深圳市桑达实业股份有限公司
2023 年半年度报告
2023 年 08 月
1
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司法定代表人及总裁陈士刚、总会计师及董事会秘书李安东及会计机构
负责人邱恒声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投
资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................ 7
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 10
第四节 公司治理.................................................................................................................................................... 30
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................ 31
第六节 重要事项.................................................................................................................................................... 34
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 62
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 65
第九节 债券相关情况............................................................................................................................................ 66
第十节 财务报告.................................................................................................................................................... 67
3
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4
释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/深桑达 指 深圳市桑达实业股份有限公司
中国电子/集团公司 指 中国电子信息产业集团有限公司
中电信息/控股股东 指 中国中电国际信息服务有限公司
中电金投 指 中电金投控股有限公司
中电进出口 指 中国电子进出口有限公司
瑞达集团 指 中国瑞达投资发展集团有限公司
中电财务 指 中国电子财务有限责任公司
中国系统 指 中国电子系统技术有限公司
中国电子云公司 指 中电云计算技术有限公司，原名“中电云数智科技有限公司”
中电二公司 指 中国电子系统工程第二建设有限公司
中电三公司 指 中国电子系统工程第三建设有限公司
中电四公司 指 中国电子系统工程第四建设有限公司
中电建设 指 中电系统建设工程有限公司
中电招远 指 招远中电智慧产业发展有限公司
中电智通 指 河北中电智通科技有限公司
中电洲际 指 中电洲际环保科技发展有限公司
河北煜泰 指 河北煜泰热能科技有限公司
中电武强 指 中电武强热力有限公司
中电万潍 指 潍坊中电万潍热电有限公司
中电淄博 指 中电（淄博）能源科技发展有限公司
中电京安 指 河北中电京安节能环保科技有限公司
中电行唐 指 中电行唐生物质能热电有限公司
桑达无线 指 深圳市桑达无线通讯技术有限公司
桑达设备 指 中电桑达电子设备（江苏）有限公司
中电桑飞 指 深圳中电桑飞智能照明科技有限公司
捷达运输 指 捷达国际运输有限公司
数字广东 指 数字广东网络建设有限公司
易捷思达 指 北京易捷思达科技发展有限公司
宏德嘉业 指 横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙）
宏图嘉业 指 横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙）
宏伟嘉业 指 横琴宏伟嘉业投资中心（有限合伙）
宏达嘉业 指 横琴宏达嘉业投资中心（有限合伙）
宏景嘉业 指 横琴宏景嘉业投资中心（有限合伙）
宏寰嘉业 指 珠海宏寰嘉业投资中心（有限合伙）
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
中央网信办 指 中共中央网络安全和信息化委员会办公室
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
International Data Corporation，简称 IDC，是全球著名的信息技
IDC 指
术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商
中国信通院 指 中国信息通信研究院
5
一种构建和运行应用程序的方法，是一套技术体系和方法论。云原生包
含了一组应用的模式，用于帮助企业快速、持续、可靠、规模化地交付
云原生 指
业务软件，云原生由微服务架构、DevOps 和以容器为代表的敏捷基础
架构组成
分布式存储是一种数据存储技术，通过网络使用企业中的每台机器上的
分布式存储 指 磁盘空间，并将这些分散的存储资源构成一个虚拟的存储设备，数据分
散地存储在企业的各个角落
将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排除，
并将室内的温度、湿度、洁净度、压力、气流速度与气流流向、噪音振
洁净室 指 动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的空间。洁
净室在电子信息、生物医药、精细化工、新能源等行业的使用十分广
泛，是重要的生产环境。
6
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 深桑达 A 股票代码 000032
变更前的股票简称（如有） -
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市桑达实业股份有限公司
公司的中文简称（如有） -
公司的外文名称（如有） SHENZHEN SED INDUSTRY CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如
-
有）
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李安东 朱晨星
深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达
联系地址
科技大厦 15－17 层 科技大厦 15－17 层
电话 0755-86316073 0755-86316073
传真 0755-86316006 0755-86316006
电子信箱 sed@sedind.com sed@sedind.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年
报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
7
是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并，企业会计政策变更
本报告期比上年同期
上年同期
本报告期 增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 26,719,681,577.64 21,630,495,146.87 22,738,760,329.90 17.51%
归属于上市公司股东
-148,833,526.78 -331,941,265.21 -320,488,471.88 53.56%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -183,241,729.03 -356,220,836.28 -356,220,836.28 48.56%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 增加现金净流出
-2,697,670,886.35 -1,648,789,822.57 -1,900,434,127.54
流量净额（元） 79,723.68 万元
基本每股收益（元/
-0.1308 -0.2915 -0.2814 53.52%
股）
稀释每股收益（元/
-0.1308 -0.2915 -0.2814 53.52%
股）
加权平均净资产收益
-2.51% -5.69% -5.32% 上升 2.81 个百分点
率
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 57,768,724,904.78 52,840,413,844.90 52,850,684,170.28 9.31%
归属于上市公司股东
6,011,344,632.30 5,569,832,457.85 5,578,065,450.95 7.77%
的净资产（元）
会计政策变更的原因
执行《企业会计准则解释第 16 号》。
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释第 16 号”），规定了“关于单项
交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，该部分内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司
自 2023 年 1 月 1 日起执行该解释内容，根据该解释内容的衔接规定，对首次执行该解释内容的累计影响数，调整财务报表
列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，具体影响详见会计附注五、主要会计政策变更、会计估计变更以
及差错更正的说明。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
六、非经常性损益项目及金额
适用 □不适用
8
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,629,235.96
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 31,501,187.84
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-750,351.36
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,809,324.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,481,921.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,093,496.81
减：所得税影响额 4,849,401.05
少数股东权益影响额（税后） 7,248,739.73
合计 34,408,202.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
高新公寓拆迁过渡期间参照同类房屋市场租金取得的临时安
高新公寓拆迁过渡期临时安置费 4,089,993.78
置费，因其具有不可持续性，公司将其列为非经常性损益。
报告期内公司收取的个税手续费返还收入，因其与公司正常
个税手续费返还 5,003,503.03
经营业务无直接关系，公司将其列为非经常性损益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
9
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
中国电子以党的二十大精神为指引，围绕服务国家重大战略，打造国家网信事业核心战略科技力量，支撑国家治理体
系和治理能力现代化，服务数字产业化和产业数字化，保障国家网络安全。中国电子聚焦重构自主安全计算产业体系，统
筹发展计算产业、集成电路、网络安全、数据应用、高新电子等重点业务，构建现代化产业体系，加快推进高质量发展。
公司积极践行中国电子战略使命以及重点业务布局，聚焦云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技
产业工程服务四项主责主业，构筑起数字与信息服务、产业服务两大业务板块，以自主安全技术助力千行百业数字化转型
升级。
随着“数字中国”建设着力部署推进，我国数字化建设进入整体性、系统性、协同性全面强化的统筹发展阶段，网络、
算力、存储、应用作为数字基础设施的组成部分，开始呈现有机融合趋势。公司是新型数字基础设施的建设者和供应商，
亦是高水平科技自立自强的践行者。公司按照“1+1+N”布局推进数字与信息服务业务，以数字底座和数据创新助力千行百
业数字化转型。安全数字底座是以中国电子自主计算技术体系为依托，以云计算及存储的产品技术为核心，打造高安全数
字基础设施；数据创新包括数据基础设施产品、数据安全与合规、认知智能、数据创新解决方案体系，为客户提供全生命
周期的数据服务，激活并释放数据价值。数字政府和行业数字化服务以云、数为支撑，通过打造标杆产品、协同生态伙伴、
提供数字化咨询，创造丰富的应用场景。
1、云计算及存储
“中国电子云”作为中国信创云引领者，依托中国电子自主计算体系及丰富的网信产业资源，自成立以来坚持云数融
合理念，积极构建以市场牵引、商业成功、从跟随到超越的产品体系，为关系国计民生的政府、能源、金融、交通、教育
和医疗等多个行业，提供高安全数字基础设施；并通过云数融合将云原生数据资源融入技术和产品，助力建设数据资源体
系。报告期内，“中国电子云”在构建完全自主可控、与生态协同发展的可持续演进的分布式云架构方面有进一步突破，
整体架构体系贯彻云原生、安全原生、数据原生的理念，基于自研可信计算技术体系，通过分布式云原生云操作系统 CCOS，
以及软硬一体的“雨燕架构”共同支撑，提供统一技术服务底座，在多集群管理、多集群调度，以及在性能、损耗和灵活
性等方面有显著提升。
报告期内，“中国电子云”的产品能力及自研产品线取得了快速发展和进步，进一步完善了产品架构，实现了从基础
产品到解决方案的完整产品体系，持续提升市场竞争力。一是提供算力基础平台产品，包括专属云 CECSTACK、超融合
CeaCube、容器云 CeaKE、云原生分布式存储 CeaStor、云原生安全 CeaSEC 等；二是提供数据管理平台产品，包括智能数据
云、飞瞰数据中台、云数据库平台 CeaSQL、大数据平台 CeaInsight 等；三是分布式云全栈全域解决方案，可支持客户的
各种业务场景和商业模式，包括运营云、专属云、分支云、边缘云等。
10
专属云 CECSTACK 已可支持 70 余个产品、4,600 余项规格，并在单集群规模上支持 2 万台服务器。超融合产品 CeaCube
作为电子云分布式云战略的重要组成部分，首创基于云原生架构的超融合平台，实现了容器、虚拟机同平台、同集群运行，
支持 X86、C86 和 ARM 环境部署，并将云原生的防病毒等安全能力内嵌在底层，不仅实现了虚拟机和容器的安全、可信，并
且在性能上达到业内领先水平。分布式存储 CeaStor 致力于为用户构建高安全与高效能的先进数据基础设施，基于领先一
代的创新架构，拥有完全自主知识产权，并依托中国电子全产业链优势，打造全栈安全可信的信创存储，全面支持全闪及
混闪存储，可为高性能关键应用，以及海量数据场景提供有力支撑，其中分布式全闪存储已在全球存储性能委员会 SPC-1
的测试认证中取得了性能和性价比方面的优异成绩，并已在重大关键项目中支撑高并发海量流量的数据读写存储等任务。
全栈云原生大数据平台 CeaInsight 提供一站式大数据集群服务，支持海量数据的低成本高性能存储和多维度计算处理，具
有大规模、高可靠、高性能的特性。平台采用存算分离的云原生架构，将计算层和存储层解耦，构建分布式数据缓存层，
实现计算层高性能执行，提升计算和存储硬件资源利用率。通过自研大数据资源调度系统，支持超大规模离线/在线任务混
部的计算调度秒级响应。
在支撑自主安全计算方面，“中国电子云”全面支撑应用系统的开发、部署和运行从 x86 架构向信创架构的平滑迁移，
已完成近百项国产兼容认证，支持几乎全部主流国产化芯片与操作系统，并在众多关键行业央国企项目中承担核心业务系
统的支撑工作。其中，在信创领域，分布式信创云解决方案以 CECSTACK 中心云、CeaCube 超融合分支云以及 CeaEdge 边缘
云这三大核心产品为基础，具备一云多芯全栈信创、云数融合、原生安全、超级云、AI 运维和可本地化部署的信创应用市
场等六项核心能力，提供统一算力管理、统一算力调度和统一应用平台服务；在政企数字化建设过程中，面对新出现的
“多云异构混乱”情形，以及传统应用、现代应用、AI 应用和超算应用共存的挑战，“中国电子云”通过 CeaKE 安全数字
底座，对跨云的基础设施实现统一的管理和运维，并为客户的应用系统提供统一的应用开发和应用运行环境。
2、数据创新
公司是中国电子数据创新业务的核心参与企业，在中国电子统筹布局下，按照产品技术与解决方案能力并重的思路，
面向中央部委、地方党政机关、大型集团企业客户，提供数据基础设施、数据安全与合规、认知智能等数据产品能力，并
建立数据治理咨询、方案设计、数据资产管理等数据创新解决方案体系。
在数据治理与创新管理方面，公司以《全国一体化政务大数据体系建设指南》为指导，围绕“统筹管理、数据目录、
数据资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障”八个“一体化”研发系列技术产品。同时，按照国办
下发的《全国一体化政务大数据体系地方政务数据目录汇聚规范（征求意见稿）》文件要求，部署“政务数据目录底账平
台”，并在部分省、市地区试点推广。在“数字中国”建设整体布局规划要求下，公司通过迭代新技术方案推动数据治理
创新发展，促进数据资源体系与数字基础设施统筹规划，协同发展，加速“云数一体”布局。
在数据安全、数据要素化以及体系性研究与实践方面，公司与中国电子联合清华大学形成了制度、技术、市场三位一
体的“数据安全与数据要素化工程总体方案”，研发了系列技术产品，并在有关地区试点应用。在数据安全与要素化领域，
围绕数据要素化治理，公司构建了原始数据与数据应用解耦技术体系、数据金库技术体系、数据要素（元件）加工与交易
技术体系三大共性技术，并在相关试点项目中得到系统性验证。公司已形成数据治理工程总体设计、数据金库、数据要素
11
加工交易平台、安全可信数据空间、数据要素蝶变器、数据资产登记服务平台等数据安全与数据要素化工程系列产品，并
已在武汉、郑州、徐州、温州、德阳、大理等多个地市开展工程实践。其中，德阳项目已取得阶段性成果，德阳数据创新
中心初步建成，初步构建起德阳数据资源、数据要素（元件）、数据产品三级市场，德阳数据要素产业园已挂牌运行并已
开发超 1300 个数据元件、完成 30 余个场景建设。
报告期内，徐州数据金库（试点）作为全国建成的首个数据金库，已通过以院士为专家组组长的整体验收；公司以
“1+1+1+N”模式(即一套总体设计，一家合资公司，一个创新中心，N 个具体项目)参与郑州市数据要素市场化配置改革，
旨在构建产业生态、打造“中国数仓”，其中由公司承担的《郑州市数据安全与数据要素化工程总体方案》整体通过专家
评审。
3、数字政府与行业数字化服务
公司作为中国电子现代数字城市业务牵头单位，以数字基础设施和数智应用创新的核心能力为支撑，面向党政和关键
行业企业，提供数字化咨询、数字化解决方案、关键行业数字化转型的产品和服务。
在产品层面，公司基于“业数一体”核心理念，面对“数智时代”的新挑战，构建了“智产融创，智城融新”创新新
理念，将大语言模型、大规模流处理等领先的数智技术融入到产品中，打通业务场景应用和数字技术能力之间的隐形内壁，
构建数字化发展有机体，激活业务场景应用能力和数字技术能力之间强大的“内循环”；将数据生产力进一步渗透到城市
的管理、服务、产业等具体业务中，基于“以数治城”核心，打造了“灵链数智要素一体化平台”“政务数据运营服务”
“城市运行管理服务平台”“社会治理一体化平台”等成熟基础产品和应用平台，形成推动决策机制、服务模式、营商体
系、治理能力重塑的持续“动力引擎”。公司已发布基于大模型技术的“星智 2.0 大模型行业智能平台”“星智政务垂直
领域大模型”“小鲸政务数字助理”系列产品，构建起“高层智慧决策、中层精准施策、基层高效执行、服务个性感知、
产业数智发展”的城市数字化发展 “新落地范式”。
在方案层面，公司尊重城市个性发展规律，兼顾精细化治理、精准化服务、持续化发展等共性诉求，结合数字城市以
“一网统管”为核心的发展新趋势，围绕“业数一体”的核心理念，构建“1+1+4+1”数字城市创新能力体系（即一个数智
要素一体化运营体系，一个政务垂直大模型赋能体系，城市治理、社区治理、安全治理、经济治理四个治理方向，一套数
智化新交互体系）。依托数智要素一体化运营体系与大模型数智赋能体系，充分激活要素潜能，赋能城市治理、社会治理、
安全治理、经济治理 4 大业务域，打造“一表通”“营商通”“城市安全风险画像”“街面秩序管理”等 30 余个创新场景
应用和 250 余个子方案，强化长效监管与运营服务，优化业务互联互通与协同联动，形成一套高站位、具韧性、可成长、
强落地的数字城市解决方案，助力城市“数字化治理”高质量发展，构建数字城市发展新格局。
报告期内，公司与北京市、上海市黄浦区、浙江省温州市等经济发达地区形成深度合作关系，数字政府建设能力获得
中国标准化研究院、中国软件行业协会、中国计算机行业协会等机构颁发的多项优秀实践荣誉，荣获四川省、江苏省、武
汉市、长沙市等客户颁发的多项数字城市建设奖项，加强了公司产品和解决方案的成熟度和认可度，巩固了公司在数字政
府领域的领导地位。
12
在行业数字化服务方面，公司组建了专业咨询团队，形成端到端的数字化转型咨询服务能力，为能源、制造、金融等
关键行业提供数字化转型服务。公司数字工业业务单元围绕创造“人机料法环数”完美融合的数字化工厂，达成工厂全生
命周期统筹最优化的结果的愿景，发展工业软件和工业数字服务。公司将云计算、大数据等新一代的数字技术与长期积累
的高科技产业工程服务能力相结合，提出了“全生命周期数字工厂”的框架，并将工厂全生命周期的设计-建造-运营-优化
四个重要阶段与核心业务相结合，创新提出了数字工厂特色方法和价值主张“C-I-M-O”，助力数字化工厂高端化、智能化、
绿色化。数字工业业务单元陆续发布了数字化厂务产品线的 CediworksEAM V3.4.0、CediworksEMS V3.3.1、Cediworks
SCADA V3.3.1，保持产品高效迭代更新，并持续优化产品矩阵，设立数字化车间产品线，形成数字工厂建设软件国产替代
的产品组合。同时，数字化 工业以厂务领 域数字化转型为切入点，与高科技工程板块业务紧密结合，以自研产品
Cediworks 为核心打造数字化厂务解决方案，持续获得客户认可，并与天马（芜湖）微电子有限公司、合肥欧益睿芯科技
有限公司、山东有研艾斯半导体材料有限公司、淮北翌光科技有限公司、成都高投芯未半导体有限公司等公司达成合作，
在半导体、平板显示等重点行业的实现工业软件产品落地应用。
（二）产业服务业务
公司产业服务业务包括高科技产业工程服务、数字供热与新能源服务及其他业务。
1、高科技产业工程服务
二十大报告明确提出 “推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、
新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎”，战略性新兴产业已经成为我国高水平科技自立自强的重要支撑，推
动高端产业国产替代，实现科技发展良性内循环。公司是高科技产业工程服务领域的龙头企业，为半导体、平板显示、生
物医药、新能源、新材料、高端装备、数据中心、高端制造等产业客户，提供以洁净室工程咨询、工程设计、施工、运维
为核心的产业服务，助推我国由制造大国向制造强国的转变，助力提升产业链供应链韧性和安全水平。
在半导体领域，公司是国内集成电路、半导体设备、半导体材料工厂的主要建设者，服务客户涵盖 12 寸芯片、8 寸芯
片、化合物半导体、封装测试、半导体设备材料等领域国内外企业，主要客户包括中芯国际集成电路制造有限公司、合肥
长鑫集成电路有限责任公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、三星（中国）半导体有限公司、芯恩（青岛）集成电路
有限公司、武汉新芯集成电路制造有限公司、合肥欧益睿芯科技有限公司、北京华封集芯电子有限公司、山东有研半导体
材料有限公司、北方华创科技集团股份有限公司、江阴圣邦微电子制造有限公司、上海光通信有限公司等。
在平板显示领域，公司是国内平板显示工厂的主力建设者，服务客户涵盖面板制造、显示模组、产品组装、电子终端
部件等领域国内外企业，主要客户包括京东方、华星光电、厦门天马微电子、翌光科技、维信诺、闻泰科技等。
在生物医药领域，公司服务于国内外百强医药企业、疾控中心、知名三甲医院等，涵盖医疗卫生、生物制药、生物安
全实验室等领域，为中国生物技术股份有限公司、中国医院科学院医学生物学研究所、华熙生物科技股份有限公司、四川
大学华西医院、安徽智飞龙科马生物制药有限公司、山东信谊制药有限公司、江西迪赛诺医药集团有限公司、康龙化成
（北京）新药技术股份有限公司、仙乐健康科技股份有限公司、河北农必威生物科技有限公司、甘李药业股份有限公司、
长春金赛药业有限责任公司等生物医药行业知名企业和机构提供服务。
13
在新材料、新能源领域，公司服务涵盖锂电（锂电池、干法/湿法制膜、正负极材料、锂电组件车间）、电子化学品、
光刻胶、氟化工等细分产业核心生产车间建设，主要客户有宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、星源新能源、胜华新材料集团
股份有限公司、中创新航科技股份有限公司、中船重工（邯郸）派瑞特种气体有限公司、唐山三友氯碱有限责任公司、河
北圣泰锂化新材料科技有限公司、晶澳（扬州）太阳能科技有限公司等。
在数据中心领域，公司在云计算、物联网、大数据等各类信息化产业领域积累了丰富的案例，为包括苹果公司、中国
移动通信有限公司、中车信息技术有限公司、山西中云智谷数据科技有限责任公司等客户提供数据中心建设服务。
在汽车制造、食品饮料等高端制造行业，公司同样积累了丰富经验，主要客户有特斯拉（上海）有限公司、华晨宝马
汽车有限公司、中简科技股份有限公司、阿法拉伐(江阴)设备制造有限公司、佛山市海天调味食品股份有限公司、蚌埠大
成食品有限公司等。
2、数字供热与新能源服务
数字供热服务。城镇供热不仅是基本民生保障问题，也是能源高效利用和清洁能源改造的重要内容，关乎城市能源结
构、资源利用、环境改善和“双碳”目标的实现。公司的数字供热业务以低碳、舒适、高效为目标，依托云计算、大数据、
物联网等数字基础设施，以“按需供热、精准供热”为导向，对“源、网、站、户”四个关键环节进行数字化改造，不断
构建和完善数字供热智能管控一体化平台，目前已具备了端到端的自动化、智能化控制能力，全面实现数字化转型，不断
聚焦主业，在为用户提供优质服务的同时，节能减排也取得明显成效，能耗水平在行业内处于领先地位。
公司在河北省邯郸市、石家庄市、衡水市以及山东潍坊市、淄博市等区域形成了稳定的业务布局。截至报告期期末，
供热面积近一亿平方米。公司基于现有的企业级供热管控平台，进一步加强了与产业链优势企业的合作，加大高科技硬件
设备及软件技术产品的研发与投入，利用中国电子自身的技术优势对现有供热项目进行数字化、智能化改造升级，并在实
际运行中持续优化智慧供热解决方案。2023 年上半年热耗、水耗、电单耗较去年同期明显下降，在节能降耗的同时进一步
提升了供热服务品质。
供热业务通过数字技术切入到业务流，其中涉及财务、生产调度、资产、收费、客服等多个领域，实现生产经营过程
可度量、可追溯、可预测、可传承，从而构建质量、效率、成本的核心竞争力。同时，为推动供热业务整体协同发展，公
司筹建了智慧供热集团级管控平台，实现了线上 6 家供热子公司的数据共享和联结，进一步加强管理能力和推动重点任务
的执行与落地。
新能源服务。公司在河北省石家庄市行唐县及衡水市安平县建设运营两座生物质热电联产示范项目，总装机容量为
65MW。根据生物质业务“走出去”战略，打造数字化“产品研发-销售应用-产品研发”的良性循环，启动研发成果产品转
化，搭建了生物质电厂智控平台。在生产运营精益化控制、全成本管理方面均保持行业领先。
3、其他业务
精密物流服务。公司所属捷达国际提供以温控+减震为特色的精密物流服务。主营业务包括国际货运代理、项目物流、
国内精密及普货陆运、冷链物流、仓储及搬入等，业务主要集中在液晶、半导体、新能源、医疗器械、航空航天等领域，
14
可为客户定制一体化物流解决方案。多年来捷达国际在相关行业领域不断拓展与深耕，逐步发展成为中国精密物流领域的
一支生力军。
物业租赁。公司在深圳市华强北及南山区科技园片区有部分物业用于对外租赁，能为公司带来较为稳定的收益。根据
国家有关部门关于非房地产主业中央企业退出房地产业务的要求，以及公司发展战略，公司已退出商业房地产开发业务。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求
参见上文。
二、核心竞争力分析
公司是中国电子下属重要二级企业，是新型数字基础设施的建设者和供应商，亦是高水平科技自立自强的践行者，为
数字中国建设贡献力量。公司以“云数”核心产品技术创新为驱动，构建面向党政和关键行业的安全、绿色、先进数字底
座，以数据赋能数字政府和行业数字化转型升级，为客户在数字时代实现“蝶变”发展提供安全、有力的产品、技术和服
务支撑。公司以核心生产环境设计及建设服务支撑战略新兴产业发展，助力提升产业链供应链韧性和安全水平。
1、承担支撑网信事业高水平自立自强的国家使命，具备战略布局优势
公司实际控制人中国电子是以网络安全和信息化为主业的中央企业，是兼具计算机 CPU 和操作系统关键核心技术的中
国企业。通过全方位超常规创新，中国电子闯出了一条服务国家战略、顺应行业规律、符合自身实际的自主计算产业发展
之路，成功突破高端通用芯片、操作系统等关键核心技术，构建了兼容移动生态、比肩国际主流架构的中国自主计算技术
体系和最具活力与朝气的应用生态与产业共同体。
立足新阶段，中国电子认真贯彻落实习近平总书记网络强国战略思想和统筹“两个大局”重要指示精神，聚焦党和国
家事业发展大局对网信工作的战略要求，主动承担国家使命，围绕“打造国家网信事业核心战略科技力量”的战略定位，
努力打造自主安全计算原创技术“策源地”和自主计算产业链“链长”，聚焦重构自主安全计算产业体系。
公司作为中国电子重要二级企业，紧跟集团公司战略布局，承担云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服
务、高科技产业工程服务等四项主责主业，尤其是在云计算及存储、数据创新两大业务领域，肩负“云”“数”领域中国
化时代化的战略使命，为国家在新时代实现高水平科技自立自强和数字经济高质量发展提供坚实的技术保障力量。
2、构建具有安全基因的数字基础设施产品体系，拥有产品技术优势
公司旗下中国电子云品牌，作为中国电子旗下唯一云计算品牌，为国家重大工程、政府及关键行业提供数据时代具备
“可靠设备、可靠技术、可靠力量”的高安全数字基础设施，具有安全基因，并具有产品技术优势。具体体现在：
（1）安全基因：中国电子作为网信国家队，在网络安全和信息化产业方面拥有全栈解决方案能力，成功构建了兼容
移动生态、与国际主流架构比肩的自主计算产业体系，拥有从操作系统、中间件、数据库、安全整机到应用系统的国内最
完整的自主先进产业链。“中国电子云”依托中国电子业务布局和全栈技术能力，以自主技术为核心，内聚云原生、大数
15
据、人工智能、区块链等全面能力，提供涵盖 IaaS、PaaS、DaaS、政府应用、企业应用在内的体系化云数产品、全栈技术
及全方位运营服务，具有全栈安全、一云多芯、多云融合、多域专有等优势。“中国电子云”构筑了贯穿于计算底座和云
服务的全栈安全机制，实现无缝衔接的信任传递，让云应用在开发、部署、维护的全流程，都能实现内生式安全可信，亦
成为业界首个可同时提供具备信创能力的公有云服务和专属云产品的云计算厂商，以及国内首个以“增强”级安全能力通
过中央网信办云计算服务安全评估的全国产化软硬件技术和支持 PKS 架构的云计算平台。
（2）产品技术优势。公司信息服务板块已拥有千余名技术研发人员，具备丰富的方案设计、系统架构、软件开发与
运维技能和实战经验，在云计算、大数据、人工智能、安全、网络等领域具备自主设计与开发能力，沉淀形成了完整的产
品体系，满足城市级客户的多种场景需要，形成了大数据与人工智能能力的完整闭环。以“中国电子云”为核心，公司打
造了智能数据云、飞擎新交互等平台型产品，同时覆盖一网统管、智慧能源、智慧医疗、智慧水利、智能交通、城市安全
等 15 个场景域下的 160 余个细分场景，可提供 650 余个子方案，解决城市生活方方面面的问题。用城市运营赋能平台和城
市智能引擎赋能场景，助力提升城市治理体系和治理能力现代化，赋能城市高质量发展，为世界提供城市信息化发展的
“中国方案”。“中国电子云”云平台、大数据平台已在中央某部委项目上成功落地运用，面对超大规模大数据分析需求，
提供支撑海量关键数据的核心算力与超高分析能力，保障了关键信息基础设施的安全运行。
3、构建面向数据资源体系的数据治理产品体系及要素化工程解决方案，并落地样板案例
公司作为中国电子在数据创新业务的“排头兵”，率先在数据工具、数据安全与数据要素化领域进行产品和技术研发，
并在理论研究、关键技术以及试点实践方面取得成效。
公司相继孵化了飞瞰数据中台、飞瞰共享交换平台产品，适用于各行各业数字化转型，包括数据集成与开发、数据治
理与运营、数据服务与智能分析、数据共享与流通场景，目前已在数字城市、人社、金融、制造、能源、央企等多个领域
得到深度应用，助客户打造一系列样本工程，项目成果广受业内认可。系列产品获得 2022 年“DAMA 中国数据治理产品优
秀奖” “2021 年 IDC 中国数据治理平台市场份额第二” “2022 年 IDC 中国数据治理平台市场份额第二”等荣誉。
在理论研究方面，公司及中国电子联合清华大学，以工程化路径破解数据确权、定价、计量和安全难题，形成了数据
安全与数据要素化工程总体方案。在关键技术方面，为了在安全合规的前提下实现数据的流通和交易，落实数据基础制度，
构建了原始数据与数据应用解耦技术、数据要素（元件）加工与交易技术、数据安全技术三大关键工程技术体系。在试点
实践方面，致力于推动数据安全和数据要素化工程在国计民生、国家安全、国际合作等重要领域和行业开展示范应用，并
且已经取得阶段性、实质性的成果。当前，数据安全和数据要素化工程已在多个城市及重点行业开展试点，完成体系性验
证。其中，德阳成为四川首个城市级数据要素改革试点，改革成果入选中国信息协会“2022 数字政府创新成果与实践案
例”、省委改革办“2022 年度四川改革典型案例”。
4、打造数字政府新时代的“业数一体化”业务体系，助力数字政府建设
公司深入总结实践经验，形成“业数一体化”的数字政府建设策略，助力数字政府集约建设，构建上下游产业协同创
新链条，形成合作共赢的数字城市生态圈。一方面，系统化构建纵向业数一体、横向融合驱动、整体持续演进的数字政府
有机体，深入贯彻“业数一体化”理念，聚焦一网统管具体业务场景，强化要素与能力有机融合，实现全域业务价值链路
16
的重塑和闭环，形成推动决策机制、服务模式、营商体系、治理能力重塑的持续动力引擎。另一方面，公司基于强大的生
态资源优势，以开放型生态架构，突破行业和技术壁垒，拉通产业链条，打造上下游产业协同创新链，繁荣生态建设和演
进发展，打造合作共赢的数字城市生态圈，共同推进场景应用创新，为各地政府提供“云数引领”的数字化转型服务，提
升政府治理现代化水平。
公司积极探索“企业主建、政府主用、社会共享”的建设运营模式，与上海黄浦、重庆江津、天津河东、武汉、德阳、
大理等地市国资平台共同组建数字城市运营平台公司，全面提升本地化运营服务能力。
5、建立国内高水平行业数字化咨询队伍，为客户提供端到端的高水平咨询服务
当前，数字化转型进入“深水区”，党政和关键行业客户数字化转型也进入“个性化、一体化”发展的新阶段。公司
紧抓发展趋势，组建金融、能源、政府数字化咨询服务团队，并与行业头部咨询公司深化合作，全力打造国内高水平数字
化咨询团队，构建涵盖“战略咨询+管理咨询+技术咨询”端到端的咨询服务能力，按照“一企一策”“一客一策”的路径，
为关键行业企业、大型央企、各级政府提供高水平的数字化转型咨询和设计服务。在面向集团方面，公司承担“数字 CEC”
咨询设计任务，以打造央企数字化转型样板为统领，以“两提两控”为目标，实现集团数字化发展的统一规划、统一建设、
统一运营。在面向客户方面，公司已累计为近 30 余个大型央企国企提供数字咨询服务，成为关键行业企业数字化转型的核
心支撑力量。
6、高科技产业工程服务国内领先，具有关键技术和大型复杂工程规划设计及实施优势
公司是从事工业建筑及洁净室工程系统整体解决方案专业提供商和龙头企业，致力于为高科技产业领域企业提供洁净
室工程一站式服务，已先后完成了众多领域的洁净室工程，洁净室净化工程级别最高已达到国际领先标准，在电子信息、
生物医药、新能源、新基建等高科技行业的洁净室工程领域技术国内领先，并多次获得全国洁净工程行业“鲁班奖”（同
行业内首位获得者）、优秀施工企业、全国安装行业先进企业、中国电子百强三甲等多项荣誉，是中国工程咨询协会成员
单位及电子行业标准、规范的主要编写单位之一，先后参与几十项国家标准编制工作。公司先后参与数百个高科技领域内
中国本土及国际巨头重大项目建设，为多家国内知名企业的洁净室提供系统集成工程服务，品质均得到了业主和主管建筑
部门的一致认可，在行业内享有较高的声誉和市场影响力。公司以业内领先的洁净室设计及丰富施工经验，支撑战略新兴
产业发展，助推我国由制造大国向制造强国的转变，助力提升产业链供应链韧性和安全水平。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 26,719,681,577.64 22,738,760,329.90 17.51%
营业成本 23,872,374,609.17 20,388,723,451.64 17.09%
销售费用 462,157,465.21 425,789,784.01 8.54%
17
管理费用 802,439,829.76 753,851,167.69 6.45%
财务费用 175,502,297.57 146,042,608.00 20.17%
所得税费用 250,291,557.38 224,713,411.23 11.38%
主要由于本报告期公司在数
字与信息服务及高科技产业
研发投入 866,753,308.15 685,264,851.36 26.48%
工程服务板块的关键技术领
域研发投入增加所致。
主要由于随着业务规模的增
长，本报告期购买商品、接
经营活动产生的现金 增加现金净流
-2,697,670,886.35 -1,900,434,127.54 受劳务支付的现金以及支付
流量净额 出 79,724 万元
给职工以及为职工支付的现
金增加所致。
投资活动产生的现金 减少现金净流 主要由于上年同期公司收购
-266,443,171.66 -543,620,088.08
流量净额 出 27,718 万元 股权支付的现金较高所致。
筹资活动产生的现金 增加现金净流 主要由于本报告期偿还有息
2,645,995,312.05 2,834,344,859.03
流量净额 出 18,835 万元 负债较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净 增加现金净流
-317,878,255.29 393,075,811.76
增加额 出 71,095 万元
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
占营业收入 占营业收入 同比增减
金额 金额
比重 比重
营业收入合计 26,719,681,577.64 100% 22,738,760,329.90 100% 17.51%
分行业
数字与信息服务 360,521,260.09 1.35% 797,350,651.52 3.51% -54.79%
产业服务 26,359,160,317.55 98.65% 21,941,409,678.38 96.49% 20.13%
分产品
数字与信息服务 360,521,260.09 1.35% 797,350,651.52 3.51% -54.79%
高科技产业工程
25,132,866,535.98 94.06% 20,480,477,601.52 90.07% 22.72%
服务
数字供热与新能
1,056,666,912.91 3.95% 1,069,694,635.72 4.70% -1.22%
源服务
其他产业服务 169,626,868.66 0.63% 391,237,441.14 1.72% -56.64%
分地区
境内 26,336,280,588.65 98.57% 22,387,558,952.90 98.46% 17.64%
境外 383,400,988.99 1.43% 351,201,377.00 1.54% 9.17%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比
营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增 上年同期增 上年同期
减 减 增减
分行业
数字与信息服务 360,521,260.09 273,819,975.60 24.05% -54.79% -53.60% -1.95%
产业服务 26,359,160,317.55 23,598,554,633.57 10.47% 20.13% 19.19% 0.71%
分产品
18
数字与信息服务 360,521,260.09 273,819,975.60 24.05% -54.79% -53.60% -1.95%
高科技产业工程
25,132,866,535.98 22,583,214,895.02 10.14% 22.72% 21.97% 0.55%
服务
数字供热与新能
1,056,666,912.91 916,580,529.43 13.26% -1.22% -3.12% 1.71%
源服务
分地区
境内 26,336,280,588.65 24,292,380,582.67 7.76% 17.64% 20.00% -1.81%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况
适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比
毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增 上年同期增
年同期增减
减 减
分客户所处行业
数字与信息服务 360,521,260.09 273,819,975.60 24.05% -54.79% -53.60% -1.95%
其中：政府 87,108,280.20 58,764,329.49 32.54% -77.34% -80.35% 10.37%
企事业单位 273,412,979.89 215,055,646.11 21.34% -33.80% -26.09% -8.98%
分产品
数字与信息服务 360,521,260.09 273,819,975.60 24.05% -54.79% -53.60% -1.95%
分地区
境内 360,521,260.09 273,819,975.60 24.05% -54.79% -53.60% -1.95%
主营业务成本构成
单位：元
本报告期 上年同期
成本构成 占营业成本 占营业成本 同比增减
金额 金额
比重 比重
设备及原材料 9,914,295,953.46 41.53% 8,473,749,617.51 41.56% 17.00%
分包成本 11,097,065,485.93 46.48% 9,108,568,885.03 44.67% 21.83%
人工成本 1,557,424,952.34 6.52% 1,285,453,156.96 6.30% 21.16%
货运代理成本 98,214,452.26 0.41% 299,484,529.57 1.47% -67.21%
项目管理成本及
1,205,373,765.18 5.05% 1,221,467,262.57 5.99% -1.32%
其他
合计 23,872,374,609.17 100.00% 20,388,723,451.64 100.00% 17.09%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
适用 □不适用
1.报告期内公司营业收入同比增长 17.51%，其中，（1）高科技产业工程服务业务营业收入同比增长 22.72%，主要原因是
公司继续巩固在产业服务领域的优势地位，持续服务高新电子、集成电路、生物医药、新能源、新基建等战略新兴产业客
户，2023 年上半年高科技产业服务业务合同额稳定增长，带动高科技产业工程板块营业收入增长；（2）数字与信息服务
业务营业收入同比下降 54.79%，主要原因是公司全面向高科技、产品型公司转型，主动减少了纯集成类业务规模，以及部
分项目尚处于交付过程中未实现收入所致。
2.报告期内公司营业成本同比增长 17.09%，其中，（1）高科技产业工程服务业务营业成本同比增长 21.97%，主要是随着
公司主营收入的增加，设备及原材料、分包成本等营业成本亦相应增加所致；（2）数字与信息服务业务营业成本同比下降
53.60%，主要是该板块业务收入同比下降，相应的营业成本亦相应下降所致。
19
四、非主营业务分析
适用 □不适用
单位：元
占利润总
金额 形成原因说明 是否具有可持续性
额比例
主要是对联营企业和合营企业的
投资收益 -73,993,943.00 -20.41% 不具有可持续性
投资收益。
主要是交易性金融资产公允价值
公允价值变动损益 -3,120,980.00 -0.86% 不具有可持续性
变动产生。
主要是公司计提的应收款项减值
资产减值 -133,664,590.44 -36.87% 不具有可持续性
及合同资产减值损失。
主要是违约金赔偿收入及无法支
营业外收入 4,576,739.19 1.26% 不具有可持续性
付的应付款项收入。
主要是非流动资产毁损报废损失
营业外支出 3,161,054.86 0.87% 不具有可持续性
及违约赔偿支出。
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年末
比重增
占总资 占总资 重大变动说明
金额 金额 减
产比例 产比例
货币资金 9,093,100,174.15 15.74% 9,140,861,744.72 17.30% -1.56%
应收账款 11,717,092,253.82 20.28% 10,177,995,278.58 19.26% 1.02%
合同资产 19,669,567,961.18 34.05% 17,556,786,236.97 33.22% 0.83%
存货 1,014,259,754.32 1.76% 1,123,907,417.13 2.13% -0.37%
投资性房地产 125,993,453.39 0.22% 129,718,429.96 0.25% -0.03%
长期股权投资 1,943,865,081.64 3.36% 1,778,491,080.61 3.37% -0.01%
固定资产 4,450,413,426.30 7.70% 4,385,020,329.42 8.30% -0.60%
在建工程较年初增
31.76%，主要由于报
在建工程 1,252,463,015.03 2.17% 950,575,722.36 1.80% 0.37%
告期内新增供热管网
工程所致。
使用权资产 208,601,222.49 0.36% 194,937,743.47 0.37% -0.01%
短期借款较年初增加
58.81%，主要由于报
短期借款 2,940,046,558.85 5.09% 1,851,322,157.33 3.50% 1.59% 告期公司根据业务发
展的需要，新增短期
借款所致。
合同负债 4,803,638,358.05 8.32% 5,171,826,862.33 9.79% -1.47%
长期借款 6,006,386,494.06 10.40% 5,715,687,544.51 10.81% -0.41%
租赁负债 187,850,339.03 0.33% 187,964,075.98 0.36% -0.03%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
20
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
单位：元
计入权益
本期公允
的累计公 本期计提 本期购买 本期出售
项目 期初数 价值变动 其他变动 期末数
允价值变 的减值 金额 金额
损益
动
金融资产
1.交易性
金融资产 -
476,050,8 207,229,2 265,752,6
（不含衍 3,120,980 51,967.07
50.59 07.26 30.40
生金融资 .00
产）
4.其他权
115,298,4 51,010,88 15,300,00 138,664,6
益工具投
48.63 5.98 0.00 74.19
资
-
金融资产 591,349,2 51,010,88 15,351,96 207,229,2 404,417,3
3,120,980
小计 99.22 5.98 7.07 07.26 04.59
.00
应收款项 266,410,3 2,392,239 2,502,789 155,860,3
融资 95.64 ,141.36 ,203.38 33.62
- 2,407,591 2,710,018
857,759,6 51,010,88 560,277,6
上述合计 3,120,980 ,108.43 ,410.64
94.86 5.98 38.21
.00
2,649,167 2,649,167
金融负债
.86 .86
其他变动的内容
无。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 期末账面价值 受限原因
银行承兑汇票保证金、保函保证金、准备持有至到期
货币资金 1,868,419,844.83
的定期存款等
应收账款 838,321,087.57 质押借款
固定资产 173,954,320.05 抵押借款
应收票据 174,451,680.15 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期
合计 3,055,146,932.60
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
587,428,594.05 618,848,149.65 -5.08%
21
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
单位：元
截至
资产
被投 资 披露 披露
负债 本期
资公 主要 投资 投资 持股 金 投资 产品 预计 是否 日期 索引
合作方 表日 投资
司名 业务 方式 金额 比例 来 期限 类型 收益 涉诉 （如 （如
的进 盈亏
称 源 有） 有）
展情
况
数字
抚州市 公告
抚州 已完 2023
信息 3,50 数字经 未约 信息 编
网络 35.0 自 成工 年 02
技术 新设 0,00 济投资 定期 技术 - - 否 号：
科技 0% 筹 商注 月 18
服务 0.00 集团有 限 服务 2023
有限 册 日
限公司 -004
公司
四川 甘孜藏
公告
圣洁 族自治 已完 2023
信息 1,86 未约 信息 37,4 编
云创 49.0 自 州投资 成工 年 02
技术 新设 2,00 定期 技术 - 50.1 否 号：
科技 0% 筹 发展集 商注 月 18
服务 0.00 限 服务 7 2023
有限 团有限 册 日
-004
公司 公司
凉山 凉山州
公告
绿科 工投集 已完 2023
信息 未约 信息 编
数字 49.0 自 团实业 成工 年 02
技术 新设 - 定期 技术 - - 否 号：
科技 0% 筹 开发有 商注 月 18
服务 限 服务 2023
有限 限责任 册 日
-004
公司 公司
西咸
西咸新
新区 公告
区智慧 已完 2022
数字 信息 未约 信息 编
49.0 自 城市发 成工 年 08
城市 技术 新设 - 定期 技术 - - 否 号：
0% 筹 展集团 商注 月 06
科技 服务 限 服务 2022
有限公 册 日
有限 -046
司
公司
联通数
字科技
有限公
司、长
安汇通
投资管
理有限
公司、
云上 陕西广
公告
陕西 15,3 电网络 已完 2023
信息 未约 信息 编
科技 00,0 6.00 自 传媒 成工 年 04
技术 收购 定期 技术 - - 否 号：
运营 00.0 % 筹 （集 商注 月 06
服务 限 服务 2023
有限 0 团）股 册 日
-007
公司 份有限
公司、
陕西电
子信息
集团有
限公
司、中
国移动
通信集
22
团陕西
有限公
司、陕
西广电
融媒体
集团有
限公
司、中
国电信
集团投
资有限
公司
20,6
37,4
62,0
合计 -- -- -- -- -- -- -- -- - 50.1 -- -- --
00.0
7
0
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
单位：元
是
未达
否 截止
到计
为 报告
投 投资 截至报告 资 预 划进 披露 披露
固 本报告 期末
资 项目 期末累计 金 项目 计 度和 日期 索引
项目名称 定 期投入 累计
方 涉及 实际投入 来 进度 收 预计 （如 （如
资 金额 实现
式 行业 金额 源 益 收益 有） 有）
产 的收
的原
投 益
因
资
公告
中电洲际东郊 2022
编
电厂至邯郸热 自 智慧 246,273 378,992, 自 年 04
是 84% - - - 号：
电厂供热连接 建 供热 ,931.59 086.32 筹 月 22
2022-
线工程 日
022
公告
2021
编
中电洲际东热 自 智慧 44,796, 144,110, 自 年 10
是 50% - - - 号：
西输管线项目 建 供热 800.70 854.29 筹 月 26
2021-
日
082
江苏中电创新 公告
2022
科技发展有限 编
自 工程 26,610, 50,592,1 自 年 12
公司建设自用 是 56% - - - 号：
建 服务 321.21 21.67 筹 月 31
中电创新园区 8 2022-
日
号宿舍楼 099
317,681 573,695,
合计 -- -- -- -- -- - - -- -- --
,053.50 062.28
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用 □不适用
单位：元
23
计入
本期 权益
最初 会计 期初 公允 的累 本期 本期 报告 期末 会计
证券 证券 证券 资金
投资 计量 账面 价值 计公 购买 出售 期损 账面 核算
品种 代码 简称 来源
成本 模式 价值 变动 允价 金额 金额 益 价值 科目
损益 值变
动
32,57 其他
境内 44,59 公允 71,41 1,341 77,16
60071 天津 1,767 权益 自有
外股 1,035 价值 4,784 0.00 0.00 0.00 ,204. 2,803
7 港 .99 工具 资金
票 .21 计量 .00 48 .20
投资
14,83 其他
境内 2,237 公允 15,58 17,07
43000 华环 4,919 权益 自有
外股 ,353. 价值 3,411 0.00 0.00 0.00 0.00 2,272
9 电子 .80 工具 资金
票 00 计量 .80 .80
投资
- 其他
境内 2,175 公允 2,011 2,026
83089 粤开 149,0 权益 自有
外股 ,400. 价值 ,500. 0.00 0.00 0.00 0.00 ,400.
9 证券 00.00 工具 资金
票 00 计量 00 00
投资
境内 100,0 成本 160,3 160,6 长期
30119 工大 不适 不适 371,6 自有
外股 00,00 法计 18,94 0.00 0.00 90,63 股权
7 科雅 用 用 93.33 资金
票 0.00 量 4.97 8.30 投资
149,0 249,3 47,25 1,712 256,9
合计 03,78 -- 28,64 0.00 7,687 0.00 0.00 ,897. 52,11 -- --
8.21 0.77 .79 81 4.30
证券投资审批董事会公
-
告披露日期
证券投资审批股东公告
-
披露日期（如有）
注：天津港、华环电子、粤开证券由重组前中国系统投资持有。中国系统于重组前持有工大科雅部分股权，工大科雅于
2022 年 8 月上市。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用 □不适用
单位：万元
报告期 累计变 累计变 尚未
本期已 已累计 闲置两
内变更 更用途 更用途 使用 尚未使用募
募集年 募集方 募集资 使用募 使用募 年以上
用途的 的募集 的募集 募集 集资金用途
份 式 金总额 集资金 集资金 募集资
募集资 资金总 资金总 资金 及去向
总额 总额 金金额
金总额 额 额比例 总额
继续用于本
非公开 次募投项目
99,983. 81,283. 19,74
2021 发行股 2,090 0 0 0.00% 实施主体中 0
24 11 4.42
票 国系统的现
代数字城市
24
技术研发项
目支出
99,983. 81,283. 19,74
合计 -- 2,090 0 0 0.00% -- 0
24 11 4.42
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1018 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）67,513,362 股，每
股发行价格为人民币 14.96 元，募集资金总额为人民币 1,009,999,895.52 元。扣除发行费用总额 9,591,992.75 元（不
含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,000,407,902.77 元。
由于公司本次非公开发行股份募集配套资金净额为 100,040.79 万元，低于拟募集的资金金额 200,000 万元，公司于
2021 年 12 月 7 日召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》（详见公告：
2021-109），对募集资金的投入顺序和金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。具体情况如下：
单位：万元
调整前 调整后
序号 项目名称 项目总投资额
拟投入募集资金 拟投入募集资金
1 现代数字城市技术研发项目 70,031.33 70,000.00 70,000.00
2 偿还金融机构贷款 50,000.00 50,000.00 29,983.24
3 高科技工程服务项目 115,321.93 80,000.00 -
合计 235,353.26 200,000.00 99,983.24
注：
（1）上述调整后拟投入募集资金合计人民币 999,832,383.21 元，与募集资金净额人民币 1,000,407,902.77 元之间的差
额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至 2021 年 10 月 19 日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用；
（2）调整后的拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息将根据实际划转日的金额分配至
“偿还金融机构贷款”项目。
（3）因本次募投项目实施主体为公司控股子公司中国系统，上述董事会还审议通过了《关于使用募集资金向控股子公
司提供借款以实施募投项目的议案》(详见公告：2021-110),同意使用募集资金专户余额及其孳息共计 100,240.40 万元
向中国系统提供有息借款，用于后续募投项目使用。
（4）为进一步提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于 2022 年 8 月 23 日召
开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，以及 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易
议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借
款的方式，变更为以部分借款资金向中国系统增资，其他内容保持不变。
（2）募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
单位：万元
是否
截至期 项目达 项目可
承诺投资 已变 募集资 截至期
调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
项目和超 更项 金承诺 末累计
投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投 目(含 投资总 投入金
额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
向 部分 额 额(2)
(2)/(1) 期 化
变更)
承诺投资项目
现代数字
1,630.1 51,023.
城市技术 否 70,000 70,000 72.89% 不适用 不适用 不适用 否
9 3
研发项目
偿还金融 29,983. 29,983. 30,259.
否 459.81 100.92% 不适用 不适用 不适用 否
机构贷款 24 24 81
承诺投资 99,983. 99,983. 2,090.0 81,283.
-- -- -- -- --
项目小计 24 24 0 11
超募资金投向
分项目说明未达到计划进度、预计收益 1.中国系统基于业务规划，在城市大脑、城市数字中台、信创新型基础设施等
的情况和原因（含“是否达到预计效 方向，以数据中台、大数据平台等产品为基础，为客户提供用于构建数据资源
25
益”选择“不适用”的原因） 体系的数据工具及数据基础设施。结合数字城市、数字政府的发展趋势，以及
党政及关键行业客户需求变化，中国系统不断迭代、完善自身产品，保证相关
产品和技术能更好满足数字政府领域从电子政务向“数字政府 2.0”的提升，
适应公司长期持续发展需要。因此，本募投项目下各子研发项目均处于持续更
新、迭代研发中，故未设定达到预定可使用状态的具体日期。如后续需根据技
术迭代需求调整募投项目，将按照规定履行审议披露程序。
2.现代数字城市技术研发项目是依据实施主体中国系统发展规划和战略部署，
在现有研发体系基础上建设专属的研发和测试环境，完善产品体系和技术研发
创新探索，扩充技术人员储备，强化公司研发力量。本项目所形成的产品会通
过中国系统承接的各类数字政府项目共同对外销售，并交予党政客户使用，一
般不单独对外售卖或提供服务，因此未单独对本项目进行经济效益测算。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
适用
以前年度发生
为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结
构，公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会
第四次会议，以及 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审
募集资金投资项目实施方式调整情况
议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集
资金对控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研
发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借款
的方式，变更为以部分借款资金 10 亿元向中国系统增资，其他内容保持不
变。
适用
截至 2021 年 11 月 30 日，本次募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以
自筹资金预先投入现代数字城市技术研发项目金额为人民币 36,490.41 万元，
公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币 6.75 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据 2021 年 12 月 22 日公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于使用
募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议
案 》， 公 司 以 募 集 资 金 置 换 已 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金
36,497.16 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项
尚未使用的募集资金用途及去向 账户，将继续用于本次募投项目实施主体中国系统的现代数字城市技术研发项
目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
26
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
数字与信
控股子公 700,000,0 53,432,39 9,590,026 26,453,25 1,039,932 803,597,6
中国系统 息服务、
司 00.00 2,679.14 ,194.81 8,403.19 ,056.25 93.53
产业服务
高科技产
其中：中 中国系统 100,000,0 20,905,08 3,081,941 11,879,78 501,504,0 431,304,5
业工程服
电二公司 之子公司 00.00 2,848.66 ,391.38 3,785.70 66.88 76.59
务
高科技产
中电 中国系统 101,250,0 12,824,83 3,344,324 9,950,055 541,136,0 421,656,5
业工程服
四公司 之子公司 00.00 4,215.15 ,046.56 ,326.13 34.77 72.64
务
- -
中国电子 控股子公 数字与信 3,333,333 2,608,382 1,431,617 125,118,9
570,080,0 570,457,2
云公司 司 息服务 ,333.00 ,063.31 ,543.83 27.25
30.83 47.95
蓝信移动
软件和信 - - -
（北京） 25,184,08 174,250,0 46,608,52
参股公司 息技术服 6,452,730 66,238,91 66,337,68
科技有限 7.00 79.48 0.12
务业 .13 5.64 9.39
公司
报告期内取得和处置子公司的情况
适用 □不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
报告期内，该公司的处置未对公司整
中电智慧环境治理发展有限公司 清算注销
体生产经营和业绩产生重大影响。
主要控股参股公司情况说明
1.中国系统：该公司主要从事数字与信息服务和产业服务业务，本报告期实现营业收入 2,645,325.84 万元，实现净利润
80,359.77 万元，较上年同期分别增长 19.01%、104.99%。主要是公司高科技产业工程服务收入及利润规模保持稳步增长所
致；
2.中电二公司：该公司是中国系统的重要控股子公司之一，主要从事工业建筑及洁净室工程服务，致力于服务国家高科技
产业，提供全方位工程服务。本报告期实现营业收入 1,187,978.38 万元，较上年同期增长 24.82%，实现净利润 43,130.46
万元，较上年同期增长 19.06%。公司报告期内新签合同稳步增长，项目施工进展顺利，整体业务规模稳步增长；
3.中电四公司：该公司是中国系统的重要控股子公司之一，主要从事工业建筑及洁净室工程服务、设计咨询、设施管理及
装备制造业务，致力于服务国家高科技产业，提供全方位工程服务。本报告期实现营业收入 995,005.53 万元，较上年同期
增长 9.43%；实现净利润 42,165.66 万元，较上年同期增长 17.50%。公司报告期内报告期内新签合同稳步增长，项目施工
进展顺利，整体业务规模稳步增长；
4.中国电子云公司：该公司主要从事数字与信息服务业务，本报告期实现营业收入 12,511.89 万元，净利润-57,045.72 万
元，主要由于公司上半年部分项目正在交付，尚未实现收入利润以及公司在云计算及存储等关键技术领域持续进行加大研
发投入所致；
27
5. 蓝信移动（北京）科技有限公司：该公司专注为党政军央企等大型组织提供安全、专属、高效、全场景、智能化协同办
公服务。报告期实现营业收入 4,660.85 万元，与上年同期基本持平；实现净利润-6,633.77 万元，主要由于该公司持续加
大蓝信移动软件及相关产品的研发投入所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观政策风险
在数字与信息服务领域，公司所的云计算及存储、数据创新、数字政府及行业数字化业务均属于建设数字基础设施、
构建数据资源体系所需要的产品和技术；在产业服务领域，公司业务聚焦的电子信息、大健康、新基建、新能源等行业均
属于“十四五”规划、二十大报告中重点强调的现代产业体系及战略新兴产业。如果国家政策和政府投资方向或力度有所
调整，未来经济增速放缓或出现衰退，客户减慢或减少投资，将可能对公司的经营业绩产生一定的影响。
针对宏观政策风险，公司将一方面加强发展环境分析与发展趋势研判，紧密围绕国家发展战略开展业务布局，另一方
面积极开拓新的业务领域。
2、“云”“数”研发投入影响公司整体经营业绩的风险
公司所从事的“云”“数”业务是数字经济时代的新型基础设施和重要构件，具有重要战略意义，符合行业发展趋势。
但考虑到行业竞争压力大、网信行业技术更新迭代快、高端人才相对稀缺的特点，公司还需持续加大研发投入以满足客户
需求，确保公司在行业中的竞争地位，这可能会影响到公司的整体经营业绩。
对此，公司一方面将继续完善自有产品和解决方案矩阵，以销售自研产品和自有解决方案为核心，进一步提高公司数
字与信息服务业务的总体利润率水平；另一方面将通过全国性销售布局和重点行业推广，进一步提升公司业务规模、市场
占有率和收入水平。
3、财务风险
（1）应收账款无法按期收回的风险。公司客户多为政府机关、国有企业、上市公司等，资信良好、实力雄厚，应收
账款回收可能性较大，但若客户延迟付款，可能会导致公司生产经营活动资金紧张，增加发生坏账损失的风险。
公司高度重视应收账款管理，成立应收账款清收专班，拟订年度应收账款压降目标，按项目每月跟进应收账款回收进
展。明确每个项目应收账款回收责任人，并对每一个责任人制订明确的奖惩措施，将应收账款清收与业绩考核挂钩。对应
收账款异常项目，建立商务、财务、法务联合管控小组，加快应收账款的回收。
（2）资产负债率较高的风险。公司下属高科技产业工程服务业务因行业特点，资产负债率相对较高。如果公司流动
资金出现紧张，或客户拖欠款项时间较长，则可能影响公司的财务状况和项目的正常运转，会对公司偿债能力造成不利影
响。
28
公司将通过以下举措，持续优化资产负债水平：设置资产负债率警戒线和管控线，强化考核约束及责任追究机制；贯
彻落实降本增效攻坚工程，提高公司盈利质量，增加公司经营积累；加强资金流动性管理，合理控制有息负债规模；拓展
多渠道资本补充机制，优化公司资产负债结构。
29
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者参
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 会议决议
与比例
2023 年第一次临时 《2023 年第一次临时
临时股东大会 36.67% 2023 年 01 月 17 日 2023 年 01 月 18 日
股东大会 股东大会决议公告》
《2022 年度股东大会
2022 年度股东大会 年度股东大会 36.45% 2023 年 05 月 17 日 2023 年 05 月 18 日
决议公告》
2023 年第二次临时 《2023 年第二次临时
临时股东大会 36.64% 2023 年 06 月 14 日 2023 年 06 月 15 日
股东大会 股东大会决议公告》
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
适用 □不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
刘桂林 董事长 离任 2023 年 05 月 26 日 工作变动
司云聪 董事长 被选举 2023 年 06 月 14 日 被选举
郑曦 董事 离任 2023 年 06 月 13 日 工作变动
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
30
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是 □否
环境保护相关政策和行业标准
公司涉及污染物排放的主要是供热业务板块相关下属企业。公司重点排污子公司在日常生产经营中严格遵守《中华
人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污
染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《排污许可管理条例》《河北省大气污染防治条例》《河北省扬尘污
染防治办法》《河北省燃煤电厂大气污染物排放标准》等环境保护相关法律法规及行业标准。
环境保护行政许可情况
公司重点排污子公司根据《排污许可证申请与核发技术规范》申领排污许可证，做到持证排污、合法合规排污。报
告期内，除了中电洲际环保科技有限公司铁西第一热源厂、第二热源厂、东部热源处于长期停产状态并未运行，因此未办
理排污许可证之外，其他涉及污染物排放的下属企业均依法依规取得了排污许可证，且许可证均在有效期内。
主要污 主要污 排
执行的
公司或 染物及 染物及 放 核定的
排放方 排放口分布 排放浓 污染物 排放总 超标排
子公司 特征污 特征污 口 排放总
式 情况 度/强度 排放标 量 放情况
名称 染物的 染物的 数 量
准
种类 名称 量
二氧化 有组织 锅炉烟气排 6.23mg/
废气 1 35mg/m3 0.54 8.29 无
中电武 硫 排放 放口 m
强热力 氮氧化 有组织 锅炉烟气排 32.55mg
废气 1 50mg/m3 6.30 11.84 无
有限公 物 排放 放口 /m
司 有组织 锅炉烟气排 0.32mg/
废气 烟尘 1 10mg/m 0.06t 2.36 无
排放 放口 m
有组织 锅炉烟气排
废气 颗粒物 2 3mg/m 10mg/m 4.1 37.82 无
河北煜 排放 放口
泰热能 二氧化 有组织 锅炉烟气排
废气 2 20mg/m 35mg/m 2.34 89.4 无
科技有 硫 排放 放口
限公司 氮氧化 有组织 锅炉烟气排 100mg/m
废气 2 35mg/m 10.2 189.1 无
物 排放 放口
二氧化 有组织 锅炉烟气排 2.8mg/m
废气 1 50mg/m 7.953 46.009 无
硫 排放 放口
河北中 氮氧化 有组织 锅炉烟气排 13.71mg 100mg/m
废气 1 39.492 92.018 无
电京安 物 排放 放口 /m
节能环 有组织 锅炉烟气排 53.12mg
废气 烟尘 1 20mg/m 3.053 28.702 无
保科技 排放 放口 /m
有限公 厂区灰仓、
司 有组织 粉碎间、燃 120mg/N
废气 颗粒物 1 5mg/m 无 无 无
排放 料库、石灰 m
仓
锅炉烟
卸运排放口 2 气排放
个、灰库排 口颗粒
中电行
放口 2 个、 物
唐生物
有组织 消石灰仓排 1.035mg ≤20mg/ 30.6923
质能热 废气 颗粒物 7 0.53888 无
排放 放口、破碎 /m m其他 5
电有限
机车间排放 排放口
公司
口、锅炉烟 颗粒物
气排放口 ≤120mg
/m
31
二氧化 有组织 锅炉烟气排 18.569m 10.2786
废气 1 50mg/m 72.29 无
硫 排放 放口 g/m 7
氮氧化 有组织 锅炉烟气排 72.317m 100mg/m 38.0747 144.253
废气 1 无
物 排放 放口 g/m 8 8
邯郸市复兴
有组织 区百家大街
废气 颗粒物 1 0mg/m 5mg/m 0 0 无
排放 与箭岭路口
中电洲
西南角
际环保
邯郸市复兴
科技有
二氧化 有组织 区百家大街
限公司 废气 1 0mg/m 10mg/m 0 112.515 无
硫 排放 与箭岭路口
铁西第
西南角
一热源
邯郸市复兴
厂
氮氧化 有组织 区百家大街
废气 1 0mg/m 30mg/m 0 263.22 无
物 排放 与箭岭路口
西南角
北仓路与百
有组织
中电洲 废气 颗粒物 1 花大街东南 0mg/m 20mg/m 0 0 无
排放
际环保 角
科技有 北仓路与百
二氧化 有组织
限公司 废气 1 花大街东南 0mg/m 50mg/m 0 13.5 无
硫 排放
铁西第 角
二热源 北仓路与百
氮氧化 有组织 150mg/m
厂 废气 1 花大街东南 0mg/m 0 40.5 无
物 排放
角
中电洲 有组织 邯郸市邯山
废气 颗粒物 1 0mg/m 20mg/m 0 0 无
际环保 排放 区经一街
科技有 二氧化 有组织 邯郸市邯山
废气 1 0mg/m 50mg/m 0 21.3 无
限公司 硫 排放 区经一街
东部热 氮氧化 有组织 邯郸市邯山 150mg/m
废气 1 0mg/m 0 63.9 无
源厂 物 排放 区经一街
邱县经济开
有组织
废气 颗粒物 3 发区发展大 2mg/m 10mg/m 0.3 1.425 无
中电洲 排放
道北段路东
际环保
邱县经济开
科技有 二氧化 有组织 1.5mg/m
废气 3 发区发展大 35mg/m 0.15 4.987 无
限公司 硫 排放
道北段路东
邱县分
邱县经济开
公司 氮氧化 有组织
废气 3 发区发展大 30mg/m 50mg/m 2.013 7.125 无
物 排放
道北段路东
对污染物的处理
公司积极开展污染物源头削减及污染防治设施升级改造等工作，通过源头削减、过程管控及末端治理相结合的方式减
少污染物排放。如针对锅炉燃烧烟气配备各类脱硝、除尘系统，并按照环保部门的要求配备在线监测设施，数据实现在线
上传。报告期内，除了中电洲际环保科技有限公司铁西第一热源厂、第二热源厂、东部热源处于长期停产状态并未运行以
外，其他涉及污染物排放的下属企业防治污染设施正常运行，未出现超标排放情况。
突发环境事件应急预案
公司依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》等相关法律、法规的要求，结合公司实际
情况，编制了各项突发环境事件应急预案，并上报当地环保部门进行备案。
环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
公司倡导和践行环境可持续发展理念，持续加强环境治理和保护的投入，通过不断改进生产运营各环节对环境的保护
手段，达到公司正常生产经营活动对环境产生的影响最小化。向环境排放应税污染物的子公司严格按照《中华人民共和国
环境保护税法》及属地政府要求，缴纳环境保护税。
环境自行监测方案
32
公司按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，编制环境自行监测方案并在环保部门进行备案，邀请第三方检测机
构定期对污染物进行监测，按时如实公开企业排污情况，接受社会公众的监督和指导。
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名 对上市公司生产
处罚原因 违规情形 处罚结果 公司的整改措施
称 经营的影响
无 无 无 无 无 无
其他应当公开的环境信息
无。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 不适用
其他环保相关信息
无。
二、社会责任情况
1、深化消费帮扶
开展扶贫助农活动。2023 年 3 月，公司所属中电建设携手北京市平谷区东高村镇，共同启动“益路同行点亮星光”公
益活动；6 月，中电建设与东高村镇签署扶贫合作协议，积极开展扶贫助农活动，助力乡村振兴。
开展爱心捐赠活动。2023 年 5 月和 6 月，公司所属中电二公司、中电四公司分别向宋庆龄基金会进行捐赠，共同助力
“芯肝宝贝”公益项目。捐赠款将用于资助在仁济医院进行儿童肝移植手术的贫困终末期肝病患儿，并引导社会给予该群
体更多关爱。2023 年 5 月，公司所属中电四公司向北京亦城合作发展基金会爱心捐赠，助力亦庄公益事业和教育事业发展。
2、助力产业振兴
持续推进产业扶贫。公司将信息化优势与传统工业发展相结合，在国家扶贫开发工作重点县河北省行唐县和安平县成
立热电联产项目，引导当地使用清洁能源。2023 年上半年共发动散户 779 人交售燃料，支付专项燃料款 277.2 万余元；投
入秸秆等生物质燃料收购资金 8739.4 万余元，与当地扶贫办合作设立定点秸秆收购站 7 个，累计增加就业岗位 3280 个。
3、助力人才振兴
开展志愿助学工作。2022 年 5 月 31 日，在国际儿童节到来之际，公司所属中电四公司驻石党支部党员代表、工会分
会员工代表来到石家庄市鹿泉特殊教育学校，看望慰问少年儿童，开展公益助学活动。
4、数智赋能
防返贫监测体系助力乡村振兴。公司所属中国系统为海南省临高县主导设计和开发的防返贫监测平台，充分展示了防
返贫监测体系化能力，实现了临高县脱贫人员体系化监测和智能化评判预警。平台基于业务管理数据，将多行业部门的多
元帮扶数据进行整合，实现数据的智能比对、业务智能预警、画像智能分析等，提升了数据应用价值和工作效率。同时，
中国系统基于飞瞰一体化数据资源中心构建的“业务链平台”功能板块，基于归集层数据进行 ETL 处理，以及数据融合，
形成专题库资源目录，通过主从节点的数据管理方式为后续临高乡村振兴及“智慧临高”建设需要提供数据对接服务和数
据资产管理平台，预留与“智慧临高”的对接服务能力，以增强防返贫系统与“智慧临高”的统一性和协同性。此外，平
台构建“可视化一张图”功能模块，有效为返贫监测提供可量化、可直观、可快速识别的返贫风险评估依据，并为帮扶人
员提供了精准帮扶及资源配置的判断依据。
社会治理体系助力乡村振兴。公司所属中国电子云为镇安县量身打造了“数字镇安”项目，围绕“治理方式扁平化、
联系群众零距离、激活社会微细胞、智慧赋能高效率”的主线，着力构建以片区为单元、以片长为基础、以群众为主体、
以大数据平台为支撑的社会治理体系。
该项目覆盖政策宣传、防汛救灾、返贫监测、矛盾调处、治安联防、护林防火、风险防控、秦岭保护等八大领域，将
山、水、林、田、路、房等要素集成到一张地图、一套片区网络，实现全县基层治理在这“一张网”上挂图作战。该系统
通过数字赋能，实现了乡村治理方式扁平化，有效解决了过往镇安县指令下达较慢、问题上报迟缓、信息传递失真、数据
信息不共享、调度处置不及时等突出问题，真正打通了基层社会治理“最后一米”。
33
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕
及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 不适用
七、破产重整相关事项
□适用 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
既往披露重大诉讼、仲裁事项进展：
涉案金 是否 诉讼(仲
诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果及 披露 披露索
额（万 形成 诉讼(仲裁)进展 裁)判决
基本情况 影响 日期 引
元） 预计 执行情
34
负债 况
一审判决：（1）解除中
电四公司与乌海城投于
2017 年 7 月 29 日、2018
年 1 月 9 日分别签订的
《乌海市海勃湾工业园
厂房（一期）项目进场
2017 年 7 月 29 日，中电四公司
协议》、《<乌海市海勃湾
与乌海市海勃湾区城市建设投
工业园厂房（一期）项
融资有限责任公司（以下简
目 进 场 协 议>补 充 协
称：乌海城投）签订《乌海市
议 》；（2） 被 告 乌 海 城
海勃湾工业园厂房建设（一
投、京运通于本判决生
期）项目进场协议》，乌海市京
效后 15 日内共同向中电
运通新材料科技有限公司（以
中电四公司 四公司支付工程款
下简称：京运通）实际占有该
诉乌海市海 23,560.6 万 元 ；（3） 乌 《发行
项目，后因乌海城投、京运通
勃湾区城市 海城投、京运通于本判 股份购
未按约定支付工程款，中电四
建设投融资 决生效后 15 日内共同向 买资产
公司遂于 2019 年 8 月 7 日向乌 2021
有限责任公 中电四公司支付工程款 并募集
海市中级人民法院（以下简 年 02
司、乌海市 22,000 否 建设期利息 670.54 万元 - 配套资
称：乌海中院）起诉。2021 年 月 08
京运通新材 及以工程款 23,560.6 万 金暨关
1 月 5 日，中电四公司收到乌海 日
料科技有限 元为基数，自 2019 年 9 联交易
中院的通知，本案件进入了造
公司建设工 月 2 日起至实际付清之 报 告
价鉴定程序。2021 年 6 月，鉴
程施工合同 日止按照同期全国银行 书》
定造价机构出具初稿意见，针
纠纷 间同业拆借中心公布的
对意见中的部分内容，中电四
LPR 计算的利息；（4）
公司提交了异议书及资料。
中电四公司对其承建的
2022 年 4 月 2 日，中电四公司
案涉工程部分就工程折
收到乌海中院的一审判决书。
价或者拍卖的价款在
2023 年 2 月本案二审开庭审
23,560.6 万元范围内享
理。目前等待法院作出二审判
有优先受偿权。
决。
等待二审判决中。
最终影响金额需待审理
终结后方能确定，公司
将依据最终裁决结果，
按照企业会计准则的规
定进行相应会计处理。
2018 年 8 月底，中电二公司通
过招投标与中国建筑第八工程
局有限公司（以下简称：中建
八局）签订信利（仁寿）高端
显示科技有限公司第 5 代 TFT-
LCD 高端显示器项目系列施工合
同,中建八局作为项目的总承包
中电二公司 人将该项目洁净 A 包、废气系
与中国建筑 统 A 包及废气系统 B 包分包给 最终影响金额需待审理
2022 《关于
第八工程局 中电二公司。中电二公司依约 终结后方能确定，公司
24,379. 年 01 重大仲
有限公司建 否 定完成所有分包义务，但中电 将依据最终裁决结果， -
36 月 29 裁事项
设工程施工 二公司申报的工程量签证（大 按照企业会计准则的规
日 公告》
合同仲裁纠 部分为根据中建八局指令增加 定进行相应会计处理。
纷 工程量而申报）中建八局均未
确认，更没有随月进度款支
付。2021 年 6 月上述工程完成
最终竣工验收,但中建八局至今
未支付欠付工程款。为此，中
电二公司向济南仲裁委员会申
请仲裁。目前，本案尚处于仲
裁中。
其他诉讼事项
适用 □不适用
诉讼(仲裁)基 涉案 是 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲 披 披露索
35
本情况 金额 否 结果及影响 裁)判决 露 引
（万 形 执行情 日
元） 成 况 期
预
计
负
债
2018 年 11 月 26 日，公司向深圳中院
申请对深圳桑达国际电源科技有限公
司（以下简称“桑达电源公司”）进
行破产清算。
2019 年 3 月 22 日，深圳中院作出
（2018）粤 03 破申 422 号民事裁定，
受理公司对桑达电源公司提出的破产
最终影响金额需
清算申请。
待破产清算完成 201
深圳中院于 2019 年 4 月 3 日向桑达电
后方能确定，公 9年
深圳桑达国际 源公司作出（2019）粤 03 破 91 号之一 公告编
3,033 司将依据最终清 11
电源科技有限 否 通知，指定广东深金牛律师事务所为 - 号:201
.66 算结果，按照企 月
公司破产案 桑达电源公司管理人；同时，向公司 9-043
业会计准则的规 12
作出（2019）粤 03 破 91 号之二通知，
定进行相应会计 日
通知公司应于 2019 年 5 月 24 日前向桑
处理。
达电源公司管理人申报债权。
2019 年 10 月 11 日，深圳中院作出
（2019）粤 03 破 91 号之一民事裁定，
宣告桑达电源公司破产。
。2023 年 2 月，管理人支付了债权清
偿款和费用，2023 年 5 月，深圳中院
裁定终结本破产案件。
2019 年 1 月，广东捷达接受中山天贸
电池有限公司（简称“中山天贸”）
委托代理开展海运出口订舱业务，向
马 士 基 航 运 公 司 (MaerskA/S) （ 简 称
“马士基”）订舱配载 2 个集装箱的货
物，集装箱船发生爆炸造成货损(包括
广东捷达订舱的 1 个集装箱)，船舶停
靠新加坡港进行事故调查后，马士基
马士基航运公 认为是中山天贸所托运的货物引发此 2022 年 2 月 21
司 次爆炸。经中山天贸请求后，马士基 日，广州海事法
(MaerskA/S) 仍未将另一个未受损集装箱运往目的 院就案件 1 一审
诉广东捷达国 地，导致货物滞留。 判决驳回原告马
际运输有限公 案件 1：广州海事法院于 2020 年 1 月 士基诉讼请求；
司、中山天贸 19 日 立 案 ， 马士基诉请 判 令广东捷 就案件 2 一审判 202
电池有限公司 达、中山天贸连带赔偿人民币 827.1 万 决驳回原告中山 0年
2020 年
(案件 1)与中 1,371 元并申请了财产保全。受案法院通知 天贸诉讼请求。 08
否 - 半年度
山天贸电池有 .9 该(2020)粤 72 民初 145 号海上货物运 最终影响金额需 月
报
限公司诉广东 输合同纠纷案于 2020 年 3 月 31 日开庭 待审理终结后方 29
捷达国际运输 (受不可抗力影响未开庭)，并裁定保 能确定，公司将 日
有限公司、马 全广东捷达、中山天贸名下财产，冻 依据最终裁决结
士基航运公司 结了广东捷达的基本账户 794.6 万元， 果，按照企业会
(案件 2)海上 广东捷达申请复议后被受案法院于 2 月 计准则的规定进
货物运输合同 28 日裁定驳回复议请求。 行相应会计处
纠纷案 案件 2：广州海事法院于 2020 年 5 月 理。
25 日立案，中山天贸诉请判令广东捷
达、马士基继续履行海上货物运输合
同，将另一个未受货损的集装箱货物
运往目的地，如不能交付货物则赔偿
经济损失人民币 544.8 万元及其利息损
失。受案法院通知该(2020)粤 72 民初
531 号海上货物运输合同纠纷案于 7 月
16 日开庭(受不可抗力影响未开庭)。
36
2020 年 7 月 14 日，受案法院通知将
“案件 1”与“案件 2”合并审理，并
于 2021 年 1 月 13、14 日开庭审理。
2022 年 2 月 21 日，广州海事法院就案
件 1 和案件 2 作出判决。
目前，广东捷达及其他方当事人就一
审判决提起上诉。
2022 年 6 月 8 日，广东省高院受理案
件，案号为（2022）粤民终 2610 号。
2022 年 10 月 14 日，广东省高院二审
首次开庭审理，确定仍将两案合并审
理；2023 年 4 月 11 日，广东高院二审
第二次开庭审理，目前等待法院作出
二审判决。
一审裁定中电二
公司诉讼请求表
述不具体，驳回 《发行
2014 年 9 月 22 日，中电二公司与融基 中电二公司起 股份购
中电二公司诉 202
（烟台）旅游开发有限公司签订《建 诉，中电二公司 买资产
融基（烟台） 1年
设工程施工合同》，双方在合同履行过 已上诉。最终影 并募集
旅游开发有限 1,181 02
否 程中产生争议，中电二公司遂起诉。 响金额需待审理 - 配套资
公司司建设工 .86 月
2021 年 5 月 25 日，一审法院裁定驳回 终结后方能确 金暨关
程施工合同纠 08
中电二公司起诉。 定，公司将依据 联交易
纷案 日
目前，中电二公司已上诉。 最终裁决结果， 报告
按照企业会计准 书》
则的规定进行相
应会计处理。
2018 年 6 月 4 日，中电二公司与浙江
遨优动力系统有限公司（以下简称： 一审法院判令浙 《发行
浙江遨优）签订《工程合同书》，因浙 江遨优返还中电 股份购
现被告 202
中电二公司起 江遨优未支付工程款且发生重大经营 二公司履约保证 买资产
处于破 1年
诉浙江遨优动 风险，中电二公司遂起诉。2020 年 7 月 金 132.5 万元， 并募集
2,811 产清算 02
力系统有限公 否 22 日，湖州市吴兴区人民法院作出一 并支付工程款 配套资
.08 中，暂 月
司建设工程施 审判决。浙江遨优上诉后，2020 年 10 2,138.8 万元。 金暨关
未回 08
工合同纠纷 月 29 日，湖州市中级人民法院作出二 二审法院判决驳 联交易
款。 日
审判决。 回浙江遨优上 报告
目前，浙江遨优破产清算中；中电二 诉，维持原判。 书》
公司优先债权已经确认，等待分配。
双方就山东晶泰
星向中电二公司
分期支付工程款 履行执
达成调解协议， 行和解
约定山东晶泰分 协议
5 期、于 2021 年 中，已
2015 年-2016 年期间，中电二公司与山 9 月之前向中电 回款
《发行
东晶泰星光电科技有限公司（以下简 二公司支付欠付 893 万
股份购
称：山东晶泰星）签订系列《施工合 工程款 1314 余 元；山 202
中电二公司诉 买资产
同》，因山东晶泰星未按约定支付工程 万及利息；调解 东晶泰 1年
山东晶泰星光 并募集
1,343 款，中电二公司遂起诉。双方达成调 协议履行过程中 未严格 02
电科技有限公 否 配套资
.06 解协议，履行调解协议过程中中电二 山东晶泰未如约 按执行 月
司建设工程施 金暨关
公司申请执行，执行过程中双方又达 履行，中电二公 和解协 08
工合同纠纷 联交易
成执行和解，后山东晶泰未严格履行 司遂申请强制执 议履 日
报告
执行和解协议，中电二公司又再次申 行调解协议，执 行，现
书》
请回复强制执行，现仍在执行中。 行过程中双方另 中电二
行达成执行和 公司又
解，约定山东晶 申请了
泰分 18 期、于 恢复执
2022 年 7 月 31 行。
日之前向中电二
公司支付工程款
37
及利息。
被告已
进入破
产清算
阶段，
被告破
产管理
2019 年 5 月 22 日，中电二公司与华夏
人确认
易能（南京）新能源有限公司（以下 一审判令南京华 《发行
中电二
简称：南京华夏易能）签订《洁净机 夏易能向中电二 股份购
中电二公司诉 公司享 202
电总承包工程施工合同》，因南京华夏 公司支付 买资产
华夏易能（南 有债 1年
易能未按约定支付工程款，中电二公 4,516.9 万元及 并募集
京）新能源有 4,516 权，其 02
否 司遂起诉。2021 年 3 月 15 日，法院作 利息，二审确认 配套资
限公司建设工 .95 中享有 月
出一审判决。后南京华夏易能于 2021 中电二公司对南 金暨关
程施工合同纠 建设工 08
年 4 月 2 日上诉。2021 年 11 月 8 日， 京华夏易能享有 联交易
纷 程价款 日
法院作出二审判决，维持原判。 4,516.95 万元及 报告
优先受
目前，被告破产清算中，中电二公司 利息的债权。 书》
偿权金
债权已确认，等待分配方案。
额为
4,516
万元；
普通债
权 188
万元。
中电二公司曾与山东润中药业有限公
司（以下简称：山东润中）签订《乳
膏剂车间及质量部净化工程施工合
同》、《制剂/提取车间净化安装工程施
工合同》、《制剂/提取车间机电设备安
装工程合同》以及一份补充协议，截
止 2019 年 6 月 4 日山东润中尚欠中电
《发行
二公司工程款 1,376 万元。后山东润中 已回款
股份购
进入破产重整程序，指定烟台瑞成资 107.5 202
中电二公司诉 买资产
产清算有限公司（以下简称：管理 万元。 1年
山东润中药业 一审法院驳回中 并募集
1,360 人）担任被告的管理人，中电二公司 被告已 02
有限公司建设 否 电二公司诉讼请 配套资
.06 按时向管理人申报了债权。后在管理 宣告破 月
工程价款优先 求。 金暨关
人公布的第三批债权中，确认中电二 产，债 08
受偿权纠纷 联交易
公司享有债权金额 1,360 万元，中电二 权分配 日
报告
公司对确认金额无异议，但对该本应 中。
书》
享有优先受偿权的债权被确认为普通
债权存在异议，遂起诉。2020 年 6 月
12 日，烟台市莱山区人民法院作出一
审判决，中电二公司未上诉，一审判
决已生效。
目前，被告已宣告破产，债权分配
中。
被告破
产，中
电二公
2011 年 3 月、2015 年 4 月，中电二公 司已完 《发行
司与广东汉能薄膜太阳能有限公司 一审判令广东汉 成债权 股份购
202
中电二公司诉 （以下简称：广东汉能）签订 2 份施工 能向中电二公司 申报， 买资产
1年
广东汉能薄膜 合同，因广东汉能未按约定支付工程 支付 2,171.64 已确认 并募集
2,171 02
太阳能有限公 否 款，中电二公司遂起诉。2020 年 11 万元及利息，广 优先债 配套资
.64 月
司建设工程施 月，法院作出一审判决，广东汉能未 东汉能未上诉。 权 金暨关
08
工合同纠纷 上诉，一审判决已生效。 一审判决已生 2,171 联交易
日
目前，被告破产清算中，中电二公司 效。 万元， 报告
等待分配财产。 普通 书》
债权
131 万
元
38
2017 年 11 月 28 日，中电二公司与江 《发行
苏时代芯存半导体有限公司（以下简 股份购
202
中电二公司诉 称：江苏时代芯存）签订施工合同， 裁令江苏时代芯 买资产
1年
江苏时代芯存 因江苏时代芯存未按约定支付工程 存向中电二公司 已回款 并募集
10,90 02
半导体有限公 否 款，中电二公司遂申请仲裁。2020 年 支付工程款 243 万 配套资
0.48 月
司建设工程施 12 月 3 日，仲裁庭作出裁决。 1,1672.3 万元及 元。 金暨关
08
工合同纠纷案 目前本案执行中，已申请查封江苏时 利息。 联交易
日
代芯存的设备及厂房，财产评估已结 报告
束，现进入拍卖程序。 书》
2017 年 11 月 28 日，中电二公司与江
苏时代全芯存储科技股份有限公司 《发行
（以下简称：江苏时代全芯）签订施 股份购
中电二公司诉 202
工合同，因江苏时代全芯未按约定支 裁令江苏时代全 买资产
江苏时代全芯 1年
付工程款，中电二公司遂申请仲裁。 芯向中电二公司 已回款 并募集
存储科技股份 1,956 02
否 2020 年 12 月 3 日，仲裁庭作出裁决。 支付工程款 487 万 配套资
有限公司建设 .76 月
2021 年 5 月，双方就裁决达成执行和 1,180.8 万元及 元。 金暨关
工程施工合同 08
解协议。 利息。 联交易
纠纷案 日
目前本案执行中，已申请查封江苏时 报告
代芯存的设备及厂房，财产评估已结 书》
束，现进入拍卖程序。
被告重
整中，
被告管
理人确
定中电
二公司
2018 年 2 月，中电二公司与张家港康
的债权
得新光电材料有限公司（以下简称： 《发行
为：普
张家港康得新）签订《先进高分子膜 股份购
通债权 202
中电二公司诉 材料项目纳米层层叠膜-多层保护膜厂 买资产
一审判令张家港 286,16 1年
张家港康得新 房洁净工程施工合同》，因张家港康得 并募集
2,971 康得新向中电二 万元， 02
光电材料有限 否 新未按约定支付工程款，2019 年 7 月 配套资
.18 公司支付 2,420 有财产 月
公司建设工程 中电二公司起诉。2020 年 8 月 17 日， 金暨关
万元及利息。 担保债 08
施工合同纠纷 法院作出一审判决，张家港康得新未 联交易
权（或 日
上诉，一审判决已生效。 报告
其他优
目前，本案正在强制执行，被告重整 书》
先债
中，债权已确认，等待分配。
权）
2,420
万元。
暂未执
行回
款。
2018 年，中电四公司与江西益丰泰光 《发行
电技术有限公司（以下简称：江西益 股份购
202
中电四公司诉 丰泰）签订系列施工合同，因江西益 买资产
判令江西益丰泰 1年
江西益丰泰光 丰泰未按约定支付工程款，2020 年 5 月 暂未执 并募集
4,052 向中电四公司支 02
电技术有限公 否 19 日，中电四公司向法院提起诉讼。 行回 配套资
.32 付 3,440.4 万元 月
司建设工程施 2020 年 12 月 17 日，法院作出一审判 款。 金暨关
及利息。 08
工合同纠纷案 决，江西益丰泰未上诉，一审判决已 联交易
日
生效。 报告
目前，正在强制执行中。 书》
《发行
最终影响金额需
上海莎鸥建筑劳务有限公司（以下简 股份购
待审理终结后方 202
上海莎鸥建筑 称：上海莎鸥）与中电四公司于 2018 买资产
能确定，公司将 1年
劳务有限公司 年 8 月 20 日签订《临桂溢达新建特纺 并募集
1,249 依据最终裁决结 02
诉中电四公司 否 厂项目土建 1 标段工程劳务合同》，因 - 配套资
.07 果，按照企业会 月
劳务合同纠纷 结算分歧大，2020 年 9 月 18 日，上海 金暨关
计准则的规定进 08
案 莎鸥向北京仲裁委提起仲裁申请。 联交易
行相应会计处 日
目前，本案庭审中。 报告
理。
书》
39
因河北润实月亮湾小区需接入城市集
中供热系统，中电洲际与河北润实房
《发行
地产开发有限公司（以下简称：河北 一审判决河北润
股份购
润实）于 2017 年 12 月 1 日签订《供热 实向中电洲际支 202
中电洲际诉河 买资产
入网合同》。河北润实未按约定支付工 付城市集中供热 1年
北润实房地产 暂未执 并募集
1,077 程款，中电洲际遂起诉。 管网工程建设费 02
开发有限公司 否 行回 配套资
.3 2020 年 7 月 7 日，法院作出一审判决。 1,014.2 万元及 月
建设工程施工 款。 金暨关
2020 年 8 月 27 日，河北润实提出上 利息。二审法院 08
合同纠纷案 联交易
诉。 判决驳回上诉， 日
报告
2020 年 12 月 25 日，法院作出二审判 维持原判。
书》
决。
目前，本案正在强制执行中。
2017 年 9 月 18 日、2018 年 5 月 23 日，
中电四公司与二被告分别签订 2 份《施
工合同》，中电四公司已按约定进行施
工，因约定支付期限已届满，但安徽
中跃电动车有限公司（以下简称：安
2021 年 10 月 8
徽中跃）、安庆市土地收购储备中心仍
中电四公司诉 日，一审判决被
有部分款项未支付，中电四公司起诉 202
安徽中跃电动 告向原告支付
请求判令安徽中跃支付工程款 2833 万 1年
车有限公司、 2,833 元及利 已回款 公告编
元，安庆市土地收购储备中心对上述 06
安庆市土地收 2,833 否 息，未支持优先 55 万 号:202
工程款承担连带责任。 月
购储备中心建 受偿权。2022 年 元。 1-048
安庆市中级人民法院于 2021 年 4 月 28 24
设工程施工合 3 月 15 日，二审
日受理本案。2021 年 10 月 8 日，法院 日
同纠纷 判决驳回上诉，
作出一审判决，中电四公司已上诉。
维持原判。
2022 年 3 月 15 日，法院作出二审判
决。2022 年 9 月 22 日，二审判决执行
过程中土地收购储备中心提起了执行
异议之诉；中电四公司同步提再审申
请。目前执行异议之诉正在审理中。
2018 年 6 月 24 日，中电四公司与邳州
经开控股集团有限公司（以下简称：
邳州控股）签订《建设工程施工合 一审判决判令工
同》，案涉工 程已实际由邳州控股使 程造价 1.76
202
中电四公司诉 用，但邳州控股无故拒不办理竣工验 亿，支持了中电
1年
邳州经开控股 收和结算手续，尚欠付 10,559 万元工 四公司的工程款 回款约 公告编
11,60 06
集团有限公司 否 程款，中电四公司起诉请求判令邳州 及利息主张，确 8,149 号:202
9.8 月
建设工程施工 控股向其支付欠付工程款及利息、损 认了中电四公司 万。 1-048
24
合同纠纷 失共计 11,609.8 万元并确认其对诉争 的优先受偿权。
日
工程享有优先受偿权。 一审判决已生
2022 年 12 月，双方达成执行和解， 效。
2023 年 5 月 26 日，回款完毕，本案已
结案。
2017 年 6 月 20 日，中国系统与江苏时
代芯存半导体有限公司（以下简称：
时代芯存）签订《建设工程施工合
同》。2019 年 11 月 27 日，中国系统与
时代芯存以及中电二公司、江苏时代
全芯存储科技股份有限公司签订《工
裁令时代芯存向 202
中国系统诉江 程款支付协议书》，约定由时代芯存分
中国系统支付 1年 《2021
苏时代芯存半 两次向中国系统支付工程款，但时代
9,433 9,433.7 万元并 暂未回 08 年半年
导体有限公司 否 芯存未按约履行付款义务，中国系统
.7 确认中国系统对 款。 月 度报
建设工程施工 遂向无锡仲裁委员会提起仲裁，请求
讼争工程享有优 31 告》
合同纠纷 裁令时代芯存支付工程款 9,433.7 万
先受偿权。 日
元。
2020 年 12 月 3 日，无锡仲裁委员会作
出裁决。
2021 年 5 月，双方就分期付款达成执
行和解协议。
目前本案执行中，已申请查封江苏时
40
代芯存的设备及厂房，财产评估已结
束，现进入拍卖程序。
2015 年，中国系统与宁波时代全芯科
技有限公司（以下简称：宁波时代）
签订《工程总承包合同》，中国系统依
约履行合同，但宁波时代未按约支付
工程款。2019 年 11 月 27 日，中国系
统与江苏时代芯存半导体有限公司
裁令宁波时代向
（以下简称：时代芯存）、宁波时代签
中国系统诉江 中国系统支付
订《工程款支付协议书》，约定由时代 202
苏时代芯存半 2592.4 万元，时
芯存代宁波时代支付工程款，但时代 1年 《2021
导体有限公 代芯存对该工程
2,631 芯存未按约履行付款义务，中国系统 暂未回 08 年半年
司、宁波时代 否 款支付承担连带
.4 遂向无锡仲裁委员会提起仲裁，请求 款。 月 度报
全芯科技有限 责任，并确认中
裁令时代芯存、宁波时代支付工程款 31 告》
公司建设工程 国系统对讼争工
2,631.4 万元。 日
施工合同纠纷 程享有优先受偿
2020 年 12 月 3 日，无锡仲裁委员会作
权。
出裁决。
2021 年 5 月，双方就分期付款达成执
行和解协议。
目前本案执行中，已申请查封江苏时
代芯存的设备及厂房，财产评估已结
束，现进入拍卖程序。
2017 年 12 月 20 日，盛隆电气集团电
力工程有限公司与中电二公司签订
《工程分包合同》，因其施工原因导致
重大质量问题，造成中电二公司经济 一审判决驳回中
损失。中电二公司起诉请求判令被告 电二公司诉讼请 202
中电二公司诉 本诉
赔偿中电二公司经济损失 2,710 万元。 求，中电二公司 1年 《2021
盛隆电气集团 2,710
被告于 2021 年 6 月 11 日提起反诉，请 须向盛隆电气支 08 年半年
电力工程有限 / 否 -
求判令中电二公司支付工程欠款 314 万 付 工 程 款 月 度报
公司建设工程 反诉
元及利息。 2733718.18 元。 31 告》
分包合同纠纷 314
2022 年 8 月 29 日收到一审判决，判决 双方均上诉，一 日
驳回中电二公司诉讼请求，中电二公 审判决未生效。
司 须 向 盛 隆 电 气 支 付 工 程 款
2733718.18 元。双方均提起上诉。
目前，本案处于二审阶段。
2017 年 9 月，华夏易能（广东）新能
源科技有限公司与中电二公司签订
《施工合同》，2019 年 11 月双方就案
一审判决判令被
涉工程进行结算，但被告未依约支付
中电二公司诉 告向中电二公司 202
工程款。中电二公司起诉请求判令被
华夏易能（广 支付 3,114 万元 1年 《2021
告支付 3,114 万元工程款并确认其对诉
东）新能源科 并确认案涉工程 暂未回 08 年半年
3,114 否 争工程享有优先受偿权。
技有限公司建 折价或拍卖价款 款。 月 度报
2021 年 9 月一审判令被告支付工程款
设工程施工合 在 3,114 万元内 31 告》
27802009.94 元及利息，并确认中电二
同纠纷 中电二公司享有 日
公司享有优先受偿权。执行阶段暂未
优先受偿权。
回款法院出具终本裁定，本案已结
案。中电二公司申请对被告进行破产
清算以实现债权。
2018 年 2 月 28 日，中电二公司与泸州 一审判决判令双
金能移动能源科技有限公司（以下简 方施工合同解
称：泸州金能）签订《机电安装工程 除，判令泸州金
202
中电二公司诉 施工合同》。施工过程中，泸州金能无 能支付中电二公
1年 《2021
泸州金能移动 法按照约定支付工程进度款项，故中 司 欠 款
3,714 08 年半年
能源科技有限 否 电二公司诉请法院判令泸州金能支付 18527146.38 元 -
.2 月 度报
公司建设工程 欠付工程款 3,714.2 万元、解除讼争合 及利息，工期延
31 告》
施工合同纠纷 同并确认其对讼争工程享有优先受偿 误损失 33960.52
日
权。 元，并确定中电
2023 年 4 月 10 日，法院出具一审判 二公司享有优先
决；双方均提起上诉。目前，本案处 受偿权。最终影
41
于二审阶段。 响金额需待审理
终结后方能确
定，公司将依据
最终裁决结果，
按照企业会计准
则的规定进行相
应会计处理。
2016 年至 2019 年间，中电四公司与金
宇保灵生物药品有限公司（以下简
最终影响金额需
称：金宇保灵）签订系列《建设工程
待审理终结后方 202
中电四公司诉 施工合同》，因金宇保灵未按约定支付
能确定，公司将 1年 《2021
金宇保灵生物 工程款，中电四公司起诉诉请判令金
5,902 依据最终审判结 08 年半年
药品有限公司 否 宇保灵支付工程款且返还履约保证金 -
.7 果，按照企业会 月 度报
建设工程施工 共计 5,902.7 万元及利息，并确认其对
计准则的规定进 31 告》
合同纠纷 讼争工程享有优先受偿权。
行相应会计处 日
呼和浩特市中级人民法院于 2021 年 7
理。
月 29 日受理本案。
目前，本案处于一审造价鉴定阶段。
2019 年 7 月 1 日，中电四公司与罗莱
一审判决支持了
生活科技股份有限公司（以下简称：
中 电 四 公 司
罗莱生活）签署《建设工程施工合
14307753.83 元
同》，中电四公司承建罗莱生活“罗莱 202
中电四公司诉 的主张。最终影
家纺智能仓储建设项目施工总承包工 1年 《关于
罗莱生活科技 响金额需待审理
2,556 程”，因罗莱生活未按约定支付工程 09 累计诉
股份有限公司 否 终结后方能确 -
.97 款，中电四公司起诉诉请判令罗莱生 月 讼的公
建设工程施工 定，公司将依据
活支付工程款及利息共计 2,556.97 万 02 告》
合同纠纷 最终裁决结果，
元及利息，并确认其对讼争工程享有 日
按照企业会计准
优先受偿权。
则的规定进行相
2023 年 6 月 30 日法院出具一审判决，
应会计处理。
目前仍在上诉期。
2018 年 1 月，中电二公司与远东电池
江苏有限公司（以下简称：远东电
池）签订《远东福斯特新能源江苏有
限公司中试线净化总包工程》合同。 最终影响金额需
2018 年 6 月，中电二公司与远东电池 待审理终结后方 202
中电二公司诉
签订《远东福斯特新能源江苏有限公 能确定，公司将 1年 《关于
远东电池江苏
2,159 司一期项目动力站机电工程》合同， 依据最终裁决结 09 累计诉
有限公司建设 否 -
.46 因远东电池未按约定支付工程款，中 果，按照企业会 月 讼的公
工程施工合同
电二公司起诉诉请判令远东电池支付 计准则的规定进 24 告》
纠纷
工程款及利息共计 2,159.46 万元及利 行相应会计处 日
息，并确认解除《远东福斯特新能源 理。
江苏有限公司一期项目动力站机电工
程》合同。
目前，本案一审造价鉴定阶段。
2019 年 6 月，中电四公司与江苏锦柏
签订《建设工程施工合同》，合同约定
由原告承建徐州经济开发区凤凰湾电
子信息产业园高标准厂房（二期）建
中电四公司诉
设项目 A-7 厂房机电设备安装及洁净室
江苏锦柏建设
装修工程，因被告未按约定支付工程 202
工程有限公
款，金龙湖城投作为案涉项目发包 一审判决支持了 1年 《关于
司、徐州经济
9,780 人，应当在欠付江苏锦柏工程款范围 中电四公司 09 累计诉
技术开发区金 否 -
.69 内对原告承担连带付款责任。故原告 55993006.12 元 月 讼的公
龙湖城市投资
起诉诉请判令被告支付工程款及利息 的主张。 24 告》
有限公司建设
共计 9,780.69 万元及利息，并确认其 日
工程施工合同
对讼争工程享有优先受偿权。
纠纷
2022 年 12 月 9 日，法院出具一审判
决，双方均未上诉判决生效。中电四
公司 2023 年 6 月申请强制执行，目前
案件处于强制执行程序。
42
2008 年 6 月，中国系统与福建省广播
2021 年 5 月 31 日
电视中心工程办公室（以下简称：福
一审判决中国系
建广电）签订《福建广播电视中心建
统胜诉并驳回福
本 筑智能化工程施工项目施工合同》，因
建省广播电视中
诉： 福建广电未支付剩余工程款，中国系 202
中国系统诉福 心工程办公室反
627.5 统起诉诉请判令被告支付工程款及利 1年 《关于
建省广播电视 诉请求。最终影
1； 息共计 627.51 万元及利息。2021 年 10 12 累计诉
中心工程办公 否 响金额需待审理 -
反 月 11 日，被告提起反诉诉请判令中国 月 讼的公
室建设工程施 终结后方能确
诉： 系统支付 1,311.65 万元。 21 告》
工合同纠纷 定，公司将依据
1,311 2021 年 5 月 31 日，法院作出一审判 日
最终裁决结果，
.65 决。2022 年 6 月 27 日福建广电上诉。
按照企业会计准
2022 年 9 月 23 日，法院二审判决驳回
则的规定进行相
福建广电上诉。
应会计处理。
目前案件处于执行中
2019 年 3 月，中电四公司与邳州经开
控股集团有限公司（以下简称：邳州
控股）签署《江苏鲁汶仪器有限公司
B3 建筑整体机电与装修工程合同》，由
中电四公司承建邳州中科电子设备新 一审判决判令被 202
中电四公司诉
材料双创产业园孵化器项目 B3 厂房机 告支付中电四公 1年 《关于
邳州经开控股 回款
3,433 电安装及装修工程。因邳州控股未按 司欠付工程款 12 累计诉
集团有限公司 否 3,558.7
.11 约定支付工程款，中电四公司起诉诉 3333.12 万 元 及 月 讼的公
建设工程施工 5 万。
请判令邳州控股支付工程款及利息共 利息。一审判决 21 告》
合同纠纷
计 3,433.11 万元及利息，并确认其对 已生效。 日
讼争工程享有优先受偿权。
目前，一审判决已生效，执行过程中
与被告达成执行和解，2023 年 4 月，
被告已全部履行完毕，本案已结案。
法院一审判决判
令河北煜泰向香
山红叶支付工程
香山红叶建设有限公司（以下简称： 款 10283091.17
香山红叶）与河北煜泰于 2019 年签订 元及违约金（以
《河北煜泰热能科技有限公司项 1#2# 10283091.17 为 -2023
循环流化床锅炉深度减排、烟羽脱白 基数按照日万分 年4月 202
香山红叶建设 及余热回收改造项目总承包》，2022 年 之二、自 2021 年 20 日， 2年 《关于
有限公司诉河 1,069 1 月，香山红叶起诉诉请判令河北煜泰 10 月 21 日起计算 煜泰公 01 重大仲
否
北煜泰建设工 .5 支付 1,069.5 万元。 至实际付清之 司支付 月 裁事项
程施工合同 2023 年 4 月 12 日，法院出具一审判 日 ）。 最 终 影 响 工程款 29 公告》
决，2023 年 4 月 20 日，河北煜泰支付 金额需待审理终 1,028.3 日
了工程款，但 4 月 26 日煜泰公司针对 结后方能确定， 1元
法院判令违约金提起上诉，目前正在 公司将依据最终
二审庭审中。 裁决结果，按照
企业会计准则的
规定进行相应会
计处理。
中电四公司承建恒大新能源汽车（天
法院一审判决支
津）有限公司（以下简称：恒大汽
持了四公司主张
车）国能新能源汽车制造项目工程，
的工程款与赶工
并签订系列施工合同，其中三个合同
奖 共 计
中电四公司诉 一个已经结算，两个未结算，被告均 202
959638.42 元 。
恒大新能源汽 未按约定支付工程款，原告就此三个 2年 《关于
最终影响金额需
车（天津）有 4,122 合同起诉至广州黄埔区人民法院诉请 01 重大仲
否 待审理终结后方 -
限公司建设工 .79 判令被告支付工程款及利息共计 月 裁事项
能确定，公司将
程施工合同纠 4,122.79 万元及利息。 29 公告》
依据最终裁决结
纷 一审庭前会议中法院提出三个合同不 日
果，按照企业会
应在同一案件中处理，经与法院协商
计准则的规定进
确定保留已结算合同的相关诉请（同
行相应会计处
步提交变更诉请申请书，诉讼请求变
理。
更为 187.72 万）；另外两个施工合同未
43
办理结算，考虑到要走鉴定程序，由
中电四公司另行在天津滨海新区法院
起诉。
目前，标的额 187.72 万元保留在广州
黄埔区法院审理。2023 年 4 月 14 日广
州黄埔法院出具一审判决，目前一审
判决已生效，中电四公司拟提请强制
执行。
2017 年 4 月，中电四公司与儋州长宇
旅游开发有限公司（以下简称：儋州
一审判决判令被
长宇）签订《恒大海花岛海洋世界
告 兑 付 票 据
（极地世界区及热带世界区）维生系
3186155.92 元及
统设备采购及安装工程施工合同，因 202
中电四公司诉 利息。最终影响
儋州长宇未按约定支付工程款，中电 2年
儋州长宇旅游 金额需待审理终 《2021
2,960 四公司起诉诉请判令儋州长宇支付工 04
开发有限公司 否 结后方能确定， - 年年度
.96 程款及利息共计 2,960.96 万元及利 月
建设工程施工 公司将依据最终 报告》
息，并确认其对讼争工程享有优先受 22
合同纠纷 裁决结果，按照
偿权。 日
企业会计准则的
2023 年 1 月 19 日，法院出具一审判
规定进行相应会
决，被告提起上诉，2023 年 6 月 28
计处理。
日，被告撤回上诉。中电四公司已提
请强制执行。
2019 年 3-5 月，中电四公司与华能山
东泰丰新能源有限公司（以下简称：
山东华能）就华能山东泰丰新能源有
限公司光纤预制棒、光纤制造项目签 202
中电四公司诉
订系列施工合同，因山东华能未按约 仲裁裁决判令支 2年
华能山东泰丰 回款 《2021
3,307 定支付工程款，中电四公司起诉诉请 持中电四公司请 04
新能源有限公 否 1,625.2 年年度
.97 判令山东华能支付工程款及利息共计 求，判令对方支 月
司建设工程施 1元 报告》
3,307.97 万元及利息，并确认其对讼 付欠付款项。 22
工合同纠纷
争工程享有优先受偿权。 日
2022 年 12 月 26 日，仲裁员出具裁决
书。2023 年 4 月，对方已经履行完毕
裁决书义务，本案已完结。
因邯郸市华宸房地产开发有限公司
（以下简称：邯郸华宸）开发的永华
新城项目需接入城市集中供热系统，
中电洲际与邯郸华宸签订《供热入网 2022 年 7 月 1 202
中电洲际诉邯
合同》。因邯郸华宸未按约定支付工程 日，一审判决邯 2年
郸市华宸房地 《2021
1,294 款，中电洲际起诉诉请判令邯郸华宸 郸华宸向中电洲 暂未回 04
产开发有限公 否 年年度
.18 支付工程款及利息共计 1,294.18 万元 际支付其拖欠的 款 月
司建设工程施 报告》
及利息。 供热工程管网建 22
工合同纠纷
2022 年 7 月 1 日，法院一审判决中电 设费及利息。 日
洲际胜诉。判决已生效。
2023 年 6 月 25 日，法院出具终本裁
定，本案已完结。
2018 年 5 月-7 月，中电四公司与深圳
市佳富东部旅游开发有限公司（以下
简称深圳佳福）、深圳市兆富德旅游开
中电四公司诉
发有限公司（以下简称深圳兆富德）
深圳市佳富东 202
签订《佳兆业金沙湾国际乐园项目水
部旅游开发有 2年 《2022
上世界水处理设备供应及安装服务合 回款
限公司、深圳 1,990 双方和解后中电 08 年半年
否 同》《关于变更合同主体的补充协议》 204.1
市兆富德旅游 .63 四公司撤诉。 月 度报
等合同，因深圳佳福、深圳兆富德未 万元
开发有限公司 25 告》
按约定履行付款义务，中电四公司遂
建设工程施工 日
起诉，诉请判令二被告支付欠付工程
合同纠纷
款 1990.63 万元。
双方和解后中电四公司撤诉，目前对
方已全部履行，本案已完结。
中电四公司诉 2,298 否 2019 年 10 月 29 日，中电四公司与中 2022 年 10 月 28 - 202 《2022
44
中建八局第一 .25 建八局第一建设有限公司（以下简称 日一审判决，判 2年 年半年
建设有限公司 中建八局）签订《建设工程施工分包 令中建八局向中 08 度报
建设工程施工 合同》（M1 洁净室工程），并依约完成 电四公司支付工 月 告》
合同纠纷 施工，中建八局拖欠中电四公司工程 程进度款 183 万 25
款及利息未付。中电四公司遂起诉， 及利息；中电四 日
诉请判令中建八局支付欠付工程款及 公司向中建八局
利息 2298.25 万元。 支 付 水 电 费 32
目前，案件二审判决已出，中电四公 万 、 房 租 15.8
司申请再审，案件处于再审中。 万、违约金 11.3
万。2022 年 12 月
23 日二审判决驳
回上诉，维持原
判。
2020 年 9 月 9 日，中电四公司与中鹏
云控股（深圳）有限公司（以下简称
中鹏云公司）分别就“廊坊市云风数
据 中 心 项 目 6#楼机电安 装 工程”、
“廊坊市云风数据中心项目 2-1#楼机
电安装工程”签订了《建设工程施工
合同》，现案涉工程已经于 2020 年验收
中电四公司诉 合格并交付廊坊市云风数据科技有限
深圳市鸿波信 公司（以下简称廊坊云风公司）使
息工程有限公 用。施工过程中，中电四公司与中鹏 202
司、中鹏云控 云公司、被告深圳市鸿波信息工程有 2年 《2022
2022 年 6 月 27 回款
股（深圳）有 4,306 限公司（以下简称深圳鸿波公司）签 08 年半年
否 日，法院准许中 3,855
限公司、廊坊 .57 订《三方协议》，约定深圳鸿波公司对 月 度报
电四公司撤诉。 万。
市云风数据科 中鹏云公司的债权债务概括承受，因 25 告》
技有限公司建 被告偿还欠付工程款，中电四公司遂 日
设工程施工合 起诉索要工程款。
同纠纷 2022 年 6 月 24 日，各方达成和解协议
并确认结算款项数额，中鹏云分期付
款，鸿波、云风、前海鸿波承担保证
责任。
2022 年 6 月 27 日，法院准许中电四公
司撤诉。
目前，被告已完全履行和解协议，本
案已完结。
中电四公司与扬州恒大新能源科技发
展有限公司（以下简称恒大新能源）
中电四公司诉
就扬州恒大新能源科技项目年产 12GWH
扬州恒大新能 最终影响金额需
先进三元软包动力锂电首期机电安装
源科技发展有 待审理终结后方 202
及室内精装修工程签署《施工合同》、
限公司、恒大 能确定，公司将 2年 《2022
系列补充协议及委托书。中电四公司
集团有限公 10,00 依据最终裁决结 08 年半年
否 按约履行合同，但恒大新能源未按约 -
司、恒大新能 3.78 果，按照企业会 月 度报
支付工程款。另外，恒大集团有限公
源科技集团有 计准则的规定进 25 告》
司、恒大新能源科技集团有限公司对
限公司建设工 行相应会计处 日
恒大新能源欠付工程款提供连带责任
程施工合同纠 理。
保证。因被告未按约支付工程款，中
纷案
电四公司遂起诉。
目前，本案在一审审理阶段。
河北大昌建材 2021 年 6 月 4 日，河北大昌检材租赁
租赁有限公司 有限公司（以下简称“河北大昌”） 最终影响金额需
诉安徽麟智建 与安徽麟智建筑工程有限公司（以下 待审理终结后方 202
筑工程有限公 简称“安徽麟智”）签订《周转材料 能确定，公司将 2年 《2022
司、四川好医 1,003 租赁合同》。项目实施过程中，由四川 依据最终裁决结 08 年半年
否 -
生攀西药业有 .58 好医生攀西药业有限责任公司、中电 果，按照企业会 月 度报
限责任公司、 二公司、四川长虹新能源科技股份有 计准则的规定进 25 告》
中电二公司、 限公司、四川格润中天环保科技有限 行相应会计处 日
四川长虹新能 公司实际使用租赁物。河北大昌提供 理。
源科技股份有 租赁物后，安徽麟智未按约定支付租
45
限公司、四川 赁费，河北大昌遂起诉要求安徽麟智
格润中天环保 支付租赁费，并要求租赁物实际使用
科技有限公 方承担连带责任。
司、四川佳能 目前案件一审中。
达投资有限公
司、黄科、黄
有爽建筑设备
租赁合同纠纷
案
中电四公司承建内蒙古必威安泰生物
科技有限公司（以下简称“必威安
泰”）发包的检验用动物房及实验室
中电四公司诉 202
的扩建工程机电项目、GMP 生产车间的 2022 年 8 月 23
内蒙古必威安 2年 《2022
改建工程机电安装项目，双方先后签 日，双方达成调 已回款
泰生物科技有 2,254 08 年半年
否 署了两份《建设工程施工合同》。因上 解，对方分期支 530
限公司建设工 .37 月 度报
述项目均已竣工验收合格并交付必威 付中电四公司应 万。
程施工合同纠 25 告》
安泰使用，但必威安泰未按约支付工 付款项。
纷案 日
程款，中电四公司遂起诉。
2022 年 8 月 23 日，双方达成调解。目
前对方履行调解协议中。
2018 年 7 月 13 日，辛集市东方纺织印
染有限公司（以下简称东方纺织）与
河北煜泰签订《供用热合同》，使用蒸
202
河北煜泰诉辛 汽用于生产，自 2018 年 12 月起东方印 一审判决支持河
2年 《2022
集东方纺织印 染公司未按合同要求缴纳汽费，期间 北煜泰诉讼请
1,028 08 年半年
染有限公司供 否 虽经历多方沟通协调，始终未能如期 求。二审裁定撤 -
.96 月 度报
用热力合同纠 交纳费用，河北煜泰遂起诉。 销一审判决，发
25 告》
纷 一审法院出具判决后，对方上诉， 回重审。
日
2023 年 4 月 24 日，二审法院出具裁
定，撤销一审判决，发回重审。目前
案件处于重审一审中。
2017 年 9 月，中电二公司与被申请人
最终影响金额需
签订了一份《货物采购合同》，约定中
中电二公司申 待审理终结后方 202
电二公司承接其位于印度尼西亚的
请仲裁 能确定，公司将 2年 《关于
“1#生产厂房、2#综合楼（3-4 层）、
PT.BIOTISPRI 5,019 依据最终裁决结 11 累计诉
否 3#动物实验楼项目”，后中电二公司 -
MAAGRISINDO .26 果，按照企业会 月 讼的公
收回 77674925 元，现提起仲裁，要求
建设工程施工 计准则的规定进 05 告》
被申请人支付尚欠货款、违约金及律
合同纠纷案 行相应会计处 日
师费。
理。
目前案件正在仲裁庭审中。
本案案由为建设工程施工合同纠纷，
2018 年 8 月 1 日，原告中电三公司与 2022 年 8 月 30
被告成都拓维公司签订了《成都拓维 日，成都高新法
高科光电科技有限公司有机发光半导 院出具（2020）
体（OLED）制造装置膜剥离、精密再 川 0191 民初 7773
中电三公司诉 生及热喷涂项目机电及洁净&非洁净工 号民事裁定书， 202
成都拓维高科 程包承包合同》。签订后，拓维公司严 以案情极其疑难 2年 《关于
光电科技有限 1,328 重迟延向中电三公司交付工作界面， 复杂为由，根据 11 累计诉
否 -
公司建设工程 .16 导致中电三公司产生了大量停工、窝 《民事诉讼法》 月 讼的公
施工合同纠纷 工损失。中电三公司进场施工后，拓 《关于完善四级 05 告》
案 维公司又多次支付进度款迟延，经中 法院职能定位改 日
电三公司多次催告后，仍未按约支 革试点的实施办
付，最终导致案涉工程停工。因此引 法》将本案移送
发纠纷。 成都中级人民法
目前此案一审移送至成都中院，审理 院审理。
中。
中电三公司诉 本案案由为建设工程施工合同纠纷， 2020 年 1 月双方 202 《关于
青海首能公司 1,908 原被告双方分别于 2014 年 9 月、2014 达成调解，约定 2年 累计诉
否 执行中
建设工程施工 .31 年 10 月、2015 年 6 月、2017 年 9 月签 2020 年 5 月 31 日 11 讼的公
合同纠纷案 订 了 《 青 海 汉 能 300MW 铜 铟 镓 硒 前由被告向原告 月 告》
46
（CIGS）薄膜太阳能电池生产基地项 支 付 1836.7 万 05
目洁净室安装工程合同》、《青海汉能 元。后被告未履 日
300MW 铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电 行调解协议，原
池生产基地项目柔性封装区洁净室安 告遂向法院申请
装合同》、《青海汉能 300MW 铜铟镓硒 执行。
（CIGS）薄膜太阳能电池生产基地项
目辅助用房施工工程合同》、《辅助用
房补充协议》、《洁净室安装工程合同
补充协议》。目前案涉工程项目自 2015
年以来已停工两次，时间跨度四年之
久，原告因此多承担了机械、劳务、
管理等费用，被告拒不向原告支付合
同款项，构成违约，因此引发纠纷。
目前案件在执行阶段。
本案案由为票据追索权纠纷，2021 年 5
中电三公司公
月 20 日，被告聚创公司开具给被告深
司诉昆山聚创 202
圳建业公司一张电子商业承兑汇票， 一审判决生效，
新能源科技有 2年 《关于
票据金额为人民币 1500 万元，承兑汇 判令二被告向原
限公司、深圳 暂未执 11 累计诉
1,500 否 票到期被拒付，因此引发纠纷。 告中电三公司支
建业工程集团 行回款 月 讼的公
2022 年 5 月，法院出具一审判决。2022 付人民币 1500 万
股份有限公司 05 告》
年 8 月 20 日，中电三公司申请强制执 元。
票据追索权纠 日
行。2023 年 2 月 28 日，法院出具执行
纷
终本裁定，本案已完结。
本案案由为建设工程施工合同纠纷，
中电三公司诉 2019 年 9 月 9 日，原告与被告签订《试
深圳建业工程 验工厂、试制验证车间、动力站 A、安
集团股份有限 全实验车间、危废品库、非机动车车
最终影响金额需
公司、深圳市 棚 A---机电安装承包工程合同》，于
待审理终结后方 202
建业（集团） 2019 年 11 月 25 日签订《试验工厂、
能确定，公司将 2年 《关于
股份有限公 试制验证车间、动力站 A、安全实验车
8,650 依据最终裁决结 11 累计诉
司、深圳博腾 否 间、危废品库、非机动车车棚 A---装 -
.29 果，按照企业会 月 讼的公
投资有限公 饰装修承包工程合同》，2021 年 8 月 27
计准则的规定进 05 告》
司、昆山聚创 日多方签署会议纪要，因建设单位资
行相应会计处 日
新能源科技有 金问题案涉项目停工，并将已完工程
理。
限公司建设工 进行移交撤场。至今被告迟迟未与原
程承包合同纠 告进行结算，仅支付了部分货款，剩
纷案 余尾款一直未支付，因此引发纠纷。
目前案件处于一审中。
本案案由为建设工程施工合同纠纷，
2016 年 11 月原告与被告签订《兰州新 最终影响金额需
区佛慈制药科技工业园（一期）项目 待审理终结后方 202
中电三公司诉
净化安装工程二标段施工合同》，中电 能确定，公司将 2年 《关于
兰州佛慈制药
1,802 三公司按约定完成施工，验收合格， 依据最终裁决结 11 累计诉
有限公司工程 否 -
.91 2022 年 1 月 29 日完成结算二审工作， 果，按照企业会 月 讼的公
承包合同纠纷
施工合同结算金额为 51214170.48 元， 计准则的规定进 05 告》
案
但仅支付了部分款项，剩余尾款一直 行相应会计处 日
未支付，因此引发纠纷。 理。
目前案件处于一审中。
原告与第三人因买卖合同纠纷曾于
法院一审判决支
2020 年 8 月 24 日向北京仲裁委进行仲
持 中 电 建 设
裁；北京仲裁委于 2021 年 4 月 19 日作
2120600.65 元的
出（2021）京仲字第 1132 号裁决书， 202
中电建设诉石 主张。最终影响
裁定由第三人支付原告合同款 2年 《关于
家庄市轨道交 金额需待审理终
2,406 22274546.5 元及违约金、诉讼保全费 11 累计诉
通集团有限责 否 结后方能确定， -
.7 25000 元、律师费 100000 元、仲裁费 月 讼的公
任公司债权人 公司将依据最终
208151.42 元共计 24067027.02 元；被 05 告》
代位权纠纷案 裁决结果，按照
告为原告向第三人供货的货物使用 日
企业会计准则的
方，曾与第三人、案外人中铁公司签
规定进行相应会
订采购合同，根据合同约定被告应该
计处理。
向第三人支付合同款项。然由于第三
47
人怠于向被告提起支付申请，原告为
维护合法权益，遂根据民法典第五百
三十五条之规定，提起诉讼。
2023 年 6 月 28 日，法院作出一审判
决，支持中电建设 2120600.65 元的主
张，目前被告提起上诉。。
2022 年 11 月 11
本案案由为股东侵害债权人利益责任 日，收到法院驳
纠纷，由于天乐泰力的债权人较多， 回中电建设追加
中电建设与北京天乐泰力科技发展有 申请的裁定；
限公司的执行案件已终本，未执行到 2022 年 11 月 23
回款。通过查询天乐泰力的银行流水 日，提起执行异
及工商档案，发现天乐泰力的股东存 议之诉；2023 年
中电建设申请 202
在出资不实、抽逃出资的行为，于是 5 月 23 日，收到
追加北京天乐 2年 《关于
提起股东损害公司债权人利益之诉。 执行异议之诉一
泰力科技发展 2,260 11 累计诉
否 后股东损害公司债权人利益之诉撤 审判决，驳回中 -
有限公司股东 .77 月 讼的公
诉，转为继续向执行法院北京一中院 电建设全部诉讼
刘春梅为被执 05 告》
申请追加天乐泰利股东为被执行人， 请求。最终影响
行人异议之诉 日
被裁定驳回追加申请后，另行提起执 金额需待审理终
行异议之诉。 结后方能确定，
此执行异议之诉于 2023 年 5 月受到法 公司将依据最终
院一审判决，驳回中电建设执行异议 裁决结果，按照
申请。中电建设上诉，目前案件处于 企业会计准则的
二审中。 规定进行相应会
计处理。
原告与第三人因买卖合同纠纷曾于
2020 年 8 月 24 日向北京仲裁委进行仲
裁；北京仲裁委于 2021 年 4 月 19 日作
出（2021）京仲字第 1132 号裁决书，
最终影响金额需
裁定由第三人支付原告合同款
中电建设诉呼 待审理终结后方 202
22274546.5 元及违约金、诉讼保全费
和浩特市地铁 能确定，公司将 2年 《关于
25000 元、律师费 100000 元、仲裁费
二号线建设管 2,417 依据最终裁决结 11 累计诉
否 208151.42 元共计 24067027.02 元；第 -
理有限公司债 .84 果，按照企业会 月 讼的公
三人曾与被告签订《采购安装合同》，
权人代位权纠 计准则的规定进 05 告》
按照合同约定竣工验收后应付款到签
纷 行相应会计处 日
约合同价的 90%。然由于第三人怠于向
理。
被告提起支付申请，原告为维护合法
权益，遂根据民法典第五百三十五条
之规定，提起诉讼。
目前案件一审中。
一审判决：（1）
确认中国系统与
中鸿公司于 2013
年 2 月 5 日签订
的《中鸿华美达
本案案由为建设工程施工合同纠纷， 酒店式公寓项目
2013 年 2 月双方签订《建设工程施工 通风、空调采暖
施工合同》，施工过程中，原告按约定 系统分包工程合 202
中国系统诉佛
对工程进行了施工，但是被告未依约 同》于 2017 年 4 被告破 3年
山市中鸿酒店 《2022
1,731 向原告支付工程款，导致原告中途停 月 4 日解除； 产中， 04
投资有限公司 否 年年度
.64 工。为维护原告的合法权益，遂起 （2）中鸿公司 已申报 月
建设工程施工 报告》
诉。 于本判决生效之 债权 26
合同纠纷案
目前案件一审判决已经生效；被告破 日起十日内向中 日
产，现在在破产程序，已经申报债 国系统支付工程
权，等待管理人分配财产。 款 1,633.3 万
元；（3）中鸿公
司向中国系统支
付 利 息 （ 以
1,143.32 万 元
为基数，自 2017
48
年 4 月 5 日起至
实际付清之日
止，按照中国人
民银行同期同类
贷款利率计算的
利 息 ； 以
489.99 万 元 为
基数，自 2018 年
5 月 14 日起至实
际付清之日止，
按照中国人民银
行同期同类贷款
利率计算的利
息 ）；（ 4 ） 中 鸿
公司于本判决生
效之日起十日内
向中国系统支付
材料款43.32 万
元及利息（以
43.32 万元为基
数，自 2017 年 4
月 4 日起至实际
付清之日止，按
照中国人民银行
同期同类贷款利
率 计 算 的 利
息 ）；（ 5 ） 案 件
诉讼费17.93 万
元、财产保全费
0.5 万元，共计
18.43 万元，我
公 司 负 担 0.38
万元，中鸿公司
负 担 18.05 万
元。
调解书约定被告
于 2013 年 9 月底
前支付 900 万。
后实际支付 196
万 ( 调 解 书 658
号、659 号)，已
就剩余未支付款
项向南昌中院和
南昌高新区法院
本案案由为建设工程施工合同纠纷， 申请强制执行
中电二公司诉 202
中电二公司承接被告数个施工工程项 (660 、 661 、
江西赛维 LDK 合计收 3年
目，因被告未及时足额支付工程款， 43 ， 44 号 调 解 《2022
光电科技有限 1,202 回 04
否 遂起诉追讨。 书)，目前案件 年年度
公司建设工程 .69 511.77 月
诉讼过程中原被告共签署六份调解 归并到南昌高新 报告》
施工合同纠纷 万元。 26
书。被告共支付 511.77 万元。法院通 区法院执行局一
案 日
知执行终结，本案已终结。 并承办，法院将
被告厂房租金所
得 1000 万执行款
划到法院分配给
各债权人，目前
承担连带责任的
母公司破产重整
已经完成，承担
的债务择期支
付，法院对光电
49
科技公司资产进
行了评估，并举
行了三次拍卖均
已流标；2017 年
12 月 29 日上午 9
点开债权人会
议；目前共收回
511.77 万元，还
有 568.14 万元未
收回，后续款项
还在执行中。
本案为建设工程施工合同纠纷，被告
最终影响金额需
中电四公司诉 屡次拖延进度款，多次催款无果，遂
待审理终结后方 202
远东电池江苏 提起诉讼。
能确定，公司将 3年
有限公司、远 目前案件处于一审造价鉴定阶段。对 《2022
3,885 依据最终裁决结 04
东智慧能源股 否 方反诉提出质量问题并申请进行质量 - 年年度
.5 果，按照企业会 月
份有限公司建 鉴定。由于审限问题，法院协调中电 报告》
计准则的规定进 26
设工程施工合 四公司撤诉，2023 年 6 月 19 日收到撤
行相应会计处 日
同纠纷案 诉裁定；2023 年 6 月 30 日重新立案，
理。
目前仍处于一审中。
最终影响金额需
中电四公司诉 本案案由为建设工程施工合同纠纷， 待审理终结后方 202
恒大恒驰新能 中电四公司承建恒大新能源汽车上海 能确定，公司将 3年
《2022
源汽车（上 4,000 项目工程，中电四公司依约完成工程 依据最终裁决结 04
否 - 年年度
海）有限公司 .42 建设，被告仍欠付中电四公司工程 果，按照企业会 月
报告》
建设工程施工 款、赶工奖，遂提起诉讼。 计准则的规定进 26
合同纠纷案 目前案件处于一审鉴定阶段。 行相应会计处 日
理。
中电四公司诉 最终影响金额需
二连浩特北控 本案案由为建设工程施工合同纠纷， 待审理终结后方 202
宏晖能源有限 中电四公司与二连浩特公司签订施工 能确定，公司将 3年
《2022
公司、天宏阳 15,75 合同，并依约完成全部施工内容，二 依据最终裁决结 04
否 - 年年度
光新能源股份 0.07 连浩特公司欠付中电四公司工程款， 果，按照企业会 月
报告》
有限公司建设 索要未果，因此引发纠纷。 计准则的规定进 26
工程施工合同 目前案件处于仲裁阶段。 行相应会计处 日
纠纷仲裁案 理。
最终影响金额需
中电四公司诉 待审理终结后方 202
本案案由为建设工程施工合同纠纷，
恒大新能源汽 能确定，公司将 3年
中电四公司承建国能新能源汽车总装 《2022
车（天津）有 3,241 依据最终裁决结 04
否 车间项目，并依约完成工程建设，被 - 年年度
限公司建设工 .44 果，按照企业会 月
告仍欠付中电四公司工程款。 报告》
程施工合同纠 计准则的规定进 26
目前案件处于一审阶段。
纷案 行相应会计处 日
理。
本案案由为供用热合同纠纷，被告和
202
中电洲际诉邯 原告签订的供用热合同，被告欠原告
一审判决被告向 3年
郸市锦江房地 供热工程建设费，故原告将被告起 《2022
1,151 原告支付城市集 暂未回 04
产开发有限公 否 诉。 年年度
.37 中供热官网工程 款 月
司供用热力合 目前本案由于没有可供执行的财产， 报告》
建设费及利息。 26
同纠纷案 法院出具终结执行裁定，本案已完
日
结。
最终影响金额需
中国电子系统 2020 年 3 月 24 日，原告与被告就“汤
待审理终结后方 202
工程第二建设 河子产业园基础设施项目-净化工程”
能确定，公司将 3年 《关于
有限公司诉锦 签订了一份建设工程施工合同，约定
4,206 依据最终裁决结 03 累计诉
州汤钛开发建 否 中电二公司承接该项目，后被告迟迟 -
.63 果，按照企业会 月 讼的公
设管理有限公 不予结算及付款，中电二公司遂起
计准则的规定进 03 告》
司建设工程施 诉。
行相应会计处 日
工合同纠纷案 目前案件处于一审中。
理。
中国电子系统 1,471 否 2018 年 4 月，双方签订施工合同，中 最终影响金额需 - 202 《关于
50
工程第二建设 .49 电二公司依约进场施工，后因被告原 待审理终结后方 3年 累计诉
有限公司诉江 因项目中止，被告欠付工程款未给 能确定，公司将 03 讼的公
苏中芯联电子 付，遂起诉。 依据最终裁决结 月 告》
有限公司建设 目前案件处于一审中。 果，按照企业会 03
工程施工合同 计准则的规定进 日
纠纷案 行相应会计处
理。
最终影响金额需
中国电子系统
2020 年 11 月，中电二公司与被告签订 待审理终结后方 202
工程第二建设
一份建设工程施工合同，约定中电二 能确定，公司将 3年 《关于
有限公司诉上
10,10 公司承接其生物药大规模 CDMO 综合平 依据最终裁决结 03 累计诉
海碧博生物医 否 -
0.48 台 EPC 总承包工程项目，后被告迟迟拖 果，按照企业会 月 讼的公
药科技有限公
延结算及付款，中电二公司遂起诉。 计准则的规定进 03 告》
司建设工程施
目前案件处于一审中。 行相应会计处 日
工合同纠纷案
理。
中国电子系统
工程第二建设
有限公司诉重 2017 年 12 月，中电二公司与被告一签 202
庆市瀚德高科 订了一份施工总承包合同，后工程完 双方协商达成一 3年 《关于
机器人有限公 5,855 成竣工验收，但被告一迟迟未予付 致，中电二公司 回款 03 累计诉
否
司、深圳市施 .59 款，遂起诉。 撤诉，被告付 1500 万 月 讼的公
罗德工业集团 起诉后，双方协商达成一致，2023 年 3 款。 03 告》
有限公司建设 月中电二公司撤诉。本案已完结。 日
工程施工合同
纠纷案
苏州仕净科技
股份有限公司
202
诉江苏中电创
原告系公司供应商，双方签订数份 3年 《关于
新环境科技有
1,434 《买卖合同》，其认为公司未足额给付 03 累计诉
限公司、中国 否 原告撤诉。 -
.83 货款，遂起诉。后原告撤诉，本案已 月 讼的公
电子系统工程
终结。 03 告》
第二建设有限
日
公司买卖合同
纠纷案
明通公司与中电三公司就厦门天马废
最终影响金额需
中国电子系统 水项目签订管道及电气分包合同，至
待审理终结后方 202
工程第三建设 今两合同未完成结算，明通公司上报
能确定，公司将 3年 《关于
有限公司诉明 结算金额 30292979.81 元（含管道和电
2,816 依据最终裁决结 03 累计诉
通装备科技集 否 气 ）， 项 目 部 初 步 确 定 产 值 为 -
.66 果，按照企业会 月 讼的公
团股份有限公 7385522.62 元 ， 已 付 款 6013787.09
计准则的规定进 03 告》
司追偿权纠纷 元。双方结算争议较大，故明通公司
行相应会计处 日
案 提起诉讼。
理。
目前案件处于一审阶段。
江苏易安联网 最终影响金额需
络技术有限公 待审理终结后方
2020 年，原被告签订《销售合同》，原
司诉武汉益士 能确定，公司将
告向被告支付了约 1500 万货款，但被
天慧科技有限 2,050 依据最终裁决结
否 告未履行合同义务，诉请要求被告返 - -
公司，第三人 .83 果，按照企业会
还货款，将中国系统列为第三人。
中国电子系统 计准则的规定进
目前案件处于一审阶段。
技术有限公司 行相应会计处
合同纠纷案 理。
中国电子系统
最终影响金额需
工程第二建设
待审理终结后方
有限公司申请
2019 年，中电二公司承接被申请人案 能确定，公司将
仲裁安庆市重
1,175 涉项目，后施工完成，被申请人迟迟 依据最终裁决结
点工程建设 否 - -
.61 不予审计及付款，遂提起仲裁。 果，按照企业会
处、安庆第一
目前案件处于仲裁庭审阶段。 计准则的规定进
人民医院建设
行相应会计处
工程施工合同
理。
纠纷
51
中国电子系统 最终影响金额需
工程第二建设 被申请人系中电二公司业主，双方于 待审理终结后方
有限公司申请 2021 年 1 月签订施工合同，后案涉工 能确定，公司将
仲裁常州顺风 3,055 程完工，但被申请人不予办理竣工验 依据最终裁决结
否 - -
太阳能科技有 .04 收及决算并投入使用，其欠付中电二 果，按照企业会
限公司建设工 公司高额工程款，遂申请仲裁。 计准则的规定进
程施工合同纠 目前案件处于仲裁庭审阶段。 行相应会计处
纷案 理。
CESE2(Thaila
最终影响金额需
nd)CO.,LTD.
2020 年 9 月、2021 年 5 月，中电二泰 待审理终结后方
申请仲裁
国公司与被申请人签订三份合同，约 能确定，公司将
Talesun
1,857 定中电二泰国承建被申请人位于泰国 依据最终裁决结
Technologies 否 - -
.09 的工程项目，但被申请人未按照约定 果，按照企业会
(Thailand)Co
支付工程款，遂申请仲裁。 计准则的规定进
.,Ltd.建设工
目前案件处于仲裁庭审阶段。 行相应会计处
程施工合同纠
理。
纷案
廖勇、杜江诉
中国电子系统
工程第二建设
最终影响金额需
有限公司、四 被告二四川好医生公司系中电二公司
待审理终结后方
川好医生攀西 业主，中电二公司承接其案涉项目，
能确定，公司将
药业有限责任 后将部分土建工程分包给第三人，原
2,192 依据最终裁决结
公司、四川佳 否 告自称系借用第三人名义施工的实际 - -
.63 果，按照企业会
能达投资有限 施工人，现向案涉项目各主体主张工
计准则的规定进
公司、第三人 程款支付责任。
行相应会计处
四川省欧荣岩 目前案件处于一审中。
理。
土工程有限公
司建设工程施
工合同纠纷案
2023 年 3 月 29 日
法院作出一审判
决，支持中电四
中国电子系统 本案案由为建设工程施工合同纠纷，
公司主张的商票
工程第四建设 被告欠付中电四公司工程款，遂起
贴息部分金额及
有限公司诉舒 诉。
2,293 建设工程价款优
城鼎兴园区建 否 2023 年 3 月 29 日，法院作出一审判 - -
.48 先受偿权；确认
设发展有限公 决。一审判决生效。中电四公司已申
结 算 金
司建设工程施 请强制执行，目前案件处于执行程序
22934846.26
工合同纠纷案 中。
元，判令被告向
中电四公司给付
上述款项。
最终影响金额需
中国电子系统
待审理终结后方
工程第四建设 本案案由为建设工程施工合同纠纷，
能确定，公司将
有限公司诉上 中电四公司为上海维科项目总承包，
1,829 依据最终裁决结
海维科电子有 否 依约完成施工后，业主欠付工程款， - -
.51 果，按照企业会
限公司建设工 遂起诉。
计准则的规定进
程施工合同纠 目前案件处于一审中。
行相应会计处
纷案
理。
最终影响金额需
中电系统建设
待审理终结后方
工程有限公司 2019 年 9 月 25 日，原告与被告签订
能确定，公司将
诉苏州爱康能 《建设施工合同》，原告完工并验收合
5,278 依据最终裁决结
源集团股份有 否 格后，被告未按约定支付款项；遂起 - -
.99 果，按照企业会
限公司建设工 诉。
计准则的规定进
程施工合同纠 目前案件处于一审阶段。
行相应会计处
纷案
理。
江苏淳佑建筑 4,092 中电建设与江苏淳佑就钢筋、混凝土 最终影响金额需
否 - -
劳务有限公司 .32 买卖事宜分别订立采购合同，现江苏 待审理终结后方
52
与中电系统建 淳佑认为中电建设未足额支付款项， 能确定，公司将
设工程有限公 故引发诉讼。 依据最终裁决结
司买卖合同纠 目前案件处于一审阶段。 果，按照企业会
纷案 计准则的规定进
行相应会计处
理。
中电系统建设
工程有限公司 最终影响金额需
诉贵州遵铁物 待审理终结后方
2018 年 12 月 6 日，原告与被告签订
流开发投资有 能确定，公司将
《建设施工合同》，原告完工并验收合
限公司、遵义 5,441 依据最终裁决结
否 格后，被告未按约定支付款项，遂起 - -
市铁路建设投 .36 果，按照企业会
诉。
资（集团）股 计准则的规定进
目前本案处于一审阶段。
份有限公司建 行相应会计处
设工程施工合 理。
同纠纷案
2019 年 4 月 30 日，天津丰盈科技集团
天津丰盈科技 最终影响金额需
有限公司（下称“丰盈公司”）与天
集团有限公司 待审理终结后方
津滕锐科技发展有限公司（下称“腾
诉天津滕锐科 能确定，公司将
锐公司”）签订《借款协议书》，约定
技发展有限公 1,185 依据最终裁决结
否 腾锐公司向丰盈公司申请借款 1,000 万 - -
司、中电系统 .42 果，按照企业会
元整，后经丰盈公司核查，腾锐公司
建设工程有限 计准则的规定进
通过天津市瑞邦数码科技有限公司将
公司民间借贷 行相应会计处
借款交由中电建设使用，引发纠纷。
纠纷案 理。
目前案件处于一审阶段。
最终影响金额需
中电洲际环保
待审理终结后方
科技发展有限 被告和原告签订的供用热合同纠纷，
能确定，公司将
公司诉邯郸市 被告欠原告供热工程建设费，故原告
1,582 依据最终裁决结
勒泰城投房地 否 于 2023 年 5 月 6 日向邯郸仲裁委提起 - -
.82 果，按照企业会
产开发有限公 仲裁。
计准则的规定进
司建设工程合 目前案件处于仲裁中。
行相应会计处
同纠纷案
理。
最终影响金额需
河钢股份有限 待审理终结后方
被告和原告签订的邯钢余热利用协议
公司邯郸分公 能确定，公司将
纠纷，被告欠原告供热力费，故原告
司诉中电洲 1,016 依据最终裁决结
否 于 2023 年 5 月 11 日向复兴区人民法院 - -
际、中电惠 .5 果，按照企业会
起诉。
特、热力公司 计准则的规定进
目前案件处于一审中。
合同纠纷案 行相应会计处
理。
邯钢集团邯宝
最终影响金额需
钢铁有限公司
待审理终结后方
诉北京亿玮坤 被告和原告签订的邯钢余热利用协议
能确定，公司将
节能科技有限 纠纷，被告欠原告供热力费，故原告
3,568 依据最终裁决结
公司、中电惠 否 于 2023 年 5 月 11 日向复兴区人民法院 - -
.37 果，按照企业会
特热力设计技 起诉。
计准则的规定进
术服务邯郸有 目前案件处于一审阶段。
行相应会计处
限公司合同纠
理。
纷案
其他诉讼合
9 起劳动纠纷案件已经结案；16 起劳动
计：541 件。
纠纷案件暂未结案。
劳动争议 25 82,94
否 221 起民商事争议已经结案；294 起民 - - -
起，民商事争 5.24
商事争议案件暂未结案。
议 515 起，行
1 起行政诉讼，已经结案。
政诉讼 1 起。
53
九、处罚及整改情况
□适用 不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
适用 □不适用
获批
关联 占同 可获
关联 的交 是否 关联
关联 关联 关联 关联 交易 类交 得的
关联 交易 易额 超过 交易 披露 披露
交易 交易 交易 交易 金额 易金 同类
关系 定价 度 获批 结算 日期 索引
方 类型 内容 价格 （万 额的 交易
原则 （万 额度 方式
元） 比例 市价
元）
受同
中国
一最
长城 公告
终控 采购 采购 2022
科技 银行 编
制方 商品/ 软硬 市场 市场 3,641 13.30 15,00 市场 年 12
集团 否 存款/ 号：
控制 接受 件设 定价 定价 .27 % 0 价格 月 31
股份 票据 2022-
的其 服务 备 日
有限 102
他企
公司
业
北京
易捷 联营 公告
采购 采购 2022
思达 企业 银行 编
商品/ 软硬 市场 市场 456.0 市场 年 12
科技 及其 1.67% 6,000 否 存款/ 号：
接受 件设 定价 定价 1 价格 月 31
发展 他关 票据 2022-
服务 备 日
有限 联方 102
公司
深圳 受同
市中 一最
公告
电电 终控 采购 采购 2022
银行 编
力技 制方 商品/ 软硬 市场 市场 717.4 市场 年 12
0.03% 1,000 否 存款/ 号：
术股 控制 接受 件设 定价 定价 2 价格 月 31
票据 2022-
份有 的其 服务 备 日
102
限公 他企
司 业
受同
深圳 一最
公告
桑达 终控 采购 2022
银行 编
物业 制方 商品/ 接受 市场 市场 291.9 市场 年 12
2.50% 700 否 存款/ 号：
发展 控制 接受 劳务 定价 定价 8 价格 月 31
票据 2022-
有限 的其 服务 日
102
公司 他企
业
中国 受同
公告
振华 一最 销售 提供 2022
银行 编
电子 终控 商品/ 工程 市场 市场 3,250 市场 年 12
0.13% 6,000 否 存款/ 号：
集团 制方 提供 服务 定价 定价 .46 价格 月 31
票据 2022-
有限 控制 服务 等 日
102
公司 的其
54
他企
业
受同
深圳
一最
长城 公告
终控 销售 提供 2022
开发 银行 编
制方 商品/ 工程 市场 市场 2,769 市场 年 12
科技 0.11% 否 存款/ 号：
控制 提供 服务 定价 定价 .48 价格 月 31
股份 票据 2022-
的其 服务 等 日
有限 102
他企
公司
业
受同
中国
一最
长城 公告
终控 销售 提供 2022
科技 银行 编
制方 商品/ 工程 市场 市场 1,321 市场 年 12
集团 0.05% 否 存款/ 号：
控制 提供 服务 定价 定价 .21 价格 月 31
股份 票据 2022-
的其 服务 等 日
有限 102
他企
公司
业
数字
联营 公告
大理 销售 2022
企业 银行 编
建设 商品/ 提供 市场 市场 715.9 市场 年 12
及其 1.99% 否 存款/ 号：
运营 提供 服务 定价 定价 8 价格 月 31
他关 票据 2022-
有限 服务 日
联方 102
公司
受同
提供
一最
工 公告
彩虹 终控 销售 2022
程、 银行 编
集团 制方 商品/ 市场 市场 677.8 市场 年 12
货运 0.03% 1,500 否 存款/ 号：
有限 控制 提供 定价 定价 2 价格 月 31
代理 票据 2022-
公司 的其 服务 日
服务 102
他企
服务
业
13,84 30,20
合计 -- -- -- -- -- -- -- --
1.63 0
大额销货退回的详细情况 无
（1）经 2022 年 12 月 30 日公司第九届董事会第十三次会议、2023 年 1 月 17 日公司
2023 年第一次临时股东大会审议，通过公司 2023 年度预计日常关联交易事宜。鉴于
公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计 2023 年将涉及向关联方采购商品/
接受服务、销售商品/提供服务等（具体内容详见公司公告 2022-102 号）。采购商品/
按类别对本期将发生的日常关联
接受服务类日常关联交易全年预计 36,000 万元，报告期实发金额 6,328.56 万元；销
交易进行总金额预计的，在报告
售商品/提供服务类日常关联交易全年预计 29,000 万元，报告期实发金额 13,232.98
期内的实际履行情况（如有）
万元；上述所发生的日常关联交易均在公司预计 2023 年度各类日常关联交易预计总
金额内进行，未超全年预计总金额。
（2）上表列示的为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项，关于其他关联交易
的情况详见财务报表附注中“关联方及关联交易”。
交易价格与市场参考价格差异较
-
大的原因（如适用）
公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，受市场行业需求波动、产业链供求变化
等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。
公司董事会对日常关联交易实际
公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于市场前景、产销计划、合作关系、实
发生情况与预计存在较大差异的
际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计应当是合理的；主要误差出
说明
现在联合参与项目投标、公司作为备选供应商充分参与市场竞争等不可把控的情形；
公司将一如既往地严控关联交易，保证公平、公正，价格公允。
公司经营班子对 2023 年上半年实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和
公司的实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司
公司独立董事对日常关联交易实
的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客
际发生情况与预计存在较大差异
观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，已
的说明
发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是
中小股东的利益的行为。
55
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
适用 □不适用
转让资
转让资 产的评
关联交 产的账 估价值 转让价 关联交 交易损
关联关 关联交 关联交 披露日 披露索
关联方 易定价 面价值 （万 格（万 易结算 益（万
系 易类型 易内容 期 引
原则 （万 元） 元） 方式 元）
元） （如
有）
中国中
公告编
电国际 2022 年
控股股 收购资 收购房 市场定 银行存 号：
信息服 969.92 767.67 767.67 - 12 月
东 产 产 价 款 2022-
务有限 30 日
100
公司
转让价格与账面价值或评估价值差异
不适用
较大的原因（如有）
对公司经营成果与财务状况的影响情
无重大影响
况
如相关交易涉及业绩约定的，报告期
不适用
内的业绩实现情况
3、共同对外投资的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 不适用
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
适用 □不适用
存款业务
本期发生额
每日最高存
期初余额 本期合计 本期合计取 期末余额
关联方 关联关系 款限额（万 存款利率范围
（万元） 存入金额 出金额（万 （万元）
元）
（万元） 元）
受同一实际
中国电子财 2,856,253 3,134,788.
控制人控制 800,000 0.35%~2.75% 612,885.76 334,350.27
务有限公司 .45 94
的其他主体
贷款业务
本期发生额
贷款额度 期初余额 本期合计 本期合计还 期末余额
关联方 关联关系 贷款利率范围
（万元） （万元） 贷款金额 款金额（万 （万元）
（万元） 元）
受同一实际
中国电子财 (LPR-25BP)~
控制人控制 1,000,000 121,984.72 48,800 77,773.44 93,011.26
务有限公司 （LPR+50BP）
的其他主体
授信或其他金融业务
56
关联方 关联关系 业务类型 总额（万元） 实际发生额（万元）
中国电子财务有限公 受同一实际控制人控
授信 682,500 211,132.28
司 制的其他主体
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 不适用
7、其他重大关联交易
□适用 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
适用 □不适用
公司部分物业用于对外出租，根据市场价格收取租金。公司之下属公司同时因业务发展需要向中电信息租赁部分物业
（详见财务报告附注七、（十四）投资性房地产及财务报告附注七、（十五）固定资产，关联方租赁情况详见财务报告附注
十二、5.关联交易情况）。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□适用 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
适用 □不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
公司对子公司的担保情况
担保对 担保额 担保额 实际发 实际担 担保类 担保物 反担保 是否履 是否为
担保期
象名称 度相关 度 生日期 保金额 型 （如 情况 行完毕 关联方
57
公告披 有） （如 担保
露日期 有）
2023 年 2021 年
桑达无 连带责 连带责
04 月 26 3,000 10 月 18 2.3 无 24 个月 否 否
线 任保证 任保证
日 日
中国电 2023 年
子云公 04 月 26 150,000 - - - - - - - -
司 日
中电
（武
汉）数 2023 年
字经济 04 月 26 45,000 - - - - - - - -
产业园 日
发展有
限公司
报告期内审批对子 报告期内对子公司
公司担保额度合计 45,000 担保实际发生额合 -
（B1） 计（B2）
报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 198,000 实际担保余额合计 2.3
合计（B3） （B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
2023 年 2021 年
中电武 连带责 120 个
04 月 26 8,000 01 月 26 6,300 无 无 否 否
强 任保证 月
日 日
2023 年 2017 年
中电智 连带责 120 个
04 月 26 17,800 12 月 10 5,489 无 无 否 否
通 任保证 月
日 日
2023 年 2019 年
中电招 连带责 168 个
04 月 26 50,000 10 月 28 27,950 无 无 否 否
远 任保证 月
日 日
2023 年 2021 年
河北煜 连带责
04 月 26 10,000 08 月 26 2,100 无 无 60 个月 否 否
泰 任保证
日 日
中国电 2023 年 2022 年
连带责
子云公 04 月 26 50,000 06 月 20 50,000 无 无 60 个月 否 否
任保证
司 日 日
中国电
子系统
工程第 2023 年 2022 年
连带责
二建设 04 月 26 15,000 11 月 17 623.7 无 无 16 个月 否 否
任保证
（泰 日 日
国）有
限公司
中国电
子系统
工程第 2023 年
二建设 04 月 26 15,000 - - - - - - - -
（越 日
南）有
限公司
中电智 2023 年
维（上 04 月 26 3,000 - - - - - - - -
海）科 日
58
技有限
公司
桑达
2023 年 2023 年
（香 连带责
04 月 26 8,000 04 月 03 2,076.6 无 无 23 个月 否 否
港）有 任保证
日 日
限公司
报告期内审批对子 报告期内对子公司
公司担保额度合计 21,000 担保实际发生额合 2,348.12
（C1） 计（C2）
报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 176,800 实际担保余额合计 94,539.30
合计（C3） （C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保 报告期内担保实际
额度合计 66,000 发生额合计 2,348.12
（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）
报告期末已审批的 报告期末实际担保
担保额度合计 374,800 余额合计 94,541.60
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资
15.73%
产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
-
的余额(D)
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
42,439.3
保对象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 28,123.6
上述三项担保金额合计（D+E+F） 42,439.3
对未到期担保合同，报告期内发生担保责
任或有证据表明有可能承担连带清偿责任 无
的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如
无
有）
采用复合方式担保的具体情况说明
独立董事对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见：
根据中国证监会和原中国银监会联合下发《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）及《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）要求，独立董事本着认
真负责的态度，对截至 2023 年 6 月 30 日公司累计及当期关联方资金占用及对外担保情况进行了认真的审查，现就有关情
况作出专项说明并发表独立意见如下：
报告期内，本公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
报告期内，公司为桑达无线开立履约保函提供担保，发生额 0.00 万元，期末余额 2.3 万元；中国系统为中电武强固定
资产投资贷款提供担保，发生额 0.00 万元，期末余额 6,300.00 万元；为中电智通固定资产投资贷款提供担保，发生额
0.00 万元，期末余额 5,489.00 万元；为中电招远固定资产投资贷款提供担保，发生额 0.00 万元，期末余额 27,950.00 万
元；为河北煜泰提供流动资金贷款担保，发生额 0.00 万元，期末余额 2,100.00 万元；为中国电子云公司提供流动资金贷
款担保，发生额 0.00 万元，期末余额 50,000.00 万元；中电二公司为中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司开立保
函提供担保，发生额 271.52 万元，期末余额 623.7 万元；中电四公司为桑达（香港）有限公司开立保函提供担保，发生额
2,076.6 万元。
综上所述，独立董事认为：报告期内，公司不存在关联方违规占用资金情况。公司对外担保的决策程序符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，其决策程序合法、有效，没有损害股东的利益。
59
3、委托理财
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
适用 □不适用
1.公司于 2023 年 8 月 22 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项的
议案》《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案。公司计划终止第九届董事会
第八次会议以及 2022 年第三次临时股东大会审议通过的公开发行可转换公司债券事项，改为拟向不超过 35 名（含）的特
定投资者发行 A 股股票，数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 341,387,770 股（含本数），募集资金总额不
超过 300,000.00 万元（含本数），用以投资运营型云、分布式存储研发等项目。《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告文件与本报告同日登载于巨潮资讯网。
2.公司于 2023 年 4 月 4 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于中国电子云公司投资云上陕西的议案》。为
深度参与陕西省数字政府建设及运营、持续扩大公司在陕西省内影响力，董事会同意中国电子云公司合计出资 3,000 万元，
受让由陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司持有的云上陕西科技运营有限公司 6%股权及完成剩余实缴出资义务。截至
本公告出具日，已完上述交易的股权过户及工商变更登记手续。
十四、公司子公司重大事项
适用 □不适用
1.公司于 2018 年 11 月 7 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有
限公司破产清算的提案》，并于 2018 年 11 月 23 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过该提案。公司于 2018 年 11
月 26 日向深圳市中级人民法院提交了申请深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的《破产申请书》及相关证据材料。
2019 年 3 月 26 日深圳市中级人民法院出具（2018）粤 03 破申 422 号《民事裁定书》，裁定受理公司对深圳桑达国际电源
科技有限公司提出的破产清算申请。深圳桑达国际电源科技有限公司于 2019 年 4 月 15 日收到深圳市中级人民法院《通知
书》（（2019）粤 03 破 91 号之一），指定广东深金牛律师事务所为深圳桑达国际电源科技有限公司管理人。同日，广东
深金牛律师事务所向深圳桑达国际电源科技有限公司送达《深圳桑达国际电源科技有限公司管理人接管通知》（（2019）
深桑达破产清算字第 03 号），并从即日起接管深圳桑达国际电源科技有限公司。深圳桑达国际电源科技有限公司由深圳市
中级人民法院指定的管理人接管后，公司已丧失对其控制权，不再将其纳入公司合并报表范围。深圳桑达国际电源科技有
限公司于 2019 年 11 月 20 日收到深圳市中级人民法院《民事裁定书》（（2019）粤 03 破 91 号之一），裁定宣告深圳桑达
国际电源科技有限公司破产。目前，公司已经按照《破产财产分配方案》规定的顺序及金额受领了债权清偿款。截至本公
告出具日，深圳市中级人民法院已裁定终结该破产案件。现管理人正推进深圳桑达国际电源科技有限公司的工商登记注销
工作。
2.公司于 2023 年 2 月 17 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立凉山合资公司的议案》《关于投
资设立甘孜合资公司的议案》《关于投资设立抚州合资公司的议案》，为了全面推动公司在凉山州、甘孜州、抚州数字政
府及行业数字化业务拓展，同意中国系统（凉山合资公司、甘孜合资公司）、中国电子云公司（抚州合资公司）分别与地
方国资平台共同投资设立上述三个合资公司。截至本公告出具日，数字抚州网络科技有限公司、四川圣洁云创科技有限公
司及凉山绿科数字科技有限公司已完成工商注册登记。
60
3.公司于 2023 年 4 月 4 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于中国系统增资中电三公司的议案》。截至本
公告出具日，中电三公司已完成增资工商变更登记手续，注册资本已由 8,000 万元增至 10,000 万元，其中中国系统持股比
例仍保持 71%不变。
61
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
发行
数量 比例 送股 金转 其他 小计 数量 比例
新股
股
一、有限售条
493,195,423 43.34% 0 0 0 0 0 493,195,423 43.34%
件股份
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人
296,432,367 26.05% 0 0 0 0 0 296,432,367 26.05%
持股
3、其他内资
196,763,056 17.29% 0 0 0 0 0 196,763,056 17.29%
持股
其中：境
148,167,586 13.02% 0 0 0 0 0 148,167,586 13.02%
内法人持股
境内自然
48,595,470 4.27% 0 0 0 0 0 48,595,470 4.27%
人持股
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
外法人持股
境外自然
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
人持股
二、无限售条
644,763,811 56.66% 0 0 0 0 0 644,763,811 56.66%
件股份
1、人民币普
644,763,811 56.66% 0 0 0 0 0 644,763,811 56.66%
通股
2、境内上市
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
的外资股
3、境外上市
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
的外资股
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 1,137,959,234 100.00% 0 0 0 0 0 1,137,959,234 100.00%
股份变动的原因
□适用 不适用
股份变动的批准情况
□适用 不适用
股份变动的过户情况
□适用 不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
62
□适用 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 不适用
2、限售股份变动情况
□适用 不适用
二、证券发行与上市情况
□适用 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 48,174 0
数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
报告 质押、标记或冻结情
报告期末持 期内 持有有限售 持有无限售 况
持股比
股东名称 股东性质 有的普通股 增减 条件的普通 条件的普通
例 数
数量 变动 股数量 股数量 股份状态
情况 量
中电信息 国有法人 17.81% 202,650,154 0 0 202,650,154 无质押或冻结 0
中国电子 国有法人 17.51% 199,241,427 0 199,241,427 0 无质押或冻结 0
中电金投 国有法人 6.83% 77,752,752 0 77,752,752 0 无质押或冻结 0
陈士刚 境内自然人 4.27% 48,595,470 0 48,595,470 0 无质押或冻结 0
中电进出口 国有法人 3.37% 38,391,238 0 0 38,391,238 无质押或冻结 0
宏图嘉业 其他 3.13% 35,581,603 0 35,581,603 0 无质押或冻结 0
宏德嘉业 其他 3.13% 35,581,603 0 35,581,603 0 无质押或冻结 0
宏达嘉业 其他 2.70% 30,697,758 0 30,697,758 0 无质押或冻结 0
宏伟嘉业 其他 2.45% 27,903,518 0 27,903,518 0 无质押或冻结 0
瑞达集团 国有法人 1.71% 19,438,188 0 19,438,188 0 无质押或冻结 0
战略投资者或一般法人因
配售新股成为前 10 名普通
无
股股东的情况（如有）（参
见注 3）
上述股东关联关系或一致 中国电子、中电信息、中电金投、中电进出口、瑞达集团存在关联关系，陈士刚与宏图嘉
行动的说明 业、宏德嘉业系一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表
决权、放弃表决权情况的 无
说明
前 10 名股东中存在回购专
户的特别说明（如有）（参 无
见注 11）
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中电信息 202,650,154 人民币普通股 202,650,154
中电进出口 38,391,238 人民币普通股 38,391,238
63
香港中央结算有限公司 12,235,256 人民币普通股 12,235,256
基本养老保险基金一二零二组合 9,397,358 人民币普通股 9,397,358
国新投资有限公司 8,338,093 人民币普通股 8,338,093
江苏银行股份有限公司－诺安积极回报
5,835,500 人民币普通股 5,835,500
灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金五零三组合 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
中国民生银行股份有限公司－光大保德
4,804,295 人民币普通股 4,804,295
信信用添益债券型证券投资基金
交通银行股份有限公司－广发中证基建
4,726,401 人民币普通股 4,726,401
工程交易型开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－招商瑞文混合
4,004,697 人民币普通股 4,004,697
型证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东之间，
以及前 10 名无限售条件普通股股东和 中电信息、中电进出口存在关联关系，公司未知其它股东之间是否存在关联关
前 10 名普通股股东之间关联关系或一 系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
64
第八节 优先股相关情况
□适用 不适用
报告期公司不存在优先股。
65
第九节 债券相关情况
□适用 不适用
66
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表（附后）
三、财务报表附注（附后）
67
深圳市桑达实业股份有限公司
合并资产负债表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,093,100,174.15 9,140,861,744.72
交易性金融资产 265,752,630.40 476,050,850.59
应收票据 214,852,322.32 437,156,193.80
应收账款 11,717,092,253.82 10,177,995,278.58
应收款项融资 155,860,333.62 266,410,395.64
预付款项 2,942,332,177.16 1,747,095,445.89
其他应收款 727,070,522.80 637,117,588.94
其中：应收利息 - -
应收股利 1,029,424.16 -
存货 1,014,259,754.32 1,123,907,417.13
合同资产 19,669,567,961.18 17,556,786,236.97
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 820,038,736.58 745,928,088.86
流动资产合计 46,619,926,866.35 42,309,309,241.12
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 786,674,405.86 817,199,038.84
长期股权投资 1,943,865,081.64 1,778,491,080.61
其他权益工具投资 138,664,674.19 115,298,448.63
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 125,993,453.39 129,718,429.96
固定资产 4,450,413,426.30 4,385,020,329.42
在建工程 1,252,463,015.03 950,575,722.36
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 208,601,222.49 194,937,743.47
无形资产 1,071,068,062.44 1,074,365,480.30
开发支出 18,796,050.18 8,269,482.98
商誉 91,231,137.53 91,231,137.53
长期待摊费用 179,115,538.98 134,657,542.10
递延所得税资产 319,657,704.65 300,560,070.97
其他非流动资产 562,254,265.75 561,050,421.99
非流动资产合计 11,148,798,038.43 10,541,374,929.16
资产总计 57,768,724,904.78 52,850,684,170.28
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：陈士刚 主管会计工作负责人：李安东 会计机构负责人：邱恒
68
深圳市桑达实业股份有限公司
合并资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 2,940,046,558.85 1,851,322,157.33
交易性金融负债 2,649,167.86 2,649,167.86
应付票据 4,961,619,092.48 5,557,125,852.28
应付账款 21,812,248,470.40 18,033,345,604.32
预收款项 293,826.11 28,912.40
合同负债 4,803,638,358.05 5,171,826,862.33
应付职工薪酬 326,987,709.12 860,877,838.63
应交税费 222,379,906.24 344,749,486.16
其他应付款 824,720,896.77 636,282,883.10
其中：应付利息 - -
应付股利 266,391,300.00 140,535,600.00
一年内到期的非流动负债 2,238,044,520.56 1,651,749,087.00
其他流动负债 643,166,876.55 1,030,124,498.02
流动负债合计 38,775,795,382.99 35,140,082,349.43
非流动负债：
长期借款 6,006,386,494.06 5,715,687,544.51
应付债券 - -
租赁负债 187,850,339.03 187,964,075.98
长期应付款 371,503,957.00 412,204,554.00
长期应付职工薪酬 88,884,480.78 92,260,000.00
预计负债 68,273,191.98 76,745,853.58
递延收益 154,920,037.55 149,908,937.25
递延所得税负债 95,851,515.47 90,021,135.78
其他非流动负债 847,055,257.03 850,228,523.59
非流动负债合计 7,820,725,272.90 7,575,020,624.69
负债合计 46,596,520,655.89 42,715,102,974.12
所有者权益：
股本 1,137,959,234.00 1,137,959,234.00
其他权益工具 - -
资本公积 3,567,711,040.98 2,928,043,121.08
减：库存股 - -
其他综合收益 -9,559,986.01 -15,752,667.83
专项储备 88,611,908.45 61,323,063.32
盈余公积 293,028,526.68 293,028,526.68
未分配利润 933,593,908.20 1,173,464,173.70
归属于母公司所有者权益合计 6,011,344,632.30 5,578,065,450.95
少数股东权益 5,160,859,616.59 4,557,515,745.21
所有者权益合计 11,172,204,248.89 10,135,581,196.16
负债和所有者权益总计 57,768,724,904.78 52,850,684,170.28
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：陈士刚 主管会计工作负责人：李安东 会计机构负责人：邱恒
69
深圳市桑达实业股份有限公司
母公司资产负债表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 251,891,271.92 465,504,239.40
交易性金融资产 265,752,630.40 265,752,630.40
衍生金融资产 - -
应收票据
应收账款 6,178,586.96 27,669,113.34
应收款项融资 - -
预付款项 472,373.13 2,210,772.34
其他应收款 119,120,449.48 162,660,930.99
其中：应收利息
应收股利 1,029,424.16
存货 4,965,714.60 5,229,047.95
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 11,269,135.35 11,064,395.49
流动资产合计 659,650,161.84 940,091,129.91
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 8,903,322,917.40 8,828,322,917.40
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 84,738,356.23 87,902,439.66
固定资产 12,765,826.55 13,245,771.49
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 31,144,066.35 31,689,085.33
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 5,832,423.75 5,833,114.96
递延所得税资产 9,494,569.22 9,494,569.22
其他非流动资产 481,612,774.77 478,242,841.32
非流动资产合计 9,528,910,934.27 9,454,730,739.38
资产总计 10,188,561,096.11 10,394,821,869.29
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：陈士刚 主管会计工作负责人：李安东 会计机构负责人：邱恒
70
深圳市桑达实业股份有限公司
母公司资产负债表(续)
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 260,263,611.12 697,790,313.87
交易性金融负债 2,649,167.86 2,649,167.86
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 331,128,163.11 349,917,325.42
预收款项 - -
合同负债 16,267,972.31 10,811,645.74
应付职工薪酬 2,664,662.95 3,115,662.46
应交税费 2,119,309.55 1,412,124.32
其他应付款 586,259,484.58 625,511,145.97
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 6,989,910.39 3,075,625.00
其他流动负债 2,252,958.31 2,257,939.94
流动负债合计 1,210,595,240.18 1,696,540,950.58
非流动负债：
长期借款 1,066,560,000.00 655,176,969.43
应付债券 - -
租赁负债 - -
长期应付款 234,873.91 234,873.91
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 475,000.00 475,000.00
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 1,067,269,873.91 655,886,843.34
负债合计 2,277,865,114.09 2,352,427,793.92
所有者权益：
股本 1,137,959,234.00 1,137,959,234.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 6,134,835,368.68 6,134,835,368.68
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 269,815,208.35 269,815,208.35
未分配利润 368,086,170.99 499,784,264.34
所有者权益合计 7,910,695,982.02 8,042,394,075.37
负债和所有者权益总计 10,188,561,096.11 10,394,821,869.29
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：陈士刚 主管会计工作负责人：李安东 会计机构负责人：邱恒
71
深圳市桑达实业股份有限公司
合并利润表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
一、营业总收入 26,719,681,577.64 22,738,760,329.90
其中：营业收入 26,719,681,577.64 22,738,760,329.90
二、营业总成本 26,208,538,564.78 22,443,069,064.75
其中：营业成本 23,872,374,609.17 20,388,723,451.64
税金及附加 53,152,869.84 43,397,202.05
销售费用 462,157,465.21 425,789,784.01
管理费用 802,439,829.76 753,851,167.69
研发费用 842,911,493.23 685,264,851.36
财务费用 175,502,297.57 146,042,608.00
其中：利息费用 219,690,701.12 184,381,048.10
利息收入 71,393,111.27 56,959,495.55
加：其他收益 60,723,665.94 56,139,684.88
投资收益（损失以“－”号填列） -73,993,943.00 -37,564,256.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -44,304,295.29 -36,400,336.93
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,120,980.00 -1,025,454.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -118,002,664.56 -38,445,620.79
资产减值损失（损失以“-”号填列） -15,661,925.88 -8,276,137.05
资产处置收益（损失以“-”号填列） -21,128.05 -88,423.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 361,066,037.31 266,431,058.45
加：营业外收入 4,576,739.19 9,115,128.63
减：营业外支出 3,161,054.86 695,073.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 362,481,721.64 274,851,113.25
减：所得税费用 250,291,557.38 224,713,411.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,190,164.26 50,137,702.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 112,190,164.26 50,137,702.02
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -148,833,526.78 -320,488,471.88
2.少数股东损益 261,023,691.04 370,626,173.90
六、其他综合收益的税后净额 6,742,048.70 -3,051,670.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 6,192,681.82 -2,995,534.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 5,851,155.32 -3,041,333.04
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.其他权益工具投资公允价值变动 5,851,155.32 -3,041,333.04
（二）将重分类进损益的其他综合收益 341,526.50 45,798.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.外币财务报表折算差额 341,526.50 45,798.07
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 549,366.88 -56,135.46
七、综合收益总额 118,932,212.96 47,086,031.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 -142,640,844.96 -323,484,006.85
归属于少数股东的综合收益总额 261,573,057.92 370,570,038.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1308 -0.2814
（二）稀释每股收益 -0.1308 -0.2814
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：陈士刚 主管会计工作负责人：李安东 会计机构负责人：邱恒
72
深圳市桑达实业股份有限公司
母公司利润表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
一、营业收入 42,449,885.11 85,475,384.45
减：营业成本 14,153,525.13 59,088,622.03
税金及附加 1,577,114.55 1,580,384.79
销售费用 720,720.36 1,550,456.35
管理费用 48,535,455.50 70,978,080.77
研发费用 -
财务费用 27,613,922.62 -15,274,274.83
其中：利息费用 33,063,675.74 12,498,598.91
利息收入 6,084,027.51 29,073,327.66
加：其他收益 603,096.57 637,837.84
投资收益（损失以“－”号填列） 1,029,424.16 229,890,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-” - -
号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,723,295.24 -265,686.84
资产减值损失（损失以“-”号填列） -
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -41,795,037.08 197,814,266.34
加：营业外收入 1,241,154.59 4,008,484.96
减：营业外支出 107,472.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -40,661,354.63 201,822,751.30
减：所得税费用 -4,630,913.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -40,661,354.63 206,453,664.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -40,661,354.63 206,453,664.71
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 -40,661,354.63 206,453,664.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益 - -
（二）稀释每股收益 - -
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：陈士刚 主管会计工作负责人：李安东 会计机构负责人：邱恒
73
深圳市桑达实业股份有限公司
合并现金流量表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,810,794,200.86 20,158,577,132.64
收到的税费返还 132,634,956.63 99,281,360.12
收到其他与经营活动有关的现金 826,473,745.47 931,717,126.61
经营活动现金流入小计 22,769,902,902.96 21,189,575,619.37
购买商品、接受劳务支付的现金 20,038,920,164.95 18,450,991,035.20
支付给职工以及为职工支付的现金 3,589,819,680.37 2,952,165,503.13
支付的各项税费 709,558,632.07 724,058,842.62
支付其他与经营活动有关的现金 1,129,275,311.92 962,794,365.96
经营活动现金流出小计 25,467,573,789.31 23,090,009,746.91
经营活动产生的现金流量净额 -2,697,670,886.35 -1,900,434,127.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 1,341,204.48 1,899,242.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资 370,294.00 436,882.01
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 - -
净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 30,361,834.05
投资活动现金流入小计 1,711,498.48 32,697,958.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 254,845,703.07 296,433,276.41
产支付的现金
投资支付的现金 13,308,967.07 273,882,794.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金 - -
净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 6,001,975.45
投资活动现金流出小计 268,154,670.14 576,318,046.38
投资活动产生的现金流量净额 -266,443,171.66 -543,620,088.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,096,940,000.00 24,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,096,940,000.00 24,220,000.00
现金
取得借款收到的现金 3,771,419,202.40 4,682,676,667.51
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 4,868,359,202.40 4,706,896,667.51
偿还债务支付的现金 1,833,512,260.35 1,462,409,813.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 325,885,795.98 392,518,405.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、 5,759,700.00 94,600,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 62,965,834.02 17,623,589.50
筹资活动现金流出小计 2,222,363,890.35 1,872,551,808.48
筹资活动产生的现金流量净额 2,645,995,312.05 2,834,344,859.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 240,490.67 2,785,168.35
五、现金及现金等价物净增加额 -317,878,255.29 393,075,811.76
加：期初现金及现金等价物余额 7,542,558,584.61 7,155,577,347.38
六、期末现金及现金等价物余额 7,224,680,329.32 7,548,653,159.14
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：陈士刚 主管会计工作负责人：李安东 会计机构负责人：邱恒
74
深圳市桑达实业股份有限公司
母公司现金流量表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,658,270.41 92,594,950.27
收到的税费返还 3,721,052.00 18,862,526.45
收到其他与经营活动有关的现金 87,285,084.31 28,373,581.49
经营活动现金流入小计 176,664,406.72 139,831,058.21
购买商品、接受劳务支付的现金 41,454,937.41 54,789,847.52
支付给职工以及为职工支付的现金 19,959,752.31 49,204,855.45
支付的各项税费 1,877,606.80 1,851,326.66
支付其他与经营活动有关的现金 212,935,463.42 769,591,064.74
经营活动现金流出小计 276,227,759.94 875,437,094.37
经营活动产生的现金流量净额 -99,563,353.22 -735,606,036.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 62,130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 -
净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,361,834.05
投资活动现金流入小计 92,491,834.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,264,620.72 22,508.00
产支付的现金
投资支付的现金 75,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金 -
净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 76,264,620.72 22,508.00
投资活动产生的现金流量净额 -76,264,620.72 92,469,326.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 417,000,000.00 1,014,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 417,000,000.00 1,014,000,000.00
偿还债务支付的现金 439,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,747,579.07 117,583,290.07
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 554,747,579.07 267,583,290.07
筹资活动产生的现金流量净额 -137,747,579.07 746,416,709.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,414.47 -1,415.00
五、现金及现金等价物净增加额 -313,612,967.48 103,278,584.82
加：期初现金及现金等价物余额 465,504,239.40 128,624,553.57
六、期末现金及现金等价物余额 151,891,271.92 231,903,138.39
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：陈士刚 主管会计工作负责人：李安东 会计机构负责人：邱恒
75
深圳市桑达实业股份有限公司
合并所有者权益变动表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2023 年 1-6 月
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
项目
其他权 减：库 一般风 其
股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
益工具 存股 险准备 他
一、上年期末余额 1,137,959,234.00 2,928,043,121.08 -15,752,667.83 61,323,063.32 293,028,526.68 1,165,231,180.60 5,569,832,457.85 4,556,175,604.43 10,126,008,062.
28
加：会计政策变更 8,232,993.10 8,232,993.10 1,340,140.78 9,573,133.88
前期差错更正
二、本年期初余额 1,137,959,234.00 2,928,043,121.08 -15,752,667.83 61,323,063.32 293,028,526.68 1,173,464,173.70 5,578,065,450.95 4,557,515,745.21 10,135,581,196.
16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 639,667,919.90 6,192,681.82 27,288,845.13 -239,870,265.50 433,279,181.35 603,343,871.38 1,036,623,052.7
3
（一）综合收益总额 6,192,681.82 -148,833,526.78 -142,640,844.96 261,573,057.92 118,932,212.96
（二）所有者投入和减少资本 639,667,919.90 639,667,919.90 453,565,953.56 1,093,233,873.4
6
1．所有者投入的普通股 1,096,940,000.00 1,096,940,000.0
0
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 639,667,919.90 639,667,919.90 -643,374,046.44 -3,706,126.54
（三）利润分配 -91,036,738.72 -91,036,738.72 -140,281,200.00 -231,317,938.72
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -91,036,738.72 -91,036,738.72 -140,281,200.00 -231,317,938.72
（四）所有者权益内部结转
1．其他综合收益结转留存收益
（五）专项储备 27,288,845.13 27,288,845.13 28,486,059.90 55,774,905.03
1．本期提取 89,972,090.42 89,972,090.42 89,119,951.91 179,092,042.33
2．本期使用 62,683,245.29 62,683,245.29 60,633,892.01 123,317,137.30
四、本期期末余额 1,137,959,234.00 3,567,711,040.98 -9,559,986.01 88,611,908.45 293,028,526.68 933,593,908.20 6,011,344,632.30 5,160,859,616.59 11,172,204,248.
89
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：陈士刚 主管会计工作负责人：李安东 会计机构负责人：邱恒
- 76 -
深圳市桑达实业股份有限公司
合并所有者权益变动表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2022 年 1-6 月
归属于母公司所有者权益
项目
其他权 少数股东权益 所有者权益合计
减：库 一般风险 其
股本 益工具 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
存股 准备 他
一、上年期末余额 1,138,744,840.00 3,217,777,741.75 -17,283,685.60 27,603,510.53 272,624,557.79 1,394,297,797.07 6,033,764,761.54 3,451,813,339.52 9,485,578,101.06
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年期初余额 1,138,744,840.00 3,217,777,741.75 -17,283,685.60 27,603,510.53 272,624,557.79 1,394,297,797.07 6,033,764,761.54 3,451,813,339.52 9,485,578,101.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -2,995,534.97 -19,419,764.45 -434,284,395.28 -456,699,694.70 189,840,596.66 -266,859,098.04
（一）综合收益总额 -2,995,534.97 -320,488,471.88 -323,484,006.85 370,570,038.44 47,086,031.59
（二）所有者投入和减少资本 22,077,261.67 22,077,261.67
1．所有者投入的普通股 24,220,000.00 24,220,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 -2,142,738.33 -2,142,738.33
（三）利润分配 -113,795,923.40 -113,795,923.40 -190,481,149.98 -304,277,073.38
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -113,795,923.40 -113,795,923.40 -190,481,149.98 -304,277,073.38
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备 -19,419,764.45 -19,419,764.45 -12,325,553.47 -31,745,317.92
1．本期提取 - -
2．本期使用 19,419,764.45 19,419,764.45 12,325,553.47 31,745,317.92
四、本期期末余额 1,138,744,840.00 3,217,777,741.75 -20,279,220.57 8,183,746.08 272,624,557.79 960,013,401.79 5,577,065,066.84 3,641,653,936.18 9,218,719,003.02
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：陈士刚 主管会计工作负责人：李安东 会计机构负责人：邱恒
- 77 -
深圳市桑达实业股份有限公司
母公司所有者权益变动表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2023 年 1-6 月
项目 其他权益工具
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 1,137,959,234.00 6,134,835,368.68 269,815,208.35 499,784,264.34 8,042,394,075.37
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,137,959,234.00 6,134,835,368.68 269,815,208.35 499,784,264.34 8,042,394,075.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -131,698,093.35 -131,698,093.35
（一）综合收益总额 -40,661,354.63 -40,661,354.63
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -91,036,738.72 -91,036,738.72
1．提取盈余公积 -
2．对所有者（或股东）的分配 -91,036,738.72 -91,036,738.72
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,137,959,234.00 6,134,835,368.68 269,815,208.35 368,086,170.99 7,910,695,982.02
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：陈士刚 主管会计工作负责人：李安东 会计机构负责人：邱恒
- 78 -
深圳市桑达实业股份有限公司
母公司所有者权益变动表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2022 年 1-6 月
项目 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
股本
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 1,138,744,840.00 6,162,050,770.66 249,232,852.55 429,938,439.92 7,980,145,290.04
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年期初余额 1,138,744,840.00 6,162,050,770.66 249,411,239.46 429,938,439.92 7,980,145,290.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 92,657,741.31 92,657,741.31
（一）综合收益总额 206,453,664.71 206,453,664.71
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 178,386.91 -112,190,441.23 -112,190,441.23
1．提取盈余公积 178,386.91 -178,386.91
2．对所有者（或股东）的分配 -113,795,923.40 -113,795,923.40
3．其他 1,783,869.08 1,783,869.08
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,138,744,840.00 6,162,050,770.66 249,411,239.46 522,596,181.23 8,072,803,031.35
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：陈士刚 主管会计工作负责人：李安东 会计机构负责人：邱恒
- 79 -
深圳市桑达实业股份有限公司
财务报表附注
（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
一、企业的基本情况
(一)公司概况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经深圳市人民政府办公厅
深府办复[1993]52 号文批准，于 1993 年 12 月 4 日由中国中电国际信息服务有限公司（以下简
称“中电信息”）、深圳市鑫德莱实业有限公司（原名：龙岗区工业发展总公司）、无锡市尧
龙无线电变压器有限公司（原名：无锡市无线电变压器厂）三方共同发起成立的股份有限公
司，并以募集方式分别向公司内部职工发行 250 万股 A 股股票及向社会公众发行 2,500 万股 A
股股票，总股本为 13,081.20 万元。根据本公司 2002 年 5 月 10 日股东大会决议，并经中国证券
监督管理委员会 2002 年 8 月 28 日证监发行字(2002)93 号文核准，本公司于 2002 年 10 月向社会
公开增加发行 1,846.00 万股股票。
根据本公司 2003 年 5 月 20 日召开的 2002 年年度股东大会决议和修改后的公司章程的规
定，本公司以 2002 年 12 月 31 日的总股本为基准，用资本公积金转增股本，转增比例为每 10
股转增 3 股。转增股本合计人民币 4,478.16 万元，实施转增后总股本变更为人民币 19,405.36 万
元。
本公司股权分置改革方案于 2006 年 1 月 23 日获股东大会审议通过，流通股股东按流通股
数每 10 股获得 3.2 股的对价；2006 年 2 月 6 日为方案实施股份变更登记日，方案实施后本公司
的股份总数不变，为 19,405.36 万股。
根据本公司 2008 年 6 月 10 日通过的 2007 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本
公司用资本公积金转增股本，转增比例为每 10 股转增 2 股。转增股份总数为 38,810,720 股，每
股 面 值 1 元 ， 转 增 股本合 计 人 民币 38,810,720.00 元 ， 实施 转 增 后总股 本 变 更为人 民 币
232,864,320.00 元。
根据本公司 2014 年 11 月 13 日第七届董事会第二次会议决议、2015 年 5 月 14 日第七届董
事会第四次会议决议、2015 年 6 月 16 日 2015 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公
司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》以及经中国证券监督管理委员会《关于深
圳市桑达实业股份有限公司向中国中电国际信息服务有限公司等发行股份购买资产的批复》
（证监许可【2015】2763 号）核准，本公司向中电信息及何兵等 26 名自然人股东发行
78,838,028 股股份，购买其合计持有的深圳市桑达无线通讯技术有限公司 100%股权；向中电信
息及郎建国等 28 名自然人股东发行 8,183,399 股股份，购买其合计持有的深圳神彩物流有限公
司（以下简称“神彩物流”）100%股权；向中国电子进出口有限公司（原中国电子进出口总公
- 80 -
司，以下简称“中电进出口”）发行 31,992,698 股股份，购买其持有的捷达国际运输有限公司 100%
股权。本次变更后的注册资本为人民币 351,878,445.00 元，股本为人民币 351,878,445.00 元。
根据本公司 2016 年 5 月 16 日通过的 2015 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本
公司用资本公积金转增股本，转增比例为每 10 股转增 2 股。转增股份总数为 70,375,689 股，每
股 面 值 1 元 ， 转 增 股本合 计 人 民币 70,375,689.00 元 ， 实施 转 增 后总股 本 变 更为人 民 币
422,254,134.00 元。
因神彩物流未能完成业绩承诺，2018 年 4 月 24 日，本公司第八届董事会第五次会议审议
通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的提案》和《关
于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的提案》等本次回购方案的相
关提案，对神彩物流原 29 名股东所持有的股份进行回购及注销。2018 年 6 月 26 日，本公司
2017 年度股东大会审议通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现
金返还的公告》等本次回购方案的相关提案。由于未能与神彩物流原股东文超先生取得联系，
本公司将分两批办理回购注销事宜。本公司以 0.92 元总价回购了除文超先生以外的 28 名神彩
物流原股东所持有的 9,034,473 股股份，并完成了注销。本次回购的股票于 2018 年 8 月 22 日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，本公司股份总数由 422,254,134 股
减少至 413,219,661股。为尽快完成回购注销、维护公司及全体股东的利益，2019年 11月 1日，
公司向深圳市南山区人民法院（以下简称“南山法院”）提起诉讼，请求以 0.08 元回购文超先生
所持公司 785,606 股股份，并要求返还分红收益及支付逾期利息。南山法院于 2021 年 7 月 15
日作出（2019）粤 0305 民初 27319 号民事判决，支持了公司的诉讼请求。2021 年 11 月 11 日，
公司向南山法院申请强制执行。
根据本公司 2020 年第三次临时股东大会决议，公司与标的资产“中国电子系统技术有限公
司”的 15 名股东签订的《发行股份购买资产协议》及补充协议，以及中国证券监督管理委员会
证监许可[2021]1018 号文《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有
限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意公司以发行股份方式购买中国电
子信息产业集团有限公司等持有中国电子系统技术有限公司共计 96.7186%的股权。本次非公
开发行 658,011,817.00 股股票，发行面值 1 元，发行价格 11.29 元/股，用于支付 96.7186%股权的
购买价款。截至 2021 年 4 月 15 日，本公司已取得各交易对方用以认缴新增注册资本的资产。
本次变更后的注册资本为人民币 1,071,231,478.00 元，股本为人民币 1,071,231,478.00 元。
2021 年 10 月 19 日，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）67,513,362 股，发行价格为
14.96 元/股，共募集资金人民币 1,009,999,895.52 元，扣除承销费、本次发行股权登记等发行费
用共计 9,591,992.75 元（不含税），本次募集资金净额为人民币 1,000,407,902.77 元，其中注册
资本（股本）人民币 67,513,362.00 元，资本溢价 932,894,540.77 元，计入“资本公积”。
2022 年 7 月 14 日，公司通过深圳市南山区人民法院强制执行，以 0.08 元回购了神彩物流
- 81 -
原股东文超先生所持有的公司 785,606 股股份，经公司申请并经中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司审核确认，该等股份已于 2022 年 8 月 11 日予以注销。
截至 2022年 12月 31日，本公司总股本为 1,137,959,234股，其中有限售条件股份 493,195,423
股，占总股本的 43.34%%；无限售条件股份 644,763,811 股，占总股本的 56.66%。
本 公 司 企 业 法 人 统 一 社 会 信 用 代 码 为 914403001922517431 ， 注 册 资 本 为 人 民 币
1,137,959,234 元，公司注册地址、办公地址：深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15
－17 层。本公司股票代码为 000032；公司法定代表人：陈士刚。
本公司属装修装饰业和软件信息服务业，经营范围主要为：研发、生产、销售通信设备、
交通通讯设备（生产场地营业执照另行办理）、计算机及软件、办公自动化设备、机械、光
机电一体化设备、电子检测设备、税控设备、税控收款机（不含限制项目）、半导体照明产
品；电子信息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规划、设计、
安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防监控系统
产品的技术开发、生产制造、调试、销售；软件及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技
术咨询；监控系统项目的设计、开发、咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专
控商品）；进出口业务按深贸管审证字第 523 号外贸企业审定证书规定办理；在合法取得使
用权的土地上从事房地产开发经营，物业管理及自有物业租赁；兴办实业（具体项目另行申
报）；仓储服务、国内外货物运输及代理服务（需许可经营项目另行办理申请）。
本公司之控股股东为中国中电国际信息服务有限公司，本公司最终控制人为中国电子信
息产业集团有限公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、
利润分配等重大事项决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；管理层
负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。
本财务报表经公司董事会于 2023 年 8 月 22 日批准报出。
(二)合并财务报表范围
本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
二、财务报表的编制基础
(一)编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以
及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的
一般规定》的相关规定编制。
- 82 -
(二)持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制。
三、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年
6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。
四、重要会计政策和会计估计
(一) 会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
(二) 记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
本公司下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，其中中国电子
系统工程第二建设（越南）有限公司的记账本位币为越南盾，中国电子系统工程第二建设
（泰国）有限公司的记账本位币为泰铢，本财务报表以人民币列示。
(三) 记账基础和计价原则
本公司的会计核算以权责发生制为基础，除交易性金融资产/负债、衍生金融工具、其他
债权投资、其他权益工具投资及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史
成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
(四) 企业合并
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债
务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报
表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合
并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面
价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存
收益。
通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交
易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表
中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初
始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付
- 83 -
对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存
收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权
而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企
业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允
价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计
入当期营业外收入。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前
所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资
成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的
公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有
的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期
投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。
本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所
支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被
购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入
合并当期损益的金额。
(五) 合并财务报表的编制方法
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控
制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且
有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反
映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生
的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损
失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本
公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
- 84 -
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产
负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而
形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期
初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比
较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存
在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之
前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至
合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的
期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨
认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的
被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的
差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其
他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
① 一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投
资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允
价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资
产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关
的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制
权时转为当期投资收益。
② 分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的
各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为
一揽子交易：
- 85 -
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行
会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的
差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的
损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置
对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计
处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日
或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股
本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资
产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢
价不足冲减的，调整留存收益。
(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
- 86 -
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注七、（十二）长期股权投资”。
(七) 现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司
持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 外币业务及外币财务报表折算
1.外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，
除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本
化的原则处理外，均计入当期损益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目
除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，
采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转
入处置当期损益。
(九) 金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始
确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
- 87 -
－业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作
出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本
公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初
始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以
摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组
合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人
员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权
投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分
的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行
初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
- 88 -
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融
资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融
资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利
得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当
期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具
投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价
值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留
存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资
产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金
融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债
等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后
续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借
款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、 金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 89 -
－金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
－金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止
确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原
则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止
确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移
的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）
之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差
额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止
确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项
金融负债。
4、金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公
司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金
融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其
一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出
的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
- 90 -
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允
价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对
价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金
融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所
考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察
输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信
息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额
的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整
个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后
并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失
准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风
险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自
初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显
著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自
初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融
资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，
无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量
其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其
- 91 -
损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资
产的账面余额。
公司执行新金融工具准则时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：
（1）对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账
款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在
减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以
合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其
他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认的组合
依据和预期信用损失的办法如下：
应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票 以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
应收票据
商业承兑汇票 以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征
应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
账龄组合 况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失
率对照表，计算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
应收账款 应收国补电价组合 况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失
率，该组合预期信用损失率为 0
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
合并范围内关联方
况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失
组合
率，该组合预期信用损失率为 0
其他应收款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
履约保证金、投标保
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
证金、意向金组合
损失率，该组合预期信用损失率为 0
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
押金、备用金组合 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
其他应收款 损失率，该组合预期信用损失率为 0
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
合并范围内关联方组
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
合
损失率，该组合预期信用损失率为 0
代垫往来款、其他保 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
证金及其他应收款项 状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信
- 92 -
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
组合 用损失率对照表，计算预期信用损失
其中：上述组合中，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如
下：
账龄 应收账款预期信用损失率(%) 其他应收款项预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年） 0-10 0-10
1－2 年 10-30 10-30
2－3 年 20-50 20-50
3－4 年 30-100 30-100
4－5 年 50-100 50-100
5 年以上 100 100
（2）对于预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值
低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十) 存货
1、存货的分类和成本
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、
在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2、发出存货的计价方法
本公司存货按实际成本计价。原材料和库存商品发出时采用加权平均法计价，工程承包
及设计服务原材料领用和发出按个别计价法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净
值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程
中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需
要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行
销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的
数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
- 93 -
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现
净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期
损益。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。
(十一) 合同资产和合同负债
1、合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负
债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝
之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供
服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有
的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
- 94 -
2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（九）6 金融资产减
值的测试方法及会计处理方法”。
(十二) 持有待售
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产
或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，
预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售
的，已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资
产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价
值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有
待售资产减值准备。
(十三) 长期股权投资
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经
过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共
同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或
者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投
资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并
方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资
成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本
溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控
制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并
- 95 -
前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，
调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并
成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单
位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资
成本。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取
得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照
享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；
初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损
益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认
投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的
利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除
净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变
动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取
得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，
对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属
于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。
与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
- 96 -
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投
资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。
合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢
复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确
认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，
其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采
用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置
相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全
部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩
余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视
同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收
益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确
认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制
或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计
入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全
部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交
易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一
次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，
先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子
交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
(十四) 投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的
土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活
动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计
量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
- 97 -
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－
出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同
的摊销政策执行。
(十五) 固定资产
1、 固定资产的确认和初始计量
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会
计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量
时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发
生时计入当期损益。
2、 折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残
值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价
值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式
为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁
期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定
租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的
期间内计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-50 3-10 1.80-4.85
机器设备 5-20 3-10 4.50-19.40
运输设备 4-10 3-10 9.00-24.50
电子设备 3-10 3-10 9.00-32.33
办公设备 3-10 3-10 9.00-32.33
管网资产 20 5 4.75
- 98 -
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
其他 3-10 3-10 9.00-32.33
3、 固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资
产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入
当期损益。
(十六) 在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件
的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达
到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
(十七) 借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资
本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损
益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可
使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资
本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付
现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停
止资本化。
3、 暂停资本化期间
- 99 -
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3
个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到
预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借
款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发
生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的
投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过
专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应
予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化
条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计
入当期损益。
(十八) 无形资产
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用
途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资
产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 预计使用寿命（年） 摊销方法
软件 3-10 年限平均法
土地使用权 20-70 年限平均法
专利权 5-10 年限平均法
特许权 3-20 年限平均法
客户关系 5-8 年限平均法
- 100 -
项目 预计使用寿命（年） 摊销方法
非专利技术 10 年限平均法
其他 3-20 年限平均法
注：其他包含锅炉燃煤指标、软件著作权等。
3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活
动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，
以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
5、 开发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认
为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或
无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用
或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
(十九) 长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资
产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进
行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准
备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现
- 101 -
金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对
单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产
组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形
资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合
理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组
合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产
组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或
者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计
算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组
或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值
的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组
或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资
产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(二十) 长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费
用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将
尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十一) 职工薪酬
1、 短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计
入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育
经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应
的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，
其中，非货币性福利按照公允价值计量。
- 102 -
2、 离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提
供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入
当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划。本
公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工
提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项
设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和
资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内
支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上
的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益
或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，
并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综
合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差
额，确认结算利得或损失。
3、 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(二十二) 预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 103 -
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因
素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按
照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到
时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不
能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
(二十三) 股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工
具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的
股份支付。
1、 以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对
于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费
用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股
份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，
按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。
此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取
得服务的增加。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加
速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，
如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消
的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工
具进行处理。
- 104 -
2、 以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负
债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公
允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业
绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况
的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费
用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价
值重新计量，其变动计入当期损益。
(二十四) 收入
1、 收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。
取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济
利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺
商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至
各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第
三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做
法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现
金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收
入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分
的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价
格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履
约义务：
客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累
计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但
是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确
- 105 -
定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按
照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收
入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权
上的主要风险和报酬。
客户已接受该商品或服务等。
2、 按照公司业务板块区分具体的收入确认政策：
（1）数字与信息服务业务
数字与信息服务业务主要包括云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务收
入。收入确认主要根据合同条款判断是某一时点履行的履约义务还是某一时段内履行的履约
义务。对于某一时点履行的履约义务在验收环节确认收入。对于在某一时段内履行的履约义
务，按照投入法确定的履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生
的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入。合同成本不能收回的，在
发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则
形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。
（2）产业服务业务
产业服务板块收入主要包括高科技产业工程服务业务、数字供热与新能源服务及其他业
务，具体如下：
a.高科技产业工程服务
由于客户能够控制本公司履约过程中的在建商品，本公司将其作为某一时段内履行的履
约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入。本公司履约进度按照投入法确定。具体为根
据累计实际发成的合同成本占合同预计总成本的比例确定。对于履约进度不能合理确定时，
本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入。合同成本
不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过
合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。
b.数字供热与新能源服务
- 106 -
数字供热与新能源服务收入主要是供热和生物质发电收入。数字供热与新能源服务收入
确认在供热季开始到结束的时间段内，按照收取的供热费用，平均分摊到每月确认收入。生
物质发电收入在月末根据与电网公司结算单上载明的发电量和发电单价确认收入。
c.其他业务
其他业务主要包括电子商贸业务收入、电子物流业务收入、自有产品销售收入和房屋租
赁收入等：
① 电子商贸收入：国内贸易，根据合同约定客户取得相关商品控制权时确认收入；国外
贸易，在已经办理完毕货物出口报关手续且取得货运提单后确认收入；
② 电子物流收入：公司根据合同约定完成相应的物流服务，与客户完成对账且取得结算
单后确认收入；
③ 自有产品销售收入：根据客户的订单需求，完成产品出库，取得客户确认的签收单后
确认销售收入；
④ 房屋租赁收入：根据合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。
(二十五) 合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范
围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资
产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；
但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减
值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
- 107 -
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回
原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准
备情况下该资产在转回日的账面价值。
(二十六) 政府补助
1、 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的
政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政
府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、 确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
3、 会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益
的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相
关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递
延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，
计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；
用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相
关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或
损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款
的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率
计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综
合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
- 108 -
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时
性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣
暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可
能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资
产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
商誉的初始确认；
既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易
或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，
除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转
回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可
预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确
认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回
相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无
法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面
价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，
当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净
额列示：
纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所
得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债
转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、
清偿负债。
- 109 -
(二十八) 租赁
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和
租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计
入当期费用。
（1）使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权
资产按照成本进行初始计量。该成本包括：① 租赁负债的初始计量金额；② 在租赁期开始日
或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③ 承租人发
生的初始直接费用；④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产
恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取
得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期
届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计
提折旧。
本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发
生减值并进行会计处理。
（2）租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包
括：① 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②
取决于指数或比率的可变租赁付款额；③ 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④
购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤ 行使终止租赁选择权需
支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公
司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期
间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按
变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资
产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变
租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，
- 110 -
并相应调整使用权资产的账面价值。
2.出租资产的会计处理
（1）经营租赁会计处理
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本
公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同
的确认基础分期计入当期收益。
（2）融资租赁会计处理
本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实
现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的
初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
(二十九) 终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司
处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项
相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等
经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务
报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
(三十) 安全生产费用
本公司根据财政部、应急部《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通
知》（财资(2022）136号）的有关规定，按建筑安装工程造价提取安全生产费用。
安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。
提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固
定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时
确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折
旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
(三十一) 分部报告
- 111 -
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中
产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配
置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为
一个经营分部。
五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明
(一) 主要会计政策变更说明
1、企业会计准则解释第 16 号
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释第 16
号”），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计
处理”做了相关规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行本解释。
解释第 16 号规定：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所
得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣
暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的
租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，
以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条
（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交
易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企
业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债
和递延所得税资产。
对于在首次施行解释第 16 号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第 16 号的单项交
易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，
产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释第 16 号和《企业会计准则第
18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他
相关财务报表项目。上述解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始
确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。
上述政策变更导致 2023 年 1 月 1 日追溯调整影响如下：
单位：元
- 112 -
对 2023 年 1 月 1 日余额的影响金额
会计政策变更的内容和
受影响的报表项目
原因
合并 母公司
10,270,325.38
递延所得税资产
递延所得税负债 697,191.50
公司根据解释第 16 号
进行的调整 8,232,993.10
未分配利润
1,340,140.78
少数股东权益
(二) 主要会计估计变更说明
本公司报告期内未发生会计估计变更。
(三) 同一控制下企业合并追溯调整
1、中电（武汉）数字经济产业园发展有限公司（以下简称“武汉数发”）
根据本公司 2022 年 8 月 5 日第九届董事会第六次会议审议通过的《关于收购武汉数发公
司 100%股权用于建设“中国电子云”总部基地暨关联交易的议案》，本公司向中国瑞达投资发
展集团有限公司（以下简称“中国瑞达”）旗下全资子公司中电数科（北京）科技产业发展有
限公司，收购其持有的武汉数发 100%股权。上述交易于 2022 年 8 月 23 日完成，根据《企业
会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定，公司将武汉数发纳入合并报表范围。
由于本公司、武汉数发同受最终控制方中国电子信息产业集团有限公司控制且该控制是
非暂时的，因此公司收购武汉数发 100%股权构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准
则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公
司，应视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司需对以前年度的各项财务报表数据
进行追溯调整。即，公司在编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编
制合并利润表及现金流量表时应当将武汉数发当期期初至报告期期末的项目纳入合并利润表
及现金流量表；同时应当对上述报表比较期间报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告
主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
3、中国电子系统工程第三建设有限公司
根据本公司于 2022 年 9 月 9 日、2022 年 10 月 10 日召开的九届董事会第八次会议、2022 年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购中电三公司 71%股权暨关联交易的议案》，同
意中国电子系统技术有限公司以 38,560.10 万元购买目前由公司控股股东中国中电国际信息服
务有限公司持有的中国电子系统工程第三建设有限公司 71%股权。本次收购完成后，中国电
子系统工程第三建设有限公司将成为中国电子系统技术有限公司合并范围内子公司。由于本
公司、中电三公司同受最终控制方中国电子信息产业集团有限公司控制且该控制是非暂时的，
因此公司收购中电三公司 71%股权构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 33 号
——合并财务报表》的相关规定，公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，应视
- 113 -
同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司需对以前年度的各项财务报表数据进行追溯
调整。即，公司在编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利
润表及现金流量表时应当将武汉数发当期期初至报告期期末的项目纳入合并利润表及现金流
量表；同时应当对上述报表比较期间报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最
终控制方开始控制时点起一直存在。
本公司对比较财务报表进行了追溯重述，追溯调整对比较报表影响如下：
1、资产负债表
项目 年初余额 上年末金额(调整前) 调整金额
流动资产： ----
货币资金 9,140,861,744.72 9,140,861,744.72
交易性金融资产 476,050,850.59 476,050,850.59
应收票据 437,156,193.80 437,156,193.80
应收账款原值 11,445,859,363.03 11,445,859,363.03
应收账款坏账准备 1,267,864,084.45 1,267,864,084.45
应收账款净值 10,177,995,278.58 10,177,995,278.58
应收款项融资 266,410,395.64 266,410,395.64
预付款项 1,747,095,445.89 1,747,095,445.89
其他应收款 637,117,588.94 637,117,588.94
存货 1,123,907,417.13 1,123,907,417.13
合同资产 17,556,786,236.97 17,556,786,236.97
其他流动资产 745,928,088.86 745,928,088.86
流动资产合计 42,309,309,241.12 42,309,309,241.12
非流动资产： ---- ---- ----
长期应收款 817,199,038.84 817,199,038.84
长期股权投资 1,778,491,080.61 1,778,491,080.61
其他权益工具投资 115,298,448.63 115,298,448.63
投资性房地产 129,718,429.96 129,718,429.96
固定资产 4,385,020,329.42 4,385,020,329.42
在建工程 950,575,722.36 950,575,722.36
使用权资产 194,937,743.47 194,937,743.47
无形资产 1,074,365,480.30 1,074,365,480.30
开发支出 8,269,482.98 8,269,482.98
商誉 91,231,137.53 91,231,137.53
- 114 -
长期待摊费用 134,657,542.10 134,657,542.10
递延所得税资产 300,560,070.97 290,289,745.59 10,270,325.38
其他非流动资产 561,050,421.99 561,050,421.99
非流动资产合计 10,541,374,929.16 10,531,104,603.78 10,270,325.38
资产总计 52,850,684,170.28 52,840,413,844.90 10,270,325.38
流动负债： ---- ---- ----
短期借款 1,851,322,157.33 1,851,322,157.33
交易性金融负债 2,649,167.86 2,649,167.86
应付票据 5,557,125,852.28 5,557,125,852.28
应付账款 18,033,345,604.32 18,033,345,604.32
预收款项 28,912.40 28,912.40
合同负债 5,171,826,862.33 5,171,826,862.33
应付职工薪酬 860,877,838.63 860,877,838.63
应交税费 344,749,486.16 344,749,486.16
其他应付款 636,282,883.10 636,282,883.10
一年内到期的非流动负债 1,651,749,087.00 1,651,749,087.00
其他流动负债 1,030,124,498.02 1,030,124,498.02
————
————
流动负债合计 35,140,082,349.43 35,140,082,349.43
非流动负债： ---- ---- ----
长期借款 5,715,687,544.51 5,715,687,544.51
租赁负债 187,964,075.98 187,964,075.98
长期应付款 412,204,554.00 412,204,554.00
长期应付职工薪酬 92,260,000.00 92,260,000.00
预计负债 76,745,853.58 76,745,853.58
递延收益 149,908,937.25 149,908,937.25
递延所得税负债 90,021,135.78 89,323,944.28 697,191.50
其他非流动负债 850,228,523.59 850,228,523.59
————
非流动负债合计 7,575,020,624.69 7,574,323,433.19 697,191.50
负债合计 42,715,102,974.12 42,714,405,782.62 697,191.50
股东权益： ---- ---- ----
股本 1,137,959,234.00 1,137,959,234.00
- 115 -
资本公积 2,928,043,121.08 2,928,043,121.08
其他综合收益 -15,752,667.83 -15,752,667.83
专项储备 61,323,063.32 61,323,063.32
盈余公积 293,028,526.68 293,028,526.68
未分配利润 1,173,464,173.70 1,165,231,180.60 8,232,993.10
归属于母公司所有者权益合计 5,578,065,450.95 5,569,832,457.85 8,232,993.10
*少数股东权益 4,557,515,745.21 4,556,175,604.43 1,340,140.78
股东权益合计 10,135,581,196.16 10,126,008,062.28 9,573,133.88
负债和股东权益总计 52,850,684,170.28 52,840,413,844.90 10,270,325.38
2、利润表
2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
项目 调整金额
（重述后） （重述前）
一、营业收入 22,738,760,329.90 21,630,495,146.87 1,108,265,183.03
主营业务收入 22,676,661,803.29 21,569,322,386.02 1,107,339,417.27
其他业务收入 62,098,526.61 61,172,760.85 925,765.76
二、营业总成本 22,443,069,064.75 21,369,032,581.03 1,074,036,483.72
主营业务成本 20,354,761,894.84 19,349,281,268.64 1,005,480,626.20
其他业务成本 33,961,556.80 33,417,790.95 543,765.85
税金及附加 43,397,202.05 42,071,815.30 1,325,386.75
销售费用 425,789,784.01 420,812,996.47 4,976,787.54
管理费用 753,851,167.69 713,636,676.14 40,214,491.55
研发费用 685,264,851.36 664,178,296.94 21,086,554.42
财务费用 146,042,608.00 145,633,736.59 408,871.41
其中：利息费用（以“+”填列） 184,381,048.10 183,808,946.23 572,101.87
利息收入（以“+”填列） 56,959,495.55 54,294,280.01 2,665,215.54
加：其他收益 56,139,684.88 56,052,812.73 86,872.15
投资收益（损失以“-”号填列） -37,564,256.27 -37,263,447.94 -300,808.33
其中：对联营企业和合营企业的投资
-36,400,336.93 -36,400,336.93
收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,025,454.00 -1,025,454.00
资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,276,137.05 -7,080,962.46 -1,195,174.59
信用减值损失（损失以“-”号填列） -38,445,620.79 -32,387,613.69 -6,058,007.10
资产处置收益（损失以“-”号填列） -88,423.47 -88,423.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 266,431,058.45 239,669,477.01 26,761,581.44
加：营业外收入 9,115,128.63 9,089,399.10 25,729.53
- 116 -
减：营业外支出 695,073.83 693,339.81 1,734.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
274,851,113.25 248,065,536.30 26,785,576.95
列）
减：所得税费用 224,713,411.23 217,309,178.67 7,404,232.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,137,702.02 30,756,357.63 19,381,344.39
归属于母公司所有者的净利润 -320,488,471.88 -331,941,265.21 11,452,793.33
*少数股东损益 370,626,173.90 362,697,622.84 7,928,551.06
六、其他综合收益的税后净额 -3,051,670.43 -3,051,670.43
归属于母公司所有者的其他综合收益
-2,995,534.97 -2,995,534.97
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
-3,041,333.04 -3,041,333.04
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他 -3,041,333.04 -3,041,333.04
（二）将重分类进损益的其他综合收
45,798.07 45,798.07
益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
5.外币财务报表折算差额 45,798.07 45,798.07
6.其他
*归属于少数股东的其他综合收益的税
-56,135.46 -56,135.46
后净额
七、综合收益总额 47,086,031.59 27,704,687.20 19,381,344.39
归属于母公司所有者的综合收益总额 -323,484,006.85 -334,936,800.18 11,452,793.33
*归属于少数股东的综合收益总额 370,570,038.44 362,641,487.38 7,928,551.06
八、每股收益：
基本每股收益 -0.2814 -0.2915 0.0101
稀释每股收益 -0.2814 -0.2915 0.0101
3、现金流量表
2022 年 6 月累计 2022 年 6 月累计
项目 调整金额
（重述后） （重述前）
一、经营活动产生的现金流量： ---- ---- ----
销售商品、提供劳务收到的现金 20,158,577,132.64 19,434,628,222.49 723,948,910.15
收到的税费返还 99,281,360.12 98,623,829.58 657,530.54
- 117 -
收到其他与经营活动有关的现金 931,717,126.61 757,601,142.96 174,115,983.65
经营活动现金流入小计 21,189,575,619.37 20,290,853,195.03 898,722,424.34
购买商品、接收劳务支付的现金 18,450,991,035.20 17,596,375,832.81 854,615,202.39
支付给职工以及为职工支付的现金 2,952,165,503.13 2,869,542,229.51 82,623,273.62
支付的各项税费 724,058,842.62 705,719,393.83 18,339,448.79
支付其他与经营活动有关的现金 962,794,365.96 768,005,561.45 194,788,804.51
经营活动现金流出小计 23,090,009,746.91 21,939,643,017.60 1,150,366,729.31
经营活动产生的现金流量净额 -1,900,434,127.54 -1,648,789,822.57 -251,644,304.97
二、投资活动产生的现金流量： ---- ---- ----
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,899,242.24 1,899,242.24
处置固定资产、无形资产和其他长期
436,882.01 415,382.01 21,500.00
资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收回的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,361,834.05 30,361,834.05
投资活动现金流入小计 32,697,958.30 32,676,458.30 21,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
296,433,276.41 296,326,650.15 106,626.26
资产所支付的现金
投资支付的现金 273,882,794.52 273,882,794.52
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,001,975.45 6,001,975.45
投资活动现金流出小计 576,318,046.38 576,211,420.12 106,626.26
投资活动产生的现金流量净额 -543,620,088.08 -543,534,961.82 -85,126.26
三、筹资活动产生的现金流量： ---- ---- ----
吸收投资收到的现金 24,220,000.00 24,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
24,220,000.00 24,220,000.00
的现金
取得借款所收到的现金 4,682,676,667.51 4,660,809,236.38 21,867,431.13
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,706,896,667.51 4,685,029,236.38 21,867,431.13
偿还债务所支付的现金 1,462,409,813.86 1,462,409,813.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的
392,518,405.12 392,518,405.12
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
94,600,000.00 94,600,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 17,623,589.50 17,339,401.88 284,187.62
筹资活动现金流出小计 1,872,551,808.48 1,872,267,620.86 284,187.62
- 118 -
筹资活动产生的现金流量净额 2,834,344,859.03 2,812,761,615.52 21,583,243.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,785,168.35 2,785,168.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额 393,075,811.76 623,221,999.48 -230,146,187.72
加：期初现金及现金等价物余额 7,155,577,347.38 6,712,219,435.96 443,357,911.42
六、期末现金及现金等价物余额 7,548,653,159.14 7,335,441,435.44 213,211,723.70
六、税项
(一) 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础
0%、1%、5%、
计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额
6%、9%、13%
增值税 后，差额部分为应交增值税
本公司亦有业务按简易方式征收增值税，不抵扣进
3%
项税额
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 5%、7%
8.25%、15%、
企业所得税 按应纳税所得额计缴 16.5%、20%、
25%
土地增值税 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴 2%
教育费附加 按所取得的增值额和规定的税率计缴 1.5%、2%、3%
房产税 房产原值的 70%为计税依据 1.20%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
本公司 25%
中电桑达电子设备（江苏）有限公司 15%
深圳市桑达无线通讯技术有限公司 15%
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司 25%
深圳中联电子有限公司 25%
深圳市中电联合置业有限公司 25%
捷达国际运输有限公司 25%
天津捷达国际运输有限公司 20%
广东捷达国际运输有限公司 25%
上海捷达国际运输有限公司 20%
中电云计算技术有限公司 25%
中国电子系统技术有限公司 25%
- 119 -
纳税主体名称 所得税税率
中国电子系统工程第二建设有限公司 15%
中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司 20%
北京中瑞电子系统工程设计院有限公司 20%
江苏中电创新环境科技有限公司 15%
江苏中电安达工程技术有限公司 25%
江苏中电创达建设装备科技有限公司 25%
中电诚达医药工程设计（河北）有限公司 15%
中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司 20%
中电智维（上海）科技有限公司 25%
江苏中电创新科技发展有限公司 25%
中电系统建设工程有限公司 15%
中电（天津）信息技术研究院有限公司 20%
中电慧峰邯郸网络科技有限公司 25%
河北中电智通科技有限公司 25%
招远中电智慧产业发展有限公司 25%
中国电子系统工程第四建设有限公司 25%
福维工程科技有限公司 25%
昆山协多利洁净系统股份有限公司 15%
协多利洁净股份（常州）有限公司 25%
中电科工环境技术（武汉）有限公司 25%
湖北兴磷科技有限公司 25%
北京中电凯尔设施管理有限公司 15%
桑达（香港）有限公司 8.25%、16.5%
中电洲际环保科技发展有限公司 25%
中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司 25%
邯郸市新兴供热设备有限公司 25%
山东中电富伦新能源投资有限公司 25%
潍坊中电万潍热电有限公司 25%
河北煜泰热能科技有限公司 25%
中电辛集热力有限公司 25%
中电武强热力有限公司 25%
中电行唐生物质能热电有限公司 25%
中电柏乡县环保科技有限公司 25%
河北中电京安节能环保科技有限公司 25%
- 120 -
纳税主体名称 所得税税率
中电京安安平热力有限公司 25%
中电环保科技发展有限公司 25%
汾阳市中能生态修复有限公司 25%
马鞍山市众纳建筑工程有限公司 25%
中电易水环境投资有限公司 25%
河北中电云城科技有限公司 25%
中电（淄博）能源科技发展有限公司 25%
中电通途（北京）科技有限公司 15%
中电（浙江）数字产业有限公司 25%
中电（武汉）数字科技有限公司 25%
中电数字城市（江西）科技有限公司 20%
中电（山东）数字城市科技有限公司 20%
中电（陕西）数字产业发展有限公司 25%
遂宁数字城市科技有限公司 25%
中电国泰（江苏）数字技术有限公司 25%
中电（天津）大数据有限公司 20%
中电数创（北京）科技有限公司 25%
鼎智中电（邵阳）智慧城市科技有限公司 20%
安徽中电数字城市科技有限公司 20%
湖南中电现代数字城市信息科技有限公司 20%
中电智广系统技术有限公司 20%
中国电子系统工程第三建设有限公司 15%
中电智慧环境（四川）有限公司 25%
上海金瑞铂智能科技有限公司 20%
中电万维（合肥）科技有限公司 20%
中电（武汉）数字经济产业园发展有限公司 25%
中电（重庆）数字技术有限公司 25%
中电浦智数字技术（上海）有限公司 25%
(二) 税收优惠及批文
公司在报告期间的增值税优惠政策：
1、本公司之下属公司深圳市桑达无线通讯技术有限公司、中电通途（北京）科技有限公
司、中国电子系统技术有限公司根据财税[2011]100 号《财政部国家税务总局关于软件产品增
- 121 -
值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13%税率
征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
2、供热企业中电武强热力有限公司、中电京安安平热力有限公司、中电洲际环保科技发
展有限公司、潍坊中电万潍热电有限公司、中电（淄博）能源科技发展有限公司向居民个人
供热而取得的采暖费收入免征增值税。根据《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执
行期限的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 6 号）第二条，对供热企业向居民个人供热
取得的采暖费收入免征增值税，《财政部国家税务总局关于延续供热企业增值税房产税城镇
土地使用税优惠政策的通知》（财税[2019]38 号）文件税收优惠政策，执行期限延长至 2023 年
供暖期结束。
3、根据财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通
知（财税〔2021〕40 号）第一条，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用
劳务，可享受增值税即征即退政策。河北中电京安节能环保科技有限公司、中电行唐生物质
能热电有限公司满足税收优惠政策，对满足条件销售自产的资源综合利用产品，增值税享受
即征即退政策。
4、北京中电凯尔设施管理有限公司及北京中瑞电子系统工程设计院有限公司，根据财政
部、税务总局发布《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》的规定，自
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计
5%抵减应纳税额，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。
纳税人适用加计抵减政策的其他有关事项，按照《财政部税务总局海关总署关于深化增值税
改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号)、《财政部税务总局关
于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告 2019 年第 87 号)等有
关规定执行。
5、根据财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知（财税
[2008]第 156 号文）规定，江苏中电创达建设装备科技有限公司生产的金属面岩棉夹芯板的享
受增值税即征即退 50%的优惠政策。
公司在报告期间的所得税优惠政策：
1、下列子公司获得高新技术企业认定资格，企业所得税税率为 15%，具体如下：
公司名称 证书编号 获得年份 有效期
中电桑达电子设备（江苏）有限公司 GR202144201145 2021 年 2021 年至 2023 年
深圳市桑达无线通讯技术有限公司 GR202144202659 2021 年 2021 年至 2023 年
中国电子系统工程第二建设有限公司 GR202132000918 2021 年 2021 年至 2023 年
江苏中电创新环境科技有限公司
GR202032003402 2020 年 2020 年至 2022 年
（注）
- 122 -
中电诚达医药工程设计（河北）有限
GR202113002265 2021 年 2021 年至 2023 年
公司
北京中电凯尔设施管理有限公司 GR202111003042 2021 年 2021 年至 2023 年
中国电子系统工程第三建设有限公司 GR202151000632 2021 年 2021 年至 2023 年
昆山协多利洁净系统股份有限公司 GR202232009292 2022 年 2022 年至 2024 年
中电系统建设工程有限公司 GR202211001401 2022 年 2022 年至 2024 年
中电通途（北京）科技有限公司 GR202211002214 2022 年 2022 年至 2024 年
注：截至报告日，江苏中电创新环境科技有限公司该项认定资格已到期，正在重新申请
中，预计 2023 年末完成，2023 年仍享受 15%的优惠税率。
2、本公司之子公司深圳中电桑飞智能照明科技有限公司，其实施节能效益分享型合同能
源管理项目，若实行查账征收并符合企业所得税法，此项目可享受财税[2010]110 号规定的企
业所得税“三免三减半”优惠政策；若分享型合同约定的效益分享期短于 6 年的，按实际分享期
享受优惠。
3、桑达（香港）有限公司，根据香港最新税收优惠政策，利润在 200 万港元以内的部分，
按照 8.25%的税率进行征收，超过 200 万港元部分的利润，按照 16.5%的税率全额征收。
4、河北中电京安节能环保科技有限公司、中电行唐生物质能热电有限公司根据《中华人
民共和国企业所得税法》第三十三条：企业生产属于环境保护、节能节水项目，符合国家产
业政策规定的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入；及《中华人民共和
国企业所得税法实施条例》第九十九条：企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定
的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收
入，减按 90%计入收入总额；在财政部国家税务总局国家发展改革委生态环境部关于公布
《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021 年版)》以及《资源综合利用企业所得税
优惠目录(2021 年版)》的规定范围内，相关收入减按 90%计入应纳税所得额。
5、汾阳市中能生态修复有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》符合条
件的环境保护、节能节水项目-公共垃圾处理项目，适用所得税“三免三减半”优惠政策，本
报告期所得税减半征收。
6、根据《财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的
公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）对小型微利企业（从事国家非限制和禁止行
业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过
5000 万元等三个条件的企业）减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政
策。公告执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。
天津捷达国际运输有限公司、上海捷达国际运输有限公司、北京中瑞电子系统工程设计
院有限公司、中电（天津）信息技术研究院有限公司、中电数字城市（江西）科技有限公司、
- 123 -
中电（山东）数字城市科技有限公司、湖南中电现代数字城市信息科技有限公司、安徽中电
数字城市科技有限公司、鼎智中电（邵阳）智慧城市科技有限公司、中电（天津）大数据有
限公司等适用小型微利企业的税收优惠政策。
七、合并财务报表重要项目注释
(一) 货币资金
项目 期末余额 期初余额
库存现金 70,649.74 57,112.40
银行存款 7,203,964,592.78 7,716,077,087.98
其他货币资金 1,889,064,931.63 1,424,727,544.34
合计 9,093,100,174.15 9,140,861,744.72
其中：存放在境外的款项总额 79,673,901.56 110,231,822.69
受限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 558,114,196.29 483,581,071.12
农民工保证金 655,152,121.39 580,642,314.01
保函保证金 205,043,364.14 131,665,998.62
履约及其他保证金 8,124,900.00 31,291,339.49
银行冻结资金 67,115,378.15 92,495,430.87
三方监管资金 120,000,000.00 120,000,000.00
准备持有至到期的定期存款及应计利息 254,869,884.86 158,627,006.00
合计 1,868,419,844.83 1,598,303,160.11
(二) 交易性金融资产
项目 期末公允价值 期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益
265,752,630.40 476,050,850.59
的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资 265,752,630.40 476,050,850.59
合计 265,752,630.40 476,050,850.59
(三) 应收票据
1.应收票据分类
- 124 -
期末数 期初数
种类 坏账 坏账
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
银行承兑汇票 190,380,537.05 190,380,537.05 419,242,076.41 419,242,076.41
商业承兑汇票 24,471,785.27 24,471,785.27 17,914,117.39 17,914,117.39
合计 214,852,322.32 214,852,322.32 437,156,193.80 437,156,193.80
2.应收票据坏账准备
期末数
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 预期信用损失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 214,852,322.32 100.00 214,852,322.32
其中：
银行承兑汇票 190,380,537.05 88.61 190,380,537.05
商业承兑汇票 24,471,785.27 11.39 24,471,785.27
合计 214,852,322.32 100.00 214,852,322.32
（续）
期初数
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 预期信用损失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 437,156,193.80 100.00 437,156,193.80
其中：
银行承兑汇票 419,242,076.41 95.90 419,242,076.41
商业承兑汇票 17,914,117.39 4.10 17,914,117.39
合计 437,156,193.80 100.00 437,156,193.80
3.期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
种类 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 1,606,430,971.58 174,451,680.15
合计 1,606,430,971.58 174,451,680.15
4. 期末无因出票人未履约而转为应收账款的票据
5. 本期无实际核销的应收票据情况
- 125 -
(四) 应收账款
1.应收账款分类披露
期末数
账面余额 坏账准备 账面价值
种类
预期信用损
金额 比例(%) 金额 失率/计提比
例(%)
按单项计提坏账准备的应
526,080,639.28 4.01 252,819,914.57 48.06 273,260,724.71
收账款
按信用风险特征组合计提
12,581,807,844.33 95.99 1,137,976,315.22 9.04 11,443,831,529.11
坏账准备的应收账款
其中：账龄组合 11,737,830,029.80 89.55 1,137,976,315.22 9.69 10,599,853,714.58
应收国补电价组合 843,977,814.53 6.44 843,977,814.53
合计 13,107,888,483.61 100.00 1,390,796,229.79 10.61 11,717,092,253.82
（续）
期初数
账面余额 坏账准备
种类
预期信用 账面价值
金额 比例(%) 金额 损失率/计
提比例(%)
按单项计提坏账准备的应
494,824,060.14 4.32 238,148,150.07 48.13 256,675,910.07
收账款
按信用风险特征组合计提
10,951,035,302.89 95.68 1,029,715,934.38 9.40 9,921,319,368.51
坏账准备的应收账款
其中：账龄组合 10,183,412,448.48 88.97 1,029,715,934.38 10.11 9,153,696,514.10
应收国补电价组合 767,622,854.41 6.71 767,622,854.41
合计 11,445,859,363.03 100.00 1,267,864,084.45 11.08 10,177,995,278.58
（1）期末单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
名称
计提比
账面余额 坏账准备 计提理由
例
江苏时代芯存半导体有限公司 217,904,958.24 65,371,487.47 30% 信用风险显著提高
深圳建业工程集团股份有限公司 81,100,551.19 32,440,220.48 40% 信用风险显著提高
恒大新能源汽车（天津）有限公司 37,242,214.64 18,621,107.32 50% 信用风险显著提高
张家港康得新光电材料有限公司 35,804,814.49 35,804,814.49 100% 预计无法收回
宁波时代全芯科技有限公司 30,924,214.00 9,277,264.20 30% 信用风险显著提高
儋州长宇旅游开发有限公司 22,723,951.12 11,361,975.56 50% 信用风险显著提高
- 126 -
期末余额
名称
计提比
账面余额 坏账准备 计提理由
例
扬州恒大新能源科技发展有限公司 16,088,778.00 8,044,389.00 50% 信用风险显著提高
恒大国能新能源汽车（上海）有限公
10,008,379.52 5,004,189.76 50% 信用风险显著提高
司
湖南五夷芯视界（怀化高新区）电子
8,767,103.54 8,767,103.54 100% 预计无法收回
科技有限公司
邯郸市宏达房地产开发有限公司 7,709,022.00 7,709,022.00 100% 预计无法收回
国网河北省电力有限公司 7,402,332.00 5,085,784.16 69% 信用风险显著提高
三圣埃塞（重庆）实业有限公司 7,241,651.85 3,620,825.93 50% 信用风险显著提高
山西太行药业股份有限公司 6,297,563.31 6,297,563.31 100% 预计无法收回
邯郸市恒隆房地产开发有限公司 4,596,176.50 4,596,176.50 100% 预计无法收回
合肥彩虹蓝光科技公司 4,256,577.42 2,907,500.00 68% 信用风险显著提高
邯郸市复兴区西苑街道办事处前郝村
3,548,343.70 3,548,343.70 100% 预计无法收回
社区居民委员会
西安天星生物药业股份有限公司 3,172,978.14 3,172,978.14 100% 预计无法收回
邱县民和房地产开发有限公司 2,912,385.88 2,912,385.88 100% 预计无法收回
邯郸市宁都房地产开发有限公司 2,650,581.00 2,650,581.00 100% 预计无法收回
迈科锂电（江苏）有限公司 2,465,200.00 2,465,200.00 100% 预计无法收回
广东辰采能源科技有限公司 2,082,916.83 2,082,916.83 100% 预计无法收回
常熟三爱富氟源新材料有限公司 1,500,570.59 1,500,570.59 100% 预计无法收回
浙江昱辉阳光能源有限公司 1,278,697.66 1,278,697.66 100% 预计无法收回
南京电子设备研究所 1,170,660.36 1,170,660.36 100% 预计无法收回
四川裕健药业有限公司 850,714.37 850,714.37 100% 预计无法收回
商丘新浩纸业有限公司 842,267.03 842,267.03 100% 预计无法收回
邯郸市新业房地产开发集团有限公司 793,750.00 793,750.00 100% 预计无法收回
商丘新荣纸业有限公司 637,268.32 637,268.32 100% 预计无法收回
长沙桑达科技发展实业有限公司 599,000.00 599,000.00 100% 预计无法收回
张家港保税区康得菲尔实业有限公司 589,618.00 589,618.00 100% 预计无法收回
四川省长江国际贸易有限公司 513,372.27 513,372.27 100% 预计无法收回
昆明北方红外光电子有限公司 498,758.93 498,758.93 100% 预计无法收回
河北海诺房地产开发集团有限公司 270,994.80 270,994.80 100% 预计无法收回
中远海运科技股份有限公司 265,200.00 265,200.00 100% 预计无法收回
- 127 -
期末余额
名称
计提比
账面余额 坏账准备 计提理由
例
海南恒乾材料设备有限公司 203,721.21 101,860.60 50% 信用风险显著提高
HOMINGSYSTEMSLLC 178,198.65 178,198.65 100% 预计无法收回
陕西建工集团有限公司 163,889.87 163,889.87 100% 预计无法收回
邯郸市丛台区四季青街道办事处窦庄
152,921.00 152,921.00 100% 预计无法收回
社区居民委员会
武汉弘芯半导体制造有限公司 140,063.58 140,063.58 100% 预计无法收回
福建晶安光电有限公司 100,000.00 100,000.00 100% 预计无法收回
深圳市爱尔发智能设备有限公司 91,000.00 91,000.00 100% 预计无法收回
邱县交通运输局 90,039.75 90,039.75 100% 预计无法收回
潘显东 64,195.00 64,195.00 100% 预计无法收回
广东飞达交通工程有限公司 62,154.51 62,154.51 100% 预计无法收回
山西华远交通光电技术工程有限公司 50,000.00 50,000.00 100% 预计无法收回
武汉烽火信息集成技术有限公司 42,420.00 42,420.00 100% 预计无法收回
井冈山风景名胜区管理局 30,370.00 30,370.00 100% 预计无法收回
河北浩大医药有限公司 100.00 100.00 100% 预计无法收回
广州市重点公共建设项目管理办公室 0.01 0.01 100% 预计无法收回
526,080,639.28 252,819,914.57
合计
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
账龄组合 11,737,830,029.80 1,137,976,315.22 9.63%
应收国补电价组合 843,977,814.53 - -
合计 12,581,807,844.33 1,137,976,315.22 --
其中账龄组合：
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 8,744,037,845.49 7,031,775,300.95
1至 2年 1,625,976,791.45 1,698,963,897.40
2至 3年 549,571,699.89 844,851,807.66
3至 4年 474,399,861.35 365,177,468.36
- 128 -
4至 5年 133,973,541.20 115,701,850.67
5 年以上 209,870,290.42 126,942,123.44
小计 11,737,830,029.80 10,183,412,448.48
减：坏账准备 1,137,976,315.22 1,029,715,934.38
合计 10,599,853,714.58 9,153,696,514.10
2.本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额 期末余额
类别 上年年末余额 转销
收回或转 其他
计提 或核
回 变动
销
按单项计提坏账准备 238,148,150.07 15,681,775.37 1,010,010.87 252,819,914.57
按组合计提坏账准备 1,029,715,934.38 108,260,380.84 1,137,976,315.22
合计 1,267,864,084.45 123,942,156.21 1,010,010.87 1,390,796,229.79
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位名称 坏账收回或转回金额 收回方式
深圳桑达国际电源科技有限公司 1,010,010.87 现金收回
合计 1,010,010.87 --
3.本期无实际核销的应收账款情况
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称
占应收账款合
应收账款 坏账准备
计数的比例(%)
国网河北省电力有限公司 857,565,650.43 6.54% 5,085,784.16
信息产业电子第十一设计研究院科技工程
454,470,991.05 3.47% 57,131,727.03
股份有限公司
中国建筑第四工程局有限公司 374,528,006.20 2.86%
金霖新材料（徐州）有限公司 241,039,934.37 1.84%
世源科技工程有限公司 237,430,680.54 1.81% 7,358,707.15
合计 2,165,035,262.59 16.52% 69,576,218.34
5.本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款
6.本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
- 129 -
(五) 应收款项融资
1. 应收款项融资情况
项目 期末余额 期初余额
应收票据 155,860,333.62 266,410,395.64
合计 155,860,333.62 266,410,395.64
2.应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
累计在其他综
其他
项目 上年年末余额 本期新增 本期终止确认 期末余额 合收益中确认
变动
的损失准备
应收票据 266,410,395.64 2,392,239,141.36 2,502,789,203.38 155,860,333.62
合计 266,410,395.64 2,392,239,141.36 2,502,789,203.38 155,860,333.62
(六) 预付款项
1.预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 2,702,205,104.17 91.84% 1,531,700,397.62 87.67%
1至 2年 193,014,185.39 6.56% 192,498,241.13 11.02%
2至 3年 39,207,345.69 1.33% 17,823,763.82 1.02%
3 年以上 7,905,541.91 0.27% 5,073,043.32 0.29%
合计 2,942,332,177.16 - 1,747,095,445.89 -
- 130 -
2.账龄超过 1 年的大额预付款项情况
债务单位 期末余额 未结算的原因
齐齐哈尔市富拉尔基区宏达机电五金商行 8,640,000.00 未到结算期
广东正华建设工程有限公司 7,950,207.34 未到结算期
无锡市新瑞成科技有限公司 6,887,147.10 未到结算期
巴特勒（上海）有限公司 6,662,981.59 未到结算期
上海魔韵网络科技有限公司 6,424,528.13 未到结算期
上海新晃空调设备股份有限公司 6,407,692.22 未到结算期
深圳市万利华电力发展有限公司 6,096,623.41 未到结算期
苏州桐江机电工程有限公司 5,886,382.87 未到结算期
潍坊赫鑫管道保温工程有限公司 5,874,575.48 未到结算期
无锡市滨湖区明娜龙服装厂 5,866,844.47 未到结算期
日立电梯（中国）有限公司 5,018,952.52 未到结算期
苏州市嘉洲净化设备有限公司 4,902,097.60 未到结算期
上海英一环境科技有限公司 4,441,763.10 未到结算期
江苏佰思特实验室系统工程有限公司 4,434,603.28 未到结算期
昆山纬华电子科技有限公司 4,389,626.35 未到结算期
北京泰豪智能工程有限公司 3,887,001.65 未到结算期
潍坊市热力有限公司 3,874,092.62 未到结算期
东莞市美珠机电设备有限公司 3,716,065.96 未到结算期
正天技术有限公司 3,672,566.35 未到结算期
旭德自控系统（上海）有限公司 3,590,442.49 未到结算期
108,624,194.53
3.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况
占预付款项期末余额合
预付对象 期末余额
计数的比例(%)
AGRU Plastics (HongKong) Limited 107,507,592.19 3.65%
苏州弘亿创塑胶科技有限公司 58,791,750.44 2.00%
易普集动力设备（北京）有限公司 51,765,577.44 1.76%
苏州元钛新商贸有限公司 44,258,116.55 1.50%
浙江国祥股份有限公司 43,764,115.20 1.49%
合计 10.40%
306,087,151.82
- 131 -
(七) 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 1,029,424.16
其他应收款项 726,041,098.64 637,117,588.94
合计 727,070,522.80 637,117,588.94
1.应收利息
无。
2.应收股利
项目 期末余额 期初余额
账龄一年以内的应收股利 1,029,424.16
其中：关联单位
外部单位 1,029,424.16
合计 1,029,424.16
其中：中国系统内关联单位
外部单位 1,029,424.16
3.其他应收款项
（1）按账龄披露其他应收款项
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 394,215,443.33 366,012,958.69
1至 2年 92,522,562.63 118,522,709.21
2至 3年 192,270,811.79 89,042,495.93
3至 4年 36,092,850.77 48,693,331.30
4至 5年 25,882,249.77 27,367,053.09
5 年以上 49,498,586.78 56,849,927.93
小计 790,482,505.07 706,488,476.15
减：坏账准备 64,441,406.43 69,370,887.21
合计 726,041,098.64 637,117,588.94
（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项
- 132 -
期末数
账面余额 坏账准备
种类
预期信用 账面价值
金额 比例(%) 金额 损失率/计
提比例(%)
按单项计提坏账准备的应
34,598,270.05 4.38 34,598,270.05 100.00
收账款
按信用风险特征组合计提
755,884,235.02 95.62 29,843,136.38 3.95 726,041,098.64
坏账准备的应收账款
合计 790,482,505.07 100 64,441,406.43 / 726,041,098.64
（续）
期初数
账面余额 坏账准备
种类
预期信用 账面价值
金额 比例(%) 金额 损失率/计
提比例(%)
按单项计提坏账准备的应
40,300,020.30 5.70 40,300,020.30 100.00
收账款
按信用风险特征组合计提
666,188,455.85 94.30 29,070,866.91 4.36 637,117,588.94
坏账准备的应收账款
合计 706,488,476.15 100 69,370,887.21 / 637,117,588.94
1）期末单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
深圳桑达国际电源科技有
24,032,365.87 24,032,365.87 100.00% 预计无法收回
限公司
山西鑫能物贸有限公司 3,303,274.14 3,303,274.14 100.00% 预计无法收回
上海紫恒投资发展有限公
1,600,000.00 1,600,000.00 100.00% 预计无法收回
司
浙江遨优动力系统有限公
1,325,000.00 1,325,000.00 100.00% 预计无法收回
司
北京联合创誉教育科技有
800,000.00 800,000.00 100.00% 预计无法收回
限公司
北京易水投资管理有限公
770,000.00 770,000.00 100.00% 预计无法收回
司
东营恒力威管件有限公司 754,700.00 754,700.00 100.00% 预计无法收回
上海集越制冷设备有限公
741,724.00 741,724.00 100.00% 预计无法收回
司
李宝光 295,000.00 295,000.00 100.00% 预计无法收回
山东潍坊烟草有限公司 241,362.50 241,362.50 100.00% 预计无法收回
四川广瑞半导体有限公司 220,000.00 220,000.00 100.00% 预计无法收回
敖汉旗中电惠德新能源有
178,333.33 178,333.33 100.00% 预计无法收回
限公司
- 133 -
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
山东省发展集团商务总公
124,656.63 124,656.63 100.00% 预计无法收回
司
深圳市社保局 97,563.58 97,563.58 100.00% 预计无法收回
重庆毕兹卡生物医药股份
50,000.00 50,000.00 100.00% 预计无法收回
有限公司
王廷新 50,000.00 50,000.00 100.00% 预计无法收回
四川南玻节能玻璃有限公
10,000.00 10,000.00 100.00% 预计无法收回
司
上海璟科信息科技有限公
4,290.00 4,290.00 100.00% 预计无法收回
司
合计 34,598,270.05 34,598,270.05 100.00%
2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款
其中：代垫往来款、其他保证金及其他应收款项组合：
期末余额
名称
其他应收款项 比例 坏账准备
1 年以内 184,264,650.53 74.68% 951,406.29
1至 2年 21,906,714.47 8.88% 3,282,164.79
2至 3年 11,067,325.38 4.49% 3,275,832.49
3至 4年 12,667,924.08 5.13% 6,340,077.03
4至 5年 4,142,935.37 1.68% 3,314,348.29
5 年以上 12,679,307.49 5.14% 12,679,307.49
合计 246,728,857.32 100.00% 29,843,136.38
（续）
期初余额
名称
其他应收款项 比例 坏账准备
1 年以内 76,294,035.66 50.74% 965,473.85
1至 2年 30,237,328.20 20.11% 4,234,050.47
2至 3年 15,933,766.01 10.60% 4,656,859.28
3至 4年 12,473,853.22 8.30% 6,104,307.27
4至 5年 5,348,001.51 3.56% 3,937,482.81
5 年以上 10,072,693.24 6.70% 9,172,693.23
合计 150,359,677.84 100.00% 29,070,866.91
- 134 -
其他组合：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
履约保证金、投标保证金、意向金组
425,883,625.09 - -
合
押金、备用金组合 83,271,752.61 - -
合计 509,155,377.70 - -
（续）
期初余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
履约保证金、投标保证金、意向金组
434,261,691.99 - -
合
押金、备用金组合 81,567,086.02 - -
合计 515,828,778.01 - -
（3）其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期
坏账准备 合计
未来 12 个月预期 期信用损失 预期信用损
信用损失 (未发生信用 失(已发生信
减值) 用减值)
上年年末余额 29,070,866.91 40,300,020.30 69,370,887.21
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 772,269.47 97,563.58 869,833.05
本期转回 5,799,313.83 5,799,313.83
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 29,843,136.38 34,598,270.05 64,441,406.43
其他应收款余额变动
- 135 -
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期
坏账准备 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预 预期信用损
损失(已发生信用减
期信用损失 失(未发生信
值)
用减值)
上年年末余额 666,188,455.85 40,300,020.30 706,488,476.15
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 2,697,538,167.18 97,563.58 2,697,635,730.76
本期终止确认 2,607,842,388.01 5,799,313.83 2,613,641,701.84
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 755,884,235.02 34,598,270.05 790,482,505.07
（4）收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
上年年末余
类别 期末余额
额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准备 40,300,020.30 97,563.58 5,799,313.83 34,598,270.05
按组合计提坏账准备 29,070,866.91 772,269.47 29,843,136.38
合计 69,370,887.21 869,833.05 5,799,313.83 64,441,406.43
（5）本期无实际核销的其他应收款情况
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
履约保证金 213,432,661.87 257,921,970.91
投标保证金 134 653,472.34 136,298,289.58
其他保证金 77,797,490.88 79,488,932.02
押金、备用金 83,271 752.61 66,466,498.73
代垫往来款 89,066,233.12 51,544,530.89
- 136 -
款项性质 期末余额 期初余额
其他应收款项 192,260,894.25 114,768,254.02
合计 790,482 505.07 706,488,476.15
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款
坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 项期末余额合
余额
计数的比例(%)
二连浩特北控宏晖能
履约保证金 62,560,000.00 3-4 年 7.91%
源有限公司
深圳桑达国际电源科
往来款 24,032,365.87 2-5 年以上 3.04% 24,032,365.87
技有限公司
潍坊创源富新能源科
其他往来款 9,552,900.00 2-3 年 1.21 1,515,735.00
技有限公司
3 个月-1 年
奎文区综合行政执法
其他往来款 8,880,000.00 （含 1 1.12
局执法局
年）
昆明高新技术产业开
发区综合行政执法大 其他保证金 8,782,740.30 1-2 年 1.11
队
合计 - 113,808,006.17 - 14.40 25,548,100.87
（8）期末无涉及政府补助的应收款项
（9）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（10）本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
- 137 -
(八) 存货
1.存货的分类
期末余额
项目
存货跌价准备/合同履约
账面余额 账面价值
成本减值准备
原材料 211,989,940.64 2,765,652.46 209,224,288.18
周转材料 12,483,057.83 12,483,057.83
委托加工物资 2,221,274.30 2,221,274.30
在产品
库存商品 64,246,182.04 2,653,774.69 61,592,407.35
合同履约成本
545,461,392.77 8,520,603.19 536,940,789.58
发出商品 196,188,180.86 4,390,243.78 191,797,937.08
合计 1,032,590,028.44 18,330,274.12 1,014,259,754.32
（续）
期初余额
项目
存货跌价准备/合同履约
账面余额 账面价值
成本减值准备
原材料 240,024,832.17 2,780,036.71 237,244,795.46
周转材料 12,557,656.33 12,557,656.33
委托加工物资 158,635.90 158,635.90
在产品 10,612.83 10,612.83
库存商品 63,156,841.43 2,668,800.24 60,488,041.19
合同履约成本 658,616,011.47 8,520,603.20 650,095,408.27
发出商品 163,352,267.15 163,352,267.15
合计 1,137,876,857.28 13,969,440.15 1,123,907,417.13
- 138 -
2.存货跌价准备及合同履约成本减值准备
本期增加金额 本期减少金额 期末余额
上年年末
项目
余额
计提 其他 转销 其他
原材料 2,780,036.71 75,992.74 90,377.00 2,765,652.45
库存商品 2,668,800.24 15,025.55 2,653,774.69
合同履约成本 8,520,603.20 8,520,603.20
发出商品 4,390,243.78 4,390,243.78
合计 13,969,440.15 4,466,236.52 105,402.55 18,330,274.12
(九) 合同资产
1.合同资产情况
期末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值
高科技产业工程服务 17,909,297,842.56 134,628,684.57 17,778,444,661.47
数字与信息服务 1,889,526,426.44 10,488,084.78 1,875,262,838.18
数字供热与新能源服务 15,860,461.53 15,860,461.53
合计 19,814,684,730.53 145,116,769.35 19,669,567,961.18
（续）
期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值
15,467,161,379.08 122,627,921.52 15,344,533,457.56
高科技产业工程服务
2,210,194,786.12 11,293,158.47 2,198,901,627.65
数字与信息服务
13,351,151.76 13,351,151.76
数字供热与新能源服务
合计 17,690,707,316.96 133,921,079.99 17,556,786,236.97
2.合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
项目 变动金额 变动原因
高科技产业工程服务 2,430,135,700.43 由于履约进度计量的变化而增加的金额
数字与信息服务 -319,863,285.99 由于项目结算而减少的金额
数字供热与新能源服务 2,509,309.77 由于履约进度计量的变化而增加的金额
合计 2,112,781,724.21 ——
- 139 -
3.合同资产按减值计提方法分类披露
期末余额
账面余额 减值准备
类别
计提比 账面价值
比例
金额 金额 例
（%）
（%）
按单项计提减值准备 78,062,569.69 0.39 41,737,495.41 53.47 36,325,074.28
高科技产业工程服务 78,062,569.69 0.39 41,737,495.41 53.47 36,325,074.28
按组合计提减值准备 19,736,622,160.84 99.61 103,379,273.94 0.52 19,633,242,886.90
其中：
高科技产业工程服务 17,831,235,272.87 89.99 93,905,376.32 0.52 17,738,344,083.71
数字与信息服务 1,889,526,426.44 9.54 9,473,897.62 0.55
1,879,038,341.66
数字供热与新能源服务 15,860,461.53 0.08 15,860,461.53
合计 19,814,684,730.53 100.00 145,116,769.35 — 19,669,567,961.18
（续上表）
期初余额
类别 账面余额 减值准备
账面价值
比例 计提比例
金额 金额
（%） （%）
按单项计提减值准备 76,429,883.66 0.43 40,921,152.38 53.54 35,508,731.28
高科技产业工程服务 76,429,883.66 0.43 40,921,152.38 53.54 35,508,731.28
按组合计提减值准备 17,614,277,433.30 99.57 92,999,927.61 0.53 17,521,277,505.69
其中：
高科技产业工程服务 15,390,731,495.42 87.00 81,706,769.14 0.53 15,309,024,726.28
数字与信息服务
2,210,194,786.12 12.49 11,293,158.47 0.51 2,198,901,627.65
数字供热与新能源服
13,351,151.76 0.08 13,351,151.76
务
合计 17,690,707,316.96 100.00 133,921,079.99 — 17,556,786,236.97
- 140 -
按单项计提减值准备：
期末余额
名称
计提比例
账面余额 减值准备 计提理由
（%）
预计可收回金额低
德科码（南京）半导体有限公司 23,883,647.85 11,941,823.93 50.00
于账面余额
预计可收回金额低
上海恒大新能源汽车有限公司 15,043,653.34 7,521,826.67 50.00
于账面余额
预计可收回金额低
浙江遨优 5#车间净化工程项目 16,624,475.32 8,312,237.66 50.00
于账面余额
预计可收回金额低
恒大新能源汽车（天津）有限公司 8,225,955.72 4,112,977.86 50.00
于账面余额
预计可收回金额低
儋州长宇旅游开发有限公司 8,872,416.35 4,436,208.18 50.00
于账面余额
预计可收回金额低
湖南时变微感雷达及 5G 通讯总承包 5,412,421.11 5,412,421.11 100.00
于账面余额
合计 78,062,569.69 41,737,495.41
4.本期合同资产计提减值准备情况
本期
上年年末余
项目 本期计提 本期转回 转销/ 其他 期末余额
额
核销
高科技产业工程服务 122,627,921.52 15,848,910.69 3,848,147.64 134,628,684.57
数字与信息服务 11,293,158.47 805,073.69 10,488,084.78
合计 133,921,079.99 15,848,910.69 3,848,147.64 — — 145,116,769.35
(十) 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 266,292,167.97 241,549,259.15
预缴税金 534,421,031.50 485,038,517.94
其他 19,325,537.11 19,340,311.77
合计 820,038,736.58 745,928,088.86
(十一) 长期应收款
（1）长期应收款情况
期末余额 期初余额
坏
项目 坏账 账
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准
备
分期收款销售商品 79,579,851.17 79,579,851.17 84,449,942.20 84,449,942.20
- 141 -
分期收款提供劳务 707,094,554.69 707,094,554.69 732,749,096.64 732,749,096.64
合计 786,674,405.86 786,674,405.86 817,199,038.84 817,199,038.84
（2）本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
- 142 -
(十二) 长期股权投资
本期增减变动
宣告 计
减值准备年 减 权益法下确认 其他 发放 提 减值准备年
客商 投资成本 年初余额 其他 年末余额
初余额 少 的投资损益 综合 现金 减 末余额
追加投资 权益 其他
投 （损失以“-” 收益 股利 值
变动
资 号列示） 调整 或利 准
润 备
10,511,566.6
一、子公司 10,511,566.69 10,511,566.69
9
深圳桑达国际电源科技有限公 10,511,566.6
10,511,566.69 10,511,566.69
司 9
13,869,335.4
二、合营公司 186,201,627.54 213,496,243.47 13,869,335.49 4,368,987.92 -3,157,910.94 214,707,320.45
9
中电智开系统技术有限公司 35,700,000.00 37,094,251.61 -562,735.26 36,531,516.35
德州数字城市建设运营有限公
5,635,000.00 6,557,822.26 743,870.27 7,301,692.53
司
湖北东楚通科技有限公司 20,580,000.00 19,834,078.43 99,603.79 19,933,682.22
商丘市慧城数据服务有限公司 49,000,000.00 49,801,772.78 184,437.87 49,986,210.65
河北中电云城科技有限公司 36,745,317.00 73,791,190.62 3,218,850.74 77,010,041.36
山东智城云享大数据信息技术
768,075.00 775,105.65 -53,230.86 721,874.79
有限公司
中电（江苏）数字产业有限公
3,350,000.00 5,076,420.43 -588,162.83 4,488,257.60
司
泸州市数字创新科技有限公司 3,600,000.00 4,247,385.62 -588,292.38 3,659,093.24
中电（济南）数字科技有限公
4,900,000.00 4,162,310.87 -323,101.37 3,839,209.50
司
西部（重庆）科学城数字科技
400,000.00 400,201.33 400,201.33
有限公司
中电（天津）智慧城市运营服
6,120,000.00 6,221,803.82 -920,162.99 5,301,640.83
务有限公司
13,869,335.4
T.E.COCLEAMROOMSA(瑞士) 19,403,235.54 5,533,900.05 13,869,335.49 5,533,900.05
9
数字大理建设运营有限公司 24,500,000.00 3,157,910.94 -3,157,910.94
- 143 -
三、联营公司 1,780,491,996.34 1,564,994,837.14 9,352,293.96 212,836,207.26 -48,673,283.21 1,729,157,761.19 9,352,293.96
中电（海南）数字科技产业集
22,050,000.00 17,502,502.91 -145.53 17,502,357.38
团有限公司
石家庄市智慧产业有限公司 32,000,000.00 17,738,871.19 -642,400.00 17,096,471.19
德阳数字城市科技有限公司 2,940,000.00 9,198,848.91 -893,681.34 8,305,167.57
安徽中电数城科技有限公司 441,000.00 1,015,036.86 245,000.00 -200,564.79 1,059,472.07
河北工大科雅能源科技股份有
100,000,000.00 160,318,944.97 371,693.33 160,690,638.30
限公司
武汉城市一卡通有限公司 154,221,063.75 99,654,526.03 54,070,057.98 1,649,524.30 155,374,108.31
北京易捷思达科技发展有限公
351,000,000.00 274,604,952.93 -5,458,131.90 269,146,821.03
司
长江云通有限公司 435,140,058.51 284,972,677.47 153,159,149.28 -7,155,908.30 430,975,918.45
四川圣洁云创科技有限公司 1,862,000.00 1,862,000.00 37,450.17 1,899,450.17
北京中泰嘉华环保科技有限合
998,678.85 1,756,570.57 408,638.74 2,165,209.31
伙企业（有限合伙）
常州仁晟生物能源科技有限公
22,000,000.00 17,335,316.47 -58,717.15 17,276,599.32
司
潍坊创源富新能源科技有限公
14,000,000.00 10,866,223.74 139,874.51 -419,213.32 10,447,010.42 139,874.51
司
上海晶宇环境工程股份有限公
13,392,000.00 27,576,933.11 7,394,741.61 3,078,224.69 30,655,157.80 7,394,741.61
司
北京北控工业环保科技有限公
12,500,000.00 18,903,299.02 1,817,677.84 -7,253,295.82 11,650,003.20 1,817,677.84
司
数字抚州网络科技有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
数字广东网络建设有限公司 363,550,000.00 384,692,743.88 -8,582,299.26 376,110,444.62
蓝信移动（北京）科技有限公
250,897,195.23 238,857,389.08 -23,554,457.03 215,302,932.05
司
33,733,196.1
合计 2,001,705,190.57 1,778,491,080.61 33,733,196.14 212,836,207.26 -44,304,295.29 -3,157,910.94 1,943,865,081.64
4
注：重要的合营企业、联营企业或不重要合营企业和联营企业相关财务信息见本附注九、在其他主体中的权益
- 144 -
(十三) 其他权益工具投资
1.其他权益工具投资情况
项目 期末余额 上年年末余额
股票投资 96,261,476.00 89,009,695.80
其中：华环电子 17,072,272.80 15,583,411.80
天津港 77,162,803.20 71,414,784.00
粤开证券 2,026,400.00 2,011,500.00
非上市公司股权投资 42,403,198.19 26,288,752.83
其中：嘉兴中电艾伽投资合伙企业（有限合伙） 5,021,687.41 3,683,681.18
中电易水（内蒙古）环境科技有限公司 18,213,552.33 18,213,552.33
喜利得（邯郸）制造有限公司 2,615,512.68 3,224,393.01
中电智慧基金管理有限公司 1,252,445.77 1,167,126.31
云上陕西科技运营有限公司 15,300,000.00
合计 138,664,674.19 115,298,448.63
注：2023 年 4 月，邯郸威喜制造有限公司更名为喜利得（邯郸）制造有限公司。
2.非交易性权益工具投资的情况
指定为以公 其他综
其他综合
本期确认 允价值计量 合收益
收益转入
项目 的股利收 累计利得 累计损失 且其变动计 转入留
留存收益
入 入其他综合 存收益
的金额
收益的原因 的原因
股票投资 1,341,204.48 7,251,780.20
其中：华环电子
1,488,861.00 计划长期持
有并非用于
天津港 1,341,204.48
5,748,019.20 交易目的而
持有的投资
粤开证券
14,900.00
1,423,325.69 608,880.33
非上市公司股权投资
中电智慧基金管理有限
85,319.46
公司
嘉兴中电艾伽投资合伙
1,338,006.23
企业（有限合伙）
喜利得（邯郸）制造有
608,880.33
限公司
- 145 -
(十四) 投资性房地产
1、采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 254,608,257.70 12,645,152.10 267,253,409.80
（2）本期增加金额
—外购
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额 254,608,257.70 12,645,152.10 267,253,409.80
2．累计折旧和累计摊销
（1）上年年末余额 135,444,950.00 2,090,029.84 137,534,979.84
（2）本期增加金额 3,598,525.07 126,451.50 3,724,976.57
—计提或摊销 3,598,525.07 126,451.50 3,724,976.57
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额 139,043,475.07 2,216,481.34 141,259,956.41
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 115,564,782.63 10,428,670.76 125,993,453.39
（2）上年年末账面价值 119,163,307.70 10,555,122.26 129,718,429.96
- 146 -
2、未办妥产权证书的投资性房地产情况
项目 期末账面价值 期初账面价值
该房产证在中电信息名下，
414 栋一层二层 290,069.50
因政策原因，无法办理变更
该房产证在中电信息名下，
415 栋五层 184,932.00
因政策原因，无法办理变更
该房产证在中电信息名下，
415 栋三层东侧 99,578.40
因政策原因，无法办理变更
该房产证在中电信息名下，
415 栋厂房西三层 85,353.60
因政策原因，无法办理变更
因历史原因，不满足办理房
桑达新村裙楼 188,650.00
产证的条件，未办妥产权证
合计 848,583.50 ——
(十五) 固定资产
项目 期末账面价值 期初账面价值
固定资产 4,450,413,426.30 4,385,020,329.42
固定资产清理
合计 4,450,413,426.30 4,385,020,329.42
- 147 -
1.固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 办公设备 管网资产 其他 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 1,320,877,757.11 1,683,539,304.84 161,142,599.78 456,236,105.30 68,112,397.42 2,607,556,479.93 29,499,123.26 6,326,963,767.64
（2）本期增加金额 7,809,036.96 6,124,868.89 9,312,559.44 120,398,840.40 6,204,829.63 123,136,368.49 1,443,068.21 274,429,572.02
—购置 7,809,036.96 6,051,715.86 9,312,559.44 117,212,770.00 6,331,734.45 1,456,206.11 148,174,022.82
—在建工程转入 3,020,398.95 123,136,368.49 126,156,767.44
—企业初始化分类 73,153.03 72,889.69 -126,904.82 -19,137.90 -
—其他 92,781.76 6,000.00 98,781.76
（3）本期减少金额 525,947.00 2,128,393.11 5,057,724.03 653,392.47 - 86,699.97 8,452,156.58
—处置或报废 518,250.00 2,037,308.35 3,360,727.60 653,392.47 86,699.97 6,656,378.39
—企业初始化分类
—其他 7,697.00 91,084.76 1,696,996.43 1,795,778.19
（4）期末余额 1,328,686,794.07 1,689,138,226.73 168,326,766.11 571,577,221.67 73,663,834.58 2,730,692,848.42 30,855,491.50 6,592,941,183.08
2．累计折旧
（1）上年年末余额 332,130,499.16 524,153,378.70 93,427,065.17 129,979,366.82 38,459,631.55 644,388,703.39 12,179,689.94 1,774,718,334.73
（2）本期增加金额 18,760,383.03 37,225,038.81 5,282,569.79 52,608,705.22 7,239,274.91 81,985,634.26 1,618,092.12 204,719,698.14
—计提 18,760,383.03 37,156,139.37 5,282,569.79 52,581,747.93 7,335,131.64 81,985,634.26 1,618,092.12 204,719,698.14
- 148 -
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 办公设备 管网资产 其他 合计
—企业初始化分类 68,899.44 26,957.29 -95,856.73 -
—投资性房地产转入
（3）本期减少金额 - 451,299.96 1,820,579.21 1,405,150.72 374,389.30 - 83,960.39 4,135,379.58
—处置或报废 451,299.96 1,804,324.63 1,189,242.37 371,476.22 68,344.98 3,884,688.16
—其他 16,254.58 215,908.35 2,913.08 15,615.41 250,691.42
（4）期末余额 350,890,882.19 560,927,117.55 96,889,055.75 181,182,921.32 45,324,517.16 726,374,337.65 13,713,821.67 1,975,302,653.29
3．减值准备
（1）上年年末余额 7,001,942.82 142,966,491.18 150,063.38 52,837.31 25,396.36 17,028,372.44 - 167,225,103.49
（2）本期增加金额 -66,034.49 - - - - 66,034.49 - -
—重分类调整 -66,034.49 66,034.49 - -
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）期末余额 6,935,908.33 142,966,491.18 150,063.38 52,837.31 25,396.36 17,094,406.93 - 167,225,103.49
4．账面价值
（1）期末账面价值 970,860,003.55 985,244,618.00 71,287,646.98 390,341,463.04 28,313,921.06 1,987,224,103.84 17,141,669.83 4,450,413,426.30
（2）上年年末账面价值 981,745,315.13 1,016,419,434.96 67,565,471.23 326,203,901.17 29,627,369.51 1,946,139,404.10 17,319,433.32 4,385,020,329.42
- 149 -
2.通过经营租赁租出的固定资产
项目 期末账面价值
房屋及建筑物
85,431,024.00
合计
85,431,024.00
3,.未办妥产权证书的固定资产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
该房产登记在原子公司深圳环球电容器
振华路 402 栋第 4 层 749,018.11 有限公司名下，但该子公司已注销，无
法办理产权过户手续
合肥智慧产业园 A15 栋 10 层 a 区 1,513,433.48 等园区统一办理中
合肥智慧产业园 A15 栋 10 层 b 区 1,595,807.13 等园区统一办理中
合肥智慧产业园 A15 栋 10 层 c 区 1,773,615.17 等园区统一办理中
合肥智慧产业园 A15 栋 10 层 D 区 2,093,444.94 等园区统一办理中
邱县分公司锅炉主厂房 9,783,179.77 正在办理中
集控附跨间、上料配电室、汽机主
12,917,366.35 办理中
厂房，综合水泵房及配电室
合计 30,425,864.95
(十六) 在建工程
1. 在建工程及工程物资
项目 期末余额 上年年末余额
在建工程 1,252,394,397.25 950,507,104.58
工程物资 68,617.78 68,617.78
合计 1,252,463,015.03 950,575,722.36
- 150 -
2.在建工程情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
中电洲际东郊电厂至邯郸热电厂供热连接线工程 378,992,086.32 378,992,086.32 132,718,154.73 132,718,154.73
中电洲际邯郸市主城区集中供热管网配改项目 293,826,081.20 293,826,081.20 285,326,315.76 285,326,315.76
中电洲际东热西输热力管线工程 144,110,854.29 144,110,854.29 99,314,053.59 99,314,053.59
中电万潍西部热源 105,920,769.02 105,920,769.02 92,591,537.06 92,591,537.06
中电洲际热力管网工程汇总 32,635,412.73 32,635,412.73 33,909,901.68 33,909,901.68
小额工程项目汇总 24,187,520.32 24,187,520.32 15,800,396.99 15,800,396.99
中电二公司中电创新园区 8 号楼商务用房项目 50,592,121.67 50,592,121.67 23,981,800.46 23,981,800.46
中电洲际新城东大街供热工程 43,925,215.41 43,925,215.41 119,685,577.35 119,685,577.35
武汉数发电子云研发基地项目 27,462,037.26 27,462,037.26 5,328,495.13 5,328,495.13
中电万潍热力管道 20,171,322.71 20,171,322.71 16,169,847.71 16,169,847.71
中电洲际太极路热力管线工程 17,855,094.58 17,855,094.58 17,855,094.58 17,855,094.58
中电万潍汽改水工程 17,521,555.95 17,521,555.95 17,572,150.19 17,572,150.19
中电行唐中电柏乡县环保科技有限公司 11,697,339.36 11,697,339.36 - 11,697,339.36 11,697,339.36 -
中电洲际新兴大街架空管线入地项目 10,776,528.74 10,776,528.74 10,459,641.97 10,459,641.97
中电淄博周村区供热配套工程 9,403,068.78 - 9,403,068.78 - - -
中电洲际分布式供能工程 7,263,641.14 7,263,641.14 7,263,641.14 7,263,641.14
中电洲际电厂街、北环路、丛台东路过新开河和军 7,847,153.81 - 7,847,153.81 7,788,423.46 - 7,788,423.46
亓沟工程
中电洲际冀南新区赵王路（中华大街-九筑台小区 6,004,267.46 - 6,004,267.46 5,993,209.05 - 5,993,209.05
东侧）供热工程
中电洲际果园路管线顶管过滏阳河工程 5,948,085.16 5,948,085.16 5,948,085.16 5,948,085.16
- 151 -
中电洲际规划纬二路（中华南-滨河路）供热工程 4,659,496.39 - 4,659,496.39 4,659,496.39 - 4,659,496.39
中电万潍高温水管网工程 4,653,977.15 4,653,977.15 2,826,352.04 2,826,352.04
中电二公司项目管理系统集成开发 4,613,021.02 4,613,021.02 4,613,021.02 4,613,021.02
中电洲际油漆厂路（中华大街-幸福大街） 4,457,046.34 - 4,457,046.34 4,307,650.01 - 4,307,650.01
中电洲际新区纬五路供热工程 3,952,216.89 3,952,216.89 15,659,738.77 15,659,738.77
中电洲际左西三路（中华大街—南堡大街） 3,139,404.36 - 3,139,404.36 3,139,404.36 - 3,139,404.36
中电云计算金电金融云 4,312,619.71 4,312,619.71
中电二公司浪潮 GS 财务管理平台 5,038,867.93 - 5,038,867.93 - - -
汾阳中能储灰场工程 3,426,247.96 3,426,247.96
中电二公司党建数字化展馆工程 2,818,106.44 - 2,818,106.44 - - -
中电行唐安清管网施工工程 2,804,440.94 - 2,804,440.94 2,002,430.14 - 2,002,430.14
中电二公司亿道设计仿真系统 2,653,805.31 - 2,653,805.31 - - -
中国系统 2021 年信息部信息化专项 1,422,330.26 1,422,330.26 1,597,728.49 1,597,728.49
中电洲际电厂街北环路及军亓沟供热工程 - - 7,788,423.46 7,788,423.46
中电洲际东环路南延供热工程 - - 3,108,959.62 3,108,959.62
中电京安生物质热电联产项目 - - 1,817,704.37 1,817,704.37
中电洲际电厂街北环路及果园北路供热工程 - - 1,279,869.90 1,279,869.90
合计 1,264,091,736.61 11,697,339.36 1,252,394,397.25 962,204,443.94 11,697,339.36 950,507,104.58
- 152 -
3.重要在建工程项目本期变动情况
工程累 本期
其中：本期
本期增加金 本期转入固 本期其他减 计投入 工程 利息资本化 利息 资金
项目名称 预算数 期初余额 期末余额 利息资本化
额 定资产金额 少金额 占预算 进度 累计金额 资本 来源
金额
比例 化率
中电洲际东郊电厂至邯
自有
郸热电厂供热连接线工 451,053,200.00 132,718,154.73 246,273,931.59 378,992,086.32 84% 84%
资金
程
4.3%
中电洲际邯郸市主城区 20,882,543.8 -
380,000,000.00 285,326,315.76 8,499,765.44 293,826,081.20 77% 77% 3,209,340.00 贷款
集中供热管网配改项目 5 4.65
%
4.3%
中电洲际东热西输热力 -
289,937,300.00 99,314,053.59 44,796,800.70 144,110,854.29 50% 50% 754,448.85 754,448.85 贷款
管线工程 4.65
%
银行
中电万潍西部热源 241,220,000.00 92,591,537.06 13,329,231.96 105,920,769.02 99% 99% 9,921,102.23 - -
借款
中电二公司中电创新园 自有
90,000,000.00 23,981,800.46 26,610,321.21 50,592,121.67 56% 56%
区 8 号楼商务用房项目 资金
中电洲际新城东大街供 自有
176,682,500.00 119,685,577.35 7,424,936.62 83,185,298.56 43,925,215.41 72% 72%
热工程 资金
自有
中电万潍热力管道 36,762,200.00 16,169,847.71 4,001,475.00 20,171,322.71 55% 55% - - -
资金
中电洲际太极路热力管 自有
37,655,700.00 17,855,094.58 17,855,094.58 84% 84%
线工程 资金
自有
中电万潍汽改水工程 103,000,000.00 17,572,150.19 17,572,150.19 83% 83% - -
资金
中电洲际新兴大街架空 自有
50,000,000.00 10,459,641.97 316,886.77 10,776,528.74 22% 22%
管线入地项目 资金
37,964,385.6
合计 1,856,310,900.00 815,674,173.40 351,253,349.29 83,185,298.56 0.00 1,083,742,224.13 3,963,788.85 -
3
- 153 -
4.工程物资
期末余额 上年年末余额
项目
工程物资减 工程物资减
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
值准备 值准备
专用材料 68,617.78 68,617.78 68,617.78 68,617.78
合计 68,617.78 68,617.78 68,617.78 68,617.78
(十七) 使用权资产
电子及办
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 土地 合计
公设备
1．账面原值
（1）年初余额 339,340,205.35 5,206,600.48 116,876.46 52,102.39 1,875,203.20 346,590,987.88
（2）本期增加金额 47,863,601.45 47,863,601.45
—新增租赁 47,863,601.45 47,863,601.45
（3）本期减少金额 49,005,998.31 49,005,998.31
—合同终止确认转
49,005,998.31 49,005,998.31
出
（4）期末余额 338,197,808.49 5,206,600.48 116,876.46 52,102.39 1,875,203.20 345,448,591.02
2．累计折旧
（1）年初余额 147,309,666.28 3,710,684.43 97,397.05 46,313.21 489,183.44 151,653,244.41
（2）本期增加金额 25,539,198.71 71,009.70 122,295.86 25,732,504.27
—计提 25,539,198.71 71,009.70 122,295.86 25,732,504.27
（3）本期减少金额 40,538,380.15 40,538,380.15
—合同终止确认转
40,538,380.15 40,538,380.15
出
（4）期末余额 132,310,484.84 3,781,694.13 97,397.05 46,313.21 611,479.30 136,847,368.53
3．减值准备
（1）年初余额
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 205,887,323.65 1,424,906.35 19,479.41 5,789.18 1,263,723.90 208,601,222.49
（2）年初账面价值 192,030,539.07 1,495,916.05 19,479.41 5,789.18 1,386,019.76 194,937,743.47
- 154 -
(十八) 无形资产
1. 无形资产情况
项目 土地使用权 专利权 特许权 软件 非专利技术 客户关系 其他 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 1,089,119,103.49 23,543,959.97 324,582,277.38 98,194,352.55 20,541,833.42 25,900,000.00 8,836,725.27 1,590,718,252.08
（2）本期增加金额 55,800.88 37,506,139.42 37,561,940.30
—购置 24,015,493.47 24,015,493.47
—内部研发 13,315,247.72 13,315,247.72
—在建工程转入 55,800.88 175,398.23 231,199.11
（3）本期减少金额
（4）期末余额 1,089,119,103.49 23,543,959.97 324,638,078.26 135,700,491.97 20,541,833.42 25,900,000.00 8,836,725.27 1,628,280,192.38
2．累计摊销
（1）上年年末余额 233,272,514.90 23,249,793.12 136,122,972.24 40,833,721.18 19,546,113.59 25,809,374.17 6,788,952.89 485,623,442.09
（2）本期增加金额 13,738,346.17 30,318.58 16,067,098.02 10,919,040.59 52,637.16 51,917.64 40,859,358.16
—计提 13,738,346.17 30,318.58 16,067,098.02 10,919,040.59 52,637.16 51,917.64 40,859,358.16
（3）本期减少金额
（4）期末余额 247,010,861.07 23,280,111.70 152,190,070.26 51,752,761.77 19,598,750.75 25,809,374.17 6,840,870.53 526,482,800.25
3．减值准备
（1）上年年末余额 9,296,859.00 21,432,470.69 30,729,329.69
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
（4）期末余额 9,296,859.00 21,432,470.69 30,729,329.69
4．账面价值
（1）期末账面价值 832,811,383.42 263,848.27 151,015,537.31 83,947,730.20 943,082.67 90,625.83 1,995,854.74 1,071,068,062.44
（2）上年年末账面价值 846,549,729.59 294,166.85 167,026,834.45 57,360,631.37 995,719.83 90,625.83 2,047,772.38 1,074,365,480.30
注：本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.24%。
- 155 -
2. 未办妥产权证书的土地使用权情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
中电武强土地使用权 4,291,681.49 因历史原因尚未办理
中电洲际土地使用权 540,486.08 因历史原因尚未办理
(十九) 开发支出
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 期末余额
其他 确认无形资产 其他
出
分布式混闪存储产
4,249,632.92 22,053,188.79 13,315,247.72 12,987,573.99
品 CeaStor3.1.0
智慧公路养护系统 631,947.80 218,235.90 850,183.70
物联网平台 1,074,023.22 369,858.35 1,443,881.57
智能化生产管理系
220,694.34 366,005.32 586,699.66
统
智能化燃料管控系
896,226.42 433,692.62 1,329,919.04
统
厂区智能巡检系统 4,361.06 0.00 4,361.06
高速公路云控平台 1,192,597.22 400,833.94 1,593,431.16
合计 8,269,482.98 23,841,814.92 13,315,247.72 18,796,050.18
(二十) 商誉
被投资单位名称或形成商誉的事项 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
账面原值
福维工程科技有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
昆山协多利洁净系统股份有限公司 146,830.13 146,830.13
中电易水环境投资有限公司 12,354,067.00 12,354,067.00
河北煜泰热能科技有限责任公司 3,668,050.61 3,668,050.61
中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司 723,289.56 723,289.56
邯郸市新兴供热设备有限公司 2,365,619.91 2,365,619.91
中电洲际环保科技发展有限公司 34,296,473.56 34,296,473.56
山东中电富伦新能源投资有限公司 52,246,826.59 52,246,826.59
中电通途（北京）科技有限公司 16,514,328.37 16,514,328.37
中电诚达医药工程设计（河北）有限公司 6,160,133.53 6,160,133.53
小计 133,475,619.26 133,475,619.26
减值准备
中电易水环境投资有限公司 12,354,067.00 12,354,067.00
河北煜泰热能科技有限责任公司 3,668,050.61 3,668,050.61
中电洲际环保科技发展有限公司 26,222,364.12 26,222,364.12
- 156 -
被投资单位名称或形成商誉的事项 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
小计 42,244,481.73 42,244,481.73
账面价值 91,231,137.53 91,231,137.53
注：企业合并取得的商誉已分配至相关资产组进行商誉减值测试。各资产组的可收回
金额基于管理层的经营计划和调整后的折现率计算。在预测期之后的现金流按照稳定的增
长率和终值推算。管理层根据相关假设分析各资产组的可收回金额，除对中电易水环境投资
有限公司、中电洲际环保科技发展有限公司（原收购邱县新源供热有限公司商誉减值部分）
和河北煜泰三家公司的商誉全额计提减值外，其他公司商誉无需计提减值准备。
(二十一) 长期待摊费用
本期增加金 本期摊销金 其他减少金
项目 上年年末余额 期末余额
额 额 额
装修改造费 127,565,644.30 60,282,640.95 16,450,289.15 171,397,996.10
构筑物及临时设施 1,213,570.51 219,257.97 994,312.54
租赁费 2,829,880.84 165,040.35 2,994,921.19
排污权 22,446.33 22,446.33
检修费 497,311.73 152,998.19 151,889.25 498,420.67
其他 2,528,688.39 1,995,423.17 1,294,223.08 3,229,888.48
合计 134,657,542.10 62,596,102.66 18,138,105.78 179,115,538.98
(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债
1.未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项目
可抵扣暂时性 递延所得税资 可抵扣暂时性 递延所得税资
差异 产 差异 产
1,327,450,532.34 251,818,825.74
资产减值准备 1,448,362,488.99 274,915,870.70
内部交易未实现利润 30,756,953.09 6,075,414.13 27,978,950.28 6,994,737.57
递延收益 1,372,710.78 311,944.94 1,528,605.43 345,626.82
应付职工薪酬 31,268,292.60 5,956,243.89 39,768,527.62 7,231,279.14
预计负债 67,863,649.00 11,951,258.13 71,779,277.13 13,230,062.49
交易性金融负债 2,649,167.86 662,291.97 2,649,167.86 662,291.97
租赁负债 43,396,005.04 10,849,001.26 41,081,301.52 10,270,325.38
未实现融资收益 59,571,197.51 8,935,679.63 66,712,812.4 10,006,921.86
- 157 -
期末余额 上年年末余额
项目
可抵扣暂时性 递延所得税资 可抵扣暂时性 递延所得税资
差异 产 差异 产
合计 1,685,240,464.87 319,657,704.65 1,578,949,174.58 300,560,070.97
2. 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 上年年末余额
项目
应纳税暂时性差 递延所得税负 应纳税暂时性 递延所得税负
异 债 差异 债
非同一控制企业合并资产评估增值 195,631,298.87 48,065,073.04 199,314,347.16 50,742,630.14
其他权益工具投资公允价值变动 195,631,298.87 48,065,073.04 43,069,551.06 10,767,387.77
改制评估增值 79,923,654.89 19,962,628.65 80,988,442.04 20,275,192.52
固定资产折旧 9,964,390.74 2,491,097.68 9,994,717.32 2,498,679.33
资产评估增值 17,260,339.33 4,315,084.83 17,260,339.33 4,315,084.83
使用权资产 30,034,869.72 7,508,717.43 2,788,766.00 697,191.50
拟出售联营企业投资收益 4,833,131.25 724,969.69 4,833,131.25 724,969.69
合计 388,783,461.42 95,851,515.47 358,249,294.16 90,021,135.78
3.未确认递延所得税资产明细
项 目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 459,161,800.69 373,607,678.84
可抵扣亏损 3,080,277,413.07 2,289,575,353.15
合计 3,539,439,213.76 2,663,183,031.99
4.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年度 期末余额 期初余额 备注
2022 年度
2023 年度 179,516,616.56 177,780,829.49
2024 年度 123,005,460.40 125,990,288.43
2025 年度 523,038,699.69 508,784,699.18
2026 年度 259,251,325.13 249,840,300.10
2027 年度 1,097,391,787.20 1,227,179,235.95
2028 年度 898,073,524.09
合计 3,080,277,413.07 2,289,575,353.15
- 158 -
(二十三) 其他非流动资产
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
534,858,782.7 534,858,782.7 533,302,382.0
已完工未结算工程 533,302,382.07
1 1 7
与长期资产相关的预付款
20,000,000.00 20,000,000.00 20,352,556.88 20,352,556.88
项
高新公寓拆迁转出 6,411,935.93 6,411,935.93 6,411,935.93 6,411,935.93
龙港化工热源站工程拆迁
983,547.11 983,547.11 983,547.11 983,547.11
费用
562,254,265.7 562,254,265.7 561,050,421.9
合计 561,050,421.99
5 5 9
(二十四) 短期借款
短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押借款 36,032,635.00 206,952,541.90
抵押借款 122,290,000.00 74,068,400.00
保证借款 - 3,016,041.67
信用借款 2,781,723,923.85 1,567,285,173.76
合计 2,940,046,558.85 1,851,322,157.33
注 1：质押借款
（1）2022 年度，子公司中电行唐生物质能热电有限公司与交通银行股份有限公司河北省
分行签订编号为 C221012PL1312066 的最高额质押合同及编号为 Z2304LN15678440 的流动资金借
款合同，取得借款 500 万元，质押物为中电行唐生物质能热电有限公司六年（2020 年 3 月-2026
年 3 月）的对国网河北省电力有限公司的所有应收账款，截至 2023 年 6 月 30 日短期借款期末
金额为 500 万元。
（2）2022 年 10 月，潍坊中电万潍热电有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊
市分行签订了流动资金借款合同及最高额抵（质）押合同，以潍坊中电万潍热电公司在部分
区域的供热收益权作为质押，取得借款 3000 万，截止 2023 年 6 月 30 日流动借款期末金额 3000
万元。
（3）中电桑达电子设备（江苏）有限公司与中国电子财务有限责任公司签订合同融资借
款合同，质押物为中电桑达电子设备（江苏）有限公司部分销售合同收益权，截至 2023 年 6
月 30 日借款期末金额为 103.26 万元。
注 2：抵押借款
- 159 -
（1）2022 年 10 月，潍坊中电万潍热电有限公司与潍坊银行凤凰山支行签订了流动资金
借款合同及抵押合同，取得借款 3900 万元，抵押物为供热管网资产，截止 2023 年 6 月 30 日短
期借款期末金额为 3900 万元。
（2）2022 年 11 月 16 日，潍坊中电万潍热电有限公司与招商银行股份有限公司潍坊分行
签订了借款合同及最高额抵押合同，借款金额为 1900 万元，抵押物为西部热源土地及地上建
筑物，截至 2023 年 6 月 30 日短期借款期末余额为 1900 万元。
（5）2023 年 3 月 7 日，潍坊中电万潍热电有限公司与中国工商银行股份有限公司潍坊潍
城支行签订了流动资金借款合同及最高额抵押合同，取得借款 1000 万元，抵押物为供热管网
资产，截至 2023 年 6 月 30 日短期借款期末金额为 1000 万元。
（6）2023 年，河北煜泰热能科技有限公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订了最
高额流动资金借款合同及抵押合同，抵押物为房产及土地，截至 2023 年 6 月 30 日，短期借款
金额为 5,429 万元。
(二十五) 交易性金融负债
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
对桑达设备少数股东超额奖励 2,649,167.86 2,649,167.86
合计 2,649,167.86 2,649,167.86
(二十六) 应付票据
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 4,793,209,573.18 5,411,553,136.10
商业承兑汇票 168,409,519.30 145,572,716.18
合计 4,961,619,092.48 5,557,125,852.28
(二十七) 应付账款
1. 按账龄列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 19,311,276,739.73 15,003,223,568.11
1-2 年（含 2 年） 1,382,182,856.44 1,551,358,088.73
2-3 年（含 3 年） 804,124,981.17 924,699,382.77
3 年以上 314,663,893.06 554,064,564.71
合计 21,812,248,470.40 18,033,345,604.32
2. 按性质列示
- 160 -
项目 期末余额 期初余额
应付工程款 15,351,046,758.36 12,607,630,215.13
应付购货款 6,070,982,056.99 4,889,959,407.00
应付服务费 297,144,272.38 440,006,295.32
其他 93,075,382.67 95,749,686.87
合计 21,812,248,470.40 18,033,345,604.32
3. 账龄超过 1 年的重要应付账款：
债权单位名称 期末余额 未偿还原因
栗田工业株式会社 33,899,907.94 尚未结算
腾讯云计算（北京）有限责任公司 32,377,208.15 尚未结算
中软国际科技服务有限公司 31,550,355.53 尚未结算
福建南威软件有限公司 28,299,601.40 尚未结算
成都新跃通科技有限公司 23,470,899.35 尚未结算
江西长城计算机系统有限公司 18,560,199.25 尚未结算
中电科安科技股份有限公司 16,488,916.65 尚未结算
邯郸市峰峰矿区实验中学 15,443,384.78 尚未结算
北京索科曼正卓智能电气有限公司 13,717,769.11 尚未结算
深圳市正源环境科技有限公司 13,316,274.96 尚未结算
大连天泽机电安装工程有限公司 12,683,910.28 尚未结算
双杨信息科技（上海）有限公司 11,814,521.36 尚未结算
上海柘中电气有限公司 10,953,354.07 尚未结算
中国联合网络通信有限公司莆田市分公司 10,718,867.92 尚未结算
中航技国际经贸发展有限公司深圳分公司 10,233,600.04 尚未结算
爱矽卡半导体技术研发有限公司 9,455,859.48 尚未结算
同方股份有限公司 9,158,659.10 尚未结算
北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司 9,113,919.22 尚未结算
武汉天马微电子有限公司 9,085,472.43 尚未结算
安徽鑫昊等离子显示器件有限公司 9,059,582.84 尚未结算
网神信息技术（北京）股份有限公司 8,985,689.00 尚未结算
嘉利工程技术有限公司 8,503,280.00 尚未结算
新疆特变电工自控设备有限公司 7,670,000.00 尚未结算
南充市顺庆区兴盛发五金建材经营部 7,570,500.00 尚未结算
成都辉耀发贸易有限公司 7,471,820.44 尚未结算
河钢股份有限公司邯郸分公司 7,404,956.62 尚未结算
- 161 -
债权单位名称 期末余额 未偿还原因
杭州海康威视系统技术有限公司 7,358,526.00 尚未结算
江苏中鹏电气有限公司 6,505,798.68 尚未结算
无锡市佳惠机电设备有限公司 6,408,625.00 尚未结算
昆山德进设备安装工程有限公司 6,345,413.29 尚未结算
北京新元瑞普设备安装工程有限公司 6,135,757.04 尚未结算
德清新磊混凝土有限公司 5,999,853.36 尚未结算
中软云联（江西）科技有限公司 5,897,718.19 尚未结算
中创博瑞建设工程有限公司 5,648,677.70 尚未结算
中机建设集团德阳工程有限公司苏州分公司 5,592,377.66 尚未结算
成都通力达建筑劳务有限公司 5,436,840.70 尚未结算
江苏中信久力工程建设有限公司 5,342,182.16 尚未结算
邢台焱森防腐保温工程有限公司 5,263,907.40 尚未结算
武汉中易兴科工程有限公司 5,250,000.00 尚未结算
洛阳市电视台 5,238,012.81 尚未结算
ENTEGRIS,INC 5,100,697.78 尚未结算
杭州深海建筑劳务有限公司 5,076,901.60 尚未结算
合计 469,609,799.29 ——
(二十八) 预收款项
项目 期末余额 期初余额
预收租金 293,826.11 28,912.40
合计 293,826.11 28,912.40
(二十九) 合同负债
1．合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
高科技产业工程服务 4,176,771,974.77 3,428,672,055.32
数字与信息服务 370,574,886.07 730,911,393.84
数字供热与新能源服务 233,325,398.05 953,669,000.26
其他产业服务 22,966,099.16 58,574,412.91
合 计 4,803,638,358.05 5,171,826,862.33
2.报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
- 162 -
项目 变动金额 变动原因
收到合同预付款及在合同负债年初
高科技产业工程服务 748,099,919.45
账面价值中的金额所确认的收入
收到合同预付款及在合同负债年初
数字与信息服务 -360,336,507.77
账面价值中的金额所确认的收入
收到合同预付款及在合同负债年初
数字供热与新能源服务 -720,343,602.21
账面价值中的金额所确认的收入
收到合同预付款及在合同负债年初
其他产业服务 -35,608,313.75
账面价值中的金额所确认的收入
合计 -368,188,504.28
(三十) 应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 856,562,621.87 2,795,351,711.82 3,330,418,594.53 321,495,739.16
二、离职后福利-设定提存计划 4,315,216.76 230,647,775.10 229,471,021.90 5,491,969.96
三、辞退福利 22,926,313.11 22,926,313.11
合计 860,877,838.63 3,048,925,800.03 3,582,815,929.54 326,987,709.12
2.短期职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 782,155,525.83 2,351,625,757.33 2,874,402,911.98 259,378,371.18
二、职工福利费 1,797,209.87 39,122,150.76 40,779,695.16 139,665.47
三、社会保险费 3,255,475.21 124,904,252.29 124,619,510.66 3,540,216.84
其中：医疗及生育保险费 2,819,436.75 110,240,179.85 109,941,095.98 3,118,520.62
工伤保险费 245,012.37 10,490,299.41 10,490,458.74 244,853.04
其他 191,026.09 4,173,773.03 4,187,955.94 176,843.18
四、住房公积金 1,463,772.34 144,501,107.92 143,286,013.91 2,678,866.35
五、工会经费和职工教育经费 67,581,383.28 13,258,941.63 25,140,785.71 55,699,539.20
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬 309,255.34 121,939,501.89 122,189,677.11 59,080.12
合计 856,562,621.87 2,795,351,711.82 3,330,418,594.53 321,495,739.16
3.设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、基本养老保险 3,741,802.83 220,764,454.31 219,753,658.57 4,752,598.57
- 163 -
二、失业保险费 566,648.95 7,077,419.26 7,051,763.28 592,304.93
三、企业年金缴费 6,764.98 2,805,901.53 2,665,600.05 147,066.46
合计 4,315,216.76 230,647,775.10 229,471,021.90 5,491,969.96
(三十一) 应交税费
税费项目 期初余额 期末余额
增值税 56,161,987.36 95,317,244.07
企业所得税 149,543,462.43 218,917,596.56
城市维护建设税 453,246.38 652,548.63
教育费附加 572,357.60 574,291.56
房产税 2,830,435.10 781,391.09
土地使用税 212,847.15 168,962.35
个人所得税 11,009,049.24 27,378,146.86
其他税费 1,596,520.98 959,305.04
合计 222,379,906.24 344,749,486.16
(三十二) 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 266,391,300.00 140,535,600.00
其他应付款项 558,329,596.77 495,747,283.10
合计 824,720,896.77 636,282,883.10
1.应付股利情况
项目 期末余额 期初余额
应付少数股东股利 266,391,300.00 140,535,600.00
合计 266,391,300.00 140,535,600.00
2.其他应付款项
（1）按款项性质列示
项目 期末余额 期初余额
其他单位往来 302,969,420.82 213,945,992.47
押金保证金 145,402,782.96 211,525,437.34
- 164 -
项目 期末余额 期初余额
代垫社保及公积金 45,527,776.42 28,270,879.70
其他 64,429,616.57 42,004,973.59
合计 558,329,596.77 495,747,283.10
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款项
债权单位名称 期末金额 未偿还原因
中国中电国际信息服务有限公司 3,625,981.37 内部往来尚未到结算期
郑州盟森建筑安装工程有限公司 2,700,000.00 保证金
郑州天阳机电工程有限公司 2,700,000.00 保证金
深圳市桑达资产管理有限公司 2,694,518.84 未结算
安徽高瞻空间钢结构工程有限公司 2,550,000.00 保证金
深圳市图道智能科技有限公司 2,514,077.16 租房保证金
宿迁全通建筑工程有限公司 1,500,000.00 保证金
深圳市明通商业管理有限公司 1,225,711.68 租房保证金
深圳市曼哈商业有限公司 1,083,498.00 租房保证金
河北腾固建筑工程有限公司 1,000,000.00 保证金
合计 21,593,787.05 ——
(三十三) 一年内到期的非流动负债
类别 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 2,183,467,226.33 1,581,482,035.68
一年内到期的长期应付款 20,852,284.75 25,293,574.38
一年内到期的租赁负债 33,725,009.48 44,485,334.91
一年内到期的其他长期负债 - 488,142.03
合计 2,238,044,520.56 1,651,749,087.00
(三十四) 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 468,629,668.63 666,836,682.19
已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承
174,451,680.15 355,626,787.31
兑汇票
已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承
- 7,559,438.94
兑汇票/供应商账单
其他 85,527.77 101,589.58
合计 643,166,876.55 1,030,124,498.02
- 165 -
(三十五) 长期借款
项目 期末余额 期初余额 期末利率区间(%)
质押借款 41,550,000.00 524,201,900.00 2.8%-3.2%
抵押借款 119,790,364.00 99,790,364.00 4.2%-5.7%
保证借款 804,500,000.00 829,250,000.00 4.2%-5.75%
信用借款 5,040,546,130.06 4,262,445,280.51 3.85%-4.65%
合计 6,006,386,494.06 5,715,687,544.51 ——
注 1：质押借款
2017 年，子公司河北中电智通科技有限公司与中国银行股份有限公司沧州分行签订固定
资产借款合同，以《任丘市智能交通系统工程 PPP 项目合同》项下的应收账款提供质押担保，
向中国银行股份有限公司取得 10.5 年期长期借款 12,000.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔
长期借款余额为 5,489.00 万元，其中一年内到期的非流动负债为 1,334.00 万元。
注 2：抵押借款
（1）2020 年度，子公司中电行唐生物质能热电有限公司与交通银行股份有限公司河北省
支行签订了长期借款合同及质押合同，该笔借款以中电行唐生物质能热电有限公司房屋建筑
物进行抵押以及公司应收账款的收款权为质押担保，截至 2023 年 6 月 30 日，该笔长期借款期
末余额为 12,471.61 万元，其中 2,492.57 万元重分类至一年内到期的非流动负债。
（2）2023 年 1 月 4 日，潍坊中电万潍热电有限公司与潍坊银行凤凰山支行签订了最高额
融资合同，该合同以潍坊创源富新能源科技有限公司持有的土地进行抵押担保，取得长期借
款 2000 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，该笔长期借款期末余额为 2,000 万元。
注 3：保证借款
（1）2019 年，子公司招远中电智慧产业发展有限公司与中国建设银行股份有限公司招远
支行签订固定资产贷款合同，取得 14 年期长期借款 20,000.00 万元，该笔借款由中国电子系统
技术有限公司提供保证担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔长期借款余额为 17,020.00 万元，其
中 1,130.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债。
（2）2021 年，招远中电智慧产业发展有限公司与中国建设银行股份有限公司招远支行签
订固定资产贷款合同，合同编号为：HTZ370666200GDZC202100003，取得 12.25 年期长期借款
12,000.00 万元，该笔借款由中国电子系统技术有限公司提供保证担保。截至 2023 年 12 月 31
日，该笔长期借款余额为 10,930.00 万元，其中 520.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债。
（3）2021 年，子公司中电武强热力有限公司与中国农业发展银行武强县支行签订借款以
及质押合同，以固定资产质押取得借款 8,000 万元，该笔借款由中国电子系统技术有限公司提
- 166 -
供保证担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔借款期末余额为 6300.00 万元，其中 1150.00 万元重
分类至一年内到期的非流动负债。
（4）2022 年，子公司中电云计算技术有限公司与中原信托有限公司签订《信托贷款合
同》，取得 5 年期长期借款 50,000.00 万元，专项用于中国电子云全球总部项目中采购设备等
支出，该笔借款由中国电子系统技术有限公司提供保证担保。截至 2023 年 6 月 30 日，期末余
额为 50,000.00 万元，其中 1,000.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债。
(三十六) 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 307,525,732.84 287,320,959.71
减：未确认的融资费用 85,950,384.33 54,871,548.82
重分类至一年内到期的非流动负债 33,725,009.48 44,485,334.91
租赁负债净额 187,850,339.03 187,964,075.98
(三十七) 长期应付款
项目 期末余额 期初余额
长期应付款项 286,357,405.06 315,122,715.95
专项应付款 85,146,551.94 97,081,838.05
合计 371,503,957.00 412,204,554.00
1.长期应付款项
项目 期末余额 期初余额
BOT 项目长期应付款 16,447,479.74 18,029,237.86
融资租赁长期应付款 180,718,189.73 211,434,098.79
89,191,735.59 85,659,379.30
其他长期应付款
合计 286,357,405.06 315,122,715.95
2.专项应付款
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
“三供一业”补助资金 2,739,401.19 2,739,401.19
职工安置费 54,342,436.86 11,935,286.11 42,407,150.75
中国电子云 CCOS 科研项目 20,000,000.00 20,000,000.00
数据治理工程项目 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 97,081,838.05 0.00 11,935,286.11 85,146,551.94
- 167 -
(三十八) 长期应付职工薪酬
1.长期应付职工薪酬明细表
项目 期末余额 上年年末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债 72,729,336.22 75,060,000.00
二、辞退福利 16,155,144.56 17,200,000.00
合计 88,884,480.78 92,260,000.00
2.设定受益计划变动情况
项目 本期金额 上期金额
1．上年年末余额 75,060,000.00 77,800,000.00
2．计入当期损益的设定受益成本 2,860,000.00
（1）当期服务成本 610,000.00
（2）过去服务成本
（3）结算利得（损失以“－”表示）
（4）利息净额 2,250,000.00
3．计入其他综合收益的设定受益成本 -1,130,000.00
（1）精算利得（损失以“－”表示） -1,130,000.00
4．其他变动 -2,330,663.78 -4,470,000.00
（1）结算时支付的对价 -570,000.00
（2）已支付的福利 -2,330,663.78 -3,930,000.00
（3）处置子公司
（4）新增人员的影响 30,000.00
5．期末余额 72,729,336.22 75,060,000.00
(三十九) 预计负债
项目 期末余额 上期金额
未决诉讼 3,846,317.52
产品质量保证 5,298,719.45 4,936,952.91
待执行的亏损合同 60,134,472.53 64,272,583.15
其他 2,840,000.00 3,690,000.00
合计 68,273,191.98 76,745,853.58
- 168 -
注：其他项为子公司中电洲际环保科技发展有限公司 2016 年度因责任事故导致人身伤害
预计的赔偿款，2018 年度中电洲际环保科技发展有限公司纳入合并范围，购买日尚未支付的
预计赔偿款余额为 1,612.47 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，预计赔偿款余额 284.00 万元。
(四十) 递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
政府补助 149,908,937.25 14,489,168.02 9,478,067.72 154,920,037.55
合计 149,908,937.25 14,489,168.02 9,478,067.72 154,920,037.55
- 169 -
政府补助项目情况
本期计入当期损益 其他变
负债项目 上年年末余额 本期新增补助金额 期末余额 与资产相关/与收益相关
金额 动
石家庄市行唐县农作物秸秆综合利用专项资金 38,396,579.83 447,402.64 37,949,177.19 与资产相关
无锡市高新区产业升级培育资金 34,239,049.40 692,125.67 33,546,923.73 与资产相关
共建中国-南通信息技术应用创新产业园合作项目 18,700,462.27 11,000,000.00 4,504,827.94 25,195,634.33 与资产相关
潍坊市燃煤锅炉关停补贴 18,050,000.00 18,050,000.00 与资产相关
无锡市城市非住宅房屋拆迁补偿 7,403,487.23 488,142.02 7,891,629.25 与资产相关
淄博市周村区集中供热管网提升改造工程（保障性住房部
6,597,499.95 195,000.00 6,402,499.95 与资产相关
分）
衡水市安平县集中供热设备补贴资金 5,337,499.81 175,000.02 5,162,499.79 与资产相关
中电浙江宁波网安创新基地项目 5,666,666.67 1,000,000.00 4,666,666.67 与资产相关
衡水市安平县支持优势产业发展专项“热电联产项目”资金 3,687,500.21 124,999.98 3,562,500.23 与资产相关
工信部恶意代码分析项目的国拨资金 2,996,000.00 599,200.00 2,396,800.00 与资产相关
工信部软件开发测试工具项目分包 1 软件开发集成系统（国
2,250,000.00 2,250,000.00 与资产相关
拨）
燃煤锅炉改造补贴 1,966,500.00 124,200.00 1,842,300.00 与资产相关
河北省传统基础设施领域 PPP 项目“供热前期工作”补贴资
1,143,333.48 34,999.98 1,108,333.50 与资产相关
金
中电陕西西咸新区适配中心项目补贴 1,275,000.00 225,000.00 1,050,000.00 与资产相关
面向机器人和智能制造领域的创新成果产业化公共服务平台 885,000.00 885,000.00 与收益相关
2021 溧阳市先进制造专项资金项目补贴 0 751,026.00 20,709.17 730,316.83 与资产相关
信息化重点项目资金 475,000.00 475,000.00 与资产相关
- 170 -
本期计入当期损益 其他变
负债项目 上年年末余额 本期新增补助金额 期末余额 与资产相关/与收益相关
金额 动
秸秆倒料机补贴摊销、秸秆收储补贴款 454,333.42 28,999.98 425,333.44 与资产相关
2019 溧阳市先进制造专项资金项目补贴 363,360.00 22,710.00 340,650.00 与资产相关
河北省农作物秸秆还田利用试点项目“装载机”补贴资金 377,502.20 37,750.02 339,752.18 与资产相关
洁净室系统装备工程技术研究中心项目研发购置补助 365,245.43 63,501.48 301,743.95 与资产相关
河北省农作物秸秆还田利用试点项目“自卸车、皮带机”补
218,214.80 21,819.12 196,395.68 与资产相关
贴资金
衡水市安平县 2018 年农作物秸秆综合利用试点项目“秸秆能
510,702.55 359,821.72 150,880.83 与资产相关
源化”补贴资金
河北省洁净工程技术研究中心政府补助 800,000.00 800,000.00 与收益相关
合计 149,908,937.25 14,489,168.02 9,478,067.72 154,920,037.55 -
- 171 -
(四十一) 其他非流动负债
项目 期末余额 期初余额
管网建设费 778,166,790.43 776,873,132.55
待转销项税 61,289,776.07 62,123,789.55
联营企业内部未实现的交易损益 4,273,690.71 7,431,601.65
递延收益 3,324,999.82 3,799,999.84
合计 847,055,257.03 850,228,523.59
(四十二) 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 上年年末余额 期末余额
公积金转
发行新股 送股 其他 小计
股
股份总额 1,137,959,234.00 1,137,959,234.00
(四十三) 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、资本（或股本）溢价 1,566,425,857.42 639,667,919.90 2,206,093,777.32
二、其他资本公积 1,361,617,263.66 1,361,617,263.66
合计 2,928,043,121.08 3,567,711,040.98
注：子公司中电云计算有限公司完成混合所有制改革，因新增股东注资影响以及公司被
动稀释股权导致资本公积增加 639,667,919.90 元。
- 172 -
(四十四) 其他综合收益
本期金额
项目 上年年末余额 减：前期计入 减：前期计入其 期末余额
本期所得税前 减：所得税 税后归属于 税后归属于
其他综合收益 他综合收益当期 其他
发生额 费用 母公司 少数股东
当期转入损益 转入留存收益
1．不能重分类进损益的其他综
-16,357,882.90 8,066,225.56 2,016,556.40 5,851,155.32 198,513.84 -10,506,727.58
合收益
其中：重新计量设定受益计划
-626,231.06 -626,231.06
变动额
其他权益工具投资公允价值变
-15,731,651.84 8,066,225.56 2,016,556.40 5,851,155.32 198,513.84 -9,880,496.52
动
2．将重分类进损益的其他综合
605,215.07 692,379.53 341,526.50 350,853.03 946,741.57
收益
其中：权益法下可转损益的其
-21,897.32 -21,897.32
他综合收益
外币财务报表折算差额 627,112.39 692,379.53 341,526.50 350,853.03 968,638.89
其他综合收益合计 -15,752,667.83 8,758,605.09 2,016,556.40 6,192,681.82 549,366.87 -9,559,986.01
- 173 -
(四十五) 专项储备
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
89,972,090.42 62,683,245.29
安全生产费 61,323,063.32 88,611,908.45
合计 61,323,063.32 89,972,090.42 62,683,245.29 88,611,908.45
(四十六) 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 145,399,220.66 145,399,220.66
任意盈余公积 147,629,306.02 147,629,306.02
合计 293,028,526.68 293,028,526.68
(四十七) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
1,165,231,180.60 1,394,297,797.07
调整前上年年末未分配利润
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） 8,232,993.10
1,173,464,173.70 1,394,297,797.07
调整后年初未分配利润
-148,833,526.78 -320,488,471.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 91,036,738.72 113,795,923.40
其他综合收益结转留存收益
933,593,908.20 960,013,401.79
期末未分配利润
注 1：根据《企业会计准则第 16 号解释》，对年初未分配利润进行追溯调整 8,232,993.10
元，详见“附注五（一）会计政策变更说明”
(四十八) 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 26,639,033,143.78 23,815,933,495.86 22,676,661,803.29 20,354,761,894.84
其他业务 80,648,433.86 56,441,113.31 62,098,526.61 33,961,556.80
合计 26,719,681,577.64 23,872,374,609.17 22,738,760,329.90 20,388,723,451.64
- 174 -
公司收入主要按照行业、产品和客户收入来源地区三种分类方式，相关数据已在“第三节
主营业务分析”章节填列。
(四十九) 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 16,661,431.82 11,132,410.02
教育费附加 13,165,057.12 8,782,873.50
资源税 239,401.50 -
房产税 6,992,557.75 7,254,542.61
土地使用税 1,639,005.00 1,464,137.31
车船使用税 111,421.27 78,956.82
印花税 11,290,412.68 12,737,875.60
其他 3,053,582.70 1,946,406.19
合计 53,152,869.84 43,397,202.05
(五十) 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 375,692,721.78 342,015,757.39
差旅费 23,953,643.58 17,612,709.36
业务招待费 17,773,458.68 15,979,597.86
租赁及物业费 7,936,575.49 8,794,351.78
服务费 3,813,812.65 1,378,587.50
招投标费用 7,336,425.74 6,836,799.39
办公费 1,541,839.62 1,660,082.07
折旧费 2,766,064.07 5,829,056.18
摊销费 3,019,779.03 3,160,830.48
修理费 3,751,977.05 2,499,894.07
其他 14,571,167.52 20,022,117.93
合计 462,157,465.21 425,789,784.01
(五十一) 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 578,756,612.40 554,785,283.26
差旅费 24,622,933.50 15,118,017.82
咨询费 6,422,820.64 3,673,364.62
- 175 -
项目 本期发生额 上期发生额
无形资产摊销 16,569,672.17 14,109,418.48
折旧费 30,969,114.86 42,557,824.15
租赁及物业费 35,070,987.98 35,667,087.22
办公费 7,109,426.19 5,585,447.41
长期待摊费用摊销 8,610,385.60 8,287,541.11
业务招待费 17,347,432.38 12,855,715.07
聘请中介机构费 18,120,717.15 12,935,689.11
车辆使用费 3,177,876.36 1,865,425.86
会议费 8,541,343.67 2,599,540.19
诉讼费 2,043,173.32 411,759.84
培训费 994,838.02 508,755.20
劳动保护费 7,243,182.79 2,399,144.60
能源费 914,055.72 2,453,032.98
修理费 1,690,790.14 953,092.72
保险费 1,898,521.90 791,494.27
其他 32,335,944.97 36,293,533.78
合计 802,439,829.76 753,851,167.69
(五十二) 研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 524,556,583.34 384,129,513.89
材料费 285,273,646.76 282,716,724.52
折旧与摊销费 16,160,667.67 6,726,484.92
其他 16,920,595.46 11,692,128.03
合计 842,911,493.23 685,264,851.36
(五十三) 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 219,690,701.12 184,381,048.10
其中：租赁负债利息费用 1,517,517.56 3,202,600.53
减：利息收入 71,393,111.27 56,959,495.55
汇兑损益 -5,534,267.38 -1,624,541.22
其他 32,738,975.10 20,245,596.67
合计 175,502,297.57 146,042,608.00
- 176 -
(五十四) 其他收益
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 54,237,196.35 48,568,241.77
进项税加计抵减 1,482,966.56 1,509,551.63
代扣个人所得税手续费 5,003,503.03 2,554,736.20
其他 3,507,155.28
合计 60,723,665.94 56,139,684.88
(五十五) 投资收益
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -44,304,295.29 -36,486,948.91
处置长期股权投资产生的投资收益 -1,541,871.24 498,495.11
交易性金融资产持有期间的投资收益 1,029,424.16 -
其他权益工具投资持有期间的股利收入 1,341,204.48 1,899,242.24
应收款项融资票据贴现息 -30,518,405.11 -3,475,044.71
合计 -73,993,943.00 -37,564,256.27
(五十六) 公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -3,120,980.00 -1,025,454.00
合计 -3,120,980.00 -1,025,454.00
(五十七) 信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 122,932,145.34 39,658,041.08
其他应收款坏账损失 -4,929,480.78 -1,212,420.29
合计 118,002,664.56 38,445,620.79
(五十八) 资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失 4,466,236.52 673,986.31
合同资产减值损失 11,195,689.36 7,602,150.74
合计 15,661,925.88 8,276,137.05
(五十九) 资产处置收益
- 177 -
计入当年非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
固定资产处置利得或损失 -21,128.05 -88,423.47 -21,128.05
合计 -21,128.05 -88,423.47 -21,128.05
(六十) 营业外收入
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
罚没利得、违约金 1,177,572.25 527,358.95 1,177,572.25
无法支付的应付款项 2,335,134.37 6,758,999.21 2,335,134.37
非流动资产毁损报废利得 67,351.94 2,929.51 67,351.94
其他 996,680.63 1,825,840.96 996,680.63
合计 4,576,739.19 9,115,128.63 4,576,739.19
(六十一) 营业外支出
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
对外捐赠 160,000.00 204,575.83 160,000.00
违约金、罚金支出 911,901.82 17,842.88 911,901.82
非流动资产报废损失 133,588.61 178,914.30 133,588.61
滞纳金 623,378.14 623,378.14
其他 1,332,186.29 293,740.82 1,332,186.29
合计 3,161,054.86 695,073.83 3,161,054.86
(六十二) 所得税费用
1、 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 266,627,196.16 243,671,801.43
递延所得税调整 -16,335,638.78 -18,958,390.20
合计 250,291,557.38 224,713,411.23
2、会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期金额
利润总额 362,481,721.64
按法定/适用税率计算的所得税费用 90,620,430.41
子公司适用不同税率的影响 -34,954,370.26
- 178 -
项目 本期金额
调整以前期间所得税的影响 -9,496,983.88
非应税收入的影响 -12,859,286.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 4,579,821.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -26,842,866.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 245,906,911.49
环保节能项目减免及研发费用加计扣除的影响 -6,662,099.66
所得税费用 250,291,557.38
(六十三) 现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 71,393,111.27 56,959,495.55
收到的政府补助 59,248,296.65 44,147,998.58
收回保证金押金等 169,906,978.59 175,529,385.01
往来款 525,925,358.96 655,080,247.47
合计 826,473,745.47 931,717,126.61
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
付现费用 265,133,540.52 220,587,368.68
支付的押金、保证金 264,628,424.79 196,924,667.02
往来款 599,513,346.61 545,282,330.26
合计 1,129,275,311.92 962,794,365.96
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到的定期存款及利息 30,361,834.05
合计 30,361,834.05
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
取得子公司支付现金流重分类 6,001,975.45
合计 6,001,975.45
- 179 -
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
无。
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付租赁负债 27,196,826.73 17,623,589.50
融资租赁还款及手续费 8,057,503.51
融资手续费 27,711,503.78
合计 62,965,834.02 17,623,589.50
(六十四) 现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量： —— ——
净利润 112,190,164.26 50,137,702.02
加：资产减值损失 15,661,925.88 8,276,137.05
信用减值损失 118,002,664.56 38,445,620.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
208,444,674.71 176,302,767.23
资产折旧
使用权资产折旧 25,732,504.27 43,403,419.86
无形资产摊销 40,859,358.16 38,203,862.96
长期待摊费用摊销 18,138,105.78 17,966,243.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
21,128.05 88,423.47
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 66,236.67 175,984.79
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 3,120,980.00 1,025,454.00
财务费用（收益以“－”号填列） 219,690,701.12 184,381,048.10
投资损失（收益以“－”号填列） 73,993,943.00 37,263,447.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -19,097,633.68 -14,596,287.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 3,813,823.29 -3,020,110.76
存货的减少（增加以“－”号填列） 105,286,828.84 93,342,882.79
合同资产的减少（增加以“－”号填列） -2,123,977,413.57 -1,589,967,874.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,723,885,490.07 -785,981,719.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,224,266,612.38 -195,881,129.12
其他
经营活动产生的现金流量净额 -2,697,670,886.35 -1,900,434,127.54
- 180 -
项目 本期发生额 上期发生额
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 -- --
一年内到期的可转换公司债券
租入固定资产 -- --
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 7,224,680,329.32 7,548,653,159.14
减：现金的期初余额 7,542,558,584.61 7,155,577,347.38
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 393,075,811.76
-317,878,255.29
3. 本期支付的取得子公司的现金净额
无。
3.本期收到的处置子公司的现金净额
无。
4.现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 7,224,680,329.32 7,542,558,584.61
其中：库存现金 70,649.74 57,112.40
可随时用于支付的银行存款 7,203,964,592.78 7,374,482,202.37
可随时用于支付的其他货币资金 20,645,086.80 168,019,269.84
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 7,224,680,329.32 7,542,558,584.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现
金及现金等价物
(六十五) 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
—— —— ——
货币资金
- 181 -
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其中：美元 10,914,424.74 6.93090 75,647,312.31
欧元
港币 24,343.00 0.92180 22,439.38
泰铢 12,922,522.10 0.20343 2,628,879.91
越南盾 62,940,784,305.95 0.00031 19,393,426.62
日元 5,051.00 0.05009 253.00
台币 16,103.00 0.23330 3,756.83
应收账款 —— —— ——
其中：美元 3,354,764.02 6.93090 23,251,533.92
港币 811,002.00 0.92180 747,581.64
其他货币 6,341,103,876.00 0.00031 1,953,832.23
(六十六) 所有权和使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
银行承兑汇票保证金、保函保证金、准备持
货币资金 1,868,419,844.83
有至到期的定期存款等
应收账款 838,321,087.57 融资租赁抵押、质押借款
固定资产 173,954,320.05 抵押借款
应收票据 174,451,680.15 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期
合计 3,055,146,932.60 ——
(六十七) 政府补助
期末余额/发
负债项目 列报科目 计入当期损益金额
生额
石家庄市行唐县农作物秸秆综合利用专项资
37,949,177.19 递延收益/其他收益 447,402.64
金
无锡市高新区产业升级培育资金 33,546,923.73 递延收益/其他收益 692,125.67
共建中国-南通信息技术应用创新产业园合作
25,195,634.33 递延收益/其他收益 4,504,827.94
项目
潍坊市燃煤锅炉关停补贴 18,050,000.00 递延收益/营业收入
无锡市城市非住宅房屋拆迁补偿 7,891,629.25 递延收益/其他收益
淄博市周村区集中供热管网提升改造工程
6,402,499.95 递延收益/其他收益 195,000.00
（保障性住房部分）
衡水市安平县集中供热设备补贴资金 5,162,499.79 递延收益/其他收益 175,000.02
中电浙江宁波网安创新基地项目 4,666,666.67 递延收益/其他收益 1,000,000.00
衡水市安平县支持优势产业发展专项“热电
3,562,500.23 递延收益/其他收益 124,999.98
联产项目”资金
工信部恶意代码分析项目的国拨资金 2,396,800.00 递延收益/其他收益 599,200.00
工信部软件开发测试工具项目分包 1 软件开
2,250,000.00 递延收益/其他收益
发集成系统（国拨）
- 182 -
燃煤锅炉改造补贴 1,842,300.00 递延收益/营业收入 124,200.00
河北省传统基础设施领域 PPP 项目“供热前
1,108,333.50 递延收益/其他收益 34,999.98
期工作”补贴资金
中电陕西西咸新区适配中心项目补贴 1,050,000.00 递延收益/其他收益 225,000.00
面向机器人和智能制造领域的创新成果产业
885,000.00 递延收益/其他收益
化公共服务平台
2021 溧阳市先进制造专项资金项目补贴 730,316.83 递延收益/其他收益 20,709.17
信息化重点项目资金 475,000.00 递延收益/其他收益
秸秆倒料机补贴摊销、秸秆收储补贴款 425,333.44 递延收益/其他收益 28,999.98
2019 溧阳市先进制造专项资金项目补贴 340,650.00 递延收益/其他收益 22,710.00
河北省农作物秸秆还田利用试点项目“装载
339,752.18 递延收益/其他收益 37,750.02
机”补贴资金
洁净室系统装备工程技术研究中心项目研发
301,743.95 递延收益/其他收益 63,501.48
购置补助
河北省农作物秸秆还田利用试点项目“自卸
196,395.68 递延收益/其他收益 21,819.12
车、皮带机”补贴资金
衡水市安平县 2018 年农作物秸秆综合利用试
150,880.83 递延收益/其他收益 359,821.72
点项目“秸秆能源化”补贴资金
河北省洁净工程技术研究中心政府补助 递延收益/其他收益 800,000.00
增值税即征即退 24,509,108.51 其他收益 24,509,108.51
财政补贴款 6,333,000.00 其他收益 6,333,000.00
供热补贴 5,976,900.00 其他收益 5,976,900.00
飞凤人才基金 2,819,500.00 其他收益 2,819,500.00
产业扶持资金 900,000.00 其他收益 900,000.00
财政扶持资金 789,402.31 其他收益 789,402.31
稳（扩）岗补贴 757,059.60 其他收益 757,059.60
稳岗补贴 709,920.92 其他收益 709,920.92
海淀区残疾人劳动就业管理服务所补贴 443,570.17 其他收益 443,570.17
科技创新专项资金 291,500.00 其他收益 291,500.00
保费资助 221,221.20 其他收益 221,221.20
税收奖励 143,338.37 其他收益 143,338.37
工业发展资金 130,000.00 其他收益 130,000.00
23 年昆山科技局重点研发计划项目补贴 125,000.00 其他收益 125,000.00
高新技术企业认证补贴 100,000.00 其他收益 100,000.00
2022 年市级专新特金补贴 100,000.00 其他收益 100,000.00
扩岗补贴 97,384.38 其他收益 97,384.38
升规入统奖补资金 70,000.00 其他收益 70,000.00
企业吸纳高校毕业生社会保险补贴 66,270.43 其他收益 66,270.43
丰台区营商补贴 50,000.00 其他收益 50,000.00
高企认定奖补 50,000.00 其他收益 50,000.00
22 年高新技术企业复审财政补贴 50,000.00 其他收益 50,000.00
税费返还 45,700.00 其他收益 45,700.00
规上服务企业奖励 30,000.00 其他收益 30,000.00
收 21-22 采暖季奎文区低保户补贴 22,817.18 其他收益 22,817.18
企业招用高校生社保补贴 15,031.08 其他收益 15,031.08
培训补助 9,500.00 其他收益 9,500.00
电费补助 8,670.98 其他收益 8,670.98
残疾人补贴 7,480.80 其他收益 7,480.80
残疾职工超比例奖励 2,135.70 其他收益 2,135.70
常州市建筑企业补助款 2,107.00 其他收益 2,107.00
- 183 -
招用毕业年度本市高校毕业生申请一次性扩
1,500.00 其他收益 1,500.00
岗补助
一次性扩岗位补贴 1,500.00 其他收益 1,500.00
2022 年（淄博市周村区人力资源和社会保障
1,500.00 其他收益 1,500.00
局）一次性扩岗补贴
科技企业基金兑现 1,200.00 其他收益 1,200.00
一次性留工培训补助 1,000.00 其他收益 1,000.00
退企业所得税 10 其他收益 10
合计 199,803,366.18 - 54,361,396.35
八、合并范围的变更
(一) 同一控制下企业合并
无。
(二) 处置子公司
无。
(三) 其他原因的合并范围变动
1. 本报告期注销三级子公司中电智慧环境治理发展有限公司，于 2023 年 1 月 18 日完成注
销登记；
2. 本报告期新增四级子公司中电万维（合肥）科技有限公司，注册资本 0.3 亿元。
九、在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
持股比例(%)
主要经
子公司名称 注册地 业务性质 取得方式
营地
直接 间接
深圳市桑达无线通讯技术有限 电子产品生 同一控制下企
深圳市 深圳市 100
公司 产 业合并
深圳中联电子有限公司 深圳市 深圳市 房屋租赁 72 投资设立
深圳中电桑飞智能照明科技有 智慧照明系
深圳市 深圳市 70 投资设立
限公司 统集成
同一控制下企
捷达国际运输有限公司 北京市 北京市 物流服务 100
业合并
中电桑达电子设备（江苏）有 其他电子设 同一控制下企
江苏省 南京市 51
限公司 备制造 业合并
建筑装饰、
同一控制下企
中国电子系统技术有限公司 北京市 北京市 装修和其他 96.72
业合并
建筑业
- 184 -
持股比例(%)
主要经
子公司名称 注册地 业务性质 取得方式
营地
直接 间接
科技推广和
中电云计算技术有限公司 湖北省 武汉市 60 投资设立
应用服务业
中电数创（北京）科技有限公 其他技术推
北京市 北京市 100 投资设立
司 广服务
中电（武汉）数字经济产业园 其他房地产 同一控制下企
湖北省 武汉市 100
发展有限公司 业 业合并
2、 重要的非全资子公司
本期归属于
少数股东持 本期向少数股东宣告分 期末少数股东权
子公司名称 少数股东的
股比例 派的股利 益余额
损益
中国电子系统技术有限公
3.28% 460,871,875.17 140,281,200.00 4,302,282,647.23
司
-
中电云计算技术有限公司 40.00% 601,489,377.90
196,782,702.20
3、 重要非全资子公司的主要财务信息
期末余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
中国电子系统
44,461,049,631.95 8,971,343,047.19 53,432,392,679.14 37,767,797,028.29 6,074,569,456.04 43,842,366,484.33
技术有限公司
中电云计算技
1,678,399,399.08 929,982,664.23 2,608,382,063.31 630,851,439.32 545,913,080.16 1,176,764,519.48
术有限公司
（续上表）
上年年末余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
中国电子系统
40,076,713,288.73 8,515,454,672.41 48,592,167,961.14 33,485,199,034.74 6,249,318,987.85 39,734,518,022.59
技术有限公司
中电云计算技
1,389,014,184.02 828,641,954.89 2,217,656,138.91 763,521,347.13 540,000,000.00 1,303,521,347.13
术有限公司
（续上表）
本期金额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
中国电子系统技术有限公司 26,453,258,403.19 803,597,693.53 810,339,742.23 -1,673,960,261.50
中电云计算技术有限公司 125,118,927.25 -570,457,247.95 -570,457,247.95 -727,903,788.55
（续上表）
- 185 -
上期金额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
中国电子系统技术有限公司 22,228,688,211.82 392,014,710.17 388,963,039.74 -1,291,493,987.38
中电云计算技术有限公司 28,005,550.43 -325,237,023.82 -325,237,023.82 -120,647,572.86
（二）在合营安排或联营企业中的权益
1、重要的合营企业或联营企业
持股比例(%) 对合营企业或
主要 对本公司活
合营企业或联营 注册 联营企业投资
经营 业务性质 动是否具有
企业名称 地 的会计处理方
地 直接 间接 战略性
法
长江云通有限公 湖北 武汉 云计算开发
38.88 权益法 是
司 省 市 与销售
北京易捷思达科 北京 北京
软件开发 26.00 权益法 是
技发展有限公司 市 市
数字广东网络建 广东 广州 软件和信息
29.92 权益法 是
设有限公司 省 市 技术服务业
- 186 -
2、重要联营企业的主要财务信息
期末余额/本期金额
北京易捷思达科技发 数字广东网络建设有限公
长江云通有限公司
展有限公司 司
流动资产 950,570,935.59 144,283,923.21 3,849,835,375.44
非流动资产 382,726,845.82 16,967,215.63 221,918,589.41
资产合计 1,333,297,781.41 161,251,138.84 4,071,753,964.85
流动负债 241,802,551.92 82,848,017.07 3,479,230,638.54
非流动负债 8,206,835.46 3,014,865.24 28,623,252.85
负债合计 250,009,387.38 85,862,882.31 3,507,853,891.39
少数股东权益 18,792,590.71 0.00
归属于母公司股东权益 1,064,495,803.32 75,388,256.53 563,900,073.46
按持股比例计算的净资产份
413,875,968.33 19,600,946.70 168,718,901.98
额
调整事项 17,099,950.12 249,545,874.33 207,391,542.64
—商誉 17,099,950.12 247,211,675.17 151,747,912.40
—其他 2,334,199.16 55,643,630.24
对合营企业权益投资的账面
430,975,918.45 269,146,821.03 376,110,444.62
价值
营业收入 96,010,639.40 54,076,325.26 1,209,759,216.09
净利润 -23,510,729.51 -17,429,555.18 -28,684,155.28
其他综合收益
综合收益总额 -23,510,729.51 -17,429,555.18 -28,684,155.28
（续上表）
上年年末余额/上期金额
北京易捷思达科技发 数字广东网络建设有限公
长江云通有限公司
展有限公司 司
流动资产 1,006,367,364.48 192,770,474.03 3,662,048,301.39
非流动资产 399,443,693.02 20,571,149.97 243,941,905.31
资产合计 1,405,811,057.50 213,341,624.00 3,905,990,206.70
流动负债 290,138,124.02 115,258,683.87 3,284,437,060.53
非流动负债 8,873,809.93 5,359,605.24 28,968,917.43
负债合计 299,011,933.95 120,618,289.11 3,313,405,977.96
- 187 -
上年年末余额/上期金额
北京易捷思达科技发 数字广东网络建设有限公
长江云通有限公司
展有限公司 司
少数股东权益 18,635,637.64 -
归属于母公司股东权益 1,088,163,485.91 92,723,334.89 592,584,228.74
按持股比例计算的净资产份
273,999,565.75 24,108,067.07 177,301,201.24
额
调整事项 10,973,111.72 250,496,885.86 207,391,542.64
—商誉 10,973,111.72 247,211,675.17 151,747,912.40
—其他 3,285,210.69 55,643,630.24
对合营企业权益投资的账面
284,972,677.47 274,604,952.93 384,692,743.88
价值
营业收入 75,101,496.99 46,719,152.05 1,008,014,840.08
净利润 -1,834,937.06 -49,177,068.04 -38,369,732.14
其他综合收益
综合收益总额 -1,834,937.06 -49,177,068.04 -38,369,732.14
3、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
期末余额/本期金额 上年年末余额/上期金额
合营企业：
投资账面价值合计 214,707,320.45 213,496,243.47
下列各项按持股比例计算的合计数
—净利润 4,368,987.92 -4,295,920.00
—其他综合收益
—综合收益总额 4,368,987.92 -4,295,920.00
联营企业：
投资账面价值合计 652,924,577.09 836,221,622.06
下列各项按持股比例计算的合计数
—净利润 -27,476,943.75 -5,404,096.29
—其他综合收益
—综合收益总额 -27,476,943.75 -5,404,096.29
- 188 -
十、 与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、短期借款、长期借款、应收款项、应付款
项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司
为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和
监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
各类风险管理目标和政策：
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营
业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理
目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险
承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之
内。
(一) 信用风险
为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控
程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项
应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认
为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
(二) 流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短
缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门
集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量
的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公
司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和
长期的资金需求。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
- 189 -
期末余额
项目
即时偿
1 年以内 1-2 年 2-5 年 5 年以上 合计
还
金融资产
货币资金
9,093,100,174.15 9,093,100,174.15
交易性金融资产
265,752,630.40 265,752,630.40
应收票据
214,852,322.32 214,852,322.32
应收账款
11,717,092,253.82 11,717,092,253.82
应收款项融资
155,860,333.62 155,860,333.62
其他应收款
727,070,522.80 727,070,522.80
金融负债
短期借款 2,940,046,558.85 2,940,046,558.85
交易性金融负债 2,649,167.86 2,649,167.86
应付票据 4,961,619,092.48 4,961,619,092.48
应付账款 21,812,248,470.40 21,812,248,470.40
其他应付款 556,809,279.25 556,809,279.25
一年内到期的非流
2,245,711,187.22 2,245,711,187.22
动负债
长期借款 229,029,000.03 3,978,937,254.72 1,976,167,463.66 365,922,356.61 6,550,056,075.02
（续）
上年末余额
项目 即时偿
1 年以内 1-2 年 2-5 年 5 年以上 合计
还
金融资产
货币资金 9,132,361,744.72 9,132,361,744.72
交易性金融资产 476,658,480.50 476,658,480.50
应收票据 437,156,193.80 437,156,193.80
应收账款 10,177,995,278.58 10,177,995,278.58
应收款项融资 266,410,395.64 266,410,395.64
其他应收款 645,617,588.94 645,617,588.94
金融负债
短期借款 1,918,322,157.33 1,918,322,157.33
交易性金融负债 2,649,167.86 2,649,167.86
应付票据 5,557,125,852.28 5,557,125,852.28
应付账款 18,033,345,604.32 18,033,345,604.32
- 190 -
上年末余额
项目 即时偿
1 年以内 1-2 年 2-5 年 5 年以上 合计
还
其他应付款 636,282,883.10 636,282,883.10
一年内到期的非流
1,651,749,086.99 1,651,749,086.99
动负债
长期借款 217,944,383.71 4,461,552,276.52 1,174,471,886.62 324,397,120.10 6,178,365,666.96
(三) 市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波
动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务，主要为人民币的浮动利率借款合同。
2、 汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。
此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及
上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和
外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
期末余额
项目
美元 港币 泰铢 其他外币 合计
货币资金 75,647,312.31 22,439.38 2,628,879.91 19,397,436.45 97,696,068.05
应收账款 23,251,533.92 747,581.64 1,953,832.23 25,952,947.79
合计 98,898,846.23 770,021.02 2,628,879.91 21,351,268.68 123,649,015.84
- 191 -
（续上表）
期初余额
项目
美元 港币 泰铢 其他外币 合计
货币资金 75,647,312.31 22,439.38 2,628,879.91 19,397,436.45 97,696,068.05
应收账款 23,251,533.92 747,581.64 1,953,832.23 25,952,947.79
合计 98,898,846.23 770,021.02 2,628,879.91 21,351,268.68 123,649,015.84
十一、 公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定。
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
项目
第一层次公允 第二层次公允 第三层次公允
合计
价值计量 价值计量 价值计量
一、持续的公允价值计量
◆交易性金融资产 265,752,630.40 265,752,630.40
1.以公允价值计量且其变动计入当
265,752,630.40 265,752,630.40
期损益的金融资产
权益工具投资 265,752,630.40 265,752,630.40
◆应收款项融资 155,860,333.62 155,860,333.62
◆其他权益工具投资 77,162,803.20 19,098,672.80 42,403,198.19 138,664,674.19
持续以公允价值计量的资产总额 77,162,803.20 19,098,672.80 995,521,423.01 1,091,782,899.01
◆交易性金融负债 2,649,167.86 2,649,167.86
1.交易性金融负债 2,649,167.86 2,649,167.86
其他 2,649,167.86 2,649,167.86
持续以公允价值计量的负债总额 2,649,167.86 2,649,167.86
- 192 -
(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司将输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价的
金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第一层次公允价值计量项目。
(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定
量信息
本公司将输入值是除第一层次输入值外直接或间接可观察的金融资产、金融负债及衍生
金融工具作为第二层次公允价值计量项目。目前将新三板股票作为第二层次公允价值计量项
目。
(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定
量信息
本公司将输入值是不可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第三层次公允价
值计量项目。本公司持有第三层次公允价值计量的交易性金融资产为股权投资和银行理财产
品，股权投资参考截止资产负债表日的净资产基础法确定公允价值，银行理财产品期末根据
预期收益率或业绩基准利率调整公允价值；本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融
资为应收票据，持有意图为背书或者贴现，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值；
本公司持有第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为持有的非上市公司股权，以截止资
产负债表日的净资产基础法确定公允价值。本公司持有第三层次公允价值计量的交易性金融
负债为应付桑达设备少数股东的超额奖励或有对价。
- 193 -
(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，上年年末与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
1、 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息
当期利得或损失总额 购买、发行、出售和结算 对于在报告期末
转入第 转出第 持有的资产，计
项目 上年年末余额 期末余额
三层次 三层次 计入其他综 入损益的当期未
计入损益 购买 发行 出售 结算
合收益 实现利得或变动
◆交易性金融资产 476,050,850.59 -3,120,980.00 51,967.07 207,229,207.26 265,752,630.40
以公允价值计量且其变动
476,050,850.59 -3,120,980.00 207,229,207.26 265,752,630.40
计入当期损益的金融资产
—权益工具投资 476,050,850.59 -3,120,980.00 207,229,207.26 265,752,630.40
—其他
◆应收款项融资 266,410,395.64 2,392,239,141.36 2,502,789,203.38 155,860,333.62
◆其他权益工具投资 26,288,752.83 814,445.36 15,300,000.00 42,403,198.19
合计 768,749,999.06 -3,120,980.00 814,445.36 2,407,591,108.43 2,502,789,203.38 207,229,207.26 464,016,162.21
其中：与金融资产有关的
-3,120,980.00 814,445.36
损益
◆交易性金融负债 2,649,167.86 2,649,167.86
- 194 -
十二、关联方及关联交易
（一）本企业的母公司情况
母公司对本企
注册资本 母公司对本企
母公司名称 注册地 业务性质 业的表决权比
（万元） 业的持股比例
例
中国中电国际信息服务 生产、开发、销
深圳 364,000.00 17.81% 17.81%
有限公司 售
本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司。
（二）本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
（三）本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或
联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
中电智开系统技术有限公司 合营企业
德州数字城市建设运营有限公司 合营企业
数字大理建设运营有限公司 合营企业
湖北东楚通科技有限公司 合营企业
中电（江苏）数字产业有限公司 合营企业
泸州市数字创新科技有限公司 合营企业
中电（天津）智慧城市运营服务有限公司 合营企业
北京易捷思达科技发展有限公司 联营企业
石家庄市智慧产业有限公司 联营企业
德阳数字城市科技有限公司 联营企业
河北工大科雅能源科技股份有限公司 联营企业
武汉城市一卡通有限公司 联营企业
长江云通有限公司 联营企业
蓝信移动（北京）科技有限公司 联营企业
- 195 -
（四）其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
东莞长城开发科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
广东长城科技发展有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
海南长城科技发展有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
河南长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
迈普通信技术股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京中电熊猫照明有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
麒麟软件有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳桑达物业发展有限公司 受控股股东控制的其他企业
深圳市中电物业管理有限公司 受控股股东控制的其他企业
深圳中电长城信息安全系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
四川长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
昕诺飞（中国）投资有限公司 控股子公司之少数股东
浙江长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子进出口有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国信息安全研究院有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国长城科技集团股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
湖北长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
江西长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京熊猫信息产业有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
山东长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
陕西长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳市中电电力技术股份有限公司 受控股股东控制的其他企业
深圳中电投资有限公司 受控股股东控制的其他企业
天津长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
西藏长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
云南长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企
长城超云（北京）科技有限公司
业
中电长城科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电智能科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子产业开发有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电数科（北京）科技产业发展有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳南方信息企业有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
- 196 -
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
南京文思海辉信息技术有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
湖南长城科技信息有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
长城计算机软件与系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
辽宁长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电金信软件有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
北京中电瑞达物业有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
山西长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电工业互联网有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
武汉中原电子信息有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中标软件有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电长城网际系统应用有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
彩虹（合肥）光伏有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
彩虹（延安）新能源有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企
成都京东方显示科技有限公司
业
冠捷视听科技（深圳）有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
桂林长海发展有限责任公司 受同一实际控制人控制的其他企业
华大半导体有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京科瑞达电子装备有限责任公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京三乐集团有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京熊猫汉达科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳桑达科技发展有限公司 控股股东之联营企业
浙江确安科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电华大科技（深圳）有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电基础产品装备有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子产业工程有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国振华集团云科电子有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中软信息系统工程有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
广州中软信息技术有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企
上海积塔半导体有限公司
业
深圳振华富电子有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳中电蓝海控股有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
- 197 -
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
小华半导体有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电河北房地产开发有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电惠融商业保理（深圳）有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电商务（北京）有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
合肥沛顿存储科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
贵州振华风光半导体股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企
咸阳彩虹光电科技有限公司
业
中电泰日升马鞍山科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
彩虹集团有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国软件与技术服务股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 受同一实际控制人控制的其他企业
江西彩虹光伏有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
长城电源技术有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳中电港技术股份有限公司 受控股股东控制的其他企业
中电（海南）联合创新研究院有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国瑞达投资发展集团有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
北京中电华大电子设计有限责任公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国振华电子集团有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电凯杰科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
江苏长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京中电熊猫信息产业集团有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
上海浦东软件园股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电惠融科技（海南）有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
湖南计算机厂有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳中软信息系统技术有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
北京中软万维网络技术有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子东莞产业园有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电长城圣非凡信息系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
甘肃长风电子科技有限责任公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电九天智能科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
重庆长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
- 198 -
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
上海贝岭股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
成都中电锦江信息产业有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
珠海南方软件园发展有限公司 受控股股东控制的其他企业
武汉中元通信股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电智能技术南京有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中软信息服务有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七
受同一实际控制人控制的其他企业
一厂）
中国电子物资东北有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
长沙湘计海盾科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电金投控股有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电科创智联（武汉）有限责任公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子器材有限公司 受控股股东控制的其他企业
中电长城（长沙）信息技术有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京中电熊猫晶体科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
高怡达科技（深圳）有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
东莞中电熊猫科技发展有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳长城开发科技股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
武汉中电通信有限责任公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电会展与信息传播有限公司 受控股股东控制的其他企业
北京确安科技股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
武汉中原长江科技发展有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京华东电子集团有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京中电熊猫置业有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京熊猫电子股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳市振华微电子有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中电六所智能系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
江苏南极星新能源技术股份有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国通广电子有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子财务有限责任公司 受同一实际控制人控制的其他企业
上海浦东软件园创业投资管理有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京中电熊猫磁电科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
武汉长光电源有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
- 199 -
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
中电金信软件（上海）有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企
上海先进半导体制造有限公司
业
彩虹（佛山）平板显示有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
合肥彩虹蓝光科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
湖南长城计算机系统有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
深圳迪富酒店管理有限公司 受控股股东控制的其他企业
成都中电瑞科建设有限公司 受控股股东控制的其他企业
江苏科中信息技术有限公司 控股子公司之少数股东
深圳桑达国际电源科技有限公司 本公司之子公司现进入破产清算
中电和瑞科技有限公司 受同一实际控制人控制的其他企业
南京华睿川电子科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
东莞市中电爱华电子有限公司 受控股股东控制的其他企业
南京中软软件与技术服务有限公司 受控股股东控制的其他企业
上海中软计算机系统工程有限公司 受控股股东控制的其他企业
长城信息股份有限公司 受控股股东控制的其他企业
深圳市思尼克技术有限公司 受控股股东控制的其他企业
深圳中电智方舟运营有限公司 受控股股东控制的其他企业
深圳市锐能微科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
广东亿安仓供应链科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
广东艾矽易信息科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
深圳思尔泰技术有限公司 受控股股东控制的其他企业
中国电子器材国际有限公司 受控股股东控制的其他企业
成都文思海辉智科科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
上海浦园物业管理有限公司 受控股股东控制的其他企业
南京中电熊猫贸易发展有限公司 受控股股东控制的其他企业
中电星原科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三
受控股股东控制的其他企业
厂）
湖南弈安云信息技术有限公司 受控股股东控制的其他企业
南京熊猫智成科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
深圳亿安仓供应链科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
亿安仓(香港)有限公司 受控股股东控制的其他企业
长沙亿安仓供应链科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
中国中电浙江国际经贸有限公司 受控股股东控制的其他企业
- 200 -
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
中国电子进出口珠海有限公司 受控股股东控制的其他企业
中国电子物资有限公司 受控股股东控制的其他企业
中国长城桂林软件技术有限责任公司 受控股股东控制的其他企业
中国电子物资西北有限公司 受控股股东控制的其他企业
湖南中软信息系统有限公司 受控股股东控制的其他企业
天津中软信息系统有限公司 受控股股东控制的其他企业
陕西彩虹实兴材料科技有限公司 受控股股东控制的其他企业
（五）关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
中电长城科技有限公司 采购商品/接受劳务 17,457,354.30 33,033,353.44
深圳桑达物业发展有限公司 采购商品/接受劳务 2,919,811.32 2,920,040.52
北京易捷思达科技发展有限
采购商品/接受劳务 4,560,120.06 11,117,150.30
公司
东莞长城开发科技有限公司 采购商品/接受劳务 1,682,101.36 1,284,808.75
中国信息安全研究院有限公
采购商品/接受劳务 1,858,150.80 788,149.97
司
迈普通信技术股份有限公司 采购商品/接受劳务 292,424.79 7,414,854.88
中国电子进出口有限公司 采购商品/接受劳务 73,072.42
深圳中电投资有限公司 采购商品/接受劳务 333,460.80
深圳市中电物业管理有限公
采购商品/接受劳务 216,838.92 157,307.00
司
中国中电国际信息服务有限
采购商品/接受劳务 2,396,787.46
公司
南京中电熊猫照明有限公司 采购商品/接受劳务 2,293,577.98
湖南长城科技信息有限公司 采购商品/接受劳务 2,371,681.42
长城超云（北京）科技有限
采购商品/接受劳务 2,550,882.30 6,454,246.78
公司
蓝信移动（北京）科技有限
采购商品/接受劳务 327,433.63 1,734,811.32
公司
德阳数字城市科技有限公司 采购商品/接受劳务 1,901,445.73 595,163.51
深圳市中电电力技术股份有
采购商品/接受劳务 7,174,224.19 2,209,093.00
限公司
昕诺飞（中国）投资有限公
采购商品/接受劳务 1,794,734.20
司
中电星原科技有限公司 采购商品/接受劳务 2,000,000.00
云南长城计算机系统有限公
采购商品/接受劳务 5,546,164.45
司
- 201 -
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
陕西长城计算机系统有限公
采购商品/接受劳务 1,629,711.50
司
成都文思海辉智科科技有限
采购商品/接受劳务 167,547.17
公司
河南长城计算机系统有限公
采购商品/接受劳务 234,690.27
司
麒麟软件有限公司 采购商品/接受劳务 229,203.54
中国长城科技集团股份有限
采购商品/接受劳务 8,993,848.67
公司
河北工大科雅能源科技股份
采购商品/接受劳务 6,440,945.02
有限公司
北京中电瑞达物业有限公司 采购商品/接受劳务 1,748,954.20
出售商品/提供劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
中国电子进出口有限公
出售商品/提供劳务 872,965.07 641,946.74
司
浙江确安科技有限公司 出售商品/提供劳务 880,263.98
彩虹（延安）新能源有
出售商品/提供劳务 3,193,790.73 2,421,717.80
限公司
上海积塔半导体有限公
出售商品/提供劳务 28,464,366.26 1,040,305.92
司
南京熊猫信息产业有限
出售商品/提供劳务 797,479.65
公司
冠捷视听科技（深圳）
出售商品/提供劳务 1,071,175.50 1,071,175.50
有限公司
中电华大科技（深圳）
出售商品/提供劳务 748,537.48 750,411.31
有限公司
南京中电熊猫液晶显示
出售商品/提供劳务 627,884.92
科技有限公司
中电河北房地产开发有
出售商品/提供劳务 288,400.95
限公司
咸阳彩虹光电科技有限
出售商品/提供劳务 545,664.16
公司
深圳桑达科技发展有限
出售商品/提供劳务 264,127.50 145,568.54
公司
成都京东方显示科技有
出售商品/提供劳务 787,841.86
限公司
南京熊猫汉达科技有限
出售商品/提供劳务 221,037.73
公司
深圳桑达物业发展有限
出售商品/提供劳务 101,886.80
公司
桂林长海发展有限责任
出售商品/提供劳务 148,472.64 19,130.08
公司
南京中电熊猫液晶材料
出售商品/提供劳务 2,100.00 25,962.39
科技有限公司
深圳振华富电子有限公
出售商品/提供劳务 28,301.89
司
中软信息系统工程有限
出售商品/提供劳务 70,642.76 2,830.19
公司
小华大半导体有限公司 出售商品/提供劳务 307,815.21 228,776.17
中国电子产业工程有限
出售商品/提供劳务 1,611,493.66 761,955.69
公司
- 202 -
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
深圳中电蓝海控股有限
出售商品/提供劳务 17,875.35 7,070,695.53
公司
中国通广电子有限公司 出售商品/提供劳务 290,822.45 445,978.23
北京中泽林萃置业有限
出售商品/提供劳务 109,767.01
公司
中国信息安全研究院有
出售商品/提供劳务 6,252.95 91,697.24
限公司
成都中电锦江信息产业
出售商品/提供劳务 2,000.95 33,144.66
有限公司
武汉中元通信股份有限
出售商品/提供劳务 64,326.14 28,301.89
公司
中国振华集团永光电子
有限公司（国营第八七 出售商品/提供劳务 28,301.89
三厂）
中国电子信息产业集团
出售商品/提供劳务 256,609.05 233,702.82
有限公司第六研究所
中国中电国际信息服务
出售商品/提供劳务 74,412.82 178,944.37
有限公司
中国长城科技集团股份
出售商品/提供劳务 1,095,940.56 154,983.12
有限公司
中电金信软件（上海）
出售商品/提供劳务 157,853.14 128,376.88
有限公司
中国电子财务有限责任
出售商品/提供劳务 207,604.77 11,761.00
公司
中国电子信息产业集团
出售商品/提供劳务 25,011.80 1,382,968.65
有限公司
深圳中电港技术股份有
出售商品/提供劳务 54,663.05 58,305.66
限公司
深圳南方信息企业有限
出售商品/提供劳务 9,873.54 17,241.13
公司
中电金投控股有限公司 出售商品/提供劳务 857.55 182.59
中国瑞达投资发展集团
出售商品/提供劳务 94,581.06 102,847.17
有限公司
中国电子器材有限公司 出售商品/提供劳务 16,391.27 8,474.84
南京中电熊猫信息产业
出售商品/提供劳务 39,452.89 81,814.25
集团有限公司
珠海南方软件园发展有
出售商品/提供劳务 17,774.10 29,945.91
限公司
彩虹集团有限公司 出售商品/提供劳务 61,993.40 2,075,969.38
中国电子东莞产业园有
出售商品/提供劳务 24,920.32 50,032.45
限公司
中电智能科技有限公司 出售商品/提供劳务 16,062.74 44,779.25
中电（海南）联合创新
出售商品/提供劳务 108,743.80 4,177.41
研究院有限公司
中电长城（长沙）信息
出售商品/提供劳务 40,094.35
技术有限公司
中国软件与技术服务股
出售商品/提供劳务 1,271,999.06
份有限公司
上海浦东软件园股份有
出售商品/提供劳务 16,567.86 34,591.20
限公司
上海浦东软件园创业投
出售商品/提供劳务 1,572.15 1,816.03
资管理有限公司
中国电子物资东北有限
出售商品/提供劳务 786.05 30,296.53
公司
- 203 -
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
中电基础产品装备有限
出售商品/提供劳务 33,837.74
公司
湖南计算机厂有限公司 出售商品/提供劳务 17,488.25 76,980.18
北京中电瑞达物业有限
出售商品/提供劳务 87,734.49 130,679.56
公司
甘肃长风电子科技有限
出售商品/提供劳务 9,817.01 15,742.45
责任公司
长江云通有限公司 出售商品/提供劳务 1,527,417.10 2,313,350.80
中电金信软件有限公司 出售商品/提供劳务 21,622.08 39,605.66
长城电源技术有限公司 出售商品/提供劳务 234,306.69 254,552.20
长城超云（北京）科技
出售商品/提供劳务 100,924.52
有限公司
中电智开系统技术有限
出售商品/提供劳务 26,305,680.53 22,203,105.16
公司
德州数字城市建设运营
出售商品/提供劳务 6,580,672.44
有限公司
中电（江苏）数字产业
出售商品/提供劳务 9,943,396.23
有限公司
贵州振华风光半导体股
出售商品/提供劳务 11,606,034.81 25,400,828.88
份有限公司
合肥沛顿存储科技有限
出售商品/提供劳务 27,670,786.28 63,224,061.00
公司
中电泰日升马鞍山科技
出售商品/提供劳务 1,229,231.99 7,065,370.74
有限公司
深圳市中电物业管理有
出售商品/提供劳务 58,677.41
限公司
深圳中电投资有限公司 出售商品/提供劳务 4,300.00
南京中电熊猫照明有限
出售商品/提供劳务 3,087,691.17
公司
南京中电熊猫磁电科技
出售商品/提供劳务 28,301.89
有限公司
深圳市振华微电子有限
出售商品/提供劳务 28,301.89
公司
南京三乐集团有限公司 出售商品/提供劳务 66,037.74
南京科瑞达电子装备有
出售商品/提供劳务 28,301.89
限责任公司
南京华东电子集团有限
出售商品/提供劳务 39,066.94
公司
江西彩虹光伏有限公司 出售商品/提供劳务 3,522,369.01
中国振华电子集团有限
出售商品/提供劳务 20,869,581.16
公司
中电长城科技有限公司 出售商品/提供劳务 10,580,248.66
中国电子有限公司 出售商品/提供劳务 944,847.18
东莞市中电爱华电子有
出售商品/提供劳务 2,614.50
限公司
广东艾矽易信息科技有
出售商品/提供劳务 583.33
限公司
广东亿安仓供应链科技
出售商品/提供劳务 666.67
有限公司
广州中软信息技术有限
出售商品/提供劳务 45,117.07
公司
- 204 -
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
湖南弈安云信息技术有
出售商品/提供劳务 541.67
限公司
华大半导体有限公司 出售商品/提供劳务 19,074.84
南京熊猫智成科技有限
出售商品/提供劳务 13,000.41
公司
南京中电熊猫晶体科技
出售商品/提供劳务 45,355.68
有限公司
麒麟软件有限公司 出售商品/提供劳务 753,956.60
深圳市思尼克技术有限
出售商品/提供劳务 250.00
公司
深圳市中电电力技术股
出售商品/提供劳务 435.75
份有限公司
深圳思尔泰技术有限公
出售商品/提供劳务 166.67
司
深圳亿安仓供应链科技
出售商品/提供劳务 291.67
有限公司
深圳长城开发科技股份
出售商品/提供劳务 24,039.90
有限公司
深圳中电智方舟运营有
出售商品/提供劳务 261.45
限公司
数字广东网络建设有限
出售商品/提供劳务 168,303.81
公司
武汉长光电源有限公司 出售商品/提供劳务 16,632.60
亿安仓(香港)有限公司 出售商品/提供劳务 125.00
长城计算机软件与系统
出售商品/提供劳务 160,036.51
有限公司
长沙亿安仓供应链科技
出售商品/提供劳务 41.67
有限公司
中标软件有限公司 出售商品/提供劳务 75,116.85
中电工业互联网有限公
出售商品/提供劳务 76,026.14
司
中电惠融科技（海南）
出售商品/提供劳务 417,122.90
有限公司
中电惠融商业保理（深
出售商品/提供劳务 33,180.04
圳）有限公司
中电六所智能系统有限
出售商品/提供劳务 28,003.15
公司
中电智能技术南京有限
出售商品/提供劳务 5,493.16
公司
中国电子器材国际有限
出售商品/提供劳务 125.00
公司
中国振华电子集团宇光
电工有限公司（国营第 出售商品/提供劳务 680.19
七七一厂）
中国中电浙江国际经贸
出售商品/提供劳务 212,059.66
有限公司
浙江长城计算机系统有
出售商品/提供劳务 24,920.32
限公司
四川长城计算机系统有
出售商品/提供劳务 144,785.38
限公司
中电科创智联（武汉）
出售商品/提供劳务 14,138.10
有限责任公司
云南长城计算机系统有
出售商品/提供劳务 9,764.60
限公司
- 205 -
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
广东长城科技发展有限
出售商品/提供劳务 9,764.60
公司
湖北长城计算机系统有
出售商品/提供劳务 12,423.00
限公司
江苏长城计算机系统有
出售商品/提供劳务 38,995.53
限公司
西藏长城计算机系统有
出售商品/提供劳务 18,046.79
限公司
重庆长城计算机系统有
出售商品/提供劳务 17,488.25
限公司
南京华睿川电子科技有
出售商品/提供劳务 38,490.79
限公司
中国电子进出口珠海有
出售商品/提供劳务 35,209.41
限公司
长沙湘计海盾科技有限
出售商品/提供劳务 9,764.60
公司
河南长城计算机系统有
出售商品/提供劳务 17,774.10
限公司
中国电子物资有限公司 出售商品/提供劳务 20,991.18
中电九天智能科技有限
出售商品/提供劳务 24,920.32
公司
南京熊猫电子股份有限
出售商品/提供劳务 25,492.02
公司
山西长城计算机系统有
出售商品/提供劳务 68,906.77
限公司
中电会展与信息传播有
出售商品/提供劳务 8,398.25
限公司
武汉中电通信有限责任
出售商品/提供劳务 8,398.25
公司
湖南长城计算机系统有
出售商品/提供劳务 68,906.77
限公司
中国长城桂林软件技术
出售商品/提供劳务 12,519.64
有限责任公司
中国电子物资西北有限
出售商品/提供劳务 14,856.38
公司
高怡达科技（深圳）有
出售商品/提供劳务 10,050.45
限公司
东莞中电熊猫科技发展
出售商品/提供劳务 39,281.38
有限公司
武汉中原长江科技发展
出售商品/提供劳务 28,742.11
有限公司
武汉中原电子信息有限
出售商品/提供劳务 85,533.67
公司
南京中电熊猫置业有限
出售商品/提供劳务 20,489.65
公司
南京中软软件与技术服
出售商品/提供劳务 30,452.76
务有限公司
上海贝岭股份有限公司 出售商品/提供劳务 104,767.11
上海中软计算机系统工
出售商品/提供劳务 72,018.00
程有限公司
湖南中软信息系统有限
出售商品/提供劳务 23,676.58
公司
北京中电华大电子设计
出售商品/提供劳务 74,978.20
有限责任公司
天津长城计算机系统有
出售商品/提供劳务 24,634.47
限公司
- 206 -
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
德阳数字城市科技有限
出售商品/提供劳务 1,652,417.47
公司
天津中软信息系统有限
出售商品/提供劳务 42,033.08
公司
中电长城圣非凡信息系
出售商品/提供劳务 26,383.86
统有限公司
数字大理建设运营有限
出售商品/提供劳务 7,159,822.22
公司
中电商务（北京）有限
出售商品/提供劳务 56,959.12
公司
中电数科（北京）科技
出售商品/提供劳务 33,196.58
产业发展有限公司
长城信息股份有限公司 出售商品/提供劳务 581,248.34
江苏南极星新能源技术
出售商品/提供劳务 9,764.60
股份有限公司
中电凯杰科技有限公司 出售商品/提供劳务 57,552.85
中电（天津）智慧城市
出售商品/提供劳务 141,509.43
运营服务有限公司
北京确安科技股份有限
出售商品/提供劳务 23,345.89
公司
2、关联租赁情况
本公司作为出租方：
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
深圳桑达科技发展有限
房屋建筑物 237,047.52 118,523.76
公司
中电华大科技（深圳）
房屋建筑物 682,426.26 682,426.26
有限公司
冠捷视听科技（深圳）
房屋建筑物 1,003,805.70 1,003,805.70
有限公司
小华半导体有限公司 房屋建筑物 203,622.84 203,622.84
中电河北房地产开发有
房屋建筑物 204,710.46 288,400.95
限公司
- 207 -
本公司作为承租方：
简化处理的短期租赁和低
未纳入租赁负债计量的可
租赁资产种 价值资产租赁的租金费用 支付的租金 承担的租赁负债利息支出 增加的使用权资产
出租方名称 变租赁付款额（如适用）
类 （如适用）
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
中国中电国
际信息服务 房屋建筑物 2,856,844.04 5,425,832.00 66,298.19 299,257.31
有限公司
深圳中电投
房屋建筑物 364,917.60 333,460.80
资有限公司
中国信息安
全研究院有 房屋建筑物 1,858,150.80 788,149.97
限公司
中国电子进
出口有限公 房屋建筑物 63,572.42
司
- 208 -
3、关联担保情况
本公司作为担保方
担保是否
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 已经履行
完毕
深圳市桑达实业股 深圳市桑达无线通
23,000.00 2021-10-18 2023-10-19 否
份有限公司 讯技术有限公司
中国电子系统技术 中电武强热力有限
63,000,000.00 2021-1-26 2031-1-26 否
有限公司 公司
中国电子系统技术 河北中电智通科技
54,890,000.00 2017-12-10 2027-12-10 否
有限公司 有限公司
中国电子系统技术 招远中电智慧产业
279,500,000.00 2019-10-28 2033-10-28 否
有限公司 发展有限公司
中国电子系统技术 河北煜泰热能科技
21,000,000.00 2021-8-26 2026-8-26 否
有限公司 有限公司
中国电子系统技术 中电云计算技术有
500,000,000.00 2022-6-20 2027-6-20 否
有限公司 限公司
中国电子系统工程
中国电子系统工程
第二建设（泰国） 6,237,014.16 2022-11-17 2023-9-30 否
第二建设有限公司
有限公司
中国电子系统工程 桑达（香港）有限
20,766,000.00 2023-4-3 2025-03-15 否
第四建设有限公司 公司
4、关联方资产转让、债务重组情况
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
中国中电国际信息服务
收购房产 7,676,700.00
有限公司
5、关键管理人员报酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员 276.86 万元 674.48 万元
6、其他关联交易
关联方 关联交易内容 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
中国电子财务有限责任公司 在关联方存款 3,343,502,685.02 6,128,857,594.75
中国电子财务有限责任公司 向关联方贷款 930,112,635.00 1,219,847,152.27
中国电子财务有限责任公司 向关联方收取的利息 11,464,204.06 10,411,000.50
中国电子财务有限责任公司 向关联方支付的利息 21,641,460.27 21,243,512.12
- 209 -
（六）关联方应收应付款项
1、应收项目
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
货币资金
中国电子财务有限责任公
3,343,502,685.02 6,128,857,594.75
司
应收账款
艾弗世（苏州）专用设备
21,096.00 527.40 10,548.00
股份有限公司
北京中电华大电子设计有
408,000.00 5,193.16 102,000.00 13,500.16
限责任公司
彩虹（佛山）平板显示有
1,624,684.18 487,405.25 1,624,684.18 487,405.25
限公司
彩虹(合肥)光伏有限公司 307,855.00 307,855.00 307,855.00
彩虹集团（邵阳）特种玻
389,536.82 746,556.82 19,000.00
璃有限公司
彩虹集团有限公司 4,962,479.08 2,821,579.08 4,836,479.08 2,075,583.26
成都京东方显示科技有限
303,996.32 943.98 4,532,756.66 226,003.93
公司
东莞中电熊猫科技发展有
82,452.00 27,484.00
限公司
合肥彩虹蓝光科技有限公
6,909,497.49 5,456,420.07 6,805,497.49 5,456,420.07
司
河南长城计算机系统有限
37,308.00 60,933.73
公司
湖北长城计算机系统有限
33,681.50 1,684.08 33,681.50 1,684.08
公司
湖南长城计算机系统有限
144,636.00 196,946.00
公司
华大半导体有限公司 190,411.86 52,684.46 175,614.86 52,684.46
泸州市数字创新科技有限
12,316,500.00 354,909.00 10,430,200.00
公司
南京华东电子集团有限公
6,300.00 27,960.00
司
南京熊猫信息产业有限公
3,724,963.20 3,724,963.20
司
南京中电熊猫液晶材料科
13,880.00
技有限公司
南京中电熊猫液晶显示科
752,024.60 152,891.84 386,734.60 152,502.34
技有限公司
南京中电熊猫照明有限公
8,802,186.29 608,280.04 5,308,778.79 420,263.22
司
山东长城计算机系统有限
49,342.00
公司
山西长城计算机系统有限
178,384.40 8,919.22 178,384.40 8,919.22
公司
上海贝岭股份有限公司 211,973.50 97,438.50
上海积塔半导体有限公司 22,163,615.83 3,260,720.50 17,975,066.12 2,820,842.90
- 210 -
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
深圳市中电电力技术股份
10,248.00 512.40 10,248.00 512.40
有限公司
深圳长城开发科技股份有
87,252.00
限公司
深圳中电港技术股份有限
75,650.00 412.50 2,750.00
公司
深圳中电投资有限公司 15,687.08 199,730.00
深圳中软信息系统技术有
99,357.06
限公司
武汉中电通信有限责任公
25,859.12 411.56 25,859.12 1,292.96
司
武汉中元通信股份有限公
37,668.00 15,000.00
司
武汉中原长江科技发展有
20,317.95
限公司
咸阳彩虹光电科技有限公
2,026,115.40 548,302.90 2,273,261.64 548,379.73
司
小华半导体有限公司 155,037.50
长城计算机软件与系统有
9,368,549.31 7,156,349.31
限公司
浙江确安科技有限公司 1,743,289.43 1,743,289.43
中标软件有限公司 202,486.86
中电会展与信息传播有限
21,244.00
公司
中电基础产品装备有限公
600.00 180.00 600.00 90.00
司
中电九天智能科技有限公
68,207.23 3,410.36 68,207.23
司
中电科创智联（武汉）有
29,676.00 34,869.30
限责任公司
中电商务（北京）有限公
181,130.00 9,056.50 181,130.00 9,056.50
司
中电泰日升马鞍山科技有
68,195.50 3,409.78 8,968,195.50
限公司
中电长城网际系统应用有
108,930.00 5,446.50 108,930.00
限公司
中电智能技术南京有限公
49,382.40 722.16 14,443.20
司
中电智能科技有限公司 125,720.23 2,883.17 57,663.43
中国电子进出口有限公司 9,316,273.96 2,497,346.27 13,834,866.74 3,542,262.64
中国电子信息产业集团有
1,198,000.00 398,000.00 19,900.00
限公司
中国软件与技术服务股份
639,220.41
有限公司
中国信息安全研究院有限
18,776.83 754.02 5,026.83 754.02
公司
中国长城科技集团股份有
1,668,206.40 3,627,716.94 302,332.18
限公司
中国振华电子集团有限公
210,708.00
司
中国中电国际信息服务有
181,688.50 1,199.00 23,980.00
限公司
- 211 -
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
深圳桑达国际电源科技有
1,010,010.87 1,010,010.87
限公司
湖北东楚通科技有限公司 2,218,128.08 4,240.00 84,800.00
德阳数字城市科技有限公
6,800,900.00 245,045.00 11,061,800.00 718,720.00
司
中电（江苏）数字产业有
6,999,265.20 293,713.26 13,498,729.40
限公司
石家庄市智慧产业有限公
178,829.00 26,824.35 178,829.00 26,824.35
司
中电智开系统技术有限公
170,414,301.00 7,659,929.47 153,198,589.32 3,371,636.27
司
数字大理建设运营有限公
15,083,418.05 349,640.95 6,992,818.94
司
深圳市中电物业管理有限
70,916.00
公司
彩虹（延安）新能源有限
3,898,301.54 194,915.08
公司
中国电子产业工程有限公
753,151.22 42,841.74
司
上海先进半导体制造有限
90,320.23 4,516.01
公司
中国电子有限公司 9,297,860.70
中国通广电子有限公司 507,166.20
中电长城科技有限公司 3,411,571.72
深圳中电蓝海控股有限公
3,660,666.53 535,016.69
司
中电惠融科技（海南）有
325,167.48
限公司
四川长城计算机系统有限
112,137.24
公司
云南长城计算机系统有限
20,496.00
公司
长城电源技术有限公司 397,728.00
广东长城科技发展有限公
49,190.40
司
江苏长城计算机系统有限
192,625.00
公司
重庆长城计算机系统有限
36,708.00
公司
南京华睿川电子科技有限
66,692.70
公司
东莞市中电爱华电子有限
116,934.23
公司
长沙湘计海盾科技有限公
20,496.00
司
中国电子信息产业集团有
959,938.00
限公司第六研究所
北京中电瑞达物业有限公
125,465.28
司
北京中软万维网络技术有
89,428.16
限公司
广州中软信息技术有限公 82,676.40
- 212 -
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
司
中电和瑞科技有限公司 32,979.00
南京熊猫电子股份有限公
107,016.00
司
南京中电熊猫晶体科技有
115,282.00
限公司
武汉中原电子信息有限公
20,218.26
司
南京中软软件与技术服务
30,452.76
有限公司
上海中软计算机系统工程
510,668.00
有限公司
麒麟软件有限公司 335,872.08
中国电子器材有限公司 22,672.65
德州数字城市建设运营有
284,750.00
限公司
上海浦东软件园股份有限
22,000.00
公司
中电长城圣非凡信息系统
130,604.50
有限公司
中电数科（北京）科技产
99,152.50
业发展有限公司
中国电子财务有限责任公
109,932.00
司
中电金信软件（上海）有
272,159.00
限公司
中软信息服务有限公司 47,945.16
中软信息系统工程有限公
74,881.33
司
长城信息股份有限公司 753,972.82
江苏南极星新能源技术股
27,977.04
份有限公司
深圳迪富酒店管理有限公
490,000.00 24,500.00
司
长江云通有限公司 3,430,339.25
中国振华电子集团宇光电
工有限公司（国营第七七 12,600.00
一厂）
深圳市思尼克技术有限公
3,000.00
司
数字广东网络建设有限公
843,978.00
司
深圳中电智方舟运营有限
3,137.40
公司
深圳市锐能微科技有限公
12,290.00
司
广东亿安仓供应链科技有
8,000.00
限公司
深圳南方信息企业有限公
1,307.25
司
- 213 -
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
中电六所智能系统有限公
49,130.00
司
珠海南方软件园发展有限
8,627.85
公司
中电工业互联网有限公司 54,946.00
中国瑞达投资发展集团有
56,620.00
限公司
广东艾矽易信息科技有限
1,750.00
公司
成都中电锦江信息产业有
3,500.00
限公司
中电（天津）智慧城市运
40,424.00
营服务有限公司
深圳思尔泰技术有限公司 2,000.00
中国电子器材国际有限公
1,500.00
司
预付款项
彩虹集团（邵阳）特种玻
5,000.00 5,000.00
璃有限公司
深圳中电长城信息安全系
91,000.00 91,000.00
统有限公司
中电（海南）联合创新研
3,148.00 3,148.00
究院有限公司
中电商务（北京）有限公
4,902.96 120,000.00
司
中电长城科技有限公司 11,000.00 11,000.00
中国电子进出口有限公司 144,300.00 140,000.00
中国软件与技术服务股份
128,773.58 128,773.58
有限公司
中国信息安全研究院有限
15,540.00 15,540.00
公司
中国长城科技集团股份有
4,217,964.61 137,486.74
限公司
浙江长城计算机系统有限
109,292.03
公司
云南长城计算机系统有限
177,283.86
公司
海南长城科技发展有限公
17,143.40
司
陕西长城计算机系统有限
54,247.79
公司
成都文思海辉智科科技有
237,548.28
限公司
中国电子信息产业集团有
725,000.00
限公司第六研究所
北京中电瑞达物业有限公
1,675,354.73
司
数字大理建设运营有限公
226,415.09
司
江苏科中信息技术有限公
1,441,022.38
司
其他应收
- 214 -
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
款
深圳桑达国际电源科技有 29,169,558.2
24,032,365.87 24,032,365.87 29,169,558.23
限公司 3
彩虹（合肥）光伏有限公
50,000.00
司
彩虹集团（邵阳）特种玻
7,500.00 7,500.00
璃有限公司
中电河北房地产开发有限
4,000.00 2,000.00
公司
中电惠融商业保理（深
233,739.00 11,686.95
圳）有限公司
中电商务（北京）有限公
955,000.00 830,000.00
司
中电长城圣非凡信息系统
318,962.00 318,962.00
有限公司
中国电子产业开发有限公
214,499.65 214,499.65
司
中国电子进出口有限公司 824,059.06 2,940.00
中国电子信息产业集团有
736,642.12 627,913.40
限公司
中国瑞达投资发展集团有
129,751.00
限公司
中国信息安全研究院有限
210,519.00 10,525.95 210,519.00
公司
中国振华电子集团有限公
150,000.00 7,500.00 150,000.00
司
德州数字城市建设运营有
692,356.45 13,068.69 261,373.79
限公司
数字大理建设运营有限公
1,197,500.00 59,875.00 1,197,500.00
司
中电（江苏）数字产业有
153,358.26 618.91 348,011.23
限公司
彩虹（延安）新能源有限
200,000.00
公司
深圳中电投资有限公司 123,244.00
深圳市中电物业管理有限
29,846.40
公司
华大半导体有限公司 86,257.20
上海浦园物业管理有限公
40,646.76
司
北京中电瑞达物业有限公
30,510.00
司
彩虹(合肥)光伏有限公司 50,000.00 15,000.00
数字广东网络建设有限公
70,346.53
司
中电智开系统技术有限公
45,867.15 2,293.36
司
武汉城市一卡通有限公司 736,000.00 36,800.00
中电（天津）智慧城市运
953,515.24
营服务有限公司
泸州市数字创新科技有限 219,242.47
- 215 -
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
公司
合同资产
中国中电国际信息服务有
24,480,384.12 24,480,384.12
限公司
贵州振华风光半导体股份
13,161,636.16
有限公司
合肥沛顿存储科技有限公
9,533,202.84
司
江西彩虹光伏有限公司 10,924,324.17
中国电子进出口有限公司 70,000.00
2、应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
江苏科中信息技术有限公司 2,195,947.81 2,195,947.81
深圳南方信息企业有限公司 359,221.07
东莞长城开发科技有限公司 219,517.07 1,333,648.56
中电长城科技有限公司 11,199,196.61 956,989.00
江西长城计算机系统有限公司 18,560,199.25
深圳市中电电力技术股份有限公司 4,865,867.85 782,209.00
中国长城科技集团股份有限公司 47,965,930.97
北京中电瑞达物业有限公司 8,487,663.69 6,795,313.26
河南长城计算机系统有限公司 100,000.04 259,495.61
湖北长城计算机系统有限公司 23,628.33 23,628.33
湖南长城科技信息有限公司 265,486.73 265,486.73
迈普通信技术股份有限公司 2,794,962.10 3,050,898.69
南京文思海辉信息技术有限公司 422,898.87 671,103.77
南京中电熊猫照明有限公司 15,239.00 5,253,251.81
麒麟软件有限公司 1,135,495.19 1,264,940.50
四川长城计算机系统有限公司 722,711.01 722,711.01
昕诺飞（中国）投资有限公司 1,685,771.38 3,295,230.11
中电金信软件有限公司 4,004,037.72 4,857,004.49
中电九天智能科技有限公司 838,650.00 838,650.00
中电智能科技有限公司 3,101,906.35 3,433,138.88
中国信息安全研究院有限公司 1,711,637.27 1,186,203.95
- 216 -
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
中软信息系统工程有限公司 73,394.50 73,394.50
河北工大科雅能源科技股份有限公
7,438,103.60 5,161,345.12
司
天津科雅智能换热系统集成有限公
704,470.52 -
司
北京易捷思达科技发展有限公司 20,913,613.77 29,302,532.81
蓝信移动（北京）科技有限公司 8,598,841.47 3,022,069.99
中电工业互联网有限公司 4,344,635.56 4,344,635.56
中电长城网际系统应用有限公司 190,000.00 190,000.00
中国电子产业开发有限公司 1,756,411.60
南京中电熊猫贸易发展有限公司 185,125.47
陕西彩虹实兴材料科技有限公司 661,160.04
长城超云（北京）科技有限公司 18,127,549.87
辽宁长城计算机系统有限公司 92,430.00
山西长城计算机系统有限公司 2,034,264.00
中电智开系统技术有限公司 2,182,408.13
中电（天津）智慧城市运营服务有
1,366,037.74
限公司
长江云通有限公司 1,981,132.08
中电星原科技有限公司 2,000,000.00
云南长城计算机系统有限公司 6,111,413.61
陕西长城计算机系统有限公司 847,322.14
成都文思海辉智科科技有限公司 129,589.52
其他应付款 冠捷视听科技（深圳）有限公司 468,705.57 468,705.57
深圳桑达科技发展有限公司 93,618.20 93,618.20
中国电子器材有限公司 100.00 100.00
华大半导体有限公司 77,048.00 77,048.00
中电华大科技（深圳）有限公司 256,647.20 256,647.20
深圳桑达物业发展有限公司 2,919,811.42 486,635.31
中国电子财务有限责任公司 4,586,766.85 772,226.53
深圳桑达国际电源科技有限公司 5,114,900.00 5,114,900.00
中电长城圣非凡信息系统有限公司 256,750.96
中国软件与技术服务股份有限公司 500,000.00
中国电子信息产业集团有限公司 7,761,000.00 7,761,000.00
中国中电国际信息服务有限公司 7,666,534.84 4,937,626.87
中国电子进出口有限公司 4,453.34
- 217 -
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
中电河北房地产开发有限公司 21,000.00
湖北东楚通科技有限公司 13,204.40
泸州市数字创新科技有限公司 278,278.16
长江云通有限公司 100,779.86
中国通广电子有限公司 5,000.00
深圳市中电电力技术股份有限公司 10,248.00
中国信息安全研究院有限公司 843,201.00
中国长城科技集团股份有限公司 2,000.00
江苏科中信息技术有限公司 3,955,000.00
合同负债
中电和瑞科技有限公司 20,000.00 20,000.00
中国振华集团云科电子有限公司 420,365.80
中国振华电子集团有限公司 7,200,030.00 7,200,030.00
彩虹(合肥)光伏有限公司 3,534,705.69
贵州振华风光半导体股份有限公司 10,333,532.72
长期应付款 中国电子信息产业集团有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00
十三、承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
公司于 2023 年 8 月 22 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公司公开发行可转换
公司债券事项的议案》《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案。
公司计划终止第九届董事会第八次会议以及 2022 年第三次临时股东大会审议通过的公开发行可转换公司债
券事项，改为拟向不超过 35 名（含）的特定投资者发行 A 股股票，数量不超过本次发行前公司总股本的
30%，即不超过 341,387,770 股（含本数），募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含本数），用以投资运营
型云、分布式存储研发等项目。《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等
相关公告文件与本报告同日登载于巨潮资讯网。
- 218 -
（二）或有事项
涉案金额 是否形成
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果
（万元） 预计负债
2017 年 6 月 20 日，本公司与江苏时代芯存半导体有限公司（以下简称：时代芯
存）签订《建设工程施工合同》。2019 年 11 月 27 日，本公司与时代芯存以及中
电二公司、江苏时代全芯存储科技股份有限公司签订《工程款支付协议书》，约
本公司诉江苏时代芯存 裁令时代芯存向本公司支付 9,433.70 万元
定由时代芯存分两次向本公司支付工程款，但时代芯存未按约履行付款义务，
半导体有限公司建设工 9,433.70 否 并确认本公司对讼争工程享有优先受偿
本公司遂向无锡仲裁委员会提起仲裁，请求裁令时代芯存支付工程款 9,433.7 万
程施工合同纠纷 权。
元。
2020 年 12 月 3 日，无锡仲裁委员会作出裁决。目前本案执行中，已申请查封江
苏时代芯存的设备及厂房，财产评估已结束，现进入拍卖程序。
2015 年，本公司与宁波时代全芯科技有限公司（以下简称：宁波时代）签订
《工程总承包合同》，本公司依约履行合同，但宁波时代未按约支付工程款。
本公司诉江苏时代芯存 2019 年 11 月 27 日，本公司与江苏时代芯存半导体有限公司（以下简称：时代芯 裁令宁波时代向本公司支付 2592.4 万元，
半导体有限公司、宁波 存）、宁波时代签订《工程款支付协议书》，约定由时代芯存代宁波时代支付工 时代芯存对该工程款支付承担连带责任，
2,631.40 否
时代全芯科技有限公司 程款，但时代芯存未按约履行付款义务，本公司遂向无锡仲裁委员会提起仲 并确认本公司对讼争工程享有优先受偿
建设工程施工合同纠纷 裁，请求裁令时代芯存、宁波时代支付工程款 2,631.4 万元。 权。
2020 年 12 月 3 日，无锡仲裁委员会作出裁决。目前本案执行中，已申请查封江
苏时代芯存的设备及厂房，财产评估已结束，现进入拍卖程序。
2018 年 8 月底，中电二公司通过招投标与中国建筑第八工程局有限公司（以下简
称：中建八局）签订信利（仁寿）高端显示科技有限公司第 5 代 TFT-LCD 高端显
示器项目系列施工合同,中建八局作为项目的总承包人将该项目洁净 A 包、废气
中电二公司与中国建筑
系统 A 包及废气系统 B 包分包给中电二公司。中电二公司依约定完成所有分包义
第八工程局有限公司建
24,379.36 否 务，但中电二公司申报的工程量签证（大部分为根据中建八局指令增加工程量 最终影响金额需待审理终结后方能确定。
设工程施工合同仲裁纠
而申报）中建八局均未确认，更没有随月进度款支付。2021 年 6 月上述工程完成
纷
最终竣工验收,但中建八局至今未支付欠付工程款。为此，中电二公司向济南仲
裁委员会申请仲裁。目前，双方已就和解方案初步达成一致，现拟定最终调解
方案中。
2017 年 11 月 28 日，中电二公司与江苏时代芯存半导体有限公司（以下简称：江
中电二公司诉江苏时代 裁令江苏时代芯存向中电二公司支付工程
苏时代芯存）签订施工合同，因江苏时代芯存未按约定支付工程款，中电二公
芯存半导体有限公司建 10,900.48 否 款 1,1672.3 万元及利息，就案涉工程折价
司遂申请仲裁。2020 年 12 月 3 日，仲裁庭作出裁决。目前本案执行中，已申请
设工程施工合同纠纷案 或者拍卖的价款享有优先受偿权。
查封江苏时代芯存的设备及厂房，财产评估已结束，现进入拍卖程序。
- 219 -
涉案金额 是否形成
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果
（万元） 预计负债
一、冻结被申请人锦州汤钛开发建设管理
有限公司名下的银行存款人民币 4,206.63
2020 年 3 月 24 日，中电二公司与锦州汤钛开发建设管理有限公司就“汤河子产业
中电二公司诉锦州汤钛 万元或查封、冻结其他等值财产；
园基础设施项目-净化工程”签订了一份建设工程施工合同，约定由中电二公司承
开发建设管理有限公司 4,206.63 否 二、冻结期限为一年；
接该项目，因锦州汤钛开发建设管理有限公司未按约定支付工程款，中电二公
建设工程施工合同纠纷 三、查封期限为动产两年，不动产三年。
司于 2023 年 2 月 1 日向辽宁省锦州市太和区人民法院申请诉讼财产保全。
查封期间不得抵押、变卖、办理更名过户
手续。
中电二公司诉上海碧博 2020 年 11 月，中电二公司与被告签订一份建设工程施工合同，约定中电二公司
生物医药科技有限公司 10,100.48 否 承接其生物药大规模 CDMO 综合平台 EPC 总承包工程项目，后被告迟迟拖延结算 最终影响金额需待审理终结后方能确定。
建设工程施工合同纠纷 及付款，中电二公司遂起诉。目前案件处于一审中。
2019 年 9 月 9 日，中电三公司与深圳建业工程集团股份有限公司、深圳市建业
（集团）股份有限公司、深圳博腾投资有限公司、昆山聚创新能源科技有限公
司签订《试验工厂、试制验证车间、动力站 A、安全实验车间、危废品库、非机
中国电子系统工程第三
动车车棚 A---机电安装承包工程》；于 2019 年 11 月 25 日签订《试验工厂、试制
建设有限公司诉深圳建
8,650.29 否 验证车间、动力站 A、安全实验车间、危废品库、非机动车车棚 A---装饰装修承 最终影响金额需待审理终结后方能确定。
业工程集团股份有限公
包工程》，2021 年 8 月 27 日多方签署会议纪要，因建设单位资金问题案涉项目停
司工程承包合同纠纷案
工，并将已完工程进行移交撤场。至今被告迟迟未与原告进行结算，仅支付了
部分货款，剩余尾款一直未支付，因此引发纠纷。目前案件所处阶段：一审阶
段。
2019 年 5 月 22 日，中电二公司与华夏易能（南京）新能源有限公司（以下简
一审判令南京华夏易能向中电二公司支付
中电二公司诉华夏易能 称：南京华夏易能）签订《洁净机电总承包工程施工合同》，因南京华夏易能未
4,516.9 万元及利息，二审确认中电二公司
（南京）新能源有限公 按约定支付工程款，中电二公司遂起诉。2021 年 3 月 15 日，法院作出一审判
4,516.95 否 对南京华夏易能享有 4,516.95 万元及利息
司建设工程施工合同纠 决。后南京华夏易能于 2021 年 4 月 2 日上诉。2021 年 11 月 8 日，法院作出二审
的债权，中电二公司享有建设工程价款优
纷 判决。
先受偿权金额为 4,516 万。
被告正在破产清算中。
2018 年 2 月 28 日，中电二公司与泸州金能移动能源科技有限公司（以下简称：
一审判决判令双方施工合同解除，判令泸
中电二公司诉泸州金能 泸州金能）签订《机电安装工程施工合同》。施工过程中，泸州金能无法按照约
州金能支付中电二公司欠款 18527146.38
移动能源科技有限公司 3,714.20 否 定支付工程进度款项，故中电二公司诉请法院判令泸州金能支付欠付工程款
元及利息，工期延误损失 33960.52 元，
建设工程施工合同纠纷 3,714.2 万元、解除讼争合同并确认其对讼争工程享有优先受偿权。2023 年 4 月
并确定中电二公司享有优先受偿权。
10 日，法院出具一审判决；双方均提起上诉。目前，本案处于二审阶段。
- 220 -
涉案金额 是否形成
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果
（万元） 预计负债
2018 年 2 月，中电二公司与张家港康得新光电材料有限公司（以下简称：张家港
中电二公司诉张家港康 康得新）签订《先进高分子膜材料项目纳米层层叠膜-多层保护膜厂房洁净工程
一审判令张家港康得新向中电二公司支付
得新光电材料有限公司 2,971.18 否 施工合同》，因张家港康得新未按约定支付工程款，中电二公司遂起诉。2020 年
2,420 万元及利息。
建设工程施工合同纠纷 8 月 17 日，法院作出一审判决，张家港康得新未上诉，一审判决已生效。目前
正在强制执行中。
中电二公司诉江苏时代 2017 年 11 月 28 日，中电二公司与江苏时代全芯存储科技股份有限公司（以下简
全芯存储科技股份有限 称：江苏时代全芯）签订施工合同，因江苏时代全芯未按约定支付工程款，中 裁令江苏时代全芯向中电二公司支付工程
1,956.76 否
公司建设工程施工合同 电二公司遂申请仲裁。2020 年 12 月 3 日，仲裁庭作出裁决。目前本案执行中， 款 1,180.8 万元及利息。
纠纷案 已申请查封江苏时代芯存的设备及厂房，财产评估已结束，现进入拍卖程序。
中国电子系统工程第四
本案案由为建设工程施工合同纠纷，涉案项目为扬州恒大新能源项目，因被告
建设有限公司诉扬州恒
多次逾期付款且发生履约能力下降，为防止后续收款困难，原告起诉诉请判令
大新能源科技发展有限
解除原告与恒大施工合同及补充协议；支付工程款 76,245,317.6 元及利息暂计
公司、恒大集团有限公 10,003.78 否 最终影响金额需待审理终结后方能确定。
10,50,491.04 元；支付赶工奖 2,001,689.10 元及利息暂计 76,306.06 元；赔偿原告损
司、恒大新能源科技集
20,664,030.59 元。
团有限公司建设工程施
目前双方已进行部分证据交换；已收到冻结对方财产的裁定。
工合同纠纷案
中电四公司与二连浩特北控宏晖能源有限公司签订施工合同，并依约完成全部
中国电子系统工程第四
施工内容，二连浩特公司欠付原告工程款，索要未果，遂起诉诉请判令二连浩
建设有限公司诉二连浩
特公司支付工程 140,174,458.4 元、违约金 12,566,673.00 元、利息 4,759,589.40 元；
特北控宏晖能源有限公
15,750.07 否 天宏阳光公司承担连带责任；原告享有建设工程价款优先受偿权；被告承担原 最终影响金额需待审理终结后方能确定。
司、天宏阳光新能源股
告因办理案件支出的律师代理费 3,025,489.17 元、保全费 5,000.00 元、担保服务费
份有限公司建设工程施
315,001.44 元；
工合同纠纷仲裁案
目前处于等待判决结果阶段。
2017 年 7 月 29 日，中电四公司与乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司 （1）解除中电四公司与乌海城投于 2017
（以下简称：乌海城投）签订《乌海市海勃湾工业园厂房建设（一期）项目进 年 7 月 29 日、2018 年 1 月 9 日分别签订的
中电四公司诉乌海市海
场协议》，乌海市京运通新材料科技有限公司（以下简称：京运通）实际占有该 《乌海市海勃湾工业园厂房（一期）项目
勃湾区城市建设投融资
项目，后因乌海城投、京运通未按约定支付工程款，中电四公司遂于 2019 年 8 进场协议》、《<乌海市海勃湾工业园厂房
有限责任公司、乌海市
22,000.00 否 月 7 日向乌海市中级人民法院（以下简称：乌海中院）起诉。2021 年 1 月 5 日， （一期）项目进场协议>补充协议》；（2）
京运通新材料科技有限
中电四公司收到乌海中院的通知，本案件进入了造价鉴定程序。2021 年 6 月，鉴 被告乌海城投、京运通于本判决生效后
公司建设工程施工合同
定造价机构出具初稿意见，针对意见中的部分内容，中电四公司提交了异议书 15 日内共同向中电四公司支付工程款
纠纷
及资料。2022 年 4 月 2 日，中电四公司收到乌海中院的一审判决书。目前本案处 23560.6 万元；（3）乌海城投、京运通于本
于上诉期。 判决生效后 15 日内共同向中电四公司支
- 221 -
涉案金额 是否形成
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果
（万元） 预计负债
付工程款建设期利息 670.54 万元及以工程
款 23560.6 万元为基数，自 2019 年 9 月 2
日起至实际付清之日止按照同期全国银行
问同业拆借中心公布的 LPR 计算的利息；
（4）中电四公司对其承建的案涉工程部
分就工程折价或者拍卖的价款在 23560.6
万元范围内享有优先受偿权。
中电四公司诉恒大新能 中电四公司承建恒大新能源汽车（天津）有限公司（以下简称：恒大汽车）国
源汽车（天津）有限公 能新能源汽车制造项目工程，并签订系列施工合同，因被告未按约定支付工程
4,122.79 否 最终影响金额需待审理终结后方能确定。
司建设工程施工合同纠 款，原告起诉诉请判令被告支付工程款及利息共计 4,122.79 万元及利息。
纷 目前，本案处于等待开庭阶段。
2017 年 4 月，中电四公司与儋州长宇旅游开发有限公司（以下简称：儋州长宇）
签订《恒大海花岛海洋世界（极地世界区及热带世界区）维生系统设备采购及
中电四公司诉儋州长宇
安装工程施工合同，因儋州长宇未按约定支付工程款，中电四公司起诉诉请判
旅游开发有限公司建设 2,960.96 否 最终影响金额需待审理终结后方能确定。
令儋州长宇支付工程款及利息共计 2,960.96 万元及利息，并确认其对讼争工程享
工程施工合同纠纷
有优先受偿权。2023 年 1 月 19 日，法院出具一审判决，被告提起上诉，2023
年 6 月 28 日，被告撤回上诉。中电四公司已提请强制执行。
- 222 -
十四、其他重要事项
（一）分部信息
1、报告分部的确定依据与会计政策
根据本集团的业务板块确定了数字与信息服务与产业服务两个行业板块，共包含四个报
告分部，分别为：数字与信息服务、产业服务-高科技产业工程服务业务、产业服务-数字供
热与新能源服务、其他产业服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层
分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分
配资源及评价其业绩。
分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例
在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的
经营进行分配。
2、报告分部的财务信息
- 223 -
产业服务
项目 信息服务 分部间抵消 合计
高科技工程业务 集中供热业务 其他
一、营业收入 378,464,584.85 25,157,015,863.24 1,056,666,912.91 170,840,201.66 -43,305,985.02 26,719,681,577.93
其中：对外交易收入 360,521,260.09 25,132,866,535.98 1,056,666,912.91 169,626,868.66 26,719,681,577.64
分部间交易收入 17,943,324.76 24,149,327.26 1,213,333 -43,305,985.02
二、对联营和合营企
-28,046,917.33 349,921.59 -4,594,284.45 -12,013,015.10 -44,304,295.29
业的投资收益
三、信用减值损失 -27,986,369.70 -94,825,674.73 -2,105,209.96 6,914,589.83 -118,002,664.56
四、资产减值损失 1,348,177.08 -17,010,102.96 -15,661,925.88
五、折旧费和摊销费 71,861,777.58 48,925,896.83 164,393,233.47 7,993,735.04 293,174,642.92
六、利润总额（亏损
-750,606,695.85 1,183,120,613.31 75,534,017.09 -145,566,212.91 362,481,721.64
总额）
七、所得税费用 3,918,614.46 213,080,793.51 26,100,555.57 7,191,593.84 250,291,557.38
八、净利润（净亏
-754,525,310.31 970,039,819.80 49,433,461.52 -152,757,806.75 112,190,164.26
损）
九、资产总额 26,341,886,842.32 39,174,929,610.67 7,175,568,664.60 1,010,063,775.30 -15,933,723,988.11 57,768,724,904.78
十、负债总额 13,564,232,102.24 32,033,262,469.48 4,641,927,437.22 360,764,550.58 -4,003,665,903.63 46,596,520,655.89
- 224 -
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比例
按单项计提坏账准备的
1,382,538.16 16.83% 1,382,538.16 100.00%
应收账款
其中：
按组合计提坏账准备的
6,833,298.25 83.17% 654,711.29 9.58% 6,178,586.96
应收账款
其中：
账龄组合 6,766,258.90 82.36% 654,711.29 9.68% 6,111,547.61
关联方组合 67,039.35 0.81% 67,039.35
合计 8,215,836.41 100.00% 2,037,249.45 6,178,586.96
（接上表）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比例
按单项计提坏账准备
2,392,549.03 7.65% 2,392,549.03 100.00%
的应收账款
其中：
按组合计提坏账准备
28,899,916.64 92.35% 1,230,803.30 4.26% 27,669,113.34
的应收账款
其中：
账龄组合 28,598,523.72 91.39% 1,230,803.30 4.30% 27,367,720.42
关联方组合 301,392.92 0.96% 301,392.92
合计 31,292,465.67 100.00% 3,623,352.33 27,669,113.34
按单项计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
长沙桑达科技发展实业有限公司 599,000.00 599,000.00 100.00% 预计无法收回
中远海运科技股份有限公司 265,200.00 265,200.00 100.00% 预计无法收回
HOMINGSYSTEMSLLC 178,198.65 178,198.65 100.00% 预计无法收回
深圳市爱尔发智能设备有限公司 91,000.00 91,000.00 100.00% 预计无法收回
- 225 -
潘显东 64,195.00 64,195.00 100.00% 预计无法收回
广东飞达交通工程有限公司 62,154.51 62,154.51 100.00% 预计无法收回
山西华远交通光电技术工程有限
50,000.00 50,000.00 100.00% 预计无法收回
公司
武汉烽火信息集成技术有限公司 42,420.00 42,420.00 100.00% 预计无法收回
井冈山风景名胜区管理局 30,370.00 30,370.00 100.00% 预计无法收回
合计 1,382,538.16 1,382,538.16
按组合计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 5,825,396.15 116,507.93 2.00%
1至 2年 73,264.00 7,326.40 10.00%
2至 3年
3至 4年 673,443.59 336,721.80 50.00%
4至 5年
5 年以上 194,155.16 194,155.16 100.00%
合计 6,766,258.90 654,711.29
按账龄披露
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 5,892,435.50
1至 2年 251,462.65
3 年以上 2,071,938.26
3至 4年 673,443.59
5 年以上 1,398,494.67
合计 8,215,836.41
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏账准备 2,392,549.03 1,010,010.87 1,382,538.16
按组合计提坏账准备 1,230,803.30 -576,092.01 654,711.29
合计 3,623,352.33 -576,092.01 1,010,010.87 2,037,249.45
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
- 226 -
占应收账款期末
单位名称 应收账款期末余额 余额合计数的比 坏账准备期末余额
例
ZHONGMUNICHBUSINESSEUROPEGMBH 2,008,166.77 24.44% 40,163.34
NOKIANETWORKSS.R.L. 1,460,020.49 17.77% 29,200.41
长沙桑达科技发展实业有限公司 599,000.00 7.29% 599,000.00
MALUXSWEDENAB 548,835.37 6.68% 10,976.71
深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 400,000.00 4.87% 200,000.00
合计 5,016,022.63 61.05% 879,340.46
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收股利 1,029,424.16
其他应收款 118,091,025.32 162,660,930.99
合计 119,120,449.48 162,660,930.99
（1）应收股利
1）应收股利分类
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合
1,029,424.16
伙）
合计 1,029,424.16
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
其他单位往来 117,979,236.52 162,590,642.19
押金 70,288.80 70,288.80
其他保证金 41,500.00
合计 118,091,025.32 162,660,930.99
2）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
未来 12 个月预期
用损失(未发生信 用损失(已发生信
信用损失
用减值) 用减值)
2023 年 1 月 1 日余 75,610.36 29,169,558.23 29,245,168.59
- 227 -
额
2023 年 1 月 1 日余
额在本期
本期转回 5,137,192.36
2023 年 6 月 30 日余
75,610.36 24,032,365.87 24,107,976.23
额
按账龄披露
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 36,577,829.85
1至 2年 1,543,628.66
2至 3年 4,059,854.41
3至 4年 625,192.53
4至 5年 1,348,916.04
5 年以上 98,043,580.06
合计 142,199,001.55
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏账准备 29,169,558.23 5,137,192.36 24,032,365.87
按组合计提坏账准备 75,610.36 75,610.36
合计 29,245,168.59 5,137,192.36 24,107,976.23
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位名称 转回或收回金额 收回方式
深圳桑达国际电源科技有限公司 5,137,192.36 银行收款
合计 5,137,192.36
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
款项的性 坏账准备期
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计
质 末余额
数的比例
1 年以内-5
深圳中联电子有限公司 往来款 80,028,780.00 56.28%
年以上
中电数创（北京）科技有
往来款 34,279,058.44 一年以内 24.11%
限公司
- 228 -
深圳桑达国际电源科技有
往来款 24,032,365.87 2-5 年以上 16.90% 24,032,365.87
限公司
深圳中电桑飞智能照明科
往来款 1,542,380.75 1-2 年 1.08%
技有限公司
深圳市出口退税分局 退税款 528,398.24 1 年以内 0.37%
合计 140,410,983.30 98.74% 24,032,365.87
3、长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子
公司 8,913,834,484.09 10,511,566.69 8,903,322,917.40 8,838,834,484.09 10,511,566.69 8,828,322,917.40
投资
合计 8,913,834,484.09 10,511,566.69 8,903,322,917.40 8,838,834,484.09 10,511,566.69 8,828,322,917.40
- 229 -
（1）对子公司投资
期初余额（账面价 本期增减变动 期末余额（账面价
被投资单位 减值准备期末余额
值） 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 值）
深圳中电桑飞智能
70,000,000.00 70,000,000.00
照明科技有限公司
深圳市桑达无线通
284,703,584.75 284,703,584.75
讯技术有限公司
捷达国际运输有限
188,954,149.72 188,954,149.72
公司
深圳中联电子有限
165,316,455.86 165,316,455.86
公司
中电桑达电子设备
161,087,171.89 161,087,171.89
（江苏）有限公司
中国电子系统技术
6,451,222,563.08 6,451,222,563.08
有限公司
中电云计算技术有
1,400,000,000.00 1,400,000,000.00
限公司
中电数创（北京）
50,000,000.00 50,000,000.00
科技有限公司
中电（武汉）数字
经济产业园发展有 57,038,992.10 75,000,000.00 132,038,992.10
限公司
深圳桑达国际电源
10,511,566.69
科技有限公司
合计 8,828,322,917.40 75,000,000.00 8,903,322,917.40 10,511,566.69
- 230 -
深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年半年度报告全文
4、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 42,449,885.11 14,153,525.13 85,475,384.45 59,088,622.03
合计 42,449,885.11 14,153,525.13 85,475,384.45 59,088,622.03
5、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 229,890,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益 1,029,424.16
合计 1,029,424.16 229,890,000.00
十七、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -1,629,235.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
31,501,187.84
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 -750,351.36
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,809,324.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,481,921.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,093,496.81
减：所得税影响额 4,849,401.05
少数股东权益影响额（税后） 7,248,739.73
合计 34,408,202.25
注：其他符合非经常性损益定义的损益项目：
项目 涉及金额 原因
高新公寓拆迁过渡期临时安置 高新公寓拆迁过渡期间参照同类房屋市场租金取得的临时安置
4,089,993.78
费 费，因其具有不可持续性，公司将其列为非经常性损益。
报告期内公司收取的个税手续费返还收入，因其与公司正常经营
个税手续费返还 5,003,503.03
业务无直接关系，公司将其列为非经常性损益。
合计 9,093,496.81
- 231 -
深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年半年度报告全文
（二）净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收益率 每股收益（元）
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -2.51% -0.1308 -0.1308
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -3.05% -0.1610 -0.1610
深圳市桑达实业股份有限公司
（加盖公章）
二 〇二三 年八 月二十 二日
- 232 -