嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
嘉寓控股股份公司
2023 年半年度报告
【2023 年 8 月】
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人付海波、主管会计工作负责人黄秋艳及会计机构负责人（会计
主管人员）赵艳清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告涉及的未来的战略规划及经营计划，不构成公司对投资者的实质承
诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测
及承诺之间的差异。
公司在本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和
应对措施”部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者
认真阅读相关内容，注意投资风险。房地产行业景气度及恒大债务逾期对公司
影响较大，且公司在报告期末净资产为负，敬请投资者清晰理解并注意公司在
经营中面临的风险因素。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
1
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 1
备查文件目录 ................................................................................................................................................... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................. 8
一、公司简介 ........................................................................................................................................... 8
二、联系人和联系方式 ........................................................................................................................... 8
三、其他情况 ........................................................................................................................................... 8
四、主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 9
五、境内外会计准则下会计数据差异 ................................................................................................... 9
六、非经常性损益项目及金额 ............................................................................................................... 9
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................ 11
一、报告期内公司从事的主要业务 ..................................................................................................... 11
二、核心竞争力分析 ............................................................................................................................. 16
三、主营业务分析 ................................................................................................................................. 17
四、非主营业务分析 ............................................................................................................................. 20
五、资产及负债状况分析 ..................................................................................................................... 20
六、投资状况分析 ................................................................................................................................. 21
七、重大资产和股权出售 ..................................................................................................................... 22
八、主要控股参股公司分析 ................................................................................................................. 22
九、公司控制的结构化主体情况 ......................................................................................................... 24
十、公司面临的风险和应对措施 ......................................................................................................... 24
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表...................................................................... 25
第四节 公司治理 ............................................................................................................................................ 26
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ...................................................... 26
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况.................................................................................. 26
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况.......................................................................... 26
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ...................................... 26
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................ 27
一、重大环保问题情况 ......................................................................................................................... 27
二、社会责任情况 ................................................................................................................................. 27
第六节 重要事项 ............................................................................................................................................ 28
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截
至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ..................................................................................................... 28
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 .................................................. 28
三、违规对外担保情况 ......................................................................................................................... 28
四、聘任、解聘会计师事务所情况 ..................................................................................................... 28
2
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ...................................... 28
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 .................................................................. 28
七、破产重整相关事项 ......................................................................................................................... 28
八、诉讼事项 ......................................................................................................................................... 28
九、处罚及整改情况 ............................................................................................................................. 91
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况.............................................................................. 91
十一、重大关联交易 ............................................................................................................................. 93
十二、重大合同及其履行情况 ............................................................................................................. 94
十三、其他重大事项的说明 ................................................................................................................. 99
十四、公司子公司重大事项 ................................................................................................................. 99
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................100
一、股份变动情况 ................................................................................................................................100
二、证券发行与上市情况 ....................................................................................................................101
三、公司股东数量及持股情况 ............................................................................................................101
四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到 80% ........................................................................................................................................................102
五、董事、监事和高级管理人员持股变动.........................................................................................102
六、控股股东或实际控制人变更情况 ................................................................................................102
第八节 优先股相关情况 ...............................................................................................................................103
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................................104
第十节 财务报告 ...........................................................................................................................................105
一、审计报告 ........................................................................................................................................105
二、财务报表 ........................................................................................................................................105
三、公司基本情况 ................................................................................................................................119
四、财务报表的编制基础 ....................................................................................................................122
五、重要会计政策及会计估计 ............................................................................................................122
六、税项 ................................................................................................................................................150
七、合并财务报表项目注释 ................................................................................................................151
八、合并范围的变更 ............................................................................................................................191
九、在其他主体中的权益 ....................................................................................................................194
十、与金融工具相关的风险 ................................................................................................................198
十一、公允价值的披露 ........................................................................................................................198
十二、关联方及关联交易 ....................................................................................................................199
十三、股份支付 ....................................................................................................................................208
十四、承诺及或有事项 ........................................................................................................................208
十五、资产负债表日后事项 ................................................................................................................227
十六、其他重要事项 ............................................................................................................................227
3
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
十七、母公司财务报表主要项目注释 ................................................................................................228
十八、补充资料 ....................................................................................................................................235
4
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
备查文件目录
（一）载有公司法定代表人付海波、主管会计工作负责人黄秋艳、会计机构负责人赵艳清签名并盖
章的财务报表；
（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（三）其他相关资料。
5
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
释 义
释义项 指 释义内容
公司、嘉寓股份、北京嘉寓、本公司 指 嘉寓控股股份公司
嘉寓集团、公司控股股东 指 嘉寓新新投资（集团）有限公司
实际控制人 指 田家玉
报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上年同期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《嘉寓控股股份公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中登、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
重庆嘉寓 指 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司（公司全资子公司）
四川嘉寓 指 四川嘉寓门窗幕墙有限公司（公司二级子公司）
新加坡嘉寓 指 嘉寓股份（新加坡）有限公司（公司全资子公司）
广东嘉寓 指 广东嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）
江西嘉寓 指 江西嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）
黑龙江嘉寓 指 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）
辽宁嘉寓 指 辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）
山东嘉寓 指 山东嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）
临邑嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司（公司全资子公司）
湖北嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙湖北有限公司（公司全资子公司）
河南嘉寓 指 河南嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）
上海嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司（公司全资子公司）
安徽嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司（公司全资子公司）
徐州嘉寓 指 徐州嘉寓光能科技有限公司（公司全资子公司）
海南嘉寓 指 海南嘉寓节能科技有限公司（公司全资子公司）
嘉润集成 指 山东嘉润集成能源有限公司（公司二级子公司）
河北嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙河北有限公司（公司全资子公司）
宁夏嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司（公司全资子公司）
湖南嘉寓 指 湖南嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）
马鞍山嘉寓 指 马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）
江苏嘉寓光伏 指 江苏嘉寓光伏科技有限公司（公司全资子公司）
宁夏嘉寓基金 指 宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙）（公司控股子公司）
江苏嘉寓 指 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司（公司二级子公司）
浙江嘉寓 指 浙江嘉寓门窗幕墙有限公司（公司二级子公司）
七台河嘉寓 指 七台河嘉寓门窗幕墙有限公司（公司二级子公司）
嘉寓新能源 指 北京嘉寓新能源技术开发有限公司（公司参股公司）
6
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
嘉寓机器人 指 北京嘉寓机器人科技有限公司（公司参股公司）
嘉阳集成 指 濉溪县嘉阳集成能源有限公司（公司三级子公司）
北京光能 指 北京嘉寓光能科技有限公司（公司全资子公司）
阜新光能 指 嘉寓光能科技（阜新）有限公司（公司全资子公司）
嘉辽光能 指 内蒙古嘉辽光能科技有限公司（公司二级子公司）
绥滨光能 指 绥滨嘉寓光能科技有限公司（公司全资子公司）
什邡嘉智 指 什邡嘉智科节能门窗有限公司（公司三级子公司）
酒泉能源 指 酒泉嘉寓未来能源科技有限公司（公司二级子公司）
武威能源 指 嘉寓未来能源科技（武威）有限公司（公司二级子公司）
定西能源 指 定西嘉寓未来能源科技有限公司（公司二级子公司）
沈阳光能 指 嘉寓光能科技（沈阳）有限公司（公司二级子公司）
武威光能 指 武威嘉寓光能源科技有限公司（公司二级子公司）
嘉寓门窗科技 指 嘉寓门窗科技（北京）有限公司（公司全资子公司）
辽宁光能 指 辽宁嘉寓光能科技有限公司（公司二级子公司）
威县亿弘盈 指 威县亿弘盈建筑材料有限公司（公司全资子公司）
辽宁嘉寓建筑 指 辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司（公司二级子公司）
辽宁融信 指 辽宁融信洁能科技有限公司（公司全资子公司）
阜新融信 指 阜新融信节能科技有限公司（公司二级子公司）
宁夏能源 指 宁夏嘉寓能源科技有限公司（公司全资子公司）
卓垣久 指 北京卓垣久科技有限公司（公司全资子公司）
南建典 指 北京南建典科技有限公司（公司全资子公司）
光耀嘉 指 北京光耀嘉科技有限公司（公司全资子公司）
阜新能源 指 嘉寓未来能源科技（阜新）有限公司（公司二级子公司）
嘉寓有限责任 指 北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司
系统门窗 指 嘉寓系统门窗（北京）有限公司（公司二级子公司）
森寓 指 北京森寓科技发展有限公司（公司全资子公司）
嘉新诚 指 北京嘉新诚建筑节能科技有限公司（公司全资子公司）
7
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 嘉寓股份 股票代码 300117
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 嘉寓控股股份公司
公司的中文简称（如有） 嘉寓股份
公司的外文名称（如有） Jiayu Holding Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） JΛYU
公司的法定代表人 付海波
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄秋艳 李慧翔
联系地址 北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号 北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号
电话 010-69415566 010-69415566
传真 010-69416588 010-69416588
电子信箱 service@jayugroup.com service@jayugroup.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见
2022 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，
具体可参见 2022 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 不适用
8
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 693,712,294.85 684,027,333.09 1.42%
归属于上市公司股东的净利润
-179,955,940.52 56,097,216.85 -420.79%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-135,373,065.94 -9,231,131.71 -1,366.48%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-133,036,625.53 269,048,367.31 -149.45%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.2511 0.0783 -420.69%
稀释每股收益（元/股） -0.2511 0.0783 -420.69%
加权平均净资产收益率 279.56% 43.80% 235.76%
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,289,168,209.95 4,545,520,179.63 -5.64%
归属于上市公司股东的净资产
-154,278,981.51 25,606,734.52 -702.49%
（元）
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,059,072.54
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
3,119,505.86
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 -89.57
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53,818,364.05
9
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
减：所得税影响额 -9,175,145.72
合计 -44,582,874.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
10
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业发展情况
1、新能源相关行业发展情况
（1）行业基本情况和发展阶段
在双碳战略目标下，2023 年上半年我国新能源发展势头良好，1-6 月中国新能源项目投资金额高达
5.2 万亿人民币，新能源产业已经成为新兴科技产业的重点投资领域。国家能源局发布的 2023 年 1-6 月份
全国电力工业统计数据显示：截至 6 月底，全国累计发电装机容量约 27.1 亿千瓦，同比增长 10.8%。其
中，太阳能发电装机容量约 4.7 亿千瓦，同比增长 39.8%；风电装机容量约 3.9 亿千瓦，同比增长 13.7%。
“十四五”时期，风电、光伏将成为新能源增长的主力，预计 2022—2025 年，我国光伏年均新增装机量
将达到 83-99GW，迈入高速发展阶段，随着政策逐步推进，光伏发电行业有望步入高速发展快车道。
新能源光热方面，据中国建筑节能协会清洁供热产业委员会不完全统计，截至 2022 年底，我国北方
地区供热总面积 238 亿平方米，其中，清洁供热面积 179 亿平方米，清洁供热率为 75%，清洁供热产业
是建设新型能源体系的关键领域和健全绿色低碳循环发展经济体系的重要抓手。
国家能源局 2023 年能源工作指导意见指出：深入推进能源革命，加快规划建设新型能源体系，着力
增强能源供应链的弹性和韧性，提高安全保障水平；着力壮大清洁能源产业，加快推动发展方式绿色转
型；着力推进能源产业现代化升级，充分发挥能源稳投资促增长的重要作用，实现能源更加安全、更加
绿色、更加高效的发展。
由此可见，新能源产业正处于快速增长阶段。风能、太阳能等可再生能源的应用不断扩大，在此基
础上，电动汽车和储能技术也在蓬勃发展。随着新技术的成熟和应用，以及各级政府的政策支持不断加
强，将进一步为产业高速增长奠定坚实基础。
（2）行业的周期性特点
新能源行业景气度与国民经济整体发展情况具有一定的关联性，同时还受到国家产业政策调整、省
级开发指标批复等因素的影响，具有一定的周期性特征。行业的周期性主要包括政策周期及产品技术周
期，政策周期方面：每年上半年国家能源局发布新能源光伏、风电开发指标，并分配给风光资源较好的
省、自治区，根据分配的指标开展项目建设；产品技术周期重点体现在光伏组件产品更新换代频繁，逐
步由中小尺寸转向大尺寸，从 PERC 转向 TOPCon 和 HJT。
（3）新公布的法律、行政法规、部门规章及行业政策的影响
2023 年 2 月，国家能源局关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023—2025 年）
11
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
的通知指出：坚持生态优先、因地制宜、多元融合发展，初期立足于就地就近消纳为主，大力推进陆上
油气矿区及周边地区风电和光伏发电，统筹推进海上风电与油气勘探开发。
2023 年 4 月，国家能源局发布《2023 年能源工作指导意见》指出：坚持把能源保供稳价放在首位，
坚持积极稳妥推进绿色低碳转型，大力发展风电太阳能发电。推动第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重
点的大型风电光伏基地项目并网投产，建设第二批、第三批项目，积极推进光热发电规模化发展。稳妥
建设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏。大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设。
新能源相关政策的发布，是国家对新能源产业发展的高度重视，也是双碳目标的落地推进，将对公
司新能源产业发展产生积极影响。
2、建筑装饰行业发展情况
（1）行业基本情况和发展阶段
建筑装饰行业在国民经济中占有重要地位，国家统计局发布的 2023 年上半年国民经济运行数据显示：
2023 年 1-6 月份全国建筑业总产值 132,261 亿元，同比增长 5.9%；全国建筑业房屋建筑施工面积 117.8 亿
平方米，同比下降 1.7%；房地产开发投资 58,550 亿元，同比下降 7.9%，全国房屋施工面积 791,548 万平
方米，同比下降 6.6%，全国房屋竣工面积 33,904 万平方米，同比增长 19%，为加快房地产经济建设，需
实现建筑经济多样化发展，现阶段，加快推动建筑产业数字化转型升级、构建数字化转型技术标准及运
用体系已成为建筑业发展的重中之重。
在十四五规划“两新一重”发展重心及“双碳”目标推动下，持续提高新建建筑节能标准、发展节
能低碳建筑等，是建筑装饰行业长期发展方向，也将成为行业新的增长点。
（2）行业的周期性特点
公司所处的建筑装饰行业是我国国民经济发展的重要组成部分，该行业具有周期性和需求可持续性
的特点。受春节假期和冬季施工等季节性因素影响，建筑装饰行业存在一季度开工量相对不足，营业收
入低于其他季度，二、三、四季度为施工高峰期，呈现出产值释放较快的特征。
（3）新公布的法律、行政法规、部门规章以及行业政策的影响
2022 年 6 月，住房和城乡建设部、国家发展和改革委下发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，明确
我国城乡建设碳减排目标：2030 年前，城乡建设领域碳排放达到峰值；力争到 2060 年前，城乡建设方式
全面实现绿色低碳转型。方案还从优化城市结构和布局、提高绿色低碳建筑水平、推进绿色低碳建造、
推广应用可再生能源等多方面给出了降碳路径。双碳政策的颁布和实施，为推进建筑装饰行业转型升级
提供了新的机遇。
（4）宏观经济形势、行业政策环境等外部因素的变化情况
装修装饰行业逐步向城市更新、乡村振兴、智能建造、智慧城市、零碳建筑等方面转化，进一步提
高了行业竞争力。公司借助多年的技术沉淀与品牌影响力，重点围绕城市更新、乡村振兴内容，将光热+
12
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
清洁取暖、光伏+光热取暖技术在东北、西北农村市场广泛应用，成为公司由门窗幕墙领域向新能源领域
成功转型的条件之一。
（5）行业发展及市场需求情况
建筑装饰业及房地产业投资增速放缓，公司以“建筑+新业务”为发力点，以城市更新、乡村振兴为
背景，在光伏组件、光热+清洁取暖市场加速扩容。同时，加大对保障性住房、城镇老旧小区改造、新农
村建设、新零售等为主的民生工程的市场投入，聚焦综合实力较强的国央企房地产公司，保障门窗幕墙
业务平稳发展。
（二）主要业务
1．新能源业务
①太阳能光伏业务：公司具有高效光伏组件研发、设计、生产、销售及光伏电站 EPC 总承包完整产
业链。参与编制了多项光伏行业标准规范，在高效光伏组件生产、光伏电站 EPC 等领域具有较强的综合
竞争优势。光伏组件产品通过 TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证，并已进入了国家电网、
中能建、浙能投、申能、绿地等 30 多家央企、国企及大型上市公司采购白名单。发挥公司在光伏组件领
域的品牌优势、技术优势，结合东北、西北区域的资源优势，公司在阜新、武威投资建设的智能化、数
字化光伏组件生产基地的产品和技术，得到了辽宁、甘肃两地各级领导的充分肯定和高度评价，填补了
当地新能源产业发展空白，均被列为省级重点项目，成为地区明星企业。
②光伏、风电 EPC 业务：公司具备太阳能发电系统从光伏组件产品到应用的系统交付能力、完备的
项目管理体系、丰富的项目施工经验和优秀的项目管理团队，可为光伏、风电 EPC 项目的建设提供了有
力保障。
③太阳能光热业务：在光热利用领域，公司持续加大产品研发投入，充分发挥技术及管理优势，基
于云平台技术研发的高效“光热+”清洁采暖系统在辽宁、甘肃、宁夏等多个省市得到推广应用。报告期
内，阜新清洁能源取暖项目、沈阳康平、甘肃古浪等地规模化试点正在稳步推进，在供热效率、技术集
成、施工方案等方面有了更进一步提升。公司结合北方地区冬季清洁取暖规划，因地制宜，为用户提供
“光热+”清洁取暖整体解决方案，随着北方地区冬季清洁取暖政策的逐步推行，在政策引导和市场需求
双轮驱动下，公司“光热+”清洁能源取暖业务有望进入加速发展期。
2．门窗幕墙业务
随着公司新能源业务的快速拓展，主营业务收入已经由新能源业务占据主导地位，传统节能门窗幕
墙业务，主要包括节能门窗幕墙产品的生产、施工以及零售，工装领域涉及政府、事业单位及大型地产
公司开发的办公楼及住宅、高档酒店、高端写字楼、公共建筑等多种业态。公司门窗零售业务凭借渠道
覆盖、品牌效应与技术积累，以北方市场为基础，通过产供销与服务体系搭建扩展到全国各大核心城市。
公司通过设立嘉寓门窗专卖店，与知名品质装修平台合作，为终端客户提供高品质的产品与服务。
13
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（三）主要产品及其用途
1．太阳能光伏产品
公司目前拥有 6 条光伏组件全自动化生产线，年生产能力达到 3GW，可生产单晶组件、多晶组件、
大尺寸组件、多主栅组件、双玻组件、轻质组件、半片组件、叠瓦组件、拼片组件、PERC 组件、
TOPCon 组件、HJT 异质结组件等涵盖 166/182/210 多尺寸、多规格、多系列产品，用于集中式、分布式
光伏电站以及户用光伏微电站建设，组件功率最高可达 750 瓦，转换效率最高可达 23%以上。
2．太阳能光热产品
公司自主研发的适应北方寒冷地区冬季采暖的光热+清洁取暖系统产品，已经在东北、西北地区得到
规模化应用，该系统在白天可利用良好的太阳能光热资源实现供暖，夜间则通过电、燃气、生物质、醇
基燃料等不同的辅助热源供暖，可大幅降低用户的取暖成本，降低大气污染排放，改善环境空气质量。
3．系统门窗幕墙产品
公司可提供全系列的门窗幕墙系统解决方案，产品系列可满足不同区域、气候及消费者使用的差异
化需求，提供标准化、系统化的生产与现场施工工艺及服务流程，有效提高生产效率，提升产品和服务
品质。
①门窗产品包括：A 系列－基础型门窗，E 系列－经济型门窗，主要用于工程配套；H 系列－高端门
窗，T 系列－特种门窗，主要用于终端零售；M 系列－铝木复合门窗，S 系列－铝塑复合门窗，适用于个
性化应用场景。为了满足北京市地方标准规定的 K≤1.1W/（㎡K）的要求，公司研发了 S98 系列铝塑
复合门窗产品，并获得了国家绿色建材产品三星级认证。此外，公司还提供与光伏、光热、遮阳、防火、
智能控制、被动式超低能耗建筑等功能相结合的系统门窗产品及解决方案。
②幕墙产品包括构件式、单元式、点支撑式玻璃幕墙、金属板幕墙、非金属板幕墙以及双层呼吸式
幕墙等，主要应用于大型公共建筑的外立面装饰。
（四）经营模式
（1）新能源业务
①光伏组件业务：公司已形成以西北、东北为核心的新能源生产基地，公司组件销售业务主要采取
订单式销售模式，即公司从市场承接光伏组件订单后，再由生产部门根据订单要求，安排生产、发货；
②风电、光伏电站 EPC 业务：公司拥有电力施工安装总承包资质、30 余年的门窗幕墙施工管理经验、高
效光伏组件研发生产能力，可为集中式地面电站、分布式屋面电站开发提供系统解决方案。具备承接、
实施各类大型风电、光伏电站 EPC 的能力。公司风力电、光伏电站 EPC 项目通常是业主方通过招投标方
式确定 EPC 或 PC 企业；③“光热+”清洁取暖项目：公司主要通过市场投标获取订单后，根据订单的情
况因地制宜，提供户用清洁采暖系统的产品生产、安装及服务，为农户提供“光热+”清洁取暖整体解决
方案。
14
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（2）门窗幕墙
公司承接的门窗和幕墙工程，通常是由工程业主以招投标的方式确定总包和分包企业，主要方式：
业主通过招标确定总包和分包企业；业主通过招标先确定总包企业，再委托总包企业确定分包企业。公
司作为专业分包企业中标后，以项目为单位，与业主或总包签订专项协议，按照协议中约定的工程进度
组织设计、采购、生产加工和现场施工。
公司门窗零售业务继续维护经销商、专卖店等传统零售渠道，通过聚焦新媒体矩阵的品牌曝光与消
费者口碑传播等品牌推广方式，打造“线上推广+线下体验”的经营模式，为广大消费者提供更加精准化、
场景化的体验式服务。
（五）市场地位
（1）新能源业务
公司具备高效光伏组件研发、设计、生产及光伏电站 EPC 总承包完整产业链。光伏组件产品通过
TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证，并已进入了国家电网、中能建、浙能投、申能、绿
地等 30 多家央企、国企及大型上市公司采购白名单。是全球光伏组件品牌价值 20 强、“影响力光伏电
池/组件品牌”“影响力 BIPV 解决方案企业”“中国好光伏”“分布式光伏系统十大供应商”“最具影
响力光伏组件企业”，行业地位和影响力进一步提升。
公司自 2016 年开始持续深耕新能源领域，致力于推广和提供新能源发电综合解决方案，更好地服务
于公众，为社会创造价值。报告期内，公司已形成新能源业务区域化管理模式，设立东北、西北两大区
域总部，实现在光伏组件、光伏风电 EPC 施工及光热+清洁能源取暖业务市场的全面覆盖，并成为国内少
有的集高效光伏组件产品研发、设计、生产及 EPC 施工、运维，光热+清洁取暖系统、太阳能双玻真空集
热管研发、生产等于一体的新能源专业服务商。
截至报告期末，公司已形成以东北、西北两大区域为核心的新能源体系，未来将继续依托生产基地
资源优势推动新能源业务取得更大进展。
（2）门窗幕墙
公司是国内 A 股首家上市的节能门窗企业，门窗行业标准的参与制定者，是中国门窗百强、门窗十
大首选品牌企业、中国门窗幕墙行业首选品牌、门窗行业领导品牌，在同行业中具有较强的综合竞争力
和行业影响力。
随着建筑装饰行业的洗牌及公司成功转型后的业务结构调整，公司将充分发挥门窗幕墙领域的技术
优势、品牌优势、管理优势、人才优势，以持续提升公司综合竞争力。
（六）主要的业绩驱动因素
报告期内，受房地产行业宏观调控持续的影响，建筑装饰行业形势严峻，公司经营面临巨大的压力
及挑战，在“稳控风险”的方针指导下，公司继续加大力量主攻新能源应用市场，主动控制门窗幕墙业
15
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
务规模，因此门窗幕墙销售收入出现较大幅度下滑；公司根据应收款项账龄分布、客户类型以及对未来
经济状况的预测等因素确定预期信用损失，报告期内，公司计提信用减值损失 1,512.87 万元；计提资产
减值损失 11,278.82 万元；公司根据涉诉案件的最新情况，计提预计负债等金额为 5,037.04 万元。
报告期内，公司实现销售收入 69,371.23 万元，同比增长 1.42%，其中新能源业务收入 63,917.11 万元，
同比增长 35.84%；门窗幕墙收入 4,934.02 万元，同比下降 76%；报告期内，公司净亏损 17,995.59 万元，
报告期内公司出现亏损主要系公司涉诉案件计提预计负债、应收款项、合同资产等计提减值准备所致。
二、核心竞争力分析
（一）品牌优势
为加快推进新能源业务发展，增添发展活力，公司把握战略机遇，精准布局以辽宁阜新、甘肃武威
为中心的东北、西北新能源市场，确立“嘉寓光能”为新能源业务推广品牌，构建多元化品牌宣传渠道，
获评“北极星杯”2022 年度影响力新型光伏电池/组件品牌、影响力光伏开发投资商/EPC 品牌。甘肃古浪
基地被中共武威市委、市政府评为武威市高质量发展重大项目一等奖；辽宁阜新高效光伏组件生产一期
项目被中共阜新市委、市政府评为“阜新速度”突出贡献奖，进一步提升公司在新能源领域的品牌影响
力。受邀参加光热+行业标准编审工作，被中国建筑金属结构协会清洁供热分会评为行业标准化工作先进
单位、被中国节能协会太阳能专业委员会和中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员会联合评为
2021-2022 年度中国太阳能热利用行业先进单位；光热+生产班组被阜新市总工会评为阜新工人先锋号。
门窗幕墙作为公司的传统业务，业务比重逐步降低。报告期内，嘉寓门窗依然为国内首个节能门窗
上市品牌，并获评 2021-2022 年度门窗十大首选品牌、2022 年度门窗行业高质量发展金奖、2022 中国家
居产品系品牌价值十强、2022 年度全国 10 强经销商提名、2022 年全国绿色建材下乡活动推广企业及环渤
海地区知名品牌。自主研发的低能耗门窗 S-98 系列铝塑复合窗荣获金轩奖－技术研发创新产品列荣，并
被北京建筑材料检验研究院授予中国绿色建材产品认证。
（二）技术及产品优势
公司具有高效光伏组件研发、设计、生产、销售及光伏电站 EPC 总承包完整产业链。光伏组件产品
通过 TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证，并已进入了国家电网、中能建、浙能投、申能、
绿地等 30 多家央企、国企及大型上市公司采购白名单。
公司自主研发的适应北方地区冬季采暖的“光热+”清洁取暖系统，已经在东北、西北地区得到规模
化应用，该系统在白天阳光充足时可利用良好的太阳能资源实现供暖，夜间则通过电、生物质、燃气、
醇基燃料等辅助热源实现供暖，可大幅度降低用户的采暖成本，降低大气污染排放，改善环境空气质量。
公司拥有各种系列的系统门窗、幕墙解决方案，产品系列可满足不同区域、气候及消费者使用的差
异化需求，制定标准化、体系化的生产与现场施工工艺及服务流程，有效提高生产效率，提升系统产品
品质。
截至报告期末，公司累计获得授权专利 449 项，其中新能源相关专利 161 项，门窗幕墙专利 280 项。
16
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（三）人力资源优势
公司在新能源利用领域已经具有深厚的行业经验与技术积累，转型期间不断培养具有综合能力的复
合型人才，积蓄冲刺发展的力量，形成了依靠人才驱动成功转型发展的源动力。公司中层以上管理人员
均为本科及以上学历，平均行业从业经验十余年，60%人员持有专业职称证书，并历经多年实战检验，核
心管理团队与技术骨干平均在职年限 8 年，其中 10 年以上占 30%，是兼备创新力、领导力和组织力的核
心团队。也是公司可持续良好发展的智力资本支持和基础条件，公司一直秉持根据市场化发展需求的建
设理念进行人才的开发和培养，实施专业技术和综合素质能力提升同步进行的人才培养政策，培养核心
人才领导力，有效激发员工的工作潜能，合理的挖掘选拔公司战略后备人才队伍，构建关键岗位人才梯
队，通过知识的应用和发展，促进企业知识资产沉淀。
（四）项目管理优势
公司深耕建筑行业 30 余年，工程管理和现场施工经验丰富，拥有一级建造师、二级建造师、高级工
程师、中级工程师、建筑八大员等层次分明、专业技术过硬的项目管理专业人才，总结出了适合公司发
展的项目管理手册和标准操作流程，为项目管理提供了科学指导，为工程品质提供了有力保障。
近年来，公司不断完善项目信息化管理建设，通过工程信息管理软件等专业项目管理系统，实现了
管理流程审核、项目进度预警、应收应付、成本控制、数据分析、风险提示等全过程的实时管控；建立
了稳定的劳务合作项目库，确保对项目质量、安全、进度的有效控制，有效防范项目管理风险。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 693,712,294.85 684,027,333.09 1.42%
营业成本 657,972,565.83 605,351,666.03 8.69%
销售费用 8,538,642.65 8,536,773.67 0.02%
管理费用 49,456,796.36 47,250,030.64 4.67%
主要是较去年同期，公司金融机构借款
财务费用 18,907,216.27 30,640,610.26 -38.29%
余额减少及融资成本降低所致
主要是上年同期，公司新能源业务释放
所得税费用 -50,520,559.91 12,465,415.26 -505.29%
产值及母公司转让子公司股权所致
主要是报告期内，公司业务转型，传统
研发投入 2,978,541.22 12,575,155.79 -76.31%
门窗幕墙业务研发投入减少所致
经营活动产生的现金流 主要是上年同期，公司及子公司销售回
-133,036,625.53 269,048,367.31 -149.45%
量净额 款较多所致
17
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
投资活动产生的现金流
-28,134,555.57 -39,257,525.98 28.33%
量净额
筹资活动产生的现金流
141,344,032.52 -13,309,243.13 1,162.00% 主要是去年同期，偿还较多债务所致
量净额
现金及现金等价物净增
-19,787,941.83 216,494,519.02 -109.14%
加额
主要是上年同期，新能源业务收到预收
货币资金 103,272,253.41 151,121,370.67 -31.66%
款所致
主要是报告期内，公司以票据方式结算
应收票据 17,172,221.30 28,668,756.50 -40.10%
工程款减少所致
主要是报告期内，子公司以票据结算方
应付票据 34,853,320.46 1,441,518.48 2,317.82%
式支付货款增加所致
主要是上年同期，公司收到较多房租所
预收款项 257,809.80 384,461.15 -32.94%
致
主要是报告期内，新能源业务结算冲减
合同负债 871,929,937.55 1,274,486,156.56 -31.59%
预收款所致
租赁负债 523,946.49 1,654,023.88 -68.32% 主要是报告期内，公司租赁到期所致
主要是报告期内，公司及子公司涉诉案
预计负债 170,110,816.66 119,740,397.94 42.07%
件计提预计负债所致
主要是报告期内，子公司什邡财政灾后
其他收益 3,089,505.86 6,575,056.35 -53.01%
重建补贴递延到期所致
主要是上年同期，母公司转让子公司股
投资收益 0.00 71,707,006.02 -100.00%
权所致
主要是上年同期，子公司购买理财产品
公允价值变动损溢 -89.57 -11,145.96 -99.20%
公允价值变动所致
主要是报告期内，应收账款计提减值所
信用减值损失 -15,128,668.23 12,282,555.92 -223.17%
致
主要是报告期内，合同履约成本及合同
资产减值损失 -112,788,189.85 3,765,618.87 -3,095.21%
资产计提减值所致
主要是报告期内，公司处置固定资产损
资产处置收益 -3,059,072.54 -282,648.20 -1,182.29%
失所致
主要是报告期内，公司无需支付其他应
营业外收入 1,947,246.21 100,898.72 1,829.90%
付款转营业外所致
主要是报告期内，计提预计负债增加所
营业外支出 55,737,210.26 1,257,421.72 4,332.66%
致
销售商品、提供劳务收 主要是上年同期，公司及子公司销售回
97,562,720.22 666,675,918.07 -85.37%
到的现金 款较多所致
主要是上年同期，子公司收到税费返还
收到的税费返还 100.92 1,065,952.05 -99.99%
较多所致
收到其他与经营活动有 主要是上年同期，母公司经营性往来款
9,680,627.15 18,949,111.97 -48.91%
关的现金 流入较多所致
购买商品、接受劳务支 主要是报告期内，现金支付供应商货
169,283,365.80 310,300,813.67 -45.45%
付的现金 款、劳务款减少所致
支付给职工以及为职工 主要是报告期内，公司进一步优化人员
26,675,111.14 40,933,949.83 -34.83%
支付的现金 结构，支付人工成本降低所致
主要是报告期内，子公司缴纳税费较多
支付的各项税费 18,237,071.23 12,700,999.59 43.59%
所致
支付其他与经营活动有 主要是上年同期，支付押金、保证金、
26,084,525.65 53,706,851.69 -51.43%
关的现金 往来款较多所致
18
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
处置固定资产、无形资
主要是上年同期，母公司处置投资性房
产和其他长期资产收回 818,348.50 2,400,000.00 -65.90%
地产所致
的现金净额
购建固定资产、无形资
主要是上年同期，子公司新建新能源基
产和其他长期资产支付 18,552,904.07 41,657,525.98 -55.46%
地投入所致
的现金
主要是报告期内，公司增加其他权益工
投资支付的现金 10,400,000.00 0.00 100.00%
具投资所致
偿还债务支付的现金 7,503,755.30 161,150,458.15 -95.34% 主要是去年同期，偿还较多债务所致
主要是较去年同期，公司金融机构借款
分配股利、利润或偿付
10,386,768.49 16,147,607.66 -35.68% 余额减少及融资成本降低减少利息支出
利息支付的现金
所致
支付其他与筹资活动有 主要是上年同期，公司偿还租赁及融资
1,391,299.99 10,621,669.34 -86.90%
关的现金 租赁款较多所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分产品或服务
光伏产业链相关 617,790,470.57 544,388,756.24 11.88% 31.30% 33.50% -1.45%
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的
披露要求：
1)营业收入整体情况
单位：元
本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 693,712,294.85 100% 684,027,333.09 100% 1.42%
分行业
建筑装饰 49,340,191.95 7.11% 205,608,744.73 30.06% -57.81%
光伏产业链相关 617,790,470.57 89.06% 470,531,378.00 68.79% 31.30%
光热+ 21,380,627.68 3.08% 0.00 0.00% 100.00%
其他 5,201,004.65 0.75% 7,887,210.36 1.15% -34.06%
分产品
门窗 45,302,027.35 6.53% 172,209,363.41 25.18% -73.69%
幕墙 4,038,164.60 0.58% 33,399,381.32 4.88% -87.91%
光伏产业链相关 617,790,470.57 89.06% 470,531,378.00 68.79% 31.30%
光热+ 21,380,627.68 3.08% 0.00 0.00% 100.00%
其他 5,201,004.65 0.75% 7,887,210.36 1.15% -34.06%
分地区
19
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
华南 1,068,419.83 0.15% 16,870,351.25 2.47% -93.67%
华北 35,328,458.51 5.09% 172,583,529.95 25.23% -79.53%
华东 13,082,016.36 1.89% 53,908,256.90 7.88% -75.73%
东北 342,562,461.84 49.38% 341,820,829.99 49.97% 0.22%
西北 296,469,933.66 42.74% 90,957,154.64 13.30% 225.94%
其他地区 5,201,004.65 0.75% 7,887,210.36 1.15% -34.06%
2)不同技术类别产销情况
单位：元
技术类别 销售量 销售收入 毛利率 产能 产量 在建产能 计划产能
3)对主要收入来源国的销售情况
单位：元
当地光伏行业政策或贸易政策发生的重大不利变
主要收入来源国 销售量（瓦/W） 销售收入
化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
中国 3,046,550.00 5,000,470.56
4) 光伏电站的相关情况
无。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
单位：元
项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 0.00 0.00% 否
公允价值变动损益 -89.57 0.00% 非保本理财公允价值变动所致 否
资产减值 -112,788,189.85 48.94% 主要是存货及合同资产计提减值所致 否
营业外收入 1,947,246.21 -0.84% 主要是无需支付其他应付款转营业外所致 否
营业外支出 55,737,210.26 -24.18% 主要是计提的诉讼赔偿款所致 否
信用减值 -15,128,668.23 6.56% 主要是应收款项计提减值所致 否
其他收益 3,089,505.86 -1.34% 主要是本期收到及摊销的政府补助 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年末
项目 比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 103,272,253.41 2.41% 151,121,370.67 3.32% -0.91%
应收账款 825,451,937.75 19.25% 884,412,769.67 19.46% -0.21%
合同资产 911,358,392.99 21.25% 1,049,414,301.11 23.09% -1.84%
存货 871,879,528.92 20.33% 917,616,820.46 20.19% 0.14%
20
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
投资性房地产 90,243,776.65 2.10% 93,761,206.47 2.06% 0.04%
长期股权投资 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
固定资产 437,572,577.01 10.20% 462,582,372.29 10.18% 0.02%
在建工程 35,459,354.68 0.83% 32,289,897.92 0.71% 0.12%
使用权资产 2,682,366.25 0.06% 3,786,374.73 0.08% -0.02%
短期借款 571,943,392.23 13.33% 462,423,154.94 10.17% 3.16%
合同负债 871,929,937.55 20.33% 1,274,486,156.56 28.04% -7.71%
长期借款 63,000,000.00 1.47% 65,500,000.00 1.44% 0.03%
租赁负债 523,946.49 0.01% 1,654,023.88 0.01% 0.00%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
单位：元
计入权益的累 本期计
本期公允价 本期购 本期出 其他
项目 期初数 计公允价值变 提的减 期末数
值变动损益 买金额 售金额 变动
动 值
金融资产
1.交易性金融资产
（不含衍生金融资 107,857.06 -89.57 107,767.49
产）
金融资产小计 107,857.06 -89.57 107,767.49
上述合计 107,857.06 -89.57 107,767.49
金融负债 0.00 0.00
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 59,488,826.46 银承保证金及诉讼冻结款
应收票据 277,061,036.65 商业票据贴现、质押
固定资产 152,887,755.53 抵押贷款及查封
投资性房产 33,486,281.73 查封
无形资产-土地使用权 95,792,364.14 抵押贷款及查封
合计 618,716,264.51
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
21
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
单位：元
计入权益的累
资产 初始投资成 本期公允价 报告期内 报告期内 累计投资 其他 资金
计公允价值变 期末金额
类别 本 值变动损益 购入金额 售出金额 收益 变动 来源
动
自有
其他 100,000.00 -89.57 7,767.49 107,767.49
资金
合计 100,000.00 -89.57 0.00 0.00 0.00 7,767.49 0.00 107,767.49 --
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
22
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司 公司类
主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
名称 型
光伏科学技术的开发、咨询、交
流、推广,太阳能电池（光伏电池）
及组件、金属门窗、铝锭、铝棒
材、铝型材、塑钢门、塑钢窗生
产、销售,光伏设备及元器件研发、
制造、销售,太阳能分布式发电,光伏
电池板、太阳能板安装支架及新能
源产品、光热设备技术咨询、设
徐州 计、销售、安装,幕墙工程、门窗工 517,196,450.4 374,877,458.
子公司 100000000 7,843,150.03 34,989,616.20 26,186,605.92
嘉寓 程施工、建筑幕墙工程专项设计服 4 39
务,架线及设备工程建筑,承装、承
修、承试电力设施、电力工程施工,
建筑工程劳务作业分包,自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商
品及技术除外）。（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）
建筑幕墙工程专业承包壹级、钢结
构工程专业承包叁级；货物及技术
进出口（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准
重庆 文件或许可证件为准） 一般项目： 187,603,533.6 -
子公司 60000000 41,209,307.14 1,466,674.52 -34,569,515.63
嘉寓 加工、安装、销售：金属门窗、防 3 37,232,789.61
火门、防盗门、塑钢门窗、木制门
窗；销售：建筑材料（不含危险化
学品）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
金属门窗、防火门、防盗门、塑钢
门窗、建筑幕墙生产（需通过环评
后方可开展经营活动）、加工、销
售；建筑门窗、幕墙设计、安装、
施工；钢结构设计、施工；玻璃加
工（需通过环评后方可开展经营活
动）、销售、安装；建筑装饰业；
四川 979,477,893.0 - -
子公司 太阳能发电技术服务；太阳能发电 351000000 69,155.54 -17,860,853.49
嘉寓 0 417,500,496.64 35,205,487.99
工程施工；太阳能发电；光伏发电
技术服务；电力工程设计服务；电
力工程施工；分布式并网光伏发电
系统技术服务；光伏发电；销售光
伏设备。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活
动）
各类工程建设活动，建设工程设
计，电力设施承装、承修、承试，
建筑智能化工程施工，施工专业作
业（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具
辽宁 体经营项目以审批结果为准）一般 948,218,242.3 242,739,853.
子公司 50000000 172,863,741.98 33,583,659.35 25,174,496.33
节能 项目：金属门窗工程施工，门窗制 2 61
造加工，门窗销售，塑料制品制
造，建筑装饰材料销售，技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广，电力电
子元器件销售，电子元器件制造，
23
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
电力电子元器件制造，电子专用设
备制造，机械电气设备制造，电子
专用设备销售，安全技术防范系统
设计施工服务，专用设备制造（不
含许可类专业设备制造），建筑材
料销售，金属材料制造，环境保护
专用设备销售，光伏设备及元器件
制造，光伏设备及元器件销售，光
伏发电设备租赁，太阳能发电技术
服务，太阳能热发电产品销售，太
阳能热发电装备销售，太阳能热利
用产品销售，太阳能热利用装备销
售，新能源原动设备制造，电池制
造，新能源原动设备销售，半导体
器件专用设备制造，电子专用材料
制造，电子专用材料销售，机械电
气设备销售，半导体器件专用设备
销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活
动）
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济周期及行业政策风险
公司新能源业务与宏观经济及行业政策密切相关。宏观经济周期和相关行业风险的防控是公司稳健、
可持续发展的重要课题，行业供给总量会因劳动力、技术水平、资金供需等因素的变化呈现不断扩张或
收缩的态势，行业业绩也会因价格、需求、收入、市场预期变动，以及宏观经济政策主要包括财政政策、
货币政策、产业政策、投资政策等因素的影响，而出现周期性波动。太阳能光伏光热依托产业链相关业
务延伸，为公司拓展新的利润增长模式。
2、市场竞争的风险
公司从事的太阳能光伏业务主要为高效光伏组件的研发、生产和销售，组件行业是我国光伏行业发
展较早且重资产投入的行业，行业内存在实力强大的龙头企业，对公司形成较强的竞争压力。如果市场
竞争进入白热化阶段，公司业务发展可能局部受限，这些不利因素将影响公司的盈利能力。
公司全面拓展新能源光伏业务，利用布局全国的生产基地的区域资源优势，迅速拓展光伏、风电
EPC 业务，建设全自动光伏组件生产线，增加了在光伏行业中的竞争优势。公司自主创新能力强，产品
线丰富，在光伏组件市场具有比较明显的竞争优势。
3、行业资源整合及主业拓展可能带来的风险
在全国范围内公司着力推进区域化经营战略目标，已逐步完成东北、西北两大区域总部布局。在进
24
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
行行业资源整合及发展模式转型升级的过程中，企业文化的差异、管理模式的创新、人力资源的储备等
方面都存在一定的不确定性因素所带来的风险，可能导致多主业无法实现协同发展的预期。
公司将在充分评估风险及控制风险的基础上，加大人才储备力度，加强企业文化建设与融合，强化
信息化管理，完善绩效考核机制，增强内控制度的建设和执行监察力度，优化管理流程，提高管理效率
等方式以应对上述风险。
4、恒大事件涉及的诉讼风险
报告期内，受恒大延期支付工程款、不能兑付到期票据等因素的影响，公司涉诉案件大幅增加，为
应对该类诉讼以及后续可能的潜在诉讼，公司已经采取并将进一步采取一系列的应对措施。针对恒大应
收款项及票据涉及的纠纷，公司已经按照企业会计准则的要求进一步计提了减值损失；同时，公司也在
涉及恒大的应收账款及票据诉讼中采取增加恒大相关方、提出管辖权异议等法律程序性保障措施，降低
恒大事件对公司的不利影响。公司内部也加强了诉讼管理，及时根据上市规则的要求履行披露义务。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待
接待时 接待 谈论的主要内容及提供的资
接待地点 对象 接待对象 调研的基本情况索引
间 方式 料
类型
以问答方式谈论公司 2022
线上直播方 网络 机构投资
2023 年 年度业绩及 2023 年经营计
式：全景网年 平台 者、个人投
05 月 其他 划，提供了关于公司 2022 https://rs.p5w.net/html/138980.shtml
度业绩网上说 线上 资者、媒体
31 日 年年报数据及经营计划相关
明会专区 交流 记者等
文字资料
25
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议类 投资者参
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
型 与比例
详见公司于 2023 年 5 月 12 日在巨潮资讯网
2022 年年度 年度股
38.51% 2023 年 05 月 12 日 2023 年 05 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2022 年年度股
股东大会 东大会
东大会决议公告》（公告编号 2023-032）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
26
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施
无 无 无 无 无 无
参照重点排污单位披露的其他环境信息
本公司及子公司没有需要参照重点排污单位披露的其他环境信息。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 不适用
未披露其他环境信息的原因
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司积极响应国家环保政策，
严格遵守法律法规 及相关行业规范，自觉履行生态环境保护的社会责任。
二、社会责任情况
公司一直切实履行着社会责任，把公司发展和履行社会责任有机统一起来，在做好经营发展的同时，
综合运用公司在技术、人才、资金等方面的优势，结合乡村生态环境、自然资源，积极参与开发乡村产
业，定点帮扶，为当地解决就业。
公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规的要求，强化规范运作，及时、准确、真实、完整、公平地履行信息
披露义务，通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透
明度和诚信度，维护了广大投资者的利益。
公司在与客户业务中，强调诚实守信，以满足客户需求、帮助客户解决问题为己任，在生产上精益
求精，技术上狠抓改进，实施上着重超越客户预期，以优质的产品和优异的服务提升客户的满意度和运
行效率，获得了客户的认可和好评，维护了客户的利益。
公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法
律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过多样全面的培训拓展员
工知识面，增加员工认知度，有效提升了员工素质。
27
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行
完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告
期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
三、违规对外担保情况
□适用 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 不适用
七、破产重整相关事项
□适用 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
适用 □不适用
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
被告破产,
江苏嘉寓起诉如皋雨润置业有限 2021 年 1 公告编号
245.7 否 我司已经 尚未判决 暂无
公司工程合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
债权申报
江苏嘉寓起诉如东雨润地华房地 已调解结案，款已清，差一套 100 对方已经履 2021 年 1 公告编号
184.06 否 已调解
产开发有限公司工程合同纠纷 万的房产未过户 行完毕 1 月 26 日 2021-101
28
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
北京嘉寓起诉北京航丰园科技发 已调解结 2021 年 1 公告编号
997.75 否 已调解结案 暂无
展有限责任公司工程合同纠纷 案 1 月 26 日 2021-101
北京嘉寓起诉河北鑫拓房地产开 准备重新 2021 年 1 公告编号
1,819.63 否 已撤回诉讼，准备重新申请立案 暂无
发有限公司工程合同纠纷 申请立案 1 月 26 日 2021-101
北京嘉寓起诉北京泛海东风置业 2021 年 1 公告编号
362.15 否 已判决 被告支付 344 万及利息 暂无
有限公司工程合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
重庆嘉寓起诉平凉金润国际有限 已调解结 调解结案，被告按期付款 50 万/单 被告如期按 2021 年 1 公告编号
375.97 否
公司工程合同纠纷 案 月 月在支付 1 月 26 日 2021-101
判决被告支付工程款 4865113.02
元及利息暂定 73882.15 元，2022.1
北京嘉寓起诉湖北人信房地产开 已经申请强 2021 年 1 公告编号
546.67 否 已判决 1.1 收到执行裁定书，终结（202
发有限公司工程合同纠纷 制执行 1 月 26 日 2021-101
1）鄂 0105 民初 2044 号民事判决
的本次执行程序
北京嘉寓起诉西安天域实业有限 2021 年 1 公告编号
140.5 否 撤诉 撤诉，自行办理结算 撤诉
责任公司工程合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
四川嘉寓起诉德阳希望投资有限 被告如期按 2021 年 1 公告编号
196.56 否 已调解 已调解结案，按期付款
公司工程合同纠纷 月在支付 1 月 26 日 2021-101
四川嘉寓起诉德阳希望投资有限 2021 年 1 公告编号
71 否 已调解 已调解结案，款已回清 已经付清
公司工程合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
北京嘉寓起诉北京中弘投资有限 判决支付 3010725.21 元。申请强 申请强制执 2021 年 1 公告编号
351.13 否 已判决
公司工程合同纠纷 制执行 行 1 月 26 日 2021-101
北京嘉寓起诉大厂回族自治县鼎 已调解结
2021 年 1 公告编号
鸿投资开发有限公司工程合同纠 61.32 否 已调解 已调解结案 案，申请强
1 月 26 日 2021-101
纷 制执行
江苏嘉寓起诉中国建筑第八工程 2021 年 1 公告编号
138.1 否 已调解 已调解结案 已经付清
局有限公司工程合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
黑龙江嘉寓起诉黑龙江省七建建
判决支付 526003.64 元及利息。执 已申请强制 2021 年 1 公告编号
筑工程有限责任公司工程合同纠 79.83 否 已判决
行材料已经寄到法院，已立案 执行 1 月 26 日 2021-101
纷
北京嘉寓起诉固安华夏幸福基业
2021 年 1 公告编号
房地产开发有限公司工程合同纠 30.59 否 已调解 已调解结案，结清 已经付清
1 月 26 日 2021-101
纷
北京嘉寓起诉河北中鼎房地产开 二审已判 已申请强制 2021 年 1 公告编号
96.28 否 判决支付 229284.2 元
发股份有限公司工程合同纠纷 决 执行 1 月 26 日 2021-101
北京嘉寓起诉河北中鼎房地产开 一审判决 300 多万，对方上诉，等 2021 年 1 公告编号
678.07 否 对方上诉 暂无
发股份有限公司工程合同纠纷 二审判决 1 月 26 日 2021-101
北京嘉寓起诉沈阳荣天房地产开 判决被告支付质保金 86304.97 元 案件在执行 2021 年 1 公告编号
10.17 否 已判决
发有限公司工程合同纠纷 及利息及诉讼费 2333 元 中 1 月 26 日 2021-101
重庆嘉寓起诉开元国富商业保理
已结案，强 2021 年 1 公告编号
（深圳）有限公司、中深建材有 23.5 否 已判决 已经仲裁裁决
制执行中 1 月 26 日 2021-101
限公司工程合同纠纷
北京嘉寓起诉唐山茂华房地产开
2021 年 1 公告编号
发有限公司、北京茂华投资管理 296.28 否 已结案 已结案，款已回清 已经付清
1 月 26 日 2021-101
有限公司工程合同纠纷
北京嘉寓起诉中城建设有限责任 收到执行 支付工程款 2788957 万元及利息。
2021 年 1 公告编号
公司、佛山市顺德区中维房地产 604.74 否 案件受理 2023.7.19 收到执行案件受理通知 暂无
1 月 26 日 2021-101
开发公司工程合同纠纷 通知书 书
已调解结
北京嘉寓起诉济宁仁基置业有限 案，有付款 2021 年 1 公告编号
350 否 已调解 已调解结案，有付款计划
公司工程合同纠纷 计划，已执 1 月 26 日 2021-101
行立案
已调解结
北京嘉寓起诉北京泛海东风置业 2021 年 1 公告编号
220.12 否 已调解 已调解结案，按计划付款 案，按计划
有限公司工程合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
付款
北京嘉寓起诉固安京御幸福房地 2021 年 1 公告编号
28.13 否 已调解 已调解结案 已经付清
产开发有限公司工程合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
已调解结
北京嘉寓起诉北京运通博远房地 2021 年 1 公告编号
1,836.43 否 已调解 已调解结案 案，按计划
产开发有限公司工程合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
付款
北京嘉寓起诉源盛城发房地产开 2021 年 1 公告编号
80.87 否 撤诉 撤诉 已经付清
发集团有限公司工程合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
河北嘉寓起诉保定盛美房地产开 2021 年 1 公告编号
164.29 否 撤诉 撤诉 已经付清
发有限公司工程合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
北京嘉寓起诉北京万年基业房地 2021 年 1 公告编号
199.24 否 已付清 款已付清，自办理抵房手续 已经付清
产开发有限公司工程合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
北京嘉寓起诉北京华垣盛兴置业 2021 年 1 公告编号
534.54 否 已立案 履行完毕 暂无
有限公司工程合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
北京嘉寓起诉延安能源光伏扶贫 收到裁定 2021 年 1 公告编号
4,230.58 否 收到裁定书 收到裁定书
有限公司工程合同纠纷 书 1 月 26 日 2021-101
山东嘉寓起诉香河双恒房地产开 结清。撤 2021 年 1 公告编号
22.3 否 庭前和解 已经付清
发有限公司工程合同纠纷 诉 1 月 26 日 2021-101
29
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
清远市新展钢化玻璃有限公司起
2021 年 1 公告编号
诉广东嘉寓、浙江天地钢结构制 30.31 否 等判决 发回博罗法院管辖，等待判决 暂无
1 月 26 日 2021-101
造有限公司建设施工合同纠纷
乔家府起诉江苏嘉寓劳务合同纠 收到执行 2023.3.7 收到执行通知书，二审判 2021 年 1 公告编号
1,132.3 是 正在执行
纷 通知书 决公司应支付工程款 124.15 万元 1 月 26 日 2021-101
西安中耀节能玻璃有限公司起诉
已经付清， 2021 年 1 公告编号
嘉寓股份、重庆嘉寓买卖合同纠 22.69 否 已结案 已结案
结案 1 月 26 日 2021-101
纷
江苏省博亚玻璃有限公司起诉江 2021 年 1 公告编号
116.77 否 已调解 已调解结案 正在执行
西嘉寓买卖合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
湖北凌辉建筑劳务有限公司起诉 2021 年 1 公告编号
14 否 结案 结案 已付清
北京嘉寓劳务合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
广东雅君园门业有限公司起诉四 管辖权上 2021 年 1 公告编号
10.31 否 已提管辖权异议，管辖上诉 暂无
川嘉寓买卖合同纠纷 诉 1 月 26 日 2021-101
深圳盛固特五金制品有限公司起 已经付清， 2021 年 1 公告编号
42.15 否 已结案 已结案
诉北京嘉寓买卖合同纠纷 结案 1 月 26 日 2021-101
海陵区华跃建材经营部起诉四川 已提管辖 2021 年 1 公告编号
78.23 否 已提管辖权异议 暂无
嘉寓买卖合同纠纷 权异议 1 月 26 日 2021-101
判决北京嘉寓支付货款 2785182
吉林市双蟾贸易有限公司起诉北 收到执行 2021 年 1 公告编号
305.15 是 元。二审维持原判。2022.9.15 收 正在执行
京嘉寓票据追索权纠纷 通知书 1 月 26 日 2021-101
到执行通知书
2023.6.21 收到执行裁定书，17851 执行完毕，
丁志英起诉北京嘉寓建设施工合 2021 年 1 公告编号
646.34 否 已结案 号判决义务已执行完毕，本案予 本案予以结
同纠纷 1 月 26 日 2021-101
以结案 案
长葛市杰柯机械有限公司起诉四 已经付清， 2021 年 1 公告编号
73.79 否 已结案 已结案
川嘉寓买卖合同纠纷 结案 1 月 26 日 2021-101
宁夏易顺贸易起诉重庆嘉寓买卖 已经付清， 2021 年 1 公告编号
52.33 否 已结案 已结案
合同纠纷 结案 1 月 26 日 2021-101
河北新仟瑞新型建材有限公司起 已经付清， 2021 年 1 公告编号
200 否 已结案 已结案
诉北京嘉寓票据追索权纠纷 结案 1 月 26 日 2021-101
贵州永生材料起诉重庆嘉寓采购 已经付清， 2021 年 1 公告编号
47.4 否 已结案 已结案
合同纠纷 结案 1 月 26 日 2021-101
湖南兴龙科技有限公司起诉湖南 已经付清， 2021 年 1 公告编号
156.17 否 调解结案 调解结案
嘉寓买卖合同纠纷 结案 1 月 26 日 2021-101
济南美恒智能技术有限公司起诉 判决支付原告 20 万。22.6.10 收到 已经付清， 2021 年 1 公告编号
20 否 结案
四川嘉寓买卖合同纠纷 执行通知书 结案 1 月 26 日 2021-101
惠州市昊扬实业有限公司起诉深
已经付清， 2021 年 1 公告编号
圳市雷科曼智能建筑有限公司、 52.38 否 已结案 已经付清，结案
结案 1 月 26 日 2021-101
北京嘉寓等买卖合同纠纷
赵敬刚起诉东方影都融创投资有
限公司、北京嘉寓、青岛再州圣 2022 年 8 月 8 日收到二审判决生 2021 年 1 公告编号
15.3 否 已判决 暂无
大劳务工程有限公司劳务合同纠 效之日起给付 153029.49 元及利息 1 月 26 日 2021-101
纷
创建节能玻璃起诉重庆嘉寓买卖 已经付清， 2021 年 1 公告编号
60.19 否 已结案 已经付清，结案
合同纠纷 结案 1 月 26 日 2021-101
乔家府起诉江苏嘉寓、北京嘉寓
2022.5.11 收到二审判决书：维持 已经付清， 2021 年 1 公告编号
浙江分公司、北京嘉寓建设施工 32.95 否 已结案
原判决 结案 1 月 26 日 2021-101
合同纠纷
判决北京嘉寓支付 543000 元及违
深圳市国彩纳米建材有限公司起 收到执行 约金。2022.11.8 收到执行通知 2021 年 1 公告编号
50 否 暂无
诉北京嘉寓劳务合同纠纷 裁定书 书，报告财产令，收到执行裁定 1 月 26 日 2021-101
书
重庆泰宇鸿建材有限公司起诉四 收到裁定 2022.9.1 收到裁定书，判定划拨银 2021 年 1 公告编号
81.91 否 正在执行
川嘉寓买卖合同纠纷 书 行存款 870600.25 元 1 月 26 日 2021-101
李辉起诉北京嘉寓、邢兆辉劳务 款已付清 已经付清， 2021 年 1 公告编号
4.68 否 已经付清，结案
合同纠纷 结案 结案 1 月 26 日 2021-101
关永进起诉北京嘉寓劳务合同纠 款已付清 已经付清， 2021 年 1 公告编号
5.45 否 已经付清，结案
纷 结案 结案 1 月 26 日 2021-101
纪新毅起诉海南嘉寓劳动合同仲 已经付清， 2021 年 1 公告编号
13 否 已判决 原告申请强制执行
裁 结案 1 月 26 日 2021-101
泰州欣晨商贸有限公司起诉四川 已提管辖 2021 年 1 公告编号
20 否 已提管辖权异议 暂无
嘉寓买卖合同纠纷 权异议 1 月 26 日 2021-101
山西圣泰网络科技有限公司起诉 2021 年 1 公告编号
20 否 等开庭 暂无 暂无
重庆嘉寓票据追索权纠纷 1 月 26 日 2021-101
山西圣泰网络科技有限公司起诉 2021 年 1 公告编号
20 否 已判决 终审判决支付原告 20 万 暂无
重庆嘉寓票据追索权纠纷 1 月 26 日 2021-101
上海烁强机械设备租赁有限公司 调解，被告向原告支付价款 65574 2021 年 1 公告编号
65.73 是 已调解 正在执行
起诉四川嘉寓租赁合同纠纷 0元 1 月 26 日 2021-101
马仲才起诉李涛/山东祺瑞特建筑
二审驳回 已经付清， 2021 年 1 公告编号
工程有限公司/北京嘉寓劳务合同 1 否 二审驳回原告上诉
原告上诉 结案 1 月 26 日 2021-101
纠纷
30
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
重庆长江金融保理有限公司起诉 2021 年 1 公告编号
125.28 否 已调解 已调解 暂无
重庆嘉寓保理合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
承德县竞升石材有限公司起诉四 2021 年 1 公告编号
7.87 否 已判决 已执行结案 已执行结案
川嘉寓买卖合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
重庆长江金融保理有限公司起诉 2021 年 1 公告编号
20 否 已调解 已调解 暂无
重庆嘉寓保理合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
聊城市煜剩华丰商贸有限公司起 已提管辖 2021 年 1 公告编号
31.79 否 已提管辖权异议 暂无
诉四川嘉寓买卖合同纠纷 权异议 1 月 26 日 2021-101
刘红波起诉山东京嘉顺建筑劳务
2021 年 1 公告编号
分包有限公司、北京嘉寓、张永 8.87 否 已结案 其他被告上诉，与嘉寓无关 已结案
1 月 26 日 2021-101
超劳务合同纠纷
上海锌钰贸易有限公司起诉四川 判决支付 3371127.92 元及利息， 2021 年 1 公告编号
337.98 否 已判决 暂无
嘉寓买卖合同纠纷 受理费 16919 元，保全费 5000 元 1 月 26 日 2021-101
一审判决北京嘉寓支付货款 69460
江门耀皮工程玻璃有限公司起诉 已经付清， 2021 年 1 公告编号
69.46 否 已结案 8.56 元及违约金和玻璃折价款 4 万
北京嘉寓买卖合同纠纷 结案 1 月 26 日 2021-101
元
卓远鼎晟商贸保理（泸州）有限
2022.9.5 收到判决书，被告共同支 2021 年 1 公告编号
公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠 20 否 已判决 暂无
付资金、利息及受理费 4300 元 1 月 26 日 2021-101
纷
博野县宏伟钢材经销处起诉四川 2021 年 1 公告编号
37.24 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
嘉寓买卖合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
博野县德和钢材经销处起诉武汉
平安中信置业有限公司、北京嘉
2021 年 1 公告编号
寓、武汉金弘宇建筑装饰工程有 57.4 否 已判决 2023.4.17 收到执行裁定书 暂无
1 月 26 日 2021-101
限公司、博野县启诚钢材经销处
票据追索权纠纷
苏州金刚防火钢型材系统有限公
司起诉北京泰禾嘉盈房地产开发
已提管辖 2021 年 1 公告编号
有限公司、中城建设有限责任公 394.94 否 暂无 暂无
权异议 1 月 26 日 2021-101
司北京分公司、北京嘉寓票据追
索权纠纷
初洪兴班组起诉四川嘉寓劳务合 2022.10.28 收到判决支付 335092 2021 年 1 公告编号
33.51 是 已判决 暂无
同纠纷 元及利息 1 月 26 日 2021-101
高政辉班组起诉四川嘉寓劳务合 2022.10.28 收到调解书，支付清工 2021 年 1 公告编号
55.68 是 已调解 暂无
同纠纷 程款及利息 1 月 26 日 2021-101
佛山市三水凤铝铝业有限公司起 已经付清， 2021 年 1 公告编号
60.49 否 已调解 已调解
诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 结案 1 月 26 日 2021-101
2022.10.8 收到判决支付票据款 20
灵丘县岚文机械设备租赁部起诉 收到执行 2021 年 1 公告编号
20 否 万元，受理费 2150 元，追加北京 暂无
四川嘉寓买卖合同纠纷 裁定书 1 月 26 日 2021-101
嘉寓为本案被执行人
江阴建邦铝业有限公司起诉江苏
2021 年 1 公告编号
嘉寓、上海嘉寓、北京嘉寓买卖 74.23 否 已调解 调解结案 暂无
1 月 26 日 2021-101
合同纠纷
判决四川嘉寓支付。2023.7.28 收
上海如浔实业有限公司起诉四川 2021 年 1 公告编号
35.01 否 已判决 到执行裁定书，执行通知书，报 正在执行
嘉寓买卖合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
告财产令
重庆长江金融保理有限公司起诉 已调解，2022.3.16 收到裁定书我 2021 年 1 公告编号
215.99 否 已调解 暂无
重庆嘉寓保理合同纠纷 司撤回上诉 1 月 26 日 2021-101
信义节能玻璃（四川）有限公司 2021 年 1 公告编号
32.99 否 已判决 一审判决我方支付 正在执行
起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
被告支付损失 6389934.36 元，支
山东华建铝业有限公司起诉北京 2021 年 1 公告编号
1,756.96 否 已判决 付货款 11179666.5 元，支付鉴定 部分履行
嘉寓、四川嘉寓买卖合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
费 22500 元，2023.7.27 收到禀函
山东华建铝业集团有限公司起诉 2021 年 1 公告编号
207.01 否 已判决 判决重庆嘉寓支付 暂无
重庆嘉寓买卖合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
米易县玖捌石材厂起诉四川嘉寓 2021 年 1 公告编号
130.81 是 已判决 一审判决 正在执行
买卖合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
上海岑辉金属制品有限公司起诉 2021 年 1 公告编号
42.4 否 已判决 一审判决 正在执行
四川嘉寓买卖合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
陕西瑞托利商贸有限公司起诉四 2021 年 1 公告编号
19.42 否 已判决 一审判决我方支付 正在执行
川嘉寓买卖合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
博野县宏伟钢材经销处起诉重庆 不担给付责 2021 年 1 公告编号
20 否 已结案 已判决，嘉寓不担给付责任
嘉寓票据追索权纠纷 任 1 月 26 日 2021-101
一审判决四川嘉寓连带支付 18960
历城区沃林竹胶板经营部起诉四 2021 年 1 公告编号
189.61 否 已判决 72.84 元及利息、追加广东嘉寓案 正在执行
川嘉寓买卖合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
中执行人
南京辛巴智能装备有限公司起诉 一审判决四川嘉寓支付 560711 元 2021 年 1 公告编号
56.08 否 已判决 正在执行
四川嘉寓买卖合同纠纷 及利息和律师费 20000 元 1 月 26 日 2021-101
日照宝华房地产开发有限公司起 判决被告支付违约金 1115815 元， 2021 年 1 公告编号
2,094.07 是 已判决 暂无
诉北京嘉寓建设施工合同纠纷 受理费 16500 元 1 月 26 日 2021-101
廊坊贝丰金属制品有限公司起诉 收到执行 收到执行裁定书，冻结四川嘉寓 2021 年 1 公告编号
105.17 否 正在执行
四川嘉寓买卖合同纠纷 裁定书 存款 1051740.03 元 1 月 26 日 2021-101
31
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
山西圣泰网络科技有限公司起诉 2021 年 1 公告编号
20 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
重庆嘉寓票据追索权纠纷 1 月 26 日 2021-101
山西圣泰网络科技有限公司起诉 2021 年 1 公告编号
20 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
重庆嘉寓票据追索权纠纷 1 月 26 日 2021-101
甘肃公航旅小额贷款股份有限公 2021 年 1 公告编号
80.6 否 原告撤诉 中建一局兑付票据，原告撤诉 原告撤诉
司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 1 月 26 日 2021-101
西安林芳康石油技术有限公司起 此案件结 2021 年 1 公告编号
50.89 否 此案件结案 此案件结案
诉四川嘉寓买卖合同纠纷 案 1 月 26 日 2021-101
判决支付 679034.34 元及逾期违约
扬州中勤建材有限公司起诉四川 2021 年 1 公告编号
272.52 否 已判决 金 20371 元。2022.12.8 收到执行 暂无
嘉寓买卖合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
裁定书，终结案件的执行
磊辰力智能科技（东莞）有限公 二审调解：四川嘉寓支付磊辰 280 2021 年 1 公告编号
28.89 否 已调解 正在执行
司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 765.35 元 1 月 26 日 2021-101
郓城起超建筑安装有限公司起诉 2021 年 1 公告编号
141.3 否 已判决 二审判决 正在执行
四川嘉寓劳务合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
山东祈佑贸易有限公司起诉四川 一审判决四川嘉寓连带支付 27240 2021 年 1 公告编号
272.41 否 已判决 正在执行
嘉寓买卖合同纠纷 51.81 元票款及利息 1 月 26 日 2021-101
中天城投集团贵阳国际金融中心
2021 年 1 公告编号
有限公司起诉重庆嘉寓建设施工 32.07 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
1 月 26 日 2021-101
合同纠纷
2021 年 1 公告编号
方习起诉四川嘉寓劳务合同纠纷 41.64 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
1 月 26 日 2021-101
重庆嘉融商业保理有限公司起诉 2021 年 1 公告编号
37.31 否 执行结案 执行结案 执行结案
重庆嘉寓票据追索权纠纷 1 月 26 日 2021-101
上海玛窦建筑科技有限公司起诉 被告蔡松青付款，与四川嘉寓无 2021 年 1 公告编号
21.83 否 已结案 与嘉寓无关
四川嘉寓买卖合同纠纷 关 1 月 26 日 2021-101
重庆嘉融商业保理有限公司起诉 一审判决重庆嘉寓支付汇票金额 1 2021 年 1 公告编号
12.07 否 已判决 正在执行
重庆嘉寓票据追索权纠纷 20707.64 元及利息 1 月 26 日 2021-101
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉 2021 年 1 公告编号
961.04 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉 2021 年 1 公告编号
27.44 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉 2021 年 1 公告编号
46.49 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉 2021 年 1 公告编号
461.87 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉 2021 年 1 公告编号
1,012.7 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
高国强起诉北京嘉寓建设施工合 2021 年 1 公告编号
615.14 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
同纠纷 1 月 26 日 2021-101
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉 2021 年 1 公告编号
668.51 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 1 月 26 日 2021-101
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉 2022 年 0 公告编号
3,091.17 否 已结案 一审判决驳回原告诉求 已结案
寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 1 月 05 日 2022-002
闫瑞康起诉四川嘉寓工程合同纠 调解：被告支付原告劳务费 31307 2022 年 0 公告编号
32.51 否 已调解 暂无
纷 9元 1 月 05 日 2022-002
东营市烟水寒建筑工程有限公司 2022 年 0 公告编号
56.52 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 1 月 05 日 2022-002
武汉凌云建筑装饰工程有限公司
2022 年 0 公告编号
起诉湖南嘉寓、北京嘉寓承揽合 44 否 原告撤诉 2022.5.6 原告撤诉 原告撤诉
1 月 05 日 2022-002
同纠纷
四川嘉寓支付 195229.41 元及利
北京华瑞德明装饰营销中心起诉 2022 年 0 公告编号
21 否 已判决 息，受理费 4204 元，保全费 1570 暂无
四川嘉寓票据纠纷 1 月 05 日 2022-002
元
被告于判决生效 10 日内支付原告
上海罡厚贸易有限公司起诉四川 票据款 195843.8 元及利息损失， 2022 年 0 公告编号
19.58 否 已判决 正在执行
嘉寓票据追索权纠纷 并负担诉讼费 2126 和保全费 1508 1 月 05 日 2022-002
元
平安银行股份有限公司广州分行 结案，解除重庆嘉寓名下财产的 2022 年 0 公告编号
30 否 已结案 已结案
起诉重庆嘉寓票据纠纷 强制执行 1 月 05 日 2022-002
南京垚石建筑工程有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
50 否 已判决 已结案 已结案
四川嘉寓票据纠纷 1 月 05 日 2022-002
廊坊贝丰金属制品有限公司起诉 已提管辖 2022 年 0 公告编号
70 否 已提管辖权异议 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 权异议 1 月 05 日 2022-002
2022.12.12 收到判决：支付 11414
重庆安启鑫贸易有限公司起诉四 2022 年 0 公告编号
11.44 否 已判决 6.53 元及利息，受理费 2588 元， 暂无
川嘉寓票据纠纷 1 月 05 日 2022-002
保全费 1092 元
内蒙古迈超商贸有限公司起诉四 一审判决四川嘉寓连带支付票据 2022 年 0 公告编号
35.68 否 已判决 暂无
川嘉寓票据纠纷 款项 355953 元及利息 1 月 05 日 2022-002
山西兴达盛远建筑工程有限公司 移送广州 2022 年 0 公告编号
32 否 已提管辖权异议，已送广州中院 暂无
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 中院 1 月 05 日 2022-002
32
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
邯郸幕墙（上海）有限公司起诉 2023.1.5 收到判决，驳回其他被告 2022 年 0 公告编号
21.83 否 已判决 暂无
四川嘉寓买卖合同纠纷 上诉，维持原判 1 月 05 日 2022-002
2022.12.5 收到判决，支付 659648.
包头市北元鹿飞水泥有限责任公 2022 年 0 公告编号
65.96 否 已判决 98 元及利息，受理费 5199 元，公 上诉
司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 1 月 05 日 2022-002
告费 520 元
常州市苗淼建材有限公司起诉四
2022.8.1 收到调解书支付 20 万其 2022 年 0 公告编号
川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠 20 否 已调解 暂无
他 1166.5 元 1 月 05 日 2022-002
纷
东莞市鑫禧物流有限公司起诉北 2022.1.18 收到调解书 2022.3.30 前 款已付清， 2022 年 0 公告编号
4.99 否 调解结案
京嘉寓运输合同纠纷 支付 45900 元 结案 1 月 05 日 2022-002
一审判决四川嘉寓连带支付商承
金额 429635.75 元及逾期利息，20
江苏水帘能源科技有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
42.96 否 已判决 22.6.10 下午 1 点半二审开庭。202 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 1 月 05 日 2022-002
2.10.20 收到财产报告令，执行通
知书
2022 年 0 公告编号
龚卫卫起诉山东嘉寓不当得利 10 否 已结案 2023.2.28 收到结案通知书 结清
1 月 05 日 2022-002
被告连带支付原告 858775.69 及利
沂水万茂装饰工程有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
85.88 否 已判决 息、承担诉讼费，2023.3.20 收到 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 1 月 05 日 2022-002
执行裁定书
济南贺强建筑材料有限责任公司 移送广州 2022 年 0 公告编号
58.94 否 移送至广州中院 暂无
起诉四川嘉寓票据纠纷 中院 1 月 05 日 2022-002
河南省聚博企业管理有限公司起 移送广州 2022 年 0 公告编号
23.91 否 等法院通知\移送广州中院 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 中院 1 月 05 日 2022-002
榆林衡玖荣商贸有限公司起诉四 收到执行 2022 年 0 公告编号
14.05 否 收到执行通知书，报告财产令 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 1 月 05 日 2022-002
杜志兴、罗永清、罗善克、易湘
已结案，胜 2022 年 0 公告编号
华、易湘川起诉重庆嘉寓劳动报 3.5 否 已结案 已结案
诉 1 月 05 日 2022-002
酬
中融国际信托有限公司起诉重庆 2022 年 0 公告编号
419.41 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
嘉寓担保合同纠纷 1 月 05 日 2022-002
王立权起诉重庆嘉寓工程合同纠 驳回原告诉 2022 年 0 公告编号
162.83 否 胜诉 驳回原告诉讼请求
纷 讼请求 1 月 05 日 2022-002
山东台玻经贸有限公司起诉四川 被告四川嘉寓支付原告补偿款 103
2022 年 0 公告编号
嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓买卖 103.88 否 已判决 8815.66 元。北京嘉寓和广东嘉寓 正在执行
1 月 05 日 2022-002
合同纠纷 不担责
舒城君悦商贸有限公司起诉重庆 款已付 款已付清， 2022 年 0 公告编号
30 否 款已付清，结案
嘉寓票据纠纷 清，结案 结案 1 月 05 日 2022-002
廊坊赛硕门窗有限公司起诉四川 收到限制 2022 年 0 公告编号
14.21 否 已上诉。撤诉 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 消费令 1 月 05 日 2022-002
重庆领御弘烨石材有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
10 否 已判决 2022.5.20 收到执行传票 正在执行
四川嘉寓票据追索权纠纷 1 月 05 日 2022-002
北京嘉寓起诉沈阳茂业置业有限 2022 年 0 公告编号
1,113.84 否 已判决 已判决 暂无
公司工程合同纠纷 1 月 05 日 2022-002
咸阳华新工贸有限公司起诉四川 已提管辖 2022 年 0 公告编号
80.17 否 已提管辖权异议 暂无
嘉寓票据纠纷 权异议 1 月 05 日 2022-002
呼伦贝尔市驰琛商贸有限公司起 2022.4.26 收到裁定书驳回原告的 驳回原告诉 2022 年 0 公告编号
22.32 否 胜诉
诉北京嘉寓票据纠纷 起诉。 讼请求 1 月 05 日 2022-002
四川庆昇建设工程有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
20.81 否 已调解 已调解 正在执行
四川嘉寓票据追索权纠纷 1 月 05 日 2022-002
2022.6.1 收到二审调解四川嘉寓支
浙江华恒工程玻璃有限公司起诉 付华恒玻璃公司货款 161 万、贴息
2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、广东嘉寓买卖合同纠 239.46 是 已调解 费 781596.84 元，并负担一审诉讼 暂无
1 月 05 日 2022-002
纷 费和保全费 17966 元、二审诉讼费
25945 元
西安正广欣建材有限公司起诉北 022.12.9 收到判决，北京嘉寓不用 2022 年 0 公告编号
90.96 否 胜诉 胜诉
京嘉寓票据纠纷 承担责任 1 月 05 日 2022-002
常州市燃情商贸有限公司起诉四 2022 年 0 公告编号
44.3 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
川嘉寓票据追索权纠纷 1 月 05 日 2022-002
杭州知更鸟教育科技有限公司起 2022 年 0 公告编号
42.93 否 已调解 支付被告 435808.84 元 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 1 月 05 日 2022-002
武安市明金建材经销处起诉四川 2023.4.23 收到失信决定书，限制 2022 年 0 公告编号
39.05 否 已判决 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 消费令 1 月 05 日 2022-002
孟村回族自治县明功五金店起诉 2022 年 0 公告编号
33.46 否 胜诉 胜诉 胜诉
四川嘉寓票据追索权纠纷 1 月 05 日 2022-002
济南华铭玻璃工程有限公司起诉 移送广州 2022 年 0 公告编号
15.5 否 移送广州中院集中审理 暂无
四川嘉寓票据纠纷 中院 1 月 05 日 2022-002
昆明亚月上午信息咨询有限公司 2022 年 0 公告编号
8 否 等判决 等判决 暂无
起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 1 月 05 日 2022-002
启动市明明装饰材料经营部起诉 2022 年 0 公告编号
33.75 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
四川嘉寓票据纠纷 1 月 05 日 2022-002
33
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
启东市美香保温材料经营部起诉 2023.4.27 收到判决支付 1017960.1
2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权 102.08 否 已判决 元及利息，受理费 13986 元，保全 暂无
1 月 05 日 2022-002
纠纷 费 5000 元
利津浩宇化工有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
37.85 否 已判决 支付票据款 378508.66 及利息 暂无
嘉寓票据纠纷 1 月 05 日 2022-002
河南坤桥实业有限公司起诉四川 追加第三 2022 年 0 公告编号
30.97 否 已追加第三人，已提管辖权异议 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 人 1 月 05 日 2022-002
亚萨合莱国强（山东）五金科技
2022 年 0 公告编号
有限公司起诉山东嘉寓、北京嘉 10.58 否 调解结案 调解结案 调解，付清
1 月 05 日 2022-002
寓买卖合同纠纷
亚萨合莱国强（山东）五金科技
2022 年 0 公告编号
有限公司起诉上海嘉寓、北京嘉 23.65 否 调解结案 调解结案，对方撤诉 对方撤诉
1 月 05 日 2022-002
寓买卖合同纠纷
陕西华宇消防科技有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
439.84 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
北京嘉寓建设工程合同纠纷 1 月 05 日 2022-002
宜兴市华丰特种玻璃装饰有限公 支付原告货款 3950617.06 及利息
原告申请强 2022 年 0 公告编号
司起诉四川嘉寓、广东嘉寓买卖 397.05 否 已判决 和损失 388938.54 元。7.13 收到执
制执行 1 月 05 日 2022-002
合同纠纷 行通知书缴纳 4418850.3 元
2023.3.27 收到传票，2023.4.20 履
广东泛铝远东铝业有限公司起诉 行义务，收到报告财产令，执行
2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、广东嘉寓定作合同纠 35.19 否 已调解 通知书，限制消费令，收到执行 暂无
1 月 05 日 2022-002
纷 裁定书，四川嘉寓立即履行 34436
号调解书的义务
2022.9.26 收到判决书，支付本金
李勇起诉四川嘉寓、广东嘉寓、 2022 年 0 公告编号
900 是 已判决 及利息，五日内支付律师费 27 万 暂无
北京嘉寓金融借款合同纠纷 1 月 05 日 2022-002
元，受理费 74870 元
苏州金刚防火钢型材系统有限公
2022 年 0 公告编号
司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据 394.94 否 已调解 二审调解支付 3949412.8 元 暂无
1 月 05 日 2022-002
纠纷
陕西华宇消防科技有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
305.6 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
北京嘉寓建设工程合同纠纷 1 月 05 日 2022-002
河南卫辉农村商业银行股份有限
已结案、胜 2022 年 0 公告编号
公司起诉河南嘉寓第三人金融借 240 否 已结案 已结案
诉 1 月 05 日 2022-002
款合同纠纷
亚萨合莱国强（山东）五金科技
2022 年 0 公告编号
有限公司起诉黑龙江嘉寓、北京 13.32 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
1 月 05 日 2022-002
嘉寓买卖合同纠纷
乐陵市精鑫建筑劳务有限公司起
2022 年 0 公告编号
诉山东嘉寓、北京嘉寓建设工程 70 否 调解结案 调解结案 已付清
1 月 05 日 2022-002
合同纠纷
融承贸易（泰安）有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
20 否 等判决 2023.4.3 上午 8.30 开庭 等判决
重庆嘉寓票据纠纷 1 月 05 日 2022-002
深圳市天贸实业有限公司起诉北 2022 年 8 月 5 日前支付原告 30 万 2022 年 0 公告编号
34.66 是 已调解 暂无
京嘉寓买卖合同纠纷 及其他 3128 元 1 月 05 日 2022-002
上海昀军实业有限公司起诉四川 2022.9.26 收到执行通知书，报告 2022 年 0 公告编号
27.13 否 已上诉 暂无
嘉寓票据纠纷 财产令 1 月 05 日 2022-002
2022.10.25 收到判决支付 100 万元
重庆云显科技有限公司起诉重庆 及利息，受理费 13800 元，保全费 2022 年 0 公告编号
100 是 已判决 暂无
嘉寓票据纠纷 5000 元，公告费 560。2023.2.11 1 月 05 日 2022-002
执行询问。收到执行裁定书
常州市苗淼建材有限公司起诉四 已提管辖 2022 年 0 公告编号
80.88 否 已提管辖权异议 暂无
川嘉寓、广东嘉寓票据纠纷 权异议 1 月 05 日 2022-002
2023.1.12 收到判决支付 218958.7
聊城市佳朵商贸有限公司起诉北 2022 年 0 公告编号
21.9 否 已判决 元及利息，受理费 4584 元，保全 暂无
京嘉寓票据纠纷 1 月 05 日 2022-002
费 1670 元
2022.8.12 开庭，收到判决支付 782
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉 2022 年 0 公告编号
782.41 是 已判决 4113.18 元及利息，受理费 66569 暂无
寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 1 月 05 日 2022-002
元。广东北京不承担支付责任
邹平永兮建材贸易有限公司起诉 2022.12.30 收到调解书，支付票据 2022 年 0 公告编号
100 否 已调解 暂无
四川嘉寓票据纠纷 款 100 万元及利息 1 月 05 日 2022-002
北京嘉寓起诉中铁北京工程局集 2022 年 0 公告编号
100 否 结案 款结清结案 款结清结案
团有限公司票据纠纷 1 月 05 日 2022-002
历城区沃林竹胶板经营部起诉四 2022 年 0 公告编号
158.48 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
川嘉寓票据纠纷 1 月 05 日 2022-002
固安县达聚建材销售中心起诉四 2023.3.27 收到执行通知书，报告
收到执行 2022 年 0 公告编号
川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票 116.31 否 财产令，终结 35384 号调解书的本 暂无
通知书 1 月 05 日 2022-002
据纠纷 次执行
收到判决，被告生效期十日内支
北京嘉寓起诉沈阳茂业时代置业 2022 年 0 公告编号
78.57 否 已判决 付北京嘉寓工程款 428273.48 元及 暂无
有限公司工程合同纠纷 1 月 05 日 2022-002
利息
无棣北方塑业有限公司起诉四川 2022.1.17 收到裁定书不予审查， 2022 年 0 公告编号
14 否 等开庭 暂无
嘉寓票据纠纷 追加第三人不成立 1 月 05 日 2022-002
34
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2022.8.1 开庭。收到判决支付 879
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉 2022 年 0 公告编号
879.5 是 已判决 5015.54 元及利息，上诉费 36683 暂无
寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 1 月 05 日 2022-002
元。广东北京不承担支付责任
北京嘉寓起诉儋州中南房地产开 收到执行裁 2022 年 0 公告编号
217.68 否 已判决 被告支付 2102841.95 元
发有限公司工程合同纠纷 定书 1 月 05 日 2022-002
支付原告 1051754.94，其他 14266 2022 年 0 公告编号
候晓飞起诉四川嘉寓劳务纠纷 105.18 是 已判决 暂无
元 1 月 05 日 2022-002
支付原告 815139.2 元，其他 11951 2022 年 0 公告编号
候晓飞起诉四川嘉寓劳务纠纷 81.51 是 已判决 暂无
元 1 月 05 日 2022-002
常州福茂车辆配件有限公司起诉 已提管辖 2022 年 0 公告编号
13.4 否 已提管辖权异议 已付清
四川嘉寓票据纠纷 权异议 1 月 05 日 2022-002
上海跃本投资发展有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
12.96 否 等开庭 2023.8.17 下午 3.30 开庭 暂无
四川嘉寓票据纠纷 1 月 05 日 2022-002
支付原告 2062582.71，及其他费 2022 年 0 公告编号
吴长平起诉北京嘉寓借贷纠纷 206.26 是 已判决 暂无
用 3404 元 1 月 05 日 2022-002
江西嘉寓起诉江西新瀚置业有限 2022 年 0 公告编号
180.47 否 已判决 被告 10 日内支付我方 1283454.45 暂无
公司工程合同纠纷 1 月 05 日 2022-002
四川阳光坚端铝业有限公司起诉 判决被告连带清偿原告 20 万票据 2022 年 0 公告编号
20 否 已判决 暂无
重庆嘉寓票据纠纷 款及利息 1 月 05 日 2022-002
山东飞度胶业科技股份有限公司 2022.6.23 收到执行通知，原告申 2022 年 0 公告编号
199.54 是 已付清 已付清
起诉北京嘉寓票据纠纷 请强制执行 1 月 05 日 2022-002
收到判决，被告支付工程款 11388
北京嘉寓起诉太原新南城房地产 88.51 元及利息。2023.1.18 收到判 2022 年 0 公告编号
183.32 否 已判决 暂无
开发有限公司工程合同纠纷 决，维持 541 号判决第二项，变更 1 月 05 日 2022-002
第一项
付顺青起诉李五军、北京嘉寓建 2022 年 0 公告编号
64.28 否 胜诉 8 月 13 日收到判决，与我司无关 与公司无关
设工程合同纠纷 1 月 05 日 2022-002
黄骅市林昌五金制品有限公司起 2022.11.17 收到执行通知书，报告 2022 年 0 公告编号
30.41 否 已判决 暂无
诉北京嘉寓票据纠纷 财产令 1 月 05 日 2022-002
山西省高平化工有限公司起诉四 2022 年 0 公告编号
30 否 已判决 判决支付 暂无
川嘉寓票据纠纷 1 月 05 日 2022-002
欧阳明起诉北京嘉寓工程合同纠 2022.5.25 收到判决被告支付 72947 2022 年 0 公告编号
7.29 否 已判决 暂无
纷 元及利息 1 月 05 日 2022-002
常州美方车辆配件有限公司起诉 收到财保 收到保全裁定书，已提管辖权异 2022 年 0 公告编号
78 否 暂无
四川嘉寓票据纠纷 裁定 议,22.7.25 收到财保裁定 1 月 05 日 2022-002
盐城市桐鉴商贸有限公司起诉四 收到执行 2022.8.29 收到执行裁定书，驳回 2022 年 0 公告编号
14 否 暂无
川嘉寓、广东嘉寓票据纠纷 裁定 案外人的异议请求 1 月 05 日 2022-002
广东嘉寓支付贴息费 564530 元，
生效起七日内四川嘉寓支付贴息
广东合和建筑五金制品有限公司 费 1906088 元，嘉寓股份对一二项
合和已上 2022 年 0 公告编号
起诉北京嘉寓、广东嘉寓、四川 1,218.32 否 承担连带责任，并支付货款 50644 暂无
诉 1 月 05 日 2022-002
嘉寓买卖合同纠纷 5.93 元及 206096.61 元，受理费 94
45.3，21954.79，10925.42 元，保
全费 5000 元
山东杰宏新材料有限公司起诉四 移送广州 2022 年 0 公告编号
200 否 2022.2.14 移送广州中院 暂无
川嘉寓票据纠纷 中院 1 月 05 日 2022-002
临沂中景商贸有限公司起诉四川 已提管辖 2022 年 0 公告编号
107.7 否 已提管辖权异议 暂无
嘉寓票据纠纷 权异议 1 月 05 日 2022-002
北京嘉寓起诉长沙明昇发展有限 2022 年 0 公告编号
53 否 结清 款已结清 款已结清
公司合同纠纷 1 月 05 日 2022-002
2022.3.18 收到判决书 1、确认原被
告租赁合同于 2022.2.28 解除。2、
被告于判决生效 10 日内支付 3887
江西嘉寓起诉江西时代智光实业 84.85 元及滞纳金。3、被告于判决
2022 年 0 公告编号
有限公司、深圳市时代智光科技 15.46 否 已判决 生效一个月内腾空占用厂房，并 暂无
1 月 05 日 2022-002
有限公司房屋租赁合同纠纷 支付 2022.2.28 合同接触之后的厂
房占用费用（按 8.77 元/平米）。
4、被告 2 对被告 1 承担连带清偿
责任
济南华铭节能材料有限公司起诉 2022.12.16 收到判决：支付 20 万
2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓 20 否 已判决 元及利息，受理费 4300 元，保全 暂无
1 月 05 日 2022-002
票据纠纷 费 1520 元。广东嘉寓不担责
北京双合盛兴贸易有限公司起诉 一审判决北京嘉寓、四川嘉寓支 2022 年 0 公告编号
51 否 一审判决 已付清
北京嘉寓、四川嘉寓票据纠纷 付原告票据金额 510000 元及利息 1 月 05 日 2022-002
2022.4.27 收到调解书：被告九江
江西嘉寓起诉九江中房地产发展 中于 2022.7.30 前支付原告 297228. 2022 年 0 公告编号
35.94 否 已判决 暂无
有限公司建设工程施工合同纠纷 91 元，于 2022.8.30 前支付质保金 2 月 17 日 2022-013
45040.55 元
江苏晖联电子科技有限公司起诉 2022.9.30 收到判决支付票款及利 2022 年 0 公告编号
50 否 已判决 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 息，受理费 4400 元 2 月 17 日 2022-013
一审判决重庆嘉寓连带支付票据 2
潍坊铭瑞塑料包装制品有限公司 2022 年 0 公告编号
20 否 已结案 00000 元及利息、2023.5.6 收到结 结案
起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 2 月 17 日 2022-013
案通知书
35
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
北京亚光亿达电子设备有限公司
22.6.13 收到调解书支付 100 万元 2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 100 否 已调解 暂无
及诉讼费 2 月 17 日 2022-013
索权纠纷
一审判决北京嘉寓连带支付 10242
陕西瑞腾建筑材料有限公司起诉 撤销一审 2022 年 0 公告编号
102.42 否 22.52 元及利息。2022.7.20 二审撤 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 判决 2 月 17 日 2022-013
销一审判决
聊城东昌府浩锐平面设计起诉四 2023.4.12 收到判决，四川嘉寓承 2022 年 0 公告编号
27.42 否 已判决 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 担连带清偿责任，受理费 2707 元 2 月 17 日 2022-013
侯仰德起诉北京嘉寓劳务合同纠 和解：支付原告 58400 元。2023.3. 2022 年 0 公告编号
5.84 否 和解 暂无
纷 14 收到限制消费令 2 月 17 日 2022-013
历城区沃林竹胶板经营部起诉四 收到执行 2022 年 0 公告编号
78.79 否 2023.6.16 收到执行传票 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 2 月 17 日 2022-013
江苏有则国际物流有限公司起诉 2022.2.17 常州新北区法院开庭， 2022 年 0 公告编号
121.38 否 调解中 暂无
徐州嘉寓运输合同纠纷 调解中 2 月 17 日 2022-013
无锡南洋金汇供应链管理有限公 2022.6.29 收到判决书支付原告 215 2022 年 0 公告编号
21.58 否 已判决 暂无
司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 755.61 元及利息，其他 6156 元 2 月 17 日 2022-013
深圳市澳顺橡胶制品有限公司起 2023.6.14 收到限制消费令、失信 2022 年 0 公告编号
10.55 否 已判决 暂无
诉北京嘉寓买卖合同纠纷 决定书 2 月 17 日 2022-013
新疆泰尚胜德商贸有限公司起诉 北京嘉寓连带支付原告票据款 100
2022 年 0 公告编号
嘉寓集团、北京嘉寓票据追索权 100 否 已判决 万并负担诉讼费 6900 和保全费 50 正在执行
2 月 17 日 2022-013
纠纷 00 元
调解，支付原告 346129.94 元，20
2022 年 0 公告编号
栗文博起诉北京嘉寓合同纠纷 46.86 是 已调解 23.6.25 收到限制消费令、失信决 暂无
2 月 17 日 2022-013
定书
调解：2022.8.30 前支付 65 万，12.
江苏鸿泰阳节能科技有限公司起 31 前支付 65 万，2023.6.30 前支付 2022 年 0 公告编号
198.5 否 已调解 暂无
诉四川嘉寓买卖合同纠纷 30 万，2023.12.31 前支付余款 346 2 月 17 日 2022-013
047.9 元
被告北京嘉寓和嘉寓集团于判决
新疆泰尚胜德商贸有限公司起诉
生效 10 日内连带支付原告票据款 2022 年 0 公告编号
嘉寓集团、北京嘉寓票据追索权 100 否 已判决 暂无
100 万并负担诉讼费 6900 和保全 2 月 17 日 2022-013
纠纷
费 5000 元
被告北京嘉寓和嘉寓集团于判决
新疆泰尚胜德商贸有限公司起诉
生效 10 日内连带支付原告票据款 2022 年 0 公告编号
嘉寓集团、北京嘉寓票据追索权 100 否 已判决 暂无
100 万并负担诉讼费 6900 和保全 2 月 17 日 2022-013
纠纷
费 5000 元
郑州建强建筑机械设备租赁有限 2022 年 0 公告编号
2.48 否 对方撤诉 已付清 已付清
公司起诉北京嘉寓租赁合同纠纷 2 月 17 日 2022-013
判决书支付原告 100 万及利息，其
上海隆好实业有限公司起诉北京 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 他 11900 元，2023.3.24 收到限制 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 2 月 17 日 2022-013
消费令、失信决定书
判决支付原告 100 万及利息，其他
上海隆好实业有限公司起诉北京 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 11900 元，2023.3.24 收到限制消费 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 2 月 17 日 2022-013
令，失信决定书
判决书支付原告 100 万及利息，其
上海隆好实业有限公司起诉北京 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 他 11900 元，2023.1.18 收到失信 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 2 月 17 日 2022-013
决定书，收到限制消费令
太谷县鑫鼎世科技材料有限公司 2022 年 0 公告编号
51.16 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 2 月 17 日 2022-013
原告申请强
北京嘉寓支付原告 1896013 元及利
高国强起诉赵凤彪、北京嘉寓民 制执行，我 2022 年 0 公告编号
235.48 是 已判决 息损失，并承担诉讼费 25638 元和
间借贷纠纷 方提出执行 2 月 17 日 2022-013
保全费 5000 元。
异议
唐山永航汽车销售服务有限公司
2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 100.48 否 已判决 判决被告连带支付 100 万及利息 暂无
2 月 17 日 2022-013
索权纠纷
扬州海宝塑料制品有限公司起诉
2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓 100 否 已判决 2023.7.19 收到执行裁定书 暂无
2 月 17 日 2022-013
票据追索权纠纷
常州美方车辆配件有限公司起诉 2023.1.3 收到判决支付 100 万元及 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 利息，受理费 6900 元 2 月 17 日 2022-013
二审调解：被告于 2022.9.30 前支
襄阳新诚铭玻璃有限公司起诉北 付 30 万，2022.10.31 前支付 30 2022 年 0 公告编号
107.27 否 已调解 暂无
京嘉寓买卖合同纠纷 万，2022.11.30 前支付 466750.18 2 月 17 日 2022-013
元，合计 1066750.18 元
天津骏驰铝业有限公司起诉北京 2022 年 0 公告编号
56.61 否 调解 调解：被告向原告给付货款 已付清
嘉寓买卖合同纠纷 2 月 17 日 2022-013
北京泰鼎恒装饰有限公司起诉北 被告北京嘉寓于 2022.1-2023.3 每 2022 年 0 公告编号
100 否 已调解 暂无
京嘉寓票据追索权纠纷 月 15 日前支付原告 20 万 2 月 17 日 2022-013
佛山市南海亚之都贸易有限公司 判决另一被告支付原告货款，与 2022 年 0 公告编号
8.01 否 胜诉 与嘉寓无关
起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 嘉寓无关 2 月 17 日 2022-013
36
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2022.11.7 收到判决支付 103 万元
重庆净达环保工程有限公司起诉 及利息，受理费 14073.97 元，保 2022 年 0 公告编号
103.04 否 已判决 等开庭
四川嘉寓票据追索权纠纷 全费 5000 元，公告费 560 元，收 2 月 17 日 2022-013
到执行裁定书
判决支付原告 103 万元及利息，并
重庆净达环保工程有限公司起诉 原告申请强 2022 年 0 公告编号
103.04 否 已判决 承担诉讼费 14073.97 元和保全费 5
四川嘉寓票据追索权纠纷 制执行 2 月 17 日 2022-013
001 元
常州左德商贸有限公司起诉江苏
调解，收到原告对北京嘉寓和上 2022 年 0 公告编号
嘉寓、北京嘉寓、上海嘉寓买卖 93.38 否 调解 暂无
海嘉寓撤诉 2 月 17 日 2022-013
合同纠纷
江苏全豪铝业集团有限公司起诉
2022 年 0 公告编号
上海嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠 80 否 等判决 2022.7.26 下午 2.30 开庭 暂无
2 月 17 日 2022-013
纷
佛山市丰兴模具有限公司起诉四 移送广州 2022 年 0 公告编号
22.29 否 2022.2.14 移送广州中院 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 中院 2 月 17 日 2022-013
平顶山市硕源科贸有限公司起诉 2022.10.17 收到判决书：支付票据
2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权 104 否 已判决 款 104 万元及利息，受理费 14160 暂无
2 月 17 日 2022-013
纠纷 元
淄博锦酉供应链管理有限公司起 2022.12.23 收到判决，生效起十日 2022 年 0 公告编号
90 否 已判决 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 内支付 2 月 17 日 2022-013
淄博锦酉供应链管理有限公司起 2022.12.23 收到判决，生效起十日 2022 年 0 公告编号
80.09 否 已判决 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 内支付 2 月 17 日 2022-013
文安县碧帆建材有限公司起诉四 2023.3.6 收到判决，生效期十日内 2022 年 0 公告编号
10.59 否 已判决 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 支付 105887.19 元及利息 2 月 17 日 2022-013
一审判决河北嘉寓、天津中翔连
北京和平京顺铝型材有限公司起 2022 年 0 公告编号
20.06 否 一审判决 带支付 20 万及利息并承担诉讼费 已付清
诉河北嘉寓票据追索权纠纷 2 月 17 日 2022-013
和保全费 3675 元
大连和拓贸易有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
440.69 否 等判决 2023.6.28 上午 8.30 开庭 暂无
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 2 月 17 日 2022-013
江西省景钰和谐建筑劳务有限责
2022.12.27 收到判决，驳回原告上 2022 年 0 公告编号
任公司起诉北京嘉寓劳务合同纠 147.36 否 已判决 暂无
诉，维持原判 2 月 17 日 2022-013
纷
判令被告北京嘉寓支付原告三河
三河和平铝材厂有限公司起诉北 2022 年 0 公告编号
37.98 否 一审判决 和平铝材厂货款 379775.87 元及违 已付清
京嘉寓买卖合同纠纷 2 月 17 日 2022-013
约金 26157 元
银川市西夏区联绶建筑设备租赁 2022.6.27 收到判决书支付原告 543 2022 年 0 公告编号
11.21 否 已判决 暂无
站起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 58 及利息，其他 2283.12 元 2 月 17 日 2022-013
常州市鑫格尔玻璃有限公司起诉 已执行， 2022 年 0 公告编号
76.98 否 已执行，调解结案 已执行结案
江苏嘉寓买卖合同纠纷 调解结案 2 月 17 日 2022-013
2022.12.30 收到判决，广东嘉寓生
济南安恺建筑工程有限公司起诉
效起十日内支付 833964.68 元及利 2022 年 0 公告编号
广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权 83.4 是 已判决 暂无
息，受理费 6070 元，申请费 4820 2 月 17 日 2022-013
纠纷
元。北京嘉寓不连带
判决被告向原告连带支付票据金
重庆鲁铭物资有限公司起诉嘉寓 额 575883.75 元及利息，并负担缴 对方申请强 2022 年 0 公告编号
57.59 否 已判决
集团、临邑嘉寓票据追索权纠纷 纳诉讼费 9558.84 元和保全费 339 制执行 2 月 17 日 2022-013
9.42 元
2022.8.30 收到判决书，支付货款 2
山东融森企业管理有限公司起诉
2508519.3 元，鉴定费 27000 元， 2022 年 0 公告编号
北京嘉寓、四川嘉寓承揽合同纠 2,250.85 否 已判决 部分履行
受理费 154343 元，财产保全费 50 2 月 17 日 2022-013
纷
00 元
2022.8.31 收到判决支付 266349.27
山东发迹钢铁物资有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
26.63 否 已判决 元，受理费 2648 元，保全费 2020 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 2 月 17 日 2022-013
元，2023.1.3 收到判决，维持原判
2022.10.28 收到判决书，四川嘉寓
苏州华东镀膜玻璃有限公司起诉
支付 223338.09 元及利息，受理费 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓 303.68 否 已判决 暂无
保全费公告费共计 6587 元。广东 2 月 17 日 2022-013
买卖合同纠纷
嘉寓连带，北京嘉寓不连带
2022.12.3 收到判决，生效期十日
济南市历城区鹏程机械厂起诉嘉
内支付票据款 100 万元及利息，保 2022 年 0 公告编号
寓集团、北京嘉寓票据追索权纠 100 否 已判决 暂无
险费 1320 元，受理费 13800 元， 2 月 17 日 2022-013
纷
保全费 5000 元
宁波市海曙金昊建材有限公司起 支付原告 100 万及利息，其他 188
2022 年 0 公告编号
诉嘉寓集团、四川嘉寓、广东嘉 100 否 已判决 00 元，2023.6.30 收到执行裁定 暂无
2 月 17 日 2022-013
寓票据追索权纠纷 书，终结执行
浙江艳鹏无纺布机械有限公司起 2022.6.30 之前付款 7,545.48，年底 2022 年 0 公告编号
40.75 否 已调解 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 之前付清 2 月 17 日 2022-013
济南闽泺工贸有限公司起诉四川 等通知开 2022.2.18 收到财产保全裁定书。 2022 年 0 公告编号
100 否 暂无
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 庭 追加出票人为第三人 2 月 17 日 2022-013
上海皓杨装饰材料有限公司起诉 判决支付原告 89336 及利息，其他 2022 年 0 公告编号
8.93 否 已判决 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 1016.5 元 2 月 17 日 2022-013
37
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2022.8.5 收到判决书，支付原告 30
6156.44 及利息，其他 2946 元，20
南京市浦口区佳德舜建材设备经
23.2.6 收到执行决定书，将四川嘉 2022 年 0 公告编号
营部起诉四川嘉寓票据追索权纠 30.62 否 已判决 暂无
寓纳入失信被执行人名单，为期 2 月 17 日 2022-013
纷
两年。2023.3.15 收到决定书，对
魏守满罚款 1000 元
2022.12.20 收到判决支付 531328.1
株洲飞星科技有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
53.13 否 已判决 6 元及利息，受理费 4556 元，保 暂无
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 2 月 17 日 2022-013
全费 3520 元
颜元富起诉四川嘉寓劳务合同纠 2023.3.8 收到缴费通知书，受理费 2022 年 0 公告编号
44.14 是 等判决 暂无
纷 100 元 2 月 17 日 2022-013
北京物华丰艺科技有限公司起诉 调解并已付款。2022.3.8 收到解除 调解并已付 2022 年 0 公告编号
10 否 已结案
河北嘉寓票据追索权纠纷 保全裁定，已结案 款 2 月 17 日 2022-013
霸州市同乐幕墙工程材料有限公 判决支付原告 20 万及利息，嘉寓 2022 年 0 公告编号
20 否 已判决 已付清
司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 公司承担连带责任 2 月 17 日 2022-013
2022.9.5 收到判决书，支付票据款
河南钻承信息科技有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
16.02 否 已判决 及利息，受理费 3554 元，保全费 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 2 月 17 日 2022-013
1333 元，公告费 600 元
苏州金刚防火钢型材系统有限公
2022.8.22 收到调解书支付原告票 2022 年 0 公告编号
司起诉四川嘉寓、北京嘉寓票据 700 否 已调解 暂无
据款及违约金并负担诉讼费 2 月 17 日 2022-013
追索权纠纷
深圳车联国际货运代理有限公司 判决四川嘉寓支付运费 234500 元 2022 年 0 公告编号
23.45 否 已判决 暂无
起诉四川嘉寓运输合同纠纷 及利息 2 月 17 日 2022-013
南宁市业人天贸易有限责任公司
四川嘉寓支付原告 1169500.04 元 2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、广东嘉寓买卖合 119.29 否 已调解 暂无
和诉讼费 7768 元 2 月 17 日 2022-013
同纠纷
2022.9.21 收到判决，支付款项及
金信电力集团有限公司起诉河北 利息，受理费 1962 元。2022.12.7 2022 年 0 公告编号
18.12 否 已判决 暂无
嘉寓合同纠纷 收到判决，驳回河北嘉寓上诉， 2 月 17 日 2022-013
维持原判
兰天、刘雯起诉河南嘉寓合同纠 6.17 收到判决书支付被告 3847312. 2022 年 0 公告编号
469.23 是 已判决 暂无
纷 38，及其他费用 36591 2 月 17 日 2022-013
文安县天天装饰装修工程有限公 2022.7.14 收到判决支付原告 68930
2022 年 0 公告编号
司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据 68.93 否 已判决 9.05 及利息，其他 5347 元。2023. 暂无
2 月 17 日 2022-013
追索权纠纷 7.13 收到限制消费令，失信决定书
2022.7.1 收到判决支付原告 100 万
襄阳錡强机电设备有限公司起诉 及利息，其他 6990 元。2022.12.26 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 收到失信决定书，限制消费令。2 2 月 17 日 2022-013
023.6.5 收到其他被告上诉状
2022.7.29 收到判决书十日内支付
常州丽的智能科技有限公司起诉 原告 106814 及利息，其他 2289。 2022 年 0 公告编号
10.68 否 已判决 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 2023.1.9 收到判决，驳回其他被告 2 月 17 日 2022-013
上诉，维持原判
马鞍山市雨山区鑫英建材经营部 移送广州 2022 年 0 公告编号
26 否 2022.3.7 移送广州中院 暂无
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 中院 2 月 17 日 2022-013
2022.10.8 收到判决，支付工程款 1
039019.7 元及利息，受理费 14493
谢卫刚起诉四川嘉寓、广东嘉 2022 年 0 公告编号
107.7 是 已判决 元，保全费 5000 元。2023.5.15 收 暂无
寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 2 月 17 日 2022-013
到判决，维持 649 号判决第一项，
撤销第二项、第三项
2022.10.8 收到判决四川嘉寓支付
济南乐福商贸有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
100.1 否 已判决 票据款 100100 元及利息，诉讼费 暂无
嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 2 月 17 日 2022-013
11969 元。广东嘉寓不担责
闫彪起诉江西嘉寓（第三人）债 原告起诉被 2022 年 0 公告编号
356.78 否 胜诉 原告起诉被驳回，结案
权人代位权纠纷 驳回 2 月 17 日 2022-013
银川市西夏区联绶建筑设备租赁 2022 年 0 公告编号
8.78 否 已调解 调解支付被告 5 万 暂无
站起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 2 月 17 日 2022-013
银川市西夏区联绶建筑设备租赁 2022.8.2 收到调解支付被告 51174 2022 年 0 公告编号
6.39 否 已调解 暂无
站起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 元 2 月 17 日 2022-013
上海继予贸易有限公司起诉重庆 判决书支付 749600 及利息，其他 2022 年 0 公告编号
74.96 是 已判决 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 11296+4248 元,7.22 收到冻结裁定 2 月 17 日 2022-013
武汉市江岸区六合鑫耐火保温材
收到执行 2023.2.20 收到执行通知书，报告 2022 年 0 公告编号
料经营部起诉重庆嘉寓票据追索 100 否 暂无
通知书 财产令 2 月 17 日 2022-013
权纠纷
中晟天承商业保理（泸州）有限 2022.6.6 收到判决连带支付 195116
2022 年 0 公告编号
公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠 195.12 否 已判决 2.03 元、利息 2086 元，并负担诉 暂无
2 月 17 日 2022-013
纷 讼费 22380 元
2022.3.3 由法院拿到调解书：四川
北京意锋材料科技有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
13.9 否 已调解 嘉寓于 2022.9.30 前一次性支付 13 暂无
四川嘉寓买卖合同纠纷 2 月 17 日 2022-013
9000.5 元
山东睿轩物流有限公司起诉四川
2022 年 0 公告编号
嘉寓、北京嘉寓、嘉寓集团票据 72.36 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
2 月 17 日 2022-013
追索权纠纷
38
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
常州克拉塞克装饰材料有限公司
已和解执 2022 年 0 公告编号
起诉江苏嘉寓、上海嘉寓、北京 22.1 否 已和解执行完毕 已执行结案
行完毕 2 月 17 日 2022-013
嘉寓买卖合同纠纷
常州克拉塞克装饰材料有限公司 调解：北京嘉寓支付货款 198264. 2022 年 0 公告编号
39.7 否 调解 已付清
起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 8元 2 月 17 日 2022-013
常州克拉塞克绿色建筑产业发展
已和解执 2022 年 0 公告编号
有限公司起诉江苏嘉寓、上海嘉 40 否 已和解执行完毕 已执行结案
行完毕 2 月 17 日 2022-013
寓、北京嘉寓票据追索权纠纷
2022.5.18 收到调解北京嘉寓于 202
济南华波物资有限公司起诉北京 2.10.31 前给付 22 万及诉讼费 5159 2022 年 0 公告编号
65.17 否 已调解 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 元，2022.11.30 前给付 22 万，202 2 月 17 日 2022-013
2.12.31 前给付 211722.05 元
黑龙江尚志经济开发区管理委员
会起诉黑龙江新财光伏科技有限
2022 年 0 公告编号
公司、黑龙江嘉寓、黑龙江新财 1,890 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
2 月 17 日 2022-013
光伏科技有限公司尚志分公司合
同纠纷
北京政丰玻璃科技有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
93.33 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
北京嘉寓买卖合同纠纷 2 月 17 日 2022-013
北京华腾茂源幕墙密封材料有限
2022 年 0 公告编号
公司起诉北京嘉寓票据追索权纠 20 否 原告撤诉 2022.5.6 原告撤诉 原告撤诉
2 月 17 日 2022-013
纷
泰兴市华中建筑装潢装饰有限公
一审判决：江苏嘉寓支付原告 936 2022 年 0 公告编号
司起诉江苏嘉寓、上海嘉寓、北 100.51 否 已判决 暂无
982.49 及利息 2 月 17 日 2022-013
京嘉寓买卖合同纠纷
苏州市缘通典当有限公司起诉北
2022 年 0 公告编号
京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 774.25 否 已判决 已判决 暂无
2 月 17 日 2022-013
纷
2022.10.8 收到判决，支付票据款 3
苏州市缘通典当有限公司起诉北 00 万元及利息。受理费 15400
2022 年 0 公告编号
京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 300 否 已判决 元，保全费 5000 元。2023.6.28 收 暂无
2 月 17 日 2022-013
纷 到执行裁定书，终结本次执行程
序
2022.10.8 收到判决，支付票据款 5
01397.46 元及利息，受理费 4407
苏州市缘通典当有限公司起诉北
元、保全费 3170 元，2022.12.16 2022 年 0 公告编号
京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 50.14 否 已判决 暂无
收到判决，维持原判。2023.6.28 2 月 17 日 2022-013
纷
收到执行裁定书，终结 8803 号判
决的本次执行程序
2022.10.11 收到判决，支付 132968
苏州市缘通典当有限公司起诉北 5.42 元。2022.12.15 收到判决，维
2022 年 0 公告编号
京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 132.97 否 已判决 持原判。2023.6.28 收到执行裁定 暂无
2 月 17 日 2022-013
纷 书，终结 9454 号判决的本次执行
程序
2022.10.9 收到判决，支付票据款 1
39177.46 元及利息。2022.12.16 收
苏州市缘通典当有限公司起诉北
到判决，维持原判。2023.3.24 收 2022 年 0 公告编号
京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 139.12 否 已判决 暂无
到限制消费令。2023.6.28 收到执 2 月 17 日 2022-013
纷
行裁定书，终结 9452 号判决的本
次执行程序
判决北京嘉寓支付票据款 100 万及
利息。22.7.28 收到判决书，北京
上海叠成企业发展有限公司起诉 司法划扣 100 2022 年 0 公告编号
100.2 否 已判决 嘉寓撤诉。2023.1.3 收到执行通知
北京嘉寓票据追索权纠纷 2000 元 2 月 17 日 2022-013
书，报告财产令。司法划扣 10020
00 元
三河和平铝材厂有限公司起诉重 2022.6.27 收到判决书支付原告 101 2022 年 0 公告编号
101.23 否 已判决 暂无
庆嘉寓、周建勇买卖合同纠纷 2342.52，其他 11956 元 2 月 17 日 2022-013
常州好特劳新能源有限公司起诉 2022.8.24 收到判决连带支付票据
2022 年 0 公告编号
嘉寓集团、四川嘉寓、广东嘉寓 81.98 否 已判决 款及利息并共同负担诉讼费保全 暂无
2 月 17 日 2022-013
票据追索权纠纷 费公告费，对广东嘉寓撤诉
常州市伟华宾馆用品厂起诉四川 2022.9.30 收到判决，支付票款及 2022 年 0 公告编号
40 否 已判决 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 利息，受理费 3650 元 2 月 17 日 2022-013
2023.6.16 收到判决支付 130335.72
成都朗瑞安消防设备有限公司起 2022 年 0 公告编号
13.16 否 已判决 元及利息，受理费 2932 元。2023. 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 2 月 17 日 2022-013
7.5 收到其他被告上诉状
潍坊宇安建材有限公司起诉四川 收到执行 2023.5.17 收到执行传票，2023.7.3 2022 年 0 公告编号
100 否 暂无
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 通知书 收到限制消费令，失信决定书 2 月 17 日 2022-013
马鞍山市雨山区鑫英建材经营部 移送广州 2022 年 0 公告编号
40.89 否 2022.3.14 移送广州中院 暂无
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 中院 2 月 17 日 2022-013
2023.4.6 收到调解书，于 2023.10.3
新北区三井艳今广告设计工作室 2022 年 0 公告编号
22.58 否 已调解 1 前支付 225845.47 元及利息，受 暂无
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 2 月 17 日 2022-013
理费 2344 元
39
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2023.1.12 收到判决，生效后 15 日
新北区三井艳今广告设计工作室 2022 年 0 公告编号
46.65 否 已判决 内支付 466536.64 元及利息，受理 暂无
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 2 月 17 日 2022-013
费 4149 元
常州新北区新黄鹤楼副食店大诚
2022 年 0 公告编号
苑店起诉四川嘉寓票据追索权纠 12.44 否 撤诉 按撤诉处理，原告已重新起诉 撤诉
2 月 17 日 2022-013
纷
山东杰宏新材料有限公司起诉四 移送广州 2022.2.18 移送广州中院、收到财 2022 年 0 公告编号
104.4 否 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 中院 产保全裁定 2 月 17 日 2022-013
2022.12.13 收到判决，生效期十日
常州润沫商贸有限公司起诉四川 内支付 212170.16 元及利息，受理 2022 年 0 公告编号
21.22 否 已判决 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 费 2242 元，2023.7.10 收到执行传 2 月 17 日 2022-013
票
2022.10.26 收到判决连带支付 100
江苏东方起航供应链有限公司起
万元及利息，受理费 13999 元，保 2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉 100 否 已判决 暂无
全费 5000 元，公告费 600 元。广 2 月 17 日 2022-013
寓票据追索权纠纷
东嘉寓不担责
江苏威利刚新能源科技有限公司
移送广州 2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 100 否 2022.3.9 移送广州中院 暂无
中院 2 月 17 日 2022-013
索权纠纷
2022.8.15 收到判决支付原告 22610
广西远大玻璃节能科技股份有限 2022 年 0 公告编号
226.11 否 已判决 52.63 及利息，其他 31039 元，202 暂无
公司起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 2 月 17 日 2022-013
3.7.3 收到执行裁定书
2022.7.18 收到判决支付原告 100
济南乐福商贸有限公司起诉嘉寓 万及利息，其他 6984+5000 元，
2022 年 0 公告编号
集团、四川嘉寓、广东嘉寓、北 100 否 已判决 撤回对广东嘉寓、北京嘉寓的起 暂无
2 月 17 日 2022-013
京嘉寓票据追索权纠纷 诉。2023.7.13 收到限制消费令，
失信决定书
2022.5.31 收到判决连带支付原告
票据款 20 万及利息，连带负担诉
佛山市泓威机械有限公司起诉江
讼费 2150 元，北京嘉寓对江西嘉 2022 年 0 公告编号
西嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠 20 否 已判决 暂无
寓承担连带清偿责任，2023.1.18 2 月 17 日 2022-013
纷
收到执行通知书，2023.6.25 收到
限制消费令
2022.10.9 收到判决支付票据款 709
983.48 元及利息，受理费 5450
苏州市缘通典当有限公司起诉北 元、保全费 4270 元。2022.12.16
2022 年 0 公告编号
京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 71 否 已判决 收到判决，维持原判，2023.3.24 暂无
2 月 17 日 2022-013
纷 收到限制消费令。2023.6.28 收到
执行裁定书，终结 9209 号判决的
本次执行程序
判决连带支付原告票据款 149783.
苏州市缘通典当有限公司起诉北 47 元及利息。被告共同承担诉讼
收到执行 2022 年 0 公告编号
京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 14.98 否 费和保全费 2968 元。2023.4.6 收 暂无
裁定书 2 月 17 日 2022-013
纷 到执行裁定书，终结 6651 号案件
的执行
刘丙刚起诉北京嘉寓建设工程分 2023.5.17 驳回原告上诉，维持原 2022 年 0 公告编号
102.12 否 已判决 暂无
包合同纠纷 判 2 月 17 日 2022-013
判决北京嘉寓付原告票据款 28111
扬州市金投科技小额贷款有限公 收到执行 2022 年 0 公告编号
28.11 否 7.93 元及利息，并负担诉讼费 275 暂无
司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 通知书 2 月 17 日 2022-013
8.38 和保全费 1945 元
天津京建建筑工程有限公司起诉
收到执行 2022 年 0 公告编号
北京嘉寓、嘉寓门窗科技（北 164.23 是 已执行结案 已执行结案
裁定书 2 月 17 日 2022-013
京）有限公司票据追索权纠纷
判决北京嘉寓支付货款 1805030.8
北京和平管庄铝型材有限公司起 2022 年 0 公告编号
180.5 否 已判决 元及违约金，2022.8.19 二审维持 暂无
诉北京嘉寓买卖合同纠纷 2 月 17 日 2022-013
原判
判决北京嘉寓支付货款 490542.3
北京和平管庄铝型材有限公司起 收到执行 元及违约金并承担诉讼费 4329.07 2022 年 0 公告编号
49.05 否 暂无
诉北京嘉寓买卖合同纠纷 裁定书 元和保全费 2972.71 元，2022.12.2 2 月 17 日 2022-013
9 收到执行裁定书
2022.7.25 收到判决书十日内支付
南京垚石建筑工程有限公司起诉 原告 100 万及利息，其他 18890，
收到执行 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100 否 2023.3.6 收到罚款决定书，对四川 暂无
裁定书 2 月 17 日 2022-013
纠纷 嘉寓、嘉寓集团各罚款 5 万元。20
23.6.5 收到执行裁定书
2022.6.29 收到判决书十日内支付
南京垚石建筑工程有限公司起诉 原告 100 万及利息，其他 18890
收到执行 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100 否 元，2022.12.29 收到限制消费令。 暂无
通知书 2 月 17 日 2022-013
纠纷 2023.1.3 收到裁定书，终结 1413
号判决书的执行
40
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2022.5.7 收到判决支付原告 41846
南京奥脉环保科技有限公司起诉 2.66 元及利息。2023.3.20 收到执 2022 年 0 公告编号
41.85 否 已判决 暂无
北京嘉寓票据追索权纠纷 行裁定书，驳回案外人的异议请 2 月 17 日 2022-013
求
烟台百升百贸有限公司起诉嘉寓 收到判决书支付原告 100 万及利 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 要上诉
集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 息，其他 6900 2 月 17 日 2022-013
2022.5.31 收到判决连带支付原告 9
东营市贤汇商贸有限公司起诉四
收到执行 0 万元及利息，并负担诉讼费 6400已上诉，收 2022 年 0 公告编号
川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 90 否
裁定 元和保全费 5000 元，2022.8.18 收 到执行通知 2 月 17 日 2022-013
纷
到执行裁定及限制消费令
2023.5.16 收到判决支付 100 万元
启东市冠男建材经营部起诉四川 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 及利息，受理费 13800 元，保全费 暂无
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 2 月 17 日 2022-013
5000 元
天长市方成包装材料销售有限公 2023.1.10 收到执行通知书，报告
收到执行 2022 年 0 公告编号
司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据 100 否 财产令。2023.6.1 收到限制消费 暂无
通知书 2 月 17 日 2022-013
追索权纠纷 令，失信决定书
判决四川嘉寓、新新集团连带支
天长市方成包装材料销售有限公
收到执行 付 100 万及利息，并共同负担诉讼 2022 年 0 公告编号
司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据 100 否 暂无
通知书 费 6950 元，2023.6.1 收到失信决 2 月 17 日 2022-013
追索权纠纷
定书，限制消费令
江苏雯斐供应链管理有限公司起
收到执行 2023.4.21 收到报告财产令，执行 2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索 200 否 暂无
通知书 通知书 2 月 17 日 2022-013
权纠纷
2022.4.7 收到判决被告北京嘉寓给
河北新仟瑞新型建材有限公司起 收到执行 付原告 956751.23 元并支付违约 2022 年 0 公告编号
95.68 是 暂无
诉北京嘉寓买卖合同纠纷 通知书 金。二审维持原判，2023.2.28 收 2 月 17 日 2022-013
到失信决定书，限制消费令
曾庆乾起诉四川嘉寓、广东嘉 2022 年 0 公告编号
2,734.59 是 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 2 月 17 日 2022-013
曾庆乾起诉四川嘉寓建设工程合 2022 年 0 公告编号
268.35 是 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
同纠纷 2 月 17 日 2022-013
北京嘉寓起诉廊坊国瑞房地产开
2023.6.20 收到河北省高级人民法 2022 年 0 公告编号
发有限公司建设工程施工合同纠 801.24 否 受理 暂无
院受理案件通知书 2 月 17 日 2022-013
纷
济南乐福商贸有限公司起诉四川
收到执行 2023.6.28 收到报告财产令、执行 2022 年 0 公告编号
嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据 60 否 暂无
裁定 通知书，收到执行裁定书 3 月 16 日 2022-020
追索权纠纷
2022.5.23 拿到调解被告于 2022.9.3
南京奥脉环保科技有限公司起诉 收到执行 0 前一次性支付原告 838040.41 元 2022 年 0 公告编号
83.8 否 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 及利息、诉讼费 6099 元。2022.12. 3 月 16 日 2022-020
29 收到失信决定书
山东睿轩物流有限公司起诉四川 2022.3.10 日收到调解书：支付 80 2022 年 0 公告编号
80 否 已调解 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 万及利息 3 月 16 日 2022-020
2022.5.17 收到判决连带支付原告
上海修雅景观工程有限公司起诉
收到执行 票据款 571398.58 元及利息。2022. 2022 年 0 公告编号
嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权 57.14 否 暂无
通知书 9.26 收到案件执行通知书.2023.1.1 3 月 16 日 2022-020
纠纷
6 收到失信决定书
四川天皓源农业科技有限公司起 2022.3.11 收到调解书支付 2002600 2022 年 0 公告编号
200.26 否 已调解 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 及利息 3 月 16 日 2022-020
张家口轩蓝建材有限公司起诉四 2022.3.10 收到调解书支付 544326. 2022 年 0 公告编号
54.43 否 已调解 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 16 及利息 3 月 16 日 2022-020
常州文沐建材商贸有限公司起诉 已提管辖 2022 年 0 公告编号
37 否 2022.3.10 开庭，已提管辖权异议 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 权异议 3 月 16 日 2022-020
马鞍山市雨山区鑫英建材经营部 2022.9.5 收到裁定书，准许原告撤 2022 年 0 公告编号
39.94 否 原告撤诉 原告撤诉
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 诉 3 月 16 日 2022-020
判决支付原告 123727.93 及利息，
常州市润吉建材销售有限公司起 收到执行 2022 年 0 公告编号
12.37 否 其他 1387 元，2023.5.18 收到执行 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 3 月 16 日 2022-020
裁定书，终结 5056 号判决的执行
烟台兴纪达商贸有限公司起诉四 2022.9.30 收到判决支付票款及利 2022 年 0 公告编号
39.63 否 已判决 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 息，受理费 3623 元 3 月 16 日 2022-020
2022.6.10 收到判决由三被告裁定
武汉南波万科技有限公司起诉四
之日（22.5.30）十日内支付 100 2022 年 0 公告编号
川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠 100 是 已判决 暂无
万，并承担诉讼保全费用 18800 3 月 16 日 2022-020
纷
元.2022.8.25 收到执行通知书
2022.9.15 收到判决，被告共同支
江苏雯斐供应链管理有限公司起 收到执行 付票据款及利息，受理费 9600 2022 年 0 公告编号
160 否 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 元，保全费 5000 元。收到执行通 3 月 16 日 2022-020
知书
常州润沫商贸有限公司起诉四川 2022.10.8 收到判决，支付票据款 4 2022 年 0 公告编号
40 否 已判决 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 0 万及利息，受理费 3750 元 3 月 16 日 2022-020
41
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2022.9.19 收到判决书，判决四川
嘉寓承担连带责任，2023.2.1 收到
宜兴市恒锦石材工程有限公司起 2022 年 0 公告编号
23.27 否 已判决 报告财产令，执行通知书，2023. 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 3 月 16 日 2022-020
2.2 收到裁定书，按上诉人自动撤
诉处理
济南小朵机电有限公司起诉四川
调解中，2022.9.16 收到保全裁定 2022 年 0 公告编号
嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据 11.34 否 调解中 暂无
书 3 月 16 日 2022-020
追索权纠纷
上海皓杨装饰材料有限公司起诉 2022.9.5 收到执行通知书，支付货 2022 年 0 公告编号
7 否 已判决 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 款及利息，执行费 987 元 3 月 16 日 2022-020
2022.3.14 收到调解书四川嘉寓支
靖江尔冠商贸有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
237.76 否 已调解 付原告 2377591.24 元及利息。原 暂无
嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 3 月 16 日 2022-020
告放弃对广东嘉寓的起诉
2022.7.20 收到判决北京嘉寓于判
支付工程款 4016540.39 元及逾期
裴立忠起诉北京嘉寓建设工程分 利息、质保金 1394503.97 元及逾 2022 年 0 公告编号
597.1 否 已判决 暂无
包合同纠纷 期利息、材料减免费 50 万、保函 3 月 16 日 2022-020
费 7800 元。2022.12.5 收到裁定
书，准许北京嘉寓撤诉
烟台百升百商贸有限公司起诉嘉
2022.4.21 下午 2 点开庭。2022.10. 2022 年 0 公告编号
寓集团、广东嘉寓票据追索权纠 100 否 等判决 暂无
9 收到裁定书，准许四川嘉寓撤诉 3 月 16 日 2022-020
纷
烟台百升百商贸有限公司起诉嘉
收到判决支付原告 100 万及利息， 2022 年 0 公告编号
寓集团、广东嘉寓票据追索权纠 100 否 已判决 要上诉
其他 6900 元 3 月 16 日 2022-020
纷
2023.4.3 收到判决四川嘉寓、嘉寓
通州区兴仁镇华峰木材批发部起
集团支付 100 万元及利息，广东嘉 2022 年 0 公告编号
诉嘉寓集团、四川嘉寓、广东嘉 105 否 已判决 暂无
寓不承担支付责任，受理费 6900 3 月 16 日 2022-020
寓票据追索权纠纷
元
苏州金刚防火钢型材系统有限公 2022 年 0 公告编号
10 否 延期开庭 2022.4.12 下午，延期开庭 暂无
司起诉上海嘉寓票据追索权纠纷 3 月 16 日 2022-020
被告山东嘉寓于判决生效后 10 日
内支付货款 1017410.27 元及利
三河和平铝材厂起诉山东嘉寓、 2022 年 0 公告编号
101.74 否 已付清 息。2、北京嘉寓承担连带清偿责 已付清
北京嘉寓买卖合同纠纷 3 月 16 日 2022-020
任。3、诉讼费 7454 元和保全费 5
000 元由嘉寓承担
广东坚朗五金制品股份有限公司 2023.1.29 收到裁定书，按其他被 2022 年 0 公告编号
26.77 否 等判决 暂无
起诉江苏嘉寓票据追索权纠纷 告撤诉处理 3 月 16 日 2022-020
南京尚瑞建筑装饰工程有限公司 已提管辖 2022.3.30 上午开庭，已提管辖权 2022 年 0 公告编号
50.16 否 暂无
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 权异议 异议及追加出票人为第三人申请 3 月 16 日 2022-020
山东众润防腐保温有限公司起诉 2022.9.20 收到判决书，支付票据
2022 年 0 公告编号
北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100 否 已判决 款及利息。2023.3.14 收到裁定 暂无
3 月 16 日 2022-020
纠纷 书，准许嘉寓股份撤回上诉
启东浦发建材有限公司起诉四川 2022.11.18 收到判决，四川嘉寓、 2022 年 0 公告编号
100 否 胜诉 胜诉
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 嘉寓集团不用承担责任 3 月 16 日 2022-020
上海叠信实业有限公司起诉四川 2022.6.27 收到判支付原告 90 万及 2022 年 0 公告编号
90.19 否 已判决 已上诉
嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 利息，其他 17819 元 3 月 16 日 2022-020
新北区孟河金苗百货店起诉四川 2022.3.17 由法院拿到调解书被告 2022 年 0 公告编号
80 否 已调解 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 支付原告汇票款 80 万及利息 3 月 16 日 2022-020
新北区三井艳今广告设计工作室 20222.3.17 由法院拿到调解书向原 2022 年 0 公告编号
80.06 否 已调解 暂无
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 告支付汇票款 800617.52 及利息 3 月 16 日 2022-020
常州市沐泽建材有限公司起诉四 被告于 2022.12.31 前一次性支付原 2022 年 0 公告编号
80 否 已调解 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 告票款 80 万元及利息。 3 月 16 日 2022-020
常州晨佳烨门窗有限公司起诉四 2022 年 0 公告编号
30 是 等判决 2022.3.16 下午开庭 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 3 月 16 日 2022-020
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、北京嘉寓票据追 200 否 已调解 判决支付 200 万，其他 11400 元 暂无
3 月 16 日 2022-020
索权纠纷
启东市凯球百货商店起诉四川嘉 1、原告撤回对广东和集团的起
2022 年 0 公告编号
寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据追 100 否 已调解 诉。2、被告于 2022.9.30 前向原告 暂无
3 月 16 日 2022-020
索权纠纷 支付汇票款 100 万及利息
淄博锦酉供应链管理有限公司起
2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索 80 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
3 月 16 日 2022-020
权纠纷
淄博锦酉供应链管理有限公司起
2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索 92.35 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
3 月 16 日 2022-020
权纠纷
2022.12.23 收到判决，支付 252352
淄博锦酉供应链管理有限公司起
收到执行 6.33 元及利息，受理费 26988 元， 2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索 80 否 暂无
传票 保全费 5000 元。广东嘉寓不担 3 月 16 日 2022-020
权纠纷
责。2023.5.10 收到执行传票
42
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2022.12.23 收到判决，支付票据款
淄博锦酉供应链管理有限公司起
99 万元及利息，受理费 13700 2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索 99 否 已判决 暂无
元，保全费 5000 元。广东嘉寓不 3 月 16 日 2022-020
权纠纷
担责
原告对广东嘉寓撤诉，同时拿到
上海优益加建材有限公司起诉四
调解书：2022.10.31 前支付票据款 2022 年 0 公告编号
川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠 100 否 已调解 暂无
100 万及利息，若逾期，需支付 2 3 月 16 日 2022-020
纷
万元违约金
西安鑫景鼎佩商贸有限公司起诉
2022.7.15 收到判决支付原告 100 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100 否 已判决 要上诉
万及利息，其他 18800 元 3 月 16 日 2022-020
纠纷
2022.7.27 收到判决书支付原告 121
昆明亚月商务信息咨询有限公司 446.29 及利息，其他 2769 元、113 2022 年 0 公告编号
12.14 否 已判决 暂无
起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 7.27 元，2023.4.10 收到判决维持 3 月 16 日 2022-020
原判
2022.9.21 收到判决书，支付票据
款及利息，受理费 13800 元、保全
常州市老褚百货商店起诉四川嘉 收到执行 2022 年 0 公告编号
100 否 费 5000 元、公告费 1200 元。202 暂无
寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 通知书 3 月 16 日 2022-020
3.5.4 收到执行通知书，报告财产
令
东营市贤汇商贸有限公司起诉四 收到执行 2023.1.3 收到报告财产令，被执行 2022 年 0 公告编号
80 否 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 人财产申报表，执行通知书 3 月 16 日 2022-020
张家港市福百弘贸易有限公司起
移送广州 2022.3.21 上午开庭，已提管辖权 2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索 90 否 暂无
中院 异议，2022.3.21 移送广州中院 3 月 16 日 2022-020
权纠纷
张家港市福百弘贸易有限公司起
移送广州 已提管辖权异议。2022.4.6 移送广 2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索 100 否 暂无
中院 州中院 3 月 16 日 2022-020
权纠纷
新余和林咨询管理合伙企业起诉
四川嘉寓、北京嘉寓、嘉寓集 收到执行 2023.5.29 收到执行通知书，报告 2022 年 0 公告编号
1,793.98 是 部分履行
团、田新甲、田家玉、魏守满、 通知书 财产令 3 月 16 日 2022-020
广东嘉寓保证合同纠纷
丹阳市开发区璟鑫建材经营部起
2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索 13.35 否 等判决 2023.1.3 下午 3 点 40 开庭 暂无
3 月 16 日 2022-020
权纠纷
河南汇森贸易有限公司起诉四川 2022.10.18 收到判决支付 600 万元 2022 年 0 公告编号
600 否 已判决 暂无
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 及利息，其他支付 29400 元 3 月 16 日 2022-020
2023.3.20 收到执行通知书，报告
武安市明金建材经销处起诉四川 收到执行 财产令，收到执行裁定书，冻结 2022 年 0 公告编号
49.41 否 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 通知书 四川嘉寓银行存款 509197.96 元。 3 月 16 日 2022-020
2023.8.4 收到限制消费令
海盐县武原铭晨建筑工程队起诉 2022.4.8 收到调解书四川嘉寓支付
2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 104 否 已调解 1040000 元，2023.2.2 收到失信决 暂无
3 月 16 日 2022-020
纠纷 定书，证据
深圳复鑫汇科技有限公司起诉嘉
2022 年 0 公告编号
寓集团、四川嘉寓票据追索权纠 100 否 原告撤诉 22.7.21 原告撤诉 原告撤诉
3 月 16 日 2022-020
纷
烟台百升百商贸有限公司起诉嘉
2022.5.31 收到判决支付原告 100 2022 年 0 公告编号
寓集团、四川嘉寓票据追索权纠 100 否 已判决 暂无
万及利息，并承担诉讼费 6900 元 3 月 16 日 2022-020
纷
江苏融汇典当有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
100 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 3 月 16 日 2022-020
重庆净达环保工程有限公司起诉 收到执行 2022 年 0 公告编号
103.04 否 2023.4.23 收到执行裁定书 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 3 月 16 日 2022-020
2022.9.8 收到判决书，支付票款及
卓远鼎晟商贸保理（泸州）有限
收到执行 利息，诉讼费 22800 元，保全费 5 2022 年 0 公告编号
公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠 200 是 暂无
裁定书 000 元。2023.4.21 收到执行裁定 3 月 16 日 2022-020
纷
书，
2022.9.26 收到判决书，支付票据
台州祥展物资有限公司起诉四川
收到执行 款及利息，受理费 11284.43 元、 2022 年 0 公告编号
嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据 74.84 否 暂无
裁定书 保全费 4262.21 元，2023.6.2 收到 3 月 16 日 2022-020
追索权纠纷
执行裁定书
判决支付 1966780.6 元，2023.3.2
扬州可瑞爱特节能建材有限公司 收到执行 2022 年 0 公告编号
196.68 否 驳回北京嘉寓智能科技的异议请 暂无
起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 3 月 16 日 2022-020
求。2023.3.20 收到执行裁定书
顺发能城有限公司（原顺发恒业
收到鉴定 2022.12.21 收到鉴定机构通知书。 2022 年 0 公告编号
有限公司）起诉北京嘉寓建设工 1,220 否 暂无
材料光盘 2023.7.28 收到鉴定材料光盘 3 月 16 日 2022-020
程施工合同纠纷
水发兴业能源（珠海）有限公司
（曾用名：珠海兴业新能源科技 2023.7.3 收到裁定书准许原告撤回 2022 年 0 公告编号
3,137.09 否 原告撤诉 原告撤诉
有限公司）起诉北京嘉寓合同纠 起诉 3 月 16 日 2022-020
纷
43
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
山西达冉电动汽车服务有限公司 2022.10.20 收到判决支付 60 万元
2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 60.19 否 已判决 及利息，受理费 4910 元，2023.4.1暂无
3 月 16 日 2022-020
索权纠纷 7 收到裁定书
启东市上元商贸有限公司起诉四 2022 年 0 公告编号
10.18 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
川嘉寓票据追索权纠纷 3 月 16 日 2022-020
四川阳光坚端铝业有限公司起诉 2022.5.9 收到判决支付原告 20 万 2022 年 0 公告编号
20 否 已判决 已上诉
重庆嘉寓票据追索权纠纷 及利息 3 月 16 日 2022-020
四川阳光坚端铝业有限公司起诉 已提管辖 2022.4.25 上午开庭，已提管辖权 2022 年 0 公告编号
20.26 否 暂无
重庆嘉寓票据追索权纠纷 权异议 异议。22.7.26 收到报告财产令 3 月 16 日 2022-020
2022.7.1 收到判决支付原告 50 万
常州市润吉建材销售有限公司起 收到执行 及利息，其他 4400，2023.1.20 收 2022 年 0 公告编号
50 否 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 到判决，驳回四川嘉寓上诉，维 3 月 16 日 2022-020
持原判。2023.3.6 收到执行通知书
2022.7.1 收到判决支付原告 39699
1.47 及利息，2022.11.30 收到调解
书，于 23.2.28 前支付票据 20 万
常州市润吉建材销售有限公司起 收到执行 2022 年 0 公告编号
39.7 否 元，23.3.31 前支付 196991.47 元， 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 3 月 16 日 2022-020
并支付利息，一审受理费 3628
元，二审受理费 25 元。2023.7.7
收到执行通知书
2022.7.1 收到判决书支付原告 4731
常州市润吉建材销售有限公司起 2022 年 0 公告编号
47.32 否 已判决 84.63 及利息，其他 4199，2023.2. 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 3 月 16 日 2022-020
20 收到执行通知书，报告财产令
已提追加
星誉融资担保（天津）有限公司 2022.5.21 移送广州中院。6.16 已 2022 年 0 公告编号
141.45 否 第三人申 暂无
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 提追加第三人申请 3 月 16 日 2022-020
请
常州优铁贸易有限公司起诉四川 2023.5.31 收到调解书支付 102222. 2022 年 0 公告编号
10.22 否 已调解 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 7 元及利息，受理费 1172 元 3 月 16 日 2022-020
内蒙古洋航节能门窗有限公司起 2022.7.4 收到调解书支付被告 7138 2022 年 0 公告编号
7.28 否 已调解 暂无
诉四川嘉寓买卖合同纠纷 5.36 元 3 月 16 日 2022-020
河北恒华昌耀建材科技有限公司 6.24 收到判决自判决生效十日内支 2022 年 0 公告编号
22.71 否 已判决 暂无
起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 付 227115.54 及其他 4707 3 月 16 日 2022-020
亚萨合莱国强（山东）五金科技 6.17 收到判决支付原告 1700046.73
收到执行 2022 年 0 公告编号
有限公司起诉北京嘉寓买卖合同 249.42 否 及不超过 67738 元的利息，2022.1 暂无
通知书 3 月 16 日 2022-020
纠纷 0.27 收到执行通知书
曾庆乾起诉四川嘉寓、广东嘉
2022 年 0 公告编号
寓、北京嘉寓建设工程施工合同 727.05 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
3 月 16 日 2022-020
纠纷
2022.8.26 收到民事判决书，驳回
上海叠信实业有限公司起诉四川 收到执行 2022 年 0 公告编号
79.82 否 原告其他诉讼请求。2023.1.7 收到 暂无
嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 3 月 16 日 2022-020
裁定书，按广东嘉寓撤诉处理
济南欣雅瑞经贸有限公司起诉四 已提管辖 2022.7.27 收到判决书支付原告 117 2022 年 0 公告编号
11.75 否 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 权异议 473.23 及利息，其他 2649 元 3 月 16 日 2022-020
常州优铁贸易有限公司起诉四川 2023.5.31 收到调解书支付 214814. 2022 年 0 公告编号
21.48 否 已调解 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 7 元及利息，受理费 2261 元 3 月 16 日 2022-020
2022.9.29 收到判决，支付票据款
山东森泉建材有限公司起诉四川 收到执行 2022 年 0 公告编号
30 否 及利息，受理费 5800 元，2023.4.2暂无
嘉寓票据追索权纠纷 通知书 3 月 16 日 2022-020
6 收到执行通知书
山东滨州龙峰化纤制品有限公司 2023.1.20 收到判决：支付 607705.
2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追 61.37 否 已判决 48 元及利息，受理费 4969 元。广 暂无
3 月 16 日 2022-020
索权纠纷 东嘉寓不担责
江苏融汇典当有限公司起诉四川 收到执行 2023.2.20 收到执行通知书。2023. 2022 年 0 公告编号
43.49 否 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 通知书 3.2 收到报告财产令 3 月 16 日 2022-020
南京正鑫源市政建设有限公司起 2023.1.20 收到裁定书，准许原告 2022 年 0 公告编号
132.51 否 原告撤诉 原告撤诉
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 撤诉 3 月 16 日 2022-020
收到裁定
南京正鑫源市政建设有限公司起 2023.1.3 收到裁定书，撤销 1003 2022 年 0 公告编号
100 否 书，撤销 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 号的判决 3 月 16 日 2022-020
判决
上海复乐氟涂料工程有限公司起 2022.9.5 收到判决书，支付项目款
收到执行 2022 年 0 公告编号
诉北京嘉寓建设工程施工合同纠 61.69 是 及利息，受理费 3776.9 元。2023. 暂无
通知书 3 月 16 日 2022-020
纷 6.19 收到执行通知书，报告财产令
北京嘉寓起诉青岛总部基地开发
2022 年 0 公告编号
建设有限公司建设工程施工合同 2,828.07 否 等判决 2023.6.21 开庭 暂无
3 月 16 日 2022-020
纠纷
常州德聚化工有限公司起诉四川 2023.6.12 收到调解书支付 251035. 2022 年 0 公告编号
25.1 否 已调解 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 33 元及利息，受理费 2533 元 3 月 16 日 2022-020
被告鸿翔置业和中翔新中支付原
北京华龙鑫盛建筑五金销售有限
告票据款 276755 元及利息和 10 万 2022 年 0 公告编号
公司起诉河北嘉寓票据追索权纠 37.68 否 原告撤诉 已付清
元及利息，河北嘉寓承担连带清 3 月 16 日 2022-020
纷
偿责任。2022.8.9 裁定撤回上诉
44
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
被告于连带支付原告票据款 100 万
舞钢市华雨木苗花卉种植有限公
及利息，2023.4.12 收到执行裁定 2022 年 0 公告编号
司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉 100 否 已判决 暂无
书，追加广东嘉寓被执行人，202 3 月 16 日 2022-020
寓集团票据追索权纠纷
3.7.6 上午 8.30 质证
2023.3.15 收到判决，生效期十日
福建奋安铝业有限公司起诉重庆 2022 年 0 公告编号
23.8 否 已判决 内支付 233593.72 元及利息，受理 暂无
嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 3 月 16 日 2022-020
费 4870.48 元
2023.3.15 收到判决，生效期十日
河南奋安铝业有限公司起诉重庆 2022 年 0 公告编号
108.78 否 已判决 内支付 930676.21 元及利息，受理 暂无
嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 3 月 16 日 2022-020
费 14590.05 元
2023.3.15 收到判决：支付 178166
河南奋安铝业有限公司起诉重庆 2022 年 0 公告编号
200.92 否 已判决 8.79 元及利息，受理费 22873.87 暂无
嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 3 月 16 日 2022-020
元
闫彪起诉江西嘉寓建设工程分包 2022.6.17 上午 10 点开庭，2022.6. 2022 年 0 公告编号
22.99 否 等待判决 暂无
合同纠纷 15 收到证据 4 月 25 日 2022-029
2022.6.24 收到调解书支付被告 662
山东台玻经贸有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
662.52 否 已调解 5217.8 及利息，其他 41102 元。20 暂无
嘉寓、广东嘉寓买卖合同纠纷 4 月 25 日 2022-029
23.7.31 收到执行裁定书
2022.8.22 收到判决：生效 10 日内
成都川路塑胶集团有限公司起诉
四川嘉寓连带支付票据款及利 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权 26.32 否 已判决 暂无
息，并共同负担诉讼费，广东嘉 4 月 25 日 2022-029
纠纷
寓不担责
成都川路塑胶集团有限公司起诉 2022.8.22 收到判决：生效 10 日内
2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓 45.95 否 已判决 连带支付票据款及利息，并共同 暂无
4 月 25 日 2022-029
票据追索权纠纷 负担诉讼费，广东嘉寓不担责
2022.8.22 收到判决：生效 10 日内
成都川路塑胶集团有限公司起诉
四川嘉寓连带支付票据款及利 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权 22.2 否 已判决 暂无
息，并共同负担诉讼费，广东嘉 4 月 25 日 2022-029
纠纷
寓不担责
山东滨州龙峰化纤制品有限公司
2022.9.20 收到裁定书，准许原告 2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京 26.71 否 原告撤诉 原告撤诉
撤诉 4 月 25 日 2022-029
嘉寓票据追索权纠纷
2022.6.3 由法院拿到判决书：被告
四川方为信息科技有限责任公司 于判决生效 10 日内连带支付原告 2022 年 0 公告编号
32.6 否 已判决 已上诉
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 汇票款 323750.41 元及利息，并负 4 月 25 日 2022-029
担诉讼费 6188 元、公告费 600 元
山东睿轩物流有限公司起诉四川 2022.3.21 法院拿到调解书支付票 2022 年 0 公告编号
72.36 否 已调解 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 据款 723608.3 元及利息 4 月 25 日 2022-029
聊城君业电机有限公司起诉四川 2022.3.28 下午开庭，收到保全裁 2022 年 0 公告编号
56.83 否 等判决 暂无
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 定 4 月 25 日 2022-029
临沂市节节高木业有限公司起诉 2023.3.14 收到判决支付 990931.49 2022 年 0 公告编号
99.09 否 已判决 已上诉
四川嘉寓票据追索权纠纷 元及利息，受理费 6855 元 4 月 25 日 2022-029
北京京华恒通商贸有限公司起诉 2022.5.6 收到调解书支付原告 3316 2022 年 0 公告编号
3.24 否 已调解 暂无
北京嘉寓买卖合同纠纷 1.3 元和诉讼费 315 元 4 月 25 日 2022-029
2023.3.20 收到执行裁定书，驳回
沈阳佳佳仁合物资有限公司起诉 收到执行 2022 年 0 公告编号
32.86 否 案外人的异议请求。2023.4.10 收 暂无
北京嘉寓买卖合同纠纷 裁定书 4 月 25 日 2022-029
到限制消费令
南通腾正建筑劳务有限公司起诉
2023.6.21 收到判决：支付 142154. 2022 年 0 公告编号
江苏嘉寓、北京嘉寓票据追索权 14.22 否 已判决 暂无
78 元及利息，受理费 3143 元 4 月 25 日 2022-029
纠纷
2023.4.11 收到调解书，四川嘉寓
谢卫刚起诉四川嘉寓、广东嘉 付清 196580.99 元及利息，诉讼费
2022 年 0 公告编号
寓、北京嘉寓建设工程分包合同 216.28 否 已调解 18810 元。收到裁定书，准许原告 暂无
4 月 25 日 2022-029
纠纷 撤回对嘉寓股份、广东嘉寓的诉
讼
济南槐荫建邦建材经营部起诉四 2022.7.15 开庭。2023.3.8 收到追加 2022 年 0 公告编号
43.87 否 等判决 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 被执行人申请书。2023.4.19 听证 4 月 25 日 2022-029
2022.9.23 收到判决，支付票据款
安阳绿灯行实业有限公司起诉四 收到执行 及利息，受理费 1187.4 元，2022.1 2022 年 0 公告编号
13.19 否 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 1.21 维持原判，二审受理费 50 4 月 25 日 2022-029
元。2023.2.13 收到执行通知书
2022.6.2 收到判决书：被告于判决
山西龙城建设集团有限责任公司 生效 10 日内连带清偿原告 10 万元 2022 年 0 公告编号
10 否 已判决 执行完毕
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 及利息，并负担诉讼费 1150 元和 4 月 25 日 2022-029
保全费 1020 元
2023.2.6 收到判决，支付 100 万元
长沙京信电子商务有限公司起诉
及利息，受理费 13800 元，保全费 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100 否 已判决 暂无
5000 元。2023.7.24 收到判决，驳 4 月 25 日 2022-029
纠纷
回四嘉寓上诉，维持原判
被告支付原告 113751.8 元及诉讼
北京泰明辉贸易有限公司起诉北 2022 年 0 公告编号
23.9 否 已付清 费 2356 元，于 2022.10.31 前支付 已付清
京嘉寓买卖合同纠纷 4 月 25 日 2022-029
原告 113751.8 元
45
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
绍兴晨夕贸易有限公司起诉北京 收到判决，北京嘉寓支付 100 万元 2022 年 0 公告编号
100.11 否 已判决 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 及利息 4 月 25 日 2022-029
2022.10.17 收到判决支付票款 1834
聊城市天庆机械配件厂起诉四川 2022 年 0 公告编号
18.35 否 已判决 66.39 及利息，2022.11.18 收到缴 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 4 月 25 日 2022-029
费通知单，二审受理费 50 元
林州超前商贸有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
100 否 撤诉 撤诉 撤诉
嘉寓票据追索权纠纷 4 月 25 日 2022-029
苏州拉文医药化工有限公司起诉 2022.10.31 收到判决支付 100 万元
收到上诉 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100 否 及利息，受理费 13800 元，保全费 暂无
状 4 月 25 日 2022-029
纠纷 5000 元。2022.11.21 收到上诉状
苏州拉文医药化工有限公司起诉 2022.10.31 收到判决支付 100 万元
收到上诉 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100 否 及利息，受理费 13800 元，保全费 暂无
状 4 月 25 日 2022-029
纠纷 5000 元。2022.11.21 收到上诉状
2022.10.31 收到判决，支付 100 万
苏州拉文医药化工有限公司起诉
收到上诉 元及利息，受理费 13800 元，保全 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100 否 暂无
状 费 5000 元。2022.11.21 收到上诉 4 月 25 日 2022-029
纠纷
状
2022.11.29 收到判决，生效期十日
内支付 1069774.3 元及利息，受理
山东滨州龙峰化纤制品有限公司 已判决， 费 14601 元。2022.12.5 收到判
2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追 106.98 否 广东嘉寓 决，生效起十日内支付 1069774.3 暂无
4 月 25 日 2022-029
索权纠纷 胜诉 元及利息，受理费 14601 元。202
2.12.23 收到交费通知书，受理费 5
0 元。广东嘉寓不担责
高安市通瑞汽车贸易有限公司起 2023.1.4 收到传票，2023.1.9 上午 2022 年 0 公告编号
18.06 否 等判决 暂无
诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 9.30 开庭 4 月 25 日 2022-029
支付原告 80 万及利息，其他 1752
武汉锦祎帆工贸有限公司起诉四 2022 年 0 公告编号
80 否 已判决 0 元，2023.1.3 收到执行裁定书， 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 4 月 25 日 2022-029
终止执行
2022.8.1 收到判决连带支付原告 10
安徽宝世达动力机械有限公司起 0 万及利息，其他 11935 远程，20 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 23.1.3 收到限制消费令，失信决定 4 月 25 日 2022-029
书
2022.12.26 收到判决支付 100 万元
广州众隆建筑劳务有限公司起诉 及利息，一审受理费 13872 元，保
2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100 否 已判决 全费 5000 元。二审受理费 50 元。 暂无
4 月 25 日 2022-029
纠纷 2023.6.5 收到执行裁定书，中止 14
17 号判决的执行
2022.3.29 由法院拿到调解书：于 2
022 年 8 月 30 日前、9 月 30 日
前、10 月 30 日前、11 月 30 日前
分别支付 20 万，于 2022.12.30 前
米易县玖捌石材厂起诉四川嘉寓 2022 年 0 公告编号
101.48 否 已调解 支付 214798.69 元。2、被告若未 暂无
买卖合同纠纷 4 月 25 日 2022-029
履行，原告将欠款一次性申请执
行。3、诉讼费于 2022.12.30 前支
付给原告。2022.11.3 收到执行通
知书
启东市娟月建材经营部起诉北京 2022.11.21 收到裁定书，准许原告 2022 年 0 公告编号
100 否 原告撤诉 原告撤诉
嘉寓票据追索权纠纷 撤诉 4 月 25 日 2022-029
2022.7.1 收到判决书支付原告 1000
南京永恒建筑劳务有限公司起诉
000 及利息，其他 13800 元，2022. 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100 否 已判决 暂无
9.27 维持原判。2023.1.3 收到执行 4 月 25 日 2022-029
纠纷
通知书，报告财产令
2022.10.18 收到判决生效起十日内
支付 100 万元及利息，受理费 138
泰兴市广华建材贸易有限公司起 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 00 元。2023.5.25 收到传票，2023. 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 4 月 25 日 2022-029
7.6 上午 11 点开庭，收到合议庭组
成通知书
李世林起诉重庆嘉寓租赁合同纠 2022 年 0 公告编号
135.91 是 等判决 2022.12.2 下午 2.30 开庭 暂无
纷 4 月 25 日 2022-029
承德县伟成商贸有限公司起诉四 2022.5.7 收到调解书 2022.12.30 前 2022 年 0 公告编号
8.4 否 已调解 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 一次性支付 84000 元及利息 4 月 25 日 2022-029
承德县城北加油站起诉四川嘉寓 2022.5.5 收到调解书四川嘉寓支付 2022 年 0 公告编号
28 否 已调解 暂无
票据追索权纠纷 原告 28 万 4 月 25 日 2022-029
聊城市东昌府区浩锐平面设计工
2022.6.2 收到裁定书按原告撤诉处 2022 年 0 公告编号
作室起诉四川嘉寓票据追索权纠 34.05 否 原告撤诉 原告撤诉
理 4 月 25 日 2022-029
纷
聊城市东昌府区浩锐平面设计工 2022.5.18 收到法院短信通知延期
2022 年 0 公告编号
作室起诉四川嘉寓票据追索权纠 18.96 否 撤诉 开庭，原告未缴纳诉讼费按撤诉 撤诉
4 月 25 日 2022-029
纷 处理
山东华远节能新材料有限公司起
移送广州 收到保全裁定和管辖裁定移送广 2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索 54.72 否 暂无
中院 州中院 4 月 25 日 2022-029
权纠纷
46
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2022.10.17 收到判决，支付 30580
刘维康起诉四川嘉寓装饰装修合 已提管辖 8.06 元及利息，受理费 6008.96 2022 年 0 公告编号
30.58 是 暂无
同纠纷 权异议 元。2023.1.18 收到传票，2023.2.6 4 月 25 日 2022-029
下午 4.30 开庭
2022.10.27 收到判决，支付 223228
山东滨州龙峰化纤制品有限公司 9.19 元及利息，受理费 24592 元，
2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追 225.42 否 已判决 保全费 5000 元。广东嘉寓承担连 暂无
4 月 25 日 2022-029
索权纠纷 带责任，2023.3.28 收到裁定书，
四川嘉寓、广东嘉寓撤回上诉
2022.8.1 收到判决支付原告 26110
南京市浦口区佳德舜建材设备经
9.07 及利息，其他 2608，2022.12. 2022 年 0 公告编号
营部起诉四川嘉寓票据追索权纠 26.11 否 已判决 暂无
5 收到限制消费令，失信决定书。 4 月 25 日 2022-029
纷
2023.2.6 收到执行通知书
盐城市金陵防腐材料有限公司起 2022.8.1 收到判决支付原告 100 万
2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索 100 否 已判决 及利息，其他 13814 元，2023.3.30 暂无
4 月 25 日 2022-029
权纠纷 收到执行裁定书，报告财产令
2022.8.1 收到判决支付原告 100 万
盐城市金陵防腐材料有限公司起 及利息，其他 18814 元，2023.6.29 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 收到执行裁定书，终结本次执行 4 月 25 日 2022-029
程序
2022.6.24 收到判决支付原告 37488
济南小朵机电有限公司起诉四川
0.61 及利息，其他 6924 元，2023. 2022 年 0 公告编号
嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据 37.49 否 已判决 暂无
8.4 收到执行裁定书，终结 1956 号 4 月 25 日 2022-029
追索权纠纷
的本次执行
2022.12.26 收到判决，支付 353383
1.21 元及利息，受理费 17535.5
元，保全费 5000 元。2022.12.28
许云龙起诉四川嘉寓、广东嘉 2022 年 0 公告编号
353.38 是 已判决 收到缴费通知书上诉。广东嘉寓 暂无
寓、北京嘉寓装饰装修合同纠纷 4 月 25 日 2022-029
不担责。2023.7.27 收到追加被执
行人申请书，追加广东嘉寓对 128
1 号承担连带清偿责任
2023.4.10 收到执行通知书，报告
翟立新起诉北京嘉寓承揽合同纠 收到执行 2022 年 0 公告编号
18 否 财产令。2023.6.27 收到限制消费 暂无
纷 通知书 4 月 25 日 2022-029
令，失信决定书
2022.6.20 收到判决支付原告 38197
米易县玖捌石材厂起诉四川嘉寓 2022 年 0 公告编号
38.2 否 已判决 6.75 元及其他 3515 元，收到执行 暂无
买卖合同纠纷 4 月 25 日 2022-029
通知书，报告财产令
常州市润吉建材销售有限公司起 已提管辖 2022 年 0 公告编号
24.57 否 2022.6.9 管辖权上诉 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 权异议 4 月 25 日 2022-029
常州市伟华宾馆用品厂起诉四川 已结案， 已结案，胜 2022 年 0 公告编号
29.43 否 已结案，胜诉
嘉寓票据追索权纠纷 胜诉 诉 4 月 25 日 2022-029
2022.9.19 收到判决书支付票据款
及利息，受理费 2176 元、保全费
江苏融汇典当有限公司起诉四川 收到执行 2022 年 0 公告编号
20.01 否 1570 元。2023.2.27 收到执行通知 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 通知书 4 月 25 日 2022-029
书，报告财产令，强制执行申请
书
2022.7.29 及 8.1 收到判决支付原告
安平富乡建筑工程有限公司起诉
725066.41 及利息，其他 15247.65 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 72.51 否 已判决 暂无
元，2022.12.26 四川嘉寓撤回上 4 月 25 日 2022-029
纠纷
诉。2023.5.12 收到执行裁定书
2022.10.13 收到判决支付票据款 10
重庆市桂溪建材有限公司起诉四 0 万元及利息，受理费 13800 元。 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 2023.3.22 报告财产令。收到执行 4 月 25 日 2022-029
裁定书
2022.9.6 收到判决书，被告共同支
付票款及利息受理费 14070 元，保
中晟天承商业保理（泸州）有限 全费 5000 元，2023.3.22 收到执行
2022 年 0 公告编号
公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票 103 否 已判决 通知书。收到执行裁定书。2022.1 暂无
4 月 25 日 2022-029
据追索权纠纷 2.26 收到裁定四川嘉寓撤诉。202
3.7.13 收到结案通知书，终结 1412
号的执行
2022.4.24 收到调解湖南嘉寓于 202
2.7.30 前支付原告 10 万，8 月 30
长沙合和五金有限公司起诉湖南 对方申请强 2022 年 0 公告编号
19.1 否 已调解 日前支付完毕，2022.8.17 收到执
嘉寓买卖合同纠纷 制执行 4 月 25 日 2022-029
行通知和报告财产令，8.25 上午 9
点执行传唤
启东市娟月建材经营部起诉四川 2022.12.5 收到裁定书，准许原告 2022 年 0 公告编号
100 否 原告撤诉 原告撤诉
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 撤诉 4 月 25 日 2022-029
2022.8.18 收到判决支付 118798.18
济南奕卓建筑材料有限公司起诉 及利息、保险费 500 元以及诉讼 2022 年 0 公告编号
11.88 否 已判决 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 费、案件受理费 3790 元。2023.2.7 4 月 25 日 2022-029
收到判决，驳回四川嘉寓上诉
47
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
包头市北元鹿飞水泥有限责任公 收到执行 2023.6.25 收到执行通知书，报告 2022 年 0 公告编号
126.22 否 暂无
司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 财产令，收到执行裁定书 4 月 25 日 2022-029
曾庆乾起诉四川嘉寓、广东嘉 2022.9.30 收到裁定书，准许原告 2022 年 0
2,927.19 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-029
寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 撤诉 4 月 25 日
包头市北元鹿飞水泥有限责任公 2023.7.3 收到判决：支付 485456.6 2022 年 0 公告编号
48.55 否 已判决 暂无
司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 7 元及利息 4 月 25 日 2022-029
2022.6.27 收到判决支付原告 10278
重庆知其然农业有限公司起诉四 2022 年 0 公告编号
10.28 否 已判决 7.82 及利息，其他 2916 元，2023. 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 4 月 25 日 2022-029
2.6 维持原判
江苏晖联电子科技有限公司起诉 2022.12.23 收到调解书，23.3.31 前 2022 年 0 公告编号
40 否 已调解 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 一次性支付 40 万元 4 月 25 日 2022-029
2022.5.5 收到调解书被告河南嘉寓
河南奋安铝业有限公司起诉河南 于 2022.7.30 前支付 114092 元，于 2022 年 0 公告编号
30 否 已调解 暂无
嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 2022.8.30 前支付 10 万元。于 202 4 月 25 日 2022-029
2.9.30 前支付 10 万元
河北鑫年线缆有限公司起诉四川 移送广州 2022 年 0 公告编号
104 否 收到诉状，同时移送广州中院 暂无
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 中院 4 月 25 日 2022-029
河北鑫年线缆有限公司起诉四川 移送广州 收到诉状，收到财产保全裁定， 2022 年 0 公告编号
15.45 否 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 中院 同时移送广州中院 4 月 25 日 2022-029
2022.11.15 收到调解书，23.3.30 前
宁夏恒沐贸易有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
60.48 否 已调解 支付 604779.56 元。2023.5.8 收到 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 4 月 25 日 2022-029
执行通知书
2022.9.6 收到判决书，被告共同支
宁夏恒沐贸易有限公司起诉四川 付汇款金额及利息，受理费 7255 2022 年 0 公告编号
39.62 否 已判决 暂无
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 元，2022.12.1 收到裁定书，准许 4 月 25 日 2022-029
四川嘉寓撤诉
谢卫刚起诉四川嘉寓、广东嘉 2023.4.10 撤回对广东嘉寓、嘉寓
2022 年 0 公告编号
寓、北京嘉寓建设工程分包合同 309.26 是 已调解 股份的诉讼。收到调解书支付 309 暂无
4 月 25 日 2022-029
纠纷 2624.03 元，诉讼费 23281 元
2022.9.30 收到判决，生效起十日
南京辞年贸易有限公司起诉四川
内支付票据 291816.43 元及利息， 2022 年 0 公告编号
嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据 29.18 否 已判决 暂无
受理费 5677 元。广东和北京嘉寓 4 月 25 日 2022-029
追索权纠纷
不担责
临沂市兰山区秀发木业板材厂起
收到财产 2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索 100 否 收到财产保全裁定 暂无
保全裁定 4 月 25 日 2022-029
权纠纷
陕西华宇消防科技有限公司起诉
2023.2.13 收到裁定书，准许原告 2022 年 0 公告编号
北京嘉寓建设工程合同纠纷（劳 343.73 否 原告撤诉 原告撤诉
撤回起诉 4 月 25 日 2022-029
务）
2022.6.9 收到判决支付原告 130460
济南大宇玻璃销售有限公司起诉 收到执行 8.84，及诉讼费 8497 元，2022.10. 2022 年 0 公告编号
130.46 是 已上诉
四川嘉寓买卖合同纠纷 通知书 25 收到执行裁定书，收到执行通 4 月 25 日 2022-029
知书，报告财产令
2022 年 6.8 收到调解书被告四川嘉
河南正邦铝业有限公司起诉四川
寓于 2022.10.30 前支付原告票据款 2022 年 0 公告编号
嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据 46.04 否 已调解 暂无
460397.2 及利息，并负担诉讼费 4 4 月 25 日 2022-029
追索权纠纷
103 元
2022 年 6.8 收到调解书被告四川嘉
寓于 2022.10.30 前支付原告票据款
河南石神建材有限公司起诉四川
457668.4 及利息，并负担诉讼费 4 2022 年 0 公告编号
嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据 45.77 否 已调解 暂无
083.22.6.10 广东嘉寓收到缴纳诉讼 4 月 25 日 2022-029
追索权纠纷
费通知单 100 元。2023.7.17 收到
执行裁定书
2022.5.11 收到调解书被告北京嘉
无棣智博金属制品有限公司起诉 收到执行 寓于 2022.7.30 前支付原告 41930.4 2022 年 0 公告编号
4.19 否 暂无
北京嘉寓票据追索权纠纷 通知书 3 元，2022.11.11 收到报告财产 4 月 25 日 2022-029
令，执行通知书
2022.5.17 收到判决书：被告于判
河北嘉寓起诉天津中翔新中房地 2022 年 0 公告编号
10 否 已判决 决生效 7 日内支付我司票据款 10 暂无
产开发有限公司票据追索权纠纷 4 月 25 日 2022-029
万元及利息
2022.4.29 收到调解书：2022.4.29
北京嘉寓起诉天津鸿坤团泊房地 2022 年 0 公告编号
20.4 否 已调解 收到调解书被告于 2022.5.26 前给 暂无
产开发有限公司票据追索权纠纷 4 月 25 日 2022-029
付原告票据款 20 万元
2022.8.25 收到调解书，22.10.31 前
北京德高建筑劳务有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
6.77 否 已调解 支付 3 万元，22.12.31 前支付 3484 暂无
江苏嘉寓、北京嘉寓合同纠纷 4 月 25 日 2022-029
4元
山东亚铝铝业科技有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
45.45 否 原告撤诉 2022.8.12 原告撤诉 原告撤诉
北京嘉寓票据追索权纠纷 4 月 25 日 2022-029
黑龙江省森朗商贸有限公司起诉
2022.9.26 收到裁定书，准许原告 2022 年 0 公告编号
北京嘉寓、四川嘉寓票据追索权 100 否 原告撤诉 原告撤诉
撤诉 4 月 25 日 2022-029
纠纷
48
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2022.12.26 收到判决，支付 90 万
陕西盛泰浩景建材有限公司起诉
元及利息，受理费 13596 元、公告 2022 年 0 公告编号
嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权 97.96 否 已判决 暂无
费 560 元，保全费 5000 元。2023. 4 月 25 日 2022-029
纠纷
5.18 收到执行通知书
2023.1.5 收到判决，支付 3951804.
01 元及利息，受理费 38470 元，
中融国际信托有限公司起诉重庆 保全费 5000 元。2023.2.2 撤销 737 2022 年 0 公告编号
395.88 是 已判决 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 8 号判决结果第二项内容。2023.6. 4 月 25 日 2022-029
30 收到判决，驳回原告上诉，维
持原判
重庆洽润建筑劳务有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
0.36 否 等判决 2022.6.8 下午 2 点半开庭 暂无
重庆嘉寓票据追索权纠纷 4 月 25 日 2022-029
2022.12.31 支付原告 565225.41 及
东营市烟水寒建筑工程有限公司 收到执行 2022 年 0 公告编号
56.52 否 诉讼费 4769.5 元，2023.2.1 收到执 暂无
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 4 月 25 日 2022-029
行通知书，报告财产令
武汉市盛昌众城商贸有限公司起 收到执行 支付原告 1622621.96 元，其他 970 2022 年 0 公告编号
162.26 否 暂无
诉北京嘉寓买卖合同纠纷 通知书 1.8 元，2022.12.1 收到执行通知书 4 月 25 日 2022-029
一审判决：广东、北京连带支付
货款 3168857.73、补偿款 416954.
天津实德新型材料科技有限公司
收到执行 23、违约金 80663.23 元，2022.10. 2022 年 0 公告编号
起诉广东嘉寓、北京嘉寓买卖合 414.37 否 暂无
决定书 17 收到执行决定书，将北京嘉寓 4 月 25 日 2022-029
同纠纷
纳入失信被执行人名单，收到限
制消费令
北京九华泽柏科技发展有限公司 被告四川嘉寓于 2022.12.31 前一次 2022 年 0 公告编号
25.17 否 已调解 暂无
起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 性支付货款 254192 元 4 月 25 日 2022-029
新福兴玻璃工业集团有限公司起 2022.11.30 前支付原告 8679.98，
收到执行 2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、北京嘉寓买卖合同 0.87 否 收到传票 2023.4.20 上午 9.30 接受 暂无
裁定书 4 月 25 日 2022-029
纠纷 调查
2023.4.25 上午 9.30 接受调查。202
新福兴玻璃工业集团有限公司起 收到执行 2022 年 0 公告编号
96.49 否 3.6.8 收到执行裁定书，中止案件 暂无
诉四川嘉寓买卖合同纠纷 裁定书 4 月 25 日 2022-029
的执行
新福兴玻璃工业集团有限公司起 2023.4.27 上午 9 点执行。2023.6.8
收到执行 2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、黑龙江嘉寓买卖合 12.45 否 收到执行裁定书，中止案件的执 暂无
裁定书 4 月 25 日 2022-029
同纠纷 行
2022.6.6 收到民事调解书四川嘉寓
济南大宇玻璃销售有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
314.47 是 已调解 于 2022.12.31 前支付货款 2969014. 暂无
四川嘉寓买卖合同纠纷 4 月 25 日 2022-029
41 元及诉讼费 16486 元
天津明耀建筑装饰材料有限公司 2022 年 0 公告编号
24.24 否 收到诉状 暂无 暂无
起诉河北嘉寓买卖合同纠纷 4 月 25 日 2022-029
深圳车联国际货运代理有限公司 2022.5.6 收到调解书被告山东嘉寓 2022 年 0 公告编号
57.04 否 已调解 暂无
起诉山东嘉寓货运代理合同纠纷 共计支付 570415 元 4 月 25 日 2022-029
2022.8 月 10 日收到判决支付 10 万
北京多福顿装饰材料销售中心起 2022 年 0 公告编号
10 否 收到判决 及利息，其他 1150 。已上诉，20 已上诉
诉河北嘉寓票据追索权纠纷 4 月 25 日 2022-029
22.9.1 收到缴款通知书
2022.5.17 收到调解书被告于 2022.
广州紫铭装饰材料有限公司起诉 收到执行 11.30 前给付原告票据款 11 万及货 2022 年 0 公告编号
11.12 否 暂无
北京嘉寓票据追索权纠纷 通知书 款 7081 元及诉讼费 1261.71 元，2 4 月 25 日 2022-029
023.4.13 收到执行通知书
济南市长清区欣业建材经营部起 2022 年 12 月 30 日前支付被告 820
收到执行 2022 年 0 公告编号
诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索 82.07 否 679.91 元，其他 10633.4 元，2023. 暂无
通知书 4 月 25 日 2022-029
权纠纷 2.28 收到执行通知书，报告财产令
重庆两江新区科易小额贷款有限 2022.11.1 收到判决，支付 530665
2022 年 0 公告编号
公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠 537.87 否 已判决 7.4 元及利息，受理费 46450.56 暂无
4 月 25 日 2022-029
纷 元，保全费 5000 元
2022.12.19 收到裁定书，收到判
收到裁定
西安林芳康石油技术有限公司起 决，支付 497812.91 元及利息，受 2022 年 0 公告编号
50.89 否 书，收到 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 理费 8715 元。2023.3.2 收到报告 4 月 25 日 2022-029
判决
财产令，执行通知书
武强县鸿博腾达金属制品有限公 2022.5.17 收到调解书被告支付 15 2022 年 0 公告编号
29.92 否 已调解 暂无
司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 万，2022.9.30 前支付 149175.86 元 4 月 25 日 2022-029
222.6.6 收到调解书，22.11.30 前支
新福兴玻璃工业集团有限公司起 付 3703789.09 元及利息。2023.6.5 2022 年 0 公告编号
370.38 否 已调解 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 收到执行裁定书，中止调解书的 4 月 25 日 2022-029
执行
2022.4.14 由什邡法院拿到调解书
启东市玲点五金店起诉四川嘉寓 2022 年 0 公告编号
68.65 否 已调解 被告四川嘉寓支付原告汇票款 686 暂无
票据追索权纠纷 4 月 25 日 2022-029
540.08 元及利息
2022.4.14 由什邡法院拿到调解书
菲沐盛（山西）材料科技有限公 2022 年 0 公告编号
59.88 否 已调解 被告四川嘉寓付清原告货款 59883 暂无
司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 4 月 25 日 2022-029
3.32 元及利息
融好（重庆）贸易有限公司起诉 2023.1.20 收到判决，受理费 13800 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 元，公告费 260 元 4 月 25 日 2022-029
49
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
辛集市聪捷商贸有限公司起诉嘉 2022.9.7 收到判决书，支付票款及
2022 年 0 公告编号
寓集团、四川嘉寓票据追索权纠 76.24 否 已判决 利息，受理费 11448 元、保全费 4 暂无
4 月 25 日 2022-029
纷 344 元。2023.6.1 收到执行通知书
山东宇姚建筑工程有限公司起诉 2022.9.13 下午 1 点 30 开庭。已结
2022 年 0 公告编号
临邑嘉寓、北京嘉寓票据追索权 10.56 否 已结案 案，另一被告与原告和解，后向 暂无
4 月 25 日 2022-029
纠纷 我方进行再追索
聊城市东昌府区郑家镇熙琪文具
移送广州 2022 年 0 公告编号
生活馆起诉四川嘉寓票据追索权 30 否 2022.5.30 移送广州中院 暂无
中院 4 月 25 日 2022-029
纠纷
2022.9.15 收到判决书，支付票据
款及利息，受理费 4512 元，保全
江苏雯斐供应链管理有限公司起 2022 年 0 公告编号
52.25 否 已判决 费 3170 元，2023.4.21 上午执行谈 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 4 月 25 日 2022-029
话，收到执行通知书，报告财产
令
临沂市兰山区秀发木业板材厂起 收到财产 2022 年 0 公告编号
101 否 收到财产保全裁定 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 保全裁定 4 月 25 日 2022-029
济南信高装饰有限公司起诉四川 已提管辖 2022 年 0 公告编号
100 是 收到诉状，已提管辖权异议 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 权异议 4 月 25 日 2022-029
淄博铭鑫电子商务有限公司起诉 收到执行 2022 年 0 公告编号
90 否 2022.12.5 收到执行通知书 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 4 月 25 日 2022-029
淄博铭鑫电子商务有限公司起诉 收到执行 2022.12.5 收到限制消费令，执行 2022 年 0 公告编号
90 否 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 通知书，报告财产令 4 月 25 日 2022-029
淄博铭鑫电子商务有限公司起诉 收到执行 2022.12.5 收到限制消费令，执行 2022 年 0 公告编号
90 否 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 通知书，报告财产令 4 月 25 日 2022-029
2022.7.6 收到判决书付原告 90 万
淄博铭鑫电子商务有限公司起诉 收到执行 2022 年 0 公告编号
90 否 及利息，其他 17800，2022.9.28 收暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 4 月 25 日 2022-029
到执行通知书，报告财产令
淄博铭鑫电子商务有限公司起诉 收到执行 2022.12.5 收到执行通知书，报告 2022 年 0 公告编号
90 否 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 财产令，限制消费令 4 月 25 日 2022-029
2022.9.1 收到判决书，被告共同支
重庆两江新区科易小额贷款有限 付票据 89 万元及利息，受理费 12
2022 年 0 公告编号
公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠 89 否 已判决 807.94 元，保全费 4970 元，公告 暂无
4 月 25 日 2022-029
纷 费 560 元。2023.2.6 收到裁定书，
准许重庆嘉寓撤回上诉
济南肇亚建材有限公司起诉北京 2022 年 0 公告编号
82.96 否 等判决 2022.9.13 下午 2 点开庭 暂无
嘉寓买卖合同纠纷 4 月 25 日 2022-029
支付原告 100 万及利息，其他 138
重庆市桂溪建材有限公司起诉四 收到执行 2022 年 0 公告编号
100 否 00 元，2023.3.15 收到执行通知 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 4 月 25 日 2022-029
书，报告财产令
2022.10.13 收到判决，支付 95 万
上海叠成企业发展有限公司起诉 元及利息，受理费 13319.3 元，保
2022 年 0 公告编号
广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权 95.19 否 已判决 全费 5000 元。2023.4.19 收到裁定 暂无
4 月 25 日 2022-029
纠纷 书，按上诉人广东嘉寓撤回上诉
处理
宿迁市中美装饰工程有限公司起 管辖权上 2022.5.13 驳回被告天津实德的管 2022 年 0 公告编号
100 否 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 诉 辖权异议 4 月 25 日 2022-029
2022.6.17 收到调解书支付原告 861
济南华波物资有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
86.2 否 已调解 950.34 元及 6214 元。2023.7.24 收 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 4 月 25 日 2022-029
到执行传票
2022.12.19 收到判决，支付 100 万
重庆鲁铭物资有限公司起诉四川 收到执行 元及利息，受理费 13987 元。202 2022 年 0 公告编号
100 否 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 3.3.3 收到执行通知书，收到执行 4 月 25 日 2022-029
裁定书
2022.11.9 收到判决，支付 197634
闫彪起诉江西嘉寓建设工程施工 2022 年 0 公告编号
391.78 是 等判决 5.77 元，受理费 22885.2 元。2022. 暂无
合同纠纷 4 月 25 日 2022-029
11.30 收到缴费二审受理
长葛市杰柯机械有限公司起诉江 2022 年 0 公告编号
9.74 否 等判决 2022.5.19 下午 3 点开庭 暂无
苏嘉寓买卖合同纠纷 4 月 25 日 2022-029
江苏瑞鑫森节能科技有限公司起 2022 年 0 公告编号
45.62 否 等判决 2022.5.27 15 开庭 暂无
诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 4 月 25 日 2022-029
2022.5.5 收到调解书被告河南嘉寓
河南奋安铝业有限公司起诉河南 2022 年 0 公告编号
24.21 否 已调解 于 2022.5.30 前支付 110586 元，于 暂无
嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 4 月 25 日 2022-029
2022.6.30 前支付 142126.89 元
2022.5.27 由法院拿到保全裁定和
判决书被告支付原告票据款 62521
成都阳光铝制品有限公司起诉四 2022 年 0 公告编号
62.52 否 已判决 7.8 元及利息，并承担诉讼费保全 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 4 月 25 日 2022-029
费 8690 元。2023.4.19 收到执行裁
定书
2022.5.9 收到调解书被告四川嘉寓
佛山市思创建筑装饰材料有限公
支付原告货款 706010.14 元及违约 2022 年 0 公告编号
司起诉四川嘉寓、广东嘉寓买卖 100.07 否 等判决 暂无
金及诉讼费 6903 元。2023.1.16 收 4 月 25 日 2022-029
合同纠纷
到起诉状，2023.2.7 下午 3.30 开庭
50
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
海南康益达贸易有限公司起诉四
2023.6.25 收到传票，2023.8.9 上午 2022 年 0 公告编号
川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票 100 否 等判决 暂无
8.30 开庭 4 月 25 日 2022-029
据追索权纠纷
南京紫竹叶广告传媒有限公司起 2022 年 0 公告编号
256.55 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 4 月 25 日 2022-029
2022.9.19 收到判决书，四川嘉寓
陕西科贸建筑工程有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
19.07 否 已判决 承担连带责任。2023.5.5 收到裁定 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 4 月 25 日 2022-029
书，按四川嘉寓撤回上诉处理
2022.8.29 收到判决书，四川嘉寓
扬州硕宏石业有限公司起诉四川 广东嘉寓判决生效后支付 339696 2022 年 0 公告编号
33.97 否 已判决 暂无
嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 元。2023.1.3 收到判决，驳回其他 4 月 25 日 2022-029
被告上诉，维持原判
河北嘉寓起诉天津中翔新中房地
2022.10.13 收到调解书，于 23.1.10 2022 年 0 公告编号
产开发有限公司建设工程施工合 360.79 否 已调解 暂无
前一次性付清 1327127.61 元 4 月 25 日 2022-029
同纠纷
郓城县壮志商贸有限公司起诉河
2022 年 0 公告编号
北嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠 10 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
4 月 26 日 2022-042
纷
北京嘉寓起诉西宁新华联房地产 2022 年 0 公告编号
149.01 否 等判决 案件受理，2022.6.29 开庭 暂无
有限公司建设工程施工合同纠纷 4 月 26 日 2022-042
2022.10.21 收到判决支付货款 3614
潍坊圣雅商贸有限公司起诉北京 1868.77 元及利息，受理费 222509 原告申请强 2022 年 0 公告编号
3,970 是 已判决
嘉寓、四川嘉寓定作合同纠纷 元，保全费 5000 元。2023.4.23 收 制执行 4 月 26 日 2022-042
到判决上诉，维持原判
2022.11.10 收到判决支付 1801162.
济南巅峰企业管理咨询有限公司 2022 年 0 公告编号
180.12 是 已判决 52 元及利息，受理费 21010 元。2 暂无
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 4 月 26 日 2022-042
023.3.29 收到报告财产令
中晟天承商业保理（泸州）有限 2023.4.3 收到判决支付 103 万元及
2022 年 0 公告编号
公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票 103 否 已判决 利息，受理费 14070 元，保全费 5 暂无
4 月 26 日 2022-042
据追索权纠纷 000 元。2023.6.1 收到执行传票
北京嘉寓起诉天津新华联房地产
2023.6.21 收到判决，被告生效起 2022 年 0 公告编号
开发有限公司建设工程施工合同 47.36 否 已判决 暂无
五日内支付 108858.72 元及利息 4 月 26 日 2022-042
纠纷
郓城县壮志商贸有限公司起诉四
2022 年 0 公告编号
川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票 808.18 是 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉
4 月 26 日 2022-042
据追索权纠纷
2022.6.6 收到判决书被告连带给付
北京双合盛兴贸易有限公司起诉 原告票据款 20 万及利息，并负担
2022 年 0 公告编号
北京嘉寓、四川嘉寓票据追索权 20 否 已判决 诉讼费 2150 和保全费 1520 元，20 暂无
4 月 26 日 2022-042
纠纷 23.4.10 收到失信决定书，限制消
费令
天津市春丰顺和混凝土有限公司 2022.7.15 半开庭，2022.7.12 寄出 2022 年 0 公告编号
55 否 等判决 暂无
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 答辩状 4 月 29 日 2022-049
2022.8.1 收到调解书四川嘉寓 2022
江苏善林石业装饰工程有限公司
年 12 月 30 日前支付被告 8421533. 2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京 982.22 否 已调解 暂无
2 元，广东嘉寓于 12 月 30 日前支 4 月 29 日 2022-049
嘉寓买卖合同纠纷
付 1400661.65 元
2022.9.20 收到判决，支付票据款
及利息，受理费 8800 元、保全费
启东青东建材经营部起诉四川嘉 3020 元。2022.10.31 收到诉状。20 2022 年 0 公告编号
50 否 已判决 暂无
寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 22.11.2 收到采取保全措施告知 4 月 29 日 2022-049
书。2023.3.16 驳回原告上诉维持
原判。2023.5.11 收到执行裁定书
苏州金刚防火钢型材系统有限公 2022.7.21 收到调解书支付被告 500 2022 年 0 公告编号
500 否 已调解 暂无
司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 万，其他 23400 元 4 月 29 日 2022-049
苏州金刚防火钢型材系统有限公 2022.8.22 收到调解书：四川嘉寓
2022 年 0 公告编号
司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北 412.16 否 已调解 支付原告货款及违约金并负担诉 暂无
4 月 29 日 2022-049
京嘉寓票据追索权纠纷 讼费
2022.10.9 收到判决支付票据款 377
山东利鑫新材料集团有限公司起 收到执行 2022 年 0 公告编号
37.78 否 835.3 元及利息。受理费 6968 元。 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 4 月 29 日 2022-049
2023.5.30 收到执行通知书
北京华龙鑫盛建筑五金销售有限
收到执行 2022.7.11 上午 9.30 开庭，2023.2.1 2022 年 0 公告编号
公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票 90 否 暂无
通知书 收到执行通知书，报告财产令 4 月 29 日 2022-049
据追索权纠纷
22.6.15 收到判决：支付 1054456.3
天津德舒赫科技有限公司起诉北 3 元及 7120 元 2022.9.29 驳回上 2022 年 0 公告编号
105.45 否 已判决 暂无
京嘉寓票据追索权纠纷 诉，维持原判。2023.5.11 收到执 4 月 29 日 2022-049
行通知书
山东恒屹供应链管理有限公司起
023.5.15 收到判决支付 1048556.4 2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、北京嘉寓票据追索 104.86 是 已判决 暂无
元及利息，受理费 14237 元 5 月 16 日 2022-056
权纠纷
51
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
张家港保税区金庆堂建材有限公
收到保全 收到撤诉解 2022 年 0 公告编号
司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广 60 否 2022.9.6 收到保全裁定书
裁定书 保裁定 5 月 16 日 2022-056
东嘉寓票据追索权纠纷
2022.12.26 收到判决支付 272099.8
9 元及利息，受理费 5381 元，保
无锡钟神机械设备有限公司起诉 收到执行 2022 年 0 公告编号
27.21 否 全费 1880 元，公告费 900 元。202 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 5 月 16 日 2022-056
3.3.16 收到执行通知书、收到执行
裁定书
2022.10.20 收到判决书，被告应于
北京嘉寓起诉天津市富海房地产
本判决生效起十日内支付工程款 9 2022 年 0 公告编号
开发有限公司建设工程施工合同 98.49 否 已判决 暂无
58159.42 元及利息。2023.3.3 收到 5 月 16 日 2022-056
纠纷
裁定书，终结本次执行程序
22.6.13 收到判决，六方被告于 7
丹阳市金豪五金有限公司起诉四
日内支付 101445.25，并承担诉讼 2022 年 0 公告编号
川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠 10.14 否 已判决 暂无
费用合计 3968 元 2023.4.13 收到裁 5 月 16 日 2022-056
纷
定书，准许四川嘉寓撤回上诉
2022.9.21 收到判决书，支付货款
天津市千隆金属制品有限公司起 2022 年 0 公告编号
67.92 否 已判决 及违约金。2022.11.4 收到裁定 暂无
诉河北嘉寓买卖合同纠纷 5 月 16 日 2022-056
书，按河北嘉寓撤诉处理
刘见起诉辽宁嘉寓建筑节能科技
2022 年 0 公告编号
有限公司确认劳动关系追索工资 0 否 原告撤诉 原告撤诉，已重新立案 原告撤诉
5 月 16 日 2022-056
待遇
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉 2023.6.6 收到判决，驳回四川嘉寓 2022 年 0 公告编号
33.68 是 等判决 暂无
寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 上诉，维持原判 5 月 16 日 2022-056
2022.9.30 收到判决支付票款及利
西安科思瑞新材料有限公司起诉 息，受理费 10061 元。2023.6.2 收 2022 年 0 公告编号
62.61 否 已判决 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 到裁定书，按四川嘉寓撤回上诉 5 月 16 日 2022-056
处理
2022.8.1 收到判决书十日内连带支
达拉特旗青达门超市起诉四川嘉 收到执行 付原告 50 万及利息，其他 7488 2022 年 0 公告编号
50 否 暂无
寓票据追索权纠纷 通知书 元。2023.6.12 收到执行传票，收 5 月 16 日 2022-056
到执行通知书
2022.8.1 收到判决支付原告 100 万
达拉特旗青达门超市起诉四川嘉 及利息，其他 11962 元。2023.1.3 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 暂无
寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 收到裁定书，按四川嘉寓撤诉处 5 月 16 日 2022-056
理
昆明亚月商务信息咨询有限公司 收到执行 2023.7.7 收到执行通知书，报告财 2022 年 0 公告编号
21.78 否 暂无
起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 通知书 产令，收到执行传票 5 月 16 日 2022-056
北京华龙鑫盛建筑五金销售有限 2022.7.8 收到判决支付原告 76600
收到执行 2022 年 0 公告编号
公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票 76.6 否 4.87 及利息，其他 5730.2 元，202 暂无
通知书 5 月 16 日 2022-056
据追索权纠纷 2.12.30 收到执行通知书
2022.7.1 收到判决支付原告 24040
达拉特旗青达门超市起诉北京嘉 1.84 元及利息，其他 2545.67 元， 2022 年 0 公告编号
24.04 否 已判决 暂无
寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 2022.10.24 收到裁定书，准许北京 5 月 16 日 2022-056
嘉寓撤诉
龙口市宝龙胶业有限公司起诉北 2023.3.20 收到执行裁定书，驳回
收到执行 2022 年 0 公告编号
京嘉寓、门窗科技票据追索权纠 54.59 否 案外人的异议请求。2023.4.10 收 暂无
裁定书 5 月 16 日 2022-056
纷 到限制消费令，失信决定书
北京双合盛兴贸易有限公司起诉 收到保全 2022 年 0 公告编号
17.89 否 2022.5.27 开庭,收到保全裁定 暂无
江苏嘉寓买卖合同纠纷 裁定 5 月 16 日 2022-056
乌鲁木齐恒昌汇金商贸有限公司 收到财保 2022 年 0 公告编号
75 否 收到财保裁定书 暂无
起诉北京嘉寓、嘉寓集团/ 裁定书 5 月 16 日 2022-056
天津安亿玻璃科技有限公司起诉
2022.6.28 收到调解书支付原告 150 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓 15.08 否 已调解 暂无
792.61，对方撤回财产保全 5 月 16 日 2022-056
票据追索权纠纷
北京华龙鑫盛建筑五金销售有限
收到执行 2022.7.28 收到调解支付被告 80742 2022 年 0 公告编号
公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票 80.74 否 暂无
通知书 0.5 元，2023.1.28 收到执行通知书 5 月 16 日 2022-056
据追索权纠纷
2022.8.1 收到判决支付原告 52047
启东启润康耐柯连接件有限公司 0.87 及利息，其他 4503 元。2022. 2022 年 0 公告编号
52.05 否 已判决 暂无
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 11.23 收到裁定书，按四川嘉寓撤 5 月 16 日 2022-056
诉处理
临沂市兰山区秀发木业板材厂起 收到财产 2022 年 0 公告编号
103 否 收到财产保全裁定 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 保全裁定 5 月 16 日 2022-056
2022.6.20 收到调解 2022 年 12 月 3
太谷县鑫鼎世科技材料有限公司 收到执行 2022 年 0 公告编号
51.16 否 1 日前支付 517536 元，2023.3.14 暂无
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 5 月 16 日 2022-056
收到执行裁定书
2022.10.18 收到判决，支付票据款
青岛浩翔东升实业有限公司起诉 收到执行 50 万元及利息，受理费 8844 元， 2022 年 0 公告编号
50.44 否 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 保全费 3020 元。2023.2.27 收到执 5 月 16 日 2022-056
行通知书
52
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2023.4.17 收到判决支付 7690968.2
潍坊圣雅商贸有限公司起诉广东 2022 年 0 公告编号
769.1 否 已判决 1 元及利息，受理费 65637 元，保 暂无
嘉寓、四川嘉寓定作合同纠纷 5 月 16 日 2022-056
全费 5000 元
2022.8.5 收到判决支付原告 26789
泰州市典川商贸有限公司起诉四 2022 年 0 公告编号
26.79 否 已判决 2.17 及利息，其他 2659 元，2023. 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 5 月 16 日 2022-056
3.15 收到限制消费令
2022.9.21 收到判决，支付票据款
及利息，受理费 10800 元，保全费
常州美方车辆配件有限公司起诉 收到执行 2022 年 0 公告编号
68.44 否 4420 元。2023.1.3 收到判决，驳回 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 5 月 16 日 2022-056
四川嘉寓上诉，维持原判。2023.
2.17 收到执行通知书
2022.8.15 收到判决连带支付原告 9
成都敬郎商贸有限公司起诉四川 收到执行 9 万及利息，其他 13700 元。2023. 2022 年 0 公告编号
99 否 暂无
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 通知书 4.19 收到执行裁定书，收到执行通 5 月 16 日 2022-056
知书
2022.5.20 收到调解被告付清原告 5
山西万合宜商贸有限公司起诉四 收到执行 2022 年 0 公告编号
50 否 0 万及逾期损失，以及诉讼费 4400暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 5 月 16 日 2022-056
元。2023.7.28 收到执行裁定书
2022.6.10 收到法院判决四川嘉寓
清远市宝利通化工有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
10.61 否 已判决 给付票据款 106140.75 元，并支付 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 5 月 16 日 2022-056
诉讼费 1212 元
2022.10.29 收到判决，支付票据款
淄博铭鑫电子商务有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
86.94 否 已判决 869416.09 元，受理费保全费共计 暂无
四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓/ 5 月 16 日 2022-056
17490 元
2022.10.29 收到判决：支付 99962
淄博铭鑫电子商务有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
99.96 否 已判决 4.77 元。2023.4.7 收到判决，驳回 暂无
四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓/ 5 月 16 日 2022-056
四川嘉寓上诉，维持原判
代景平起诉北京嘉寓劳务合同纠 已结案， 已结案，胜 2022 年 0 公告编号
10.94 否 已结案，胜诉
纷 胜诉 诉 5 月 16 日 2022-056
北京夏阳文化发展有限公司起诉 2023.1.3 收到判决支付 200 万元。
收到执行 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 200 否 受理费 22850 元，保全费 5000 暂无
通知书 5 月 16 日 2022-056
纠纷 元。2023.5.18 收到执行通知书
2022.5.31 收到保全裁定、调解
浙江大黄蜂建筑机械设备有限公 书，被告北京嘉寓支付原告 16870 2022 年 0 公告编号
14.17 否 已调解 暂无
司起诉北京嘉寓租赁合同纠纷 2 元，于 2022.7.31 前支付 10 万， 5 月 16 日 2022-056
于 2022.8.31 前支付 68702 元
2023.2.20 收到判决支付 5599555.3
广东兴发铝业有限公司起诉江苏
收到执行 9 元及利息，二审受理费 62108 2022 年 0 公告编号
嘉寓、北京嘉寓、上海嘉寓买卖 718.69 是 暂无
裁定书 元。2023.3.24 收到执行通知书， 5 月 16 日 2022-056
合同纠纷
收到执行裁定书
北京嘉寓起诉香河理想嘉业房地 2022.7.1 收到判决书十日内支付我 2022 年 0 公告编号
57.76 否 已判决 暂无
产开发有限公司票据追索权纠纷 方 577623.31 及利息 5 月 16 日 2022-056
重庆洽润建筑劳务有限公司起诉 22.6.20 收到判决支付 63142.42， 2022 年 0 公告编号
6.31 否 已判决 暂无
重庆嘉寓票据追索权纠纷 及其他 689.28 元 5 月 23 日 2022-059
佛山市铝模方建筑装饰有限公司 收到执行 2023.3.6 收到执行通知书，报告财 2022 年 0 公告编号
41.07 否 暂无
起诉重庆嘉寓定作合同纠纷 通知书 产令 5 月 23 日 2022-059
2022.11.10 收到判决：支付 90 万
临沂市兰山区源顺胶厂起诉四川 收到执行 元及利息，保全费 5000 元，受理 原告申请强 2022 年 0 公告编号
90 否
嘉寓票据追索权纠纷 通知书 费 12800 元。2023.5.29 收到执行 制执行 5 月 23 日 2022-059
通知书
北京嘉寓起诉北京鸿坤伟业房地
2022.7.22 收到判决书十日内支付 2022 年 0 公告编号
产开发有限公司建设工程施工合 103.78 否 已判决 暂无
我方 997762.31 元及利息 5 月 23 日 2022-059
同纠纷
湖南嘉寓起诉广州建筑装饰集团 2022 年 0 公告编号
37.97 否 等开庭 案件受理，22.7.5 收到反诉起诉状 暂无
有限公司加工合同纠纷 5 月 23 日 2022-059
准格尔旗丰乐种养殖专业合作社
已结案， 已结案，胜 2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 96.27 否 已结案，胜诉
胜诉 诉 5 月 23 日 2022-059
索权纠纷
2022.11.30 收到判决支付 100 万元
济南唯特商贸有限公司起诉四川 及利息，受理费 13800 元，保全费 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 暂无
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 5000 元。2023.4.6 收到裁定书，按 5 月 23 日 2022-059
四川嘉寓撤回上诉处理
2022.11.8 收到判决支付 200 万元
包头市泉通贸易有限公司起诉四 2022 年 0 公告编号
200 否 已判决 及利息，受理费 23001 元，公告费 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 5 月 23 日 2022-059
260 元
2023.7.19 收到判决，撤销 1305 号
广州市白云化工实业有限公司起
判决，生效期十日内四川嘉寓支 2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉 75.84 否 已判决 暂无
付 748371.67 元及利息，一审受理 5 月 23 日 2022-059
寓票据追索权纠纷
费 11384 元，二审受理费 11384 元
53
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2023.7.19 收到判决，撤销 1307 号
广州市白云化工实业有限公司起 判决四川嘉寓支付 528539.21 元及
2022 年 0 公告编号
诉北京嘉寓、四川嘉寓、广东嘉 53.56 否 已判决 利息，一审受理费 9156 元，二审 暂无
5 月 23 日 2022-059
寓票据追索权纠纷 受理费 9156 元。北京、广东不承
担支付责任
2023.7.19 收到判决，撤销 1309 号
广州市白云化工实业有限公司起 判决，四川嘉寓支付 100 万元及利
2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉 101.33 否 已判决 息，一审受理费 13920 元，二审受 暂无
5 月 23 日 2022-059
寓票据追索权纠纷 理费 13920 元。广东、北京不承担
支付责任
2022.9.29 收到判决支付 1024222.5 对方申请强
陕西瑞腾建筑材料有限公司起诉 2 及利息受理费 7078 元，保全费 5 制执行，收 2022 年 0 公告编号
102.42 否 已结案
四川嘉寓票据追索权纠纷 000 元，收到裁定书补正笔误，收 到结案通知 5 月 23 日 2022-059
到执行裁定书，收到结案通知书 书
淄博平达环保材料有限公司起诉
2023.3.7 收到裁定书，准许嘉寓股 2022 年 0 公告编号
北京嘉寓、门窗科技票据追索权 80.74 是 撤回上诉 暂无
份撤回上诉 5 月 23 日 2022-059
纠纷
2023.4.11 收到判决，生效期十日
常州新北区新黄鹤楼副食店大诚
内支付 124431.09 元及利息，受理 2022 年 0 公告编号
苑店起诉四川嘉寓票据追索权纠 12.44 否 已判决 暂无
费 2832 元。2023.7.18 收到裁定 5 月 23 日 2022-059
纷
书，准许四川嘉寓撤回上诉
青岛天聚亿泽建材有限公司起诉
2022.12.5 收到裁定书，按原告撤 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团 99 否 原告撤诉 原告撤诉
诉处理 5 月 23 日 2022-059
票据追索权纠纷
银川市西夏区联绶建筑设备租赁
收到执行 2023.2.14 上午谈话，收到执行通 2022 年 0 公告编号
站起诉北京嘉寓建筑设备租赁合 20.12 否 暂无
通知书 知书，报告财产令 5 月 23 日 2022-059
同纠纷
南京虹汇农业科技有限公司起诉
2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 65.19 否 已调解 22.6.16 收到调解书 暂无
5 月 23 日 2022-059
纠纷
022.7.13 收到判决支付原告 53 万
启东市乐奇机械配件经营部起诉 收到执行 及利息，其他 7820 元。2023.5.26 2022 年 0 公告编号
53 否 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 收到执行传票，2023.6.2 收到执行 5 月 23 日 2022-059
通知书
2022.9.1 收到判决书，被告支付票
据款及利息，受理费 2981 元、保
常州福茂车辆配件有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
13.4 否 已判决 全费 1420 元。2023.2.22 收到裁定 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 5 月 23 日 2022-059
书，准许四川嘉寓撤回上诉。202
3.7.10 收到冻结裁定书
北京嘉寓起诉江西昌南建设集团 2022.8.31 收到判决书，赣州银行
有限公司、赣州银行股份有限公 支付北京嘉寓工程款 5899985.28 2022 年 0 公告编号
920.38 否 已判决 暂无
司吉安分行建设工程施工合同纠 元，昌南建设支付北京嘉寓工程 5 月 23 日 2022-059
纷 款 359488.03 元
西安高科建材科技有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
59.21 否 等判决 2022.6.15 15 分开庭。 暂无
江苏嘉寓票据追索权纠纷 6 月 01 日 2022-062
湖南壹尊供应链有限公司起诉四
2023.5.18 收到判决，四川嘉寓对 2022 年 0 公告编号
川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 70.06 否 已判决 暂无
第一项承担连带清偿责任 6 月 01 日 2022-062
纷
2022.7.4 收到判决支付原告 50687
济南闽荣贸易有限公司起诉四川 收到执行 对方申请强 2022 年 0 公告编号
50.69 否 5.47 及利息，其他 7954 元，22.8.1
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 传票 制执行 6 月 01 日 2022-062
5 收到执行传票及报告财产令
2023.2.6 收到判决支付 992866.73
长沙浩壮贸易有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
99.29 否 已判决 元及利息，受理费 6864 元，保全 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 6 月 01 日 2022-062
费 5000 元
2022.11.2 收到判决书支付 95 万
晋江市超颖纸业有限责任公司起
收到执行 元，受理费 6722 元。2023.2.24 收 2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索 96.65 否 暂无
通知书 到裁定书，准许四川嘉寓撤回上 6 月 01 日 2022-062
权纠纷
诉。2023.5.12 收到执行通知书
2022.7.4 收到调解于 2023 年 1 月 3
杭州自在稳盈科技有限公司起诉 收到执行 2022 年 0 公告编号
62.99 否 1 日前支付被告 629871.67 元，202 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 6 月 01 日 2022-062
3.3.14，收到案件执行通知书
2022.7.15 收到判决支付原告 40314
5.57 及利息，其他 6244 元，2023.
成都川路塑胶集团有限公司起诉 3.24 收到执行裁定书。2023.5.17 2022 年 0 公告编号
40.31 否 已判决 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 收到民事申请再审案件应诉通知 6 月 01 日 2022-062
书。2023.7.7 收到裁定书，驳回原
告的再审申请
2022.6.29 收到调解于 2022 年 11
长沙快扣五金制品有限公司起诉 收到执行 2022 年 0 公告编号
20.15 否 月 30 日前支付被告 201517.23 暂无
湖南嘉寓买卖合同纠纷 决定书 6 月 01 日 2022-062
元。2023.6.20 收到执行决定书
54
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2022.9.20 收到判决，广东嘉寓支
北京泰明辉贸易有限公司起诉广
付汇款金额及利息，受理费 1123 2022 年 0 公告编号
东嘉寓、四川嘉寓、北京嘉寓票 73.29 是 已判决 暂无
2.94 元，公告费 560 元。北京嘉寓 6 月 01 日 2022-062
据追索权纠纷
不担责
2022.12.16 收到判决支付 969328.1
晋江市超颖纸业有限责任公司起 元及利息，受理费 13645 元，公告
收到执行 2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索 98.61 否 费 560 元。2023.3.22 收到裁定 暂无
通知书 6 月 01 日 2022-062
权纠纷 书，准许四川嘉寓撤回上诉。202
3.5.12 收到执行通知书
山西万合宜商贸有限公司起诉四 2023.1.13 收到判决支付 977800 元
收到执行 2022 年 0 公告编号
川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 97.78 否 及利息，受理费 6789 元。2023.7.2暂无
通知书 6 月 01 日 2022-062
纷 4 收到执行通知书
辛集市聪捷商贸有限公司起诉四 2022 年 0 公告编号
14.43 否 等判决 2022.11.2 上午开庭 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 01 日 2022-062
2023.4.7 收到判决支付 837085.89
临沂市兰山区源顺胶厂起诉四川 2022 年 0 公告编号
83.71 否 已判决 元及利息，受理费 12171 元。202 暂无
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 6 月 01 日 2022-062
3.5.15 收到冻结裁定书
陕西度智工贸有限公司起诉四川 2022.10.24 收到判决支付票据金额 2022 年 0 公告编号
72.17 否 已判决 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 72 万元及利息，受理费 5553 元 6 月 01 日 2022-062
刘见起诉辽宁嘉寓光能科技有限 2022 年 0 公告编号
0 否 等判决 2022.7.14 上午 10 点开庭 暂无
公司确认劳动关系追索工资待遇 6 月 01 日 2022-062
2022.7.29 收到判决支付原告 90 万
淄博铭鑫电子商务有限公司起诉 及利息，其他 11400 元，北京嘉寓
收到执行 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓 90 否 不承担责任，2023.1.18 收到报告 暂无
通知书 6 月 01 日 2022-062
票据追索权纠纷 财产令，限制消费令，执行通知
书
2022.10.18 收到判决支付票据款 10
河南华昱纸业有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 0 万元及利息 13800 元，保全费 50 暂无
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 6 月 01 日 2022-062
00 元
2022.8.16 收到判决连带支付原告 1
南京紫竹叶广告传媒有限公司起 收到执行 00 万及利息，其他 11900 元，202 2022 年 0 公告编号
100 否 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 3.1.31 执行谈话，收到报告财产 6 月 01 日 2022-062
令，收到执行裁定书
北京华龙鑫盛建筑五金销售有限 2022.8.29 收到判决书，支付票据
2022 年 0 公告编号
公司起诉广东嘉寓票据追索权纠 95 否 已判决 金额 95 万元并补齐受理费和保全 暂无
6 月 06 日 2022-064
纷 费 18300 元
北京华龙鑫盛建筑五金销售有限 2022.7.28 收到调解书支付被告 626
收到执行 2022 年 0 公告编号
公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票 62.67 否 723.8。2023.1.28 收到执行通知 暂无
通知书 6 月 06 日 2022-064
据追索权纠纷 书，报告财产令
惠山区周国新机械加工厂起诉广
已结案， 已结案，胜 2022 年 0 公告编号
东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠 100 否 已结案，胜诉
胜诉 诉 6 月 06 日 2022-064
纷
2022.9.6 收到判决，被告共同支付
金额及利息，受理费 67900 元。20
南通德邦建筑劳务有限公司起诉
收到执行 22.11.30 收到裁定书，准许嘉寓集 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 1,900 否 暂无
通知书 团撤诉。2022.12.5 收到裁定书， 6 月 06 日 2022-064
纠纷
准许上诉人撤诉。2023.1.13 收到
执行通知书
南通荣安建筑劳务有限公司起诉 2022.7.29 上午 10 点 30 开庭。法
收到执行 2022 年 0 公告编号
北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权 1,048.82 否 院在组织调解，2023.1.18 收到执 暂无
通知书 6 月 06 日 2022-064
纠纷 行通知书，报告财产令
南通荣安建筑劳务有限公司起诉 2022.9.23 收到判决书，支付票款
北京嘉寓、嘉寓集团、北京嘉寓 收到执行 金额及利息，受理费 83216.33 2022 年 0 公告编号
2,380 否 暂无
智能科技有限公司票据追索权纠 通知书 元。2023.1.13 收到执行通知书、 6 月 06 日 2022-064
纷 报告财产令
2022.8.10 收到判决连带支付原告 9
山西忆沁贸易有限公司起诉嘉寓 收到执行 65022.74 及利息，其他 6725 元，2 2022 年 0 公告编号
96.5 否 暂无
集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 022.9.23 收到执行通知书，报告财 6 月 06 日 2022-064
产令
江阴市利港街道中春裕通讯设备
2022.11.7 收到裁定书，准许原告 2022 年 0 公告编号
商行起诉四川嘉寓、嘉寓集团、 80 否 原告撤诉 原告撤诉
撤诉 6 月 06 日 2022-064
广东嘉寓票据追索权纠纷
2023.4.14 收到判决支付 100 万元
河北柏之众生物科技有限公司起
及利息，受理费 13955 元，保全费 2022 年 0 公告编号
诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索 100 否 已判决 暂无
5000 元。2023.7.10 收到裁定书， 6 月 06 日 2022-064
权纠纷
按嘉寓集团撤回上诉处理
长沙浩壮贸易有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
30.24 否 等判决 2023.5.15 开庭 暂无
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 6 月 06 日 2022-064
2022.12.5 收到判决支付票据款 854
启东市坤燕食品经营部起诉四川 收到执行 2022 年 0 公告编号
85.43 否 280.69 元及利息，受理费 6171.5 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 通知书 6 月 06 日 2022-064
元。2023.1.13 收到执行通知书
河北嘉寓起诉天津新鸿房地产投 2022.7.11 收到判决书：十日内支 2022 年 0 公告编号
145.68 否 已判决 暂无
资有限公司票据追索权纠纷 付我方 1422066.82 及利息 6 月 06 日 2022-064
55
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2022.9.20 收到判决，支付票据款
宁夏德瑞谦工贸有限公司起诉四
收到执行 及利息，受理费 9800 元，保全费 原告申请强 2022 年 0 公告编号
川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票 60 否
通知书 3770 元，公告费 600 元。2023.4.1 制执行 6 月 06 日 2022-064
据追索权纠纷
9 收到执行通知书
山东多米生态农业有限公司起诉
2022.12.28 收到调解书连带支付原 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100 否 已调解 暂无
告 100 万及利息，其他 11900 元 6 月 06 日 2022-064
纠纷
临沂市兰山区源顺胶厂起诉四川 2023.4.3 收到判决支付 595592.6 元 2022 年 0 公告编号
59.56 否 已判决 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 及利息，受理费 9756 元 6 月 06 日 2022-064
盐城市汉书制鞋有限公司起诉四 2022.10.8 收到裁定书，准许原告 2022 年 0 公告编号
100 否 原告撤诉 原告撤诉
川嘉寓票据追索权纠纷 撤回起诉 6 月 13 日 2022-065
沈阳堂利装饰装修有限公司起诉 2022.11.23 收到判决：支付 513939 2022 年 0 公告编号
51.39 否 已判决 暂无
重庆嘉寓租赁合同纠纷 元，受理费 4469.5 元 6 月 13 日 2022-065
北京市顺义区牛栏山镇闫孝民运
2023.2.1 收到执行裁定书，终结 87
输队起诉北京嘉寓、嘉寓门窗科 收到执行 2022 年 0 公告编号
51 否 66 号调解书的执行程序，收到失 暂无
技（北京）有限公司票据追索权 裁定书 6 月 13 日 2022-065
信决定书
纠纷
调兵山市昊鑫农机专业合作社起
2022 年 0 公告编号
诉阜新嘉寓洁能科技买卖合同纠 9.93 否 原告撤诉 2022.7.18 收到原告撤诉裁定 原告撤诉
6 月 13 日 2022-065
纷
2022.7.11 收到判决支付原告 103
南京锦昕淇电子商务有限公司起 收到执行 万及利息，其他 12035 元。2023.6. 2022 年 0 公告编号
103 否 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 15 收到执行裁定书，收到执行通 6 月 13 日 2022-065
知书
2022.8.22 收到判决：生效 10 日内
被告连带支付票据款及利息，并
聊城市盈信贸易有限公司起诉四 2022 年 0 公告编号
30 否 已判决 共同负担诉讼费。2023.2.1 收到判 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 13 日 2022-065
决，驳回四川嘉寓上诉，维持原
判
2022.11.29 收到判决书支付 100 万
山东恒屹供应链管理有限公司起 收到执行 元及利息，受理费 13800 元。202 2022 年 0 公告编号
100 否 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 3.4.13 收到执行通知书，报告财产 6 月 13 日 2022-065
令
2022.8.19 收到判决书被告连带支
天津仁义科技发展有限公司起诉 付 346026.91 及利息并负担诉讼 2022 年 0 公告编号
34.6 是 等判决 二审受理
四川嘉寓票据追索权纠纷 费。2023.7.24 收到缴费通知，二 6 月 13 日 2022-065
审受理费 3245 元
2022.8.5 收到判决连带支付原告 61
新疆嘉宝广利国际贸易有限公司 收到执行 2022 年 0 公告编号
61.68 否 6781.72 及利息，其他 4984 元，20 暂无
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 6 月 13 日 2022-065
23.3.13 收到执行通知书
中晟天承商业保理（泸州）有限 2023.1.20 收到调解书支付 103 万
收到执行 2022 年 0 公告编号
公司起诉四川嘉寓票据追索权纠 103 否 元。2023.5.17 收到执行裁定书， 暂无
通知书 6 月 13 日 2022-065
纷 收到执行通知书
2022.10.8 收到判决支付 150 万及
苏州市缘通典当有限公司起诉四 利息，受理费 18479 元，保全费 5
2022 年 0 公告编号
川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠 155 否 已判决 000 元，公告费 560 元，广东嘉寓 暂无
6 月 13 日 2022-065
纷 不担责。2023.4.13 收到裁定书，
准许四川嘉寓撤诉
2022.12.12 收到判决支付 100 万元
苏州市缘通典当有限公司起诉四 及利息，受理费 13956 元，保全费
2022 年 0 公告编号
川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠 103.9 否 已判决 5000 元，公告费 260 元。广东嘉 暂无
6 月 13 日 2022-065
纷 寓不担责。2023.6.5 收到执行裁定
书，中止判决的执行
2022.12.12 收到判决支付 90 万元
苏州市缘通典当有限公司起诉四 及利息，受理费 12956 元，保全费
收到执行 2022 年 0 公告编号
川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠 93 否 5000 元，公告费 260 元。广东嘉 暂无
通知书 6 月 13 日 2022-065
纷 寓不担责。2023.5.11 收到执行裁
定书，收到执行通知书
2022.9.30 收到判决支付票款 50310
苏州市缘通典当有限公司起诉四 4.22 元及利息，受理费 8918 元，
2022 年 0 公告编号
川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠 52.5 否 已判决 保全费 3170 元，公告费 560 元。 收到上诉状
6 月 13 日 2022-065
纷 广东嘉寓不担责。2022.11.17 收到
上诉状
河南奋安铝业有限公司起诉重庆 2022 年 0 公告编号
70.4 否 等判决 2022.9.5 下午 14 点 20 开庭 暂无
嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 6 月 13 日 2022-065
2022.10.8 收到判决，支付票据款 5
文安县赢盛塑料造粒厂起诉北京 91476.92 元及利息，受理费 4857.5
收到执行完 2022 年 0 公告编号
嘉寓、嘉寓门窗科技（北京）有 59.15 是 执行完毕 元，保全费 3570 元。2023.6.5 收
毕通知书 6 月 13 日 2022-065
限公司票据追索权纠纷 到解除限制消费令，收到执行完
毕通知书
2022.7.29 收到判决支付原告 7872
贾文博起诉嘉寓股份买卖合同纠 收到执行 2022 年 0 公告编号
11.07 否 0.67 及利息，2023.3.20 收到执行 暂无
纷 裁定书 6 月 13 日 2022-065
裁定书
56
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2022.7.14 收到判决书十日内支付
济南闵泺工贸有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 原告 100 万及利息，其他 6984+50 暂无
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 6 月 13 日 2022-065
00.2023.3.16 收到限制消费令
2023.2.22 收到判决支付 865473.19
南京紫竹叶广告传媒有限公司起 元及利息，受理费 12455 元，保全 2022 年 0 公告编号
88.55 否 已判决 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 费 4847 元，公告费 560 元。广东 6 月 13 日 2022-065
嘉寓不担责
浙江鸿业不锈钢有限公司起诉四 2022.12.5 收到裁定书，准许原告 2022 年 0 公告编号
100 否 原告撤诉 原告撤诉
川嘉寓票据追索权纠纷 撤诉 6 月 13 日 2022-065
2022.11.16 收到调解书，23.1.21 前
柏汝领起诉四川嘉寓建设工程分 收到执行 2022 年 0 公告编号
13.65 是 支付 5 万元，23.3.31 前支付 8649 暂无
包合同纠纷 通知书 6 月 13 日 2022-065
7.97 元。2023.4.6 收到执行通知书
北京隆兴安泰机电设备有限公司 收到执行 2023.3.24 收到执行通知书。收到 2022 年 0 公告编号
112.25 否 暂无
起诉江西嘉寓租赁合同纠纷 裁定书 执行裁定书 6 月 13 日 2022-065
2022.8.2 收到判决支付原告 19467
四川庆昇建设工程有限公司起诉 收到执行 4.44 及利息，其他 2119 元。2023. 2022 年 0 公告编号
19.47 否 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 6.5 收到执行裁定书，中止判决的 6 月 16 日 2022-067
执行
四川庆昇建设工程有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
20.81 否 原告撤诉 22.7.11 收到原告撤诉裁定 原告撤诉
四川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 16 日 2022-067
2022.8.2 收到判决支付原告 48407
四川庆昇建设工程有限公司起诉 收到执行 2022 年 0 公告编号
48.41 否 2.21 及利息，其他 4281 元。2023. 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 6 月 16 日 2022-067
5.11 收到执行裁定书
2022.8.2 收到判决支付原告 67191
四川庆昇建设工程有限公司起诉 收到执行 7.74 及利息，其他 782 元。2023.6. 2022 年 0 公告编号
6.98 否 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 5 收到执行裁定书，中止判决的执 6 月 16 日 2022-067
行
2022.7.11 收到判决支付原告 18069
四川钰煌门窗有限公司起诉四川 收到执行 0.05 及利息，其他 2002 元。2023. 2022 年 0 公告编号
18.07 否 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 1.3 收到执行裁定书，终止判决书 6 月 16 日 2022-067
的执行
四川庆昇建设工程有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
121.98 否 原告撤诉 撤诉 撤诉
四川嘉寓加工合同纠纷 6 月 16 日 2022-067
四川钰煌门窗有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
139.7 否 原告撤诉 撤诉 撤诉
嘉寓加工合同纠纷 6 月 16 日 2022-067
2022.12.28 收到调解书，23.3.31 前
陕西亿能安全玻璃有限公司起诉 收到执行 一次性支付 20 万元，一审受理费 2022 年 0 公告编号
20 否 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 2150 元，二审受理费 25 元。2023. 6 月 16 日 2022-067
4.20 收到执行裁定书，执行通知书
山东辉翔新材料有限公司起诉四 2022 年 0 公告编号
101.33 否 原告撤诉 撤诉 撤诉
川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 16 日 2022-067
2022.9.5 收到判决，被告共同支付
天长市方成包装材料销售有限公 2022 年 0 公告编号
99 否 已判决 票款及利息，受理费 13700 元，公 暂无
司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 16 日 2022-067
告费 600 元
2022.9.26 收到判决书，支付票据
舞钢市诚硕商贸有限公司起诉四 款及利息，受理费 21855 元，公告
收到执行 2022 年 0 公告编号
川嘉寓，广东嘉寓票据追索权纠 189.5 否 费 600 元。广东嘉寓不担责。202 暂无
通知书 6 月 16 日 2022-067
纷 3.4.19 收到执行裁定书，执行通知
书
2022.9.26 收到判决，支付票据款
舞钢市诚硕商贸有限公司起诉四 及利息，受理费 16222 元，公告费
2022 年 0 公告编号
川嘉寓，广东嘉寓票据追索权纠 126.91 否 已判决 600 元。对广东嘉寓撤诉。2023.6. 暂无
6 月 16 日 2022-067
纷 5 收到执行裁定书，中止判决的执
行
2022.9.26 收到判决书，支付票据
舞钢市诚硕商贸有限公司起诉四 款及利息，受理费 13800 元，公告
2022 年 0 公告编号
川嘉寓，广东嘉寓，嘉寓集团票 100 否 已判决 费 600 元.对广东嘉寓撤诉。2023. 暂无
6 月 16 日 2022-067
据追索权纠纷 6.6 收到执行裁定书，中止案件的
执行
2022.11.16 收到判决，支付票据款
四川庆昇建设工程有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 100 万元，受理费 13959 元，公告 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 16 日 2022-067
费 560 元
2022.12.12 收到判决，支付 67191
四川庆昇建设工程有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
67.19 否 已判决 7.74 元及利息，受理费 10585 元， 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 16 日 2022-067
公告费 260 元
四川庆昇建设工程有限公司起诉 2022.9.5 收到判决书，承担连带责 2022 年 0 公告编号
101.98 否 已判决 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 任 6 月 16 日 2022-067
2022.9.5 收到判决书，支付票据款
四川庆昇建设工程有限公司起诉 收到执行 及利息，受理费 6980 元，2022.9.1 2022 年 0 公告编号
100 否 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 3 邮寄上诉状。2023.6.5 收到执行 6 月 16 日 2022-067
裁定书，中止判决的执行
57
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2022.12.12 收到判决，支付 57220
四川庆昇建设工程有限公司起诉 2022 年 0 公告编号
57.78 否 已判决 1.44 元及利息，受理费 9578 元， 暂无
四川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 16 日 2022-067
公告费 260 元
2022.9.9 收到判决，被告共同支付
安康富远哲建筑安装有限公司起 2022 年 0 公告编号
101.85 否 已判决 本金及利息，受理费 13967 元，公 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 16 日 2022-067
告费 600 元
南通荣安建筑劳务有限公司起诉 2022.9.22 收到判决书，支付汇票
收到执行 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 6,436.32 否 金额及利息，受理费 181808 元。2 暂无
通知书 6 月 16 日 2022-067
纠纷 023.1.13 收到执行通知书
永嘉智博供应链管理有限公司起 2022.10.31 收到判决支付 99 万元
收到执行 2022 年 0 公告编号
诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索 99 否 及利息，受理费 6925 元。2023.2.1暂无
决定书 6 月 16 日 2022-067
权纠纷 5 收到执行决定书
2023.8.15 上午 10.30 开庭，收到诉
东昌府区郑家镇顺兴五交化门市 2022 年 0 公告编号
17.6 否 等判决 状，证据，应诉通知书，举证通 暂无
部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 16 日 2022-067
知书
2022.8.15 收到判决连带内支付原
杭州望恒电子商务有限公司起诉
收到执行 告 100 万及利息，其他 11969.5 原告申请强 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓，嘉寓投资集团票据追 101.54 否
通知书 元，2023.1.20 收到执行通知书， 制执行 6 月 16 日 2022-067
索权纠纷
收到执行裁定书
2022.7.20 收到判决四川、北京连
收到执行 带支付 270 万及违约金，四川负担
大厂和平铝业有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
270 否 结案通知 诉讼费保全费，2023.2.6 收到执行 已上诉
嘉寓，北京嘉寓买卖合同纠纷 6 月 16 日 2022-067
书 通知书。2023.7.28 收到执行结案
通知书
2023.3.20 收到判决四川嘉寓、嘉
项城市锐清宏农业科技有限公司
寓集团支付 100 万元及利息，广东 2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓 100 否 已判决 暂无
嘉寓不承担支付责任，受理费 138 6 月 16 日 2022-067
集团票据追索权纠纷
00 元
2023.2.9 收到判决支付 3367025.09
义马市新浩物贸有限公司起诉四 2022 年 0 公告编号
336.7 否 已判决 元及利息，受理费 34076 元，保全 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 16 日 2022-067
费 5000 元，公告费 350 元
2023.5.30 收到判决，四川嘉寓、
嘉寓集团支付 1000 万元及利息，
上海迪簧实业有限公司起诉四川 收到财产
保全申请费 5000 元，广东嘉寓对 2022 年 0 公告编号
嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据 100.65 否 保全告知 暂无
四川嘉寓第一二项承担连带清偿 6 月 16 日 2022-067
追索权纠纷 书
责任。2023.7.3 收到财产保全告知
书
临沂市兰山区源顺胶厂起诉四川 2023.4.7 收到判决：支付 100 万元 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 暂无
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 及利息，受理费 13800 元 6 月 16 日 2022-067
2022 年 8 月 20 日、9 月 20 日、10
月 20 日，分别支付 10 万元、10
南昌嘉天贸易有限公司起诉江西 收到执行 2022 年 0 公告编号
34.77 是 万元、115263 元，2022.12.6 收到 暂无
嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 裁定书 6 月 16 日 2022-067
限制消费令。2023.2.22 上午 9.30
追加嘉寓股份为本案被执行人
北京台澎江建筑设备租赁有限公 收到应诉 2022 年 0 公告编号
104.39 是 2022.6.15 收到应诉通知书 暂无
司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 通知书 6 月 16 日 2022-067
2022.8.17 收到调解支付被告 28992
北京正华安泰建筑机械施工有限 收到执行 2022 年 0 公告编号
35.99 否 8 元，2023.2.1 收到执行通知书， 暂无
公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 通知书 6 月 16 日 2022-067
报告财产令
宜良永坚运输有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
100 否 胜诉 胜诉 胜诉
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 6 月 16 日 2022-067
大石桥市新利物资经销处起诉四 2022 年 0 公告编号
20 否 等判决 2022.12.5 开庭 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 16 日 2022-067
2022.11.3 收到判决支付票据款 50
浙江逸辰电气有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
50 否 已判决 万元及利息，受理费 8800 元，保 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 6 月 16 日 2022-067
全费 3020 元，公告费 300 元
河南嘉寓起诉河南建业富居投资 2022 年 0 公告编号
20.3 否 等判决 2022.8.1 开庭 暂无
有限公司票据追索权纠纷 6 月 16 日 2022-067
济南信高装饰有限公司起诉四川 2022.9.9 收到判决书，驳回原告其 2022 年 0 公告编号
100 否 等待判决 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 他诉讼请求 6 月 21 日 2022-068
南通市隆庆房屋征收服务有限公
2022 年 0 公告编号
司起诉嘉寓集团、四川嘉寓、广 100 否 等判决 一审胜诉，二审已开庭等判决 暂无
6 月 21 日 2022-068
东嘉寓票据追索权纠纷
2022.7.20 收到判决书十日内支付
原告 100 万及利息，其他 6900
启东明鼎建材经营部起诉四川嘉 收到执行 元，2022.7.25 收到判决书十日内 2022 年 0 公告编号
100 否 暂无
寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 裁定书 支付原告保全费 5000 元，2023.5.8 6 月 21 日 2022-068
收到执行裁定书，终结判决的本
次执行程序
许云龙起诉四川嘉寓、广东嘉 2022.11.10 收到裁定书，准许原告 2022 年 0 公告编号
74.15 否 原告撤诉 原告撤诉
寓、北京嘉寓建设合同纠纷 撤诉 6 月 21 日 2022-068
58
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
山西兴达盛远建筑工程有限公司
2022.12.26 收到裁定书，按四川嘉 2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 300 否 等判决 暂无
寓撤诉处理 6 月 21 日 2022-068
索权纠纷
山西伟力工程机械销售有限公司
2023.3.7 收到判决支付 831397.62 2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 83.14 否 已判决 暂无
元及利息，受理费 6102 元 6 月 21 日 2022-068
索权纠纷
2022.9.1 收到判决书由被告共同承
立邦工程材料（广东）有限公司
收到执行 担受理费 11519.38 元，保全费 500 2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追 202.98 否 暂无
通知书 0 元，2022.11.4 收到执行通知书， 6 月 21 日 2022-068
索权纠纷
限制消费令
2023.2.1 收到裁定书。收到判决，
支付票据款 248087.55 元及利息，
盐城市瑞如商贸有限公司起诉四
受理费 5020 元，保全费 1920 元。 2022 年 0 公告编号
川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票 24.81 否 已判决 暂无
北京嘉寓不担责。2023.7.10 收到 6 月 21 日 2022-068
据追索权纠纷
裁定书，按四川嘉寓撤回上诉处
理
2022.9.19 收到判决书，支付票据
开发区旭峰酸菜鱼小吃店起诉四 收到执行 款及利息，受理费 13800 元。202 2022 年 0 公告编号
100 否 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 3.1.18 收到执行裁定书、执行通知 6 月 21 日 2022-068
书
鄢陵郑银村镇银行股份有限公司
2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、嘉寓集团，北京 100 否 等判决 2022.6.21 下午 3 点 30 开庭 暂无
6 月 21 日 2022-068
嘉寓票据追索权纠纷
肇庆市稳固多建筑设备有限公司 2022.7.8 收到判决支付原告 16 万
收到执行 2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 16 否 及利息，其他 3593 元，2023.1.13 暂无
通知书 6 月 21 日 2022-068
索权纠纷 收到执行通知书
2022.7.8 收到判决支付原告 100 万
石家庄树钢建筑劳务分包有限公
收到执行 及利息，其他 13886 元，2023.2.3 2022 年 0 公告编号
司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据 100 否 暂无
通知书 收到执行裁定书，收到执行通知 6 月 21 日 2022-068
追索权纠纷
书，报告财产令
2022.8.1 收到判决支付原告 510000
武强县鸿博腾达金属制品有限公 收到执行 2022 年 0 公告编号
51 是 及利息，其他 4450 元。2022.12.29 暂无
司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 6 月 21 日 2022-068
收到裁定书，准许嘉寓控股撤诉
北京德兴建筑安装有限公司起诉 2022.10.10 收到裁定书，本案按撤 2022 年 0 公告编号
333.14 否 原告撤诉 原告撤诉
北京嘉寓建设工程分包合同纠纷 回起诉处理 6 月 21 日 2022-068
2022.10.31 收到判决支付 100 万元
溧水区任六生建筑工程部起诉四 及利息，受理费 6973 元。2022.11.
2022 年 0 公告编号
川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 100 否 等判决 21 收到上诉状。2023.4.23 上午 10 暂无
6 月 21 日 2022-068
纷 点询问，收到出庭通知书，举证
通知书
2022.8.18 收到判决书：生效 10 日
湘乡市栗山镇文新钢架焊接店起 2022 年 0 公告编号
12.32 否 已判决 内支付 83342 元并负担诉讼费 942 暂无
诉湖南嘉寓加工合同纠纷 6 月 21 日 2022-068
元
济南世纪嘉阳贸易发展有限公司 2022 年 0 公告编号
50 否 撤诉 撤诉 撤诉
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 21 日 2022-068
2022.12.30 收到判决支付 90 万元
天津市东丽区众得意建材销售中 2022 年 0 公告编号
90 否 已判决 及利息，受理费 12800 元，保全费 暂无
心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 21 日 2022-068
5000 元。收到冻结裁定书
2022.10.8 收到判决，支付票据款 4
00 万元及利息，受理费 39233
陕西本浩实业有限公司起诉四川 收到执行 2022 年 0 公告编号
405.42 否 元。2023.5.6 收到裁定书，准许四 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 通知书 6 月 21 日 2022-068
川嘉寓撤回上诉。2023.7.31 收到
执行通知书
2022.7.21 收到判决书被告连带支
北京金索坤运输有限公司起诉四 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 付 300 万票据款及利息，共同负担 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 21 日 2022-068
诉讼费 15601 元
临沂市兰山区士谦木业板材厂起 收到财保 2022 年 0 公告编号
66 否 2022.6.20 收到财保裁定书 暂无
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 6 月 21 日 2022-068
聊城市东昌府区宏慧机械配件厂
管辖权上 2022.10.21 下午 3 点 30 开庭。202 2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 87.15 否 暂无
诉 3.1.12 收到送达回证 6 月 21 日 2022-068
索权纠纷
2023.5.15 收到判决，四川嘉寓、
山西兴达盛远建筑工程有限公司
嘉寓集团对第一、二项承担连带 2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 81.77 否 已判决 暂无
责任，受理费 11978 元，公告费 5 6 月 21 日 2022-068
索权纠纷
60 元
2023.5.15 收到判决，四川嘉寓、
山西兴达盛远建筑工程有限公司
嘉寓集团对第一、二项承担连带 2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 151.63 否 已判决 暂无
责任，受理费 18446 元，公告费 5 6 月 21 日 2022-068
索权纠纷
60 元
山西兴达盛远建筑工程有限公司
2023.2.3 收到判决，嘉寓承担支付 2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 82.93 否 已判决 暂无
责任 6 月 21 日 2022-068
索权纠纷
59
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
山西兴达盛远建筑工程有限公司
2023.2.3 收到判决，嘉寓承担支付 2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 101.63 否 已判决 暂无
责任 6 月 21 日 2022-068
索权纠纷
万龙时代科技有限公司起诉四川 2023.7.28 收到判决，变更 8277 号 2022 年 0 公告编号
32.51 否 已判决 暂无
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 判决：支付 325076 元及利息 6 月 21 日 2022-068
2022.8.15 收到判决支付原告 20 万
成都阳光铝制品有限公司起诉四 2022 年 0 公告编号
20 否 已判决 及利息，其他 4312 元。2022.12.28 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 21 日 2022-068
收到裁定书，准许四川嘉寓撤诉
2022.8.15 收到判决连带支付原告
成都阳光铝制品有限公司起诉四 20 万及利息，其他 4312 元。2022. 2022 年 0 公告编号
20 否 已判决 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 12.28 收到裁定书，准许四川嘉寓 6 月 21 日 2022-068
撤诉
2022.8.15 收到判决连带支付原告 2
成都阳光铝制品有限公司起诉四 0 万及利息，其他 4312 元。2022.1 2022 年 0 公告编号
20 否 已判决 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 2.28 收到裁定书，准许四川嘉寓撤 6 月 21 日 2022-068
诉
2022.7.21 收到裁定原告对广东嘉
寓撤诉，2022.11.8 收到执行通知
历城区龙航木材经营部起诉四川 收到执行 2022 年 0 公告编号
100.84 否 书，报告财产令。2022.12.16 收到 暂无
嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 通知书 6 月 21 日 2022-068
限制消费令。2023.1.16 收到失信
决定书
2022.7.21 对广东嘉寓撤诉，2022.1
历城区龙航木材经营部起诉四川 收到执行 1.8 收到执行裁定书，收到执行通 2022 年 0 公告编号
99.85 否 暂无
嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 通知书 知书，报告财产令，2022.12.16 收 6 月 21 日 2022-068
到限制消费令，失信决定书
2022.9.13 收到判决书，支付票据
佛山市金大洲建材有限公司起诉
款及利息，受理费 14095 元，公告 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100 否 撤诉 撤诉
费 600 元，收到裁定书，准许原告 6 月 21 日 2022-068
纠纷
撤诉
北京和平京顺铝型材有限公司起 收到执行 2022.9.20 收到执行通知书，报告 2022 年 0 公告编号
55 否 暂无
诉嘉寓门窗买卖合同纠纷 通知书 财产令 6 月 21 日 2022-068
深圳市胜杰昌建筑劳务服务有限 2022.12.30 收到判决支付 10 万元
2022 年 0 公告编号
公司起诉江西嘉寓票据追索权纠 10 否 已判决 及利息，受理费 2300 元，保全费 暂无
6 月 21 日 2022-068
纷 1020 元
银川市金凤区宏利建筑器材租赁 收到执行 2022.12.26 收到限制消费令，收到 2022 年 0 公告编号
44.79 否 暂无
站起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 裁定书 执行通知书，收到执行裁定书 6 月 21 日 2022-068
2022.9.20 收到判决，支付票据款
上海齐泰供应链管理有限公司起 及利息，受理费 13375.2 元，保全
2022 年 0 公告编号
诉广东嘉寓、北京嘉寓票据追索 95.75 否 已判决 费 5000 元，北京嘉寓不担责。202暂无
6 月 21 日 2022-068
权纠纷 3.2.13 收到裁定书，按广东嘉寓撤
回上诉处理
2022.8.1 收到判决支付原告 100 万
及利息，其他 6900 元，2023.2.17
启东市坤燕食品经营部起诉四川 收到执行 2022 年 0 公告编号
100 否 收到限制消费令。2023.2.24 收到 暂无
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 裁定书 6 月 28 日 2022-074
执行裁定书，终结 1765 号文书的
本次执行程序
武强县鸿博腾达金属制品有限公 2022.12.29 收到裁定书，准许嘉寓 2022 年 0 公告编号
56.62 是 等开庭 暂无
司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 控股撤诉 6 月 28 日 2022-074
2022.9.23 收到判决，支付票据款
南通德邦建筑劳务有限公司起诉
收到执行 及利息，受理费 212003.01 元。20 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团、智能科技 420.19 否 暂无
通知书 23.1.13 收到报告财产令，执行通 6 月 28 日 2022-074
票据追索权纠纷
知书
泰兴市元一建设工程质量检测中
已结案， 已结案，胜 2022 年 0 公告编号
心有限公司起诉江苏嘉寓检验合 25.47 否 已结案，胜诉
胜诉 诉 6 月 28 日 2022-074
同纠纷
2022.8.19 收到判决书：生效 10 日
内被告连带支付票据款及利息并
合肥景怡昕商贸有限公司起诉四 收到执行 负担诉讼费，2023.4.24 收到报告 2022 年 0 公告编号
30.02 否 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 财产令。收到执行裁定书。收到 6 月 28 日 2022-074
限制消费令。2023.5.23 收到执行
裁定书，本案终结执行
邢台欣创化工贸易有限公司起诉
2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、北京嘉寓票据追索权 9.13 否 收到诉状 暂无 暂无
6 月 28 日 2022-074
纠纷
2023.6.20 收到判决支付 100 万元
重庆华蓥矿业有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
100 否 已判决 及利息，受理费 13800 元，公告费 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 6 月 28 日 2022-074
560 元
聊城昊乾机械配件有限公司起诉
2023.2.1 收到裁定书，准许原告撤 2022 年 0 公告编号
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100 否 撤诉 暂无
诉。 6 月 28 日 2022-074
纠纷
邯郸市永年区督光紧固件信销售
2022.10.28 收到判决支付货款 1390 2022 年 0 公告编号
有限公司起诉北京嘉寓买卖合同 14.29 否 已判决 暂无
93 元及利息，受理费 3158.46 元 6 月 28 日 2022-074
纠纷
60
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
重庆菲锐建材有限公司起诉重庆 2022 年 0 公告编号
17.28 否 等判决 2022.7.13 20 开庭 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 6 月 28 日 2022-074
山东利鑫源化工有限公司起诉四 收到保全 2022 年 0 公告编号
103 否 22.6.27 收到保全裁定 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 裁定 6 月 28 日 2022-074
包头市泉通贸易有限公司起诉四 2023.4.25 收到判决支付 160 万元 2022 年 0 公告编号
160 否 已判决 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 及利息，受理费 19381 元 6 月 28 日 2022-074
2022.11.9 收到判决，生效起十日
海安翔实建材经营部起诉四川嘉
内支付 100 万元及利息，受理费 1 2022 年 0 公告编号
寓，广东嘉寓、嘉寓集团票据追 100 否 已判决 暂无
3800 元，保全费 5000 元。广东嘉 6 月 28 日 2022-074
索权纠纷
寓不担责
2022.10.24 收到判决支付 89 万元
河北科慕石材有限公司起诉四川 收到执行 及利息，受理费 6353 元。2023.2.8 2022 年 0 公告编号
89.06 否 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 通知书 上午 9 点开庭，收到执行通知书， 6 月 28 日 2022-074
报告财产令
2022.12.22 收到判决支付 1555005.
河北科慕石材有限公司起诉四川 收到执行 04 元及利息，受理费 18795 元。2 2022 年 0 公告编号
155.5 否 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 通知书 023.2.8 上午 9 点开庭，收到报告 6 月 28 日 2022-074
财产令，执行通知书
鄢陵郑银村镇银行股份有限公司
2022 年 0 公告编号
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 104.09 否 撤诉 撤诉 撤诉
6 月 28 日 2022-074
索权纠纷
常州优铁贸易有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
90 否 撤诉 撤诉 撤诉
嘉寓，嘉寓集团票据追索权纠纷 6 月 28 日 2022-074
苏州金刚防火钢型材系统有限公
2022.7.21 收到调解书支付被告 300 2022 年 0 公告编号
司起诉四川嘉寓、北京嘉寓票据 300 否 已调解 暂无
万其他 15400 元 6 月 28 日 2022-074
追索权纠纷
2022.9.14 收到判决，支付票据款
及利息，受理费 31209 元、保全费
山西皓昇贸易有限公司起诉四川 收到执行 5000 元、公告费 600 元。广东嘉 2022 年 0 公告编号
300 否 暂无
嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 通知书 寓不担责。2023.4.3 收到执行裁定 6 月 28 日 2022-074
书，收到报告财产令，执行通知
书
2022.9.30 收到判决：支付票据款
沁阳市兴业物资销售处起诉四川 2022 年 0 公告编号
50 否 已判决 及利息，受理费 8800 元，公告费 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 6 月 28 日 2022-074
560 元
2022.9.9 收到裁定书，准许原告撤
济南树德经贸有限公司起诉四川 回对嘉寓集团的起诉。收到调解 2022 年 0 公告编号
38.26 否 已调解 暂无
嘉寓，嘉寓集团票据追索权纠纷 书，22.12.31 前支付 382640.62 元 6 月 28 日 2022-074
及利息，受理费 3568 元
2022.8.22 收到判决连带支付票据
济南树德经贸有限公司起诉四川 收到执行 款及利息，并共同负担诉讼费。2 2022 年 0 公告编号
40.56 否 暂无
嘉寓票据追索权纠纷 通知书 023.4.19 收到执行裁定书，收到报 6 月 28 日 2022-074
告财产令，执行通知书
2022.9.9 收到调解书，22.12.31 前
济南树德经贸有限公司起诉四川 2022 年 0 公告编号
50 否 已调解 支付票据款 50 万元及利息，案件 暂无
嘉寓，嘉寓集团票据追索权纠纷 6 月 28 日 2022-074
受理费 4442 元
苏州金刚防火钢型材系统有限公
收到诉前 2022 年 0 公告编号
司起诉上海嘉寓、北京嘉寓、嘉 160.74 否 6.27 收到诉前调解通知及诉状 暂无
调解通知 6 月 28 日 2022-074
寓集团买卖合同纠纷
2022.9.26 收到判决书，支付货款
山东飞度胶业科技股份有限公司 收到执行 及利息，受理费、保全费共计 450 2022 年 0 公告编号
1,155.1 是 暂无
起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 通知书 00 元。2022.11.22 收到执行通知 7 月 01 日 2022-075
书，报告财产令
山西天佑君荣建筑设备租赁有限
已结案， 已结案，胜 2022 年 0 公告编号
公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票 100 否 已结案，胜诉
胜诉 诉 7 月 01 日 2022-075
据追索权纠纷
临沂市兰山区同发甲醛厂起诉四
2022.11.7 收到判决支付 103 万元 2022 年 0 公告编号
川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 103 否 已判决 暂无
及利息，受理费 14070 元 7 月 01 日 2022-075
纷
临沂市兰山区同发甲醛厂起诉四
2022.11.7 收到判决支付 104 万元 2022 年 0 公告编号
川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 104 否 已判决 暂无
及利息，受理费 14160 元 7 月 01 日 2022-075
纷
临沂市兰山区同发甲醛厂起诉四 2022.11.7 收到判决支付 1001300 2022 年 0 公告编号
100.13 否 已判决 暂无
川嘉寓票据追索权纠纷 元及利息，受理费 13811.7 元 7 月 01 日 2022-075
镇江众达新能源材料有限公司起 2022 年 0 公告编号
61.98 否 收到诉状 22.6.29 收到诉状 暂无
诉徐州嘉寓买卖合同纠纷 7 月 01 日 2022-075
2022.12.2 收到判决支付 830040 元
成都光华凌志玻璃有限公司起诉 收到执行 2022 年 0 公告编号
84.58 否 及利息，受理费 12258 元。2023.6.暂无
重庆嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 7 月 01 日 2022-075
27 收到执行裁定书
合肥恒嘉幕墙科技有限公司起诉 2022 年 0
115.61 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-075
四川嘉寓票据追索权纠纷 7 月 01 日
61
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2023.2.6 收到判决支付 100 万元及
山西安和永恒工贸有限公司起诉
收到执行 利息，受理费 6928 元。2023.6.30 2022 年 0
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100.62 否 暂无 2022-075
通知书 收到执行裁定书。收到执行通知 7 月 01 日
纠纷
书
山西安和永恒工贸有限公司起诉 2023.2.6 收到判决支付 100 万元及
收到执行 2022 年 0
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100.62 否 利息，受理费 6928 元。2023.6.30 暂无 2022-075
通知书 7 月 01 日
纠纷 收到执行通知书，执行裁定书
2022.8.5 收到判决支付原告 59457
天津金旺鑫商贸有限公司起诉四 6.64 及利息，其他 4919，2022.10. 2022 年 0
60.37 否 已判决 暂无 2022-075
川嘉寓票据追索权纠纷 8 收到裁定书，按照四川嘉寓撤诉 7 月 01 日
处理
泰州市天赐金属制品有限公司起
2022 年 0
诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉 80 否 撤诉 2022.8.15 原告撤诉 撤诉 2022-075
7 月 01 日
寓票据追索权纠纷
2022.10.19 收到判决，生效起十日
盐城市汛潮贸易有限公司起诉四
内支付票据款 100 万元，受理费 1 2022 年 0
川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票 100 否 已判决 暂无 2022-075
3800 元，保全费 5000 元，公告费 7 月 01 日
据追索权纠纷
600 元。广东北京嘉寓不担责
2023.1.5 收到判决支付 90 万元及
陕西利昌达建材有限公司起诉四 利息，受理费 12800 元，保全费 5
2022 年 0
川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 90 否 已判决 000 元，保全保险费 1800 元。202 暂无 2022-075
7 月 01 日
纷 3.4.12 收到裁定书，准许四川嘉寓
撤回上诉
常州琦久商贸有限公司起诉四川 2022.8.11 收到调解书支付被告 100 2022 年 0
100 否 已判决 暂无 2022-075
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 万 7 月 01 日
兴化市金点不锈钢制品厂起诉四
2023.3.24 收到裁定书，准许原告 2022 年 0
川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 100 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-077
撤诉 7 月 08 日
纷
北京华龙鑫盛建筑五金销售有限 2022.7.25 收到调解书支付被告 142 2022 年 0
171.87 否 已调解 暂无 2022-077
公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 4641.05 7 月 08 日
2022.10.17 收到判决支付票据款 55
天津市东丽区众得意建材销售中 2022 年 0
55.43 否 已判决 4306.56 元及利息，受理费 9343 暂无 2022-077
心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 7 月 08 日
元，保全费 3291.53 元
天津市东丽区众得意建材销售中 2022.7.29 收到判决支付原告 68447 2022 年 0
68.45 否 已判决 暂无 2022-077
心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 6.81 及利息，其他 3912+2785 7 月 08 日
天津市东丽区众得意建材销售中 2022 年 0
90 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-077
心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 7 月 08 日
2022.10.19 收到判决，生效起十日
盐城市汛潮贸易有限公司起诉四
内支付票据款 200 万元，受理费 2 2022 年 0
川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓、 200 否 已判决 暂无 2022-077
2800 元，保全费 5000 元，公告费 7 月 08 日
嘉寓集团票据追索权纠纷
600 元。广东北京嘉寓不担责
融好（重庆）贸易有限公司起诉 2022.8.15 收到裁定原告未缴纳诉 2022 年 0
100 否 撤诉 撤诉 2022-077
四川嘉寓票据追索权纠纷 讼费，按撤回起诉处理 7 月 08 日
2022.11.16 收到判决支付 491854.7
温州耀神贸易有限公司起诉四川 2022 年 0
49.19 否 已判决 6 元及利息，受理费 4339 元，保 暂无 2022-077
嘉寓票据追索权纠纷 7 月 08 日
全费 2979.27 元
2022.11.16 收到判决支付 152109.5
3 元及利息，受理费 1691 元，保
南京石亿商贸有限公司起诉四川 收到执行 全费 1270 元。2023.4.10 收到裁定 2022 年 0
15.21 否 暂无 2022-077
嘉寓票据追索权纠纷 通知书 书，准许四川嘉寓撤回上诉，202 7 月 08 日
3.8.31 上午 9.30 询问，收到执行通
知书，报告财产令
南京幕尚建筑设计咨询有限公司 2023.5.26 收到传票，2023.6.1 下午 2022 年 0
34.94 否 等判决 暂无 2022-077
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 2.30 开庭 7 月 08 日
2023.1.20 收到判决支付 216105.87
南京幕尚建筑设计咨询有限公司 2022 年 0
21.61 否 已判决 元及利息，受理费 4541.58 元。20 暂无 2022-077
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 7 月 08 日
23.2.13 收到其他被告上诉状
2022.9.9 收到判决书，支付票据款
海安锐博商行起诉四川嘉寓票据 及利息，受理费 5890.5 元。2022.1 2022 年 0
78.36 否 已判决 暂无 2022-077
追索权纠纷 2.5 收到判决，驳回四川嘉寓上 7 月 08 日
诉，维持原判
镇江市哨扬建筑劳务工程有限公
2022 年 0
司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据 68.1 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-077
7 月 08 日
追索权纠纷
2023.2.1 收到判决支付 705979.9 元
及利息，受理费 5430 元。广东嘉
河南融商商贸有限公司起诉四川
寓不担责。2023.3.23 收到北京金 2022 年 0
嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据 70.6 否 已判决 暂无 2022-077
融法院应诉通知书，收到再审申 7 月 08 日
追索权纠纷
请书。2023.6.2 收到裁定书，驳回
其他被告再审申请
河南融商商贸有限公司起诉四川 2022.12.5 收到判决，生效起七日
2022 年 0
嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据 84.49 否 已判决 内支付 844935.22 元及利息，受理 暂无 2022-077
7 月 08 日
追索权纠纷 费 12249
62
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2022.10.24 收到判决支付票据款 10
山西兴达盛远建筑工程有限公司 0 万元及利息，受理费 13953 元。
2022 年 0
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 101.69 否 已判决 2022.11.3 收到交费通知，缴纳上 暂无 2022-077
7 月 08 日
索权纠纷 诉费 16945.83 元。2023.3.13 收到
裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉
2022.10.24 收到判决支付票据款 20
山西兴达盛远建筑工程有限公司
0 万元及利息，受理费 23071 元。 2022 年 0
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 203.39 否 已判决 暂无 2022-077
2023.3.13 收到裁定书，准许四川 7 月 08 日
索权纠纷
嘉寓撤回上诉
2022.11.30 收到判决支付 434168.8
温州集佳机械有限公司起诉四川 到执行通 6 元及利息，受理费 7912 元。202 2022 年 0
43.42 否 暂无 2022-077
嘉寓票据追索权纠纷 知书 3.4.23 收到执行通知书，限制消费 7 月 08 日
令，报告财产令
山东汇善达商贸有限公司起诉北
2022.9.20 收到裁定书，准许原告 2022 年 0
京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 66.29 否 撤诉 撤诉 2022-077
撤诉 7 月 08 日
纷
2022.8.24 收到调解书：北京嘉寓
深圳车联国际货运代理有限公司 2022 年 0
39.67 否 已调解 于 2022.12.31 前支付原告运费及利 暂无 2022-080
起诉北京嘉寓货运代理合同纠纷 7 月 15 日
息并负担诉讼费
2022.11.16 收到判决，四川嘉寓支
山东滨州龙峰化纤制品有限公司
付 1619206.36 元及利息，受理费 1 2022 年 0
起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京 91.12 否 已判决 暂无 2022-080
9516 元，保全费 5000 元。北京嘉 7 月 15 日
嘉寓票据追索权纠纷
寓、广东嘉寓不担责
新疆雁池新型建材有限公司起诉 提出管辖 22.7.25 提出管辖权异议并申请追 2022 年 0
38.76 否 暂无 2022-080
四川嘉寓票据追索权纠纷 权异议 加恒大为被告 7 月 15 日
常州美方车辆配件有限公司起诉 2022 年 0
13 否 已调解 7.11 收到调解书 暂无 2022-080
四川嘉寓票据追索权纠纷 7 月 15 日
常州美方车辆配件有限公司起诉 2022 年 0
10 否 已调解 7.11 收到调解书 暂无 2022-080
四川嘉寓票据追索权纠纷 7 月 15 日
常州美方车辆配件有限公司起诉 2022 年 0
16 否 已调解 7.11 收到调解书 暂无 2022-080
四川嘉寓票据追索权纠纷 7 月 15 日
四川庆昇建设工程有限公司起诉 2022 年 0
28.42 否 等开庭 2022.8.1 开庭 暂无 2022-080
四川嘉寓物业服务合同纠纷 7 月 15 日
2022.12.26 收到判决支付 771300
广西军铝玻璃有限责任公司起诉
收到执行 元及利息，受理费 11518 元。广东 2022 年 0
四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓 77.13 是 暂无 2022-080
通知书 嘉寓不担责。2023.5.11 收到执行 7 月 15 日
票据追索权纠纷
裁定书，收到执行通知书
南京北泰玻璃制品有限公司起诉 2022.10.31 收到判决支付 118675.8
2022 年 0
江苏嘉寓、上海嘉寓票据追索权 11.87 否 已判决 2 元及利息，受理费保全费共计 25暂无 2022-080
7 月 15 日
纠纷 85 元
钻石（常州）智能科技有限公司 2022.7.11 收到判决支付原告 36002 2022 年 0
36 否 已判决 暂无 2022-080
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 0.41 及利息，其他 9620 7 月 15 日
重庆筑巢建筑材料有限公司起诉
2022.12.26 收到裁定书，准许原告 2022 年 0
重庆嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠 52.22 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-080
撤诉 7 月 15 日
纷
2022.9.5 收到判决书，支付货款及
北京泰明辉贸易有限公司起诉嘉 2022 年 0
43.51 否 已判决 利息，受理费 3913.07 元，保全申 暂无 2022-080
寓门窗科技买卖合同纠纷 7 月 15 日
请费 2690.38 元
淮安凤和立平建材有限公司起诉 2022 年 0
54.69 否 等判决 2022.7.28 开庭 暂无 2022-080
江苏嘉寓买卖合同纠纷 7 月 15 日
2022.8.3 收到判决书支付原告 5130
63.31 及利息，其他 4465.82，202
河北首诚金属制品有限公司起诉 收到执行 2022 年 0
51.31 否 3.1.10 收到执行通知书、报告财产 暂无 2022-080
北京嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 7 月 15 日
令。2023.5.25 收到执行裁定书，
终结 9851 号案件的执行
河北万亮建筑劳务开发有限公司
2022 年 0
北京房山分公司起诉北京嘉寓建 175.04 否 等判决 2022.12.6 上午 9-10 点进行谈话 暂无 2022-080
7 月 15 日
筑工程分包合同纠纷
任丘市华诺铝型材厂起诉嘉寓门 2022.7.12 调解书：北京嘉寓、门
2022 年 0
窗科技、北京嘉寓票据追索权纠 81.25 否 已判决 窗科技连带一次性支付 812494.77 暂无 2022-080
7 月 15 日
纷 元，并共同负担诉讼费保全费
2022.10.11 收到判决支付 512560.5
成都阳光铝制品有限公司起诉湖 1 元及利息，受理费 4611 元，保 2022 年 0
51.26 否 已判决 暂无 2022-080
南嘉寓定作合同纠纷 全费 3220 元。2023.2.20 是的裁定 7 月 15 日
书，准许湖南嘉寓撤回上诉
宜兴市万石镇双达石材经营部起 2023.6.9 收到判决支付 60 万元及 2022 年 0
60 否 已判决 暂无 2022-080
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 利息，受理费 9800 元 7 月 15 日
上海厚川物流有限公司起诉四川 2023.2.6 收到调解书，23.3.15 前一
2022 年 0
嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据 26.78 否 已调解 次性支付 267761.56 元，受理费 27暂无 2022-080
7 月 15 日
追索权纠纷 21.85 元
63
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2022.8.8 收到判决书支付原告 6907
天津东丽区众得意建材销售中心 收到执行 08.44 及利息，其他 3973.54。202 2022 年 0
69.07 否 暂无 2022-080
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 2.10.31 收到报告财产令，执行通 7 月 15 日
知书
天津东丽区众得意建材销售中心 2022 年 0
40.54 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-080
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 7 月 15 日
2023.2.27 收到判决支付 822560.15
杭州昊宏园林有限公司起诉四川 收到执行 元及利息，受理费 12094 元，保全 2022 年 0
82.26 否 暂无 2022-080
嘉寓票据追索权纠纷 通知书 费 4667 元。2023.6.5 收到报告财 7 月 15 日
产令，执行通知书
2022.12.26 收到判决支付 766914.8
4 元及利息，受理费 11470 元。广
江阴市城区淉慧园林五金商行起
收到执行 东嘉寓不担责。2023.8.2 收到执行 2022 年 0
诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集 76.69 否 暂无 2022-080
裁定书 裁定书，终结 1487 号案件的执行 7 月 15 日
团票据追索权纠纷
程序。收到限制消费令，执行决
定书
镇江大全金属表面处理有限公司 2022.9.5 收到裁定书，准许原告撤 2022 年 0
100 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-080
起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 诉 7 月 15 日
镇江大全金属表面处理有限公司 2022.9.5 收到裁定书，准许原告撤 2022 年 0
60 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-080
起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 诉 7 月 15 日
宁波市合源磁业有限公司起诉四 2022 年 0
10 否 收到判决 2022.8.8 下午开庭 暂无 2022-080
川嘉寓票据追索权纠纷 7 月 15 日
2022.10.12 收到判决：支付 100 万
元及利息，2023.3.1 收到执行通知
南京酷鑫企业管理有限公司起诉
书，报告财产令，送达回证。对 2022 年 0
四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓 100 否 已判决 暂无 2022-080
广东北京嘉寓撤诉。2023.6.5 收到 7 月 15 日
票据追索权纠纷
执行裁定书，终结 439 号判决的本
次执行
2022.10.12 收到调解书，2022.12.3
常州优铁贸易有限公司起诉四川 1 前支付 99 万元及利息，受理费 6 2022 年 0
99 否 已调解 暂无 2022-081
嘉寓，嘉寓集团票据追索权纠纷 850 元，准许原告撤回对嘉寓集团 7 月 19 日
的起诉
繁峙县中环铸业有限公司起诉四 2023.1.20 收到裁定书，准许原告 2022 年 0
100 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-081
川嘉寓票据追索权纠纷 撤回起诉 7 月 19 日
2022.12.17 收到判决：支付 50 万
山东蓝玫建材有限公司起诉四川 2022 年 0
50 否 已判决 元及利息，受理费 8800 元。2023. 暂无 2022-081
嘉寓票据追索权纠纷 7 月 19 日
4.1 是的缴费通知，受理费 8800 元
内蒙古洋航节能门窗有限公司起 2022 年 0
50 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-081
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 7 月 19 日
2023.6.5 收到判决，四川嘉寓、嘉
山西安和永恒工贸有限公司起诉
寓集团承担连带责任。2023.7.31 2022 年 0
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100.62 否 等开庭 暂无 2022-081
收到传票，2023.8.16 上午 10 点开 7 月 19 日
纠纷
庭
2022.8.30 收到判决书，由被告共
山西安和永恒工贸有限公司起诉
收到执行 同承担受理费 6928 元，保全费 50 2022 年 0
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100.62 否 暂无 2022-081
通知书 00 元。2023.5.4 收到执行通知书。 7 月 19 日
纠纷
收到执行裁定书
2022.8.30 收到判决书，由被告共
同承担受理费 6979 元、保全费 50
江苏融汇典当有限公司起诉四川 收到执行 2022 年 0
100 否 00 元 。2023.3.15 收到报告财产 暂无 2022-081
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 通知书 7 月 19 日
令，执行通知书，强制执行申请
书
2022.8.11 收到判决书十日内连带
北京和平京顺铝型材有限公司起 支付原告 325758 及利息，其他 52 2022 年 0
32.58 否 已判决 暂无 2022-081
诉河北嘉寓票据追索权纠纷 41.97。2023.1.5 收到裁定书，准许 7 月 19 日
河北嘉寓撤诉
2022.8.11 收到判决书支付原告 150
北京和平京顺铝型材有限公司起 2022 年 0
15 否 已判决 000 及利息，其他 2920。2023.1.5 暂无 2022-081
诉河北嘉寓票据追索权纠纷 7 月 19 日
收到裁定书，准许河北嘉寓撤诉
2022.11.17 收到判决支付票据款 77
苏州市缘通典当有限公司起诉北 42540.27 元及利息，受理费 65998
收到执行 2022 年 0
京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 774.25 否 元，保全费 5000 元，2023.3.29 收 暂无 2022-081
裁定书 7 月 19 日
纷 到执行通知书。2023.6.29 收到执
行裁定书
西安西电电工材料有限责任公司
2022.10.31 收到判决支付 100 万元 2022 年 0
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 100 否 已判决 暂无 2022-081
及利息，受理费 13904 元 7 月 19 日
索权纠纷
2023.2.20 收到判决四川嘉寓支付 4
许云龙起诉四川嘉寓、广东嘉 2022 年 0
46.12 是 已判决 61202.02 元及利息，受理费 4109 暂无 2022-081
寓、北京嘉寓建设合同纠纷 7 月 19 日
元。广东嘉寓不担责
北京嘉寓起诉中国建筑第六工程 2022.7.20 收到调解书于 2022 年 7
收到调解 2022 年 0
局有限公司建设工程施工合同纠 171.71 否 月 28 日前支付我方尾款 817140 撤诉 2022-083
书 7 月 27 日
纷 元，我方撤诉
64
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
北京嘉寓起诉深圳市银海实业有 2022 年 0
337.31 否 撤诉 原告撤诉 原告撤诉 2022-083
限公司建设工程施工合同纠纷 7 月 27 日
2023.2.3 收到执行通知书，执行费
濮阳市丰产物资有限公司起诉四 收到执行 2022 年 0
23.91 否 3524 元。收到报告财产令，限制 暂无 2022-083
川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 7 月 27 日
消费令
2022.8.30 收到判决书，支付尾款 9
广州集泰化工股份有限公司起诉 3088 元及违约金，受理费 1090.88 2022 年 0
11.15 否 已判决 暂无 2022-083
湖南嘉寓买卖合同纠纷 元。2022.12.26 收到裁定书，准许 7 月 27 日
湖南嘉寓撤诉
2022.9.5 收到调解书，22.12.31 前
常州优铁贸易有限公司起诉嘉寓 支付 659267.06 元及利息，受理费 2022 年 0
95.93 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-083
集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 6696.5 元，收到裁定书，准许原告 7 月 27 日
撤诉
李如杰起诉江苏嘉寓不当得利纠 2022 年 0
3 否 等判决 2022.8.16 开庭 暂无 2022-083
纷 7 月 27 日
高要区金利镇利丰金属制品门市 2022 年 0
13.35 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-083
部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 7 月 27 日
2022.9.5 收到判决书，支付票款及
北京华龙鑫盛建筑五金销售有限 利息，受理费 2744 元。2023.2.16
2022 年 0
公司起诉山东嘉寓、北京嘉寓买 43.5 否 已判决 收到裁定书，按北京嘉寓撤回上 暂无 2022-083
7 月 27 日
卖合同纠纷 诉处理。2023.7.17 收到执行裁定
书
2022.12.1 收到判决支付票据款 100
常州勤达化工有限公司起诉四川 万元及利息，受理费 13800 元，保 2022 年 0
100 否 已判决 暂无 2022-083
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 全费 5000 元。2023.5.22 收到执行 7 月 27 日
通知书
2023.3.1 收到判决支付 546920.85
西安舜通奥建筑工程有限公司起 元及利息，受理费 4635 元。2023. 2022 年 0
54.69 否 已判决 暂无 2022-083
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 7.17 收到裁定书，按四川嘉寓撤回 7 月 27 日
上诉处理
2023.4.24 收到判决支付 543131.88
西安舜通奥建筑工程有限公司起 2022 年 0
54.31 否 已判决 元及利息，受理费 9232 元，公告 暂无 2022-083
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 7 月 27 日
费 300 元
2023.5.4 收到判决支付 70 万元及
利息，受理费 10800 元，保全费 4
南京紫竹叶广告传媒有限公司起
020 元。广东嘉寓不承担支付责 2022 年 0
诉四川嘉寓，广东嘉寓票据追索 70 否 已判决 暂无 2022-083
任。2023.5.30 收到告知书。2023. 7 月 27 日
权纠纷
6.19 收到判决，驳回四川嘉寓上
诉，维持原判
武汉博煌商贸有限公司起诉四川 2022 年 0
100 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-083
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 7 月 27 日
2022.9.15 收到判决书，支付票款
南通方正装饰装潢有限公司起诉
收到执行 金额及利息，受理费 6900 元，202 2022 年 0
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100 否 暂无 2022-083
通知书 3.4.4 收到执行通知书，报告财产 7 月 27 日
纠纷
令
峥峰智控科技股份有限公司起诉 2023.7.3 收到判决，四川嘉寓、嘉
2022 年 0
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 56.83 否 已判决 寓集团承担连带责任。广东嘉寓 暂无 2022-083
7 月 27 日
纠纷 不承担责任
2022.8.15 收到判决书支付原告 338
郑州高能电气设备有限公司起诉 441.46 及利息，其他 3233。2022.1
收到执行 2022 年 0
四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓 33.84 否 2.5 收到裁定书，按广东嘉寓撤诉 暂无 2022-083
通知书 7 月 27 日
票据追索权纠纷 处理。2023.6.16 收到执行通知
书，报告财产令
山东挺华建筑安装工程有限公司
2022 年 0
起诉北京嘉寓建设工程分包合同 101.98 否 已调解 调解 2022.8.15 支付 30 万 暂无 2022-083
7 月 27 日
纠纷
2023.6.8 收到裁定书，撤销 3019
新城区成荣钢膜租赁站起诉广东 2022 年 0
101.35 否 等开庭 号裁定，本案指定内蒙古自治区 暂无 2022-083
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 7 月 27 日
赤峰市红山区人民法院审理
北京嘉寓起诉郑州高屋置业有限 2022 年 0
40.04 否 等判决 2022.8.9 开庭 暂无 2022-083
公司建设工程施工合同纠纷 7 月 27 日
保定光为绿色能源科技有限公司 2022.8.24 收到判决书：于判决生
2022 年 0
起诉徐州嘉寓光能票据追索权纠 175.88 否 已判决 效 10 日内退还原告预付款，并负 暂无 2022-083
7 月 27 日
纷 担诉讼费保全费
河北嘉寓起诉绥中筑城房地产开
河北嘉寓撤 2022 年 0
发有限公司、安福筑城电子商务 167.98 否 撤诉 河北嘉寓撤诉 2022-085
诉 8 月 04 日
有限公司建设工程施工合同纠纷
2023.2.20 收到判决，生效起七日
成都阳光铝制品有限公司起诉四 2022 年 0
72.86 否 已判决 内支付 620778.29 元及利息，支付 暂无 2022-085
川嘉寓定作合同纠纷 8 月 04 日
律师费 1 万元，受理费 5543 元
泰兴市隆泰混凝土有限公司起诉
2022.12.26 收到裁定书，准许原告 2022 年 0
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-085
撤诉 8 月 04 日
纠纷
65
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
江苏雯斐供应链管理有限公司起 2022.9.30 收到判决支付 200 万元
2022 年 0
诉四川嘉寓、嘉寓集团、北京嘉 200 否 已判决 及利息，受理费 11400 元，保全费 暂无 2022-085
8 月 04 日
寓票据追索权纠纷 5000 元
淮北市相山区客达隆百货商行起 2023.7.13 收到裁定书，驳回四川 2022 年 0
72.17 否 等开庭 暂无 2022-085
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 嘉寓提出的管辖权异议 8 月 04 日
河南奋安铝业有限公司起诉重庆 2022 年 0
38.64 否 等判决 2022.11.22 开庭 暂无 2022-085
嘉寓票据追索权纠纷 8 月 04 日
2022.9.30 收到判决支付票款及利
息，受理费 13890 元，保全费 500
兰州立腾工贸有限公司起诉四川 收到执行 0 元。2023.3.22 收到判决，驳回四 2022 年 0
100 否 暂无 2022-085
嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 川嘉寓上诉，维持原判。2023.5.1 8 月 04 日
5 收到执行通知书。2023.5.18 收到
执行裁定书
2023.1.13 收到判决支付 502719.67
山西钢联工贸有限公司起诉四川 收到执行 元及利息，受理费 8828 元，公告 2022 年 0
50.27 否 暂无 2022-085
嘉寓票据追索权纠纷 通知书 费 610 元。2023.7.19 收到执行通 8 月 04 日
知书
2023.1.13 收到判决，支付 50 万元
山西钢联工贸有限公司起诉四川 收到执行 及利息，受理费 8800 元，公告费 2022 年 0
50 否 暂无 2022-085
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 通知书 610 元。2023.6.12 收到执行通知 8 月 04 日
书，报告财产令
2023.1.13 收到判决支付 100 万元
山西钢联工贸有限公司起诉四川 收到执行 及利息，受理费 13800 元，公告费 2022 年 0
100 否 暂无 2022-085
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 通知书 610 元。2023.7.19 收到报告财产 8 月 04 日
令，执行通知书
2022.8.31 收到判决书，被告共同
石家庄市腾梅金属制品有限公司 支付金额及利息，受理费 13910
2022 年 0
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 101.23 否 已判决 元，保全费 5000 元。2023.3.31 收 暂无 2022-085
8 月 04 日
索权纠纷 到裁定书，按四川嘉寓撤回上诉
处理
许杰森起诉四川嘉寓建筑工程分 2022.9.29 收到裁定书，按许杰森 2022 年 0
29.13 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-085
包合同纠纷 撤诉处理 8 月 04 日
曲阜升远铝业制品有限公司起诉 收到执行 2022.8.1 驳回管辖权，2022.9.30 收 2022 年 0
12.02 否 暂无 2022-085
北京嘉寓票据追索权纠纷 通知书 到执行通知书，报告财产令 8 月 04 日
2022.11.15 收到判决：支付 18838
2.81 元及利息，受理费 4188 元，
江苏奥天利新材料有限公司起诉 收到结案 2022 年 0
18.84 否 保全费 1720 元，公告费 600 元。2 结案 2022-085
四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 8 月 04 日
023.3.24 收到执行裁定书，2023.4.
11 收到结案通知书
2022.9.5 收到调解书，于 23.1.19
武汉市鑫钰诚信物资有限公司起 2022 年 0
226.3 否 已调解 前支付 99028.42 元及利息，诉讼 暂无 2022-085
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 8 月 04 日
费 1159 元，受理费 1159 元
江苏雯斐供应链管理有限公司起 收到执行 2023.5.29 收到执行裁定书，四川 2022 年 0
138.42 否 暂无 2022-085
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 嘉寓按照调解书履行义务 8 月 04 日
河南金洲贸易有限公司起诉四川 2022 年 0
144.78 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-085
嘉寓票据追索权纠纷 8 月 04 日
聊城市昱彤金属材料有限公司起
2023.6.8 收到判决：支付 200 万元 2022 年 0
诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索 200 否 已判决 暂无 2022-085
及利息，受理费 22800 元 8 月 04 日
权纠纷
2022.10.11 收到判决支付 622100.3
陕西新奥管道科技有限公司起诉 6 元，受理费 5010.5 元。2023.5.17 2022 年 0
62.21 否 已判决 暂无 2022-085
四川嘉寓票据追索权纠纷 收到裁定书，准许上诉人四川嘉 8 月 04 日
寓撤诉
2022.10.11 收到判决支付 506875.4
西安恒钢钢铁物资有限公司起诉 7 元及利息，受理费 4434.25 元。2 2022 年 0
50.69 否 已判决 暂无 2022-085
四川嘉寓票据追索权纠纷 023.3.16 收到裁定书，按四川嘉寓 8 月 04 日
撤回上诉处理
许云龙起诉四川嘉寓、广东嘉 2023.5.30 收到判决：支付 378242. 2022 年 0
37.82 否 已判决 暂无 2022-085
寓、北京嘉寓建设合同纠纷 13 元及利息，受理费 6974 元 8 月 04 日
张宗宝起诉四川嘉寓、广东嘉 2023.5.30 收到判决：支付 120405. 2022 年 0
12.04 否 已判决 暂无 2022-085
寓、北京嘉寓建设合同纠纷 24 元及利息，受理费 2708 元 8 月 04 日
2022.11.2 收到判决书及利息，受
江苏融汇典当有限公司起诉四川 收到执行 理费 7727 元，保全费 2710 元。20 2022 年 0
41.76 否 暂无 2022-085
嘉寓票据追索权纠纷 通知书 23.6.25 收到执行通知书，报告财 8 月 04 日
产令，收到强制申请书
吉安逸轩装饰工程有限公司起诉 2023.1.13 收到判决，江西嘉寓不 2022 年 0
11.17 否 已判决 暂无 2022-085
四川嘉寓票据追索权纠纷 承担责任 8 月 04 日
2022.10.20 收到判决，被告在生效
北京嘉寓起诉秦皇岛广顺房地产 2022 年 0
434.96 否 已判决 后二十日内支付工程款 4069845.6 暂无 2022-085
开发有限公司建设合同纠纷 8 月 04 日
5 元及利息
66
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2022.8.31 收到判决支付货款及利
息，受理费 2755.04 元。2022.12.2
张家界永兴玻璃有限公司起诉湖 收到执行 2022 年 0
27.67 否 6 收到裁定书，准许湖南嘉寓撤 暂无 2022-088
南嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 8 月 12 日
诉，受理费 25 元。2023.7.19 收到
执行裁定书
2023.3.16 收到判决支付 104 万元
临沂市兰山区同发甲醛厂起诉四
及利息，受理费 14160 元，公告费 2022 年 0
川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 104 否 已判决 暂无 2022-088
760 元。2023.7.18 收到成渝金融法 8 月 12 日
纷
院受理通知书
山西兴达盛远建筑工程有限公司 2022.9.20 收到判决被告共同支付
2022 年 0
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 214.71 否 已判决 汇票款及利息。2023.7.6 收到裁定 暂无 2022-088
8 月 12 日
索权纠纷 书四川撤回上诉
2022.12.23 收到判决支付 100 万元
上海如浔实业有限公司起诉四川 收到执行 及利息，受理费 14003 元，公告费 2022 年 0
100 否 暂无 2022-088
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 通知书 760 元。2023.5.11 收到执行裁定 8 月 12 日
书，收到执行通知书
2023.3.7 收到原告上诉状。2023.4.
苏州博坤玻璃有限公司起诉江苏 2022 年 0
79.68 否 原告上诉 26 收到传票，2023.5.10 上午 10 点 暂无 2022-088
嘉寓票据追索权纠纷 8 月 12 日
调查
陕西红墙新材料有限公司起诉四 2022 年 0
84.97 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-088
川嘉寓票据追索权纠纷 8 月 12 日
天津明耀建筑装饰材料有限公司 2022 年 0
20 否 等判决 2022.9.5 开庭 暂无 2022-088
起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 8 月 12 日
深圳市胜杰昌建筑劳务服务有限 2022.11.29 开庭。2022.10.28 收到
收到执行 2022 年 0
公司起诉江西嘉寓票据追索权纠 60 是 诉状。2023.7.26 收到执行裁定 暂无 2022-088
裁定书 8 月 12 日
纷 书，终结本次执行
深圳中盛建筑装饰工程劳务有限
2022 年 0
公司起诉北京嘉寓建设工程施工 20.74 否 等判决 2022.10.28 开庭 暂无 2022-088
8 月 12 日
合同纠纷
清河县亿豪密封件有限公司起诉 收到诉前 2022 年 0
45.77 否 22.8.8 收到诉前调通知 暂无 2022-088
四川嘉寓票据追索权纠纷 调通知 8 月 12 日
清河县亿豪密封件有限公司起诉 收到诉前 2022 年 0
50.78 是 22.8.8 收到诉前调通知 暂无 2022-088
四川嘉寓票据追索权纠纷 调通知 8 月 12 日
潍坊爱格仕铝材设备股份有限公
2022 年 0
司起诉嘉寓门窗科技、北京嘉寓 40 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-088
8 月 12 日
票据追索权纠纷
聊城市美满商贸有限公司起诉四 2022 年 0
10.29 否 原告撤诉 2023.1.18 收到裁定书，原告撤诉 原告撤诉 2022-088
川嘉寓票据追索权纠纷 8 月 12 日
聊城市美满商贸有限公司起诉四 2023.1.18 收到裁定书，准许原告 2022 年 0
13.23 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-088
川嘉寓票据追索权纠纷 撤诉 8 月 12 日
济南诚赫建筑安装有限公司起诉 2022 年 0
107.71 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-088
四川嘉寓票据追索权纠纷 8 月 12 日
2023.8.9 收到判决，生效起 30 日
山西博盛建材有限公司起诉四川 2022 年 0
58.92 否 已判决 内支付 583095.11 元及利息，受理 暂无 2022-088
嘉寓票据追索权纠纷 8 月 12 日
费 9692 元
江西嘉寓起诉长沙新力湘房地产 2023.1.18 收到判决，被告于生效
2022 年 0
开发有限公司建设工程施工合同 139.01 否 已判决 起十日内支付江西嘉寓 1390136.6 暂无 2022-088
8 月 12 日
纠纷 3 元及利息
盐城市桐銮商贸有限公司起诉四
2022.9.5 收到裁定书，准许原告撤 2022 年 0
川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠 12.42 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-088
诉 8 月 12 日
纷
2022.9.27 收到判决，广东嘉寓支
鄂尔多斯市生翔汽车运输有限公
付汇款金额及利息，受理费 6900 2022 年 0
司起诉广东嘉寓、北京嘉寓、嘉 100 否 已判决 暂无 2022-088
元，保全费 5000 元。北京嘉寓不 8 月 12 日
寓集团票据追索权纠纷
担责
2022.11.4 收到判决书：支付工程
款 1086202.77 元及利息，受理费 7
王敬坤起诉北京嘉寓建设工程施 收到执行 2022 年 0
108.62 是 438 元。2023.3.1 收到裁定书，准 暂无 2022-088
工合同纠纷 通知书 8 月 12 日
许北京嘉寓撤回上诉。2023.7.24
收到执行通知书
重庆嘉寓起诉甘肃天麟房地产开
2023.4.12 收到调解书，被告支付 2022 年 0
发集团有限公司建设工程施工合 302.8 否 已调解 暂无 2022-088
重庆嘉寓 3027680 元。 8 月 12 日
同纠纷
重庆嘉寓起诉武汉中央商务区股
2022 年 0
份有限公司建设工程施工合同纠 20.85 否 等判决 2022.8.30 开庭 暂无 2022-088
8 月 12 日
纷
2023.7.18 收到判决支付 867955.64
元及利息，广东嘉寓不承担那支
上海嘉硕精密模塑有限公司起诉 付责任。收到裁定书，准许原告 2022 年 0
86.8 否 已上诉 暂无 2022-088
四川嘉寓票据追索权纠纷 撤回对其他被告的起诉。2023.8.7 8 月 12 日
收到四川上诉状，更改落款法院
为上海金融法院
67
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2023.3.3 收到判决：支付 1903789.
山东嘉伟门窗幕墙有限公司起诉
09 元及利息，受理费 21934 元。2 2022 年 0
四川嘉寓、北京嘉寓票据追索权 190.38 是 已判决 暂无 2022-089
023.6.12 收到判决，驳回北京嘉寓 8 月 18 日
纠纷
上诉，维持原判
山东耀华玻璃有限公司起诉四川 2023.4.23 收到判决支付 310004.91 2022 年 0
31 否 已判决 暂无 2022-089
嘉寓票据追索权纠纷 元及利息，受理费 5950 元 8 月 18 日
东昌府区郑家镇顺兴五交化门市 收到执行 2022 年 0
11.6 否 2023.5.18 收到执行裁定书 暂无 2022-089
部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 8 月 18 日
2022.11.25 收到判决支付票据款 77
9169.01 元及利息，受理费 11592
启东启润康耐柯连接件有限公司 收到执行 元，保全费 4470 元 2023.3.9 收到 2022 年 0
77.92 否 暂无 2022-089
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 报告财产令，执行通知书。2023. 8 月 18 日
5.5 收到执行裁定书，终结本案执
行
重庆洽润建筑劳务有限公司起诉 2023.1.9 收到判决，重庆嘉寓不承 2022 年 0
1.68 否 已判决 暂无 2022-089
重庆嘉寓票据追索权纠纷 担责任 8 月 18 日
2022.9.28 收到调解书，于 23.1.30
内蒙古伙伴贸易有限公司起诉广 前支付 30 万元，23.2.28 前支付 30
收到冻结 2022 年 0
东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 100 否 万元，23.3.30 前支付 40 万元及利 暂无 2022-089
裁定书 8 月 18 日
纷 息，受理费 6900 元，保全费 5000
元，2022.10.13 收到冻结裁定书
清河县科朗汽车零部件有限公司 2023.5.29 收到判决支付 100 万元
2022 年 0
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 100 否 已判决 及利息，受理费 13800 元。收到缴 暂无 2022-089
8 月 18 日
索权纠纷 费通知书
2023.1.18 收到判决支付 542208.63
清河县科朗汽车零部件有限公司
元及利息，受理费 4611.04 元。20 2022 年 0
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 54.22 否 已判决 暂无 2022-089
23.4.24 收到裁定书，准许四川嘉 8 月 18 日
索权纠纷
寓撤回上诉
2023.1.18 收到判决支付 206 万元
清河县科朗汽车零部件有限公司
及利息，受理费 11640 元。2023.5. 2022 年 0
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 206 否 已判决 暂无 2022-089
4 收到裁定书，准许四川嘉寓撤回 8 月 18 日
索权纠纷
上诉
山东池垚材料建筑有限公司起诉 2022.11.17 收到裁定书，准许原告 2022 年 0
100 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-089
四川嘉寓票据追索权纠纷 撤诉 8 月 18 日
2023.2.27 收到判决，四川嘉寓支
付 90 万元及利息，广东嘉寓，嘉
淄博铭鑫电子商务有限公司起诉
寓股份承担连带责任，受理费 128 2022 年 0
四川嘉寓、北京嘉寓、广东嘉寓 90 否 已判决 暂无 2022-089
00 元，保全费 5000 元。2023.6.28 8 月 18 日
票据追索权纠纷
收到裁定书，按广东嘉寓、嘉寓
股份撤回上诉处理
山西钢联工贸有限公司起诉四川 2022 年 0
100 否 等开庭 2023.8.4 收到传票，2023.8.23 开庭 暂无 2022-089
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 8 月 18 日
山西钢联工贸有限公司起诉四川 2022 年 0
60 否 等开庭 2023.8.4 收到传票，2023.8.28 开庭 暂无 2022-089
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 8 月 18 日
山西钢联工贸有限公司起诉四川 2022 年 0
60 否 等开庭 2023.8.4 收到传票，2023.8.28 开庭 暂无 2022-089
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 8 月 18 日
山西钢联工贸有限公司起诉四川 2022 年 0
60 否 等开庭 2023.8.4 收到传票，2023.8.28 开庭 暂无 2022-089
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 8 月 18 日
山西钢联工贸有限公司起诉四川 2022 年 0
60 否 等开庭 2023.8.4 收到传票，2023.8.28 开庭 暂无 2022-089
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 8 月 18 日
2022.9.29 收到判决，支付票款金
浙江鸿业不锈钢有限公司起诉四 收到执行 额及利息，受理费 7795 元。2022. 2022 年 0
118.02 否 暂无 2022-089
川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 12.16 收到限制消费令，报告财产 8 月 18 日
令，执行通知、财产申报通知
2022.8.17 收到调解书于 2022 年 12
北京泰澎江建筑设备租赁有限公 月 31 日前支付被告 931000 元。20 2022 年 0
93.1 否 已调解 暂无 2022-089
司起诉北京嘉寓租赁合同纠纷 23.2.1 收到执行通知书，报告财产 8 月 18 日
令
西安正广欣建材有限公司起诉北 收到财保 2022 年 0
90.96 否 收到财保裁定书 暂无 2022-094
京嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 8 月 24 日
2022.8.25 收到民事调解书，于 22.
12.31 前支付 96966 元，2022.9.21
常州左德商贸有限公司起诉北京 收到执行 2022 年 0
9.7 否 收到裁定书按原告撤诉处理.2023. 暂无 2022-094
嘉寓买卖合同纠纷 通知书 8 月 24 日
3.15 收到执行通知书，报告财产
令，2023.3.21 上午谈话
王敬坤起诉江西嘉寓、北京嘉寓 2023.4.20 收到判决支付 3024325.5 2022 年 0
309.92 是 已判决 暂无 2022-094
建设工程施工合同纠纷 2 元及利息，受理费 16035 元 8 月 24 日
2022.12.15 收到判决支付 1657046.
王敬坤起诉北京嘉寓建设工程施 收到执行 38 元及利息，受理费 19986 元， 2022 年 0
165.7 是 暂无 2022-094
工合同纠纷 通知书 保全费 5000 元。2023.7.24 收到执 8 月 24 日
行通知书，报告财产令
史贵宝起诉北京嘉寓建设工程施 2023.1.4 收到裁定书，准许原告撤 2022 年 0
206.9 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-094
工合同纠纷 诉 8 月 24 日
68
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2023.7.17 收到判决，生效后三日
济南树德经贸有限公司起诉四川 2022 年 0
103 否 已判决 内支付 103 万元及利息，受理费 1 暂无 2022-094
嘉寓票据追索权纠纷 8 月 24 日
4070 元
2023.5.17 收到判决支付 382574.26
济南树德经贸有限公司起诉四川 元及利息，受理费 7288 元。2023. 2022 年 0
39.26 否 已判决 暂无 2022-094
嘉寓票据追索权纠纷 7.17 收到裁定书，准许四川嘉寓撤 8 月 24 日
回上诉
济南树德经贸有限公司起诉四川 2023.7.17 收到判决支付 60 万元及 2022 年 0
60 否 已判决 暂无 2022-094
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 利息，受理费 9900 元 8 月 24 日
2023.4.23 收到执行通知书，报告
固安县海航商贸中心起诉四川嘉 收到执行 2022 年 0
21.97 否 财产令，限制消费令，收到执行 暂无 2022-094
寓票据追索权纠纷 通知书 8 月 24 日
裁定书
合肥恒门窗嘉幕墙科技有限公司 2022 年 0
97.8 否 等判决 2022.10.28 开庭 暂无 2022-094
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 8 月 24 日
聊城市东昌府区浩锐平面设计工
2022 年 0
作室起诉四川嘉寓票据追索权纠 18.96 否 等判决 2022.11.7 开庭 暂无 2022-094
8 月 24 日
纷
聊城市东昌府区朋华五金店起诉 2022 年 0
16.61 否 等判决 2022.11.4 开庭 暂无 2022-094
四川嘉寓票据追索权纠纷 8 月 24 日
聊城市东昌府区朋华五金店起诉 2022 年 0
54.98 否 等判决 2022.11.4 开庭 暂无 2022-094
四川嘉寓票据追索权纠纷 8 月 24 日
聊城市昱彤金属材料有限公司起 2023.4.11 收到裁定书，准许原告 2022 年 0
50 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-094
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 撤诉 8 月 24 日
唐山新田昌贸易有限公司起诉四 2022 年 0
200 是 等判决 2023.6.25 开庭 暂无 2022-094
川嘉寓票据追索权纠纷 8 月 24 日
2022.9.26 收到判决支付票据款及
深圳鑫汇鹭科技有限公司起诉四 收到执行 利息，受理费 7158 元，保全费 50 2022 年 0
103 否 暂无 2022-094
川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 00 元。2023.6.5 收到执行裁定书， 8 月 24 日
中止判决的执行
新泰市金埔矿业有限公司起诉嘉
驳回管辖 2023.7.10 收到裁定书，驳回四川 2022 年 0
寓集团、四川嘉寓票据追索权纠 108 否 暂无 2022-094
权异议 嘉寓提出的管辖权异议 8 月 24 日
纷
南京大野建筑节能科技有限公司 2022 年 0
35.28 否 等判决 2022.9.15 开庭 暂无 2022-094
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 8 月 24 日
聊城市昱彤金属材料有限公司起
2023.4.11 收到裁定书，准许原告 2022 年 0
诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索 10.67 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-094
撤诉 8 月 24 日
权纠纷
内蒙古自立科技有限责任公司起
2022 年 0
诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索 100 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉 2022-094
8 月 24 日
权纠纷
北京嘉寓起诉广州萝奥房地产开
2023.2.28 收到判决，被告支付嘉 2022 年 0
发有限公司建设工程施工合同纠 292.87 否 已判决 暂无 2022-096
寓股份 2249600.91 元及利息 9 月 01 日
纷
临沂市兰山区东联五金建材经营 2022 年 0
101 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉 2022-096
部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 9 月 01 日
2023.2.1 上午 10.30 开庭。2023.4.2
王敬坤起诉北京嘉寓建设工程施 收到执行 0 收到判决：支付 169673.24 元及 2022 年 0
21.09 否 暂无 2022-096
工合同纠纷 通知书 利息。2023.7.31 收到执行通知 9 月 01 日
书，报告财产令
2023.4.20 收到判决支付 565101.71
王敬坤起诉北京嘉寓建设工程施 收到执行 2022 年 0
56.51 是 元及利息，受理费 4780 元。2023. 暂无 2022-096
工合同纠纷 通知书 9 月 01 日
7.28 收到执行通知书，报告财产令
河北百彩地坪工程有限公司起诉
2022.11.24 收到判决支付 140 万元 2022 年 0
北京嘉寓、北京嘉寓光能票据追 140 否 已判决 暂无 2022-096
及利息，受理费 8700 元 9 月 01 日
索权纠纷
聊城市东昌府区朋华五金店起诉 2022 年 0
48.11 否 等判决 2022.11.4 开庭 暂无 2022-096
北京嘉寓票据追索权纠纷 9 月 01 日
聊城市东昌府区朋华五金店起诉 2022 年 0
33.36 否 等判决 2022.11.4 开庭 暂无 2022-096
四川嘉寓票据追索权纠纷 9 月 01 日
聊城市东昌府区浩锐平面设计工
2022 年 0
作室起诉四川嘉寓票据追索权纠 34.05 否 等判决 2022.10.27 开庭 暂无 2022-096
9 月 01 日
纷
华容区诚新商贸经营部起诉四川 2023.1.17 收到判决，四川嘉寓不 2022 年 0
26.92 否 已判决 不承担责任 2022-096
嘉寓票据追索权纠纷 承担责任 9 月 01 日
2022.8.25 收到民事调解书，22.9.3
北京向阳宏达建筑工程有限公司 2022 年 0
12.16 否 已调解 0 前支付 6 万，22.10.30 前支付尾 暂无 2022-096
起诉嘉寓门窗科技承揽合同纠纷 9 月 01 日
款
2022.9.9 收到调解 22.12.31 前一次
安平富乡建筑工程有限公司起诉 性支付票据金额 99 万元。收到裁
收到执行 2022 年 0
四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权 99 否 定书，准许原告撤诉。2023.2.10 暂无 2022-096
裁定书 9 月 01 日
纠纷 收到执行裁定书，收到报告财令.2
023.2.20 是的限制消费令
69
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2022.11.26 收到判决，生效期十日
内支付 30 万元及利息，受理费 29
常州富莱德环保科技有限公司起 2022 年 0
30 否 已判决 00 元，保全费 2020 元。2023.2.11 暂无 2022-096
诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 9 月 01 日
收到裁定书，按重庆嘉寓自动撤
回上诉处理
2023.6.1 收到判决连带支付 100 万
元，北京嘉寓、广东嘉寓不承担
无锡通特商贸有限公司起诉四川
支付责任受理费 13800 元，保全费 2022 年 0
嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓、嘉 100 否 已判决 暂无 2022-096
5000 元，公告费 600。收到裁定 9 月 01 日
寓集团票据追索权纠纷
书，准许原告撤回对其他被告的
起诉
2022.9.14 收到调解书，22.11.30 前
支付 15 万元，22.12.30 前支付 15
山东南山铝业股份有限公司起诉
收到执行 万元，23.1.30 前支付 166916.35 2022 年 0
四川嘉寓、北京嘉寓加工合同纠 46.69 是 暂无 2022-096
裁定书 元，及违约金，诉讼费 4152 元， 9 月 01 日
纷
保全费 3020 元.2023.5.29 收到执行
通知书、收到执行裁定书
2022.9.21 收到判决书，支付货款
天津市千隆金属制品有限公司起 2022 年 0
67.92 否 已判决 及违约金。2022.11.4 收到裁定 暂无 2022-096
诉河北嘉寓买卖合同纠纷 9 月 01 日
书，按河北嘉寓撤诉处理
西安易盛天装饰建筑工程有限公 2022.8.30 收到传票，2022.8.29 上
收到限制 2022 年 0
司起诉北京嘉寓、重庆嘉寓买卖 17.3 否 午 9 点执行事宜。2022.9.30 收到 暂无 2022-096
消费令 9 月 01 日
合同纠纷 限制消费令
深圳市宜城建筑装潢有限公司起 收到执行 2022.8.30 收到执行决定书，纳入 2022 年 0
13.18 否 暂无 2022-096
诉北京嘉寓建筑工程合同 决定书 失信被执行人名单 9 月 01 日
2022.9.5 收到调解书，22.12.31 前
支付 513526.67 及违约金，受理费
北京华龙鑫盛建筑五金销售有限 收到执行 2022 年 0
51.35 是 4467.63 元、保全费 3132.05 元。2 暂无 2022-096
公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 通知书 9 月 01 日
023.2.1 收到执行通知书，报告财
产令
2023.3.7 收到执行裁定书。收到执
温州昊强贸易有限公司起诉江苏 收到执行 2022 年 0
34.74 否 行通知书，报告财产令。收到传 暂无 2022-096
嘉寓买卖合同纠纷 通知书 9 月 01 日
票，2023.2.21 谈话
常州言琳新材料科技有限公司起 其他被告 2022.11.23 下午 3 点开庭。2023.3. 2022 年 0
25 否 暂无 2022-096
诉江苏嘉寓票据追索权纠纷 上诉 7 收到其他被告上诉状 9 月 01 日
常州欣欣向荣建材有限公司起诉 2022.11.14 收到判决：支付 292500 2022 年 0
29.25 否 已判决 暂无 2022-096
江苏嘉寓票据追索权纠纷 元及利息，受理费 2868 元 9 月 01 日
江苏耀兴安全玻璃有限公司起诉 2022 年 0
351.6 否 等判决 2022.9.22 开庭 暂无 2022-096
江苏嘉寓买卖合同纠纷 9 月 01 日
2023.7.11 收到判决，生效起七日
王敬坤起诉北京嘉寓装修装饰合 2022 年 0
103.28 否 已判决 内支付 1032824.76 元及利息，受 暂无 2022-097
同纠纷 9 月 13 日
理费 7465 元
北京中海兴业安全玻璃有限公司 收到执行 2023.1.10 收到执行通知书、报告 2022 年 0
45.95 否 暂无 2022-097
起诉嘉寓门窗科技买卖合同纠纷 通知书 财产令 9 月 13 日
北京嘉寓起诉北京正联商贸有限 收到调解书，被告支付货款、保 2022 年 0
50.45 否 已调解 暂无 2022-097
公司合同纠纷 全费、受理费 9 月 13 日
移送扬州
扬州市信隆典当行有限公司起诉 2022.9.5 收到裁定书移送扬州市广 2022 年 0
55 否 市广陵区 暂无 2022-097
四川嘉寓票据追索权纠纷 陵区人民法院处理 9 月 13 日
人民法院
上海圣露地基工程有限公司起诉 收到保全 2023.1.7 收到判决，驳回原告全部 2022 年 0
62.22 否 胜诉 2022-097
四川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 诉讼请求 9 月 13 日
上海圣露地基工程有限公司起诉 收到保全 2023.1.7 收到判决，驳回原告全部 2022 年 0
62.29 否 胜诉 2022-097
四川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 诉讼请求 9 月 13 日
2022.9.1 收到调解书，22.12.31 前
大连广耀玻璃科技有限公司起诉 2022 年 0
75.99 否 已判决 支付 759862.6 元及利息、受理费 5 暂无 2022-097
北京嘉寓票据追索权纠纷 9 月 13 日
699 元
2022.9.1 收到调解书，22.12.31 前
湖北荣泰建筑玻璃有限公司起诉 收到执行 支付 1099146.72 元及利息、受理 2022 年 0
109.91 是 暂无 2022-097
北京嘉寓票据追索权纠纷 通知书 费 7346 元。2023.2.1 收到执行通 9 月 13 日
知书
2022.10.25 收到判决支付 105614.9
河北申联密封件有限公司起诉北
8 元及利息，受理费 1206 元。202 2022 年 0
京嘉寓、临邑嘉寓票据追索权纠 10.56 否 已判决 暂无 2022-097
3.6.5 收到执行通知书，报告财产 9 月 13 日
纷
令
合肥恒门窗嘉幕墙科技有限公司 2022 年 0
90 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-097
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 9 月 13 日
固安县筑豪装饰材料销售中心起 2022 年 0
100 否 等判决 2022.12.8 开庭 暂无 2022-097
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 9 月 13 日
临沂昶茂商贸有限公司起诉四川 2022 年 0
100.2 否 等判决 2023.5.5 开庭 暂无 2022-097
嘉寓票据追索权纠纷 9 月 13 日
欧马腾会展科技（上海）有限公
2022 年 0
司起诉徐州嘉寓光能承揽合同纠 28.54 否 等判决 2023.6.12 开庭 暂无 2022-097
9 月 13 日
纷
70
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
黑龙江嘉寓起诉哈尔滨长城建筑
2023.1.18 收到判决，支付黑龙江 2022 年 0
集团建筑股份有限公司建设工程 12.82 否 已判决 暂无 2022-097
嘉寓 109168 元 9 月 13 日
施工合同纠纷
天津信堡玻璃股份有限公司起诉 2022.11.8 收到判决支付 10 万元及 2022 年 0
10 否 已判决 暂无 2022-097
河北嘉寓票据追索权纠纷 利息，受理费 1167 元 9 月 13 日
北京绿贝区块链科技有限公司起 2022.10.31 收到调解书，22.11.30 2022 年 0
5.77 否 已调解 暂无 2022-097
诉河北嘉寓买卖合同纠纷 前支付保证金 1.5 万元 9 月 13 日
2023.1.12 收到判决生效期十日内
支付 473658.42 元及违约金，受理
广东中亚铝业有限公司起诉湖南 2022 年 0
54.26 否 已判决 费及财产保全费共计 7218 元。202暂无 2022-097
嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 9 月 13 日
3.4.26 收到判决，驳回湖南嘉寓上
诉，维持原判
2022.11.4 收到调解书，22.12.31 前
广州展宏金属科技有限公司起诉 收到执行 2022 年 0
11 否 一次性付清 11 万元及利息。2023. 暂无 2022-097
北京嘉寓票据追索权纠纷 通知书 9 月 13 日
4.19 收到执行通知书，报告财产令
2022.10.24 收到判决支付票据款 45
清河县亿豪密封件有限公司起诉 2022 年 0
45 否 已判决 万元及利息，受理费 8272 元，保 暂无 2022-097
四川嘉寓票据追索权纠纷 9 月 13 日
全费 3020 元
2022.10.24 收到判决支付票据款 50
清河县亿豪密封件有限公司起诉 收到执行 万元，受理费 8878 元，保全费 32 2022 年 0
50 否 暂无 2022-097
四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 70 元。2023.7.14 收到报告财产 9 月 13 日
令，执行通知书
2022.9.21 收到判决，支付票款及
济南市捷承商贸有限公司起诉嘉 利息，受理费 6900 元.已经上诉，
收到执行 2022 年 0
寓集团、四川嘉寓票据追索权纠 100 否 2023.2.1 收到济南市中级人民法院 已上诉 2022-097
裁定书 9 月 13 日
纷 受理案件通知书。2023.6.15 收到
执行裁定书，终结本次执行程序
2022.10.8 收到判决，支付汇票金
常州燃情商贸有限公司起诉四川 等二审判 2022 年 0
44.3 否 额 442989.99 元及利息，受理费 39暂无 2022-097
嘉寓票据追索权纠纷 决 9 月 13 日
72 元。2023.3.14 网络开庭
2022.11.11 收到判决：支付 45392
南通市全欧建筑装饰有限公司起 收到执行 2022 年 0
45.39 否 7.88 元及利息，受理费 4055 元。2 暂无 2022-097
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 9 月 13 日
023.7.24 收到执行裁定书
聊城云开建筑有限公司起诉四川 2023.3.17 收到裁定书，按原告撤 2022 年 0
102 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-097
嘉寓票据追索权纠纷 诉处理 9 月 13 日
北京嘉寓起诉嘉兴京御房地产开
收到裁决 2022 年 0
发有限公司建设工程施工合同纠 46.93 否 2023.2.16 收到裁决书 暂无 2022-098
书 9 月 21 日
纷
西安市思唯商贸有限公司起诉四
2022 年 0
川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 90 否 等判决 2023.5.4 开庭 暂无 2022-098
9 月 21 日
纷
2022.12.13 收到判决支付 200964.9
寿阳诚予贸易有限公司起诉四川 7 元及利息，受理费 2157 元。202 2022 年 0
200.1 否 已判决 暂无 2022-098
嘉寓票据追索权纠纷 3.6.12 收到执行裁定书，终结本次 9 月 21 日
执行程序
长葛市凯域农业有限公司起诉四 收到执行 2023.1.7 收到执行裁定书。收到报 2022 年 0
66.04 否 暂无 2022-098
川嘉寓票据纠纷 通知书 告财产令，执行通知书 9 月 21 日
王国珑起诉上海嘉寓劳务合同纠 2022 年 0
13.97 否 等判决 2022.10.18 开庭 暂无 2022-098
纷 9 月 21 日
2023.4.13 收到判决支付 415949.65
西安舜通奥建筑工程有限公司起
元及利息，受理费 7539 元。2023. 2022 年 0
诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索 41.59 否 已判决 暂无 2022-098
8.2 收到判决，驳回四川嘉寓上 9 月 21 日
权纠纷
诉，维持原判
济南树德经贸有限公司起诉四川 2022 年 0
103 否 等判决 2023.7.14 开庭 暂无 2022-098
嘉寓票据追索权纠纷 9 月 21 日
济南树德经贸有限公司起诉四川 2022 年 0
65.01 否 等判决 2023.7.14 开庭 暂无 2022-098
嘉寓票据追索权纠纷 9 月 21 日
济南树德经贸有限公司起诉四川 2022 年 0
62 否 等判决 2023.7.14 开庭 暂无 2022-098
嘉寓票据追索权纠纷 9 月 21 日
高国强起诉四川嘉寓、北京嘉
2022 年 0
寓、广东嘉寓建筑工程分包合同 134.34 否 等判决 2022.12.28 开庭 暂无 2022-098
9 月 21 日
纠纷
济南树德经贸有限公司起诉四川 2022 年 0
60 否 等判决 2023.7.14 开庭 暂无 2022-098
嘉寓票据追索权纠纷 9 月 21 日
济南树德经贸有限公司起诉四川 2022 年 0
60 否 等判决 2023.7.14 开庭 暂无 2022-098
嘉寓票据追索权纠纷 9 月 21 日
深圳市凯信汇通资产管理有限公 2022 年 0
300 否 等判决 2022.10.12 开庭 暂无 2022-098
司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 9 月 21 日
2022.11.4 收到判决支付 100 万元
启东市坤燕食品经营部起诉四川 及利息，受理费 7000 元。2023.5.1 2022 年 0
100 否 已判决 暂无 2022-098
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 5 收到执行通知书，收到执行裁定 9 月 21 日
书
71
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2022.12.6 收到判决：支付 60 万元
张家港保税区金庆堂建材有限公
及利息，受理费 4900 元，保全费 2022 年 0
司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据 60 否 已判决 暂无 2022-098
3520 元。2023.2.16 收到判决，驳 9 月 21 日
追索权纠纷
回四川嘉寓上诉，维持原判
2022.9.30 收到判决，生效之日起
山东温声玻璃科技股份有限公司 2022 年 0
33.53 否 已付清 五日内支付 30 万及利息，受理费 已付清 2022-098
起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 9 月 21 日
3181 元，保全费 2370 元
2023.1.13 收到判决：支付 200 万
常州市勤达化工有限公司起诉四 元及利息，受理费 22800 元，公告
2022 年 0
川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 200 否 已判决 费 600 元。2023.3.10 收到上诉 收到上诉状 2022-098
9 月 21 日
纷 状。2023.7.21 收到裁定书，准许
嘉寓集团撤回上诉
张家界桑植县成升建筑劳务有限 2023.6.5 收到判决：支付 684300 2022 年 0
68.43 否 已判决 暂无 2022-098
公司起诉北京嘉寓劳务合同纠纷 元及利息，受理费 11618 元 9 月 21 日
2022.10.31 收到判决，生效起七日
郓城县壮志商贸有限公司起诉河 内支付 10 万元，受理费保全费共
2022 年 0
北嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠 10 否 已判决 计 2220 元。2023.1.11 收到其他被 暂无 2022-098
9 月 21 日
纷 告上诉状。2023.5.4 收到判决，驳
回其他被告上诉，维持原判
2022.10.26 收到判决，生效后十日
山东融森企业管理有限公司起诉 2022 年 0
137.8 否 已判决 内支付 1378040.79 元及利息，受 暂无 2022-098
北京嘉寓承揽合同纠纷 9 月 21 日
理费 17202 元
济南肇亚建材有限公司起诉北京 2022.11.14 收到裁定书，按原告撤 2022 年 0
45.45 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-098
嘉寓买卖合同纠纷 诉处理 9 月 21 日
青岛金瑞星装饰工程有限公司起
收到冻结 2022 年 0
诉北京嘉寓建筑工程分包合同纠 3.91 否 2022.12.26 收到冻结裁定书 暂无 2022-099
裁定书 9 月 30 日
纷
聊城市东昌府区郑家镇熙琪文具
2022.12.1 收到裁定书，本案按原 2022 年 0
生活馆起诉四川嘉寓票据追索权 30 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-099
告撤诉处理 9 月 30 日
纠纷
重庆嘉寓起诉昆明蓝光房地产开 收到调解 2022 年 0
32.68 否 2022.12.6 收到调解书 暂无 2022-099
发有限公司票据追索权纠纷 书 9 月 30 日
聊城鑫图建材有限公司起诉四川 2023.2.15 收到裁定书，准许原告 2022 年 0
60 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-099
嘉寓票据追索权纠纷 撤诉 9 月 30 日
2023.2.13 收到判决：支付 143427.
西安舜通奥建筑工程有限公司起 55 元及利息，受理费 3168 元，公 2022 年 0
14.34 否 已判决 暂无 2022-099
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 告费 560 元。2023.6.28 收到裁定 9 月 30 日
书，准许四川嘉寓撤回上诉
海安海燕花卉经营部起诉四川嘉
2022.10.8 收到裁定书，按照原告 2022 年 0
寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追 100 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-099
撤诉处理 9 月 30 日
索权纠纷
湖南嘉寓起诉佛山市时代德晖房
地产开发有限公司、佛山市时代 2022 年 0
211.08 否 等判决 2022.10.10 开庭 暂无 2022-099
鸿泰投资有限公司建设工程施工 9 月 30 日
合同纠纷
山东飞度胶业科技股份有限公司
2022.10.11 收到裁定书，按照原告 2022 年 0
起诉四川嘉寓票据付款请求权纠 384.75 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-099
撤诉处理 9 月 30 日
纷
合肥恒嘉门窗幕墙科技有限公司 2022 年 0
71.2 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-099
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 9 月 30 日
宜春江特机械转动有限公司起诉 2022.12.28 收到判决，驳回原告诉 2022 年 0
19.09 否 胜诉 胜诉 2022-099
四川嘉寓票据纠纷 讼请求 9 月 30 日
山西皓昇贸易有限公司起诉四川 2022 年 0
100 否 等判决 2023.6.29 开庭 暂无 2022-099
嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 9 月 30 日
山东滨州龙峰化纤制品有限公司 2022 年 0
26.42 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-099
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 9 月 30 日
安宁嘉泰建筑有限责任公司起诉 2022 年 0
62.07 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-099
重庆嘉寓票据追索权纠纷 9 月 30 日
安宁嘉泰建筑有限责任公司起诉 2022 年 0
30 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-099
重庆嘉寓票据追索权纠纷 9 月 30 日
高国强起诉四川嘉寓、北京嘉
2022 年 0
寓、广东嘉寓建筑工程分包合同 1,276.31 是 等判决 2022.12.28 开庭 暂无 2022-098
9 月 21 日
纠纷
2022.11.29 收到判决，四川嘉寓支
付工程款 3195967.41 元及利息，
许云龙起诉四川嘉寓、广东嘉 收到执行 受理费 16184 元。广东嘉寓不担 2022 年 0
319.6 是 暂无 2022-099
寓、北京嘉寓建设合同纠纷 通知书 责。2023.2.16 收到判决，驳回四 9 月 30 日
川嘉寓上诉，维持原判。2023.5.5
收到报告财产令，执行通知书
2023.1.10 收到判决支付 174880.92
宜兴市华丰特种玻璃装饰有限公 收到执行 元及利息，受理费 1899 元。2023. 2022 年 0
17.49 否 暂无 2022-099
司起诉四川嘉寓收到传票 裁定书 3.6 收到执行通知书，收到执行裁 9 月 30 日
定书
72
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2022.12.9 收到判决：支付 108143
北京德兴建筑安装有限公司起诉
9.39 元及利息，受理费 14548 元， 2022 年 0
四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓 108.14 否 已判决 暂无 2022-099
保全费 5000 元，公告费 300 元。 9 月 30 日
票据追索权纠纷
广东嘉寓不担责
2022.12.5 收到判决：支付 103 万
河北宸健塑胶制品有限公司起诉 2022 年 0
103 否 已判决 元及利息，受理费 7035 元。2023. 暂无 2022-099
四川嘉寓票据追索权纠纷 9 月 30 日
6.14 收到报告财产令，执行通知书
河北嘉寓起诉香河理想嘉业房地
2022.10.8 收到判决，生效后十日 2022 年 1
产开发有限公司建设工程施工合 61.74 否 已判决 暂无 2022-105
内支付工程款及利息 0 月 26 日
同纠纷
合肥恒嘉门窗幕墙科技有限公司 2022 年 1
86.09 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-105
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 0 月 26 日
北京和平管庄铝型材有限公司起 2022 年 1
212.33 否 驳回上诉 2022.10.8 驳回江西嘉寓上诉 暂无 2022-105
诉江西嘉寓买卖合同纠纷 0 月 26 日
周汝前起诉重庆嘉寓建筑工程分 2023.4.26 收到判决支付 2650841.1 2022 年 1
265.08 是 已判决 暂无 2022-105
包合同纠纷 2 元及利息，受理费 14003.36 元 0 月 26 日
济南梅雅建筑工程有限公司起诉 2022.11.10 开庭，2023.3.2 收到追 2022 年 1
100 否 等判决 暂无 2022-105
四川嘉寓、嘉寓集团票据纠纷 索记录 0 月 26 日
2022.10.21 收到调解书，23.1.30 前
余姚市诚瑞五金厂起诉四川嘉
支付 30 万元，23.2.28 前支付 30 2022 年 1
寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追 100 否 已调解 暂无 2022-105
万元，23.3.30 前支付 40 万元，受 0 月 26 日
索权纠纷
理费 6900 元
许云龙起诉四川嘉寓、北京嘉 2023.7.20 收到判决十日内支付 302
2022 年 1
寓、广东嘉寓建设工程施工合同 35.63 否 已判决 918.68 元及利息，受理费 3322 暂无 2022-105
0 月 26 日
纠纷 元。北京广东不承担支付责任
2023.1.9 收到判决，生效起七日内
日支付 228439 元及利息，受理费
广东宏科建设股份有限公司起诉 收到执行 2022 年 1
22.84 否 2363 元。2023.3.31 收到执行通知 暂无 2022-105
北京嘉寓合同纠纷 通知书 0 月 26 日
书，报告财产令。收到传票，202
3.4.4 上午谈话
2022.10.26 收到调解书 23.1.31 前
北京华诺金誉门窗有限公司起诉
收到执行 支付完毕，受理费 5464 元。2023. 2022 年 1
嘉寓门窗科技（北京）有限公司 71.28 否 暂无 2022-105
通知书 2.16 收到传票谈话，收到执行通知 0 月 26 日
买卖合同纠纷
书，报告财产令
太仓市城厢镇昌恒门窗配件厂起 2023.4.25 收到调解书，嘉寓门窗
诉北京嘉寓、嘉寓门窗幕墙节能 节能科技（上海）有限公司于 23. 2022 年 1
3.9 否 已调解 暂无 2022-105
科技（上海）有限公司买卖合同 6.30 前支付 39036 元，受理费 387. 0 月 26 日
纠纷 95 元
2022.11.10 收到判决，生效起 7 日
赵卫刚起诉四川嘉寓建筑工程分 2022 年 1
7.37 否 已判决 内支付 73653.56 元，受理费 825 暂无 2022-105
包纠纷 0 月 26 日
元
利乐藏（山东）置业发展有限公
2023.1.10 收到判决支付 100 万元 2022 年 1
司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据 100 否 已判决 暂无 2022-105
及利息，受理费 14817 元 0 月 26 日
追索权纠纷
河北申联密封件有限公司起诉北
收到执行 2023.6.13 上午谈话，收到报告财 2022 年 1
京嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠 9.13 否 暂无 2022-105
通知书 产令，执行通知书 0 月 26 日
纷
2023.1.4 收到判决：支付 1016983.
高青金格迈商贸有限公司起诉四 16 元，受理费 6976 元，保全费 50 2022 年 1
101.7 否 已判决 上诉 2022-105
川嘉寓票据追索权纠纷 00 元。2023.5.30 收到济南市中级 0 月 26 日
人民法院受理案件通知书
蔡裕杰起诉江苏嘉寓、嘉寓门窗
幕墙节能科技（上海）有限公 2022 年 1
332.49 否 质证 2022.10.26 质证，收到证据材料 暂无 2022-105
司、江苏嘉寓-南京分公司建筑 0 月 26 日
工程施工合同纠纷
2022.12.26 收到判决，生效期十日
内支付 1044586.45 元及利息，受
山西邦诚劳务工程有限公司起诉
收到执行 理费 7145 元。2023.6.5 收到裁定 2022 年 1
嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权 104.46 否 暂无 2022-105
裁定书 书，准许四川嘉寓撤回上诉。202 0 月 26 日
纠纷
3.7.24 收到执行通知书，报告财产
令，收到执行裁定书
河南代拉罗金属材料有限公司起 2022.12.22 收到判决，四川嘉寓不 2022 年 1
100 否 胜诉 胜诉 2022-105
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 担责 0 月 26 日
北京嘉寓起诉青岛李沧万达广场
2022 年 1
投资有限公司建设工程施工合同 127.72 否 等判决 2023.3.16 开庭 暂无 2022-105
0 月 26 日
纠纷
黑龙江嘉寓起诉牡丹江万达广场
2022 年 1
投资有限公司建设工程施工合同 66.34 否 多陪家人 2023.5.6 开庭 暂无 2022-105
0 月 26 日
纠纷
北京嘉寓起诉南昌万达城投资有 收到撤案 收到撤案决 2022 年 1
353.26 否 2023.2.21 收到撤案决定 2022-105
限公司建设工程施工合同纠纷 决定 定 0 月 26 日
73
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
北京嘉寓起诉青岛城阳碧桂园房
等待开庭 已立案，等待开庭通知。收到受 2022 年 1
地产开发有限公司建设工程施工 117.27 否 暂无 2022-105
通知 理仲裁申请书 0 月 26 日
合同纠纷
邯郸市谐和建筑劳务分包有限公
2022 年 1
司北京分公司起诉北京嘉寓建筑 8.81 否 等判决 2022.12.12 开庭 暂无 2022-105
0 月 26 日
工程施工合同纠纷
包头市泉通贸易有限公司起诉四 2022 年 1
156.5 否 等判决 2022.12.19 开庭 暂无 2022-105
川嘉寓票据追索权纠纷 0 月 26 日
2023.2.22 收到执行通知书，报告
天津金鹏铝材制造有限公司起诉 收到执行 2022 年 1
22.84 否 财产令，传票，2023.2.28 上午谈 暂无 2022-105
北京嘉寓票据追索权纠纷 通知书 0 月 26 日
话
2023.5.23 收到判决：支付 80 万元
泰州市天赐金属制品有限公司起 2022 年 1
86 是 已判决 及利息，保全费 4820 元，受理费 暂无 2022-105
诉四川嘉寓 0 月 26 日
5900 元
2023.3.9 收到延长仲裁期限决定
书，收到裁决书，被告支付 28582
山东嘉寓起诉美好建筑装配科技 2022 年 1
28.58 否 受理 3.43 元及违约金 2480771 元。202 暂无 2022-105
有限公司建设工程施工合同纠纷 0 月 26 日
3.7.10 收到湖北省荆州市中院受理
案件通知书
湖南嘉寓起诉清远市锦盛房地产 2023.2.28 收到判决，被告生效期
2022 年 1
开发有限公司建设工程施工合同 289.52 否 已判决 十日内支付湖南嘉寓 2317795.51 暂无 2022-105
0 月 26 日
纠纷 元及利息
2023.6.28 收到裁定书，撤销 4576
合肥恒嘉门窗幕墙科技有限公司 2022 年 1
92.18 否 法院重审 号判决，发回安徽省寿县法院重 暂无 2022-105
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 0 月 26 日
审
2022.11.18 收到调解书，于 23.2.28
天津耀皮工程玻璃有限公司起诉 前支付 10 万元，23.3.31 前支付 20 2022 年 1
58.39 是 已调解 暂无 2022-105
四川嘉寓买卖合同纠纷 万元，于 23.6.31 前支付 319371.44 0 月 26 日
元，受理费 4997 元
通化市万兴物资销售有限公司起
2022 年 1
诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索 100 否 等判决 2023.8.9 开庭 暂无 2022-105
0 月 26 日
权纠纷
2023.1.13 收到判决：支付 139947
星誉融资担保（天津）有限公司 收到执行 1.83 元及利息，受理费 8697.62 2022 年 1
139.95 否 暂无 2022-105
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 元，保全费 5000 元。2023.3.6 收 0 月 26 日
到执行通知书，报告财产令
山东远华节能新材料有限公司起 2023.4.14 收到判决支付 547168.59
2022 年 1
诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索 54.72 否 已判决 元及利息，受理费 9272 元，申请 暂无 2022-105
0 月 26 日
权纠纷 费 3360 元
聊城市东昌府区朋华五金店起诉
2023.2.20 收到裁定书，准许原告 2022 年 1
北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权 16.73 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-105
撤诉 0 月 26 日
纠纷
2022 年 1
肖芬起诉四川嘉寓劳动争议 7.89 否 等判决 2023.5.5 开庭 暂无 2022-105
0 月 26 日
2022 年 1
盖士峰起诉四川嘉寓劳动争议 11.29 否 等判决 2023.5.5 开庭 暂无 2022-105
0 月 26 日
2023.4.13 收到判决：支付 100 万
无锡云健钢贸有限公司起诉重庆 2022 年 1
11 否 已判决 元及利息，受理费 1150 元，保全 暂无 2022-105
嘉寓 0 月 26 日
费 1070 元
临沂市兰山区秀发木业板材厂起 2023.6.20 收到判决：支付 562996. 2022 年 1
56.3 否 已判决 暂无 2022-105
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 83 元及利息，受理费 9430 元 0 月 26 日
于成龙起诉河北嘉寓建筑工程分 2022.11.7 收到调解书，22.11.30 前 2022 年 1
2.27 否 已调解 暂无 2022-105
包合同纠纷 一次性付清 2 万元 0 月 26 日
聊城市东昌府区郑家镇熙琪文具 在成都市成华区重新立案，2023.
2022 年 1
生活馆起诉四川嘉寓票据追索权 16.71 否 等开庭 4.25 收到举证通知书，诉状，送达 暂无 2022-109
1 月 09 日
纠纷 回证，诉前调解告知书
海安尚航企业管理服务有限公司 2022.12.23 收到判决：支付 82707 2022 年 1
82.71 否 已判决 暂无 2022-109
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 4.97 元及利息，受理费 6035 元 1 月 09 日
重庆嘉寓起诉昆明蓝光滇池文化
2022.12.1 收到判决，驳回重庆嘉 2022 年 1
旅游发展有限公司票据追索权纠 20 否 已判决 暂无 2022-109
寓其他诉讼请求 1 月 09 日
纷
重庆嘉寓起诉昆明蓝光滇池文化
2022.12.1 收到判决，驳回重庆驾 2022 年 1
旅游发展有限公司票据追索权纠 7.6 否 已判决 暂无 2022-109
驭其他诉讼请求 1 月 09 日
纷
重庆嘉寓起诉云南白药置业有限 2022.12.1 收到判决，驳回重庆嘉 2022 年 1
8.3 否 已判决 暂无 2022-109
公司票据追索权纠纷 寓其他诉讼请求 1 月 09 日
重庆嘉寓起诉昆明蓝光云报置业
收到调解 2023.3.17 收到调解书，被告生效 2022 年 1
有限公司、云南建投第四建设有 40 否 暂无 2022-109
书 起七日内支付 1 月 09 日
限公司票据追索权纠纷
74
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
解书 22.12.31 前支付 15 万元，23.
2.28 前支付 15 万元，223.4.30 前
清河县鸿海橡塑制品科技有限公 支付余款 214910.13 元。2022.12.1
司起诉江苏嘉寓、北京嘉寓、嘉 收到执行 收到裁定书，准许原告对北京嘉 2022 年 1
85.28 否 暂无 2022-109
寓门窗幕墙节能科技（上海）有 裁定书 寓、嘉寓门窗幕墙节能科技（上 1 月 09 日
限公司买卖合同纠纷 海）有限公司的起诉。2023.3.16
收到执行通知书，报告财产令，
收到执行裁定书
溧阳市别桥云杰建材经营部起诉
2022.12.5 收到裁定书，准许原告 2022 年 1
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 100 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-109
撤回起诉 1 月 09 日
纠纷
2023.1.3 收到判决，四川嘉寓支付
郓城县壮志商贸有限公司起诉四 40 万元，受理费 3620 元，保全费
2022 年 1
川嘉寓、北京嘉寓、广东嘉寓票 40 否 已判决 2620 元，保全保险费 1000 元。20 暂无 2022-109
1 月 09 日
据追索权纠纷 23.5.29 收到裁定书，准许四川嘉
寓撤回上诉
上海跃萱实业有限公司起诉四川 2022 年 1
1.6 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-109
嘉寓票据纠纷 1 月 09 日
2023.3.6 收到判决支付 451323.55
邯郸市迈兆商贸有限公司起诉四 元及利息，受理费 4035 元。2023. 2022 年 1
45.13 否 已判决 暂无 2022-109
川嘉寓票据付款请求权纠纷 6.1 收到裁定书，准许四川嘉寓撤 1 月 09 日
回上诉
嘉寓门窗幕墙安徽有限公司起诉
东营恒大华府置业有限公司、恒
2022.12.5 收到传票，2022.12.29 开 2022 年 1
大地产集团济南置业有限公司、 270 否 等判决 暂无 2022-109
庭 1 月 09 日
恒大地产集团有限公司票据付款
请求权纠纷
2022 年 1
李燕起诉四川嘉寓劳务合同纠纷 1.95 否 已判决 2023.1.3 收到判决支付 19521 元 暂无 2022-109
1 月 09 日
济南大宇玻璃销售有限公司起诉
收到执行 2023.6.8 上午 9 点执行，收到执行 2022 年 1
四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权 106 否 暂无 2022-109
通知书 通知，报告财产令 1 月 09 日
纠纷
山西君瀚集团有限公司起诉四川 2022 年 1
112.76 否 等判决 2023.1.13 日开庭 暂无 2022-109
嘉寓票据追索权纠纷 1 月 09 日
2023.2.6 收到判决：支付 1784050.
36 元及利息，受理费 10428 元。
收到裁定书准许原告撤回对其他
启东启润康耐柯连接件有限公司 执行完毕， 2022 年 1
178.41 否 执行完毕 被告的起诉。收到报告财产令， 2022-109
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 已结案 1 月 09 日
执行通知书。2023.4.24 收到结案
通知书，执行内容已由本案执行
完毕，与已结案
高国强起诉四川嘉寓、北京嘉
2022 年 1
寓、广东嘉寓建筑工程施工合同 2,991.17 否 等开庭 尚未开庭 暂无 2022-109
1 月 09 日
纠纷
山东财典教育科技有限公司起诉 2023.2.1 收到判决，生效期十日内
2022 年 1
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 99.34 否 已判决 支付 466451.24 元及利息，受理费 暂无 2022-109
1 月 09 日
纠纷 4148.5 元.
2022.12.23 收到判决：支付 60 万
天津金旺鑫商贸有限公司起诉四 元及利息，受理费 4946 元。2023. 2022 年 1
60 否 已判决 暂无 2022-109
川嘉寓票据追索权纠纷 3.2 收到裁定书，按四川嘉寓撤回 1 月 09 日
上诉处理
江西嘉寓起诉东营恒大华府置业
有限公司、恒大地产集团济南置 2022 年 1
90 否 已判决 2022.11.29 收到判决 暂无 2022-109
业有限公司、恒大地产集团有限 1 月 09 日
公司票据付款请求权纠纷
北京星美林工装饰材料有限公司
2022 年 1
起诉江西嘉寓、北京嘉寓买卖合 11.17 否 等判决 2022.11.29 开庭 暂无 2022-109
1 月 09 日
同纠纷
潘云亮起诉北京嘉寓劳动报酬争 2022 年 1
39.39 否 等判决 2022.11.2 开庭 暂无 2022-109
议 1 月 09 日
四川嘉寓起诉湖北三江航天商业
2022 年 1
经营有限公司票据付款请求权纠 200 否 等判决 2022.11.21 开庭 暂无 2022-109
1 月 09 日
纷
四川嘉寓起诉湖北三江航天商业
2022 年 1
经营有限公司票据付款请求权纠 200 否 等判决 2022.11.21 开庭 暂无 2022-109
1 月 09 日
纷
江西嘉寓起诉哈尔滨市诚业房地
2022 年 1
产开发有限公司、恒大地产哈尔 54.5 否 等判决 2023.3.2 开庭 暂无 2022-109
1 月 09 日
滨有限公司票据追索权纠纷
江阴新鼎龙铝型材有限公司起诉 2022 年 1
1.04 否 等判决 2022.11.23 开庭 暂无 2022-111
江苏嘉寓买卖合同纠纷 2 月 05 日
四川庆昇建设工程有限公司起诉 收到执行 2023.4.26 收到执行裁定书，收到 2022 年 1
28.42 否 暂无 2022-111
四川嘉寓物业服务合同纠纷 通知书 执行通知书 2 月 05 日
75
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
合肥市轩龙物资有限公司起诉四 2023.7.24 收到裁定书，驳回四川 2022 年 1
24.34 否 等开庭 暂无 2022-111
川嘉寓票据追索权纠纷 嘉寓提出的管辖权异议 2 月 05 日
2023.6.5 收到执行传票，2023.6.13
河北申联密封件有限公司起诉北 收到执行 2022 年 1
66.61 否 上午谈话，收到报告财产令，执 暂无 2022-111
京嘉寓买卖合同纠纷 通知书 2 月 05 日
行通知书
被告李玉清追加北京嘉寓为本案
上海宏信设备工程有限公司起诉 2022 年 1
0 否 中止诉讼 共同被告，收到裁定书，本案中 暂无 2022-111
北京嘉寓租赁合同纠纷 2 月 05 日
止诉讼
北京嘉寓起诉桂林桂加房地产有 2023.5.5 收到判决，被告支付 1417 2022 年 1
147.46 否 已判决 暂无 2022-111
限公司票据追索权纠纷 583.33 元及利息 2 月 05 日
2022.12.19 收到诉状。2023.3.31 收
西安舜通奥建筑工程有限公司起 2022 年 1
20.66 否 已判决 到判决，生效起二十日内支付 206 暂无 2022-111
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 2 月 05 日
552.79 元及利息，受理费 4458 元
2022.12.12 上午 9 点 30 开庭，收
镇江新区捷诚农村小额贷款有限
收到执行 到诉状，收到举证通知书，应诉 2022 年 1
公司起诉江西嘉寓票据付款请求 10 否 暂无 2022-111
裁定书 通知书。2023.7.31 收到执行裁定 2 月 05 日
权纠纷
书，终结本次执行
2023.4.10 收到判决，驳回原告诉
扬州市信隆典当行有限公司起诉 2022 年 1
11.8 否 等判决 讼请求。2023.6.25 收到传票，202 胜诉 2022-111
四川嘉寓票据追索权纠纷 2 月 05 日
3.7.6 下午 3 点开庭
2023.6.25 收到传票，2023.7.6 下午
扬州市信隆典当行有限公司起诉 2022 年 1
48.04 否 等判决 3 点开庭，收到应诉通知书，合议 胜诉 2022-111
四川嘉寓票据追索权纠纷 2 月 05 日
庭组成人员通知书
2023.2.16 收到判决，生效期十日
渤海银行股份有限公司石家庄分 内支付 980975 元及利息，受理费 2022 年 1
10.61 否 已判决 暂无 2022-111
行起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 6845 元。2023.6.12 收到裁定书， 2 月 05 日
按四川嘉寓撤回上诉处理
移送广东
2023.7.26 收到裁定书，撤销 6189
上海厚川物流有限公司起诉广东 省深圳市 2022 年 1
15.39 否 号裁定，本案移送广东省深圳市 上诉 2022-111
嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 南山区人 2 月 05 日
南山区人民法院
民法院
2022.12.9 收到调解书，23.3.31 前
支付 313693 元，23.4.30 前支付 31
天津瑞丰橡塑制品有限公司起诉
收到执行 3.694.23 元，支付违约金 8607.44 2022 年 1
嘉寓门窗科技（北京）有限公司 63.6 否 暂无 2022-111
通知书 元。受理费 5080 元，保全费 3700 2 月 05 日
买卖合同纠纷
元。2023.5.15 收到执行通知书，
报告财产令
2023.1.17 收到判决：支付 20 万元
河南厚德装饰材料有限公司起诉
收到执行 及利息，受理费 2150 元，保全费 2022 年 1
北京嘉寓、河南嘉寓票据追索权 20 否 暂无 2022-111
通知书 1520 元，2023.3.24 收到执行通知 2 月 05 日
纠纷
书，报告财产令
北京嘉寓起诉香河理想嘉业房地 2023.1.10 收到判决，生效后十日
2022 年 1
产开发有限公司建设工程施工合 51.59 否 已判决 内被告支付北京嘉寓 344793.49 元 暂无 2022-111
2 月 05 日
同纠纷 及利息
北京嘉寓起诉香河理想嘉业房地 2023.1.10 收到判决，被告于生效
2022 年 1
产开发有限公司建设工程施工合 9.56 否 已判决 后十日内支付北京嘉寓 18994.25 暂无 2022-111
2 月 05 日
同纠纷 元及利息
2022.12.27 收到调解书，23.3.31 前
北京精诚盛华工贸有限公司起诉
收到执行 支付货款 314841.44 元，受理费 30 2022 年 1
嘉寓门窗科技（北京）有限公司 33.22 否 暂无 2022-111
通知书 11 元。2023.4.17 收到执行通知 2 月 05 日
买卖合同纠纷
书，报告财产令
沈阳康德普斯通用设备有限公司
2022 年 1
起诉北京嘉寓光能科技有限公司 70 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-111
2 月 05 日
买卖合同纠纷
台州市力思龙铝业有限公司起诉 2022.12.1 收到追加江苏嘉寓为本 2022 年 1
6.05 否 原告上诉 暂无 2022-111
江苏嘉寓买卖合同纠纷 案被告，2023.3.6 收到原告上诉状 2 月 05 日
2022.12.2 收到调解书，23.3.28 前
佛山市盛誉群力玻璃科技有限公 收到协助
全部清偿完毕，受理费 1063 元。2 2022 年 1
司起诉嘉寓门窗科技（北京）有 9.31 否 执行通知 暂无 2022-111
023.5.10 收到报告财产令，收到执 2 月 05 日
限公司买卖合同纠纷 书
行裁定书
四川嘉寓起诉上饶大红鹰置业有 2022 年 1
60 否 已判决 2022.12.20 收到判决 暂无 2022-111
限公司票据追索权纠纷 2 月 05 日
2023.2.8 收到判决，广东和北京不
临清市萨仑商贸有限公司起诉四 承担连带责任。2023.4.17 收到裁
收到执行 2022 年 1
川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票 88.78 否 定书，准许四川嘉寓撤回上诉。2 暂无 2022-111
通知书 2 月 05 日
据追索权纠纷 023.6.30 收到执行通知书，报告财
产令
鄂尔多斯市生翔汽车运输有限公 2023.4.25 收到裁定书，准许原告
2022 年 1
司起诉广东嘉寓、北京嘉寓、嘉 100 否 继续审理 撤回对北京嘉寓的起诉，本案继 暂无 2022-111
2 月 05 日
寓集团票据追索权纠纷 续审理
76
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2023.3.16 收到判决：支付 104 万
元及利息，受理费 14160 元，公告
南京宁科信息科技有限公司起诉 收到执行 2022 年 1
17.94 否 费 760 元。2023.7.28 收到执行通 暂无 2022-111
北京嘉寓票据追索权纠纷 裁定书 2 月 05 日
知书，报告财产令，收到执行裁
定书
2023.3.30 收到判决，生效起七日
山东汇善达商贸有限公司起诉北 内支付 649473.68 元及利息，受理
2022 年 1
京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 66.86 否 已判决 费 12095 元。2023.7.25 收到判 暂无 2022-111
2 月 05 日
纷 决，驳回其他被告上诉，维持原
判
郑州三沃商贸有限公司起诉四川
2023.3.15 收到裁定书，准许原告 2022 年 1
嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据 189.78 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-111
撤诉 2 月 05 日
追索权纠纷
2023.5.30 收到调解书支付 370613
天津安亿玻璃科技有限公司起诉 收到执行 元及利息，受理费 3429.6 元。202 2022 年 1
37.06 否 暂无 2022-111
嘉寓门窗科技（北京）有限公司/ 通知书 3.6.14 收到执行通知书，报告财产 2 月 05 日
令
2023.1.10 收到调解书，23.3.31 前
支付 25486 元，23.5.31 前支付 254
河北金筑友塑胶科技有限公司起 收到执行 2022 年 1
5.1 否 86.57 元。203.4.20 收到传票，202 暂无 2022-111
诉北京嘉寓/ 通知书 2 月 05 日
3.4.25 收到执行通知书，报告财产
令
北京建京安居商贸有限公司起诉 2022.12.9 收到调解书，23.3.331 前 2022 年 1
2.4 否 已调解 暂无 2022-111
北京嘉寓/ 支付 24000 元 2 月 05 日
2023.1.11 收到调解书，于 23.3.31
北京京顺菊香保温防水材料有限 收到执行 2022 年 1
8.46 否 前付清 84582 元。2023.4.19 收到 暂无 2022-111
公司起诉北京嘉寓/ 通知书 2 月 05 日
执行通知书，报告财产令
2022 年 1
张学田起诉北京嘉寓 0 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-111
2 月 05 日
山东财典教育科技有限公司起诉
2023.7.3 收到判决支付 526941.26 2022 年 1
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 52.69 否 已判决 暂无 2022-111
元及利息，受理费 9069 元 2 月 05 日
纠纷
四川嘉寓起诉恒大新能源汽车
（江苏）有限公司，恒大新能源 2023.7.17 收到裁定书，准许四川 2022 年 1
1,134.48 否 撤诉 撤诉 2022-111
汽车投资控股集团有限公司，建 嘉寓撤诉 2 月 05 日
设工程施工合同纠纷
江西嘉寓起诉宁波梵际贸易有限 2022 年 1
60 否 已判决 2022.12.1 收到判决 暂无 2022-111
公司建设工程施工合同纠纷 2 月 05 日
2023.2.10 收到冻结裁定书。收到
亚萨合莱国强（山东）五金科技 判决，生效期七日内支付 204780.
收到执行 2022 年 1
有限公司起诉北京嘉寓买卖合同 20.48 否 68 元，受理费 2200.86 元，保全费 暂无 2022-111
通知书 2 月 05 日
纠纷 1543.9 元，2023.4.25 收到执行通
知书，报告财产令
定州京禹达防水材料有限公司起 2023.1.10 收到判决，四川嘉寓不 2022 年 1
11.74 否 胜诉 胜诉 2022-119
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 担责 2 月 19 日
2023.1.10 收到调解书，23.4.30 前
南通开瑞易叉供应链管理有限公 收到执行 一次性支付 4 万元。2023.5.12 收 2022 年 1
4 否 暂无 2022-119
司起诉四川嘉寓租赁合同纠纷 裁定书 到执行通知，报告财产令，收到 2 月 19 日
执行裁定书
连云港朋月机械设备租赁有限公 2022 年 1
70 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-119
司起诉四川嘉寓票据纠纷 2 月 19 日
合肥恒嘉门窗幕墙科技有限公司 2022 年 1
91.67 否 等判决 2022.12.7 开庭 暂无 2022-119
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 2 月 19 日
深圳黯石企业管理咨询有限公司 2022 年 1
28.47 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-119
起诉四川嘉寓票据纠纷 2 月 19 日
深圳黯石企业管理咨询有限公司 2022 年 1
26.01 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-119
起诉四川嘉寓票据纠纷 2 月 19 日
严中明起诉重庆嘉寓建设工程分 2022 年 1
32.07 否 胜诉 胜诉 胜诉 2022-119
包合同纠纷 2 月 19 日
北京嘉寓起诉东营恒大华府置业
2023.2.20 收到判决，生效期十日
有限公司、恒大地产集团济南置 2022 年 1
11.27 否 已判决 内支付嘉寓股份 81950.99 元及利 暂无 2022-119
业有限公司建设工程施工合同纠 2 月 19 日
息。
纷
江苏中联风能机械股份有限公司
2022 年 1
起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追 104.25 否 等判决 2023.7.3 上午 9 点开庭 暂无 2022-119
2 月 19 日
索权纠纷
普利源（上海）咨询管理有限公 已开庭、 2022 年 1
100 否 2023.3.23 开庭 暂无 2022-119
司起诉四川嘉寓票据纠纷 等判决 2 月 19 日
2023.2.23 收到判决：支付 182056
海门区乔森建材经营部起诉四川 1.41 元及利息，受理费 10593 元。 2022 年 1
182.06 否 已判决 暂无 2022-119
嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 2023.2.28 收到判决，四川嘉寓、 2 月 19 日
嘉寓集团承担连带清偿责任
77
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
顺达空调设备集团有限公司起诉 2023.2.28 收到裁定书，准许原告
2022 年 1
四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权 11.18 否 原告撤诉 撤回对四川嘉寓、嘉寓集团的起 原告撤诉 2022-119
2 月 19 日
纠纷 诉
聊城市煜剩华丰商贸有限公司起 2023.2.1 收到裁定书，准许原告撤 2022 年 1
36.99 否 原告撤诉 原告撤诉 2022-119
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 诉 2 月 19 日
山东杰宏新材料有限公司起诉四 2023.5.19 收到判决支付 100 万元 2022 年 1
100 否 已判决 暂无 2022-119
川嘉寓票据追索权纠纷 及利息，受理费 6950 元 2 月 19 日
山东杰宏新材料有限公司起诉四 2023.5.19 收到判决支付 100 万元 2022 年 1
100 否 已判决 暂无 2022-119
川嘉寓票据追索权纠纷 及利息，受理费 13900 元 2 月 19 日
山东杰宏新材料有限公司起诉四 2023.5.19 收到判决支付 1044020.8 2022 年 1
104.4 否 已判决 暂无 2022-119
川嘉寓票据追索权纠纷 0 元及利息，受理费 14296 元 2 月 19 日
山东杰宏新材料有限公司起诉四 2023.5.24 收到判决支付 200 万元 2022 年 1
200 否 已判决 暂无 2022-119
川嘉寓票据追索权纠纷 及利息，受理费 22900 元 2 月 19 日
四川嘉寓起诉浙江自贸区周汉国
2022 年 1
际贸易有限公司、郭音龙服务合 1,364.24 否 已判决 已判决 暂无 2022-125
2 月 30 日
同纠纷
2023.2.20 收到调解书，于 2023.5.3
天津仲兴玻璃科技有限公司起诉
收到执行 1 前一次性付清 342207 元，上诉 2022 年 1
嘉寓门窗科技（北京）有限公司 34.22 否 暂无 2022-125
通知书 费 3216.55 元。2023.6.14 收到执行 2 月 30 日
买卖合同纠纷
通知书，报告财产令
常州卓润玻璃制品有限公司起诉 2023.6.2 收到判决支付 239901.81 2022 年 1
23.99 否 已判决 暂无 2022-125
四川嘉寓票据纠纷 元及利息，受理费 4903.53 元 2 月 30 日
炽盛能源科技（上海）有限公司
起诉徐州嘉寓光能科技、马鞍山 2022 年 1
387.08 否 等判决 2022.12.27 开庭 暂无 2022-125
嘉寓、驾驭门窗宁夏技术咨询合 2 月 30 日
同纠纷
江西嘉寓起诉哈尔滨市腾业房地
2022.12.26 收到判决，十日内支付 2022 年 1
产开发有限公司、恒大地产集团 150 否 已判决 暂无 2022-125
江西嘉寓 150 万元及利息 2 月 30 日
哈尔滨有限公司票据纠纷
2023.6.2 收到判决，驳回原告诉讼 2022 年 1
常宏起诉北京嘉寓执行异议 2,314.54 否 等判决 暂无 2022-125
请求。2023.6.21 收到上诉状 2 月 30 日
四川嘉寓起诉开封建城房地产开 2023.2.1 收到判决，生效期十日内
2022 年 1
发有限公司、恒大地产集团郑州 125.57 否 已判决 支付四川嘉寓 1161295.42 元及利 暂无 2022-125
2 月 30 日
有限公司建筑工程施工合同 息
兰恩兵起诉河南嘉寓民间借贷纠 2023.4.27 收到判决，驳回原告上 2023 年 0
240 否 胜诉 胜诉 2023--001
纷 诉 1 月 19 日
2023.2.23 收到调解书，于 23.5.31
武汉腾鳌节能门窗有限公司起诉 收到执行 前支付 267434.53 元，受理费 265 2023 年 0
26.74 否 暂无 2023-001
北京嘉寓票据付款请求权纠纷 通知书 5.76 元。2023.7.28 收到报告财产 1 月 19 日
令，执行通知书
2023.3.10 收到调解书，于 2023.5.3
东莞南玻工程玻璃有限公司起诉 2023 年 0
30.19 否 已调解 1 前支付 301884.29 元，诉讼费 29 暂无 2023-001
北京嘉寓买卖合同纠纷 1 月 19 日
71 元，保全费 2057.04 元
山东辉翱新材料有限公司起诉四 2023 年 0
100 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉 2023-001
川嘉寓票据追索权纠纷 1 月 19 日
北京华源利恒商贸有限公司起诉
收到执行 2023.5.22 收到执行通知书，报告 2023 年 0
嘉寓门窗科技（北京）有限公 14.95 否 暂无 2023-001
通知书 财产令，收到执行传票 1 月 19 日
司、北京嘉寓买卖合同纠纷
2023.1.18 收到判决，四川嘉寓承
担连带责任。2023.2.10 收到判
河南蝶祈商贸有限公司起诉四川 收到执行 2023 年 0
100 否 决，驳回四川嘉寓上诉，维持原 暂无 2023-001
嘉寓票据纠纷 通知书 1 月 19 日
判。2023.3.16 收到报告财产令，
执行通知书
2023.1.18 收到判决，四川嘉寓承
河南蝶祈商贸有限公司起诉四川 担连带责任。2023.2.10 收到判 2023 年 0
100 否 已判决 暂无 2023-001
嘉寓票据纠纷 决，驳回四川嘉寓上诉，维持原 1 月 19 日
判
重庆嘉寓起诉昆明蓝光房地产开
2023.3.30 收到判决，被告生效期 2023 年 0
发有限公司、四川蓝光发展股份 40 否 已判决 暂无 2023-001
十日内支付 40 万元及利息 1 月 19 日
有限公司票据追索权纠纷
2023.3.30 收到调解书，四川嘉寓
于 23.4.28 前支付 522248.9 元及利
重庆筑巢建筑材料有限公司起诉
息，受理费 4611 元，公告费 260 2023 年 0
重庆嘉寓、北京嘉寓、四川嘉 52.22 否 已调解 暂无 2023-001
元。收到裁定书，准许原告撤回 1 月 19 日
寓、广东嘉寓买卖合同纠纷
对重庆嘉寓、北京嘉寓、广东嘉
寓的起诉
2023.3.30 收到判决，生效后十五
临沂市兰山区源顺胶厂起诉四川 2023 年 0
90 否 已判决 日内支付 90 万元及利息，受理费 暂无 2023-001
嘉寓合同纠纷 1 月 19 日
6400 元
兴化市金点不锈钢制品厂起诉四 2023 年 0
39.95 否 等判决 2023.2.7 开庭 暂无 2023-001
川嘉寓买卖合同纠纷 1 月 19 日
上海精拓建筑装饰有限公司起诉 2023 年 0
87.57 否 胜诉 胜诉 胜诉 2023-001
四川嘉寓票据追索权纠纷 1 月 19 日
78
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2023.6.30 收到判决：支付 90 万元
清河县科朗汽车零部件有限公司
及利息，受理费 6400 元。收到缴 2023 年 0
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据纠 90 否 上诉 暂无 2023-001
费通知书。2023.7.24 收到缴费通 1 月 19 日
纷
知，上诉费 50 元
清河县科朗汽车零部件有限公司 2023.7.3 收到判决生效起十日内支
2023 年 0
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据纠 164.73 否 已判决 付 1647298.78 元及利息，受理费 9 暂无 2023-001
1 月 19 日
纷 812.84 元
山东飞度胶业科技股份有限公司
2023 年 0
起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追 384.75 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉 2023-001
1 月 19 日
索权纠纷
2023.2.20 收到调解书，于 23.5.31
珠海市全安建筑装饰工程有限公 前支付 10 万元，23.6.30 前支付 10
2023 年 0
司起诉北京嘉寓建筑工程分包合 58.97 是 已调解 万元，23.7.31 前支付 10 万元，23. 暂无 2023-001
1 月 19 日
同纠纷 8.31 前支付 10 万元，23.9.30 前支
付 71727 元受理费 4848 元
苏州欧昊电力新能源有限公司起 2023 年 0
3,491.17 否 等判决 2023.7.12 开庭 暂无 2023-001
诉四川嘉寓买卖合同纠纷 1 月 19 日
2023.2.28 收到判决：支付 100 万
元及利息，受理费 6900 元。收到
清河县科朗汽车零部件有限公司 缴费通知，诉讼费 6900 元。2023.
2023 年 0
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据纠 100 否 已判决 3.11 号收到缴费通知书，上诉费 5 暂无 2023-001
1 月 19 日
纷 0 元。2023.4.20 收到传票，2023.5.
17 上午 8.40 询问。2023.6.12 收到
裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉
2023.4.6 收到判决，北京嘉寓承担
李少清起诉北京嘉寓租赁合同纠 2023 年 0
71.58 否 等判决 连带责任。2023.8.4 收到传票，20 暂无 2023-001
纷 1 月 19 日
23.8.9 下午 4 点开庭
2023.4.6 收到调解书，于 23.5.31
胡晓阳起诉北京嘉寓承揽合同纠 2023 年 0
41.66 否 已调解 前支付 20 万元，23.7.31 前支付 21 暂无 2023-001
纷 1 月 19 日
万元
2023.6.12 收到判决：支付 105851
太原市龙聚建材有限公司起诉四 2023 年 0
10.59 否 已判决 元及利息，受理费 2418 元，公告 暂无 2023-004
川嘉寓票据追索权纠纷 2 月 03 日
费 560 元
莱芜连云水泥有限公司起诉四川 2023 年 0
20 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉 2023-004
嘉寓分期付款买卖合同纠纷 2 月 03 日
四川嘉寓起诉许昌嘉和置业有限 2023.3.24 收到判决，被告生效起 2023 年 0
62.58 否 已判决 暂无 2023-004
公司建筑工程施工合同纠纷 五日内支付 590213.1 元 2 月 03 日
四川嘉寓起诉杭州百恒置业有限
2023.3.13 收到判决，被告生效后 2023 年 0
公司、恒大地产集团建筑工程施 55.08 否 已判决 暂无 2023-004
十日内支付 113201.79 元 2 月 03 日
工合同纠纷
山东嘉寓起诉泰安天润人和置业
有限公司、恒大地产集团济南置 2023.5.18 收到判决，被告支付工 2023 年 0
173.99 否 已判决 暂无 2023-004
业有限公司建筑工程施工合同纠 程款 1563921.13 元及利息 2 月 03 日
纷
南宁振凯电力技术服务有限公司 2023.7.10 收到判决：支付 100 万
2023 年 0
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 100 否 已判决 元及利息，受理费 14192 元，公告 暂无 2023-004
2 月 03 日
索权纠纷 费 560 元
杭州望恒电子商务有限公司起诉 2023.2.1 收到举证通知书，应诉通 2023 年 0
368.54 否 等开庭 暂无 2023-004
四川嘉寓票据追索权纠纷 知书，诉状及证据 2 月 03 日
王洪起诉四川嘉寓建筑工程分包 2023.6.19 收到判决：支付 330078 2023 年 0
33.01 否 已判决 暂无 2023-004
合同纠纷 元及利息 2 月 03 日
2023.3.27 收到判决，生效起七日
渤海银行股份有限公司石家庄分 内支付 885243.99 元及利息，受理 2023 年 0
88.52 否 上诉 暂无 2023-004
行起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 费 6366 元。2023.6.12 收到缴费通 2 月 03 日
知书，上诉费 800 元
杭州望恒电子商务有限公司起诉 2023.2.1 收到举证通知书，应诉通 2023 年 0
300 否 等开庭 暂无 2023-004
四川嘉寓票据追索权纠纷 知书，诉状及证据 2 月 03 日
河南瑞之晶节能玻璃有限公司起 2023 年 0
79.13 否 等判决 2023.2.9 开庭 暂无 2023-004
诉河南嘉寓买卖合同纠纷 2 月 03 日
乌鲁木齐恒昌汇金商贸有限公司 2023.5.15 收到判决，嘉寓股份、
2023 年 0
起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追 68.8 否 已判决 嘉寓集团连带支付 688000 元及利 暂无 2023-004
2 月 03 日
索权纠纷 息，保全费 4270 元
2023.5.4 收到调解书，于 23.4.25
于俊岩起诉北京嘉寓、嘉寓门窗 2023 年 0
80.28 否 已调解 前支付 10 万元，23.10.31 前支付 4 暂无 2023-004
科技（北京）有限公司合同纠纷 2 月 03 日
0 万元，受理费 1825 元
文水县文平工矿配件经销部起诉
2023.2.28 收到裁定书，驳回嘉寓 2023 年 0
嘉寓集团、临邑嘉寓票据追索权 43.49 否 等开庭 暂无 2023-004
集团提出的管辖权异议 2 月 03 日
纠纷
内蒙古向东农业有限公司起诉北 2023.3.31 收到裁定书，驳回北京 2023 年 0
64.74 否 等开庭 暂无 2023-004
京嘉寓票据追索权纠纷 嘉寓上诉，维持原裁定 2 月 03 日
福建省南安营欣石业有限公司起 2023 年 0
15 否 等判决 2023.2.23 开庭 暂无 2023-004
诉北京嘉寓不当得利纠纷 2 月 03 日
79
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2023.3.24 收到判决，四川嘉寓、
文水县四通陶瓷工业有限公司起
嘉寓集团承担连带支付责任。收 2023 年 0
诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集 100 否 已判决 暂无 2023-004
到裁定书，准许原告撤回对广东 2 月 03 日
团票据付款请求权纠纷
嘉寓的起诉
张家港市福百弘贸易有限公司起 2023 年 0
100 否 等判决 2023.5.9 开庭 暂无 2023-005
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 2 月 10 日
2023.2.6 收到调解书，2023.5.30 前
余姚市诚瑞五金厂起诉四川嘉 2023 年 0
77.87 否 已调解 一次性付清 23 万元，受理费 2399 暂无 2023-005
寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 2 月 10 日
元
2023.2.28 收到判决：支付 244220
8.66 元及利息 ，受理费 26338
元。2023.3.24 收到缴费通知书，
包金伟起诉嘉寓股份建筑工程施 收到执行 受理费 26338 元，收到郭宇上诉 2023 年 0
244.22 是 暂无 2023-005
工合同纠纷 通知书 状。2023.5.4 收到判决，驳回原告 2 月 10 日
上诉，维持原判，二审受理费 263
88 元。2023.7.24 收到执行通知
书，报告财产令
珠海市全安建筑装饰工程有限公 2023.5.6 收到判决：支付 301579.4
2023 年 0
司起诉广东嘉寓建筑工程分包合 47.51 否 等判决 3 元及利息，受理费 5823.69 元。2 暂无 2023-005
2 月 10 日
同纠纷 023.8.10 开庭
2023.4.7 收到调解书，于 23.5.31
费县宏鑫建筑安装劳务有限公司
前支付 73500 元，23.6.30 前一次 2023 年 0
起诉江西嘉寓、嘉寓股份建筑工 24.35 否 已调解 暂无 2023-005
性付清剩余款项 73500 元。受理费 2 月 10 日
程分包合同纠纷
2476 元
佛山市思创建筑装饰材料有限公
2023 年 0
司起诉四川嘉寓票据付款请求权 23.32 否 胜诉 胜诉 胜诉 2023-005
2 月 10 日
纠纷
四川嘉寓起诉郑州玖智房地产开 2023.4.24 收到判决，驳回四川嘉 2023 年 0
362.69 否 驳回 暂无 2023-005
发有限公司票据付款请求权纠纷 寓的诉讼请求 2 月 10 日
四川嘉寓起诉上饶市恒大置业有 2023.2.22 收到裁定书，准许四川 2023 年 0
140.59 否 撤诉 撤诉 2023-005
限公司建筑工程施工合同纠纷 嘉寓撤诉 2 月 10 日
2023.3.8 收到调解书，于 2023.6.30
魏义强起诉江苏嘉寓劳务合同纠 2023 年 0
39.28 否 已调解 前支付 16454.96 元，2023.11.30 前 暂无 2023-005
纷 2 月 10 日
支付 10 万元
2023.3.14 收到判决书，生效期十
宜兴市华丰特种玻璃装饰有限公 2023 年 0
53.76 否 已判决 日内支付 515270.83 元及利息，受 暂无 2023-005
司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 2 月 10 日
理费 4397 元
四川嘉寓起诉阜阳粤泰置业有限
2023 年 0
公司、恒大地产集团合肥有限公 158.04 否 等判决 2023.2.21 开庭 暂无 2023-005
2 月 10 日
司建筑工程合同纠纷
江西嘉寓起诉长沙新力源房地产
2023.2.7 开庭 11 点开庭。2023.4.1 2023 年 0
开发有限公司建设工程施工合同 33.87 否 等判决 暂无 2023-005
0 收到物证 2 月 10 日
纠纷
2023.2.10 收到调解书，2023.7-202
河北嘉寓起诉香河理想嘉业房地
3.9 每月 15 日前支付 5 万元，23.1 2023 年 0
产开发有限公司建设工程施工合 55.23 否 已调解 暂无 2023-005
0.15 前支付 74133.15 元，受理费 4 2 月 10 日
同纠纷
661.53 元
四川嘉寓起诉吉安恒熙房地产开
2023 年 0
发有限公司建筑工程施工合同纠 146.53 否 等判决 2023.3.23 开庭 暂无 2023-005
2 月 10 日
纷
收到调解书，于 2023.6.30 前一次
常州优铁贸易有限公司起诉嘉寓 2023 年 0
108.69 否 已调解 性支付 1086937.51 元，受理费 735暂无 2023-005
集团、四川嘉寓票据纠纷 2 月 10 日
8元
2023.6.19 收到判决，湖南嘉寓生
奋安铝业股份有限公司起诉湖南 效起十日内支付 387257.51 元及利 2023 年 0
38.73 否 已判决 暂无 2023-005
嘉寓、嘉寓股份买卖合同纠纷 息，受理费 3747.3 元.北京嘉寓不 2 月 10 日
承担支付责任
江阴市利港街道中春裕通讯设备
2023 年 0
商行起诉四川嘉寓、嘉寓集团票 80 否 胜诉 胜诉 胜诉 2023-005
2 月 10 日
据追索权纠纷
四川嘉寓起诉郑州玖智房地产开
2023.7.19 收到判决，被告生效后 2023 年 0
发有限公司建设工程施工合同纠 200.69 否 已判决 暂无 2023-005
十日内支付 1826981.55 元 2 月 10 日
纷
江西嘉寓起诉哈尔滨市振业房地
2023.2.9 收到判决，被告生效后立 2023 年 0
产开发有限公司、恒大地产集团 489.8 否 已判决 暂无 2023-005
即支付江西嘉寓 475 万元及利息 2 月 10 日
哈尔滨有限公司票据追索权纠纷
四川嘉寓起诉怀来恒天房地产开
2023 年 0
发有限公司建筑工程施工合同纠 80.64 否 等判决 2023.2.28 开庭 暂无 2023-005
2 月 10 日
纷
四川嘉寓起诉怀来恒天房地产开
2023.3.3 收到判决，被告生效起五 2023 年 0
发有限公司建筑工程施工合同纠 106.43 否 已判决 暂无 2023-005
日内支付 916527.3 元及利息 2 月 10 日
纷
80
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
四川嘉寓起诉怀来恒天房地产开
2023.3.3 收到判决，被告生效起五 2023 年 0
发有限公司建筑工程施工合同纠 211.48 否 已判决 暂无 2023-005
日支付 440215.1 元 2 月 10 日
纷
辽宁顺安消防工程技术服务有限 2023 年 0
152.08 否 等判决 2023.8.7 开庭 暂无 2023-005
公司起诉四川嘉寓票据纠纷 2 月 10 日
2023.4.28 收到调解书，被告于 23.
嘉寓股份起诉中建八局第四建设 2023 年 0
317.19 否 已判决 5.31 前支付 2438868.2 元，于 23.8. 暂无 2023-005
有限公司建设工程施工合同纠纷 2 月 10 日
30 前支付 570931.8 元
四川嘉寓起诉怀来恒天房地产开 2023.3.7 收到判决，被告生效起十 2023 年 0
100 否 已判决 暂无 2023-006
发有限公司票据付款请求权纠纷 日内支付 100 万元及利息 2 月 20 日
2023.6.21 收到判决：支付 200 万
宜兴市浩洲建材有限公司起诉四 元及利息，受理费 22800 元，保全 2023 年 0
100 否 已判决 暂无 2023-006
川嘉寓票据追索权纠纷 费 5000 元。2023.7.3 收到缴费通 2 月 20 日
知书，受理费 2536.27 元
聊城市昱彤金属材料有限公司起 2023.7.10 收到判决：支付 50 万元 2023 年 0
50 否 已判决 暂无 2023-006
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 及利息，受理费 8850 元 2 月 20 日
2023.4.26 收到判决：支付 101796
0.1 元及利息，受理费 13986 元，
马鞍山市雨山区鑫英建材经营部 2023 年 0
39.94 否 已判决 保全费 5000 元。2023.6.9 收到裁 暂无 2023-006
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 2 月 20 日
定书，准许四川嘉寓撤回上诉，
维持原裁定
2023.6.21 收到判决，生效期十日
宜兴市浩洲建材有限公司起诉四 内支付 100 万元及利息，受理费 1
2023 年 0
川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 100 否 已判决 3800 元，保全费 5000 元。2023.7. 暂无 2023-006
2 月 20 日
纷 3 收到缴费通知书，受理费 1197.6
7元
天津亿舶国际货运代理有限公司 2023.4.23 收到判决：支付 602001.
起诉嘉寓股份、嘉寓门窗科技 27 元及利息，受理费 9834 元，保 2023 年 0
60.33 是 上诉 暂无 2023-006
（北京）有限公司票据追索权纠 全费 3536 元。2023.5.9 收到预缴 2 月 20 日
纷 上诉费通知书
云南彬港玻璃有限公司起诉重庆 2023 年 0
159.21 否 等判决 2023.3.15 开庭 暂无 2023-006
嘉寓、嘉寓股份买卖合同纠纷 2 月 20 日
2023.3.16 收到调解书，于 23.3.24
前支付 25 万元，23.3.30 前支付 25
天津南玻节能玻璃有限公司起诉 收到执行 万元，23.4.15 前支付 240356 元。 2023 年 0
81.63 否 暂无 2023-006
嘉寓股份买卖合同纠纷 裁定书 2023.5.12 收到执行裁定书。2023. 2 月 20 日
5.17 收到执行裁定书，终结 747 号
调解书的执行
重庆洽润建筑劳务有限公司起诉 2023.6.29 收到判决，生效起五日
2023 年 0
重庆嘉寓、嘉寓股份建筑设备租 6.77 否 已判决 内支付 67687.7 元及利息，受理费 暂无 2023-006
2 月 20 日
赁合同纠纷 1492.19 元
2023.3.20 收到调解书，于 2023.4.1
刘佳起诉嘉寓门窗科技（北京） 2023 年 0
15.61 否 已调解 0 前一次性付清 120000 元。2023. 暂无 2023-006
有限公司合同纠纷 2 月 20 日
4.19 收到执行通知书，报告财产令
重庆嘉寓起诉恒大地产集团大邑 2023 年 0
3 否 等判决 2023.2.21 开庭 暂无 2023-006
有限公司票据付款请求权纠纷 2 月 20 日
浙江鸿业不锈钢有限公司起诉四 2023 年 0
100 是 等判决 2023.8.29 开庭 暂无 2023-006
川嘉寓票据追索权纠纷 2 月 20 日
四川嘉寓起诉武汉新世界康居发 2023.5.31 收到判决，生效起十日 2023 年 0
74.55 否 已判决 暂无 2023-006
展有限公司票据付款请求权纠纷 内支付 745455.81 元及利息 2 月 20 日
2023.3.16 收到调解书，于 23.5.30
前支付 100 万元，于 23.7.30 前支
台州市繁荣铝业有限公司起诉江 2023 年 0
332.7 否 已调解 付 100 万元，于 23.9.30 前支付余 暂无 2023-006
苏嘉寓合同纠纷 2 月 20 日
款 1349283.76 元及利息，受理费 1
7258 元
成都格拉斯曼科技有限公司起诉 2023 年 0
14.85 否 等开庭 本案移送什邡市人民法院处理 暂无 2023-006
四川嘉寓定作合同纠纷 2 月 20 日
河南米兔建筑装饰工程有限公司 2023 年 0
87.68 否 等判决 2023.6.12 开庭 暂无 2023-006
起诉嘉寓股份票据追索权纠纷 2 月 20 日
四川嘉寓起诉涞水利华房地产开 2022.12.7 收到判决书，十日内被 2023 年 0
90 否 已判决 暂无 2023-006
发有限公司票据纠纷 告向原告支付 90 万及利息 2 月 20 日
江西嘉寓起诉哈尔滨市骏业房地 2022.12.26 收到判决书，十日内被
2023 年 0
产开发有限公司、恒大地产集团 81.68 否 已判决 告向原告支付票据款 792117.79 元 暂无 2023-006
2 月 20 日
哈尔滨有限公司票据追索权纠纷 及利息 12141.11 元
2022.12.5 收到判决书：莱芜恒大
安徽嘉寓起诉莱芜恒大金碧天下
金碧天下置业有限公司十日内支 2023 年 0
置业有限公司、恒大地产集团济 742.44 否 已判决 暂无 2023-006
付安徽嘉寓 720 万及利息（222628 2 月 20 日
南置业有限公司票据追索权纠纷
元）
2023.3.24 收到判决，被告生效起
江西嘉寓起诉抚顺嘉顺置业有限 2023 年 0
90 否 已判决 十日内一次性支付江西嘉寓 90 万 暂无 2023-006
公司票据追索权纠纷 2 月 20 日
元
81
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
嘉寓股份起诉河北建筑集团天辰 2023.4.12 收到调解书，二被告于 2
建筑工程有限公司、天津东丽区 3.4.10 前支付 35 万元，23.4.30 前 2023 年 0
163.32 否 已判决 暂无 2023-006
阳光新城市购物广场有限公司建 支付 365322.5 元，23.6.15 前支付 2 月 20 日
筑工程施工合同纠纷 503327.5 元。受理费 9749.5 元
四川嘉寓起诉济南东进龙鼎置业
有限公司、恒大地产集团济南置 2023.4.26 收到调解书，被告于 23. 2023 年 0
37.17 否 已判决 暂无 2023-006
业有限公司建筑工程施工合同纠 8.1 前支付 335820 元及利息 2 月 20 日
纷
2023.2.24 收到调解书，被告于 23.
8.30 前支付 50 万元，23.9.30 前支
四川嘉寓起诉七星关区扶贫有限 付 50 万元，23.10.30 前支付 50 万
2023 年 0
公司、恒大大方扶贫管理有限公 252.78 否 已判决 元，23.11.30 前支付 50 万元，23.1 暂无 2023-006
2 月 20 日
司建筑工程施工合同纠纷 2.30 前支付 418029.83 元。2023.2.
28 收到裁定书，撤回对恒大大方
扶贫管理有限公司的起诉
嘉寓股份起诉莱芜恒大金碧天下
置业有限公司、恒大地产集团济 2023 年 0
24.68 否 等判决 2023.2.24 开庭 暂无 2023-006
南置业有限公司、恒大地产集团 2 月 20 日
有限公司建筑工程施工合同纠纷
2023.5.5 收到判决：支付 16 万元
广州集泰化工股份有限公司起诉 收到执行 2023 年 0
16.02 否 及利息，受理费 1752 元。收到执 暂无 2023-006
河南嘉寓票据纠纷 通知书 2 月 20 日
行裁定书，收到执行通知书
2023.7.12 收到判决，驳回原告诉
2023 年 0
刘国宏起诉嘉寓股份 406.68 否 等开庭 讼请求。2023.7.31 收到原告上诉 暂无 2023-006
2 月 20 日
状
峥峰智控科技股份有限公司起诉 023.3.17 收到判决，生效期十日内
2023 年 0
四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓 52.05 否 已判决 连带支付 520476.37 元及利息，受 暂无 2023-006
2 月 20 日
票据纠纷 理费 4502 元
湖南飞驰物流有限公司起诉湖南 2023 年 0
12.16 否 等判决 2023.3.16 开庭 暂无 2023-006
嘉寓合同纠纷 2 月 20 日
云南滇凯节能科技有限公司起诉 2023 年 0
95.11 否 等开庭 2023.2.20 收到保全裁定书 暂无 2023-006
四川嘉寓/ 2 月 20 日
山东飞度胶业科技股份有限公司
2023 年 0
起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追 384.75 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉 2023-006
2 月 20 日
索权纠纷
2023.3.21 收到判决，生效期七日
内支付 1667283.4 元及利息，受理
马鞍山龙士达节能科技有限公司 2023 年 0
180.12 是 已判决 费 20000 元。2023.6.8 上午 9 点开 暂无 2023-006
起诉湖北嘉寓买卖合同纠纷 2 月 20 日
庭。2023.7.13 收到判决，驳回湖
北嘉寓上诉，维持原判
聊城市东昌府区宏慧机械配件厂 2023.4.13 收到判决：支付 871519.
收到执行 2023 年 0
起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追 87.15 否 85 元及利息，受理费 12882 元。2 暂无 2023-007
裁定书 2 月 28 日
索权纠纷 023.5.19 收到执行裁定书
2023.3.16 收到判决，生效期十日
南京正鑫源市政建设有限公司起 内支付 1325106.12 元及利息，受
2023 年 0
诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索 132.51 否 已判决 理费 8363 元。广东嘉寓不担责。2 暂无 2023-007
2 月 28 日
权纠纷 023.7.28 收到裁定书，按四川嘉寓
撤回上诉处理
上海锐视门窗有限公司起诉嘉寓 2023.6.1 收到判决：支付 148260.2 2023 年 0
14.83 否 已判决 暂无 2023-007
股份承揽合同纠纷 元，受理费 2337.5 元 2 月 28 日
嘉寓股份起诉恒大地产集团济南
2023.5.5 收到判决，被告生效起十 2023 年 0
置业有限公司、恒大地产集团有 49 否 已判决 暂无 2023-007
日内支付 419402.27 元及利息 2 月 28 日
限公司建筑工程施工合同纠纷
嘉寓股份起诉哈尔滨市恒大伟业
房地产开发有限公司、恒大地产
2023 年 0
集团哈尔滨有限公司、恒大地产 105.26 否 等判决 2023.5.30 开庭 暂无 2023-007
2 月 28 日
集团有限公司建筑工程施工合同
纠纷
2023.5.5 收到判决：支付 1001300
元及利息，受理费 13812 元。收到
临沂市兰山区东联五金建材经营 收到执行 裁定书，准许原告撤回对其他被 2023 年 0
100.13 否 暂无 2023-007
部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 告起诉。2023.6.19 收到执行裁定 2 月 28 日
书。收到执行通知书、报告财产
令
2023.7.25 收到判决，生效起十日
聊城市东昌府区朋华五金店起诉 2023 年 0
48.11 否 已判决 内支付 481137.17 元及利息，受理 暂无 2023-007
四川嘉寓票据追索权纠纷 2 月 28 日
费 4258.4 元
启东市仁中瓷砖经营部起诉四川 2023 年 0
230.55 否 胜诉 胜诉 胜诉 2023-007
嘉寓票据追索权纠纷 2 月 28 日
济南贺强建筑材料有限责任公司 2023 年 0
58.28 否 等判决 2023.8.24 开庭 暂无 2023-007
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 2 月 28 日
山东利鑫源化工有限公司起诉四 2023.6.8 收到判决：支付 1025496. 2023 年 0
102.55 否 已判决 暂无 2023-007
川嘉寓票据追索权纠纷 4 元及利息，受理费 14029 元 2 月 28 日
82
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
四川嘉寓起诉建滔数码发展（深
2023 年 0
圳）有限公司票据付款请求权纠 800 否 等开庭 2023.2.24 收到受理案件通知书 暂无 2023-007
2 月 28 日
纷
启东仁洪建材经营部起诉四川嘉 2023 年 0
100 否 等判决 2023.3.21 开庭 暂无 2023-007
寓票据追索权纠纷 2 月 28 日
东昌府区郑家镇顺兴五交化门市 2023.6.2 收到判决：支付 116027.2 2023 年 0
11.6 否 已判决 暂无 2023-007
部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 3 元及利息，受理费 1310.5 元 2 月 28 日
2023.2.27 收到判决，生效期十日
重庆嘉寓起诉昆明蓝光房地产开
内被告支付 160 万元及利息，收到 2023 年 0
发有限公司、四川蓝光发展股份 160 否 已判决 暂无 2023-007
诉状，收到缴费通知，诉讼费 192 2 月 28 日
有限公司票据追索权纠纷
00 元
山东鲁碧建材有限公司起诉四川 2023.6.1 收到判决：支付 100 万元 2023 年 0
100 否 已判决 暂无 2023-007
嘉寓票据追索权纠纷 及利息，受理费 13800 元 2 月 28 日
重庆米杰尔商贸有限公司起诉四 2023 年 0
100 否 等判决 2023.6.5 开庭 暂无 2023-007
川嘉寓票据纠纷 2 月 28 日
四川嘉寓起诉南宁盛鑫雅苑房地
2023.6.15 收到判决，被告支付付 2023 年 0
产开发有限公司、恒大地产集团 64.83 否 已判决 暂无 2023-007
款 579803.87 元及利息 2 月 28 日
南宁有限公司买卖合同纠纷
四川嘉寓起诉南宁盛鑫雅苑房地
产开发有限公司、恒大地产集团 2023.5.4 收到判决，被告支付工程 2023 年 0
15.75 否 已判决 暂无 2023-007
南宁有限公司建筑工程施工合同 款 140854.61 元及利息 2 月 28 日
纠纷
北京嘉寓起诉北京泛海东风置业 2023.3.2 收到调解书，被告于 202 2023 年 0
34.82 否 已调解 暂无 2023-008
有限公司建设工程施工合同纠纷 3.10.31 前支付 329180.74 元 3 月 17 日
河南顺安装饰工程有限公司起诉 2023 年 0
4.06 否 等开庭 2023.3.2 收到诉状 暂无 2023-008
河南嘉寓票据追索权纠纷 3 月 17 日
2023.5.18 收到判决，生效期十日
卢伟民起诉江西嘉寓劳务合同纠 2023 年 0
20.25 否 已判决 内支付 202475.5 元及利息，受理 暂无 2023-008
纷 3 月 17 日
费 2468 元
湖南路益通科技有限公司起诉四
2023 年 0
川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠 13.3 否 等判决 2023.5.11 开庭 暂无 2023-008
3 月 17 日
纷
临沂市兰山区秀发木业板材厂起 2023.6.20 收到判决：支付 101 万 2023 年 0
101 否 已判决 暂无 2023-008
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 元及利息，受理费 13890 元 3 月 17 日
颜元富起诉四川嘉寓建设工程施 2023.6.13 下午 3.15 开庭。2023.7.1 2023 年 0
40 否 等开庭 暂无 2023-008
工合同纠纷 9 收到证据材料 3 月 17 日
2023.4.26 收到判决：支付 128511
启东市仁中瓷砖经营部起诉四川 2023 年 0
128.5 否 已判决 9.92 元及利息，受理费 16366 元， 暂无 2023-008
嘉寓票据追索权纠纷 3 月 17 日
保全费 5000 元
嘉寓股份起诉郑州恒林置业有限 2023.4.7 收到判决，被告生效起十 2023 年 0
50.56 否 已判决 暂无 2023-008
公司建设工程施工合同纠纷 日内支付 505591.96 元及利息 3 月 17 日
收到证据。收到判决，生效期十
湖南昕泰装饰材料有限公司起诉 2023 年 0
82.32 否 已判决 五日内支付 701568 元及违约金 49 暂无 2023-008
江苏嘉寓买卖合同 3 月 17 日
031 元
2023.3.29 收到判决，生效起 7 日
重庆永力实业有限责任公司起诉 内支付 206 万元及利息，受理费 1 2023 年 0
206 否 已判决 暂无 2023-008
四川嘉寓票据纠纷 1757 元。2023.7.7 收到裁定书，按 3 月 17 日
四川嘉寓撤回上诉处理
2023.4.14 收到判决：支付 102933.
74 元及利息，受理费 1179.34 元。
聊城市美满商贸有限公司起诉四 收到执行 2023.6.28 收到裁定书，准许四川 2023 年 0
10.29 否 暂无 2023-008
川嘉寓票据追索权纠纷 通知书 嘉寓撤回上诉，二审受理费 25 3 月 17 日
元。2023.8.4 收到执行通知书，报
告财产令
2023.6.29 收到判决：支付 212272.
66 元及利息，受理费 4640 元。20
深圳黯石企业管理咨询有限公司 2023 年 0
21.23 否 已判决 23.7.13 收到缴费通知书，缴纳 200暂无 2023-008
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 3 月 17 日
元。2023.7.19 收到缴费通知，诉
讼费 60 元。收到其他被告上诉状
亚萨合莱国强（山东）五金科技
2023 年 0
有限公司起诉嘉寓股份、广东嘉 16.38 否 等判决 2023.6.28 开庭 暂无 2023-008
3 月 17 日
寓买卖合同纠纷
浙江大黄蜂建筑机械设备有限公
2023 年 0
司起诉嘉寓股份建筑设备租赁合 6.83 否 等开庭 2023.3.9 收到诉状，证据 暂无 2023-008
3 月 17 日
同纠纷
重庆择洪物资有限公司起诉四川 2023.8.4 收到判决：支付 132292.2 2023 年 0
14.39 否 已判决 暂无 2023-008
嘉寓票据追索权纠纷 3 元及利息，受理费 2921 元 3 月 17 日
2023.4.12 收到判决，四川嘉寓承
聊城云开建筑有限公司起诉四川 担连带清偿责任，受理费 14211 2023 年 0
100.2 否 已判决 暂无 2023-008
嘉寓票据追索权纠纷 元。2023.6.25 收到裁定书，准许 3 月 17 日
四川嘉寓撤回上诉
浙江杰远建筑劳务有限公司起诉 2023 年 0
15.54 否 等判决 2023.3.27 开庭 暂无 2023-008
江苏嘉寓劳动合同纠纷 3 月 17 日
83
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
鄄城威文木业有限公司起诉四川 2023 年 0
100 否 等判决 2023.5.11 开庭 暂无 2023-008
嘉寓票据追索权纠纷 3 月 17 日
嘉寓股份起诉沈阳东北总部基地
2023 年 0
开发建设有限公司建设工程施工 179.73 否 等判决 2023.4.14 开庭 暂无 2023-008
3 月 17 日
合同纠纷
嘉寓股份起诉银川建发集团股份 2023 年 0
250.03 否 等判决 2023.6.25 开庭 暂无 2023-008
有限公司建设工程施工合同纠纷 3 月 17 日
济南华铭玻璃工程有限公司起诉
2023 年 0
四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份 15.5 否 等判决 2023.4.10 开庭 暂无 2023-008
3 月 17 日
票据纠纷
2023.5.6 收到判决，生效起七日内
日支付 345784.61 元及违约金 691
北京国无兴业商贸有限公司起诉 收到执行 2023 年 0
35.27 否 5.69 元，受理费 3295.25 元。2023. 暂无 2023-008
嘉寓股份货物买卖合同纠纷 通知书 3 月 17 日
6.8 收到执行传票，2023.6.13 上午
谈话，执行通知书，报告财产令
2023.3.30 收到判决，四川嘉寓支
山东飞度胶业科技股份有限公司
付 3847507.75 元及利息，受理费 1 2023 年 0
起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追 384.75 否 已判决 暂无 2023-008
8791 元。广东嘉寓不承担支付责 3 月 17 日
索权纠纷
任
郑州三沃商贸有限公司起诉四川 2023.6.29 收到判决支付 1897779.7
2023 年 0
嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份票据 189.78 否 已判决 6 元及利息，受理费 21880.01 元。 暂无 2023-008
3 月 17 日
追索权纠纷 北京广东不承担支付责任
合肥市久宏石材装饰有限公司起 2023 年 0
45.27 否 等开庭 2023.5.10 上午 9.30 听证 暂无 2023-008
诉江苏嘉寓合同纠纷 3 月 17 日
无锡圣安茂金属贸易有限公司起
诉江苏嘉寓、嘉寓门窗幕墙节能 2023 年 0
24.56 否 等判决 2023.3.30 开庭 暂无 2023-008
科技（上海）有限公司买卖合同 3 月 17 日
纠纷
广东坚朗建材销售有限公司起诉 2023 年 0
23.02 否 等判决 2023.3.28 开庭 暂无 2023-008
江苏嘉寓买卖合同纠纷 3 月 17 日
临沂市兰山区秀发木业板材厂起
2023.6.27 收到判决：支付 100 万 2023 年 0
诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索 100 否 已判决 暂无 2023-009
元及利息，受理费 6900 元 3 月 31 日
权纠纷
2023.7.24 收到判决，生效期七日
神鹰密封材料有限公司起诉四川 2023 年 0
100 否 已判决 内支付 100 万元及利息，受理费 7 暂无 2023-009
嘉寓票据纠纷 3 月 31 日
125 元，保全费 5000 元
慈湖高新区传德金属材料经营部 2023 年 0
10.67 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉 2023-009
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 3 月 31 日
江西福益园林有限公司起诉嘉寓 2023.7.5 收到调解书，23.11.30 前 2023 年 0
20.68 否 已调解 暂无 2023-009
股份劳务合同纠纷 一次性支付 130200 元 3 月 31 日
2023.5.15 上午 9.30 开庭，收到诉
杨波起诉江西嘉寓建设工程分包 2023 年 0
149.08 否 已撤诉 状，应诉通知书，举证通知书， 已撤诉 2023-009
合同纠纷 3 月 31 日
证据。已撤诉
谢晓琼起诉嘉寓门窗科技（北 2023.5.5 收到调解书，于 23.7.30 2023 年 0
1.93 否 已调解 暂无 2023-009
京）有限公司/ 前支付 19300 元 3 月 31 日
无锡茗品物流有限公司起诉江苏 2023 年 0
92.83 否 等判决 2023.3.27 开庭 暂无 2023-009
嘉寓运输合同纠纷 3 月 31 日
2023.4.28 收到调解书，支付 12853
成都格拉斯曼科技有限公司起诉 2023 年 0
16.18 否 已调解 7.99 元及利息，受理费 1568 元， 暂无 2023-009
四川嘉寓/ 3 月 31 日
保全费 1329 元
丹阳市兴磊化工有限公司起诉四 2023 年 0
41.93 否 等开庭 2023.5.31 收到补充资料通知 暂无 2023-009
川嘉寓票据追索权纠纷 3 月 31 日
江苏恒安供应链管理有限公司起
诉嘉寓门窗幕墙节能科技（上 2023 年 0
17.1 否 等判决 2023.5.30 开庭 暂无 2023-009
海）有限公司、嘉寓股份运输合 3 月 31 日
同纠纷
四川嘉寓起诉湖北三江航天商业 2023.8.8 收到判决，被告生效起十 2023 年 0
200 否 已判决 暂无 2023-009
经营有限公司票据追索权纠纷 日内支付 200 万元及利息 3 月 31 日
四川嘉寓起诉湖北三江航天商业 2023.8.8 收到判决，被告生效起十 2023 年 0
200 否 已判决 暂无 2023-009
经营有限公司票据追索权纠纷 日内支付 200 万元及利息 3 月 31 日
马鞍山市雨山区鑫英建材经营部
2023.7.25 收到判决：支付 408895. 2023 年 0
起诉四川嘉寓票据付款请求权纠 40.89 否 已判决 暂无 2023-009
44 元及利息，受理费 3717 元 3 月 31 日
纷
广东合和建筑五金制品有限公司
2023 年 0
起诉嘉寓股份、广东嘉寓、四川 109.6 否 等开庭 2023.5.8 收到取消开庭通知书 暂无 2023-009
3 月 31 日
嘉寓票据追索权纠纷
常州卓润玻璃制品有限公司起诉 2023 年 0
29.87 否 等判决 2023.4.25 开庭 暂无 2023-009
四川嘉寓票据纠纷 3 月 31 日
聊城市东昌府区朋华五金店起诉
2023 年 0
嘉寓股份、嘉寓集团票据追索权 16.73 否 等开庭 2023.9.12 开庭 暂无 2023-009
3 月 31 日
纠纷
陈永生起诉嘉寓股份建设工程分 2023 年 0
278.9 否 等判决 2023.4.26 开庭 暂无 2023-009
包合同纠纷 3 月 31 日
84
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
聊城市东昌府区宇诚轴承配件厂 2023.6.14 收到判决，支付 130040. 2023 年 0
13 否 已判决 暂无 2023-009
起诉嘉寓股份、嘉寓集团/ 14 元及利息，受理费 1450 元 3 月 31 日
2023.6.13 收到裁定书，驳回原告
临沂市兰山区士谦木业板材厂起 2023 年 0
65.29 否 等开庭 在本案中的起诉。2023.7.10 收到 暂无 2023-009
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 3 月 31 日
裁定书，续冻结
普利源（上海）咨询管理有限公 2023.7.31 收到裁定书，驳回四川 2023 年 0
100 否 等开庭 暂无 2023-009
司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 嘉寓提出的管辖权异议 3 月 31 日
2023 年 0
李成起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 8.34 否 胜诉 胜诉 胜诉 2023-009
3 月 31 日
许贤兵起诉江苏嘉寓劳务合同纠 2023 年 0
43.04 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉 2023-009
纷 3 月 31 日
聊城市美满商贸有限公司起诉四 2023 年 0
13.23 否 等判决 2023.5.16 开庭 暂无 2023-009
川嘉寓票据追索权纠纷 3 月 31 日
临沂市兰山区源顺胶厂起诉四川 2023 年 0
90 否 等判决 2023.4.19 开庭 暂无 2023-009
嘉寓票据追索权纠纷 3 月 31 日
临沂市兰山区秀发木业板材厂起 2023 年 0
103 否 等判决 2023.8.16 开庭 暂无 2023-009
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 3 月 31 日
海南天申建筑工程有限公司起诉 2023 年 0
171.84 否 等判决 2023.8.7 开庭 暂无 2023-010
嘉寓股份买卖合同纠纷 4 月 06 日
昌庆矿业有限责任公司起诉四川 2023.7.10 收到判决，四川嘉寓不 2023 年 0
258.79 否 胜诉 胜诉 2023-010
嘉寓票据纠纷 承担支付责任 4 月 06 日
昌庆矿业有限责任公司起诉四川 2023 年 0
93.98 否 胜诉 胜诉 胜诉 2023-010
嘉寓票据纠纷 4 月 06 日
昌庆矿业有限责任公司起诉四川 2023 年 0
50 否 胜诉 胜诉 胜诉 2023-010
嘉寓票据纠纷 4 月 06 日
宜兴市浩洲建材有限公司起诉四 2023 年 0
200 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉 2023-010
川嘉寓票据追索权纠纷 4 月 06 日
江苏都挺好电气有限公司起诉四 2023.6.29 收到判决：支付 120183. 2023 年 0
12.02 否 已判决 暂无 2023-010
川嘉寓票据追索权纠纷 11 元及利息，受理费 2803.66 元 4 月 06 日
广东合和建筑五金制品有限公司
2023 年 0
起诉嘉寓股份、广东嘉寓、四川 1,501.72 否 等开庭 2023.4.23 收到改期开庭申请书 暂无 2023-010
4 月 06 日
嘉寓票据追索权纠纷
嘉寓股份起诉南昌中电投高新置 2023.5.4 收到判决，被告生效起十 2023 年 0
157.7 否 已判决 暂无 2023-010
业有限公司票据追索权纠纷 日内支付 1577012.36 元及利息 4 月 06 日
2023.7.13 收到判决，被告生效起
四川嘉寓起诉湖北锦源置业有限 十日内支付 898826.3 元及利息。 2023 年 0
89.88 否 已判决 暂无 2023-010
公司票据追索权纠纷 驳回四川嘉寓提出的其他诉讼请 4 月 06 日
求
卓远鼎晟商贸保理（泸州）有限
2023 年 0
公司起诉四川嘉寓票据追索权纠 100 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉 2023-010
4 月 06 日
纷
2023.4.28 收到裁定书，分别于 4.2
9 前给付 10 万元，于 23.5.31 前给
宁夏鑫钰中空胶业有限公司起诉 2023 年 0
43.53 否 已判决 付 10 万元，于 23.6.30 前给付 10 暂无 2023-011
嘉寓股份/ 4 月 17 日
万元，于 23.7.31 前给付 135279.32
元
江西嘉寓起诉大连恒科房地产有 2023.7.25 收到判决，被告生效起 2023 年 0
300 否 已判决 暂无 2023-011
限公司票据付款请求权纠纷 十日内支付 200 万元及利息 4 月 17 日
江西嘉寓起诉大连恒科房地产有
2023.7.14 收到判决，被告生效起 2023 年 0
限公司、恒大地产集团大连有限 100 否 已判决 暂无 2023-011
十日内支付 100 万元及利息 4 月 17 日
公司票据追索权纠纷
四川嘉寓起诉焦作御景置业有限 2023.5.22 收到判决，被告生效起
2023 年 0
公司、恒大地产集团郑州有限公 67.57 否 已判决 十日内支付 637158.07 元及利息， 暂无 2023-011
4 月 17 日
司建设工程施工合同纠纷 驳回四川嘉寓其他诉讼请求
上海顺程建筑设备租赁有限公司 2023 年 0
22.46 否 等判决 2023.5.18 开庭 暂无 2023-011
起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 4 月 17 日
青岛金瑞星装饰工程有限公司起 2023.5.6 收到调解书，于 23.5.30
2023 年 0
诉嘉寓股份建筑工程分包合同纠 20.32 否 已调解 前支付 10 万元，23.6.30 前支付 6 暂无 2023-011
4 月 17 日
纷 万元
天津实德新型材料科技有限公司
2023.7.10 收到裁定书，准许原告 2023 年 0
起诉广东嘉寓、嘉寓股份买卖合 100 否 等开庭 暂无 2023-011
撤回对嘉寓股份的起诉 4 月 17 日
同纠纷
山西盖特科工贸有限公司起诉四 2023.6.14 收到判决，四川嘉寓不 2023 年 0
277.29 否 胜诉 胜诉 2023-011
川嘉寓票据追索权纠纷 承担支付责任 4 月 17 日
上海闵润投资发展有限公司起诉 2023 年 0
50 否 等判决 2023.7.14 开庭 暂无 2023-011
四川嘉寓票据追索权纠纷 4 月 17 日
河南坤桥实业有限公司起诉四川 2023 年 0
30.97 否 等判决 2023.5.22 开庭 暂无 2023-011
嘉寓票据纠纷 4 月 17 日
聊城市煜剩华丰商贸有限公司起 2023 年 0
20.35 否 胜诉 胜诉，2023.6.29 收到原告上诉状 胜诉 2023-011
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 4 月 17 日
85
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
沈阳市于洪区吉瑞海博防火涂料
2023.6.16 收到判决，生效起七日 2023 年 0
经销处起诉北京嘉寓光能科技有 150 否 已判决 暂无 2023-011
内支付 50 万元，受理费 9150 元 4 月 17 日
限公司票据追索权纠纷
嘉寓股份起诉石家庄鑫隆房地产
2023.6.26 收到判决，被告生效起 2023 年 0
开发有限公司建设工程施工合同 20.64 否 已判决 暂无 2023-011
十日内支付 206442.65 元及利息 4 月 17 日
纠纷
安徽菲清湘商贸有限公司起诉四 2023 年 0
100 否 等判决 2023.6.28 开庭 暂无 2023-011
川嘉寓票据追索权纠纷 4 月 17 日
2023.6.14 收到判决，生效起七日
聊城市振茂机械配件厂起诉嘉寓 2023 年 0
38.06 否 已判决 内支付 380591.67 元及利息，受理 暂无 2023-011
股份、嘉寓集团票据追索权纠纷 4 月 17 日
费 3504 元
杭州善作贸易有限公司起诉四川 2023.6.20 收到判决：支付 100157 2023 年 0
100.16 否 已判决 暂无 2023-025
嘉寓票据纠纷 1.17 元及利息，受理费 6907 元 4 月 25 日
郭建设起诉四川嘉寓确认劳务关 2023.7.11 收到判决，驳回原告诉 2023 年 0
0 否 胜诉 胜诉 2023-025
系纠纷 讼请求 4 月 25 日
2023.7.31 收到判决：支付 284905.
济南唐汇钢材有限公司起诉嘉寓
92 元及利息，支付保险保函费 500 2023 年 0
股份、嘉寓门窗幕墙（临邑）有 28.49 否 已判决 暂无 2023-025
元，受理费 5574 元保全申请费 20 4 月 25 日
限公司买卖合同纠纷
15 元
山东鲁碧建材有限公司起诉嘉寓 2023.6.27 收到判决：支付 807420.
2023 年 0
股份、嘉寓门窗科技（北京）有 80.74 是 已判决 52 元及利息，受理费 11874.22 暂无 2023-025
4 月 25 日
限公司票据纠纷 元，公告费 560 元
内蒙古长圣建筑劳务有限公司起 2023.6.28 收到判决，江西嘉寓生
2023 年 0
诉江西嘉寓、嘉寓股份承揽合同 11 否 已判决 效起十日内支付 11 万元及利息， 暂无 2023-025
4 月 25 日
纠纷 诉讼费 1346 元
嘉寓光能科技（阜新）有限公司
2023 年 0
起诉永清县润锋建筑安装有限公 56.24 否 等判决 2023.4.26 开庭 暂无 2023-025
4 月 25 日
司买卖合同纠纷
2023.7.21 收到调解书，于 23.11.30
前一次性支付 168871.46 元，受理
江西吉盛建筑劳务有限公司起诉 2023 年 0
24.12 否 已调解 费 1838.71 元。如若没按照上述约 暂无 2023-025
嘉寓股份加工合同纠纷 4 月 25 日
定付款，江西嘉寓支付 241244.91
元及利息
马鞍山市雨山区鑫英建材经营部
2023.7.7 收到判决：支付 250160.1 2023 年 0
起诉四川嘉寓票据付款请求权纠 25.02 否 已判决 暂无 2023-025
元及利息，受理费 2526 元 4 月 25 日
纷
无锡圣安茂金属贸易有限公司起 2023 年 0
15.58 否 等判决 2023.5.15 开庭 暂无 2023-025
诉嘉寓股份/ 4 月 25 日
无锡捷之宝商贸有限公司起诉四 2023 年 0
100 否 等判决 2023.7.12 开庭 暂无 2023-025
川嘉寓票据纠纷 4 月 25 日
博野县宏伟钢材经销处起诉四川 2023 年 0
39.58 否 等判决 2023.8.21 开庭 暂无 2023-025
嘉寓票据追索权纠纷 4 月 25 日
2023.4.17 收到裁决书，裁决书生
效起三日内支付 28542.53 元，支 2023 年 0
侯京伟起诉嘉寓股份劳动纠纷 206.13 是 已判决 暂无 2023-025
付销售提成 1223513.46 元，支付 4 月 25 日
赔偿金 96000 元
嘉寓股份起诉济南西开置业有限
2023.6.15 收到判决，被告生效起 2023 年 0
公司、恒大地产集团济南置业有 9.89 否 已判决 暂无 2023-025
十日内支付 86519.6 元及利息 4 月 25 日
限公司承揽合同纠纷
聊城市美满商贸有限公司起诉四 2023 年 0
37.04 否 等判决 2023.7.17 开庭 暂无 2023-025
川嘉寓票据纠纷 4 月 25 日
马鞍山市花山区礼胜建材经营部 2023 年 0
20.56 否 胜诉 胜诉 胜诉 2023-025
起诉四川嘉寓票据纠纷 4 月 25 日
济南市历城区兴阳木业经销处起 2023.7.7 收到判决：支付 50 万元 2023 年 0
50 否 已判决 暂无 2023-025
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 及利息，受理费 8800 元 4 月 25 日
海南天申建筑工程有限公司起诉 2023.5.17 收到裁定书，驳回嘉寓 2023 年 0
76.3 否 等开庭 暂无 2023-025
嘉寓股份建设工程分包合同纠纷 股份提出的管辖权异议 4 月 25 日
2023.4.25 收到预缴上诉费通知
河北百彩地坪工程有限公司起诉
书，受理费 4319 元。收到判决： 2023 年 0
徐州嘉寓光能科技有限公司票据 20 否 已判决 暂无 2023-030
支付 20 万元及利息，受理费 4319 4 月 28 日
追索权纠纷
元
南京凯航贸易有限公司起诉四川 2023 年 0
75.64 否 胜诉 胜诉 胜诉 2023-030
嘉寓票据追索权纠纷 4 月 28 日
江西嘉寓起诉齐齐哈尔市恒大永
兴房地产开发有限公司、恒大地 2023.4.26 收到判决，被告生效后 2023 年 0
600 否 已判决 暂无 2023-030
产集团哈尔滨有限公司票据追索 支付 600 万元及利息 4 月 28 日
权纠纷
镇江文睿新材料有限公司起诉四 2023 年 0
20 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉 2023-030
川嘉寓票据付款请求权纠纷 4 月 28 日
咸阳华信工贸有限公司起诉四川 2023.6.5 收到判决：支付 795566.5 2023 年 0
80.17 否 已判决 暂无 2023-030
嘉寓票据纠纷 8 元及利息，受理费 5908.5 元 4 月 28 日
2023.5.30 收到调解书，于 23.6.30 2023 年 0
普蒙蒙起诉河南嘉寓 2.72 否 已调解 暂无 2023-030
前支付 19008 元 4 月 28 日
86
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
2023.5.22 收到调解书，2023.10.31
北京杰立辉煌幕墙装饰材料有限 2023 年 0
2.8 否 已调解 前支付货款 144097 元，违约金 50 暂无 2023-030
公司起诉山东嘉寓买卖合同纠纷 4 月 28 日
00 元，受理费 2335.5 元
北京铝美科贸有限公司起诉山东 2023.6.1 收到判决：支付 334459.8 2023 年 0
33.45 否 已判决 暂无 2023-030
嘉寓买卖合同纠纷 3 元及利息，受理费 3382.5 元 4 月 28 日
兴化市金点不锈钢制品厂起诉四 2023.5.22 收到裁定书，驳回四川 2023 年 0
100 否 等开庭 暂无 2023-030
川嘉寓票据追索权纠纷 嘉寓提出的管辖权异议 4 月 28 日
河北鑫年线缆有限公司起诉四川 2023 年 0
15.45 否 等判决 2023.8.8 开庭 暂无 2023-030
嘉寓票据追索权纠纷 4 月 28 日
四川嘉寓起诉西充展合置业有限 2023.5.25 收到判决，被告生效起
2023 年 0
公司、林芝恒大旅游发展有限公 3.28 否 已判决 三十日内支付 32750.88 元及利 暂无 2023-031
5 月 09 日
司票据纠纷 息，驳回四川嘉寓其他诉讼请求
青岛塔诺实业有限公司起诉嘉寓 2023 年 0
4.7 否 原告撤诉 原告撤诉 已付清 2023-031
股份买卖合同纠纷 5 月 09 日
2023.5.31 收到诉讼费结算通知
马鞍山市花山区礼胜建材经营部 书，诉讼费 6041.5 元，收到判 2023 年 0
82.83 否 已判决 暂无 2023-031
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 决：支付 828292.37 元及利息，受 5 月 09 日
理费 6041.5 元
重庆嘉寓起诉河北建工集团有限 2023 年 0
228.41 否 等判决 2023.5.10 开庭 暂无 2023-031
责任公司门窗安装工程合同 5 月 09 日
聊城市金仨模具有限公司起诉四
2023 年 0
川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 32.74 否 等判决 2023.7.31 开庭 暂无 2023-031
5 月 09 日
纷
山西鑫银海丰原玻璃有限公司起 2023 年 0
30.21 否 等判决 2023.6.19 开庭 暂无 2023-031
诉嘉寓股份买卖合同纠纷 5 月 09 日
广东合和建筑五金制品有限公司
2023 年 0
起诉嘉寓股份、广东嘉寓、四川 500.57 否 等判决 2023.7.19 开庭 暂无 2023-031
5 月 09 日
嘉寓票据追索权纠纷
无锡捷之宝商贸有限公司起诉四 2023.7.25 收到判决：支付 656807. 2023 年 0
65.68 否 已判决 暂无 2023-031
川嘉寓票据追索权纠纷 15 元及利息，受理费 10368.07 元 5 月 09 日
井冈山经济技术开发区管理委员 收到执行 2023.8.9 收到限制消费令，收到执 2023 年 0
1,246.44 否 暂无 2023-031
会起诉江西嘉寓 裁定书 行裁定书 5 月 09 日
聊城市金仨模具有限公司起诉嘉
2023 年 0
寓集团、嘉寓股份票据追索权纠 30.36 否 等判决 2023.7.31 开庭 暂无 2023-031
5 月 09 日
纷
王凤明起诉嘉寓股份建设工程合 2023 年 0
300.98 否 等判决 2023.8.7 开庭 暂无 2023-031
同纠纷 5 月 09 日
嘉寓股份起诉西安盈裕置业有限 2023 年 0
53.22 否 等判决 2023.6.2 开庭 暂无 2023-031
公司票据付款请求权纠纷 5 月 09 日
嘉寓股份起诉济南恒大绿洲置业
2023 年 0
有限公司、恒大地产集团济南置 11 否 等判决 2023.6.15 开庭 暂无 2023-033
5 月 16 日
业有限公司票据追索权纠纷
徐州中联混凝土有限公司起诉四
2023 年 0
川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠 100 否 等开庭 2023.9.20 开庭 暂无 2023-033
5 月 16 日
纷
淮安市宏业铝粉厂起诉四川嘉寓 2023 年 0
109.55 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉 2023-033
票据纠纷 5 月 16 日
深圳市文俊进出口贸易有限公司
2023 年 0
起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东 101.81 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉 2023-033
5 月 16 日
嘉寓票据追索权纠纷
新泰市金埔矿业有限公司起诉嘉
2023 年 0
寓集团、四川嘉寓票据追索权纠 100 否 等判决 2023.5.15 开庭 暂无 2023-033
5 月 16 日
纷
丝吉利娅奥彼窗门五金（三河）
2023 年 0
有限公司起诉嘉寓股份买卖合同 58.95 否 等开庭 2023.9.4 开庭 暂无 2023-033
5 月 16 日
纠纷
四川嘉寓起诉惠安弘康置业有限
2023 年 0
公司、福州恒腾晟置业有限公司 3.1 否 等开庭 2023.9.11 开庭 暂无 2023-033
5 月 16 日
票据纠纷
山西天佑君荣建筑设备租赁有限
2023 年 0
公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票 100 否 等判决 2023.6.12 开庭 暂无 2023-033
5 月 16 日
据追索权纠纷
嘉寓股份起诉许昌帝景置业有限 2023.5.31 收到判决，被告生效起 2023 年 0
3.97 否 已判决 暂无 2023-033
公司票据追索权纠纷 十日内支付 39650.55 元及利息 5 月 16 日
历城区沃林竹胶板经营部起诉四 2023 年 0
158.48 否 等判决 2023.7.20 开庭 暂无 2023-033
川嘉寓票据纠纷 5 月 16 日
卓远鼎晟商贸保理（泸州）有限 2023.7.27 收到合议庭组成人员通 2023 年 0
200 否 等开庭 暂无 2023-033
公司起诉四川嘉寓票据纠纷 知书 5 月 16 日
镇江市京口区捷诚小额贷款有限
公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、 2023 年 0
200 否 等判决 2023.7.27 开庭 暂无 2023-036
嘉寓股份、嘉寓集团票据追索权 5 月 22 日
纠纷
87
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
苏州东裕工程科技有限公司起诉 2023 年 0
37.84 否 胜诉 胜诉 胜诉 2023-036
嘉寓股份票据追索权纠纷 5 月 22 日
2022.12.31 收到判决，被告江西嘉
寓支付原告 2410372.6 元及利息，
商票贴息费用 46568.45 元及利
李艳彬、陕西彬美装饰工程有限 息，退还履约保证金 150000 元及
收到执行 2023 年 0
公司起诉嘉寓股份、江西嘉寓装 241.04 是 利息，北京嘉寓承担连带责任， 暂无 2023-036
通知书 5 月 22 日
饰装修合同纠纷 受理费 14199 元。2023.5.16 收到
协助执行通知书。2023.6.12 收到
恢复执行通知书，执行通知书，
报告财产令，收到执行传票
四川嘉寓起诉济南西创置业有限
2023.6.16 收到判决，被告生效起 2023 年 0
公司、恒大地产集团济南置业有 69.04 否 已判决 暂无 2023-036
十日内支付 685550.33 元及利息 5 月 22 日
限公司建设工程施工合同纠纷
2023.5.18 收到裁决书，被申请人
2023 年 0
嘉寓股份起诉朱文建争议仲裁案 137 否 已判决 向申请人支付 127 万元并支付违约 暂无 2023-036
5 月 22 日
金
临沂市兰山区惠众建材经营部起 2023 年 0
53.47 是 等判决 2023.6.30 开庭 暂无 2023-036
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 5 月 22 日
杭州驰鸿五金机械有限公司起诉 2023 年 0
0.69 否 等开庭 2023.5.18 收到诉状，证据 暂无 2023-036
河南嘉寓买卖合同纠纷 5 月 22 日
俞国荣起诉江苏嘉寓劳动合同纠 2023.7.4 收到裁定书，驳回原告的 2023 年 0
11.43 否 胜诉 胜诉 2023-036
纷 诉讼请求 5 月 22 日
张庆南起诉江苏嘉寓劳务合同纠 2023 年 0
26.83 否 等判决 2023.6.13 开庭 暂无 2023-036
纷 5 月 22 日
浦祝成起诉江苏嘉寓劳务合同纠 2023 年 0
14.37 否 等判决 2023.6.14 开庭 暂无 2023-036
纷 5 月 22 日
北京德兴建筑安装有限公司起诉 2023 年 0
382 否 等判决 2023.6.1 开庭 暂无 2023-036
江苏嘉寓建设工程分包合同纠纷 5 月 22 日
2023.8.9 收到裁定书，撤销 2482
宁阳县清泉化工有限公司起诉嘉 2023 年 0
23.23 否 等开庭 号裁定，本案指令河北省廊坊市 暂无 2023-036
寓集团、嘉寓股份票据纠纷 5 月 22 日
广阳区人民法院审理
2023 年 0
李青起诉嘉寓股份工程合同纠纷 26.17 否 等判决 2023.7.25 开庭 暂无 2023-036
5 月 22 日
山东嘉寓起诉泰安天润人和置业
2023.6.25 收到判决，被告生效起 2023 年 0
有限公司、恒大地产集团济南置 28.44 否 已判决 暂无 2023-038
十日内支付 283415.22 元及利息 5 月 29 日
业有限公司票据付款请求权纠纷
重庆嘉寓起诉恒大地产集团大邑 2023.5.24 收到诉前调解告知书， 2023 年 0
0.36 否 等调解 暂无 2023-038
有限公司票据付款请求权纠纷 财产保全告知书，诉状，证据 5 月 29 日
史贵宝起诉嘉寓股份建设工程施 2023 年 0
227.35 否 等判决 2023.4.18 开庭 暂无 2023-038
工合同纠纷 5 月 29 日
聊城市东昌府区浩锐平面设计工
2023.7.3 收到判决：支付 189580.0 2023 年 0
作室起诉四川嘉寓票据追索权纠 18.96 否 已判决 暂无 2023-038
5 元及利息，受理费 2045.8 元 5 月 29 日
纷
四川三星新材料科技股份有限公 2023.8.2 收到调解书，支付 214381 2023 年 0
214.38 否 已调解 暂无 2023-038
司起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 1.37 元 5 月 29 日
四川三星新材料科技股份有限公 2023.8.2 收到调解书，支付 92885 2023 年 0
92.89 否 已调解 暂无 2023-038
司起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 3.99 元 5 月 29 日
2023.6.29 收到裁定书，驳回四川
峥峰智控科技股份有限公司起诉 2023 年 0
50.61 否 等开庭 嘉寓提出的管辖权异议。2023.8.9 暂无 2023-038
四川嘉寓、广东嘉寓票据纠纷 5 月 29 日
收到裁定书，驳回四川嘉寓上诉
连云港利民药用包装有限公司起 2023.7.31 收到判决，四川嘉寓不 2023 年 0
100 否 胜诉 胜诉 2023-038
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 承担支付责任 5 月 29 日
广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年 0
20 否 等判决 2023.6.9 开庭 暂无 2023-038
起诉河南嘉寓票据追索权纠纷 5 月 29 日
2023.5.25 收到行政起诉状，被告 2023 年 0
李新凤起诉嘉寓股份 0 否 等开庭 暂无 2023-038
答辩状，参加诉讼通知书 5 月 29 日
2023.6.26 收到裁定书，被告马军
武汉鑫联鑫商贸有限公司起诉江 2023 年 0
24.84 否 等开庭 提出的管辖权异议成立，移送江 暂无 2023-038
西嘉寓买卖合同纠纷 5 月 29 日
西省吉安县人民法院
北京奥格装饰有限公司起诉嘉寓 2023.7.31 收到裁定书，驳回四川 2023 年 0
64.98 否 等开庭 暂无 2023-038
股份、四川嘉寓票据纠纷 嘉寓提出的管辖权异议 5 月 29 日
2023.6.29 收到判决：支付 104 万
河北鑫年线缆有限公司起诉四川 2023 年 0
104 否 已判决 元及利息，受理费 7080 元，保全 暂无 2023-038
嘉寓票据追索权纠纷 5 月 29 日
费 5000 元
上海日野发动机有限公司起诉四 2023 年 0
132.62 否 等开庭 2023.9.11 开庭 暂无 2023-038
川嘉寓票据追索权纠纷 5 月 29 日
四川嘉寓起诉成都豪骏房地产开
发有限公司、成都时代天耀房地 2023.6.29 收到判决，被告生效起 2023 年 0
9.39 否 已判决 暂无 2023-039
产开发有限公司票据付款请求权 十日内支付 93905.18 元及利息 6 月 05 日
纠纷
88
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
山东南山铝业股份有限公司起诉
2023 年 0
嘉寓股份、四川嘉寓加工合同纠 46.69 否 等判决 2023.6.14 开庭 暂无 2023-039
6 月 05 日
纷
嘉寓股份起诉恒大地产集团石家
2023.7.10 收到判决，被告生效起 2023 年 0
庄有限公司、恒大地产集团有限 7.38 否 已判决 暂无 2023-039
十日内支付 73318.27 元及利息 6 月 05 日
公司票据追索权纠纷
四川嘉寓起诉四川川大科技园
2023.7.28 收到裁定书，准许四川 2023 年 0
（南区）开发有限公司票据付款 24.89 否 撤诉 撤诉 2023-039
嘉寓撤诉 6 月 05 日
请求权纠纷
辽宁拓方律师事务所起诉嘉寓股
2023.6.30 收到判决：支付 310503 2023 年 0
份诉讼、仲裁、人民调解代理合 374.64 是 已判决 暂无 2023-039
7.95 元及利息，受理费 36771 元 6 月 05 日
同纠纷
恩施市欣华建筑设备租赁有限公
2023 年 0
司起诉重庆嘉寓建筑设备租赁合 55 否 等判决 2023.7.3 开庭 暂无 2023-039
6 月 05 日
同纠纷
蔡洪庆、孙志财、杜爱文、吉桂
静、席春霞、孙金玉、高荣民、
宋霞、邹智猛、孟凡祥、李东
明、王占占、闫玉萍、刘建强、
2023 年 0
宋佳、李清伟、刘景荣、韩欣 0 否 胜诉 胜诉 胜诉 2023-039
6 月 05 日
茹、夏良贤、苏伟新、张阳阳、
时红宝、赵淑青、郭影、辛立
峰、席瑞国起诉山东嘉寓劳动人
事争议
湖南嘉寓起诉惠州市达润房地产
2023 年 0
开发有限公司建设工程施工合同 42.18 否 等判决 2023.6.15 开庭 暂无 2023-039
6 月 05 日
纠纷
河南嘉寓起诉许昌建腾置业有限
公司、建业住宅集团（中国）有
2023.7.26 收到判决，被告生效起 2023 年 0
限公司、许昌建置房地产开发有 20.4 否 已判决 暂无 2023-039
十日内支付 20 万元及利息 6 月 05 日
限公司、河南建业住宅建设有限
公司付款请求权纠纷
河南嘉寓起诉扶沟县置腾置业有
2023 年 0
限公司、河南置腾商务服务有限 42.6 否 等判决 2023.6.2 收到诉状 暂无 2023-039
6 月 05 日
公司付款请求权纠纷
河南嘉寓起诉郑州建业高新置业
2023 年 0
有限公司、河南建业富居投资有 42.51 否 等判决 2023.6.2 收到诉状 暂无 2023-039
6 月 05 日
限公司建设工程施工合同纠纷
嘉寓股份起诉武汉平安中信置业 2023 年 0
62.72 否 等判决 2023.7.24 开庭 暂无 2023-039
有限公司追偿权纠纷 6 月 05 日
重庆嘉寓起诉重庆上善置地有限 2023 年 0
10 否 等判决 2023.6.27 开庭 暂无 2023-039
公司票据追索权纠纷 6 月 05 日
重庆嘉寓起诉重庆上善置地有限 2023 年 0
10 否 等判决 2023.6.15 开庭 暂无 2023-039
公司票据追索权纠纷 6 月 05 日
四川嘉寓起诉恒大地产集团梧州
御湖置业有限公司、恒大地产集 2023.6.26 收到判决，被告生效起 2023 年 0
60.93 否 已判决 暂无 2023-039
团有限公司建设工程施工合同纠 十日内中覅 u609322.45 元及利息 6 月 05 日
纷
北京瑞金祥商贸中心起诉四川嘉 2023 年 0
107.07 否 等判决 2023.6.15 开庭 暂无 2023-039
寓票据追索权纠纷 6 月 05 日
四川嘉寓起诉贵阳中渝置地房地 2023 年 0
55.97 否 等开庭 2023.10.18 开庭 暂无 2023-039
产开发有限公司票据纠纷 6 月 05 日
嘉寓股份起诉玉林市恒大金碧置 2023 年 0
51.26 否 等判决 2023.6.15 开庭 暂无 2023-039
业有限公司票据纠纷 6 月 05 日
辽宁建业劳务施工有限公司起诉 2023 年 0
12.23 否 等开庭 2023.6.5 收到诉状 暂无 2023-041
嘉寓股份/ 6 月 13 日
南京百龙达贸易有限公司起诉江 2023.6.29 收到裁定书，准许原告 2023 年 0
72.37 否 等开庭 暂无 2023-041
苏嘉寓、嘉寓股份买卖合同纠纷 撤回对嘉寓股份的起诉 6 月 13 日
京福凯遇（海南）投资中心（有
2023 年 0
限合伙）起诉嘉寓股份执行分配 0 否 等判决 2023.6.28 开庭 暂无 2023-041
6 月 13 日
方案异议之诉
四川嘉寓起诉长春鑫茂房地产开 2023.6.19 收到判决，被告生效起 2023 年 0
9.49 否 已判决 暂无 2023-041
发有限公司票据纠纷 十日内支付 94402.38 元及利息 6 月 13 日
四川嘉寓起诉南宁耀世龙庭房地
产开发有限公司、南宁悦龙天玺 2023.7.31 收到判决，被告生效起 2023 年 0
2.17 否 已判决 暂无 2023-041
房地产开发有限公司票据付款请 十日内支付 20182.04 元及利息 6 月 13 日
求权纠纷
北京顺义建筑企业集团公司起诉
2023.6.8 收到诉状、证据，应诉通 2023 年 0
嘉寓股份、嘉寓集团建设工程施 190 否 等开庭 暂无 2023-041
知书，举证通知书，送达回证 6 月 13 日
工合同纠纷
89
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
四川嘉寓起诉福建省磐石房地产
开发有限公司新天地分公司、福 2023 年 0
83.17 否 等判决 2023.8.25 开庭 暂无 2023-041
建省磐石房地产开发有限公司票 6 月 13 日
据纠纷
赵以飞起诉嘉寓股份建设工程合 2023 年 0
50 否 等判决 2023.6.28 开庭 暂无 2023-041
同纠纷 6 月 13 日
沈阳佰亿石材有限公司起诉嘉寓 2023 年 0
29.77 否 等开庭 2023.9.1 开庭 暂无 2023-041
股份票据纠纷 6 月 13 日
黄献军起诉嘉寓门窗幕墙节能科
2023.8.3 收到裁定书，驳回节能科 2023 年 0
技（上海）有限公司承揽合同纠 491.28 否 等开庭 暂无 2023-041
技上海提出的管辖权异议 6 月 13 日
纷
2023.7.6 收到判决，被告生效起十
江西嘉寓、嘉寓股份起诉济南西
日内向嘉寓股份支付 285475.79 元
开置业有限公司、恒大地产集团 2023 年 0
124.17 否 已判决 及利息。收到判决，被告生效起 暂无 2023-041
济南置业有限公司票据追索权纠 6 月 13 日
十日内向江西嘉寓支付 891121.29
纷
元及利息
江西嘉寓起诉石狮金碧置业有限
2023 年 0
公司、广州市恒大卓越置业有限 21.46 否 等判决 2023.9.11 开庭 暂无 2023-041
6 月 13 日
公司票据纠纷
嘉寓股份起诉石家庄华强广场房
地产开发有限公司、深圳华强电
2023.6.30 收到调解书，被告 23.6.3 2023 年 0
子世界发展有限公司、深圳华强 100.27 否 已调解 暂无 2023-041
0 前支付 422895.02 元 6 月 13 日
实业股份有限公司建设工程施工
合同纠纷
重庆嘉寓起诉恒大鑫丰（彭山） 2023.7.3 收到判决，生效起三十日 2023 年 0
104.23 否 已判决 暂无 2023-043
置业有限公司付款请求权纠纷 内被告支付 1012342.52 元及利息 6 月 16 日
重庆嘉寓起诉贵阳海明投资建设 2023.7.20 收到裁定书，准许重庆 2023 年 0
6.31 否 撤诉 撤诉 2023-043
开发有限公司票据追索权纠纷 嘉寓撤回起诉 6 月 16 日
江西嘉寓起诉江西宏吉投资有限 2023 年 0
117.03 否 等判决 2023.6.26 开庭 暂无 2023-043
公司票据付款请求权纠纷 6 月 16 日
山西欣旺通贸易有限公司起诉嘉 2023.7.31 收到判决：支付 708471. 2023 年 0
70.85 否 已判决 暂无 2023-043
寓股份票据追索权纠纷 62 元及利息，受理费 5442 元 6 月 16 日
吉安逸轩装饰工程有限公司起诉
2023 年 0
江西嘉寓、嘉寓股份工程合同纠 56.38 否 等判决 2023.7.21 开庭 暂无 2023-043
6 月 16 日
纷
新郑郑银村镇银行股份有限公司 2023.7.27 收到裁定书，驳回四川 2023 年 0
578.29 否 等开庭 暂无 2023-043
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 嘉寓上诉 6 月 16 日
南京正鑫源市政建设有限公司起 2023.7.5 收到判决，承担连带清偿 2023 年 0
100 否 已判决 暂无 2023-043
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 责任 6 月 16 日
浙江华恒工程玻璃有限公司起诉 2023 年 0
80.47 是 等开庭 2023.9.6 开庭 暂无 2023-043
四川嘉寓票据纠纷 6 月 16 日
张家港市福百弘贸易有限公司起 2023.6.16 收到应诉通知书，举证
2023 年 0
诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索 90 否 等开庭 通知书，证据，诉状，收到保全 暂无 2023-043
6 月 16 日
权纠纷 裁定书
江西嘉寓起诉齐齐哈尔市恒大永
2023.6.16 收到判决，被告生效起
兴房地产开发有限公司、恒大地 2023 年 0
506.3 否 已判决 十日内支付 4909998.8 元及利息， 暂无 2023-043
产集团哈尔滨有限公司票据追索 6 月 16 日
收到诉状
权纠纷
嘉寓股份起诉齐齐哈尔市恒大永
兴房地产开发有限公司、恒大地 2023.6.16 收到判决，被告生效起 2023 年 0
21.67 否 已判决 暂无 2023-043
产集团哈尔滨有限公司票据追索 十日内支付 208812.87 元及利息 6 月 16 日
权纠纷
武汉齐力同创建材有限公司起诉 2023 年 0
47.54 否 等开庭 2023.6.19 收到诉状、证据 暂无 2023-046
嘉寓股份买卖合同纠纷 6 月 26 日
广东合和建筑五金制品有限公司
2023 年 0
起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓 109.73 否 等判决 2023.8.17 开庭 暂无 2023-046
6 月 26 日
股份票据追索权纠纷
苏州青鹰德联玻璃科技有限公司 2023 年 0
10 否 等开庭 2023.9.12 开庭 暂无 2023-046
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 26 日
酒泉明珠建业有限公司起诉徐州
嘉寓光能科技有限公司、酒泉嘉 2023 年 0
1,008.41 否 等判决 2023.6.26 开庭 暂无 2023-046
寓未来能源科技有限公司建设工 6 月 26 日
程施工合同纠纷
苏州东裕工程科技有限公司起诉 2023 年 0
109.96 否 胜诉 胜诉 胜诉 2023-046
嘉寓股份票据付款请求权纠纷 6 月 26 日
内蒙古向东农业有限公司起诉嘉 2023 年 0
64.74 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉 2023-046
寓股份票据追索权纠纷 6 月 26 日
海门市恒邦建材经营部起诉四川 2023 年 0
34.58 否 等开庭 2023.8.29 开庭 暂无 2023-046
嘉寓票据纠纷 6 月 26 日
新郑郑银村镇银行股份有限公司 2023 年 0
100.94 否 等判决 2023.8.3 开庭 暂无 2023-046
起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 26 日
秦皇岛嘉华科技开发有限公司起 2023.7.24 收到判决支付 578018.58 2023 年 0
57.8 否 已判决 暂无 2023-046
诉四川嘉寓票据追索权纠纷 元及利息，受理费 4790 元 6 月 26 日
90
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 裁)进展 决执行情况
苏州东裕工程科技有限公司起诉 2023 年 0
60 否 胜诉 胜诉 胜诉 2023-046
四川嘉寓票据追索权纠纷 6 月 26 日
成都光华凌志玻璃有限公司起诉 2023 年 0
255.71 否 等判决 2023.8.2 开庭 暂无 2023-047
重庆嘉寓买卖合同纠纷 6 月 30 日
华彬合盛（北京）工程设计有限
公司起诉辽宁嘉寓建筑节能科技 2023 年 0
57.99 否 等判决 2023.7.27 开庭 暂无 2023-047
有限公司、徐州嘉寓光能科技有 6 月 30 日
限公司建筑工程合同纠纷
其他诉讼事项
□适用 不适用
九、处罚及整改情况
□适用 不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
适用 □不适用
1、公司报告期内未履行法院生效法律文书确定的义务，所负数额较大的债务到期未清偿等情况详见
公司《2023 年半年度报告》“第六节、重要事项”之“八、诉讼事项”。
2、截至报告期末，公司被列为失信被执行人情况见下表。
序号 立案日期 案号 执行依据文号 执行法院 失信行为 金额/万元
（2023）京 0113 执 （2023）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
1 2023/6/1 35.60
4875 号 初 5130 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
2 2023/5/31 76.56
4867 号 初 12980 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 诉 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
3 2023/5/30 9.13
4820 号 前调书 1503 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
4 2023/5/29 63.51
4775 号 初 18356 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 74 民终 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
5 2023/5/5 115.53
3985 号 1044 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
6 2023/4/14 3.10
3462 号 初 20507 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
7 2023/4/12 8.46
3375 号 初 20444 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
8 2023/4/11 11.44
3355 号 初 16254 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
9 2023/4/7 20.97
3219 号 初 19298 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
10 2023/4/4 12.33
3081 号 初 7061 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 诉 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
11 2023/3/31 8.00
2989 号 前调书 491 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
12 2023/3/24 24.13
2875 号 初 17553 号 民法院 律文书确定义务
（2023）豫 1002 执 （2022）豫 1002 民 许昌市魏都区人 有履行能力而拒不履行生效法
13 2023/3/17 20.37
1643 号 初 7235 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
14 2023/3/7 10.13
2317 号 初 13369 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
15 2023/2/17 100.00
1751 号 初 310 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
16 2023/2/17 83.13
1754 号 初 5821 号 民法院 律文书确定义务
91
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 诉 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
17 2023/2/14 23.51
1609 号 前调书 1514 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2021）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
18 2023/2/13 34.61
1526 号 初 23481 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
19 2023/2/1 13.84
1142 号 初 6233 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
20 2023/1/18 91.14
710 号 初 8059 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
21 2023/1/17 110.65
686 号 初 12981 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
22 2023/1/17 10.67
703 号 初 1902 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 执 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人
23 2023/1/11 违反财产报告制度 29.28
301 号 初 11015 号 民法院
（2023）京 0113 执 （2022）京 74 民终 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
24 2023/1/9 1,098.67
202 号 1864 号 民法院 律文书确定义务
（2023）沪 0116 执 （2022）沪 0116 民 上海市金山区人
25 2023/1/3 其他妨碍、抗拒执行 100.00
118 号 初 1305 号 民法院
（2022）京 0113 执 （2022）京 03 民终 北京市顺义区人
26 2022/12/19 违反财产报告制度 121.95
9543 号 3500 号 民法院
（2022）沪 0116 执 （2022）沪 0116 民 上海市金山区人
27 2022/12/16 其他妨碍、抗拒执行 100.00
6329 号 初 1310 号 民法院
（2022）琼 9028 执 （2021）琼 9028 民 陵水黎族自治县 有履行能力而拒不履行生效法
28 2022/10/18 62.73
1324 号 初 2850 号 人民法院 律文书确定义务
（2022）粤 0605 执 （2021）粤 0605 民 佛山市南海区人 有履行能力而拒不履行生效法
29 2022/9/6 50.60
恢 2236 号 初 7422 号 民法院 律文书确定义务
3、截止报告期末，公司控股股东被列为失信被执行人情况如下。
序号 立案日期 案号 执行依据文号 执行法院 失信行为 金额/万元
（2023）京 0113 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
1 2023/5/25 78.12
执 4672 号 初 6651 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 （2022）京 0113 诉 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
2 2023/5/11 86.66
执 4193 号 前调确 51 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
3 2023/4/21 61.26
执 3648 号 初 9775 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
4 2023/3/22 105.22
执 2801 号 初 10669 号 民法院 律文书确定义务
（2023）鲁 0116 （2022）鲁 0116 民 济南市莱芜区人
5 2023/3/21 违反财产报告制度 100.00
执 1060 号 初 5975 号 民法院
（2023）浙 0281 （2022）浙 0281 民
6 2023/3/2 余姚市人民法院 违反财产报告制度 64.22
执 1172 号 初 4670 号
（2023）宁 0221 （2022）宁 0221 民 有履行能力而拒不履行生效法
7 2023/2/27 平罗县人民法院 40.43
执 525 号 初 284 号 律文书确定义务
（2023）浙 0282 （2022）浙 0282 民
8 2023/2/20 慈溪市人民法院 违反财产报告制度 101.88
执 856 号 初 734 号
（2023）粤 0307 （2022）粤 0307 民 深圳市龙岗区人
9 2023/2/13 其他规避执行 74.03
执 5712 号 初 4685 号 民法院
（2023）浙 0282 （2022）浙 0282 民
10 2023/1/9 慈溪市人民法院 违反财产报告制度 99.00
执 205 号 初 6306 号
（2022）京 0113 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人
11 2022/12/30 违反财产报告制度 100.69
执 9806 号 初 2673 号 民法院
（2022）京 0113 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人
12 2022/12/30 违反财产报告制度 100.70
执 9804 号 初 2671 号 民法院
（2022）京 0113 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人
13 2022/12/27 违反财产报告制度 15.17
执 9676 号 初 15717 号 民法院
（2022）京 0113 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人
14 2022/12/14 违反财产报告制度 100.25
执 9490 号 初 842 号 民法院
（2022）京 0113 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人
15 2022/10/18 违反财产报告制度 100.69
执 8016 号 初 2964 号 民法院
92
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（2022）京 0113 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人
16 2022/10/11 违反财产报告制度 100.00
执 7814 号 初 309 号 民法院
（2022）川 0682 （2022）川 0682 民 有履行能力而拒不履行生效法
17 2022/9/21 什邡市人民法院 57.14
执 964 号 初 547 号 律文书确定义务
（2022）京 0113 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人
18 2022/9/15 违反财产报告制度 96.50
执 7221 号 初 9455 号 民法院
（2022）京 0113 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人
19 2022/9/2 违反财产报告制度 44.25
执 6908 号 初 559 号 民法院
（2022）鲁 0105 （2022）鲁 0105 民 济南市天桥区人
20 2022/8/8 违反财产报告制度 52.00
执 4238 号 初 3248 号 民法院
（2022）京 0113 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
21 2022/7/12 91.94
执 5233 号 初 837 号 民法院 律文书确定义务
（2022）豫 0481 （2022）豫 0481 民 有履行能力而拒不履行生效法
22 2022/6/16 舞钢市人民法院 101.88
执 628 号 初 184 号 律文书确定义务
（2023）京 0113 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
23 2023/4/17 8.00
执 3530 号 初 16787 号 民法院 律文书确定义务
（2023）粤 0307 （2022）粤 0307 民 深圳市龙岗区人
24 2023/3/3 其他规避执行 101.88
执 8270 号 初 5068 号 民法院
（2023）京 0113 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
25 2023/1/9 440.50
执 204 号 初 9972 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 （2022）京 74 民终 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
26 2023/1/9 6,430.02
执 201 号 1865 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 （2022）京 74 民终 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
27 2023/1/9 1,098.67
执 202 号 1864 号 民法院 律文书确定义务
（2023）京 0113 （2022）京 0113 民 北京市顺义区人 有履行能力而拒不履行生效法
28 2023/1/9 2,491.31
执 203 号 初 9971 号 民法院 律文书确定义务
（2023）浙 0282 （2022）浙 0282 民
29 2023/1/9 慈溪市人民法院 违反财产报告制度 100.92
执 205 号 初 6306 号
4、截止报告期末，公司实际控制人被列为失信被执行人情况如下。
执行依据文 发布日
立案日期 案号 执行法院 失信行为 履行情况 金额
号 期
对 36,141,868.77 元及欠款利息承担连
带保证责任，并有权在承担保证责任
（2023） （2022）鲁 有履行能力而拒 2023 年
2023 年 5 临朐县人 全部未履 后向被告嘉寓股份、四川嘉寓追偿。
鲁 0724 执 0724 民初 不履行生效法律 6 月 26
月 11 日 民法院 行 并与被告嘉寓股份、四川嘉寓共同负
1187 号 1783 号 文书确定义务 日
担案件受理费、财产保全费共计
227509 元
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
适用 □不适用
关
可获
关联 联 是否 关联
占同类交 获批的交 得的
关联交 关联关 关联交 关联交 交易 交 关联交易金 超过 交易 披露日
易金额的 易额度 同类 披露索引
易方 系 易类型 易内容 定价 易 额（万元） 获批 结算 期
比例 （万元） 交易
原则 价 额度 方式
市价
格
受同一
甘肃嘉 与日常 市 2023 《关于预计 2023
母公司 销售商
年节能 经营相 市场 场 银行 市场 年 04 年度日常关联交
控制的 品、提 37,019.56 100.00% 500,000 否
科技有 关的关 价格 价 存款 价格 月 22 易的公告》公告
其他企 供劳务
限公司 联交易 格 日 编号：2023-019
业
合计 -- -- 37,019.56 -- 500,000 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
93
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
按类别对本期将发生的日常关
联交易进行总金额预计的，在
无
报告期内的实际履行情况（如
有）
交易价格与市场参考价格差异
不适用
较大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
适用 □不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
94
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
□适用 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
适用 □不适用
租赁情况说明
本公司作为承租方
单位：元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
嘉寓新新投资（集团）有限公司 办公 49,545.99
德州新新节能科技有限公司 厂房 777,838.20
嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司 厂房 17,889.91 126,119.45
卫辉市新新节能科技有限公司 厂房 1,073.39 188,899.09
嘉寓新能源（徐州）有限公司 办公/厂房 1,656,349.19
河北万鑫能源有限公司 厂房 216,839.89 368,927.68
北京嘉寓智能科技有限公司 办公 320,533.84 332,287.43
嘉寓新新节能科技（阜新）有限公司 厂房 621,853.73 645,371.68
威县鑫驰能源科技有限公司 办公/厂房 51,713.76
合计 1,229,904.52 4,145,338.71
关联租赁情况说明
1．嘉寓控股股份公司与北京嘉寓智能科技有限公司签订房屋租赁协议，租赁坐落于北京市顺义区牛
富路 1 号院内房屋，租赁期限自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租赁期限 3 年，年租赁费为
69.18 万元。
2．嘉寓控股股份公司与嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于湖南省
湘乡经济开发区的厂房，租赁期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，租赁期限 1 年，年租金为 3.90
万元。
3．河南嘉寓门窗幕墙有限公司与卫辉市新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河南
省卫辉市唐庄镇产业集聚区工业路 1 号，租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，租金为 0.23
万元。
4．嘉寓光能科技（阜新）有限公司与嘉寓新新节能科技（阜新）有限公司签订厂房租赁协议，租赁
坐落于辽宁省阜新市细河区新山街 68 号，租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，租赁期限
1 年，年租赁费为 136.50 万元。
5．嘉寓控股股份公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河北省邢台市威县经
济开发区，租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，租赁期限 1 年，年租赁费为 46.80 万元。
6．嘉寓门窗幕墙河北有限公司与威县鑫驰能源科技有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河北省
邢台市威县经济开发区，租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，租赁期限 1 年，年租赁费为
95
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
6.29 万元。
本公司作为出租方
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
安庆嘉寓光伏有限公司 厂房屋顶 119,645.24
合计 119,645.24
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□适用 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
适用 □不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 反担保情 是否 是否为
担保对象名 实际发生 实际担保 担保类
相关公告 担保额度 担保物（如有） 况（如 担保期 履行 关联方
称 日期 金额 型
披露日期 有） 完毕 担保
公司对子公司的担保情况
担保额度 反担保情 是否 是否为
担保对象名 实际发生 实际担保 担保类
相关公告 担保额度 担保物（如有） 况（如 担保期 履行 关联方
称 日期 金额 型
披露日期 有） 完毕 担保
2022 年 12 2022 年 04 2022/4/8-
四川嘉寓 20,000 425.45 无 无 否 是
月 09 日 月 08 日 2023/4/8
2022 年 12 2020 年 06 2020/6/29-
四川嘉寓 20,000 0 什邡基地资产抵押 无 是 是
月 09 日 月 29 日 2023/6/29
黑龙江新财光伏科
2022 年 12 2021 年 03 2021/3/25-
四川嘉寓 20,000 3,000 技有限公司提供资 无 否 是
月 09 日 月 25 日 2024/3/24
产抵押
嘉寓节能科技威县
2022 年 12 2021 年 12 2021/12/17-
四川嘉寓 20,000 1,500 有限公司提供资产 无 否 是
月 09 日 月 17 日 2025/12/17
抵押
2022 年 12 2020 年 09 2023/9/17-
四川嘉寓 20,000 1,594.94 无 无 否 是
月 09 日 月 24 日 2023/12/10
2022 年 12 2022 年 04 2022/4/14-
四川嘉寓 20,000 1,000 无 无 否 是
月 09 日 月 14 日 2026/4/13
2022 年 12
安徽嘉寓 5,000 0 无 无
月 09 日
2022 年 12 2021 年 05 2022/5/31-
河南嘉寓 10,000 1,000 无 无 否 是
月 09 日 月 31 日 2026/5/25
2022 年 12 2021 年 05 2022/5/27-
河南嘉寓 10,000 4,000 无 无 否 是
月 09 日 月 27 日 2026/5/22
2022 年 12 2021 年 12 2021/12/1-
河南嘉寓 10,000 820 无 无 否 是
月 09 日 月 01 日 2024/12/1
2022 年 12
山东嘉寓 5,000
月 09 日
2022 年 12
江苏嘉寓 5,000
月 09 日
2022 年 12 2018 年 12 2018/12/11-
河北嘉寓 20,000 0 无 无 是 是
月 09 日 月 11 日 2023/12/10
96
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
嘉寓节能科技威县
有限公司提供资产
抵押冀（2021）威
2022 年 12 2022 年 03 2022/3/30-
河北嘉寓 20,000 6,750 县不动产权第 000 无 否 是
月 09 日 月 30 日 2028/3/30
1683 号、冀（202
1）威县不动产权
第 0001096 号、
嘉寓节能科技 1 号
2022 年 12 2022 年 07 厂房 3 抵，2.4.6 2022/7/28-
河北嘉寓 20,000 1,900 无 否 是
月 09 日 月 29 日 厂房 2 抵抵押、辽 2026/7/29
宁房产
2022 年 12 徐州嘉寓机器设备 2021/7/13-
徐州嘉寓 40,000 0 无 是 是
月 09 日 抵押 2025/7/13
阜新市“光热+电”
阜新嘉寓光 2022 年 12 2021 年 09 清洁取暖项目《采 2021/9/25-
40,000 0 无 是 是
能 月 09 日 月 25 日 购合同》项下应收 2025/9/23
账款质押担保
嘉寓未来能
嘉寓未来质押一期
源科技（武 2022 年 12 2022 年 12 2022/12/26-
40,000 12,740 厂房、土地二期土 无 否 是
威）有限公 月 09 日 月 26 日 2026/12/26
地
司
2022 年 12
酒泉光能 10,000
月 09 日
辽宁嘉寓建 2022 年 12
30,000
筑 月 09 日
嘉寓光能科 2022 年 12
10,000
技（沈阳） 月 09 日
嘉寓门窗科 2022 年 12
5,000
技 月 09 日
武威嘉寓光 2022 年 12
5,000
能源 月 09 日
嘉寓未来能
源科技（阜 2022 年 12
20,000
新）有限公 月 09 日
司
报告期内对子公司
报告期内审批对子公司
265,000 担保实际发生额合 34,730.39
担保额度合计（B1）
计（B2）
报告期末已审批的对子 报告期末对子公司
公司担保额度合计 265,000 实际担保余额合计 34,730.39
（B3） （B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度 反担保情 是否 是否为
担保对象名 实际发生 实际担保 担保类
相关公告 担保额度 担保物（如有） 况（如 担保期 履行 关联方
称 日期 金额 型
披露日期 有） 完毕 担保
嘉寓门窗幕
2022 年 08 2022 年 07 2022/7/28-
墙河北有限 2,000 1,900 辽宁嘉寓房产 无 否 是
月 10 日 月 29 日 2026/7/29
公司
报告期内对子公司
报告期内审批对子公司
2,000 担保实际发生额合 1,900
担保额度合计（C1）
计（C2）
报告期末已审批的对子 报告期末对子公司
公司担保额度合计 2,000 实际担保余额合计 1,900
（C3） （C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内担保实际
报告期内审批担保额度
267,000 发生额合计 36,630.39
合计（A1+B1+C1）
（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保 报告期末实际担保
额度合计 267,000 余额合计 36,630.39
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
97
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产
-237.43%
的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余
0
额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对
26,080.39
象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 28,910.39
上述三项担保金额合计（D+E+F） 54,990.78
采用复合方式担保的具体情况说明：无
3、日常经营重大合同
单位：万元
合同履 本期确认的 影响重大合同履 是否存在合
合同订立公司方 合同订立对方名 合同总金 累计确认的销 应收账款回款
行的进 销售收入金 行的各项条件是 同无法履行
名称 称 额 售收入金额 情况
度 额 否发生重大变化 的重大风险
江苏嘉寓门窗幕 台州天盛置业有
22,368.00 履行中 0.00 14,438.23 10099 否 否
墙有限公司 限公司
恒大新能源汽车
四川嘉寓门窗幕
（江苏）有限公 12,689.72 履行中 0.00 465.68 750.32 否 否
墙有限公司
司
恒大新能源汽车
四川嘉寓门窗幕
（辽宁）有限公 12,272.74 履行中 0.00 450.37 513.83 否 否
墙有限公司
司
中国建筑第二工
北京嘉寓门窗幕
程局有限公司华 8,350.24 履行中 0.00 6,643.46 5687.6 否 否
墙股份有限公司
南分公司
辽宁嘉寓建筑节 朝阳嘉寓洁能科
100,500.00 履行中 20,208.76 56,777.81 69929.86 是 是
能科技有限公司 技有限公司
辽宁嘉寓建筑节 阜新嘉新洁能科
83,000.00 履行中 3,655.16 51,172.19 71232.23 否 否
能科技有限公司 技有限公司
嘉寓光能科技 阜新蒙古族自治
（阜新）有限公 县县域经济发展 124,782.97 履行中 1,240.24 10,220.35 15404.49 否 否
司 服务中心
嘉寓光能科技
阜新海智实业有
（阜新）有限公 2,197.03 履行中 0.00 539.01 375.58 否 否
限公司
司
嘉寓光能科技
阜新市太平区农
（阜新）有限公 4,195.94 履行中 439.81 1,267.97 567.33 否 否
业发展服务中心
司
嘉寓光能科技 阜新玉龙城市建
（阜新）有限公 设发展集团有限 1,924.50 履行中 33.86 907.06 627.22 否 否
司 公司
嘉寓光能科技
阜新高新控股集
（阜新）有限公 936.04 履行中 0.00 446.36 289.5 否 否
团有限公司
司
嘉寓光能科技
阜新市新邱区农
（阜新）有限公 2,096.40 履行中 0.00 598.89 467.13 否 否
业农村局
司
嘉寓光能科技
阜新市清河门区
（阜新）有限公 1,204.38 履行中 0.00 471.22 428.71 否 否
农业农村局
司
嘉寓光能科技
彰武县农业发展
（阜新）有限公 24,786.88 履行中 29.72 5,445.75 7485.49 否 否
服务中心
司
徐州嘉寓光能科 甘肃嘉年节能科
172,008.00 履行中 37,019.56 99,779.99 146504.8878 否 否
技有限公司 技有限公司
4、其他重大合同
98
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
□适用 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
适用 □不适用
1．受恒大商业承兑汇票未能到期兑付因素影响，公司及子公司存在大额诉讼案件，公司及子公司涉
及的重大诉讼、仲裁事项详见公司《2023 年半年度报告》全文：第六节－重大事项之“八、诉讼事项”。
2．公司于 2023 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议、于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股
东大会，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司向控股股东嘉寓集团借用流动资
金 5 亿元并签订借款协议，在 12 个月内可以循环使用，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号 2023-021）。
3．公司于 2023 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议、于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股
东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2023 年度与嘉寓新新投资
（集团）有限公司及其下属子公司发生的日常关联交易总额不超过 532,000 万元。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》
（公告编号 2023-019）。
4．报告期内，公司控股股东嘉寓集团所持股份发生冻结变化，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东股份解除冻结及轮候冻结生效的公告》
（公告编号 2023-035）。
5．2023 年 5 月 4 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对嘉寓控股股份公司
的年报问询函》（创业板年报问询函〔2023〕第 69 号），问询函回复的具体内容详见公司于 2023 年 5 月
18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳证券交易所 2022 年年报问询函回复的公告》
（公告编号 2023-034）。
6．2023 年 5 月 30 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对嘉寓控股股份公
司的年报问询函（二）》（创业板年报问询函〔2023〕第 274 号），问询函回复的具体内容详见公司于
2023 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳证券交易所 2022 年年报二次
问询函回复的公告》（公告编号 2023-044）。
7、公司于半年报披露前收到朝阳风电场项目的合同解除通知书，如果该项目的总承包合同被终止，
可能会对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果产生一定影响，减少公司经营收入，并可能
存 在 诉 讼 、 支 付 违 约 金 等 不 利 影 响 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常经营重大合同出现重大不确定性的公告》（公告编号 2023-
061）。
十四、公司子公司重大事项
适用 □不适用
受恒大商业承兑汇票未能到期兑付因素影响，公司子公司存在较大金额诉讼案件，公司子公司涉及
的重大诉讼、仲裁事项详见《2023 年半年度报告》全文第六节重大事项：八、诉讼事项。
99
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 716,760,000 100.00% 0 0 0 0 0 716,760,000 100.00%
1、人民币普通股 716,760,000 100.00% 0 0 0 0 0 716,760,000 100.00%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 716,760,000 100.00% 0 0 0 0 0 716,760,000 100.00%
股份变动的原因
□适用 不适用
股份变动的批准情况
□适用 不适用
股份变动的过户情况
□适用 不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影
响
□适用 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 不适用
2、限售股份变动情况
100
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
□适用 不适用
二、证券发行与上市情况
□适用 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优 持有特别表决
报告期末普通股股东总数 36,021 先股股东总数（如有） 0 权股份的股东 0
（参见注 8） 总数（如有）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押、标记或冻结情况
持股比 报告期末持 报告期内增 持有无限售条
股东名称 股东性质 条件的股份
例 股数量 减变动情况 件的股份数量 股份状态 数量
数量
嘉寓新新投 质押 272,549,910
境内非国有
资（集团） 38.47% 275,761,606 0 0 275,761,606
法人 冻结 261,293,032
有限公司
雷小雪 境内自然人 2.08% 14,900,000 0 0 14,900,000
王金秀 境内自然人 0.85% 6,100,000 0 0 6,100,000
杨兵 境内自然人 0.34% 2,450,000 1,250,000 0 2,450,000
孔石根 境内自然人 0.23% 1,647,400 1,647,400 0 1,647,400
赵超 境内自然人 0.22% 1,595,400 -277,000 0 1,595,400
王晶娇 境内自然人 0.21% 1,524,200 1,524,200 0 1,524,200
高华－汇丰
－
GOLDMAN, 境外法人 0.20% 1,429,910 795,482 0 1,429,910
SACHS &
CO.LLC
高荣林 境内自然人 0.19% 1,350,000 1,084,000 0 1,350,000
史梅花 境内自然人 0.17% 1,207,300 1,207,300 0 1,207,300
上述股东关联关系或一致 前 10 名股东中，其余股东与公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司不存在关联关系或
行动的说明 一致行动关系；公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
上述股东涉及委托/受托表
决权、放弃表决权情况的 无
说明
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
嘉寓新新投资（集团）有
275,761,606 人民币普通股 275,761,606
限公司
#雷小雪 14,900,000 人民币普通股 14,900,000
#王金秀 6,100,000 人民币普通股 6,100,000
杨兵 2,450,000 人民币普通股 2,450,000
孔石根 1,647,400 人民币普通股 1,647,400
#赵超 1,595,400 人民币普通股 1,595,400
#王晶娇 1,524,200 人民币普通股 1,524,200
高华－汇丰－GOLDMAN,
1,429,910 人民币普通股 1,429,910
SACHS & CO.LLC
高荣林 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
101
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
#史梅花 1,207,300 人民币普通股 1,207,300
前 10 名无限售流通股股东
之间，以及前 10 名无限售
前 10 名股东中，其余股东与公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司不存在关联关系或
流通股股东和前 10 名股东
一致行动关系；公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
之间关联关系或一致行动
的说明
股东雷小雪通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易证券账户持有 14,900,000 股，实际合计
持有 14,900,000 股；
股东王金秀通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易证券账户持有 6,100,000 股，实际合计
持有 6,100,000 股；
前 10 名普通股股东参与融
股东赵超通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易证券账户持有 1,595,400 股，实际合计持
资融券业务股东情况说明
有 1,595,400 股；
（如有）（参见注 4）
股东王晶娇通过普通证券账户持有 518,800 股，通过信用交易证券账户持有 1,005,400 股，实际
合计持有 1,524,200 股；
股东史梅花通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易证券账户持有 1,207,300 股，实际合计
持有 1,207,300 股。
公司是否具有表决权差异安排
□是 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份
数量比例达到 80%
适用 □不适用
股票质押融资 还款资金来 是否存在偿债或 是否影响公司控
名称 股东类别 具体用途 偿还期限
总额（万元） 源 平仓风险 制权稳定
嘉寓新新投资（集 债务重组及补 2099 年 01 其自有资金
控股股东 0 否 否
团）有限公司 充流动资金 月 01 日 和自筹资金
五、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。
六、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
102
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
第八节 优先股相关情况
□适用 不适用
报告期公司不存在优先股。
103
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
第九节 债券相关情况
□适用 不适用
104
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：嘉寓控股股份公司
2023 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 103,272,253.41 151,121,370.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 107,767.49 107,857.06
衍生金融资产
应收票据 17,172,221.30 28,668,756.50
应收账款 825,451,937.75 884,412,769.67
应收款项融资
预付款项 109,790,864.92 115,972,488.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 47,403,529.69 38,560,394.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 871,879,528.92 917,616,820.46
合同资产 911,358,392.99 1,049,414,301.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,789,973.39 48,978,706.50
流动资产合计 2,938,226,469.86 3,234,853,464.95
105
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 58,484,000.00 48,084,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 90,243,776.65 93,761,206.47
固定资产 437,572,577.01 462,582,372.29
在建工程 35,459,354.68 32,289,897.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,682,366.25 3,786,374.73
无形资产 175,826,066.78 178,571,053.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,861,668.29 2,185,599.75
递延所得税资产 548,811,930.43 489,406,209.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,350,941,740.09 1,310,666,714.68
资产总计 4,289,168,209.95 4,545,520,179.63
流动负债：
短期借款 571,943,392.23 462,423,154.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 34,853,320.46 1,441,518.48
应付账款 1,553,820,041.46 1,407,101,652.36
预收款项 257,809.80 384,461.15
合同负债 871,929,937.55 1,274,486,156.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,214,882.51 11,423,296.41
应交税费 76,199,874.35 78,584,620.17
其他应付款 818,151,719.10 773,174,267.03
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
106
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 82,231,760.54 78,913,550.97
其他流动负债 150,177,412.64 204,730,507.97
流动负债合计 4,172,780,150.64 4,292,663,186.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 63,000,000.00 65,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 523,946.49 1,654,023.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 170,110,816.66 119,740,397.94
递延收益 28,105,281.38 31,454,852.82
递延所得税负债 8,926,996.29 8,900,984.43
其他非流动负债
非流动负债合计 270,667,040.82 227,250,259.07
负债合计 4,443,447,191.46 4,519,913,445.11
所有者权益：
股本 716,760,000.00 716,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 148,491,975.63 148,491,975.63
减：库存股
其他综合收益 993,669.18 923,444.69
专项储备
盈余公积 53,123,905.77 53,123,905.77
一般风险准备
未分配利润 -1,073,648,532.09 -893,692,591.57
归属于母公司所有者权益合计 -154,278,981.51 25,606,734.52
少数股东权益
所有者权益合计 -154,278,981.51 25,606,734.52
负债和所有者权益总计 4,289,168,209.95 4,545,520,179.63
法定代表人：付海波 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 12,092,878.12 53,893,322.03
交易性金融资产
107
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
衍生金融资产
应收票据 8,853,769.38 19,383,009.98
应收账款 437,338,418.47 459,800,764.31
应收款项融资
预付款项 31,562,712.25 30,118,488.82
其他应收款 756,410,463.33 719,591,696.73
其中：应收利息
应收股利
存货 282,231,793.67 285,335,090.15
合同资产 511,178,773.33 612,230,354.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,369,490.50 7,581,621.01
流动资产合计 2,051,038,299.05 2,187,934,347.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,001,241,445.89 1,001,241,445.89
其他权益工具投资 7,500,000.00 7,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,640,309.58 8,914,011.32
固定资产 6,939,343.72 7,709,447.99
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,494,586.09 1,992,781.43
无形资产 139,089.23 255,636.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 67,802.51 149,165.21
递延所得税资产 213,296,875.31 184,338,278.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,239,319,452.33 1,212,100,767.17
资产总计 3,290,357,751.38 3,400,035,115.04
流动负债：
短期借款 10,715,078.31 11,554,661.64
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 436,576,606.46 475,178,645.97
预收款项
合同负债 127,139,085.88 132,728,616.25
108
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
应付职工薪酬 3,147,264.88 2,226,116.54
应交税费 25,738,381.73 25,828,813.42
其他应付款 1,814,029,319.30 1,785,859,653.29
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,016,363.48 995,837.99
其他流动负债 31,381,269.56 44,746,412.80
流动负债合计 2,449,743,369.60 2,479,118,757.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 523,946.49 1,037,311.95
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 47,123,983.38 39,559,243.84
递延收益 1,233,476.33 1,711,035.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,881,406.20 42,307,591.44
负债合计 2,498,624,775.80 2,521,426,349.34
所有者权益：
股本 716,760,000.00 716,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,680,035.46 25,680,035.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,123,905.77 53,123,905.77
未分配利润 -3,830,965.65 83,044,824.47
所有者权益合计 791,732,975.58 878,608,765.70
负债和所有者权益总计 3,290,357,751.38 3,400,035,115.04
3、合并利润表
单位：元
项目 2023 年半年度 2022 年半年度
一、营业总收入 693,712,294.85 684,027,333.09
其中：营业收入 693,712,294.85 684,027,333.09
利息收入
109
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 742,512,316.90 708,344,620.98
其中：营业成本 657,972,565.83 605,351,666.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,658,554.57 3,990,384.59
销售费用 8,538,642.65 8,536,773.67
管理费用 49,456,796.36 47,250,030.64
研发费用 2,978,541.22 12,575,155.79
财务费用 18,907,216.27 30,640,610.26
其中：利息费用 20,318,711.89 28,672,015.89
利息收入 447,111.97 1,057,223.17
加：其他收益 3,089,505.86 6,575,056.35
投资收益（损失以“－”号填
0.00 71,707,006.02
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-89.57 -11,145.96
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-15,128,668.23 12,282,555.92
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-112,788,189.85 3,765,618.87
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-3,059,072.54 -282,648.20
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-176,686,536.38 69,719,155.11
列）
加：营业外收入 1,947,246.21 100,898.72
减：营业外支出 55,737,210.26 1,257,421.72
四、利润总额（亏损总额以“－”
-230,476,500.43 68,562,632.11
号填列）
减：所得税费用 -50,520,559.91 12,465,415.26
五、净利润（净亏损以“－”号填
-179,955,940.52 56,097,216.85
列）
（一）按经营持续性分类
1. 持 续 经 营 净 利 润 （ 净 亏 损 以
-179,955,940.52 56,097,216.85
“－”号填列）
2. 终 止 经 营 净 利 润 （ 净 亏 损 以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
110
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
1.归属于母公司股东的净利润（净
-179,955,940.52 56,097,216.85
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 70,224.49 139,968.38
归属母公司所有者的其他综合收益的
70,224.49 139,968.38
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
70,224.49 139,968.38
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
0.00 96,663.03
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 70,224.49 43,305.35
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 -179,885,716.03 56,237,185.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 -179,885,716.03 56,237,185.23
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2511 0.0783
（二）稀释每股收益 -0.2511 0.0783
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净
利润为：元。
法定代表人：付海波 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清
4、母公司利润表
单位：元
项目 2023 年半年度 2022 年半年度
一、营业收入 27,210,184.98 152,132,869.15
减：营业成本 65,345,287.50 133,503,714.54
税金及附加 139,180.76 487,714.56
销售费用 2,124,381.18 3,270,964.69
管理费用 14,153,395.09 11,876,880.96
研发费用 602,756.88 9,114,441.25
111
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
财务费用 3,235,285.52 6,548,446.00
其中：利息费用 4,317,434.99 5,343,816.31
利息收入 39,184.61 30,305.23
加：其他收益 327,187.07 732,750.02
投资收益（损失以“－”号填
0.00 71,707,006.02
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
19,992,827.43 3,880,509.82
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-66,818,448.29 -405,043.93
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-50,862.76 1,194,352.73
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-104,939,398.50 64,440,281.81
列）
加：营业外收入 626,190.98 84,462.93
减：营业外支出 11,521,179.30 2,560,514.09
三、利润总额（亏损总额以“－”
-115,834,386.82 61,964,230.65
号填列）
减：所得税费用 -28,958,596.70 9,364,854.03
四、净利润（净亏损以“－”号填
-86,875,790.12 52,599,376.62
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
-86,875,790.12 52,599,376.62
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -86,875,790.12 52,599,376.62
112
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1212 0.0734
（二）稀释每股收益 -0.1212 0.0734
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年半年度 2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,562,720.22 666,675,918.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 100.92 1,065,952.05
收到其他与经营活动有关的现金 9,680,627.15 18,949,111.97
经营活动现金流入小计 107,243,448.29 686,690,982.09
购买商品、接受劳务支付的现金 169,283,365.80 310,300,813.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,675,111.14 40,933,949.83
支付的各项税费 18,237,071.23 12,700,999.59
支付其他与经营活动有关的现金 26,084,525.65 53,706,851.69
经营活动现金流出小计 240,280,073.82 417,642,614.78
经营活动产生的现金流量净额 -133,036,625.53 269,048,367.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
818,348.50 2,400,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 818,348.50 2,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
18,552,904.07 41,657,525.98
资产支付的现金
113
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
投资支付的现金 10,400,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,952,904.07 41,657,525.98
投资活动产生的现金流量净额 -28,134,555.57 -39,257,525.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 160,625,856.30 174,610,492.02
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 160,625,856.30 174,610,492.02
偿还债务支付的现金 7,503,755.30 161,150,458.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现
10,386,768.49 16,147,607.66
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,391,299.99 10,621,669.34
筹资活动现金流出小计 19,281,823.78 187,919,735.15
筹资活动产生的现金流量净额 141,344,032.52 -13,309,243.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
39,206.75 12,920.82
响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,787,941.83 216,494,519.02
加：期初现金及现金等价物余额 63,571,368.78 86,464,415.68
六、期末现金及现金等价物余额 43,783,426.95 302,958,934.70
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年半年度 2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,030,356.55 147,884,745.14
收到的税费返还 0.00 163,499.04
收到其他与经营活动有关的现金 54,815,118.88 329,688,191.09
经营活动现金流入小计 96,845,475.43 477,736,435.27
购买商品、接受劳务支付的现金 44,402,457.80 97,971,074.98
支付给职工以及为职工支付的现金 12,005,139.25 14,382,980.84
支付的各项税费 513,127.63 1,637,668.99
支付其他与经营活动有关的现金 81,489,757.13 317,164,772.36
经营活动现金流出小计 138,410,481.81 431,156,497.17
经营活动产生的现金流量净额 -41,565,006.38 46,579,938.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
120,000.00 2,217,072.00
资产收回的现金净额
114
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120,000.00 2,217,072.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
56,369.32
资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 551,551.69
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,369.32 551,551.69
投资活动产生的现金流量净额 63,630.68 1,665,520.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 41,115,700.00 68,604,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 41,115,700.00 68,604,000.00
偿还债务支付的现金 170,000.00 104,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
2,000.00 1,068,541.67
金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 1,657,483.39
筹资活动现金流出小计 172,000.00 107,296,025.06
筹资活动产生的现金流量净额 40,943,700.00 -38,692,025.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
38,322.62 3,106.36
响
五、现金及现金等价物净增加额 -519,353.08 9,556,539.71
加：期初现金及现金等价物余额 519,697.02 2,914,863.66
六、期末现金及现金等价物余额 343.94 12,471,403.37
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权
项目 专 少数
益工具 减： 一般 所有者权益
其他综合项 其 股东
股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 小计 合计
优永 收益 储 他 权益
其 股 准备
先续 备
他
股债
一、上年年末余额 716,760,000.00 148,491,975.63 923,444.69 53,123,905.77 -893,692,591.57 25,606,734.52 25,606,734.52
加：会计政策
变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
二、本年期初余额 716,760,000.00 148,491,975.63 923,444.69 53,123,905.77 -893,692,591.57 25,606,734.52 25,606,734.52
115
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
三、本期增减变动
- -
金额（减少以“－”号 70,224.49 -179,955,940.52
179,885,716.03 179,885,716.03
填列）
（一）综合收益总 - -
70,224.49 -179,955,940.52
额 179,885,716.03 179,885,716.03
（二）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
- - -
四、本期期末余额 716,760,000.00 148,491,975.63 993,669.18 53,123,905.77
1,073,648,532.09 154,278,981.51 154,278,981.51
上年金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权
项目 专 少数
益工具 减： 一般 所有者权益
其他综合项 其 股东
股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 小计 合计
优永 收益 储 他 权益
其 股 准备
先续 备
他
股债
-
一、上年年末余额 716,760,000.00 148,491,975.63 623,495.61 53,123,905.77 100,013,923.88 100,013,923.88
818,985,453.13
116
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
加：会计政策变
更
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
-
二、本年期初余额 716,760,000.00 148,491,975.63 623,495.61 53,123,905.77 100,013,923.88 100,013,923.88
818,985,453.13
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号填 299,949.08 -74,707,138.44 -74,407,189.36 -74,407,189.36
列）
（一）综合收益总额 299,949.08 -74,707,138.44 -74,407,189.36 -74,407,189.36
（二）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
-
四、本期期末余额 716,760,000.00 148,491,975.63 923,444.69 53,123,905.77 25,606,734.52 25,606,734.52
893,692,591.57
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
117
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
2023年半年度
其他权益工
具 减： 其他
项目 专项
股本 优永 资本公积 库存 综合 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
其 储备
先续 股 收益
他
股债
一、上年年末余额 716,760,000.00 25,680,035.46 53,123,905.77 83,044,824.47 878,608,765.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 716,760,000.00 25,680,035.46 53,123,905.77 83,044,824.47 878,608,765.70
三、本期增减变动金额
-86,875,790.12 -86,875,790.12
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -86,875,790.12 -86,875,790.12
（二）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入的普通
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 716,760,000.00 25,680,035.46 53,123,905.77 -3,830,965.65 791,732,975.58
上期金额
单位：元
118
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
2022年半年度
其他权益工具 减： 其他
项目 专项 其 所有者权益合
股本 优先 永续 其 资本公积 库存 综合 盈余公积 未分配利润
储备 他 计
股 债 他 股 收益
一、上年年末余额 716,760,000.00 25,680,035.46 53,123,905.77 116,415,424.97 911,979,366.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 716,760,000.00 25,680,035.46 53,123,905.77 116,415,424.97 911,979,366.20
三、本期增减变动金额（减少以
-33,370,600.50 -33,370,600.50
“－”号填列）
（一）综合收益总额 -33,370,600.50 -33,370,600.50
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留
存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 716,760,000.00 25,680,035.46 53,123,905.77 83,044,824.47 878,608,765.70
三、公司基本情况
嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”），注册地：北京市顺义区牛栏山镇牛富路 1
号，总部地址：北京市顺义区牛栏山镇牛富路 1 号，公司属于建筑安装行业，经营范围为专业承包；装
潢设计；建筑幕墙设计、安装；仓储服务；销售自产产品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、
技术推广；工程咨询；建筑物清洁服务；物业管理；制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢、木质门窗；
119
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
建筑幕墙加工；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
2007 年 9 月 10 日商务部以商资批（2007）1551 号文件，批准北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公
司（公司原名称）变更为外商投资股份公司，名称变更为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司；批准公司股
本总额 70,000,000 股，注册资本 70,000,000.00 元人民币。2009 年 1 月 5 日，北京市商务局出具了京商资
字〔2009〕18 号《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司增资扩股的批复》，同意本公司注册资本（股本）
由人民币 70,000,000.00 元增加到 80,600,000.00 元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1107 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承
销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所于 2010 年 8 月 23 日采用网下向配售对象询价配售和网上
向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 28,000,000 股，其
中，无限售条件的流通股份 A 股 28,000,000 股，共募集资金净额为人民币 677,699,000.50 元，其中新增注
册资本（股本）28,000,000.00 元，其余 649,699,000.50 元计入资本公积，首次公开发行后注册资本变更为
108,600,000.00 元。股票代码：300117。
2011 年 4 月 18 日，公司召开 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配方案：以公司 2010 年
末总股本 108,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 10 股。本次注册资本变更，用资本公积转增股本 108,600,000.00 元业经中准会计师事务所有
限公司出具了中准验字[2012]1010 号验资报告审验。
2014 年 4 月 23 日，公司召开 2013 年度股东大会审议通过 2013 年度利润分配方案：以 2013 年末总
股本 217,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元人民币现金；同时，以资本公积向全体股东每
10 股转增 5 股。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总股本为 325,800,000 股，金额 325,800,000.00 元。
2016 年 4 月 18 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过 2015 年度利润分配方案：以公司现有总
股本 325,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金；同时：以资本公积向全体股东每
10 股转增 12 股。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总股份为 716,760,000 股，股本 716,760,000.00 元。
公司于 2012 年 12 月 20 日取得北京市工商行政管理局核准换发的企业法人营业执照，注册号：
110000410296248。公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。本公司原法定代表人为田家
玉，2012 年 12 月，公司法定代表人变更为陈其泽；2015 年 10 月 19 日，公司取得北京市工商行政管理局
核准下发的营业执照，统一社会信用代码 91110000102526927Q，公司类型：其他股份有限公司（上市），
公司法定代表人变更为田新甲，2022 年 6 月，公司法定代表人变更为付海波。
2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称并修订
〈公司章程〉的议案》（公告编号：2022-110），公司名称由“北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司”变更为
“嘉寓控股股份公司”。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股份为 716,760,000 股，股本 716,760,000.00 元。
本财务报表已经公司董事会于 2023 年 8 月 18 日批准报出。
本公司本期纳入合并范围的子公司
序号 子公司名称 子公司简称 持股比例(%)
120
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
直接 间接
1 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 重庆嘉寓 100
2 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 黑龙江嘉寓 100
3 七台河嘉寓门窗幕墙有限公司 七台河嘉寓 100
4 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 广东嘉寓 100
5 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 四川嘉寓 100
6 什邡嘉智科节能门窗有限公司 什邡嘉智 100
7 辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司 辽宁嘉寓 100
8 山东嘉寓门窗幕墙有限公司 山东嘉寓 100
9 嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司 上海嘉寓 100
10 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 江苏嘉寓 100
11 常州嘉垣晖门窗幕墙有限公司 常州嘉垣晖 100
12 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 河南嘉寓 100
13 嘉寓股份（新加坡）有限公司 新加坡嘉寓 100
14 江西嘉寓门窗幕墙有限公司 江西嘉寓 100
15 嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 湖北嘉寓 100
16 徐州嘉寓光能科技有限公司 徐州嘉寓 100
17 山东嘉润集成能源有限公司 嘉润集成 100
18 濉溪县嘉阳集成能源有限公司 嘉阳集成 100
19 辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司 辽宁节能 100
20 辽宁嘉寓光能科技有限公司 辽宁光能 100
21 酒泉嘉寓未来能源科技有限公司 酒泉能源 100
22 嘉寓未来能源科技（武威）有限公司 武威能源 100
23 定西嘉寓未来能源科技有限公司 定西能源 100
24 嘉寓未来能源科技（阜新）有限公司 阜新能源 100
25 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 安徽嘉寓 100
26 嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司 临邑嘉寓 100
27 海南嘉寓节能科技有限公司 海南嘉寓 100
28 嘉寓门窗幕墙河北有限公司 河北嘉寓 100
29 嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司 宁夏嘉寓 100
30 湖南嘉寓门窗幕墙有限公司 湖南嘉寓 100
31 江苏嘉寓光伏科技有限公司 江苏光伏 100
32 马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司 马鞍山嘉寓 100
33 威县亿弘盈建筑材料有限公司 威县亿弘盈 100
34 嘉寓门窗科技（北京）有限公司 门窗科技 100
35 北京嘉寓光能科技有限公司 北京光能 100
36 嘉寓光能科技（阜新）有限公司 阜新光能 100
121
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
37 内蒙古嘉辽光能科技有限公司 嘉辽光能 100
38 嘉寓光能科技（沈阳）有限公司 沈阳光能 100
39 武威嘉寓光能源科技有限公司 武威光能 100
40 北京南建典科技有限公司 南建典 100
41 北京光耀嘉科技有限公司 光耀嘉 100
42 宁夏嘉寓能源科技有限公司 宁夏能源 100
43 北京卓垣久科技有限公司 卓垣久 100
44 辽宁融信洁能科技有限公司 辽宁融信 100
45 阜新融信节能科技有限公司 阜新融信 100
46 北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司 有限责任公司 90 10
47 嘉寓系统门窗（北京）有限公司 系统门窗 100
48 北京森寓科技发展有限公司 森寓 100
49 北京嘉新诚建筑节能科技有限公司 嘉新诚 100
上述子公司具体情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表根据实际发生的交易和事项按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项
具体会计准则及其应用指南（以下合称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证券监督管
理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》披露有关财务信息。
2、持续经营
本公司财务报表以持续经营为基础列报。本公司管理层对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行
了评价，评价结果表明，公司未来经营活动正常进行，不存在对未来持续经营能力产生重大怀疑的事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定，未提及的业务均按企业会计准则中相
关会计政策执行。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、
经营成果、现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员
会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号－财务报告的一般规定》有关财务报
表及其附注的披露要求。
122
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
2、会计期间
自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
3、营业周期
公司确定的营业周期为一年。
4、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位
币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制
下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在
此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整
资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律
服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减
的，冲减留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一
项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计
处理：
（1）确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有
被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。
（2）长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间差额的处理。合并日长期股权投资的初始
投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之
和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲
减留存收益。
（3）合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他
综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分
配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后
的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余
123
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
（4）在合并财务报表中的会计处理详见第十节、五、6“合并财务报表的编制方法”。
非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值
与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的
公允价值。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合
并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），
其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允
价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以
外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确
认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照
公允价值计量。
对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形
资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他
法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于
出售、转移、授予许可、租赁或交换。
购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条
件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，
预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同
时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递
延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他
相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费
用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交
易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日
之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资
成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投
资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他
综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间
的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收
益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，
其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理详见第十节、五、6“合并财
124
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
务报表的编制方法”。
购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允
价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值
的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。
将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准
本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
6、合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参
与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，
是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。
被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、
资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。
在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有
的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回
报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资
方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。
在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实
质性权利以及其他方所享有的实质性权利。
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，
依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整
体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权
益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中
所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产
发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项
目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”
项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以
“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其
余额仍冲减少数股东权益。
向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子
125
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母
公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交
易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”
之间分配抵销。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产
负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，
现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控
制方开始控制时点起一直存在。
本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债
表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润、
现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，
该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。
母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期
股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差
额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方
在达到合并之前持有的长期股权投资，合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变
动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对
于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账
面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益
等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负
债或资产变动而产生的其他综合收益除外。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对二级子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置
价款与处置长期股权投资相对应享有二级子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差
额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，
按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去
按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入
丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控
制权时转为当期投资收益。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失
控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处
理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合
并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期损益。
合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。
126
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项
安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断
是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相
关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和
合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共
同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有
的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险
很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币业务折算
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本
化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入
当期损益或其他综合收益。
外币报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配
利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即
期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示
“外币报表折算差额”项目。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表
折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分
的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
127
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
10、金融工具
金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产
的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资
产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权
益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外
的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如
果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的
首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经
确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移
不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有
的金融负债不进行重分类。
金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用
计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收
票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。
以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实
际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套
128
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）
计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以
公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他
利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合
收益中转出，计入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于
金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于
该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利
得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，
由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变
动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中
的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，
采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以
确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对
公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认
日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，
虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，
按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产
在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变
动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未
终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期
损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益
129
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负
债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产
或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
金融工具减值
（1）预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确
认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具
发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：①第一阶
段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损
失计量损失准备；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本
公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；③第三阶段，初始确认后发生信用减值
的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
（2）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进
行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较
长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该
金融工具被视为具有较低的信用风险。
（3）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的
不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
2）包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计
准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
（4）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长
期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
-信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；
-若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著
变化；
130
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
-同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
-金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
-对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
-预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
-债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
-同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；
-债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
-作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；
-预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
-本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。
（5）根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增
加。本公司根据信用风险特征将应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产等划分为若干组合，在组
合基础上计算预期信用损失。
1）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司按照欠款人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑
评估信用风险是否显著增加，确定预期信用损失。①其他组合：本公司合并报表范围内各企业之间的应
收款项、从集团层面可行使抵消权的款项，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。②
账龄组合：除其他组合外客户的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济
状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司依据
近期五个完整年度期末应收账款，采用减值矩阵法并考虑本年的前瞻性信息，计算出期末应收账款在整
个存续期内各账龄年度预期信用损失率。③本公司在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充
分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信
用损失，计提损失准备。
2）应收票据及应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司取得的票据按承兑人分为银行承兑及其他企业承兑。承兑人为银行的票据，公司评估银行的
信用风险不会出现信用风险显著增加，预期不存在信用损失，不计提信用减值准备；承兑人为其他企业
的票据，对承兑人的信用违约风险及承兑人在短期内履行其合同现金流量义务的能力进行评估，是否信
用风险显著增加，根据评估风险的高低划分组合，具有较低信用风险的，公司预期不存在信用损失，不
计提信用损失准备；其他存在较高信用风险的票据，根据票据应收的所有合同现金流量与预期收取的所
有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值计提信用减值损失。
3）其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
①本公司的其他应收款，公司逐笔分析判断，若信用风险自初始确认后未显著增加的为共同风险特
征，对此类其他应收款为组合，本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计提
损失准备。②经判断信用风险自初始确认后显著增加的其他应收款，按照该其他应收款的账面金额与预
期能收到的现金流量现值的差额，确定其他应收款的预期信用损失，计提损失准备。
4）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司的合同资产，主要为建造合同中已完工未结算部分，公司根据合同约定及客户类型进行适当
131
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
分组，结合历年客户的履约能力并考虑本年的前瞻性信息，计提减值准备。
（6）预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损
失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种
类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计
入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
11、应收票据
详见第十节、五、10、“金融工具”。
12、应收账款
详见第十节、五、10、“金融工具”。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“装修装饰业
务”的披露要求
13、应收款项融资
详见第十节、五、10、“金融工具”。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见第十节、五、10、“金融工具”。
15、存货
存货的分类
存货分类为：原材料、低值易耗品、半成品（在产品）、委托加工物资、在途物资、产成品（库存
商品）、合同履约成本等。
发出存货的计价方法
存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算，采用先进先出法确定其实际
成本；工程成本核算以所订立的单项合同为对象；低值易耗品的摊销于领用时按一次摊销法核算，领用
时一次计入当期费用。
存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存
货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，
在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现
132
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净
值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提
存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与
其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金
额内转回，转回的金额计入当期损益。
（1）当存在下列情况之一时，应当计提存货跌价准备：
a、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
b、公司使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；
c、公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其
账面成本；
d、因公司所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐
下跌；
e、其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。
（2）当存在以下一项或若干项情况时，应当将存货账面价值全部转入当期损益：
a、已霉烂变质的存货；
b、已过期且无转让价值的存货；
c、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；
d、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。
存货的盘存制度
各类存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等转入当期损益。
16、合同资产
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司
已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合
同资产。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，
不同合同下的合同资产和合同负债不相互抵销。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照第十节、五、10、“金融工
具”。
17、合同成本
本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货
和其他非流动资产中。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资
产摊销期限不超过一年。
本公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同
133
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似
费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
（3）该成本预期能够收回。
本公司对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确
认为资产减值损失：
（1）企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原
已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况
下该资产在转回日的账面价值
18、持有待售资产
不适用。
19、债权投资
不适用。
20、其他债权投资
不适用。
21、长期应收款
不适用。
22、长期股权投资
长期股权投资的分类及其判断依据
（1）长期股权投资的分类
长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其
合营企业的权益性投资。
（2）长期股权投资类别的判断依据
确定对被投资单位控制的依据详见第十节、五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方
法；
确定对被投资单位具有重大影响的依据：
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一
起共同控制这些政策的制定。
134
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：
a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会
或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位
财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响；
b、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提
出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响；
c、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定
程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策；
d、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而
能够对被投资单位施加重大影响；
e、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，
表明投资方对被投资单位具有重大影响。
公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考
虑所有事实和情况来做出综合的判断。
投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。
确定被投资单位是否为合营企业的依据：
本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。
合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注三、（七）。
长期股权投资初始成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券
作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资
本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并
方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本
与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股
本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合
并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性
证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或
债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购
买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并
协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用
于发生时计入当期损益。
（2）其他方式取得的长期股权投资
135
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本
包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货
币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据
表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应
支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
长期股权投资的后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份
额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣
告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单
位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计
入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被
投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。
被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益
分享额。
本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现
内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。
本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的
有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。
本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成
本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允
价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期
损益。
136
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公
允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在
终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置
后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视
同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大
影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长
期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例
对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：
成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根
据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
成本法核算的除上述长期股权投资外的，如果其长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资
产等情形时考虑减值，长期股权投资减值准备按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提。
其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价
值的，将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、
持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物
采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值
迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有
形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备。固定资产在同时满足下列
条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可
靠地计量。
（2）折旧方法
137
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
类别 折旧方法 折旧年限 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 20 5 4.75
机器设备 年限平均法 8-10 5 9.50-11.88
运输设备 年限平均法 10 5 9.50
办公设备 年限平均法 5 5 19.00
其他设备 年限平均法 5-10 5 19.00-11.88
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用。
25、在建工程
在建工程分类
在建工程以立项项目分类核算。
在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之
日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折
旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计
提的折旧额。
在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额
与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为
资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
26、借款费用
借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入
相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移
138
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间
不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用
停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资
产整体完工时停止借款费用资本化。
借款费用暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则
借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可
销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产
的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费
用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后
的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部
分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予
资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每
期利息金额。
27、生物资产
不适用
28、油气资产
不适用
29、使用权资产
使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司
作为承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租
赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。
139
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
初始计量
在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：
（1）租赁负债的初始计量金额；
（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
（3）发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；
（4）为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将
发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。
后续计量
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计
减值损失计量使用权资产。本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资
产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，
计入相关资产的成本或者当期损益。
本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决
定，以直线法对使用权资产计提折旧。
本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产
所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权
的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已
识别的减值损失进行会计处理。如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产
的账面价值，进行后续折旧。
重新计量
本公司根据准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值
已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终
止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相
应调整使用权资产的账面价值。
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产的计价方法
（1）取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的
其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本
以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将
重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货
140
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入
资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相
关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同
一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开
发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到
预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：
①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
（2）无形资产的摊销：
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产
为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50 年 土地使用权证载明的土地使用年限
软件 5年 软件使用、更新寿命
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。对土地使用权的预计使用寿
命和摊销方法的复核，根据公司的发展战略和对未来持续经营的评价，能确定公司未来会持续拥有土地
使用权至土地使用权证载明的土地使用年限，直线法摊销符合土地使用权摊销价值为公司带来经济利益
的情况；对软件的预计使用寿命和摊销方法的复核，根据原确定的软件预计使用寿命和更新情况进行复
核，能确定原确定的预计使用寿命和摊销方法是合理的。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
使用寿命不确定的无形资产的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿
命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定
或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经
济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，
141
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额
与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为
资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使
用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，企业以单项无形资产为基础估计其可收回金额。企业难
以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金
额。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出
新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入
当期损益。
31、长期资产减值
在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、
使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低
于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损
益，同时计提相应的减值准备。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者
之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的
142
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，
系统地分摊调整后的资产账面价值。
32、长期待摊费用
对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资
产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间
受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司
已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不
同合同下的合同资产和合同负债不相互抵销。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资
产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个
月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市
场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债
券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的
十二个月内支付的义务。
设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字
或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈
余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退
款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。
报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利
息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他
综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。
在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确
认为当期费用。
143
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划
义务现值与结算价格的差。
（3）辞退福利的会计处理方法
在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1．企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
2．企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞
退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关
于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期
职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产
生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
初始计量
本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额，是
指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固
定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额
在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择
权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；
⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。在计算租赁付款额的现值时，本公司以租赁内含利率
率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。
后续计量
在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加
租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导
致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁
期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进
行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租
赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。
重新计量
在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值
重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负
债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余值预计
的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变
化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。
144
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
36、预计负债
涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、
其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关
的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折
现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认
为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
37、股份支付
股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交
易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付
股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的
公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具
数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相
应增加资本公积。
（2）以现金结算的股份支付
股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的
公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在
等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将
当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，
对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（3）权益工具公允价值的确定方法
对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和
条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
（4）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修
正预计可行权的权益工具数量。
（5）修改和终止股份支付计划的处理
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相
应地确认取得服务的增加。
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地
确认为取得服务的增加。
如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条
件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
145
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取
得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待
期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但
在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债
和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。
优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产
生的利得或损失等，计入当期损益。
优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处
理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先
股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。
发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业
服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性
交易所发生的交易费用计入当期损益。
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流
入。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制
权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，
本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊
至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款
项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的
最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交
易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金
额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权
转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。满足下列条件之一的，属于在
某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今
已完成的履约部分收取款项。
146
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度
不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公
司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确
定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是
否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要
风险和报酬；
⑤客户已接受该商品。
销售退回条款
对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与
其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期
将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，
确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转
成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。
可变对价
合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可
变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每
一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。
应付客户对价
合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司
将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当
期收入。
客户未行使的合同权利
本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再
转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有
权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为
收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为
收入。
合同变更
本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：
①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单
独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；
②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之
147
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合
同进行会计处理；
③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之
间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认
收入的影响，在合同变更日调整当期收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“装修装饰业
务”的披露要求
本公司商品销售收入确认的具体方法：本公司在商品货权已转移并取得货物转移凭据后，相关的收
入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将相关商品控制权转移给购货方，并确认商品销售收入。
本公司建造合同确认的具体方法：满足某一时段内履行条件的，本公司在该时间内按照履约进度确
认收入。本公司采用产出法确定恰当的履约进度，按已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。
当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，
直到履约进度能够合理确定为止；如果已经发生的成本预计不可能收回的，在发生时立即确认为费用，
不确认收入。并在确定交易对价时考虑可变对价、重大融资成分等因素的影响。
40、政府补助
定义与类型
政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者
投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命
内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常
活动无关的计入营业外收入）。
与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别
下列情况处理：
（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计
入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的计入营业外收入）或
冲减相关成本费用或损失。
（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计
入其他收益；与本公司日常活动无关的计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。政府补助在实际
收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨
付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以
按应收金额予以确认和计量。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
148
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照
税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负
债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用
来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认
相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中
产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的
未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
确认与二级子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除
非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与
二级子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很
可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿
相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合
收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得
税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所
得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税
所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税
负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来
每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资
产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租赁的识别
在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已
识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让
渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包
含租赁。
本公司作为承租人
149
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资
产租赁除外。
使用权资产的会计政策详见第十节、五、29“使用权资产”。
租赁负债的会计政策详见第十节、五、35“租赁负债”。
（1）短期租赁
短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。本公司
将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
（2）低价值资产租赁
对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用简化处理方法。本公司将低价值资
产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
本公司作为出租人
本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，
除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关
的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用不适用
（2）重要会计估计变更
□适用不适用
（3）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当 3.00 、 5.00 、 6.00 、
增值税
期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 9.00、13.00
150
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
城市维护建设税 实缴增值税 5.00、7.00、1.00
企业所得税 应纳税所得额 15.00、17.00、25.00
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
2、税收优惠
本公司及其子公司企业所得税按下述内容执行：
（1）根据财税（2020）23 号文件的规定，子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司属于设在西部地区
的鼓励类产业企业，2021 年至 2030 年适用 15.00%的企业所得税税率；
（2）根据财税（2020）23 号文件的规定，子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司属于设在西部地区的鼓
励类产业企业，2021 年至 2030 年适用 15.00%的企业所得税税率；
（3）子公司江西嘉寓门窗幕墙有限公司 2021 年高新技术企业认定复审通过，企业自 2021 年至 2023
年适用 15.00%的企业所得税税率；
（4）子公司嘉寓股份（新加坡）有限公司按 17.00%的税率缴纳企业所得税；
（5）子公司嘉寓门窗幕墙河北有限公司 2021 年被批准为高新技术企业，按规定自 2021 年至 2023 用
15.00%的所得税税率；
（6）子公司嘉寓光能科技（阜新）有限公司 2022 年被批准为高新技术企业，按规定自 2022 年至
2024 用 15.00%的所得税税率；
（7）根据财税（2020）23 号文件的规定，子公司嘉寓未来能源科技（武威）有限公司属于设在西部
地区的鼓励类产业企业，2021 年至 2030 年适用 15.00%的企业所得税税率；
（8）根据财税（2020）23 号文件的规定，子公司酒泉嘉寓未来能源科技有限公司属于设在西部地区
的鼓励类产业企业，2021 年至 2030 年适用 15.00%的企业所得税税率；
（9）根据财税（2020）23 号文件的规定，子公司定西嘉寓未来能源科技有限公司属于设在西部地区
的鼓励类产业企业，2021 年至 2030 年适用 15.00%的企业所得税税率；
（10）根据财税（2020）23 号文件的规定，子公司武威嘉寓光能源科技有限公司属于设在西部地区
的鼓励类产业企业，2021 年至 2030 年适用 15.00%的企业所得税税率；
（11）除上述子公司外，本公司其他子公司适用 25%的企业所得税税率。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
151
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
库存现金 6,405.99 3,686.99
银行存款 63,949,382.55 133,430,105.64
其他货币资金 39,316,464.87 17,687,578.04
合计 103,272,253.41 151,121,370.67
其中：存放在境外的款项总额 29,819.25 28,920.35
其他说明：无
其他货币资金明细
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 28,169,638.07 6,540,725.54
保函保证金 6,443.37 6,443.08
农民工保证金 1,115,515.20 1,115,506.75
信用保证金 24,868.23 24,902.67
定期存款 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 39,316,464.87 17,687,578.04
三个月以上受限货币资金明细
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 28,169,638.07 6,540,725.54
保函保证金 6,443.37 6,443.08
农民工保证金 1,115,515.20 1,115,506.75
信用保证金 24,868.23 24,902.67
定期存款及冻结资金 30,172,361.59 79,862,423.85
合计 59,488,826.46 87,550,001.89
2、交易性金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益
107,767.49 107,857.06
的金融资产
其中：
天弘基金稳健理财产品 107,767.49 107,857.06
其中：
合计 107,767.49 107,857.06
其他说明：无
3、衍生金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：无
4、应收票据
152
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（1） 应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 4,684,330.30 8,988,150.12
商业承兑票据 12,487,891.00 19,680,606.38
合计 17,172,221.30 28,668,756.50
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 计提比 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
按组合计提
17,172,221.3 30,177,638.4 100.00 1,508,881.9 28,668,756.5
坏账准备的 18,076,022.42 100.00% 903,801.12 5.00% 5.00%
0 3 % 3 0
应收票据
其中：
17,172,221.3 30,177,638.4 100.00 1,508,881.9 28,668,756.5
合计 18,076,022.42 100.00% 903,801.12 5.00% 5.00%
0 3 % 3 0
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
组合计提 18,076,022.42 903,801.12 5.00%
合计 18,076,022.42 903,801.12
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
组合计提 1,508,881.93 68,785.14 673,865.95 903,801.12
合计 1,508,881.93 68,785.14 673,865.95 903,801.12
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 不适用
（3） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
项目 期末已质押金额
（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
153
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 2,150,000.00
商业承兑票据 11,473,729.87
合计 13,623,729.87
（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
项目 期末转应收账款金额
商业承兑票据 2,240,527.94
合计 2,240,527.94
其他说明
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 计提比 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项计提
1,170,775, 839,310,201. 321,118,54
坏账准备的 53.15% 71.69% 331,465,729.56 1,076,589,046.73 47.95% 755,470,498.85 70.17%
930.61 05 7.88
应收账款
其中：
按组合计提
1,032,011, 538,025,314. 563,294,22
坏账准备的 46.85% 52.13% 493,986,208.19 1,168,752,126.68 52.05% 605,457,904.89 51.80%
522.97 78 1.79
应收账款
其中：
1,032,011, 538,025,314. 563,294,22
账龄组合 46.85% 52.13% 493,986,208.19 1,168,752,126.68 52.05% 605,457,904.89 51.80%
522.97 78 1.79
2,202,787, 1,377,335,51 884,412,76
合计 100.00% 62.53% 825,451,937.75 2,245,341,173.41 100.00% 1,360,928,403.74 60.61%
453.58 5.83 9.67
按单项计提坏账准备：83,839,702.20
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
客户一 1,070,151,738.58 749,106,217.01 70.00% 可收回性
客户二 38,190,938.80 38,190,938.80 100.00% 可收回性
154
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
客户三 3,732,009.78 3,732,009.78 100.00% 可收回性
其他 58,701,243.45 48,281,035.46 82.25% 可收回性
合计 1,170,775,930.61 839,310,201.05
按组合计提坏账准备：816,648.61
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
账龄组合 1,032,011,522.97 538,025,314.78 52.13%
合计 1,032,011,522.97 538,025,314.78
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 224,167,185.56
1至2年 1,146,085,061.62
2至3年 158,268,284.10
3 年以上 674,266,922.30
3至4年 367,595,339.90
4至5年 104,850,894.42
5 年以上 201,820,687.98
合计 2,202,787,453.58
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提 755,470,498.85 83,839,702.20 839,310,201.05
账龄组合 605,457,904.89 816,648.61 68,249,238.72 538,025,314.78
合计 1,360,928,403.74 84,656,350.81 68,249,238.72 1,377,335,515.83
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
155
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
客户 1 41,723,639.98 1.89% 31,975,083.51
客户 2 39,055,654.89 1.77% 28,139,599.35
客户 3 33,890,868.16 1.54% 23,723,607.71
客户 4 23,356,734.19 1.06% 16,349,713.93
客户 5 22,076,852.77 1.00% 15,453,796.94
合计 160,103,749.99 7.26%
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
6、应收款项融资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 不适用
其他说明：无
期末公司列示于应收款项融资的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 10,000.00
商业承兑票据
合计 10,000.00
7、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 33,975,411.29 30.95% 39,509,218.62 34.07%
1至2年 55,117,645.40 50.20% 55,817,919.93 48.13%
2至3年 20,644,782.11 18.80% 20,592,324.06 17.76%
3 年以上 53,026.12 0.05% 53,026.12 0.05%
合计 109,790,864.92 115,972,488.73
156
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 与本公司关系 期末余额 占预付款项期末余额的比例（%） 预付款时间
供应商 1 非关联方 19,174,187.20 15.40 1 年以内，1—2 年
供应商 2 非关联方 9,895,002.57 7.95 1—2 年
供应商 3 非关联方 5,780,620.21 4.64 1 年以内，1—2 年
供应商 4 非关联方 5,359,262.86 4.31 1—2 年，2—3 年
供应商 5 非关联方 5,047,530.74 4.06 1—2 年
合计 45,256,603.58 36.36
其他说明：无
8、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 47,403,529.69 38,560,394.25
合计 47,403,529.69 38,560,394.25
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
2） 重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：无
3） 坏账准备计提情况
□适用 不适用
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2） 重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
157
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
3） 坏账准备计提情况
□适用 不适用
其他说明：无
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 74,896,587.18 65,640,757.08
保证金 16,483,237.33 17,464,722.19
押金 406,499.44 506,834.11
备用金 158,901.76 163,139.94
其他 7,538,941.00 7,538,941.00
合计 99,484,166.71 91,314,394.32
2） 坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信用 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
损失 损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额 18,435,898.87 560,748.34 33,757,352.86 52,754,000.07
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
本期转回 436,527.03 236,836.02 673,363.05
2023 年 6 月 30 日余额 17,999,371.84 560,748.34 33,520,516.84 52,080,637.02
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 30,531,204.08
1至2年 6,842,907.90
2至3年 12,909,873.48
3 年以上 49,200,181.25
3至4年 18,561,775.92
4至5年 7,359,127.84
5 年以上 23,279,277.49
合计 99,484,166.71
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
158
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
52,754,000.07 673,363.05 52,080,637.02
合计 52,754,000.07 673,363.05 52,080,637.02
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
单位名 款项的性 占其他应收款期末余 坏账准备期末余
期末余额 账龄
称 质 额合计数的比例 额
客户 1 往来款 9,175,136.04 3-4 年 9.22% 9,175,136.04
客户 2 往来款 8,523,686.42 1 年以内、1-2 年、2-3 年、5 年及以上 8.57% 8,523,686.42
客户 3 往来款 7,259,936.92 1 年以内 7.30% 358,640.88
客户 4 往来款 2,232,159.00 2-3 年、3-4 年 2.24% 696,593.12
客户 5 往来款 2,124,347.55 2-3 年、3-4 年、5 年及以上 2.14% 1,473,389.27
合计 29,315,265.93 29.47% 20,227,445.73
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
159
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备 存货跌价准备
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
原材料 83,380,271.39 23,205,231.37 60,175,040.02 56,626,366.35 4,753,198.99 51,873,167.36
在产品 23,381,055.87 23,381,055.87 7,332,081.94 7,332,081.94
库存商品 17,638,098.42 5,071,593.00 12,566,505.42 19,531,150.79 5,078,200.83 14,452,949.96
合同履约成本 999,291,804.50 288,966,400.08 710,325,404.42 1,017,117,187.87 256,715,293.81 760,401,894.06
发出商品 3,265,119.67 3,265,119.67 3,256,694.89 3,256,694.89
在途物资 62,166,403.52 62,166,403.52 80,300,032.25 80,300,032.25
合计 1,189,122,753.37 317,243,224.45 871,879,528.92 1,184,163,514.09 266,546,693.63 917,616,820.46
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 4,753,198.99 19,744,126.22 1,292,093.84 23,205,231.37
库存商品 5,078,200.83 6,607.83 5,071,593.00
合同履约成本 256,715,293.81 32,827,016.41 575,910.14 288,966,400.08
合计 266,546,693.63 52,571,142.63 1,874,611.81 317,243,224.45
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
已完工未结算
1,261,951,518.14 350,593,125.15 911,358,392.99 1,338,105,595.97 288,691,294.86 1,049,414,301.11
项目
合计 1,261,951,518.14 350,593,125.15 911,358,392.99 1,338,105,595.97 288,691,294.86 1,049,414,301.11
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
项目 变动金额 变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 不适用
本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
160
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
单项计提 65,921,672.32 358,859.76
组合计提 917,285.36 4,578,267.63
合计 66,838,957.68 4,937,127.39 ——
其他说明：无
11、持有待售资产
单位：元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
其他说明：无
13、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣、待认证进项税额 49,330,131.28 46,690,865.89
预缴税款 1,388,510.70 1,403,245.16
计提定期存款利息 613,698.63 440,136.99
其他 457,632.78 444,458.46
合计 51,789,973.39 48,978,706.50
其他说明：无
14、债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
重要的债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位：元
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
161
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
未来 12 个月预期信用 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用
损失 损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
其他说明：无
15、其他债权投资
单位：元
累计在其
他综合收
本期公允 累计公允
项目 期初余额 应计利息 期末余额 成本 益中确认 备注
价值变动 价值变动
的损失准
备
重要的其他债权投资
单位：元
其他债权 期末余额 期初余额
项目 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信用 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
损失 损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
其他说明：无
16、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
坏账准备减值情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失(未发 整个存续期预期信用损失(已发 计
用损失 生信用减值) 生信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
162
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
期初余 期末余
权益法 宣告发 减值准
被投资 额（账 其他综 额（账
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
单位 面价 合收益 其他 面价
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
值） 调整 值）
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
北京嘉寓新能源技术开发有限公司股权投资 7,500,000.00 7,500,000.00
北京嘉寓机器人科技有限公司股权投资 7,500,000.00 7,500,000.00
欣筑建筑科技（北京）有限公司股权投资 84,000.00 84,000.00
北京嘉寓智能科技有限公司股权投资 43,400,000.00 33,000,000.00
合计 58,484,000.00 48,084,000.00
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允
其他综合收益 价值计量且其 其他综合收益
确认的股利收
项目名称 累计利得 累计损失 转入留存收益 变动计入其他 转入留存收益
入
的金额 综合收益的原 的原因
因
其他说明：无
19、其他非流动金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：无
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
适用 □不适用
单位：元
163
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 137,672,312.23 137,672,312.23
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 510,606.79 510,606.79
（1）处置 510,606.79 510,606.79
（2）其他转出
4.期末余额 137,161,705.44 137,161,705.44
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 43,911,105.76 43,911,105.76
2.本期增加金额 3,030,432.13 3,030,432.13
（1）计提或摊销 3,030,432.13 3,030,432.13
3.本期减少金额 23,609.10 23,609.10
（1）处置 23,609.10 23,609.10
（2）其他转出
4.期末余额 46,917,928.79 46,917,928.79
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 90,243,776.65 90,243,776.65
2.期初账面价值 93,761,206.47 93,761,206.47
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 不适用
（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
164
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
悦泰嘉里 23 号楼 2 单元 8 层 1 号 415,729.98 权属证书待开发商统一办理
悦泰嘉里 23 号楼 2 单元 5 层 1 号 415,729.98 权属证书待开发商统一办理
悦泰嘉里 23 号楼 2 单元 10 层 1 号 415,729.98 权属证书待开发商统一办理
悦泰嘉里 23 号楼 1 单元 5 层 2 号 415,729.98 权属证书待开发商统一办理
悦泰嘉里 23 号楼 2 单元 10 层 2 号 612,563.52 权属证书待开发商统一办理
悦泰嘉里 23 号楼 2 单元 8 层 2 号 612,563.52 权属证书待开发商统一办理
合计 2,888,046.96
其他说明：无
21、固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 437,572,577.01 462,582,372.29
合计 437,572,577.01 462,582,372.29
（1） 固定资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 其他设备 合计
一、账面原
值：
1.期初余额 396,007,881.89 298,253,497.10 11,246,384.90 12,109,257.32 10,490,045.49 728,107,066.70
2.本期增加金
5,980,431.26 212,017.69 33,859.91 98,321.80 6,324,630.66
额
（1）购置 5,980,431.26 212,017.69 33,859.91 43,012.07 6,269,320.93
（2）在建工程
55,309.73 55,309.73
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金
4,887,567.90 6,171,115.92 63,675.21 64,509.19 11,186,868.22
额
（1）处置或报
4,887,567.90 6,171,115.92 63,675.21 64,509.19 11,186,868.22
废
4.期末余额 397,100,745.25 292,082,381.18 11,394,727.38 12,078,608.04 10,588,367.29 723,244,829.14
二、累计折旧
1.期初余额 114,632,838.28 123,372,553.83 7,606,327.37 9,867,265.64 7,509,636.72 262,988,621.84
2.本期增加金
9,733,463.27 12,025,004.59 360,334.35 348,732.46 461,301.85 22,928,836.52
额
（1）计提 9,733,463.27 12,025,004.59 360,334.35 348,732.46 461,301.85 22,928,836.52
3.本期减少金
57,900.75 2,600,704.13 60,491.45 62,182.47 2,781,278.80
额
（1）处置或报
57,900.75 2,600,704.13 60,491.45 62,182.47 2,781,278.80
废
4.期末余额 124,308,400.80 132,796,854.29 7,906,170.27 10,153,815.63 7,970,938.57 283,136,179.56
165
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
三、减值准备
1.期初余额 2,536,072.57 2,536,072.57
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或报
废
4.期末余额 2,536,072.57 2,536,072.57
四、账面价值
1.期末账面价
272,792,344.45 156,749,454.32 3,488,557.11 1,924,792.41 2,617,428.72 437,572,577.01
值
2.期初账面价
281,375,043.61 172,344,870.70 3,640,057.53 2,241,991.68 2,980,408.77 462,582,372.29
值
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
项目 期末账面价值
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
爱建项目房 817,045.58 权属证书待开发商统一办理
永泰城 21#1-101 907,561.06 权属证书待开发商统一办理
永泰城公寓 1#12-19 386,196.16 权属证书待开发商统一办理
永泰香福汇地块二车位 D100 91,291.74 权属证书待开发商统一办理
武威基地（一期） 50,001,859.77 新建生产基地，权属证书办理中
合计 52,203,954.31
其他说明：无
（5） 固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
22、在建工程
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 35,459,354.68 32,289,897.92
166
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
合计 35,459,354.68 32,289,897.92
（1） 在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
阜新组件生产
1,650,535.86 1,650,535.86
基地
武威生产基地 8,350,076.82 8,350,076.82 3,552,208.09 3,552,208.09
酒泉生产基地 8,489,850.48 8,489,850.48 8,489,850.48 8,489,850.48
高硼硅玻璃管
812,780.48 812,780.48 812,780.48 812,780.48
生产线
集热管生产设
3,162,610.57 3,162,610.57 3,140,486.68 3,140,486.68
备
嘉寓-康平清洁
14,644,036.33 14,644,036.33 14,644,036.33 14,644,036.33
能源产业基地
合计 35,459,354.68 35,459,354.68 32,289,897.92 32,289,897.92
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
预 本期 本期转入 本期其 工程累计 利息资 其中：本期 本期利
项目 期初 期末 工程 资金
算 增加 固定资产 他减少 投入占预 本化累 利息资本化 息资本
名称 余额 余额 进度 来源
数 金额 金额 金额 算比例 计金额 金额 化率
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
（4） 工程物资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：无
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 不适用
（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 不适用
24、油气资产
□适用 不适用
25、使用权资产
167
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
单位：元
项目 房屋建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 6,417,697.57 6,417,697.57
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 6,417,697.57 6,417,697.57
二、累计折旧
1.期初余额 2,631,322.84 2,631,322.84
2.本期增加金额 1,104,008.48 1,104,008.48
（1）计提 1,104,008.48 1,104,008.48
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 3,735,331.32 3,735,331.32
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 2,682,366.25 2,682,366.25
2.期初账面价值 3,786,374.73 3,786,374.73
其他说明：无
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 200,099,378.48 54,368.05 760,000.00 16,258,644.25 217,172,390.78
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增
加
168
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 200,099,378.48 54,368.05 760,000.00 16,258,644.25 217,172,390.78
二、累计摊销
1.期初余额 27,805,589.37 9,717.02 760,000.00 10,026,030.46 38,601,336.85
2.本期增加金额 2,000,993.76 4,023.96 739,969.43 2,744,987.15
（1）计提 2,000,993.76 4,023.96 739,969.43 2,744,987.15
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 29,806,583.13 13,740.98 760,000.00 10,765,999.89 41,346,324.00
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 170,292,795.35 40,627.07 5,492,644.36 175,826,066.78
2.期初账面价值 172,293,789.11 44,651.03 6,232,613.79 178,571,053.93
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
27、开发支出
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
内部开发支出 其他 确认为无形资产 转入当期损益
合计
其他说明
28、商誉
（1） 商誉账面原值
169
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 企业合并形成 期末余额
的事项 处置
的
合计
（2） 商誉减值准备
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 期末余额
的事项 计提 处置
合计
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、
预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响
其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 2,178,724.09 319,806.04 1,858,918.05
质量认证费 6,875.66 4,125.42 2,750.24
合计 2,185,599.75 323,931.46 1,861,668.29
其他说明：无
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
可抵扣亏损 454,343,533.92 104,426,205.12 377,722,852.17 86,975,247.56
坏账准备 353,824,265.62 68,893,348.90 292,063,894.49 53,649,601.53
应收款项信用减值准
1,413,068,550.75 280,996,739.11 1,396,818,543.11 280,492,495.88
备
存货跌价准备 316,743,036.62 54,749,659.10 266,046,505.80 44,147,851.98
无形资产摊销 2,701,965.40 675,491.35 2,701,965.40 675,491.35
固定资产减值准备 2,536,072.57 456,538.87 2,536,072.57 456,538.87
递延收益 1,322,582.99 330,645.75 1,322,582.99 330,645.75
未实现内部交易损益 28,826,847.53 7,206,711.88
预计负债 168,799,640.89 31,059,049.24 119,740,397.94 22,660,795.56
其他 89,960.69 17,541.11 89,960.69 17,541.11
合计 2,742,256,456.98 548,811,930.43 2,459,042,775.16 489,406,209.59
170
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税负 应纳税暂时性差 递延所得税负
异 债 异 债
定期存款利息收入 613,698.63 92,054.81 440,136.99 66,020.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工
7,767.49 1,941.87 7,857.06 1,964.26
具、衍生工具的估值
固定资产税法加速折旧 35,331,998.44 8,832,999.61 35,331,998.44 8,832,999.61
合计 35,953,464.56 8,926,996.29 35,779,992.49 8,900,984.43
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 2,742,256,456.98 548,811,930.43 2,459,042,775.16 489,406,209.59
递延所得税负债 35,953,464.56 8,926,996.29 35,779,992.49 8,900,984.43
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
其他说明
31、其他非流动资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：无
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 277,061,036.65 262,676,138.10
抵押借款 181,900,000.00 82,900,000.00
保证借款 110,000,000.00 114,203,755.30
短期借款应计利息 2,982,355.58 2,643,261.54
合计 571,943,392.23 462,423,154.94
短期借款分类的说明：无
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
171
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明
33、交易性金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：无
34、衍生金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：无
35、应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 561,518.48 1,441,518.48
银行承兑汇票 34,291,801.98
合计 34,853,320.46 1,441,518.48
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
货款 1,213,542,728.41 1,048,623,821.50
劳务款 276,357,695.23 286,344,392.15
工程及设备款 55,833,463.83 64,244,197.89
其他 8,086,153.99 7,889,240.82
合计 1,553,820,041.46 1,407,101,652.36
（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：无
37、预收款项
（1） 预收款项列示
172
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
单位：元
项目 期末余额 期初余额
房屋租金 257,809.80 384,461.15
合计 257,809.80 384,461.15
（2） 账龄超过 1 年的重要预收款项
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
38、合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
已结算未完工项目 401,727,705.07 229,541,169.81
工程款 411,697,572.59 1,032,544,461.98
货款 58,504,659.89 12,400,524.77
合计 871,929,937.55 1,274,486,156.56
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
39、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 11,394,292.42 22,553,130.67 20,826,409.50 13,121,013.59
二、离职后福利-设定
29,003.99 1,980,436.03 1,915,571.10 93,868.92
提存计划
三、辞退福利 4,395,814.58 4,395,814.58
合计 11,423,296.41 28,929,381.28 27,137,795.18 13,214,882.51
（2） 短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
10,628,138.96 19,985,590.66 18,144,036.34 12,469,693.28
和补贴
2、职工福利费 256,047.64 310,072.19 566,119.83
3、社会保险费 78,002.81 1,414,670.24 1,354,547.68 138,125.37
其中：医疗保险费 76,022.63 1,234,068.06 1,173,866.15 136,224.54
工伤保险费 676.79 164,602.32 163,948.81 1,330.30
生育保险费 1,303.39 15,999.86 16,732.72 570.53
4、住房公积金 6,818.40 722,021.80 702,114.60 26,725.60
5、工会经费和职工教
425,284.61 120,775.78 59,591.05 486,469.34
育经费
合计 11,394,292.42 22,553,130.67 20,826,409.50 13,121,013.59
173
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（3） 设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 27,732.20 1,909,967.81 1,847,071.53 90,628.48
2、失业保险费 1,271.79 70,468.22 68,499.57 3,240.44
合计 29,003.99 1,980,436.03 1,915,571.10 93,868.92
其他说明：无
辞退福利
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、因解除劳动关系给予的补偿 4,395,814.58 4,395,814.58
合计 4,395,814.58 4,395,814.58
40、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 12,630,355.94 18,436,531.33
企业所得税 54,506,677.05 51,742,745.80
个人所得税 440,263.59 481,058.34
城市维护建设税 1,629,195.23 2,064,266.83
房产税 2,417,127.02 2,037,144.65
城镇土地使用税 2,330,864.87 1,236,049.71
教育费附加和地方教育附加 1,669,541.54 2,061,645.95
印花税 243,085.53 262,320.38
资源税 332,763.58 262,857.18
合计 76,199,874.35 78,584,620.17
其他说明：无
41、其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 818,151,719.10 773,174,267.03
合计 818,151,719.10 773,174,267.03
（1） 应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：无
174
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（2） 应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
押金保证金及往来款 813,938,657.11 769,291,582.48
工程款 295,702.10 295,702.10
房租 3,650,409.99 3,305,066.87
其他 266,949.90 281,915.58
合计 818,151,719.10 773,174,267.03
2） 账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 4,500,000.00 3,500,000.00
一年内到期的租赁负债 2,249,504.83 2,222,311.51
非金融机构借款 75,390,021.12 73,096,955.21
长期借款应计利息 92,234.59 94,284.25
合计 82,231,760.54 78,913,550.97
其他说明：无
44、其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 133,011,662.51 174,788,653.63
应收票据背书 17,165,750.13 29,941,854.34
175
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
合计 150,177,412.64 204,730,507.97
短期应付债券的增减变动：
单位：元
按面值
债券名 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 溢折价 本期偿 期末余
面值 计提利
称 期 限 额 额 行 摊销 还 额
息
合计
其他说明：无
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 63,000,000.00 65,500,000.00
合计 63,000,000.00 65,500,000.00
长期借款分类的说明：无
其他说明，包括利率区间：无
46、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
债券名 面 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 按面值计提利 溢折价摊 本期偿 期末余
称 值 期 限 额 额 行 息 销 还 额
合计 --
（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
期初 本期增加 本期减少 期末
发行在外的金融工具
数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
176
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
47、租赁负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
租赁负债 2,773,451.32 3,876,335.39
一年内到期租赁负债 -2,249,504.83 -2,222,311.51
合计 523,946.49 1,654,023.88
其他说明
48、长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：无
（2） 专项应付款
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：无
49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：无
50、预计负债
177
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
未决诉讼 170,110,816.66 119,740,397.94
合计 170,110,816.66 119,740,397.94
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无
51、递延收益
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 29,678,848.12 2,907,634.24 26,771,213.88 详见说明
未实现售后租回损益
1,776,004.70 441,937.20 1,334,067.50 详见说明
（融资租赁）
合计 31,454,852.82 3,349,571.44 28,105,281.38
涉及政府补助的项目：
单位：元
本期计入营 与资产相关
本期新增 本期计入其他收 本期冲减成 其他
负债项目 期初余额 业外收入金 期末余额 /与收益相
补助金额 益金额 本费用金额 变动
额 关
节能幕墙生产线项
708,332.99 250,000.02 458,332.97 与资产相关
目补助
土地平整及基础设
183,000.36 183,000.36 与资产相关
施建设补贴
战略新兴产业补贴 365,000.26 304,999.98 60,000.28 与资产相关
黑龙江节能门窗幕
墙生产基地建设补 8,625,000.00 375,000.00 8,250,000.00 与资产相关
助
安徽招商引资优惠
3,123,333.39 1,561,666.66 1,561,666.73 与收益相关
补贴
燃煤锅炉改造补助
614,250.00 68,250.00 546,000.00 与资产相关
金
沈阳康平清洁能源
13,623,956.59 139,732.86 13,484,223.73 与资产相关
生产基地建设补助
嘉寓酒泉清洁能源
2,435,974.53 24,984.36 2,410,990.17 与资产相关
产业基地项目补助
其他说明：无
涉及政府补助的其他说明：
1．2014 年 5 月 4 日，北京市经济和信息化委员会向本公司拨付 5,000,000.00 元作为节能幕墙生产线
项目补贴，针对该补贴共确认递延收益 5,000,000.00 元。该递延收益年初余额为 708,332.99 元。本期确认
其他收益 250,000.02 元，该递延收益期末余额为 458,332.97 元。
2．根据江苏嘉寓门窗幕墙有限公司与江苏省金坛经济开发区管理委员会签订的协议，协议约定江苏
省金坛经济开发区管理委员会对江苏嘉寓门窗幕墙有限公司进行土地平整和地块上道路等基础设施建设
进行补贴，2012 年发放补贴 19,385,800.00 元，2013 年发放补贴 3,660,000.00 元，协议要求江苏嘉寓门窗
幕墙有限公司按照项目规划要求及道路建设质量要求，做好土地平整和道路等基础设施建设，针对该补
助共确认递延收益 23,045,800.00 元，与资产相关的政府补助递延收益年初余额为 183,000.36 元，本年共
确认其他收益 183,000.36 元，该递延收益期末无余额。
178
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
3．根据什邡市财政局下发的什财企字（2013）37 号文件“关于预下达嘉寓门窗 2013 年市级战略性
新兴产业发展专项资金的通知”的要求，共向本公司二级子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司拨付
3,600,000.00 元作为节能门窗生产线建设的配套资金，针对该补助共确认递延收益 3,600,000.00 元；根据
四川省财政厅下发的川财建（2013）62 号文件“关于下达 2012 年第二批省级战略性新兴产业发展专项资
金的通知”的要求，共向本公司二级子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司拨付 2,500,000.00 元作为节能门窗
生产线建设的补助资金，针对该补助共确认递延收益 2,500,000.00 元，上述两项与资产相关的政府补助递
延收益年初余额为 365,000.26 元，本年确认其他收益 304,999.98 元，该递延收益期末余额为 60,000.28 元。
4．根据黑龙江省宾县招商局和宾县财政局联合下发的宾招发（2012）2 号文件“关于拨付黑龙江嘉
寓门窗幕墙有限公司基础设施建设资金的通知”的要求，共向本公司二级子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有
限公司拨付 12,000,000.00 元作为黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助资金；根据黑龙江省财政厅下发
的黑财指（预）[2012]866 号文件“关于拨付 2012 年第四批省产业结构调整项目第一次核查拨款指标的通
知”的要求，向本公司二级子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司拨付 2,000,000.00 元作为黑龙江节能门窗
幕墙生产基地建设补助资金；针对上述两项补助，共确认递延收益 14,000,000.00 元。与资产相关的政府
补助递延收益年初余额为 8,625,000.00 元,本年确认其他收益 375,000.00 元，该递延收益期末余额为
8,250,000.00 元。
5．根据关于“安徽省安庆市招商引资优惠政策的相关规定”，安庆经济技术开发区管理委员会一次
性给予嘉寓门窗幕墙安徽有限公司工业发展资金奖励 28,110,000.00 元。由于嘉寓门窗幕墙安徽有限公司
尚未形成规模生产，根据政府补助性质，结合安徽嘉寓实际经营状况，按年度收入、成本实际发生情况
来确认本年度政府补助计入其他收益的金额，递延收益年初余额为 3,123,333.39 元,本年确认其他收益
1,561,666.66 元，递延收益期末余额为 1,561,666.73 元。
6．2017 年 5 月 8 日，环境保护局向本公司拨付 1,365,000.00 元作为第三批燃煤锅炉改造补助资金，
针对该补贴共确认递延收益 1,365,000.00 元。递延收益年初余额为 614,250.00 元，本期确认其他收益
68,250.00 元，该递延收益期末余额为 546,000.00 元。
7．2021 年 11 月，辽宁康平经济开发区管理委员会向本公司二级子公司嘉寓光能科技（沈阳）有限
公司拨付 13,950,000.00 元作为嘉寓—康平清洁能源生产基地建设补助资金，针对该补贴共确认递延收益
13,950,000.00 元。递延收益年初余额为 13,623,956.59 元，本期确认其他收益 139,732.86 元，该递延收益
期末余额为 13,484,223.73 元。
8．2022 年 5 月，肃州区发展和改革局向本公司二级子公司酒泉嘉寓未来能源科技有限公司返还
2,469,287.00 元土地出让金，作为嘉寓酒泉清洁能源产业基地基础设施建设配套资金补助金，针对该补贴
共确认递延收益 2,435,974.53 元。本期确认其他收益 24,984.36 元，该递延收益期末余额为 2,410,990.17 元。
未实现售后租回损益（融资租赁）
2016 年 11 月 10 日，本公司与远东国际租赁有限公司签订售后回租合同，将本公司机械设备出售给
远东国际租赁有限公司，协议转让价款合计 38,000,000.00 元。转让日标的资产账面原值 38,034,987.98 元，
净值 19,623,448.98 元，确认未实现售后租回收益 18,376,551.02 元。本期售后租回损益摊销 159,309.30 元，
期末余额 229,143.36 元。
2017 年 9 月 29 日，本公司子公司徐州嘉寓与上海富汇融资租赁股份有限公司签订售后回租合同，将
本公司机械设备出售给上海富汇融资租赁股份有限公司，协议转让价款合计 60,000,000.00 元。截止 2017
179
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
年 9 月 29 日标的资产账面原值 54,358,062.14 元，净值 52,782,513.60 元，确认未实现售后租回收益
7,217,486.40 元。本期售后租回损益摊销 282,627.90 元，期末余额 1,104,924.14 元。
52、其他非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：无
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 716,760,000.00 716,760,000.00
其他说明：无
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
期初 本期增加 本期减少 期末
发行在外的金融工具
数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：无
55、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 148,491,975.63 148,491,975.63
合计 148,491,975.63 148,491,975.63
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
56、库存股
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
项目 期初余额 本期发生额 期末余额
180
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
减：前期 减：前期
本期所得 计入其他 计入其他 税后归属
减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 综合收益 于少数股
税费用 于母公司
额 当期转入 当期转入 东
损益 留存收益
二、将重
分类进损
923,444.69 70,224.49 70,224.49 993,669.18
益的其他
综合收益
外币财务
报表折算 923,444.69 70,224.49 70,224.49 993,669.18
差额
其他综合
923,444.69 70,224.49 70,224.49 993,669.18
收益合计
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无
58、专项储备
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 53,123,905.77 53,123,905.77
合计 53,123,905.77 53,123,905.77
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
60、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -893,692,591.57 -818,985,453.13
调整后期初未分配利润 -893,692,591.57 -818,985,453.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -179,955,940.52 -74,707,138.44
期末未分配利润 -1,073,648,532.09 -893,692,591.57
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
181
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 688,511,290.20 652,869,811.98 676,140,122.73 596,775,994.23
其他业务 5,201,004.65 5,102,753.85 7,887,210.36 8,575,671.80
合计 693,712,294.85 657,972,565.83 684,027,333.09 605,351,666.03
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型
其中：
门窗 45,302,027.35 45,302,027.35
幕墙 4,038,164.60 4,038,164.60
光伏收入 617,790,470.57 617,790,470.57
光热+ 21,380,627.68 21,380,627.68
其他 5,201,004.65 5,201,004.65
按经营地区分类
其中：
华南 1,068,419.83 1,068,419.83
华北 35,328,458.51 35,328,458.51
华东 13,082,016.36 13,082,016.36
东北 342,562,461.84 342,562,461.84
西北 296,469,933.66 296,469,933.66
其他地区 5,201,004.65 5,201,004.65
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分
类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计 693,712,294.85 693,712,294.85
与履约义务相关的信息：
详见第十节、五、39、收入。
182
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为
3,331,389,896.61 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认
收入。
其他说明：无
62、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 247,686.48 413,134.62
教育费附加 113,354.12 205,684.30
房产税 1,175,904.26 1,446,296.69
土地使用税 1,938,927.01 1,580,062.50
车船使用税 1,320.00 5,270.00
印花税 930,076.52 180,587.57
地方教育附加 75,636.98 137,092.97
水利基金 493.42 841.19
其他 175,155.78 21,414.75
合计 4,658,554.57 3,990,384.59
其他说明：无
63、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,331,068.56 4,398,021.02
办公费、物耗、电话费、宣传费 3,808,300.95 1,509,392.76
交通费、水电物业费 1,266,773.19 1,967,594.58
差旅费、业务招待费 150,464.78 565,636.60
折旧费、摊销费 49,221.06 66,708.11
其他 932,814.11 29,420.60
合计 8,538,642.65 8,536,773.67
其他说明：无
64、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 20,936,857.24 22,823,313.36
折旧费、摊销费 17,456,703.51 10,356,893.86
办公费、物耗、电话费、宣传费 4,645,428.00 7,785,313.05
车辆运输费、水电物业费 2,656,542.82 2,201,705.56
差旅费、业务招待费 1,277,098.47 1,172,755.03
183
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
保安服务费、保洁费 534,948.91 799,504.11
维修费 320,581.18 172,971.41
其他 1,628,636.23 1,937,574.26
合计 49,456,796.36 47,250,030.64
其他说明：无
65、研发费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
人员人工费用 1,018,858.81 2,558,706.83
直接投入费用 1,355,468.05 7,858,298.00
折旧费用与长期费用摊销 401,106.19 1,920,647.97
新产品设计费 55,383.96 4,610.00
无形资产摊销 24,150.87 28,131.39
其他费用 123,573.34 204,761.60
合计 2,978,541.22 12,575,155.79
其他说明：无
66、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 20,318,711.89 28,672,015.89
减：利息收入 447,111.97 1,057,223.17
利息净支出 19,871,599.92 27,614,792.72
汇兑差额 -1,863,581.83 -896,514.75
手续费 46,299.88 73,067.63
融资服务费 468,925.92 2,793,245.32
担保手续费 130,588.30
未确认融资费用 383,972.38 925,431.04
合计 18,907,216.27 30,640,610.26
其他说明：无
67、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
节能幕墙生产线补贴 250,000.02 250,000.02
燃煤锅炉改造补贴 68,250.00 68,250.00
黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助 375,000.00 375,000.00
土地平整及基础建设补贴 183,000.36 1,152,289.98
什邡财政灾后重建补贴 1,366,666.73
产业振兴和技术改造项目补助 375,499.99
战略新兴产业补贴 304,999.98 304,999.99
184
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
节能环保 3,000.00
安徽招商引资优惠补贴 1,561,666.66 1,561,666.66
康平清洁能源产业基地补助 139,732.86
嘉寓酒泉清洁能源产业基地项目补助 24,984.36
税费返还 50,634.55 135,147.08
人力资源和社会保障局安置奖励金 61,578.18 413,035.90
专利补贴 100,000.00
企业扶持金 50,000.00 375,000.00
工业经济产业创新发展金 94,500.00
经信局补贴 6,959.89
研发补贴 12,699.00
合计 3,089,505.86 6,575,056.35
68、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益 71,707,006.02
合计 0.00 71,707,006.02
其他说明：无
69、净敞口套期收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明
70、公允价值变动收益
单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -89.57 -11,145.96
合计 -89.57 -11,145.96
其他说明：无
71、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 673,363.05 2,022,366.67
应收账款信用减值损失 -16,407,112.09 9,254,936.20
应收票据信用减值损失 605,080.81 1,005,253.05
合计 -15,128,668.23 12,282,555.92
其他说明：无
72、资产减值损失
185
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -189,828.74 -116,772.36
二、存货跌价损失及合同履约成本减值
-50,696,530.82 2,802,934.69
损失
十二、合同资产减值损失 -61,901,830.29 1,079,456.54
合计 -112,788,189.85 3,765,618.87
其他说明：无
73、资产处置收益
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 -3,059,072.54 -282,648.20
合计 -3,059,072.54 -282,648.20
74、营业外收入
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 30,000.00
债务重组利得 6,040.41
其他 1,911,205.80 100,898.72
合计 1,947,246.21 100,898.72
计入当期损益的政府补助：
单位：元
补贴是否 与资产相
是否特殊 本期发生 上期发生
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 关/与收益
补贴 金额 金额
盈亏 相关
其他说明：无
75、营业外支出
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产报废损失 5,510.48 187.99
债务重组损失 201,170.18
诉讼赔偿费用 54,433,427.98 452,343.82
滞纳金 676,682.68 367,622.34
其他 420,418.94 437,267.57
合计 55,737,210.26 1,257,421.72
其他说明：无
76、所得税费用
186
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 8,859,149.06 14,440,965.69
递延所得税费用 -59,379,708.97 -1,975,550.43
合计 -50,520,559.91 12,465,415.26
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 -230,476,500.43
按法定/适用税率计算的所得税费用 -60,312,619.85
子公司适用不同税率的影响 10,587,891.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
55,588.89
损的影响
其他 -851,420.67
所得税费用 -50,520,559.91
其他说明：无
77、其他综合收益
详见附注第十节、七、57、其他综合收益.
78、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
往来等 7,949,405.20 11,297,682.07
利息收入 273,550.33 883,661.53
保证金 1,245,800.00 2,647,085.39
政府补贴 211,871.62 4,120,682.98
合计 9,680,627.15 18,949,111.97
收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
押金、保证金 10,000.00 1,033,932.58
单位及往来 15,898,358.60 38,421,005.60
期间费用付现 6,113,157.79 14,229,279.01
诉讼赔偿 4,063,009.26 22,634.50
合计 26,084,525.65 53,706,851.69
支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
187
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
银行融资相关费用 27,399.99
租赁相关费用 1,363,900.00 10,621,669.34
合计 1,391,299.99 10,621,669.34
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -179,955,940.52 56,097,216.85
加：资产减值准备 127,916,858.08 -16,048,174.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 25,959,268.65 22,253,321.97
使用权资产折旧 1,104,008.48 2,838,069.74
无形资产摊销 2,744,987.15 2,753,024.21
长期待摊费用摊销 302,705.04 1,863,672.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 3,059,072.54 282,648.20
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 5,510.48 187.99
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 89.57 11,145.96
财务费用（收益以“－”号填列） 21,210,816.94 32,403,613.07
投资损失（收益以“－”号填列） -71,707,006.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -59,405,720.84 -1,998,798.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 26,011.86 23,247.75
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,959,239.28 -39,824,744.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 125,820,169.46 -66,751,268.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -253,283,275.60 346,500,581.30
188
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
其他 56,418,052.46 351,629.15
经营活动产生的现金流量净额 -133,036,625.53 269,048,367.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 43,783,426.95 302,958,934.70
减：现金的期初余额 63,571,368.78 86,464,415.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -19,787,941.83 216,494,519.02
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：无
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：无
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 43,783,426.95 63,571,368.78
其中：库存现金 6,405.99 3,686.99
可随时用于支付的银行存款 43,777,020.96 63,567,681.79
三、期末现金及现金等价物余额 43,783,426.95 63,571,368.78
其他说明：无
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
189
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
货币资金 59,488,826.46 银承保证金及诉讼冻结款
应收票据 277,061,036.65 商业票据贴现、质押
固定资产 152,887,755.53 抵押贷款及查封
无形资产 95,792,364.14 抵押贷款及查封
投资性房产 33,486,281.73 查封
合计 618,716,264.51
其他说明：无
82、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 1,090,542.75
其中：美元 146,677.62 7.2258 1,059,863.15
欧元
港币 10.41 0.92198 9.60
澳元 177.27 4.7992 850.75
新加坡元 5,579.74 5.3442 29,819.25
应收账款 51,520,603.39
其中：美元 980,077.90 7.2258 7,081,846.89
欧元 92,930.96 7.8771 732,026.47
港币
澳元 4,731,571.41 4.7992 22,707,757.51
新加坡元 535,347.89 5.3442 2,861,006.19
迪拉姆 9,187,967.34 1.9741 18,137,966.33
长期借款
其中：美元
欧元
港币
其他说明：无
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
适用 □不适用
2013 年 3 月 25 日经中华人民共和国商务部颁发的中国企业境外投资批准证书“商境外投资证”第
1100201300007 号，同意本公司在新加坡设立全资二级子公司嘉寓股份（新加坡）有限公司，主要经营地
为新加坡，记账本位币为新加坡元（业务收支的主要币种）。
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
190
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
84、政府补助
（1） 政府补助基本情况
单位：元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
（2） 政府补助退回情况
□适用 不适用
其他说明：无
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
购买日至 购买日至
被购买方 股权取得 股权取得 股权取得 股权取得 购买日的 期末被购 期末被购
购买日
名称 时点 成本 比例 方式 确定依据 买方的收 买方的净
入 利润
其他说明：无
（2） 合并成本及商誉
单位：元
合并成本
--现金
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计
减：取得的可辨认净资产公允价值份额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：无
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
191
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
购买日公允价值 购买日账面价值
资产：
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产
负债：
借款
应付款项
递延所得税负债
净资产
减：少数股东权益
取得的净资产
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：无
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6） 其他说明
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
合并当期 合并当期
构成同一
企业合并 期初至合 期初至合 比较期间 比较期间
被合并方 控制下企 合并日的
中取得的 合并日 并日被合 并日被合 被合并方 被合并方
名称 业合并的 确定依据
权益比例 并方的收 并方的净 的收入 的净利润
依据
入 利润
其他说明：无
（2） 合并成本
单位：元
合并成本
--现金
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
192
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
--或有对价
或有对价及其变动的说明：
其他说明：无
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
合并日 上期期末
资产：
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产
负债：
借款
应付款项
净资产
减：少数股东权益
取得的净资产
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按
照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：无
本期不再纳入合并范围的子公司
序号 子公司全称 子公司简称 级次 本期减少合并范围的原因
1 浙江嘉寓门窗幕墙有限公司 浙江嘉寓 2 注销
2 宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙） 宁夏并购 1 注销
3 绥滨嘉寓光能科技有限公司 绥滨光能 1 注销
193
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 重庆市江北区 建筑安装 100.00% 新设
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 哈尔滨市 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
七台河嘉寓门窗幕墙有限公司 七台河市 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
广东嘉寓门窗幕墙有限公司 广东惠州博罗县 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 四川什邡 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
什邡嘉智科节能门窗有限公司 四川什邡 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司 沈阳市沈北新区 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
山东嘉寓门窗幕墙有限公司 山东德州乐陵市 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司 上海市杨浦区 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 江苏常州市 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
常州嘉垣晖门窗幕墙有限公司 江苏常州市 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
河南嘉寓门窗幕墙有限公司 河南卫辉 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
嘉寓股份（新加坡）有限公司 新加坡 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
江西嘉寓门窗幕墙有限公司 吉安市井开区 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 湖北咸宁 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
徐州嘉寓光能科技有限公司 徐州市沛县 太阳能光伏销售安装 100.00% 新设
山东嘉润集成能源有限公司 山东济宁微山县 太阳能光伏销售安装 100.00% 合并
濉溪县嘉阳集成能源有限公司 安徽省濉溪县 太阳能光伏销售安装 100.00% 合并
辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司 辽宁省阜新市 太阳能光伏销售安装 100.00% 新设
辽宁嘉寓光能科技有限公司 辽宁省朝阳市 太阳能光伏销售安装 100.00% 新设
酒泉嘉寓未来能源科技有限公司 甘肃省酒泉市 太阳能光伏销售安装 100.00% 新设
嘉寓未来能源科技（武威）有限公司 甘肃省武威市 太阳能光伏销售安装 100.00% 新设
定西嘉寓未来能源科技有限公司 甘肃省定西市 太阳能光伏销售安装 100.00% 新设
嘉寓未来能源科技（阜新）有限公司 辽宁省阜新市 太阳能光伏销售安装 100.00% 新设
嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 安徽省安庆市 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司 山东德州临邑县 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
海南嘉寓节能科技有限公司 海南省三亚市 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 河北邢台市威县 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司 宁夏灵武市宁东 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
194
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
湖南嘉寓门窗幕墙有限公司 湖南湘乡 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
江苏嘉寓光伏科技有限公司 徐州市沛县 太阳能光伏销售安装 100.00% 新设
马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司 安徽马鞍山 门窗幕墙销售安装 100.00% 新设
威县亿弘盈建筑材料有限公司 河北威县 货物销售及技术服务 100.00% 新设
嘉寓门窗科技（北京）有限公司 北京市 货物销售及技术服务 100.00% 新设
北京嘉寓光能科技有限公司 北京市 太阳能光伏销售安装 100.00% 新设
嘉寓光能科技（阜新）有限公司 辽宁省阜新市 太阳能光伏销售安装 100.00% 新设
内蒙古嘉辽光能科技有限公司 内蒙古通辽 太阳能光伏销售安装 100.00% 新设
嘉寓光能科技（沈阳）有限公司 辽宁省沈阳市 太阳能光伏销售安装 100.00% 新设
武威嘉寓光能源科技有限公司 甘肃省武威市 太阳能光伏销售安装 100.00% 新设
北京南建典科技有限公司 北京市 酒店服务管理 100.00% 新设
北京光耀嘉科技有限公司 北京市 酒店服务管理 100.00% 新设
宁夏嘉寓能源科技有限公司 宁夏吴忠市 太阳能光伏销售安装 100.00% 新设
北京卓垣久科技有限公司 北京市 酒店服务管理 100.00% 新设
辽宁融信洁能科技有限公司 辽宁省阜新市 太阳能光伏销售安装 100.00% 新设
阜新融信节能科技有限公司 辽宁省阜新市 太阳能光伏销售安装 100.00% 新设
北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司 北京市 货物销售及技术服务 90.00% 10.00%新设
嘉寓系统门窗（北京）有限公司 北京市 货物销售及技术服务 100.00% 新设
北京森寓科技发展有限公司 北京市 货物销售及技术服务 100.00% 新设
北京嘉新诚建筑节能科技有限公司 北京市 货物销售及技术服务 100.00% 新设
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：无
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余
子公司名称 少数股东持股比例
的损益 分派的股利 额
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：无
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
期末余额 期初余额
子公司
名称 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名
称 综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
195
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
其他说明：无
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额
差额
其中：调整资本公积
调整盈余公积
调整未分配利润
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或
合营企业或联 联营企业投资
主要经营地 注册地 业务性质
营企业名称 直接 间接 的会计处理方
法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产
其中：现金和现金等价物
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
196
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的公
允价值
营业收入
财务费用
所得税费用
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的联营企业权益投资的公
允价值
营业收入
197
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数
联营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数
其他说明
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
本期未确认的损失（或本期
合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期末累积未确认的损失
分享的净利润）
其他说明
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
198
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计 第三层次公允价值计
合计
量 量 量
一、持续的公允价值
-- -- -- --
计量
二、非持续的公允价
-- -- -- --
值计量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分
析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
嘉寓新新投资（集团） 资产管理；项目
北京 6,500 万元 38.47% 38.47%
有限公司 投资；投资管理
本企业的母公司情况的说明
嘉寓新新投资（集团）有限公司成立于 2009 年 1 月，截至 2023 年 6 月 30 日，注册资本 6,500 万元，
对本公司所持股份 275,761,606 股，占持股比例和表决权比例分别为 38.47%和 38.47%，田家玉持股
90.00%，为实际控制人。
本企业最终控制方是田家玉。
其他说明：无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
199
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
田家玉 实际控制人
黄苹 实际控制人田家玉先生的配偶
田新甲 实际控制人田家玉先生之子
张国峰 第六届董事会董事长，非独立董事
付海波 非独立董事、总经理
高菲 非独立董事
杨元科 独立董事
王述前 独立董事
吴海英 监事、职工代表监事、监事会主席
黄秋艳 副总经理，财务总监，董秘
任强 副总经理
葛小磊 副总经理
任玉英 监事、股东代表监事
陈利 监事、职工代表监事
嘉寓汽车配件威县（有限合伙） 黄苹控制的单位
嘉寓建筑科技河北有限公司及其子公司 受同一母公司控制的其他企业
北京嘉寓机器人贸易有限公司 受同一母公司控制的其他企业
黑龙江新财光伏科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业
江苏东方绿洲光伏科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业
北京自由季家具有限公司 受同一母公司控制的其他企业
北京嘉寓氢能源科技有限公司及其子公司 受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新新节能科技（朝阳）有限公司 受同一母公司控制的其他企业
卫辉市新新节能科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业
宁夏嘉寓新能源产业基金管理有限公司 受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新新投资（集团）马鞍山有限公司 受同一母公司控制的其他企业
嘉广光伏科技威县有限公司 受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司 受同一母公司控制的其他企业
阜新嘉寓清洁能源科技有限公司及其子公司 受同一母公司控制的其他企业
宁夏嘉寓新新节能科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业
嘉寓鑫鑫节能科技（定西）有限公司 受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新新节能科技（酒泉）有限公司 受同一母公司控制的其他企业
200
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
嘉寓新新（敖汉旗）节能科技有限公司及其子公司 受同一母公司控制的其他企业
古浪嘉寓新新清洁能源科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业
宁夏宏鼎房地产开发有限公司及其子公司 受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新能源技术开发威县有限公司 受同一母公司控制的其他企业
北京嘉寓公寓管理有限公司 受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新新节能科技咸宁有限公司 受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新新投资集团齐齐哈尔有限公司 受同一母公司控制的其他企业
嘉盛威县众创空间有限公司及其子公司 受同一母公司控制的其他企业
重庆寓苑建筑材料有限公司 受同一母公司控制的其他企业
嘉寓节能科技（沈阳）有限公司及其子公司 受同一母公司控制的其他企业
黑龙江省东方绿洲光伏科技开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业
德州新新节能科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业
唐山恒邦房地产开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新新投资集团（临邑）有限公司 受同一母公司控制的其他企业
河北万鑫能源有限公司 受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新能源（徐州）有限公司 受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新新投资（集团）福州有限公司 受同一母公司控制的其他企业
北京奥普科星技术有限公司 受同一母公司控制的其他企业
北京嘉寓智能科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新新节能科技（阜新）有限公司 受同一母公司控制的其他企业
湘乡嘉湘光伏有限公司 受同一母公司控制的其他企业
马鞍山嘉寓光伏电力有限公司 受同一母公司控制的其他企业
嘉寓光伏咸宁有限公司 受同一母公司控制的其他企业
长垣县中民润峰新能源有限公司 受同一母公司控制的其他企业
卫辉市嘉寓光伏发电有限公司 受同一母公司控制的其他企业
吉安海寓光伏有限公司 受同一母公司控制的其他企业
安庆嘉寓光伏有限公司 受同一母公司控制的其他企业
宾县嘉寓光伏发电建设项目管理有限公司 受同一母公司控制的其他企业
常州嘉能寓源光伏有限公司 受同一母公司控制的其他企业
北京嘉寓科技研发有限公司 受同一母公司控制的其他企业
其他说明：无
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
201
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
购买商品接受劳
奥普科星河北科技有限公司 200,000,000.00 否 1,600.00
务
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
湘乡嘉湘光伏有限公司 销售商品提供劳务 86,349.70
河北万鑫能源有限公司 销售商品提供劳务 228,642.78
安庆嘉寓光伏有限公司 销售商品提供劳务 225,711.89
马鞍山嘉寓光伏电力有限公
销售商品提供劳务 98,582.38
司
长垣县中民润峰新能源有限
销售商品提供劳务 136,378.61
公司
卫辉市嘉寓光伏发电有限公
销售商品提供劳务 46,286.81
司
嘉寓光伏咸宁有限公司 销售商品提供劳务 64,292.43
北京嘉寓智能科技有限公司 销售商品提供劳务 796,460.13
嘉寓新新投资（集团）有限
销售商品提供劳务 2,811,251.51
公司
甘肃嘉年节能科技有限公司 销售商品提供劳务 370,195,619.44 90,957,154.64
合计 370,195,619.44 95,451,110.88
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
工程施工累计
承接 合同总 累计确 已办理结算 未办理结算 关联方资金
客户 项目 发生额（成本
单位 额 认收入 （不含税） （不含税） 占用
+毛利）
黑龙 黑龙江新财 尚志基地生
8,438,0 6,711,5
江嘉 光伏科技有 产用厂房的 7,362,488.28 6,067,248.07 644,262.99 412,488.28
70.00 11.06
寓 限公司 钢结构工程
嘉寓新新投
马鞍山生产
江苏 资（集团） 1,580,3 1,427,8
基地铝合金 1,308,826.17 953,920.03 473,978.33 316,078.85
嘉寓 马鞍山有限 91.69 98.36
门窗工程
公司
嘉寓新能源
徐州 河北万鑫能 77,104, 61,886,
河北威县光 53,348,614.90 61,886,637.70
嘉寓 源有限公司 000.00 637.70
伏发电项目
嘉寓新能源
徐州 吉安海寓光 1,232,7 1,103,8
江西吉安光 1,003,494.87 1,103,844.36
嘉寓 伏有限公司 76.56 44.36
伏项目
常州嘉能寓 嘉寓新能源
江西 29,707,
源光伏有限 江苏金坛光 5,397,619.89
嘉寓 000.00
公司 伏发电项目
黑龙江新财
黑龙江新财 光伏科技有
黑龙
光伏科技有 限公司尚志 1,600,0 1,389,6
江嘉 1,359,348.98 1,463,594.35 -73,896.95
限公司尚志 分公司 1#2# 00.00 97.40
寓
分公司 车间门窗幕
墙工程
202
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
嘉寓-阜新新
能源示范基
地（高效真
嘉寓新新节
空集热管光
北京 能科技（阜 2,254,1 2,047,3
热+及节能门 1,820,409.09 2,047,361.93
嘉寓 新）有限公 66.17 61.93
窗幕墙项目
司
1-3#标准厂
房门窗幕墙
工程）
嘉寓节能科
技威县有限
嘉寓节能科 公司嘉寓产
河北 2,528,1 2,403,4
技威县有限 业孵化园建 1,817,121.15 1,783,687.67 619,782.68 22,554.29
嘉寓 92.86 70.35
公司 设项目 1-6#
标准厂房门
窗幕墙工程
河北万鑫能
徐州 河北万鑫能 源有限公司 256,542 230,360
145,140.90 230,360.84 108,298.60
嘉寓 源有限公司 223KW 光伏 .00 .84
发电项目
嘉寓朝阳新
能源示范基
地光伏组
嘉寓节能科
北京 件、节能门 2,215,1 1,882,8 1,490,500.5
技威县有限 1,800,090.07 60,027.50 1,822,773.89
嘉寓 窗幕墙项目 55.68 01.39 4
公司
1#2#标准厂
房门窗幕墙
工程
职工宿舍楼
嘉寓新新投
北京 及配套设施 3,142,1 2,811,2 2,285,015.9
资（集团） 2,448,318.14 860,983.33 1,950,268.18
嘉寓 用房（一 22.03 51.51 3
有限公司
期、二期）
嘉寓嘉年古
甘肃嘉年节 1,690,0
徐州 浪县 360MW 997,799 117,901,082.6
能科技有限 80,000. 866,611,029.02 879,898,778.00
嘉寓 光伏电站项 ,860.64 4
公司 00
目 PC 总承包
1,820,1 1,079,6
123,338,251.7 4,634,936.4
合计 38,416. 94,695. 944,422,501.46 956,356,443.78
6 9
99 54
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
本期确认的托
委托方/出包方 受托方/承包方 受托/承包资产 受托/承包起始 受托/承包终止 托管收益/承包
管收益/承包收
名称 名称 类型 日 日 收益定价依据
益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
委托方/出包方 受托方/承包方 委托/出包资产 委托/出包起始 委托/出包终止 托管费/出包费 本期确认的托
名称 名称 类型 日 日 定价依据 管费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
203
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
安庆嘉寓光伏有限公司 厂房屋顶 119,645.24
本公司作为承租方：
单位：元
未纳入租赁负债
简化处理的短期租赁和低价值
计量的可变租赁 承担的租赁负债利息 增加的使
资产租赁的租金费用（如适 支付的租金
租赁 付款额（如适 支出 用权资产
用）
出租方名称 资产 用）
种类 本期 上期
本期发 上期发 本期发生 上期发生
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 发生 发生
生额 生额 额 额
额 额
嘉寓新新投资
（集团）有限 办公 26,763.30 22,782.69 2,408.13
公司
德州新新节能
厂房 777,838.20 19,313.56
科技有限公司
嘉寓新新投资
（集团）湘潭 厂房 17,889.91 126,119.45 3,131.51
有限公司
卫辉市新新节
能科技有限公 厂房 1,073.39 188,899.09
司
嘉寓新能源
办公/
（徐州）有限 1,656,349.19 507,211.11
厂房
公司
河北万鑫能源
厂房 216,839.89 368,927.68 15,809.19 27,339.32
有限公司
北京嘉寓智能
办公 320,533.84 332,287.43 23,369.20 35,122.79
科技有限公司
嘉寓新新节能
科技（阜新） 厂房 621,853.73 645,371.68 33,925.21 57,443.16
有限公司
威县鑫驰能源 办公/
51,713.76
科技有限公司 厂房
合计 70,677.06 215,662.39 1,159,227.46 3,929,676.32 73,103.60 651,969.58
关联租赁情况说明
1．嘉寓控股股份公司与北京嘉寓智能科技有限公司签订房屋租赁协议，租赁坐落于北京市顺义区牛
富路 1 号院内房屋，租赁期限自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租赁期限 3 年，年租赁费为
69.18 万元。
2．嘉寓控股股份公司与嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于湖南省
湘乡经济开发区的厂房，租赁期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，租赁期限 1 年，年租金为 3.90
万元。
3．河南嘉寓门窗幕墙有限公司与卫辉市新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河南
省卫辉市唐庄镇产业集聚区工业路 1 号，租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，租金为 0.23
万元。
4．嘉寓光能科技（阜新）有限公司与嘉寓新新节能科技（阜新）有限公司签订厂房租赁协议，租赁
坐落于辽宁省阜新市细河区新山街 68 号，租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，租赁期限
1 年，年租赁费为 136.50 万元。
204
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
5．嘉寓控股股份公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河北省邢台市威县经
济开发区，租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，租赁期限 1 年，年租赁费为 46.80 万元。
6．嘉寓门窗幕墙河北有限公司与威县鑫驰能源科技有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河北省
邢台市威县经济开发区，租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，租赁期限 1 年，年租赁费为
6.29 万元。
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
担保是否已
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 40,000,000.00 2020 年 07 月 13 日 2024 年 07 月 12 日 是
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 30,000,000.00 2020 年 10 月 15 日 2023 年 10 月 14 日 是
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 15,000,000.00 2021 年 02 月 04 日 2023 年 07 月 16 日 是
嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司 12,000,000.00 2021 年 01 月 29 日 2024 年 12 月 03 日 是
江西嘉寓门窗幕墙有限公司 5,000,000.00 2020 年 11 月 02 日 2024 年 11 月 02 日 是
河南嘉寓门窗幕墙有限公司 10,000,000.00 2022 年 05 月 31 日 2026 年 05 月 25 日 否
河南嘉寓门窗幕墙有限公司 40,000,000.00 2022 年 05 月 27 日 2026 年 05 月 22 日 否
河南嘉寓门窗幕墙有限公司 8,200,000.00 2021 年 12 月 01 日 2024 年 12 月 01 日 否
广东嘉寓门窗幕墙有限公司 5,000,000.00 2022 年 05 月 20 日 2025 年 11 月 20 日 是
广东嘉寓门窗幕墙有限公司 10,000,000.00 2021 年 04 月 22 日 2025 年 04 月 22 日 是
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 4,254,500.00 2022 年 04 月 08 日 2025 年 04 月 08 日 否
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 150,000,000.00 2020 年 06 月 29 日 2023 年 06 月 29 日 是
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 30,000,000.00 2021 年 03 月 25 日 2026 年 08 月 26 日 否
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 15,000,000.00 2021 年 12 月 17 日 2025 年 12 月 17 日 否
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 10,000,000.00 2022 年 04 月 14 日 2026 年 04 月 13 日 否
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 15,949,400.00 2020 年 09 月 24 日 2022 年 06 月 10 日 否
徐州嘉寓光能科技有限公司 11,749,700.00 2021 年 07 月 13 日 2025 年 07 月 13 日 是
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 67,500,000.00 2022 年 03 月 30 日 2028 年 03 月 30 日 否
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 19,000,000.00 2022 年 07 月 28 日 2026 年 07 月 28 日 否
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 50,000,000.00 2018 年 12 月 11 日 2023 年 12 月 10 日 是
嘉寓光能科技（阜新）有限公司 400,000,000.00 2021 年 09 月 25 日 2025 年 09 月 24 日 是
嘉寓未来能源科技（武威）有限公司 127,400,000.00 2022 年 12 月 26 日 2026 年 12 月 26 日 否
本公司作为被担保方
单位：元
担保是否已
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、黄
20,000,000.00 2020 年 07 月 24 日 2024 年 03 月 17 日 是
苹、田新甲
嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、黄
15,000,000.00 2021 年 02 月 04 日 2023 年 07 月 16 日 是
苹、田新甲
嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、黄
5,000,000.00 2022 年 03 月 26 日 2024 年 03 月 08 日 是
苹、战桐腾
205
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉 11,749,700.00 2021 年 07 月 13 日 2025 年 07 月 13 日 是
卫辉市新新节能科技有限公司、田家玉、田新
10,000,000.00 2022 年 05 月 31 日 2026 年 05 月 25 日 否
甲、闫海峰
卫辉市新新节能科技有限公司、田家玉、田新
40,000,000.00 2022 年 05 月 27 日 2026 年 05 月 22 日 否
甲、闫海峰
嘉寓新新投资（集团）有限公司 30,000,000.00 2021 年 03 月 01 日 2023 年 03 月 01 日 是
黑龙江新财光伏科技有限公司 30,000,000.00 2021 年 03 月 25 日 2031 年 03 月 25 日 否
嘉寓节能科技威县有限公司、田新甲 15,000,000.00 2021 年 12 月 17 日 2025 年 12 月 17 日 否
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中
3,000,000.00 2021 年 10 月 26 日 2025 年 10 月 25 日 是
心、昌远林、李英
田新甲 400,000,000.00 2021 年 09 月 25 日 2025 年 09 月 24 日 是
魏守满 10,000,000.00 2022 年 04 月 14 日 2026 年 04 月 13 日 否
威县睿研节能科技有限公司、田家玉 67,500,000.00 2022 年 03 月 30 日 2028 年 03 月 30 日 否
威县睿研节能科技有限公司、河北奥普科星、辽
19,000,000.00 2022 年 07 月 28 日 2023 年 07 月 28 日 否
宁嘉寓、田家玉
嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、田新
4,254,500.00 2022 年 04 月 08 日 2023 年 04 月 08 日 否
甲、魏守满
关联担保情况说明：无
（5） 关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
嘉寓新新投资（集团）有限公司 27,140,000.00 2023 年 03 月 23 日 2024 年 03 月 21 日 尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司 1,930,000.00 2023 年 03 月 24 日 2024 年 03 月 22 日 尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司 4,500,000.00 2023 年 03 月 28 日 2024 年 03 月 26 日 尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司 300,000.00 2023 年 04 月 20 日 2024 年 04 月 18 日 尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司 1,000,000.00 2023 年 04 月 25 日 2024 年 04 月 23 日 尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司 600,000.00 2023 年 04 月 28 日 2024 年 04 月 26 日 尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司 500,000.00 2023 年 05 月 19 日 2024 年 05 月 17 日 尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司 680,000.00 2023 年 05 月 22 日 2024 年 05 月 20 日 尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司 2,720,000.00 2023 年 05 月 23 日 2024 年 05 月 21 日 尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司 300,000.00 2023 年 05 月 29 日 2024 年 05 月 27 日 尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司 1,045,700.00 2023 年 05 月 31 日 2024 年 05 月 29 日 尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司 400,000.00 2023 年 06 月 08 日 2024 年 06 月 06 日 尚未归还
拆出
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,619,647.62 1,538,158.36
（8） 其他关联交易
206
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 河北万鑫能源有限公司 139,607.00 6,840.74
应收账款 安庆嘉寓光伏有限公司 1,507,530.00 332,535.99 1,507,530.00 332,535.99
应收账款 嘉寓新新投资（集团）有限公司 572,381.71 28,046.70 572,381.71 28,046.70
其他应收款 嘉寓新新投资（集团）有限公司 18,609.45 2,064.56 18,609.45 2,064.56
其他应收款 北京嘉寓智能科技有限公司 1,190,204.87 58,796.12 1,536,104.87 75,883.58
预付账款 奥普科星河北科技有限公司 2,028,056.66
预付账款 北京奥普科星技术有限公司 133,997.50 133,997.50
预付账款 嘉寓新新节能科技咸宁有限公司 432,552.00 21,627.60 432,552.00 21,627.60
（2） 应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 北京奥普科星技术有限公司 1,456,198.84
应付账款 奥普科星河北科技有限公司 6,756,023.00
应付账款 河北万鑫能源有限公司 151,000.00 149,679.76
应付账款 嘉寓新新投资（集团）有限公司 738.37 738.37
应付账款 嘉寓新新节能科技（阜新）有限公司 2,311,920.36 2,311,920.36
其他应付款 山东嘉寓润峰新能源有限公司 819,500.55 1,369,500.55
其他应付款 德州新新节能科技有限公司 810,965.89 810,965.89
其他应付款 嘉寓新新投资（集团）有限公司 516,309,797.09 468,069,062.71
其他应付款 嘉寓新能源（徐州）有限公司 1,590,405.96 1,590,405.96
其他应付款 河北万鑫能源有限公司 468,000.00 234,000.00
其他应付款 嘉寓氢能源科技（辽宁）有限公司 400,000.00 400,000.00
其他应付款 葛小磊 3,843,399.63 3,832,612.63
其他应付款 喻久旺 38,311.00 38,311.00
其他应付款 威县鑫驰能源科技有限公司 56,368.00
其他应付款 北京嘉寓新能源技术开发有限公司 31,646.20
其他应付款 卫辉市新新节能科技有限公司 534,365.00 533,195.00
其他应付款 嘉寓新新节能科技（阜新）有限公司 7,500.00 682,500.00
其他应付款 嘉寓节能科技威县有限公司 2,003,130.80 2,000,000.00
其他应付款 嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司 156,000.02 136,500.02
预收账款 甘肃嘉年节能科技有限公司 354,008,365.36 640,995,551.36
预收账款 常州嘉能寓源光伏有限公司 2,012,100.00
预收账款 北京嘉寓智能科技有限公司 650,000.00
预收账款 嘉寓新新节能科技（阜新）有限公司 156,915.30
预收账款 安庆嘉寓光伏有限公司 354,712.76
预收账款 湘乡嘉湘光伏有限公司 275,849.97
预收账款 马鞍山嘉寓光伏电力有限公司 299,849.65
207
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
预收账款 嘉寓光伏咸宁有限公司 205,076.05 205,076.05
预收账款 卫辉市嘉寓光伏发电有限公司 149,841.25 149,841.25
预收账款 长垣县中民润峰新能源有限公司 200,376.68 465,259.60
预收账款 河北万鑫能源有限公司 625,097.70
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
关于未决诉讼案件的说明
（1）关于高国强诉讼案件的说明
1）高国强因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓，要求四川嘉寓支付工程款
3,091.17 万元，广东嘉寓、嘉寓股份对此承担连带责任。2021 年 12 月 21 日，山东省济南市中级人民法院
开庭审理此案，2022 年 3 月 14 日作出（2021）鲁 01 民初 1608 号《民事判决书》：驳回原告高国强的诉
讼请求。高国强不服一审判决结果提出上诉，2022 年 6 月 10 日，嘉寓股份收到山东高院应诉通知书，
2022 年 7 月 13 日下午 2 点开庭，二审驳回其上诉，维持原判。
2）高国强因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓，要求四川嘉寓支付工程款
782.41 万元，广东嘉寓、嘉寓股份对此承担连带责任。2022 年 4 月 28 日法院开庭审理了此案，2022 年 8
208
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
月 12 日下午 2 点再次开庭，高国强撤销对广东嘉寓、嘉寓股份的起诉，法院判决四川嘉寓承担支付责任，
四川嘉寓已上诉，法院驳回了四川嘉寓的上诉请求，维持原判。
3）高国强因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓，要求四川嘉寓支付工程款
879.50 万元，广东嘉寓、嘉寓股份对此承担连带责任。2022 年 3 月 2 日，嘉寓股份收到保全裁定书和协
助执行函。嘉寓股份提起管辖权异议上诉，2022 年 7 月 1 日，法院驳回管辖权异议。2022 年 7 月 4 日，
嘉寓股份收到传票，2022 年 8 月 1 日上午 9 点开庭，高国强撤销对广东嘉寓、嘉寓股份的起诉，法院判
决四川嘉寓承担支付责任，四川嘉寓已上诉，法院驳回了四川嘉寓的上诉请求，维持原判。
4）高国强因借款合同纠纷起诉赵凤彪，追加嘉寓股份为被告，要求赵凤彪偿还借款 235.48 万元及利
息，嘉寓股份对此承担连带责任。2022 年 2 月 24 日，济南市天桥区法院开庭审理，2022 年 3 月 17 日二
次开庭，2022 年 4 月 29 日再次开庭，2022 年 5 月 11 日，嘉寓股份收到判决书：被告嘉寓股份于判决生
效十日内支付原告 189.60 万元及利息损失，并承担诉讼费 2.56 万元和保全费 0.50 万元。 嘉寓股份不服一
审判决提起上诉，2022 年 12 月 29 日，嘉寓股份收到法院判决，驳回嘉寓股份上诉，维持原判，二审受
理费 5.13 万元。2023 年 2 月 18 日，嘉寓股份收到执行通知、报告财产令及传票，2023 年 2 月 28 日上午
9 点执行传唤，2023 年 4 月 10 日收到执行裁定书。
5）高国强因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓，要求四川嘉寓支付工程款
33.68 万元，广东嘉寓、嘉寓股份对此承担连带责任。2022 年 6 月 7 日上午 10 点开庭，嘉寓股份提起管
辖权异议，2022 年 6 月 15 日，嘉寓股份收到驳回管辖权异议裁定。2022 年 8 月 18 日上午 9 点开庭，现
等待判决，高国强撤销对广东嘉寓、嘉寓股份的起诉，法院判决四川嘉寓承担支付责任，四川嘉寓已上
诉，法院驳回了四川嘉寓的上诉请求，维持原判。
6）高国强因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓，要求四川嘉寓支付工程款
1,276.31 万元，广东嘉寓、嘉寓股份对此承担连带责任。2022 年 9 月 28 日下午 2 点 30 开庭，法院裁定查
封四川嘉寓办公楼、厂房、门卫、土地使用权 181311 平方米，为期三年。四川嘉寓提起管辖权异议诉讼，
2022 年 11 月 8 日法院裁定，驳回四川嘉寓提出的管辖权异议。2022 年 11 月 10 日收到裁定书，本案转为
普通程序。2022 年 12 月 28 日下午 2 点开庭。法院已经作出一审判决，判决四川嘉寓承担付款责任，广
东嘉寓、嘉寓股份不承担责任。高国强已上诉。
7）高国强因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓，要求四川嘉寓支付工程款
2,991.17 万元，广东嘉寓、嘉寓股份对此承担连带责任。2022 年 11 月 7 日收到传票，2022 年 11 月 30 日
下午 2 点开庭。四川嘉寓提起管辖权异议诉讼，2023 年 1 月 3 日收到裁定书，驳回四川嘉寓提出的管辖
权异议，现法院已经组织庭前会议，证据交换，等待法院开庭审理此案。
（2）关于曾庆乾诉四川嘉寓建设工程合同纠纷案件的说明
1）曾庆乾因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓，要求四川嘉寓支付工程款 268.35 万元及利息 9.24
万元。四川嘉寓在提交答辩状期间，提出管辖异议。2022 年 3 月 31 日法院驳回管辖权异议。2022 年 8 月
3 日上午 9 点开庭，2022 年 9 月 1 日收到判决书，判决四川嘉寓支付工程款 152.99 万元，受理费 1.59 万
元。曾庆乾提起上诉。2022 年 12 月 2 日收到裁定书，撤销对原审判决，发回郑州高新技术产业开发区法
院重审。四川嘉寓收到诉状、应诉通知书、举证通知书和追加第三人申请书。2023 年 5 月 10 日收到传票，
2023 年 5 月 16 日开庭，2023 年 6 月 27 日收到裁定书，原告撤诉。
2）曾庆乾因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份，要求被告支付工程款
209
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
2,734.59 万元及利息 101.48 万元。四川嘉寓在提交答辩状期间，提出管辖异议。2022 年 3 月 31 日法院驳
回管辖权异议。2022 年 8 月 3 日下午 2 点 30 开庭，2022 年 9 月 2 日收到法院判决书，判决四川嘉寓支付
工程款 220.47 万元及利息、受理费、保全费共 1.94 万元，曾庆乾提起上诉。2022 年 12 月 2 日收到裁定
书，撤销对 32838 号判决，发回郑州高新技术产业开发区法院重审。2023 年 6 月 27 日收到裁定书，原告
撤诉。
（3）关于北京隆兴安泰机电设备有限公司诉江苏嘉寓租赁合同纠纷一案的说明
2022 年 5 月 20 日，北京隆兴安泰机电设备有限公司因租赁合同纠纷起诉江苏嘉寓，要求江苏嘉寓支
付合同款 112.25 万元及逾期付款期间的利息。
2022 年 6 月 8 日，常州市金坛区人民法院受理此案，案号（2022）苏 0413 民初 4366 号，2022 年 6
月 22 日开庭审理，后因管辖权异议未按时开庭。
2022 年 7 月 14 日常州市金坛区人民法院开庭审理此案，经双方友好协商，在法院的调解下，出具
（2022）苏 0413 民初 4454 号《民事调解书》约定：江苏嘉寓 2023 年 1 月 15 日前支付北京隆兴安泰机电
设备有限公司合同款 138.51 万元，如未按时给付，江苏嘉寓愿意承担利息。
2023 年 3 月 24 日，江苏嘉寓收到执行通知书、报告财产令、执行裁定书，要求江苏嘉寓执行 4454
号调解书的义务并冻结江苏嘉寓银行存款 141.56 万元。
（4）关于广东合和建筑五金制品有限公司诉嘉寓股份、广东嘉寓、四川嘉寓买卖合同纠纷一案的说
明
2021 年 12 月 20 日，广东合和建筑五金制品有限公司因买卖合同纠纷起诉嘉寓股份、广东嘉寓、四
川嘉寓，要求嘉寓股份、广东嘉寓、四川嘉寓支付欠款 1,218.32 万元及利息 26.40 万元。
2021 年 12 月 27 日，佛山市三水区人民法院受理此案，案号（2021）粤 0607 民初 7927 号，定于
2022 年 1 月 24 日开庭，后因管辖权异议未能按时开庭。
2022 年 2 月 16 日，嘉寓股份收到管辖权异议裁定书，裁定将此案移送至北京市顺义区法院审理。
2022 年 7 月 1 日上午 9 点 30 分，北京市顺义区人民法院于开庭审理了此案。
2023 年 1 月 10 日，嘉寓股份收到裁定书及财产保全通知书，冻结四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份名
下财产 362.63 万元，为期三年。
北京市顺义区人民法院已经作出一审判决，2023.7.24 收到判决，生效起七日内广东嘉寓支付贴息费
564530 元，生效起七日内四川嘉寓支付贴息费 1,906,088 元，嘉寓股份对一二项承担连带责任，并支付货
款 506,445.93 元及 206,096.61 元，受理费 9445.3，21,954.79，10,925.42 元，保全费 5,000 元，广东合和已
经上诉。
（5）关于谢卫刚诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份工程合同纠纷一案的说明
1）2021 年 11 月 25 日，谢卫刚因工程合同纠纷起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份，要求四川嘉寓
支付工程款 103.90 万元及利息，要求嘉寓股份、广东嘉寓对四川嘉寓承担连带清偿责任。
2022 年 2 月 8 日，临川区人民法院受理此案，案号（2022）赣 1002 民初 649 号，2022 年 2 月 23 日
开庭审理此案，四川嘉寓提出管辖权异议。2022 年 2 月 28 日案件移送至什邡法院审理。2022 年 3 月 7 日，
四川嘉寓收到原告管辖权上诉状，终审裁定由抚州市临川区法院管辖。
2022 年 7 月 7 日上午 9 点开庭，2022 年 10 月 8 日收到法院判决，判决四川嘉寓支付工程款 103.90 万
210
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
元及利息、受理费 1.45 万元、保全费 0.50 万元，广东嘉寓、嘉寓股份承担连带清偿责任。
为维护公司利益，四川嘉寓提起上诉。2023 年 2 月 28 日下午 2 点 30 分庭询，2023.5.15 收到判决，
维持 649 号判决第一项，撤销第二项、第三项（也就是广东嘉寓、北京嘉寓不承担连带责任）。驳回谢
卫刚其他诉讼请求，受理费 14493 元，保全费 5000 元。
2）2021 年 11 月 25 日，谢卫刚因工程合同纠纷起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份，要求四川嘉寓
支付工程款 216.28 万元及利息，要求嘉寓股份、广东嘉寓对四川嘉寓承担连带清偿责任。
2022 年 3 月 16 日，信州区区人民法院受理此案，案号（2022）赣 1102 民初 621 号，2022 年 3 月 29
日开庭审理，四川嘉寓提出管辖权异议。2022 年 6 月 20 日，法院驳回管辖权异议裁定。四川嘉寓提出管
辖权异议上诉，2022 年 9 月 15 日收到裁定书，驳回上诉，维持原裁定。
2022 年 12 月 26 日收到裁定书，本案转为普通程序。2023.4.11 收到调解书，四川嘉寓于 23.7.7 前一
次性付清 196580.99 元及利息，诉讼费 18810 元。收到裁定书，准许原告撤回对嘉寓股份，广东嘉寓的诉
讼。
3）2021 年 11 月 25 日，谢卫刚因工程合同纠纷起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份，要求四川嘉寓
支付工程款 309.26 万元及利息，要求嘉寓股份、广东嘉寓对四川嘉寓承担连带清偿责任。
信州区区人民法院受理此案，案号（2022）赣 1102 民初 622 号，四川嘉寓对该案提出管辖权异议。
2022 年 8 月 22 日，终审驳回管辖权异议，2023 年 4 月 10 日收到裁定书，准原告撤回对广东嘉寓、嘉寓
股份的诉讼。截至本报告披露日，已收到调解书。
（6）关于顺发能城有限公司诉嘉寓股份工程合同纠纷一案的说明
2022 年 1 月 14 日，顺发能城有限公司因工程合同纠纷起诉嘉寓股份，要求嘉寓股份返工费 1,000 万
元，修复费用 200 万元及原告损失费 20 万元。
2022 年 3 月 1 日，杭州市萧山区人民法院受理此案，案号（2022）浙 0109 民诉前调 3169 号，2022
年 3 月 22 日进行了庭前会议。嘉寓股份对顺发能成有限公司提出的证据作出了质证意见。2022 年 12 月
21 日，嘉寓股份收到鉴定机构通知书。现等待鉴定结果。
（7）关于王敬坤案件的说明
1）2022 年 6 月 27 日，王敬坤因工程合同纠纷起诉嘉寓股份、第三人上海创捷建筑工程有限公司，
要求嘉寓股份支付工程款 108.62 万元及利息 3.35 万元。
2022 年 8 月 1 日，吉安市吉州区人民法院受理此案，案号（2022）赣 0802 民初 3923 号， 2022 年 9
月 7 日开庭审理此案。后未能如期开庭。2022 年 10 月 11 日上午 9 点开庭，嘉寓股份依法参加庭审，
2022 年 11 月 4 日收到法院判决书，嘉寓股份自判决生效起十日内支付工程款 108.62 万元及利息，受理费
0.74 万元。嘉寓股份对此提出上诉，后嘉寓股份撤诉。2023.7.24 收到执行通知书，报告财产令，收到执
行传票，2023.8.18 上午 10 点询问。邮寄股份财产申报表。
2）2022 年 5 月 17 日，王敬坤因工程合同纠纷起诉江西嘉寓、嘉寓股份、第三人上海创捷建筑工程
有限公司，要求江西嘉寓支付工程款 309.92 万元及利息 5.97 万元。
2022 年 8 月 15 日，南昌高新技术开发区人民法院受理此案，案号（2022）赣 0191 民初 2084 号，
2022 年 9 月 8 日开庭审理此案，江西嘉寓提出管辖权异议。2022 年 9 月 13 日收到裁定书，驳回提出的管
辖权异议，江西嘉寓提出管辖权异议上诉，2023 年 2 月 2 日收到裁定书，驳回江西嘉寓上诉，等待开庭
进一步审理中。2023.4.20 收到判决，生效起十日内支付 3,024,325.52 元及利息，受理费 16,035 元。
211
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
3）王敬坤因工程合同纠纷起诉嘉寓股份、第三人上海创捷建筑工程有限公司，要求嘉寓股份支付工
程款 165.70 万元及利息 3.03 万元。
2022 年 8 月 12 日，吉州区人民法院受理此案，案号（2022）赣 0802 民初 3924 号，2022 年 8 月 30
日开庭审理此案，江西嘉寓提出管辖权异议。2022 年 9 月 30 日收到裁定书，驳回嘉寓股份提出的管辖权
异议。2022 年 11 月 8 日收到保全财产通知书。
2022 年 12 月 15 日收到判决，嘉寓股份于判决生效起十日内支付 165.70 万元及利息、受理费 2.00 万
元、保全费 0.50 万元。2023 年 7 月 24 日收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。
4）2022 年 5 月 30 日，王敬坤因工程合同纠纷起诉嘉寓股份、第三人上海创捷建筑工程有限公司，
要求嘉寓股份支付工程款 21.09 万元及利息 0.34 万元。
2022 年 8 月 15 日，南昌高新技术开发区人民法院受理此案，案号（2022）赣 0191 民初 2083 号，并
定于 2022 年 9 月 8 日开庭审理此案。嘉寓股份对此案提出管辖权异议。2022 年 9 月 13 日收到裁定书，
驳回提出的管辖权异议。2023 年 1 月 13 日收到举证通知书，2023 年 2 月 1 日上午 10 点 30 分开庭，等待
法院判决。2023.7.31 收到执行通知书，报告财产令。邮寄北京财产申报表。
5）王敬坤因工程合同纠纷起诉嘉寓股份、第三人上海创捷建筑工程有限公司，要求嘉寓股份支付工
程款 56.51 万元。
南昌高新技术开发区人民法院受理此案，案号（2022）赣 0191 民初 2082 号，2022 年 9 月 8 日开庭
审理此案，嘉寓股份提出管辖权异议。2022 年 9 月 13 日收到裁定书，驳回嘉寓股份提出的管辖权异议，
对此嘉寓股份提出管辖权异议上诉。2023 年 1 月 17 日收到裁定书，驳回嘉寓股份上诉，维持原裁定。
2023 年 2 月 1 日上午 9 点开庭，等待法院判决。2023 年 4 月 20 日收到判决，生效期十日内支付
565,101.71 元及利息，受理费 4,780 元。2023 年 7 月 28 日收到执行通知书，报告财产令。
6）2022 年 6 月 7 日，王敬坤诉嘉寓股份、第三人上海创捷建筑工程有限公司工程合同纠纷，要求嘉
寓股份支付工程款 103.28 万元及利息 9.2782 万元。
2022 年 8 月 15 日，南昌县人民法院受理此案，案号（2022）赣 0121 民初 5979 号，2022 年 9 月 19
日开庭审理，嘉寓股份提出管辖权异议。2022 年 9 月 26 日收到裁定书，驳回嘉寓股份提出的管辖权异议，
嘉寓股份提出管辖权异议上诉。2023 年 1 月 10 日收到裁定书，驳回嘉寓股份上诉，维持原裁定。现等待
法院通知开庭时间，2023 年 6 月 8 日开庭，2023 年 7 月 11 日收到判决。
（8）关于周汝前诉李艳明、重庆嘉寓、恩施州和润置业有限公司工程合同纠纷一案的说明
2022 年 6 月 13 日，周汝前诉李艳明、重庆嘉寓、恩施州和润置业有限公司工程合同纠纷，要求李艳
明和重庆嘉寓支付工程款 265.08 万元及资金占用利息。
2022 年 10 月 9 日，恩施市人民法院受理此案，案号（2022）鄂 2801 民初 7811 号，2022 年 10 月 24
日开庭审理，2023 年 4 月 26 日收到判决。
（9）关于蔡裕杰诉江苏嘉寓、嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司、江苏嘉寓门窗幕墙有限公
司南京分公司工程合同纠纷一案的说明
蔡裕杰诉江苏嘉寓、嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司、江苏嘉寓门窗幕墙有限公司南京分
公司工程合同纠纷，要求支付工程款 332.49 万元。
2022 年 9 月 27 日，宿迁市宿豫区人民法院受理此案，案号（2022）苏 1311 诉前调 4736 号，2022 年
10 月 26 日开庭审理，等待法院判决。
212
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（10）关于炽盛能源科技（上海）有限公司诉徐州嘉寓、马鞍山嘉寓、嘉寓门窗宁夏技术咨询合同
纠纷一案的说明
2022 年 8 月 15 日，炽盛能源科技（上海）有限公司诉徐州嘉寓、马鞍山嘉寓、宁夏嘉寓技术咨询合
同纠纷，要求徐州嘉寓支付咨询费 387.08 万元及利息，要求马鞍山嘉寓、宁夏嘉寓承担连带清偿责任。
2022 年 10 月 20 日，兴和县人民法院受理此案，案号（2022）内 0924 民初 1487 号，2022 年 12 月
27 日开庭审理，等待法院判决。
（11）关于常宏对嘉寓股份与大同华北星房地产开发有限责任公司工程合同纠纷提出执行异议一案
的说明
2022 年 9 月 27 日，常宏对嘉寓股份与大同华北星房地产开发有限责任公司工程合同纠纷提出执行异
议，要求解除对其购买的华北星城三期商铺的司法查封，并中止对上述房屋的执行。
2022 年 10 月 10 日，山西省大同市中级人民法院受理此案，案号（2022）晋 02 执异 197、198、199、
200 号，驳回了常宏的异议请求。2023 年 1 月 3 日案外人常宏提起执行异议诉讼，要求判令解除其在华北
星城三期商铺的查封，并判令该商铺的所有权人为原告常宏。2023 年 2 月 20 日嘉寓股份收到传票，案号
（2023）晋 02 民初 5、6、7、8 号，2023 年 3 月 16 日大同市中级人民法院开庭审理，2023 年 6 月 2 日收
到判决，驳回原告诉讼请求。2023 年 6 月 21 日收到上诉状,2023 年 8 月 14 日收到高院通知，2023 年 8 月
31 日开庭。
（12）关于票据被诉案件的说明
2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日股份公司及子公司票据被诉案件增加情况如下；涉及恒大集团有限公司
商业承兑汇票案件共计 118 件，累计涉案金额 12,290.80 万元，其中，10 件案件原告已撤诉；61 件案件开
庭审理后，法院已判决；47 件案件已开庭审理，现等待判决；公司接到涉及非恒大集团有限公司商业承
兑汇票案件共计 22 件，累计涉案金额 2,347.72 万元。其中，3 件案件原告已撤诉；11 件案件法院已作出
判决；8 件案件等待法院判决。
（13）关于无锡市鼎宸置业有限公司、北京世宸房地产开发有限公司诉讼案件的说明
2012 年 10 月 18 日，无锡市鼎宸置业有限公司（以下简称鼎宸公司）与嘉寓股份就无锡国际金融大
厦（B-3-3）幕墙设计及施工工程签订了《无锡国际金融大厦（B-3-3）幕墙设计及施工合同》，工程地点：
无锡市滨湖区立信大道东、方庙路南，合同总价款 2,472.34 万元。
2013 年 8 月 26 日，鼎宸公司与嘉寓股份就《无锡国际金融大厦（B-3-3）幕墙设计及施工合同》施
工过程中嘉寓股份先行垫资发生融资成本、财务费用、各项税金签订了《备忘录》；同日，嘉寓股份与
北京世宸房地产开发有限公司（保证人或以下简称世宸公司）为确保鼎宸公司履行其与嘉寓股份签订的
《无锡国际金融大厦（B-3-3）幕墙设计及施工合同》及《备忘录》项下的全部义务和责任，就保证人世
宸公司愿意向嘉寓股份承担无限连带保证责任签订《保证合同》。
截止 2017 年 12 月 27 日，鼎宸公司向嘉寓股份支付工程款 1,895.70 万元，欠付工程款 886.28 万元。
为维护公司权益，2017 年 12 月 27 日公司向无锡市滨湖区人民法院提起诉讼，要求鼎辰公司支付剩
余工程款、资金占用费、律师费等费用。
2018 年 3 月 14 日，鼎宸公司向法院提出反诉，认为鼎宸公司履行其与嘉寓股份签订的《无锡国际金
融大厦（B-3-3）幕墙设计及施工合同》及《备忘录》无效，以工期延误、工程质量不合格为由要求嘉寓
213
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
股份返还工程款、损失赔偿等共 1,065.77 万元。
因双方对工程量结算存在争议，已申请由法院指定的鉴定机构做出工程量造价鉴定，2018 年 3 月 14
日再次开庭审理，因案情复杂，现等待法院判决。
2021 年 1 月 7 日作出民事判决书（已在中国法院裁判文书网进行公告，企查查及天眼软件均能查看
案件进展及判决结果），支付工程款 6,399,382.27 元及资金占用费（以 6,399,382.27 元为基数，2013 年 8
月 1 日起至实际付款之日止，按照年息 12%），北京世宸公司对无锡鼎宸公司承担连带责任，驳回北京
嘉寓其他诉讼请求和驳回无锡鼎宸公司全部反诉请求。
2023 年 6 月 19 日下补发民事判决书，与网上公布判决内容不一致，支持 225,900 元资金占用费、北
京世宸公司对无锡鼎宸公司承担连带责任，北京嘉寓在具备施工条件下完成施工合同约定工程项目，配
合完成工程资料和交付工程及施工资料。驳回北京嘉寓和无锡鼎宸公司其他诉讼请求。补发民事判决书
关于工程进度款予以确认，洽商签证部分竣工后跟结算一起办理另行主张。
（14）关于河北鑫拓房地产公司案件说明
嘉寓股份与河北鑫拓房地产开发有限公司（以下简称鑫拓公司），2014 年 1 月 1 日签订《小马社区
旧村改造项目 A1 区-综合商业幕墙工程施工合同》，双方约定嘉寓股份承包被告开发的小马社区旧村改
造项目 A1 区综合商业幕墙工程的施工工作，固定总价合同，暂定合同总价为 3,860.00 万元。
合同签订后，嘉寓股份积极进行工程施工准备，并且按照合同约定内容完成了所有的施工工作。按
照《施工合同》第六条约定，项目施工完毕后，验收合格后应支付至合同额的 85%，即 3,281.00 万元，
截止 2020 年 10 月 18 日仅支付了 2,040.37 万元，拖欠工程进度款 1,240.63 万元。项目竣工验收后，嘉寓
股份提交竣工工程结算资料，鑫拓公司一直拖延审核，双方针对结算金额无法达成一致，只能通过诉讼
解决争议。
为维护公司权益，嘉寓股份向石家庄市裕华区人民法院提起诉讼，要求鑫拓公司支付工程进度款、
工程结算款及质保金共计 1,819.63 万元。由于法院审限原因，我方撤回了该诉讼的起诉，准备重审立案。
（15）关于北京航丰园公司案件说明
嘉寓股份与北京航丰园科技发展有限责任公司（以下简称航丰园公司），2013 年 10 月 23 日签订
《建设工程施工专业承包合同》，双方约定原告嘉寓股份承包被告航丰园公司开发的 B#配套楼等 6 项幕
墙工程的施工工作，固定单价合同，暂定合同总价为 2,200.00 万元。
合同签订后，嘉寓股份积极进行工程施工，按照合同约定内容完成了所有的施工工作。嘉寓股份提
交竣工工程结算资料后，航丰园公司一直拖延审核，双方针对结算金额无法达成一致，只能通过诉讼解
决争议。
为维护公司权益，嘉寓股份向北京市丰台区人民法院提起诉讼，要求航丰园公司支付工程款、工程
结算款及质保金共计 997.75 万元。
2022 年 10 月 23 日第一次开庭，法院要求双方自行办理结算，等待鉴定报告，待造价鉴定意见作出
后，法院进行第二次开庭审理。
2022 年 12 月 30 日，法院进行第二次开庭审理，北京市丰台区人民法院作出（2020）京 0106 民初
31118 号《民事判决书》：一、被告航丰园公司于本判决生效之日后七日内支付原告工程款 271.73 万元
及利息。二、被告航丰园公司于本判决生效之日后七日内支付原告工程款 546.14 万元。
航丰园公司已提起上诉，双方达成了调解，航丰园公司支付工程款 780 万元，承担鉴定费等 10 万元。
214
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
截至本报告披露日，航丰园已经全部支付完毕。
（16）关于嘉寓股份诉廊坊国瑞房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案件的说明
2014 年 1 月 25 日，廊坊国瑞房地产开发有限公司（以下简称国瑞房产）与嘉寓股份签订了《永清国
瑞生态城 4 号地铝塑外窗及铝合金幕墙设计、供应及安装分包工程合同文件》，合同固定总价为 1,690.62
万元。2014 年 9 月 29 日，就该项目又签订《补充协议》，合同价款 115.72 万元。2014 年 9 月 15 日，原
被告双方又签订了《永清国瑞生态城 3 号地样板间铝塑外窗设计、供应及安装分包工程合同文件》，合
同价款 11.20 万元。
为维护公司权益，公司于 2020 年向永清县人民法院提起诉讼，要求支付工程款 720.36 万元。案件一
审开庭 4 次，2021 年 12 月 28 日，河北省永清县人民法院作出（2020）冀 1023 民初 827 号《民事判决
书》：驳回嘉寓股份的诉讼请求。
为维护公司权益，公司向河北省廊坊市中级人民法院提起上诉，2022 年 2 月 23 日，法院开庭审理此
案。2022 年 8 月 15 日，河北廊坊市中级人民法院作出（2022）冀 10 民终 1432 号《民事判决书》：驳回
上诉，维持原判。该案件已经申请再审。
（17）关于青岛总部基地开发建设有限公司诉讼案件的说明
2013 年 12 月、2014 年 3 月，原告嘉寓股份与被告青岛总部基地开发建设有限公司分别签订了《青岛
总部基地国际港一期门窗幕墙工程施工合同》《青岛总部基地国际港一期石材幕墙工程施工合同》。
工程地点：青岛市城阳区长城南路 1 号。合同对施工规模、工期、质量、结算和付款等作了详细规定。
合同签订后，原告严格按照合同约定完成施工任务，该项目整体工程已经完成了竣工验收，并且已
经交付使用。
根据合同约定，原告在工程验收后，积极向被告方提交了结算材料，但被告方无正当理由，拒不配
合原告方办理结算，并恶意拖延时间，不支付工程款，已经构成违约。
截止 2022 年 1 月 12 日，被告应支付嘉寓股份完工程款总计 7,488.92 万元，累计已支付工程款
4,913.51 万元，仍欠工程款 2,545.41 万元。
为维护公司权益，嘉寓股份向青岛市城阳区人民法院提起诉讼，要求被告支付剩余工程款 2,545.41
万元及利息。
2022 年 5 月 24 日法院开庭审理，2022 年 8 月 11 日二次开庭，2022 年 8 月 18 日收到被告提出司法审
计申请书，现正等待法院判决。
（18）关于佛山市时代德晖房地产开发有限公司诉讼案件的说明
2018 年 6 月 1 日，原告湖南嘉寓与被告佛山市时代德晖房地产开发有限公司（以下简称德晖公司）
签订了《时代南湾二期（佛山）项目铝合金门窗、百叶、栏杆、雨蓬制作安装工程施工合同》（以下简
称施工合同），合同号：1001010055.01-土建工程类-2018-0008，工程名称：时代南湾二期（佛山）项目
铝合金门窗、百叶、栏杆、雨篷制作安装工程，工程地点：佛山市三水区西南街道西河路北侧，合同价
款 1,735.72 万元。合同中 7.6、7.7 条约定双方办理工程竣工结算完成后 15 天内甲方支付乙方累计到结算
总价 97%的工程款；剩余 3%的工程款作为质保金，两年后返还。
合同签订后，原告积极进行工程施工，按照合同约定内容完成施工合同义务，2019 年 11 月 3 日涉案
项目完成工程项目验收，被告验收合格并接收使用。2021 年 5 月 17 日双方完成结算工作，并制作了工程
215
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
结算书，共同确认最终结算金额为 2,178.49 万元。被告欠原告工程款 205.70 万元，原告多次请求被告协
商处理此事，被告总是拖延了事，已侵害原告合法权益。
为维护公司权益，湖南嘉寓向佛山市三水区人民法院提起诉讼，要求被告支付剩余工程款 205.70 万
元及利息。
2022 年 9 月 26 日，湖南嘉寓收到传票，2022 年 10 月 10 日下午 2 点 30 开庭，湖南嘉寓依法参加庭
审，现等待法院判决。2023 年 2 月 24 日收到判决被告佛山市时代德晖房地产开发有限公司于本判决生效
之日起十日内向原告湖南嘉寓门窗幕墙有限公司支付工程款 205.70 万元；二、被告佛山市时代鸿泰投资
有限公司对被告佛山市时代德晖房地产开发有限公司上述第一项判决确定的债务承担连带责任；三、驳
回原告湖南嘉寓门窗幕墙有限公司的其他诉讼请求。2023 年 3 月 15 日收到对方上诉，2023 年 6 月 20 日
二审开庭审理，现等待二审判决。
（19）关于山东国际生物科技园发展有限公司诉讼案件的说明
2014 年 7 月 3 日，原告嘉寓股份与被告山东国际生物科技园发展有限公司签订了《建设工程施工合
同》，合同编号：JY 华北-2014-0711-G-08,工程名称：山东国际生物科技园--科技园区 35#、36#楼幕墙工
程施工工程，工程地点：烟台市高新区山东国际生物科技园园区内，临科技大道和海博路，合同价款
360.00 万元。
合同签订后，原告按照合同的约定履行了施工合同义务，且对涉案施工标的进行了施工。双方并办
理结算共同确认结算金额为 389.45 万元，截止 2022 年 8 月 9 日，嘉寓股份共计开票 253.00 万元，被告仅
支付 63.00 万元，尚欠 326.45 万元。
为维护公司权益，嘉寓股份向烟台市高新区人民法院提起诉讼，要求被告支付剩余工程款 326.45 万
元及利息，现等待法院通知开庭时间。
（20）关于清远市锦盛房地产开发有限公司诉讼案件的说明
2018 年 7 月 31 日，湖南嘉寓与被告清远市锦盛房地产开发有限公司（以下简称锦盛公司）签订了
《清远香海彼岸 I 项目二标铝合金门窗、百叶、栏杆、雨蓬制作安装工程施工合同》（以下简称施工合
同），合同号：100102005.01-土建工程类-2018-0005，工程名称：清远香海彼岸 I 项目二标铝合金门窗、
百叶、栏杆、雨篷制作安装工程，工程地点：清远市清城区凤凰街道万达广场西侧，合同价款 13,266.12
万元。合同中 7.6 条约定双方办理工程竣工结算完成后 15 天内甲方支付乙方累计到结算总价 97%的工程
款。原被告双方于 2019 年 12 月 10 日签订了《补充协议》，在原协议的基础上增加合同额 563.33 万元。
合同签订后，原告积极进行工程施工，按照合同约定内容完成了施工合同义务，且对涉案项目进行
了验收和结算。2019 年 12 月 3 日该项目完成工程项目验收工作，被告验收合格并接收使用。双方于 2021
年 11 月 9 日完成结算工作，制作了工程结算书，共同确认最终结算金额为 1,924.56 万元。
截止 2022 年 9 月 22 日被告已支付 1,635.04 万元，尚欠原告工程款 289.52 万元，原告多次请求被告
协商处理此事，被告总是拖延了事,已侵害原告合法权益。
为维护公司权益，湖南嘉寓向清远市清城区人民法院提起诉讼，要求被告支付工程款 289.52 万元及
利息。
2022 年 12 月 13 日上午 9 点法院开庭审理此案，湖南嘉寓依法参加庭审。2023 年 2 月 28 日收到判决，
要求被告在判决生效期十日内支付湖南嘉寓工程款 231.78 万元及利息。2023 年 3 月 29 日收到对方上诉，
2023 年 6 月 21 日二审开庭审理，2023 年 7 月 17 日收到判决一、撤销广东省清远市清城区人民法院
216
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（2022）粤 1802 民初 12550 号民事判决；二、限清远市锦盛房地产开发有限公司于本判决生效之日起十
日内向湖南嘉寓支付工程款 231.78 万元；三、限清远市锦盛房地产开发有限公司于本判决生效之日起十
日内向湖南嘉寓门窗幕墙有限公司返还质保金 576,242.98 元；四、驳回湖南嘉寓的其他诉讼请求。
（21）关于青岛李沧万达广场投资有限公司诉讼案件的说明
2011 年 11 月，嘉寓控股股份公司（以下简称嘉寓股份）与青岛李沧万达广场投资有限公司（以下简
称李沧万达公司）、中国建筑第八工程局有限公司（以下简称中建八局公司）签订了《青岛李沧万达广
场铝合金门窗及百叶供应及安装工程（一标段）合同文件》（以下简称施工合同 1），合同编号：
QDWDL-CBHT-050，工程名称：青岛李沧万达广场铝合金门窗、百叶供应及安装工程，工程地点：青岛
市李沧区，合同额为 1,379.11 万元。
2012 年 1 月 10 日，签订了《青岛李沧万达广场项目金街一、二环外装工程合同文件》（以下简称施
工合同 2），合同编号：QDWDL-CBHT-069，工程名称：青岛李沧万达广场项目金街一、二环外装工程，
工程地点：青岛市李沧区，合同额为 1,015.77 万元。
合同中第 28 条第 8 条约定质量保修期开始起算后满 24 个月，保修完成证书发出后 14 个日历天内，
一次性无息付清全部质量保修金。
合同签订后，嘉寓股份积极进行工程施工，按照合同约定内容完成了施工合同义务，且对涉案项目
进行了验收和结算。涉案施工合同 1、施工合同 2 于 2013 年完成结算工作，双方确认最终结算金额分别
为 1,255.67 万元、1,055.28 万元。
后李沧万达公司分别支付了 1,192.89 万元、999.24 万元，仍欠付嘉寓股份工程款 118.82 万元。
为维护公司权益，嘉寓股份向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，要求被告支付工程款 118.82
万元及利息。
2022 年 10 月 24 日，嘉寓股份收到开庭通知，仲裁院决定 2022 年 12 月 1 日上午 9 点 30 开庭，嘉寓
股份依法参加庭审。2023 年 2 月 21 日收到二次开庭通知，2023 年 3 月 16 日下午 2 点开庭，2023 年 7 月
6 日收到裁决。
（22）关于恒大新能源汽车（江苏）有限公司，恒大新能源汽车投资控股集团有限公司诉讼案件的
说明
2020 年 7 月 20 日，四川嘉寓与被告恒大新能源汽车（江苏）有限公司（以下简称恒大公司）签订了
《恒大新能源汽车（江苏）有限公司南通项目冲焊车间、总装车间、技术展示中心和对接中心外立面幕
墙工程施工合同》（以下简称主合同一），合同暂定总价款 12,689.72 万元。后又签订了《补充协议一》
与《赶工奖协议》。
2021 年 4 月 30 日，双方签订《恒大新能源汽车南通基地主大门外立面幕墙工程施工合同》，合同暂
定总价款 140.09 万元，后又签订了《赶工奖协议》。
合同签订后，四川嘉寓积极进行工程施工准备并进行施工，2021 年因恒大公司大量到期商票无法承
兑，以及恒大公司资金压力，给四川嘉寓公司施工造成非常大的困难，经过各方积极沟通，恒大公司表
示，要求各方上报结算资料。
2021 年 9 月 18 日，四川嘉寓向恒大公司交付上报项目结算资料，上报结算金额分别为 1,192.19 万元、
141.61 万元，恒大公司仅向原告支付工程款 200.32 万元。
为维护公司权益，四川嘉寓向南通经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求被告支付工程款
217
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
1,133.48 万元及利息。
2022 年 12 月 1 日，四川嘉寓收到传票，2022 年 12 月 2 日上午 9 点 30 进行听证、摇号鉴定。2023 年
2 月 17 日收到传票，2023 年 3 月 17 日上午 9 点 30 开庭,四川嘉寓依法参加庭审，现等待法院判决。2023
年 7 月 17 日收到裁定书，准许四川嘉寓撤诉，受理费 525 元。后续将以票据案由进行起诉。
（23）关于北京嘉寓诉青岛城阳碧桂园房地产开发有限公司诉讼案件的说明
2016 年 4 月 30 日，发包人青岛城阳碧桂园房地产开发有限公司（以下简称碧桂园公司）、承包人嘉
寓股份就青岛碧桂园地块二 20#-23#铝合金门窗制作及安装工程，签订了《青岛碧桂园地块二 20#-23#铝
合金门窗制作及安装工程施工合同》，本合同暂定总金额为 4,745,291.62 元。
2017 年 7 月份，发包人青岛城阳碧桂园房地产开发有限公司、承包人嘉寓股份对青岛碧桂园地块二
工程经过验收后，本工程验收结论为：质量合格。
2019 年 10 月 22 日，碧桂园公司与嘉寓股份就青岛碧桂园地块二 20#-23#铝合金门窗制作及安装工程
确认最终审定结算造价为 3,662,496.35 元。截至 2020 年 2 月份之前已支付工程款共计 2,592,808.38 元，碧
桂园公司欠付嘉寓股份工程款共计 1,069,687.97 元。
因工程款未支付，嘉寓股份起诉青岛城阳碧桂园公司建设工程施工合同纠纷一案，已立案，收到受
理仲裁申请书，将于 2023 年 8 月 31 日广州仲裁委开庭。
（24）关于四川嘉寓诉阜阳粤泰置业有限公司、恒大地产集团合肥有限公司诉讼案件的说明
2017 年 12 月 26 日，阜阳粤泰置业有限公司与原告签订《阜阳恒大御景 1#、2#、5#、6#、9#、10#、
14#、15#、20#-31#楼铝合金百页及铝合金门窗安装工程施工合同》，约定原告作为承包人负责该工程安
装施工，暂定安装总价 3,285,222.78 元。工程竣工后，经原告与阜阳粤泰置业有限公司结算，该工程安装
施工结算金额为 4,221,155.94 元。
同日，阜阳粤泰置业有限公司与四川嘉寓签订《阜阳恒大御景 1#、2#、5#、6#、9#、10#、14#、15#、
20#-31#楼铝合金百页及铝合金门窗购销合同》，约定四川嘉寓作为出卖人负责该工程铝合金门窗、百页
的设计、制作，并负责按照施工进度计划要去进行供货，暂定合同总价 14,802,652.36 元。工程竣工后，
经四川嘉寓与阜阳粤泰置业有限公司结算，该工程购销结算金额为 16,121,412.21 元。
2018 年 4 月 2 日至 2019 年 12 月 16 日，阜阳粤泰置业有限公司、恒大地产集团合肥有限公司与四川
嘉寓签订 10 份《赶工奖》补充协议，确定四川嘉寓在本工程安装施工、材料购销过程中产生的赶工奖金
额共计 1,577,388.6 元，约定赶工奖随当期应付的工程款一次性支付给四川嘉寓。
按照结算金额，及赶工奖协议约定，经四川嘉寓多次催促，截至起诉之日，阜阳粤泰置业有限公司、
恒大地产集团合肥有限公司目前仍欠付四川嘉寓工程款（包括赶工奖）共计 1,580,388.62 元；恒大地产集
团合肥有限公司作为阜阳粤泰置业有限公司唯一股东，参与了该工程施工过程监督管理，并作为一方主
体与四川嘉寓签订了《赶工奖》补充协议，且恒大地产集团合肥有限公司无法证明与阜阳粤泰置业有限
公司财产是否混同，故应对阜阳粤泰置业有限公司欠付四川嘉寓工程款（包括赶工奖）承担连带责任。
四川嘉寓认为，阜阳粤泰置业有限公司未按照合同约定支付四川嘉寓工程款（包括赶工奖）的行为
已经构成严重违约，为保护四川嘉寓的合法权益，四川嘉寓起诉阜阳粤泰置业有限公司、恒大地产集团
合肥有限公司建设工程施工合同纠纷一案，2023 年 2 月 21 日开庭，等判决。
（25）关于四川嘉寓诉哈尔滨市恒大伟业房地产开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司、恒
218
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
大地产集团有限公司诉讼案件的说明
2017 年 7 月 11 日，发包人哈尔滨市恒大伟业房地产开发有限公司（以下简称伟业公司）与承包人四
川嘉寓签订了《哈尔滨恒大名都三期 8、9、13、14#楼（除 9#楼样板间）塑钢门窗及百叶安装工程施工
合同》，工程名称哈尔滨恒大名都三期 8、9、13、14#楼（除 9#楼样板间）塑钢门窗及百叶安装工程，
工程地点：哈尔滨市松北区中源大道，合同价款 2,224,042.56 元。
伟业公司与四川嘉寓于 2019 年 10 月 22 日针对哈尔滨恒大名都三期 8、9、13、14#楼（除 9#楼样板
间）塑钢门窗及百叶安装工程进行了结算，结算金额为 2,564,294.99 元。
伟业公司已支付了工程进度款 1,511,698.95 元，尚未支付工程进度款 924,381.29 元，尚未支付工程质
保金 128,214.75 元（质保期到期日为 2022 年 11 月 21 日），尚未支付的工程款总计 1,052,596.04 元。
综上所述，伟业公司未按照合同约定支付剩余工程款，四川嘉寓曾多次与其项目经理、以及法定代
表人电话沟通付款事宜，伟业公司以各种事由推脱。为保护公司的合法民事权益，四川嘉寓向法院提起
诉讼，于 2023 年 4 月 24 日收到传票，2023 月 5 月 30 日开庭，等法院判决。
（26）关于苏州欧昊电力新能源有限公司诉四川嘉寓诉讼案件的说明
苏州欧昊电力新能源有限公司诉四川嘉寓买卖合同纠纷一案，四川嘉寓于 2023 年 6 月 1 日收到传票，
原告的诉请事实及理由：西藏隆源安防科技有限公司将其对被告四川嘉寓享有的债权 34911718.56 元依法
转让给原告苏州金刚防火钢型材系统有限公司。2022 年 12 月，苏州金刚防火钢型材系统有限公司将前述
债权依法转让给了广东欧昊电力新能源有限公司，广东欧昊电力新能源有限公司再次依法将上述债权转
给让了原告。该案件 2023 年 7 月 12 日开庭，目前案件正在审理中，等判决。
（27）关于云南彬港玻璃有限公司诉重庆嘉寓、北京嘉寓诉讼案件的说明
重庆嘉寓因所承建项目需要，与云南彬港玻璃有限公司签订《货物买卖协议》，约定由彬港公司负
责供应项目工程所需玻璃，合同还对违约金、管辖等进行了约定。
合同签订后，彬港公司依约履行合同约定的供货等各项义务，但重庆嘉寓未按约定支付货款，经结
算确认，明确重庆嘉寓尚欠彬港公司货款 1,592,078.08 元。因重庆嘉寓是北京嘉寓的全资子公司，北京嘉
寓需与重庆嘉寓一起承担上述付款责任。
公司于 2023 年 2 月 13 日收到传票，截至本报告披露日，该案件已开庭，等判决。
（28）关于刘国宏诉北京嘉寓诉讼案件的说明
山西省大同市中级人民法院在执行北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司、大同华北星房地产开发有限责
任公司建设工程合同纠纷一案中作出（2019）晋 02 执 284 号文书，查封了原告刘国宏所有的位于山西省
大同市平城区御河东路东侧华北星城三期 27 号楼 147 号商铺房屋，原告刘国宏认为该查封行为缺乏事实
与法律依据，故依法提出异议。
公司于 2023 年 2 月 6 日收到查封公告，案外人执行异议申请书。已提交答辩状，2023 年 2 月 20 日
收到执行裁定书，驳回刘国宏的异议请求。2023 年 3 月 31 日收到传票，2023 年 4 月 25 日开庭，截至本
报告披露日，尚未判决。
（29）关于杨波诉江西嘉寓诉讼案件的说明
杨波诉江西嘉寓建设工程分包合同纠纷一案，江西嘉寓于 2023 年 3 月 21 日收到传票，2023 年 5 月
15 日上午开庭，收到诉状，应诉通知书，举证通知书。2023 年 4 月 27 日，公司收到法院裁定，准许原告
219
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
杨波撤诉。
（30）关于海南天申建筑工程有限公司诉北京嘉寓、海南嘉寓节能科技诉讼案件的说明
海南天申建筑工程有限公司诉北京嘉寓、海南嘉寓节能科技公司买卖合同纠纷一案，由于海南嘉寓
承接保亭神玉文化园酒店项目，与原告签订了两份货物买卖合同，合同额分别为 1,547,583 元和 1,151,880
元。原告认为其向海南嘉寓供货，但是海南嘉寓只支付了一部分材料款，合计支付了 981,063 元，尚欠
1,718,400 元未支付，遂向法院提起诉讼请求支付剩余材料款项。另外，北京嘉寓作为海南嘉寓的一人股
东，也被原告列为被告，要求对海南嘉寓债务承担连带责任。该案件于 2023 年 8 月 7 日开庭，等法院判
决。
（31）关于井冈山经济技术开发区管理委员会诉江西嘉寓诉讼案件的说明
井冈山经济技术开发区管理委员会于 2013 年与嘉寓新新投资（集团）有限公司签订了一份《吉安节
能门窗幕墙生产基地投资协议书》，且在 2014 年又签订了一份《补充合同》。根据《吉安节能门窗幕墙
生产基地投资协议书》第七条，“乙方在吉安注册成立子公司后，本协议乙方相关责任及权利均转移到
乙方子公司承担。凡因履行本协议或与本协议有关事项发生争议，由双方协商解决；协商不成的，提请
吉安市人民法院解决”。为支持被告的项目建设，井冈山经济技术开发区管理委员会按照约定给予被告
相应优惠政策。
按照约定，井冈山经济技术开发区管理委员会于 2014 年 12 月 15 日将房权证井开区房字第 A00241
号、第 A002412 号房屋产权办理过户至江西嘉寓名下，但江西嘉寓没有按照合同约定支付上述费用。井
冈山经济技术开发区管理委员会曾多次与江西嘉寓协商均无果，为了维护其合法权益，特向法院提起诉
讼。江西嘉寓已向法院邮寄传票证据等文书，等待开庭。
（32）关于王凤明诉北京嘉寓诉讼案件的说明
2017 年，被告一中建八局和被告二嘉寓股份签订了《建设工程专业施工分包合同》（门窗工程），
合同价款为 10,400,000 元,合同约定工程竣工验收通过并办理完有效结算后一年内付款。合同签订后，该
项目由王凤明承包，工程顺利竣工验收，现已投入使用，中建八局和嘉寓股份于 2020 年 1 月 2 日完成结
算工作，最终结算金额为 10,949,800 元。中建八局已经向嘉寓股份支付工程款 7,940,000 元，剩余
3,009,800 元至今未付。现原告要求公司支付 3,009,800 元。该案件公司于 2023 年 5 月 8 日收到传票，原
定于 2023 年 6 月 26 日开庭，后延期至 2023 年 8 月 7 日开庭。现等法院判决。
（33）关于北京德兴建筑安装有限公司诉江苏嘉寓诉讼案件的说明
北京德兴建筑安装有限公司诉江苏嘉寓建设工程分包合同纠纷一案，江苏嘉寓于 2023 年 5 月 18 日收
到传票，2023 年 6 月 1 日开庭，原告主张要求江苏嘉寓支付 382 万劳务费，经双方对账，实际江苏嘉寓
仅欠原告 12 万元劳务费，截至本报告披露日，该案件已调解。
（34）关于史贵宝诉北京嘉寓诉讼案件的说明
史贵宝于 2013 年 10 月和赵以飞达成口头协议，承接青岛国家大学科技园门窗幕墙工程，该项目
2016 年已经竣工验收并交付使用，原告史贵宝认为，其施工总工程款为 5,850,919.7 元，北京嘉寓、赵以
飞尚有 2,273,459.4 元未向原告史贵宝支付，遂史贵宝诉至贵院。
史贵宝诉北京嘉寓建设工程施工合同纠纷一案，公司于 2023 年 5 月 24 日收到传票，等待开庭通知。
220
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（35）关于四川三星新材料科技股份有限公司诉重庆嘉寓诉讼案件的说明
2021 年 5 月 13 日，四川三星新材料科技股份有限公司与重庆嘉寓签订了《货物买卖协议》（合同编
号：JYCQ2021-0513-(C)-18）一份，根据合同约定，重庆嘉寓为甲方，四川三星新材料科技股份有限公司
为乙方，双方就甲方及其子公司在 2021 年内向乙方购买铝合金型材事宜达成战略关系。双方在约定标的
物规格、型号、单价的同时，约定了付款及结算方式：三个月为一结算周期，结算以该周期内甲方验收
合格货物数量为依据，双方定于次月的 1 日至 3 日对账，对账无异议情况下甲方在第三个月 30 日前给予
乙方结算第一个月实际供货金额（以甲方实际入库为准），第四个月 30 日前给予乙方结算第二个月实际
供货金额（以甲方实际入库为准），以此类推。甲方以电汇、银行承兑（三至六个月期限）形式支付乙
方本结算周期货款。
合同签订后，四川三星新材料科技股份有限公司按照合同约定向重庆嘉寓和四川嘉寓提供了标的物；
被告收货后，向四川三星新材料科技股份有限公司支付了部分款项。2022 年 7 月 13 日，重庆嘉寓向四川
三星新材料科技股份有限公司出具《付款承诺函》，重庆嘉寓公司自愿代四川嘉寓公司支付到期货款
194.98 万元，加上重庆嘉寓自身欠款 25 万，合计约 220 万元；即由重庆嘉寓公司一并支付给贵公司上述
款项约 220 万元，后因重庆嘉寓未按时履行付款承诺，四川三星新材料科技股份有限公司诉至法院。
重庆嘉寓于 2023 年 5 月 25 日收到传票，定于 2023 年 7 月 13 日开庭，收到举证通知书，应诉通知书，
诉状，证据，2023 年 8 月 2 日收到调解书。
（36）关于黄献军诉嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司诉讼案件的说明
2018 年 8 月 29 日，第二被告万博公司将句容樾府花园项目大区门窗及玻璃栏杆工程发包给第一被告
上海嘉寓，承包范围为句容樾府花园项目 5-16#号楼铝合金门窗，铝合金玻璃栏板及百叶窗图纸深化设计、
制作、安装等工程，本合同采用固定单价计价，签署合同时工程含税总价款为 16,121,162.01 元，并对其
他权利义务进行了约定。
2018 年 8 月 31 日，原告黄献军与第一被告上海嘉寓签署《项目内部承包合同》，该合同对承包范围、
承包方式、工程款的支配及工程款的支付方式等权利义务进行了约定；2020 年 6 月 10 日，句容樾府花园
项目大区门窗及玻璃栏杆工程竣工验收合格，建设单位、施工单位、监理单位共同出具工程竣工验收证
明。
2021 年 4 月，第二被告万博公司出具结算单，句容樾府花园项目大区门窗及玻璃栏杆工程的工程造
价合计为 16,074,107.87 元。被告一上海嘉寓对第二被告万博公司经结算的工程造价金额予以确认。
后黄献军向人民法院提起诉讼。
上海嘉寓于 2023 年 6 月 12 日收到传票，2023 年 6 月 28 日开庭，收到诉状，证据，举证通知书，应
诉通知书。已提管辖权异议，目前案件正在审理中。
（37）关于酒泉明珠建业有限公司诉徐州嘉寓光能科技有限公司、酒泉嘉寓未来能源科技有限公司
诉讼案件的说明
2021 年 7 月，被告酒泉嘉离将嘉寓酒泉清洁能源产业基地建设 1#、2#、3#车间独立基础工程发包给
原告，双方签订了《建设工程施工合同》，合同约定：1、固定总价为 5.914.014.83 元，实际结算额为招
标信价加施工过程中变更签证工程量造价，最终造价以甲乙双方审定结果为准；2、工程款支付方式：施
工人员、设备进场、基础完工付 20%，室内金刚砂完成 50%付合同总额的 20%，工程完工验收合格付至
221
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
合同总额的 95%，工程结算总价款的 5%为质保金，从厂房竣工验收合格之日起一年无质量问题后无息一
次性支付。
2021 年 8 月，被告酒泉嘉寓未来能源科技有限公司又将嘉寓酒泉清洁能源产业基地钢结构工程发包
给原告，双方签订了《建设工程施工合同》，合同价款为 14,300.000 元。2021 年 11 月 29 日，原告与被
告酒泉嘉寓达成了补充协议书，将工程款支付变更为以形象进度为准。
2021 年 12 月，被告酒泉嘉寓又将嘉寓酒泉清洁能源产业基地建设项目室外工程发包给原告，双方签
订了《建设工程施工合同》。约定：1、合同价款为 5,199,332.85 元；2、工程款付款方式以形成进度为准。
就嘉寓酒泉清洁能源产业基地建设项目基础建设、钢结构工程、室外工程及现场签证工程，酒泉明
珠建业有限公司认为已经实际完成工程造价 12,725,494.44 元的工程量，但被告酒泉嘉寓仅就嘉寓酒泉清
洁能源产业基地建设项目钢结构工程和土建工程向酒泉明珠建业有限公司支付了少部分工程款，后酒泉
明珠建业有限公司诉至法院。
酒泉嘉寓于 2023 年 6 月 20 日收到传票，2023 年 6 月 26 日开庭，等判决。
（38）关于成都光华凌志玻璃有限公司诉重庆嘉寓诉讼案件的说明
成都光华凌志玻璃有限公司与重庆嘉寓就颐明园西区、蓝光代建小学、蓝光花溪谷等一系列项目签
订了《货物买卖协议》，约定由成都光华凌志玻璃有限公司根据重庆嘉寓订单加工生产玻璃按被告要求
送货。合同约定：三月一结（据送货验合合格数量为依据；逾期付款 15 天后承担违约金，违约金总额不
超过合同总金额的 2%；合同有效期为 2020 年 5 月 6 日至 2021 年 12 月 30 日。其他有部分项目合同已过
期或没有签订有合同，但都参照已签订合同方式的条款履行。
2021 年 5 月 12 日，成都光华凌志玻璃有限公司与重庆嘉寓之间有双方项目欠款对账，重庆嘉寓计欠
付成都光华凌志玻璃有限公司货款 2,492,375.08 元。截止到 2022 年 1 月 29 日重庆嘉寓还欠付成都光华凌
志玻璃有限公司货款 2,292,375.08 元。后成都光华凌志玻璃有限公司诉至法院。
重庆嘉寓于 2023 年 6 月 27 日收到传票，法院定于 2023 年 8 月 2 日开庭，收到举证通知书，应诉通
知书，诉状，证据。2023 年 8 月 2 日已向法院提交和解申请书，请求法院给予 3 个月和解期限，截至本
报告披露日，该案件在审理中。
（39）关于公司作为原告的票据案件的说明
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，股份公司及其下属公司主诉商业承兑汇票案件共计 46 件。恒
大商票案件共 42 件，累计涉案金额 5,826.01 万元，其中，27 件法院已经判决，涉及金额为 4,480.88 万元，
1 件法院已出调解书，涉及金额为 42.6 万元，14 件正在审理中，涉及金额为 1,302.54 万元。非恒大商票
案件 6 件，涉及金额 316.85 万元，其中 2 件法院已经判决，4 件正在审理中。
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
（1）2020 年 7 月 13 日，公司与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行签订了编号为沙坪坝支
行 2020 年高保字第 0304012020387067 号《最高额保证合同》，为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司与重
庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行的开展的融资业务提供担保，担保期限自 2020 年 7 月 13 日至
2024 年 7 月 12 日，担保的债权最高额为 4,000.00 万元。2023 年 6 月 30 日实际担保金额：0 万元。
（ 2 ） 2020 年 10 月 14 日 ， 公 司 与 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 庆 两 江 分 行 签 订 了 编 号 为
55100120200031867 号《保证合同》，为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司与中国农业银行股份有限公司重
222
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
庆两江分行签订的编号为 55010120200002069 号《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》提供
担保，担保期限自 2020 年 10 月 15 日至 2023 年 10 月 14 日，担保的债权最高额为 3,000.00 万元。2023 年
6 月 30 日实际担保金额：0 万元。
（ 3 ） 2021 年 2 月 4 日 ， 公 司 与 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 重 庆 分 行 签 订 了 编 号 为
ZB8318202100000011 号《最高额保证合同》，为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司与上海浦东发展银行股
份有限公司重庆分行签订的编号为 83012021280130 号《流动资金借款合同》提供担保，担保期限自 2021
年 2 月 4 日至 2023 年 7 月 16 日，担保的债权最高额为 1,500.00 万元。2023 年 6 月 30 日实际担保金额：0
万元。
（ 4 ） 2021 年 1 月 29 日 ， 公 司 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 杨 浦 支 行 签 订 了 编 号 为
C210224GR3102892 的《保证合同》，为嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司与交通银行股份有限公
司上海杨浦支行合作提供担保，担保期限自 2021 年 1 月 29 日至 2024 年 12 月 3 日，担保的债权最高额为
人民币 1,200.00 万元。2023 年 6 月 30 日实际担保金额为 0 万元。
（5）2022 年 5 月 31 日，公司、河南嘉寓与河南卫辉农村商业银行股份有限公司签订了编号为卫农
商展字【2022】002 号《展期合同》，公司为河南嘉寓门窗幕墙有限公司与河南卫辉农村商业银行股份有
限公司的贷款展期业务提供担保，担保期限自 2022 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 25 日，担保的债权最高额
为 1,000.00 万元，2023 年 6 月 30 日实际担保金额为：1,000.00 万元。
（6）2022 年 5 月 27 日，公司、河南嘉寓与河南卫辉农村商业银行股份有限公司签订了编号为卫农
商展字【2022】001 号《展期合同》，公司为河南嘉寓门窗幕墙有限公司与河南卫辉农村商业银行股份有
限公司的贷款展期业务提供担保，担保期限自 2022 年 5 月 27 日至 2026 年 5 月 22 日，担保的债权最高额
为 4,000.00 万元，2023 年 6 月 30 日实际担保金额为：4,000.00 万元。
（ 7 ） 2021 年 12 月 1 日 ， 公 司 与 平 顶 山 银 行 股 份 有 限 公 司 新 乡 分 行 签 订 了 编 号 为
21004014120100005201 号的《最高额保证合同》，为河南嘉寓门窗幕墙有限公司与平顶山银行股份有限
公司新乡分行签订的编号为 21004014120100005 的《流动资金借款合同》，担保期限自 2021 年 12 月 1 日
至 2024 年 12 月 1 日，担保的债权最高额为 1,300.00 万元，2023 年 6 月 30 日实际担保金额为：820 万元。
（8）2020 年 11 月 2 日，公司与上饶银行吉安分行签订了编号为 H10051510-2 号的《保证合同》，
为江西嘉寓门窗幕墙有限公司与上饶银行吉安分行签订的编号为 H10051510 号《流动资金借款合同》提
供担保，担保期限自 2020 年 11 月 2 日至 2024 年 11 月 2 日，担保的债权最高额为 500.00 万元，2023 年 6
月 30 日实际担保金额为：0 万元。
（9）2017 年 11 月 13 日，公司与深圳国投供应链管理有限公司签订了编号为 GTGYL2017NOV-004-
保字第 1 号的《保证合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与深圳国投供应链管理有限公司签订的编号
为 GTGYL2017NOV-004《国投供应链服务协议》合作提供担保，担保的债权最高额为 10,000.00 万元，
深圳国投供应链管理有限公司于 2020 年 7 月 15 日将剩余债权 4000 万元转让给新余和林咨询管理合伙企
业（有限合伙），截至报告期末，该笔担保剩余债权 825.45 万元。2022 年 4 月 11 日，四川嘉寓门窗幕墙
有限公司与新余和林咨询管理合伙企业（有限合伙）签订了《调解协议书》，协议金额 1860.45 万元，公
司为四川嘉寓门窗幕墙有限公司该笔业务提供担保，担保期限自 2022 年 4 月 8 日至 2023 年 4 月 8 日，担
保的债权最高额为 1860.45 万元，截止 2023 年 6 月 30 日实际担保余额为：425.45 万元。
（10）2020 年 6 月 29 日，公司与贵阳银行成都分行签订了编号为 132102020071301 号的《保证合
223
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与贵阳银行成都分行的合作提供担保，担保期限自 2020 年 6 月 29 日
至 2023 年 6 月 29 日，担保的债权最高额为 15,000.00 万元，2023 年 6 月 30 日实际担保金额为：0 万元。
（ 11 ） 2021 年 3 月 25 日 ， 公 司 与 四 川 什 邡 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 签 订 了 编 号 为
A7N720210001028《最高额保证合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与四川什邡农村商业银行股份有
限公司合作的业务提供担保，担保期限自 2021 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 24 日，担保的债权最高额为
4,000.00 万元，2023 年 6 月 30 日实际担保金额为：3000 万元。
（12）2022 年 4 月 14 日，公司与什邡市恒新建设投资有限公司签订了编号为 2021 年保字第 001 号
《保证合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与什邡市恒新建设投资有限公司签订的 SCJY-2022-01《商
贸代理总协议》的业务提供担保，担保期限自 2022 年 4 月 14 日至 2026 年 4 月 13 日，担保的本金数额为
1,000.00 万元，2023 年 6 月 30 日实际担保金额为：1,000.00 万元。
（13）2021 年 12 月 17 日，公司与乐山市商业银行股份有限公司成都分行签订了编号为 2021 年乐商
银成分保字第 200-1 号《保证担保合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与乐山市商业银行股份有限公司
成都分行的编号为 2021 年乐商银成分公借字第 200 号《流动资金借款合同》提供担保，担保期限自 2021
年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 17 日，担保的债权最高额为 2,000.00 万元，2023 年 6 月 30 日实际担保金额
为 1500 万元。
（14）2022 年 5 月 20 日，公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订了编号为宝银（2022）年
【综合业务三部】公高保字第 0425002 号的《最高额保证合同》，为广东嘉寓门窗幕墙有限公司与深圳
南山宝生村镇银行股份有限公司合作的业务提供担保，担保期限自 2022 年 5 月 20 日至 2025 年 11 月 20
日，担保的债权最高额为 500.00 万元，2023 年 6 月 30 日实际担保金额为：0 万元。
（15）2020 年 4 月 29 日，公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订了编号为宝银（2020）年
【综合业务三部】高保字第 0425004 号的《最高额保证合同》，为广东嘉寓门窗幕墙有限公司与深圳南
山宝生村镇银行股份有限公司签订的编号为 1510201808290022 号《综合授信额度合同》提供担保，担保
期限自 2020 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日，担保的债权最高额为 3,000.00 万元，2023 年 6 月 30 日实
际担保金额为：0 万元。
（16）2020 年 9 月 24 日-2020 年 12 月 14 日间，四川嘉寓门窗幕墙有限公司支付给西藏隆源安防科
技有限公司一批电子商业承兑汇票，票面金额 1,594.94 万元，公司作为保证人为该批票据提供担保，担
保期限自 2021 年 9 月 17 日至 2023 年 12 月 10 日，2023 年 6 月 30 日实际担保金额为 1,594.94 万元。
（ 17 ） 2022 年 3 月 30 日 ， 公 司 与 邢 台 银 行 股 份 有 限 公 司 威 县 支 行 签 订 了 编 号 为 银 保 字 第
885982022032950868-2 号的《保证合同》，为嘉寓门窗幕墙河北有限公司与邢台银行股份有限公司威县
支行签订的编号为 8859820180507 号《流动资金借款合同》提供担保，担保期限自 2022 年 3 月 30 日至
2028 年 3 月 30 日，担保的债权最高额为 7,000.00 万元，2023 年 6 月 30 日实际担保金额为：6750 万元。
（ 18 ） 2022 年 7 月 28 日 ， 公 司 与 邢 台 银 行 股 份 有 限 公 司 威 县 支 行 签 订 了 编 号 为
885982022072855703-1 的《保证合同》，为嘉寓门窗幕墙河北有限公司与邢台银行股份有限公司威县支
行合作的业务提供担 保，担保期限自 2022 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 29 日，担保的债权最高额为
10000 万元，2023 年 6 月 30 日实际担保金额为：1900 万元。
（19）2021 年 9 月 25 日，公司与中国农业发展银行阜新市分行营业部签订了编号为 21099901-2021
年阜营（保）字 0014 号的《保证合同》，为嘉寓光能科技（阜新）有限公司与中国农业发展银行阜新市
224
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
分行营业部签订的编号为 21099901-2021 年（阜营）字 0015 号《流动资金借款合同》提供担保，担保期
限自 2021 年 9 月 25 日至 2025 年 9 月 23 日，担保的债权最高额为 40,000.00 万元，2023 年 6 月 30 日实际
担保金额为：0 万元。
（20）2021 年 7 月 13 日，公司与上海国环融资租赁有限公司签订了编号为 SHGH-2021-HZ-004-
BZ01 号的《保证合同》，为徐州光能科技有限公司与上海国环融资租赁有限公司签订的编号为 SHGH-
2021-HZ-004 号《融资租赁合同》提供担保，担保期限自 2021 年 7 月 13 日至 2025 年 7 月 13 日，担保的
债权最高额为 1,174.97 万元，2023 年 6 月 30 日实际担保金额为：0 万元。
（21）2022 年 12 月 26 日，公司与甘肃银行股份有限公司古浪支行签订了编号为甘银总融（2022）
0398 号 132001 的《保证合同》，为嘉寓未来能源科技（武威）有限公司与甘肃银行股份有限公司古浪支
行合作的业务提供担保提供担保，担保期限自 2022 年 12 月 26 日至 2026 年 12 月 26 日，担保的债权最高
额为 35000 万元，2023 年 6 月 30 日实际担保金额为：12740 万元。
（ 22） 2018 年 12 月 11 日 ，公 司与 邢台 银行股 份有 限公 司威 县支 行签 订了 编号 为银 保字 第
8859820180507-1 号的《最高额保证合同》，为嘉寓门窗幕墙河北有限公司与邢台银行股份有限公司威县
支行签订的编号为 8859820180507 号《流动资金借款合同》提供担保，担保期限自 2018 年 12 月 11 日至
2023 年 12 月 10 日，担保的债权最高额为 5,000.00 万元，2023 年 6 月 30 日实际担保金额为：0 万元。
关于公司为子公司提供担保额度的说明
（1）公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对子公司提供
担保额度的议案》，公司董事会根据 2023 年度四川嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对
其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保 20,000.00 万元，并经 2022 年 12 月 26 日召开的
2022 年第四次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起 12 个月。
（2）公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对子公司提供
担保额度的议案》，公司董事会根据 2023 年度江苏嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对
其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保 5,000.00 万元，并经 2022 年 12 月 26 日召开的
2022 年第四次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起 12 个月。
（3）公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对子公司提供
担保额度的议案》，公司董事会根据 2023 年度嘉寓门窗幕墙安徽有限公司生产经营和资金需求情况，对
其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保 5,000.00 万元，并经 2022 年 12 月 26 日召开的
2022 年第四次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起 12 个月。
（4）公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对子公司提供
担保额度的议案》，公司董事会根据 2023 年度徐州嘉寓光能科技有限公司生产经营和资金需求情况，对
其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保 40,000.00 万元，并经 2022 年 12 月 26 日召开的
2022 年第四次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起 12 个月。
（5）公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对子公司提供
担保额度的议案》，公司董事会根据 2023 年度山东嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对
其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保 5,000.00 万元，并经 2022 年 12 月 26 日召开的
2022 年第四次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起 12 个月。
225
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（6）公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对子公司提供
担保额度的议案》，公司董事会根据 2023 年度河南嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对
其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保 10,000.00 万元，并经 2022 年 12 月 26 日召开的
2022 年第四次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起 12 个月。
（7）公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对子公司提供
担保额度的议案》，公司董事会根据 2023 年度嘉寓门窗幕墙河北有限公司生产经营和资金需求情况，对
其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保 20,000.00 万元，并经 2022 年 12 月 26 日召开的
2022 年第四次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起 12 个月。
（8）公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对子公司提供
担保额度的议案》，公司董事会根据 2023 年度嘉寓光能科技（阜新）有限公司日常生产经营和资金需求
情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供担保额度人民币 40,000 万元。并经 2022 年 12 月 26 日
召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起 12
个月。
（9）公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对子公司提供
担保额度的议案》，公司董事会根据 2023 年度嘉寓未来能源科技（武威）有限公司日常生产经营和资金
需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供担保额度人民币 40,000 万元。并经 2022 年 12 月
26 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日
起 12 个月。
（10）公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对子公司提供
担保额度的议案》，公司董事会根据 2023 年度酒泉嘉寓未来能源科技有限公司日常生产经营和资金需求
情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供担保额度人民币 10,000 万元。并经 2022 年 12 月 26 日
召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起 12
个月。
（11）公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对子公司提供
担保额度的议案》，公司董事会根据 2023 年度辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司日常生产经营和资金需求
情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供担保额度人民币 30,000 万元。并经 2022 年 12 月 26 日
召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起 12
个月。
（12）公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对子公司提供
担保额度的议案》，公司董事会根据 2023 年度嘉寓光能科技（沈阳）有限公司日常生产经营和资金需求
情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供担保额度人民币 10,000 万元。并经 2022 年 12 月 26 日
召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起 12
个月。
（13）公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对子公司提供
担保额度的议案》，公司董事会根据 2023 年度嘉寓门窗科技（北京）有限公司生产经营和资金需求情况，
对其提供融资担保进行规划，同意为其提供融资担保 5,000.00 万元，并经 2022 年 12 月 26 日召开的 2022
年第四次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。
226
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（14）公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对子公司提供
担保额度的议案》，公司董事会根据 2023 年度武威嘉寓光能源科技有限公司生产经营和资金需求情况，
对其提供融资担保进行规划，同意为其提供融资担保 5,000.00 万元，并经 2022 年 12 月 26 日召开的 2022
年第四次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。
（15）公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对子公司提供
担保额度的议案》，公司董事会根据 2023 年度嘉寓未来能源科技（阜新）有限公司生产经营和资金需求
情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供融资担保 20,000.00 万元，并经 2022 年 12 月 26 日召开
的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2） 未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
227
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
（2） 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
项目 分部间抵销 合计
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
（4） 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 计提比 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏
账准备 169,631,796.09 17.46%125,718,635.37 74.11% 43,913,160.72 123,073,351.31 12.15% 86,287,232.4270.11% 36,786,118.89
的应收
账款
其中：
按组合
计提坏
账准备 801,778,498.23 82.54%408,353,240.48 50.93%393,425,257.75 889,810,059.40 87.85%466,795,413.9852.46%423,014,645.42
的应收
账款
其中：
228
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
账龄组
712,310,250.33 73.33%408,127,845.41 57.30%304,182,404.92 798,714,653.91 78.86%466,570,018.9158.42%332,144,635.00
合
合并关
联方组 89,468,247.90 9.21% 225,395.07 0.25% 89,242,852.83 91,095,405.49 8.99% 225,395.07 0.25% 90,870,010.42
合
合计 971,410,294.32100.00%534,071,875.85 54.98%437,338,418.471,012,883,410.71 100.00%553,082,646.4054.60%459,800,764.31
按单项计提坏账准备：39,431,402.95
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
客户一 122,724,105.32 85,906,873.72 70.00% 可收回性
客户二 2,203,405.72 2,203,405.72 100.00% 可收回性
其他 44,704,285.05 37,608,355.93 84.13% 可收回性
合计 169,631,796.09 125,718,635.37
按组合计提坏账准备：0
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
账龄组合 798,714,653.91 466,570,018.91 58.42%
合并关联方组合 91,095,405.49 225,395.07 0.25%
合计 889,810,059.40 466,795,413.98
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 142,597,136.02
1至2年 128,021,881.81
2至3年 85,782,660.03
3 年以上 615,008,616.46
3至4年 329,287,679.47
4至5年 139,455,044.53
5 年以上 146,265,892.46
合计 971,410,294.32
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单独计提 86,287,232.42 39,431,402.95 125,718,635.37
账龄组合 466,570,018.91 58,442,173.50 408,127,845.41
合并关联方组
225,395.07 225,395.07
合
229
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
合计 553,082,646.40 39,431,402.95 58,442,173.50 534,071,875.85
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
客户 1 76,800,188.66 7.91%
客户 2 41,723,639.98 4.30% 31,975,083.51
客户 3 39,055,654.89 4.02% 28,139,599.35
客户 4 21,662,002.62 2.23% 13,528,079.84
客户 5 18,196,271.64 1.87% 13,248,752.24
合计 197,437,757.79 20.33%
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
2、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 756,410,463.33 719,591,696.73
合计 756,410,463.33 719,591,696.73
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
2） 重要逾期利息
230
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：无
3） 坏账准备计提情况
□适用 不适用
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2） 重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
3） 坏账准备计提情况
□适用 不适用
其他说明：无
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 765,373,686.43 728,327,542.99
保证金 10,879,768.00 11,729,768.00
其他 7,538,941.00 7,538,941.00
合计 783,792,395.43 747,596,251.99
2） 坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失(未 整个存续期预期信用损 合计
用损失 发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额 10,094,766.68 540,444.34 17,369,344.24 28,004,555.26
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
本期转回 22,623.16 600,000.00 622,623.16
2023 年 6 月 30 日余额 10,072,143.52 540,444.34 16,769,344.24 27,381,932.10
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
231
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
1 年以内（含 1 年） 221,687,146.19
1至2年 187,141,768.41
2至3年 156,506,427.08
3 年以上 218,457,053.75
3至4年 76,698,132.26
4至5年 78,867,450.20
5 年以上 62,891,471.29
合计 783,792,395.43
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
28,004,555.26 622,623.16 27,381,932.10
合计 28,004,555.26 622,623.16 27,381,932.10
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
单位名 款项的 占其他应收款期末 坏账准备期
期末余额 账龄
称 性质 余额合计数的比例 末余额
客户 1 往来款 155,851,310.20 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年 19.88%
1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、
客户 2 往来款 145,474,315.53 18.56%
5 年及以上
客户 3 往来款 113,518,714.76 1 年以内、1-2 年 14.48%
客户 4 往来款 49,627,236.17 1 年以内 6.33%
客户 5 往来款 49,276,307.49 1 年以内、1-2 年 6.29%
合计 513,747,884.15 65.54%
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据
232
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,001,241,445.89 1,001,241,445.89 1,001,241,445.89 1,001,241,445.89
合计 1,001,241,445.89 1,001,241,445.89 1,001,241,445.89 1,001,241,445.89
（1） 对子公司投资
单位：元
本期增减变动
期初余额（账面 期末余额（账面价 减值准备期末
被投资单位 追加投 减少 计提减值
价值） 其他 值） 余额
资 投资 准备
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 60,253,247.93 60,253,247.93
辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00
广东嘉寓门窗幕墙有限公司 260,000,000.00 260,000,000.00
山东嘉寓门窗幕墙有限公司 10,800,000.00 10,800,000.00
嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有
98,000,000.00 98,000,000.00
限公司
河南嘉寓门窗幕墙有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
嘉寓股份（新加坡）有限公司 3,061,120.57 3,061,120.57
江西嘉寓门窗幕墙有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
徐州嘉寓光能科技有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
海南嘉寓节能科技有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司 230,000.00 230,000.00
江苏嘉寓光伏科技有限公司 10,100,000.00 10,100,000.00
嘉寓门窗科技（北京）有限公司 13,500,000.00 13,500,000.00
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
北京嘉寓光能科技有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
嘉寓光能科技（阜新）有限公司 90,000,000.00 90,000,000.00
威县亿弘盈建筑材料有限公司 7,500,000.00 7,500,000.00
北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司 540,000.00 540,000.00
北京卓垣久科技有限公司 3,243,974.25 3,243,974.25
北京光耀嘉科技有限公司 5,162,291.27 5,162,291.27
北京南建典科技有限公司 11,350,811.87 11,350,811.87
233
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
北京森寓科技发展有限公司 7,500,000.00 7,500,000.00
合计 1,001,241,445.89 1,001,241,445.89
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初余额 期末余额 减值准
投资 权益法下 其他综 其他 宣告发放 计提
（账面价 追加 减少 其 （账面价 备期末
单位 确认的投 合收益 权益 现金股利 减值
值） 投资 投资 他 值） 余额
资损益 调整 变动 或利润 准备
一、合营企业
二、联营企业
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 27,210,184.98 64,986,195.71 151,588,028.36 131,787,753.66
其他业务 359,091.79 544,840.79 1,715,960.88
合计 27,210,184.98 65,345,287.50 152,132,869.15 133,503,714.54
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型
其中：
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分
类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
234
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
合计
与履约义务相关的信息：
详见第十节、五、39、收入
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 253,676,582.89
元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明：无
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益 71,707,006.02
合计 0.00 71,707,006.02
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,059,072.54
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
3,119,505.86
定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 -89.57
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53,818,364.05
减：所得税影响额 -9,175,145.72
合计 -44,582,874.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益项目的情况说明
□适用 不适用
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 279.56% -0.2511 -0.2511
235
嘉寓控股股份公司 2023 年半年度报告全文
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净
210.30% -0.1889 -0.1889
利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
应注明该境外机构的名称
4、其他
无。
236