证券代码：603359           证券简称：东珠生态          公告编号：2019-084



                   东珠生态环保股份有限公司
                 关于签订工程项目合同的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
     合同类型及金额：
    《高密市乡村振兴家园建设 EPC 总承包项目工程总承包合同(EPC)》，合同价
格为 24,667.7 万元（大写：贰亿肆仟陆佰陆拾柒万柒仟元整）。
    合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
     对上市公司当期业绩的影响：
    1、上述合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积
极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。
    2、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行上述合
同而对上述合同当事人形成依赖。
     特别风险提示：
    上述合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确
约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等
不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
     一、合同标的和对方当事人情况
    （一）合同标的情况
    2019 年 10 月 9 日及 10 月 30 日，东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公
司”）先后在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上发布了《关于项目预中
标公示的提示性公告》和《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-076、
2019-080）。
    近日，经公司与高密经济开发区管理委员会、高密市夏庄镇人民政府、高密
市柏城镇人民政府（以下简称 “发包人”）友好协商，签署了《高密市乡村振
兴家园建设 EPC 总承包项目工程总承包合同(EPC)》合同，具体情况如下：
    1、项目名称：高密市乡村振兴家园建设 EPC 总承包项目。
    2、合同价格：人民币：24667.7 万元（贰亿肆仟陆佰陆拾柒万柒仟元），其
中：勘察设计费为 650 万元，建安工程费为 22874 万元，工程暂列金为 1143.7
万元。
    3、工程内容：
    高密经济开发区 36 个自然村,夏庄镇 30 个村，柏城镇 30 个村的美化、亮化
等规划设计及建设。
    4、工程承包范围：
    方案设计、施工图设计、竣工图编制及相关后续服务和设计施工图范围内所
有工程的建设、技术支持、采购、施工、直至竣工验收合格及整体移交、工程保
修期内的缺陷修复和保修工作；包含民事协调等相关事宜。具体设计内容含工程
方案设计、施工图设计、竣工图编制等。
    5、合同工期：总日历天数 365 天。
    （二）合同对方当事人情况：
    发包人与公司不存在关联关系。
    二、合同主要条款
    （一）合同价格与支付

    1、合同价格

    除专用合同条款另有约定外，

    （1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

    （2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

    （3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包

人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数

据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

    合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同

条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
    2、预付款

    （1）预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、

施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用

合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

    （2）除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人

提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额

可根据预付款扣回的金额相应递减。

    （3）预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发

工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚

未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
    （二）违约责任
    1、发包人违约的情形

    在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

    （1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付

凭证，导致付款延误；

    （2）发包人原因造成停工；

    （3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法

复工；

    （4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

    （5）发包人不履行合同约定其他义务。

    2、承包人违约的情形

    在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

    （1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同

约定；

    （2）承包人违反约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私

自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

    （3）承包人违反约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场
地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

    （4）承包人违反约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准

要求，又拒绝清除不合格工程；

    （5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

    （6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

    （7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容

或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

    （8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
    （9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
    （三）争议解决
    发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议
评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议
评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

    1、向约定的仲裁委员会申请仲裁；

    2、向有管辖权的人民法院提起诉讼。
    三、说明合同履行对上市公司的影响
    1、上述合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积
极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。
    2、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行上述合
同而对上述合同当事人形成依赖。
    四、合同履行的风险分析
    上述合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确
约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等
不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
    特此公告。
                                              东珠生态环保股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2019 年 11 月 15 日