
际控制人、董监高人员是否存在关联关系，是否存在跨期确认收入的情形，收
入确认是否合规，并报备相关销售合同及回款单据。
（4）补充列示长江星各类业务报告期内前二十大供应商的具体情况，包括
供应商名称、历史合作情况、合同签订时间、采购金额、收货时间、收货依据、
付款时间、应付账款余额，相关供应商与公司、5%以上股东、实际控制人、控
股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员是否存在关联关系，
是否存在跨期确认采购的情形，并报备相关采购合同及付款单据。
请年审会计师核查并发表明确意见，说明采取的审计程序及其覆盖范围、获
取的主要审计证据及其有效性、已识别的异常迹象及审计结论。
一、结合长江星所处行业发展情况、竞争格局、所处市场地位、人均营业收
入水平、同行业可比公司相关情况、产品单价及采购情况等，说明报告期内长
江星业绩考核期后业绩持续下滑的原因及合理性。
长江星业务主要分为空心胶囊、中药饮片及医药批发。
根据中国医药企业管理协会公布的《2023 年医药工业运行情况》，医药工
业各子行业 2023 年发展情况如下：
据统计，2023 年规模以上医药工业增加值约 1.3 万亿元，按照不变价格计
算同比下降 5.2%；规模以上企业实现营业收入 29,552.5 亿元，同比下降 4%；实
现利润 4,127.2 亿元，同比下降 16.2%；三项指标增速多年来首次均为负增长，
且分别低于全国工业整体增速 9.8、5.1 和 13.9 个百分点。各指标全年走势呈 W
型，一季度下行，二季度降幅收窄，三季度再度触底，四季度有所回升。
各子行业走势出现分化。中药饮片、中成药等 2 个子行业营业收入、利润保
持正增长，尤其中药饮片的营业收入、利润增速达到两位数。辅料包材、制药设
备等 2 个子行业营业收入为正增长，但利润负增长。化学原料药、化学制剂、生
物制品、卫生材料及医药用品、医疗仪器设备及器械等 5 个子行业营业收入、利
润均为负增长。
56
2023 年医药工业各子行业营业收入、利润增速
营业收入增速% 利润增速%
化学原料药 -5.9 -13.2
化学制剂 -0.5 -3.4
中药饮片 14.6 22.9
中成药 6.5 6.4
生物制品 -15.6 -43.3
卫生材料及医药用品 -25.8 -51.5
药用辅料及包装材料 1.3 -9.0
医疗仪器设备及器械 -5.8 -21.3
制药专用设备 3.2 -18.0
合计 -4.0 -16.2
综合分析，影响行业经济指标的因素：一是药品终端消费复苏明显。随着诊
疗活动恢复正常，2023 年 1-9 月我国医疗卫生机构总诊疗人次同比增长 6%。根
据中国药学会样本医院数据库，2023 年样本医院用药金额同比增长 4.95%。根据
国家统计局数据，2023 年中西药品类零售总额（限额以上单位）同比增长 5.1%。
二是部分领域药品销售增长明显，如一些针对大病的创新药，解热镇痛药、抗病
毒药、呼吸系统用药以及中药饮片等。三是化工原料价格大面积下跌，有利于化
学原料药成本下降。
总体来看，2023 年上述医药行业经济指标出现负增长的最主要原因是 2022
年的统计基数较高，如果和 2019 年比，2023 年营业收入、利润分别增长 13%和
19.4%，4 年间复合增长率分别为 3.1%和 4.5%，基本处于合理水平。但不容忽视
的是，产品降价等将持续影响今后一段时期行业的发展。
根据不同业务划分同类可比公司主要参数如下：
A.空心胶囊
金额单位：万元
2023 年 营业收入增长率% 销售毛利率%
证券代码 证券名称
营业收入 2022 年 2023 年 2022 年 2023 年
002817.SZ 黄山胶囊 46,277.12 12.75 8.04 27.32 29.36
832509.NQ 华光胶囊 7,818.31 -17.31 7.76 30.89 30.00
832174.NQ 益立胶囊 12,297.34 8.99 20.64 40.80 36.02
简单平均 1.47% 12.15 33.00 31.79
长江星 3,390.23 -7.89% -49.12 35.19 24.74
B.中药饮片
金额单位：万元
57
2023 年 营业收入增长率% 销售毛利率%
证券代码 证券名称
营业收入 2022 年 2023 年 2022 年 2023 年
600085.SH 同仁堂 1,786,089.15 5.27 16.19 48.80 47.29
600211.SH 西藏药业 313,432.84 19.45 22.69 94.26 95.05
600285.SH 羚锐制药 331,147.26 11.45 10.31 72.28 73.29
600329.SH 达仁堂 822,231.18 19.42 -0.33 39.93 44.01
600436.SH 片仔癀 1,005,849.73 8.38 15.69 45.64 46.76
600479.SH 千金药业 379,848.53 9.89 -5.66 43.13 46.12
600535.SH 天士力 867,401.42 8.06 0.94 64.05 66.80
600557.SH 康缘药业 486,780.67 19.25 11.88 72.10 74.27
600566.SH 济川药业 965,453.72 17.90 7.32 82.91 81.52
000538.SZ 云南白药 3,911,129.22 0.31 7.19 26.32 26.51
000999.SZ 华润三九 2,473,896.33 18.01 36.83 54.02 53.24
002317.SZ 众生药业 261,055.01 10.17 -2.45 64.86 58.60
300026.SZ 红日药业 610,885.46 -13.30 -8.14 57.73 54.11
688189.SH 南新制药 74,460.20 -6.03 6.55 85.79 84.73
300199.SZ 翰宇药业 43,138.41 -4.30 -38.75 77.34 49.31
873357.NQ 天马国药 71,055.15 -0.14 170.16 18.52 12.81
836972.NQ 湘泉药业 6,559.47 -5.06 -37.73 34.24 30.65
870472.NQ 亳药千草 33,629.59 31.18 9.88 17.12 20.88
831983.NQ 春盛药业 22,980.20 27.06 195.94 9.44 7.98
832265.NQ 芍花堂 75,526.81 23.54 13.16 8.73 6.17
870523.NQ 康华药业 8,855.13 -33.71 69.79 22.21 21.75
300147.SZ 香雪制药 229,928.77 -26.38 5.13 24.81 34.35
600222.SH 太龙药业 206,990.87 22.20 5.57 24.08 27.28
A05226.BJ 汇群中药 49,675.91 2.75 13.78 23.12 21.73
873173.NQ 康源堂 31,395.54 22.76 -31.23 18.85 17.18
603896.SH 寿仙谷 78,434.73 8.07 -5.39 84.42 82.72
835684.NQ 宝明堂 5,411.04 -16.76 0.39 44.43 47.61
简单平均 6.65 18.14 46.63 45.66
长江星 89,253.17 -8.59 -13.73 25.23 19.20
C.医药批发
金额单位：万元
2023 年 营业收入增长率% 销售毛利率%
证券代码 证券名称
营业收入 2023 年 2023 年 2022 年 2023 年
600998.SH 九州通 15,013,984.67 14.72 6.92 7.80 8.07
600713.SH 南京医药 5,358,966.47 11.30 6.71 6.49 6.18
600511.SH 国药股份 4,969,604.55 -2.09 9.23 8.40 8.03
600833.SH 第一医药 181,951.62 89.94 -31.49 20.53 19.10
601607.SH 上海医药 26,029,508.89 7.49 12.21 13.14 12.04
603233.SH 大参林 2,453,139.02 26.78 15.45 37.80 35.90
603883.SH 老百姓 2,243,748.90 28.54 11.21 31.88 32.55
603939.SH 益丰药房 2,258,822.74 29.75 13.59 39.53 38.21
000963.SZ 华东医药 4,062,378.25 9.12 7.71 31.90 32.40
58
2023 年 营业收入增长率% 销售毛利率%
证券代码 证券名称
营业收入 2023 年 2023 年 2022 年 2023 年
002727.SZ 一心堂 1,738,031.09 19.50 -0.29 35.05 33.00
301408.SZ 华人健康 379,716.03 39.50 16.39 32.58 30.64
605266.SH 健之佳 908,069.71 43.54 20.84 36.14 35.88
简单平均 26.51 7.37 25.10 24.33
长江星 10,877.21 -52.41 -35.93 17.34 1.36
从长江星所处行业及按业务划分的同类型可比公司经营情况来看，2023 年
度空心胶囊行业营收增长及毛利率均较为稳定；中药饮片业务营收增长较大、毛
利率差异不大；医药批发业务增长速度放缓较为明显，毛利率略有下降。
长江星业绩下降明显大于行业可比公司水平，主要原因在于：
1、2023 年初为管理应收账款回款问题，对部分客户进行限制发货，直至 3
月才逐渐恢复，致使一季度业绩 同比下降了 71.22%，由此对年度营收产生了一
定的影响；
2、由于部分子公司开票受限，加之部分客户要求发票随货同行，致使客户
订单量流失重；
3、空心胶囊业务由于资金不足无法正常采购原料及其他生产所需物资，多
次未按照计划给客户交付货物，致使客户订单流失严；
4、长江星设备老化，但没有及时更新升级，与竞争对手相比产能小、生产
效率低下，目前以小客户为主；
5、医药批发业务由于用药需求大幅下降，且企业管理层没有积极有效的应
对措施，造成该业务近两年分别下降 52.41%、35.93%。
二、结合长江星最近三年的主要财务数据，前次评估使用的主要参数及假设、
前次商誉减值测试主要参数及假设、业绩承诺及相关事项具体情况、期后业绩
情况等，对比说明长江星实际经营情况是否与前期参数及假设相匹配，并购形
成的商誉减值准备在本期及以往年度的计提是否充分、准确。
本次商誉减值测试经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估并出具《长江
医药控股股份有限公司以财务报告为目的所涉及的湖北长江星医药股份有限公
司含商誉资产组商誉减值测试项目》（国融兴华评报字[2024]第 570013 号）。
长江星含商誉资产组选取现金流量折现法确定可收回金额为 73,300.00 万元。
59
商誉减值测试的评估对象为含商誉资产组，主要包括固定资产、无形资产、
商誉及长期待摊费用等，资产组中房地产及部分生产线已办理抵押登记。本次计
算商誉减值测试时预测的净现金流均为未来经营所产生的经营性现金流，目前企
业处于正常生产经营状态，且正积极沟通处理相关执行事项，故商誉减值测试时
未考虑强制执行可能对资产组价值产生的影响，亦未考虑强制执行可能造成资产
组范围变化所产生的影响。
关键参数及具体测算情况：
①营业收入
空心胶囊业务：2023 年由于资金不足无法正常采购原料以及其他生产所需
物资，多次未按照计划给客户交付货物，加上自上市以来一直处于欠税状态，税
务采取限票措施，无法及时给客户开具发票，致使客户订单量流失严重。根据企
业管理层提供的相关资料及行业同类企业经营情况，预计 2024 年胶囊业务随着
经营情况的好转将逐步得到改善，但相比较 2023 年收入仍会有所下降。
中药饮片业务：2023 年医药工业中中药饮片增长明显好于其他子行业，企
业下跌的主要因素为自身经营管理问题。由此，考虑到目前企业经营管理将有所
改善，以及 2024 年一季度业绩波动情况，预测中药饮片业务在 2024 年略有下降
之后，未来年度能够保持较好的发展趋势。
医药批发业务：2023 年医药批发行业整体较以前年度稍差，主要由于疫情
防控相关产品销售锐减。医药批发业务中长江丰业务总体较为稳定，永瑞源规模
较小影响不大，而舒惠涛由于自身经营决策问题收入出现大幅下滑，预计 2024
年舒惠涛业务仍会出现大幅下滑。
通过对上述业务类别分析营业收入预测如下：
金额单位：人民币万元
项目 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 2028 年度 永续期
空心胶
2,944.38 3,091.60 3,400.76 3,740.83 4,114.92 4,114.92
囊
增长率 -13.15% 5.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00%
中药饮
96,275.69
片 101,788.74 111,967.62 123,164.38 135,480.82 135,480.82
增长率 7.87% 5.73% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00%
医药批
4,530.34 3,566.11 3,222.43 3,211.43 3,211.43 3,211.43
发
增长率 -58.35% -21.28% -9.64% -0.34% 0.00% 0.00%
60
营业收
入 103,750.41 108,446.45 118,590.81 130,116.64 142,807.16 142,807.16
增长率 0.21% 4.53% 9.35% 9.72% 9.75% 0.00%
②营业成本
通过分析历史年度的成本，近 4 年（2019 年-2023 年）公司主营业务毛利分
别为 23.23%、24.32%、23.38%、17.65%，由此可见公司原毛利总体较为稳定，
但 2023 年出现了明显的下滑，主要由于收入出现大幅下降，但固定成本变化较
小，由此造成毛利大幅下滑。具体毛利变化如下：
业务名称 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年
空心胶囊 41.42% 35.64% 35.19% 24.74%
中药饮片 22.33% 22.87% 23.87% 19.24%
医药批发 19.67% 26.97% 17.01% 2.48%
主营业务 23.23% 24.32% 23.38% 17.65%
本次评估根据不同业务按照以前年度成本明细平均水平，分别预测了未来年
度的成本，公司未来总体毛利率略高于 2023 年水平，主要由于医药批发业务大
幅减少，该业务毛利率较低，从而提高了整体毛利率水平。整个预测年度毛利率
总体低于前 4 年的平均水平，较为谨慎。未来主营业务成本预测如下：
金额单位：人民币万元
项目 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 永续期
营业成
本 81,672.01 85,166.92 92,959.25 101,859.31 111,629.31 111,629.31
毛利率 21.28% 21.47% 21.61% 21.72% 21.83% 21.83%
③税金及附加
本次评估税金及附加参考历年公司税金占收入平均比率进行预测。
④销售费用、管理费用、研发费用
销售费用主要为与收入相关的费用，主要包括职工薪酬、业务招待费、差旅
费及市场推广费等，参考企业历史年度费用发生情况和管理层的判断进行预测。
管理费用主要包括职工薪酬、折旧及摊销、咨询服务费、交通差旅费、办公
房及业务招待费等，参考企业历史年度费用发生情况和管理层的判断进行预测。
研发费用主要为职工薪酬、调试与试验费及委外研发费，本次预测参考企业
历史年度费用发生情况和管理层的判断进行预测。
⑤财务费用
财务费用中主要是银行借款的利息支出。由于本次为商誉减值测试，资产组
不包含银行借款故不对利息支出进行预测；手续费及其他发生金额较小，故不作
61
预测。
⑥其他非经营性科目
资产减值损失及营业外收支等考虑到其为偶发性的非经常项目，发生金额较
小且具有很大不确定性，故未来不予预测。
⑦折现率
根据国际会计准则 IFRS—IAS36 对于税前折现率的确定方法，理论上来说，
资产组税前自由现金流按税前折现率测算的资产组价值等于资产组税后自由现
金流按税后折现率测算的资产组价值。本次分析，对委估资产组按税后自由现金
流、税后折现率确认资产组价值，结合资产组税前自由现金流采用迭代方法推算
出税前的折现率。
本次商誉减值测试采用资本资产加权平均成本模型（WACC）确定税后折现率
r：
r rd 1 t wd re we
wd
式中： ：评估对象的付息债务比率；
D
wd
( E D)
we
：评估对象的权益资本比率；
E
we
( E D)
t：所得税率
rd
：付息债务利率；
re
：权益资本成本，按资本资产定价模型（CAPM）确定；
Re R f e (R m R f )
rf
式中： ：无风险报酬率；
rm
：市场预期报酬率；
e ：评估对象权益资本的预期市场风险系数；
62
D
e t (1 (1 t ) )
E ；
t ：可比公司的预期无杠杆市场风险系数；
由此计算税前折现率为 13.73%。
⑧资产组未来年度现金流量现值
截至评估基准日，湖北长江星医药股份有限公司包含商誉的资产组账面价值
为 145,985.43 万元，在持续经营前提下，经现金流量折现法评估可回收价值不
低于 73,300.00 万元。
关键参数及具体测算情况：
（一）基本假设
1、资产持续经营假设：假设产权持有人以现有资产、资源条件为基础，在
可预见的将来不会因为各种原因而停止营业，而是合法地持续不断地经营下去；
2、公开市场假设：假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，
资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于
对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。公开市场假设以资产在市
场上可以公开买卖为基础。
（二）一般假设
1、假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，
本次交易各方所处地区的政治、经济和宏观环境无重大变化；
2、假设和产权持有人相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费
用等评估基准日后不发生重大变化；
3、假设评估基准日后产权持有人的管理层是负责的、稳定的，且有能力担
当其职务；
4、除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规；
5、假设本次评估测算的各项参数取值是按照现时价格体系确定的，未考虑
基准日后通货膨胀因素的影响；
6、假设评估基准日后无不可抗力及不可预见因素对产权持有人造成重大不
利影响。
（三）特殊假设
63
1、假设评估基准日后产权持有人采用的会计政策和编写本资产评估报告时
所采用的会计政策在重要方面保持一致；
2、假设评估基准日后产权持有人在现有管理方式和管理水平的基础上，经
营范围、方式与目前保持一致；
3、假设评估基准日后产权持有人的现金流入为平均流入，现金流出为平均
流出；
4、假设产权持有人已签租约合法、有效；已签租约实际履行，不会改变和
无故终止；
5、假设产权持有人现有业务订单能如期实现，主营业务、产品结构以及销
售策略和成本控制按照既定的规划实施；
6、假设委托人及产权持有人提供的盈利预测资料和财务资料真实、准确、
完整；
7、假设企业后续经营过程中，由于近年度应收账款资金回笼较慢情况在未
来年度能够得到恢复，企业自身管理能够得到改善，经过未来年度有效管理后应
收账款水平能够达到以前年度正常周转水平。
上述假设与前次评估一致。
与前期商誉减值测试营业收入比较数据如下：
金额单位：人民币万元
年度 项目 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度
132,195.0 121,568.9 122,561.6 137,541.7 151,285.8 163,131.2
2020 年 3 月 营业收入-股权收购
9 8 2 9 0 3
31 日
增长率-股权收购 -8.04% 0.82% 12.22% 9.99% 7.83%
132,195.0 121,568.9 145,723.1 158,439.0 169,460.9 177,884.7
营业收入-减值测试
2020 年度 9 8 1 5 0 3
增长率-减值测试 -8.04% 19.87% 8.73% 6.96% 4.97%
132,195.0 121,568.9 145,723.1 155,835.1 167,018.8 173,175.6
营业收入-减值测试
2021 年度 9 8 1 4 4 5
增长率-减值测试 -8.04% 19.87% 6.94% 7.18% 3.69%
132,195.0 121,568.9 145,723.1 155,835.1 126,871.8 124,647.6
营业收入-减值测试
2022 年度 9 8 1 4 9 5
增长率-减值测试 -8.04% 19.87% 6.94% -18.59% -1.75%
132,195.0 121,568.9 145,723.1 155,835.1 126,871.8 103,584.0
营业收入-减值测试
2023 年度 9 8 1 4 9 9
增长率-减值测试 -8.04% 19.87% 6.94% -18.59% -18.36%
永续年/ 永续年/ 永续年/ 永续年/
年度 项目 2024 年度 2025 年度
2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度
172,348.8 178,305.7 178,305.7
2020 年 3 月 营业收入-股权收购
8 4 4
31 日
增长率-股权收购 5.65% 3.46% 0.00%
64
181,422.7 183,227.1 183,227.1
营业收入-减值测试
2020 年度 5 3 3
增长率-减值测试 1.99% 0.99% 0.00%
179,910.6 184,249.1 185,878.3 185,878.3
营业收入-减值测试
2021 年度 2 2 3 3
增长率-减值测试 3.89% 2.41% 0.88% 0.00%
132,237.2 139,644.9 146,838.4 153,436.3 153,436.3
营业收入-减值测试
2022 年度 2 5 4 7 7
增长率-减值测试 6.09% 5.60% 5.15% 4.49% 0.00%
103,750.4 108,446.4 118,590.8 130,116.6 142,807.1 142,807.1
营业收入-减值测试
2023 年度 1 5 1 4 6 6
增长率-减值测试 0.16% 4.53% 9.35% 9.72% 9.75% 0.00%
由上表数据可见，长江星 2023 年自身经营因素影响，营业收入出现明显下
降，由此造成利润大幅下滑，整体业绩未能达到收益预期。本次预测根据 2023
年度经营情况，从谨慎角度出发，对未来收入的预测较以前年度预测有较大幅度
的下降。
金额单位：人民币万元
年度 项目 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度
2020 年 3 营业成本-股权收购 103,313.97 91,102.73 93,844.03 106,238.14 116,975.23 126,250.63
月 31 日 毛利率-股权收购 21.85% 25.06% 23.43% 22.76% 22.68% 22.61%
营业成本-减值测试 103,313.97 91,102.73 111,841.26 123,487.25 132,054.87 138,602.98
2020 年度
毛利率-减值测试 21.85% 25.06% 23.25% 22.06% 22.07% 22.08%
营业成本-股权收购 103,313.97 91,102.73 111,841.26 117,928.13 126,303.32 130,813.10
2021 年度
毛利率-股权收购 21.85% 25.06% 23.25% 24.33% 24.38% 24.46%
营业成本-股权收购 103,313.97 91,102.73 111,841.26 117,928.13 97,155.28 94,799.42
2022 年度
毛利率-股权收购 21.85% 25.06% 23.25% 24.33% 23.42% 23.95%
营业成本-股权收购 103,313.97 91,102.73 111,841.26 117,928.13 97,155.28 85,256.61
2023 年度
毛利率-股权收购 21.85% 25.06% 23.25% 24.33% 23.42% 17.69%
永续年/ 永续年/ 永续年/ 永续年/
年度 项目 2024 年度 2025 年度
2026 年度 2027 年度 2028 年度 2028 年度
2020 年 3 营业成本-股权收购 133,490.69 138,195.52 138,195.52
月 31 日 毛利率-股权收购 22.55% 22.50% 22.50%
营业成本-减值测试 141,353.19 142,755.79 142,755.79
2020 年度
毛利率-减值测试 22.09% 22.09% 22.09%
营业成本-股权收购 135,899.21 139,141.67 140,372.49 140,372.49
2021 年度
毛利率-股权收购 24.46% 24.48% 24.48% 24.48%
营业成本-股权收购 100,701.47 106,457.33 112,040.96 117,148.27 117,148.27
2022 年度
毛利率-股权收购 23.85% 23.77% 23.70% 23.65% 23.65%
营业成本-股权收购 81,672.01 85,166.92 92,959.25 101,859.31 111,629.31 111,629.31
2023 年度
毛利率-股权收购 21.28% 21.47% 21.61% 21.72% 21.83% 21.83%
由上表数据可见，长江星自 2018 至 2022 年毛利率总体较为稳定，2021 年
度较 2020 年度略有上涨，主要为减少了部分利润较低的药品生产销售，2022 年
65
较 2021 年度略有下降，主要原因为收入下降且宏观环境响造成了部分成本提高。
2023 年由于收入下降而固定成本变化较小造成毛利下降较为明显。本次预测以
前年度成本为参考进行预测。
年度 项目 折现率
2020 年 3 月 31 日 折现率-股权收购 10.950%
2020 年 折现率-减值测试 12.420%
2021 年 折现率-减值测试 14.095%
2022 年 折现率-减值测试 12.270%
2023 年 折现率-减值测试 13.725%
由上表数据可见，历年折现率存在一定差异，差异原因主要为可比公司 beta
系数的变化以及市场风险溢价 ERP 的每年数据变化所致，计算口径保持了一致。
综上所述，本次商誉减值测算在谨慎的基础上，充分、合理的计提了商誉减
值，未存在不当会计调节利润情形。我们也将在公司后续经营过程中持续关注业
绩变化对商誉产生的影响。
三、补充列示长江星各类业务报告期内前二十大客户的具体情况，包括客户
名称、历史合作情况、合同签订时间、销售内容、发货时间、收入确认金额、
时间及依据、应收账款余额、期后回款情况等，是否存在销售退回情形，相关
客户与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高人员，长江星原实
际控制人、董监高人员是否存在关联关系，是否存在跨期确认收入的情形，收
入确认是否合规，并报备相关销售合同及回款单据。
（一）长江星各类业务报告期内前二十大客户的具体情况
1、报告期内中药饮片业务前二十大销售情况
单位：人民币、万元
序 历史合作 合同签 销售 销售金 发货时 收入确 收入确认时 应收账款 期后回
客户名称
号 情况 订时间 内容 额 间 认金额 间及依据 期末余额 款金额
2019-5- 黄芪、当 2023-5-4 2023-5-4 至
10 至 归、半 至 2023-7-20 销
1 第一名 88,814.35 16,317.98 14,970.63 27,246.35 270.00
2023-7- 夏、党 2023-7-2 售出库单及收
12 参、柴胡 0 货回执单
66
序 历史合作 合同签 销售 销售金 发货时 收入确 收入确认时 应收账款 期后回
客户名称
号 情况 订时间 内容 额 间 认金额 间及依据 期末余额 款金额
2023-7-2 2023-7-20 至
2023.6- 冬虫夏 0至 2023-8-29 销
2 第二名 892.56 11,169.67 10,247.41 8,336.66
2023.6 草 2023-8-2 售出库单及收
9 货回执单
2022-7- 2023-5-9 至
冬虫夏 2023-5-9
9至 2023-9-7 销售
3 第三名 14,518.66 草、防 9,586.14 至 8,794.62 13,485.98
2023-8- 出库单及收货
风、菊花 2023-9-7
25 回执单
小叶榕、
2017-12 2023-2-2 2023-2-20 至
穿心莲、
-19 至 0至 2023-12-25 销
4 第四名 16,418.89 连翘、苦 8,238.61 7,558.36 8,292.69
2023-12 2023-12- 售出库单及收
木、了哥
-11 25 货回执单
王等
黄连、金 2023-3-2 2023-3-27 至
2023.5- 银花、白 7至 2023-12-28 销
5 第五名 1,839.07 7,826.04 7,179.85 3,877.00 1,348.57
2023.12 鲜皮、三 2023-12- 售出库单及收
七、当归 28 货回执单
冬虫夏
草、酸枣 2023-6-2 2023-6-28 至
2023.6- 仁、金银 8至 2023-12-29 销
6 第六名 7,479.61 6,862.02 5,208.51
2023.12 花、雪 2023-12- 售出库单及收
胆、金果 29 货回执单
榄
2023-9-8 至
2023-9-8
2023.6- 冬虫夏 2023-9-8 销售
7 第七名 6,665.00 至 6,114.68 6,665.00
2023.6 草 出库单及收货
2023-9-8
回执单
2017-5- 阿魏、九 2023-9-9 2023-9-9 至
26 至 香虫、冬 至 2023-12-15 销
8 第八名 41,630.52 6,251.51 5,735.33 8,361.71 626.60
2023-8- 虫夏草、 2023-12- 售出库单及收
25 姜黄 15 货回执单
降香、三
2018-1- 2023-8-1 2023-8-14 至
七、黄
2至 4至 2023-10-16 销
9 第九名 15,372.81 芪、丹 4,299.22 3,944.24 6,952.94
2023-10 2023-10- 售出库单及收
参、川芎
-6 16 货回执单
等
冬虫夏
2019-5- 2023-5-3 2023-5-31 至
草、人
18 至 1至 2023-11-6 销售
10 第十名 18,038.14 参、淫羊 3,923.94 3,599.94 7,748.59
2023-10 2023-11- 出库单及收货
藿、全
-7 6 回执单
蝎、川乌
67
序 历史合作 合同签 销售 销售金 发货时 收入确 收入确认时 应收账款 期后回
客户名称
号 情况 订时间 内容 额 间 认金额 间及依据 期末余额 款金额
蜈蚣、全
2018-11 2023-7-1 2023-7-10 至
蝎、黄
-11 至 0至 2023-10-16 销
11 第十一名 5,104.97 连、羌 3,421.80 3,139.27 3,741.40
2023-10 2023-10- 售出库单及收
活、红大
-6 16 货回执单
戟等
南板蓝
2020-1- 2023-3-1 2023-3-14 至
根、溪黄
9至 4至 2023-9-14 销
12 第十二名 10,913.73 草、路边 3,034.94 2,784.35 5,401.59 382.54
2023-8- 2023-9-1 售出库单及收
青、地菍
28 4 货回执单
（地稔）
雪胆、金
2023-3-1
果榄、重
2021.3- 6至 2023-3-16 至
13 第十三名 10,739.74 楼、朱砂 2,306.25 2,115.82 3,978.90
2023.10 2023-10- 2023-10-13
根、野菊
13
花
金银花、
2017-10 板蓝根、 2023-2-24 至
2023-2-2
-15 至 小叶榕、 2023-9-8 销售
14 第十四名 17,730.11 1,876.64 4至 1,721.69 4,560.42 167.05
2023-8- 苦杏仁、 出库单及收货
2023-9-8
25 广金钱 回执单
草等
蝉蜕、砂
2020-11 2023-5-1 2023-5-10 至
仁、金银
-17 至 0至 2023-5-10 销售
15 第十五名 49,967.90 花、柴 1,000.75 918.12 14,739.68
2023-4- 2023-5-1 出库单及收货
胡、枸杞
27 0 回执单
子等
2023-12- 2023-12-30 至
2023.12
冬虫夏 30 至 2023-12-30 销
16 第十六名 -2023.1 750.00 688.07 750.00
草 2023-12- 售出库单及收
2
30 货回执单
降香、川
贝母、降
2023-5- 2023-5-10 至
香、肉苁 2023-5-1
22 至 2023-7-8 销售
17 第十七名 444.76 蓉、川 691.46 0至 634.37 364.11
2023-6- 出库单及收货
芎、当 2023-7-8
28 回执单
归、黄芪
等
黄连、黄 2023-12- 2023-12-27 至
2023.12
柏、锁 27 至 2023-12-28 销
18 第十八名 -2023.1 535.72 491.49 535.72 469.47
阳、肉苁 2023-12- 售出库单及收
2
蓉、黄芩 28 货回执单
68
序 历史合作 合同签 销售 销售金 发货时 收入确 收入确认时 应收账款 期后回
客户名称
号 情况 订时间 内容 额 间 认金额 间及依据 期末余额 款金额
黄连、大
2017-12 2023-8-1 2023-8-14 至
黄、黄
-1 至 4至 2023-8-14 销售
19 第十九名 3,819.96 芪、防 500.15 458.85 1,517.09
2023-8- 2023-8-1 出库单及收货
风、珍珠
2 4 回执单
等
广东紫 2023-4-1 2023-4-12 至
2018.2- 珠、淫羊 2至 2023-7-21 销
20 第二十名 3,470.01 282.50 259.17 1,060.16
2023.6 藿、益母 2023-7-2 售出库单及收
草 1 货回执单
合计 299,716.18 96,157.93 88,218.28 132,824.50 3,264.23
（续）
法定代表 注册资本 主要股东及
序号 客户名称 成立时间 主营业务 地址
人 （万元） 持股比例
明多飞
药品批发；药品生产； 北京市大兴区黄村镇 98.42407%
6,980 万人
1 第一名 明多飞 2013/8/1 中药饮片代煎服务；药 工业开发区 B 区民和路 明灿 1.43267%
民币
品委托生产。 6号 明会东
0.14327%
食用农产品批发；农副 傅耀波 60%
产品销售；地产中草药
（不含中药饮片）购
销；中草药收购；初级
农产品收购；农产品的
广州市荔湾区塞坝路 2000 万人
2 第二名 郭锦成 2002/5/24 生产、销售、加工、运
16 号之二 民币 傅凯扬 40%
输、贮藏及其他相关服
务；食品进出口；食品
互联网销售；食品销
售；酒类经营；药品批
发；
中药材批发、农副产品 安国市东方药城富民 200 万人民
3 第三名 王建永 2012/11/21 王建永 100%
收购 路 22 号 币
博罗县丰华实
药品生产，药品经营；
业有限公司
中草药收购；地产中草 惠州市博罗县长宁镇
14,469.8 75.12198%
4 第四名 严志标 2008/12/24 药（不含中药饮片）购 广汕公路边岭排工业
万人民币 博罗县嘉盛兴
销；消毒产品生产及销 区（罗浮山药业城）
华投资中心（有
售；食品生产及销售等
限合伙）
69
6.56885%
博罗久华永泰
投资中心（有限
合伙）
5.52876%
广东罗浮山药
业有限公司
5.33525%
博罗罗浮中坚
投资中心（有限
合伙） 5.0519%
广东活络王营
销合伙企业（有
限合伙）
2.39326%
药品进出口，药品批
张桂萍 99%
发，药品零售，药品互 沈阳市和平区和平北 350 万人民
5 第五名 张海博 2004/1/19
联网信息服务，第三类 大街 68 号 币
张宝福 1%
医疗器械经营，等
杜娟 40%
山东省菏泽市高新区 周素丽 25%
许可项目：药品批发； 万福街道延河路医疗 340 万人民 朱梦文 10%
6 第六名 张冰 1998/2/18
食品生产等 器械机电产业园 4 号楼 币 李向东 10%
2楼 徐海威 10%
雷静 5%
农副产品销售;互联网 傅国权 70%
销售（除销售需要许可
的商品）;水产品收购;
食用农产品初加工;水
广州市荔湾区东沙大 500 万人民
7 第七名 傅国权 2022/9/22 产品批发;食用农产品
道 16 号 136 铺 币 裴桂珍 30%
零售;地产中草药(不
含中药饮片）购销;中
草药收购;初级农产品
收购；药品零售等
许可项目：药品生产； 温先敏 74.4%
云南省昆明市官渡区
药品批发；药品零售； 600 万人民 杨缅南 14.4%
8 第八名 温先敏 2001/2/16 大板桥街道办事处大
化妆品生产；保健食品 币
村子小长山 张林曦 11.2%
生产；食品生产等
小容量注射剂（含激素 福瑞堂制药有
类）、片剂（含激素类、 限公司
3,000 万人
9 第九名 王海利 2010/7/13 含中药前处理及提 焦作市建设东路 168 号 86.66667%
民币
取）、硬胶囊剂、颗粒 孙俊英
剂、乳膏剂（含激素 6.66667%
70
类）、原料药（对乙酰
氨基酚、盐酸氯环利
嗪、硝苯地平、舒必利、 罗保才
盐酸奈福泮、鱼腥草素 6.66667%
钠、葫芦素、齐墩果
酸）。
中成药、中药饮片、抗 宋玉 98%
贵州省遵义市红花岗 2,000.74
10 第十名 宋玉 1995/12/20 生素、生物制品（除疫
区医药健康产业园 万人民币 周侃 2%
苗、血液制品）
膏药生产、销售、原材
料加工（凡涉及许可证 辽宁省铁岭经济开发 35 万人民
11 第十一名 杜维栋 2001/12/26 杜维栋 100%
经营的项目，凭许可证 区起步区繁盛路 26 号 币
经营）
广东罗浮山国
中药材、中药饮片、中 药股份有限公
成药、化学原料药、化 博罗县长宁镇广汕公 司 51%
12 第十二名 钟朝烈 2016/6/20 1,000 万元
学药制剂、抗生素原料 路旁原国土大楼一栋 惠州市罗浮山
药、抗生素制剂 医药有限公司
49%
药品生产；药品委托生
莫炯 40.0935%
产；药品批发；药品零
售；药品进出口；药品 沈子明
委托生产（不含中药饮 贵州省贵阳市修文县 4209.84 万 23.5046%
13 第十三名 沈子明 1997/10/10
片的蒸、炒、炙、煅等 扎佐镇 人民币 李海楠 23%
炮制技术的应用及中 沈琳 5.7009%
成药保密处方产品的 杜桂珍 5.7009%
生产）；药品生产等 魏璇 2.0001%
广东一片天医
阳春市春城街道站港 1,000 万人
14 第十四名 陆锡傍 2003/9/16 片剂、胶囊剂、颗粒剂 药集团有限公
公路民营工业区 民币
司 100%
中成药、化学药制剂、 沙莎 98%
抗生素制剂、生化药
品、蛋白同化制剂、肽 郑州经济技术开发区
5,000 万人
15 第十五名 沙莎 1998/3/18 类激素、生物制品（除 经北二路 10 号联合厂
民币 刘刚 2%
疫苗）、中药材、中药 房
饮片、化学原料药的批
发等
一般项目：地产中草药 傅国雄 49%
（不含中药饮片）购 霍帅 31%
销；中草药种植；中草
安国市数字中药都方 868 万人民
16 第十六名 王建敏 药收购；初级农产品收
2022/12/06 城 1 号东 15 号北间 币
购；农副产品销售；食 王建敏 20%
品销售（仅销售预包装
食品）；保健食品（预
71
包装）销售；货物进出
口；食品进出口。食品
销售；药品进出口。
农副产品销售；食品销 焦作福瑞堂制
售（仅销售预包装食 药有限公司 51%
品）；；医用口罩批发；
日用口罩（非医用）销
焦作市山阳区建设东 500 万人民
17 第十七名 王海利 2012/1/11 售；消毒剂销售（不含
路 168 号 币 福瑞堂制药有
危险化学品）；中草药
限公司 19%
种植；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；
中草药收购；
药品生产；药品零售； 郑秀娟 60%
药品批发；药品委托生 刘东 38%
产；食品生产；食品销 长春九台经济开发区 2500 万人
18 第十八名 郑秀娟 2000/8/30 吉林省昌隆生
售；保健食品生产。 保 兴北路南丙五路西 民币
物化学制药厂
健食品（预包装）销售
2%
等
药品生产；消毒剂生产 福瑞堂制药有
（不含危险化学品）； 限公司
卫生用品和一次性使 86.6667%
用医疗用品生产；医用 孙俊英
口罩生产；医护人员防 郑州高新开发区梧桐 3000 万人 6.66667%
19 第十九名 王海利 2004/5/24
护用品生产（Ⅱ类医疗 街 88 号 民币
器械）药品委托生产；
罗保才
中药提取物生产；第一
6.66667%
类医疗器械生产；医用
包装材料制造等
软胶囊剂、口服液、硬 罗伟 90%
贵州省黔南州惠水县 1250 万人
20 第二十名 罗伟 2009/4/15 胶囊剂（含中药提取） 罗旭 5%
长田工业园区 民币
生产、销售。 罗江辉 5%
上述客户与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高，长江星原实际控制
人、董监高不存在关联关系；不存在销售退回情形，不存在跨期确认收入的情形，收入确
认依据为销售出库单及客户签字确认的回执单，收入确认合规。
2、报告期内医药批发业务前二十大销售情况
单位：人民币、万元
是否存
历史 收入 期后
序 合同签订 销售 收入确认时 在销售
客户名称 合作 销售内容 发货时间 确认 期末余额 回款
号 时间 金额 间及依据 退回情
情况 金额 金额
况
72
枸椽酸爱地那非片
2023-3-26 至
2017-8-22 奥美拉唑肠溶胶囊 2023-3-26
4981.8 4408.7 2323-4-28 销售 应收账款：
1 第一名 至 多巴丝肼片 阿达 至 否
4 1 出库单及收货回 19.85 万元
-2023-4-28 帕林凝胶 金嗓子 2323-4-28
执单
喉片
血塞通片 奥美拉 退货
2023-1-3 至
湖北茉莉大 2022-4-22 唑镁肠溶片 乐普 应收账款： -4447.80
1437.7 2177.2 2023-1-3 至 1932.4 2023-05-24 销
2 药房连锁有 至 红外额温计 复方 1720.51 万 15 元
9 1 2023-05-24 2 售出库单及收货
限公司 2023-05-24 氨酚烷胺胶囊 布 元 2023-04-
回执单
洛芬缓释胶囊等 20
瑞舒伐他汀钙片
退货
（可定）/对乙酰氨
-266045.
基酚混悬滴剂(泰 2023-01-30 至
2020-10-27 2023-01-30 26 元
诺林)/阿托伐他汀 1828.7 1618.3 2023-04-19 销 应收账款：
3 第三名 905.58 至 至 2023-03-
钙片（优力平）/ 5 6 售出库单及收货 680.96 万元
2023-04-19 2023-04-19 27 至
硝酸咪康唑乳膏 回执单
2023-04-
(达克宁)/阿卡波
19，
糖片(拜糖苹)
奥美拉唑肠溶胶囊 2023/3/28 销售
1009.1 2023/3/2
4 第四名 2023/3/27 舒肝颗粒 金嗓子 893.09 出库单及收货回 否
9 8
喉片 执单
吸入用布地奈德混
退货
悬液/非那雄胺片 2023-3-30 至
2023-3-30 -6650724
(保法止)/速效救 2023-04-11 销
5 第五名 2023/3/30 865.43 至 765.87 .86 元
心丸/甲氨蝶呤片/ 售出库单及收货
2023-04-11 2023-04-
妥布霉素地塞米松 回执单
11
滴眼液（典必殊）
2023/3/26 销售
2023/3/2 枸椽酸爱地那非片 2023/3/2
6 第六名 555.92 491.96 出库单及收货回 否
5 奥美拉唑肠溶胶囊 6
执单
氟哌噻吨美利曲辛
片、金嗓子喉片、 2023/6/13 销售
7 第七名 2023/6/13 复方斯亚旦生发 426.37 2023/6/13 377.32 出库单及收货回 否
酊、卢立康唑乳膏、 执单
安神补脑液
阿胶(润惠堂)/液 退货
湖北好药师 2023-01-03 至
2019-05-05 体敷料（艾草祛屑 2023-01-03 -246407.
舒惠涛社区 1233.5 2023-12-31 销 应收账款：
8 至 止痒洗发露）/西洋 169.34 至 150.17 82 元，
药房连锁有 8 售出库单及收货 703.69 万元
2023-12-31 参/人参/罗红霉素 2023-12-31 2023-1 至
限公司 回执单
片（DJ 2023-12
2023-1-1 2023-1-10 至
氨咖黄敏胶囊（速
2022/12/ 0至 2023-1-30 销售
9 第九名 130.97 效）布洛芬缓释胶 148 130.97 否
28 2023-1-3 出库单及收货回
囊 维 C 银翘片
0 执单
73
2018-03-21 2023/3/20 销售
2838.5
10 第十名 至 喷他佐辛注射液 102.92 2023/3/20 91.08 出库单及收货回 否
1
2023-03-20 执单
2022-4-1 菊蓝抗流感片 清 2023-4-10 至
2023-4-10
0至 脑降压片 三七伤 2023-9-19 销售 应收账款：
11 第十一名 35.23 84.35 至 74.64 否
2023-9-1 药胶囊 盐酸二甲 出库单及收货回 96.66 万元
2023-9-19
9 双胍缓释片 执单
50%葡萄糖营养素
2014-8-3 2023-1-6 2023-1-6 至
湖北长江大 饮品 血塞通片 复
40152. 0至 至 2023-9-14 销售 预收账款：
12 药房连锁有 方氨酚烷胺胶囊 34.29 30.42 否
96 2023-12- 2023-9-1 出库单及收货回 24.03 万元
限公司 肤痔清软膏 野马
31 4 执单
追片等
2016-12- 产妇安胶囊 复明
2023/3/27 销售
15126. 1至 胶囊 复方金钱草 2023/3/2 应收账款：
13 第十三名 10.33 9.14 出库单及收货回 否
84 2023-3-2 颗粒 大蒜素软胶 7 0.14 万元
执单
7 囊 心脑欣丸
退货
2014-10- 二丁颗粒/血氧仪/ 2023-01-03 至
湖北长江大 2023-01-03 -1346590
6872.7 1至 阿胶(润惠堂)/医 2023-12-31 销 应收账款：
14 药房连锁武 8.06 至 6.82 .45 元，
8 2023-12- 用防护口罩（非无 售出库单及收货 632.79 万元
汉有限公司 2023-12-31 2023-1 至
31 菌型）/西红花 回执单
2023-12
乐普全自动臂式电
子血压计/乐普手
2019-07-16 腕式数字电子血压 2023/10/26 销
应收账款：
15 第十五名 0.23 至 计/乐普压缩式雾 0.44 2023/10/26 0.39 售出库单及收货 否
0.44 万元
2021-10-19 化器/乐普手腕式 回执单
电子血压计/乐普
手臂式电子血压计
前期销售未
2023/3/15 销售
签订合同 秦艽、川芎、酒萸 应收账款：
16 第十六名 39.84 0.4 2023/3/15 0.37 出库单及收货回 21.91 否
至 肉、连翘、鸡血藤 27.5 万元
执单
2023-3-15
多巴丝肼片 氨氯
2019 年
地平贝那普利片 2023/6/1 销售
5-1 至 应收账款：
17 第十七名 87.33 格列齐特片 苯磺 0.41 2023/6/1 0.36 出库单及收货回 否
2021 年 2.34 万元
酸左氨氯地平片 执单
1-1
缬沙坦胶囊等
苗霸穴位压力刺激
贴-晕车贴/C 人绒
毛膜促性腺激素 2023/3/17 销售
预收账款：
18 第十八名 1.07 2021/6/12 （HCG）检测试纸 0.28 2023/3/17 0.27 出库单及收货回 否
11.16 元
（胶体金法） 执单
20B1/C 人绒毛膜
促性腺激素（HCG）
74
检测试纸（胶体金
法）34B1/C 人绒毛
膜促性腺激素
（HCG）检测试纸
（胶体金法）12B1
乐普手腕式电子血 2023/5/8 销售
预收账款：
19 第十九名 0.23 2019/5/21 压计/乐普手臂式 0.27 2023/5/8 0.24 出库单及收货回 否
28 元
电子血压计 执单
2023/3/17 销售
应收账款：
20 第二十名 4.9 2020/8/26 乐普压缩式雾化器 0.27 2023/3/17 0.24 出库单及收货回 否
0.03 万元
执单
合计 68,867 12,404 10,982 36.91
.84 .07 .84
（续）
法定代表 注册资本（万 主要股东及
序号 客户名称 成立时间 主营业务 地址
人 元） 持股比例
太仓市城厢镇北
1 第一名 张春 2000/4/25 药品批发 5000 万人民币 张春 100%
门路 234 号
公安县斗湖堤镇
潺陵大道西侧潺
湖北茉莉大药房连锁
2 王浩 2015/7/2 药品零售 陵工业园（长江 2000 万人民币 王浩 100%
有限公司
丰）第 1 栋第三
层
中成药、化学原料药、
化学药制剂、抗生素
深圳市龙岗区吉
原料药、抗生素制剂、 深圳万普瑞邦
华街道甘坑社区
生化药品的批发；预 技术有限公司
3 第三名 刘晨峰 2006/5/31 甘李六路 12 号 1000 万人民币
包装食品销售（不含 （持股比例
中海信创新产业
冷藏冷冻食品）、特 100%）
城 14 栋 A1103
殊食品销售（保健食
品销售）；等
国药控股江苏
苏州市人民路 有限公司 80%
4 第四名 曹志毅 1993/1/3 药品批发 3188 号 19 幢 3000 万人民币
国药集团医药
2304-2310 室
物流有限公司
20%
药品批发；药品零售； 重庆市经开区长 深圳毅涵贸易
5 第五名 刘平峰 2022/11/21 食品销售；第三类医 生桥镇圃莉路 8 100 万人民币 有限公司（持股
疗器械经营等 号 7 幢 5-1 比例 100%）
75
国药控股安徽
安徽省六安市金
有限公司 60%
安区示范园区龙 12000 万人民
6 第六名 孙长春 2011/12/12 药品批发
舒路与南京路交 币 安徽省六安市
叉口 华裕医药有限
公司 40%
卫生用品和一次性使
用医疗用品销售;消
毒剂销售（不含危险
化学品）;农副产品销
售;电子产品销售;国 广州市荔湾区百 北京圆心医药
内贸易代理;化妆品 花路 10 号 99999 万人民 商业管理有限
7 第七名 魏志鹏 2003/8/4
批发;第一类医疗器 1503-1510 房 币 公司
械销售;成人情趣用 （仅限办公） 100%
品销售（不含药品、
医疗器械）;日用口罩
（非医用）销售;医用
口罩批发;等
药品零售；药品互联 武汉市蔡甸区奓
湖北好药师舒惠涛社 网信息服务；医疗器 山街常福新城
8 赵玲 2016/6/6 500 万人民币 赵玲 100%
区药房连锁有限公司 械互联网信息服务； 19 号 6 栋 5 层 3
等 室
固原市原州区学
9 第九名 未公示 未公示 未公示 院路民生大厦 未公示 未公示
19 层 1916 室
药品批发,药品零售,
南京医药股份
药品类易制毒化学品
武汉市江夏区经 有限公司 51%
销售,药品互联网信
济开发区藏龙岛 10000 万人民
10 第十名 姚雪 2009/11/23 息服务,第三类医疗
科技园凤凰大道 币 湖北中山医疗
器械经营,医疗器械
18 号 投资管理有限
互联网信息服务,消
公司 49%
毒器械销售等
湖北省枣阳市南
张凤林 60%唐建
11 第十一名 张凤林 2015/10/15 药品批发 城人民南路 11 1000 万人民币
鲲 40%
号
公安县斗湖堤镇
潺陵新区潺陵大
湖北长江大药房连锁 罗明 70%张莉
12 阳勇 2011/5/24 药品零售 道西侧潺陵工业 2000 万人民币
有限公司 30%
园（长江丰）第
1 栋第 1-4 层
武汉市江汉区建
武汉中开泰医
设大道 117 号
13 第十三名 李军 2008/12/4 药品批发 5000 万人民币 药科技有限公
CBD 楚世家 11、
司 100%
12 栋 11 号楼单
76
元 3 层 301-3 号
武汉市江汉区花
湖北长江大药
湖北长江大药房连锁 楼街片世纪江尚
14 张兰 2019/7/21 药品零售 600 万人民币 房连锁有限公
武汉有限公司 中心办公楼 27
司 100%
层 9 号房 C 室
药品零售；第三类医
疗器械经营；食品互
黄石养天和新
联网销售；互联网信 湖北省黄石交通 分店无注册资
15 第十五名 王东 2002/9/14 世纪医药连锁
息服务；药品互联网 路 53 号 金
有限公司 100%
信息服务；医疗器械
互联网信息服务等
为人民身体健康提供
医疗与预防保健服
务。常见病、多发病
护理恢复期病人康复
治疗与护理预防保健 郧阳区刘洞镇毛
16 第十六名 常伟 未公示 18 万人民币 未公示
卫生技术人员培训初 坪村二组
级卫生保健规划实施
合作医疗组织与管理
卫生监督与卫生信息
管理。
内科、中医、西医诊 公安县斗湖堤镇
17 第十七名 已注销 2019/4/24 已注销 已注销
疗 荆江大道 170 号
国药控股襄阳
药品零售；中药饮片
襄阳市樊城区物 有限公司 51%
代煎服务；食品互联
18 第十八名 刘媛媛 2019/9/29 流港物流二路 9 500 万人民币
网销售（仅销售预包
号3幢 湖北迈恒药业
装食品）；
有限公司 49%
保健食品、预包装散
装食品、食品级原料、
化工原料（危险化学
品除外）、卫生消杀
用品、日用百货、劳 随州市曾都区南
19 第十九名 熊萍 2018/5/16 保用品、办公用品、 郊柳树淌四组 1 10 万人民币 李汉勇 100%
医疗器械（Ⅰ Ⅱ类） 幢 1-2 层号
销售。（涉及许可经
营项目，应取得相关
部门许可后方可经
营）
77
危险化学品经营,药
襄阳市樊城区物
品批发,药品类易制 国药控股湖北
20 第二十名 马忠义 2010/10/11 流港物流二路 9 3000 万人民币
毒化学品销售,农药 有限公司 100%
号
批发,兽药经营等
公司董事张兰是湖北好药师舒惠涛社区药房连锁有限公司的执行董事、总经
理，公司董事张兰的配偶王浩是湖北茉莉大药房连锁有限公司的实际控制人、执
行董事、总经理。（张兰已于 2023 年 9 月 28 日卸任湖北好药师舒惠涛社区药房
连锁有限公司的执行董事和总经理）。长江星原实际控制人罗明为湖北长江大药
房连锁有限公司（含子公司湖北长江大药房连锁武汉有限公司）的实际控制人，
公司董事张兰的配偶王浩是湖北茉莉大药房连锁有限公司的实际控制人、执行董
事、总经理。除以上关联关系外，上述客户与公司、5%以上股东、实际控制人、
控股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员不存在关联关系；不
存在跨期确认收入的情形，收入确认依据为销售出库单及客户签字确认的回执
单，收入确认合规。
长江星向湖北长江大药房连锁有限公司、湖北茉莉大药房连锁有限公司各门
店药房配送药品，销售定价执行市场价格。
3、报告期内空心胶囊业务前二十大销售情况
单位：人民币、万元
收入 应收账 期后 是否存在
序 历史合 合同签订 销售内 销售金 发货时 收入确认时
客户名称 确认 款期末 回款 销售退回
号 作情况 时间 容 额 间 间及依据
金额 余额 金额 情况
2023-1-1 2023-1-13 至
2017-7-19 2023-10-9
明胶空心 3至 2023-12-18 销 2,469.9
1 第一名 3,170.00 至 1,111.20 983.36 136.95 日退货
胶囊 2023-12- 售出库单及收 5
2023-10-24 2180 元
18 货回执单
2023-1-1 2023-1-14 至
2019-8-16 2023-11-2
明胶空心 4至 2023-12-29 销 1,369.1
2 第二名 788.61 至 954.75 844.91 85.00 8 日退货
胶囊 2023-12- 售出库单及收 8
2023-9-21 66770 元
29 货回执单
2023-1-2 2023-1-29 至
2014-11-4
明胶空心 9至 2023-11-28 销 2,386.5
3 第三名 8,161.01 至 465.97 412.36 否
胶囊 2023-11- 售出库单及收 5
2023-10-24
28 货回执单
2023-1-1 2023-1-12 至
2016-3-9 至 明胶空心 2至 2023-4-28 销
4 第四名 1,331.93 360.39 318.93 717.61 否
2023-3-10 胶囊 2023-4-2 售出库单及收
8 货回执单
78
收入 应收账 期后 是否存在
序 历史合 合同签订 销售内 销售金 发货时 收入确认时
客户名称 确认 款期末 回款 销售退回
号 作情况 时间 容 额 间 间及依据
金额 余额 金额 情况
2023-5-1 2023-5-15 至
2014-8-15
明胶空心 5至 2023-12-20 销
5 第五名 3,499.60 至 198.16 175.37 108.23 否
胶囊 2023-12- 售出库单及收
2022-9-14
20 货回执单
2023-6-16 至
2023-6-1
2016-4-5 至 明胶空心 2023-8-3 销售
6 第六名 1,182.50 111.71 6至 98.86 49.70 否
2023-6-26 胶囊 出库单及收货
2023-8-3
回执单
2023-2-24 至
2023-2-2
2018-9-20 明胶空心 2023-6-9 销售 3,052.7
7 第七名 6,129.49 74.50 4至 65.93 否
至 2023-6-9 胶囊 出库单及收货 9
2023-6-9
回执单
2023-3-1 2023-3-14 至
2019-6-20
明胶空心 4至 2023-12-8 销 1,035.2
8 第八名 1,295.95 至 60.94 53.93 17.94 否
胶囊 2023-12- 售出库单及收 0
2023-12-15
8 货回执单
2023-2-2 2023-2-20 至
2017-5-24 2023-8-5
明胶空心 0至 2023-11-14 销
9 第九名 444.56 至 56.02 49.57 6.92 6.92 日退货
胶囊 2023-11- 售出库单及收
2023-11-21 7938 元
14 货回执单
2023-2-1 2023-2-14 至
2015-5-20
明胶空心 4至 2023-5-24 销
10 第十名 346.64 至 51.65 45.71 否
胶囊 2023-5-2 售出库单及收
2022-12-15
4 货回执单
2023-1-5 2023-1-5 至
2016-5-20
明胶空心 至 2023-12-29 销
11 第十一名 419.67 至 47.47 42.01 22.41 9.98 否
胶囊 2023-12- 售出库单及收
2023-12-7
29 货回执单
2023-2-6 2023-2-6 至
2020-11-24
明胶空心 至 2023-12-10 销
12 第十二名 29.17 至 45.86 40.58 10.01 10.01 否
胶囊 2023-12- 售出库单及收
2023-5-30
10 货回执单
2023-1-1 2023-1-10 至
2019-1-4 至 明胶空心 0至 2023-3-31 销
13 第十三名 473.78 43.14 38.18 否
2023-2-14 胶囊 2023-3-3 售出库单及收
1 货回执单
2023-4-1 2023-4-18 至
2017-9-18
明胶空心 8至 2023-7-25 销
14 第十四名 768.99 至 31.66 28.02 否
胶囊 2023-7-2 售出库单及收
2023-6-25
5 货回执单
79
收入 应收账 期后 是否存在
序 历史合 合同签订 销售内 销售金 发货时 收入确认时
客户名称 确认 款期末 回款 销售退回
号 作情况 时间 容 额 间 间及依据
金额 余额 金额 情况
2023-8-9 2023-8-9 至
2023-7-25
明胶空心 至 2023-12-20 销
15 第十五名 84.47 至 26.80 23.71 26.80 否
胶囊 2023-12- 售出库单及收
2023-12-6
20 货回执单
2023-1-5 2023-1-5 至
2017-12-6 明胶空心 至 2023-2-19 销
16 第十六名 994.03 24.94 22.07 0.73 否
至 2023-1-9 胶囊 2023-2-1 售出库单及收
9 货回执单
2023-2-1 2023-2-19 至
2020-11-5
明胶空心 9至 2023-4-10 销
17 第十七名 169.34 至 24.93 22.06 8.81 8.55 否
胶囊 2023-4-1 售出库单及收
2023-2-17
0 货回执单
2023-3-3 2023-3-3 至
2014-4-29
明胶空心 至 2023-6-12 销
18 第十八名 258.48 至 23.01 20.37 否
胶囊 2023-6-1 售出库单及收
2023-5-17
2 货回执单
2023-2-25 销
明胶空心 2023-2-2
19 第十九名 2023-2-21 19.85 17.56 售出库单及收 否
胶囊 5
货回执单
2023-7-14 销
明胶空心 2023-7-1
20 第二十名 2023-6-9 13.05 11.55 售出库单及收 否
胶囊 4
货回执单
29,548.2 3,315. 11,264.
合计 3,746.00 275.35
2 04 89
（续）
法定代表 注册资本 主要股东及持
序号 客户名称 成立时间 主营业务 地址
人 （万元） 股比例
片剂（含头孢菌素类）、
硬胶囊剂（含头孢菌素
类）、颗粒剂、丸剂（水
蜜丸、水丸）生产及销售
吉林省白城经济
医疗器械、化妆品、食品 3019 万人 刘桂兰
1 第一名 刘桂兰 2002/1/28 开发区民营工业
销售通过互联网销售食 民币 88.6386%
园富裕路 140 号
品；进出口贸易；农产品、
中药材收购；小尾寒羊养
殖及销售；外部车间生产
本企业的药品
80
法定代表 注册资本 主要股东及持
序号 客户名称 成立时间 主营业务 地址
人 （万元） 股比例
片剂（含抗肿瘤药、含外
用）、硬胶囊剂（含头孢
菌素类）、颗粒剂、喷雾
剂、橡胶膏剂、洗剂、抗
吉林省通化市修 5000 万人 通化修正实业有
2 第二名 修涞贵 1999/3/29 （抑）菌制剂（净化）卫
正路 36 号 民币 限责任公司 70%
生用品、保健用品生产及
销售；中药材收购及销售、
中成药、化学药制剂、抗
生素批发；
研发、生产、销售：片剂、
胶囊剂、颗粒剂（不含限
制和禁止类药品）；加工、
生产、销售：塑料托（口 阳春市春城街道 广东一片天医药
1000 万人
3 第三名 陆锡傍 2003/9/16 服液产品包装用塑料托）； 站港公路民营工 集团有限公司
民币
收购用作制药原材料的农 业区 100%
副产品；加工：中成药；
商品信息咨询服务；研发、
生产、销售：医疗器械
宜昌市西陵区西 湖北民康药业集
4 第四名 李美林 2003/12/18 药品生产 362 万美元
坝路 50 号 团有限公司 66%
许可范围的化学原料药及
制剂、医药生产用化工原
料、辅料及中间体、兽用
药加工、制造；饲料添加
山东省济宁高新 88022.9735 华鲁控股集团有
5 第五名 彭欣 1993/2/15 剂生产、销售（有效期限
区德源路 88 号 万人民币 限公司 20.75%
以许可证为准）。医药包
装品（不含印刷品）、食
品添加剂（纳他霉素）的
制造、加工、销售；
云南省玉溪市红 21991.5 万 云南和维实业控
6 第六名 王海涛 2008/12/19 药品生产；药品批发。
塔区北城镇莲池 人民币 股有限公司 36%
卫生用品和一次性使用医
疗用品生产；药品生产；
药品委托生产；医用口罩
焦作市建设东路 3000 万人 福瑞堂制药有限
7 第七名 王海利 2010/7/13 生产；医护人员防护用品
168 号 民币 公司 86.6667%
生产（Ⅱ类医疗器械）；
消毒剂生产（不含危险化
学品）；药用辅料生产
药品生产；药品零售；食 临沂经济技术开 19172.6 万 翔宇实业集团
8 第八名 朱国英 2000/10/23
品生产；酒制品生产；药 发区翔宇路 30 号 人民币 59.13%
81
法定代表 注册资本 主要股东及持
序号 客户名称 成立时间 主营业务 地址
人 （万元） 股比例
品批发。
中西药原辅料及制剂、化
工原料、中间体、试剂、
云南省昆明市高 华润三九医药股
包装材料、提取物、中药 75825.5769
9 第九名 颜炜 1995/12/14 新技术产业开发 份有限公司
饮片的采购、生产及销售， 万人民币
区科医路 166 号 28.04%
农副产品及中药材（种植、
收购及销售）
浙江省湖州市长 浙江华海药业股
药品生产；食品生产；食 5981.605
10 第十名 谈伟平 1998/8/27 兴县经济技术开 份有限公司
品添加剂生产；食品销售 万人民币
发区 60.31%
药品生产，酒剂生产、销
重庆市云阳县工 2667.8535 邹隆琼
11 第十一名 邹隆琼 2003/12/15 售，食品生产加工及销售，
业园区 万人民币 45.2473%
药品零售，药品进出口
生物制品（蛋白质、多肽
武汉市汉南区纱 4023 万人 宏锐集团有限公
12 第十二名 袁峥嵘 1996/12/2 及植物提取物）的研发、
帽街育才路 551 号 民币 司 100%
生产及销售；
甘肃省酒泉市肃 兰州大得利生物
药品生产；药品委托生产；
州区高新技术工 5943 万人 化学制药（厂）
13 第十三名 何子清 2003/4/21 食品添加剂生产；药品批
业园区大得利路 6 民币 有限公司
发；药品零售。
号 42.8731%
生产片剂、硬胶囊剂、颗
粒剂、合剂、中药提取、
中药饮片（净制、切制、
炒、炙法、制炭、煅、蒸、 山西华元医药集
朔州怀仁县高新 8000 万人
14 第十四名 王志敏 2011/11/2 煮、炖、燀、制霜、水飞、 团有限公司
技术工业园区 民币
发芽、发酵）；直接口服 91.25%
中药饮片；医药生物技术
咨询；光伏发电及相关服
务
广西壮族自治区
药品生产；药品零售；药 贵港市港北区贵 修正药业集团股
3000 万人
15 第十五名 陈猛 2020/8/19 品批发；消毒剂生产（不 城街道西江科技 份有限公司
民币
含危险化学品）； 创新产业城狮岭 100%
路 606 号
药品生产，药品经营；中 惠州市博罗县长 博罗县丰华实业
14469.8 万
16 第十六名 严志标 2008/12/24 草药收购；地产中草药（不 宁镇广汕公路边 有限公司
人民币
含中药饮片）购销； 岭排工业区 75.122%
生产：片剂、胶囊剂（含
五华县水寨镇水 3000 万人
17 第十七名 戴源发 2002/4/30 头孢菌素类）、颗粒剂、 戴源发 52%
潭路 3 号 民币
合剂、酒剂、口服制剂；
82
法定代表 注册资本 主要股东及持
序号 客户名称 成立时间 主营业务 地址
人 （万元） 股比例
制造、销售：其他酒（配
制酒）、饮料（固体饮料
类、其他饮料类）。
武汉市东湖新技
食品生产；保健食品生产； 术开发区神墩五 武汉名实药业股
1000 万人
18 第十八名 谈运中 2000/6/5 食品销售；食品互联网销 路 89 号功能性中 份有限公司
民币
售； 药制剂基地（一 100%
期）中试楼三层
食品生产；食品销售；饮
料生产；保健食品生产；
山东省济南市商
乳制品生产；化妆品生产； 山东斯伯特生物
河县经济开发区 600 万人民
19 第十九名 张文杰 2018/10/31 食品用塑料包装容器工具 科技有限公司
城区产业园新盛 币
制品生产；特殊医学用途 100%
街
配方食品生产；食品添加
剂生产；食品互联网销售；
药品生产（不含中药饮片
浙江省杭州市上
的蒸、炒、炙、煅等炮制 远大生命科学集
城区九环路 63 号 4000 万人
20 第二十名 冯增辉 2004/12/8 技术的应用及中成药保密 团有限公司
（标准厂房 14 号 民币
处方产品的生产）；食品 100%
楼）
生产；食品销售
上述客户与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高，长江星原实际
控制人、董监高不存在关联关系；不存在跨期确认收入的情形，收入确认依据为销售
出库单及客户签字确认的回执单，收入确认合规。
（二）已报备相关销售合同及回款单据。
四、补充列示长江星各类业务报告期内前二十大供应商的具体情况，包括供
应商名称、历史合作情况、合同签订时间、采购金额、收货时间、收货依据、
付款时间、应付账款余额，相关供应商与公司、5%以上股东、实际控制人、控
股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员是否存在关联关系，
是否存在跨期确认采购的情形，并报备相关采购合同及付款单据。
1、报告期内中药饮片业务前二十大采购情况
单位：人民币万元
序 供货商名 历史合 合同 采购 采购金 收货 收货 付款金额 付款时间 期末余额
83
号 称 作情况 签订 内容 额 时间 时间 支付
预付
时间 及依 2023 支付属于
2024 年
据 年之 本年度内
的采购货
前的 采购货款
款
货款
冬虫
2023-2
夏草、
2023- -28 至
2021-1 金银 2023-1-18
2-28 2023-1 应付账款：
25,621.1 0至 花、砂 23,187.5 至
1 第一名 至 1-5 采 6794.87 万
1 2023-1 仁、小 8 17,805.22 2023-12-3
2023- 购入库 元
0-12 叶榕、 1
11-5 单、采
白芍
购合同
等
冬虫 2023-2
2020-1 夏草、 -4 至
2023- 2023-1-18
0-25 小叶 2023-1 预付账款：
17,714.1 19,711.6 2-4 至 至
2 第二名 至 榕、蜈 2-29 采 131.4 1954.96 万
7 8 2023- 21,335.61 1,954.96 2023-12-3
2023-8 蚣、三 购入库 2 元
12-29 1
-13 七、黄 单、采
连等 购合同
冬虫 2023-2
夏草、 -2 至
2022-9 2023-
小叶 2023-1 2023-1-4 预付账款：
1,655.1 -12 至 13,558.9 2-2 至
3 第三名 榕、降 2-20 采 至 8338.34 万
9 2023-1 5 2023- 12,681.71 8,338.34
香、蜈 购入库 2023-9-11 元
2-12 12-20
蚣、防 单、采
风等 购合同
冬虫
夏草、 2023-6
酸枣 2023- -25 至
2023-6 2023-7-3
仁、金 6-25 2023-1 应付账款：
至 至
4 第四名 银花、 4,466.11 至 2-28 采 2,771.00 2097.06 万
2023-1 2023-12-2
广东 2023- 购入库 元
2 6
紫珠、 12-28 单、采
百合 购合同
等
2023-7
2023- -19 至
2023-7 7-19 2023-7 2023-8-3
冬虫
5 第五名 至 2,176.16 至 -19 采 2,391.38 至
夏草
2023-7 2023- 购入库 2023-8-4
7-19 单、采
购合同
84
2023-3
黄芪、
-4 至
2022-1 丹参、 2023- 2023-1-4
2023-9 应付账款：
0-5 至 大黄、 3-4 至 至
6 第六名 248.58 2,076.35 -26 采 1,924.78 1336.42 万
2023-8 川芎、 2023- 2023-12-3
购入库 元
-2 蝉蜕 9-26 1
单、采
等
购合同
2023-9
降香、
-3 至
2021-6 三七、 2023-
2023-1 2023-3-2 应付账款：
24,077.9 至 全蝎、 9-3 至
7 第七名 2,019.82 2-28 采 1,747.60 至 467.54 万
6 2023-1 丹参、 2023-
购入库 2023-6-21 元
2 川芎 12-28
单、采
等
购合同
雪胆、
2023-1
金果
2023- 0-13 至
2023-1 榄、紫
10-13 2023-1 应付账款：
0至 草（新
8 第八名 1,071.00 至 2-12 采 1167.39 万
2023-1 疆紫
2023- 购入库 元
2 草）、
12-12 单、采
白及、
购合同
当归
金银 2023-3
花、三 -3 至
2022-9 2023- 2023-1-4
七、五 2023-6
-18 至 3-3 至 至
9 第九名 147.30 味子、 534.02 -2 采购 509.00
2023-5 2023- 2023-12-2
黄连、 入库
-27 6-2 8
柏子 单、采
仁等 购合同
2023-3
重楼、 2023- -16 至
2022-2 朱砂 3-16 2023-3 2023-3-16 应付账款：
1,215.0
10 第十名 至 根、金 500.45 至 -16 采 至 634.85 万
9 49.80
2023-3 果榄、 2023- 购入库 2023-3-16 元
雪胆 3-16 单、采
购合同
当归、
2023-6
柴胡
2023- -11 至
（北
2022-6 6-11 2023-6 2023-3-1
1,223.7 柴
11 第十一名 至 385.83 至 -11 采 250.00 至
1 胡）、
2023-6 2023- 购入库 2023-3-27
地黄、
6-11 单、采
百合、
购合同
独活
85
党参、 2023-4
白术、 -4 至
2023-
2022-1 白芍、 2023-6 2023-3-14
2,432.4 4-4 至 应付账款：
12 第十二名 至 白花 325.34 -11 采 278.35 至
7 2023- 16.67 万元
2023-6 蛇舌 购入库 2023-3-27
6-11
草、豆 单、采
蔻 购合同
小叶
榕、威 2023/1
灵仙、 2/28 采 应付账款：
2023/1 2023/
13 第十三名 芦根、 280.09 购入库 307.79 万
0/15 12/28
大黄、 单、采 元
淡豆 购合同
豉等
板蓝 2023-2
根、小 2023- -20 至
2022-2
叶榕、 2-20 2023-8 2023-1-3
-26 至 应付账款：
14 第十四名 199.52 川芎、 147.91 至 -19 采 0.24 160.16 至
2023-8 2.37 万元
苦杏 2023- 购入库 2023-1-13
-13
仁、当 8-19 单、采
归等 购合同
重楼、 2023-3
雪胆、 2023- -12 至
2021-5 金果 3-12 2023-3 2023-3-16 应付账款：
1,899.1
15 第十五名 至 榄、野 145.29 至 -12 采 39.93 至 178.88 万
7 10.07
2023-3 菊花、 2023- 购入库 2023-3-16 元
苦参 3-12 单、采
等 购合同
2023-3
全蝎、
2023- -14 至
2022-9 白鲜
3-14 2023-4 2023-1-4
-27 至 皮、茯
16 第十六名 43.54 125.09 至 -4 采购 98.79 至
2023-4 苓、丹
2023- 入库 2023-6-7
-1 参、党
4-4 单、采
参等
购合同
2023-6
苍术、
2023- -11 至
赤芍、
2022-6 6-11 2023-6 2023-3-1
白芷、
17 第十七名 768.04 至 86.93 至 -11 采 94.76 至
大枣、 81.74
2023-6 2023- 购入库 2023-3-15
补骨
6-11 单、采
脂等
购合同
86
2023-3
2017-1 -6 至
2023-
2-26 普通 2023-1 应付账款：
3-6 至
18 第十八名 329.21 至 编织 57.54 2-18 采 191.21 万
2023-
2023-1 袋 购入库 元
12-18
2-15 单、采
购合同
大青
2023-3
2022-4 叶、了 2023-
-7 采购
-11 至 哥王、 3-7 至 应付账款：
19 第十九名 222.50 28.71 入库 10.37 2023/3/6
2023-5 番泻 2023- 4.01 万元
单、采
-13 叶、岗 5-19
购合同
梅根
2023/5
2022-5
/19 采
-7 至 肉苁 2023/ 应付账款：
20 第二十名 124.50 23.20 购入库
2023-5 蓉 5/19 2.58 万元
单、采
-13
购合同
77,922.0 70,908.0 273.2 10,293.3
合计 62,098.66
6 5 7 0
续：
主要股东
法定代 注册资本（万
序号 供货商名称 成立时间 主营业务 地址 及持股比
表人 元）
例
中药材、药品、饮料、保健 湖北省十堰市郧阳 赵齐霞
1 第一名 赵齐霞 2020/1/15 200 万元
食品销售 区茶店镇二道坡村 100%
于经洋
中药材种植、收购、加工、
湖北省十堰市郧阳 99%
零售；药品销售；保健食品
2 第二名 于经洋 2020/7/28 区茶店镇经济开发 200 万元
销售；农副产品收购、加工、
区二道坡村
零售 关业军 1%
中草药种植；中草药收购； 利川市都亭街道办
鲁自洋
3 第三名 鲁自洋 2022/8/26 初级农产品收购；地产中草 事处教场村一组（基 1,000 万元
100%
药(不含中药饮片）购销； 斯顿酒店） 塔 0601
安徽省亳州市经济
开发区现代中药产 孙健 95%
药品生产；药品批发；食品
业创业基地 5 号楼；
4 第四名 孙健 40635 生产；食品销售；药品进出 5000 万
亳州市经济开发区
口
酒城大道以南、文星 孙浩宸 5%
路以东
5 第五名
87
中草药种植;农作物栽培服 陕西省汉中市宁强
于经洋
6 第六名 于经洋 2020/12/14 务;农业园艺服务;农业生 县汉源街道办事处 500 万
100%
产托管服务等 东门村五组 34 号
景慧
药品生产；药品批发；茶叶 73.9999%
山东省滨州市惠民
制品生产；食品销售；保健 乔英石
7 第七名 田相龙 2005/6/7 县经济开发区乐安 8333.33 万元
食品生产；药品进出口；食 20.4001%
二路 399 号
品生产；动物饲养。 卜庆民
5.5999%
药品生产、药品经营，食品
安徽省亳州市谯城
生产、食品经营，中药材种 侯平 50%
8 第八名 祝建华 44092 区谯城经济开发区 2000 万
植，农副产品购销，货物或
紫苑路 1273 号
技术进出口 李灿 50%
中草药种植；中草药收购；
初级农产品收购；地产中草 湖北省宜昌市长阳
药(不含中药饮片）购销； 土家族自治县龙舟
9 第九名 熊英 2022/8/19 农产品的生产、销售、加工、 坪镇龙舟大道 20 号 1000 万元 熊英 100%
运输、贮藏及其他相关服 福园小区 2 号楼 5
务；农副产品销售；食用农 号库
产品批发；
王路路
地产中草药(不含中药饮 山东省菏泽市鄄城
66.6667%
10 第十名 杨伊诺 44145 片）购销；中草药收购；中 县彭楼镇舜王城二 150 万
杨伊诺
草药种植； 期 1 号楼 A20-1 号
33.3333%
地产中草药（不含中药饮
陈博 70%
片）购销;农副产品销售;初
级农产品收购;食品销售
安国市升级工程万
11 第十一名 陈博 2022/6/6 （仅销售预包装食品）；食 500 万元
寿东路 18 号 王少勃
用农产品初加工;包装材料
30%
及制品销售;卫生用品和一
次性使用医疗用品销售等
中药材批发、农副产品收
购；批发兼零售预包装食
品、保健食品、散装食品； 李文霄
方便食品、蜂产品（蜂产品 安国市数字中药都 50%
12 第十二名 李文霄 44148 制品）、固体饮料、压片糖 方城北内 1-22 号西 500 万元
果、含茶制品和代用茶、外 门
用洗浴用品、其他粮食加工
品生产销售；中药饮片、初 郝乐 50%
级食用农产品、日用百货
林木、药材、园艺种植、农 大悟县经济开发区 袁成勇
13 第十三名 袁成勇 2011/8/23 530 万元
副产品种植、园艺、农副产 工业大道 19 号 77%
88
品的销售。
段晴 20%
袁东 3%
中药材购销（系未经炮制及 安徽省亳州市高新
药品标准或炮制规范允许 区魏武大道与养生
王飞跃
14 第十四名 王飞跃 2021/3/26 初加工的中药材），农副产 大道交汇处康美（亳 600 万元
100%
品购销；食品生产，食品销 州）华佗国际中药城
售。 三期 L-1#103 铺
地产中草药（不含中药饮 山东省菏泽市鄄城
15 第十五名 李军 2020/11/5 片）购销；中草药收购；中 县彭楼镇舜王城二 150 万元 李军 100%
草药种植； 期 1 号楼 A20 号
中草药种植；中草药收购； 公安县甘家厂乡农
16 第十六名 谭平 2022/8/17 地产中草药（不含中药饮 业队四组 2 号（自主 1000 万元 谭平 100%
片）购销 申报）
安国市数字中药都 李宁
17 第十七名 李宁 2021/9/30 中药材批发，农副产品收购 300 万
1-北 22 号一楼 100%
纸制品制造；纸制品销售；
塑料制品制造；塑料制品销 浙江省温州市龙港 郭必胜
18 第十八名 郭必胜 2018/1/26 1000 万元
售；工艺美术品及礼仪用品 市三洋村 172 号 100%
制造（象牙及其制品除外）
安徽省亳州市高新 王飞跃
地产中草药（不含中药饮 区魏武大道康美（亳 99%
片）购销；中草药收购；农 州）华佗国际中药城
19 第十九名 王飞跃 2022/4/7 400 万元
副产品销售；初级农产品收 交易二厅一楼贵细
王忍 1%
购：食品销售 区摊位号 101-0353
号
农副产品销售;初级农产品
收购;农产品的生产、销售、
安徽省亳州市高新
加工、运输、贮藏及其他相
20 第二十名 杨威 2022/2/22 区谯东镇石交卜行 300 万元 杨威 100%
关服务;中草药种植;食用
政村刘庄 18
农产品初加工;非食用农产
品初加工
上述供应商与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高，长江
星原实际控制人、董监高不存在关联关系；不存在跨期确认采购的情形，采购入
库确认依据为采购合同或订单以及采购入库单，采购确认合规。
2、报告期内医药批发业务前二十大采购情况
单位：人民币、万元
89
付款金额
支付属
供货 合同 支付属 预付
序 历史合作 采购内 采购金 收货时 收货时间 于 2023 付款时 期末余
商名 签订 于本年 2024 年
号 情况 容 额 间 及依据 年之前 间 额
称 时间 度内采 的采购
的采购
购货款 货款
货款
枸椽酸爱
地那非片 2023-03-26
湿润烧伤 2023-03-2 至 2023 年 2023-03-
2023-
1 第一名 膏 阿达帕 1,777.61 6 至 2023 4-24 采购入 2,008.70 31 至
04-23
林凝胶 舒 年 4-24 库单、采购合 2023-6-1
肝颗粒 金 同
嗓子喉片
奥美拉唑
镁肠溶片
2017- 2023-01-05
湖北金 乐普红外
12-31 2023-01-0 至 应付账
缔药业 额温计 血
2 26,680.48 至 1,393.32 5至 2023-6-20 款：50.64
有限公 塞通片 前
2023- 2023-6-20 采购入库单、 万元
司 列宁胶囊
1-1 采购合同
布洛芬缓
释胶囊
枸椽酸爱
2017- 地那非片 2023-03-26
7-14 奥美拉唑 2023-03-2 至 2023 年 2023-03- 预付账
3 第三名 至 肠溶胶囊 1,375.20 6 至 2023 3-28 采购入 1,553.97 11.13 30 至 款：11.13
2023- 舒肝颗粒 年 3-28 库单、采购合 2023-4-7 万元
3-27 金嗓子喉 同
片
枸椽酸爱
地那非片
多巴丝肼
片 阿达帕 2023-04-13
2023- 2023-04-1 2023-06-
4 第四名 林凝胶 1,346.33 采购入库单、 1,521.35
04-11 3 15
金嗓子喉 采购合同
片 泮托拉
唑钠肠溶
片
90
对乙酰氨
基酚混悬
滴剂(泰诺
林)/阿托
伐他汀钙
2023-03-22
片（优力 2023-03-2 应付账
至
2023- 平）/阿卡 2至 2023-10 款：
5 第五名 1,327.77 2023-03-27 865.43
03-22 波糖片(拜 2023-03-2 -26 634.95
采购入库单、
糖苹)/布 7 万元
采购合同
洛芬混悬
液(美林)/
布洛芬混
悬滴剂(美
林)
奥美拉唑
2023-03-29
2023- 肠溶胶囊 2023-03-2 2023-05-
6 第六名 902.55 采购入库单、 1,019.88
03-27 胆胃康胶 9 26
采购合同
囊
吸入用布
地奈德混
悬液/非那
2019- 雄胺片(保 2023-03-30
2023-03-3 预付账
09-17 法止)/妥 至
0至 2023-10 款：
7 第七名 1,698.45 至 布霉素地 758.28 2023-04-25 653.21 856.86 164.91
2023-04-2 -26 1649123.
2023- 塞米松滴 采购入库单、
5 72
04-25 眼液（典必 采购合同
殊）/速效
救心丸/甲
氨蝶呤片
氟哌噻吨
美利曲辛
2019- 片、金嗓子
2023-7-7
7-25 喉片、复方 2023--06-13
2023--06- 至
8 第八名 33.19 至 斯亚旦生 373.59 采购入库单、 422.16
13 2023-8-1
2023- 发酊、卢立 采购合同
2
6-12 康唑乳膏、
安神补脑
液
2023-04-27
2023- 多巴丝肼 2023-04-2 2023-06-
9 第九名 359.98 采购入库单、 406.78
04-23 片 7 27
采购合同
91
布洛芬缓
释胶囊 野
2017-
马追片 蒲 2023-01-05 应付账
2-1 至 2023-01-0 2023-01-
10 第十名 593.02 地蓝消炎 114.32 采购入库单、 26.00 款：
2023- 5 03
片 复方氨 采购合同 879765
1-1
酚烷胺胶
囊 橘红片
血塞通片
板蓝根颗
2023-01-05
2017- 粒 一枝蒿 2023-01- 应付账
2023-01-0 至
第十一 1-1 至 伤湿祛痛 01 至 款：
11 868.07 72.88 5至 2023-9-21 21.19 55.72
名 2023- 膏 竹沥颗 2023-11- 266245.7
2023-9-21 采购入库单、
1-1 粒 一枝蒿 1 6
采购合同
伤湿祛痛
膏
三七伤药
2023-03-31
2022- 胶囊 菊蓝 2023-03-
2023-03-3 至
第十二 7-1 至 抗流感片 31 至
12 29.64 62.99 1至 2023-9-18 33.49 71.18
名 2023- 盐酸二甲 2023-11-
2023-9-18 采购入库单、
1-1 双胍缓释 30
采购合同
片
丹七片 二
丁颗粒 复
方氨酚烷 2023-01-04
2017- 2023-03- 应付账
胺胶囊 硝 2023-01-0 至
第十三 1-1 至 30 至 款：
13 392.82 酸益康唑 54.35 4至 2023-12-8 94.07 0.00
名 2023- 2023-11- 950988.5
喷雾剂 益 2023-12-8 采购入库单、
1-1 30 3
气养血口 采购合同
服液 消炎
镇痛膏
92
琥珀酸美
托洛尔缓
释片(倍他
乐克)/苯
磺酸左氨
氯地平片/ 2023-01-06
2023-01-0 2023-02- 应付账
培哚普利 至
第十四 2019- 6至 3至 款：
14 67.02 叔丁胺片 33.13 2023-06-28 0.00 271.98
名 08-08 2023-06-2 2023-12- 13278364
(雅施达)/ 采购入库单、
8 20 .46
云南白药 采购合同
创可贴(便
携型)/硫
酸氢氯吡
格雷片(波
立维)
双黄连口
服液 感冒 2023-02-28
2022- 应付账
灵颗粒 板 2023-02-2 至
第十五 7-1 至 2023-02- 款：
15 22.91 蓝根颗粒 29.97 8至 2023-12-8 23.33 0.00
名 2023- 21 364193.6
咳特灵胶 2023-12-8 采购入库单、
1-1 3
囊 牛黄解 采购合同
毒片
复方氨酚
烷胺胶囊
痰咳净片
2015- 2023-04-06
左羟丙哌 2023-04- 应付账
12-1 2023-04-0 至
第十六 嗪颗粒 修 13 至 款：
16 221.51 至 29.64 6至 2023-8-30 40.41 0.19
名 正牌维生 2023-7-1 333000.2
2023- 2023-8-30 采购入库单、
素 C 咀嚼 9 5
1-1 采购合同
片 阿莫西
林克接维
酸钾颗粒
枸橼酸西
地那非片 2023-06-01
2015-
人血白蛋 2023-06-0 至
第十七 3-1 至 2023-07-
17 2,124.44 白 肤痔清 26.84 1至 2023-8-28 0.00 30.00
名 2023- 04
软膏 风油 2023-8-28 采购入库单、
1-1
精 莫匹罗 采购合同
星软膏
93
阿莫西林
克拉维酸
钾片 曲安
奈德益康 2023-03-30
2016- 2023-04- 应付账
唑乳膏 克 2023-03-3 至
第十八 4-1 至 06 至 款：
18 287.48 霉唑阴道 26.34 0至 2023-6-16 30.78
名 2023- 2023-6-1 1030260.
片 头孢克 2023-6-16 采购入库单、
1-1 2 84
洛干混悬 采购合同
剂 本草精
华抑菌洗
液
2016- 2023-01-10
12-1 咳速停糖 2023-01-1 至 2023-01-
第十九
19 92.64 至 浆 维C银 19.69 0至 2023-1-30 10.25 03 至
名
2023- 翘片 2023-1-30 采购入库单、 2023-1-4
1-1 采购合同
2018-
2023-2-27
3-19 2023-2-27
第二十 喷他佐辛 至 2023-3-6
20 955.01 至 18.98 至
名 注射液 采购入库单、
2023- 2023-3-6
采购合同
3-2
合计 34,066.68 10,103.76 896.48 9,120.45 176.04
续表：
法定代表 主要股东及
序号 供货商名称 成立时间 主营业务 地址 注册资本
人 持股比例
安徽丰原药业
合肥市包河工业园纬四 12000 万人
1 第一名 杨冬雨 2006/9/20 药品批发 股份有限公司
路 16 号 民币
100%
湖北长江大药
荆州市沙市区十号路 96 4000 万人
2 湖北金缔药业有限公司 张兰 2010/9/1 医疗器械及药品批发 房连锁有限公
号 民币
司 100%
太仓市城厢镇北门路 5000 万人
3 第三名 张春 2000/4/25 药品批发 张春 100%
234 号 民币
安徽省淮南市寿县蜀山
杭州悦响健康
现代产业园新桥大道与 5000 万人
4 第四名 张国华 2020/11/25 药品批发零售 科技有限公司
蜀山大道交口鼎鑫新桥 民币
100%
工业广场 4＃厂房 2-04
94
许可项目：药品批发；药
品零售；食品销售；地产
中草药(不含中药饮片）
深圳毅涵贸易
购销；保健食品（预包装） 重庆市经开区长生桥镇 100 万人民
5 第五名 刘平峰 2022/11/21 有限公司
销售；第一类医疗器械销 圃莉路 8 号 7 幢 5-1 币
100%
售；第二类医疗器械销
售；消毒剂销售（不含危
险化学品）等
北京圆心医药
高淳经济开发区沧溪路 50000 万人
6 第六名 江飞 2006/12/26 药品批发 商业管理有限
9号 民币
公司 100%
第一类医疗器械的销售；
化妆品、卫生用品的销
售；消毒用品的销售；日 深圳市龙岗区吉华街道 深圳万普瑞邦
用品的销售。，许可经营 甘坑社区甘李六路 12 号 1000 万人民 技术有限公司
7 第七名 刘晨峰 2006/5/31
项目是：中成药、化学原 中海信创新产业城 14 栋 币 （持股比例
料药、化学药制剂、抗生 A1103 100%）
素原料药、抗生素制剂、
生化药品的批发；等
湖北海王医药
许可项目：药品批发,第 集团有限公司
三类医疗器械经营,第一 武昌区积玉桥街中山路 338 号凤 -70%
8 第八名 祁波 类非药品类易制毒化学 凰国际办公楼栋 8 层 6、7、8、9、 3000 万人民币 湖北医十科技
2016-01-04
品经营,药品类易制毒化 10、11 室 投资管理有限
学品销售,食品销售等 公司-30%
安徽丰原医药
安徽省铜都大道中段 5000 万人民
9 第九名 刘志 2002/11/6 药品批发 营销有限公司
3588 号 币
100%
吉林省白城市经济开发 刘桂兰 88.64%
3019 万人民
10 第十名 刘桂兰 2002/1/28 药品生产及销售 区民营工业园富裕路
币 刘海贵 11.36%
140 号
武汉经济技术开发区海 施涛 52.20%
500 万人民
11 第十一名 施勇 2015/7/31 药品批发 滨城路 17 号 A 栋 4 层 4-1 熊文彬 25%
币
室 李小冬 15%
山西华元医药
集团有限公司
91.25%
山西朔州市怀仁县高新 8000 万人民 山西省科技基
12 第十二名 王志敏 2011/11/2 药品生产及销售
技术工业园区 币 金发展有限公
司 6.25%
山西省创业风
险投资引导基
95
金有限责任公
司 2.5%
修正药业集团
500 万人民
13 第十三名 马燕 2015/12/10 药品批发 孝昌县城区站前三路 长春高新制药
币
有限公司 100%
上海弘康实业
药品批发,危险化学品经 投资有限公司
营,第三类医疗器械经 21.58%
营,医疗器械互联网信息 狮龙国际集
湖北省武汉市汉阳区龙 390889.1654
14 第十四名 刘长云 1999/3/9 服务,Ⅱ、Ⅲ类射线装置 团（香港）有限
兴西街 5 号 万人民币
销售,药品类易制毒化学 公司 11.41%
品销售,食品生产,食品 中山广银投
销售, 资有限公司
6.65%
陆锡傍 99%
阳春市春城春江大道 8767.68 万
15 第十五名 陆锡傍 2003/3/3 药品批发 广州医道大健
162 号办公楼 人民币
康投资有限公
司 1%
武汉市东西湖区吴家山
汤明起 80.2%
投资开发区新城十路 7 1000 万人民
16 第十六名 汤明起 2008/7/1 药品批发
号东明总部 1 号楼东边 币
卢艳萍 19.8%
（10）
九州通医药投
荆州市荆州开发区沙岑 15000 万人
17 第十七名 刘义常 2008/6/12 药品批发 资（湖北）有限
路 58 号 民币
公司 100%
武汉市东西湖区七支沟
1000 万人民 何全芳 51%姜锋
18 第十八名 何全芳 2004/4/19 日用百货销售 团结大道南鑫斯特产业
币 49%
园2栋
武汉经济技术开发区枫 100 万人民 郭照强 60%陈玉
19 第十九名 郭照强 2015/11/30 药品批发
树三路 116 第 4 层东侧 币 兰 40%
徐逢明
药品批发；保健食品销 武汉市硚口区古田五路
1324 万人民 -55.4355%
20 第二十名 洪扬 1998/9/14 售；特殊医学用途配方食 17 号孵化园区新一号楼
币 洪扬-16.5918%
品销售；食品经营等 三楼
彭斌-15.8107%
公司董事、总经理、长江星原实际控制人罗明为湖北金缔药业有限公司的实
际控制人，公司董事张兰是湖北金缔药业有限公司法定代表人。除以上关联关系
外，上述供应商与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高，长江
星原实际控制人、董监高不存在关联关系；不存在跨期确认采购的情形，采购入
库确认依据为采购合同或订单以及采购入库单，采购确认合规。
96
3、报告期内空心胶囊业务前二十大采购情况
单位：人民币、万元
付款金额
采 支付属 预付
合同 支付属
序 供货商名 历史合 购 采购金 收货时 收货时间及 于 2023 2024 期末
签订 于本年 付款时间
号 称 作情况 内 额 间 依据 年之前 年的 余额
时间 度内采
容 的采购 采购
购货款
货款 货款
2015-
2023-1- 2023-1-7 至 2023-1-6 应付账
6-15
7至 2024-4-16 采购 至 款：
1 第一名 3,879.36 至 明胶 1,065.35 294.02 1073.45
2024-4- 入库单、采购合 2023-12-2 130.4
2023-
16 同 8 万元
12-4
2020-
2023-1- 2023-1-12 至 2023-1-4 应付账
3-24
12 至 2024-1-1 采购 至 款：
2 第二名 645.14 至 明胶 410.29 49.1 446.34
2024-1- 入库单、采购合 2023-12-2 17.29
2023-
1 同 9 万元
11-1
2016-
2023-1- 2023-1-8 至 预付账
12-28 2023-1-31
8至 2023-6-1 采购 款：
3 第三名 1,501.17 至 明胶 180.18 168.6 3.43 至
2023-6- 入库单、采购合 3.43 万
2023- 2023-5-27
1 同 元
5-24
2019- 2023-5- 2023-5-29 至 2023-4-26
7-6 至 29 至 2023-12-1 采购 至
4 第四名 2,749.54 明胶 57.35 10 64.8
2023- 2023-12 入库单、采购合 2023-11-2
11-23 -1 同 4
2014-
2023-1- 2023-1-8 至 应付账
12-27
8至 2023-7-1 采购 款：
5 第五名 609.50 至 纸箱 35.43
2023-7- 入库单、采购合 75.4 万
2023-
1 同 元
4-10
2014-
2023-1- 2023-1-7 至 2023-3-1 应付账
7-14
二氧 7至 2023-12-25 采 至 款：
6 第六名 378.40 至 27.22 10.78
化钛 2023-12 购入库单、采购 2023-12-2 46.23
2023-
-25 合同 0 万元
12-15
2019-
2023-2- 2023-2-3 至
4-10 2023-2-2
3至 2024-2-1 采购
7 第七名 139.32 至 纸箱 18.64 14.06 21.06 至
2024-2- 入库单、采购合
2023- 2023-12-1
1 同
3-2
97
2019-
应付账
4-12 2023-10-16 采
2023/10 款：
8 第八名 317.17 至 明胶 10.35 购入库单、采购
/16 59.57
2023- 合同
万元
10-10
2022- 要用
2023-2- 2023-2-20 至 2023-2-22
7-27 低密
20 至 2023-7-24 采购 至
9 第九名 7.26 至 度聚 5.72 1.74 6.46
2023-7- 入库单、采购合 2023-11-3
2023- 乙烯
24 同 0
7-7 袋
2014-
2023-1- 2023-1-8 至 应付账
12-26
8至 2023-7-1 采购 款：
10 第十名 80.89 至 PE 袋 4.83
2023-7- 入库单、采购合 13.69
2023-
1 同 万元
5-19
2023-
2023-7- 2023-7-29 至 2023-12-4 应付账
7-19
29 至 2023-12-5 采购 至 款：
11 第十一名 至 纸箱 6.51 4.28
2023-12 入库单、采购合 2023-12-2 3.08 万
2023-
-5 同 0 元
11-21
2014-
十二 2023-1- 2023-1-7 至 应付账
12-25
烷基 7至 2024-4-19 采购 款：
12 第十二名 40.36 至 3.77 0.9 2023-5-25
硫酸 2024-4- 入库单、采购合 9.57 万
2023-
钠 19 同 元
5-16
2014-
2023-1- 2023-1-7 至 应付账
2-25
7至 2024-4-28 采购 2023-12-2 款：
13 第十三名 146.16 至 色素 2.49 1.81 0
2024-4- 入库单、采购合 1 7.81 万
2023-
28 同 元
5-14
2014-
2023-5- 2023-5-15 至 2023-2-15 应付账
11-7
15 至 2023-12-21 采 至 款：
14 第十四名 18.37 至 油墨 0.49 0.25 0.14
2023-12 购入库单、采购 2023-12-2 0.26 万
2023-
-21 合同 9 元
1-1
2019-
2023-4-4
2-27 2023-4-6 采购
2023/4/ 至
15 第十五名 4.98 至 油墨 0.15 入库单、采购合 0.08 0.17
6 2023-12-2
2021- 同
9
1-4
2023-4- 2023-4-28 至
未签
封箱 28 至 2024-4-26 采购
16 第十六名 0.56 订合 0.12 0.14 2023-5-9
胶带 2024-4- 入库单、采购合
同
26 同
98
2023-3-29 采购
2023/ 二氧 2023/3/
17 第十七名 0.07 入库单、采购合 0.08 2023-4-17
3/21 化钛 29
同
10,518.1 1,785.5
合计 1,828.96 382.74 3.43
8 2
续表：
主要股东
序号 供货商名称 法定代表人 成立时间 主营业务 地址 注册资本 及持股比
例
药用辅料（胶囊
用明胶）、食品
添加剂[明胶（B
无极县泗水
1 第一名 王景川 1994/10/14 型皮食品明胶 5880 万人民币 王俊江 100%
工业区
C 级）]生产、
销售，皮革、皮
毛收购、销售等
食品添加剂（骨
食用明胶）、磷
酸氢钙、药用辅
料（药用明胶、
宁夏回族自
胶囊用明胶）、
治区吴忠市 逯益民
2 第二名 张晓滨 2012/3/19 照相明胶、胶原 6905.6 万人民币
金积工业园 10.97%
蛋白肽、水解胶
区
原蛋白、脱胶骨
粉、吉利丁片、
明胶粉、水解明
胶等
生产胶囊用明
胶、食品添加剂
明胶、胶原蛋
蛟河市河北
白、明胶水解
街长白山大 蔡体元
3 第三名 蔡体元 2008/6/23 物、骨素、动物 11300 万人民币
街 167 号办 40.14%
油脂、骨料、骨
公楼
粒、骨粉、骨制
磷酸氢钙；中成
药、中药饮片等
研究、生产、经
营明胶（食品添 成都东部新
加剂明胶、胶囊 区石盘街道
4 第四名 刘侨 2014/3/6 10000 万人民币 黄志勇 90%
用明胶、明胶） 花红大道中
和相关副产品 段 58 号
等
99
包装装璜印刷
石首市经济
品及其他印刷
开发区金平
5 第五名 袁在永 2015/7/29 品印刷；农副产 1000 万人民币 许莲珍 60%
工业园区创
品（不含粮食）
新路南侧
收购、销售
销售化工产品
（不含化学危
险品）、食品添 北京市朝阳
加剂、机械设 区酒仙桥路
6 第六名 赵汉平 2002/4/28 备、电器设备、 甲 12 号 1 100 万人民币 孙丽萍 50%
建筑材料、装饰 号楼 9 层
材料、五金交 906 室
电、金属材料、
电子计算机；
纸制品制造,纸
和纸板容器制
造,家用电器制
荆州城南开
造,医用包装材
发区九阳大
7 第七名 许家鹏 2005/6/10 料制造,包装材 5500 万人民币 许家鹏 51%
道临港工业
料及制品销售,
园
纸制品销售,塑
料制品销售,家
用电器销售。
制造销售；食品
添加剂（明胶）， 成都市邛崃
8 第八名 江建文 1989/11/21 药用辅料（胶囊 市高埂镇工 500 万人民币 江建文 44%
用明胶）；进出 业大道 6 号
口贸易
医药包装材料 湖北省黄冈
9 第九名 吴芳 2019/12/27 的研发，生产和 市蕲春县赤 200 万人民币 吴芳 55%
销售。 东镇马铺村
湖北省黄冈
市武穴市石
塑料制品制造,
10 第十名 王林兵 2007/2/9 佛寺镇农产 100 万人民币 王林兵 80%
塑料制品销售。
品加工园 8
号
其他印刷品印
刷、包装装潢印
荆州开发区
刷品印刷；纸
江津东路延
11 第十一名 李秀连 2010/5/28 板、纸箱、纸盒 1800 万人民币 李秀莲 80%
伸线以南纺
及其它纸制品、
织工业园内
木制品的加工、
销售等
100
药用辅料生产； 四川省成都
药用辅料销售； 市大邑县五 曾文玉
12 第十二名 东旭 2008/4/8 1000 万人民币
药品生产；食品 龙东路 619 81.51%
添加剂生产等 号
浙江省龙港
生产销售食品
市时代大道
13 第十三名 吴纪刚 1994/12/23 添加剂、食品机 740 万人民币 吴纪刚 70%
731-855 号
械。
5 幢 1-3 层
可食用油墨、复
配脱膜剂、橡胶
制品的研发、生
仙桃市现代
产、销售；药用
14 第十四名 吴卫华 2008/12/26 中加科技城 200 万人民币 吴卫华 51%
塑料瓶、医药软
7-11
膏盒、食品用塑
料容器的制造、
加工、销售等
片剂、硬胶囊
剂、散剂、颗粒
上海延安医
剂、糖浆剂、口 上海市闵行
药洋浦股份
15 第十五名 屈伸 1989/1/6 服溶液剂、药用 区华宁路 1800 万人民币
有限公司
辅料、药用油 65 号
100%
墨，化工原料及
产品等
石首经济开
塑胶及塑料制
发区金平工
16 第十六名 陈致军 2020/4/21 品的研发、加工 1000 万人民币 陈致军 60%
业园创业路
及销售。
南侧
各类工程建设
上海市闵行
活动。货物进出
区元江路
17 第十七名 吴集荣 2013/4/28 口,化工产品销 100 万人民币 吴集荣 99%
5500 号第
售、第二类医疗
一幢
器械销售等。
上述供应商与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高，长江
星原实际控制人、董监高不存在关联关系；不存在跨期确认采购的情形，采购入
库确认依据为采购合同或订单以及采购入库单，采购确认合规。
五、会计师回复
（一） 执行的审计程序
1、业绩下滑
101
（1）向财务负责人和销售负责人，详细了解公司 2023 年度业绩下滑的原因
及后续业务情况；
（2）对公司回复中 2023 年度各产品类型的毛利率计算进行复核，对于毛
利率较上一年度发生重大变化的，向管理层了解原因并分析其合理性；
（3）分析公司资产状况、经营成果，对公司收入按业务分类分析收入下滑
原因以及合理性；
（4）查阅了可比上市公司的公开资料，对比分析公司业绩变动情况与可比
上市公司是否一致，若存在较大差异，进一步了解差异的原因。
2、商誉减值
（1）了解、评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及运行有
效性；
（2）了解和评估管理层聘请的独立评估师的独立性、专业胜任能力；
（3）根据与资产评估师的沟通情况和评估机构出具的资产评估报告和说明
等文件，分析复核评估对象确定(含商誉资产组的确定)是否合理，价值类型是否
符合会计准则相关要求，评估假设、评估方法、评估关键参数(具体包括：预测
期内的销售收入及增长率、毛利率、费用率等、资本性支出、营运资金需求净增
加、折现率、)的确定是否合理，是否与被评估对象的业务情况相匹配；
（4）复核商誉减值计算的准确性；
3、销售与采购
（1）销售
①了解销售与收款相关的内部控制并执行内部控制测试，评价内部控制制度
设计的合理性以及执行的有效性；
②检查公司对主要销售客户的销售订单、出库单、收货回执、销售发票、收
入确认及回款情况，样本覆盖占比 89.62%；
102
③核查公司各类业务报告期内主要客户基本信息，通过公开信息系统，查看
交易对象的信息，包括注册资本、股权结构、经营状态、经营范围、法人代表和
注册地址等背景信息，核查与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东及董监
高是否存在关联关系；
④获取 2023 年度的报告期主要销售客户回款的银行流水明细，对银行对账
单、记账凭证进行了核对。
⑤实施分析性程序，包括对公司的 2023 年度的主要产品的收入、毛利率以
及关键财务指标与上年度的变动分析（包括报告期内公司毛利率与同行业可比公
司对比分析）。
⑥对主要销售客户进行了实地或视频访谈，访谈覆盖比例占营业收入 63.38%，
对主要销售客户与长江星公司之间的交易金额、销售内容、往来余额、定价方式、
结算方式、关联关系及是否存在纠纷等情况进行了访谈确认，取得主要销售客户
与公司及其股东、实际控制人、董事、监事、高管和核心技术人员之间不存在关
联关系的承诺函，并查看主要销售客户的经营场所。
⑦结合应收账款的审计，向主要客户函证销售交易额，选取发生额 94.55%
样本比例进行函证，本年收入回函金额及替代程序可确认金额占全年收入比例
94.55%；
⑧将临近期末发生的大额交易或异常交易与原始凭证相核对，对资产负债表
日前后确认的收入实施双向截止测试，评价收入是否在恰当期间确认；
（3）采购
① 了解采购与付款相关的内部控制并执行内部控制测试，评价内部控制制
度设计的合理性以及执行的有效性；
② 采购细节性测试，检查内容包括采购订单、供应商送货单、检验报告单、
入库单、采购发票、银行付款流水，进一步确认存货的真实性，样本覆盖报告期
103
采购额占比 82.12%；
③ 针对报告期大额银行流水明细，进行了从账面银行存款到银行对账单、
凭证后银行单据的核对以及银行对账单、凭证后银行单据到账面银行存款的核对，
核查内容主要包括金额的核对，账面客户与银行对账单客户和银行单据客户的核
对，日期的核对等；
④ 对报告期内与各主要供应商交易金额、 往来余额进行了书面函证确认，
选取采购发生额 95.26%、应付账款余额 83.46%、预付款项余额 93.71%样本比例
进行函证，本年采购、应付账款、预付款项回函金额及替代程序可确认金额占比
分别为 95.26%、83.46%、93.71%；
⑤ 对报告期内主要供应商进行了实地或视频访谈程序，覆盖比例 64.55%；
⑥ 对公司采购相关的核算进行了分析性复核（包括但不限于：对主要品类
中药饮片的销售量与其对应的采购量进行了分析性复核，比对主要品种的采购数
量与销售数量的匹配关系。）
⑦ 对公司报告期末大额的存货进行了抽盘，同时对中药饮片仓库的日常盘
点记录进行了抽查，取得收发存记录，将存货盘点记录与收发存及采购入库的情
况进行了复核；
⑧ 针对资产负债表日前后记录的采购交易，选取样本核对采购确认的支持
性依据，评价存货确认是否记录在恰当的会计期间；
⑨ 核查公司各类业务报告期内主要供应商基本信息，通过公开信息系统，
查看交易对象的信息，包括注册资本、股权结构、经营状态、经营范围、法人代
表和注册地址等背景信息，核查与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东及
董监高是否存在关联关系；对销售金额变动较大的主要客户特别是成立较短就成
为重要供应商的，检查商业逻辑的合理性。
（二） 审计结论
104
基于已实施的审计程序，我们认为：
1、 告期内长江星业绩考核期后业绩持续下滑是合理的；
2、 并购形成的商誉减值准备在本期及以往年度的计提充分、准确；
3、 长江星各类业务报告期内前二十大客户以及供应商与公司、5%以上股东、
实际控制人、控股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员不存在
关联关系。
问题 5：你公司并购长江星的重组报告书显示，交易对手方长江大药房及其
实际控制人罗明、张莉与公司约定长江星 2023 年度向个人供应商采购中药饮片
金额占中药饮片业务中采购金额的比例不超过 15%，若未实现上述比例指标，长
江大药房同意向你公司进行赔偿。请你公司：
（1）补充说明长江星 2023 年度相关指标是否符合上述约定，如否，补充说
明长江连锁的具体补偿安排，其是否具备补偿能力，公司拟采取及已采取的应
对措施。
（2）补充说明长江星以前年度相关约定未完成的补偿安排情况，包括但不
限于补偿金额及其计算依据、补偿方式、补偿时点等。
（3）补充说明并购长江星所涉及的股权转让款的支付情况，是否存在分歧
和诉讼纠纷，如是，详细说明具体情况及进展。
请年审会计师核查并发表明确意见，说明采取的审计程序及其覆盖范围、获
取的主要审计证据及其有效性、已识别的异常迹象及审计结论。
一、补充说明长江星 2023 年度相关指标是否符合上述约定，如否，补充说
明长江连锁的具体补偿安排，其是否具备补偿能力，公司拟采取及已采取的应
对措施。
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北长江星医药
股份有限公司 2023 年度中药饮片业务向个人供应商的采购金额比例的专项审核
105
报 告 》 ， 长 江 星 2023 年 度 经 审 计 向 个 人 供 应 商 采 购 中 药 饮 片 金 额 为
23,913,824.00 元（含税），经审计 2023 年度中药饮片业务采购总金额为
775,564,466.53 元（含税），2023 年度向个人供应商采购中药饮片金额占中药
饮片业务总采购金额比例为 3.08%，未超过约定比例 15%，长江大药房不需要向
公司进行赔偿。长江星严格限制向个人供应商采购中药饮片，规范采购管理，效
果显著。
二、补充说明长江星以前年度相关约定未完成的补偿安排情况，包括但不限
于补偿金额及其计算依据、补偿方式、补偿时点等。
（一）关于采购承诺未完成情况
根据 2022 年 5 月 18 日中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关
于湖北长江星医药股份有限公司 2021 年度向个人供应商采购中药饮片金额占中
药饮片业务总采购金额比例的专项审核报告》（中审亚太审字（2022）005456
号），长江星 2021 年度向个人供应商采购中药饮片金额占中药饮片业务总采购
金额比例为 64.90%。
上市公司根据与长江连锁、罗明及张莉签署的《购买资产协议的业绩补偿协
议之补充协议二》的约定，已于 2022 年 6 月从未支付的股权转让款中扣除赔偿
金额 163.33 万元。计算公式：赔偿金额=2000 万元×（64.90%-60%）/60%。
（二）关于应收账款承诺未完成情况
1、根据 2023 年 5 月 24 日中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《关于湖北长江星医药股份有限公司 2022 年度应收账款余额及账龄比例的专项
审核报告》（中审亚太审字(2023)005267 号），在标的公司 2020 年 3 月 31 日
应收账款余额 855,598,141.48 元中，截至 2022 年 12 月 31 日经审计未收回余额
为 16,024,504.72 元。
长江连锁对未收回的应收账款余额 16,024,504.72 元予以现金补足。上市公
106
司根据与长江连锁、罗明及张莉签署的《购买资产协议的业绩补偿协议之补充协
议二》的约定，已于 2023 年 6 月从未支付的股权转让款中扣除赔偿金额
16,024,504.72 元。
2、根据 2023 年 5 月 24 日中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《关于湖北长江星医药股份有限公司 2022 年度应收账款余额及账龄比例的专项
审核报告》（中审亚太审字(2023)005267 号），长江星 2022 年 12 月 31 日应收
账款余额占当年度营业收入的比例为 115.10%，未完成长江星 2022 年末应收账
款余额占当年营业收入的比例不高于 80%的约定，比约定比例高 35.10%。
应收账款余额占当年营业收入的比例未完成的赔偿金额为 4,387.50 万元。
计算公式：赔偿金额=10,000 万元×（115.10%-80%）/80%。上市公司根据与长
江连锁、罗明及张莉签署的《购买资产协议的业绩补偿协议之补充协议二》的约
定，已于 2023 年 6 月从未支付的股权转让款中扣除赔偿金额 4,387.50 万元。
3、根据 2022 年 5 月 18 日中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《关于湖北长江星医药股份有限公司 2021 年度应收账款余额及账龄比例的专项
审核报告》（中审亚太审字(2022)005455 号），长江星 2021 年 12 月 31 日经审
计账龄一年以上的应收账款余额为 32,899.28 万元，占 2021 年 12 月 31 日应收
账款余额的比例为 29.69%，未完成长江星 2021 年末账龄在一年以上的应收账款
比例不高于 28%的约定，比约定比例高 1.69%。
上市公司根据与长江连锁、罗明及张莉签署的《购买资产协议的业绩补偿协
议之补充协议二》的约定，已于 2022 年 6 月从未支付的股权转让款中扣除赔偿
金额 603.57 万元。计算公式：赔偿金额=10,000 万元×（29.69-28%）/28%。
4、根据 2023 年 5 月 24 日中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《关于湖北长江星医药股份有限公司 2022 年度应收账款余额及账龄比例的专项
审核报告》（中审亚太审字(2023)005267 号），长江星 2022 年 12 月 31 日经审
107
计账龄一年以上的应收账款余额为 408,986,374.13 元，占 2022 年 12 月 31 日应
收账款余额的比例为 28.01%，未完成长江星 2022 年末账龄在一年以上的应收账
款比例不高于 26%的约定，比约定比例高 2.01%。
一年以上的应收账款占比未完成的赔偿金额为 773.08 万元，计算公式：赔
偿金额=10,000 万元×（28.01-26%）/26%。上市公司根据与长江连锁、罗明及
张莉签署的《购买资产协议的业绩补偿协议之补充协议二》的约定，已于 2023
年 6 月从未支付的股权转让款中扣除赔偿金额 773.08 万元。
三、补充说明并购长江星所涉及的股权转让款的支付情况，是否存在分歧和
诉讼纠纷，如是，详细说明具体情况及进展。
截止本回复出具日，公司分别向财通资本、王冬香全额支付股权转让款人民
币 3,164.79 万元、3,738.46 万元，向长江连锁具体支付明细如下：
单位：人民币、万元
期数 约定支付期限 应支付日期 应支付金额 实际支付日期 实际支付金额
上市公司股东大会审议通过本次 2020.11.25-2
第一期 重组方案后 20 个工作日内 52,715.00 2020.12-2021.5 52,715.00
020.12.23
支付完毕上述第一笔款项后的 20
个工作日内，上市公司与交易对
方各方应办理完成股份变更手
续。标的公司办理完成全部标的 2021.5.17-20
第二期 50,000.00 2021.5-2021.12 50,000.00
股权过户至上市公司名下的股份 21.6.15
变更手续且收到标的公司及其子
公司的借款后 20 个工作日内
上市公司 2020 年年度审计报告出 2021.4.27-20
第三期 具后 20 个工作日内 10,000.00 2021.12-2022.6 9,509.03
21.5.27
上市公司 2021 年年度审计报告出 2022.4.27-20
第四期 具后 20 个工作日内 10,000.00
22.5.27
上市公司 2022 年年度审计报告出
第五期 2023.4.27-20 11,761.08
具后 20 个工作日内
108
期数 约定支付期限 应支付日期 应支付金额 实际支付日期 实际支付金额
23.5.29
合计 134,476.08 112,224.03
受资金影响，公司未完全按照协议约定的进度向长江连锁支付第三期股权转
让对价款，构成违约。公司已就该违约事项与长江连锁沟通协商，长江连锁同意
不追究公司的上述违约责任。
截至本回复出具日，公司应向长江连锁支付前五期股权转让款合计
134,476.08 万元，实际支付 112,224.03 万元，尚欠 22,252.05 万元。上述第三
期实际支付金额中已包含 2021 年度长江星未完成承诺指标涉及的赔偿金额合计
766.90 万元。2022 年度，长江星有三项承诺指标未完成，赔偿金额合计 6,763.03
万元，扣除该赔偿金额后尚欠 15,489.02 万元。上述补偿金额及其计算依据等参
见问题 5（2）的相关回复内容。尚欠款未支付的原因为公司协助冻结对长江连
锁的待支付股权转让款，等相关冻结全部解除后，公司将以自有或自筹资金支付
尚欠的股权转让款。公司因执行法院的《协助执行通知书》而未按照约定支付剩
余股权转让款不会导致违约。目前公司已收到协助执行冻结的金额合计
975,318,402.20 元，具体如下：
《协助执
序 原告/申请 被告/被申请 冻结金额
法院 行通知书》 案由 冻结标的 冻结期限
号 人 人 （元）
文号
银川市 股票 湖北长江大 湖北长江大药房连锁有
[2023]宁 2023 年 7
金凤区 回购 药房连锁有 限公司在长江医药控股 43,613,3
1 0106 民初 李军国 月 21 日起
人民法 合同 限公司、罗 股份有限公司处的待支 33.00
6166 号 一年
院 纠纷 明、张莉 付股份转让对价款
上海市 [2022]沪 2022 年 5
虹口区 0109 民初 其他 上海财通资 湖北长江大 湖北长江大药房连锁有 月 20 日起
50,297,7
2 人民法 6148 号 合同 产管理有限 药房连锁有 限公司在长江医药控股 冻结，未
08.31
院 纠纷 公司 限公司、罗明 股份有限公司处的债权 明确结束
期限
深圳前海盛
湖北省 世泰金投资 湖北长江大 湖北长江大药房连锁有
[2022]鄂 诉前 2023 年 7
公安县 企业（有限 药房连锁有 限公司在长江医药控股 51,332,4
3 1022 执保 财产 月 31 日起
人民法 合伙）、 限公司、罗 股份有限公司处的应收 78.40
249.250 号 保全 一年
院 深圳前海盛 明、张莉 账款
世裕金投资
109
《协助执
序 原告/申请 被告/被申请 冻结金额
法院 行通知书》 案由 冻结标的 冻结期限
号 人 人 （元）
文号
企业（有限
合伙）
北京市 深圳前海盛 湖北长江大 长江医药控股股份有限 2023 年 9
[2022]京 股权
海淀区 世轩金投资 药房连锁有 公司需要向湖北长江大 96,052,0 月 26 日至
4 0108 民初 转让
人民法 企业（有限 限公司、罗 药房连锁有限公司支付 70.99 2024 年 9
37343 号 纠纷
院 合伙） 明、张莉 的股权转让款余额 月 25 日
平阳百业恒
北京市 湖北长江大药房连锁有 2022 年 9
[2022]京 股权 晖股权投资 湖北长江大
海淀区 限公司所享有的长江医 23,910,0 月 26 日至
5 0108 民初 转让 合伙企业 药房连锁有
人民法 药控股股份有限公司应 00.00 2023 年 9
34140 号 纠纷 （有限合 限公司
院 对其支付的股权对价 月 25 日
伙）
1、湖北长江大药房连锁
有限公司对长江医药控
股股份有限公司依法享
湖北省 湖北长江大
[2022]鄂 有的到期债权； 2022 年 10
公安县 合同 药房连锁有 10,003,1
6 1022 执保 苏艺强 2、湖北长江大药房连锁 月 8 日起
人民法 纠纷 限公司、罗 00.00
218 号 有限公司名下位于公安 三年
院 明、张莉
县孱陵大道西侧的国有
土地使用权【宗地编号：
G（2012）47 号】
十堰市盛世
北京市 湖北长江大 长江医药控股股份有限
[2022]京 股权 郧景股权投 2022 年 11
海淀区 药房连锁有 公司应向湖北长江大药 357,555,
7 0108 民初 转让 资合伙企业 月 7 日起
人民法 限公司、罗 房连锁有限公司支付的 036.32
38223 号 纠纷 （有限合 一年
院 明、张莉 股权转让款
伙）
广州盛世聚
北京市 湖北长江大药房连锁有 2023 年 11
[2022]京 买卖 兴股权投资 湖北长江大
海淀区 限公司所享有的长江医 22,309,0 月 1 日至
8 0108 民初 合同 合伙企业 药房连锁有
人民法 药控股股份有限公司应 00.00 2024 年 11
40429 号 纠纷 （有限合 限公司
院 对其支付的股权对价 月1日
伙）
浙江省 [2022]浙 长江医药控股股份有限 2022 年 12
民间 湖北长江大
新昌县 0624 民诉 公司应向湖北长江大药 49,587,7 月 9 日至
9 借贷 吕孟春 药房连锁有
人民法 前调 3327 房连锁有限公司支付的 02.00 2024 年 12
纠纷 限公司、罗明
院 号 股权转让款 月8日
广东省 2023 年 2
长江医药控股股份有限
广州市 [2022]粤 民间 湖北长江大 月 7 日起
公司对湖北长江大药房 3,136,60
10 越秀区 0104 执 借贷 陈烨 药房连锁有 起冻结，
连锁有限公司的到期债 0.00
人民法 30745 号 纠纷 限公司、罗明 未明确结
务
院 束期限
广东省 [2022]粤 民间 广东昱升个 湖北长江大 长江医药控股股份有限 19,799,1 2023 年 2
11
佛山市 0605 执 借贷 人护理用品 药房连锁有 公司应向湖北长江大药 30.00 月 8 日起
110
《协助执
序 原告/申请 被告/被申请 冻结金额
法院 行通知书》 案由 冻结标的 冻结期限
号 人 人 （元）
文号
南海区 27624 号 纠纷 股份有限公 限公司 房连锁有限公司支付的 起冻结，
人民法 司 股权转让款 未明确结
院 束期限
宁夏回
湖北长江大
族自治 长江医药控股股份有限
[2023]宁 借款 药房连锁有 2023 年 8
区银川 公司应向湖北长江大药
12 0106 执 合同 姚秀云 限公司、湖北 12,386,5 月 17 日起
市金凤 房连锁有限公司支付的
6142 号 纠纷 金缔药业有 19.18 三年
区人民 股权转让款
限公司
法院
湖北省 嘉兴骏鹰仓 长江医药控股股份有限 2023 年 7
[2023]宁 湖北长江大
公安县 合同 实投资合伙 公司应向湖北长江大药 月 21 日至
13 1022 执 662 药房连锁有 151,030,
人民法 纠纷 企业(有限 房连锁有限公司支付的 2026 年 7
号 限公司、罗明 967.00
院 合伙) 股权转让款 月 20 日
湖北省 湖北长江大 长江医药控股股份有限
[2024]鄂 宿迁檀实龙 2024 年 1
公安县 财产 药房连锁有 公司应向湖北长江大药
14 1022 执保 核投资管理 84,304,7 月 31 日起
人民法 保全 限公司、罗 房连锁有限公司支付的
39 号 合伙企业 57.00 一年
院 明、张莉 股权转让款
合计 975,318,
402.20
四、会计师回复
（一）执行的审计程序
1、获取并查阅个人供应商采购明细账，由明细账追查至采购订单、物流单、
入库单、检测报告、对账单；对主要的个人供应商中每个供应商选取采购业务样
本核对采购订单、物流单、入库单、对账凭证内容一致，与付款凭证存在对应关
系；
2、选取样本从采购订单、物流单、入库单追查至个人供应商采购明细账，
验证采购的完整性；
3、对全部个人供应商函证采购交易额、应付款余额；
111
4、对全部个人供应商进行访谈，核实业务真实性；
5、根据与长江连锁、罗明及张莉签署的《购买资产协议的业绩补偿协议之
补充协议二》的约定及本所出具的相应专项报告，复核企业计算的补偿金额；
6、核查相应的补偿款凭证，对应的补偿款分别在 2022 年 6 月、2023 年 6
月从未支付的股权转让款中扣除该赔偿；
7、获取股权转让协议并逐笔检查并购长江星所涉及的股权转让款的所有支
付凭证；
（二） 审计结论
基于执行的审计程序，我们认为：
1、2023 年度向个人供应商采购中药饮片金额占中药饮片业务总采购金额比
例为 3.08%，未超过约定比例 15%，长江大药房不需要向公司进行赔偿；
2、并购长江星所涉及的股权转让款的支付情况，不存在分歧和诉讼纠纷。
问题 6： 报告期末，公司应收账款账面余额为 20.22 亿元，较期初增加
24.92%，本期计提坏账准备 1.94 亿元。请你公司：
（1）说明报告期末应收款项余额前二十大客户、按单项计提坏账准备及长
账龄的应收账款的具体情况，包括客户名称、与公司发生的具体业务及营业收
入金额、合作时长、应收账款期末余额、账龄、坏账计提金额、逾期未回款金
额、最后一次回款金额及时间、期后回款金额，并分析报告期末应收账款金额
增加的原因及合理性。
（2）结合客户财务状况变化、同行业可比公司的应收账款计提比例、应收
账款逾期情况，说明公司应收账款坏账准备计提是否合理、充分，是否存在通
过计提坏账准备调节公司利润的情形。
请年审会计师核查并发表明确意见，说明采取的审计程序及其覆盖范围、获
取的主要审计证据及其有效性、已识别的异常迹象及审计结论。
112
一、说明报告期末应收款项余额前二十大客户、按单项计提坏账准备及长账
龄的应收账款的具体情况，包括客户名称、与公司发生的具体业务及营业收入
金额、合作时长、应收账款期末余额、账龄、坏账计提金额、逾期未回款金额、
最后一次回款金额及时间、期后回款金额，并分析报告期末应收账款金额增加
的原因及合理性。
（一）公司前二十名应收账款客户的具体情况：
单位：人民币万元
序 逾期未回款 最后一次回款 期后回款
客户名称 销售内容 账面余额 销售时间 销售收入 坏账准备
号 金额 时间及金额 金额
三七、防风、
2019-5-17 至 2023-7-13 回
1 第一名 砂仁、白芍、 27,246.35 14,970.63 270.00 1,582.38
18,949.85 2023-7-20 款 190 万元
柴胡等
蝉蜕、砂仁、
2020-8-30 至 2023-5-22 回
2 第二名 金银花、柴 14,739.68 918.12 1,403.92
14,559.68 2023-5-10 款 182.75 元
胡、枸杞子等
冬虫夏草、防 2022-7-16 至 2023-7-6 回款
3 第三名 13,485.98 6,199.84 8,794.62 677.57
风、菊花 2023-9-7 3 万元
明胶空心胶
囊、降香、三 2018-9-25 至 2023-7-17 回
4 第四名 10,005.72 5,706.50 4,010.17 2,522.74
七、黄芪、丹 2023-6-9 款 64.5 万元
参、川芎等
明胶空心胶
2017-6-5 至 2023-3-30 回
5 第五名 囊以及冬虫 8,361.71 2,374.20 5,735.33 229.98 417.05
2023-9-9 款 547.66 万元
夏草
2023-7-20 至 2023-8-4 回款
6 第六名 冬虫夏草 8,336.66 36.66 10,247.41 285.66
2023-8-29 979.67 万元
明胶空心胶
囊、小叶榕、
2015-6-12 至 2023-7-26 回
7 第七名 穿心莲、连 8,293.43 2,770.08 7,580.42 256.70
2023-12-25 款 13.3 万元
翘、苦木、了
哥王等
冬虫夏草、人
2019-5-27 至 2023-8-14 回
8 第八名 参、淫羊藿、 7,748.59 4,309.19 3,599.94 848.52
2023-11-6 款 400 万元
全蝎、川乌
明胶空心胶 2014-11-22-20 2023-12-27 回
9 第九名 6,946.97 5,674.29 2,134.06 199.78 1,990.96
囊、金银花、 23-11-28 款 35 万元
113
板蓝根、小叶
榕、苦杏仁、
广金钱草等
2023-9-8 至
10 第十名 冬虫夏草 6,665.00 - 6,114.68 89.96 199.95
2023-9-8
南板蓝根、
溪黄草、路边 2020-1-17 至 2023-12-28 回
11 第十一名 5,401.59 4,400.66 2,784.35 370.82 927.72
青、地菍（地 2023-9-14 款 23.86 万元
稔）
冬虫夏草、
酸枣仁、金银 2023-6-28 至 2023-10-31 回
12 第十二名 5,208.51 - 6,862.02 156.26
花、雪胆、金 2023-12-29 款 130 万元
果榄
雪胆、金果
2021-4-5 至 2023-7-27 回
13 第十三名 榄、重楼、朱 3,978.90 3,496.33 2,115.82 236.45
2023-10-13 款 230 万元
砂根、野菊花
黄连、白鲜
皮、三七、当
2023-3-27 至 2023-12-21 回
14 第十四名 归、五味子、 3,877.00 881.73 7,179.85 116.31
2023-12-28 款 70 万元 2,023.36
金银花、全蝎
等
蜈蚣、全蝎、
2018-11-20 至 2023-3-3 回款
15 第十五名 黄连、羌活、 3,741.40 319.60 3,139.27 212.61
2023-10-16 54.16 万元
红大戟等
酸枣仁，佛
手，金银花，
百合，茯苓， 2023-4 回款
16 第十六名 3,447.03 3,447.03 2023-3 3,437.64 103.41
肉豆蔻，黄 300 万
精，甘草，淡
竹叶
2023 年 未 销 2018-12-17 至 2022-2-28 回
17 第十七名 2,801.33 2,801.33 1,257.60
售 2020-1-19 款 200 万元
2023 年 未 销 2018-8-3 至 2023-12-26 回
18 第十八名 2,768.35 2,768.35 1,384.18
售 2021-12-2 款 0.16 万元
明胶空心胶
囊、黄连、大 2017-12-10 至 2023-7-17 回
19 第十九名 2,541.03 2,040.88 458.85 787.34
黄、黄芪、防 2023-8-14 款 27.56 万元
风、珍珠等
明胶空心胶 2017-3-15 至 2023-11-2 回
20 第二十名 2,469.95 2,295.11 983.36 397.31 169.21
囊 2023-12-18 款 5 万元
合计 148,065.18
续表： 账龄
114
序 1 年以内（含 1
客户名称 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 账面余额
号 年）
1 第一名 16,317.98 10,928.37 27,246.35
2 第二名 1,000.75 13,738.93 14,739.68
3 第三名 9,586.13 3,899.85 13,485.98
4 第四名 4,373.71 1,517.99 3,748.57 365.45 10,005.72
5 第五名 5,987.51 2,374.20 8,361.71
6 第六名 8,300.00 36.66 8,336.66
7 第七名 8,239.34 49.52 4.57 8,293.43
8 第八名 3,923.94 3,202.41 423.36 198.88 7,748.59
9 第九名 2,342.61 953.73 3,650.63 6,946.97
10 第十名 6,665.00 6,665.00
11 第十一名 3,034.94 866.64 1,500.01 5,401.59
12 第十二名 5,208.51 5,208.51
13 第十三名 2,306.25 1,672.65 3,978.90
14 第十四名 3,877.00 3,877.00
15 第十五名 3,421.80 124.60 195.00 3,741.40
16 第十六名 3,447.03 3,447.03
17 第十七名 769.19 1,702.91 329.23 2,801.33
18 第十八名 2,768.35 2,768.35
19 第十九名 500.15 1,108.68 541.47 390.73 2,541.03
20 第二十名 1,111.19 1,358.76 2,469.95
合计 89,643.84 42,565.52 14,530.30 1,325.52 0.00 0.00 148,065.18
(续）
法定代表 主要股东及持股
序号 客户名称 主营业务 成立时间 地址 注册资本
人 比例
明多飞 98.42407%
药品批发；药品生产；中药 北京市大兴区黄
6,980 万人民
1 第一名 饮片代煎服务；药品委托生 2013/8/1 村镇工业开发区 明多飞 明灿 1.43267%
币
产。 B 区民和路 6 号
明会东 0.14327%
中成药、化学药制剂、抗生
沙莎 98%
素制剂、生化药品、蛋白同 郑州经济技术开
5,000 万人民
2 第二名 化制剂、肽类激素、生物制 1998/3/18 发区经北二路 沙莎
币
品（除疫苗）、中药材、中 10 号联合厂房 刘刚 2%
药饮片、化学原料药的批发
安国市东方药城
3 第三名 中药材批发、农副产品收购 2012/11/21 200 万人民币 王建永 王建永 100%
富民路 22 号
福瑞堂制药有限
小容量注射剂（含激素类）、 焦作市建设东路 3,000 万人民
4 第四名 2010/7/13 王海利 公司 86.66667%
片剂（含激素类等 168 号 币
孙俊英 6.66667%
115
罗保才 6.66667%
药品生产；药品批发；药品 云南省昆明市官 温先敏 74.4%
零售；化妆品生产；保健食 渡区大板桥街道
5 第五名 2001/2/16 600 万人民币 温先敏 杨缅南 14.4%
品生产；食品生产；食品销 办事处大村子小
售； 长山 张林曦 11.2%
食用农产品批发；农副产品
销售；未经加工的坚果、干 傅耀波 60%
果销售；食品互联网销售（仅
广州市荔湾区塞
6 第六名 销售预包装食品）；食品销 2002/5/24 2000 万人民币 郭锦成
坝路 16 号之二
售（仅销售预包装食品）；
地产中草药（不含中药饮片） 傅凯扬 40%
购销；中草药收购等
博罗县丰华实业
有限公司
75.12198%
博罗县嘉盛兴华
投资中心（有限合
伙） 6.56885%
博罗久华永泰投
惠州市博罗县长 资中心（有限合
药品生产，药品经营；中草
宁镇广汕公路边 14,469.8 万人 伙） 5.52876%
7 第七名 药收购；地产中草药（不含 2008/12/24 严志标
岭排工业区（罗 民币 广东罗浮山药业
中药饮片）购销；
浮山药业城） 有限公司
5.33525%
博罗罗浮中坚投
资中心（有限合
伙） 5.0519%
广东活络王营销
合伙企业（有限合
伙） 2.39326%
中成药、中药饮片、抗生素、 贵州省遵义市红
2,000.74 万人 宋玉 98%
8 第八名 生物制品（除疫苗、血液制 1995/12/20 花岗区医药健康 宋玉
民币
品） 产业园 周侃 2%
阳春市春城街道 广东一片天医药
1,000 万人民
9 第九名 片剂、胶囊剂、颗粒剂 2003/9/16 站港公路民营工 陆锡傍 集团有限公司
币
业区 100%
食品进出口;水产品零售;食
用农产品批发;农副产品销 广州市荔湾区东
傅国权 70%
10 第十名 售;保健食品（预包装）销售; 2022/9/22 沙大道 16 号 136 500 万人民币 傅国权
食品销售（仅销售预包装食 铺
品）;中草药收购等 裴桂珍 30%
116
广东罗浮山国药
中药材、中药饮片、中成药、 博罗县长宁镇广
1,000 万人民 股份有限公司 51%
11 第十一名 化学原料药、化学药制剂、 2016/6/20 汕公路旁原国土 钟朝烈
币 惠州市罗浮山医
抗生素原料药、抗生素制剂 大楼一栋
药有限公司 49%
杜娟 40%
山东省菏泽市高
周素丽 25%
药品批发；食品生产；网络 新区万福街道延
朱梦文 10%
12 第十二名 文化经营；中药饮片代煎服 1998/2/18 河路医疗器械机 340 万人民币 张冰
李向东 10%
务；药品进出口；等 电产业园 4 号楼
徐海威 10%
2楼
雷静 5%
莫炯 40.0935%
药品生产；药品委托生产； 沈子明 23.5046%
药品批发；药品零售；药品 贵州省贵阳市修 4209.84 万人 李海楠 23%
13 第十三名 1997/10/10 沈子明
进出口；药品委托生产：药 文县扎佐镇 民币 沈琳 5.7009%
品生产 杜桂珍 5.7009%
魏璇 2.0001%
药品进出口，药品批发，药 张桂萍 99%
沈阳市和平区和
14 第十四名 品零售，药品互联网信息服 2004/1/19 350 万人民币 张海博
平北大街 68 号
务，第三类医疗器械经营， 张宝福 1%
膏药生产、销售、原材料加 辽宁省铁岭经济
15 第十五名 工（凡涉及许可证经营的项 2001/12/26 开发区起步区繁 35 万人民币 杜维栋 杜维栋 100%
目，凭许可证经营） 盛路 26 号
山东省菏泽市高
新区万福街道沿
食品生产；食品销售；饮料
河路与尚德路交 朱永光持股 82.5%
16 第十六名 生产；保健食品生产；药品 2022/5/12 300 万元整 朱永光
叉口东 180 米医 魏玉通持股 17.5%
批发
疗器械产业园 4
号楼 2 楼
制造中药饮片（含毒性饮
片）；分装食用菌制品（干
北京市大兴区中
制食用菌）、代用茶、干制
关村科技园区大
水产品；销售本企业生产的 国药集团冯了性
兴生物医药产业 24438.39 万人
17 第十七名 中药饮片（含毒性饮片）； 1995/5/18 成彦武 (佛山)药材饮片
基地永旺路 25 民币
技术开发；技术转让；技术 有限公司 100%
号院 9 号楼 1 至
咨询；技术培训；技术服务；
2 层 101
技术推广；货物进出口；技
术进出口；代理进出口；
佛山市南海区里 左天福 90%
水镇大步村发展
18 第十八名 药品批发 2005/3/28 100 万人民币 左天福
路 1 号（住所申 曹秀华 10%
报）
药品生产；消毒剂生产（不 郑州高新开发区 福瑞堂制药有限
19 第十九名 2004/5/24 3000 万人民币 王海利
含危险化学品）； 梧桐街 88 号 公司 86.6667%
117
孙俊英 6.66667%
罗保才 6.66667%
片剂（含头孢菌素类）、硬
吉林省白城经济
胶囊剂（含头孢菌素类）、
20 第二十名 2002/1/28 开发区民营工业 3019 万人民币 刘桂兰 刘桂兰 88.6386%
颗粒剂、丸剂生产及销售医
园富裕路 140 号
疗器械、中药材收购等
公司前二十名应收账款客户主要为中药饮片业务的客户，基本为大中型中药
材流通企业或当地医疗机构的药材供应商和中成药生产企业。该等客户在供应链
中处于相对强势位置，再加上中药饮片和中药材行业的下游基于加工周期、质量
验证周期、审批环节审批流程繁琐、付款条件严格等因素，使得回款普遍相对较
为缓慢。报告期内，前二十名应收账款客户与公司及其控股股东、实际控制人、
5%以上股东、董监高人员之间不存在关联关系。
（二）单项计提坏账准备情况：
单位：人民币、万元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
苏州费米光电有限公司 495.61 495.61 100.00% 设备质量纠纷，款项收不回来
昆明铂阳远通光伏设备有限公司 292.19 292.19 100.00% 已起诉，强制执行，无可执行财产
赤城正智乐叶科技有限公司 153.30 153.30 100.00% 已起诉，强制执行，没钱
MECENHONGKONGELECTRONICTECH 148.43 148.43 100.00% 已发律师函，准备起诉
香港伟恒国际商贸有限公司 138.44 138.44 100.00% 设备质量纠纷，款项收不回来
上海久商国际贸易有限公司 118.58 118.58 100.00% 设备质量纠纷，款项收不回来
江苏晶科天晟能源有限公司 99.00 99.00 100.00% 已发律师函，准备起诉
江西共晶光伏科技股份有限公司 77.20 77.20 100.00% 2011 年业务，对方恶意拖欠
YABANGSOLARENERGYHONGKONGCO.,
70.88 70.88 100.00% 已发律师函，准备起诉
LIMITED
22 年 2 月发货，10%质保金未收回，国外客户
韩国 SAMSAN 公司 62.17 62.17 100.00%
诉讼难度大
珈伟太阳能(武汉)有限公司 47.60 47.60 100.00% 已起诉执行，没钱
内蒙古科盛太阳能科技有限责任
44.10 44.10 100.00% 2010 年业务，对方恶意拖欠
公司
江苏福克斯机械有限公司 40.80 40.80 100.00% 2010 年业务，对方恶意拖欠
福建铂阳精工设备有限公司 37.20 37.20 100.00% 2014 年业务，对方恶意拖欠
浙江日普新能源股份有限公司 36.57 36.57 100.00% 已判决，没钱，未执行
常州市汇晶光伏科技有限公司 29.50 29.50 100.00% 公司已注销
江苏容纳光伏科技有限公司 29.28 29.28 100.00% 公司已吊销
118
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
浙江晶德光伏科技有限公司 28.70 28.70 100.00% 公司已注销
常州市天顺能源科技有限公司 27.00 27.00 100.00% 公司已注销
商洛比亚迪实业有限公司 26.75 26.75 100.00% 设备质量纠纷，款项收不回来
江苏聚能硅业有限公司 26.00 26.00 100.00% 公司已吊销
安徽圣科新能源科技有限公司 26.00 26.00 100.00% 对方拖欠，已起诉，没钱
绥化中晶新能源有限公司 25.20 25.20 100.00% 已判决，没钱，未执行
张家港永能光电有限公司 24.75 24.75 100.00% 公司已吊销
旺能光电（吴江）有限公司 23.90 23.90 100.00% 2013 年业务，对方恶意拖欠
河南明德电子材料有限公司 23.80 23.80 100.00% 已判决，没钱
安徽三电光伏科技股份有限公司 20.00 20.00 100.00% 已判决，没钱
山东康诚新能源科技有限公司 85.13 85.13 100.00% 客户资金紧张
HONGKONGWEIHENGINTERNATIONALT
36.01 36.01 100.00% 设备质量纠纷，款项收不回来
RADECO.,LIMITED
SUNSPARK 658.72 658.72 100.00% 客户资金紧张
Hongkongweihenginternationalt
488.72 488.72 100.00% 客户资金紧张
radingco.,ltd
KonwayTechnologyLLC 144.22 144.22 100.00% 客户资金紧张
MATERIALDEPOTCORPORATION 67.16 67.16 100.00% 客户资金紧张
安徽恩力德建筑工程有限公司 42.51 42.51 100.00% 客户延期付款
淄博磊旭太阳能有限公司 22.58 22.58 100.00% 客户延期付款
锦州锦懋光伏科技有限公司 35.00 35.00 100.00% 因设备质量问题
上海超日太阳能科技股份有限公
35.02 35.02 100.00% 破产重整
司
上海沪南对外经济有限公司 35.87 35.87 100.00% 因设备质量问题
江苏飞达光伏有限公司 132.00 132.00 100.00% 已起诉，无财产，冻结股权
无锡先导智能装备股份有限公司 65.00 65.00 100.00% 因设备质量问题
常州嘉阳新能源科技有限公司 851.40 851.40 100.00% 因设备质量问题
江西赛维 BEST 太阳能高科技有限 2014.12.3 南昌市中级人民法院执行中，因无
250.00 250.00 100.00%
公司 财产、存款记录，终结执行。
四川禾泰药业有限公司 68.91 68.91 100.00% 失信被执行人、股权出质
河北奥星集团医药有限公司 23.15 23.15 100.00% 失信被执行人、限制高消费、破产案件
威海诺达药业集团有限公司 20.00 20.00 100.00% 股权出质、破产案件、司法案件
失信被执行人、股权结构、股权出质、司法案
宁夏泉水药业有限公司 401.67 401.67 100.00%
件
十堰市郧阳区梅铺中心卫生院 90.58 90.58 100.00% 被执行人、限制高消费
固原市医药有限责任公司 59.50 59.50 100.00% 失信被执行人、被执行人、司法案件
本期单笔计提低于 10 万元的共计 失信被执行人、限制高消费、司法案件、股权
880.60 880.60 100.00%
142 笔 出质、注销、破产等
合计 6,666.70 6,666.70
119
（三）长账龄的具体情况：
单位：人民币、万元
序 账龄 1 年
客户名称 账面余额 账龄一年以上未回款的原因
号 以上
客户的下游主要是医疗机构，因为特大暴雨灾情等原因，医院资
1 客户 1 14,739.68 13,738.93 金比较紧张，导致我公司的回款缓慢，客户承诺下半年有序安排
回款
客户一直有回款，业务员继续催款，客户承诺加大下半年回款力
2 客户 2 27,246.35 10,928.37
度
3 客户 3 10,005.72 5,632.01 下游医院押款较大，资金周转不开，经过沟通，下半年逐步付款
4 客户 4 6,946.97 4,604.36 收购新厂，资金相对紧张，承诺下半年开始回款
5 客户 5 13,485.98 3,899.85 业务员积极催收中，计划 6 月份有部分回款
催款中，资金回笼紧张，客户已经承诺，下半年优先解决前我公
6 客户 6 7,748.59 3,824.65
司的货款问题
7 客户 7 2,801.33 2,801.33 近几年客户的医院回款较慢，业务员催收中，近期有回款计划
8 客户 8 2,768.35 2,768.35 客户近几年投资建设较大，资金紧张，回款催收中
9 客户 9 8,361.71 2,374.20 长期合作客户，陆续回款中，客户承诺下半年加大回款力度
公司长期合作客户，催款中，资金充足的情况下优先考虑我公司
10 客户 10 5,401.59 2,366.65
付款
11 客户 11 2,541.03 2,040.88 下游医院押款较大，资金周转不开，经过沟通，下半年逐步付款
12 客户 12 3,978.90 1,672.65 客户陆续有回款，业务员在积极沟通催收
目前正在建新厂，资金紧张。该客户一直在回款，虽然金额不是
13 客户 13 2,469.95 1,358.76
特别大，预计下半年会加大回款力度
合计 108,496.15 58,010.99
二、结合客户财务状况变化、同行业可比公司的应收账款计提比例、应收账
款逾期情况，说明公司应收账款坏账准备计提是否合理、充分，是否存在通过
计提坏账准备调节公司利润的情形。
同行业公司同类产品应收账款按账龄组合坏账准备计提情况：
“医药制造”板块 预期信用损失率（%）
可比公司 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上
同仁堂（600085） 3.79 9.34 27.21 63.15 93.90 100.00
吉林敖东（000623） 5.00 10.00 20.00 30.00 80.00 100.00
百洋医药（301015） 0.50 10.00 50.00 100.00 100.00 100.00
平均值 3.10 9.78 32.40 64.38 91.30 100.00
120
公司“医药制造”板块 3.00 10.00 50.00 100.00 100.00 100.00
（续）
预期信用损失率（%）
“光伏设备”板块
3-4
可比公司 1 年以内 1-2 年 2-3 年 4-5 年 5 年以上
年
东方日升（300118） 5.00 10.00 20.00 50.00 80.00 100.00
金辰机械（603396） 5.00 10.00 20.00 40.00 70.00 100.00
拓日新能（002218） 5.00 10.00 30.00 50.00 80.00 100.00
平均值 5.00 10.00 23.33 46.67 76.67 100.00
公司“光伏设备”板块 5.00 10.00 20.00 40.00 60.00 100.00
经同行业可比公司对比，公司的应收账款计提比例与同行业可比公司不存在
重大差异，公司严格按照相关会计政策充分计提了坏账准备，且坏账准备计提政
策与上期无变化，应收账款坏账准备计提合理、充分，不存在通过计提坏账准备
调节公司利润的情形。
三、会计师回复
（一）执行的审计程序
1、了解、评价与应收账款相关的关键内部控制制度，并测试其运行有效性；
2、访谈公司销售负责人，了解公司的销售流程、销售政策以及执行情况；
3、对应收账款余额占比 80%的客户，通过公开渠道查询客户的经营情况，识
别是否存在影响公司应收账款坏账准备计提情况的情形；
4、了解公司诉讼情况和应收款项的账龄，关注坏账准备计提比例的合理性。
5、检查应收账款账龄明细表，通过核对记账凭证、发票、回款单据等支持
性资料以核实应收账款账龄的准确性；
6、分析公司应收账款坏账计提政策、应收账款周转率，应收账款逾期情况，
并与同行业公司数据进行比较，分析差异及合理性；
7、通过函证对公司期末主要应收账款余额进行确认，并对函证过程进行控
制，选取余额 91.92%样本比例进行函证，回函金额及替代程序可确认金额占应
121
收账款余额比例 91.92%；
8、抽取一定的样本，检查与应收账款相关的销售合同、发运凭证、客户签
收单及回款单据；
9、通过公开网站信息查询主要客户的相关资料，包括股东及出资信息、主
要管理人员、经营状态、法律诉讼事项，了解客户的经营范围是否与业务性质一
致，客户经营情况是否存在异常，分析其是否有足够的偿债能力，同时核查其与
公司是否存在关联关系；
10、对主要客户执行访谈程序，访谈样本覆盖比例占应收账款余额 54.04%，
了解交易背景、商业实质、对公司与其交易的真实性进行核实，并关注与公司是
否存在关联关系；
11、分客户检查应收账款回款情况，并重点关注大额应收账款的期后回款情
况；
12、取得应收账款账龄明细表以及坏账准备计提表，检查是否按照已制定的
坏账政策一贯执行；并重新计算坏账准备计提金额是否准确。
13、对于存在重大减值对象的客户，执行应收账款坏账准备单项复核程序，
分析判断其款项可回收性
（二） 审计结论
基于执行的审计程序，我们认为：
1、报告期末应收账款金额增加的原因具有合理性。
2、公司应收账款坏账准备计提合理且充分，不存在通过计提坏账准备调节
公司利润的情形。
问题 7：报告期内，公司收到的其他与投资活动有关的现金 1.72 亿元，全
部为保证金。请你公司：
（1）逐笔说明最近五年收到保证金的具体情况，包括交易对手方名称、交
122
易发生时间、交易背景、交易形式，交易对手方是否与公司、5%以上股东、实
际控制人、控股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员存在关
联关系。
（2）逐笔说明最近五年收到的上述保证金后资金的使用情况，包括支付对
手方、支付时间、支付原因和方式、对手方是否与公司、5%以上股东、实际控
制人、控股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员存在关联关
系，是否构成资金占用或财务资助等。
请年审会计师核查并发表明确意见，说明采取的审计程序及其覆盖范围、获
取的主要审计证据及其有效性、已识别的异常迹象及审计结论。
一、逐笔说明最近五年收到保证金的具体情况，包括交易对手方名称、交易
发生时间、交易背景、交易形式，交易对手方是否与公司、5%以上股东、实际
控制人、控股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员存在关联
关系。
公司近五年收到保证金的具体情况：
单位：人民币、万元
交易发生 是否存在
交易对手方名称 交易背景 交易形式 金额
时间 关联关系
安达建设工程（舜安建设工
2019-4-23 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 600.00
程）
湖北晟楚建设工程有限公司 2019-4-29 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 600.00
安达建设工程（舜安建设工
2019-4-30 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 100.00
程）
湖北天华黄浦净化工程有限
2019-5-7 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 30.00
公司
湖北天华黄浦净化工程有限
2019-5-8 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 70.00
公司
湖北城开建筑有限公司 2019-5-8 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 600.00
湖北伟兴建设有限公司 2019-5-10 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 400.00
安达建设工程（舜安建设工
2019-5-15 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 600.00
程）
123
卢义安 2019-5-17 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 300.00
罗成新 2019-5-30 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 200.00
湖北华翱建设有限公司 2019-5-31 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 450.00
廖庆力 2019-6-15 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 20.00
卢义安 2019-6-19 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 200.00
卢义安 2019-6-21 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 400.00
卢义安 2019-6-25 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 200.00
安达建设工程（舜安建设工
2019-6-26 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 500.00
程）
卢义安 2019-6-27 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 200.00
安达建设工程（舜安建设工
2019-6-28 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 300.00
程）
湖北晟楚建设工程有限公司 2019-8-7 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 200.00
廖庆力 2019-8-26 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 30.00
湖北安德广厦建设有限公司 2019-9-5 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 880.00
湖北安德广厦建设有限公司 2019-9-11 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 120.00
湖南中北富申劳务有限公司 2019-9-27 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 600.00
湖南中北富申劳务有限公司 2019-9-29 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 600.00
湖北晟楚建设工程有限公司 2019-11-19 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 1,000.00
湖北晟楚建设工程有限公司 2019-11-20 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 1,000.00
湖北晟楚建设工程有限公司 2019-12-3 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 100.00
湖北晟楚建设工程有限公司 2019-12-9 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 500.00
中北建设集团第一工程有限
2019-12-13 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 70.00
公司
中北建设集团第一工程有限
2019-12-15 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 30.00
公司
中北建设集团第一工程有限
2020-1-7 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 200.00
公司
中北建设集团第一工程有限
2020-1-8 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 200.00
公司
中北建设集团第一工程有限
2020-1-10 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 100.00
公司
湖北银满建筑劳务有限公司 2020-7-30 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 200.00
中北建设集团第一工程有限
2020-8-5 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 100.00
公司
中北建设集团第一工程有限
2020-8-10 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 100.00
公司
荆州市耀辉建筑劳务有限公
2020-9-18 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 200.00
司
罗先福 2020-9-30 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 200.00
124
湖北长江伟创中药交易中心
刘冠麟 2020-11-20 银行转账 否 200.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
刘冠麟 2020-11-27 银行转账 否 100.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
刘冠麟 2020-12-31 银行转账 否 100.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
刘冠麟 2020-12-31 银行转账 否 300.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
刘冠麟 2020-12-31 银行转账 否 100.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
刘冠麟 2020-12-31 银行转账 否 100.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
武汉旗旭置业有限公司 2020-6-30 银行转账 否 200.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
武汉旗旭置业有限公司 2020-6-30 银行转账 否 800.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
武汉旗旭置业有限公司 2020-6-30 银行转账 否 200.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
李光玉 2020-7-31 银行转账 否 200.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
李光玉 2020-7-31 银行转账 否 150.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
李光玉 2020-8-31 银行转账 否 150.00
（二期）项目
湖北长江医药集团大健康产业
中铁一局集团有限公司 2021-12-7 银行转账 否 2,890.00
园项目建设
中交三航局第三工程有限公
2021-1-28 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 2,000.00
司
湖北省中鑫晟业建筑工程有
2021-4-3 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 50.00
限公司
湖北省中鑫晟业建筑工程有
2021-4-4 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 50.00
限公司
湖北省中鑫晟业建筑工程有
2021-4-6 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 400.00
限公司
湖北省中鑫晟业建筑工程有
2021-4-8 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 500.00
限公司
湖北省中鑫晟业建筑工程有
2021-4-10 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 50.00
限公司
湖北省中鑫晟业建筑工程有
2021-4-12 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 50.00
限公司
湖北省中鑫晟业建筑工程有
2021-4-13 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 400.00
限公司
125
湖北省中鑫晟业建筑工程有
2021-5-14 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 300.00
限公司
湖北省中鑫晟业建筑工程有
2021-6-11 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 100.00
限公司
湖北长江伟创中药交易中心
公安县松峰建材有限公司 2021-1-15 银行转账 否 100.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
公安县松峰建材有限公司 2021-1-14 银行转账 否 200.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
公安县松峰建材有限公司 2021-1-18 银行转账 否 100.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
天恩建设集团有限公司 2021-1-15 银行转账 否 1,000.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
天恩建设集团有限公司 2021-3-19 银行转账 否 500.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
宜昌楚鑫建设有限责任公司 2021-4-23 银行转账 否 1,000.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
宜昌楚鑫建设有限责任公司 2021-4-26 银行转账 否 1,000.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
宜昌楚鑫建设有限责任公司 2021-4-30 银行转账 否 200.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
宜昌楚鑫建设有限责任公司 2021-5-12 银行转账 否 300.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
湖北汇鑫建设集团有限公司 2021-7-31 银行转账 否 1,000.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
中铁一局集团有限公司 2021-7-20 银行转账 否 940.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
中铁一局集团有限公司 2021-7-20 银行转账 否 3,760.00
（二期）项目
湖北长江伟创中药交易中心
中铁一局集团有限公司 2021-9-15 银行转账 否 2,000.00
（二期）项目
武汉旗旭置业有限公司 2022-7-26 江陵县胶囊生产项目 银行转账 否 1,000.00
安徽涡河建工集团有限公司 2022-9-16 安博产业园建设 银行转账 否 1,000.00
安徽宝华建筑工程有限公司 2022-9-26 安博产业园建设 银行转账 否 2,000.00
中甄住工建设科技（湖北）
2022-11-18 安博产业园建设 银行转账 否 500.00
有限公司
中甄住工建设科技（湖北）
2022-11-25 安博产业园建设 银行转账 否 1,000.00
有限公司
中甄住工建设科技（湖北）
2022-12-9 安博产业园建设 银行转账 否 1,500.00
有限公司
苏州仕净科技股份有限公司 2023-4-19 长江源中药大健康产业园建设 银行转账 否 1,800.00
武汉华羿博建设有限公司 2023-1-18 安博产业园建设 银行转账 否 500.00
重庆北新融建建设工程有限
2023-1-19 安博产业园建设 银行转账 否 3,000.00
公司
126
江西建工第四建筑有限责任
2023-3-1 安博产业园建设 银行转账 否 500.00
公司
江西建工第四建筑有限责任
2023-3-10 安博产业园建设 银行转账 否 500.00
公司
武汉华羿博建设有限公司 2023-3-16 安博产业园建设 银行转账 否 500.00
武汉华羿博建设有限公司 2023-3-17 安博产业园建设 银行转账 500.00
安徽宏辉建设工程有限公司 2023-3-28 安博产业园建设 银行转账 否 1,500.00
辽宁润泰建筑有限公司 2023-4-19 安博产业园建设 银行转账 否 100.00
武汉华羿博建设有限公司 2023-4-20 安博产业园建设 银行转账 否 500.00
武汉华羿博建设有限公司 2023-4-24 安博产业园建设 银行转账 否 500.00
武汉华羿博建设有限公司 2023-4-26 安博产业园建设 银行转账 否 500.00
安徽力聚建设有限公司 2023-5-11 安博产业园建设 银行转账 否 3,000.00
湖南省吉星建设发展有限公
2023-5-29 安博产业园建设 银行转账 否 500.00
司
湖南省吉星建设发展有限公
2023-6-1 安博产业园建设 银行转账 否 500.00
司
胜宇建设集团有限公司 2023-6-19 安博产业园建设 银行转账 否 50.00
安徽宏辉建设工程有限公司 2023-7-4 安博产业园建设 银行转账 否 600.00
浙江跃辉建设工程有限公司 2023-7-27 安博产业园建设 银行转账 否 300.00
浙江跃辉建设工程有限公司 2023-7-28 安博产业园建设 银行转账 否 200.00
湖南省吉星建设发展有限公
2023-8-28 安博产业园建设 银行转账 否 200.00
司
江苏仲棠建设工程有限公司 2023-9-7 安博产业园建设 银行转账 否 200.00
江苏仲棠建设工程有限公司 2023-9-11 安博产业园建设 银行转账 否 100.00
江苏仲棠建设工程有限公司 2023-9-15 安博产业园建设 银行转账 否 200.00
江苏仲棠建设工程有限公司 2023-9-21 安博产业园建设 银行转账 否 100.00
江苏仲棠建设工程有限公司 2023-9-25 安博产业园建设 银行转账 否 200.00
江苏仲棠建设工程有限公司 2023-9-28 安博产业园建设 银行转账 否 200.00
江苏仲棠建设工程有限公司 2023-10-12 安博产业园建设 银行转账 否 100.00
江苏仲棠建设工程有限公司 2023-10-18 安博产业园建设 银行转账 否 200.00
江苏仲棠建设工程有限公司 2023-10-20 安博产业园建设 银行转账 否 100.00
合计 57,840.00
注：以上交易对手方为个人的，属于个人代替工程承建方缴纳保证金。
127
二、逐笔说明最近五年收到的上述保证金后资金的使用情况，包括支付对手
方、支付时间、支付原因和方式、对手方是否与公司、5%以上股东、实际控制
人、控股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员存在关联关系，
是否构成资金占用或财务资助等。
单位：人民币、万元
年度 款项性质 金额 是否存在关联关系等说明
2019 年 偿还借款本金及利息 50.24
2019 年 费用 139.89
2019 年 货款 4,971.42
2019 年 向罗明归还借款 599.00 是；罗明为公司原董事、总经理
2019 年 工程设备款 20.76
2019 年 税款 182.89
2019 年 职工薪酬 14.73
2019 年 荆州丰腾商贸有限公司往来款 2,040.00 2019 年 12 月资金已归还
是；公司原董事、总经理罗明实际控制
2019 年 湖北金缔药业有限公司往来款 1,135.00 的企业，公司董事张兰担任执行董事、
总经理；2019 年 5 月-8 月资金已归还
2019 年 湖北永瑞元医药有限公司投资款 650.00
2019 年 退保证金 1,500.00 已退还
2020 年 偿还借款本金及利息 189.72
2020 年 费用 132.00
2020 年 工程设备款 512.00
2020 年 货款 2,802.60
2020 年 十堰市金翘商贸有限公司往来款 790.00 2020 年 12 月资金已归还
是；公司原董事、总经理罗明实际控制
2020 年 湖北长江大药房连锁有限公司往来款 70.00
的企业；2020 年 10 月资金已归还
2020 年 职工薪酬 53.93
向湖北揽月健康管理有限公司付收购
2020 年 500.00 收购情况见注 1
荆州津奉药业的股权转让款
2021 年 偿还借款本金及利息 1,597.54
2021 年 费用 68.28
2021 年 工程设备款 400.00
2021 年 货款 7,435.46
长药控股将该借款用于向长江连锁支
2021 年 长药控股借款 7,432.70
付收购长江星股权对价款
2021 年 十堰市金翘商贸有限公司往来款 747.00 2021 年 11 月资金已归还
2021 年 归还湖北长江大药房连锁有限公司往 80.00 是；公司原董事、总经理罗明实际控制
128
年度 款项性质 金额 是否存在关联关系等说明
来款 的企业
2021 年 退保证金 360.00
2021 年 职工薪酬 160.13
2022 年 偿还借款本金及利息 391.38
2022 年 费用 238.64
2022 年 工程设备款 515.53
2022 年 货款 5,464.86
2022 年 税款 16.59
2022 年 退保证金 200.00
2022 年 职工薪酬 259.00
2023 年 偿还借款本金及利息 796.93
2023 年 费用 555.26
2023 年 工程设备款 140.90
恩施明群健康医药产业科技有限公司
2023 年 562.00 公司的下属子公司之间资金拆借
借款
2019 年长江星收购舒惠涛 100%股权涉
2023 年 湖北舒惠涛药业有限公司股权转让款 398.00
及的股权转让款之尾款
2023 年 税款 73.75
2023 年 退保证金 542.00
2023 年 长药控股借款 35.00
2023 年 职工薪酬 465.21
2023 年 货款 13,308.60
合计 58,598.93
上表货款中为关联方的是：
年度 款项性质 金额 是否存在关联关系
是；公司原董事、总经理罗明实际
2019 年 付湖北金缔药业货款 70.00 控制的企业，公司董事张兰担任执
行董事、总经理
是；公司原董事、总经理罗明实际
2023 年 付长江大药房连锁武汉有限公司货款 0.13
控制的企业
注 1：荆州市津奉药业发展有限公司（以下简称“津奉药业”）持有 18 个国
药准字号批文，股东湖北揽月健康管理有限公司持有津奉药业 100%股权。长江
星为提升企业核心竞争力，与津奉药业的股东达成合作意向。2019 年 12 月 15
日，长江星下属子公司湖北长江源制药有限公司与湖北揽月健康管理有限公司、
津奉药业签订收购合作框架协议，拟收购津奉药业 100%股权，收购价格 21,215
129
万元。长江源拟在收购完成后将上述 18 个国药准字号批文转入长江源中药健康
产业园园区生产，且以津奉药业的厂房为长江源中药健康产业园项目进行抵押贷
款。2019 年 12 月至 2020 年 3 月，长江源将股权收购款 21,215 万元全部支付给
湖北揽月健康管理有限公司，其中 500 万元来源于长江源收到的保证金。本次收
购未办理股权过户手续。2020 年长药控股收购长江星 52.75%股权时，长江源中
药健康产业园项目还不具备生产条件，故长江源收购的津奉药业 18 个国药准字
号批文不能迁移落户至长江源中药健康产业园。经多方协商，由湖北长江大药房
连锁有限公司收购津奉药业 100%股权，收购金额为 21,215 万元。2021 年 5 月湖
北长江大药房连锁有限公司将股权收购款 21,215 万元全部支付给长江源。
三、会计师回复
（一）执行的审计程序
1、了解投资活动相关内部控制和测试的底稿，评价相关内部控制的有效性；
2、向管理层了解 2019-2023 年收到的保证金的交易背景以及使用情况是否
存在资金占用或财务资助，通过公开渠道查询交易对手方是否与公司存在关联关
系，公司是否存在向关联方输送利益的情形；
3、分析余额构成取得其大额合同，确定相关款项是否根据有关合同支付，
检查比例 90%保证金合同、100%付款凭证，查看交易合同中主要条款的约定情况，
查验保证金支付是否与合同条款约定一致，收款单位和金额是否正确；
4、对截止 2023 年 12 月 31 日的保证金余额实施函证程序，回函金额占比 79%，
对未回函的单位实施替代测试；
5、取得并复核比例为 43%的公司与保证金债务人双方确认具有法律效应的签
字盖章对账函，双方现场对账照片、债务人盖章的营业执照等，进一步验证保证
金余额的准确性和真实性。
6、分析其商业合理性，交易是否具有商业实质，分析交易定价是否与市场
130
行情相符，判断是否为利用保证金变相形成资金占用。
（二） 审计结论
基于执行的审计程序，我们认为：
1、公司年报保证金披露准确，上述交易对方与公司及董监高、持股 5%以上
股东、实际控制人及其董监高不存在关联关系或其他造成利益倾斜的关系；
2、通过检查相关合同的主要条款，我们认为上述保证金款项是必要的、合
理的，不存在导致关联方非经营性占用公司资金或公司对外提供财务资助的情形。
问题 8：年报显示，你公司报告期内存在多项重大诉讼案件，涉案金额累计
为 6.17 亿元，报告期末，公司预计负债余额为 67.65 万元。请你公司全面自查
并逐项补充说明公司当前所涉诉讼案件的具体情况、涉及标的及金额、案件当
事人的基本情况、判决结果、执行情况、当前进展以及相应会计处理、信息披
露义务履行情况，并说明公司预计负债计提是否合理充分，是否符合企业会计
准则的规定，并充分提示风险。
请年审会计师及律师核查并发表明确意见。
一、公司当前所涉诉讼案件的具体情况
经公司自查，公司及子公司当前所涉诉讼、仲裁 52 起，涉案金额合计
644,998,391.09 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例
为 330.56%；截止本报告期末公司计提预计负债 402.53 万元，在报告期后 3 起
诉讼有新进展并计提了预计负债，截止目前公司计提预计负债合计 2,881.03 万
元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 3.60%。当前所
涉诉讼、仲裁有可能导致相关资产被强制执行，将可能在一定程度上对公司的生
产经营产生影响，公司将按照法律相关规定，积极处理，减少不利影响，维护公
司、股东及债权人的合法权益。同时，公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，
注意风险。
131
当前所涉诉讼、仲裁的具体情况如下：
涉案金额占诉 诉讼、仲裁发生 是否
诉讼、
讼、仲裁发生日 日公司最近一 计提
诉讼、 仲裁
序 原告/申请 涉案金额 公司最近一期 期经审计归属 当前 预计
仲裁发 首次 案由 被告/被申请人
号 人 （元） 经审计归属于 于上市公司股 进展 负债
生日 披露
上市公司股东 东的净资产的 （万
日
的净资产比例 所属年度 元）
已判
2020 2024 河北羿珩科
买卖合 昆明铂阳远通光伏 4,047,02 决，
1 年8月 年5月 技有限责任 0.53% 2019 年度 否
同纠纷 设备有限公司 5.00 执行
28 日 22 日 公司
中
已裁
2021 2022 劳动争
江苏启澜激光科技 431,562. 决，
2 年2月 年4月 议（仲 罗新红 0.06% 2019 年度 否
有限公司 10 执行
7日 28 日 裁）
中
已判
2021 2024 河北羿珩科
买卖合 安徽鼎晖新能源科 102,000. 决，
3 年2月 年5月 技有限责任 0.01% 2019 年度 否
同纠纷 技有限公司 00 执行
25 日 22 日 公司
中
已判
2021 2022 上海蓝湖照
合同纠 江苏启澜激光科技 298,000. 决，
4 年3月 年4月 明科技有限 0.04% 2019 年度 否
纷 有限公司 00 执行
26 日 28 日 公司
中
已判
2021 2022
买卖合 江苏启澜激光科技 53,420.0 决，
5 年5月 年4月 张末 0.01% 2020 年度 否
同纠纷 有限公司 0 执行
20 日 28 日
中
赤城正智乐叶科技 已判
2021 2024 河北羿珩科
买卖合 有限公司、上海正硅 1,483,00 决，
6 年6月 年5月 技有限责任 0.19% 2020 年度 否
同纠纷 新能源科技有限公 0.00 执行
9日 22 日 公司
司 中
已判
2021 2022 武汉正泰华
借款合 江苏启澜激光科技 530,000. 决，
7 年7月 年4月 源建筑工程 0.07% 2020 年度 否
同纠纷 有限公司 00 执行
7日 28 日 有限公司
中
已判
2021 2022 武汉新特光
买卖合 江苏启澜激光科技 136,500. 决，
8 年 10 年4月 电技术有限 0.02% 2020 年度 否
同纠纷 有限公司 00 执行
月8日 28 日 公司
中
132
2021 湖北大上制药有限 已判
2023 十堰市郧胥
年 10 借款合 公司、湖北长江星医 40,260,0 决，
9 年4月 工贸有限公 5.18% 2020 年度 否
月 11 同纠纷 药股份有限公司、罗 00.00 执行
28 日 司
日 明、张莉 中
建设工 湖北长江伟创中药 已调
2021 2023 天恩集团
程施工 城有限公司、湖北长 10,065,2 解，
10 年 12 年4月 (宜昌)建设 1.30% 2020 年度 否
合同纠 江星医药股份有限 00.00 执行
月7日 28 日 有限公司
纷 公司 中
因无
可执
2021 行的
2022 湖北创为金
年 12 买卖合 江苏启澜激光科技 115,950. 财产
11 年4月 属制品有限 0.01% 2020 年度 否
月 13 同纠纷 有限公司 00 线索
28 日 公司
日 而终
止执
行
建设工
已调
2022 2023 程合同 湖北汇鑫建
湖北长江伟创中药 7,180,00 解，
12 年1月 年6月 纠纷 设集团有限 0.92% 2020 年度 否
城有限公司、罗飞 0.00 执行
15 日 1日 （仲 公司
中
裁）
已调
2022 2023
借款合 公安县财政 湖北长江源制药有 16,839,3 解，
13 年4月 年4月 2.17% 2020 年度 否
同纠纷 局 限公司 73.00 执行
2日 28 日
中
湖北长江源制药有
建设工 已判
2022 2022 中交三航局 限公司、湖北长江星
程施工 16,800,0 决，
14 年5月 年8月 第三工程有 医药股份有限公司、 2.03% 2021 年度 否
合同纠 00.00 执行
31 日 29 日 限公司 湖北长江伟创中药
纷 中
城有限公司
已调
2022 2023 买卖合
河北羿珩科技有限 4,000,00 解，
15 年7月 年4月 同货款 周明 0.48% 2021 年度 否
责任公司 0.00 执行
14 日 28 日 纠纷
中
133
湖北长江大药房连
建设工 锁有限公司、湖北长 已调
2022 2023
程施工 中铁一局集 江伟创中药城有限 95,900,0 解，
16 年8月 年6月 11.61% 2021 年度 否
合同纠 团有限公司 公司、湖北长江星医 00.00 执行
10 日 1日
纷 药股份有限公司、罗 中
明
已判
2022 2024 江苏启澜激光科技
民间借 194,250. 决，
17 年9月 年5月 彭宣启 有限公司、河北羿珩 0.02% 2021 年度 否
贷纠纷 00 执行
1日 22 日 科技有限责任公司
中
2022 深圳市生命 已调
2023 湖北舒惠涛药业有
年 11 合同纠 力生物保健 540,158. 解，
18 年9月 限公司、湖北长江星 0.07% 2021 年度 否
月 18 纷 科技有限公 40 执行
14 日 医药股份有限公司
日 司 中
已调
2022 2024 罗明、湖北新峰制药
买卖合 7,365,42 解，
19 年 12 年4月 李勇刚 有限公司、湖北长江 0.89% 2021 年度 否
同纠纷 9.52 执行
月1日 16 日 源制药有限公司
中
已调
2022 2023 固原市九龙
租赁合 宁夏长药良生制药 20,854,7 解，
20 年 12 年4月 城市建设集 2.52% 2021 年度 否
同纠纷 有限公司 67.46 执行
月9日 28 日 团有限公司
中
已判
2023 2024 河北羿珩科
买卖合 河南明德电子材料 238,000. 决，
21 年1月 年5月 技有限责任 0.03% 2021 年度 否
同纠纷 有限公司 00 执行
14 日 22 日 公司
中
已调
2023 2023 四川百利天
买卖合 湖北舒惠涛药业有 100,000. 解，
22 年2月 年6月 恒药业股份 0.01% 2021 年度 否
同纠纷 限公司 00 执行
16 日 1日 有限公司
中
湖北长江源制药有
建设工 已调
2023 2023 武汉世纪白 限公司、湖北长江星
程施工 9,270,00 解，
23 年2月 年9月 马系统工程 医药股份有限公司、 1.12% 2021 年度 否
合同纠 0.00 执行
23 日 14 日 有限公司 湖北新峰制药有限
纷 中
公司
已判
2023 2024 深圳市泰格
买卖合 江苏启澜激光科技 69,696.0 决，
24 年3月 年5月 达电子科技 0.01% 2021 年度 否
同纠纷 有限公司 0 执行
17 日 22 日 有限公司
中
134
湖北舒惠涛药业有 已判
2023 2023 九州通医药
买卖合 限公司、罗明、湖北 939,323. 决，
25 年3月 年9月 集团股份有 0.11% 2021 年度 否
同纠纷 长江星医药股份有 80 执行
20 日 14 日 限公司
限公司 中
已开
2023 2023
买卖合 湖北新峰制 四川字库山制药有 934,406. 庭，
26 年3月 年6月 0.11% 2021 年度 否
同纠纷 药有限公司 限公司 80 未判
21 日 1日
决
已调
2023 2024
合同纠 湖北长江源制药有 3,000,00 解，
27 年3月 年4月 关振敏 0.36% 2021 年度 否
纷 限公司 0.00 执行
28 日 16 日
中
建设工 已调
2023 2023 宜昌国宏建 湖北坤旭建设工程
程施工 5,988,31 解，
28 年4月 年6月 筑工程有限 有限公司、湖北长江 0.72% 2021 年度 否
合同纠 4.04 执行
7日 1日 公司 源制药有限公司
纷 中
已判
2023 2023 湖北长江星
买卖合 四川禾泰药业有限 689,105. 决，
29 年4月 年6月 医药股份有 0.08% 2021 年度 否
同纠纷 公司 00 执行
26 日 1日 限公司
中
已判
2023 2023
买卖合 湖北新峰制 四川禾泰药业有限 1,327,40 决，
30 年4月 年6月 0.16% 2021 年度 否
同纠纷 药有限公司 公司 5.34 执行
26 日 1日
中
已调
2023 2023 金日制药
买卖合 湖北舒惠涛药业有 94,462.7 解，
31 年5月 年6月 （中国）有 0.01% 2022 年度 否
同纠纷 限公司 5 执行
9日 1日 限公司
中
湖北舒惠涛药业有 已调
2023 2023 九州通医药
买卖合 限公司、罗明、湖北 15,741,0 解，
32 年5月 年9月 集团股份有 1.97% 2022 年度 否
同纠纷 长江星医药股份有 98.00 执行
10 日 14 日 限公司
限公司 中
已调
2023 2023
劳动争 江苏启澜激光科技 941,079. 解，
33 年5月 年8月 彭宣启 0.12% 2022 年度 否
议 有限公司 87 执行
17 日 23 日
中
工程合 中甄住工建 湖北安博制药有限 已调
2023 2023
同纠纷 设科技（湖 公司、罗明、通号建 31,613,8 解，
34 年7月 年8月 3.95% 2022 年度 否
（仲 北）有限公 设集团有限公司湖 33.33 执行
13 日 23 日
裁） 司 北分公司 中
2023 2023 金融借 汉口银行股 湖北长江丰医药有 已调
10,856,4
35 年7月 年8月 款合同 份有限公司 限公司、长江医药控 1.36% 2022 年度 解， 否
91.04
24 日 23 日 纠纷 荆门分行 股股份有限公司、湖 执行
135
北长江星医药股份 中
有限公司、罗明、张
莉
公安县茂发 已判
2023 2024
合同纠 国有资产经 湖北长江源制药有 7,220,00 决，
36 年9月 年5月 0.90% 2022 年度 否
纷 营有限责任 限公司 0.00 执行
4日 22 日
公司 中
湖北长江星医药股
份有限公司、湖北长
江丰医药有限公司、
湖北长江源制药有
限公司、石首市国际
武汉农村商 大酒店有限公司、湖 已调
2023 2023 金融借
业银行股份 北长江大药房连锁 198,542, 解，
37 年9月 年9月 款合同 24.80% 2022 年度 否
有限公司武 有限公司、湖北舒惠 153.06 执行
20 日 22 日 纠纷
昌支行 涛药业有限公司、湖 中
北长江大药房连锁
武汉有限公司、长江
医药控股股份有限
公司、罗明、张莉、
田良辉
2023 已判
2023 重庆北新融 湖北安博制药有限
年 10 施工合 30,712,0 决， 101,8
38 年 12 建建设工程 公司、浙江光信工程 3.84% 2022 年度
月 25 同纠纷 00.00 执行 33.70
月1日 有限公司 担保集团有限公司
日 中
湖北长江星医药股
份有限公司、中铁一
局集团有限公司、中
已开
2023 2023 票据追 东台市璐璐 铁一局集团有限公
5,050,60 庭， 65,69
39 年 11 年 12 索权纠 佳钢材贸易 司第三工程分三分 0.63% 2022 年度
0.00 未判 1.78
月8日 月1日 纷 有限公司 公司、江苏双巨钢材
决
贸易有限公司、长江
医药控股股份有限
公司
已调
2023 2023 武汉天创众
承揽合 宁夏长药良生制药 145,670. 解，
40 年 11 年 12 鑫模型设计 0.02% 2022 年度 否
同纠纷 有限公司 40 执行
月8日 月1日 有限公司
中
2023 湖北省中小 已判
2024 湖北新峰制药有限
年 11 追偿权 微企业融资 4,000,00 决，
41 年4月 公司、湖北长江星医 0.50% 2022 年度 否
月 21 纠纷 担保有限公 0.00 执行
16 日 药股份有限公司
日 司 中
136
长江医药控股股份
2023 已判
2024 安徽涡河建 有限公司、中化学建
年 12 合同纠 30,588,0 决， 508,9
42 年4月 工集团有限 筑工程有限公司、湖 3.82% 2022 年度
月 13 纷 00.00 执行 25.02
16 日 公司 北安博制药有限公
日 中
司
2023 已裁
2024
年 12 劳动争 湖北舒惠涛药业有 19,959.5 决，
43 年5月 黄学军 0.002% 2022 年度 否
月 15 议 限公司 0 执行
22 日
日 中
湖北安博制药有限
2024 2024 厦门银亿达 公司、安乡县宏群建
票据纠 2,000,00 未判 48900
44 年1月 年4月 贸易有限公 筑劳务有限公司、重 0.25% 2022 年度
纷 0.00 决 .00
2日 30 日 司 庆怡泽弘机械设备
有限公司
已调
2024 2024 固原市原州 长江医药控股股份
合同纠 480,883. 解，
45 年3月 年4月 区汇泉厨具 有限公司、宁夏长药 0.06% 2022 年度 否
纷 60 执行
11 日 16 日 销售中心 良生制药有限公司
中
已开
2024 2024 湖北永瑞元医药有
买卖合 武汉生乐科 71,000.0 庭，
46 年3月 年4月 限公司、湖北长江星 0.01% 2022 年度 否
同纠纷 贸有限公司 0 未判
12 日 16 日 医药股份有限公司
决
湖北长江伟创中药 已判
2024 2024 宜昌楚鑫建
民间借 城有限公司、湖北长 35,093,7 决， 9,793
47 年3月 年4月 设有限责任 4.38% 2022 年度
贷纠纷 江星医药股份有限 50.00 执行 ,284
25 日 30 日 公司
公司、罗明 中
已开
2024 2024 湖北药商通 湖北长江丰医药有
买卖合 277,422. 庭，
48 年3月 年4月 药业有限公 限公司、湖北长江星 0.03% 2022 年度 否
同纠纷 97 未判
25 日 30 日 司 医药股份有限公司
决
湖北安博制药有限
已立
2024 2024 票据追 厦门鸿橡谷 公司、重庆怡泽弘机
案，
49 年4月 年5月 索权纠 贸易有限公 械设备有限公司、安 2022 年度 否
未开
1日 22 日 纷 司 乡县宏群建筑劳务
庭
有限公司
2024 2024
合同纠 湖北午时医 湖北舒惠涛药业有 40,700.1 诉前
50 年4月 年4月 0.01% 2022 年度 否
纷 药有限公司 限公司 1 调解
10 日 30 日
已立
2024 2024 石家庄镭森
买卖合 江苏启澜激光科技 案，
51 年4月 年5月 激光科技有 2022 年度 否
同纠纷 有限公司 未开
19 日 22 日 限公司
庭
137
湖北长江伟创中药
已立
2024 2024 湖北省中鑫 城有限公司、湖北长
民间借 21,756,4 案，
52 年5月 年5月 晟业建筑工 江源制药有限公司、 11.15% 2023 年度 否
贷纠纷 00.00 未开
22 日 22 日 程有限公司 长江医药控股股份
庭
有限公司、罗明
10,51
644,998,
合计 330.56% 2023 年度 8,634
391.09
.50
表格中案件的具体情况、判决/裁决/调解结果及当前进展、执行情况、相应
会计处理如下：
1、原告河北羿珩科技有限责任公司与被告昆明铂阳远通光伏设备有限公司
买卖合同纠纷案
案件详情：2012 年 2 月 21 日，原、被告签订了合同编号为 KMBYHN120221N1、
KMBYHN120221N2、KMBYHN120221N3 三份《设备购销合同》及《设备、关
键部件、赠品清单及规格要求》，设备数量为 72 台。2012 年 7 月 1 日，原、被
告签订了《合同变更协议》，将合同编号为 KMBYHN120221N3 的设备数量由
24 台变更为 9 台，2012 年 7 月 16 日，原、被告签订了《购销合同》及《设备关
键部件及附送赠品清单》。上述合同约定原告将型号为 TCAY-F3-12 合计数量为
59 台的设备出售给被告，并且约定了供货期限，价款、给付方式、质量保证等
双方权利与义务。合同签订后，原告按被告要求积极组织设计，加工生产，如期
将设备运往被告指定地址，并及时进行了安装调试。上述合同总价款为 36904500
元，被告自 2012 年 4 月 18 日至 2019 年 2 月 3 日陆续给付原告设备款 32857475
元，尚欠原告设备款 4047025 元。诉讼请求：1、判令被告支付设备款 4047025
元及自 2019 年 2 月 4 日起至付清款项之日止按同期全国银行间同业拆借中心公
布的贷款市场报价利率计算的利息；2、诉讼费用由被告承担。
案件进展：云南省昆明市官渡区人民法院于 2020 年 8 月 28 日立案，并于
2020 年 10 月 21 日判决如下：被告昆明铂阳远通光伏设备有限公司于判决生效
后十日内支付原告河北界珩科技有限责任公司货款 4047025 元及该款自 2019 年
2 月 4 日起至付清款项之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报
价利率计算的利息。案件受理费 39176 元由被告昆明铂阳远通光伏设备有限公司
承担。
138
执行情况：已申请执行，履行中。
2、申请人罗新红与被申请人江苏启澜激光科技有限公司、江苏启澜激光科
技有限公司武汉分公司劳动争议纠纷仲裁案
案件详情：罗新红仲裁称：2011 年 4 月 1 日罗新红至启澜激光武汉分公司
处工作，同年 4 月 2 日与启澜激光武汉分公司签订了无固定期限劳动合同，合同
约定工作地点为湖北武汉，岗位为研发副总，月工资结构为基本工资 2400 元、
岗位工资 13000 元和津贴 5450 元，由启澜激光代启澜激光武汉分公司发放。2017
年 5 月起，启澜激光开始存在拖欠工资的情形。2020 年 12 月 23 日，启澜激光
代启澜激光武汉分公司发布了《通知》，该通知写明：“根据总公司的安排，启
澜激光进行战略调整，整体搬迁回苏州……自 2021 年 1 月 4 日起，所有人员回
到苏州办公……。”2020 年 12 月 31 日，启澜激光武汉分公司在武汉的经营场
所因租赁合同到期关闭。2021 年 1 月 4 日，罗新红未按照启澜激光的《通知》
安排至江苏工作。后罗新红与启澜激光武汉分公司于 2021 年 2 月 1 日解除劳动
关系。为维护起自身合法权益，特向武汉市劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁。
仲裁请求：1、确认其与第二被申请人于 2011 年 4 月 1 日至 2021 年 2 月 1 日期
间存在劳动关系；2、第二杯申请人支付其劳动关系存续期间拖欠的工资 310097
元；3、第二被申请人支付其违法解除劳动合同赔偿金 402640 元；4、第一被申
请人对上述请求承担连带责任。
案件进展：武汉市劳动人事争议仲裁委员会经审理后作出如下裁决：一、申
请人与第二被申请人于 2011 年 4 月 1 日至 2021 年 2 月 1 日期间存在劳动关系。
二、第二被申请人自本裁决书生效之日起七日内支付申请人 2017 年 5 月至 2020
年 12 月期间的工资 286988.7 元。三、第二被申请人自裁决书生效之日起七日内
支付申请人解除劳动合同经济补偿金 144573.4 元。
执行情况：罗新红于 2022 年 2 月 15 日向湖北省武汉东湖新技术开发区人民
法院提起执行申请，法院于同日执行立案。后法院于 2022 年 8 月 9 日作出执行
裁定。现启澜激光正积极采取措施化解债务，争取与债权人达成和解。
会计处理：根据仲裁裁决结果，基于既有决定所作出的相关经济补偿金
144,573.4 元已作为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司于
139
2021 年末全额计提该款项，账列其他应付款；工资 286,988.7 元已全额计入管理
费用，账列其他应付款。因此无需计提预计负债。
3、原告河北羿珩科技有限责任公司与被告安徽鼎晖新能源科技有限公司买
卖合同纠纷案
案件详情：2016 年 1 月 14 日，原告与被告签订了 TCZY-G7-9《设备销售合
同》及设备购销合同附件。合同约定了设备名称、设备价格、设备的主要技术指
标、交货及运输、验收方式、安装调试及培训、结算方式等双方的权利与义务。
合同签订后，原告按照合同的约定积极组织生产设备，并及时将设备运送至被告
指定地点后进行安装调试。上述合同总金额为 355000 元，被告自 2016 年 1 月
19 日至 2017 年 10 月 26 日共向原告支付了设备款 253000 元，尚拖欠原告 102000
元。利息为 2017 年 11 月 4 日至 2019 年 8 月 19 日按同期银行贷款利率计算利
息，2019 年 8 月 20 日至实际给付之日按全国银行间同业拆借中心公布的一年期
贷款利率计算利息。诉讼请求：判令被告给付原告的设备款 102000 元及逾期给
付利息；本案诉讼费由被告承担。
案件进展：河北省秦皇岛市海港区人民法院于 2021 年 2 月 25 日立案，并于
2021 年 10 月 25 日判决如下：被告安徽鼎晖新能源科技有限公司于本判决生效
后五曰内给付原告河北界珩科技有限责任公司设备款 102000 元；被告安徽鼎晖
新能源科技有限公司于本判决生效后五曰内以 102000 元为基数向原告河北界珩
科技有限责任公司支付白 2017 年 11 月 4 日起至实际付清之日止的利息（其中
2017 年 11 月 4 日起至 2019 年 8 月 19 日止的利息按中国人民银行同期贷款利率
计算，2019 年 8 月 20 日起至实际付清之日止的利息按全国银行间同业拆借中心
公布的一年期贷款利率计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，
加倍支付迟延履行期间的债务利惠。案件受理费 2340 元，由被告安徽鼎晖新能
源科技有限公司负担。
执行情况：已申请执行，履行中。
4、原告上海蓝湖照明科技有限公司诉被告江苏启澜激光科技有限公司买卖
合同纠纷案
140
案件详情：上海蓝湖照明科技有限公司诉称：上海蓝湖照明科技有限公司从
启澜激光处采购了晶圆激光切片机一台，双方签订了《购销合同》，合同签订后
上海蓝湖照明科技有限公司按照约定全额支付了设备款项，启澜激光亦向上海蓝
湖照明科技有限公司交付了相关设备。上海蓝湖照明科技有限公司在使用上述设
备进行生产时发现该设备无法大道设备的设计技术指标，无法满足合同约定的要
求，致使上海蓝湖照明科技有限公司无法实现合同目的，故诉至常熟市人民法院。
诉讼请求：1、依法判令解除原被告签订的《购销合同》；2、依法判令被告返还
设备款 29.8 万元并赔偿原告的损失（损失计算方式为：自 2020 年 11 月 10 日起
以 298000 元为本金，按照一年期贷款市场报价利率的四倍，计算至款项付清之
日止）；3、诉讼费由被告承担
案件进展：案件经过审理后常熟市人民法院于 2021 年 9 月 24 日作出判决：
启澜激光于判决生效之日起十日内返还原告货款 298,000 元；启澜激光于判决生
效之日起十日内赔偿原告损失（以 298,000 元为基数自 2020 年 11 月 10 日起至
实际给付之日，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的 1.95 倍
计算；江苏启澜自判决生效之日起十日内日自行至原告出取回已交付的晶圆激光
划片机 1 台）。
执行情况：上海蓝湖照明科技有限公司向常熟市人民法院申请执行，常熟市
人民法院于 2021 年 11 月 16 日立案受理并于 2022 年 3 月 19 日作出执行裁定。
现启澜激光已初步与上海蓝湖达成和解意向，待签订和解协议撤销执行申请。
会计处理：根据法院判决，结合违约条款及全国银行间同业拆借中心公布的
贷款市场报价利率的 1.95 倍计算，截至资产负债表日赔付上限约为 4 万元，公
司已将赔偿金额计入营业外支出，支付的货款不涉及预计负债的计提。
5、原告张末诉被告江苏启澜激光科技有限公司买卖合同纠纷案
案件详情：张末诉称：2017 年 6 月 17 日起，张末一直为启澜激光配送其所
需的配件激光管。每次都是由启澜激光指定送往启澜激光武汉分公司仓库，并由
仓管管理员签字收货。到 2019 年 5 月 13 日，启澜激光仍欠张末货款 53420 元。
为维护合法权益，特诉至法院。诉讼请求：1、请求法院依法判令被告支付原告
货款 53420 元；2、本案诉讼费由被告承担。
141
案件进展：武汉东湖新技术开发区人民法院经审理后于 2021 年 7 月 20 日判
决：启澜激光于判决书生效之日起十日内向张末 53420 元。
执行情况：张末于 2021 年 12 月 8 日向法院申请执行，同日，法院立案执行。
法院于 2022 年 8 月 6 日作出执行裁定。现启澜激光正积极采取措施化解债务，
争取与债权人达成和解。
会计处理：根据法院判决结果，基于既有决定所作出的相关款项 53,420 元
已作为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司于 2021 年末全
额计提该款项，账列应付账款，因此无需计提预计负债。
6、原告河北羿珩科技有限责任公司与被告赤城正智乐叶科技有限公司、上
海正硅新能源科技有限公司买卖合同纠纷案
案件详情：2016 年 8 月 31 日，原告与第一被告赤城正智乐叶科技有限公司
签订了《层压机设备采购合同》。合同约定了产品明细及价格、付款条件、包装
及运输、质量保证、违约金等双方权利与义务。合同签订后，原告按第一被告要
求积极组织设计，加工生产，如期将设备运往第一被告指定地址，并及时进行了
安装调试。上述合同总价款为 2190000 元，第一被告自合同签订后陆续给付原告
设备款 657000 元，尚欠原告设备款 1533000 元。原告多次索要，第一被告进行
推诿，至今尾款未予给付。第一被告为第二被告上海正硅新能源科技有限公司投
资设立，且第二被告为第一被告的唯一股东，其应当对第一被告的债务承担连带
贵任。诉讼请求：依法判令第一被告给付设备款 1533000 元及逾期给付违约金；
依法判令第二被告对上述款项承担连带给付贵任；本案诉讼费用由二被告承担。
诉讼中，原告将逾期违约金变更为逾期利息，从 2018 年 12 月 7 日至 2019 年 8
月 19 日按照人民银行同期贷款利率，2019 年 8 月 20 日以后按照 LPR 计算。
案件进展：河北省秦皇岛市海港区人民法院于 2021 年 6 月 9 日立案，并于
2021 年 12 月 15 日判决如下：被告赤城正智乐叶科技有限公司于本判决生效后 7
日向原告河北羿珩科技有限责任公司支付拖欠货款 148.3 万元，并自 2018 年 12
月 7 日至 2019 年 8 月 19 日按照人民银行同期贷款利率，自 2019 年 8 月 20 日自
实际给付之日止全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价一年期利率计算
的逾期付款利息；对原告河北羿珩科技有限责任公司的其他诉讼请求不予支持。
142
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利
息。案件受理费 18597 元，诉讼保全费 5000 元，原告河北羿珩科技有限责任公
司负担 606 元，被告赤城正智乐叶科技有限公司负担 22991 元。判决后，赤城正
智乐叶科技有限公司提起上诉，被法院驳回，维持原判。
执行情况：已申请执行，履行中。
7、原告武汉正泰华源建筑工程有限公司诉被告江苏启澜激光科技有限公司、
河北羿珩科技有限责任公司民间借贷纠纷案
案件详情：武汉正泰华源建筑工程有限公司诉称：启澜激光系羿珩科技全资
子公司，启澜激光因资金周转需要，经羿珩科技同意，于 2020 年 1 月 17 日与武
汉正泰华源建筑工程有限公司签订《借款合同》，合同约定：启澜激光向武汉正
泰华源建筑工程有限公司借款人民币 50 万元，借款期限为一个月；启澜激光如
未按合同规定归还借款，应当承担违约金以及因武汉正泰华源建筑工程有限公司
因诉讼发生的律师费、诉讼费等费用。截至起诉之日，启澜激光仍未偿还借款本
金、支付违约金。为维护合法权益特诉至法院。诉讼请求：1、依法判令两被告
立即向原告偿还借款本金人民币 50 万元整；2、依法判令两被告立刻向原告支付
违约金（以 50 万元本金为基数，自 2020 年 2 月 18 日起，按年 16.6%的标准计
算至实际清偿之日止，截止 2021 年 2 月 17 日，违约金暂计人民币 83000 元）；
3、依法判令两被告立刻向原告支付律师服务费人民币 30000 元整；4、本案的诉
讼费用由被告承担。
案件进展：武汉东湖新技术开发区人民法院经审理后于 2022 年 3 月 9 日作
出判决：启澜激光于判决书生效之日起十日内向武汉正泰华源建筑工程有限公司
偿还借款本金 500000 元及违约金，违约金以 500000 为基数，自 2020 年 2 月 18
日起按照年利率 16.6%标准计算至款项实际付清之日止；启澜激光于判决书生效
之日起十日内向武汉正泰华源建筑工程有限公司支付律师费 30000 元。
执行情况：武汉正泰华源建筑工程有限公司于 2022 年 4 月 28 日向法院申请
执行，同日，法院登记立案。后法院于 2022 年 8 月 9 日作出执行裁定。现启澜
激光正积极采取措施化解债务，争取与债权人达成和解。
143
会计处理：根据法院判决书，结合违约条款及按照年利率 16.6%标准计算违
约金，截至资产负债表日赔付上限约为 27 万元（含律师费 3 万元），基于既有
决定所作出的相关款项已作为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因
此公司于 2022 年末全额计提该款项，账列应付账款，因此无需计提预计负债。
8、原告武汉新特光电技术有限公司诉被告江苏启澜激光科技有限公司、河
北羿珩科技有限责任公司买卖合同纠纷案
案件详情：武汉新特光电技术有限公司诉称：启澜激光从 2010 年起向武汉
新特光电技术有限公司购买机器设备，截至 2020 年对账确认，启澜激光尚欠武
汉新特光电技术有限公司货款 282097.05 元。羿珩科技系启澜激光的唯一股东，
如不能证明两者资产的独立性，则羿珩科技应当对启澜激光的债务承担连带责任。
为维护权益，特诉至法院。诉讼请求：1、判令被告向原告支付所欠货款 282097.05
元及利息（以 282097.05 元为基数，自 2021 年 1 月 1 日起至实际给付之日止，
按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率计算）；2、判令被
告羿珩科技对上述债务承担连带责任；3、判令被告承担本案诉讼费用。
案件进展：经武汉东湖新技术开发区人民法院审理后于 2022 年 9 月 12 日判
决：启澜激光于判决生效之日起十日内向武汉新特光电技术有限公司支付货款
136500 元；启澜激光于判决书生效之日起十日内向武汉新特光电技术有限公司
支付利息（以 136500 元为基数，自 2021 年 1 月 1 日起按照同期全国银行间同业
拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准支付至实际清偿之日止）。
执行情况：现启澜激光正积极采取措施化解债务，争取与债权人达成和解。
会计处理：根据法院判决书，结合违约条款及按照同期全国银行间同业拆借
中心公布的贷款市场报价利率的标准计算利息，截至资产负债表日赔付上限约为
1 万元，基于既有决定所作出的相关款项已作为公司现时义务且很可能导致企业
经济利益流出，因此公司于 2022 年末全额计提该款项，账列应付账款，因此无
需计提预计负债。
9、十堰市郧胥工贸有限公司起诉湖北大上制药有限公司、湖北长江星医药
股份有限公司、罗明、张莉借款合同纠纷案
144
案件详情：大上公司因所借十堰聚鑫高新产业投资开发有限公司借款到期急
需清偿而周转资金困难，于 2020 年 11 月 19 日向郧胥工贸借款 4,000 万元，约
定借款期限为两个月，借款利率为每年 9%，按月结息，另有约定逾期还款时按
照每日万分之五计违约金。长江星、罗明、张莉系本次借款保证人。2021 年 1
月 18 日借款期限届满后，大上公司未履行还款义务。故郧胥工贸起诉至湖北省
十堰市中级人民法院，其诉讼请求为：1、判令大上公司于限期内支付借款本息，
其中本金为人民币 40,000,000 元，利息以本金为基数，自停止给付利息之日（2021
年 3 月 19 日）起，至实际清偿全部本息之日止，按照年息百分之九计算（截至
2021 年 8 月 30 日，利息暂计 1,617,534 元；2、判令大上公司前述期限内一并支
付违约金，违约金计算方式为以本金为基数，自借款期限届满之日（2021 年 1
月 19 日）起，至实际清偿全部本息之日止，按照日息万分之五计算（截至 2021
年 8 月 30 日，违约金暂计人民币 4,460,000 元）；3、判令长江星、罗明、张莉
就前述还款承担连带责任；4、诉讼费由大上公司、长江星、罗明、张莉共同承
担。
案件进展：法院经审理后判决如下：一、大上公司于本判决生效之日起十日
内向郧胥工贸偿还借款本金 4,000 万元、利息及违约金（其中：2020 年 11 月 19
日至 2021 年 1 月 18 日期间，以 4,000 万为本金，按年利率 9%计付；自 2021 年
1 月 19 日起至清偿之日止，以 4,000 万元为本金，按年利率 15.4%计付；大上公
司已偿还的 120 万元应予从中扣减）；二、长江星、罗明、张莉对本判决第一项
确定的给付义务承担连带清偿责任；三、驳回郧胥工贸的其他诉讼请求。
执行情况：法院判决生效后，大上公司未按判决履行，郧胥工贸于 2023 年
2 月 20 日向十堰市中级人民法院申请执行大上公司，长江星、罗明、张莉承担
连带责任，收到法院执行通知书后，大上公司、长江星、罗明、张莉与郧胥工贸
进行协商，目前已签署执行和解协议，对于上述判决的欠款本金及利息由大上公
司与罗明承担，与长江星、张莉无关。2024 年 1 月 9 日法院冻结长江星在长药
控股的应收款 5730 万元，冻结期限三年；2024 年 2 月 18 日恢复执行。
2024 年 5 月 21 日，长药控股收到湖北省十堰市中级人民法院履行到期债务
通知书（2024）鄂 03 执恢 20 号。法院要求长药控股自收到通知书后的十五日内
向十堰市郧胥工贸有限公司履行对长江星到期债务 5730 万元，不得向长江星清
145
偿。如有异议，应当自收到通知后的十五日内向法院提出；若擅自向长江星履行，
造成财产不能追回的，除在已履行的财产范围内与长江星承担连带清偿责任外，
法院将依法追究妨害执行的法律责任。逾期不履行又不提出异议的，法院将强制
执行。
会计处理： 暂未进行会计处理。
10、原告天恩集团(宜昌)建设有限公司与被告湖北长江伟创中药城有限公司、
被告湖北长江星医药股份有限公司建设工程施工合同纠纷案
案件详情：2021 年 1 月 15 日，天恩公司与伟创公司签订合同协议书，约定
由天恩公司承包湖北长江医药集团医药胶囊产业园基地工程施工项目。合同签订
后，天恩公司依约向伟创公司支付合同履约保证金 1500 万元。2021 年 4 月 2 日，
因项目发包主体变更为长江星公司，天恩公司与长江星公司签订建设工程施工合
同。后长江星公司没有通知天恩公司进场施工。天恩公司向本院提出诉讼请求：
1.判令被告返还履约保证金 1500 万元及利息(按日万分之五从 2021 年 1 月 15 日
计至实际返还之日); 2.判令被告赔偿原告经济损失 100 万元及律师代理费 20 万
元。
案件进展：经法院主持调解后，双方当事人自愿达成协议如下：一、原告天
恩集团(宜昌)建设有限公司与被告湖北长江星医药股份有限公司在 2021 年 4 月 2
日签订的工程施工合同于 2021 年 12 月 8 日解除，被告湖北长江星医药股份有限
公司向原告天恩集团(宜昌)建设有限公司履行合同解除补偿款 2000000 元；二、
被告湖北长江星医药股份有限公司返还原告天恩集团(宜昌)建设有限公司原合
同履约保证金 15000000 元，上述一、二项合计金额 17000000 元，按月息 1.2%
从 2021 年 12 月 1 日开始计算利息直至清偿完毕，该款由被告湖北长江星医药股
份有限公司于 2022 年 1 月 15 日还款 2000000 元及同期利息，从 2022 年 2 月 15
日开始逐月还款 2000000 元及同期利息，最后一期还款金额为 300000 元及同期
利息；三、被告湖北长江星医药股份有限公司履行上述还款义务后，原告天恩集
团(宜昌)建设有限公司自愿放弃其他诉讼请求，双方之间的权利义务关系归于终
止。案件受理费 130476 元，减半收取 65238 元，由原告天恩集团(宜昌)建设有
限公司负担，被告湖北长江星医药股份有限公司未按期履行还款义务，则由被告
湖北长江星医药股份有限公司负担案件受理费。
146
执行情况：目前该案件正在执行中，执行金额 1006.52 万元；天恩集团（宜
昌）建设公司、湖北长江星医药股份有限公司、湖北长江伟创中药城有限公司和
湖北长江大药房连锁有限公司于 2023 年 4 月 17 日签订和解协议，被执行人湖北
长江伟创中药城有限公司和湖北长江星医药股份有限公司的该笔欠款的债权由
担保人湖北长江大药房连锁有限公司承担，湖北长江大药房连锁有限公司在
2023 年 9 月 30 日前用现金或同等价值的上市公司的股票(支付当日的股价)向申
请执行人天恩集团(宜昌)建设有限公司支付 1000 万元，2023 年 9 月 30 日前支付
完毕。2024 年 3 月 29 日长江星与天恩集团（宜昌）建设公司签署《执行和解协
议》，长江星分 19 个月向天恩集团（宜昌）建设公司支付本金 936.52 万元、利
息 226.48 万元,合计 1163 万元。
会计处理：根据执行和解协议，基于既有决定所作出的相关款项已作为公司
现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司已全额计提该款项，账列其
他应付款，无需计提预计负债。
11、原告湖北创为金属制品有限公司诉被告江苏启澜激光科技有限公司买卖
合同纠纷案
案件详情：湖北创为金属制品有限公司诉称：2019 年 9 月 10 日至 2020 年 9
月 22 日，启澜激光因设立在武汉的分公司的业务开展需要，与湖北创为金属制
品有限公司签订了一系列《订货合同》，合同约定湖北创为金属制品有限公司向
启澜激光供应雕刻机、工作台边框、三通管、转接管、组件测试仪等金属制作件。
合同约定，启澜激光应当在到货后 90 天内支付货款。合同签订后，湖北创为金
属制品有限公司依照合同约定向启澜激光进行了供货，启澜激光验收合格后予以
收货。湖北创为金属制品有限公司累计供货金额为 163850.00 元，2020 年 11 月
3 日，湖北创为金属制品有限公司与启澜激光签订了书面对账单，后启澜激光陆
续付款，截至起诉之日仍欠湖北创为金属制品有限公司货款 89200 元。故诉至法
院。诉讼请求：1、请求判令被告支付拖欠货款 89200.00 元；2、请求判令被告
支付违约金 26760.00 元（从 2021 年 3 月 16 日计算至起诉之日，以应付未付金
额的 30%为限），后续违约金按照应付未付货款本金为基数，按照月利率 2%自
起诉之日计算至实际清偿之日止；3、请求判令被告承担本案诉讼费、保全费。
147
案件进展：鄂州市华容区人民法院于 2022 年 1 月 14 日作出判决：启澜激光
于判决生效之日起十日内向原告支付货款 89,200 元，并支付违约金 26,760 元。
执行情况：鄂州市华容区人民法院于 2022 年 8 月 23 日作出执行裁定。目前，
因无可执行的财产线索而终止执行，启澜激光未还款。
会计处理：根据法院判决结果，基于既有决定所作出的相关违约金 26,760
元已作为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司于 2021 年末
全额计提该款项，账列应付账款。因此无需计提预计负债。
12、申请人湖北汇鑫建设集团有限公司与被申请人湖北长江伟创中药城有
限公司、罗飞建设工程施工合同纠纷仲裁案
案件详情：2020 年 7 月 15 日湖北汇鑫建设集团有限公司与长江伟创签订了
有关湖北长江伟创中药城交易中心项目建设的《合同协议》。在合同履行过程中
产生双方就解除事宜达成一致意见，但因返还履约保证金产生争议，湖北汇鑫建
设集团有限公司遂向荆州仲裁委员会提起仲裁。仲裁请求：1、裁定被申请人立
即返还履约保证金本金 750 万元及资金占用费 73.75 万元（暂计算至申请日，后
期迟延履行也应当一并按照约定支付资金占用费）；2、本案案件受理费、财产
保全费、保函费有被申请人承担。
案件进展：案件审理过程中，湖北汇鑫建设集团有限公司于长江伟创达成调
解：截至 2022 年 3 月 3 日长江伟创尚欠湖北汇鑫建设集团有限公司保证金本金
630 万元和利息 88 万元。长江伟创应分三次将前述款项付清。
执行情况：湖北汇鑫建设集团有限公司与长江伟创于 2022 年 12 与 9 日达成
执行和解，目前正在履行中。
会计处理：根据和解协议，公司于 2023 年分期支付保证金，无需承担其他
费用，因此不需要计提预计负债。
13、公安县财政局起诉湖北长江源制药有限公司借款合同纠纷案
案件详情：2013 年 12 月 11 日，长江源向公安县财政局申请短期流动资金
借款 5,000,000 元，借款期限自 2013 年 12 月 11 日至 2014 年 3 月 12 日，未约定
借期内利息。公安县财政局于 2013 年 12 月 11 日通过国库集中收付中心将该借
148
款汇入长江源的银行账户中。2014 年 1 月 22 日，长江源再次向公安县财政局申
请短期流动资金借款 15,000,000 元，借款期限自 2014 年 1 月 22 日至 2014 年 3
月 4 日，未约定借期内利息，公安县财政局于 2014 年 1 月 22 日通过财政预算拨
款形式将该借款汇入长江源的银行账户中。2014 年 4 月 10 日，长江源向公安县
财政局申请省级县域经济发展调度资金 1,000 万元并出具《还款承诺函》，申请
借款期限为 2014 年 4 月 10 日至 2014 年 11 月 20 日。公安县财政局对长江源借
款申请表示同意并于 2014 年 4 月 29 日通过国库集中支付将上述资金汇入长江源
的银行账户中，未约定借期内利息和逾期利息。上述借款到期后，长江源未能按
时还款。故公安县财政局起诉至湖北省公安县人民法院，其诉讼请求为：1、请
求判令长江源立即偿还所欠公安县财政局的借款 9,788,000 元并承担逾期利息
（自 2014 年 3 月 13 日起按日万分之三的标准计算直到借款本金还清之日止）；
2、判令长江源立即偿还所欠公安县财政局的县域经济发展调度资金 9,451,373.29
元；3、本案诉讼费用由长江源承担。
案件进展：经法院主持调解后调解结果为：一、长江源下欠公安县财政局借
款本金 9,788,000 元和县域经济调度资金 9,451,373.29 元，合计：19,239,373.29
元；还款方式为长江源于 2022 年 6 月起至 2024 年 5 月，每月 28 日前向原告公
安县财政局偿还本金 800,000 元（最后一期偿还金额为 839,373.29 元）；二、如
长江源未按上述任一还款期限履行还款义务，则公安县财政局有权对全部未还借
款本金申请强制执行；三、本案逾期付款利息待长江源将本金偿还完毕后，双方
再自行协商；四、本案案件受理费 68,618 元，由长江源承担。
执行情况：法院调解书出具后，长江源未按照调解协议的约定付款，公安县
财政局于 2023 年 1 月 30 日向公安县人民法院申请执行，长江源与公安县财政局
进行协商，目前已达成初步执行和解意向，公安县财政局须经开会讨论通过后签
署执行和解协议并撤回执行申请。
会计处理：根据法院调解结果，该案件逾期付款利息待长江源将本金偿还完
毕后，双方再自行协商，存在不确定因素较大，因此公司暂未计提预计负债。
14、原告中交三航局第三工程有限公司诉被告湖北长江源制药有限公司、
湖北长江星医药股份有限公司、湖北长江伟创中药城有限公司建设工程施工合
同纠纷案
149
案件详情：2021 年 1 月 22 日，中交三航局第三工程有限公司与长江源公司
签订《合同协议书》，中交三航局第三工程有限公司承包湖北长江医药大健康产
业园—医药胶囊全球第一产能及智能智造产业园基地项目工程。后因履约事宜产
生纠纷，中交三航局第三工程有限公司遂诉至法院。诉讼请求：1、判令被告一
返还履约保证金 1680 万元；2、判令被告一支付资金占用费/利息（自 2021 年 1
月 28 日起按日万分之五计算至保证金实际归还日）暂计至 2022 年 5 月 9 日的资
金占用费/利息为 459.05 万元，详见附表；3、判令被告二就被告一的上述债务承
担连带责任；4、判令两被告承担本案的诉费用、保全费、律师费等。
案件进展：公安县人民法院于 2022 年 11 月 21 日作出一审判决：长江源于
判决书生效后十日内向中交三航局第三工程有限公司偿还保证金人民币
16800000 元，并支付资金占用利息；长江伟创对长江源下欠中交三航局第三工
程有限公司 16800000 元本息承担一半保证责任。中交三航局第三工程有限公司、
长江星分别于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 2 日向湖北省荆州市中级人民
法院提起上诉。
湖北省荆州市中级人民法院于 2023 年 5 月 9 日作出二审判决：一、撤销湖
北省公安县人民法院(2022)鄂 1022 民初 1822 号民事判决；二、被上诉人长江源
制药有限公司于本判决生效后十日内向上诉人中交三航局第三工程有限公司偿
还保证金 16,800,000 元，并支付资金占用利息(以 1,000,000 元为基数，自 2021
年 1 月 28 日起至 2022 年 1 月 21 日按日万分之三计算为 107,700 元；以 1,000,000
元为基数，自 2021 年 1 月 28 日起至 2022 年 3 月 31 日。按日万分之三计算为
128,400 元；以 1,200,000 元为基数，自 2021 年 1 月 28 日至 2022 年 4 月 29 日按
日万分之三计算为 164,520 元；以 16,800,000 元为基数，自 2021 年 1 月 28 日起
按日万分之三计算至实际归还之日止)及律师费 500,000 元、保全担保费 17,600
元，上诉人湖北长江星医药股份有限公司对上述款项承担连带清偿责任；三、原
审被告湖北长江伟创中药城有限公司对被上诉人长江源制药有限公司下欠上诉
人中交三航局第三工程有限公司 16,800,000 元本息承担一般保证责任；四、驳回
上诉人中交三航局第三工程有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间
履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，
加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费 148,754 元,保全费 5000 元,
150
两项合计 153,754 元，由被告长江源制药有限公司、湖北长江星医药股份有限公
司负担;二审案件受理费 35,846.4 元，其中 4840 元由上诉人湖北长江星医药股份
有限公司负担，31,006.4 元由被上诉人长江源制药有限公司、上诉人湖北长江星
医药股份有限公司共同负担。本判决为终审判决。
执行情况：目前正在履行中。2023 年 8 月 9 日法院对长江伟创出具限制消
费令。
会计处理：根据法院二审判决书，结合违约条款及按照按日利率万分之三标
准计算资金占用利息，截至 2024 年 4 月 30 日赔付上限约为 668.97 万元（含律
师费等 70.72 万元），基于既有决定所作出的相关款项已作为公司现时义务且很
可能导致企业经济利益流出，因此公司已全额计提该款项，账列其他应付款，无
需计提预计负债。
15、原告周明诉被告河北羿珩科技有限责任公司买卖合同纠纷案
案件详情：河北羿珩原与江苏科强新材料股份有限公司系长期合作单位，后
因货款事宜产生纠纷，产生债权。周明因与江苏科强新材料股份有限公司享有债
权，在与江苏科强新材料股份有限公司协商后，江苏科强新材料股份有限公司将
对河北羿珩享有的债权转让给周明，后因还款产生纠纷，周明遂诉至法院。诉讼
请求：1、请求法院判令被告向原告支付拖欠款项本金 450 万元及逾期付款相应
的利息（自 2017 年 3 月 1 日起至 2019 年 8 月 19 日，按同期银行贷款基准利率
计算，自 2019 年 8 月 20 日起至实际给付之日止按全国银行间同业拆借中心公布
的市场报价利率 LPR 计算）；2、请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。
案件进展：周明与羿珩科技于 2022 年 1 月 13 日达成调解：双方一致同意羿
珩科技结欠周明的货款按 400 万元结算，羿珩科技分 7 期将款项付清。
执行情况：羿珩科技按约履行中，已支付 130 万，尚未进入执行程序。
会计处理：根据法院民事调解书，基于既有决定所作出的相关款项 4,025,293
元（25,293 元为案件受理费）已作为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流
出，因此公司已全额计提该款项，账列应付账款，无需计提预计负债。
16、原告中铁一局集团有限公司诉被告湖北长江大药房连锁有限公司、湖
151
北长江伟创中药城有限公司、湖北长江星医药股份有限公司、罗明建设工程施
工合同纠纷案
案件详情：中铁一局集团有限公司诉称：2021 年 7 月 13 日，长江大药房以
集团名义、长江伟创、长江星作为发包人与中铁一局集团有限公司作为承包人签
订了《湖北长江医药集团大健康产业园项目施工合同》，合同签订后中铁一局集
团有限公司向长江大药房、长江伟创、长江星支付了 9590 万元履约保证金，但
受各种原因影响导致涉案施工合同已不能实现合同目的，中铁一局集团有限公司
要求解除施工合同并要求长江大药房、长江伟创、长江星返还履约保证金 9590
万元并承担违约责任。故诉至荆州市中级人民法院。诉讼请求：1、请求依法判
令解除原、被告双方签订的《湖北长江医药集团大健康产业园项目施工合同》；
2、请求依法判令被告一、被告二、被告三共同返还原告缴纳的履约保证金 9590
万元并支付违约金 6086735.28 元（4700 元为基数，按照合同约定的 LPR 的 2 倍
计算，自 2021 年 7 月 20 日起至三被告实际付款之日止，暂计算至 2022 年 7 月
13 日，为 3526697.22 元；以 2000 万元为基数，按照合同约定的 LPR 的 2 倍计
算，自 2022 年 7 月 13 日为 1256888.89 元；以 2890 万元为基数，按照合同约定
的 LPR 的 2 倍计算，自 2021 年 12 月 7 日起计算至三被告实际付款之日止，暂
计算至 2022 年 7 月 13 日为 1303149.17 元）；3、请求判令被告四对上述债务承
担连带责任；4、本案诉讼费、保全费、保全担保费由四被告承担。
案件进展：案件审理后，中铁一局集团有限公司与长江大药房、长江伟创、
长江星于 2022 年 10 月 31 日达成调解：长江大药房、长江伟创、长江星于 2023
年 12 月 31 日前还清全部本金 9590 万元；长江大药房、长江伟创、长江星于 2024
年 2 月 28 日前支付完毕履约保证金产生的利息。
执行情况：2023 年 8 月 21 日，长江医药控股股份有限公司收到中铁一局集
团有限公司强制执行申请书、湖北省荆州市中级人民法院受理案件通知书(2023)
鄂 10 执 1064 号。请求执行事项：1、依法强制三被执行人湖北长江大药房连锁
有限公司、湖北长江伟创中药城有限公司、湖北长江星医药股份有限公司支付申
请执行人工程款保证金 9490 万元；2、依法强制三被执行人支付申请执行人工程
款保证金产生的利息 3043367.5 元；3、依法强制三被执行人支付申请执行人逾
152
期付款利息 7396664.16 元(以 9490 万元为基数，自 2022 年 7 月 13 日起，按中国
人民银行同期 LPR 的 2 倍暂计算至 2023 年 8 月 1 日，实际计算至借款还清之日
止)；4、依法强制三被执行人加倍支付迟延履行期间的债务利息 4035622.5 元(以
9490 万元为基数，自 2022 年 12 月 1 日起，按照日万分之一点七五暂计算至 2023
年 8 月 1 日，实际计算至执行完毕之日止)；5、依法强制三被执行人支付申请执
行人保全费 5000 元、保全担保费 71390.7 元；6、依法强制三被执行人支付申请
执行人诉讼费 275867 元；7、申请执行费由被执行人承担。
公司收到中铁一局集团有限公司强制执行申请书后，中铁一局集团有限公司
和长江大药房、长江伟创、长江星签署了执行和解协议，主要内容如下：甲方中
铁一局集团有限公司与乙方一长江大药房、乙方二长江伟创、乙方三长江星建设
施工合同纠纷一案，2022年10月31日，荆州市中级人民法院作出(2022)鄂10民终
235号《民事调解书》。因乙方未按判决履行义务，甲方依法向荆州市中级人民
法院申请强制执行，截止2023年11月28日乙方一、二、三应偿还工程保证金9490
万元，截止2022年7月13日上述保证金产生的利息为3043367.5元，应支付诉讼费
275867元、保全费、担保费76390元，合计：98295624.5元。现经四方自愿协商，
达成和解协议，主要内容如下：（1）乙方于2024年12月30日前分期付清全部应
偿还的工程保证金。（2）乙方于2022年7月13日后支付上述工程履约保证金产生
的利息，以该笔资金实际占用的时间为准（自2022年7月13日起至实际还款日止），
利率按年化5.5%计算；如不能按本协议约定时间支付上述保证金，则利率以中国
人民银行同期LPR的2倍计算；于2024年12月30日前付清。（3）本和解协议签订
后，迟延履行金不再计算。（4）如乙方未按照本和解协议约定按时、足额支付
款项，甲方有权依据原判决向人民法院申请恢复执行。（5）本协议书经四方法
定代表人或授权代表签字确认并加盖公章或合同专用章及甲方收到第一笔款
(1500万元)之日起生效。
目前长江大药房、长江伟创、长江星已向中铁一局集团有限公司支付现金
3200 万元，其中 3000 万元用于兑付长江星向中铁一局集团有限公司出具的 3000
万元商业承兑汇票。
会计处理：根据执行和解协议，基于既有决定所作出的相关款项已作为公司
现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司已全额计提该款项，账列其
153
他应付款，无需计提预计负债。
17、原告彭宣启诉被告江苏启澜激光科技有限公司、河北羿珩科技有限责
任公司民间借贷纠纷案
案件详情：启澜公司为一人公司，股东为羿珩公司，原告曾任启澜公司的总
经理，2021 年受公司股东的指派原告的劳动关系转至其母公司羿珩公司，但仍
负责启澜公司的管理工作。2016 年 9 月 14 日，原告与启澜公司签订借款合同，
约定原告向启澜公司出借 150000 元，出借方式为出借人于 2016 年 9 月 14 日转
账给郭远华，由郭远华转账给借款人的公司账户，借款用途是借款人的日常经营
流动资金，借款期限约定为最长不超过五年即 2021 年 9 月 13 日，借款利息的计
算方式为借款到账之日起三个月内借款人还清借款本金的出借人免收借款利息，
未能还清借款本金则借款人应于借款到账次月起按月息百分之零点五，向出借人
支付利息。同时合同约定逾期利息的计算方式为：5 年内不能偿还全部本息，则
借款人应自借款到账之日起五年后， 按月息 1%计算逾期利息。合同签订后，原
告当日即履行合同义务，但启澜公司并未按期还款。诉讼请求：1、判令被告启
澜公司偿还原告借款本金 150000 元；2、判令被告启澜公司偿还原告借款利息
44900 元（以 150000 为基数，自 2016 年 10 月 1 日起按 0.5% 每月计算利息至
2021 年 9 月 1 日）；3、判令被告启澜公司支付逾期利息 20594.43 元（以借款本
息 194900 元为基数，自 2021 年 9 月 13 日起按 1%每月计算至还清本息，暂计算
至起诉之日）；4、判令被告羿珩公司为上述请求承担连带责任；5、本案的全部
诉讼费用由被告负担。
案件进展：湖北省武汉市武昌区人民法院于 2022 年 9 月 1 日立案，并于 2022
年 11 月 24 日判决如下：被告江苏启澜激光科技有限公司应于本判决生效之日起
十日内向原告彭宣启偿还借款本金 150000 元；被告江苏启澜激光科技有限公司
应于本判决生效之日起十日内向原告彭宣启支付利息 44250 元；被告江苏启澜激
光科技有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告彭宣启支付逾期利率（以借
款本金 150000 元为基数，按月利率 1%的标准，计算自 2021 年 9 月 14 日起至实
际付清之日止）；驳回原告彭宣启的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间
履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 4532 元，
154
减半收取 2266 元，由原告彭宣启负担 173 元，由被告江苏启澜激光科技有限公
司负担 2093 元。判决后，彭宣启提起上诉，被法院驳回，维持原判。
执行情况：已申请执行，履行中。
会计处理：根据判决书，基于既有决定所作出的相关款项 11.98 万元（利息、
诉讼费）已作为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司已全额
计提该款项，账列其他应付款，无需计提预计负债。
18、原告深圳市生命力生物保健科技有限公司诉被告湖北舒惠涛药业有限
公司、湖北长江星医药股份有限公司合同纠纷案
案件详情：原告与被告一湖北舒惠涛药业有限公司于 2021 年 9 月 1 日签订
《经销合同》，约定原告授权被告一为生命力牌营业保健食品系列的经销商并由
原告向被告一供货。经被告一确认，被告一尚欠原告货款共计 490158.40 元。被
告二湖北长江星医药股份有限公司为被告一唯一股东。诉讼请求：判令被告支付
原告账款 490158.40 元，判令被告支付律师费 50000.00 元，判令被告承担本案诉
讼费用。
案件进展：2022 年 8 月 25 日深圳市生命力生物保健科技有限公司提起诉讼
后，广东省深圳市南山区人民法院受理了此案，案号(2022)粤 0305 民初 17397
号。2022 年 11 月 18 日广东省深圳市南山区人民法院裁定冻结被告湖北舒惠涛
药业有限公司、湖北长江星医药股份有限公司名下价值人民币 540158.4 元的银
行存款或查封、扣押其等额的其它财产。广东省深圳市南山区人民法院于 2023
年 3 月 3 日开庭审理了本案，后作出了（2022）粤 0305 民初 17397 号民事判决。
湖北舒惠涛药业有限公司不服判决，提起上诉。2024 年 1 月 9 日，广东省深圳
市中级人民法院出具民事调解书，确认当事人达成调解协议：湖北舒惠涛药业有
限公司于调解协议生效之日起分两期向深圳市生命力生物保健科技有限公司支
付 48 万元；湖北舒惠涛药业有限公司若未能按约支付款项，深圳市生命力生物
保健科技有限公司有权申请强制执行。一审案件受理费 9201.58 元，由深圳市生
命力生物保健科技有限公司负担。二审案件受理费 4668.48 元，减半收取为
2334.24 元，由湖北舒惠涛药业有限公司负担。
155
执行情况：2024 年 5 月 14 日，广东省深圳市南山区人民法院出具执行裁定
书，冻结、划拨被执行人湖北长江星医药股份有限公司、湖北舒惠涛药业有限公
司存款，扣留、提取其等值收入或查封、扣押、冻结其等值财产（以上述生效法
律文书确定的款项及利息、执行费、执行中实际支出的费用为限，暂计人民币
651410.87 元。同日法院出具了执行通知书，目前正在执行中。
会计处理：截止目前，根据该案件情况，公司判断暂不形成预计负债。
19、原告李勇刚与被告罗明、湖北新峰制药有限公司、湖北长江源制药有限
公司买卖合同纠纷
案件详情：2022年8月31日罗明签署《承诺书》，截止到2022年8月24日，三
被告应支付原告欠款本息合计6565429.52元，2022年8月31日归还。后发生还款
纠纷。
案件进展：该案于2022年12月1日在济南市市中区人民法院受理立案，涉案
金额736.54万元。本案在审理过程中，双方当事人自愿达成协议，主要内容如下：
被告罗明、湖北新峰制药有限公司向李勇刚支付5294277.98元；案件受理费减半
收取31679元，财产保全费5000元均由被告罗明、湖北新峰制药有限公司承担。
执行情况：正在履行中。
会计处理：该案是罗明个人行为，公司未对其进行担保，不会对公司损益产
生影响，公司判断暂不形成预计负债。
20、原告固原市九龙城市建设集团有限公司诉被告宁夏长药良生制药有限
公司租赁合同纠纷案
案件详情：固原市九龙城市建设集团有限公司诉称：2021 年 3 月，长药良
生就承租固原市九龙城市建设集团有限公司位于固原市经济开发区西兰银物流
园阳光路固原市公益性农产品批发市场相关事宜与固原市九龙城市建设集团有
限公司达成协议，当年 3 月 15 日固原市九龙城市建设集团有限公司向长药良生
交付租赁物。2021 年 6 月 15 日，固原市九龙城市建设集团有限公司与长药良生
补充签订了《固原市公益性农产品批发市场租赁和转让合同》，合同对相关事项、
权利及义务及违约责任做出明确约定。2021 年 8 月 31 日双方就租赁期限、租金
支付及转让等事宜签订了《固原市公益性农产品批发市场租赁和转让合同补充协
156
议》，对租金的支付日期及金额进行了详细的约定。长药良生使用承租的市场至
起诉之日，没有履行支付租金的义务，拖欠租金共计 12415266.35 元。为维护合
法权益，特诉至法院。诉讼请求：1、请求依法判令被告继续履行原被告之前签
订的《固原市公益性农产品批发市场租赁和转让合同》及《固原市公益性农产品
批发市场租赁和转让合同补充协议》，支付拖欠原告租金 12415266.35 元；2、
请求依法判令被告按照向原告承担违约责任即支付违约金 2483053.27 元；3、本
案诉讼费由被告承担。
案件进展：宁夏回族自治区固原市原州区人民法院于 2022 年 12 月 9 日立案
并于 2022 年 12 月 20 日组织庭审，后固原市九龙城市建设集团有限公司与长药
良生于 2023 年 1 月 12 日达成调解：长药良生支付固原市九龙城市建设集团有限
公司欠付租金 17378972.89 元及违约金 3475794.57 元。
执行情况：宁夏回族自治区固原市原州区人民法院于 2023 年 4 月 23 日立案
执行。2023 年 4 月 26 日长药良生与固原市九龙城市建设集团有限公司达成执行
和解，同日宁夏回族自治区固原市原州区人民法院出具终结执行的执行裁定书。
2024 年 4 月 22 日，长药良生与固原市九龙城市建设集团有限公司签署执行和解
协议，约定 2024 年 7 月 31 日前分期支付租金 481.15 万元；租金及罚息中剩余
的 1504.32 万元于 2025 年 6 月 30 前支付。
会计处理：因我公司对固原九龙公司房屋租赁面积有异议，原告也认可我方
意见，已撤回诉讼执行申请，在协商确认实际使用面积的租金，核算后公司计入
账面租金，截止目前根据组我核算结果已支付九龙公司 250 万元租金，账面已确
认 348 万元租金，账列其他应付款，剩余有争议部分暂未计提预计负债。
21、原告河北羿珩科技有限责任公司诉与被告河南明德电子材料有限公司
买卖合同纠纷案
案件详情：2014 年 12 月 5 日，原告与被告签订了《设备购销合同》和《设
备购销合同附件》。该合同约定被告从原告处购买太阳能电池组件层压机 7 台，
合同总价款为 238 万元。合同签订后，原告按被告要求积极组织设计、加工生产，
如期将设备运往被告指定地址交付给被告，并安装调试完毕。原告已经按照合同
约定全部履行义务，但是被告仅支付 214.2 万元设备款，尚欠原告设备款 23.8
157
万元。原告多次索要，被告进行推诿，至今尾款未予给付。逾期利息计算：自
2016 年 1 月 28 日至 2019 年 8 月 19 日按同期银行贷款利率计算；2019 年 8 月
20 日至实际给付之日按全国银行间同业中心公布的一年期贷款利率计算。诉讼
请求：1、依法判令被告给付设备款 23.8 万元及逾期给付利息；2、本案诉讼费
用由被告承担。
案件进展：河北省秦皇岛市海港区人民法院于 2023 年 1 月 14 日立案，并于
2023 年 5 月 26 日判决如下：被告河南明德电子材料有限公司于本判决生效后十
日内给付原告河北羿珩科技有限责任公司设备款 23.8 万元及逾期利息（以 23.8
万元为基数，自 2016 年 1 月 28 日起至 2019 年 8 月 19 日止按同期银行贷款利率
计算，2019 年 8 月 20 日起至实际给付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的
一年期贷款市场报价利率计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，
加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 4870 元，保全费 1710 元，均由
被告河南明德电子材料有限公司负担。
执行情况：已申请执行，履行中。
22、原告四川百利天恒药业股份有限公司诉被告湖北舒惠涛药业有限公司
买卖合同纠纷案
案件详情：2021 年四川百利天恒药业股份有限公司与舒惠涛签订《四川百
利天恒药业股份有限公司购销合同》。合同履行期间因货款支付事宜产生争议，
四川百利天恒药业股份有限公司遂故诉至法院。诉讼请求：1、判令被告支付原
告货款 200,000.00 元及违约金 20,000.00 元，合计 220,000.00 元；2、被告承担本
案诉讼费用。
案件进展：四川百利天恒药业股份有限公司与舒惠涛于 2023 年 4 月 19 日达
成调解：舒惠涛于 2023 年 5 月 31 日前一次性向原告支付货款 100,000 元；四川
百利天恒药业股份有限公司自愿放弃其他诉讼请求。
执行情况：调解书正在履行中，未进入执行程序。
会计处理：根据该案件情况，原告自愿放弃其他诉讼请求，因此不形成预计
负债。
158
23、原告武汉世纪白马系统工程有限公司诉被告湖北长江源制药有限公司、
湖北长江星医药股份有限公司、湖北新峰制药有限公司案
案件详情：2017 年 1 月，原告与被告 1 湖北长江星医药股份有限公司签订
了《制药工程施工合同》，原告承包被告 1 发包的长江医药(十堰)生产基地 GMP
新建项且(工程地点：土堰市郧阳区)，工程内容：提取车间、饮片车间、化验室
安装工程，消防安装工程，结构及工建工程。本工程总价 3200 万元，据实结算。
合同签订后，原告依据双方之间的约定进场施工。工程施工完成后，原告与被告
1 办理结算。2017 年 11 月 5 日，被告 1 在原告提交的《武汉世纪白马系统工程
有限公司工程结算单》上盖章确认，原告于 2017 年 9 月提交竣工资料及决算书，
最终确定结算金额为 32785694.37 元。2019 年 4 月 12 日，被告 1 向原告发出《询
证函说明》，《长江医药(十堰)生产基地 GMP 新建项目》实际结算金额按照 2017
年 11 月 5 日被告与原告共同出具的《工程结算单》最终确定金额 32785694.37
元结算，且 2018 年年度与原告并未发生项目结算往来。后被告未付款。2022 年
10 月底，原告将被告 1 起诉到郧阳区人民法院，之后，被告 1 要求庭外和解。
2022 年 11 月 7 日，原告作为债权人，三被告作为连带共同债务人，签订了《分
期还款协议》，协议约定：截止到 2022 年 11 月 2 日，三被告确认尚欠原告工程
款及设计费等共计 9373396.85 元。协议约定第一期支付时间为 2022 年 11 月 30
日，被告支付第一期。之后未支付。诉讼请求：1、依法判令三被告共同向原告
支付工程欠款 847 万元；2、依法判令三被告共同向原告支付逾期付款利息 70
万元(以 847 万元为基数,按照每日千分之叁的标准计算，自 2022 年 12 月 31 日起
计算至实际支付全部欠款之日止,暂计至 2023 年 1 月 31 日止)；3、依法判令三被
告向原告支付维权支出的合理律师费 10 万元整；4、依法判令三被告承担本案的
全部诉讼费用及保全费用。
案件进展：湖北省十堰市郧阳区人民法院于 2023 年 2 月 22 日立案，后经法
院主持调解，武汉世纪白马系统工程有限公司与湖北长江源制药有限公司、湖北
长江星医药股份有限公司、湖北新峰制药有限公司于 2023 年 6 月 16 日达成调解
协议如下：一、原告武汉世纪白马系统工程有限公司与被告湖北长江星医药股份
有限公司、湖北长江源制药有限公司、湖北新峰制药有限公司共同确认截止到
2023 年 6 月 16 日，被告湖北长江星医药股份有限公司、湖北长江源制药有限公
159
司、湖北新峰制药有限公司尚欠武汉世纪白马系统工程有限公司工程款 7470000
元；双方约定分期付款，分五次付清，三被告于 2023 年 8 月 1 日前支付 1494000
元、2023 年 10 月 1 日前支付 1494000 元、2023 年 12 月 1 日前支付 1494000 元、
2024 年 2 月 1 日支付 1494000 元、2024 年 4 月 1 日支付 1494000 元；二、若被
告湖北长江星医药股份有限公司、湖北长江源制药有限公司、湖北新峰制药有限
公司有任意一期未按期履行，原告武汉世纪白马系统工程有限公司可就剩余全部
未付金额申请强制执行；三、诉讼费减半收取计 38345 元、保全费 5000 元，由
原告武汉世纪白马系统工程有限公司自愿负担；四、原告武汉世纪白马系统工程
有限公司自愿放弃其他诉讼请求，双方无其他争议。
执行情况：2024 年 3 月 28 日长江星、长江源、新峰制药与武汉世纪白马系
统工程有限公司签署《执行和解协议》，约定 2025 年 1 月 30 日前分期向武汉世
纪白马系统工程有限公司支付 747 万元。
会计处理：根据该案件情况，原告自愿放弃其他诉讼请求，因此不形成预计
负债。
24、原告深圳市泰格达电子科技有限公司与被告江苏启澜激光科技有限公
司买卖合同纠纷案
案件详情：2020 年 1 月 16 日原告与被告采购人员胡兆安通过微信签订《设
备销售合同》，约定原告向被告提供电池测试设备，总价 480000 元。交货地点
暂定。合同签订后支付 10%货款作为定金，发货前付款 90%。每逾期一天按照
逾期款项总额 0.5% 支付违约金。原告主张双方口头协商剩余 10%货款 48000 元
货到后支付。2020 年 6 月 1 日被告向原告发出《送货地址联络单》，指定原告
将设备送至深圳市南山区海湾路 8 号。2020 年 6 月 2 日原告将案涉设备送至深
圳市集方储运有限公司。未开具发票。诉讼请求：1.判令被告支付原告货款 48000
元；2.判令被告支付原告违约金（以 48000 元为基数，依据合同第八条约定的违
约金标准主动降低后按照日万分之五的标准自 2020 年 6 月 2 日起计算至实际付
清之日），暂计至起诉之日（2022 年 11 月 22 日）的违约金为 21696 元；3.判
令被告承担本案诉讼费。
案件进展：广东省深圳市龙华区人民法院于 2023 年 3 月 17 日立案，并于
160
2023 年 6 月 21 日判决如下：被告江苏启澜激光科技有限公司于本判决生效之日
起十日内向原告深圳市泰格达电子科技有限公司支付货款 48000 元及逾期付款
违约金（以 48000 元为基数，按照每日万分之四的标准，自 2020 年 6 月 11 日起
计算至实际付清之日止）：驳回原告深圳市秦格达电子科技有限公司的其他诉讼
请求。如果当事人未在本判决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行
期间的债务利息。本案案件受理费 1542 元，由被告江苏启澜激光科技有限公司
负担 1442 元，原告深圳市泰格达电子科技有限公司负担 100 元。原告深圳市泰
格达电子科技有限公司已预交的受理费 1542 元，由本院予以退回 1442 元。被告
江苏启澜激光科技有限公司应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳案件受理
费 1442 元。
执行情况：已申请执行，履行中。
会计处理：根据调解书，基于既有决定所作出的相关款项 2.89 万已作为公
司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因金额较小，暂未计入预付负债，
于实际发生时计入当期损益。
25、原告九州通医药集团股份有限公司诉被告湖北舒惠涛药业有限公司、
罗明、湖北长江星医药股份有限公司买卖合同纠纷案
原告九州通医药集团股份有限公司与被告湖北舒惠涛药业有限公司、罗明、
湖北长江星医药股份有限公司，第三人河南楚康医药有限公司买卖合同纠纷一案，
湖北省武汉市汉阳区人民法院于 2023 年 3 月 14 日立案，案号（2023）鄂 0105
民初 3347 号。事实与理由：楚康公司、舒惠涛公司系业务往来单位，合作开始
后，楚康公司按约向舒惠涛公司供货，但后期舒惠涛公司未按期支付相应货款，
故双方于 2022 年 11 月 30 日签订《还款协议》，共同确认：截至 2022 年 11 月
30 日，舒惠涛公司尚欠楚康公司货款本金共计 1226404.80 元，此款由舒惠涛公
司分期支付，如任意一期逾期，则剩余货款全部到期。且罗明自愿为舒惠涛公司
尚欠楚康公司的货款、利息等损失承担连带保证责任。该协议签订后，舒惠涛公
司未按约向楚康公司支付货款。2023 年 2 月 13 日，原告与楚康公司签订《债权
转让协议书》，约定楚康公司将其对舒惠涛公司的到期主债权 1226404.80 元及
其从权利一并转让给原告。2023 年 2 月 22 日，楚康公司向舒惠涛公司、罗明分
161
别出具《债权转让通知书》已送达两被告。舒惠涛公司系一人有限责任公司，其
唯一股东系长江星公司。现舒惠涛公司向楚康公司支付 30 万元货款，剩余款项
未按期支付。诉讼请求：1、判令被告舒惠涛公司向原告支付货款本金 926404.80
元；2、判令被告舒惠涛公司向原告支付逾期付款违约金（以尚欠货款 926404.80
元为基数，自 2023 年 1 月 21 日起按 LPR 的 1.5 倍计算至清偿完毕之日止）；3、
判令被告罗明、长江星公司对舒惠涛公司的债务承担连带清偿责任；4、由三被
告承担本案诉讼费、保全费及实际支出费用。
案件进展：湖北省武汉市汉阳区人民法院于 2023 年 4 月 14 日判决如下：一、
被告湖北舒惠涛药业有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告九
州通医药集团股份有限公司支付货款 926404.80 元；二、被告湖北舒惠涛药业有
限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告九州通医药集团股份有限
公司支付违约金：以货款 926404.80 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公
布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的 1.5 倍标准，自 2023 年 1 月 21 日起计
算至实际付清之日止；三、被告罗明、湖北长江星医药股份有限公司对被告湖北
舒惠涛药业有限公司的上述第一、二项债务承担连带清偿责任。如果未按判决指
定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百
六十条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费 7919 元，由
被告湖北舒惠涛药业有限公司负担。保全费 5000 元，由被告湖北舒惠涛药业有
限公司负担，被告湖北舒惠涛药业有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日
内向原告九州通医药集团股份有限公司支付保全费 5000 元。被告罗明、湖北长
江星医药股份有限公司对上述受理费、保全费承担连带支付义务。
执行情况：正在履行中。湖北省武汉市汉阳区人民法院冻结湖北舒惠涛药业
有限公司 3 个银行账户、湖北长江星医药股份有限公司 2 个银行账户，冻结金额
1300000 元。
会计处理：按照该案件调解协议，本案受理费等 12919 元因金额较小，于实
际支付时计入当期损益，支付的货款不涉及预计负债的计提。
26、原告湖北新峰制药有限公司诉被告四川字库山制药有限公司买卖合同
纠纷一案
162
案件详情：新峰制药于 2019 年 8 月 28 日至 2019 年 12 月 18 日期间与四川
字库山制药有限公司签订 7 份销售合同，约定向四川字库山制药有限公司销售柴
胡、姜半夏、党参片等 14 味中药饮片，七份合同销售总价为 2932042.80 元，结
算方式为：货到后 90 日内付清货款。合同签订后新峰制药于 2019 年 8 月 29 日
至 2020 年 1 月 15 日期间向四川字库山制药有限公司供货前述中药饮片
2897042.8 元。至 2021 年 5 月 28 日经双方对账，四川字库山制药有限公司结欠
新峰制药货款 964406.8 元货款。对账后，四川字库山制药有限公司于 2021 年 8
月 31 日支付货款 30000 元，尚欠货款 934406.8 元。故诉至资阳市雁江区人民法
院。诉讼请求：1、判决被告支付下欠原告货款 934406.80 元；2、判决被告以
934406.80 元为基数按日万分之四从 2020 年 5 月 16 日支付违约金至货款还清之
日止，暂计算至 2023 年 2 月 20 日为 377500 元（1010 天）；3、被告承担本案
诉讼费。
案件进展：案件于 2023 年 5 月 17 日开庭审理，尚未判决。
执行情况：案件尚未判决，未进入执行程序。
27、原告关振敏与被告湖北长江源制药有限公司的合同纠纷
案件详情：2019年，关振敏向湖北长江源制药有限公司（以下称为“长江源”）
转帐1200万元工程保证金，后因退还保证金发生纠纷。
案件进展：该案于2023年3月28日在湖南省常德市武陵区人民法院受理立案，
涉案金额300万元。本案在审理过程中，双方当事人自愿达成协议，主要内容如
下：长江源向关振敏支付300万元；本案诉讼费减半收取15400元，律师费30000
元由长江源承担。
执行情况：正在履行中。
会计处理：根据判决书，基于既有决定所作出的相关款项已作为公司现时义
务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司已全额计提该款项，账列其他应付
款，无需计提预计负债。
28、原告宜昌国宏建筑工程有限公司诉湖北坤旭建设工程有限公司、湖北
长江源制药有限公司建设工程施工合同纠纷案
案件详情：宜昌国宏建筑工程有限公司诉称：2020 年 12 月 28 日，宜昌国
163
宏建筑工程有限公司与湖北坤旭建设工程有限公司签订《湖北长江源制药中药健
康产业园项目外墙施工合同》，约定湖北坤旭建设工程有限公司将总承包的湖北
长江源制药中药健康产业园项目中的外墙分包给宜昌国宏建筑工程有限公司施
工，承包方式为包工包料，计价方式为固定单价，含税单价为每平方米 76 元，
工程量以双方核定的数量为准。合同签订后，宜昌国宏建筑工程有限公司按时进
场施工，但是湖北坤旭建设工程有限公司一直不按时支付工程进度款，宜昌国宏
建筑工程有限公司多次催讨未果，致使工程于 2021 年 9 月 30 日被迫停工。2021
年 12 月 27 日宜昌国宏建筑工程有限公司与湖北坤旭建设工程有限公司确认完成
面积 71673 平方米，工程价款 5447148 元，应付进度款 3813004 元，但是湖北坤
旭建设工程有限公司仅支付了进度款 60 万元。经催收，湖北坤旭建设工程有限
公司于 2022 年 1 月 22 日支付了 50 万元，2022 年 6 月 9 日支付了 100 万元。后
湖北坤旭建设工程有限公司向宜昌国宏建筑工程有限公司出具了付款承诺书，宜
昌国宏建筑工程有限公司据此恢复施工，至 2022 年 8 月，宜昌国宏建筑工程有
限公司又施工了 12000 平方米，但是湖北坤旭建设工程有限公司承诺的 2022 年
7 月 25 日前支付 100 万一直没有兑现，且部分外墙达不到施工条件，工程被迫
停工。2022 年 9 月 21 日，宜昌国宏建筑工程有限公司在通知湖北坤旭建设工程
有限公司后退场。宜昌国宏建筑工程有限公司认为湖北坤旭建设工程有限公司应
当承担违约责任，长江源作为发包方及指定分包方在欠付湖北坤旭建设工程有限
公司工程款范围内承担付款责任，故诉至法院。诉讼请求：1、请求判令原告与
被告湖北坤旭建设工程有限公司签订的《湖北长江源制药中药健康产业园项目外
墙施工合同》于 2022 年 9 月 21 日解除；2、请求判令被告湖北坤旭建设工程有
限公司支付给原告工厂款 4228748 元；3、请求判令被告湖北坤旭建设工程有限
公司向原告支付从 2021 年 11 月 28 日至 2022 年 10 月 24 日逾期付款违约金 337811
元，从 2022 年 10 月 25 日至付清之日以 4259148 元为基数按日万分之五支付逾
期付款利息；4、请求判令被告湖北长江源制药有限公司退还给原告工程保证金
50 万元；5、请求判令被告湖北坤旭建设工程有限公司赔偿给原告停工损失
921755.04 元；6、请求判令被告湖北长江源制药有限公司在欠付被告湖北坤旭建
设工程有限公司工程款范围内对原告承担支付工程款责任；7、请求判令原告对
该建设工程折价或者拍卖的价款中享有优先受偿权；8、本案诉讼费由被告承担。
164
案件进展：案件由公安县人民法院受理，案号为（2023）鄂 1022 民初 1557
号。后经法院主持调解，调解结果：宜昌国宏建筑工程有限公司与湖北坤旭建设
工程有限公司签订的《湖北长江源制药中药健康产业园项目外墙施工合同》于调
解协议签订之日解除；湖北坤旭建设工程有限公司、湖北长江源制药有限公司尚
欠宜昌国宏建筑工程有限公司工程款 270 万元，于 2024 年 1 月 20 日前分六期付
清；湖北长江源制药有限公司应返还保证金 50 万元；原告放弃利息、停工损失
等诉讼请求，被告自行处理外墙质量问题，工程款支付完毕后双方的纠纷了结；
若协议约定的任何一期工程款没有按时支付，视为全部债权到期，原告有权就全
部债权申请人民法院强制执行；本案诉讼费 26859 元，由被告在 2024 年 1 月 20
日前支付给原告。
执行情况：调解书正在履行中。
会计处理：按照该案件调解协议，本案诉讼费 26859 元因金额较小，于实际
支付时计入当期损益，支付的货款不涉及预计负债的计提。
29、原告湖北长江星医药股份有限公司诉四川禾泰药业有限公司买卖合同
纠纷案
案件详情：长江星诉称：长江星于 2019 年 10 月 23 日与四川禾泰药业有限
公司签订买卖合同，合同约定长江星向四川禾泰药业有限公司销售明胶空心胶囊
一共 4000 万粒，单价为 115 元/万粒，结算方式为：货到后 90 日内付清货款，
且约定逾期付款的按逾期金额的每日万分之五支付违约金。实际在合同签订前长
江星已经于 2019 年 9 月向四川禾泰药业有限公司供应了明胶空心胶囊 2067.5 万
粒价值 237762.5 元，合同签订后长江星从 2019 年 10 月至 2020 年 1 月共向四川
禾泰药业有限公司供应明胶空心胶囊 4359.5 万粒，价值 501342.5 元，至 2021
年 2 月 28 日经双方对账，长江星合计向四川禾泰药业有限公司供货明胶空心胶
囊 6427 万粒，总价值 739105 元，四川禾泰药业有限公司仅支付 50000 元货款，
尚欠 689105 元货款。长江星多次催讨无果，故提起诉讼。诉讼请求：1、判决被
告支付下欠原告货款 689105 元；2、判决被告向原告支付以 689105 元为基数按
日万分之五从 2020 年 4 月 12 日至货款还清之日止的逾期付款违约金，暂计算至
2023 年 2 月 20 日为 359023.7 元（1042 天）；3、被告承担本案诉讼费。
165
案件进展：成都高新技术产业开发区人民法院于 2023 年 4 月 26 日受理本案，
案号为（2023）川 0191 民初 9558 号。法院于 2023 年 6 月 30 日判决如下：四川
禾泰药业有限公司向湖北长江星医药股份有限公司支付货款 689105 元及逾期付
款违约金；驳回湖北长江星医药股份有限公司的其他诉讼请求。本案案件受理费
7117 元，由湖北长江星医药股份有限公司负担 1928 元，由四川禾泰药业有限公
司负担 5189 元。
执行情况：正在履行中。
30、原告湖北新峰制药有限公司诉被告四川禾泰药业有限公司买卖合同纠
纷案
案件详情：新峰制药于 2019 年 4 月 10 日至 2020 年 5 月 21 日期间与四川禾
泰药业有限公司签订 6 份销售合同，约定向四川禾泰药业有限公司销售黄芪、甘
草、白芍等中药饮片及中药材，结算方式均为：货到后 90 日内付清货款。合同
签订后新峰制药自 2019 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 26 日止向被告供货约定中药
材（饮片）2956904.14 元（不含供货后退货部分）。2021 年 1 月 26 日经新峰制
药于四川禾泰药业有限公司对账，四川禾泰药业有限公司下欠新峰制药货款
1399229.14 元。对账后，四川禾泰药业有限公司于 2022 年 10 月 29 日和 2022
年 10 月 30 日分别支付货款 20000 元和 10000 元，余款 1327405.35 元至今未付。
为维护合法权益，特诉至法院。诉讼请求：1、判决被告支付下欠货款 1327405.34
元；2、判决被告以 1327405.34 元为基数按日万分之四从 2020 年 9 月 26 日支付
违约金至货款还清之日止，暂计算至 2022 年 2 月 20 日为 465653.79 元（877 天）；
3、被告承担本案诉讼费。
案件进展：成都高新技术产业开发区人民法院于 2023 年 3 月 26 日立案，案
号（2023）川 0191 民初 9608 号。法院于 2023 年 6 月 29 日判决如下：四川禾泰
药业有限公司向原告湖北新峰制药有限公司支付货款 1297405.34 元，并支付逾
期付款违约金(以 1297405.34 元为基数，按照日万分之四的利率，自 2020 年 9
月 26 日起支付至实际付清之日止)。本案案件受理费 10469 元，由四川禾泰药业
有限公司负担。
执行情况：正在履行中。
166
31、原告金日制药（中国）有限公司诉被告湖北舒惠涛药业有限公司买卖
合同纠纷案
案件详情：金日制药（中国）有限公司诉称：金日制药（中国）有限公司与
舒惠涛药业合作多年，2022 年 1 月 1 日金日制药（中国）有限公司与舒惠涛药
业续签了 2022 年度《金日制药（中国）有限公司产品经销协议书》，约定舒惠
涛药业在金日制药（中国）有限公司指定地区湖北经销金日制药（中国）有限公
司生产的“金日牌”保健品系列产品，经销期限自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日。2022 年 5 月，金日制药（中国）有限公司与舒惠涛药业对账后要求
舒惠涛将剩余款项付清，但舒惠涛药业仅在 2022 年 6 月 29 日回款 3 万。现舒惠
涛药业尚欠金日制药（中国）有限公司货款 94462.75 元。故诉至法院。诉讼请
求：1、判令被告立即偿还原告货款人民币 94,462.75 元；2、判令被告支付给原
告从 2022 年 4 月 25 日起至实际还款日止的逾期付款违约金（按日万分之六计算），
暂计至 2023 年 4 月 24 日共 365 天，违约金为人民币 20,687.34 元；3、本案诉讼
费用（含保全费）、诉讼保全保险费、公告费等由被告承担。
案件进展：厦门市同安区人民法院于 2023 年 5 月 4 日立案，案号为（2023）
闽 0212 民初 2526 号。后经法院主持调解，调解结果：湖北舒惠涛药业有限公司
于 2023 年 8 月 31 日前向金日制药（中国）有限公司支付货款 94462.75 元，如
未按期如数付款，则金日制药(中国)有限公司有权就尚欠货款及违约金向人民法
院申请强制执行。本案案件受理费由湖北舒惠涛药业有限公司负担。
执行情况：调解书正在履行中。
会计处理：按照该案件调解协议，案件受理费等因金额较小，于实际支付时
计入当期损益，支付的货款不涉及预计负债的计提。
32、原告九州通医药集团股份有限公司与被告湖北舒惠涛药业有限公司、
罗明、湖北长江星医药股份有限公司，第三人湖北神农源药业有限公司买卖合
同纠纷案
案件详情：2022 年 11 月 30 日，湖北舒惠涛药业有限公司与湖北神农源药
业有限公司、罗明签订《还款协议》，确认截至 2022 年 11 月 30 日，湖北舒惠
167
涛药业有限公司尚欠湖北神农源药业有限公司货款 8553364 元，分五期付清；若
湖北舒惠涛药业有限公司未按约定时间还款，则视为全部尚欠货款均已到期；罗
明自愿为湖北舒惠涛药业有限公司所欠货款、利息、违约金等承担连带清偿责任
等。协议签订后，湖北神农源药业有限公司多次向湖北舒惠涛药业有限公司、罗
明催款，两被告均以各种理由拒不付款。2023 年 3 月 21 日，原告与湖北神农源
药业有限公司达成债权转让协议，湖北神农源药业有限公司将其对两被告享有的
到期债权 8553364 元及各项从权利转让给原告，并对债务承担连带保证责任。债
权转让协议签订后，湖北神农源药业有限公司向两被告送达了债权转让通知书。
湖北舒惠涛药业有限公司系一人有限责任公司，其唯一股东系湖北长江星医药股
份有限公司。原告依法取得对两被告的债权后，三被告仍然未向原告支付款项，
故原告起诉至法院。诉讼请求：1．判令被告湖北舒惠涛药业有限公司向原告支
付欠款 8553364 元及违约金（以 8553364 元为基数，自 2023 年 1 月 20 日起按
LPR 的 1.5 倍标准计算至实际清偿之日止）；2．判令被告罗明对湖北舒惠涛药
业有限公司的上述款项承担连带清偿责任；3．判令被告湖北长江星医药股份有
限公司对湖北舒惠涛药业有限公司的上述款项承担连带责任；4．本案受理费、
保全费由三被告承担。
案件进展：湖北省武汉市汉阳区人民法院于 2023 年 5 月 6 日立案，案号为
（2023）鄂 0105 民初 5601 号。后经法院主持调解，调解结果：一、截至 2023
年 5 月 18 日，被告湖北舒惠涛药业有限公司尚欠原告九州通医药集团股份有限
公司货款 15678164 元，被告湖北舒惠涛药业有限公司于 2023 年 11 月 25 日前
分六期向原告九州通医药集团股份有限公司付清：2023 年 6 月 30 日前支付
1500000 元、2023 年 7 月 30 日前支付 2000000 元、2023 年 8 月 30 日前支付 2500000
元、2023 年 9 月 30 日前支付 3000000 元、2023 年 10 月 30 日前支付 3000000
元、2023 年 11 月 30 日前支付 3678164 元；二、若被告湖北舒惠涛药业有限公
司有任意一期未按照上述协议约定的时间支付款项，则剩余全部未付款项自动到
期，原告九州通医药集团股份有限公司有权就剩余全部款项申请强制执行；三、
被告湖北长江星医药股份有限公司、罗明对上述第一项被告湖北舒惠涛药业有限
公司的付款义务承担连带清偿责任；四、案件受理费 57934 元，保全费 5000 元，
合计 62934 元由被告湖北舒惠涛药业有限公司承担，被告湖北舒惠涛药业有限公
168
司于 2023 年 5 月 30 日前将 62934 元支付给原告九州通医药集团股份有限公司。
执行情况：调解书正在履行中。
会计处理：按照该案件调解协议，案件受理费等 62934 元于实际支付时计入
当期损益，支付的货款不涉及预计负债的计提。
33、原告彭宣启与被告江苏启澜激光科技有限公司、河北羿珩科技有限责
任公司劳动争议案
案件详情：彭宣启 2011 年 4 月 1 日入职江苏启澜激光科技有限公司担任总
经理，2021 年劳动关系转至其母公司河北羿珩科技有限贵任公司，2022 年 4 月
27 日，河北羿珩科技有限责任公司因原告违反单位规章制度解除与原告的劳动
关系。诉讼请求：确认原告与被告自 2011 年 4 月 1 日至今存在劳动关系；两被
告向原告支付劳动关系存续期间拖欠原告工资计人民币 466788.8 元；两被告向
原告支付违法解除劳动合同经济赔偿 354584 元；两被告向原告支付原告垫付的
款项 119707.07 元；本案的全部诉讼费用由两被告负担。
案件进展：江苏省常熟市人民法院于 2023 年 5 月 15 日立案，案号为(2023)
苏 0581 民初 7441 号。法院于 2023 年 7 月 7 日开庭。目前已调解，启澜激光于
2024 年 4 月 30 日前一次性支付彭宣启 356933.07 元；羿珩科技于 2024 年 1 月
30 日前一次性支付彭宣启 180000 元。
执行情况：正在履行中，目前已支付 36 万元。
会计处理：根据执行和解协议，基于既有决定所作出的相关款项已作为公司
现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司已全额计提该款项，账列其
他应付款，无需计提预计负债。
34、申请人中甄住工建设科技（湖北）有限公司与被申请人湖北安博制药
有限公司、罗明、通号建设集团有限公司湖北分公司工程合同纠纷案
案件详情：安博制药计划在湖北省江陵县开发建设药用辅料新材料项目。
2022 年 11 月 18 日，申请人与安博制药、通号建设集团有限公司湖北分公司就
案涉项目签订了《工程合作协议书》，并于 2022 年 12 月 8 日签订了《补充协议》，
169
约定由三方合作开发建设案涉项目。上述协议签订后，申请人按约支付了 3000
万元诚意金。2023 年 2 月 27 日，申请人与被申请人签订《解除协议》，一致同
意解除《工程合作协议书》及《补充协议》，并约定安博制药应于《解除协议》
生效后 60 日内返还申请人工程诚意金 3000 万元及前期资金使用费 50 万元，罗
明自愿对安博制药履行《解除协议》约定之全部义务承担不可撤销连带担保责任。
仲裁请求：安博制药向申请人返还 3050 万元，并以 3000 万元为基数，按一年期
全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率 4 倍从 2023 年 2 月 27 日至实
际给付之日止支付利息，暂计至 2023 年 5 月 9 日为 863833.33 元，按每日万分
之五从 2023 年 4 万 29 日至实际给付之日止支付滞纳金，暂计至 2023 年 5 月 9
日为 15 万元；罗明对上述债务承担连带责任；律师费 10 万元、仲裁费由安博制
药、罗明承担。
案件进展：武汉仲裁委员会(武汉国际仲裁中心)于 2023 年 5 月 15 日受理了
本案，案号为(2023)武仲受字第 000001772 号，2023 年 7 月 13 日组成仲裁庭。
2023 年 7 月 7 日江陵县人民法院冻结安博制药的 3 个银行账户，冻结金额 3111
万元。2023 年 8 月 30 日，申请人与第一被申请人安博制药、第二被申请人罗明
就签订的《工程合作协议书》《解除协议》项下的争议达成如下调解协议：(一)
各方当事人协商一致同意由仲裁庭依据本调解协议制作《调解书》结案。(二)第
一被申请人应当向申请人返还诚意金 30,000,000 元及前期资金使用费 500,000 元，
共计 30,500.000 元。(三)第一被申请人应向申请人支付利息 3,483,722 元。(四)
第一被申请人应向申请人支付本案仲裁费 262,268 元、律师费 200,000 元、保全
费 5,000 元、保函费 31,113.83 元，合计 498,381.83 元。(五)申请人，第一被申请
人、第二被申请人一致确认并同意：上述第(二)(三)(四)款载明的第一被申请人应
向申请人支付的各类款项合计 34,482,100 元，由第一被申请人在 2023 年 9 月 30
日起至 2024 年 3 月 30 日期间分七期偿还。(六)第一被申请人向申请人支付上述
第(五)款约定的首期款项 5,000,000 元后三日内，申请人申请法院解除对第一被
申请人账户采取的保全措施。(七)如第一被申请人未按本协议第(五)款约定按期
足额支付任一款项，则第一被申请人须以 30,00,000 元为基数按照每日万分之五
的标准，从 2023 年 4 月 29 日起向申请人支付滞纳金直至第一被申请人实际支付
本协议项下的全部款项之日止,且申请人有权就全部剩余欠款(包含未到期款项)
170
及滞纳金向法院申请强制执行。(八)申请人、第一被申请人、第二被申请人一致
确认：第二被申请人对本协议项下第一被申请人向申请人履行的各类还款义务承
担不可撤销的连带保证责任。(九)申请人放弃其他仲裁请求。
执行情况：本案于 2024 年 1 月 8 日强制执行。执行过程中，中甄住工建设
科技（湖北）有限公司申请要求追加长江医药控股股份有限公司为本案的被执行
人，湖北省江陵县人民法院于 2024 年 3 月 7 日立案。2024 年 4 月 30 日，湖北
省江陵县人民法院驳回该追加被执行人的申请。
会计处理：根据调节协议，基于既有决定所作出的相关款项 815.97 万元（包
含诉讼费、违约金）已作为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因此
公司已全额计提该款项，账列其他应付款，无需计提预计负债。
35、原告汉口银行股份有限公司荆门分行与被告湖北长江丰医药有限公司、
湖北长江星医药股份有限公司、长江医药控股股份有限公司、罗明、张莉金融
借款合同纠纷案
案件详情：汉口银行与长江丰签订了《流动资金借款合同》，该合同系《最
高额融资协议》项下具体合同，合同约定本 合同项下的贷款本金为人民币
13,200,000 元，贷款期限为 12 个月。同日，汉口银行全面履行了贷款本金
13,200,000 元的放款义务。长江星、长药控股、罗明、张莉为长江丰提供担保。
贷款到期后，长江丰未按约偿还本息，截至 2023 年 6 月 21 日，拖欠贷款本金
10,696,129.1 元,逾期罚息 160,361.94 元，合计 10,856,491.04 元。诉讼请求：判令
长江丰立即返还贷款本金并支付罚息；原告有权以长江丰对长江大药房的应收账
款优先受偿；原告有权以长江星抵押的 32 条胶冀自动生产线动产抵押物折价或
者拍卖、变卖所得的价款优先受偿等方式；长江星、长药控股、罗明、张莉对全
部债务承担连带责任保证责任；案件受理费、财产保全费等诉讼费用及原告为实
现债权所支付的其他费用由五被告共同负担。
案件进展：湖北省荆门市东宝区人民法院于 2023 年 7 月 11 日立案，案号为
（2023）鄂 0802 民初 2639 号。后经法院主持调解，2023 年 7 月 27 日达成调解：
长江丰于 2023 年 7 月 31 日支付截至 2023 年 6 月 21 日的罚息 160361.94 元；2024
年 6 月 21 日前逐月分期偿还本金 10696129.1 元，并按年利率 13.5%逐月支付罚
171
息。湖北长江丰医药有限公司以其与湖北长江大药房连锁有限公司产生的应收账
款继续提供最高额质押担保；湖北长江星医药股份有限公司以其 32 条胶囊自动
生产线动产继续提供最高额抵押担保；湖北长江星医药股份有限公司、长江医药
控股股份有限公司、罗明、张莉继续承担连带责任保证责任。
执行情况：调解书正在履行中。
会计处理：根据调解书，公司已于 2023 年 7 月 31 日前支付罚息 160361.94
元，剩余按照调解书进度进行支付，因此不需要计提预计负债。
36、原告公安县茂发国有资产经营有限责任公司诉被告湖北长江源制药有
限公司合同纠纷案
案 件 详 情 ： 经 公 司 法 律 顾 问 登 录 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn/）检索，该案由公安县人民法院于 2023 年 9 月 4 日进
行执行立案，案号为(2023)鄂 1022 执 1124 号，该案终本时间为 2024 年 1 月 3
日，未履行金额未 7,220,000 元。
公司未获得该案的诉讼材料。
案件进展：已判决。
执行情况：已申请执行，履行中。
会计处理：因未获取诉讼材料，暂未进行相关会计处理。
37、原告武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行与被告湖北长江星医药
股份有限公司、湖北长江丰医药有限公司、湖北长江源制药有限公司、石首市
国际大酒店有限公司、湖北长江大药房连锁有限公司、湖北舒惠涛药业有限公
司、湖北长江大药房连锁武汉有限公司、长江医药控股股份有限公司、罗明、
张莉、田良辉金融借款合同纠纷
案件详情：湖北长江星医药股份有限公司因公司经营需要，向原告申请贷款。
双方于2022年1月13日签订了《授信融资协议》，约定了授信额度为18,950万元，
双方于2022年1月13日、14日、18日、21日、25日分别签订了五份《流动资金借
款合同》，借款金额分别为2,500万元、1,718.5万元、9,155万元、5,156.25万
172
元、420万元，后共分14笔发放了贷款。
为担保上述《授信融资协议》项下的借款，原告与湖北长江丰医药有限公司、
石首市国际大酒店有限公司、湖北长江源制药有限公司、张莉于2022年1月13日
分别签订了《最高额抵押合同》、《个人最高额抵押合同》，上述被告承诺以名
下对应房产及土地为上述贷款提供抵押担保，并办理了抵押登记。湖北长江大药
房连锁有限公司、田良辉与申请人分别签订了《最高额质押合同》和《个人最高
额质押合同》，以其持有的湖北长江星医药股份有限公司的股份提供质押担保，
并办理了质押登记。
另外，湖北长江丰医药有限公司、湖北长江源制药有限公司、湖北舒惠涛药
业有限公司、湖北长江大药房连锁有限公司、湖北长江大药房连锁武汉有限公司、
罗明、张莉、长江医药控股股份有限公司分别与原告签订了《最高额保证合同》、
《个人最高额保证合同》，承诺为上述贷款提供连带保证责任。截止至2023年8
月13日，湖北长江星医药有限公司共欠款借款本金余额188,039,183.84元，利息、
罚息10,502,969.22元。
诉讼请求：（1）请求法院依法判令被告湖北长江星医药股份有限公司向原
告偿还借款本金 188,039,183.84 元及至清偿完毕之日止的利息、罚息(截止至
2023 年 8 月 13 日的利息、罚息为 10,502,969.22 元。2023 年 8 月 14 日至清偿
完毕之日止的利息、罚息以 188,039,183.84 元的本金为基数，按照合同约定利
率计收利息、罚息)；
（2）请求法院判令原告有权就被告石首市国际大酒店有限公司名下位于石
首市建设路的房地产(鄂(2022)石首市不动产证明第00069号)进行折价、拍卖、
变卖并就所得价款在最高2,950万元的范围内优先受偿；
（3）请求法院判令原告有权就被告湖北长江丰医药有限公司名下位于湖北
省公安县斗湖堤镇潺陵新区潺陵大道西侧潺陵工业园的房地产(鄂(2022)公安不
动产证明第0000427号、鄂(2022)公安不动产证明第0000429号)进行折价、拍卖、
变卖并就所得价款分别在最高12,196万元、204万元的范围内优先受偿；
（4）请求法院判令原告有权就被告湖北长江源制药有限公司名下位于湖北
省公安县斗湖堤镇潺陵新区潺陵大道西侧潺陵工业园的房地产(鄂(2022)公安不
动产证明第0000428号)进行折价、拍卖、变卖并就所得价款分别在最高1,920万
元的范围内优先受偿；
173
（5）请求法院判令原告有权就被告张莉、罗明下位于武汉市洪山区和平乡
铁机村的房地产(鄂(2022)武汉市洪山不动产第0002438号)进行折价、拍卖、变
卖并就所得价款分别在最高322万元的范围内优先受偿；
（6）请求法院判令原告有权就被告田良辉名下持有湖北长江星医药股份有
限公司250万股股权进行折价、拍卖、变卖在最高3,437万元的范围内优先受偿；
（7）请求法院判令原告有权就被告湖北长江大药房连锁有限公司名下持有
湖北长江星医药股份有限公司750万股股权进行折价、拍卖、变卖在最高6,874万
元范围内优先受偿；
（8）请求法院判令被告罗明、张莉、湖北长江大药房大药房连锁有限公司、
长江医药控股股份有限公司、湖北舒惠涛药业有限公司、湖北长江大药房连锁武
汉有限公司、湖北长江丰医药有限公司、湖北长江源制药有限公司对上述债务在
最高18,950万元范围内承担连带清偿责任；
（9）请求法院判令实现上述债权产生的各项费用，包括诉讼费、财产保全
费、邮寄送达费、评估拍卖费等，均由上述所有被告承担。
案件进展：该案在湖北省武汉市中级人民法院立案，已于2023年11月1日开
庭审理，2023年11月29日，原告与被告签署和解协议。2023年12月12日，湖北省
武汉市中级人民法院出具民事调解书。为尽快明确各方权利义务，各方当事人基
于真实意思表示，遵循平等、自愿、协商一致原则上，鉴于乙方湖北长江星医药
股份有限公司（以下简称“乙方”）在甲方武汉农村商业银行股份有限公司武昌
支行（以下简称“甲方”）贷款已逾期，截至2023年11月24日，乙方尚欠甲方贷
款本金188,039,183.84元，利息、罚息15,337,084.87元，现达成如下和解协议，
以资共同遵守：
（1）乙方于2023年11月30日前向甲方支付诉讼费517,255.5元、诉讼相关律
师费150,431.35元、贷款本金39,183.84元以及贷款利息600万元。乙方于2023年
12月20日前结清欠付的全部利息后，甲方将贷款本金余额1.88亿元的还款期限延
期至2027年1月12日。
（2）乙方承诺：乙方将于2024年3月31日、2024年6月30日、2024年9月30日、
2024年12月31日、2025年3月31日、2025年6月30日、2025年9月30日、2025年12
月31日分别偿还贷款本金300万元；2026年3月31日、2026年6月30日、2026年9月
30日、2026年12月31日分别偿还贷款本金500万元。贷款剩余本金及利息乙方于
174
2027年1月12日一次性支付。
（3）若乙方未足额履行本协议相关约定，则视同乙方违约，乙方应承担的
借款利率按借款合同中逾期利息相关条款执行，即在原借款合同约定利率基础上
加收50%罚息执行。
（4）若乙方未足额履行本协议相关约定，甲方有权持民事调解书向武汉市
中级人民法院申请强制执行。执行过程中，甲方有权执行乙方、丙方一湖北长江
丰医药有限公司、丙方二湖北长江源制药有限公司、丙方四湖北长江大药房连锁
有限公司、丙方五湖北舒惠涛药业有限公司、丙方六湖北长江大药房连锁武汉有
限公司、丙方七长江医药控股股份有限公司、丙方八罗明、丙方九张莉名下全部
资产；甲方有权对丙方一名下位于斗湖堤镇孱陵大道工业园的房产及土地（权证
号：鄂2022公安不动产证明第0000429号）、丙方一名下位于公安县潺陵新区潺
陵大道西侧潺陵工业园（长江丰）第1栋第1-4层的房产及土地（权证号：鄂2022
公安不动产证明第0000427号）、丙方三石首市国际大酒店有限公司名下位于石
首市建设路的房产及土地（权证号：鄂2022石首市不动产证明第0000369号）、
丙方二名下位于公安县潺陵新区潺陵大道西侧潺陵工业园（长江丰）第1-6栋的
房产及土地（权证号：鄂2022公安不动产证明第0000428号）、丙方九名下洪山
区和平乡铁机村保利才盛景苑1栋1单元6层1室（权证号：鄂2022武汉市洪山区不
动产证明第0002438号）、丙方四名下持有的湖北长江星医药股份有限公司750万
股、丙方十田良辉名下持有的湖北长江星医药股份有限公司250万股进行拍卖、
变卖并就所得价款优先受偿。
（5）本协议自甲、乙、丙各方特别授权的委托诉讼代理人签署之日起生效。
案件受理费1,034,511元，减半收取517,255.5元，由原告武汉农村商业银行
股份有限公司武昌支行负担。本调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。
执行情况：正在履行中。
会计处理：根据调解书，公司已于2023年12月31日前支付欠息、罚息、诉讼
费、律师费1767.86万元，剩余按照调解书进度进行支付，因此不需要计提预计负
债。
38、原告重庆北新融建建设工程有限公司与被告湖北安博制药有限公司、
浙江光信工程担保集团有限公司的施工合同纠纷案
175
案件详情：2023年1月，原告与被告安博公司签订项目施工合同,合同约定：
1、本合同签订后30个工作日被告安博公司开具开工通知书，原告进场开工。工
程总工期约560个日历天；2、原告承诺签订本合同后5日内，缴纳工程履约保证
金人民币3,000万元至被告安博公司；同时被告安博公司提供第三方单位出具的
保证被告安博公司按约退还履约保证金的担保函。3、自履约保证金支付之日起，
六个月之内全部无息退还；4、因被告安博公司原因未能按合同约定支付合同价
款的违约责任：被告安博公司按照同期央行贷款利率2倍承担逾期付款的违约责
任。逾期付款超过28天，原告有权停工或提出解除合同，被告安博公司应赔偿承
包人停工损失、违约金等所有费用。
2023年1月11日，被告光信公司向原告出具了《履约保证金担保保函》，此
函载明：被告光信公司愿意无条件、不可撤销地就被告安博公司向原告退还3,000
万元履约保证金的事宜，向原告提供连带责任及见索即付担保。
前述合同签订后，原告于2023年1月19日向被告安博公司支付了3,000万元的
履约保证金。但至被告安博公司按约应向原告退还3,000万元履约保证金的截止
时间即2023年7月18日，被告安博公司未按约向原告退还该履约保证金。
诉讼请求：1、请求判令被告湖北安博制药有限公司立即向原告退还工程履
约保证金3,000万元，并支付逾期退还履约保证金的违约金（利息损失以3,000万
元为基数，从2023年7月19日起按照2023年6月20日公布的LPR标准的2倍即7.1%计
算至履约保证金全部退还之日止。）；2、请求判令安博公司承担本案的诉讼费
用；3、请求判令被告浙江光信工程担保集团有限公司履行连带保证责任，对被
告安博公司的上述债务及诉讼费用，向原告支付全部款项。
案件进展：该案在湖北省江陵县人民法院立案后，于2023年11月20日开庭审
理。2024年3月19日法院判决如下：安博制药向原告重庆北新融建建设工程有限
公司退还履约保证金3000万元并支付逾期付款违约金（以本金3000万元为基数，
按年利率7.1%自2023年7月19日计算至实际清偿之日止）；案件受理费减半收取
96833.7元、保全费5000元，由被告湖北安博制药有限公司负担。
执行情况：正在履行中。
会计处理：根据判决书，基于既有决定所作出的相关款项已作为公司现时义
务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司已全额计提利息 95.70 万元，账列
176
其他应付款，案件受理费、保全费 10.18 万元计入预计负债。
39、原告东台市璐璐佳钢材贸易有限公司与被告湖北长江星医药股份有限
公司、中铁一局集团有限公司、中铁一局集团有限公司第三工程分三分公司、
江苏双巨钢材贸易有限公司、长江医药控股股份有限公司的票据追索权纠纷案
案件详情：原告系票据号码为231387100060520230216475379418的电子商业
承兑汇票合法持有人。票面总额为500万元,出具人为被告长江星公司,收款人为
中铁公司,承兑人为长江星公司,出票日为2023年2月16日,到期日为2023年8月15
日。后中铁公司背书转让给中铁第三分公司、中铁第三分公司背书转让给双巨公
司、双巨公司背书转让给原告东台市璐璐佳钢材贸易有限公司。自2022年起,被
告向原告购买钢材,后因无力偿还,被告双巨公司于2023年8月15日将上述电子商
业承兑汇票背书转让给原告。另被告长江医药公司为被告长江星公司开具的上述
电子商业承兑汇票提供连带责任担保,并承诺该汇票到期无法兑付,其自愿承担
连带清偿责任。诉讼请求：判令被告长江星公司、中铁公司、中铁第三分公司、
双巨公司连带偿还原告票据500万元及利息（自2023年8月15日起至实际清偿之日
止，按LPR计算）；判令被告长江医药公司对被告长江星公司的债务承担连带偿
还责任。
案件进展：该案在江苏省东台市人民法院立案后，于2023年11月15日开庭审
理，目前未判决。
执行情况：未判决，未进入执行程序。
会计处理：根据判决书，基于既有决定所作出的相关款项 6.57 万元已作为
公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因尚未判决，计入预计负债。
40、原告武汉天创众鑫模型设计有限公司与被告宁夏长药良生制药有限公
司承揽合同纠纷案
案件详情：2023年6月9日，原告与被告签订《宁夏长药展厅沙盘承揽合同》，
约定原告为被告制作“宁夏长药展厅沙盘”。合同约定总价款为180,000元。被
告已向原告支付定金36,000元，原告在2023年8月20日规定时间内将所有合同约
定的内容安装到位。并经被告工作人员验收完成。合同约定原告将沙盘安装到位
被告应向原告支付全部余款144,000元。至今安装已逾期一月,被告未按合同约定
177
向乙方履行付款义务。诉讼请求：请求判令被告支付原告沙盘尾款144,000元；
请求判令被告向原告支付违约金14,400元；请求判令被告支付并支付逾期付款利
息自2023年8月20日起至货款付清之日止按中国人民银行一年期贷款市场报价双
倍利率8.7%计算（暂计算至2023年10月7日逾期付款利息为1670.40元）；请求判
令被告承担本案的诉讼费用、财产保全费用。
案件进展：2023年11月8日武汉市黄陂区人民法院立案。2023年11月27日经
法院主持庭前调解，双方达成调解协议，具体如下：
（1）被告宁夏长药良生制药有限公司向原告武汉天创众鑫模型设计有限公
司支付合同尾款144,000元，此款于2023年12月30日之前付清；
（2）如被告宁夏长药良生制药有限公司未按期支付合同尾款，则被告宁夏
长药良生制药有限公司还需向原告武汉天创众鑫模型设计有限公司支付违约金
14400元、诉讼费1751元、保全费1320元,原告武汉天创众鑫模型设计有限公司有
权就上述全部款项向法院申请强制执行；
（3）原告武汉天创众鑫模型设计有限公司自愿放弃其他诉讼请求，双方就
本案再无其他纠纷。
（4）案件受理费减半收取计1751元、保全费1320元，由原告武汉天创众鑫
模型设计有限公司负担。
执行情况：已支付完毕。
会计处理：截止目前，涉案款项已支付完毕。
41、原告湖北省中小微企业融资担保有限公司与被告湖北新峰制药有限公
司、湖北长江星医药股份有限公司的追偿权纠纷案
案件详情：2022年3月20日，新峰制药与中小微融资公司签订合同，约定中
小微融资公司为新峰制药代偿借款后有权向新峰制药追偿。中小微融资公司于
2023年6月15日代偿借款4000000元。
案件进展：该案于2023年11月21日在湖北省武汉市江汉区人民法院受理立
案，涉案金额400万元。2024年1月29日判决如下：新峰制药向中小微融资公司偿
还代偿款4000000元并支付资金占用利息；长江星承担连带偿还责任。
执行情况：2024 年 4 月 24 日武汉市江汉区人民法院出具执行通知书，责令
178
湖北新峰制药有限公司、湖北长江星医药股份有限公司履行(2023)鄂 0103 民初
20306 号生效法律文书确定的义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息，负担本
案执行费。目前正在执行中。
会计处理：根据判决书，基于既有决定所作出的相关款项7.58万元（罚息）
已作为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司已全额计提该款
项，账列其他应付款，无需计提预计负债。。
42、原告安徽涡河建工集团有限公司与被告湖北安博制药有限公司、中化
学建筑工程有限公司、长药控股的合同纠纷案
案件详情：2022年9月13日，安徽涡河建工集团有限公司（以下简称“安徽
涡河”）与湖北安博制药有限公司（以下简称“安博制药”）、中化学建筑工程
有限公司分别签订协议，安徽涡河按照协议约定向安博制药支付保证金3000万
元，长药控股为安博制药退款提供担保，后续发生退款纠纷。
案件进展：该案于2023年12月13日在湖北省江陵县人民法院受理立案，涉案
金额3058.8万元。2024年4月11日判决安博制药退还安徽涡河履约保证金3000万
元并支付逾期付款违约金，向安徽涡河支付诉讼财产保全保险费用24800元、律
师费280000元及差旅费7325.02元，长药控股承担连带保证责任；中化学建筑工
程有限公司对履约保证金及逾期付款违约金在安博制药财产依法强制执行后仍
不能履行的部分承担保证责任；案件受理费191800元及保全费5000元由安博制
药、长药控股负担。
执行情况：正在执行中。
会计处理：根据判决书，基于既有决定所作出的相关款项已作为公司现时义
务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司已全额计提利息 132 万元，账列其
他应付款，案件受理费、保全费、律师费等 50.89 万元计入预计负债。
43、申请人黄学军与被申请人湖北舒惠涛药北有限公司劳动争议案
案件详情：申请人入职被申请人处，从事理货员工作，订立书面劳动合同，
缴纳社会保险费，约定的工资为基本工资+岗位考核，被申请人从 2023 年 6 月
28 日至 2023 年 10 月 31 日通过武汉农村商业银行账户向申请人支付工资，2023
179
年 11 月 1 日被申请人通知申请人原岗位没有业务要求回公司上班，申请人不愿
意就没有再去上班。当事人因解除劳动合同发生关于经济补偿金的争议：申请人
称 2014 年 3 月 24 日到被申请人处从事理货员工作，被申请人未及时足额支付工
资提出解除劳动合同，主张经济补偿金 34475 元。
案件进展：武汉市蔡甸区劳动人事争议仲裁委员会于 2023 年 12 月 15 日立
案，并于 2024 年 1 月 19 日裁决如下：被申请人于本裁决书生效后 7 日内，一次
性支付申请人经济补偿金人民币 19959.5 元。
执行情况：已申请执行，履行中。
会计处理：根据裁决书，基于既有决定所作出的相关款项 1.99 万元已作为
公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因金额较小，暂未计入预计负债，
于实际发生时计入当期损益。
44、原告厦门银亿达贸易有限公司与被告湖北安博制药有限公司、安乡县
宏群建筑劳务有限公司、重庆怡泽弘机械设备有限公司票据纠纷案
案件详情：2023年2月14日、2023年2月16日被告湖北安博制药有限公司作为
出票人分别开出以其为承兑人、安乡县宏群建筑劳务有限公司为收款人的可转让
电子商业承兑汇票两张，合计金额为200万元。被告安乡县宏群建筑劳务有限公
司将上述汇票背书转让给重庆怡泽弘机械设备有限公司，后经背书依次转让，最
后转让给原告厦门银亿达贸易有限公司。2023年8月13日和2023年8月15日汇票分
别到期，尚未承兑。诉讼请求：判令湖北安博制药有限公司、安乡县宏群建筑劳
务有限公司、重庆怡泽弘机械设备有限公司立即向原告支付汇票金额共计200万
元及利息（分别从2023年8月13日起以100万元为基数和从2023年8月15日起以100
万元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算
利息，至实际清偿之日止）。本案的诉讼费、保全费、保全保险费由三被告承担。
案件进展：2024 年 1 月 2 日厦门银亿达贸易有限公司提起诉讼，目前未判
决。
执行情况：未判决，未进入执行程序。
会计处理：根据判决书，基于既有决定所作出的相关款项 4.89 万已作为公
180
司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司计入预计负债。
45、原告固原市原州区汇泉厨具销售中心与被告宁夏长药良生制药有限公
司、长江医药控股股份有限公司的合同纠纷案
案件详情：2021年，原告固原市原州区汇泉厨具销售中心与宁夏长药良生例
药有限公司签订了采购厨房设备的合同，合同履行中发生纠纷。
案件进展：该案于 2024 年 3 月 7 日在固原市原州区人民法院受理立案，涉
案金额 48.09 万元。2024 年 4 月 8 日双方达成调解，调解协议主要内容：宁夏
长药良生制药有限公司于 2024 年 7 月 3 日前向固原市原州区汇泉厨具销售中心
支付 280883.6 元，如逾期未支付，则宁夏长药良生制药有限公司向固原市原州
区汇泉厨具销售中心支付厨房设备款 280883.6 元、违约金 200000 元，共计
480883.6 元；案件受理费减半收取 4257 元、保全费 2924 元、保险费 961.77 元
由宁夏长药良生制药有限公司负担。
执行情况：正在履行中。
会计处理：根据调解书，基于既有决定所作出的相关款项0.81万已作为公司
现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因金额较小，暂未计入预计负债，于
实际发生时计入当期损益。
46、原告武汉生乐科贸有限公司与被告湖北永瑞元医药有限公司、湖北长
江星医药股份有限公司的买卖合同纠纷案
案件详情：2021年，原告武汉生乐科贸有限公司与被告湖北永瑞元医药有限
公司签订了采购全自动血液流变测试仪的合同，合同履行中发生纠纷。
案件进展：该案于 2024 年 3 月 12 日在十堰市郧阳区人民法院受理立案，涉
案金额 7.1 万元，已于 2024 年 4 月 16 日开庭审理，目前未判决。
执行情况：未判决，未进入执行程序。
会计处理：该案暂未对公司当期损益产生影响，暂未计提预计负债。
47、原告宜昌楚鑫建设有限责任公司与被告湖北长江伟创中药城有限公司、
湖北长江星医药股份有限公司、罗明民间借贷纠纷案
181
案件详情：2021年4月19日，原告宜昌楚鑫建设有限责任公司（以下简称“楚
鑫建设”）与被告1湖北长江伟创中药城有限公司（以下简称“长江伟创”）签
订《借款协议》，约定长江伟创向楚鑫建设借款2000万元，借款期限3个月，借
期内月息0.5%。同时约定由被告2湖北长江星医药股份有限公司（以下简称“长
江星”）提供连带责任的保证担保。2021年4月20日，三方签订《借款补充协议》，
约定借款金额增加500万元（即总借款金额为2500万元），逾期后利息按照年息
13.5%计算，其他条款按照原《借款协议》执行。协议签订后，楚鑫建设于2021
年4月23日至5月12日向长江伟创出借资金人民币2500万元。2023年8月30日，楚
鑫建设与长江伟创、罗明签订了《保证合同》，约定罗明自愿作为此笔2500万元
借款的保证人，截止到2023年8月30日借款利息为7406250元，保证期间3年，保
证范围包括主债权、利息、违约金、诉讼费、保全费、保险费、律师费等，原保
证人长江星和罗明个人共同承担保证责任。
诉讼请求：（1）判令长江伟创立即偿还借款本金人民币 2500 万元，支付借
期内利息和逾期利息合计 9093750 元（从 2021 年 4 月 30 日暂计算到 2024 年 2
月 29 日）；（2）判令长江伟创按照年利率 13.5%从 2024 年 3 月 1 日开始，继
续支付逾期利息直到借款全部付清为止；（3）判令长江伟创支付原告律师费 100
万元整；（4）判令长江伟创承担本案全部诉讼费、财产保全申请费、诉讼保全
保险费；（5）判令长江星、罗明对上述一、二、三、四项债务承担连带清偿责
任。
案件进展：湖北省枝江市人民法院于2024年3月25日受理了本案。2024年4月
22日，湖北省枝江市人民法院判决如下：（1）长江伟创于本判决生效后三十日
内向楚鑫建设返还借款2500万元、支付截至2023年8月30日的利息7406250元、保
险费23400元；并从2023年8月31日起至清偿之日止，以2500万元为基数，按照年
利率13.5%支付利息；长江星、罗明承担连带清偿责任；（2）长江星、罗明承担
连带责任保证后，有权向长江伟创追偿；（3）驳回楚鑫建设的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事
诉讼法》第二百六十四条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理
费减半收取计108634元，保全费5000元，合计113634元，由长江伟创负担。
执行情况：正在履行中。
182
会计处理：根据判决书，基于既有决定所作出的相关款项 979.33 万元已作
为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，计入预计负债。
48、原告湖北药商通药业有限公司与被告湖北长江丰医药有限公司、湖北
长江星医药股份有限公司买卖合同纠纷案
案件详情：湖北药商通药业有限公司与被告一长江丰于2022年3月1日签订购
销合同，约定货款每月实销实结。2022年4月到9月，原告累计向长江丰供应药品
价值285498.4元并开具发票。目前尚欠原告274311.60元。诉讼请求：判令长江
丰支付货款人民币274311.60元，支付逾期利息暂计算为3111.37元（以274311.60
元为基数，按照同期LPR3.45%为基础加计50%后，从2023年12月23日起暂计算至
2024年3月12日，实际计算至本息清偿完毕之日止）；判令长江星对以上被告一
应付的货款及逾期利息承担连带责任，两被告承担本案全部诉讼费用。
案件进展：该案已于 2024 年 3 月 20 日在湖北省武汉市汉阳区人民法院立案，
并于 2024 年 4 月 22 日开庭审理，目前未判决。
执行情况：未判决，未进入执行程序。
会计处理：该案尚未判决，公司判断涉案利息导致企业经济利益流出的可能
性不大，暂未计提预计负债。
49、原告厦门鸿橡谷贸易有限公司与被告湖北安博制药有限公司、重庆怡
泽弘机械设备有限公司、安乡县宏群建筑劳务有限公司票据追索权纠纷案
案件详情：经公司法律顾问登录人民法院公告网（https://rmfygg.court.gov.cn/）
检索，2024 年 4 月 1 日，江陵县人民法院就厦门鸿橡谷贸易有限公司与安博制
药、重庆怡泽弘机械设备有限公司、安乡县宏群建筑劳务有限公司票据追索权纠
纷一案，以公告方式向安博制药等送达起诉状副本、证据副本、应诉通知书、举
证通知书、普通程序独任审理通知书、廉政监督卡及开庭传票等应诉材料及民事
裁定书(诉讼财产保全)，并定于 2024 年 6 月 12 日上午 9 时在该院第四审判庭开
庭审理。
目前公司未获得该案的诉讼材料。
案件进展：已立案，未判决。
183
执行情况：未判决。
会计处理：因未获取诉讼材料，暂未进行相关会计处理。
50、原告湖北午时医药有限公司与被告湖北舒惠涛药业有限公司合同纠纷
案
案件详情：2022年1月1日原被告双方签订了《购销合同》，货款总金额为
50317.6元，被告支付了10000元。2023年10月25日，确认尚欠货款40317.6元。
诉讼请求：请求判令被告向原告支付所拖欠的货款人民币40317.6元，被告向原
告支付逾期付款利息382.51元，合计40700.11元；请求判令被告承担本案诉讼费。
案件进展：2024 年 4 月 10 日武汉市江汉区人民法院出具调解通知书，进行
诉前调解。目前该案正在调解中。
执行情况：调解中，未进入执行程序。
会计处理：该案尚未判决，且涉案费用较小，暂未计提预计负债，于实际发
生时计入当期损益。
51、原告石家庄镭森激光科技有限公司与被告江苏启澜激光科技有限公司
买卖合同纠纷案
案件详情：经公司法律顾问登录人民法院公告网（https://rmfygg.court.gov.cn/）
检索，2024 年 4 月 19 日，石家庄市新华区人民法院就石家庄镭森激光科技有限
公司诉江苏启澜买卖合同纠纷一案，以公告方式向江苏启澜送达起诉状副本、应
诉通知书、限期举证通知书、参加诉讼通知书及开庭传票，并定于举证期满后的
第 3 日上午 10 时 00 分（遇节假日顺延）在该院第二审判庭公开开庭审理。
目前公司未获得该案的诉讼材料。
案件进展：已立案，未判决。
执行情况：未判决。
会计处理：因未获取诉讼材料，暂未进行相关会计处理。
52、原告湖北省中鑫晟业建筑工程有限公司与被告湖北长江伟创中药城有
184
限公司、湖北长江源制药有限公司、长江医药控股股份有限公司、罗明民间借
贷纠纷案
案件详情：2021 年 4 月 3 日原告湖北省中鑫晨业建筑工程有限公司与被告 1
湖北长江伟创中药城有限公司及被告 4 罗明在被告 2 湖北长江源制药有限公司办
公室签订《湖北长江伟创中药城康养中心项目施工合同》，合同约定湖北长江伟
创中药城康养中心项目的所有清单打包给原告统一安排施工，附加条件是原告需
向被告出借 3400 万人民币，双方另行签订了借款合同，施工合同签订后，原告
按要求分别向被告 2（湖北长江源制药有限公司）的账户转款 1900 万元整，并
与被告 2 及被告 4 于 2021 年 6 月 20 日签订了《借款协议》，该协议约定，借款
期限为六个月，自 2021 年 4 月 2 日起至 2021 年 10 月 3 日止，借款协议约定了
管辖法院为原告方所在地法院，之后原告与被告 1 于 2021 年 6 月 21 日又重新签
订了一份新的《湖北长江伟创中药城康养中心项目施工合同》，重新约定由原告
向被告方汇入 2600 万，新签的施工合同约定资金使用期限为 6 个月，6 个月之
后被告按汇入账号归还给原告，合同签订后，在借款期限内被告均用个人账户按
0.8%的月利率实际支付给原告私人账户。借款期限届满后被告方请求按月利率
1.2%的标准向原告支付资金占用利息，原告接受。之后借款的还本付息出现异常。
诉讼请求：1、请求法院依法判令四被告立即返还原告 1880 万借款；2、请求法
院依法判令四被告支付所欠利息损失 2956400 元（暂计至 2024 年 3 月 14 日） 利
息计算方法：2023 年 11 月 9 日之前以 1900 万为基数，2023 年 11 月 9 日之后以
1880 万为基数，已支付的有月利息 0.8%和 1.2%，以双方认可的实际支付为准，
未支付的按 1.2%计算，具体利息计算截止时间以实际清偿完毕之日为准）；3、
请求法院依法判令四被告承担本案的全部诉讼费用、保全费、公告费及因此产生
的其它费用。
案件进展：2024 年 5 月 22 日，公司收到荆州市荆州区人民法院邮寄的诉讼
材料，本案于 2024 年 5 月 10 日立案，将于 2024 年 6 月 5 日开庭审理。
执行情况：未判决。
会计处理：根据签订的借款协议，基于既有决定所作出的相关款项已作为公
司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司已全额计提利息 309.96
185
万元，账列其他应付款，因尚未判决，诉讼费用、保全费、公告费等暂未计提预
计负债。
公司对上述所列 52 起诉讼、仲裁案件的预计负债计提合理充分，符合企业
会计准则的规定。前述诉讼中，前述诉讼中第 1、3、6、17、21、24、36、43、
49、51 号诉讼未及时披露，其余诉讼均在相应年度的半年度报告、年度报告、
问询函回复公告、重大诉讼公告、重大诉讼的进展公告中予以披露。未进行披露
原因系目前公司及子公司案件数量较多，进度不一，前期因诉讼、宏观环境等多
因素综合影响，法院文书派送及接收时效较差，针对上述诉讼事项，公司聘请了
外部律师专门负责公司债权债务相关的法律事务，但是对于上市公司信息披露规
则及要求不了解，与公司部门人员之间沟通协调尚未顺畅尚需磨合，故出现了个
别诉讼案件未及时通报和披露的情况。
鉴于此，公司在发现问题后组织相关人员针对信息披露事项进行培训，强调
信息披露的重要性，将所有涉及的诉讼、仲裁案件进行实时共享，并提醒财务部
和董秘办相关责任人员及时处理。公司对上述未及时进行信息披露的情形给投资
者带来的不便深表歉意，公司将在今后的工作中，进一步强化信披事项管理，加
大相关人员培训力度，更加严格规范履行信息披露义务，保证公司信息披露真实、
准确、及时、完整。
目前公司及下属子公司资金紧张，存在大额逾期债务和逾期担保，债权人的
起诉行为使部分子公司相关资产及权益被冻结或被强制执行，将可能在一定程度
上对公司的生产经营产生影响。对此，公司将积极债权人协商合理的债务偿还计
划，履行偿债义务，化解现有债务，降低诉讼风险。请投资者注意风险。
二、会计师回复
（一）执行的核查程序
1、查阅诉讼案件涉及相关的诉讼及法律文书等资料，对预计负债计提数据
重新计算，核查预计负债计提的准确性；
2、查阅诉讼系调解协议；
186
3、获取公司截至 2023 年 12 月 31 日未决诉讼清单，查阅未决诉讼及仲裁相
关法律文书等资料，了解未决诉讼、仲裁等事项情况并逐一核查未决诉讼是否已
充分计提预计负债；
4、查询中国裁判文书网、国家企业信用信息公示系统等公开网站；
5、向公司律师执行函证程序，了解公司截至 2023 年 12 月 31 日未决诉讼情
况，以及截至出具报告日，案件最新进展情况；
6、对公司律师进行电话访谈，了解案件最新诉讼进展及律师对案情的分析；
（二） 核查意见
经核查，我们认为：
1、公司的预计负债计提充分、适当，相关会计处理符合《企业会计准则》
规定；
2、、针对报告期内公司的未决诉讼或仲裁，其预计负债或应付款项等计提
或确认较为充分、谨慎，符合企业会计准则的相关规定。
三、律师回复
律师认为，长药控股上述未及时披露的诉讼、仲裁案件中，虽不存在单项涉
案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币
1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项，但根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2023 年修订》第 8.6.3 条“上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取连
续十二个月累计计算的原则”之规定，上述未披露的诉讼、仲裁案件中，深圳市
泰格达电子科技有限公司与江苏启澜买卖合同纠纷案、彭宣启与江苏启澜及羿珩
科技民间借贷纠纷案、公安县茂发国有资产经营有限责任公司与长江源合同纠纷
案、羿珩科技与河南明德电子材料有限公司买卖合同纠纷案四案在公司 2023 年
9 月 21 日收到武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行金融借款合同纠纷一案
相关诉讼材料时，因连续十二个月累计计算涉案金额已占公司最近一期经审计净
187
资产绝对值 10%以上，已触及重大诉讼、仲裁事项的临时报告披露标准的情形，
而公司未及时履行临时报告披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第
三条第一款、第二十二条和第二十六条第一款之规定。
问题 9： 报告期末，长江星的固定资产中药健康产业园虽主体工程项目已
完成但暂未投入使用，你公司计提固定资产减值损失 0.96 亿元。请你公司补充
说明中药健康产业园的转固时间，暂未投入使用的详细原因，是否存在长期闲
置的情形，结合市场需求情况等分析相关固定资产减值计提时点是否准确，减
值准备计提是否充分。
请年审会计师核查并发表明确意见。
一、中药健康产业园暂未投入使用的原因
长江源中药健康产业园于 2021 年 12 月转固，中药健康产业园未投产主要原
因是因为生产车间根据公司战略规划以及市场情况需要做相应调整：
1、产品结构调整，原车间计划生产普通药品调整为创新药品生产，工艺和
设备需要配套改进；
2、增加新的剂型产品，在设备和工艺上面需要有所调整，需要对原建设车
间进行技术改造来达到生产环境和产品所需产质量和工艺的要求；
3、将原有的化学制剂改为中药制剂和生物制剂，需要对原建设车间进行技
术改造来达到生产的环境和产品所需质量和工艺的要求
二、减值计提时点是否准确、充分
截至 2023 年 12 月 31 日，长江星全资子公司长江源拥有的固定资产——房
屋建筑物中的青吉中药健康产业园未经审计账面原值为 58,471.81 万元，累计折
旧 2,290.27 万元，计提固定资产减值准备 2,226.17 万元，账面值为 53,955.37
万元。该房屋于 2021 年 12 月由在建工程结转为固定资产，原计划用于生产普通
188
药品，但后因受到需求变化故需对产品结构进行调整，原普通药品生产调整为创
新药品生产，为此工艺和设备需要配套改进，而上改造需大量资金投入且投产前
需要购置生产设备、检验检测设备和环保设备千余台，且需要进行生产设备、生
产环境、生产工艺等的验证工作，以及接受药监主管部门的符合性检查认证，这
些都需要公司加大资金的投入。
至 2023 年 6 月，从当时公司经营状况来看短期内难以筹集到所需的资金，
故该资产存在暂时被闲置的可能，因此当时经过测试后计提减值准备。
至 2023 年 12 月年报期间，公司考虑到就目前经营情况而言该资产闲置时间
可能延长，故存在进一步减值可能性，为此聘请了北京国融兴华资产评估有限责
任公司对该资产进行了资产减值测试的评定估算并出具了国融兴华评报字[2024]
第 570014 号资产评估报告，经评估采用公允价值减处置费用确定青吉中药健康
产业园的可收回金额为 46,595.22 万元。
青吉中药健康产业园的暂时闲置是由于企业 2023 年自身经营资金紧张所形
成而非行业风险。在与评估人员沟通相关计算过程及主要参数并与企业管理层沟
通未来经营发展计划后，确认该固定资产减值计提时点准确，减值准备计提充分。
三、会计师回复
（一）执行的核查程序
1、获取公司固定资产明细表，检查公司固定资产构成、使用年限、固定资
产减值计提情况；
2、与公司管理层沟通，了解公司固定资产用途、产能利用情况以及是否存
在闲置固定资产等，暂未投入使用的原因为生产车间根据公司战略规划以及市场
情况需要做相应调整；
3、执行固定资产监盘程序，了解固定资产的状况，是否存在长期闲置等情
形。
189
4、获取并复核管理层对长期资产是否存在减值迹象的判断依据，评估外部
评估专家的独立性及专业胜任能力，复核公司管理层和外部评估专家采用的减值
测试方法选取的适当性，减值测试依据的关键假设及关键参数选取的合理性。
5、重新计算固定资产减值金额，复核财务报告中与固定资产减值有关披露
是否充分。
（二）核查意见
经核查，我们认为：
公司经营状况导致该资产存在暂时被闲置的可能，固定资产减值计提时点准
确，减值准备计提充分。
问题 10：报告期末，公司预付账款余额为 1.21 亿元，与期初基本持平，前
五名预付对象合计占比为 83.81%。请你公司：
（1）结合公司在手订单情况，补充说明公司在营业收入下滑的情况下，预
付款项与上年度基本持平的原因及合理性。
（2）补充说明公司前十名预付对象名称、历史合作情况、款项预付时间、
内容、金额、期后结算情况，截至目前相关款项的结转情况，预付对象与公司、
控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高人员是否存在关联关系，并核查
是否存在资金占用或违规提供财务资助的情形。
请年审会计师核查并发表明确意见，说明采取的审计程序及其覆盖范围、获
取的主要审计证据及其有效性、已识别的异常迹象及审计结论。
一、结合公司在手订单情况，补充说明公司在营业收入下滑的情况下，预付
款项与上年度基本持平的原因及合理性。
1、公司在手订单情况：
单位：人民币、万元
供应商名称 预付金额 预付时间 在手订单
190
金额
第一名 8,338.34 2023-7-27 至 2023-9-11 1.73
第二名 1,954.96 2023-5-31 至 2023-7-14
第三名 464.13 2016 年 11-12 月
第四名 428.44 2016 年 6-7 月
第五名 269.01 2017 年 1-2 月
合计 11,454.88
期后，公司与上述供应商未发生新的预付款、到货，未新签订单。
2、原因及合理性分析
前五名预付供应商皆是较有规模的公司，如恩施州日盛堂中药材有限公司有
两层楼大仓库，且在鹤峰有药材种植基地，长年收购药材有稳定的货源；如十堰
益健中药材有限公司实控人为于经洋，该实控人的父亲于力与我公司合作将近有
十年，因病过世后将业务交于儿子于经洋经营，于经洋在吉林通化、陕西汉中承
包了 4 个乡镇将近 3000 亩地的中药材种植基地。公司之所以向供应商支付预付
款是因为当时公司业务员争取到销售订单后，公司按以往常规备货方式立即向上
述合作较稳定的供应商支付货款订货，后续因我公司销售发票开具受限，经多次
与税务主管部门沟通仍然无法正常开具发票，导致客户将订单取消、业务流失，
供应商考虑到与我公司多年合作，称该款项可作为后期订货的预付款，货源随要
随有，暂不退款；上述多方面原因导致营业收入下滑，目前公司现管理团队正在
拓展业务中，一旦销售订单确定后，可立即向供应商采购提供具体药材品种。
第一大预付款供应商恩施州日盛堂中药材有限公司作出承诺如下：
我公司自 2022 年 9 月 12 日至 2023 年 12 月 12 日期间，先后与贵司签订 40
份《采购合同》，贵司向我司采购白芍、白芷、板蓝根、蚕砂等多种中药材。现
就《采购合同》涉及的相关事项，我司确认并承诺如下：
1、我司与贵司签订的 40 份合同涉及的采购合计含税金额为 167,188,350.40
元，截至 2023 年 12 月 31 日，我司确认收到贵司支付的预付货款合计金额
83,383,384.80 元；
191
2、我司将严格履行《采购合同》中约定的中药材的数量、单价、质量标准
等约定，并承诺对《采购合同》涉及的数量、单价、质量标准等内容不做调整；
3、截至本函出具之日，我司尚未按照《采购合同》交付货物，我司承诺将
按照贵司的指令完成备货并在合理的期限内交付货物。
4、我司承诺严格按照《采购合同》的约定履行合同义务，若未达到履约要
求或上述承诺被证明是不真实或未被遵守，我司愿向贵司赔偿一切直接或间接损
失，并承担相应的法律责任。
二、补充说明公司前十名预付对象名称、历史合作情况、款项预付时间、内
容、金额、期后结算情况，截至目前相关款项的结转情况，预付对象与公司、
控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高人员是否存在关联关系，并核查
是否存在资金占用或违规提供财务资助的情形。
1、公司预付款项余额前十名的具体情况如下：
单位：人民币、万元
序 期后结算情况 期后到 历史合
供应商名称 采购内容 合作时间 采购金额 预付款时间 预付金额
号 付款 到货 货情况 作情况
冬虫夏草、小叶
2022-9-13 至 2023-7-27 至 1,655.1
1 第一名 榕、降香、蜈蚣、 13,558.95 8,338.34 1.74 1.74
2023-12-20 2023-9-11 9
防风等
冬虫夏草、小叶
2020-8-19 至 2023-5-31 至 13,577.
2 第二名 榕、蜈蚣、三七、 19,711.68 1,954.96
2023-8-19 2023-7-14 08
黄连等
架体 2012.5.21-2
2016 年
3 第三名 021.2.28 0.00 464.13 0.00 0.00 0.00 2,203.8
11-12 月
2
加热板 2014.10.12-
2016 年 6-7
4 第四名 2023.12.18 582.50 428.44 20.00 73.80 73.80 6,527.8
月
9
断路器、模块等施 2008.9.30-2
2017 年 1-2
5 第五名 耐德电器件 022.4.15 0.00 269.01 0.00 0.00 0.00 6,245.6
月
8
有机硅耐热漆、稀 2018.1.9-20
6 第六名 1.28 2017 年 6 月 189.90 10.00 0.51 0.51 19.11
料 23.9.23
192
剪叉升降机、油 2012.5.17-2
7 第七名 缸、液压缸等 023.10.24 4.15 2016 年 7 月 189.19 6.00 8.17 8.17 1,166.0
7
吸入用布地奈德
混悬液/非那雄胺
片(保法止)/妥布 2019-11-08 2022-10-14
1,698.4
8 第八名 霉素地塞米松滴 至 758.28 至 164.91
5
眼液（典必殊）/ 2023-04-25 2023-10-26
速效救心丸/甲氨
蝶呤片
2021-10-12 2021-10-12
国药准字
9 第九名 至 至 160.00
Z37020128
2021-10-15 2021-10-15
有机硅耐热漆、稀 2011.7.11-2 2016 年
10 第十名 136.88 0.00 0.00 0.00 207.80
料 017.12.1 11-12 月
33,301.
合计 34,616.84 12,295.76 36.00 84.22 84.22
09
续：
序 法定代表 主要股东及持
供货商名称 成立时间 主营业务 地址 注册资本
号 人 股比例
利川市都亭街
中草药种植；中草药收购；初级农产 道办事处教场
1,000 万人
1 第一名 鲁自洋 2022/8/26 品收购；地产中草药(不含中药饮片） 村一组（基斯 鲁自洋 100%
民币
购销； 顿酒店）A 塔
0601
湖北省十堰市
中药材种植、收购、加工、零售；药
郧阳区茶店镇 200 万人民 于经洋 99%
2 第二名 于经洋 2020/7/28 品销售；保健食品销售；农副产品收
经济开发区二 币
购、加工、零售
道坡村
关业军 1%
层压机组件、组框机、液压系统设计、
制造、安装；环保专用设备的技术开
发、技术咨询服务、技术转让及销售；
秦皇岛市海港
油烟净化器的加工；厨房及卫生间用 500 万人民
3 第三名 杨广宇 2004-4-21 区北港镇姚周 杨广宇
具、建材、五金产品、文具产品、日 币
寨中段 6 号
用品、电子产品、仪器仪表的销售；
自动售货机、电子娱乐设备的生产、
技术开发、销售；售电服务
季卫红 70%；张
加热板、五金模板的制造、加工及销 陆家镇华夏路 50 万人民
4 第四名 季卫红 2014-9-16 建学 15%；陈菊
售 16 号 4 号房 币
明 15%
应用软件服务；电气自动化控制设备 北京市门头沟 2436.1035 付宏实 25.94%；
5 第五名 付宏实 1999-1-14
及成套产品的开发、组装、设计、安 区石龙经济开 万人民币 李喜钢 15.83%；
193
装、调试；计算机系统服务；销售机 发区永安路 李皎峰 8.58%；付
械设备、电子产品；技术推广；技术 20 号 3 幢 宏璧 7.6%；唐蜀
服务；货物进出口；技术进出口；代 B1-1249 室 军 5.17%；盐城市
理进出口 盐南人工智能产
业投资基金合伙
企业（有限合伙）
3.12%；王楠
2.66%；曲凯
2.48%；全永吉
2.05%；袁野 2.05%
建材、钢材、五金交电、其他化工产
品、其他机械设备、家庭用品、厨房
秦皇岛市海港
及卫生间用具、计算机软硬件及辅助 100 万人民 刘红 60%；李慧
6 第六名 刘红 2016-3-3 区军工里 22
设备、电子产品的销售；设计、制作、 币 雯 40%
栋 3 单元 1 号
代理、发布国内各类广告；钢结构工
程；建筑安装工程等
河北省秦皇岛
液压机械设备、转造设备的技术开发:
市抚宁区河北
液压机械设备、铸造设备及元件的制 3000 万人 张广祥 95%；李
7 第七名 张广祥 2007-9-21 抚宁经济开发
造和销售:货物和技术进出口:铸造设 民币 明志 5%
区北规一街南
备和液压机械设备的推修
创业路东
深圳市龙岗区
吉华街道甘坑
中成药、化学原料药、化学药制剂、 深圳万普瑞邦技
社区甘李六路 1000 万人
8 第八名 刘晨峰 2006/5/31 抗生素原料药、抗生素制剂、生化药 术有限公司（持
12 号中海信创 民币
品的批发； 股比例 100%）
新产业城 14
栋 A1103
山东省菏泽市
药品生产；第二类医疗器械生产；第
鄄城人民街东 1005.241 许卫东 95.0021%
9 第九名 许卫东 2006/8/3 三类医疗器械生产；药品零售；药品
段鲁药工业园 万人民币 王彩英 4.9979%
批发。
1号
建材、钢材、五金交电、其他化工产
品、其他机械设备、日用品的销售；
设计、制作、代理、发布国内各类广 秦皇岛市海港
李成飞 60%；刘红
10 第十名 李成飞 2011/3/1 告；按建设部门核发的资质证书从事： 区北港镇姚周 100 万元
40%
钢结构工程、建筑安装工程、室内外 寨村中街 6 号
装饰装修工程、土石方工程、土木工
程；粉刷服务
预付对象与公司、控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高人员不存在
关联关系，不存在资金占用或违规提供财务资助的情形。
194
三、会计师回复
（一）执行的审计程序
1、了解、评价管理层与采购付款相关的内部控制的设计有效性，并测试关
键控制运行的有效性；
2、获取预付账款明细账，核查主要预付账款相关采购合同、付款凭证等，
将合同条款约定的付款进度与付款凭证进行核对；
3、对大额预付款供应商进行实地及现场访谈，覆盖范围 75.40%，了解主要
供应商的结算账期和信用政策，了解主要预付账款的交易内容及通过预付方式交
易的原因，核查主要预付供应商是否与公司及实际控制人、董监高存在关联关系；
4、通过函证对公司期末主要预付账款余额进行确认，并对函证过程进行控
制，选取余额 93.71%样本比例进行函证，回函金额及替代程序可确认金额占预
付款项余额比例 93.71%；
5、获取期末销售订单台账，检查在手订单执行情况，将期末在手订单与预
付账款余额进行匹配性分析；
6、检查期末主要预付账款的期后到货情况，核实主要预付账款的交易内容
是否与合同约定的一致；
7、核查账龄一年以上的预付账款，核查是否存在货物已到发票未到而少结
转存货或成本的情形。
（二） 审计结论
基于执行的审计程序，我们认为：
1、公司的销售模式主要是以销定产，公司在营业收入下滑的情况下，预付
款项与上年度基本持平的原因具有合理性；
2、预付对象与公司、控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高人员不
存在关联关系。不存在资金占用或违规提供财务资助的情形。
195
问题 11： 报告期末，你公司其他应收款按欠款方归集的期末余额第二名为
应收湖北凉雾山生态农业开发有限公司（以下简称“凉雾山公司”）款项合计
6,280.40 万元，较 2023 年 6 月末增加 2,030.00 万元，款项性质为定金。前期
回函公告显示，为新开拓养老医疗业务，你公司与凉雾山公司签订《商品房订
购书》，拟在恩施利川 60 公社康旅小镇订购在建商品房 155 套，房价款总计为
7,000.00 万元。请你公司说明上述商品房目前建设及交付情况，是否已签署了
正式的购房协议，购房定金的支付比例约定是否符合行业惯例，购房定金是否
已进入了房地产开发商的监管账户，凉雾山公司是否具备房地产开发及预售房
资格，上述定金款项的最终流向，上述交易是否构成资金占用或违规财务资助。
请年审会计师核查并发表明确意见，说明采取的审计程序及其覆盖范围、获
取的主要审计证据及其有效性、已识别的异常迹象及审计结论。
一、商品房相关情况
订购在建商品房发生于全资子公司恩施明群健康医药产业科技有限公司（以
下简称“恩施明群”）。恩施明群成立于 2022 年 8 月，位于湖北省恩施土家族
苗族自治州恩施市,主要是从事康养接待、医养研究、试验等业务。恩施号称避
暑天堂，公司依傍恩施得天独厚的气候以及中药材自然资源条件拓展康养业务板
块，因涉及到建设康养接待中心及提供疗养服务，故公司需要有住宿、餐饮及健
身等配套的设施设备，营造绿色、安全、亲和的康养院氛围服务环境，来达到长
时间的疗养效果，拟在恩施利川 60 公社康旅小镇订购房产 155 套为该项目提供
住宿服务。目前上述康养业务没有实际开展，未产生收入。
恩施明群于 2023 年 4 月 17 日与湖北凉雾山生态农业开发有限公司签订了《商
品房订购书》，2023 年 8 月 25 日签订《商品房买卖合同》。合同约定支付 90%
的购房款即为 6300 万元，2024 年 12 月交付验收合格的房屋。目前合同中约定
的利川 60 公社康旅小镇幸福小院(二期)没有开建，预计无法在 2024 年 12 月交
房，未签署正式的购房协议。购房订金的支付比例为双方协商确定，公司无法判
196
定该约定是否符合行业惯例。公司未获得购房定金进入了房地产开发商的监管账
户的证据，根据目前公司已了解的信息，公司初步判断购房定金未进入了房地产
开发商的监管账户，订金款项最终支付给了承建该项目的施工方湖北尚杰建设工
程有限公司。
凉雾山公司具备房地产开发资格，不具备利川 60 公社康旅小镇幸福小院(二
期)的预售房资格。恩施明群购买的房产实际由利川市时代家居摩尔有限公司开
发。利川市时代家居摩尔有限公司注册资本 1000 万元，具备房地产开发及预售
房资格。根据凉雾山公司与利川市时代家居摩尔有限公司提供的《湖北凉雾山生
态农业开发有限公司与利川市时代家居摩尔有限公司关系说明》，两家公司属典
型的“一套班子两块牌子”，原因如下：湖北凉雾山生态农业开发有限公司注册
股东：谭虹 60%，蔡长江 40%；利川市时代家居摩尔有限公司注册股东：刘斌 80%，
黎敏 20%；利川市时代家居摩尔有限公司股东刘斌所持 80%股份为实际控制人湖
北凉雾山生态农业开发有限公司所有，湖北凉雾山生态农业开发有限公司股份为
朱群英所有，谭虹为朱群英的配偶，蔡长江与朱群英为亲属关系，所持股份为代
朱群英代持股。
利川市时代家居摩尔有限公司与湖北凉雾山生态农业开发有限公司为利川
60 公社项目的两个独立运行的法人公司，家居摩尔公司主要经营与康养产业相
关的度假房建设，凉雾山公司主要经营康养产业，两者业务虽相互独立，但实质
紧密联系。在凉雾山公司与恩施明群签署的商品房买卖合同中，形式上为凉雾山
公司与恩施明群签署的合同，而实际执行由家居摩尔公司交付产品，凉雾山公司
与家居摩尔公司相互进行资金结算。
公司将督促凉雾山公司根据合同约定交房。目前具体的交房方案仍在协商中，
尚未确定，预计在 2024 年 6 月 30 日前确定交房方案。
综上所述，上述交易不构成资金占用或违规财务资助。
197
二、会计师回复
（一）执行的审计程序
1、对凉雾山公司管理人员进行函证和访谈，现场察看凉雾山公司办公场所、
商品房实况，了解业务开展情况及商业目的等；
2、获取并检查相关合作协议、预售许可证、银行回单，检查交易是否公允、
入账是否准确；
3、通过公开信息查看交易对象的信息，包括注册资本、股权结构、经营状
态、经营范围、法人代表和注册地址等背景信息，核查与公司、5%以上股东、实
际控制人、控股股东及董监高是否存在关联关系。
（二）审计结论
基于执行的审计程序，我们认为：
客户采购相关产品具有合理性，采购规模与其经营规模相匹配，款项收回不
存在重大不确定性，不存在构成资金占用或违规财务资助的情形。
问题 12：报告期末，你公司短期借款余额为 2.05 亿元，较上年末减少 9.10%，
长期借款余额为 5.19 亿元，较上年末增加 5.69%，其中逾期债务余额为 1.17 亿
元；你公司货币资金余额为 1,520.33 万元，公司因司法案件涉及诉讼共冻结银
行账户 51 个，冻结金额为人民币 323.62 万元。请你公司：
（1）逐笔列示报告期末有息负债的具体情况，包括借款时间、债权人、金
额、利率、资金用途、担保情况和到期时间等。
（2）补充披露截至回函日有息负债偿还情况、逾期债务情况及占比，是否
存在大额逾期债务未披露的情形，梳理未来一年内到期债务情况，并结合现金
流、公司融资渠道和能力等，评估公司的偿债能力并充分提示风险。
（3）列表形式披露截至目前全部银行账户被冻结的情况，包括但不仅限于
开户银行名称、账户类型及用途、被冻结金额、被冻结的日期及被冻结的原因、
198
被冻结银行账户个数占已开立账户个数的比例、被冻结资金账户金额占货币资
金余额的比例、是否涉及主要银行账户被冻结的情形。结合上述情况，自查说
明是否触及本所《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（二）项规定的其他风险
警示情形。
请年审会计师核查并发表明确意见。
一、逐笔列示报告期末有息负债的具体情况，包括借款时间、债权人、金额、
利率、资金用途、担保情况和到期时间等。
1、短期借款具体情况
单位：人民币、万元
序 贷款年 是否
债权人 借款金额 贷款日期 到期日 资金用途 抵押物及担保方式
号 利率 逾期
由河北羿珩科技有限责任公
沧州银行秦皇岛 购买生产原
1 2500 2023-8-24 2024-9-23 5.66% 司位于秦皇岛市海港区不动 否
西港路支行 材料
产抵押，评估值 6032 万元。
隆德六盘山村镇 购买生产原 由长江医药控股股份有限公
2 500 2023-12-29 2024-12-28 7% 否
银行 材料 司提供连带责任保证
江苏常熟农村商 购买生产原
3 300 2023-9-26 2024-9-25 5.60% 信用贷款 否
业银行杨园支行 材料
1、湖北长江星医药股份有限
公司最高额动产抵押
2、湖北长江星医药股份有限
公司最高额保证
汉口银行荆门分 日常经营周
4 136.60 2022-5-7 2023-5-7 9.00% 3、罗明最高额保证 是
行 转
4、湖北长江丰医药有限公司
最高额质押
5、长江医药控股股份有限公
司保证
公安县民生融资担保有限公
日常经营周
5 公安农商行 1,840.00 2022-3-10 2024-4-10 7.20% 司担保/湖北长江星医药股份 是
转
有限公司担保
采购生产
6 石首市财政局 2,055.65 2018-12-3 2020-6-25 0.00% 石首市财政局委托银行贷款 是
原材料
流动资金借 湖北长江星医药股份有限公
7 十堰郧县农商行 800.00 2024-1-22 2025-1-21 6.90%
款 司不动产（厂房）抵押
199
石首市兴业担保有限公司担
借新还旧、
保/长江医药控股股份有限公
8 石首农商行 665.00 2023-5-29 2024-5-29 6.00% 流动资金借 否
司保证/湖北长江大药房连锁
款
有限公司担保/罗明罗飞担保
1、长江医药控股股份有限公
司担保
2、湖北长江大药房连锁有限
石嘴山银行银川 购药材、药
9 1,500.00 2023-12-18 2024-12-17 3.80% 公司担保 否
分行 品、保健品
3、湖北长江大药房连锁武汉
有限公司担保
4、罗明、张莉保证担保
1、长江医药控股股份有限公
司担保
2、湖北长江大药房连锁有限
石嘴山银行银川 购药材、药
10 630.00 2023-12-18 2024-12-17 3.80% 公司担保 否
分行 品、保健品
3、湖北长江大药房连锁武汉
有限公司担保
4、罗明、张莉保证担保
1、长江医药控股股份有限公
司担保
2、湖北长江大药房连锁有限
石嘴山银行银川 购药材、药
11 2,000.00 2023-12-18 2024-12-17 3.80% 公司担保 否
分行 品、保健品
3、湖北长江大药房连锁武汉
有限公司担保
4、罗明、张莉保证担保
1、长江医药控股股份有限公
司担保
2、湖北长江大药房连锁有限
石嘴山银行银川 购药材、药
12 5,470.00 2023-12-18 2024-12-17 3.80% 公司担保 否
分行 品、保健品
3、湖北长江大药房连锁武汉
有限公司担保
4、罗明、张莉保证担保
公安县民生融资担保有限公
流动资金借
13 公安农商行 1,310.00 2023-4-10 2024-4-10 7.20% 司担保/湖北长江星医药股份 是
款
有限公司担保
湖北银行公安支 流动资金借 公安县产业投资有限公司委
14 766.75 2020-1-23 2022-12-31 6.50% 是
行 款 托银行贷款
合计 20,474.00
2、长期借款具体情况
单位：人民币、万元
序 贷款年
债权人 借款金额 贷款日期 到期日 资金用途 抵押物及担保方式
号 利率
200
序 贷款年
债权人 借款金额 贷款日期 到期日 资金用途 抵押物及担保方式
号 利率
湖北长江源制药有限公司最高额抵
湖北银行公安 日常经营周
1 2,950.00 2021-11-19 2026-11-19 6.30% 押、长江医药控股股份有限公司最高
支行 转
额保证、罗明张莉个人最高额保证
湖北长江源制药有限公司最高额抵
湖北银行公安 日常经营周
2 2,000.00 2021-11-23 2026-11-19 6.30% 押、长江医药控股股份有限公司最高
支行 转
额保证、罗明张莉个人最高额保证
湖北长江源制药有限公司最高额抵
湖北银行公安 日常经营周
3 2,000.00 2022-3-16 2026-11-19 6.30% 押、长江医药控股股份有限公司最高
支行 转
额保证、罗明张莉个人最高额保证
武汉农商行武
4 2,353.25 2022-1-13 2027-1-12 6.00%
昌支行
武汉农商行武
5 1,650.00 2022-1-14 2027-1-12 6.00%
昌支行
武汉农商行武
6 2,900.00 2022-1-18 2027-1-12 6.00%
昌支行
武汉农商行武
7 960.00 2022-1-18 2027-1-12 6.00%
昌支行
武汉农商行武
8 1,300.00 2022-1-19 2027-1-12 6.00%
昌支行 湖北长江大药房连锁有限公司、湖北
武汉农商行武 长江丰医药有限公司、湖北长江源制
9 2,000.00 2022-1-19 2027-1-12 6.00%
昌支行 药有限公司、罗明张莉、湖北长江大
武汉农商行武 药房连锁武汉有限公司、湖北舒惠涛
10 225.00 2022-1-19 2027-1-12 6.00% 采购中药
昌支行 药业有限公司保证担保，湖北长江丰
材、药品、
武汉农商行武 医药有限公司、湖北长江源制药有限
11 1,770.00 2022-1-24 2027-1-12 5.90% 保健品等
昌支行 公司、石首市国际大酒店有限公司、
武汉农商行武 张莉罗明抵押担保，湖北长江大药房
12 1,649.00 2022-1-24 2027-1-12 6.00%
昌支行 连锁有限公司、田良辉股权质押担保；
武汉农商行武 追加长江医药控股股份有限公司担保
13 1,718.00 2022-1-26 2027-1-12 6.00%
昌支行
武汉农商行武
14 1,031.00 2022-1-26 2027-1-12 6.00%
昌支行
武汉农商行武
15 68.75 2022-1-26 2027-1-12 5.90%
昌支行
武汉农商行武
16 756.00 2022-1-26 2027-1-12 6.00%
昌支行
武汉农商行武
17 419.00 2022-1-26 2027-1-12 6.00%
昌支行
18 公安农发行 14,000.00 2019-9-3 2029-8-25 4.55% 用于中药健 1、公安县产城发展集团有限公司保证
康产业园年 2、湖北长江星医药股份有限公司保证
19 公安农发行 5,000.00 2020-4-29 2029-8-25 4.55%
生产加工新 3、湖北长江星医药股份有限公司房地
20 公安农发行 5,000.00 2020-7-29 2029-8-25 4.55% 型中成药新 产抵押
201
序 贷款年
债权人 借款金额 贷款日期 到期日 资金用途 抵押物及担保方式
号 利率
药 30 亿粒、 4、荆州市津奉药业发展有限公司房地
喷剂擦搽剂 产抵押
1.2 亿瓶、贴 5、公安县产城发展集团有限公司反担
21 公安农发行 4,000.00 2020-9-23 2029-8-25 4.55%
膏 1 亿贴、 保(长江源健康产业园土地建筑物抵
开塞露 3 亿 押给产城集团）
瓶项目建设
湖北银行公安 流动资金借 长江医药控股股份有限公司、罗明、
22 338.50 2023-9-26 2026-9-26 5.25%
支行 款 张莉担保
1、康跃科技股份有限公司提供全额连
中国银行股份 带责任保证
健康产业园
23 有限公司固原 5,500.00 2022-1-27 2027-1-27 5.80% 2、罗明提供个人无限连带责任保证
项目贷款
支行 3、湖北长江星医药股份有限公司提供
连带保证
合计 59,588.50
报告期末长期借款余额为 5.19 亿元，构成为长期借款金额 59588.50 万元，
加长期借款利息 100.06 万元，减 1 年内到期的长期借款 7800 万元。
二、补充披露截至回函日有息负债偿还情况、逾期债务情况及占比，是否存
在大额逾期债务未披露的情形，梳理未来一年内到期债务情况，并结合现金流、
公司融资渠道和能力等，评估公司的偿债能力并充分提示风险。
1、截至回函日有息负债偿还情况、逾期情况
单位：人民币、万元
序
债权人 借款金额 贷款日期 到期日 偿还金额 逾期金额 备注
号
汉口银行荆
1 136.60 2022-5-7 2023-5-7 136.60 已披露
门分行
2 公安农商行 1,840.00 2022-3-10 2024-4-10 1,840.00 已披露
石首市财政
3 2,055.65 2018-12-3 2020-6-25 2,055.65 已披露
局
十堰郧县农 展期到 2025 年 1
4 800.00 2024-1-22 2025-1-21
商行 月 21 日
5 公安农商行 1,310.00 2023-4-10 2024-4-10 1,310.00 已披露
湖北银行公
6 766.75 2020-1-23 2022-12-31 766.75 已披露
安支行
202
武汉农商行
7 2,353.25 2022-1-13 2027-1-12 300.00
武昌支行
中国银行股
8 份有限公司 5,500.00 2022-1-27 2027-1-27 1,000.00
固原支行
合计 20,474.00 1,300.00 6,109.00
截至回函日逾期债务金额为 6,109.00 万元，占最近一期有息负债（7.19 亿）
的比例为 8.49%，不存在大额逾期债务未披露的情形。
2、未来一年内到期债务情况
单位：人民币、万元
序
债权人 借款金额 贷款日期 到期日
号
1 沧州银行秦皇岛西港路支行 2,500.00 2023-8-24 2024-9-23
2 隆德六盘山村镇银行 500.00 2023-12-29 2024-12-28
3 江苏常熟农村商业银行杨园支行 300.00 2023-9-26 2024-9-25
4 十堰郧县农商行 800.00 2024-1-21 2025-1-21
5 石首农商行 665.00 2023-5-29 2024-5-29
6 石嘴山银行银川分行 1,500.00 2023-12-18 2024-12-17
7 石嘴山银行银川分行 630.00 2023-12-18 2024-12-17
8 石嘴山银行银川分行 2,000.00 2023-12-18 2024-12-17
9 石嘴山银行银川分行 5,470.00 2023-12-18 2024-12-17
合计 14,365.00
3、公司现金流、公司融资渠道和能力等
报告期末，公司流动资产 21.28 亿中，主要为应收账款 16.39 亿，占流动资
产比例为 77.02%。因流动资产中应收账款占比较大，目前回款不及预期，现金
流比较紧张。
公司融资渠道包括流动资金贷款、项目贷款、向有关单位借款等方式。公司
2024 年度，经董事会审议通过的总授信额度为 22.5 亿元，目前已与多家银行签
订了贷款合同，2023 年 12 月与石嘴山银行签订金额为 1.2 亿元的贷款合同，2024
年可根据生产需要申请放款。
目前公司存在大额有息负债和逾期债务，且回款情况不及预期，导致公司融
资渠道和能力受到不利影响，偿债能力下降。随着有息负债的逐渐到期，未来可
203
能会发生更多逾期债务。请投资者注意相关风险。
三、列表形式披露截至目前全部银行账户被冻结的情况，包括但不仅限于开
户银行名称、账户类型及用途、被冻结金额、被冻结的日期及被冻结的原因、
被冻结银行账户个数占已开立账户个数的比例、被冻结资金账户金额占货币资
金余额的比例、是否涉及主要银行账户被冻结的情形。结合上述情况，自查说
明是否触及本所《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（二）项规定的其他风险
警示情形。
1、截至目前全部银行账户被冻结的情况
单位：人民币、元
序 冻结
开户行名称 账户类型 银行账号 4.30 账户余额 冻结金额 冻结时间
号 原因
中国工商银行股份有限公 一般存款
1 18130274092******** 23,166.86 25,158,786.00 2023-7-12 诉讼
司公安斗湖堤支行 账户
上海浦东发展银行股份有 一般存款
2 158101547******** 4,875.04 10,364,068.24 2023-6-7 诉讼
限公司荆州分行 账户
中国工商银行股份有限公 一般存款
3 18130262192******** 380.99 3,077,254.00 2023-9-8 诉讼
司石首绣林支行 账户
武汉农村商业银行股份有 一般存款
4 2100301******** 4,208.89 159,960.00 2022-6-8 诉讼
限公司武昌支行 账户
湖北公安农村商业银行股 一般存款
5 820100000******** 6.04 23,982,461.61 2023-7-13 诉讼
份有限公司营业部 账户
中国工商银行股份有限公 一般存款
6 18130264192******** 1,902,863.91 3,077,254.00 2023-9-8 诉讼
司石首商业城支行 账户
非预算单
中国农业发展银行公安县
7 位专用存 203421022001000******** 280.31 3,077,254.00 2023-9-8 诉讼
支行
款账户
中信银行股份有限公司荆 一般存款
8 81115010113******** 1,019.16 3,233,214.00 2023-9-8 诉讼
州分行 账户
9 平安银行荆州古城支行 一般户 155833******** 48.21 10,360,754.00 2023-9-8 诉讼
兴业银行武汉分行青山支 一般存款
10 4160301001******** 18,156.63 3,077,254.00 2023-9-8 诉讼
行 账户
中国建设银行股份有限公 基本存款
11 420016270580******** 480,846.60 90,720,421.80 2023-12-15 诉讼
司石首支行 账户
上海浦东发展银行股份有 一般存款
12 158101547******** 52.25 50,460,421.80 2023-12-15 诉讼
限公司荆州分行 账户
204
序 冻结
开户行名称 账户类型 银行账号 4.30 账户余额 冻结金额 冻结时间
号 原因
中国工商银行股份有限公 一般存款
13 18130262192******** 430.63 36,000,000.00 2023-3-7 诉讼
司石首绣林支行 账户
中国工商银行股份有限公 一般存款
14 18100131192******** 1,813.56 36,000,000.00 2023-3-7 诉讼
司十堰郧阳支行 账户
中国工商银行股份有限公 一般存款
15 18040277190******** 0 36,000,000.00 2023-3-7 诉讼
司民发天地支行 账户
汉口银行股份有限公司荆 一般存款
16 6180110******** 345.57 64,940,051.51 2023-9-21 诉讼
州分行 账户
汉口银行股份有限公司荆 一般存款
17 6130110******** 8,073.16 2022-6-8 诉讼
门分行 账户 105,371,724.28
中国银行股份有限公司十 一般存款
18 5768******** 10.74 50,460,421.80 2023-12-15 诉讼
堰前进支行 账户
中国农业银行股份有限公 一般存款
19 172048010******** 333.28 50,460,421.80 2023-12-15 诉讼
司十堰郧阳支行 账户
中国农业发展银行十堰市 一般存款
20 203420321001000******** 4,018.18 14,464,421.80 2022-6-8 诉讼
郧阳区支行 账户
中国农业发展银行公安县 一般存款
21 203421022001000******** 2,022.62 14,462,421.80 2022-6-8 诉讼
支行 账户
湖北石首农村商业银行股 一般存款
22 820100000******** 731,844.29 36,000,000.00 2024-3-7 诉讼
份有限公司 账户
湖北郧县农村商业银行股 一般存款
23 820100000******** 21,441.18 72,000,000.00 2024-3-7 诉讼
份有限公司解放路支行 账户
武汉农村商业银行股份有 一般存款
24 2100300******** 3,352.46 72,003,000.00 2023-6-8 诉讼
限公司武昌支行 账户
交通银行股份有限公司十 一般存款
25 4274273810110******** 221.11 50,460,421.80 2023-12-15 诉讼
堰分行 账户
中信银行股份有限公司荆 一般存款
26 81115010118******** 0 76,260,000.00 2023-3-7 诉讼
州分行 账户
兴业银行股份有限公司十 一般存款
27 4150101001******** 16.95 36,000,000.00 2023-3-7 诉讼
堰分行 账户
一般存款
28 平安银行荆州古城支行 158565******** 0.37 50,615,511.43 2024-3-7 诉讼
账户
中国工商银行股份有限公 基本存款
29 18130271092******** 12,163.37 36,000,000.00 2024-3-7 诉讼
司公安支行 账户
湖北公安农村商业银行股 一般存款
30 820100000******** 3,818.89 36,000,000.00 2024-3-8 诉讼
份有限公司营业部 账户
汉口银行股份有限公司十 一般存款
31 6190110******** 3,028.11 3,094,250.00 2024-4-26 诉讼
堰分行 账户
中国农业银行股份有限公 基本存款
32 170180010******** 29.34 20,158.50 2024-5-9 诉讼
司武汉汇丰支行 账户
33 广发银行股份有限公司武 一般存款 95508802057******** 0 1,676,586.40 2022-11-10 诉讼
205
序 冻结
开户行名称 账户类型 银行账号 4.30 账户余额 冻结金额 冻结时间
号 原因
汉分行营业部 账户
广发银行股份有限公司武 保证金账
34 95508802057******** 35.03 1,676,586.40 2022-11-10 诉讼
汉分行营业部 户
中国建设银行股份有限公 一般存款
35 420501277377******** 353.70 1,721,085.40 2023-2-6 诉讼
司武汉常福新城支行 账户
武汉农村商业银行股份有 一般存款
36 2108305******** 186.35 1,579,359.63 2022-11-11 诉讼
限公司武昌支行 账户
招商银行武汉经济技术开 一般存款
37 1279186******** 95,075.92 1,167,597.00 2023-5-6 诉讼
发区支行 账户
中国工商银行武汉市黄陂 一般存款
38 32020105192******** 528.64 20,158.50 2024-5-9 诉讼
区支行 账户
中国邮政储蓄银行股份有 一般存款
39 9420060100******** 647.72 39669.28 2024-5-9 诉讼
限公司武汉市江夏区支行 账户
兴业银行武汉分行青山支 一般存款
40 4160301001******** 501.58 20,158.50 2024-5-9 诉讼
行 账户
基本存款
41 中国银行江陵支行 5651******** 2,171.34 31,113,833.33 2023-7-5 诉讼
账户
中国工商银行股份有限公 一般存款
42 18130302191******** 4,010.54 31,113,833.33 2023-7-5 诉讼
司江陵支行 账户
中国建设银行股份有限公 一般存款
43 420501102397******** 1,022.09 31,113,833.33 2023-7-5 诉讼
司江陵支行 账户
中国银行股份有限公司固 基本存款
44 1060******** 97.58 480,786.02 2024-1-30 诉讼
原支行 账户
基本存款
45 中国银行杨园支行 4780******** 0 496,000.00 2022-3-1 诉讼
账户
一般存款
46 中国银行辛庄支行 4663******** 0 150,000.00 2023-7-1 诉讼
账户
47 中国银行常熟分行 美元户 5183******** 0 198,000.00 2023-7-1 诉讼
48 中国银行常熟分行 欧元户 5235******** 0 150,000.00 2023-7-1 诉讼
中国农业银行股份有限公 一般存款
49 154237010******** 12360.13 4,200,000.00 2024-5-17 诉讼
司寿光北洛分理处 账户
中国民生银行股份有限公 一般存款
50 41040141******** 147.39 4,200,000.00 2024-5-17 诉讼
司潍坊寿光支行 账户
招商银行股份有限公司潍 一般存款
51 5369020******** 42.95 4,200,000.00 2024-5-17 诉讼
坊寿光支行 账户
非预算
中国银行股份有限公司固
52 单位专用 1060******** 13.54 4,200,000.00 2024-5-17 诉讼
原支行
存款账户
中国银行股份有限公司固
53 美元账户 1060******** 0 4,200,000.00 2024-5-17 诉讼
原支行
54 上海浦东发展银行股份有 一般存 330100788015******** 24,906.19 4,200,000.00 2024-5-17 诉讼
206
序 冻结
开户行名称 账户类型 银行账号 4.30 账户余额 冻结金额 冻结时间
号 原因
限公司银川分行 款账户
中国工商银行股份有限公 一般存
55 29050203192******** 503.74 4,200,000.00 2024-5-17 诉讼
司固原支行 款账户
中国农业银行股份有限公 一般存
56 294120010******** 401.80 4,200,000.00 2024-5-17 诉讼
司固原分行 款账户
石嘴山银行股份有限公司 一般存
57 64040001120******** 0 4,200,000.00 2024-5-17 诉讼
固原分行 款账户
合计 3,371,874.93
目前公司及下属子公司被冻结银行账户 57 个，占已开立账户（133 个）的比
例为 42.86%；被冻结资金账户金额占公司最近一期经审计的货币资金的比例为
22.18%；不涉及主要银行账户被冻结的情形。
2、风险提示
上述被冻结账户的账户余额合计 3,371,874.93 元，占公司最近一期经审计
的货币资金的比例为 22.18%；公司及下属子公司已开立银行账户总数为 133 个，
被冻结的银行账户数占已开立银行账户总数的比例为 42.86%。虽然存在部分银
行账户被冻结的情形，但被冻结的银行账户不是主要银行账户，公司及各子公司
生产经营业务结算等可以正常开展，因而公司及各子公司能保持正常的生产经营
活动。
上述公司及子公司部分银行账户被冻结的情形，未对正常的生产经营活动产
生严重不利影响，被冻结的银行账户不是主要银行账户，未触发《深圳证券交易
所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.4 条规定情形。公司将持续跟进银行账
户被冻结的后续进展情况，客观评估其对生产经营活动影响，并严格按照相关规
定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、会计师回复
（一）执行的核查程序
1、了解公司及其环境，包括但不限于行业状况、法律环境与监管环境以及
207
其他外部因素；
2、向管理层进行访谈，了解债务偿还整体情况，并获取相关债务清单；
3、获取借款合同、授信合同等资料，并根据银行函证回函，梳理公司借款
情况，包括贷款银行、借款金额、借款利率、担保信息、资金用途等信息；
3、检查借款资金流入和流出的银行回单，核实是否存在异常情况；
4、获取企业征信报告，结合银行函证对借款情况进行核对；
5、对于资金的使用进行查验，资金用于正常的生产经营，未见异常情形；
6、向管理层了解有息负债偿还方案，以及未来经营计划的改善方案及应对
措施，进一步分析改善措施的可行性；
7、根据银行回函进一步对银行账户冻结情况进行分析，被冻结银行账户的
性质、冻结的原因、时间以及期后解冻的情况以及是否为公司的主要银行账户，
是否触及对公司股票交易实施其他风险警示的情形，并统计截止出报告日之前银
行账户冻结情况。
（二）核查意见
经核查，我们认为：
1、目前公司流动资产可完全覆盖流动负债，而且未来公司将通过改善盈利、
加快资产周转效率等措施进行增加流动资产，因此公司不存在流动性风险；
2、报告披露了银行账户被冻结情况，公司被冻结银行账户属于非主要银行
账户，未触及《股票上市规则(2023 年修订)》规定的需对公司股票交易实施其
他风险警示的情形。
问题 13：年报显示，你公司控股股东长兴盛世丰华商务有限公司（以下简
称“盛世丰华”）及其一致行动人上海驭聪资产管理有限公司－驭聪天顺贰号
私募证券投资基金（以下简称“驭聪投资”）分别持有公司 3,542.36 万股和 2,100
万股，持股比例分别为 10.11%和 5.99%，其中盛世丰华的 1,610.17 万股被质押。
208
2023 年 6 月 14 日，盛世丰华与驭聪投资签署了《一致行动人协议》并约定一致
行动关系有效期为 1 年，自 2023 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 14 日，若双方同
意，可以提前终止或延长一致行动关系。请你公司：
（1）说明盛世丰华债务和股权质押情况，是否被提起诉讼，是否涉及公司
担保责任，盛世丰华是否具备还款能力，是否存在质押平仓风险。
（2）说明《一致行动人协议》未来到期后的盛世丰华与驭聪投资的安排，
是否可能对你公司控制权稳定性产生不利影响。
一、说明盛世丰华债务和股权质押情况，是否被提起诉讼，是否涉及公司担
保责任，盛世丰华是否具备还款能力，是否存在质押平仓风险。
截至 2024 年 4 月 30 日，长兴盛世丰华商务有限公司有息负债本金人民币
11163.95 万元、应付股权收购对价款 4473.75 万元，合计 15637.7 万元。盛世
丰华持有长药控股 3542.36 万股股票，质押 2100.28 万股，质押比例 59.29%，
可能存在质押平仓的风险。盛世丰华现有质押是为自身资金需求的借款提供增信
担保，如届时被担保债权无法清偿的，盛世丰华将积极与其商讨和解方案，化解
风险。
二、说明《一致行动人协议》未来到期后的盛世丰华与驭聪投资的安排，是
否可能对你公司控制权稳定性产生不利影响。
盛世丰华将与驭聪投资积极协商协议延期事宜，但不排除存在无法延期的可
能。如果届时未延期，也不影响盛世丰华的控股股东地位，公司实控权不会发生
改变。控股股东盛世丰华持股比例较低，未来可能会影响上市公司控制权的稳定
性。
209
长江医药控股股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日
210