证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2025-001
深圳市桑达实业股份有限公司
关于累计诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼仲裁事项
（一）尚未披露的诉讼仲裁事项
自 2024 年 9 月 12 日（即上一期诉讼公告披露日）至今，深圳市桑达实业股
份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司发生诉讼仲裁案件共计 222 件，
涉案金额总计为人民币 667,128,644.02 元，已超过公司最近一期经审计净资产
（2023 年年报数据）的 10%。其中公司及控股子公司作为原告的案件共计 41 件，
涉案金额为人民币 400,264,958.13 元；作为被告的案件共计 171 件，涉案金额
为人民币 254,619,327.37 元；作为第三人的案件共计 10 件，涉案金额为人民币
12,244,358.52 元。
1、公司（包括控股子公司）诉讼仲裁案件情况：
建设工 秦皇岛经
中国电子系统 河北亿广 （2024）
程施工 济技术开 双方和解，
1 工程第二建设 云数据有 / 10,229,151.38 冀 0391 民
合同纠 发区人民 原告撤诉
有限公司 限公司 初 4321 号
纷 法院
苏州爱
合肥美的 建设工 （2024） 合肥高新
康能源
中电系统建设 合康光伏 程施工 皖 0191 民 技术产业
2 集团股 25,126,819.02 一审中
工程有限公司 科技有限 合同纠 初 12512 开发区人
份有限
公司 纷 号 民法院
公司
1
四川普康
药业有限
建设工
中国电子系统 公司、成 （2024）
程施工 岳池县人
3 工程第二建设 都普康唯 / 12,279,394.61 川 1621 民 一审中
合同纠 民法院
有限公司 新生物科 初 6284 号
纷
技有限公
司
中国电子 建设工
（2024） 芜湖市湾 调解结案，
上海正帆科技 系统工程 程分包
4 / 21,606,759.46 皖 0210 民 沚区人民 二公司付款
股份有限公司 第二建设 合同纠
初 4517 号 法院 完毕
有限公司 纷
万津实 建设工
中国电子系统 中建三局 （2024）
业（赤 程施工 赤壁市人 调解结案，
5 工程第二建设 集团有限 35,749,245.48 鄂 1281 民
壁）有 合同纠 民法院 对方履行中
有限公司 公司 初 4827 号
限公司 纷
鲁京建设
工程有限
建设工
公司、中 (2024)京
程分包 北京市大
6 何大春 国电子系 / 12,863,000.00 0115 民初 一审中
合同纠 兴区法院
统工程第 28569 号
纷
四建设有
限公司
中建三局 建设工
中国电子系统 案号：
第三建设 程分包 武汉仲裁
7 工程第四建设 / 12,972,553.00 202400000 仲裁中
工程有限 合同纠 委员会
有限公司 5583
责任公司 纷
建设工 （2024）
中国电子系统 儋州长宇
程施工 琼 9003 儋州市人
8 工程第四建设 旅游开发 / 31,506,741.47 一审中
合同纠 民初 民法院
有限公司 有限公司
纷 11577 号
徐州经济技术 中国电子 （2024）
开发区诚意商 系统工程 买卖合 济仲裁字 济南仲裁
9 / 11,915,915.25 仲裁中
品混凝土有限 第二建设 同纠纷 第 11416 委员会
公司 有限公司 号
苏州仕净
科技股份
有限公 建设工
中国电子系统 (2024)皖 阜阳颖州
司、阜阳 程施工
10 工程第三建设 / 86,594,638.26 1202 民初 区人民法 一审中
经济开发 合同纠
有限公司 17160 号 院
区产业发 纷
展投资有
限公司
2
绵阳宏湃
建设工
中国电子系统 新能源科 (2024)川
程施工 三台县人
11 工程第三建设 技发展有 / 14,217,385.00 0722 民初 一审中
合同纠 民法院
有限公司 限责任公 8669 号
纷
司
中国电子 （ 2024）
上海电气开利 成都市金 调解结案，
系统工程 买卖合 川 0106
12 能源工程有限 / 11,312,305.07 牛区人民 三公司付款
第三建设 同纠纷 民初
公司 法院 中
有限公司 22276 号
安庆市土
地收购储
备中心、
安庆经济 （2024）
中国电子系统 石家庄新
技术开发 合同纠 冀 0105
13 工程第四建设 / 32,998,351.79 华区人民 一审中
区管理委 纷 民初 7629
有限公司 法院
员会、安 号
徽中跃电
动车有限
公司
建设工
中国电子系统 福建兆元 （2024）
程施工 福州仲裁
14 工程第二建设 光电有限 / 11,434,824.36 榕仲受 仲裁中
合同纠 委员会
有限公司 公司 3793 号
纷
中国共产
(2025)廊
中电系统建设 党河北省 合同纠 廊坊仲裁
15 / 35,266,928.19 仲案字 7 仲裁中
工程有限公司 固安县委 纷 委员会
号
员会党校
中系建筑
河北鑫瑞得管 (2025)皖 安徽省当
科技（安 买卖合
16 道设备有限公 / 18,146,288.56 0521 民初 涂县人民 一审中
徽）有限 同纠纷
司 346 号 法院
公司
282，
其他 206 件
908,343.12
667，
合计
128,644.02
2、相关重大案件详细内容
案件名称：中国电子系统工程第三建设有限公司诉苏州仕净科技股份有限公
司、阜阳经济开发区产业发展投资有限公司建设工程施工合同纠纷案
原告：中国电子系统工程第三建设有限公司
被告：苏州仕净科技股份有限公司、阜阳经济开发区产业发展投资有限公司
3
案件标的：86,594,638.26 元
诉讼请求：
① 依法判令解除被告一与原告之间签订的《产业发展综合配套服务中心二
期设计施工总承包项目 1#电池车间主厂房洁净室机电工程安装工程承包合同》
（以下简称《承包合同一》）、《产业发展综合配套服务中心二期设计施工总承
包项目 1#电池车间主厂房洁净室机电工程安装工程承包合同》（以下简称《承包
合同二》）；
② 依法判令被告一向原告支付工程已完工程款 70,657,756.21；
③ 依法判令被告一向原告支付剩余材料款与仓储费合计 5,636,475.52 元；
④ 依法判令被告一向原告支付未完合同工程部分的合理利润 980,406.52
元
⑤ 依法判令被告一向原告赔偿损失共计 9,320,000 元；
⑥ 依法确认原告在诉讼请求 2、3、4、5 项款项范围内对原告施工的《承
包合同一》、《承包合同二》工程折价或者拍卖、变卖的价款中享有建设工程价
款优先受偿权；
⑦ 依法判令被告二在欠付被告一工程款范围内，向原告支付诉讼请求 2、
3、4、5 项款项；
⑧ 本案案件诉讼费、保全费、鉴定费由被告一、二承担。
以上诉请合计金额：86,594,638.26 元。
事实理由：
2023 年 9 月 28 日，原告中国电子系统工程第三建设有限公司（以下简称
“中电三公司”）与被告苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“仕净公司”）
签订了《产业发展综合配套服务中心二期设计施工总承包项目 1#电池车间主厂
房洁净室机电工程安装工程承包合同》，合同约定总价为 200,000,000 元。2024
4
年 5 月 13 日，原告中电三公司与被告仕净公司签订了《产业发展综合配套服务
中心二期设计施工总承包项目 1#电池车间主厂房洁净室机电工程安装工程承包
合同》，合同约定总价为 2,000,000 元。
《承包合同一》、《承包合同二》签订后，仕净公司严重逾期支付预付款与
多次进度款，经中电三公司多次催告要求支付后，仍未按约支付，同时因仕净公
司甲供设备逾期到场，造成工期逾期，最终导致案涉工程多次停工，给原告造成
了巨大的损失。原告于 2024 年 9 月 14 日向仕净公司发送了《催款与索赔律师
函》，仕净公司未支付欠款也无任何回复，后于 2024 年 9 月 27 日中电三公司向
仕净公司发送了《停工退场通知函》，截止 2024 年 10 月 25 日仕净公司仍然未
回复，因仕净公司严重违约的行为，导致合同目的已无法实现，工程停工后，对
于原告已经完成的建设工程，仕净公司应当据实结算并及时支付。同时，因仕净
公司的违约行为及导致合同解除给中电三公司造成的损失，仕净公司应当予以赔
偿。为维护公司的合法权益，故起诉。
案件进展：
2024 年 11 月向法院提交立案资料，并于 12 月正式立案并完成保全，目前
此案在 2024 年 12 月 19 日已开庭，仍在一审审理中。
（二）已披露诉讼仲裁事项的进展更新情况
管辖法
序 原告/申 被告/被申请 诉讼类 诉讼金额 案件编
第三人 院/仲裁 案件进展情况
号 请人 人 型 （元） 号
机构
建设工 石裁字
中国南海 中国电子系统 石家庄
程分包 19,949,944.4 （2023
1 工程有限 工程第四建设 / 仲裁委 仲裁中
合同纠 6 ）第 975
公司 有限公司 员会
纷 号
中国电子 天宏阳光新能 （2023 滦平县 因本案判决需
保证合 83,960,778.5
2 系统工程 源股份有限公 / ）冀 人民法 等待其他案件
同纠纷 3
第四建设 司 0824 民 院 的裁决结果，
5
有限公司 初 2895 故目前中止审
号 理
北京亿玮坤节
（2023
能科技有限公
邯钢集团 ）冀 复兴区
司、中电惠特 合同纠 19,988,765.0
3 邯宝钢铁 / 0404 民 人民法 一审中
热力设计技术 纷 0
有限公司 初 1929 院
服务邯郸有限
号
公司
本诉： （2023
中国电子 建设工
华宇生物科技 23,341,575.8 ）云 腾冲市
系统工程 程施工
4 （腾冲）有限 / 0 0581 民 人民法 一审中
第二建设 合同纠
公司 反诉： 初 5881 院
有限公司 纷
1,015,000.00 号
（2024
）沪
0114 民
中国建筑第八 调解结案，复
中国电子 建设工 初 589 上海市
工程局有限公 诺健公司未按
系统工程 程施工 55,828,002.6 号/ 嘉定区
5 司、上海复诺 / 照调解书履行
第二建设 合同纠 3 （2024 人民法
健生物科技有 付款义务，已
有限公司 纷 ）沪 院
限公司 申请强制执行
0114 民
诉前调
4619 号
（2024
中国电子 建设工
云阳县人和投 ）渝 云阳县
系统工程 程施工 45,863,561.6
6 资开发（集 / 0235 民 人民法 一审中
第二建设 合同纠 1
团）有限公司 初 720 院
有限公司 纷
号
中国电子系统
工程第二建设
四川省欧 有限公司、四 (2023)
建设工 西昌市
荣岩土工 川好医生攀西 18,517,190.2 川 3401
7 / 程合同 人民法 二审中
程有限公 药业有限责任 8 民初
纠纷 院
司 公司、四川佳 10178 号
能达投资有限
公司
中国电子 建设工 (2024) 北京市
中国建筑一局 二审结案，驳
系统工程 程施工 14,306,668.3 京 0115 大兴区
8 (集团)有限公 / 回对方诉请，
第四建设 合同纠 1 民初 人民法
司 维持原判
有限公司 纷 3721 号 院
青岛博华信诚 建设工 （2024 青岛市 一审判决生
中电系统
装备科技有限 程施工 12,987,052.6 ）鲁 黄岛区 效，对方撤回
9 建设工程 /
公司、青岛融 合同纠 4 0211 民 人民法 上诉，公司一
有限公司
合装备科技有 纷 初 824 院 审诉请被支
6
限公司、成都 号 持，目前已申
霓博科技有限 请强制执行
公司
2024 年 6 月
28 日，法院
作出判决，判
西宁市 令被告于判决
建设工 （2024)
中电系统 城北区 生效后三十日
青海省妇幼保 程施工 58,011,477.9 青 0105
10 建设工程 / 人民法 内向中电建设
健院 合同纠 0 民初 101
有限公司 院民法 支付工程款及
纷 号
院 逾期付款利
息。
目前，本案在
强制执行中
建设工 （2020
中国电子 江苏时代芯存 淮安仲
程施工 94,337,874.1 ）淮仲 被申请人破产
11 系统技术 半导体有限公 / 裁委员
合同纠 5 裁字第 重整中
有限公司 司 会
纷 0192 号
江苏时代芯存
建设工 （2020
中国电子 半导体有限公 淮安仲
程施工 26,314,227.8 ）淮仲 被申请人破产
12 系统技术 司、宁波时代 / 裁委员
合同纠 2 受字第 重整中
有限公司 全芯科技有限 会
纷 0193 号
公司
（2021
）闵 福州市
中国电子 本诉： 0103 民 台江区
福建省广播电 建设工
系统技术 6,275,122.01 初 4812 人民法
视中心工程办 程施工
13 有限公司 / 反诉： 号/ 院、福 强制执行中
公室（反诉原 合同纠
（反诉被 13,116,566.6 （2022 州市中
告） 纷
告） 0 ）闽 01 级人民
民终 法院
5935 号
中国电子 建设工 （2020
江苏时代芯存 淮安仲
系统工程 程施工 116,723,922. ）淮仲 被申请人破产
14 半导体有限公 / 裁委员
第二建设 合同纠 32 受字第 重整中
司 会
有限公司 纷 0180 号
（2023
盱眙县
）苏
人民法
中国电子 建设工 0830 民
院、江
系统工程 江苏中芯联电 程施工 14,714,931.3 初 192
15 / 苏省淮 强制执行中
第二建设 子有限公司 合同纠 4 号/
安市中
有限公司 纷 （2024
级人民
）苏 08
法院
民终
7
1404 号
上海市
本诉：
第一中
中国电子 建设工 97,949,536.1 （2023
上海碧博生物 级人民
系统工程 程施工 4 ）沪 01
16 医药科技有限 / 法院、 二审中
第二建设 合同纠 反诉： 民初 11
公司 上海市
有限公司 纷 25,512,325.8 号
高级人
6
民法院
中国电子 建设工 （2020
江苏时代全芯 淮安仲 待关联公司破
系统工程 程施工 19,567,623.0 ）淮仲
17 存储科技股份 / 裁委员 产重整及财产
第二建设 合同纠 4 受字第
有限公司 会 分配中
有限公司 纷 0181 号
上海国
际经济 2024 年 3 月
中国电子 建设工 （2024 贸易仲 收到裁决书，
PT.BIOTIS
系统工程 程施工 50,192,564.0 ）沪贸 裁委员 对方未付款，
18 PRIMA /
第二建设 合同纠 2 仲字第 会（上 现进行仲裁文
AGRISINDO
有限公司 纷 0122 号 海国际 书海外认证及
仲裁中 执行程序
心）
中国电子 建设工 （2022
中国建筑第八 济南仲
系统工程 程施工 243,793,675. ）济仲 调解结案，被
19 工程局有限公 / 裁委员
第二建设 合同纠 72 裁字第 告履行中
司 会
有限公司 纷 0285 号
2024 年 6
（2021
月，执行终
） 泸州市
结。
川 05 民 中级人
中国电子 建设工 2024 年 7 月
泸州金能移动 初 71 民法
系统工程 程施工 37,142,162.6 31 日，二公
20 能源科技有限 / 号、 院、四
第二建设 合同纠 2 司向法院递交
公司 （2023 川省高
有限公司 纷 了对被告的破
）川民 级人民
产清算申请
终 360 法院
书，目前待法
号
院受理。
（2016
中国电子 建设工
融基（烟台） ）鲁 栖霞市
系统工程 程施工 11,818,600.0
21 旅游开发有限 / 0686 民 人民法 一审中
第二建设 合同纠 0
公司 初 919 院
有限公司 纷
号
中国电子 建设工 （2019 新泰市
山东晶泰星光
系统工程 程施工 13,430,630.4 ）鲁 人民法 本案执行终
22 电科技有限公 /
第二建设 合同纠 1 0982 民 院、泰 结。
司
有限公司 纷 初 8321 安仲裁
8
号、 委员会
（2020
）泰仲
调字第
122 号
广东汉能薄膜
（2019
中国电子 太阳能有限公 建设工 河源市
）粤
系统工程 司（后更名 程施工 21,716,450.8 源城区 被告破产清算
23 / 1602 民
第二建设 为：广东河嘉 合同纠 9 人民法 中
初 4192
有限公司 新能源科技有 纷 院
号
限公司）
（2019
中国电子 建设工
张家港康得新 ）苏 张家港
系统工程 程施工 24,200,000.0 被告破产清算
24 光电材料有限 / 0582 民 市人民
第二建设 合同纠 0 中
公司 初 9155 法院
有限公司 纷
号
中国电子 建设工 （2019
海东市 已经签署债务
系统工程 青海首能光伏 程施工 19,083,148.7 ）青 02
25 / 中级人 协议，执行回
第三建设 有限公司 合同纠 9 民初 70
民法院 款中
有限公司 纷 号
（2021
2023 年 9 月
）苏
22 日，被告
0583 民
一进入破产程
初 19568
昆山聚创新能 昆山市 序，目前仍在
号/
中国电子 源科技有限公 人民法 破产清算中，
票据追 （2022
系统工程 司（被告 15,000,000.0 院、苏 三公司已申报
26 / 索权纠 ）苏 05
第三建设 一）、深圳建 0 州市中 债权。等待破
纷 民终
有限公司 业工程集团股 级人民 产管理人完成
6805 号/
份有限公司 法院 最终债权债务
（2022
的梳理以决定
）苏
最终分配方
0583 执
案。
6892 号
仲裁中，中电
中国电子 宏晖能源有限 建设工 （2022
四与宏晖公司
系统工程 公司、天宏阳 程施工 157,500,720. ）京仲 北京仲
27 / 达成和解，目
第四建设 光新能源股份 合同纠 80 案字第 裁委
前等仲裁委出
有限公司 有限公司 纷 7588 号
具调解书
原案件拆分为
（2021
中国电子 建设工 广州市 三个案件，本
恒大新能源汽 ）粤
系统工程 程施工 41,227,986.1 黄埔区 案诉讼请求变
28 车(天津)有限 / 0112 民
第四建设 合同纠 9 人民法 更为 95.9
公司 初 42962
有限公司 纷 院 万。2024 年 7
号
月，本案执行
9
终结
呼和浩
中国电子 特市中
本诉：
系统工程 建设工 （2021 级人民
金宇保灵生物 59,027,055.4
第四建设 程施工 ）内 01 法院、
29 药品有限公司 / 3 反诉： 二审中
有限公司 合同纠 民初 761 内蒙古
（反诉原告） 21，970，
（反诉被 纷 号 自治区
650.00
告） 高级人
民法院
中国电子 建设工 （2020
江西益丰泰光 吉安市
系统工程 程施工 40,523,239.0 ）赣 08
30 电技术有限公 / 中级人 执行终结
第四建设 合同纠 0 民初 58
司 民法院
有限公司 纷 号
（2021 徐州市
江苏锦柏建设
）苏 03 中级人
中国电子 工程有限公 建设工
民初 民法
系统工程 司、徐州经济 程施工 97,806,913.4
31 / 1025 号 院、江 二审中
第四建设 开发区金龙湖 合同纠 1
/(2023) 苏省高
有限公司 城市投资有限 纷
苏民终 级人民
公司
1335 号 法院
本诉：
中国电子 远东电池江苏 建设工 41945665.81 (2023)
双方调解结
系统工程 有限公司、远 程施工 反诉： 苏 0282 无锡宜
32 / 案，对方已付
第四建设 东智慧能源股 合同纠 31,275,800.0 民初 兴法院
款
有限公司 份有限公司 纷 0 10299 号
（2019
乌海市
）内 03
中级人
民初 60
民法
乌海市海勃湾 号/
宁夏远 院、
中国电子 区城市建设投 建设工 （2022
高绿色 内蒙古
系统工程 融资有限责任 程施工 280,725,153. ）内民
33 科技建 自治区 双方调解结案
第四建设 公司、乌海市 合同纠 41 终 507
筑有限 高级人
有限公司 京运通新材料 纷 号/
公司 民法
科技有限公司 （2023
院、最
）最高
高人民
法民申
法院
2188 号
（2024
中国电子 建设工
）琼 儋州市
系统工程 儋州长宇旅游 程施工 36，559，
34 / 9003 民 人民法 一审中
第四建设 开发有限公司 合同纠 281.7
初 9903 院
有限公司 纷
号/
10
（2024
）琼
9003 民
初 9906
号/
（2024
）琼
9003 民
初 11577
号/
（2024
）琼
9003 民
初 11578
号
（2022
）豫
0192 民
初 2804
号
/(2022)
郑州市
豫 01 民
航空港
终 20662
经济综
号
合实验
/(2023)
中国电子 区人民
豫民申
系统工程 建设工 本诉： 法院、
中建八局第一 3387 号/ 二审已判决，
第四建设 程施工 19,323,019.3 河南省
35 建设有限公司 / （2023 目前被告已履
有限公司 合同纠 3 反诉： 郑州市
（反诉原告） ）豫 01 行完毕
（反诉被 纷 5,113,904.08 中级人
民再 267
告） 民法
号/
院、河
（2023
南省高
）豫
级人民
0192 民
法院
初 4292
号/
（2024
）豫 01
民终
14130 号
中国电子 扬州恒大新能 （2022 扬州市
建设工 审理中，审限
系统工程 源科技发展有 100,037,834. ）苏 10 中级人
36 / 程合同 延长至 2025
第四建设 限公司、恒大 39 民初 139 民法
纠纷 年 2 月 28 号
有限公司 集团有限公 号 院、江
11
司、恒大新能 /(2023) 苏省高
源科技集团有 苏民终 级人民
限公司 1223 号 法院
（2022 呼和浩
中国电子 建设工
内蒙古必威安 ）内 特市林 调解结案，工
系统工程 程施工 22,543,703.7
37 泰生物科技有 / 0123 民 格尔县 程款已经支付
第四建设 合同纠 6
限公司 初 1741 人民法 完毕
有限公司 纷
号 院
（2020
）冀 邯郸市
0403 民 丛台区
中电洲际 建设工
河北润实房地 初 928 人民法
环保科技 程施工 10,773,070.0
38 产开发有限公 / 号/ 院、邯 执行中
发展有限 合同纠 0
司 （2020 郸市中
公司 纷
）冀 04 级人民
民终 法院
4205 号
建设工 （2023 本案终结执
浙江省
中电系统 苏州爱康能源 / 程合同 ）浙 行，另提起代
52,789,918.1 长兴县
39 建设工程 集团股份有限 纠纷 0522 民 位权之诉
1 人民法
有限公司 公司 初 2931
院
号
贵州遵铁物流
（2023
开发投资有限 建 设 工 遵义市 双方达成执行
中电系统 ）黔
公司、遵义市 程 施 工 54,413,585.9 播州区 和解协议。
40 建设工程 / 0304 民
铁路建设投资 合 同 纠 8 人民法 被告履行执行
有限公司 初 3915
（集团）股份 纷 院 和解协议中
号
有限公司
建设工 （2023
CESE2(Th Technologies 常州仲
/ 程施工 18,570,924.0 ）常仲
41 ailand)C (Thailand)Co 裁委员 仲裁中
合同纠 0 字第
O.,LTD. .,Ltd. 会
纷 0326 号
邯郸市勒泰城
中电洲际 / （2023
投房地产开发 建设工 邯郸仲
环保科技 15,828,189.2 ）邯仲
42 有限公司、邯 程合同 裁委员 恢复执行
发展有限 0 字第
郸市建投文化 纠纷 会
公司 0264 号
置业有限公司
中电洲际环保 （2023 复兴区
河钢股份 科技发展有限 ）冀 人民法
有限公司 公司、中电惠 合同纠 10,165,003.2 0404 民 院、邯 尾款已支付，
43
邯郸分公 特热力设计技 纷 0 初 1457 郸市中 本案完结
司 术服务邯郸有 / 号/ 级人民
限公司、邯郸 （2024 法院
12
市热力公司 ）冀 04
民终 5
号
（2023
内蒙古
）内
福维工程科技 自治区
0424 民
河北省第 有限公司、内 建设工 林西县
初 2251
四建筑工 蒙古恒光大药 程施工 10,554,643.9 人民法 原告已向法院
44 号
程有限公 业股份有限公 合同纠 2 院、赤 申请强制执行
/(2024)
司 司、邵航燕、 纷 峰市中
内 04 民
郭蔚冰 级人民
/ 终 1342
法院
号
(2023) 内蒙古
内 0424 自治区
河北省
内蒙古恒光大 建设工 民初 林西县
福维工程 第四建 福维工程已向
药业股份有限 程施工 12,214,594.5 2524 号/ 人民法
45 科技有限 筑工程 法院申请强制
公司、邵航 合同纠 9 （2024 院、赤
公司 有限公 执行
燕、郭蔚冰 纷 ）内 04 峰市中
司
民终 级人民
1746 号 法院
中电三公司申
深圳建业工程
（2022 请强制执行，
集团股份有限
）苏 江苏昆 因深圳建业已
公司、深圳市
0583 民 山市人 被法院受理破
中国电子 建业（集团） 建设工
初 11166 民法 产审查，法院
系统工程 股份有限公 程施工 86,502,947.2
46 / 号/ 院、苏 裁定终结本案
第三建设 司、深圳博腾 合同纠 8
（2024 州市中 的执行。目
有限公司 投资有限公 纷
）苏 05 级人民 前，已保全深
司、昆山聚创
民终 法院 圳建业在昆山
新能源科技有
5639 号 聚创的应收款
限公司
项 8600 万元
（2023 呼和浩
）内 特市赛
0105 民 罕区人
初 287 民法
北京天 号/ 院、呼
中电系统 呼和浩特市地 乐泰力 债权人 （2023 和浩特
24,178,367.7
47 建设工程 铁二号线建设 科技发 代位权 ）内 01 市中级 再审已审结
1
有限公司 管理有限公司 展有限 纠纷 民终 人民法
公司 5510 号/ 院、内
（2024 蒙古自
）内民 治区高
申 257 级人民
号/ 法院
13
（2024
）内 01
民再 79
号
襄城县汉达新
中国电子 建设工 (2023）
能源发展有限 襄城县
系统工程 程施工 11,224,232.9 豫 1025
48 公司、襄城县 / 人民法 本案终结执行
第二建设 合同纠 3 民初
裕达开发投资 院
有限公司 纷 4346 号
有限公司
（2024 南昌高
江西省中 中国电子系统 ）赣 新技术
买卖合 28,068,390.4 二公司已付
49 邦建设有 工程第二建设 / 0191 民 产业开
同纠纷 1 款，本案终结
限公司 有限公司 初 207 发区人
号 民法院
成都高
中国电子 建设工 (2024)
陕西建工第六 新技术
系统工程 程施工 10,272,002.2 川 0191 双方和解，原
50 建设集团有限 / 产业开
第四建设 合同纠 5 民初 告撤诉
公司 发区人
有限公司 纷 2913 号
民法院
淄博周村城市
（2024
中电（淄 建设发展有限 淄博市
供用热 ）鲁
博）能源 公司、淄博市 12,083,869.0 周村区
51 / 力合同 0306 民 执行程序中
科技发展 周村区人民政 0 人民法
纠纷 初 1224
有限公司 府大街街道办 院
号
事处
（2024
淄博市
淄博辉晟 中电（淄博） 供用热 ）鲁
29,484,516.0 周村区
52 热电有限 能源科技发展 / 力合同 0306 民 一审中
3 人民法
公司 有限公司 纠纷 初 1504
院
号
(2024)
中如建工集团 建设工 江苏省
中电系统 苏 0682
有限公司、江 程分包 41,060,197.2 如皋市
53 建设工程 / 民诉前 一审中
苏如天光电科 合同纠 1 人民法
有限公司 调 2387
技有限公司 纷 院
号
(2023)
海预民
字第
技术委 北京市
国泰新点 182479
中国电子系统 托开发 10,737,124.2 海淀区 双方达成调
54 软件股份 / 号/
技术有限公司 合同纠 0 人民法 解，履行完毕
有限公司 （2024
纷 院
）京
0108 民
初 627
14
号
（2024
）皖 2024 年 8 月
1222 民 30 日法院作出
中国电子 建设工 诉前调 撤诉裁定，本
15,302,392.2 太和县
系统工程 安徽硕佰化学 程施工 1263 号/ 案已另案起
55 / 4 人民法
第二建设 制药有限公司 合同纠 （2024 诉，再次起诉
院
有限公司 纷 ）皖 金额为
1222 民 16591454.33
初 3990 元
号
河南省第 建设工 石裁字
中国电子系统 石家庄
二建设集 程施工 10,463,291.2 (2024)
56 工程第四建设 / 仲裁委 仲裁中
团有限公 合同纠 0 第 0616
有限公司 员会
司 纷 号
本诉： （2023
上海卓繁 北京市
技术服 3,163,947.53 ）京
信息技术 中国电子系统 海淀区 调解结案，双
57 / 务合同 反诉： 0108 民
股份有限 技术有限公司 人民法 方和解
纠纷 10,189,478.0 初 50816
公司 院
0 号
中电洲际 （2024
邯郸市仁达房 供用热 邯郸仲
环保科技 13,212,151.0 ）邯仲
58 地产开发有限 / 力合同 裁委员 执行程序中
发展有限 0 字第
公司 纠纷 会
公司 0201 号
亚士防水科技
（2024
中国电子 （滁州）有限 建设工
）皖 全椒县
系统工程 公司、亚士创 程施工 33,194,173.6 调解结案，被
59 / 1124 民 人民法
第二建设 能科技（上 合同纠 1 告履行中
初 2505 院
有限公司 海）股份有限 纷
号
公司
调解结案，对
潍坊昌大建设
中国电子 建设工 （2024 方未按照调解
集团有限公 潍坊仲
系统工程 程施工 ）潍仲 书约定履行，
60 司、潍坊向洋 / 41,794,928.5 裁委员
第二建设 合同纠 受 693 已于 2024 年
投资发展有限 会
有限公司 纷 号 12 月申请强制
公司
执行
中国电子 建设工 （2024
成都青羊兴光 上海仲
系统工程 程施工 24,198,448.2 ）沪仲
61 明眼科医院有 / 裁委员 仲裁中
第二建设 合同纠 2 案字第
限责任公司 会
有限公司 纷 3655 号
中电洲际 邯郸荣盛房地 供用热 （2024 邯郸仲 仲裁裁决已生
19,561，
62 环保科技 产开发有限公 / 力合同 ）邯仲 裁委员 效，支持我方
361.31
发展有限 司 纠纷 案字第 会 诉请
15
公司 0322 号
（2024 盐城经
中国电子 建设工 一审判决已
）苏 济技术
系统工程 江苏威蜂动力 程施工 38,702,571.9 出，支持我方
63 / 0991 民 开发区
第二建设 工业有限公司 合同纠 9 诉请，双方均
初 2987 人民法
有限公司 纷 已上诉
号 院
因审限原因，
（2024 盐城经 本案先撤后
中国电子 建设工
）苏 济技术 立，于 2025
系统工程 江苏威蜂动力 程施工 57,418,652.2
64 / 0991 民 开发区 年 1 月 2 日收
第二建设 工业有限公司 合同纠 2
初 2989 人民法 到撤诉裁定
有限公司 纷
号 院 书，已再次提
交起诉材料
中国电子 建设工 （2024
烟台齐新半导 烟台仲
系统工程 程施工 21,320,611.2 ）烟仲 双方和解，撤
65 体技术研究院 / 裁委员
第二建设 合同纠 4 字第 417 回仲裁
有限公司 会
有限公司 纷 号
一审法院支持
(2024) 贵阳市 我方的诉讼请
中电系统
中建四局安装 买卖合 13,886,482.4 黔 0102 南明区 求，后双方达
66 建设工程 /
工程有限公司 同纠纷 3 民初 人民法 成和解协议，
有限公司
15278 号 院 目前和解协议
正在履行中
主诉：
（2024 内蒙古
建设工 40,921,705.0
中恒丰建 ）内 自治区
中电系统建设 程施工 0
67 筑集团有 / 0222 民 固阳县 一审中
工程有限公司 合同纠 反诉：
限公司 初 1380 人民法
纷 10,000,000.0
号 院
0
对方变更诉讼
（2024 请求为
国电电力 邯郸市
中电洲际环保 供用热 ）冀 9236123 元，
邯郸东郊 42,761,236.6 肥乡区
68 科技发展有限 / 力合同 0407 民 双方达成调
热电有限 0 辛安镇
公司 纠纷 初 691 解，支付对方
责任公司 法庭
号 923 万元，调
解结案
（2024
中国电子 长治市
山西潞安太阳 建设工 ）晋
系统工程 11,149,700.0 潞州区 调解结案，等
69 能科技有限责 / 程合同 0403 民
第二建设 5 人民法 待被告付款中
任公司 纠纷 初 4715
有限公司 院
号
中国电子 陕西建工第五 建设工 19,601,679.1 （2024 西安仲
70 / 仲裁中
系统工程 建设集团有限 程施工 8 ）西仲 裁委员
16
第三建设 公司 合同纠 字第 会
有限公司 纷 3252 号
中电数字 (2024) 出具仲裁裁
南昌市新建区 建设工 南昌仲
城市（江 138,026,847. 洪仲案 决，支持我方
71 发展和改革委 / 程合同 裁委员
西）科技 08 字第 诉请，对方正
员会 纠纷 会
有限公司 0804 号 常履行中
建设工 (2024)
中国电子 常德仲
湖南经远建筑 程施工 20,081,952.3 常仲字
72 系统技术 / 裁委员 仲裁中
有限公司 合同纠 2 第 1210
有限公司 会
纷 号
徐州经
中国人民财产 (2024)
中电系统 财产保 济技术
保险股份有限 270，000， 苏 0391
73 建设工程 / 险合同 开发区 一审中
公司石家庄市 000.00 民初
有限公司 纠纷 人民法
分公司 4475 号
院
中国电子 建设工 (2024)
怀来云交换网 怀来县
系统工程 程施工 27,656,221.3 冀 0730 调解结案，对
74 络科技有限公 / 人民法
第二建设 合同纠 7 民初 方履行中
司 院
有限公司 纷 3108 号
浙江长兴市政 长兴太
中国电子 建设工 (2024)
建设有限公 湖海韵 湖州市 一审中
系统工程 程分包 142,780,953. 浙 05 民
75 司、长兴国康 工程管 中级人 已经完成财产
第三建设 合同纠 00 初 122
光电科技有限 理有限 民法院 保全
有限公司 纷 号
公司 公司
（2024
芜湖康特 中国电子系统 无锡仲
买卖合 10,686,782.3 ）锡仲 调解结案，已
76 新型材料 工程第二建设 / 裁委员
同纠纷 2 调字第 履行
有限公司 有限公司 会
0869 号
二、本次公告的诉讼仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分诉讼仲裁案件尚未结案或正在开庭审理，部分案件尚未执行完毕，
上述诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公司已安排法务
团队积极应对上述案件，并按照监管要求履行相应的信息披露义务。公司指定的
信息披露媒体为《证券时报》 中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《起诉状》《仲裁申请书》《上诉状》；
17
2、《受理通知书》《传票》；
3、《判决书》《裁决书》《裁定书》；
4、《撤诉申请书》《撤诉裁定》；
5、《执行终本裁定》等。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 25 日
18