证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2022-084
深圳市桑达实业股份有限公司
关于累计诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼仲裁事项
（一）尚未披露的诉讼仲裁事项
自 2022 年 4 月 7 日（即上一期诉讼公告披露日）至今，深圳市桑达实业股
份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司诉讼仲裁案件共计 277 件，涉案
金额总计为人民币 823,888,735 元，占公司最近一期经审计净资产（2021 年报
数据）的 13.65%。其中，公司及控股子公司作为原告的案件金额为 675,369,852
元,作为被告的案件金额为 143,894,645 元,作为第三人的案件金额为 4,624,238
元。
1、公司（包括控股子公司）诉讼仲裁案件情况：
河北大昌建 中国电子系统 （2022）川
租赁合同 大邑县人民
1 材租赁有限 工程第二建设 10,035,770.59 0129 民 初 一审中
纠纷 法院
公司 有限公司 1407 号
上海国际经
中国电子系
PT.BIOTIS 建设工程 （2022）沪 济贸易仲裁
统工程第二
2 PRIMA 施工合同 50,192,564.02 贸仲字第 委员会（上 仲裁中
建设有限公
AGRISINDO 纠纷 02138 号 海国际仲裁
司
中心）
中国电子系 贵州贵安综合
建设工程 （2018）黔
统工程第三 保税区有限公 22,744,939.58 安顺市中级
3 施工合同 04 民初 148 执行中
建设有限公 司、贵州贵芯半 人民法院
纠纷 号
司 导体有限公司
—1—
中国电子系
成都拓维高科 建设工程 （2020）川 成都高新技
统工程第三 13,281,607.81
4 光电科技有限 施工合同 0191 民 初 术产业开发 一审中
建设有限公
公司 纠纷 7773 号 区人民法院
司
中国电子系
建设工程 （2019）青
统工程第三 青海首能光伏 19,083,148.79 海东市中级
5 施工合同 02 民初 70 执行中
建设有限公 有限公司 法院
纠纷 号
司
中国电子系
昆山聚创新能 （2021）苏
统工程第三 票据追索 昆山市人民
6 源科技有限公 15,000,000.00 0583 民 初 执行中
建设有限公 权纠纷 法院
司 19568 号
司
深圳建业工程
集团股份有限
公司、深圳市建
中国电子系
业（集团）股份 建设工程 （2022）苏
统工程第三 86,502,947.28 江苏昆山市
7 有限公司、深圳 施工合同 0583 民 初 一审中
建设有限公 人民法院
博腾投资有限 纠纷 11166 号
司
公司、昆山聚创
新能源科技有
限公司
中国电子系
建设工程 （2022）甘
统工程第三 兰州佛慈制药 16,905,058.26 兰州新区人
8 施工合同 0191 民 初 一审中
建设有限公 股份有限公司 民法院
纠纷 3569 号
司
中国船舶重工
集团有限公司、
中船重工（武
中国电子系
汉）凌久高科有 建设工程 （2022）川
统工程第三 17,375,752.56 成都高新区 诉前调
9 限公司、武汉数 施工合同 0109 民 初
建设有限公 人民法院 解
字工程研究所 纠纷 21530 号
司
（中国船舶重
工集团公司第
七 0 九研究所）
中国电子系 郑州市航空
建设工程 （2022）豫
统工程第四 中建八局第一 港经济综合
10 施工合同 22,982,451.98 0192 民 初 上诉中
建设有限公 建设有限公司 实验区人民
纠纷 2804 号
司 法院
深圳市鸿波信
中国电子系 息工程有限公
建设工程 （2022）冀 和解协
统工程第四 司、中鹏云控股 43,065,692.46 廊坊市安次
11 施工合同 1002 民 初 议履行
建设有限公 （深圳）有限公 区人民法院
纠纷 940 号之一 中
司 司、廊坊市云风
数据科技有限
—2—
公司
扬州恒大新能
中国电子系 源科技发展有
建设工程 （2022）苏
统工程第四 限公司、恒大集 100,037,834.39 扬州市中级
12 施工合同 10 民初 139 一审中
建设有限公 团有限公司、恒 人民法院
纠纷 号
司 大新能源科技
集团有限公司
（ 2021
） 苏
0691 民
初 1629
号案件
因诉讼
时限原
因法院
协调原
告中电
四公司
中国电子系 江苏省南通 申请撤
建设工程 （2022）苏
统工程第四 罗莱生活科技 25,569,718.45 经济技术开 诉，撤
13 施工合同 0691 民 初
建设有限公 股份有限公司 发区人民法 诉后另
纠纷 1354 号
司 院 以本案
在原法
院 起
诉，起
诉状等
材料一
并由法
院直接
从 1629
号案件
中移交
本案。
中国电子系
内蒙古必威安 建设工程 （2022）内 呼和浩特市
统工程第四 调解书
14 泰生物科技有 施工合同 22,543,703.76 0123 民 初 林格尔县人
建设有限公 执行中
限公司 纠纷 1741 号 民法院
司
石家庄高新
中电系统建 石家庄市轨道 公司债权 （2022）冀
技术产业开
15 设工程有限 交通集团有限 人代位权 24,067,027.02 0191 民 初 一审中
发区人民法
公司 责任公司 纠纷 4169 号
院
中电系统建 北京天乐泰力 申请追加 暂未提供案 北京市第一
16 22,607,698.00 执行中
设工程有限 科技发展有限 天乐泰力 号 中级人民法
—3—
公司 公司、刘春梅 股东为被 院
执行人
中电系统建 呼和浩特市地 公司债权 呼和浩特市
暂未提供案
17 设工程有限 铁二号线建设 人代位权 24,178,367.71 赛罕区人民 一审中
号
公司 管理有限公司 纠纷 法院
其他 260 件诉讼 287,714,452.3
合计 823,888,735
2、相关重大案件详细内容
（1）中国电子系统工程第二建设有限公司申请仲裁 PT.BIOTIS PRIMA
AGRISINDO 建设工程施工合同纠纷
原 告：中国电子系统工程第二建设有限公司
被 告：PT.BIOTIS PRIMA AGRISINDO
案件标的：50,192,564.02
诉讼请求：
①被申请人向申请人支付尚欠货款 36,551,329.02 元；
②被申请人向申请人支付逾期付款违约金（暂计至 2021 年 12 月 14 日为
13,341,235 元）
③被申请人向申请人赔偿律师费损失 300,000 元；
④被申请人承担本案诉讼费用。
事实理由：
2017 年 9 月，中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公
司”）与被申请人签订了一份《货物采购合同》，约定中电二公司承接其位于印度
尼西亚的“1#生产厂房、2#综合楼（3-4 层）、3#动物实验楼项目”，后中电二公
司收回 77,674,925 元，尚余部分货款未收回，遂提起仲裁，要求被申请人支付
尚欠货款 36,551,329.02 元、违约金 13,341,235 元、律师费 300,000 元。
案件进展：
—4—
本案于 2022 年 1 月 26 日提交仲裁申请，后仲裁委通知需进行大使馆认证；
2022 年 7 月仲裁委就本案进行送达，因被申请人位处国外，未收到送达反馈；
2022 年 8 月 26 日，仲裁委送达被申请人成功，中电二公司收到本案传票及受理
通知，委托顾问律所泰和泰代理；2022 年 9 月 23 日一审开庭审理，目前尚在审
理中。
（2）中国电子系统工程第三建设有限公司公司诉深圳建业工程集团股份有
限公司、深圳市建业（集团）股份有限公司、深圳博腾投资有限公司、昆山聚创
新能源科技有限公司建设工程施工合同纠纷
原 告：中国电子系统工程第三建设有限公司
被告一：深圳建业工程集团股份有限公司
被告二：深圳市建业（集团）股份有限公司
被告三：深圳博腾投资有限公司
被告四：昆山聚创新能源科技有限公司
案件标的：86,502,947.28
诉讼请求：
①请求法院依法判令被告一支付工程款 85,494,443.83 元；
②请求法院判令原告享有建设工程折价或者拍卖的价款优先受偿权；
③请求法院依法判令被告一向原告支付资金占用利息 1,008,503.45 及后续
利息（以 85,494,443.83 元为基数，按照中国人民银行公布的贷款市场报价利率
（LPR）自起诉之日起计算至实际付清时止）；
④请求判令被告二、被告三对被告一的债务承担连带责任；
⑤被告四在欠付被告一的建设工程价款范围内承担支付责任；
⑥请求法院判令被告承担本案的案件受理费、保全费、保全担保函费。
事实理由：
—5—
本案案由为建设工程施工合同纠纷，2019 年 9 月 9 日，原告与被告签订《试
验工厂、试制验证车间、动力站 A、安全实验车间、危废品库、非机动车车棚 A-
--机电安装承包工程》合同，于 2019 年 11 月 25 日签订《试验工厂、试制验证
车间、动力站 A、安全实验车间、危废品库、非机动车车棚 A---装饰装修承包工
程》合同。因建设单位资金问题案涉项目停工，并将已完工程进行移交撤场。至
今被告迟迟未与原告进行结算，仅支付了部分工程款，剩余款项一直未支付，因
此原告起诉。
案件进展：
2022 年 7 月 11 日法院正式立案；2022 年 8 月 12 日线下保全立案；2022 年
9 月 1 日法院出具保全结果，保全到昆山聚创新能源开发有限公司土地；此案目
前等待开庭审理中。
（3）中国电子系统工程第四建设有限公司诉扬州恒大新能源科技发展有限
公司、恒大集团有限公司、恒大新能源科技集团有限公司建设工程施工合同纠纷
原 告：中国电子系统工程第四建设有限公司
被告一：扬州恒大新能源科技发展有限公司
被告二：恒大集团有限公司
被告三：恒大新能源科技集团有限公司
案件标的：100,037,834.39
诉讼请求：
①请求判令解除《扬州恒大新能源科技项目年产 12GWH 先进三元软包动力锂电池
首期机电安装及室内精装修工程施工合同》、补充协议一、补充协议二、复工协议、补
充协议四、《抗震支架工程委托书》、《老办公室空调安装工程委托书》；
②请求判令被告一支付原告工程款 76,245,317.6 元(具体以鉴定结果为准)，
并支付原告工程款利息暂计 1,050,491.04 元（按中国人民银行授权全国银行间
—6—
同业拆借中心发布的贷款市场报价利率 LPR 计算，自 2022 年 1 月 18 日起暂计
算至 2022 年 6 月 1 日，最终工程款利息应计算至实际支付为止）；
③请求判令被告一支付原告赶工奖 20,016,891 元及利息暂计 7,630,606 元（按
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率 LPR 计算，
自 2021 年 6 月 4 日起暂计算至 2022 年 6 月 1 日，最终赶工奖利息应计算至实
际支付为止）；
④请求判令被告一赔偿原告损失 20,664,030.59 元；
上述费用共计 100,037,834.39 元。
⑤请求法院依法判决原告对涉案工程享有建设工程价款优先受偿权；
⑥依法判令被告二、被告三对被告一的上述付款内容承担连带责任；
⑦本案诉讼费、保全费、鉴定费、担保服务费、律师费由三被告承担。
事实理由：
原告与被告一就“扬州恒大新能源科技项目年产 12GWH 先进三元软包动力锂
电池首期机电安装及室内精装修工程”签署了《施工合同》及一系列补充协议，
约定原告承接案涉项目。原告依约进场施工，但被告多次逾期付款且发生履约能
力下降的事实，因此为防止后续收款困难，原告遂起诉要求被告支付工程款。
案件进展：
本案于 2022 年 6 月由原告向法院申请立案，法院已立案，双方进行了初步
的证据交换，目前在一审审理过程中。
（二）已披露诉讼仲裁事项的进展更新情况
序 管辖法院/ 案件进
原告/申请人 被告/被申请人 诉讼类型 诉讼金额（元） 案件编号
号 仲裁机构 展情况
（2019）
深圳市桑达实 执行终
股权转让 粤 0305 深圳市南山
1 业股份有限公 文超 10,673,766.86 本，案
纠纷 民初 区人民法院
司 件结案
27319 号
深圳市桑达实 深圳桑达国际 （2018） 深圳市中级 管理人
2 破产清算 30,336,607.07
业股份有限公 电源科技有限 粤 03 破 人民法院 处置资
—7—
司 公司 申 422 号 产阶
段，尚
未进行
财产分
配
（2020）
江苏时代芯存 建设工程
中国电子系统 淮仲裁字 淮安仲裁委
3 半导体有限公 施工合同 94,337,874.15 执行中
技术有限公司 第 0193 员会
司 纠纷
号
江苏时代芯存
（2020）
半导体有限公 建设工程
中国电子系统 淮仲受字 淮安仲裁委
4 司、宁波时代 施工合同 26,314,227.82 执行中
技术有限公司 第 0192 员会
全芯科技有限 纠纷
号
公司
（2020）
中国电子系统 江苏时代芯存 建设工程
淮仲受字 淮安仲裁委
5 工程第二建设 半导体有限公 施工合同 109,004,873.10 执行中
第 0180 员会
有限公司 司 纠纷
号
（2020）
中国电子系统 江苏时代全芯 建设工程
淮仲受字 淮安仲裁委
6 工程第二建设 存储科技股份 施工合同 19,567,623.04 执行中
第 0181 员会
有限公司 有限公司 纠纷
号
被告
福建省广播电 本诉： （2021） （反诉
中国电子系统 建设工程
视中心工程办 6,275,122.01； 闵 0103 福州市台江 原告）
7 技术有限公司 施工合同
公室（反诉原 反诉： 民初 4812 区人民法院 上诉，
（反诉被告） 纠纷
告） 13,116,566.60 号 等待二
审开庭
2022 年
（2022） 6 月 21
中国电子系统 中国建筑第八 建设工程
济仲裁字 济南仲裁委 日开
8 工程第二建设 工程局有限公 施工合同 243,793,675.72
第 0285 员会 庭，尚
有限公司 司 纠纷
号 在审理
中
2022 年
9 月 24
（2021） 日一审
中国电子系统 建设工程
远东电池江苏 苏 0282 宜兴市人民 开庭审
9 工程第二建设 施工合同 21,594,648.54
有限公司 民初 9443 法院 理，现
有限公司 纠纷
号 处于造
价鉴定
过程中
中国电子系统 泸州金能移动 建设工程 （2021） 泸州市中级 一审造
10 37,142,162.62
工程第二建设 能源科技有限 施工合同 川 05 民 人民法院 价鉴定
—8—
有限公司 公司 纠纷 初 71 号 中
（2016）
中国电子系统 融基（烟台） 建设工程
鲁 0686 栖霞市人民 等待二
11 工程第二建设 旅游开发有限 施工合同 11,818,600.00
民初 919 法院 审开庭
有限公司 公司 纠纷
号
（2021） 被告重
中国电子系统 建设工程 武汉市东西
中兴高能技术 鄂 0112 整中，
12 工程第二建设 施工合同 12,940,404.00 湖区人民法
有限责任公司 民初 1642 已申报
有限公司 纠纷 院
号 债权
执行
中，现
（2019）
中国电子系统 建设工程 被告处
浙江遨优动力 浙 0502 湖州市吴兴
13 工程第二建设 施工合同 28,110,898.90 于破产
系统有限公司 民初 3724 区人民法院
有限公司 纠纷 清算
号
中，尚
未回款
与对方
达成执
（2019） 行和
中国电子系统 山东晶泰星光 建设工程
鲁 0982 新泰市人民 解，等
14 工程第二建设 电科技有限公 施工合同 13,430,630.41
民初 8321 法院 待对方
有限公司 司 纠纷
号 履行和
解协议
中
被告已
进入破
产清算
（2019）
中国电子系统 华夏易能（南 建设工程 阶段，
苏 0113 南京市栖霞
15 工程第二建设 京）新能源有 施工合同 45,169,521.33 原告债
民初 6846 区人民法院
有限公司 限公司 纠纷 权已确
号
认，等
待分配
方案
被告已
被宣告
建设工程 （2020）
中国电子系统 破产，
山东润中药业 价款优先 鲁 0613 烟台市莱山
16 工程第二建设 13,600,653.00 已部分
有限公司 受偿权纠 民初 398 区人民法院
有限公司 回款，
纷 号
等待剩
余回款
中国电子系统 广东汉能薄膜 建设工程 （2019） 被告破
河源市源城
17 工程第二建设 太阳能有限公 施工合同 21,716,450.89 粤 1602 产，已
区人民法院
有限公司 司 纠纷 民初 4192 完成债
—9—
号 权申
报，等
待分配
财产
中国电子系统
工程第二建设 被告已
中国光大银行 有限公司、唐 （2020） 向原告
保证合同 无锡市梁溪
18 股份有限公司 克明、张利 75,000,000.00 苏民再 支付，
纠纷 区人民法院
无锡分公司 民、杨尉云、 302 号 案件已
高岳峰、戈丽 结案
萍
（2020）
中国电子系统 建设工程 执行终
前途汽车（苏 苏仲裁字 苏州仲裁委
19 工程第二建设 施工合同 10,434,300.00 本，结
州）有限公司 第 0171 员会
有限公司 纠纷 案
号
最高法
于 2022
超视堺国际科
年6月
技（广州）有
22 日作
限公司、中国
出二审
建筑一局（集 （2018）
裁定，
团）有限公 粤 73 民
驳回联
司、上海宝冶 初 3447、
广州知产法 奇公司
集团有限公 侵害发明 3448 号
联奇开发股份 院 上诉，
20 司、柏诚工程 专利权纠 28,200,000.00 （2021）
有限公司 最高人民法 维持原
股份有限公 纷 最高法知
院 判，即
司、江西汉唐 民终
驳回联
系统集成有限 1047、
奇公司
公司、中国电 1077 号
全部诉
子系统工程第
讼请
二建设有限公
求，案
司
件结
案。
被告申
请破产
清算，
（2019）
中国电子系统 张家港康得新 建设工程 原告已
苏 0582 张家港市人
21 工程第二建设 光电材料有限 施工合同 29,711,833.51 申报债
民初 9155 民法院
有限公司 公司 纠纷 权，债
号
权已确
认，等
待分配
中国电子系统 德科码（南 建设工程 （2020） 南京市栖霞 被告申
22 60,171,857.23
工程第二建设 京）半导体科 施工合同 苏 0113 区人民法院 请破产
—10—
有限公司 技有限公司 纠纷 民初 3179 清算，
号 原告已
申报债
权，债
权已确
认，等
待分配
（2020） 被告已
中国电子系统 建设工程
湖南时变通讯 湘 0304 湘潭市岳塘 履行完
23 工程第二建设 施工合同 14,903,760.00
科技有限公司 民初 3785 区人民法院 毕，案
有限公司 纠纷
号 件终结
被告已
（2021）
中国电子系统 江苏北星新材 建设工程 经支付
苏 0481 溧阳市人民
24 工程第二建设 料科技有限公 施工合同 15,264,473.47 欠款，
民初 264 法院
有限公司 司 纠纷 案件终
号
结
被告已
（2021）
中国电子系统 江苏北星新材 建设工程 经支付
苏 0481 溧阳市人民
25 工程第二建设 料科技有限公 施工合同 33,979,044.29 欠款，
民初 268 法院
有限公司 司 纠纷 案件终
号
结
一审败
本诉： 诉，双
中国电子系统 盛隆电气集团 建设工程 (2021)鄂
27,100,317.78 武汉市中级 方均提
26 工程第二建设 电力工程有限 分包合同 01 民初
反诉： 人民法院 起上
有限公司 公司 纠纷 273 号
3,140,000.00 诉，二
审中
执行中
（2021）
中国电子系统 华夏易能（广 建设工程 未回
粤 1602 河源市源城
27 工程第二建设 东）新能源科 施工合同 31,140,994.89 款，拟
民初 272 区人民法院
有限公司 技有限公司 纠纷 申请被
号
告破产
2022 年
10 月
（2021）
中国电子系统 恒大新能源汽 建设工程 11 日一
粤 0112 广州市黄浦
28 工程第四建设 车（天津）有 施工合同 41,227,986.19 审开
民初 区民法院
有限公司 限公司 纠纷 庭，等
42962 号
待一审
判决
一审判
中国电子系统 建设工程 (2021)苏 决已生
邳州经开控股 邳州市人民
29 工程第四建设 施工合同 34,331,156.00 0382 民初 效，判
集团有限公司 法院
有限公司 纠纷 11335 号 决履行
中
—11—
一审判
中国电子系统 建设工程 （2021） 决已生
邳州经开控股 徐州市中级
30 工程第四建设 施工合同 116,098,931.00 苏 03 民 效，判
集团有限公司 人民法院
有限公司 纠纷 初 156 号 决履行
中
一审审
中国电子系统 建设工程 （2021） 呼和浩特市
金宇保灵生物 理中，
31 工程第四建设 施工合同 59,027,055.43 内 01 民 中级人民法
药品有限公司 造价鉴
有限公司 纠纷 初 761 号 院
定阶段
达成调
解，被
（2021） 告已经
中国电子系统 陕西建工第一 建设工程
陕 0116 西安市长安 全部履
32 工程第四建设 建设集团有限 施工合同 12,711,203.78
民初 区人民法院 行调解
有限公司 公司 纠纷
22293 号 书，案
件结
案。
达成调
解，被
（2021） 告已经
中国电子系统 苏州芯慧联半 建设工程
苏 0581 常熟市人民 全部履
33 工程第四建设 导体科技有限 施工合同 20,989,333.12
民初 法院 行调解
有限公司 公司 纠纷
15454 号 书，案
件结
案。
因诉讼
时限问
中国电子系统 建设工程 (2021)苏 南通市经济
罗莱生活科技 题，原
34 工程第四建设 施工合同 25,569,718.45 0691 民初 开发区人民
股份有限公司 告撤
有限公司 纠纷 1629 号 法院
诉，此
案已结
一审判
决作出
（2021）
后原告
安徽中跃电动 皖 08 民
中国电子系统 建设工程 提起上
车有限公司、 初 166 号 安庆市中级
35 工程第四建设 施工合同 28,330,201.00 诉，二
安庆市土地收 （2021） 人民法院
有限公司 纠纷 审判决
购储备中心 皖民终
驳回上
1604 号
诉，已
结案。
被告已
中国电子系统 三圣埃塞（重 建设工程 （2021） 重庆市第一
经履行
36 工程第四建设 庆）实业有限 施工合同 10,928,140.00 渝 01 民 中级人民法
支付义
有限公司 公司 纠纷 初 389 号 院
务，案
—12—
件终结
志品（福州） 已全部
中国电子系统 （2020）
技术工程有限 买卖合同 莆田市中级 回款，
37 工程第四建设 47,373,009.00 闽 03 民
公司、福建华 纠纷 人民法院 案件终
有限公司 初 420 号
佳彩有限公司 结
执行
中国电子系统 江西益丰泰光 建设工程 （2020）
吉安市中级 中，暂
38 工程第四建设 电技术有限公 施工合同 40,523,239.00 赣 08 民
人民法院 未执行
有限公司 司 纠纷 初 58 号
回款
（2020）
中国电子系统
上海莎鸥建筑 劳务合同 京仲案字 北京仲裁委
39 工程第四建设 12,490,739.85 庭审中
劳务有限公司 纠纷 第 3601 员会
有限公司
号
2022 年
江苏锦柏建设
10 月
工程有限公 （2021）
中国电子系统 建设工程 18 日一
司、徐州经济 苏 03 民 徐州市中级
40 工程第四建设 施工合同 97,806,913.41 审开
技术开发区金 初 1025 人民法院
有限公司 纠纷 庭，等
龙湖城市投资 号
待一审
有限公司
结果
乌海市海勃湾
区城市建设投
中国电子系统 建设工程 （2019）
融资有限责任 乌海市中级 二审审
41 工程第四建设 施工合同 220,000,000.00 内 03 民
公司、乌海市 人民法院 理中
有限公司 纠纷 初 60 号
京运通新材料
科技有限公司
（2022）
中国电子系统 建设工程
儋州长宇旅游 粤 0112 广州市黄浦
42 工程第四建设 施工合同 29,609,620.22 一审中
开发有限公司 民初 6549 区人民法院
有限公司 纠纷
号
中国电子系统 华能山东泰丰 建设工程 〔2022〕
泰安仲裁委 仲裁审
43 工程第四建设 新能源有限公 施工合同 33,079,784.55 泰仲字第
员会 理中
有限公司 司 纠纷 113 号
双方达
成调解
（2022） 协议，
中国电子系统 成都路维光电 建设工程 成都高新技
川 0191 被告履
44 工程第四建设 有限公司、杜 施工合同 54,468,244.80 术产业开发
民初 6085 行完
有限公司 武兵 纠纷 区人民法院
号 毕，案
件结
案。
中国电子系统 上海海昌极地 建设工程 （2022） 上海市浦东 调解结
45 10,187,895.00
工程第四建设 海洋世界有限 施工合同 沪 0115 新区人民法 案，已
—13—
有限公司 公司 纠纷 民初 院 收到第
29585 号 一笔款
项，预
计 2022
年 12
月 20
日前全
部收回
双方调
中国电子系统 中国建筑一局 建设工程 解 结
暂未提供 昆明仲裁委
46 工程第四建设 （集团）有限 施工合同 20,214,183.00 案，调
案号 员会
有限公司 公司 纠纷 解协议
履行中
执行终
本，未
执行回
款；后
已经向
北京一
中院申
（2020）
北京天乐泰力 请追加
中电系统建设 买卖合同 京仲案字 北京仲裁委
47 科技发展有限 22,963,450.00 天乐泰
工程有限公司 纠纷 第 3092 员会
公司 力股东
号
为被执
行人，
等待法
院决定
是否恢
复执
行。
刘春梅、吕逢
麟、谢汉平、
何剑怡、毛兰
尖措、山南尚
祺智能科技有 原告已
（2021）
限公司、北京 股东损害 经申请
中电系统建设 京 0111 北京市房山
48 万城互联投资 公司债权 24,111,419.61 撤诉，
工程有限公司 民初 区人民法院
有限公司、北 人利益责 案件结
18265 号
京瞪羚金石股 任纠纷 案。
权投资中心
（有限合伙）、
北京巨道科技
有限公司
—14—
双方在
执行阶
段和
（2021） 解，被
苏州众邦轨道
中电系统建设 承揽合同 京 0106 丰台区人民 告已经
49 交通科技有限 14,946,931.40
工程有限公司 纠纷 民初 法院 履行完
公司
22841 号 毕和解
协议，
案件已
结案
（2022）
建设工程 目前处
香山红叶建设 河北煜泰热能 冀 0181 辛集市人民
50 施工合同 10,695,285.67 于鉴定
有限公司 科技有限公司 民诉前调 法院
纠纷 阶段
0301 号
（2020） 执行
中电洲际环保 河北润实房地 建设工程
冀 0403 邯郸市丛台 中，暂
51 科技发展有限 产开发有限公 施工合同 10,773,070.00
民初 928 区人民法院 未执行
公司 司 纠纷
号 回款
（2022）
中电洲际环保 邯郸市华宸房 建设工程
冀 0403 邯郸市丛台 胜诉，
52 科技发展有限 地产开发有限 施工合同 12,941,800.00
民初 714 区人民法院 执行中
公司 公司 纠纷
号
广东捷达国际
海上货物 （2020）
马士基航运公 运输有限公 广州海事法 二审庭
53 运输合同 8,271,459.81 粤 72 民
司 司、中山天贸 院 审中
纠纷 初 145 号
电池有限公司
广东捷达国际
海上货物 （2020）
中山天贸电池 运输有限公 广州海事法 二审庭
54 运输合同 5,447,517.74 粤 72 民
有限公司 司、马士基航 院 审中
纠纷 初 531 号
运公司
二、本次公告的诉讼仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分诉讼仲裁案件尚未结案或正在开庭审理，部分案件尚未执行完毕，
上述诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公司已安排法务
团队积极应对上述案件，并按照监管要求履行相应的信息披露义务。公司指定的
信息披露媒体为《证券时报》 中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《起诉状》；
—15—
2、《仲裁申请书》；
3、《判决书》；
4、《撤诉申请书》《撤诉裁定》等。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 5 日
—16—