证券代码：603359           证券简称：东珠生态        公告编号：2024-049

                   东珠生态环保股份有限公司
                关于签订工程项目合同的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
        合同类型及金额：
    《内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目苏尼特
左旗 2024 年退化草原修复工程施工标段》，合同价为：38,177,989.00 元（大写：
叁仟捌佰壹拾柒万柒仟玖佰捌拾玖元整）。
     合同价格形式：单价合同。
     合同生效条件：双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章
或合同专用章之日起生效。
     对上市公司当期业绩的影响：
    1、上述合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积
极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。
    2、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行上述合
同而对上述合同当事人形成依赖。
        特别风险提示：
    上述合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确
约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等
不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
    一、合同标的和对方当事人情况
    （一）合同标的情况
    2024 年 12 月 14 日及 12 月 21 日，东珠生态环保股份有限公司（以下简称
“公司”）先后在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上发布了《关于项目预
中标公示的提示性公告》、《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2024-047、
2024-048），公司中标内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修
复项目苏尼特左旗 2024 年退化草原修复工程施工标段（以下简称“锡林郭勒盟草
原修复工程”）。
    近日，经公司与苏尼特左旗林业和草原局友好协商，签署了建设工程施工合
同。具体情况如下：
    1、工程名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复
项目苏尼特左旗 2024 年退化草原修复工程施工标段；
    2、发包人：苏尼特左旗林业和草原局；
    3、承包人：东珠生态环保股份有限公司；
    4、工程概况：
    （1）工程内容：施有机肥料 150,000 亩、75,000 吨（含标志牌、施肥）；补
播种草 52,026 亩（含标志牌、施肥、播种）；
    （2）工程地点：苏尼特左旗满都拉图镇萨如拉塔拉嘎查；
    （3）工程立项批准文号：锡林草批〔2024〕50 号；
    （4）资金来源：中央预算及地方配套资金；
    （5）合同价：38,177,989.00 元（大写：叁仟捌佰壹拾柒万柒仟玖佰捌拾玖
元整）；
    （6）合同工期：190 天。
    （二）合同对方当事人情况发包人与公司之间不存在关联关系。
    二、合同主要条款
    （一）承包人的一般义务
    承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
    （1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送
发包人留存；
    （2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
    （3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，
确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
    （4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措
施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
    （5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、
水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占
用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
    （6）按照环境保护约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
    （7）按安全文明施工约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、
设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
    （8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付
其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
    （9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，
并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
    （10）应履行的其他义务。
    （二）违约

    1、发包人违约的情形：
    在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于发包人违约：
    （1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的；
    （2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
    （3）发包人违反变更的范围的约定，自行实施被取消的工作或转由他人实
施的；
    （4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，
或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
    （5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
    （6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法
复工的；
    （7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
    （8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
    发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通
知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 28 天内
仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
    2、发包人违约的责任

    发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承
包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责
任的承担方式和计算方法。
    3、承包人违约的情形
    在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
    （1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
    （2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
    （3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
    （4）承包人违反材料与设备专用要求的约定，未经批准，私自将已按照合
同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
    （5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误
的；
    （6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修
复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
    （7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
    （8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
    承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包
人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
    4、承包人违约的责任
    承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同
当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
    （三）争议解决
    1、和解
    合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后
作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
    2、调解
    合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行
调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照
执行。
    3、争议评审
    合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规
则，并按下列约定执行：
    （1）争议评审小组的确定
    合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专
用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生
后 14 天内，选定争议评审员。
    选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，
各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同
当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指
定第三名首席争议评审员。
    除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
    （2）争议评审小组的决定
    合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组
进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，
依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告
后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本
项事项另行约定。
    （3）争议评审小组决定的效力
    争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，
双方应遵照执行。
    任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双
方可选择采用其他争议解决方式。
    4、仲裁或诉讼
    因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定
以下一种方式解决争议：
    （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
    （2）向有管辖权的人民法院起诉。
    5、争议解决条款效力
    合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被
撤销均不影响其效力。
    三、说明合同履行对上市公司的影响
    1、上述合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积
极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。
    2、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行上述合
同而对上述合同当事人形成依赖。
    四、合同履行的风险分析
    上述合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确
约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等
不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
    五、备查文件
    1、《建设工程施工合同》


    特此公告。
                                             东珠生态环保股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 12 月 26 日